ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

18.11.14р. Справа № 904/6895/14

За позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю "Трест
Міскьшляхрембуд", 49051,
м.Дніпропетровськ, вул. Комісара
Крилова, 7

до Публічного акціонерного товариство
"Дніпроважмаш", 49600, м.Дніпропетровськ,
вул. Сухий острів, 3

про стягнення 34230,89 грн.

Суддя Панна С.П.

Представники:

від позивача Лисенко Л.Л. -
представник за довіреністю № 23 від
26.08.2014 року

від відповідача не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Трест
Міськшляхрембуд" звернулось до
господарського суду Дніпропетровської
області з позовом до Публічного
акціонерного товариство "Дніпроважмаш"
про стягнення основного боргу в сумі
31659,49 грн., пені в сумі 2394,02 грн., 3% річних
в сумі 478,77 грн., судового збору.

Позивачем 28.10.2014 року подано до суду
заяву від 28.10.2014 року про зменшення
позовних вимог, в якій відмовляється
від нарахованих за актом № 33 стягнення
пені в сумі 251,16 грн. та 3% річних в сумі
50,23 грн. та просить суд стягнути з
відповідача основного боргу в сумі
31659,49 грн., пені в сумі 2142,86 грн., 3% річних
в сумі 428,54 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані
невиконанням відповідачем умов
договору від 04.05.2012 року за № 12-18П в
частині своєчасної та повної оплати за
виконані роботи підрядником по
влаштуванню асфальтобетонного
покриття на території заводу
Дніпроважмаш.

Відповідач мотивований відзив на
позовну заяву не надав, в судові
засідання 16.10.2014 року, 28.10.2014 року, 18.11.2014
року не з'явився.

Відповідача своєчасно та належним
чином повідомлено про місце, час і дату
розгляду справи, про що свідчить
повідомлення про вручення поштового
відправлення за №№ 449, 552,
684.

Ухвалою суду від 28.10.2014 року на підставі
ч. 3 ст. 69 Господарського процесуального
кодексу України строк розгляду спору у
справі продовжено терміном на 15 днів, а
саме до 25.11.2014 року.

Справа згідно зі ст. 75 Господарського
процесуального кодексу України
розглядається за наявними в ній
матеріалами.

Відповідно до ст. 85 Господарського
процесуального кодексу України у
справі оголошувались вступна та
резолютивна частини рішення.

Дослідивши матеріали справи,
заслухавши представника позивача,
господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

04.05.2012 року між Публічним акціонерним
товариством "Дніпроважмаш", як
замовником, та Товариством з обмеженою
відповідальністю "Трест
Міськшляхрембуд", як підрядником,
укладено договір № 12-18П за умовами п. 1.1
якого замовник доручає, а підрядник
зобов'язується виконати роботи по
влаштуванню асфальтобетонного
покриття на території заводу
Дніпроважмаш.

Положенням додаткових угод від 07.05.2012
року за № 1, від 18.05.2012 року за № 2, від
18.05.2012 року за № 3 сторони збільшили
обсяг виконання робіт в частині
влаштування асфальтобетонного
покриття під'їзної дороги до ЗІК,
влаштування асфальтобетонного
покриття парковки автомобілів ЗІК біля
цеху № 6, влаштування
асфальтобетонного покриття
залізничного проїзду на території ЗІК,
відновлення тротуарів біля лекторного
залу на території заводу
"Дніпроважмаш".

Відповідно до п. 1.2 договору строк
виконання робіт - 5 робочих днів, після
виконання замовником умов п. 3.5 цього
договору: з 07.05.2012 року до 14.05.2012 року.

Згідно з п. 2.2 договору підрядник
приступає до виконання робіт протягом 3
робочих днів з моменту отримання від
замовника передоплати згідно п. 3.5
договору.

Об'єм та характер робіт, що
передбачений п. 1.1 даного договору,
визначається кошторисом, вартість
робіт - договірною ціною згідно ДБН Д.1.
1-1-2000 р. з доповненнями, які є
невід'ємною частиною цього договору за
підставою для здійснення взаємних
розрахунків (п. 2.3 договору).

Договірна ціна всіх робіт, що
доручаються підряднику, передбачених
п. 1.1 договору, відповідно до кошторису
та договірних цін складає 180765,98 грн., в
тому числі ПДВ 30127,66 грн. (п. 3.1 договору).

Оплата здійснюється в національній
валюті України - гривні. Форма оплати -
перерахування коштів на поточний
рахунок підрядника або іншим способом
за домовленістю між сторонами (п. 3.3, п.
3.4 договору).

Пунктом 3.5 договору передбачено, що
замовник зобов'язаний до початку
виконання робіт перерахувати
підряднику аванс в розмірі 100% вартості
матеріалів, передбачених у договірній
ціні, що становить 149538,58 грн. з
урахуванням ПДВ.

Остаточний розрахунок за виконані
роботи здійснюється замовником на
підставі виконання робіт за формою
КБ-2в, КБ-3, протягом 5-ти банківських
днів з моменту підписання сторонами з
урахуванням проведеної замовником
попередньої оплати відповідно до п. 3.5
договору (п. 3.6 договору).

За приписами п. 3.7 договору днем
остаточної оплати вважається день
зарахування грошових коштів на
поточний рахунок підрядника.

Датою закінчення виконання робіт є
дата, що зазначена у акті виконаних
робіт, що підписаний сторонами (п. 4.2
договору).

Здача-приймання виконаних робіт
здійснюється сторонами за актом
протягом 5-ти робочих днів після дати
повідомлення підрядника про
готовність виконаних робі до
здачі-приймання. Акт виконаних робіт за
формою КБ-2в, КБ-3 підписується
замовником протягом 5-ти робочих днів з
моменту передачі акту на підпис (п. 4.4, п.
4.5 договору).

Відповідно до п. 9.1 договору - договір
набирає чинності з моменту його
підписання сторонами та діє до 31.12.2012
року і може бути продовжений за
взаємною згодою сторін.

Умовами додаткових угод від 07.05.2012 року
за № 1, від 18.05.2012 року за № 2, від 18.05.2012
року за № 3 сторони вносили зміни до
договірної ціни, строків виконання
робіт й терміну остаточного розрахунку
за договором, а саме:

Пунктом 1 додаткової угоди від 18.05.2012
року за № 3 передбачено, що договірна
ціна додаткових робіт, що доручаються
підряднику, передбачених п. 1.1 договору,
відповідно до кошторису та договірної
ціни складає 28337,56 грн., в тому числі ПДВ
4722,93 грн. Строк виконання основних та
додаткових робіт - 6 робочих днів, після
виконання замовником умов п. 3.5 та п. 3.5.1
даного договору: з 18.05.2012 року до 25.05.2012
року. Повний розрахунок за виконані
додаткові роботи здійснюється
замовником на підставі актів виконаних
робіт за формою КБ-2в, КБ-3 протягом 5
банківських днів з моменту їх
підписання сторонами.

На виконання умов договору позивач
виконав обумовлені договором роботи на
загальну суму 456073,07 грн., що
підтверджується підписаними сторонами
актами приймання виконаних
будівельних робіт № 24 від 31.05.2012 року, №
29 від 18.06.2012 року, № 30 від 18.06.2012 року, № 31
від 18.06.2012 року, № 32 від 18.06.2012 року, № 33
від 18.06.2012 року, № 34 від 18.06.2012 року та
довідками про вартість виконаних
будівельних робіт від 31.05.2012 року, від
18.06.2012 року, від 18.06.2012 року (а. с. 8-43).

Позивачем надіслано відповідачу
претензію від 18.12.2013 року за № 70, в якій
вимагав від відповідача погашення
боргу в сумі 34532,28 грн. впродовж семи
днів з дня отримання претензії.
Підтвердженням надіслання вказаної
претензії відповідачу є поштова
квитанція за № 9254 від 25.12.2013 року та
опис вкладення у цінний лист від 25.12.2013
року (а. с. 66-67).

В порушення прийнятих на себе за
договором зобов'язань відповідач
частково розрахувався з позивачем;
сума боргу відповідача перед позивачем
склала 31659,49 грн., яка підтверджується
матеріалами справи та підлягає до
стягнення.

Згідно зі ст. 526 Цивільного кодексу
України зобов'язання має виконуватися
належним чином відповідно до умов
договору та вимог Кодексів, інших актів
цивільного законодавства, а за
відсутності таких умов та вимог -
відповідно до звичаїв ділового обороту
або інших вимог, що звичайно
ставляться.

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу
України одностороння відмова від
зобов'язання або одностороння зміна
його умов не допускається, якщо інше не
встановлено договором або законом.

Статтею 599 Цивільного кодексу України
встановлено наступне: зобов'язання
припиняється виконанням, проведеним
належним чином.

Суб'єкти господарювання та інші
учасники господарських відносин
повинні виконувати господарські
зобов'язання належним чином відповідно
до закону, інших правових актів,
договору, а за відсутності конкретних
вимог щодо виконання зобов'язання -
відповідно до вимог, що у певних умовах
звичайно ставляться (ч. 1 ст. 193
Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 837 Цивільного кодексу
України за договором підряду одна
сторона (підрядник) зобов'язується на
свій ризик виконати певну роботу за
завданням другої сторони (замовника), а
замовник зобов'язується прийняти та
оплатити виконану роботу.

Відповідно до п. 6.4 договору при
порушенні строків проведення
розрахунку за виконану роботу,
передбачену п. 3.6 цього договору
замовник сплачує підрядникові пеню у
розмірі подвійної облікової ставки НБУ
нездійсненого платежу на користь
підрядника за кожен день прострочення.

Згідно з п. 2 ст. 625 Цивільного кодексу
України боржник, який прострочив
виконання грошового зобов'язання, на
вимогу кредитора зобов'язаний сплатити
суму боргу з урахуванням встановленого
індексу інфляції за весь час
прострочення, а також три проценти
річних від простроченої суми, якщо
інший розмір процентів не
встановлений договором або законом.

Вимоги позивача про стягнення з
відповідача пені в сумі 2142,86 грн. за
період з 25.06.2014 року до 09.09.2014 року, 3%
річних в сумі 428,54 грн. за період з 25.06.2014
року до 09.09.2014 року є обґрунтованими та
такими, що підлягають задоволенню.

При цьому, суд звертає увагу на невірно
зазначений період нарахування пені й
інфляційних, оскільки позивач в
розрахунку зазначає про нарахування
пені й 3% річних за період 25.06.2014 року до
09.09.2014 року, тоді як фактично розрахунок
вчинений за 184 дні, тобто за період з
25.06.2014 року до 26.12.2012 року.

Судовий збір відповідно до ст. 49
Господарського процесуального кодексу
України покладається на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.
ст. 44, 49, 82, 84, 85 Господарського
процесуального кодексу України,
господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з Публічного акціонерного
товариства "Дніпроважмаш" (49600, м.
Дніпропетровськ, вул. Сухий острів, 3,
) на користь Товариства
з обмеженою відповідальністю "Трест
Міськшляхрембуд" (49051, м.
Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова,
7, ) 31659 (тридцять одна
тисяча шістсот п'ятдесят дев'ять) грн. 49
коп. - основного боргу, 2394 (дві тисячі
триста дев'яносто чотири) грн. 02 коп. -
пені, 478 (чотириста сімдесят вісім) грн.
77 коп. - 3% річних, 1827 (одна тисяча
вісімсот двадцять вісім) грн. 00 коп. -
судового збору, про що видати наказ.

Повне рішення складено - 24.11.2014 року.

Суддя
С.П.Панна