ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
________________________________________________________________________
УХВАЛА

ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

07.11.14

Справа № 910/24230/14.

Суддя Селівон А.М., розглянувши позовну
заяву б/н, б/д

Позивача: Товариства з обмеженою
відповідальністю
"Будівельно-Фінансова Компанія
"Партнер" (вул. Лайоши Гавро, 9-К, м. Київ,
04211)

до відповідача: Товариства з обмеженою
відповідальністю "Сандерс-Буд"
(вул. Терещенківська, 11, м. Київ,
01004; бул. Івана Лепсе, 8, м. Київ, 03680)

про стягнення 41 056,53 грн.

признав їх достатніми для прийняття
позовної заяви до розгляду та
керуючись ст. ст. 61, 64, 65 Господарського
процесуального кодексу України

УХВАЛИВ:

1. Порушити провадження у справі та
прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Розгляд справи призначити на 27.11.14 о
12:20. Засідання відбудеться у приміщенні
Господарського суду міста Києва за
адресою: м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 44-Б, зал № 11.

3. Зобов'язати позивача:

- надати нормативно - правове
обґрунтування заявлених позовних
вимог в частині стягнення пені без
обмежень терміну нарахування;

- надати через канцелярію суду,
завчасно до початку судового засідання
(до 25.11.14 р.):

- витяги з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців про перебування
позивача та відповідача в реєстрі
станом на день подання позову;

- письмові пояснення щодо:

- наявності або відсутності акту
прийому - передачі об'єкту для
виконання робіт згідно п.8.1 Договору
підряду № 12 від 05.07.12 р.;

- виконання відповідачем умов п.9.1
Договору підряду № 12 від 05.07.12 р.;

- наявності на даний час чи існування у
минулому (або відсутності) інших, крім
зазначених у позовній заяві,
правовідносин з відповідачем;

- наявності або відсутності додаткових
угод між сторонами до спірного
договору, окрім зазначених в позовних
матеріалах, та, у разі наявності -
надати суду їх оригінали (для огляду) та
належним чином завірені копії (для
долучення до матеріалів справи);

- здійснення розрахунків пені та
відсотків річних з урахуванням суми
боргу в розмірі 35062,55 грн. за умови
зазначення в позовній заяві про
наявність основного боргу в сумі 35062,79
грн.;

- детальний обґрунтований розрахунок
позовних вимог (пені) з урахуванням
приписів ч. 6 ст. 232 Господарського
кодексу України, постанови пленуму
Вищого господарського суду України № 14
від 17.12.13 р. "Про деякі питання практики
застосування законодавства про
відповідальність за порушення
грошових зобов'язань" та п.п. 6.1 - 6.3
Договору підряду № 12 від 05.07.12 р.,
зазначивши: номер, дату та суму акту;
термін, коли мала бути здійснена
оплата; дату фактичної оплати із
зазначенням платіжного документа та
призначення платежу; прострочену суму,
на підставі якої здійснюється
нарахування пені; кількість днів
прострочення із зазначенням
конкретних періодів "з"-"до"; розмір
облікової ставки НБУ, кінцеві суми
боргу;

4. Зобов'язати відповідача надати через
канцелярію суду, завчасно до початку
судового засідання (до 25.11.14 р.):

- письмовий мотивований відзив на позов
у порядку ст. 59 Господарського
процесуального кодексу України з
поданням належних і допустимих доказів
(копій та оригіналів для огляду), що
підтверджують викладені у ньому факти
(обставини).

Копію відзиву з доданими документами
надіслати позивачу по справі, надавши
суду відповідні письмові докази
направлення.

- докази виконання відповідачем своїх
зобов'язань або письмові пояснення
щодо неможливості надання таких
доказів;

- оригінал та належним чином засвідчену
копію додаткової угоди № 1 від
09.09.12 р. до Договору підряду № 12 від 05.07.12
р.;

- письмові пояснення щодо:

- виконання відповідачем умов п.9.1
Договору підряду № 12 від 05.07.12 р.;

- на підтвердження цивільної
правоздатності та дієздатності
юридичної особи, повного найменування
та місцезнаходження належним чином
засвідчені копії установчих
документів (для залучення до
матеріалів справи) та документів, що
підтверджують повноваження керівника
(протокол, наказ);

- письмові пояснення щодо наявності на
даний час чи існування у минулому (або
відсутності) інших, крім зазначених у
позовній заяві, правовідносин з
позивачем;

- письмові пояснення щодо наявності або
відсутності додаткових угод між
сторонами до спірного договору, окрім
зазначених в позовних матеріалах, та, у
разі наявності - надати суду їх
оригінали (для огляду) та належним
чином завірені копії (для долучення до
матеріалів справи);

5. Зобов'язати сторони надати:

- оригінали документів, копії яких
надані на підтвердження заявлених
вимог та заперечень (для огляду);

- власне письмове підтвердження того,
що у провадженні господарських судів
немає справи зі спору між тими ж
сторонами, про той же предмет і з тих же
підстав та немає рішення цих органів з
такого спору;

6. У разі направлення в судове засідання
представників, останнім мати
документи, що посвідчують особу,
повноваження оформити у відповідності
з вимогами ст. 28 Господарського
процесуального кодексу України, а
також надати належним чином засвідчені
копії документів на підтвердження їх
повноважень.

7. Попередити сторони про
відповідальність за ухилення від
вчинення дій, покладених господарським
судом на сторону, передбачену п. 5 ст. 83
ГПК України, про можливість розгляду
справи відповідно до положень ст. 75 ГПК
України за наявними у ній матеріалами,
а також позивача - про зміст норм п. 5 ч.1
ст. 81 ГПК України.

8. Звернути увагу сторін, що відповідно
до ст. 78 ГПК України вони можуть укласти
мирову угоду на будь - якій стадії
розгляду справи.

Суддя
А.М. Селівон