номер провадження справи 13/66/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про припинення провадження у справі

18.09.2014
справа № 908/2996/14

За позовом: Публічного акціонерного
товариства "ДТЕК Дніпрообленерго",
м. Дніпропетровськ

до: Товариства з обмеженою
відповідальністю "Південна Промислова
Компанія", м. Запоріжжя

про стягнення 63 066,30 грн.

Суддя В.Г.Серкіз

Представники сторін:

Від позивача: не з'явився

Від відповідача: Величко Є.М.,
довіреність № б/н від 20.05.2014р.

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "ДТЕК
Дніпрообленерго" звернулось до
господарського суду Запорізької
області з позовною заявою до
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Південна Промислова
Компанія" про стягнення боргу в сумі 63
066,30 грн. за договором підряду на
капітальне будівництво № 05347-17 від
26.03.2013р.

Ухвалою господарського суду
Запорізької області від 20.08.2014р.
позовна заява прийнята до розгляду,
порушено провадження у справі № 908/2996/14,
справу до розгляду в засіданні
господарського суду призначено на
18.09.2013р.

До початку розгляду справи представник
відповідача заявив клопотання щодо
відмови від здійснення технічної
фіксації судового процесу.

Позивач в судове засідання не з'явився,
про причини неявки суд не повідомив.
Клопотань про розгляд справи без
участі його представника або про
відкладення розгляду справи на адресу
суду не надходило.

Представник відповідача в судовому
засіданні надав заяву № 18745/1001 від
17.09.2014р. про затвердження мирової угоди
у справі № 908/2996/14, згідно якої
представники сторін просять суд
задовольнити мирову угоду та припинити
провадження по справі, у відповідності
до ст. 78 ГПК України.

На затвердження надана мирова угода
від 10.08.2014р., яка підписана
уповноваженими представниками сторін
та скріплена печатками, наступного
змісту:

"МИРОВА УГОДА"

м. Дніпропетровськ
10 серпня
2014р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК
ДНІПРООБЛЕНЕРГО», надалі
«Позивач», в особі генерального
директора Бублікова С.С., що діє на
підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Південна Промислова
Компанія», надалі
«Відповідач», в особі заступника
директора з питань маркетингу Оніщенка
Д.В., що діє на підставі довіреності № 679
від 11.06.2014. з другої сторони, що є
Сторонами по справі 908/2996/14 від 20.08.2014 у
Господарському суді Запорізької
області за позовом ПАТ «ДТЕК
ДНІПРООБЛЕНЕРГО» до ТОВ «Південна
Промислова Компанія» про стягнення
неустойки у розмірі: 63 066,30 грн., за
неналежне виконання умов Договору
підряду № 05347-17 від 26.03.2013. домовились
про укладення Мирової угоди на стадії
судового розгляду на зазначених нижче
умовах:

1. Відповідач зобов'язується частково
сплатити неустойку за неналежне
виконання умов Договору підряду № 05347-17
від 26.03.2013 у розмірі: 14 000.00 (чотирнадцять
тисяч) грн., протягом 5 (п'яти)
банківських днів з моменту
затвердження цієї Мирової угоди
Господарським судом Запорізької
області та перерахувати на поточний
рахунок ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» №
8238 у ПАТ ,.ПУМБ"', м. Донецьк, МФО
334851, .

2. Відповідач зобов'язується
власними силами та за свій
рахунок придбати розрядники SDI 20.3 у
кількості 24 шт. та виконати роботи з їх
монтажу загальною вартістю: 17 709,45
(сімнадцять тисяч сімсот дев'ять) грн. 45
коп. на об'єкті КТП 160-6/0,4 кВ по вул.
Світлогірська у Саксаганському районі,
м. Кривого Рогу.

3. Відповідач визнає та
зобов'язується відшкодувати Позивачу
судовий збір у розмірі: 1 827,00 (одна
тисяча вісімсот двадцять сім) грн. 00
коп., пов'язаний з розглядом справи №
908/2996/14 від 20.08.2014, протягом 5 (п'яти)
банківських днів з моменту
затвердження цієї Мирової угоди
Господарським судом Запорізької
області та перерахувати на поточний
рахунок ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» №
8238 у ПАТ „ПУМБ", м. Донецьк, МФО
334851, .

4. Сторони погодили, що з моменту
затвердження цієї Мирової угоди
Господарським судом Запорізької
області, та у випадку належного
виконання її умов, не матимуть жодних
майнових претензій одна до одної з
приводу сплати неустойки за неналежне
виконання умов Договору підряду №
05347-17 від 26.03.2013 по справі 908/2996/14 від
20.08.2014.

5. Позивач та Відповідач заявляють,
що ні в процесі укладання цієї Мирової
угоди, ні в процесі виконання її умов не
були, не будуть і не можуть бути
порушені права будь-яких третіх осіб, в
тому числі й держави.

6. Дана Мирова угода складена у
трьох оригінальних примірниках, що
мають однакову юридичну силу, по одному
примірнику для кожної Сторони та суду.

ПОЗИВАЧ:
ВІДПОВІДАЧ:

ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» ТОВ
«Південна Промислова Компанія»

49107, м. Дніпропетровськ
69120, м. Запоріжжя,

шосе Запорізьке, 22
вул. Мікояна, буд. 22, кв. 6

п/р 8238 у ПАТ «ПУМБ» Код

МФО 334851 п/р
0417 ПАТ «Мотор-Банк»

Код м.
Запоріжжя, МФО 313009

Св. № 200054757 ІПН
04

ІПН 26 Св. №
12018025

Генеральний директор
Заступник директора з питань
маркетингу

_____________/С.С. Бубліков/ _____________/Д.В.
Оніщенко

Відповідно до ч.1-4 ст.78 ГПК України,
умови мирової угоди сторін
викладаються в адресованих
господарському суду письмових заявах,
що долучаються до справи. Ці заяви
підписуються відповідно позивачем,
відповідачем чи обома сторонами.

До затвердження мирової угоди сторін
господарський суд роз'яснює сторонам
наслідки відповідних процесуальних
дій, перевіряє, чи є повноваження на
вчинення цих дій у представників
сторін.

Мирова угода може стосуватися лише
прав і обов'язків сторін щодо предмету
позову.

Про прийняття відмови позивача від
позову або про затвердження мирової
угоди сторін господарський суд
виносить ухвалу, якою одночасно
припиняє провадження у справі.

Умови мирової угоди сторін по справі №
908/2996/14 стосуються прав і обов'язків
сторін щодо предмета позову - стягнення
на користь позивача заборгованості
відповідача ТОВ "Південна Промислова
Компанія" в сумі 63 066,30 грн. за договором
підряду на капітальне будівництво №
05347-17 від 26.03.2013р.

Умови мирової угоди викладені в
адресованій господарському суду
письмовій заяві, яка підписана
генеральним директором ПуАТ "ДТЕК
Дніпрообленерго" С.С. Бубліковим та
заступником директора з питань
маркетингу ТОВ "Південна Промислова
Компанія" Д.В. Оніщенко.

Повноваження представників сторін на
вчинення цих дій перевірені
господарським судом Запорізької
області до затвердження мирової угоди,
а саме:

повноваження директора ПуАТ "ДТЕК
Дніпрообленерго" С.С. Бублікова
підтверджені випискою з Єдиного
державного реєстру юридичних та
фізичних осіб-підприємців від 13.06.2014р.
(копія залучена до матеріалів справи);

повноваження заступника директора з
питань маркетингу ТОВ "Південна
Промислова Компанія" Д.В. Оніщенко
підтверджені довіреністю № 679 від
11.06.2010р. (копія залучена до матеріалів
справи).

Згідно зі ст. 13 ЦК України, при
здійсненні своїх прав особа
зобов'язана утримуватися від дій, які
могли б порушити права інших осіб, не
допускаються дії особи, що вчиняються з
наміром завдати шкоди іншій особі, а
також зловживання правом в іншій формі.

За умовами мирової угоди сторін,
відповідач зобов'язується частково
сплатити неустойку за неналежне
виконання умов Договору підряду № 05347-17
від 26.03.2013р. у розмірі: 14 000.00
(чотирнадцять тисяч) грн., протягом 5
(п'яти) банківських днів з моменту
затвердження цієї Мирової угоди
господарським судом Запорізької
області та перерахувати на поточний
рахунок ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»,
зобов'язується власними силами та за
свій рахунок придбати розрядники SDI 20.3
у кількості 24 шт. та виконати роботи з
їх монтажу загальною вартістю: 17 709,45
(сімнадцять тисяч сімсот дев'ять) грн. 45
коп. на об'єкті КТП 160-6/0,4 кВ по вул.
Світлогірська у Саксаганському районі,
м. Кривого Рогу. Також, відповідач
визнає та зобов'язується відшкодувати
Позивачу судовий збір у розмірі: 1 827,00
(одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн.
00 коп., пов'язаний з розглядом справи №
908/2996/14 від 20.08.2014, протягом 5 (п'яти)
банківських днів з моменту
затвердження цієї Мирової угоди
Господарським судом Запорізької
області та перерахувати на поточний
рахунок ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

Мирова угода стосується прав і
обов'язків сторін щодо предмету позову
- стягнення заборгованості з ТОВ
"Південна Промислова Компанія" на
користь ПуАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"
заборгованості за договором підряду на
капітальне будівництво № 05347-17 від
26.03.2013р. в сумі 63 066,30 грн.

До затвердження мирової угоди сторін
господарський суд роз'яснив
представникам сторін наслідки
затвердження мирової угоди,
передбачені ст. 78, 80 ГПК України та
припинення провадження по справі.
Наслідки цих процесуальних дій
представникам сторін зрозумілі.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.80 ГПК України,
господарський суд припиняє
провадження у справі, якщо:

"...7) сторони уклали мирову угоду і вона
затверджена господарським судом".

За таких обставин мирова угода
підлягає затвердженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.
78, п. 7 ч. 1 ст. 80, ст. 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду сторін
згідно наступних умов:

"МИРОВА УГОДА"

м. Дніпропетровськ
10 серпня
2014р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК
ДНІПРООБЛЕНЕРГО», надалі
«Позивач», в особі генерального
директора Бублікова С.С., що діє на
підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Південна Промислова
Компанія», надалі
«Відповідач», в особі заступника
директора з питань маркетингу Оніщенка
Д.В., що діє на підставі довіреності № 679
від 11.06.2014. з другої сторони, що є
Сторонами по справі 908/2996/14 від 20.08.2014 у
Господарському суді Запорізької
області за позовом ПАТ «ДТЕК
ДНІПРООБЛЕНЕРГО» до ТОВ «Південна
Промислова Компанія» про стягнення
неустойки у розмірі: 63 066,30 грн., за
неналежне виконання умов Договору
підряду № 05347-17 від 26.03.2013. домовились
про укладення Мирової угоди на стадії
судового розгляду на зазначених нижче
умовах:

1. Відповідач зобов'язується
частково сплатити неустойку за
неналежне виконання умов Договору
підряду № 05347-17 від 26.03.2013 у розмірі: 14
000.00 (чотирнадцять тисяч) грн., протягом 5
(п'яти) банківських днів з моменту
затвердження цієї Мирової угоди
Господарським судом Запорізької
області та перерахувати на поточний
рахунок ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» №
8238 у ПАТ ,.ПУМБ"', м. Донецьк, МФО
334851, .

2. Відповідач зобов'язується
власними силами та за свій
рахунок придбати розрядники SDI 20.3 у
кількості 24 шт. та виконати роботи з їх
монтажу загальною вартістю: 17 709,45
(сімнадцять тисяч сімсот дев'ять) грн. 45
коп. на об'єкті КТП 160-6/0,4 кВ по вул.
Світлогірська у Саксаганському районі,
м. Кривого Рогу.

3. Відповідач визнає та
зобов'язується відшкодувати Позивачу
судовий збір у розмірі: 1 827,00 (одна
тисяча вісімсот двадцять сім) грн. 00
коп., пов'язаний з розглядом справи №
908/2996/14 від 20.08.2014, протягом 5 (п'яти)
банківських днів з моменту
затвердження цієї Мирової угоди
Господарським судом Запорізької
області та перерахувати на поточний
рахунок ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» №
8238 у ПАТ „ПУМБ", м. Донецьк, МФО
334851, .

4. Сторони погодили, що з моменту
затвердження цієї Мирової угоди
Господарським судом Запорізької
області, та у випадку належного
виконання її умов, не матимуть жодних
майнових претензій одна до одної з
приводу сплати неустойки за неналежне
виконання умов Договору підряду №
05347-17 від 26.03.2013 по справі 908/2996/14 від
20.08.2014.

5. Позивач та Відповідач заявляють,
що ні в процесі укладання цієї Мирової
угоди, ні в процесі виконання її умов не
були, не будуть і не можуть бути
порушені права будь-яких третіх осіб, в
тому числі й держави.

6. Дана Мирова угода складена у
трьох оригінальних примірниках, що
мають однакову юридичну силу, по одному
примірнику для кожної Сторони та суду.

ПОЗИВАЧ:
ВІДПОВІДАЧ:

ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» ТОВ
«Південна Промислова Компанія»

49107, м. Дніпропетровськ
69120, м. Запоріжжя,

шосе Запорізьке, 22
вул. Мікояна, буд. 22, кв. 6

п/р 8238 у ПАТ «ПУМБ» Код

МФО 334851 п/р
0417 ПАТ «Мотор-Банк»

Код м.
Запоріжжя, МФО 313009

Св. № 200054757 ІПН
04

ІПН 26 Св. №
12018025

Генеральний директор
Заступник директора з питань
маркетингу

_____________/С.С. Бубліков/ _____________/Д.В.
Оніщенко

2. Провадження у справі припинити.

Суддя
В.Г. Серкіз