ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
________________________________________________________________________
УХВАЛА

ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

26.09.14 Справа № 910/20452/14.

Суддя Господарського суду міста Києва
Котков О.В., розглянувши матеріали

за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «І.В. Трейд»

до Товариства з обмеженою
відповідальністю «Укрспецмонтаж
Інвест»

про стягнення грошових коштів

визнав подані матеріали достатніми для
прийняття позовної заяви до розгляду, -

25 вересня 2014 року до канцелярії
Господарського суду міста Києва від
Товариства з обмеженою
відповідальністю «І.В. Трейд» (позивач)
на розгляд суду надійшла позовна заява
б/н від 01.09.2014 року в якій викладені
позовні вимоги про стягнення з
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Укрспецмонтаж
Інвест» (відповідач) неустойки за
договором підряду № 112 від 01.07.2013 року в
сумі 81 377,79 грн. (вісімдесят одна тисяча
триста сімдесят сім гривень 79 копійок).

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що
відповідач, як Підрядник, не виконав
належним чином взяті на себе
зобов'язання за договором підряду № 112
від 01.07.2013 року, зокрема, у визначені
договором строки не виконав за
погодженим проектом та завданням
позивача, як Замовника, роботу,
внаслідок чого у відповідача
утворилась неустойка перед позивачем.

Керуючись ст.ст. 64, 65, 86 Господарського
процесуального кодексу України,
Господарський суд міста Києва, -

У Х В А Л И В:

1. Порушити провадження у справі та
прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Розгляд справи призначити на 04.11.14 о
10:10 год.

3. Викликати в судове засідання
уповноважених представників сторін.
Явку позивача та відповідача в судове
засідання визнати обов'язковою. Судове
засідання відбудеться в приміщенні
Господарського суду м. Києва, за
адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького
44-Б, зал судових засідань № 6.

4. Зобов'язати позивача надати суду:

- на підтвердження статусу юридичної
особи відповідача Витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців (на час
звернення до суду), у випадку іншої
адреси відповідача - направити копію
позовної заяви з додатками на його
юридичну адресу, докази чого надати в
судове засідання - 04.11.2014р.;

- власне письмове підтвердження того,
що у провадженні судів України або
іншого органу, який в межах своєї
компетенції вирішує спір, нема справи
зі спору між тими ж сторонами, про той
же предмет і з тих же підстав та немає
рішення цих органів з такого спору;

- письмові пояснення стосовно
заявленого клопотання, викладеного в п.
3 прохальної частини позовної заяви, з
урахуванням п. 3.6. Постанови Пленуму
Вищого господарського суду України № 18
від 26.12.2011 року;

- належним чином засвідчені копії актів
виконаних робіт за договором підряду №
112 від 01.07.2013 року;

- докази перерахування авансового
платежу в розмірі 91 180,80 грн. (платіжні
доручення, банківські виписки тощо);

- детальний обґрунтований розрахунок
суми неустойки окремо по кожному
місяцю із зазначенням періоду
нарахування та розміру пені, з
врахуванням ч. 6 ст. 232 ГК України та ст. 3
Закону України "Про відповідальність
за несвоєчасне виконання грошових
зобов'язань";

- належним чином засвідчені копії
додатку № 1 (договірна ціна) та додатку
№ 2 (локальний кошторис) до договору
підряду № 112 від 01.07.2013 року та інші
додатки до нього (у разі наявності), у
разі їх відсутності надати письмові
пояснення з цього приводу;

- докази направлення відповідачу листа
№ 10/7 від 21.07.2014р. а рівно і докази його
отримання відповідачем, у разі їх
відсутності надати письмові пояснення
з цього приводу;

- довідку, що підтверджує несплату суми,
заявленої до стягнення за поданим
позовом на час розгляду справи.

5. Зобов'язати відповідача надати суду:
відзив на позов, докази на
підтвердження відповідних

заперечень; контррозрахунок суми
заявленої до стягнення; власні
установчі документи; довідку про
знаходження в єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців; довідку про власні
банківські рахунки.

6. Запропонувати сторонам надати до
суду письмові пояснення щодо
можливості укладення мирової угоди за
заявленою до стягнення сумою грошових
коштів.

7. Витребувані документи подати через
відділ діловодства Господарського
суду міста Києва у строк до 03.11.2014р.

8. Зобов'язати позивача та відповідача
провести звірку взаєморозрахунків по
договору підряду № 112 від 01.07.2013 року
про що скласти відповідний акт,
результати чого надати в судове
засідання - 04.11.2014р.

9. Поставити до відома учасників
судового процесу, що копії
процесуальних документів надсилаються
лише тим особам, які не були присутні у
судовому засіданні. Водночас ці
сторони, прокурор, треті особи (які були
присутні в судовому засіданні) мають
право згідно з ч. 2 ст. 22 Господарського
процесуального кодексу України
знайомитись з відповідними
процесуальними актами, знімати з них
копії, а також заявляти клопотання про
видачу їм належно засвідчених копій
судових рішень (ст. 87 Господарського
процесуального кодексу України, п. 3.18
Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України № 18 від
26.12.2011р. "Про деякі питання практики
застосування Господарського
процесуального кодексу України судами
першої інстанції", п. 1.13 рішення зборів
суддів Вищого господарського суду
України № 4 від 04.08.2010р.).

10. Копію даної ухвали направити
сторонам у справі № 910/20452/14.

Попередити позивача, що при ухиленні
від виконання вимог суду, невиконання
вимог ухвали та участі в судовому
засіданні відповідно до п. 5 ст. 81
Господарського процесуального кодексу
України позов може бути залишено без
розгляду, а також про можливе стягнення
штрафів, передбачених у пунктах 4 і 5
частини другої статті 83 Господарського
процесуального кодексу України за
ухилення від вчинення дій, покладених
господарським судом.

Попередити відповідача, що при
ухиленні від виконання вимог суду та
участі в судовому засіданні справа
може бути розглянута відповідно до ст.
75 Господарського процесуального
кодексу України за наявними в ній
матеріалами.

У випадку неможливості з'явитись в
судове засідання сторонам подати
відповідне повідомлення про
можливість розгляду справи за
відсутності представника.
Ознайомлення з матеріалами справи
здійснюється щопонеділка, щосереди та
щоп'ятниці за наявності завчасно
поданого через канцелярію суду
клопотання, в якому просимо зазначати
дату та час з'явлення представника до
суду для ознайомлення з матеріалами
справи.

Інформацію щодо руху справи можна
отримати в інформаційному центрі
Господарського суду міста Києва за тел.
284-18-98 та на інформаційному сайті
http://www.reyestr.court.gov.ua

Учасники процесу мають можливість
отримувати процесуальні документи в
електронному вигляді паралельно з
документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних
документів в електронному вигляді
потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну
електронними документами між судом та
учасниками судового процесу (завести
поштову скриньку електронного суду),
розміщеній на офіційному веб-порталі
судової влади України за адресою:
mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання
процесуальних документів в
електронному вигляді, яку необхідно
роздрукувати на офіційному веб-порталі
судової влади України у вищевказаному
розділі. Процесуальні документи у
відповідній справі, що видані після
дати подання вказаної Заявки до суду,
будуть надходити в електронному
вигляді на зареєстровану електронну
адресу учасника судового процесу в
домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Суддя

О.В.Котков