м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
За позовом товариства з обмеженою
відповідальністю "Об`єднані системи
до товариства з обмеженою
відповідальністю "Будівельна компанія
"Цивільне будівництво"
про стягнення 81 870,93грн
Суддя Шкурдова Л.М.
при секретарі судового засідання
від позивача - Перевознікова І.С., дов.
від відповідача - не з'явився.
Господарський суд міста Києва
розглядає справу за позовом товариства
з обмеженою відповідальністю
"Об`єднані системи зв`язку" до
товариства з обмеженою
відповідальністю "Будівельна компанія
"Цивільне будівництво" про стягнення 81
Позовні вимоги обґрунтовано тим, що в
порушення умов договору підряду № 241212
від 24.12.2012 ТОВ "Будівельна компанія
"Цивільне будівництво" не сплачено в
повному обсязі вартість виконаних ТОВ
"Об`єднані системи зв`язку" робіт у
визначений у договорі строк, у зв'язку з
чим позивач просить стягнути з
відповідача суму основної
заборгованості, а також 3% річних,
інфляційні втрати та пеню.
У судовому засіданні 24.06.2014 представник
позивача підтримав позов.
Відповідач відзив на позов не направив,
представник відповідача в засідання
суду не з`вився, про час і дату судового
засідання відповідач повідомлений
належним чином. Суд вважає за можливе
згідно зі ст. 75 Господарського
процесуального кодексу України
здійснити розгляд справи за наявними в
Розглянувши матеріали справи, оцінивши
докази в їх сукупності, заслухавши
представника позивача, суд
24.12.2014 між Товариством з обмеженою
відповідальністю «Будівельна компанія
«Цивільне будівництво» (далі -
відповідач, генпідрядник) та
Товариством з обмеженою
відповідальністю «Об'єднані системи
зв'язку» (далі - позивач, підрядник)
укладений Договір підряду № 241212 (далі -
Відповідно до п. 1.1. Договору,
Генпідрядник доручає, а підрядник
приймає на себе зобов'язання виконати
та передати Генпідряднику влаштування
системи диспетчерського зв'язку в 11
ліфтах та диспетчеризація трьох
пожежних ліфтів (надалі - «Роботи») на
Об'єкті будівництва: Офісно-житловий
комплекс з підземно-наземним паркінгом
по вул. С. Струтинського, 2 у Печерському
районі м. Києва (надалі - «Об'єкт»), а
Генпідрядник зобов'язується прийняти
та оплатити вартість належним чином
виконаних Підрядником Робіт.
Пункт 2.1. Договору, визначає, що
Договірна ціна Робіт визначається на
підставі Додатку № 1 до даного Договору
та становить 198 631 грн 20 коп., в тому
числі ПДВ 20% - 33 105 грн 20 коп.
Так, положення, щодо укладання договору
підряду регулюється Главою 61
параграфом 1 ЦК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 837 ЦК України, за
договором підряду одна сторона
(підрядник) зобов'язується на свій
ризик виконати певну роботу за
завданням другої сторони (замовника), а
замовник зобов'язується прийняти та
оплатити виконану роботу.
Згідно ч. 1 ст. 838 ЦК України, підрядник
має право, якщо інше не встановлено
договором, залучити до виконання
роботи інших осіб (субпідрядників),
залишаючись відповідальним перед
замовником за результат їхньої роботи.
У цьому разі підрядник виступає перед
замовником як генеральний підрядник, а
перед субпідрядником - як замовник.
У п. 4.1. Договору визначено, що передача
виконаних робіт за Договором
здійснюється шляхом оформлення та
підписання Сторонами двохсторонніх
Актів приймання виконаних робіт за
формою, погодженою Сторонами (Додаток
№ 2) та Довідок про вартість робіт
виконаних будівельних робіт та витрати
за формою № КБ-3.
Відповідно до п. 4.2. Договору при
відсутності зауважень до якості та
обсягів виконаних Робіт, Генпідрядник
зобов'язаний підписати надані
підрядником Акти приймання виконаних
робіт та довідки за формою КБ-3 та
передати їх другі екземпляри
Підряднику протягом 10 робочих днів з
дати отримання таких документів або
надати вмотивовану відмову від
прийняття Робіт в письмовому вигляді.
Акт та довідка вважаються підписаними,
якщо протягом десяти днів з дня його
отримання Генпідрядником не надано
Пунктом 4.8. Договору визначено, що датою
виконання всіх Робіт є: 1) дата
підписання Генпідрядником Актів та
довідок за формою КБ-3 у порядку,
визначеному цим Договором, або 2) дати
виправлення Підрядником чи третьою
особою за рахунок Підрядника виявлених
недоліків і зняття зауважень, які
виявлені при прийнятті виконаних робіт
по Об'єкту і відносяться виключно до
Підпунктом 5.2.2. п. 5.1. Договору
передбачено, що Генпідрядник
зобов'язаний прийняти виконані Роботи
та оплатити Роботи згідно умов розділу
Згідно п. 2.5. Договору, оплата за
Договором здійснюється протягом 5
(п'яти) банківських днів з моменту
підписання між Сторонами Актів, у
розмірі Договірної ціни Товару із
вирахуванням авансового платежу.
Відповідно до п. 6.2. Договору, Підрядник
має право на оплату належним чином
виконаних робіт після підписання
Генпідрядником наданих йому Актів та
довідок за формою КБ-3, та за умови
виконання Підрядником умов Договору.
На виконання умов Договору, позивачем
були виконані, а відповідачем прийнято
підрядні роботи на загальну суму 198 631,20
грн, про що між сторонами були складені
та підписані Довідка про вартість
виконаних будівельних робіт форми КБ-3
за грудень 2013 року від 03.01.2014 року та
Акти приймання виконаних робіт:
№ М-67 від 03.01.14 року на загальну суму 153
№ М-68 від 03.01.14 року на загальну суму 34
№ М-69 від 03.01.14 року на загальну суму 10
Вищезазначені роботи оплачені
відповідачем частково в сумі 122 589,60 грн,
що підтверджується копіями
банківських виписок з рахунку позивача
від 18.01.2013 та 31.01.2014, що наявні в
матеріалах справи.
Відповідно до п. 2.5. Договору, остаточна
оплата за Договором здійснюється
протягом 5 (п'яти) банківських днів з
моменту підписання Актів між
Як зазначено вище, Акти приймання
виконаних робіт підписані сторонами
03.01.2014 року, то відповідно Роботи
повинні були бути оплачені до 13.01.2014
Враховуючи ту обставину, що роботи є
такими, що виконані, та не
заперечуються відповідачем, приймаючи
до уваги встановлені строки остаточної
оплати Роботи, які порушені
відповідачем, позивачем були вжиті
заходи досудового врегулювання спору.
Так, позивачем на адресу відповідача
засобом поштового відправлення з
рекомендованим повідомленням про
вручення такого поштового
відправлення були надіслані Претензії
№ 05-14 від 15.01.2014 року та № 42-14 від 06.03.2014
року із проханням здійснити розрахунок
за Договром та перерахувати суму боргу
на реквізити позивача. Однак позивача
всупереч приписам ст. 8 ГПК України не
було повідомлено про результати
розгляду вище зазначених претензій.
Таким чином, на момент звернення
позивача до суду, сума основного боргу
складає 76 042,00 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 837 Цивільного
кодексу України, за договором підряду
одна сторона (підрядник) зобов'язується
на свій ризик виконати певну роботу за
завданням другої сторони (замовника), а
замовник зобов'язується прийняти та
оплатити виконану роботу.
Згідно з ч. 1 ст. 854 Цивільного кодексу
України, якщо договором підряду не
передбачена попередня оплата
виконаної роботи або окремих її етапів,
замовник зобов'язаний сплатити
підрядникові обумовлену ціну після
остаточної здачі роботи за умови, що
роботу виконано належним чином і в
погоджений строк або, за згодою
замовника, - достроково.
Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу
України та ч. 1 ст. 193 Господарського
кодексу України, зобов'язання мають
виконуватися належним чином
відповідно до умов договору та вимог
законодавства, інших актів цивільного
законодавства, а за відсутності таких
умов та вимог - відповідно до звичаїв
ділового обороту або інших вимог, що
звичайно ставляться.
Статтею 629 Цивільного кодексу України
встановлено, що договір є обов'язковим
для виконання сторонами.
Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу
України, одностороння відмова від
зобов'язання або одностороння зміна
його умов не допускається, якщо інше не
встановлено договором або законом.
Згідно ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу
України, якщо у зобов'язанні
встановлений строк (термін) його
виконання, то воно підлягає виконанню у
цей строк (термін). Зобов'язання, строк
(термін) виконання якого визначений
вказівкою на подію, яка неминуче має
настати, підлягає виконанню з
настанням цієї події.
Виходячи з викладеного вище,
враховуючи, що позивачем умови
договору підряду виконані в повному
обсязі, а відповідачем зазначені
роботи в порушення умов договору
оплачені частково в сумі 122 589,60 грн,
вимога позивача про стягнення з
відповідача 76 042,00 грн основного боргу
підлягає задоволенню.
Пунктом 8.2. Договору встановлено, що за
прострочення Генпідрядником строків
оплати виконаних Підрядником і
прийнятих Генпідрядником Робіт,
останній сплачує Підряднику пеню у
розмірі подвійної облікової ставки
НБУ, що діяла на момент прострочення
від вартості заборгованості за кожний
Згідно ст. 610 Цивільного кодексу
України, порушенням зобов'язання є його
невиконання або виконання з порушенням
умов, визначених змістом зобов'язання
(неналежне виконання).
У разі порушення зобов'язання настають
правові наслідки, встановлені
договором або законом, зокрема сплата
неустойки (ст. 611 Цивільного кодексу
Частинами 1, 2 ст. 612 Цивільного кодексу
України, визначено, що боржник
вважається таким, що прострочив, якщо
він не приступив до виконання
зобов'язання або не виконав його у
строк, встановлений договором або
законом. Боржник, який прострочив
виконання зобов'язання, відповідає
перед кредитором за завдані
простроченням збитки і за неможливість
виконання, що випадково настала після
Згідно ст. 546 Цивільного кодексу
України виконання зобов'язання може
забезпечуватися неустойкою.
Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова
сума або інше майно, які боржник
повинен передати кредиторові у разі
порушення боржником зобов'язань (ч. 1 ст.
Згідно ст. 230 Господарського кодексу
України, штрафними санкціями
визнаються господарські санкції у
вигляді грошової суми (неустойка,
штраф, пеня), яку учасник господарських
відносин зобов'язаний сплатити у разі
порушення ним правил здійснення
господарської діяльності, невиконання
або неналежного виконання
господарського зобов'язання.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про
відповідальність за несвоєчасне
виконання грошових зобов'язань",
платники грошових коштів сплачують на
користь одержувачів цих коштів за
прострочку платежу пеню в розмірі, що
встановлюється за згодою сторін.
Згідно ст. З Закону України "Про
відповідальність за несвоєчасне
виконання грошових зобов'язань", розмір
пені, передбачений статтею 1 цього
Закону, обчислюється від суми
простроченого платежу та не може
перевищувати подвійної облікової
ставки Національного банку України, що
діяла у період, за який сплачується
Як визначено ч. 2 ст. 625 Цивільного
кодексу України, боржник, який
прострочив виконання грошового
зобов'язання, на вимогу кредитора
зобов'язаний сплатити суму боргу з
урахуванням встановленого індексу
інфляції за весь час прострочення, а
також три проценти річних від
простроченої суми, якщо інший розмір
процентів не встановлений договором
Враховуючи викладене вище, оскільки
позивачем, відповідно до умов п. 2.5
Договору, нараховано пеню, 3% річних та
інфляційні втрати за період з шостого
банківського дня від дня підписання
Актів від 03.01.2014, а саме з 13.01.2014 по день
звернення до суду з позовною заявою, а
саме 27.05.2014 в сумі: 2 870,85 грн - пені, 662,50
грн - 3% річних, 2 295,58 грн - інфляційних
втрат, то позов в цій частині підлягає
Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна із
сторін повинна довести ті обставини, на
які вона посилається як на підстави
своїх вимог чи заперечень.
Згідно зі ст. 34 ГПК України
господарський суд приймає тільки ті
докази, які мають значення для справи.
Обставини справи, які відповідно до
законодавства повинні бути
підтверджені певними засобами
доказування, не можуть
підтверджуватись іншими засобами
За таких обставин, з огляду на наведене
вище позов підлягає задоволенню в
повному обсязі в сумі 81 870,93 грн, з яких:
76 042,00 грн - основного боргу, 2 870,85 грн -
пені, 662,50 грн - 3% річних, 2 295,58 грн -
Судові витрати відповідно до ст. 49
Господарського процесуального кодексу
України покладаються на відповідача.
Керуючись статтею 124 Конституції
України, ст. 49, п. 1 ч. 1 ст. 80, ст.ст. 82-85
Господарського процесуального кодексу
України, суд
Стягнути з Товариства з обмеженою
відповідальністю "Будівельна компанія
Б. Хмельницького 32, кв. 46, ) на користь Товариства з обмеженою
відповідальністю "Об'єднані системи
(сімдесят шість тисяч сорок дві грн 00
коп.) основного боргу, 2 870,85 грн (дві
тисячі вісімсот сімдесят грн 85 коп.)
пені, 662,50 грн (шістсот шістдесят
дві грн 50 коп.) 3% річних, 2 295,58 грн (дві
тисячі двісті дев'яносто п'ять грн 58
коп.) інфляційних втрат, 1827,00 грн (одну
тисячу вісімсот двадцять сім грн 00 коп.)
витрат по сплаті судового збору.
Видати наказ після набрання рішенням
Повне рішення складено 27.06.2014.
Суддя