м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
Справа № 910/4503/14 13.05.14
За позовом товариства з обмеженою
відповідальністю «Будівельна компанія
до товариства з обмеженою
відповідальністю «Айті-Сіті»
про стягнення 197 799, 95 грн.
Суддя Кирилюк Т.Ю.
позивача: представник Оплачко В.О.
(довіреність від 31.07.2013)
відповідача: не з'явились
ОБСТАВИНИ СПРАВИ
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Будівельна компанія
Інтергал-Буд» звернулось до
Господарського суду міста Києва з
позовною заявою про стягнення з
товариства з обмеженою
відповідальністю «Айті-Сіті» штрафу у
розмірі 197 799, 95 грн.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що
Відповідач порушив господарські
зобов'язання в частині строків
виконання робіт за договором підряду №
ВА170613 від 17.06.2013.
Ухвалою Господарського суду міста
Києва від 19.03.2014 порушено провадження у
справі № 910/4503/14 та призначено її
розгляд на 01.04.2014.
Відповідно до статті 77 Господарського
процесуального кодексу України
розгляд справи відкладався.
Представник Позивача у судовому
засіданні підтримав вимоги, викладені
в позовній заяві та просив їх
задовольнити у повному обсязі.
Представник Відповідача у судове
засідання повторно не з'явився, вимоги
ухвал суду не виконав.
Ухвали про порушення провадження у
справі та про відкладення розгляду
справи були відправлені за адресою
Відповідача, вказаною у позовній заяві
та відповідно до єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців. Таким чином,
Відповідач належним чином
повідомлений про призначення справи до
розгляду господарським судом та про
час і місце проведення судових
Відповідно до статті 22 Господарського
процесуального кодексу України
сторони зобов'язані добросовісно
користуватися належними їм
процесуальними правами, виявляти
взаємну повагу до прав і охоронюваних
законом інтересів другої сторони,
вживати заходів до всебічного, повного
та об'єктивного дослідження всіх
обставин справи. Крім того, відповідно
до статті 65 Господарського
процесуального кодексу України з метою
забезпечення правильного і
своєчасного вирішення господарського
спору суддя зобов'язує сторони
виконати певні дії, витребовує від них
документи, відомості, висновки,
необхідні для вирішення спору та
вчиняє інші дії, спрямовані на
забезпечення правильного і
своєчасного розгляду справи.
Відповідачем вимоги ухвали суду не
виконано, не надано письмового відзиву
та письмових заперечень по суті
заявлених вимог, а також не надано
доказів, які б підтверджували
поважність та винятковість причин
пропуску судових засідань.
Відповідно до статті 75 Господарського
процесуального кодексу України справу
розглянуто за наявними у ній
Судом у відповідності з вимогами
статті 811 Господарського
процесуального кодексу України
складено протоколи судових засідань,
які долучено до матеріалів справи.
У судовому засіданні 13.05.2014 оголошено
вступну та резолютивну частину
рішення.

Заслухавши пояснення представника
Позивача, дослідивши наявні у
матеріалах справи докази
Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Позивачем та Відповідачем 17 червня 2013
року укладено договір підряду № ВА170613,
відповідно до якого останній
зобов'язався своїми або залученими
силами і засобами виконати комплекс
робіт по монтажу зовнішніх мереж
теплопостачання на об'єкті: «Комплекс
будівель житлового та
соціально-культурного призначення з
вбудовано-прибудованими
торговельно-офісними приміщеннями та
підземним паркінгом по вулиці
Воскресенській, 7 в Дніпровському
районі м. Києва», а Позивач сплатити їх
вартість.

Статтею 837 Цивільного Кодексу України
визначено, що за договором підряду одна
сторона (підрядник) зобов'язується на
свій ризик виконати певну роботу за
завданням другої сторони (замовника), а
замовник зобов'язується прийняти та
оплатити виконану роботу. Договір
підряду може укладатися на
виготовлення, обробку, переробку,
ремонт речі або на виконання іншої
роботи з переданням її результату
замовникові.

Відповідно до пункту 2.1 договору
підряду № ВА170613 від 17.06.2013 вартість
робіт склала 706 428, 39 грн. та є твердою.

Відповідно до пункту 3.1 договору
підряду № ВА170613 від 17.06.2013 строк
виконання робіт сторони погодили
початок: 02 липня 2013 року, закінчення 02
серпня 2013 року.

В силу частини першої статті 846
Цивільного кодексу України строки
виконання роботи або її окремих етапів
встановлюються у договорі підряду.

Частина 4 статті 882 Цивільного кодексу
України передбачає, що передання робіт
підрядником і прийняття їх замовником
оформлюється актом, підписаним обома
сторонами.

З долучених до матеріалів справи копій
актів приймання-передачі виконаних
робіт № 01 від 31.07.2013, № 02 від 30.09.2013, № 03
від 31.12.2013 року вбачається, що
Відповідач порушив строки виконання
робіт, визначені умовами договору
підряду № ВА170613 від 17.06.2013.

Відповідно до статті 530 Цивільного
кодексу України, якщо у зобов'язанні
встановлений строк (термін) його
виконання то воно підлягає виконанню у
цей строк (термін).

Частиною першою статті 193
Господарського кодексу України
встановлено, що суб'єкти
господарювання та інші учасники
господарських відносин повинні
виконувати господарські зобов'язання
належним чином відповідно до закону,
інших правових актів, договору.

Згідно статті 173 Господарського
кодексу України один суб'єкт
господарського зобов'язання повинен
вчинити певну дію на користь іншого
суб'єкта, а інший суб'єкт має право
вимагати від зобов'язаної сторони
виконання її обов'язку.

До виконання господарських договорів
застосовуються відповідні положення
Цивільного кодексу України з
урахуванням особливостей,
передбачених Господарським кодексом
України.

Статтями 525, 526 Цивільного кодексу
України передбачено, що зобов'язання
має виконуватися належним чином
відповідно до умов договору та інших
актів цивільного законодавства, а за
відсутності таких умов та вимог -
відповідно до звичаїв ділового обороту
або інших вимог, що звичайно
ставляться. Одностороння відмова від
зобов'язання або одностороння зміна
його умов не допускається, якщо інше не
встановлено договором або законом.

Статті 216-218 Господарського кодексу
України передбачають, що у разі
порушення зобов'язання настають
правові наслідки, якими зокрема, є
господарські санкції.

Згідно статті 614 Цивільного кодексу
України особа, яка порушила
зобов'язання несе відповідальність за
наявності її вини (умислу або
необережності), якщо інше не
встановлене договором або законом.
Особа є невинуватою, якщо вона доведе,
що вжила всіх залежних від неї заходів
щодо належного виконання зобов'язання.
Відповідачем не надано суду будь-яких
підтверджень того, що неналежне
виконання господарського зобов'язання
сталось не з його вини.

Згідно пункту 2 статті 217
Господарського кодексу України, у
сфері господарювання застосовуються
наступні види господарських санкцій:
відшкодування збитків; штрафні
санкції; оперативно-господарські
санкції.

У розумінні статті 230 Господарського
кодексу України, штрафними санкціями
визнаються господарські санкції у
вигляді грошової суми (неустойка,
штраф, пеня), яку учасник господарських
відносин зобов'язаний сплатити у разі
порушення ним правил здійснення
господарської діяльності, невиконання
або неналежного виконання
господарського зобов'язання.

Відповідно до пункту 7.2.1 договору
підряду № ВА170613 від 17.06.2013 Відповідачу
за порушення строків виконання робіт
нараховується неустойка в розмірі 1 %
від договірної ціни робіт за кожний
день прострочення.

Враховуючи вищенаведене, вимоги про
стягнення 197 799, 95 грн. штрафу за період
з 03.08.2013 по 31.08.2013 за порушення строків
виконання робіт є обґрунтованою та
такою, що підлягає задоволенню.

Оцінюючи подані докази за своїм
внутрішнім переконанням, що
ґрунтується на всебічному, повному і
об'єктивному розгляді в судовому
засіданні всіх обставин в їх
сукупності, суд дійшов висновку, що
заявлені товариством з обмеженою
відповідальністю «Будівельна компанія
Інтергал-Буд» вимоги документально
підтверджені, а отже такі, що
підлягають задоволенню у повному
обсязі.

Відповідно до статті 49 Господарського
процесуального кодексу України, з
Відповідача стягуються понесені
Позивачем витрати по сплаті судового
збору.

На підставі викладеного, керуючись
статтями 49, 82-85 Господарського
процесуального кодексу України
господарський суд міста Києва, -

В И Р
І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою
відповідальністю «Айті-Сіті» (04050, м.
Київ, вулиця Мельникова, будинок 12,
ідентифікаційний код 36800963) на користь
товариства з обмеженою
відповідальністю «Будівельна компанія
Інтергал-Буд» (03150, м. Київ, вул. Анрі
Барбюса, будинок 28-б, ідентифікаційний
код 34692645) 197 799 (сто дев'яносто сім тисяч
сімсот дев'яносто дев'ять) грн. 95 коп. -
штраф та 3 956 (три тисячі дев'ятсот
п'ятдесят шість) грн. 00 коп. - витрати по
сплаті судового збору.

3. Видати наказ.

Повне рішення складено: 15.05.2014.

Суддя
Кирилюк Т.Ю.