Господарський суд
Житомирської області
_________________________________________
______________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "24" квітня 2014 р.
Справа № 906/428/14

Господарський суд Житомирської
області у складі:

судді Гансецького В.П.

за участю представників сторін:

від позивача: Тіньков Д.Л., дов. від
15.07.13р. № 2

від відповідача: не з'явився

розглянув у відкритому судовому
засіданні в м.Житомирі справу

за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю "Каменяр"
(смт.Чемерівці Чемеровецького району
Хмельницької області)

до Приватного акціонерного товариства
"Бехівський спеціалізований кар'єр"
(с.Михайлівка Коростенського району
Житомирської області)

про стягнення 426661,54 грн.

Позивач звернувся з позовом про
стягнення на свою користь з
відповідача 426661,54 грн., з яких 318165,72 грн.
боргу за отримані послуги згідно
договору № 21-03-13 від 21.03.13р., 88544,18 грн.
пені та 19951,64 грн. 3% річних.

Представник позивача в судовому
засіданні позов підтримав у повному
обсязі з підстав, викладених у позовній
заяві.

Відповідач відзиву на позов не подав,
свого представника в судове засідання
не направив, про причини неявки суд не
повідомив, хоча про час та місце
розгляду справи повідомлений
своєчасно та належним чином, про що
свідчить повідомлення про вручення
поштового відправлення (а.с.50).

Відповідно до ст.75 ГПК України, справа
розглядалась за наявними в ній
матеріалами.

Заслухавши представника позивача,
дослідивши матеріали справи,
господарський суд,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до укладеного між ТОВ
"Каменяр" (позивач/виконавець) та ПАТ
"Бехівський спеціалізований кар'єр"
(відповідач/замовник) договору № 21-03-13
від 21.03.13р. (а.с.13-18) позивач у період з
травня по жовтень 2013 року провів роботи
по виробництву щебеню та відсіву на
загальну суму 6868500,00 грн., що
підтверджується відповідними Актами
здачі-приймання виконаних робіт: № 1
від 31.05.13р., № 2 від 30.06.13р., № 3 від 31.07.13р.,
№ 4 від 30.08.13р., № 5 від 31.08.13р., № 6 від
30.09.13р., № 7 від 07.10.13р. (а.с.22-28).

Згідно з пп.1.1 договору, виконавець
зобов'язався виконати роботи по
виробництву щебеню та відсіву на
території замовника - ПАТ "Бехівський
спеціалізований кар'єр" (надалі -
"кар'єр") з гірничої маси (сировини),
наданої замовником. Предмет договору
включає в себе:

а) Завантаження гірничої маси до
дробарок виконавця на кар'єрі
замовника обладнанням виконавця на
рівні, що зазначено договором;

б) Переробку гірничої маси з метою
отримання матеріалу з таким фракційним
складом (та відношенням):

0-5 мм (28%), 5-20 мм (72%), тут і надалі
"Продукція";

в) Завантаження гірничої маси до
дробарок виконавця та продукції на
засоби технічного транспорту
замовника безпосередньо на площадці,
на якій розташоване обладнання
виконавця.

Відповідно до пп.7.1 договору,
розрахунок за цим договором між
виконавцем та замовником проводиться
шляхом перерахування коштів на
розрахунковий рахунок виконавця за
наступною схемою:

- пп.7.1.1 договору, в термін не більше 5-ти
банківських днів до початку робіт з 1
квітня 2013 року, згідно п.1.5 цього
договору, замовник повинен зробити
авансовий платіж за виконання робіт за
цим договором у розмірі 50% від
запланованого місячного об'єму робіт
(згідно з виставленим рахунком
виконавця) - за два тижня виконання
робіт (надалі - розрахунковий період).

- пп.7.1.2 договору, після сплину першого
розрахункового періоду, оплата за
наступні розрахункові періоди
замовником здійснюється наступним
чином: замовник в термін не більше, 2-х
(двох) банківських днів з початку
нового розрахункового періоду
здійснює авансовий платіж за виконання
робіт за цим договором у розмірі 50% від
запланованого місячного об'єму робіт
за кожний наступний розрахунковий
період на підставі виставлених
рахунків, як передбачено цим договором.

- пп.7.1.4 договору, починаючи з 01 червня
2013, розрахунок за цим договором між
виконавцем та замовником буде
проводитися на протязі 3-х банківських
днів з моменту підписання сторонами
Акту приймання-здачі робіт у розмірі 100%
фактично виконаних робіт за
відповідний розрахунковий період,
шляхом перерахування коштів на
розрахунковий рахунок виконавця

Послуги підлягатимуть сплаті шляхом
перерахування грошових коштів в
безготівковій формі в національній
валюті України на банківський рахунок
виконавця (пп.7.2 договору).

Згідно п.1 додаткової угоди № 2 від
05.06.13р. до договору № 21-03-13 від 21.03.13р.,
сторонами погоджено викласти пп.7.1.4
договору у наступній редакції: "7.1.4.
Починаючи з 01 липня 2013, розрахунок за
цим договором між виконавцем та
замовником буде проводитися на протязі
3-х банківських днів з моменту
підписання сторонами Акту
приймання-здачі робіт у розмірі 100%
фактично виконаних робіт за
відповідний розрахунковий період,
шляхом перерахування коштів на
розрахунковий рахунок
виконавця."(а.с.20).

Відповідно до п.1 додаткової угоди № 3
від 01.07.13р. до договору № 21-03-13 від
21.03.13р., сторонами погоджено викласти
пп.7.1.4 договору у наступній редакції:
"7.1.4. Починаючи з 01 Липня 2013, розрахунок
за цим договором між виконавцем та
замовником буде проводитися за
наступною схемою (а.с.21):

7.1.4.1. В термін не більше 3-х банківських
днів з початку поточного
розрахункового періоду, замовник
повинен зробити авансовий платіж за
виконання робіт за цим договором у
розмірі 500000 (п'ятсот тисяч) гривень 00
копійок.

7.1.4.2. Остаточний розрахунок за цим
договором за відповідний
розрахунковий період між виконавцем та
замовником буде проводитися на протязі
3-х банківських днів з моменту
підписання сторонами Акту
приймання-здачі робіт у розмірі 100%
фактично виконаних робіт за
відповідний розрахунковий період,
шляхом перерахування коштів на
розрахунковий рахунок виконавця."

Згідно даних позивача, відповідач свої
договірні зобов'язання по оплаті
здійснених робіт виконав частково - в
сумі 6232168,56 грн. (а.с.3,29-36,54,55).

Таким чином, внаслідок неналежного
виконання відповідачем своїх
договірних зобов'язань, утворилась
заборгованість перед позивачем, яка
станом на день прийняття рішення у
справі, становить 318165,72 грн., що
підтверджується довідкою позивача №
02-23/04/14 від 23.04.14р. (а.с.52), підписаним
позивачем актом звірки взаємних
розрахунків станом на 11.04.14р. (а.с.54,55) та
іншими матеріалами справи.

За своєю правовою природою укладений
між сторонами договір № 21-03-13 від 21.03.13р.
є договором підряду.

Відповідно до ч.1 ст.837 ЦК України, за
договором підряду одна сторона
(підрядник) зобов'язується на свій
ризик виконати певну роботу за
завданням другої сторони (замовника), а
замовник зобов'язується прийняти та
оплатити виконану роботу.

Відповідно до ч.1 ст.854 ЦК України, якщо
договором підряду не передбачена
попередня оплата виконаної роботи або
окремих її етапів, замовник
зобов'язаний сплатити підрядникові
обумовлену ціну після остаточної здачі
роботи за умови, що роботу виконано
належним чином і в погоджений строк
або, за згодою замовника, - достроково.

Згідно з ст.193 ГК України, суб'єкти
господарювання та інші учасники
господарських відносин повинні
виконувати господарські зобов'язання
належним чином відповідно до закону,
інших правових актів, договору, а за
відсутності конкретних вимог щодо
виконання зобов'язання - відповідно до
вимог, що у певних умовах звичайно
ставляться. До виконання господарських
договорів застосовуються відповідні
положення Цивільного кодексу України з
урахуванням особливостей,
передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.611 ЦК України, у разі
порушення зобов'язання настають
правові наслідки, встановлені
договором або законом, зокрема, сплата
неустойки.

Згідно з ч.1 ст.549 ЦК України, неустойкою
(штрафом, пенею) є грошова сума або інше
майно, які боржник повинен передати
кредиторові у разі порушення боржником
зобов'язання.

Відповідно до ч.1 ст.624 ЦК України, якщо
за порушення зобов'язання встановлено
неустойку, то вона підлягає стягненню у
повному розмірі, незалежно від
відшкодування збитків.

Згідно з ч.6 ст.231 ГК України, штрафні
санкції за порушення грошових
зобов'язань встановлюється у
відсотках, розмір яких визначається
обліковою ставкою НБУ, за весь час
користування чужими коштами, якщо
інший розмір відсотків не передбачений
законом або договором.

Відповідно до пп.6.4 договору, за
порушення термінів виконання грошових
обов'язків винна сторона несе
відповідальність у вигляді пені в
розмірі подвійної облікової ставки НБУ
від вартості не виконаного в термін
зобов'язання, за кожний день
прострочення.

Відповідно до пп.11.2 договору, за
невиконання або неналежне виконання
своїх зобов'язань у випадках, не
передбачених договором, сторони несуть
відповідальність згідно з чинним
законодавством в Україні.

Частиною другою ст.625 ЦК України
передбачено, що боржник, який
прострочив виконання грошового
зобов'язання, на вимогу кредитора
зобов'язаний сплатити суму боргу з
урахуванням встановленого індексу
інфляції за весь час прострочення, а
також три проценти річних від
простроченої суми, якщо інший розмір
процентів не встановлений договором
або законом.

Згідно розрахунку позивача розмір пені
та 3% річних становлять, відповідно,
88544,18 грн. та 19951,64 грн. (а.с.9-12).

Розрахунки обґрунтовані, відповідають
чинному законодавству та укладеному
договору.

Відповідно до ст.610 ЦК України,
порушенням зобов'язання є його
невиконання або виконання з порушенням
умов, визначених змістом зобов'язання
(неналежне виконання).

Відповідно до ч.1 ст.612 ЦК України,
боржник вважається таким, що
прострочив, якщо він не приступив до
виконання зобов'язання або не виконав
його у строк, встановлений договором
або законом.

Згідно ст.ст.525 і 526 ЦК України,
зобов'язання має виконуватися належним
чином відповідно до умов договору та
вимог цього Кодексу, інших актів
цивільного законодавства, а за
відсутності таких умов та вимог -
відповідно до звичаїв ділового обороту
або інших вимог, що звичайно
ставляться; одностороння відмова від
зобов'язання не допускається.

Відповідно до ст.530 ЦК України, якщо у
зобов`язанні встановлений строк
(термін) його виконання, то воно
підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідач позов не оспорив, своїм
правом на участь в судовому розгляді
справи не скористався, доказів сплати
боргу не подав.

Враховуючи викладене, господарський
суд вважає позовні вимоги
обґрунтованими, заявленими відповідно
до чинного законодавства і укладеного
договору та такими, що підлягають
задоволенню у повному обсязі - з
відповідача стягується на користь
позивача 318165,72 грн. боргу за отримані
послуги згідно договору № 21-03-13 від
21.03.13р., 88544,18 грн. пені та 19951,64 грн. 3%
річних.

Сплата судового збору покладається на
відповідача.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України,
господарський суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Приватного акціонерного
товариства "Бехівський
спеціалізований кар'єр", 11523,
с.Михайлівка Коростенського району
Житомирської області,
ідентифікаційний код 03443749:

- на користь Товариства з обмеженою
відповідальністю "Каменяр", 31600,
смт.Чемерівці Чемеровецького району
Хмельницької області, вул.Щорса 2,
ідентифікаційний код 22778415 - 318165,72 грн.
боргу за отримані послуги згідно
договору № 21-03-13 від 21.03.13р., 88544,18 грн.
пені, 19951,64 грн. 3% річних та 8533,23 грн.
судового збору.

Рішення господарського суду набирає
законної сили після закінчення строку
подання апеляційної скарги, якщо
апеляційну скаргу не було подано. У
разі подання апеляційної скарги
рішення, якщо його не скасовано,
набирає законної сили після розгляду
справи апеляційним господарським
судом.

Апеляційна скарга подається на рішення
місцевого господарського суду
протягом десяти днів з дня його
оголошення. У разі якщо в судовому
засіданні було оголошено лише вступну
та резолютивну частину рішення,
зазначений строк обчислюється з дня
підписання рішення, оформленого
відповідно до статті 84 Господарського
процесуального кодексу України.

Повне рішення складено: 24.04.14

Суддя
Гансецький В.П.

Друк: 3 прим.:

1 - у справу,

2,3 - сторонам (рек. з повід. про вруч.).