ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2014 р. Справа № 926/179/14.

За позовом Фізичної особи-підприємця
ОСОБА_1

до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2

про стягнення заборгованості - 2000.00 грн

Суддя Скрипничук Iван Васильович

Представники:

позивача - ОСОБА_1,

ОСОБА_3 - адвокат;

відповідача - ОСОБА_4, довіреність від
28.02.2013.

СУТЬ СПОРУ:

Фізична особа-підприємець ОСОБА_1,
АДРЕСА_2, ідент. номер НОМЕР_1, звернувся
з позовом до фізичної особи-підприємця
ОСОБА_2, АДРЕСА_1, ідент. номер НОМЕР_2,
про стягнення 2000 грн. заборгованості за
невиконання робіт по створенню
інформаційного інтернет сайту згідно
договору від 04.12.2013.

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що
04.12.2013 замовником (позивач) у
відповідності до п.п. 5.2 договору від
04.12.2013 було сплачено виконавцю
(відповідач) за надання послуг по
створенню сайту 2000 грн. Однак,
відповідачем умови договору в частині
виконання робіт (надання послуг) не
виконано, а отримані ним кошти не
повернено.

Відповідач у відзиві позовні вимоги
заперечує, посилаючись на те, що
позивач не виконав в повному обсязі в
установлений строк зобов'язання щодо
оплати вартості послуг згідно
договору, а також не надав матеріали,
необхідні для виконання робіт, які
передбачені договором.

Крім того, згідно п. 3.2 договору у разі
затримки надання матеріалів, строк
здачі сайту переноситься на термін
такої затримки. Станом на 14 лютого 2014
року матеріали для сайту позивачем не
надані, у зв'язку з чим термін здачі
сайту переноситься.

19.02.2014 у засіданні суду оголошено
перерву до 04.03.2014.

04.03.2014 у судовому засіданні оголошено
перерву до 13.03.2014.

Ухвалою суду від 13.03.2014 за клопотанням
позивача розгляд справи відкладено на
25.03.2014.

Дослідивши матеріали справи,
заслухавши пояснення та доводи
представників сторін, оцінивши докази,
суд встановив.

Так, 04.12.2014 між фізичною
особою-підприємцем ОСОБА_2
(виконавець-відповідач) та фізичною
особою-підприємцем ОСОБА_1
(замовник-позивач) укладено договір № 9
про надання послуги інформатизації.

Відповідно до п. 1.1 договору
«виконавець» (відповідач) зобов'язався
виконати роботи по створенню
інформаційного інтернет сайту
«замовника» в мережі Інтернет, а
«замовник» (позивач) прийняти та
оплатити виконану роботу відповідно до
договору.

Вартість послуг згідно п. 5.2. договору
становить 4000 грн., які підлягають
перерахуванню відповідачу протягом
трьох робочих днів з моменту
підписання договору.

Однак, позивач сплатив відповідачу
лише 2000 грн., що не заперечується самим
позивачем.

Пунктом 3.3 договору сторони
передбачили, що у разі затримки
авансового платежу, термін проведення
та здачі робіт, які повинні бути
виконані до 24.01.2014, зсуваються на термін
такої затримки.

Крім того, відповідно до п. 3.2 договору
для створення дизайну та наповнення
сторінок сайту, позивач повинен надати
відповідачу необхідні матеріали
(текстові та графічні).

У разі затримки надання позивачем
відповідачу необхідних матеріалів,
строки виконання і здачі робіт
зсуваються на термін такої затримки.

Натомість, суд встановив, що позивачем
в порушення умов договору не надано
відповідачу всіх необхідних
матеріалів (текстові та графічні) для
створення дизайну та наповнення
сторінок сайту, також не перераховано
останньому весь авансовий платіж, а
саме 4000 грн.

Як наслідок, згідно умов договору
терміни проведення та здачі робіт по
створенню інформаційного інтернет
сайту «замовника» (позивача) в мережі
Інтернет зсуваються, а договір № 9 від
04.12.2013 продовжує свою дію і на даний час,
а також є обов'язковим до виконання
сторонами.

Таким чином, суд вважає, що позивач
передчасно звернувся до суду за
зхистом своїх прав, оскільки за умовами
договору, про що зазначено вище, ще не
настали такі обставини, на які він
посилається у позові як на підставу
своїх вимог.

У зв'язку з цим, правових підстав для
задоволення позову немає.

З огляду на викладене, керуючись ст. 629
ЦК України, ст.ст. 49, 82, 84, 85 ГПК України,
суд -

ВИРІШИВ :

У позові відмовити.

Повний текст рішення складено 27.03.2014.

Суддя
І.В. Скрипничук