номер провадження справи 13/1/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2014
Справа № 908/148/14

За позовом: Товариства з обмеженою
відповідальністю "Таврида-Газ", с.
Терпіння, Мелітопольський район,
Запорізька область

до: Веселівської селищної ради
Веселівського району Запорізької
області, смт. Веселе, Веселівський
район, Запорізька область

про стягнення 50 977,93 грн.

Суддя Серкіз В.Г.

Представники:

від позивача: КарповЕ.О., довіреність №
б/н від 13.01.2014р.;

Сидоренко С.І.,
довіреність № б/н від 13.01.2014р.

від відповідача: не з'явився

Розглядається позовна заява
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Таврида-Газ" про
стягнення з Веселівської селищної ради
Веселівського району Запорізької
області 50 977,93 грн. заборгованості за
договором № 164 від 25.10.2012р.

Ухвалою суду від 20.01.2014р. позовну заяву
прийнято до розгляду, порушено
провадження у справі № 908/148/14,
присвоєно справі номер провадження
13/1/14 та призначено судове засідання на
05.02.2014р.

Ухвалою суду від 20.01.2014р. відмовлено
Товариству з обмеженою
відповідальністю "Таврида-Газ" в
задоволені заяви про вжиття заходів до
забезпечення позову.

До початку розгляду справи
представники позивача заявили
клопотання щодо відмови від здійснення
технічної фіксації судового процесу.

05.02.2014р. справу розглянуто, спір
вирішено, прийнято рішення у справі,
вступну та резолютивну частини якого
оголошено в судовому засіданні згідно
із приписами ст. 85 ГПК України.

30.01.2014р. до господарського суду
надійшло уточнення позовної заяви від
28.01.2014р., в якій позивач просить суд
стягнути з відповідача основну
заборгованість в сумі 49 600,00 грн. та
пені в розмірі 3 026,28 грн. за виконані
роботи відповідно до договору № 164 від
25.10.2012р.

Представник позивача в судовому
засіданні 05.02.2014р. підтримав позовні
вимоги, викладені в позовній заяві від
15.01.2014р. та в уточнені позовної заяви
від 28.01.2014р. та просить суд стягнути з
відповідача основну заборгованість в
сумі 49 600,00 грн. та пені в розмірі 3 026,28
грн. за виконані роботи з реконструкції
системи опалення з установкою
електрокотла в Веселівському КНДЗ № 3
«Казка» відповідно до договору № 164 від
25.10.2012р.

Представники відповідача у судове
засідання не з'явився. 03.02.2014р. до суду
надійшло клопотання в якому відповідач
визнає позовні вимоги в повному обсязі
та просить суд розглянути справу без
присутності представника Веселівської
селищної ради Веселівського району
Запорізької області.

Заслухавши представника позивача суд
визнав за можливе розглянути справу по
суті без участі представника
відповідача, за наявними у справі
матеріалами та поясненнями
представника позивача в порядку ст. 75
ГПК України.

Розглянувши та дослідивши матеріали
справи, заслухавши пояснення
представника позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

Між Веселівською селищною радою
Веселівського району Запорізької
області (Замовник) та Товариством з
обмеженою відповідальністю
"Таврида-Газ" (Підрядник) укладений
договір № 164 від 25.10.2012р. (далі - Договір).

Відповідно до п.1.1 Договору, Підрядник
зобов'язується виконати роботи з
Реконструкції системи опалення з
установкою електрокотла в
Веселівському КНДЗ № 3 «Казка» (Роботи)
за адресою: Запорізька область,
Веселівський район, смт. Веселе та
здати Роботу Замовнику у встановлений
Договором термін.

Замовник зобов'язується надати
Підряднику проектну документацію,
забезпечити своєчасне фінансування,
прийняти і повністю сплатити вартість
виконаних Робіт у порядку і в розмірах,
передбачених цим Договором та
Додатками до нього (п. 1.2 Договору).

Згідно пунктів 2.1, 2.2 та 2.4 Договору,
загальний термін виконання Робіт
Підрядником за цим Договором складає:

початок Роботи 29.10.2012р.

кінець Роботи 29.11.2012р.

Підрядник має право достроково
виконати свої зобов'язання за
Договором.

Датою закінчення виконаних Робіт
Підрядником за цим Договором є дата
підписання Акта приймання-передачі
виконаних Робіт.

Відповідно до п. 4.1 Договору,
орієнтована сума цього Договору
складає 130 000,00 грн. Остаточна вартість
Робіт визначається по фактичному
виконанню і оформлюється Актами
виконаних Робіт. В разі необхідності за
згодою Сторін передбачена попередня
оплата для придбання будівельних
матеріалів та інвентарю в розмірі не
більш ніж 30 % від загальної вартості
Робіт (постанова КМУ від 09.10.2006р. № 1404).

Додатковою угодою від 14.11.2012р. до
Договору, Сторони дійшли згоди, що у
зв'язку із збільшенням суми Договору
погодилися змінити і доповнити Договір
на реконструкцію № 164 від 25.10.2012р. та
збільшити суму договору на 107 766,00 грн.,
загальна сума Договору становить 237
766,00 грн.

Розрахунок з Підрядником здійснюється
протягом 30 (тридцяти) робочих днів
після підписання Акта
приймання-передачі виконаних Робіт (п.
4.3 Договору).

Згідно п. 5.1 Договору,
здавання-приймання виконаних Робіт
оформляється Актами
приймання-передачі підписаними обома
сторонами, які щомісяця подаються
Підрядником Замовнику. При
прийманні-передачі виконаних Робіт
Підрядник обов'язково передає
документи які підтверджують об'єм
Робіт та використані матеріали.

Підрядник належним чином виконав умови
Договору та виконав всі роботи з
реконструкції системи опалення з
установкою електрокотла в
Веселівському КНДЗ № 3 «Казка», що
підтверджується Актами
приймання-передачі будівельних робіт,
які підписані 14.11.2012р. без претензій
щодо якості та строків виконання робіт.

Відповідно до Актів типової форми №
КБ-2В прийому виконаних робіт за
кошторисом № 2-1-1 та № 2-1-2 «Опалення та
вентиляція» загальна вартість
виконаних робіт склала 316 376,40 грн.

Згідно Довідок про вартість виконаних
будівельних робіт /та витрат/типової
форми № КБ-3 та Актів типової форми №
КБ-2В прийому виконаних робіт Замовник
перерахував на рахунок Підрядника
кошти на загальну суму 266 776,40 горн.

Таким чином, Замовник не в повному
обсязі виконав свої зобов'язання за
Договором № 164 від 25.10.2012р. та не сплатив
Товариству з обмеженою
відповідальністю "Таврида-Газ" 49 600,00
грн.

10.10.2013р.р. Товариство з обмеженою
відповідальністю "Таврида-Газ"
надіслало на адресу Веселівської
селищної раду Веселівського району
Запорізької області претензію № 572 від
10.10.2013р. про сплату суми боргу в розмірі
49 600,00 грн. на виконання умов Договору №
164 від 25.10.2012р.

Відповідь на претензію до Товариства з
обмеженою відповідальністю
"Таврида-Газ" не надходило.

30.09.2013р. між Сторонами був складений,
підписаний та скріплений печатками Акт
звірки взаємних розрахунків на
загальну суму 49 600,00 грн.

Статтями 11 та 509 Цивільного кодексу
України визначено, що однією із підстав
виникнення цивільних прав і обов'язків
(зобов'язань), які мають виконуватись
належним чином і в установлений строк,
є договір.

Відповідно до ст. 193 Господарського
кодексу України та ст. 526 Цивільного
кодексу України суб'єкти
господарювання та інші учасники
господарських відносин повинні
виконувати господарські зобов'язання
належним чином відповідно до закону,
інших правових актів, договору, а за
відсутності конкретних вимог щодо
виконання зобов'язання - відповідно до
вимог, що у певних умовах звичайно
ставляться. Одностороння відмова від
зобов'язання або одностороння зміна
його умов не допускається, якщо інше не
встановлено договором або законом.

До виконання господарських договорів
застосовуються відповідні положення
Цивільного кодексу України з
урахуванням особливостей,
передбачених Господарським Кодексом
України.

В даному випадку підставою виникнення
цивільних прав і обов'язків
(зобов'язань), які мають виконуватися
належним чином і в установлений строк
відповідно до вказівок закону,
договору, є договір № 164 від 25.10.2012р.

Згідно ч. 1 ст. 626 ЦК України, договором є
домовленість двох або більше сторін,
спрямована на встановлення, зміну або
припинення цивільних прав та
обов'язків.

Договір може бути укладений у будь-якій
формі, якщо вимоги щодо форми договору
не встановлені законом.

Відповідно до ст. 202 ЦК України
правочином є дія особи, спрямована на
набуття, зміну або припинення
цивільних прав та обов'язків.

Згідно зі ст. 205 ЦК України правочин
може вчиняться усно або в письмовій
формі. Сторони мають право обирати
форму правочину, якщо інше не
встановлено законом.

Зі змісту ст. 207 ЦК України випливає, що
правочин в простій письмовій формі
вчиняється сторонами шляхом фіксації
його змісту в одному або кількох
документах, листах, телеграмах тощо,
якими сторони обмінялися за допомогою
телетайпних, електронних або інших
технічних засобів зв'язку.

Як свідчать матеріали справи та надані
суду документи, між сторонами укладено
договір № 164 від 25.10.2012р.

За договором підряду одна сторона
(підрядник) зобов'язується на свій
ризик виконати певну роботу за
завданням другої сторони (замовника), а
замовник зобов'язується прийняти та
оплатити виконану роботу.

Договір підряду може укладатися на
виготовлення, обробку, переробку,
ремонт речі або на виконання іншої
роботи з переданням її результату
замовникові (ч.1, 2 ст. 837 ЦК України).

Статтею 887 ЦК України встановлено, за
договором підряду на проведення
проектних та пошукових робіт підрядник
зобов'язується розробити за завданням
замовника проектну або іншу технічну
документацію та (або) виконати пошукові
роботи, а замовник зобов'язується
прийняти та оплатити їх.

До договору підряду на проведення
проектних і пошукових робіт
застосовуються положення цього
Кодексу, якщо інше не встановлено
законом.

Якщо договором підряду не передбачена
попередня оплата виконаної роботи або
окремих її етапів, замовник
зобов'язаний сплатити підрядникові
обумовлену ціну після остаточної
здачі роботи за умови, що роботу
виконано належним чином і в погоджений
строк або, за згодою замовника, -
достроково (ч.1 ст.854 ЦК України).

Відповідачем не надано жодних доказів,
які б підтверджували повну оплату за
виконанні роботи відповідно до
договору № 2554-УКБ від 26.07.2012р.

Згідно ч. 2 ст. 222 ГК України, у разі
необхідності відшкодування збитків
або застосування інших санкцій суб'єкт
господарювання чи інша юридична особа -
учасник господарських відносин, чиї
права або законні інтереси порушено, з
метою безпосереднього врегулювання
спору з порушником цих прав або
інтересів має право звернутися до
нього з письмовою претензією, якщо інше
не встановлено законом.

Позивачем 10.10.2013р. на адресу
відповідача було направлено претензію
№ 572 від 10.10.2013р. про сплату суми
заборгованості в розмірі 49 600,00 грн. за
договором № 164 від 25.10.2012р.

Відповідач відповіді на претензію не
надав, суму заборгованості не сплатив..

Згідно ст. 526 ЦК України, зобов'язання
має виконуватися належним чином
відповідно до умов договору та вимог
цього Кодексу, інших актів цивільного
законодавства, а за відсутності таких
умов та вимог - відповідно до звичаїв
ділового обороту або інших вимог, що
звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 525 ЦК України,
одностороння відмова від зобов'язання
або одностороння зміна його умов не
допускається, якщо інше не встановлено
договором або законом.

Аналогічний припис містить п. 1, 7 ст. 193
Господарського кодексу України.

Згідно ч. 2 ст. 530 ЦК України якщо строк
(термін) виконання боржником обов'язку
не встановлений або визначений
моментом пред'явлення вимоги, кредитор
має право вимагати його виконання у
будь-який час. Боржник повинен виконати
такий обов'язок у семиденний строк від
дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок
негайного виконання не випливає із
договору або актів цивільного
законодавства.

Відповідач не надав суду доказів
належного виконання зобов'язання і
сплати штрафних санкцій.

Статтею 629 ЦК України встановлено, що
договір є обов'язковим для виконання
сторонами.

Підстави для припинення зобов'язання
за договором № 164 від 25.10.2012р., які
визначено главою 50 ЦК України,
відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 625 ЦК України,
боржник не звільняється від
відповідальності за неможливість
виконання ним грошового зобов'язання.

Враховуючи встановлений факт
невиконання Веселівською селищною
радою Веселівського району
Запорізької області грошових
зобов'язань, вимоги про стягнення з
відповідача суми основного боргу в
розмірі 49 600,00 грн. є обґрунтованими і
підлягають задоволенню у повному
обсязі.

Позивачем також заявлено вимоги про
стягнення з відповідача пені в розмірі
3 026,28 грн.

Як визначено ст. 230 Господарського
кодексу України, учасник господарських
відносин зобов'язаний сплатити штрафні
санкції (неустойку, штраф, пеню) у разі
порушення ним правил здійснення
господарської діяльності, невиконання
або неналежного виконання
господарського зобов'язання.

Згідно з п.4 ст. 231 ГК України, у разі,
якщо розмір штрафних санкцій законом
не визначено, санкції застосовуються в
розмірі, передбаченому договором. При
цьому, розмір санкцій може бути
встановлено договором у відсотковому
відношенні до суми невиконаної частини
зобов'язання або у певній, визначеній
грошовій сумі, або у відсотковому
відношенні до суми зобов'язання
незалежно від ступеня його виконання,
або у кратному розмірі до вартості
товарів (робіт, послуг).

Пунктом 4.2 Договору встановлено, що за
неналежне виконання або за невиконання
умов Договору сторони несуть
відповідальність у вигляді штрафних
санкції не нижче облікової ставки НБУ.

За розрахунком позивача, сума пені,
нарахованої відповідно до п.4.2
Договору у відсотковому відношенні до
суми заборгованості, складає 3 026,28 грн.

Враховуючи встановлений судом факт
прострочення виконання відповідачем
зобов'язання з оплати виконаних робіт
та перевіривши правильність
розрахунку позивача, суд визнав
заявлені вимоги про стягнення з
Веселівської селищної ради
Веселівського району Запорізької
області 3 026,28 грн. пені обґрунтованими,
доведеними, заснованими на законі,
договорі, у зв'язку із чим задовольнив
їх у повному обсязі.

Відповідно до вимог ст. 49 ГПК України
судовий збір в сумі 1 827,00 грн.
покладається на відповідача.

Керуючись ст. 44, 49, 82 - 85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Веселівської селищної
ради Веселівського району Запорізької
області (72202, Запорізька область,
Веселівський район, смт. Веселе, вул.
Леніна, 162, ) на користь
Товариства з обмеженою
відповідальністю "Таврида-Газ" (72333,
Запорізька область, Мелітопорльський
район, с. Терпіння, вул. Піонерська, 1,
, р/р 5639 в
Мелітопольському відділенні ПАТ
«Укрсоцбанк», МФО 300023) 49 600 (сорок
дев'ять тисяч шістсот) грн. 00 коп.
основного боргу, 3 026 (три тисячі
двадцять шість) грн. 28 коп. пені та 1 827
(одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн.
00 коп. судового збору. Видати наказ
після набрання рішенням законної сили.

Суддя
В.Г. Серкіз

Рішення господарського суду набирає
законної сили після закінчення
десятиденного строку з дня його
підписання.

Рішення оформлено і підписано згідно з
вимогами ст. 84 ГПК України 11.02.2014р.