ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Кіровоградської області
УХВАЛА

"04" квітня 2012 р. Справа № 5013/1498/11

Господарський суд Кіровоградської області у складі головуючого судді Коротченко Л.С., суддів Колодій С.Б., Тимошевської В.В., розглянувши матеріали справи

за позовом: в.о. прокурора Долинського району Кіровоградської області в інтересах держави, в особі комунального підприємства "Відділ капітального будівництва - 1", м. Долинська Кіровоградської області

до відповідача: приватного підприємства "Газопровод", м. Кіровоград

про стягнення 1 827 597,65 грн.,

представники сторін:

від прокуратури - ОСОБА_1, посвідчення 1170, старший прокурор відділу представництва інтересів громадян і держави в судах;

від позивача - ОСОБА_2, довіреність № б/н від 08.09.11 р.;

від позивача - ОСОБА_3, керівник;

від відповідача - участі не брали,

встановив: в.о. прокурора Долинського району Кіровоградської області в інтересах держави, в особі комунального підприємства "Відділ капітального будівництва - 1" звернувся до господарського суду Кіровоградської області з позовною заявою про стягнення з приватного підприємства "Газопровод" на користь комунального підприємства "Відділ капітального будівництва - 1" 923 142,00 грн. сплаченого авансу на виконання робіт за договором підряду № 45 від 15.12.09 р., пені за прострочення виконання робіт в сумі 302 264,12 грн., штрафу за прострочення виконання робіт більш ніж на 30 днів в сумі 93 209,30 грн. та штрафу у відповідності до п. 10.5 договору в сумі 500 000,00 грн.

Ухвалою господарського суду від 20.03.12 р. поновлено провадження у справі; вирішено продовжити розгляд справи колегією у складі трьох суддів під головуванням судді Коротченко Л.С., розгляд справи призначено на 04.04.12 р.; зобов'язано сторони подати необхідні для вирішення спору матеріали.

Представник відповідача у судовому засіданні 04.04.12 р. участі не брав, вимог ухвали суду не виконав, витребуваних документів не подав, хоча приватне підприємство "Газопровод" належним чином повідомлене про дату, час та місце судового засідання, що підтверджується поштовим повідомленням про отримання відповідачем ухвали суду від 20.03.12 р. (а.с. 125).

04.04.12 р. на адресу господарського суду надійшло клопотання відповідача про відкладення розгляду справи на інший час та дату, у зв'язку з перебуванням директора підприємства на лікарняному та неможливістю явки іншого повноважного представника.

Разом з цим, зважаючи на пояснення присутніх учасників судового процесу, у господарського суду виникла необхідність витребувати у відповідача нові докази, з метою повного та об'єктивного розгляду і вирішення спору по суті.

Враховуючи фактичні обставини справи, господарський суд вважає за можливе задовольнити заявлене відповідачем клопотання.

Неподання відповідачем витребуваних доказів та необхідність витребування у відповідача нових доказів є підставами для відкладення розгляду справи згідно п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

З огляду на викладене, спір не може бути вирішено в даному засіданні, тому розгляд справи підлягає відкладенню.

Керуючись п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 77, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Розгляд справи № 5013/1498/11 відкласти до 15 год. 00 хв. 04.05.2012 року.

Засідання провести у приміщенні господарського суду Кіровоградської області за адресою: м. Кіровоград, вул. В'ячеслава Чорновола, 29/32, кабінет № 208.

Зобов'язати відповідача у строк до 27.04.12 р. подати до суду:

- докази на підтвердження доводів, якими відповідач заперечує вимоги позивача;

- письмові доводи та відповідні докази щодо застосування відповідачем ч. 3 ст. 538 та ч. 2 ст. 613 Цивільного кодексу України;

- письмові докази виконання відповідачем зобов'язання, визначеного п. 3.4. договору підряду № 45 від 15.12.09 р.;

- письмові докази виконання відповідачем договору підряду № 45 (повністю або частково).

Копію ухвали направити відповідачу рекомендованим листом з повідомленнями про вручення поштового відправлення за наступною адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Кропивницького, 165 Б.

Головуючий суддя Л.С. Коротченко

Суддя С.Б. Колодій

Суддя В.В. Тимошевська