ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Кіровоградської області
РІШЕННЯ

"02" грудня 2008 р.

Справа
№  17/101

Господарський
суд Кіровоградської області в складі судді С. В. Таран, розглянувши матеріали
справи № 17/101

за
позовом: приватного підприємця - фізичної особи ОСОБА_1, м. Кіровоград

до
відповідача: приватного підприємства "Олдер", с. Глинськ
Світловодського району Кіровоградської області,

про
стягнення 24789,24 грн.

ПРЕДСТАВНИКИ:

від
позивача - ОСОБА_2., довіреність №759474 від 22.10.2008р., представник;

від
відповідача - участі не брали.

Подано
позов про стягнення з приватного підприємства "Олдер" на користь
приватного підприємця - фізичної особи ОСОБА_1
23796,50 грн. основного боргу, що виник із договору №1 від 13.04.2008
р., 649,78 пені, 81,22 грн. 3% річних та 261,76 грн. інфляційних втрат.

Заявою
б/н від 01.12.2008 р.  (вх.№02-14/36432
від 02.12.2008 р.) позивачем зменшено розмір позовних вимог, він просить
стягнути з відповідача на його користь
23796,50 грн. основного боргу, 716, 47 грн. пені, 89,54 грн. 3% річних
та 176,46 грн. інфляційних втрат (а.с.50-52).

Відповідач
до суду не з'явився, причини неявки не повідомив, хоча належним чином був
сповіщений про час і місце розгляду справи, що підтверджується повідомленням
про вручення поштового відправлення №369583
від 16.11.2008 року (а.с.47); позов не заперечив, витребувані судом
документи не подав.

Розглянувши
матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, оцінивши наявні в
матеріалах справи та досліджені в судовому засіданні докази, господарський суд
встановив наступне.

Між
приватним підприємцем - фізичною особою ОСОБА_1(„виконавець”) та приватним
підприємством "Олдер" („замовник”) укладено договір №1 від 13.04.2008
року (далі - договір №1 від 13.04.2008р.), за умовами якого  виконавець зобов'язався  на свій ризик виконати роботу - обробку
посівів сільськогосподарських культур, а замовник зобов'язався прийняти та
оплатити виконану роботу.

Додатками
до даного договору (а.с.13, 16, 24, 27) сторонами узгоджено перелік робіт, дати
початку та завершення  виконання робіт,
їх вартість та перелік техніки, за допомогою якої будуть виконуватись роботи.

За
своєю правовою природою даний договір є договором підряду.

Відповідно
до вимог статті 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна
сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за
завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та
оплатити виконану роботу.

На
виконання умов вказаних договорів позивачем було проведено підрядні роботи на
загальну суму 49272,50 грн., що підтверджується актами приймання виконаних
робіт (а.с.14, 17, 20, 22, 25, 28).

Між
тим взяті на себе зобов'язання відповідач належним чином не виконав: за
виконані роботи розрахувався частково, внаслідок чого виникла заборгованість,
яка станом на день звернення позивача до суду становила 23796,50 грн.

Однак
після порушення провадження у справі відповідачем повністю сплачено зазначену
суму заборгованості, про що свідчить банківська виписка по рахунку позивача від
07.11.2008 р. (а.с.53).

Враховуючи
викладене, господарський суд дійшов висновку про відсутність предмета спору по
даній справі в частині стягнення 23796,50 грн. боргу, а тому провадження у
справі в цій частині підлягає припиненню на підставі пункту 1-1 статті 80
Господарського процесуального кодексу України.

При
цьому, суд роз'яснює, що відповідно до вимог статті 80 Господарського
процесуального кодексу України у випадках припинення провадження у справі
повторне звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про
той же предмет спору і з тих же підстав не допускається.

Крім
того, позивач просить стягнути з відповідача на його користь 716,47 грн. пені,
176,46 грн. інфляційних втрат та 89,54 грн. 3% річних.

Відповідно
до пункту 4.6 договору №1 від 13.04.2008 р. в разі прострочення платежів
замовник сплачує виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка
діяла в період, за який стягується пеня, від суми заборгованості, за кожний
день допущеного прострочення.

Згідно
уточненого обґрунтованого розрахунку позивача розмір пені становить 716,47 грн.

У
відповідності до статті 530 Цивільного кодексу України зобов'язання повинні
виконуватись в установлений законом або договором строк.

Статтею
546 Цивільного кодексу України встановлено, що виконання зобов'язання може
забезпечуватися, зокрема, неустойкою.

Неустойкою
(штрафом, пенею), згідно статті 549 Цивільного кодексу України, є грошова сума,
яку боржник повинен сплатити кредиторові у разі порушення боржником
зобов'язання.

Пенею
є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасного виконаного
грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Статтями
1, 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання
грошових зобов'язань" передбачено, що платники грошових коштів сплачують
на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що
встановлюється за згодою сторін.

Розмір
пені, передбачений статтею 1 цього закону, обчислюється від суми простроченого
платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку
України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Згідно
статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його
невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом  зобов'язання (неналежне виконання).

Статтею
611 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення зобов'язання
настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата
неустойки.

Відповідно
до вимог пункту 6 статті 232 Господарського кодексу України нарахування
штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не
встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня,
коли зобов'язання мало бути виконано.

Пунктом
3.1 договору №1 від 13.04.2008 р.
визначено, що плата за роботу, виконану виконавцем, здійснюється
замовником шляхом перерахування на розрахунковий рахунок виконавця суми,
зазначеної в акті виконаних робіт, протягом 10 банківських днів з моменту
підписання акту виконаних робіт.

З
урахуванням зазначеної умови договору №1 від 13.04.2008 р. кінцевим терміном
виконання зобов'язання згідно договору №1 від 13.04.2008 року за актом
виконаних робіт №4 від 29.08.2008 р. на суму 11336 грн. (а.с.22) є  14.09.2008 р., за актом виконаних робіт №5
від 08.09.2008 р. на суму 10380,5 грн. (а.с.25) є 22.09.2008р., відтак з
15.09.2008 року та з 23.09.2008 р. відповідно
мають нараховуватися штрафні санкції і припиняються нарахування датою
проведення оплати за виконані роботи.

За
таких обставин, позовні вимоги про стягнення пені за період з 15.09.2008 р. по
07.11.2008 р. в сумі 402,5 грн. за прострочення виконання зобов'язання за актом
приймання-передачі виконаних робіт №4 від 29.08.2008 р., за період з 23.09.2008
р. по 07.11.2008 р. в сумі 313,97 грн. за прострочення виконання зобов'язання
за актом №5 від 08.09.2008 р. - на загальну суму 716,47 грн. є обґрунтованими
та підлягають задоволенню.

Підлягають
задоволенню і позовні вимоги про стягнення з відповідача  інфляційних збитків за жовтень місяць 2008 р.
в сумі 176,46 грн. та трьох відсотків річних
за період з 15.09.2008 р. по 07.11.2008 р. в сумі 89,54 грн., оскільки
згідно частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив
виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму
боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а
також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не
встановлений договором або законом.

Витрати
по сплаті державного мита та на інформаційно-технічне забезпечення судового
процесу відповідно до вимог статті 49 Господарського процесуального кодексу
України покладаються на відповідача, оскільки спір виник внаслідок його
неправомірних дій.

Враховуючи
викладене, керуючись статтями 33, 34, 43, 49, 80, 82, 84, 116, 117
Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні
вимоги задовольнити частково.

Провадження
у справі в частині стягнення 23796,50 грн. з приватного підприємства
"Олдер" на користь суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної
особи ОСОБА_1 припинити.

Стягнути
з приватного підприємства "Олдер" (АДРЕСА_1, ідентифікаційний код
НОМЕР_1, НОМЕР_2 в Укрінбанку м.Світловодськ, МФО 323505) на користь суб'єкта
підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 АДРЕСА_2, ідентифікаційний
НОМЕР_3 НОМЕР_4 в філії ВАТ КБ "Надра", МФО 323624)- 716,47 грн.
пені, 176,46 грн. інфляційних втрат, 89,54 грн. річних, 247,79 грн. державного
мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Наказ
видати після набрання рішенням законної сили.

Згідно
частини 3 статті 85 Господарського процесуального кодексу України рішення  господарського суду  набирає законної сили після закінчення
десятиденного строку з дня його прийняття, а у разі, якщо у судовому
засіданні  було оголошено лише вступну та
резолютивну частини рішення, з дня
підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського
процесуального кодексу України.

До
набрання рішенням законної сили воно може бути оскаржено до Дніпропетровського
апеляційного господарського суду через господарський суд Кіровоградської
області в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України.

Суддя