ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"10" вересня 2008 р. Справа № 5/95

Суддя Войтюк В.Р.

За позовом Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія " Енергоатом", від імені якого діє відокремлений підрозділ "Рівненська атомна електрична станція"

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Комбінат будівельних матеріалів та конструкцій"

про стягнення в сумі 49 840 грн. 29 коп.

Представники:

Від позивача : не з`явився

Від відповідача : не з`явився

Статті 20, 22 ГПК України роз'яснені.

ВСТАНОВИВ:

Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія " Енергоатом", від імені якого діє відокремлений підрозділ "Рівненська атомна електрична станція", звернулось до господарського суду з позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Комбінат будівельних матеріалів та конструкцій" за неналежне виконання договірних зобов`язань пені в розмірі 44 236 грн. 09 коп., 5 604 грн. 20 коп. штрафу за прострочення оплати понад 30 днів.

Позивач та відповідач у судове засідання не з`явились. Через канцелярію господарського суду подали заяву про затвердження мирової угоди від 09 вересня 2008 року.

Суд перевірив права представників сторін на укладення мирової угоди (в матеріалах справи містяться належним чином завірені копії довіреностей представників, які підписали мирову угоду), дійшов висновку, що дана мирова угода стосується прав та обов`язків сторін щодо предмету позову, не порушує прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб, а відтак підлягає затвердженню судом.

Зважаючи на вищевикладене, на підставі п.7 ст.80 ГПК України, провадження у справі підлягає припиненню.

Керуючись ст.78, п.7 ст.80, ст.86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1.Затвердити мирову угоду між Державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія " Енергоатом", від імені якого діє відокремлений підрозділ "Рівненська атомна електрична станція" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Комбінат будівельних матеріалів та конструкцій" наступного змісту:

"По справі № 5/95

МИРОВА УГОДА

9 вересня 2008 р. м.Кузнецовськ

Позивач - Відокремлений підрозділ "Рівненська АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом", в особі заступника генерального директора Бондаренка Володимира Миколайовича, який діє на підставі довіреності за реєстровим номером 3642 від 20 червня 2008 р., з однієї сторони та Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Комбінат будівельних матеріалів та конструкцій", в особі заступника директора Костючика Анатолія Васильовича, який діє на підставі довіреності від 1.09.08 р. № 81, з другої сторони, при спільному згадуванні - сторони, уклали мирову угоду про наступне.

1.Позивач відмовляється від нарахування штрафних санкцій: пені в розмірі 44 236 грн. 09 коп. та штрафу в розмірі 5 604 грн. 20 коп., всього на суму 49 840 грн. 00 коп. (сорок дев'ять тисяч вісімсот сорок ) за прострочення виконання Відповідачем зобов'язань по договору № 3/П від 07.05.2007 р.

2.Судові витрати, понесені Позивачем по справі № 5/95, покладаються на Відповідача в повному обсязі. Відповідач зобов'язується перерахувати на банківський рахунок Позивача вказані судові витрати в сумі 616 грн. 40 коп. до 31 жовтня 2008 р. Днем виконання зобов'язань Відповідачем за даною мировою угодою вважається день отримання Позивачем грошових коштів.

3.Зобов'язання вважаються невиконаними Відповідачем добровільно, якщо Позивач не отримає грошові кошти в обумовлений п.2 цієї угоди термін. Сторони дійшли згоди, що у разі порушення Відповідачем строку погашення судових витрат, передбачених у даній мировій угоді, вважається, що для Відповідача наступив обов'язок за письмовою вимогою Позивача негайно сплатити всю суму штрафних санкцій, яка вказана у п. 1 цієї мирової угоди.

4. Виконання сторонами даної мирової угоди не звільняє їх від виконання зобов'язань, що передбачені в укладеному сторонами договорі № 3/П від 7.05.2007 р.

5. Мирова угода набирає чинності з дня затвердження її господарським судом."

2.Провадження у справі припинити.

3. Ухвалу направити сторонам по справі.

Суддя Войтюк В.Р.