ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

ПРО ВІДКЛАДЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

03.09.08 р.                     Справа № 28/34

Господарський суд Донецької області у складі судді: Курило Г.Є.

запозовом: Відкритого акціонерного товариства “Металургійний комбінат “Азовсталь”,

м. Маріуполь

до відповідача: Приватного підприємства “Спарк” , м. Ясинувата

Про стягнення 937792 грн. 84 коп.

Представники:

Від позивача: Фурсова О.О.

Від відповідача: Шевчук О.О.

Відкрите акціонерне товариство “Металургійний комбінат “Азовсталь”, м. Маріуполь, позивач, звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача, Приватного підприємства “Спарк” , м. Ясинувата, про стягнення суми неустойки в розмірі 937793 грн. 84 коп.

Виходячи з того, що в судове засідання не надані витребувані судом документи, а також виникла необхідність витребування нових доказів, керуючись п.п. 2, 3 ст.77, ст.86 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

У Х В А Л И В:

Відкласти розгляд справи на 11:00 год. 22.09.08 року.

Зобов’язати позивача представити в засідання суду:

-          документи, які посвідчують правовий статус підприємства (установи, організації) або структурного підрозділу;

-          довідку про юридичну адресу та рахунки;

-          письмові пояснення щодо загальної суми прямого контракту підряду № 155д/309/69 від 23.04.2007 р. та її складових частин (роботи, матеріали, тощо);

-          письмові пояснення з приводу нарахування неустойки за прямим контрактом підряду № 155д/309/69 від 23.04.2007 р.;

-          акти приймання виконаних робіт;

-          довідки про вартість робіт;

-          прямий контракт підряду № 155д/309/69 від 23.04.2007 р. у повному обсязі;

-          письмові пояснення з приводу додаткових угод до прямого контракту підряду № 155д/309/69 від 23.04.2007 р.;

-          письмові пояснення з приводу виконання відповідачем тільки одного виду робіт, із п’яти передбачених договором підряду.

Зобов’язати відповідача представити в судове засідання:

-          письмові пояснення щодо загальної суми прямого контракту підряду № 155д/309/69 від 23.04.2007 р. та її складових частин (роботи, матеріали, тощо);

-          письмові пояснення з приводу нарахування неустойки за прямим контрактом підряду № 155д/309/69 від 23.04.2007 р.;

-          акти приймання виконаних робіт;

-          довідки про вартість робіт;

-          прямий контракт підряду № 155д/309/69 від 23.04.2007 р. у повному обсязі;

-          письмові пояснення з приводу додаткових угод до прямого контракту підряду № 155д/309/69 від 23.04.2007 р.;

-          письмові пояснення з приводу виконання відповідачем тільки одного виду робіт, із п’яти передбачених договором підряду;

-          письмові пояснення з урахуванням наданих позивачем додаткових пояснень до позову № 09-5/78 від 03.09.2008р.;

-          прямий контракт підряду № 155д/309/69 у повному обсязі.

Всі витребувані матеріали надати до суду з відповідно оформленим супровідним листом.

Явка сторін у засідання суду обов’язкова.

Попередити сторони, що за ненадання у встановлений строк витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної особи стягується штраф у розмірі до 1700, 00 грн. (п.5 ст.83 Господарського процесуального кодексу України).

Суддя Курило Г.Є.