ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

ПРО ВІДКЛАДЕННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

16.09.08 р.                     Справа № 43/106

за позовом: Державного підприємства „Донецька залізниця”, м. Донецьк,в особі Маріупольського будівельно-монтажного управління, м. Маріуполь

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “Крок”, м. Донецьк

про

-          спонукання до виконання забов’язань за договором №Д/БМСЕС-071689/НЮ від 13.08.2007р. по виконанню робіт “Технічна документація по землевпорядженню про складання документів підтверджуюче право постійного користування на земельні ділянки ДП „Донецька залізниця” для функціонування об'єктів, що коштують на балансі Маріупольського будівельно-монтажного експлуатаційного керування в границях Анадольського і Жовтневого сільських рад і сел. Новотроїцке, Волноваського району, ст. Маріуполь в м. Маріуполь та видачі державних актів на постійне користування землею.

-          стягнення штрафу за порушення строку виконання робіт за договором №Д/БМСЕС-071689/НЮ від 13.08.2007р. у сумі 4932,41 грн.

Господарський суд Донецької області у складі

Судді Зубченко І.В.

При секретарі судового засідання Башевій В.О.

За участю представників:

від позивача: Лугова О.В. за дов. №71-01/2468 від 09.07.2008р.

від відповідача: представник не з’явився

Державне підприємство „Донецька залізниця”, м. Донецьк, в особі Маріупольського будівельно-монтажного управління, м. Маріуполь , позивач, звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю “Крок”, м. Донецьк про спонукання до виконання забов’язань за договором №Д/БМСЕС-071689/НЮ від 13.08.2007р. по виконанню робіт “Технічна документація по землевпорядженню про складання документів підтверджуюче право постійного користування на земельні ділянки ДП „Донецька залізниця” для функціонування об'єктів, що коштують на балансі Маріупольського будівельно-монтажного експлуатаційного керування в границях Анадольського і Жовтневого сільських рад і сел. Новотроїцке, Волноваського району, ст. Маріуполь в м. Маріуполь та видачі державних актів на постійне користування землею та стягнення штрафу за порушення строку виконання робіт за договором №Д/БМСЕС-071689/НЮ від 13.08.2007р. у сумі 4932,41 грн.

Представник позивача у судовому засіданні підтримав позовні вимоги.

Представник відповідача у судове засідання не з’явився. Разом з тим, вимоги ухвали суду від 15.08.2008р. не виконав, а саме не надав, довіреність на представника або інший документ, що підтверджує повноваження представника та відповідає вимогам чинного законодавства України, документ, що посвідчує особу представника, правоустановчі документи, письмові пояснення по суті позовної заяви не надав.

З огляду на наведене, суд вважає за необхідне попередити, що нез’явлення представника відповідача у судове засідання, ненадання представником відповідача витребуваних судом документів значно перешкоджає розгляду справи по суті та приводить до затягування судового процесу.

Відповідно до ст.115 ГПК України ухвали господарського суду є обов’язковими для виконання на території України та виконуються у порядку встановленому ГП Кодексом України та ЗУ “Про виконавче провадження”.

В зв’язку з нез’явленням представника відповідача у судове засідання, ненаданням представником відповідача витребуваних судом документів, керуючись п.п. 1, 2, ч.1, ч.2 ст.77, ст.86 ГПК України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

Відкласти розгляд справи на 09:45 год. 30.09.08 року.

Зобов’язати відповідача виконати вимоги ухвали суду від 15.08.2008р.,а саме надати довіреність на представника або інший документ, що підтверджує повноваження представника та відповідає вимогам чинного законодавства України, документ, що посвідчує особу представника, правоустановчі документи, письмові пояснення по суті позовної заяви.

Явка представників сторін у засідання суду строго обов 'язкова.

Роз’яснити сторонам, що за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф у розмірі до 1700,00 грн. (п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України).

Суддя

Вик. ССЗ Башева В.О.,

Надр. 4 прим.

2 – позивачу;

1 – відповідачу;

1 - у справу.

Тел. 381-86-46