ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

20.03.08р.

Справа № 25/93-08

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ратиборградстрой",

м. Дніпропетровськ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Газосантехмонтаж", м. Дніпропетровськ

про стягнення 156997,90 грн.

Суддя Чередко А.Є.

Представники:

від позивача: Селюк М.Я. - дов. №3 від 20.02.07р.

від відповідача: не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся до господарського суду з позовом до відповідача про стягнення з останнього пені за прострочені відповідачем роботи у розмірі 156 997,90 грн. по договору підряду на виконання будівельних робіт № 6-РГС від 07.02.2006р.

14.03.2008р. позивач звернувся до суду з заявою про збільшення позовних вимог, за якою просить суд стягнути з відповідача пеню у розмірі 33273,16грн. за прострочені відповідачем роботи по договору підряду на виконання будівельних робіт № 6-РГС від 07.02.2006р., а всього 190271,06грн.

Позовні вимоги обгрунтовані посиланням на не належне виконання відповідачем своїх зобов’язань по договору підряду на виконання будівельних робіт № 6-РГС від 07.02.2006р. щодо строків виконання робот та на ст.ст. 193 ГК України, ст.ст. 16, 526, 846, 883 ЦК України.

Відповідач не забезпечив явку представника до судового засідання та не надав витребувані судом матеріали. Господарський суд вважає за можливе розглянути справу за його відсутності, за наявними у справі матеріалами (ст. 75 ГПК України) оскільки відповідач належним чином був повідомлений судом про час та місце судових засідань у справі за своїм зареєстрованим місцезнаходженням, докази про що містяться в матеріалах справи.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2006 р. між ТОВ «Ратиборградстрой» (далі - Замовник) та ТОВ «Газосантехмонтаж»(далі - Підрядник) було укладено договір підряду на виконання будівельних робіт № 6-РГС (далі- Договір).

Відповідно до п.1.1 Договору, викладеного в Додатковій угоді №1 від 08.02.06р., що є невід'ємною частиною Договору, Замовник доручає та оплачує, а Підрядник зобов'язується виконати своїми та залученими силами на будівництві будівлі комерційного призначення з торговими приміщеннями та автопаркінгом в районі пр. К.Маркса та вул. Обручева в м. Дніпропетровську монтаж слідуючих систем і мереж та оформлення підсумкових документів по зведенню їх в експлуатацію: системи внутрішнього електропостачання; зовнішньої мережі каналізації; зовнішньої мережі газопостачання; системи димоудалення; системи звичайної вентиляції; системи диспетчеризації; мережі дощової каналізації; зовнішніх слаботочних мереж; зовнішньої мережі водопостачання.

Згідно п. 1.2 Договору види, вартість, орієнтовний об'єм, строки виконання та фінансування робіт (етапів робіт) наведені в додатках до Договору (додаток № 1 -«Графік виконання робіт», додаток № 2 - «Локальний кошторис»(договірна ціна), додаток №3 - „Графік фінансування робіт"). Види, вартість та строки виконання робіт можуть змінюватись за взаємною згодою сторін шляхом підписання відповідних документів (додаткових угод).

На цій підставі за додатковою угодою № 9 від 26.03.07р. Підрядник зобов'язався в строк до 26.05.07р. виконати додаткові роботи: устрій проїзду вздовж траси побутової каналізації; оздоблювальні роботи в приміщенні охорони; оздоблювальні роботи в приміщенні чергового та холі: сантехнічні роботи в приміщенні чергового та холі; оздоблювальні роботи пожежної драбини.

За додатковою угодою № 10 від 23.04.07р. Підрядник зобов'язався в строк до 26.05.07р. виконати наступні додаткові роботи: вхідна зона на відм. -3,100 (підшивка); шпаклівка та покраска ґанків: покраска підпірної стіни; тумба під стовбом; покраска решіток зливовідводу; поли машинного відділення; обробка насосної; поли ел. щитової та покраска дверей; вхідная зона (зашивка пройому); штукатурка приміщень біля ліфтів; металеві двері з установкою (25 шт); дерев'яні двері з установкою (21 шт); пожежні двері с доводчиком (3 шт); установка пожежного гідранту.

Замовник свої зобов'язання за Договором виконав належним чином. Сплатив Підряднику грошові кошти в розмірі 2 450 838,00 грн., що підтверджується наданими платіжними дорученнями.

Згідно з ч. 1 ст.837 Цивільного Кодексу України, за договором підряду одна сторона (Підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (Замовника), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

За ст. 846 Цивільного кодексу України, строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

Підрядник строки виконання робіт, зазначені у «Графіку виконання робіт»та додаткових угодах № 9 від 26.03.07р. та № 10 від 23.04.07р. порушив, виконавши роботи частково на суму 1 840 125,20 грн.. що підтверджується наданими довідками про вартість виконаних підрядних робіт.

За ст. 526 ЦК України, що кореспондується з ч. 1 ст.193 Господарського Кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться .

Згідно ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або зміна умов не допускається.

За правилами ч. 2 ст.883 ЦК України за невиконання або неналежне виконання обовлязків за договором підряду Підрядник сплачує неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки в повному обсязі.

Відповідно до п.9.2 Договору, в разі порушення Підрядником строків виконання етапів робіт, передбачених у «Графіку виконання робіт»Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від вартості простроченого етапу робіт, за кожний день прострочки.

Як вбачається з матеріалів справи відповідачем було своєчасно не виконано та прострочено виконання наступних робот, на вартість, яких позивачем була нарахована пеня у загальній сумі : 190271,06грн.

1.          Система внутрішнього електропостачання —пеня 36373,46 грн.:

Вартість робіт становить 415001,00 грн. згідно договірної ціни (додаток №2 до Договору).

Строк виконання робіт - 30.06.06р. згідно Графіку виконання робіт (додаток №1 до Договору).

Робіт виконано на суму 200000,00 грн. згідно довідки про вартість виконаних робіт (травень 2006р.).

Вартість прострочених робіт становить 215001,00 грн.

Пеня за прострочку з 01.07.06р. по 31.05.07р. (335 дн): 215001.00 х 17% : 365 х 335дн. = 33546,05 грн. Пеня за прострочку з 01.06.07р. по 30.06.07р. (30дн.): 215001.00 х 16%: 365 х 30дн. = 2827,41 грн.

2.          Зовнішня мережа каналізації- пеня 57729,07 грн.:

Вартсть робіт становить 640939,00 грн. згідно договірних цін на суму: 92202,00грн, 40000,00грн., 298728.00грн., 12013,00грн.. 154772,00грн., 22510,80грн., 20713,20грн., (додаток №2 до Договору). Строк виконання робіт - 20.06.06р. згідно Графіку виконання робіт (додаток №1 до Договору). Робіт виконано на суму 300313,20 грн. згідно довідок про вартість виконаних робіт (44613,60грн. липень 2006р.; 100927,20грн. грудень 2006р.; 154772,40грн. січень 2007р.). Вартість прострочених робіт становить 340625,80 грн.

Пеня за прострочку з 21.06.06р. по 31.05.07р. (346 дн): 340625.80 х 17% : 365 х 346дн. = 54892,08 грн. Пеня за прострочку з 01.06.07р. по 19.06.07р. (19 дн.): 340625.80 х 16% : 365 х 19дн. = 2836,99 грн.

3.          Зовнішня мережа газопостачання - пеня 6613,76 грн.:

Вартість робіт становить 149736,00 грн. згідно договірних цін на суму: 95928,00грн., 53808,00грн. (додаток №2 до Договору).

Строк виконання робіт - 20.06.06р. згідно Графіку виконання робіт (додаток №1 до Договору).

Робіт виконано на суму 110712,00 грн. згідно довідок про вартість виконаних робіт (31740,00грн. червень 2006р.; 78972.00грн. січень 2007р.).

Вартість прострочених робіт становить 39024,00 грн.

Пеня за прострочку з 21.06.06р. по 31.05.07р. (346 дн): 39024,00 х 17% : 365 х 346дн. = 6288,74 грн. Пеня за прострочку з 01.06.07р. по 19.06.07р. (19 дн.): 39024,00 х 16% : 365 х 19дн. = 325,02 грн.

4.          Система димоудалення —пеня 12395,93 грн.:

Вартість робіт становить 256392,00 грн. згідно договірних цін на суму: 109686,00грн, 49315,00грн., 12136,00грн., 13758,00грн.. 64741,00грн., 6756,00грн. (додаток №2 до Договору). Строк виконання робіт - 20.06.06р. згідно Графіку виконання робіт (додаток №1 до Договору). Робіт виконано на суму 183250,80 грн. згідно довідок про вартість виконаних робіт (101054,40грн. червень 2006р.; 72549,60грн. липень 2006р.; 2890,80грн. вересень 2006р., 6756,00грн.грудень 2006р.).

Вартість прострочених робіт становить 73141,20грн.

Пеня за просрочку з 21.06.06р. по 31.05.07р. (346 дн): 73141,20 х 17% : 365 х 346дн. = 11786,75 грн. Пеня за прострочку з 01.06.07р. по 19.06.07р. (19 дн.): 73141,20 х 16% : 365 х 19дн. = 609,18 грн.

5.          Система звичайної вентиляції - пеня 4341,78 грн.:

Вартість робіт становить 104090,00 грн. згідно договірних цін на суму: 90146,00грн, 8638 грн., 1788,00грн., 3518,00грн. (додаток №2 до Договору).

Строк виконання робіт - 30.06.06р. згідно Графіку виконання робіт (додаток №1 до Договору). Робіт виконано на суму 78426,00 грн. згідно довідок про вартість виконаних робіт (31622,40грн. червень 2006р.; 46803,60грн. грудень 2006р.).

Вартість прострочених робіт становить 25664,00 грн. Пеня за прострочку з 01.07.06р. по 31.05.07р. (335 дн): 25664,00 х 17% : 365 х 335дн. = 4004,29 грн. Пеня за прострочку з 01.06.07р. по 30.06.07р. (ЗО дн.): 25664,00 х 16% : 365 х 30дн. = 337,50 грн.

6.          Система диспетчеризації- пеня 7654,46 грн.:

Вартість робіт становить 45245,00 грн. згідно договірної ціни (додаток №2 до Договору).

Строк виконання робіт - 30.06.06р. згідно Графіку виконання робіт (додаток №1 до Договору).

Робіт не виконано.

Вартість прострочених робіт становить 45245,00 грн.

Пеня за прострочку з 01.07.06р. по 31.05.07р. (335 дн): 45245,00 х 17% : 365 х 335дн. = 7059,45 грн. Пеня за прострочку з 01.06.07р. по 30.06.07р. (30 дн.): 45245,00 х 16% : 365 х 30дн. = 595,00 грн.

7.          Зовнішня мережа водопостачання - пеня 1085,62 грн.:

Вартість робіт становить 6386,00 грн. згідно договірної ціни (додаток №2 до Договору).

Строк виконання робіт - 10.05.06р. згідно Графіку виконання робіт (додаток №1 до Договору).

Робіт не виконано.

Вартість прострочених робіт становить 6386,00 грн.

Пеня за прострочку з 11.05.06р. по 10.05.07р. (365 дн): 6386,00 х 17% : 365 х 365дн. - 1085,62 грн.

8.          Роботи за додатковою угодою № 9 від 26.03.07р. - пеня 18144,71 грн.:

Вартість робіт становить 172245,00 грн. згідно договірних цін на суму: 38154,00грн, 15596,00 грн., 27875,00грн., 5964,00грн., 84656,00 грн. (додаток №2 до Договору).

Строк виконання робіт - 26.05.07р. згідно додаткової угоди №9 від 26.03.07р.

Робіт не виконано.

Вартість прострочених робіт становить 172245,00 грн.

Пеня за прострочку з 27.05.07р. по 31.05.07р. (5 дн): 172245.00 х 17% : 365 х 5дн. = 401,12 грн.

Пеня за прострочку з 01.06.07р. по 21.01.08р. (235 дн.): 172245.00 х 16% : 365 х 235дн. = 17743,59 грн.

9.          Роботи за додатковою угодою №10 від 23.04.07р. - пеня 12659,11 грн.:

Вартість робіт становить 120171,00 грн. згідно договірних цін на суму: 3452,00грн, 3353,00 грн., 2926,00грн., 1439.00грн., 150,00грн., 18848,00грн., 2322,00грн., 1907,00грн., 1728,00грн., 7994.00грн., 51247,00грн.. 13250,00грн., 7951,00грн., 3604,00грн. (додаток №2 до Договору).

Строк виконання робіт - 26.05.07р. згідно додаткової угоди № 10 від 23.04.07р.

Робіт не виконано.

Вартість прострочених робіт становить 120171,00грн.

Пеня за прострочку з 27.05.07р. по 31.05.07р. (5 дн): 12071,00 х 17% : 365 х 5дн. = 279,85 грн. Пеня за прострочку з 01.06.07р. по 21.01.08р. (235 дн.): 120171.00 х 16% : 365 х 235дн. = 12379,26 грн.

10. Зовнішня мережа каналізації- пеня 21854,59 грн.:

Вартість робіт становить 640939,00 грн. згідно договірних цін на суму: 92202,00 грн, 40000,00 грн., 298728,00 грн., 12013,00 грн., 154772,00 грн., 22510,80 грн., 20713,20 грн. (додаток №2 до Договору).

Строк виконання робіт - 20.06.06 р. згідно Графіку виконання робіт (додаток №1 до Договору). Робіт виконано на суму 300313,20 грн. згідно довідок про вартість виконаних робіт (44613,60 грн. липень 2006 р.; 100927,20 грн. грудень 2006 р.; 154772,40 грн. січень 2007 р.). Роботи на суму 44613,60 грн. прострочені з 21.06 .06 р. по 30.06.06 р. (10 дн.): Пеня за прострочку складає: 44613,60 х 17% :365 х 10 дн. = 207,78 грн.

Роботи на суму 100927,20 грн. прострочені з 21.06.06 р. по 30.11.06 р. (163 дн.): Пеня за прострочку складає: 100927,20 х 17 % : 365 х 163 дн. = 7662,17 грн.

Роботи на суму 154772,40 грн. прострочені з 21.06.06 р. по 31.12.06 р. (194 дн.): Пеня за прострочку складає: 154772,40 х 17% :365 х 194 дн. = 13984,64грн.

11. Зовнішня мережа газопостачання - пеня 7135,60 грн.:

Вартість робіт становить 149736,00 грн. згідно договірних цін на суму: 95928,00 грн., 53808,00 грн. (додаток №2 до Договору).

Строк виконання робіт - 20.06.06 р. згідно Графіку виконання робіт (додаток №1 до Договору).

Робіт виконано на суму 110712,00 грн. згідно довідок про вартість виконаних робіт (31740,00 грн. червень 2006 р.; 78972,00 грн. січень 2007 р.).

Роботи на суму 78972,00 грн. прострочені з 21.06.06 р. по 31.12.06 р. (194 дн.): Пеня за прострочку складає: 78972,00 х 17% : 365 х 194 дн. = 7135,60грн.

12.          Система димоудалення - пеня 947,74 грн.:

Вартість робіт становить 256392,00 грн. згідно договірних цін на суму: 109686,00 грн., 49315,00грн., 12136.00 грн.. 13758,00 грн., 64741,00 грн., 6756,00 грн. (додаток №2 до Договору).

Строк виконання робіт - 20.06.06р. згідно Графіку виконання робіт (додаток №1 до Договору).

Робіт виконано на суму 183250,80 грн. згідно довідок про вартість виконаних робіт (101054,40 грн. червень 2006 р.; 72549.60 грн. липень 2006 р.; 2890,80 грн. вересень 2006 р.; 6756,00 грн. грудень 2006 р.).

Роботи на суму 72549,60 грн. прострочені з 21.06.06 р. по 30.06.2006 р. (10 дн.): Пеня за просрочку складає: 72549.60 х 17% : 365 х 10 дн.= 337,90 грн.

Роботи на суму 2890,80 грн. прострочені з 21.06.06 р. по 31.08.2006 р. ( 72дн.): Пеня за прострочку складає: 2890,80 х 17% : 365 х 72 дн. = 96,94 грн.

Роботи на суму 6756,00 грн. прострочені з 21.06.06 р. по 30.11.2006 р. (163 дн.): Пеня за прострочку складає: 6756,00 х 17% :365 х 163 дн. = 512,90 грн.

13.          Система звичайної вентиляції - пеня 3335,23 грн.:

Вартість робіт становить 104090,00 грн. згідно договірних цін на суму: 90146,00 грн, 8638 грн., 1788,00 грн., 3518,00 грн. (додаток №2 до Договору).

Строк виконання робіт - 30.06.06 р. згідно Графіку виконання робіт (додаток №1 до Договору). Робіт виконано на суму 78426,00 грн. згідно довідок про вартість виконаних робіт (31622,40 грн. червень 2006 р.; 46803,60 грн. грудень 2006 р.)

Роботи на суму 46803,60 грн. прострочені з 01.07.06 р. по 30.11.06 р. (153 дн.) Пеня за прострочку складає: 46803,60 х 17% : 365 х 153 дн. = 3335,23 грн.

Згідно з п. 1 ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Враховуючи усе вищевикладене, суд вважає, що позовні вимоги позивача є обґрунтованими та підлягають задоволенню у повному обсягу.

Судові витрати, що сплачені позивачем за розгляд справи слід віднести на відповідача у повному обсягу.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 15, 16, 526, 611, 837, 846, 883 ЦК України, ст. 193 ГК України, ст.ст. 49, 75, 82-85 ГПК України, господарський суд,-

ВИРІШИВ:

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Газосантехмонтаж" (м. Дніпропетровськ, вул. Б. Хмельницького, 16, п/р № 7001 в КБ «Приватбанк», МФО 305299, ) на користь Товариства п/р 1001 у ДФ АТ «Індустріально-експортний банк», МФО 307015, ) пеню у сумі 190271,06грн., а також витрати по сплаті держмита у сумі 1902,71грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 118,00грн., видати наказ.

Суддя

А.Є. Чередко

Рішення підписано