ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"26" червня 2007 р.
Справа № 6/55-93.

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Кромберг енд Шуберт Україна"

До   Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастрібау Груп Україна"

Про визнання права на одностороннє розірвання договору.

Суддя   Пахолюк Валентина Анатоліївна.

Представники:

Від позивача: Олейник І.В. - дов. від 07.02.2007р.

Від відповідача  не прибув

Суть спору:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кромберг енд Шуберт Україна" звернулось із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастрібау Груп Україна" про визнання права позивача на одностороннє розірвання договору  генерального підряду від 08.06.2005р.

Ухвалою господарського суду від 18.06.2007р. розгляд справи було відкладено. Позивача зобов'язано подати копії статутних документів,  довідку про включення до ЄДРПОУ, документи бухгалтерського обліку щодо виконання відповідачем договору генерального підряду від 08.06.2005р., докази направлення повідомлення № 149/ф  від 18.05.2006р.  підряднику,  докази про  порушення строку здійснення  будівництва.Відповідача зобов'язано подати : довідку про включення до ЄДРПОУ, копії статутних документів, документи бухгалтерського обліку щодо проведених підрядних робіт, а саме вартості  та строків  закінчення, докази, що підтверджують належне виконання договору генерального підряду від  08.06.2005р.Явка представників сторін в судове засідання  визнана обов'язковою.

Сторони  вимоги ухвали суду не виконали.

Водночас, до початку розгляду справи  відповідач надіслав телеграму про відкладення розгляду справи у зв'язку з неможливістю забезпечити явку свого представника.

Представник позивача в судовому засіданні заявив клопотання про відкладення розгляду справи в зв'язку  з відсутністю можливості подати документи, що витребувані ухвалою господарського суду від 18.06.2007р.  та мають значення для правильного вирішення спору.

За таких обставин , справу розглянути в даному судовому засіданні не має можливості.

Відповідно до п.1,2 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України господарський суд, відкладає розгляд справи , коли представники сторін не з'явились в судове засідання, не подали витребуваних доказів .

Керуючись п.п.1,2 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ :

1.Розгляд справи відкласти на 07.08.2007р. на 15.00 год.

2.Позивачу до дня судового засідання  подати :копії статутних документів,  довідку про включення до ЄДРПОУ, документи бухгалтерського обліку щодо виконання відповідачем договору генерального підряду від 08.06.2005р., докази направлення повідомлення № 149/ф  від 18.05.2006р.  підряднику,  докази про  порушення строку здійснення  будівництва.

3.Відповідачу подати : довідку про включення до ЄДРПОУ, копії статутних документів, документи бухгалтерського обліку щодо проведених підрядних робіт, а саме вартості  та строків  закінчення, докази, що підтверджують належне виконання договору генерального підряду від  08.06.2005р., письмові пояснення наявних можливостей виконати  укладений договір підряду при наявності однієї штатної одиниці - директора.

4.Явка представників сторін в судове засідання  обов'язкова.

Заступник голови господарського

суду Волинської області, суддя                                                            Пахолюк В. А.