Господарський суд
Житомирської області
______________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "16" березня 2007 р.                                                       Справа № 1/4727

Господарський суд Житомирської області у складі:

Головуючого судді

судді Сичової О.П.

судді

за участю представників сторін

від позивача Піскова В.В. - представник за довіреністю

від відповідача не з'явився

третіх осіб

прокурора

Розглянувши справу за позовом Приватного підприємства "Епос-3" (м. Житомир)

до Закритого акціонерного товариства "Завод нестандартного устаткування"              (м. Житомир)

про стягнення 40963,40 грн.

Позивач звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача на користь позивача заборгованість в сумі 40963,40 грн. , в тому числі основний борг - 35000 грн., інфляційні - 2930,43 грн., три проценти річних - 466,71 грн., пеня - 2566,26 грн. та судові витрати .

Відповідач відзиву на позов не надав його представник в засідання суду не з'явився.

Справа за заявою позивача слухається в більш тривалий строк ніж передбачено ч.1 ст. 69 ГПК України.

Відповідач про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином тому керуючись положенням ст. 75 ГПК України приймає рішення за наявними в справі матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши сторони та враховуючи, що :

- позивач по справі на підставі договору підряду №6 від 30.05.06р. та додатку №1 до договору підряду №6 виконав роботи по ремонту покрівлі відповідача загальною площею 1240 м/кв. (а.с. 5-7);

- вартість виконаних робіт згідно акту здачі - приймання виконаних робіт від 5.07.06р. складає 51908,40 грн. (а.с. 8-9);

-  у відповідності до п.5.1 договору замовник сплатив підряднику 30% від суми визначеної в п. 4.2 договору, а саме - 15482,10 грн.. Відповідно до п.5.2 договору, остаточний розрахунок проводиться на протязі п'яти банківських днів з моменту підписання акту здачі - приймання робіт. Акт здачі - приймання виконаних робіт підписано 5.07.06р. Відповідач розрахунки в повному обсязі вчасно не провів ;

- станом на 2.02.07р. заборгованість відповідача позивачу складає 35000 грн., що підтверджується актом звірки розрахунків, який підписаний посадовими особами сторін по справі та завірений їх печатками (а.с. 41);

- пунктом 11.4 договору передбачено, що в разі несвоєчасної оплати робіт підрядчика, замовник за кожен день прострочення сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла протягом терміну затримки платежу. Сума пені по договору № 6 від 30.05.06р. становить 2566,26 грн. Відповідно до п. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми. Сума інфляційних становить 2930,43 грн., три проценти річних по даному боргу становлять 466,71 грн.;

- відповідач позов не оспорив, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений вчасно та належним чином.

Господарський суд вважає позовні вимоги обгрунтованими та такими, що  підлягають задоволенню в повній сумі.

Витрати по держмиту покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 49,82-85 ГПК України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задоволити .

2. Стягнути з Закритого акціонерного товариства "Завод нестандартного устаткування", м. Житомир, вул. Домбровського,3, р/р 3463 в ЦВ ПІБ м.Житомир, МФО 311056, код 31739135 на користь Приватного підприємства "Епос-3", м. Житомир, вул. М. Рибалка,40, р/р 1 в ЖОД АКБ "Укрсоцбанк" , МФО 311272, код 30737006 - 40963,40 грн. , в т.ч. 35000 грн. - основного боргу , 2930,43 грн. - інфляційних, 466,71 грн. - 3% річних, 2566,26 - пені, 409,63 грн. - держмита та 118 грн. - витрат за інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Суддя                                                                       Сичова О.П.

Дата підписання 13.04.07р.

Віддрукувати:

1 - в справу

2 -позивачу

3-відповідачу