ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від "12" квітня 2007 р.                                                       по справі  № 1/39-64

За позовом Військового прокурора Вінницького гарнізону в інтересах держави (органів, уповноважених здійснювати функції у спірних відносинах) Міністерства Оборони України, м. Київ та Подільського управління капітального будівництва Міністерства оборони України, м. Вінниця

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод будівельних конструкцій"

про стягнення 547 377,90 грн.

Суддя  Гончар М.М.

Представники сторін:

від позивача: Заплішний Д.Г., довір. від 29.01.2007 року

від відповідача: не з’явились

В судовому засіданні приймали участь: Плєханов Ю.О. помічник військового прокурора

Суть спору: Військовий прокурор Вінницького гарнізону в інтересах держави (органів, уповноважених здійснювати функції у спірних відносинах) Міністерства Оборони України, м. Київ та Подільського управління капітального будівництва Міністерства оборони України, м. Вінниця  звернувся в господарський суд з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод будівельних конструкцій" про стягнення 547 377,90 грн. штрафних санкцій.

Відповідач в відзиві №0103/07 від 01.03.2007 року просив відмовити в задоволенні позову, мотивуючи тим, що Військовий прокурор Вінницького гарнізону не має права звертатися до суду в інтересах підприємств, розташованих на території м. Вінниця, яка відноситься до Центрального регіону України, оскільки повноваження прокурорів різних рівнів обмежуються відповідною територіальністю, згідно наказу Генерального прокурора України №202 від 30.07.2004 року.

Відповідач подав суду клопотання №11/04-07 від 11.04.2007 року, в якому просить розгляд справи відкласти, в зв'язку з перебуванням представника відповідача у службовому відрядженні.

Помічник військового прокурора Луцького гарнізону та представник позивача в судовому засіданні просили відмовити  в задоволенні клопотання відповідача №11/04-07 від 11.04.2007 року, оскільки воно не підтверджене доказами.

Помічник військового прокурора Луцького гарнізону та представник позивача в судовому засіданні заперечували проти відзива відповідача.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення помічника військового прокурора Луцького гарнізону та пояснення представника позивача господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

24 грудня 2004 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Завод будівельних конструкцій", "забудовник", Міністерством оборони України, в особі голови постійно діючого тендерного комітету Міністерства оборони України з організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг у сфері будівництва та придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей за державні кошти, "пайовик", та Подільським управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України, "платник", був укладений договір №  227/УПЦ-61Д про пайову участь у будівництві житла.

Відповідно до п.п.1.3, 1.6 та 2.1 договору №  227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року забудовник будує та передає в строк не пізніше 30 вересня 2005 року, а пайовик приймає та оплачує через платника вартість 38 квартир загальною площею 4037,10 м за ціною 1468грн. за 1 м згідно адресного переліку (додаток №1 до договору №  227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року), загальна вартість яких становить 5 926 463 грн. 00 коп.

Згідно п.п.1.5 та 2.2 договору №  227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року якість житла, що передається забудовником повинна відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів (державно-будівельних норм, правил, стандартів), тобто квартири повинні бути готові до проживання в них і виконані "під ключ". Розрахунки між сторонами здійснюються шляхом перерахування платником на розрахунковий рахунок забудовника коштів за житло відповідно до графіку фінансування (додаток №2 до договору №227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року), при цьому остаточний розрахунок за передане житло здійснюється після здачі даного житлового будинку в експлуатацію і передачі через платника пайовику належних йому квартир та оформлення їх у загальнодержавну власність в оперативне управління останнього.

Відповідне до п. 3.1 договору №227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року забудовник взяв на себе зобов'язання збудувати і передати через платника  у власність (оперативне управління) Пайовика житло "під ключ" у термін не пізніше 30.09.2005 року, а у випадку невиконання даних умов договору сплатити платнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від повного обсягу перерахованої останнім суми за кожну добу прострочення з врахуванням змін розмірів облікових ставок за курсом НБУ, а також відшкодувати понесені внаслідок нього пайовиком збитки понад сплати пені в повному обсязі.

Пайовик має право вимагати передати йому загальної площі житла і оплати йому пені і неустойки у випадку затримки строків передачі квартир, зазначених у п. 1.2 договору від 24.12.2004 року, або ж відмовитись від виконання договору і вимагати відшкодування збитків у повному обсязі понад сплату пені і неустойки у разі порушення замовником умов договору щодо передачі житла.

Згідно п. 4.5 договору №227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року сплата нені і неустойки та відшкодування збитків не звільняє  сторони від виконання зобов'язань за договором, а відповідно до п.6.6 договору, він вступає в силу з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань по цьому договору.

07.05.2005 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Завод будівельних конструкцій", "забудовник", Міністерством оборони України, "пайовик", та Подільським управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України, "платник", була укладена додаткова угода до договору про пайову участь у будівництві житла №  227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року.

28 липня 2005 року між Міністерством оборони України, "замовник", Подільським управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України, "представник", та Товариством з обмеженою відповідальністю "Завод будівельних конструкцій", "забудовник", була укладена додаткова угода № 2 до договору про пайову участь у будівництві житла №  227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року.

Предметом, додаткових угод від 07.05.2005 року та від 28.07.2005 року були  внесення змін у пункт 3.3.1 договору №  227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року щодо порядку внесення пайових внесків та пункт 2.1 договору щодо збільшення; договірної ціни (вартості житла, що має передаватись) до 6192679 грн. 96 коп. Інші пункти договору залишились незмінними.

Міністерством оборони України та Подільським управлінням капітального будівництва МО України зобов'язання за договором №  227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року на пайову участь у будівництві житла для військовослужбовців ЗС України були виконані частково, а саме: відповідно до п.2.2 договору та графіку фінансування були перераховані державні інвестиційні кошти в сумі п'ять мільйонів шістсот тридцять тисяч гривень, що становить 95% від суми, договору, що підтверджується платіжними дорученнями №293    від 28.12.2004 року, №35 від 16.06.2005 року, №187  від 01.07.2005 року.

Додатковою угодою №2 від 28.07.2005 року у зв'язку із зміною середньо-регіональної вартості будівництва одного квадратного метра загальної площі житла по Рівненській області, встановленої Держбудом України станом на 01.12.2004 року, було збільшено суму договору на 266 216 гри. 96 коп., в результаті чого загальна сума договору склала 6 192 679 грн. 96 коп.

Відповідно графік фінансування ІІІ-го кварталу 2005 року збільшився на 233 046 грн. 00 коп., перерахування яких було здійснено платіжними дорученнями: №339/1546720   від 17.10.2005 року, №54 від 21.10.2005 року.

Таким чином, згідно умов договору №  227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року та додаткових угод  від 07.05.2005 року і від 28.07.2005 року відповідачу станом на 25.10 2005 року було перераховано 5 883 046 грн. 00 коп., що складає 95% від загальної суми договору,

На виконання договору №  227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року відповідачем по акту передачі 29.09.2005 року передано 2 квартири загальною площею 208,0 мг на загальну суму 305 344 грн. 00 коп.

З договору та інших доданих до позову матеріалів вбачається що, за додатковою угодою №2 від 28.07.2005 року збільшено суму договору та змінено графік фінансування

на третій квартал 2005 року, а саме - збільшено суму фінансування на 233 046,00 грн. перерахування  яких  здійснено   17.10.2005 року  та 21.10.2005 року.

Станом на 25.10.2005 року Міністерством оборони України взяті на себе зобов'язання виконані повністю і відповідно до графіка фінансування на розрахунковий рахунок відповідача перераховано 5 813 046 гри. 00 коп., що становить 95% загальної суми за договором №227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року.

Згідно п. 1.6 договору № 227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року забудовник повинен був передати квартири не пізніше 30 вересня 2005 року, тобто у третьому кварталі 2005 року, з остаточною загальною площею квартир, яка уточнюється після отримання відповідної технічної документації з місцевого бюро технічної інвентаризації, тому у графіку фінансування на 4-ий квартал 2005 року поставлено залишок ліміту по договору, що складає 5% і становить 309 633 грн. 96 коп.

В повному об'ємі вартість житла, що мас передаватись позивачами не була оплачена, оскільки остаточний розрахунок за передане пайовику за договором №227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року житло у відповідності до п.2.2 договору здійснюється після здачі зазначеного у п. 1.1 об'єкта житлового будівництва в експлуатацію та передачі належних   йому за договором квартир ї оформлення їх у загальнодержавну власність - в оперативне управління Міністерства оборони України. Сума цього остаточного розрахунку становить різницю між визначеною у п.2.1 договору остаточною вартістю квартир, що передаються пайовику та сумою попередніх пайових внесків, що були перераховані раніше.

Згідно акту прийому-передачі житла від 04.09.2006 року відповідач додатково на виконання договірних зобов'язань передав пайовику 35 квартир загальною площею 3720,9м2.

На даний час відповідачем не в повному обсязі виконані договірні зобов'язання - не передано 1 квартиру, загальною площею 108,2 м2.

Відповідач станом на 25.04.2006 року своєчасно не виконав договірні зобов'язання та фактично затримав передачу 36 квартир на термін більше 7 місяців, порушуючи цим взяті на себе зобов'язання.

Сума перерахованих коштів, на які в повному обсязі своєчасно невиконані договірні зобов'язання, з врахуванням 2-х отриманих квартир, станом на 25.04.2006 року становила різницю між сумою перерахованих коштів станом на 25.10.2005 року (5 883 046,00 грн.) та вартістю 2-х переданих квартир по акту від 29.09.2005 року (305 344,00 грн.) і складала 5577 702,00 грн.

Пунктом 4.2 договору №  227/УПЦ-61Д від 24.12.2004 року сторонами за несвоєчасне проведення розрахунків передбачена пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка складає 547 377 грн. 90 коп.  і в цій сумі підлягає задоволенню відповідно до статті 230 Господарського кодексу України.

Відповідно до ст. 49 ГПК України на відповідача необхідно покласти державне мито в сумі 5 473 грн. 77 коп.  та стягнути з відповідача 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Керуючись ст. 230 Господарського кодексу України, ст.ст. 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ

1.Позов задовольнити.

2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод будівельних конструкцій", м. Луцьк, провулок Комунальний, 2, код 23251236 (р/р151 у Волинській філії АТ "Кредит-банк України", МФО 303004) на користь Подільського управління капітального будівництва Міністерства оборони України, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68, код 24980188 (р/р3025 в УДК у Вінницькій області, МФО 802015 ) 547 377,90 грн. штрафних санкцій.

3.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод будівельних конструкцій", м. Луцьк, провулок Комунальний, 2, код 23251236 (р/р151 у Волинській філії АТ "Кредит-банк України", МФО 303004) в доход Державного бюджету України 5 473 грн. 77 коп. державного мита.

4.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод будівельних конструкцій", м. Луцьк, провулок Комунальний, 2, код 23251236 (р/р151 у Волинській філії АТ "Кредит-банк України", МФО 303004) витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн. на користь ДП "Судовий інформаційний центр" (р/р0002 в ГУ УДКУ у Волинській області, МФО 803014, код ЗКПО 21741605).

5.Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя                                                         М.М. Гончар