Tenor Die Klage wird abgewiesen. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 0, DM vorläufig vollstreckbar. Die Streitverkündete hatte aufgrund eines Vertrages aus dem Jahre [DATE] Fahrstühle, Rolltreppen und Zubehör an einen Auftraggeber in den J zu liefern, zu installieren und später zu warten. Die von ihr zu stellende Vertragserfüllungsbürgschaft hat die Klägerin übernommen und von der Beklagten eine Rückgarantie vom [DATE] erhalten. Diese Garantie der Beklagten wurde ebenso wie die Bürgschaft der Klägerin mehrfach verlängert, zuletzt bis zum [DATE] ; sie war auf erstes Anfordern zu erfüllen. Die Klägerin behauptet, sie sei aus der Bürgschaft in Anspruch genommen worden und habe die Beklagte aufgefordert, die Garantie zu verlängern oder zu zahlen. Die Beklagte verweigere das unter Berufung auf das Zahlungsverbot aus dem Internationalen Embargo gegen den J gemäß Verordnung der EWG Nummer 0/0 vom [DATE] . Die Klägerin meint, der streitige Anspruch sei bereits im Jahre [DATE] entstanden und werde von dem Embargo weder zeitlich noch vom Vertragsgegenstand her erfaßt. die Beklagte zu verurteilen, an sie 0, DM nebst 0 % Zinsen seit dem [DATE] zu zahlen, hilfsweise die Beklagte zu verurteilen, an sie 0, DM nebst 0 % Zinsen seit dem [DATE] auf ein bei der W-Bank, B-Str. …, … I, einzurichtendes Treuhandkonto zu überweisen. Im übrigen verweist die Beklagte darauf, daß das Embargo auch Ansprüche auf Zahlung aus einer Garantie erfasse, die vor dem Embargo entstanden seien. Die Streitverkündete behauptet, ihre erste Lieferung in den J sei durch einen Brand des Transportfahrzeugs in der U, für den sie nicht einzustehen habe, völlig zerstört worden. Die Neulieferung habe sich verzögert, insbesondere durch eine Änderung des Auftrags; letztlich sei sie an der Erfüllung durch das Embargo gehindert worden. Deswegen erfasse das Embargo auch den Anspruch gegen die Beklagte. Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivortrages wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze mit Anlagen Bezug genommen. Die Kammer hat eine Auskunft des Justizministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom [DATE] zur Frage der Gegenseitigkeit gem. [REF] eingeholt. Auf deren Inhalt wird verwiesen. Die Klage ist zulässig. Die von der Kammer eingeholte Auskunft des Justizministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom [DATE] hat ergeben, daß ausländische Kläger im J lediglich eine Prozeßgebühr zahlen müssen, wie in Deutschland auch, jedoch keine Sicherheit für die Kosten der Prozeßgegner aus dem J zu stellen haben. Damit ist die Gegenseitigkeit i.S.v. [REF] gewahrt . Die Klage ist ohne Stellung einer Sicherheit durch die Klägerin zulässig. Die Klage ist jedoch unbegründet und muß abgewiesen werden. Die Beklagte kann sich auf das Erfüllungsverbot aus dem Embargo berufen. Nach [REF] der EWG Nr. 0/0 werden von dem Embargo zeitlich alle Ansprüche u.a. auch aus Garantien erfaßt, die vor und nach der Verhängung des Embargos entstanden sind. Insoweit kommt es auf den Vortrag der Streitverkündeten zur zeitlichen Verschiebung der Vertragsabwicklung nicht an, so daß der Klägerin keine weitere Frist zur Stellungnahme gewährt werden mußte. Die Kammer meint weiter, die Frage unentschieden lassen zu können, ob das der Garantie zugrundeliegende Geschäft vom Embargo erfaßt wird oder nicht . Einmal hat die Klägerin dazu nichts vorgetragen; zwar geht es um die Lieferung von Aufzügen, für welches Objekt sie bestimmt waren, ist aber unklar, so daß auch die Möglichkeit nicht auszuschließen ist, daß das Grundgeschäft und dann auch die dafür gegebene Garantie vom Embargo erfaßt wird. Zum anderen ist aber letztlich die Abwicklung des Geschäfts und der Garantien im Zusammenhang mit den Ereignissen im J in den Jahren [DATE] /0 unterbrochen worden. Das ergibt sich nicht nur aus dem Vortrag der Streitverkündeten zu den eingetretenen Verzögerungen bis in diesen Zeitraum hinein, sondern ebenso aus der Klagebegründung, die Garantie sei mehrfach, zuletzt bis zum [DATE] verlängert worden. Danach geschah nichts mehr. Es kann unentschieden bleiben, ob der Grund darin lag, daß das Geschäft vom Embargo erfaßt war oder darin, daß es wegen bestehender Unklarheit über die Frage von keiner Seite weiter betrieben wurde. Auch im letztgenannten Fall, der der Garantie die Geschäftsgrundlage entzog, war es Sache der Klägerin, ob sie selbst aus der Bürgschaft Zahlung leistete oder verweigerte. Einen Anspruch gegen die Beklagte hat sie nicht; die Grundlage für die von dieser gestellte Garantie war entfallen. Damit kann weder dem Haupt-, noch dem Hilfsantrag stattgegeben werden. Nach allem war die Klage mit der Kostenfolge aus [REF] abzuweisen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit wegen der Kosten folgt aus [REF] .