Tenor Die Berufungen der Beklagten zu 0) und 0) gegen das am [DATE] verkündete Urteil des Landgerichts Dortmund werden, soweit dieses die Beklagten zu 0) und 0) betrifft, mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass Zinsen erst ab dem [DATE] zu zahlen sind; wegen der Zinsmehrforderung wird die Klage unter teilweiser Abänderung des angefochtenen Urteils abge¬wiesen. Die Berufung des Klägers wird zurückgewiesen. Die außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 0) trägt der Kläger; im Übri-gen bleibt die Kostenentscheidung dem Schlussurteil vorbehalten. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten zu 0) und 0) können die Zwangsvollstreckung des Klägers durch Sicherheitsleistung in Höhe von 0 % des aufgrund dieses Urteils voll¬streckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 0 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. Der Kläger kann die Zwangsvollstreckung der Beklagten zu 0) durch Sicher-heitsleistung in Höhe von 0 % des aufgrund dieses Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte zu 0) vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 0 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. Streitwert für die Berufung des Klägers und die Berufungen der Beklagten zu 0) und 0): jeweils bis zu 0, €; Streitwert insgesamt bis zu 0, € Der Kläger beteiligte sich mit seiner Beitrittserklärung vom [DATE] als Treugeber-Kommanditist an der I GmbH & Co. KG, der Beklagten zu 0), mit einer Einlage von 0, € nebst einem Agio von 0, €. Die Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhandkommanditistin datiert vom [DATE] . Seinem Beitritt lag der Prospekt "I Das Beteiligungsangebot" vom [DATE] zugrunde. Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 0 des Gesellschaftsvertrags der Erwerb eines Grundstücks in Dubai und dessen Bebauung mit einem 0-Betten-Hotel bzw. der Erwerb eines mit einem solchen Hotel bebauten Grundstücks und die Vermietung dieser Immobilie. Komplementärin der Gesellschaft ist die W GmbH, die Beklagte zu 0), als deren alleiniger Geschäftsführer der ursprüngliche Beklagte zu 0), Y, fungierte. Als Gründungskommanditisten traten der Beklagte zu 0), der "geschäftsführende Kommanditist X mit einem Anteil von 0 T-€", Y mit 0, € sowie als Treuhandkommanditistin die seinerzeit als T Treuhand und Steuerberatungsgesellschaft mbH firmierende Beklagte zu 0) auf. Zur Finanzierung des Objekts, dessen Kosten einschließlich Grundstück und Inventar im Prospekt auf 0 Mio. € beziffert wurden, sollte das Gesellschaftskapital der I GmbH & Co. KG auf bis zu 0 € erhöht werden, in erster Linie durch Erhöhung des Kapitalanteils der Treuhandkommanditistin. Die Umsetzung des Projekts sollte über die Fa. K in Dubai erfolgen, die Y bereits im Jahre [DATE] in Dubai gegründet hatte und als deren Alleingesellschafter und "Managing Director" er im Prospekt bezeichnet ist . Nach den Prospektangaben sollte das Hotel Mitte [DATE] eröffnet werden. In einem dem Kläger vor seinem Beitritt ebenfalls zur Kenntnis gebrachten "Nachtrag … vom [DATE] zum bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt …", der nicht mehr im Sinne von § 0 f VerkprospektG veröffentlicht wurde, hieß es unter der Überschrift "Die Informationen zum Grundstück": In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist es im Gegensatz zu Deutschland so, dass ein Grundstück grundsätzlich nur erworben werden kann, wenn eine Baugenehmigung für das Grundstück bereits vorliegt so hat auch unser Grundstück selbstverständlich eine Baugenehmigung für ein Hotel. Dies ist aus dem Lageplan ersichtlich. …" Dieser Nachtrag enthält außerdem u.a. den Abdruck eines am [DATE] in I0 geschlossenen Vertrages zwischen Y als Geschäftsführer der Beklagten zu 0) und einer "Rechtsanwaltskanzlei M, P-Straße, ####0 C" über die Mittelverwendungskontrolle. Rechtsanwältin M war jedenfalls im Zeitpunkt des Beitritts des Klägers die Lebensgefährtin bzw. Ehefrau Y; das Paar erwartete zu diesem Zeitpunkt bereits das erste gemeinsame Kind. Diese Beziehung ist dem Kläger nicht offenbart worden. Er zahlte die Einlage nebst Agio, wie seine Prozessbevollmächtigten in der Verhandlung vor dem Senat mitteilten, am [DATE] . Unter dem [DATE] verfasste Y im Namen der Beklagten zu 0) ein Informationsschreiben an die Anleger, in dem er u.a. mitteilt, es habe "bis heute" gedauert, "eine Sondergenehmigung für den Hochbau zu erhalten". Seit Anfang [DATE] ermittelt die Staatsanwaltschaft Dortmund gegen Y wegen des Verdachts des Anlagebetrugs; infolge dieser Ermittlungen kam es auf Antrag der Staatsanwaltschaft zur Sicherung von Ansprüchen geschädigter Anleger auch zum Erlass eines dinglichen Arrests in Kontoguthaben der Beklagten zu 0) nebst Pfändung; eine dagegen gerichtete Beschwerde Ys blieb ohne Erfolg . Mit Schreiben vom [DATE] forderte der Kläger die Beklagte zu 0) erfolglos zur Rückzahlung der Zeichnungssumme nebst Agio sowie "entgangenen Gewinns in Höhe von 0 % seit Zeichnung" auf. Das Projekt ist nicht realisiert worden; es kam lediglich zur Ausschachtung einer Baugrube und zur Erstellung einer Fundamentplatte. Y hält sich dauerhaft unter einer nicht näher bekannten Anschrift in Dubai auf. Der Kläger hat behauptet, das Beteiligungsangebot vom [DATE] bzw. der Nachtrag vom [DATE] seien in wesentlichen Teilen unvollständig und fehlerhaft. Es habe noch keine Baugenehmigung für das Projekt vorgelegen, so dass die avisierte Inbetriebnahme des Hotels Mitte [DATE] von vornherein unrealistisch gewesen sei. Bis heute bestehe für das Grundstück "keine ausreichende Genehmigungssituation". Zum Erhalt der Genehmigung hätte es der Einschaltung einer Beratungsgesellschaft und ferner einer Bauträgergesellschaft bedurft, die eine Lizenz für entsprechende Hochbauten besitze. Im Informationsschreiben vom [DATE] hätten Y bzw. die Beklagte zu 0) mit der Bekundung, die Fa. K habe "die notwendigen Genehmigungen für den Beginn des Baus erst im [DATE] " erhalten, indirekt selbst zugegeben, dass zum Zeitpunkt der Prospekterstellung noch keine Baugenehmigung vorgelegen habe. Selbst das im Prospekt aufgemachte "worst case Szenario" sei von Einkünften aus dem Hotelbetrieb ab Mitte [DATE] ausgegangen. Der Kläger hat die Auffassung vertreten, den Anlegern hätte auch die persönliche Beziehung zwischen dem ursprünglich im selben Verfahren mitverklagten Y und der als Mittelverwendungskontrolleurin ausgewiesenen Rechtsanwältin M offenbart werden müssen. Schließlich sei der zwischen der Fondsgesellschaft und der K vereinbarte Festpreis, der im Nachtrag auch wahrheitswidrig als durch das Projektmanagement D "verifiziert" bezeichnet worden sei, für die schlüsselfertige Errichtung des Objekts deutlich überhöht gewesen. Bei wahrheitsgemäßer Aufklärung hätte er, der Kläger, sich an der Gesellschaft nicht beteiligt. Der Kläger hat die Auffassung vertreten, die Beklagte zu 0) sei selbst für den Prospekt verantwortlich, wie sich aus den entsprechenden Erklärungen im Prospekt ergebe; darüber hinaus hafte sie auch aus Prospekthaftung im weiteren Sinne, weil ihr vorvertragliche Aufklärungspflichten oblegen hätten. Dasselbe gelte in Bezug auf die Beklagten zu 0) und 0) als Gründungskommanditisten. Auch die Beklagte zu 0) habe die Verantwortlichkeit für den Prospekt übernommen. Die Gründe, wegen derer eine Passivlegitimation der Publikumsgesellschaft in Bezug auf Schadensersatzansprüche der Anleger verneint werde, griffen im vorliegenden Fall nicht ein, weil die Staatsanwaltschaft einen dinglichen Arrest in das Vermögen der Gesellschaft angeordnet habe; die Anleger seien darüber informiert worden, dass sie als Geschädigte in die gesicherten Vermögenswerte "gegebenenfalls vollstrecken" könnten, wozu es eines Titels bedürfe. Sähe man die Beklagte zu 0) als nicht passivlegitimiert an, stünde dies im eindeutigen Widerspruch zu [REF] . die Beklagten gesamtschuldnerisch auch mit Y zu verurteilen, an ihn 0, € nebst Zinsen in einer vom Gericht zu bestimmenden Höhe seit dem [DATE] bis Rechtshängigkeit sowie Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen, Zug um Zug gegen Abtretung aller mit der Beitrittserklärung vom [DATE] erworbenen Rechte und Ansprüche aus der Beteiligung als Gesellschafter der Beklagten zu 0), Die Beklagte zu 0) hat die Auffassung vertreten, dem Kläger gegenüber als Fondsgesellschaft aus etwaigen Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit seinem Beitritt ohnehin nicht auf Schadensersatz zu haften. Die Beklagte zu 0) hat behauptet, es hätten keine Prospektmängel vorgelegen. Für das Grundstück, das die K erworben habe, habe tatsächlich eine Baugenehmigung für ein Hotel bestanden. In Dubai sei ein Erwerb von Grundstücken durch Ausländer oder ausländische Firmen nur möglich, wenn eine Genehmigung für eine bestimmte Art der Bebauung vorgesehen sei; diese Baugenehmigung erfolge im Rahmen eines sogenannten Affection Plan und habe im Zeitpunkt der Beitrittserklärung des Klägers existiert. Infolge eines Mitte [DATE] stattgefundenen und nicht vorhersehbaren Wechsels der Zuständigkeiten der Behörden seien neue Genehmigungen erforderlich geworden, die die Fa. K aber von der F0 am [DATE] im selben Umfang erhalten habe, wie sie zuvor bereits von der F erteilt worden seien. Es habe sich dabei also um die "wiederholte Genehmigung desselben Bauvorhabens" gehandelt. Im Prospekt fänden sich auch ausreichend deutliche Hinweise auf Fertigstellungs und/oder Abnahmerisiken, ferner auf rechtliche Risiken. Der Kläger könne sich überdies nicht auf eine etwaige mangelhafte Mittelverwendungskontrolle berufen, denn der zugrunde liegende Vertrag betreffe allein die Rechtsbeziehung zwischen der Fondsgesellschaft und Rechtsanwältin M. Weder im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses über die Mittelverwendungskontrolle noch im Zeitpunkt der Veröffentlichung des Nachtrags habe eine persönliche Beziehung zwischen dem Beklagten zu 0) und Frau M bestanden. Die Ausführungen des Klägers zur Höhe des Festpreises seien unsubstantiiert und rechtlich ohne Bedeutung. Der Beklagte zu 0) hat eingewandt, er habe mit der "geschäftlichen Abwicklung des streitgegenständlichen Objekts" nichts zu tun gehabt. Er hat u.a. bestritten, dass es zu "Unregelmäßigkeiten" gekommen sei und dass Prospektmängel vorgelegen hätten. Die Mittelverwendungskontrolle sei nie gefährdet gewesen; die vom Kläger behauptete "mangelnde Genehmigungssituation" habe es nicht gegeben, vielmehr sei die Fa. K "im Besitz der Baugenehmigung" gewesen. Verzögerungen "im Zuge der Realisierung des Bauvorhabens" seien nicht durch das Fehlen einer einer Baugenehmigung, sondern auf den unvorhersehbaren Wechsel der behördlichen Zuständigkeit zurückzuführen. Eine nicht sachgerecht organisierte oder durchgeführte Mittelverwendungskontrolle habe es nicht gegeben; Verflechtungen in persönlicher oder wirtschaftlicher Hinsicht zwischen Y und der Rechtsanwältin M lägen nicht vor; im Übrigen sei der Beklagte zu 0) für daraus sich ergebende Umstände nicht passivlegitimiert. Das Landgericht hat der Klage nach Abtrennung des Verfahrens gegen den Beklagten zu 0) gegen die Beklagten zu 0) 0) stattgegeben und die Klage gegen die Beklagte zu 0) abgewiesen. unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Beklagte zu 0) als Gesamtschuldner auch mit Y und den Beklagten zu 0) 0) zur Zahlung von 0, € nebst "vier Prozent" Zinsen vom [DATE] bis zum [DATE] sowie weiteren "fünf Prozentpunkte Zinsen" über dem Basiszinssatz seit dem [DATE] zu verurteilen, Zug um Zug gegen Abtretung aller mit der Beitrittserklärung vom [DATE] erworbener Rechte und Ansprüche aus der Beteiligung als Gesellschafter an der Beklagten zu 0), Die Beklagte zu 0) trägt wie der Beklagte Y im Verfahren [REF] vor, das Landgericht sei zu Unrecht vom Fehlen einer Baugenehmigung sowie von einer bereits vor [DATE] bestehenden persönlichen Beziehung Ys zu Rechtsanwältin M ausgegangen. Beweisangebote der Beklagten zu 0) seien dabei übergangen und der Tatbestandsvorsatz Ys ohne ausreichende Feststellungen bejaht worden. Der Beklagte zu 0) meint, ihn hätten keine Aufklärungspflichten gegenüber dem Kläger getroffen, weil der Beitritt über die Beklagte zu 0) als Treuhandkommanditistin zustande gekommen sei. Aus § 0 Abs. 0 des Gesellschaftsvertrags ergebe sich nichts anderes, da daraus keine "persönliche Rechtsbeziehung zwischen den Treugebern und den Beklagten als Gründungskommanditisten" folge. Hinsichtlich der "Vertragspflichten" habe eine "Delegation" auf die Treuhandgesellschaft stattgefunden, die der Kläger dieser gegenüber verfolgen möge. Der Beklagte zu 0) bestreitet ferner erneut, dass der Prospekt im Zeitpunkt des Beitritts des Klägers unzutreffende Angaben zur Baugenehmigung des Vorhabens aufgewiesen habe, vielmehr habe eine "Genehmigung zur Bebauung" des Grundstücks nach dem Recht des Emirats Dubai vorgelegen. Ferner treffe ihn kein Verschulden; § 0 Ziff. 0 und 0 des Gesellschaftsvertrags sähen eine Inanspruchnahme nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit vor. Die Kausalitätsvermutung sei erschüttert, da die Investoren bewusst ein Planungs und Realisierungsrisiko eingegangen seien. Wie die Beklagte zu 0) beruft sich auch der Beklagte zu 0) weiterhin auf Verjährung. das Urteil des Landgerichts Dortmund vom [DATE] in dem Umfang, in dem sie jeweils selbst verurteilt worden sind, aufzuheben und die diesbezügliche Klage abzuweisen. Er verteidigt das Urteil, soweit die Beklagten zu 0) und 0) darin verurteilt worden sind, und bekräftigt seine Auffassung, wonach über das Vorliegen "der Baugenehmigung" getäuscht worden sei; es bleibe auch bei dem Vortrag, dass eine Baugenehmigung bis heute nicht existiere. Die Feststellungen des Landgerichts seien nicht zu beanstanden. Y sei auch schon im Zeitpunkt der Einsetzung der Frau M als Mittelverwendungskontrolleurin mit ihr liiert gewesen; im Übrigen treffe die Beklagten eine Verpflichtung zur Aktualisierung der Prospektangaben. Wegen des weiteren Vortrags der Parteien in der Berufungsinstanz wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze und der zu den Akten gereichten Anlagen Bezug genommen, desgleichen auf den Inhalt der bereits erstinstanzlich zu den Akten gereichten Anlagen. Über das Vermögen der Beklagten zu 0) ist am [DATE] das Insolvenzverfahren eröffnet worden . Die zulässige Berufung des Klägers gegen die Beklagte zu 0) hat keinen Erfolg; die zulässigen Berufungen der Beklagten zu 0) und 0) haben nur geringfügigen Erfolg. Infolge der Insolvenzeröffnung über das Vermögen der Beklagten zu 0) ist nur in Bezug auf ihr Berufungsverfahren eine Unterbrechung gem. [REF] eingetreten, das Verfahren gegen die übrigen Streitgenossen kann hingegen fortgesetzt und insoweit durch Teilurteil entschieden werden . Die Beklagte zu 0) haftet dem Kläger nicht aus sog. Prospekthaftung im engeren Sinne, hier gem. § 0 VerkprospektG in Verb. mit §§ 0 0 BörsG oder gem. [REF] ab dem [DATE] . Dabei kann offenbleiben, ob diese Vorschriften überhaupt gegenüber der Publikumsgesellschaft selbst zur Anwendung kommen. Denn die "Haftung bei fehlerhaftem Prospekt" gem. § 0 VerkprospektG in Verb. mit §§ 0 0 BörsG setzt voraus, dass es zu einer Veröffentlichung des Prospekts im Sinne von § 0 Abs. 0 und 0 VerkprospektG gekommen ist . Davon ist im Hinblick auf den Nachtrag nicht auszugehen, wie der Kläger selbst vorgetragen hat. Im Hinblick auf den Prospekt, der am [DATE] veröffentlicht wurde, scheitert ein Anspruch aus der vorgenannten Anspruchsgrundlage daran, dass der Beitritt des Klägers nicht innerhalb des in [REF] bezeichneten Zeitfensters erfolgt ist. Danach setzt der Anspruch voraus, dass der Beitritt nach der Veröffentlichung des Prospekts und innerhalb von sechs Monaten nach dem ersten öffentlichen Angebot der Vermögensanlage erfolgt ist. Das kann nach dem eigenen Vortrag des Klägers nicht angenommen werden. Das erste öffentliche Angebot erfolgte danach am [DATE] , der Beitritt geschah erst mit Erklärungen vom 0. Juli und [DATE] . Aus eben diesem Grund kommt auch eine Haftung der Beklagten zu 0 gemäß § 0 a VerkprospektG "Haftung bei fehlendem Prospekt" nicht in Betracht. Hier setzt die Haftung den Beitritt vor der Veröffentlichung des Prospekts hier des Nachtrags und vor Ablauf der sechsmonatigen Frist ab dem ersten öffentlichen Angebot voraus. Selbst wenn es für das erste öffentliche Angebot auf den Zeitpunkt der Herausgabe des Nachtrags ankäme er stammt vom [DATE] wäre die Frist von sechs Monaten am [DATE] abgelaufen gewesen. Es bedarf keiner Beantwortung der umstrittenen Frage, ob die von der Rechtsprechung entwickelte sog. bürgerlich-rechtliche Prospekthaftung nach dem Inkrafttreten des AnSVG noch Anwendung findet . Denn die Publikumsgesellschaft selbst unterläge einer solchermaßen anwendbaren bürgerlich-rechtlichen Prospekthaftung mit dem Ziel des vom Kläger verfolgten Schadensersatzes ohnehin nicht, weil ihre Inanspruchnahme aufgrund des zu erwartenden "Windhundrennens" den Interessen der Gesellschafter entgegenstünde und weil sie mit den vom BGH in ständiger Rechtsprechung vertretenen Grundsätzen der fehlerhaften Gesellschaft nicht zu vereinbaren wäre . An dieser Interessenlage ändert es nichts, dass im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren ein dinglicher Arrest in das Vermögen auch der Beklagten zu 0) angeordnet wurde. Auch wenn der dingliche Arrest gem. [REF] zur Sicherung der Ansprüche Verletzter angeordnet werden darf, beurteilt sich die Frage, gegen wen die aus einer Straftat Geschädigten Ansprüche auf Schadensersatz haben, weiterhin allein nach bürgerlichem Recht; solche Rechtspositionen werden indes nicht durch eine Arrestanordnung nach der Strafprozessordnung oder gar durch ein eventuell missverständliches Informationsschreiben der Staatsanwaltschaft geschaffen. Es bleibt deshalb dabei, dass die geschädigten Gesellschafter einer Publikumsgesellschaft diese selbst nicht wegen unrichtiger oder unvollständiger Aufklärung auf Schadensersatz in Anspruch nehmen können. Auch eine Haftung der Beklagten zu 0) aus der sog. Prospekthaftung im weiteren Sinne kommt nicht in Betracht. Dem vom Kläger mit seinem Schadensersatzanspruch verfolgten Ziel einer Rückabwicklung des Beitritts stehen ebenfalls die Grundsätze der fehlerhaften Gesellschaft entgegen. Darüber hinaus ist nicht ersichtlich, dass die Gesellschaft dem Kläger gegenüber bei seinem Beitritt persönliches Vertrauen in Anspruch genommen hat. An dem Vertrag über den Beitritt des Klägers ist die Beklagte zu 0) selbst nicht beteiligt. Die Grundsätze der fehlerhaften Gesellschaft hindern eine Rückabwicklung der Beteiligung im Verhältnis zwischen Gesellschafter und Gesellschaft selbst im Fall arglistiger Täuschung . Auch die Beklagte zu 0) haftet dem Kläger nicht aus sog. Prospekthaftung im engeren Sinne, hier gem. § 0 VerkprospektG in Verb. mit §§ 0 0 BörsG oder gem. § 0 a Abs. 0 VerkprospektG. Die oben zur Frage dieser gegen die Beklagte zu 0) gerichteten Ansprüche dargestellten Erwägungen gelten hier entsprechend. Darauf wird verwiesen. Daraus folgt, dass auch gegen die Beklagte zu 0) solche Ansprüche nicht bestehen. Abgesehen davon wären Ansprüche aus § 0 a Abs. 0 VerkprospektG verjährt. Denn gem. § 0 a Abs. 0 VerkprospektG tritt Verjährung "in einem Jahr seit dem Zeitpunkt, zu dem der Erwerber Kenntnis von der Pflicht, einen Prospekt oder Verkaufsprospekt zu veröffentlichen, erlangt hat, spätestens jedoch in drei Jahren seit dem Abschluss des Erwerbsgeschäfts" ein. Jedenfalls die 0-Jahres-Frist, die nach Annahme des Beitrittsangebots des Klägers durch die Treuhänderin am [DATE] in Gang gesetzt wurde und mithin am [DATE] ablief, ist nicht mehr rechtzeitig gehemmt worden. Auch unter Berücksichtigung einer etwaigen Rückwirkung gem. [REF] für die jedoch nichts ersichtlich ist ist die Klage erst am [DATE] und damit nach Ablauf der 0-Jahres-Frist erhoben worden. Andere Hemmungstatbestände sind nicht ersichtlich. Es bedarf auch im Hinblick auf die Beklagte zu 0) keiner Beantwortung der Frage, ob sie nach Inkrafttreten des AnSVG noch aus bürgerlich-rechtlicher Prospekthaftung in Anspruch genommen werden kann. Käme dieses Rechtsinstitut zur Anwendung, wären die daraus folgenden Schadensersatzansprüche ohnehin verjährt, weil die spezialgesetzlichen Verjährungsvorschriften entsprechende Anwendung finden. Das bedeutet, dass die Verjährung spätestens 0 Jahre nach Abschluss des Gesellschafts oder Beitrittsvertrages vollendet ist. Da der Beitritt am [DATE] vollzogen war, ist mit der Klageerhebung keine Hemmung der Verjährung mehr bewirkt worden. Wer den Interessenten für eine Kapitalanlage als künftiger Vertragspartner entgegentritt und damit persönliches Vertrauen in Anspruch nimmt, haftet für Mängel des bei den Verhandlungen verwendeten Prospekts . Für das Verschulden von zugezogenen Verhandlungsgehilfen hat er gemäß [REF] einzustehen. Diese Haftung trifft auch die Beklagte zu 0) als Gründungsgesellschafterin und Komplementärin, die sich im Prospekt sogar ausdrücklich als Anbieterin der Vermögensanlage bezeichnen ließ. Dass sich der Kläger an der Gesellschaft "lediglich" als Treuhandkommanditist beteiligte, ändert daran nichts. Denn es lag ein "offenes Treuhandverhältnis" vor; aufgrund der Gestaltung im Gesellschaftsvertrag ist die Beklagte zu 0) nach den Maßstäben des BGH als Vertragspartner des Klägers anzusehen. Unerheblich ist es schließlich, dass es zwischen dem Kläger und der Beklagten zu 0) nicht zu einem persönlichen Kontakt gekommen ist, denn die Bezeichnung des Haftungstatbestandes ist aus der Abgrenzung zur Inanspruchnahme "typisierten" Vertrauens zu verstehen, inhaltlich aber nicht mit demjenigen der Vertreter oder Sachwalterhaftung identisch . Die Beklagte zu 0) traf als Gründungsgesellschafterin und künftige Vertragspartnerin des Klägers die Pflicht zur sachlich richtigen und vollständigen Aufklärung über das mit dem Beitritt verbundene Risiko . Werden für diese Aufklärung Prospekte benutzt, müssen sie richtige und vollständige Informationen enthalten. Dieser Verpflichtung hat die Beklagte zu 0) zumindest unter den folgenden Gesichtspunkten nicht genügt: Auch nach Auffassung des BGH ist die Durchführbarkeit einer beabsichtigten Bebauung für die Anlageentscheidung an einem Immobilienprojekt von grundlegender Bedeutung, so dass die unrichtige Darstellung im Prospekt, die die baurechtliche Zulässigkeit eines Projekts als gesichert darstellt, Schadensersatzansprüche des Anlegers begründen kann. So liegt der Fall hier: findet sich zunächst die Aussage, in Dubai sei "die Baugenehmigung an das Grundstück gebunden" und dieses dürfe "nur mit erteilter Baugenehmigung veräußert werden". Der Nachtrag enthält sodann u.a. die im Tatbestand zitierte Information, wonach das Grundstück nunmehr für die Beteiligungsgesellschaft erworben worden sei und deshalb entsprechend den rechtlichen Voraussetzungen in Dubai eine Baugenehmigung bereits vorliege, hier also "selbstverständlich eine Baugenehmigung für ein Hotel" bestehe. Mit diesen Ausführungen wird bei einem durchschnittlichen Anleger, der sich über den Inhalt des Begriffs "Baugenehmigung" nach deutschem oder gar nach dem ersichtlich maßgeblichen Ortsrecht keine näheren Gedanken macht, der Eindruck erweckt, der Realisierung des Projekts stünden jedenfalls baubehördliche Hindernisse nicht mehr entgegen. Dieser Eindruck ist unrichtig, weil die Ausführung des Hotelprojekts unstreitig weiterer Genehmigungen bedurfte. Das Erfordernis solcher Genehmigungen ergibt sich bereits aus dem Informationsschreiben der Beklagten zu 0) vom [DATE] , in dem es u.a. heißt, es habe "bis heute" gedauert, "eine Sondergenehmigung für den Hochbau zu erhalten". Dass das Erfordernis etwa auch dieser Sondergenehmigung im Zeitpunkt des Beitritts des Klägers nicht bekannt oder zumindest erkennbar gewesen sei, macht auch die Beklagte zu 0) nicht geltend. Ihre Ausführungen zum Vorhandensein einer dem deutschen Recht vergleichbaren "Bebauungsgenehmigung" in Form des sog. Affection Plan im Zeitpunkt des Beitritts des Klägers können ebenso als richtig unterstellt werden wie die Darstellung, dass es im Laufe der zweiten Jahreshälfte [DATE] zu einem nicht vorhersehbaren Wechsel in den Behördenzuständigkeiten gekommen ist. Dieser Vortrag ändert nichts daran, dass das Projekt im Zeitpunkt des Beitritts des Klägers nur über teilweise Genehmigungen verfügte, während der Nachtrag geeignet war, den Eindruck vollständiger Genehmigung hervorzurufen. Diese Missverständlichkeit der Darstellung im Nachtrag bezüglich der Genehmigungssituation wird auch nicht durch die Risikohinweise im Prospekt selbst behoben, auf die sich die Beklagte zu 0) beruft . Diese Textpassagen erwähnen etwaige behördlich bestehende Realisierungshindernisse oder verzögerungen schon nicht ausdrücklich, sondern lenken den Blick des Lesers auf die Möglichkeit des "vertragswidrigen Verhaltens" von "Vertragspartnern", somit gerade nicht auf behördlicherseits verursachte "Schwierigkeiten". Dem Landgericht ist darin zu folgen, dass der Abdruck eines Vertrags "über die Mittelverwendungskontrolle" mit der "Rechtsanwaltskanzlei M0 vom [DATE] den Eindruck erweckt, es finde eine objektive Kontrolle durch eine von den Gründungsgesellschaftern unabhängige, in C praktizierende Rechtsanwältin statt. Der Installation dieser Kontrollinstanz kam aus Sicht eines Anlegers um so größere Bedeutung zu, als die rechtlichen Beziehungen zwischen der Fondsgesellschaft und der Fa. K ungeklärt waren. Der solchermaßen vermittelte Eindruck traf am [DATE] jedoch nicht mehr zu und hätte deshalb richtig gestellt werden müssen. Denn jedenfalls im Zeitpunkt der Abgabe der Beitrittserklärung des Klägers lag eine persönliche Bindung zwischen der Rechtsanwältin M und dem Mitbeklagten Y vor, wie sich auch aus der Berufungsbegründung der Beklagten zu 0) ergibt , wobei es keiner Beantwortung der Frage bedarf, ob Y mit Frau M im [DATE] im US-Bundesstaat Nevada sogar wirksam die Ehe schloss. Schließlich hat der Kläger bereits erstinstanzlich zu Recht auf einen weiteren Prospektmangel im Nachtrag hingewiesen, der darin besteht, dass es unter der Rubrik "Die Antworten auf häufig gestellte Fragen" in Ziff. 0 unbestritten wahrheitswidrig heißt, "dieser Preis" sei "von dem Projektmanagement D verifiziert" worden. Dieser Aussage der "Verifizierung" kommt vor dem Hintergrund, dass die Fa. D im Prospekt als besonders kompetente Partnerin mit einer Präsenz in Dubai und der dortigen Beauftragung mit weiteren Projekten herausgestellt wird, die Bedeutung zu, der genannte Festpreis sei seitens eines ausgewiesenen Kenners geprüft und als realistisch angesehen worden, zumindest in dem Sinne, dass das Vorhaben für diesen Preis realisierbar sei. Diese Aussage ist falsch, weil es eine Prüfung mit diesem Ergebnis nicht gegeben hat. Der Beklagten zu 0) obliegt der Nachweis, die Aufklärungspflichtverletzungen nicht vertreten zu müssen . Diesen Nachweis hat sie nicht geführt. Bezüglich sämtlicher genannter Aufklärungsdefizite müsste sie vortragen und beweisen, dass ihr insoweit auch keine Fahrlässigkeit zur Last fiel, sie also bei Aufwendung der erforderlichen Sorgfalt nicht erkennen konnte, dass die Anleger in den betreffenden Punkten zumindest unvollständig informiert wurden. Die Beklagte zu 0) hat keinen entsprechenden Vortrag gehalten. Auch soweit sie sich darauf beruft, mit der Aussage, das Grundstück habe "eine Baugenehmigung", der Meinung gewesen zu sein, die Anleger zutreffend und umfassend unterrichtet zu haben, kann sie den Vorwurf fahrlässigen Verhaltens nicht ausräumen, weil ihr bzw. ihrem Geschäftsführer Y hätte auffallen müssen, dass damit zumindest Missverständnisse heraufbeschworen wurden. Es ist davon auszugehen, dass der Kläger die Anlageentscheidung bei vollständiger Aufklärung nicht getroffen hätte. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der der Senat folgt, entspricht es der Lebenserfahrung, dass ein wesentlicher Prospektfehler für die Anlageentscheidung ursächlich geworden ist . Für die Ursächlichkeit des Prospektfehlers spricht deshalb eine tatsächliche Vermutung, dass sich der Geschädigte "aufklärungsrichtig" verhalten hätte . Auch die Beklagte zu 0) trägt keine Gesichtspunkte vor, die diese Vermutung entkräften könnten. Der Anleger, der nicht richtig oder nicht vollständig aufgeklärt worden ist, ist so zu stellen, als hätte er die betreffende Beteiligung nicht gezeichnet. Er kann deshalb von dem Aufklärungspflichtigen die Rückzahlung des investierten Betrags nebst Agio, Zug um Zug gegen Übertragung der erworbenen Beteiligung, verlangen . Der Schadensersatzanspruch umfasst auch einen entgangenen Gewinn, der dadurch entstanden ist, dass die investierten Mittel nicht anderweitig angelegt worden sind . Der Annahme des Landgerichts, wonach der Kläger anderweitig eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals in Höhe von 0 Prozent p.a. erzielt hätte, ist der Beklagte nicht entgegen getreten. Dieser Anspruch besteht jedoch nur für den Zeitraum vom [DATE] bis zum [DATE] . Die Klage ist unbegründet, soweit der Kläger entgangenen Gewinn in Form der beanspruchten Verzinsung auch für den vorherigen Zeitraum verlangt. Denn es ist weder vorgetragen noch ersichtlich, dass der Kläger die Zahlung der 0, € bereits vor dem [DATE] erbracht hat, so dass ihm infolge dieser Investition auch erst ab dem [DATE] ein Gewinn entgangen sein kann. Die Schadensersatzansprüche des Klägers sind nicht verjährt. Die Verjährung der Ansprüche aus uneigentlicher bürgerlich-rechtlicher Prospekthaftung bestimmt sich nach [REF] . Die 0-Jahres-Frist, die folglich am Schluss des Jahres, in dem der am [DATE] erfolgenden Beitritt geschah, begann, mithin am [DATE] , ist mit der Zustellung der Klage, die gegenüber der Beklagten zu 0) im [DATE] erfolgte, rechtzeitig gehemmt worden. Ob das Landgericht eine Haftung der Beklagten zu 0) wegen einer von ihrem Geschäftsführer Y begangenen vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung des Klägers gem. [REF] zu Recht angenommen hat, kann dahingestellt bleiben. Der Kläger kann ferner die Verzinsung des Anlagebetrages in Höhe von 0 Prozentpunkten über Basiszinssatz für die Zeit ab dem [DATE] aus [REF] verlangen. Die Beklagte zu 0) befindet sich spätestens mit der Stellung ihres Antrags auf Klageabweisung bezüglich der Übernahme der ihr angebotenen Rechte und Ansprüche des Klägers aus der Beteiligung an der I GmbH & Co. KG in Annahmeverzug. Der Beklagte zu 0) haftet dem Kläger nicht aus sog. Prospekthaftung im engeren Sinne, hier gem. § 0 VerkprospektG in Verb. mit §§ 0 0 BörsG oder gem. § 0 a Abs. 0 VerkprospektG. Hier gelten sinngemäß dieselben Erwägungen, wie sie bereits im Hinblick auf solche Ansprüche gegen die Beklagten zu 0) und 0) dargelegt worden sind und auf die verwiesen wird. Im Ergebnis kommen solche auch gegen den Beklagten zu 0) nicht in Betracht. Darüber hinaus ist auf Folgendes hinzuweisen: Nach [REF] haftet, wer für den Prospekt die Verantwortung übernommen hat oder von dem der Prospekt "ausgeht". In Bezug auf den Beklagten zu 0) kommt nur letzteres in Betracht. Eine Haftung als "Prospektveranlasser" in diesem Sinne setzt eine "tatsächliche Urheberschaft" ohne Verantwortungsübernahme nach außen hin voraus . Der Kläger hat nicht vorgetragen, dass dem Beklagten zu 0) diese Rolle zukam. In Bezug auf den nicht gem. § 0 f VerkprospektG veröffentlichten Nachtrag ist zwar auch an eine Haftung des Beklagten zu 0) aus § 0 a Abs. 0 VerkprospektG zu denken, doch ist er weder Emittent noch Anbieter der Anlage. Ob der Beklagte zu 0) aus bürgerlich-rechtlicher Prospekthaftung haftet, kann aus den unter Ziff. II. 0. genannten Gründen dahinstehen. Etwaige Ansprüche aus diesem Rechtsinstitut wären verjährt, weil die spätestens 0 Jahre nach Abschluss des Gesellschafts oder Beitrittsvertrages vollendete Verjährung durch die Klageerhebung nicht mehr rechtzeitig gehemmt worden wäre. Als Gründungskommanditist gehörte der Beklagte zu 0) zu den Personen, die als künftiger Vertragspartner der Anlageinteressenten ihnen gegenüber zur vollständigen und richtigen Information über alle für die Anlageentscheidung bedeutsamen Umstände verpflichtet sind. Der Beklagte zu 0) hat über seine für die Begründung der Aufklärungspflicht hinreichende Stellung als Gründungskommanditist hinaus hier persönliches Vertrauen zusätzlich dadurch in Anspruch genommen, dass er ausweislich der Darstellung im Prospekt als geschäftsführender Kommanditist beteiligt und in dieser Rolle für den Erfolg des Unternehmens in besonderer Weise mitverantwortlich war. Die potentielle Haftung des Beklagten zu 0) aus der Inanspruchnahme persönlichen Vertrauens entfällt ferner nicht deshalb, weil der Kläger der Gesellschaft nur als Treugeber-Kommanditist beitrat. Die Argumentation des Beklagten zu 0), der Kläger sei nur mit der Treuhandkommanditistin "in Kontakt" gekommen, und nur sie hafte ihm aus einem etwaigen vorvertraglichen Verschulden, greift nicht durch. Vielmehr muss sich der Beklagte zu 0) das Verhalten der Treuhandkommanditistin, die auch er im Gesellschaftsvertrag zur Aufnahme weiterer "Direkt-" oder Treugeber-Kommanditisten bevollmächtigt hat, über [REF] zurechnen lassen. Denn die "Zwischenschaltung" der Treuhandkommanditistin bei der Akquise neuer Anleger war auch von dem Beklagten zu 0) als Gründungskommanditisten gewollt und kann deshalb nicht zu einer Verkürzung seiner Haftung führen . Auch den Beklagten zu 0) traf daher die Verpflichtung zu sachlich richtiger und vollständiger Aufklärung des Klägers. Dieser Verpflichtung ist er ebenfalls wie bereits unter Ziff. II. 0. dargelegt jedenfalls im Hinblick auf die Darstellung der "Genehmigungssituation" sowie im Hinblick auf die Aussage, der Festpreis sei durch die Fa. D verifiziert worden, nicht nachgekommen. Der Kläger kann sich gegenüber dem Beklagten zu 0) ebenfalls auf die tatsächliche Vermutung der Ursächlichkeit eines Prospektfehlers für den Beitritt berufen. Soweit der Beklagte zu 0) meint, die Kausalitätsvermutung sei jedenfalls in Bezug auf etwaige Falschangaben zur Existenz einer Baugenehmigung erschüttert, weil sich die Anleger bewusst für ein Engagement in ein noch zu planendes und zu errichtendes Objekt entschieden hätten, ist dem nicht zu folgen. Dass Planung und Realisierung des im Rahmen der Gesellschaft zu errichtenden Objekts noch ausstehen und die Anleger gleichwohl zeichnen, heißt nicht, dass sie auch damit rechnen bzw. rechnen müssen, das Projekt werde an solchen rechtlichen oder behördlichen Vorgaben scheitern, deren Abklärung bereits im Beitrittszeitpunkt möglich war. Die unrichtige, jedenfalls aber missverständliche Darstellung der "Genehmigungssituation" betrifft solche Umstände, weil das Erfordernis weiterer Genehmigungen jedenfalls für den Hochbau bereits im Beitrittszeitpunkt feststand. Der Kläger ist so zu stellen, als hätte er die Anlageentscheidung nicht getroffen. Soweit der Beklagte zu 0) erstinstanzlich die Einzahlung der Beteiligungssumme seitens des Klägers mit Nichtwissen bestritten hat, sind die betreffenden Feststellungen des Landgerichts mit der Berufung nicht mehr angegriffen worden. Der Kläger kann deshalb auch von dem Beklagten zu 0) seine Einlage nebst Agio zurückverlangen. Hinsichtlich des Anspruchs auf entgangenen Gewinn erweist sich die Berufung des Beklagten zu 0) indes aus den bereits unter Ziff. II. 0. e) genannten Gründen als teilweise erfolgreich, weil davon auszugehen ist, dass der Kläger seine Zahlung erst am [DATE] geleistet hat. Der Beklagte zu 0) hat sich nicht entlasten können. Gem. [REF] hätte er dazu auch vortragen müssen, warum ihm auch bei Aufwendung der gebotenen Sorgfalt die Unvollständigkeit bzw. die Fehlerhaftigkeit des Nachtrags nicht auffallen mussten. Solcher Vortrag ist nicht erfolgt. Abgesehen davon ist ihm die Berufung auf den auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit reduzierten Sorgfaltsmaßstab gem. § 0 Ziff. 0 des Gesellschaftsvertrags versagt, schon weil diese Regelung bereits nach ihrem Wortlaut unbeschadet der Frage der Wirksamkeit ihrer Vereinbarung nur Geltung für die Zeit nach erfolgtem Beitritt des jeweiligen Anlegers beansprucht. Der Beklagte zu 0) kann auch nicht mit Erfolg einwenden, gem. § 0 Ziff. 0 des Gesellschaftsvertrags sei eine "Ausschlussfrist von 0 Monaten nach Kenntniserlangung von dem Schaden gegenüber dem Verpflichteten durch eingeschriebenen Brief" vereinbart worden, die der Kläger nicht gewahrt habe. Die Regelungen betreffen zunächst bereits ihrem Wortlaut nach nur Ansprüche, die sich aus einem Fehlverhalten "im Rahmen des Gesellschaftsverhältnisses" ergeben. Das trifft auf Ansprüche aus einem vorvertraglichen Fehlverhalten nicht zu. Abgesehen davon ist die gesellschaftsvertragliche Begründung der Ausschlussfrist aus mehreren Gründen unwirksam. Sie stellt insbesondere, da auch Ansprüche wegen vorsätzlicher Schädigungen erfasst werden, einen Verstoß gegen [REF] dar, wonach die Verjährung wegen Vorsatzes nicht im Voraus erleichtert werden kann. Diese Bestimmung ist auf die Vereinbarung einer Ausschlussfrist entsprechend anwendbar, weil die Rechtsposition des Geschädigten dadurch in noch gravierender Weise als von einer Verjährungsverkürzung betroffen wird. Ansprüche des Klägers aus dem Tatbestand der bürgerlich-rechtlichen Prospekthaftung im weiteren Sinne sind nicht verjährt. Die Verjährung richtet sich insoweit nach [REF] und wäre erst mit Ablauf des Jahres [DATE] vollendet worden. Auf die Erwägungen unter Ziff. II. 0. f) wird Bezug genommen. Der Kläger kann auch gegenüber dem Beklagten zu 0) die Verzinsung des Anlagebetrages in Höhe von 0 Prozentpunkten über Basiszinssatz für die Zeit ab dem [DATE] aus [REF] verlangen. Auch der Beklagte zu 0) befindet sich spätestens mit der Stellung seines Antrags auf Klageabweisung bezüglich der Übernahme der ihm angebotenen Rechte und Ansprüche des Klägers aus der Beteiligung an der I GmbH & Co. KG in Annahmeverzug.