Tenor Die Berufung des Beklagten gegen das am [DATE] verkündete Urteil des Landgerichts Dortmund wird zurückgewiesen mit der Maßgabe, dass der Beklagte Zinsen erst ab dem [DATE] zu zahlen hat. Wegen der Zinsmehrforderung wird unter teilweiser Abänderung des ange-fochtenen Urteils die Klage abgewiesen. Die Kosten der Berufung trägt der Beklagte. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Zwangsvollstreckung des Klägers durch Sicherheits-leistung in Höhe von 0 % des aufgrund dieses Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 0 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. Streitwert für die Berufung: bis 0, € Der Kläger beteiligte sich aufgrund seiner Beitrittserklärung vom [DATE] als Treugeber-Kommanditist an der Dubai 0 Hotel-Fonds GmbH & Co. KG mit einer Einlage von 0, € nebst einem Agio von 0, €. Die Annahme dieser Erklärung durch die Treuhandkommanditistin datiert vom [DATE] . Seinem Beitritt lag der Prospekt "DUBAI 0 Hotel-Fonds Das Beteiligungsangebot" vom [DATE] zugrunde. Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 0 des Gesellschaftsvertrags der Erwerb eines Grundstücks in Dubai und dessen Bebauung mit einem 0-Betten-Hotel bzw. der Erwerb eines mit einem solchen Hotel bebauten Grundstücks und die Vermietung dieser Immobilie. Komplementärin der Gesellschaft ist die Dubai 0 Verwaltung GmbH, als deren alleiniger Geschäftsführer der Beklagte fungierte. Als Gründungskommanditisten traten der "geschäftsführende Kommanditist N mit einem Anteil von 0 T-€", der Beklagte mit "0 T-€" sowie als Treuhandkommanditistin die M0 mbH auf. Zur Finanzierung des Objekts, dessen Kosten einschließlich Grundstück und Inventar im Prospekt auf 0 Mio. € beziffert wurden, sollte das Gesellschaftskapital der Dubai 0 Hotel-Fonds GmbH & Co. KG auf bis zu 0 € erhöht werden, in erster Linie durch Erhöhung des Kapitalanteils der Treuhandkommanditistin. Die Umsetzung des Projekts sollte über die Fa. T0 in Dubai erfolgen, die der Beklagte bereits im Jahre [DATE] in Dubai gegründet hatte und als deren Alleingesellschafter und "Managing Director" er im Prospekt bezeichnet ist . Nach den Prospektangaben sollte das Hotel Mitte [DATE] eröffnet werden. In einem dem Kläger vor seinem Beitritt ebenfalls zur Kenntnis gebrachten Nachtrag vom [DATE] hieß es unter der Überschrift "Die Informationen zum Grundstück": In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist es im Gegensatz zu Deutschland so, dass ein Grundstück grundsätzlich nur erworben werden kann, wenn eine Baugenehmigung für das Grundstück bereits vorliegt so hat auch unser Grundstück selbstverständlich eine Baugenehmigung für ein Hotel. Dies ist aus dem Lageplan ersichtlich. …" Dieser Nachtrag enthält außerdem u.a. den Abdruck eines am [DATE] in I0 geschlossenen Vertrages zwischen dem Beklagten als Geschäftsführer der Komplementärin und einer "Rechtsanwaltskanzlei M, P-Straße, C" über die Mittelverwendungskontrolle. Rechtsanwältin M war jedenfalls im Zeitpunkt des Beitritts des Klägers die Lebensgefährtin bzw. Ehefrau des Beklagten; das Paar erwartete zu diesem Zeitpunkt bereits das erste gemeinsame Kind. Diese Beziehung ist dem Kläger nicht offenbart worden. Er zahlte die Einlage nebst Agio, wie seine Prozessbevollmächtigten in der Verhandlung vor dem Senat mitteilten, spätestens am [DATE] . Unter dem [DATE] verfasste der Beklagte im Namen der Komplementärin ein Informationsschreiben an die Anleger, in dem er u.a. mitteilte, es habe "bis heute" gedauert, "eine Sondergenehmigung für den Hochbau zu erhalten". Seit Anfang [DATE] ermittelt die Staatsanwaltschaft Dortmund gegen den Beklagten wegen des Verdachts des Anlagebetrugs; infolge dieser Ermittlungen kam es auch zum Erlass eines dinglichen Arrests nebst Pfändung in das Kontoguthaben der Gesellschaft. Mit Schreiben vom [DATE] forderte der Kläger die Fondsgesellschaft erfolglos zur Rückzahlung der Zeichnungssumme nebst Agio sowie "entgangenen Gewinns in Höhe von 0 % seit Zeichnung" auf. Das Projekt ist nicht realisiert worden; es kam lediglich zur Ausschachtung einer Baugrube und zur Erstellung einer Fundamentplatte. Der Beklagte hält sich dauerhaft unter einer nicht näher bekannten Anschrift in Dubai auf. Der Kläger hat behauptet, das Beteiligungsangebot vom [DATE] bzw. der Nachtrag vom [DATE] seien in wesentlichen Teilen unvollständig und fehlerhaft. Es habe noch keine Baugenehmigung für das Projekt vorgelegen, so dass die avisierte Inbetriebnahme des Hotels Mitte [DATE] von vornherein unrealistisch gewesen sei. Bis heute bestehe für das Grundstück "keine ausreichende Genehmigungssituation". Zum Erhalt der Genehmigung hätte es der Einschaltung einer Beratungsgesellschaft und ferner einer Bauträgergesellschaft bedurft, die eine Lizenz für entsprechende Hochbauten besitze. Im Informationsschreiben vom [DATE] habe der Beklagte mit der Bekundung, die Fa. T0 habe "die notwendigen Genehmigungen für den Beginn des Baus erst im [DATE] " erhalten, indirekt selbst zugegeben, dass zum Zeitpunkt der Prospekterstellung noch keine Baugenehmigung vorgelegen habe. Selbst das im Prospekt aufgemachte "worst case Szenario" sei von Einkünften aus dem Hotelbetrieb ab Mitte [DATE] ausgegangen. Der Kläger hat die Auffassung vertreten, den Anlegern hätte auch die persönliche Beziehung zwischen dem Beklagten und der als Mittelverwendungskontrolleurin ausgewiesenen Rechtsanwältin M offenbart werden müssen. Schließlich sei der zwischen der Fondsgesellschaft und der T0 vereinbarte Festpreis, der im Nachtrag auch wahrheitswidrig als durch das Projektmanagement E0 "verifiziert" bezeichnet worden sei, für die schlüsselfertige Errichtung des Objekts deutlich überhöht gewesen. Bei wahrheitsgemäßer Aufklärung hätte er, der Kläger, sich an der Gesellschaft nicht beteiligt. Der Kläger meint, der Beklagte hafte ihm aus dem Institut der bürgerlich-rechtlichen Prospekthaftung. Bereits die fehlenden Hinweise auf mögliche Bauverzögerungen begründeten einen rechtlich relevanten Prospektmangel. Der Beklagte sei als Initiator und "beherrschende Figur" selbst haftbar. Mit seiner am [DATE] eingegangenen Klage, deren Zustellung zunächst unter der Anschrift D-Weg in I0 und sodann spätestens am [DATE] an die jetzigen Prozessbevollmächtigten des Beklagten erfolgt ist, hat der Kläger beantragt, gesamtschuldnerisch zu verurteilen, an ihn 0, € nebst Zinsen in einer vom Gericht zu bestimmenden Höhe seit dem [DATE] bis Rechtshängigkeit sowie Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen, Zug um Zug gegen Abtretung aller mit der Beitrittserklärung vom [DATE] erworbenen Rechte und Ansprüche aus der Beteiligung als Gesellschafter der Beklagten, Er hat behauptet, es hätten keine Prospektmängel vorgelegen. Für das Grundstück, das die T0 erworben habe, habe tatsächlich eine Baugenehmigung für ein Hotel bestanden. In Dubai sei ein Erwerb von Grundstücken durch Ausländer oder ausländische Firmen nur möglich, wenn eine Genehmigung für eine bestimmte Art der Bebauung vorgesehen sei; diese Baugenehmigung erfolge im Rahmen eines sogenannten Affection Plan und habe im Zeitpunkt der Beitrittserklärung des Klägers existiert. Infolge eines Mitte [DATE] stattgefundenen Wechsels der Zuständigkeiten der Behörden seien neue Genehmigungen erforderlich geworden, die die Fa. T0 aber von der Dubai Municipality am [DATE] im selben Umfang erhalten habe, wie sie zuvor bereits von der TECOM erteilt worden seien. Es habe sich dabei also um die "wiederholte Genehmigung desselben Bauvorhabens" gehandelt. Im Prospekt fänden sich auch ausreichend deutliche Hinweise auf Fertigstellungs und/oder Abnahmerisiken, ferner auf rechtliche Risiken. Der Kläger könne sich überdies nicht auf eine etwaige mangelhafte Mittelverwendungskontrolle berufen, denn der zugrunde liegende Vertrag betreffe allein die Rechtsbeziehung zwischen der Fondsgesellschaft und Rechtsanwältin M. Weder im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses über die Mittelverwendungskontrolle noch im Zeitpunkt der Veröffentlichung des Nachtrags habe eine persönliche Beziehung zwischen ihm und Frau M bestanden. Die Ausführungen des Klägers zur Höhe des Festpreises seien unsubstantiiert und rechtlich ohne Bedeutung. Die Fondsgesellschaft selbst sei im Übrigen für Prospekthaftungsansprüche nicht passivlegitimiert. Der Beklagte hat sich ferner auf die Verjährung sämtlicher Ansprüche wegen etwaiger Prospektmängel berufen. Er hat die Auffassung vertreten, nach dem maßgeblichen Verständnis eines Beteiligungsinteressenten seien die Ausführungen im Prospekt, wonach "selbstverständlich eine Baugenehmigung für ein Hotel" vorliege, nur dahin zu verstehen gewesen, dass alle für das Vorhaben erforderlichen Genehmigungen bereits erteilt worden seien. Der Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle sei ein "Scheinvertrag"; schon seit Frühjahr [DATE] seien beide Personen auch miteinander verheiratet. Ein weiterer Prospektmangel liege darin, dass der Eindruck vermittelt werde, die Fondsgesellschaft selbst werde das Eigentum an dem Grundstück erwerben. Tatsächlich sei aber das Grundstück nicht übertragen worden; es sei davon auszugehen, dass noch nicht einmal eine vertragliche Verpflichtung der T0 bestehe, das Grundstück auf die Fondsgesellschaft zu übertragen. Mit Beschluss vom [DATE] hat das Landgericht das Verfahren gegen den Beklagten abgetrennt und der diesbezüglichen Klage mit Urteil vom [DATE] aus dem Rechtsgrund der vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung stattgegeben. Mit seiner Berufung verfolgt der Beklagte den Abweisungsantrag weiter. Er meint, das Landgericht habe seine Überzeugung unzulässigerweise auch auf Aussagen von Zeugen im Ermittlungsverfahren gestützt, ohne sie persönlich angehört zu haben. Die Voraussetzungen für die Einführung solcher Aussagen hätten nicht vorgelegen, während die von ihm, dem Beklagten, benannten Zeugen nicht vernommen worden seien. Zu den subjektiven Voraussetzungen des [REF] habe weder der Kläger einlassungsfähig vorgetragen noch das Landgericht die erforderlichen Feststellungen getroffen, zumal ein entsprechender Vorsatz nicht unterstellt oder aus bloß missverständlichen oder eventuell unklaren Prospektaussagen gefolgert werden dürfe, wie auch das BVerfG wiederholt festgestellt habe. Im Übrigen seien auch die Feststellungen des Landgerichts zur Fehlerhaftigkeit des Prospekts unzutreffend. Die Auffassung, der Prospekt bzw. der Nachtrag suggerierten das Vorliegen einer Baugenehmigung etwa "im Sinne der bayerischen Bauordnung", sei nicht haltbar. Die betreffende Textpassage könne vernünftigerweise nicht dahin verstanden werden, dass der Erwerb eines Grundstücks stets vom Bestand einer Baugenehmigung für ein konkretes Objekt abhänge. Mit "Baugenehmigung" sei hier offensichtlich vielmehr nur eine bestimmte Art der Bebauung gemeint. Wie bereits erstinstanzlich vorgetragen worden sei, sei bereits im [DATE] die Prüfung und Genehmigung des "Master Plan" für den betreffenden Bereich "The City" erfolgt, wobei es sich um das städtebauliche Konzept ähnlich einem Bebauungsplan handele. Im [DATE] sei der Fa. T0 sodann von der seinerzeit zuständigen Behörde mitgeteilt worden, dass " die Genehmigung zum Bau eines Hotels auf dem Grundstück AA-0 … entsprechend dem Affection Plan vom [DATE] bestehe". Der Affection Plan, der sich ausschließlich auf das konkret zu errichtende Gebäude beziehe, bestätige die genaue Lage des Grundstücks, lege die Art der Nutzung und die Bebaubarkeit fest, ferner die Gesamtfläche des Grundstücks, die bebaubare Grundstücksfläche, das Gesamt-Bauvolumen, die Anzahl der Stockwerke, den einzuhaltenden Abstand von den Grundstücksgrenzen, die Ausrichtung des Gebäudes sowie die Lage der Zufahrt für Kraftfahrzeuge. Die bestehende Genehmigung sei dann von der TECOM mit Bestätigung vom [DATE] antragsgemäß auf eine Geschosszahl von 0 erweitert worden . Es sei nicht voraussehbar gewesen, dass im [DATE] die Zuständigkeit von der TECOM auf die Behörde Dubai Municipality gewechselt sei, so dass sowohl der Master Plan als auch der Affection Plan von ihr neu hätten genehmigt werden müssen, was jedoch am [DATE] erfolgt sei. Es habe auch keine Täuschung über persönliche Verflechtungen vorgelegen. Ihn, den Beklagten, treffe auch keine sekundäre Darlegungslast, weil er nur vortragen könne, dass eine nähere persönliche Beziehung zur Frau M bis [DATE] nicht bestanden habe. Frau M habe im Übrigen sowohl die Zahlungen für das Grundstück als auch die Freigabe der Mittel ordnungsgemäß überwacht. Er bekräftigt seine Auffassung, wonach über das Vorliegen "der Baugenehmigung" getäuscht worden sei; es bleibe auch bei dem Vortrag, dass eine Baugenehmigung bis heute nicht existiere. Die Feststellungen des Landgerichts seien nicht zu beanstanden. Der Beklagte sei auch schon im Zeitpunkt der Einsetzung der Frau M als Mittelverwendungskontrolleurin mit ihr liiert gewesen; im Übrigen treffe ihn eine Verpflichtung zur Aktualisierung der Prospektangaben. Der Kläger vertritt ferner die Auffassung, die Berufung des Beklagten sei schon unzulässig, weil er keine eigene ladungsfähige Anschrift benenne. Wegen des weiteren Vortrags der Parteien in der Berufungsinstanz wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze und der zu den Akten gereichten Anlagen Bezug genommen. Der Senat ist zur Entscheidung des Rechtsstreits international zuständig. Die internationale Zuständigkeit ergibt sich aus den Regelungen der ZPO über die örtliche Zuständigkeit. Für vertragliche und quasivertragliche Ansprüche folgt sie aus [REF] . Maßgebend ist insoweit, wo die streitigen Primärverpflichtungen, hier also Aufklärungs und Offenbarungspflichten, zu erfüllen waren . Da im Zeitpunkt des Beitritts sowohl die Gründungsgesellschafter einschließlich des Beklagten als auch der Kläger ihren Wohnsitz in Deutschland hatten, waren diese Pflichten auch im Geltungsbereich der ZPO zu erfüllen. Dies gilt entsprechend für die Erfüllung von Schadensersatzansprüchen aus einer etwaigen Verletzung dieser Pflichten. Die internationale Zuständigkeit im Hinblick auf deliktische Ansprüche folgt aus [REF] . Die Berufung ist zulässig. Es ist unschädlich, dass der Berufungskläger seine aktuelle Anschrift in Dubai nicht mitgeteilt hat. Aus der vom Kläger in Bezug genommenen Entscheidung des BGH ergibt sich nichts anderes. Dem Kläger steht ein Anspruch gegen den Beklagten auf Zahlung eines Betrages in Höhe der Einlage nebst Agio, insgesamt also in Höhe von 0, €, Zug um Zug gegen Abtretung der Rechte aus der Beteiligung zu. Es bedarf keiner abschließenden Klärung der Frage, ob dem Kläger gegen den Beklagten Ansprüche aus sog. Prospekthaftung im engeren Sinne, hier gem. § 0 VerkprospektG in Verb. mit §§ 0 0 BörsG oder gem. § 0 a Abs. 0 VerkprospektG, zustehen. Wenngleich im vorliegenden Fall das VerkprospektG in der Fassung des AnSVG ab dem [DATE] Geltung beansprucht, setzt die "Haftung bei fehlerhaftem Prospekt" gem. § 0 VerkprospektG in Verb. mit §§ 0 0 BörsG voraus, dass es zu einer Veröffentlichung des Prospekts im Sinne von § 0 Abs. 0 und 0 VerkprospektG gekommen ist . Davon ist im zumindest im Hinblick auf den Nachtrag nicht auszugehen, wie der Kläger im Parallelverfahren [REF] selbst vorgetragen hat. Die Voraussetzungen einer "Haftung bei fehlendem Prospekt" gem. § 0 a Abs. 0 VerkprospektG sind ebenfalls gegenwärtig nicht feststellbar. Abgesehen davon, dass es zweifelhaft ist, ob der Beklagte als Emittent oder Anbieter im Sinne der Vorschrift zu gelten hat, ist nicht ersichtlich, dass der Kläger der Gesellschaft "innerhalb von 0 Monaten nach dem ersten öffentlichen Angebot" beigetreten ist. Der Senat braucht auch nicht zu entscheiden, ob der Kläger den Beklagten aus dem Rechtsinstitut der sog. bürgerlich-rechtlichen Prospekthaftung in Anspruch nehmen kann, so dass die umstrittene Frage dahinstehen kann, ob dieses Rechtsinstitut nach dem Inkrafttreten des AnSVG noch Anwendung findet . Wer den Interessenten für eine Kapitalanlage als künftiger Vertragspartner entgegentritt und damit persönliches Vertrauen in Anspruch nimmt, haftet für Mängel des bei den Verhandlungen verwendeten Prospekts . Für das Verschulden von zugezogenen Verhandlungsgehilfen hat er gemäß [REF] einzustehen. Diese Haftung trifft auch den Beklagten als Gründungskommanditisten. Dass der Kläger sich "lediglich" als Treuhandkommanditist beteiligte, ändert daran nichts. Denn es lag ein "offenes Treuhandverhältnis" vor; aufgrund der Gestaltung im Gesellschaftsvertrag ist der Beklagte nach den Maßstäben des BGH als Vertragspartner des Klägers anzusehen. Unerheblich ist es schließlich, dass es zwischen dem Kläger und dem Beklagten nicht zu einem persönlichen Kontakt gekommen ist, denn die Bezeichnung des Haftungstatbestandes ist aus der Abgrenzung zur Inanspruchnahme "typisierten" Vertrauens zu verstehen, inhaltlich aber nicht mit demjenigen der Vertreter oder Sachwalterhaftung identisch . Den Beklagten traf als Gründungskommanditisten und künftigen Vertragspartner des Klägers die Pflicht zur sachlich richtigen und vollständigen Aufklärung über das mit dem Beitritt verbundene Risiko . Werden für diese Aufklärung Prospekte benutzt, müssen diese richtige und vollständige Informationen enthalten. Dieser Verpflichtung hat der Beklagte zumindest unter den folgenden Gesichtspunkten nicht genügt: Auch nach Auffassung des BGH ist die Durchführbarkeit einer beabsichtigten Bebauung für die Anlageentscheidung an einem Immobilienprojekt von grundlegender Bedeutung, so dass die unrichtige Darstellung im Prospekt, die die baurechtliche Zulässigkeit eines Projekts als gesichert darstellt, Schadensersatzansprüche des Anlegers begründen kann. Ein solcher Fall liegt hier vor: findet sich zunächst die Aussage, in Dubai sei "die Baugenehmigung an das Grundstück gebunden" und dieses dürfe "nur mit erteilter Baugenehmigung veräußert werden". Der Nachtrag enthält sodann u.a. die bereits wörtlich zitierte Information, wonach das Grundstück nunmehr für die Beteiligungsgesellschaft erworben worden sei und deshalb entsprechend den rechtlichen Voraussetzungen in Dubai eine Baugenehmigung bereits vorliege, hier also "selbstverständlich eine Baugenehmigung für ein Hotel" bestehe. Mit diesen Ausführungen wird bei einem durchschnittlichen Anleger, der sich über den Inhalt des Begriffs "Baugenehmigung" nach deutschem oder gar nach dem ersichtlich maßgeblichen Ortsrecht keine näheren Gedanken macht, der Eindruck erweckt, der Realisierung des Projekts stünden jedenfalls baubehördliche Hindernisse nicht mehr entgegen. Dieser Eindruck ist unrichtig, weil die Ausführung des Hotelprojekts unstreitig weiterer Genehmigungen bedurfte. Das Erfordernis solcher Genehmigungen ergibt sich bereits aus dem Informationsschreiben der Komplementärin vom [DATE] , in dem es u.a. heißt, es habe "bis heute" gedauert, "eine Sondergenehmigung für den Hochbau zu erhalten". Dass das Erfordernis etwa auch dieser Sondergenehmigung im Zeitpunkt des Beitritts des Klägers nicht bekannt oder zumindest erkennbar gewesen sei, macht auch der Beklagte nicht geltend. Seine Ausführungen zum Vorhandensein einer dem deutschen Recht vergleichbaren "Bebauungsgenehmigung" in Form des sog. Affection Plan im Zeitpunkt des Beitritts des Klägers können ebenso als richtig unterstellt werden wie die Darstellung, dass es im Laufe der zweiten Jahreshälfte [DATE] zu einem nicht vorhersehbaren Wechsel in den Behördenzuständigkeiten gekommen ist. Dieser Vortrag ändert nichts daran, dass das Projekt im Zeitpunkt des Beitritts des Klägers nur über teilweise Genehmigungen verfügte, während der Nachtrag erkennbar geeignet war, den Eindruck vollständiger Genehmigung hervorzurufen. Diese Missverständlichkeit der Darstellung im Nachtrag bezüglich der Genehmigungssituation wird auch nicht durch die Risikohinweise im Prospekt selbst behoben, auf die sich der Beklagte beruft . Diese Textpassagen erwähnen etwaige behördlich bestehende Realisierungshindernisse oder verzögerungen schon nicht ausdrücklich, sondern lenken den Blick des Lesers auf die Möglichkeit des "vertragswidrigen Verhaltens" von "Vertragspartnern", somit gerade nicht auf behördlicherseits verursachte "Schwierigkeiten". Dem Landgericht ist darin zu folgen, dass der Abdruck eines Vertrags "über die Mittelverwendungskontrolle" mit der "Rechtsanwaltskanzlei M vom [DATE] den Eindruck erweckt, es finde eine objektive Kontrolle durch eine von den Gründungsgesellschaftern unabhängige, in C praktizierende Rechtsanwältin statt. Der Installation dieser Kontrollinstanz kam aus Sicht eines Anlegers um so größere Bedeutung zu, als die rechtlichen Beziehungen zwischen der Fondsgesellschaft und der Fa. T0 ungeklärt waren. Der solchermaßen vermittelte Eindruck traf am [DATE] jedoch nicht mehr zu und hätte deshalb richtig gestellt werden müssen. Denn jedenfalls im Zeitpunkt der Abgabe der Beitrittserklärung des Klägers lag eine persönliche Bindung zwischen der Rechtsanwältin M und dem Beklagten vor, wie sich auch aus der Berufungsbegründung des Beklagten ergibt , wobei es keiner Beantwortung der Frage bedarf, ob der Beklagte mit Frau M im [DATE] im US-Bundesstaat Nevada sogar rechtlich wirksam die Ehe schloss. Dem Beklagte obliegt der Nachweis, die Aufklärungspflichtverletzungen nicht vertreten zu müssen . Diesen Nachweis hat er nicht geführt. Bezüglich sämtlicher genannter Aufklärungsdefizite müsste der Beklagte vortragen und beweisen, dass ihm insoweit auch keine Fahrlässigkeit zur Last fiel, er also bei Aufwendung der erforderlichen Sorgfalt nicht erkennen konnte, dass die Anleger in den betreffenden Punkten zumindest unvollständig informiert wurden. Der Beklagte hat keinen entsprechenden Vortrag gehalten. Auch soweit er sich darauf beruft, mit der Aussage, das Grundstück habe "eine Baugenehmigung", der Meinung gewesen zu sein, die Anleger zutreffend und umfassend unterrichtet zu haben, kann er den Vorwurf fahrlässigen Verhaltens nicht ausräumen, weil ihm hätte auffallen müssen, dass damit zumindest Missverständnisse heraufbeschworen wurden. Es ist davon auszugehen, dass der Kläger die Anlageentscheidung bei vollständiger Aufklärung nicht getroffen hätte. Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH, der der Senat folgt, entspricht es der Lebenserfahrung, dass ein wesentlicher Prospektfehler für die Anlageentscheidung ursächlich geworden ist . Für die Ursächlichkeit des Prospektfehlers spricht deshalb eine tatsächliche Vermutung, dass sich der Geschädigte "aufklärungsrichtig" verhalten hätte . Der Beklagte trägt keine Gesichtspunkte vor, die diese Vermutung entkräften könnten. Der Anleger, der nicht richtig oder nicht vollständig aufgeklärt worden ist, ist so zu stellen, als hätte er die betreffende Beteiligung nicht gezeichnet. Er kann deshalb von dem Aufklärungspflichtigen die Rückzahlung des investierten Betrags nebst Agio, Zug um Zug gegen Übertragung der erworbenen Beteiligung, verlangen . Der Schadensersatzanspruch umfasst auch einen entgangenen Gewinn, der dadurch entstanden ist, dass die investierten Mittel nicht anderweitig angelegt worden sind . Der Annahme des Landgerichts, wonach der Kläger anderweitig eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals in Höhe von 0 Prozentpunkten p.a. erzielt hätte, ist der Beklagte nicht entgegen getreten. Dieser Anspruch besteht jedoch nur für den Zeitraum vom [DATE] bis zum [DATE] . Die Klage ist unbegründet, soweit der Kläger entgangenen Gewinn in Form der beanspruchten Verzinsung auch für den Zeitraum vom [DATE] bis zum [DATE] verlangt. Denn es weder vorgetragen noch ersichtlich, dass der Kläger die Zahlung der 0, € bereits vor dem [DATE] erbracht hat, so dass ihm infolge dieser Investition auch erst ab dem [DATE] ein Gewinn entgangen sein kann. Die Schadensersatzansprüche des Klägers sind nicht verjährt. Die Verjährung der Ansprüche aus uneigentlicher bürgerlich-rechtlicher Prospekthaftung bestimmt sich nach [REF] . Die 0-Jahres-Frist begann frühestens mit dem Schluss des Jahres, in dem der am [DATE] erfolgte Beitritt geschah, mithin am [DATE] . Sie ist mit der Zustellung der Klage, die spätestens am [DATE] erfolgte, rechtzeitig gehemmt worden. Der Kläger kann ferner die Verzinsung des Anlagebetrages in Höhe von 0 Prozentpunkten über Basiszinssatz für die Zeit ab dem [DATE] aus [REF] verlangen. Der Beklagte befindet sich spätestens mit der Stellung seines Antrags auf Klageabweisung bezüglich der Übernahme der ihm angebotenen Rechte und Ansprüche des Klägers aus der Beteiligung an der Dubai 0 Hotel-Fonds GmbH & Co. KG in Annahmeverzug.