Tenor 0. Die Klage wird abgewiesen. 0. Der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 0. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 0 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar. Tatbestand Der Kläger verlangt von der Beklagten Schadensersatz wegen Prospektfehlern und Verletzung von vorvertraglichen Aufklärungspflichten bei Abschluss einer Schiffsbeteiligung. Die Beklagte ist Gründungsgesellschafterin und Treuhandkommanditistin der Fondsgesellschaft MS M. B. Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co.KG sowie Prospektherausgeberin. Der Kläger ist ein privater Anleger, der seit Beginn der 0er Jahre mindestens sechs Schiffsfondsbeteiligungen mit Summen zwischen [REF] und EUR 0 zeichnete . Er ist zudem mit mindestens vier gegründeten Projektfinanzierungsgesellschaften vorrangig im Bereich der erneuerbaren Energien/Photovoltaik unternehmerisch tätig. In diesem Zusammenhang verpflichtete er sich als Kommanditist, Einlagen von jeweils EUR 0 bis EUR 0 an die Gesellschaften zu leisten . Der Kläger wurde mit einem Werbeschreiben vom [DATE] durch die H. H. B. C. GmbH über den Berater M. auf eine Investitionsmöglichkeit bei der MS M. B. aufmerksam gemacht. Der Kläger stand mit Herrn M. seit zwei bis drei Jahren regelmäßig alle zwei Monate in Kontakt. Da der Kläger Interesse an der Schiffsbeteiligung gegenüber der H. durch Rücksendung eines in der Werbebroschüre enthaltenen Rückantwort-Faxvordruckes bekundete, wurde ihm von der H. durch den Berater M. mit Begleitschreiben vom [DATE] eine Werbebroschüre als unverbindliche Vorabinformation übersandt. In dem Begleitschreiben der H. hieß es: „Wir [...] senden Ihnen heute die Vorab-Broschüre zu. Die endgültigen Zeichnungsunterlagen erwarten wir im Laufe der [DATE] . Diese erhalten Sie anschließend unaufgefordert per Post.“ „Der Prospekt wird in gedruckter Form etwas später als geplant im Laufe der 0. KW vorliegen. Auf unserer Homepage www. h..finanz.de finden Sie unter „Emissionen/Schiffsbeteiligungen“ eine PDF-Version ab sofort vor! Bitte schauen Sie sich diese dort zeitnah an. Sollten Sie nach dem Studium der Emissionsunterlagen Interesse an einer Beteiligung haben, so geben Sie uns bitte telefonisch oder per Mail Bescheid. Dann erhalten Sie in der 0. KW die Zeichnungsunterlagen per Post mit der Bitte uns diese umgehend vorab per Fax und per Post unterschrieben zukommen zu lassen.“ Am [DATE] übersandte die H. dem Kläger ein Schreiben mit der Überschrift „Neues zur Emission MS M. B. Beitritt ab sofort per beiliegender Beitrittserklärung“ und warb mit „unvermindert hohen Charterraten für Bulker“. Ferner wies sie den Kläger erneut darauf hin, dass der Prospekt nebst Beitrittserklärung auf ihrer Homepage zum Download zu finden sei. In der 0. Kalenderwoche, am [DATE] , zeichnete der Kläger ein Beteiligungsangebot über EUR 0 inklusive Agio . Ferner unterschrieb er in der Beitrittserklärung, den Verkaufsprospekt erhalten und ausreichend Gelegenheit gehabt zu haben, ihn zur Kenntnis zu nehmen. Mit Schreiben vom [DATE] übersandte die H. dem Kläger den Emissionsprospekt . Die letzte Einlage zahlte der Kläger der Fondsgesellschaft am [DATE] . Das Schiff wurde auf einer vietnamesischen Werft gebaut. Im Schiffsbauvertrag war als Baubeginn Anfang [DATE] vorgesehen. Der Ablieferungszeitpunkt war für den [DATE] geplant. Im Prospekt hieß es diesbezüglich: „Es besteht das Risiko, dass das Schiff nicht oder nicht zum kalkulierten Termin von der Gesellschaft übernommen wird. Die Ablieferung und Indienststellung der MS „M. B.“ ist laut Bauvertrag für den [DATE] geplant. Kann das Schiff nicht übernommen werden, z.B. durch bauliche Mängel, fehlen wichtiger Dokumente und Zertifikate, so besteht das Risiko einer Rückabwicklung. Einnahmen aus dem Schiffsbetrieb würden auf Dauer entfallen. Bei einer verzögerten Übernahme würden sich die Einnahmen aus dem Schiffsbetrieb verringern und zu einem geringeren Betriebsergebnis führen.“ Im Juni und Herbst [DATE] reiste die Fondsgeschäftsführung nach Vietnam. Aufgrund eines verzögerten Lieferzeitpunktes vereinbarte die Fondsgeschäftsführung sodann mit der Werft in Vietnam den Erwerb eines früher fertiggestellten baugleichen Schwesterschiffes zu günstigeren Konditionen. Die Mehrheit der Gesellschafter hatte nach entsprechenden Informationen über die aktuelle Situation und die zu erwartende Entwicklung der Gesellschaft seitens der Fondsgeschäftsführung vom [DATE] in der Gesellschafterversammlung vom [DATE] für den Kauf eines Ersatzschiffes gestimmt; so auch der Kläger. Der Kläger erhielt das Ergebnisprotokoll dieser Gesellschafterversammlung mit Schreiben vom [DATE] . Den Anlegern wurde mit Schreiben vom [DATE] die erfolgreiche Übernahme des Ersatzschiffes am [DATE] sowie seine Indienststellung mitgeteilt. Durch den Erwerb des Ersatzschiffes erfolgte seine Ablieferung und Indienststellung im Vergleich zu der ursprünglich vereinbarten letztendlich mit einem Monat Verzögerung. Das ursprüngliche bestellte Schiff wurde mit einer Verzögerung von insgesamt 0 Monaten fertiggestellt. Der Kläger stellte mit Schreiben vom [DATE] einen Güteantrag bezüglich Schadensersatzansprüche gegen die Beklagte, der am [DATE] bei der staatlich anerkannten Gütestelle S. einging. Mit Schreiben vom [DATE] erklärte die Gütestelle das Güteverfahren für gescheitert, da die Beklagte dieser mit Schreiben vom [DATE] erklärte hatte, nicht am Schlichtungsverfahren teilnehmen zu wollen. Der Kläger behauptet,er sei an einer längerfristigen, sicheren Kapitalanlage interessiert. Er habe mit dem Berater M. nach Übersendung der Werbebroschüre ein Telefonat geführt, in dem dieser die guten Renditechancen des Fonds hervorgehoben und auf keine Verlustrisiken hingewiesen habe. Er habe sich deswegen für die Zeichnung des Emissionsprospektes entschieden. Er sei kein erfahrener Investor, selbst wenn er bereits eine Vielzahl von Kapitalanlagen abgeschlossen habe. Durch die Werbebroschüren sowie der mündlichen Darstellung des Herrn M. sei er davon ausgegangen, über die wesentlichen Umstände der Beteiligung ausreichend informiert zu sein. Er sei nicht darüber informiert worden, dass es bei der Ablieferung des Schiffes MS M. B. zu erheblichen Ablieferungsverzögerungen kommen könne. Ein allgemeiner Risikohinweis über eine Verzögerung des Ablieferungstermins im Prospekt habe nicht genügen können. Es sei regelmäßig zu erheblichen Verzögerungen bei vietnamesischen Werften gekommen. Über dieses konkrete und erhebliche Risiko einer verlängerten Ablieferungszeit vietnamesischer Werften hätte die Beklagte den Kläger informieren müssen. Sofern konkrete Erkundigungen vor dem Beitritt der Anleger unterlassen worden sein sollten, hätten die Anleger zumindest über diesen Umstand der unterlassenen Prüfung hingewiesen werden müssen. Die konkrete Ablieferungsverzögerung, den die Fondsgeschäftsführung ohne weiteres im Laufe des Jahres [DATE] in Erfahrung habe bringen können, hätte sie den Anlegern vor Zeichnung mitteilen müssen. Bei Branchenkennern sei die Unzuverlässigkeit vietnamesischer Werften bekannt. Ferner sei er nicht darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Fondsgesellschaft die Risiken während der Bauzeit des Schiffes nur unzureichend und nicht vollständig durch einen entsprechenden Versicherungsschutz abgesichert habe. Ein durchschnittlicher Leser habe nicht mit erheblichen Versicherungslücken rechnen müssen. Er sei nicht darüber aufgeklärt worden, dass die Containercharterraten in dem Bereich Bulkcarrier erheblichen Schwankungen unterlegen haben. Die Prognosen und Angaben zu erzielbaren Charterraten seien von Beginn an fehlerhaft und unzureichend gewesen. Schließlich sei er nicht darauf hingewiesen worden, dass ein überdurchschnittlicher Anteil von über 0 % des Eigenkapitals der Anleger für sog. Weichkosten verwendet werden sollte. Ferner behauptet der Kläger, er hätte sich nicht am streitgegenständlichen Fonds beteiligt, wenn er über diese Anlagerisiken vor der Zeichnung ordnungsgemäß aufgeklärt worden wäre. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger EUR 0, nebst Zinsen in Höhe von 0 % p.a. vom [DATE] bis zur Rechtshängigkeit und in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen, Zug um Zug gegen Abtretung sämtlicher Ansprüche des Klägers aufgrund seiner Beteiligung am Fonds MS M. B. Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG über eine Nominaleinlage von EUR 0, . die Beklagte zu verurteilen, den Kläger von sämtlichen weiteren Forderungen aufgrund seiner Beteiligung am Fonds MS M. B. Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG freizustellen, insbesondere von etwaigen Nachschusspflichten. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger weitere EUR 0 nebst Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit für außergerichtliche Rechtsanwaltsgebühren zu zahlen. Die Beklagte ist der Auffassung,der Prospekt habe vollständig und richtig über die Risiken aufgeklärt. Der Prospekt habe in einem mehrseitigen Risikokapitel alle wesentlichen rechtlichen und tatsächlichen Risiken der Anlage aufgeführt. Ferner sei das besondere Verständnis des Klägers für Umstände und Risiken, die mit Finanzierung von Projekten verbunden seien, zu berücksichtigen. Zu den einzelnen gerügten Prospektfehlern trägt die Beklagte Folgendes vor: Der Prospekt sowie auch schon die Werbebroschüren hätten durchgängig vorsichtig hinsichtlich des Ablieferungsdatums der MS M. B. formuliert und den Kläger auf das Risiko der verzögerten Übernahme informiert . Zudem habe die Fondsgeschäftsführung erst im Rahmen einer Wirtschaftsdelegation des deutschen Bundeswirtschaftsministeriums im Herbst [DATE] Informationen erhalten, die auf eine Verspätung der Ablieferung schließen ließen . Der Beklagten sei weder zum Zeitpunkt der Prospektierung noch zum Zeitpunkt des Beitritts des Klägers die Ablieferungsverzögerung bekannt gewesen noch war sie konkret absehbar. Die Beklagte habe erst deutlich nach dem Beitritt des Klägers in der 0. Jahreshälfte [DATE] Kenntnis über die Bauschwierigkeiten erlangt. Im Bauvertrag sei wie marktüblich nur das Ablieferdatum nicht aber der Baubeginn benannt worden. Der Fondsgeschäftsführung sei bei ihrem Besuch vor Ort in Vietnam im [DATE] noch von der Bauaufsicht betrauten Gesellschaft bestätigt worden, die Einhaltung des Ablieferdatums im [DATE] sei nicht gefährdet. Der Prospekt habe den Kläger darüber aufgeklärt, dass nicht ein umfassender und alle Risiken während der Bauphase absichernder Versicherungsschutz bestehe, sondern dass das Risiko während der Bauzeit durch die Versicherung nur verringert bzw. „minimiert“ sei. Zudem habe der Prospekt den Kläger ausführlich über den bestehenden Versicherungsschutz informiert. Der Prospekt habe den Kläger auch sehr deutlich und zutreffend über die erzielbaren Charterraten und das Risiko einer negativen Entwicklung aufgeklärt. Bei dem fondsrelevanten Schiff handele es sich um einen Supramax-Bulkcarrier, bei dem ausschließlich die Charterraten auf dem Supramax-Bulkcarrier Markt und nicht die Charterrater auf dem Containerschiffmarkt von Bedeutung seien. In dem Prospekt sei ausdrücklich auf den Prognosecharakter der für die in die Zukunft gerichtete Aussage über steigende Charterraten hingewiesen worden. Der Kläger sei ferner über anlagegefährdende Risiken, wie den „teilweise oder vollständigen Verlust der gesamten Kapitalanlage“ sowie über „Nachschüsse, Steuerzahlungen und Ähnliches auch das sonstige Privatvermögen des Anlegers“ informiert worden. Der Prospekt habe den Kläger ausdrücklich über den „Totalverlust der Beteiligungssumme inkl. Agio, dem Risiko aus eventuell in Anspruch genommenen Anteilsfinanzierung zu leistenden Steuerzahlungen sowie dem Risiko der unbeschränkten persönlichen Haftung“ aufgeklärt. Hilfsweise macht die Beklagte einen Aufklärungsverzicht des Klägers geltend. Mit Schriftsatz vom [DATE] erhob die Beklagte hilfsweise die Einrede der Verjährung. Ebenfalls berief sie sich hilfsweise auf Verwirkung etwaiger Ansprüche des Klägers. Trotz Kenntnis aller deutlichen Informationen im Geschäftsbericht vom [DATE] habe er sich nicht dazu entschieden, die noch zu zahlende Rate aus seiner Einlage zu verweigern. Durch das Zuwarten des Klägers sei es der Beklagten nicht mehr möglich, Regress von der H. zu erlangen. Schließlich behauptet die Beklagte, der Kläger habe die von ihm geltend gemachten vorgerichtlichen Anwaltskosten nicht entrichtet. Wegen weitergehender Einzelheiten des Sach und Streitstandes wird auf die wechselseitigen Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen. Entscheidungsgründe Der Kläger hat keinen Anspruch gegen die Beklagte auf Rückzahlung seiner Einlage nebst Agio in Höhe von insgesamt EUR 0 Zug um Zug gegen Abtretung seiner Ansprüche aufgrund seiner Beteiligung an der Fondsgesellschaft über eine Nominaleinlage von EUR 0. Ein Anspruch wegen Verschulden bei Vertragsverhandlungen aus uneigentlicher Prospekthaftung gemäß [REF] scheidet mangels Verletzung einer Aufklärungspflicht seitens der Beklagten aus. Die Beklagte haftet als Gründungsgesellschafterin grundsätzlich für vorvertragliche Aufklärungspflichtverletzungen. Die Gründungsgesellschafterin einer Publikumskommanditgesellschaft ist verpflichtet, Beitrittsinteressenten über alle Umstände aufzuklären, die für die Anlageentscheidung von wesentlicher Bedeutung sind. Sie hat hierbei insbesondere über die mit der angebotenen speziellen Beteiligungsform verbundenen Nachteile und Risiken zutreffend, verständlich und vollständig aufzuklären, Vgl. Urteil des Bundesgerichtshofes vom [DATE] , [REF] , Rn. 0, m.w.N. zitiert nach juris. Es kann als Mittel der Aufklärung genügen, wenn dem Anlageinteressenten statt einer mündlichen Aufklärung im Rahmen des Vertragsanbahnungsgesprächs ein Prospekt über die Kapitalanlage überreicht wird, sofern dieser nach Form und Inhalt geeignet ist, die nötigen Informationen wahrheitsgemäß und verständlich zu vermitteln, und dem Anlageinteressenten so rechtzeitig vor dem Vertragsschluss übergeben wird, dass sein Inhalt noch zur Kenntnis genommen werden kann, Vgl. BGH NJW-RR [DATE] , 0. Vorliegend ist die Beklagte ihren Aufklärungspflichten gegenüber dem Kläger durch das Herausgeben und den Vertrieb eines fehlerfreien Emissionsprospektes mittels ihrer Vermittlerin, der H., nachgekommen. Die Beklagten haben dem Kläger über die H. sowohl rechtzeitig als auch einen fehlerfreien Emissionsprospekt vor der Zeichnung übergeben. 0. Unstreitig erhielt der Kläger den Emissionsprospekt in Papierform seitens der H. zwar erst am [DATE] , also nach Zeichnung der streitgegenständlichen Beteiligung am [DATE] . Dies ist für die Rechtzeitigkeit der Übergabe des Prospektes vorliegend aber nicht entscheidend. Denn der Emissionsprospekt wurde bereits am [DATE] von der Beklagten herausgegeben und stand unstreitig spätestens seit dem [DATE] auf der Internetseite der H. zum Herunterladen bereit, worüber der Kläger mit Schreiben vom [DATE] und [DATE] im Einzelnen informiert wurde. Der Kläger wurde mit Schreiben vom [DATE] ausdrücklich auf den nunmehr vorliegenden Prospekt aufmerksam gemacht. In diesem Schreiben wurde optisch sofort sichtbar auf die Internetseite der H. verwiesen, wo der Prospekt zum Herunterladen gemäß www. h.-finanz.de „Emissionen/Schiffsbeteiligungen“ bereit stand. Der Kläger wurde ferner auch in diesem Schreiben darauf hingewiesen, dass der Prospekt erst ab der 0. Kalenderwoche in Papierform zugesandt werden könne. Ferner sollte eine Kontaktaufnahme zu der H. erfolgen, soweit „nach dem Studium der Emissionsunterlagen Interesse an einer Beteiligung“ vorläge. Auch mit weiteren Schreiben der Beklagten vom [DATE] wurde der Kläger erneut auf die Möglichkeit des Herunterladens des Emissionsprospektes auf der Homepage, diesmal nebst Beitrittserklärung, hingewiesen. Der Kläger zeichnete den Prospekt bereits in der 0. Kalenderwoche, am [DATE] , demnach vier Tage nach der Bereitstellung zum Herunterladen auf der Internetseite, und ohne zuvor die Übersendung des Prospekts in Papierform angefordert noch abgewartet zu haben. Es kann insoweit dahinstehen, ob der Kläger den Prospekt ab dem [DATE] auf der Internetseite heruntergeladen und eingesehen hat oder ob er ihn tatsächlich vor der Zeichnung am [DATE] nicht zur Kenntnis genommen hat. Die Beklagte ist in jedem Fall rechtzeitig ihrer Aufklärungspflicht gegenüber dem Kläger nachgekommen. 0 Mit Urteil vom [DATE] entschied das OLG Frankfurt a.M., dass eine Bank ihren Aufklärungspflichten durch Übergabe des Verkaufsprospektes einer Geldanlage genügt, wenn diese die erforderlichen Angaben enthält und der Anlageinteressent hinreichend Zeit zur Lektüre des Prospektes hat, er den Zeitpunkt der Zeichnung jedoch ohne zwingenden Grund selbst kurzfristig bestimmt. Es sei deshalb davon auszugehen, dass ihm der Fondsprospekt rechtzeitig im Sinne der Rechtsprechung des BGH vorgelegen habe und er sich den aufklärenden Inhalt dieser Informationen als Beratung der Beklagten entgegenhalten lassen müsse, Vgl. BGH NJW-RR [DATE] , 0, 0. 0 So liegt es hier. Die Beklagte ist ihrer Aufklärungspflicht nachgekommen, indem sie den Prospekt auf der Internetseite ihrer Vermittlerin, der H., zum Herunterladen bereitstellen ließ und den Kläger hierüber mit Schreiben vom [DATE] und [DATE] informierte. Der Kläger wurde ferner darauf hingewiesen, dass eine Papierform erst ab der 0. Kalenderwoche zur Verfügung steht und dem Anleger übersandt würde. Es bestand objektiv keine besondere Eilbedürftigkeit für die Zeichnung der Schiffsbeteiligung in der 0. Kalenderwoche. Eine solche wird von dem Kläger auch nicht vorgetragen. Der Kläger hat den Zeichnungszeitpunkt vor der 0. Kalenderwoche selbst bestimmt, obschon er die Möglichkeit hatte, bis zur 0. Kalenderwoche abzuwarten, wenn er den Prospekt in Papierform zur Kenntnis hätte nehmen wollen. 0 Sofern der Kläger den Prospekt daher auf der Internetseite der Vermittlerin H. ab dem [DATE] eingesehen haben sollte, ist er rechtzeitig von der Beklagten vor der Zeichnung am [DATE] über Risiken aufgeklärt worden. Der Kläger quittierte zudem auf der Beitrittserklärung den Erhalt des Verkaufsprospektes. In diesem Fall hätte dem Kläger seit dem [DATE] ausreichend Zeit zur Verfügung gestanden, den Prospekt zur Kenntnis zu nehmen, bevor er die Beteiligung vier Tage später zeichnete. 0 Sofern der Kläger den Prospekt vor der Zeichnung hingegen nicht heruntergeladen und zur Kenntnis genommen sowie zudem auch nicht auf das Erscheinen des Prospektes in Papierform abgewartet haben sollte, ist der Kläger ebenfalls rechtzeitig von der Beklagten informiert worden. Denn dann läge ein Aufklärungsverzicht vor. Der Kläger hätte dann aufgrund eigenständiger Entscheidung die Beitrittserklärung kurzfristig ohne jegliche Kenntnisnahme des Prospektes unterschrieben. In diesem Fall fällt es in den Verantwortungsbereich des Klägers, wenn er vor Zeichnung einer Anlagebeteiligung mit unternehmerischem Risiko den dazugehörigen Fondsprospekt mit den darin ausgewiesenen Risiken der Beteiligung nicht zur Kenntnis nimmt, Vgl. BGH NJW-RR [DATE] , 0, 0. 0. Der streitgegenständliche Emissionsprospekt war auch inhaltlich fehlerfrei, vollständig und verständlich. Die von dem Kläger vorgetragenen Prospektfehler sind nicht festzustellen. Der Prospekt klärt hinreichend konkret über das mögliche Risiko einer Verzögerung der Übernahme des Schiffbaues auf. Bereits in der mit Schreiben vom [DATE] übersandten Werbebroschüre wird der Kläger auf Seite 0 darauf hingewiesen, dass die Übernahme der MS M. B. durch die Schifffahrtsgesellschaft für [DATE] geplant ist. Im Prospekt im Abschnitt „Risiken der Beteiligung“, Unterabschnitt „Anlagegefährdende Risiken“ wird der Anleger hinsichtlich der Ablieferung der MS M. B. darauf hingewiesen, dass das Risiko besteht, dass „das Schiff nicht oder nicht zum kalkulierten Termin von der Gesellschaft übernommen wird“. Ferner wird auch im Prospekt formuliert, dass die Ablieferung und Indienststellung des Schiffes laut Bauvertrag für den [DATE] geplant ist. Der Anleger wird für diesen Fall sowohl über das Risiko der Rückabwicklung als auch auf das Risiko einer verzögerten Übernahme mit der Folge verringerter Einnahmen aus dem Schiffsbetrieb aufgeklärt. Ein verständiger Leser entnimmt diesen Angaben, dass die vorgesehene Übernahme des Schiffes am [DATE] zwar geplant und vertraglich vereinbart ist, aber durchaus die Möglichkeit einer verzögerten Übernahme bzw. sogar das gänzliche Ausfallen des Schiffes besteht. Die Beklagte musste den Anleger nicht darüber informieren, dass sie eine vorherige Überprüfung der Lieferzuverlässigkeit der vietnamesischen Werft nicht vorgenommen hat. Der Anleger wurde bereits über das grundsätzliche Risiko einer Verzögerung der Übernahme im Prospekt informiert. Die Beklagte klärte die Anleger über die konkrete Lieferverzögerung Anfang des Jahres [DATE] auf, nachdem die Fondsgeschäftsführung im Herbst [DATE] bei einer zweiten Reise nach Vietnam hiervon erfahren hatte. Dem darlegungs und beweisbelasteten Kläger ist es nicht gelungen, nachzuweisen, dass die Beklagte selbst tatsächlich bereits zum Zeitpunkt der Herausgabe des Prospektes am [DATE] und vor Zeichnung der Beteiligung seitens des Klägers Kenntnis über bestehende Lieferungsverzögerungen von vietnamesischen Werften hatte. Der verständige Anleger konnte auch dem Prospekt entnehmen, dass die Versicherung während der Bauzeit nicht sämtliche Risiken betrifft. So heißt es auf Seite 0 des Prospektes unter „Bauzeitversicherung“, dass ein umfangreicher Versicherungsschutz auf dem Londoner Versicherungsmarkt abgeschlossen wurde, um Risiken für den Anleger während der Bauzeit zu minimieren. Aus der gewählten Formulierung geht deutlich hervor, dass der Versicherungsschutz zwar umfangreich, aber eben nicht umfassend bzw. abschließend und alle Risiken absichernd ist. Durch die Versicherung sollten Risiken nur minimiert werden. Ein Prospektfehler ergibt sich auch nicht aus der klägerseits vorgetragenen unzureichenden Aufklärung über erzielbare Charterraten und das Risiko von erheblichen Schwankungen und negativen Entwicklungen. Der Prospektherausgeber übernimmt grundsätzlich keine Gewähr dafür, dass die von ihm prognostizierte Entwicklung tatsächlich eintritt. Insoweit trägt der Anleger das Risiko, dass sich seine Anlageentscheidung im Nachhinein als falsch erweist. Dessen Interessen werden dadurch gewahrt, dass Prognosen im Prospekt durch Tatsachen gestützt und ex-ante betrachtet vertretbar sein müssen. Sie sind nach den damals gegebenen Verhältnissen und unter Berücksichtigung der sich abzeichnenden Risiken zu erstellen, Vgl. BGH NJW-RR [DATE] , 0, 0. Der Prospekt führt auf Seite 0 in einer Graphik die Entwicklung der Charterraten im Bulkcarrier-Spotmarkt auf. Weiter heißt es, dass Marktprognosen weiterhin von einem steigenden Wachstum in allen Bereichen der trockenen Massengutfahrt ausgehen. Aus der Graphik ist zu entnehmen, dass die Charterraten Schwankungen unterliegen, so insbesondere in den Jahren [DATE] und [DATE] . Jeder Prognose wohnt naturgemäß eine gewisse Unsicherheit inne. Für den verständigen Leser geht dies mit dem Risiko einer von der Prognose abweichenden positiven aber möglicherweise auch negativen Entwicklung einher. Dass zum Zeitpunkt ihrer Erstellung vertretbare Prognosen immer mit dem Risiko einer abweichenden negativen Entwicklung behaftet sind und sich die Entwicklung der Rentabilität einer Kapitalanlage nicht mit Sicherheit voraussagen lässt, gehört zum Allgemeinwissen und bedarf keiner besonderen Aufklärung, Vgl. BGH NJW-RR [DATE] , 0, 0. Gleichwohl klärt der Prospekt den Anleger auf den Seiten 0 und 0 in dem Abschnitt „Risiken der Beteiligung“, Unterabschnitt „Anlagegefährdende Risiken“ über das bestehende Risiko auf, dass die in der Prognoserechnung unterstellten Chartereinnahmen nicht erzielt werden können. Es sei zu berücksichtigen, dass die Charterraten marktbedingten Schwankungen unterliegend. Es ergeben sich weder Anhaltspunkte noch werden solche von dem Kläger vorgetragen, dass die aus der maßgeblichen ex-ante Sicht es als unvertretbar dargestellt hätten, für die Zukunft steigende Charterraten zu prospektieren. Auf das Totalverlustrisiko weist der Prospekt den Anleger unmissverständlich im Abschnitt „Risiken der Beteiligung“ auf Seiten 0 und 0 hin. Der Anleger wird darüber aufgeklärt, dass anlagegefährdende Risiken solche sind, die das Anlageobjekt gefährden und damit zum Verlust der gesamten Kapitalanlage führen können. Ferner wird er informiert, dass anlegergefährdende Risiken die Risiken umfassen, die nicht nur zum Verlust der gesamten Kapitalanlage führen können, sondern auch das sonstige Privatvermögen des Anlegers gefährden können. Wörtlich heißt es auf Seite 0: „ Es besteht das Risiko, dass die genannten Risiken kumulativ auftreten. Das Maximalrisiko des Anlegers besteht aus dem Totalverlust der Beteiligungssumme inkl. Agio, dem Risiko aus einer eventuelle in Anspruch genommenen Anteilsfinanzierung, zu leistenden Steuerzahlungen und dem Risiko einer unbeschränkt persönlichen Haftung.“ Dem verständigen Durchschnittsanleger wird hierdurch deutlich das Totalverlustrisiko vor Augen geführt. Ein rechtlich relevanter Prospektmangel liegt vor, wenn „weiche“ Kosten bei einem Anlagemodell in nicht unerheblicher Höhe anfallen und ein Anleger dem Prospekt nicht ohne weiteres entnehmen kann, in welchem Umfang die von ihm eingezahlten Einlagemittel nicht in das Anlageobjekt fließen, sondern für Aufwendungen außerhalb der Anschaffungs und Herstellungskosten verwendet werden, BGH NJW [DATE] , [DATE] . Der Prospekt weist auf Seite 0 in Tabellenform eine Übersicht zu der „Investitions und Finanzierungsrechnung“ auf. Die jeweiligen Kosten werden sowohl prozentual an der Gesamtinvestitionssumme als auch prozentual zum Eigenkapital der Fondsgesellschaft ausgewiesen. Ein durchschnittlicher Anleger kann diese Angaben ohne weiteres erfassen, da die einzelnen Kosten transparent und verständlich im Emissionsprospekt aufgelistet sind. Zudem informiert der in dem Emissionsprospekt abgedruckte Gesellschaftsvertrag unter „0. Vergütungen“ auf Seite 0 den Anleger über die an die Beklagte zu zahlenden Weichkosten. Im Übrigen ist die Tabelle zur „Investitions und Finanzierungsrechnung“ dem Gesellschaftsvertrag ebenfalls als Anlage 0 beigefügt. Mangels fehlerhaften Prospekts kann es insoweit dahinstehen, ob der Berater M. den Kläger über Risiken der Beteiligung ordnungsgemäß aufgeklärt hat und ob sich die Beklagte eine fehlerhafte Anlageberatung zurechnen lassen muss. Denn der Kläger trägt schon nicht vor, dass der Berater M. von dem Prospektinhalt abweichende Erklärungen und Angaben abgegeben oder dass dieser dem Kläger gegenüber erklärt habe, er sei bereits aufgrund seiner mündlichen Darstellung vollständig aufgeklärt und brauche den Prospekt gar nicht mehr zu lesen. Nach dem Vortrag des Klägers ging dieser lediglich persönlich davon aus, zum Zeitpunkt der Zeichnung der Beteiligung ausreichend informiert gewesen zu sein. Die Beklagte ist ihrerseits ihren Aufklärungspflichten bereits durch die rechtzeitige Überreichung eines fehlerfreien Fondsprospektes nachgekommen . Schadensersatzansprüche aus Prospekthaftung im engeren Sinn gemäß [REF] a.F. scheiden mangels fehlerhaften Prospekts sowie wegen absoluter Verjährung gemäß [REF] a.F. aus. Deliktische Ansprüche scheiden offensichtlich aus. II. Mangels bestehender Ansprüche des Klägers gegen die Beklagte auf Rückzahlung seiner Einlage folgt daraus die Unbegründetheit der weiteren Klageanträge zu 0. bis zu 0. Mangels Aufklärungspflichtverletzung seitens der Beklagten kann der Kläger auch nicht von der Beklagten verlangen, von sämtlichen weiteren Forderungen aufgrund seiner Beteiligung am Fonds freigestellt zu werden, insbesondere von etwaigen Nachschusspflichten. Eine Pflicht zur Zahlung von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten ist nicht gegeben, weil bereits die Hauptforderung nicht besteht und die Rechtsanwaltskosten insoweit auch nicht erforderlich oder zweckmäßig waren. III.