Tenor Auf die Berufung der Beklagten wird das am [DATE] verkündete Urteil des Landgerichts Köln [REF] abgeändert. Die Klage wird abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Kläger. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Dem Kläger bleibt nachgelassen, die gegen ihn gerichtete Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 0 % des jeweils beizutreibenden Betrages abzuwenden, wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Die Revision wird nicht zugelassen. Der Kläger ist durch Beschluss des Amtsgerichts Köln vom [DATE] [REF] zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der M GmbH bestellt worden. Er nimmt die Beklagte auf Schadensersatz in Anspruch, dessen Grundlage er in einem zwischen der Schuldnerin und der Beklagten geschlossenen Werkvertrag sieht. Die Streithelferinnen hatten sich zu einem Konsortium I zusammengeschlossen, um gemeinsam im Auftrag der S AG das Kraftwerk O zu bauen. Auch wenn die Streithelferin zu 0. wiederholt als Verhandlungsführerin für I agierte, traten die Streithelferinnen im Außenverhältnis nicht als GbR auf. Insbesondere schlossen sie jeweils Verträge in eigenem Namen ab. So schlossen die Streithelferinnen auch mit der Schuldnerin jeweils gesonderte Verträge über die Lieferung von Fertigbauteilen, die zur Herstellung von Luftleitungen in den Kraftwerksblöcken benötigt wurden. Der Inhalt dieser Verträge ergibt sich aus dem Verhandlungsprotokoll vom [DATE] , [DATE] und [DATE] . Die Schuldnerin war gemäß Ziffer 0 berechtigt, ihrerseits Subunternehmer einzusetzen. Allerdings traf die Schuldnerin dabei die Verpflichtung, vor dem Einsatz von Unterlieferanten oder Subunternehmern diese schriftlich den Streithelferinnen zu benennen und den Einsatz durch die Streithelferinnen sowie gegebenenfalls deren Kunden schriftlich genehmigen zu lassen. Des Weiteren war die Schuldnerin verpflichtet, den Streithelferinnen vor Abschluss eines jeden Subunternehmervertrages das jeweilige Vertragsdokument zur Kenntnisnahme vorzulegen. Ziffer 0 sah ein Kündigungsrecht der Streithelferinnen für den Fall vor, dass dringende technische oder betriebliche Gründe dies erforderten. In diesem Falle war nach Ziffer 0 Abs. 0 der Vergütungsanspruch der Schuldnerin „auf einen den geleisteten Arbeiten und nachweisbaren Verpflichtungen entsprechenden Teil der vereinbarten Vergütung und auf Ersatz etwaiger darin nicht enthaltender Auslagen begrenzt. Davon erfasst sind z.B. nicht mehr abwendbare Kosten aus eingeleiteten Produktionsmaßnahmen und erteilen Aufträgen an Unterlieferanten“. Am [DATE] und am [DATE] fanden gemeinsame Besprechungen zwischen Schuldnerin, Beklagter und der Streithelferin zu 0. statt, in denen Modalitäten der Herstellung und des Preises von verschiedenen Komponenten, die von der Beklagten für die Schuldnerin produziert werden sollten, besprochen wurden. Wegen der Einzelheiten wird auf die Email vom [DATE] verwiesen. Im Folgenden schlossen die Schuldnerin und die Beklagte als Subunternehmerin einen Werkvertrag über die Lieferung von Heißluftkanälen mit einem Gesamtgewicht von 0 Tonnen, die gemäß den Vorgaben und Plänen der Schuldnerin zu fertigen waren. Grundlage der Beauftragung war ein im Einzelnen ausgehandeltes Verhandlungsprotokoll vom [DATE] . Das Rohmaterial mit Ausnahme von Schweißzusatzwerkstoffen sollte gemäß Ziffer 0 des Verhandlungsprotokolls vom [DATE] von der Schuldnerin kostenlos beigestellt werden. Nach Ziffer 0 des Verhandlungsprotokolls vom [DATE] war die Beklagte nicht berechtigt, bei strittigen Fragen über Art, Umfang oder Vergütungsverpflichtungen von Lieferungen/Leistungen die Arbeiten zu unterbrechen oder einzustellen. Nach Ziffer 0 des Verhandlungsprotokolls vom [DATE] war es der Beklagten verboten, ohne Erlaubnis durch die Schuldnerin unmittelbar in Kontakt mit Kunden der Schuldnerin zu treten. Der Gesamtpreis für die von der Beklagten herzustellenden Bauteile wurde mit 0 € vereinbart. Dieser Preis war ausgehend von einem Preis von 0 € je Tonne bezogen auf das Gewicht eines fertigen Anlagenteils kalkuliert worden. Im Verhältnis zwischen Schuldnerin und Streithelfern war ursprünglich ein Preis für die fertigen Teile von 0 € je Tonne vereinbart worden. Nachdem sich dieser Preis als nicht wirtschaftlich und nicht deckend erwiesen hatte, wurde der von den Streithelferinnen an die Schuldnerin zu zahlende Preis auf 0 € je Tonne angehoben. Der Vertrag zwischen Schuldnerin und Beklagter wurde zunächst ordnungsgemäß durchgeführt. Die Schuldnerin lieferte der Beklagten 0 Tonnen Rohmaterial. Dieses verarbeitete die Beklagte teilweise und lieferte 0 Tonnen verarbeitetes Material. Weitere 0 Tonnen Heißluftkanäle produzierte die Beklagte bis zur Versandreife und weitere 0 Tonnen Heißluftkanäle stellte sie nahezu fertig. In der Folgezeit kam es im Verhältnis zwischen Schuldnerin und Beklagter zu Problemen, die ihre Ursache unter anderem darin hatten, dass die Beklagte die Transportkosten falsch kalkuliert hatte, da übersehen worden war, dass die Bauteile Sondertransporte erforderten. Des Weiteren vertrat die Beklagte die Ansicht, dass die zu fertigenden Bauteile von den vereinbarten abweichen würden. Wegen der weiteren Einzelheiten wird insoweit auf die Anlagen K 0 und K 0 verwiesen. Spätestens im Frühjahr [DATE] geriet die Schuldnerin in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten. Aus diesem Grunde vereinbarten die Schuldnerin und die Streithelferinnen in einer Vertragsvereinbarung Nr. 0 vom [DATE] , den Vorfinanzierungsaufwand der Schuldnerin zu minimieren. Die Streithelferinnen, die bereits Zahlungen in Höhe von 0 Millionen € geleistet hatten, erklärten sich bereit, weitere Zahlungen an die Schuldnerin vorzunehmen, nämlich: Gleichzeitig wurde vereinbart, dass mit Beginn vom [DATE] die Rechnungen der Schuldnerin gegenüber den Streithelferinnen in Höhe von maximal 0 % des Rechnungswertes gekürzt werden, bis der Betrag von 0 Millionen Euro erreicht und ausgeglichen ist. Des Weiteren vereinbarten Schuldnerin und Streithelferinnen in dieser Nachtragsvereinbarung, dass „I unmittelbar das vorbehaltlose Volleigentum an den von den Unterlieferanten gelieferten Materialien/Halbzeuge sowie der durch M neu gefertigten Bauteile“ erhalte. Die Schuldnerin versicherte, dass sie zur Übertragung des Eigentums berechtigt sei und Rechte Dritter nicht bestünden. Die Schuldnerin verpflichtete sich des Weiteren, die von den jeweiligen Unterlieferanten gelieferten Materialien/Halbzeuge sowie die gefertigten Bauteile auf einem abgetrennten Teil ihres oder ihrer beauftragten Nachunternehmer gehörenden Betriebsgeländes gesondert zu lagern und dergestalt zu kennzeichnen, dass für einen Dritten evident ist, dass das Eigentum der Streithelferinnen evident ersichtlich ist “). Es wurde vereinbart, dass die Übertragung der Materialien/Bauteile an die Streithelferinnen durch die Schuldnerin in ihren Büchern und Unterlagen kenntlich zu machen sei, indem sie die Materialien/Bauteile in ihren Geschäftsbüchern als Eigentum der Streithelferinnen ausweisen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Nachtragsvereinbarung Nr. 0 verwiesen. Die von den Streithelferinnen zugesagten Zahlungen leisteten diese vollständig. Gleichwohl kam es immer wieder zu Problemen im Verhältnis zwischen Schuldnerin und Streithelferinnen. Unter dem [DATE] rügten die Streithelferinnen Terminüberschreitungen und verbanden diese Rüge mit einer Fristsetzung und der Androhung von Schadensersatzansprüchen . Weitere Verspätungsrügen mit Fristsetzungen erfolgten unter dem [DATE] und unter dem [DATE] . Die Streithelferinnen, die sich ihrerseits Schadensersatzansprüchen seitens der S AG aufgrund der verspäteten Erfüllung der ihnen obliegenden Vertragspflichten ausgesetzt sahen, traten in unmittelbarem Kontakt zur Beklagten, um unabhängig von der Schuldnerin eine fristgerechte Erfüllung der obliegenden Vertragspflichten sicherzustellen. In der Folge kam es am [DATE] zu einem Gespräch zwischen den Streithelferinnen und der Beklagten. In diesem Gespräch stellte die Beklagte dar, welche nach ihrer Ansicht von der Schuldnerin noch beizustellenden Materialien noch fehlten, damit die Beklagte den ihr im Verhältnis zur Schuldnerin obliegenden vertraglichen Pflichten fristgerecht nachkommen kann. Seinerzeit soll ein Materialdefizit in einer Menge von 0 Tonnen Blechen und 0 Tonnen Profilen bestanden haben. Mit Schreiben vom [DATE] unterbreitete die Beklagte der Schuldnerin ein Angebot zur Fertigung von 0 Stück Rücksaugschläuchen zu einem Nettopreis von 0 EUR/t bzw. 0 EUR/t, die vom ursprünglichen Auftrag nicht umfasst waren. Am [DATE] kam es zu einem Gespräch zwischen der Schuldnerin und den Streithelferinnen, über das sich ein Schreiben vom [DATE] verhält. In diesem Gespräch hatten die Geschäftsführer der Schuldnerin zugestanden, dass sie den sehr erheblichen Zeitverzug für die Auslieferung der diversen Leitungen und Kanäle für die beiden Kraftwerksblöcke in keiner Zeit kompensieren könnten. Sie hatten den Streithelferinnen vielmehr über ihre Schwierigkeiten mit den von ihnen in Rumänien beauftragten Unterlieferanten berichtet und weitere sehr erhebliche Zeitverzüge bei den ausstehenden Lieferungen angekündigt. Die Geschäftsführer der Schuldnerin hatten zudem deutlich gemacht, dass sie in Anbetracht der finanziellen Lage ihres Unternehmens im Zusammenhang mit dem Auftrag mit den Streithelferinnen grundsätzlich keine Möglichkeit mehr sehen würden, die entstandenen und noch auf sie zukommenden finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Aus diesen Aussagen schlossen die Streithelferinnen die tatsächliche und finanzielle Unmöglichkeit der Schuldnerin, den Auftrag weiter auszuführen. Die Streithelferinnen zogen deshalb die Kündigung des Vertrages in Erwägung und räumten der Schuldnerin eine letzte Frist zum [DATE] ein. Am [DATE] schrieb die Schuldnerin der Beklagten eine Email, in der es heißt: „Sie müssen dringend ausliefern. Wir setzen Sie hiermit in Verzug.“ Drei Tage später forderte die Schuldnerin die Beklagte per Email auf, einen Lieferplan für den Monat [DATE] zu erstellen. Die Beklagte habe ca. 0 Tonnen fertige Bauteile in der Werkstatt und liefere nicht aus. Sie forderte die Beklagte auf, bis spätestens [DATE] Uhr des Tages die Lieferung für den [DATE] vorzulegen und machte die Beklagte darauf aufmerksam, dass sie diese Verpflichtung laut Vertrag erfüllen müsse. Des Weiteren habe sie mehrfach versucht, die Beklagte telefonisch zu erreichen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Anlage K 0 verwiesen. Der Kläger hat behauptet, die Beklagte sei an die Streithelferinnen herangetreten, weil sie diese unter Umgehung der Schuldnerin unmittelbar beliefern wollte. Die Schuldnerin sei erst durch das Verhalten der Beklagten und der Streithelferinnen in Schwierigkeiten geraten. Der Kläger hat die Ansicht vertreten, ihm stehe zu Gunsten der Insolvenzmasse ein Schadensersatzanspruch gegen die Beklagte zu. Die Beklagte habe den zwischen der Schuldnerin und der Beklagten geschlossenen Werkvertrag gebrochen, indem sie ohne Erlaubnis unmittelbar in Kontakt mit Kunden der Schuldnerin getreten sei. Das in Ziffer 0 des Verhandlungsprotokolls vorgesehene Kontaktverbot sei ähnlich wie ein Wettbewerbsverbot, mindestens aber im Sinne eines Geheimhaltungsgebots, auszulegen. Indem die Beklagte gegen den Vertrag verstoßen habe, habe sie auch die Durchführung des Vertrags zwischen der Schuldnerin und den Streithelfern gefährdet. Jedenfalls stehe der Schuldnerin aber ein Bereicherungsanspruch zu, weil die Beklagte die Konstruktionszeichnungen der Schuldnerin genutzt habe. Die Höhe des entstandenen Schadens hat der Kläger auf 0 EUR beziffert. Er berechne sich nach dem Wert der versandfertig produzierten Teile in Höhe von 0 EUR abzüglich des Werklohns der Beklagten für diese Teile in Höhe von 0 EUR, dem Wert der fast fertig produzierten Teile in Höhe von 0 EUR abzüglich des Werklohns für diese Teile in Höhe von 0 EUR sowie dem Wert des Rohmaterials, der 0 EUR betrage. Hiervon sei eine unstreitig bestehende offene Werklohnforderung der Beklagten in Höhe von 0 EUR in Abzug zu bringen, so dass ein Zahlungsanspruch in Höhe von 0 EUR verbleibe. Wegen der Einzelheiten der Schadensberechnung wird auf die Klageschrift vom [DATE] , S. 0 ff. verwiesen. die Beklagte zu verurteilen, an ihn zur Insolvenzmasse 0 € nebst Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem [DATE] zu zahlen; die Beklagte zu verurteilen, an ihn außergerichtliche Kosten in Höhe von 0 € zzgl. Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. Die Beklagte hat behauptet, zur Herstellung von 0 t fertiger Bauteile seien statt der gelieferten rund 0 Tonnen Rohmaterial insgesamt 0 Tonnen Rohmaterial erforderlich gewesen, da bei der Verarbeitung ein Verschnitt von etwa 0 % des eingesetzten Materials berücksichtigt werden müsse. Zur Produktion seien weitere 0 Tonnen Blech und 0 Tonnen Vormaterial zur Profilfertigung erforderlich gewesen. Die letzte Materiallieferung durch die Beklagte sei am [DATE] erfolgt. Die von der Schuldnerin an die Beklagte gelieferten Materialien seien von den Streithelferinnen bezahlt worden. Im Rahmen der mit den Streithelferinnen geführten Gespräche hätten Mitarbeiter der Streithelferinnen ihr zugesichert, das Vorgehen sei mit der Schuldnerin abgestimmt sei. Schließlich seien die Vertreter der Schuldnerin nicht mehr erreichbar gewesen. Das Landgericht hat der Klage mit dem angefochtenen Urteil, auf das wegen der zugrunde liegenden Tatsachenfeststellung und der rechtlichen Wertung ergänzend Bezug genommen wird, mit Ausnahme eines Teils der Nebenforderungen stattgegeben. Zur Begründung führt es im Wesentlichen aus, die Beklagte habe ihre vertraglichen Pflichten gegenüber der Schuldnerin dadurch verletzt, dass sie ihre vertraglichen Verpflichtungen dieser gegenüber bei ungekündigtem Vertrag nicht vollständig erbracht habe. Vielmehr habe sie ohne nachvollziehbaren Anlass mit den Auftraggebern der Schuldnerin direkt einen eigenen Vertrag abgeschlossen, obwohl sie zur Erbringung der Leistung gegenüber der Schuldnerin verpflichtet gewesen sei. Der Abschluss der Verträge mit den Streithelferinnen über die Direktlieferung des Restauftrags sei gegenüber der Schuldnerin eine Vertragsverletzung, da die Beklagte noch an die Schuldnerin gebunden gewesen sei. Dieses Verhalten der Beklagten sei zumindest fahrlässig, da sie die naheliegende Möglichkeit nicht genutzt habe, die Schuldnerin zur weiteren Abwicklung des Auftrags zu befragen und zur Vertragserfüllung zu veranlassen. Die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme zwischen Schuldnerin und Beklagter habe zu diesem Zeitpunkt nach dem vorliegenden Brief und Emailwechsel noch bestanden. Es bestehe ein Schadensersatzanspruch in Höhe von 0 €. Dieser berechne sich aus der Differenz zwischen zu liefernden Teilen und tatsächlich ausgelieferten Teilen. Bei einem Gewicht von 0 Tonnen auszuliefernden Teilen und 0 Tonnen ausgelieferten Teilen bestehe eine Differenz von 0 Tonnen. Hierfür hätte die Schuldnerin von den Streithelferinnen 0 €/t, insgesamt also 0 € erlösen können. Auftragsgemäß habe die Beklagte hierfür nur 0 € je Tonne, also 0 € zahlen müssen. Der Differenzbetrag in Höhe von 0 € abzüglich der vom Kläger anerkannten Restforderung der Beklagten für Arbeiten für schon an die Baustelle ausgelieferte Anlageteilen in Höhe von 0 € ergebe den Schadensersatzanspruch in Höhe von 0 €, der somit den Klageantrag sogar überschreite. Der Schadensersatzanspruch sei auch nicht durch Erfüllung erloschen, da unzureichend dargelegt worden sei, dass die Streithelferinnen berechtigte Ansprüche der Schuldnerin reguliert hätten. Gegen dieses Urteil richtet sich die form und fristgerecht eingelegte und ordnungsgemäß begründete Berufung der Beklagten, die ihr erstinstanzliches Klagevorbringen in vollem Umfang weiterverfolgt. Mit Schriftsatz vom [DATE] hat die Beklagte den Streithelferinnen den Streit verkündet. Diese sind mit Schriftsatz vom [DATE] dem Rechtsstreit auf Seiten der Beklagten beigetreten. Die Beklagte und die Streithelferinnen behaupten, die Streithelferinnen seien Anfang November an die Beklagte herangetreten, um eine unmittelbare Belieferung zu vereinbaren. Ziel sei es gewesen, drohende Schadensersatzansprüche seitens der S AG gegen die Streithelferinnen abzuwenden, wodurch auch Schadensersatzansprüche der Streithelferinnen gegen die Schuldnerin minimiert worden seien. Sie sind der Ansicht, es liege bereits keine Pflichtverletzung vor. Jedenfalls sei der Schuldnerin kein Schaden entstanden. Denn aufgrund der in der Nachtragsvereinbarung Nr. 0 vereinbarten Sicherungsübereignung seien die Streithelferinnen bereits Eigentümerinnen der Rohmaterialien gewesen. Durch die Abschlagszahlungen in Höhe von 0 Mio. €, die den Wert der an die Streithelferinnen gelieferten Bauteile übersteige, seien vertragliche Ansprüche der Schuldnerin vollständig erfüllt worden, es bestehe sogar eine Überzahlung der Schuldnerin. An die Streithelferin zu 0. habe die Schuldnerin Leistungen im Wert von 0 EUR erbracht, denen Netto-Zahlungen in Höhe von 0 EUR gegenüber stünden, was zu einer Überzahlung von 0 EUR führe. An die Streithelferin zu 0. habe die Schuldnerin Leistungen im Wert von 0 EUR erbracht, denen Netto-Zahlungen von 0 EUR gegenüber stünden, was zu einer Überzahlung von 0 EUR führe. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf Seite 0 ff. des Schriftsatzes der Streithelferinnen vom [DATE] verwiesen. Im Übrigen bestünden vertragliche Ansprüche der Schuldnerin gegenüber den Streithelferinnen weiter. Diese seien durch die unmittelbare Belieferung seitens der Beklagten nicht erloschen. Die Beklagte behauptet, die Streithelferinnen hätten in der Besprechung vom [DATE] , in der die Übernahme der Ausführungen des Gewerks der Schuldnerin besprochen worden sei, ausdrücklich versichert, dass die Übernahme mit der Schuldnerin abgesprochen und diese ausdrücklich einverstanden gewesen sei, dass das Vertragsverhältnis zwischen Streithelferinnen und Schuldnerin beendet und durch die Beklagte fortgeführt werden sollte. Die Streithelferinnen behaupten im Widerspruch zur Beklagten, in dem Gespräch Anfang [DATE] habe es Erklärungen über das Vertragsverhältnis zwischen Schuldnerin und Streithelferinnen bzw. über nachträgliche Vereinbarungen nicht gegeben. Er verteidigt das erstinstanzliche Urteil und behauptet, ausweislich der Bilanz der Schuldnerin bestünden offene Ansprüche gegen die Streithelferinnen in Höhe von 0 EUR. Mit nachgelassenem Schriftsatz vom [DATE] behauptet er, die Beklagte habe für die Ausführung des Auftrags Planungsleistungen der Schuldnerin im Wert von 0 EUR genutzt, was ein Sachverständiger bestätigen könne. Die von der Beklagten hergestellten Teile seien erst nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Schuldnerin an die Streithelferinnen geliefert worden, was sich aus der Änderung des ursprünglichen Auftrags vom [DATE] ergebe. Wegen der Einzelheiten wird insoweit auf den Schriftsatz vom [DATE] , S. 0, 0, 0 Bezug genommen . Der Kläger ist der Ansicht, die Sicherungsübereignung gemäß der Nachtragsvereinbarung Nr. 0 sei zu unbestimmt und deshalb unwirksam. Im Übrigen habe er die Nachtragsvereinbarung Nr. 0 sowie alle Rechtshandlungen, durch die die Schuldnerin den Sicherungsvertrag vollzogen haben könnte, wirksam nach insolvenzrechtlichen Vorschriften, §§ 0 ff. InsO, angefochten. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die unstreitig erfolgte Anfechtungserklärung vom [DATE] Bezug genommen. Die Beklagte hat zwischenzeitlich ein insolvenzrechtliches Sanierungsverfahren auf Planbasis nach belgischem Recht durchlaufen. Das Verfahren ist am [DATE] aufgrund Antrags vom [DATE] eröffnet worden. Mit Urteil der Rechtbank van Koophandel Tongeren/Belgien vom [DATE] ist das Verfahren mit der gerichtlichen Bestätigung eines Sanierungsplans beendet worden. Gegen die Entscheidung sind Rechtsmittel möglich. Der Entscheidung des Rechtsstreits steht nicht entgegen, dass die Beklagte zwischenzeitlich ein insolvenzrechtliches Sanierungsverfahren nach belgischem Recht durchlaufen hat. Ungeachtet der Frage, ob der Rechtsstreit aufgrund dieses Verfahrens gemäß [REF] i.V.m. Artikeln 0 a), 0 Abs. 0, 0, 0 EUInsVO zwischenzeitlich unterbrochen war, ist die Unterbrechungswirkung beendet. Dabei kann dahinstehen, ob die Unterbrechungswirkung bereits mit der Entscheidung der Rechtbank von Koophandel Tongeren/Belgien beendet ist oder erst mit deren Rechtskraft. Denn die Parteien haben den Rechtsstreit jedenfalls gemäß [REF] aufgenommen. Die Aufnahme eines unterbrochenen Rechtsstreits kann auch konkludent erklärt werden. Dies ist hier der Fall. Der Senat hat im Verhandlungstermin vom [DATE] auf die mögliche Unterbrechungswirkung des belgischen Sanierungsverfahrens, von dem er erst am [DATE] Kenntnis erlangt hat, hingewiesen. In Kenntnis dessen haben die Parteien vorbehaltlos zur Sache verhandelt und damit hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie den Rechtsstreit aufnehmen wollen und eine Entscheidung in der Sache anstreben. Jedenfalls ist ein etwaiger Mangel durch die vorbehaltlose Antragstellung gemäß [REF] geheilt . Die Beteiligung der Streithelferinnen am Rechtsstreit begegnet keinen Bedenken. Es kann dahinstehen, ob die Streitverkündung als solche wirksam war, da jedenfalls mit dem Beitritt der Streithelferinnen die Nebeninterventionswirkung des [REF] eingetreten ist. Der Beitritt ist gemäß [REF] wirksam. Beiden Streithelferinnen ist ein rechtliches Interesse daran, dass die Beklagte in dem anhängigen Rechtsstreit obsiegt, zuzusprechen. Denn für den Fall des Unterliegens der Beklagten bestehen Regressansprüche der Beklagten gegen die Streithelferinnen. Die Berufung ist auch begründet. Der Schuldnerin stehen keinerlei Ansprüche gegen die Beklagte zu, die der Kläger zu Gunsten der Insolvenzmasse geltend machen könnte. Es fehlt bereits an einer Pflichtverletzung. Eine solche Pflichtverletzung liegt insbesondere nicht darin, dass die Beklagte mit den Streithelferinnen einen Vertrag abgeschlossen hat, obgleich sie vertraglich auch an die Schuldnerin gebunden war. Es besteht kein Rechtssatz, der es verbieten würde, mit mehreren Vertragspartnern parallel Verträge über gleichartige Gegenstände abzuschließen. Auch aus dem Vertragsverhältnis zwischen Schuldnerin und Beklagter lässt sich ein Verbot, gleichartige Sachen für Dritte zu produzieren, nicht herleiten. Sollte die Beklagte aus irgendwelchen Gründen, etwa aus Kapazitätsgründen, nicht in der Lage sein, alle abgeschlossenen Verträge parallel zu erfüllen, so wären die sich hieraus ergebenden Fragen über das Recht der Leistungsstörung zu lösen, nicht aber über die Konstruktion der Verletzung einer vertraglichen Neben oder Treuepflicht. Eine Pflichtverletzung der Beklagten besteht auch nicht darin, dass sie Anfang [DATE] mit den Streithelferinnen Vertragsverhandlungen geführt hat, ohne die Schuldnerin zuvor darüber zu informieren. Die Beklagte konnte und durfte Anfang [DATE] davon ausgehen, dass eine unmittelbare Kontaktaufnahme zur Klärung und Lösung der schwerwiegenden Probleme im Zusammenhang mit dem Kraftwerksbau zulässig war. Denn allen Beteiligten waren die schwerwiegenden Probleme in der Abwicklung des Auftrags hinlänglich bekannt. Dies gilt namentlich auch für die Streithelferinnen, wie sich etwa aus den Verzögerungsrügen vom [DATE] , [DATE] und [DATE] ergibt. Anders als vom Kläger behauptet, war es gerade nicht so, dass bei den Streithelferinnen erst aufgrund des Gesprächs im [DATE] mit der Beklagten Zweifel an der Leistungsfähigkeit der Schuldnerin aufkamen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der finanziellen Probleme der Schuldnerin wurde ja auch die Nachtragsvereinbarung Nr. 0 vom [DATE] keine drei Wochen nach Abschluss des Vertrags mit der Beklagten und ein halbes Jahr vor dem Vertragsschluss zwischen Streithelferinnen und Beklagter geschlossen. Vor diesem Hintergrund kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Kontaktaufnahme mit dem Ziel erfolgt ist, unter Umgehung der Schuldnerin selbst Geschäfte mit den Streithelferinnen machen zu wollen, wie der Kläger behauptet. Vielmehr kann es gerade auch Ausdruck einer vertraglichen Treuepflicht sein, wenn die Beklagte in der, aufgrund des zeitlichen Verzugs mit dem Kraftwerkbau, für alle Seiten angespannten Situation unmittelbar mit den Streithelferinnen spricht, um die Schadensersatzansprüche der Beteiligten zu minimieren. Es kann dahinstehen, ob die Streithelferinnen an die Beklagte herangetreten sind, wie diese behaupten, oder ob die Beklagte an die Streithelferinnen herangetreten ist, wie der Kläger behauptet. Denn bereits aus dem Vertrag zwischen Streithelferinnen und der Schuldnerin ergibt sich, dass den Streithelferinnen sowohl der Name der Beklagten als auch der Inhalt des Vertrages, mit Ausnahme der Preise, bekannt zu machen waren. Diese Bekanntgabe war nach den vertraglichen Regelungen zwischen Schuldnerin und Streithelferinnen gerade eine Voraussetzung, dass die Schuldnerin den Subunternehmervertrag mit der Beklagten schließen durfte. Damit war bereits im Hauptvertrag angelegt, dass ein unmittelbarer Kontakt zwischen Streithelferinnen und Beklagter jedenfalls dann erfolgen kann, wenn dies zur Abwehr drohender Schadensersatzansprüche erforderlich erscheint. Wenn nunmehr dieser Fall eintritt, kann die Schuldnerin sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass Auftraggeber und Subunternehmer in unmittelbaren Kontakt zueinander treten. Hinzu kommt, dass ausweislich der Email vom [DATE] bereits jedenfalls seit dem [DATE] ein Kontakt zwischen der Beklagten und den Streithelferinnen bestand. Es gab sogar gemeinsame Besprechungen zwischen Schuldnerin, Beklagter und Streithelferinnen, in denen genaue Details des Auftrags besprochen wurden, wie sich aus der Email vom [DATE] auch ergibt. Dies steht dem vom Kläger erhobenen Vorwurf der Umgehung der Schuldnerin zum Zwecke des Abschlusses eines eigenen vorteilhaften Geschäfts entgegen. Soweit der Kläger der Ansicht ist, das Angebot der Beklagten vom [DATE] diene nur dazu, die Schuldnerin hinsichtlich der Vertragsabwicklung in Sicherheit zu wiegen, so liefert dieses Schreiben einen entsprechenden Hinweis nicht. Es kann ebenso als Indiz dafür gewertet werden, dass es der Beklagten im Gegenteil gerade darauf ankam, eine für alle Seiten, also Schuldnerin, Beklagte und Streithelferinnen, befriedigende Lösung der Situation, unter Einbeziehung der Schuldnerin und ihrer Ansprüche, zu finden. Vor diesem Hintergrund ist es auch keine schuldhafte Pflichtverletzung der Beklagten, wenn sie am [DATE] Emails an die Streithelferinnen schickt, die den Inhalt gemeinsamer Besprechungen und Vereinbarungen und die sich daraus nachträglich ergebenden Problemen wiedergeben . Eine Pflichtverletzung liegt auch nicht darin, dass die Beklagte die bereits fertig produzierten Teile sowie die fast fertig produzierten Teile bzw. Rohmaterialien nach Abschluss der Produktion unmittelbar an die Streithelferinnen geliefert hat. Denn unabhängig von der Frage, ob die Materialien aufgrund der Sicherungsübereignung im Eigentum der Streithelferinnen, im Eigentum der Schuldnerin oder gar gemäß [REF] im Eigentum der Beklagten standen, sind die Sachen sämtlich ihrem bestimmungsgemäßen Zweck zugeführt worden, nämlich der Verarbeitung in dem von den Streithelferinnen zu erstellenden Kraftwerk. Da die Gegenstände gerade nicht zur freien Verfügung der Schuldnerin standen, sondern zweckgebunden dem Kraftwerksbau dienten, bestand gemäß Ziffer 0 Abs. 0 des Verhandlungsprotokolls zwischen Schuldnerin und Streithelferinnen hinsichtlich dieser Materialien auch im Falle der Kündigung ein Vergütungsanspruch der Schuldnerin gegen die Streithelferinnen, worauf selbst der Kläger zuletzt abgestellt hat . Soweit der Kläger der Auffassung ist, die Beklagte habe in der Art eines Wettbewerbsverbots nicht an die Streithelferinnen herantreten dürfen, ist ein hierauf begründeter Schadensersatzanspruch bereits nicht im Ansatz dargetan. Er würde nämlich voraussetzen, dass der Schuldnerin durch ein solches Verhalten Folgeaufträge entgangen sind. Dies ist nicht ersichtlich. Ein Schadensersatzanspruch aus [REF] scheitert schon daran, dass der Beklagten keine Frist zur Leistung gesetzt wurde. Die Emails vom [DATE] und [DATE] erfüllen diese Voraussetzung nicht. Der bloße Satz: „Wir setzen Sie hiermit in Verzug“ begründet ebenso wenig eine Fristsetzung wie die Aufforderung, einen Lieferplan für [DATE] vorzulegen. Die Voraussetzungen einer ernsthaften und endgültigen Erfüllungsverweigerung hat der insoweit darlegungs und beweisbelastete Kläger nicht ansatzweise dargetan, nachdem die Beklagte nicht nur behauptet hat, selbst weiterhin leistungswillig gewesen zu sein, sondern tatsächlich auch an die Streithelferinnen geleistet hat; nach der ausdrücklichen Behauptung der Beklagten sogar in der Annahme, zwischen Streithelferinnen und Schuldnerin gäbe es eine entsprechende Absprache. Ein Schadensersatzanspruch ist nicht nur wegen Fehlens einer Pflichtverletzung zu verneinen, sondern auch, weil der Schuldnerin kein kausal auf einem Verhalten der Beklagten beruhender Schaden entstanden ist. Es ist nicht ersichtlich, dass durch die unmittelbare Lieferung der Bauteile seitens der Beklagten an die Streithelferinnen irgendwelche Rechte der Schuldnerin im Verhältnis zu den Streithelferinnen beeinträchtigt worden wären. Der Schuldnerin stehen nach wie vor ihre vertraglichen Ansprüche gegenüber den Streithelferinnen zu. Insbesondere hat die Schuldnerin keine Nachteile im Verhältnis zu den Streithelferinnen erlitten. Denn wenn die Streithelferinnen die unmittelbare Lieferung durch die bekanntermaßen als Subunternehmer für die Schuldnerin tätige Beklagte verlangen, so kann dies nicht anders verstanden werden, als dass die Streithelferinnen sich diese künftig zu erbringenden Leistungen entweder unmittelbar auch als Leistung der Schuldnerin zurechnen lassen wollen oder aber jedenfalls auf eine weitere Leistung durch die Schuldnerin selbst verzichten. Denn den Streithelferinnen kam es bei Abschluss des weiteren Vertrages mit der Beklagten ja nicht darauf an, die doppelte Anzahl an Bauteilen geliefert zu bekommen, sondern aus den teilweise bereits gelieferten Materialien die konkret beschriebenen Kanäle für das Kraftwerksprojekt O . Die Streithelferinnen bringen mit der an die Beklagte gerichtete Bitte, die Bauteile unmittelbar an sie zu liefern, somit zum Ausdruck, eine weitere Leistung der Bauteile durch die Schuldnerin sei nicht erforderlich. Hierdurch wird die Schuldnerin gleichzeitig von ihren weiteren Lieferpflichten hinsichtlich der fertig gestellten, fast fertig gestellten und den aus den bereits beigestellten Vormaterialien noch zu fertigenden Bauteilen frei. Da die zugrunde liegenden Erklärungen sämtlich vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens abgegeben wurden, kommt es insoweit nicht darauf an, ob die tatsächliche Auslieferung möglicherweise erst nach der Eröffnung erfolgt ist. Ihre Ansprüche gegen die Streithelferinnen verliert die Schuldnerin durch den Vertrag zwischen Streithelferinnen und Beklagter nicht. Soweit sich die Leistung durch die Beklagte auch als Leistung der Schuldnerin darstellt, folgt der Vergütungsanspruch der Schuldnerin unmittelbar aus [REF] . Sieht man im Verzicht auf weitere Leistungen durch die Schuldnerin konkludent eine Kündigung des Werkvertrags, würden sich Vergütungsansprüche aus [REF] ergeben. Gleiches gilt, wenn die von den Streithelferinnen ausgesprochene außerordentliche Kündigung vom [DATE] nicht gerechtfertigt sein sollte und als freie Kündigung zu werten wäre. Zumindest aber bestehen nach Ziffer 0 Abs. 0 des Verhandlungsprotokolls zwischen Schuldnerin und Streithelferinnen Vergütungsansprüche für die bereits gelieferten Vormaterialien und fertig produzierten Bauteile. Auch Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung, insbesondere aus [REF] , die der Kläger daraus herleitet, dass die Beklagte die von der Schuldnerin erbrachten Planungsleistungen genutzt hat, bestehen nicht. Ein solcher Anspruch könnte sich ergeben, wenn die Beklagte über den Umfang der von der Beklagten für die Schuldnerin produzierenden und an die Streithelfer zu liefernden Bauteile hinaus auch für andere Produktionen die Konstruktionszeichnungen der Schuldnerin genutzt hätte. Hierfür ist allerdings weder etwas ersichtlich noch vorgetragen. Soweit sich die Produktion von Bauteilen durch die Beklagte in den ohnehin an die Streithelferinnen zu liefernden Bauteile für das Kraftwerk Blöcke F und G erschöpft, erhält die Schuldnerin den auf die Konstruktion entfallenden Vergütungsanteil durch den von den Streithelferinnen nach wie vor geschuldeten Werklohn bzw. die an seine Stelle tretenden Sekundäransprüche, zu denen auch der Ersatzanspruch aus Ziffer 0 Abs. 0 des Verhandlungsprotokolls gehört. Dass die Beklagte im Verhältnis zu den Streithelferinnen aus den von der Schuldnerin erstellten Konstruktionen weitere Nutzungen, sprich Gewinne, bezogen hätte oder hätte ziehen müssen, hat der Kläger nicht vorgetragen. Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision sind nicht erfüllt. Weder hat die Rechtssache über die Rechtsanwendung im Einzelfall hinaus grundsätzliche Bedeutung, noch fordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts .