Tenor Auf die Berufungen der Klägerin, des Streithelfers und der Beklagten zu 0-0 wird das Schlussurteil der 0. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom [DATE] [REF] teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefasst: Die Beklagten zu 0-0 werden gesamtschuldnerisch sowie als Gesamtschuldner neben der durch Teil-Versäumnisurteil des Senats vom [DATE] [REF] gesondert verurteilten Beklagten zu 0 verurteilt, an die Klägerin 0 EUR nebst Zinsen i.H.v. 0 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem [DATE] zu zahlen. Es wird festgestellt, dass die Beklagten zu 0-0 als Gesamtschuldner der Klägerin zum Schadensersatz verpflichtet sind bezüglich der weitergehenden Schäden und Mängel aus der mangelhaften Errichtung der Glas-Blech-Fassade des Hauses S-I-Straße X, XXXXX L-N, soweit sie auf Planungsfehlern nach den Leistungsphasen 0-0 gem. § 0 HOAI beruhen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die weitergehenden Berufungen werden zurückgewiesen. Die Kosten erster und zweiter Instanz werden soweit noch nicht durch rechtskräftiges Teilurteil des Landgerichts Köln vom [DATE] , Az. [REF] , erkannt wie folgt aufgeteilt: Von den Gerichtskosten tragen die Klägerin 0 %, die Beklagte zu 0 und die Beklagten zu 0-0 als Gesamtschuldner 0 % sowie die Beklagten zu 0-0 als Gesamtschuldner weitere 0 %; von den außergerichtlichen Kosten der Klägerin tragen die Beklagte zu 0 und die Beklagten 0-0 als Gesamtschuldner 0 % sowie die Beklagten zu 0-0 als Gesamtschuldner weitere 0 %; von den außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 0 trägt die Klägerin 0 %. Im Übrigen tragen die Klägerin, die Beklagte zu 0 sowie die Beklagten zu 0-0 jeweils ihre außergerichtlichen Kosten selbst. Die Kosten der Nebenintervention erster und zweiter Instanz tragen die Beklagten zu 0-0 als Gesamtschuldner. Das erstinstanzliche Urteil und dieses Urteil sind vorläufig vollstreckbar. Die Parteien können die Vollstreckung durch die jeweils andere Partei durch Sicherheitsleistung i.H.v. 0 % des aufgrund der Urteile vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die vollstreckende Partei vor der Vollstreckung Sicherheit i.H.v. 0 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. Die Revision wird nicht zugelassen. Die Klägerin, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ist Bauherrin des Bauvorhabens S-I-Str. X in L-N. Gesellschafter sind die freiberuflich tätige Fernsehjournalistin Frau K B und die Fa. K0 GmbH, eine für die Gesellschafterin B tätige Vermögensverwaltungsgesellschaft, deren Geschäftsführerin wiederum Frau B ist. Die Gesellschafterin B und ihr Ehemann, der Zeuge S0, von Beruf Regisseur und Produzent von Dokumentarfilmen, beabsichtigten im Jahre [DATE] die Errichtung eines repräsentativen Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung in L-N, das sie selbst mit ihrer Familie bewohnen und von wo sie ihre freiberufliche Tätigkeit ausüben wollten, während sie im Übrigen in Filmstudios arbeiten. In diesem Zusammenhang kontaktierten sie das Architekturbüro der Beklagten zu 0-0, welches sich durch die Realisierung verschiedener, aufsehenerregender Bauten, darunter das Bundeskanzleramt in Berlin, einen Namen gemacht hatte. Anlässlich eines Treffens in einem Restaurant in C zeichnete der Beklagte zu 0 spontan einen Entwurf, der das Gefallen der Eheleute fand und zur Beauftragung der Beklagten zu 0 führte. Am [DATE] / [DATE] schlossen die Klägerin und die Beklagte zu 0 einen Architektenvertrag, mit dem dieser die Architektenleistungen bis zur Genehmigungs und Ausführungsplanung übertragen wurden . Daneben sollte die Beklagte zu 0 während der Errichtungsphase die künstlerische Oberleitung innehaben, also die Ausführung der Pläne in gestalterischer Hinsicht überwachen. Die Verantwortung für die Ausführung nach der Planung und den Regeln der Technik sollte indes bei dem mit der eigentlichen Objektüberwachung Beauftragten, dem Streithelfer der Klägerin, verbleiben. Hinsichtlich Gewährleistung und Haftung wurde in dem von den Beklagten zu 0-0 stammenden Vertragstext bestimmt, dass die Haftung der Beklagten zu 0 als Auftragnehmer dem Grunde und der Höhe nach auf ihre Haftpflichtversicherung beschränkt sei, wenn diese u.a. für Sachschäden mindestens eine Deckungssumme i.H.v. 0 EUR aufweist. Wegen der weiteren Einzelheiten der Vereinbarung der Parteien wird auf den Architektenvertrag vom [DATE] / [DATE] Bezug genommen. Die von der Beklagten zu 0 gefertigte Entwurfsplanung sah eine Glas-Blech-Fassade mit großen, gewölbten Scheiben vor. Unter Umständen, die im einzelnen zwischen den Parteien streitig sind, unterblieb die zunächst von der Beklagten zu 0 ins Auge gefasste Beauftragung des Ingenieurbüros für Fassadentechnik S0+S0 G in N, das unter dem [DATE] für die Mitarbeit bei der Fassadenplanung gegenüber der Beklagten zu 0 ein Angebot über 0 EUR abgegeben hatte , jedoch zu einer kostengünstigen schlicht beratenden Tätigkeit nicht bereit war . Mit der Ausführung der Fassadenarbeiten wurde die Beklagte zu 0 beauftragt. Gemäß Auftrag vom [DATE] übernahm die Beklagte zu 0 zunächst die Werkstattplanung der Fassaden sowie die Ausarbeitung eines Angebots, wofür 0 % der Angebotssumme als Vergütung vereinbart wurden . Mit Schreiben vom [DATE] übersandte die Beklagte zu 0 der Klägerin ein auf eine Gesamtsumme von 0 EUR lautendes Angebot. Nachdem diese die Planungsleistungen der Beklagten zu 0 mehrfach vergeblich angemahnt hatte, wurde der Vertrag diesbezüglich am [DATE] einvernehmlich beendet . Auf Grundlage der bis dahin erbrachten Planungsleistungen der Beklagten zu 0 erstellte der Streithelfer der Klägerin in der Folgezeit ein Leistungsverzeichnis und versandte dieses zum Zweck der Einholung von Angeboten sowohl an die Beklagte zu 0 als auch an andere Anbieter. Die Beklagte zu 0 legte sodann am [DATE] ein Angebot vor und erhielt schließlich den Zuschlag für die Ausführung der kompletten Fassade zum Pauschalpreis von 0 EUR , wobei aufgrund einer Absprache über die Veränderung der Verglasung noch ein Abzugsbetrag i.H.v. 0 EUR vereinbart wurde. Wegen der Einzelheiten der vertraglichen Vereinbarung einschließlich der vorgesehenen Zahlungsmodalitäten wird auf den Bauwerkvertrag vom [DATE] , unterzeichnet am [DATE] / [DATE] , Bezug genommen. Die Klägerin beauftragte daneben den Streithelfer mit der Vergabe und der Bauüberwachung. Die großflächigen, gewölbten Scheiben wurden bei der finnischen Firma U in Auftrag gegeben. Bereits während der Errichtungsphase riss eine der von der Beklagten zu 0 in die Fassade eingefügten Scheiben. Eine Ursache hierfür wurde zunächst nicht erkannt und der Schaden i.H.v. 0 EUR über die Bauwesenversicherung, die B0 Versicherung AG, reguliert. In der Folgezeit traten zunächst in den Jahren [DATE] bis [DATE] an drei weiteren Scheiben Risse auf. Zuletzt brach während des Verlaufs des vorliegenden Rechtsstreits Anfang des Jahres [DATE] noch eine Scheibe. Im Sommer [DATE] stellte die Beklagte zu 0 ihre Arbeiten am Bauvorhaben der Klägerin weitgehend ein. Monteuren der Beklagten zu 0 war wegen der bevorstehenden Betriebsschließung bereits gekündigt worden. Der Streithelfer der Klägerin drohte in ihrem Auftrag an, dass sie die vereinbarte Vertragsstrafe in voller Höhe in Abzug bringen und weitergehende Verzugsschäden geltend machen werde. Die Beklagte zu 0 forderte indes von der Klägerin nun die Stellung einer Absicherungsbürgschaft gemäß [REF] sowie die Abnahme des Bauwerks. Hierzu war die Klägerin nicht bereit. Wegen verschiedener, im Einzelnen bezeichneter Mängel verweigerte sie die Abnahme und wies das Verlangen auf Bestellung einer Sicherheit zurück. Mit Schreiben vom [DATE] forderte die Beklagte zu 0 die Klägerin auf, in letzter Frist bis zum [DATE] die Sicherheit zu stellen. Nach Ablauf der Frist werde der Vertrag gekündigt. Die Klägerin strengte u.a. gegen die Beklagte zu 0 das selbständige Beweisverfahren vor dem Landgericht Köln, Az. [REF] , mit dem Ziel an, die Ursache für die Rissbildungen in den Scheiben feststellen zu lassen. Die Beklagten zu 0-0 waren an diesem Verfahren nicht beteiligt. Es fand die Begutachtung durch den Sachverständige E-J B0 statt. Wegen des Ergebnisses wird auf das Gutachten vom [DATE] Bezug genommen. Daneben leitete die Klägerin gegen die Beklagte zu 0 ein weiteres selbständiges Beweisverfahren vor dem Landgericht Köln, Az. [REF] , ein, mit dem Ziel der Feststellung einer Vielzahl von Mängeln an der Glas-Blech-Fassade, die nach dem Vortrag der Klägerin hinsichtlich der dort eingelassenen Türen teilweise funktionsunfähig und insgesamt undicht sei. In diesem Verfahren trat die Beklagte zu 0 nach Streitverkündung durch die Klägerin dieser als Streithelferin bei. Der gerichtlich beauftragte Sachverständige E-J B0 N0 erstattete sein Gutachten unter dem [DATE] . Wegen der Einzelheiten dieses Gutachtens wird auf Bl. 0 ff. GA bzw. Bl. 0 ff. GA und wegen der schriftlichen Ergänzungen des Sachverständigen N0 vom [DATE] und [DATE] wird auf Bl. 0 ff. GA und Bl. 0 ff. GA Bezug genommen. Die Beklagte zu 0 nahm unterdessen die Klägerin auf Herausgabe von Vorauszahlungsbürgschaften und Zahlung restlichen Werklohns in Höhe von 0 EUR in Anspruch. Die Klägerin wurde in dem Rechtsstreit vor dem Landgericht Köln, Az. [REF] , dem die Beklagten zu 0-0 nach Streitverkündung auf Seiten der dortigen Beklagten, d.h. der Klägerin des vorliegenden Verfahrens, als Streithelferin beigetreten war, verurteilt, an die Beklagte zu 0 restlichen Werklohn i.H.v. 0 EUR Zug um Zug gegen Beseitigung der von dem Sachverständigen N0 in dem selbständigen Beweisverfahren festgestellten Mängel an der Glasfassade zu zahlen. Auf das Urteil des Landgerichts Köln vom [DATE] , Az. [REF] , wird Bezug genommen . Mit der am [DATE] zunächst gegen die Beklagte zu 0 und deren Geschäftsführer, die vormaligen Beklagten zu 0 und 0, gerichteten Klage hat die Klägerin innerhalb der ihr in dem selbständigen Beweisverfahren vor dem Landgericht Köln, Az. [REF] , gesetzten Klagefrist die Zahlung eines Vorschusses zur Mängelbeseitigung hinsichtlich der drei in den Jahren [DATE] [DATE] gerissenen Scheiben i.H.v. 0 EUR sowie die Feststellung verlangt, dass die Beklagte zu 0 der Klägerin zum Schadensersatz verpflichtet sei bezüglich der weitergehenden Schäden und Mängel aus der fehlerhaften Errichtung der Fassade, sowie auf Feststellung, dass die Beklagten zu 0 und 0 der Klägerin zum Schadensersatz wegen unterlassener Aufklärung über die technischen Risiken der von der Beklagten zu 0 teilweise geplanten sowie ausgeführten Glas-Blech-Fassade verpflichtet sind, auch wegen Verschweigens des Umstandes, dass bereits bei Abschluss des Werkvertrages beabsichtigt gewesen sei, den Geschäftsbetrieb der Beklagten zu 0 zu schließen. Am [DATE] wurde die Auflösung der Beklagten zu 0 von Amts wegen im Handelsregister eingetragen , nachdem ihr Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch Beschluss des Amtsgerichts M vom [DATE] , Az. [REF] , mangels Masse abgelehnt worden war. Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom [DATE] dem bauleitenden Architekten den Streit verkündet. Dieser ist dem Rechtsstreit auf Seiten der Klägerin beigetreten. Die Klägerin hat behauptet, die Planung der Fassade sei sowohl durch die Beklagte zu 0 als auch durch die Beklagte zu 0 fehlerhaft erfolgt. Deshalb und auch wegen Fehlern bei der Ausführung durch die Beklagte zu 0 sei die Fassade undicht, es dringe in erheblichem Ausmaß Regenwasser ein. Auch bestehe jederzeit die Gefahr, dass weitere der gebogenen Scheiben platzen. Die Klägerin hat ferner behauptet, die der Beklagten zu 0 im Rahmen der Durchführung des Architektenvertrages obliegende Ausführungsplanung sei fehlerhaft gewesen. Insbesondere sei der durch die Beklagte zu 0 geplante luftdichte Anschluss der Fassade zum Rohbau durch Folie nicht den Regeln der Technik entsprechend geplant worden. Es fehle eine mechanische Sicherung der Folie am Querriegelprofil. Die vorgesehene Verglasungsdichtung außen und innen entspreche weder der [REF] noch den entsprechenden Verglasungsvorschriften und Richtlinien. Ferner sei die Absenkung vor der Fassade von der Beklagten zu 0 nicht den Regeln der Technik entsprechend geplant worden. Auch die Terrassenkante an der Westfassade sei nicht ordnungsgemäß abgesenkt geplant worden; statt erforderlicher 0 cm lägen nur 0 cm vor. Die Planung der Beklagten zu 0 nehme billigend in Kauf, dass Terrassenwasser über die Fassade laufe, da eine Aufkantung fehle. Der Sturzbereich werde dauerhaft mit zusätzlichem Niederschlagswasser aufgrund der gewählten Materialstützung der Hohlräume belastet. Die nach der Planung vorgesehene Verwendung von Dichtfolien anstatt Vorlegeband und Versiegelung verstärke den festgestellten Mangel. Die Stulpflügeltür sei fehlerhaft, da die Türflügel in ihrer Größe über dem Grenzbereich der gewählten Profilserie lägen. Sie seien in ihrer gebogenen Form und einer Breite von 0 mm technisch gar nicht ohne vorprogrammierte Mängel machbar gewesen. Die Beklagte zu 0 habe die notwendige Sorgfalt bei der Planung der komplizierten Fassadenkonstruktion nicht walten lassen. Die gebogene Isolierverglasung habe angesichts ihrer Größe, Form und Glasart ein immanentes Bruchrisiko enthalten, insbesondere, wenn wie hier die Kanten einzelner Glasscheiben keinen Feinschliff aufwiesen. Schließlich hat die Klägerin behauptet, erst im [DATE] von dem inzwischen verstorbenen Sachverständigen N0 erfahren zu haben, dass man sie zum „Versuchskaninchen“ gemacht habe und die Fassadenkonstruktion ein Experiment gewesen sei. Man habe sie nicht über die Risiken einer solchen Fassade aufgeklärt. Mit Teilurteil vom [DATE] hat das Landgericht die gegen die Beklagten zu 0 und 0 gerichtete Klage abgewiesen, da eine Eigenhaftung für die Gesellschafter der GmbH nicht gegeben sei. Die Kosten der Beklagten zu 0 und 0 hat das Landgericht gleichzeitig der Klägerin auferlegt. Das Teilurteil ist rechtskräftig. die Beklagte zu 0 und die Beklagten 0-0 als Gesamtschuldner zu verurteilen, an sie 0 EUR nebst Zinsen i.H.v. 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit der Klage zu zahlen, festzustellen, dass die Beklagte zu 0 und die Beklagten zu 0-0 als Gesamtschuldner der Klägerin zum Schadensersatz verpflichtet sind bezüglich der weitergehenden Schäden und Mängel aus der mangelhaften Errichtung der Glas-Blech-Fassade des Hauses S-I-Straße X, XXXXX L-N, festzustellen, dass die Beklagten zu 0-0 als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin denjenigen Schaden zu ersetzen, der ihr aus der unterlassenen Aufklärung über die technischen Risiken der von der Beklagten zu 0 und der Beklagten zu 0-0 geplanten sowie ausgeführten Glas-Blech-Fassade des Hauses S-I-Straße X in L-N entstanden ist bzw. noch entstehen wird. Die Beklagte zu 0 hat Mängel der Fassade in Abrede gestellt und behauptet, der Glasbruch sei weder durch mangelhafte Werkstattplanung noch durch Ausführungsmängel verursacht. Sie habe auch keinerlei Planungsleistungen erbracht. Die Beklagten zu 0-0 haben behauptet, die von ihnen geleistete Planung der Fassade sei nicht mangelhaft gewesen. Sie haben darauf verwiesen, lediglich mit den Leistungsphasen 0-0 gemäß § 0 HOAI und der künstlerischen Oberleitung betraut gewesen zu sein, nicht jedoch mit der ingenieurmäßigen Fassadenplanung bzw. der Werkstattplanung. Damit sei unstreitig die Beklagte zu 0 beauftragt worden. Die Beklagten zu 0-0 haben zudem behauptet, die Klägerin auf die erforderliche besondere Sorgfalt hingewiesen zu haben, die die ambitionierte Fassade des Gebäudes in Planung und Ausführung unbedingt benötige. Wegen der technischen Komplexität der gesamten Fassadengestaltung bzw. Konstruktion habe man der Klägerin frühzeitig angeraten, das Büro für Fassadentechnik S0+S0 G als Fachplaner zu beauftragen, was die Klägerin jedoch aus Kostengründen abgelehnt habe. Nur deshalb sei die Beklagte zu 0 zusätzlich mit der Werkstattplanung beauftragt worden. Ursache der Scheibenrisse sei eine Unstimmigkeit zwischen Glas und Fassadenkonstruktion, für welche die Beklagten zu 0-0 nicht verantwortlich zu machen seien, sondern allein die Beklagte zu 0. Die Beklagten zu 0-0 haben den veranschlagten Kostenaufwand für den Austausch der drei gerissenen Scheiben i.H.v. „glatt“ 0 EUR bestritten. Sie haben zudem gemeint, als Architekten auch aus Rechtsgründen keinen Vorschuss auf etwaige Mängelbeseitigungskosten zu schulden. Schließlich haben sich die Beklagten zu 0-0 die Hilfsaufrechnung oder Widerklage wegen eines behaupteten noch ausstehenden Resthonoraranspruchs i.H.v. 0 EUR ausdrücklich vorbehalten. Das Landgericht hat Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen S0 und T sowie des Streithelfers der Klägerin; ferner durch Einholung eines Gutachtens des Sachverständigen E-J K0. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Sitzungsprotokolle des Landgerichts vom [DATE] und [DATE] sowie das schriftliche Sachverständigengutachten vom [DATE] Bezug genommen. Mit Schlussurteil vom [DATE] hat das Landgericht der Klage teilweise stattgegeben, indem es festgestellt hat, dass die Beklagten zu 0-0 als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der aus der fehlerhaften Planung, Leistungsphasen 0-0 nach § 0 HOAI des Gebäudes S-I-Straße X, L-N, entstanden ist und noch entsteht. Im Übrigen hat das Landgericht die Klage abgewiesen, auch soweit sie sich gegen die Beklagte zu 0 gerichtet hat, und zwar insoweit durch Entscheidung nach Aktenlage. Die Kosten des Verfahrens hat es insgesamt der Klägerin auferlegt. Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt, die gegen die Beklagte zu 0 gerichtete Klage sei bereits unzulässig. Es könne dahinstehen ob die Beklagte zu 0 nach ihrer Löschung im Handelsregister noch parteifähig sei, jedenfalls sei sie nicht mehr prozessfähig, denn sie sei führungslos. Es sei nicht dargelegt oder ersichtlich, dass für die gelöschte Beklagte zu 0 Liquidatoren bestellt worden seien. Die gegen die Beklagten zu 0-0 gerichtete Klage sei zwar zulässig, indes teilweise unbegründet. Die Beklagten zu 0-0 schuldeten der Klägerin die Zahlung von 0 EUR. Zwar sei die Ausführungsplanung der Beklagten zu 0 bezüglich des Einbaus der gebogenen Scheiben fehlerhaft gewesen; daraus sei der Klägerin jedoch kein ersatzfähiger Schaden entstanden. Denn nach den Feststellungen des Sachverständigen K0 hätten sich die Planungsfehler der Beklagten zu 0 nicht mehr realisiert, da die Ausschreibung und Vergabe anhand korrekt erstellter Pläne des Streithelfers erfolgt sei. Dass dann wiederum die Beklagte zu 0 als ausführendes Unternehmen sich nicht an diese Planung gehalten, sondern davon abweichend wiederum fehlerhaft gebaut hat, gereiche so das Landgericht den Beklagten zu 0-0 nicht zum Vorwurf. Dies gelte u.a. für den Montagefehler hinsichtlich der nicht ordnungsgemäßen Verklotzung, da die Beklagten zu 0-0 nicht mit der Bauüberwachung beauftragt gewesen seien. Indes sei die Klage bezüglich des Antrages zu 0 teilweise begründet. Denn die Ausführungsplanung der Beklagten zu 0 sei fehlerhaft gewesen, so dass sie der Klägerin zum Ersatz des entstandenen und entstehenden Schadens verpflichtet sei. Die Beklagten zu 0-0 seien als Gesellschafter der Beklagten zu 0 ebenfalls zum Schadensersatz verpflichtet. Die Mängel der Ausführungsplanung seien durch den im Verlauf des Rechtsstreits verstorbenen Sachverständigen N0 in seinem Gutachten vom [DATE] , erstattet in dem selbständigen Beweisverfahren des Landgerichts Köln, Az. [REF] , an dem die Beklagte zu 0 als Streitverkündete beteiligt war, festgestellt worden. Allerdings würden die Beklagten zu 0-0 so das Landgericht weiter nur für Mängel haften, soweit diese aus dem zwischen ihr und der Klägerin geschlossenen Architektenvertrag resultieren, und nicht etwa für Mängel aus der Errichtung der Fassade, soweit diese auf Fehler der Werkleistung der Beklagten zu 0 zurückzuführen sind. Es könne auch dahinstehen, ob der Beklagten zu 0 ein restlicher Honoraranspruch in der behaupteten Höhe von 0 EUR zusteht. Eine bezifferte Forderung, gegen die eine Aufrechnung in Betracht käme, habe die Klägerin nicht geltend gemacht. Schließlich sei die Klage mit dem Antrag zu 0 unbegründet. Es sei nicht ersichtlich, welchen Schaden der Klägerin durch eine unzulängliche Beratung über die technischen Risiken durch die Beklagte zu 0 entstehen könnte. Jedenfalls sei der Klägerin aber der Nachweis einer Schadensersatz auslösenden Pflichtverletzung nicht gelungen. Die Aussage des Zeugen T0 sei in diesem Zusammenhang vollständig unergiebig gewesen. Die Aussagen der Zeugen S0 und T seien inhaltlich nicht miteinander zu vereinbaren, so dass insoweit zumindest von einem „non-liquet“ auszugehen sei. Gegen das Schlussurteil des Landgerichts vom [DATE] richten sich die jeweils form und fristgemäß eingelegten sowie begründeten Berufungen der Klägerin und des Streithelfers sowie der Beklagten zu 0-0. Sie meint, das Landgericht habe zu Unrecht die Kausalität zwischen der mangelhaften Ausführungsplanung der Beklagten zu 0 und der tatsächlichen Ausführungsmängel verneint, denn es habe die Ausführungen des Sachverständigen K0 anlässlich seiner Anhörung vom [DATE] falsch verstanden. Die Ausführungsplanung der Beklagten zu 0 sei nach wie vor Grundlage für die Arbeiten der Beklagten zu 0 gewesen. Mithin habe sich die Mangelhaftigkeit dieser Ausführungsplanung eben doch in der Mangelhaftigkeit der Bauleistung fortgesetzt. Die Verpflichtungen der Beklagten zu 0 aus dem abgeschlossenen Architektenvertrag seien nämlich bezüglich der Ausführungsplanung zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt worden; die Beklagte zu 0 habe die Teilleistung der Ausführungsplanung vollständig und ohne Honorar-Reduzierung abgerechnet und von der Klägerin vergütet erhalten. Entgegen der rechtsirrigen Ansicht der Beklagten zu 0-0 trage die Beklagte zu 0 die Verantwortung für ihre eigene Ausführungsplanung und nicht etwa die Beklagte zu 0. Nach wie vor geht die Klägerin von erheblichen Mängeln der Ausführungsplanung aus und verweist hierzu auf das Gutachten des Sachverständigen N0 vom [DATE] zu dem selbständigen Beweisverfahrens vor dem Landgericht Köln, Az. [REF] . Danach entspreche die vorgesehene Verglasungsdichtung nicht der [REF] und auch nicht anderen Verglasungsvorschriften und richtlinien. Zudem sei die gemäß der Flachdachrichtlinie notwendige Absenkung von 0 cm nicht eingehalten. Die Ausführungsplanung lasse völlig im Dunkeln, welche Qualität die aufgeführten Abdichtungsfolien aufzuweisen haben. Bereits die Türflügel seien in der vorgesehenen Form und Breite technisch nicht machbar, ohne dass es zu entsprechenden Mängeln kommen werde. Zudem verweist die Klägerin auf die in erster Instanz erfolgte Begutachtung durch den Sachverständigen K0. Dieser habe festgestellt, dass die Ausführungsplanung der Beklagten zu 0 insoweit mangelhaft und ursächlich für die Rissbildung sei, als die Planung den zu erwartenden Toleranzen bei gebogenen Isoliergläsern mit derart großen Abmessungen keine Rechnung getragen habe. Auch die Falz-Geometrie, die raumseitige Dichtung und die nicht ordnungsgemäß angeordneten Glasauflager seien mangelhaft und ursächlich für die Rissbildung. Die Klägerin wiederholt ihre erstinstanzliche Behauptung, dass die Kosten für den Austausch einer Glasscheibe mindestens 0 EUR, mithin für die drei mit dem Klageantrag zu 0 geltend gemachten Scheiben insgesamt 0 EUR, betragen. Der Umfang der weiteren Mängelbeseitigungskosten sei derzeit nicht kalkulierbar, da hierfür eine aufwändige Sanierungsplanung notwendig sei. Aktuell sei zu vermuten, dass die zur Mängelbeseitigung notwendigen Kosten sogar einige 0 EUR betragen würden. Die hinsichtlich des Klageantrags zu 0 teilweise erfolgte Klageabweisung hält die Klägerin für nicht nachvollziehbar, da es hinsichtlich der Beklagten zu 0-0 stets nur um die Verletzung der Pflichten aus den Leistungsphasen 0-0 gem. § 0 HOAI gegangen sei. Entsprechend sei der Klageantrag zu 0 auszulegen gewesen. Die Abweisung des Klageantrags zu 0 sei ebenfalls rechtlich unzutreffend. Zur behaupteten Verletzung einer Beratungspflicht beanstandet die Klägerin die von dem Landgericht durchgeführte Beweiswürdigung nach erstinstanzlicher Vernehmung der Zeugen S0 und T. Als Schaden aus der nicht erfolgten Beratung über die Risiken der streitgegenständlichen Fassade kämen beispielsweise Kosten in Betracht. Dass einzelne Schadenspositionen sowohl aufgrund der vorgetragenen Planungsfehler als auch aufgrund der von ihr behaupteten Pflichtverletzung hinsichtlich einer ordnungsgemäßen Beratung ersatzfähig sind, führe so die Ansicht der Klägerin nicht dazu, dass ein Anspruch entfällt. Die Klägerin hat im Termin zur mündlichen Verhandlung vom [DATE] klargestellt, dass mit dem Klageantrag zu 0 ein Schadensersatzanspruch geltend gemacht wird. Zu der im Verlauf des Berufungsverfahrens aufgekommenen Frage einer etwaigen Haftungsbeschränkung gemäß Ziff. 0 Architektenvertrags behauptet die Klägerin, der Vertrag entspreche dem im Hause der Beklagten zu 0-0 gebräuchlichen Vertragsmuster, das der Klägerin im AGB-rechtlichen Sinne gestellt worden sei. Die Möglichkeit auf einzelne Regelungen in dem Vertrag Einfluss zu nehmen, sei ihr nicht eingeräumt worden. Sie meint, die Haftungsbeschränkung gemäß Ziff. 0 des Architektenvertrags verstoße gegen [REF] . Hierauf könne sich die Klägerin als Verbraucherin berufen. Hierzu behauptet sie, die an ihr neben Frau B beteiligte Firma K0 GmbH sei eine rein vermögensverwaltende GmbH, die aus steuerlichen Aspekten gegründet worden sei, jedoch ebenso wie die Klägerin selbst nicht unternehmerisch, gewerblich oder sonst auf Gewinnerzielung ausgerichtet sei. Der Streithelfer unterstützt die Berufung der Klägerin in Bezug auf den Ersatz der Kosten für die gerissenen Glasscheiben. Auch er behauptet, die Beklagte zu 0 habe eine fehlerhafte Planungsleistung erbracht. Der Streithelfer verweist ebenfalls auf das erstinstanzlich eingeholte Gutachten des Sachverständigen K0, in dem als Ursache für die Rissbildung folgende Mängel der Ausführungsplanung festgestellt worden seien: Die raumseitig realisierte Verglasung mit schmalen Standardpfosten-Riegel-Konstruktionen und Dichtprofilen sowie die Falz-Geometrien habe den zu erwartenden Toleranzen bei gebogenen Isoliergläsern, noch dazu in erkannt grenzwertig großen Abmessungen, keine Rechnung getragen. Von ihm dem Streithelfer sei eine sog. Nassverglasung ausgeschrieben worden, während nach der Ausführungsplanung der Beklagte zu 0 sowohl raumseitig als auch innenseitig eine Trockendichtung vorgesehen gewesen sei. Die ausführende Firma habe sodann raumseitig eine Trockendichtung gewählt, gartenseitig hingegen ein Vorlegeband. Die entsprechende Werkstattplanung sei der Beklagten zu 0 als Architekt wunschgemäß zur Freigabe vorgelegt worden. Der Streithelfer meint, dem Landgericht könne nicht gefolgt werden, dass der Planungsmangel der Beklagten zu 0 bezüglich des Trockendichtungssystems nicht kausal geworden sei. Innenseitig sei das Trockendichtungssystem entsprechend der Planung der Beklagten zu 0 ausgeführt worden. Auch wenn die ausführende Firma außenseitig etwas anderes gewählt hat, sei damit die Kausalitätskette jedoch nicht unterbrochen. Er der Streithelfer habe lediglich eine Leistungsbeschreibung zur Ausschreibung gemäß der Leistungsphase 0 gem. § 0 HOAI erstellt. Es habe keine neuen Pläne gegeben, auch nicht durch ihn erstellte Pläne. Er habe auf der Grundlage der Ausführungsplanung der Beklagten zu 0 und einer unvollständigen Werkstattzeichnung der Beklagten zu 0 eine zutreffende Ausschreibung verfasst. Die in dem Architektenvertrag vorgesehene Haftungsbeschränkung der Beklagten zu 0 hält der Streithelfer gemäß [REF] für unwirksam. Es handele sich insoweit um allgemeine Geschäftsbedingungen, die von der Beklagten zu 0 der Klägerin gestellt worden seien. Diese sei ausschließlich zu dem Zwecke der Durchführung des Bauvorhabens gegründet worden, jedoch nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet. An ihrer Verbrauchereigenschaft ändere sich nichts dadurch, dass die Fa. K0 GmbH an ihr beteiligt ist. Nachdem die Klägerin mit ihrer Berufung zunächst ihre erstinstanzlichen Klageanträge zu 0 und 0 auch gegen die Beklagte zu 0 weiterverfolgt hat, ist nach teilweiser Berufungsrücknahme antragsgemäß durch Teil-Versäumnisurteil des Senats vom [DATE] auf die Berufung der Klägerin das am [DATE] verkündete Urteil des Landgerichts Köln teilweise abgeändert und die Beklagte zu 0 verurteilt worden, an die Klägerin 0 EUR nebst Zinsen i.H.v. 0 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem [DATE] zu zahlen. Das vorgenannte Teil-Versäumnisurteil ist nicht angefochten worden die Beklagten 0-0 als Gesamtschuldner sowie als Gesamtschuldner neben der gesondert durch das Teil-Versäumnisurteil des Senats vom [DATE] verurteilten Beklagten zu 0 zu verurteilen, an die Klägerin 0 EUR nebst Zinsen i.H.v. 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit der Klage zu zahlen, festzustellen, dass die Beklagten zu 0-0 als Gesamtschuldner der Klägerin zum Schadensersatz verpflichtet sind bezüglich der weitergehenden Schäden und Mängel aus der mangelhaften Errichtung der Glas-Blech-Fassade des Hauses S-I-Straße X, XXXXX L-N, festzustellen, dass die Beklagten zu 0-0 als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin denjenigen Schaden zu ersetzen, der ihr aus der unterlassenen Aufklärung über die technischen Risiken der von der Beklagten zu 0 und der Beklagten zu 0-0 geplanten sowie ausgeführten Glas-Blech-Fassade des Hauses S-I-Straße X in L-N entstanden ist bzw. noch entstehen wird. die Beklagten zu 0-0 gesamtschuldnerisch zu verurteilen, an die Klägerin 0 EUR nebst 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen, festzustellen, dass die Beklagten zu 0-0 verpflichtet sind, der Klägerin den darüber hinausgehenden Schaden zu ersetzen, der sich mit Rücksicht auf den Austausch der drei gerissenen Glasscheiben ergibt. Die Beklagten zu 0-0 sind der Auffassung, das Landgericht habe zu Unrecht der gegen sie gerichteten Klage teilweise stattgegeben. Das Urteil sei verfahrensfehlerhaft. Es berücksichtige darüber hinaus auch nicht in ausreichender und zutreffender Weise den erstinstanzlichen Sachvortrag sowie das Ergebnis der Beweisaufnahme. Die Klägerin habe den Feststellungsantrag zu 0 auf weitergehende Schäden und Mängel aus der mangelhaften Errichtung der Glas-Blech-Fassade des Hauses S-I-Straße X begrenzt. Diese Begrenzungen fänden sich in der Tenorierung des erstinstanzlichen Urteils nicht. Damit gehe die Verurteilung durch das erstinstanzliche Gericht weiter als von der Klägerin beantragt Der Urteilsspruch sei ferner in diesem Zusammenhang zu unbestimmt. Auch unter Hinzuziehung der Entscheidungsgründe sei eine genaue Abgrenzung hinsichtlich der angeblich fehlerhaften Planung nicht möglich. Urteilsgründe und Urteilstenor stünden so die weitere Auffassung der Beklagten zu 0-0 im Widerspruch zueinander, soweit es in den Urteilsgründen heißt, sie hätten den entstandenen Schaden zu ersetzen, während nach dem Tenor des Urteils auch zukünftiger noch entstehender Schaden mit umfasst sein soll. Zudem seien die Ausführungen des Landgerichts hinsichtlich der angeblich fehlerhaften Planung der Beklagten zu 0 unzutreffend und beruhten außerdem auf Verfahrensfehlern. Soweit sich das Landgericht in seinem Urteil auf die Gutachten des Sachverständigen N0 in dem selbständigen Beweisverfahren vor dem Landgericht Köln, Az. [REF] , gestützt hat, widerspreche es seinem eigenen Hinweisbeschluss vom [DATE] . Insoweit liege mit dem erstinstanzlichen Urteil eine Überraschungsentscheidung vor. Zu den ihnen vorgeworfenen Planungsmängeln wiederholen die Beklagten zu 0-0 ihren erstinstanzlichen Vortrag und weisen auf Folgendes hin: Die Beklagte zu 0 habe unstreitig die ingenieurtechnische Planung, d.h. die Fachplanung in Bezug auf die Glas-Blech-Fassade erbringen sollen, ebenso die Werkstattplanung. Jedenfalls die Planung der gebogenen Pfosten-Riegel-Fassade sowie der vorgehängten, hinterlüfteten Blechfassade sei von ihr vorgenommen worden. Die entsprechenden Pläne seien in die Ausführungspläne der Beklagten zu 0 übernommen worden. Es sei wie bereits erstinstanzlich behauptet mehrfach bei der Klägerseite darauf hingewirkt worden, dass ein Fassadenfachplaner hinzugezogen wird, weil die entsprechenden Leistungen von der Beklagten zu 0 nicht hätten erbracht werden können. Nachdem die Klägerseite das Fachplanungsunternehmen S0+S0 G aus Kostengründen nicht habe beauftragen wollen, habe sie sich entschieden, die Fachplanung durch die Beklagte zu 0 ausführen zu lassen. Dies sei auch hinsichtlich der Glas-Blech-Fassade erfolgt. Die Beklagten zu 0-0 sind der Auffassung, auf diese Planung der Beklagten zu 0 habe sich die Beklagte zu 0 verlassen dürfen. Die Beklagten zu 0-0 sind der Auffassung, ihre Bedenken gegen das Gutachten des Sachverständigen N0 seien erstinstanzlich nicht hinreichend berücksichtigt worden. Sie behaupten, die von dem Sachverständigen N0 beanstandete Folie entspreche als Abdichtung einem standardmäßig vorgesehenen Regeldetail. Es handele sich um eine übliche Ausführungsart für Bauteilanschlüsse der Abdichtung der Fassadenkonstruktion zum Rohbau bei Herstellung einer Pfosten-Riegel-Konstruktion. Soweit die Abdichtung selbst hinsichtlich Fabrikat und Ausführung im Detail nicht weiter benannt ist und die Angabe des Anschlusses insoweit über die Ausschreibung zum Gewerk Fassadenbauarbeiten geregelt wurde, stelle dies keinen Planungsfehler der Beklagten zu 0 dar. Auch die Planung der Rinne mit Gitterrost sei regelgerecht, lediglich die Ausführung sei unzureichend und fehlerhaft erfolgt. Bei den Türflügeln handele es sich zwar um eine Sonderkonstruktion. Eine sorgfältige Ausführung könne aber durchaus die mangelfreie Funktion gewährleisten. Etwas anderes folge auch letztlich nicht aus den Ausführungen der Sachverständigen. Die vorgegebenen Detailangaben hätten sich in der Ausschreibung Metallbau/Fassade des Streithelfers befunden. Der aktuell reklamierte Mangel hinsichtlich der Türen bestehe darin, dass sich diese durch die Standzeit gesetzt und ausgehängt hätten. Der Türflügel im 0. Obergeschoss habe von Anfang an auf dem Bodenbelag aufgestanden, was einen Ausführungsmangel darstelle. Das Terrassenwasser werde keineswegs über die Fassade abgeleitet. Die Oberkante des Dachbleches/Fußriegels des Geländers sei in der Höhe zum Terrassenbelag versetzt angeordnet, so dass das Niederschlagswasser eine Barriere zu überwinden habe und durch das Splittbett des Terrassenbelags über die offenen Fugen zur wasserführenden Abdichtungsschicht geleitet werde. Bei fachgerechter Ausführung sei eine funktionsfähige Dachabdichtung daher möglich. Die Beklagten zu 0-0 meinen, die Freigabe der von der Beklagten zu 0 vorgenommenen Fachplanung mit Werkstattplänen habe sich nur auf die künstlerische Seite bezogen. Sie weisen darauf hin, dass unstreitig lediglich die Leistungsphasen 0-0 des § 0 HOAI sowie die künstlerische Oberleitung beauftragt waren. Die Fassadenplanung sei nicht beauftragt gewesen. Die ingenieurmäßige Fassadenplanung sowie die Werkstattplanung habe die Klägerin bei der Beklagten zu 0 in Auftrag gegeben. Die Beurteilung der Richtigkeit der technischen Details der zur Verfügung gestellten Pläne, die unter Verwendung dieses besonderen Fachwissens von der ausführenden Firma, der Beklagten zu 0, erstellt wurden, hätten nicht zu ihrem Leistungsspektrum und nicht zu den Grundleistungen der Planungsphase gehört. Die Beklagte zu 0 habe vielmehr davon ausgehen können und müssen, dass sämtliche von der Beklagten zu 0 vorgesehenen Details konform mit den gültigen DIN-Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik waren. Die Beklagte zu 0 habe lediglich gestalterische Vorgaben gemacht und auch die Werk und Montageplanung der Beklagten zu 0 nur in gestalterischer Hinsicht freigegeben. Schließlich behaupten die Beklagten zu 0-0, es sei der Klägerin durchaus bewusst gewesen, dass das architektonisch gewollte Ziel, die vorliegende Fassade, nicht mit DIN-gerechten Details zu erreichen war. Hinsichtlich der Haftungsbeschränkung gemäß Ziff. 0 des Architektenvertrags räumen die Beklagten zu 0-0 ein, dass der Vertragstext von der Beklagten zu 0 stammen mag. Es handele sich jedoch nicht um allgemeine Geschäftsbedingungen, sondern um einen auf den Einzelfall zugeschnittenen Vertrag. Die Beklagten zu 0-0 seien ansonsten ausschließlich für öffentliche Auftraggeber tätig, von denen die Verträge jeweils vorgegeben würden. Der Vertragstext gemäß dem Architektenvertrag mit der Klägerin sei daher weder vor noch nach dem streitgegenständlichen Bauvorhaben wiederverwendet worden; hierzu habe auch nie die Absicht bestanden. Die Beklagten zu 0-0 bestreiten mit Nichtwissen, dass die Fa. K0 GmbH oder die GbR nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet seien und die GbR lediglich zum Zwecke der Durchführung des hier in Rede stehenden Bauvorhabens gegründet worden sei. Es sei auch nicht richtig, dass beklagtenseits eine Änderung der Vertragsbedingungen nicht akzeptiert worden wäre. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach und Streitstandes im Berufungsverfahren wird auf den vorgetragenen Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und auf die Sitzungsniederschriften vom [DATE] und [DATE] , Bl. 0 ff.GA) Bezug genommen. Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines Sachverständigengutachtens. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die schriftlichen Gutachten des Sachverständigen L0 vom [DATE] sowie vom [DATE] , ferner auf die mündliche Erläuterung des Sachverständigen L0 Bezug genommen. Die Berufungen der Klägerin sowie des Streithelfers haben weitgehend bzw. in vollem Umfang Erfolg; die Berufung der Beklagten zu 0-0 ist lediglich in geringem Umfang erfolgreich. Das angefochtene Schlussurteil des Landgerichts ist auf die Berufungen der Klägerin, des Streithelfers sowie der Beklagten zu 0-0 teilweise abzuändern und wie tenoriert neuzufassen, da es insoweit auf einer Rechtsverletzung beruht, [REF] . Zu Unrecht hat das Landgericht die gegen die Beklagten zu 0-0 erhobene Klage hinsichtlich des auf Zahlung i.H.v. 0 EUR nebst Zinsen gerichteten Klageantrags zu 0 abgewiesen. Insoweit sind die Berufungen der Klägerin sowie des Streithelfers, jene der Klägerin bis auf die Zinshöhe, begründet. Die Klägerin hat gegen die Beklagten zu 0-0 als Gesamtschuldner einen Anspruch auf Zahlung von 0 EUR als Schadensersatz für die 0 in den Jahren [DATE] [DATE] gerissenen Scheiben der Glas-Blech-Fassade des Hauses S-I-Straße X in L-N. Insoweit haften die Beklagten zu 0-0 als Gesamtschuldner neben der bereits durch Teil-Versäumnisurteil des Senats vom [DATE] verurteilten Beklagten zu 0. Soweit die Klägerin mit dem Klageantrag zu 0 zunächst einen Kostenvorschuss für die Selbstvornahme der Mängelbeseitigung hinsichtlich der 0 gerissenen Scheiben verlangt hatte, ist von ihr jedenfalls im Termin zur mündlichen Verhandlung vom [DATE] klargestellt worden, dass mit dem Klageantrag zu 0 ein Schadensersatzanspruch geltend gemacht werde. Dieser besteht gegen die Beklagte zu 0 wegen von ihr zu vertretender Planungsmängel, die letztlich zu dem Reißen der Scheiben geführt haben, [REF] . Die Beklagten zu 0-0 haften als Gesellschafter der Beklagten zu 0, einer GbR, gesamtschuldnerisch . Zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 0 ist unter dem [DATE] / [DATE] ein Architektenvertrag zustande gekommen. Gegenstand des Vertrags war das Bauvorhaben der Klägerin, nämlich das Haus S-I-Straße X in L-N. Dies ist zwischen den Parteien unstreitig. Gestritten wird darüber, ob die Beklagte zu 0 ihre Leistungen als Architekt ordnungsgemäß erbracht hat oder ob ihr Planungsfehler als Mangel vorzuwerfen sind. Grundsätzlich müssen die Leistungen des Architekten funktionstüchtig sein und den vertraglichen bzw. allgemein anerkannten Regeln der Baukunst/Technik entsprechen . Was der Architekt im Sinne von [REF] schuldet, ergibt sich aus dem Vertrag, ggf. durch Auslegung, nicht aus der HOAI, auf die aber von den Parteien zur Bestimmung des Gegenstands der Leistungspflicht Bezug genommen werden kann . Hier ergeben sich die Leistungspflichten der Beklagten zu 0 aus dem Architektenvertrag vom [DATE] / [DATE] . Dort ist u.a. ausdrücklich Folgendes geregelt: Für diese Bauaufgabe beauftragt der Auftraggeber den Auftragnehmer mit den Architektenleistungen bis zur Genehmigungsplanung und der Ausführungsplanung . … Die Ausführungspläne müssen so weit detailliert werden , dass auf ihrer Grundlage verlässlich ausgeschrieben werden kann und mit ihnen das Werk für die Zwecke der Ausschreibung hinreichend beschrieben ist. … Während der Errichtungsphase wird der Auftragnehmer die künstlerische Oberleitung innehaben, also die Ausführung der Pläne in gestalterischer Hinsicht überwachen. Die Verantwortung für die Ausführung nach der Planung und den Regeln der Technik bleibt bei dem mit der eigentlichen Objektüberwachung Beauftragten. …“ Demnach oblag der Beklagten zu 0 u.a. die Ausführungsplanung. Diese weist allerdings erhebliche Planungsfehler auf, die letztlich zu den geltend gemachten Baumängeln geführt haben. Dies steht zur Überzeugung des Senats fest nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme durch Einholung des Gutachtens des Sachverständigen L0 vom [DATE] nebst Ergänzungsgutachten vom [DATE] und Erläuterung im Termin zur mündlichen Verhandlung vom [DATE] sowie unter Einbeziehung des erstinstanzlich eingeholten Gutachtens des Sachverständigen K0 vom [DATE] nebst Anhörung vom [DATE] und unter Berücksichtigung der Gutachten des Sachverständigen N0 in dem selbständigen Beweisverfahren vor dem Landgericht Köln, Az. [REF] , vom [DATE] , vom [DATE] und vom [DATE] . Die Pfosten-Riegel-Konstruktion der von der Beklagten zu 0 geplanten Glas-Blech-Fassade ist zu schmal ausgelegt. Ferner ist die Falz-Geometrie fehlerhaft angelegt. Zu diesem Ergebnis ist der Sachverständige L0 in seinen Gutachten vom [DATE] und [DATE] gelangt. Der vorgenannte Sachverständige hat hierzu in seinem Gutachten vom [DATE] erläutert, es sei nach den Planskizzen der Beklagten zu 0 „ACK [REF] “ von einer erforderlichen Breite für den Falzraum von 0 mm auszugehen, bei 0 mm Glasdicke und 0 mm Formabweichungs und Montagetoleranz. Demgegenüber sei die Fassade von der Beklagten zu 0 mit einer Falzbreite von 0 mm geplant worden, wie sich aus den Ausführungsplänen „ACK [REF] “ und „ACK [REF] “ ergebe. Gebaut worden sei schließlich mit einer Falzbreite von 0 mm. Keine der Toleranzabweichungen so der Sachverständige L0 sei bei der Planung der Beklagten zu 0 berücksichtigt worden. Bei der geplanten Gesamtbautiefe von 0 mm seien keine 0 mm Falztiefe zuzüglich der erforderlichen Fassadenprofile umsetzbar. Die Falz-Geometrie ist durch die Sonderform der äußeren horizontalen Deckleisten mit dem angepressten massiven Kern zum verdeckt liegenden Einbau der Verschraubung eingeschränkt worden. Gleiches sei bei den äußeren vertikalen Deckleisten mit der Nutung geplant. Dadurch so der Sachverständige L0 weiter sei der Einbau bzw. die Verwendung der Systemglasauflager nicht bis zur Außenkante der Isolierverglasung und auch kein fachgerechter Einbau der Klotzhölzer möglich gewesen. Hinsichtlich der sich daraus ergebenden Problematik hat der Sachverständige L0 auf die Ausführungen des Sachverständigen N0 in seinem Gutachten vom [DATE] verwiesen. Dort ist hinsichtlich der Glasauflagerung beschrieben, dass der Zeichnung des Details zufolge unter dem Klotzholz eine Klotzbrücke vorhanden sei, wodurch das Klotzholz auf der Deckschale aufliege. Dadurch so der Sachverständige N0 erhalte die Deckschale eine zusätzliche Vertikalkraft, was zum Schiefstellen und schließlich zu Druck gegen die Glasscheibe und Zwängung führe. Die weitere Folge sei Glasbruch. Im weiteren Verlauf seines Gutachtens vom [DATE] hat der Sachverständige N0 festgestellt, dass gegen die Regeln der Technik verstoßen worden sei, indem der für eine zwängungsfreie Lagerung und Ausdehnung von gebogenem Isolierglas notwendige Glasfalzraum konstruktiv nicht vorgehalten worden ist, was zur Folge habe, dass die gebogenen Gläser immer unter Spannung stehen. Dies ist den vorgenannten Ausführungen des Sachverständigen L0 zufolge bereits in den Ausführungsplänen der Beklagten zu 0 angelegt. Soweit die Beklagten zu 0-0 das von dem Sachverständigen L0 geforderten Mindestmaß des Falzraums von 0 mm angezweifelt haben, hat der Sachverständige L0 wie bereits zuvor der Sachverständige N0 in seinem Gutachten vom [DATE] nachvollziehbar bei seiner Anhörung vom [DATE] auf die Angaben der Fa. U, der Herstellerin der verwendeten gebogenen Gläser, Bezug genommen . Seinen Ausführungen zufolge gebe es für gebogenes Glas keine DIN-Vorschrift, es handele sich um ein „ungeregeltes“ Bauteil. Vor diesem Hintergrund ist es nicht zu beanstanden, dass der Sachverständige bei seiner Begutachtung auf die Angaben der Herstellerin der Gläser abgestellt hat. Der Sachverständige L0 hat zudem die sich aus der zu geringen Falzbreite und fehlerhaften Falz-Geometrie ergebende Problematik dahin erläutert, dass der vorgesehene „Klotz“ einem ordnungsgemäßen Einbau der Glasscheibe und dem Abfangen des Glasgewichts im Wege stehe. Nach Einschätzung des Sachverständigen L0 hätte die Klotzung im Ausführungsplan des Architekten dargestellt werden müssen. Dies entspricht auch der Einschätzung des Sachverständigen K0, der in seinem erstinstanzlich eingeholten Gutachten vom [DATE] zu dem Ergebnis gelangt ist, dass die Ausführungsplanung der Beklagten zu 0 durch die vorgesehene raumseitige Verglasung mit schmalen Standard-Pfosten-Riegelkonstruktionen und Dichtprofilen sowie geplanten Falz-Geometrien den absehbar zu erwartenden Toleranzen bei gebogenen Isoliergläsern, noch dazu in erkannt grenzwertig großen Abmessungen, keine Rechnung getragen habe. Dies sei so der Sachverständige K0 in aller Deutlichkeit mangelhaft und ursächlich für die Rissbildung. Darüber hinaus ist von der Beklagten zu 0 im Rahmen der Ausführungsplanung eine innere Trockendichtung der eingesetzten Glasscheiben statt einer gebotenen Nassverglasung vorgesehen worden. Der Sachverständige L0 hat in seinem Gutachten vom [DATE] festgestellt, dass die innere Trockendichtung nicht in der Lage sei, die vorgenannten Formabweichungs und Montagetoleranzen auszugleichen, weshalb bei gebogenen Scheiben immer eine Nassverglasung vorzunehmen sei. Auch der Sachverständige K0 hatte bereits bei seiner Anhörung vor dem erstinstanzlichen Gericht die von der Beklagten zu 0 vorgesehene Trockendichtung als nicht ordnungsgemäß bezeichnet, da die Form der Scheibe von dem Trockendichtungsprofil abweiche. Wenn dann die Scheibe mit Hilfe von Schrauben auf dieses Trockendichtungssystem aufgebracht werde, übe man Druck auf sie aus und zwänge dadurch die Scheibe, was diese nicht unbedingt aushalte. Dem stehen die Feststellungen des Sachverständigen B0 in dem zu dem selbständigen Beweisverfahren des Landgerichts Köln, Az. [REF] , eingeholten Gutachten vom [DATE] nicht entgegen, auch wenn dieser zu dem Ergebnis gelangt ist, dass Ursache der Rissbildungen in den Glasscheiben die Krafteinwirkung durch das Eigengewicht des Glases i.V.m. bei der Herstellung nicht vermeidbaren Mikroeinläufen an der Glaskante seien. Diese oberflächliche Betrachtung der Problematik ist durchaus mit den vorstehend wiedergegebenen Feststellungen der Sachverständigen L0, K0 und N0 in Einklang zu bringen, lässt jedoch die konkreten Ursachen für die zu Rissen führenden Krafteinwirkungen offen. Der Sachverständige B0 hatte offenbar weder die Falzbreite bzw. Geometrie noch die Trockendichtung überprüft. Wie er nach dem seinerzeit von ihm durchgeführten Ortstermin mit schlichter Inaugenscheinnahme der beschädigten Glasscheiben zu dem Ergebnis gelangen konnte, dass falsche Verarbeitung, fehlerhafte Planung oder Unachtsamkeit als Ursache für die Brüche ausscheiden, erscheint nicht nachvollziehbar, zumal ihm offenbar die Ausführungspläne der Beklagten zu 0 nicht einmal vorgelegen haben und von ihm Produkt und Verarbeitungshinweise der Fa. U, der Herstellerin der Glasscheiben, ebenfalls nicht beigezogen worden sind. Die vorgenannten von den Sachverständigen L0, K0 und N0 festgestellten Fehler der Ausführungsplanung der Beklagten zu 0 haben zu dem Reißen der Scheiben geführt. Hiervon ist aufgrund der vorstehenden Ausführungen der Sachverständigen auszugehen. Die zu schmale Pfosten-Riegel-Konstruktion mit ungünstig angelegter Falz-Geometrie und fehlerhafter Trockendichtung ist entsprechend den Ausführungsplänen der Beklagten zu 0 gebaut worden. Dies folgt bereits aus den Ausführungen des Sachverständigen N0 in dem Gutachten vom [DATE] sowie des Sachverständigen K0 in seinem Gutachten vom [DATE] mit dem jeweils ausführlich beschriebenen und fotografisch dokumentierten Istzustand. Auch der Sachverständige L0 hat in seinem Gutachten vom [DATE] nach Durchführung eines Ortstermins festgestellt sowie erläutert, dass die Planung der Beklagten zu 0 mit geringfügigen Abweichungen tatsächlich ausgeführt worden sei. Soweit das Landgericht in dem angefochtenen Urteil davon ausgegangen ist, die fehlerhafte Planung der Beklagten zu 0 habe sich letztlich nicht ursächlich dahin ausgewirkt, dass die Scheiben geplatzt bzw. gerissen sind, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Zwar hat der Sachverständige K0 im Rahmen seiner erstinstanzlich erfolgten Anhörung darauf hingewiesen, dass derjenige, der die Ausschreibung nach Leistungsphase 0 gemäß § 0 HOAI erstellt hat, d.h. der Streithelfer, eine „neue Verglasung“ ausgeschrieben habe, „wie es auch fachlich richtig ist“. Jedoch bezieht sich dies lediglich auf die Ausführung als „Nassverglasung“ statt der von der Beklagten zu 0 geplanten Trockendichtung und nicht konkret auf die auch ansonsten zu schmale Pfosten-Riegel-Konstruktion und unzureichend geplante Falz-Geometrie. Dies ergibt sich deutlich aus der Bezugnahme des Sachverständigen K0 auf die Ausschreibungsunterlagen . Zudem handelt es sich bei der von dem Streithelfer erstellten Ausschreibung nicht um neue Pläne, nach denen ggf. abweichend von den Ausführungsplänen der Beklagten zu 0 gebaut werden konnte. Die Leistungsphase 0 gemäß § 0 HOAI enthält die Vorbereitung der Vergabe, u.a. das Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnis nach Leistungsbereichen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Beklagte zu 0 die Glas-Blech-Fassade im Wesentlichen entsprechend den Ausführungsplänen der Beklagten zu 0 erstellt hat, d.h. mit zu geringer Falzbreite und fehlerhafter Falz-Geometrie. Statt der von dem Streithelfer in den Ausschreibungsunterlagen vorgesehenen „Nassverglasung“ hat die Beklagte zu 0 den Feststellungen des Sachverständigen K0 bei seiner Anhörung vor dem Landgericht zufolge eine „Mischversion“ gebaut, bei der das von der Beklagten zu 0 fehlerhaft geplante Trockendichtungssystem raumseitig eingebaut worden ist. Vor diesem Hintergrund ist hinsichtlich der fehlerhaften Trockendichtung die mangelbehaftete Ausführungsplanung der Beklagten zu 0 zumindest teilweise umgesetzt worden. Mit der von dem Sachverständigen K0 angesprochenen „Mischversion“ ist daher nicht etwas völlig anderes gebaut worden als von der Beklagten zu 0 geplant war. Die von den vorgenannten Sachverständigen L0, K0 und N0 beschriebenen Risiken bei der geplanten Ausführung der Glas-Blech-Fassade bestehen gerade in dem Bruch der Isolierglaseinheit. Von der maßgeblichen Ursächlichkeit der im Wesentlichen tatsächlich umgesetzten Planungsfehler der Beklagten zu 0 für das Reißen der Scheiben ist auszugehen, auch wenn worauf der Sachverständige K0 seinem Gutachten vom [DATE] hingewiesen hat eine flächig ungleiche Spannungsverteilung innerhalb der gerissenen, gebogenen Flachglasscheiben mögliche Glasvorschädigungen aus Transport und Montagehandlung sowie die Herabsetzung der Biegezugfestigkeit der Floatgläser wegen schlecht gesäumter Glaskanten die spontan aufgetretenen Risse zusätzlich begünstigt haben mögen. Der Sachverständige L0 hat in seinem Gutachten vom [DATE] nachvollziehbar das Einreißen der Glasscheiben allein auf die fehlerhafte Planung durch Zwängung des Glases, falsche Abdichtung und zu schmale Profile zurückgeführt. Die Klotzung des Glases sei aufgrund der geplanten Profilschnitte, der zu schmalen Profilauslegung und der geplanten Falz-Geometrie nicht fachgerecht ausführbar gewesen. Einen Ausführungsfehler der Beklagten zu 0 hat der Sachverständige L0 lediglich in der Erstellung gemäß den planerischen Vorgaben gesehen. Der Sachverständige hat demzufolge den Verursachungsanteil der Beklagten zu 0 im Verhältnis zur Beklagten zu 0 mit 0 % bemessen. Dem entsprechen die Ausführungen des Sachverständigen N0 in seinem Ergänzungsgutachten vom [DATE] , wonach zuerst die nicht fachgerechten Planungen des Architekten zu sehen seien. Nach Erstellung des Bauwerks war eine auf mangelfreie Herstellung der Ausführungspläne gerichtete Fristsetzung zur Nacherfüllung durch die Beklagte zu 0 als Architekt nicht mehr geboten. Der Architekt muss die für die Durchführung seines Auftrags erforderlichen Fach-kenntnisse haben , andernfalls hat er Sonderfachleute einzuschalten oder den Auftraggeber zu informieren und auf ihre Einschaltung hinzuwirken . Ist für bestimmte Bereiche oder Gewerbe ein Sonderfachmann beauftragt, haftet der Architekt zwar nicht für dessen Leistung, aber für seinen eigenen Leistungsbereich, d.h. die Erfüllung der eigenen auf diesen Bereich bezogenen Pflichten . Soweit Sonderfachleute an der Planung zu beteiligen sind, wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber geeignete Sonderfachleute und deren Einsatz nach Termin und Umfang der zu bearbeitenden Sonderaufgaben vorschlagen. Der Auftraggeber beauftragt die Sonderfachleute in Abstimmung mit dem Auftragnehmer.“ Soweit die Beklagten zu 0-0 indes in diesem Zusammenhang behaupten, bereits im Rahmen der Planungsphase angeraten zu haben, die Firma S0+S0 G als Fachplaner zu beauftragen, kann die Richtigkeit des Vortrags dahinstehen. Denn zum einen sollte die Fassadenplanung durch die Firma S0+S0 G gemäß dem Angebot vom [DATE] dieser mit 0 EUR vergütet werden. Zu einer schlicht beratenden Tätigkeit war die Firma S0+S0 G ihrem Schreiben vom [DATE] zufolge nicht bereit. Nachvollziehbar ist die Klägerin dem vorgenannten Angebot nicht näher getreten, zumal dann die Fassadenplanung quasi doppelt zu bezahlen gewesen wäre. Denn die Kosten für die Fassade waren bereits in dem mit der Beklagten zu 0 vereinbarten Pauschalhonorar berücksichtigt worden. Zudem hat die Beklagte zu 0 es letztlich akzeptiert, mit der Beklagten zu 0 als Fachfirma im Rahmen der Planung zusammenzuarbeiten. Dem eigenen Vortrag der Beklagten zu 0 zufolge hat sie sich die Planungen der Beklagten zu 0 zu eigen gemacht und ihren Ausführungsplänen zugrunde gelegt. Indem sie wie von den Beklagten zu 0-0 selbst eingeräumt und von dem Zeugen T bei seiner Vernehmung vor dem Landgericht bekundet dabei die Pläne der Beklagten zu 0 lediglich in gestalterischer Hinsicht geprüft hat, genügte sie ihren eigenen Leistungspflichten nach dem Architektenvertrag nicht. Denn danach oblag der Beklagten zu 0 die Ausführungsplanung, mithin nicht nur die Gestaltung und künstlerische Leitung. Die Beklagte zu 0 kann sich daher nicht auf die fehlerhafte Planung der Beklagten zu 0 als Sonderfachunternehmen berufen, sondern hätte im Rahmen der eigenen Ausführungsplanung die vorgeschlagenen Lösungen überprüfen und ggf. abändern müssen. Andere Gründe, die dagegen sprechen könnten, dass die Beklagte zu 0 die vorgenannten Mängel der Ausführungsplanung zu vertreten hat , sind beklagtenseits nicht vorgetragen worden und auch ansonsten nicht ersichtlich. Eine Beschränkung der Haftung der Beklagten zu 0 für Planungsfehler kommt hier unter dem Gesichtspunkt einer bewussten Übernahme des Risikos durch den Bauherrn nicht in Betracht, [REF] . Zwar können Schadensersatzansprüche gegen einen Architekten wegen fehlerhafter Planung zu verneinen sein, wenn der Bauherr sich mit der Planung und Ausführung einverstanden gezeigt hat . Das setzt allerdings voraus, dass der Bauherr Bedeutung und Tragweite der Fehlerhaftigkeit der Planung erkannt hat, was in der Regel nur angenommen werden kann, wenn der Architekt den Bauherrn aufgeklärt und belehrt hat . Der Auftraggeber darf die Baumaßnahmen auch nicht ohne Weiteres auf der Grundlage offenkundiger Risiken vornehmen lassen . Allerdings muss der Architekt das Ausmaß der Gefährdungslage, die sich durch das Risiko ergibt, mit dem Bauherrn erörtern und Entscheidungsmöglichkeiten mit ihm beraten . Dass hier die Klägerin von der Beklagten zu 0 auf Probleme bei der Fassadenplanung ausdrücklich hingewiesen worden wäre, wird nicht einmal von den Beklagten zu 0-0 behauptet. Soweit die Beklagte zu 0 die Klägerin auf die besondere Sorgfalt hingewiesen haben will, die die ambitionierte Fassade des Gebäudes in Planung und Ausführung unbedingt benötigt und dass die gesamte Fassadengestaltung bzw. Konstruktion als technisch kompliziert anzusehen ist , kann ihr Vortrag als unstreitig angesehen werden, da die Klägerin eingeräumt hat, ihr sei bewusst gewesen, dass es sich um ein „in technischer Hinsicht überaus ambitioniertes und anspruchsvolles Bauteil handelte“ . Daraus folgt jedoch nicht, dass die Klägerin über Bedeutung und Tragweite der Fehlerhaftigkeit der Planung informiert worden ist, zumal Planungsfehler seinerzeit noch gar nicht bekannt gewesen sind. Vielmehr konnte die Klägerin trotz der technisch komplizierten und ambitionierten Fassadengestaltung erwarten, dass die Planungsleistung der Beklagten zu 0 den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst/Technik entspricht. Auf eine möglicherweise erfolgte Begrenzung der Haftung der Beklagten zu 0 der Höhe nach kommt es an dieser Stelle noch nicht an, da für die 0 in den Jahren [DATE] [DATE] gerissenen Scheiben lediglich ein Schaden i.H.v. 0 EUR geltend gemacht wird. Nachdem die mit 0 EUR behaupteten Kosten für das erforderliche Auswechseln der Scheiben von Seiten der Beklagten zu 0-0 nicht mehr bestritten werden , ist dieser Betrag als erstattungsfähig anzusehen, [REF] . Soweit die Beklagten zu 0-0 erstinstanzlich auf eine angeblich gegen die Klägerin ausstehende Rest-Honorarforderung i.H.v. 0 EUR hingewiesen haben , kann dahinstehen, ob der Beklagten zu 0 diese als Gegenforderung zusteht, was klägerseits ausdrücklich bestritten worden ist . Eine Aufrechnung ist nämlich insoweit nicht erklärt worden, [REF] . Die Beklagten zu 0-0 haben sich lediglich die Erhebung einer Widerklage oder die Hilfsaufrechnung vorbehalten. In zweiter Instanz ist das mögliche Bestehen einer Gegenforderung gar nicht mehr vorgebracht worden. Die mangelnde Berücksichtigung einer etwaigen Aufrechnung im erstinstanzlichen Urteil ist beklagtenseits nicht im Rahmen der Berufungsbegründung moniert worden. Die Berufung der Beklagten zu 0-0 gegen die mit dem erstinstanzlichen Urteil im Wesentlichen gemäß dem Klageantrag zu 0 erfolgte Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht gegenüber der Klägerin hat nur zu einem geringen Teil Erfolg. Zu Recht beanstanden die Beklagten zu 0-0 mit ihrer Berufung, der Tenor des angefochtenen Urteils gehe unter Verstoß gegen die Dispositionsmaxime über das hinaus, was die Klägerin mit dem Klageantrag zu 0 beantragt hat. Dem Feststellungsbegehren der Klägerin zufolge soll sich die Schadensersatzpflicht der Beklagten zu 0-0 auf weitergehende d.h. über den mit dem Klageantrag zu 0 geltend gemachten Schaden hinausgehende Schäden und Mängel beziehen, beschränkt auf die Glas-Blech-Fassade des streitgegenständlichen Objekts, nicht bezogen auf andere Bauteile. Diese Begrenzungen kommen in dem Tenor des erstinstanzlichen Urteils nicht zum Ausdruck. Im Übrigen hat die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts keinen Erfolg, denn die Beklagten zu 0-0 waren gemäß dem Klageantrag zu 0 im Wege der Feststellung als Gesamtschuldner zu verurteilen, gegenüber der Klägerin die weitergehenden Schäden und Mängel aus der mangelhaften Errichtung der Glas-Blech-Fassade des Hauses S-I-Straße X, L-N, zu tragen, allerdings nur soweit sie auf Planungsfehlern nach den Leistungsphasen 0-0 gemäß § 0 HOAI beruhen. Die Klage ist mit dem vorgenannten Feststellungsantrag zu 0 zulässig. Insbesondere ist ihr nicht das erforderliche Feststellungsinteresse abzusprechen. Die grundsätzlich zu beachtende Subsidiarität der Feststellungs gegenüber der Leistungsklage steht dem nicht entgegen. Denn aufgrund der Komplexität der Mängelproblematik hinsichtlich der Glas-Blech-Fassade, die anhand der umfangreichen Gutachten, die im vorliegenden Rechtsstreit sowie den selbständigen Beweisverfahren vor dem Landgericht Köln, Az. [REF] und [REF] , zum Ausdruck kommt, war es der Klägerin nicht möglich, den Schaden abschließend zu beziffern und ausschließlich im Wege der Leistungsklage geltend zu machen. Selbst der Sachverständige N0 hat sich in seinem Gutachten vom [DATE] lediglich zu einer vorsichtigen Schätzung dahin im Stande gesehen, dass Kosten von ca. 0-0 EUR entstehen; die tatsächlichen Mängelbeseitigungskosten könnten erst nach einer durchgeführten Sanierungsplanung angegeben werden. Zudem ist die Schadensentwicklung offenbar nach wie vor nicht abgeschlossen, zumal es zuletzt zu Beginn des Jahres [DATE] zum Reißen einer weiteren Scheibe gekommen ist. Das Feststellungsinteresse der Klägerin besteht hier jedenfalls in dem Zweck der Hemmung der Verjährung. Die unbezifferte Feststellungsklage hemmt nämlich die Verjährung hinsichtlich des gesamten Anspruchs . Es reicht bei Verletzung eines absoluten Rechtsguts aus, wenn künftige Schadensfolgen möglich, ihre Art und ihr Umfang, sogar ihr Eintritt aber noch ungewiss sind . Ein solcher Fall liegt hier vor. Die Klage hat mit dem Feststellungsantrag zu 0 in der Sache im Wesentlichen Erfolg; lediglich die einschränkende Bezugnahme auf Planungsfehler nach den Leistungsphasen 0-0 gemäß § 0 HOAI war abweichend von dem Wortlaut des Antrags der Klägerin klarstellend aufzunehmen, wobei die Klägerin im Rahmen ihrer Berufungsbegründung darauf hingewiesen hat, dass es ihr hinsichtlich der Beklagten zu 0-0 stets nur um die Verletzung der Pflichten aus den Leistungsphasen 0-0 gemäß § 0 HOAI gegangen sei und ihr Klageantrag entsprechend ausgelegt werden sollte. Wie bereits vorstehend in Bezug auf den Klageantrag zu 0 ausgeführt ist die Beklagte zu 0 der Klägerin wegen fehlerhafter Planung der Glas-Blech-Fassade des Hauses S-I-Straße X, L-N, zum Schadensersatz verpflichtet, [REF] . Die Beklagten zu 0-0 haften als Gesellschafter der Beklagten zu 0 gesamtschuldnerisch. Zu den vorstehend dargelegten Fehlern der von der Beklagten zu 0 nach dem Architektenvertrag vom [DATE] / [DATE] geschuldeten und auch erstellten Ausführungsplanung hinsichtlich der zu schmalen Pfosten-Riegel-Konstruktion mit ungünstiger Falz-Geometrie und fehlerhafter Trockendichtung statt Nassverglasung, die u.a. zur Rissbildung in der Isolierverglasung führen, kommen weitere Planungsmängel hinzu. Ein Planungsfehler besteht auch in der nicht vorgesehenen Belüftung und Entwässerung der Falzräume. Dieses Detail ist den Feststellungen des Sachverständigen L0 in seinem Gutachten vom [DATE] zufolge den Ausführungsplänen der Beklagten zu 0 nicht zu entnehmen. Entsprechend sind eine Belüftung und Entwässerung des Glasfalzraums nicht vorhanden, worauf auch der Sachverständige N0 in seinem Gutachten vom [DATE] hingewiesen hat. Die Folge sei Undichtigkeit und geringere Standzeit der Isolierverglasung. Zudem ist die Folie zur Abdichtung des Anschlusses der Fassadenkonstruktion an den Rohbau von der Beklagten zu 0 unzureichend geplant worden. Sie ist im Detailplan „ACK D SG 0“, Anl. 0 des Gutachtens des Sachverständigen N0 vom [DATE] , nicht bezüglich der erforderlichen Qualität und Dicke bezeichnet. Dies stellt den Feststellungen des Sachverständigen L0 in seinen Gutachten vom [DATE] sowie [DATE] zufolge einen Planungsmangel dar, der sich auch in dem tatsächlichen Einbau einer 0 mm dicken EPDM-Folie statt einer gegebenenfalls 0 mm dicken EPDM-Folie gemäß DIN 0 manifestiert habe. Im Rahmen seiner Anhörung vor dem Senat hat der Sachverständige L0 dies dahin erläutert, dass es verschiedene Möglichkeiten und Materialien zur Herstellung des Anschlusses gemäß der vorgenannten DIN gebe. Es obliege aus seiner Sicht dem Architekten, zu bestimmen, was genommen wird, und zwar im Rahmen der Ausführungsplanung. Es sei nicht Sache der Ausschreibung, die Details festzulegen oder Produkte zu wählen. Jedenfalls so der Sachverständige L0 in aller Deutlichkeit müsse die Dicke der Folie in der Ausführungsplanung aufgeführt und berücksichtigt sein, was hier nicht der Fall sei. Dem entsprechen die Feststellungen des Sachverständigen N0 in seinem Gutachten vom [DATE] , wonach fraglich sei, ob die durch den Metallbauer zu liefernde Folie ausreicht, um eine dauerhafte Dichtigkeit zwischen Fensterkonstruktion und Rohbau sicherzustellen. Auch diesen Bereich habe der Architekt in seiner Planung mangelhaft geleistet. Auf die beklagtenseits aufgeworfene Frage, in welchem Maßstab die Detailzeichnungen zu erstellen waren, kommt es hier nicht an, da entscheidend ist, dass das Detail der Foliendicke und ggf. des zu wählenden Materials aus dem Ausführungsplan hervorgehen muss, was der Sachverständige L0 in seinem schriftlichen Gutachten und bei seiner Anhörung nachvollziehbar erläutert hat. Demgegenüber ist nach den Feststellungen des Sachverständigen L0 in seinem vorgenannten Gutachten aus fachtechnischer Sicht in dem Anschlusspunkt eine mechanische Befestigung der Folie nicht erforderlich gewesen, da die vorgenommene Verklebung auf dem Riegelprofil dauerhaft sei. Auch die Stulpflügeltür ist von der Beklagten zu 0 fehlerhaft geplant worden . Den auch insoweit nachvollziehbaren Ausführungen des Sachverständigen L0 zufolge sind die geplanten Profile, nämlich Blockfensterprofile der Fa. T0, für die Größe und gebogene Form der Türflügel nicht geeignet. Die geplante Ausführung so der Sachverständige L0 in seinem Gutachten vom [DATE] überschreitet die von der Fa. T0 festgelegte zulässige Flügelbreite um 0 % und zusätzlich die maximal zulässige Flügelhöhe um 0 mm. Dies bedurfte nach dem zutreffenden Hinweis des Streithelfers mit Schriftsatz vom [DATE] auf den von der Beklagten zu 0 notierten Text unter der vorgenannten Planbezeichnung „Thermisch getrennte Alu-Hohlprofile System T0 R 0 B0 o.glw. …“ keiner weiteren Erklärung. Bereits der Sachverständige N0 hatte in seinem Gutachten vom [DATE] die geplante Konstruktion der Türflügel in gebogener Form und einer Breite von 0 mm als ohne vorprogrammierte Mängel technisch nicht machbar angesehen und zudem auf die den Mangel verstärkende Verwendung von Dichtprofilen statt Vorlegeband und Versiegelung hingewiesen. Dem hat der Sachverständige noch hinzugefügt: „Und dann noch ein Stulpflügel …!“, womit er offenbar die Problematik der geplanten Fassadentür unterstreichen wollte. Im Rahmen seines Ergänzungsgutachtens vom [DATE] hat der Sachverständige N0 klargestellt, dass ein Stulpflügel dichtungstechnisch immer ein Problem darstelle. Hinzu kommt noch eine fehlerhaft geplante Anschlusshöhe sowie fehlende Aufkantung an der Terrasse, so dass Niederschlagswasser von der Terrasse an der Fassade abläuft. Dies ist bereits von dem Sachverständigen N0 in seinem Gutachten vom [DATE] unter Hinweis auf DIN-Vorschriften und die von ihm zitierten Flachdachrichtlinien moniert worden. Danach muss an aufgehenden Bauteilen die Höhe der Abdichtung im Hinblick auf Spritzwasser und Überflutungsschutz bei Dachneigung bis 0° mindestens 0 m über Oberfläche Belag betragen; vorhanden gemäß Ausführungsplan der Beklagten zu 0 seien nur 0 cm. Dies stelle einen Mangel dar, worauf der Sachverständige N0 in seinem Ergänzungsgutachten vom [DATE] ausdrücklich hingewiesen hat. Mit der Planung gemäß „ACK [REF] “ werde billigend in Kauf genommen, dass Terrassenwasser über die Fassade läuft und der Sturzbereich dauerhaft mit zusätzlichem Niederschlagswasser belastet wird . Soweit die Beklagten zu 0-0 noch im Rahmen der Berufungsbegründung auf die versetzt angeordnete Oberkante des Deckblechs/Fußriegels des Geländers zum Terrassenbelag hingewiesen haben, ist der Sachverständige N0 dem bereits in seinem Ergänzungsgutachten vom [DATE] nachvollziehbar mit der Anmerkung entgegengetreten, dass diese technische Einschätzung „nur ein Theoretiker vornehmen“ könne, denn wegen üblicher Verschmutzung des Hohlraums und niedriger Oberkante des Geländerquerriegels von 0 cm über dem Natursteinbelag könne schon bei einem starken Regen das Wasser nicht wie geplant ablaufen, sondern suche sich den Weg über die Fassade, wodurch der obere Punkt der Fassade mit einem erhöhten Wasseranfall belastet sei. Probleme hinsichtlich der Dichtigkeit gegen eindringendes Niederschlagswasser in das Rauminnere seien so der Sachverständige N0 vorprogrammiert. Die vorgenannten Fehler in der von der Beklagten zu 0 erstellten Ausführungsplanung haben sich in der entsprechend erstellten Glas-Blech-Fassade realisiert, wie die Sachverständigen L0, K0 und N0 im Rahmen ihrer Begutachtung jeweils nach durchgeführten Ortstermin mit Inaugenscheinnahme des Objekts festgestellt und durch Fotos dokumentiert haben. Die Beklagte zu 0 hat sämtliche Planungsfehler zu vertreten, [REF] . Sie hat für diese auch einzustehen, da sie wie oben dargelegt die Ausführungsplanung zu erstellen hatte und ihr insoweit nicht lediglich die Prüfung in gestalterischer Hinsicht oblag. Sie hatte die Ausführungsvorschläge der Beklagten zu 0 auch in technischer Hinsicht zu überprüfen. Mithin haben die Beklagten zu 0-0 der Klägerin gegenüber für sämtliche Schäden und Mängel, die sich aus der mangelhaften Errichtung der Glas-Blech-Fassade des streitgegenständlichen Objekts ergeben, einzustehen, soweit sie auf den nach dem Architektenvertrag der Parteien von der Beklagten zu 0 geschuldeten Leistungsphasen 0-0 gemäß § 0 HOAI beruhen. Der geltend zu machende Schaden erschöpft sich auch nicht in den Kosten für die Reparatur der 0 in den Jahren [DATE] [DATE] gerissenen Scheiben i.H.v. 0 EUR. Inzwischen ist bereits eine weitere Scheibe gerissen. Der Sachverständige N0 ist in seinem Gutachten vom [DATE] zu dem selbständigen Beweisverfahren, Landgericht Köln, [REF] , nach grober Schätzung von Mängelbeseitigungskosten i.H.v. 0 0 EUR ausgegangen. Die Beklagten zu 0-0 können sich nicht auf die in Ziff. 0 des Architektenvertrag der Parteien vom [DATE] / [DATE] vorgesehenen Beschränkung der Haftung der Höhe nach berufen. Zwar mag worauf der Senat im Termin zur mündlichen Verhandlung vom [DATE] hingewiesen hat eine derartige Haftungsbeschränkung individualvertraglich zulässig sein . Hier handelt es sich jedoch entgegen der Auffassung der Beklagten zu 0-0 bei der vertraglichen Regelung der Haftungsbeschränkung nicht um eine Individualvereinbarung i.S.v. [REF] . Eine solche liegt nur vor, wenn die Vertragsbedingung zwischen den Parteien im Einzelnen ausgehandelt ist, d.h. inhaltlich ernsthaft zur Disposition gestellt worden ist . Hier haben die Beklagten zu 0-0 mit Schriftsatz vom [DATE] eingeräumt, der Vertragstext stamme von ihnen. Dass der Klägerin die Möglichkeit eingeräumt worden ist, auf die von der Beklagten zu 0 vorgesehenen Vertragsbedingungen, insbesondere die Regelung der Haftungsbeschränkung gemäß Ziff. 0 des Architektenvertrags, Einfluss zu nehmen, haben die Beklagten zu 0-0 nicht substantiiert dargelegt und ist auch ansonsten nicht ersichtlich. Soweit beklagtenseits im Nachhinein vorgetragen wird, man hätte eine Änderung der Vertragsbedingungen nicht von vornherein abgelehnt, spricht dies nicht dagegen, die von den Beklagten zu 0-0 stammenden Vertragsbedingungen einschließlich der Regelung zur Haftungsbegrenzung als von ihnen gestellt anzusehen. Es kann dahinstehen, ob die Vertragsbedingungen gemäß [REF] als allgemeine Geschäftsbedingungen der Beklagten zu 0 für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert waren, wie die Klägerin sowie der Streithelfer meinen, oder ob es sich entsprechend dem Vortrag der Beklagten zu 0-0 um auf den vorliegenden singulären Fall zugeschnittene Regelungen handelt. Denn gemäß [REF] finden u.a. die Klauselverbote gemäß §§ 0-0 BGB und ihre Folgen gemäß [REF] auch auf solche Einmalbedingungen Anwendung, wenn diese vorformuliert sind und der Verbraucher aufgrund dessen auf ihren Inhalt keinen Einfluss nehmen konnte. Dem eigenen Vortrag der Beklagten zu 0-0 zufolge stammt der Vertragstext von ihnen; es ist wie vorstehend ausgeführt nicht ersichtlich, dass die Vertragsbedingungen inhaltlich ernsthaft zur Disposition standen. Die Situation fehlenden Aushandelns und das Fehlen einer realen Möglichkeit, den Vertragsinhalt zur Durchsetzung eigener Interessen zu verändern, ergibt sich typischerweise bereits aus der Vorformulierung . Es handelt sich bei dem Architektenvertrag der Parteien zudem um einen Verbrauchervertrag, d.h. um einen Vertrag zwischen Unternehmer und Verbraucher . Die Beklagte zu 0 hat den Architektenvertrag in Ausübung ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit, mithin als Unternehmerin, geschlossen. Entgegen der Auffassung der Beklagten zu 0-0 ist die Klägerin als Verbraucherin i.S.v. [REF] anzusehen. Dem steht nicht entgegen, dass es sich bei ihr um eine GbR handelt, denn auch solche sind Verbraucher, vorausgesetzt sie werden zu privaten Zwecken und nicht gewerblich oder selbstständig beruflich tätig . Eine GbR ist trotz ihrer inzwischen anerkannten beschränkten Geschäftsfähigkeit keine juristische Person . Da es in diesem Zusammenhang maßgeblich auf den Schutzzweck der verbraucherschützenden Regelung ankommt, spielt es keine Rolle, wie eine GbR im Einzelfall intern strukturiert ist. Der Umstand, dass sich natürliche Personen zu einer GbR zusammenschließen, ändert nichts an deren Schutzwürdigkeit . Hier steht der Einordnung der Klägerin als Verbraucherin auch nicht entgegen, dass neben einer natürlichen Person, Frau B, die Fa. K0 GmbH als juristische Person Mitgesellschafterin ist. Im Interesse des Verbraucherschutzes der in ihr zusammengeschlossenen, nicht gewerblich handelnden natürlichen Personen, ist die GbR dann einem Verbraucher gemäß [REF] gleichzustellen, wenn ihr wenigstens ein Verbraucher angehört und sie ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder einer gewerblichen noch einer selbstständigen beruflichen Tätigkeit dient . Hier ist zu beachten, dass den Klauselverboten der §§ 0 ff. BGB eine tragende Rolle i.S.d. Verbraucherschutzes zukommt . Die Klägerin ist ausschließlich als Bauherrin des streitgegenständlichen Bauvorhabens gegründet worden. Dieses wiederum besteht in der Errichtung eines wenn auch sehr großzügigen Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung, das zur Eigennutzung der Mitgesellschafterin Frau B und ihrer Familie gedacht war. Hiervon ist entsprechend dem im ersten Rechtszug unbestritten gebliebenen Vortrag der Klägerin , der im Berufungsverfahren sowohl von der Klägerin als auch von dem Streithelfer wiederholt worden ist, auszugehen. Soweit die Beklagte zu 0-0 erstmals in zweiter Instanz mit Nichtwissen bestreitet, dass die Klägerin als GbR nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sei und lediglich zum Zweck der Durchführung des hier in Rede stehenden Bauvorhabens gegründet wurde, ist der Vortrag als unzulässig zurückzuweisen. Das von den Beklagten zu 0-0 erst in zweiter Instanz vorgetragene Bestreiten des Betätigungsumfangs und zwecks der Klägerin begegnet bereits novenrechtlich Bedenken, zumal auch die hier zu untersuchende haftungsbeschränkende Klausel zu Ziff. 0 des Architektenvertrags durch dessen Vorlegung mit Schriftsatz vom [DATE] bereits erstinstanzlich in den Rechtsstreit eingeführt war. Ob der Gesichtspunkt der Relevanz der Verbrauchereigenschaft der Klägerin vom Gericht des ersten Rechtszugs erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten wurde , ist nicht ohne Weiteres ersichtlich und von der insoweit darlegungspflichtigen Beklagtenseite nicht vorgetragen worden . Ferner erscheint das schlichte Bestreiten mit Nichtwissen an dieser Stelle unzureichend, zumal keinerlei Anhaltspunkt ersichtlich ist, dass die Klägerin gewerblich oder sonst auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist und anderen Zwecken als der Durchführung des streitgegenständlichen Bauvorhabens dient. Erklärung mit Nichtwissen ist, wie aus der Wahrheitspflicht und Erklärungslast folgt, nur dann zulässig, wenn der Erklärende tatsächlich keine Kenntnis hat, z.B. weil der Vorgang sich außerhalb seiner Wahrnehmung abspielt , und sich auch nicht aus zugänglichen Erkenntnisquellen unterrichten kann . Dass die GbR irgendeiner zugänglichen Quelle zufolge, beispielsweise nach entsprechender Eintragung im Gewerberegister, gewerblich tätig ist, haben die Beklagten zu 0-0 nicht vorgetragen, obwohl ihnen dies ggf. möglich gewesen wäre. Demgegenüber indiziert bereits der Name der Klägerin „S I X“ die ausschließlich auf das unter der entsprechenden Anschrift in L-N durchgeführte Bauvorhaben ausgelegte Zweckrichtung der GbR. Die wesentlichen wirtschaftlichen und vor allem steuerlichen Zusammenhänge, die über die Klägerin zur Beteiligung der Fa. K0 GmbH als das ererbte Vermögen der Frau B verwaltende Gesellschaft an dem Bauvorhaben geführt hat, sind sowohl erstinstanzlich als auch im Berufungsverfahren klägerseits plausibel dargelegt worden, ohne dass die Beklagten zu 0-0 dem im Einzelnen entgegengetreten sind. Auf die Frage, ob auch die Fa. K0 GmbH nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist was ebenfalls von Seiten der Beklagten zu 0-0 mit Schriftsatz vom [DATE] mit Nichtwissen bestritten wird , kommt es hier nicht an. Vor diesem Hintergrund ist entsprechend dem Vortrag der Klägerin davon auszugehen, dass ihr einziger Zweck in der Durchführung des streitgegenständlichen Bauvorhabens besteht. Dieses ist privaten Zwecken zuzuordnen. Es handelt sich wie vorstehend ausgeführt um ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Dem unbestritten gebliebenen Vortrag der Klägerin zufolge war es stets zur Eigennutzung der Mitgesellschafterin Frau B und ihrer Familie gedacht. Dass Frau B und ihr Ehemann, der Zeuge S0, von zuhause aus auch ihrer freiberuflichen Tätigkeit als freie Fernsehjournalistin bzw. Produzent und Regisseur von Dokumentarfilmen nachgehen, steht der Zuordnung des Bauvorhabens zu privaten Zwecken nicht entgegen. Wird ein Rechtsgeschäft sowohl zu gewerblichem bzw. beruflichen als auch zu privaten Zwecken, also zu einem gemischten Zweck, geschlossen, ist maßgeblich, welche Zweckbestimmung im Einzelfall überwiegt . Dies folgt auch aus dem Wortlaut des [REF] . Davon, dass nicht der Wohnzweck der Familie B-S0, sondern die freiberufliche Tätigkeit der Eheleute im Vordergrund stünde, ist nicht auszugehen, zumal unstreitig beide Eheleute nicht nur zuhause, sondern auch an anderen Orten, u.a. in Filmstudios, arbeiten. Im Ergebnis liegt mithin ein Verbrauchervertrag i.S.v. [REF] vor, so dass die Klauselverbote der §§ 0 ff. BGB anzuwenden sind. Die haftungsbeschränkende Regelung in Ziff. 0 des Architektenvertrags verstößt jedenfalls gegen [REF] , wonach ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden , die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen, unwirksam ist. Zu den unzulässigen Haftungsbeschränkungen gehört auch eine summenmäßige Haftungsgrenze . Eine solche ist hier in Ziff. 0 des Architektenvertrags u.a. für Sachschäden unter Bezugnahme auf die Deckungssumme der Haftpflichtversicherung i.H.v. 0 EUR vorgesehen, und zwar ohne Differenzierung hinsichtlich des Verschuldensgrads, demnach unter Verstoß gegen [REF] auch für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Eine solche Klausel in Architektenverträgen ist unzulässig , und zwar wegen des Verbots der geltungserhaltenden Reduktion mangels Teilbarkeit der Klausel in vollem Umfang . In Fällen wie dem vorliegenden haftet der Verwender der Vertragsbedingungen in vollem Umfang für jede Art des Verschuldens . Die Berufung der Klägerin gegen das Schlussurteil des Landgerichts hat keinen Erfolg, soweit sie sich gegen die Abweisung ihrer Klage mit dem gegen die Beklagten zu 0-0 gerichteten Antrag zu 0 richtet. Geltend gemacht wird im Wege der Feststellungsklage insoweit ein Schadensersatzanspruch wegen etwaiger Verletzung einer Aufklärungspflicht oder Beratungspflicht hinsichtlich der technischen Risiken der von der Beklagten zu 0 geplanten und von der Beklagten zu 0 erstellen Glas-Blech-Fassade des streitgegenständlichen Objekts. Der Feststellungsantrag der Klägerin ist bereits unzulässig, da auch im Rahmen der Berufung klägerseits nicht dargelegt worden ist, welche über die von den Klageanträgen zu 0 und 0 erfassten Schadenspositionen aus ihrer Sicht noch in Betracht kommen. Daher fehlt der Klage mit dem Antrag zu 0 das gemäß [REF] erforderliche Feststellungsinteresse. Die Auffassung der Klägerin im Rahmen ihrer Berufungsbegründung, der Umstand, dass einzelne Schadenspositionen sowohl aufgrund der vorgetragenen Planungsfehler als auch aufgrund der behaupteten Verletzung der Aufklärungspflicht und Beratungspflicht ersatzfähig sein können, führe nicht dazu, dass ein Anspruch entfällt, ist insofern richtig, als für einen einheitlichen Streitgegenstand mehrere rechtliche Begründungen gegeben werden können . In diesem Fall werden aber gerade nicht wie hier durch die Klägerin im Wege der Anspruchshäufung mehrere Ansprüche in einer Klage verbunden. Die Klage hat mit dem Feststellungsantrag zu 0 allerding auch in der Sache keinen Erfolg. Ein Anspruch wegen Verletzung einer etwaigen Aufklärungs oder Beratungspflicht steht der Klägerin gegen die Beklagten zu 0-0 nicht zu. Von dem Vorliegen einer entsprechenden Aufklärungs oder Beratungspflichtverletzung bereits im Vorfeld des abgeschlossenen Architektenvertrags nur darauf kommt es in Abgrenzung zu dem Klageantrag zu 0 an kann bereits nach dem eigenen Vorbringen der Klägerin nicht ausgegangen werden. Die Klägerin trägt insoweit vor, sie hätte die streitgegenständliche Glas-Blech-Fassade keinesfalls in Auftrag gegeben oder gar realisiert, wenn sie darüber aufgeklärt worden wäre, dass es sich hier um einen Prototyp handelt, bei dem die Ausführung ein Experiment darstellt, welches zu ihren Lasten und auf ihre Kosten ausgeführt wird . Den Beklagten zu 0-0 wirft die Klägerin vor, eine ihrer Auffassung nach gebotene Aufklärung über die technischen Risiken der geplanten Glas-Blech-Fassade unterlassen zu haben . Zwar trifft den Architekten als Sachwalter aufgrund der damit verbundenen besonderen Treuepflichten gegenüber dem Bauherrn neben der Herstellung des eigentlichen Architektenwerks eine Fülle von Nebenpflichten, insbesondere im Rahmen der vertraglichen Abwicklung des Bauvorhabens. In Betracht kommen insoweit Aufklärungs-, Hinweis-, Beratungs und Auskunftspflichten . Bereits im Vorfeld eines Vertrages zwischen Auftraggeber und Architekten können diesen Aufklärungspflichten treffen . Plant ein Architekt ein Bauwerk außerhalb jeglicher bautechnisch gesicherter Erkenntnisse, da für die Besonderheiten des Bauwerks weder DIN-Normen noch Technische Regeln oder Literatur existieren, ist er verpflichtet, den Bauherrn über diese Planungsungewissheiten und das damit verbundene Risiko aufzuklären . Das Vorliegen eines solchen Falles ist jedoch klägerseits nicht dargelegt und auch ansonsten nicht ersichtlich, auch wenn es sich bei der Fassade um eine „ambitionierte“ Sonderkonstruktion handelt. Worin das Experimentelle des geplanten Bauvorhabens liegen mag, hat die Klägerin nicht vorgetragen. Sie hat sich in diesem Zusammenhang lediglich auf eine angebliche Äußerung des Sachverständigen N0 bezogen. Dass die Verwendung von gebogenen Gläsern etwas völlig Neues wäre, ist nicht ersichtlich. Insoweit handelt es sich daher auch nicht um die Verwendung neuartiger, noch nicht erprobter Baustoffe, die Anlass zu einer besonderen Beratung des Architekten geben könnte . Zu den verwendeten gebogenen Gläsern sind zumindest Empfehlungen der Herstellerin, der Firma U, vorhanden gewesen, die allerdings wie vorstehend dargestellt hinsichtlich der Falzbreite bei der Ausführungsplanung nicht hinreichend berücksichtigt worden sind. Der Sachverständige K0 hat in seinem Gutachten vom [DATE] die vorliegende Konstruktion, die eine objektbezogene Sonderkonstruktion darstellt, als theoretisch wie auch praktisch umsetzbar erachtet. Den Ausführungen des vorgenannten Sachverständigen zufolge sind dazu jedoch u.a. den besonderen Anforderungen, d.h. insbesondere den Isolierglas-Toleranzen, gerecht werdende fachlich einwandfrei durchdachte Planung i.S.d. Lestungsphasen 0-0 gem. § 0 HOAI und fachlich einwandfreie Werk und Montage-Detailplanung erforderlich. Dass die Leistungen der Beklagten zu 0 dem nicht entsprochen haben, ist bereits in den mit den Klageanträgen zu 0 und 0 geltend gemachten Gewährleistungsansprüchen berücksichtigt worden. Eine weitergehende Haftung, wie sie mit dem Klageantrag zu 0 festzustellen begehrt wird, kann dadurch nicht ausgelöst werden. Es mag sein, dass es die Klägerin nach den aufgetretenen Problemen hinsichtlich der Glas-Blech-Konstruktion der Fassade reut, dem Entwurf der Beklagten zu 0 näher getreten zu sein. Dies hat auch der Zeuge S0 bei seiner Vernehmung vor dem Landgericht vom [DATE] nachvollziehbar zum Ausdruck gebracht. Die Klägerin hat jedoch selbst eingeräumt, ihr sei bewusst gewesen, dass es sich um ein in technischer Hinsicht überaus ambitioniertes und anspruchsvolles Bauteil handelte . Wie vorstehend ausgeführt ist deshalb zwar nicht die Haftung der Beklagten zu 0 wegen Planungsfehlern ausgeschlossen oder beschränkt. Jedoch besteht eine weitergehende Haftung der Beklagten zu 0-0 wegen etwaiger Verletzung einer Aufklärungs oder Beratungspflicht nicht. Der Zinsanspruch der Klägerin folgt aus den [REF] . Entgegen der Auffassung der Klägerin kann nicht der erhöhte Zinssatz gemäß [REF] verlangt werden. Denn mit dem Klageantrag zu 0 macht sie keine Entgeltforderung, sondern Schadensersatz geltend. Dieser ist lediglich gemäß [REF] zu verzinsen . Zinsbeginn ist der auf den Eintritt der Rechtshängigkeit folgenden Tag . Hinsichtlich der Beklagte zu 0-0 kommt es insoweit auf den Tag der Zustellung des Klageerweiterungsschriftsatzes vom [DATE] an, der am [DATE] den Prozessbevollmächtigten der Beklagten zu 0-0 zugegangen ist . Die Revision ist nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des [REF] nicht vorliegen. Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch erfordern die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Streitentscheidend sind Umstände des Einzelfalls. Rechtsfragen grundsätzlicher Natur, die über den konkreten Einzelfall hinaus von Interesse sein könnten, haben sich nicht gestellt und waren nicht zu entscheiden.