marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de obra pública, prórroga del plazo, pliego de bases y condiciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TECSA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 151-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-07-18

Debe hacerse lugar al recurso interpuesto respecto a la causal invocada de excesiva humedad del suelo, ya que este hecho natural encuadra en las causales de ampliación del plazo autorizadas por el artículo 36 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, no es imputable a la empresa y no está excluido por ninguna otra norma contractual de aplicación prioritaria. No existiendo total coincidencia entre los libros de Partes diarios de la Inspección y del Contratista, cobran particular relevancia las planillas presentadas y firmadas por los representantes de ambas partes y cuyo contenido no fue impugnado ni administrativa ni judicialmente, por lo que deben tomarse como base a fin de determinar días y porcentajes de inactividad.
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ruiz, Héctor Rubén c/ Alicia Leonor, López Oscar Camilo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-07

Si bien los porcentajes de incapacidad determinados a través de las pericias médicas, son importantes índices referenciales, lejos están en constituir pautas que obliguen al Juez a actuar mecánicamente, en base a cálculos matemáticos o actuariales, pues lo importante en este tema es analizar cuáles han sido las consecuencias reales y efectivas que el evento causó a la víctima y las características personales de ésta, agregando que las incapacidades no solamente afectan al aspecto laboral, sino a todas las posibles manifestaciones del individuo.-
Amenazas, incumplimiento de resolución judicial
Materia: PENAL
Carátula: ESCALANTE, CRISTIAN ALEJANDRO c/  s/ RECURSOS DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-12

Tratándose de los delitos de Amenazas, Daños y Desobediencia Judicial (arts. 149 bis, p1er. párrafo, 183 y 239 del C.P.), atento resultar que el último acto interruptor de la acción penal sería la citación a audiencia de imputación en fecha 30/9/13 (v. fs. 17/19 último párrafo de estos obrados y fs. 12, 16/18 del Legajo de Investigación), al decretarse la Remisión de la Causa a Juicio en fecha Septiembre de 2015 (v. fs. 74/75 vta. del Legajo de Investigación y cargo de recepción del Juzgado de Garantía -04/09/15), se habría cumplido el plazo al que la ley penal supedita la prescripción de la acción, resta constatar si, en el transcurso del proceso, se dictó contra el imputado, una sentencia condenatoria por otro delito que haya interrumpido el término mencionado (art. 67 inc. "a" del C.P.).

Se hace necesario, entonces, que ese trámite, al que cabe asignar un tratamiento previo pues de prosperar tornaría abstracta la materia del recurso (CSJN, Fallos 310:2246; 311:80 y 1029; 313:1224; 322:300 y 717, entre otros), sea objeto de consideración por parte del juzgado de origen, al que corresponde devolver las actuaciones en el estado en que se encuentren (Cfr. CJS, Tomo 125:9, entre otros).
Notificación, cambio de domicilio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DURAN, ROSA C. c/ KHADJORJAN s/ ART. 1113 C.CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-20

El accionante satisface la intimación denunciando el nuevo domicilio. El hecho de que la nueva notificación fracase por no vivir allí el demandado, no es razón suficiente para tenerla por incumplida y disponer el archivo del expediente, art. 67 de la LO.
Concursos, proceso de verificación, intereses, ley derogada, aplicación de la ley, pago, AFIP DGI
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARCOLLA SA s/ CONCURSO S/ INC. DE REV. POR DGI
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-24

Resulta improcedente la pretensión de la DGI de verificar un crédito constituido por los intereses devengados por efecto de la caducidad del "plan de facilidades" al que se habría acogido la fallida, en los términos del Dec. 933/93, con fundamento en la circunstancia de que se habría satisfecho con demora dos de las cuentas establecidas. Ello, pues la citada norma, fue reemplazada por el Dec. 2413/93, la cual estableció que la caducidad del plan de facilidades de pago se opera cuando no se ingrese una cuenta, con mas los intereses dentro de los 5 días hábiles posteriores a su vencimiento (art. 1) y, -como en el caso- surge que la demora de la deudora fue de dos días y de un día en el pago de ciertas cuotas a cargo.
Mandato, representación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aguzzi, Juan José c/ Navarro, Edgardo A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-02

La caducidad del mandato no se opera en todos los casos automática y simplemente por el fallecimiento del mandante, toda vez que el art. 1980 del Código Civil estatuye que dicho acontecimiento no pone fin al mandato cuando el negocio para el que fue otorgado debe ser continuado o cumplido después de la muerte del instituyente por sobrevenir peligro al demorarlo. En ese orden de cosas es evidente que, en un pleito en trámite, cualquier demora puede producir consecuencias adversas a los intereses del mandante, de carácter irreparable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, demanda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mosconi, Rolando Santiago c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 396-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-26

La naturaleza revisora de la competencia contencioso administrativa de la Corte Suprema de Justicia Provincial no sufre menoscabo por el hecho de que no se hayan planteado determinados cuestionamientos y pretensiones al momento de interponerse recurso de revocatoria en sede administrativa, cuando ellas luego fueran expresamente postuladas y resueltas en una instancia administrativa posterior y reproducidas ante la sede jurisdiccional. Ello por cuanto la Administración no sólo tuvo ocasión de pronunciarse sobre aquellos cuestionamientos y pretensiones, sino que expresamente los consideró y resolvió, con fundamentos de fondo y sin oponer ninguna objeción formal al respecto.
Allanamiento, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M., M. C. c/ G. de M., H. A. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-28

El allanamiento a la demanda no significa que no medie un vencido a los efectos de la condenación en costas, justamente porque se está reconociendo la razón en sus pretensiones. Una cosa es que allanamiento pueda realizarse "en cualquier" estado de la causa anterior a la sentencia" y resulte un acto procesal eficaz a los efectos perseguidos con él (art. 307 Cód. Procesal); y otra cosa es que reúna todos los requisitos legales necesarios como para que sea causa eficiente de eximición de las costas a quien lo formula. Si en el caso, lo que objetivamente resulta de autos es que el actor se vio precisado a entablar la demanda y el allanamiento (aunque eficaz como acto) resultó tardío, la demandada debe soportar las costas del juicio (arts. 68 y 70 Cód. Proc.).
Facultades del ombudsman, legitimación procesal, control de constitucionalidad, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Defensor  del  Pueblo  de la Nación c/ E.N. -P.E.N.- M° E. - dto. 1738/92 y otro s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-24

Carece de sustento constitucional y sería contradictorio reconocer que el art. 43 de la Constitución Nacional permite al Defensor del Pueblo cuestionar la constitucionalidad de una ley o norma y, al mismo tiempo, negarle la facultad cuando se trate de otro tipo de acción que, precisamente, por la diversa naturaleza respecto del amparo permite un examen exhaustivo de los hechos y normas cuestionados y que, probablemente, son la razón de la intervención del Defensor del Pueblo (Voto del Dr.

Juan Carlos Maqueda).
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: O., E.J. s/ Incidente alimentos en autos:G.,V.T. c/D.,E.G. s/divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

La cuota alimentaria debe ser suficiente para satisfacer las necesidades vinculadas a la subsistencia -vestuario, alimentación, asistencia médica, etc.-, sin perjuicio de valorar también la vida de relación de los interesados.-
Competencia penal, delitos electorales, partidos políticos
Materia: ELECTORAL
Carátula: Bonomi, Silvia Mónica s/ Denuncia (Unión Cívica Radical)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-01

En materia penal, la competencia del fuero se encuentra estrictamente limitada a los delitos y faltas electorales contempladas en el Capítulo II del Título VI del Código Electoral Nacional, es decir, 'aquellos que se cometan con motivo de las elecciones nacionales'. Por ello, son ajenos a su conocimiento los hechos que puedan constituir ilícitos en el ámbito de los partidos políticos.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Los Tambillos S.A. c/ Pallasa Manuel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-01

El interés tutelado por la caducidad de instancia es la actividad jurisdiccional útil. De tal modo el acto de procedimiento que de acuerdo al art.311 del CPCC da origen a su cómputo tiene que ser idóneo y, en principio constar en el expediente. La idoneidad de la actuación del Tribunal o de la petición de parte implica que quedan excluidas las que sean inocuas, incongruentes, intempestivas o inoficiosas. No basta con que formalmente tengan por objeto impulsar el procedimiento si no revisten un grado mínimo de eficacia de acuerdo al estado del litigio. No será un acto interruptivo si solo revela la voluntad de mantener vivo el proceso, si se cumplen actuaciones que no gozan de una eventual aptitud para hacer avanzar el trámite hacia la sentencia. Deben ser actos congruentes con el estado de la litis y promover su avance con cierta idoneidad, lo que no debe ser confundido con la absoluta eficacia, que no es un requisito, desde que tal como señala la Casación no obsta al carácter interruptivo el proveído desfavorable a la parte que lo produjo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Denegatoria del recurso, recurso extraordinario federal, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de Queja en autos: G., M. B c/ L. C. A. SA s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2022-04-25

Cabe desestimar el recurso extraordinario federal por arbitrariedad, interpuesto por la demandada, pues el recurso no satisface las exigencias de la regla 2, Ac. 4/2007 y la regla 3, aps. b, c, d y e de la Ac. 4/2007. No debe olvidarse que en el recurso extraordinario la crítica debe ser adecuada, suficiente, rigurosa, fundada, correcta, circunstanciada, prolija y de todos y cada uno de los fundamentos esenciales del fallo; deben rebatirse todos los argumentos en que se funda la sentencia para llegar a las conclusiones que motivan los agravios, de no formularse esa crítica, lo que ocurre en el caso, el recurso extraordinario es improcedente.
Alimentos, cuota alimentaria, restitución de sumas de dinero
Materia: CIVIL
Carátula: F. DE B. Z. M. c/ B. N. M. s/ ALIMENTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-31

La sentencia que modifica los alimentos no tiene efectos sobre las cuotas ya percibidas.

Sin embargo, si la madre que tenía a su cargo a los hijos menores, percibió las correspondientes a éstos cuando ya habían salido de su guarda para ir a convivir con el padre, debe restituir dichas sumas(conf. Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales.

." t VII. p. 365 y jurispr. allí cits).-
Representación procesal, gestor judicial, poder, nulidad procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: MORENO, MARIANO c/ HOTGASE SRL s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-27

No puede mantenerse la sanción de nulidad oportunamente aplicada a quien habiéndose presentado por parte, en una causa, en los términos del cpr 48 comprometiéndose a acompañar el pertinente poder, no lo hizo, toda vez que su presentación como gestor fue errónea ya que era mandatario del accionante, con mandato otorgado con anterioridad a dicha presentación, careciendo de andamiento la objeción formulada respecto de la ausencia de firma en la copia de poder obrante en la causa, pues a tenor del mismo fue tenido por parte otro profesional sin que al respecto se dedujera objeción alguna.
Honorarios, regulación de honorarios, recurso de casación, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Servicios Sociales Vital S.R.L. c/ Herrera, Pablo Felipe Rene s/ INTERDICTO DE RETENER LA POSESION - REC. DE Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-02-23

Si bien en principio las cuestiones de honorarios no son revisables en la excepcional instancia de la casación, quedando reservadas a la prudente valoración de los jueces de grado, tal principio debe ceder cuando el margen de prudente arbitrio reconocido por la ley a los jueces inferiores ha dejado de lado los límites establecidos por el orden jurídico, hipótesis tipificante del vicio de arbitrariedad.

(Disidencia del Dr. Díaz)
Inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, impuestos internos, actualización monetaria, AFIP DGI
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NOBLEZA PICCARDO S.A.C.I.F. c/ D.G.I. s/ REPETICION D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-14

Corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 37, 38 y 40 del decr. 435/90 ordenando a la D.G.I. que devuelva a la actora las sumas abonadas en concepto de actualización del impuesto interno al consumo de cigarrillos.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, honorarios del abogado, regulación de honorarios, pautas, monto del juicio
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Perezyk Liliana Celia c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-16

A fin de establecer una retribución razonable por la labor desempeñada de los letrados y profesionales que intervienen en el proceso, deben aplicarse los principios que informan las pautas para fijar los honorarios de los profesionales conforme al artículo 6 Ley Nro. 21.839 y las prescripciones del artículo 386 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, último párrafo.

En tal sentido, debe en cada caso merituarse la labor desarrollada por los profesionales actuantes en el proceso, apreciada por la calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado como así también la naturaleza y complejidad del proceso antes de determinar los honorarios de los profesionales que en él han intervenido, de esa apreciación debe surgir el criterio para arribar a una retribución que se corresponda con el monto de la condena. Del Voto de los Dres. Nélida M. Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo A. Russo.
Concursos, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Clínica Central S.A. s/ Quiebra Martín y Nicolás Kennedy Sociedad Civil s/ Concurso preventivo - Recurso de queja Navarro Hnos. S.A. s/ Art. 250 CPC
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01|1993-04-01|1995-10-17

En el proceso concursal las resoluciones atinentes a medidas cautelares son inapelables por aplicación del principio enunciado en el artículo 296 inciso 3º de la ley 19551. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Revocación de sentencia, defectos del procedimiento, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Verbitsky, Horacio y  otros s/ injurias y reproducción de injurias(causa n 1223).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-10

Deben distinguirse, entre los distintos medios de impugnación de las sentencias, aquéllos que meramente se refieren a la reparación de errores procesales, los cuales pueden ser resueltos por el propio juez que incurrió en ellos, de los denominados propiamente "recursos", que tienen por objeto someter la cuestión a una nueva evaluación por parte de tribunales de grado jerárquico superior, los cuales al ejercitar su jurisdicción desplazan al a quo en el entendimiento de la temática objeto de la litis, con el fin de propender a un reexamen de la misma (Voto del Dr. Luis César Otero).
Nulidad procesal, agravio concreto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Olivieri, Néstor Justino c/ Parera, Francisco y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

Las nulidades no pueden ser pedidas en el interés de la ley.
Sentencia, nulidad de sentencia, relación de dependencia, viajantes de comercio, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: MACEDO MIGUEL ANGEL c/ PAPELERA RIO CORONDA S.A. s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-06

Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, la sentencia que declara la inexistencia de relación de trabajo en carácter de viajante de comercio, omitiendo considerar el cuadro probatorio conforme las pautas establecidas en los artículos 1 y 2 de la Ley Nro. 14.546.
Accidente de tránsito, daño psíquico, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Zenteno Isabel y otro c/ Venegas Alexis Andres y otro s/ d. y p. derivados del uso de automotores (con lesion o muerte)"
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-20

De acuerdo el listado de elementos afectados en el vehículo Fiat Duna, que se corresponden con lo observado, el costo de los repuestos se eleva aproximadamente un 100% desde el momento del hecho hasta la fecha, y para el caso de la mano de obra se estima el mismo porcentaje, siendo el valor de la reparación a la fecha de aproximadamente $ 29.000 en repuestos y de $ 32.000 de mano de obra de chapa y pintura y mecánica. En tanto la pericia mecánica no fue cuestionada por las partes corresponde estar a los costos en ella informados, por lo que la indemnización por daño material se eleva a la suma de $ 61.000,00.
Constitución en mora, interpelación, interposición de la demanda, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: D'ANGELO, Edgardo Enrique c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-10

Por cuanto la caducidad de la instancia sólo produce efectos procesales, sin alterar los derechos de fondo, la mora impuesta por la voluntad del acreedor al interponer la demanda, no queda invalidada por el ulterior decaimiento del medio utilizado para transmitir esa comunicación al deudor, ya que aún cuando se le negara valor como requerimiento judicial, siempre lo conservaría en el plano extrajudicial
Recurso contencioso administrativo, caducidad, costas
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: PEREYRA, MARIO SATURNINO c/ COMUNA DE FRAY LUIS BELTRAN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-19

Considerar que el plazo de perención se suspende cuando la detención del trámite principal obedece a que el proceso se halla pendiente de alguna resolución -no diligencia- y la demora en dictarla fuera imputable al magistrado, significa una modificación en el criterio de la Corte sobre el tema, por lo cual se justifica imponer las costas en el orden causado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, doctrina legal, monto del juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Alpuin, Juan Antonio y otros c/ Fargo S.A. s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-22

El caso excepcional que contempla el art. 55 del dec.ley 7718/71 se configura cuando la Suprema Corte ha determinado una doctrina mediante la interpretación de las normas legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en caso similar, situación a la que no puede asimilarse el pronunciamiento dictado por la Corte en la misma causa al casar el fallo anterior del Tribunal del Trabajo, al que se remitieron los autos para que dictara nuevo veredicto y sentencia.
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bordicelli, Andrea c/ Chiogna, Alberto s/ cobro ejecutivo de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-30

El pago de los impuestos y tasas que inciden sobre el inmueble pero que el contrato pone a cargo del locatario, integra el concepto de alquiler. Si del contrato de locación se infiere que los impuestos estaban a cargo de la locataria, éstos forman parte del precio del alquiler y, por tanto, es procedente su ejecución.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, apreciación de la culpa, apreciación de la prueba, tránsito automotor, accidente de tránsito, exceso de velocidad, camión
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Montiglia,  Eduardo  y  otra c/ Emilio  Cañete e Intemec S.A. yotros. s/ accidente de transito
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-31

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no otorgó incidencia en la distribución de culpas a diversos elementos acreditados, como que el auto se desplazaba a velocidad excesiva, que su conductor divisó al camión con bastante anticipación, que el impacto se produjo contra la parte media del camión y en la banda contraria por la que debía circular el primer vehículo, que tenía suficiente espacio para pasar por la derecha evitando la colisión y que el choque sacó de línea al camión acoplado, entre otros.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Ramírez, Jorge Luis; Bustamante, Carlos Antonio s/ Robo agravado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no denuncia las normas legales que resultarían quebrantadas, desatendiendo así la exigencia del art. 355 del C.P.P..
Filiación, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Candia Marcos Argentino c/ Candia José María y/o sus Her s/ Impuganación de Rec.de Paternidad y Reclamac. de Filiación  Extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-11-16

El derecho a que se reconozca la verdadera filiación es imprescriptible e irrenunciable por cuanto la verdad es irrenunciable y cuando un hijo toma conocimiento de cuál es su verdadero padre no es posible negarle el derecho a probar esa realidad, concluyendo entonces acerca de la inaplicabilidad en la especie del art. 4029 C.C. por entonces vigente.-
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, aplicación de la ley, aplicación temporal de la ley, riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Godoy Diego Maximiliano c/ MAPFRE Argentina A.R.T.S.A. s/ accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-11-12

El art. 17 inc. 6), primer párrafo, de la ley 26.773 resulta aplicable a las contingencias laborales acaecidas con anterioridad a la "primera manifestación invalidante" luego de su publicación en el B.O., pues dicha norma consagra expresamente una excepción al principio general del inc. 5) del citado artículo, el cual dispone la aplicación de la ley a los infortunios cuya "primera manifestación invalidante" sea posterior a la publicación.