marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de obra pública, prórroga del plazo, pliego de bases y condiciones, pliego complementario, ley general, ley especial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TECSA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 151-80 TECSA SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 122-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-07-18|1985-09-11

Si del análisis de los documentos enumerados en el contrato de Obra Pública como integrantes de éste, surge en forma indiscutible la prioridad que tienen en el régimen del contrato en análisis, las normas especiales respecto de las generales, se consagra la regla interpretativa de que en el régimen particular pactado para la obra predomina sobre las cláusulas tipos en tanto, claro está, no contradigan normas generales (ley, decreto-reglamentario, pliegos generales) que por su naturaleza resulten indisponibles para los contratantes. De allí que existiera contradicción entre las normas particulares y las generales, debe estarse a lo que resulte de las primeras.

En el caso mientras el Pliego de Bases y Condiciones Generales (art. 49) consagra el principio general de posibilidad de prórroga si la causa no es imputable al contratista, lo dispuesto en el Pliego Complementario (art. 23), implica excluir las lluvias ordinarias del elenco de causales que justifican la ampliación del plazo, a pesar de ser éstas un hecho natural "independiente de la voluntad" del contratista y que, en consecuencia, podrán entenderse aprehendidas por el enunciado de dicho art. 49 2do. párrafo.
Sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Trilnick, Carlos E. c/ Instituto de Cooperación Iberoamericana Centro Cultural Bs. As. y otro s/ cobro de salarios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

Si bien los magistrados no están obligados a analizar todos los elementos arrimados al litigio, no pueden dejar de proveer de un análisis razonado a los introducidos en tiempo y conducentes para su correcta solución, so consecuencia de privar de debido sustento a lo sentenciado (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Augusto César Belluscio y Guillermo A. F.

López).
Recurso extraordinario local, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: GAUNA, EDUARDO ENRIQUE c/ SONCINI MARCELO JAVIER s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-11-13

Es decir, el recurso extraordinario debe estar fundado de manera que se baste a sí mismo. Esta pieza ha de contener todos los agravios delimitados por la naturaleza de la impugnación, explicándose con rigor "con suficiencia técnica" cómo, por qué y en cuál sentido existe disconformidad con la sentencia definitiva; en dónde y por qué motivos en ella existe la violación en la aplicación del derecho.

En suma, demostrar en qué consiste el error in iudicando que imputa a la resolución (Conf: STJ, Sala A, Expte. Nº 525/01). Ello no resulta del escrito en análisis.- También deviene en insuficiente el recurso extraordinario que no logra conmover la estructura básica del fallo al desprender los impugnantes conclusiones distintas a las del juzgador, partiendo de un punto de vista diferente y no teniendo en cuenta que "para estudiar el asunto desde otra perspectiva que el de la sentencia" deben indicar a la casación (y no a través de una mera discrepancia de criterio) por qué el encuadre es como ellos pretenden y por qué promedia error en el modo que el tribunal de la causa ha visto la controversia (Conf.: SCBA, Ac. 57.538; Ac. 55.786).-
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17


EXPEDIENTE DE SECRETARÍA Nº 327/1991 CNACIV. SALA "L"- 17-07-1992- Autos "DE ACHAVAL DIEGO MARÍA C/ MIN. EDUC. Y JUST. REG. PROP. INM. S CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" (Expte. Nº 44.795) VISTOS:

Contra la resolución del Registro de la Propiedad Inmueble que observa la inscripción del dominio de 431 cocheras subastadas en autos "Banco Mercantil Argentino SA. c/ Hobin S.A. s/ Ejecución Hipotecaria" en cabeza del cesionario del comprador, apela el escribano que solicita dicha inscripción.

La enajenación de inmuebles mediante subasta judicial está sujeta, en cuanto a su validez, a un régimen especial que le es propio de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1184 del Código Civil. La consolidación del dominio a favor del comprador se materializa en estos casos por medio de la aprobación del remate, el pago del precio y la entrega de la posesión del inmueble, siendo a partir de estos actos el titular incuestionable del bien, sin que resulte necesaria la escrituración pues la prevista por el art. 587 del Código Procesal no es necesaria para el perfeccionamiento de la venta sino para la obtención de un titulo y la inscripción del dominio en los registros de la propiedad y, por consiguiente, es suplida por las constancias del expediente. En consecuencia, una vez que se ha aprobado el remate, pagado el precio y se ha dado la posesión del inmueble, quien lo adquiera del comprador en subasta no puede prevalerse del supuesto de excepción del art. 1184 del Código Civil, encuadrándose su posición en la genérica del inc. 1º de dicho articulo. En efecto, adquiriendo de su titular dominial (sea o no registral) no puede resultar cesionario de los derechos y acciones del comprador en remate, toda vez que este último ya es propietario. De allí en más cualquier acto de disposición debe respetar las disposiciones del art. 2.602 del Código Civil que expresa que la tradición debe ser por titulo suficiente para transmitir el dominio. En tal sentido, siendo el título suficiente que el acto jurídico válido que tiene la finalidad de transmitir o constituir el derecho real no resulta admisible a dichos efectos el testimonio ampliatorio que tiene presente la cesión efectuada (fs. 6). En consecuencia, corresponde desestimar el recurso de apelación planteado.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: Desestimar el recurso de apelación planteado contra la resolución de fs. 30/34.

Regístrese y devuélvase.

Firmado: CARLOS POLAK - JORGE ALBERTO GIARDULLI - EMILIO M. PASCUAL
Marcas, caducidad del registro, uso de marca
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: SYNCRO ARGENTINA c/ DR. LAZAR Y CIA. s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-25

Al tiempo de ser promovida la demanda no había transcurrido el plazo de cinco años desde que dejo de ser comercializado el producto Optivac tal como lo prevé el art. 26 de la ley 22362. Por otra parte la demandada ha utilizado hasta el presente, sin solución de continuidad, la marca Optivac asociada al especificante Pediátrico, extremo que permite afirmar, dada la función de este, que aquella marca, voz nuclear del conjunto Optivac Pediátrico, no ha sido objeto de abandono. En ese sentido, la propia Ley de Marcas dispone que obsta a la caducidad de un signo registrado y no usado el hecho de su empleo en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluidos en otras clase, art. 26 segunda parte. Una interpretación armónica, concorde con la finalidad del legislador conduce a admitir que la caducidad tampoco se produce cuando la marca registrada es utilizada en la misma clase con el mero añadido de un vocablo secundario destinado a identificar a los destinatarios del medicamento. Finalmente, la sanción del art.

26, como todo instituto que conduce a la aniquilacíon de un derecho, es de interpretación restrictiva. En resumen, la acción subsidiaria de caducidad no habría podido ser sino rechazada. Y como su articulación obligo a la demandada a ejercer la defensa de la subsistencia de su titulo marcario, es justo que los gastos ocasionados en dicha defensa sean soportados por la actora.
Robo con violencia en las personas, lesiones leves, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA TOYA, O.A. s/ ROBO. LESIONES LEVES. CONCURSO IDEAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-05-11

1) La conducta del procesado, que se apoderó de efectos de la víctima, y le produjo lesiones encuadra en la figura de robo tipificado en el art. 164 inc. 2 del C.P. en concurso ideal con el de lesiones leves -arts. 89 y 54 C.P.- 2) El Tribunal no comparte la calificación efectuada por el Sr. Juez a-quo, que calificó el hecho como robo -en concurso ideal- con lesiones leves, estas últimas calificadas -art. 92 C.P. por haber sido cometidas para consumar otro delito (el robo) -art. 80 inc. 7 C P.-, ya que cuando este inc. 7 se refiere a "otro delito" está mentando no a un simple supuesto de doble tipicidad (concurso ideal), sino a un caso de concurso material, o sea que la agravante está condicionada a que concurra un hecho independiente (del homicidio o de las lesiones), que en el caso de autos es contingencia que ha sido excluida.
Sucesiones, incapacidad para suceder
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Oscar Camilo c/ Rodríguez, María Aurora y otro s/ Incidente de declaración de indignidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

No surge del art. 3302 del Código Civil que para que progrese la acción sea necesario que el causante haya muerto en estado de demencia y de abandono. Es la acción la que nace con la muerte del causante, mientras que las causales de indignidad pueden producirse antes de la muerte o aún después.
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, síndico del concurso, designación de perito, reglamentos de empresas, síndico suplente, vacancia, quiebra
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Calandrelli, Javier c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-24

Procede confirmar la resolución por la cual se designó a cierto contador para continuar interviniendo -ahora como titular- como síndico en las actuaciones. Ello por cuanto el reglamento de esta Cámara para inscripción y actuación de síndicos dispone, en lo que aquí interesa, que el síndico suplente desempeñará funciones en caso de vacancia definitiva o temporaria de un síndico titular (art. 37-i); y que, en el supuesto de que un síndico titular cesara definitivamente, el síndico suplente que lo había reemplazado pasará también a ocupar el lugar del titular en la lista (inc. iv mismo artículo) y dado que, eso fue lo ocurrido en el caso, el temperamento adoptado se ajustó a la directiva.
Personal de casas particulares, casero
Materia: LABORAL
Carátula: FRUTOS, Jorge c/ CAMILLIERI, Jorge s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-14

Si el actor se ocupaba del mantenimiento de la quinta que poseen los demandados en la Pcia. de Bs As, la relación invocada se halla enmarcada en las disposiciones referentes al servicio doméstico.
Partidos políticos, sistema electoral
Materia: CONSTITUCIONAL - ELECTORAL
Carátula: Apoderado  de  la  Alianza "Unión de Fuerzas Sociales" - su presenta- ció s/ Su  presentación  -  circuito  Bulnes  -  Depto.  Rio  Cuarto  (Junta  electoral Nacional).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

También pesa sobre los partidos políticos la carga de contribuir a la regularidad funcional del proceso político y a una mayor efectividad y eficiencia del sistema electoral.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, control de legalidad, partidos políticos, afiliados políticos, cargos electivos, expulsión del partido
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Aner, Andrés Adalberto s/ deduce acción de amparo - solicita medida cautelar (Unión Cívica  Radical).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

El control de legalidad debe ser especialmente riguroso cuando se está frente a una sanción adoptada como consecuencia de la actuación del afiliado como representante del pueblo (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Seguros, asegurador, defensa del consumidor
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: "ABRAHAM, ROBERTO HÉCTOR c/ SAN CRISTOBAL SOC. MUT. DE SEGUROS GRALES s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-09-20

-Se dijo que la motivación excusante de la entidad aseguradora que no abonó el importe en virtud de que el asegurado estaba inhibido y no adjuntó la cesión de derechos para ejercitar la subrogación, normas previstas en los anexos, deben ser confrontadas con otras de igual o superior jerarquía tales como la ejecución de buena fe en los contratos y la normativa de la ley de defensa al consumidor pregonadas por el quejoso.- -La excusa de la entidad aseguradora de que no pagó porque "el que paga mal paga dos veces" no puede ser recibida, en cuanto dentro del plazo referido si estimaba que el pago no podía hacerse efectivo al asegurado debió consignar judicialmente el importe que correspondía al siniestro y no diferir el mismo al momento de contestar la demanda un año y medio despúes de acontecido el siniestro y ya cuando la cuestión sobre el pago se había judicializado a instancias del reclamante.El cumplimiento tardío es un cumplimiento defectuoso, y como tal genera consecuencias adversas.- Las razones que esgrime para neutralizar el incumplimiento no son suficientes, amparados a la luz de la reglamentación prevista en el anexo en cuanto a la insuficiencia de la documentación allegada en punto a la cesión y la inhibición que pesaba sobre el asegurado.- La inhibición general de bienes estaba anotada con anterioridad a la contratación del seguro y no impidió el cobro de la prima, de lo que resulta que en aplicación de la teoría del los propios actos que pregona que nadie puede ponerse en contradicción con su conducta anterior, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, de la cual se desprende que la aseguradora para celebrar el contrato y cobrar la prima no puso como obstáculo que estuviera inhibido, pero lo objetivó para consolidar el pago, lo cual genera un injusto que está reñido con los propios actos.-
Recurso de casación, admisibilidad formal
Materia: PROCESAL
Carátula: Bustamante, José Navor s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-12-06

Si los agravios tienen, en principio, fundamento suficiente, en cuanto al señalamiento del error jurídico que afectaría al fallo recurrido, y, prima facie, la cuestión resulta susceptible de encuadramiento en el motivo previsto en el artículo 466 inciso 1 del Código Procesal Penal, cabe pronunciarse por la admisibilidad formal de la vía intentada y disponer continúe su trámite, de conformidad a las previsiones del referido cuerpo legal.
Excarcelación, ley vigente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otros c/ Provincia de Bs. As. s/ Inconst. Ley 14434
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-02-26

Resulta procedente la medida cautelar peticionada por una ONG en el marco de una acción de inconstitucionalidad dirigida contra la Provincia de Buenos Aires tendiente a que se suspenda la entrada en vigencia de la ley 14.434, en cuanto modifica el art. 171 del Código Procesal Penal de la provincia y limita el instituto de la excarcelación, pues se advierte la falta de proporcionalidad en la contradicción en que se hace incurrir al ordenamiento jurídico, al denegarle la excarcelación en forma absoluta a los imputados respecto del delito de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, mientras que el art. 26 del Código Penal , posibilita en algunos casos a los imputados en orden al delito previsto en el art. 189 bis segundo del mencionado código, ser pasibles de condena de ejecución condicionada, al facultar al tribunal a dejar en suspenso el cumplimiento de la pena de prisión, por lo que, se advierte el peligro en la demora, ya que la norma deparara inevitablemente en una restricción a la libertad personal a un número indeterminado de imputados con anterioridad al final del fallo de la causa, circunstancia que les ocasionará un perjuicio que, indudablemente, podría resultar de imposible reparación ulterior.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, contrato de trabajo, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - LABORAL
Carátula: Miguel Asensio GOMEZ c/ ALGODONERA FLANDRIA  S.A. s/ CONTRATO DE TRABAJO - SALARIO - CUESTIONES NO FEDERALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-03

Determinar las características que deben revestir los premios a la mayor productividad para que puedan ser considerados como un integrante permanente del salario del trabajador, así como establecer las condiciones que deben cumplirse a fin de declarar que la obligación respectiva ha dejado de subsistir, constituyen cometidos propios de los jueces de la causa que no incumbe a la Corte revisar, dada la índole eminentemente fáctica y de derecho común de tales cuestiones.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, regulación de honorarios, aplicación de la ley, retroactividad de la ley, ley de accidentes de trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Cejas, Gelis Crisanto c/ S.A.D.E. S.A. y otro. s/ Accidentes de trabajo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-21

Es admisible el recurso extraordinario contra la sentencia que al regular los honorarios, aplicó el art. 17 de la ley 24.028 atribuyéndole un efecto retroactivo que no surge de sus términos.
Empleados públicos, remuneración, jubilaciones, haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ITURRASPE, JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 127-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-05-17

El "suplemento no bonificable" previsto por el decreto 4196-83 para el personal de la Caja de Asistencia Social, en base a equivalencias del régimen salarial aplicable en el Banco Provincial de Santa Fe, integra la remuneración del activo estando sujeto a aportes y contribuciones previsionales.
Transporte de carga, transporte de carga por agua, responsabilidad del transportador, valor de la mercadería, pérdida parcial de mercaderías, indemnización
Materia: NAVEGACION
Carátula: ILASA IND. LATINOAMERICANA  S.A. c/ CAP. Y/O ARM. BQ. PRETORIANO s/ ORDINARIO - COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-30

En el supuesto de que el valor declarado sea superior al valor en plaza y éste, a su vez, superior al límite legal, cabe atenerse al valor en plaza, pues lo contrario importaría admitir que por el solo hecho de expresarse un determinado valor de la mercadería (y aún en la hipótesis de que no exista falsedad en la declaración sino un excesivo costo de origen que no coincida con el valor en la plaza de destino), el consignatario se podría enriquecer obteniendo como indemnización una suma mayor al valor real, tal como está previsto por el artículo 277 de la ley de la Navegación.
Responsabilidad del Estado, competencia, responsabilidad extracontractual, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: DIANA, MARIA LUCIANA Y OTRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 308 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-05

En punto a la asignación de la competencia específica y especializada de los Tribunales de Responsabilidad Extracontractual en las demandas contra entes estatales y relativas a los servicios de salud que prestan, esta Corte ha tenido oportunidad de expedirse en "LOPEZ (A. y S. T. 225, pág. 126), por lo que a tenor de los fundamentos allí vertidos corresponde revocar lo decidido por la Cámara en cuanto a la atribución de competencia contractual para entender en la presente.(De los Fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, banco central, liquidación de entidades financieras, honorarios, pago
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Nuevo Banco Santurce s/ quiebra s/incidente de verificación y pronto pago por Falcón  Eleonora S.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Corresponde revocar la decisión que impuso al Banco Central el inmediato pago de honorarios, ya que exige a la autoridad monetaria una actuación que le está expresamente vedada por su Carta Orgánica, pues para responder a tal pago, la entidad monetaria oficial debería efectuar un "adelanto" de fondos cuyo recupero debería plantear en el proceso concursal, lo que le está expresamente prohibido por la ley 24.144, art. 19, inc. d) (Disidencia parcial del Dr. Gustavo A.

Bossert).
Recusación, deber de imparcialidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: COLOMBO CLAUDIO JULIO  c/ A.N.Se.S. y otro s/ incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-27

Corresponde rechazar la recusación intentada contra "todos los jueces integrantes del Poder Judicial de la Nación", pues esta posibilidad no está prevista en el código ya que cabe destacar que las causales de recusación son de interpretación restrictiva dado que es un acto de singular gravedad y por tanto su enumeración es taxativa debiéndose demostrar, en forma objetiva, que con relación a la causa en particular se encuentra afectada la imparcialidad del magistrado.
Resoluciones equiparables a definitiva, auto de procesamiento, recurso de casación penal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "DIAZ, JOSE IGNACIO Y OTRO S/ HURTO DE GANADO MENOR CALIFICADO S/ RECURSO DE QUEJA", Expte. D-544/07/TSJ s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2007-06-14

No reviste la calidad de "definitividad" exigido como requisito formal de admisibilidad de la casación - el pronunciamiento que confirma el procesamiento con prisión preventiva del incusado dictado por un Juez de Instrucción que resuelve la situación del imputado-, que permita la apertura de la instancia extraordinaria autorizada por el art. 427 del C.P.P.-
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, ordenanzas municipales, acta de infracción, multa fotográfica, valor probatorio
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-CONTRAVENCIONAL
Carátula: WAGNER, LEONARDO JOSE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-09-22

La ordenanza 7881 (artículo 50) al establecer que "las actas labradas por funcionarios competentes en las condiciones enumeradas por el artículo 35 del presente Código y que no sean enervadas por otras pruebas, serán consideradas por el juez como plena prueba de la responsabilidad del infractor", le impone al Juez de Faltas Municipal una determinada valoración de las actas como elementos de prueba, a las que puede desestimar sólo en el caso de que "en lo esencial" no se ajusten a lo establecido en dicha norma (art.

36), o en el supuesto de que, aun estando debidamente confeccionadas, se le opongan otros elementos de prueba con aptitud para enervarlas; a su vez, la ordenanza 8243 introdujo al artículo 36 "in fine" el texto siguiente: "Igual temperamento se observará con las fotografías aludidas en el artículo anterior y que no reúnan los necesarios requisitos de aptitud procesal". En el caso, una correcta lectura del acta en juego permite concluir que lo afirmado por el Juez a quo-en torno a que la constatación realizada no reúne los requisitos mínimos del artículo 35 ter c)- no resulta idóneo para desechar de por sí lo constatado fotográficamente, arribando a un resultado que no se compadece con las constancias de la causa ni con el derecho y los principios básicos aplicables en la materia, lo que en definitiva conduce a aniquilar lo actuado por la Administración, incurriendo en una irrazonable apreciación de la prueba, a la que el propio ordenamiento jurídico le otorga un valor decisivo.