Handelsgericht des Kantons Zürich Geschäfts-Nr. HG100006-O U/ei Mitwirkend: Oberrichter Peter Helm, Vizepräsident, und Oberrichterin Dr. Fran- ziska Grob, Handelsrichterin Ursula Suter, die Handelsrichter Thomas Steinebrunner und Martin Fischer sowie der Gerichts- schreiber Andreas Blattmann Urteil vom 2. September 2011 in Sachen A._____, Klägerin vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ gegen B._____ AG, Beklagte sowie C._____ GmbH, Nebenintervenientin und Prozessführende gemäss § 48 ZPO vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y._____ vertreten durch Rechtsanwältin Dr. iur. Z._____ - 2 - betreffend Forderung - 3 - Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2) "1. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin EUR 1'067'167.35 zuzüglich Zins zu 5 % seit 20. November 2009 zu bezahlen; 2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der B e- klagten." Erwägungen: 1. Prozessverlauf 1.1. Am 8. Januar 2010 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin die Klage- schrift ein (act. 1). Nachdem die Klägerin die von ihr verlangte Prozesskaution fristgerecht geleistet hatte (vgl. Prot. S. 2 und act. 5), wurde der Beklagten mit Verfügung vom 27. Januar 2010 Frist zur Klageantwort angesetzt (Prot. S. 3 f.). Mit Eingabe vom 5. März 2010 verkündete die Beklagte der Nebenintervenientin den Streit und überliess ihr die Fortführung des Prozesses auf eigene Kosten (act. 9). In der Folge trat Letztere mit Eingabe vom 16. März 2010 dem Prozess bei, um diesen auf eigene Kosten fortzusetzen (act. 11). Die Klageantwort wurde schliesslich am 10. Mai 2010 durch die Nebenintervenientin erstattet (act. 18), wo- rauf die Parteien auf den 22. Oktober 2010 zur Referentenaudienz und Ver- gleichsverhandlung vorgeladen wurden (Prot. S. 9 ff.). Da an dieser Verhandlung keine Einigung zwischen den Parteien erzielt werden konnte, wurde das Verfah- ren in der Folge schriftlich fortgesetzt (Prot. S. 12). Die Replik wurde am 11. November 2010 (act. 26) und die Duplik am 28. Februar 2011 (act. 30) erstat- tet. 1.2. Am 26. Mai 2011 erfolgte eine Noveneingabe durch die Nebeninterv eni- entin (act. 33). In ihrer Stellungnahme vom 7. Juni 2011 dazu verlangt die Kl äge- rin allerdings, es sei die Noveneingabe als verspätet aus dem Recht zu weisen (act. 36 S. 2). Die klägerische Stellungnahme wurde der Beklagten sowie der pr o- zessführenden Nebenintervenientin mit Verfügung vom 14. Juni 2011 zugestellt - 4 - (Prot. S. 16). Über die Zulässigkeit der Noveneingabe wird nachfolgend zu befi n- den sein (vgl. Ziff. 3.5). 1.3. Der Prozess erweist sich nunmehr al s spruchreif (§ 188 Abs. 1 ZPO/ZH). Auf die einzelnen Parteivorbringen ist anschliessend nur einzugehen, soweit sie sich zur Entscheidfindung als notwendig erweisen. 2. Prozessuales 2.1. Am 1. Januar 2011 ist die eidgenössische Zivilprozessordnung (ZPO) in Kraft getreten. Nach deren Art. 404 Abs. 1 gilt für Verfahren, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtshängig sind, das bisherige Verfahrensrecht bis zum A b- schluss vor der betroffenen Instanz. Die örtliche Zuständigkeit bestimmt sich nach dem neuen Recht, wobei eine bestehende Zuständigkeit nach dem alten Recht erhalten bleibt (Art. 404 Abs. 2 ZPO). Für das vorliegende Verfahren ist demnach das frühere kantonale Prozessrecht (ZPO/ZH und GVG) massgebend. Das Rechtsmittel richtet sich hingegen nach dem Recht, das bei der Eröffnung des Entscheides in Kraft ist, mithin nach dem neuen Prozessrecht (Art. 405 Abs. 1 ZPO). 2.2. Ebenfalls am 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist das revidierte Überei n- kommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstr e- ckung von Entscheidungen in Zivil - und Handelssachen (revLugÜ). Dessen Art. 63 Abs. 1 besagt unter anderem, dass die Vorschriften dieses Übereinkom- mens nur auf solche Klagen anzuwenden sind, die erhoben worden sind, nac h- dem das Übereinkommen im Ursprungs- bzw. im ersuchten Staat in Kraft getreten ist. Daraus folgt, dass auf Klagen mit internationalem Sachverhalt, die wie die vor- liegende vor dem 1. Januar 2011 erhoben worden sind, noch das bisherige Über- einkommen (LugÜ) anzuwenden ist. 2.3. Die Beklagte hat der Nebenintervenientin den Streit verkündet und Letzte- re hat erklärt, den Prozess auf eigene Kosten weiterführen zu wollen (vgl. vorst e- hend Ziff. 1.1 und § 48 ZPO/ZH). Nach § 47 Abs. 1 ZPO/ZH ist der Dritte (Litisde- nunziat) im Falle der Streitverkündung berechtigt, dem Prozess als Nebeninterv e-- 5 - nient beizutreten, was zur Folge hat, dass er zugunsten der unterstützten Partei Angriffs- und Verteidigungsmittel vorbringen und Rechtsmittel einlegen kann. Das Vorgebrachte gilt als von der Hauptpartei erklärt, soweit es von ihr nicht ausdrück- lich bestritten wird oder mit ihren Prozesshandlungen in Wider spruch steht (§ 47 Abs. 1 i.V.m. § 45 Abs. 2 ZPO/ZH). Die Beklagte hat der N ebenintervenientin die Prozessführung überlassen und deren Vorbringen weder bestritten noch Hand- lungen vorgenommen, die diesen widersprechen würden. Nachfolgend sind die Ausführungen der Nebenintervenientin daher als von der Beklagten vorgebracht zu betrachten. Der Einfachheit halber werden deshalb die Behauptungen der N e- benintervenientin als solche der Beklagten bezeichnet, soweit dies nicht aus- drücklich anders bestimmt wird, zumal auch bei einer Übernahme der Prozessfüh- rung durch den Nebenintervenienten der Endentscheid letztlich auf den Namen der Haupt partei, mithin auf denjenigen der Beklagten, z u lauten hat (§ 48 ZPO/ZH). 2.4. Die Klägerin ist eine nach dem Recht des Staates D._____ gegründete Gesellschaft (…) mit Sitz in E._____, D._____. Sie bezweckt die Verwirklichung eines Strassenbauprojekts in Süd -D._____ (act. 3/2; vgl. auch act. 1 Rz 9, 18 Rz 8 und 26 Rz 6 f.). Die Beklagte ist eine Bank in der Rechtsform einer Aktienge- sellschaft nach dem Recht F._____s mit Sitz in G._____, F._____ (act. 3/3; act. 1 Rz 10 und 18 Rz 10). Die Nebenintervenientin ist ein Bauunternehmen in der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht H._____s(vgl. auch act. 18 Rz 9 und 26 Rz 6 f.). 2.5. Im Zentrum der Auseinandersetzung zwischen den Parteien steht eine von der Beklagten ausgestellte Bankgarantie vom 17. August 2007. Darin haben die Parteien unbestr ittenermassen den Gerichtsstand Zürich gewählt (vgl. act. 3/1, insb. S. 2). Diese Gerichtsstandsklausel ist zulässig (Art. 17 Ziff. 1 LugÜ; WALTER, Internationales Zi vilprozessrecht der Schweiz, 4. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 2007, S. 242 ff.), weshalb die örtliche Zuständigkeit des Han- delsgerichts gegeben ist. Die sachl iche Zuständigkeit des Handelsgerichts ergibt sich aus § 63 Ziff. 2 i.V.m. § 62 GVG (HAUSER/SCHWERI, Kommentar zum zürche-- 6 - rischen Gerichtsverfassungsgesetz, Zürich 2002, § 63 N 10 ff.; act. 3/3). Die Kla- ge wurde im Übrigen gehörig eingeleitet (§ 104 lit. d ZPO/ZH). 2.6. Neben der Gerichtsstandsklausel haben die Parteien in der genannten Garantie unbestrittenermassen auch eine ausdrückliche und zulässige Recht s- wahl getroffen (act. 3/1; act. 1 Rz 24 und act. 18 Rz 75), weshalb Schweizer Recht zur Anwendung gelangt (vgl. Art. 116 Abs. 2 IPRG). 3. Materielles 3.1. Überblick a) Die Klägerin und die Nebenintervenientin haben im Rahmen eines Stras- senbauprojekts in Süd- D._____ zusammengearbeitet. Zur Sicherung ein er mit Vertrag vom 13. August 2007 eingegangenen Rückzahlungspflicht der Nebeni n- tervenientin gegenüber der Klägerin hat die Beklagte die Garantie Nr. … vom 17. August 2007 ausgestellt (act. 18 Rz 16 ff. und act. 26 Rz 24 f.; act. 3/1). Darauf stützt die Kl ägerin ihre Forderung von EUR 1'067'167.35. Weiter bezieht sie sich auf ihr Schreiben an die Beklagte vom 17. November 2009, worin sie ge ltend macht, die Nebenintervenientin sei ihren Verpflichtungen aus besagter Vereinba- rung nicht nachgekommen, weshalb die Bankgarantie im entsprechenden Umfang in Anspruch genommen werde (act. 3/7; act. 1 Rz 17). b) Der fraglichen Garantie kann unter anderem Folgendes entnommen wer- den (vgl. act. 3/1): Die Nebenintervenientin hat mit der Klägerin im Zusammen- hang mit dem Str assenbauprojekt einen Vertrag abgeschlossen (Abs. 1). Eine weitere Vereinbarung zwischen den Parteien wurde am 13. August 2007 abge- schlossen. Darin wurde unter anderem vereinbart, dass die Nebenintervenientin als Bestandteil ihrer Entschädigung einen Betrag von EUR 1'500'000. – von der Klägerin erhält (Abs. 2). Allerdings wird in der Garantie auch festgehalten, dass die Nebenintervenientin unter Umständen gemäss vertraglicher Abmachung di e- sen Betrag oder Teile davon zurückzahlen muss. Zu diesem Zweck, mithin als Si- cherheit der Rückzahlungsverpflichtung, wurde die Garantie ausgestellt (Abs. 3). Die Beklagte verpflichtete sich daher, der Klägerin bedingungslos und unwiderruf-- 7 - lich im Sinne einer eigenständigen Verpflichtung und als eigene Schuld einen bzw. einzelne Beträge bis maximal EUR 1'500'000. – zu bezahlen. Voraussetzung dafür sollte die schriftliche Zahlungsaufforderung und die Bestätigung der Klägerin sein, dass die Nebenintervenientin ihren Rückzahlungsverpflichtungen gemäss Vertrag vom 13. August 2007 ni cht nachgekommen ist (Abs. 4). Fordert die Kl ä- gerin die Beklagte auf, die garantierten EUR 1'500'000.– oder einen Teil davon zu leisten, so verpflichtete sich Letztere weiter, den Betrag bedingungslos zu bezah- len, ohne Rücksprache mit der Nebenintervenient in zu nehmen und ungeachtet einer allfälligen Einwendung der Letzteren, der geforderte Betrag dürfe nicht be- zahlt werden (Abs. 5). Ebenso wurde ausdrücklich vereinbart, dass die Leistungs- pflicht der Beklagten aus der Garantieerklärung nicht entfällt bei kl ägerischem Er- lass oder klägerischer Stundung von Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Joint Venture Agreement, ob im Hinblick auf Zahlung, Zeit, Erfüllung oder ander- weitig. Ebenso sollte die Leistungspflicht der Beklagten ungeachtet jeglicher A b- änderungen oder Strei chungen aus dem Joint Venture Agreement, auf welche sich deren Mitglieder einigen, fortdauern (Abs. 6). Gemäss der Garantieerklärung sollte die Leistungspflicht der Beklagten unter der Garantie schliesslich bis zur Rückgabe der Garantieerklärung an die Beklagte, bis zur Mitteilung der Klägerin, die Garantie werde nicht mehr benötigt, oder bis die Zahlungen der Beklagten die vereinbarte Maximalhöhe erreicht hätten, je nachdem, welche dieser Vorgaben zuerst eintrifft, gültig sein (Abs. 7). c) Neben der Klägerin, der Beklagten und der Nebenintervenientin waren weitere Parteien in das Strassenbauprojekt involviert. Bauherr war "I._____" (…). Er war für die Finanzierung, Projektierung, den Bau, die Instandhaltung und den Unterhalt der Strassenanlage verantwortlich und gleic hzeitig Vertragspartner des Zentralamts in D._____ für Strassenwesen ("…"). Teilhaber des I._____ sind J._____ bzw. (vormals) J.____ … GmbH mit 50 %, K._____ mit 35 % und L._____ mit 15 % . J._____ wiederum ist eine Tochtergesellschaft der M._____, die ihrerseits zusammen mit L._____ Teilhaberin der Klägerin ist (act. 18 Rz 11, act. 26 Rz 8 ff. und act. 30 Rz 8). - 8 - d) Der Abschluss der Vereinbarung vom 13. August 2007, namentlich die grundsätzliche Rückzahlungspflicht, und das Ausstellen der fraglichen Garantie sind unbestritten (act. 18 Rz 16 ff.). Unbestritten ist auch, dass die Klägerin die Beklagte zweimal schriftlich und mit dem Hinweis, die Nebenintervenientin sei i h- ren Verpflichtungen aus dem Vertrag vom 13. August 2007 nicht nachgekommen, zur Zahlung einer entsprechenden Summe aufgefordert hat (act. 3/5 und 3/7; act. 18 Rz 37 f. und 44 f.). Die Parteien gehen weiter übereinstimmend - und zu- treffend - davon aus, dass eine selbständige, das heisst zum Grundverhältnis nicht akzessorische Garantie vorliegt (act. 26 Rz 80, act. 30 Rz 63 und 64). Die Beklagte bestreitet allerdings das Vorliegen einer Situation, welche die Rückzah- lungspflicht begründen würde. Sie ist der Auffassung, dass die Inanspruchnahme der Garantie als rechtsmissbräuchlich qualifiziert werden müsse bzw. dass die Garantie zweckwidrig abgerufen worden sei (vgl. act. 18 Rz 55 ff.). 3.2. Rechtsnatur der selbständigen Garantie a) Wie gezeigt, dreht sich der Streit insbesondere um die soeben dargestel l- te Bankgarantie. Eine Garantie ist im weitesten Sinne ein Sicherungsvertrag. Sie wird als zweiseitiges Rechtsgeschäft bezeichnet, weil sie der Willenserklärung beider Parteien bedarf. Allerdings erwirbt in der Regel nur der Begünstigte Rec h- te, während der Garant Pflichten übernimmt, weshalb der Vertragsschluss ohne Weiteres durch einseitige Erklärung (Offerte bzw. Garantieerklärung) und stil l- schweigende Annahme erfolgen kann ( KLEINER, Bankgarantie, 4. Auflage, Zürich 1990, Rz 2.02 ff.). Zu unterscheiden ist zwischen reiner und bür gschaftsähnlicher Garantie. Bei der reinen Garantie steht der Garant für einen von jeglichem kon- kreten Schuldverhältnis unabhängigen Erfolg ein. Die bürgschaftsähnliche Garan- tie bezieht sich dagegen in irgendeiner Weise auf ein Schuldver hältnis, das dem Begünstigten einen (vertraglichen) Anspruch auf Leistung des Dritten gibt ( BSK OR I-PESTALOZZI, Art. 111 N 6). Mit der bürgschaftsähnlichen Garantie soll die Leistung des Dritten an den Begünstigten gesichert werden, gleichgültig, ob sie wirklich geschuldet ist oder nicht. Sie gilt somit auch dann, wenn die Schuldpflicht des Dritten gegenüber dem Begünstigten nicht entstanden ist, wegfällt oder nicht erzwingbar ist. Im Gegensatz zur Bürgschaft ist die bür gschaftsähnliche Garantie - 9 - in diesem Sinne somit nicht akzessorisch (BGE 125 III 305, E. 2b; E MCH/RENZ/ ARPAGAUS, Das Schweizerische Bankgeschäft, 6. Auflage, Zürich 2004, Rz 1168 und 1171 ff.; K LEINER, a.a.O., Rz 5.01 ff.). Insofern ist die Garantie eine selbstän- dige Verpflichtung und sichert eine Leistung, gleic hgültig, ob diese tatsächlich ge- schuldet und erzwingbar ist. Erfasst werden daher auch Fälle, in denen die (Haupt-)Schuldpflicht nie entstanden oder weggefallen ist. Der Garant haftet selbst dann, wenn sich der Hauptschuldner bzw. Dritte auf Zufall oder höhere Gewalt berufen kann (K LEINER, a.a.O., Rz 5.10 ff.). b) Die soeben gemachten Feststellungen beziehen sich allerdings nur auf das Garantieverhältnis. Die Frage, ob im Verhältnis zwischen Drittem und B e- günstigtem, mithin zwischen den Partnern des Grund- oder Hauptgeschäftes, die erfolgte Garantiezahlung als definitiv zu betrachten ist oder ob sie in diesem Ver- hältnis als rückforderbar gelten soll, betrifft nur das Grund- oder Hauptschuldver- hältnis und nicht das Verhältnis unter den Parteien des Garanti evertrages. Im Grund- oder Hauptschuldverhältnis mag im Endeffekt nur die vertraglich geschul- dete Leistung als durch die Garantie gesichert gelten. Das hat aber mit dem G a- rantieverhältnis nichts zu tun und ist in diesem Zusammenhang grundsätzlich un- beachtlich (K LEINER, a.a.O., Rz 5.12; BGE 131 III 511, E. 4.2 f.). c) Nach dem Gesagten kann der Garant nur äusserst eingeschränkt Ei n- wendungen bzw. Einreden gegen seine Zahlungspflicht vorbringen. Ob die V o- raussetzungen einer Verweigerung der Zahlung bzw. einer Auslösung der Garan- tie gegeben sind, bestimmt sich nach dem Vertragsinhalt, konkret nach den ver- einbarten Zah lungsbedingungen (SZW 2007, S. 139 f.). Der Garant verspricht seine Leistung auf Eintritt des Garantiefalles hin, also unter bestimmten Voraus- setzungen, deren Nachweis dem Begünstigten obliegt. Die Zahlungspflicht wird mit anderen Worten erst bei Eintritt der Zahlungsbedingungen ausgelöst. In den Bankgarantien werden diese regelmässig formalisiert. Zwar wird jeweils auf das Grund- oder Hauptschuldverhä ltnis hingewiesen. Indessen dient diese Bezug- nahme zumeist lediglich der Bestimmung des Sicherungsobjektes. Denn es soll klargestellt werden, dass (nur) eine ganz bestimmte Lei stung sichergestellt wird. Alsdann löst bei Bankgarantien zumeist die erste Anforderung, eine Erklärung o-- 10 - der eine d okumentarische Vorgabe die Zahlung aus ( KLEINER, a.a.O., Rz 15.08, 17.04 und 17.05). In der Regel sind sowohl die zahlungsauslösenden Bedingun- gen wie auch der Sicherungszweck der Garantie aus dem Text klar ersichtlich. Soweit die Vorgaben ungenügend sind, ist eine ergänzende Auslegung vorz u- nehmen. Zu di esem Zweck ist insbesondere die einleitende Beschreibung der Veranlassung zur Garantie heranzuziehen, die in der Regel auf das Objekt der Sicherstellung Bezug nimmt. Fehlt ein solcher Ingress, ist auf die Umstände des (Garantie-)Vertragsschlusses zurückzugreifen ( K LEINER, a.a.O., Rz 17.05 und 17.09). Im Bankgeschäft ist grundsätzlich davon auszugehen, dass das vereinbar- te Dokument oder die Erklärung für sich allein massgebend sein soll. Das bedeu- tet vorerst einmal, dass der Garant, dem das vereinbarte Dokument oder die E r- klärung vorschriftsgemäss eingereicht wird, grundsätzlich zu leisten hat (E MCH/RENZ/ARPAGAUS, a.a.O., Rz 1197 ff.). Im Weiteren ist davon auszugehen, dass sic h der Garant nicht mit der materiellen Richtigkeit des Inhaltes solcher Schriftstücke befassen darf. Steht fest, dass der Garant, dem das vereinbarte D o- kument oder die Erklärung vorschriftsgemäss eingereicht wird, ohne Weit eres zu leisten hat, dass also di ese Elemente für sich allein zahlungsauslösend sind, so ist deren Einreichung als Garantiefall zu betrachten (BGE 131 III 511, E. 4.2 f., BGE 122 III 321, E. 4, m.w.H.; vgl. auch KLEINER, a.a.O., Rz 21.04 und 21.05). d) Neben diesen formellen Aspekten des Garantieabrufs erlaubt die Recht s- natur der Garantie grundsätzlich keine weiteren Einwendungen oder Einreden, namentlich nicht solche, die sich aus dem Grund- oder Hauptschuldverhältnis er- geben (vgl. auch SZW 2007, S. 140). Bestand und Rechtswirkungen des G rund- oder Hauptschuldverhältnisses zwischen dem Dritten und dem Begünsti gten sind daher in der Regel irrelevant (vorstehend lit. b). Der Fall, unter dem die Garanti e- leistung ausgelöst wird, mithin der Garantiefall, ergibt sich deshalb ausschliesslich aus der Garantie (K LEINER, a.a.O., Rz 21.09; vgl. auch BGE 131 III 511, E. 4.2. f.; SZW 2007, S. 140). Die diesbezüglichen ausdrücklichen Abmachungen der Par- teien des Garantievertrages können gar soweit reduziert werden, dass ei gentliche Zahlungsbedingungen überhaupt nicht mehr genannt werden. Vielmehr hat der Garant "auf erste Anforderung hin" zu zahlen. Vereinzelt wird bei dieser Konstella- tion auch von einer bedingungslosen Garantie gesprochen. Sie ist auf einfache - 11 - Zahlungsaufforderung hin zahlbar ( KLEINER, a.a.O., Rz 17.11 f.; A EPLI, Garantien und Bürgschaften - das Allgemeine und das Bauspezifische, in: Schweizerische Baurechtstagung, Freiburg 2005, S. 103 f.). e) Der Garant kann und muss aber im Verhältnis zum Dritten (Auftraggeber) alle aus der Garantie selbst möglichen Einwendungen und Einreden erheben. Er hat die Garantie im Auftrag des Kunden abge geben und haftet für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes ( KLEINER, a.a.O., Rz 21.16 und Rz 21.33). Die Bank kann also etwa die Nichtigkeit des Garantiever- trages oder Mängel dieses Vertragsabschlusses geltend machen oder die Einrede erheben, der Garantiefall sei nicht eingetreten ( KLEINER, a.a.O., Rz 21.36). Ebe n- so kann die Bank, wenn die Garantie Bezug auf den Sicherungszweck (d.h. auf den zu sichernden Sachverhalt) nimmt, sich gegen eine zweckfremde Inan- spruchnahme der Garantie zur Wehr setzen und eine Einrede aus dem Garanti e- zweck (Inanspruchnahme ausserhalb des Verpflichtungswillens der Parteien [des Garantievertrages]) erheben (v gl. auch A EPLI, a.a.O., S. 104; K LEINER, a.a.O., Rz 21.37; BGer 4A_342/2009, E. 4.2). f) Eine besonders zu erwähnende weitere Einrede stellt diejenige des Rechtsmissbrauchs dar. Auch wenn die Zahlungsvoraussetzungen unter dem gül- tigen Garantievertrag erfüllt sind und der Garantiefall somit gegeben ist, entfällt die Zahlungsverpflichtung des Garanten, wenn die Inanspruchnahme der Garan- tie durch den Begünstigten als offenbar rechtsmissbräuchlich erscheint (E MCH/RENZ/ARPAGAUS, a.a.O., Rz 1200; K LEINER, a.a.O., Rz 21.41 und 21.42; AEPLI, a.a.O., S. 104; vgl. auch BGE 122 III 321, E. 4a, und BGE 131 III 511, E. 4.6). Der Rechtsmissbrauch ist aber ein ausserordentliches Korrektiv, so dass strenge A nforderungen an dessen Vorliegen zu stellen sind ( KLEINER, a.a.O. Rz 21.45 mit dem Hinweis auf ZR 85 [1986] Nr. 23). Zu beachten gilt es zudem, dass die Frage, ob der Garantiebegünstigte unter dem Grund- oder Hauptschuld- verhältnis die Garantie abrufen darf oder den abgerufenen Betrag dem Garanti e- auftraggeber erstatten muss, klar von der Frage zu unterscheiden ist, ob unter der Garantie selbst ein Zahlungsanspruch besteht. Rechtsmissbräuchliche Geltend- machung der Garantie ist keineswegs identisch mit einem unter dem Grund- oder - 12 - Hauptschuldverhältnis unberechtigten Abruf der Garantie. Rechtsmissbrauch oder Verstoss gegen Treu und Glauben unter der Garantie kann daher nur in qualif i- zierten Fällen vorliegen (KLEINER, a.a.O., Rz 21.46). g) Diese Abgrenzung zwischen Haupt - und Garantieverhältnis ist von ent- scheidender Bedeutung. Wird eine Garantie für eine nichterbrachte Leistung in Anspruch genommen, obschon die Leistungspflicht weggefallen ist, so liegt im Garantieverhältnis (noch) kein Rechtsmissbrauch vor. Die Garantie als nicht ak- zessorische Sicherung soll ja gerade auch Fäl le decken, in denen eine Schul d- pflicht nicht gegeben bzw. nachträglich weggefallen ist ( K LEINER, a.a.O, Rz 21.47 f.). Rechtmissbrauch beim Abruf kann also bei einer Leistungs - oder Rücklei s- tungsgarantie nur in Ausnahmefällen, z.B. unter Nachweis der erbrac hten Lei s- tung, geltend gemacht werden. Dazu braucht es aber mehr als eine Behauptung der richtigen Leistung im Zusammenhang mit einem Disput über die richtige Erfül- lung. Das Erbringen der richtigen Leistung muss z umindest indiskutabel sein. Ein Verstoss gegen Treu und Glauben liegt jedenfalls dann vor, wenn der Begünstigte selbst bestätigt, dass die gesicherte Leistung erbracht worden ist und er seiner- seits eine Gegenleistung schulde ( K LEINER, a.a.O, Rz 21.48 f.). Trotz Nichterbri n- gens der Leistung kann der Abruf der Garantie rechtsmissbräuchlich sein, wenn der Begünstigte selbst das Erbringen der Leistung nachweislich verhindert, indem er zum Beispiel Prüfung und Abnahme der gelieferten Ware verweigert, oder wenn der Begünstigte auf die Leistung verzichtet hat. Abruf der Garantie trotz nachweislich erbrachter Leistung oder vom Begünstigten verhinderter Leistung bzw. bei Verzicht auf die Leistung sind Handlungen, die eindeutig über einen E r- füllungsdisput hinausgehen und in Schädigungsabsicht erfolgen. Anderes genügt nicht, um Rechtsmissbrauch geltend zu machen ( KLEINER, a.a.O, Rz 21.49 und 21.50). h) Aus den gemachten Ausführungen erhellt, dass die Inanspruchnahme ei- ner Garantie nicht bereits dann rechtsmissbräuchlich ist, wenn die Nichterfüllung einer Schuldpflicht unter dem Grund- oder Hauptschuldverhältnis gar nicht einge- treten ist. Der Dritte (Garantieauftraggeber) oder, wie vorliegend, der Garant kön- nen also unter dem Aspekt des Rechtsmissbrauchs niemals einwenden, die Lei s-- 13 - tung habe im Grund- oder Hauptschuldverhältnis gar nicht erbracht werden müs- sen, sondern - wenn überhaupt - höchstens, die Leistung sei tatsächlich erbracht worden. Gegenteilig zu entscheiden würde bedeuten, die Garantie entgegen ihrer Rechtsnatur zu einer akzessorischen Sicherung umzuwandeln. Dies ist aber ge- rade nicht Sinn und Zweck der Garantie, denn dies bedeutete letztlich nichts an- deres, als dass der Garant zum Bürgen würde ( EMCH/RENZ/ARPAGAUS, a.a.O., Rz 1168 und 1171; KLEINER, a.a.O., Rz 21.46 ff.). i) Art. 2 Abs. 2 ZGB versagt s chliesslich ohnehin nur dem offenbaren Rechtsmissbrauch jeden Rechtsschutz. Ein Rechtsmissbrauch muss deshalb klar, in die Augen springend und unzweifelhaft sein, damit er nach dem Gesetz als rechtsschutzunwürdig gilt. Damit der Garant eine Zahlungsverweigerung aufgrund dieses ausserordentlichen Korrektivs vornehmen darf, bedarf es absolut klarer Verhältnisse, die keinerlei Zweifel offenlassen. Der Rechtsmissbrauch muss nachgewiesen sein (K LEINER, a.a.O, Rz 21.52). Erforderlich ist somit der sofortige und l iquide Nachweis einer solchen offensichtlich rechtsmissbräuchlichen oder betrügerischen Inanspruchnahme der Garantie, was beispielsweise dann der Fall ist, wenn es nicht notwendig ist, zusätzliche Beweismittel hinzuzuziehen, zu B e- weisaufnahmen zu schreiten oder Dritte in den Streit hineinzuziehen. Dieser ob- liegt dem Garanten, wobei die Anforderungen an den Beweis eines solchen (m a- teriell) ungerechtfertigten Garantieabrufs sehr hoch sind. Zweifel gehen jedenfalls zu Lasten des Auftraggebers ( E MCH/RENZ/ARPAGAUS, a.a.O., Rz 1200; vgl. auch KLEINER, a.a.O., Rz 21.17 und S. 210, Fn 95, mit Verweis auf D OHM; im Übrigen auch BGE 122 III 321, E. 4a). 3.3. Vorbringen der Beklagten a) Vorbemerkungen Wie bereits erläutert, ist unbestritten, dass die fragliche Garantie von der Beklag- ten ausgestellt worden ist. Weiter ist der Wortlaut bzw. die Auslegung der Garan- tie zwischen den Parteien grundsätzlich unbestritten (vgl. act. 18 Rz 55). Die Par- teien haben also explizit vereinbart, dass auf erste Aufforderung hin zu zahlen ist und dass die Beklagte sich nicht nach den Vorgaben der Nebeninterv enientin aus - 14 - dem Grundverhältnis richten darf. Unbestritten ist auch, wie gezeigt, dass die Kl ä- gerin (zweimal) schriftlich eine Auszahlung angefordert hat und dabei auf die Nichterfüllung der Verpflichtungen der Nebenintervenientin gemäss Vertrag vom 13. August 2007 hingewiesen hat. Die Vorbringen der Beklagten beziehen sich daher im Wesentlichen auf die Rechtsmissbräuchlichkeit des Garanti eabrufs und den zweckwidrigen Abruf, soweit sie sich nicht ohnehin auf vorliegend nicht zu be- rücksichtigende Einwendungen bzw. Einreden aus dem Grundverhältnis beziehen (vgl. act. 18 Rz 75, act. 30 Rz 61 bis 63). b) Missbräuchliche Inanspruchnahme der Garantie Den Kernpunkt der Auseinandersetzung stellt die Frage dar, ob die Nebeninter- venientin konkret bezeichnete Strassenabschnitte im Rahmen des Strassenbau- projektes rechtzeitig übergeben hat. Denn danach bestimmt sich ihre Rückzah- lungsverpflichtung aus dem Vertrag vom 13. August 2007. Bei der Einhaltung ver- traglich vereinbarter Übergabetermine handelt es sich aber in erster Linie um eine Streitigkeit um die richtige Erfüllung im Hauptschuldverhältnis, die, wie gezeigt, keinen Einfluss auf das Garantieverhältnis haben kann. Insofern sind diese Vor- bringen grundsätzlich unbeachtlich. Die Beklagte erkennt in diesem Zusammen- hang allerdings einen Rechtsmissbrauch darin, dass die Klägerin zwar für sich gegenüber dem Zentralamt für Strassenwesen [in D._____] die Verschiebung der relevanten und im Vertrag vom 13. Augus t 2007 genannten Übergabedaten für die Strassenabschnitte 1, 6 und 7 via die von den gleichen Parteien beherrschte Gesellschaft I._____ veranlasst, erreicht und beansprucht habe, von der Nebenin- tervenientin aber trotz Ablieferung der Strassenabschnitte innerhalb dieser neu definierten Übergabefristen eine Verspätung geltend mache und Zahlung verlan- ge. Die Klägerin wolle somit sowohl rechtzeitige Übergabe als auch Zahlung, w o- bei der Klägerin im Zusammenhang mit der Übergabe der Strassenabschnitte auch kein anderer Schaden entstanden sei. I._____ habe mit der Strassenverwal- tung von D._____ eine Verschiebung der Übergabetermine vereinbart, weshalb sich Erstere gegenüber der Klägerin nicht auf eine verspätete Übergabe berufen könne. Vielmehr sei die Rückzahlungs verpflichtung der Nebenintervenientin ge- genüber der Klägerin an die zwischen I._____ und der Klägerin vereinbarten - 15 - (bzw. in der Folge abgeänderten) Übergabedaten gekoppelt gewesen, was sich ohne Weiteres aus Ziff. 3 des Vertrages vom 13. August 2007 ergebe, in der dies ausdrücklich festgehalten worden sei. Für die Nebenintervenientin hätten daher nicht andere D aten gegolten, denn die einzelnen Vertragsverhältnisse könnten nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Das Verhalten der Klägerin sei daher widersprüchlich und damit rechtsmissbräuchlich (act. 18 Rz 21 ff. und 59 ff.; act. 30 Rz 19 ff. und 64 f.). c) Abruf der Garantie trotz Verhinderns der Leistungserbringung Als weiteres rechtsmissbräuchliches Verhalten bringt die Beklagte vor, dass die Nebenintervenientin seit Juli 2008 nicht mehr für ihre auf der Baustelle erbrachten Leistungen bezahlt worden sei. Im September 2008 sei sie gar vom Bauprojekt ausgeschlossen worden. Der Zusammenarbeitsvertrag vom 13. A ugust 2007 sei daraufhin beendet worden. Hi nsichtlich der Einhaltung der beiden Übergabeter- mine im Jahre 2009 habe sie daher keinen Einfluss mehr auf die Arbeiten neh- men können, was auch das Schiedsgericht festgestellt habe. Dass die Klägerin nun auch für diese beiden Übergabetermine eine Zahlung f ordere, obwohl sie die Nebenintervenientin nicht habe entschädigen wollen und Letztere schliesslich von der Baustelle ausgeschlossen habe, wodurch ihr jegliche Ei nflussmöglichkeit auf den Gang der Arbeiten entz ogen worden sei, müsse als rechtsmissbräuchlic h qualifiziert werden (act. 18 Rz 23 ff., 45 und 62; act. 30 Rz 42 ff., 58, 60 und 66). d) Zweckwidriger Abruf der Garantie Sodann bringt die Beklagte vor, dass die Garantie nur die Erreichung der Überga- betermine bzw. die damit unmittelbar zusammenhängende Rückzahlungsver- pflichtung sichere (" …achievement of the hand- over dates "). Dass die Klägerin nun Zahlungen fordere, obwohl diese Übergabetermine eingehalten worden sei- en, dränge zum Schluss, dass sie versuche, weitere behauptete Forderungen un- ter die Gar antie zu subsumieren, obwohl diese nicht von deren Wortlaut erfasst würden. Dadurch werde die Garantie zweckwidrig abgerufen. Auch der gewählte Wortlaut des Abrufs weise in diese Richtung (" including, but not limited to, its obli- gation to repay contractual remuneration for handover dates not achieved"; - 16 - act. 3/5). Dies gelte unter anderem für Zinsforderungen auf gesicherte Rückzah- lungsbeiträge (act. 18 Rz 38 f. und 65; act. 30 Rz 53, 56, 60 und 67). e) Offensichtlichkeit Schliesslich erklärt die Beklagte, dass es für sie evident und gewiss gew esen sei, dass die Klägerin keinen Anspruch auf die Auszahlung der geforderten Garanti e- summe habe. Dies ergebe sich bereits aus den gemachten Ausführungen zum Sachverhalt und sei im Übrigen bereits am 26. Mai 2009 der Fall gewesen. Mit anderen Worten sei der Mangel (Rechtsmissbräuchlichkeit) schon zu jenem Zei t- punkt sofort liquide beweisbar gewesen. Zum einen ergebe sich dies aus dem Vertrag vom 13. August 2007 zwischen der Nebenintervenientin und der Klägerin, wonach die Übergabedaten der Strassenabschnitte an den Bauvertrag zwischen I._____ und der Klägerin gekoppelt gewesen seien. Zum anderen datiere das E r- suchen der Klägerin an die Strassenverwaltung von D._____ um Verschiebung der Übergabe daten für die Strassenabschni tte 1, 6 und 7 vom 30. Juni 2008. Schliesslich sei zwischen der Strassenverwaltung von D._____ und I._____ am 3. Juli 2008 eine Änderungsvereinbarung abgeschlossen worden, wonach die Übergabedaten für die erwähnten Strassenabschnitte verschoben worden seien (act. 30 Rz 68 ff.). 3.4. Würdigung a) Selbständige Garantie auf erstes Anfordern Bei der Würdigung der Vorbringen der Beklagten bzw. der Nebenintervenientin muss vorab betont werden, dass unbestrittenermassen eine abstrakte, nicht ak- zessorische Garantie auf erstes Anfordern vorliegt (" unconditionally" und " irrevo- cably"), mit der sich die Beklagte verpflichtet hat, der Klägerin " upon the receipt of the A._____'s first written demand for payment and the A._____'s confirmation that C._____ has totally o[r] part ially failed to fulfil its obligation of repayment in accordance with the Agreement dated 13th August 2007" einen oder mehrere B e- träge bis maximal EUR 1'500'000. – zu bezahlen, ohne " further reference to C._____" zu nehmen und "notwithstanding any notice given by C._____ to us not - 17 - to pay same" (act. 3/1). Dadurch hat die Beklagte ohne Weiteres auf Einreden oder Einwendungen, welche die Nebenintervenientin gegenüber der Klägerin aus dem Grund- bzw. Hauptschuldverhältnis zur Abwehr des Anspruches der Klägerin hätte, verzichtet. Gerade die Verwendung des Begriffes "unconditionally" stellt ei- ne international gebräuchliche garantiespezifische Formulierung dar, die auf den Einreden- und Einwendungsausschluss hinweist (ZR 86 [1987] Nr. 40, E. 3.5). In der Kombination der Begriffe ergibt sich eine besondere Betonung der von den Parteien ausdrücklich gewählten Nichtakzessorietät (vgl. ZR 86 [1987] Nr. 40, E. 3.5). In diesem Fall aber ist die Klägerin selbst dann zum Garantieabruf auf Kosten der Beklagten befugt, wenn s ie weder einen primären Anspruch auf die garantiegesicherte Leistung (Rückzahlung im Zusammenhang mit den Übergabe- terminen) noch einen sekundären Anspruch wegen des Nichteintritts eben dieser Leistung besitzt. Daher, und dies ist entscheidend, kann ein Gar antieabruf nicht bereits wegen des blossen Fehlens eines Anspruches der Klägerin auf die durch die Nebenintervenientin geschuldete Leistung rechtsmissbräuchlich sein. Ansons- ten würde die Nichtakzessorietät der Garantieverpflichtung durch das Recht s- missbrauchsverbot vereitelt (vgl. auch B ÜSSER, Einreden und Einwendungen der Bank als Garantin gegenüber dem Zahlungsanspruch des Begünstigten, Diss., Freiburg 1997, Rz 1215). Der Wortlaut der Garantie und der unbestrittenermas- sen erfolgte, vertragsgemässe (formel le) Abruf der Garantie würde damit auf den ersten Blick bereits eine Zahlungspflicht der Beklagten begründen. Gleichwohl ist nachfolgend auf die Vorbringen der Beklagten im Einzelnen einzugehen. b) Rechtsmissbräuchliches Verhalten bzw. zweckwidriger Abruf Zwar trifft zu, dass das Verbot des Rechtsmissbrauchs letztlich doch eine Verbi n- dung zum Grund- bzw. Hauptschuldverhältnis schafft. Diese Verbindung kann aber nicht derart sein, dass aus einer abstrakten Garantie ein akzessorisches S i- cherungsmittel wird. D aher müsste die Beklagte in einem ersten Schritt darlegen können, dass die Klägerin aus ihrer Sicht "unter keinem vernünftigerweise in B e- tracht zu ziehenden Gesichtspunkt berechtigt sein kann, die Garantie abzurufen". Es muss sich also ohne jeden Zweifel f eststellen lassen, dass die Klägerin die ihr formal eingeräumte Rechtsposition missbraucht (vgl. D OHM, Bankgarantien im i n-- 18 - ternationalen Handel, Bern 1985, Rz 233; BÜSSER, a.a.O., Rz 1216). In einem zweiten Schritt müsste die Beklagte aufzeigen können, dass der Nichteintritt des garantierten Sicherungsfalles bzw. die entsprechende Einwendung des zweckwid- rigen Garantieabrufes bereits im Zeitpunkt des fraglichen Abrufes sofort bewei s- bar waren. Denn mit der unbestrittenermassen vereinbarten Klausel "auf erstes Anfordern" ("upon the receipt of the A._____'s first written demand") (vgl. B ÜSSER, a.a.O., Rz 1432 und 1438) hat die Beklagte der Klägerin versprochen, eine garan- tievertragskonforme Abrufserklärung (im Sinne einer blossen Behauptung) sofort nach ihrem Eingang zu honorieren (B ÜSSER, a.a.O., Rz 1428 ff.). Hinsichtlich der missbräuchlichen Inanspruchnahme der Garantie ist z unächst festzustellen, dass sich die Ausführungen der Beklagten bzw. der Nebeninterv e- nientin mehrheitlich auf das Fehlen eines Anspruches der Klägerin auf die Lei s- tung der Nebenintervenientin beziehen. Wie gezeigt, genügt dies alleine aber nicht, um eine Missbräuchlichkeit des Garantieabrufes zu begründen. Recht s- missbräuchlichkeit kann sich in keinem Fall aus der blossen Behauptung der ric h- tigen Leistung ergeben. Die von der Klägerin vorgebrachten Behauptungen be- treffen daher einen Erfüllungsdisput, der nicht im Garantieverhältnis, sondern im Grundverhältnis auszutragen ist. Selbst wenn auf die Ausführungen einzugehen wäre, müsste beachtet werden, dass die Garantie wohl tatsächlich insbesondere die Rückzahlungsverpflichtung hinsichtlich der Übergabedaten sichern soll, auch wenn auf diese nicht ausdrüc k- lich Bezug genommen wird. Immerhin aber wird auf den Vertrag vom 13. August 2007 und die dort festgehaltenen Verpflichtungen, und damit auch auf die Rüc k- zahlungsverpflichtung, verwiesen (act. 3/1). Dieser Vertrag vom 13. August 2007 (act. 19/3) hält zwar fest, dass die Rückzahlungsverpflichtung an die nicht recht- zeitig erfolgte Übergabe von Strassenabschnitten gekoppelt ist, wobei sich die Übergabedaten nach denjenigen gemäss Bauvertrag zwischen der Klägerin und I._____ richten würden ("handover date as defined in the Construction Contract "). Gleichzeitig werden aber die fraglichen Übergabedaten in Klammern ausdrücklich genannt ("Section 1 [01.07.2008], Section 6 and 7 [01.07.2008] "). Dass nun diese dort ausdrücklich genannten Termine durch die Nebenintervenientin eingehalten - 19 - worden wären, behauptet die Beklagte nicht. Vielmehr erklärt auch sie, d ie Ne- benintervenientin habe diese ausdrücklich festgehaltenen Daten nicht eingehal- ten. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist somit aus diesen beiden Dok u- menten nicht ersichtlich, inwiefern die Klägerin unter keinem vernünftigerweise in Betracht zu ziehenden Gesichtspunkt berechtigt sein kann, die Garantie abzur u- fen. Im Gegenteil: Die Klägerin scheint ohne Weiteres einen Anspruch zu haben, zumindest ist die rechtzeitige Leistungserbringung diskutabel, was den kläger i- schen Anspruch ebenfalls nicht hindert . Die Beklagte stellt sich nun aber auf den Standpunkt, diese im Vertrag vom 13. A ugust 2007 festgehaltenen Termine hät- ten nicht mehr gegolten, denn sie seien nachträglich abgeändert worden. Dass die im Vertrag vom 13. August 2007 erwähnten Daten aber zwis chen den Partei- en dieses Vertrages abgeändert worden wären, ergibt sich weder aus diesem Vertrag noch aus demjenigen zwischen dem Zentralamt für Strassenwesen von D._____ und I._____ (act. 19/6); die Nebenintervenientin wird in Letzterem mit keinem Wort erwähnt. Von Bedeutung wäre daher vielmehr, ob zwischen I._____ und der Kl ägerin ebe nfalls eine Anpassung stattgefunden hat und diese in der Folge auch für das Ver hältnis zwischen der Klägerin und der Nebenintervenientin hätte gelten sollen. Dafür aber liefert die Beklagte keine Grundlagen. Dass nach dem Willen der Parteien eine automatische Anpassung des Vertrages vom 13. August 2007 aufgrund einer Änderung des Vertrages zwischen der Klägerin und I._____ bzw. dem Zentralamt für Strassenwesen von D._____ hätt e erfolgen sol- len, wie die Beklagte geltend macht, ist zwar nicht auszuschliessen, müsste sich aber letztlich wohl aus einer Auslegung des genannten Vertrages ergeben. Selbst wenn die Vereinbarung zwischen I._____ und dem Zentralamt für Strassenwesen von D ._____ Zweifel an der fortdau ernden Verbindlichkeit der ausdrücklich er- wähnten Übergabetermine im Vertrag vom 13. August 2007 zu begründen ver- möchte, so würde dies noch nicht die von der Beklagten angerufene Rechtsmis s- bräuchlichkeit begründen und zu einer zulässigen Zahlungsverweigerung führen. Vielmehr gingen diese Zweifel zulasten der Nebe nintervenientin und damit letz t- lich zulasten der Beklagten ( K LEINER, a.a.O., Rz 21.53, Fn 95, mit Verweis auf DOHM). Schliesslich ist zu b eachten, dass bereits die Tatsache, dass zur Beurtei- lung der Rechtsmissbräuchlichkeit eine Auslegung des Vertrages im Grund- bzw. - 20 - Hauptschuldverhältnis erforderlich wäre, darauf hinweist, dass gerade nicht ge- sagt werden kann, die Klägerin sei unter keinem vernünftigerweise in Betracht z u ziehenden Gesichtspunkt berechtigt, die Garantie abzurufen. Ebenso lässt sich bei di eser Ausgangslage nicht begründen, der Garantieabruf sei offensichtlich rechtsmissbräuchlich. Auch der Umstand, dass die Nebenintervenientin Zeugen anruft (vgl. act. 30 R z 22), zeigt, dass die Missbräuchlichkeit in keiner Weise of- fensichtlich ist. Vielmehr liegen gerade keine absolut klaren Verhältnisse vor, wenn weitere Beweismittel zur Frage des Grund- bzw. Hauptschuldverhältnisses beigezogen werden müssen, weshalb die M issbräuchlichkeit im Zeitpunkt des fraglichen Abrufes auch nicht sofort beweisbar war (DOHM, a.a.O., Rz 235). In Bezug auf den Abruf der Garantie trotz Verhinderns der Erbringung der ges i- cherten Leistung der Nebenintervenientin durch die Klägerin ist vorab festzuhal- ten, dass die Beklagte selber ausführt, die Nebenintervenientin sei im September 2008 vom Bauprojekt ausgeschlossen worden. Letztere habe daher keinen Ei n- fluss mehr auf die Einhaltung der beiden Übergabedaten für die Strassenab- schnitte 5 und 2 bi s 4 (1. Juli 2009 und 1. September 2009) nehmen können (act. 18 Rz 24 und 62). Andererseits erklärt sie, dass die zwischen der Nebeni n- tervenientin und der Klägerin ursprünglich im Vertrag vom 13. August 2007 ver- einbarten (aber nach ihrer Auffassung nachträglich abgeänderten) Übergabeter- mine für die Strassenabschnitte 1, 6 und 7 nicht eingehalten worden seien. Die abgeänderten Termine seien hingegen eingehalten worden (act. 30 Rz 31 und 35). Schliesslich hält die Beklagte fest, dass es die Nebenintervenienti n gewesen sei, die mit Schreiben vom 6. Februar 2009 den Vertrag vom 13. August 2007 ge- kündigt h abe (act. 18 Rz 25). Hinsichtlich der beiden ersten Übergabetermine kann somit ohnehin nicht von einer Verhinderung der Erbringung der Leistung der Nebenintervenientin gesprochen werden, sie sind vorliegend daher nicht von B e- lang. Wie gezeigt, kann in diesem Zusammenhang im Übrigen auch kein offen- sichtlich missbräuchlicher Garantieabruf begründet werden. Daher ist im Zusam- menhang mit der Verhinderung der Erbringung der gesicherten Leistung einzig auf die beiden Übergabetermine im Jahr 2009 abzustellen. Diesbezüglich ist z u- nächst einmal umstritten, ob die Nebenintervenientin von der Klägerin tatsächlich vom Bauprojekt ausgeschlossen worden ist (act. 26 Rz 50). Die Beklagte legt in - 21 - diesem Zusammenhang aber nur ungenügend dar, woraus sich eine Verhinde- rung der Erbringung der Leistung der Nebenintervenientin durch die Klägerin u n- missverständlich ergeben würde. Doch gerade eine solche Klarheit wäre erforder- lich, um Rechtsmissbräuchlichkeit annehmen zu können, blosse Zweifel genü gen nicht (KLEINER, a.a.O., Rz 21.52 f.). Zwar legt die Beklagte ein Schreiben der N e- benintervenientin an die Klägerin vom 6. Februar 2009 ins Recht, mit dem die Nebenintervenientin den Vertrag vom 13. August 2007 gekündigt haben soll (act. 19/8). Doch lässt diese "Kündigung" keinen Schluss auf eine Verhinderung der Erbringung der Leistung durch die Klägerin zu. Vielmehr kann aus der Kündi- gung zunächst abgeleitet werden, dass es die Nebenintervenientin selbst war, die nicht mehr auf der Baustelle arbeiten wollte. Ein missbräuchliches Verhalten der Klägerin stellt dies somit nicht dar. Selbst der Hinweis der Nebenintervenientin auf die Gründe der Kündigung, namentlich die " persistent breach of the Agreement ", und ihre Feststellung, die Klägerin habe ihr mitgeteilt, dass insbesondere ihre M a- schinen und ihre Ausrüstung nicht mehr benötigt würden, ändern an dieser Aus- gangslage nichts. Die blosse Kündigung alleine lässt noch nicht den Schluss zu, dass die Nebenintervenientin von allen Verpflichtungen für die Z ukunft entbunden worden ist. Die diesbezügliche Unsicherheit hat selbst das Schiedsgericht in jener auch von der Beklagten angeführten Randziffer festgehalten: " The Arbitral Tribu- nal, considering the uncertainties regarding the termination of the Agreement of 13 August 2007 […]" (act. 19/13 Rz 83; vgl. act. 30 Rz 43). Vor diesem Hinter- grund kann nicht davon gesprochen werden, die Klägerin wäre unter keinem ver- nünftigerweise in Betracht zu ziehenden Ges ichtspunkt berechtigt gewesen, die Garantie abzurufen. Im Übrigen ist die Frage der Zulässigkeit der Kündigung noch immer umstritten (act. 26 Rz 53 ff.). Sie ist allerdings nicht in diesem Verfahren zu klären, betrifft sie doch das Grund- und nicht das Garantieverhältnis. Letztlich eig- net sich der soeben erwähnte " Procedural Order No. 9" auch aus denselben Gründen nicht, um die sofortige Beweisbarkeit der Mis sbräuchlichkeit darzulegen (act. 19/13). Für die Beantwortung der Frage des Rechtsmissbrauchs ist ni cht in erster Linie entscheidend, ob die Nebenintervenientin keinen Einfluss mehr hatte, sondern weshalb, und welche vertraglichen Verpflichtungen sie im Zeitpunkt des Garantieabrufs noch hatte. Denn für die Begründung der Missbräuchlichkeit reicht - 22 - es nicht aus, dass die Nebenintervenientin keinen Einfluss mehr auf die Bauarbei- ten und damit die Übergabedaten hatte. Denn die fehlende Einflussmöglichkeit muss nicht zwingend auf die Klägerin z urückzuführen sein. Erforderlich ist daher vielmehr, dass dargelegt wird, dass die Nebenintervenientin - auch nach dem Procedural Order No. 9 - auf der Baustelle hätte arbeiten wollen, um die Überga- betermine einzuhalten, die Klägerin sie daran aber gehindert hätte. Dazu lassen sich dem Procedural Order No. 9 allerdings keine Angaben entnehmen. Entgegen der Auffassung der Beklagten hat das Schiedsgericht in erster Linie auch keine positive Hauptsachenprognose gestellt. Vielmehr hat es lediglich erklärt, dass ein Garantieabruf aufgrund der unsicheren Sachlage " inappropriate" wäre und in e i- nem "pre-judgment of the dispute on the merits " enden würde (act. 19/13 Rz 87). Hingegen hat auch das Schiedsgericht das Wesen der Garantie und ihre Abs- traktheit erkannt und deshalb entschieden, dass " in view of the nature of guaran- tees on de mand the prohibition [Verbot des Garantieabrufs] shall endure only as long as deemed necessary". Mit dem Nichteintretensentscheid entfiel aber dieses Verbot (vgl. act. 19/9 Rz 161). Vor dem Hintergrund, dass selbst das Schiedsge- richt eine unklare Sachlage feststellte und erklärte, die Natur der fraglichen G a- rantie rechtfertige keine länger als nötig dauernde Massnahme, und dass mit dem "Final Award " (act. 19/9) die Massnahme dahingefallen ist, kann nicht gesagt werden, der Garantieabruf sei offensichtlich rechtsmissbräuchlich. Hinzuweisen bleibt damit nur noch auf einen Widerspruch in den Ausführungen der Beklagten: An einer vertragsgemässen Leistung kann nur gehindert werden, wer überhaupt eine vertragliche Verpflichtung hat. Wenn sich die Beklagte auf den Standpunkt stellt, die Nebenintervenientin habe den Vertrag vom 13. August 2007 berechti g- terweise gekündigt, so müsste konsequenterweise auch behauptet werden, sie hätte an der Leistungserbringung gar nicht mehr gehindert werden können, weil sie dazu gar nicht mehr verpflichtet gewesen wäre. Dann aber könnte mit diesen Vorbringen auch nicht die Missbräuchlichkeit eines Garantieabrufs begründet werden. Letztlich zeigen aber auch diese - widersprüchlichen - Vorbringen ledig- lich, dass in keiner Weise klare Ver hältnisse vorgelegen haben, wenn selbst die Nebenintervenientin unsicher über ihre Lei stungspflicht war. Diese Zweifel haben aber wiederum zu ihren Lasten und schliesslich zulasten der Beklagten zu gehen - 23 - (KLEINER, a.a.O., Rz 21.53, Fn 95). Zu beseitigen si nd sie im Grund- bzw. Haupt- schuldverhältnis und nicht im Garantieverhältnis. Im Zusammenhang mit dem zweckwidrigen Abruf der Garantie bringt die Beklagte einzig vor, der Abruf der Garantie trotz Einhaltung der Übergabetermine und der gewählte Wortlaut des Abrufs würden darauf hinweisen, dass die Klägerin vers u- che, weitere behauptete Forderungen, namentlich Zinsforderungen, unter die G a- rantie zu subsumieren, obwohl diese nicht von deren Wortlaut erfasst wür den (act. 18 Rz 38 f. und 65; act. 30 Rz 53, 56, 60 und 67). Die Beklagte unter lässt in der Folge aber weitere Behauptungen, die einen Schluss darauf zulassen würden, ob und inwiefern die Klägerin vom Wortlaut nicht umfasste Forderungen durch die Garantie gedeckt haben will. Alleine der Wortlaut der Garanti e führt j edenfalls nicht weiter, und dass die Frage der Einhaltung der Übergabedaten nach wie vor ungeklärt ist, wurde bereits gezeigt. Hingegen wird im Abruf auf eben di ese Daten und damit auf den Vertrag vom 13. August 2007, wie er in der Garantie erwähnt wird, ausdrücklich Bezug genommen. Was den konkreten Wortlaut der Abrufer- klärung betrifft, so ist darauf hinzuweisen, dass die Garantie keinen exakten Wor t- laut der Abruferklärung vorschreibt. Dementsprechend war die Klägerin in der Formulierung ihrer Zahlungsaufforderung und Bestätigung grundsätzlich frei. Aus der Formulierung in den Zahlungsaufforderungen vom 26. Mai 2009 und vom 17. November 2009 (act. 3/5 und 3/7) geht eine zweckwidrige Inanspruchnahme der Garantie jedenfalls nicht hervor, zumindest ni cht in einer offensichtlichen Wei- se. Vielmehr hat die Klägerin die Zahlung in Übereinstimmung mit den Zahlungs- bedingungen der Garantie gefordert. Dass die Klägerin in einer Klammerbemer- kung in der Zahlungsaufforderung vom 26. Mai 2009 anbringt, die Nebeninterv e- nientin habe auch, aber nicht nur die Rückzahlungsverpflichtung für unerreichte Übergabedaten nicht erfüllt, kann ihr nicht schaden. Die Klammerbemerkung lässt in keiner Weise den Schluss zu, die Klägerin rufe die Garantie offensichtlich in zweckwidriger Weise für eine andere als die gesicherte Forderung ab. Insofern kann nicht gesagt werden, die Klägerin habe offensichtlich (und in einem be- stimmten Umfang) die Garantie abgerufen für eine Forderung, die von ihrem Zweck nicht gedeckt gewesen ist. Dies gilt insbesondere auch für den Zins. Dabei ist vorauszuschicken, dass die Klägerin die von der Beklagten behauptete Zu-- 24 - sammensetzung des Forderungsbetrages zwar nicht ausdrücklich bestreitet. Sie ist allerdings der Auffassung, in einer Garantiestreitigkeit bedürfe es keiner weit e- ren Substantiierung des Betrages (vgl. act. 18 Rz 45 und act. 26 Rz 69). Insofern kann nicht gesagt werden, es sei unbestritten, dass die Klägerin auch für den Zins die G arantie abgerufen habe. Aber selbst wenn die Klägerin dies getan hätte, könnte damit noch nicht ein zweckwidriger Abruf begründet werden. Ob der Zins vom Zweck der Garantie gedeckt ist oder nicht, bestimmt sich letztlich durch Aus- legung der Garantie. Sofern der Wortlaut des Garantievertrages aber keine vol l- ständige Ermittlung des konkret gesicherten Leistungserfolges gestattet, muss der Vertrag über den gesicherten Leistungserfolg im Grund- bzw. Hauptschuldver- hältnis als ergänzendes Auslegungsmittel herangezogen werden ( B ÜSSER, a.a.O., Rz 1383). Von der Garantie erfasst sind sämtliche Beträge, die aus der Verpflic h- tung der Nebenintervenientin zur Rückerstattung gemäss der Vereinbarung vom 13. August 2007 entstehen können, und zwar bis zu einem Maximalbetrag von EUR 1'500'000.–. Ob die Nebenintervenientin im Verhältnis zur Klägerin zur Zah- lung von Zinsen auf den Rückleistungsforderungen verpflichtet ist, ist eine andere Frage, die allerdings im Grund- bzw. Hauptschuldverhältnis zu prüfen ist. Mit an- deren Worten wäre der Parteiwille im Grund- bzw. Hauptschuldverhältnis von Be- deutung bzw. es müsste letztlich auch dieses Verhältnis ausgelegt werden. Die Beklagte unterlässt entsprechende Ausführungen allerdings gänzlich, obwohl ihr hierzu die Behauptungs- und Beweislast obliegt (K LEINER, a.a.O., Rz 21.38). Ohnehin dürfte es im Einzelfall für den Garanten schwierig sein abzuschät zen, ob eine Leistungspflicht besteht oder nicht, wenn der Abruf nicht offensichtlich zu ei- nem anderen Zweck erfolgt. Genau diese Offensichtlichkeit ist aber zu fordern, weshalb eine Leistungsverweigerung nur in ganz klaren Fällen erfolgen darf (vgl. A EPLI, a.a.O., S. 104 f.). Wie bereits mehrfach festgehalten, ist die Frage, ob ein ganz klarer Fall vorliegt, in Bezug auf den hier vorliegenden Sachverhalt zu ver- neinen. Muss die Vereinbarung zuerst ausgelegt bzw. der tatsächl iche Parteiwille im Grund- bzw. Hauptschuldverhältnis ermittelt werden, so kann nicht von einem klaren Fall gesprochen werden. Es würde der Rechtsnatur einer abstrakten G a- rantie widersprechen, wenn es dem Garanten erlaubt wäre, die Vert ragsgrundla- ge im Grund- bzw. Hauptschuldverhältnis zu erforschen und nach erfolgter - unter - 25 - Umständen zweifacher - Auslegung, nämlich des Garantie- und des Grundvertra- ges, die Zahlung zu verweigern. Die Garantie dient der Sicherung der Rückzah- lungsverpflichtung gemäss Vertrag vom 13. August 2007. Aus dem Grund- bzw. Hauptschuldverhältnis, also aus dem Vertrag vom 13. August 2007, ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich, ob Zinsen geschuldet sind oder nicht. Jedenfalls wird dies nicht ausdrücklich ausgesc hlossen. Damit liegen keine klaren Verhältnisse vor. Anders läge der Fall, wenn die Garantie anstatt für eine Rückzahlungsver- pflichtung für einen nicht zurückbezahlten Kredit abgerufen würde (vgl. entspr e- chend ZR 86 [1987] Nr. 40, E. 3.4). Eine solch offen sichtliche Zweckwidrigkeit kann vorliegend aber nicht festgestellt werden. Unter diesen Umständen ist nicht ersichtlich, dass die Klägerin die Garantie zweckwidrig abgerufen hätte, sodass der Beklagten kein Zahlungsverweigerungsrecht zusteht. c) Soweit di e Beklagte das Schiedsverfahren zur Begründung der Mis s- bräuchlichkeit des Garantieabrufs vorbringt (act. 30 Rz 71), so ist auf die in di e- sem Zusammenhang bereits gemachten Ausführungen zu verweisen (vgl. vorst e- hend S. 19 f.). Die Voraussetzungen für eine i m Zeitpunkt des Abrufs sofort be- weisbare offensichtlich rechtsmissbräuchliche Handlung liegen nicht vor. Zwar hat das Schiedsgericht, wie gezeigt, die Teilhaber der Klägerin im Rahmen einer vor- sorglichen Massnahme angewiesen, der Klägerin zu verbieten, die Garantie abzu- rufen. Das Schiedsgericht erwog aber nicht etwa, es bestünden keine A nsprüche, sondern es dürften keine vollendeten Tatsachen geschaffen werden. Hinzu kommt, dass die Klägerin nicht Partei des Schiedsverfahrens war und die vorsorg- liche Massnahme mit dem Endentscheid (Unzuständigkeit) ohnehin dahingefallen ist. Insofern lässt sich wiederum gerade nicht ableiten, ein Anspruch stehe der Klägerin unter keinem vernünftigen Grund zu. Dadurch, dass das Schiedsgericht auf die unsicheren Ansprüche zwischen den Parteien hinwies, zeigt sich hingegen ohne Weiteres, dass die sofortige Beweisbarkeit eben nicht gegeben war. Der Unzuständigkeitsentscheid ändert daran nichts, ging es dort unter anderem doch lediglich um die Auslegung des Vertrages vom 13. Augus t 2007 hinsichtlich der Beteiligung der Nebenintervenientin am Joint Venture, mithin um die Frage der Gesellschafterstellung der Nebenintervenientin, und nicht darum, ob die verei n-- 26 - barten Übergabetermine abgeändert und alsdann eingehalten worden sind. Ein sofort beweisbares rechtsmissbräuchliches Verhalten ist somit nicht erkennbar. 3.5. Noveneingabe der Nebenintervenientin a) An dieser Stelle bleibt über die Zulässigkeit der Noveneingabe der B e- klagten bzw. Nebenintervenientin zu entscheiden (vgl. vorstehend Zif f. 1.2). Sie stützt sich einzig auf § 115 Ziff. 2 ZPO/ZH. Sie bringt mit anderen Worten nicht vor, sie habe die Tatsache trotz an gemessener Tätigkeit nicht rechtzeitig anrufen können (vgl. dazu § 115 Ziff. 3 ZPO/ZH). Insofern stellt sich einzig die Frage, ob sich die Richtigkeit der in der Noveneingabe aufgestellten Behauptungen, Bestrei- tungen oder Einreden aus den Prozessakten ergibt oder ob sie durch neu einge- reichte Urkunden sofort bewiesen werden können. Die neu vorgebrachte Kernbe- hauptung lautet, dass der damalig zuständige Projektleiter eines Teilhabers der Klägerin, M._____, der Nebenintervenientin mit E -Mail vom 29. Juli 2008 den Vorschlag unterbreitet habe, einer ausgewählten Zahl von Mitarbeitern, darunter auch einige Mitarbeiter, die von der Neben intervenientin gemäss Vertrag vom 13. August 2007 zur Verfügung gestellt worden seien, einen Bonus von je EUR 1'500.– auszubezahlen. Der Grund dafür habe darin gelegen, dass die Klägerin die besonderen Leistungen der Mitarbeiter während der Arbeiten für di e Überga- betermine der Strassenabschnitte 1, 6 und 7 habe honorieren wollen (act. 33 Rz 5). b) Vorab könnte ohne Weiteres in Frage gestellt werden, ob es sich bei di e- sen Vorbringen überhaupt um Noven handelt. Sinngemäss sind sie im Kontext der Behauptung der Beklagten zu sehen, dass die Nebenintervenientin die ve r- einbarten Übergabetermine eingehalten habe, weshalb die Mitarbeiter hätten be- lohnt werden sollen. Die Einhaltung der Übergabetermine stellt aber keine neue Behauptung dar. Wird allerdings davon ausgegangen, mit der Noveneingabe werde auch behauptet, selbst der Projektleiter der Klägerin [recte: eines Teilh a- bers der Klägerin] sei davon ausgegangen, die Strassenabschnitte seien rechtzei- tig übergeben worden, so kann darin, zumindest im Sinne einer "Unterbehaup- tung", eine neue Tatsache im Sinne von § 115 Ziff. 2 ZPO/ZH gesehen werden (vgl. auch act. 33 Rz 4). Allerdings ist sie vor dem Hintergrund der bisherigen B e-- 27 - hauptungslage zu betrachten. Wenn vorgebracht wird, die eingereichte E-Mail von M._____ weise liquide nach, dass die Übergabetermine für die Strassenabschni t- te 1, 6 und 7 auch aus Sicht der Klägerin eingehalten worden seien (act. 33 Rz 4), so ist nicht von den ausdrücklich im Vertrag vom 13. August 2007 genannten, sondern von den nach Auffassung der Beklagten abgeänderten Terminen ausz u- gehen. In diesem Sinne ist nun zu prüfen, ob die eingereichten Urkunden die B e- hauptung, auch die Klägerin sei davon ausgegangen, dass die abgeänderten Übergabetermine durch die Nebenintervenientin schliesslich eingehal ten worden seien, sofort bewiesen werden können. c) Tatsächlich erweist sich die mit der Noveneingabe eingereichte zweite Urkunde als Ausdruck einer E -Mail vom 29. Juli 2008 von M._____ an N._____ und O._____, einem Mitarbeiter der Nebenintervenientin ( act. 34/2-4). Sie betrifft einen "Bonus for staff for handover dates" aufgrund von "special efforts during the work for the handovers in section 1, 6 and 7 ". Somit lässt sich festhalten, dass im Zusammenhang mit der Übergabe der Strassenabschnitte 1, 6 und 7 gewisse Mitarbeiter einen besonderen Einsatz geleistet haben und hierfür einen Bonus er- halten sollten. Dass (vertraglich) bestimmte Übergabetermine durch die Nebeni n- tervenientin eingehalten worden wären, insbesondere auch, dass die im Vertrag vom 13. August 2007 ausdrücklich festgehaltenen Termine abgeändert worden wären, lässt sich der E -Mail hingegen nicht entnehmen. Insofern kann nicht ge- sagt werden, es liesse sich mit diesen Urkunden sofort beweisen, auch die Kläge- rin sei davon ausgegangen, dass die abgeänderten Übergabetermine durch die Nebenintervenientin schliesslich eingehalten worden seien. Zwar trägt die Anlage zur fraglichen E-Mail (act. 34/2) den Titel "Bonus Payment Early Hand-Over" (act. 34/3), doch ist nicht ersichtlich, welche Termine damit gemeint waren. Auch kann nicht ohne Weiteres abgeleitet werden, es habe sich um die nach Auf fassung der Beklagten und gemäss Vertrag vom 13. August 2007 abgeänderten Daten ge- handelt. Die Voraussetzungen von § 115 Ziff. 2 ZPO/ZH sind somit nicht erfüllt, weshalb die Eingabe unbeachtlich ist. d) Selbst wenn die Eingabe beachtlich wäre, würden die zulässigerweise eingereichten Urkunden, namentlich die genannte E -Mail, am bereits gewonne-- 28 - nen Ergebnis nichts ändern. Die E -Mail zeigt nicht auf, dass die im Vertr ag vom 13. August 2007 genannten Übergabedaten nachträglich abgeändert und von der Nebenintervenientin schliesslich eingehalten worden wären. Insbesondere reicht sie nicht aus, um aufzuzeigen, dass die Klägerin unter keinem vernünftigerweise in Betracht zu ziehenden Gesichtspunkt berechtigt sein konnte, die Garantie ab- zurufen und diese Tatsache auch sofort beweisbar war. Daher kann auch nicht gesagt werden, die Klägerin habe mit dieser E -Mail in der für die Annahme eines Rechtsmissbrauchs notwendigen Klarheit bestätigt, die gesicherte Leistung sei erbracht worden (vgl. auch K LEINER, a.a.O., Rz 21.48 f.). Im Übrigen bleibt anz u- merken, dass sich die E -Mail aufgrund ihres Versanddatums selbstredend nicht zu den damals noch offenen Übergabeterminen für die Stras senabschnitte 5 und 2 bis 4 äussert. Selbst wenn also die Noveneingabe zugelassen würde, änderten die Behauptungen und die Urkunden nichts an der Tatsache, dass die Beklagte nicht berechtigt ist, eine Zahlung aus der Garantie zu verweigern (vgl. gleich nachfolgend Ziff. 3.6). 3.6. Schlussfolgerungen a) Die Beklagte kann nicht darlegen, dass ein offensichtlich rechtsmis s- bräuchliches Verhalten oder ein zweckwidriger Abruf seitens der Klägerin sie zur Verweigerung der Bezahlung der geforderten Summe unter der Garantie berec h- tigen würde. Insbesondere kann auch nicht erstellt werden, dass dieses recht s- missbräuchliche Verhalten im Zeitpunkt des Abrufs der Garantie offensichtlich und sofort b eweisbar war. Die Beklagte ist daher zu verpflichten, der Klägerin EUR 1'067'167.35 zu bezahlen. b) Den Beginn des Zinsenlaufs begründet die Klägerin sodann damit, dass die Beklagte spätestens mit Ablauf der ihr mit Schreiben der Anwälte von D._____ der Klägerin vom 17. November 2009 angesetzten Zahlungsfrist bis 20. Novem- ber 2009 im Verzug sei. Die Höhe des Verzugszinses ergebe sich sodann aus dem Gesetz (act. 1 Rz 26). Der Beginn des Zinsenlaufs und die Höhe der Zinsen sind nur in dem Sinne umstritten, als dass die (Haupt -)Forderung als sol che be- stritten wird (act. 18 Rz 77). Die Vo rbringen der Klägerin in tatsächlicher Hi nsicht und damit auch der Beginn des Zinsenslaufs sind daher unbestritten. Wie die Kl ä-- 29 - gerin zudem korrekt anführt, ergibt sich die Höhe des Zinses aus dem G esetz (Art. 104 Abs. 1 OR). Die Beklagte ist deshalb zu ver pflichten, auf den Forde- rungsbetrag von EUR 1'067'167.35 Zins zu 5 % seit 20. November 2009 zu be- zahlen. 4. Kosten- und Entschädigungsfolgen 4.1. Ausgangsgemäss wird die Beklagte grundsätzlich kosten- und entschädi- gungspflichtig (§§ 64 Abs. 2 und 68 Abs. 1 ZPO/ZH). Allerdings ist die Nebeni n- tervenientin bereits kurz nach Zustellung der Klageschrift, mithin noch vor Erstat- tung der Klageantwort dem Prozess beigetreten (vgl. act. 9 und vorstehend Ziff. 2.3), weshalb diese die Kosten zu tragen und der Klägerin eine Ent schädi- gung zu bezahlen hat (§ 48 i.V.m. §§ 64 Abs. 2, 67 Abs. 2 und 68 Abs. 1 ZPO/ZH; vgl. auch BGer 4A_398/2008, E. 1.1.2). Gemäss § 67 Abs. 2 ZPO/ZH haftet die Beklagte allerdings für die bis zum Prozesseintritt entstandenen Kosten solida- risch. Gleiches hat für die Prozessentschädigung zu gelten (§ 68 Abs. 1 i.V.m. § 67 Abs. 2 ZPO/ZH). 4.2. Aufgrund des Aufwandes rechtfertigt sich eine Gerichtsgebühr von 133 % (§ 4 Abs. 2 GerGebV). Zu berücksichtigen sind in dieser Hinsicht namentlich der zusätzliche Aufwand aufgrund der Nebenintervention sowie der Verfahrenstren- nung, die sich stellenden komplexen Rechtsfragen sowie die weiteren Stellung- nahmen der Parteien nach Abschluss des ordentlichen Schriftenwechsels. Pr a- xisgemäss sind die Kosten bis zum Prozesseintritt der Nebenintervenientin, das heisst bis und mit Zustellung der vom Gericht geprüften Klageschrift an die G e- genpartei, auf einen Drittel des Gesamtbetrages festzusetzen. Die Kosten sind aus der von der Klägerin geleisteten Kaution zu beziehen, unter Einräumun g des Rückgriffs auf die Nebenintervenientin, bzw., im Umfang von einem Drittel, auf die Beklagte (§ 67 Abs. 3 ZPO/ZH). Hinsichtlich der solidarischen Haftung für die Prozessentschädigung, die im Übrigen in Anwendung von § 4 Abs. 1 i.V.m. § 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV auf 150 % festzusetzen ist, muss beachtet werden, dass die Klägerin vor dem Prozessbeitritt der Nebenintervenientin immerhin die Klag e- schrift ve rfasst und dadurch 100 % der Anwaltsgebühr verdient hat (vgl. § 11 Abs. 1 AnwGebV). Entsprechend gilt i n diesem Umfang die solidarische Haftung. - 30 - Der Strei twert gemäss Art. 51 BGG beträgt CHF 1'580'380.– (entsprechend EUR 1'067'167.– zum Kurs von EUR 1 = CHF 1,48091 am 8. Januar 2010). Es wird erkannt: 1. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin EUR 1'067'167.35 zuzüglich Zins zu 5 % seit 20. November 2009 zu bezahlen. 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 49'000.–. 3. Die Kosten werden der Nebenintervenientin auferlegt. Die Beklagte haftet jedoch für einen Drittel der Kosten solidarisch. Die Kosten werden aus der von der Klägerin geleisteten Kaution bezogen, unter Einräumung des Rüc k- griffs auf die Nebenintervenientin, bzw. im Umfang von einem Drittel, auf die Beklagte. 4. Die Nebenintervenientin wird verpflichtet, der Klägerin eine Prozessentschä- digung von C HF 56'000. – zu bezahlen. Die Beklagte haftet solidarisch bis zum Betrag von CHF 37'000.–. 5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je gegen Empfangsbestätigung. 6. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen von dessen Zustellung a n beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, nach Massgabe von Art. 72 ff. sowie Art. 90 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) B e- schwerde, allenfalls nach Massgabe von Art. 113 ff. BGG subsidiäre Verfas- sungsbeschwerde erhoben werden. _____________________________________ HANDELSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH Der Vizepräsident: Der Gerichtsschreiber: Oberrichter lic. iur. Peter Helm lic. iur. Andreas Blattmann