A1 14 150 URTEIL VOM 19. DEZEMBER 2014 Kantonsgericht Wallis Öffentlichrechtliche Abteilung Es wirken mit: Jean -Pierre Zufferey, Präsident, Jean -Bernard Fournier und Thomas Brunner, Richter, sowie Vanessa Brigger Gerichtsschreiberin, in Sachen X_________ AG gegen STAATSRAT DES KANTONS WALLIS EINWOHNERGEMEINDE A_________ Y_________, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. B_________ und C_________ (Bauwesen) Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid vom 2. April 2014. - 2 - Sachverhalt A. Y_________ stellte am 29. April 2011 bei der Gemeinde A_________ (fortan: Ge- meinde) zwei Gesuche für den Bau je eines Mehrfamilienhauses auf den Parzellen GBV Nr. xxx1 und GBV Nr. xxx2, je Plan Nr. xxx, im Orte genannt „D_________“. Die Bauparzelle GBV Nr. xxx1 befindet sich gemäss Bau - und Zonenreglement vom 28. September 1975 (homologiert vom Staatsrat am 30. November 1977; aBZR) in der Wohnzone W3 und gemäss neuem Bau - und Zonenreglement vom 15. Dezember 2008 (homologiert vom Staatsrat am 20. Juni 2012; nBZR) teils in der Wohnzone W3 und teils in der Freifläche W3S (Skipiste). Die Parzelle GBV Nr. xxx2 liegt in der Wohn- zone W4 (aBZR) und gemäss nBZR teils in der Wohnzone W4 und teils in der Freifl ä- che W4S (Skipiste). D ie beiden Baugesuche wurden im Amtsblatt Nr. xxx vom xxx 2011 publiziert und zur öffentlichen Einsichtnahme auf der Gemeindekanzlei aufgelegt. Gegen die beiden Bauprojekte gingen zwei Einsprachen ein, darunter jene der X_________ AG (fortan: X_________), Eigentümerin der Nachbarparzelle GBV Nr. xxx3. Die beiden Bauparzellen befinden sich am Rande der Skipiste bei den beiden Trainerliften und dem Skischulsammelplatz der „E_________“. B. Am 8. Juni 2011 stellte die Gemeinde die Einsprache dem Ba ugesuchsteller zu, welcher am 20. Juni 2011 eine Stellungnahme einreichte. Am 11. Juli 2011 wurde der Gemeinde der Synthesebericht der konsultierten kantonalen Instanzen übermi ttelt. Am 10. August 2011 fragte der Baugesuchsteller die Gemeinde per E-Mail an, wann die Einladung zur Einigungssitzung erfolgen werde. Die Gemeinde antwortete ihm gle i- chentags, dass in der letzten Gemeinderatssitzung entschieden worden war , „ve r- schiedene rechtliche Aspekte extern abklären zu lassen“. Sobald dieser Bericht vorlie- ge, würden die Parteien zur Einigungssitzung eingeladen. Am 17. Februar 2012 reichte die X_________ ein sicherheitstechnisches Gutachten von F_________ als Ergänzung zur Einsprache ein. Mit Verfügung vom 29. Mai/5. Juni 2012 sistierte die Gemeinde das Baubewilligungsverfahren, wogegen Y_________ am 15. Juni 2012 eine B eschwerde einreichte. Die Gemeinde hob die Sistierung am 3. August 2012 auf und führte das Baubewilligungsverfahren fort. In der Folge holte die Gemeinde ein Kurzgutachten zu den sicherheitstechnischen Aspekten von Rechtsanwalt G_________ ein, welches am 23. Oktober 2012 bei der Gemeinde einging. Die Gemeinde erteilte dann am 5. November 2012 (eröffnet am 15 . November 2012) die beiden Baubewilligungen mit verschiedenen Auflagen und wies die Einsprachen ab. - 3 - C. Die X_________ focht diese Baubewilligung en am 17. Dezember 2012 mit B e- schwerde beim Staatsrat an und machte insbesondere eine Verletzung des Verfa s- sungsartikels über den Zweitwohnungsbau (Art. 75b der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV; SR 101]), die Rechtsver- letzung durch Anwendung eines nicht homologierten Zonenplans auf die geplanten Bauvorhaben, die Verletzung von Sicherheitsbestimmungen und die Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend . Die Geme inde reichte am 14. Januar 2013 die Akten ein und verzic htete auf eine Stellungnahme, während Y_________ (fortan: Bauherr) mit Beschwerdeantwort vom 1. Februar 2013 beantragte, primär auf die Beschwerde man- gels Legitimation nicht einzutreten und subsidiär die Beschwerde abzuweisen. Der Staatsrat wies die Beschwerde mit Entscheid vom 2. April 2014 ab, mit der B e- gründung, dass allfällige Mängel bei der Gewährung des rechtlichen Gehörs als geheilt zu betrachten seien, die Bauobjekte auch nach dem aBZR bewilligungsfähig seien so- wie das lange Zuwarten der Gemeinde unnötig und somit nicht rechtmässig gewesen sei, so dass Art. 75b BV vorliegend nicht zur Anwendung komme. Die Bauparzellen seien hinreichend erschlossen, die Ästhetikvorschriften nicht verletzt und die Sicherheit der Skifahrer auf der angrenzenden Piste nicht gefährdet, zumal eine Baulinie von sechs Metern von den beiden Bauvorhaben eingehalten werde. D. Gegen diesen Staatsratsentscheid erhob die X_________ (fortan: Beschwerdefüh- rerin) am 7. Mai 2014 Verwaltungsgerichtsbeschwerde bei der öffentlichrechtlichen Ab- teilung des Kantonsgerichts mit folgenden Anträgen: "1. In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde se i der angefochtene Entscheid des Staatsrates des Kantons Wallis vom 2. April 2014 aufz uheben und zur Durchführung eines Augenscheines bzw. Abnahme der beantragten Expertise zurückzuweisen. 2. Für den Fall, dass die angerufene Instanz diesem Antrag nicht entsprechen sollte, seien die Beweismassnahmen, Augenschein und Anordnung einer Experti se, durch das Kantonsgericht anzuordnen. In diesem Fall sei der X_________ als Beschwerdeführerin eine Frist von 20 Ta- gen anzusetzen, um Gutachter vorzuschlagen und bei der Erarbeitung der Gutachterfragen ein Mitwirkungsrecht einzuräumen. 3. Sofern die an gerufene Instanz die beantragen Beweise nicht abnimmt, sei der X_________ eine Frist von 20 Tagen anzusetzen, um zusätzliche Einwendungen gegen die angebliche Un- tätigkeit des Gemeinderates im Bewilligungsverfahren vorzutragen. 4. Falls den beiden Hauptant rägen Ziffer 1 und 2 wider Erwarten nicht stattgegeben wird, sei in Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Entscheid des Staatsrates aufz uheben und die erteilten Baubebwilligungen für die Erstellung eines Mehrfamili enhauses auf Parzelle Nr. xxx1, GBV A_________ und Neubau eines Mehrfamilienhaus auf der Parzelle Nr. xxx2, GBV A_________, beide vom 15. November 2012, Grundeigentümerin J_________ AG, K_________-L_________, Gesuchsteller Y_________, L_________, aufzuheben bzw. zu verweigern. 5. Die Kostenbelastung der X_________ mit Verfahrenskosten und Parteientschädigung sei in jedem Fall aufzuheben. 6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegner und Grundeige n- tümer, eventuell zu Lasten des Staates.“ - 4 - Zur Begründung machte sie geltend, der Staatsrat habe ihr rechtliches Gehör verletzt . Zudem sei die Ablehnung der Anwendung von Art. 75b BV willkürlich und es liege eine Verletzung von Art. 9 BV vor. Der Entscheid des Staatsrats, welcher infolge eines Zeit- raums von lediglich 10 Monaten zwischen dem Ablauf der Baueinsprachefrist und der Abstimmung über den Zweitwohnungsbau die Anwendbarkeit des verfassungsrechtl i- chen Bauverbots wegen einer angeblichen Untätigkeit des Gemeinderates aushebeln wolle, verdiene keinen Rechtsschutz un d sei willkürlich. Bei der Realisierung der be i- den Bauprojekte sei die Sicherheit der Benützer des Schneesportübungsgeländes und der Verbindungspiste zwischen H_________ und I_________ nicht mehr gewährlei s- tet, so dass die Anordnung eines Augenscheins und einer Expertise gerechtfertigt sei. Der Staatsrat hätte sich mit den Erwägungen des Experten auseinandersetzen und begründen müssen, weshalb er auf eine Oberexpertise verzichtet. Der Entscheid sei somit mangelhaft begründet. Für die Mehrfachnutzung der Pis te (Übungsgelände und Verbindung) reiche eine Breite von 40 m nicht aus. Wie der Experte F_________ fest- halte, werde bei einer Realisierung der Bauprojekte die Piste auf eine Breite von 25 bis 30 m reduziert, so dass die Sicherheit der Benützer nicht mehr gewährleistet sei. E. Die Gemeinde unterstützte mit Stellungnahme vom 4. Juni 2014 die Beschwerde, weil „nach erneuter Überprüfung sämtlicher auf dem Spiele stehenden Interessen […] eine Überbauung der fraglichen Parzellen […] nicht im öffentlichen Interesse“ sei. Der Staatsrat beantragte am 4 . Juni 2014 die vollumfängliche und kostenpflichtige Ab- weisung der Beschwerde , verzichtete im Übrigen auf eine Stellungnahme und hinter- legte die Akten des Verwaltungsbeschwerdeverfahrens und der Gemeinde. Der Bauherr beantragte in seiner Beschwerdeantwort vom 26. Juni 2014, primär auf die Beschwerde nicht einzutreten und subsidiär diese kostenpflichtig abzuweisen. Die Beschwerdeführerin setze sich nicht rechtsgenüglich mit den Erwägungen des Staat s- rats auseinander. Das von der Beschwerdeführerin in Auftrag gegebene Gutachten sei nicht als Beweismittel, sondern lediglich als Parteibehauptung zu qualifizieren. Die si- cherheitstechnischen Bedenken hätten bei der Zonenplanänderung eingebracht we r- den sollen und nicht erst je tzt bei Vorliegen eines konkreten Bauprojektes. Die G e- meinde sei am 15. November 2011 an den Staatsrat gelangt , um die umstrittenen Bauparzellen im Gebiet der E_________ von der Homologation auszunehmen, was mit Entscheid vom 20. Juni 2012 abgelehnt worden sei. Durch die Baulinie von sechs M e- tern werde eine Freifläche für die Piste geschaffen. Baugesuche müssten analog zu Art. 61a Abs. 1 des Gesetzes über das Verwaltungsverfahren und die Verwaltung s-- 5 - rechtspflege vom 6. Oktober 1976 (VVRG; SGS/VS 172.6) innert sechs Monaten b e- handelt werden. Vorliegend sei das Baubewilligungsverfahren derart unnötig und qu e- rulatorisch verzögert worden, dass der Grundsatz von Treu und Glauben verletzt wo r- den sei. Die Beschwerdeführerin habe aus eigenem Verschulden nicht a m Verfahren betreffend die Zonenplanänderung partizipiert. Es sei kein Expertenwissen no twendig um zu erkennen, dass Pisten nach herrschender Lehre im offenen Gelände wenigstens 20 Meter breit sein müssten. Er habe die Baueingabe im Hinblick auf den neuen Z o- nenplan geplant und berücksichtige die Baulinie von 6 Metern. Das Ansinnen der G e- genpartei, aufgrund der Sicherheitsbedenken das Bauvorhaben zu verunmöglichen, stelle eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips und der Eigentumsfreiheit dar. Mit Schreiben vom 1. Juli 2014 rügte der Bauherr das widersprüchliche Verhalten der Gemeinde und hinterlegte eine Kopie der Einsprache gegen den Erlass der Planung s- zone, welche die Gemeinde am 13. Juni 2014 zur „Sicherung des E_________-Areals für Freizeit - und Sporta ktivitäten im öffentlichen Interesse“ für vier Parzellen verfügt und im Amtsblatt publiziert hatte. F. Die Beschwerdeführerin replizierte am 9. September 2014 und hielt ihre Rechtsb e- gehren aufrecht. Die Planungszone als Sicherungsmittel sei vom Kantonsge richt im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen. Das E_________-Areal sei ein Kernstück des Skitourismus auf der A_________, welches zu erhalten und zu sichern sei. Der Bauherr habe die Baugesuche im Hinblick auf die Annahme der Zweitwo h- nungsinitiative eingereicht. Der Gemeinderat habe die Homologation der neuen Z o- nenordnung richtigerweise für alle Bauvorhaben abgewartet. Er habe nicht in querul a- torischer Weise Verfahrensverzögerungen herbeigeführt. Der Staatsrat habe zu U n- recht die Übereinstimmung der geplanten Bauvorhaben mit Art. 75b BV nicht geprüft. Mit Schreiben vom 24. September 2014 verzichtete der Staatsrat auf die Einreichung einer Duplik. G. Der Bauherr duplizierte am 1. Oktober 2014 und hielt seine Rechtsbegehren au f- recht. Durch den Erlass der Planungszone könne die Beschwerdeführerin nichts zu i h- ren Gunsten ableiten. Der Erlass der Planungszone verletze das Verbot des wide r- sprüchlichen Verhaltens der Verwaltungsbehörden. Darüber sei in einem anderen Ve r- fahren zu urteilen. Planungszonen könnten nur erlassen werden, wenn Nutzungspl äne angepasst werden mü ssten, was vorliegend angesichts der erst im Januar 2013 in Rechtskraft erwachsenen Zonenplanänderung nicht der Fall sei. Die Verhältnisse hä t- ten sich nicht wesentlich geändert und ein Zonenplan könne seinen Zweck nur erfüllen, - 6 - wenn er eine Beständigkeit aufweise. Der umstrittene Pistenabschnitt weise auch nach dem Neubau ein Mindestmass von 20 Metern Breite aus, so dass der Erlass einer Pl a- nungszone auch nicht verhältnismässig sei. Es wurden keine weiteren Rechtsschriften eingereicht. Weitere Sachverhaltsdarstellungen, Parteibehauptungen sowie Begründungen sind, soweit rechtlich von Bedeutung, in den nachfolgenden Erwägungen aufgeführt. Erwägungen 1. Der angefochtene E ntscheid des Staatsrats stellt eine letztinstanzliche Verfügung im Sinne von Art. 72 VVRG dar, die mangels Ausschlusses in den Art 74 bis Art. 77 VVRG der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unterliegt. Der Erlass der Planungszone bildet nicht Gegenstand des vor liegenden Verfahrens, da diesbezüglich kein letzt - instanzlicher Entscheid vorliegt und er vorerst vor dem Staatsrat angefochten werden muss. Die Beschwerdeführer in ist als Adressat in des angefochtenen Staatsratsen t- scheids sowie als Nachbarin zu den beiden Bauprojekten durch diesen berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Änderung oder Aufhebung, so dass sie g e- mäss Art. 80 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 44 Abs. 1 lit. a VVRG zur Beschwerdeführung legi- timiert ist. Auf die im Übrigen form - und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist de s- halb einzutreten (Art. 80 Abs. 1 lit. b und c i.V.m. Art. 46 und Art. 48 VVRG). 2. Das Gericht hat die Angelegenheit nicht unter allen Gesichtspunkten zu überprüfen, sondern kann sich im Wesentlichen auf die gerügten Punkte beschränken (Art. 80 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 48 Abs. 2 VVRG). D ie Beschwerdeführerin hat demnach grund- sätzlich die Rügen, die sie geltend machen will, in der Beschwerde vollständig und g e- nau anzugeben. Die Beschwerdeführerin hat sich mit dem angef ochtenen Entscheid auseinanderzusetzen. Insbesondere muss zumindest aus der Beschwerdeb egründung ersichtlich sein, was die Beschwerdeführer in verlangt und auf welche Tatsachen sie sich beruf t. Die Begründung braucht nicht zuzutreffen. Das Bundesgericht ver langt, dass die Vorbringen sachbezogen sind und aus der Beschwerde ersichtlich wird, in welchen Punkten und weshalb der angefochtene Entscheid beanstandet wird (BGE 134 I 303 E. 1.3 mit Hinweisen). Beruht der angefochtene Entscheid auf mehreren selbständigen Begründungen, muss für jede von ihnen einzeln dargelegt werden, i n- wieweit sie Recht verletzt (Urteil des Bundesgerichts 2C_1096/2012 vom 7. Nove mber - 7 - 2012 E. 2.1). Eine appellatorische Kritik genügt nicht. Es reicht nicht aus, wenn sich die Beschwerdeführerin darauf beschränken würde, den angefochtenen Entscheid als „ausserordentlich hart“ oder „rechtswidrig“ zu bezeichnen (Urteil des Bundesgerichts 2C_617/2010 vom 26. November 2010 E. 2.2; vgl. Laurent Merz, in: Ni ggli/Uebersax/ Wiprächtiger [Hrsg.], BSK Bundesgerichtsgesetz, 2. A., Basel 2011, N. 53 zu Art. 42). Ebenso wenig genügt es, dass die Beschwerdeführer in nur angeben würde, welche Norm verletzt sein soll, ohne aufzuzeigen, inwiefern die Vorinstanz dagegen versto s- sen oder die Bestimmung falsch ang ewendet haben soll (Urteil des Bundesgerichts 1C_39/2010 vom 1. Februar 2010 E. 3). Es muss unter Bezugnahme auf den ang e- fochtenen Entscheid dargelegt werden, worin die behauptete Verletzung besteht b e- ziehungsweise inwiefern der angefochtene Entscheid gegen Recht verstösst (Urteil des Bundesgerichts 2C_686/2014 vom 8. August 2014 E. 4; 8C_481/2014 vom 14. Juli 2014; 8C_861/2013 vom 22. Mai 2014 je mit Verweisen). Die Beschwerde enthält o f- fensichtlich eine hinreichende Begründung und auf die einzelnen Rügen ist grundsätz- lich einzutreten. 3. Die Beschwerdeführerin beantragt als Beweismittel einen Augenschein, die Edition der Akten der Vorinstanzen und Expertisen betreffend Sicherheitsaspekte auf der Sk i- piste. Dazu ist festzuhalten, was folgt: 3.1 Das Recht, Beweise zu beantragen, ist ein Teilgehalt des rechtlichen Gehörs. Die Parteien haben daher das Recht, die Abnahme relevanter Beweise zu verlangen, wenn die Beweise die Entscheidung beeinflussen können (BGE 137 III 324 E. 3.2.2; 127 I 54 E 2b; 124 I 241 E. 2). Das Beweisverfahren kann nach der Rechtsprechung und der herrschenden Lehre aber geschlossen werden, ohne damit das rechtliche Gehör zu verletzen, wenn die entscheidende Instanz sich ihre Überzeugung gebildet hat und o h- ne Willkür in vorweggenommener Be weiswürdigung annehmen kann, der rechtsrel e- vante Sachverhalt würde durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert (Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspfl e- ge des Bundes, 3. A., Zürich 2013, N. 153 und N. 537; BGE 136 I 229 E. 5.3; 134 I 140 E. 5.3; 131 I 153 E. 3; ZWR 2009 S. 46 E. 3b). Dies trifft u.a. zu, wenn eine Beweisfüh- rung über einen nicht rechtlich relevanten Sachverhalt verlangt wird (Art. 80 Abs. 1 lit. d, 56 und 17 Abs. 2 VVRG; Urteil des Bundesge richts 1A.87/2006 vom 12. Septem- ber 2006 E. 2.2; BGE 131 I 153 E. 3; 130 II 425 E. 2.1; 122 II 464 E. 4a mit Hinweisen). Führen die von Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen die Verwa ltung oder den Richter bei pflichtgemässer Beweiswürdigung zur Überzeugu ng, ein bestimmter Sac h- verhalt sei als überwiegend wahrscheinlich zu betrachten und es könnten weitere B e-- 8 - weismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ä ndern, ist auf die Abnahme weiterer Beweise zu verzichten (Alfred Kölz/Isabelle Häner/Mart in Bertschi, a.a.O., N. 153, 154 und 537; BGE 124 I 274 E. 5b; 122 II 464 E. 4a). 3.2 Das Kantonsgericht hat die von de r Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen zu den Akten genommen. Die Akten des Vorverfahrens und des Einspracheve rfahrens wurden vom Staatsrat am 4. Juni 2014 eingereicht. Die se Akten enthalten auch die Expertise vom 12. Februar 2012 und die Ergänzungsexpertise vom 3. Mai 2012 von F_________ sowie das Kurzgutachten vom 22. Oktober 2012 von G_________. 3.3 Die Beschwerdeführerin verlangt eine Ortsschau im Hinblick auf die Beurteilung, dass die E_________ das Kerngebiet der Anfängerkurse und die Verbindung auf dem Plateau darstelle. Die vorhandenen Akten enthalten Situationspläne, Fotos (in der E x- pertise) sowie Pisten - und Werbeprospekte . Eine Ortsschau würde diesbezü glich zu keinen neuen Erkenntnissen führen. Auch hinsichtlich der Sicherheit auf der Skipiste ist eine Ortsschau durch das urteilende Gericht nicht nötig: Fachleute haben die Gefäh r- dungssituation vor Ort beurteilt und es lieg en zu dieser Frage die Stellungnahmen von zwei Gutachtern vor. Die Beschwerdeführerin legt nicht dar, was in einer weiteren E x- pertise noch zusätzlich untersucht werden sollte. 3.4 Die vorhandenen Akten enthalten die entscheidrelevanten Sachverhaltselemen te und genügen – wie aus den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen hervorgeht – zur Beurteilung der rechtserheblichen Fragen. Das Kantonsgericht nimmt unter Berüc k- sichtigung der vorliegenden Umstände in antizipierter Beweiswürdigung an, weitere Beweismittel – insbesondere eine Ortsschau und eine Expertise – würden an der zu beurteilenden Sach- und Rechtslage nichts ändern, weshalb auf zusätzliche Bewei s- abnahmen verzichtet wird. 4. Die Beschwerdeführerin rügt des Weitern eine Verletzung des rechtlichen Gehör s gemäss Art. 29 Abs. 2 BV, weil der Staatsrat sie nicht auf das „beabsichtigte U m- schwenken auf eine neue Rechtsprechung“ bezüglich der Zweitwohnungsinitiative aufmerksam gemacht und zur Stellungnahme aufgefordert habe. Der Bauherr habe keine Anträge wegen übermässig langer Untätigkeit des Gemeinderates gestellt. 4.1 Art. 29 Abs. 2 BV räumt einer betroffenen Partei den Anspruch ein, nach Einsicht in die massgeblichen Akten zu den wesentlichen Punkten einer Streitsache Stellung zu nehmen, bevor der Entschei d ge fällt wird. Der Anspruch betrifft in erster Linie den rechtserheblichen Sachverhalt (BGE 132 II 485 E. 3.2 ; Urteil des Bundesgerichts 1C_277/2012 vom 16. November 2012 E. 4 ). Er verlangt indes grundsätzlich nicht, - 9 - dass sich die betroffene Partei zu jedem möglichen Ergebnis soll äussern können, das die entscheidende Behörde unter Beachtung des Grundsatzes "iura novit curia" ins Auge fasst (BGE 132 II 257 E. 4.2; vgl. auch 130 III 35 E. 5). Nur in Ausnahmefä llen bezieht sich der Anspruch auf rechtliches G ehör auch auf Rechtsnormen oder in B e- tracht gezogene rechtliche Begründungen (BGE 132 II 485 E. 3.2). Das kann im Si nne einer verfahrensrechtlichen Kompensation zutreffen bei grosser Unbestimmtheit der anzuwendenden Norm (BGE 127 V 431 E. 2b/cc) oder wenn sich die Behörde auf vö l- lig neue, bisher in keiner Weise angesprochene Normen und Erwägungen a bstützen will, mit denen die Parteien in keiner Weise rechnen mussten (BGE 115 Ia 94 E. 1b; 114 Ia 97 E. 2a und b). 4.2 Im vorliegenden Fall gewährte der Staatsr at der Beschwerdeführerin vollständige Akteneinsicht. Die Dienststelle für innere und kommunale Angelegenheiten hatte der Beschwerdeführerin, bevor der Staatsrat den angefochtenen Entscheid fällte, am 13. Februar 2013, am 5. April 2013 und 5. Juni 2013 Gelegenheit gegeben, sich zu den Stellungnahmen des Bauherrn und der Gemeinde zu äussern. Während die Gemeinde am 24. Januar 2013 auf eine Stellungnahme verzichtete und auf die Akten verwies, setzte sich der Bauherr in der Ein gabe vom 1. Februar 2013 mit der Verletzung des Verfassungsartikels über den Zweitwohnungsbau auseinander. Die Beschwerdeführe- rin nahm am 27. März 2013 zu den Argumenten des Bauherrn Stellung und beantragte die Anwendung von Art. 75b BV. Dass noch wesentliche Umstände, welche die B e- schwerdeführerin nicht kennen konnte, eingebracht wurden, ist nicht belegt. Der An- spruch auf rechtliches Gehör verlangt nicht, dass eine Partei die Gelegenheit erha lten muss, sich zu jedem möglichen Ergebnis, das von der entscheidenden Behörde ins Auge gefasst wird, zu äussern. Die Behörde hat in diesem Sinne nicht ihre Begründung den Parteien vorweg zur Stellungnahme zu unterbreiten. Es genügt, dass sich die Pa r- teien zu den Grundlagen des Entscheids, insbesondere zum Sachverhalt sowie zu den anwendbaren Rechtsnormen, vorweg äussern und ihre Standpunkte einbringen kö n- nen (BGE 132 II 485 E. 3.4 ; 132 II 257 E. 4.2). Über diese Gelegenheit hat die B e- schwerdeführerin im vorliegenden Verfahren vollumfänglich verfügt. Der angefochtene Entscheid beruht weder auf unbekann ten tatsächlichen Umständen noch auf ne uen, unvorhersehbaren Rechtsgrundlagen. 4.3 Die Beschwerdeführerin rügt auch eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, weil die Vorinstanz auf ihren Antrag für die Durchführung einer Oberexpertise und eines Augenscheins nicht eingegangen sei. Bei der Realisierung der beiden Bauprojekte sei die Sicherheit der Benützer des Schneesportübungsgeländes und der Verbindungspi s-- 10 - te zwischen H_________ und I_________ nicht mehr gewährleistet. Der angefochtene Entscheid sei nicht n ur willkürlich, weil die Beweismittel nicht abgenommen worden seien, sondern auch mangelhaft begründet, weil dem Entscheid keine nachvollziehbare Begründung entnommen werden könne, weshalb die Oberexpertise nicht abgeno m- men worden sei. 4.3.1 Wie bereits d argelegt (E. 3.1), liegt keine Verletzung des Anspruchs auf rechtl i- ches Gehör nach Art. 29 Abs. 2 BV vor, wenn ein Gericht auf die Abnahme beantragter Beweismittel verzichtet, weil es aufgrund der bereits abgenommenen Beweise se ine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht g e- ändert würde. Von der Behö rde verlangt der Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, dass sie die Vorbringen der Betroffenen ta t- sächlich hört, ernsthaft prüft und in ihrer Entscheidfindung angemessen b erücksichtigt. Dies gilt für alle form - und fristgerechten Äusserungen, Eingaben und A nträge, die zur Klärung der konkreten Streitfrage geeignet und erforderlich erscheinen. Die Begrü n- dung des Entscheids muss die wesentlichen Überlegungen nennen, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sie ihren Entscheid stützt, sie muss sich j e- doch nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes ei n- zelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen (BGE 136 I 184 E. 2.2.2; 133 III 439 E. 3.3; 123 I 31 E. 2c; 112 Ia 1 E. 3c). 4.3.2 Der Staatsrat hat aufgrund der antizipierten Beweiswürdigung ebenfalls auf die Abnahme weiterer Bew eismittel verzichtet. Er verweist auf die hinterlegten Gutachten und setzt sich mit diesen auseinander (E. 9). Er kommt zum Schluss, dass das Eige n- tum der Beschwerdeführerin nicht beeinträchtigt werde, zumal die Baulinie von sechs Metern von beiden Bauvorhaben eingehalten werde. Auch die Sicherheit der Pistenbe- nützer werde durch die Bauvorhaben, welche ausschliesslich in die Wohnzone und damit nicht in der Freifläche für die Skipiste zu stehen kommen, nicht gefährdet (E. 9.3). Auf die beantragte Ortsschau u nd die Oberexpertise hat er gestützt auf den Grundsatz der freien Beweiswürdigung verzichtet (E. 11). Dem Staatsrat lagen insb e- sondere die Baugesuche, die Bewilligungen der Gemeinde vom 5. November 2012, die Stellungnahmen der kantonalen Dienststellen, der alte und der neue Zonenplan, Fotos aus den Prospekten und auch die Gutachten von F_________ und das Kurzgutachten vom Büro G_________ vom 22. Oktober 2012 vor. F_________ hält im Gutachten vom 12. Februar 2012 fest, dass bei einer Überbauung der fraglichen Parzellen „die Sicher- heit der Benützer des Schneesportübungsgeländes mit Fug und Recht nicht mehr g e-- 11 - währleitstet“ sei (S. 8). Aus den Plänen ergebe sich, dass das Übungsgelände mit e i- ner Länge von 179 m im unteren Bereich auf eine Breite von ca. 31 Meter und im obe- ren Bereich auf ca. 28 Meter reduziert würde. Die Beschwerdeführerin stützt sich auf dieses Gutachten. Sie legt aber nicht dar, was in einer Oberexpertise noch zusätzlich abgeklärt werden sollte. Der Umstand, dass der Staatsrat diesem Gutachten nicht folg- te, bedeutet nicht, dass als Beweismassnahme eine weitere Expe rtise erforderlich ist. Es zeigt sich zum einen, dass aus dem Bericht von F_________ hervorgeht, dass die Sicherheit und die Bedeutung des Übungsgeländes im Raum stehen. Zum andern geht es aber um die baurechtliche Frage der Bewilligungsfähigkeit von zwei Neubauten i n- nerhalb der Bauzone. Bei dieser Sachlage durfte die Vorinstanz ohne Verletzung des rechtlichen Gehörs von zusätzlichen Beweismassnahmen absehen. Die vorhandenen Akten enthielten mithin die entscheidrelevanten Sachverhaltseleme nte. Die Vorinstanz konnte in antizipierter Beweiswürdigung annehmen, weitere B eweismittel würden an der zu beurteilenden Sach - und Rechtslage nichts ändern, weshalb zu Recht auf z u- sätzliche Beweisabnahmen verzichtet wurde. 4.3.3 Die Beschwerdeführerin hat in der Beschwerde vom 17. Dezember 2012 vor dem Staatsrat die Annullierung der Baubewilligung unter Kosten - und Entschädigungs- folgen verlangt. Sie hat ihre Rechtsauffassung präzisiert, dass die Sicher heit in der Skiarena gefährdet sei. Ausserdem hat sie Bedenken bezüglich der Erhaltung der Sk i- arena g eäussert und dazu zusätzliche Ausführungen gemacht. Die Vorinstanz ist im angefochtenen Entscheid auf die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Rügen eingegangen und hat begründet, weshalb die Beschwerde abgelehnt wurde. Das Vo r- gehen der Vorinstanz ist korrekt gewesen: Die Beschwerdeführerin konnte zu allen Eingaben der Gegenpartei Stellung nehmen und der Entscheid ist ausrechend begrü n- det gewesen, so das s die Beschwerdeführerin in der Lage war, denselben anzufec h- ten. Der A nspruch auf rechtliches Gehör der Beschwerdeführerin wurde nicht verletzt und die entsprechenden Rügen sind abzuweisen. 5. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Ablehnung der Anwendung von Art. 75b BV sei willkürlich und es liege eine Verletzung von Art. 9 BV vor. Der Gemeinderat h a- be eine Vielzahl von Einwendungen sowie die Sicherheitsbedenken überprüfen mü s- sen und eine mehrjährige Verfahrensdauer liege nicht vor, so dass kein Vertr auens- schutz gegeben sei, welcher die Nichtanwendung der Verfassungsbestimmung über den Zweitwohnungsbau rechtfertige. Die Gemeinde sei vor der Abstimmung der Zweit - wohnungsinitiative von Baugesuchen überschwemmt worden. Erst zwei M onate nach der Annahme de r Zweitwohnungsinitiative habe der Gemeinderat das Baubewill i-- 12 - gungsverfahren im Hinblick auf den Homologationsentscheid des nBZR sistiert. Das Baugesuch hätte nach dem aBZR beurteilt werden müssen. 5.1 Der verfassungsmässige Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 9 BV) verleiht in der Form des Vertrauensschutzes einen Anspruch auf Schutz berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten, sofern sich dieses auf eine konkrete, die betreffende Bürge rin oder den be- treffenden Bürger berührende Angelegenheit bezieht (BGE 132 II 240 E. 3.2.2, 130 I 26 E. 8.1; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. A., Zürich 2010, N. 623 und 627). Neben dem behördlichen Verhalten als Vertrau- ensgrundlage setzt der Anspruch auch eine Vertrauensbetätigung voraus: In der Regel kann Vertrauensschutz nur geltend machen, wer gestützt auf sein Vertrauen eine Di s- position getätigt hat, die ohne Nachteil nicht wieder rückgängig gemacht werden kan n. Zwischen Vertrauen und Disposition muss zudem ein Kausalzusammenhang gegeben sein. Selbst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, bleibt eine Interessenabwägung im Einzelfall vorbehalten ( Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, a.a.O., N. 660 und 66 4 f.; vgl. auch Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. A., Bern 2014, § 22 N. 11 ff.). 5.2 Der Grundsatz von Treu und Glauben bindet zwar auch den Gesetzgeber (Verbot der Rückwirkung), er verschafft jedoch keinen Anspruch auf Schutz vor Gesetzesände- rungen. Es ist eine Folge des Demokratieprinzips, dass das Gesetz jederzeit geändert werden kann (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, a.a.O., N. 641; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, a.a.O., § 24 N. 12 ff.). Nach der bundesge- richtlichen Rechtsprechung ist - vorbehältlich zwingender öffentlicher Interessen - dann auf das alte, für die Bauherrschaft günstigere Recht abzustellen, wenn die Baubehörde den Entscheid unnötig verzögert oder eine Nachbarin od er ein Nachbar in querulator i- scher Weise Verfahrensverzögerungen herbeiführt, um so die Anwendung des neuen, strengeren Rechts zu erwirken (BGE 139 II 263 E. 8.2). Denn es geht mit Blick auf den Grundsatz von Treu und Glauben bzw. das Rechtsmissbrauchsverb ot nicht an, Private in diesen Fällen die Nachteile des neuen Rechts tragen zu lassen (BGE 119 Ib 174 E. 3, 112 Ib 39 E. 1c; vgl. auch Pierrre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, a.a.O., § 24 N. 20). Ist die Verfahrensverzögerung auf das Verhalten der Behörde zu- rückzuführen, genügt es, wenn ihr diese aus objektiven Gründen anzulasten ist. Ist die Verzögerung hingegen auf das Verhalten der Gesuchstellerin bzw. des Gesuchstellers zurückzuführen, bleibt es dabei, dass das im Zeitpunkt der Gesuchsbeurteilu ng gelten- de Recht anzuwenden ist (BGE 139 II 263 E. 8.2; 110 Ib 332 E. 2c und 3; Alfred Kölz, - 13 - Intertemporales Verwaltungsrecht, in ZSR 1983 II S. 101 ff., 207 f.). Es ist davon au s- zugehen, dass eine Verfahrensverzögerung unter den gleichen Voraussetzungen zu bejahen ist wie eine Rechtsverzögerung im Sinn von Art. 29 Abs. 1 BV. Eine solche liegt vor, wenn sich die zuständige Behörde zwar bereit zeigt, einen Entscheid zu fä l- len, dies aber nicht binnen der Frist tut, welche die Gesetzgebung vorschreibt , oder, sofern diese keine Fristbestimmungen enthält, welche nach der Natur der Sache und nach der Gesamtheit der übrigen Umstände als angemessen erscheint (BVR 2008 S. 523 E. 2.1 mit Hinweisen). Was als vertretbare Behandlungsfrist anz usehen ist und aus welchen Gründen allenfalls eine Verzögerung gerechtfertigt werden kann, beurteilt sich nach den Umständen des konkreten Falls. Massgebend sind dabei namentlich Schwierigkeit und Umfang der Sache, ihre Dringlichkeit und Bedeutung für die Parteien und das Verhalten d er Beteiligten (BGE 124 I 139 E. 2c [Pra 87/1998 Nr. 117]; BVR 2002 S. 571 E. 2a). Zu berücksichtigen sind auch die für die Sache spezifischen Entscheidungsabläufe (Urteil des Bundesgerichts 1A.169/2004 vom 18. Oktober 2004 E. 2; Thomas Merkli/ Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Bern 1997, Art. 49 N. 69 f.). Die Dauer des Verfahrens vor einer Behörde b e- misst sich vom Zeitpunkt an, in dem das Verfahren vor der Behörde rechtshängig g e- worden ist (Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, a.a.O., Art. 49 N. 71). 5.3 Wie sich vorliegend aus dem dargestellten Verfahrensablauf ergibt ( Sachverhalt A und B), hat die Gemeinde das Baugesuch vom 29. April 2011 zügig an die Hand g e- nommen. Nach der Einsprache, der Stellungnahme und dem Erh alt des Syntheseb e- richts war die Gemeinde bereits am 11. Juli 2011 im Besitze der notwendigen Unterl a- gen. Zu der Darlegung der Beschwerdeführerin, der Gemeinderat habe eine Vielzahl von Einwendungen überprüfen müssen, ist folgendes festzuhalten: Bezüglich fehlender Erschliessung des Gebietes D_________ konnte sich die Gemeinde auf Urteile des Kantonsgerichts abstützen (vgl. Urteile A1 11 122 vom 30. September 2011 und A1 12 161 vom 16. November 2012). Betreffend die Verletzung von Orts bildschutz- und Ästhet ikbestimmungen wurde die Stellungnahme des Ortsplaners eingeholt. Für den Erhalt des Übungsgeländes und die Sicherheit der Skifahrer hat die Gemeinde die Problematik wohl erkannt. Aus den Akten geht nicht hervor, dass die Gemeinde hier zusätzliche Abklärun gen getroffen hat. Diesbezüglich hat dann erst a m 17. Februar 2012 die Beschwerdeführerin das sicherheitstechnische Gutachten von F_________ eingereicht. Es stellt sich die Frage, ob die Gemeinde die Baubewilligung ordentliche r- weise vor dem Abstimmungsterm in vom 11. März 2012 hätte ausstell en können. Ver- fahrensverzögerungen nach der Abstimmung wie die Sistierungsverfügung der G e- meinde vom 29. Mai/5. Juni 2012 sind dafür nicht mehr von Belang. - 14 - Die vom Gemeinderat zu beurteilenden beiden Baugesuche waren nich t von grosser Komplexität. Einerseits stellten sich, wie die Erwägungen zeigen, nicht sehr schwier ige und ungelöste Sachverhaltsfragen. Zwar lagen zwei Einsprachen vor und der Gemei n- derat war mit der Problematik der Sicherheit und der Bedeutung des Übungsg eländes konfrontiert. Mit diesen Fragen setzte sich der Gemeinderat aber b ereits bei der neuen Zonenplanung auseinander. Indem die umstrittenen Parzellen in der Bauz one blieben und eine Baulinie von 6 Metern geschaffen wurde, waren die diesbezüglichen En t- scheide grundsätzlich gefallen. Das Zuwarten der Gemeinde nach dem 11. Juli 2011 war somit nicht gerechtfertigt, zumal keine weiteren Abklärungen getroffen wurden. Dass die Gemeinde von Baugesuchen überschwemmt worden ist, wurde von dieser nicht bestätigt und ergibt sich nicht aus den Akten. Anderseits kann angenommen werden, dass die Baubewilligungen für den Bauherrn von grosser Bedeutung und Tragweite sind. Das Verzögern der Bewilligungen ist nicht auf das Verhalten des Bauherrn zurückzuführen und seine R ückfrage am 10. August 2011 bei der Gemeinde zeigt, dass er an einer baldigen Erledigung der Baugesuche interessiert war. Berechtigterweise erwartet er deshalb, dass Baugesuche innert nützli- cher Frist behandelt werden. Analog zu Art. 61a VVRG habe der Baue ntscheid innert sechs Monaten zu erfolgen und die Kantonale Baukommission müsse ihre Entscheide gestützt auf Art. 49 der Bauverordnung vom 2. Oktober 1996 (BauV; SGS/VS 705.100) gar innert zwei Monaten fällen. Diese gesetzlichen Vorgaben sind vorliegend nicht ein- gehalten. Bei dieser Sachlage kann nicht gesagt werden, dass die Gemeinde die von Art. 29 BV vorgeschriebene angemessene Verfahrensdauer beachtet hat. Es ist de m- nach festzuhalten, dass der diesbezügliche Entscheid des Staatsrats nicht zu bea n- standen ist. 6. Die Beschwerdeführerin macht weiter eine Verletzung von Art. 27 des Baugese tzes vom 8. Februar 1996 (BauG; SGS/VS 705.1) geltend. Für die Mehrfachnutzung der Piste als Übungsgelände und Verbindung von Skigebieten reiche eine Breite von 40 m nicht aus. Wie der Experte F_________ festhalte, werde bei einer Realisierung der Bauprojekte die Piste auf eine Breite von 25 bis 30 m reduziert, so dass die Sicherheit der Benützer nicht mehr gewährleistet sei. Die Meinung des Staatsrats, dass mit der Baulinie den Sicherheitsaspekten Genüge getan werde, sei falsch. Der Bauherr seiner- seits macht geltend, dass auch nach der Überbauung der besagten Parzellen der frag- liche Pistenabschnitt von 40 Meter Breite doppelt so breit sei wie von der herrschenden Lehre verlangt. Er sei erstaunt, dass die Beschwerdeführerin in dem während Jahren dauernden Zonenplanungsverfahren untätig geblieben sei. Er habe die Baueingabe im - 15 - Hinblick auf den neuen Zonenplan geplant und berücksichtige die Baulinie von 6 M e- tern. Im Schneesport übungsgelände würden die Anfänger ohnehin nur gemächlich im Stemmbogen talwärts rutschen. Die Verbindungspiste von H_________ zu I_________ verlaufe östlich der Trainerlifte. 6.1 Die Rechtsprechung hat sich mehrfach mit der Sicherheit eines Schneesportgebie- tes und Verkehrssicherungspflicht, insbesondere im Zusammenhang mit Unfällen auf Skipisten befasst. Wie weit die Verkehrssicherungspflicht im Einzelnen reicht, hängt von den Gegebenheiten des konkreten Falles ab. Als Massstab zieht das Bundesg e- richt jeweils die von der Schweizerischen Kommission für Unfallverhütung auf Schne e- sportanlagen ausgearbeiteten Richtlinien für Anlage, Betrieb und Unterhalt von Schneesportabfahrten (SKUS-Richtlinien) und die von der Kommission Rechtsfragen auf Schneesportabfahrten der Seilbahnen Schweiz herausgegebenen Richtlinien bei (SBS-Richtlinien, ehemals SVS -Richtlinien). Obwohl diese Richtlinien kein objektives Recht darstellen, erfüllen sie eine wichtige Konkretisierungsfunktion im Hinblick auf die inhaltliche Ausgestaltung der Verkehrssicherungspflicht. Die Gerichte sind an die Richt- linien nicht gebunden, sondern entscheiden selbst, welche Sorgfalt im Einzelfall geb o- ten war, wobei das Sorgfaltsmass eine flexible, sich stets nach den tatsächlichen G e- gebenheiten zu richtende Grösse bildet (vgl. BGE 130 III 193 E. 2.3). Eine Schranke der Verkehrssicherungspflicht liegt in der Selbstverantwortung des einzelnen Pistenbe- nützers. Gefahren, die dem Schneesport inhärent sind, soll de rjenige tragen, der sich zur Ausübung des Schneesports entschliesst (BGE 130 III 193 E. 2.3; 111 IV 15 E. 2). 6.2 Eine Piste ist eine allgemein zugängliche, für die Abfahrt mit Ski oder Snowboard vorgesehene und geeignete Strecke, welche vom Verkehrssicherungspflichtigen ang e- legt, markiert, hergerichtet, unterhalten, kontrolliert und vor alpinen Gefahren geschützt wird ( Hans-Kaspar Stiffler, Schweizerisches Schneesportrecht, 3. A., Bern 2002, § 4 N. 305). Pisten sind gemäss Ziff. 18 ff. der SKUS-Richtlinien zu markieren. Die Markie- rung bezweckt die Orientierung und Sicherung der Schneesportler. Massgebend für die Markierungspflicht ist das Bestehen e iner Piste. Im Bereich von Piste und Pistenrand haben die Verantwortlichen durch geeignete Sicherungs- beziehungsweise Warnmass- nahmen dafür zu sorgen, dass Pi stenbenützern aus Gefahren kein Schaden erwächst. So sind alle Hindernisse, welche die Benützer bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht zu erkennen vermögen und die sich ihm damit als eigentliche Fallen präsentieren, zu beseitigen oder zu signalisieren, wenn sie nicht weggeräumt werden können (vgl. BGE 121 III 358 E. 4a; SKUS -Richtlinien Ziff. 28; SVS-Richtlinien Ziff. 86-88). Die Ver- kehrssicherungspflicht erstreckt sich gleichermassen auf den unmittelbaren Grenzb e-- 16 - reich der Piste, wenn sich dort fallenar tige Hindernisse oder andere besondere Gefa h- renherde befinden. Bei diesem unmittelbaren Grenzbereich einer Piste handelt es sich höchstens um ein eng begrenztes Gebiet von etwa Schwungbre ite (rund zwei Meter) neben dem Pistenrand (SKUS -Richtlinien Ziff. 27 ; Hans-Kaspar Stiffler, a.a.O., § 4 N. 574). Zweck der Sicherung dieses zusätzlichen Randbereichs ist es, den Pistenb e- nützern ein gefahrloses Abschwingen und Stehenbleiben unmittelbar am Pistenrand zu ermöglichen. Zudem sollen Pistenbenützer, die infolge e ines Sturzes in der Nähe des Pistenrandes geringfügig über die Piste hinaus geraten, vor Gefahre nstellen geschützt werden, die nicht erkennbar oder selbst für verantwortungsbewusste Piste nbenützer schwer vermeidbar sind. Die Verkehrssicherungspflicht endet grundsätzlich mit dem zwei Meter breiten Randstreifen. Auf den Pistennebenflächen beziehungsweise im freien Skigelände bleibt es im Allgemeinen bei der ausschliesslichen persönlichen Ve r- antwortlichkeit des Schneesportlers (Urteil des Kantonsgerichts Graub ünden ZF 07 58 vom 2. Oktober 2007 E. 4a). 6.3 Aufgrund dieser Darlegungen ergibt sich, dass die Pistensicherungspflicht einzig den Pistenbetreiber und nicht den Grundeigentümer der angrenzenden Bauparzelle betrifft. Wie der Staatsrat richtig festhält, wi rd die Piste durch die beiden Bauvorhaben nicht beeinträchtigt, zumal eine Baulinie von sechs Metern von beiden Bauvorhaben eingehalten wird ( Staatsratsentscheid E. 9.3). Die Sicherheit der Pistenbenützer wird durch die beiden Bauvorhaben in der Bauzone ni cht gefährdet, so dass Art. 27 BauG nicht verletzt ist. Wie dem Situationsplan, welchen der Bauherr am 29. August 2012 eingereicht hatte, entnommen werden kann, ist diese Skipiste auf der Parzelle GBV Nr. 1465 ca. 40 m breit und entspricht damit der Lehrme inung ( Hans-Kaspar Stiffler, a.a.O., § 4 N. 329). Das Gericht ist sich der Bedeutung des Übungsgeländes in der Skiarena b ewusst. Selbst wenn die Piste den Mindestanforderungen entspricht, wird das Übungsgelände durch die beiden Überbauungen verkleinert, was bedauert werden kann, jedoch keine Rechtsverletzung darstellt . Wie der Staatsrat ebenfalls angeme s- sen fes thält, hätte die Pistenreduzierung im Umzonungsverfahren verhindert werden können, in welchem die Gemeinde und die Beschwerdeführerin untätig geblieben sind. 7. Aufgrund des Gesagten ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang g ilt die Beschwerdeführer in als unterliegende Partei mit den entsprechenden Folgen für die Tragung der Kosten und für die Zusprechung einer Parteientschädigung. 7.1 Im Beschwerdeverfahren hat in der Regel die unterliegende Partei die Kosten zu tragen (Art. 89 Abs. 1 VVRG). Ausnahmsweise können die Kosten ganz oder teilweise - 17 - erlassen werden (Art. 89 Abs. 2 VVRG). Vorliegend besteht kein Grund, v on der Regel abzuweichen, weshalb die Gerichtsgebühr von de r Beschwerdeführerin zu bezahlen ist. Gemäss Art. 3 des Gesetzes betreffend den Tarif der Kosten und Entschädigungen vor Gerichts- oder Verwaltungsbehörden vom 11. Februar 2009 (GTar; SGS/VS 173.8) setzen sich die Kosten aus den Auslagen der Entscheidbehörde sowie der Gerichtsg e- bühr zusammen. Die Gerichtsgebühr für Beschwerdeverfahren vor der öffentlichrechtli- chen Abteilung des Kantonsgerichts beträgt in der Regel zwischen Fr. 280.-- und Fr. 4 000.-- (Art. 25 GTar). Aufgrund der Bede utung des Falles sowie seines Umfangs und Schwierigkeitsgrads wird die Gerichtsgebühr vorliegend auf Fr. 1 500.-- festge- setzt. 7.2 Die Beschwerdeführer in hat als unterliegende Partei keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 91 Abs. 1 VVRG e contrario). Abgesehen von hier nicht int e- ressierenden Ausnahmen gewährt die Beschwerdeinstanz der ganz oder teilweise o b- siegenden Partei auf Begehren die Rückerstattung der notwendigen Kosten, die ihr entstanden sind (Art. 91 Abs. 1 VVRG). Die Entschädigung wird im Dispositiv beziffert und der Staats- oder Gemeindekasse auferlegt, soweit sie aus Billigkeitsgründen nicht der unterliegenden Partei auferlegt werden kann (Art. 91 Abs. 2 VVRG). Diese ist gl o- bal festzusetzen und umf asst die Entschädigung an die berechtigte Partei sowie ihre Anwaltskosten (Art. 4 GTar), die in Anwendung der Art. 27 ff. GTar festzusetzen sind und im Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren zwischen Fr. 1 100.-- und Fr. 11 000.-- betragen (Art. 39 GTar). Aufgrund des Umfangs, des geschätzten Au f- wands, der Bedeutung und der Schwierigkeit des Falles wird die dem anwaltlich vertre- tenen Bauherr für das Verfahren vor dem Kantonsgericht zuzusprechende Parteien t- schädigung vorliegend auf Fr. 1 800.-- festgesetzt und der Beschwerdeführerin aufer- legt. Demnach erkennt das Kantonsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Beschwerdeführerin bezahlt dem Bauherrn eine Parteientschädigung von Fr. 1 800.--. 3. Die Gerichtskosten von Fr. 1 500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. - 18 - 4. Das Urteil wird de r Beschwerdeführerin, dem Staatsrat des Kantons Wallis, dem Bauherr und der Einwohnergemeinde schriftlich mitgeteilt. Sitten, 19. Dezember 2014