Обсуждение:Ханукаев, Леонид Яковлевич

message: Встретил такое описание деятельности Леонида Ханукаева: «О предпринимателе Леониде Ханукаеве многие узнали, когда он построил с нуля торговую сеть «Бельпостель», специализирующуюся на постельном белье. В 2004-м Ханукаев отдал «Бельпостель» партнерам, после чего им пришлось закрыть половину магазинов — выяснилось, что они были нерентабельными. Спустя год Ханукаев решил построить в Москве первый текстильный гипермаркет «Тряпка». Эксперты приветствовали идею, хотя и недоумевали по поводу названия. Однако не все было гладко: торговый центр долго не могли открыть, потом Ханукаев, так его и не достроив, передал проект компании «Ташир». В ребрендинг и завершение строительства «Тряпки» (теперь это торговый центр «Рио» на Ленинградском шоссе) «Ташир» вложил еще 20 миллионов долларов.» (Цитата по изданию «Медуза»: https://meduza.io/feature/2015/10/15/likvidatsiya-strany-detey).
Складывается ощущение, что Леонид Ханукаев в первую очередь предприниматель или бизнесмен. --Kostazyranov 14:46, 15 октября 2015 (UTC)
thread_title:  Социальный предприниматель ли? 

message: Уважаемые авторы, в Википедии приветствуется взвешенный информационный стиль изложения, а различные обвинения должны основываться на решениях судов и приводиться со ссылкой на авторитетный источник. Желающие могут переработать в соответствии с правилами Википедии и добавить в основную статью приводимую ниже информацию. --Kosta1986 03:02, 12 февраля 2016 (UTC)
=== Идея на миллиард ===
Идея о создании мощной сети лагерей детского отдыха зародилась у Ханукаева в 2010 году, в то время он занимался возведением курортного кластера «Горки Город», приуроченного к проведению зимних Олимпийских игр в Сочи. Социальный предприниматель провёл социологическое исследование, подтвердившее актуальность данного вида бизнеса в России, а в 2011 году зарегистрировал закрытое акционерное общество «Страна детей» и приступил к проектированию комплекса. По его словам, в реализацию проекта было вложено около 20-30 % собственных средств, тогда как остальную часть составили средства частных инвесторов[1][2].
Сам Ханукаев отвечал за архитектурную часть проекта, разработку среды, генплана и организацию строительства, тогда как на роль главного вожатого, отвечающего за работу с детьми, был приглашён известный журналист и педагог Филипп Бахтин, бывший главный редактор журнала Esquire, имевший опыт организации менее масштабных детских лагерей «Камчатка». Бахтин разработал творческую концепцию лагеря, в соответствии с которой каждый день ребёнок должен заниматься новым видом деятельности (кино, музыка, рисование, цирк, исследования), получая за достижения призовые очки и награды. Для организации питания руководство привлекло известного ресторатора и шеф-повара Анатолия Комма[3]. 
По словам Сергея Ремера[4] организатора и идейного вдохновителя детского лагеря "Камчатка", экономическая модель также просчитывалась. По его мнению, она могла сработать. «Идея была в том, чтобы стать игроком № 1 на этом рынке. Полностью взять на себя рынок, огромные социальные деньги, которые выделяются на школьный отдых. Перевести на себя весь этот поток — и еще потом осваивать его долго и счастливо».
Идеи Бахтина и Ремера легли в основу строительного проекта лагеря. «Ханукаев был готов параллельно все просчитывать. Придумаем, как работает цирк — и тут же архитекторы и дизайнеры начинают это все рисовать. Тут же дали экономистам, они просчитали, какие и в каком количестве нужны материалы. Тут же выводится стоимость этого здания, вбивается в общую модель. Потом мы с Филиппом вспоминаем: блин, мы же забыли поставить раздевалки. Где люди будут раздеваться? Приходим и говорим: ребята, нужны раздевалки. Они — опять перерисовывать. Все на коленке делалось», — вспоминает Ремер.[5]
Одновременно «Страну детей» начали представлять чиновникам. И тут пригодились связи Бахтина: через своего приятеля Алексея Левченко, Ольги Голодец, Бахтину удалось выйти на . Она была воодушевлена идеей «Страны детей» и даже снялась в видеоролике в поддержку проекта. Пока Бахтин ходил по чиновникам, Ханукаев работал с банками и подрядчиками, заверяя их в том, что проект безоговорочно поддерживается государством.
7 августа 2012 года Владимир Путин посетил старейший лагерь Ленинградской области «Зеркальный» — «визитную карточку» ленинградских пионеров. Там же он провел совещание с главами ведомств по поводу детского оздоровительного отдыха. По итогам совещания Путин поручил Минэкономразвития и Агентству стратегических инициатив (АСИ) разработать предложения «по развитию конкурентных условий» при распределении госзаказов на детский отдых, а также призвал к развитию  партнерства в этой сфере. По сути, это означало либерализацию рынка: чиновники обещали учитывать частные компании при распределении муниципальных заказов.
Уже через месяц АСИ провело собственное совещание, во время которого обсуждался  частный проект в сфере детского отдыха — «Страна детей» Леонида Ханукаева. По словам бывшего директора социального направления АСИ Владимира Яблонского, компания предложила проект на общих основаниях, через сайт ведомства, а затем он прошел экспертный совет. «На такие проекты очень большой спрос со стороны родителей, хотя на практике им сложно реализовываться», — говорит Яблонский.
Тогда же, в сентябре 2012 года, на сочинском инвестиционном форуме было заключено соглашение между «Страной детей» и администрацией Ярославской области: Ханукаев обещал застроить под детский лагерь тысячу гектаров недалеко от . Лагерь должен был включать в себя десять «деревень» на тысячу детей каждая. Кроме того, там планировалось построить 11 гостиниц, больше 300 четырехзвездочных апартаментов (гостиничной инфраструктурой собиралась заняться группа Vienna International, управляющая 40 отелями в Европе), а также туристические объекты и  — целый город стоимостью в миллиард долларов, такой объем инвестиций был заложен в проекте. Возведение лагеря планировали завершить к лету .
Миллиард долларов для такого региона, как Ярославская область — большая удача; инвестиционное соглашение оказалось крупнейшим проектом для области в том году.
=== Мошенничество ===
Между тем, сотрудникам «Страны детей» вскоре стало ясно, что своих денег у Леонида Ханукаева хватит только на то, чтобы изготовить красивую презентацию для банков. Предприниматель рассчитывал на мягкие условия получения кредита; с этой моделью финансирования он уже был знаком по работе в Сочи: львиную долю практически всех частных проектов там оплатил Внешэкономбанк.
Таким образом, Ханукаев хотел построить лагерь на кредит от государственного банка, а заполнить его собирался, прежде всего, с помощью госзаказа. Фактически предприниматель планировал создать маленькую госкорпорацию, монополизирующую детский отдых; только принадлежала она частному капиталу.
К середине 2013 года проект лагеря в Ярославской области, рассчитанного на 15 тысяч детей, начал плавно преображаться. Вместо него Ханукаев решил построить 24 «творческих лагеря» по всей России, каждый — на 1200 детей.
Эволюция идей была связана и с объективными факторами: землю в Ярославской области под «Страну детей» выкупить так и не удалось.
Бизнесмен попрощался с Ярославской областью и занялся проектами поскромнее. Ушла и австрийская Vienna International, осознав, что проект в регионе не будет реализован.
Тем не менее, со стороны казалось, что компания процветает, да и отношения с чиновниками у ее создателей складывались как будто превосходно. «Пилотный» лагерь (из запланированных ) на 1200 детей получил название «Село». Он был в десять раз меньше «Страны детей», зато располагался ближе к столице. В 2013 году новое строительство развернулось в деревне Кубаревка (Московская область), о чем свидетельствовали красивые видеоклипы, которые выкладывали ежемесячно.
Осенью  Сбербанк предложил Ханукаеву кредит размером 80 миллионов долларов — этого с лихвой хватило бы на строительство «Села» (а сейчас лагерь обошелся бы в половину этой суммы). Однако Ханукаев внезапно отказался от этих денег. По его словам, правила его обременения оказались неподъемными.«С одной стороны, они поверили, что это супер социальный проект, а с дугой — обременили по документам. Все заложить, любой платеж согласовывать. Чтоб не своровали деньги, — сердится Ханукаев. — Всем кажется, что где принес, там и выносишь. [Такова] схема недоверия бизнесменам, которые, мол, толком ничего не делают, а только выносят деньги. Мне это мешает».[6]Менеджеров государственного банка можно было понять: несмотря на красивую идею с детским лагерем, карьера у Ханукаева складывалась очень непростая.
После неудачи со Сбербанком дела в «Стране детей» окончательно разладились. К тому времени своих денег у Ханукаева уже практически не осталось; строительство лагеря «Село» велось за счет субподрядчиков, с которыми Ханукаев обещал расплатиться, когда получит госфинансирование. «Страна детей» заключила договоры о строительстве более чем с 18 организациями, обещая приток серьезных инвестиций в будущем. Большинство из них денег от Ханукаева не получили.
Когда кто то из них подал в арбитражный суд и потребовал арестовать землю «Села» в рамках обеспечения долга, Ханукаев пустился в юридические хитрости. Земля в Бородино, на которой строился лагерь, принадлежала компании «Страна детей — Бородино»; Ханукаев по бумагам продал ее другой организации — «Стране детей — Село». Так и вышло, что официальный заказчик не обладал уже ни средствами, ни землей, чтобы расплатиться с подрядчиками. Эти действия Ханукаев объясняет необходимостью «защиты активов компании».
Предприниматель, тем не менее, продолжал блефовать: в конце 2013 года он вовсю набирал детей в лагерь «Село», который якобы должен был открыться летом . По признанию Ханукаева, все это было не зря: теперь у него есть база зарегистрированных родителей, будущих клиентов лагеря.
За пять лет Леонид Ханукаев потратил на «Страну детей» 1,3 миллиарда рублей, еще 700 млн — долги сотрудникам и компаниям, которые строили бесплатно в расчет на грядущие инвестиции[источник?].
=== «Страна детей» кидает по-взрослому свидетельства ===
Леонид Ханукаев оставил Московскую область без детского лагеря. Грандиозный проект рухнул, похоронив под собой сотни миллионов рублей чужих денег[7][8]
«В марте 2013 года я узнал о начале строительства в Московской области девелоперского проекта, – писал в своём заявлении в правоохранительные органы генеральный директор ЗАО МТС Василий Хоманов. – У меня состоялась встреча, в ходе которой Ханукаев Л.Я. предложил начать сотрудничество с подконтрольной ему организацией ООО «Поле Сервис» в части поставок строительных материалов». Как писал Хоманов, его компания отгрузила цемент, песок, арматуру, щебень и бетон на общую сумму более чем 153 млн рублей. Однако оплату за них так и не получила. Хуже того – со стройплощадки исчезла предоставленная ЗАО МТС строительная техника – четыре бетоносмесителя общей стоимостью почти 11 млн рублей. В связи с этим Хоманов просил возбудить уголовное дело по факту мошенничества. «Гр-н Ханукаев Л.Я. неоднократно озвучивал в ходе переговоров, что ООО «Поле Сервис» было создано им с целью централизации договорной работы с возможностью дальнейшего оставления компании с накопленной кредиторской задолженностью», – подчёркивалось в заявлении.
Полиция приступила к проверке. В ходе неё были опрошены руководители двух других компаний, также приглашённых Ханукаевым участвовать в строительстве лагеря. Как указывал в своём постановлении следователь Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве Азиев, директор ОАО «Автобаза Ильинское» Владимир Вещиков рассказал, что по условиям договора осуществил земляные работы на сумму 18 млн рублей, но деньги так и не получил. Правда, арбитражный суд вынес решение о взыскании долга, однако – вот незадача! – вдруг оказалось, что активы ООО «Поле Сервис» выведены, брать с него нечего. Похожую историю рассказал и директор ООО «Уваровская ПМК-22», строившего дорогу к будущей «Стране детей». На прокладку дороги предприятия потратило из своих средств более 4 млн рублей, получить которые, несмотря на имеющееся судебное решение, также не надеется.
Как оказалось, для строительства чудо-лагеря Ханукаев активно привлекал в немалом размере чужие средства. В августе 2014 года ЗАО «Страна детей» заключило договор с кипрской компанией «Лемория Консалтанс Лимитед». Согласно ему «Страна детей» получала целевой заём под 6% годовых на строительство ламгеря в сумме 1 782 502 доллара США. При этом в качестве обеспечения обязательств дополнительно к этому договору был заключён ещё один, в рамках которого Ханукаев обязался отвечать по долгу «Страны детей». Аналогичный договор о займе был заключён ещё с одной компанией – «Сорена Инвестментс Лимитед». В этом случае «Страна детей» получала в долг 44 млн рублей, а Ханукаев выступал в качестве поручителя. Надо ли говорить, что ни один, ни другой договоры так и не были исполнены и кредиторы не получили своих денег? Естественно, что, имея на руках оформленные должным образом документы, заимодавцы обратились в суд, который вынес решение в их пользу. Но, как нетрудно догадаться, судебные решения нашего героя не испугали – долг он так и не вернул. Тогда судебные приставы решили наложить арест на имущество Ханукаева. Увы и ах, но и здесь кредиторов ждало разочарование. Как выяснилось, всего его состояния хватит в лучшем случае на то, чтобы погасить крохотную часть долга. Банковские счета «любителя детей» оказались предусмотрительно пусты (разве что на одном из них удалось обнаружить смешные 95 тыс. рублей), а поезженный девятилетний «Мерседес» и ещё более древний «Ягуар» на миллион долларов явно не тянут. Так что брать с должника нечего. Да и то сперва его ещё следует отыскать. Если верить слухам, сам Ханукаев не стал дожидаться, пока правоохранители решат наконец заняться им вплотную, и покинул страну – сейчас он вроде бы обитает в тёплой Испании. «Поверив Ханукаеву, я потерял большие деньги, – говорит Александр Рабинович. – «Общая сумма потерь других знакомых мне пострадавших, как мне известно с их слов, превышает один миллиард рублей».[9]
Похоже, что комбинации Леонида Ханукаева имеют гораздо больший масштаб. В конце сентября в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве поступило ещё одно заявление. В нём генеральный директор ООО «Сити Управление активами» Сергей Маслов просит возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении самого Ханукаева, а также двух его коллег – Алексея Гинзбурга и Ильи Биргауза. «Указанные граждане, имея умысел на хищение прав на получение квартир по договорам участия в долевом строительстве путём совершения сделки, по которой они заведомо не имели намерения исполнить свои обязательства, представившись крупной инвестиционной компанией, ввели сотрудников ООО «Сити Управление активами» в заблуждение о своей платёжеспособности», – говорится в заявлении. Как описывал суть дела Маслов, в начале марта Гинзбург предложил продать ЗАО «Страна детей» права на квартиры в двух строящихся домах. При этом было заявлено, что за исполнение обязательств могут поручиться головная компания группы «Страна детей» и непосредственно её руководитель Ханукаев. В результате сделка состоялась – согласно договору оплата должна была быть произведена в течение двух лет за счёт выручки от построенного детского лагеря. При этом Ханукаев поручился отвечать по обязательствам. Через некоторое время к Маслову обратился некий предприниматель, который попросил подтвердить факт совершения сделки между «Сити Управление активами» и ЗАО «Страна детей». Как оказалось, то тайком продало ему права требования по договорам долевого участия. За это коммерсант уже перевёл аванс в размере 25 млн рублей. Всё оттого, что продавцы представили ему документ, свидетельствующий, что ЗАО «Страна» исполнило свои обязательства по договору покупки прав на жильё. Присмотревшись, Маслов увидел, что его подпись на документе была подделана. В связи с этим ООО «Сити Управление активами» поставило вопрос о возбуждении уголовного дела. Также заявление в полицию написал и юрист Антон Кривозубов, представляющий интересы компании «Поле» – генерального подрядчика проекта строительства «Страны детей». Как рассказал он, «Поле» выполнило работы по возведению корпусов будущего лагеря, стоимость которых превысила 320 млн рублей, однако деньги так и не были выплачены. «Офис ЗАО «Страна детей» по прежнему адресу не действует, обращаться некуда», – пояснил г-н Кривозубов. Вдобавок ко всему, когда представители «Поля» приехали на стройплощадку, они увидели, что оттуда вывезены строительные леса и 98 бытовок. Ущерб составил как минимум 6 млн рублей. И это далеко не полный перечень граждан и организаций, имеющих немалые претензии к Ханукаеву. В полицию и суды то и дело поступают заявления. Надежда остаётся лишь на то, что количество наконец перерастёт в качество и правоохранители займутся всерьёз автором красивой идеи, претворившейся в жизнь так уродливо и бесчестно.
thread_title:  Информация из основной статьи к доработке 

message: Идея о создании мощной сети лагерей детского отдыха зародилась у Ханукаева в 2010 году, в то время он занимался возведением курортного кластера «Горки Город», приуроченного к проведению зимних Олимпийских игр в Сочи. Социальный предприниматель провёл социологическое исследование, подтвердившее актуальность данного вида бизнеса в России, а в 2011 году зарегистрировал закрытое акционерное общество «Страна детей» и приступил к проектированию комплекса. По его словам, в реализацию проекта было вложено около 20-30 % собственных средств, тогда как остальную часть составили средства частных инвесторов[1][2].
Сам Ханукаев отвечал за архитектурную часть проекта, разработку среды, генплана и организацию строительства, тогда как на роль главного вожатого, отвечающего за работу с детьми, был приглашён известный журналист и педагог Филипп Бахтин, бывший главный редактор журнала Esquire, имевший опыт организации менее масштабных детских лагерей «Камчатка». Бахтин разработал творческую концепцию лагеря, в соответствии с которой каждый день ребёнок должен заниматься новым видом деятельности (кино, музыка, рисование, цирк, исследования), получая за достижения призовые очки и награды. Для организации питания руководство привлекло известного ресторатора и шеф-повара Анатолия Комма[3]. 
По словам Сергея Ремера[4] организатора и идейного вдохновителя детского лагеря "Камчатка", экономическая модель также просчитывалась. По его мнению, она могла сработать. «Идея была в том, чтобы стать игроком № 1 на этом рынке. Полностью взять на себя рынок, огромные социальные деньги, которые выделяются на школьный отдых. Перевести на себя весь этот поток — и еще потом осваивать его долго и счастливо».
Идеи Бахтина и Ремера легли в основу строительного проекта лагеря. «Ханукаев был готов параллельно все просчитывать. Придумаем, как работает цирк — и тут же архитекторы и дизайнеры начинают это все рисовать. Тут же дали экономистам, они просчитали, какие и в каком количестве нужны материалы. Тут же выводится стоимость этого здания, вбивается в общую модель. Потом мы с Филиппом вспоминаем: блин, мы же забыли поставить раздевалки. Где люди будут раздеваться? Приходим и говорим: ребята, нужны раздевалки. Они — опять перерисовывать. Все на коленке делалось», — вспоминает Ремер.[5]
Одновременно «Страну детей» начали представлять чиновникам. И тут пригодились связи Бахтина: через своего приятеля Алексея Левченко, Ольги Голодец, Бахтину удалось выйти на . Она была воодушевлена идеей «Страны детей» и даже снялась в видеоролике в поддержку проекта. Пока Бахтин ходил по чиновникам, Ханукаев работал с банками и подрядчиками, заверяя их в том, что проект безоговорочно поддерживается государством.
7 августа 2012 года Владимир Путин посетил старейший лагерь Ленинградской области «Зеркальный» — «визитную карточку» ленинградских пионеров. Там же он провел совещание с главами ведомств по поводу детского оздоровительного отдыха. По итогам совещания Путин поручил Минэкономразвития и Агентству стратегических инициатив (АСИ) разработать предложения «по развитию конкурентных условий» при распределении госзаказов на детский отдых, а также призвал к развитию  партнерства в этой сфере. По сути, это означало либерализацию рынка: чиновники обещали учитывать частные компании при распределении муниципальных заказов.
Уже через месяц АСИ провело собственное совещание, во время которого обсуждался  частный проект в сфере детского отдыха — «Страна детей» Леонида Ханукаева. По словам бывшего директора социального направления АСИ Владимира Яблонского, компания предложила проект на общих основаниях, через сайт ведомства, а затем он прошел экспертный совет. «На такие проекты очень большой спрос со стороны родителей, хотя на практике им сложно реализовываться», — говорит Яблонский.
Тогда же, в сентябре 2012 года, на сочинском инвестиционном форуме было заключено соглашение между «Страной детей» и администрацией Ярославской области: Ханукаев обещал застроить под детский лагерь тысячу гектаров недалеко от . Лагерь должен был включать в себя десять «деревень» на тысячу детей каждая. Кроме того, там планировалось построить 11 гостиниц, больше 300 четырехзвездочных апартаментов (гостиничной инфраструктурой собиралась заняться группа Vienna International, управляющая 40 отелями в Европе), а также туристические объекты и  — целый город стоимостью в миллиард долларов, такой объем инвестиций был заложен в проекте. Возведение лагеря планировали завершить к лету .
Миллиард долларов для такого региона, как Ярославская область — большая удача; инвестиционное соглашение оказалось крупнейшим проектом для области в том году.
thread_title:  Идея на миллиард 

message: Между тем, сотрудникам «Страны детей» вскоре стало ясно, что своих денег у Леонида Ханукаева хватит только на то, чтобы изготовить красивую презентацию для банков. Предприниматель рассчитывал на мягкие условия получения кредита; с этой моделью финансирования он уже был знаком по работе в Сочи: львиную долю практически всех частных проектов там оплатил Внешэкономбанк.
Таким образом, Ханукаев хотел построить лагерь на кредит от государственного банка, а заполнить его собирался, прежде всего, с помощью госзаказа. Фактически предприниматель планировал создать маленькую госкорпорацию, монополизирующую детский отдых; только принадлежала она частному капиталу.
К середине 2013 года проект лагеря в Ярославской области, рассчитанного на 15 тысяч детей, начал плавно преображаться. Вместо него Ханукаев решил построить 24 «творческих лагеря» по всей России, каждый — на 1200 детей.
Эволюция идей была связана и с объективными факторами: землю в Ярославской области под «Страну детей» выкупить так и не удалось.
Бизнесмен попрощался с Ярославской областью и занялся проектами поскромнее. Ушла и австрийская Vienna International, осознав, что проект в регионе не будет реализован.
Тем не менее, со стороны казалось, что компания процветает, да и отношения с чиновниками у ее создателей складывались как будто превосходно. «Пилотный» лагерь (из запланированных ) на 1200 детей получил название «Село». Он был в десять раз меньше «Страны детей», зато располагался ближе к столице. В 2013 году новое строительство развернулось в деревне Кубаревка (Московская область), о чем свидетельствовали красивые видеоклипы, которые выкладывали ежемесячно.
Осенью  Сбербанк предложил Ханукаеву кредит размером 80 миллионов долларов — этого с лихвой хватило бы на строительство «Села» (а сейчас лагерь обошелся бы в половину этой суммы). Однако Ханукаев внезапно отказался от этих денег. По его словам, правила его обременения оказались неподъемными.«С одной стороны, они поверили, что это супер социальный проект, а с дугой — обременили по документам. Все заложить, любой платеж согласовывать. Чтоб не своровали деньги, — сердится Ханукаев. — Всем кажется, что где принес, там и выносишь. [Такова] схема недоверия бизнесменам, которые, мол, толком ничего не делают, а только выносят деньги. Мне это мешает».[6]Менеджеров государственного банка можно было понять: несмотря на красивую идею с детским лагерем, карьера у Ханукаева складывалась очень непростая.
После неудачи со Сбербанком дела в «Стране детей» окончательно разладились. К тому времени своих денег у Ханукаева уже практически не осталось; строительство лагеря «Село» велось за счет субподрядчиков, с которыми Ханукаев обещал расплатиться, когда получит госфинансирование. «Страна детей» заключила договоры о строительстве более чем с 18 организациями, обещая приток серьезных инвестиций в будущем. Большинство из них денег от Ханукаева не получили.
Когда кто то из них подал в арбитражный суд и потребовал арестовать землю «Села» в рамках обеспечения долга, Ханукаев пустился в юридические хитрости. Земля в Бородино, на которой строился лагерь, принадлежала компании «Страна детей — Бородино»; Ханукаев по бумагам продал ее другой организации — «Стране детей — Село». Так и вышло, что официальный заказчик не обладал уже ни средствами, ни землей, чтобы расплатиться с подрядчиками. Эти действия Ханукаев объясняет необходимостью «защиты активов компании».
Предприниматель, тем не менее, продолжал блефовать: в конце 2013 года он вовсю набирал детей в лагерь «Село», который якобы должен был открыться летом . По признанию Ханукаева, все это было не зря: теперь у него есть база зарегистрированных родителей, будущих клиентов лагеря.
За пять лет Леонид Ханукаев потратил на «Страну детей» 1,3 миллиарда рублей, еще 700 млн — долги сотрудникам и компаниям, которые строили бесплатно в расчет на грядущие инвестиции[источник?].
thread_title:  Мошенничество 

message: Леонид Ханукаев оставил Московскую область без детского лагеря. Грандиозный проект рухнул, похоронив под собой сотни миллионов рублей чужих денег[7][8]
«В марте 2013 года я узнал о начале строительства в Московской области девелоперского проекта, – писал в своём заявлении в правоохранительные органы генеральный директор ЗАО МТС Василий Хоманов. – У меня состоялась встреча, в ходе которой Ханукаев Л.Я. предложил начать сотрудничество с подконтрольной ему организацией ООО «Поле Сервис» в части поставок строительных материалов». Как писал Хоманов, его компания отгрузила цемент, песок, арматуру, щебень и бетон на общую сумму более чем 153 млн рублей. Однако оплату за них так и не получила. Хуже того – со стройплощадки исчезла предоставленная ЗАО МТС строительная техника – четыре бетоносмесителя общей стоимостью почти 11 млн рублей. В связи с этим Хоманов просил возбудить уголовное дело по факту мошенничества. «Гр-н Ханукаев Л.Я. неоднократно озвучивал в ходе переговоров, что ООО «Поле Сервис» было создано им с целью централизации договорной работы с возможностью дальнейшего оставления компании с накопленной кредиторской задолженностью», – подчёркивалось в заявлении.
Полиция приступила к проверке. В ходе неё были опрошены руководители двух других компаний, также приглашённых Ханукаевым участвовать в строительстве лагеря. Как указывал в своём постановлении следователь Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве Азиев, директор ОАО «Автобаза Ильинское» Владимир Вещиков рассказал, что по условиям договора осуществил земляные работы на сумму 18 млн рублей, но деньги так и не получил. Правда, арбитражный суд вынес решение о взыскании долга, однако – вот незадача! – вдруг оказалось, что активы ООО «Поле Сервис» выведены, брать с него нечего. Похожую историю рассказал и директор ООО «Уваровская ПМК-22», строившего дорогу к будущей «Стране детей». На прокладку дороги предприятия потратило из своих средств более 4 млн рублей, получить которые, несмотря на имеющееся судебное решение, также не надеется.
Как оказалось, для строительства чудо-лагеря Ханукаев активно привлекал в немалом размере чужие средства. В августе 2014 года ЗАО «Страна детей» заключило договор с кипрской компанией «Лемория Консалтанс Лимитед». Согласно ему «Страна детей» получала целевой заём под 6% годовых на строительство ламгеря в сумме 1 782 502 доллара США. При этом в качестве обеспечения обязательств дополнительно к этому договору был заключён ещё один, в рамках которого Ханукаев обязался отвечать по долгу «Страны детей». Аналогичный договор о займе был заключён ещё с одной компанией – «Сорена Инвестментс Лимитед». В этом случае «Страна детей» получала в долг 44 млн рублей, а Ханукаев выступал в качестве поручителя. Надо ли говорить, что ни один, ни другой договоры так и не были исполнены и кредиторы не получили своих денег? Естественно, что, имея на руках оформленные должным образом документы, заимодавцы обратились в суд, который вынес решение в их пользу. Но, как нетрудно догадаться, судебные решения нашего героя не испугали – долг он так и не вернул. Тогда судебные приставы решили наложить арест на имущество Ханукаева. Увы и ах, но и здесь кредиторов ждало разочарование. Как выяснилось, всего его состояния хватит в лучшем случае на то, чтобы погасить крохотную часть долга. Банковские счета «любителя детей» оказались предусмотрительно пусты (разве что на одном из них удалось обнаружить смешные 95 тыс. рублей), а поезженный девятилетний «Мерседес» и ещё более древний «Ягуар» на миллион долларов явно не тянут. Так что брать с должника нечего. Да и то сперва его ещё следует отыскать. Если верить слухам, сам Ханукаев не стал дожидаться, пока правоохранители решат наконец заняться им вплотную, и покинул страну – сейчас он вроде бы обитает в тёплой Испании. «Поверив Ханукаеву, я потерял большие деньги, – говорит Александр Рабинович. – «Общая сумма потерь других знакомых мне пострадавших, как мне известно с их слов, превышает один миллиард рублей».[9]
Похоже, что комбинации Леонида Ханукаева имеют гораздо больший масштаб. В конце сентября в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве поступило ещё одно заявление. В нём генеральный директор ООО «Сити Управление активами» Сергей Маслов просит возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении самого Ханукаева, а также двух его коллег – Алексея Гинзбурга и Ильи Биргауза. «Указанные граждане, имея умысел на хищение прав на получение квартир по договорам участия в долевом строительстве путём совершения сделки, по которой они заведомо не имели намерения исполнить свои обязательства, представившись крупной инвестиционной компанией, ввели сотрудников ООО «Сити Управление активами» в заблуждение о своей платёжеспособности», – говорится в заявлении. Как описывал суть дела Маслов, в начале марта Гинзбург предложил продать ЗАО «Страна детей» права на квартиры в двух строящихся домах. При этом было заявлено, что за исполнение обязательств могут поручиться головная компания группы «Страна детей» и непосредственно её руководитель Ханукаев. В результате сделка состоялась – согласно договору оплата должна была быть произведена в течение двух лет за счёт выручки от построенного детского лагеря. При этом Ханукаев поручился отвечать по обязательствам. Через некоторое время к Маслову обратился некий предприниматель, который попросил подтвердить факт совершения сделки между «Сити Управление активами» и ЗАО «Страна детей». Как оказалось, то тайком продало ему права требования по договорам долевого участия. За это коммерсант уже перевёл аванс в размере 25 млн рублей. Всё оттого, что продавцы представили ему документ, свидетельствующий, что ЗАО «Страна» исполнило свои обязательства по договору покупки прав на жильё. Присмотревшись, Маслов увидел, что его подпись на документе была подделана. В связи с этим ООО «Сити Управление активами» поставило вопрос о возбуждении уголовного дела. Также заявление в полицию написал и юрист Антон Кривозубов, представляющий интересы компании «Поле» – генерального подрядчика проекта строительства «Страны детей». Как рассказал он, «Поле» выполнило работы по возведению корпусов будущего лагеря, стоимость которых превысила 320 млн рублей, однако деньги так и не были выплачены. «Офис ЗАО «Страна детей» по прежнему адресу не действует, обращаться некуда», – пояснил г-н Кривозубов. Вдобавок ко всему, когда представители «Поля» приехали на стройплощадку, они увидели, что оттуда вывезены строительные леса и 98 бытовок. Ущерб составил как минимум 6 млн рублей. И это далеко не полный перечень граждан и организаций, имеющих немалые претензии к Ханукаеву. В полицию и суды то и дело поступают заявления. Надежда остаётся лишь на то, что количество наконец перерастёт в качество и правоохранители займутся всерьёз автором красивой идеи, претворившейся в жизнь так уродливо и бесчестно.
thread_title:  «Страна детей» кидает по-взрослому свидетельства 

message: Из этой информации можно подготовить максимум 1-2 предложения для статьи о Леониде Ханукаеве, в таком виде в Википедии итоги судебных слушаний не публикуются. --Kosta1986 01:34, 23 февраля 2016 (UTC)
=== Суды  ===
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 ноября 2014 года по делу N А40-104338/14
Общество с ограниченной ответственностью "Страна Детей-Бородино" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "ГЛАВСВЕТ" о признании договоров займа недействительными, на основании ст. ст. 53, 174, 168 Гражданского кодекса РФ, ст. 32, 40 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Как установлено судом первой инстанции и подтверждено материалами дела, отношения между сторонами урегулированы договорами займа от 13.11.2013 г. N 9 на сумму 4 000 000 руб., от 23.12.2013 г. N 12 на сумму 4 110 000 руб., от 26.12.2013 г. N 13 на сумму 3 940 000 руб., от 27.01.2014 г. N 1 на сумму 4 110 000 руб., по условиям которых ответчик предоставил истцу заем на общую сумму 16 160 000 руб.
Судом первой инстанции установлено, и сторонами не оспаривается, что в установленные договорами займа сроки возврат заемных денежных средств ООО "Страна Детей-Бородино" произведен не был.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24 ноября 2014 года по делу N А40-104338/14 в удовлетворении исковых требований отказано.[1]
№ дела 33-11926/2014 Решение Черемушкинского районного суда города Москвы от 17 января 2014 года, которым постановлено:
Взыскать с Ханукаева Л.Я. в пользу Силинг ДС 1 705 056 долларов США – сумма основного долга, 297 870,85 долларов США – проценты за пользование займом, 83 100,49 долларов США – проценты за пользование чужими денежными средствами, а всего взыскать 2 086 027,34 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения суда.
Взыскать с Ханукаева Л.Я. в пользу Силинг ДС возврат государственной пошлины, уплаченной при подаче искового заявления, в размере 60 000 рублей 00 копеек (шестьдесят тысяч рублей),[2]
ОАО «Уваровская ПМК-22» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ответчикам ООО «Финанс Инвестмент Груп», Ханукаев Л.Я. о солидарном взыскании суммы вексельного долга в размере 2 000 000 руб., издержки по протесту векселя в размере 65 580 руб. [3]
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 августа 2015 г. N 09АП-27297/2015, 09АП-30311/2015 восстановить право требования ЗАО "С банк" к Ханукаеву Леониду Яковлевичу по Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) физическому лицу N 14-09/14-ФЛ от 22.11.2007 в полном объеме (70 266 144 руб. 58 коп. на дату уступки), включающее в себя право требования (a) основного долга в размере 57 007 801 руб. 71 коп., (b) уплаты процентов и (c) уплаты неустойки (пени) за несвоевременный возврат основного долга и уплаты процентов[4]
thread_title:  Глава «Суды» из основной статьи 

message: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 ноября 2014 года по делу N А40-104338/14
Общество с ограниченной ответственностью "Страна Детей-Бородино" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "ГЛАВСВЕТ" о признании договоров займа недействительными, на основании ст. ст. 53, 174, 168 Гражданского кодекса РФ, ст. 32, 40 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Как установлено судом первой инстанции и подтверждено материалами дела, отношения между сторонами урегулированы договорами займа от 13.11.2013 г. N 9 на сумму 4 000 000 руб., от 23.12.2013 г. N 12 на сумму 4 110 000 руб., от 26.12.2013 г. N 13 на сумму 3 940 000 руб., от 27.01.2014 г. N 1 на сумму 4 110 000 руб., по условиям которых ответчик предоставил истцу заем на общую сумму 16 160 000 руб.
Судом первой инстанции установлено, и сторонами не оспаривается, что в установленные договорами займа сроки возврат заемных денежных средств ООО "Страна Детей-Бородино" произведен не был.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24 ноября 2014 года по делу N А40-104338/14 в удовлетворении исковых требований отказано.[1]
№ дела 33-11926/2014 Решение Черемушкинского районного суда города Москвы от 17 января 2014 года, которым постановлено:
Взыскать с Ханукаева Л.Я. в пользу Силинг ДС 1 705 056 долларов США – сумма основного долга, 297 870,85 долларов США – проценты за пользование займом, 83 100,49 долларов США – проценты за пользование чужими денежными средствами, а всего взыскать 2 086 027,34 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения суда.
Взыскать с Ханукаева Л.Я. в пользу Силинг ДС возврат государственной пошлины, уплаченной при подаче искового заявления, в размере 60 000 рублей 00 копеек (шестьдесят тысяч рублей),[2]
ОАО «Уваровская ПМК-22» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ответчикам ООО «Финанс Инвестмент Груп», Ханукаев Л.Я. о солидарном взыскании суммы вексельного долга в размере 2 000 000 руб., издержки по протесту векселя в размере 65 580 руб. [3]
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 августа 2015 г. N 09АП-27297/2015, 09АП-30311/2015 восстановить право требования ЗАО "С банк" к Ханукаеву Леониду Яковлевичу по Договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом выдачи) физическому лицу N 14-09/14-ФЛ от 22.11.2007 в полном объеме (70 266 144 руб. 58 коп. на дату уступки), включающее в себя право требования (a) основного долга в размере 57 007 801 руб. 71 коп., (b) уплаты процентов и (c) уплаты неустойки (пени) за несвоевременный возврат основного долга и уплаты процентов[4]
thread_title:  Суды