가. 원고와 피고의 공사도급계약 체결 등
1) 원고는 2018. 10. 12. 피고로부터 공사대금을 2,695,000,000원으로 하여 강원 횡성군 C에 공장, 사무실, 창고 8개 동(D동 ~ E동)을 신축하는 공사(이하 ‘이 사건 공사'라 한다)를 도급받았다(이하 위 도급계약을 ‘이 사건 도급계약'이라 한다). 원고와 피고는 이 사건 도급계약에서 착공일을 2018. 12. 10.로 약정하였으나 준공예정일과 지체상금률은 약정하지 않았다. 이 사건 도급계약에는 민간건설공사 표준도급계약 일반조건(이하 ‘계약 일반조건'이라 한다)이 첨부되어 있는데, 계약 일반조건 중 이 사건과 관련된 주요 내용은 아래와 같다.

2) 원고는 2018. 12.경부터 2019. 1.경까지 이 사건 공사에 사용할 철골을 제작하였고, 2019. 2.경 공사를 시작하여 2019. 5. 말경까지 D동, F동, G동, H동, I동에 관한 공사 중 일부를 마쳤으나, 그 무렵부터 피고와 분쟁이 발생하여 J동, K동, E동에 관한 공사를 시작하지 못한 채로 공사가 중단되었다. 원고가 제작한 철골 중 J동, K동, E동 공사에 사용하려고 한 철골(이하 ‘이 사건 철골'이라 한다)의 제작비는 138,716,553원인데, 이 사건 공사가 중단되면서 원고는 이 사건 철골을 이 사건 공사에 사용하지 못한 채 보관하고 있다.
나. L, M 주식회사의 채권압류 등
1) L은 2019. 10. 24. 청구금액을 2억 원으로 하여 춘천지방법원 2019타채2404호로 이 사건 공사에 관하여 원고가 피고에게 가지는 공사대금 채권 중 위 청구금액에 달할 때까지의 금액에 대하여 채권압류 및 추심명령을 받았고, 위 채권압류 및 추심명령은 2019. 10. 28. 피고에게 송달되었다.
2) M 주식회사(이하 ‘M'이라 한다)는 2020. 4. 3. 청구금액을 87,590,690원으로 하여 춘천지방법원 2020타채11384호로 이 사건 공사에 관하여 원고가 피고에게 가지는 공사대금 채권 중 위 청구금액에 달할 때까지의 금액에 대하여 채권압류 및 추심명령을 받았고, 위 채권압류 및 추심명령은 2020. 4. 8. 피고에게 송달되었다.