GABINETE DO MINISTRO 
 
 
PORTARIA Nº 568/GM/MME, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 
 
 
O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto nos arts. 60 e 63 do 
Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, no art. 6º do Decreto nº 6.144, de 3 de julho de 2007, nos 
termos do Edital do Leilão nº 07/2021-ANEEL, e o que consta do Processo nº 48500.004330/2021-01, 
resolve: 
 
Capítulo I 
DA OUTORGA 
 
Art. 1º Autorizar as empresas abaixo qualificadas, integrantes do Consórcio Mirante do 
Oeste Geração de Energia, a estabelecerem-se como Produtoras Independentes de Energia Elétrica 
mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica denominada Oeste Seridó V, no 
Município de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, cadastrada com o Código Único do 
Empreendimento de Geração - CEG: EOL.CV.RN.047166-6.01, com 25.200 kW de capacidade instalada e 
16.700 kW médios de garantia física de energia, constituída por seis unidades geradoras de 4.200 kW, 
cujas localizações são apresentadas no Anexo II à presente Portaria: 
 
I - Mirante Energética S.A. (99,99% - líder do Consórcio), inscrita no CNPJ sob o nº 
23.541.412/0001-34, com sede na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Edifício Pacific 
Tower, bloco 2, 2º e 4º andar, salas 201 a 204 e 401 a 404, Jacarepaguá, Município do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro; e 
 
II - Oeste Energia Investimentos e Participações S.A. (0,01%), inscrita no CNPJ sob o nº 
28.507.748/0001-02, com sede na Rua Anita Garibaldi, nº 365, sala 208, Centro, Município de 
Concórdia, Estado de Santa Catarina. 
 
Parágrafo único. A energia elétrica produzida pelas autorizadas destina-se à comercialização 
na modalidade de Produção Independente de Energia Elétrica, conforme estabelecido nos arts. 12, 15 e 
16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995. 
 
Art. 2º Deverão as autorizadas implantar, por sua exclusiva responsabilidade e ônus, o 
sistema de transmissão de interesse restrito da EOL Oeste Seridó V, constituído de uma subestação 
elevadora de 34,5/500 kV, junto à central geradora, e uma linha em 500 kV, com cerca de trinta e oito 
quilômetros de extensão, em circuito simples, interligando a subestação elevadora à subestação Santa 
Luzia II, de responsabilidade da Neoenergia S.A., em consonância com as normas e regulamentos 
aplicáveis. 
 
Art. 3º Constituem obrigações das autorizadas: 
 
I - cumprir o disposto na Resolução Normativa ANEEL nº 921, de 23 de fevereiro de 2021;

II - implantar a Central Geradora Eólica conforme cronograma apresentado à Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, obedecendo aos marcos descritos a seguir: 
 
a) comprovação do aporte de capital ou obtenção do financiamento referente a pelo menos 
20% (vinte por cento) do montante necessário à implantação do empreendimento: até 10 de janeiro de 
2024; 
 
b) comprovação de celebração de instrumento contratual de fornecimento dos 
aerogeradores ou "EPC" (projeto, construção, montagem e compra de equipamentos): até 10 de janeiro 
de 2024; 
 
c) obtenção da Licença Ambiental de Instalação - LI: até 1º de março de 2024; 
 
d) início da Implantação do Canteiro de Obras: até 18 de março de 2024; 
 
e) início das Obras Civis das Estruturas: até 21 de junho de 2024; 
 
f) início da Montagem das Torres das unidades geradoras: até 18 de julho de 2024; 
 
g) início da Concretagem das Bases das unidades geradoras: até 16 de agosto de 2024; 
 
h) início das Obras do Sistema de Transmissão de interesse restrito: até 1º de setembro de 
2024; 
 
i) conclusão da Montagem das Torres das unidades geradoras: até 8 de novembro de 2024; 
 
j) obtenção da Licença Ambiental de Operação - LO: até 23 de novembro de 2024; 
 
k) início da Operação em Teste da 1ª à 6ª unidade geradora: até 1º de dezembro de 2024; e 
 
l) início da Operação Comercial da 1ª à 6ª unidade geradora: até 1º de janeiro de 2025. 
 
III - manter, nos termos do Edital do Leilão nº 07/2021-ANEEL, a Garantia de Fiel 
Cumprimento das obrigações assumidas nesta Portaria, no valor de R$ 5.067.750,00 (cinco milhões, 
sessenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais), que vigorará por noventa dias após o início da 
operação comercial da última unidade geradora da EOL Oeste Seridó V; 
 
IV - submeter-se aos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico - 
ONS; 
 
V - aderir à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE; 
 
VI - firmar Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEAR, nos 
termos do Edital do Leilão nº 07/2021-ANEEL; e

VII - encaminhar à ANEEL os dados georreferenciados do empreendimento, conforme 
orientações disponibilizadas na página da ANEEL na rede mundial de computadores, no prazo de trinta 
dias, a contar da publicação desta Portaria, e mantê-los atualizados. 
 
Art. 4º Por infrações às disposições legais, regulamentares ou contratuais Pertinentes às 
instalações e serviços de produção e comercialização de energia elétrica, ou pela inexecução total ou 
parcial, ou pelo atraso injustificado na execução de qualquer condição estabelecida nesta Portaria, as 
autorizadas ficarão sujeitas às penalidades tipificadas neste artigo mediante processo administrativo em 
que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das demais sanções 
administrativas, civis e penais cominadas na legislação. 
 
§ 1º Durante a fase de implantação do empreendimento, conforme cronograma 
apresentado à ANEEL e constante desta Portaria, aplica-se às autorizadas o disposto nos arts. 77, 78, 79, 
inciso I, 80, 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a seguir discriminadas: 
 
I - advertência; 
 
II - multa editalícia ou contratual; 
 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar ou de 
receber outorga da Administração por até dois anos; 
 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a ANEEL, de competência do Ministro de Estado; e 
 
V - rescisão unilateral da outorga, mediante cassação da autorização. 
 
§ 2º Aplicam-se ainda às autorizadas, subsidiariamente, na fase de implantação do 
empreendimento, as penalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 846, de 11 de junho de 2019, e 
suas alterações, por fatos infracionais ou descumprimento de obrigações não expressamente previstos 
no Edital do Leilão nº 07/2021-ANEEL e nesta outorga de autorização. 
 
§ 3º As sanções previstas nos incisos I, III, IV e V do § 1º poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia das autorizadas, no respectivo processo 
administrativo. 
 
§ 4º As penalidades previstas nos incisos III e IV do § 1º alcançam o acionista controlador das 
autorizadas. 
 
§ 5º No período de implantação do empreendimento, de que trata o § 1º, a multa editalícia 
ou contratual será no valor de: 
 
I - 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do investimento estimado para implantação 
do empreendimento, quando restar caracterizada a inexecução total ou parcial da outorga,

considerando eventuais circunstâncias atenuantes que comprovem a diligência das autorizadas na busca 
da execução do cronograma de obras; 
 
II - 5% (cinco por cento) do investimento estimado para implantação do empreendimento, 
nas hipóteses equiparáveis à inexecução total do objeto da outorga; 
 
III - no mínimo 2,5% (dois e meio por cento) e no máximo 5,0% (cinco por cento) do 
investimento estimado para implantação do empreendimento, proporcionalmente ao tempo de atraso 
injustificado verificado no período de 61 a 360 dias ou mais em relação ao marco de início da Operação 
Comercial constante desta outorga, podendo haver redução do valor variável que exceder 2,5% do 
investimento, em face de circunstâncias reconhecidas pela ANEEL como comprobatórias da diligência 
das autorizadas na execução do empreendimento; e 
 
IV - 0,05% (cinco centésimos por cento) do investimento estimado para implantação do 
empreendimento pela mora injustificada no envio de informações mensais para o acompanhamento da 
implantação do empreendimento, conforme estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 921, de 
2021. 
 
§ 6º Exceto em relação ao previsto no inciso IV do § 5º, que não constitui hipótese de 
execução da Garantia, a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 
Garantia de Fiel Cumprimento oferecida pelo tomador, caso não seja paga por este no prazo 
regulamentar, observando-se que na hipótese de atraso injustificado superior a 60 (sessenta) dias no 
início da Operação Comercial do empreendimento, em relação à data prevista no cronograma constante 
desta outorga, o processo de apuração da inadimplência somente será finalizado após o efetivo início da 
Operação Comercial da última unidade geradora, para fins de aplicação da multa correspondente à 
mora verificada. 
 
§ 7º Se a multa for de valor superior ao da Garantia de Fiel Cumprimento prestada, além da 
perda desta, responderão as autorizadas pela sua diferença. 
 
§ 8º Após o desconto da Garantia de Fiel Cumprimento e até o valor desta, proceder-se-á à 
quitação da multa imposta às autorizadas. 
 
§ 9º Ocorrendo o pagamento da multa editalícia ou contratual pelas autorizadas, e não 
havendo obrigação a ser por esta cumprida em face do Edital de Leilão nº 07/2021-ANEEL ou desta 
outorga, a Garantia de Fiel Cumprimento será devolvida ou liberada ao seu prestador. 
 
§ 10. Na ocorrência de descumprimento de quaisquer deveres de que possa resultar a 
aplicação das sanções referidas no § 1º deste artigo, as autorizadas serão notificadas pessoalmente 
para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto à inadimplência ou, se for o caso, atender à 
obrigação em atraso. 
 
§ 11. Durante a fase de exploração do empreendimento, que se dá a partir do início da 
Operação Comercial de sua última unidade geradora, e nas situações abrangidas pelo § 2º deste artigo, 
aplicam-se às autorizadas as penalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 846, de 2019, e suas 
alterações posteriores, observados os procedimentos, parâmetros e critérios ali estabelecidos.

Art. 5º Estabelecer em cinquenta por cento o percentual de redução a ser aplicado às Tarifas 
de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão e de Distribuição, aplicável a EOL Oeste Seridó V, nos 
termos da legislação e das regras de comercialização de energia elétrica. 
 
§ 1º O percentual de redução somente será aplicado se o início da operação comercial de 
todas as unidades geradoras da EOL Oeste Seridó V ocorrer no prazo de até quarenta e oito meses, 
contados da data de publicação desta outorga, em atendimento ao §1º-C, inciso I, do art. 26 da Lei nº 
9.427, de 26 de dezembro de 1996. 
 
§ 2º No acesso aos sistemas de transmissão ou distribuição, as autorizadas deverão observar 
a legislação e regulação específica, inclusive quanto aos eventuais riscos e as restrições técnicas 
relacionadas à sua conexão e uso da rede. 
 
Art. 6º A presente autorização vigorará pelo prazo de trinta e cinco anos, contado a partir da 
publicação desta Portaria. 
 
Parágrafo único. A revogação da autorização não acarretará ao Poder Concedente, em 
nenhuma hipótese, qualquer responsabilidade quanto a encargos, ônus, obrigações ou compromissos 
assumidos pelas autorizadas com relação a terceiros, inclusive aquelas relativas aos seus empregados. 
 
Art. 7º A Mirante Energética S.A. e a Oeste Energia Investimentos e Participações S.A. 
deverão inserir, no prazo de trinta dias, o organograma do Grupo Econômico em sistema disponibilizado 
no endereço eletrônico da ANEEL e atualizar as informações, nos termos do art. 4º da Resolução 
Normativa ANEEL nº 378, de 10 de novembro de 2009. 
 
Capítulo II 
DO ENQUADRAMENTO NO REIDI 
 
Art. 8º Aprovar o enquadramento no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento 
da Infraestrutura - REIDI do projeto de geração de energia elétrica da EOL Oeste Seridó V, detalhado 
nesta Portaria e no Anexo I, nos termos da Portaria MME nº 318, de 1º de agosto de 2018. 
 
§ 1º As estimativas dos investimentos têm por base o mês de maio de 2021, são de exclusiva 
responsabilidade da Mirante Energética S.A. e da Oeste Energia Investimentos e Participações S.A. e 
constam da Ficha de Dados do projeto Habilitado pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE. 
 
§ 2º A Mirante Energética S.A. e a Oeste Energia Investimentos e Participações S.A. deverão 
informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil a entrada em Operação Comercial do projeto 
aprovado nesta Portaria, mediante a entrega de cópia do Despacho emitido pela ANEEL, no prazo de até 
trinta dias de sua emissão. 
 
§ 3º A habilitação do projeto no REIDI e o cancelamento da habilitação deverão ser 
requeridos à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 4º A Mirante Energética S.A. e a Oeste Energia Investimentos e Participações S.A. deverão 
observar, no que couber, as disposições constantes na Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, no 
Decreto nº 6.144, de 3 de julho de 2007, na Portaria MME nº 318, de 2018, e na legislação e normas 
vigentes e supervenientes, sujeitando-se às penalidades legais, inclusive aquelas previstas nos arts. 9º e 
14, do Decreto nº 6.144, de 2007, sujeitas à fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
 
Capítulo III 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 9º A revogação da outorga de que trata esta Portaria implicará na revogação do 
enquadramento no REIDI. 
 
Art. 10. Alterações técnicas ou de titularidade do projeto de que trata esta Portaria, 
autorizadas pela ANEEL ou pelo Ministério de Minas e Energia, não ensejarão a publicação de nova 
Portaria de enquadramento no REIDI. 
 
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
BENTO ALBUQUERQUE 
 
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 20.12.2021, seção 1, p. 201, v. 159, n. 238. 
 
(Transferida a autorização para Central Geradora Eólica Seridó V S.A., pela REA ANEEL 12.040, de 
07.06.2022) 
 
(Alterada a potência instalada, o número de unidades geradoras e o sistema de transmissão de interesse 
restrito da EOL, pelo DSP SCE/ANEEL 2.307, de 10.07.2023)

ANEXO I 
 
.            Informações do Projeto de Enquadramento no REIDI - Regime 
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da 
Infraestrutura 
.                       Estimativas dos Valores dos Bens e Serviços do Projeto com 
Incidência de PIS/PASEP E COFINS (R$) 
.            Bens 
80.400.000,00 
.            Serviços 
19.815.000,00 
.            Outros 
1.140.000,00 
.            Total (1) 
101.355.000,00 
.            Estimativas dos Valores dos Bens e Serviços do Projeto sem Incidência 
de PIS/PASEP E COFINS (R$) 
.            Bens 
73.000.000,00 
.            Serviços 
19.100.000,00 
.            Outros 
1.075.000,00 
.            Total (2) 
93.175.000,00 
.            Período de execução do projeto: De 1º de abril de 2024 a 1º de 
dezembro de 2024. 
 
 
 
 
 
ANEXO II 
 
.              Coordenadas Planimétricas da Localização das Unidades Geradoras da 
EOL Oeste Seridó V 
.                                                           
Aerogerador 
Coordenadas UTM 
E (m) 
N (m) 
                                                           
1 
759.592 
9.256.066 
.                                                           
2 
759.469 
9.255.758 
.                                                           
3 
759.346 
9.255.455 
.                                                           
4 
759.245 
9.255.122 
.                                                           
5 
759.100 
9.254.821 
.                                                           
6 
758.932 
9.254.538 
Fuso/Datum: 24S/SIRGAS2000
. Informações do Projeto de Enquadramento no REIDI - Regime
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da
Infraestrutura  
. Estimativas dos Valores dos Bens e Serviços do Projeto com
Incidência de PIS/PASEP E COFINS (R$)  
. Bens  80.400.000,00
. Serviços  19.815.000,00
. Outros  1.140.000,00
. Total (1)  101.355.000,00
. Estimativas dos Valores dos Bens e Serviços do Projeto sem Incidência
de PIS/PASEP E COFINS (R$)  
. Bens  73.000.000,00
. Serviços  19.100.000,00
. Outros  1.075.000,00
. Total (2)  93.175.000,00
. Período de execução do projeto: De 1º de abril de 2024 a 1º de
dezembro de 2024.  
. Coordenadas Planimétricas da Localização das Unidades Geradoras da
EOL Oeste Seridó V    
.
Aerogerador  C o o r d e n a d a s U T M  
  E (m)  N (m)
1  7 5 9 . 5 9 2  9 . 2 5 6 . 0 6 6
.
2  7 5 9 . 4 6 9  9 . 2 5 5 . 7 5 8
.
3  7 5 9 . 3 4 6  9 . 2 5 5 . 4 5 5
.
4  7 5 9 . 2 4 5  9 . 2 5 5 . 1 2 2
.
5  7 5 9 . 1 0 0  9 . 2 5 4 . 8 2 1
.
6  7 5 8 . 9 3 2  9 . 2 5 4 . 5 3 8