GABINETE DO MINISTRO 
 
 
PORTARIA NORMATIVA Nº 24/GM/MME, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021 
 
 
O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 4º, da Medida 
Provisória nº 1.055, de 28 de junho de 2021, no art. 2º-A, inciso II, e no art. 3º-A, da Lei nº 10.848, de 15 
de março de 2004, no Decreto nº 6.353, de 16 de janeiro de 2008, no art. 4º, parágrafo único, do 
Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, as deliberações da 254ª Reunião Ordinária do Comitê 
de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE, realizada em 3 de setembro de 2021, na Resolução nº 4, de 
9 de setembro de 2021, da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética - CREG, e o que 
consta do Processo nº 48340.002907/2021-11, resolve: 
 
Art. 1º Estabelecer, nos termos desta Portaria, as Diretrizes para realização de Procedimento 
Competitivo Simplificado para Contratação de Reserva de Capacidade, na forma de energia de reserva, 
denominado Procedimento Competitivo Simplificado de 2021. 
 
Parágrafo único. O Procedimento Competitivo Simplificado para Contratação de Reserva de 
Capacidade tem o objetivo de garantir a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético no 
País, por meio da contratação de energia de reserva. 
 
CAPÍTULO I 
DO PROCEDIMENTO COMPETITIVO SIMPLIFICADO 
 
Art. 2º A Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel deverá promover, direta ou 
indiretamente, procedimento competitivo simplificado de contratação de energia de reserva, 
denominado Procedimento Competitivo Simplificado de 2021. 
 
§ 1º O Procedimento Competitivo Simplificado de 2021 deverá ser realizado em outubro de 
2021. 
 
§ 2º Para o procedimento de que trata o caput, a Aneel deverá aplicar a simplificação 
constante na Resolução CREG nº 4, de 9 de setembro de 2021, da Câmara de Regras Excepcionais para 
Gestão Hidroenergética, no que couber. 
 
Art. 3º Caberá à Aneel elaborar o respectivo Edital, seus Anexos e os correspondentes 
Contratos de Energia de Reserva - CERs, bem como adotar as medidas necessárias para a realização do 
Procedimento Competitivo Simplificado de 2021, em conformidade com as Diretrizes indicadas na 
Portaria nº 29/GM/MME, de 28 de janeiro de 2011, nesta Portaria e com outras que vierem a ser 
estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia. 
 
§ 1º Serão negociados CERs, diferenciados por fontes, a partir de:

I 
- 
empreendimentos 
termelétricos 
a 
biomassa, 
empreendimentos 
eólicos 
e 
empreendimentos solares fotovoltaicos, com período de suprimento de 1º de maio de 2022 a 31 de 
dezembro de 2025, na modalidade por quantidade de energia elétrica; e 
 
II - empreendimentos termelétricos a gás natural, óleo combustível e óleo diesel, com 
período de suprimento de 1º de maio de 2022 a 31 de dezembro de 2025, na modalidade por 
disponibilidade de energia elétrica. 
 
§ 2º Poderão participar do Procedimento Competitivo Simplificado de 2021: 
 
I - novos empreendimentos de geração, nos termos do art. 2º, § 6º, da Lei nº 10.848, de 15 
de março de 2004; e 
 
II - empreendimentos existentes que não tenham entrado em operação comercial até a data 
de publicação do Edital, nos termos do art. 2º, §§ 7º-A e 7º-B, da Lei nº 10.848, de 2004, desde que a 
energia proveniente da Usina: 
 
a) não seja objeto de Contratos de Venda de Energia, registrados na Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, vigentes durante o período de suprimento previsto no art. 
3º, § 1º; e 
 
b) não tenha sido negociada em Leilões regulados com período de suprimento coincidente 
com aquele previsto no § 1º deste artigo. 
 
§ 3º Para todos os efeitos desta Portaria, a ampliação de empreendimentos existentes que 
negociarem energia no referido Leilão será considerada novo empreendimento de geração, nos termos 
do art. 2º, § 6º, inciso II, da Lei nº 10.848, de 2004. 
 
§ 4º Os empreendimentos deverão se conectar ao Sistema Interligado Nacional (SIN) nos 
seguintes Submercados: 
 
I - Sudeste/Centro-Oeste; ou 
 
II - Sul. 
 
§ 5º Toda a energia entregue, incluindo a inflexibilidade contratual, será liquidada no âmbito 
do CER, observado o eventual pagamento de Encargo de Serviço de Sistema - ESS no caso de despacho 
fora da ordem de mérito para Usina Termelétrica com Custo Variável Unitário - CVU não nulo por 
decisão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE e/ou do Operador Nacional do Sistema 
Elétrico - ONS. 
 
§ 6º A energia de reserva contratada será contabilizada e liquidada exclusivamente no 
Mercado de Curto Prazo - MCP, considerando-se o Preço de Liquidação de Diferenças - PLD do 
Submercado onde se conecta o empreendimento de geração.

§ 7º O pagamento de ESS previsto no § 5º não estará sujeito ao rateio da inadimplência no 
MCP, resultante do Processo de Contabilização no âmbito da CCEE. 
 
§ 8º O CER conterá cláusula na qual o vendedor, que não tenha comercializado no 
Procedimento Competitivo Simplificado de 2021, com a totalidade da energia associada ao 
empreendimento ou a totalidade da parcela da ampliação, se comprometa a não comercializar o 
restante da energia elétrica. 
 
§ 9º A conexão da Usina e a contratação dos montantes de uso junto à distribuição ou 
transmissão são de inteira e exclusiva responsabilidade do vendedor, não caracterizando qualquer 
excludente de responsabilidade no caso de restrições ao escoamento ou de indisponibilidade da 
conexão necessária para sua operação comercial. 
 
§ 10. No Procedimento Competitivo Simplificado de 2021, o agente vendedor não fará jus ao 
recebimento da receita de venda nos casos de restrições ao escoamento ou de indisponibilidade, na 
data de início de suprimento contratual de energia elétrica, das Instalações de Distribuição ou de 
Transmissão necessárias para o escoamento da energia produzida pelo empreendimento de geração 
apto a entrar em Operação Comercial. 
 
§ 11. O ponto de entrega da energia de reserva contratada será no Centro de Gravidade do 
Submercado ao qual se conectar a Usina, devendo o vendedor se responsabilizar pelos tributos, tarifas e 
encargos de conexão, uso dos sistemas de transmissão e de distribuição, consumo interno e perdas 
elétricas devidas e/ou verificadas correspondentes à entrega de sua geração no referido Centro de 
Gravidade. 
 
§ 12. As diferenças entre a energia elétrica gerada e a energia elétrica contratada para 
Usinas na modalidade por quantidade, não poderão ser recompostas por meio da cessão de energia de 
reserva proveniente de outros empreendimentos de geração de energia de reserva. 
 
§ 13. Os vendedores poderão antecipar a entrada em operação comercial de seus 
empreendimentos de geração, desde que os Sistemas de Transmissão ou de Distribuição estejam 
disponíveis para operação comercial na data antecipada e que não haja restrições para escoamento da 
energia. 
 
§ 14. O atraso na entrada em operação comercial superior a três meses ensejará a rescisão 
do CER e o pagamento de: 
 
I - penalidade prevista por não entrega da energia no período de atraso, nos termos do art. 
5º, § 8º, e do art. 6º, § 4º; 
 
II - multa rescisória prevista no CER; e 
 
III - multa editalícia. 
 
Art. 4º A autorização para implantar e explorar os empreendimentos novos de geração será 
emitida pela Aneel.

§ 1º A comprovação da disponibilidade de combustível de Usina Termelétrica não será 
exigida nas etapas prévias de Cadastramento e Habilitação, ficando exigida para que seja autorizada a 
operação comercial da Usina pela Aneel, observado o disposto no art. 3º, § 13 e art. 5º, § 9º, em relação 
ao atraso na entrada em operação comercial. 
 
§ 2º Os empreendedores poderão alterar as características técnicas das Usinas, após a 
assinatura do CER, desde que as modificações: 
 
I - não alterem o Submercado constante no art. 3º, § 4º; 
 
II - não impliquem redução da potência instalada; 
 
III - não comprometam os compromissos de entrega de energia associada pactuados 
contratualmente; 
 
IV - não impliquem atraso do início de suprimento; 
 
V - não impliquem aumento da receita fixa ou variável negociadas; 
 
VI - não alterem o combustível principal da Usina; 
 
VII - não alterem o CVU vinculado ao combustível principal da Usina; 
 
VIII - não alterem a inflexibilidade da Usina; e 
 
IX - não impliquem violação das condições estabelecidas no art. 9º, a ser verificado pela 
Aneel em consulta à Empresa de Pesquisa Energética - EPE. 
 
§ 3º A eventual alteração de características técnicas das Usinas será autorizada a critério da 
Aneel. 
 
§ 4º Os CERs serão aditivados para refletir alterações de características técnicas que 
eventualmente impliquem redução da receita de venda pactuada. 
 
§ 5º Não se aplicam os procedimentos previstos na Portaria nº 481/GM/MME, de 26 de 
novembro de 2018, para os empreendimentos que forem selecionados no Procedimento Competitivo 
Simplificado de 2021. 
 
CAPÍTULO II 
DOS CONTRATOS DE ENERGIA DE RESERVA POR DISPONIBILIDADE 
 
Art. 5º No Procedimento Competitivo Simplificado de 2021, os CERs por disponibilidade, 
referentes à contratação de energia proveniente de empreendimentos termelétricos previstos no art. 
3º, § 1º, inciso II, deverão atender às Diretrizes específicas previstas neste artigo.

§ 1º A receita de venda será composta por duas parcelas: 
 
I - receita fixa, percebida em duodécimos mensais, calculada a partir do lance em Reais por 
ano; e 
 
II - parcela variável, relativa à geração da Usina na ordem de mérito, expressa em MWh, por 
período de comercialização, remunerada ao Custo Variável Unitário - CVU da Usina, atualizado 
mensalmente, nos termos da Portaria nº 42/GM/MME, de 1º de março de 2007. 
 
§ 2º Os CERs a serem negociados no Procedimento Competitivo Simplificado de 2021 
deverão prever que a Receita Fixa, em Reais por ano, terá como base de referência o mês de sua 
realização. 
 
§ 3º A parcela da Receita Fixa vinculada aos demais itens (RFDemais), prevista no art. 2º, 
inciso II, da Portaria nº 42/GM/MME, de 2007, terá como base de referência o mês de agosto de 2021, e 
será calculada a partir da Receita Fixa definida no § 1º levando em conta o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA verificado entre os meses de agosto de 2021 e o mês de realização do 
Procedimento Competitivo Simplificado de 2021. 
 
§ 4º A Receita Fixa deverá ser atualizada anualmente pela variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA para as Usinas do produto de que trata o art. 3º, § 1º, inciso II. 
 
§ 5º O despacho da Usina fora da ordem de mérito solicitado pelo CMSE e/ou pelo ONS, será 
ressarcido por meio de Encargo de Serviço de Sistema - ESS, valorado ao CVU contratado no CER. 
 
§ 6º Quando a Usina for despachada por ordem de mérito, caso a geração da Usina seja 
inferior à potência despachada, haverá aplicação mensal de penalidade, a critério da Aneel. 
 
§ 7º Os vendedores não farão jus à receita fixa antes da entrada em operação comercial da 
Usina, sendo devida a receita pro rata die durante o período remanescente em que não houver atraso, 
proporcional à potência em operação comercial. 
 
§ 8º No caso de atraso na entrada em operação comercial de qualquer Unidade Geradora da 
Usina, em relação ao início de suprimento previsto no art. 3º, § 1º, deverá ser aplicada mensalmente 
penalidade equivalente a 50% (cinquenta por cento) da Receita Fixa mensal da Usina proporcional à 
potência que não se encontra em operação comercial pro rata die durante o período de suprimento, 
observado o disposto no § 7º. 
 
§ 9º No caso de antecipação de que trata o art. 3º, § 13, os vendedores farão jus ao 
recebimento da receita fixa, da receita de antecipação equivalente a 50% (cinquenta por cento) da 
RFDemais mensal, proporcional à potência em operação comercial, e da parcela variável, sem qualquer 
majoração. 
 
§ 10. No período de antecipação não há compromisso de entrega da inflexibilidade 
contratual, não sendo devido seu pagamento.

§ 11. As indisponibilidades forçadas e programadas serão apuradas de forma horária pelo 
ONS e consideradas mensalmente na contabilização no âmbito da CCEE, sob a forma de um banco de 
horas para falhas forçadas, expresso em MWh, equivalente à aplicação da Taxa Equivalente de 
Indisponibilidade Forçada (TEIF) e Indisponibilidade Programada (IP) declarada nas horas do ano, 
multiplicada pela energia contratada, hipóteses nas quais haverá isenção da obrigação de entrega de 
energia elétrica. 
 
§ 12. Qualquer insuficiência de geração em relação ao montante despachado caracterizará 
uma indisponibilidade forçada e deverá ser descontada do banco de horas previsto no § 11. 
 
§ 13. O CER poderá conter cláusula na qual o vendedor se compromete a realizar geração 
anual mínima de horas ininterruptas, para comprovação da condição operativa da Usina, conforme 
critérios a serem estabelecidos pela Aneel, a ser coberta pela Conta de Energia de Reserva - CONER. 
 
CAPÍTULO III 
DOS CONTRATOS DE ENERGIA DE RESERVA POR QUANTIDADE 
 
Art. 6º Os CERs por quantidade deverão prever que o pagamento da receita de venda dar-se-
á conforme disposto neste artigo, observadas as Diretrizes específicas para cada fonte. 
 
§ 1º O preço da energia contratada será o valor do lance final do vendedor, expresso em 
Reais por Megawatt hora (R$ / MWh), atualizado anualmente pelo IPCA. 
 
§ 2º Os riscos financeiros associados à diferença entre a energia elétrica gerada e a energia 
elétrica contratada, quando da verificação de desvios negativos ou positivos de geração acima dos 
limites estabelecidos no CER por quantidade, serão assumidos pelo vendedor. 
 
§ 3º Os vendedores não farão jus à receita de venda antes da entrada em operação 
comercial da Usina. 
 
§ 4º No caso de atraso na entrada em operação comercial de qualquer Unidade Geradora da 
Usina, em relação ao início de suprimento previsto no art. 3º, § 1º, deverá ser aplicada mensalmente 
penalidade equivalente a 50% (cinquenta por cento) da receita de venda, proporcional à potência que 
não se encontra em operação comercial durante o período de suprimento, calculada pro rata die, 
observado o disposto no § 3º. 
 
§ 5º No caso de antecipação de que trata o art. 3º, § 13, além de receita de venda pela 
energia gerada valorada pelo preço de venda, os vendedores farão jus ao recebimento de receita de 
antecipação pela energia gerada, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do preço de venda durante o 
período de antecipação entre a entrada em operação comercial da Usina e o início de suprimento do 
CER. 
 
Art. 7º Os CERs referentes à contratação de energia proveniente de empreendimentos de 
geração de que trata o art. 3º, § 1º, inciso I, deverão prever remuneração conforme a geração apurada.  
 
CAPÍTULO IV

DO CADASTRAMENTO 
 
Art. 8º Os empreendedores que pretenderem propor a inclusão de projetos de 
empreendimentos de geração no Procedimento Competitivo Simplificado de 2021 deverão requerer o 
Cadastramento dos respectivos projetos à Empresa de Pesquisa Energética - EPE, encaminhando a Ficha 
de Dados constante do Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos de Geração de Energia - 
AEGE e demais documentos, conforme instruções disponíveis na internet, no sítio - www.epe.gov.br. 
 
§ 1º O prazo para o Cadastramento de que trata o caput é de dez dias contados da 
publicação desta Portaria. 
 
§ 2º Estando as informações declaradas pelos empreendedores completas, conforme 
avaliação da EPE, o empreendimento poderá participar do Procedimento Competitivo Simplificado de 
2021, a título de referência, sujeito ao aporte de garantias previsto no Edital. 
 
§ 3º A EPE poderá solicitar aos empreendedores esclarecimentos ou informações 
complementares, inclusive após o prazo de que trata o § 1º. 
 
§ 4º A licença ambiental e a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, se cabível, 
deverão estar vigentes para início da operação comercial a ser autorizada pela Aneel. 
 
§ 5º Os parâmetros e preços que formam a parcela do Custo Variável Unitário - CVU, a 
Receita Fixa vinculada ao custo do combustível (RFcomb) e a Inflexibilidade Operativa, sob 
responsabilidade dos empreendedores, deverão ser informados à EPE em cinco dias contados da data 
de publicação do Edital, por meio do AEGE. 
 
§ 6º Para o procedimento de que trata o caput, a EPE deverá aplicar a simplificação 
constante na Resolução CREG nº 4, de 9 de setembro de 2021, da Câmara de Regras Excepcionais para 
Gestão Hidroenergética, no que couber. 
 
§ 7º Excepcionalmente para o Procedimento Competitivo Simplificado de 2021, não se 
aplicam as exigências da Portaria nº 102/GM/MME, de 22 de março de 2016. 
 
§ 8º No ato do Cadastramento, os empreendedores deverão informar os Pontos de Conexão 
às Instalações de Transmissão ou de Distribuição nas quais ocorrerá a conexão do empreendimento, 
contendo a descrição do seu Sistema de Conexão ao SIN. 
 
Art. 9º Conforme avaliação da EPE, não poderão participar do Procedimento Competitivo 
Simplificado de 2021 os seguintes empreendimentos de geração: 
 
I - que não estejam conectados nos Submercados de que trata o art. 3º, § 4º; 
 
II - hidrelétricos; 
 
III - com capacidade instalada menor ou igual a:

a) 3,0 MW (três megawatts), para as Usinas a óleo diesel; e 
 
b) 5,0 MW (cinco megawatts), para as demais fontes. 
 
IV - termelétricos cujo CVU seja superior a: 
 
a) R$ 750,00/MWh (Setecentos e cinquenta Reais por megawatt-hora) para gás natural; e 
 
b) R$ 1.000,00/MWh (Mil Reais por megawatt-hora) para óleo diesel ou óleo combustível; 
 
V - termelétricos a óleo diesel, a óleo combustível ou gás natural que não sejam 
despachados centralizadamente pelo ONS; 
 
VI - termelétricos a óleo diesel cuja indisponibilidade programada seja diferente de zero; 
 
VII - termelétricos que exijam despacho antecipado; 
 
VIII - termelétricos a gás natural que consistam de ciclo combinado ou no fechamento de 
ciclo combinado; 
 
IX - termelétricos a biomassa, eólica e solar fotovoltaica cujo CVU seja diferente de zero; 
 
X - cuja energia seja objeto de contratos regulados ou que tenha sido negociada em Leilões 
regulados, nos termos do art. 3º, § 2º, inciso II; 
 
XI - que não atendam às condições para Cadastramento estabelecidas por esta Portaria ou 
outras disposições aplicáveis; e 
 
XII - cujos empreendedores não atendam solicitação para envio de informações 
complementares dentro do prazo e com nível qualidade ou de detalhamento requerido pela EPE. 
 
§ 1º Os empreendimentos termelétricos a gás natural poderão competir sem restrição de 
limite de inflexibilidade operativa, sendo permitida a apresentação da declaração de inflexibilidade 
considerando valores mensais de inflexibilidade sazonal. 
 
§ 2º Os empreendimentos termelétricos a óleo combustível e diesel não poderão competir 
com restrição de limite de inflexibilidade operativa. 
 
CAPÍTULO V 
DA GARANTIA FÍSICA E DA SISTEMÁTICA 
 
Art. 10. A garantia física das Usinas cuja energia será negociada no Procedimento 
Competitivo Simplificado de 2021 será calculada, definida e publicada pela EPE conforme disposto neste 
artigo.

§ 1º A EPE deverá calcular e definir a garantia física das Usinas previstas no art. 3º, § 1º, 
aplicando-se a metodologia de que trata a Portaria nº 101/GM/MME, de 22 de março de 2016, 
adotando como referência o Programa Mensal de Operação - PMO de agosto de 2021. 
 
§2º Para o cálculo de que trata o § 1º não se aplica o disposto no art. 3º da Portaria nº 
101/GM/MME, de 22 de março de 2016. 
 
§ 3º A EPE dará conhecimento aos empreendedores dos empreendimentos dos quais são 
titulares para fins de participação no Procedimento Competitivo Simplificado de 2021 as seguintes 
informações: 
 
I - a garantia física da Usina, por meio de Portaria da EPE a ser publicada no Diário Oficial da 
União, para empreendimentos previstos no art. 3º, § 1º; e 
 
II - Valor Esperado do Custo de Operação - COP e Valor Esperado do Custo Econômico de 
Curto Prazo - CEC do de geração termelétrica, para empreendimentos previstos no art. 3º, § 1º, inciso II. 
 
§ 4º A garantia física calculada nos termos deste artigo servirá tão somente para 
participação do Procedimento Competitivo Simplificado de 2021, perdendo a validade no caso de Usinas 
que não vierem a ser contratadas. 
 
§ 5º As Garantias Físicas, definidas pela EPE, das Usinas que vierem a ser contratadas no 
Procedimento Simplificado terão vigência limitada ao término dos CERs. 
 
Art. 11. A Sistemática a ser aplicada na realização Procedimento Competitivo Simplificado de 
2021, é aquela estabelecida no Anexo da Portaria Normativa nº 1/GM/MME, de 7 de janeiro de 2021. 
 
§ 1º Para efeito do disposto no caput, o Edital do Procedimento Competitivo Simplificado de 
2021, deverá prever a aceitação de propostas para dois produtos, a serem negociados 
simultaneamente: 
 
I - Produto Quantidade, previsto no art. 3º, § 1º, inciso I; e 
 
II - Produto Disponibilidade, previsto no art. 3º, § 1º, inciso II. 
 
§ 2º Para fins de aplicação da Sistemática, deverá ser considerado o valor do Lote de 0,1 MW 
médio. 
 
§ 3º Na definição de lances, os proponentes vendedores deverão considerar as perdas 
elétricas do ponto de referência da garantia física do empreendimento até o Centro de Gravidade do 
Submercado, e, quando couber, perdas internas e o consumo interno do empreendimento, nos termos 
da Sistemática de que trata o caput. 
 
§ 4º Para aplicação da Sistemática, a CCEE deverá realizar os ajustes necessários ao 
Detalhamento da Sistemática, tais como aqueles indicados não exaustivamente, a seguir:

I - na Etapa Inicial não haverá limitação na Capacidade Remanescente do SIN Para 
Escoamento de Geração; 
 
II - não haverá limitação de Vãos no período de Ratificação de Lance; 
 
III - nomenclatura dos Produtos; e 
 
IV - a quantidade demandada será aquela definida pelo Ministério de Minas e Energia. 
 
§ 5º O Ministério de Minas e Energia definirá o montante total de energia de reserva a ser 
contratada por produto, com base em estudos da EPE, ouvido o ONS. 
 
CAPÍTULO VI 
DO ACESSO DOS EMPREENDIMENTOS AOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO 
 
Art. 12. A depender do Ponto de Conexão informado no Cadastramento realizado junto à 
EPE, o ONS ou a Distribuidora acessada deverá emitir em até cinco dias após a realização do 
Procedimento Competitivo Simplificado de 2021 documento simplificado contendo a análise do acesso 
para os empreendimentos vencedores. 
 
§ 1º O documento simplificado de que trata o caput tem caráter informativo para o 
empreendedor que, por conta e risco, poderá prosseguir às fases posteriores do Procedimento 
Competitivo Simplificado de 2021. 
 
§ 2º A outorga não é garantia de acesso aos Sistemas de Distribuição ou Transmissão. 
 
§ 3º O Parecer de Acesso poderá ser substituído por outro documento simplificado e os 
prazos para assinatura dos Contratos de Uso e Conexão serão reduzidos, conforme disposição específica 
da Aneel. 
 
§ 4º O não cumprimento dos prazos acima estipulados pelos agentes regulados de que trata 
o caput estão sujeitos à fiscalização ativa da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel. 
 
Art. 13. Para fins desta Portaria, será permitida a alternativa de conexão de 
empreendimentos de geração em Subestações de propriedade de unidades consumidoras. 
 
CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 14. O ONS e a CCEE, no âmbito de suas competências, deverão reduzir prazos e 
simplificar requisitos, quando couber, e editar rotinas operacionais provisórias, regras e procedimentos 
de comercialização transitórios necessários ao cumprimento do disposto nesta Portaria. 
 
§ 1º Fica a CCEE autorizada a realizar a contabilização e liquidação dos CERs via Mecanismo 
Auxiliar de Cálculo - MAC, quando couber.

§ 2º A contabilização e liquidação da energia de reserva contratada no Procedimento 
Competitivo Simplificado de 2021 deverá incluir os custos diretos e indiretos, inclusive os Custos 
Administrativos, Financeiros e Encargos Tributários (CAFTs) suportados pela CCEE no exercício das suas 
competências. 
 
§ 3º Os custos para realização do Procedimento Competitivo Simplificado de 2021 serão 
pagos pelos participantes nos termos do Edital, devendo ser ressarcidos pela CONER caso resulte 
deserto. 
 
Art. 15. Caberá à Aneel, ONS, os Agentes de Distribuição e a CCEE a simplificação de seus 
procedimentos e prazos para os empreendimentos de geração que se utilizem dos sistemas de uso 
exclusivo existentes, incluídas as de responsabilidade de unidades consumidoras, para transporte da 
energia de reserva contratada. 
 
Art. 16. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição deverá ser estimada pelo 
vendedor e precificada no lance final ofertado pelo agente. 
 
Art. 17. A Aneel definirá regra para prever a implantação das Instalações de Conexão aos 
Sistemas de Transmissão e Distribuição pelos empreendimentos vencedores, assim como a 
responsabilidade de eventuais adequações nas instalações existentes decorrentes do acesso. 
 
Art. 18. Delegar, exclusivamente para os fins do Procedimento Competitivo Simplificado de 
2021, à Empresa de Pesquisa Energética a definição de que trata o art. 2º, § 2º, do Decreto nº 5.163, de 
30 de julho de 2004, obedecido o disposto no art. 4º, § 1º, do citado Decreto. 
 
Parágrafo único. Os processos administrativos resultantes das Garantias Físicas de que trata 
o Capítulo V desta Portaria serão transferidos, em meio digital, para o acervo do Ministério de Minas e 
Energia após o encerramento dos CERs que se originarem do procedimento de que trata o caput. 
 
Art. 19. Ficam revogados: 
 
I - o § 3º, do art. 3º da Portaria nº 29/GM/MME, de 28 de janeiro de 2011; (Revogado pela 
PRT GM/ANEEL 027, de 29.09.2021) 
 
II - o art. 16 da Portaria nº 132/GM/MME, de 25 de abril de 2013; e 
 
III - o § 2º, do art. 5º da Portaria nº 102/GM/MME, de 22 de março de 2016. 
 
Art. 20. Esta Portaria entra em vigor e produz efeitos na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 
BENTO ALBUQUERQUE 
 
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 17.09.2021, seção 1, p. 2, v. 159, n. 177-B.