AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 10.866, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2021 
 
 
Autoriza as sociedades UTE Edlux Ltda., inscrita no 
CNPJ/MF 
sob 
o 
no 
43.750.514/0001-77, 
e 
Agroflorestal São Benetido Ltda., inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 22.729.582/0001-84, integrantes 
do Consórcio Edlux, a implantar e explorar a Central 
Geradora Termelétrica - UTE Edlux X, sob o regime 
de Produção Independente de Energia Elétrica, no 
município de Campo Grande, no estado do Mato 
Grosso do Sul. 
 
 
Texto Original 
 
Voto 
 
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso de suas 
atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto nos arts. 3º-
A e 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 e no art. 75-A do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 
2004, com base nas Leis nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, nos 
arts. 23 a 29 do Decreto nº 2.003, de 10 de setembro de 1996, e no Decreto nº 7.246, de 28 de julho de 
2010, nas Portarias MME nº 67, de 1º de março de 2018, nº 341, de 11 de setembro de 2020, e nº 425, 
de 3 de dezembro de 2020, nas Resoluções Normativas nº 583, de 22 de outubro de 2013, nº 876, de 10 
de março de 2020, e nº 921, de 23 de fevereiro de 2021, e o que consta do Processo nº 
48500.004552/2021-15, resolve: 
 
Art. 1º Autorizar as sociedades abaixo qualificadas, integrantes do Consórcio Edlux, a 
implantar e explorar a Central Geradora Termelétrica - UTE Edlux X, sob o regime de Produção 
Independente de Energia Elétrica, localizada às coordenadas geográficas 20°32'37.559"S e 
54°45'28.433"O, no município de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. 
 
I - UTE Edlux Ltda., (99,99 % - Líder do Consórcio), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
43.750.514/0001-77, com sede Rua Paissandu, 99, Sala 02, Bairro Amambaí, município de Campo Grande, 
estado do Mato Grosso do Sul; 
 
II - Agroflorestal São Benetido Ltda. (0,01%), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.729.582/0001-
84, com sede na Rodovia BR 163, Campo Grande Jaguari, Km 36, direita 18 Km, Fazenda Madeira 
Certificada, município de Jaguari, estado do Mato Grosso do Sul. 
 
§ 1º A central geradora está cadastrada sob o Código Único do Empreendimento de Geração 
(CEG) nº UTE.GN.MS.055592-4.01.

§ 2º A central geradora será constituída de 1 unidade geradora de 56.000 kW, totalizando 
56.000 kW de capacidade instalada, e 53.200 kW médios de garantia física de energia, utilizando gás 
natural como combustível. 
 
§ 3º A comercialização da energia elétrica se dará em conformidade com os arts. 12, 15 e 16 
da Lei nº 9.074, de 1995, regulamentada pelo Decreto nº 2.003, de 1996, e com o art. 26 da Lei nº 9.427, 
de 1996. 
 
Art. 2º  As Autorizadas deverão implantar, por sua exclusiva responsabilidade e ônus, o 
sistema de transmissão de interesse restrito da UTE Edlux X, constituído de Linha de Transmissão de 2,0 
Km de extensão, em 138 kV, que interliga a UTE Edlux X à SE Imbirussu, em consonância com as normas 
e regulamentos aplicáveis. 
 
Art. 3º  Constituem obrigações das Autorizadas: 
 
I – cumprir o disposto na Resolução Normativa ANEEL no 921, de 23 de fevereiro de 2021. 
 
II – implantar a Central Geradora Termelétrica conforme cronograma apresentado à Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, obedecendo aos marcos descritos a seguir: 
 
a) Obtenção da Licença Ambiental de Instalação – LI: até 10/01/2022; 
b) Comprovação de celebração de instrumento contratual de fornecimento de 
equipamentos eletromecânicos ou “EPC” (projeto, construção, montagem e compra de equipamentos): 
até 05/01/2022; 
c) Comprovação de celebração de instrumento contratual de fornecimento do combustível: 
até 05/03/2022; 
d) Início das Obras Civis das Estruturas:  
até 11/01/2022; 
e) Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras: até 11/02/2022; 
f) Início das Obras do Sistema de Transmissão de interesse restrito: até 11/02/2022; 
g) Conclusão da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradora: até 11/04/2022; 
h) Obtenção da Licença Ambiental de Operação – LO: até 14/04/2022; 
i) Início da Operação em Teste: até 15/04/2022; 
j) Início da Operação Comercial: até 01/05/2022. 
 
III - manter, nos termos do Edital do Procedimento Competitivo Simplificado nº 01/2021-
ANEEL, a Garantia de Fiel Cumprimento das Obrigações assumidas nesta Resolução, no valor de R$ 
2.705.000,00 (dois milhões e setecentos e cinco mil reais), que vigorará por 90 (noventa) dias após o início 
da operação comercial da última unidade geradora da UTE Edlux X. 
 
IV - submeter-se aos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico – 
ONS. 
 
V – aderir à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. 
 
VI – firmar Contrato de Energia de Reserva - CER, nos termos do Edital do Procedimento 
Competitivo Simplificado no 01/2021-ANEEL.

VII – apresentar a Reserva de Disponibilidade Hídrica válida, como condição para a entrada 
em operação comercial.  
 
Art. 4º Por infrações às disposições legais, regulamentares ou contratuais pertinentes às 
instalações e serviços de produção e comercialização de energia elétrica, ou pela inexecução total ou 
parcial, ou pelo atraso injustificado na execução de qualquer condição estabelecida nesta Resolução, as 
Autorizadas ficarão sujeitas às penalidades tipificadas neste artigo, mediante processo administrativo em 
que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das demais sanções 
administrativas, civis e penais cominadas na legislação. 
 
§ 1º Durante a fase de implantação do empreendimento, conforme cronograma apresentado 
à ANEEL e constante desta Resolução, aplicam-se às Autorizadas as sanções previstas no item 16.2 do 
Edital do Procedimento Competitivo Simplificado nº 01/2021, a seguir discriminadas: 
 
I – advertência; 
 
II – multa editalícia ou contratual; 
 
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar ou de 
receber outorga da Administração por até 2 anos; 
 
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a ANEEL, de competência do Ministro de Estado;  
 
V – rescisão unilateral da outorga, mediante cassação da autorização. 
 
§ 2º Aplicam-se ainda às Autorizadas, subsidiariamente, na fase de implantação do 
empreendimento, as penalidades da Resolução Normativa nº 846/2019 e suas alterações, por fatos 
infracionais ou descumprimento de obrigações não expressamente previstas no Edital do Procedimento 
Competitivo Simplificado nº 01/2021 e nesta outorga de autorização. 
 
§ 3º As sanções previstas nos incisos I, III e IV e V do § 1º poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia das Autorizadas, no respectivo processo 
administrativo. 
 
§ 4º As penalidades previstas nos incisos III e IV do § 1º alcançam o acionista controlador das 
Autorizadas. 
 
§ 5º No período de implantação do empreendimento, de que trata o § 1º, a multa editalícia 
ou contratual será no valor:  
 
I - 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do investimento estimado para implantação do 
empreendimento, com o valor mínimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), quando restar 
caracterizada a inexecução total ou parcial da outorga, considerando eventuais circunstâncias atenuantes 
que comprovem a diligência das Autorizadas na busca da execução do cronograma de obras;

II - correspondente ao maior valor entre 5% (cinco por cento) do INVESTIMENTO estimado 
para implantação do empreendimento e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nas hipóteses 
equiparáveis à inexecução total do objeto da outorga; 
 
III - até 5% (cinco por cento) do INVESTIMENTO estimado para implantação do 
empreendimento ou até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais reais), prevalecendo o maior valor, 
proporcionalmente ao tempo de atraso injustificado verificado no período de 16 a 30 dias ou mais em 
relação ao marco de Início da Operação Comercial constante desta outorga, podendo haver redução do 
valor variável que exceder 2,5% do investimento ou R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), prevalecendo 
o maior valor, em face de circunstâncias reconhecidas pela ANEEL como comprobatórias da diligência 
das Autorizadas na execução do empreendimento. 
 
IV – 0,05% (cinco centésimos por cento) do investimento estimado para implantação do 
empreendimento pela mora injustificada no envio de informações mensais para o acompanhamento da 
implantação do empreendimento, conforme estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 921, de 23 
de fevereiro de 2021. 
 
§ 6º Exceto em relação ao previsto no inciso IV do § 5º, que não constitui hipótese de 
execução da Garantia, a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 
Garantia de Fiel Cumprimento oferecida pelo tomador, caso não seja paga por este no prazo 
regulamentar, observando-se que: 
 
I  – na hipótese de atraso injustificado superior a 15 (quinze) dias no Início da Operação 
Comercial do empreendimento, em relação à data prevista no cronograma constante desta outorga, o 
processo de apuração da inadimplência somente será finalizado após o efetivo Início da Operação 
Comercial da Última Unidade Geradora, para fins de aplicação da multa correspondente à mora 
verificada. 
 
§ 7º Se a multa for de valor superior ao da Garantia de Fiel Cumprimento prestada, além da 
perda desta, responderão as Autorizadas pela sua diferença.  
 
§ 8º Após o desconto da Garantia de Fiel Cumprimento e até o valor desta, proceder-se-á à 
quitação da multa imposta às Autorizadas. 
 
§ 9º Ocorrendo o pagamento da multa editalícia ou contratual pelas Autorizadas, e não 
havendo obrigação a ser por esta cumprida em face do Edital de Procedimento Competitivo Simplificado 
nº 01/2021 ou desta outorga, a Garantia de Fiel Cumprimento será devolvida ou liberada ao seu 
prestador. 
 
§ 10 Na ocorrência de descumprimento de quaisquer deveres de que possa resultar a 
aplicação das sanções referidas no § 1º deste artigo, as Autorizadas serão notificadas pessoalmente para, 
no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem quanto à inadimplência ou, se for o caso, atender à obrigação 
em atraso. 
 
§ 11 Durante a fase de exploração do empreendimento, que se dá a partir do Início da 
Operação Comercial de sua Última Unidade Geradora, e nas situações abrangidas pelo § 2º deste artigo,

aplicam-se às Autorizadas as penalidades da Resolução Normativa nº 846/2019 e suas alterações 
posteriores, observados os procedimentos, parâmetros e critérios ali estabelecidos.   
 
Art. 5o  A presente autorização vigorará pelo prazo de trinta e cinco anos, contado a partir 
da publicação desta Resolução. 
 
Parágrafo único. A revogação da autorização não acarretará ao Poder Concedente, em 
nenhuma hipótese, qualquer responsabilidade quanto a encargos, ônus, obrigações ou compromissos 
assumidos pelas Autorizadas com relação a terceiros, inclusive aquelas relativas aos seus empregados. 
 
Art. 6º  Constituem condições resolutivas da vigência desta autorização: 
 
I – o não aporte da Garantia de Fiel Cumprimento, de que trata o inciso III do art. 3º, no prazo 
de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data de publicação desta autorização, e 
 
II – a não celebração do Contrato de Energia de Reserva – CER, de que trata o inciso VI do art. 
3º, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data de publicação desta autorização. 
 
Parágrafo único.  Transcorrido o prazo fixado no caput a Secretaria Executiva de Leilões – SEL 
da ANEEL deverá, independentemente de prévia notificação das Autorizadas:  
 
I – publicar despacho atestando a não implementação das condições resolutivas fixadas no 
caput, hipótese na qual a autorização permanecerá em vigor pelo prazo nela previsto, ou 
 
II – publicar despacho atestando a implementação de quaisquer das condições resolutivas 
fixadas no caput, hipótese na qual se encerrará a vigência desta autorização para todos os efeitos legais 
e regulatórios. 
 
Art. 7º  As Autorizadas deverão inserir, no prazo de 30 (trinta) dias, o organograma do Grupo 
Econômico em sistema disponibilizado no endereço eletrônico da ANEEL, e atualizar as informações nos 
termos do art. 4º da Resolução Normativa nº 378, de 10 de novembro de 2009.  
 
Art. 8º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA 
 
(Transferida a autorização para a SPE EPP II Centrais Elétricas Ltda., pela REA ANEEL 11.305, de 
08.03.2022) 
 
(Alteradas as coordenadas geográficas, a localização do município, a quantidade de unidades geradoras, 
a potência instalada, o número do CEG e o sistema de transmissão de interesse restrito da UTE, pela REA 
ANEEL 12.080, de 07.06.2022)