jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
technique; et un 2° Besalainpy, deux logements et un abri; 3° Diégo-Suarez, un logement, et 4° Fort-Dauphin, quatre logements, et un abri; 5° Mahanoro, trois logements et un abri, magasin; 6° Majunga, sept logements; 7° Mananjary, deux logements; et un abri, 8° Nossi-Bé, un logement et un magasin; 9° Ranohira, trois logements et un abri, magasin; et 10° Sambava, deux logements et un abri; 11° Tuléar, deux logements; abri. 12° Vohémar, deux logements et un abri. Les travaux comprennent : l'entreprise, menuiserie, serrurerie, quincaillerie, installations sanitaires, ferronnerie, peinture et installations électriques. Pour chaque lot, les entreprises sont invitées à faire des offres de prix en précisant le prix pour chaque type de bâtiment. Il est indiqué que les entrepreneurs de proposer dans leurs offres toutes les solutions de nature à faire baisser le prix revient et à réduire les délais de l'entreprise notamment la mise en œuvre de matériaux locaux pour le collier remplissage, à la condition que l'architecture du projet, soit respectée. Dans le cas d'une soumission de plusieurs lots comme, dans celle présentée; l'entrepreneur pourra proposer lui-même son ou ses délais d'exécution. Il précisera si son prix est fermé ou susceptible de révisions en cas il proposera une formule de révision étant entendu que les prix ne seront évisés que si la formule va permettre de plus 3 p. 100 par rapport au prix initial. En ce qui concerne le jugement des offres reçues, l'administration se réserve la possibilité de ne retenir que les plus avantageuses tant au point de vue des prix que des délais proposés de vue des autres propositions qui seront faites que les soumissionnaires seront Le cautionnement sera fixé au trentième du montant du marché, venir. 60' francs en exemplaire. Les soumissions, timbrées à gauche, seront adressées à la direction des travaux publics (direction des structures aéronautiques; 10 heures, 5 avant le 22 janvier 1955, à double enveloppe cachetée, La première enveloppe portera le destinataire : «Offre forfaitaire pour la construction de logements et de bâtiments techniques destinés à la direction de l'aéronautique civile et de la marine militaire». La deuxième enveloppe, portera le
formule de révision étant entendu que les prix ne seront évisés que si la formule va permettre de plus 3 p. 100 par rapport au prix initial. En ce qui concerne le jugement des offres reçues, l'administration se réserve la possibilité de ne retenir que les plus avantageuses tant au point de vue des prix que des délais proposés de vue des autres propositions qui seront faites que les soumissionnaires seront Le cautionnement sera fixé au trentième du montant du marché, venir. 60' francs en exemplaire. Les soumissions, timbrées à gauche, seront adressées à la direction des travaux publics (direction des structures aéronautiques; 10 heures, 5 avant le 22 janvier 1955, à double enveloppe cachetée, La première enveloppe portera le destinataire : «Offre forfaitaire pour la construction de logements et de bâtiments techniques destinés à la direction de l'aéronautique civile et de la marine militaire». La deuxième enveloppe, portera le destinataire : «À ne ouvrir qu'après la commission de dépôt d'offres». Le dossier pourront être consultés tous les jours ouvrables de 8 à 11 heures et de 15 à 17 heures, sauf le samedi aux endroits ci-après désignés : 1° A la direction générale des travaux Publics et (direction de l'infrastructure aéronautique); 2° Aux services provinciaux des travaux publics à Tuléar, Antsiranana, Majunga, Antananarivo, et Fianarantsoa; 3° Aux services locaux des travaux publics à Diégo-Suarez, Fort Dauphin, Antalaha, Diégo-Suarez, Fort-Nossi-Bé, Mananjary, Ambanja, Ihosy et Vohémar. DIRECTION DE L'ARCHITECTURE, L'URBANISME ET DE L'HABITAT. A PPEL D'OFFRES Pour la construction d'un pavillon de Stérilisation et de préparation de deux cultures et l'aménagement de deux toilettes dans le bâtiment existant à l'Institut Pasteur. Le samedi 22 janvier 1955, à 10 heures, à Tananarive, dans les bureaux de la Direction des Travaux Publics et des Structures Aéronautiques, au dépôt d'offres relatives aux travaux de construction d'un pavillon de stérilisation et de la réception de milieux de culture et d'aménagement de deux W.-C. toilettes dans les bâtiments existant à l'Institut Pasteur. Les états des travaux portent sur tous les corps et parties nécessaires à la réalisation complète et installation prévues au dossier notamment maçonnerie, charpente,
l'infrastructure aéronautique); 2° Aux services provinciaux des travaux publics à Tuléar, Antsiranana, Majunga, Antananarivo, et Fianarantsoa; 3° Aux services locaux des travaux publics à Diégo-Suarez, Fort Dauphin, Antalaha, Diégo-Suarez, Fort-Nossi-Bé, Mananjary, Ambanja, Ihosy et Vohémar. DIRECTION DE L'ARCHITECTURE, L'URBANISME ET DE L'HABITAT. A PPEL D'OFFRES Pour la construction d'un pavillon de Stérilisation et de préparation de deux cultures et l'aménagement de deux toilettes dans le bâtiment existant à l'Institut Pasteur. Le samedi 22 janvier 1955, à 10 heures, à Tananarive, dans les bureaux de la Direction des Travaux Publics et des Structures Aéronautiques, au dépôt d'offres relatives aux travaux de construction d'un pavillon de stérilisation et de la réception de milieux de culture et d'aménagement de deux W.-C. toilettes dans les bâtiments existant à l'Institut Pasteur. Les états des travaux portent sur tous les corps et parties nécessaires à la réalisation complète et installation prévues au dossier notamment maçonnerie, charpente, menuiserie, serrurerie, quincaillerie, ferronnerie, peinture et installations sanitaires, électriques. Le prix et l'effort proposé pour l'ensemble devra être dit et forfaitaire. Il ne pourra être modifié qu'en cas de variation dans la masse des travaux et qu'en cas d'augmentation des salaires de la main-d'œuvre. Une formule de fixation de la main-d'œuvre sera prévue à cet effet dans le marché. Les commissions calculatoires devront indiquer les éventuelles applicables au supplément qui pourrait être demandé en supplément de ceux prévus au dossier. Les charges de béton armé seront à la rigueur fixée de l'entreprise et les contraintes suivant pour les bétons à base de chaux : 250/315 pour des dosages de 350 kilogrammes par mètre cube pour des dosages de 350 kilogrammes par mètre cube de classe 250/315 pour des dosages de 300 kilogrammes à 63 kilogrammes par mètre carré en compression, pour les grâces et pour les aciers à 1.440 kilogrammes par mètre carré en traction. La soumission de ces études sera inclus dans le marché. Le règlement des travaux s'effectuera en 100 de la manière suivante : 305 réception, mois, niveau haut du rez-de-chaussée, plafond posé; 360 réception complète, couverture exécutée, remplissages et cheminements terminés; 410 réception provisoire. Il est
main-d'œuvre sera prévue à cet effet dans le marché. Les commissions calculatoires devront indiquer les éventuelles applicables au supplément qui pourrait être demandé en supplément de ceux prévus au dossier. Les charges de béton armé seront à la rigueur fixée de l'entreprise et les contraintes suivant pour les bétons à base de chaux : 250/315 pour des dosages de 350 kilogrammes par mètre cube pour des dosages de 350 kilogrammes par mètre cube de classe 250/315 pour des dosages de 300 kilogrammes à 63 kilogrammes par mètre carré en compression, pour les grâces et pour les aciers à 1.440 kilogrammes par mètre carré en traction. La soumission de ces études sera inclus dans le marché. Le règlement des travaux s'effectuera en 100 de la manière suivante : 305 réception, mois, niveau haut du rez-de-chaussée, plafond posé; 360 réception complète, couverture exécutée, remplissages et cheminements terminés; 410 réception provisoire. Il est dit que les travaux seront exécutés par chèques bancaires par l'administration administrative, étant entendu par l'administration administrative, étant terminés par un acte privé, et bien qu'ils soient subventionnés par une subvention du Fonds International de Développement Economique. 100 constituant la récompense, être payé à l'entrepreneur garantie pourra être Pavé à l'entrepren, lors de la réception provisoire moyennant la réalisation du cautionnement prévu par l'arrêté n° 456-FD du 25 février 1954. Il est entendu que l'entrepreneur mènera les travaux d'aménagement des W.-C. de pair avec ceux du bâtiment principal. Les entrepreneurs sont invités à faire des offres de prix dans les conditions techniques indiquées au dossier. Les délais d'exécution devront être prévus pour l'ensemble et ne pas être supérieurs à huit mois. Les pénalités par jour de retard sont fixées à 1/2.000 du montant du marché. Le cautionnement définitif est fixé au trentième du marché à intervenir. Les soumissions, timbrées à 60 francs, seront adressées à la direction de l'architecture, de l'urbanisme et de l'habitat (service des bâtiments civils) avant le samedi 22 janvier 1955, à 10 heures, sous double enveloppe cachetée. La première enveloppe portera : «Offres de prix pour travaux de construction d'un pavillon de stérilisation et de préparation
l'entrepren, lors de la réception provisoire moyennant la réalisation du cautionnement prévu par l'arrêté n° 456-FD du 25 février 1954. Il est entendu que l'entrepreneur mènera les travaux d'aménagement des W.-C. de pair avec ceux du bâtiment principal. Les entrepreneurs sont invités à faire des offres de prix dans les conditions techniques indiquées au dossier. Les délais d'exécution devront être prévus pour l'ensemble et ne pas être supérieurs à huit mois. Les pénalités par jour de retard sont fixées à 1/2.000 du montant du marché. Le cautionnement définitif est fixé au trentième du marché à intervenir. Les soumissions, timbrées à 60 francs, seront adressées à la direction de l'architecture, de l'urbanisme et de l'habitat (service des bâtiments civils) avant le samedi 22 janvier 1955, à 10 heures, sous double enveloppe cachetée. La première enveloppe portera : «Offres de prix pour travaux de construction d'un pavillon de stérilisation et de préparation de milieux de culture et aménagement de deux W.-C. toilettes dans le bâtiment existant à l'Institut Pasteur». La deuxième enveloppe contenant les offres sera incluse dans la première et portera la mention : «A n'ouvrir qu'en séance par la commission de dépouillement des offres». Les soumissionnaires devront prendre toutes dispositions utiles pour que leurs offres parviennent à la direction de l'architecture, de l'urbanisme et de l'habitat (service des bâtiments civils) à la date et heure impérativement fixées ci-dessus. Les pièces du dossier technique soit les plans IV. D. 328-AUH, feuilles n°105 à 108 et le devis descriptif correspondant seront communiqués aux intéressés tous les jours non fériés de 8 à 11 heures et de 14 h. 30 à 17 heures, sauf le samedi, dans les bureaux de la direction de l'architecture, de l'urbanisme et de l'habitat (service des bâtiments civils). Les entrepreneurs pourront consulter le dossier à partir du mercredi qui suivra la première insertion de l'avis (l'appel d'offres) au Journal officiel de Madagascar. COMMUNE DE MORONDAVA. APPEL D'OFFRES pour la fourniture d'une arroseuse balayeuse à la commune de Morondava. L'administrateur de la France d'Outremer, administrateur-maire de Morondava, recevra, jusqu'au 29 janvier 1955, avant 10 heures, dernier délai, des offres
utiles pour que leurs offres parviennent à la direction de l'architecture, de l'urbanisme et de l'habitat (service des bâtiments civils) à la date et heure impérativement fixées ci-dessus. Les pièces du dossier technique soit les plans IV. D. 328-AUH, feuilles n°105 à 108 et le devis descriptif correspondant seront communiqués aux intéressés tous les jours non fériés de 8 à 11 heures et de 14 h. 30 à 17 heures, sauf le samedi, dans les bureaux de la direction de l'architecture, de l'urbanisme et de l'habitat (service des bâtiments civils). Les entrepreneurs pourront consulter le dossier à partir du mercredi qui suivra la première insertion de l'avis (l'appel d'offres) au Journal officiel de Madagascar. COMMUNE DE MORONDAVA. APPEL D'OFFRES pour la fourniture d'une arroseuse balayeuse à la commune de Morondava. L'administrateur de la France d'Outremer, administrateur-maire de Morondava, recevra, jusqu'au 29 janvier 1955, avant 10 heures, dernier délai, des offres pour la fourniture d'une arroseuse-balayeuse, destinée à l'entretien des rues de la ville. La commission de dépouillement prendra en considération parallèlement aux prix et qualité les délais nécessaires à la livraison. Les prix s'entendront fermes, en francs C.F.A., non susceptibles de révision, tous frais et taxes inclus, matériel livré quai Morondava. Les offres, timbrées à 60 francs, devront être adressées à l'administrateur-maire de la commune de Morondava sous double enveloppe cachetée portant les mentions habituelles. Un marché de gré à gré intervient entre la commune de Morondava et le soumissionnaire agréé. SERVICE DE L'ÉLEVAGE ET DES INDUSTRIES ANIMALES. APPEL D'OFFRES pour la fourniture, et le transport de matériel divers nécessaires au service de l'élevage et des industries animales pour la plantation de raquettes en Androy (budget du plan) chapitre 1005, art. 7, § 1er. Le vétérinaire-inspecteur en chef, chef du service de l'élevage et des industries animales, recevra, jusqu'au lundi 31 (trente et un) janvier 1955, à 9 heures, des offres pour la fourniture en six lots du matériel ci-après nécessaire au service de l'élevage et des industries animales (plantation de raquettes en Androy). Premier lot : Deux baraques métalliques démontables, en tôle d'acier emboutiée de 2 millimètres d'épaisseur minima.
Morondava. Les offres, timbrées à 60 francs, devront être adressées à l'administrateur-maire de la commune de Morondava sous double enveloppe cachetée portant les mentions habituelles. Un marché de gré à gré intervient entre la commune de Morondava et le soumissionnaire agréé. SERVICE DE L'ÉLEVAGE ET DES INDUSTRIES ANIMALES. APPEL D'OFFRES pour la fourniture, et le transport de matériel divers nécessaires au service de l'élevage et des industries animales pour la plantation de raquettes en Androy (budget du plan) chapitre 1005, art. 7, § 1er. Le vétérinaire-inspecteur en chef, chef du service de l'élevage et des industries animales, recevra, jusqu'au lundi 31 (trente et un) janvier 1955, à 9 heures, des offres pour la fourniture en six lots du matériel ci-après nécessaire au service de l'élevage et des industries animales (plantation de raquettes en Androy). Premier lot : Deux baraques métalliques démontables, en tôle d'acier emboutiée de 2 millimètres d'épaisseur minima. Largeur 4 m. 25, longueur 8 m. 30 environ, hauteur sous pignon 3 m. 80 environ, quatre fenêtres par baraque. Deuxième lot Un poste de soudure, électrique pour baguettes de quatre millimètres, avec accessoires et comprenant notamment un groupe électrogène diesel d'une puissance de 50 C.V. environ monté sur châssis et sur roues à pneus pour permettre le déplacement sur les chantiers. Troisième lot : Une remorque-citerne, montée sur ressorts et pneus tous terrains, d'une capacité de 3 mètres cubes environ, possédant un système d'attelage avant et arrière renforcé en vue de permettre son utilisation en terrain varié sous forme de train avec d'autres remorques. Le lieu de livraison pour les trois lots sera le chef-lieu du poste administratif de Beloha. L'administration se réserve le droit de scinder la fourniture. Les prix offerts seront fermes, libellés en francs C.F.A., toutes taxes exclues. Les prix de transport à l'intérieur du Territoire seront indiqués séparément. Un cautionnement définitif de 4 p. 100 de la valeur du lot attribué sera exigé de l'adjudicataire. Les offres, timbrées à 60 francs, devront être adressées, dans les délais prescrits plus haut, au vétérinaire-inspecteur en chef, chef du service de l'élevage et des industries animales à Tananarive.
et sur roues à pneus pour permettre le déplacement sur les chantiers. Troisième lot : Une remorque-citerne, montée sur ressorts et pneus tous terrains, d'une capacité de 3 mètres cubes environ, possédant un système d'attelage avant et arrière renforcé en vue de permettre son utilisation en terrain varié sous forme de train avec d'autres remorques. Le lieu de livraison pour les trois lots sera le chef-lieu du poste administratif de Beloha. L'administration se réserve le droit de scinder la fourniture. Les prix offerts seront fermes, libellés en francs C.F.A., toutes taxes exclues. Les prix de transport à l'intérieur du Territoire seront indiqués séparément. Un cautionnement définitif de 4 p. 100 de la valeur du lot attribué sera exigé de l'adjudicataire. Les offres, timbrées à 60 francs, devront être adressées, dans les délais prescrits plus haut, au vétérinaire-inspecteur en chef, chef du service de l'élevage et des industries animales à Tananarive. Elles seront mises sous double enveloppe, l'enveloppe extérieure devra porter la mention : «A M. le vétérinaire-inspecteur en chef, chef du service de l'élevage et des industries animales à Tananarive». Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au bureau du vétérinaire-inspecteur en chef, chef du service de l'élevage et des industries animales à Tananarive. SERVICE DU GÉNIE RURAL ET DE L'HYDRAULIQUE AGRICOLE. APPEL D'OFFRES pour la construction d'un barrage de dérivation, d'un ouvrage de prise et d'une conduite d'amenée souterraine (budget du plan). Le chef du service du génie rural et de l'hydraulique agricole recevra, jusqu'au 15 février 1955, avant 10 heures, des offres pour la construction au concours d'un barrage de dérivation de 6.000 litres seconde, d'un ouvrage de prise et du canal de départ destinés à permettre l'irrigation de la plaine de Bezaha sur la Taheza (district de Betioky). Les soumissionnaires pourront prendre connaissance du dossier, sur rendez-vous, au service central du génie rural à Nanisana (téléphone 0180). Un marché de gré à gré où seront prévus un cautionnement selon les règlements en vigueur, une pénalité journalière de retard égale au 1/2.000 du montant nominal du marché, sera conclu avec le soumissionnaire éventuellement retenu, l'administration se réservant le droit de
à Tananarive. SERVICE DU GÉNIE RURAL ET DE L'HYDRAULIQUE AGRICOLE. APPEL D'OFFRES pour la construction d'un barrage de dérivation, d'un ouvrage de prise et d'une conduite d'amenée souterraine (budget du plan). Le chef du service du génie rural et de l'hydraulique agricole recevra, jusqu'au 15 février 1955, avant 10 heures, des offres pour la construction au concours d'un barrage de dérivation de 6.000 litres seconde, d'un ouvrage de prise et du canal de départ destinés à permettre l'irrigation de la plaine de Bezaha sur la Taheza (district de Betioky). Les soumissionnaires pourront prendre connaissance du dossier, sur rendez-vous, au service central du génie rural à Nanisana (téléphone 0180). Un marché de gré à gré où seront prévus un cautionnement selon les règlements en vigueur, une pénalité journalière de retard égale au 1/2.000 du montant nominal du marché, sera conclu avec le soumissionnaire éventuellement retenu, l'administration se réservant le droit de ne pas donner suite ou une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissions devront être adressées sous double enveloppe dans les formes réglementaires au chef du service du génie rural et de l'hydraulique agricole. 1er Avis inséré au J.O.M. du 27 nov. 1954. 2° Avis inséré au J.O.M. du 4 déc. 1954. PARTIE NON OFFICIELLE. CURATELLE AUX SUCCESSIONS ET BIENS VACANTS. AVIS D'OUVERTURE DE SUCCESSION. Les créanciers et débiteurs de la succession de l'adjudant-chef Baltus Louis, n° mine 183, de la 10e C.O.S.M.B., décédé à Tananarive, le 21 novembre 1954, sont invités à produire leurs titres à l'intendant militaire, chargé du service des successions à Tananarive ou à se libérer dans le plus bref délai. ANNONCES LEGALES. FAILLITE DU SIEUR MOHAMAD ABDALLAH. Les créanciers du sieur Mohamad Abdallah, commerçant à Ambanja, qui n'ont pas encore produit leurs titres de créance sont invités à les adresser dans la quinzaine de ce jour, avec un bordereau sur papier libre, daté, signé, indiquant le montant et les causes de leurs créances, à Me Picoron, tribunal, Ambanja. Le syndic, MICHEL PICORON. SOCIETE COMMERCIALE ET D'ENTREPRISES MANAKAROISES AUGMENTATION DE CAPITAL. Entre les soussignés : 1° M. Jules Castellani, demeurant à Manakara, marié sous le
4 déc. 1954. PARTIE NON OFFICIELLE. CURATELLE AUX SUCCESSIONS ET BIENS VACANTS. AVIS D'OUVERTURE DE SUCCESSION. Les créanciers et débiteurs de la succession de l'adjudant-chef Baltus Louis, n° mine 183, de la 10e C.O.S.M.B., décédé à Tananarive, le 21 novembre 1954, sont invités à produire leurs titres à l'intendant militaire, chargé du service des successions à Tananarive ou à se libérer dans le plus bref délai. ANNONCES LEGALES. FAILLITE DU SIEUR MOHAMAD ABDALLAH. Les créanciers du sieur Mohamad Abdallah, commerçant à Ambanja, qui n'ont pas encore produit leurs titres de créance sont invités à les adresser dans la quinzaine de ce jour, avec un bordereau sur papier libre, daté, signé, indiquant le montant et les causes de leurs créances, à Me Picoron, tribunal, Ambanja. Le syndic, MICHEL PICORON. SOCIETE COMMERCIALE ET D'ENTREPRISES MANAKAROISES AUGMENTATION DE CAPITAL. Entre les soussignés : 1° M. Jules Castellani, demeurant à Manakara, marié sous le régime légal de la communauté avec la dame Clémentine Bonelli, et : 2° M. Mongis Jacques-Henri, demeurant à Manakara, marié sous le régime légal de la communauté avec la dame Arlette Maître, agissant en qualité de seuls associés de la Société Commerciale et d'Entreprises Manakaroises, société à responsabilité limitée au capital de 5.000.000 de francs C.F.A., dont le siège est à Manakara. Il a été arrêté ce qui suit : ARTICLE PREMIER. — Les associés décident d'augmenter le capital de cinq millions pour le porter à huit millions de francs C.F.A. par voie de capitalisation des réserves suivantes : a. Réserve pour augmentation de capital; b. Incorporation d'une partie des autres réserves. Cette augmentation est réalisée par voie de création de trois cents parts de 10.000 francs chacune, attribuées gratuitement aux associés, dans les mêmes proportions que leurs apports de fondation. En conséquence, parts. M. Jules Castellani devient propriétaire de quatre cents actions (400) au lieu de deux cent cinquante (250) 400 et M. Jacques Mongis devient propriétaire de quatre cents actions (400) au lieu de deux cent cinquante (250) 400 Conformément à la loi, les associés déclarent que ces actions sont intégralement libérées. ART. 2. — Droits des parts