jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
d'Afrique, à acheter au prix de vingt francs le mètre carré les terrains connus sous la désignation de terrains de la Mairie, terrain de la Gendarmerie et terrain des Travaux publics. Ces trois parcelles d'un seul tenant forment un tout limité au nord par l'avenue des quais, à l'est la limite ouest de la propriété Saint-Marlo, à l'est jusqu'à l'avenue des quais, au sud le boulevard Pinel Laprade et à l'ouest l'avenue Canard. Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur général, l'expression de mes sentiments les plus respectueux. Pour le Directeur de la Société et par procuration : PHILIPPOT. Pour copie conforme : L'Inspecteur des Travaux publics. J. CALMET. Au sujet de la demande tendant à soutenir une action devant le Conseil du Contentieux administratif du Sénégal (Affaire Kessler et Cie). MÉMOIRE Pour : Messieurs Kessler, Gaillard et O, qui existaient précédemment sous la raison sociale Kessler et Cie, entrepreneurs de constructions, demeurant à Argenteuil (Seine-et-Oise), ayant pour avocat défenseur, M. J. Couchard, avocat-défenseur près la Cour d'appel de l'Afrique occidentale française et les Tribunaux du Sénégal, demeurant à Saint-Louis, rue Brière-de-Tilsit, numéro 4, en l'acte duquel ils font élection de domicile à Saint-Louis. Contre : Monsieur G. Guy, Gouverneur des Colonies, Lieutenant-Gouverneur du Sénégal, représentant la Colonie du Sénégal. En date du vingt-sept juillet mil neuf cent trois, eut lieu l'adjudication des travaux pour la construction d'une école commerciale à Saint-Louis. Messieurs Kessler et Cie furent déclarés adjudicataires, moyennant une majoration de quinze pour cent sur tous les prix de base inscrits au bordereau des prix. Le dix-neuf octobre mil neuf cent trois, Messieurs Kessler et Cie reçurent l'ordre de commencer les travaux dans le plus bref délai possible; le Cahier des charges leur accordait 3 mois pour livrer ces travaux complètement achevés. Ils prirent dès lors toutes les mesures nécessaires pour arriver à exécuter lesdits travaux, dans le délai qui leur était imparti. Mais dès ce moment-là des difficultés surgirent entre Messieurs Kessler et Cie et l'Administration des Travaux publics. Celle-ci n'était pas en mesure de fournir à l'entreprise les plans définitifs au moment où elle donnait l'ordre de commencer
Lieutenant-Gouverneur du Sénégal, représentant la Colonie du Sénégal. En date du vingt-sept juillet mil neuf cent trois, eut lieu l'adjudication des travaux pour la construction d'une école commerciale à Saint-Louis. Messieurs Kessler et Cie furent déclarés adjudicataires, moyennant une majoration de quinze pour cent sur tous les prix de base inscrits au bordereau des prix. Le dix-neuf octobre mil neuf cent trois, Messieurs Kessler et Cie reçurent l'ordre de commencer les travaux dans le plus bref délai possible; le Cahier des charges leur accordait 3 mois pour livrer ces travaux complètement achevés. Ils prirent dès lors toutes les mesures nécessaires pour arriver à exécuter lesdits travaux, dans le délai qui leur était imparti. Mais dès ce moment-là des difficultés surgirent entre Messieurs Kessler et Cie et l'Administration des Travaux publics. Celle-ci n'était pas en mesure de fournir à l'entreprise les plans définitifs au moment où elle donnait l'ordre de commencer les travaux; ce n'est qu'après des réclamations incessantes de la part de Messieurs Kessler et Cie, que, ces plans leur furent effectivement remis les 10 et 23 décembre 1903. Ce retard dans la remise des plans fut très préjudiciable à l'entreprise et avait causé de la part de celle-ci, de nombreux retards. Mais quoiqu'il en soit, et les travaux une fois commencés, Messieurs Kessler et Cie constatèrent que l'Administration des Travaux publics avait négligé de prendre les mesures les plus élémentaires avant d'entreprendre la construction de l'Ecole commerciale de Saint-Louis. Le projet n'en avait pas été étudié par elle, si bien qu'au cours des travaux, elle fut obligée de donner des ordres absolument contraires aux stipulations contenues dans le Cahier des charges, et relativement à ces travaux (dont quelques-uns imprévus, des oublis et de nombreuses contradictions furent relevés tant dans le Cahier des charges, que dans le devis estimatif et le bordereau des prix. D'autre part, l'Administration des Travaux publics, mécontente des observations justifiées et des réclamations de l'entreprise, était entrée dans la voie d'une obstruction non désignée. C'est ainsi qu'elle donnait l'ordre de démolir des maçonneries qu'elle avait laissé édifier sous sa surveillance, et quoique ces maçonneries fussent parfaitement
nombreux retards. Mais quoiqu'il en soit, et les travaux une fois commencés, Messieurs Kessler et Cie constatèrent que l'Administration des Travaux publics avait négligé de prendre les mesures les plus élémentaires avant d'entreprendre la construction de l'Ecole commerciale de Saint-Louis. Le projet n'en avait pas été étudié par elle, si bien qu'au cours des travaux, elle fut obligée de donner des ordres absolument contraires aux stipulations contenues dans le Cahier des charges, et relativement à ces travaux (dont quelques-uns imprévus, des oublis et de nombreuses contradictions furent relevés tant dans le Cahier des charges, que dans le devis estimatif et le bordereau des prix. D'autre part, l'Administration des Travaux publics, mécontente des observations justifiées et des réclamations de l'entreprise, était entrée dans la voie d'une obstruction non désignée. C'est ainsi qu'elle donnait l'ordre de démolir des maçonneries qu'elle avait laissé édifier sous sa surveillance, et quoique ces maçonneries fussent parfaitement construites; alors qu'elle était parfaitement convaincue que le retard dans le battage des pieux provenait de sa propre faute, elle récrimina incessamment contre ce battage, et donnait pour l'exécution de ce travail des ordres absolument inexécutables. Le 3 mars 1904, Monsieur le Lieutenant-Gouverneur prenait un arrêté par lequel il menaçait l'entreprise d'une « régie générale », si elle ne se conformait pas à un des ordres de service dont il vient d'être parlé, et le 3 mai 1904, Messieurs Kessler et Cie reçurent un nouvel ordre de service n° 2 qui les informait que le chantier de l'Ecole était suspendu jusqu'à nouvel ordre. Devant cette attitude nouvelle des Travaux publics, le représentant de Messieurs Kessler et Cie sollicita et obtint une audience de Monsieur le Lieutenant-Gouverneur du Sénégal. Au cours de cette audience, qui eut lieu le 5 mai, le représentant de Messieurs Kessler et Cie formula des réserves verbales au sujet de l'ordre de service n°2 du 5 mai 1901, et annonça à Monsieur le Gouverneur qu'il avait donné sa démission à Messieurs Kessler et Cie. Le nouveau représentant de Messieurs Kessler et Cie, dès son arrivée à Saint-Louis, et dans les premiers jours de juin 1901, eut une
l'entreprise d'une « régie générale », si elle ne se conformait pas à un des ordres de service dont il vient d'être parlé, et le 3 mai 1904, Messieurs Kessler et Cie reçurent un nouvel ordre de service n° 2 qui les informait que le chantier de l'Ecole était suspendu jusqu'à nouvel ordre. Devant cette attitude nouvelle des Travaux publics, le représentant de Messieurs Kessler et Cie sollicita et obtint une audience de Monsieur le Lieutenant-Gouverneur du Sénégal. Au cours de cette audience, qui eut lieu le 5 mai, le représentant de Messieurs Kessler et Cie formula des réserves verbales au sujet de l'ordre de service n°2 du 5 mai 1901, et annonça à Monsieur le Gouverneur qu'il avait donné sa démission à Messieurs Kessler et Cie. Le nouveau représentant de Messieurs Kessler et Cie, dès son arrivée à Saint-Louis, et dans les premiers jours de juin 1901, eut une entrevue avec Monsieur le Lieutenant Gouverneur, au cours de laquelle il fit connaître à ce dernier qu'il avait des instructions pour la reprise immédiate des travaux, et qu'en conséquence, il allait prendre toutes les dispositions nécessaires pour les mener rapidement à bonne fin. C'est alors que Monsieur le Lieutenant-Gouverneur manifesta nettement l'intention de plus poursuivre les travaux de l'Ecole commerciale, conseilla au représentant de Kessler et Cie de considérer comme définitive la suspension jusqu'alors provisoire des travaux et posa la question de résiliation amiable. Le représentant de Kessler et Cie fit observer à Monsieur le Gouverneur que cette résiliation proposée entraînait deux mesures : 1° le remboursement à l'entreprise de tous ses déboursés; 2° l'allocation d'une indemnité de résiliation. Monsieur le Lieutenant-Gouverneur, partageant cette manière de voir, laissa à Monsieur Dou, directeur, et à Monsieur Cornille, inspecteur général des Travaux publics, le soin de fixer cette indemnité, mais ces derniers refusèrent d'assumer cette responsabilité. Ne pouvant obtenir satisfaction de ce côté, Messieurs Kessler et Cie adressèrent une lettre de réclamation, en date du 5 septembre 1900, à Monsieur le Ministre des Colonies à Paris, lettre dans laquelle, ils exposent leurs revendications reprises par eux dans un mémoire au Conseil du
nettement l'intention de plus poursuivre les travaux de l'Ecole commerciale, conseilla au représentant de Kessler et Cie de considérer comme définitive la suspension jusqu'alors provisoire des travaux et posa la question de résiliation amiable. Le représentant de Kessler et Cie fit observer à Monsieur le Gouverneur que cette résiliation proposée entraînait deux mesures : 1° le remboursement à l'entreprise de tous ses déboursés; 2° l'allocation d'une indemnité de résiliation. Monsieur le Lieutenant-Gouverneur, partageant cette manière de voir, laissa à Monsieur Dou, directeur, et à Monsieur Cornille, inspecteur général des Travaux publics, le soin de fixer cette indemnité, mais ces derniers refusèrent d'assumer cette responsabilité. Ne pouvant obtenir satisfaction de ce côté, Messieurs Kessler et Cie adressèrent une lettre de réclamation, en date du 5 septembre 1900, à Monsieur le Ministre des Colonies à Paris, lettre dans laquelle, ils exposent leurs revendications reprises par eux dans un mémoire au Conseil du Contentieux du Sénégal, en date du 21 juin 1905, et tendant à faire condamner Monsieur Camille Guy, Gouverneur des Colonies, Lieutenant-Gouverneur du Sénégal, pris en cette dernière qualité comme exerçant les droits et actions de la Colonie du Sénégal, et comme représentant celle-ci, à payer à Messieurs Kessler et Cie : 1° La somme de deux mille deux cent trente francs soixante-sept centimes, (2,230 fr. 67 c.), représentant les intérêts courus du 31 décembre 1907, faites à l'Hôpital militaire de SAINT-LOUIS (Sénégal). ETAT DU CIEL VENTS DIRECTION ET FORCE DE 0 À 10 DIRECTION ET DIXIÈMES PHÉNOMÈNES 7 Heures 14 Heures 21 Heures du matin. du milieu du jour. du soir. du soir. 5 Heures 9 Heures 14 Heures 21 Heures du matin. du soir. du soir. du soir. Du Du Du Du Du = = 3 S 3 H matin. soir. soir. malin. soir. soir. Si 5 5 Si 3 H = = 5 3 3 H matin. soir. soir. malin. soir. soir. Si 6 Cu. Cu. Cu. N-E. N-E. N-E. Cu. Si 6 id. id. id. id. N. N. N. id. Si 6 id. id. id. id. id. N-E. id. Si 9 id. id. id. id. id. id.
: 1° La somme de deux mille deux cent trente francs soixante-sept centimes, (2,230 fr. 67 c.), représentant les intérêts courus du 31 décembre 1907, faites à l'Hôpital militaire de SAINT-LOUIS (Sénégal). ETAT DU CIEL VENTS DIRECTION ET FORCE DE 0 À 10 DIRECTION ET DIXIÈMES PHÉNOMÈNES 7 Heures 14 Heures 21 Heures du matin. du milieu du jour. du soir. du soir. 5 Heures 9 Heures 14 Heures 21 Heures du matin. du soir. du soir. du soir. Du Du Du Du Du = = 3 S 3 H matin. soir. soir. malin. soir. soir. Si 5 5 Si 3 H = = 5 3 3 H matin. soir. soir. malin. soir. soir. Si 6 Cu. Cu. Cu. N-E. N-E. N-E. Cu. Si 6 id. id. id. id. N. N. N. id. Si 6 id. id. id. id. id. N-E. id. Si 9 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. N-N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. N-N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. N-N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. N-N-E. N-E. N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. N-N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. N-N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. N-N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id.
11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. N-N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. N-N-E. N-E. N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. N-N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. N-N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. N-N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. N-N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. N-N-E. N-N-E. N-N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. N-N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. N-N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. N-N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. N-N-E. N-E. N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Observations météorologiques du mois de janvier 1907, faites à l'Hôpital militaire de DAKAR (Sénégal). TEMPÉRATURES DE LA JOURNEÉ ET HUMIDITÉ, PRESSION BAROMÉTRIQUE ET ÉTAT DU CIEL, VENTS DOMINANTS. EXTRÊMES DE COULEUR DE 0 À 40, DIRECTION ET FORCE DE 0 À 10 EN MILLIMÈTRES ET DIXIÈMES. 7 HEURES DU MATIN, 2 HEURES DU SOIR, 9 HEURES DU SOIR. PHÉNOMÈNES AURORAUX. THÉRMOBAROMÈTRE
id. N-N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. N-N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. N-N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Si 11 id. id. id. N-N-E. N-E. N-E. id. id. Si 11 id. id. id. id. id. id. Observations météorologiques du mois de janvier 1907, faites à l'Hôpital militaire de DAKAR (Sénégal). TEMPÉRATURES DE LA JOURNEÉ ET HUMIDITÉ, PRESSION BAROMÉTRIQUE ET ÉTAT DU CIEL, VENTS DOMINANTS. EXTRÊMES DE COULEUR DE 0 À 40, DIRECTION ET FORCE DE 0 À 10 EN MILLIMÈTRES ET DIXIÈMES. 7 HEURES DU MATIN, 2 HEURES DU SOIR, 9 HEURES DU SOIR. PHÉNOMÈNES AURORAUX. THÉRMOBAROMÈTRE ET THÉRMOMÈTRE. 7 Heures 2 Heures 9 Heures Thermomètre Baromètre Thermomètre Pression Barométrique 7 Heures 2 Heures 9 Heures du soir. PARTICULIÈRES État du ciel. Direction et force des vents. Forme des nuages. 7 Heures 2 Heures 9 Heures du soir. CAMÉLÉON DU SOIR. 7 Heures 2 Heures 9 Heures du soir. ECLIPSE LUNAIRE. 3 JANVIER 1907. 7 Heures 2 Heures 9 Heures du soir. MOON. OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES du mois TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ TEMPÉRATURES, PRESSION BAROMÉTRIQUE EXTRÉMES CORRIGÉS HEURES DU MATIN, HEURES DU SOIR, HEURES DU SOIR Thermomètres Thermomètres Thermomètres Éléments de données: Du matin, du soir, du soir 4, 45 27 00 15.0 12.0 ?. 1 21.4 18.7 2.7 77 -704.2, 76 4 764 4, 510.0 25.2 17.6 14.6 9.8. 50 25 2 13.0 11.0 21 21.2 18.6 2.6 77 764.3 7.2 2 784 2, 111 8.0 25.2 16.0 12.4 8.5 55 23 0, 13.8 23 20 18.0 2.1 81 764 8, 762.2 761 10 7 0 28 0 17 5 10.8 26. 50 20.2 14.2 12.0 19. 20.2 18.6 1.0 85 764 6. 762 1 763 9, 7.0 29.0 18.0 14.0 9.0 47 27.4 18.4 9, 38 21.7 19.0 2.7 77. 763.1 701 5 763 1, 12 11.5
du soir. ECLIPSE LUNAIRE. 3 JANVIER 1907. 7 Heures 2 Heures 9 Heures du soir. MOON. OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES du mois TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ TEMPÉRATURES, PRESSION BAROMÉTRIQUE EXTRÉMES CORRIGÉS HEURES DU MATIN, HEURES DU SOIR, HEURES DU SOIR Thermomètres Thermomètres Thermomètres Éléments de données: Du matin, du soir, du soir 4, 45 27 00 15.0 12.0 ?. 1 21.4 18.7 2.7 77 -704.2, 76 4 764 4, 510.0 25.2 17.6 14.6 9.8. 50 25 2 13.0 11.0 21 21.2 18.6 2.6 77 764.3 7.2 2 784 2, 111 8.0 25.2 16.0 12.4 8.5 55 23 0, 13.8 23 20 18.0 2.1 81 764 8, 762.2 761 10 7 0 28 0 17 5 10.8 26. 50 20.2 14.2 12.0 19. 20.2 18.6 1.0 85 764 6. 762 1 763 9, 7.0 29.0 18.0 14.0 9.0 47 27.4 18.4 9, 38 21.7 19.0 2.7 77. 763.1 701 5 763 1, 12 11.5 28.7 20.1 18.0 37 19.8 16. 03 6, 21.4 18.0 3.4 70 763.0 762 3 7, 66.0 1 V-i 11.5 25.8 19.6 5 17.0 61 22.2 16.0 6.2 50 26.8. 15 3 0 09 705-4 76 10 763.8, 11 11.5 30.0 20.7 51.0 13 70 14 18 2 9.2 37 26, 13.0 2 9, 74 734.4 703 7 762 8, 13.2 30.0 21.6 18.0 13 21 18.2 3.9 07 21.5 18.3 3 2.72 763.4 763.0 763 9, 1 13.0 30.0 21.5 18.2 14 24 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0
26, 13.0 2 9, 74 734.4 703 7 762 8, 13.2 30.0 21.6 18.0 13 21 18.2 3.9 07 21.5 18.3 3 2.72 763.4 763.0 763 9, 1 13.0 30.0 21.5 18.2 14 24 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0
78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0
78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 Interprétation de la loi de finances du 13 avril 1900 et du décret financier du 20 novembre 1882 Budget (Au sujet de la fixation des recettes) Budget général (Subvention du) Bureau provisoire Bureau définitif 1906.— TABLE — 26-1 G l'âge. Cadres des services
78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 13 0 30.0 21.5 15.6 11.4 23 21 4 18.0 3 4, 70 78.3 2 763 3 703 1, 17 Interprétation de la loi de finances du 13 avril 1900 et du décret financier du 20 novembre 1882 Budget (Au sujet de la fixation des recettes) Budget général (Subvention du) Bureau provisoire Bureau définitif 1906.— TABLE — 26-1 G l'âge. Cadres des services (Unification des) Cadre extérieur des Postes et Télégraphes Chefs de canton de Dakar (Au sujet de la solde des) Chéri (l-) Cession de terrain à l'Etat Cession d'eau douce à Dakar Cimetière à Coroë (Création d'un) Commissaires de police (Au sujet des mutations des) Commissaires de police (Suppressions d'emplois de) Commissions (Nomination des) Commissions (Répartition des affaires entre les) Commissions des Affaires diverses Commissions coloniales Commissions diverses (Désignation des membres des) Comité secret Communes (Dépenses de l'Instruction publique) Communes (Quotidien des) Comptes définitifs de 1903 et 1904 Congés administratifs (Voir: Vœux). Conseil d'Etat (Avis en matière de fixation de recettes) Conseil d'Etat (Avis sur le vote des dépenses. — Voir: Loi des finances du 13 avril 1900) Conseil général (Budget du) Conseil général (Réfection de l'Hôtel) Conseil général (Pouvoirs. — Vote du Budget) Conservation des hypothèques Consultations juridiques (Frais de) Contributions directes (Budget des) Contributions directes (Au sujet de la création d'une direction des) Contributions indirectes (Recettes) Contrôle des Services des Travaux publics Cultes (Budget des) Courses de chevaux (Voir: Subventions). D Déclaration d'urgence Déclarations du Président de la Commission du budget Décret financier du 20 novembre 1882 (Au sujet du) Délégué du Gouvernement à Dakar Délibérations en matière de