jeanflop/post-ocr-correction huggingface dataset:
la fourniture de ciment Portland artificiel CPA ou CPB 250/315 norme P 15-302. Le lieutenant-colonel, sous-directeur du service du matériel et des bâtiments de Tananarive, recevra jusqu'au 27 octobre 1955, à neuf heures, des offres pour la fourniture de ciment Portland artificiel CPA ou CPB 250/315, norme P 15-302. Les listes détaillées indiquant : 1° La composition des lots; 2° Le modèle de l'offre à fournir; 3° Le lieu de livraison, seront remises aux établissements intéressés par le service des achats et approvisionnements du service du matériel et des bâtiments à Soanierana, Tananarive, tous les jours ouvrables de 8 à
à Soanierana, Tananarive, tous les jours ouvrables de 8 à 11 h. 30 et de 14 à 17 heures. Le cahier des clauses et conditions générales concernant les marchés passés au nom de l'Etat (arrêté interministériel du 8 avril 1953, décret 49-500 du 11 avril 1949, J. O. M. n° 3345 du 4 juillet 1949) et textes subséquents, pourra être consulté aux jours et heures sus-indiqués dans le même service. Toute offre non conforme au modèle donné sera écartée. Il sera tenu compte pour l'attribution du lot : Du montant du lot qui devra être complet; Des délais de livraison
du lot qui devra être complet; Des délais de livraison qui seront indiqués par les intéressés sur leurs offres. Prix. — Les prix fermes proposés seront établis pour fournitures livrées en exonération de toutes taxes. Cautionnement. — Il ne sera pas constitué de cautionnement provisoire. Le titulaire du lot sera tenu de fournir, dans les vingt jours qui suivront la notification du marché, un cautionnement égal à 3 p. 100 du montant de la fourniture. Livraison. — Obligation pour le fournisseur de livrer la fourniture par poste complet. Pénalités. — Tout retard à la livraison sera sanctionné par une pénalité
Tout retard à la livraison sera sanctionné par une pénalité de 0,1 p. 100 appliquée sur la livraison considérée et pour chaque jour de retard. Enregistrement. — Les formalités et les frais d'enregistrement du marché sont à la charge du titulaire dans les conditions prévues par le Code de l'enregistrement, Journal officiel de Madagascar du 21 février 1953. Notification de l'approbation. — Le marché sera notifié au fournisseur dans un délai de quinze jours à compter de la date d'approbation. Les offres devront parvenir au lieutenant-colonel, sous-directeur du service du matériel et des bâtiments, au plus tard le 27 octobre
matériel et des bâtiments, au plus tard le 27 octobre 1955 à neuf heures précises, sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure dûment cachetée portant la mention suivante : «Offres, objet de l'appel d'offres pour la fourniture de ciment, paru au Journal officiel de Madagascar du 24 septembre 1955, p. 2314, première insertion. A n'ouvrir qu'en séance de la commission de dépouillement». 547-3-3. SERVICE DE L'ÉLEVAGE ET DES INDUSTRIES ANIMALES APPEL D'OFFRES pour la fourniture de matériel de verrerie au laboratoire, central du service de l'élevage, et des industries animales. (Budget général 1956.) Le directeur du laboratoire central du service de l'élevage
1956.) Le directeur du laboratoire central du service de l'élevage et des industries animales recevra jusqu'au 5 novembre 1955, à 9 heures, des offres pour la fourniture ci-après : 1° 10.000 flacons type Ardennes IS1X Caractéristiques : Intérieur revêtu de verre neutre, stérilisable, contenance 2/ 28 cc. : diamètre extérieur 11 mm du col 19,7 à 20,1 mm diamètre intérieur du col, 12,4 à 12,8 mm épaisseur du col. 4,3 mm. hauteur totale 70 mm. diamètre du flacon. 29,8 mm. poids vide 30 à 35 gramme environ. 2° 10.000 flacons type Flandre-IS Caractéristiques : Intérieur revêtu de verre neutre, stérilisable,
type Flandre-IS Caractéristiques : Intérieur revêtu de verre neutre, stérilisable, contenance 34 cc. : diamètre extérieur du col, 12,9 à 13,3 mm diamètre intérieur du col. 6,8 à 7,2 mm épaisseur du col. 4,3 mm. hauteur totale 73 mm. diamètre du flacon. 31,3 mm. poids vide 30 à 40 gramme environ. 3° 30.000 capsules pour flacons de Ardennes définis ci-dessus comportant un tétin en caoutchouc Neutro et une en aluminium 20/100, 1 pièce à opercule central détachable en 2 points. Ces capsules seront livrées dégraissées; 4° 30.000 capsules pour flacons de Flandre définis ci-dessus, comportant un tétin en caoutchouc Neutro
de Flandre définis ci-dessus, comportant un tétin en caoutchouc Neutro et une en aluminium 20/100, 1 pièce à opercule central détachable en 2 points. Ces capsules seront livrées dégraissées; 5° 50.000 flacons ronds, genre poe, contenance 30 cc. ± 2 cc. à 4 cc. sans bague d'arrêt, verre stérilisable diamètre extérieur du col 19,2 mm. diamètre du flacon. 30,7 mm. hauteur totale 82,6 mm. poids vide, 50 grammes maximum. 6° 200.000 capsules pour flacons sus en fer ordinaire peint, sans jointe portant un pas de vis faisant 2 tours pleins au minimum. Cette capsule se racine à sa partie supérieure
au minimum. Cette capsule se racine à sa partie supérieure d'un trou circulaire de 10 millimètres. Le présent matériel doit être stérilisable à la vapeur saturée et adaptable aux presses de conditionnement en service au laboratoire central de l'élevage à Tananarive. Les plans de détails concernant le présent matériel peuvent être consultés au laboratoire central du service de l'élevage. Une tolérance de 10 p. 100 sera accordée sur le nombre total des flacons fournies. Le lieu de livraison sera le laboratoire central du service de l'élevage à Antananarivo, sur route Fort-Duchesne, Tananarive. Le prix sera libellé pour une unité. Les
Fort-Duchesne, Tananarive. Le prix sera libellé pour une unité. Les prix offerts seront exprimés en francs C.F.A. et s'entendent toutes comprises. L'administration se réserve le droit de scinder la fourniture. Un cautionnement définitif de 5 p. 100 de la valeur du lot attribué sera exigé de l'adjudicataire. Les offres, timbrées à 60 francs, doivent être adressées, dans le délai prescrit ci-dessus, au vétérinaire inspecteur en chef, directeur du laboratoire central du service de l'élevage et des industries animales à Tananarive. Elles seront mises sous double enveloppe, l'enveloppe extérieure devra porter la mention : «À M. le vétérinaire en chef, directeur
la mention : «À M. le vétérinaire en chef, directeur du laboratoire central du service de l'élevage et des industries animales, B.P. 4 R.P. à Tananarive» et l'enveloppe intérieure la souscription : «Offres pour la fourniture de matériel de verrerie de laboratoire. À n'ouvrir qu'en séance par la commission de dépouillement des offres». [1er Avis inséré au J.O.M du 1er oct. 1955.] SERVICES SANITAIRES ET MÉDICAUX APPEL D'OFFRES A DÉLAI RESTREINT Pour la fourniture de films dentaires et radiographiques aux services sanitaires et médicaux. Le médecin-général, directeur des services sanitaires et médicaux de Madagascar et Dépendances, recevra, jusqu'au 7 novembre
et médicaux de Madagascar et Dépendances, recevra, jusqu'au 7 novembre 1955 inclus, des offres pour la fourniture de films dentaires et radiographiques à savoir : Premier lot : Films dentaires 3,5 X 3,5 en boîte de 24 films = 120 boîtes; Deuxième lot : Films radiographiques «Standard», en boîtes de carton, emballage intérieur sous papier aluminium étanche du type «Emballage étanche» ou «Emballage tropical». Livrable par carton contenant de 5 boîtes de 25 films : 36 X 43 et 30 X 40 (24 X 43 = boîte de 25 films.. 500 fr 30 X 40 = boîte de 25 films..
500 fr 30 X 40 = boîte de 25 films.. 1.200 fr Raisons par avion à Tananarive, échelonnées aux dates suivantes : Première livraison : 1er janvier 1956; Deuxième livraison : 1er avril 1956; Troisième livraison : 1er juillet 1956; Quatrième livraison : 1er octobre 1956. comprenant chacune : boîtes pour films radio 18 x 24 125 Films radio 2,4 X 30 350 Films radio 24 X 30 350 Films radio 30 X 40 300 Films radio 36 X 43 125 Films dentaires 3,5 x 3,5 30 d'utilisations techniques. — La durée d'utilisation de ces films devra être au moins
La durée d'utilisation de ces films devra être au moins égale à une année après la date de réception à Tananarive. Les offres devront contenir des prix fermes exprimés en francs rep (toutes taxes comprises) marchanties rendues à la pharmacie centrale des services sanitaires à Tananarive. L'administration se réserve expressément le droit de scinder la fourniture. Les offres seront mises sous double enveloppe cachetée. La première portera la mention «Offres pour la fourniture de films radiographiques», la seconde, contenant les offres, sera incluse dans la première et portera la mention : «À n'ouvrir qu'en séance par la commission de dépouillement
: «À n'ouvrir qu'en séance par la commission de dépouillement des offres.» Une telle convention (exonérée des droits d'enregistrement) interviendra entre le directeur du service de santé, représentant le Haut Commissaire, et le ou les soumissionnaires agréés. Elle précisera dans le détail les différentes modalités d'exécution. Le paiement de ces fournitures sera effectué aux fournisseurs par imputation directe sur les crédits prévus à cet effet, crédits du budget général ou des budgets provinciaux. Le cautionnement sera fixé au cinquantième du montant de la fourniture. DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS APPEL D'OFFRES relatif à l'exécution de sondages dans la traversée du
D'OFFRES relatif à l'exécution de sondages dans la traversée du lac Alaotra Le directeur général des travaux publics recevra jusqu'au samedi 12 novembre 1955, à 9 heures, des offres de prix pour l'exécution de sondages dans la traversée du lac Alaotra sur l'axe Ambohimiarina-Vohimasina. Le dossier d'appel d'offres et des conditions d'exécution des travaux pourra être consulté à la direction générale des travaux publics, à Tananarive et au service provincial des travaux publics à Tamatave, tous les jours ouvrables de 8 à 11 heures et de 14 à 17 heures. Les concurrents devront fournir les pièces réglementaires prévues à l'article
Les concurrents devront fournir les pièces réglementaires prévues à l'article 5, § A : «Marché sur appel d'offres» de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1946 fixant les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics dans les territoires relevant du Département de la France d'Outre-mer. Ils remettront une soumission, un bordereau des prix et un détail estimatif complétés en ce qui concerne les prix, ces trois pièces seront établies d'après modèles en blanc tenus par la direction générale des travaux publics gratuitement à la disposition des entrepreneurs sur leur demande. La soumission, le bordereau des prix et le
leur demande. La soumission, le bordereau des prix et le détail estimatif seront placés dans une enveloppe cachetée portant le nom du soumissionnaire. Cette enveloppe ainsi que les pièces exigées pour l'appel d'offres seront enfermées dans une deuxième enveloppe également cachetée portant l'indication de la nature du contenu et avertissant qu'elle ne doit pas être ouverte avant la date fixée pour le dépouillement des offres. Le nom du soumissionnaire ne devra pas être mentionné sur cette dernière enveloppe. Il n'est pas exigé de cautionnement provisoire. L'administration se réserve la faculté de ne pas donner suite au présent appel d'offres. DIRECTION
de ne pas donner suite au présent appel d'offres. DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS APPEL D'OFFRES A DÉLAI RESTREINT pour l'aménagement de la route de Majunga entre les P.K 423 et 447 Le directeur général des travaux publics recevra jusqu'au samedi 12 novembre 1955 à 9 heures des offres pour l'aménagement de la route de Majunga entre les P.K. 423 et 447. Les travaux comprennent deux lots : Premier lot : Mise en œuvre sur la plate-forme actuelle d'une couche de sable ou de latérite. Deuxième lot : Empierrement et bitumage. Le délai d'exécution des travaux sera proposé par l'entrepreneur
bitumage. Le délai d'exécution des travaux sera proposé par l'entrepreneur dans sa soumission. Le dossier d'appel d'offres à remplir par les candidats comprendra les pièces suivantes : 1° Soumission; 2° Bordereau des prix; 3° Devis estimatif; 4° La liste du matériel dont la mise en œuvre est prévue; 5° Références du candidat pour des travaux similaires; 6° Récépissé constatant le dépôt du cautionnement provisoire ou le certificat bancaire en tenant lieu. Les pièces 1, 2 et 3 seront établies d'après modèles en blanc tenus gratuitement par la direction générale des travaux publics à la disposition des entrepreneurs sur leur demande.
travaux publics à la disposition des entrepreneurs sur leur demande. Le cautionnement provisoire à réaliser par les soumissionnaires est fixé à la somme de 600.000 francs C.F.A. Le dossier comprenant entre autres le cahier des prescriptions spéciales et le devis particulier pourra être consulté tous les jours ouvrables aux heures d'ouverture des bureaux : — à la direction générale des travaux publics à Ambohidahy; — au service provincial des travaux publics à Majunga. Les offres seront adressées sous pli recommandé ou déposées à la direction générale des travaux publics, service routes et ponts, sous double enveloppe cachetée. La première enveloppe
routes et ponts, sous double enveloppe cachetée. La première enveloppe portera la suscription : «Offres pour l'aménagement de la route d'intérêt général 4 entre les points kilométriques 423 et 447». La deuxième enveloppe contenant les offres sera incluse dans la première et portera la mention : «A n'ouvrir qu'en séance par la commission de dépouillement des offres». Il sera passé avec le soumissionnaire agréé un marché de gré à gré établi sur la base des pièces du dossier d'appel d'offres, de la soumission de l'intéressé, du cahier des clauses et conditions générales du 16 octobre 1946 et du cahier des
conditions générales du 16 octobre 1946 et du cahier des prescriptions spéciales. L'administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres ou de réduire, en fonction des disponibilités budgétaires, la masse des travaux faisant l'objet du marché. Il est précisé que le marché, supporté par le budget du Plan, ne donnera lieu qu'à une taxe d'enregistrement fixe de 350 francs C.F.A. SERVICE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE APPEL D'OFFRES pour l'exécution d'un bâtiment à usage d'habitation pour le chef du centre multiplicateur de semences d'Ambohimiarivo, district d'Antsirabe. (Budget du plan.) Le chef du service provincial de l'agriculture, à
du plan.) Le chef du service provincial de l'agriculture, à Nanisana, Tananarive, recevra jusqu'au 12 novembre 1955, à 9 heures, des offres pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation à Ambohimiarivo, district d'Antsirabe. L'offre établie sur papier timbré à 60 francs comprendra : —une offre à prix forfaitaire; — un devis estimatif et quantitatif remis à titre indicatif; — une note faisant connaître les références de l'entrepreneur. Le dossier technique sera consulté au service provincial de l'agriculture à Nanisana, Tananarive. Il pourra être communiqué par ce service à tous les entrepreneurs domiciliés hors de Tananarive. Les entrepreneurs pourront fournir
les entrepreneurs domiciliés hors de Tananarive. Les entrepreneurs pourront fournir des variantes au projet de l'administration, à condition que ces variantes conservent des conditions équivalentes aux points de vue technique et fonctionnel à celles du projet précité. Dans ce cas, l'offre constituée comme ci-dessus devra être complétée par les pièces suivantes : — s'il y a lieu, plans, calque et avant-métré; — un devis descriptif. Le maître de l'œuvre se réserve de discuter préalablement à la passation du marché des compléments ou modifications des offres de l'entrepreneur, et de ne pas donner suite à ses consultations s'il ne reçoit pas
pas donner suite à ses consultations s'il ne reçoit pas d'offres qui lui paraissent acceptables. Les conditions générales du 16 octobre 1946 promulguées à Madagascar le 4 février 1947 seront applicables au marché à intervenir. L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que tous les matériaux et la granulométrie des bétons devront être agréés par le maître de l'œuvre ou son représentant qui refusera les éléments ne répondant pas aux règles de l'art. Les soumissionnaires devront indiquer obligatoirement des prix fermes. Le présent appel d'offres concerne une opération financée par le budget du plan (F.I.D.E.S.). Le droit d'enregistrement sera
par le budget du plan (F.I.D.E.S.). Le droit d'enregistrement sera donc de 350 francs. [1er Avis inséré au J.O.M du 1er oct. 1955.] RÉGIE DES CHEMINS DE FER DE MADAGASCAR APPEL D'OFFRES pour la fourniture de 200 tonnes de ciment Le directeur de la régie des chemins de fer recevra jusqu'au 15 novembre 1955, à dix heures, des offres pour la fourniture de 200 tonnes de ciment. Pour tous renseignements complémentaires s'adresser au chef du bureau des approvisionnements de la régie à Tananarive. 1.68-3-2. SERVICE DU MATÉRIEL ET DES BATIMENTS APPEL D'OFFRES pour la fourniture de bois divers Le lieutenant-colonel,
APPEL D'OFFRES pour la fourniture de bois divers Le lieutenant-colonel, sous-directeur du service du matériel et des bâtiments de Tananarive, recevra jusqu'au 17 novembre 1955, à 9 heures, des offres pour la fourniture suivante : Contre-plaque okoumé; Feuilles planes de fibre de bois; Madriers et planches de sapin rouge du Nord. Les listes détaillées indiquant : 1° La composition des lots; 2° Le modèle de l'offre à fournir; 3° Le lieu de livraison, seront remises aux établissements intéressés par le service des achats et approvisionnements du service du matériel et des bâtiments à Soanierana, Tananarive, tous les jours ouvrables de
des bâtiments à Soanierana, Tananarive, tous les jours ouvrables de 8 à 11 h. 30 et de 14 à 17 heures. Le cahier des clauses et conditions générales concernant les marchés passés au nom de l'Etat (arrêté interministériel du 8 avril 1953, décret n° 49-500 du 11 avril 1949, J.O.M. n° 3345 du 4 juillet 1949) et textes subséquents, pourra être consulté aux jours et heures susindiqués dans le même service. Toute offre non conforme au modèle donné sera écartée. Il sera tenu compte pour l'attribution du lot : — du montant du lot qui devra être complet; — des
du montant du lot qui devra être complet; — des délais de livraison qui seront indiqués par les intéressés sur leurs offres. Prix. — Les prix fermes proposés seront établis pour fournitures livrées en exonération de toutes taxes. Cautionnement. — Il ne sera pas constitué de cautionnement provisoire. Le titulaire du lot sera tenu de fournir dans les vingt (20) jours, qui suivront la notification du marché, un cautionnement égal à 3 p. 100 du montant de la fourniture. Livraison. — Obligation pour le fournisseur de livrer la fourniture par lots complets. Pénalités. — Tout retard à la livraison sera
lots complets. Pénalités. — Tout retard à la livraison sera sanctionné par une pénalité de 0,1 p. 100 appliquée sur la livraison considérée et pour chaque jour de retard. Enregistrement. — Les formalités et les frais d'enregistrement du marché sont à la charge du titulaire dans les conditions prévues par le Code de l'enregistrement, Journal officiel de Madagascar du 21 février 1953. Notification de l'approbation. — Le marché sera notifié au fournisseur dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d'approbation. Les offres devront parvenir au lieutenant-colonel, sous-directeur du service du matériel et des bâtiments, au
lieutenant-colonel, sous-directeur du service du matériel et des bâtiments, au plus tard le 17 novembre 1955 à 9 heures précises, sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure dûment cachetée portant la mention suivante : «Offres concernant l'appel d'offres, paru au Journal officiel de Madagascar du 8 octobre 1955, première insertion, pour la fourniture de : Bois divers. A n'ouvrir qu'en présence de la commission de dépouillement». DIRECTION DE L'ARCHITECTURE, DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT APPEL D'OFFRES A DELAI RESTREINT pour travaux de construction des bâtiments annexes du laboratoire central de l'élevage et d'un bloc logements pour le personnel du service de l'élevage,
d'un bloc logements pour le personnel du service de l'élevage, à Betongolo, Tananarive. (Budget du plan.) Le samedi 19 novembre 1955, à 10 heures, il sera procédé, à Tananarive, dans les bureaux de la direction de l'architecture, de l'urbanisme et de l'habitat (service des bâtiments civils), au dépôt des offres relatives aux travaux de construction des bâtiments annexes du laboratoire central de l'élevage et d'un bloc logements pour le personnel du service de l'élevage, à Betongolo, Tananarive. Les entreprises devront soumettre des offres pour l'ensemble des travaux définis dans le dossier technique. Le prix proposé devra être global et forfaitaire.
dossier technique. Le prix proposé devra être global et forfaitaire. Il ne pourra être modifié que par variation dans la masse des travaux en cas d'augmentation des salaires de la main-d'œuvre, une formule de variation au prix sera prévue à cet effet. La soumission des entreprises comprendra : 1° Un prix et un délai, pour la construction des annexes du laboratoire; 2° Un prix et un délai, pour la construction des logements; 3° Un prix et un délai, pour l'encadrement des bâtiments; Les coefficients applicables en cas d'augmentation ou de diminution dans la masse des travaux. Une même entreprise pourra
diminution dans la masse des travaux. Une même entreprise pourra être déclarée adjudicataire d'une partie des logements ou de la totalité des travaux. Les études de béton armé seront faites par l'entreprise titulaire. Le règlement des travaux s'effectuera par tranche donnant, au moins, droit à un versement par trimestre. De plus, l'entreprise titulaire du marché pourra, si elle en formule la demande, bénéficier d'une avance sur approvisionnement dans les conditions fixées par le règlement n° 50-102 du 17 août 1950. Les pénalités seront fixées au 1/2 % du montant du marché par jour de retard. Les soumissions, timbrées à 60
marché par jour de retard. Les soumissions, timbrées à 60 francs, seront adressées à la direction de l'architecture, de l'urbanisme et de l'habitat (service des bâtiments civils), avant le 19 novembre 1955, à 10 heures, sous double enveloppe cachetée. La première enveloppe portera la mention : «Offres de prix pour travaux de construction des bâtiments annexes du laboratoire central de l'élevage et d'un bloc logements pour le personnel du service de l'élevage à Betongolo, Tananarive». La deuxième enveloppe, contenant les offres, sera incluse dans la première, portera la mention : «A n'ouvrir qu'en séance par la commission de dépôt des
«A n'ouvrir qu'en séance par la commission de dépôt des offres». Les soumissionnaires devront prendre toutes dispositions utiles pour que leurs offres parviennent à la direction de l'architecture, de l'urbanisme et de l'habitat (service des bâtiments civils), aux dates et heures impérativement fixées ci-dessus. Les pièces du dossier seront : 1° Pour le bloc logements : — les plans IV-J-21 AUH, feuille 11 à 10; — le devis descriptif. 2° Pour les annexes du laboratoire — les plans IV-J-20-AUH, feuilles 19 à 32; — le devis descriptif, qui seront communiquées aux intéressés, tous les jours non fériés, de 8 h.
aux intéressés, tous les jours non fériés, de 8 h. 30 à 11 heures, et de 14 h. 30 à 17 heures, sauf les jours, dans les bureaux de la direction de l'architecture, de l'urbanisme et de l'habitat (service des bâtiments civils, à Tananarive). Les entreprises pourront consulter le dossier à partir du mercredi qui suivra la première insertion de l'avis d'appel d'offres au Journal officiel. COMMUNE D'ANTSIRABE pour la fourniture de tuyaux en fonte «Express ou Gibault» de 80 millimètres avec joints à la commune d'Antsirabe. Le préfet en chef de la France maire de la commune d'Antsirabe, recevra