Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 9466, del 09-11-2022 (2022/10124)

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza una transferència de crèdits del capítol 2 al 6 del Programa 513.10, Infraestructures públiques, de la Conselleria Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per import d'1.912.752,72 euros (expedient 08.006/22-198).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9466

Data del DOGV
:   09-11-2022

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2022/10124

CVE


Data del document
:   26-10-2022

Organisme emissor
:   Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza una transferència de crèdits del capítol 2 al 6 del Programa 513.10, Infraestructures públiques, de la Conselleria Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per import d'1.912.752,72 euros (expedient 08.006/22-198). [2022/10124]  
El crèdit disponible en el capítol 6, «Inversions reals», del programa 513.10, Infraestructures públiques, és insuficient per a afrontar la Sentència 273/2022, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena, relativa al procediment ordinari núm. 5/000354/2020-S, en la qual s'estableix que la Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, ha d'abonar a l'UTE Cyvico (Cyves, SA, Vial Obra, SL, i Coalvi, SA) la quantitat d'1.912.752,72 euros, pel retard en l'execució del contracte d'obres «Projecte de construcció de la prolongació de la línia 5 del metro de València (port-aeroport). Tram: aeroport-Riba-roja de Túria».  
Per a finançar aquesta necessitat, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat proposa incrementar en 1.912.752,72 euros la dotació del capítol 6 de l'esmentat programa pressupostari, mitjançant una transferència de disponibilitats existents en el capítol 2 d'aquest programa que no estan vinculades a compromisos pendents ni afectes a finançament condicionat.  
A aquest efecte i en virtut del que es disposa en els articles 21 i 24 del a Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, aquesta Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic adopta la següent resolució:  
  
Primer  
Autoritzar una minoració de crèdit en l'aplicació 08.02.02.513.10.2, per import d'1.912.752,72 euros.  
  
Segon  
Autoritzar un increment de crèdit en l'aplicació 08.02.02.513.10.6, per import d'1.912.752,72 euros.  
  
València, 26 d'octubre de 2022.- El sotssecretari de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (p. d. R 08.06.2022, DOGV 9360): Daniel González Serisola.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 9466, del 09-11-2022 (2022/10124)

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2022, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se autoriza una transferencia de créditos del capítulo 2 al 6 del Programa 513.10, Infraestructuras públicas, de la Conselleria Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por importe de 1.912.752,72 euros (expediente. 08.006/22-198).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9466

Fecha DOGV
:   09-11-2022

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2022/10124

CVE


Fecha del documento
:   26-10-2022

Organismo emisor
:   Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Hacienda y Modelo Económico](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2022, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se autoriza una transferencia de créditos del capítulo 2 al 6 del Programa 513.10, Infraestructuras públicas, de la Conselleria Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por importe de 1.912.752,72 euros (expediente. 08.006/22-198). [2022/10124]  
El crédito disponible en el capítulo 6, «Inversiones reales», del programa 513.10, Infraestructuras públicas, es insuficiente para hacer frente a la Sentencia 273/2022 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, relativa al procedimiento ordinario número 5/000354/2020-S, en la que se establece que la Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha de abonar a la UTE Cyvico (Cyves, SA, Vial Obra, SL, y Coalvi, SA) la cantidad de 1.912.752,72 euros, por el retraso en la ejecución del contrato de obras «Proyecto de construcción de la prolongación de la línea 5 del metro de València (puerto-aeropuerto). Tramo: aeropuerto-Riba-roja de Túria».  
Para financiar dicha necesidad, la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, propone incrementar en 1.912.752,72 euros la dotación del capítulo 6 del mencionado programa presupuestario, mediante una transferencia de disponibilidades existentes en el capítulo 2 del mismo programa que no están vinculadas a compromisos pendientes ni afectos a financiación condicionada.  
A tal efecto y en virtud de lo dispuesto en los artículos 21 y 24 de la Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022, esta Conselleria de Hacienda y Modelo Económico adopta la siguiente resolución:  
  
Primero  
Autorizar una minoración de crédito en la aplicación 08.02.02.513.10.2, por importe de 1.912.752,72 euros.  
  
Segundo  
Autorizar un incremento de crédito en la aplicación 08.02.02.513.10.6 por importe de 1.912.752,72 euros.  
  
València, 26 de octubre de 2022.- El subsecretario de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico (p. d. R 08.06.2022, DOGV 9360): Daniel González Serisola.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML