Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5269, del 30-05-2006 (2006/6096)

Subhasta sobre adequació de la xarxa d'aigües potables al carrer Pintor Sorolla i adjacents. Millora i reparació de la sèquia existent.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5269

Data del DOGV
:   30-05-2006

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - B) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS

Número del document
:   2006/6096

CVE


Data del document
:   11-05-2006

Organisme emissor
:   Ajuntament de Xeresa

Tipus de document
:   Subhasta

Descriptors 

:   * [Xeresa](javascript:void(0))
    * [licitació](javascript:void(0))
    * [obres públiques](javascript:void(0))
    * [servei de vies públiques](javascript:void(0))
    * [contracte d'obres](javascript:void(0))

Subhasta sobre adequació de la xarxa d'aigües potables al carrer Pintor Sorolla i adjacents. Millora i reparació de la sèquia existent. [2006/X6096]  
Per acord del Ple de la corporació, de data 4 d'abril de 2006, ha sigut aprovat el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir al contracte d'obres d'adequació de la xarxa d'aigües potables al carrer Pintor Sorolla i adjacents, millora i reparació de la sèquia existent, per procediment restringit mitjançant subhasta.  
En virtut del dit acord, es procedeix a l'exposició pública mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat, pel termini de deu dies, de la licitació del contracte d'obres d'adequació de la xarxa d'Aigües Potables al carrer Pintor Sorolla i adjacents, millora i reparació de la sèquia existent, per procediment restringit mitjançant subhasta.   
El contingut de l'anunci és el següent:  
1. Entitat adjudicadora.  
a) Organisme: Ajuntament de Xeresa.  
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.  
2. Objecte del contracte.  
a) Descripció de l'objecte: adequació de la xarxa d'aigües potables al carrer Pintor Sorolla i adjacents. Millora i reparació de la sèquia existent.  
b) Lloc d'execució: Municipi de Xeresa.  
c) Termini d'execució: dos mesos, comptats a partir de l'acta de comprovació del replantejament.  
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.  
a) Tramitació: ordinària.  
b) Procediment: restringit.  
c) Forma: subhasta.  
4. Pressupost base de licitació. Import total: 63.307,36 euros.  
5. Garanties.  
Provisional: 2% del pressupost del contracte.  
Definitiva: 4% del pressupost d'adjudicació.  
6. Obtenció de documentació i informació.  
a) Entitat: Ajuntament de Xeresa.  
b) Adreça: carrer Alcodar, 16.  
c) Localitat i codi postal: 46790 . Xeresa.  
d) Telèfon: 96 289 53 78.  
e) Telefax: 96 289 51 95.  
7. Requisits específics del contractista.  
Classificació: no es requereix.  
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.  
a) Data límit de presentació: deu dies comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el DOGV.  
b) Documentació a presentar: l'assenyalada en la clàusula 10 a de les del plec de condicions.  
c) Lloc de presentació:  
1r. Entitat: Ajuntament de Xeresa.  
2n. Adreça: carrer Alcodar, 16.  
3r. Localitat i codi postal: 46790 . Xeresa.  
9. Obertura de les ofertes.  
a) entitat: Ajuntament de Xeresa.  
b) Data: desè dia següent a aquell en què finalitze el termini de presentació de proposicions.  
c) Hora: 13.30.  
10. Despeses d'anuncis aniran a càrrec de l'adjudicatari.  
Xeresa, 11 de maig de 2006.. L'alcalde: José Ferragud Bou.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5269, del 30-05-2006 (2006/6096)

Subasta sobre adecuación de la red de aguas potables en la calle Pintor Sorolla y adyacentes. Mejora y reparación de la acequia existente.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5269

Fecha DOGV
:   30-05-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/6096

CVE


Fecha del documento
:   11-05-2006

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Xeresa

Tipo de documento
:   Subasta

Descriptores 

:   * [Xeresa](javascript:void(0))
    * [licitación](javascript:void(0))
    * [obras públicas](javascript:void(0))
    * [servicio de vías públicas](javascript:void(0))
    * [contrato de obras](javascript:void(0))

Subasta sobre adecuación de la red de aguas potables en la calle Pintor Sorolla y adyacentes. Mejora y reparación de la acequia existente. [2006/X6096]  
Por acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha 4 de abril de 2.006, ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en el contrato de obras de .Adecuación de la Red de Aguas Potables en la calle Pintor Sorolla y Adyacentes. Mejora y Reparación de la Acequia Existente., por procedimiento restringido mediante subasta.  
En virtud de dicho acuerdo, se procede a la exposición pública mediante anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat, por el plazo de diez días, de la licitación del contrato de obras de adecuación de la red de Aguas Potables en la calle Pintor Sorolla y adyacentes, mejora y reparación de la acequia existente, por procedimiento restringido mediante subasta.   
El contenido del anuncio es el siguiente:  
1. Entidad adjudicadora.  
a) Organismo: Ayuntamiento de Xeresa.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.  
2. Objeto del contrato.  
a) Descripción del objeto: adecuación de la red de aguas potables en la calle Pintor Sorolla y adyacentes. Mejora y reparación de la acequia existente.  
b) Lugar de ejecución: Municipio de Xeresa.  
c) Plazo de ejecución: dos meses, contados a partir del acta de comprobación del replanteo.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: restringido.  
c) Forma: subasta.  
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 63.307,36 euros.  
5. Garantías.  
Provisional: 2% del presupuesto del contrato.  
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.  
6. Obtención de documentación e información.  
a) Entidad: Ayuntamiento de Xeresa.  
b) Domicilio: calle Alcodar, 16.  
c) Localidad y código postal: 46790 . Xeresa.  
d) Teléfono: 96 289 53 78.  
e) Telefax: 96 289 51 95.  
7. Requisitos específicos del contratista.  
Clasificación: no se requiere.  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.  
a) Fecha límite de presentación: diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el DOGV.  
b) Documentación a presentar: la señalada en la cláusula 10 ª de las del pliego de condiciones.  
c) Lugar de presentación:  
1º. Entidad: Ayuntamiento de Xeresa.  
2º. Domicilio: calle Alcodar, 16.  
3º. Localidad y código postal: 46790 . Xeresa.  
9. Apertura de las ofertas.  
a) Entidad: Ayuntamiento de Xeresa.  
b) Fecha: décimo día siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación de proposiciones.  
c) Hora: 13.30.  
10. Gastos de anuncios correrán a cargo del adjudicatario.  
Xeresa, 11 de mayo de 2006.. El alcalde: José Ferragud Bou.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML