Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4131, del 20-11-2001 (2001/11126)

Concurs número 2001/EL/0059. Projecte i obra de modificacions necessàries per a la implantació d'un procés d'eliminació de nutrients en l'estació depuradora d'aigües residuals de la Foia de Castalla (Alacant).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4131

Data del DOGV
:   20-11-2001

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - B) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS

Número del document
:   2001/11126

CVE


Data del document
:   14-11-2001

Organisme emissor
:   Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana

Tipus de document
:   Concurs

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [contracte de serveis](javascript:void(0))
    * [contracte d'obres](javascript:void(0))

Concurs número 2001/EL/0059. Projecte i obra de modificacions necessàries per a la implantació d'un procés d'eliminació de nutrients en l'estació depuradora d'aigües residuals de la Foia de Castalla (Alacant). [2001/X11126]
  
Resolució de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, per la qual es fa pública la licitació del contracte d'obres següent:
  
1. Entitat adjudicadora
  
a) Organisme: Generalitat Valenciana - Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
  
b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de contractació.
  
c) Número de l'expedient: 2001/EL/0059.
  
2. Objecte del contracte
  
a) Descripció de l'objecte: projecte i obra de modificacions necessàries per a la implantació d'un procés d'eliminació de nutrients en l'EDAR de la Foia de Castalla (Alacant).
  
c) Lloc d'execució: Castalla (Alacant).
  
d) Termini d'execució (mesos): dotze (12) mesos.
  
3. Tramitació, procediment i forma de l'adjudicació
  
a) Tramitació: ordinària.
  
b) Procediment: obert.
  
c) Forma: concurs.
  
4. Pressupost base de licitació
  
Import total: 371.445.040 PTA, equivalent a 2.232.429,65 euros.
  
5. Garanties
  
Provisional: no exigible.
  
6. Obtenció de documentació i informació
  
a) Entitat: vegeu punt 1.
  
b) Adreça: c/ Alvaro de Bazán, 10-entresòl.
  
c) Localitat i codi postal: València 46010.
  
d) Telèfon: 96.360.45.55.
  
e) Telefax: 96.360.34.69.
  
7. Requisits específics del contractista
  
Classificació: grup K, subgrup 8, categoria e.
  
8. Presentació de les ofertes
  
a) Data límit de presentació: fins les 14.00 hores, del dia 15 de gener de 2002.
  
b) Documentació a presentar: la que en contingut i forma estableixen el plec de clàusules administratives particulars (clàusula 11) i l'annex de bases corresponent (apartat 9).
  
c) Lloc de presentació: vegeu apartat 6 -a), b) i c).
  
d) Termini de validesa de l'oferta: 18 mesos, des de l'obertura de les ofertes.
  
e) Admissió de variants: una com a màxim.
  
9. Obertura de les ofertes
  
a), b) i c) Lloc: vegeu apartat 6, lletres a), b) i c).
  
d) Data: 28 de gener de 2002.
  
e) Hora: 12 hores.
  
10. Despeses d'anuncis
  
Seran a càrrec de l'adjudicatari.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4131, del 20-11-2001 (2001/11126)

Concurso número 2001/EL/0059. Proyecto y obra de modificaciones necesarias para la implantación de un proceso de eliminación de nutrientes en la estación depuradora de aguas residuales de Foia de Castalla (Alicante).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4131

Fecha DOGV
:   20-11-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2001/11126

CVE


Fecha del documento
:   14-11-2001

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [contrato de servicios](javascript:void(0))
    * [contrato de obras](javascript:void(0))

Concurso número 2001/EL/0059. Proyecto y obra de modificaciones necesarias para la implantación de un proceso de eliminación de nutrientes en la estación depuradora de aguas residuales de Foia de Castalla (Alicante). [2001/X11126]
  
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras:
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
  
c) Número de expediente: 2001/EL/0059.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: proyecto y obra de modificaciones necesarias para la implantación de un proceso de eliminación de nutrientes en la EDAR de Foia de Castalla (Alicante).
  
c) Lugar de ejecución: Castalla (Alicante).
  
d) Plazo de ejecución (meses): doce (12) meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 371.445.040.pesetas, equivalente a 2.232.429,65 euros.
  
5. Garantías
  
Provisional: no exigible.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: ver punto 1.
  
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán núm. 10-entlo.
  
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
  
d) Teléfono: 96.360.45.55
  
e) Telefax: 96.360.34.69
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
Clasificación: grupo K, subgrupo 8, categoría e.
  
8. Presentación de las ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas, del día 15 de enero de 2002.
  
b) Documentación a presentar: la que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y anexo de bases correspondiente (apartado 9).
  
c) Lugar de presentación: ver apartado 6, -a), b) y c).
  
d) Plazo de validez de la oferta: 18 meses, desde la apertura de las ofertas.
  
e) Admisión de variantes: una como máximo.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a), b) y c) Lugar: ver apartado 6, letras a), b), y c).
  
d) Fecha: 28 de enero de 2002.
  
e) Hora: 12 horas.
  
10. Gastos de anuncios
  
Serán por cuenta del adjudicatario.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML