Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4266, del 07-06-2002 (2002/6077)

Concurs número 30/2002. Obres de col·lector de pluvials en l'avinguda de l'antic traçat del ferrocarril.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4266

Data del DOGV
:   07-06-2002

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - B) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS

Número del document
:   2002/6077

CVE


Data del document
:   03-05-2002

Organisme emissor
:   Ajuntament de Castelló de la Plana

Tipus de document
:   Concurs

Descriptors 

:   * [Castelló de la Plana](javascript:void(0))
    * [ordenació hidràulica](javascript:void(0))
    * [licitació](javascript:void(0))
    * [contracte d'obres](javascript:void(0))

Concurs número 30/2002. Obres de col·lector de pluvials en l'avinguda de l'antic traçat del ferrocarril. [2002/M6077]
  
La Comissió de Govern ha aprovat, en data 3 de maig de 2002, el projecte del col·lector de pluvials en l'avinguda de l'antic traçat del ferrocarril, Castelló de la Plana, amb un pressupost de 2.483.252,11 euros; pel present anunci, s'exposa al públic el projecte abans citat i s'advertix que durant el termini de 10 dies, a partir de la present publicació, els qui estigueren interessats podran examinar el projecte, (de 09.00 a 14.00 hores en la Secció d'Urbanisme i Obres de l'Ajuntament de Castelló de la Plana), i presentar-hi reclamacions.
  
Així mateix, la Comissió de Govern ha aprovat, en sessió ordinària de data 3 de maig de 2002, l'expedient de contractació de què forma part el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir en la contractació, mitjançant concurs públic, del projecte del col·lector de pluvials en l'avinguda de l'antic traçat del ferrocarril, Castelló de la Plana; es fa públic, de conformitat amb l'article 122 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que durant el termini de vuit dies comptat a partir del dia de la publicació, els qui estigueren interessats podran consultar l'expedient, (de 09.00 a 14.00 hores en la Secció d'Urbanisme i Obres de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, 4a planta) i presentar-hi les reclamacions que creen convenients en relació al plec abans mencionat.
  
S'anuncia concurs públic per a contractar les obres del projecte del col·lector de pluvials en l'avinguda de l'antic traçat del ferrocarril, Castelló de la Plana.
  
1. Entitat adjudicadora
  
a) Organisme: Ajuntament de Castelló de la Plana.
  
b) Dependència que tramita l'expedient: Urbanisme i Obres.
  
c) Número d'expedient: 30/2002.
  
2. Objecte del contracte
  
a) Descripció de l'objecte: execució d'obres de col·lector de pluvials en l'avinguda de l'antic traçat del ferrocarril.
  
b) Divisió per lots i número: .
  
c) Lloc d'execució: Castelló de la Plana.
  
d) Termini d'execució (mesos): 12.
  
3. Tramesa, procediment i forma d'adjudicació
  
a) Tramitació: ordinària.
  
b) Procediment: obert.
  
c) Forma: concurs públic.
  
4. Pressupost base de licitació
  
Import total: dos milions quatre-cents huitanta-tres mil dos-cents cinquanta-dos euros amb onze cèntims (2.483.252,11 EUR).
  
L'adjudicació del contracte quedarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte.
  
En l'actualitat, no es disposa de la totalitat dels terrenys necessaris per a l'execució de les obres, per la qual cosa el seu inici queda condicionat a la formalització de l'acta d'ocupació o efectiva obtenció dels terrenys per qualsevol altre mitjà, a l'empara del que disposa l'article 129.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
  
Per les demores en les obres que puguen produir-se a causa de la disponibilitat dels terrenys, no tindrà dret el contractista a cap indemnització, tampoc per interessos de demora, sense perjuí de la resolució del contracte quan concórreguen les causes establides legalment.
  
5. Garanties
  
Provisional: equivalent al 2% del pressupost de licitació.
  
6. Obtenció de documentació i informació
  
a) entitat: Ajuntament de Castelló de la Plana.
  
b) Domicili: plaça Major, número 1.
  
c) Codi postal i localitat: 12001 Castelló de la Plana.
  
d) Telèfon: 964 35 51 00.
  
e) Telefax: 964 35 52 98.
  
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: 26 dies naturals a partir de la publicació del present anunci.
  
7. Requisits específics del contractista
  
a) Classificació: grup E, subgrup 4, categoria f).
  
b) altres requisits:
  
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
  
a) Data i hora límit de presentació: als 26 dies naturals a partir de la publicació del present anunci, des de les 09.00 fins a les 13.00 hores.
  
b) Documentació a presentar: es la que figura en la 8a clàusula del plec, la còpia de la qual serà facilitada en la Secció d'Urbanisme i Obres de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.
  
c) Lloc de presentació:
  
1a entitat: Registre General de l'Ajuntament de Castelló de la Plana i registres de les juntes de districte Nord, districte Sud, districte Est, districte Oest, districte Centre i districte Marítim.
  
2a Domicili: plaça Major, núm. 1; plaça de Teodoro Izquierdo, núm. 7; carrer de Ricardo Català, cantó amb Joaquín Márquez; avinguda dels Germans Bou, núm. 17; plaça d'Espanya, s/n (antiga estació RENFE); plaça Major, núm. 1 i passeig de Buenavista núm. 28.
  
3a Codi postal i localitat: 12001 Castelló de la Plana.
  
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la seua oferta: tres mesos.
  
e) Admissió de variants:
  
f) Si s'escau, nombre previst (o nombre màxim i mínim) d'empreses a què es pretén invitar a presentar ofertes (procediment restringit):
  
9. Obertura de les ofertes
  
a) entitat: Ajuntament de Castelló de la Plana.
  
b) Domicili: plaça Major, número 1.
  
c) Localitat: Castelló de la Plana.
  
d) Data: el següent divendres hàbil al dia en què acabe el termini de presentació d'ofertes.
  
e) Hora: 13.15 hores.
  
10. Altres informacions:
  
Criteris bàsics d'adjudicació i valoració:
  
a) Per la millor oferta econòmica, fins a un màxim de 4 punts.
  
Es valorarà adjudicant 0 punts a les proposicions realitzades pel tipus i la major puntuació a què oferisca major baixa. Les ofertes situades entre estos dos límits es valoraran de forma proporcional. Les proposicions que superen en 10 punts la mitjana de totes les presentades, quedaran sotmeses en presumpció de temeritat i, cas de no quedar justificada la seua procedència, es valorarà amb 0 punts. Si es produix esta circumstància, la major puntuació s'adjudicarà a la proposició amb major baixa no sotmesa en temeritat.
  
b) Pel menor termini d'execució de les obres, fins a un màxim de 3 punts.
  
Es valorarà d'igual forma que l'apartat anterior.
  
Es tindrà en compte la justificació més adequada dels mitjans efectivament empleats per a l'execució de cada tram d'obra que reduïsquen el termini d'execució. La reducció de termini que, segons el parer dels servicis tècnics municipals, no quede degudament justificada amb la documentació aportada junt amb el programa de treball, es valorarà amb zero punts.
  
c) Per les condicions específiques d'execució tendents a ocasionar menors molèsties en l'execució, major funcionalitat de l'obra i millor qualitat dels acabats, fins a un màxim de 3 punts.
  
1. Per menors molèsties: 1 punt. Es tindrà en compte l'ocupació de mitjans que reduïsquen al màxim l'impacte visual i auditiu durant l'execució de les obres.
  
2. Fórmula constructiva; 1 Punt. Es tindrà en compte aquella que aconseguisca la major funcionalitat de l'obra, entenent-se per tal la que tendisca a una millor evacuació de les aigües.
  
3. La major qualitat dels acabats: 1 punt. S'entendrà per tal aquella que redunde en major durabilitat i seguretat de l'obra.
  
11. Despeses d'anuncis
  
A compte de l'adjudicatari.
  
12. Data d'enviament de l'anunci al Diario Oficial de las Comunidades Europeas (si s'escau):
  
13. Model de l'oferta econòmica:
  
«(Nom) ..., veí de ..., amb DNI número ..., actuant (en nom propi o representació de ..., amb domicili en ... número ... de ..., amb DNI o NIF número ...) en plena possessió de la seua capacitat jurídica i d'obrar, assabentat del projecte del col·lector de pluvials en l'avinguda de l'antic traçat del ferrocarril, Castelló de la Plana, i del plec de clàusules per a adjudicar, mitjançant concurs, l'execució de les obres contingudes en l'esmentat projecte, em compromet a realitzar-les, amb estricta subjecció als citats documents, per la quantitat de ... (lletra i número) euros, inclòs IVA.
  
(Data i firma del proponent)»



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4266, del 07-06-2002 (2002/6077)

Concurso número 30/2002. Obras de colector de pluviales en la avenida del antiguo trazado del ferrocarril.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4266

Fecha DOGV
:   07-06-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2002/6077

CVE


Fecha del documento
:   03-05-2002

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * [Castellón de la Plana](javascript:void(0))
    * [ordenación hidráulica](javascript:void(0))
    * [licitación](javascript:void(0))
    * [contrato de obras](javascript:void(0))

Concurso número 30/2002. Obras de colector de pluviales en la avenida del antiguo trazado del ferrocarril. [2002/M6077]
  
Por la Comisión de Gobierno se ha aprobado, en fecha 3 de mayo de 2002, el proyecto del colector de pluviales en la avenida del antiguo trazado del ferrocarril, Castellón de la Plana, con un presupuesto de 2.483.252,11 euros; por el presente anuncio, se expone al público el proyecto antes citado y se advierte que durante el plazo de 10 días, a partir de la presente publicación, quienes estuvieran interesados podrán examinar el proyecto, (de 09.00 a 14.00 horas en la Sección de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Castellón de la Plana), y presentar reclamaciones al mismo.
  
Asimismo se ha aprobado por la Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria de fecha 3 de mayo de 2002, el expediente de contratación del que forma parte el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en la contratación, mediante concurso público, del proyecto del colector de pluviales en la avenida del antiguo trazado del ferrocarril, Castellón de la Plana; se hace público, de conformidad con el artículo 122 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que durante el plazo de ocho días contado a partir de la presente publicación, quienes estuvieran interesados podrán consultar el expediente, (de 09.00 a 14.00 horas en la Sección de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, 4ª planta) y presentar las reclamaciones que crean convenientes en relación al pliego antes mencionado.
  
Se anuncia concurso público para contratar las obras del proyecto del colector de pluviales en la avenida del antiguo trazado del ferrocarril, Castellón de la Plana.
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Urbanismo y Obras.
  
c) Número de expediente: 30/2002.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: ejecución de obras de colector de pluviales en la avenida del antiguo trazado del ferrocarril.
  
b) División por lotes y número:
  
c) Lugar de ejecución: Castellón de la Plana.
  
d) Plazo de ejecución (meses): 12.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso público.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: dos millones cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos cincuenta y dos euros con once céntimos de euro (2.483.252,11 EUR).
  
La adjudicación del contrato quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato,
  
En la actualidad no se dispone de la totalidad de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, por lo que el inicio de las mismas queda condicionado a la formalización del acta de ocupación o efectiva obtención de los terrenos por cualquier otro medio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 129.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
Por las demoras en las obras que puedan producirse a causa de la disponibilidad de los terrenos, no tendrá derecho el contratista a indemnización alguna, tampoco por intereses de demora, sin perjuicio de la resolución del contrato cuando concurran las causas establecidas legalmente.
  
5. Garantías
  
Provisional: equivalente al 2% del presupuesto de licitación.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
  
b) Domicilio: plaza Mayor, número 1.
  
c) Código postal y localidad: 12001 Castellón de la Plana.
  
d) Teléfono: 964 35 51 00.
  
e) Telefax: 964 35 52 98.
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 días naturales a partir de la publicación del presente anuncio.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
a) Clasificación: grupo E, subgrupo 4, categoría f).
  
b) Otros requisitos:
  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
  
a) Fecha y hora límite de presentación: a los 26 días naturales a partir de la publicación del presente anuncio, desde las 09.00 horas hasta las 13.00 horas.
  
b) Documentación a presentar: es la que figura en la cláusula 8ª del pliego, cuya copia será facilitada en la Sección de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
  
c) Lugar de presentación:
  
1ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Castellón de la Plana y registros de las juntas de distrito Norte, distrito Sur, distrito Este, distrito Oeste, distrito Centro y distrito Marítimo.
  
2ª Domicilio: plaza Mayor, núm. 1; plaza de Teodoro Izquierdo, núm. 7; calle de Ricardo Català esquina con Joaquín Márquez; avenida de los Hermanos Bou, núm. 17; plaza de España, s/n (antigua estación RENFE); plaza Mayor, núm. 1 y paseo de Buenavista, núm. 28.
  
3ª Código postal y localidad: 12001 Castellón de la Plana..
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.
  
e) Admisión de variantes:
  
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
  
9. Apertura de las ofertas
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
  
b) Domicilio: plaza Mayor, número 1.
  
c) Localidad: Castellón de la Plana.
  
d) Fecha: el siguiente viernes hábil al día en que termine el plazo de presentación de ofertas.
  
e) Hora: 13.15 horas.
  
10. Otras informaciones
  
Criterios básicos de adjudicación y valoración:
  
a) Por la mejor oferta económica, hasta un máximo de 4 puntos.
  
Se valorará adjudicando 0 puntos a las proposiciones realizadas por el tipo y la mayor puntuación a la que ofrezca mayor baja. Las ofertas situadas entre ambos límites se valorarán de forma proporcional. Las proposiciones que superen en 10 puntos la media de todas las presentadas, quedarán incursas en presunción de temeridad y, caso de no quedar justificada su procedencia, se valorará con 0 puntos. De producirse tal circunstancia, la mayor puntuación se adjudicará a la proposición con mayor baja no incursa en temeridad.
  
b) Por el menor plazo de ejecución de las obras, hasta un máximo de 3 puntos.
  
Se valorará de igual forma que el apartado anterior.
  
Se tendrá en cuenta la justificación más adecuada de los medios efectivamente empleados para la ejecución de cada tramo de obra que reduzcan el plazo de ejecución. La reducción de plazo que, a juicio de los servicios técnicos municipales, no quede debidamente justificada con la documentación aportada junto con el programa de trabajo, se valorará con 0 puntos.
  
c) Por las condiciones específicas de ejecución tendentes a ocasionar menores molestias en la ejecución, mayor funcionalidad de la obra y mejor calidad de los acabados, hasta un máximo de 3 puntos.
  
1. Por menores molestias: 1 punto. Se tendrá en cuenta el empleo de medios que reduzcan al máximo el impacto visual y auditivo durante la ejecución de las obras.
  
2. Fórmula constructiva: 1 punto. Se tendrá en cuenta aquella que logre la mayor funcionalidad de la obra, entendiéndose por tal la que tienda a una mejor evacuación de las aguas.
  
3. La mayor calidad de los acabados: 1 punto. Se entenderá por tal aquella que redunde en mayor durabilidad y seguridad de la obra.
  
11. Gastos de anuncios
  
A cuenta del adjudicatario.
  
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas (en su caso):
  
13. Modelo de la oferta económica:
  
«(Nombre) ..., vecino de ..., con DNI número ..., actuando (en nombre propio o representación de ..., con domicilio en ... número ... de ..., con DNI o NIF número ...) en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado del proyecto del colector de pluviales en la avenida del antiguo trazado del ferrocarril, Castellón de la Plana, y del pliego de cláusulas para adjudicar, mediante concurso, la ejecución de las obras contenidas en dicho proyecto, me comprometo a realizarlas, con estricta sujeción a los citados documentos, por la cantidad de ... (letra y número) ... euros, incluido IVA.
  
(Fecha y firma del proponente)».



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML