Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5879, del 27-10-2008 (2008/12014)

Licitació.Obra pública per a la construcció d'un mur de contenció de terra per a estabilitzar un talús.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5879

Data del DOGV
:   27-10-2008

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Número del document
:   2008/12014

CVE


Data del document
:   15-10-2008

Organisme emissor
:   Ajuntament de la Pobla del Duc

Tipus de document
:   Concurs

Descriptors 

:   * [Pobla del Duc, la](javascript:void(0))
    * [contracte d'obres](javascript:void(0))
    * [indústria de la construcció](javascript:void(0))
    * [licitació](javascript:void(0))

Licitació.Obra pública per a la construcció d'un mur de contenció de terra per a estabilitzar un talús.  
 [2008/12014]  
Mitjançant l'Acord de la Junta de Govern Local de data 15 d'octubre de 2008, ha sigut aprovat el projecte i el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en el contracte d'obra pública per a la construcció d'un mur de contenció de terra per a estabilitzar un talús.  
Així mateix s'ha aprovat procedir a l'exposició pública de l'anunci de licitació del contracte de l'obra per procediment obert per mitjà de concurs, el contingut del qual és el següent:  
1. Entitat adjudicadora  
a) Organisme: Ajuntament de la Pobla del Duc.  
b) Nom i número d'expedient: mur de contenció de terra per a estabilitzar talús.  
2. Objecte del contracte  
a) Descripció de l'objecte: construcció de mur de contenció de terra per a estabilitzar un talús.  
b) Termini d'execució (mesos): quatre mesos des de l'adjudicació.  
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació  
a) Tramitació: ordinària.  
b) Procediment: obert.  
c) Forma: concurs.  
4. Pressupost base de licitació  
Import total: 360.971,63 euros.  
5. Garantia provisional  
El 3% sobre el pressupost base de licitació (IVA exclòs): 9.335,47 euros.  
6. Obtenció de documentació i informació  
a) Entitat: Ajuntament de la Pobla del Duc, plaça de l'Església, número 4, la Pobla del Duc, 46840 València.  
b) Telèfon: 962 250 066.  
c) Telefax: 962 927 155.  
d) Perfil del contractista: www.lapobladelduc.com (apt. Contractació).  
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: -  
7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació  
a) Termini de presentació: durant 26 dies comptadors des de l'endemà de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València.  
b) Documentació a presentar: vegeu les clàusules del plec de clàusules administratives.  
c) Lloc de presentació: Secretaria de l'Ajuntament de la Pobla del Duc.  
8. Obertura de les ofertes  
En el saló d'actes de l'Ajuntament de la Pobla del Duc, a les 12.00 hores del desé dia hàbil després d'haver finalitzat el termini de presentació d'ofertes, en cas de coincidir amb dissabte, el primer dilluns hàbil.  
9. Despeses d'anuncis i premsa  
A càrrec de l'adjudicatari.   
La Pobla del Duc, 15 d'octubre de 2008.- L'alcalde: Natalio José Navarro Pellicer.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5879, del 27-10-2008 (2008/12014)

Licitación. Obra pública de construcción de muro de contención de tierra para estabilizar talud.
------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5879

Fecha DOGV
:   27-10-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2008/12014

CVE


Fecha del documento
:   15-10-2008

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de la Pobla del Duc

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * [Pobla del Duc, la](javascript:void(0))
    * [contrato de obras](javascript:void(0))
    * [industria de la construcción](javascript:void(0))
    * [licitación](javascript:void(0))

Licitación. Obra pública de construcción de muro de contención de tierra para estabilizar talud.  
 [2008/12014]  
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de octubre de 2008, ha sido aprobado el proyecto y el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de regir en el contrato de obra pública para la construcción de un muro de contención de tierra para estabilizar talud.  
Asimismo se ha aprobado proceder a la exposición pública del anuncio de licitación del contrato de la obra por procedimiento abierto mediante concurso cuyo contenido es el siguiente:  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Ayuntamiento de La Pobla del Duc.  
b) Nombre y número de expediente: muro de contención de tierra para estabilizar talud.  
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto: construcción de muro de contención de tierra para estabilizar un talud.  
b) Plazo de ejecución (meses): cuatro meses desde la adjudicación.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: concurso.  
4. Presupuesto base de licitación  
Importe total 360.971,63 euros.  
5. Garantía provisional  
El 3% sobre el presupuesto base de licitación (IVA excluido): 9.335,47 euros.  
6. Obtención de documentación e información  
a) Entidad: Ayuntamiento de La Pobla del Duc, plaza de la Iglesia, número 4, La Pobla del Duc, 46840 Valencia.  
b) Teléfono: 962 250 066.  
c) Telefax: 962 927 155.  
d) Perfil del contratista: www.lapobladelduc.com (apt. Contratación).  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: -  
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación  
a) Plazo de presentación: durante 26 días desde el día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.  
b) Documentación a presentar: ver cláusulas del pliego de cláusulas administrativas.  
c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de La Pobla del Duc.  
8. Apertura de las ofertas  
En el salón de actos del Ayuntamiento de La Pobla del Duc, a las 12.00 horas del décimo día hábil de haber finalizado el plazo de presentación de ofertas, en caso de coincidir con sábado, el primer lunes hábil.  
9. Gastos de anuncios y prensa  
A cargo del adjudicatario.   
La Pobla del Duc, 15 de octubre de 2008.- El alcalde: Natalio José Navarro Pellicer.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML