Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3474, del 15-04-1999 (1999/2783)

Concurs. Plec de clàusules economicoadministratives per a la contractació per concurs en procediment obert de l'obra de Polígon II, Àrea Residencial, V fase.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3474

Data del DOGV
:   15-04-1999

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - B) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS

Número del document
:   1999/2783

CVE


Data del document
:   08-03-1999

Organisme emissor
:   Ajuntament de Pedreguer

Tipus de document
:   Concurs

Descriptors 

:   * [Pedreguer](javascript:void(0))
    * [licitació](javascript:void(0))
    * [administració local](javascript:void(0))
    * [obres públiques](javascript:void(0))

Concurs. Plec de clàusules economicoadministratives per a la contractació per concurs en procediment obert de l'obra de Polígon II, Àrea Residencial, V fase. [1999/M2783]
  
1. Objecte del contracte
  
1.1. Constitueix l'objecte del contracte la realització, mitjançant concurs en procediment obert, de l'obra del Polígon II, Àrea residencial, fase V.
  
1.2. L'esmentat projecte, plànols, quadres de preus, juntament amb el present plec de condicions economicoadministratives tindran caràcter contractual.
  
2. Tipus de licitació
  
2.1. El pressupost de contracta de l'obra puja a 70.033.374 pessetes. IVA inclòs.
  
2.2. En l'oferta dels licitadors s'entendrà inclòs l'import de l'impost sobre el valor afegit, d'acord amb l'establit en l'article 25 del reglament sobre aquest impost, i en l'article 78 de la Llei de Contractes.
  
3. Finançament de les obres
  
A càrrec de l'ajuntament, consignat a la partida 601.09/511.
  
4. Duració del contracte i execució de les obres
  
4.1. La duració del contracte es fixa entre la data de notificació de l'acord d'adjudicació definitiva de les obres i la devolució de la fiança definitiva.
  
4.2. El termini d'execució de les obres serà de sis mesos comptats des de l'endemà de l'acta de comprovació del replantejament, si no tinguera reserves o, en cas contrari, des de l'endemà de la notificació al contractista de la resolució autoritzant l'inici de les obres.
  
5. Acta de comprovació del replantejament
  
5.1. Dins dels 10 dies següents a la data de formalització del contracte, es farà la comprovació del replantejament, per demostrar la possessió i disposició real dels terrenys, la seua idoneïtat i la viabilitat del projecte.
  
5.2. Aquesta comprovació la realitzaran els tècnics de l'ajuntament en presència del contractista i s'estendrà una acta del resultat, que serà signada pels interessats.
  
6. Realització i inspecció de les obres
  
6.1. Les obres es realitzaran amb subjecció a les clàusules del contracte i al projecte que hi serveix de base.
  
6.2. És competència de l'ajuntament exercir continuadament i directament la inspecció de l'obra durant la seua execució per mitjà del seu personal tècnic.
  
6.3. El contractista està obligat no sols a l'execució de l'obra, sinó també a la seua conservació fins la recepció definitiva dins del període de vigència del contracte, i en respondrà civilment i fiscalment, fins i tot davant de tercers.
  
7. Pagament de les obres
  
7.1. El contractista té dret a l'abonament, segons els preus convinguts, de l'obra que realment execute, mitjançant certificacions mensuals que, prenent com a base les relacions valorades, expedisca el director de l'obra.
  
7.2. Les certificacions d'obra, amb conformitat o esmenes del contractista, seran aprovades per acord de la Comissió de Govern, i se n'autoritzarà el pagament amb la corresponent reducció a la baixa, si s'hagués produït, i els abonaments al contractista tenen el concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions que es produïren en l'amidament final.
  
8. Risc i ventura
  
8.1. L'execució de l'obra es realitzarà a risc i ventura del contractista i aquest no tindrà dret a indemnitzacions a causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats a les obres, a excepció de casos de força major.
  
9. Termini de garantia
  
9.1. Les obres seran rebudes provisionalment dins dels 10 dies següents a la notificació escrita del contractista del seu acabament, i passarà un termini de garantia d'un any, a comptar des de l'endemà de la signatura de l'acta de recepció provisional de l'obra, fins a la recepció definitiva.
  
9.2. Durant l'esmentat termini el contractista s'ocuparà, en tot cas, de la conservació i vigilància de les obres, d'acord amb el que disposa el plec de prescripcions tècniques i les instruccions que dicte el tècnic de l'ajuntament. Si desatenguera la conservació i açò fera que perillara l'obra, s'executaran, per la pròpia administració i a costa del contractista, els treballs necessaris per a evitar el perjudici.
  
10. Revisió de preus
  
Ve determinada de la següent manera: no hi haurà revisió de preus.
  
11. Fiança provisional i definitiva
  
Els licitadors hauran de constituir una fiança provisional d'1.400.668 pessetes, equivalent a un 2% de l'import total de les obres i una fiança definitiva equivalent a un 4% de l'import de l'acabament, en la caixa de la corporació, i s'hi admetrà l'aval bancari.
  
12. Compliment de les obligacions socials i laborals
  
El contractista s'obliga a complir les normes vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball, quedant l'ajuntament exonerat de responsabilitats per aquest incompliment.
  
13. Despeses i tributs per compte del contractista
  
El contractista s'obliga al pagament dels anuncis de licitació, formalització del contracte, indemnitzacions per ocupacions temporals, permisos i tributs procedents de les obres.
  
14. Règim de sancions
  
14.1. El contractista està obligat a complir els terminis fixats per a l'execució de les obres.
  
Si el contractista, per causes que li siguen imputables, hagués incorregut en demora respecte dels terminis parcials, o incomplit el termini final, l'ajuntament podrà optar indistintament per la resolució del contracte amb pèrdua de la fiança o per la imposició de penalitats graduades segons l'escala establida en el Reglament General de l'Estat.
  
14.2. En cap cas, les penalitats per demora podran superar el 20% del pressupost total de l'obra, per la qual cosa, una vegada arribat a aquest límit màxim, es procedirà a resoldre el contracte.
  
14.3. Si els tècnics municipals observaren deficiències en els materials utilitzats en l'obra, ho comunicaran per escrit a l'ajuntament i al contractista que, una vegada assabentats, procediran a reposar els elements afectats, sense perjudici de la sanció econòmica, que pot arribar fins el 50% del valor dels materials substituïts.
  
15. Resolució del contracte
  
Les causes de resolució del contracte seran les establides en l'article 112 de la Llei de Contractes de l'Estat.
  
16. Criteris que serveixen de base per a l'adjudicació
  
16. 1. Els criteris que serveixen de base per a l'adjudicació, són els següents, indicats per ordre decreixent de la importància que se'ls atribueix:
  
- Termini d'execució: ...
  
- Preu: ...
  
- Solucions tècniques que milloren el projecte: ...
  
16.2. L'òrgan contractant es reserva la facultat d'adjudicar el contracte a la proposició més avantatjosa, sense atendre necessàriament el valor econòmic d'aquesta, o declarar desert el concurs.
  
17. Proposicions i documentació complementària
  
17.1. Les proposicions es presentaran en la Secretaria de l'ajuntament en horari d'oficina, durant els 26 dies naturals següents al de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.
  
17.2. Es presentaran en un sobre tancat on figurarà la inscripció Proposició per a prendre part en la contractació per concurs de l'obra del Polígon II, Àrea Residencial, fase V, convocat per l'Ajuntament de Pedreguer. Dins d'aquest sobre major es contindran dos sobres A i B, tancats amb la mateixa inscripció referida en l'apartat anterior i un subtítol.
  
El sobre A es subtitularà Documentació acreditativa de la personalitat i característiques del contractista i garantia dipositada, i contindrà els següents documents:
  
a) Document nacional d'identitat o fotocòpia compulsada.
  
b) Escriptura de poder, convalidada i legalitzada, si escau, si s'actua en representació d'un altra persona.
  
c) Escriptura de constitució de la societat mercantil inscrita en el Registre Mercantil, número d'identificació fiscal, quan concórrega una societat d'aquesta mena.
  
d) Resguard acreditatiu d'haver dipositat la fiança provisional.
  
e) Declaració responsable, davant de notari, autoritat judicial o administrativa de no estar sotmés a les causes d'incapacitat i incompatibilitat establides en l'article 20 de la Llei de Contractes de l'Estat.
  
f) Justificant d'estar al corrent del pagament a la Seguretat Social i de l'impost d'activitats econòmiques.
  
g) Document que acredite la classificació del contractista.
  
h) Les empreses estrangeres presentaran declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, pogueren sorgir del contracte. amb renúncia, si escau, als furs jurisdiccionals estrangers que els pogueren correspondre als licitants.
  
El sobre B es subtitularà "Oferta econòmica i modificacions a l'objecte del contracte" i contindrà:
  
La proposició segons el següent:
  
Model
  
(Nom) ...veí/veïna de ... domiciliat/domiciliada a ..., codi postal .... amb document nacional d'identitat número ..., lliurat a ... de data .., en nom propi (o en representació de ... com acredite per ...) i assabentat/assabentada de la convocatòria de concurs anunciada en el Butlletí Oficial de la Província, hi prenc part, comprometent-me a realitzar les obres del Polígon II, Àrea Residencial Fase V, a un preu de ... (lletra i número), IVA inclòs, segons el projecte i el plec de clàusules administratives que accepte íntegrament, fent constar que no estic sotmés/sotmesa a cap dels supòsits d'incapacitat o incompatibilitat establits en l'article 20 de la Llei de Contractes de l'Estat.
  
(Lloc i data)
  
b) Memòria amb els criteris i solucions tècniques que serviran de base per a valorar la proposició.
  
18. Constitució de la mesa i obertura de pliques
  
18.1. Tindrà lloc a la sala de sessions de l'ajuntament a les 13.00 hores del dia hàbil següent al dia d'acabament del termini assenyalat en la clàusula anterior i l'acte serà públic; si el primer dia hàbil fóra dissabte, es faria el dilluns següent.
  
18.2. La mesa de contractació estarà integrada per l'alcaldessa o regidor/regidora en qui delegue, per un regidor representant de cadascun dels diferents grups polítics municipals i pel secretari interventor de l'ajuntament.
  
L'alcaldessa, o regidor en qui delegue, actuarà com a president/presidenta de la mesa, encarregant-se de fer les convocatòries per a les seues reunions i de dirigir les deliberacions que al seu si es produïsquen.
  
El secretari interventor de l'ajuntament formarà part de la mesa com a fedatari públic amb veu però sense vot.
  
L'exercici del dret a vot es realitzarà pels representants dels diferents grups municipals de manera ponderada i d'acord amb el nombre de regidors que cadascun d'aquestos tinga en el Ple de la corporació.
  
18.3. La mesa de contractació procedirà a l'obertura de les propostes presentades pels licitadors i, sense efectuar la licitació provisional, donarà per acabat l'acte, disposant que les propostes , les observacions que estime pertinents i l'acta que s'alce a l'efecte, passen a informe dels serveis tècnics de l'ajuntament.
  
18.4. La mesa de contractació tornarà a reunir-se per analitzar els informes emesos pels serveis tècnics municipals i perquè els seus membres donen l'opinió sobre les propostes presentades. Abans de formular la seua proposta, la mesa de contractació podrà demanar nous informes tècnics que considere necessaris en relació a l'objecte del contracte.
  
18.5. Finalment, la mesa de contractació farà una proposta provisional de contractació que, amb tot l'expedient de contractació, s'elevarà al ple de la corporació per a la seua aprovació, si s'escau.
  
El plenari de l'ajuntament tindrà alternativament la facultat d'adjudicar el contracte a la proposta més avantatjosa o atenent els criteris determinats, sense atendre'n necessàriament el valor econòmic, o declarar desert el concurs, motivant, en tot cas, la seua resolució.
  
19. Legislació aplicable
  
En allò no establit en el present plec, serà d'aplicació l'ordenament juridicoadministratiu en matèria de contractació local, concretament la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, i el Reial Decret 390/1996, d'1 de març, de desplegament parcial de l'esmentada llei.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3474, del 15-04-1999 (1999/2783)

Concurso. Pliego de cláusulas económico-administrativas para la contratación por concurso en procedimiento abierto de la obra de Polígono II, Área residencial, V fase.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3474

Fecha DOGV
:   15-04-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   1999/2783

CVE


Fecha del documento
:   08-03-1999

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Pedreguer

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * [Pedreguer](javascript:void(0))
    * [licitación](javascript:void(0))
    * [administración local](javascript:void(0))
    * [obras públicas](javascript:void(0))

Concurso. Pliego de cláusulas económico-administrativas para la contratación por concurso en procedimiento abierto de la obra de Polígono II, Área residencial, V fase. [1999/M2783]
  
1. Objeto del contrato
  
1.1. Constituye el objeto del contrato la realización, mediante concurso en procedimiento abierto, de la obra del Polígono II, Área residencial, fase V.
  
1.2. El citado proyecto, planos, cuadros de precios, junto con el presente pliego de condiciones económico-administrativas tendrán carácter contractual.
  
2. Tipo de licitación
  
2.1. El presupuesto de contrata de la obra se eleva a 70.033.374 PTA, IVA incluido.
  
2.2. En la oferta de los licitadores se entenderá incluido el importe del impuesto sobre el valor añadido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento sobre este impuesto, y en el artículo 78 de la Ley de Contratos.
  
3. Financiamiento de las obras
  
A cargo del ayuntamiento, consignado en la partida 601.09/511.
  
4. Duración del contrato y ejecución de las obras
  
4.1. La duración del contrato se fija entre la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación definitiva de las obras y la devolución de la fianza definitiva.
  
4.2. El plazo de ejecución de las obras será de seis meses contados desde el día siguiente al acta de comprobación del replanteo, si no tuviera reservas o, en caso contrario, desde el día siguiente a la notificación al contratista de la resolución autorizando el comienzo de las obras.
  
5. Acta de comprobación del replanteo
  
5.1. Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de formalización del contrato, se hará la comprobación del replanteo, para demostrar la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto.
  
5.2. Esta comprobación la realizarán los técnicos del ayuntamiento en presencia del contratista y se extenderá una acta del resultado que será firmada por los interesados.
  
6. Realización y inspección de las obras
  
6.1. Las obras se realizarán con sujeción a las cláusulas del contrato y al proyecto que sirve de base al mismo.
  
6.2. Es competencia del ayuntamiento ejercer continuada y directamente la inspección de la obra durante su ejecución, mediante su personal técnico.
  
6.3. El contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación hasta la recepción definitiva dentro del periodo de vigencia del contrato, respondiendo civil y fiscalmente, incluso ante terceros.
  
7. Pago de las obras
  
7.1. El contratista tiene derecho al abono, según los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute, mediante certificaciones mensuales que, tomando como base las relaciones valoradas, expida el director de la obra.
  
7.2. Las certificaciones de obra, de conformidad o con enmienda del contratista, serán aprobadas por acuerdo de la Comisión de Gobierno, autorizándose el pago con la correspondiente reducción a la baja, si se hubiese producido, y los abonos al contratista tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones que se produzcan en la medición final.
  
8. Cuenta y riesgo
  
8.1. La ejecución de la obra se realizará por cuenta y riesgo del contratista y éste no tendrá derecho a indemnizaciones a causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, a excepción de casos de fuerza mayor.
  
9. Plazo de garantía
  
9.1. Les obres serán recibidas provisionalmente dentro de los 10 días siguientes a la notificación escrita del contratista de su finalización, y pasará un plazo de garantía de un año, a contar desde el día siguiente a la firma del acta de recepción provisional de la obra, hasta la recepción definitiva.
  
9.2. Durante el citado plazo el contratista se ocupará, en todo caso, de la conservación y vigilancia de las obras, de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones técnica y en las instrucciones que dicte el técnico del ayuntamiento. Si desatendiera la conservación y provocara peligro para la obra, se ejecutarán, por la propia Administración y a costa del contratista, los trabajos necesarios para evitar el perjuicio.
  
10. Revisión de precios
  
Viene determinada de la siguiente manera: no habrá revisión de precios.
  
11. Fianza provisional y definitiva
  
Los licitadores deberán constituir una fianza provisional de 1.400.668 pesetas, equivalente a un 2% del importe total de las obras y una fianza definitiva equivalente a un 4% del importe de la finalización, en la caja de la corporación, admitiéndose el aval bancario.
  
12. Cumplimiento de las obligaciones sociales y laborales
  
El contratista está obligado a cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, quedando el ayuntamiento exonerado de responsabilidades por este incumplimiento.
  
13. Gastos y tributos por cuenta del contratista:
  
El contratista está obligado al pago de los anuncios de licitación, formalización del contrato, indemnizaciones por ocupaciones temporales, permisos y tributos procedentes de las obras.
  
14. Régimen de sanciones
  
14.1. El contratista está obligado a cumplir los plazos fijados para la ejecución de las obras.
  
Si el contratista, por causas que le sean imputables, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos parciales, o incumplido el plazo final, el ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de la fianza o por la imposición de penalidades graduadas según la escala establecida en el Reglamento General del Estado.
  
14.2. En ningún caso, las penalidades por demora podrán superar el 20% del presupuesto total de la obra, por lo que, una vez se llegue a este límite máximo, se procederá a resolver el contrato.
  
14.3. Si los técnicos municipales observaran deficiencias en los materiales utilizados en la obra, lo comunicarán por escrito al ayuntamiento y al contratista que, una vez informados, procederán a reponer los elementos afectados, sin perjuicio de la sanción económica, que puede ser de hasta el 50% del valor de los materiales sustituidos.
  
15. Resolución del contrato
  
Las causas de resolución del contrato serán las previstas en el artículo 112 de la Ley de Contratos del Estado.
  
16. Criterios que sirven de base para la adjudicación
  
16. 1. Los criterios que sirven de base para la adjudicación son los siguientes, relacionados por orden decreciente de la importancia que se les atribuye:
  
- Plazo de ejecución: ....
  
- Precio: ....
  
- Soluciones técnicas que mejoren el proyecto: ...
  
16.2. El órgano contratante se reserva la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, sin tener en cuenta necesariamente el valor económico de la misma, o declarar desierto el concurso.
  
17. Proposiciones y documentación complementaria
  
17.1. Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del ayuntamiento en horario de oficina, durante los 26 días naturales siguientes al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
  
17.2. Se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará la inscripción Proposición para tomar parte en la contratación por concurso de la obra del Polígono II, Área Residencial, fase V, convocado por el Ayuntamiento de Pedreguer. Este sobre mayor contendrá dos sobres, A i B, cerrados con la misma inscripción referida en el apartado anterior y un subtítulo.
  
El sobre A se subtitulará Documentación acreditativa de la personalidad y características del contratista y garantía depositada, y contendrá los siguientes documentos:
  
a) Documento nacional de identidad o fotocopia compulsada.
  
b) Escritura de poder, convalidada y legalizada, en su caso, si se actúa en representación de otra persona.
  
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, número de identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de este tipo.
  
d) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza provisional.
  
e) Declaración responsable, ante notario, autoridad judicial o administrativa de no estar incurso en las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en el artículo 20 de la Ley de Contratos del Estado.
  
f) Justificante de estar al corriente del pago a la Seguridad Social y del impuesto de actividades económicas.
  
g) Documento que acredite la clasificación del contratista.
  
h) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier tipo, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, pudieran surgir del contrato con renuncia, en su caso, a los fueros jurisdiccionales extranjeros que pudieran corresponder a los licitantes.
  
El sobre B se subtitulará "Oferta económica y modificaciones al objeto del contrato" y contendrá:
  
La proposición según el siguiente:
  
Modelo
  
(Nombre) ...vecino/vecina de ... domiciliado/domiciliada en ..., código postal .... con documento nacional de identidad número ..., expedido en ... de fecha .., en nombre propio (o en representación de ... como acredito por ...) y enterado/enterada de la convocatoria de concurso anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, tomo parte, comprometiéndome a realizar las obras del Polígono II, Área Residencial, Fase V, a un precio de ... (letra y número), IVA incluido, según el proyecto y el pliego de cláusulas administrativas que acepto íntegramente, haciendo constar que no estoy incurso/incursa en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en el artículo 20 de la Ley de Contratos del Estado.
  
(Lugar y fecha)
  
b) Memoria con los criterios y soluciones técnicas que servirán de base para valorar la proposición.
  
18. Constitución de la mesa y apertura de plicas
  
18.1. Se celebrará en la sala de sesiones del ayuntamiento a las 13.00 horas del día hábil siguiente al día de finalización del plazo señalado en la cláusula anterior y el acto será público; si el primer día hábil fuera sábado, se realizaría el lunes siguiente.
  
18.2. La mesa de contratación estará integrada por la alcaldesa o concejal/concejala en quien delegue, por un concejal representante de cada uno de los diferentes grupos políticos municipales y por el secretario interventor del ayuntamiento.
  
La alcaldesa, o concejal en quien delegue, actuará como presidente/presidenta de la mesa, encargándose de hacer las convocatorias para sus reuniones y de dirigir las deliberaciones que se produzcan en su seno.
  
El secretario interventor del ayuntamiento formará parte de la mesa como fedatario público con voz pero sin voto.
  
El ejercicio del derecho a voto se realizará por los representantes de los diferentes grupos municipales de manera ponderada y según el número de concejales que cada uno de éstos tenga en el Pleno de la corporación.
  
18.3. La mesa de contratación procederá a la apertura de las propuestas presentadas por los licitadores i, sin efectuar la licitación provisional, dará por terminado el acto, disponiendo que las propuestas, las observaciones que estime pertinentes y el acta que se levante al efecto, pasen a informe de los servicios técnicos del ayuntamiento.
  
18.4. La mesa de contratación se volverá a reunir para analizar los informes emitidos por los servicios técnicos municipales i para que sus miembros opinen sobre las propuestas presentadas. Antes de formular su propuesta, la mesa de contratación podrá solicitar nuevos informes técnicos que considere necesarios en relación con el objeto del contrato.
  
18.5. Finalmente, la mesa de contratación hará una propuesta provisional de contratación que, con todo el expediente de contratación, se elevará al pleno de la corporación para su aprobación, en su caso.
  
El plenario del ayuntamiento tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la propuesta más ventajosa atendiendo los criterios determinados, sin atender necesariamente el valor económico, o declarar desierto el concurso, motivando, en todo caso, su resolución.
  
19. Legislación aplicable
  
En lo no establecido en el presente pliego, será de aplicación el ordenamiento jurídico-administrativo en materia de contratación local, concretamente la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, y el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la citada ley.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML