Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5413, del 22-12-2006 (2006/14498)

Concurs número CCB/002/06. Contracte d'obra per a la construcció del Centre Cultural de Benidorm i aparcament, i explotació i manteniment de l'aparcament.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5413

Data del DOGV
:   22-12-2006

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - B) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS

Número del document
:   2006/14498

CVE


Data del document
:   11-12-2006

Organisme emissor
:   Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU

Tipus de document
:   Concurs

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [indústria de la construcció](javascript:void(0))
    * [aparcament](javascript:void(0))
    * [obres públiques](javascript:void(0))
    * [contracte d'obres](javascript:void(0))
    * [contracte de serveis](javascript:void(0))

Concurs número CCB/002/06. Contracte d'obra per a la construcció del Centre Cultural de Benidorm i aparcament, i explotació i manteniment de l'aparcament. [2006/A14498]  
1. Entitat adjudicadora  
a) Organisme: Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU.  
b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Contractació.  
c) Número d'expedient: CCB/ 002/06  
2. Objecte del contracte  
a) Descripció de l'objecte: contracte d'obra per a la construcció del Centre Cultural de Benidorm i aparcament, i explotació i manteniment de l'aparcament.  
b) Lloc d'execució: Benidorm, (Alacant).  
c) Termini d'execució: trenta (30) mesos, per a la construcció de l'aparcament i trenta (30) anys per a la cessió de l'explotació i manteniment de l'aparcament.  
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació  
a) Tramitació: ordinària.  
b) Procediment: obert.  
c) Forma: concurs.  
4. Pressupost de licitació  
Quaranta-cinc milions quatre-cents dènou mil cent trenta euros, i huitanta-huit cèntims (45.419.130,88 €), IVA inclòs.  
5. Garanties  
Provisional: el dos per cent (2%) de l'import de licitació: nou-cents huit mil tres-cents huitanta-dos euros, i seixanta-dos cèntims (908.382,62 euros)  
Definitiva: el quatre per cent (4%) de l'import d'adjudicació.  
Complementària: el tres per cent (3%) del valor de les obres de l'aparcament.  
6. Obtenció de documentació i informació  
a) Entitat: Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, Societat Anònima Unipersonal.  
b) Domicili: av. Jean Claude Combaldieu, s/n, Ciutat de la Llum, edif. suport producció, número 3.  
c) Codi postal i localitat: 03008 Alacant.  
d) Telèfon: 965 90 80 98  
e) Telefax: 965 90 80 97  
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: cinquanta-dos (52) dies naturals comptadors des del 4 de desembre de 2006, data de l'enviament de l'anunci de licitació al Diario Oficial de la Unión Europea.   
7. Classificació del contractista  
Grup C, categoria F.  
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació  
a) Data límit de presentació: 52 dies naturals comptadors des del dia 4 de desembre del 2006, (inclusivament) data d'enviament de l'anunci de licitació al Diario Oficial de la Unión Europea.  
b) Documentació que cal presentar: la que es detalla en el plec de clàusules administratives.  
c) Lloc de presentació:  
1. Entitat: Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, Societat Anònima Unipersonal.  
2. Domicili: av. Jean Claude Combaldieu, s/n, Ciutat de la Llum, edif. suport producció núm. 1.  
3. Codi postal i localitat: 03008 Alacant.  
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir-ne l'oferta: 3 mesos.  
9. Obertura de les ofertes  
a) Entitat: Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, Societat Anònima Unipersonal.  
b) Domicili: av. Jean Claude Combaldieu, s/n, Ciutat de la Llum, edif. suport producció núm. 1.  
c) Localitat: Alacant.  
d) Data: als set dies hàbils a partir de l'endemà de la recepció d'ofertes.  
e) Hora: 11.00 hores.  
10. Despeses d'anuncis  
A càrrec de l'adjudicatari.  
Alacant, 11 de desembre de 2006.. El director general: Felipe Codina Bellés.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5413, del 22-12-2006 (2006/14498)

Concurso número CCB/002/06. Contrato de obra para la construcción del Centro Cultural de Benidorm y aparcamiento, y explotación y mantenimiento del aparcamiento.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5413

Fecha DOGV
:   22-12-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/14498

CVE


Fecha del documento
:   11-12-2006

Organismo emisor
:   Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [industria de la construcción](javascript:void(0))
    * [aparcamiento](javascript:void(0))
    * [obras públicas](javascript:void(0))
    * [contrato de obras](javascript:void(0))
    * [contrato de servicios](javascript:void(0))

Concurso número CCB/002/06. Contrato de obra para la construcción del Centro Cultural de Benidorm y aparcamiento, y explotación y mantenimiento del aparcamiento. [2006/A14498]  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.  
c) Número de expediente: CCB/ 002/06  
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto: contrato de obra para la construcción del Centro Cultural de Benidorm y aparcamiento, y explotación y mantenimiento del aparcamiento.  
b) Lugar de ejecución: Benidorm, (Alicante).  
c) Plazo de ejecución: treinta (30) meses, para la construcción del aparcamiento y treinta (30) años para la cesión de la explotación y mantenimiento aparcamiento.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: ordinario.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: concurso.  
4. Presupuesto de licitación  
Cuarenta y cinco millones cuatrocientos diecinueve mil ciento treinta euros, con ochenta y ocho céntimos (45.419.130,88 €), IVA incluido.  
5. Garantías  
Provisional: el dos por ciento (2%) del importe de licitación: novecientos ocho mil trescientos ochenta y dos euros, con sesenta y dos céntimos (908.382,62 Euros)  
Definitiva: el cuatro por ciento (4%) del importe de adjudicación.  
Complementaria: el tres por ciento (3%) del valor de las obras del aparcamiento.  
6. Obtención de documentación e información  
a) Entidad: Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal.  
b) Domicilio: av. Jean Claude Combaldieu, s/n, Ciudad de la Luz, edif. apoyo producción, número 3.  
c) Código postal y localidad: 03008 Alicante.  
d) Teléfono: 965 90 80 98  
e) Telefax: 965 90 80 97  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: cincuenta y dos (52) días naturales a contar desde 4 de diciembre de 2006, fecha del envío del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea.   
7. Clasificación del contratista  
Grupo C, categoría F.  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación  
a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a contar desde el día 4 de diciembre del 2006, (inclusive) fecha de envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea.  
b) Documentación a presentar: la que se detalla en el pliego de cláusulas administrativas.  
c) Lugar de presentación:  
1. Entidad: Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal.  
2. Domicilio: av. Jean Claude Combaldieu, s/n, Ciudad de la Luz, edif. apoyo producción nº 1.  
3. Código postal y localidad: 03008 Alicante.  
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses.  
9. Apertura de las ofertas  
a) Entidad: Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal.  
b) Domicilio: av. Jean Claude Combaldieu, s/n, Ciudad de la Luz, edif. apoyo producción nº 1.  
c) Localidad: Alicante.  
d) Fecha: a los siete días hábiles a partir del día siguiente de la recepción de ofertas.  
e) Hora: 11.00 horas.  
10. Gastos de anuncios  
Por cuenta del adjudicatario.  
Alicante, 11 de diciembre de 2006.. El director general: Felipe Codina Bellés.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML