Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 7090, del 16-08-2013 (2013/8339)

Licitació del contracte d'obres d'adequació del palau de Comte Trénor.
----------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   7090

Data del DOGV
:   16-08-2013

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Número del document
:   2013/8339

CVE


Data del document
:   29-07-2013

Organisme emissor
:   Corts Valencianes

Tipus de document
:   Anunci

Descriptors 

:   * [contracte d'obres](javascript:void(0))

Licitació del contracte d'obres d'adequació del palau de Comte Trénor. [2013/8339]  
Quadre de característiques del contracte d'obres a adjudicar per procediment obert a l'oferta més avantatjosa.   
Obra d'adequació del palauet de Comte Trénor.   
Licitació CV-262/13   
  
A. Descripció de l'objecte del contracte   
L'objecte del contracte el constitueix l'execució de les obres d'adequació del palauet de Comte Trénor, situat al carrer Comte Trénor nº 3 de València, de conformitat amb el projecte d'execució aprovat per la Mesa de les Corts en la reunió celebrada el dia 23 de juliol de 2013.   
Les obres projectades han de ser classificades com a obres de reforma de conformitat amb allò establert per l'article 122.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).   
Aquest objecte correspon al codi de la nomenclatura NACE 45.21, així com al Codi 45210000 de la nomenclatura Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la Comissió Europea.   
  
B. Pressupost de licitació   
L'import del pressupost de licitació ascendeix a dos-cents cinquanta mil nou-cents nou euros amb setanta-un cèntims (250.909,71 €, IVA inclòs). L'esmentat pressupost està distribuït en les anualitats següents:   
  
Any 2013 72.577, 19 euros (IVA exclòs).   
Any 2014 134.786,21 euros (IVA exclòs).   
C. Termini d'execució   
Cinc mesos des de la data de l'acta de replantejament.   
D. Termini de garantia   
Un any des de la data de l'acta de recepció.   
E. Classificació i solvència del contractista   
1. Serà requisit necessari per als licitadors de nacionalitat espanyola l'acreditació de la classificació grup C (Edificació), categoria del contracte D.   
2. La solvència econòmica, financera i tècnica s'acreditarà pels mitjans que s'estableixen en els arts. 75 i 76 del TRLCSP.   
F. Revisió de preus   
Donada la duració del període d'execució del contracte, prevista en cinc mesos, no n'és procedent la revisió de preus, de conformitat amb el que disposa l'article 89.1 del TRLCSP.   
G. Control de qualitat (inclòs en aquest contracte)   
H. Garantia provisional   
Els licitadors queden dispensats de la prestació de la garantia provisional. No obstant això, en cas de retirada injustificada de l'oferta, aquestos hauran d'indemnitzar l'administració per import igual al 2% del pressupost de licitació.   
I. Garantia definitiva   
L'adjudicatari està obligat a constituir una fiança definitiva en la quantia del 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.   
J. Termini i lloc de presentació de proposicions   
Fins al dimarts 17 de setembre de 2013, a les 19.30 h en el Registre General de les Corts Valencianes, plaça de Sant Llorenç núm. 4 de València (46003).   
K. Data i lloc d'obertura de proposicions   
El dilluns 23 de setembre de 2013, a les 12.00 h a la seu de les Corts Valencianes, plaça de Sant Llorenç núm. 4 de València (46003).   
L. Documentació que han de presentar les persones licitadores   
En tres sobres tancats, la documentació que es determina en el plec de clàusules administratives particulars del contracte.   
M. Criteris d'adjudicació   
1. Oferta econòmica: 60 punts.   
2. Oferta tècnica: fins a 40 punts, distribuïts de la manera següent:   
1) Programació i organització dels treballs: 25 punts.   
2) Control de qualitat: 5 punts.   
3) Anàlisi i coneixement del projecte definitori de les obres i de les afeccions que hi incideixen: 5 punts.   
4) Memòria de seguretat i salut: 5 punts.   
N. Composició de la mesa de contractació   
La mesa de contractació estarà integrada pels membres següents:   
  
President: Francisco J. Visiedo Mazón, lletrat major de les Corts. Suplent: Luis Aguiló i Lúcia, lletrat de les Corts.   
Vocals:   
- Enrique Soriano Hernández, lletrat de les Corts   
- Juan Antonio Martínez Corral, lletrat de les Corts.   
- Rafael de Juan Fenollar, cap del Servei Assistència Tècnica i Manteniment de les Corts .   
- José Sanz Ballester, cap del Servei Econòmic de les Corts   
- Un representant del Consell de Personal de les Corts amb veu però sense vot.   
- Rafael Malde Conde, cap de Manteniment de les Corts, que actuarà com a secretari, amb veu i amb vot (o, si escau, OGP de l'Àrea d'Assistència Tècnica i Manteniment adscrita a contractació, amb veu i sense vot).   
  
Palau de les Corts   
  
València, 29 de juliol de 2013.- El vicepresident primer: Alejandro Font de Mora Turón; el secretari primer: Antonio Clemente Olivert.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 7090, del 16-08-2013 (2013/8339)

Licitación del contrato de obras de adecuación del palacio de Conde Trénor.
---------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7090

Fecha DOGV
:   16-08-2013

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2013/8339

CVE


Fecha del documento
:   29-07-2013

Organismo emisor
:   Corts Valencianes

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * [contrato de obras](javascript:void(0))

Licitación del contrato de obras de adecuación del palacio de Conde Trénor. [2013/8339]  
Cuadro de características del contrato de obras a adjudicar por procedimiento abierto a la oferta más ventajosa.  
Obra de adecuación del palacete de Conde Trénor.  
Licitación CV-262/13  
  
A. Descripción del objeto del contrato  
El objeto del contrato lo constituye la ejecución de las obras de adecuación del palacete de Conde Trénor, sito en la calle Conde Trénor nº 3 de Valencia, conforme al proyecto de ejecución aprobado por la Mesa de Les Corts en su reunión celebrada el día 23 de julio de 2013.  
Las obras proyectadas deben ser clasificadas como obras de reforma de conformidad con lo establecido por el artículo 122.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).  
Dicho objeto corresponde al código de la nomenclatura NACE 45.21, así como al Código 45210000 de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  
  
B. Presupuesto de licitación  
El importe del presupuesto de licitación asciende a doscientos cincuenta mil novecientos nueve euros con setenta y un céntimos (250.909,71 €, IVA incluido). Dicho presupuesto está distribuido en las siguientes anualidades:  
Año 2013 72.577, 19 euros (IVA excluido).  
Año 2014 134.786,21 euros (IVA excluido).  
C. Plazo de ejecución  
Cinco meses desde la fecha del acta de replanteo.  
D. Plazo de garantía  
Un año desde la fecha del acta de recepción.  
E. Clasificación y solvencia del contratista  
1. Será requisito necesario para los licitadores de nacionalidad española la acreditación de la clasificación grupo C (Edificación), categoría del contrato D.  
2. La solvencia económica, financiera y técnica se acreditará por los medios que se establecen en los arts. 75 y 76 del TRLCSP.   
F. Revisión de precios  
Dada la duración del periodo de ejecución del contrato, prevista en cinco meses, no procede la revisión de precios del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89.1 del TRLCSP.  
G. Control de calidad (incluido en el presente contrato)  
H. Garantía provisional  
Los licitadores quedan dispensados de la prestación de la garantía provisional. No obstante, en caso de retirada injustificada de la oferta, éstos deberán indemnizar a la administración por importe igual al 2% del presupuesto de licitación.   
I. Garantía definitiva  
El adjudicatario está obligado a constituir una fianza definitiva en la cuantía del 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.  
J. Plazo y lugar de presentación de proposiciones  
Hasta el martes 17 de septiembre de 2013, a las 19.30 h en el Registro General de Les Corts Valencianes, plaza de San Lorenzo núm. 4 de Valencia (46003).   
K. Fecha y lugar de apertura de proposiciones  
El lunes 23 de septiembre de 2013, a las 12.00 h en la sede de Les Cortes Valencianas, plaza de San Lorenzo núm. 4 de Valencia (46003).   
L. Documentación que han de presentar las personas licitadoras  
En tres sobres cerrados, la documentación que se determina en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.   
M. Criterios de adjudicación  
1. Oferta económica: 60 puntos.  
2. Oferta técnica: hasta 40 puntos, distribuidos del siguiente modo:  
1) Programación y organización de los trabajos: 25 puntos.  
2) Control de calidad: 5 puntos.  
3) Análisis y conocimiento del proyecto definitorio de las obras y de las afecciones que inciden en las mismas: 5 puntos.   
4) Memoria de seguridad y salud: 5 puntos.  
N. Composición de la mesa de contratación  
La mesa de contratación estará integrada por los siguientes miembros:  
Presidente: Francisco J. Visiedo Mazón, letrado mayor de Les Corts. Suplente: Luis Aguiló i Lúcia, letrado de Les Corts.  
Vocales:   
- Enrique Soriano Hernández, letrado de Les Corts  
- Juan Antonio Martínez Corral, letrado de Les Corts.  
- Rafael de Juan Fenollar, jefe del Servicio Asistencia Técnica y Mantenimiento de Les Corts .  
- José Sanz Ballester, jefe del Servicio Económico de Les Corts  
- Un representante del Consell de Personal de Les Corts con voz pero sin voto.  
- Rafael Malde Conde, jefe de Mantenimiento de Les Corts, que actuará como secretario, con voz y con voto (o, en su caso, OGP del Área de Asistencia Técnica y Mantenimiento adscrita a contratación, con voz y sin voto).  
  
Palau de Les Corts  
  
Valencia, 29 de julio de 2013.- El vicepresidente primero: Alejandro Font de Mora Turón; el secretario primero: Antonio Clemente Olivert.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML