Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5440, del 31-01-2007 (2007/1183)

Concurs número 2006/EL/0118. Obres de construcció del sistema integral de sanejament, depuració i reutilització de l'Alacantí sud.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5440

Data del DOGV
:   31-01-2007

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Número del document
:   2007/1183

CVE


Data del document
:   23-01-2007

Organisme emissor
:   Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana

Tipus de document
:   Concurs

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [tractament de l'aigua](javascript:void(0))
    * [sanejament](javascript:void(0))
    * [contracte d'obres](javascript:void(0))
    * [licitació](javascript:void(0))

Resolució de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, per la qual es fa pública la licitació del següent contracte d'obres:  
1. Entitat adjudicadora:  
a) Organisme: Generalitat Valenciana - Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.  
b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de contractació.  
c) Número de l'expedient: 2006/EL/0118.  
2. Objecte del contracte.  
a) Descripció de l'objecte: Obres de construcció del sistema integral de sanejament, depuració i reutilització de l'Alacantí sud.  
b) Divisió per lots i número: Núm. 01. Execució d'obra, i núm. 2. Explotació de les instal·lacions.  
c) Lloc d'execució: Alacant.  
d) Termini d'execució o termini de lliurament (mesos): Obra: vint-i-set (27) mesos; Explotació: vint-i-quatre (24) mesos.  
3. Tramitació, procediment i forma de l'adjudicació.  
a) Tramitació: Ordinària.  
b) Procediment: Obert.  
c) Forma: concurs.  
4. Pressupost base de licitació. Import total:  
56.363.214'16 euros (IVA inclòs).  
5. Garantia provisional.  
1.127.264'28 euros.  
6. Obtenció de documentació i informació.  
a) Entitat: Veure punt 1.a).  
b) Domicili: C/ Alvaro de Bazán, 10-entlo.  
c) Localitat i codi postal: València, 46010.  
d) Telèfon: 96-360-45-55.  
e) Telefax: 96-360-34-69.  
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: 13 de març de 2007.  
7. Requisits específics del contractista.  
a) Classificació, en el seu cas (grups, subgrups i categoria): Obra: K-8-e i E-1-f; Explotació: O-4-D.  
En defecte de l'esmentada classificació, els empresaris estrangers comunitaris, acreditaran la seua solvència econòmica, financera i tècnica, pels mitjans que preveuen els articles 16, 17 i 19 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, així com la seua inscripció als Registres que s'indiquen en l'Annex I del Reglament de l'esmentada Llei; podent presentar així mateix les certificacions que s'indiquen en el mateix Annex I, amb els efectes previstos en l'article 26.2 de l'esmentada Llei de Contractes.  
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.  
a) Data límit de presentació: 23 de març de 2007, fins les catorze hores.  
b) Documentació a presentar: La que en contingut i forma estableixen el plec de clàusules administratives particulars (clàusula 11) i l'Annex de Bases corresponent (apartats A-10 i B-14).  
c) Lloc de presentació:  
1º Entitat: Veure punt 1.a).  
2º Domicili: Veure punt 6.b).  
3º Localitat i codi postal: Veure punt 6.c).  
d) Termini durant el qual el licitador estará obligat a mantindre la seua oferta (concurs): 22 mesos, des de l'obertura de les ofertes.  
e) Admissió de variants (concurs): Si.  
9. Obertura de les ofertes.  
a) Entitat: Veure punt 1.a).  
b) Domicili: Veure punt 6.b).  
c) Localitat: Veure punt 6. c).  
d) Data: Dia 4 d'abril de 2007.  
e) Hora: 12 hores.  
10. D'altres informacions.  
Comprén conjuntament l'execució de les obres, prèvia elaboració del corresponent projecte constructiu, així com l'explotació de les instal·lacions durant el període de garantia de les obres  
Referència CPV-2003: 45232420-2, 45232410-9, 74232200-6, 90114100-0.   
Referència CPA-2002: 45.24, 45.21.41, 74.20.34, 90.01.  
11. Despeses d'anuncis.  
Seran a càrrec de l'adjudicatari.  
12. Data de remissió de l'anunci al Diari Oficial de la Unió Europea (en el seu cas): 23 de gener de 2007.  
13. En el seu cas, portal informàtic o pàgina web on figuren les informacions relatives a la convocatòria o on puguen obtenir-se el plecs: epsar.cop.gva.es.  
València, 23 de gener de 2007.- El gerent en funcions (Por Delegació-Resolució de 4/9/2000, DOGV 15/9/2000): José Juan Morenilla Martínez.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5440, del 31-01-2007 (2007/1183)

Concurso número 2006/EL/0118. Obras de construcción del sistema integral de saneamiento, depuración y reutilización de l'Alacantí sur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5440

Fecha DOGV
:   31-01-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2007/1183

CVE


Fecha del documento
:   23-01-2007

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [tratamiento del agua](javascript:void(0))
    * [saneamiento](javascript:void(0))
    * [contrato de obras](javascript:void(0))
    * [licitación](javascript:void(0))

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras.  
1. Entidad adjudicadora:  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.  
c) Número de expediente: 2006/EL/0118.  
2. Objeto del contrato.  
a)Descripción del objeto: Obras de construcción del sistema integral d e saneamiento, depuración y reutilización de l'Alacantí sur.  
b) División por lotes y número: Nº 01. Ejecución de obra, y nº 02. Explotación de las instalaciones.  
c) Lugar de ejecución: Alicante.  
d) Plazo de ejecución (meses): Obra: veintisiete (27) meses; Explotación: veinticuatro (24) meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.  
a) Tramitación: Ordinaria.  
b) Procedimiento: Abierto.  
c) Forma: concurso.  
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:  
56.363.214'16 Euros (IVA incluido).  
5. Garantía provisional.  
1.127.264'28 Euros.  
6. Obtención de documentación e información.  
a) Entidad: Ver punto 1.a)  
b) Domicilio: C/ Álvaro de Bazán, nº 10 Entlo.  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.  
d) Teléfono: 96-360-45-55  
e) Telefax: 96-360-34-69  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 13 de marzo de 2007.  
7. Requisitos específicos del contratista.  
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Obra: K-8-e y E-1-f; Explotación: O-4-D.  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica, por los medios previstos en los artículos 16, 17 y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como su inscripción en los Registros que se indican en el Anexo I del Reglamento de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo las certificaciones que se indican en el mismo Anexo I, con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la mencionada Ley de Contratos.  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:  
a) Fecha límite de presentación: 23 de marzo de 2007, hasta las 14.00 horas.  
b) Documentación a presentar: La que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases correspondiente (apartados A-10 y B-14).  
c) Lugar de presentación:  
1º Entidad: Ver punto 1.a)  
2º Domicilio: Ver punto 6.b).  
3º Localidad y código postal: Ver punto 6.c).  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 22 meses, desde la apertura de las ofertas.  
e) Admisión de variantes: Sí.  
9. Apertura de las ofertas.  
a) Entidad: Ver punto 1.a).  
b) Domicilio: Ver punto 6.b).  
c) Localidad: Ver punto 6.c).  
d) Fecha: 4 de abril de 2007.  
e) Hora: 12 horas.  
10. Otras informaciones.  
Comprende conjuntamente la ejecución de las obras, previa elaboración del correspondiente proyecto constructivo, así como la explotación de las instalaciones durante el periodo de garantía de las obras.  
Referencia CPV-2003: 45232420-2, 45232410-9, 74232200-6, 90114100-0.  
Referencia CPA-2002: 45.24, 45.21.41, 74.20.34, 90.01.  
11. Gastos de anuncios.  
Serán por cuenta del adjudicatario  
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 23 de enero de 2007.  
13. En su caso, portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: epsar.cop.gva.es  
Valencia, 23 de enero de 2007.- El gerente en funciones (por delegación-Resolución de 4/9/2000-DOGV 15/9/2000): José Juan Morenilla Martínez.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML