Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5092, del 14-09-2005 (2005/10021)

Concurs número AT/004/05. Contracte d'obra per a l'execució de l'auditori conservatori de Torrevieja (Alacant).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5092

Data del DOGV
:   14-09-2005

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - B) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS

Número del document
:   2005/10021

CVE


Data del document
:   05-09-2005

Organisme emissor
:   Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU

Tipus de document
:   Concurs

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [contracte d'obres](javascript:void(0))
    * [licitació](javascript:void(0))
    * [indústria de la construcció](javascript:void(0))

Concurs número AT/004/05. Contracte d'obra per a l'execució de l'auditori conservatori de Torrevieja (Alacant). [2005/M10021]
  
Entitat adjudicadora
  
Organisme: Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, Societat Anònima Unipersonal.
  
Dependència que tramita l'expedient: Departament de Contractació.
  
Número d'expedient: AT/ 004/05.
  
Objecte del contracte
  
Descripció de l'objecte: contracte d'obra per a l'execució de l'auditori conservatori de Torrevieja (Alacant).
  
Lloc d'execució: Torrevieja (Alacant).
  
Termini d'execució: 24 mesos.
  
Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
  
Tramitació: ordinària.
  
Procediment: obert.
  
Forma: concurs.
  
Pressupost de licitació
  
Trenta-sis milions quatre-cents huitanta-un mil noranta-quatre euros i díhuit cèntims d'euro (36. 481.094,18 €) IVA inclòs.
  
Garanties
  
Provisional: el 2% de l'import de licitació: set-cents vint-i-nou mil sis-cents vint-i-un euros i huitanta-huit cèntims d'euro (729.621,88 €).
  
Definitiva: el 4% de l'import d'adjudicació.
  
Informació per a l'obtenció de documentació
  
Entitat: Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, Societat Anònima Unipersonal.
  
Domicili: avinguda de Jean Claude Combaldieu, s/n, Ciutat de la Llum, edif. suport producció número 1.
  
Localitat i codi postal: Alacant 03008.
  
Telèfon: 96 590 80 98.
  
Telefax: 96 590 80 97.
  
Data límit d'obtenció de documents i informació: 52 dies naturals a comptar des del 5 de setembre de 2005, data de l'enviament de l'anunci de licitació al Diario Oficial de la Unión Europea.
  
Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
  
Data límit de presentació: 52 dies naturals a comptar des del dia 5 de setembre de 2005, data d'enviament de l'anunci de licitació en el Diario Oficial de la Unión Europea.
  
Documentació a presentar: la que es detalla en el plec de clàusules administratives.
  
Lloc de presentació:
  
1a. Entitat: Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, Societat Anònima Unipersonal.
  
2a. Domicili: avinguda de Jean Claude Combaldieu, s/n, Ciutat de la Llum, edif. suport producció número 1.
  
3a. Localitat i codi postal: Alacant 03008.
  
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantindre la seua oferta: 30 dies.
  
Obertura de les ofertes
  
Entitat: Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, Societat Anònima Unipersonal.
  
Domicili: avinguda de Jean Claude Combaldieu, s/n, Ciutat de la Llum, edif. suport producció número 1.
  
Localitat: Alacant.
  
Data: el primer dia hàbil següent a l'últim dia de recepció d'ofertes.
  
Hora: 11.00.
  
Despeses d'anuncis
  
Per compte de l'adjudicatari.
  
Alacant, 5 de setembre de 2005.- El director general: Felipe Codina Bellés.
  
Societat Projectes Temàtics de la Comunitat
  
Valenciana, Societat Anònima



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5092, del 14-09-2005 (2005/10021)

Concurso número AT/004/05. Contrato de obra para la ejecución del auditorio-conservatorio de Torrevieja (Alicante).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5092

Fecha DOGV
:   14-09-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/10021

CVE


Fecha del documento
:   05-09-2005

Organismo emisor
:   Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [contrato de obras](javascript:void(0))
    * [licitación](javascript:void(0))
    * [industria de la construcción](javascript:void(0))

Concurso número AT/004/05. Contrato de obra para la ejecución del auditorio-conservatorio de Torrevieja (Alicante). [2005/M10021]
  
Entidad adjudicadora
  
Organismo: Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal.
  
Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
  
Número de expediente: AT/004/05.
  
Objeto del contrato
  
Descripción del objeto: contrato de obra para la ejecución del auditorio-conservatorio de Torrevieja (Alicante).
  
Lugar de ejecución: Torrevieja (Alicante).
  
Plazo de ejecución: 24 meses.
  
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
Tramitación: ordinaria.
  
Procedimiento: abierto.
  
Forma: concurso.
  
Presupuesto de licitación
  
Treinta y seis millones cuatrocientos ochenta y un mil noventa y cuatro euros con dieciocho céntimos de euro (36. 481.094,18 €) IVA incluido.
  
Garantías
  
Provisional: el 2% del importe de licitación: setecientos veintinueve mil seiscientos veinte un euros con ochenta y ocho céntimos de euro (729.621,88 €).
  
Definitiva: el 4% del importe de adjudicación.
  
Información para la obtención de documentación
  
Entidad: Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal.
  
Domicilio: avenida de Jean Claude Combaldieu, s/n, Ciudad de la Luz, edif. apoyo producción número 1.
  
Localidad y código postal: Alicante 03008.
  
Teléfono: 96 590 80 98.
  
Telefax: 96 590 80 97.
  
Fecha límite de obtención de documentos e información: 52 días naturales a contar desde el 5 de septiembre de 2005, fecha del envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea.
  
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
  
Fecha límite de presentación: 52 días naturales a contar desde el día 5 de septiembre de 2005, fecha de envío del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
  
Documentación a presentar: la que se detalla en el pliego de cláusulas administrativas.
  
Lugar de presentación:
  
1ª. Entidad: Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal.
  
2ª. Domicilio: avenida de Jean Claude Combaldieu, s/n, Ciudad de la Luz, edif. apoyo producción número 1.
  
3ª. Localidad y código postal: Alicante 03008.
  
Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 30 días.
  
Apertura de las ofertas
  
Entidad: Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal.
  
Domicilio: avenida de Jean Claude Combaldieu, s/n, Ciudad de la Luz, edif. apoyo producción número 1.
  
Localidad: Alicante.
  
Fecha: el primer día hábil siguiente al último día de recepción de ofertas.
  
Hora: 11.00.
  
Gastos de anuncios
  
Por cuenta del adjudicatario.
  
Alicante, 5 de septiembre de 2005.- El director general: Felipe Codina Bellés.
  
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML