Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5646, del 23-11-2007 (2007/14144)

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació de l'addenda al conveni subscrit entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i el Jutjat d'Aigües de Guardamar del Segura per a l'execució d'obres de modernització de regadius.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5646

Data del DOGV
:   23-11-2007

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2007/14144

CVE


Data del document
:   21-11-2007

Organisme emissor
:   Conselleria de Presidència

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria Agricultura, Pesca i Alimentació](javascript:void(0))
    * [Guardamar del Segura](javascript:void(0))
    * [cooperació administrativa](javascript:void(0))
    * [ordenació hidroagrícola](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació de l'addenda al conveni subscrit entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i el Jutjat d'Aigües de Guardamar del Segura per a l'execució d'obres de modernització de regadius. [2007/14144]  
Subscrita, després de la tramitació prèvia reglamentària, entre la Generalitat, a través de la conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i el Jutjat d'Aigües de Guardamar del Segura, el 19 de juny de 2007, una addenda al conveni entre la Generalitat, a través de la conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i el Jutjat d'Aigües de Guardamar del Segura per a l'execució d'obres de modernització de regadius, i en compliment del que establix l'article 3.4 del Decret 20/1993, de 8 de febrer, del Consell, cal publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l'esmentada addenda, que ha quedat inscrita en el Registre de Convenis de la Generalitat amb el número 1517/2007 i que figura com a annex d'esta resolució.  
Valencia, 21 de novembre de 2007. El director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell: Ángel Mompó Romero.  
ADDENDA AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ, I EL JUTJAT D'AIGÜES DE GUARDAMAR DEL SEGURA PER A L'EXECUCIÓ D'OBRES DE MODERNITZACIÓ DE REGADIUS.  
En València a, 19 de juny de 2007  
COMPAREIXEN  
D'una part, el conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació, el Sr. Juan G. Cotino Ferrer, en exercici de les competències atribuïdes per mitjà dels decrets 6/04, de 26 d'agost de 2004 (DOGV núm. 4829, de 27 d'agost de 2004), i 7/04, de 27 d'agost de 2004 (DOGV núm. 4830, de 30 d'agost de 2004), i en virtut de l'autorització concedida per acord del Consell amb data 25 de maig de 2007.  
I d'una altra, la Sra. María Elena Albentosa Ruso, jutgessa privativa d'aigües de Guardamar del Segura, facultada per Acord de 26 de febrer de 2006, de la Junta General de la comunitat de regants.  
EXPOSEN  
Que amb data 22 de novembre de 2006 la conselleria i el Jutjat d'Aigües de Guardamar del Segura van subscriure el "Conveni entre la conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i el Jutjat Privatiu d'Aigües de Guardamar del Segura per a l'execució d'obres de modernització de regadius". En la seua clàusula tercera s'establia que la inversió màxima auxiliable es fixaria en l'import d'adjudicació del projecte sotmés a licitació, d'acord amb les disposicions de la clàusula segona.  
També s'hi establia que el compromís econòmic es realitzaria per mitjà d'addenda al conveni esmentat.  
Amb data 28 de desembre de 2006, la SEIASA va adjudicar a la UTE TECVASA-CODES les obres del "Projecte de modernització i racionalització del sistema de reg de les terres administrades pel Jutjat d'Aigües de Guardamar del Segura (Alacant)" per un import total de 3.478.576,78 €.  
En conseqüència, l'import màxim de l'ajuda a concedir per la conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació serà el 25% de la quantitat anterior.  
En consideració a això, els que compareixen, amb la representació que posseïxen, formalitzen esta addenda d'acord amb les següents,  
CLÀUSULES  
Primera  
L'import màxim de l'ajuda que la conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació concedix al Jutjat d'Aigües de Guardamar del Segura per a l'execució de les obres de "Projecte de modernització i racionalització del sistema de reg de les terres administrades pel Jutjat d'Aigües de Guardamar del Segura (Alacant)" queda fixat en 869.644,19 €, amb la distribució d'anualitats següent:  
Any 2007 377.422 €  
Any 2008 126.087 €  
Any 2009 126.087 €  
Any 2010 126.087 €  
Any 2011 113.961,19 €  
Esta distribució d'anualitats es podrà modificar per mitjà de resolució de la conselleria, a petició de la comunitat de regants, sempre que hi haja disponibilitat pressupostària.  
Segona  
Els pagaments s'efectuaran tal com es disposa en la clàusula quarta del conveni i a càrrec de l'aplicació pressupostària 12.02.02.0000.531.10.7, línia T6144000.  
Tercera  
El conveni tindrà vigència màxima fins a l'exercici de 2011 i, en tot cas, finalitzarà el 31 de desembre de 2011.  
Quarta  
Serà causa de rescissió del present conveni la no-iniciació de les obres corresponents al primer exercici.  
Cinquena  
Per al cas en què qualsevol de les anualitats previstes en el present conveni no siga íntegrament certificada amb anterioritat a la finalització de l'exercici corresponent, s'establix una penalització consistent en la minoració de la subvenció en la quantia que s'haja deixat de certificar. Esta penalització també s'aplicarà si no es pot emetre el certificat preceptiu per falta d'autorització al supervisor per a l'accés a les obres, l'estat dels mesuraments o qualsevol altre document necessari per al càlcul de l'obra realment executada.  
EL CONSELLER D'AGRICULTURA,   
PESCA I ALIMENTACIÓ   
Juan G. Cotino Ferrer  
LA JUTGESSA PRIVATIVA D'AIGÜES   
DE GUARDAMAR DEL SEGURA  
María Elena Albentosa Ruso



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5646, del 23-11-2007 (2007/14144)

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, del director general de Relaciones con Les Corts y Secretariado del Consell, de la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la publicación de la Adenda al Convenio suscrito entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Juzgado de Aguas de Guardamar del Segura para la ejecución de obras de modernización de regadíos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5646

Fecha DOGV
:   23-11-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/14144

CVE


Fecha del documento
:   21-11-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Presidencia

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria Agricultura, Pesca y Alimentación](javascript:void(0))
    * [Guardamar del Segura](javascript:void(0))
    * [cooperación administrativa](javascript:void(0))
    * [ordenación hidroagrícola](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, del director general de Relaciones con Les Corts y Secretariado del Consell, de la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la publicación de la Adenda al Convenio suscrito entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Juzgado de Aguas de Guardamar del Segura para la ejecución de obras de modernización de regadíos. [2007/14144]  
Suscrita, previa tramitación reglamentaria, entre la Generalitat, a través de la conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Juzgado de Aguas de Guardamar del Segura, el día 19 de junio de 2007, una Adenda al Convenio entre la Generalitat, a través de la conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Juzgado de Aguas de Guardamar del Segura para la ejecución de obras de modernización de regadíos, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.4 del Decreto 20/1993, de 8 de febrero, del Consell, procede la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de dicha Adenda, que ha quedado inscrita en el Registro de Convenios de la Generalitat con el número 1517/2007 y que figura como anexo de esta resolución.  
Valencia, 21 de noviembre de 2007. El director general de Relaciones con Les Corts y Secretariado del Consell: Ángel Mompó Romero.  
ADENDA AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA GENERALITAT A TRAVES DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y EL JUZGADO DE AGUAS DE GUARDAMAR DEL SEGURA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MODERNIZACION DE REGADIOS  
En Valencia, a 19 de junio de 2007  
COMPARECEN  
De una parte, el Hble. conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, D. Juan G. Cotino Ferrer, en ejercicio de las competencias atribuidas por los Decretos 6/04 de 26 de agosto de 2004 (DOGV nº 4829 de 27 de agosto de 2004) y el 7/04 de 27 de agosto de 2004 (DOGV nº 4830 de 30 de agosto de 2004) y en virtud de la autorización concedida por Acuerdo del Consell de fecha 25 de mayo de 2007.  
Y de otra, Dª. María Elena Albentosa Ruso Jueza Privativa de Aguas de Guardamar del Segura, facultada por Acuerdo de la Junta General de la Comunidad de Regantes de 26 de febrero de 2006.  
EXPONEN  
Que con fecha 22 de noviembre de 2006 la conselleria y el Juzgado de Aguas de Guardamar del Segura suscribieron el "Convenio entre la conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Juzgado Privativo de Aguas de Guardamar del Segura para la ejecución de obras de modernización de regadíos". En su cláusula tercera se establecía que la inversión máxima auxiliable quedaría fijada en el importe de adjudicación del proyecto sometido a licitación, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula segunda.  
También establecía que el compromiso económico sería realizado mediante adenda al citado convenio.  
Con fecha 28 de diciembre de 2006, la SEIASA adjudicó a la UTE TECVASA - CODES las obras del «Proyecto de modernización y racionalización del sistema de riego de las tierras administradas por el Juzgado de Aguas de Guardamar del Segura (Alicante)" por un importe total de 3.478.576,78 €  
En consecuencia, el importe máximo de la ayuda a conceder por la conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación será el 25% de la cantidad anterior.  
En consideración a lo anterior, los que comparecen, con la representación que ostentan, formalizan la presente adenda con arreglo a las siguientes,  
CLAUSULAS  
Primera  
El importe máximo de la ayuda que la conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, concede al Juzgado de Aguas de Guardamar del Segura para la ejecución de las obras de «Proyecto de modernización y racionalización del sistema de riego de las tierras administradas por el Juzgado de Aguas de Guardamar del Segura (Alicante)", queda fijado en 869.644,19 €, con la siguiente distribución de anualidades:  
Año 2007 377.422 €  
Año 2008 126.087 €  
Año 2009 126.087 €  
Año 2010 126.087 €  
Año 2011 113.961,19 €  
Esta distribución de anualidades podrá ser modificada por Resolución de la conselleria, a petición de la Comunidad de Regantes, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.  
Segunda  
Los pagos se efectuarán tal como dispone la cláusula cuarta del Convenio y con cargo a la aplicación presupuestaria 12.02.02.0000.531.10.7, línea T6144000  
Tercera  
El Convenio tendrá vigencia máxima hasta el ejercicio de 2011 y, en todo caso, finalizará el 31 de diciembre de 2011.  
Cuarta  
Será causa de rescisión del presente Convenio el no inicio de las obras correspondientes al primer ejercicio.  
Quinta  
Para el caso en que cualquiera de las anualidades previstas en el presente Convenio no fuese íntegramente certificada con anterioridad a la finalización del correspondiente ejercicio, se establece una penalización consistente en la minoración de la subvención en la cuantía que se hubieses dejado de certificar. Esta penalización también se aplicará si no puede ser emitida la preceptiva certificación por falta de autorización al Supervisor para su acceso a las obras, estado de mediciones o cualquier otro documento necesario para el cálculo de la obra realmente ejecutada.  
EL CONSELLER D'AGRICULTURA,  
PESCA I ALIMENTACIÓ  
Juan G. Cotino Ferrer  
LA JUEZA PRIVATIVA DE AGUAS  
DE GUARDAMAR DEL SEGURA   
María Elena Albentosa Ruso



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML