Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4348, del 02-10-2002 (2002/10524)

Subhasta. Execució d'obres d'urbanització polígon industrial sector E, 1a fase.
-------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4348

Data del DOGV
:   02-10-2002

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - B) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS

Número del document
:   2002/10524

CVE


Data del document
:   06-09-2002

Organisme emissor
:   Ajuntament del Verger

Tipus de document
:   Subhasta

Correcció d'errades

 Descriptors 

:   * [Verger, el](javascript:void(0))
    * [contracte d'obres](javascript:void(0))

Subhasta. Execució d'obres d'urbanització polígon industrial sector E, 1a fase. [2002/A10524]
  
Mitjançant l'Acord del Ple de la corporació de data 7 d'agost del 2002, ha sigut aprovat el plec de clàusules administratives particulars que regiran la subhasta en procediment obert per a l'execució de les obres d'urbanització del polígon industrial sector E, 1a fase, i se sotmet al tràmit d'exposició pública, per un termini de huit dies, comptats a partir del sendemà de la inserció del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè puguen ser presentades les reclamacions oportunes.
  
Simultàniament, s'anuncia l'obertura del tràmit d'admissió de propostes, durant el termini de 13 dies, comptats a partir del sendemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Plec de clàusules administratives particulars
  
Clàusula 1a. Objecte del contracte, tramitació, procediment, forma d'adjudicació i codificació
  
- Objecte del contracte: l'objecte del present expedient és la contractació, per procediment obert, mitjançant concurs, de les obres denominades urbanització polígon industrial, sector E, 2a fase, d'acord amb el projecte redactat per l'arquitecte municipal, Francisco Puchol Pericás.
  
La descripció de les obres que s'han d'executar consten en el corresponent projecte tècnic, el qual queda incorporat al contracte com a contingut obligatori.
  
El contractista haurà d'executar les obres d'acord amb el projecte i amb les indicacions del tècnic director d'elles, que serà el mateix arquitecte municipal.
  
Es consideraran documents contractuals, en qualsevol cas, la memòria, el pressupost de les obres, els plans, el plec de condicions tècniques i quadre de preus, així com el programa de treball quan, d'acord amb el que disposa el plec de clàusules administratives generals, s'incorpore al projecte.
  
- Tramitació: urgent.
  
- Procediment d'adjudicació: obert.
  
- Forma d'adjudicació: la forma d'adjudicació del contracte serà la de concurs, mitjançant procediment obert.
  
Clàusula 2a. Naturalesa.
  
El present contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte d'obres, d'acord amb els articles 5.2.a i 120 del Reial Decret 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
  
Clàusula 3a. Duració del contracte
  
El termini d'execució de les obres serà de set mesos, comptats a partir de la data en què es formalitze l'acte de comprovació del replantejament.
  
Clàusula 4a. Termini de garantia
  
El termini de garantia serà de 12 mes, comptador des de la data en què es formalitze la recepció, i en cas d'observacions, serà la data en què l'administració haja acceptat les rectificacions.
  
Clàusula 5a. Partida pressupostària
  
Hi ha crèdit pressupostari en la partida 51-611.02 (II fase polígon industrial), del pressupost corresponent a l'exercici 2002.
  
Clàusula 6. Import de la contractació
  
El tipus o preu base de la contractació és la quantitat d'un milió dos-cents dos mil quinze euros, i quatre-cents trenta cèntims (1.202.015,430 EUR), IVA inclòs.
  
El pressupost s'entendrà que inclou la totalitat de l'obra i porta implícit tots els conceptes.
  
S'entendrà que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris està inclòs, no sols el preu del contracte, sinó també l'import de l'impost sobre el valor afegit que, per descomptat, serà transferit com a partida independent.
  
Clàusula 7. Revisió de preus
  
No pertoca.
  
Clàusula 8. Garantia provisional
  
L'import de la garantia provisional serà de 24.040,309 euros, equivalent al 2% del pressupost total de les obres.
  
Clàusula 9. Garantia definitiva
  
La quantia de la garantia definitiva serà del 4% del pressupost d'adjudicació, sense perjudici del que establix l'article 37 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, referent a garanties complementàries i definitives.
  
Les esmentades garanties es podran constituir en metàl·lic, valors públics o privats, en les condicions legalment establides, mitjançant un aval bancari o assegurança de caució, de conformitat amb els articles 55 i següents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre. Els avals hauran de ser autoritzats per l'apoderat de l'entitat que avala, qui tindrà poder bastant per a obligar-la plenament.
  
En el cas que la garantia es presente mitjançant un aval, s'haurà d'ajustar al model que figura com a annex V del Reglament General de la LCAP. Així mateix, en l'aval de constitució de garantia definitiva serà necessari que les signatures dels avalistes estiguen legitimades per fedatari públic.
  
Clàusula 10a. Forma de pagament
  
Mitjançant certificats.
  
Clàusula 11a. Altres obligacions del contractista
  
El contractista haurà d'assumir el cost de la instal·lació de panells informatius de les obres, d'acord amb les instruccions del director tècnic d'elles, d'acord amb la imatge corporativa de l'Ajuntament del Verger (Alacant).
  
Clàusula 12a. Risc i ventura
  
Els regs que es deriven del contracte subscrit entre l'Ajuntament i l'adjudicatari, hauran de ser assumits pel contractista, que no tindrà dret a indemnitzacions per causa d'avaries o perjudicis ocasionats per les obres, excepte causes de força major.
  
Clàusula 13a. Condicions dels licitadors
  
Poden participar en la licitació les persones, jurídiques o naturals, que tinguen plena capacitat d'obrar, acrediten la seua solvència econòmica, financera, tècnica i professional, mitjançant la classificació que es requerisca, i no es troben incloses en cap de les prohibicions per a contractar establides per l'article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en concordança amb els articles 9 i següents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
  
Solvència econòmica i financera: informe, respecte de la solvència de l'empresa licitadora, d'institucions financeres o d'auditoria.
  
Solvència tècnica: experiència en tres obres que el licitador haja realitzat durant els tres últims anys, que s'haurà d'acreditar mitjançant un certificat de l'entitat contractant, que podrà ser pública o privada, o bé aportar un altre document fefaent, mitjançant el qual es puga comprovar que, efectivament, les obres s'han realitzat, que incloga import, dates i beneficiaris, públics o privats, d'elles. A tals efectes, es considera com a experiència pròpia, l'acreditada per les empreses vinculades a què es referix l'article 134 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, fusionades, o que hagen sofrit canvis de denominació.
  
Les empreses estrangeres acreditaran la seua solvència, econòmica, financera, tècnica i professional, de conformitat amb el títol II, capítol I i II del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, per qualsevol dels mitjans que s'indiquen en els articles 16 i 17 del mateix Reial Decret 2/2000, de 16 de juny.
  
Clàusula 14a. Classificació del contractista
  
Solvència econòmica i tècnica: s'acredita mitjançant la classificació del contractista expedida pel Registre Oficial d'Empreses Classificades. Per a participar en la licitació els contractistes hauran de tindre la següent classificació:
  
Grup A E G I
  
Subgrup 1 1 6 9
  
Categoria A A A A
  
En el supòsit que l'empresa no conste en el dit registre, haurà d'acreditar la seua solvència tècnica i econòmica amb els documents següents: articles 16 i 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 i 14 del Reial Decret 390/1996, d'1 de març.
  
1. Informe d'institucions financeres acreditatiu de la solvència econòmica i financera o, si no n'hi ha, assegurança d'indemnització per a cobrir els riscos professionals.
  
2. Publicació dels comptes anuals o dels seus extractes, en cas de societats.
  
3. Declaració relativa a la xifra de negoci durant els tres últims exercicis.
  
Solvència tècnica:
  
1. Títols acadèmics i experiència de l'empresari i quadre tècnic.
  
2. Relació d'obres executades en el transcurs dels últims 5 anys, acompanyada dels certificats de bona execució de les més importants.
  
3. Maquinària, material i equip tècnic.
  
4. Efectius personals mitjans anuals, indicant-hi grau d'estabilitat en l'ocupació i importància dels seus equips directius durant els tres últims anys.
  
5. Equip tècnic de què disposarà, integrat o no a l'empresa.
  
Clàusula 15a. Documentació a presentar
  
La documentació que cal presentar serà la següent:
  
(Original o fotocòpia autenticada). Les empreses podran aportar el certificat d'inscripció en el registre de licitadors de la comunitat autònoma (departament de ..., carrer ... de la ciutat de ..., telèfons d'informació ...), junt amb la declaració responsable de la vigència de les dades que inclou.
  
La presentació del present certificat, d'acord amb el que establix l'article ... del Decret ..., de ... de ..., de creació del registre de licitadors de la comunitat autònoma, eximix l'empresa del lliurament material de la documentació que acredita la personalitat jurídica, la capacitat d'obrar per a licitar i firmar contractes, la representació, la classificació empresarial, l'alta en l'impost d'activitats econòmiques i el rebut de l'últim pagament.
  
Així mateix, el lliurament del dit certificat dispensa l'empresa de presentar la declaració de no trobar-se en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que establix l'article 20 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i, especialment, la circumstància de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  
Del present plec, s'eximiran concretament, en el cas de la presentació del dit certificat citat, junt amb la declaració responsable de la vigència de les dades que hi inclou, els apartats 1, 2, 3 (només quant a la declaració responsable i no al certificat), 4 (només quant a la declaració responsable i no al certificat) i 5, corresponents a la documentació del sobre 1 que més endavant s'especifica.
  
Les proposicions seran secretes i s'han presentar en dos sobres tancats o llibres separats i firmats pels licitadors o persona que el represente:
  
Sobre número 1. Portarà l'esmentada documentació administrativa per al procediment negociat de..., presentada per..., amb la signatura del licitador o persona que el represente i indicació del nom i cognoms o raó social de l'empresa.
  
A l'interior del sobre es farà constar, en un foli independent, el seu contingut enunciat numèricament.
  
El sobre haurà de contindre la següent documentació:
  
1. (Podrà ser fotocòpia). Aquella que acredite la personalitat de l'empresari, mitjançant document nacional d'identitat o document que el substituïsca. La capacitat d'obrar de les persones jurídiques s'acreditarà, bé mitjançant l'escriptura de constitució i de modificació, si pertoca, inscrites en el Registre Mercantil, bé mitjançant una escriptura o document de constitució, modificació, estatuts o acte fundacional, inscrit, si és procedent, en el corresponent registre oficial.
  
Quan el licitador no actue en nom propi o es tracte d'una societat o persona jurídica, poder notarial per a representar la persona o entitat. El poder haurà d'estar inscrit en el Registre Mercantil o en aquell altre registre oficial que corresponga, i serà validat per la secretaria de la corporació o tècnic competent.
  
2. (Original o fotocòpia autenticada). Declaració responsable de no trobar-se, el concursant, sotmés a cap de les prohibicions de contractar, d'acord amb el que disposa l'article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
  
3. (Original o fotocòpia autenticada). Certificat administratiu acreditatiu, o declaració responsable que el licitador es troba al corrent del compliment de les seues obligacions respecte de la Seguretat Social, d'acord amb el que establix l'article 14 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre. La declaració responsable inclourà, expressament, la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa de tal requisit haurà d'exigir-se abans de l'adjudicació als qui resulten adjudicataris del contracte, i amb tal fi se'ls concedirà un màxim de cinc dies hàbils.
  
4. (Original o fotocòpia autenticada). Certificat administratiu acreditatiu, o declaració responsable que el licitador es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries, d'acord amb el que establix l'article 13 del Reial Decret 1.098/2001, de 12 octubre. La declaració responsable inclourà, expressament, la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries imposades per les disposicions vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa de tal requisit haurà d'exigir-se abans de l'adjudicació als qui resulten adjudicataris del contracte, i amb tal fi se'ls concedirà un màxim de cinc dies hàbils.
  
5. (Podrà ser fotocòpia). Últim rebut de l'impost sobre activitats econòmiques per a les activitats subjectes a l'esmentat impost.
  
6. (Podrà ser fotocòpia). Documentació acreditativa de la solvència tècnica, de conformitat a l'article 12 de l'esmentat plec.
  
7. (Original o fotocòpia autenticada). Documentació acreditativa de la solvència econòmica, de conformitat amb l'article 12 del dit plec.
  
8. (Podrà ser fotocòpia). Pòlissa de responsabilitat civil per import mínim de ... euros.
  
Les empreses estrangeres acreditaran la seua solvència econòmica, financera, tècnica o professional, per qualsevol dels mitjans que s'indiquen en els articles 16 i 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
  
Per a les empreses estrangeres, la declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol orde, per a totes les incidències que de manera, directa o indirecta, puguen derivar-se del contracte, amb renúncia, si és procedent, al fur jurisdiccional estranger que corresponga al licitador.
  
Els originals dels documents aportats mitjançant una fotocòpia podran ser exigits amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte.
  
Sobre número 2. Que portarà:
  
- La classificació del contractista, d'acord amb el que disposa l'article 14.
  
- L'esment «Proposició econòmica per al procediment negociat de les... presentada per...», amb la signatura del licitador o persona que el represente, que contindrà l'oferta econòmica, de conformitat amb el següent model:
  
«(Nom i cognoms) ..., domiciliat a ..., carrer ..., núm. ... amb DNI núm. .., major d'edat, en nom propi (o en representació de l'empresa ..., amb domicili a ..., carrer ... núm. ..), una vegada conegudes les condicions exigides per a optar al procediment negociat de les obres de ..., es compromet a realitzar-les amb subjecció al projecte i al plec de clàusules administratives particulars, per la quantitat de ... euros (en lletres i xifres). En l'esmentada quantitat s'inclou l'impost sobre el valor afegit).
  
Lloc, data i signatura del licitador.»
  
- L'esment «Referències tècniques per al procediment negociat de les... presentada per...», amb la documentació acreditativa de les condicions establides en el plec de condicions tècniques i la documentació necessària d'acord amb les especificacions del plec de condicions particulars que permeta qualificar les ofertes.
  
A l'interior del sobre es farà constar, en un foli independent, el seu contingut enunciat numèricament.
  
Clàusula 16a. Criteris d'adjudicació
  
La mesa de contractació, abans de començar el procediment establit en la clàusula nombre 19, fixarà els criteris per a baremar les ofertes, segons la puntuació.
  
Els criteris objectius que valdran de base a l'adjudicació del procediment negociat, en orde decreixent d'importància, seran els següents:
  
1. Millor oferta econòmica: 30 punts.
  
2. Millores del projecte a nivell constructiu i/o acabats que no suposen cap cost addicional per a l'administració: 25 punts.
  
3. Reducció dels terminis d'execució del projecte: 15 punts.
  
4. Ampliació del termini de garantia de les obres establit per l'esmentat plec: 10 punts.
  
5. Experiència en administració central, autonòmica i local: 10 punts.
  
6. Qualitat del servici prestat, amb anterioritat, a l'Ajuntament: 10 punts.
  
Clàusula 17a. Presentació d'ofertes
  
Les ofertes es presentaran des de les 09.00 hores fins a les 14.00 hores, al Departament d'Urbanisme i Obres de la corporació, en el termini de 13 dies naturals següents comptadors a partir del sendemà de la recepció de la invitació a participar en el procediment negociat.
  
Quan l'últim dia del termini siga inhàbil (el dissabte es considerarà com a tal), s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
  
Clàusula 18a. Composició de la mesa de contractació
  
La mesa estarà formada per:
  
President: el de la corporació o regidor en qui delegue.
  
Vocal: president de la Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament.
  
Vocal: secretari general o funcionari en qui delegue.
  
Vocal: interventor general o funcionari en qui delegue.
  
Vocal: arquitecte municipal.
  
Secretari: un funcionari de la corporació.
  
Clàusula 19a. Obertura de proposicions
  
Sobre número 1: (documentació). La mesa de contractació es reunirà el dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de proposicions, amb l'objecte de procedir a l'obertura dels sobres números 1 i qualificar la documentació que inclouen. En cas d'observar defectes materials en la documentació presentada, si ho creu convenient, podrà concedir un termini no superior a tres dies hàbils perquè el licitador esmene l'error.
  
Sobre número 2: (proposició econòmica i referències tècniques). La mesa de contractació procedirà, en acte públic, a l'obertura dels sobres números 2, que es produirà el quart dia hàbil següent, comptador des de l'obertura dels sobres nombre 1, llevat que la mesa de contractació decidisca avançar l'obertura dels sobres nombres 2 i 3 al dia de l'obertura dels sobres números 1; supòsit en què els licitadors seran oportunament notificats de la decisió de la taula, mitjançant una notificació que els serà entregada en el moment de la presentació de l'oferta, en la que se'ls indicarà el dia, hora i lloc de realització de l'acte públic.
  
La mesa donarà compte, en primer lloc, del resultat de la qualificació de la documentació general presentada, indicant, si fóra possible, en el cas d'haver transcorregut el termini de tres dies per a esmenar els defectes, si n'hi haguera, els licitadors exclosos, si és procedent, i les causes de la seua exclusió. A continuació, es procedirà a l'obertura de les proposicions econòmiques, amb la lectura del contingut essencial de cada una d'elles i, seguidament, a la dels sobres números 3, que seran remesos al servici corresponent per al seu informe, i després d'invitar els assistents a formular les observacions que desitgen realitzar, se n'estendrà la corresponent acta.
  
La mesa presentarà les proposicions, amb l'acta i la proposta que estime pertinent, a l'òrgan de contractació que haja d'efectuar l'adjudicació del contracte.
  
La mesa de contractació podrà sol·licitar, abans de formular la seua proposta, aquells informes, tècnics o jurídics, que estime convenients i es relacionen amb l'objecte del contracte.
  
En qualsevol cas, l'òrgan de contractació també tindrà l'alternativa d'adjudicar el contracte a l'empresa que faça l'oferta més avantatjosa en la seua globalitat o de declarar desert el concurs, de conformitat amb la normativa vigent.
  
En tot allò no previst per les presents clàusules, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei de Contractes de les Administracions Públiques



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4348, del 02-10-2002 (2002/10524)

Subasta. Ejecución de obras de urbanización polígono industrial sector E, 1ª fase.
----------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4348

Fecha DOGV
:   02-10-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2002/10524

CVE


Fecha del documento
:   06-09-2002

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de El Verge

Tipo de documento
:   Subasta

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * [Verger, el](javascript:void(0))
    * [contrato de obras](javascript:void(0))

Subasta. Ejecución de obras de urbanización polígono industrial sector E, 1ª fase. [2002/A10524]
  
Por Acuerdo del Pleno de la corporación de fecha 7 de agosto de 2002, ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirán la subasta en procedimiento abierto para la ejecución de las obras de urbanización polígono industrial sector E, 1ª fase, y se somete a trámite de exposición pública por un plazo de ocho días, contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan ser presentadas las reclamaciones oportunas.
  
Simultáneamente, se anuncia la apertura del trámite de admisión de propuestas, por plazo de 13 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Pliego de cláusulas administrativas particulares
  
Cláusula 1ª. Objeto del contrato, tramitación, procedimiento, forma de adjudicación y codificación
  
- Objeto del contrato: el objeto del presente expediente es la contratación, por procedimiento abierto, mediante concurso, de las obras denominadas urbanización polígono industrial, sector E, 2ª fase, con arreglo al proyecto redactado por el arquitecto municipal, Francisco Puchol Pericás.
  
La descripción de las obras a ejecutar consta en el correspondiente proyecto técnico, el cual queda incorporado al contrato como contenido obligacional.
  
El contratista deberá ejecutar las obras de acuerdo con el proyecto y con las indicaciones del técnico director de las mismas, que será el propio arquitecto municipal.
  
Se considerarán documentos contractuales, en cualquier caso, la memoria, el presupuesto de las obras, los planos, el pliego de condiciones técnicas y cuadro de precios, así como el programa de trabajo cuando, de acuerdo con lo que prevé el pliego de cláusulas administrativas generales, se incorpore al proyecto.
  
- Tramitación: urgente.
  
- Procedimiento de adjudicación: abierto.
  
- Forma de adjudicación: la forma de adjudicación del contrato será la de concurso, mediante procedimiento abierto.
  
Cláusula 2ª. Naturaleza.
  
Este contrato tiene carácter administrativo y se tipifica como contrato de obras, de acuerdo con los artículos 5.2.a y 120 del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
Cláusula 3ª. Duración del contrato
  
El plazo de ejecución de las obras será de siete meses, contados a partir de la fecha en que se formalice el acto de comprobación del replanteo.
  
Cláusula 4ª. Plazo de garantía
  
El plazo de garantía será de 12 mes, a contar desde la fecha en que se formalice la recepción, y en caso de observaciones, será la fecha en que la administración haya aceptado las rectificaciones.
  
Cláusula 5ª. Partida presupuestaria
  
Existe crédito presupuestario en la partida 51-611.02 (II fase polígono industrial), del presupuesto correspondiente al ejercicio 2002.
  
Cláusula 6. Importe de la contratación.
  
El tipo o precio base de la contratación, es la cantidad de un millón doscientos dos mil quince euros, con cuatrocientos treinta céntimos (1.202.015,430 EUR), IVA incluido.
  
El presupuesto se entenderá comprensivo de la totalidad de la obra y lleva implícito todos los conceptos.
  
Se entenderá que en todos los presupuestos u ofertas de los empresarios está incluido, no sólo el precio del contrato, sino también el importe del impuesto sobre el valor añadido que, desde luego, será repercutido como partida independiente.
  
Cláusula 7. Revisión de precios
  
No procede.
  
Cláusula 8. Garantía provisional
  
El importe de la garantía provisional será de 24.040,309 euros, equivalente al 2% del presupuesto total de las obras
  
Cláusula 9. Garantía definitiva
  
La cuantía de la garantía definitiva será del 4% del presupuesto de adjudicación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, referente a garantías complementarias y definitivas.
  
Las citadas garantías se podrán constituir en metálico, valores públicos o privados, en las condiciones legalmente establecidas, mediante aval bancario o seguro de caución, de conformidad con los artículos 55 y siguientes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Los avales tendrán que ser autorizados por el apoderado de la entidad que avala, quien tendrá poder suficiente para obligarla plenamente.
  
En el caso de que la garantía se presente mediante aval, éste se tendrá que ajustar al modelo que figura como anexo V del Reglamento General de la LCAP. Así mismo, en el aval de constitución de garantía definitiva será necesario que las firmas de los avalistas estén legitimadas por fedatario público.
  
Cláusula 10ª. Forma de pago
  
Mediante certificaciones.
  
Cláusula 11ª. Otras obligaciones del contratista
  
El contratista tendrá que asumir el coste de la instalación de paneles informativos de las obras, conforme a las instrucciones del director técnico de las mismas, de acuerdo con la imagen corporativa del Ayuntamiento de El Verger (Alicante.)
  
Cláusula 12ª. Riesgo y ventura
  
Los riegos que se deriven del contrato suscrito entre el Ayuntamiento y el adjudicatario, deberán ser asumidos por el contratista, que no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de averías o perjuicios ocasionados por las obras, salvo causas de fuerza mayor.
  
Cláusula 13ª. Condiciones de los licitadores
  
Pueden participar en la licitación las personas, jurídicas o naturales, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia económica, financiera, técnica y profesional, mediante la clasificación que se requiera, y no se encuentren comprendidos en ninguna de las prohibiciones para contratar previstas por el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con los artículos 9 y SS. del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
Solvencia económica y financiera: informe, respecto de la solvencia de la empresa licitante, de instituciones financieras o de auditoría.
  
Solvencia técnica: experiencia en tres obras que el licitador haya realizado durante los tres últimos años, que se tendrá que acreditar mediante un certificado de la entidad contratante, que podrá ser pública o privada, o bien aportar otro documento fehaciente, mediante el que se pueda comprobar que, efectivamente, las obras se han realizado, que incluya importe, fechas y beneficiarios, públicos o privados, de las mismas. A estos efectos, se considera como experiencia propia, la acreditada por las empresas vinculadas a que se refiere el artículo 134 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, fusionadas, o que hayan sufrido cambios de denominación.
  
Las empresas extranjeras acreditarán su solvencia, económica, financiera, técnica y profesional, de conformidad con el título II, capítulo I y II del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por cualquiera de los medios que se indican en los artículos 16 y 17 del mismo Real Decreto 2/2000, de 16 de junio.
  
Cláusula 14ª. Clasificación del contratista
  
Solvencia económica y técnica: se acredita mediante la clasificación del contratista expedida por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas. Para participar en la licitación los contratistas deberán tener la siguiente clasificación:
  
Grupo A E G I
  
Subgrupo 1 1 6 9
  
Categoría A A A A
  
En el supuesto que la empresa no conste en dicho registro, deberá acreditar su solvencia técnica y económica con los documentos siguientes: artículos 16 y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2000 y 14 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo.
  
1. Informe de instituciones financieras acreditativo de la solvencia económica y financiera o, en su defecto, seguro de indemnización para cubrir los riesgos profesionales.
  
2. Publicación de las cuentas anuales o extracto de las mismas, en caso de sociedades.
  
3. Declaración relativa a la cifra de negocio durante los tres últimos ejercicios.
  
Solvencia técnica:
  
1. Títulos académicos y experiencia del empresario y cuadro técnico.
  
2. Relación de obras ejecutadas en el transcurso de los últimos 5 años, acompañada de los certificados de buena ejecución de las más importantes.
  
3. Maquinaria, material y equipo técnico.
  
4. Efectivos personales medios anuales, indicando grado de estabilidad en el empleo e importancia de sus equipos directivos durante los tres últimos años.
  
5. Equipo técnico que va a disponer, integrado o no en la empresa.
  
Cláusula 15ª. Documentación a presentar
  
La documentación a presentar será la siguiente:
  
(Original o fotocopia autentificada). Las empresas podrán aportar el certificado de inscripción en el registro de licitadores de la comunidad autónoma (departamento de..., calle ... de la ciudad de ..., teléfonos de información ...), junto con la declaración responsable de la vigencia de los datos que incluye.
  
La presentación de este certificado, de acuerdo con lo que establece el artículo ... del Decreto ..., de ... de ..., de creación del registro de licitadores de la comunidad autónoma, exime a la empresa de la entrega material de la documentación que acredita la personalidad jurídica, la capacidad de obrar para licitar y firmar contratos, la representación, la clasificación empresarial, el alta en el impuesto de actividades económicas y el recibo del último pago.
  
Asimismo, la entrega de este certificado dispensa a la empresa de presentar la declaración de que no se encuentra en ninguna de las circunstancias que dan lugar a la prohibición de contratar que establece el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y, especialmente, la circunstancia de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
  
Del presente pliego se eximirán concretamente, en el caso de la presentación del certificado citado, junto con la declaración responsable de la vigencia de los datos que el mismo incluye, los apartados 1, 2, 3 (sólo por lo que se refiere a la declaración responsable y no el certificado), 4 (sólo por lo que se refiere a la declaración responsable y no al certificado) y 5, correspondientes a la documentación del sobre 1 que más adelante se especifica.
  
Las proposiciones serán secretas y se presentarán en dos sobres cerrados o libros separados y firmados por los licitadores o persona que lo represente:
  
Sobre número 1. Llevará la mencionada documentación administrativa para el procedimiento negociado de..., presentada por..., con la firma del licitador o persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa.
  
En el interior del sobre se hará constar, en un folio independiente, su contenido enunciado numéricamente.
  
El sobre tendrá que contener la siguiente documentación:
  
1. (Podrá ser fotocopia). Aquella que acredite la personalidad del empresario, mediante documento nacional de identidad o documento que lo sustituya. La capacidad de obrar de las personas jurídicas se acreditará, bien mediante la escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, bien mediante escritura o documento de constitución, modificación, estatutos o acto fundacional, inscrito, en su caso, en el correspondiente registro oficial.
  
Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica, poder notarial para representar a la persona o entidad. El poder tendrá que estar inscrito en el Registro Mercantil o en aquel otro registro oficial que corresponda, y será validado por la secretaría de la corporación o técnico competente.
  
2. (Original o fotocopia autenticada). Declaración responsable de no encontrarse, el concursante, incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar, de acuerdo con lo que dispone el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
3. (Original o fotocopia autenticada). Certificación administrativa acreditativa, o declaración responsable de que el licitador se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones hacia la Seguridad Social, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Esta declaración responsable comprenderá, expresamente, la circunstancia de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito tendrá que exigirse antes de la adjudicación a los que resulten adjudicatarios del contrato, a cuyos efectos se les concederá un máximo de cinco días hábiles.
  
4. (Original o fotocopia autenticada). Certificación administrativa acreditativa, o declaración responsable de que el licitador se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de acuerdo con lo que establece el artículo 13 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 octubre. Esta declaración responsable comprenderá, expresamente, la circunstancia de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito tendrá que exigirse antes de la adjudicación a los que resulten adjudicatarios del contrato, a cuyos efectos se les concederá un máximo de cinco días hábiles.
  
5. (Podrá ser fotocopia). Último recibo del impuesto sobre actividades económicas para las actividades sujetas al citado impuesto.
  
6. (Podrá ser fotocopia). Documentación acreditativa de la solvencia técnica, de conformidad al artículo 12 de este pliego.
  
7. (Original o fotocopia autenticada). Documentación acreditativa de la solvencia económica, de conformidad con el artículo 12 de este pliego.
  
8. (Podrá ser fotocopia). Póliza de responsabilidad civil por importe mínimo de ... euros.
  
Las empresas extranjeras acreditarán su solvencia económica, financiera, técnica o profesional, por cualquiera de los medios que se indican en los artículos 16 y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de manera, directa o indirecta, puedan derivarse del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que corresponda al licitador.
  
Los originales de los documentos aportados mediante fotocopia, podrán ser exigidos con carácter previo a la adjudicación del contrato.
  
Sobre número 2. Que llevará:
  
- La clasificación del contratista, conforme lo citado en el artículo 14.
  
- La mención «Proposición económica para el procedimiento negociado de las... presentada por...», con la firma del licitador o persona que le represente, que contendrá la oferta económica, de conformidad con el siguiente modelo:
  
«(Nombre y apellidos) ..., domiciliado en..., calle..., núm. ... con DNI núm. .., mayor de edad, en nombre propio (o en representación de la empresa ..., con domicilio en ..., calle ... núm. ..), una vez conocidas las condiciones exigidas para optar al procedimiento negociado de las obras de..., se compromete a realizarlas con sujeción al proyecto y al pliego de cláusulas administrativas particulares, por la cantidad de... euros (en letras y cifras). En la citada cantidad se incluye el impuesto sobre el valor añadido).
  
Lugar, fecha y firma del licitador.»
  
- La mención «Referencias técnicas para el procedimiento negociado de las... presentada por...», con la documentación acreditativa de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones técnicas y la documentación necesaria de acuerdo con las especificaciones del pliego de condiciones particulares que permita calificar las ofertas.
  
En el interior del sobre se hará constar, en folio independiente, su contenido enunciado numéricamente.
  
Cláusula 16ª. Criterios de adjudicación
  
La mesa de contratación, antes de comenzar el procedimiento establecido en la cláusula número 19, fijará los criterios para baremar las ofertas, según la puntuación.
  
Los criterios objetivos que servirán de base a la adjudicación del procedimiento negociado, en orden decreciente de importancia, serán los siguientes:
  
1. Mejor oferta económica: 30 puntos.
  
2. Mejoras del proyecto a nivel constructivo y/o acabados que no supongan ningún coste adicional para la administración: 25 puntos.
  
3. Reducción de los plazos de ejecución del proyecto: 15 puntos.
  
4. Ampliación del plazo de garantía de las obras establecido por este pliego: 10 puntos.
  
5. Experiencia en administración central, autonómica y local: 10 puntos.
  
6. Calidad del Servicio prestado, con anterioridad, a este Ayuntamiento: 10 puntos.
  
Cláusula 17ª. Presentación de ofertas
  
Las ofertas se presentarán desde las 09.00 horas hasta las 14.00 horas, en el Departamento de Urbanismo y Obras de la corporación, en el plazo de 13 días naturales siguientes contados a partir del día siguiente al de recibir la invitación a participar en el procedimiento negociado.
  
Cuando el último día del plazo sea inhábil (el sábado se considerará como tal), se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
  
Cláusula 18ª. Composición de la mesa de contratación
  
La mesa estará formada por:
  
Presidente: el de la corporación o concejal en quien delegue.
  
Vocal: presidente de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento.
  
Vocal: secretario general o funcionario en quien delegue.
  
Vocal: interventor general o funcionario en quien delegue.
  
Vocal: arquitecto municipal.
  
Secretario: un funcionario de la corporación.
  
Cláusula 19ª. Apertura de proposiciones
  
Sobre número 1: (documentación). La mesa de contratación se reunirá el día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, con el objeto de proceder a la apertura de los sobres números 1 y calificar la documentación en ellos contenida. En caso de observar defectos materiales en la documentación presentada, si lo cree conveniente, podrá conceder un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error.
  
Sobre número 2: (proposición económica y referencias técnicas). La mesa de contratación procederá, en acto público, a la apertura de los sobres números 2, que se producirá el cuarto día hábil siguiente, a contar de la apertura de los sobres número 1, salvo que la mesa de contratación decida adelantar la apertura de los sobres números 2 y 3 al día de la apertura de los sobres números 1; supuesto en el cual los licitadores serán oportunamente notificados de la decisión de la mesa, mediante notificación que les será entregada en el momento de la presentación de la oferta, en la que se les indicará día, hora y lugar de celebración del acto público.
  
La mesa dará cuenta en primer lugar del resultado de la calificación de la documentación general presentada, indicando, si fuera posible, en el caso de haber transcurrido el plazo de tres días para reparar los defectos, si los hubiera, los licitadores excluidos, en su caso, y las causas de su exclusión. A continuación, se procederá a la apertura de las proposiciones económicas, con la lectura del contenido esencial de cada una de ellas y, seguidamente, a la de los sobres números 3, que serán remitidos al servicio correspondiente para su informe y, después de invitar a los asistentes a formular las observaciones que deseen realizar, se levantará la correspondiente acta.
  
La mesa presentará las proposiciones con el acta y la propuesta que estime pertinente, al órgano de contratación que haya de efectuar la adjudicación del contrato.
  
La mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, aquellos informes, técnicos o jurídicos, que estime convenientes y se relacionen con el objeto del contrato.
  
En cualquier caso, el órgano de contratación también tendrá la alternativa de adjudicar el contrato a la empresa que haga la oferta más ventajosa en su globalidad o de declarar desierto el concurso, de conformidad con la normativa vigente.
  
En todo lo no previsto por estas cláusulas, se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML