Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6735, del 15-03-2012 (2012/2397)

Notificació del tràmit d'audiència en l'expedient de resolució de contracte administratiu d'obres relatiu al projecte de construcció Club de Convivència Municipal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6735

Data del DOGV
:   15-03-2012

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2012/2397

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Ajuntament d'Alcalà de Xivert

Tipus de document
:   Anunci

Notificació del tràmit d'audiència en l'expedient de resolució de contracte administratiu d'obres relatiu al projecte de construcció Club de Convivència Municipal. [2012/2397]  
Havent resultat infructuosos els intents de notificació personal efectuats, de conformitat amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, a la mercantil Minos, SPA Fidejussioni & Cauzioni, per trobar-se en parador desconegut, ignorar-se el lloc de la notificació o bé, intentada aquesta, no s'ha pogut practicar; per la qual cosa, de conformitat amb el que disposa l'article 59.5 i 60 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es procedix a citar l'interessat, per un termini de 15 dies, mitjançant la publicació de l'esmentada notificació en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, al tauler d'edictes d'aquest Ajuntament i al tauler d'edictes del Consolat d'Espanya a Roma, el text íntegre de la qual és el següent:  
«Per la present notificació li notifique que l'alcalde president ha dictat el següent decret, que diu:  
Decret 505/2011.  
Data: 2 de desembre de 2011  
Contractació: tràmit d'audiència en l'expedient de resolució de contracte administratiu d'obres relatiu al projecte de construcció Club de Convivència Municipal, per causa imputable al contractista.  
Atés que aquest Ajuntament va procedir a la licitació del contracte d'obres per al projecte de construcció Club Convivència Municipal, i va adjudicar el dit contracte a la mercantil Construcciones Villegas, SL, amb CIF B30009039.  
Atés que, en data de hui, encara no s'ha procedit a la finalització del dit contracte d'obres, i que, així mateix, s'ha emés un informe per part de la direcció facultativa de la mencionada obra en què s'informa a aquest Ajuntament que la citada adjudicatària no ha complit amb el termini d'execució previst per a l'obra, així com que aquesta mercantil ha manifestat la impossibilitat de continuar amb l'execució de l'obra, a causa de la insolvència actual d'aquesta, que ha provocat que sol·licite la corresponent declaració de concurs de creditors, de conformitat amb els termes dels articles 5 i 6 de la Llei Concursal i, de la mateixa manera, no ha procedit a l'execució completa de les millores oferides i acceptades per aquesta administració.  
  
Vista la documentació que hi ha en poder de l'expedient administratiu.  
Atés el que disposa l'article 206 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, d'ara en endavant LCSP, en l'última redacció, i vigent en data de hui, que preveu com a causes de resolució dels contractes administratius les següents:  
Són causes de resolució del contracte:  
a. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que disposa l'article 73.bis.  
b. La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment.  
c. El mutu acord entre l'administració i el contractista.  
d. La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i l'incompliment del termini assenyalat en la lletra c) de l'apartat 2 de l'article 96.  
e. La demora en el pagament per part de l'administració per un termini superior a l'establit en l'apartat 6 de l'article 200 o l'inferior que s'haguera fixat a l'empara de l'apartat 8.  
f. L'incompliment de la resta d'obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals en els plecs o en el contracte.  
g. La impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat certa de produir-se una lesió greu a l'interés públic si es continua executant la prestació en eixos termes, quan no siga possible modificar el contracte d'acord amb el que disposa el títol V del llibre I.  
h. Les establides expressament en el contracte.  
i. Les que s'assenyalen específicament per a cada categoria de contracte en aquesta llei.  
Atés que respecte a la manera d'aplicació de les esmentades causes de resolució, l'article 207 de la LCSP disposa el següent:  
"1. La resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instància del contractista, si escau, seguint el procediment que en les normes de desplegament d'aquesta llei s'establisca.  
2. La declaració d'insolvència en qualsevol procediment i, en cas de concurs, l'obertura de la fase de liquidació, donaran sempre lloc a la resolució del contracte.  
En la resta de casos, la resolució podrà instar-se per aquella part a la qual no li siga imputable la circumstància que produïsca aquesta, sense perjudici del que estableix l'apartat 7.  
3. Quan la causa de resolució siga la mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual l'administració podrà acordar la continuació del contracte amb els seus hereus o successors.  
4. La resolució per mutu acord només podrà tindre lloc quan no concórrega una altra causa de resolució que siga imputable al contractista, i sempre que raons d'interés públic facen innecessària o inconvenient la permanència del contracte.  
5. En cas de declaració de concurs i mentre no s'haja produït l'obertura de la fase de liquidació, l'administració potestativament continuarà el contracte si el contractista presta les garanties suficients segons el parer d'aquella per a la seua execució.  
6. En el supòsit de demora a què es refereix la lletra e) de l'article anterior, si les penalitats a què donara lloc la demora en el compliment del termini arriben a un múltiple del 5% de l'import del contracte, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 196.5.  
7. L'incompliment de les obligacions derivades del contracte per part de l'administració originarà la resolució d'aquell només en els casos que preveu aquesta llei."  
Respecte al procediment que s'ha de seguir en els casos de resolució del contracte administratiu, com és el present supòsit, aquest haurà d'ajustar-se a les següents regles, previstes, amb caràcter general, en l'article 109 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aplicable en data de hui, fins que es produïsca el desplegament reglamentari complet de la norma:  
"1. La resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instància del contractista, amb l'autorització prèvia, en el cas previst en l'últim paràgraf de l'article 12.2 de la llei, del Consell de Ministres, i compliment dels requisits següents:  
a. Audiència del contractista per un termini de 10 dies naturals, en el cas de proposta d'ofici.  
b. Audiència, en el mateix termini anterior, de l'avalista o assegurador si es proposa la confiscació de la garantia.  
c. Informe del servei jurídic, excepte en els casos previstos en els articles 41 i 96 de la llei.  
d. Dictamen del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma respectiva, quan es formule oposició per part del contractista.  
2. Tots els tràmits i informes preceptius dels expedients de resolució dels contractes es consideraran d'urgència i tindran preferència perquè l'òrgan corresponent els despatxe."  
Atés que per mitjà de Decret de l'Alcaldia número 484/2011, de data 18 de novembre de 2011, es va resoldre ordenar l'inici d'expedient de resolució del contracte d'obres per al projecte de construcció Club Convivència Municipal, contracte adjudicat a la mercantil Construcciones Villegas, SL, amb CIF B30009039, per causa imputable al contractista, de conformitat amb els motius assenyalats en els antecedents de fet del dit decret, antecedents que s'indiquen en el present decret d'Alcaldia.  
  
Atés que, així mateix, per part de l'Alcaldia es va resoldre designar com a instructor del procediment José Vicente Brisach Claramonte, arquitecte tècnic municipal.  
Atés que, en el present cas, tal com es posa de manifest en els fonaments jurídics d'aquest, és procedent la confiscació de la garantia definitiva depositada, per a respondre de la correcta execució del contracte administratiu.  
Atés el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, així com el que preveu la disposició addicional segona de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
Per tot l'anteriorment exposat, resolc:  
Primer. Atorgar tràmit d'audiència a la mercantil Construcciones Villegas, SL, amb CIF B30009039, així com a l'avalista o assegurador corresponent, per un termini de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la recepció de la present resolució, i indicant-los que s'ha procedit a la incoació de l'expedient de resolució de contracte d'obres relatiu al projecte de construcció Club Convivència Municipal, contracte adjudicat a la mercantil Construcciones Villegas, SL, amb CIF B30009039, per causa imputable al contractista, a l'efecte que, durant el termini abans assenyalat, puguen efectuar totes les al·legacions que estimen oportunes; se'ls fa saber, així mateix, que amb motiu de la incoació del present expedient de resolució de contracte, es proposa la confiscació de la garantia definitiva depositada per a respondre de la correcta execució del contracte administratiu.  
Segon. Traslladar el present acte administratiu a l'instructor del present procediment, així com donar compte al Ple en la pròxima sessió plenària que se celebre.  
Tercer. Notificar el present acte administratiu als interessats, als qui es fa saber que per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit, no s'hi pot interposar cap recurs.  
Cosa que li notifique als efectes legals oportuns.»  
  
En el termini indicat, que començarà a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci, podrà consultar l'expedient, formular les al·legacions i presentar els documents i les justificacions que considere convenients respecte d'això.  
  
Alcalà de Xivert, 27 de febrer de 2012.- L'alcalde: Francisco Juan Mars.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6735, del 15-03-2012 (2012/2397)

Notificación del trámite de audiencia en el expediente de resolución de contrato administrativo de obras relativo al proyecto de construcción Club de Convivencia Municipal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6735

Fecha DOGV
:   15-03-2012

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2012/2397

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Alcalà de Xivert

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del trámite de audiencia en el expediente de resolución de contrato administrativo de obras relativo al proyecto de construcción Club de Convivencia Municipal. [2012/2397]  
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal efectuados, de conformidad con los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la mercantil Minos, SPA Fidejussioni & Cauzioni, por encontrarse en paradero desconocido, ignorado el lugar de la notificación o bien, intentada la notificación, no se ha podido practicar; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 y 60 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a emplazar al interesado, por plazo de 15 días, mediante la publicación de la citada notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el tablón de edictos del Consulado de España en Roma, cuyo texto íntegro es el siguiente:  
«Por la presente le notifico que el alcalde presidente ha dictado el siguiente decreto, que dice:  
Decreto 505/2011.  
Fecha: 2 de diciembre de 2011  
Contratación: trámite de audiencia en el expediente de resolución de contrato administrativo de obras relativo al proyecto de construcción Club de Convivencia Municipal, por causa imputable al contratista.  
Considerando que este Ayuntamiento procedió a la licitación del contrato de obras para el proyecto de construcción Club Convivencia Municipal, adjudicando dicho contrato a la mercantil Construcciones Villegas, SL, con CIF B30009039.  
Considerando que, a fecha de hoy, aún no se ha procedido a la finalización de dicho contrato de obras, y que, asimismo, se ha emitido informe por parte de la dirección facultativa de la mencionada obra en el que se pone en conocimiento de este Ayuntamiento que la citada adjudicataria no ha cumplido con el plazo de ejecución previsto para la obra, así como que dicha mercantil ha manifestado la imposibilidad de continuar con la ejecución de la obra, debido a la insolvencia actual de la misma, que ha provocado que soliciten la correspondiente declaración de concurso de acreedores, de conformidad con los términos de los artículos 5 y 6 de la Ley Concursal y, del mismo modo, no ha procedido a la ejecución completa de las mejoras ofertadas y aceptadas por esta administración.  
Vista la documentación obrante en el expediente administrativo.  
  
Considerando lo previsto en el artículo 206 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, en su última redacción, y vigente a fecha de hoy, que prevé como causas de resolución de los contratos administrativos las siguientes:  
Son causas de resolución del contrato:  
a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 73.bis.  
b. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.  
c. El mutuo acuerdo entre la administración y el contratista.  
d. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el incumplimiento del plazo señalado en la letra c) del apartado 2 del artículo 96.  
e. La demora en el pago por parte de la administración por plazo superior al establecido en el apartado 6 del artículo 200 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8.  
f. El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.  
g. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el título V del libro I.  
h. Las establecidas expresamente en el contrato.  
i. Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta ley.  
Considerando que respecto al modo de aplicación de dichas causas de resolución, el artículo 207 de la LCSP prevé lo siguiente:  
"1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta ley se establezca.  
2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de liquidación, darán siempre lugar a la resolución del contrato.  
En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7.  
3. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual la administración podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores.  
4. La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.  
5. En caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase de liquidación, la administración potestativamente continuará el contrato si el contratista prestare las garantías suficientes a juicio de aquélla para su ejecución.  
6. En el supuesto de demora a que se refiere la letra e) del artículo anterior, si las penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del plazo alcanzasen un múltiplo del 5% del importe del contrato, se estará a lo dispuesto en el artículo 196.5.  
7. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la administración originará la resolución de aquél sólo en los casos previstos en esta ley."  
Respecto al procedimiento a seguir en los casos de resolución del contrato administrativo, como es el presente supuesto, éste deberá acomodarse a las siguientes reglas, previstas, con carácter general, en el artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aplicable a fecha de hoy, hasta que se produzca el desarrollo reglamentario completo de la norma:  
"1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto en el último párrafo del artículo 12.2 de la ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento de los requisitos siguientes:  
a. Audiencia del contratista por plazo de 10 días naturales, en el caso de propuesta de oficio.  
b. Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la incautación de la garantía.  
c. Informe del servicio jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la ley.  
d. Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.  
2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano correspondiente."  
Considerando que por medio de Decreto de la Alcaldía número 484/2011, de fecha 18 de noviembre de 2011, se resolvió ordenar el inicio de expediente de resolución del contrato de obras para el proyecto de construcción Club Convivencia Municipal, contrato adjudicado a la mercantil Construcciones Villegas, SL, con CIF B30009039, por causa imputable al contratista, de conformidad con los motivos señalados en los antecedentes de hecho de dicho decreto, antecedentes que se reflejan en el presente decreto de Alcaldía.  
Considerando que, asimismo, por parte de la Alcaldía se resolvió designar como instructor del procedimiento a José Vicente Brisach Claramonte, arquitecto técnico municipal.  
Considerando que, en el presente caso, tal y como se pone de manifiesto en los fundamentos jurídicos del mismo, procede la incautación de la garantía definitiva depositada, al responder de la correcta ejecución del contrato administrativo.  
Considerando lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, así como lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público.  
Por todo lo anteriormente expuesto, resuelvo:  
Primero. Otorgar trámite de audiencia a la mercantil Construcciones Villegas, SL, con CIF B30009039, así como al avalista o asegurador correspondiente, por plazo de 10 días naturales a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente, indicándoles que se ha procedido a la incoación del expediente de resolución de contrato de obras relativo al proyecto de construcción Club Convivencia Municipal, contrato adjudicado a la mercantil Construcciones Villegas, SL, con CIF B30009039, por causa imputable al contratista, a los efectos de que, durante el plazo antes señalado, puedan efectuar cuantas alegaciones estimen oportunas, informándoles, asimismo, que con motivo de la incoación del presente expediente de resolución de contrato, se propone la incautación de la garantía definitiva depositada para responder de la correcta ejecución del contrato administrativo.  
Segundo. Dar traslado del presente acto administrativo al instructor del presente procedimiento, así como dar cuenta al Pleno en la próxima sesión plenaria que se celebre.  
Tercero. Notificar el presente acto administrativo a los interesados, a los que se hace saber que al tratarse de un acto administrativo de trámite, no cabe recurso alguno contra el mismo.  
Lo que le notifico a los efectos legales oportunos.»  
  
En dicho plazo, que comenzará a contar a partir del día siguiente a la publicación del anuncio, podrá consultar el expediente, formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que tenga a bien al respecto.  
  
Alcalà de Xivert, 27 de febrero de 2012.- El alcalde: Francisco Juan Mars.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML