Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4107, del 16-10-2001 (2001/9534)

Resolució de contracte menor de tancament de la parcel·la del pavelló poliesportiu cobert municipal de Monòver (A), adjudicat a Instalaciones Deportivas Grupo G y P, SL.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4107

Data del DOGV
:   16-10-2001

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - D) ALTRES QÜESTIONS I INCIDÈNCIES DE LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Número del document
:   2001/9534

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Conselleria de Cultura i Educació

Tipus de document
:   Resolució

Resolució de contracte menor de tancament de la parcel·la del pavelló poliesportiu cobert municipal de Monòver (A), adjudicat a Instalaciones Deportivas Grupo G y P, SL. [2001/X9534]
  
Esgotats els tràmits legalment establits i en compliment dels arts. 58 i següents de la Llei 30/92, de 26.12.92, la Conselleria de Cultura i Educació, acorda publicar en el DOGV la Resolució de data 31.07.01 que seguidament es transcriu:
  
Vist l'expedient de contractació de les obres de tancament de la parcel·la del pavelló poliesportiu cobert municipal de Monòver (A), en aquest es posen de manifest els següents
  
Antecedents de fet
  
1é.- Per mitjà de resolució del director general de Règim Econòmic, de 07.06.2000, actuant per delegació del conseller de Cultura, i Educació, va ser adjudicat pel procediment de contracte menor, l'obra adés esmentada a l'empresa Instalaciones Deportivas Grupo G y P, SL, per import de 3.945.074 PTA, i un termini d'execució de 2 mesos.
  
2é.- El 03.08.2000, amb l'assistència dels representants de la Conselleria de Cultura i Educació, de l'Ajuntament de Monòver i de l'empresa adjudicatària, s'alça Acta de Comprovació de Replantejament Viable, la qual cosa significa, conforme amb allò que s'ha disposat en l'art. 127, apartat D) del Reglament General de Contractació, que les obres hauran d'iniciar-se l'endemà i concloure el 03.10.2000.
  
3é.- Transcorregut el termini d'execució el contractista no havia iniciat els treballs, sense que en cap moment haja justificat el retard ni sol·licitat cap tipus de pròrroga o ajornament, a pesar dels reiterats requeriments realitzats des de la Direcció General de l'Esport.
  
4é.- Per això, amb data 26.12.2000 la Direcció General de l'Esport proposa la resolució del contracte de referència, acordant-se, per resolució de l'òrgan de contractació de 01.02.01, la tramitació de l'oportú expedient contradictori.
  
5é.- De conformitat amb allò que s'ha disposat en l'art. 26 del RD 390/1996, d'1 de març, i en l'art. 84 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb data 02.02.01 va ser notificada a l'interessat la iniciació del tràmit d'audiència, donant-li un termini de deu dies naturals perquè formulara les al·legacions que estimara pertinents.
  
6é.- En el termini concedit, que finalitzava el 24 de febrer, el contractista no va formular cap al·legació.
  
Als fets exposats són d'aplicació els següents
  
Fonaments de dret
  
1é.- La procedència de la resolució del contracte ve expressament arreplegada en l'art. 111 del RD legislatiu 2/200, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, que en la seua apartat e) establix com a causa de resolució, aplicable a tot tipus de contractes administratius: «la demora en el compliment dels terminis per part del contractista ...».
  
2é.- Pel què fa als efectes de la resolució, l'art. 113.4 del mateix teste legal establix que: «quan el contracte es resolga per incompliment culpable del contractista li serà confiscada la garantia i deurà, a més a més, indemnitzar a l'administració els danys i perjudicis ocasionats en el que excedisquen de l'import de la garantia confiscada».
  
No obstant això, atés que en els contractes menors la llei no contempla l'exigència de garantia provisional ni definitiva, no escau en este cas la confiscació.
  
D'altra banda, ja que està prevista l'adjudicació de l'obra a una nova empresa, pel mateix import inicialment aprovat, tampoc no s'han produïts danys o perjudicis que hagen de ser rescabalats.
  
Per les raons exposades, havent-se emés preceptiu informe per l'Àrea Jurídica el 04.06.01, en exercici de les competències que li han sigut atribuïdes, esta Conselleria ha resolt:
  
- Declarar resolt el contracte menor d'obres de tancament de la parcel·la del pavelló poliesportiu cobert municipal de Monòver (A), adjudicat a l'empresa Instalaciones Deportivas Grupo G Y P, SL, per import de 3.945.074 PTA.
  
- No escau la confiscació de la garantia, ni l'exigència d'indemnització de danys i perjudicis.
  
De conformitat amb allò que s'ha establit en els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, el present acte, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorregut potestativament en reposició o bé cabrà plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  
a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant del conseller de Cultura i Educació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua notificació.
  
b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant de Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua notificació.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4107, del 16-10-2001 (2001/9534)

Resolución de contrato menor de cerramiento de la parcela del pabellón polideportivo cubierto municipal de Monòver (A), adjudicado a Instalaciones Deportivas Grupo G y P, SL.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4107

Fecha DOGV
:   16-10-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - D) OTRAS CUESTIONES E INCIDENCIAS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Número del documento
:   2001/9534

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Conselleria de Cultura y Educación

Tipo de documento
:   Resolución

Resolución de contrato menor de cerramiento de la parcela del pabellón polideportivo cubierto municipal de Monòver (A), adjudicado a Instalaciones Deportivas Grupo G y P, SL. [2001/X9534]
  
Agotados los trámites legalmente establecidos y en cumplimiento de los arts. 58 y siguientes de la Ley 30/92, de 26.12.92, la Conselleria de Cultura y Educación, acuerda publicar en el DOGV la resolución de fecha 31.07.01 que seguidamente se transcribe:
  
Visto el expediente de contratación de las obras de cerramiento de la parcela del pabellón polideportivo cubierto municipal de Monòver (A)?, en el mismo se ponen de manifiesto los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
1º- Mediante resolución del director general de Régimen Económico, de 07.06.2000, actuando por delegación del conseller de Cultura, y Educación, fue adjudicado por el procedimiento de contrato menor, la obra antes referenciada a la empresa Instalaciones Deportivas Grupo G y P, SL, por importe de 3.945.074 PTA, y un plazo de ejecución de 2 meses.
  
2º- El 03.08.2000, con la asistencia de los representantes de la Conselleria de Cultura y Educación, del Ayuntamiento de Monòver y de la empresa adjudicataria, se levanta acta de comprobación de replanteo viable, lo que significa, conforme a lo dispuesto en el art. 127, apartado D) del Reglamento General de Contratación, que las obras deberán iniciarse al día siguiente y concluir el 03.10.2000.
  
3º- Transcurrido el plazo de ejecución el contratista no había iniciado los trabajos, sin que en ningún momento haya justificado el retraso ni solicitado ningún tipo de prórroga o aplazamiento, pese a los reiterados requerimientos realizados desde la Dirección General del Deporte.
  
4º- Por ello, con fecha 26.12.2000, la Dirección General del Deporte propone la resolución del contrato de referencia, acordándose, por resolución del órgano de contratación de 01.02.01, la tramitación del oportuno expediente contradictorio.
  
5º- De conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del RD 390/1996, de 1 de marzo, y en el art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con fecha 02.02.01 fue notificada al interesado la iniciación del trámite de audiencia, dándole un plazo de diez días naturales para que formulase las alegaciones que estimase pertinentes.
  
6º- En el plazo concedido, que finalizaba el 24 de febrero, el contratista no formuló ninguna alegación.
  
A los hechos expuestos son de aplicación los siguientes
  
Fundamentos de derecho
  
1º- La procedencia de la resolución del contrato viene expresamente recogida en el art. 111 del RD legislativo 2/200, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que en su apartado e) establece como causa de resolución, aplicable a todo tipo de contratos administrativos, ?la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista ...-.
  
2º- Por lo que se refiere a los efectos de la resolución, el art. 113.4 del mismo testo legal establece que: ?cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada?.
  
Sin embargo, dado que en los contratos menores la ley no contempla la exigencia de garantía provisional ni definitiva, no procede en este caso la incautación.
  
Por otra parte, puesto que está prevista la adjudicación de la obra a una nueva empresa, por el mismo importe inicialmente aprobado, tampoco se han producido daños o perjuicios que deban ser resarcidos.
  
Por las razones expuestas, habiéndose emitido preceptivo informe por el Área Jurídica el 04.06.01, en ejercicio de las competencias que le han sido atribuidas, esta Conselleria ha resuelto:
  
- Declarar resuelto el contrato menor de obras de cerramiento de la parcela del pabellón polideportivo cubierto municipal de Monòver (A), adjudicado a la empresa Instalaciones Deportivas Grupo G y P, SL, por importe de 3.945.074 PTA.
  
- No procede la incautación de la garantía, ni la exigencia de indemnización de daños y perjuicios
  
De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso'administrativa, el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrido potestativamente en reposición, o bien cabrá plantear directamente recurso contencioso'administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:
  
a) El recurso de reposición deberá interponerse ante el conseller de Cultura y Educación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
  
b) El recurso contencioso'administrativo deberá plantearse ante Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML