Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6127, del 21-10-2009 (2009/11788)

Licitació número 1293/2009. Obres de rehabilitació de la Casa de l'Ensenyança.
------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6127

Data del DOGV
:   21-10-2009

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Número del document
:   2009/11788

CVE


Data del document
:   16-10-2009

Organisme emissor
:   Ajuntament de Cullera

Tipus de document
:   Licitació

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Cullera](javascript:void(0))
    * [contracte d'obres](javascript:void(0))

Licitació número 1293/2009. Obres de rehabilitació de la Casa de l'Ensenyança.  
 [2009/11788]  
Aprovat per la Resolució de l'Alcaldia, de data 16 d'octubre de 2009, el plec de clàusules economicoadministratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació pel procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació i tramitació urgent, de les obres de rehabilitació de la Casa de l'Ensenyança, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), s'anuncia a continuació la dita contractació.   
1. Entitat adjudicatària  
a) Organisme: Ajuntament de Cullera.  
b) Dependència que tramita l'expedient: Àrea Municipal Cullera Impuls.  
c) Número d'expedient: 1293/2009.   
2. Objecte del contracte  
a) Descripció de l'objecte: obres de rehabilitació de la Casa de l'Ensenyança.  
b) CPV: 45212350-4, Edificis d'interés històric o arquitectònic.  
c) Termini d'execució: 14 mesos.  
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació  
a) Tramitació: urgent.  
b) Procediment: obert.  
c) Forma: diversos criteris d'adjudicació  
4. Pressupost base de licitació  
Import: 881.993,56 euros, IVA exclòs.  
16% IVA: 141.118,97 euros.  
Import total: 1.023.112,53 euros.   
5. Garanties  
Garantia provisional: 3% de l'import d'adjudicació previst en el plec.  
Garantia definitiva: 5% per 100 de l'import d'adjudicació del contracte.  
6. Obtenció de documentació i informació  
a) Entitat: Ajuntament, Àrea Municipal Cullera Impuls.  
b) Domicili: carrer Cervantes, número 9.  
c) Localitat i codi postal: Cullera 46400.  
d) Telèfon: 961 730 325.   
e) Telefax: 961 722 722.  
f) Data limite d'obtenció documents i informació: fins a l'últim dia assenyalat per a la presentació d'ofertes.  
7. Requisits específics del contractista  
a) Requisits: els especificats en el plec de clàusules economicoadministratives particulars que regix l'adjudicació.  
8. Presentació d'ofertes  
a) Data limite de presentació: 13 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Quan l'últim dia coincidisca en dissabte, diumenge o festiu, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.  
b) Documentació a presentar: tres sobres tancats independents. Un amb la documentació administrativa que es determina en el plec de clàusules, un altre amb la proposició tècnica i un altre amb la proposta econòmica.  
c) Lloc de presentació: en el Registre d'Entrada de Documents, des de les 09.00 a les 14.00 hores.  
1a. Entitat: Ajuntament.  
2a. Domicili: plaça de la Mare de Déu, número 5, baixos.  
3a. Localitat i codi postal: Cullera 46400.  
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la seua oferta: tres mesos comptadors des de la data de presentació d'esta.  
e) No s'admet la presentació de variants o alternatives.  
9. Obertura de les ofertes  
a) Entitat: Ajuntament, sala de juntes de les oficines municipals.  
Domicili: plaça de la Mare de Déu, número 5, primera planta.  
Localitat: Cullera.  
10. Altres informacions  
Contracte d'obres finançat per mitjà de subvenció a càrrec del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), per a cofinançar projectes de desenvolupament local i urbà durant el període d'intervenció 2007-2013, d'acord amb el que preveuen les bases reguladores de la convocatòria de 2007, i per l'Ajuntament de Cullera.   
Gastos anuncis: a càrrec del contractista.  
Data prevista per a la iniciació: des de la data de l'acta d'aprovació de replantejament.  
Model de proposició: és obligatori i figura en el plec de clàusules.  
Cullera, 16 d'octubre de 2009.- La tinent alcalde delegada d'Obres: Juana Sapiña Arlandis. El secretari general: Javier A. Gieure Le Caressant.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6127, del 21-10-2009 (2009/11788)

Licitación número 1293/2009. Obras de rehabilitación de la Casa de l'Ensenyança.
--------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6127

Fecha DOGV
:   21-10-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2009/11788

CVE


Fecha del documento
:   16-10-2009

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Cullera

Tipo de documento
:   Licitación

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Cullera](javascript:void(0))
    * [contrato de obras](javascript:void(0))

Licitación número 1293/2009. Obras de rehabilitación de la Casa de l'Ensenyança. [2009/11788]  
Aprobado por Resolución de la Alcaldía, de fecha 16 de octubre de 2009, el pliego de cláusulas económico-administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas que han de regir la contratación por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, de las obras de rehabilitación de la Casa de l'Ensenyança cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se anuncia seguidamente dicha contratación.   
1. Entidad adjudicataria  
a) Organismo: Ayuntamiento de Cullera.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Municipal Cullera Impuls.  
c) Número de expediente: 1293/2009.  
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto: obras de rehabilitación de la Casa de l'Ensenyança.  
b) CPV: 45212350-4, Edificios de interés histórico o arquitectónico.  
c) Plazo de ejecución: 14 meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: urgente.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: varios criterios de adjudicación.  
4. Presupuesto base de licitación  
Importe: 881.993,56 euros, IVA excluido.  
16% IVA: 141.118,97 euros.  
Importe total: 1.023.112,53 euros.   
5. Garantías  
Garantía provisional: 3% del importe de adjudicación previsto en el pliego.  
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato.  
6. Obtención de documentación e información  
a) Entidad: Ayuntamiento, Área Municipal Cullera Impuls.  
b) Domicilio: calle Cervantes, número 9.  
c) Localidad y código postal: Cullera 46400.  
d) Teléfono: 961 730 325.   
e) Telefax: 961 722 722.  
f) Fecha limite de obtención documentos e información: hasta el último día señalado para la presentación de ofertas.  
7. Requisitos específicos del contratista  
a) Requisitos: los especificados en el pliego de cláusulas económico-administrativas particulares que rige la adjudicación.  
8. Presentación de ofertas  
a) Fecha limite de presentación: 13 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Cuando el último día coincida en sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.  
b) Documentación a presentar: tres sobres cerrados independientes. Uno con la documentación administrativa que se determina en el pliego de cláusulas, otro con la proposición técnica y otro con la propuesta económica.   
c) Lugar de presentación: en el Registro de Entrada de Documentos, desde las 09.00 a las 14.00 horas.  
1.ª Entidad: Ayuntamiento.  
2.ª Domicilio: plaza de la Virgen, número 5, planta baja.  
3.ª Localidad y código postal: Cullera 46400.  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses a partir de la fecha de presentación de la misma.  
e) No se admite la presentación de variantes o alternativas.  
9. Apertura de las ofertas  
a) Entidad: Ayuntamiento, sala de juntas de las oficinas municipales.  
b) Domicilio: plaza de la Virgen, número 5, primera planta.  
c) Localidad: Cullera.  
10. Otras informaciones  
Contrato de obras financiado mediante subvención con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para cofinanciar proyectos de desarrollo local y urbano durante el periodo de intervención 2007-2013, conforme a lo previsto en las bases reguladoras de la convocatoria de 2007, y por el Ayuntamiento de Cullera.   
Gastos anuncios: a cargo del contratista.  
Fecha prevista para la iniciación: desde la fecha del acta de aprobación de replanteo.  
Modelo de proposición: es obligatorio y figura en el pliego de cláusulas.  
Cullera, 16 de octubre de 2009.- La teniente alcalde delegada de Obras: Juana Sapiña Arlandis. El secretario general: Javier Gieure Le Caressant.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML