Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8155, del 24-10-2017 (2017/9259)

Licitació número CNMY17/DGJ/25. Servei per a la redacció de projecte i direcció de les obres de reforma de la seu judicial de Torrevieja.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8155

Data del DOGV
:   24-10-2017

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Número del document
:   2017/9259

CVE


Data del document
:   17-10-2017

Organisme emissor
:   Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Tipus de document
:   Anunci

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques](javascript:void(0))
    * [contracte de serveis](javascript:void(0))

Licitació número CNMY17/DGJ/25. Servei per a la redacció de projecte i direcció de les obres de reforma de la seu judicial de Torrevieja.  
 [2017/9259]  
1. Entitat adjudicadora  
a) Organisme: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.  
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria General Administrativa.  
c) Obtenció de documentació i informació:  
1) Dependència: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Servei de Contractació i Assumptes Generals.  
2) Domicili: c/ de la Democràcia, 77, 7a planta, torre 4, ciutat administrativa 9 d'Octubre.  
3) Localitat i codi postal: València 46018.  
4) Telèfon: qüestions administratives: 961 209 068.  
5) Telefax: 961 209 095.  
6) Correu electrònic: qüestions administratives   
villar\_ros@gva.es i falaguera\_jua@gva.es   
7) Adreça d'internet del perfil del contractant:  
http://www.contrataciondelestado.es  
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins a l'últim dia de presentació d'ofertes, de dilluns a divendres laborables, de 09.00 a 14.30 hores.  
d) Número d'expedient: CNMY17/DGJ/25.  
  
2. Objecte del contracte  
a) Tipus: servei.  
b) Descripció: servei per a la redacció de projecte i direcció de les obres de reforma de la seu judicial de Torrevieja.   
c) Divisió per lots i nombre de lots: no.  
d) Lloc d'execució/entrega: es prestarà en les instal·lacions de la seu judicial de Torrevieja, situada al carrer Patricio Zammit, núm. 52 i l'avinguda de les Havaneres, núm. 1, amb referències cadastrals 4363405YH0046S0001HZ i 4363401YH0046S0001EZ, respectivament.  
e) Termini d'execució/entrega: l'execució del contracte s'estableix per mitjà de terminis parcials:  
- Termini de redacció del projecte bàsic: 13 setmanes, comptades des de l'endemà de la formalització del contracte.  
- Redacció del projecte d'execució, dels projectes d'instal·lacions, d'activitat i de l'estudi de seguretat i salut: 9 setmanes, comptades des de la notificació de l'aprovació del projecte bàsic.  
- Direcció d'obra: el termini tindrà una duració igual a la del contracte d'obres a què està vinculat més el termini estimat per a procedir a la liquidació de les obres.  
f) Admissió de pròrroga: d'acord amb l'article 213.2 TRLCSP, si el retard es produeix per motius no imputables al contractista i aquest ofereix complir els seus compromisos si es prorroga el temps que se li havia assenyalat, l'Administració concedirà un termini que serà, almenys, igual al temps perdut, llevat que el contractista en demane un altre menor.  
g) Establiment d'un acord marc (si és el cas).  
h) Sistema dinàmic d'adquisició (si és el cas).  
i) CPV (referència nomenclatura):  
71240000-2 Serveis d'arquitectura, enginyeria i planificació.  
71317210-8 Serveis de consultoria en salut i seguretat.  
  
3. Tramitació i procediment  
a) Tramitació: ordinària.  
b) Procediment: obert, i com a criteris d'adjudicació, avaluables de forma automàtica, la proposició econòmica (ponderada amb un màxim de 80 punts) i la reducció del termini d'entrega dels treballs (ponderat amb un màxim de 20 punts).  
c) Subhasta electrònica: no és procedent.  
d) Criteris d'adjudicació:  
d.1) Proposició econòmica (ponderada amb un màxim de 80 punts) (sobre 3): per a presentar la seua oferta econòmica, els licitadors ompliran l'annex VIII de l'annex I al PCAP Model de proposició econòmica.  
  
d.2) Reducció del termini d'entrega dels treballs (ponderada amb un màxim de 20 punts) (sobre 3): s'estableix tant en l'entrega del projecte bàsic com en l'entrega del projecte d'execució. S'establirà la reducció en setmanes (7 dies naturals).  
  
4. Valor estimat del contracte  
58.546,50 euros.  
  
5. Pressupost base de licitació  
a) Import sense IVA: 53.224,09 ?; import de l'IVA: 11.177,06 ?.  
b) Import total: 64.401,15 ?.  
  
6. Garanties exigides  
Garantia provisional: no és procedent.  
Garantia definitiva: 5 % de l'import d'adjudicació, exclòs l'IVA.  
  
  
7. Requisits específics del contractista  
a) Classificació: no se n'exigeix.  
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:  
Solvència econòmica i financera: els licitadors acreditaran la seua solvència econòmica i financera pel criteri següent:  
Assegurança d'indemnització per riscos professionals que empare les responsabilitats de cada una de les professions components de l'equip facultatiu designat, que permeta, en cada grup de professions, sumar els imports assegurats per sinistre de cada un dels seus membres, per a aconseguir l'import mínim exigit per al dit grup.  
Els imports mínims per sinistre exigibles, per a almenys un membre de l'equip de cada titulació, seran:  
  
 Import assegurat mínim per sinistre de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil  
Arquitecte 650.000,00 -  
Arquitecte tècnic o titulació habilitant equivalent 562.000,00 -  
Enginyer industrial o enginyer tècnic industrial 500.000,00 -  
Enginyer o enginyer tècnic 500.000,00 -  
  
  
  
S'acreditarà per mitjà de l'aportació d'un justificant de l'existència de l'assegurança d'indemnització per riscos professionals, amb indicació expressa dels riscos coberts, del seu termini mínim de vigència o data de venciment i del valor mínim exigit (quantitats abans detallades) o, si és el cas, aportació de declaració responsable amb el compromís de contractar-lo o ampliar-lo fins a la quantitat mínima exigida, en cas de ser adjudicatari. De la mateixa manera, s'aportarà compromís de la seua renovació o pròrroga que garantisca el manteniment de la seua cobertura durant tota l'execució del contracte.  
Solvència professional o tècnica: els licitadors acreditaran aquesta solvència de la manera següent:  
S'acreditarà la solvència del redactor o redactors del projecte bàsic i d'execució i director o directors d'obra (arquitecte o grup d'arquitectes), per mitjà de la presentació, per a almenys un d'ells, d'un certificat de redacció de projectes i d'un certificat de direccions d'obra de projectes d'edificació inclosos en l'article 2.1.a de la LOE, tant del sector públic com privat, emesos pel Col·legi Oficial d'Arquitectes o per les administracions públiques, realitzats durant els últims cinc anys, comptats des de la data de finalització d'entrega de les ofertes, amb el requisit mínim que la suma dels pressupostos d'execució material de les obres projectades i/o dirigides en aquest període de 5 anys siga igual o superior a 250.000,00 ?.  
Tan sols l'arquitecte o arquitectes que disposen de la solvència tècnica o professional requerida podran tindre la condició de coordinador de l'equip facultatiu, i per tant interlocutors tècnics amb els serveis tècnics de l'òrgan de contractació tant en la fase de redacció de projectes com de direcció d'obra.  
S'acreditarà la solvència del tècnic competent en matèria de seguretat i salut, o grup d'aquests, per mitjà de la presentació, per a almenys un d'ells, d'un certificat de redacció d'estudi de seguretat i salut i d'un certificat de coordinació de seguretat i salut en fase d'execució d'obra, de projectes d'edificació inclosos en l'article 2.1.a de la LOE, tant del sector públic com privat, emesos pel col·legi oficial corresponent o per les administracions públiques, realitzats durant els últims cinc anys, comptats des de la data de finalització d'entrega de les ofertes, amb el requisit mínim que la suma dels pressupostos d'execució material de les obres projectades i/o dirigides en aquest període de 5 anys siga igual o superior a 250.000,00 ?.  
  
S'acreditarà la solvència de l'arquitecte tècnic o titulació habilitant equivalent, o grup d'aquests, per mitjà de la presentació, per a almenys un d'ells, d'un certificat de direcció d'execució d'obra de projectes d'edificació inclosos en l'article 2.1.a de la LOE, tant del sector públic com privat, emesos pel col·legi oficial corresponent o per les administracions públiques, realitzats durant els últims cinc anys, comptats des de la data de finalització d'entrega de les ofertes, amb el requisit mínim que la suma dels Pressupostos d'Execució Material de les obres projectades i/o dirigides en aquest període de 5 anys siga igual o superior 250.000,00 ?.  
S'acreditarà la solvència del tècnic responsable dels projectes parcials de desenvolupament de les instal·lacions i de la direcció parcial de les instal·lacions (arquitecte, enginyer industrial o enginyer tècnic industrial, o grup d'aquests), per mitjà de la presentació, per a almenys un d'ells, d'un certificat de redacció de projectes parcials d'instal·lacions i d'un certificat de direcció parcial de les instal·lacions de projectes d'edificació inclosos en l'article 2.1.a de la LOE, tant del sector públic com privat, emesos pel col·legi oficial corresponent o per les administracions públiques, realitzats durant els últims cinc anys, comptats des de la data de finalització d'entrega de les ofertes, amb el requisit mínim que la suma dels pressupostos d'execució material de les obres projectades i/o dirigides en aquest període de 5 anys siga igual o superior a 250.000,00 ?.  
S'acreditarà la solvència del tècnic responsable del projecte d'activitat i el seu seguiment en obra (arquitecte, arquitecte tècnic o titulació habilitant equivalent, enginyer industrial o enginyer tècnic industrial, o grup d'aquests), per mitjà de la presentació, per a almenys un d'ells, d'un certificat de redacció de projectes d'activitat i del seu seguiment en obra de projectes d'edificació inclosos en l'article 2.1.a de la LOE, tant del sector públic com privat, emesos pel col·legi oficial corresponent o per les administracions públiques, realitzats durant els últims cinc anys, comptats des de la data de finalització d'entrega de les ofertes, amb el requisit mínim que la suma dels pressupostos d'execució material de les obres projectades i/o dirigides en aquest període de 5 anys siga igual o superior a 250.000,00 ?.  
  
S'acreditarà la solvència del tècnic competent en certificació de l'eficiència energètica dels edificis, o grup d'aquests, per mitjà de la presentació, per a almenys un d'ells, d'un certificat de redacció de certificats d'eficiència energètica de projectes d'edificació inclosos en l'article 2.1.a de la LOE, tant del sector públic com privat, emesos pel col·legi oficial corresponent o per les administracions públiques, realitzats durant els últims cinc anys, comptats des de la data de finalització d'entrega de les ofertes, amb el requisit mínim que la suma dels pressupostos d'execució material de les obres projectades i/o dirigides en aquest període de 5 anys siga igual o superior a 250.000,00 ?.  
  
En el cas de societats professionals constituïdes a l'empara de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, la solvència tècnica o professional podrà també acreditar-se per mitjà de certificats a nom de la societat.  
Habilitació empresarial o professional que s'exigeix per a realitzar la prestació: s'acreditarà per mitjà de l'aportació dels certificats, expedits pels col·legis oficials de cada un dels professionals integrants de l'equip facultatiu, relatius a la titulació acadèmica que capacite i la col·legiació professional necessària de cada un d'ells.  
c) Altres requisits específics: no se n'exigeixen.  
d) Contractes reservats: -  
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació  
a) Data límit de presentació: en horari d'oficina del Registre General, fins al quinzé dia natural, comptat des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si aquest dia coincideix en dissabte, diumenge o festiu, es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.  
b) Modalitat de presentació: sobre 1, documentació administrativa i sobre 3, documentació econòmica.  
c) Lloc de presentació: Registre General de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, de dilluns a divendres en horari d'oficina del Registre general:  
1) Dependència: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.  
2) Domicili: c/ de la Democràcia, 77, 7a planta, torre 4, ciutat administrativa 9 d'Octubre.  
3) Localitat i codi postal: València 46018.  
Quan les proposicions es presenten per correu, haurà de justificar l'empresari la data d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus i anunciarà la remissió de la seua oferta a l'òrgan de contractació, en el mateix dia, per mitjà de tèlex, fax, telegrama o correu remesos als números o adreces electròniques de l'òrgan de contractació.  
d) Nombre previst d'empreses a què es pretén invitar a presentar ofertes (procediment restringit).  
e) Admissió de variants: no s'admeten.  
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la seua oferta: 1 mes, comptat des de l'acte públic d'obertura de les proposicions econòmiques.  
  
9. Obertura d'ofertes  
a) Descripció: obertura pública del sobre 3 (documentació econòmica).  
b) Adreça: c/ de la Democràcia, 77, torre 4. Ciutat administrativa 9 d'Octubre.  
c) Localitat i codi postal: València 46018.  
d) Data i hora: l'acte públic d'obertura del sobre 3, documentació econòmica, es realitzarà l'onzé dia natural, comptat des de l'endemà de la finalització del termini de presentació d'ofertes, a les 12.00 hores. Si aquest dia coincideix en dissabte, diumenge o festiu, es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent. El lloc de realització serà a la sala de juntes de la 7a planta, torre 4, ciutat administrativa 9 d'Octubre, c/ de la Democràcia, 77.  
  
10. Despeses de publicitat  
Seran a compte de l'adjudicatari, import màxim 300,00 ?.  
  
11. Data d'enviament de l'anunci al Diario Oficial de la Unión Europea: no és procedent.  
  
12. Altres informacions  
-  
  
València, 17 d'octubre de 2017.- La sotssecretària: Bárbara López Ramón.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8155, del 24-10-2017 (2017/9259)

Licitación número CNMY17/DGJ/25. Servicio para la redacción de proyecto y dirección de las obras de reforma de la sede judicial de Torrevieja.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8155

Fecha DOGV
:   24-10-2017

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2017/9259

CVE


Fecha del documento
:   17-10-2017

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

Tipo de documento
:   Anuncio

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas](javascript:void(0))
    * [contrato de servicios](javascript:void(0))

Licitación número CNMY17/DGJ/25. Servicio para la redacción de proyecto y dirección de las obras de reforma de la sede judicial de Torrevieja. [2017/9259]  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Administrativa.  
c) Obtención de documentación e información:  
1) Dependencia: Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Servicio de Contratación y Asuntos Generales.  
2) Domicilio: c/ de la Democracia, 77, 7.ª planta, torre 4, ciudad administrativa 9 d'Octubre.  
3) Localidad y código postal: València 46018.  
4) Teléfono: cuestiones administrativas: 961 209 068.  
5) Telefax: 961 209 095.  
6) Correo electrónico: cuestiones administrativas   
villar\_ros@gva.es y falaguera\_jua@gva.es   
7) Dirección de internet del perfil del contratante:   
http://www.contrataciondelestado.es  
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el último día de presentación de ofertas, de lunes a viernes laborables, de 09.00 a 14.30 horas.  
d) Número de expediente: CNMY17/DGJ/25  
  
2. Objeto del contrato  
a) Tipo: servicio.  
b) Descripción: servicio para la redacción de proyecto y dirección de las obras de reforma de la sede judicial de Torrevieja.  
c) División por lotes y número de lotes: no.  
d) Lugar de ejecución/entrega: se prestará en las instalaciones de la sede judicial de Torrevieja, situada en la calle Patricio Zammit, núm. 52 y la avenida de las Habaneras, núm. 1, con referencias catastrales 4363405YH0046S0001HZ y 4363401YH0046S0001EZ, respectivamente.  
e) Plazo de ejecución/entrega: la ejecución del contrato se establece mediante plazos parciales:  
- Plazo de redacción del proyecto básico: 13 semanas, a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato.  
- Redacción del proyecto de ejecución, de los proyectos de instalaciones, de actividad y del estudio de seguridad y salud: 9 semanas, a contar desde la notificación de la aprobación del proyecto básico.  
- Dirección de obra: el plazo tendrá una duración igual a la del contrato de obras al que está vinculado más el plazo estimado para proceder a la liquidación de las obras.  
f) Admisión de prórroga: de acuerdo con el artículo 213.2 TRLCSP, si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.  
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso).  
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso).  
i) CPV (referencia nomenclatura):  
71240000-2 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.  
71317210-8 Servicios de consultoria en salud y seguridad.  
  
3. Tramitación y procedimiento  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto, y como criterios de adjudicación, evaluables de forma automática, la proposición económica (ponderada con un máximo de 80 puntos) y la reducción del plazo de entrega de los trabajos (ponderado con un máximo de 20 puntos).  
c) Subasta electrónica: no procede.  
d) Criterios de adjudicación:  
d.1) Proposición económica (ponderada con un máximo de 80 puntos) (sobre 3): para presentar su oferta económica, los licitadores cumplimentarán el anexo VIII del anexo I al PCAP Modelo de proposición económica.  
d.2) Reducción del plazo de entrega de los trabajos (ponderada con un máximo de 20 puntos) (sobre 3): se establece tanto en la entrega del proyecto básico como en la entrega del proyecto de ejecución. Se establecerá la reducción en semanas (7 días naturales).  
  
4. Valor estimado del contrato  
58.546,50 euros.  
  
5. Presupuesto base de licitación  
a) Importe sin IVA: 53.224,09 ?; importe del IVA: 11.177,06 ?.  
b) Importe total: 64.401,15 ?.  
  
6. Garantias exigidas  
Garantía provisional: no procede.  
Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido el IVA.  
  
7. Requisitos específicos del contratista  
a) Clasificación: no se exige.  
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:  
Solvencia económica y financiera: los licitadores acreditarán su solvencia económica y financiera por el siguiente criterio:  
Seguro de indemnización por riesgos profesionales que ampare las responsabilidades de cada una de las profesiones componentes del equipo facultativo designado, permitiendo, en cada grupo de profesiones, sumar los importes asegurados por siniestro de cada uno de sus miembros, para alcanzar el importe mínimo exigido para dicho grupo.  
Los importes mínimos por siniestro exigibles, para al menos un miembro del equipo de cada titulación, serán:  
  
 Importe asegurado mínimo por siniestro de la póliza de seguro de responsabilidad civil  
Arquitecto 650.000,00 €  
Arquitecto técnico o titulación habilitante equivalente 562.000,00 €  
Ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial 500.000,00 €  
Ingeniero o ingeniero técnico 500.000,00 €  
  
  
  
Se acreditará mediante la aportación de un justificante de la existencia del seguro de indemnización por riesgos profesionales, con indicación expresa de los riesgos cubiertos, de su plazo mínimo de vigencia o fecha de vencimiento y del valor mínimo exigido (cantidades arriba relacionadas) o, en su caso, aportación de declaración responsable con el compromiso de contratarlo o ampliarlo hasta la cantidad mínima exigida, en caso de ser adjudicatario. Del mismo modo, se aportará compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.  
Solvencia profesional o técnica: Los licitadores acreditarán esta solvencia de la siguiente forma:  
Se acreditará la solvencia del redactor o redactores del proyecto básico y de ejecución y director o directores de obra (arquitecto o grupo de arquitectos), mediante la presentación, para al menos uno de ellos, de un certificado de redacción de proyectos y de un certificado de direcciones de obra de proyectos de edificación incluidos en el artículo 2.1.a de la LOE, tanto del sector público como privado, emitidos por el Colegio Oficial de Arquitectos o por las administraciones públicas, realizados durante los últimos cinco años, contados desde la fecha de finalización de entrega de las ofertas, con el requisito mínimo de que la suma de los presupuestos de ejecución material de las obras proyectadas y/o dirigidas en este periodo de 5 años sea igual o superior a 250.000,00 ?.  
Tan solo el arquitecto o arquitectos que dispongan de la solvencia técnica o profesional requerida podrán tener la condición de coordinador del equipo facultativo, y por tanto interlocutores técnicos con los servicios técnicos del órgano de contratación tanto en la fase de redacción de proyectos como de dirección de obra.  
Se acreditará la solvencia del técnico competente en materia de Seguridad y Salud, o grupo de los mismos, mediante la presentación, para al menos uno de ellos, de un certificado de redacción de estudio de seguridad y salud y de un certificado de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de obra, de proyectos de edificación incluidos en el artículo 2.1.a de la LOE, tanto del sector público como privado, emitidos por el colegio oficial correspondiente o por las administraciones públicas, realizados durante los últimos cinco años, contados desde la fecha de finalización de entrega de las ofertas, con el requisito mínimo de que la suma de los presupuestos de ejecución material de la obra proyectadas y/o dirigidas en este periodo de 5 años sea igual o superior a 250.000,00 ?.  
Se acreditará la solvencia del arquitecto técnico o titulación habilitante equivalente, o grupo de los mismos, mediante la presentación, para al menos uno de ellos, de un certificado de dirección de ejecución de obra de proyectos de edificación incluidos en el artículo 2.1.a de la LOE, tanto del sector público como privado, emitidos por el colegio oficial correspondiente o por las administraciones públicas, realizados durante los últimos cinco años, contados desde la fecha de finalización de entrega de las ofertas, con el requisito mínimo de que la suma de los presupuestos de ejecución material de las obras proyectadas y/o dirigidas en este periodo de 5 años sea igual o superior 250.000,00 ?.  
Se acreditará la solvencia del técnico responsable de los proyectos parciales de desarrollo de las instalaciones y de la dirección parcial de las instalaciones (arquitecto, ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial, o grupo de los mismos), mediante la presentación, para al menos uno de ellos, de un certificado de redacción de proyectos parciales de instalaciones y de un certificado de dirección parcial de la instalaciones de proyectos de edificación incluidos en el artículo 2.1.a de la LOE, tanto del sector público como privado, emitidos por el colegio oficial correspondiente o por las administraciones públicas, realizados durante los últimos cinco años, contados desde la fecha de finalización de entrega de las ofertas, con el requisito mínimo de que la suma de los presupuestos de ejecución material de las obras proyectadas y/o dirigidas en este periodo de 5 años sea igual o superior a 250.000,00 ?.  
Se acreditará la solvencia del técnico responsable del proyecto de actividad y su seguimiento en obra (arquitecto, arquitecto técnico o titulación habilitante equivalente, ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial, o grupo de los mismos), mediante la presentación, para al menos uno de ellos, de un certificado de redacción de proyectos de actividad y de su seguimiento en obra de proyectos de edificación incluidos en el artículo 2.1.a de la LOE, tanto del sector público como privado, emitidos por el colegio oficial correspondiente o por las administraciones públicas, realizados durante los últimos cinco años, contados desde la fecha de finalización de entrega de las ofertas, con el requisito mínimo de que la suma de los presupuestos de ejecución material de las obras proyectadas y/o dirigidas en este periodo de 5 años sea igual o superior a 250.000,00 ?.  
Se acreditará la solvencia del técnico competente en certificación de la eficiencia energética de los edificios, o grupo de los mismos, mediante la presentación, para al menos uno de ellos, de un certificado de redacción de certificados de eficiencia energética de proyectos de edificación incluidos en el artículo 2.1.a de la LOE, tanto del sector público como privado, emitidos por el colegio oficial correspondiente o por las administraciones públicas, realizados durante los últimos cinco años, contados desde la fecha de finalización de entrega de las ofertas, con el requisito mínimo de que la suma de los presupuestos de ejecución material de las obras proyectadas y/o dirigidas en este periodo de 5 años sea igual o superior a 250.000,00 ?.  
En el caso de sociedades profesionales constituidas al amparo de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, la solvencia técnica o profesional podrá también acreditarse mediante certificados a nombre de la sociedad.  
Habilitación empresarial o profesional que se exige para realizar la prestación: se acreditará mediante la aportación de los certificados, expedidos por los colegios oficiales de cada uno de los profesionales integrantes del equipo facultativo, relativos a la titulación académica que capacite y la colegiación profesional necesaria de cada uno de ellos.  
c) Otros requisitos específicos: no se exige.  
d) Contratos reservados: -  
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación  
a) Fecha límite de presentación: en horario de oficina del Registro General, hasta el decimoquinto día natural, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si tal día coincidiera en sábado, domingo o festivo, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.  
b) Modalidad de presentación: sobre 1, Documentación administrativa y sobre 3, Documentación económica.  
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, de lunes a viernes en horario de oficina del Registro General:  
1) Dependencia: Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.  
2) Domicilio: c/ de la Democracia, 77, 7.ª planta, torre 4, ciudad administrativa 9 d'Octubre.  
3) Localidad y código postal: València 46018.  
Cuando las proposiciones se presenten por correo, deberá justificar el empresario la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante télex, fax, telegrama o correo remitidos a los números o direcciones electrónicas del órgano de contratación.  
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido).  
e) Admisión de variantes: no se admiten.  
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 1 mes, contado desde el acto público de apertura de las proposiciones económicas.  
  
9. Apertura de ofertas  
a) Descripción: apertura pública del sobre 3, (documentación económica).  
b) Dirección: c/ de la Democracia, 77, torre 4, ciudad administrativa 9 d'Octubre.  
c) Localidad y código postal: València 46018.  
d) Fecha y hora: el acto público de apertura del sobre 3, documentación económica, se realizará el undécimo día natural, a contar desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de ofertas, a las 12.00 horas. Si tal día coincidiera en sábado, domingo o festivo, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. El lugar de realización será en la sala de juntas de la 7.ª planta, torre 4, ciudad administrativa 9 d'Octubre, c/ de la Democracia, 77.  
  
10. Gastos de publicidad  
Serán por cuenta del adjudicatario, importe máximo 300,00 ?.  
  
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: no procede.  
  
12. Otras informaciones  
-  
  
València, 17 de octubre de 2017.- La subsecretaria: Bárbara López Ramón.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML