Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 6377, del 15-10-2010 (2010/11018)

Convocatòria del procediment obert per a l'adjudicació del contracte d'obres d'urbanització de la unitat d'execució 2.1.2 del sector 2 del sòl urbanitzable -ús residencial- de Benifaió,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6377

Data del DOGV
:   15-10-2010

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Número del document
:   2010/11018

CVE


Data del document
:   28-09-2010

Organisme emissor
:   AIU Unidad de Ejecución 2.1.2 de Benifaió

Tipus de document
:   Anunci

Descriptors 

:   * [contracte d'obres](javascript:void(0))

Convocatòria del procediment obert per a l'adjudicació del contracte d'obres d'urbanització de la unitat d'execució 2.1.2 del sector 2 del sòl urbanitzable -ús residencial- de Benifaió,  
 [2010/11018]  
En compliment de l'acord de l'Assemblea General de l'Agrupació d'Interés Urbanístic Unitat d'Execució 2.1.2 de Benifaió, de data 11 de maig de 2010, mitjançant aquest anunci s'efectua convocatòria del procediment obert, amb un únic criteri d'adjudicació, al preu més baix, per a l'adjudicació del contracte d'obres d'urbanització de la unitat d'execució 2.1.2 del sector 2 del sòl urbanitzable -ús residencial- del municipi de Benifaió, d'acord amb les dades següents:  
1. Entitat adjudicadora  
a) Organisme: Agrupació d'Interés Urbanístic de la Unitat d'Execució 2.1.2 de Benifaió.  
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria de l'Agrupació.  
c) Número d'expedient: expedient de contractació núm. 1/2010.  
2. Objecte del contracte  
a) Tipus: obres.  
b) Descripció de l'objecte: urbanització de la unitat d'execució 2.1.2 del sector 2 de sòl urbanitzable -ús residencial- de Benifaió.  
c) Lloc d'execució: Benifaió (vegeu plec de condicions i projecte d'urbanització).  
d) Termini d'execució: 12 mesos.   
3. Tramitació i procediment  
a) Tramitació: ordinària.  
b) Procediment: obert.  
4. Pressupost base de licitació  
a) Import net: 1.683.865,85 euros; IVA (18%): 303.095,85 euros; import total: 1.986.961,70 euros.  
5. Garantia provisional  
a) Import: 39.739,23 euros, equivalent al 2% del pressupost del contracte, s'entendrà com a tal l'establit com a base de licitació.  
6. Obtenció de documentació i informació  
a) Entitat: Agrupació d'Interés Urbanístic de la Unitat d'Execució 2.1.2 de Benifaió.  
b) Domicili: carrer Nou, 89-5é-6a.  
c) Codi postal i localitat: 46450 Benifaió (València).  
d) Telèfon: 961 785 132.  
e) Telefax: 961 785 132.  
f) Correu electrònic:   
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: el vint-i-cinqué dia natural comptat des de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
7. Requisits específics del contractista  
a) Classificació:   
Grup Subgrup Categoria  
A 2 Explanacions C  
E 1 Proveïment i sanejament C   
G 4 Ferms mescles bituminoses C  
I 1 Enllumenats C  
 5 Centres de transformació C  
 6 Distribució en baixa tensió C  
A falta de la classificació anterior, els empresaris estrangers comunitaris acreditaran la seua solvència econòmica, financera i tècnica d'acord amb el que disposa el plec de clàusules administratives particulars.   
b) Altres requisits: no és procedent.  
8. Criteris de valoració de les ofertes  
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa caldrà ajustar-se exclusivament al preu més baix de les proposicions presentades.  
9. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació  
a) Termini de presentació: 26 dies naturals, comptats des de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
b) Documentació a presentar: vegeu plec de clàusules administratives particulars.  
c) Lloc de presentació:  
1. Entitat: les proposicions es presentaran en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Benifaió, de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, durant el termini establit en l'apartat a) anterior.  
2. Domicili: plaça Major, 15.  
3. Codi postal i localitat: 46450 Benifaió (València).  
10. Obertura de les ofertes  
a) Entitat: saló de plens de l'Ajuntament de Benifaió.  
b) Domicili: plaça Major, 15.  
c) Localitat: Benifaió (València).  
d) Data:   
1. Qualificació de la documentació: cinqué dia hàbil des de la finalització del termini de presentació de proposicions.  
2. Obertura de les proposicions econòmiques: desé dia hàbil des de la finalització del termini de presentació de proposicions.  
e) Hora: 09.00.  
11. Despeses d'anuncis  
Seran de compte de l'adjudicatari amb un import màxim de 500,00 euros.  
Benifaió, 28 de setembre de 2010.- El president: Vicente David Lloret Juanes.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 6377, del 15-10-2010 (2010/11018)

Convocatoria del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras de urbanización de la unidad de ejecución 2.1.2 del sector 2 del suelo urbanizable -uso residencial- de Benifaió,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6377

Fecha DOGV
:   15-10-2010

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2010/11018

CVE


Fecha del documento
:   28-09-2010

Organismo emisor
:   AIU Unidad de Ejecución 2.1.2 de Benifaió

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * [contrato de obras](javascript:void(0))

Convocatoria del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras de urbanización de la unidad de ejecución 2.1.2 del sector 2 del suelo urbanizable -uso residencial- de Benifaió,  
 [2010/11018]  
Cumpliendo el acuerdo de la Asamblea General de la Agrupación de Interés Urbanístico Unidad de Ejecución 2.1.2 de Benifaió, de fecha 11 de mayo de 2010, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la adjudicación del contrato de obras de urbanización de la unidad de ejecución 2.1.2 del sector 2 del suelo urbanizable -uso residencial- del municipio de Benifaió, conforme a los siguientes datos:  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Agrupación de Interés Urbanístico de la Unidad de Ejecución 2.1.2 de Benifaió.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de la Agrupación.  
c) Número de expediente: expediente de contratación núm. 1/2010.  
2. Objeto del contrato  
a) Tipo: obras.  
b) Descripción del objeto: urbanización de la unidad de ejecución 2.1.2 del sector 2 de suelo urbanizable -uso residencial- de Benifaió.  
c) Lugar de ejecución: Benifaió (ver pliego de condiciones y proyecto de urbanización).  
d) Plazo de ejecución: 12 meses.   
3. Tramitación y procedimiento  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
4. Presupuesto base de licitación  
a) Importe neto: 1.683.865,85 euros; IVA (18%): 303.095,85 euros; importe total: 1.986.961,70 euros.  
5. Garantía provisional  
a) Importe: 39.739,23 euros, equivalente al 2% del presupuesto del contrato, entendiéndose por tal el establecido como base de licitación.  
6. Obtención de documentación e información  
a) Entidad: Agrupación de Interés Urbanístico de la Unidad de Ejecución 2.1.2 de Benifaió.  
b) Domicilio: calle Nueva, 89-5º-6ª.  
c) Código postal y localidad: 46450 Benifaió (Valencia).  
d) Teléfono: 961 785 132.  
e) Telefax: 961 785 132.  
f) Correo electrónico:   
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: el vigésimo quinto día natural contado desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
7. Requisitos específicos del contratista  
a) Clasificación:   
Grupo Subgrupo Categoría  
A 2 Explanaciones C  
E 1 Abastecimiento y saneamiento C   
G 4 Firmes mezclas bituminosas C  
I 1 Alumbrados C  
 5 Centros de transformación C  
 6 Distribución en baja tensión C  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica conforme a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.   
b) Otros requisitos: no procede.  
8. Criterios de valoración de las ofertas  
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá exclusivamente al precio más bajo de las proposiciones presentadas.  
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación  
a) Plazo de presentación: 26 días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
b) Documentación a presentar: ver pliego de cláusulas administrativas particulares.  
c) Lugar de presentación:  
1. Entidad: las proposiciones se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Benifaió, de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, durante el plazo establecido en el apartado a) anterior.  
2. Domicilio: plaza Mayor, 15.  
3. Código postal y localidad: 46450 Benifaió (Valencia).  
10. Apertura de las ofertas  
a) Entidad: salón de plenos del Ayuntamiento de Benifaió.  
b) Domicilio: plaza Mayor, 15.  
c) Localidad: Benifaió (Valencia).  
d) Fecha:   
1. Calificación de la documentación: quinto día hábil desde la finalización del plazo de presentación de proposiciones.  
2. Apertura de las proposiciones económicas: décimo día hábil desde la finalización del plazo de presentación de proposiciones.  
e) Hora: 09.00.  
11. Gastos de anuncios  
Serán de cuenta del adjudicatario con un importe máximo de 500,00 euros.  
Benifaió, 28 de septiembre de 2010.- El presidente: Vicente David Lloret Juanes.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML