Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4022, del 15-06-2001 (2001/5478)

Concurs. Renovació de les xarxes i condicionament de vials del PERI 1.
----------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4022

Data del DOGV
:   15-06-2001

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - A) ORDENAMENT DEL TERRITORI I URBANISME

Número del document
:   2001/5478

CVE


Data del document
:   29-05-2001

Organisme emissor
:   Ajuntament de Morella

Tipus de document
:   Concurs

Correcció d'errades

 Descriptors 

:   * [Morella](javascript:void(0))
    * [contracte d'obres](javascript:void(0))

Concurs. Renovació de les xarxes i condicionament de vials del PERI 1. [2001/F5478]
  
1. Òrgan de contractació: el Ple de l'ajuntament.
  
2. Modalitat d'adjudicació: expedient ordinari per procediment obert, mitjançant la forma de concurs.
  
Per acord del Ple de l'ajuntament del dia 28 de maig de 2001, ha sigut aprovat el plec de clàusules administratives particulars, el qual s'exposa al públic per un termini de vuit dies comptats a partir de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en l'últim diari perquè s'hi puguen presentar reclamacions.
  
Al mateix temps s'anuncia concurs públic, si bé la licitació s'ajornarà, quan resulte necessari, en el supòsit que es formulen reclamacions contra el plec de clàusules particulars.
  
3. Contingut del contracte objecte de licitació: es tracta de la renovació de les xarxes i condicionament de vials del PERI 1, d'acord amb el plec de clàusules administratives, projecte tècnic redactat per l'arquitecte Lucas Castellet Artero i aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 14 de setembre de 2000, que consta de memòria, plànols, plecs de condicions tècniques particulars, pressupost i programa de desenvolupament de les obres.
  
4. Tipus de licitació: el preu de licitació serà de vuitanta-vuit milions vuit-centes setanta-nou mil tres-centes setanta-nou pessetes (88.879.379 pessetes) a la baixa.
  
5. Lloc d'execució: municipi de Morella, carrers del PERI 1.
  
6. Termini d'execució: vuit mesos.
  
7. Nom i direcció on hauran d'enviar les ofertes: Secretaria de l'ajuntament, carrer de Segura Barreda, 28, municipi de Morella, CP 12300.
  
8. Data límit de recepció de les ofertes: el dia en què es complisquen 26 dies des de l'endemà de l'ultima publicació de l'anunci en qualsevol dels diaris oficials.
  
9. Obertura de les ofertes: tindrà lloc a la sala d'actes de l'ajuntament a les 12.00 hores del cinqué dia hàbil a comptar des de la finalització del termini de presentació de les proposicions, en acte públic.
  
Quan les proposicions s'envien per correu, el licitador haurà de justificar la data i hora que va efectuar l'enviament i comunicar-ho a l'òrgan de contractació mitjançant fax o telegrama, dins de la data i hora establits com a termini de presentació. Sense la concurrència d'aquests requisits no serà admesa la proposició si és rebuda amb posterioritat al termini assenyalat en aquest anunci.
  
10. Garantia provisional i definitiva: els licitadors acreditaran la constitució a la caixa de la corporació, a disposició de l'ajuntament d'una garantia de 630.666 pessetes equivalent al 2% del pressupost establit com a base de licitació, en la forma disposada en el plec de clàusules administratives.
  
L'adjudicatari està obligat a constituir una garantia definitiva per l'import del 4% del pressupost d'adjudicació, que haurà de establir-se a disposició de l'ajuntament en la forma prevista per a la garantia provisional.
  
11. Modalitats bàsiques de finançament i de pagament: el finançament es farà amb càrrec a la partida número 4360005 del vigent pressupost on existeix consignació suficient.
  
12. Condicions mínimes de caràcter econòmic i tècnic a què s'haurà d'ajustar-se el contractista: per a contractar amb l'administració el present concurs, serà requisit indispensable que el contractista haja obtingut prèviament la següent classificació: grup C, categoria D.
  
13. Criteris de selecció i model que s'utilitzaran per a l'adjudicació del contracte: els criteris que han de servir de base per a l'adjudicació són els següents, indicats per ordre decreixent de la importància que se li atribuïsca:
  
- Baixa en el preu.
  
- Millores en el projecte relatives a il·luminació i mobiliari.
  
14. La proposició es presentarà en la forma establerta en el plec de clàusules administratives, d'acord amb el següent
  
Model
  
Sr. /a ..., amb domicili a ..., municipi ..., CP ..., i DNI ..., expedit a ..., amb data ..., en nom propi (o en representació de ..., com acredite per ...), assabentat de la convocatòria de licitació per procediment obert mitjançant la forma de concurs, anunciada en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló/Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. ..., de data ..., em compromet a realitzar les obres de ..., pel preu de (lletra i numero) ..., IVA inclòs, d'acord amb el projecte tècnic i plec de clàusules administratives, que accepte incondicionadament i íntegrament, sense cap excepció, faig constar que mantinc l'oferta durant ... mesos, i no estic sotmés a cap de les circumstàncies establides en l'article 20 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
  
- Memòria amb les variants, alternatives o millores que s'ofereixen, i amb termini d'execució més curt que el que s'ha establit, si fa al cas.
  
- Acreditació, si fa al cas, d'haver licitat en l'obra del carrer de Segura Barreda i Marquesa Fuente del Sol.
  
I els següents documents:
  
a) Document nacional d'identitat o fotocòpia compulsada.
  
b) Escriptura de poder, convalidada i legalitzada, si fa al cas, si s'actua en representació d'una altra persona.
  
c) Escriptura de constitució de la societat mercantil inscrita en el Registre Mercantil, i número d'identificació fiscal, quan concórrega una societat d'aquesta naturalesa.
  
d) Aquells que acrediten la classificació del contractista, o justifiquen els requisits de la seua solvència econòmica, financera i tècnica o professional).
  
e) Declaració responsable davant notari, autoritat judicial o administrativa de no estar sotmés a prohibicions de contractar, conforme al articles 15 a 20 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
  
f) Resguard acreditatiu de la garantia provisional.
  
g) Les empreses estrangeres presentaran despatx expedit per l'ambaixada d'Espanya en el país respectiu, on es certifique que d'acord amb la seua legislació, té capacitat per a contractar i obligar-se, i declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta pogueren sorgir del contracte, amb renúncia en aquest cas, al fur jurisdiccional estranger que pogueren correspondre-li.
  
Les persones físiques o jurídiques d'estats no pertanyents a la Comunitat Europea, a més d'acreditar la seua plena capacitat per a contractar i obligar-se d'acord amb la legislació del seu estat i la seua solvència econòmica i financera, tècnica o professional, hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva representació diplomàtica espanyola, que s'adjuntarà a la documentació que es presente, que l'estat de procedència de l'empresa estrangera admet al mateix temps la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb l'administració, en forma substancialment anàloga. I és necessari que aquestes empreses tinguen oberta sucursal a Espanya, amb designació d'apoderats o representants per a les seues operacions i que estiguen inscrites en el Registre Mercantil.
  
h) Aquells que acrediten estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social imposades per les disposicions vigents.
  
i) En el cas d'agrupació temporal d'empreses haurà de formalitzar-se allò disposat en l'article 24 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4022, del 15-06-2001 (2001/5478)

Concurso. Renovación de las redes y acondicionamiento de viales del PERI 1.
---------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4022

Fecha DOGV
:   15-06-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2001/5478

CVE


Fecha del documento
:   29-05-2001

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Morella

Tipo de documento
:   Concurso

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * [Morella](javascript:void(0))
    * [contrato de obras](javascript:void(0))

Concurso. Renovación de las redes y acondicionamiento de viales del PERI 1. [2001/F5478]
  
1. Órgano de contratación: el Pleno del ayuntamiento.
  
2. Modalidad de adjudicación: expediente ordinario por procedimiento abierto, mediante la forma de concurso.
  
Por acuerdo del Pleno del día 28 de mayo de 2001, ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual se expone al público por plazo de ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el último diario para que puedan presentarse reclamaciones.
  
Simultáneamente se anuncia concurso público, si bien la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas particulares.
  
3. Contenido del contrato objeto de la licitación: se trata de la renovación de las redes y acondicionamiento de viales del PERI 1 con arreglo al pliego de cláusulas administrativas, proyecto técnico redactado por el arquitecto don Lucas Castellet Artero y aprobado por el Pleno del ayuntamiento el día 14 de septiembre de 2000, que consta de memoria, planos, pliegos de condiciones técnicas particulares, presupuesto y programa de desarrollo de las obras.
  
4. Tipo de licitación: el precio de licitación será de ochenta y ocho millones ochocientas setenta y nueve mil trescientas setenta y nueve pesetas (88.879.379 pesetas) a la baja.
  
5. Lugar de ejecución: municipio de Morella, calles del PERI 1.
  
6. Plazo de ejecución: ocho meses.
  
7. Nombre y dirección a las que deben enviarse las ofertas: Secretaría del ayuntamiento, calle de Segura Barreda, número 28, municipio de Morella, CP 12300.
  
8. Fecha límite de recepción de ofertas: el día en que se cumplan 26 contados desde el siguiente al de la última publicación del anuncio en cualquiera de los diarios oficiales.
  
9. Apertura de ofertas: tendrá lugar en el salón de actos del ayuntamiento a las 12.00 horas del quinto día hábil a contar de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, en acto público.
  
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de contratación mediante fax o telegrama, dentro de la fecha y hora establecidos como plazo de presentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida la proposición si es recibida con posterioridad al plazo señalado en este anuncio.
  
10. Garantía provisional y definitiva: los licitadores acreditarán la constitución en la caja de la corporación, a disposición del ayuntamiento, de una garantía de 630.666 pesetas, equivalente al 2% del presupuesto establecido como base de licitación, en la forma dispuesta en el pliego de cláusulas administrativas.
  
El adjudicatario está obligado a constituir una garantía definitiva por el importe del 4% del presupuesto de adjudicación, que habrá de establecerse a disposición del ayuntamiento en la forma prevista para la garantía provisional.
  
11. Modalidades básicas de financiación y de pago: la financiación será con cargo a la partida número 4360005 del vigente presupuesto donde existe consignación suficiente.
  
12. Criterios mínimos de carácter económico y técnico a los que deberá ajustarse el contratista: para contratar con la administración el presente concurso, será requisito indispensable que el contratista haya obtenido la siguiente calificación: grupo C, categoría D.
  
13. Criterios de selección: los criterios que han de servir de base para la adjudicación son los siguientes, relacionados por orden decreciente de la importancia que se le atribuye:
  
- Baja en el precio.
  
- Mejoras en el proyecto relativas a iluminación y mobiliario.
  
14. Modelo que se utilizarán para la adjudicación del contrato: la proposición se presentará en la forma establecida en el pliego de cláusulas administrativas, con arreglo al siguiente
  
Modelo
  
D... , con domicilio en ... , municipio ..., CP..., y DNI ..., expedido en ... con fecha ..., en nombre propio (o en representación de ..., como acredito por ...), enterado de la convocatoria de licitación por procedimiento abierto mediante la forma de concurso, anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón/Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº ..., de fecha ..., comprometiéndose a realizar las obras de ..., en el precio de (letra y número) ..., IVA incluido, con arreglo al proyecto técnico y pliego de cláusulas administrativas que acepto incondicionada e íntegramente, sin salvedad alguna, con las modificaciones y mejoras que se especifican en documento adjunto, haciendo constar que mantengo la oferta durante ... meses y no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
- Memoria con las variantes, alternativas o mejoras que se ofrecen, y con plazo de ejecución más corto que el establecido, en su caso.
  
- Acreditación, en su caso, de haber licitado en la obra de la calle de Segura Barreda y Marquesa Fuente del Sol.
  
Y los siguientes documentos:
  
a) Documento nacional de identidad o fotocopia compulsada.
  
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se actúa en representación de otra persona.
  
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, y número de identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
  
d) Los que acrediten la clasificación del contratista, o justifiquen los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional).
  
e) Declaración responsable ante notario, autoridad judicial o administrativa de no estar incurso en prohibiciones de contratar, conforme a los artículos 15 a 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
f) El resguardo acreditativo de la garantía provisional.
  
g) Las empresas extranjeras, presentarán despacho expedido por la embajada de España en el país respectivo, donde se certifique que conforme a su legislación, tiene capacidad para contratar y obligarse, y declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudieran corresponderle.
  
Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Comunidad Europea, además de acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su estado y su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, deberán justificar mediante informe de la respectiva representación diplomática española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la administración, en forma sustancialmente análoga. Y es necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
  
h) Los que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.
  
i) Para el caso de agrupación temporal de empresas deberá cumplimentarse lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML