Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3665, del 13-01-2000 (2000/110)

Concurs número 99/GV/0035. Projecte i obra de condicionament de l'estació depuradora d'aigües residuals de Xeraco (València).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3665

Data del DOGV
:   13-01-2000

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - B) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS

Número del document
:   2000/110

CVE


Data del document
:   23-12-1999

Organisme emissor
:   Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana

Tipus de document
:   Concurs

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Xeraco](javascript:void(0))
    * [contracte d'obres](javascript:void(0))
    * [contracte de serveis](javascript:void(0))

Concurs número 99/GV/0035. Projecte i obra de condicionament de l'estació depuradora d'aigües residuals de Xeraco (València). [2000/S110]
  
Resolució de l'entitat pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, per la qual es fa pública la licitació del següent contracte d'obres:
  
1. Entitat adjudicadora
  
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Entitat pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
  
b) Dependència que tramita l'expedient: departament de contractació.
  
c) Número de l'expedient: 99/GV/0035.
  
2. Objecte del contracte
  
a) Descripció de l'objecte: projecte i obra de condicionament de l'estació depuradora d'aigües residuals de Xeraco (València).
  
c) Lloc d'execució: Xeraco (València).
  
d) Termini d'execució (mesos): dotze (12) mesos.
  
3. Tramitació, procediment i forma de l'adjudicació
  
a) Tramitació: ordinària.
  
b) Procediment: obert.
  
c) Forma: concurs.
  
4. Pressupost base de licitació
  
Import total: 503.103.600 pessetes, equivalent a 3.023.713,53 euros.
  
5. Garanties
  
Provisional: 10.062.072 PTA.
  
6. Obtenció de documentació i informació
  
a) Entitat: veure punt 1.
  
b) Domicili: c/ Alvaro de Bazán, 10-entresòl.
  
c) Localitat i codi postal: València, 46010.
  
d) Telèfon: 96 360 45 55.
  
e) Telefax: 96 360 34 69.
  
7. Requisits específics del contractista
  
a) Classificació: grup K, subgrup 8, categoria e.
  
8. Presentació de les ofertes
  
a) Data límit de presentació: fins les 14.00 hores, del vint-i-seté dia natural següent a la data de publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En cas que l'últim dia de presentació és dissabte o festiu, caldria ajornar-lo al primer dia hàbil següent.
  
b) Documentació a presentar: la que en contingut i forma estableixen el plec de clàusules administratives particulars (clàusula 11) i l'annex de bases corresponent (apartat 1).
  
c) Lloc de presentació: veure apartat 6, a), b) i c).
  
d) Termini de validesa de l'oferta: 18 mesos, des de l'obertura de les ofertes.
  
e) Admissió de variants: una com a màxim.
  
9. Obertura de les ofertes
  
a), b) i c) Lloc: veure apartat 6, lletres a), b) i c).
  
d) Data: onzé dia natural següent a la data límit de recepció d'ofertes abans esmentada. En cas que siga dissabte o festiu, caldrà ajornar-lo igualment, al primer dia hàbil següent.
  
e) Hora: 12.00 hores.
  
10. D'altres informacions
  
11. Despeses d'anuncis
  
Seran a càrrec de l'adjudicatari.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3665, del 13-01-2000 (2000/110)

Concurso número 99/GV/0035. Proyecto y obra de acondicionamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Xeraco (Valencia).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3665

Fecha DOGV
:   13-01-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2000/110

CVE


Fecha del documento
:   23-12-1999

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Xeraco](javascript:void(0))
    * [contrato de obras](javascript:void(0))
    * [contrato de servicios](javascript:void(0))

Concurso número 99/GV/0035. Proyecto y obra de acondicionamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Xeraco (Valencia). [2000/S110]
  
Resolución de la entidad pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras:
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: departamento de contratación.
  
c) Número de expediente: 99/GV/0035.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: proyecto y obra de acondicionamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Xeraco (Valencia).
  
c) Lugar de ejecución: Xeraco (Valencia).
  
d) Plazo de ejecución (meses): doce (12) meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 503.103.600.pesetas, equivalente a 3.023.713,53 euros.
  
5. Garantías
  
Provisional: 10.062.072.pesetas.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: ver punto 1.
  
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, núm. 10 entresuelo.
  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
  
d) Teléfono: 96 360 45 55
  
e) Telefax: 96 360 34 69
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
a) Clasificación: grupo K, subgrupo 8, categoría e.
  
8. Presentación de las ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas, del vigésimo séptimo día natural siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta la misma hora del primer día hábil siguiente.
  
b) Documentación a presentar: la que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y anexo de bases correspondiente (apartado 1).
  
c) Lugar de presentación: ver apartado 6, a), b) y c).
  
d) Plazo de validez de la oferta: 18 meses, desde la apertura de las ofertas.
  
e) Admisión de variantes: una como máximo.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a), b) y c) Lugar: ver apartado 6, letras a), b), y c).
  
d) Fecha: undécimo día natural siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas anteriormente indicada. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá igualmente prorrogado al primer día hábil siguiente.
  
e) Hora: 12.00 horas.
  
10. Otras informaciones
  
11. Gastos de anuncios
  
Serán por cuenta del adjudicatario



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML