Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4681, del 30-01-2004 (2004/669)

Subhasta número Sec-1/2004. Execució del projecte d'urbanització de la unitat d'actuació número 9.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4681

Data del DOGV
:   30-01-2004

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - B) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS

Número del document
:   2004/669

CVE


Data del document
:   14-01-2004

Organisme emissor
:   Ajuntament de Moncofa

Tipus de document
:   Subhasta

Descriptors 

:   * [Moncofa](javascript:void(0))
    * [urbanització](javascript:void(0))
    * [licitació](javascript:void(0))
    * [contracte d'obres](javascript:void(0))

Subhasta número Sec-1/2004. Execució del projecte d'urbanització de la unitat d'actuació número 9. [2004/669]
  
Contracte: obres.
  
Procediment: obert.
  
Forma d'adjudicació: subhasta.
  
Tramitació: ordinària.
  
1.Descripció del contracte.
  
Òrgan de contractació: Alcaldia.
  
Departament de tramitació: Secretaria - Contractació.
  
Direcció d'obra: Arquitectura Bàsica, SL.
  
Objecte del contracte: execució projecte d'urbanització de la unitat d'actuació-9.
  
Codificació CPA.2002: 452150000.
  
CPV: 450000007.
  
Lloc d'execució: unitat d'actuació-9, junt a la R-1.
  
Clau: Sec-1/04.
  
Número d'expedient: Cont-1/04.
  
Necessitats administratives a satisfer: urbanització integral de la zona.
  
2.Quadre de característiques del contracte.
  
A. Pressupost base.
  
En xifra: 529.491,51 euros.
  
En lletra: cinc-cents vint-i-nou mil quatre-cents noranta-un euros i cinquanta-un cèntims.
  
Partida pressupostària (432.61118) Urbanització unitat d'execució A.9.
  
B. Finançament i anualitats.
  
Anualitats: Any 2004: 100% 529.491,51 euros.
  
Organisme que finança l'obra: 100% Ajuntament de Moncofa.
  
C. Termini d'execució.
  
Total: sis mesos.
  
D. Termini de garantia.
  
Un any.
  
E. Garantia provisional: 2% del pressupost base de licitació.
  
En xifra: 10.589,83 euros.
  
En lletra: deu mil cinc-cents huitanta-nou euros i huitanta-tres cèntims.
  
F. Garantia definitiva: 4% de l'import d'adjudicació.
  
G. Altres garanties: no s'establixen.
  
H. Fórmules tipus de la revisió de preus.
  
Per la duració del contracte no s'establix revisió de preus.
  
I. Classificació dels contractistes.
  
Grup G vials i pistes.
  
Subgrup 6 sense especificar.
  
Categoria D.
  
J. Mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera.
  
Suficient la classificació sol·licitada.
  
K. Mitjans d'acreditació de la solvència tècnica.
  
Suficient la classificació sol·licitada.
  
L. Presentació i obertura de proposicions.
  
Presentació:
  
Lloc : Registre General de l'Ajuntament de Moncofa.
  
Data límit: 26 dies naturals des de la publicació de l'últim dels anuncis de la licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló o Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Hora límit: 14.00 hores.
  
Direcció on pot anunciar-se la remissió per correu de l'oferta:
  
Fax: 964 58 03 48.
  
Telegrama: Ajuntament de Moncofa, Secretaria - Contractació. Plaça de la Constitució, 1, - 12593 Moncofa
  
Obertura de proposicions econòmiques:
  
Hora: 12.00 hores.
  
Dia: Sisè dia comptat des del següent al del final del termini de presentació de proposicions, si este és dissabte o inhàbil se celebrarà el següent dia hàbil.
  
M. Projecte d'obres
  
Tot el projecte té caràcter contractual.
  
N. Percentatges reduïts de baixes temeràries.
  
Els indicats en el plec.
  
O. Despeses d'assajos, d'anàlisi o d'informes.
  
Els inclosos en el projecte.
  
P. Import màxim despeses de publicitat
  
Els imports corresponents als anuncis de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Q. Certificacions i abonaments a compte.
  
Periodicitat: mensuals.
  
R. Subcontractació
  
Percentatge que es permet: 50% de l'import d'adjudicació.
  
S. Penalitats específiques per a este contracte no incloses en l'article 95 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
  
No s'establixen.
  
T. Causes especials de resolució del contracte.
  
No es preveuen.
  
U. Determinació dels incompliments parcials que poden suposar causa de resolució del contracte.
  
No s'establixen.
  
V. Terminis especials.
  
De recepció: un mes.
  
De comunicació de finalització de l'obra: 45 dies previs.
  
W. Observacions.
  
Són a càrrec del contractista els honoraris tècnics corresponents a la direcció d'obra que resulten de cada certificat, que podran ser repercutits a este ajuntament per mitjà de factura en virtut del present contracte.
  
3. Model d'oferta econòmica
  
Sr....(nom i cognoms)..., amb domicili en...(població)...\_, c/pl...., número..., CP... i NIF..., i telèfon ...
  
Declare:
  
Primer: Que estic informat/ada de les condicions i els requisits que s'exigixen per a poder ser adjudicatari/ària del contracte d'obres d'execució del projecte d'urbanització de la unitat d'actuació-9.
  
Segon: Que em compromet en nom propi (o en nom i representació de l'empresa...amb CIF..., a executar-ho conforme al projecte i amb subjecció estricta als requisits i les condicions estipulades en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte, per la quantitat total (IVA inclòs) de...(en lletres i en números).
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4681, del 30-01-2004 (2004/669)

Subasta número Sec-1/2004 del proyecto de urbanización de la unidad de actuación número 9.
------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4681

Fecha DOGV
:   30-01-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2004/669

CVE


Fecha del documento
:   14-01-2004

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Moncofa

Tipo de documento
:   Subasta

Descriptores 

:   * [Moncofa](javascript:void(0))
    * [urbanización](javascript:void(0))
    * [licitación](javascript:void(0))
    * [contrato de obras](javascript:void(0))

Subasta número Sec-1/2004 del proyecto de urbanización de la unidad de actuación número 9. [2004/669]
  
Contrato de: obras.
  
Procedimiento: abierto.
  
Forma de adjudicación: subasta.
  
Tramitación: ordinaria.
  
1.Descripción del contrato.
  
Órgano de contratación: Alcaldía.
  
Departamento de tramitación: Secretaría-Contratación.
  
Dirección de obra: Arquitectura Básica, SL.
  
Objeto del contrato: ejecución proyecto de urbanización de la unidad de actuación número 9.
  
Codificación c.p.a.2002: 452150000.
  
CPV: 450000007.
  
Lugar de ejecución: unidad de actuación-9, junto a la R-1.
  
Clave: sec-1/2004.
  
Número expediente: cont-1/2004.
  
Necesidades administrativas a satisfacer: urbanización integral de la zona
  
2.Cuadro de características del contrato
  
A. Presupuesto base.
  
En cifra: 529.491,51 euros.
  
En letra: quinientos veintinueve mil cuatrocientos noventa y un euros con cincuenta y un céntimos.
  
Partida presupuestaria (432.61118) urbanización unidad de ejecución A.9.
  
B. Financiación y anualidades.
  
Anualidades: Año 2004: 100% 529.491,51 euros.
  
Organismo que financia la obra: 100% Ayuntamiento de Moncofa.
  
C. Plazo de ejecución.
  
Total: seis meses.
  
D. Plazo de garantía.
  
Un año.
  
E. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
  
En cifra: 10.589,83 euros.
  
En letra: Diez mil quinientos ochenta y nueve euros con ochenta y tres céntimos.
  
F. Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
  
G. Otras garantías: No se establecen.
  
H. Fórmulas tipo de la revisión de precios .
  
Por la duración del contrato no se establece revisión de precios.
  
I. Clasificación de los contratistas.
  
Grupo G viales y pistas
  
Subgrupo 6 sin especificar
  
Categoría D
  
J. Medios de acreditación de la solvencia económica y financiera.
  
Suficiente la clasificación solicitada.
  
K. Medios de acreditación de la solvencia técnica.
  
Suficiente la clasificación solicitada.
  
L. Presentación y apertura de proposiciones
  
Presentación:
  
Lugar : Registro General del Ayuntamiento de Moncofa.
  
Fecha límite: Veintiséis días naturales desde la publicación del último de los anuncios de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia o Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Hora límite: 14.00 h.
  
Dirección a la que puede anunciarse la remisión por correo de la oferta:
  
Fax: 964 58 03 48.
  
Telegrama: Ayuntamiento de Moncofa, Secretaria - Contratación. Plaça de la Constitució, 1, - 12593 Moncofa.
  
Apertura de proposiciones económicas:
  
Hora: 12.00 h.
  
Día: sexto día contado del siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones, si éste fuese sábado o inhábil se celebrará el siguiente día hábil.
  
M. Proyecto de obras .
  
Todo el proyecto tiene carácter contractual.
  
N. Porcentajes reducidos de bajas temerarias.
  
Los indicados en el pliego.
  
O. Gastos de ensayos, de análisis o de informes.
  
Los incluidos en el proyecto.
  
P. Importe máximo gastos de publicidad.
  
Los importes correspondientes a los anuncios de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Q. Certificaciones y abonos a cuenta
  
Periodicidad: mensuales.
  
R. Subcontratación.
  
Porcentaje que se permite: 50 por 100 del importe de adjudicación.
  
S. Penalidades específicas para este contrato no incluidas en el artículo 95 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no se establecen.
  
T. Causas especiales de resolución del contrato .
  
No se prevén
  
U. Determinación de los incumplimientos parciales que pueden suponer causa de resolución del contrato
  
No se establecen.
  
V. Plazos especiales.
  
De recepción: Un mes.
  
De comunicación de terminación de la obra: cuarenta y cinco días previos.
  
W. Observaciones.
  
Son a cargo del contratista los honorarios técnicos correspondientes a la dirección de obra de que resulten de cada certificación, que podrán ser repercutidos a este ayuntamiento mediante factura en virtud del presente contrato.
  
3. Modelo de oferta económica
  
D....(nombre y apellidos),...con domicilio en...(población), c/pl..., número..., CP...y NIF..., y teléfono....
  
Declaro:
  
Primero: Que estoy informado/da de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder ser adjudicatario/a del contrato de obras de ejecución proyecto de urbanización de la unidad de actuación 9.
  
Segundo: Que me comprometo en nombre propio (o en nombre y representación de la empresa...con NIF/CIF..., a ejecutarlo conforme al proyecto y con sujeción estricta a los requisitos y las condiciones estipulados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del contrato, por la cantidad total (IVA incluido) de...(en letras y en números).
  
En \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML