Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4854, del 01-10-2004 (2004/9923)

Subhasta. Adjudicació del contracte d'obres del col·lector de clavegueram a l'avinguda de la Constitució.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4854

Data del DOGV
:   01-10-2004

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - B) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS

Número del document
:   2004/9923

CVE


Data del document
:   24-09-2004

Organisme emissor
:   Ajuntament de Sollana

Tipus de document
:   Subhasta

Descriptors 

:   * [Sollana](javascript:void(0))
    * [contracte d'obres](javascript:void(0))
    * [infraestructura urbana](javascript:void(0))
    * [licitació](javascript:void(0))
    * [adjudicació de contracte administratiu](javascript:void(0))

Subhasta. Adjudicació del contracte d'obres del col·lector de clavegueram a l'avinguda de la Constitució. [2004/M9923]
  
Per Decret d'Alcaldia de data 23 de setembre de 2004, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars, que ha de regir la subhasta per procediment obert amb caràcter d'urgència, que se seguix per a l'adjudicació del contracte d'obres per a la construcció de col·lector de clavegueram en l'avinguda de la Constitució, el qual s'exposa al públic per un termini de huit dies, següents al de la inserció d'este anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana perquè puguen presentar-se reclamacions.
  
Simultàniament s'anuncia subhasta, si bé la licitació s'ajornarà, quan resulte necessari, en el cas que es formulen reclamacions contra el plec de clàusules administratives.
  
1. Entitat adjudicadora
  
a) Organisme: alcalde.
  
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
  
2. Objecte del contracte
  
a) Descripció de l'objecte: construcció de col·lector de clavegueram.
  
b) Lloc d'execució: Sollana.
  
c) Termini d'execució: dos mesos.
  
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
  
a) Tramitació: urgent.
  
b) Procediment: obert.
  
c) Forma. subhasta.
  
4. Pressupost base de la licitació: 66.000 euros, IVA inclòs.
  
5. Garantia provisional
  
No s'exigix.
  
6. Obtenció de documentació i informació
  
a) Entitat: Suecopy.
  
b) Domicili: carrer del Barri Granell, 6.
  
c) Codi postal i localitat: 46410 Sueca.
  
d) Telèfon: 96 171 06 47.
  
e) Fax: 96 171 06 47.
  
f) Data límit d'obtenció de documentació i informació: el dia anterior a finalitzar el termini de presentació de proposicions.
  
7. Requisits del contractista
  
a) Classificació: no es requerix.
  
8. Presentació d'ofertes
  
a) Data límit de presentació: finalitzarà als 13 dies naturals comptats des del següent al de la data de publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
b) Documentació a presentar: l'especificada en la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars.
  
c) Lloc de presentació:
  
1r. Entitat: Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Sollana, de 10.00 a 14.00 hores excepte dissabtes i festius.
  
2n. Domicili: Ajuntament de Sollana. Plaça Major, número 2, 46430 Sollana.
  
d) Termini de manteniment d'ofertes: fins que es produïsca la proposta d'adjudicació.
  
9. Obertura d'ofertes
  
a) Entitat: Ajuntament de Sollana.
  
b) Domicili: plaça Major, número 2.
  
c) Localitat: Sollana.
  
d) Data: el primer dijous hàbil següent al de la finalització del termini per a la presentació d'ofertes.
  
e) Hora: 18.00.
  
10. Gastos d'anuncis
  
A càrrec de l'adjudicatari.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4854, del 01-10-2004 (2004/9923)

Subasta. Adjudicación del contrato de obras del colector de alcantarillado en avenida de la Constitución.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4854

Fecha DOGV
:   01-10-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2004/9923

CVE


Fecha del documento
:   24-09-2004

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Sollana

Tipo de documento
:   Subasta

Descriptores 

:   * [Sollana](javascript:void(0))
    * [contrato de obras](javascript:void(0))
    * [infraestructura urbana](javascript:void(0))
    * [licitación](javascript:void(0))
    * [adjudicación de contrato administrativo](javascript:void(0))

Subasta. Adjudicación del contrato de obras del colector de alcantarillado en avenida de la Constitución. [2004/M9923]
  
Por Decreto de Alcaldía, de fecha 23 de septiembre de 2004, se aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares, que ha de regir la subasta por procedimiento abierto con carácter de urgencia, que se sigue para la adjudicación del contrato de obras para la construcción de colector de alcantarillado en la avenida de la Constitución, el cual se expone al público por plazo de ocho días, siguientes al de la inserción de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana para que puedan presentarse reclamaciones.
  
Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas administrativas.
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: alcalde.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: construcción de colector de alcantarillado.
  
b) Lugar de ejecución: Sollana.
  
c) Plazo de ejecución: dos meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: urgente.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: subasta.
  
4. Presupuesto base de la licitación: 66.000 euros, IVA incluido.
  
5. Garantía provisional
  
No se exige.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Suecopy.
  
b) Domicilio: calle del Barrio Granell, 6.
  
c) Código postal y localidad: 46410 Sueca.
  
d) Teléfono: 96 171 06 47.
  
e) Fax: 96 171 06 47.
  
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: el día anterior a finalizar el plazo de presentación de proposiciones.
  
7. Requisitos del contratista
  
1. Clasificación: no se requiere.
  
8. Presentación de ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: finalizará a los 13 días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
b) Documentación a presentar: la especificada en la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
  
c) Lugar de presentación:
  
1º. Entidad: Registro de Entrada del Ayuntamiento de Sollana, de 10.00 a 14.00 horas excepto sábados y festivos.
  
2º. Domicilio: Ayuntamiento de Sollana. Plaza Mayor, número 2, 46430 Sollana.
  
d) Plazo de mantenimiento de ofertas: hasta que se produzca la propuesta de adjudicación.
  
9. Apertura de ofertas
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Sollana.
  
b) Domicilio: plaza Mayor, número 2.
  
c) Localidad: Sollana.
  
d) Fecha: el primer jueves hábil siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de ofertas.
  
e) Hora: 18.00.
  
10. Gastos de anuncios
  
A cargo del adjudicatario.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML