Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3856, del 13-10-2000 (2000/8178)

Concurs número 426/2000. Obres en Unitat Neonatal, UCI i Unitat de Lactants.
----------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3856

Data del DOGV
:   13-10-2000

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - B) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS

Número del document
:   2000/8178

CVE


Data del document
:   03-10-2000

Organisme emissor
:   Conselleria de Sanitat

Tipus de document
:   Concurs

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Elx](javascript:void(0))
    * [contracte d'obres](javascript:void(0))

Concurs número 426/2000. Obres en Unitat Neonatal, UCI i Unitat de Lactants. [2000/X8178]
  
1. Entitat adjudicadora
  
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat.
  
b) Dependència que tramita l'expedient: Hospital General Universitari i Centre d'Especialitats d'Elx.
  
c) Número d'expedient: 426/2000.
  
2. Objecte del contracte
  
a) Descripció de l'objecte: obres en la Unitat Neonatal, la UCI Neonatal i la Unitat de Lactants.
  
b) Divisió per lots i nombre: ?-
  
c) Lloc d'execució: Hospital General Universitari d'Elx.
  
d) Termini d'execució: 6 mesos des de la formalització del contracte.
  
3. Tramitació, procediment i sistema d'adjudicació
  
a) Tramitació: urgent.
  
b) Procediment: obert.
  
c) Sistema: concurs públic.
  
4. Pressupost base de licitació
  
Import total: quaranta-dos milions vint-i-set mil cent vint-i-dues pessetes (42.027.122 pessetes / 252.588,09 euros).
  
5. Garanties
  
Provisional: 2% del pressupost de licitació.
  
6. Obtenció de documentació i d'informació
  
a) Entitat: Hospital General Universitari.
  
b) Adreça: partida Horts i Molins, s/n
  
c) Localitat i codi postal: 03202 Elx (Alacant).
  
d) Telèfon: 96 667 93 84
  
e) Fax: 96 667 91 08
  
f) Data límit d'obtenció de documents i d'informació: es podran recollir fins l'últim dia de presentació de proposicions en el lloc dalt assenyalat. Preu: 520 pessetes, IVA inclòs (Ordre de preus 24.02.1998, DOGV de 08.05.1998).
  
7. Requisits específics del contractista
  
Classificació: grup: C (contracte d'obres de la categoria ?d?)
  
Grup I (contracte d'obres de la categoria ?a?)
  
grup J (contracte d'obres de la categoria ?a?)
  
b) Altres requisits: els licitadors aportaran informes d'institucions financeres i la relació de les principals obres efectuades durant el tres últims anys, indicant-ne l'import, la data i la destinació.
  
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
  
a) Data límit de presentació: fins a les 14,00 hores del tretzé dia natural, a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
b) Documentació que cal presentar: la indicada en el plec de clàusules administratives particulars.
  
c) Lloc de presentació: en el registre general del lloc assenyalat en el punt 6.
  
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir l'oferta: tres mesos des de l'obertura de les proposicions econòmiques.
  
e) Admissió de variants: no.
  
9. Obertura de les ofertes
  
a) Entitat: Hospital General Universitari.
  
b) Adreça: partida Horts i Molins, s/n
  
c) Localitat: Elx (Alacant).
  
d) Data: el desé dia natural des de la data límit de recepció d'ofertes, en la sala de juntes del centre dalt assenyalat. Si aquest dia és dissabte l'obertura s'efectuarà el següent dia hàbil.
  
e) Hora: 10.00 hores.
  
10. Altres informacions
  
Les propostes podran estar redactades en valencià o castellà.
  
11. Despeses d'anuncis
  
L'import d'aquest anunci anirà a càrrec dels adjudicataris.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3856, del 13-10-2000 (2000/8178)

Concurso número 426/2000. Obras en Unidad Neonatal, UCI y Unidad de Lactantes.
------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3856

Fecha DOGV
:   13-10-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2000/8178

CVE


Fecha del documento
:   03-10-2000

Organismo emisor
:   Conselleria de Sanidad

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Elche](javascript:void(0))
    * [contrato de obras](javascript:void(0))

Concurso número 426/2000. Obras en Unidad Neonatal, UCI y Unidad de Lactantes. [2000/X8178]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital General Universitario y Centro de Especialidades de Elche.
  
c) Número de expediente: 426/2000.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: obras en Unidad Neonatal, UCI Neonatal y Unidad de Lactantes.
  
b) División por lotes y número: ?-
  
c) Lugar de ejecución: Hospital General Universitario de Elche.
  
d) Plazo de ejecución: 6 meses desde la formalización del contrato.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: urgente.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso público.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: cuarenta y dos millones veintisiete mil ciento veintidós pesetas (42.027.122 pesetas / 252.588,09 euros).
  
5. Garantías
  
Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Hospital General Universitario.
  
b) Domicilio: partida Huertos y Molinos, s/n
  
c) Localidad y código postal: 03202 Elche (Alicante).
  
d) Teléfono: 96 667 93 84
  
e) Fax: 96 667 91 08
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: se podrán recoger hasta el último día de presentación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Precio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden de precios de 24.02.1998, DOGV de 08.05.1998).
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
a) Clasificación: grupo C (contrato de obras de la categoría ?d?)
  
grupo I (contrato de obras de la categoría ?a?)
  
grupo J (contrato de obras de la categoría ?a?)
  
b) Otros requisitos: los licitadores aportarán informes de instituciones financieras y la relación de las principales obras efectuadas durante los tres últimos años, indicando su importe, fecha y destino.
  
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
b) Documentación a presentar: las reseñadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
  
c) Lugar de presentación: en el Registro General del lugar señalado en el punto 6.
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses desde la apertura de proposiciones económicas.
  
e) Admisión de variantes: no.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a) Entidad: Hospital General Universitario.
  
b) Domicilio: partida Huertos y Molinos, s/n
  
c) Localidad: Elche (Alicante).
  
d) Fecha: el décimo día natural a partir de la fecha límite de recepción de ofertas, en la Sala de Juntas del centro arriba indicado. Si dicho día fuese sábado la apertura se efectuará el siguiente día hábil.
  
e) Hora: 10.00 horas.
  
10. Otras informaciones
  
Las propuestas podrán estar redactadas en valenciano o en castellano.
  
11. Gastos de anuncios
  
El importe del presente anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML