Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3090, del 01-10-1997 (1997/2815)

Concurs per a la urbanització del polígon II, àrea residencial, nou accés.
--------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3090

Data del DOGV
:   01-10-1997

Secció del DOGV
:   ALTRES ANUNCIS - LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS

Número del document
:   1997/2815

CVE


Data del document


Organisme emissor
:   Ajuntament de Pedreguer

Tipus de document
:   Concurs

INFORMACIÓ PÚBLICA [97/A2815]
  
Plec de clàusules economicoadministratives per a la contractació, per concurs en procediment obert, de l'obra d'urbanització del polígon II, àrea residencial, nou accés (av. Constitució) III fase.
  
1. Objecte del contracte:
  
1.1 Constitueix l'objecte del contracte la realització, mitjançant concurs en procediment obert, de l'obra d'urbanització del polígon II, àrea residencial, nou accés (av. Constitució) III fase.
  
1.2 L'esmentat projecte, i especialment el seu plec de condicions tècniques, plànols, quadres de preus, juntament amb aquest plec de condicions economicoadministratives tindran caràcter contractual.
  
2. Tipus de licitació:
  
2.1 El pressupost de contracta de l'obra ascendeix a 72.971.691 pessetes, IVA inclòs.
  
2.2 En l'oferta dels licitadors s'entendrà inclòs l'import de l'impost sobre el valor afegit, d'acord amb l'establit en l'article 25 del reglament sobre aquest impost i l'article 78 de la Llei de Contractes.
  
3. Finançament de les obres:
  
A càrrec de l'Ajuntament (partida 601.09/511 del pressupost de l'any 1997).
  
4. Duració del contracte i execució de les obres:
  
4.1 La duració del contracte es fixa entre la data de notificació de l'acord d'adjudicació definitiva de les obres i la devolució de la fiança definitiva.
  
4.2 El termini d'execució de les obres serà de cinc mesos comptats des de l'endemà del de l'acta de comprovació del replantejament, si no tinguera reserves o, en cas contrari, l'endemà del de la notificació al contractista de la resolució que autoritza l'inici de les obres.
  
5. Acta de comprovació del replantejament:
  
Dins dels 10 dies següents a la data de formalització del contracte, es farà la comprovació del replantejament, per a demostrar la possessió i disposició real dels terrenys, la seua idoneïtat i la viabilitat del projecte.
  
Aquesta comprovació la realitzaran els tècnics de l'Ajuntament en presència del contractista i s'estendrà un acta del resultat que serà firmada pels interessats.
  
6. Realització i inspecció de les obres:
  
6.1 Les obres es realitzaran amb subjecció a les clàusules del contracte i al projecte que li serveix de base.
  
6.2 És competència de l'Ajuntament exercir continuadament i directament la inspecció de l'obra durant la seua execució per mitjà del seu personal tècnic.
  
6.3 El contractista està obligat, no sols a l'execució de l'obra, sinó també a la seua conservació fins a la recepció definitiva dins del període de vigència del contracte, responent civilment i fiscalment, fins i tot davant de tercers.
  
7. Pagament de les obres:
  
7.1 El contractista té dret al pagament, segons els preus convinguts, de l'obra que realment execute, mitjançant certificats mensuals que, prenent com a base les relacions valorades, expedisca el director de l'obra.
  
7.2 Els certificats d'obra amb la conformitat o esmenes del contractista, seran aprovats per acord de la Comissió de Govern, que autoritzarà el pagament amb càrrec a la partida 601.09/511 del pressupost general de la corporació. Els certificats inclouran la corresponent reducció a la baixa, si s'ha produït, i els pagaments al contractista tindran el concepte de pagaments a la bestreta subjectes a les possibles rectificacions que es produïsquen en l'amidament final.
  
8. Risc i ventura:
  
8.1 L'execució de l'obra es realitzarà a risc i ventura del contractista, i aquest no tindrà dret a indemnitzacions a causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats a les obres, a excepció de casos de força major.
  
9. Termini de garantia:
  
9.1 Les obres seran rebudes provisionalment dins dels 10 dies següents a la notificació escrita del contractista del seu acabament, i tindran un termini de garantia d'un any, comptador des de l'endemà de la signatura de l'acta de recepció provisional de l'obra i la recepció definitiva.
  
9.2 Durant l'esmentat termini el contractista s'ocuparà, en tot cas, de la conservació i vigilància de les obres, d'acord amb el que estableix el plec de prescripcions tècniques i les instruccions que dicte el tècnic de l'Ajuntament. Si desatén la conservació i provoca que l'obra perille, la mateixa administració executarà, a costa del contractista, els treballs necessaris per a evitar el perjudici.
  
10. Revisió de preus:
  
Està determinat de la següent manera: no hi haurà revisió de preus.
  
11. Fiança provisional i definitiva:
  
Els licitadors hauran de constituir una fiança provisional d'1.459.434 pessetes, equivalent a un 2% de l'import total de les obres, i una fiança definitiva equivalent a un 4% de l'import de l'acabament, en la caixa de la corporació, s'hi admetrà l'aval bancari en la fiança definitiva.
  
12. Compliment de les obligacions socials i laborals:
  
El contractista s'obliga a complir les normes vigents en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social i de seguretat i higiene en el treball, i l'Ajuntament queda exonerat de responsabilitats per aquest incompliment.
  
13. Despeses i tributs per compte del contractista:
  
El contractista s'obliga al pagament dels anuncis de licitació, formalització del contracte, indemnitzacions per ocupacions temporals, permisos i tributs procedents de les obres.
  
14. Règim de sancions:
  
14.1 El contractista està obligat a complir els terminis fixats per a l'execució de les obres.
  
Si el contractista, per causes que li siguen imputables, incorre en demora respecte dels terminis parcials, o incompleix el termini final, l'Ajuntament podrà optar indistintament per la resolució del contracte amb pèrdua de la fiança o per la imposició de penalitats graduades segons l'escala establida en el Reglament General de l'Estat.
  
14.2 En cap cas, les penalitats per demora podran superar el 20% del pressupost total de l'obra, per la qual cosa, una vegada s'ha arribat a aquest límit màxim, es procedirà a resoldre el contracte.
  
14.3 Si els tècnics municipals observen deficiències en els materials utilitzats en l'obra, ho comunicaran per escrit a l'Ajuntament i al contractista que, una vegada assabentats, procediran a reposar els elements afectats, sense perjudici de la sanció econòmica, que pot arribar fins al 50% del valor dels materials substituïts.
  
15. Resolució del contracte:
  
Les causes de resolució del contracte seran les establides en l'article 112 de la Llei de Contractes de l'Estat.
  
16. Criteris que serveixen de base per a l'adjudicació:
  
16.1 Els criteris que serveixen de base per a l'adjudicació, són els següents, posats en relació per ordre decreixent per la importància que se'ls atribueix:
  
- Termini d'execució: ...
  
- Preu: ...
  
- Solucions tècniques que milloren el projecte aprovat ...
  
16.2 L'òrgan contractant es reserva la facultat d'adjudicar el contracte a la proposició mes avantatjosa, sense atendre'n necessàriament el valor econòmic, o de declarar desert el concurs.
  
17. Proposicions i documentació complementaria:
  
17.1 Les proposicions es presentaran en la Secretaria de l'Ajuntament en horari d'oficina, durant els 26 dies naturals següents al de l'última publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província o Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
17.2 Es presentaran en un sobre tancat on figurarà la inscripció «Proposició per a prendre part en la contractació per concurs de l'obra de la tercera fase del projecte d'urbanització del polígon 2, àrea residencial, convocat per l'Ajuntament de Pedreguer».
  
Dins d'aquest sobre major s'inclouran dos sobres A i B, tancats amb la mateixa inscripció referida en l'apartat anterior i un subtítol.
  
El sobre A es subtitularà «Documentació acreditativa de la personalitat i característiques del contractista i garantia dipositada», i contindrà els següents documents:
  
a) Document nacional d'identitat o fotocòpia compulsada.
  
b) Escriptura de poder, validada i legalitzada, si pertoca, si s'actua en representació d'un altra persona.
  
c) Escriptura de constitució de la societat mercantil inscrita en el Registre Mercantil, número d'identificació fiscal, quan concórrega una societat d'aquesta mena.
  
d) Resguard acreditatiu d'haver dipositat la fiança provisional.
  
e) Declaració responsable, davant de notari, autoritat judicial o administrativa de no estar sotmés a cap de les causes d'incapacitat i incompatibilitat establides en l'article 20 de la Llei de Contractes de l'Estat.
  
f) Justificant d'estar al corrent del pagament a la Seguretat Social i de l'impost d'activitats econòmiques.
  
g) Document que acredite la classificació del contractista.
  
h) Les empreses estrangeres presentaran una declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, pogueren sorgir del contracte, amb renúncia, si pertoca, als furs jurisdiccionals estrangers que puguen correspondre als licitadors.
  
El sobre B es subtitularà «oferta econòmica i modificacions a l'objecte del contracte», i contindrà:
  
a) la proposició segons el següent model:
  
Sr./Sra. ..., veí/ïna ..., amb domicili a ..., C. P. ..., amb DNI ..., lliurat a ..., amb data ..., en nom propi (o en representació de ..., com acredite mitjançant ...), i assabentat de la convocatòria de concurs anunciada en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, hi prenc part, comprometent-me a realitzar les obres d'urbanització del polígon 2, àrea residencial, nou accés (av. Constitució), a un preu de ..., (lletra i número), IVA inclòs, segons el projecte tècnic i el plec de clàusules administratives que accepte íntegrament, i faig constar que no estic sotmés as cap dels supòsits d'incapacitat o incompatibilitat establits en l'article 20 de la Llei de Contractes de l'Estat.
  
(Lloc i data)
  
b) Memòria amb els criteris i solucions tècniques que serviran de base per a valorar la proposició.
  
18. Constitució de la mesa i obertura de pliques:
  
18.1 Tindrà lloc a la sala d'actes de l'Ajuntament, a les 13.00 hores del dia hàbil següent al de l'acabament del termini assenyalat en la clàusula anterior. L'acte serà públic i, si el primer hàbil és dissabte, es farà el dilluns següent.
  
18.2 La mesa de contractació estarà integrada per l'alcaldessa o regidor o regidora en qui delegue, per un regidor o regidora representant de cadascun dels diferents grups polítics municipals i pel secretari interventor de l'Ajuntament.
  
L'alcaldessa, o regidor o regidora en qui delegue, actuarà com a president o presidenta de la mesa, encarregant-se de fer les convocatòries per a les seues reunions i de dirigir les deliberacions que al seu si es produïsquen.
  
El secretari interventor de l'Ajuntament formarà part de la mesa com a fedatari públic, amb veu però sense vot.
  
Els representants dels diferents grups municipals exerciran el dret a vot de manera ponderada i d'acord amb el nombre de regidors que cadascú d'aquestos tinga en el Ple de la corporació.
  
18.3 La mesa de contractació procedirà a l'obertura de les propostes presentades pels licitadors i, sense efectuar la licitació provisional, donarà per acabat l'acte, disposant que els serveis tècnics de l'Ajuntament emeten un informe sobre les propostes, les observacions que estime pertinents i l'acta que s'estenga a aquest efecte.
  
18.4 La mesa de contractació tornarà a reunir-se per a analitzar els informes emesos pels serveis tècnics municipals i perquè els seus membres donen l'opinió sobre les propostes presentades. Abans de formular la seua proposta, la mesa de contractació podrà demanar nous informes tècnics que considere necessaris en relació amb l'objecte del contracte.
  
18.5 Finalment, la mesa de contractació farà una proposta provisional de contractació que, amb tot l'expedient de contractació, s'elevarà al Ple de la corporació per a la seua aprovació, si pertoca.
  
El Ple de l'Ajuntament tindrà alternativament la facultat d'adjudicar el contracte a la proposta mes avantatjosa o atenent els criteris determinats, sense atendre necessàriament al valor econòmic d'aquesta, o de declarar desert el concurs, motivant, en tot cas, la seua resolució.
  
19. Legislació aplicable:
  
En allò no establit en aquest plec, serà aplicable l'ordenament juridicoadministratiu en matèria de contractació local, concretament la Llei 13/1995, de data 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, i Reial Decret 390/1996, d'1 de març, de desplegament parcial de l'esmentada llei.
  
Pedreguer, 1 de setembre de 1997.- L'alcaldessa.
  
d) ALTRES QÜESTIONS I INCIDÈNCIES
  
DE LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
  
Ajuntament de Sagunt



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3090, del 01-10-1997 (1997/2815)

Concurso para la urbanización del polígono II, área residencial, nuevo acceso.
------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3090

Fecha DOGV
:   01-10-1997

Sección del DOGV
:   OTROS ANUNCIOS - LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   1997/2815

CVE


Fecha del documento


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Pedreguer

Tipo de documento
:   Concurso

INFORMACIÓN PÚBLICA [97/A2815]
  
Pliego de cláusulas económico-administrativas para la contratación, por concurso en procedimiento abierto, de la obra de urbanización del polígono II, área residencial, nuevo acceso (av. Constitució), III fase.
  
1. Objeto del contrato:
  
1.1 Constituye el objeto del contrato la realización, mediante concurso en procedimiento abierto, de la obra de urbanización del polígono II, área residencial, nuevo acceso (av. Constitució), III fase.
  
1.2 Dicho proyecto, y especialmente su pliego de condiciones técnicas, planos, cuadros de precios, juntamente con este pliego de condiciones económico-administrativas tendrán carácter contractual.
  
2. Tipo de licitación:
  
2.1 El presupuesto de contrata de la obra asciende a 72.971.691 pesetas, IVA incluido.
  
2.2 En la oferta de los licitadores se entenderá incluido el importe del impuesto sobre el valor añadido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del reglamento sobre este impuesto y el artículo 78 de la Ley de Contratos.
  
3. Financiamiento de las obras:
  
Con cargo al Ayuntamiento (partida 601.09/511 del presupuesto del año 1997).
  
4. Duración del contrato y ejecución de las obras:
  
4.1 La duración del contrato se fija entre la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación definitiva de las obras y la devolución de la fianza definitiva.
  
4.2 El plazo de ejecución de las obras será de tres meses a contar desde el día siguiente al del acta de comprobación del replanteo, si no tuviese reservas o, en caso contrario, el día siguiente al de la notificación al contratista de la resolución que autoriza el inicio de las obras.
  
5. Acta de comprobación del replanteo:
  
Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de formalización del contrato se hará la comprobación del replanteo, para demostrar la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto.
  
Esta comprobación la realizarán los técnicos del Ayuntamiento en presencia del contratista y se extenderá un acta del resultado que será firmada por los interesados.
  
6. Realización e inspección de las obras:
  
6.1 Las obras se realizarán con sujeción a las cláusulas del contrato y al proyecto que sirve de base al mismo.
  
6.2 Es competencia del Ayuntamiento ejercer continuada y directamente la inspección de la obra durante su ejecución mediante su personal técnico.
  
6.3 El contratista está obligado, no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación hasta la recepción definitiva dentro del período de vigencia del contrato, respondiendo civil i fiscalmente incluso delante de terceros.
  
7. Abono de las obras:
  
7.1 El contratista tiene derecho al abono, según los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute, mediante certificaciones mensuales que, tomando como base las relaciones valoradas, expida el director de la obra.
  
7.2 La certificación de obra junto con la conformidad o enmiendas del contratista serán aprobadas por acuerdo de la Comisión de Gobierno, que autorizará el abono con cargo a la partida 601.09/511 del presupuesto general de la corporación. Las certificaciones vendrán con la correspondiente reducción a la baja, si se hubiese producido, y los abonos a los contratistas tendrán el concepto de abonos por anticipado sujetos a las posibles rectificaciones que se produzcan en la medición final.
  
8. Riesgo y ventura:
  
8.1 La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura del contratista, y éste no tendrá derecho a indemnizaciones a causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados a las obras, a excepción de casos de fuerza mayor.
  
9. Plazo de garantía:
  
9.1 Las obras serán recibidas provisionalmente dentro de los 10 días siguientes a la notificación escrita del contratista de su finalización, y tendrá un plazo de garantía de un año, a contar desde el día siguiente a la firma del acta de recepción provisional de la obra y la recepción definitiva.
  
9.2. Durante el citado plazo el contratista se ocupará, en cualquier caso, de la conservación y vigilancia de las obras, de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas y las instrucciones que dicte el técnico del Ayuntamiento. Si desatendiera la conservación y diera lugar a que peligrara la obra, la propia administración ejecutaría, a costa del contratista, los trabajos necesarios para evitar el perjuicio.
  
10. Revisión de precios:
  
Está determinada de la siguiente manera: no habrá revisión de precios.
  
11. Fianza provisional y definitiva:
  
Los licitadores deberán constituir una fianza provisional de 1.459.434 pesetas, equivalente a un 2% del importe total de las obras, y una fianza definitiva equivalente a un 4% del importe de la finalización, en la caja de la corporación, admitiéndose el aval bancario en la fianza definitiva.
  
12. Cumplimiento de las obligaciones sociales y laborales:
  
El contratista se obliga a cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo, y el Ayuntamiento queda exonerado de responsabilidades por incumplimiento.
  
13. Gastos y tributos por cuenta del contratista:
  
El contratista se obliga al abono de los anuncios de licitación, formalización del contrato, indemnizaciones por ocupaciones temporales, permisos y tributos procedentes de las obras.
  
14. Régimen de sanciones:
  
14.1 El contratista está obligado a cumplir los plazos fijados para la ejecución de las obras.
  
Si el contratista, por causas que le sean imputables, incurre en demora respecto de los plazos parciales o incumple el plazo final, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de la fianza o por la imposición de penalidades graduadas según la escala establecida en el Reglamento General del Estado.
  
14.2 En ningún caso, las penalidades per demora podrán superar el 20% del presupuesto total de la obra, por lo cual, una vez se ha llegado a este límite máximo, se procederá a resolver el contrato.
  
14.3 Si los técnicos municipales observan deficiencias en los materiales utilizados en la obra, lo comunicarán por escrito al Ayuntamiento y al contratista, que, una vez enterados, procederán a reponer los elementos afectados, sin perjuicio de la sanción económica, que puede llegar hasta el 50% del valor de los materiales sustituidos.
  
15. Resolución del contrato:
  
Las causas de resolución del contrato serán las establecidas en el artículo 112 de la Ley de Contratos del Estado.
  
16. Criterios que sirven de base para la adjudicación:
  
16.1 Los criterios que sirven de base para la adjudicación son los siguientes, relacionados por orden decreciente por la importancia que se les atribuye:
  
- Plazo de ejecución: ...
  
- Precio: ...
  
- Soluciones técnicas que mejoren el proyecto aprobado: ...
  
16.2 El órgano contratante se reserva la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, sin atender necesariamente el valor económico de la misma, o declarar desierto el concurso.
  
17. Proposiciones y documentación complementaria:
  
17.1 Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento en horario de oficina, durante los 26 días naturales siguientes al de la última publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia o Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
17.2 Se presentarán en un sobre cerrado donde figurará la inscripción «Proposición para tomar parte en la contratación por concurso de la obra de la obra de la tercera fase del proyecto de urbanización del polígono 2, área residencial, convocado por el Ayuntamiento de Pedreguer».
  
Dentro de este sobre mayor se incluirán dos sobres, A i B, cerrados con la misma inscripción referida en el apartado anterior y un subtítulo.
  
El sobre A se subtitulará «Documentación acreditativa de la personalidad y características del contratista y garantía depositada», y contendrá los siguientes documentos:
  
a) Documento nacional de identidad o fotocopia compulsada.
  
b) Escritura de poder, convalidada y legalizada en su caso, si se actúa en representación de otra persona.
  
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, número de identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de este tipo.
  
d) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza provisional.
  
e) Declaración responsable, ante notario, autoridad judicial o administrativa de no estar sometido a ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en el artículo 20 de la Ley de Contratos del Estado.
  
f) Justificante de estar al corriente del pago a la Seguridad Social y del impuesto de actividades económicas.
  
g) Documento que acredite la clasificación del contratista.
  
h) Las empresas extranjeras presentarán la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, puedan surgir del contrato, con renuncia, en su caso, a los fueros jurisdiccionales extranjeros que puedan corresponder a los licitadores.
  
El sobre B se subtitulará «Oferta económica y modificaciones al objeto del contrato», e incluirá:
  
a) La proposición según el siguiente modelo:
  
D./D.ª ..., vecino/a de ..., con domicilio en ..., C. P ..., con DNI ..., expedido en ..., con fecha ..., en nombre propio (o en representación de ..., como acredito por ...), y enterado de la convocatoria de concurso anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tomo parte en el mismo, comprometiéndome a realizar las obras de urbanización del polígono II, área residencial, nuevo acceso (av. Constitució), a un precio de ... (letra y número), IVA incluido, según el proyecto técnico y el pliego de cláusulas administrativas que acepto íntegramente, y hago constar que no incurro en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en el artículo 20 de la Ley de Contratos del Estado.
  
(Lugar y fecha)
  
b) Memoria con los criterios y soluciones técnicas que servirán de base para valorar la proposición.
  
18. Constitución de la mesa y apertura de plicas:
  
18.1 Tendrá lugar en la sala de actos del Ayuntamiento, a las 13.00 horas del día hábil siguiente al de la finalización del plazo señalado en la cláusula anterior. El acto será público y, si el primer día es sábado, se efectuará el lunes siguiente.
  
18.2 La mesa de contratación estará integrada por la alcaldesa o concejal o concejala en quien delegue, por un concejal o concejala representante de cada uno de los diferentes grupos políticos municipales y por el secretario-interventor del Ayuntamiento.
  
La alcaldesa, o concejal o concejala en quien delegue, actuará como presidente o presidenta de la mesa, encargándose de hacer las convocatorias para sus reuniones y de dirigir las deliberaciones que en su seno se produzcan.
  
El secretario-interventor del Ayuntamiento formará parte de la mesa como fedatario público, con voz pero sin voto.
  
Los representantes de los diferentes grupos municipales ejercerán el derecho a voto de manera ponderada y de acuerdo con el nombre de concejales que cada uno de éstos tenga en el Pleno de la corporación.
  
18.3 La mesa de contratación procederá a la apertura de las propuestas presentadas por los licitadores y, sin efectuar la licitación provisional, dará por finalizado el acto, disponiendo que los servicios técnicos del Ayuntamiento emitan un informe sobre las propuestas, las observaciones que estime pertinentes y el acta que se extienda al efecto.
  
18.4 La mesa de contratación volverá a reunirse para analizar los informes emitidos por los servicios técnicos municipales y para que sus miembros den la opinión sobre las propuestas presentadas. Antes de formular su propuesta, la mesa de contratación podrá pedir nuevos informes técnicos que considere necesarios en relación con el objeto del contrato.
  
18.5 Finalmente, la mesa de contratación hará una propuesta provisional de contratación que, con todo el expediente de contratación, se elevará al Pleno de la corporación para su aprobación, en su caso.
  
El Pleno del Ayuntamiento tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la propuesta más ventajosa o atendiendo a los criterios determinados sin atender necesariamente al valor económico de ésta, o de declarar desierto el concurso, motivando, en todo caso, su resolución.
  
19. Legislación aplicable:
  
En todo lo no previsto en este pliego, será de aplicación el ordenamiento jurídico-administrativo en materia de contratación local, concretamente la Ley 13/1995, de fecha 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, y el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la citada ley.
  
Pedreguer, 1 de diciembre de 1997.- La alcaldesa.
  
d) OTRAS CUESTIONES E INCIDENCIAS
  
DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
  
Ayuntamiento de Sagunto



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML