Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 4644, del 04-12-2003 (2003/12846)

Subhasta. Obres de rotonda en la intersecció de la CN-332 amb les carreteres CV-700 i CV-723.
---------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4644

Data del DOGV
:   04-12-2003

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - B) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS

Número del document
:   2003/12846

CVE


Data del document
:   24-11-2003

Organisme emissor
:   Ajuntament del Verger

Tipus de document
:   Subhasta

Descriptors 

:   * [Verger, el](javascript:void(0))
    * [obres públiques](javascript:void(0))
    * [contracte d'obres](javascript:void(0))
    * [licitació](javascript:void(0))

Subhasta. Obres de rotonda en la intersecció de la CN-332 amb les carreteres CV-700 i CV-723. [2003/S12846]
  
Per acord del Ple de la corporació de data 25 de setembre del 2003, ha sigut aprovat el plec de clàusules administratives particulars que es transcriu a continuació, i que regiran la subhasta, en procediment obert, per a l'execució de les obres de rotonda en la intersecció de la CN-332 amb les carreteres CV-700 i CV-723; plec que se sotmet a tràmit d'exposició pública per un termini de huit dies, comptadors a partir del dia següent de la inserció d'este anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, perquè puguen ser presentades les reclamacions oportunes.
  
Simultàniament, s'anuncia l'obertura del tràmit d'admissió de propostes, per termini de 13 dies, comptadors a partir del següent de la publicació del present edicte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Plec de clàusules administratives particulars
  
Clàusula 1. Objecte del contracte, tramitació, procediment, forma d'adjudicació i codificació.
  
- Objecte del contracte: l'objecte del present expedient és la contractació, per procediment obert, mitjançant subhasta, de les obres denominades execució de rotonda en la intersecció de la CN-332 amb les carreteres CV-700 i CV-723, d'acord amb el projecte redactat per l'enginyer de canals, camins i ports Juan Ferrer Marsal, reformat per Asunción Muñoz Ambit (ITOP).
  
La descripció de les obres a executar consta en el corresponent projecte tècnic, el qual queda incorporat al contracte com contingut obligacional.
  
El contractista haurà d'executar les obres d'acord amb el projecte i amb les indicacions dels tècnics directors d'estes, així com a les condicions particulars indicades en l'informe emés a l'efecte per la Demarcació de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana, que hi ha a l'expedient.
  
Es consideraran documents contractuals, en qualsevol cas, la memòria, el pressupost de les obres, els plans, el plec de condicions tècniques i quadre de preus, així com el programa de treball quan, d'acord amb el que preveu el plec de clàusules administratives generals, s'incorpore al projecte.
  
- Tramitació: urgent.
  
- Forma d'adjudicació: la forma d'adjudicació del contracte serà la de subhasta, mitjançant procediment obert.
  
Clàusula 2. Naturalesa
  
Este contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte d'obres, d'acord amb els articles 5.2 a) i 120 del Reial Decret 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
  
Clàusula 3. Duració del contracte
  
El termini d'execució de les obres serà de tres mesos, comptats a partir de la data en què es formalitze l'acte de comprovació del replantejament.
  
Clàusula 4. Termini de garantia
  
El termini de garantia serà de 12 mesos, a comptar des de la data en què es formalitze la recepció, i en cas d'observacions, serà la data en què l'administració haja acceptat les rectificacions.
  
Clàusula 5. Partida pressupostària
  
Hi ha crèdit pressupostari en la partida 51/601.00. (Rotonda CN-332), del pressupost corresponent a l'exercici 2003.
  
Clàusula 6. Import de la contractació.
  
El tipus o preu base de la contractació, és la quantitat d'un milió díhuit mil huit-centes trenta-quatre euros, amb quaranta-sis cèntims (1.018.834,46 e) IVA inclòs; quantitat a què caldrà sumar l'import dels honoraris de direcció facultativa, l'import del qual ascendix a trenta-dos mil huit-cents setanta-sis euros amb seixanta-nou cèntims (32.876,69 e), IVA inclòs.
  
El pressupost s'entendrà comprensiu de la totalitat de l'obra i porta implícit tots els conceptes.
  
S'entendrà que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris està inclòs, no sols el preu del contracte, sinó també l'import de l'impost sobre el valor afegit que, per descomptat, serà repercutit com partida independent.
  
Clàusula 7. Revisió de preus
  
No procedix.
  
Clàusula 8. Garantia provisional
  
L'import de la garantia provisional serà de vint mil tres-cents setanta-sis euros, amb sis-cents huitanta-nou cèntims (20.376,689 e), equivalent al 2% del pressupost total de les obres.
  
Clàusula 9. Garantia definitiva
  
La quantia de la garantia definitiva serà del 4% del pressupost d'adjudicació, sense perjuí del que establix l'article 37 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, referent a garanties complementàries i definitives.
  
Les citades garanties es podran constituir en metàl·lic, valors públics o privats, en les condicions legalment establides, mitjançant aval bancari o assegurança de caució, de conformitat amb els articles 55 i següents del Real Decret 1.098/2001, de 12 d'octubre. Els avals hauran de ser autoritzats per l'apoderat de l'entitat que avala, qui tindrà poder prou per a obligar-la plenament.
  
En el cas que la garantia es present mitjançant aval, este s'haurà d'ajustar al model que figura com annex V del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Així mateix, en l'aval de constitució de garantia definitiva caldrà que les firmes dels avalistes estiguen legitimades per fedatari públic.
  
Clàusula 10. Forma de pagament
  
Mitjançant certificats.
  
Clàusula 11. Altres obligacions del contractista
  
El contractista haurà d'assumir el cost de la instal·lació de panells informatius de les obres, conforme a les instruccions del director tècnic d'estes, d'acord amb la imatge corporativa de l'Ajuntament del Verger (Alacant).
  
Clàusula 12. Risc i ventura
  
Els regs que es deriven del contracte subscrit entre l'Ajuntament i l'adjudicatari, hauran de ser assumits pel contractista, que no tindrà dret a indemnitzacions per causa d'avaries o perjuís ocasionats per les obres, excepte causes de força major.
  
Clàusula 13. Condicions dels licitadors
  
Poden participar en la licitació les persones, jurídiques o naturals, que tinguen plena capacitat d'obrar, acrediten la seua solvència econòmica, financera, tècnica i professional, mitjançant la classificació que es requerisca, i no es troben compresos en cap de les prohibicions per a contractar previstes per l'article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en concordança amb els articles 9 i següents del Real Decret 1.098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
  
Clàusula 14. Classificació del contractista
  
Per a participar en la licitació els contractistes hauran de tindre la següent classificació:
  
Grup: G
  
Subgrup: 4
  
Categoria: E
  
Clàusula 15. Documentació a presentar
  
Les empreses hauran de presentar les ofertes en el termini de 13 dies naturals (article 78.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000), comptats a partir del dia següent a la publicació de l'anunci de licitació, i en dos sobres tancats o llibres separats i firmats pels licitadors o persona que el represente, d'acord amb el següent model:
  
En el sobre núm. 1 es farà constar la següent documentació:
  
a) Document nacional d'identitat del contractista o del seu representant legal.
  
b) Escriptura de poder, validada i legalitzada, si fa falta, quan s'actua en representació de tercers.
  
c) Títol de constitució de la societat mercantil inscrita en el Registre Mercantil, o document de constitució, estatuts o acta fundacional, inscrita, si procedix, en el Registre Oficial.
  
d) Alta del IAE.
  
e) Declaració responsable de l'empresari en què conste:
  
1) Que no es troba afectat per cap dels supòsits arreplegats en les normes d'incompatibilitat mencionades en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, ni a la prohibició de contractar prevista en l'article 20 del Real Decret Legislatiu 2/2000.
  
 2) Que es troba al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat Social i amb la hisenda pública, la qual cosa es compromet a acreditar si resulta adjudicatari.
  
f) Solvència econòmica i tècnica: s'acredita mitjançant la classificació del contractista, conforme el que cita la clàusula nombre 14, expedida pel Registre Oficial d'Empreses Classificades.
  
En el supòsit que l'empresa no conste en dit registre, haurà d'acreditar la seua solvència tècnica i econòmica amb els documents següents: articles 16 i 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 i 14 del Reial Decret 390/1996, d'1 de març.
  
Solvència econòmica:
  
1/ informe d'institucions financeres acreditatiu de la solvència econòmica i financera o, si no n'hi ha, assegurança d'indemnització per a cobrir els riscos professionals.
  
2/ Publicació dels comptes anuals o extracte d'estes, en cas de societats.
  
3/ Declaració relativa a la xifra de negoci durant els tres últims exercicis.
  
Solvència tècnica:
  
1/ Títols acadèmics i experiència de l'empresari i quadre tècnic.
  
2/ Relació d'obres executades en el transcurs dels últims 5 anys, acompanyada dels certificats de bona execució de les més importants.
  
3/ Maquinària, material i equip tècnic.
  
4/ Efectius personals mitjans anuals, indicant grau d'estabilitat en l'ocupació i importància dels seus equips directius durant els tres últims anys.
  
5/ Equip tècnic que va a disposar, integrat o no en l'empresa.
  
6/ Les empreses estrangeres: declaració de submissió als tribunals de justícia de la demarcació del municipi, amb renúncia expressa del seu propi fur territorial, per a la resolució de totes les incidències que de forma directa o indirecta pogueren derivar-se del contracte.
  
7/ Resguard acreditatiu de la garantia provisional.
  
8/ Pòlissa de responsabilitat civil. (Podrà ser fotocòpia).
  
El sobre núm. 1 contindrà la mencionada documentació administrativa per a la «subhasta mitjançant procediment obert de.........., presentada per..........» amb la firma del licitador o persona que el represente i indicació del nom i cognoms o raó social de l'empresa.
  
En l'interior del sobre es farà constar, en un foli independent, el seu contingut enunciat numèricament.
  
Les empreses estrangeres acreditaran la seua solvència econòmica, financera, tècnica o professional, per qualsevol dels mitjans que s'indiquen en els articles 16 i 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
  
Per a les empreses estrangeres, la declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol orde, per a totes les incidències que de manera, directa o indirecta, puguen derivar-se del contracte, amb renúncia, si és procedent, al fur jurisdiccional estranger que corresponga al licitador.
  
Els originals dels documents aportats mitjançant fotocòpia, podran ser exigits amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte.
  
El sobre número 2 contindrà la següent documentació:
  
- La menció «proposició econòmica per a la subhasta mitjançant procediment obert de les.......... presentada per..........», amb la firma del licitador o persona que el represente, que contindrà l'oferta econòmica, de conformitat amb el següent model:
  
«D.........., domiciliat en.........., carrer.........., núm.......... amb DNI núm.........., major d'edat, en nom propi (o en representació de l'empresa.........., amb domicili en.........., carrer.......... núm..........), una vegada conegudes les condicions exigides per a optar al procediment obert de les obres de.........., es compromet a realitzar-les amb subjecció al projecte i al plec de clàusules administratives particulars, per la quantitat de.......... euros (en lletres i xifres). En la citada quantitat s'inclou l'impost sobre el valor afegit).
  
Lloc, data i firma del licitador.»
  
Clàusula 16. Presentació d'ofertes
  
Les ofertes es presentaran des de les 09.00 hores fins a les 14.000 hores, en el Departament d'Urbanisme i Obres de la de la corporació, en el termini de 13 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació del present plec en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (BOP).
  
Quan l'últim dia del termini siga inhàbil ?El dissabte es considerarà com tal- s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
  
Clàusula 17. Composició de la taula de contractació
  
La taula estarà formada per:
  
President: el de la corporació o regidor en qui delegue.
  
Vocal: president de la Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament.
  
Vocal: secretari general o funcionari en qui delegue.
  
Vocal: interventor general o funcionari en qui delegue.
  
Vocal: arquitecte municipal.
  
Vocal: enginyer municipal.
  
Vocal: arquitecte tècnic municipal.
  
Secretari: un funcionari de la corporació.
  
Clàusula 18. Obertura de proposicions.
  
Sobre núm. 1: (documentació). La taula de contractació es reunirà el dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de proposicions, amb l'objecte de procedir a l'obertura dels sobres núm. 1 I qualificar la documentació en ells continguda. En cas d'observar defectes materials en la documentació presentada, si ho estima convenient, podrà concedir un termini no superior a tres dies hàbils perquè el licitador esmene l'error.
  
Sobres número 2: (proposició econòmica). La mesa de contractació procedirà, en este acte, a l'obertura dels sobres número 2, que de produir-se la circumstància indicada en l'acte d'obertura del sobre núm. 1 (en cas d'observar defectes materials en la documentació presentada, ...), es produirà el quart dia hàbil següent.
  
La mesa informarà el primer lloc del resultat de la qualificació de la documentació general presentada, i indicarà, si fóra possible, en el cas d'haver transcorregut el termini de 3 dies per a reparar els defectes, si els hi haguera, els licitadors exclosos, si s'escau, i les causes de la seua exclusió. A continuació, es procedirà a l'obertura de les proposicions econòmiques, amb la lectura del contingut essencial de cadascuna d'estes, i després d'invitar els assistents a formular les observacions que desitgen realitzar, s'alçarà la corresponent acta.
  
La mesa presentarà les proposicions amb l'acta i la proposta que estime pertinent, a l'òrgan de contractació que haja d'efectuar l'adjudicació del contracte.
  
La mesa de contractació podrà sol·licitar, abans de formular la seua proposta, aquells informes, tècnics o jurídics, que estime convenients i es relacionen amb l'objecte del contracte.
  
En qualsevol cas, l'òrgan de contractació també tindrà l'alternativa d'adjudicar el contracte a l'empresa que faça l'oferta més avantatjosa o de declarar deserta la subhasta, de conformitat amb la normativa vigent.
  
En tot allò no previst per estes clàusules, s'estarà al que disposa la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.»
  
Cosa que es publica perquè se'n prenga coneixement.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 4644, del 04-12-2003 (2003/12846)

Subasta. Obras de rotonda en la intersección de la CN-332 con las carreteras CV-700 y CV-723.
---------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4644

Fecha DOGV
:   04-12-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2003/12846

CVE


Fecha del documento
:   24-11-2003

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de El Verge

Tipo de documento
:   Subasta

Descriptores 

:   * [Verger, el](javascript:void(0))
    * [obras públicas](javascript:void(0))
    * [contrato de obras](javascript:void(0))
    * [licitación](javascript:void(0))

Subasta. Obras de rotonda en la intersección de la CN-332 con las carreteras CV-700 y CV-723. [2003/S12846]
  
Por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 25 de septiembre de 2003, ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que se transcribe a continuación, y que regirán la subasta, en procedimiento abierto, para la ejecución de las obras de rotonda en la intersección de la CN-332 con las carreteras CV-700 y CV-723; pliego que se somete a trámite de exposición pública por un plazo de ocho días, contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, para que puedan ser presentadas las reclamaciones oportunas.
  
Simultáneamente, se anuncia la apertura del trámite de admisión de propuestas, por plazo de 13 días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Pliego de cláusulas administrativas particulares
  
Cláusula 1. Objeto del contrato, tramitación, procedimiento, forma de adjudicación y codificación.
  
- Objeto del contrato: el objeto del presente expediente es la contratación, por procedimiento abierto, mediante subasta, de las obras denominadas ejecución de rotonda en la intersección de la CN-332 con las carreteras CV-700 y CV-723, con arreglo al proyecto redactado por el Ingeniero de canales, caminos y puertos Juan Ferrer Marsal, reformado por Asunción Muñoz Ambit (ITOP).
  
La descripción de las obras a ejecutar consta en el correspondiente proyecto técnico, el cual queda incorporado al contrato como contenido obligacional.
  
El contratista deberá ejecutar las obras de acuerdo con el proyecto y con las indicaciones de los técnicos directores de las mismas, así como a las condiciones particulares indicadas en el informe emitido al efecto por la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, obrante en el expediente.
  
Se considerarán documentos contractuales, en cualquier caso, la memoria, el presupuesto de las obras, los planos, el pliego de condiciones técnicas y cuadro de Precios, así como el programa de trabajo cuando, de acuerdo con lo que prevé el pliego de cláusulas administrativas generales, se incorpore al proyecto.
  
- Tramitación: urgente.
  
- Forma de adjudicación: la forma de adjudicación del contrato será la de subasta, mediante procedimiento abierto.
  
Cláusula 2. Naturaleza
  
Este contrato tiene carácter administrativo y se tipifica como contrato de obras, de acuerdo con los artículos 5.2 a) y 120 del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
Cláusula 3. Duración del contrato
  
El plazo de ejecución de las obras será de tres meses, contados a partir de la fecha en que se formalice el acto de comprobación del replanteo.
  
Cláusula 4. Plazo de garantía
  
El plazo de garantía será de 12 meses, a contar desde la fecha en que se formalice la recepción, y en caso de observaciones, será la fecha en que la administración haya aceptado las rectificaciones.
  
Cláusula 5. Partida presupuestaria
  
Existe crédito presupuestario en la partida 51/601.00. (Rotonda CN-332), del presupuesto correspondiente al ejercicio 2003.
  
Cláusula 6. Importe de la contratación.
  
El tipo o precio base de la contratación, es la cantidad de un millón dieciocho mil ochocientas treinta y cuatro euros, con cuarenta y seis céntimos (1.018.834,46 e) IVA incluido; cantidad a la que habrá que sumar el importe de los honorarios de dirección facultativa, cuyo importe asciende a treinta y dos mil ochocientos setenta y seis euros con sesenta y nueve céntimos (32.876,69 e), IVA incluido.
  
El presupuesto se entenderá comprensivo de la totalidad de la obra y lleva implícito todos los conceptos.
  
Se entenderá que en todos los presupuestos u ofertas de los empresarios está incluido, no sólo el precio del contrato, sino también el importe del impuesto sobre el valor añadido que, desde luego, será repercutido como partida independiente.
  
Cláusula 7. Revisión de precios
  
No procede.
  
Cláusula 8. Garantía provisional
  
El importe de la garantía provisional será de veinte mil trescientos setenta y seis euros, con seiscientos ochenta y nueve céntimos (20.376,689 e), equivalente al 2% del presupuesto total de las obras.
  
Cláusula 9. Garantía definitiva
  
La cuantía de la garantía definitiva será del 4% del presupuesto de adjudicación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, referente a garantías complementarias y definitivas.
  
Las citadas garantías se podrán constituir en metálico, valores públicos o privados, en las condiciones legalmente establecidas, mediante aval bancario o seguro de caución, de conformidad con los artículos 55 y siguientes del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre. Los avales tendrán que ser autorizados por el apoderado de la entidad que avala, quien tendrá poder suficiente para obligarla plenamente.
  
En el caso de que la garantía se presente mediante aval, éste se tendrá que ajustar al modelo que figura como anexo V del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Así mismo, en el aval de constitución de garantía definitiva será necesario que las firmas de los avalistas estén legitimadas por fedatario público.
  
Cláusula 10. Forma de pago
  
Mediante certificaciones.
  
Cláusula 11. Otras obligaciones del contratista
  
El contratista tendrá que asumir el coste de la instalación de paneles informativos de las obras, conforme a las instrucciones del director técnico de las mismas, de acuerdo con la imagen corporativa del Ayuntamiento de El Verger (Alicante).
  
Cláusula 12. Riesgo y ventura
  
Los riegos que se deriven del contrato suscrito entre el Ayuntamiento y el adjudicatario, deberán ser asumidos por el contratista, que no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de averías o perjuicios ocasionados por las obras, salvo causas de fuerza mayor.
  
Cláusula 13. Condiciones de los licitadores
  
Pueden participar en la licitación las personas, jurídicas o naturales, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia económica, financiera, técnica y profesional, mediante la clasificación que se requiera, y no se encuentren comprendidos en ninguna de las prohibiciones para contratar previstas por el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con los artículos 9 y siguientes del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
Cláusula 14. Clasificación del contratista
  
Para participar en la licitación los contratistas deberán tener la siguiente clasificación:
  
Grupo: G
  
Subgrupo: 4
  
Categoría: E
  
Cláusula 15. Documentación a presentar
  
Las empresas deberán presentar las ofertas en el plazo de 13 días naturales (artículo 78.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000), contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación, y en dos sobres cerrados o libros separados y firmados por los licitadores o persona que lo represente, de acuerdo con el siguiente modelo:
  
En el sobre núm. 1 se hará constar la siguiente documentación:
  
a) Documento nacional de identidad del contratista o de su representante legal.
  
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, si se precisa, cuando se actúa en representación de terceros.
  
c) Título de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, inscrita, si procede, en el Registro Oficial.
  
d) Alta del IAE.
  
e) Declaración responsable del empresario en la que conste:
  
1) Que no se halla afectado por ninguno de los supuestos recogidos en las normas de incompatibilidad mencionadas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, ni a la prohibición de contratar prevista en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000.
  
2) Que se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con la hacienda pública, lo que se compromete a acreditar si resulta adjudicatario.
  
f) Solvencia económica y técnica: se acredita mediante la clasificación del contratista, conforme lo citado en la cláusula número 14, expedida por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas.
  
En el supuesto que la empresa no conste en dicho registro, deberá acreditar su solvencia técnica y económica con los documentos siguientes: artículos 16 y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2000 y 14 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo.
  
Solvencia económica:
  
1/ Informe de instituciones financieras acreditativo de la solvencia económica y financiera o, en su defecto, seguro de indemnización para cubrir los riesgos profesionales.
  
2/ Publicación de las cuentas anuales o extracto de las mismas, en caso de sociedades.
  
3/ Declaración relativa a la cifra de negocio durante los tres últimos ejercicios.
  
Solvencia técnica:
  
1/ Títulos académicos y experiencia del empresario y cuadro técnico.
  
2/ Relación de obras ejecutadas en el transcurso de los últimos 5 años, acompañada de los certificados de buena ejecución de las más importantes.
  
3/ Maquinaria, material y equipo técnico.
  
4/ Efectivos personales medios anuales, indicando grado de estabilidad en el empleo e importancia de sus equipos directivos durante los tres últimos años.
  
5/ Equipo técnico que va a disponer, integrado o no en la empresa.
  
6/ Las empresas extranjeras: declaración de sumisión a los tribunales de justicia de la demarcación del municipio, con renuncia expresa de su propio fuero territorial, para la resolución de todas las incidencias que de forma directa o indirecta pudieran derivarse del contrato.
  
7/ Resguardo acreditativo de la garantía provisional.
  
8/ Póliza de responsabilidad civil. (Podrá ser fotocopia).
  
El sobre núm. 1 contendrá la mencionada documentación administrativa para la «subasta mediante procedimiento abierto de.........., presentada por..........» con la firma del licitador o persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa.
  
En el interior del sobre se hará constar, en un folio independiente, su contenido enunciado numéricamente.
  
Las empresas extranjeras acreditarán su solvencia económica, financiera, técnica o profesional, por cualquiera de los medios que se indican en los artículos 16 y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de manera, directa o indirecta, puedan derivarse del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que corresponda al licitador.
  
Los originales de los documentos aportados mediante fotocopia, podrán ser exigidos con carácter previo a la adjudicación del contrato.
  
El sobre número 2 contendrá la siguiente documentación:
  
- La mención «proposición económica para la subasta mediante procedimiento abierto de las.......... presentada por..........», con la firma del licitador o persona que le represente, que contendrá la oferta económica, de conformidad con el siguiente modelo:
  
«D.........., domiciliado en.........., calle.........., núm.......... con DNI núm.........., mayor de edad, en nombre propio (o en representación de la empresa.........., con domicilio en.........., calle.......... núm..........), una vez conocidas las condiciones exigidas para optar al procedimiento abierto de las obras de.........., se compromete a realizarlas con sujeción al proyecto y al pliego de cláusulas administrativas particulares, por la cantidad de.......... euros (en letras y cifras). En la citada cantidad se incluye el impuesto sobre el valor añadido).
  
Lugar, fecha y firma del licitador.»
  
Cláusula 16. Presentación de ofertas
  
Las ofertas se presentarán desde las 09.00 horas hasta las 14.000 horas, en el Departamento de Urbanismo y Obras de la de la corporación, en el plazo de 13 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente pliego en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP).
  
Cuando el último día del plazo sea inhábil ?el sábado se considerará como tal- se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
  
Cláusula 17. Composición de la mesa de contratación
  
La mesa estará formada por:
  
Presidente: el de la corporación o concejal en quien delegue.
  
Vocal: presidente de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento.
  
Vocal: secretario general o funcionario en quien delegue.
  
Vocal: interventor general o funcionario en quien delegue.
  
Vocal: arquitecto municipal.
  
Vocal: ingeniero municipal.
  
Vocal: arquitecto técnico municipal.
  
Secretario: un funcionario de la corporación.
  
Cláusula 18. Apertura de proposiciones.
  
Sobre núm. 1: (documentación). La mesa de contratación se reunirá el día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, con el objeto de proceder a la apertura de los sobres núm. 1 y calificar la documentación en ellos contenida. En caso de observar defectos materiales en la documentación presentada, si lo cree conveniente, podrá conceder un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error.
  
Sobres número 2: (proposición económica). La mesa de contratación procederá, en el mismo acto, a la apertura de los sobres números 2, que de producirse la circunstancia indicada en el acto de apertura del sobre núm. 1 (en caso de observar defectos materiales en la documentación presentada, ...), se producirá el cuarto día hábil siguiente.
  
La mesa dará cuenta el primer lugar del resultado de la calificación de la documentación general presentada, indicando, si fuera posible, en el caso de haber transcurrido el plazo de 3 días para reparar los defectos, si los hubiera, los licitadores excluidos, en su caso, y las causas de su exclusión. A continuación, se procederá a la apertura de las proposiciones económicas, con la lectura del contenido esencial de cada una de ellas, y después de invitar a los asistentes a formular las observaciones que deseen realizar, se levantará la correspondiente acta.
  
La mesa presentará las proposiciones con el acta y la propuesta que estime pertinente, al órgano de contratación que haya de efectuar la adjudicación del contrato.
  
La mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, aquellos informes, técnicos o jurídicos, que estime convenientes y se relacionen con el objeto del contrato.
  
En cualquier caso, el órgano de contratación también tendrá la alternativa de adjudicar el contrato a la empresa que haga la oferta más ventajosa o de declarar desierta la subasta, de conformidad con la normativa vigente.
  
En todo lo no previsto por estas cláusulas, se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.»
  
Lo que se hace público para general conocimiento.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML