Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 3717, del 27-03-2000 (2000/2196)

Concurs número 2000/GV/0017. Projecte i obra de xarxa de col·lectors generals a Alboraia, 1ª Fase. Polígon industrial Camí la Mar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3717

Data del DOGV
:   27-03-2000

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - B) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS

Número del document
:   2000/2196

CVE


Data del document
:   08-03-2000

Organisme emissor
:   Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana

Tipus de document
:   Concurs

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Alboraia](javascript:void(0))
    * [contracte de serveis](javascript:void(0))
    * [contracte d'obres](javascript:void(0))

Concurs número 2000/GV/0017. Projecte i obra de xarxa de col·lectors generals a Alboraia, 1ª Fase. Polígon industrial Camí la Mar. [2000/X2196]
  
Resolució de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, per la qual es fa pública la licitació del contracte d'obres següent:
  
1. Entitat adjudicadora
  
a) Organisme: Generalitat Valenciana - Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
  
b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de contractació.
  
c) Número de l'expedient: 2000/GV/0017.
  
2. Objecte del contracte
  
a) Descripció de l'objecte: Projecte i obra de xarxa de col·lectors generals en Alboraya (València), 1ª fase. Polígon industrial Camí la Mar.
  
b) Lloc d'execució: Alboraya (València).
  
d) Termini d'execució (mesos): dotze (12) mesos.
  
3. Tramitació, procediment i forma de l'adjudicació
  
a) Tramitació: ordinària.
  
b) Procediment: obert.
  
c) Forma: concurs.
  
4. Pressupost base de licitació
  
Import total: 314.140.808.pessetes, equivalent a 1.888.024,28 euros.
  
5. Garanties
  
Provisional: 6.282.816.pessetes.
  
6. Obtenció de documentació i informació
  
a) Entitat: vegeu punt 1.
  
b) Adreça: c/ Alvaro de Bazán, 10-entresòl.
  
c) Localitat i codi postal: València 46010.
  
d) Telèfon: 96 360 45 55.
  
e) Telefax: 96 360 34 69.
  
7. Requisits específics del contractista
  
Classificació: grup E, subgrup 1, categoria e.
  
8. Presentació de les ofertes
  
a) Data límit de presentació: fins les 14.00 hores, del seixanté dia natural següent a la data de publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En cas que l'últim dia de presentació és dissabte o festiu, caldria ajornar-lo al primer dia hàbil següent.
  
b) Documentació a presentar: la que en contingut i forma estableixen el plec de clàusules administratives particulars (clàusula 11) i l'annex de bases corresponent (apartat 1).
  
c) Lloc de presentació: vegeu apartat 6 -a), b) i c).
  
d) Termini de validesa de l'oferta: 18 mesos, des de l'obertura de les ofertes.
  
e) Admissió de variants: no.
  
9. Obertura de les ofertes
  
a), b) i c) Lloc: vegeu apartat 6, lletres a), b) i c).
  
d) Data: onzé dia natural següent a la data límit de recepció d'ofertes abans esmentada. En cas que siga dissabte o festiu, caldrà ajornar-lo igualment, al primer dia hàbil següent.
  
e) Hora: 12.00 hores.
  
10. D'altres informacions
  
11. Despeses d'anuncis
  
Seran a càrrec de l'adjudicatari.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 3717, del 27-03-2000 (2000/2196)

Concurso número 2000/GV/0017. Proyecto y obra de red de colectores generales en Alboraya, 1ª Fase. Polígono industrial Camí la Mar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3717

Fecha DOGV
:   27-03-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2000/2196

CVE


Fecha del documento
:   08-03-2000

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Alboraya](javascript:void(0))
    * [contrato de servicios](javascript:void(0))
    * [contrato de obras](javascript:void(0))

Concurso número 2000/GV/0017. Proyecto y obra de red de colectores generales en Alboraya, 1ª Fase. Polígono industrial Camí la Mar. [2000/X2196]
  
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras:
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
  
c) Número de expediente: 2000/GV/0017.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: proyecto y obra de red de colectores generales en Alboraya (Valencia), 1ª fase. Polígono industrial Camí la Mar.
  
c) Lugar de ejecución: Alboraya (Valencia).
  
d) Plazo de ejecución (meses): doce (12) meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 314.140.808.pesetas, equivalente a 1.888.024,28 euros.
  
5. Garantías
  
Provisional: 6.282.816.pesetas.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: ver punto 1.
  
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, nº 10-entlo.
  
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
  
d) Teléfono: 96 360 45 55.
  
e) Telefax: 96 360 34 69.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
Clasificación: grupo E, subgrupo 1, categoría e.
  
8. Presentación de las ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas, del sexagésimo día natural siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta la misma hora del primer día hábil siguiente.
  
b) Documentación a presentar: La que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y anexo de bases correspondiente (apartado 1).
  
c) Lugar de presentación: ver apartado 6, -a), b) y c).
  
d) Plazo de validez de la oferta: 18 meses, desde la apertura de las ofertas.
  
e) Admisión de variantes: no.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a), b) y c) Lugar: ver apartado 6, letras a), b), y c).
  
d) Fecha: undécimo día natural siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas anteriormente indicada. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá igualmente prorrogado al primer día hábil siguiente.
  
e) Hora: 12.00 horas.
  
10. Otras informaciones
  
11. Gastos de anuncios.
  
Serán por cuenta del adjudicatario.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML