Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 5948, del 05-02-2009 (2009/1077)

Informació pública del plec de clàusules administratives particulars i licitació del contracte d'obres de nova conducció d'aigua al nucli urbà i polígon industrial de Quartell, incloses en el Fons Estatal d'Inversió Local.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5948

Data del DOGV
:   05-02-2009

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Número del document
:   2009/1077

CVE


Data del document
:   30-01-2009

Organisme emissor
:   Ajuntament de Quartell

Tipus de document
:   Licitació

Correcció d'errades

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * [Quartell](javascript:void(0))
    * [contracte d'obres](javascript:void(0))
    * [licitació](javascript:void(0))

Informació pública del plec de clàusules administratives particulars i licitació del contracte d'obres de nova conducció d'aigua al nucli urbà i polígon industrial de Quartell, incloses en el Fons Estatal d'Inversió Local. [2009/1077]  
El Ple de la corporació va acordar, en sessió celebrada en data 19 de desembre de 2008, aprovar el projecte de l'obra que es menciona i facultar l'alcalde per a la contractació d'aquesta obra, dins de la normativa establida en la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i la normativa particular que regula el Fons Estatal d'Inversió Local.  
Per Decret d'Alcaldia de 29 de gener de 2009 es disposa l'obertura del procediment per a l'adjudicació de les obres de nova adducció d'aigua al nucli urbà i polígon industrial de Quartell, incloses en el Fons Estatal d'Inversió Local, per la qual cosa s'anuncia el concurs de tramitació urgent, per a la contractació de les esmentades obres:  
1. Entitat adjudicadora  
Organisme: Ajuntament de Quartell.  
Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.  
Número d'expedient: 01-09.  
2. Objecte del contracte  
Descripció de l'objecte: obra de nova conducció d'aigua al nucli urbà i al polígon industrial de Quartell.  
Lloc d'execució: terme municipal de Quartell, pol. 1, 2, 3 i 5  
Termini d'execució: tres mesos.  
3. Tramitació, procediment i forma d'execució  
Tramitació: urgent.  
Procediment: obert.  
4. Pressupost base de licitació: 253.257,61 € (correspon en concepte d'IVA la quantitat de 34.932,08 €).  
5. Garantia provisional: 3% pressupost base de licitació exclòs l'IVA.  
6. Obtenció de documentació i informació  
Entitat: Ajuntament de Quartell (Secretaria).  
Domicili: plaça d'Espanya, 3, 46510 Quartell.  
Telèfon: 962 636 201. Fax: 962 636 106.  
Data límit d'obtenció de documentació i informació: últim dia de presentació d'ofertes.  
Web:   
7. Requisits específics del contractista  
Classificació: sí.  
Grup: E.  
Categoria: F.  
8. Presentació de sol·licituds de participació en la licitació  
Data límit de presentació: 13 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Quan l'últim dia coincidisca en dissabte, diumenge o festiu s'entendrà prorrogat el termini al primer dia hàbil següent.  
Documentació a presentar: la indicada en el plec.  
Lloc de presentació: Ajuntament de Quartell (de dilluns a divendres, de 08.00 a 14.00 hores). Plaça d'Espanya, 3, 46510 Quartell.  
9. Obertura de pliques  
Lloc: Ajuntament de Quartell (saló de sessions).  
Data: el cinqué dia hàbil, excepte dissabte, següent a aquell en què finalitze el termini de presentació de proposicions, s'obrirà el sobre de la documentació, i tot seguit, si no s'observen defectes esmenables, les ofertes econòmiques.  
Hora: 12.00  
10. Despeses d'anuncis  
A càrrec de l'adjudicatari, inclòs cartell d'obra.  
Quartell, 30 de gener de 2009.- L'alcalde: Francisco Huguet Queralt.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 5948, del 05-02-2009 (2009/1077)

Información pública del pliego de cláusulas administrativas particulares y licitación del contrato de obras de nueva aducción de agua al casco urbano y polígono industrial de Quartell, incluidas en el Fondo Estatal de Inversión Local.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5948

Fecha DOGV
:   05-02-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2009/1077

CVE


Fecha del documento
:   30-01-2009

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Quartell

Tipo de documento
:   Licitación

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * [Quartell](javascript:void(0))
    * [contrato de obras](javascript:void(0))
    * [licitación](javascript:void(0))

Información pública del pliego de cláusulas administrativas particulares y licitación del contrato de obras de nueva aducción de agua al casco urbano y polígono industrial de Quartell, incluidas en el Fondo Estatal de Inversión Local. [2009/1077]  
El Pleno de la corporación acordó, en sesión celebrada en fecha 19 de diciembre de 2008, aprobar el proyecto de la obra que se menciona y facultar al alcalde para la contratación de dicha obra, dentro de la normativa establecida en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y la normativa particular que regula el Fondo Estatal de Inversión Local.  
Por Decreto de Alcaldía de 29 de enero de 2009 se dispone la apertura del procedimiento para la adjudicación de las obras de nueva aducción de agua al casco urbano y polígono industrial de Quartell, incluidas en el Fondo Estatal de Inversión Local, por lo que se anuncia el concurso de tramitación urgente, para la contratación de las citadas obras:  
1. Entidad adjudicadora  
Organismo: Ayuntamiento de Quartell.  
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.  
Número de expediente: 01-09.  
2. Objeto del contrato  
Descripción del objeto: obra de nueva aducción de agua al casco urbano y al polígono industrial de Quartell.  
Lugar de ejecución: término municipal de Quartell, pol. 1, 2, 3 y 5  
Plazo de ejecución: tres meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución  
Tramitación: urgente.  
Procedimiento: abierto.  
4. Presupuesto base de licitación: 253.257,61 € (corresponde en concepto de IVA la cantidad de 34.932,08 €).  
5. Garantía provisional: 3% presupuesto base de licitación excluido el IVA.  
6. Obtención de documentación e información  
Entidad: Ayuntamiento de Quartell (Secretaría).  
Domicilio: plaza de España, 3, 46510 Quartell.  
Teléfono: 962 636 201. Fax: 962 636 106.  
Fecha límite de obtención de documentación e información: último día de presentación de ofertas.  
Web:   
7. Requisitos específicos del contratista  
Clasificación: sí.  
Grupo: E.  
Categoría: F.  
8. Presentación de solicitudes de participación en la licitación  
Fecha límite de presentación: 13 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando el último día coincida en sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado el plazo al primer día hábil siguiente.  
Documentación a presentar: la indicada en el pliego.  
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Quartell (de lunes a viernes, de 08.00 a 14.00 horas). Plaza de España, 3, 46510 Quartell.  
9. Apertura de plicas  
Lugar: Ayuntamiento de Quartell (salón de sesiones).  
Fecha: el quinto día hábil, no sábado, siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación de proposiciones, se abrirá el sobre de la documentación, y acto seguido, si no se observan defectos subsanables, las ofertas económicas.  
Hora: 12.00  
10. Gastos de anuncios  
A cargo del adjudicatario, incluido cartel de obra.  
Quartell, 30 de enero de 2009.- El alcalde: Francisco Huguet Queralt.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML