gplsi/alia_multilingual_parallel_sentences huggingface dataset:
Valencià: No serà preceptiu seleccionar l'empresari constructor per mitjà de licitació pública en els supòsits continguts en l'art. 120.6 i 7 LUV.
Español: No será preceptivo seleccionar al empresario constructor mediante licitación pública en los supuestos contenidos en el art. 120.6 y 7 LUV.
Valencià: Equidistribució La iniciativa que formulen els candidats a urbanitzador haurà de prestar especial atenció al sistema de relacions que la gestió i desenvolupament del sector requerisquen amb els propietaris de sòl i especial respecte pels seus drets patrimonials que han de ser compatibles segons el nou esperit protector de la LUV, i a favor de l'interés públic.
Español: Equidistribución La iniciativa que formulen los candidatos a urbanizador deberán prestar especial atención al sistema de relaciones que la gestión y desarrollo del sector requieran con los propietarios de suelo y especial respeto por sus derechos patrimoniales que han de ser compatibles según el nuevo espíritu protector de la LUV, y a favor del interés público.
Valencià: Propietaris que hagueren patrimonialitzat el seu aprofitament, però hagen de suportar les càrregues d'urbanització. 17.2.
Español: Propietarios que hubieren patrimonializado su aprovechamiento, pero deban soportar las cargas de urbanización. 17.2.
Valencià: Propietaris que no han patrimonialitzat el seu aprofitament.
Español: Propietarios que no han patrimonializado su aprovechamiento.
Valencià: S'identificarà en cada oferta el moment i forma perquè el propietari puga exercitar davant de l'urbanitzador l'opció de pagament en metàl·lic per tots els conceptes assumits com a retribuïbles.
Español: Se identificará en cada oferta el momento y forma para que el propietario pueda ejercitar ante el urbanizador la opción de pago en metálico por todos los conceptos asumidos como retribuibles.
Valencià: Modalitat mixta de retribució que resulte de les dites anteriorment, o, fins i tot de la iniciativa del candidat a urbanitzador dins del marc de la LUV i de la Llei 6/1998.
Español: Modalidad mixta de retribución que resulte de las anteriores dichas, o, incluso de la iniciativa del candidato a urbanizador dentro del marco de la LUV y de la Ley 6/1998.
Valencià: Millores i mesures complementàries i variants (art. 131.2.g) LUV) La proposta de programa haurà d'atendre inexcusablement als objectius imprescindibles establits per l'art. 124.1 LUV.
Español: Mejoras y medidas complementarias y variantes (art. 131.2.g) LUV) La propuesta de programa deberá atender inexcusablemente a los objetivos imprescindibles establecidos por el art. 124.1 LUV.
Valencià: Millores.
Español: Mejoras.
Valencià: Criteris d'adjudicació (arts. 131.2.n) i 4 LUV i arts. 286.1.j) i k), 312 i 313 ROGTU) L'administració actuant adjudicarà la condició d'urbanitzador a aquell que formule una proposta que atenga als següents objectius que s'ordenen per orde d'importància decreixent.
Español: Criterios de adjudicación (arts. 131.2.n) y 4 LUV y arts. 286.1.j) y k), 312 y 313 ROGTU) La administración actuante adjudicará la condición de urbanizador a aquél que formule una propuesta que atienda a los siguientes objetivos que se ordenan por orden de importancia decreciente.
Valencià: S'establix puntuació mínima de 35 punts per a les alternatives tècniques, als efectes de ponderar posteriorment les proposicions juridicoeconòmiques (art. 286.1.k) ROGTU).
Español: Se establece puntuación mínima de 35 puntos para las alternativas técnicas, a los efectos de ponderar posteriormente las proposiciones jurídico-económicas (art. 286.1.k) ROGTU).
Valencià: Criteris d'adjudicació Alternativa tècnica: 65 punts (65%) Proposició juridicoeconòmica: 35 punts (35%) (art. 312.2.ROGTU) Alternativa tècnica 65%  Proposició juridicoeconòmica 35%  Vint.
Español: Criterios de adjudicación Alternativa técnica: 65 puntos (65%) Proposición jurídico-económica: 35 puntos (35%) (art. 312.2.ROGTU) Alternativa técnica 65%  Proposición jurídico-económica 35%  Veinte.
Valencià: Prestarà la seua ajuda i tutela en les relacions que l'urbanitzador tinga amb empreses concessionàries de serveis públics subministradors d'energia o aigua i també amb altres administracions.
Español: Prestará su ayuda y tutela en las relaciones que el urbanizador tenga con empresas concesionarias de servicios públicos suministradores de energía o agua y también con otras administraciones.
Valencià: L'Ajuntament d'Almoradí comptarà amb les prerrogatives que li reconeix la legislació de contractes de les administracions públiques i com a mínim, les d'interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que oferisca el seu compliment, modificar els termes de l'adjudicació per causes imprevistes o no previstes en les bases i que siguen d'interés públic, acordar la seua resolució i determinar els efectes d'esta, de conformitat amb les causes, procediment i efectes que establix la LUV i el seu desplegament reglamentari.
Español: El Ayuntamiento de Almoradí contará con las prerrogativas que le reconoce la legislación de contratos de las administraciones públicas y como mínimo, las de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en las bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos establecidas en la LUV y su desarrollo reglamentario.
Valencià: Atorgament i execució del contracte En el termini d'un mes a partir de la notificació de l'acord d'aprovació i adjudicació del programa d'actuació a l'adjudicatari, sempre que el sector SUZPT-1 estiga ja classificat com a sòl urbanitzable pel Pla General, comptat este amb aprovació definitiva, es procedirà a la formalització en document administratiu del contracte per al desenvolupament i execució del programa d'actuació integrada.
Español: Otorgamiento y ejecución del contrato En el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa de actuación al adjudicatario, siempre que el sector SUZPT-1 esté ya clasificado como suelo urbanizable por el Plan General, contado éste con aprobación definitiva, se procederá a la formalización en documento administrativo del contrato para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada.
Valencià: El document de formalització serà firmat per l'alcalde i l'urbanitzador, i el secretari general en donarà fe, i annexarà a este un exemplar de les bases particulars de programació i de la seua proposició juridicoeconòmica.
Español: El documento de formalización será firmado por el alcalde y el urbanizador, dando fe de ello el secretario general, anexando al mismo un ejemplar de las bases particulares de programación y de su proposición jurídico-económica.
Valencià: Amb anterioritat a la firma del contracte amb l'Ajuntament, l'adjudicatari del programa d'actuació integrada haurà de presentar resguard acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva, que serà del 10% sobre les càrregues d'urbanització, així com les complementàries si és el cas.
Español: Con anterioridad a la firma del contrato con el Ayuntamiento, el adjudicatario del programa de actuación integrada deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, que será del 10% sobre las cargas de urbanización, así como las complementarias en su caso.
Valencià: L'execució de l'actuació es realitzarà una vegada aprovat definitivament el document que classifique el sector com a sòl urbanitzable, en les mateixes condicions que s'establixen en el document de concert previ.
Español: La ejecución de la actuación se realizará una vez aprobado definitivamente el documento que clasifique el sector como suelo urbanizable, en las mismas condiciones que se establecen en el documento de concierto previo.
Valencià: L'execució del programa d'actuació integrada es realitzarà a risc i ventura de l'urbanitzador, sense perjudici del que s'ha disposat de forma legal i reglamentàriament per a la retaxació de càrregues, amb estricta subjecció a les presents bases particulars de programació, i a les ordes i instruccions que en interpretació d'estes done l'Ajuntament.
Español: La ejecución del programa de actuación integrada se realizará a riesgo y ventura del urbanizador, sin perjuicio de lo dispuesto de forma legal y reglamentariamente para la retasación de cargas, con estricta sujeción a las presentes bases particulares de programación, y a las órdenes e instrucciones que en interpretación de éstas diera el Ayuntamiento.
Valencià: En cap moment es podrà exigir a l'Ajuntament cap responsabilitat per la iniciació d'este concurs i adjudicació de la condició d'urbanitzador, en el cas que no s'arribe a aprovar la classificació com a sòl urbanitzable del present sector, en les condicions que es disposen en el document de concert previ, o derivat del transcurs del temps necessari per a això.
Español: En ningún momento se podrá exigir al Ayuntamiento responsabilidad alguna por la iniciación de este concurso y adjudicación de la condición de urbanizador, en caso de que no se llegue a aprobar la clasificación como suelo urbanizable del presente sector, en las condiciones que se prevé en el documento de concierto previo, o derivado del transcurso del tiempo necesario para ello.
Valencià: L'urbanitzador podrà subcontractar amb tercers la realització parcial de les següents prestacions corresponents al programa d'actuació, d'acord amb l'article 355 del ROGTU.
Español: El urbanizador podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las siguientes prestaciones correspondientes al programa de actuación, de acuerdo con el artículo 355 del ROGTU.
Valencià: Quan existisca demora del termini total imputable a l'urbanitzador, l'Ajuntament podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats diàries en la proporció de 0,12 euros per cada 601,01 euros sobre les càrregues d'urbanització del programa d'actuació, acordant en este últim cas l'oportuna ampliació del termini d'execució.
Español: Cuando exista demora del plazo total imputable al urbanizador, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,12 euros por cada 601,01 euros sobre las cargas de urbanización del programa de actuación, acordando en este último caso la oportuna ampliación del plazo de ejecución.
Valencià: Si el retard fóra produït per motius no imputables a l'urbanitzador i este oferira complir els seus compromisos ampliant el termini que s'havia assenyalat, es concedirà per l'Ajuntament un termini que serà almenys, igual al temps perdut, llevat que el contractista demane un altre menor, de conformitat amb el que disposa la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 22.3.
Español: Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al urbanizador y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole ampliación del plazo que se había señalado, se concederá por el Ayuntamiento un plazo que será por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 22.3.
Valencià: L'Ajuntament exigirà a l'urbanitzador l'esmena dels defectes, insuficiències tècniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentats que li siguen imputables, i s'atorgarà a este efecte un termini prudencial que no podrà excedir un mes.
Español: El Ayuntamiento exigirá al urbanizador la subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentados que le sean imputables, otorgándose al efecto un plazo prudencial que no podrá exceder de un mes.
Valencià: Si persistix l'incompliment quant a l'execució parcial de les prestacions objecte del contracte, l'Ajuntament podrà optar indistintament, per la seua resolució o per computar el temps requerit per a les correccions dels treballs defectuosos o mal executats a efectes de sanció per retards. 22.4.
Español: De persistir el incumplimiento en cuanto a la ejecución parcial de las prestaciones objeto del contrato, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente, por su resolución o por computar el tiempo requerido para las correcciones de los trabajos defectuosos o mal ejecutados a efectos de sanción por retrasos. 22.4.
Valencià: La possibilitat de prorrogar el contracte i l'abast de la pròrroga s'establix com a una possibilitat i després del corresponent expedient en què es justifique la seua necessitat. 22.5.
Español: La posibilidad de prorrogar el contrato y el alcance de la prórroga se establece como una posibilidad y tras el correspondiente expediente en el que se justifique su necesidad. 22.5.
Valencià: (xvii) La subcontractació total o parcial de prestacions que siguen objecte del contracte sense l''autorització prèvia expressa de l'Ajuntament.
Español: (xvii) La subcontratación total o parcial de prestaciones que sean objeto del contrato sin la previa autorización expresa del Ayuntamiento.
Valencià: L'Ajuntament disposarà d'un termini de tres mesos per a inspeccionar les obres d'urbanització i, si és el cas, demanar a l'urbanitzador l'esmena d'aquelles deficiències apreciades, amb indicació del termini per al seu compliment.
Español: El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras de urbanización y, en su caso, requerir al urbanizador la subsanación de aquéllas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento.
Valencià: Una vegada esmenades les deficiències apreciades, l'Ajuntament en ple acordarà la recepció de les obres d'urbanització, i començarà llavors el termini de garantia.
Español: Una vez subsanadas las deficiencias apreciadas, el Ayuntamiento en pleno acordará la recepción de las obras de urbanización, comenzando entonces el plazo de garantía.
Valencià: El recurs ha d'interposar-se en el termini màxim d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació o publicació de l'acte objecte d'impugnació, sense perjudici de la possibilitat d'interposar-lo des de la data en què es tinga notícia de l'existència i contingut complet de l'acte.
Español: El recurso debe interponerse en el plazo máximo de un mes contado a partir del siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto objeto de impugnación, sin perjuicio de la posibilidad de interponerlo desde la fecha en que se tenga noticia de la existencia y contenido completo del acto.
Valencià: que siguen necessaris per a l'adjudicació de la condició d'urbanitzador serà repercutit a l'adjudicatari del contracte, açò és, a qui siga adjudicada la condició d'urbanitzador, una vegada s'acorde l'adjudicació condicionada pel Ple.
Español: que sean necesarios para la adjudicación de la condición de urbanizador será repercutido al adjudicatario del contrato, esto es, a quien sea adjudicada la condición de urbanizador, una vez se acuerde la adjudicación condicionada por el Pleno.
Valencià: ANNEX  1) ORDENACIÓ:  2) INFORMACIÓ GENERAL DE L'ORDENACIÓ I APROFITAMENTS:  3) REQUISITS PER A LA PROGRAMACIÓ  4) REQUISITS DE LA URBANITZACIÓ  Almoradí, 31 d'octubre de 2007.
Español: ANEXO  1) ORDENACIÓN:  2) INFORMACION GENERAL DE LA ORDENACION Y APROVECHAMIENTOS:  3) REQUISITOS PARA LA PROGRAMACION  4) REQUISITOS DE LA URBANIZACION  Almoradi, 31 de octubre de 2007.
Valencià: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV – Disposició ================= Compartir Compartir Tornar Guardar el document Descarregar les metadades en format XML Sumari del DOGV 5609, del 28-09-2007 (2007/11415) Assumpte civil 000541/2003.
Español: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV - Disposición ================== Comparte Comparte Volver Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML Sumario DOGV 5609, del 28-09-2007 (2007/11415) Asunto civil 000541/2003.
Valencià: Notificació de la sentència a Vicente Navarro Ruiz y Construcciones Soldevilla SA.
Español: Notificación de la sentencia a Vicente Navarro Ruiz y Construcciones Soldevilla SA.
Valencià: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dades del document Número de DOGV : 5609 Data del DOGV : 28-09-2007 Secció del DOGV : IV.
Español: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Datos del documento Número DOGV : 5609 Fecha DOGV : 28-09-2007 Sección del DOGV : IV.
Valencià: ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA Número del document : 2007/11415 CVE Data del document : 03-09-2007 Organisme emissor : Jutjat de Primera Instància Número 14 de València Tipus de document : Edicte Descriptors : * sistema judicial Assumpte civil 000541/2003.
Español: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Número del documento : 2007/11415 CVE Fecha del documento : 03-09-2007 Organismo emisor : Juzgado de Primera Instancia Número 14 de València Tipo de documento : Edicto Descriptores : * sistema judicial Asunto civil 000541/2003.
Valencià: Tot això sense especial imposició de costes processals, tal i com s'expressa en el fonament de dret quint d'esta resolució.
Español: Todo ello sin especial imposición de costas procesales, tal cual se expresa en el fundamento de derecho quinto de esta resolución.
Valencià: Mode d'impugnació: Mitjançant un recurs d'apel·lació davant de l'Audiència Provincial de València (article 455 LECn).
Español: Modo impugnación: Mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia (artículo 455 LECn).
Valencià: El recurs es prepararà per mitjà de l'escrit presentat en este jutjat en el termini de cinc dies hàbils comptats des de l'endemà de la notificació, limitat a citar la resolució apel·lada, manifestant la voluntat de recórrer, amb expressió dels pronunciaments que impugna (article 457.2 LECn)».
Español: El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn) Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».
Valencià: Atés que es desconeix l'actual parador de Construcciones Soldevilla SA, s'ha acordat la publicació del present edicte per a portar a efecte la notificació de la sentència.
Español: En atención al desconocimiento del actual paradero de Construcciones Soldevilla SA, se ha acordado la publicación del presente edicto para llevar a efecto la notificación de la sentencia.
Valencià: València, 3 de setembre del 2007.
Español: Valencia, 3 de septiembre de 2007.
Valencià: - La magistrada jutgessa: María Asunción Solís García del Pozo.
Español: - La magistrada jueza: María Asunción Solís García del Pozo.
Valencià: La secretària judicial: Carmen Sebastián Sanz.
Español: La secretaria judicial: Carmen Sebastián Sanz.
Valencià: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV – Disposició ================= Compartir Compartir Tornar Guardar el document Descarregar les metadades en format XML Sumari del DOGV 5447, del 09-02-2007 (2007/690) Informació pública de l'anunci del concurs per a l'adjudicació del programa d'actuació integrada de la unitat d'execució número 3 del Pla General d'Ordenació Urbana de Montán.
Español: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV - Disposición ================== Comparte Comparte Volver Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML Sumario DOGV 5447, del 09-02-2007 (2007/690) Informació pública de l'anunci del concurs per a l'adjudicació del programa d'actuació integrada de la unitat d'execució número 3 del Pla General d'Ordenació Urbana de Montán.
Valencià: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dades del document Número de DOGV : 5447 Data del DOGV : 09-02-2007 Secció del DOGV : V.
Español: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Datos del documento Número DOGV : 5447 Fecha DOGV : 09-02-2007 Sección del DOGV : V.
Valencià: ANUNCIS - B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES Número del document : 2007/690 CVE Data del document : 12-01-2007 Organisme emissor : Ajuntament de Montán Tipus de document : Anunci Descriptors : * Montán contracte d'obres licitació urbanització indústria de la construcció La mercantil Urbanizadora Forven, SL, va presentar a l'ajuntament la sol·licitud d'inici de programació per gestió indirecta de la UE-3 de sòl classificat com a urbanitzable residencial del Pla General.
Español: ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS Número del documento : 2007/690 CVE Fecha del documento : 12-01-2007 Organismo emisor : Ayuntamiento de Montán Tipo de documento : Anuncio Descriptores : * Montán contrato de obras licitación urbanización industria de la construcción La mercantil Urbanizadora Forven, SL, va presentar a l'ajuntament la sol·licitud d'inici de programació per gestió indirecta de la UE-3 de sòl classificat com a urbanitzable residencial del Pla General.
Valencià: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV – Disposició ================= Compartir Compartir Tornar Guardar el document Descarregar les metadades en format XML Sumari del DOGV 5458, del 26-02-2007 (2007/1303) Informació pública del programa d'actuació integrada sector I-A urbanitzable industrial.
Español: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV - Disposición ================== Comparte Comparte Volver Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML Sumario DOGV 5458, del 26-02-2007 (2007/1303) Información pública del programa de actuación integrada sector I-A urbanizable industrial.
Valencià: --------------------------------------------------------------------------------------- Dades del document Número de DOGV : 5458 Data del DOGV : 26-02-2007 Secció del DOGV : V.
Español: ----------------------------------------------------------------------------------------- Datos del documento Número DOGV : 5458 Fecha DOGV : 26-02-2007 Sección del DOGV : V.
Valencià: ANUNCIS - B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES Número del document : 2007/1303 CVE Data del document : 31-01-2007 Organisme emissor : Ajuntament de Benifairó de la Valldigna Tipus de document : Concurs Descriptors : * Benifairó de la Valldigna licitació contracte d'obres pla d'urbanisme Apartat I: poder adjudicador I.1) Nom, adreces i punts de contacte: Nom: Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.
Español: ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS Número del documento : 2007/1303 CVE Fecha del documento : 31-01-2007 Organismo emisor : Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna Tipo de documento : Concurso Descriptores : * Benifairó de la Valldigna licitación contrato de obras plan de urbanismo Apartado I: poder adjudicador I.1) Nombre, direcciones y puntos de contacto: Nombre: Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna.
Valencià: Adreça: plaça Major, 1.
Español: Dirección: plaza Mayor, 1.
Valencià: Localitat: 46791 Benifairó de la Valldigna (València).
Español: Localidad: 46791 Benifairó de la Valldigna (Valencia).
Valencià: Telèfon: + 34 96 281 04 16.
Español: Teléfono: + 34 96 281 04 16.
Valencià: Correu electrònic: bvalldigna_alc@gva.es URL: Benifairo.org Pot obtindre's més informació en: vegeu els punts de contacte mencionats abans.
Español: Correo electrónico: bvalldigna_alc@gva.se URL: Benifairo.org Puede obtenerse más información en: véanse los puntos de contacto mencionados antes.
Valencià: Les bases generals i les bases particulars reguladores del programa d'actuació integrada poden obtindre's en: vegeu els punts de contacte mencionats abans.
Español: Las bases generales y las bases particulares reguladoras del programa de actuación integrada pueden obtenerse en: véanse los puntos de contacto mencionados antes.