gplsi/alia_multilingual_parallel_sentences huggingface dataset:
Valencià: En aquest cas el contractista ha d'incloure en la seua pòlissa la garantia de subsidiària de subcontractistes.
Español: En este caso el contratista deberá incluir en su póliza, la garantía de subsidiaria de subcontratistas.
Valencià: Dins de la suma assegurada fixada en les condicions particulars i de conformitat amb les condicions i les exclusions previstes en aquesta pòlissa, l'assegurador garanteix per a les reclamacions que siguen objecte de l'assegurança: El pagament de les indemnitzacions a què done lloc la responsabilitat assegurada.
Español: Dentro de la suma asegurada fijada en las condiciones particulares y de conformidad con las condiciones y exclusiones previstas en esta póliza, el asegurador garantiza para la reclamaciones que sean objeto del seguro.
Valencià: Els honoraris, els costos i les despeses del reclamant a què l'assegurat siga condemnat.
Español: Los honorarios, costas y gastos del reclamante a que sea condenado el asegurado.
Valencià: El pagament dels honoraris, els costos i les despeses derivades de la defensa jurídica de l'assegurat en procediments de qualsevol classe, dins de les condicions previstes en aquesta assegurança.
Español: El pago de los honorarios, costas y gastos, derivados de la defensa jurídica del asegurado en procedimientos de cualquier índole, dentro de las condiciones previstas en este seguro.
Valencià: La constitució de les fiances judicials exigides per jutges i tribunals per tal de garantir la responsabilitat civil de l'assegurat.
Español: La constitución de las fianzas judiciales exigidas por jueces y tribunales para garantizar la responsabilidad civil del asegurado.
Valencià: La constitució de les fiances exigides per jutges i tribunals contra l'assegurat a fi de garantir la seua llibertat provisional en qualsevol procediment criminal.
Español: La constitución del las fianza exigidas por jueces y tribunales contra el asegurado con el fin de garantizar su libertad provisional en cualquier procedimiento criminal.
Valencià: El contracte s'atorgarà dins dels 30 dies següents al rebut de la notificació de l'adjudicació.
Español: El contrato se otorgará dentro de los 30 días siguientes al recibo de la notificación de la adjudicación.
Valencià: Obligacions fiscals, laborals i socials El contractista està obligat al compliment de la legislació vigent aplicable, de manera especial en tot el que preveuen les disposicions en matèria administrativa, fiscal, laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball (Llei de Prevenció de Riscos Laborals), o d'altres que hi siguen d'aplicació.
Español: El contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente aplicable, especialmente en todo lo previsto en las disposiciones en materia administrativa, fiscal, laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo (Ley de Prevención de Riesgos Laborales), u otros que sean de aplicación.
Valencià: A aquest efecte ha de presentar a Feria Valencia, els justificants oficials que, en cada moment, se li demanen (TC1, TC2, etc.
Español: A tal efecto, deberá presentar a Feria Valencia, aquellos justificantes oficiales que, en cada momento se le requieran (TC1, TC2, etc.
Valencià: Ha de presentar, abans de l'inici de les obres, el pla de seguretat i salut a fi de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut de l'execució de l'obra.
Español: Deberá presentar antes del inicio de las obras el Plan de Seguridad y Salud con el fin de ser aprobado por el coordinador de Seguridad y Salud de la ejecución de la obra.
Valencià: El contractista ha de formar un comité de seguretat i salut de l'obra per tal de complir el que disposa l'article 38 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, de 8 de novembre.
Español: El contratista formará un Comité de Seguridad y Salud de la obra, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre.
Valencià: En conseqüència, el contractista, com a únic representant del seu personal adscrit als treballs contractats, es compromet de manera expressa a complir totes les obligacions derivades, tant de caràcter laboral i social com fiscal, i Feria Valencia declina qualsevol responsabilitat sobre aquest aspecte.
Español: En consecuencia, el contratista, como único representante de su personal adscrito a los trabajos contratado, se compromete expresamente a cumplir con todas las obligaciones derivadas, tanto de carácter laboral y social, como fiscal, declinando Feria Valencia cualquier responsabilidad a este respecto.
Valencià: L'incompliment d'aquestes obligacions serà causa suficient per a la resolució del contracte. 19.2.
Español: El incumplimiento de las mismas constituirá causa suficiente para la resolución del contrato. 19.2.
Valencià: Compliment dels terminis El contractista queda obligat al compliment dels terminis d'execució dels treballs en els termes establits en el programa de treballs que s'aprove d'acord amb el punt 21.
Español: Cumplimiento de los plazos El contratista queda obligado al cumplimiento de los plazos de ejecución de los trabajos en los términos establecidos en el programa de trabajos que se apruebe conforme al punto 21.
Valencià: Pla d'obra. 19.3.
Español: Plan de obra. 19.3.
Valencià: El contractista no pot cedir ni tot ni part del contracte sense l'aprovació prèvia per escrit de Feria Valencia.
Español: El contratista no podrá ceder en todo o parte del contrato sin la previa aprobación por escrito de Feria Valencia.
Valencià: En cas que el contractista subcontracte algun treball, es compromet que les obligacions al seu càrrec derivades d'aquest contracte, especialment les de caràcter laboral i social, es complisquen a més pel dit subcontractista, el qual subcontractista queda obligat en idèntics termes que aquell, sense que això comporte que hi haja relació directa entre el subcontractista i Feria Valencia.
Español: En caso de que el contratista subcontratase algún trabajo, se compromete a que las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, especialmente las de carácter laboral y social, se cumplan además por dicho subcontratista; quedando éste obligado en idénticos términos que aquél, sin que ello suponga que haya relación directa entre el subcontratista y Feria Valencia.
Valencià: Aquesta podrà exigir al subcontractista, en tot cas, el compliment de les obligacions a càrrec del contractista establides en aquest contracte, la qual cosa quedarà expressament arreplegada en aquells contractes que el contractista faça amb els subcontractistes.
Español: Esta podrá exigir, en todo caso, del subcontratista el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista establecidas en este contrato, lo cual quedará expresamente recogido en aquellos contratos que el contratista celebre con los subcontratistas.
Valencià: Feria Valencia té dret a comprovar el compliment de les obligacions per part del contractista i el subcontractista, i també a conéixer qui són aquests i de demanar justificants del compliment de les obligacions mútues.
Español: Feria Valencia tendrá derecho a comprobar el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y el subcontratista, de conocer quienes son éstos y de pedir justificantes del cumplimiento de sus mutuas obligaciones.
Valencià: Feria Valencia pot rebutjar la subcontractació amb determinades persones físiques o jurídiques quan siga procedent fer-ho.
Español: Feria Valencia podrá rechazar la subcontratación con determinadas personas físicas o jurídicas cuando así proceda.
Valencià: El contractista assumeix la total responsabilitat de l'execució del contracte davant de Feria Valencia, d'acord estrictament amb els plecs de clàusules administratives particulars i d'acord, així mateix, amb els termes del contracte, sense que puga derivar cap responsabilitat als seus subcontractistes.
Español: El contratista asumen la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Feria Valencia, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, sin que pueda derivar ninguna responsabilidad a sus subcontratistas.
Valencià: En cap cas el contractista no podrà concertar l'execució parcial de contracte amb persones sotmeses a suspensió de classificacions o inhabilitades per a contractar. 19.4.
Español: En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial de contrato con personas incursas en suspensión de clasificaciones o inhabilitadas para contratar. 19.4.
Valencià: Penalitzacions El contractista és responsable únic davant de Feria Valencia pels retards totals o parcials que es produïsquen en l'execució dels treballs encomanats.
Español: Penalidades El contratista es responsable único frente a Feria Valencia, por los retrasos totales o parciales que se produzcan en la ejecución de los trabajos encomendados.
Valencià: Una vegada superats aquests, la dita penalització s'incrementarà fins al zero coma deu per cent (0,10%) diari.
Español: Una vez superados éstos, dicha penalidad se incrementará hasta el cero coma diez por ciento (0,10%) diario.
Valencià: Quan el retard supere els 45 dies per causa imputable al contractista, Feria Valencia podrà, a més a més, resoldre el contracte en qualsevol moment.
Español: Cuando el retraso supere los 45 días por causa imputable al contratista, Feria Valencia podrá, además, resolver el contrato en cualquier momento.
Valencià: Si hi ha retard en el compliment del termini total per causes imputables al contractista superior a 15 dies respecte al programa de treballs definit en l'apartat 21.
Español: Si existiese retraso en el cumplimiento del plazo total por causas imputables al contratista superior a 15 días respecto al programa de trabajos definido en el apartado 21.
Valencià: Pla d'obra d'aquest plec, Feria Valencia podrà aplicar una penalització per cada dia de retard equivalent al zero coma deu per cent (0,10%) del pressupost de l'oferta, fins als 30 dies de retard.
Español: Plan de obra de este pliego, Feria Valencia podrá aplicar una penalidad por cada día de retraso equivalente al cero coma diez por ciento (0,10%) del presupuesto de la oferta, hasta los 30 días de retraso.
Valencià: Una vegada superats aquests, la dita penalització s'incrementarà fins al zero coma quinze per cent (0,15%) diari.
Español: Una vez superados éstos, dicha penalización se incrementará hasta el cero como quince por ciento (0,15%) diario.
Valencià: Quan el retard supere els 45 dies per causa imputable al contractista, Feria Valencia podrà, a més a més, resoldre el contracte en qualsevol moment.
Español: Cuando el retraso supere los 45 días por causa imputable al contratista, Feria Valencia podrá además resolver el contrato en cualquier momento.
Valencià: Si el contractista incompleix els terminis i/o les condicions esmentades, les fiances constituïdes quedaran afectes al compliment d'aquestes obligacions.
Español: Si el contratista incumpliera los plazos y/o condiciones citadas, las fianzas constituidas quedarán afectas al cumplimiento de estas obligaciones.
Valencià: El contractista, a més a més, haurà d'indemnitzar Feria Valencia i terceres persones afectades pels danys i perjudicis ocasionats.
Español: El contratista deberá además indemnizar a Feria Valencia y a terceros afectados por los daños y perjuicios ocasionados.
Valencià: En tot cas, s'estableix un límit màxim del 10% de l'import total del contracte en concepte de penalització per retard.
Español: En todo caso, se establece un límite máximo de 10% del importe total del contrato en concepto de penalidad por retraso.
Valencià: Traspassat el dit percentatge, Feria Valencia podrà resoldre el contracte de manera definitiva.
Español: Traspasado dicho porcentaje Feria Valencia podrá resolver el contrato de manera definitiva.
Valencià: Comprovació del replantejament 20.1.
Español: Comprobación del replanteo 20.1.
Valencià: Dins dels set primers dies del mes de juliol del 2002 es procedirà a estendre l'acta de viabilitat i comprovació de replantejament de les obres.
Español: Dentro de los siete primeros días del mes de julio de 2002 se procederá al levantamiento del acta de viabilidad y comprobación de replanteo de las obras.
Valencià: Aquesta acta haurà de ser signada tant per Feria Valencia com per la direcció facultativa i pel contractista, i es començaran les obres objecte d'aquest plec.
Español: Esta acta deberá ser firmada tanto por Feria Valencia como por la Dirección Facultativa y el contratista, dando comienzo las obras objeto de este pliego.
Valencià: Programa de treball 21.1 El contractista està obligat a complir el pla d'obra previst en la clàusula 2.5 apartat V d'acord amb els terminis parcials i les dates establides en la documentació de licitació com també el volum d'obra que s'ha de fer en cada període i l'import d'aquesta en euros. 21.2.
Español: Programa de trabajo 21.1 El contratista en todo momento vendrá obligado a cumplir el plan de obra contemplado en la cláusula 2.5 apartado V, de acuerdo con los plazos parciales e hitos establecidos en la documentación de licitación así como, el volumen de obra a realizar en cada periodo y su importe en euros. 21.2.
Valencià: El pla d'obra es podrà actualitzar d'acord amb les modificacions acceptades per la direcció facultativa amb el vistiplau de Feria Valencia.
Español: El plan de obra se podrá actualizar de acuerdo con las modificaciones aceptadas por la Dirección Facultativa con el visto bueno de Feria Valencia Plan de Seguridad y Salud 22.1.
Valencià: En aplicació de l'estudi de seguretat i salut, d'acord amb el que estableix l'article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el contractista ha d'elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en què s'analitzen, s'estudien, es desenvolupen i es complementen les previsions contingudes en l'estudi d'acord amb el seu propi sistema d'execució de l'obra. 22.2.
Español: En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 22.2.
Valencià: El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut de l'execució de l'obra o, si no és necessària l'existència d'aquest, d'acord amb les disposicions del punt 2 de l'article 7 del Reial Decret 1.627/1997, de 24 d'octubre, l'aprovarà la direcció facultativa. 22.3.
Español: El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el coordinador de Seguridad y Salud de la ejecución de las obra o, en caso de no ser necesaria la existencia de éste, de acuerdo con las disposiciones del punto 2 del artículo 7 del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, lo aprobará la Dirección Facultativa. 22.3.
Valencià: En tot cas, respecte al pla de seguretat i salut en les obres de construcció, s'ha de seguir el que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre.
Español: En todo caso, respecto al Plan de Seguridad y Salud en las obras de construcción se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre.
Valencià: El contractista no adquireix en virtut del contracte ni la possessió civil ni natural de l'espai sobre el qual s'executen les obres; la seua situació és de simple ocupació per a l'execució de les obres. 23.2.
Español: El contratista no adquiere en virtud del contrato, ni la posesión civil ni natural del espacio sobre el que se ejecutan las obras, siendo su situación de mera ocupación para la ejecución de las obras. 23.2.
Valencià: El contractista ha d'executar els treballs objecte del contracte en el termini previst i ha d'emprar, en tot cas, la mà d'obra que es requerisca i els materials, la maquinària, les eines o els equips necessaris. 23.3.
Español: El contratista ejecutará los trabajos objeto del contrato en el plazo previsto, utilizando, en todo caso, la mano de obra que se requiera y los materiales, maquinaria, herramientas o equipos necesarios. 23.3.
Valencià: Tots els materials, els equips i l'execució dels treballs han de ser de la qualitat exigida en el projecte constructiu i en la documentació complementària, han d'estar d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i de l'empresa encarregada del control de qualitat, i han d'estar subjectes, en qualsevol moment, als assajos i les proves que aquestes disposen. 23.4.
Español: Todos los materiales, equipos y la ejecución de los trabajos deberán ser de la calidad exigida en el proyecto constructivo y documentación complementaria, estarán de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Facultativa y de la empresa encargada del control de calidad, y estarán sujetos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que dispongan las mismas. 23.4.
Valencià: El contractista ha de fer a càrrec seu totes les construccions i instal·lacions per al desenvolupament dels treballs contractats, incloent-hi els treballs d'obra auxiliars necessaris per a la correcta i completa execució de les unitats d'obra, entre els quals hi ha, a títol enunciatiu però no limitador, els d'obertura i tancament de regates, buits, maneguets, etc.
Español: El contratista realizará a su costa todas las construcciones e instalaciones para el desarrollo de los trabajos contratados, incluidos los trabajos de albañilería auxiliares necesarios para la correcta y completa ejecución de las unidades de obra, comprendiendo en ellos, a título enunciativo pero no limitativo, los de apertura y cierre de rozas, huecos, pasatubos, etc.
Valencià: i el corresponent vorell i segellament, el transport de materials en el recinte de l'obra fins al lloc de col·locació i totes les operacions necessàries per a portar a terme els seus treballs.
Español: y su correspondiente recercado y sellado, el transporte de materiales en el recinto de la obra hasta su lugar de empleo y todas las operaciones necesarias para llevar a buen fin sus trabajos.
Valencià: També aniran a càrrec seu la tramitació i l'obtenció de les connexions de sanejament, abastiment d'aigua, energia elèctrica, telèfon, etc.
Español: También correrán de su cuenta la tramitación y obtención de las acometidas de saneamiento, abastecimiento de agua, energía eléctrica, teléfono, etc.
Valencià: que siguen necessàries, l'emmagatzematge de materials, equips, etc.
Español: que le sean necesarias, el almacenaje de materiales, equipos, etc.
Valencià: , i serà responsable del manteniment i la custòdia de les instal·lacions, dels materials, dels equips i de la maquinària de què dispose per a l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte. 23.5.
Español: , siendo responsable del mantenimiento y custodia de las instalaciones, materiales, equipos y maquinaria de que disponga para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. 23.5.
Valencià: Les despeses inherents als consums generats per a la realització dels treballs, policia i vigilància de les obres objecte d'aquest contracte aniran a càrrec del contractista. 23.6.
Español: Serán por cuenta del contratista los gastos inherentes a los consumos generados para la realización de los trabajos, policía y vigilancia de las obras objeto de este contrato. 23.6.
Valencià: Està obligat a tenir permanentment a peu d'obra un representant amb titulació de grau mitjà o superior amb facultats per a rebre i executar amb plena responsabilitat totes les ordres o indicacions que reba de la direcció facultativa. 23.7.
Español: Estará obligado a tener permanentemente a pie de obra un representante con titulación de grado medio o superior, con facultades para recibir y ejecutar con plena responsabilidad, cuantas órdenes o indicaciones reciba de la Dirección Facultativa. 23.7.
Valencià: El contractista té la responsabilitat d'aportar tot el personal necessari, tant en els nivells de direcció i d'organització o d'administració, com en els d'execució, per al compliment correcte de les obligacions contractuals.
Español: El contratista tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus niveles de dirección y organización o administración, como en los de ejecución, para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Valencià: El contractista ha d'emprar en l'obra únicament el personal adequat amb les qualificacions necessàries per a la realització del treball.
Español: El contratista empleará en la obra únicamente el personal adecuado con las calificaciones necesarias par la realización del trabajo.
Valencià: Feria Valencia té autoritat per a rebutjar o exigir la retirada immediata de tot o part del personal del contractista que, al seu parer, tinga un comportament incorrecte o negligent, cometa imprudències temeràries, o siga incompetent per a la realització dels treballs del contracte. 23.8.
Español: Feria Valencia tendrá autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo o parte del personal del contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento incorrecto o negligente, o cometa imprudencias temerarias, o sea incompetente para la realización de los trabajos del contrato. 23.8.
Valencià: El contractista està obligat a mantenir neta l'obra, i també a retirar-ne tot el material sobrant. 23.9.
Español: El contratista estará obligado a mantener limpia la obra, así como a retirar todo el material sobrante. 23.9.
Valencià: Tant la maquinària com els elements auxiliars quedaran adscrits a les obres fins a la recepció d'aquests, sense que puguen ser retirats sense autorització de la direcció facultativa. 23.10.
Español: Tanto la maquinaria como los elementos auxiliares quedarán adscritos a las obras hasta su recepción, sin que puedan ser retirados sin autorización previa de la Dirección Facultativa. 23.10.
Valencià: Durant el desenvolupament de les obres i fins a la finalització del contracte, el contractista és responsable dels defectes que es puguen trobar en la realització dels seus treballs. 23.11.
Español: Durante el desarrollo de las obras y hasta la finalización del contrato, el contratista es responsable de los defectos que en la realización de sus trabajos puedan advertirse. 23.11.
Valencià: Aniran a càrrec del contractista la redacció i la tramitació de projectes d'instal·lacions d'obra, de grues i bastides, la instal·lació de les senyalitzacions prèvies necessàries per a indicar l'accés a l'obra, la circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa d'aquelles, tant en la dita zona com en els límits i voltants; instal·lació de senyalització addicional de caràcter descriptiu aprovada per Feria Valencia que identifique l'execució de l'obra, etc.
Español: Serán por cuenta del contratista la redacción y tramitación de proyectos de instalaciones de obra, grúas, andamios, la instalación de las señalizaciones previas precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en la zona que ocupan los trabajos y en los puntos de posible peligro debido a aquellas, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones; instalación de señalización adicional de carácter descriptivo previamente aprobada por Feria Valencia que identifique la ejecución de la obra, etc.
Valencià: , com també les gestions necessàries per a la seua aprovació davant dels organismes competents per a obtenir les llicències i els permisos.
Español: , así como las gestiones necesarias para su aprobación ante los organismos competentes para obtener las licencias y permisos.
Valencià: També aniran a càrrec del contractista la redacció i tramitació, incloent-hi els visats corresponents, dels projectes de les instal·lacions previstes en aquest contracte, i també les gestions necessàries fins a la total legalització d'aquests, davant dels organismes competents, tot i que hagen de ser sol·licitats a nom de Feria Valencia. 23.12.
Español: También serán por cuenta del contratista la redacción y tramitación, incluidos los visados correspondientes, de los proyectos de las instalaciones contempladas en este contrato, así como las gestiones necesarias hasta su total legalización, ante los organismos competentes, aún cuando hayan de ser solicitados a nombre de Feria Valencia. 23.12.