gplsi/alia_multilingual_parallel_sentences huggingface dataset:
Valencià: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV – Disposició ================= Compartir Compartir Tornar Guardar el document Descarregar les metadades en format XML Sumari del DOGV 4988, del 19-04-2005 (2005/3669) Rotlle d'apel·lació número 7/2005.
Español: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV - Disposición ================== Comparte Comparte Volver Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML Sumario DOGV 4988, del 19-04-2005 (2005/3669) Rollo de apelación número 7/2005.
Valencià: -------------------------------------------------------- Dades del document Número de DOGV : 4988 Data del DOGV : 19-04-2005 Secció del DOGV : IV.
Español: -------------------------------------------------------- Datos del documento Número DOGV : 4988 Fecha DOGV : 19-04-2005 Sección del DOGV : IV.
Valencià: ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - A) EDICTES I CÈDULES DE NOTIFICACIÓ D'INTERLOCUTÒRIES, PROVISIONS I SENTÈNCIES Número del document : 2005/3669 CVE Data del document Organisme emissor : Audiència Provincial de València Tipus de document : Anunci Rotlle d'apel·lació número 7/2005.
Español: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS Número del documento : 2005/3669 CVE Fecha del documento Organismo emisor : Audiencia Provincial de Valencia Tipo de documento : Anuncio Rollo de apelación número 7/2005.
Valencià: [2005/M3669] Román Rodríguez de Albaladejo, secretari judicial de la Secció Novena de l'Audiència Provincial de València, mitjançant el present edicte, faig saber: Que en virtut de l'acordat per resolució del dia de hui, dictada en el rotlle d'apel·lació número 7/2005, que prové de les actuacions de judici ordinari 480/2003, s'ha acordat notificar a l'apel·lat incomparegut en la present alçada, Antonio Jiménez Arco, la resolució dictada en l'esmentat rotlle, que té l'encapçalament i la decisió següents.
Español: [2005/M3669] Román Rodríguez de Albaladejo, secretario judicial de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, por medio del presente, hago saber: Que en virtud de lo acordado por resolución del día de la fecha, recaída en el rollo de apelación número 7/2005, dimanante de los autos de juicio ordinario 480/2003, se ha acordado notificar al apelado incomparecido en la presente alzada, Antonio Jiménez Arco, la resolución dictada en el meritado rollo, cuyo encabezamiento y fallo es como sigue.
Valencià: Encapçalament: València, 9 de març de 2005.
Español: Encabezamiento: Valencia, 9 de marzo de 2005.
Valencià: «La Secció Novena de l'Audiència Provincial de València, sent-ne ponent el magistrat Gonzalo Caruana Font de Mora, ha vist el present rotlle d'apel·lació número 7/2005, que prové de les actuacions de judici ordinari número 480/2003, promogudes davant el Jutjat de Primera Instància número 23 de València, entre parts, d'una, com a demandant apel·lant, Banco Santander Central Hispano, SA, i de l'altra, com a demandada apel·lada, Antonio Jiménez Arcos, sobre reclamació de quantitat en virtut del recurs d'apel·lació interposat per Banco Santander Central Hispano, SA» Decisió: «Desestimar el recurs d'apel·lació interposat contra la Interlocutòria 23 de juny de 2004 del Jutjat de Primera Instància número 23 de València, en judici ordinari 480/2003, i confirmar la dita resolució sense pronunciament de les costes causades en esta alçada.
Español: «Visto por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, siendo ponente el magistrado Gonzalo Caruana Font de Mora, el presente rollo de apelación número 7/2005, dimanante de los autos de juicio ordinario número 480/2003, promovidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 23 de Valencia, entre partes, de una, como demandante apelante, a Banco Santander Central Hispano, SA, y de otra, como demandada apelada, a Antonio Jiménez Arcos, sobre reclamación de cantidad en virtud del recurso de apelación interpuesto por Banco Santander Central Hispano, SA» Fallo: «Desestimar el recurso de apelación interpuesto contra el Auto 23 de junio de 2004 del Juzgado Primera Instancia número 23 de Valencia, en juicio ordinario 480/2003, confirmándose dicha resolución sin pronunciamiento de las costas causadas en esta alzada.
Valencià: » Perquè es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, lliure i expedisc la present cèdula.
Español: » Para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, libro y expido el presente.
Valencià: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV – Disposició ================= Compartir Compartir Tornar Guardar el document Descarregar les metadades en format XML Sumari del DOGV 5088, del 08-09-2005 (2005/9902) Subhasta.
Español: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV - Disposición ================== Comparte Comparte Volver Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML Sumario DOGV 5088, del 08-09-2005 (2005/9902) Subasta.
Valencià: Realització d'obres d'urbanització unitat d'execució l'Alteret.
Español: Realización de obras de urbanización unidad de ejecución L'Alteret.
Valencià: ------------------------------------------------------------------------ Dades del document Número de DOGV : 5088 Data del DOGV : 08-09-2005 Secció del DOGV : V.
Español: --------------------------------------------------------------------------- Datos del documento Número DOGV : 5088 Fecha DOGV : 08-09-2005 Sección del DOGV : V.
Valencià: ALTRES ANUNCIS - B) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS Número del document : 2005/9902 CVE Data del document : 29-08-2005 Organisme emissor : Ajuntament d'Albalat de la Ribera Tipus de document : Subhasta Descriptors : * Albalat de la Ribera licitació obres públiques infraestructura urbana contracte d'obres Subhasta.
Español: OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Número del documento : 2005/9902 CVE Fecha del documento : 29-08-2005 Organismo emisor : Ayuntamiento de Albalat de la Ribera Tipo de documento : Subasta Descriptores : * Albalat de la Ribera licitación obras públicas infraestructura urbana contrato de obras Subasta.
Valencià: [2005/X9902] En data 22 de juliol de 2005, el Ple va aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà la convocatòria para en la contractació de les obres d'urbanització del PAI de la Unitat d'Execució l'Alteret, i havent-se procedit a la rectificació d'errades materials mitjançant una resolució d'Alcaldia núm. 129/05, pel present s'anuncia la convocatòria de licitació per a la contractació de les esmentades obres, amb les condicions següents: Entitat adjudicadora Ajuntament d'Albalat de la Ribera, Departament de Secretaria, expedient d'urbanització del PAI de la Unitat d'Execució l'Alteret.
Español: [2005/X9902] Aprobado por el Pleno, en fecha 22 de julio de 2005, el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la convocatoria para en la contratación de las obras de ?Urbanización del PAI de la Unidad de Ejecución L'Alteret?, y habiéndose procedido a la rectificación de errores materiales mediante Resolución de Alcaldía nº 129/05, por el presente se anuncia la convocatoria de licitación para la contratación de las citadas obras, con las siguientes condiciones: Entidad adjudicadora Ayuntamiento de Albalat de la Ribera, Departamento de Secretaría, expediente de Urbanización del PAI de la Unidad de Ejecución L'Alteret.
Valencià: Objecte del contracte a) Descripció de l'objecte: Realització d'obres d'urbanització unitat d'execució l'Alteret.
Español: Objeto del contrato a) Descripción del objeto: Realización de obras de urbanización unidad de ejecución L'Alteret.
Valencià: b) Lloc d'execució: municipi d'Albalat de la Ribera.
Español: b) Lugar de ejecución: Municipio de Albalat de la Ribera.
Valencià: c) Termini d'execució: díhuit mesos (18) mesos.
Español: c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses (18) meses.
Valencià: Pressupost base de licitació Dos milions cinc-cents sis mil cinc-cents vint-i-set euros amb tretze cèntims, IVA inclòs (2.506.527,13 €).
Español: Presupuesto base de licitación Dos millones quinientos seis mil quinientos veintisiete euros con trece céntimos, IVA incluido.
Valencià: Garanties: Provisional: 50.130,54 €, equivalents al 2% sobre el preu de licitació total.
Español: Garantías: Provisional: 50.130,54 €, equivalentes al 2% sobre el precio de licitación total.
Valencià: Definitiva: El 4% sobre el preu d'adjudicació.
Español: Definitiva: El 4% sobre el precio de adjudicación.
Valencià: Obtenció de documentació i informació Ajuntament d'Albalat de la Ribera, Plaça de la Cort, 1, 46687 Albalat de la Ribera.
Español: Obtención de documentación e información Ayuntamiento de Albalat de la Ribera, Plaça de La Cort, 1, 46687 Albalat de la Ribera.
Valencià: Telèfon: 962490500.
Español: Teléfono: 962490500.
Valencià: Data límit d'obtenció de documents i informació: 26 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el BOP.
Español: Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 días naturales a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el BOP.
Valencià: Requisits específics del contractista: Grup A, Subgrups 1 i 2, categoria d; Grup E, Subgrups 1 i 4, categoria d; Grup G, subgrups 4 i 6, categoria e: Grup I subgrups 1, 5 i 6, categoria d.
Español: Requisitos específicos del contratista: Grupo A, Subgrupos 1 y 2, categoría d; Grupo E, Subgrupos 1 y 4, categoría d; Grupo G, subgrupos 4 y 6, categoría e: Grupo I subgrupos 1, 5 y 6, categoría d.
Valencià: Presentació de les ofertes: 26 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el BOP, en el Registre General de l'Ajuntament, de dilluns a dissabte de 8.00 a 14.00 hores.
Español: Presentación de las ofertas: 26 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOP, en el Registro General del Ayuntamiento, de lunes a sábado de 8.00 a 14.00 horas.
Valencià: Documentació a presentar: Consta en la clàusula III.2 del plec.
Español: Documentación a presentar: Consta en la cláusula III.2 del pliego.
Valencià: Termini durant el qual el licitador estarà obligat de mantindre la seua oferta: 3 mesos a comptar del següent a la celebració de l'acte públic.
Español: Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses a contar desde el siguiente a la celebración del acto público.
Valencià: Obertura d'ofertes El desé dia hàbil següent a la finalització del termini de presentació d'ofertes a les tretze hores; si este dia coincidix en dissabte, tindrà lloc el següent dia hàbil.
Español: Apertura de ofertas El décimo día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas a las trece horas; si este día coincide en sábado, se celebrará el siguiente día hábil.
Valencià: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV – Disposició ================= Compartir Compartir Tornar Guardar el document Descarregar les metadades en format XML Sumari del DOGV 5114, del 14-10-2005 (2005/10810) Judici ordinari número 84/2001.
Español: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV - Disposición ================== Comparte Comparte Volver Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML Sumario DOGV 5114, del 14-10-2005 (2005/10810) Juicio ordinario 84/2001.
Valencià: ----------------------------------------------------- Dades del document Número de DOGV : 5114 Data del DOGV : 14-10-2005 Secció del DOGV : IV.
Español: ------------------------------------------------ Datos del documento Número DOGV : 5114 Fecha DOGV : 14-10-2005 Sección del DOGV : IV.
Valencià: ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - A) EDICTES I CÈDULES DE NOTIFICACIÓ D'INTERLOCUTÒRIES, PROVISIONS I SENTÈNCIES Número del document : 2005/10810 CVE Data del document Organisme emissor : Jutjat de Primera Instància Número 1 de Vinaròs Tipus de document : Anunci Judici ordinari número 84/2001.
Español: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS Número del documento : 2005/10810 CVE Fecha del documento Organismo emisor : Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Vinaròs Tipo de documento : Anuncio Juicio ordinario 84/2001.
Valencià: [2005/A10810] Procediment: assumpte civil 84/2001.
Español: [2005/A10810] Procedimiento: asunto civil 84/2001.
Valencià: Judici: judici ordinari 84/2001.
Español: Juicio: juicio ordinario 84/2001.
Valencià: Part demandant: Carmelo Viñes Tolos i Juan Viñes Tolos.
Español: Parte demandante: Carmelo Viñes Tolos y Juan Viñes Tolos.
Valencià: Part demandada: Diego Ortí Guardiola i hereus ignorats d'Hermosinda Cervera Febrer.
Español: Parte demandada: Diego Ortí Guardiola e ignorados herederos de Hermosinda Cervera Febrer.
Valencià: Faig saber: Que en este Jutjat se segueixen les actuacions de judici ordinari 84/2001, a instància de Carmelo Viñes Tolos i de Juan Viñes Tolos, contra els hereus possibles de Diego Ortí Guardiola i d'Hermosinda Cervera Febrer, en què, amb data 15 de gener de 2004, s'ha dictat la sentència que té la part dispositiva com es diu tot seguit: Decisió: Estime íntegrament la demanda interposada per Carmelo i Juan Viñes Tolos i, en representació seua, el procurador dels tribunals Agustín Cervera Gasulla, assistits pel lletrat Manuel Montull Fabregat, com a demandat Diego Ortí Guardiola, i posteriorment els seus hereus ignorats, així com contra els hereus de la senyora Hermosinda Cervera Febrer, als quals condemne a atorgar, en el termini de 15 dies des que siga ferma la present resolució, una escriptura pública del contracte privat de compravenda atorgat el 3 de gener de 1972 entre Juan Viñes Tolos i Hermosinda Cervera Febrer, amb l'advertència que, si no ho fan, es podrà procedir a l'execució forçosa.
Español: Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio ordinario 84/2001, a instancia de Carmelo Viñes Tolos y de Juan Viñes Tolos, contra posibles herederos de Diego Ortí Guardiola y de Hermosinda Cervera Febrer, en los que, a fecha 15 de enero de 2004, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva dice: Fallo: Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por Carmelo y Juan Viñes Tolos y, en su representación, el procurador de los tribunales Agustín Cervera Gasulla, y asistidos por el letrado Manuel Montull Fabregat, como demandado Diego Ortí Guardiola, y posteriormente sus ignorados herederos, así como contra los herederos de doña Hermosinda Cervera Febrer, condenándoles a otorgar, en el plazo de 15 días desde la firmeza de la presente resolución, escritura pública de elevación al público del contrato privado de compraventa otorgado el 3 de enero de 1972 entre Juan Viñes Tolos y Hermosinda Cervera Febrer, con apercibimiento que, en caso de no hacerlo, se podrá proceder a la ejecución forzosa.
Valencià: Es declara la nul·litat i cancel·lació de qualsevol anotació vigent posterior a la data de compravenda, 3 de gener de 1972, que, si pertoca, existisca respecte de la finca inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Mateu 1777.
Español: Se declara la nulidad y cancelación de cualquier anotación vigente posterior a la fecha de compraventa, 3 de enero de 1972, que en su caso exista respecto a la finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant Mateu 1777.
Valencià: Notifiqueu la present resolució a les parts, advertint-les que hi podran interposar en este Jutjat un recurs d'apel·lació davant de l'Audiència Provincial de Castelló, en el termini de cinc dies des de la seua notificació.
Español: Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndoles de que contra la misma podrán interponer en este Juzgado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Castellón, en el plazo de cinco días desde la notificación.
Valencià: Atés que es desconeix l'actual domicili o residència de la part demandada, mitjançant la provisió de 12 de setembre de 2005 el jutge, de conformitat amb el que disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d'Enjudiciament Civil, ha acordat la publicació del present edicte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a dur a terme la diligència de notificació de la sentència.
Español: En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 12 de septiembre de 2005 el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación de la sentencia.
Valencià: Vinaròs, 12 de setembre de 2005.
Español: Vinaròs, 12 de septiembre de 2005.
Valencià: - La secretària judicial: María de las Nieves Pérez Ibáñez.
Español: - La secretaria judicial: María de las Nieves Pérez Ibáñez.
Valencià: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV – Disposició ================= Compartir Compartir Tornar Guardar el document Descarregar les metadades en format XML Sumari del DOGV 4952, del 23-02-2005 (2005/1911) Concurs número MT/ 003/05.
Español: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV - Disposición ================== Comparte Comparte Volver Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML Sumario DOGV 4952, del 23-02-2005 (2005/1911) Concurso número MT/ 003/05.
Valencià: Manteniment i conservació de l'enllumenat públic i de l'electricitat en baixa tensió en l'àmbit del PEDUI, Àrea del Parc Temàtic de Benidorm.Finestrat.
Español: Mantenimiento y conservación del alumbrado público y de la electricidad en baja tensión en el ámbito del PEDUI, Área del Parque Temático de Benidorm-Finestrat.
Valencià: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dades del document Número de DOGV : 4952 Data del DOGV : 23-02-2005 Secció del DOGV : V.
Español: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Datos del documento Número DOGV : 4952 Fecha DOGV : 23-02-2005 Sección del DOGV : V.
Valencià: ALTRES ANUNCIS - B) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS Número del document : 2005/1911 CVE Data del document : 16-02-2005 Organisme emissor : Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU Tipus de document : Concurs Anàlisi jurídica Descriptors : * enllumenat contracte de serveis Concurs número MT/ 003/05.
Español: OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Número del documento : 2005/1911 CVE Fecha del documento : 16-02-2005 Organismo emisor : Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU Tipo de documento : Concurso Análisis jurídico Descriptores : * alumbrado contrato de servicios Concurso número MT/ 003/05.
Valencià: Manteniment i conservació de l'enllumenat públic i de l'electricitat en baixa tensió en l'àmbit del PEDUI, Àrea del Parc Temàtic de Benidorm'Finestrat.
Español: Mantenimiento y conservación del alumbrado público y de la electricidad en baja tensión en el ámbito del PEDUI, Área del Parque Temático de Benidorm-Finestrat.
Valencià: [2005/X1911] Entitat adjudicadora a) Organisme: Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, Societat Anònima Unipersonal.
Español: [2005/X1911] Entidad adjudicadora a) Organismo: Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal.
Valencià: c) Número d'expedient: MT/ 003/05 Objecte del contracte a) Descripció de l'objecte: manteniment i conservació de l'enllumenat públic i de l'electricitat en baixa tensió en l'àmbit del PEDUI, Àrea del Parc Temàtic Benidorm'Finestrat.
Español: c) Número de expediente: MT/ 003/05 Objeto del contrato a) Descripción del objeto: Mantenimiento y Conservación del Alumbrado Público y de la Electricidad en baja Tensión en el ámbito del PEDUI ?Área del Parque Temático Benidorm-Finestrat?.
Valencià: c) Termini d'execució: dos (2) anys, prorrogables per períodes anuals, d'acord amb el que disposa l'article 198 del TRLCAP.
Español: c) Plazo de ejecución: Dos (2) años, prorrogables por periodos anuales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198 del TRLCAP.
Valencià: Pressupost de licitació Dos-cents mil euros anuals (200.000,00 €), IVA inclòs.
Español: Presupuesto de licitación Doscientos mil euros anuales (200.000,00 €), IVA incluido.
Valencià: Garanties Provisional: el dos per cent (2%) de l'import de licitació: quatre mil (4.000,00) euros.
Español: Garantías Provisional: El dos por ciento (2%) del importe de licitación: cuatro mil (4.000,00) Euros.
Valencià: Definitiva: el quatre per cent (4%) de l'import d'adjudicació.
Español: Definitiva: El cuatro por ciento (4%) del importe de adjudicación.
Valencià: b) Adreça: avinguda Maisonnave nº 7, 5ª planta.
Español: b) Domicilio: Avenida Maisonnave, nº 7, 5ª planta.
Valencià: d) Telèfon: 96 598 41 10 e) Telefax: 96 522 74 57 f) Data límit d'obtenció de documents i informació: cinquanta-dos (52) dies naturals a comptar des del dia 14 de febrer de 2005, data de remissió de l'anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea, és a dir, el dia 06 d'abril de 2005.
Español: d) Teléfono: 96 598 41 10 e) Telefax: 96 522 74 57 f) Fecha límite de obtención de documentos e información: cincuenta y dos (52) días naturales a contar desde el día 14 de febrero de 2005, fecha de remisión del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, es decir, el día 06 de abril de 2005.
Valencià: Classificació del contractista Classificació del contractista: grup P, subgrups 1, categoria b.
Español: Clasificación del contratista Clasificación del contratista: grupo P, subgrupos 1, categoría b.
Valencià: Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació a) Data límit de presentació: 52 dies naturals a comptar des del dia 14 de febrer de 2005, data de remissió de l'anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea, és a dir, el dia 06 d'abril de 2005.
Español: a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a contar desde el día 14 de febrero de 2005, fecha de remisión del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, es decir, el día 06 de abril de 2005.
Valencià: Adreça: avinguda Maisonnave nº 7, 5ª planta. 3ª.
Español: Domicilio: Avenida Maisonnave, nº 7, 5ª planta. 3ª.
Valencià: d) Termini durant el qual el licitador està obligat de mantenir l'oferta: 30 dies.
Español: d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 30 días.
Valencià: b) Adeça: avinguda Maisonnave nº 7, 5ª planta.
Español: b) Domicilio: Avenida Maisonnave, nº 7, 5ª planta.
Valencià: d) Data: el primer dia hàbil següent a l'últim dia de recepció d'ofertes, és a dir, el dia 08 d'abril de 2005.
Español: d) Fecha: El primer día hábil siguiente al último día de recepción de ofertas, es decir, el día 08 de abril de 2005.
Valencià: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV – Disposició ================= Compartir Compartir Tornar Guardar el document Descarregar les metadades en format XML Sumari del DOGV 5008, del 18-05-2005 (2005/5336) Notificació a Calero Núñez Mislata, SLL.
Español: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV - Disposición ================== Comparte Comparte Volver Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML Sumario DOGV 5008, del 18-05-2005 (2005/5336) Notificación a Calero Núñez Mislata, SLL.
Valencià: Expedient número 51/281/2003.
Español: Expediente número 51/281/2003.
Valencià: --------------------------------------------------------------------- Dades del document Número de DOGV : 5008 Data del DOGV : 18-05-2005 Secció del DOGV : V.
Español: ----------------------------------------------------------------------- Datos del documento Número DOGV : 5008 Fecha DOGV : 18-05-2005 Sección del DOGV : V.
Valencià: ALTRES ANUNCIS - G) ALTRES ASSUMPTES Número del document : 2005/5336 CVE Data del document Organisme emissor : Conselleria de Sanitat Tipus de document : Anunci Notificació a Calero Núñez Mislata, SLL.
Español: OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS Número del documento : 2005/5336 CVE Fecha del documento Organismo emisor : Conselleria de Sanidad Tipo de documento : Anuncio Notificación a Calero Núñez Mislata, SLL.