Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5332, del 25-08-2006 (2006/9148)

Concurso núm. 06-O-09. Contratación de las obras de remodelación de local de titularidad municipal para destinarlo a Centro Juvenil.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5332

Fecha DOGV
:   25-08-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/9148


Fecha del documento
:   19-07-2006

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Mislata

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Mislata
    * contrato de obras
    * licitación
    * industria de la construcción

Concurso núm. 06-O-09. Contratación de las obras de remodelación de local de titularidad municipal para destinarlo a Centro Juvenil. [2006/9148]  
Aprobado mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 19 de julio de 2006 el pliego de Condiciones Administrativas Particulares que ha de regir la contratación, por procedimiento abierto concurso, de ejecución de las obras de remodelación de local de titularidad municipal para destinarlo a Centro Juvenil, se expone al público durante ocho días, contados desde el siguiente a la presente publicación a los efectos de atender reclamaciones.  
Simultáneamente, y sin perjuicio de aplazar cuando resulte necesario el procedimiento de adjudicación, en el supuesto que se formularen reclamaciones contra el pliego, se anuncia a través del presente edicto, la apertura del procedimiento de adjudicación en la forma que seguidamente se expresa:  
1. Entidad Adjudicadora.  
Ayuntamiento de Mislata.  
Plaza de la Constitución nº 8  
Mislata. 46518.  
Teléfono: 01 916 47 93, Fax: 96 399 11 60.  
Servicio de Contratación.  
Expediente nº 06-O-09.  
2. Objeto del contrato: ejecución de las obras de remodelación de local de titularidad municipal para destinarlo a Centro Juvenil.  
Plazo de ejecución: cuatro meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:  
Tramitación : ordinaria.  
Procedimiento: abierto.  
Forma de adjudicación: concurso.  
4. Presupuesto base de licitación: 466.351,61 €, IVA incluido.  
5. Garantías:  
Provisional: 9.327,03 €.  
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.   
6. Obtención de documentación e información:  
Ayuntamiento de Mislata, Plaza de la Constitución nº 8. 46326. Mislata. Servicio de Contratación.   
Teléfono: 45 107 67 62. Fax 96 399 11 60.  
7. Requisitos específicos del contratista.  
Clasificación de contratista:   
Grupo C, Subgrupo 4, categoría d.  
Grupo C, Subgrupo 3, categoría c.  
Grupo C, Subgrupo 9, categoría c.  
Grupo I, Subgrupo 6, categoría c.  
8. Presentación de ofertas.  
a) El plazo de presentación de proposiciones se iniciará con la publicación del anuncio del concurso en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y concluirá a los veintiséis días naturales siguientes a los de dicha publicación, en horas de 9 a 14. Si el último día es sábado o festivo, el plazo acabará el siguiente hábil posterior.  
b) Documentación que integrará las ofertas: la que figura en el pliego de condiciones.  
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Mislata. Servicio de Contratación.  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.  
9. Apertura de las ofertas.  
El acto de apertura de plicas tendrá lugar a las 14,15 horas del primer miércoles siguiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas. En el caso de que dicho día fuera inhábil se trasladará al día siguiente a la misma hora.  
10. Gastos de anuncios: de cuenta del adjudicatario.  
Mislata, 19 de julio de 2006.. El alcalde: Manuel Corredera Sanchis.