gplsi/alia_dogv huggingface dataset:
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5041, del 04-07-2005 (2005/7491)

Subasta. Pavimentación del camí dels Fornals y travesía de la Font Blanca.
--------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5041

Fecha DOGV
:   04-07-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/7491


Fecha del documento
:   14-06-2005

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Carlet

Tipo de documento
:   Subasta

Descriptores 

:   * Carlet
    * contrato de obras
    * licitación
    * industria de la construcción

Subasta. Pavimentación del camí dels Fornals y travesía de la Font Blanca. [2005/S7491]
  
El Ayuntamiento de Carlet, mediante resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de junio de 2005, aprobó el siguiente expediente de contratación, para la ejecución de las obra siguiente:
  
Objeto: pavimentación camí dels Fornals y travesía de la Font Blanca.
  
Forma de adjudicación: subasta abierta sin admisión previa.
  
Presupuesto: 99.331,38 euros.
  
Plazo de ejecución: un mes.
  
Garantía provisional: 1.986,63. euros.
  
Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.
  
Plazo de presentación de proposiciones: el plazo de presentación de proposiciones, será de 26 días naturales a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, si coincide en sábado domingo o festivo, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
  
Examen de los expedientes: los pliegos de condiciones y documentación técnica podrán examinarse en las dependencias de la Oficina Técnica de este ayuntamiento (avenida Caixa d'Estalvis, 1), durante el plazo de presentación de proposiciones desde las 08.00 a las 15.00 horas. Los 8 primeros días servirán de exposición publica de los pliegos, entendiéndose aprobados definitivamente caso de no presentarse reclamaciones.
  
Documentación a presentar por los licitadores: se aportará:
  
Sobre A: proposición económica.
  
Sobre B: capacidad para contratar.
  
Ambos en la forma determinada en los pliegos de cláusulas económico-administrativas particulares.
  
Lugar de presentación de proposiciones: Registro de Entradas de este ayuntamiento (avenida Caixa d'Estalvis, 1).
  
Este anuncio y lo establecido en la cláusula 19. (Gastos exigibles) de las que rigen las presentes contrataciones, serán a cargo del adjudicatario.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4937, del 02-02-2005 (2005/569)

Notificación a los interesados de providencia de apremio de débitos patrimoniales y apercibimiento de lanzamiento. Exp.: V-APRM-017/04.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4937

Fecha DOGV
:   02-02-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/569


Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de Vivienda, SA

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a los interesados de providencia de apremio de débitos patrimoniales y apercibimiento de lanzamiento. Exp.: V-APRM-017/04. [2005/569]
  
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica, a los interesados que se relacionan, las providencias de apremio de recaudacion ejecutiva por via de apremio de débitos patrimoniales y apercibimiento de lanzamiento.
  
Los interesados, para su conocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente podrán comparecer en las oficinas del Instituto Valenciano de Vivienda, SA, sitas en la av. de la Plata, nº 50-bajo de Valencia, en horario de 09.00 a 13.00 horas de lunes a viernes, excepto festivos, disponiendo de un plazo, a tal fin, de 15 días hábiles.
  
Expediente: V-APRM-017/04.
  
Código del inmueble: 9622349266.
  
Dirección del inmueble: PL. Colonia Española de Mejico, nº 008, Blq: 36, Pla: 03, pta. B, hoy 8ª.
  
Población: Valencia.
  
Adjudicatario: Juan Alascio Navarro y Emilia Fernandez Martinez.
  
Régimen de cesión: crédito hipotecario.
  
Fecha requerimiento: 14.12.2004.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5067, del 09-08-2005 (2005/9380)

Concurso número PI/05/0016/LU. Recuperación de la bóveda del ábside de la Catedral de Valencia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5067

Fecha DOGV
:   09-08-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/9380


Fecha del documento
:   26-07-2005

Organismo emisor
:   Fundación de la Comunidad Valenciana la Luz de Las Imagenes.

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Fundación de la Comunidad Valenciana la Luz de Las Imagenes.
    * contrato de obras
    * licitación
    * protección del patrimonio
    * fundación

Concurso número PI/05/0016/LU. Recuperación de la bóveda del ábside de la Catedral de Valencia. [2005/F9380]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes.
  
c) Número de expediente: PI 05/0016/LU.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Tipo de contrato: contrato de obras.
  
b) Descripción del objeto: constituye el objeto del presente contrato las obras de recuperación de la bóveda del ábside de la Catedral de Valencia.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: urgente.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma de adjudicación: concurso.
  
4. Presupuesto de licitación
  
a) Importe total, IVA incluido: trescientos cuarenta y cinco mil cien euros (345.100,00 €).
  
5. Obtención de documentación e información
  
5.1. Obtención de documentación:
  
a) Para obtener fotocopias los interesados deberán dirigirse a Diazotec, c/ Conde de Altea, nº 4. 46230 Valencia.
  
Teléfonos: 866657841/427193124. Fax: 222830765.
  
5.2. Obtención de información:
  
a) Entidad: Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes.
  
b) Domicilio: c/ Duque de Calabria, nº 8-pta. 2.
  
c) Localidad y código postal: 46995 Valencia.
  
d) Teléfono: 482873881.
  
e) Fax: 624926093.
  
6. Presentación de las ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el DOGV.
  
b) Documentación a presentar: en el sobre A, oferta económica, y en el sobre B, la capacidad para contratar y características técnicas.
  
c) Lugar de presentación: Registro General de la Fundación La Luz de las Imágenes.
  
1º. Entidad: Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes.
  
2º. Domicilio: Duque de Calabria, nº 8-pta. 2.
  
3º. Localidad y código postal: Valencia 46904.
  
7. Apertura de ofertas
  
a) Entidad: Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes.
  
b) Lugar: Duque de Calabria, nº 8-pta. 2.
  
c) Localidad: Valencia.
  
d) Fecha: 25 de agosto de 2005.
  
e) Hora: 11.00 horas.
  
8. Gastos de anuncios
  
Los gastos de publicación del presente concurso serán a cargo del adjudicatario.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5116, del 18-10-2005 (2005/10765)

Información pública del anteproyecto de EDAR y proyecto de construcción del colector general. Borriol (Castellón).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5116

Fecha DOGV
:   18-10-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/10324


Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del anteproyecto de EDAR y proyecto de construcción del colector general. Borriol (Castellón). [2005/F10987]
  
En el marco de las relaciones establecidas por la Orden de fecha 1 de abril de 1993 (DOGV nº 2.001, de 08.04.1993), entre la Conselleria de Infraestructuras y Transporte y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, para la realización de sistemas públicos de saneamiento y depuración, la Dirección General de Obras Públicas de la citada conselleria ha aprobado técnicamente el anteproyecto y proyecto de referencia; y, en consecuencia, previamente a su aprobación definitiva se abre un período de información pública.
  
Objeto: consultar el anteproyecto y proyecto citados, a fin de poder formular alegaciones a los mismos, al amparo de las normas reguladoras tanto del procedimiento administrativo común, como del dominio público y del impacto ambiental, a los efectos de:
  
- Afección de bienes y derechos públicos y privados que puedan representar las obras.
  
- Afecciones al dominio público hidráulico y de carreteras.
  
- Evaluación del impacto ambiental.
  
Plazo: 30 días hábiles contados desde el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
  
Información:
  
- Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, calle de Álvaro de Bazán, nº 10, entlo., 46197 Valencia.
  
- Ayuntamiento de Borriol, Plaça La Font, 17, 12678 Borriol (Castellón).
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5122, del 26-10-2005 (2005/11376)

Notificación a José Luis Juan María de la sentencia recaída en el juicio verbal de desahucio por falta de pago número 354/2005.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5122

Fecha DOGV
:   26-10-2005

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2005/11156


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Elche

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación a José Luis Juan María de la sentencia recaída en el juicio verbal de desahucio por falta de pago número 354/2005. [2005/Q11710]
  
Procedimiento: asunto civil 354/2005
  
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Elche (Alicante)
  
Juicio: juicio verbal (desahucio por falta de pago) 354/2005
  
Parte demandante: Vicenta Sempere Sánchez
  
Parte demandada: José Luis Juan María
  
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
  
«Fallo
  
Que estimando la demanda interpuesta por el procurador señor Candela Martín, en nombre y representación del actor Vicenta Sempere Sánchez, contra José Luis Juan María, constituido en rebeldía, debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento que ligaba a las partes sobre la vivienda sita en la plaza de la Fruita, número 22, 4, de Elche, decretando consiguientemente el desahucio el demandado respecto de dicha vivienda, condenando al demandado a dejar la citada finca libre, vacua, expedita y a disposición del actor en el plazo que finaliza el día 6 de septiembre de 2005, con apercibimiento de que en caso contrario, y siempre que la sentencia no sea recurrida y lo solicite la parte actora en la forma prevenida en el artículo 549 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se procederá a su lanzamiento y a su costa el día 7 de septiembre de 2005, a las 10.30 horas. Y todo ello con imposición de costas al demandado.
  
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante (art. 455 LECn).
  
El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (art. 457.2 LECn).
  
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».
  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 6 de octubre de 2005, el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del juzgado y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación sentencia a la demandada, José Luis Juan María.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4967, del 16-03-2005 (2005/2476)

Información pública del nombramiento de Lorenzo González Borrás como funcionario en prácticas.
----------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4967

Fecha DOGV
:   16-03-2005

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   2005/2476


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Llutxent

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del nombramiento de Lorenzo González Borrás como funcionario en prácticas. [2005/M2476]
  
Se hace público que por Resolución de Alcaldía, de fecha 27 de enero de 2005, ha sido nombrado como funcionario en prácticas de la escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase policía local, categoría agente, incluida en la oferta de empleo público del año 2003, por consecuencia, se nombra con efectos del día 16 de febrero de 2005 a Lorenzo González Borrás, con DNI 55982134-D.
  
Lo que se hace público para general conocimiento.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5075, del 22-08-2005 (2005/9476)

Expediente número 4/2005. Adjudicación del servicio de grabación informática de los expedientes de solicitud de becas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5075

Fecha DOGV
:   22-08-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - C) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/9476


Fecha del documento
:   26-07-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Cultura, Cultura y Deporte

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * adjudicación de contrato administrativo
    * licitación
    * contrato de servicios
    * registro de datos

Expediente número 4/2005. Adjudicación del servicio de grabación informática de los expedientes de solicitud de becas. [2005/9476]
  
1. Entidad adjudicadora.
  
a) Organismo: Conselleria de Cultura, Educación y Deporte
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Enseñanza.
  
c) Número de expediente: 4/2005.
  
2. Objeto del contrato.
  
a) Tipo de contrato: servicios.
  
b) Descripción del objeto: Servicio de grabación informática de los expedientes de solicitud de becas (código CPA 72.30.22, código CPV 72312000-5).
  
c) Lotes: No.
  
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4.985, de 14 de abril de 2005.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación.
  
Importe total: 515.100,00 €.
  
5. Adjudicación.
  
a) Fecha: 22 de junio de 2005.
  
b) Contratista: Análisis y Aplicaciones Informáticas, SL.
  
c) Nacionalidad: española.
  
d) Importe de adjudicación.
  
Importe total: 360.570,00 €.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4964, del 11-03-2005 (2005/2647)

Expediente número 143/2005. Suministro de aparataje e instrumental sanitario.
-----------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4964

Fecha DOGV
:   11-03-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - C) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/2647


Fecha del documento
:   24-02-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Sanidad

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * adjudicación de contrato administrativo

Expediente número 143/2005. Suministro de aparataje e instrumental sanitario. [2005/M2647]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de Ontinyent. Avenida de Francisco Cerdá, 3, 46071 Ontinyent (Valencia). Teléfono: 21 938 90 45, fax: 96 298 93 25.
  
c) Número de expediente: 143/2005.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Tipo de contrato: contrato de suministros.
  
b) Descripción del objeto: suministro de aparataje e instrumental sanitario.
  
c) Lotes: 23.
  
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.905 de 17 de diciembre de 2004.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: anticipada.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso público.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: doscientos cincuenta mil euros (250.000 €).
  
5. Adjudicación
  
a) Fecha: 1 de febrero de 2005.
  
b) Contratistas:
  
Lote Euros
  
1 Fermon Indis 286,89
  
2 Industrias de Óptica 9.521,61
  
5 Central Médica Vela 412,80
  
6 D-Médica 3.200,00
  
7 Equipamientos Sanitarios 71.113,27
  
8, 18, 20, 23 Grupo Taper 54.409,17
  
9 Queralto 653,55
  
10, 14, 15 Bausch & Lomb 16.565,33
  
11, 12 B. Braun Surgical 5.988,15
  
16 Fundación García Muñoz 48.860,00
  
17 Levantina Quirúrgica 15.500,00
  
19 Huntleig Healt 5.600,00
  
21 José Luis Carsi 3.700,00
  
22 Promedex 4.300,00
  
3, 4, 13, desiertos
  
c) Nacionalidad: española.
  
d) Importe de adjudicación: doscientos cuarenta mil ciento diez euros con setenta y siete céntimos (240.110,77 €).
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5024, del 09-06-2005 (2005/6477)

Notificación a Marcelino Catalán Ajado. Expediente número PA/CS-11/2004.
------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5024

Fecha DOGV
:   09-06-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/6477


Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Marcelino Catalán Ajado. Expediente número PA/CS-11/2004. [2005/F6477]
  
De conformidad con lo que dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de la Resolución del expediente sancionador de ganadería número PA/CS-11/2004, de fecha 21 de febrero de 2005, contra Marcelino Catalán Ajado, con DNI 91899110M, con domicilio en la calle del Castillo, 55, 12549 Viver (Castellón), en virtud de denuncia de fecha 15 de julio de 2004, del SVO de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de Castellón, por presunta infracción tipificada como grave en el artículo 150.22 de la Ley 6/2003, de 4 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Ganadería; contraviniendo el artículo 126 de la mencionada ley y el artículo 20 de la Ley 8/2003, de Sanidad Animal, por no sacrificar los animales positivos en campañas de saneamiento. En tanto que habiéndose intentado la notificación en su domicilio, ésta no se ha podido practicar. Para la infracción grave señalada y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción puede corresponderle una sanción de multa de 3.001 euros.
  
La presente resolución, pone fin a la vía administrativa y contra la misma puede interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, o impugnarse directamente ante el orden jurisdiccional mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
  
Transcurridos los plazos en período voluntario sin haberse abonado la sanción impuesta, se procederá a su exacción por vía administrativa de apremio.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5020, del 03-06-2005 (2005/5850)

Información pública de la convocatoria de Asamblea General ordinaria.
---------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5020

Fecha DOGV
:   03-06-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/5850


Organismo emisor
:   Caja Rural San Isidro de Vilafamés, SCOOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2005/Q5850]
  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de esta Caja Rural San Isidro de Vilafamés, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana, para celebrar Asamblea General ordinaria el próximo viernes, día 24 de junio de 2005, en el salón de actos de la misma, sito en Vilafamés, avenida de Ferrer Forns, número 6, a las 21.00 horas en primera convocatoria y a las 21.30 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente:
  
Orden del día
  
1. Examen de la gestión social. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2004.
  
2. Acuerdos sobre la distribución de resultados.
  
3. Aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Formación y Promoción del ejercicio anterior y Plan de Inversiones y Gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso.
  
4. Nombramiento de auditor externo.
  
5. Enajenación de inmovilizado no funcional. Autorización al Consejo Rector para disponer de la parcela número 13, sita en el polígono industrial Vilafamés I.
  
6. Modificación y adaptación de los estatutos sociales a la Ley 8/2003, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, y a las disposiciones autonómicas vigentes.
  
7. Habilitación al Consejo Rector para que por sí mismo pueda completar, adecuar o subsanar, en su caso, el nuevo texto estatutario aprobado, en la medida precisa para poder cumplir las posibles indicaciones, o subsanar los reparos que pudiere formular a dicho texto la administración pública o los registros competentes.
  
8. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector.
  
9. Decisión sobre aprobación del acta. Designación de socios al efecto.
  
Vilafamés, 14 de mayo de 2005.- El presidente: Alejandro Verdoy Torlá.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5052, del 19-07-2005 (2005/7849)

Información pública del nombramiento como funcionario de carrera de Juan Antonio Lloria Solaz, policía local.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5052

Fecha DOGV
:   19-07-2005

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   2005/7849


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Chelva

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del nombramiento como funcionario de carrera de Juan Antonio Lloria Solaz, policía local. [2005/M7849]
  
Por Resolución de esta Alcaldía número 142/2005, de 17 de mayo, se acordó nombrar como funcionario de carrera, para ocupar en propiedad la plaza vacante de policía local, a Juan Antonio LLoria Solaz.
  
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado de 19 de diciembre de 1984.