Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8105, del 14-08-2017 (2017/6667)

Licitación número 17/114. Renovación del sistema de control de la subestación Hermanos Machado de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8105

Fecha DOGV
:   14-08-2017

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2017/6667


Fecha del documento
:   19-07-2017

Organismo emisor
:   Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Tipo de documento
:   Anuncio

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato de obras

Licitación número 17/114. Renovación del sistema de control de la subestación Hermanos Machado de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. [2017/6667]  
Resolución de la entidad pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato por procedimiento abierto:  
  
1. Expediente  
17/114.  
  
2. Objeto  
Renovación del sistema de control de la subestación Hermanos Machado de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.  
  
3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa.  
  
4. Lotes  
No.  
  
5. Presupuesto de licitación  
Ciento setenta y cuatro mil quinientos euros (174.500,00 ?), IVA excluido.  
  
6. Tipo  
Obras-instalaciones.  
  
7. CPV  
32719640.  
  
8. Duración  
Tres meses.  
  
9. Criterios de valoración  
- Proposición económica: 40 puntos.  
- Proposición técnica: 60 puntos.  
· Criterio 1. Descripción de los materiales a suministrar y ejecución de la obra: 40 puntos.  
· Criterio 2. Plazo de ejecución y programa de trabajos: 15 puntos.  
· Criterio 3. Memoria de calidades y prestaciones de los materiales a emplear. Mejoras al pliego técnico. Mejoras funcionales: 5 puntos.  
  
10. Información  
El pliego de cláusulas administrativas particulares y demás documentación podrán ser examinados por las empresas interesadas de 09.00 a 14.00 horas, los días laborables, en la sede social de FGV, Unidad de Adquisiciones, sita en Partida de Xirivelleta, s/n, 46497 València. Teléfono 440 572 614. Asimismo, esta misma documentación puede ser consultada en la página web: https://www.contrataciondelestado.es.  
  
11. Proposiciones y documentación  
Las proposiciones de los licitadores, conforme establece el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares, constarán de tres sobres:  
Sobre número 1. Documentación general.  
Sobre número 2. Proposición técnica.  
Sobre número 3. Proposición económica.  
Los sobres deberán presentarse cerrados y firmados, haciendo constar en la cubierta el respectivo contenido, el título del expediente a cuya licitación se concurre, número del expediente e identificación de licitador. Las ofertas se formularán, asimismo, conforme a los modelos previstos en el citado pliego.  
  
12. Lugar y plazo de recepción  
Las proposiciones, acompañadas por ejemplar triplicado del documento anexo VI al pliego de cláusulas administrativas particulares, deberán ser entregadas en mano, bien personalmente, bien mediante envío por mensajería, cerradas y firmadas por el licitador o persona que lo represente, en el domicilio social de FGV, Registro General, sito en València, Partida de Xirivelleta, s/n, de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, a efectos laborales en FGV, hasta las 12.00 horas del día 15 de septiembre de 2017.  
  
13. Lugar y fecha de apertura del sobre número 2  
El acto público de la apertura de los sobres número 2 se celebrará en el domicilio social de FGV a las 12.00 horas del día 22 de septiembre de 2017.  
  
14. Lugar y fecha de apertura del sobre número 3  
El acto público de la apertura de los sobres número 3 se celebrará en el domicilio social de FGV a las 12.45 horas del día 6 de octubre de 2017.  
  
15. Los gastos de publicación de este anuncio y cuantos origine el contrato serán de cuenta del adjudicatario.  
  
València, 19 de julio de 2017.- El director gerente de FGV: Juan Andrés Sánchez Jordán.