gplsi/alia_dogv huggingface dataset:
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4374, del 08-11-2002 (2002/12950)

Corrección de errores de la información pública de la ampliación de plazos de presentación de proposiciones y apertura de ofertas del concurso público número: 765/2002.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4374

Fecha DOGV
:   08-11-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2002/12551


Fecha del documento
:   06-11-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Sanidad

Tipo de documento
:   Corrección de errores

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * contrato de servicios
    * contrato de obras

Corrección de errores de la información pública de la ampliación de plazos de presentación de proposiciones y apertura de ofertas del concurso público número: 765/2002. [2002/12324]
  
Visto el error en la publicación de la información pública de la ampliación de plazos de presentación de proposiciones y apertura de ofertas del concurso público número 765/2002, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4.372, páginas 27762 y 27885, de 6 de noviembre de 2002.
  
De acuerdo con el artículo 105, punto 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a rectificar el siguiente error:
  
Página 27297.
  
Donde dice: Fecha de apertura de las ofertas: el día 15 de diciembre de 2002, a las 12.00 horas.
  
Debe decir: Fecha de apertura de las ofertas: el día 12 de diciembre de 2002, a las 12.00 horas.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4201, del 01-03-2002 (2002/1543)

Reseña del Acuerdo de 16 de noviembre de 2001, de la Comisión Territorial de Urbanismo, por el que se declara definitivamente aprobado el expediente relativo a la Homologación y Plan Parcial del Sector Urbanizable Industrial Bassa del Municipio de Riba-Roja de Túria.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4201

Fecha DOGV
:   01-03-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2002/1543


Fecha del documento
:   16-11-2001

Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Riba-roja de Túria
    * plan de urbanismo

Reseña del Acuerdo de 16 de noviembre de 2001, de la Comisión Territorial de Urbanismo, por el que se declara definitivamente aprobado el expediente relativo a la Homologación y Plan Parcial del Sector Urbanizable Industrial Bassa del Municipio de Riba-Roja de Túria. [2002/1543]
  
De acuerdo con el artículo 59.4.B de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (DOGV número 2.349, de 24 de noviembre de 1994), se publica la reseña del Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 16 de noviembre de 2001 y publicada junto con las Normas Urbanísticas aprobadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 294 de fecha 11 de diciembre de 2001.
  
Expte.: 2001.0482.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4286, del 05-07-2002 (2002/6860)

Información pública de la convocatoria de una plaza de coordinador de las escuelas deportivas por concurso-oposición, incluida en el oferta de empleo público para el año 2001.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4286

Fecha DOGV
:   05-07-2002

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - B) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES Y CONCURSOS

Número del documento
:   2002/6860


Fecha del documento
:   07-06-2002

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Riba-roja de Túria

Tipo de documento
:   Convocatoria

Descriptores 

:   * Riba-roja de Túria
    * administración local
    * deporte
    * concurso administrativo

Información pública de la convocatoria de una plaza de coordinador de las escuelas deportivas por concurso-oposición, incluida en el oferta de empleo público para el año 2001. [2002/S6860]
  
En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 131, de fecha 4 de junio de 2002, aparece publicada la convocatoria y bases específicas para la selección de la siguiente plaza:
  
- Coordinador de las escuelas deportivas (una). Laboral, por concurso-oposición.
  
El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales, contados a partir del siguiente de la publicación del extracto de estas convocatorias en el Boletín Oficial del Estado.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4220, del 03-04-2002 (2002/2790)

Información pública del plan de reforma interior de mejora de la ordenación pormenorizada del polígono 49, parcelas 146, 158 y 267 de la Urbanización San Francisco, del Ayuntamiento de Picassent.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4220

Fecha DOGV
:   03-04-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2002/2790


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Picassent

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del plan de reforma interior de mejora de la ordenación pormenorizada del polígono 49, parcelas 146, 158 y 267 de la Urbanización San Francisco, del Ayuntamiento de Picassent. [2002/X2790]
  
El alcalde-presidente de este ayuntamiento, por Decreto de Alcaldía nº 181/2002, de 4.3.02, acordó:
  
1º. Exponer al público el plan de reforma interior de mejora de la ordenación pormenorizada del polígono 49, parcelas 146, 158 y 267 de la Urbanización San Francisco, presentado por don Antonio Muñoz Gimenez, con R.E. 1.173, de 19.2.2002, en el que se ha solicitado cédula de urbanización
  
2º. El trámite de información pública será de veinte días hábiles que se computarán a partir de la publicación del correspondiente anuncio mediante edicto en un diario de información general editado en la Comunidad Valenciana y ?posterior o simultáneamente- en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Se podrán presentar alternativas técnicas y alegaciones durante dicho periodo.
  
3º. Remitir aviso al domicilio fiscal de quienes consten en el catastro como titulares de derechos afectados por la actuación propuesta. Asimismo, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, practicar notificación a través de la publicación de anuncio en el BOP y en el tablón de edictos de este ayuntamiento a los posibles interesados desconocidos en dicho procedimiento.
  
Asimismo, para información de los interesados en consultar el expediente, se hace saber que el mismo estará a disposición del público de lunes a viernes, ambos días inclusive, en horario de 10 a 14 horas, en la Oficina Técnica del Ayuntamiento.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4267, del 10-06-2002 (2002/5787)

Información pública del estudio de detalle para la ordenación volumétrica de la edificación de la manzana 32 (Área de Reparto S.U-8).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4267

Fecha DOGV
:   10-06-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2002/5787


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de la Pobla de Farnals

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del estudio de detalle para la ordenación volumétrica de la edificación de la manzana 32 (Área de Reparto S.U-8). [2002/F5787]
  
El Pleno del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, en sesión celebrada el 9 de mayo de 2002, ha acordado exponer al público el estudio de detalle promovido por doña Adoración Martínez Tarazona, cuyo objeto lo constituye la ordenación volumétrica de la edificación de la manzana 32 (Área de Reparto S.U-8) del suelo urbano del núcleo urbano de la playa-subzona de edificación abierta de primer grado (EDA-1) del Plan General de Ordenación Urbana de este municipio.
  
La parcela objeto del citado estudio de detalle se encuentra delimitada por los siguientes linderos: norte, calle de la Vall d'Albaida; sur, calle de la Canal de Navarrés; este, calle del Camp de Morvedre, y oeste, avenida del C.I.T.
  
Durante los 20 días siguientes a la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana se podrán presentar alegaciones en relación a dicho estudio de detalle y su expediente, sin perjuicio del aviso a los titulares catastrales afectados conforme a lo prevenido en el artículo 46 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística 6/1994 y demás trámites ordenados por los artículos 173 y 174 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana (Decreto 201/1998).
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4303, del 30-07-2002 (2002/8382)

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se autoriza determinada transferencia de crédito del capítulo II al I del programa 121.40, Función Pública, por importe de cinco mil euros (5.000 euros). Exp. 07.004/02-157.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4303

Fecha DOGV
:   30-07-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - F) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Número del documento
:   2002/8382


Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se autoriza determinada transferencia de crédito del capítulo II al I del programa 121.40, Función Pública, por importe de cinco mil euros (5.000 euros). Exp. 07.004/02-157. [2002/8382]
  
Con el objeto de dotar de cobertura presupuestaria a determinados gastos derivados de sentencias, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas propone una modificación presupuestaria consistente en una transferencia de crédito del capítulo II, dada la existencia de disponibilidades no afectadas por compromisos de gastos, al I, articulo 13, del programa 121.40, Función Pública, por importe de 5.000 euros.
  
En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 10/2001 de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2002, resuelvo
  
Primero
  
Se autoriza la minoración de crédito en la aplicación presupuestaria 46.53.994.26.4 por importe de 5.000 euros.
  
Segundo
  
Se autoriza el aumento de crédito en la aplicación presupuestaria 66.59.724.18.81 por importe de 5.000 euros.
  
Valencia, 28 de junio de 2002.- El conseller: Vicente Rambla Momplet
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4370, del 04-11-2002 (2002/11294)

Autos de divorcio contencioso número 181/2002. Cédula de notificación.
----------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4370

Fecha DOGV
:   04-11-2002

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2002/11858


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 8 de València

Tipo de documento
:   Anuncio

Autos de divorcio contencioso número 181/2002. Cédula de notificación. [2002/Q11791]
  
Alberto Alonso-Leciñana Sáez, secretario del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia, por el presente, hago saber:
  
Que en este juzgado, y con el número 181/2002, se tramitan autos de divorcio contencioso a instancias de Domingo Valentín Prieto contra Ada Mercedez Ekezie, en los cuales he acordado notificar la sentencia recaída al referido demandado, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
  
«Fallo
  
Que estimando la demanda instada por la procuradora Valdeflores Sapena Davo, en nombre y representación de Domingo Valentín Prieto contra Ada Mercedes Ekezie, debo declarar disuelto por divorcio el matrimonio de los expresados, con todos los efectos legales inherentes a tal declaración.
  
No ha lugar a hacer imposición de costas causadas.
  
Firme esta resolución, comuníquese al registro civil donde consta inscrito el matrimonio.
  
Así por esta mi sentencia que, por la rebeldía de la demandada, se notificará en legal forma, si no se solicitare su notificación personal dentro del tercer día, contra la que se podrá interponer recurso de apelación, pudiéndose preparar ante este juzgado, presentando escrito dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Lo pronuncio, mando y firmo».
  
Y para que sirva de notificación en legal forma a Ada Mercedes Ekezie, en rebeldía, expido y firmo el presente.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4300, del 25-07-2002 (2002/7887)

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de mayo de 2002, del director del Organismo Público Valenciano de Investigación, por la que se provee la vacante anunciada por la Convocatoria 9/2002, de 21 de febrero de 2002.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4300

Fecha DOGV
:   25-07-2002

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   2002/7887


Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Corrección de errores

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de mayo de 2002, del director del Organismo Público Valenciano de Investigación, por la que se provee la vacante anunciada por la Convocatoria 9/2002, de 21 de febrero de 2002. [2002/M7887]
  
Advertido error en el punto primero de la citada resolución, tanto en valenciano como en castellano, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.281, de 28 de junio de 2002, y de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se realiza la corrección siguiente:
  
En la página 18297, en el punto primero, donde dice:
  
«Nombrar a don Vicent Xavier Montalt Mellado, funcionario de carrera del grupo A, con NRP 57340540Q2, como jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Organismo Público Valenciano de Investigación, puesto número 20.682, grupo A, complemento de destino nivel A28 E048.»
  
Tiene que decir:
  
«Nombrar a don Vicent Xavier Montalt Mellado, funcionario de carrera del grupo A, con NRP 07885048L6, como jefe de Servicio de Gestión de Investigación del Organismo Público Valenciano de Investigación, puesto número 20.682, grupo A, complemento de destino nivel A28 E048.»
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4326, del 02-09-2002 (2002/9347)

Concurso. Obras de construcción de 232 nichos en el Cementerio Municipal.
-------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4326

Fecha DOGV
:   02-09-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2002/9347


Fecha del documento
:   17-07-2002

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Ontinyent

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Ontinyent
    * contrato de obras

Concurso. Obras de construcción de 232 nichos en el Cementerio Municipal. [2002/A9347]
  
1. Entidad adjudicadora
  
Organismo: Ayuntamiento de Ontinyent.
  
Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Bienes y Contratación.
  
2. Objeto del contrato
  
Descripción del objeto: obras de construcción de 232 nichos en el Cementerio Municipal.
  
Lugar de ejecución: Cementerio Municipal, Ontinyent.
  
Plazo de ejecución: cuatro meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
Tramitación: ordinaria.
  
Procedimiento: abierto.
  
Forma: subasta.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 137.462,70 euros, IVA incluido, a la baja.
  
5.Garantias
  
Provisional: no procede.
  
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
  
6. Obtención de documentación e información
  
Entidad: Ayuntamiento de Ontinyent, Departamento de Bienes y Contratación.
  
Domicilio: calle Regall, 1.
  
Localidad: Ontinyent, CP 46072.
  
Teléfono: 93 065 46 50.
  
Fax: 96 291 82 02.
  
Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 días naturales siguientes a la publicación de este edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
7. Documentos específicos del contratista
  
Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): grupo C, subgrupo 2, categoría c.
  
Otros requisitos: no hay.
  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
  
Fecha límite de presentación: 26 días naturales siguientes a la fecha de publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (de 09.00 a 14.00 horas). Si el último día fuera festivo o sábado, se trasladará al día hábil siguiente.
  
Documentación a presentar:
  
Sobre A: proposición económica.
  
Sobre B: documentos generales.
  
Ambos en la forma determinada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
  
Lugar de presentación: Departamento de Bienes y Contratación.
  
9. Apertura de ofertas
  
Entidad: Ayuntamiento de Ontinyent.
  
Fecha: quinto día hábil siguiente a la apertura de los sobres B, si coincide en sábado se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
  
Hora: 12.00.
  
10. Otras informaciones
  
Gastos de los anuncios: a cargo del adjudicatario.
  
Exposición del pliego de cláusulas administrativas particulares: podrán presentarse reclamaciones contra el pliego durante los ocho días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4215, del 22-03-2002 (2002/2476)

Información pública de la oferta de ocupación pública para el año 2002 del Ayuntamiento de Els Poblets.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4215

Fecha DOGV
:   22-03-2002

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - B) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES Y CONCURSOS

Número del documento
:   2002/2476


Fecha del documento
:   28-02-2002

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Els Poblets

Tipo de documento
:   Convocatoria

Descriptores 

:   * Poblets, els
    * personal de servicios
    * administración local
    * policía
    * concurso administrativo

Información pública de la oferta de ocupación pública para el año 2002 del Ayuntamiento de Els Poblets. [2002/F2476]
  
Oferta de ocupación pública para el ejercicio 2002, aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2002.
  
A) Funcionarios de carrera
  
- Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto: C. Clasificación: escala de administración especial. Subescala de servicios especiales. Número de vacantes: 1. Denominación: agente de la Policía Local.
  
Procedimiento de acceso: movilidad.
  
- Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto: C. Clasificación: escala de administración especial. Subescala de servicios especiales. Número de vacantes: 1. Denominación: agente de la Policía Local.
  
Procedimiento de acceso: oposición libre.
  
B) Personal laboral fijo
  
- Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto: D. Denominación: monitor de deportes. Número de vacantes: 1.
  
Procedimiento de acceso: concurso oposición.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4383, del 21-11-2002 (2002/12140)

Notificación a Petra Visitación Minguelez Migallón. Autos número 71/2002.
-------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4383

Fecha DOGV
:   21-11-2002

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2002/12669


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia número 26 de València

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Petra Visitación Minguelez Migallón. Autos número 71/2002. [2002/A12104]
  
Alicia Ordeig Rabadan, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 26 de Valencia, por el presente hago saber:
  
Que en los autos de divorcio contencioso 71/2002, a instancia de Petra Visitación Minguelez Migallón, contra Antonio Ortiz Pérez, en situación de rebeldía, en los que en fecha 17 de septiembre de 2002, ha recaído sentencia, en la que en su parte dispositiva dice así:
  
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Petra Visitación Minguelez Migallón contra Antonio Ortiz Pérez, declarando el divorcio y disolución del matrimonio formado entre ambos, con todos los efectos inherentes a la misma, sin que haya lugar a la adopción de medidas.
  
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra esta sentencia puede prepararse recurso de apelación ante este Juzgado en término de cinco días, para la Audiencia Provincial.
  
No ha lugar a hacer expreso pronunciamiento sobre la imposición de costas.
  
Firme que sea esta resolución, comuníquese al registro civil donde conste inscrito el matrimonio.
  
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
  
Y para que sirva de notificación en forma a Antonio Ortiz Pérez, en rebeldía, expido y firmo el presente.