gplsi/alia_dogv huggingface dataset:
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8247, del 05-03-2018 (2018/1772)

Adjudicación y formalización del contrato número 17/163. Ejecución de la electrificación del tramo Benidorm-Benidorm intermodal de la infraestructura ferroviaria AT-002 Benidorm-Dénia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8247

Fecha DOGV
:   05-03-2018

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2018/1772


Fecha del documento
:   21-02-2018

Organismo emisor
:   Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato de obras
    * adjudicación de contrato administrativo

Adjudicación y formalización del contrato número 17/163. Ejecución de la electrificación del tramo Benidorm-Benidorm intermodal de la infraestructura ferroviaria AT-002 Benidorm-Dénia. [2018/1772]  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Partida de Xirivelleta, s/n, 46557 València. Teléfono 772 505 803 Fax 849 352 461.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Adquisiciones.  
c) Número de expediente: 17/163.  
  
2. Objeto del contrato  
a) Tipo de contrato: obras.  
b) Descripción del objeto: ejecución de la electrificación del tramo Benidorm-Benidorm intermodal de la infraestructura ferroviaria AT-002 Benidorm-Dénia.  
c) Lotes: no.  
d) CPV: 45234100-7  
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa.  
  
4. Presupuesto base de licitación  
Importe base de licitación: 3.316.939,74 - (IVA excluido).  
  
5. Adjudicación y formalización del contrato  
a) Fecha de adjudicación: 14 de febrero de 2018.  
b) Fecha del contrato: 14 de febrero de 2018.  
c) Contratista: Cobra Instalaciones y Servicios, SA.  
d) Nacionalidad: española.  
e) Importe: 2.711.266,54 - (IVA excluido).  
f) Plazo de ejecución: 4 meses.  
  
València, 21 de febrero de 2018.- El director gerente: Juan Andrés Sánchez Jordán.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8263, del 28-03-2018 (2018/2250)

Formalización del contrato número CTCM-17/16 Obras de reparación de inmuebles de titularidad de EIGE en la provincia de Alicante.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8263

Fecha DOGV
:   28-03-2018

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2018/2250


Fecha del documento
:   27-02-2018

Organismo emisor
:   Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato de obras
    * adjudicación de contrato administrativo

Formalización del contrato número CTCM-17/16 Obras de reparación de inmuebles de titularidad de EIGE en la provincia de Alicante. [2018/2250]  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (antes Entidad de Infraestructuras de la Generalitat - EIGE).  
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.  
c) Número de expediente: CTCM-17/16.  
d) Dirección de internet del perfil del contratante: contratacióndelestado.es.  
  
2. Objeto del contrato  
a) Tipo: obra.  
b) Descripción del objeto: reparación de inmuebles de titularidad de EIGE en la provincia de Alicante.  
c) Lote (en su caso): no.  
d) CPV: 21784791 € Trabajos de construcción.  
e) Boletín o diario oficial, fecha de publicación de licitación: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8140/03.10.2017.  
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: técnico y económico.  
  
4. Valor estimado del contrato  
500.000,00 euros.  
  
5. Presupuesto de licitación  
500.000,00 euros.  
  
6. Formalización  
a) Fecha de adjudicación: 20 de febrero de 2018.  
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de febrero de 2018.  
c) Plazo de ejecución: dos años.  
d) Contratista: Binaria Cia General de Construcciones, SL.  
e) Importe de adjudicación: quinientos mil euros (500.000,00. ?).  
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: proposición más ventajosa de acuerdo con la ponderación de los criterios de adjudicación establecida en el pliego.  
   
València, 27 de febrero de 2018.- La directora general: Helena Be- unza Ibáñez.­­
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8360, del 13-08-2018 (2018/7456)

Emplazamiento a las personas interesadas en el procedimiento ordinario número 1/125/2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8360

Fecha DOGV
:   13-08-2018

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2018/7456


Organismo emisor
:   Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Anuncio

Emplazamiento a las personas interesadas en el procedimiento ordinario número 1/125/2018. [2018/7456]  
María Dolores Riquelme Cortado, letrada de la Administración de justicia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma Valenciana, Sección 1, hace saber que, por Agrupación de Interés Urbanístico Sector Mr-10, La Vila de la Marina, Elche, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo, bajo el número 1/000125/2018, contra el Decreto 58/2018, de 4 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción territorial de la infraestructura verde del litoral de la Comunidad Valenciana y el Catálogo de playas de la Comunidad Valenciana (PATIVEL), sobre Urbanismo y Ordenación del Territorio.  
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47.2 de la ley de esta jurisdicción, emplazando a cuantos pudieran tener interés legítimo en sostener la resolución impugnada para que, en el plazo de quince días, puedan personarse en legal forma en las actuaciones.  
  
València, 25 de julio de 2018.- La letrada de la Administración de justicia: María Dolores Riquelme Cortado.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8424, del 15-11-2018 (2018/10806)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1505/2016.
--------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8424

Fecha DOGV
:   15-11-2018

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2018/10642


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Torrevieja

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1505/2016. [2018/10452]  
En el presente procedimiento juicio verbal número 1505/2016, se ha dictado sentencia en la que consta como demandante la Comunidad de Propietarios de Goleta IX y, como demandado, Letacher, SL.  
Conforme a la Instrucción 6/2012, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, quedan las actuaciones en la oficina judicial a disposición de los interesados.  
El plazo para recurrir es de veinte días a contar desde el día siguiente a su notificación, debiendo depositar 50 euros en la cuenta de consignaciones del juzgado excepto si fuera beneficiario de justicia gratuita.  
Los datos personales que se pongan a disposición de las partes deben ser tratados con confidencialidad y para los fines de la Administración de justicia en los términos previstos en la Ley orgánica de protección de datos.  
  
Torrevieja, 25 de octubre de 1018.- El letrado de la Administración de justicia: José Antonio Villalgordo Cárceles.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8361, del 14-08-2018 (2018/7943)

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación Cultura y Deporte, por la cual se corrigen errores en la Resolución de 24 de julio de 2018, de concesión de subvenciones para la internacionalización de empresas y entidades culturales.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8361

Fecha DOGV
:   14-08-2018

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2018/7943


Fecha del documento
:   10-08-2018

Organismo emisor
:   Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
    * ayuda pública

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación Cultura y Deporte, por la cual se corrigen errores en la Resolución de 24 de julio de 2018, de concesión de subvenciones para la internacionalización de empresas y entidades culturales. [2018/7943]  
Advertido error material en la inserción del anexo III, de la citada resolución, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, número 8354, de fecha 3 de agosto de 2018, página 33870, se procede a su corrección.  
  
València, 10 de agosto de 2018.- El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, p. s. r. (art. 3 D 186/2017, 24.11.2017, DOGV 8192), el secretario autonómico de Cultura y Deporte: Albert Girona Albuixech.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8353, del 02-08-2018 (2018/7110)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1116/2016.
--------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8353

Fecha DOGV
:   02-08-2018

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2018/7110


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Gandia

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1116/2016. [2018/7110]  
En el presente procedimiento de juicio verbal número 1116/2016, seguido a instancia de José Ramón Forcadell Fuster frente a David Larby y Teresa Jane Salter, se ha dictado sentencia en fecha 23 de enero de 2018, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:  
  
«Fallo  
Estimo la demanda instada por José Ramón Forcadell Fuster, representado por la procuradora señora Hernández Barón, contra David Larby y Teresa Jane Salter y declaro que la vivienda del actor se halla libre de servidumbre de luces y vistas, a favor de la propiedad de los demandados, y condeno a los demandados a realizar a su costa las obras necesarias para el cerramiento del hueco con ventana y reja de hierro abierto en la pared medianera, en el plazo de un mes desde la fecha de la sentencia firme y, caso contrario, se hará a su costa, condenándole al pago de las costas.  
Notifíquese a las partes. Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su incorporación a los autos principales, llevándose su original al libro de sentencias de este juzgado y contra la que cabrá entablar recurso de apelación en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, del que conocería la Audiencia Provincial de Valencia, lo pronuncio, mando y firmo.  
Para interponer el recurso será necesario haber consignado la cantidad de 50 - en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado, acreditándolo debidamente. Sin este requisito, no se admitirá a trámite el recurso.  
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»  
  
Y encontrándose dicho demandado, David Larby y Teresa Jane Salter, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.  
  
Gandia, 24 de enero de 2018.- La letrada de la Administración de justicia: María Victoria Luna Castro.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8412, del 29-10-2018 (2018/9952)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 394/2017.
-----------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8412

Fecha DOGV
:   29-10-2018

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2018/9952


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia e Instruccion Número 3 de Villena

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 394/2017. [2018/9952]  
 Noelia Egea Martínez, letrada de la Administración de justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Villena, hago saber que en este juzgado se sigue procedimiento ordinario número 394/2017, seguido a instancia de Josefa Trinidad Pérez Ganga frente a Soluciones Constructivas Atalayas, SL, en el que se ha dictado sentencia en fecha 6 de julio de 2018, cuya copia íntegra queda a disposición de la parte en esta oficina judicial, haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de 20 días a contar desde la publicación del presente edicto.  
  
Y encontrándose dicho demandado, Soluciones Constructivas Atalayas, SL, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.  
  
Villena, 10 de octubre de 2018.- La letrada de la Administración de justicia: Noelia Egea Martínez.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8263, del 28-03-2018 (2018/2559)

Información pública del expediente de aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8263

Fecha DOGV
:   28-03-2018

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2018/2559


Organismo emisor
:   Consorci de Les Comarques Centrals Valencianes

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del expediente de aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2018. [2018/2559]  
La Junta General del Consorci de les Comarques Centrals Valencianes, en la sesión ordinaria celebrada el día 11 de enero de 2018, aprobó inicialmente el presupuesto general del Consorci de les Comarques Centrals Valencianes para el ejercicio 2018, en los términos que constan en el anteproyecto. Y aprobó, por tanto, la propuesta de aportaciones de sus miembros en los términos que constan en la propuesta.  
Lo que se hace público por el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, de acuerdo con lo que establece el artículo 169.1 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que crean convenientes, y se entenderá definitivamente aprobado en caso de que no se presente ninguna dentro del plazo establecido.  
En caso de que, una vez finalizado el plazo de exposición, no se haya presentado ninguna reclamación, se elevará automáticamente a definitiva su aprobación, sin necesidad de un nuevo acuerdo, procediéndose a su publicación por capítulos.  
  
Ontinyent, 12 de enero de 2018.- El presidente: Antoni Francés Pérez.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8232, del 12-02-2018 (2018/907)

Formalización del contrato número 1/2018. Suministro del principio activo paliperidona para el Servicio de Farmacia del Hospital Padre Jofré.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8232

Fecha DOGV
:   12-02-2018

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2018/907


Fecha del documento
:   09-01-2018

Organismo emisor
:   Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
    * contrato de suministros
    * adjudicación de contrato administrativo

Formalización del contrato número 1/2018. Suministro del principio activo paliperidona para el Servicio de Farmacia del Hospital Padre Jofré. [2018/907]  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública. Hospital Padre Jofré de Valencia.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Infraestructurs del Hospital Padre Jofré.  
c) Número de Expediente: 1/2018.  
d) Dirección de internet del perfil del contratante:   
http://www.contratacion.gva.es.  
  
2. Objeto del contrato  
a) Tipo: contrato de suministros.  
b) Descripción: suministro del principio activo paliperidona para el Servicio de Farmacia del Hospital Padre Jofré.  
c) Lotes: cuatro.  
d) CPV: 33661500-6: Psicolépticos  
  
  
3. Tramitación y procedimiento  
a) Tramitación: ordinaria anticipada.  
b) Procedimiento: negociado sin publicidad por exclusividad.  
  
4. Valor estimado del contrato: con la eventual prórroga incluida, IVA excluido: 200,813 ?, (doscientos mil ochocientos trece euros)  
  
5. Presupuesto base de licitación  
Importe total:  
IVA excluido: 153.635,97 - IVA excluido (ciento cincuenta y tres mil seiscientos treinta y cinco euros con noventa y siete céntimos)  
IVA al 4 % 6145,44 (seis mil ciento cuarenta u cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos)  
Total IVA incluido: 159.781,41 - (ciento cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y un euros con cuarenta y un céntimos).  
  
6. Formalización del contrato  
a) Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 2017.  
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de diciembre de 2017.  
c) Contratista: JANSSEN CILAG, SA, con CIF: A-28925899 y con domicilio social en Paseo de las Doce Estrellas,5-7, 28445 Madrid.   
d) Importe de adjudicación 100.406,50 - IVA excluido (cien mil cuatrocientos seis euros con cincuenta céntimos), IVA 4 %: 4.016,26 ?,(cuatro mil dieciséis euros con veintiséis céntimos total IVA incluido 104.422,76 - (ciento cuatro mil cuatrocientos veintidós euros con setenta y seis céntimos).  
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más ventajosa según puntuación del concurso.  
  
València, 9 de enero de 2018.- La directora: Carmen González Monte. La directora econòmica: M.ª José Moragues Terrades. (R 22 de julio de 2016; DOGV 7846 08.08.2016).
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8413, del 30-10-2018 (2018/9943)

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran catedrática de universidad, y profesores titulares de universidad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8413

Fecha DOGV
:   30-10-2018

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - B) NOMBRAMIENTOS Y CESES

Número del documento
:   2018/9943


Fecha del documento
:   23-10-2018

Organismo emisor
:   Universidad de Alicante

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * funcionario

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran catedrática de universidad, y profesores titulares de universidad. [2018/9943]  
De conformidad con las propuestas elevadas por las comisiones de selección nombradas para juzgar los concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, convocados por Resolución de 30 de mayo de 2018 (BOE 12.06.2018), y presentada por los interesados la documentación a que hace referencia la base novena de la convocatoria;  
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto efectuar los nombramientos que seguidamente se relacionan:  
  
Plaza número DF02826, se nombra a María Yolanda Martínez Muñoz catedrática de universidad del área de conocimiento de Derecho Financiero y Tributario, adscrita al departamento de Disciplinas Económicas y Financieras.  
Plaza número DF02864, se nombra a Aitor Santiago Forcada Almarcha profesor titular de universidad del área de conocimiento de Estadística e Investigación Operativa, adscrito al departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada.  
Plaza número DF02867, se nombra a Juan Miguel Ortega Herráez profesor titular de universidad del área de conocimiento de Traducción e Interpretación, adscrito al departamento de Traducción e Interpretación.  
  
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, la persona interesada puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de los de Alicante que resulte competente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 6.4 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y potestativamente podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente, ante el rector, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015.  
  
Alicante, 23 de octubre de 2018.- El rector: Manuel Palomar Sanz.