Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4351, del 07-10-2002 (2002/10198)

Subasta. Obras de renovación de la red de distribución de agua potable, fase IV, A y B.
---------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4351

Fecha DOGV
:   07-10-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2002/10444


Fecha del documento
:   23-09-2002

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de El Verge

Tipo de documento
:   Subasta

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * Verger, el
    * suministro de agua
    * contrato de obras

Subasta. Obras de renovación de la red de distribución de agua potable, fase IV, A y B. [2002/A10726]
  
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 12 de agosto de 2002 y en trámite de urgencia, se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirán la subasta en procedimiento abierto para la ejecución de las obras de renovación de la red de distribución de agua potable, fase IV, A y B , y se somete a trámite de exposición pública por un plazo de ocho días, contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan ser presentadas las reclamaciones oportunas.
  
Simultáneamente, se anuncia la apertura del trámite de admisión de propuestas, por plazo de 13 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Pliego de cláusulas administrativas particulares
  
Cláusula 1ª. Objeto del contrato, tramitación, procedimiento, forma de adjudicación y codificación.
  
- Objeto del contrato: el objeto del presente expediente es la contratación, por procedimiento abierto, mediante concurso, de las obras denominadas renovación de la red de distribución de agua potable, Fase IV, A y B, con arreglo al proyecto redactado por el arquitecto municipal, Francisco Puchol Pericás.
  
La descripción de las obras a ejecutar consta en el correspondiente proyecto técnico, el cual queda incorporado al contrato como contenido obligacional.
  
El contratista deberá ejecutar las obras de acuerdo con el proyecto y con las indicaciones del técnico director de las mismas, que será el propio arquitecto municipal.
  
Se considerarán documentos contractuales, en cualquier caso, la memoria, el presupuesto de las obras, los planos, el pliego de condiciones técnicas y cuadro de precios, así como el programa de trabajo cuando, de acuerdo con lo que prevé el pliego de cláusulas administrativas generales, se incorpore al proyecto.
  
- Tramitación: urgente.
  
- Procedimiento de adjudicación: abierto.
  
- Forma de adjudicación: la forma de adjudicación del contrato será la de concurso, mediante procedimiento abierto.
  
Cláusula 2ª. Naturaleza.
  
Este contrato tiene carácter administrativo y se tipifica como contrato de obras, de acuerdo con los artículos 5.2.a y 120 del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
Cláusula 3ª. Duración del contrato
  
El plazo de ejecución de las obras será de cuatro meses, contados a partir de la fecha en que se formalice el acto de comprobación del replanteo.
  
Cláusula 4ª. Plazo de garantía.
  
El plazo de garantía será de 12 meses, a contar desde la fecha en que se formalice la recepción, y en caso de observaciones, será la fecha en que la administración haya aceptado las rectificaciones.
  
Cláusula 5ª. Partida presupuestaria.
  
Existe crédito presupuestario en la partida 51-611.11 (renovación red parcial de agua, II fase), del presupuesto correspondiente al ejercicio 2002.
  
Cláusula 6. Importe de la contratación.
  
El tipo o precio base de la contratación, es la cantidad de ciento nueve mil seiscientos cuarenta y dos euros, con ochenta y ocho céntimos (109.642,88 EUR), IVA incluido.
  
El presupuesto se entenderá comprensivo de la totalidad de la obra y lleva implícito todos los conceptos.
  
Se entenderá que en todos los presupuestos u ofertas de los empresarios está incluido, no sólo el precio del contrato, sino también el importe del impuesto sobre el valor añadido que, desde luego, será repercutido como partida independiente.
  
Cláusula 7. Revisión de precios.
  
No procede.
  
Cláusula 8. Garantía provisional.
  
El importe de la garantía provisional será de 2.192,86 euros, equivalente al 2% del presupuesto total de las obras.
  
Cláusula 9. Garantía definitiva.
  
La cuantía de la garantía definitiva será del 4% del presupuesto de adjudicación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, referente a garantías complementarias y definitivas.
  
Las citadas garantías se podrán constituir en metálico, valores públicos o privados, en las condiciones legalmente establecidas, mediante aval bancario o seguro de caución, de conformidad con los artículos 55 y siguientes del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre. Los avales tendrán que ser autorizados por el apoderado de la entidad que avala, quien tendrá poder suficiente para obligarla plenamente.
  
En el caso de que la garantía se presente mediante aval, éste se tendrá que ajustar al modelo que figura como anexo V del Reglamento General de la LCAP. Así mismo, en el aval de constitución de garantía definitiva, será necesario que las firmas de los avalistas estén legitimadas por fedatario público.
  
Cláusula 10ª. Forma de pago.
  
Mediante certificaciones.
  
Cláusula 11ª. Otras obligaciones del contratista.
  
El contratista tendrá que asumir el coste de la instalación de paneles informativos de las obras, conforme a las instrucciones del director técnico de las mismas, de acuerdo con la imagen corporativa del Ayuntamiento de El Verger (Alicante.)
  
Cláusula 12ª. Riesgo y ventura.
  
Los riesgos que se deriven del contrato suscrito entre el Ayuntamiento y el adjudicatario deberán ser asumidos por el contratista, que no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de averías o perjuicios ocasionados por las obras, salvo causas de fuerza mayor.
  
Cláusula 13ª. Condiciones de los licitadores.
  
Pueden participar en la licitación las personas, jurídicas o naturales, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia económica, financiera, técnica y profesional, mediante la clasificación que se requiera, y no se encuentren comprendidos en ninguna de las prohibiciones para contratar previstas por el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con los artículos 9 y siguientes del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
Solvencia económica y financiera: informe, respecto de la solvencia de la empresa licitante, de instituciones financieras o de auditoría.
  
Solvencia técnica: experiencia en tres obras que el licitador haya realizado durante los tres últimos años, que se tendrá que acreditar mediante un certificado de la entidad contratante, que podrá ser pública o privada, o bien aportar otro documento fehaciente, mediante el que se pueda comprobar que, efectivamente, las obras se han realizado, que incluya importe, fechas y beneficiarios, públicos o privados, de las mismas. A estos efectos, se considera como experiencia propia, la acreditada por las empresas vinculadas a que se refiere el artículo 134 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, fusionadas, o que hayan sufrido cambios de denominación.
  
Las empresas extranjeras acreditarán su solvencia, económica, financiera, técnica y profesional, de conformidad con el título II, capítulo I y II del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por cualquiera de los medios que se indican en los artículos 16 y 17 del mismo Real Decreto 2/2000, de 16 de junio.
  
Cláusula 14ª. Clasificación del contratista.
  
Solvencia económica y técnica: se acredita mediante la clasificación del contratista expedida por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas. Para participar en la licitación los contratistas deberán tener la siguiente clasificación:
  
Grupo A E
  
Subgrupo 1 1
  
Categoría A A
  
En el supuesto que la empresa no conste en dicho registro, deberá acreditar su solvencia técnica y económica con los documentos siguientes: artículos 16 y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2000 y 14 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo.
  
1. Informe de instituciones financieras acreditativo de la solvencia económica y financiera o, en su defecto, seguro de indemnización para cubrir los riesgos profesionales.
  
2. Publicación de las cuentas anuales o extracto de las mismas, en caso de sociedades.
  
3. Declaración relativa a la cifra de negocio durante los tres últimos ejercicios.
  
Solvencia técnica:
  
1. Títulos académicos y experiencia del empresario y cuadro técnico.
  
2. Relación de obras ejecutadas en el transcurso de los últimos cinco años, acompañada de los certificados de buena ejecución de las más importantes.
  
3. Maquinaria, material y equipo técnico.
  
4. Efectivos personales medios anuales, indicando grado de estabilidad en el empleo e importancia de sus equipos directivos durante los tres últimos años.
  
5. Equipo técnico que va a disponer, integrado o no en la empresa.
  
Cláusula 15ª. Documentación a presentar.
  
La documentación a presentar será la siguiente:
  
(Original o fotocopia autentificada). Las empresas podrán aportar el certificado de inscripción en el registro de licitadores de la comunidad autónoma (Departamento de ..., calle ... de la ciudad de ..., teléfonos de información ...;) junto con la declaración responsable de la vigencia de los datos que incluye.
  
La presentación de este certificado, de acuerdo con lo que establece el artículo ... del Decreto ..., de ... de ..., de creación del registro de licitadores de la comunidad autónoma, exime a la empresa de la entrega material de la documentación que acredita la personalidad jurídica, la capacidad de obrar para licitar y firmar contratos, la representación, la clasificación empresarial, el alta en el impuesto de actividades económicas y el recibo del último pago.
  
Asimismo, la entrega de este certificado dispensa a la empresa de presentar la declaración de que no se encuentra en ninguna de las circunstancias que dan lugar a la prohibición de contratar que establece el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y, especialmente, la circunstancia de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
  
Del presente pliego se eximirán concretamente, en el caso de la presentación del certificado citado, junto con la declaración responsable de la vigencia de los datos que el mismo incluye, los apartados 1, 2, 3 (sólo por lo que se refiere a la declaración responsable y no el certificado), 4 (sólo por lo que se refiere a la declaración responsable y no al certificado) y 5, correspondientes a la documentación del sobre 1 que más adelante se especifica.
  
Las proposiciones serán secretas y se presentarán en dos sobres cerrados o libros separados y firmados por los licitadores o persona que lo represente:
  
Sobre número 1. Llevará la mención «documentación administrativa para el procedimiento negociado de ..., presentada por ....» con la firma del licitador o persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa.
  
En el interior del sobre se hará constar, en un folio independiente, su contenido enunciado numéricamente.
  
El sobre tendrá que contener la siguiente documentación:
  
1. (Podrá ser fotocopia). Aquella que acredite la personalidad del empresario, mediante documento nacional de identidad o documento que lo sustituya. La capacidad de obrar de las personas jurídicas se acreditará, bien mediante la escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, bien mediante escritura o documento de constitución, modificación, estatutos o acto fundacional, inscrito, en su caso, en el correspondiente registro oficial.
  
Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica, poder notarial para representar a la persona o entidad. El poder tendrá que estar inscrito en el Registro Mercantil o en aquel otro registro oficial que corresponda, y será validado por la secretaría de la corporación o técnico competente.
  
2. (Original o fotocopia autenticada). Declaración responsable de no encontrarse, el concursante, incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar, de acuerdo con lo que dispone el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
3. (Original o fotocopia autenticada). Certificación administrativa acreditativa, o declaración responsable de que el licitador se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones hacia la Seguridad Social, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Esta declaración responsable comprenderá, expresamente, la circunstancia de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito tendrá que exigirse antes de la adjudicación a los que resulten adjudicatarios del contrato, a cuyos efectos se les concederá un máximo de cinco días hábiles.
  
4. (Original o fotocopia autenticada). Certificación administrativa acreditativa, o declaración responsable de que el licitador se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de acuerdo con lo que establece el artículo 13 del Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre. Esta declaración responsable comprenderá, expresamente, la circunstancia de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito tendrá que exigirse antes de la adjudicación a los que resulten adjudicatarios del contrato, a cuyos efectos se les concederá un máximo de cinco días hábiles.
  
5. (Podrá ser fotocopia). Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas para las actividades sujetas al citado Impuesto.
  
6. (Podrá ser fotocopia). Documentación acreditativa de la solvencia técnica, de conformidad al artículo 12 de este pliego.
  
7. (Original o fotocopia autenticada). Documentación acreditativa de la solvencia económica, de conformidad con el artículo 12 de este pliego.
  
8. (Podrá ser fotocopia). Póliza de responsabilidad civil por importe mínimo de ... euros.
  
Las empresas extranjeras acreditarán su solvencia económica, financiera, técnica o profesional, por cualquiera de los medios que se indican en los artículos 16 y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de manera, directa o indirecta, puedan derivarse del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que corresponda al licitador.
  
Los originales de los documentos aportados mediante fotocopia, podrán ser exigidos con carácter previo a la adjudicación del contrato.
  
Sobre número 2. Que llevará:
  
- La clasificación del contratista, conforme lo citado en el artículo 14.
  
- La mención «Proposición económica para el procedimiento negociado de las ... presentada por ... », con la firma del licitador o persona que le represente, que contendrá la oferta económica, de conformidad con el siguiente modelo:
  
«(Nombre y apellidos) ..., domiciliado en ..., calle ..., núm. ..., con DNI núm. ..., mayor de edad, en nombre propio (o en representación de la empresa ..., con domicilio en ..., calle ..., número ...), una vez conocidas las condiciones exigidas para optar al procedimiento negociado de las obras de ..., se compromete a realizarlas con sujeción al proyecto y al pliego de cláusulas administrativas particulares, por la cantidad de ... euros (en letras y cifras). En la citada cantidad se incluye el impuesto sobre el valor añadido).
  
Lugar, fecha y firma del licitador.»
  
- La mención «Referencias técnicas para el procedimiento negociado de las ... presentada por ... », con la documentación acreditativa de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones técnicas y la documentación necesaria de acuerdo con las especificaciones del pliego de condiciones particulares que permita calificar las ofertas.
  
En el interior del sobre se hará constar, en folio independiente, su contenido enunciado numéricamente.
  
Cláusula 16ª. Criterios de adjudicación.
  
La mesa de contratación, antes de comenzar el procedimiento establecido en la cláusula número 19, fijará los criterios para baremar las ofertas, según la puntuación.
  
Los criterios objetivos que servirán de base a la adjudicación del procedimiento negociado, en orden decreciente de importancia, serán los siguientes:
  
1. Mejor oferta económica: 30 puntos.
  
2. Mejoras del proyecto a nivel constructivo y/o acabados que no supongan ningún coste adicional para la administración: 25 puntos.
  
3. Reducción de los plazos de ejecución del proyecto: 15 puntos.
  
4. Ampliación del plazo de garantía de las obras establecido por este pliego: 10 puntos.
  
5. Experiencia en administración central, autonómica y local: 10 puntos.
  
6. Calidad del servicio prestado, con anterioridad, a este Ayuntamiento: 10 puntos.
  
Cláusula 17ª. Presentación de ofertas.
  
Las ofertas se presentarán desde las 09.00 horas hasta las 14.00 horas, en el Departamento de Urbanismo y Obras de la corporación, en el plazo de 13 días naturales siguientes contados a partir del día siguiente al de recibir la invitación a participar en el procedimiento negociado.
  
Cuando el último día del plazo sea inhábil (el sábado se considerará como tal) se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
  
Cláusula 18ª. Composición de la mesa de contratación.
  
La mesa estará formada por:
  
Presidente: el de la corporación o concejal en quien delegue.
  
Vocal: presidente de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento.
  
Vocal: secretario general o funcionario en quien delegue.
  
Vocal: interventor general o funcionario en quien delegue.
  
Vocal: arquitecto municipal.
  
Secretario: un funcionario de la corporación.
  
Cláusula 19ª. Apertura de proposiciones.
  
Sobre número 1 (documentación). La mesa de contratación se reunirá el día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, con el objeto de proceder a la apertura de los sobres números 1 y calificar la documentación en ellos contenida. En caso de observar defectos materiales en la documentación presentada, si lo cree conveniente, podrá conceder un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error.
  
Sobres números 2 (proposición económica y referencias técnicas). La mesa de contratación procederá, en acto público, a la apertura de los sobres números 2, que se producirá el cuarto día hábil siguiente, a contar de la apertura de los sobres números 1, salvo que la mesa de contratación decida adelantar la apertura de los sobres números 2 y 3 al día de la apertura de los sobres números 1; supuesto en el cual los licitadores serán oportunamente notificados de la decisión de la mesa, mediante notificación que les será entregada en el momento de la presentación de la oferta, en la que se les indicará día, hora y lugar de celebración del acto público.
  
La mesa dará cuenta que en primer lugar del resultado de la calificación de la documentación general presentada, indicando, si fuera posible, en el caso de haber transcurrido el plazo de 3 días para reparar los defectos, si los hubiera, los licitadores excluidos, en su caso, y las causas de su exclusión. A continuación, se procederá a la apertura de las proposiciones económicas, con la lectura del contenido esencial de cada una de ellas y, seguidamente, a la de los sobres números 3, que serán remitidos al Servicio correspondiente para su informe, y después de invitar a los asistentes a formular las observaciones que deseen realizar, se levantará la correspondiente acta.
  
La mesa presentará las proposiciones con el acta y la propuesta que estime pertinente, al órgano de contratación que haya de efectuar la adjudicación del contrato.
  
La mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, aquellos informes, técnicos o jurídicos, que estime convenientes y se relacionen con el objeto del contrato.
  
En cualquier caso, el órgano de contratación también tendrá la alternativa de adjudicar el contrato a la empresa que haga la oferta más ventajosa en su globalidad o de declarar desierto el concurso, de conformidad con la normativa vigente.
  
En todo lo no previsto por estas cláusulas, se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas