gplsi/alia_dogv huggingface dataset:
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3474, del 15-04-1999 (1999/3345)

Expediente número 127/1999. Adjudicación de la adecuación puertas de emergencia del Pabellón General.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3474

Fecha DOGV
:   15-04-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - C) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   1999/3345


Organismo emisor
:   Conselleria de Sanidad

Tipo de documento
:   Anuncio

Expediente número 127/1999. Adjudicación de la adecuación puertas de emergencia del Pabellón General. [1999/X3345]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario La Fe. Avenida de Campanar, 21. 46284 Valencia. Teléfono 71 914 86 36, fax 96 386 87 86.
  
c) Número de expediente: 127/99
  
2. Objeto del contrato
  
a) Tipo de contrato: contrato de obras.
  
b) Descripción del objeto: adecuación puertas de emergencia del Pabellón General.
  
c) Lote: --
  
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 3.437, de 18 de febrero de 1999.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: urgente.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso público.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: catorce millones setecientas treinta y cuatro mil setecientas cincuenta y tres (78.965.976) pesetas (88.557,65 euros).
  
5. Adjudicación
  
a) Fecha: 24 de marzo de 1999.
  
b) Contratista: Construpas, SL.
  
c) Nacionalidad: española.
  
d) Importe de adjudicación: doce millones cuatrocientas veinticinco mil ciento ochenta y nueve (16.318.099) pesetas (74.676,89 euros).
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3489, del 06-05-1999 (1999/3353)

Información pública de la providencia que da por solicitado el informe de declaración en estado de suspensión de pagos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3489

Fecha DOGV
:   06-05-1999

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   1999/3353


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 3, de Vinaròs

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la providencia que da por solicitado el informe de declaración en estado de suspensión de pagos. [1999/Q3353]
  
Conforme a lo ordenado por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de los de Vinaròs y su partido, en el expediente promovido por el procurador Ramón Grau Giner, en nombre y representación de Mobel Record, SA, dedicada a la fabricación de muebles para su posterior comercialización; domiciliada en carretera nacional Valencia-Barcelona, kilometro 136,7, de Benicarló (Castellón), por medio del presente edicto se hace público que por providencia de esta fecha se ha tenido por solicitada en forma la declaración en estado de suspensión de pagos de la mencionada entidad dedicada a la actividad mercantil del mueble, habiéndose acordado la intervención de todas sus operaciones.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3407, del 07-01-1999 (1998/10260)

Recurso contencioso administrativo número 02/3756/1997. Notificación y emplazamiento.
-------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3407

Fecha DOGV
:   07-01-1999

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   1998/10299


Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública

Tipo de documento
:   Anuncio

Recurso contencioso administrativo número 02/3756/1997. Notificación y emplazamiento. [1998/Q10281]
  
El secretario general de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, hace saber:
  
Que doña Soledad Esparza Antón y otros han interpuesto recurso contencioso administrativo número 02/3756/1997, ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, contra la Resolución de 22 de octubre de 1997, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.112, de 31 de octubre de 1997.
  
Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, modificado por el artículo 7.1 de la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Reforma Procesal, se notifica a los posibles interesados que ha sido remitido a la citada Sala el expediente administrativo impugnado y se les emplaza por término de nueve días, con objeto de que puedan comparecer en los referidos autos, si lo estiman conveniente, mediante escrito en la debida forma dirigido a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Se hace constar, no obstante, que la Generalitat Valenciana, representada por los letrados del Gabinete Jurídico de la Presidencia, comparece en el presente recurso en defensa del mantenimiento del acto recurrido.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3604, del 14-10-1999 (1999/8388)

Expediente número PT/028/1999. Telefonía y telemática. Área Parque Temático de Benidorm-Finestrat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3604

Fecha DOGV
:   14-10-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - C) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   1999/8388


Organismo emisor
:   Sociedad Parque Tematico de Alicante, SA

Tipo de documento
:   Anuncio

Expediente número PT/028/1999. Telefonía y telemática. Área Parque Temático de Benidorm-Finestrat. [1999/S8388]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Sociedad Parque Temático de Alicante, SA.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
  
c) Número de expediente: PT/028/1999.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: proyecto: telefonía y telemática. Área Parque Temático de Benidorm-Finestrat.
  
b) Plazo de ejecución: tres (3) meses.
  
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.553, de 4 de agosto de 1999.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe: 574.252.306 pesetas (IVA incluido).
  
5. Adjudicación
  
a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
  
b) Contratista: Moncobras Instalaciones Eléctricas.
  
c) Importe de adjudicación: 661.377.754 (IVA incluido).
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3491, del 10-05-1999 (1999/3130)

Información pública de la aprobación definitiva del Programa para el Desarrollo de la Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución número 2, que incluye la propuesta de reparcelación de la misma.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3491

Fecha DOGV
:   10-05-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   1999/3130


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Rafelbunyol

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la aprobación definitiva del Programa para el Desarrollo de la Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución número 2, que incluye la propuesta de reparcelación de la misma. [1999/M3130]
  
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 1999, acordó aprobar definitivamente el Programa para el Desarrollo de la Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución número 2, que incluye la propuesta de reparcelación de la misma, acordándose asimismo la ejecución de dicho programa por gestión directa.
  
Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar que contra el presente acuerdo cabe la interposición del recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, y de acuerdo con las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3525, del 25-06-1999 (1999/4295)

Rollo de apelación número 971/1998. Cédula de notificación.
-----------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3525

Fecha DOGV
:   25-06-1999

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   1999/4295


Organismo emisor
:   Audiencia Provincial de Valencia

Tipo de documento
:   Anuncio

Rollo de apelación número 971/1998. Cédula de notificación. [1999/Q4295]
  
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, ha dictado en el rollo de apelación número 971/1998, la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como sigue:
  
«Audiencia Provincial de Valencia
  
Sección Sexta
  
Sentencia número 329
  
- Presidente: Vicente Ortega Llorca
  
- Magistrados:
  
· Ana Pérez Tórtola
  
· Juan Fermín Prado Arditto
  
Valencia, 13 de abril de 1999
  
Vistos por la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial de Valencia, siendo ponente la ilustrísima señora magistrada doña Ana Pérez Tórtola, los autos de juicio de menor cuantía promovidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Paterna por don José Gómez Marín y doña Nicolasa Giménez Luna contra don José March Tamarit sobre obligación de hacer pendientes ante la misma en virtud del recurso de apelación interpuesto por el demandante, representado por el procurador don Antonio García Reyes Comino. No habiendo comparecido el apelado.
  
Fallamos
  
Primero. Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de don José Gómez Marín y doña Nicolasa Giménez Luna frente a la sentencia de fecha 30 de julio de 1998 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Paterna y dejarla sin efecto, en el sentido siguiente:
  
A) Estimar la demanda presentada por la representación de don José Gómez Marín y doña Nicolasa Giménez Luna y condenar al demandado don José March Tamarit para que otorgue carta de pago a fin de proceder a la cancelación de la hipoteca otorgada en escritura de hipoteca otorgada en fecha 27 de diciembre de 1995 ante el notario de Valencia don Francisco Badía Gascó.
  
B) Imponer las costas causadas en primera instancia a la parte demandada.
  
Segundo. No realizar pronunciamiento acerca de las costas causadas en esta alzada.
  
Y a su tiempo, con certificación literal de esta misma resolución y el oportuno oficio, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia.
  
Así por esta sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
  
No cabe recurso de casación.»
  
Y para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, al objeto de notificar a la parte incomparecida don José March Tamarit.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3484, del 29-04-1999 (1999/3543)

Concurso. Construcción de una línea subterránea de media tensión para suministro eléctrico a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3484

Fecha DOGV
:   29-04-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   1999/3543


Fecha del documento
:   16-04-1999

Organismo emisor
:   Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SAU

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * suministro de energía eléctrica
    * licitación

Concurso. Construcción de una línea subterránea de media tensión para suministro eléctrico a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. [1999/X3543]
  
1. Entidad adjudicadora: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA. Empresa pública de la Generalitat Valenciana.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: construcción de una línea subterránea de media tensión para suministro eléctrico a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.
  
b) División por lotes y número: no hay
  
c) Lugar de ejecución: Valencia ciudad
  
d) Plazo de ejecución (meses): cuatro meses, a partir de la entrega por CAC, SA, de las licencias o permisos necesarios.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 62.381.724 pesetas (IVA excluido).
  
5. Garantías
  
Provisional de 671.665 pesetas.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Rank Xerox.
  
b) Domicilio: Convento San Francisco nº 5
  
c) Localidad y código postal: Valencia 46493.
  
d) Teléfono: 94 768 25 76.
  
e) Telefax: 96 352 02 85.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
a) Clasificación: grupo I, subgrupo 3, categoría e.
  
b) Otros requisitos: según pliego.
  
8. Presentación de ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del vigesimosexto día natural contado desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si coincidiera en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
  
b) Documentación a presentar: Según pliego.
  
c) Lugar de presentación: CAC, SA, calle Arzobispo Mayoral, 14, 2º-Registro de Entrada. 46499 Valencia.
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: véase pliego.
  
e) Admisión de variantes: véase pliego.
  
9. Apertura de las ofertas: véase pliego
  
10. Otras informaciones: véase pliego
  
11. Gastos de anuncios: a cuenta de los adjudicatarios.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3519, del 17-06-1999 (1999/4956)

Recurso contencioso administrativo número 02/2851/1998.
-------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3519

Fecha DOGV
:   17-06-1999

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - B) INTERPOSICIÓN O INADMISIÓN DE RECURSOS

Número del documento
:   1999/4956


Organismo emisor
:   Tribunal Superior de Justicia (TSJ)

Tipo de documento
:   Anuncio

Recurso contencioso administrativo número 02/2851/1998. [1999/Q4956]
  
El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana, Sección Segunda, hace saber:
  
Que don Juan Ronda Buigues ha interpuesto recurso contencioso administrativo, bajo el número 02/2851/1998, contra la Resolución de 21 de septiembre de 1998, de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (S/ref.: expediente 91/32), que desestima la solicitud sobre la petición de incoación de expediente de expropiación y la consiguiente indemnización por ocupación.
  
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 60 de la ley de esta jurisdicción.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3648, del 20-12-1999 (1999/10742)

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, de la Universitat de València, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Robert Meneu Gaya profesor titular de universidad del área de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3648

Fecha DOGV
:   20-12-1999

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   1999/10496


Organismo emisor
:   Universitat de València

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1999, de la Universitat de València, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Robert Meneu Gaya profesor titular de universidad del área de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad. [1999/Q10007]
  
De conformidad con la propuesta formulada por la comisión constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de 29 de diciembre de 1998, de la Universitat de València (BOE de 28 de enero de 1999), para la provisión de la plaza de profesor titular de universidad (concurso número 69/1999), y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1.888/1984, de 26 de septiembre, este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto:
  
Nombrar a don Robert Meneu Gaya profesor titular de universidad en el área de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad, adscrita al Departamento de Economía Financiera y Contabilidad.
  
Valencia, 17 de noviembre de 1999.- El rector: Pedro Ruiz Torres.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3451, del 10-03-1999 (1999/1627)

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que nombra a doña María Ángeles Lence Guilabert, profesora titular de escuela universitaria del área de conocimiento Filología Francesa, adscrita al Departamento de Idiomas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3451

Fecha DOGV
:   10-03-1999

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   1999/1627


Organismo emisor
:   Universitat Politècnica de València

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que nombra a doña María Ángeles Lence Guilabert, profesora titular de escuela universitaria del área de conocimiento Filología Francesa, adscrita al Departamento de Idiomas. [1999/X1627]
  
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de marzo de 1998 de esta Universidad, plaza nº 43/98, código 476 (BOE de 30 de marzo de 1998), y presentada por la interesada la documentación a que hace referencia el punto décimo de la convocatoria, este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto:
  
Nombrar a doña María Ángeles Lence Guilabert, con número de documento nacional de identidad 684113, profesora titular de escuela universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento Filología Francesa, adscrita al Departamento de Idiomas.
  
Valencia, 17 de diciembre de 1998.- El rector: Justo Nieto Nieto.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3603, del 13-10-1999 (1999/8648)

Notificación del expediente sancionador número 9/7563 FIJ.
----------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3603

Fecha DOGV
:   13-10-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/8648


Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación del expediente sancionador número 9/3342 ZMM. [1999/F8648]
  
De conformidad con lo acordado por la Secretaría General en los expedientes tramitados por la Unidad de Inspección Medioambiental, según lo dispuesto en el artículo 55.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 59.4 de la misma ley, se notifica a los interesados que a continuación se expresan, la resolución dictada por la directora general de Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente de los expedientes sancionadores que se indican mediante este edicto.
  
1. Expediente número 9/2929 SWU. Interesado-expedientado: don Michael Hubert George Elliott. Resolución de fecha 26 de abril de 1999, por la que se acuerda imponerle una sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas de multa por la comisión de una infracción administrativa tipificada como leve en el artículo 16 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, en relación con el apartado 3.f) del artículo 50 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla. Siendo su último domicilio conocido la calle Awraba, número 2 (Urbanización Orbeta) del término municipal de Orba.
  
El importe de la multa se considera satisfecho por el interesado en los términos del artículo 8 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, tal y como queda acreditado en la documentación obrante en el expediente.
  
Cosa que se comunica a los interesados a fin de que contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puedan presentar recurso de alzada ante el conseller de Medio Ambiente en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Este edicto es expedido como notificación a los interesados consignados anteriormente.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3550, del 30-07-1999 (1999/6689)

Reseña de la aprobación definitiva de la Homologación modificativa y Plan Parcial San Lorenzo de Castellón de la Plana.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3550

Fecha DOGV
:   30-07-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   1999/6689


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Reseña de la aprobación definitiva de la Homologación modificativa y Plan Parcial San Lorenzo de Castellón de la Plana. [1999/X6689]
  
El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por Resolución de 17 de mayo de 1999, aprobó definitivamente la Homologación modificativa y Plan Parcial San Lorenzo de Castellón de la Plana.
  
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma. Para la citada interposición del mencionado recurso será requisito imprescindible que con carácter previo el recurrente comunique a este órgano la interposición del mismo. Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 57.2.f) y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
  
El texto íntegro de la citada resolución junto con las Normas Urbanísticas aprobadas ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 71, el día 10 de junio de 1999.