Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5775, del 02-06-2008 (2008/6806)

ORDEN de 22 de mayo de 2008, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2008 las ayudas a entes locales para la ejecución de obras en materia de abastecimiento de agua, saneamiento y defensa contra avenidas, así como otras actuaciones relacionadas con estas obras.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5775

Fecha DOGV
:   02-06-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2008/6806


Fecha del documento
:   22-05-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Orden

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * ayuda pública
    * suministro de agua
    * apoyo económico
    * administración local
    * inundación
    * obras públicas
    * saneamiento
    * ordenación hidráulica

ORDEN de 22 de mayo de 2008, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2008 las ayudas a entes locales para la ejecución de obras en materia de abastecimiento de agua, saneamiento y defensa contra avenidas, así como otras actuaciones relacionadas con estas obras. [2008/6806]
Dentro de los créditos asignados a los correspondientes programas presupuestarios, la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha realizado una previsión para obras de bajo presupuesto cuya iniciativa y ejecución corra a cargo de las entidades locales de la Comunidad Valenciana en materia de abastecimiento de agua, saneamiento y defensa contra avenidas, así como otras actuaciones relacionadas con este tipo de obras.
Con esta finalidad, en atención a lo expuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell y el artículo 47.3 del Texto refundido de la ley de hacienda pública valenciana, de la Generalitat, habiéndose tenido en cuenta la normativa básica de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, así como el Reglamento, Real decreto 887/2006 de 21 de julio, que la desarrolla,
ORDENO
Primero. Aprobación de las bases reguladoras
Aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los entes locales para la ejecución de obras en materia de abastecimiento, saneamiento y defensa contra avenidas, así como otras actuaciones relacionadas con las mismas, que figuran como anexo a la presente orden.
Las bases que se citan, constituyen el texto normativo y el procedimiento al que podrán acogerse los destinatarios del régimen de ayudas que en la misma se establece, y regirán las sucesivas convocatorias específicas de subvenciones que periódicamente se publiquen.
Segundo. Convocatoria de concesión de subvenciones para el ejercicio 2008
2.1. Objeto de la subvención
Se convoca a los entes locales del ámbito territorial de la Comunidad Valenciana a solicitar subvenciones para obras de bajo presupuesto, no superior a 100.000 euros, cuya iniciativa y ejecución corra a cargo de los propios entes locales en materia de abastecimiento de agua, saneamiento y defensa contra avenidas, así como otras actuaciones relacionadas con este tipo de obras.
Las obras subvencionadas deberán ser iniciadas dentro del año 2008, con posterioridad a la fecha de notificación de resolución definitiva de concesión.
Las obras que durante el año 2007 fueron declaradas de emergencia, dadas sus características, podrán haber sido iniciadas durante ese año, con posterioridad a dicha declaración. Se hará constar tal circunstancia en el impreso de solicitud, aportando también los documentos relacionados en el correspondiente apartado de la misma.
2.2. Importe global máximo y financiación
El importe destinado a las subvenciones es de 2.375.000 euros, que se financiarán con cargo a la línea de subvención T0004 del programa 512.10, de los Presupuestos de la Generalitat para 2008.
2.3. Presentación de solicitudes y documentación
Las solicitudes se confeccionarán de acuerdo con el modelo de solicitud, aportando los documentos que en el mismo se relacionan, y serán dirigidas a la Dirección General del Agua; calle Francesc Cubells nº 7, 46507- Valencia.
Las solicitudes se presentarán en los correspondientes registros generales de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda sitos en su sede central de la calle Francesc Cubells nº 7, de Valencia y servicios territoriales de Castellón y Alicante, sitos respectivamente en la calle Germans Bou nº 47, y la avenida de Aguilera nº 1, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Tanto los impresos como la información sobre la orden pueden obtenerse a través de la página web de la Generalitat Valenciana, cuya dirección de internet es http://www.cma.gva.es en el enlace de recursos hidráulicos, apartado ayudas y subvenciones.
2.4. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Las obras que con posterioridad a esta fecha sean declaradas de emergencia, podrán ser solicitadas en la orden del año 2009, siempre que ésta así lo establezca y exista crédito adecuado y suficiente en los presupuestos del ejercicio correspondiente.
2.5. Notificación de la Resolución y publicidad de las subvenciones concedidas
Los procedimientos de notificación y publicidad a que hacen referencia las bases octava y novena del anexo de esta convocatoria, se realizarán mediante exposición en el tablón de anuncios de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, sito en la calle Francesc Cubells nº 7 de Valencia y publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
2.6. Plazo de justificación de la subvención
La obra será ejecutada, y remitida la totalidad de la documentación justificativa de su realización a la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda una vez transcurrido el tiempo señalado por la entidad local en el calendario de plazos a partir de la recepción de la notificación de la concesión.
2.7. No sujeción al artículo 87 del TCE
Las ayudas convocadas mediante la presente convocatoria no precisan notificación a la Comisión Europea por no reunir los requisitos del artículo 87.1 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, según el Decreto 147/2007 de 7 de septiembre, al ser exclusivos beneficiarios de las mismas las entidades locales de la Comunitat Valenciana, que son entidades que no desarrollan actividades económicas en las que puedan ofrecer bienes o servicios en el mercado. Por ello no existe la posibilidad de falseamiento de la competencia.
2.8. Interposición de recursos
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que ha dictado la presente disposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Y ello, sin perjuicio de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única
Queda expresamente derogada la Orden de 13 de marzo de 2006, de la conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a entes locales para la ejecución de obras en materia de abastecimiento de agua, saneamiento y defensa contra avenidas, así como otras actuaciones relacionadas con estas obras, DOCV 5.231 (31.03.2006).
DISPOSICIONES FINALES
Primera
En todo lo no regulado en esta orden, se aplicará lo dispuesto en el Decreto Legislativo, de 26 de junio de 1991, de la Generalitat Valenciana, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley de hacienda pública de la Generalitat Valenciana y en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y su reglamento de desarrollo.
Segunda
La presente orden producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 22 de mayo de 2008.- El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda: José Ramón García Antón.
ANEXO
Bases que regulan el régimen de ayudas a entidades locales de la Comunidad Valenciana para la ejecución de obras en materia de abastecimiento, saneamiento y defensa contra avenidas, así como otras actuaciones relacionadas con este tipo de obras.
Capítulo I
Disposiciones generales
Primera. Objeto y beneficiarios de la subvención
1. Son objeto de subvención la ejecución de obras de bajo presupuesto en materia de abastecimiento, saneamiento y defensa contra avenidas, así como actuaciones relacionadas con este tipo de obras.
2. Podrán adquirir la condición de beneficiario de las ayudas, las entidades locales de la Comunidad Valenciana que soliciten subvenciones cuyo objeto sea el especificado en el apartado1.
3. Las obras subvencionadas deberán realizarse en el ejercicio presupuestario en que se conceda la subvención, a excepción de las obras que hayan sido declaradas de emergencia, que podrán ser solicitadas en el ejercicio posterior a su ejecución, siempre y cuando la situación de emergencia se haya producido tras la finalización del plazo de convocatoria de ese año.
Segunda. Importe global máximo y financiación
Con las limitaciones presupuestarias, derivadas de la existencia de crédito adecuado y suficiente, la subvención a conceder podrá cubrir hasta el 90% del presupuesto base de licitación, con un límite cuantitativo de 60.000 euros, y en función de la población de la entidad local solicitante,
Menos de 200 habitantes............. 90%
Entre 201 y 500 habitantes........... 85%
Entre 501 y 1.000 habitantes.........80%
Entre 1.001 y 2.000 habitantes......75%
Entre 2.001 y 5.000 habitantes..... 70%
Entre 5.001 y 10.000 habitantes....60%
Más de 10.001 habitantes............. 50%
El importe subvencionado por la conselleria, no se verá incrementado por ningún motivo, siendo a cargo de la entidad local beneficiaria la financiación y pago del adicional necesario. En caso de que las obras se adjudiquen a la baja, el importe de la subvención a cargo de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda se reducirá proporcionalmente a la baja producida, no permitiéndose tras la adjudicación realizar mejoras a la obra principal. Los honorarios correspondientes a la redacción de proyecto, dirección de obra, coordinadores de seguridad y salud, y cualquier otro necesario durante el desarrollo de las obras serán asumidos económicamente por la entidad local, no siendo, por tanto, objeto de subvención.
Las modificaciones al proyecto aprobado por la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, cuya tramitación y ejecución se ajustará a lo dispuesto en la base duodécima, punto 7, cuando impliquen un incremento en el presupuesto, éste se asumirá íntegramente por el beneficiario.
Las ayudas serán compatibles con cualesquiera otras que se obtengan, siempre que la suma de ellas no supere el coste total del presupuesto de adjudicación.
Tercera. Valoración de solicitudes y criterios de otorgamiento de la subvención
La concesión de las ayudas se realizará mediante concurrencia competitiva, entendiendo por tal aquella que, imputada a un mismo crédito presupuestario, contempla una eventual pluralidad de solicitudes y la comparación, en un único procedimiento, de dichas solicitudes entre sí, de acuerdo con los criterios establecidos en la presente orden, estimando las solicitudes a las que se haya otorgado mayor valoración hasta que se extinga el crédito presupuestario.
Toda solicitud estará sujeta a la valoración a cargo de una comisión, que se constituirá a tal efecto, y que evaluará mediante la aplicación de los criterios que se exponen a continuación, ponderados en orden decreciente:
1. Presupuesto de la obra (se valorará con la máxima puntuación las obras cuyo presupuesto base de licitación sea inferior a 60.101 euros).
2. Urgencia en atender la necesidad.
3. Gravedad del problema medido en términos relativos de la población afectada.
4. Obras que complementen otras ya ejecutadas o en ejecución.
5. Grado de cumplimiento de la entidad local de los plazos de tramitación del expediente de ontratación y de la ejecución de las obras en anteriores convocatorias de esta orden de subvenciones. En el caso de que la entidad local no hubiera obtenido subvención con anterioridad, la puntuación en este apartado será la máxima.
Capítulo II
Procedimiento de concesión. Instrucción y Resolución
Cuarta. Presentación de solicitudes y plazo
Las solicitudes se confeccionarán de acuerdo con el modelo de solicitud, aportando los documentos que en el mismo se relacionan, y serán dirigidas a la Dirección General del Agua; Calle Francesc Cubells nº 7. 46596 - Valencia.
Las solicitudes se presentarán en los correspondientes registros generales de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda sitos en su sede central de Calle Francesc Cubells nº 7 de Valencia y servicios territoriales de Castellón y Alicante sitos respectivamente en la calle Germans Bou nº 47, y la avenida de Aguilera nº 1 o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El plazo de presentación de solicitudes se fijará anualmente en la respectiva convocatoria.
Quinta. Documentación
Las solicitudes deberán formalizarse en el impreso que acompañe a cada convocatoria y se adjuntará la siguiente documentación:
A) Certificación de acuerdo del órgano competente de la entidad local.
B) Proyecto técnico de la obra, redactado por técnico competente y que contenga los documentos necesarios para la completa definición de la obra a ejecutar, tal y como dispone el artículo 126 del Reglamento general de contratación de las administraciones públicas.
A efectos de evaluar la solicitud y para obras cuyo presupuesto base de licitación sea inferior a sesenta mil ciento un euros, el proyecto podrá ser inicialmente sustituido por un documento en el que se incluya:
- Descripción del problema y de la solución adoptada.
- Valoración de las obras, que contenga mediciones, descripción de las unidades de obra con su precio unitario y aplicación de dichos precios. A la suma de la valoración anterior se le aplicarán los porcentajes de gastos generales, beneficio industrial e IVA.
C) Programa o calendario de plazos, elaborado por el técnico competente de la entidad local y suscrito por éste y por el alcalde.
D) Mantenimiento de terceros.
Las obras de emergencia a las que hace referencia la disposición primera, punto 3, adjuntarán, además de la declaración de emergencia, los documentos relativos a la justificación de la ejecución de la obra contenidos en la disposición undécima, que obren en el expediente de contratación hasta el momento de la solicitud.
Sexta. Procedimiento de concesión. Instrucción del procedimiento.
1. El órgano encargado de la ordenación e instrucción del procedimiento será el Área de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas de la Dirección General del Agua. Durante la instrucción del procedimiento, se podrán realizar cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
2. Se establece una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
3. Cuando la solicitud no reúna los requisitos establecidos en la presente orden o no se adjunten los documentos exigidos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se requerirá a la entidad solicitante para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciese, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada ley.
4. Para la evaluación de solicitudes, conforme previene el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones se constituirá una comisión, que estará integrada por el director general del Agua o persona en quien delegue, que será su presidente, el Jefe del Área de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas y dos técnicos del Área de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas.
5. La comisión podrá recabar de los interesados la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada.
6. Esta comisión de evaluación, en cuanto órgano colegiado, se ajustará en su funcionamiento al régimen establecido para los mismos en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
7. La comisión emitirá informe de evaluación de las solicitudes conforme a los criterios de la base tercera. Dicho informe incluirá los criterios de concesión con su correspondiente ponderación y se establecerá una prelación de mayor a menor puntuación.
8. Los proyectos técnicos de los solicitantes que hayan obtenido la puntuación necesaria para obtener subvención deberán obtener la aprobación del órgano competente de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, tras ser informados favorablemente por los servicios técnicos de esta conselleria. Por este motivo, en el caso de que éstos detecten alguna deficiencia que deba ser corregida, esta corrección deberá ser remitida a esta conselleria durante los quince días siguientes a la recepción por parte la entidad local del informe correspondiente, a fin de que el expediente pueda ser tramitado y la obra ejecutada dentro de los plazos previstos.
9. Tras la aprobación de los proyectos propuestos, la comisión de evaluación formulará propuesta de resolución.
Séptima. Resolución
El órgano competente de resolver las solicitudes es el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, a propuesta de la comisión de evaluación.
El plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento será de seis meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, así como en el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana.
Octava. Notificación de la Resolución
La notificación de la resolución a los interesados se realizará conforme a lo dispuesto en el art. 59, ap.5.b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Novena. Publicidad de las subvenciones concedidas
Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, general de subvenciones.
Décima. Aceptación expresa de la subvención
Una vez recibida la notificación de resolución definitiva, el beneficiario deberá, en el plazo de 10 días, proceder a su aceptación expresa mediante comunicación escrita, en la que además, indicará la fecha prevista del inicio del expediente de contratación. La no aceptación expresa de la subvención concedida será interpretada como renuncia a la misma, con los efectos liberatorios del crédito propuesto, que podrá ser asignado al solicitante o solicitantes mejor situados, en la prelación a que se refiere la base sexta, punto 7, y que no hayan adquirido la condición de beneficiarios.
La recepción por parte de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda del escrito de aceptación de la subvención, formulado por el órgano de gobierno competente, tras la notificación de la resolución, bastará para perfeccionar la relación jurídica de subvención.
Undécima. Justificación y abono de la subvención
La obra será ejecutada, y remitida la totalidad de la documentación justificativa de su realización a la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda una vez transcurrido el tiempo señalado por la entidad local en el calendario de plazos a partir de la recepción de la notificación de la concesión.
La ampliación del plazo estará regulada por el art. 70 del Reglamento de la ley general de subvenciones (Real decreto 887/2006) y el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, pudiéndose otorgar por el órgano concedente, siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero y que no se precise comprometer créditos presupuestarios futuros.
Las subvenciones se harán efectivas directamente por esta conselleria a favor de la entidad local beneficiaria contra certificaciones de obra, firmadas por el técnico director de las obras y aprobadas por el órgano competente de la entidad local.
Junto a la primera certificación se adjuntará:
a) Certificado expedido por el Interventor o Secretario acreditativo de haber tramitado el expediente de contratación de la obra de acuerdo a la legislación de contratos vigente.
b) Copia compulsada de las ofertas solicitadas y justificación de la elegida, en los casos contemplados en la base duodécima, punto 5.
c) Copia compulsada del contrato formalizado entre la entidad local y el adjudicatario de las obras.
La última certificación irá acompañada de:
d) Acta de recepción o certificado de fin de obra, en su caso.
Si la obra ha sido financiada, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, certificado en el que se haga constar el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a la obra subvencionada.
Si las obras se realizan por el sistema de administración propia, las certificaciones de obra (que en este caso consistirán en una relación de mediciones), deberán ir acompañadas, además de los puntos a) y d), de los siguientes justificantes:
La parte de los costes de personal, se acreditará mediante certificado expedido por el Interventor o Secretario acreditativo de haber sido satisfechos con cargo a los créditos consignados en el capítulo VI del presupuesto, en el que aparecerá el importe.
La parte de los costes de adquisición de materiales o prestación de servicios se acreditará con las copias de las facturas, aprobadas por el órgano competente de la entidad local, debidamente cotejadas, estampillándolas con la diligencia: gasto financiado por la Generalitat Valenciana -conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda -, subvención concedida, fecha e importe.
Duodécima. Obligaciones del beneficiario
Son obligaciones del beneficiario:
1. Ejecutar la totalidad de la obra objeto de subvención, asumiendo la financiación y abono de la parte del importe no subvencionado. Todo ello según las cantidades reflejadas en el proyecto técnico.
2. De acuerdo con lo establecido por el artículo 18 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que regula los Procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la entidad local deberá iniciar, instruir y resolver las reclamaciones de los particulares por cualquier lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la ejecución de las obras, asumiendo la misma entidad local el pago correspondiente a la indemnización que se acuerde por resolución del órgano competente.
3. Cumplir con todos los trámites requeridos por la normativa sectorial aplicable a la actuación proyectada.
4. Ajustarse en la ejecución de la obra a lo previsto en el proyecto técnico, así como a hacer efectiva la tramitación del expediente conforme a lo previsto por la legislación vigente en materia de contratación pública.
5. Cuando el importe de la obra supere la cuantía reservada a contratos menores de obra, la entidad local deberá solicitar como mínimo tres ofertas, salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención (obras declaradas de emergencia) y los casos que expresamente excluye la Ley de contratos.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
6. Señalizar la ejecución de las obras mediante cartel en el que se indique el nombre de la actuación y presupuesto, y en el que se destacará la financiación de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Se situará en lugar visible del entorno de la actuación. El modelo de cartel será facilitado a los beneficiarios tras la concesión de la subvención.
7. Solicitar, con anterioridad a la ejecución de las obras correspondientes, cualquier modificación del proyecto a la Dirección General del Agua de esta conselleria. La solicitud deberá ir acompañada del documento técnico modificado. Tras el informe de los servicios técnicos, la Dirección General comunicará a la entidad local la autorización de realizar las modificaciones, si procede.
8. Comunicar, en cualquier momento de la vigencia del expediente, otras ayudas públicas y privadas que hubiera obtenido o solicitado para el mismo proyecto con posterioridad a la presentación de la solicitud, lo que dará lugar al correspondiente expediente de adecuación de la ayuda.
9. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan precisarse.
Decimotercera. Cumplimiento de requisitos y reintegro de la subvención
1. Cumplimiento de requisitos
Los beneficiarios de las subvenciones aprobadas deberán, en todo caso, cumplir los requisitos que se establezcan al efecto en la Ley de presupuestos de la Generalitat para el año del ejercicio correspondiente y en el Texto refundido de la Ley de la hacienda pública de la Generalitat Valenciana.
2. Reintegro de la subvención
En los casos previstos en la Ley General de Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia de reintegro.
Igualmente, conforme a lo dispuesto legalmente, también procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste total de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
Además de las consignadas en los artículos 36 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, serán causas de reintegro de la subvención:
a) No destinar la subvención a la finalidad para la que se concede.
b) La suspensión definitiva de las obras o de las actuaciones necesarias para la adquisición, así como su suspensión temporal por plazo superior a un año.
c) El incumplimiento de justificar, mediante la correspondiente documentación, las inversiones realizadas con cargo a la subvención, en el plazo dado para ello.
d) La falta de subsanación de las deficiencias detectadas en los proyectos y demás documentación, en el plazo que se indique en cada caso.
e) La concesión, con posterioridad a la presentación de la solicitud de otras ayudas públicas que excedan de los límites establecidos.
f) Y, en general, el incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de las obligaciones asumidas por éste en virtud de la aceptación de la resolución de concesión de la subvención y las contempladas en la base duodécima de esta orden.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la obtención de la subvención y en todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Decimocuarta. Inspecciones técnicas y administrativas
Para el conocimiento de cuantas cuestiones suscite el desarrollo de la presente orden será competente la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
La conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda se reserva el derecho de realizar cuantas inspecciones técnicas y administrativas considere necesarias con el fin de comprobar la correcta gestión y ejecución de las actuaciones.
Decimoquinta. Interposición de recursos
Contra la resolución que eventualmente se adopte, de adjudicación de las subvenciones, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 107,116, y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones publicas y del procedimiento administrativo común, y 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, potestativamente recurso de reposición, previo al recurso contencioso- administrativo, o bien plantear directamente recurso contencioso-administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:
- El recurso de reposición deberá interponerse ante el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación de la resolución.
- El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse ante el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, el escrito de interposición del recurso se remitirá a la Dirección General del Agua.