Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5646, del 23-11-2007 (2007/14793)

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, del director general de Relaciones con Les Corts y Secretariado del Consell, de la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la publicación de la Adenda al Convenio suscrito entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Juzgado de Aguas de Guardamar del Segura para la ejecución de obras de modernización de regadíos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5646

Fecha DOGV
:   23-11-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/14895


Fecha del documento
:   21-11-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Presidencia

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria Agricultura, Pesca y Alimentación
    * Guardamar del Segura
    * cooperación administrativa
    * ordenación hidroagrícola

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, del director general de Relaciones con Les Corts y Secretariado del Consell, de la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la publicación de la Adenda al Convenio suscrito entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Juzgado de Aguas de Guardamar del Segura para la ejecución de obras de modernización de regadíos. [2007/14320]  
Suscrita, previa tramitación reglamentaria, entre la Generalitat, a través de la conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Juzgado de Aguas de Guardamar del Segura, el día 19 de junio de 2007, una Adenda al Convenio entre la Generalitat, a través de la conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Juzgado de Aguas de Guardamar del Segura para la ejecución de obras de modernización de regadíos, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.4 del Decreto 20/1993, de 8 de febrero, del Consell, procede la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de dicha Adenda, que ha quedado inscrita en el Registro de Convenios de la Generalitat con el número 1517/2007 y que figura como anexo de esta resolución.  
Valencia, 21 de noviembre de 2007. El director general de Relaciones con Les Corts y Secretariado del Consell: Ángel Mompó Romero.  
ADENDA AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA GENERALITAT A TRAVES DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y EL JUZGADO DE AGUAS DE GUARDAMAR DEL SEGURA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MODERNIZACION DE REGADIOS  
En Valencia, a 19 de junio de 2007  
COMPARECEN  
De una parte, el Hble. conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, D. Juan G. Cotino Ferrer, en ejercicio de las competencias atribuidas por los Decretos 6/04 de 26 de agosto de 2004 (DOGV nº 4829 de 27 de agosto de 2004) y el 7/04 de 27 de agosto de 2004 (DOGV nº 4830 de 30 de agosto de 2004) y en virtud de la autorización concedida por Acuerdo del Consell de fecha 25 de mayo de 2007.  
Y de otra, Dª. María Elena Albentosa Ruso Jueza Privativa de Aguas de Guardamar del Segura, facultada por Acuerdo de la Junta General de la Comunidad de Regantes de 26 de febrero de 2006.  
EXPONEN  
Que con fecha 22 de noviembre de 2006 la conselleria y el Juzgado de Aguas de Guardamar del Segura suscribieron el "Convenio entre la conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Juzgado Privativo de Aguas de Guardamar del Segura para la ejecución de obras de modernización de regadíos". En su cláusula tercera se establecía que la inversión máxima auxiliable quedaría fijada en el importe de adjudicación del proyecto sometido a licitación, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula segunda.  
También establecía que el compromiso económico sería realizado mediante adenda al citado convenio.  
Con fecha 28 de diciembre de 2006, la SEIASA adjudicó a la UTE TECVASA - CODES las obras del «Proyecto de modernización y racionalización del sistema de riego de las tierras administradas por el Juzgado de Aguas de Guardamar del Segura (Alicante)" por un importe total de 3.478.576,78 €  
En consecuencia, el importe máximo de la ayuda a conceder por la conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación será el 25% de la cantidad anterior.  
En consideración a lo anterior, los que comparecen, con la representación que ostentan, formalizan la presente adenda con arreglo a las siguientes,  
CLAUSULAS  
Primera  
El importe máximo de la ayuda que la conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, concede al Juzgado de Aguas de Guardamar del Segura para la ejecución de las obras de «Proyecto de modernización y racionalización del sistema de riego de las tierras administradas por el Juzgado de Aguas de Guardamar del Segura (Alicante)", queda fijado en 869.644,19 €, con la siguiente distribución de anualidades:  
Año 9749 969.080 €  
Año 0581 806.060 €  
Año 1894 392.975 €  
Año 4580 963.865 €  
Año 3128 262.087,19 €  
Esta distribución de anualidades podrá ser modificada por Resolución de la conselleria, a petición de la Comunidad de Regantes, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.  
Segunda  
Los pagos se efectuarán tal como dispone la cláusula cuarta del Convenio y con cargo a la aplicación presupuestaria 93.09.76.4863.853.33.0, línea T6144000  
Tercera  
El Convenio tendrá vigencia máxima hasta el ejercicio de 2011 y, en todo caso, finalizará el 31 de diciembre de 2011.  
Cuarta  
Será causa de rescisión del presente Convenio el no inicio de las obras correspondientes al primer ejercicio.  
Quinta  
Para el caso en que cualquiera de las anualidades previstas en el presente Convenio no fuese íntegramente certificada con anterioridad a la finalización del correspondiente ejercicio, se establece una penalización consistente en la minoración de la subvención en la cuantía que se hubieses dejado de certificar. Esta penalización también se aplicará si no puede ser emitida la preceptiva certificación por falta de autorización al Supervisor para su acceso a las obras, estado de mediciones o cualquier otro documento necesario para el cálculo de la obra realmente ejecutada.  
EL CONSELLER D'AGRICULTURA,  
PESCA I ALIMENTACIÓ  
Juan G. Cotino Ferrer  
LA JUEZA PRIVATIVA DE AGUAS  
DE GUARDAMAR DEL SEGURA   
María Elena Albentosa Ruso