Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3982, del 19-04-2001 (2001/2956)

Concurso número 2001/EL/0017. Obras de construcción de la estación depuradora de aguas residuales en la pedanía Virgen del Camino en Orihuela (Alicante).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3982

Fecha DOGV
:   19-04-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2001/2956


Fecha del documento
:   19-04-2001

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Orihuela
    * tratamiento del agua
    * contrato de obras

Concurso número 2001/EL/0017. Obras de construcción de la estación depuradora de aguas residuales en la pedanía Virgen del Camino en Orihuela (Alicante). [2001/M2956]
  
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras.
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
  
c) Número de expediente: 2001/EL/0017.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: obras de construcción de la estación depuradora de aguas residuales en la pedanía Virgen del Camino en Orihuela (Alicante).
  
c) Lugar de ejecución: Orihuela (Alicante).
  
d) Plazo de ejecución (meses): seis meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación.
  
Importe total: 58.495.694.pesetas, equivalente a 528.493,56 euros.
  
5. Garantías
  
Provisional: no exigible.
  
6. Obtención de documentación e información.
  
a) Entidad: ver punto 1.
  
b) Domicilio: calle de Álvaro de Bazán, número 10, entresuelo.
  
c) Código postal y localidad: 46763 Valencia.
  
d) Teléfono: 49 747 19 33.
  
e) Telefax: 96 360 34 69.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
a) Clasificación: grupo K, subgrupo 8, categoría e.
  
8. Presentación de las ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas, del vigésimo séptimo día natural siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta la misma hora del primer día hábil siguiente.
  
b) Documentación a presentar: la que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y anexo de bases correspondiente (apartado 9).
  
c) Lugar de presentación: ver apartado 6, ?a), b) y c).
  
d) Plazo de validez de la oferta: seis meses desde la apertura de las ofertas.
  
e) Admisión de variantes: no.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a), b) y c) Lugar: ver apartado 6, letras a), b), y c).
  
d) Fecha: decimoprimer día natural siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas anteriormente indicada. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá igualmente prorrogado al primer día hábil siguiente.
  
e) Hora: 12.00.
  
10. Otras informaciones
  
11. Gastos de anuncios
  
Serán por cuenta del adjudicatario