Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3991, del 03-05-2001 (2001/3857)

Concurso número 2001/03/56. Actuaciones urgentes para la mejora de la infraestructura hidráulica del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3991

Fecha DOGV
:   03-05-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2001/3857


Fecha del documento
:   18-04-2001

Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Orihuela
    * contrato de obras

Concurso número 2001/03/56. Actuaciones urgentes para la mejora de la infraestructura hidráulica del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante). [2001/3857]
  
1. Entidad adjudicadora:
  
a) Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
  
b) Servicio de Gestión Administrativa
  
c) Número de expediente: 2001/03/56
  
2. Objeto del contrato:
  
a) Actuaciones urgentes para la mejora de la infraestructura hidráulica del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante).
  
b) Lugar de ejecución: Orihuela (Alicante)
  
c) Plazo de ejecución: 36 meses
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
  
a) Tramitación: ordinaria
  
b) Procedimiento: abierto
  
c) Forma: concurso
  
4. Presupuesto base de licitación:
  
Importe total: 802.998.802 PTA / 3.417.305,22 euros.
  
5. Garantías:
  
Provisional: exentos
  
6. Obtención de documentación e información:
  
a) Consulta de pliegos: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación; Servicio de Gestión Administrativa
  
Obtención de pliegos: 96 386 70 76
  
b) Calle de Amadeo de Saboya, 2
  
c) Valencia 46956
  
d) Tel. 08 038 31 15
  
e) Fax 96 386 56 70
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de presentación de proposiciones.
  
7. Requisitos específicos del contratista:
  
a) Clasificación:
  
Grupo E, subgrupo 1, categoría e
  
Grupo I, subgrupo 5, categoría e
  
b) Solvencia económica, financiera y profesional: -
  
8. Presentación de las ofertas:
  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del vigésimo sexto día natural, contado desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si coincide en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
  
b) Documentación a presentar: sobre A con la documentación general. Sobre B con la documentación técnica, y Sobre C con la proposición económica. Las ofertas económicas se ajustarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas administrativas.
  
c) Lugar de presentación:
  
Valencia: Registro General de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, situado en la calle de Amadeo de Saboya, número 2.
  
Alicante: Registro de los servicios territoriales de esta conselleria, situado en la calle del Profesor Manuel Sala, número 2.
  
Castellón: Registro de los servicios territoriales de esta conselleria, situado en la av. Hermanos Bou, 47.
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses desde la apertura de proposiciones económicas.
  
e) No se admiten variantes.
  
9. Apertura de ofertas:
  
En el lugar indicado en el punto 6 del presente anuncio, el décimo día natural a partir de la fecha límite de recepción de ofertas, en el salón de actos (planta baja), a las 12.00 horas, en acto público. Si coincide en sábado, la apertura se efectuará el siguiente día hábil.
  
10. Gastos de anuncio: serán a cargo del adjudicatario.