Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4843, del 16-09-2004 (2004/9275)

Concurso. Obras de construcción del Centro para la Tercera Edad.
----------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4843

Fecha DOGV
:   16-09-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2004/9275


Fecha del documento
:   10-09-2004

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Sollana

Tipo de documento
:   Concurso

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * Sollana
    * licitación
    * contrato de obras
    * equipamiento social

Concurso. Obras de construcción del Centro para la Tercera Edad. [2004/F9275]
  
Por acuerdo del Pleno de la corporación de fecha 9 de septiembre de 2004, se aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el concurso por procedimiento abierto, que se sigue para la adjudicación del contrato de obras para la construcción del Centro para la Tercera Edad, el cual se expone al público por plazo de ocho días, siguientes al de la inserción de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, para que puedan presentarse reclamaciones.
  
Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas administrativas.
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Pleno.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: construcción del Centro para la Tercera Edad.
  
b) Lugar de ejecución: Sollana.
  
c) Plazo de ejecución: doce (12) meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de la licitación: 890.808,45 euros, IVA incluido.
  
5. Garantía provisional
  
No se exige.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Suecopy.
  
b) Domicilio: c/ Barrio Granell, 6.
  
c) Localidad y código postal: Sueca 46988.
  
d) Teléfono: 77 563 54 44.
  
e) Fax: 96 171 06 47.
  
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: el día anterior a finalizar el plazo de presentación de proposiciones.
  
7. Requisitos del contratista
  
a) Clasificación:
  
Grupo A, subgrupos 1, 2, categoría a.
  
Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9, categorías, respectivamente, a, b, b, a, a, a, a, a y a.
  
Grupo I, subgrupos 1, 6, categoría a, para ambos.
  
Grupo J, subgrupos 1, 2, 4 y 5, categoría a, b, a y a
  
Grupo K, subgrupos 4, 9, categoría a, ambos.
  
8. Presentación de ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: finalizará a los 26 días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
b) Documentación a presentar: la especificada en la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
  
c) Lugar de presentación:
  
1º. Entidad: Registro de Entrada del Ayuntamiento de Sollana, de 10.00 a 14.00 horas excepto sábados y festivos.
  
2º. Domicilio: Ayuntamiento de Sollana. Plaza Mayor, nº 2, CP 46427 Sollana.
  
d) Plazo de mantenimiento de ofertas: hasta que se produzca la adjudicación.
  
e) Admisión de variantes: no.
  
9. Apertura de ofertas
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Sollana.
  
b) Domicilio: plaza Mayor, nº 2.
  
c) Localidad: Sollana.
  
d) Fecha: el primer día hábil siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de ofertas, salvo en caso de presentación de plicas por correo, en cuyo caso se aplazará hasta el décimo día hábil siguiente.
  
e) Hora: 13.00.
  
10. Gastos de anuncios
  
A cargo del adjudicatario.