Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3856, del 13-10-2000 (2000/8177)

Concurso número 425/2000. Obras en Área de Partos y Urgencias Obstétrico-ginecológicas del Hospital General Universitario de Elche.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3856

Fecha DOGV
:   13-10-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2000/8177


Fecha del documento
:   03-10-2000

Organismo emisor
:   Conselleria de Sanidad

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Elche
    * contrato de obras

Concurso número 425/2000. Obras en Área de Partos y Urgencias Obstétrico-ginecológicas del Hospital General Universitario de Elche. [2000/X8177]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital General Universitario y Centro de Especialidades de Elche.
  
c) Número de expediente: 425/2000.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: obras en Área de Partos y Urgencias Obstétrico-ginecológicas.
  
b) División por lotes y número: -
  
c) Lugar de ejecución: Hospital General Universitario de Elche.
  
d) Plazo de ejecución: 6 meses desde la formalización del contrato.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: urgente.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso público.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: cincuenta y cinco millones novecientas una mil ochocientas noventa y dos pesetas (56.391.722 pesetas / 335.977,14 euros).
  
5. Garantías
  
Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Hospital General Universitario.
  
b) Domicilio: partida Huertos y Molinos, s/n
  
c) Localidad y código postal: 03329 Elche (Alicante).
  
d) Teléfono: 63 920 00 42
  
e) Fax: 96 667 91 08
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: se podrán recoger hasta el último día de presentación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Precio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden de precios de 24.02.1998, DOGV de 08.05.1998).
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
a) Clasificación: grupo: C (contrato de obras de la categoría «d»)
  
b) Otros requisitos: los licitadores aportarán informes de instituciones financieras y la relación de las principales obras efectuadas durante los tres últimos años, indicando su importe, fecha y destino.
  
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
b) Documentación a presentar: las reseñadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
  
c) Lugar de presentación: en el Registro General del lugar señalado en el punto 6.
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses desde la apertura de proposiciones económicas.
  
e) Admisión de variantes: no.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a) Entidad: Hospital General Universitario.
  
b) Domicilio: partida Huertos y Molinos, s/n
  
c) Localidad: Elche (Alicante).
  
d) Fecha: el décimo día natural a partir de la fecha límite de recepción de ofertas, en la Sala de Juntas del centro arriba indicado. Si dicho día fuese sábado la apertura se efectuará el siguiente día hábil.
  
e) Hora: 10.00 horas.
  
10. Otras informaciones
  
Las propuestas podrán estar redactadas en valenciano o en castellano.
  
11. Gastos de anuncios
  
El importe del presente anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.