Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5275, del 07-06-2006 (2006/6097)

Subasta. Obras de adecuación de la red de aguas potables en la calle Mondúber y adyacentes, en el término municipal de Xeresa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5275

Fecha DOGV
:   07-06-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/6097


Fecha del documento
:   11-05-2006

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Xeresa

Tipo de documento
:   Subasta

Descriptores 

:   * Xeresa
    * servicio de vías públicas
    * contrato de obras
    * licitación

Subasta. Obras de adecuación de la red de aguas potables en la calle Mondúber y adyacentes, en el término municipal de Xeresa. [2006/F6097]  
Por acuerdo del Pleno de la corporación, de fecha 4 de abril de 2006, ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en el contrato de obras de adecuación de la red de aguas potables en la calle Mondúber y adyacentes, en el término municipal de Xeresa, por procedimiento restringido mediante subasta.   
En virtud de dicho acuerdo, se procede a la exposición pública mediante anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, por el plazo de 10 días, de la licitación del contrato de obras de adecuación de la red de aguas potables en la calle Mondúber y adyacentes, en el término municipal de Xeresa, por procedimiento restringido mediante subasta.   
El contenido del anuncio es el siguiente:  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Ayuntamiento de Xeresa.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.  
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto: adecuación de la red de aguas potables en la calle Mondúber y adyacentes, en el término municipal de Xeresa.  
b) Lugar de ejecución: municipio de Xeresa.  
c) Plazo de ejecución: dos meses, contados a partir del acta de comprobación del replanteo.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: restringido.  
c) Forma: subasta.  
4. Presupuesto base de licitación  
Importe total: 65.857,41 euros.  
5. Garantías  
Provisional: 2% del presupuesto del contrato.  
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.  
6. Obtención de documentación e información  
a) Entidad: Ayuntamiento de Xeresa.  
b) Domicilio: calle Alcodar, 16.  
c) Localidad y código postal: 46320 Xeresa.  
d) Teléfono: 08 586 58 18.  
e) Telefax: 96 289 51 95.  
7. Requisitos específicos del contratista.  
Clasificación: no se requiere.  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.  
a) Fecha límite de presentación: 10 días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el DOGV.  
b) Documentación a presentar: la señalada en la cláusula 10ª de las del pliego de condiciones.   
c) Lugar de presentación:  
1. Entidad: Ayuntamiento de Xeresa.  
2. Domicilio: calle Alcodar, 16.  
3. Localidad y código postal: 46148 Xeresa.  
9. Apertura de las ofertas  
a) Entidad: Ayuntamiento de Xeresa.  
b) Fecha: décimo día siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación de proposiciones.  
c) Hora: 12.00.  
10. Gastos de anuncios  
Correrán a cargo del adjudicatario.  
Xeresa, 11 de mayo de 2006.. El alcalde: José Ferragud Bou.