Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4389, del 29-11-2002 (2002/13762)

Concurso número 2001/GV/0058. Abastecimiento de agua potable al Camp de Morvedre. Fase III: La Baronía Alta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4389

Fecha DOGV
:   29-11-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2002/13469


Fecha del documento
:   25-11-2002

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato de obras

Concurso número 2001/GV/0058. Abastecimiento de agua potable al Camp de Morvedre. Fase III: La Baronía Alta. [2002/Q13205]
  
Resolución de 25 de noviembre de 2002, de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras.
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
  
c) Número de expediente: 2001/GV/0058.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: abastecimiento de agua potable al Camp de Morvedre. Fase III: La Baronía Alta.
  
c) Lugar de ejecución: Estivella, Torres Torres, Algimia de Alfara, Alfara de Algimia y Algar de Palancia (Valencia).
  
d) Plazo de ejecución (meses): doce (12) meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 2.432.071,00 euros.
  
5. Garantías provisional
  
No exigible.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: ver punto 1.
  
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, número 10, entresuelo.
  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46845.
  
d) Teléfono: 56 386 13 10.
  
e) Telefax: 96 360 34 69.
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 17 de febrero de 2003.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
a) Clasificación: grupo E, subgrupo 1, categoría f.
  
8. Presentación de las ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas, del día 27 de febrero de 2003.
  
b) Documentación a presentar: la que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y anexo de bases correspondiente (apartado 3).
  
c) Lugar de presentación:
  
1.º Entidad: ver punto 1.a).
  
2.º Domicilio: ver punto 6.b).
  
3.º Localidad y código postal: ver punto 6.c).
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 18 meses, desde la apertura de las ofertas.
  
e) Admisión de variantes: una como máximo.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a) Entidad: ver punto 1.a).
  
b) Domicilio: ver punto 6.b).
  
c) Localidad: ver punto 6.c).
  
d) Fecha: 10 de marzo de 2003.
  
e) Hora: 12.00 horas.
  
10. Otras informaciones
  
Referencia CPV'98: 45232150-8, 74142120-3; referencia CNPA'96: 44205647, 74169.
  
11. Gastos de anuncios
  
Serán por cuenta del adjudicatario.