Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5342, del 08-09-2006 (2006/10592)

Concurso número Sec-14/06. Proyecto de habilitación en sala polivalente en nave-edificio multifuncional para uso como salón de actos públicos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5342

Fecha DOGV
:   08-09-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/10540


Fecha del documento
:   04-09-2006

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Moncofa

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * Moncofa
    * industria de la construcción
    * contrato de obras
    * licitación

Concurso número Sec-14/06. Proyecto de habilitación en sala polivalente en nave-edificio multifuncional para uso como salón de actos públicos. [2006/F10204]  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Ayuntamiento de Moncofa.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Contratación.  
c) Número de expediente: Sec-14/06.  
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto: proyecto habilitación sala polivalente en nave-edificio multifuncional para uso como salón de actos públicos.  
b) División por lotes y número: no hay división.  
c) Lugar de ejecución: local polifuncional, av. Diputación s/n.  
d) Plazo de ejecución: dos meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: concurso.  
4. Presupuesto base de licitación  
PEC: 268.968,82 €.  
5. Garantías  
. Provisional: 2% importe total en euros 5.379,38 €.  
. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.  
6. Obtención de documentación e información  
a) Entidad: Ayuntamiento de Moncofa. Departamento de Secretaría-Contratación.  
b) Domicilio: plaza de la Constitución, 1.  
c) Localidad y código postal: 12.593 Moncofa (Castellón).  
d) Teléfono: 061 59 67 70.  
e) Fax: 964 58 03 48.  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: fin presentación plicas.  
7. Clasificación del contratista, grupo, subgrupo y categoría  
Grupo Subgrupo Categoría  
J 2 D  
C 7 D  
8. Presentación de las ofertas  
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales después de la publicación del último de los anuncios de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia o Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Hora límite: 14.00 h.  
b) Documentación a presentar: los dos sobres indicados en el art. 18 del pliego rector.  
c) Lugar de presentación:  
1º. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Moncofa.  
2º. Domicilio: plaza de la Constitución, 1.  
3º. Localidad y código postal: 12471 Moncofa (Castellón).  
9. Apertura de las ofertas  
a) Entidad: Ayuntamiento de Moncofa.  
b) Domicilio: plaza de la Constitución, 1.  
c) Localidad: 12993 Moncofa.  
d) Fecha: quinto día siguiente a la finalización del plazo de presentación de plicas, si fuera inhábil o sábado, se abrirá el siguiente día hábil.  
e) Hora: 14.00 h.  
10. Gastos de anuncios  
Serán por cuenta de los adjudicatarios, con un límite de 150,00 €.  
11. Baremación del concurso  
1º. Plazo de ejecución. Se puntuará la minoración del plazo de ejecución hasta un total de 5 puntos, y se sumará por cada día natural de avance en lo entrega de la obra 0,1 puntos.  
2º. Mejoras al proyecto. Se valorará hasta un total de 20 puntos. Se tendrán en cuenta y valorarán, por medio de informe del técnico competente, los siguientes aspectos:   
. Metodología, organización de la obra y calificación profesional del encargado de la obra (hasta 5 puntos).  
. Propuestas de mejoras al proyecto de referencia, presupuestadas separadamente para obtener su incidencia en el presupuesto inicial (hasta 10 puntos).  
Moncofa, 4 de septiembre de 2006.. El alcalde: José Vicente Isach Clofent.