Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4390, del 02-12-2002 (2002/13900)

Concurso número CNMY02/0503/26. Rehabilitación de suelos contaminados en la Rambla de la Viuda, t.m. de Almazora (Castellón) fase III.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4390

Fecha DOGV
:   02-12-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2002/13740


Fecha del documento
:   27-11-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Almassora
    * contrato de obras

Concurso número CNMY02/0503/26. Rehabilitación de suelos contaminados en la Rambla de la Viuda, t.m. de Almazora (Castellón) fase III. [2002/13957]
  
1. Entidad adjudicadora.
  
a) Organismo: Conselleria de Medio Ambiente.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Generales ?Contratación.
  
c) N.º expediente: CNMY02/0503/26
  
2. Objeto del contrato.
  
a) Descripción del objeto: Rehabilitación de suelos contaminados en la Rambla de la Viuda, t.m. de Almazora (Castellón) fase III.
  
b) Lugar de ejecución: T.M. Almazora (Castellón).
  
c) Plazo de ejecución: seis meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
  
a) Tramitación: Ordinaria.
  
b) Procedimiento: Abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación.
  
Importe total: cuatro millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa euros con cuarenta y siete céntimos (4.855.790,47 euros), IVA incluido.
  
Anualidades:
  
Año 2002: 879.798 euros
  
Año 2003: 3.975.992,47 euros
  
5. Garantías.
  
Provisional: No procede.
  
Definitiva: 4 por 100 importe adjudicación.
  
6. Obtención de documentación e información:
  
a) Información obtención de pliegos: 96 386 59 26 y 96 386 63 61.
  
Consulta de pliegos: Conselleria de Medio Ambiente; Servicio de Asuntos Generales ?Contratación.
  
b) Dirección: Calle de Francesc Cubells, 7.
  
c) Localidad y código postal: Valencia 46441.
  
d) Teléfono: 92 886 75 22.
  
e) Fax: 96 386 50 75.
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de presentación de proposiciones.
  
7. Requisitos específicos del contratista.
  
a) Clasificación: Clasificación del contratista.
  
Grupo A, subgrupo 1, categoría f.
  
b) Otros requisitos: Dadas las características especiales de la obra a ejecutar, los contratistas deberán indicar en la documentación a presentar el vertedero de destino final de los resíduos peligrosos, debiendo aportar el documento de aceptación correspondiente del gestor autorizado, titular del depósito de seguridad mencionado, de acuerdo con la legislación vigente en materia de residuos peligrosos.
  
8. Presentación de las ofertas.
  
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del vigésimo sexto día natural contado desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si coincide en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
  
b) Documentación a presentar: Sobre A con la documentación general. Sobre B con la proposición económica. Las ofertas económicas se ajustarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas administrativas.
  
c) Lugar de presentación:
  
- Registro General de la Conselleria en Valencia: c/ Francesc Cubells, 7.
  
- Dirección Territorial de Alicante: c/ Churruca, 29.
  
- Dirección Territorial de Castellón: av. Germans Bou, nº 47.
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses desde la apertura de proposiciones económicas.
  
e) Se admiten variantes: Respecto a la reducción del plazo de ejecución de las obras, y al sistema de tratamiento a aplicar a los suelos contaminados, debiendo indicar en este caso los contratistas las características técnicas del sistema adoptado, incluido, si fuera el caso, el vertedero del destino final de los residuos así como documento de aceptación correspondiente del gestor autorizado.
  
9. Apertura de ofertas:
  
En el lugar indicado en el punto 6 del presente anuncio el décimo día natural a partir de la fecha límite de recepción de ofertas, a las 12 horas, en acto público. Si coincide en sábado la apertura se efectuará el siguiente día hábil.
  
10. Gastos de anuncio: serán a cargo del adjudicatario.