Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6127, del 21-10-2009 (2009/11604)

Licitación número 1293/2009. Obras de rehabilitación de la Casa de l'Ensenyança.
--------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6127

Fecha DOGV
:   21-10-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2009/11966


Fecha del documento
:   16-10-2009

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Cullera

Tipo de documento
:   Licitación

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Cullera
    * contrato de obras

Licitación número 1293/2009. Obras de rehabilitación de la Casa de l'Ensenyança. [2009/11624]  
Aprobado por Resolución de la Alcaldía, de fecha 16 de octubre de 2009, el pliego de cláusulas económico-administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas que han de regir la contratación por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, de las obras de rehabilitación de la Casa de l'Ensenyança cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se anuncia seguidamente dicha contratación.   
1. Entidad adjudicataria  
a) Organismo: Ayuntamiento de Cullera.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Municipal Cullera Impuls.  
c) Número de expediente: 1293/2009.  
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto: obras de rehabilitación de la Casa de l'Ensenyança.  
b) CPV: 45212350-4, Edificios de interés histórico o arquitectónico.  
c) Plazo de ejecución: 14 meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: urgente.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: varios criterios de adjudicación.  
4. Presupuesto base de licitación  
Importe: 881.993,56 euros, IVA excluido.  
16% IVA: 141.118,97 euros.  
Importe total: 1.023.112,53 euros.   
5. Garantías  
Garantía provisional: 3% del importe de adjudicación previsto en el pliego.  
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato.  
6. Obtención de documentación e información  
a) Entidad: Ayuntamiento, Área Municipal Cullera Impuls.  
b) Domicilio: calle Cervantes, número 9.  
c) Localidad y código postal: Cullera 46575.  
d) Teléfono: 295 240 658.   
e) Telefax: 587 215 152.  
f) Fecha limite de obtención documentos e información: hasta el último día señalado para la presentación de ofertas.  
7. Requisitos específicos del contratista  
a) Requisitos: los especificados en el pliego de cláusulas económico-administrativas particulares que rige la adjudicación.  
8. Presentación de ofertas  
a) Fecha limite de presentación: 13 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Cuando el último día coincida en sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.  
b) Documentación a presentar: tres sobres cerrados independientes. Uno con la documentación administrativa que se determina en el pliego de cláusulas, otro con la proposición técnica y otro con la propuesta económica.   
c) Lugar de presentación: en el Registro de Entrada de Documentos, desde las 09.00 a las 14.00 horas.  
1.ª Entidad: Ayuntamiento.  
2.ª Domicilio: plaza de la Virgen, número 5, planta baja.  
3.ª Localidad y código postal: Cullera 46235.  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses a partir de la fecha de presentación de la misma.  
e) No se admite la presentación de variantes o alternativas.  
9. Apertura de las ofertas  
a) Entidad: Ayuntamiento, sala de juntas de las oficinas municipales.  
b) Domicilio: plaza de la Virgen, número 5, primera planta.  
c) Localidad: Cullera.  
10. Otras informaciones  
Contrato de obras financiado mediante subvención con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para cofinanciar proyectos de desarrollo local y urbano durante el periodo de intervención 2007-2013, conforme a lo previsto en las bases reguladoras de la convocatoria de 2007, y por el Ayuntamiento de Cullera.   
Gastos anuncios: a cargo del contratista.  
Fecha prevista para la iniciación: desde la fecha del acta de aprobación de replanteo.  
Modelo de proposición: es obligatorio y figura en el pliego de cláusulas.  
Cullera, 16 de octubre de 2009.- La teniente alcalde delegada de Obras: Juana Sapiña Arlandis. El secretario general: Javier Gieure Le Caressant.