Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5010, del 20-05-2005 (2005/5062)

Concurso número 2004/GV/0063. Ampliación y tratamiento terciario de la EDAR de Villajoyosa (Alicante).
------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5010

Fecha DOGV
:   20-05-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/5062


Fecha del documento
:   03-05-2005

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato de obras
    * licitación
    * tratamiento del agua
    * contrato de servicios

Concurso número 2004/GV/0063. Ampliación y tratamiento terciario de la EDAR de Villajoyosa (Alicante). [2005/M5062]
  
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras.
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
  
c) Número de expediente: 2004/GV/0063.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: ampliación y tratamiento terciario de la EDAR de Villajoyosa (Alicante).
  
c) Lugar de ejecución: Villajoyosa (Alicante).
  
d) Plazo de ejecución (meses): 22 meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 9.760.634,40 euros (IVA incluido).
  
5. Garantía provisional: 195.212,69 euros.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: ver punto 1.a)
  
b) Domicilio: calle de Álvaro de Bazán, número 10, entresuelo.
  
c) Código postal y localidad: 46033 Valencia.
  
d) Teléfono: 63 024 15 12.
  
e) Telefax: 96 360 34 69.
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de agosto de 2005.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): K-8-e.
  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica, por los medios previstos en los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como su inscripción en los registros que se indican en el anexo I del reglamento de dicha ley; pudiendo presentar asimismo las certificaciones que se indican en el mismo anexo I, con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la mencionada Ley de Contratos.
  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
  
a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de 2005, hasta las 14.00 horas.
  
b) Documentación a presentar: la que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y anexo de bases correspondiente (apartado 3).
  
c) Lugar de presentación:
  
1º Entidad: ver punto 1.a)
  
2º Domicilio: ver punto 6.b).
  
3º Código postal y localidad: ver punto 6.c).
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 22 meses, desde la apertura de las ofertas.
  
e) Admisión de variantes: una como máximo.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a) Entidad: ver punto 1.a).
  
b) Domicilio: ver punto 6.b).
  
c) Localidad: ver punto 6.c).
  
d) Fecha: 13 de septiembre de 2005.
  
e) Hora: 12.00.
  
10. Otras informaciones
  
Comprende la ejecución de las obras, previa elaboración del correspondiente proyecto.
  
Referencia VBF-7271: 45232430-5, 74232200-6; Referencia APF-3786: 45.24, 74.20.34
  
11. Gastos de anuncios
  
Serán por cuenta del adjudicatario.
  
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 3 de mayo de 2005.
  
13. En su caso, portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: epsar.cop.gva.es