Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5099, del 23-09-2005 (2005/10476)

Corrección de errores de la licitación y ampliación de plazo CNMY05/12-12/87, consistente en el servicio de análisis, diseño, desarrollo o adaptación, en su caso, pruebas e implantación de un sistema de información software que cubra todas las necesidades de gestión de los centros propios dependientes de la Dirección General de Servicios Sociales.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5099

Fecha DOGV
:   23-09-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/10068


Fecha del documento
:   16-09-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Bienestar Social

Tipo de documento
:   Corrección de errores

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * informática aplicada
    * sistema de información
    * licitación
    * contrato de servicios

Corrección de errores de la licitación y ampliación de plazo CNMY05/12-12/87, consistente en el servicio de análisis, diseño, desarrollo o adaptación, en su caso, pruebas e implantación de un sistema de información software que cubra todas las necesidades de gestión de los centros propios dependientes de la Dirección General de Servicios Sociales. [2005/X10509]
  
Visto el expediente de contratación nº CNMY05/12-12/87, consistente en el servicio de análisis, diseño, desarrollo o adaptación, en su caso, pruebas e implantación de un sistema de información software que cubra todas las necesidades de gestión de los centros propios dependientes de la Dirección General de Servicios Sociales, tanto los de gestión directa, como los de gestión indirecta, publicado en el DOGV nº 5.078 de fecha 25 de agosto de 2005.
  
Detectados dos errores de trascripción en el Anexo I (Cuadro de Características) del pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares y en el pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la mencionada licitación, mediante Resolución de fecha 12 de septiembre de 2005, del órgano de contratación, se ha procedido a su corrección. Los errores advertidos son los siguientes:
  
Error en el apartado J) del Anexo I (Cuadro de Características) del pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares, que establece los criterios de adjudicación, en el punto 1, relativo al Precio, donde dice:
  
?Pmáx = Puntuación máxima de la oferta económica (en este caso, 20 puntos)?;
  
debe decir:
  
?Pmáx = Puntuación máxima de la oferta económica (en este caso, 30 puntos).-,
  
Discrepancia existente entre el plazo de ejecución establecido en el apartado F del Anexo I (Cuadro de Características) del pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares, y el que consta en los apartados 7 y 12 del pliego de Prescripciones Técnicas, siendo los plazos de ejecución correctos los que figuran en el Anexo I del pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares.
  
Por todo ello, en la citada Resolución se ha dispuesto, asimismo, anular el anuncio de licitación publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y proceder a una nueva publicación, una vez realizadas las correcciones y modificados los mencionados documentos, que quedan a disposición de los interesados, estableciéndose como fecha límite de presentación de proposiciones el 7 de noviembre de 2005.
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación e Inversiones.
  
c) Número de expediente: CNMY05/12-12/87
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: Servicio de análisis, diseño, desarrollo o adaptación, en su caso, pruebas e implantación de un sistema de información software que cubra todas las necesidades de gestión de los centros propios dependientes de la Dirección General de Servicios Sociales.
  
b) División por lotes y número: 1
  
c) Lugar de ejecución: .Valencia.
  
d) Plazo de ejecución: el plazo de ejecución total será de 20 meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso público.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 810.000 euros
  
5. Garantías
  
Provisional: 16.200 euros, que corresponde al 2 por 100 del importe de licitación.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social
  
b) Domicilio: Paseo Alameda 16
  
c) Localidad y código postal: Valencia 46098
  
d) Tel.: 599867115
  
e) Fax: 895856190
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación de ofertas, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
Clasificación del contratista: Grupo V subgrupo 2 categoría c.
  
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
  
a) Fecha límite de presentación: El término para la presentación de proposiciones finalizará el día 7 de noviembre de 2005.
  
b) Documentación a presentar: se presentarán en dos sobres separados (A y B) los documentos siguientes:
  
Sobre ?A?: Documentación administrativa
  
Sobre ?B?: Documentación económico técnica: contendrá la proposición económica, según el modelo del Anexo IV, del pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como la documentación técnica necesaria para la valoración de los criterios de adjudicación.
  
Todo ello en la forma determinada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
  
c) Lugar de presentación:
  
1º Entidad: Registro General de la Conselleria de Bienestar Social de lunes a viernes de 9 a 14 horas, o en cualquier otro lugar de presentación previsto en el art. 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2º Domicilio: Paseo Alameda 16.
  
3ª Localidad y Código Postal: Valencia, 46065
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses contados desde el acto público de apertura de las proposiciones económicas.
  
e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes.
  
9. Apertura de ofertas
  
a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social
  
b) Domicilio: Paseo Alameda 16
  
c) Localidad: Valencia
  
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al último día del plazo de presentación de ofertas.
  
Si tal fecha coincidiese en sábado o festivo la apertura pública referida tendrá lugar el primer día hábil siguiente en el mismo lugar y hora indicados.
  
e) Hora: 12 horas.
  
10. Otras informaciones
  
Se podrá obtener información sobre la convocatoria, así como los correspondientes pliegos en la dirección de internet: www.gva.es/contrata.
  
11. Gastos de anuncios
  
Los gastos de publicación del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
  
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 16 de septiembre de 2005.