Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4854, del 01-10-2004 (2004/9923)

Subasta. Adjudicación del contrato de obras del colector de alcantarillado en avenida de la Constitución.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4854

Fecha DOGV
:   01-10-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2004/9923


Fecha del documento
:   24-09-2004

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Sollana

Tipo de documento
:   Subasta

Descriptores 

:   * Sollana
    * contrato de obras
    * infraestructura urbana
    * licitación
    * adjudicación de contrato administrativo

Subasta. Adjudicación del contrato de obras del colector de alcantarillado en avenida de la Constitución. [2004/M9923]
  
Por Decreto de Alcaldía, de fecha 23 de septiembre de 2004, se aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares, que ha de regir la subasta por procedimiento abierto con carácter de urgencia, que se sigue para la adjudicación del contrato de obras para la construcción de colector de alcantarillado en la avenida de la Constitución, el cual se expone al público por plazo de ocho días, siguientes al de la inserción de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana para que puedan presentarse reclamaciones.
  
Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas administrativas.
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: alcalde.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: construcción de colector de alcantarillado.
  
b) Lugar de ejecución: Sollana.
  
c) Plazo de ejecución: dos meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: urgente.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: subasta.
  
4. Presupuesto base de la licitación: 66.000 euros, IVA incluido.
  
5. Garantía provisional
  
No se exige.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Suecopy.
  
b) Domicilio: calle del Barrio Granell, 6.
  
c) Código postal y localidad: 46867 Sueca.
  
d) Teléfono: 56 371 02 42.
  
e) Fax: 96 171 06 47.
  
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: el día anterior a finalizar el plazo de presentación de proposiciones.
  
7. Requisitos del contratista
  
1. Clasificación: no se requiere.
  
8. Presentación de ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: finalizará a los 13 días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
b) Documentación a presentar: la especificada en la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
  
c) Lugar de presentación:
  
1º. Entidad: Registro de Entrada del Ayuntamiento de Sollana, de 10.00 a 14.00 horas excepto sábados y festivos.
  
2º. Domicilio: Ayuntamiento de Sollana. Plaza Mayor, número 2, 46433 Sollana.
  
d) Plazo de mantenimiento de ofertas: hasta que se produzca la propuesta de adjudicación.
  
9. Apertura de ofertas
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Sollana.
  
b) Domicilio: plaza Mayor, número 2.
  
c) Localidad: Sollana.
  
d) Fecha: el primer jueves hábil siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de ofertas.
  
e) Hora: 18.00.
  
10. Gastos de anuncios
  
A cargo del adjudicatario.