Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5258, del 15-05-2006 (2006/4677)

Concurso número PI/06/0012/LU. Obras de restauración intervención parcial en la iglesia exconvento de Santo Domingo de Xàtiva.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5258

Fecha DOGV
:   15-05-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/4677


Fecha del documento
:   11-04-2006

Organismo emisor
:   Fundación de la Comunidad Valenciana la Luz de Las Imagenes.

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Fundación de la Comunidad Valenciana la Luz de Las Imagenes.
    * fundación
    * licitación
    * contrato de obras
    * protección del patrimonio

Concurso número PI/06/0012/LU. Obras de restauración intervención parcial en la iglesia exconvento de Santo Domingo de Xàtiva. [2006/S4677]  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes  
c) Número de expediente: PI/06/0012/LU  
2. Objeto del contrato:  
a) Tipo de contrato: contrato de obras  
b) Descripción del objeto: constituye el objeto del presente contrato las obras de restauración intervención parcial en iglesia exconvento de Santo Domingo de Xàtiva.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: ordinario.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma de adjudicación: concurso.  
4. Presupuesto de licitación  
a) Importe total, IVA incluido: setecientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos euros con ochenta céntimos (789.842,80 €)  
b) Anualidades:   
. Anualidad 2006: 30% del presupuesto.  
. Anualidad 2007: 70% del presupuesto.  
5. Obtención de documentación e información  
5.1 Obtención de documentación:   
a) Para obtener fotocopias los interesados deberán dirigirse a  
Diazotec, calle Conde Altea, núm. 4. 46160 Valencia.  
Teléfonos: 96 395 39 00/96 333 00 96 Fax: 96 374 93 01  
5.2. Obtención de información:  
a) Entidad: Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes.  
b) Domicilio: calle duque de Calabria, núm. 8, puerta 2  
c) Localidad y código postal: 46720 Valencia  
d) Teléfono: 54 672 89 52  
e) Fax: 96 316 20 63  
6. Requisitos específicos del contratista. Clasificación según cuadro de características.  
Clasificación: grupo: K subgrupo: 7  
7. Presentación de las ofertas  
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
b) Documentación a presentar: en el sobre A, oferta económica y en el sobre B, la capacidad para contratar y características técnicas.  
c) Lugar de presentación: Registro General de la Fundación La Luz de las Imágenes  
1º. Entidad: Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes.  
2º. Domicilio: duque de Calabria, núm. 8, puerta 2  
3º. Localidad y código postal: Valencia 46783.  
8. Apertura de ofertas  
a) Entidad: Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes  
b) Lugar: duque de Calabria, núm. 8, puerta 2  
c) Localidad: Valencia  
d) Fecha: el tercer día hábil después de finalizar el plazo presentación de proposiciones.   
e) Hora: 12.00 horas.  
9. Gastos de anuncios: los gastos de publicación del presente concurso serán a cargo del adjudicatario.  
Valencia, 11 de abril de 2006.. El conseller de Cultura, Educación y Deporte, presidente del Patronato de la Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes: Alejandro Font de Mora Turón.