Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4785, del 29-06-2004 (2004/6666)

Concurso 2004-0-06. Ejecución de las obras de construcción de la Casa de la Dona.
---------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4785

Fecha DOGV
:   29-06-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2004/6666


Fecha del documento
:   08-06-2004

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Mislata

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Mislata
    * licitación
    * edificio público
    * contrato de obras

Concurso 2004-0-06. Ejecución de las obras de construcción de la Casa de la Dona. [2004/6666]
  
Aprobado mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 8 de junio de 2004 el pliego de condiciones jurídicas y económico-administrativas que ha de regir la contratación, por procedimiento abierto concurso, de ejecución de las obras de construcción de la denominada Casa de la Dona, se expone al público durante ocho días, contados desde el siguiente a la presente publicación a los efectos de atender reclamaciones.
  
Simultáneamente, y sin perjuicio de aplazar cuando resulte necesario el procedimiento de adjudicación, en el supuesto que se formularen reclamaciones contra el pliego, se anuncia a través del presente edicto, la apertura del procedimiento de adjudicación en la forma que seguidamente se expresa:
  
1. Entidad adjudicadora
  
Ayuntamiento de Mislata.
  
Plaza de la Constitución nº 8
  
Mislata. 46969.
  
Teléfono: 208 596 503, fax: 002 222 742.
  
Negociado de Contratación.
  
Expediente nº 04-O-06.
  
2. Objeto del contrato: ejecución de las obras de construcción de la Casa de la Dona.
  
Plazo de ejecución: un año.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
Tramitación : ordinaria.
  
Procedimiento: abierto.
  
Forma de adjudicación: concurso
  
4. Presupuesto base de licitación: 556.092,69 euros, IVA incluido.
  
5. Garantías
  
Provisional: 11.121,85 euros.
  
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
  
6. Obtención de documentación e información
  
Ayuntamiento de Mislata, plaza de la Constitución nº 8. 46975 Mislata. Negociado de Contratación.
  
Teléfono: (96) 399.11.45.Fax (96) 370.38.06
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
Clasificación
  
Grupo C, subgrupo 2, categoría a.
  
Grupo C, subgrupo 4, categoría b.
  
Grupo C, subgrupo 6, categoría a.
  
Grupo C, subgrupo 9, categoría a.
  
Grupo J, subgrupo 1, categoría a.
  
Grupo J, subgrupo 2, categoría a
  
8. Presentación de ofertas
  
El plazo de presentación de proposiciones se iniciará con la publicación del anuncio del concurso en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y concluirá a los veintiséis días naturales siguientes a los de dicha publicación, en horas de 09.00 a 14.00. Si el último día es sábado o festivo, el plazo acabará el siguiente hábil posterior.
  
Documentación que integrará las ofertas: la que figura en el pliego de condiciones.
  
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Mislata. Negociado de Contratación.
  
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.
  
9. Apertura de las ofertas
  
El acto de apertura de plicas tendrá lugar a las 14.15 horas del primer miércoles siguiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas. En el caso de que dicho día fuera inhábil se trasladará al día siguiente a la misma hora.
  
10. Gastos de anuncios: de cuenta del adjudicatario.