Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4290, del 11-07-2002 (2002/7564)

Concurso número 2002/GV/0049. Obras para el tratamiento terciario de las aguas de la estación depuradora de aguas residuales de Benidorm (Alicante).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4290

Fecha DOGV
:   11-07-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2002/7564


Fecha del documento
:   28-06-2002

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * Benidorm
    * contrato de obras

Concurso número 2002/GV/0049. Obras para el tratamiento terciario de las aguas de la estación depuradora de aguas residuales de Benidorm (Alicante). [2002/S7564]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
  
c) Número de expediente: 2002/GV/0049.
  
2. Objeto del contrato
  
a)Descripción del objeto: obras para el tratamiento terciario de las aguas de la estación depuradora de aguas residuales de Benidorm (Alicante).
  
b) División por lotes y número: núm. 01. Ejecución de obra, y núm. 02. Explotación de las instalaciones.
  
c) Lugar de ejecución: Benidorm (Alicante).
  
d) Plazo de ejecución (meses): obra: trece (13) meses; Explotación: veinticuatro (24) meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
  
79.499.205,00 euros (IVA incluido).
  
5. Garantía provisional
  
413.791,16 euros.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: ver punto 1.a)
  
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, núm. 10, entlo.
  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46560.
  
d) Teléfono: 30 425 84 54
  
e) Telefax: 96 360 34 69
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 24 de octubre de 2002.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): obra: K-8-E; Explotación: O-4-D (o en su caso, III-5-D, en los términos de la disposición transitoria única, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica, por los medios previstos en los artículos 16, 17 y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como su inscripción en los registros que se indican en el anexo I del Reglamento de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo las certificaciones que se indican en el mismo anexo I, con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la mencionada Ley de Contratos.
  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
  
a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre de 2002, hasta las 14.00 horas.
  
b) Documentación a presentar: la que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y anexo de bases correspondiente (apartados A-4 y B-13).
  
c) Lugar de presentación:
  
1º Entidad: ver punto 1.a)
  
2º Domicilio: ver punto 6.b).
  
3º Localidad y código postal: ver punto 6.c).
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 20 meses, desde la apertura de las ofertas.
  
e) Admisión de variantes: una como máximo.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a) Entidad: ver punto 1.a).
  
b) Domicilio: ver punto 6.b).
  
c) Localidad: ver punto 6.c).
  
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
  
e) Hora: 12.00 horas.
  
10. Otras informaciones
  
Referencia CPV'98: 45252130-8, 74142120-3, 90111200-0.
  
Referencia CNPA'96: 4521, 74697, 27959104.
  
11. Gastos de anuncios
  
Serán por cuenta del adjudicatario
  
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 28 de junio de 2002.