Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4266, del 07-06-2002 (2002/6077)

Concurso número 30/2002. Obras de colector de pluviales en la avenida del antiguo trazado del ferrocarril.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4266

Fecha DOGV
:   07-06-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2002/6077


Fecha del documento
:   03-05-2002

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * Castellón de la Plana
    * ordenación hidráulica
    * licitación
    * contrato de obras

Concurso número 30/2002. Obras de colector de pluviales en la avenida del antiguo trazado del ferrocarril. [2002/M6077]
  
Por la Comisión de Gobierno se ha aprobado, en fecha 3 de mayo de 2002, el proyecto del colector de pluviales en la avenida del antiguo trazado del ferrocarril, Castellón de la Plana, con un presupuesto de 2.483.252,11 euros; por el presente anuncio, se expone al público el proyecto antes citado y se advierte que durante el plazo de 10 días, a partir de la presente publicación, quienes estuvieran interesados podrán examinar el proyecto, (de 09.00 a 14.00 horas en la Sección de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Castellón de la Plana), y presentar reclamaciones al mismo.
  
Asimismo se ha aprobado por la Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria de fecha 3 de mayo de 2002, el expediente de contratación del que forma parte el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en la contratación, mediante concurso público, del proyecto del colector de pluviales en la avenida del antiguo trazado del ferrocarril, Castellón de la Plana; se hace público, de conformidad con el artículo 122 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que durante el plazo de ocho días contado a partir de la presente publicación, quienes estuvieran interesados podrán consultar el expediente, (de 09.00 a 14.00 horas en la Sección de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, 4ª planta) y presentar las reclamaciones que crean convenientes en relación al pliego antes mencionado.
  
Se anuncia concurso público para contratar las obras del proyecto del colector de pluviales en la avenida del antiguo trazado del ferrocarril, Castellón de la Plana.
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Urbanismo y Obras.
  
c) Número de expediente: 30/2002.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: ejecución de obras de colector de pluviales en la avenida del antiguo trazado del ferrocarril.
  
b) División por lotes y número:
  
c) Lugar de ejecución: Castellón de la Plana.
  
d) Plazo de ejecución (meses): 12.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso público.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: dos millones cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos cincuenta y dos euros con once céntimos de euro (2.483.252,11 EUR).
  
La adjudicación del contrato quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato,
  
En la actualidad no se dispone de la totalidad de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, por lo que el inicio de las mismas queda condicionado a la formalización del acta de ocupación o efectiva obtención de los terrenos por cualquier otro medio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 129.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
Por las demoras en las obras que puedan producirse a causa de la disponibilidad de los terrenos, no tendrá derecho el contratista a indemnización alguna, tampoco por intereses de demora, sin perjuicio de la resolución del contrato cuando concurran las causas establecidas legalmente.
  
5. Garantías
  
Provisional: equivalente al 2% del presupuesto de licitación.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
  
b) Domicilio: plaza Mayor, número 1.
  
c) Código postal y localidad: 12205 Castellón de la Plana.
  
d) Teléfono: 009 93 20 17.
  
e) Telefax: 964 35 52 98.
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 días naturales a partir de la publicación del presente anuncio.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
a) Clasificación: grupo E, subgrupo 4, categoría f).
  
b) Otros requisitos:
  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
  
a) Fecha y hora límite de presentación: a los 26 días naturales a partir de la publicación del presente anuncio, desde las 09.00 horas hasta las 13.00 horas.
  
b) Documentación a presentar: es la que figura en la cláusula 8ª del pliego, cuya copia será facilitada en la Sección de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
  
c) Lugar de presentación:
  
1ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Castellón de la Plana y registros de las juntas de distrito Norte, distrito Sur, distrito Este, distrito Oeste, distrito Centro y distrito Marítimo.
  
2ª Domicilio: plaza Mayor, núm. 1; plaza de Teodoro Izquierdo, núm. 7; calle de Ricardo Català esquina con Joaquín Márquez; avenida de los Hermanos Bou, núm. 17; plaza de España, s/n (antigua estación RENFE); plaza Mayor, núm. 1 y paseo de Buenavista, núm. 28.
  
3ª Código postal y localidad: 12642 Castellón de la Plana..
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.
  
e) Admisión de variantes:
  
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
  
9. Apertura de las ofertas
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
  
b) Domicilio: plaza Mayor, número 1.
  
c) Localidad: Castellón de la Plana.
  
d) Fecha: el siguiente viernes hábil al día en que termine el plazo de presentación de ofertas.
  
e) Hora: 13.15 horas.
  
10. Otras informaciones
  
Criterios básicos de adjudicación y valoración:
  
a) Por la mejor oferta económica, hasta un máximo de 4 puntos.
  
Se valorará adjudicando 0 puntos a las proposiciones realizadas por el tipo y la mayor puntuación a la que ofrezca mayor baja. Las ofertas situadas entre ambos límites se valorarán de forma proporcional. Las proposiciones que superen en 10 puntos la media de todas las presentadas, quedarán incursas en presunción de temeridad y, caso de no quedar justificada su procedencia, se valorará con 0 puntos. De producirse tal circunstancia, la mayor puntuación se adjudicará a la proposición con mayor baja no incursa en temeridad.
  
b) Por el menor plazo de ejecución de las obras, hasta un máximo de 3 puntos.
  
Se valorará de igual forma que el apartado anterior.
  
Se tendrá en cuenta la justificación más adecuada de los medios efectivamente empleados para la ejecución de cada tramo de obra que reduzcan el plazo de ejecución. La reducción de plazo que, a juicio de los servicios técnicos municipales, no quede debidamente justificada con la documentación aportada junto con el programa de trabajo, se valorará con 0 puntos.
  
c) Por las condiciones específicas de ejecución tendentes a ocasionar menores molestias en la ejecución, mayor funcionalidad de la obra y mejor calidad de los acabados, hasta un máximo de 3 puntos.
  
1. Por menores molestias: 1 punto. Se tendrá en cuenta el empleo de medios que reduzcan al máximo el impacto visual y auditivo durante la ejecución de las obras.
  
2. Fórmula constructiva: 1 punto. Se tendrá en cuenta aquella que logre la mayor funcionalidad de la obra, entendiéndose por tal la que tienda a una mejor evacuación de las aguas.
  
3. La mayor calidad de los acabados: 1 punto. Se entenderá por tal aquella que redunde en mayor durabilidad y seguridad de la obra.
  
11. Gastos de anuncios
  
A cuenta del adjudicatario.
  
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas (en su caso):
  
13. Modelo de la oferta económica:
  
«(Nombre) ..., vecino de ..., con DNI número ..., actuando (en nombre propio o representación de ..., con domicilio en ... número ... de ..., con DNI o NIF número ...) en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado del proyecto del colector de pluviales en la avenida del antiguo trazado del ferrocarril, Castellón de la Plana, y del pliego de cláusulas para adjudicar, mediante concurso, la ejecución de las obras contenidas en dicho proyecto, me comprometo a realizarlas, con estricta sujeción a los citados documentos, por la cantidad de ... (letra y número) ... euros, incluido IVA.
  
(Fecha y firma del proponente)».