Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6034, del 12-06-2009 (2009/6870)

Licitación número CNMY09/06-6/115. Obras de construcción de un centro de día para personas con discapacidad psíquica en Vila-real (Castellón).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6034

Fecha DOGV
:   12-06-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2009/6870


Fecha del documento
:   10-06-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Bienestar Social

Tipo de documento
:   Licitación

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato de obras

Licitación número CNMY09/06-6/115. Obras de construcción de un centro de día para personas con discapacidad psíquica en Vila-real (Castellón). [2009/6870]  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social  
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría. Servicio de Contratación e Inversiones  
c) Número de expediente: CNMY09/06-6/115  
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de un centro de día para personas con discapacidad psíquica en Vila-real (Castellón).  
b) División por lotes y número: 1  
c) Lugar de ejecución: Vila-real (Castellón).  
d) Plazo de ejecución: el plazo de ejecución será de doce meses a contar desde la fecha de la firma del Acta de comprobación de replanteo.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.  
a) Tramitación: urgente, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Ley 9/2008, de 28 noviembre.  
b) Procedimiento: abierto  
c) Forma: varios criterios de adjudicación.  
4. Presupuesto base de licitación.  
Importe total: 1.153.760,82 euros, IVA excluido.  
5. Garantias  
Provisional: No se exige.  
6. Obtención de documentación e información.  
a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social  
b) Domicilio: Paseo Alameda 16  
c) Localidad y código postal: Valencia 46631  
d) Tel.: 323 097 658  
e) Fax: 738 813 048  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de presentación de ofertas, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.  
7. Requisitos específicos del contratista.  
Clasificación del contratista: grupo C, subgrupo: todos, categoría e.  
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.  
a) Fecha límite de presentación: en horario de oficina del Registro General durante los 13 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la presente licitación. Si fuera sábado, domingo o festivo se efectuará el siguiente día hábil.  
b) Documentación a presentar: se presentarán en tres sobres separados (A, B y C) los documentos siguientes:  
Sobre A : documentación administrativa.  
Sobre B: documentación económica: contendrá la proposición económica, según el modelo del anexo IV, del pliego de cláusulas administrativas particulares, así como los documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicación de una fórmula, según lo indicado en el apartado J, 1 del Anexo I.  
Sobre C: documentación técnica no cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas.  
Todo ello en la forma determinada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
c) Lugar de presentación:  
1º Entidad: Registro General de la Conselleria de Bienestar Social, o en cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
2º Domicilio: Paseo Alameda 16.   
3ª Localidad y Código Postal: Valencia, 46790  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses contados desde el acto público de apertura de las proposiciones económicas.  
e) Admisión de variantes y mejoras: se podrán presentar variantes y mejoras aportadas a través de los criterios de adjudicación, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula K del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.  
9. Apertura de ofertas.  
a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social  
b) Domicilio: Paseo Alameda 16  
c) Localidad: Valencia  
d) Fecha: el decimoquinto día natural siguiente al último día del plazo de presentación de ofertas.   
Si tal fecha coincidiese en sábado o festivo la apertura pública referida tendrá lugar el primer día hábil siguiente en el mismo lugar y hora indicados.  
e) Hora: 9:30 horas.  
10. Otras informaciones. Se podrá obtener información sobre la convocatoria, así como los correspondientes pliegos en la dirección de internet: www.contratacion.gva.es  
11. Gastos de anuncios.  
Los gastos de publicación del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.  
Valencia, 10 de junio de 2009.- El subsecretario, p.d. (DOCV núm. 5967 de 04.03.2009): Mariano Vivancos Comes.