gplsi/alia_dogv huggingface dataset:
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7511, del 23-04-2015 (2015/3512)

Licitación número 15/01. Suministro de equipamiento científico.
---------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7511

Fecha DOGV
:   23-04-2015

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2015/3512


Fecha del documento
:   17-04-2015

Organismo emisor
:   Centro de Investigación Príncipe Felipe

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * contrato de suministros

Licitación número 15/01. Suministro de equipamiento científico. [2015/3512]  
1. Entidad adjudicadora  
Fundación de la Comunidad Valenciana. Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF).  
  
2. Objeto del contrato  
a) Suministro de equipamiento científico. Expediente 15/01  
b) División por lotes: sí.  
c) Lugar de ejecución: calle de Eduardo Primo Yúfera, número 3, 46055 Valencia.  
d) Plazo de ejecución: véanse los pliegos.  
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma adjudicación: sujeto a regulación armonizada  
  
4. Presupuesto máximo de licitación  
Trescientos treinta y nueve mil quinientos sesenta euros, IVA excluido.  
  
5. Garantías: véase el pliego de condiciones  
  
6. Documentación e información  
a) Obtención: perfil del contratante del CIPF http://www.cipf.es  
b) Fecha límite: 27 mayo 2015.  
  
7. Requisitos específicos del contratista: véanse los pliegos.  
  
8. Presentación de las ofertas  
a) Fecha límite: 27 de mayo de 2015  
b) Documentación a presentar: véase el pliego de condiciones  
c) Lugar de presentación: apartado 2.c.  
  
9. Apertura ofertas  
a) Fecha  
Sobre 2: 5 de junio 2015, 12.00 horas.   
Sobre 3: 9 de junio 2015, 12.00 horas  
d) Lugar: apartado 2.c.  
  
10. Gastos de anuncios  
Serán de cuenta del adjudicatario  
  
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unió Europea  
17 de abril de 2015.  
  
Valencia, 17 de abril de 2015.- La gerente: Isabel Muñoz Criado.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7465, del 13-02-2015 (2015/1146)

Notificación de resolución de recurso de reposición. Expediente sancionador número 51/14.
-----------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7465

Fecha DOGV
:   13-02-2015

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2015/1146


Organismo emisor
:   Conselleria de Hacienda y Administración Pública

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de resolución de recurso de reposición. Expediente sancionador número 51/14. [2015/1146]  
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar mediante el presente edicto al interesado que a continuación se expresa extracto del recurso de reposición, dictado por el conseller de Hacienda y Administración Pública en fecha 10 de noviembre de 2014.  
Para que el interesado pueda tener conocimiento íntegro del acto y quede constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el plazo de 10 días, desde la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la sede de esta Subdirección General de Juego, sita en la calle del Almirall, número 1, de Valencia.  
Expediente número 51/14. Interesado expedientado: Francisco José Bartual García, DNI 54468609F, siendo su último domicilio conocido en la calle de Benimodo, número 15, primera, de Valencia. Resolución de fecha de 10 de noviembre de 2014, por la que se acuerda imponerle una multa de seiscientos euros (600 ?), por infracción de la normativa vigente en materia de juego tipificada como muy grave en el artículo 23, apartado a), de la Ley 4/1988, de la Generalitat, del Juego de la Comunitat Valenciana.  
Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia o, a su elección, el de su domicilio, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, según disponen los artículos 8.2.b), 14.1.segunda y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
Lo que se pone en conocimiento del interesado a los efectos oportunos y previstos en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de acuerdo con el artículo 30.5 de la Ley 4/1988, de 3 de junio, de la Generalitat, del Juego de la Comunitat Valenciana.  
Y para que sirva de notificación a la persona interesada consignada anteriormente, se expide el presente edicto.  
  
Valencia, 2 de febrero de 2015.- El jefe del Servicio de Normas, Estudios y Procedimientos de Juego: Constantino Carnicero Vicente.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7565, del 07-07-2015 (2015/5995)

Formalización del contrato número CNMY15/CA30S/12. Servicio de realización, impresión, ensobrado, manipulado y etiquetado pruebas evaluación curso 2014-2015.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7565

Fecha DOGV
:   07-07-2015

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2015/5995


Fecha del documento
:   16-06-2015

Organismo emisor
:   Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
    * Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
    * contrato de servicios
    * adjudicación de contrato administrativo

Formalización del contrato número CNMY15/CA30S/12. Servicio de realización, impresión, ensobrado, manipulado y etiquetado pruebas evaluación curso 2014-2015. [2015/5995]  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Consellería de Educación, Cultura y Deporte.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.  
c) Número de expediente: CNMY15/CA30S/12.  
  
2. Objeto del contrato  
a) Tipo de contrato: contrato servicios.  
b) Descripción del objeto: servicio de realización, impresión, ensobrado, manipulado y etiquetado pruebas evaluación curso 2014-2015.  
  
c) Lotes: 2.  
d) Publicación: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7507, de 17 de abril de 2014.  
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación:urgente.  
b) Procedimiento: varios criterios.  
c) Forma: abierto.  
  
4. Presupuesto de licitación  
193.827, IVA excluido.  
  
5. Formalización  
a) Fecha: 10 de junio de 2015.  
b) Contratista(s): Gráficas Marí Montañana, SL.  
c) Nacionalidad: española.  
d) Importe de adjudicación:  
Lote 1: 50.770 euros, IVA excluido.  
Lote 2: 37.740 euros, IVA excluido.  
  
Valencia, 16 de junio de 2015.- La consellera de Educación, Cultura y Deporte, p. d. (RC 26.03.2013, DOCV 6993), el subsecretario: Jesús Carbonell Aguilar.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7539, del 03-06-2015 (2015/5212)

Corrección de errores de la licitación número MY14/ITI/S/33. Adquisición de servidores de altas prestaciones para cálculo computacional.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7539

Fecha DOGV
:   03-06-2015

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2015/5212


Fecha del documento
:   01-06-2015

Organismo emisor
:   Universitat Politècnica de València

Tipo de documento
:   Corrección de errores

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * contrato de suministros

Corrección de errores de la licitación número MY14/ITI/S/33. Adquisición de servidores de altas prestaciones para cálculo computacional. [2015/5212]  
Resolución del rector de la Universitat Politècnica de València por la que anuncia la corrección de errores del anuncio publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7302, de 24 de junio de 2014, página 15182, que se refiere a la licitación número MY14/ITI/S/33, adquisición de servidores de altas prestaciones para cálculo computacional. Se procede a su rectificación en los términos siguientes.  
  
En el punto 11, otras informaciones, donde dice:  
«Cofinanciado en un 80% con Fondos FEDER de ayuda para dotación de equipamiento de infraestructura científico-tecnológica con el PO FEDER 2007/2013»;  
  
Debe decir:  
«Cofinanciado en un 80% con Fondos FEDER de ayuda para dotación de equipamiento de infraestructura científico-tecnológica con el PO FEDER 2007/2013 de la Comunitat Valenciana y en un 20% por la Generalitat Valenciana».  
  
Valencia, 1 de junio de 2015.- El rector: Francisco José Mora Mas.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7440, del 12-01-2015 (2014/11141)

Nombramiento de dos administrativos de administración general.
--------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7440

Fecha DOGV
:   12-01-2015

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - B) NOMBRAMIENTOS Y CESES

Número del documento
:   2014/11999


Fecha del documento
:   15-12-2014

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Navarrés

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Navarrés
    * funcionario

Nombramiento de dos administrativos de administración general. [2014/11726]  
Resolución número 349, de 15 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Navarrés (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de dos administrativos de administración general.   
De conformidad con lo dispuesto reglamentariamente y el artículo 7 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y les programas mínimos a que se tiene que ajustar el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración local, se hace público que en virtud del procedimiento selectivo realizado por este ayuntamiento, han sido nombrados funcionarios para el ejercicio del puesto de administrativo de servicios de administración general:   
- María José Gavilá Orengo, DNI 45364740-A   
- M. Carmen Tarancón Martínez, DNI 50375002-P  
  
Navarrés, 15 de diciembre de 2014.- La alcaldesa: Estela Darocas Marín.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7461, del 09-02-2015 (2015/973)

Información pública del expediente de concesión de uso privativo del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos del monte de utilidad pública número 12 denominado Carrascal y Masía de Tetuán, sito en el término municipal de Alcoy y perteneciente al Ayuntamiento de Alcoy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7461

Fecha DOGV
:   09-02-2015

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2015/973


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del expediente de concesión de uso privativo del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos del monte de utilidad pública número 12 denominado Carrascal y Masía de Tetuán, sito en el término municipal de Alcoy y perteneciente al Ayuntamiento de Alcoy. [2015/973]  
Se está tramitando en la Dirección Territorial de Alicante, a solicitud de la Agrupación Contra Incendios Forestales Alcoi-ACIF, el expediente JMY-I-2-3059 de concesión de uso privativo del dominio público forestal para la ocupación de terrenos en el monte de utilidad pública núm. 12 de la provincia de Alicante, denominado «Carrascal y Masía de Tetuán», sito en el término municipal de Alcoy y perteneciente al Ayuntamiento de Alcoy.  
El objeto de la ocupación es la instalación de equipos de radio-telecomunicaciones.  
Dicho expediente se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando el plazo de un mes, a partir de la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para que los interesados puedan examinar el expediente en las oficinas de la dirección territorial, así como presentar alegaciones, haciendo constar la dirección y el horario en que el expediente podrá ser examinado.  
  
Alicante, 14 de enero de 2015. El director territorial: Francisco Javier Sogorb Guerra.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7610, del 08-09-2015 (2015/7355)

Información pública de la disolución de la cooperativa.
-------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7610

Fecha DOGV
:   08-09-2015

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2015/7355


Organismo emisor
:   2 Isabels, COOP V.

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la disolución de la cooperativa. [2015/7355]  
Se informa para su general conocimiento que la sociedad 2 Isabels, S. Coop. Valenciana, en Asamblea debidamente convocada y celebrada con fecha 27 de julio de 2015 en la calle de Juan de Garay, 32, bajo derecha, de Valencia, adoptó por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:   
- Aprobar la disolución de la cooperativa.  
- Proceder al nombramiento de los liquidadores.  
- Facultar a los liquidadores para que realicen las gestiones necesarias para la inscripción de los citados acuerdos en el Registro de Cooperativas de Valencia.  
  
Nota: la documentación relativa a estos acuerdos se encuentra depositada en el domicilio sito en la avenida de los Hermanos Machado, número 57, sexto, 21, de Valencia a disposición de los interesados.  
  
Valencia, 31 de julio de 2015.- Los liquidadores: Francisco Gracia Valentín y José Manuel Company Pérez.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7510, del 22-04-2015 (2015/3558)

Convocatoria para la provisión de una plaza de carácter temporal
----------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7510

Fecha DOGV
:   22-04-2015

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - A) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES Y CONCURSOS

Número del documento
:   2015/3558


Fecha del documento
:   20-04-2015

Organismo emisor
:   Valenciana d'Estratègies i Recursos per a la Sostenibilidad Ambiental, SA

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * concurso administrativo

Convocatoria para la provisión de una plaza de carácter temporal [2015/3558]  
En la página web de Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA, www.vaersa.com, aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la provisión de la siguiente plaza: un/a veterinario/a a tiempo parcial para el municipio de Segorbe, en la provincia de Castellón, como personal temporal adscrito a encomiendas de gestión cuya ejecución se ha encargado a la sociedad mercantil Vaersa, que tiene la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la Generalitat.  
La documentación acreditativa de los méritos alegados en el curriculum vitae para optar a la plaza deberá aportarse en el momento de la realización de la entrevista y el test psicotécnico por aquellas candidaturas que resulten preseleccionadas, no tomándose en consideración la presentada con posterioridad.  
El plazo de presentación de candidaturas será de siete días naturales. El día de inicio del cómputo de dicho plazo será el mismo día de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
El proceso de selección discurrirá a través de las siguientes fases:  
Primera. Recepción de curriculum vitae y preselección de candidaturas.  
Segunda. Recepción de méritos de las candidaturas preseleccionadas y comprobación del cumplimiento de las bases.  
Tercera. Prueba psicotécnica.  
Cuarta. Entrevista personal  
  
Los sucesivos anuncios que procedan relativos a esta convocatoria, se publicarán en la página web de Vaersa.  
Observaciones: las categorías profesionales requeridas no están afectadas por el procedimiento de despido colectivo de 2014.  
No obstante lo anterior, de conformidad con lo acordado con la mesa negociadora, tendrán preferencia de acceso a los puestos de trabajo ofertados aquellos candidatos/as que, reuniendo los requisitos expresados en las bases, hayan resultado afectados por el procedimiento de despido colectivo de Vaersa de 2014, los cuales podrán presentar voluntariamente su candidatura a través de la página web de Vaersa (www.vaersa.com) durante el plazo de recepción de currículos arriba referenciado.  
  
Valencia, 20 de abril de 2015.- El director general de Vaersa: José Aparicio Grau.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7489, del 20-03-2015 (2015/2329)

Notificación de resolución de recurso de alzada. Expediente sancionador número 032006SAT000607 y otros.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7489

Fecha DOGV
:   20-03-2015

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2015/2329


Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de resolución de recurso de alzada. Expediente sancionador número 032006SAT000607 y otros. [2015/2329]  
Por la presente notificación se hace saber a las empresas que a continuación se relacionan, a las que la Inspección Provincial de Trabajo practicó actas de infracción que dieron lugar a expediente sancionador, cuyas resoluciones fueron notificadas y, resueltos los recursos de alzada, no pudieron ser notificadas sus resoluciones por haber desaparecido, trasladado a otro domicilio u otras causas análogas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Expediente Empresa Último domicilio conocido Población  
032006SAT000607 Transportes y Servicios Monllor, SA Tintes Bolta, s/n Alcoy  
032006SAT000605 Transportes y Servicios Monllor, SA Tintes Bolta, s/n Alcoy  
032006SAT000610 Tintes Bolta, SA Tintes Bolta, s/n Alcoy  
032006SAT000609 Tintes Bolta, SA Tintes Bolta, s/n Alcoy  
032006SAT000599 Acabados Monllor, SL Tintes Bolta, s/n Alcoy  
032006SAT000598 Acabados Monllor, SL Tintes Bolta, s/n Alcoy  
032006SAT000595 Hijos de Roque Monllor, SL Tintes Bolta, s/n Alcoy  
032006SAT000603 Monllor Hermanos, SA Tintes Bolta, s/n Alcoy  
032006SAT000604 Monllor Hermanos, SA Tintes Bolta, s/n Alcoy  
  
  
  
A las empresas relacionadas se les hace saber que, en el plazo de dos meses a partir de la publicación de este edicto, podrán impugnar las resoluciones directamente ante el orden jurisdiccional social mediante demanda ante el Juzgado de lo Social competente territorialmente (artículos 10.4 y 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social) a cuyos efectos podrán examinar en el plazo indicado el expediente que se encuentra en la Dirección Territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo de la provincia correspondiente. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se considere oportuno.  
  
Valencia, 2 de marzo de 2015.- El director general de Trabajo: Felipe Codina Bellés.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7679, del 16-12-2015 (2015/9627)

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de guarda y custodia número 990/2011.
----------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7679

Fecha DOGV
:   16-12-2015

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2015/9627


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Dénia

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de guarda y custodia número 990/2011. [2015/9627]  
El secretario judicial, Vicente Miñana Llorens, del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Dénia, hago saber que por este juzgado se ha dictado Sentencia número 47/2012, de 20 de febrero de 2012, cuyo encabezamiento y fallo se ha ordenado publicar adaptado a la Instrucción número 6/2012, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos, así como lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder judicial 15/1999, de 13 de diciembre, del tenor literal siguiente:  
  
«Procedimiento: familia, guarda, custodia o alimentos hijo menor no matrimonial consensuado 000990/2011-V.  
Demandante: Esther Jabonero Rodríguez.  
Procurador: José V. Bonet Camps.  
Letrado: Alexander Stefan Rodenkirchen.  
Demandado: José Eduardo Gómez Sanz.  
Procurador/a: -  
Letrado/a: -  
Magistrado juez que lo dicta: Javier Alba Marín.  
Dénia, 20 de febrero de 2012  
Parte dispositiva/fallo: estimatoria total.  
El texto íntegro de la resolución se halla a disposición de la parte en la oficina judicial.  
Modo de impugnación: recurso de apelación que se interpondrá ante este juzgado para ante la Audiencia Provincial de Alicante.»  
  
En atención al ignorado paradero de la parte demandada, José Eduardo Gómez Sanz, se extiende la presente para que sirva de notificación en forma.  
  
Dénia, 25 de noviembre de 2015- El secretario judicial: Vicente Miñana Llorens.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7543, del 09-06-2015 (2015/5041)

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 156/2014.
-------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7543

Fecha DOGV
:   09-06-2015

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número del documento
:   2015/5041


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia e Instruccion Número 1 de Elda

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 156/2014. [2015/5041]  
En el presente procedimiento, seguido a instancia de Bodegas Ruiz, SA, frente a Alba Saavedra Fernández, se ha dictado sentencia cuyo tenor literal es el siguiente:  
  
«Sentencia número 86/2014  
Magistrada jueza: María del Pilar Marín Rojas.  
Demandante: Bodegas Ruiz, SA.  
Procurador: señor Botella Peidró.  
Letrada: señora Maestre Gras.  
Demandada: Alba Saavedra Fernández, declarada en situación de rebeldía procesal.  
Clase y número de procedimiento: juicio verbal 156/14C.  
Objeto del procedimiento: reclamación de cantidad. Contrato de suministro. Impago.  
Elda, 28 de mayo de 2014  
Fallo  
La estimación íntegra de la demanda presentada por el procurador señor Botella Peidró, en nombre y representación de Bodegas Ruiz, SA, frente a Alba Saavedra Fernández, condenando a la demandada a que abone a la actora la suma de 1.027,36 euros, más el interés previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, con expresa imposición de costas al demandado.  
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoseles saber que contra la misma no cabe interponer recurso.  
Inclúyase el original de esta resolución en el libro de sentencias, poniendo testimonio de la misma en las actuaciones.  
Definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo».  
  
Y encontrándose dicha demandada, Alba Saavedra Fernández, en paradero desconocido, se expide el presente edicto a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.  
  
Elda, 9 de abril de 2015.- El secretario judicial: José Carlos Tomé Tamame.