gplsi/alia_dogv huggingface dataset:
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5142, del 24-11-2005 (2005/12959)

Subasta número 83-64-19-722. Reforma de los vestuarios al poliesportivo Joan Girbés i Masià.
--------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5142

Fecha DOGV
:   24-11-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/12196


Fecha del documento
:   07-11-2005

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Algemesí

Tipo de documento
:   Subasta

Descriptores 

:   * Algemesí
    * contrato de obras
    * industria de la construcción
    * licitación

Subasta número 26-73-82-162. Reforma de los vestuarios al poliesportivo Joan Girbés i Masià. [2005/X12934]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Ayuntamiento de Algemesí
  
b) Dependencias que tramita el expediente: Departamento de Contratación de Obras - Urbanismo.
  
c) Número expediente: 66-64-11-941
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: reforma de edificación existente.
  
b) Lugar de ejecución: poliesportivo municipal Joan Girbés i Masià.
  
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: subasta.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 286.856'23 euros, IVA incluido.
  
5. Garantías
  
- Provisional: No es necesaria.
  
- Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
  
- Complementaria: No es necesaria.
  
6. Obtención de información y documentación
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Algemesí, Dep. Dial.
  
b) Domicilio: Pl. Mayor núm. 3
  
c) Localidad: Algemesí, CP. 46947
  
d) Teléfono: 00-455.34.42
  
e) Fecha final de obtención de documentación: veintiséis días naturales a partir del siguiente al de la publicación.
  
7. Clasificación del contratista.
  
- Grupo C, Subgrupo 4-6-7, Categoría b).
  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
  
a) Fecha final de presentación: Veintiséis días naturales a partir del siguiente al de la publicación.
  
b) Documentación a presentar: se especifica en la cláusula III.2.1 del pliego de Condiciones.
  
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de 9 a 13 horas.
  
9. Apertura de ofertas
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Algemesí
  
b) Fecha: el día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de propuestas.
  
c) Hora: 13.00 horas.
  
10. Condiciones particulares
  
La financiación de esta obra lo es a cargo del presupuesto del ejercicio de 2006, razón por la cual el contrato no podrá ejecutarse hasta que el presupuesto este debidamente aprobado y disponible el crédito.
  
11. Gastos de los anuncios: A cargo del adjudicatario.
  
Conforme al apartado segundo del artículo 122 del Texto Refundido aprobado por RDL 781/1986, el presente pliego queda sometido a información pública por plazo de 8 días hábiles, a partir del siguiente de la publicación, a efectos de presentación alegaciones.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4995, del 28-04-2005 (2005/3994)

Información pública del programa de actuación aislada comprensivo de proyecto de urbanización de la parcela de la segunda travesía Antonio Ponz, 16 de la unidad de ejecución 5 de las normas subsidiarias de planeamiento municipal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4995

Fecha DOGV
:   28-04-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2005/3994


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Torás

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del programa de actuación aislada comprensivo de proyecto de urbanización de la parcela de la segunda travesía Antonio Ponz, 16 de la unidad de ejecución 5 de las normas subsidiarias de planeamiento municipal. [2005/M3994]
  
Por Acuerdo plenario, de fecha 21 de marzo de 2005, se ha acordado someter a información pública el programa de actuación aislada, presentado por Ricardo Ferrando Soler, comprensivo de proyecto de urbanización, suscritos por el arquitecto técnico Antonio Macián Macián.
  
El objeto es la urbanización de la parcela sita en la segunda travesía Antonio Ponz, 16 de la unidad de ejecución 5 de las normas subsidiarias de planeamiento municipal.
  
El período de exposición pública es de 20 días, durante los cuales los interesados podrán formular alegaciones, proposiciones jurídico-económicas en competencia y alternativas técnicas, salvo prórroga, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
De acuerdo con el artículo 46.4 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Valenciana, durante todo el procedimiento podrán ser objeto de pública consulta en el Ayuntamiento de Torás las alegaciones y alternativas técnicas que se vayan presentando.
  
Mediante este anuncio y de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 30/1992, se notifica a los propietarios o titulares de derechos afectados que pudieran resultar desconocidos, cuyo lugar de notificación se ignore o bien, intentada la notificación, no se hubiera podido practicar.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4922, del 12-01-2005 (2004/13021)

Información pública del proyecto de urbanización modificado de la plaza Unión Musical.
--------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4922

Fecha DOGV
:   12-01-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2004/13885


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Torrent

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del proyecto de urbanización modificado de la plaza Unión Musical. [2004/A13156]
  
En cumplimiento del Decreto de Alcaldía número 2.657 de fecha 9 de diciembre de 2004 y, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.3 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, se somete a información pública por plazo de 20 días el proyecto de urbanización modificado de la plaza Unión Musical presentado por la empresa Nous Espais Torrent, SA, y redactado por el arquitecto Vicente González Móstoles, al efecto de que durante dicho período se puedan formular alegaciones.
  
Durante el citado período, cualquier interesado podrá consultar el expediente en el Área de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente de este Ayuntamiento (planta 4.ª), sito en la calle Ramón y Cajal, número 1 de Torrent, en horario de 08.00 a 15.00 horas.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5032, del 21-06-2005 (2005/6761)

Reseña del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de fecha 13 de abril de 2005 por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual de los artículos 6.28.d y 7.3.5 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Benicasim.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5032

Fecha DOGV
:   21-06-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2005/6761


Fecha del documento
:   26-05-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Benicasim
    * plan de urbanismo

Reseña del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de fecha 13 de abril de 2005 por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual de los artículos 6.28.d y 7.3.5 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Benicasim. [2005/X6761]
  
De acuerdo con el artículo 59.4.B de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (DOGV núm. 2394, de 24 de noviembre de 1994) se publica la reseña de la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de 13 de abril de 2005 publicada con las Normas Urbanísticas aprobadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 55, del día 7 de mayo de 2005.
  
Expediente 2005/0139. Aprobación definitiva de la modificación puntual de los artículos 6.28.d y 7.3.5 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Benicasim.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5023, del 08-06-2005 (2005/5718)

Expediente número CNMY05/0201/40. Servicio de vigilancia del Laboratorio Agroalimentario de Burjassot (Valencia).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5023

Fecha DOGV
:   08-06-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - C) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/5718


Fecha del documento
:   03-05-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * licitación
    * contrato de servicios
    * seguridad y vigilancia
    * adjudicación de contrato administrativo

Expediente número CNMY05/0201/40. Servicio de vigilancia del Laboratorio Agroalimentario de Burjassot (Valencia). [2005/M5718]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Administrativa.
  
c) Número de expediente: CNMY05/0201/40.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Tipo de contrato: servicio.
  
b) Descripción del objeto: servicio de vigilancia del Laboratorio Agroalimentario de Burjassot (Valencia).
  
c) Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 9 de marzo de 2005.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 297.840,00 euros.
  
5. Adjudicación
  
a) Fecha: 22 de abril de 2005.
  
b) Contratista: Gessco Seguridad, SL.
  
c) Nacionalidad: española.
  
d) Importe de adjudicación: 226.416,67 euros.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5148, del 02-12-2005 (2005/13582)

Notificación a Milagros Montoya Heredia. Juicio de adopción número 972/2005.
----------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5148

Fecha DOGV
:   02-12-2005

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2005/13654


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 8 de València

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Milagros Montoya Heredia. Juicio de adopción número 972/2005. [2005/A13040]
  
Juicio: adopción 972/2005.
  
Parte demandante: Generalitat Valenciana.
  
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
  
«Se acuerda la adopción de la menor Trinidad Romero Montoya, por las personas propuestas por la entidad pública, con los efectos civiles legalmente establecidos.
  
Firme que sea esta resolución, líbrese testimonio para su inscripción en el registro civil donde conste inscrito el nacimiento del adoptando.
  
Notifíquese la presente a las partes interesadas y comparecidas, así como al ministerio fiscal, todo ello sin hacer especial imposición de las costas del expediente.
  
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en un solo efecto en el plazo de cinco días desde la notificación ante este Juzgado para la resolución por la Audiencia Provincial de Valencia.
  
Lo manda y firma Juan Luis Beneyto Feliú, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 8. Doy fe.»
  
En atención al desconocimiento del actual domicilio de la madre biológica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el tablón de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la diligencia de notificación a Milagros Montoya Heredia.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4937, del 02-02-2005 (2005/690)

Notificación al presidente del Club Náutico Guardamar.
------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4937

Fecha DOGV
:   02-02-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/690


Organismo emisor
:   Conselleria de Cultura, Cultura y Deporte

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación al presidente del Club Náutico Guardamar. [2005/M690]
  
Intentada infructuosamente la notificación al Club Náutico Guardamar, a través del servicio de Correos, en el último domicilio conocido en la calle de Ausiàs March, 28, de Guardamar del Segura (Alicante), atendiendo a lo dispuesto en el artículo 69.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio, se procede a notificar a la misma entidad el escrito de fecha 25 de octubre firmado por el jefe de servicio, Xavier Montalt Mellado, cuyo texto íntegro es el siguiente:
  
«Asunto: suspensión temporal de la inscripción. Según se establece en el artículo 50 de la Ley 4/1993, de 20 de diciembre, del Deporte de la Comunidad Valenciana, ?las entidades o secciones inscritas o censadas en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana deberán acreditar, para conservar el carácter de entidades registradas y reconocidas a efectos deportivos, el cumplimiento de los requisitos inherentes a su tipología, en la forma y plazos que se establezcan?, en el caso de los clubes deportivos, su adscripción al menos a una federación deportiva.
  
El Club Náutico Guardamar está inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana como club deportivo con el número 4107 por Resolución del director general del Deporte de fecha 5 de junio de 1995.
  
Por ello, le concedemos un plazo máximo de 15 días para que puedan justificar su adscripción federativa, mediante una certificación expedida por la propia federación de que se trate. En caso contrario, por parte de la Dirección General del Deporte se resolverá sobre la suspensión temporal de la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana y, por consiguiente, sobre su reconocimiento a efectos deportivos.»
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5039, del 30-06-2005 (2005/7581)

Información pública del estudio de detalle de la manzana formada por las calles de València, Cervantes, Sanchis Guarner y Colón, de Bellreguard.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5039

Fecha DOGV
:   30-06-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2005/7581


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Bellreguard

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del estudio de detalle de la manzana formada por las calles de València, Cervantes, Sanchis Guarner y Colón, de Bellreguard. [2005/A7581]
  
Por Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de mayo de 2005, se ha resuelto someter a información pública durante un plazo de 20 días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el estudio de detalle de iniciativa particular formulado por Gandibell, SL, que afecta a la manzana determinada por las calles València, Cervantes, Sanchis Guarner y Colón, de Bellreguard, encontrándose de manifiesto el expediente en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, a los efectos de examen por cualquier persona y de presentación de alegaciones durante dicho plazo.
  
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, en relación con el 52, de la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5056, del 25-07-2005 (2005/8547)

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2005, por la que se publica el resultado del concurso para la provisión de una plaza de profesor contratado doctor en el área de conocimiento de Derecho Financiero y Tributario del Departamento de Derecho Público, convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad Jaume I de Castellón de fecha 16 de marzo de 2005 (DOGV de 23 de marzo de 2005).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5056

Fecha DOGV
:   25-07-2005

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   2005/8547


Organismo emisor
:   Universitat Jaume I de Castelló

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2005, por la que se publica el resultado del concurso para la provisión de una plaza de profesor contratado doctor en el área de conocimiento de Derecho Financiero y Tributario del Departamento de Derecho Público, convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad Jaume I de Castellón de fecha 16 de marzo de 2005 (DOGV de 23 de marzo de 2005). [2005/M8547]
  
De acuerdo con la propuesta formulada por la comisión de contratación constituida para juzgar el concurso público para la provisión de la plaza anteriormente nombrada, y después que la persona propuesta haya acreditado que cumple los requisitos a los que alude el artículo 16.2 de la normativa para el desarrollo de los concursos de acceso a cuerpos de funcionariado docente universitario y de los concursos de selección de profesorado colaborador y contratado doctor de la Universidad Jaume I.
  
Este Rectorado, de acuerdo con las competencias conferidas por la legislación vigente, resuelve:
  
Contratar, en régimen laboral con carácter indefinido, a Diego González Ortiz, con DNI 88030355 Q, como profesor contratado doctor en el área de conocimiento de Derecho Financiero y Tributario del Departamento de Derecho Público.
  
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses computables a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, de acuerdo con los artículos 109 y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y potestativamente se puede interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el rector, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, según la redacción modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5032, del 21-06-2005 (2005/6753)

Reseña del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 2 de julio de 2004, por el que se declara definitivamente aprobada la Homologación y PRI Calvari de Rafelcofer.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5032

Fecha DOGV
:   21-06-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2005/6753


Fecha del documento
:   09-05-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Rafelcofer
    * plan de urbanismo

Reseña del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 2 de julio de 2004, por el que se declara definitivamente aprobada la Homologación y PRI Calvari de Rafelcofer. [2005/X6753]
  
De acuerdo con el artículo 59.4.B de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (DOGV número 2.349, de 24 de noviembre de 1994), se publica la reseña del Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 2 de julio de 2004 y publicado junto con las Normas Urbanísticas aprobadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 40 de fecha 17 de febrero de 2005.
  
Expte:- 2003.0856.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5162, del 26-12-2005 (2005/13723)

Notificación a Robert William Brown y Stewart Ravenhill. Juicio ordinario número 000511/2003.
---------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5162

Fecha DOGV
:   26-12-2005

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2005/13636


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Gandia

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Robert William Brown y Stewart Ravenhill. Juicio ordinario número 000511/2003. [2005/A13650]
  
Juicio: ordinario 000511/2003.
  
Parte demandante: Red Hotelera de Levante, SA.
  
Parte demandada: Robert William Brown y Stewart Ravenhill.
  
En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia cuyo fallo es el siguiente:
  
«Sentencia número 119/2005
  
Gandia, 7 de noviembre de 2005
  
Antecedentes de hecho ...
  
Fundamentos de derecho ...
  
Fallo:
  
Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda de juicio ordinario formulada por el procurador Ramón Juan Lacasa en nombre y representación de Red Hotelera de Levante, SA, contra Robert William Brown y Stewart Ravenhill, condenando a estos últimos a que abonen a la demandante la cantidad de 5.327,58 euros más los intereses del fundamento de derecho cuarto de la presente resolución, con expresa imposición de las costas causadas. Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación, que se sustanciará mediante la presentación del escrito de preparación ante este Juzgado y en el plazo de cinco días, a contar desde el siguiente al de su notificación. Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Firmado magistrado juez. Diligencia de publicación.»
  
Y para que sirva de notificación en forma a los demandados, cuyo domicilio se ignora, Robert William Brown, y Stewart Ravenhill, libro el presente.