Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5948, del 05-02-2009 (2009/1077)

Información pública del pliego de cláusulas administrativas particulares y licitación del contrato de obras de nueva aducción de agua al casco urbano y polígono industrial de Quartell, incluidas en el Fondo Estatal de Inversión Local.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5948

Fecha DOGV
:   05-02-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2009/1077


Fecha del documento
:   30-01-2009

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Quartell

Tipo de documento
:   Licitación

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Quartell
    * contrato de obras
    * licitación

Información pública del pliego de cláusulas administrativas particulares y licitación del contrato de obras de nueva aducción de agua al casco urbano y polígono industrial de Quartell, incluidas en el Fondo Estatal de Inversión Local. [2009/1077]  
El Pleno de la corporación acordó, en sesión celebrada en fecha 19 de diciembre de 2008, aprobar el proyecto de la obra que se menciona y facultar al alcalde para la contratación de dicha obra, dentro de la normativa establecida en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y la normativa particular que regula el Fondo Estatal de Inversión Local.  
Por Decreto de Alcaldía de 29 de enero de 2009 se dispone la apertura del procedimiento para la adjudicación de las obras de nueva aducción de agua al casco urbano y polígono industrial de Quartell, incluidas en el Fondo Estatal de Inversión Local, por lo que se anuncia el concurso de tramitación urgente, para la contratación de las citadas obras:  
1. Entidad adjudicadora  
Organismo: Ayuntamiento de Quartell.  
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.  
Número de expediente: 01-09.  
2. Objeto del contrato  
Descripción del objeto: obra de nueva aducción de agua al casco urbano y al polígono industrial de Quartell.  
Lugar de ejecución: término municipal de Quartell, pol. 1, 2, 3 y 5  
Plazo de ejecución: tres meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución  
Tramitación: urgente.  
Procedimiento: abierto.  
4. Presupuesto base de licitación: 253.257,61 € (corresponde en concepto de IVA la cantidad de 34.932,08 €).  
5. Garantía provisional: 3% presupuesto base de licitación excluido el IVA.  
6. Obtención de documentación e información  
Entidad: Ayuntamiento de Quartell (Secretaría).  
Domicilio: plaza de España, 3, 46919 Quartell.  
Teléfono: 503 606 749. Fax: 537 008 987.  
Fecha límite de obtención de documentación e información: último día de presentación de ofertas.  
Web:   
7. Requisitos específicos del contratista  
Clasificación: sí.  
Grupo: E.  
Categoría: F.  
8. Presentación de solicitudes de participación en la licitación  
Fecha límite de presentación: 13 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando el último día coincida en sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado el plazo al primer día hábil siguiente.  
Documentación a presentar: la indicada en el pliego.  
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Quartell (de lunes a viernes, de 08.00 a 14.00 horas). Plaza de España, 3, 46560 Quartell.  
9. Apertura de plicas  
Lugar: Ayuntamiento de Quartell (salón de sesiones).  
Fecha: el quinto día hábil, no sábado, siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación de proposiciones, se abrirá el sobre de la documentación, y acto seguido, si no se observan defectos subsanables, las ofertas económicas.  
Hora: 12.00  
10. Gastos de anuncios  
A cargo del adjudicatario, incluido cartel de obra.  
Quartell, 30 de enero de 2009.- El alcalde: Francisco Huguet Queralt.