Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6023, del 28-05-2009 (2009/5990)

Licitación número CNMY09/06-6/98. Obras de construcción de un centro de encuentro asistido en Monóvar (Alicante).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6023

Fecha DOGV
:   28-05-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2009/5990


Fecha del documento
:   22-05-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Bienestar Social

Tipo de documento
:   Licitación

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato de obras

Licitación número CNMY09/06-6/98. Obras de construcción de un centro de encuentro asistido en Monóvar (Alicante). [2009/5990]  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría. Servicio de Contratación e Inversiones.  
c) Número de expediente: CNMY09/06-6/98.  
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto: obras de construcción de un centro de encuentro asistido en Monóvar (Alicante).  
b) División por lotes y número: 1.  
c) Lugar de ejecución: Monóvar (Alicante).  
d) Plazo de ejecución: el plazo de ejecución será de 10 meses a contar desde la fecha de la firma del acta de comprobación de replanteo.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: urgente, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Ley 9/2008, de 28 noviembre.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: varios criterios de adjudicación.  
4. Presupuesto base de licitación  
Importe total: 2.024.745,66 euros, IVA excluido.  
5. Garantías  
Provisional: no se exige.  
6. Obtención de documentación e información  
a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social.  
b) Domicilio: paseo de La Alameda, 16.  
c) Localidad y código postal: Valencia 46031.  
d) Tel.: 626 487 860.  
e) Fax: 430 024 412.  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de presentación de ofertas, de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas.  
7. Requisitos específicos del contratista  
Clasificación del contratista: grupo C, categoría d.  
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación  
a) Fecha límite de presentación: en horario de oficina del registro general durante los 13 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la presente licitación. Si fuera sábado, domingo o festivo se efectuará el siguiente día hábil.  
b) Documentación a presentar: se presentarán en tres sobres separados (A, B y C) los documentos siguientes:  
Sobre A: documentación administrativa.  
Sobre B: documentación económica: contendrá la proposición económica, según el modelo del anexo IV, del pliego de cláusulas administrativas particulares, así como los documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicación de una fórmula, según lo indicado en el apartado J, 1 del anexo I.  
Sobre C: documentación técnica no cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas.  
Todo ello en la forma determinada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
c) Lugar de presentación:  
1º Entidad: Registro General de la Conselleria de Bienestar Social, o en cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
2º Domicilio: paseo de La Alameda 16.   
3º Localidad y código postal: Valencia 46838.  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses contados desde el acto público de apertura de las proposiciones económicas.  
e) Admisión de variantes y mejoras: se podrán presentar variantes y mejoras aportadas a través de los criterios de adjudicación, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula K del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.  
9. Apertura de ofertas  
a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social.  
b) Domicilio: paseo de La Alameda, 16.  
c) Localidad: Valencia.  
d) Fecha: el decimosexto día natural siguiente al último día del plazo de presentación de ofertas.   
Si tal fecha coincidiese en sábado o festivo la apertura pública referida tendrá lugar el primer día hábil siguiente en el mismo lugar y hora indicados.  
e) Hora: 09.30.  
10. Otras informaciones  
Se podrá obtener información sobre la convocatoria, así como los correspondientes pliegos en la dirección de internet   
11. Gastos de anuncios  
Los gastos de publicación del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.  
Valencia, 22 de mayo de 2009.- El subsecretario, p. d. (DOCV núm. 5967 de 04.03.2009): Mariano Vivancos Comes.