Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5823, del 07-08-2008 (2008/9728)

Licitación número 2008/GV/0060. Obras de construcción del colector general de aguas residuales del barrio de Masías y casco urbano. A. Casco urbano. Moncada.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5823

Fecha DOGV
:   07-08-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2008/9728


Fecha del documento
:   01-08-2008

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Licitación

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * tratamiento del agua
    * licitación
    * contrato de obras

Licitación número 2008/GV/0060. Obras de construcción del colector general de aguas residuales del barrio de Masías y casco urbano. A. Casco urbano. Moncada. [2008/9728]  
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras:  
1. Entidad adjudicadora:  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.  
c) Número de expediente: 2008/GV/0060.  
2. Objeto del contrato.  
a) Descripción del objeto: Obras de construcción del colector general de aguas residuales del barrio de Masías y casco urbano. A. Casco urbano. Moncada (Valencia).  
c) Lugar de ejecución: Moncada (Valencia).  
d) Plazo de ejecución (meses): ocho (8) meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa, en función de una pluralidad de criterios.  
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:  
1.079.638'98 euros (IVA excluido); Importe del IVA correspondiente: 172.742'24 euros.  
5. Garantía provisional.  
No exigible.  
6. Obtención de documentación e información.  
a) Entidad: Ver punto 1.a).  
b) Domicilio: C/ Álvaro de Bazán, nº 10 Entlo.  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46056.  
d) Teléfono: 09-116-48-10  
e) Telefax: 05-045-82-08  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26.09.2008.  
7. Requisitos específicos del contratista.  
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): E-1-e.  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica conforme a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.  
a) Fecha límite de presentación: 15.10.2008 - 14.00 horas.  
b) Documentación a presentar: La que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares y anexo de bases correspondiente.  
c) Lugar de presentación:  
1º Entidad: Ver punto 1.a).  
2º Domicilio: Ver punto 6.b).  
3º Localidad y código postal: Ver punto 6.c).  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 18 meses, desde la apertura de las ofertas.  
e) Admisión de variantes: No.  
9. Apertura de las ofertas.  
a) Entidad: Ver punto 1.a).  
b) Domicilio: Ver punto 6.b).  
c) Localidad: Ver punto 6.c).  
d) Fecha: 05.11.2008.  
e) Hora: 12.00 horas.  
10. Otras informaciones.  
Referencia JOH-6190: 45231300-8, 45232100-3; Referencia ETX-3273: F 42.21.23.  
11. Gastos de anuncios.  
Serán por cuenta del adjudicatario.  
13. En su caso, portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: epsar.cop.gva.es  
Valencia, 1 de agosto de 2008.- El gerente en funciones, p. d. (Resolución 3.74.8995-DSOG de 15.09.2000): Jose Juan Morenilla Martínez.