Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3784, del 03-07-2000 (2000/5462)

Concurso número 00.6231.YN.1. Contrato de obras en La Pobla de Farnarls (V) en aplicación del convenio de financiación y ejecución de las obras de los centros docentes, firmado entre la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, el IVV, SA, y el IVF.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3784

Fecha DOGV
:   03-07-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2000/5462


Fecha del documento
:   23-06-2000

Organismo emisor
:   Conselleria de Cultura y Educación

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * contrato de obras

Concurso número 96.7440.AT.8. Contrato de obras en La Pobla de Farnarls (V) en aplicación del convenio de financiación y ejecución de las obras de los centros docentes, firmado entre la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, el IVV, SA, y el IVF. [2000/A5462]
  
El Instituto Valenciano la Vivienda, en aplicación del convenio de financiación y ejecución de las obras de los centros docentes, firmado el 19 de abril de 1999 entre la Conselleria de Cultura Educación y Ciencia, el Instituto Valenciano de Vivienda (IVV, SA) y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), ha resuelto anunciar a concurso el expediente de contratación de obras que se relaciona:
  
1. Expediente número 95.6957.KY.4.2
  
Objeto del contrato: construcción 12 SO + 6B + 4CF + comedor (100) + vivienda, IES nuevo en La Pobla de Farnals (Valencia).
  
Plazo de ejecución: 11 meses.
  
Tramitación: ordinaria.
  
Procedimiento: abierto.
  
Forma de adjudicación: concurso.
  
Presupuesto de licitación: 558.202.788 pesetas (3.883.660,51 euros).
  
Garantía provisional: 09.324.133 pesetas.
  
Clasificación requerida: grupo C, 2 categoría f.
  
Revisión de precios: fórmula tipo número 18. Decreto 3.650/1970.
  
Variantes o alternativas: no proceden.
  
Arquitecto redactor: Alejandro Pons Romaní.
  
Exposición de pliegos: podrán examinarse durante el plazo de presentación de proposiciones, desde las 10.00 a las 13.00 horas, en los locales del Instituto Valenciano de Vivienda, carrer En Bou, 9 y 11 de Valencia. Las consultas de carácter administrativo las resolverá el IVV,SA, en el teléfono 41 134 68 30 y las referidas a cuestiones técnicas, en el Área de Infraestructuras de la Dirección General de Régimen Económico, avenida de Campanar, 32-34, o a los teléfonos 96 386 32 26 €38.
  
Plazo de presentación de proposiciones: finalizará el día 31 de julio de 2000.
  
Lugar de presentación de proposiciones: en el Registro General del Instituto Valenciano de la vivienda, calle En Bou, 9 y 11 de Valencia.
  
Documentación a presentar por los licitadores:
  
Sobre A: proposición económica en la forma que determina la cláusula 6.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
  
Sobre B: capacidad para contratar en la forma que determina la cláusula 6.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
  
Sobre C: requisitos técnicos, en la forma que determina la cláusula 7.ª del cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas particulares.
  
Apertura de proposiciones:
  
El resultado de la calificación previa de los sobres B y C se publicará en el tablón de anuncios del Instituto Valenciano de la Vivienda el día 4 de septiembre de 2000. Se notificará, mediante fax, a los interesados los defectos observados en la documentación, a los efectos de subsanación.
  
Las proposiciones económicas serán abiertas por la mesa de contratación en acto público, el día 8 de septiembre de 2000 a las 12.00 horas, en la sede del Instituto Valenciano de Vivienda.
  
Plazo de mantenimiento de la oferta: tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones económicas.
  
Gastos de publicación: los gastos de publicación del presente anuncio serán a cargo de los adjudicatarios, dividido entre el número total de expedientes anunciados.