Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5175, del 12-01-2006 (2005/14048)

Concurso núm. 2005/EL/0071. Obras de construcción de la estación depuradora de aguas residuales de Alacantí norte, impulsiones y colectores.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5175

Fecha DOGV
:   12-01-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/14311


Fecha del documento
:   23-12-2005

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato de obras
    * tratamiento del agua
    * licitación

Concurso núm. 2005/EL/0071. Obras de construcción de la estación depuradora de aguas residuales de Alacantí norte, impulsiones y colectores. [2005/14783]
  
1. Entidad adjudicadora:
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
  
c) Número de expediente: 2005/EL/0071.
  
2. Objeto del contrato.
  
a)Descripción del objeto: Obras de construcción de la estación depuradora de aguas residuales de Alacantí norte, impulsiones y colectores.
  
b) División por lotes y número: Nº 01. Ejecución de obra, y nº 02. Explotación de las instalaciones.
  
c) Lugar de ejecución: Sant Joan d'Alacant, El Campello y Mutxamel (Alicante).
  
d) Plazo de ejecución (meses): Obra: veinticuatro (24) meses; Explotación: veinticuatro (24) meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
  
a) Tramitación: Ordinaria.
  
b) Procedimiento: Abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
  
01.021.995'35 euros (IVA incluido).
  
5. Garantía provisional.
  
761.250'27 euros.
  
6. Obtención de documentación e información.
  
a) Entidad: Ver punto 1.a)
  
b) Domicilio: C/ Álvaro de Bazán, nº 10 Entlo.
  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46656.
  
d) Teléfono: 64-911-79-26
  
e) Telefax: 32-516-33-33
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de abril de 2006.
  
7. Requisitos específicos del contratista.
  
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Obra: K-8-e y E-1-f; Explotación: O-4-D (o en su caso, III-5-D, en los términos de la Disposición transitoria única, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica, por los medios previstos en los artículos 16, 17 y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como su inscripción en los Registros que se indican en el Anexo I del Reglamento de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo las certificaciones que se indican en el mismo Anexo I, con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la mencionada Ley de Contratos.
  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
  
a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de 2006, hasta las 14.00 horas.
  
b) Documentación a presentar: La que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases correspondiente (apartados A-10 y B-14).
  
c) Lugar de presentación:
  
1º Entidad: Ver punto 1.a)
  
2º Domicilio: Ver punto 6.b).
  
3º Localidad y código postal: Ver punto 6.c).
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 22 meses, desde la apertura de las ofertas.
  
e) Admisión de variantes: No.
  
9. Apertura de las ofertas.
  
a) Entidad: Ver punto 1.a).
  
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
  
c) Localidad: Ver punto 6.c).
  
d) Fecha: 3 de Mayo de 2006.
  
e) Hora: 12 horas.
  
10. Otras informaciones.
  
Comprende conjuntamente la ejecución de las obras, previa elaboración del correspondiente proyecto constructivo, así como la explotación de las instalaciones durante el periodo de garantía de las obras.
  
Referencia MXJ-0151: 45232420-2, 45232410-9, 74232200-6, 90114100-0.
  
Referencia LVO-0711: 45.24, 45.21.41, 74.20.34, 90.01.
  
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario
  
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 23 de diciembre de 2005.
  
13. En su caso, portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: epsar.cop.gva.es