Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7932, del 07-12-2016 (2016/9597)

Licitación número CNMY16/0304/125. Construcción de un observatorio forestal en el pico Besori en Llombai.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7932

Fecha DOGV
:   07-12-2016

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2016/9597


Fecha del documento
:   23-11-2016

Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Tipo de documento
:   Anuncio

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
    * contrato de obras

Licitación número CNMY16/0304/125. Construcción de un observatorio forestal en el pico Besori en Llombai. [2016/9597]  
1. Entidad adjudicadora  
a) Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.  
b) Servicio de Contratación y Asuntos Generales.  
c) Obtención de documentación e información:  
1. Servicio de Contratación y Asuntos Generales (Sección de Contratación).  
2. Ciudad administrativa 9 d'Octubre, c/ Castán Tobeñas, 77, Edificio B.  
3. Valencia 46413.  
4. Teléfonos: 290 949 809, 507 478 356, y 236 617 157.  
5. Fax: 674 402 827.  
6. Correo electrónico: jiixahjuvkc@syh.ge.  
7. Dirección de internet: http://contrataciondelestado.es.  
8. Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de presentación de proposiciones.  
d) Número de expediente: CNMY16/0304/125.  
  
2. Objeto del contrato  
a) Tipo: contrato de obras.  
b) Descripción: construcción de un observatorio forestal en el pico Besori, en el término municipal de Llombai (Valencia).  
c) División por lotes y numero de lotes: -  
d) Lugar de ejecución: Pico Besori en el término municipal de Llombai (Valencia).  
e) Plazo de ejecución: 9 meses.  
f) Admisión de prórroga: -  
g) CPV: 45000000-7 (Trabajos de construcción) y 45223100-7 (Montaje de estructuras metálicas).  
  
3. Tramitación y procedimiento  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Criterios de adjudicación: oferta económicamente más ventajosa con un solo criterio: precio (ver pliegos, apartado 8 del cuadro de características de las cláusulas administrativas del contrato).  
  
4. Valor estimado del contrato  
185.363,79 euros.  
  
5. Presupuesto base de licitación  
Importe neto: 185.363,79 euros, IVA 21 %, Importe total: 224.290,19 euros.  
  
6. Garantías exigidas  
Provisional: dispensados.  
Definitiva: 5 % del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.  
  
7. Requisitos específicos del contratista  
a) Clasificación: los medios de acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional podrán sustituirse por la acreditación de estar en posesión del certificado de clasificación en el grupo C, subgrupo 03, categoría 2 o en el grupo B, subgrupo 04, categoría 2, así como las clasificaciones transitoriamente admitidas con arreglo al RD 773/2015, de 28 de agosto: grupo C, subgrupo 03, categoría c o grupo B, subgrupo 04, categoría c.  
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:  
Solvencia económica y financiera:  
Volumen anual de negocios referido a los tres últimos ejercicios concluidos (2013-2015), sin perjuicio de lo cual aquellas entidades que, por razón de su fecha de creación o inicio reciente, no dispongan de datos relativos a la totalidad de dicho periodo, solo aportarán la información disponible. Se exigirá que la cifra global del volumen de negocio correspondiente de la anualidad media sea igual o superior a 185.000 ?.  
Para justificar la solvencia de una UTE, bastará con que al menos una de las empresas que la constituyen acrediten los requisitos de solvencia económica y técnica exigidos a título individual.  
Solvencia técnica o profesional:  
Se acreditará mediante los siguientes medios, debiendo el licitador cumplir con todos ellos:  
1. Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos diez años (2006-2015) correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, por un importe igual o superior a 50.000 ?, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.  
El empresario deberá acreditar como ejecutado, en el año de mayor ejecución del periodo antes indicado, en trabajos del grupo o subgrupo al que corresponde el contrato, un importe anual mínimo de 120.000 ?, sin incluir impuestos.  
2. El licitador deberá contar con un responsable o responsables de las obras cuya titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto.  
  
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del día 9 de enero de 2017.  
b) Modo de presentación: sobre A con la documentación general y sobre C con la oferta económica. Las ofertas económicas se ajustarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas administrativas.  
c) Lugar de presentación:  
Valencia: Registro de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, situado en la ciudad administrativa 9 d'Octubre, c/ Castán Tobeñas, 77, torre 1, 46664.  
Alicante: Registro de los servicios territoriales de esta Conselleria, situado en la calle del Profesor Manuel Sala, número 2, 03010.  
Castellón: Registro de los servicios territoriales de esta Conselleria, situado en la avenida de los Hermanos Bou, número 47, 12059.  
d) No se admiten variantes.  
e) Plazo: durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días, a contar desde el siguiente al de la apertura de proposiciones económicas.  
  
9. Apertura de ofertas  
En el lugar indicado en el punto 1 del presente anuncio, el día 19 de enero de 2017, en la ciudad administrativa, c/ Castán Tobeñas 77, edificio B, a las 12.00 horas, en acto público.  
  
10. Gastos de publicidad  
A cargo del adjudicatario.  
  
Valencia, 23 de noviembre de 2016.- El subsecretario de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, p. d. (R 27.07.2015, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural; DOCV 7582, 30.07.2015): José Moratal Sastre.