Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4851, del 28-09-2004 (2004/9645)

Subasta número Cont-6/2004. Proyecto de ejecución de edificio planta elevada para uso como biblioteca municipal. Fase 3 . cerramientos, exteriores, acabados.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4851

Fecha DOGV
:   28-09-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2004/9645


Fecha del documento
:   17-09-2004

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Moncofa

Tipo de documento
:   Subasta

Descriptores 

:   * Moncofa
    * contrato de obras

Subasta número Cont-6/2004. Proyecto de ejecución de edificio planta elevada para uso como biblioteca municipal. fase 3 - cerramientos, exteriores, acabados. [2004/S9645]
  
Contrato de: obras
  
Procedimiento: abierto
  
Forma de adjudicación: subasta
  
Tramitación: urgente
  
1. Descripción del contrato
  
Órgano de contratación: Alcaldía
  
Departamento de tramitación: Secretaría-contratación
  
Dirección de obra: Arquitectura Básica, SL.
  
Objeto del contrato: proyecto de ejecución de edificio planta elevada para uso como biblioteca municipal. Fase 3 - Cerramientos, exteriores, acabados.
  
Codificación CPA.2002: 452115
  
CPV: 45212000-6
  
Lugar de ejecución: avenida Mare Nostrum, esquina avenida del Puerto.
  
Número expediente: Cont-6/2004
  
Necesidades administrativas
  
A satisfacer: construcción edificio para uso cultural en la playa.
  
2. Cuadro de características del contrato
  
a) Presupuesto base
  
En cifra: 331.848,16 euros
  
Partida presupuestaria (451.62770) Edificio multidisciplinar turístico en playa de Moncofa.
  
b) Financiación y anualidades
  
Anualidades: año 2004: 100% 331.848,16 euros
  
Organismo que financia la obra: 100%. Ayuntamiento de Moncofa
  
c) Plazo de ejecución
  
Total: 9 meses.
  
d) Plazo de garantía
  
Un año.
  
e) Garantía provisional: 2% del presup. base de licitación
  
En cifra: 6.636,96 euros
  
f) Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación
  
g) Otras garantías
  
No se establecen
  
h) Fórmulas tipo de la revisión de precios
  
Por la duración del contrato no se establece revisión de precios.
  
i) Clasificación de los contratistas
  
Grupo C Edificaciones
  
Categoría d
  
j) Medios de acreditación de la solvencia económica y financiera.
  
Suficiente la clasificación solicitada.
  
k) Medios de acreditación de la solvencia técnica.
  
Suficiente la clasificación solicitada.
  
l) Presentación y apertura de proposiciones
  
Presentación:
  
Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Moncofa.
  
Fecha límite: 13 días naturales desde la publicación del último de los anuncios de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón o Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Hora límite: 14.00 h.
  
Dirección a la que puede anunciarse la remisión por correo de la oferta:
  
Fax: 96 458 03 48.
  
Telegrama: Ajuntament de Moncofa, Secretaria - Contractació. Plaça de la Constitució, 1, 12453 Moncofa
  
Apertura de proposiciones económicas:
  
Hora: 12.00 h.
  
Día: Tercer día contado del siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones, si éste fuese sábado o inhábil se celebrará el siguiente día hábil.
  
m) Proyecto de obras
  
Todo el proyecto tiene carácter contractual.
  
n) Porcentajes reducidos de bajas temerarias
  
Los indicados en el pliego.
  
o) Gastos de ensayos, de análisis o de informes
  
Los incluidos en el proyecto.
  
p) Importe máximo gastos de publicidad
  
Los importes correspondientes a los anuncios de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
q) Certificaciones y abonos a cuenta
  
Periodicidad: mensuales
  
r) Subcontratación
  
Porcentaje que se permite: 50 por 100 del importe de adjudicación.
  
s) Penalidades específicas para este contrato no incluidas en el artículo 95 LCAP. No se establecen.
  
t) Causas especiales de resolución del contrato
  
No se prevén
  
u) Determinación de los incumplimientos parciales que pueden suponer causa de resolución del contrato
  
No se establecen.
  
v) Plazos especiales
  
De recepción: un mes.
  
De comunicación de terminación de la obra: 45 días previos.
  
w) Observaciones. Se justifica la urgencia del procedimiento por la necesidad de terminar la obra en plazo para acceder a las ayudas de la Agencia Valenciana de Turismo.
  
Anexo-II.
  
Modelo de oferta económica
  
D. ...(nombre y apellidos)..., con domicilio en ....(población)...., c./pl. ...., número ...., CP ..... y NIF......, y teléfono .....
  
DECLARO:
  
Primero:
  
Que estoy informado/da de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder ser adjudicatario/a del contrato de obras de «Proyecto de ejecución de edificio planta elevada para uso como biblioteca municipal. fase 3 - cerramientos, Exteriores, acabados.»
  
Segundo
  
Que me comprometo en nombre propio (o en nombre y representación de la empresa ..., con NIF/CIF ..., a ejecutarlo conforme al proyecto y con sujeción estricta a los requisitos y las condiciones estipulados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del contrato, por la cantidad total (IVA incluido) de .... (en letras y en números).
  
En \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_
  
(Firma)