Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4777, del 17-06-2004 (2004/6150)

Licitación número CTCM-04/26 y CTCM-04/27. Obras de urbanización del área residencial Ciudad de la Luz en Alicante y redacción de proyectos y ejecución de las obras de edificación de 12 viviendas en el sector residencial de Ciudad de la Luz en Alicante.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4777

Fecha DOGV
:   17-06-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2004/6150


Fecha del documento
:   11-06-2004

Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de Vivienda, SA

Tipo de documento
:   Anuncio

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * infraestructura urbana
    * contrato de obras
    * licitación

Licitación número CTCM-04/26 y CTCM-04/27. Obras de urbanización del área residencial Ciudad de la Luz en Alicante y redacción de proyectos y ejecución de las obras de edificación de 12 viviendas en el sector residencial de Ciudad de la Luz en Alicante. [2004/M6150]
  
Objeto: obras de urbanización del área residencial Ciudad de la Luz en Alicante. Expediente de contratación: CTCM-04/26. Expediente de obras: AL-11.
  
Presupuesto de licitación: 3.103.442,10 euros, IVA excluido.
  
Plazo de ejecución: 12 meses.
  
Objeto: redacción de proyecto de ejecución, proyectos complementarios y realización de las obras de edificación de 12 viviendas protegidas en el sector residencial Ciudad de la Luz en Alicante. Expediente de contratación: CTCM-04/27. Expediente de obras: RE-01/01.
  
Presupuesto de licitación: 1.273.186,36 euros, IVA excluido.
  
Plazo de ejecución: el plazo para la redacción de los proyectos de ejecución y complementarios será de tres meses contados desde la firma del contrato. El plazo para la ejecución de las obras de edificación será de 18 meses contados desde la firma de las correspondientes actas de replanteo.
  
Los dos expedientes constituyen un único lote de adjudicación, por lo que necesariamente se deberá ofertar a ambos expedientes, los cuales serán adjudicados conjuntamente a un solo licitador. Serán desestimadas aquellas propuestas que solo presenten oferta a uno de los dos expedientes.
  
Plazo de presentación de proposiciones: 15 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, finalizando el plazo a las 14.00 horas del último día del cómputo, o a las 14.00 horas del día siguiente hábil, cuando el último día de plazo coincida con sábado, domingo o día festivo en la localidad donde se ubique el lugar de presentación de solicitudes.
  
Lugar de presentación: personalmente en el registro del Instituto Valenciano de Vivienda, SA, sito en Valencia, calle de En Bou, números 9 y 11.
  
Documentos de interés para los licitadores: el examen de los expedientes, podrá realizarse en Valencia, calle de En Bou, número 9, los días de oficina, de 09.00 a 14.00 horas, o a través de la página web del IVVSA: www.ivvsa.es. Consultas jurídico-administrativas, teléfono 02 389 07 75, y consultas técnicas, teléfono 56 801 14 76.
  
El importe de este anuncio será por cuenta de las empresas adjudicatarias.