Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4732, del 15-04-2004 (2004/3671)

Concurso número 2004/EL/0020. Obras de construcción del tratamiento terciario de la EDAR de Ontinyent-Agullent (Valencia).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4732

Fecha DOGV
:   15-04-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2004/3671


Fecha del documento
:   06-04-2004

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Ontinyent
    * Agullent
    * contrato de obras
    * licitación
    * obras públicas
    * tratamiento del agua

Concurso número 2004/EL/0020. Obras de construcción del tratamiento terciario de la EDAR de Ontinyent-Agullent (Valencia). [2004/M3671]
  
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras.
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
  
c) Número de expediente: 2004/EL/0020.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: obras de construcción del tratamiento terciario de la EDAR de Ontinyent-Agullent (Valencia).
  
c) Lugar de ejecución: Ontinyent (Valencia).
  
d) Plazo de ejecución (meses): nueve meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 2.867.722,03 euros (IVA incluido).
  
5. Garantías provisional
  
No exigible.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: ver punto 1.
  
b) Domicilio: calle de Álvaro de Bazán, número 10, entresuelo.
  
c) Código postal y localidad: 46012 Valencia.
  
d) Teléfono: 04 624 69 87.
  
e) Telefax: 96 360 34 69.
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día 11 de junio de 2004.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
a) Clasificación: grupo K, subgrupo 8, categoría E.
  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica, por los medios previstos en los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como su inscripción en los Registros que se indican en el anexo I del Reglamento de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo las certificaciones que se indican en el mismo anexo I, con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la mencionada Ley de Contratos.
  
8. Presentación de las ofertas.
  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas, del día 21 de junio de 2004.
  
b) Documentación a presentar: la que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y anexo de bases correspondiente (apartado 10).
  
c) Lugar de presentación:
  
1º Entidad: ver punto 1.a)
  
2º Domicilio: ver punto 6.b).
  
3º Código postal y localidad: ver punto 6.c).
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 18 meses, desde la apertura de las ofertas.
  
e) Admisión de variantes: no.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a) Entidad: ver punto 1.a).
  
b) Domicilio: ver punto 6.b).
  
c) Localidad: ver punto 6.c).
  
d) Fecha: 2 de julio de 2004.
  
e) Hora: 12.00.
  
10. Otras informaciones
  
Referencia WSB-7296: 45232430-5 y 74232200-6; referencia WMK-2278: 45.24 y 74.20.34
  
11. Gastos de anuncios
  
Serán por cuenta del adjudicatario
  
13. En su caso, portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: epsar.cop.gva.es