Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4107, del 16-10-2001 (2001/9534)

Resolución de contrato menor de cerramiento de la parcela del pabellón polideportivo cubierto municipal de Monòver (A), adjudicado a Instalaciones Deportivas Grupo G y P, SL.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4107

Fecha DOGV
:   16-10-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - D) OTRAS CUESTIONES E INCIDENCIAS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Número del documento
:   2001/9534


Organismo emisor
:   Conselleria de Cultura y Educación

Tipo de documento
:   Resolución

Resolución de contrato menor de cerramiento de la parcela del pabellón polideportivo cubierto municipal de Monòver (A), adjudicado a Instalaciones Deportivas Grupo G y P, SL. [2001/X9534]
  
Agotados los trámites legalmente establecidos y en cumplimiento de los arts. 58 y siguientes de la Ley 30/92, de 26.12.92, la Conselleria de Cultura y Educación, acuerda publicar en el DOGV la resolución de fecha 31.07.01 que seguidamente se transcribe:
  
Visto el expediente de contratación de las obras de cerramiento de la parcela del pabellón polideportivo cubierto municipal de Monòver (A)?, en el mismo se ponen de manifiesto los siguientes
  
Antecedentes de hecho
  
1º- Mediante resolución del director general de Régimen Económico, de 07.06.2000, actuando por delegación del conseller de Cultura, y Educación, fue adjudicado por el procedimiento de contrato menor, la obra antes referenciada a la empresa Instalaciones Deportivas Grupo G y P, SL, por importe de 3.945.074 PTA, y un plazo de ejecución de 2 meses.
  
2º- El 03.08.2000, con la asistencia de los representantes de la Conselleria de Cultura y Educación, del Ayuntamiento de Monòver y de la empresa adjudicataria, se levanta acta de comprobación de replanteo viable, lo que significa, conforme a lo dispuesto en el art. 127, apartado D) del Reglamento General de Contratación, que las obras deberán iniciarse al día siguiente y concluir el 03.10.2000.
  
3º- Transcurrido el plazo de ejecución el contratista no había iniciado los trabajos, sin que en ningún momento haya justificado el retraso ni solicitado ningún tipo de prórroga o aplazamiento, pese a los reiterados requerimientos realizados desde la Dirección General del Deporte.
  
4º- Por ello, con fecha 26.12.2000, la Dirección General del Deporte propone la resolución del contrato de referencia, acordándose, por resolución del órgano de contratación de 01.02.01, la tramitación del oportuno expediente contradictorio.
  
5º- De conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del RD 390/1996, de 1 de marzo, y en el art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con fecha 02.02.01 fue notificada al interesado la iniciación del trámite de audiencia, dándole un plazo de diez días naturales para que formulase las alegaciones que estimase pertinentes.
  
6º- En el plazo concedido, que finalizaba el 24 de febrero, el contratista no formuló ninguna alegación.
  
A los hechos expuestos son de aplicación los siguientes
  
Fundamentos de derecho
  
1º- La procedencia de la resolución del contrato viene expresamente recogida en el art. 111 del RD legislativo 2/200, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que en su apartado e) establece como causa de resolución, aplicable a todo tipo de contratos administrativos, ?la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista ...-.
  
2º- Por lo que se refiere a los efectos de la resolución, el art. 113.4 del mismo testo legal establece que: ?cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada?.
  
Sin embargo, dado que en los contratos menores la ley no contempla la exigencia de garantía provisional ni definitiva, no procede en este caso la incautación.
  
Por otra parte, puesto que está prevista la adjudicación de la obra a una nueva empresa, por el mismo importe inicialmente aprobado, tampoco se han producido daños o perjuicios que deban ser resarcidos.
  
Por las razones expuestas, habiéndose emitido preceptivo informe por el Área Jurídica el 04.06.01, en ejercicio de las competencias que le han sido atribuidas, esta Conselleria ha resuelto:
  
- Declarar resuelto el contrato menor de obras de cerramiento de la parcela del pabellón polideportivo cubierto municipal de Monòver (A), adjudicado a la empresa Instalaciones Deportivas Grupo G y P, SL, por importe de 3.945.074 PTA.
  
- No procede la incautación de la garantía, ni la exigencia de indemnización de daños y perjuicios
  
De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso'administrativa, el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrido potestativamente en reposición, o bien cabrá plantear directamente recurso contencioso'administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:
  
a) El recurso de reposición deberá interponerse ante el conseller de Cultura y Educación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
  
b) El recurso contencioso'administrativo deberá plantearse ante Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.