gplsi/alia_dogv huggingface dataset:
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3248, del 22-05-1998 (1998/3841)

Concurso. Obras de rebacheo-98.
-------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3248

Fecha DOGV
:   22-05-1998

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   1998/3841


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Sagunto

Tipo de documento
:   Concurso

Concurso. Obras de rebacheo-98. [1998/M3841]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Ayuntamiento de Sagunto.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación y Patrimonio
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: obras de rebacheo-98.
  
b) Lugar de ejecución: Sagunto.
  
c) Plazo de ejecución: hasta el 31 de diciembre de 1998
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: público abierto.
  
c) Forma: concurso
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 01.673.329 pesetas.
  
5. Garantías
  
a) Provisional: 398.000 pesetas.
  
b) Definitiva: 4% del pressupost total de l'obra
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Sagunto (Departamento de Contratación).
  
b) Domicilio: calle de l'Autonomia, 2.
  
c) Código postal y localidad: 46528 Sagunto.
  
d) Teléfono: 115 520 181.
  
e) Fax: 009 544 142.
  
f) Fecha límite de obtención de información: hasta el fin del plazo de presentación de ofertas
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
Los señalados en el correspondiente pliego de cláusulas
  
8. Presentación de ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: el plazo se iniciará con la primera publicación del anuncio del concurso en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y concluirá cuando se cumplan 27 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el diario oficial citado y, si este fuera sábado o festivo, sería el siguiente día hábil.
  
b) Documentación a presentar: la señalada en la cláusula séptima del correspondiente pliego de cláusulas administrativas
  
9. Apertura de ofertas
  
a) Fecha: el viernes inmediatamente siguiente al día de finalizacion del plazo de presentación de proposiciones.
  
b) Hora: a las 09.00
  
10. Otras informaciones
  
Gastos de anuncios: a cargo del contratista
  
11. Exposición
  
Exposición del pliego de cláusulas administrativas particulares, durante los ocho primeros días hábiles siguientes a la publicación del anuncio. En caso de impugnación se suspenderá la licitación
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3227, del 22-04-1998 (1998/2196)

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 1998, del conseller de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se reconoce la Colección Museográfica de Cerámica de Potríes como Colección Museográfica Permanente.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3227

Fecha DOGV
:   22-04-1998

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1998/2196


Fecha del documento
:   09-03-1998

Organismo emisor
:   Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 1998, del conseller de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se reconoce la Colección Museográfica de Cerámica de Potríes como Colección Museográfica Permanente. [1998/Q2196]
  
Vista la documentación presentada por el Ayuntamiento de Potríes solicitando el reconocimiento de la Colección Museográfica de Cerámica de Potríes como Colección Museográfica Permanente.
  
 Teniendo en cuenta que la citada Colección Museográfica Permanente reúne todos los requisitos establecidos en la Orden de 6 de febrero de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se regula el reconocimiento de museos y colecciones museográficas permanentes de la Comunidad Valenciana.
  
Vistos los informes favorables del Servicio de Patrimonio Arqueológico, Etnológico e Histórico y del Servicio Jurídico, y a propuesta de la Dirección General de Patrimonio Artístico, de 6 de marzo de 1998, he resuelto:
  
Primero
  
Reconocer la Colección Museográfica de Cerámica de Potríes como Colección Museográfica Permanente, a los efectos establecidos en la Orden de 6 de febrero de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia.
  
Segundo
  
Que se publique la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Tercero
  
Según lo dispuesto en el artículo 13 de la citada orden, la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia podrá anular el presente reconocimiento de Colección Museográfica Permanente si se dejan de cumplir algunos de los requisitos exigidos en la orden.
  
Cuarto
  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Dicha interposición deberá ser comunicada previamente a esta Conselleria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27.11.92).
  
Valencia, 9 de marzo de 1998.- El conseller de Cultura, Educación y Ciencia: Francisco Camps Ortiz.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3181, del 11-02-1998 (1998/727)

RESOLUCION de 15 de enero de 1998, de la Universidad de Alicante, por la cual se nombra catedrática de escuela universitaria (A-827) en el área de conocimiento de Teoría e Historia de la Educación a Mª Isabel Capell Boré.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3181

Fecha DOGV
:   11-02-1998

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   1998/727


Organismo emisor
:   Universidad de Alicante

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCION de 15 de enero de 1998, de la Universidad de Alicante, por la cual se nombra catedrática de escuela universitaria (A-827) en el área de conocimiento de Teoría e Historia de la Educación a Mª Isabel Capell Boré. [1998/M727]
  
A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1.888/1984, de 26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, y a propuesta de la comisión docente juzgadora del concurso de méritos convocado por la Resolución de esta Universidad de Alicante, de 17 de julio de 1996 (BOE de 9 de agosto) resuelvo:
  
Nombrar catedrática de escuela universitaria (A-827) en el área de conocimiento de Teoría e Historia de la Educación, Departamento de Ciencias Sociales y de la Educación, a Mª Isabel Capell Boré.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3236, del 06-05-1998 (1998/3091)

Subasta. Urbanización de las plazas del Convent, de la Vila y adyacentes y la rehabilitación del Salón Giner, primera fase.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3236

Fecha DOGV
:   06-05-1998

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   1998/3091


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Carlet

Tipo de documento
:   Subasta

Subasta. Urbanización de las plazas del Convent, de la Vila y adyacentes y la rehabilitación del Salón Giner, primera fase. [1998/Q3091]
  
El Pleno del Ayuntamiento de Carlet, en sesión celebrada con fecha 26 de marzo de 1998, aprobó los siguientes expedientes de contratación:
  
Primero
  
Objeto: urbanización de las plazas del Convent, de la Vila y adyacentes.
  
Forma de adjudicación: subasta sin admisión previa.
  
Presupuesto: 718.258.778 pesetas.
  
Plazo de ejecución: ocho meses.
  
Garantía provisional: 2.059.973 pesetas
  
Clasificación del contratista: grupos y subgrupos: C.6; I.1; J.4. Categoría del contrato: E.
  
Segundo
  
Objeto: rehabilitación del Salón Giner, primera fase.
  
Forma de adjudicación: subasta sin admisión previa.
  
Presupuesto: 394.761.914 pesetas.
  
Plazo de ejecución: ocho meses.
  
Garantía provisional: 3.798.000 pesetas
  
Clasificación del contratista: grupos y subgrupos: C) del 1 al 9 ambos inclusive; I.9; J.4. Categoría del contrato: E.
  
Examen del expediente
  
Los pliegos de condiciones y documentación técnica podrán examinarse en las dependencias de la Oficina Técnica de este Ayuntamiento (c/ Ntra. Sra. de l'Assumpció, 1) durante el plazo de presentación de proposiciones, desde las 08.00 a las 15.00 horas. Los 8 primeros días servirán de exposición publica de los pliegos, entendiéndose aprobados definitivamente caso de no presentarse reclamaciones.
  
Documentación a presentar por los licitadores
  
Sobre A: proposición económica.
  
Sobre B: capacidad para contratar.
  
Ambos en la forma determinada en los pliegos de cláusulas económico-administrativas particulares.
  
Plazo de presentación de proposiciones
  
Se presentaran en el plazo de 26 días naturales, a contar a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, si coincide en domingo o festivo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
  
Lugar de presentación de proposiciones
  
Registro de Entradas de este Ayuntamiento (c/ Ntra. Sra. de l'Assumpció, 1).
  
Este anuncio y lo establecido en la cláusula 15 (gastos a cargo del adjudicatario), de las que rigen la presente contratación, serán a cargo de los adjudicatarios.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3352, del 16-10-1998 (1998/8496)

Información pública del Proyecto de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia para la ampliación del Colegio Público de Campanar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3352

Fecha DOGV
:   16-10-1998

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   1998/8496


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de València

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del Proyecto de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia para la ampliación del Colegio Público de Campanar. [1998/A8496]
  
El Ayuntamiento en pleno, en sesión celebrada el 24 de julio de 1998, adoptó el siguiente acuerdo:
  
«Visto el Proyecto de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia para la ampliación del Colegio Público de Campanar, visto el informe emitido por el Servicio de Gestión Urbanística y el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, se acuerda:
  
1. Someter a información pública, por plazo de un mes, el Proyecto de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia para la ampliación del Colegio Público de Campanar, solicitado por la Dirección General de Régimen Económico (Área de Infraestructuras) de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, mediante los correspondientes anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión de la localidad.
  
2. Dese traslado del expediente a la Delegación de Patrimonio, para que informe sobre la viabilidad de puesta a disposición de los terrenos de ampliación solicitados.
  
3. Notificar el presente acuerdo a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, a la Asociación de Padres del Colegio Público de Campanar y comunicar a los distintos servicios y especialmente al Servicio de Educación.
  
Y de conformidad con lo establecido en el artículo 38.a de la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística, se abre el período de información pública durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente acuerdo en los diarios correspondientes, estando el expediente a disposición del público en las dependencias del nuevo ayuntamiento, avenida de Aragó, planta baja, Oficina de Información, en horas de oficina.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3262, del 11-06-1998 (1998/4052)

RESOLUCIÓN del 26 de enero de 1998 del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se establece el calendario de emisiones de bonos y obligaciones de la Generalitat Valenciana para el primer semestre de 1998.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3262

Fecha DOGV
:   11-06-1998

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1998/4052


Fecha del documento
:   26-01-1998

Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de Finanzas

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN del 26 de enero de 1998 del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se establece el calendario de emisiones de bonos y obligaciones de la Generalitat Valenciana para el primer semestre de 1998. [1998/C4052]
  
El convenio de colaboración entre el Instituto Valenciano de Finanzas y las entidades financieras adheridas, que regula los programas financieros de la Generalitat Valenciana, recoge las reglas básicas a las que han de ajustarse las emisiones de bonos y obligaciones de la Generalitat Valenciana.
  
Las leyes de presupuestos anuales establecen los límites del endeudamiento para cada ejercicio económico. Asimismo, el Decreto 94/1996, de 21 de mayo, del Gobierno Valenciano, regula la gestión de la deuda pública, la gestión financiera y la coordinación del endeudamiento de las entidades autónomas y empresas de la Generalitat Valenciana.
  
En virtud de lo establecido en el artículo 1 del Decreto 132/1992, de 20 de julio, del Gobierno Valenciano, resuelvo:
  
Primero
  
Establecer el calendario de emisiones de bonos y obligaciones de la Generalitat Valenciana para el primer semestre de 1998.
  
Segundo
  
El calendario será el siguiente:
  
 Convocatoria Fin del plazo Fecha de pago
  
 de subasta recepción de o desembolso
  
 ofertas y resolución
  
 de la subasta
  
 11.02.98 17.02.98 25.02.98
  
 25.03.98 31.03.98 08.04.98
  
 13.05.98 19.05.98 27.05.98
  
Tercero
  
Este calendario podrá modificarse cuando las condiciones de los mercados financieros u otras así lo aconsejen.
  
Valencia, 26 de enero de 1998.- El director general del Instituto Valenciano de Finanzas: José Manuel Uncio Lacasa.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3155, del 05-01-1998 (1997/13622)

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1997, de la presidenta del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, por la que se adjudican dos beca de doctorado.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3155

Fecha DOGV
:   05-01-1998

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1997/13000


Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1997, de la presidenta del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, por la que se adjudican dos beca de doctorado. [97/L13077]
  
Vistas las propuestas de las comisiones constituidas para la selección de aspirantes a dos becas de doctorado, convocadas por Resolución de 29 de septiembre de 1997, de la presidenta del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (DOGV nº 3.106, de 23.10.97).
  
En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley 4/1991, de 13 de marzo, de creación como entidad autónoma de la Generalitat Valenciana del IVIA, así como el reglamento del Instituto, aprobado por el Decreto 233/1991, de 9 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, resuelvo:
  
Primero
  
Proceder a la adjudicación de dos becas de doctorado a los beneficiarios titulares y en su caso, a los suplentes, que figuran en el anexo de la presente resolución, por un período inicial de un año.
  
Segundo
  
Las becas comprenden una dotación mensual, inicial, de ciento diez mil pesetas (110.000 PTA).
  
El importe total de las becas, que asciende a la cantidad de dos millones seiscientas cuarenta mil pesetas (2.640.000 PTA.), se abonará con cargo al capítulo IV de los presupuestos del IVIA, con el siguiente desglose:
  
- Ejercicio 1997: 220.000 PTA.
  
- Ejercicio 1998: 2.420.000 PTA.
  
Tercero
  
El período de disfrute de las becas comprende desde el 1 de diciembre de 1997 hasta el 30 de noviembre de 1998.
  
Cuarto
  
Los beneficiarios de estas becas están obligados al cumplimiento de las especificaciones de los anexos I y II de la resolución de convocatoria.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3402, del 29-12-1998 (1998/10293)

Recurso contencioso administrativo número 02/504/1998.
------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3402

Fecha DOGV
:   29-12-1998

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - B) INTERPOSICIÓN O INADMISIÓN DE RECURSOS

Número del documento
:   1998/10176


Organismo emisor
:   Tribunal Superior de Justicia (TSJ)

Tipo de documento
:   Anuncio

Recurso contencioso administrativo número 02/504/1998. [1998/S10675]
  
El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana, Sección Segunda, hace saber:
  
Que por Beatriz Navarro Romero, María Juana Corral Fernández, Purificación Catalán Prieto, Gregorio Somolinos Chicharro, Vicenta Peñarrubia Pavía, Isabel Ibarra Bonet, Silvia Palacín Mingo, Remedios Galduf Montero y María Luz Pérez Saura Mas se ha interpuesto recurso contencioso administrativo bajo el número 02/504/1998, contra la Resolución de 3 de noviembre de 1997, del director general de la Función Pública, sobre la modificación clasificación de los puestos de trabajo sobre relación de puestos de trabajo de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
  
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 60 de la Ley de esta Jurisdicción.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3190, del 24-02-1998 (1998/1000)

Rollo de apelación número 593/95. Cédula de notificación.
---------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3190

Fecha DOGV
:   24-02-1998

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   1998/1000


Organismo emisor
:   Audiencia Provincial de Valencia

Tipo de documento
:   Anuncio

Rollo de apelación número 593/95. Cédula de notificación. [1998/A1000]
  
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia ha dictado en el rollo de apelación número 593/95 la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como sigue:
  
«Sentencia número 1.029
  
Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia
  
Presidente: José Baró Aleixandre.
  
Magistrados: Ana Pérez Tórtola y José María Llanos Pitarch.
  
Valencia, 15 de diciembre de 1997
  
Vistos por la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial, siendo ponente el magistrado José María Llanos Pitarch, los autos de juicio de menor cuantía número 999/94, promovidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Valencia por don Juan García Cosme contra don Francisco Bravo García, sobre la reclamación de una cantidad; pendientes ante la misma en virtud del recurso de apelación interpuesto por el demandante don Juan García Cosme, representado por la procuradora Silvia Montañana Chiva y dirigido por la letrada Amparo Conejos Soriano, no habiendo comparecido el apelado don Francisco Bravo García.
  
Fallo
  
Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de don Juan García Cosme, contra la sentencia de fecha 1 de junio de 1995, dictada por el juez del Juzgado de Primera Instancia número 21 de Valencia, en los autos de juicio declarativo de menor cuantía registrados con el número 999/94, la que confirmamos en todos sus extremos, sin hacer imposición de costas en esta alzada.
  
Y, siendo firme la presente, con la certificación literal de esta misma resolución y el oportuno oficio, devuélvanse los autos originales al juzgado de procedencia para su constancia y ejecución.
  
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»
  
Y, para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, al objeto de notificarla a la parte incomparecida, entidad mercantil Rodanes, SA, expido la presente cédula.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3399, del 23-12-1998 (1998/10540)

Reseña del Acuerdo de 29 de septiembre de 1998, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, referido a la modificación nº 4 del plan general relativa a cambio de catalogación del edificio La Arriba del municipio de Manises.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3399

Fecha DOGV
:   23-12-1998

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   1998/10407


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Reseña del Acuerdo de 29 de septiembre de 1998, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, referido a la modificación nº 4 del plan general relativa a cambio de catalogación del edificio La Arriba del municipio de Manises. [1998/X10486]
  
De acuerdo con el artículo 59.4.B de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (DOGV número 2.349, de 24 de noviembre de 1994), se publica la reseña del Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, de 29 de septiembre de 1998, y publicada junto con las Normas Urbanísticas aprobadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 262, de 4 de noviembre de 1998.
  
Exp. 980346. Manises. Modificación nº 4 del plan general relativa a cambio de catalogación del edificio La Arriba.
  
Contra esta Acuerdo, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso ordinario ante el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación del presente anuncio. Todo ello sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.