gplsi/alia_dogv huggingface dataset:
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5122, del 26-10-2005 (2005/11295)

Información pública para autorización administrativa para distribución de gas natural por canalización en Polígono NPR-5 de Cullera y Playa de Tavernes de la Valldigna y sus zonas de influencia. Exp. CBREDE/2005/11/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5122

Fecha DOGV
:   26-10-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/11302


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública para autorización administrativa para distribución de gas natural por canalización en Polígono NPR-5 de Cullera y Playa de Tavernes de la Valldigna y sus zonas de influencia. Exp. CBREDE/2005/11/46. [2005/X11106]
  
A los efectos previstos en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, BOE de 8.10.1998, del sector de hidrocarburos, y en el artículo 78 del Real Decreto 1.434/2002, de 27 de diciembre, BOE de 31.12.2002, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, se somete a información pública para su autorización administrativa la instalación de gas natural que se indica:
  
Expediente: CBREDE/2005/11/46
  
Peticionario: Iberdrola Distribución Gas, SA.
  
Objeto de la petición: Distribución de Gas natural por canalización.
  
Emplazamiento/zona geográfica:
  
- Polígono NPR-5 de Cullera
  
- Playa de Tavernes de la Valldigna y sus zonas de influencia.
  
Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en el Servicio Territorial de Energía de Valencia, sito en la calle Gregorio Gea, 27 de Valencia, así como presentar en dicho Servicio las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4986, del 15-04-2005 (2005/3574)

Información pública del estudio de impacto ambiental de la apertura de camino en la partida de Oltà, en el término municipal de Benissa. Expediente número 281/8618-FUK.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4986

Fecha DOGV
:   15-04-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - E) MEDIO AMBIENTE

Número del documento
:   2005/3574


Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del estudio de impacto ambiental de la apertura de camino en la partida de Oltà, en el término municipal de Benissa. Expediente número 281/9352-OFS. [2005/F3574]
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, de la Generalitat Valenciana, y haciendo uso de las facultades que me otorga el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Territorio y Vivienda, aprobado por Decreto 119/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, se somete a exposición pública el siguiente estudio de impacto ambiental:
  
Apertura de camino en la partida de Oltà, en el término municipal de Benissa (Alicante).
  
Expediente: 281/2191-VCQ.
  
Término municipal: Benissa.
  
Promotor: John Robin Gibson.
  
Lugar: Conselleria de Territorio y Vivienda, calle de Francesc Cubells, 7, 46394 Valencia, y Ayuntamiento de Benissa.
  
Periodo: 30 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5025, del 10-06-2005 (2005/6516)

Concurso. Construcción de la casa consistorial. Primera fase.
-------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5025

Fecha DOGV
:   10-06-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/6516


Fecha del documento
:   25-05-2005

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Carlet

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * Carlet
    * edificio
    * contrato de obras
    * industria de la construcción
    * licitación

Concurso. Construcción de la casa consistorial. Primera fase. [2005/S6516]
  
El Ayuntamiento de Carlet, mediante resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de mayo de 2005, aprobó el expediente de contratación, para la ejecución de las obra:
  
1. Objeto: construcción de la casa consistorial - primera fase-.
  
- Forma de adjudicación: procedimiento abierto, concurso.
  
- Presupuesto: 830.000. euros.
  
- Plazo de ejecución: diez meses.
  
- Garantía provisional: 16.600. euros.
  
- Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.
  
- Clasificación exigida: subgrupos exigidos: A-1 Desmontes y vaciados. C-2 Estructuras de fábrica u hormigón. C-7 Aislamientos e impermeabilizaciones. Categoría e).
  
Plazo de presentación de proposiciones: el plazo de presentación de proposiciones, será de 26 días naturales a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, si coincide en domingo o festivo, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
  
Examen de los expedientes: los pliegos de condiciones y documentación técnica podrán examinarse en las dependencias de la oficina técnica de este ayuntamiento (avenida Caixa d'Estalvis, 1), durante el plazo de presentación de proposiciones desde las 08.00 a las 15.00 horas. Los 8 primeros días servirán de exposición publica de los pliegos, entendiéndose aprobados definitivamente caso de no presentarse reclamaciones.
  
Documentación a presentar por los licitadores: se aportará:
  
Sobre A: proposición económica y técnica.
  
Sobre B: capacidad para contratar.
  
Ambos en la forma determinada en los pliegos de cláusulas económico-administrativas particulares.
  
Lugar de presentación de proposiciones: registro de entradas de este ayuntamiento (avenida Caixa d'Estalvis, 1).
  
Este anuncio y lo establecido en el pliego de cláusulas particulares, serán a cargo del adjudicatario.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5116, del 18-10-2005 (2005/11749)

Información pública del proyecto de reparcelación forzosa de la unidad de ejecución Mangraner del suelo urbano de las normas subsidiarias de Moncofa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5116

Fecha DOGV
:   18-10-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2005/11863


Organismo emisor
:   Pladesa, SL

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del proyecto de reparcelación forzosa de la unidad de ejecución Mangraner del suelo urbano de las normas subsidiarias de Moncofa. [2005/A11100]
  
La mercantil Pladesa, SL, al amparo de lo previsto en los artículos 45, 48, 52.1.a y concordantes de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística, ha formulado proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución Mangraner, del suelo urbano de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Moncofa (Castellón).
  
De conformidad con el artículo 48.1.c de la referida ley, se someten dichos documentos a información pública por plazo de 20 días hábiles a partir del siguiente día a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
En dicho plazo de 20 días, cualquiera podrá:
  
a) Comparecer en la Notaría de Luis Manuel Mata Rabasa, notario del Colegio de Valencia, con residencia en La Vall d'Uixó, calle San Cristóbal, número 8, 1, para obtener copia del acta de protocolización o solicitar la exhibición de la misma;
  
b) Consultar en la misma Notaría o en el Ayuntamiento de Moncofa la documentación depositada;
  
c) Presentar las alegaciones que considere oportunas.
  
Expresamente, se hace constar que este anuncio se dirige, a los efectos del cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a aquellos titulares catastrales que sean desconocidos, se ignore el lugar de notificación, o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, y que son los siguientes.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5000, del 06-05-2005 (2005/4838)

Expediente número PL04/2005. Creatividad, planificación y difusión en diferentes soportes de la publicidad de promoción del valenciano.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5000

Fecha DOGV
:   06-05-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - C) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/4838


Fecha del documento
:   26-04-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Cultura, Cultura y Deporte

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * licitación
    * contrato de servicios
    * publicidad
    * adjudicación de contrato administrativo

Expediente número PL04/2005. Creatividad, planificación y difusión en diferentes soportes de la publicidad de promoción del valenciano. [2005/X4838]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Conselleria de Cultura, Educación y Deporte.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria Autonómica de Cultura y Política Lingüística, Área de Política Lingüística.
  
c) Número de expediente: PL04/2005.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Tipo de contrato: servicios.
  
b) Descripción del objeto: creatividad, planificación y difusión en diferentes soportes de la publicidad de promoción del valenciano.
  
c) Lote: No hay lotes.
  
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4.964, del día 11 de marzo de 2005.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 125.000 euros.
  
5. Adjudicación
  
a) Fecha: 21 de abril de 2005.
  
b) Contratista: Doble Vía Comunicación Creativa, SL.
  
c) Nacionalidad: española.
  
d) Importe de adjudicación: ciento diecinueve mil treinta y seis euros y cuarenta y un céntimos (119.036,41 €).
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5111, del 10-10-2005 (2005/10353)

Juicio ordinario número 411/2001-A. Cédula de notificación.
-----------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5111

Fecha DOGV
:   10-10-2005

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2005/10291


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Vila-real

Tipo de documento
:   Anuncio

Juicio ordinario número 411/2001-A. Cédula de notificación. [2005/M10682]
  
Demandante: Credicoop, S. Coop. de Crédito Ltda.
  
Procuradora: María Pilar Sanz Yuste.
  
Demandados: Gloria Capdevila Gil, calle del Rey Don Jaime, número 73, 2º, 2ª, Villarreal.
  
Vicente Pascual Sogues Ribera, calle del Rey Don Jaime, número 73, 2º, 2ª, Villarreal.
  
Carmen García Poveda, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Villarreal, hago saber:
  
Que en este Juzgado de mi cargo, se siguen autos de ordinario 411/2001-A a instancia de Credicoop, S. Coop. de Crédito Ltda., representada por la procuradora María Pilar Sanz Yuste contra Gloria Capdevila Gil y Vicente Pascual Sogues Ribera, en el que por resolución de fecha de hoy he acordado, como lo verifico, notificar la sentencia dictada en los autos indicados a los demandados en ignorado paradero Vicente Pascual Sogues Ribera y Gloria Capdevila Gil.
  
La parte dispositiva de la indicada sentencia es del siguiente tenor literal:
  
Que estimando la demanda interpuesta por Credicoop, S. Coop. de Crédito Ltda., representada por la procuradora de los tribunales Pilar Sanz Yuste, asistida por el letrado Fernando Badenes-Gasset Ramos contra Vicente Pascual Sogues Ribera y Gloria Capdevila Gil, ambos en rebeldía procesal, debo condenar y condeno a los demandados a que solidariamente paguen a la actora la suma de 2.664,24 euros más los pactados, en la forma expresada en el fundamento tercero de la presente resolución, y las costas.
  
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma, podrán interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días.
  
Y para que sirva de notificación de la sentencia se expide la presente.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5102, del 28-09-2005 (2005/10505)

Notificación a Euroclub Playas Valencia, SL.
--------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5102

Fecha DOGV
:   28-09-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/10537


Organismo emisor
:   Conselleria de Turismo

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Euroclub Playas Valencia, SL. [2005/S10473]
  
Por no haber sido posible notificar de forma personal y directa al interesado escrito concediendo plazo para la renovación de aval de agencias de viajes a la entidad Euroclub Playas Valencia, SL, se procede a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a efectos de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 20 de septiembre de 2005.- La jefa del Área de Producto: Isabel Palafox Gámir.
  
«La entidad Seguros Catalana Occidente, SA, nos ha remitido escrito donde nos comunica la anulación de la póliza de seguro de caución N-02743512, prestada por esta compañía en favor de la agencia de viajes Euroclub Playas Valencia, SL, y que corresponde a la fianza que el artículo 14.1 del Decreto 20/1997, de 11 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Agencias de Viajes, establece que las agencias de viajes deberán mantener en permanente vigencia.
  
Por lo anteriormente expuesto, se le concede un plazo de 15 días para que presente ante esta administración la correpondiente carta de pago justificativa del depósito de una nueva fianza ante el Servicio Territorial de Economía y Hacienda de Valencia, advirtiéndole que el no hacerlo, y de acuerdo con el artículo 11 del citado Decreto 20/1997, es causa de revocación del título-licencia de agencia de viajes.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4959, del 04-03-2005 (2005/2244)

Expediente número 822/2004. Contrato de gestión de servicio público.
--------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4959

Fecha DOGV
:   04-03-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - C) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/2244


Fecha del documento
:   21-02-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Sanidad

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

Expediente número 822/2004. Contrato de gestión de servicio público. [2005/S2244]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Recursos Económicos. Calle Micer Mascó, 31, 46086 € Valencia. Teléfono 66 848 97 14, fax 96 386 66 07.
  
c) Número de expediente: 822/2004.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Tipo de contrato: contrato de gestión de servicio público.
  
b) Descripción del objeto: gestión de servicio público mediante concesión de la atención sanitaria integral en el Área de Salud 12.
  
c) Lotes: ?-
  
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4.808, de 29 de julio de 2004.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso público.
  
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 413,11 euros/año por cada persona con derecho a asistencia sanitaria.
  
5. Adjudicación
  
a) Fecha: 7 de febrero de 2005.
  
b) Contratista: DKV Seguros y Reaseguros SA.E. (Unipersonal) y Ribera Salud, SA.
  
c) Nacionalidad: española.
  
d) Importe de adjudicación: 413,11 euros/año por cada persona con derecho a asistencia sanitaria.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5034, del 23-06-2005 (2005/7075)

Concurso número 004/2005. Servicio de limpieza del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias en Moncada (Valencia).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5034

Fecha DOGV
:   23-06-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/7075


Fecha del documento
:   06-06-2005

Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * empresa de servicios
    * licitación
    * contrato de servicios

Concurso número 004/2005. Servicio de limpieza del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias en Moncada (Valencia). [2005/S7075]
  
1. Expediente número 004/2005
  
2. Objeto: servicio de limpieza del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias en Moncada (Valencia).
  
3. Modalidad de contratación elegida: concurso por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
  
4. Lugar para retirar los pliegos: Secretaría del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, sito en la carretera de Moncada a Náquera km. 5, en Moncada (Valencia) durante el plazo de presentación de proposiciones, desde las 09.00 a las 14.00 horas.
  
5. Presupuesto: 280.000,00 euros
  
6. Plazo de ejecución: dos años
  
7. Fianza provisional: no se exige
  
8. Fianza definitiva: 4% - del importe de adjudicación
  
9. Requisitos específicos del contratista
  
a) Clasificación: grupo U; subgrupo 1; categoría a
  
b) Solvencia económica, financiera y técnica: según lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
  
c) Documentos que deben presentar los licitadores:
  
Sobre A con la documentación administrativa general
  
Sobre B con la proposición económica, en la forma que determina en el pliego de condiciones administrativas particulares.
  
10. Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Registro General del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, sito en la carretera de Moncada a Náquera km. 5 en Moncada (Valencia), hasta las 14.00 horas del día 13 de septiembre de 2005.
  
11. Apertura de documentación económica: en la sede del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, sito en la carretera de Moncada a Náquera km. 5 en Moncada (Valencia), a las 12.00 horas del día 20 de septiembre de 2005.
  
El presente anuncio y demás gastos de difusión de la licitación serán a cargo del adjudicatario.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4980, del 07-04-2005 (2005/3384)

Información publica de la alternativa técnica del programa de actuación integrada correspondiente a la unidad de ejecución 0.3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4980

Fecha DOGV
:   07-04-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2005/3384


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Algímia de Alfara

Tipo de documento
:   Anuncio

Información publica de la alternativa técnica del programa de actuación integrada correspondiente a la unidad de ejecución 0.3. [2005/M3384]
  
Por el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Algimia de Alfara se ha acordado exponer al publico la alternativa técnica de programa de actuación integrada, formulada por Itaca Area Promociones SL, para el ámbito de la unidad de ejecución 0.3.
  
Durante el plazo de 20 días hábiles siguientes a la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana pueden los interesados consultar, en las dependencias administrativas del Ayuntamiento de Algimia de Alfara, sitas en la plaza de San Vicente, 1, de esta localidad, el ejemplar de la documentación presentada y presentar, ante el propio Ayuntamiento, con relación a su contenido, las alegaciones que tengan por conveniente o, en su caso, otras alternativas técnicas en competencia. Durante el plazo adicional de otros cinco días hábiles, contados a partir de la terminación del plazo anterior, podrán presentarse además proposiciones jurídico-económicas sobre cualquiera de las alternativas técnicas. Todo ello conforme a lo previsto en el artículo 46 de la Ley 6/1994, de la Generalitat Valenciana.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5118, del 20-10-2005 (2005/11993)

Reseña de la Resolución de 15 de junio de 2005, del conseller de Territorio y Vivienda, relativa a la Homologación modificativa del Plan General en el ámbito de los sectores 12, 13 y 14 de suelo urbanizable y del sector Parque Ansaldo de suelo urbano y Plan de Reforma Interior Sector Parque Ansaldo de Sant Joan d'Alacant.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5118

Fecha DOGV
:   20-10-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2005/11498


Fecha del documento
:   15-06-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Sant Joan d'Alacant
    * plan de urbanismo

Reseña de la Resolución de 15 de junio de 2005, del conseller de Territorio y Vivienda, relativa a la Homologación modificativa del Plan General en el ámbito de los sectores 12, 13 y 14 de suelo urbanizable y del sector Parque Ansaldo de suelo urbano y Plan de Reforma Interior Sector Parque Ansaldo de Sant Joan d'Alacant. [2005/X11336]
  
De acuerdo con el artículo 59.4 b de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, se publica una reseña de la Resolución del conseller de Territorio y Vivienda, de 15 de junio de 2005, la cual se ha publicado junto con las Normas Urbanísticas aprobadas, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, número 164, de 21 de julio de 2005.
  
Exp. PL-87/2004. Homologación modificativa del Plan General en el ámbito de los sectores 12, 13 y 14 de suelo urbanizable y del sector Parque Ansaldo de suelo urbano y Plan de Reforma Interior Sector Parque Ansaldo de Sant Joan d'Alacant.