Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5919, del 23-12-2008 (2008/14599)

Licitación número 2008/GV/013. Obras de construcción de la nueva EDAR y colectores generales de Peñíscola (Castellón).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5919

Fecha DOGV
:   23-12-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2008/14268


Fecha del documento
:   11-12-2008

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Licitación

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * tratamiento del agua
    * contrato de obras
    * licitación

Licitación número 2008/GV/013. Obras de construcción de la nueva EDAR y colectores generales de Peñíscola (Castellón). [2008/14877]  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.  
c) Número de expediente: 2008/GV/0131.  
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto: obras de construcción de la nueva EDAR y colectores generales de Peñíscola (Castellón).  
b) División por lotes y número: nº 01. Ejecución de obra, y nº 02. Explotación de las instalaciones.  
c) Lugar de ejecución: Peñíscola (Castellón).  
d) Plazo de ejecución (meses): obra: veintiséis (26) meses; explotación: veinticuatro (24) meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa, en función de una pluralidad de criterios.  
4. Presupuesto base de licitación  
Importe total: 25.588.835,98 euros (IVA excluido); importe del IVA correspondiente: 3.818.335,12 euros.  
5. Garantía provisional  
768.171,48 euros.  
6. Obtención de documentación e información  
a) Entidad: ver punto 1.a).  
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, nº 10, entlo.  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46566.  
d) Teléfono: 246 491 224.  
e) Telefax: 060 438 103.  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 09.02.2009.  
7. Requisitos específicos del contratista  
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): obra: K-8-e y E-1-f ; explotación: O-4-D.  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica conforme a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
En todo caso, los licitadores podrán suplir la falta de la clasificación exigible de explotación por el compromiso de subcontratar esta porción del contrato con otra empresa que disponga de dicha clasificación.  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación  
a) Fecha límite de presentación: 18.02.2009 - 14.00 horas.  
b) Documentación a presentar: la que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares y anexo de bases correspondiente.  
c) Lugar de presentación:  
1º Entidad: ver punto 1.a)  
2º Domicilio: ver punto 6.b).  
3º Localidad y código postal: ver punto 6.c).  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 12 meses, desde la apertura de las ofertas.  
e) Admisión de variantes: sí.  
9. Apertura de las ofertas  
a) Entidad: ver punto 1.a).  
b) Domicilio: ver punto 6.b).  
c) Localidad: ver punto 6.c).  
d) Fecha: 16.03.2009.  
e) Hora: 12.00 horas.  
10. Otras informaciones  
Comprende conjuntamente la ejecución de las obras, previa elaboración del correspondiente proyecto constructivo, así como la explotación de las instalaciones durante el periodo de garantía de las obras.  
Referencia LSL-4953: 45232420-2, 45232410-9, 71322000-1, 90481000-2.  
Referencia PPO-8015: F 42.21.23, M 71.12.12, E 37.00.  
11. Gastos de anuncios  
Serán por cuenta del adjudicatario.  
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso): 11.12.2008.  
13. En su caso, portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.epsar.gva.es.  
Valencia, 11 de diciembre de 2008.- El gerente en funciones (Por Delegación-Resolución de 04.09.2000, DOGV 15.09.2000): José Juan Morenilla Martínez.