Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3804, del 31-07-2000 (2000/6195)

Concurso número 2000/EL/0030. Obras complementarias en la red de colectores de Font de la Pedra (Alicante).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3804

Fecha DOGV
:   31-07-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2000/6195


Fecha del documento
:   17-07-2000

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Alicante
    * contrato de obras

Concurso número 2000/EL/0030. Obras complementarias en la red de colectores de Font de la Pedra (Alicante). [2000/S6195]
  
Resolución de la entidad pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras:
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
  
c) Número de expediente: 2000/EL/0030.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: obras complementarias en la red de colectores de Font de la Pedra (Alicante).
  
c) Lugar de ejecución: Cocentaina, Alquería de Aznar y Muro de Alcoy (Alicante).
  
d) Plazo de ejecución (meses): seis (6) meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 460.446.999.pesetas, equivalente a 861.965,85 euros.
  
5. Garantías
  
Provisional: no exigible.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: ver punto 1.
  
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, núm. 10 Entlo.
  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46048.
  
d) Teléfono: 32 616 03 95
  
e) Telefax: 96 360 34 69
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
Clasificación: grupo E, subgrupo 1, categoría e.
  
8. Presentación de las ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas, del sexagésimo día natural siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta la misma hora del primer día hábil siguiente.
  
b) Documentación a presentar: la que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y anexo de bases correspondiente (apartado 9).
  
c) Lugar de presentación: ver apartado 6, ?a), b) y c).
  
d) Plazo de validez de la oferta: 6 meses, desde la apertura de las ofertas.
  
e) Admisión de variantes: no.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a), b) y c) Lugar: ver apartado 6, letras a), b), y c).
  
d) Fecha: undécimo día natural siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas anteriormente indicada. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá igualmente prorrogado al primer día hábil siguiente.
  
e) Hora: 12.00 horas.
  
10. Otras informaciones
  
11. Gastos de anuncios
  
Serán por cuenta del adjudicatario.