Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5465, del 07-03-2007 (2007/2254)

Concurso número 2007/GV/0002. Obras para la modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar. Redes de transporte. Sectores 1B, 1C, 11, 16.1 y 34.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5465

Fecha DOGV
:   07-03-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2007/2254


Fecha del documento
:   16-02-2007

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato de obras
    * licitación
    * ordenación hidráulica
    * ordenación hidroagrícola

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras.  
1. Entidad adjudicadora:  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.  
c) Número de expediente: 2007/GV/0002.  
2. Objeto del contrato.  
a) Descripción del objeto: Obras para la modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar. Redes de transporte. Sectores 1B, 1C, 11, 16.1 y 34.  
c) Lugar de ejecución: Antella, L'Alcúdia, Almussafes, Benifaió, Gavarda, Guadassuar y Sollana (Valencia).  
d) Plazo de ejecución (meses): dieciocho (18) meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.  
a) Tramitación: Ordinaria.  
b) Procedimiento: Abierto.  
c) Forma: concurso.  
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:  
6.866.715'33 Euros (IVA incluido).  
5. Garantía provisional.  
137.334'31 Euros.  
6. Obtención de documentación e información.  
a) Entidad: Ver punto 1.a)  
b) Domicilio: C/ Álvaro de Bazán, nº 10 Entlo.  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46152.  
d) Teléfono: 03-631-61-85  
e) Telefax: 15-320-80-13  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 5 de abril de 2007.  
7. Requisitos específicos del contratista.  
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): E-1-f.  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica, por los medios previstos en los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como su inscripción en los Registros que se indican en el Anexo I del Reglamento de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo las certificaciones que se indican en el mismo Anexo I, con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la mencionada Ley de Contratos.  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:  
a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de 2007, hasta las 14.00 horas.  
b) Documentación a presentar: La que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases correspondiente (apartado 3).  
c) Lugar de presentación:  
1º Entidad: Ver punto 1.a)  
2º Domicilio: Ver punto 6.b).  
3º Localidad y código postal: Ver punto 6.c).  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 18 meses, desde la apertura de las ofertas.  
e) Admisión de variantes: No.  
9. Apertura de las ofertas.  
a) Entidad: Ver punto 1.a).  
b) Domicilio: Ver punto 6.b).  
c) Localidad: Ver punto 6.c).  
d) Fecha: 3 de Mayo de 2007.  
e) Hora: 12 horas.  
10. Otras informaciones.  
Referencia BAM-6475: 45232120-9; Referencia WIQ-6145: 45.21.41.  
11. Gastos de anuncios.  
Serán por cuenta del adjudicatario  
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 16 de febrero de 2007.  
13. En su caso, portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: epsar.cop.gva.es  
Valencia, 16 de febrero de 2007.- El gerente en funciones (Por delegación-Resolución de 4/9/7225-AIOS 05/9/2000): Jose Juan Morenilla Martínez.