Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6377, del 15-10-2010 (2010/11216)

Convocatoria del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras de urbanización de la unidad de ejecución 2.1.2 del sector 2 del suelo urbanizable -uso residencial- de Benifaió,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6377

Fecha DOGV
:   15-10-2010

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2010/11708


Fecha del documento
:   28-09-2010

Organismo emisor
:   AIU Unidad de Ejecución 2.1.2 de Benifaió

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * contrato de obras

Convocatoria del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras de urbanización de la unidad de ejecución 2.1.2 del sector 2 del suelo urbanizable -uso residencial- de Benifaió,  
 [2010/11818]  
Cumpliendo el acuerdo de la Asamblea General de la Agrupación de Interés Urbanístico Unidad de Ejecución 2.1.2 de Benifaió, de fecha 11 de mayo de 2010, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la adjudicación del contrato de obras de urbanización de la unidad de ejecución 2.1.2 del sector 2 del suelo urbanizable -uso residencial- del municipio de Benifaió, conforme a los siguientes datos:  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Agrupación de Interés Urbanístico de la Unidad de Ejecución 2.1.2 de Benifaió.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de la Agrupación.  
c) Número de expediente: expediente de contratación núm. 1/2010.  
2. Objeto del contrato  
a) Tipo: obras.  
b) Descripción del objeto: urbanización de la unidad de ejecución 2.1.2 del sector 2 de suelo urbanizable -uso residencial- de Benifaió.  
c) Lugar de ejecución: Benifaió (ver pliego de condiciones y proyecto de urbanización).  
d) Plazo de ejecución: 12 meses.   
3. Tramitación y procedimiento  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
4. Presupuesto base de licitación  
a) Importe neto: 1.683.865,85 euros; IVA (18%): 303.095,85 euros; importe total: 1.986.961,70 euros.  
5. Garantía provisional  
a) Importe: 39.739,23 euros, equivalente al 2% del presupuesto del contrato, entendiéndose por tal el establecido como base de licitación.  
6. Obtención de documentación e información  
a) Entidad: Agrupación de Interés Urbanístico de la Unidad de Ejecución 2.1.2 de Benifaió.  
b) Domicilio: calle Nueva, 89-5º-6ª.  
c) Código postal y localidad: 46422 Benifaió (Valencia).  
d) Teléfono: 763 759 185.  
e) Telefax: 559 384 534.  
f) Correo electrónico:   
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: el vigésimo quinto día natural contado desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
7. Requisitos específicos del contratista  
a) Clasificación:   
Grupo Subgrupo Categoría  
A 2 Explanaciones C  
E 1 Abastecimiento y saneamiento C   
G 4 Firmes mezclas bituminosas C  
I 1 Alumbrados C  
 5 Centros de transformación C  
 6 Distribución en baja tensión C  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica conforme a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.   
b) Otros requisitos: no procede.  
8. Criterios de valoración de las ofertas  
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá exclusivamente al precio más bajo de las proposiciones presentadas.  
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación  
a) Plazo de presentación: 26 días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
b) Documentación a presentar: ver pliego de cláusulas administrativas particulares.  
c) Lugar de presentación:  
1. Entidad: las proposiciones se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Benifaió, de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, durante el plazo establecido en el apartado a) anterior.  
2. Domicilio: plaza Mayor, 15.  
3. Código postal y localidad: 46882 Benifaió (Valencia).  
10. Apertura de las ofertas  
a) Entidad: salón de plenos del Ayuntamiento de Benifaió.  
b) Domicilio: plaza Mayor, 15.  
c) Localidad: Benifaió (Valencia).  
d) Fecha:   
1. Calificación de la documentación: quinto día hábil desde la finalización del plazo de presentación de proposiciones.  
2. Apertura de las proposiciones económicas: décimo día hábil desde la finalización del plazo de presentación de proposiciones.  
e) Hora: 09.00.  
11. Gastos de anuncios  
Serán de cuenta del adjudicatario con un importe máximo de 500,00 euros.  
Benifaió, 28 de septiembre de 2010.- El presidente: Vicente David Lloret Juanes.