Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8098, del 03-08-2017 (2017/6834)

Licitación número 126/15. Obras de construcción de un almacen de obras de arte en el IVAM.
------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8098

Fecha DOGV
:   03-08-2017

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2017/6834


Fecha del documento
:   21-07-2017

Organismo emisor
:   Institut Valencià d'Art Modern, IVAM

Tipo de documento
:   Anuncio

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato de obras

Licitación número 126/15. Obras de construcción de un almacen de obras de arte en el IVAM. [2017/6834]  
Apartado I. Poder adjudicador  
I.1) Nombre, direcciones y puntos de contacto.  
a) Nombre oficial: Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.  
b) Dirección postal: calle Guillem de Castro, núm. 118.  
c) Localidad: València.  
d) Código postal: 46858.  
e) País: España.  
f) Unidad administrativa responsable de la tramitación del expediente: Departamento de Gestión Administrativa del IVAM.  
g) Teléfono de contacto: 224 091 088, 801 821 778.  
h) Fax de contacto: 383 714 778.  
i) Dirección de correo electrónico de contacto:  
ugtv@kzks.cp/j.svihiygtykcruc@eaqg.in  
Dirección internet: www.ivam.es.  
Dirección del poder adjudicador (URL):  
http://www.ivam.es, https://contrataciondelestado.es.  
j) pliegos y documentación complementaria: ver puntos de contacto.  
k) Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Departamento de Gestión Administrativa del IVAM, calle Guillem de Castro, núm. 118, 46120 València, no admitiéndose las proposiciones presentadas en otro lugar, salvo que sean enviadas por correo dentro del plazo máximo de presentación de proposiciones, en cuyo caso regirá lo dispuesto en el artículo 80.4 y 5 del Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones Públicas (RD 1098/2001, de 12 de octubre).  
I.2) Tipo de poder adjudicador.  
a) Institución: Institut Valencià d'Art Modern.  
b) Administración: autonómica.  
c) Realiza su adjudicación en nombre de otras administraciones públicas: no.  
  
Apartado II. Objeto del contrato  
II.1) Descripción.  
II.1.1) Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:  
Obras de construcción de un almacén de obras de arte en el sótano del IVAM.  
II.1.2) Tipo de contrato, emplazamiento y lugar de ejecución:  
a) Naturaleza jurídica y categoría del contrato: contrato de obras.  
b) Emplazamiento y lugar de ejecución: ver pliego.  
II.1.3) Codificación.  
CPV:  
45000000-7 Trabajos de construcción.  
45310000-3 Trabajos de instalación eléctrica.  
45442100-8 Trabajos de pintura.  
45223100-7 Montaje de estructuras metálicas.  
45223110-0 Instalación de estructuras metálicas.  
II.1.4) Contrato cubierto por el Acuerdo sobre contratación pública (ACP): no.  
II.1.5) División en lotes: no.  
II.1.6) ¿Se aceptarán variantes?: no.  
II.2) Cantidad o extensión del contrato.  
II.2.1) Extensión o cantidad total del contrato:  
El precio de licitación, con carácter de máximo, asciende a 125.755,70 - IVA excluido.  
II.2.2) Opciones: no.  
II.3) Duración del contrato y plazo de ejecución.  
a) Plazo ejecución: 2 meses desde la adjudicación y, en todo caso, hasta el 15 de diciembre de 2017.  
b) Prórrogas: no procede.  
  
Apartado III. Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico  
III.1) Condiciones relativas al contrato.  
III.1.1) Depósitos y garantías exigidos:  
a) Garantía provisional: no procede.  
b) Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación IVA excluido.  
III.1.2) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: no procede.  
III.1.3) Otras condiciones particulares a las que está sujeta la ejecución del contrato:  
Cumplir y acreditar, durante la ejecución del contrato, que al menos un 30 % de la plantilla adscrita al contrato es indefinida. En todo caso, deberá mantenerse durante todo el período de ejecución del contrato, la obligación de no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo que, en materia de jornada y salario, y en términos anualizados, correspondan en cada momento a los trabajadores adscritos al contrato en función del convenio colectivo que resulte de aplicación al tiempo de presentarse la oferta, incluida la subrogación ejecutada, en su caso.  
Tendrá la consideración de condición especial de ejecución de tipo social y carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223 f) del texto refundido de la Ley de contratos del sector público.  
III.2) Condiciones de participación.  
III.2.1) Situación personal de los operadores económicos: ver pliegos.  
III.2.2) Solvencia económica y financiera:  
Medios de acreditación y condiciones mínimas: se acreditará mediante la presentación de una declaración sobre el volumen anual de negocios en el ámbito del contrato referido a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de actividades del empresario, por importe igual o superior al presupuesto de licitación de este contrato.  
III.2.3) Solvencia técnica:  
Medios de acreditación y condiciones mínimas: relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.  
Criterio de selección: Haber realizado en los últimos diez años al menos tres obras de similares características a las del objeto del contrato por un importe global igual o superior al presupuesto de licitación del contrato cada una.  
En caso de UTE los criterios de acumulación de la solvencia serán los siguientes: Cada uno de los que componen la UTE deberá acreditar su capacidad y solvencia conforme a los criterios arriba determinados acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la UTE las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.  
III.2.4) Clasificación:  
No procede, potestativamente los licitadores podrán presentar las siguientes clasificaciones para acreditar su capacidad y solvencia (deberán contar con todas):  
Grupo J, subgrupo 2 categoría 2 o superior.  
Grupo J, subgrupo 4 categoría 2 o superior.  
Grupo K, subgrupo 9 categoría 2 o superior.  
Grupo I, subgrupo 6 categoría 2 o superior.  
Grupo I, subgrupo 8 categoría 2 o superior.  
Grupo C, subgrupo 4 categoría 2 o superior.  
  
Apartado IV. Procedimiento  
IV.1) Tipo de procedimiento y tramitación.  
IV.1.1) Tipo de procedimiento: abierto.  
IV.1.2) Tramitación: urgente.  
IV.2. Mesa de contratación: véase cuadro de características.  
IV.3 Criterios de adjudicación.  
IV.3.1) Criterios de adjudicación:  
Oferta económica (criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas): hasta 60 puntos.  
Oferta técnica (criterios evaluables mediante juicios de valor): hasta 40 puntos.  
IV.3.2) ¿Se realizará una subasta electrónica?: no.  
IV.4. Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de participación:  
a) Fecha límite de presentaciones: el día 30 de agosto de 2017, a las 14.00 horas.  
b) Documentación a presentar: la especificada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
c) Lugar de presentación:  
Instituto Valenciano de Arte Moderno.  
C/ Guillem de Castro, 118. València.  
Horario: de 09.00 a 14.00 horas.  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta la adjudicación del contrato.  
IV.5. Apertura de ofertas:  
a) Entidad y lugar: Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM, Salón de Actos.  
b) Domicilio: c/ Guillem de Castro, 118.  
c) Localidad: València.  
d) Fecha:  
Sobre 2: el día 8 de septiembre de 2017, a las 13.00 horas.  
Sobre 3: el día 18 de septiembre de 2017, a las 13.00 horas.  
IV.6. Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario.  
IV.7. Subcontratación: ver pliegos.  
IV.8. Cesión del contrato: no procede.  
IV.9. Procedimientos de recurso:  
IV.9.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso: Instituto Valenciano de Arte Moderno.  
Lo que se comunica para general conocimiento.  
  
València, 21 de julio de 2017.- El director gerente: José Miguel García Cortés.