Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5088, del 08-09-2005 (2005/9902)

Subasta. Realización de obras de urbanización unidad de ejecución L'Alteret.
----------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5088

Fecha DOGV
:   08-09-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/9902


Fecha del documento
:   29-08-2005

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Albalat de la Ribera

Tipo de documento
:   Subasta

Descriptores 

:   * Albalat de la Ribera
    * licitación
    * obras públicas
    * infraestructura urbana
    * contrato de obras

Subasta. Realización de obras de urbanización unidad de ejecución L'Alteret. [2005/X9902]
  
Aprobado por el Pleno, en fecha 22 de julio de 2005, el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la convocatoria para en la contratación de las obras de ?Urbanización del PAI de la Unidad de Ejecución L'Alteret?, y habiéndose procedido a la rectificación de errores materiales mediante Resolución de Alcaldía nº 129/05, por el presente se anuncia la convocatoria de licitación para la contratación de las citadas obras, con las siguientes condiciones:
  
1. Entidad adjudicadora
  
Ayuntamiento de Albalat de la Ribera, Departamento de Secretaría, expediente de Urbanización del PAI de la Unidad de Ejecución L'Alteret.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: Realización de obras de urbanización unidad de ejecución L'Alteret.
  
b) Lugar de ejecución: Municipio de Albalat de la Ribera.
  
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses (18) meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: subasta.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Dos millones quinientos seis mil quinientos veintisiete euros con trece céntimos, IVA incluido. (2.506.527,13 €).
  
5. Garantías:
  
- Provisional: 50.130,54 €, equivalentes al 2% sobre el precio de licitación total.
  
- Definitiva: El 4% sobre el precio de adjudicación.
  
6. Obtención de documentación e información
  
Ayuntamiento de Albalat de la Ribera, Plaça de La Cort, 1, 46053 Albalat de la Ribera.
  
Teléfono: 005010840. Telefax: 057543981.
  
- Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 días naturales a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el BOP.
  
7. Requisitos específicos del contratista: Grupo A, Subgrupos 1 y 2, categoría d; Grupo E, Subgrupos 1 y 4, categoría d; Grupo G, subgrupos 4 y 6, categoría e: Grupo I subgrupos 1, 5 y 6, categoría d.
  
8. Presentación de las ofertas: 26 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOP, en el Registro General del Ayuntamiento, de lunes a sábado de 8.00 a 14.00 horas.
  
- Documentación a presentar: Consta en la cláusula III.2 del pliego.
  
- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses a contar desde el siguiente a la celebración del acto público.
  
9. Apertura de ofertas
  
El décimo día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas a las trece horas; si este día coincide en sábado, se celebrará el siguiente día hábil.
  
10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.