Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5269, del 30-05-2006 (2006/6096)

Subasta sobre adecuación de la red de aguas potables en la calle Pintor Sorolla y adyacentes. Mejora y reparación de la acequia existente.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5269

Fecha DOGV
:   30-05-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/6096


Fecha del documento
:   11-05-2006

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Xeresa

Tipo de documento
:   Subasta

Descriptores 

:   * Xeresa
    * licitación
    * obras públicas
    * servicio de vías públicas
    * contrato de obras

Subasta sobre adecuación de la red de aguas potables en la calle Pintor Sorolla y adyacentes. Mejora y reparación de la acequia existente. [2006/X6096]  
Por acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha 4 de abril de 2.006, ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en el contrato de obras de .Adecuación de la Red de Aguas Potables en la calle Pintor Sorolla y Adyacentes. Mejora y Reparación de la Acequia Existente., por procedimiento restringido mediante subasta.  
En virtud de dicho acuerdo, se procede a la exposición pública mediante anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat, por el plazo de diez días, de la licitación del contrato de obras de adecuación de la red de Aguas Potables en la calle Pintor Sorolla y adyacentes, mejora y reparación de la acequia existente, por procedimiento restringido mediante subasta.   
El contenido del anuncio es el siguiente:  
1. Entidad adjudicadora.  
a) Organismo: Ayuntamiento de Xeresa.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.  
2. Objeto del contrato.  
a) Descripción del objeto: adecuación de la red de aguas potables en la calle Pintor Sorolla y adyacentes. Mejora y reparación de la acequia existente.  
b) Lugar de ejecución: Municipio de Xeresa.  
c) Plazo de ejecución: dos meses, contados a partir del acta de comprobación del replanteo.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: restringido.  
c) Forma: subasta.  
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 63.307,36 euros.  
5. Garantías.  
Provisional: 2% del presupuesto del contrato.  
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.  
6. Obtención de documentación e información.  
a) Entidad: Ayuntamiento de Xeresa.  
b) Domicilio: calle Alcodar, 16.  
c) Localidad y código postal: 46074 . Xeresa.  
d) Teléfono: 14 453 62 03.  
e) Telefax: 96 289 51 95.  
7. Requisitos específicos del contratista.  
Clasificación: no se requiere.  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.  
a) Fecha límite de presentación: diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el DOGV.  
b) Documentación a presentar: la señalada en la cláusula 10 ª de las del pliego de condiciones.  
c) Lugar de presentación:  
1º. Entidad: Ayuntamiento de Xeresa.  
2º. Domicilio: calle Alcodar, 16.  
3º. Localidad y código postal: 46553 . Xeresa.  
9. Apertura de las ofertas.  
a) Entidad: Ayuntamiento de Xeresa.  
b) Fecha: décimo día siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación de proposiciones.  
c) Hora: 13.30.  
10. Gastos de anuncios correrán a cargo del adjudicatario.  
Xeresa, 11 de mayo de 2006.. El alcalde: José Ferragud Bou.