Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5308, del 21-07-2006 (2006/8779)

Concurso número 06-O-04. Ejecución de las obras de remodelación de aceras. Plan aceras 2006 (Plan Actuación Urbanística 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5308

Fecha DOGV
:   21-07-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/8779


Fecha del documento
:   12-07-2006

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Mislata

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Mislata
    * licitación
    * infraestructura urbana
    * contrato de obras

Concurso número 06-O-04. Ejecución de las obras de remodelación de aceras. Plan aceras 2006 (Plan Actuación Urbanística 2006). [2006/S8779]  
Aprobado mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de julio de 2006 el pliego de condiciones administrativas particulares que ha de regir la contratación, por procedimiento abierto concurso, de ejecución de las obras de remodelación de aceras. Plan aceras 2006, se expone al público durante ocho días, contados desde el siguiente a la presente publicación a los efectos de atender reclamaciones.  
Simultáneamente, y sin perjuicio de aplazar cuando resulte necesario el procedimiento de adjudicación, en el supuesto que se formularen reclamaciones contra el pliego, se anuncia a través del presente edicto, la apertura del procedimiento de adjudicación en la forma que seguidamente se expresa:  
1. Entidad adjudicadora  
Ayuntamiento de Mislata.  
Plaza de la Constitución, núm. 8  
Mislata 46203.  
Teléfono: 28 885 38 77, Fax: 96 399 11 60.  
Servicio de contratación.  
Expediente número 06-O-04.  
2. Objeto del contrato: ejecución de las obras de remodelación de aceras. Plan aceras 2006 (Plan Actuación Urbanística 2006).  
Plazo de ejecución: tres meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
Tramitación: ordinaria.  
Procedimiento: abierto.  
Forma de adjudicación: concurso.  
4. Presupuesto base de licitación: 160.000,00 €, IVA incluido.  
5. Garantías  
Provisional: 3.200,00€.  
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.   
6. Obtención de documentación e información  
Ayuntamiento de Mislata, plaza de la Constitución, núm. 8. 46810. Mislata. Servicio de Contratación.   
Teléfono: 93 167 77 65. Fax: 96 399 11 60.  
7. Requisitos específicos del contratista  
Clasificación de contratista:   
Grupo C, Subgrupo 6, categoría d.  
8. Presentación de ofertas  
El plazo de presentación de proposiciones se iniciará con la publicación del anuncio del concurso en el Diari Oficial de la Generalitat, y concluirá a los veintiséis días naturales siguientes a los de dicha publicación en horas de 09.00 a 14.00. Si el último día es sábado o festivo, el plazo acabará el siguiente hábil posterior.  
Documentación que integrará las ofertas: la que figura en el pliego de condiciones.  
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Mislata. Servicio de Contratación.  
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.  
9. Apertura de las ofertas  
El acto de apertura de plicas tendrá lugar a las 14.15 horas del primer miércoles siguiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas. En el caso de que dicho día fuera inhábil se trasladará al día siguiente a la misma hora.  
10. Gastos de anuncios: de cuenta del adjudicatario.  
Mislata, 12 de julio de 2006.. El alcalde: Manuel Corredera Sanchis.