Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5050, del 15-07-2005 (2005/7719)

Concurso. Obras del edificio destinado a pabellón polideportivo municipal.
--------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5050

Fecha DOGV
:   15-07-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/7719


Fecha del documento
:   29-06-2005

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Sollana

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * Sollana
    * instalación deportiva
    * industria de la construcción
    * licitación
    * contrato de obras

Concurso. Obras del edificio destinado a pabellón polideportivo municipal. [2005/M7719]
  
Por acuerdo del Pleno de la corporación, adoptado en sesión de 28 de junio de 2005, se aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares, que ha de regir el concurso por procedimiento abierto, que se sigue para la adjudicación del contrato de obras para la construcción de edificio destinado a pabellón polideportivo municipal, el cual se expone al público por plazo de ocho días, siguientes al de la inserción de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana para que puedan presentarse reclamaciones.
  
Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas administrativas.
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Pleno.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: edificio destinado a pabellón polideportivo municipal.
  
b) Lugar de ejecución: Sollana.
  
c) Plazo de ejecución: 14 meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de la licitación: 859.838,25 euros, IVA incluido.
  
5. Garantía provisional
  
No se exige.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Suecopy.
  
b) Domicilio: calle del Barrio Granell, 6.
  
c) Código postal y localidad: 46806 Sueca.
  
d) Teléfono: 40 582 60 54.
  
e) Fax: 96 171 06 47.
  
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: el día anterior a finalizar el plazo de presentación de proposiciones.
  
7. Requisitos del contratista
  
a) Clasificación: grupo C, subgrupo 3, categoría d).
  
8. Presentación de ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: finalizará a los 26 días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el DOGV.
  
b) Documentación a presentar: la especificada en la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
  
c) Lugar de presentación:
  
1º. Entidad: Registro de Entrada del Ayuntamiento de Sollana, de 10.00 a 14.00 horas excepto sábados y festivos.
  
2º. Domicilio: Ayuntamiento de Sollana. Plaza Mayor, número 2, 46298 Sollana.
  
d) Plazo de mantenimiento de ofertas: hasta que se produzca la adjudicación.
  
e) Admisión de variantes: no.
  
9. Apertura de ofertas
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Sollana.
  
b) Domicilio: plaza Mayor, número 2.
  
c) Localidad: Sollana.
  
d) Fecha: el primer día hábil siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de ofertas, salvo en caso de presentación de plicas por correo, en cuyo caso se aplazará hasta el décimo día hábil siguiente.
  
e) Hora: 13.00.
  
10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.