Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4027, del 22-06-2001 (2001/6104)

Concurso número 11/2001. Obras de construcción del edificio administrativo para sede de los juzgados de Novelda (Alicante).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4027

Fecha DOGV
:   22-06-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2001/6104


Fecha del documento
:   21-06-2001

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Novelda
    * contrato de obras

Concurso número 11/2001. Obras de construcción del edificio administrativo para sede de los juzgados de Novelda (Alicante). [2001/X6104]
  
Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se anuncia concurso para la contratación de la ejecución de las obras de construcción del edificio administrativo para sede de los Juzgados de Novelda (Alicante).
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Administrativa.
  
c) Número de expediente: 11/2001
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: obras de construcción del edificio administrativo para sede de los juzgados de Novelda (Alicante).
  
b) División por lotes y número: no se establecen lotes.
  
c) Lugar de ejecución: Novelda (Alicante).
  
d) Plazo de ejecución: el plazo total de ejecución de las obras será de 14 meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: trescientos sesenta y siete millones seiscientas sesenta y nueve mil ochocientas pesetas (524.874.901 PTA), equivalentes a 2.209.740 euros, con la siguiente distribución de anualidades:
  
Ejercicio 2001: 74.586.801 PTA/ 480.809,68 euros.
  
Ejercicio 2002: 750.421.469 PTA/ 1.728.930,32 euros.
  
5. Garantías
  
Provisional: siete millones trescientas cincuenta y tres mil trescientas noventa y seis pesetas (7.353.396 PTA).
  
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación del contrato.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. Secretaría General Administrativa, Sección de Contratación.
  
b) Domicilio: c/ Miguelete, 5.
  
c) Localidad y código postal: 46686 Valencia.
  
d) Teléfono: 04 062 68 43.
  
e) Telefax: 96 386 63 02.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
Clasificación: grupo C, subgrupo, todos; categoría e.
  
8. a) Fecha límite de presentación de ofertas: en horario de oficina del Registro General, durante los veintiséis días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
b) Documentación a presentar: ver pliegos.
  
c) Lugar de presentación:
  
1ª. Entidad: Registro General de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
  
2ª. Domicilio: c/ Historiador Chabàs, 2.
  
3ª. Localidad y código postal: 46339 Valencia,
  
o en cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
  
e) Admisión de variantes: no se admiten.
  
9. Apertura de ofertas
  
a) Entidad: Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, Secretaría General Administrativa.
  
b) Domicilio: c/ Miguelete, 5.
  
c) Localidad: 46323 Valencia.
  
d) Fecha: a los diez días naturales siguientes al de quedar cerrado el plazo de admisión de proposiciones. En caso de que el día que corresponda sea sábado, se efectuará el primer día hábil siguiente.
  
e) Hora: 12 horas.
  
10. Otras informaciones
  
Criterios que se seguirán para adjudicar el contrato:
  
Oferta económica: 50%
  
Estudio del proyecto: 20%
  
Garantías a la oferta: 20%
  
Calidad y mantenimiento: 10%.
  
Modalidades esenciales de financiación y pago: a cargo de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y al presupuesto de gastos de la Generalitat Valenciana.
  
11. Gastos de anuncios
  
Los gastos de los anuncios producidos por este contrato, serán por cuenta del adjudicatario.
  
Valencia, 21 de junio de 2001.- El conseller de Justicia y Administraciones Públicas: Carlos González Cepeda.