Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8049, del 26-05-2017 (2017/3863)

Licitación número CNMY17/0303/60. Actuaciones de mejora del drenaje, construcción de diques y encauzamiento en caminos. Titaguas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8049

Fecha DOGV
:   26-05-2017

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2017/3863


Fecha del documento
:   03-05-2017

Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
    * contrato de obras

Licitación número CNMY17/0303/60. Actuaciones de mejora del drenaje, construcción de diques y encauzamiento en caminos. Titaguas. [2017/3863]  
1. Entidad adjudicadora  
a) Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.  
b) Servicio de Contratación y Asuntos Generales.  
c) Obtención de documentación e información:  
1. Servicio de Contratación y Asuntos Generales (Sección de Contratación).  
2. Ciudad administrativa 9 d'Octubre, c/ Castán Tobeñas 77, Edificio B.  
3. València 46252.  
4. Teléfonos: 923 043 051, 871 656 418, y 547 374 554.  
5. Fax: 028 047 887.  
6. Correo electrónico: sfbasagjzuw@dsu.nl  
7. Dirección de internet: http://contrataciondelestado.es  
8. Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de presentación de proposiciones.  
d) Número de expediente: cNMY17/0303/60.  
  
2. Objeto del contrato  
a) Tipo: obras.  
b) Descripción: actuaciones de mejora del drenaje construcción de diques y encauzamiento en caminos. Titaguas (Valencia)  
c) División por lotes y numero de lotes: no.  
d) Lugar de ejecución: Titaguas (Valencia).  
e) Plazo de ejecución: cuatro meses.  
f) Admisión de prórroga: -  
g) CPV: 45246400-7 Obras de protección contra inundaciones  
  
3. Tramitación y procedimiento  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Criterios de adjudicación: oferta económicamente más ventajosa con un solo criterio: precio (ver pliegos, apartado 5 del cuadro de características de las cláusulas administrativas del contrato).  
  
4. Valor estimado del contrato  
59.376,59 euros.  
  
5. Presupuesto base de licitación  
Importe neto: 59.376,59 euros, IVA 21 %, importe total: 71.845,67 euros.  
  
6. Garantías exigidas  
Provisional: dispensados.  
Definitiva: 5 % del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.  
  
7. Requisitos específicos del contratista  
a) Clasificación: los medios de acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional podrán sustituirse por la acreditación de estar en posesión del certificado de clasificación en el grupo E, subgrupo 1, categoría b (equivalente a categoría 1, RD 773/2015 de 28 de agosto).  
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:  
- Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocios de los tres últimos años concluidos (2014-2016) deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del presente contrato (89.064,88 ?).  
- Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto de la presente obra, que se acreditará mediante la relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años (2007-2016), avalados por certificados de buena ejecución para las obras más importantes, con indicación del importe, fecha y lugar de ejecución y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % del valor estimado del presente contrato de obras (41.563,61 ?)  
(ver pliegos, apartado 9 del cuadro de características)  
  
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del vigésimo séptimo día natural, contado desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si coincide en sábado, domingo o festivo, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.  
b) Modo de presentación: sobre A con la documentación general, y sobre C con la oferta económica. Las ofertas económicas se ajustarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas administrativas.  
c) Lugar de presentación:  
València: Registro de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, situado en la ciudad administrativa 9 d'Octubre, c/ Castán Tobeñas 77, torre 1, 46990.  
Alicante: Registro de los servicios territoriales de esta conselleria, situado en la calle del profesor Manuel Sala, número 2, 03358.  
Castellón de la Plana: registro de los servicios territoriales de esta conselleria, situado en la avenida de los Hermanos Bou, número 47, 12529.  
d) No se admiten variantes.  
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días, a contar desde el siguiente al de la apertura de proposiciones económicas.  
  
9. Apertura de ofertas  
En el lugar indicado en el punto 1 del presente anuncio, el décimo día natural a partir de la fecha límite de recepción de ofertas, en la ciudad administrativa, c/ Castán Tobeñas 77, edificio B, a las 12.00 horas, en acto público. Si coincide en sábado, domingo o festivo, la apertura se efectuará el siguiente día hábil.  
  
10. Gastos de publicidad  
A cargo del adjudicatario.  
  
València, 3 de mayo de 2017.- El subsecretario de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, p. d. (R 27.07.2015, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural; DOCV 7582, 30.07.2015): José Moratal Sastre.