Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4887, del 19-11-2004 (2004/11946)

Concurso número CNMY05/03-3/3. Realización de las obras «talleres» en el centro de reeducación de menores, sito en el camino de Pi Gros, s/n, de Castellón de la Plana.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4887

Fecha DOGV
:   19-11-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2004/11414


Fecha del documento
:   15-11-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Bienestar Social

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * licitación
    * contrato de obras

Concurso número CNMY05/03-3/3. Realización de las obras «talleres» en el centro de reeducación de menores, sito en el camino de Pi Gros s/n, de Castellón de la Plana. [2004/S11756]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaria. Servicio de Contratación e Inveresiones.
  
c) Número de expediente: CNMY05/03-3/3
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: realización de las obras «talleres» en el centro de reeducación de menores, sito en el camino de Pi Gros s/n, de Castellón de la Plana.
  
b) División por lotes y número: 1
  
d) Lugar de ejecución: Castellón de la Plana
  
e) Plazo de ejecución (meses): 6 meses
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: anticipada ordinaria
  
b) Procedimiento: abierto.
  
Forma: concurso público.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 166.539,72 euros
  
5. Garantías
  
Provisional: no se exige.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social
  
b) Domicilio: paseo Alameda 16
  
c) Localidad y código postal: Valencia 46867
  
d) Tel.: 96 342 85 00
  
e) Fax: 96 342 49 82
  
Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de presentación de ofertas, de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
Se exige la siguiente clasificación: grupo C, subgrupo 2, categoria C, según lo dispuesto en el apartado H) del anexo I-cuadro de características del contrato de obras.
  
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación
  
a) Fecha límite de presentación: el periodo para la presentación de proposiciones será de 26 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
b) Documentación a presentar: se presentarán en dos sobres separados (A y B) los documentos siguientes:
  
Sobre A: documentación administrativa
  
Sobre B: documentación económico técnica: contendrá la proposición económica, según el modelo del anexo III, del pliego de cláusulas administrativas particulares, así como la documentación técnica necesaria para la valoración de los criterios de adjudicación (concurso).
  
Todo ello en la forma determinada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
  
c) Lugar de presentación:
  
1º Entidad: Registro General de la Conselleria de Bienestar Social de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas de lunes a jueves, o en cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2º Domicilio: paseo Alameda 16.
  
3ª Localidad y código postal: Valencia, 46351
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses contados desde el acto público de apertura de las proposiciones económicas.
  
Admisión de variantes: no se admiten.
  
9. Apertura de ofertas
  
a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social
  
b) Domicilio: paseo Alameda 16
  
c) Localidad: Valencia
  
d) Fecha: el undécimo día natural siguiente al último día del plazo de presentación de ofertas.
  
Si tal fecha coincidiese en sábado o festivo la apertura pública referida tendrá lugar el primer día hábil siguiente en el mismo lugar y hora indicados.
  
Hora: 12.00 horas.
  
10. Otras informaciones
  
11. Gastos de anuncios
  
Los gastos de publicación del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.