gplsi/alia_dogv huggingface dataset:
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5323, del 11-08-2006 (2006/9576)

Concurso número 22/2006. Suministro de sistema automatizado de análisis de espermatozoides. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5323

Fecha DOGV
:   11-08-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/9576


Fecha del documento
:   31-07-2006

Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * aparato científico
    * licitación
    * contrato de suministros

Concurso número 22/2006. Suministro de sistema automatizado de análisis de espermatozoides. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.[2006/N9576]  
1. Expediente número 022/2006  
2. Objeto: suministro de sistema automatizado de análisis de espermatozoides para el Centro de Investigación y Tecnología Animal del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias en Segorbe (Castellón).  
3. Modalidad de contratación elegida: concurso por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.  
4. Lugar para retirar los pliegos: Secretaría del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, sito en la carretera de Moncada a Náquera km 5, en Moncada (Valencia), durante el plazo de presentación de proposiciones, desde las 9.00h a las 14.00h.  
5. Presupuesto: 77.760,00 euros  
6. Plazo de ejecución: 45 días  
7. Fianza provisional: no se exige   
8. Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación  
9. Requisitos específicos del contratista:  
Solvencia económica, financiera y técnica: según lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
Documentos que deben presentar los licitadores:  
Sobre A con la documentación administrativa general.  
Sobre B con la proposición técnica y económica, en la forma que determina en el pliego de condiciones administrativas particulares.  
10. Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Registro General del IVIA, sito en la Carretera de Moncada a Náquera km 5, en Moncada (Valencia), hasta las 14.00h del día 14 de septiembre de 2006.  
11. Apertura de documentación económica: en la sede del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, sito en la carretera de Moncada a Náquera km 5, en Moncada (Valencia), a las 12.00h del día 19 de septiembre de 2006.  
El presente anuncio y demás gastos de difusión de la licitación serán a cargo del adjudicatario.  
Moncada, 31 de julio de 2006.. El director: Florentino Juste Pérez
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5274, del 06-06-2006 (2006/6745)

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2006, del conseller de Sanidad, por la que nombra al señor Fernando Pérez Campos, personal eventual de la conselleria.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5274

Fecha DOGV
:   06-06-2006

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   2006/6745


Organismo emisor
:   Conselleria de Sanidad

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2006, del conseller de Sanidad, por la que nombra al señor Fernando Pérez Campos, personal eventual de la conselleria. [2006/6745]  
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana (DOGV num. 2637, de 30 de noviembre) y en el Decreto 349/1995, de 28 de noviembre, del Gobierno Valenciano, sobre regulación del personal eventual al servicio de la administración del Gobierno Valenciano (DOGV num. 2639, de 4 diciembre), resuelvo:  
Nombrar al señor Fernando Pérez Campos, con DNI 26532405 K, personal eventual de la Conselleria de Sanidad, para desempeñar funciones de director del Gabinete del Conseller.  
En consideración a la dedicación, grado de prestación exigido y nivel de titulación adecuado a la función asignada, se establece como retribución anual bruta la cantidad equivalente a un puesto de trabajo clasificado como grupo A, complemento de destino 30 y complemento específico E 050.  
Este nombramiento tiene efectos desde la fecha de la resolución.  
Valencia, 30 de mayo de 2006.. El conseller de Sanidad: Rafael Blasco Castany.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5279, del 13-06-2006 (2006/6941)

Notificación a Onofre Sánchez Molina y otros. Expedientes números A-RACNU-0029/2006, A-RACNU-0031/2006 y A-RACNU-0033/2006).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5279

Fecha DOGV
:   13-06-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/6941


Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de Vivienda, SA

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Onofre Sánchez Molina y otros. Expedientes números A-RACNU-0029/2006, A-RACNU-0031/2006 y A-RACNU-0033/2006). [2006/Q6941]  
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica a los interesados que se relacionan, que se ha incoado expediente administrativo de resolución de contrato de compraventa por no utilizar las viviendas como domicilio habitual y permanente.  
Los interesados, para conocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente podrán comparecer en las oficinas del Instituto Valenciano de Vivienda, SA, sitas en la calle de Gerona, número 4, bajo, de Alicante, en horario de 09.00 a 13.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, disponiendo de un plazo, a tal fin, de 15 días hábiles.  
De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, en caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del presente pliego de cargos, éste se considerará propuesta de resolución al director general de Vivienda y Proyectos Urbanos para que dicte resolución.  
Expediente número: A-RACNU-0029/2006  
Datos del adjudicatario:  
. Apellidos: Sánchez Molina  
. Nombre: Onofre  
Datos de la vivienda:  
. Código de la vivienda: 2370200195  
. Dirección: c/ Rafal, núm. 4, bq. II, 5, pta. B  
. Población: Torrevieja  
. Provincia: Alicante  
. Régimen de cesión: compraventa  
. Fecha del pliego de cargos: 29.05.2006  
Expediente número: A-RACNU-0031/2006  
Datos del adjudicatario:  
. Apellidos: Hernández Pastor  
. Nombre: José  
Datos de la vivienda:  
. Código de la vivienda: 6008217080  
. Dirección: c/ Guardamar, núm. 10, esc. Ce, 3, pta. C  
. Población: Torrevieja  
. Provincia: Alicante  
. Régimen de cesión: compraventa  
. Fecha del pliego de cargos: 29.05.2006  
Expediente número: A-RACNU-0033/2006  
Datos de la adjudicataria:  
. Apellidos: Melgar Sánchez  
. Nombre: Rosario  
Datos de la vivienda:  
. Código de la vivienda: 4740568155  
. Dirección: c/ Guardamar, núm. 10, esc. Ce, 3, pta. D  
. Población: Torrevieja  
. Provincia: Alicante  
. Régimen de cesión: compraventa  
. Fecha del pliego de cargos: 29.05.2006  
Alicante, 8 de junio de 2006.. El secretario de Actuaciones: Jesús Alonso Sempere.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5288, del 26-06-2006 (2006/7247)

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, de la Dirección General de Administración Autonómica por la que se amplía el plazo establecido para resolver la convocatoria del concurso de méritos núm. 148/2005.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5288

Fecha DOGV
:   26-06-2006

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - B) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES Y CONCURSOS

Número del documento
:   2006/7247


Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, de la Dirección General de Administración Autonómica por la que se amplía el plazo establecido para resolver la convocatoria del concurso de méritos núm. 148/2005. [2006/7247]  
Por resolución de fecha 31 de octubre de 2005, de la Dirección General de Administración Autonómica, publicada en el DOGV núm. 5.148, de fecha 2 de diciembre de 2005, se convoca concurso de méritos núm. 148/2005, para la provisión de puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, sector administración general, grupo C/D, jefaturas de negociados, de distintas consellerias y organismos.  
Habida cuenta que se prevé la imposibilidad de resolver el citado concurso con anterioridad a la finalización del plazo previsto en la base octava de la convocatoria, resulta necesario hacer uso de la previsión contenida en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
En su virtud y en ejercicio de las facultades legalmente conferidas esta Dirección General, resuelve:  
Ampliar en seis meses el plazo para resolver la convocatoria del concurso de méritos núm. 148/2005, para la provisión de puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, sector administración general, grupo C/D, jefaturas de negociados, establecido en la base octava de la misma.  
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma no cabe interponer recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.6 de la referida Ley 30/1992, según la redacción dada por la Ley 4/1999.  
Valencia, 12 de junio de 2006.. El director general de Administración Autonómica: Miguel Antonio Crespo Marzal
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5177, del 16-01-2006 (2005/14124)

Concurso número 119/111/2005. Redacción de proyecto técnico y construcción de un campo de césped artificial en el Polideportivo Municipal de Orihuela.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5177

Fecha DOGV
:   16-01-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/14936


Fecha del documento
:   23-12-2005

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Orihuela

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Orihuela
    * instalación deportiva
    * contrato de obras
    * licitación

Concurso número 119/111/2005. Redacción de proyecto técnico y construcción de un campo de césped artificial en el Polideportivo Municipal de Orihuela. [2005/S14606]   
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Ayuntamiento de Orihuela.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.  
c) Número de expediente: 119/111/2005.   
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto: redacción de proyecto técnico y construcción de un campo de césped artificial en el Polideportivo Municipal de Orihuela.  
b) Plazo de ejecución: 2 meses.  
c) Lugar de ejecución: Polideportivo Municipal de Orihuela .  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: concurso.  
4. Presupuesto base de licitación: 350.000,00 euros.  
5. Garantías: definitiva: 4% del importe de adjudicación.  
6. Obtención de documentación e información  
a) Entidad: Ayuntamiento de Orihuela.  
b) Domicilio: calle Marqués de Arneva, núm. 1.  
c) Localidad y código postal: Orihuela 03788.  
d) Teléfono: 68 287 89 53 (extensión 292).  
e) Telefax: 96 673 93 17.  
7. Requisitos específicos del contratista  
a) Grupo: C. Subgrupo: 6. Categoría: c.   
b) Grupo: G. Subgrupo: 4. Categoría: f .  
8. Presentación de ofertas  
En el Registro General del Ayuntamiento de 09.00 a 14.00 horas durante los 26 días naturales, contados desde el siguiente a la última publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si el último día coincidiera en sábado o festivo, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.  
9. Documentación a presentar.  
La señalada en el pliego de condiciones.   
10. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.  
11. Apertura de ofertas  
En el salón de actos del Ayuntamiento el cuarto día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones a las 13.00 horas.  
12. Gastos de anuncios  
Serán de cuenta del adjudicatario.  
Lo que se hace público para general conocimiento.  
Orihuela, 23 de diciembre de 2005.. El alcalde: José Manuel Medina Cañizares. El secretario general: Alfonso Ramón Martínez Franco.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5357, del 29-09-2006 (2006/10710)

Concurso número BI-AF-62-4105. Suministro e instalación de diverso equipamiento para el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5357

Fecha DOGV
:   29-09-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - C) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/10105


Fecha del documento
:   21-09-2006

Organismo emisor
:   Consorcio Hospital General Universitario de València

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato de suministros
    * adjudicación de contrato administrativo
    * licitación
    * material médico-quirúrgico
    * industria del mueble

Concurso número QA-NO-55-5623. Suministro e instalación de diverso equipamiento para el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. [2006/A10930]  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Logística.  
c) Número de expediente: EH-YW-31-8896  
2. Objeto del contrato  
a) Tipo de contrato: suministro.  
Descripción del objeto: suministro e instalación de diverso equipamiento para el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.  
b) Lote: 9 lotes.  
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOGV núm. 5.264 de 23 de mayo de 2006.  
d) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: concurso.  
3. Presupuesto base de licitación o canon de explotación  
Importe total: 201.000,00 (euros).  
4. Adjudicación  
a) Fecha: 12 de septiembre de 2006.  
Contratista: Lote nº 1 (Ecógrafo) GE Medical System España, SA, lote nº 2 (Ecógrafo) Toshiba Medical System, SA, lote nº 3 (Monitores de constantes vitales) Nihon Kohden Ibérica, SL, lote nº 4 (Autoclave sobremesa) Antonio Matachana, SA, lote nº 5 (Electrobisturí) Tyco Healthcare Spain, SL, lote nº 6 (Diverso instrumental) Matmedic, SL, lote nº 7 (Diverso instrumental) Matmedic, SL, lote nº 8 (Equipo CPAP) Desierto, lote nº 9 (Microscopio endotelial) Topcon España, SA.   
b) Nacionalidad: española.  
c) Importe de adjudicación: 181.207,83 euros.  
Lote nº 1: 45.000,00 euros. Lote nº 2: 36.000,00 euros. Lote nº 3: 21.500,00 euros. Lote nº 4: 18.521,70 euros. Lote nº 5: 6.450,00. Lote nº 6 12.568,13 euros. Lote nº 7 13.218,00 euros. Lote nº 8 Desierto. Lote nº 9 27.950,00.  
Valencia, 21 de septiembre de 2006.. El director gerente: Sergio Blasco Perepérez.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5312, del 27-07-2006 (2006/8181)

Rollo de apelación número 2005/0862. Cédula de notificación.
------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5312

Fecha DOGV
:   27-07-2006

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2006/8181


Organismo emisor
:   Audiencia Provincial de Valencia

Tipo de documento
:   Anuncio

Rollo de apelación número 2005/0862. Cédula de notificación. [2006/Q8181]  
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia ha dictado en el rollo de apelación número 862/2005, la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como sigue:  
«Rollo de apelación 2005/0862  
Auto número 122  
. Presidente: Vicente Ortega Llorca  
. Magistradas:   
· María Mestre Ramos   
· María Eugenia Ferragut Pérez  
Valencia, 16 de mayo de 2006  
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por las magistradas anotadas al margen, siendo ponente María Mestre Ramos, ha visto el presente recurso de apelación contra el auto de fecha 1 de septiembre de 2005 dictado en autos de juicio ordinario número 619/2005, tramitado en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de los de Llíria.  
Han sido parte en el recurso de apelación, como apelante ejecutante, María del Señor Rodríguez Alfaro, no personada ante este tribunal.  
Decide:   
1. Estimar el recurso de apelación interpuesto por María del Señor Rodríguez Alfaro.  
2. Revocar el auto de fecha 1 de septiembre de 2005, y en consecuencia se acuerde despachar la ejecución de la sentencia dictada el 7 de febrero de 1998 en los autos de juicio de cognición 210/1997.  
3. No se hace expresa imposición de costas.  
Así por esta nuestra resolución, lo acordamos y firmamos.  
No cabe recurso de casación».  
Y para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat, al objeto de notificar a la parte incomparecida, José María Escoboa Schiaffino.  
Valencia, 21 de junio de 2006.. La secretaria: Eugenia Rosa Martín Landete.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5372, del 23-10-2006 (2006/12827)

Resolución de 26 de septiembre de 2006, del director general de Farmacia y Productos Sanitarios, que emplaza a la personas afectadas por la interposición del recuso contencioso administrativo 02/001172/2006.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5372

Fecha DOGV
:   23-10-2006

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - C) EMPLAZAMIENTOS JUDICIALES Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

Número del documento
:   2006/12770


Organismo emisor
:   Conselleria de Sanidad

Tipo de documento
:   Anuncio

Resolución de 26 de septiembre de 2006, del director general de Farmacia y Productos Sanitarios, que emplaza a la personas afectadas por la interposición del recuso contencioso administrativo 02/001172/2006. [2006/12595]  
Visto el escrito de 8.09.2006, del Secretario de la Sección Segunda, de Valencia, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el recurso número 02/001172/2006, correspondiente al recurso contencioso administrativo interpuesto por Gerardo García Aya, contra la resolución del director general de Farmacia Productos Sanitarios de la Conselleria de Sanidad, de fecha 26 de enero de 2006, sobre la adjudicación de las autorizaciones para las aperturas de nuevas oficinas de farmacia.  
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, resuelvo ordenar la remisión del expediente administrativo objeto del recurso a la Sección Segunda, de Valencia, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recurso número 2/001172/2006, completo y foliado, mediante una copia autentificada, con un índice de los documentos que contiene.  
Esta resolución se publica en el Diari Oficial de la Generalitat a fin de que sirva como notificación a cuantos puedan resultar afectados por la interposición del recurso contencioso administrativo. Emplaza a estas personas para que se personen en el procedimiento, como codemandadas, en el plazo de nueve días, en los términos previstos en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
Valencia, 26 de septiembre de 2006.. El director general de Farmacia y Productos Sanitarios: José Luis Gomis Gavilán.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5310, del 25-07-2006 (2006/7990)

Notificación a los interesados en la declaración de herederos abintestato número 483/2006, de Carmen Benet Seguer.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5310

Fecha DOGV
:   25-07-2006

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2006/7990


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 11 de València

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a los interesados en la declaración de herederos abintestato número 483/2006, de Carmen Benet Seguer. [2006/Q7990]  
Procedimiento: declaración de herederos 483/2006  
Demandante: Josefa Benet Aucejo  
Pilar Herranz Narro, secretaria sustituta del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Valencia, hago saber:   
Que en este juzgado se sigue proceso de declaración de herederos abintestato de Carmen Benet Seguer con el número 483/2006 a instancia de Josefa Benet Aucejo, sobrina de la causante, que nació en Valencia el 26 de noviembre de 1921, y falleció en Serra el día 15 de diciembre de 2002, en estado de soltera, no habiendo tenido descendientes y sin haber otorgado últimas voluntades. La pretensión de la solicitante es que se declaren como únicos y universales herederos y por cuartas partes iguales a los sobrinos carnales de la causante, siendo éstos Teresa Benet Monleón, Rosa Suay Benet, Josefa Benet Aucejo y Vicente Benet Aucejo.  
Conforme al artículo 984 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, por medio del presente se anuncia su muerte sin testar y se llama a los que se crean con igual o mejor derecho para que comparezcan en el juzgado a reclamarlo dentro de 30 días.  
Valencia, 8 de junio de 2006.. La secretaria judicial: Pilar Herranz Narro.