Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5632, del 05-11-2007 (2007/13956)

Licitación número OID/1/2007. Ejecución de obras de impermeabilización de la celda número 3 del vertedero de residuos urbanos propiedad de Reciclados y Compostajes Piedra Negra, SA, en el término municipal de Jijona (Alicante), en la partida El Feliu, paraje Piedra Negra, s/n, carretera N-340, PK 761,75, y proyecto de ejecución de obras de desgasificación de las celdas 1 y 2.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5632

Fecha DOGV
:   05-11-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2007/13727


Fecha del documento
:   22-10-2007

Organismo emisor
:   Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Jijona
    * gestión de residuos
    * industria de la construcción
    * licitación
    * contrato de obras

Licitación número OID/1/2007. Ejecución de obras de impermeabilización de la celda número 3 del vertedero de residuos urbanos propiedad de Reciclados y Compostajes Piedra Negra, SA, en el término municipal de Jijona (Alicante), en la partida El Feliu, paraje Piedra Negra, s/n, carretera N-340, PK 761,75, y proyecto de ejecución de obras de desgasificación de las celdas 1 y 2. [2007/13854]  
Acuerdo de 27 de marzo de 2007, del Consejo de Administración de la Sociedad Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA, relativo a la licitación mediante concurso del contrato de obra del sistema de impermeabilización de la celda número 3 de la mercantil Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA, y del proyecto y ejecución del sistema de desgasificación de las celdas número 1 y 2 del vertedero.  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo:  
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA.  
Partida El Feliu.  
Paraje Piedra Negra, s/n.  
Ctra. N-340-PK 761,75.  
03033 Jijona (Alicante).  
Tel.: 839712193.  
Fax: 282920101.  
b) Números de expediente: OID/1/2007.  
2. Objeto del contrato.  
a) Descripción del objeto:  
- Ejecución de obras de impermeabilización de la celda 3 del vertedero de residuos urbanos propiedad de Reciclados y Compostajes Piedra Negra, SA, en el término municipal de Jijona (Alicante), en la partida El Feliu, paraje Piedra Negra, s/n, carretera N-340-PK 761,75.  
- Proyecto y ejecución de obras de desgasificación de las celdas 1 y 2.  
b) Lugar de ejecución: Jijona (Alicante).  
c) Plazo de ejecución (meses): seis meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: concurso.  
4. Presupuesto base de licitación  
Importe total: 1.566.000 euros, IVA incluido.  
5. Garantía provisional: 31.320 euros.  
6. Obtención de documentación e información  
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA.  
Partida El Feliu,  
Paraje Piedra Negra, s/n.  
Ctra. N-340-PK 761,75.  
03913 Jijona (Alicante).  
Tel.: 622401663.  
Fax: 310387419.  
Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día anterior al vencimiento del plazo para la presentación de las proposiciones a las 14.00 horas.  
7. Requisitos específicos del contratista  
Clasificación:   
- Grupo A, subgrupo 02, categoría A.  
- Grupo A, subgrupo 04, categoría A.  
- Grupo E, subgrupo 07, categoría E.  
- Grupo J, subgrupo 05, categoría E.  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación  
1. Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del vigesimosexto día natural contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si coincide en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.  
2. Documentación a presentar:   
- Sobre A. Documentación administrativa. Contenido del 1.1. de la cláusula II del pliego de condiciones particulares de contratación.  
- Sobre B. Proposición económica, según modelo contenido en el anexo 1 del pliego de condiciones particulares de contratación.  
- Sobre C. Proposición técnica. Contenido del 2.3 de la cláusula II del pliego de condiciones Particulares de Contratación.  
9. Lugar de presentación  
En el indicado en el apartado 6: obtención de documentación e información.  
10. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso)  
Tres meses, a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de presentación de las proposiciones económicas.  
11. Admisión de variantes (concurso)  
No se admiten.  
12. Apertura de las ofertas  
Entidad: Reciclados y Compostajes Piedra Negra, SA.  
Domicilio: partida El Feliu, paraje Piedra Negra, s/n, ctra. N-340-PK 761,75. 03120 Jijona (Alicante).  
Fecha: 10 de diciembre de 2007. No obstante podrá anticiparse la apertura de las ofertas a la citada fecha, notificándose a los ofertantes por fax.  
Hora: 12.00 horas (horario peninsular).  
13. Gastos de anuncios  
A cargo de los adjudicatarios.  
Jijona, 22 de octubre de 2007.- El director gerente de Reciclados y Compostajes Piedra Negra, SA: Enrique García Gutiérrez.