Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5471, del 15-03-2007 (2007/1636)

Concursos números CTCM 07/5 y CTCM 07/6. Ejecución de las obras de edificación de 6 viviendas protegidas y garaje en la calle Lope de Rueda numero 4 de Valencia y Ejecución de las obras de edificación de 6 viviendas protegidas, local y garaje en la calle Bisbesa numero 4 de Valencia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5471

Fecha DOGV
:   15-03-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2007/1636


Fecha del documento
:   26-01-2007

Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de la Vivienda, SA

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * contrato de obras
    * licitación
    * industria de la construcción

Objeto: Ejecución de las obras de edificación de 6 viviendas protegidas y garaje en la calle Lope de Rueda numero 4 de Valencia. Expediente de contratación CTCM 07/5. Exp. obras: UA2RD 02/00.  
Presupuesto de licitación: 496.281,79 euros. IVA excluido.  
Plazo de ejecución: 14 meses.  
Objeto: Ejecución de las obras de edificación de 6 viviendas protegidas, local y garaje en la calle Bisbesa numero 4 de Valencia. Expediente de contratación CTCM 07/6. Exp. obras: RC 01/00.  
Presupuesto de licitación: 440.211,05 euros. IVA excluido.  
Plazo de ejecución: 14 meses.  
Las dos obras constituyen un único lote de adjudicación, por lo que necesariamente se deberá ofertar ambas; quedando excluidos aquellos licitadores que solo oferten a una de las dos obras o cuya oferta solo cumpla las condiciones del pliego en una de las dos obras.  
Plazo de presentación de proposiciones: 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, finalizando el plazo a las 14.00 h del último día del computo, o a las 14.00 h del día siguiente hábil, cuando el último día de plazo coincida con sábado, domingo o día festivo en la localidad donde se ubique el lugar de presentación de solicitudes.  
Lugar de presentación: personalmente en el registro del Instituto Valenciano de Vivienda, SA, sito en Valencia, calle En Bou núm. 9 y 11 dentro del siguiente horario: de 9.00 horas a 14.00 horas en días laborables. No se admite la presentación de ofertas en distinto lugar al indicado anteriormente. Las ofertas que sean presentadas en distinto lugar o en distinta forma a la indicada en el pliego de Condiciones Particulares, podrán ser excluidas de la licitación.  
Documentos de interés para los licitadores: el examen de los expedientes, podrá realizarse en Valencia calle En Bou núm. 9, los días de oficina de 09.00 a 14.00 h, o a través de la página web. del IVVSA: www.ivvsa.es. Consultas juridico-administrativas, teléfono 935 132 520, y consultas técnicas, teléfono 712.259.842.  
El importe de este anuncio será por cuenta de las empresas adjudicatarias.  
Valencia, 26 de enero de 2007.- El gerente: Felipe Espinosa Bolaños.