Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4472, del 02-04-2003 (2003/3461)

Concurso número 2003-SEC-1 CONT-1. Obra de urbanización de la UE Matadero San Pascual.
--------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4472

Fecha DOGV
:   02-04-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2003/3461


Fecha del documento
:   14-03-2003

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Moncofa

Tipo de documento
:   Concurso

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * Moncofa
    * urbanización
    * contrato de obras
    * licitación

Concurso número 2003-SEC-1 CONT-1. Obra de urbanización de la UE Matadero San Pascual. [2003/M3461]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Ayuntamiento de Moncofa.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Contratación.
  
c) Número de expediente: 2003-SEC-1 CONT-1.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: ejecución proyecto urbanización UE Matadero San Pascual.
  
b) División por lotes y número: no hay división.
  
c) Lugar de ejecución: calles de San Pedro y Barranquet de Moncofa.
  
d) Plazo de ejecución: cuatro meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
P.E.C.: 368.668,21 euros.
  
5. Garantía provisional
  
Importe total en euros: 7.373,36 euros.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Moncofa, Dep. Secretaría-Contratación.
  
b) Domicilio: plaza de la Constitución, 1.
  
c) Código postal y localidad: 12012 Moncofa (Castellón).
  
d) Teléfono: 808 24 66 16.
  
e) Fax: 964 58 03 48.
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: fin presentación plicas.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
a) Clasificación, grupo, subgrupo y categoría: G-5-d, I-5-c, I-6-c.
  
b) No obstante se da la circunstancia prevista en el apartado 3 del artículo 36 del B.H.M.M.A.T., permitiéndose al contratista subcontratar la parte de obra de instalaciones eléctricas de media y baja tensión con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes (I-5-c y I-6-c) y no le será exigible al principal la clasificación en ellos, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate.
  
8. Presentación de las ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales después de la publicación del último de los anuncios de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón o Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Hora límite: 14.00.
  
b) Documentación a presentar: los tres sobres indicados en el artículo 14 del pliego rector.
  
c) Lugar de presentación.
  
1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Moncofa.
  
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
  
3. Código postal y localidad: 12892 Moncofa (Castellón).
  
9. Apertura de las ofertas
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Moncofa.
  
b) Domicilio: plaza de la Constitución, 1.
  
c) Código postal y localidad: 12746 Moncofa.
  
d) Fecha: cuarto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de plicas.
  
e) Hora: 13.00.
  
10. Los criterios ponderados que se aplicarán para la adjudicación del concurso serán los siguientes, ordenados por orden decreciente:
  
Criterio Ponderación
  
1. Oferta económica 2 puntos
  
2. Características estéticas o funcionales 2 puntos
  
3. Mantenimiento 2 puntos
  
4. Fecha inicio de obras 2 puntos
  
5. Plazo de ejecución 1 punto
  
6. Información complementaria proporcionada
  
 por el contratista 1 punto
  
11. Gastos de anuncios
  
Serán por cuenta de los adjudicatarios.