Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5310, del 25-07-2006 (2006/8732)

Concurso número 2006-O-10. Ejecución de las obras de remodelación de las calles Emparrat y Sant Roc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5310

Fecha DOGV
:   25-07-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/8732


Fecha del documento
:   11-07-2006

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Mislata

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Mislata
    * licitación
    * infraestructura urbana
    * contrato de obras

Concurso número 2006-O-10. Ejecución de las obras de remodelación de las calles Emparrat y Sant Roc. [2006/Q8732]  
Aprobado por medio del Decreto de la Alcaldía, de fecha 11 de julio de 2006, el pliegue de condiciones administrativas particulares que debe regir la contratación, por procedimiento abierto concurso, de ejecución de las obras de remodelación de las calles Emparrat y Sant Roc, se expone al público durante ocho días, contadores desde el día siguiente de la presente publicación a los efectos de atender reclamaciones.  
Simultáneamente, y sin perjuicio de aplazar cuando resulte necesario el procedimiento de adjudicación en caso de que se formularan reclamaciones contra el pliegue, se anuncia a través del presente concurso la apertura del procedimiento de adjudicación en la forma que a continuación se expresa:  
1. Entidad adjudicadora  
Ayuntamiento de Mislata.  
Plaza de la Constitución, número 8.  
Mislata 46024.  
Teléfono: 472 183 594; fax: 373 062 190.  
Servicio de Contratación.   
Número expediente: 2006-SE-10.  
2. Objeto del contrato  
Ejecución de las obras de remodelación de las calles Emparrat y Sant Roc.  
Plazo de ejecución: tres meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
Tramitación: urgente.  
Procedimiento: abierto.  
Forma de adjudicación: concurso.  
4. Presupuesto base de licitación  
270.457, 35 euros, IVA incluido.  
5. Garantías  
Provisional: 5.409,15 euros.  
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.   
6. Obtención de documentación e información  
Ayuntamiento de Mislata. Plaza de la Constitución, número 8, CP 46801. Servicio de Contratación. Teléfono: 447 721 045. Fax: 281 003 864.  
7. Requisitos específicos del contratista  
Clasificación de contratista:   
Grupo E, subgrupo 1, categoría b.  
Grupo G, subgrupo 6, categoría c.  
Grupo Y, subgrupo 1, categoría b.  
8. Presentación de ofertas  
El plazo de presentación de proposiciones se iniciará con la publicación del anuncio de concurso en el Diari Oficial de la Generalitat, y concluirá a los 13 días naturales siguientes a los de dicha publicación, en horas de 09.00 a 14.00. Si el último día es sábado o festivo, el plazo acabará el siguiente hábil posterior.  
Documentación que integrará las ofertas: la que figura en el pliegue de condiciones.  
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Mislata. Servicio de Contratación.  
Plazo durante el que el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.  
9. Apertura de las ofertas  
El acto de apertura de plicas tendrá lugar a las 14.15 horas del miércoles siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas. En caso de que tal día fuera inhábil se trasladará al día siguiente hábil a la misma hora.   
10. Gastos de anuncios: de cuenta del adjudicatario.  
Mislata, 11 de julio de 2006.. El alcalde: Manuel Corredera Sanchis.