Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5458, del 26-02-2007 (2007/2079)

Concurso número 2006/EL/0104. Obras de construcción de aliviadero en el Canal de Bellús, en Xátiva (Valencia).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5458

Fecha DOGV
:   26-02-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2007/2079


Fecha del documento
:   15-02-2007

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * licitación
    * ordenación hidráulica
    * contrato de obras

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras.  
1. Entidad adjudicadora:  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.  
c) Número de expediente: 2006/EL/0104.  
2. Objeto del contrato.  
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de aliviadero en el Canal de Bellús, en Xátiva (Valencia).  
c) Lugar de ejecución: Xátiva (Valencia).  
d) Plazo de ejecución (meses): dos (2) meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.  
a) Tramitación: Ordinaria.  
b) Procedimiento: Abierto.  
c) Forma: concurso.  
4. Presupuesto base de licitación.  
Importe total: 90.888'41 Euros (IVA incluido).  
5. Garantías provisional.  
No exigible.  
6. Obtención de documentación e información.  
a) Entidad: Ver punto 1.  
b) Domicilio: C/ Álvaro de Bazán, nº 10 Entlo.  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46474.  
d) Teléfono: 42-456-70-66  
e) Telefax: 94-209-27-77  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dia 2 de abril de 2007.  
7. Requisitos específicos del contratista.  
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.  
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme a los medios y criterios previstos en el apartado 10.1 del Anexo de Bases.  
8. Presentación de las ofertas.  
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas, del dia 12 de abril de 2007.  
b) Documentación a presentar: La que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases correspondiente (apartado 10).  
c) Lugar de presentación:  
1º Entidad: Ver punto 1.a)  
2º Domicilio: Ver punto 6.b).  
3º Localidad y código postal: Ver punto 6.c).  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses, desde la apertura de las ofertas.  
e) Admisión de variantes: No.  
9. Apertura de las ofertas.  
a) Entidad: Ver punto 1.a).  
b) Domicilio: Ver punto 6.b).  
c) Localidad: Ver punto 6.c).  
d) Fecha: Dia 27 de abril de 2007.  
e) Hora: 12 horas.  
10. Otras informaciones.  
Referencia SSD-8002: 45232100-3; Referencia EEQ-1985: 45.21.41  
11. Gastos de anuncios.  
Serán por cuenta del adjudicatario  
13. En su caso, portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: epsar.cop.gva.es  
Valencia, 15 de febrero de 2007.- El gerente en funciones (Por delegación-Resolución de 4/9/2811-IDVT 80/9/2000): Jose Juan Morenilla Martínez.