gplsi/alia_dogv huggingface dataset:
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3516, del 14-06-1999 (1999/5521)

Corrección de errores del anuncio de contratación de las obras de ejecución de aguas potables, saneamiento y mejoras de alumbrado en la avenida de Albaida (primera fase).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3516

Fecha DOGV
:   14-06-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   1999/5521


Fecha del documento
:   26-05-1999

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Ontinyent

Tipo de documento
:   Corrección de errores

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * Ontinyent
    * contrato de obras

Corrección de errores del anuncio de contratación de las obras de ejecución de aguas potables, saneamiento y mejoras de alumbrado en la avenida de Albaida (primera fase). [1999/S5521]
  
A) Corrección de errores materiales detectados en el anuncio de contratación de las obras de ejecución de agua potable, saneamiento y mejora de alumbrado en la avenida de Albaida (primera fase) - PPOS 1999/271, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.500, de fecha 21 de mayo de 1999.
  
Donde dice:
  
«7. Documentos específicos del contratista
  
Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): grupo A-1 desmontes y vaciados, en el E-1 hidráulicas, abastecimiento y saneamiento y el E-6, obras viales sin cualificación específica con las categorías C.»;
  
Debe decir:
  
«7. Documentos específicos del contratista
  
Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): grupo A-1 desmontes y vaciados, en el E-1 hidráulicas, abastecimiento y saneamiento y el G-6, obras viales sin cualificación específica con las categorías C.»
  
En la versión en valenciano, en el apartado 8, donde dice:
  
«Data termini de presentació: 26 dies naturals següents a la data de publicació d'aquest anuni en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (de 09.00 a 14.00 hores). Si l'últim dia fóra festiu o dissabte es traslladarà al dia hàbil següent.»;
  
Debe decir:
  
«Data límit de presentació d'ofertes: 26 dies naturals següents a la data de publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (de 09.00 a 14.00 hores). Si l'últim dia fóra festiu o dissabte es traslladarà al dia hàbil següent.»
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3551, del 02-08-1999 (1999/7187)

DECRETO 118/1999, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que cesa el director general del Instituto Valenciano de la Juventud, don Joaquín Lanuza Ortuño.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/1999/07/30/118/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   3551

Fecha DOGV
:   02-08-1999

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   1999/7187


Fecha del documento
:   30-07-1999

Organismo emisor
:   Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia

Tipo de documento
:   Decreto

Descriptores 

:   * Institut Valencià de la Joventut Generalitat Jove

DECRETO 118/1999, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que cesa el director general del Instituto Valenciano de la Juventud, don Joaquín Lanuza Ortuño. [1999/F7187]
  
En virtud de lo dispuesto en el artículo 7.2, en relación con el artículo 5.1, de la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de junio, sobre el Instituto Valenciano de la Juventud, y en el artículo 9.2, en relación con el artículo 4.1, del Decreto 101/1996, de 21 de mayo, del Gobierno Valenciano, y a propuesta del conseller de Cultura, Educación y Ciencia, el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 30 de julio de 1999, acuerda:
  
El cese de don Joaquín Lanuza Ortuño como director general del Instituto Valenciano de la Juventud, agradeciéndole los servicios prestados.
  
El presente decreto surtirá efectos a partir del día 31 de julio de 1999.
  
Valencia, 30 de julio de 1999
  
El presidente de la Generalitat Valenciana,
  
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
  
El conseller de Cultura, Educación y Ciencia,
  
MANUEL TARANCÓN FANDOS


Copia Permalink ELI
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3497, del 18-05-1999 (1999/3352)

Información pública del Proyecto de las Obras de Sustitución del Colector de la Avenida del Mediterráneo en Benidorm (Alicante).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3497

Fecha DOGV
:   18-05-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/3352


Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del Proyecto de las Obras de Sustitución del Colector de la Avenida del Mediterráneo en Benidorm (Alicante). [1999/M3352]
  
En el marco de las relaciones establecidas por la Orden de fecha 1 de abril de 1993 (DOGV nº 2.001 de 08.04.1993), entre la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y la entidad pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, para la realización de sistemas públicos de saneamiento y depuración, la Dirección General de Obras Públicas de la citada conselleria ha aprobado técnicamente el proyecto de referencia; y, en consecuencia, previamente a su aprobación definitiva, se abre un periodo de información pública.
  
Objeto: consultar el proyecto y poder formular alegaciones al mismo, al amparo de las normas reguladoras tanto del procedimiento administrativo común, como del dominio público, a los efectos de:
  
- Afección de bienes y derechos públicos y privados que puedan representar las obras.
  
- Afección de las obras al dominio público.
  
Plazo: 30 días hábiles contados desde el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
  
Información:
  
- Entidad pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, calle de Álvaro de Bazán, número 10, entresuelo, 46608 Valencia.
  
- Servicio Territorial de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes en Alicante, avenida de Aguilera, número 1, tercero, 03577 Alicante.
  
- Ayuntamiento de Benidorm, plaza del Torrechó, s/n, 03690 Benidorm (Alicante).
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3510, del 03-06-1999 (1999/4840)

Recurso contencioso administrativo número 02/2778/1998.
-------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3510

Fecha DOGV
:   03-06-1999

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - B) INTERPOSICIÓN O INADMISIÓN DE RECURSOS

Número del documento
:   1999/4840


Organismo emisor
:   Tribunal Superior de Justicia (TSJ)

Tipo de documento
:   Anuncio

Recurso contencioso administrativo número 02/2778/1998. [1999/Q4840]
  
El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana, Sección Segunda, hace saber:
  
Que el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros y Minas ha interpuesto recurso contencioso administrativo, bajo el número 02/2778/1998, contra la Resolución de 4 de agosto de 1998, de la Dirección General de la Función Pública, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.117, de 27 de agosto de 1998, y Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 28 de septiembre de 1998, sobre la relación de puestos de trabajo de la administración al servicio del Consell.
  
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 60 de la ley de esta jurisdicción.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3425, del 02-02-1999 (1999/561)

Concurso número PT/002/99. Programa de Comunicación Audiovisual Continuado para información y promoción de las unidades ocio-culturales de la Comunidad Valenciana.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3425

Fecha DOGV
:   02-02-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   1999/561


Fecha del documento
:   05-01-1999

Organismo emisor
:   Parque Tematico de Alicante, SA

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * Benidorm
    * licitación
    * producción audiovisual

Concurso número PT/002/99. Programa de Comunicación Audiovisual Continuado para información y promoción de las unidades ocio-culturales de la Comunidad Valenciana. [1999/M561]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Parque Temático de Alicante, SA.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
  
c) Número de expediente: PT/002/99.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: Programa de Comunicación Audiovisual Continuado.
  
b) Lugar de ejecución: Benidorm (Alicante).
  
c) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total 23.996.194 de pesetas (IVA excluido).
  
5. Garantías
  
Provisional: no procede.
  
Definitiva: 1.200.000 pesetas
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Parque Temático de Alicante, SA.
  
b) Domicilio: calle de Emilio Ortuño número 6, 3º, puertas 3 y 4.
  
c) Código postal y localidad: 03914 Benidorm (Alicante).
  
d) Teléfono: 07 853 03 37.
  
e) Telefax: 96 586 52 08.
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días naturales a partir de la fecha de publicación.
  
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
  
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
b) Documentación a presentar: la que se detalla en el pliego de bases.
  
c) Lugar de presentación:
  
1) Entidad: Parque Temático de Alicante, SA.
  
2) Domicilio: calle de Emilio Ortuño número 6,3º, puertas 3 y 4.
  
3) Código postal y localidad: 03891 Benidorm (Alicante).
  
d) Plazo durante el que el licitador está obligado a mantener su oferta: 30 días.
  
 8. Apertura de las ofertas
  
a) Entidad: Parque Temático de Alicante, SA. b) Domicilio: calle de Emilio Ortuño número 6, 3º, puertas 3 y 4.
  
c) Localidad: Benidorm (Alicante).
  
d) Fecha: el jueves de la semana siguiente al último día de recepción de ofertas.
  
e) Hora: 11.00.
  
9. Gastos de anuncios
  
Por cuenta del adjudicatario.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3509, del 03-06-1999 (1999/3931)

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 1999, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se adjudican pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la subasta número 321, emisión 21 de abril de 1999.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3509

Fecha DOGV
:   03-06-1999

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   1999/3931


Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de Finanzas

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 1999, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se adjudican pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la subasta número 321, emisión 21 de abril de 1999. [1999/Q3931]
  
Convocada la subasta número 321 de pagarés de la Generalitat Valenciana el pasado día 7 de abril de 1999 y siendo el día de emisión el 21 de abril de 1999, el Instituto Valenciano de Finanzas, en virtud de lo establecido en el Convenio de Colaboración del Programa de Emisión de Pagarés de la Generalitat Valenciana, y de conformidad con la normativa vigente, resuelve:
  
Primero
  
Adjudicar los importes por plazos a las entidades y al tramo minorista según el anexo I de la presente resolución.
  
Segundo
  
Los tipos marginales, medios ponderados y mínimos para los diferentes plazos son los que figuran en el anexo II de esta resolución.
  
Tercero
  
La cantidad a ingresar por las entidades y el tramo minorista, así como los intereses correspondientes se especifican en el anexo III.
  
Valencia, 20 de abril de 1999.- El director general del Instituto Valenciano de Finanzas: José Manuel Uncio Lacasa.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3449, del 08-03-1999 (1999/1531)

Información pública del Programa, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación número 18 del Plan General de Segorbe.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3449

Fecha DOGV
:   08-03-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   1999/1531


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Segorbe

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del Programa, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación número 18 del Plan General de Segorbe. [1999/M1531]
  
Por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 19 de enero de 1999, se ha resuelto someter a información pública, por el plazo de 20 días hábiles, el Programa, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación número 18 del Plan General, de conformidad con lo establecido en los artículos 34, 46.1 y 3 y 69 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
Se podrán formular alegaciones o alternativas técnicas a partir del día siguiente al de la última inserción de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o en un periódico de la provincia, en la Secretaría de este Ayuntamiento, de 09.00 a 14.00, de lunes a viernes.
  
Asimismo, se podrán presentar proposiciones jurídico-económicas durante los cinco días siguientes al vencimiento del plazo anterior.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3640, del 07-12-1999 (1999/9956)

Concurso número 15/1999P. Complementarias de adopción de medidas de seguridad, en materia de prevención y extinción de incendios en el edificio sito en Valencia, calle de Micer Mascó, número 31 y 33.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3640

Fecha DOGV
:   07-12-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - C) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   1999/9956


Fecha del documento
:   18-11-1999

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía y Hacienda

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * contrato de obras

Concurso número 15/1999P. Complementarias de adopción de medidas de seguridad, en materia de prevención y extinción de incendios en el edificio sito en Valencia, calle de Micer Mascó, número 31 y 33. [1999/M9956]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Conselleria de Economía y Hacienda.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio de la Dirección General de Patrimonio.
  
c) Número de expediente: 15/1999P.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Tipo de contrato: obras.
  
b) Descripción del objeto: complementarias de adopción de medidas de seguridad, en materia de prevención y extinción de incendios en el edificio sito en Valencia, calle de Micer Mascó, número 31 y 33.
  
c) Lote:
  
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: urgente.
  
b) Procedimiento: concurso.
  
c) Forma:
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 83.676.741 pesetas.
  
5. Adjudicación
  
a) Fecha: 18.11.1999.
  
b) Contratista: Obrascón Huarte Lain, SA.
  
c) Nacionalidad: española.
  
c) Importe de adjudicación: 61.109.957 pesetas.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3434, del 15-02-1999 (1999/451)

Reseña del Acuerdo de 22 de julio de 1998, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, referido a la aprobación definitiva de la homologación con ordenación pormenorizada del sector UHR-1, Canyaeta, de las Normas Subsidiarias de Benisanó.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3434

Fecha DOGV
:   15-02-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   1999/451


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Reseña del Acuerdo de 22 de julio de 1998, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, referido a la aprobación definitiva de la homologación con ordenación pormenorizada del sector UHR-1, Canyaeta, de las Normas Subsidiarias de Benisanó. [1999/Q451]
  
De acuerdo con el artículo 59.4.b de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (DOGV número 2.349, de 24 de noviembre de 1994), se publica la reseña del Acuerdo de 22 de julio de 1998, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, y publicada, junto con las Normas Urbanísticas aprobadas, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 290, de 7 de diciembre de 1998.
  
Benisanó. Homologación con ordenación pormenorizada del sector UHR-1, Canyaeta, de las Normas Subsidiarias.
  
Contra este acuerdo, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso ordinario ante el conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación del presente anuncio. Todo ello sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3528, del 30-06-1999 (1999/5821)

Información pública del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Actuación Comprendida al Sector NPI 3 By Pass, Suelo Urbanizable Programado.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3528

Fecha DOGV
:   30-06-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   1999/5821


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Riba-roja de Túria

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Actuación Comprendida al Sector NPI 3 By Pass, Suelo Urbanizable Programado. [1999/M5821]
  
La empresa Promociones Industriales Mafort, SL, al amparo de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, ha solicitado que se inicie la tramitación para la aprobación por el Pleno de esta corporación del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo de la Unidad de Ejecución Comprendida al Sector NPI 3 By Pass, Suelo Urbanizable Programado.
  
Por la Resolución de la alcaldía número 553/1999, de 31 de mayo, se ha acordado someter dicha propuesta a información pública con carácter de simultáneo concurso público para la selección del urbanizador.
  
Lo que se hace público para que quienes estén interesados puedan presentar alegaciones, alternativas técnicas distintas o, si lo prefieren, ir preparando ofertas para desarrollar, como urbanizador, la alternativa técnica propuesta o para presentar una distinta como urbanizador durante el período de información pública en las oficinas municipales, plaza del Ayuntamiento, número 9, de Riba-roja de Túria, en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde la aparición de este edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, para lo cual podrán consultar en el ayuntamiento la documentación íntegra que contiene el expediente.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3651, del 23-12-1999 (1999/10864)

Rollo de apelación número 755/1998. Cédula de notificación.
-----------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3651

Fecha DOGV
:   23-12-1999

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   1999/10480


Organismo emisor
:   Audiencia Provincial de Valencia

Tipo de documento
:   Anuncio

Rollo de apelación número 755/1998. Cédula de notificación. [1999/F10240]
  
Román Rodríguez de Albaladejo, secretario judicial de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, por medio del presente, hago saber:
  
Que en virtud de lo acordado por resolución del día de la fecha, recaída en el rollo de apelación número 755/1998, dimanante del juicio verbal número 34/1997, del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Quart de Poblet, se ha acordado notificar al apelado declarado en situación procesal de rebeldía, que se dirá al final, la sentencia dictada en el meritado rollo, cuyo encabezamiento y fallo es como sigue:
  
"Encabezamiento
  
Audiencia Provincial de Valencia
  
Sección Novena
  
- Magistrados:
  
M.ª del Carmen Escrig Orenga
  
Gonzalo Caruana Font de Mora
  
Antonio Pardo Llorens
  
Valencia, 28 de octubre de 1999
  
La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, siendo magistrado ponente don Antonio Pardo Llorens, ha visto el presente rollo de apelación número 755/1998, dimanante de los autos de juicio verbal número 34/1997, promovidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Quart de Poblet, entre partes; de una, como apelante, Gadea Hermanos, SA, representado por el procurador don Enrique José Domingo Roig, y de otra, como apelados, Milvint, SL, representado por la procuradora doña Amparo Royo Blasco; UAP Compañía Aseguradora, representada por la procuradora doña Margarita Sanchis Mendoza; don Rafael Palés González, AXA y don José Real Monzó, éste último declarado en situación procesal de rebeldía.
  
Fallo
  
Que, desestimando el recurso de apelación planteado contra la sentencia dictada por el juez de Primera Instancia número 2 de Quart de Poblet, en autos de juicio verbal número 34/1997, debemos confirmarla y la confirmamos. Condenamos a la sociedad apelante a pagar las costas de esta alzada".
  
Y para que lo acordado tenga lugar y sirva de notificación al apelado declarado en situación procesal de rebeldía, don José Real Monzó, previa fijación del presente en el tablón de anuncios de esta Sección Novena y su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, libro y expido el presente.