Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4554, del 29-07-2003 (2003/8471)

Concurso número 2002/EL/0028. Obras de construcción de la estación depuradora de aguas residuales de Bigastro y Jacarilla (Alicante).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4554

Fecha DOGV
:   29-07-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2003/8471


Fecha del documento
:   14-07-2003

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * Jacarilla
    * Bigastro
    * tratamiento del agua
    * contrato de obras
    * licitación
    * ordenación hidráulica

Concurso número 2002/EL/0028. Obras de construcción de la estación depuradora de aguas residuales de Bigastro y Jacarilla (Alicante). [2003/S8471]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
  
c) Número de expediente: 2002/EL/0028.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: obras de construcción de la estación depuradora de aguas residuales de Bigastro y Jacarilla (Alicante).
  
b) División por lotes y número: número 01. Ejecución de obra, y número 02. Explotación de las instalaciones.
  
c) Lugar de ejecución: Bigastro y Jacarilla (Alicante).
  
d) Plazo de ejecución (meses): obra: dieciséis (16) meses; explotación: veinticuatro (24) meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
  
3.424.300,00 euros (IVA incluido).
  
5. Garantía provisional
  
No exigible.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: ver punto 1.a)
  
b) Domicilio: calle Álvaro de Bazán, número 10, entresuelo.
  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46529.
  
d) Teléfono: 33 208 81 60
  
e) Telefax: 96 360 34 69
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día 7 de octubre de 2003.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): obra: K-8-E; explotación: O-4-B (o en su caso, III-5-b, en los términos de la disposición transitoria única, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica, por los medios previstos en los artículos 16, 17 y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como su inscripción en los Registros que se indican en el anexo I del Reglamento de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo las certificaciones que se indican en el mismo anexo I, con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la mencionada Ley de Contratos.
  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas, del día 17 de octubre de 2003.
  
b) Documentación a presentar: la que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y anexo de bases correspondiente (apartados A-9 y B-13).
  
c) Lugar de presentación:
  
1º Entidad: ver punto 1.a)
  
2º Domicilio: ver punto 6.b).
  
3º Localidad y código postal: ver punto 6.c).
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 18 meses, desde la apertura de las ofertas.
  
e) Admisión de variantes: una como máximo.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a) Entidad: ver punto 1.a).
  
b) Domicilio: ver punto 6.b).
  
c) Localidad: ver punto 6.c).
  
d) Fecha: 29 de octubre de 2003.
  
e) Hora: 12.00 horas.
  
10. Otras informaciones
  
Referencia CPV'98: 45232420-2, 74142120-3, 90114100-0.
  
Referencia XJV-2740: 45.24, 74.20.34, 90.01.
  
11. Gastos de anuncios
  
Serán por cuenta del adjudicatario
  
13. En su caso, portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: epsar.cop.gva.es