Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4202, del 04-03-2002 (2002/2050)

Concurso. Renovación de redes y adecuación de viales del PERI 1 de Morella.
---------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4202

Fecha DOGV
:   04-03-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2002/2050


Fecha del documento
:   18-02-2002

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Morella

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * Morella
    * contrato de obras

Concurso. Renovación de redes y adecuación de viales del PERI 1 de Morella. [2002/F2050]
  
1. Organo de contratación: el Pleno del ayuntamiento.
  
2. Modalidad de adjudicación: expediente ordinario por procedimiento abierto y urgente mediante la forma de concurso.
  
Por acuerdo del Pleno del día 14 de febrero de 2002, ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual se expone al público por plazo de ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el último diario oficial para que puedan presentarse reclamaciones.
  
Simultáneamente se anuncia concurso público, si bien la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas particulares.
  
3. Contenido del contrato objeto de la licitación: se trata de la renovación de redes y adecuación de viales del PERI 1 de esta ciudad, con arreglo al pliego de cláusulas administrativas, proyecto técnico redactado por el arquitecto don Lucas Castellet Artero y aprobado por el Pleno del ayuntamiento el día 14 de febrero de 2002, que consta de memoria, planos, pliegos de condiciones técnicas particulares, presupuesto y programa de desarrollo de las obras.
  
4. Tipo de licitación: el precio de licitación será de cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos diecisiete euros y veintinueve céntimos (499.517,29 euros), a la baja.
  
5. Lugar de ejecución: municipio de Morella, calle de Julián Prats y plaza de la Fuente.
  
6. Plazo de ejecución: ocho meses.
  
7. Nombre y dirección a las que deben enviarse las ofertas: Secretaría del ayuntamiento, calle de Segura Barreda, 28, municipio de Morella, código postal 12566.
  
8. Fecha límite de recepción de ofertas: el día en que se cumplan 13 hábiles contados desde el siguiente al de la última publicación del anuncio en cualquiera de los diarios oficiales.
  
9. Apertura de ofertas: tendrá lugar en el salón de actos del ayuntamiento a las 12.00 horas del quinto día hábil a contar de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, en acto público.
  
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de contratación mediante fax o telegrama, dentro de la fecha y hora establecidos como plazo de presentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida la proposición si es recibida con posterioridad al plazo señalado en este anuncio.
  
10. Garantía provisional y definitiva: los licitadores acreditarán la constitución en la Caja de la corporación, a disposición del ayuntamiento, de una garantía equivalente al 2% del presupuesto establecido como base de licitación, en la forma dispuesta en el pliego de cláusulas administrativas.
  
El adjudicatario está obligado a constituir una garantía definitiva por el importe del 4% del presupuesto de adjudicación, que habrá de establecerse a disposición del ayuntamiento en la forma prevista para la garantía provisional.
  
11. Modalidades básicas de financiación y de pago: la financiación será con cargo a la partida número 43/60447 del vigente presupuesto, donde existe consignación suficiente.
  
12. Criterios mínimos de carácter económico y técnico a los que deberá ajustarse el contratista: para contratar con la administración el presente concurso, será requisito indispensable que el contratista haya obtenido la siguiente calificación:
  
- Grupo: C edificaciones.
  
- Categoría: D.
  
13. Criterios de selección: los criterios que han de servir de base para la adjudicación son los siguientes, relacionados por orden decreciente de la importancia que se le atribuye:
  
- Bajas al tipo: 1 punto.
  
- Mejoras al proyecto: 4 puntos.
  
14. Modelo que se utilizará para la adjudicación del contrato
  
La proposición se presentará en la forma establecida en el pliego de cláusulas administrativas, con arreglo al siguiente
  
Modelo
  
Don ..., con domicilio en ..., municipio ..., CP ..., y DNI ..., expedido en ..., con fecha ..., en nombre propio (o en representación de ..., como acredito por ...), enterado de la convocatoria de licitación por procedimiento abierto mediante la forma de concurso, anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón/Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº ..., de fecha ..., comprometiéndose a realizar las obras de ..., en el precio de ... (letra y número), IVA incluido, con arreglo al proyecto técnico y pliego de cláusulas administrativas que acepto incondicionada e íntegramente, sin salvedad alguna, con las modificaciones y mejoras que se especifican en documento adjunto, haciendo constar que mantengo la oferta durante ... meses y no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
- Memoria con las variantes, alternativas o mejoras que se ofrecen, y con plazo de ejecución más corto que el establecido, en su caso.
  
Y los siguientes documentos:
  
a) Documento nacional de identidad o fotocopia compulsada.
  
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se actúa en representación de otra persona.
  
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, y número de identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
  
d) Los que acrediten la clasificación del contratista, o justifiquen los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
  
e) Declaración responsable ante notario, autoridad judicial o administrativa, de no estar incurso en prohibiciones de contratar, conforme a los artículos 15 a 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
f) Resguardo acreditativo de la garantía provisional.
  
g) Las empresas extranjeras presentarán despacho expedido por la embajada de España en el país respectivo, donde se certifique que conforme a su legislación, tiene capacidad para contratar y obligarse, y declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudieran corresponderle.
  
Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Comunidad Europea, además de acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su estado y su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, deberán justificar mediante informe de la respectiva representación diplomática española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la administración, en forma sustancialmente análoga. Y es necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
  
h) Los que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.
  
i) Para el caso de agrupación temporal de empresas deberá cumplimentarse lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.