Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3362, del 30-10-1998 (1998/8996)

Concurso número 1-06-497-02. Obras de construcción de un edificio administrativo para sede de los juzgados de Dénia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3362

Fecha DOGV
:   30-10-1998

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   1998/8996


Fecha del documento
:   30-10-1998

Organismo emisor
:   Conselleria de Bienestar Social

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * licitación
    * edificio
    * contrato de obras

Concurso número 6-80-238-01. Obras de construcción de un edificio administrativo para sede de los juzgados de Dénia. [1998/A8996]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Bienestar Social.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación e Inversiones.
  
c) Número de expediente: exp. 9-87-366-90.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: obras de construcción de un edificio administrativo para sede de los juzgados de Dénia.
  
b) Lugar de ejecución: Dénia (Alicante)
  
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe: 685.202.369 pesetas.
  
5. Garantías
  
Provisional: 9.830.771 pesetas.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social. Área de Contratación e Inversiones.
  
b) Domicilio: paseo de la Albereda, 16.
  
c) Localidad y código postal: 46233 Valencia.
  
d) Teléfono de información administrativa: 96 386 72 13 / 96 386 73 84.
  
Teléfono de información técnica: 96 398 68 05 / 96 398 69 13.
  
Fax Área de contratación: 96 386 73 93.
  
Fax Subsecretaría de justicia: 96 398 68 01.
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: no se fija límite.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
Clasificación: grupo C; subgrupo: todos; categoría e.
  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
  
a) Fecha límite de presentación: el plazo para la presentación de proposiciones será de 26 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
b) Documentación a presentar: se presentarán en tres sobres cerrados (A, B y C) los siguientes documentos:
  
El sobre A contendrá la documentación acreditativa de la capacidad para contratar de acuerdo con lo establecido en la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
  
El sobre B contendrá la oferta económica de acuerdo con lo establecido en la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares, y se ajustará al modelo de proposición que se publica con este anuncio.
  
El sobre C contendrá la documentación técnica necesaria para aplicar los criterios de adjudicación, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
  
c) Lugar de presentación:
  
1. Entidades: en el Registro General de la Conselleria de Bienestar Social, de 09.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, de lunes a viernes, o en cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2. Domicilio: el Registro General de la Conselleria de Bienestar Social está sito en el paseo de l'Albereda, núm. 16, bajo de Valencia.
  
3. Localidad y código postal: 46514 Valencia.
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses desde el acto público de apertura de proposiciones económicas.
  
e) Admisión de variantes: se admiten mejoras, no se admiten ofertas alternativas.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social. Sala de Juntas.
  
b) Domicilio: paseo de l'Albereda, 16.
  
c) Localidad: Valencia.
  
d) Fecha: el acto público se efectuará el décimo día hábil siguiente al que finalice el plazo límite de presentación de ofertas. Si fuera sábado, se prorrogara al día siguiente hábil.
  
e) Hora: a las 12.00 horas.
  
10. Gastos de anuncios
  
Los gastos ocasionados por la inserción de los anuncios de licitación en los diarios oficiales serán a cargo del licitador que resulte adjudicatario.
  
Valencia, 16 de octubre de 1998.- La consellera de Bienestar Social: Marcela Miró Pérez.
  
Modelo de proposición económica
  
(Nombre) ... , mayor de edad, provisto del documento nacional de identidad núm. ... o pasaporte núm. ..., actuando en mi propio nombre y derecho (o en representación de (nombre) ... o de la sociedad o empresa ...), por mi calidad de ...,
  
Expongo
  
Primero
  
Que enterado de las condiciones y requisitos que acepto y que se exigen para la contratación por concurso de las obras que a continuación se especifican, a cuya realización me comprometo en su totalidad, con estricta sujeción al proyecto que las define y a los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares, presento la siguiente oferta.
  
- Empresa oferente:
  
- Denominación de la obra:
  
Proposición económica (cifra)
  
Proposición económica (letra)
  
Baja (cifra):
  
Baja (letra):
  
Porcentaje de baja:
  
Segundo
  
Que a todos los efectos debe entenderse que, dentro de la presente oferta, ha sido comprendido no sólo el precio de la contrata, sino también el impuesto sobre el valor añadido y todo tipo de gravámenes e impuestos, sin que, por tanto pueda ser repercutido como partida independiente.
  
Tercero
  
Que me comprometo a que las remuneraciones mínimas que han de percibir los trabajadores de cada oficio y categoría empleados en las obras por jornada legal de trabajo y por horas extraordinarias, no sean inferiores a los tipos fijados por las disposiciones vigentes.
  
Fecha, firma y sello de la empresa.
  
4. Universidades
  
Universidad Jaume I