Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5619, del 16-10-2007 (2007/12145)

Licitación número 0/Pr. A07/010. Selección de urbanizador de la Unidad de Ejecución 11 de Nules.
------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5619

Fecha DOGV
:   16-10-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2007/12785


Fecha del documento
:   02-10-2007

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Nules

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * Nules
    * licitación
    * urbanización
    * contrato de obras
    * industria de la construcción

Licitación número 0/Pr. A07/010. Selección de urbanizador de la Unidad de Ejecución 11 de Nules. [2007/12485]  
1. Entidad adjudicadora.  
a) Organismo: Ayuntamiento de Nules.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Obras y Urbanismo.  
c) Exp. : O/Pr. A07/010  
2. Objeto del contrato  
Descripción: Desarrollo y ejecución del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución UE 11 definida en el plan general.  
No es divisible en lotes.  
Lugar de ejecución: UE 11 de Nules  
Plazo de ejecución: 18 meses  
El objeto incluye la redacción y tramitación de los proyectos de urbanización y de reparcelación.  
El objeto del contrato incluye la ejecución de las obras de urbanización.  
El objeto del contrato no incluye redacción de planeamiento urbanístico ni su modificación.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
Tramitación : ordinaria.  
Procedimiento: abierto.  
Forma: concurso  
4. Presupuesto base de licitación  
No se establece.  
5. Garantías.  
Provisional. 40.000 €  
Definitiva. 10% de las cargas de urbanización sin incluir IVA.  
6. Obtención de la documentación e información  
Servicio de Atención al público del ayuntamiento  
Plaza Mayor, 1 . 12677 Nules  
Telf. 086 081 438  
Fax. 805 716 085  
Fecha límite de obtención de documentos e información. Tres meses después de la publicación de este anuncio, en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el de la Comunitat Valenciana.  
La aprobación de las bases generales se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 22, del 20 de febrero de 2007.  
Las bases particulares se publicaron en el DOCV nº 5599 de 14.09.2007.  
7. Requisitos específicos del contratista.  
Solvencia económica y financiera a acreditar según base XIV  
Solvencia técnica y profesional a acreditar según base XV  
No se precisa clasificación del contratista.  
8. Presentación de las proposiciones  
Fecha límite de presentación. Cuatro meses después de la última publicación de este anuncio, en el Diario Oficial de la Comunidad Europea ó en el de la Comunidad Valenciana, hasta las 14 horas. (Si el último día del plazo de presentación fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prolongará hasta el siguiente día hábil).  
Documentación a presentar (Base XVII)  
Sobre A, abierto : Alternativa Técnica  
Sobre B, cerrado : Proposición Jurídico-Económica  
Sobre C, cerrado : Documentación  
Acreditación de la personalidad jurídica del concursante  
Acreditación de requisitos de solvencia, técnica y profesional, y económica y financiera.  
Declaración responsable de no hallarse sometido a ninguna de las prohibiciones de contratar.  
Resguardo acreditativo de la garantía provisional.  
Declaración (en el caso de concursantes extranjeros) de sometimiento expreso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles.  
Además, los licitadores deberán acompañar acta notarial acreditativa del sometimiento a información pública, por plazo de 1 mes, de los documentos establecidos en el artículo 293.1 y 307 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial Urbanística (ROGTU).  
Lugar de presentación.  
Registro General del Ayuntamiento  
Plaza Mayor, 1.12884 NULES  
Cada licitador sólo podrá presentar, además de su oferta, una variante (Base XX).  
Será susceptible de valoración tanto la alternativa técnica como la proposición jurídico-económica, al 50%.  
Criterios (anexo 10 a las bases particulares):  
- Alternativa técnica  
- Integración al entorno y estructuración  
de dotaciones y espacios libres ???????.. 50%  
- Calidad técnica de soluciones   
de urbanización ??????????????- 30%  
- Compromiso de VPO????????????. 10%  
Mínimo admisible????. 60% de 100%   
- Proposición jurídico-económica.  
- Valoración de los terrenos ??????- 55%  
- Importe de las cargas de urbanización ?- 40%  
- Compromisos financieros para  
obligaciones complementarias ?????- 5%  
9. Apertura de las ofertas  
Entidad. Ayuntamiento de Nules.  
Domicilio. Pl. Mayor, 1   
Localidad: 12138 Nules - Castellón  
Fecha. El siguiente día hábil a la conclusión del plazo de presentación de proposiciones, salvo que sea sábado, en cuyo caso se aplazará al siguiente.  
Hora. 12 horas  
10. Gastos de anuncios  
Serán de cuenta del urbanizador los gastos de los anuncios del concurso y los de publicación de las bases particulares.  
11. Fecha de envio de este anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea el 02.10.2007.  
12. Publicación en Internet del presente anuncio, bases particulares y bases generales .  
http://nules.e-ayuntamiento.com  
(ayuntamiento, documentación, urbanismo).  
Nules, 2 de octubre de 2007.- El alcalde: Mario A. García Báscones