Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5897, del 20-11-2008 (2008/13130)

Licitación número 2008/EL/0118. Obras de construcción de un nuevo pozo de bombeo para agua residual en Montroy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5897

Fecha DOGV
:   20-11-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2008/13477


Fecha del documento
:   14-11-2008

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Licitación

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * tratamiento del agua
    * licitación
    * contrato de obras

Licitación número 2008/EL/0118. Obras de construcción de un nuevo pozo de bombeo para agua residual en Montroy. [2008/13613]  
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras:  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.  
c) Número de expediente: 2008/EL/0118.  
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto: obras de construcción de un nuevo pozo de bombeo para agua residual en Montroy (Valencia).  
c) Lugar de ejecución: Montroy (Valencia).  
d) Plazo de ejecución (meses): tres (3) meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa, en función de una pluralidad de criterios.  
4. Presupuesto base de licitación  
Importe total: 221.073,06 euros (IVA excluido); importe del IVA correspondiente: 35.371,69 euros.  
5. Garantía provisional  
No exigible.  
6. Obtención de documentación e información  
a) Entidad: Ver punto 1.a.  
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, número 10, entlo.  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46433.  
d) Teléfono: 817 401 656.  
e) Telefax: 331 695 574.  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 20.01.2009.  
7. Requisitos específicos del contratista  
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): E-1-e.  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica conforme a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación  
a) Fecha límite de presentación: 30.01.2009, 14.00 horas.  
b) Documentación a presentar: la que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares y anexo de bases correspondiente.  
c) Lugar de presentación:  
1. Entidad: Ver punto 1.a.  
2. Domicilio: Ver punto 6.b.  
3. Localidad y código postal: ver punto 6.c.  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses, desde la apertura de las ofertas.  
e) Admisión de variantes: no.  
9. Apertura de las ofertas  
a) Entidad: ver punto 1.a.  
b) Domicilio: ver punto 6.b.  
c) Localidad: Ver punto 6.c.  
d) Fecha: 27.02.2009.  
e) Hora: 12.00 horas.  
10. Otras informaciones  
Referencia GXD-0357: 45232431-2, 45232410-9; Referencia VCZ-1729: F 42.21.23.  
11. Gastos de anuncios  
Serán por cuenta del adjudicatario.  
13. En su caso, portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos  
.  
Valencia, 14 de noviembre de 2008.- El gerente en funciones, p. d. (Resolución 04.09.2000 DOGV de 15.09.2000): José Juan Morenilla Martínez.