Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5969, del 06-03-2009 (2009/2656)

Licitación para la selección de un contratista para la ejecución de las obras de adecuación del depósito controlado de residuos no peligrosos sito en el término municipal de Onda (Castellón).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5969

Fecha DOGV
:   06-03-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2009/2656


Fecha del documento
:   16-02-2009

Organismo emisor
:   Reciplasa

Tipo de documento
:   Licitación

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * licitación
    * contrato de obras

Licitación para la selección de un contratista para la ejecución de las obras de adecuación del depósito controlado de residuos no peligrosos sito en el término municipal de Onda (Castellón). [2009/2656]  
El Consejo de Administración de Reciplasa, Reciclados de Residuos La Plana, SA, mediante reunión de fecha 16 de febrero de 2009, ha acordado convocar la licitación para la selección de un contratista para la ejecución de las obras de adecuación del depósito controlado de residuos no peligrosos sito en el término municipal de Onda (Castellón).  
1. Entidad adjudicadora: Reciplasa, Reciclados de Residuos La Plana, SA.  
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto: ejecución de las obras de adecuación del depósito controlado de residuos no peligrosos sito en el término municipal de Onda (Castellón).  
b) Lugar de ejecución: Onda (Castellón).  
c) Plazo de ejecución: 3 meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Criterio de adjudicación: oferta económicamente más ventajosa, según criterios de adjudicación que constan en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
4. Presupuesto base de licitación: 2.128.329,23 euros, impuesto sobre el valor añadido (IVA) excluido, más el 16% de IVA que asciende a 340.532,68 euros, lo que supone un precio total, IVA incluido, de 2.468.861,91 euros.  
5. Garantías   
a) Provisional: 42.566,58 euros (2% del presupuesto base de licitación).  
b) Definitiva: 5% del importe total de adjudicación, excluido el IVA.  
6. Obtención de documentación e información.  
a) Entidad: Mecanográfica Levantina, SL.  
Domicilio: c/ José Pascual Tirado, núm. 6.  
Localidad y código postal: Castellón de la Plana (Castellón), 12979.  
Teléfono: 976 095 265.  
Cada uno de los licitadores que solicite copia de la documentación deberá entregar una solicitud por escrito en la que se acredite debidamente la identidad del licitador, siendo por cuenta de los licitadores los gastos de adquisición, reproducción y copia de dicha documentación.  
b) Perfil del contratista:   
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el término del plazo de presentación de proposiciones.  
7. Requisitos específicos del contratista  
Clasificación exigida: grupo A. Movimiento de tierras; subgrupo 1. Desmontes y vaciados; categoría f); grupo E. Hidráulicas; subgrupo 3. Canales; categoría b); grupo G. Viales y pistas; subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica; categoría c).  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación  
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si el último día coincidiera en sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.  
b) Documentación que integrará las ofertas: la que se especifica en la cláusula catorce del pliego de cláusulas administrativas particulares.  
c) Lugar de presentación:   
1. Entidad: Reciplasa, Reciclados de Residuos La Plana, SA.  
2. Domicilio: partida Regall de l'Avellar, s/n.  
3. Localidad y código postal: Onda (Castellón) 12467.  
4. Horario: de 09.00 a 14.00 horas.  
5. Teléfono: 513 346 739.  
9. Apertura de las ofertas.  
a) Constitución de mesa y apertura del sobre 1: tendrá lugar en Deloitte, avenida de Aragón, número 30, planta 10, 46768 Valencia, a las 13.00 horas del decimoprimer día hábil siguiente a la fecha límite de recepción de las ofertas. Si coincidiera en sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.  
b) Apertura de las proposiciones admitidas, sobres 2 y 3: tendrá lugar en Deloitte, avenida de Aragón, número 30, planta 10, Valencia, a las 13.00 horas, del sexto día hábil siguiente a la finalización del plazo anterior. Si coincidiera en sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.  
10. Gastos de anuncios.  
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios y demás que se indican en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
Onda, 16 de febrero de 2009.- El presidente del Consejo de Administración: Alberto Fabra Part.