gplsi/alia_dogv huggingface dataset:
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4324, del 29-08-2002 (2002/9194)

Subasta. Urbanización del Instituto de Enseñanza Secundaria de Buñol.
---------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4324

Fecha DOGV
:   29-08-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2002/9194


Fecha del documento
:   09-08-2002

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Buñol

Tipo de documento
:   Subasta

Descriptores 

:   * Buñol
    * contrato de obras

Subasta. Urbanización del Instituto de Enseñanza Secundaria de Buñol. [2002/Q9194]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Ayuntamiento de Buñol.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
  
2. Objeto del contrato
  
1. Descripción del objeto: urbanización del Instituto de Enseñanza Secundaria de Buñol.
  
2. Lugar de ejecución: avenida de Rafael Ridaura. Buñol.
  
3. Plazo de ejecución: seis meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: subasta.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: doscientos setenta mil veintinueve euros con siete céntimos. (270.029,07 EUR).
  
5. Garantía provisional
  
5.400,58 euros.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Buñol.
  
b) Domicilio: calle del Cid, número 20.
  
c) Localidad y código postal: Buñol 46406.
  
d) Teléfono: 43 896 13 81.
  
e) Telefax: 96 250 30 83.
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: último día para presentación de proposiciones.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
Clasificación: grupo G, subgrupo 6, categoría D.
  
8. Presentación de las ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales contados desde el siguiente al de la última publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
b) Documentación a presentar: cláusula 17.3.
  
c) Lugar de presentación: Registro de Licitaciones (Secretaría General).
  
1.ª Entidad: Ayuntamiento de Buñol.
  
2.ª Domicilio: calle del Cid, número 20.
  
3.ª Localidad y código postal: Buñol. CP 46312.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Buñol.
  
b) Domicilio: calle del Cid, número 20.
  
c) Localidad: Buñol.
  
d) Fecha: décimo día natural siguiente a la fecha de terminación del plazo de presentación de proposiciones, si fuese sábado o festivo, se realizará el siguiente día hábil.
  
e) Hora: 13.00 horas.
  
10. Gastos de anuncios
  
- De cargo del adjudicatario.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4170, del 17-01-2002 (2002/50)

Rollo de apelación número 268/2001. Cédula de notificación.
-----------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4170

Fecha DOGV
:   17-01-2002

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2002/50


Organismo emisor
:   Audiencia Provincial de Valencia

Tipo de documento
:   Anuncio

Rollo de apelación número 268/2001. Cédula de notificación. [2002/F50]
  
Francisco Mares Roger, secretario judicial de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Valencia, por medio del presente hago saber:
  
Que en virtud de lo acordado por resolución del día de la fecha, recaída en el rollo de apelación número 268/2001, dimanante del juicio número 175/2000, sobre modificación de medidas, del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valencia, se ha acordado notificar al apelado incomparecido en la presente alzada, que se dirá al final, la sentencia dictada en el meritado rollo, cuyo encabezamiento y fallo son como sigue:
  
Encabezamiento
  
«Vistos ante la Sección Décima de la Audiencia Provincial, en grado de apelación, los autos de modificación de medidas, número 175/2000, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valencia, entre partes: de una, como demandante-apelante, don Cristóbal Salvador García Llavata, dirigido por la letrada Rosa González Porcar, y representado por el procurador José Luis Medina Gil, y de otra, como demandada-apelada, doña Amparo Salvador Roig, dirigida por la letrada Cristina Aleixandre Porcar y representada por la procuradora María Somalo Vilana, y doña Amparo García Salvador, que no se personó en esta alzada. Siendo parte el Ministerio Fiscal.
  
Es ponente el magistrado Enrique de Motta García-España.»
  
Fallo
  
«En atención a todo lo expuesto, la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Valencia, en nombre del rey ha decidido:
  
Declaramos no haber lugar al recurso de apelación interpuesto por el procurador José Luis Medina Gil en representación de don Cristóbal Salvador García Llavata contra la sentencia de fecha 17 de octubre de 2000 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valencia, cuya resolución confirmamos íntegramente con imposición de las costas del recurso a la parte apelante.
  
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»
  
Y para que lo acordado tenga lugar y sirva de notificación a la apelada incomparecida en esta alzada, previa fijación del presente en el tablón de anuncios de esta Sección Décima y su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, libro y expido el presente.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4331, del 09-09-2002 (2002/9516)

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2002, de la Conselleria de Sanidad, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos a la realización de las pruebas de los procesos extraordinarios de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de médico de centro de planificación familiar, convocadas por Orden de 4 de abril de 2002, publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.239, de 30.04.2002.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4331

Fecha DOGV
:   09-09-2002

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - B) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES Y CONCURSOS

Número del documento
:   2002/9516


Organismo emisor
:   Conselleria de Sanidad

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2002, de la Conselleria de Sanidad, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos a la realización de las pruebas de los procesos extraordinarios de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de médico de centro de planificación familiar, convocadas por Orden de 4 de abril de 2002, publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.239, de 30.04.2002. [2002/M9516]
  
De conformidad con lo establecido en la base quinta de las convocatorias citadas en el encabezamiento, se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos a la realización de las pruebas de los procesos extraordinarios de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de médico de centro de planificación familiar, convocadas por Orden de 4 de abril de 2002 de esta Conselleria de Sanidad, publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.239, de 30.04.2002.
  
Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de esta resolución, para subsanar los defectos apreciados.
  
Valencia, 3 de septiembre de 2002.- El conseller, p. d., el director general para los Recursos Humanos (Orden de 18 de febrero de 2000, DOGV de 01.03.2000): José Cano Pascual.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4271, del 14-06-2002 (2002/6079)

Información pública del Plan General de Ordenación Urbana y estudio de impacto ambiental de Vallés.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4271

Fecha DOGV
:   14-06-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2002/6079


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Vallés

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del Plan General de Ordenación Urbana y estudio de impacto ambiental de Vallés. [2002/F6079]
  
El Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2002, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, ha acordado someter a información pública la documentación integrante del Plan General de Ordenación Urbana de Vallés, incluyendo el estudio de impacto ambiental, durante el plazo de un mes contado a partir de la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Durante este plazo la documentación completa integrante del plan general podrá ser examinada en la Secretaría de este ayuntamiento, en horario de oficina, pudiendo presentarse las alegaciones u observaciones que se estimen pertinentes.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4341, del 23-09-2002 (2002/10273)

Subsanación de error publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 9 de septiembre de 2002, de la información pública del programa de actuación integrada del Plan General de Ordenación Urbana de Burriana, para el desarrollo de las unidades de ejecución UE-A24, UEA-25 y UEA-26, que contempla anteproyecto de urbanización y plan de reforma interior de mejora.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4341

Fecha DOGV
:   23-09-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2002/10889


Organismo emisor
:   Urbacon Levante, SL

Tipo de documento
:   Anuncio

Subsanación de error publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 9 de septiembre de 2002, de la información pública del programa de actuación integrada del Plan General de Ordenación Urbana de Burriana, para el desarrollo de las unidades de ejecución UE-A24, UEA-25 y UEA-26, que contempla anteproyecto de urbanización y plan de reforma interior de mejora. [2002/F10055]
  
La mercantil Urbacón Levante, SL, ha formulado propuesta de programa de actuación integrada del Plan General de Ordenación Urbana de Burriana (Castellón) para el desarrollo de las unidades de ejecución UE-A24, UE-A25 y UE-A26, que contempla anteproyecto de urbanización y plan de reforma interior de mejora, al amparo de lo previsto en el artículo 48 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (DOGV núm. 2.394, de 24 de noviembre de 1994).
  
A los efectos oportunos se hace constar:
  
Que ha sido depositada con carácter previo en el Ayuntamiento de Burriana una copia de la referida propuesta en los términos establecidos en el artículo 48 de la ley citada.
  
Que a este menester dicho programa se encuentra protocolizado en la notaría de M.ª Jesús López Tena, sita en la calle de la Encarnación, 26-A, bajo, de Burriana, quedando sometida a información pública por plazo de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Que durante este plazo cualquier persona podrá comparecer en la expresada notaría en día hábil, entre las 10.00 y las 14.00 horas, y solicitar que se le exhiba la referida documentación.
  
Que se ha remitido, con carácter previo a la misma, los oportunos avisos al domicilio fiscal de los titulares catastrales.
  
Que existe igualmente la posibilidad de formular alegaciones, proposiciones jurídico-económicas en competencia y alternativas técnicas.
  
Que la presente publicación se realiza igualmente a los efectos de notificación a los presuntos propietarios que pudieran resultar desconocidos.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4215, del 22-03-2002 (2002/2367)

Declaración de herederos abintestato número 463/2001.
-----------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4215

Fecha DOGV
:   22-03-2002

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2002/2367


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Gandia

Tipo de documento
:   Anuncio

Declaración de herederos abintestato número 463/2001. [2002/F2367]
  
En el expediente de declaración de herederos abintestato número 463/2001, que se tramita en este juzgado a instancias de Carmen Galiano Expósito, sobre la herencia de Antonio Galiano Expósito, hijo de Manuel y Cecilia, natural de Alcázar de San Juan, fallecido en esta ciudad el día 16 de enero de 2001, habiendo comparecido a solicitar la herencia sus hermanos Cecilia, Antonia, Carmen, Rosario y Carlos Galiano Expósito, por lo que de conformidad con el artículo 984 de la antigua LEC, se llama a toda persona que se crea con igual o mejor derecho, para que comparezca ante este juzgado, a reclamarlo dentro del plazo de los 30 días siguientes a la publicación del presente.
  
Y para que sirva de edicto en forma, el que se fijará en el tablón de anuncios de este juzgado, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en periódico de circulación en esta provincia, expido el presente.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4279, del 26-06-2002 (2002/6186)

Notificación a don José Joaquín Trull Bresó. Expediente número PUER/040601/67.
------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4279

Fecha DOGV
:   26-06-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/6186


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a don José Joaquín Trull Bresó. Expediente número PUER/040601/67. [2002/M6186]
  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992), cuya nueva redacción fue aprobada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992 (BOE núm. 12 de 14 de enero de 1999), se hace pública notificación de la resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por el Servicio de Gestión de Puertos a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
  
Los correspondientes expedientes obran en Servicio de Gestión de Puertos, pudiendo los interesados interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un mes contado desde el siguiente al de la publicación del presente en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho de interponer recurso, se tendrán por firmes las resoluciones.
  
Valencia, 31 de mayo de 2002.- El instructor del expediente: José Luis Martínez Zahonero.
  
Expediente: PUER/040601/67
  
Artículo:
  
Ley: Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación de la anterior
  
Denunciado: José Joaquín Trull Bresó
  
Fecha denuncia: 26.08.2001
  
Identificación: 34224793R
  
Sanción (euros): 150,25
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4303, del 30-07-2002 (2002/7999)

Autos de separación contenciosa número 1.395/2001. Cédula de notificación.
--------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4303

Fecha DOGV
:   30-07-2002

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2002/7999


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 9 de València

Tipo de documento
:   Anuncio

Autos de separación contenciosa número 1.395/2001. Cédula de notificación. [2002/Q7999]
  
Antonio Rodríguez-Moldes Peiró, secretario del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valencia, por el presente hago saber:
  
Que en los autos de separación contenciosa, seguidos con el número 1.395/2001, a instancia de doña María Pilar Tuku Batapa, contra don Juan Carlos Biloko Gobbe, en situación de rebeldía, en los que en fecha 19 de junio de 2002 ha recaído sentencia, en la que en su parte dispositiva dice así:
  
«Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación procesal de doña María Pilar Tuku Batapa contra don Juan Carlos Biloko Gobbe, debo acordar y acuerdo la separación matrimonial de los expresados, con todos los efectos legales, y en especial los siguientes:
  
1. Los hijos menores de edad quedarán en compañía y bajo la custodia de la madre, si bien la patria potestad continuará siendo ejercida conjuntamente por ambos padres.
  
2. Se suspende el derecho de visitas del progenitor.
  
3. En concepto de pensión alimenticia para los hijos, don Juan Carlos Biloko Gobbe abonará a su esposa la cantidad de 120,20 euros mensuales para cada hijo, por meses anticipados y dentro de los primeros cinco días de cada mes en la cuenta que se designe. Dicha cantidad se actualizará anualmente, con acuerdo a la variación experimentada por el índice general de precios de consumo, establecido por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que le sustituya.
  
4. El uso de la vivienda familiar sita en la calle de Villahermosa, número 12, 4ª, de Valencia, y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y a la esposa.
  
5. Se acuerda la disolución del régimen económico matrimonial.
  
Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y por la mitad las comunes.
  
Comuníquese esta resolución, una vez firme el pronunciamiento de separación, al registro civil en que conste inscrito el matrimonio. Contra esta sentencia cabe preparar recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación».
  
I para que sirva de notificación en forma a don Juan Carlos Biloko Gobbe, en rebeldía, expido y firmo el presente.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4398, del 13-12-2002 (2002/13015)

Notificación a José Vicente Perdiguero. Expediente número VIVI/040501/397.
--------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4398

Fecha DOGV
:   13-12-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/13381


Organismo emisor
:   Conselleria de Obras Públicas,Urbanismo y Transportes

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a José Vicente Perdiguero. Expediente número VIVI/040501/397. [2002/Q13539]
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación de resolución de archivo a José Vicente Perdiguero con expediente VIVI/040501/397.
  
En relación con el expediente de referencia y no habiendo usted dado cumplimiento a nuestro requerimiento de fecha 18 de septiembre de 2001, por el presente le comunico que, como ya se le advirtió en el citado escrito, se procede a decretar el archivo de las actuaciones, según lo establecido en el artículo 92 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
  
Contra esta resolución que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el director general de Arquitectura y Vivienda de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, de conformidad con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4401, del 18-12-2002 (2002/13088)

Expediente número 892/2002. Sustitución de tuberías de acometidas de agua fría, caliente y retorno en el Hospital Infantil del Hospital Universitario La Fe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4401

Fecha DOGV
:   18-12-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - C) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2002/13585


Fecha del documento
:   10-12-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Sanidad

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * adjudicación de contrato administrativo
    * suministro de agua
    * contrato de obras

Expediente número 892/2002. Sustitución de tuberías de acometidas de agua fría, caliente y retorno en el Hospital Infantil del Hospital Universitario La Fe. [2002/X13868]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario La Fe. Avenida Campanar, 21, 46187 Valencia. Teléfono 30 682 37 48, fax 96 197 32 72.
  
c) Número de expediente: 892/2002.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Tipo de contrato: contrato de obras.
  
b) Descripción del objeto: sustitución de las tuberías de acometidas de agua fría, caliente y retorno en el Hospital Infantil del Hospital Universitario La Fe.
  
c) Lotes: ?-
  
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4.370 de 4 de noviembre de 2002.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: urgente.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso público.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: noventa y un mil sesenta euros (91.060 euros).
  
5. Adjudicación
  
a) Fecha: 27 de noviembre de 2002.
  
b) Contratista: Ingeniería y Montajes Belenguer, SL.
  
c) Nacionalidad: española.
  
d) Importe de adjudicación: setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y un euros (79.651 euros).