Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3901, del 20-12-2000 (2000/10784)

Concurso número 2000/GV/0072. Obras de conexión de la acequia del Mar con la acequia de Vera. Alboraya (Valencia).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3901

Fecha DOGV
:   20-12-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2000/10264


Fecha del documento
:   15-12-2000

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato de obras

Concurso número 2000/GV/0072. Obras de conexión de la acequia del Mar con la acequia de Vera. Alboraya (Valencia). [2000/10795]
  
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras, declarado de urgencia:
  
1. Entidad adjudicadora:
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
  
c) Número de expediente: 2000/GV/0072.
  
2. Objeto del contrato.
  
a) Descripción del objeto: Obras de conexión de la acequia del Mar con la acequia de Vera. Alboraya (Valencia).
  
c) Lugar de ejecución: Alboraya (Valencia).
  
d) Plazo de ejecución (meses): seis (6) meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
  
a) Tramitación: urgente.
  
b) Procedimiento: Abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación.
  
Importe total: 229.030.522 PTA, equivalente a 922.039,00 euros.
  
5. Garantías.
  
Provisional: No exigible.
  
6. Obtención de documentación e información.
  
a) Entidad: Ver punto 1.
  
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, nº 10 Entlo.
  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46870.
  
d) Teléfono: 77-437-46-74
  
e) Telefax: 59-352-65-06
  
7. Requisitos específicos del contratista.
  
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e
  
8. Presentación de las ofertas.
  
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas, del vigésimo primer día natural siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta la misma hora del primer día hábil siguiente.
  
b) Documentación a presentar: La que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases correspondiente (apartado 1).
  
c) Lugar de presentación: Ver apartado 6, ?a), b) y c).
  
d) Plazo de validez de la oferta: 3 meses, desde la apertura de las ofertas.
  
e) Admisión de variantes: No.
  
9. Apertura de las ofertas.
  
a), b) y c) Lugar: Ver apartado 6, letras a), b), y c).
  
d) Fecha: Undécimo día natural siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas anteriormente indicada. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá igualmente prorrogado al primer día hábil siguiente.
  
e) Hora: 12 horas.
  
10. Otras informaciones.
  
11. Gastos de anuncios.
  
Serán por cuenta del adjudicatario