Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4450, del 28-02-2003 (2003/2337)

Concurso número 2003/EL/0020. Obras de construcción del colector este del municipio de Bigastro (Alicante).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4450

Fecha DOGV
:   28-02-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2003/2337


Fecha del documento
:   21-02-2003

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Bigastro
    * ordenación hidráulica
    * licitación
    * contrato de obras

Concurso número 2003/EL/0020. Obras de construcción del colector este del municipio de Bigastro (Alicante). [2003/M2337]
  
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras.
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
  
c) Número de expediente: 2003/EL/0020.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: obras de construcción del colector este del municipio de Bigastro (Alicante).
  
c) Lugar de ejecución: Bigastro (Alicante).
  
d) Plazo de ejecución (meses): cuatro meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 280.403,49 euros.
  
5. Garantías provisional
  
No exigible.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: ver punto 1.
  
b) Domicilio: calle de Álvaro de Bazán, número 10, entresuelo.
  
c) Código postal y localidad: 46511 Valencia.
  
d) Teléfono: 63 103 41 47.
  
e) Telefax: 96 360 34 69.
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: antelación de al menos 10 días naturales a la fecha límite de presentación de las ofertas señalada en el apartado 8.a) del presente anuncio.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
a) Clasificación: grupo E, subgrupo 1, categoría e.
  
8. Presentación de las ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del trigésimo día natural siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta la misma hora del primer día hábil siguiente.
  
b) Documentación a presentar: la que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y anexo de bases correspondiente (apartado 9).
  
c) Lugar de presentación:
  
1º Entidad: ver punto 1.a)
  
2º Domicilio: ver punto 6.b).
  
3º Código postal y localidad: ver punto 6.c).
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: seis meses desde la apertura de las ofertas.
  
e) Admisión de variantes: no.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a) Entidad: ver punto 1.a).
  
b) Domicilio: ver punto 6.b).
  
c) Localidad: ver punto 6.c).
  
d) Fecha: undécimo día natural siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas anteriormente indicada. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá igualmente prorrogado al primer día hábil siguiente.
  
e) Hora: 12.00.
  
10. Otras informaciones
  
Referencia CPV'98: 45232400-6; Referencia CNPA'96: 17088904.
  
11. Gastos de anuncios
  
Serán por cuenta del adjudicatario