Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5092, del 14-09-2005 (2005/10475)

Concurso número AT/004/05. Contrato de obra para la ejecución del auditorio-conservatorio de Torrevieja (Alicante).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5092

Fecha DOGV
:   14-09-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/10892


Fecha del documento
:   05-09-2005

Organismo emisor
:   Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato de obras
    * licitación
    * industria de la construcción

Concurso número AT/004/05. Contrato de obra para la ejecución del auditorio-conservatorio de Torrevieja (Alicante). [2005/M10021]
  
Entidad adjudicadora
  
Organismo: Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal.
  
Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
  
Número de expediente: AT/004/05.
  
Objeto del contrato
  
Descripción del objeto: contrato de obra para la ejecución del auditorio-conservatorio de Torrevieja (Alicante).
  
Lugar de ejecución: Torrevieja (Alicante).
  
Plazo de ejecución: 24 meses.
  
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
Tramitación: ordinaria.
  
Procedimiento: abierto.
  
Forma: concurso.
  
Presupuesto de licitación
  
Treinta y seis millones cuatrocientos ochenta y un mil noventa y cuatro euros con dieciocho céntimos de euro (36. 481.094,18 €) IVA incluido.
  
Garantías
  
Provisional: el 2% del importe de licitación: setecientos veintinueve mil seiscientos veinte un euros con ochenta y ocho céntimos de euro (729.621,88 €).
  
Definitiva: el 4% del importe de adjudicación.
  
Información para la obtención de documentación
  
Entidad: Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal.
  
Domicilio: avenida de Jean Claude Combaldieu, s/n, Ciudad de la Luz, edif. apoyo producción número 1.
  
Localidad y código postal: Alicante 03289.
  
Teléfono: 99 542 65 11.
  
Telefax: 96 590 80 97.
  
Fecha límite de obtención de documentos e información: 52 días naturales a contar desde el 5 de septiembre de 2005, fecha del envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea.
  
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
  
Fecha límite de presentación: 52 días naturales a contar desde el día 5 de septiembre de 2005, fecha de envío del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
  
Documentación a presentar: la que se detalla en el pliego de cláusulas administrativas.
  
Lugar de presentación:
  
1ª. Entidad: Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal.
  
2ª. Domicilio: avenida de Jean Claude Combaldieu, s/n, Ciudad de la Luz, edif. apoyo producción número 1.
  
3ª. Localidad y código postal: Alicante 03923.
  
Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 30 días.
  
Apertura de las ofertas
  
Entidad: Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal.
  
Domicilio: avenida de Jean Claude Combaldieu, s/n, Ciudad de la Luz, edif. apoyo producción número 1.
  
Localidad: Alicante.
  
Fecha: el primer día hábil siguiente al último día de recepción de ofertas.
  
Hora: 11.00.
  
Gastos de anuncios
  
Por cuenta del adjudicatario.
  
Alicante, 5 de septiembre de 2005.- El director general: Felipe Codina Bellés.
  
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima