Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4384, del 22-11-2002 (2002/12729)

Concurso número CNMY02/DGJ/34. Ejecución de las obras de la Ciudad de la Justicia de Castellón.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4384

Fecha DOGV
:   22-11-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2002/12469


Fecha del documento
:   18-11-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Castellón de la Plana
    * contrato de obras
    * edificio público

Concurso número CNMY02/DGJ/34. Ejecución de las obras de la Ciudad de la Justicia de Castellón. [2002/X12745]
  
Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se anuncia concurso para la contratación de la ejecución de las obras de la Ciudad de la Justicia de Castellón. Autora del proyecto de las obras: Carmen Dorta del Moral.
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Administrativa.
  
c) Número de expediente: CNMY02/DGJ/34.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: ejecución de las obras de la Ciudad de la Justicia de Castellón.
  
b) División por lotes y número:
  
Lote nº 1. Construcción del edificio (A).
  
Lote nº 2. Redacción del proyecto y construcción de las obras del edificio (B).
  
c) Lugar de ejecución: Castellón.
  
d) Plazo de ejecución:
  
El plazo total de ejecución de las obras será de:
  
Lote 1 (edificio A): 14 meses.
  
Lote 1 (redacción de proyecto y construcción edificio B): 18 meses.
  
Anualidades: Se fija un aplazamiento a 10 unidades (ver apartado 4.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares).
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso público.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: El presupuesto máximo de licitación formulado por la administración es de veinticinco millones doscientos setenta y tres mil euros (72.808.037 euros), distribuidos en los siguientes lotes:
  
Lote nº 1. Construcción de edificio (A): 9.015.000 euros.
  
Lote nº 2. Redacción proyecto y construcción edificio (B): 31.308.086 euros.
  
5. Garantías.
  
Provisional: quinientos cinco mil cuatrocientos sesenta euros (505.460 euros)
  
Definitiva: la garantía definitiva a depositar por el contratista adjudicatario, será del 4 por 100 del importe del presupuesto base de licitación del lote o lotes adjudicados.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. Secretaría General Administrativa, Sección de Contratación.
  
b) Domicilio: c/ Miguelete, 5.
  
c) Localidad y código postal: 4600 Valencia.
  
d) Teléfono: 88 819 00 21.
  
e) Telefax: 96 386 63 02.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
Clasificación: grupo C; subgrupo, todos; categoría, f. C.P.V. 45216112-2.
  
8. a) Fecha límite de presentación de ofertas: En horario de oficina del Registro General, hasta el día 2 de enero de 2003.
  
b) Documentación a presentar: ver pliegos.
  
c) Lugar de presentación:
  
1ª. Entidad: En horario de oficina del Registro General de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
  
2ª. Domicilio: C/ Historiador Chabàs, 2.
  
3ª. Localidad y código postal: 46012 Valencia,
  
o en cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
  
e) Admisión de variantes: No podrán presentarse alternativas o variantes.
  
9. Apertura de ofertas
  
a) Entidad: Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, Secretaría General Administrativa.
  
b) Domicilio: c/ Miguelete, 5.
  
c) Localidad: 46094 Valencia.
  
d) Fecha: 16 de enero de 2003.
  
e) Hora: 12 horas.
  
10. Otras informaciones
  
Criterios que se seguirán para adjudicar el contrato:
  
1º. Oferta económica: 60%.
  
2º. Mejoras en la prestación de los servicios: 30%.
  
3º. Cobertura del seguro de responsabilidad civil: 10%.
  
Modalidades esenciales de financiación y pago: a cargo de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y al Presupuesto de Gastos de la Generalitat Valenciana.
  
11. Gastos de anuncios
  
Los gastos de los anuncios producidos por este contrato, serán por cuenta del adjudicatario.
  
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas
  
El día 12 de noviembre de 2002.