Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4883, del 15-11-2004 (2004/11749)

Concurso número 2003/GV/0013. Obras de saneamiento de Canet d'En Berenguer y L'Almardá de Sagunto (Valencia).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4883

Fecha DOGV
:   15-11-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2004/11143


Fecha del documento
:   04-11-2004

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * saneamiento
    * licitación
    * ordenación hidráulica
    * contrato de obras

Concurso número 2003/GV/0013. Obras de saneamiento de Canet d'En Berenguer y L'Almardá de Sagunto (Valencia). [2004/F11413]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
  
c) Número de expediente: 2003/GV/0013.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: obras de saneamiento de Canet d'En Berenguer y L'Almardá de Sagunto (Valencia).
  
b) División por lotes y número: nº 01. Ejecución de obra, y nº 02. Explotación de las instalaciones.
  
c) Lugar de ejecución: Canet d'En Berenguer y L'Almardá de Sagunto (Valencia).
  
d) Plazo de ejecución (meses): Obra: veintiun (21) meses; Explotación: veinticuatro (24) meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 8.812.685,58 euros (IVA incluido).
  
5. Garantía
  
Provisional: 176.253,71 euros.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: ver punto 1.a).
  
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, nº 10, entlo.
  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46665.
  
d) Teléfono: 63 265 04 21.
  
e) Telefax: 96 360 34 69.
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 10 de enero de 2005.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Obra: K-8-E y E-1-F; Explotación: O-4-D (o en su caso, III-5-D, en los términos de la disposición transitoria única, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica, por los medios previstos en los artículos 16, 17 y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como su inscripción en los registros que se indican en el anexo I del reglamento de dicha ley; pudiendo presentar asimismo las certificaciones que se indican en el mismo anexo I, con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la mencionada Ley de Contratos.
  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
  
a) Fecha límite de presentación: 20 de enero de 2005, hasta las 14.00 horas.
  
b) Documentación a presentar: la que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y anexo de bases correspondiente (apartados A-3 y B-14).
  
c) Lugar de presentación:
  
1º Entidad: ver punto 1.a)
  
2º Domicilio: ver punto 6.b).
  
3º Localidad y código postal: ver punto 6.c).
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 22 meses, desde la apertura de las ofertas.
  
e) Admisión de variantes: una como máximo.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a) Entidad: ver punto 1.a).
  
b) Domicilio: ver punto 6.b).
  
c) Localidad: ver punto 6.c).
  
d) Fecha: 31 de enero de 2005.
  
e) Hora: 12.00 horas.
  
10. Otras informaciones
  
Referencia CKO-2794: 45232420-2, 45232410-9, 74232200-6, 90114100-0.
  
Referencia ZEF-2529: 45.24, 45.21.41, 74.20.34, 90.01.
  
11. Gastos de anuncios
  
Serán por cuenta del adjudicatario.
  
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 4 de noviembre de 2004.
  
13. En su caso, portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: epsar.cop.gva.es.