Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3829, del 05-09-2000 (2000/7148)

Concurso número 2000/SA/0035. Proyecto y ejecución de las obras de instalación de cogeneración en la I.G.B.E. de Sagunto (Valencia).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3829

Fecha DOGV
:   05-09-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2000/7148


Fecha del documento
:   28-08-2000

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Sagunto
    * contrato de servicios
    * contrato de obras

Concurso número 2000/SA/0035. Proyecto y ejecución de las obras de instalación de cogeneración en la U.T.O.P. de Sagunto (Valencia). [2000/M7148]
  
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras:
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
  
c) Número de expediente: 2000/SA/0035.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: proyecto y ejecución de las obras de instalación de cogeneración en la P.U.V.N. de Sagunto (Valencia).
  
c) Lugar de ejecución: Sagunto (Valencia).
  
d) Plazo de ejecución (meses): ocho meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 48.498.202.pesetas, equivalente a 581.174,65 euros.
  
5. Garantías
  
Provisional: no exigible.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: ver punto 1.
  
b) Domicilio: calle de Álvaro de Bazán, número 10, entresuelo.
  
c) Código postal y localidad: 46913 Valencia.
  
d) Teléfono: 23 712 89 16.
  
e) Telefax: 96 360 34 69.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
a) Clasificación:
  
Grupo I, subgrupo 9, categoría d.
  
Grupo K, subgrupo 8, categoría b.
  
8. Presentación de las ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas, del trigésimo primer día natural siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta la misma hora del primer día hábil siguiente.
  
b) Documentación a presentar: la que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y anexo de bases correspondiente (apartado 9).
  
c) Lugar de presentación: ver apartado 6, ?a), b) y c).
  
d) Plazo de validez de la oferta: 12 meses, desde la apertura de las ofertas.
  
e) Admisión de variantes: no.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a), b) y c) Lugar: ver apartado 6, letras a), b), y c).
  
d) Fecha: decimoprimer día natural siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas anteriormente indicada. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá igualmente prorrogado al primer día hábil siguiente.
  
e) Hora: 12.00.
  
10. Otras informaciones
  
11. Gastos de anuncios.
  
Serán por cuenta del adjudicatario