Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5956, del 17-02-2009 (2009/1432)

Licitación número CV-245/09. Contrato de las obras de la nueva sede de los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5956

Fecha DOGV
:   17-02-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2009/1432


Fecha del documento
:   03-02-2009

Organismo emisor
:   Corts Valencianes

Tipo de documento
:   Licitación

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato de obras
    * licitación

Licitación número CV-245/09. Contrato de las obras de la nueva sede de los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas. [2009/1432]  
La Mesa de las Cortes, en la reunión del 3 de febrero de 2008 ha aprobado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como el cuadro de características para la contratación, mediante procedimiento abierto con carácter de urgencia, de la obra que se detalla a continuación.   
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Cortes Valencianas.  
b) Dependencia en que se tramita: Servicio de Asistencia Técnica y Mantenimiento.  
c) Número de expediente: CV-245/09.  
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto: contrato de obras para la construcción de la nueva sede de los grupos parlamentarios de las Cortes (c/ Salvador, 21-25, y Llibertat, 2-8).  
b) Lugar de ejecución: Valencia.  
c) Plazo de ejecución: 20 meses, desde la fecha del acta de replanteo.  
3. Tramitación, procedimiento y forma d'adjudicación  
a) Tramitación: urgente.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: criterios diversos de adjudicación  
- Oferta económica: 50%  
- Estudio del proyecto: 40%  
- Mejoras propuestas: 10%  
4. Presupuesto base de licitación  
a) Importe inversión a realizar: 9.051.724,10 € (IVA no incluido).  
5. Garantías  
a) Provisional: 23.793,1 ?.  
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación.  
6. Obtención de documentación e información  
a) Entidad: Cortes Valencianas. Servicio de Asistencia Técnica y Mantenimiento.  
b) Dirección: plaza de San Lorenzo, 4.  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46417.  
d) Teléfono: 548 353 237.  
e) Fax: 573 997 003.  
f) Web:   
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día anterior a aquel en que finaliza el plazo de presentación de proposiciones.  
7. Requisitos específicos de los proponentes  
Grupo: C.  
Categoría: e.  
8. Presentación de las ofertas  
a) Fecha límite de presentación: 23 de marzo de 2009, a las 19.30 horas.  
b) Documentos que deben presentarse: los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
9. Lugar de presentación  
Registro de las Cortes Valencianas. Plaza de San Lorenzo, nº 4, Valencia, 46254.  
10. Apertura de proposiciones  
El día 25 de marzo, a las 10.00 horas, en la Sala de Comisiones A del Palau de les Corts Valencianes.  
11. Modelo de las proposiciones: los previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
12. Gastos de los anuncios  
A cargo del adjudicatario  
Palau de les Corts Valencianes, Valencia, 3 de febrero de 2009.- La secretaria primera de la Mesa de las Cortes: Mª Fernanda Vidal Causanilles.