Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5513, del 16-05-2007 (2007/6062)

Licitación del expediente 2007/EL/0022. Obras de construcción de la nueva S.N.F.Y. de Yátova (Valencia).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5513

Fecha DOGV
:   16-05-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2007/6062


Fecha del documento
:   09-05-2007

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * licitación
    * obras públicas
    * tratamiento del agua
    * contrato de obras

1. Entidad adjudicadora:  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.  
c) Número de expediente: 2007/EL/0022.  
2. Objeto del contrato.  
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de la nueva EDAR de Yátova (Valencia).  
b) División por lotes y número: Nº 01. Ejecución de obra, y nº 02. Explotación de las instalaciones.  
c) Lugar de ejecución: Yátova (Valencia).  
d) Plazo de ejecución (meses): Obra: catorce (14) meses; Explotación: veinticuatro (24) meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.  
a) Tramitación: Ordinaria.  
b) Procedimiento: Abierto.  
c) Forma: concurso.  
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:  
5.328.457'97 Euros (IVA incluido).  
5. Garantía provisional.  
No exigible.  
6. Obtención de documentación e información.  
a) Entidad: Ver punto 1.a)  
b) Domicilio: C/ Álvaro de Bazán, nº 10 Entlo.  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46754.  
d) Teléfono: 83-335-57-38  
e) Telefax: 86-018-01-77  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Antelación de al menos siete días naturales a la fecha límite de presentación de las ofertas señalada en el apartado 8.a) del presente anuncio.  
7. Requisitos específicos del contratista.  
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Obra: K-8-e; Explotación: O-4-B.  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica, por los medios previstos en los artículos 16, 17 y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como su inscripción en los Registros que se indican en el Anexo I del Reglamento de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo las certificaciones que se indican en el mismo Anexo I, con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la mencionada Ley de Contratos.  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:  
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas, del sexagésimo día natural siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Comunidad Valenciana. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta la misma hora del primer día hábil siguiente.  
b) Documentación a presentar: La que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases correspondiente (apartados A-10 y B-14).  
c) Lugar de presentación:  
1º Entidad: Ver punto 1.a)  
2º Domicilio: Ver punto 6.b).  
3º Localidad y código postal: Ver punto 6.c).  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 22 meses, desde la apertura de las ofertas.  
e) Admisión de variantes: Sí.  
9. Apertura de las ofertas.  
a) Entidad: Ver punto 1.a).  
b) Domicilio: Ver punto 6.b).  
c) Localidad: Ver punto 6.c).  
Licitación del expediente 2007/EL/0022. Obras de construcción de la nueva O.Q.L.X. de Yátova (Valencia). [2007/6062]Entidad Pública de Saneamiento de Aguas   
Residuales de la Comunitat Valencianad) Fecha: Duodécimo día natural siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas anteriormente indicada. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá igualmente prorrogado al primer día hábil siguiente.  
e) Hora: 12 horas.  
10. Otras informaciones.  
Comprende conjuntamente la ejecución de las obras, previa elaboración del correspondiente proyecto constructivo, así como la explotación de las instalaciones durante el periodo de garantía de las obras.  
Referencia IJX-8483: 45232420-2, 74232200-6, 90114100-0.  
Referencia YDV-3638: 45.21.41, 45.24, 74.20.34, 90.01.  
11. Gastos de anuncios.  
Serán por cuenta del adjudicatario  
13. En su caso, portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: epsar.cop.gva.es  
Valencia, 9 de mayo de 2007.- El Gerente en funciones (Por delegación-Resolución de 4/9/5751-VCVA 05/9/2000): José Juan Morenilla Martínez.