Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5306, del 19-07-2006 (2006/8505)

Concurso número 05-O-23. Ejecución de las obras de remodelación del alumbrado público avenida de Buenos Aires y zona Almacil. Plan Provincial de Obras y Servicios, ejercicio 2006.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5306

Fecha DOGV
:   19-07-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/8505


Fecha del documento
:   04-07-2006

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Mislata

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Mislata
    * licitación
    * contrato de obras
    * infraestructura urbana

Concurso número 05-O-23. Ejecución de las obras de remodelación del alumbrado público avenida de Buenos Aires y zona Almacil. Plan Provincial de Obras y Servicios, ejercicio 2006. [2006/Q8505]   
Aprobado mediante Decreto de la Alcaldía, de fecha 4 de julio de 2006, el pliego de condiciones administrativas particulares que ha de regir la contratación, por procedimiento abierto concurso, de ejecución de las obras de remodelación del alumbrado público avenida de Buenos Aires y zona Almacil, se expone al público durante ocho días, contados desde el siguiente a la presente publicación a los efectos de atender reclamaciones.  
Simultáneamente, y sin perjuicio de aplazar cuando resulte necesario el procedimiento de adjudicación, en el supuesto que se formularen reclamaciones contra el pliego, se anuncia a través del presente edicto, la apertura del procedimiento de adjudicación en la forma que seguidamente se expresa:  
1. Entidad adjudicadora  
Ayuntamiento de Mislata.  
Plaza de la Constitución, núm. 8.  
Mislata 46668.  
Teléfono: 44 050 80 51. Fax: 96 399 11 60.  
Servicio de Contratación.  
Expediente número 05-O-23.  
2. Objeto del contrato: ejecución de las obras de remodelación del alumbrado público avenida de Buenos Aires y zona Almacil. Plan Provincial de Obras y Servicios, ejercicio 2006.  
Plazo de ejecución: cinco meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
Tramitación: urgente.  
Procedimiento: abierto.  
Forma de adjudicación: concurso.  
4. Presupuesto base de licitación  
376.260,00 €, IVA incluido.  
5. Garantías  
Provisional: 7.525,20 €.  
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.   
6. Obtención de documentación e información  
Ayuntamiento de Mislata, plaza de la Constitución, núm. 8. 46646 Mislata. Servicio de Contratación.   
Teléfono: 50 473 92 53. Fax 96 399 11 60.  
7. Requisitos específicos del contratista  
Clasificación de contratista: grupo I, subgrupo 1, categoría d.  
8. Presentación de ofertas  
El plazo de presentación de proposiciones se iniciará con la publicación del anuncio del concurso en el Diari Oficial de la Generalitat, y concluirá a los 13 días naturales siguientes a los de dicha publicación al haberse declarado la tramitación urgente del expediente, en horas de 09.00 a 14.00. Si el último día es sábado o festivo, el plazo acabará el siguiente hábil posterior.  
Documentación que integrará las ofertas: la que figura en el pliego de condiciones.  
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Mislata. Servicio de Contratación.  
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.  
9. Apertura de las ofertas  
El acto de apertura de plicas tendrá lugar a las 14.15 horas del primer miércoles siguiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas. En el caso de que dicho día fuera inhábil se trasladará al día siguiente a la misma hora.  
10. Gastos de anuncios: De cuenta del adjudicatario.  
Mislata, 4 de julio de 2006.. El alcalde: Manuel Corredera Sanchos.  
c) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS  
3. Entidades y empresas de la Generalitat Valenciana  
Agencia Valenciana de Salud