Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4568, del 19-08-2003 (2003/9325)

Subasta. Realización de obras de urbanización unidad de ejecución Les Palmeres.
-------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4568

Fecha DOGV
:   19-08-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2003/9325


Fecha del documento
:   30-07-2003

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Albalat de la Ribera

Tipo de documento
:   Subasta

Descriptores 

:   * Albalat de la Ribera
    * contrato de obras
    * licitación
    * urbanización

Subasta. Realización de obras de urbanización unidad de ejecución Les Palmeres. [2003/Q9325]
  
Por Acuerdo del Pleno, de fecha 25 de julio de 2003, se aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la convocatoria para la contratación de las obras de urbanización del programa de actuación integrada de la unidad de ejecución Les Palmeres, al cual se podrán presentar reclamaciones durante un plazo de ocho días naturales.
  
Simultáneamente, y sin perjuicio de lo que resulte en cuanto al expresado trámite (artículo 122.1 y 2 del Real Decreto Ley 781/86, de 18 de abril), se acordó efectuar la convocatoria de licitación para la contratación de las citadas obras, con las siguientes condiciones:
  
1. Entidad adjudicadora
  
Ayuntamiento de Albalat de la Ribera, Departamento de Secretaría, expediente de urbanización del programa de actuación integrada de la unidad de ejecución Les Palmeres.
  
2. Objeto del contrato
  
- Descripción del objeto: realización de obras de urbanización unidad de ejecución.
  
- Lugar de ejecución: municipio de Albalat de la Ribera.
  
- Plazo de ejecución: siete (7) meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
Tramitación: ordinaria.
  
Procedimiento: abierto.
  
Forma: subasta.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
- Un millón seis mil seiscientos cincuenta y dos euros con cuarenta y un céntimos, IVA incluido (1.006.652,41 EUR).
  
5. Garantías
  
- Provisional: 20.133,05 euros, equivalentes al 2% sobre el precio de licitación total.
  
- Definitiva: el 4% sobre el precio de adjudicación.
  
6. Obtención de documentación e información
  
- Ayuntamiento de Albalat de la Ribera, plaza de La Cort, 1. 46634 Albalat de la Ribera. Teléfono: 078 663 724. Telefax: 655 312 516.
  
- Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 días naturales a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
Grupo G, subgrupo 6, categoría e.
  
Grupo I, subgrupo 5, categoría d.
  
Grupo I, subgrupo 6, categoría d.
  
8. Presentación de las ofertas
  
- 26 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, en el Registro General del ayuntamiento, de lunes a sábado, de 08.00 a 14.00 horas.
  
- Documentación a presentar: consta en la cláusula III.2 del pliego.
  
- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses a contar desde el siguiente a la celebración del acto público.
  
9. Apertura de ofertas
  
El décimo día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas a las 13.00 horas; si este día coincide en sábado, se celebrará el siguiente día hábil.
  
10. Gastos de anuncios
  
A cargo del adjudicatario.