Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5282, del 16-06-2006 (2006/6422)

Concurso número 2006/EL/0041. Obras de construcción del colector general en la calle Maestro Serrano en Alboraya (Valencia).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5282

Fecha DOGV
:   16-06-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/6422


Fecha del documento
:   24-05-2006

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * licitación
    * infraestructura urbana
    * contrato de obras

Concurso número 2006/EL/0041. Obras de construcción del colector general en la calle Maestro Serrano en Alboraya (Valencia). [2006/S6422]  
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras.  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.  
c) Número de expediente: 2006/EL/0041.  
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto: obras de construcción del colector general en la calle Maestro Serrano en Alboraya (Valencia).  
c) Lugar de ejecución: Alboraya (Valencia).  
d) Plazo de ejecución (meses): ocho (8) meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: concurso.  
4. Presupuesto base de licitación  
Importe total: 1.495.673,49 Euros (IVA incluido).  
5. Garantías provisional  
No exigible.  
6. Obtención de documentación e información  
a) Entidad: ver punto 1.  
b) Domicilio: calle Álvaro de Bazán, núm. 10, entlo.  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46026.  
d) Teléfono: 91 682 87 33  
e) Telefax: 96 360 34 69  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: antelación de al menos 10 días naturales a la fecha límite de presentación de las ofertas señalada en el apartado 8.a) del presente anuncio.  
7. Requisitos específicos del contratista  
a) Clasificación: grupo E, subgrupo 1, categoría e.  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica, por los medios previstos en los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como su inscripción en los Registros que se indican en el anexo I del Reglamento General de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo las certificaciones que se indican en el mismo anexo I, con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la citada Ley de Contratos.  
8. Presentación de las ofertas  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas, del trigésimo día natural siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta la misma hora del primer día hábil siguiente.  
b) Documentación a presentar: la que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y anexo de bases correspondiente (apartado 10).  
c) Lugar de presentación:  
1º Entidad: ver punto 1.a)  
2º Domicilio: ver punto 6.b).  
3º Localidad y código postal: ver punto 6.c).  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses, desde la apertura de las ofertas.  
e) Admisión de variantes: no.  
9. Apertura de las ofertas  
a) Entidad: ver punto 1.a).  
b) Domicilio: ver punto 6.b).  
c) Localidad: ver punto 6.c).  
d) Fecha: undécimo día natural siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas anteriormente indicada. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá igualmente prorrogado al primer día hábil siguiente.  
e) Hora: 12.00 horas.  
10. Otras informaciones  
Referencia BSA-9461: 45232431-2, 45232410-9; Referencia JMG-4744: 45.21.41, 45.21  
11. Gastos de anuncios  
Serán por cuenta del adjudicatario  
13. En su caso, portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: epsar.cop.gva.es  
Valencia, 24 de mayo de 2006.. El gerente en funciones (por delegación-Resolución de 81.02.3125-UNHN 16.09.2000): José Juan Morenilla Martínez.