Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6379, del 19-10-2010 (2010/11731)

Licitación número 29/10. Obra de sustitución de la cubierta inclinada del molino de Noguera, en Vinaròs.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6379

Fecha DOGV
:   19-10-2010

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2010/11811


Fecha del documento
:   13-10-2010

Organismo emisor
:   Agencia Valenciana del Turisme

Tipo de documento
:   Anuncio

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Agencia Valenciana del Turisme
    * contrato de obras

Licitación número 29/10. Obra de sustitución de la cubierta inclinada del molino de Noguera, en Vinaròs. [2010/11516]  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Conselleria de Turismo. Agència Valenciana del Turisme (CIF: X0284520W).  
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.  
c) Número de expediente: 29/10.  
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto: obra de sustitución de la cubierta inclinada del molino de Noguera, en Vinaròs (Castellón) (código CPV 45111100-9, 45261000-4 y 45261211-6).  
b) División por lotes y número: no existen lotes.  
c) Lugar de ejecución: molino de Noguera, de Vinaròs (Castellón).   
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 5 meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo.   
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa, en función de una pluralidad de criterios.  
4. Presupuesto base de licitación  
Importe total: 82.545,62 euros, que debe incrementarse con el IVA correspondiente.  
5. Garantías  
a) Provisional: no se exige.  
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación del contrato.  
6. Obtención de documentación e información  
a) Entidad: Agència Valenciana del Turisme.  
b) Domicilio: av. de Aragón, núm. 30.  
c) Localidad y código postal: 46461 Valencia.  
d) Teléfono: 313 083 270.  
e) Telefax: 556 802 677.  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 días naturales siguientes a la publicación del presente anuncio.  
7. Requisitos específicos del contratista  
a) Solvencia económico-financiera y técnica o profesional: ver cláusula 4.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.  
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación  
a) Fecha límite de presentación de ofertas: en horario de registro, en el Registro General, durante los 15 días siguientes a la publicación del presente anuncio.  
b) Documentación a presentar: ver pliegos.  
c) Lugar de presentación:  
1.ª Entidad: Registro General de la Agència Valenciana del Turisme.  
2.ª Dirección: avenida de Aragón, núm. 30.  
3.ª Localidad y código postal: 46087 Valencia, o en cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses.   
e) Admisión de variantes: no se admiten.  
9. Apertura de ofertas  
a) Entidad: Agència Valenciana del Turisme.  
b) Domicilio: avenida de Aragón, núm. 30.  
c) Localidad: Valencia.  
d) Fecha: 10 días naturales siguientes a la finalización del plazo de admisión de proposiciones. En caso de que el día que corresponda sea sábado, se efectuará el primer día hábil siguiente.   
e) Hora: 12.00 horas.   
10. Otras informaciones  
a) Criterios que se seguirán para adjudicar el contrato:   
- Oferta económica: 70 puntos.  
- Plazo de ejecución: 30 puntos.   
b) Modalidades esenciales de financiación y pago: con cargo al presupuesto de la Agència Valenciana del Turisme para la anualidad 2010, programa 51, subprograma 518, capítulo VI.   
c) Gastos de anuncios: los gastos de los anuncios producidos por este contrato, serán por cuenta del adjudicatario y su importe no será superior a 100 euros.  
11. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde puede obtenerse información: .  
Valencia, 13 de octubre de 2010.- El subsecretario de la Conselleria de Turismo: Jorge Juan Muñoz Gil.