Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4182, del 04-02-2002 (2002/858)

Concurso número 2002/EL/0001. Obras de reparación de la impulsión de la playa de Nules a la EDAR de Nules.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4182

Fecha DOGV
:   04-02-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2002/858


Fecha del documento
:   28-01-2002

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Nules
    * contrato de obras
    * obras públicas

Concurso número 2002/EL/0001. Obras de reparación de la impulsión de la playa de Nules a la EDAR de Nules. [2002/X858]
  
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras.
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
  
c) Número de expediente: 2002/EL/0001.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: Obras de reparación de la impulsión de la playa de Nules a la EDAR de Nules (Castellón).
  
c) Lugar de ejecución: Nules (Castellón).
  
d) Plazo de ejecución (meses): tres (3) meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 150.584'22 euros, equivalente a 89.267.568 pesetas.
  
5. Garantías
  
Provisional: No exigible.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: ver punto 1.
  
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, nº 10'entlo.
  
c) Localidad y código postal: Valencia 46761.
  
d) Teléfono: 18 848 42 64
  
e) Telefax: 96 360 34 69
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
Clasificación: grupo E, subgrupo 1, categoría d.
  
8. Presentación de las ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas, del vigésimo séptimo día natural siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta la misma hora del primer día hábil siguiente.
  
b) Documentación a presentar: La que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y anexo de bases correspondiente (apartado 9).
  
c) Lugar de presentación: ver apartado 6, ?a), b) y c).
  
d) Plazo de validez de la oferta: 6 meses, desde la apertura de las ofertas.
  
e) Admisión de variantes: no.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a), b) y c) Lugar: ver apartado 6, letras a), b), y c).
  
d) Fecha: Undécimo día natural siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas anteriormente indicada. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá igualmente prorrogado al primer día hábil siguiente.
  
e) Hora: 12.00 horas.
  
10. Gastos de anuncios
  
Serán por cuenta del adjudicatario.