gplsi/alia_dogv huggingface dataset:
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5275, del 07-06-2006 (2006/6159)

Concurso. Aliviadero calles Portal del Tambor, Murillo y García Lorca, IIIª Fase.
---------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5275

Fecha DOGV
:   07-06-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/6159


Fecha del documento
:   16-05-2006

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Carlet

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * Carlet
    * licitación
    * contrato de servicios
    * servicio de vías públicas
    * suministro de agua

Concurso. Aliviadero calles Portal del Tambor, Murillo y García Lorca, IIIª Fase. [2006/S6159]  
Por la Junta de Gobierno Local en sesión de 15 de mayo de 2006 se aprobó el pliego de cláusulas económico administrativas que han de regir el concurso por procedimiento abierto de la obra aliviadero calles Portal del Tambor, Murillo y García Lorca, IIIª Fase.  
Lo que se expone al público por un plazo de ocho días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat para que puedan presentarse reclamaciones.  
Simultáneamente se anuncia la convocatoria de concurso, si bien quedará aplazada, cuando resulte necesario en el caso que se formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones.  
1. Entidad adjudicadora  
Ayuntamiento de Carlet. Oficina Técnica  
2. Objeto del contrato  
a) Contrato de obras aliviadero calles Portal del Tambor, Murillo y García Lorca IIIª Fase.   
b) Lugar de ejecución: Calles Portal del tambor, Murillo y García Lorca.  
c) Plazo de ejecución: 2 meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación ordinaria.  
b) Procedimiento abierto  
c) Forma concurso.  
4. Presupuesto de licitación: 95.068,39 euros.  
5. Garantías  
a) Provisional: 2% del precio de licitación (1.901,37 euros).  
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.  
6. Obtención de documentación e información.  
Ayuntamiento de Carlet.   
Avenida Caixa d'Estalvis, 1  
46020 Carlet   
Tel.: 96 253 02 00   
Fax: 96 299 35 33   
7. Requisitos específicos del contratista  
Clasificación:  
Subgrupo A.1 Desmontes y vaciados. Categoría c   
Subgrupo E.1 Abastecimiento y saneamientos. Categoría c  
Subgrupo G.4 Viales con firmes de mezclas bituminosas. Categoría b  
8. Presentación de ofertas y solicitudes:  
a) Durante el plazo de veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat. Si el último día fuere sábado o inhábil se entenderá prorrogado al inmediato hábil posterior.  
b) Documentación a presentar: la indicada en el pliego de cláusulas económico administrativas.   
c) Lugar de presentación: Registro de Entrada del Ayuntamiento de Carlet.  
9. Apertura de plicas  
Día y hora convocado por la alcaldesa.  
10. Gastos del anuncio: a cargo del contratista.  
Lo que se publica a los efectos oportunos.  
Carlet, 16 de mayo de 2006... La alcaldesa: María Ángeles Crespo Martínez.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5249, del 02-05-2006 (2006/4874)

Convocatoria de asamblea general ordinaria.
-------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5249

Fecha DOGV
:   02-05-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/4874


Organismo emisor
:   Caja Rural Nuestra Señora de la Esperanza de Onda, SCOOP Créd. V.

Tipo de documento
:   Convocatoria

Convocatoria de asamblea general ordinaria. [2006/X4874]  
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de esta entidad y de conformidad con lo legal y estatutariamente establecido, se convoca a todos los socios de esta caja rural para celebrar Asamblea General ordinaria, el próximo día 20 de mayo de 2006 en el local del auditorio municipal (Teatre.Cine Mónaco), sito en Onda, calle de Cervantes, número 23, a las 16.30 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda, a fin de tratar de los distintos puntos del siguiente  
Orden del día:  
1. Examen de la gestión social. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2005.   
2. Acuerdos sobre la distribución de resultados.   
3. Aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del fondo de formación y promoción del ejercicio anterior y plan de inversiones y gastos de dicho fondo para el ejercicio en curso.   
4. Nombramiento de auditor externo.   
5. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector.  
6. Decisión sobre aprobación del acta. Designación de socios al efecto.   
Onda, 5 de abril de 2006.. El presidente: Joaquín Aguilella Chiva.   
Nota: conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana y en el Decreto 83/2005, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe decidir la Asamblea, en especial el texto de los nuevos estatutos sociales y el correspondiente informe justificativo, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la entidad, donde podrán ser examinados, de 09.00 a 14.00 horas, durante todos los días hábiles siguientes al del anuncio de la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la Asamblea, teniendo los socios derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5258, del 15-05-2006 (2006/4520)

Información pública del acuerdo de resolver las alegaciones y aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización del sector residencial S-1 del Plan General de Ordenación Urbana.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5258

Fecha DOGV
:   15-05-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2006/4520


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Segorbe

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del acuerdo de resolver las alegaciones y aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización del sector residencial S-1 del Plan General de Ordenación Urbana. [2006/Q4520]  
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter extraordinario el día 14 de marzo de 2006, adoptó el acuerdo de resolver las alegaciones y aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización del sector residencial S-1 del Plan General de Ordenación Urbana de Segorbe.  
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58.2, 109 y 117 de la Ley 30/1992, y artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, contado desde la recepción de la presente notificación, ante este ayuntamiento, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la sala del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime procedente.  
Segorbe, 10 de abril de 2006.. El alcalde: Rafael Calvo Calpe.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5211, del 03-03-2006 (2006/2144)

Notificación de la liquidación girada en concepto de sanción de juego del expediente nº 05/152A, a Ingrid Anny Tremp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5211

Fecha DOGV
:   03-03-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/2144


Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la liquidación girada en concepto de sanción de juego del expediente nº 05/152A, a Ingrid Anny Tremp. [2006/X2144]  
Intentada la notificación expresa a los interesados que se indica, no habiendo podido practicarse ésta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio se procede a notificar a las personas que a continuación se citan, las liquidaciones giradas en concepto de sanciones de juego, como consecuencia de los expedientes sancionadores de referencia y por los importes que se indican.  
El plazo para el ingreso en periodo voluntario es el siguiente:  
. Si este anuncio se publica en la primera quincena del mes: hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.  
. Si es publicado en la segunda quincena: hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.  
Interesado NIF Exp. Liq. Técnica Importe   
Ingrid Anny Tremp K7605885A 05/152A 03/05/AC/60972 673,00 euros   
Siendo su último domicilio conocido en Torrevieja (Alicante), c/ Monteagudo, 13, esq. c/ Beniel.  
Se pone asimismo en conocimiento de los interesados que contra las citadas liquidaciones podrá interponerse, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación, recurso de reposición ante esta oficina o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia, siempre que no impliquen cuestionar la resolución que ha originado la creación de las mismas puesto que en dicha resolución ya se ha dado la vía de recurso procedente.  
Alicante, 9 de enero de 2006.. El director territorial: Eleuterio Hernández Martínez.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5205, del 23-02-2006 (2006/1713)

Notificación a Juan Manuel Amador Fernández. Expediente número V-DANU-137/2005.
-------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5205

Fecha DOGV
:   23-02-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/1713


Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de Vivienda, SA

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a Juan Manuel Amador Fernández. Expediente número V-DANU-137/2005. [2006/S1713]  
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica a los interesados que se relacionan, que se ha incoado expediente administrativo de desahucio por no utilizar las viviendas como domicilio habitual y permanente.  
Los interesados, para conocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente podrán comparecer en las oficinas del Instituto Valenciano de Vivienda, SA, sitas en la avenida de la Plata, núm. 50, bajo, de Valencia, en horario de 09.00 a 14.00 horas de lunes a viernes, excepto festivos, disponiendo de un plazo, a tal fin, de 15 días hábiles.  
De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, en caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del presente pliego de cargos, éste se considerará propuesta de resolución al director general de Vivienda y Proyectos Urbanos para que dicte resolución  
Expediente: V-DANU-137/2005  
Adjudicatario: Juan Manuel Amador Fernández  
Código vivienda: 3230982210  
Dirección: V. Desamparados, núm. 23, pta. 1ª  
Población: Burjassot   
Régimen de cesión: arrendamiento  
Fecha del pliego de cargos: 10.01.2006   
Valencia, 13 de febrero de 2006.. El jefe de Administración e Inspección del Centro de Gestión de Vivienda Pública del Instituto Valenciano de Vivienda, SA: Fernando Maldonado Pla.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5204, del 22-02-2006 (2006/1607)

Nombramiento de José Moñino Miquel como funcionario de carrera, asistente social en propiedad del Ayuntamiento de Orihuela.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5204

Fecha DOGV
:   22-02-2006

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   2006/1607


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Orihuela

Tipo de documento
:   Anuncio

Nombramiento de José Moñino Miquel como funcionario de carrera, asistente social en propiedad del Ayuntamiento de Orihuela. [2006/M1607]  
Por Resolución de Alcaldía de 4 de enero de 2006, se ha nombrado funcionario de carrera, para ocupar plaza de asistente social en propiedad del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), perteneciente a la escala de administración especial, subescala técnica, clase técnico de grado medio, a José Moñino Miquel, con documento nacional de identidad 10197816-F.  
Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa del personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de Función Pública Valenciana.  
Orihuela, 20 de enero de 2006.. El alcalde: José M. Medina Cañizares.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5309, del 24-07-2006 (2006/7646)

Notificación a los interesados de la resolución del expediente administrativo de desahucio, por no destinar las viviendas a domicilio habitual y permanente por sus titulares.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5309

Fecha DOGV
:   24-07-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/7646


Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de la Vivienda, SA

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a los interesados de la resolución del expediente administrativo de desahucio, por no destinar las viviendas a domicilio habitual y permanente por sus titulares. [2006/7646]  
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica, a los interesados que se relacionan, las resoluciones de desahucio administrativo por no destinar las viviendas a domicilio habitual y permanente  
Los interesados, para su conocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente podrán comparecer en las oficinas del Instituto Valenciano de Vivienda, SA., sitas en la av. de la Plata, nº 50-bajo de Valencia, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes, excepto festivos, disponiendo de un plazo, a tal fin, de un mes.   
Expediente: V-DANU-139/05  
Código del inmueble: 8210951993  
Dirección: Santa Cecilia, nº 19. bj  
Población: Carlet  
Adjudicatario: Francisco Salido González.  
Interesados: Herederos de Francisco Salido González  
Régimen de Cesión: Acceso diferido a la propiedad  
Fecha Resolución: 05/06/2006   
Valencia, 12 de junio de 2006.. El jefe de Administración e Inspección del Centro de Gestión de Vivienda Pública del Instituto Valenciano de Vivienda, S.A.: Fernando Maldonado Plá.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5247, del 27-04-2006 (2006/4501)

Notificación a Edouard Françoise Nicolas Bruyere de la sentencia recaída en los autos del asunto civil número 1.045/2004.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5247

Fecha DOGV
:   27-04-2006

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2006/4501


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 11 de Alicante

Tipo de documento
:   Edicto

Notificación a Edouard Françoise Nicolas Bruyere de la sentencia recaída en los autos del asunto civil número 1.045/2004. [2006/Q4501]  
Procedimiento: asunto civil 1.045/2004  
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Alicante  
Juicio ordinario 1.045/2004  
Parte demandante: CP Covespan  
Parte demandada: Edouard Françoise Nicolas Bruyere  
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:  
«Jueza que la dicta: Isabel Mingot Santapau PSR  
Lugar: Alicante  
Fecha: 13 de diciembre de 2005  
Parte demandante: CP Covespan  
Procurador: José María Manjón Sánchez  
Parte demandada: Edouard Françoise Nicolas Bruyere  
Objeto del juicio: reclamación de cantidad  
Vistos por la magistrada jueza sustituta del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Alicante, Isabel Mingot Santapau, los presentes autos de juicio ordinario número 1.045/2004, entre partes; de una, como demandante, comunidad de propietarios Covespan, representado por el procurador señor Manjón Sánchez, y de otra, como demandado, Edouard Françoise Nicolas Bruyere, declarado en rebeldía, sobre reclamación de cantidad.  
Fallo  
Estimar la demanda interpuesta por la representación procesal de la comunidad de propietarios Covespan contra Edouard Françoise Nicolas Bruyere y condenar a Edouard Françoise Nicolas Bruyere al pago de 5.994,25 euros más los intereses de la cantidad reclamada desde la fecha de la interpelación judicial incrementado en dos puntos porcentuales desde la fecha de la presente resolución conforme a los artículos 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1.108 del Código Civil. Se imponen las costas a la parte demandada.  
Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación, mediante la presentación de escrito de preparación del recurso ante este juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo pronuncio, mando y firmo.  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 28 de septiembre de 2005, el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del juzgado para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia.  
Alicante, 13 de diciembre de 2005.. El secretario judicial: Antonio Rufas Tenas.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5313, del 28-07-2006 (2006/8034)

Adjudicacion expediente núm. CNMY/06/SUBS/43. Servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias del Consell en Castellón.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5313

Fecha DOGV
:   28-07-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - C) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/8034


Fecha del documento
:   05-07-2006

Organismo emisor
:   Presidencia de la Generalitat

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * licitación
    * contrato de servicios
    * seguridad y vigilancia
    * adjudicación de contrato administrativo

Adjudicacion expediente núm. CNMY/06/SUBS/43. Servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias del Consell en Castellón.[2006/8034]  
La Presidencia de la Generalitat Valenciana, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93-2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y artículo 76 del Reglamento General de Contratación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y a los efectos determinados en los mismos, hace pública la adjudicación del siguiente contrato:   
1. Entidad adjudicadora.  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Presidencia de la Generalitat.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Administrativa.  
c) Número de Expediente: CNMY/06/SUBS/43  
2. Objeto del contrato.  
a) Tipo de contrato: Servicio   
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias del Consell en Castellón. Casa de los caracoles.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: Abierto/Concurso  
4. Presupuesto base de licitación:  
a) Importe total: 199.615 euros.  
5. Adjudicación.  
a) Fecha: 28 de junio de 2.006  
b) Contratista: .PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA.  
c) Nacionalidad: Española  
d) Importe de adjudicación: 169.785,95 euros.  
Valencia, 5 de julio de 2.006.. La subsecretaria de la Presidencia (por delegación del Presidente de la Generalitat): Isabel Villalonga Campos
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5405, del 12-12-2006 (2006/14849)

Adjudicación del concurso 31/2006, Servicio de Vigilancia y Seguridad en las Plantas de Vaersa, sitas en Villena y Alcoy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5405

Fecha DOGV
:   12-12-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - C) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/14986


Fecha del documento
:   28-11-2006

Organismo emisor
:   Valenciana d'Estratègies i Recursos per a la Sostenibilidad Ambiental, SA

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA
    * contrato de servicios
    * seguridad y vigilancia

Adjudicación del concurso 31/2006, Servicio de Vigilancia y Seguridad en las Plantas de Vaersa, sitas en Villena y Alcoy. [2006/14522]  
1. Entidad adjudicadora.  
a) Organismo: Vaersa Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Explotaciones de Resiudos.  
c) Número de expediente: 31/2006  
2. Objeto del contrato.  
a) Tipo de contrato: Servicio  
b) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de vigilancia y seguridad en las Plantas de Vaersa, sitas en Alcoy y Villena.  
c) Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOGV núm. 5.380, de 3 de noviembre de 2006.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: concurso  
4. Presupuesto base de licitación:  
Importe total: 170.003,28 euros IVA incluido, y que se desglosaba en los siguientes precios máximos:  
. Lote nº 1: Planta de Villena: 89.880,32 euros IVA incluido  
. Lote nº 2: Planta de Alcoy: 80.122,96 euros IVA incluido  
5. Adjudicación.  
a) Fecha: 27 de noviembre de 2006.  
b) Contratista:   
. Lote nº 1 y 2: SANCORO SEGURIDAD, SL.U.  
c)Nacionalidad: española.  
d) Importe de adjudicación:  
. Lote nº 1: 86.708,79 euros IVA incluido  
. Lote nº 2: 76.914,96 euros IVA incluido  
Valencia, 28 de noviembre de 2006.. El director general de Vaersa: Juan Miguel Bellver Ribes.  
Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento  
 Energético de Residuos, SA