Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5421, del 04-01-2007 (2006/15350)

Concurso del expediente 2006/EL/0084. Obras de construcción de los colectores y M.P.L.A. de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El Campello (Alicante).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5421

Fecha DOGV
:   04-01-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2006/15336


Fecha del documento
:   26-12-2006

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * tratamiento del agua
    * licitación
    * contrato de obras
    * obras públicas

1. Entidad adjudicadora:  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento  
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.  
c) Número de expediente: 2006/EL/0084.  
2. Objeto del contrato.  
a)Descripción del objeto: Obras de construcción de los colectores  
y S.H.X.P. de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El  
Campello (Alicante).  
b) División por lotes y número: Nº 01. Ejecución de obra, y nº 02.  
Explotación de las instalaciones.  
c) Lugar de ejecución: El Campello (Alicante).  
d) Plazo de ejecución (meses): Obra: veinticuatro (24) meses;  
Explotación: veinticuatro (24) meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: concurso.  
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:  
43.579.812'98 euros (IVA incluido).  
5. Garantía provisional.  
346.499'22 euros.  
6. Obtención de documentación e información.  
a) Entidad: Ver punto 1.a)  
b) Domicilio: C/ Álvaro de Bazán, nº 10 Entlo.  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46310.  
d) Teléfono: 28-097-49-19  
e) Telefax: 41-735-94-25  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de  
febrero de 2007.  
7. Requisitos específicos del contratista.  
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Obra: K-8-e y E-1-  
f; Explotación: O-4-D.  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros  
comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica,  
por los medios previstos en los artículos 16, 17 y 19 de la Ley de  
Contratos de las Administraciones Públicas, así como su inscripción  
en los Registros que se indican en el Anexo I del Reglamento de dicha  
Ley; pudiendo presentar asimismo las certificaciones que se indican  
en el mismo Anexo I, con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la  
mencionada Ley de Contratos.  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:  
a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero de 2007, hasta las  
14.00 horas.  
b) Documentación a presentar: La que en contenido y forma se  
establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula  
11) y Anexo de Bases correspondiente (apartados A-10 y B-14).  
c) Lugar de presentación:  
1º Entidad: Ver punto 1.a)  
2º Domicilio: Ver punto 6.b).  
3º Localidad y código postal: Ver punto 6.c).  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su  
oferta: 22 meses, desde la apertura de las ofertas.  
e) Admisión de variantes: Sí.  
9. Apertura de las ofertas.  
a) Entidad: Ver punto 1.a).  
b) Domicilio: Ver punto 6.b).  
c) Localidad: Ver punto 6.c).  
d) Fecha: 13 de marzo de 2007.  
e) Hora: 12 horas.  
10. Otras informaciones.  
Comprende conjuntamente la ejecución de las obras, previa elaboración  
del correspondiente proyecto constructivo en su caso, así como  
la explotación de las instalaciones durante el periodo de garantía de  
las obras.  
Referencia RVJ-1704: 45232420-2, 45232410-9, 74232200-6,  
90114100-0.  
Referencia CTB-4022: 45.24, 45.21.41, 74.20.34, 90.01.  
11. Gastos de anuncios.  
Serán por cuenta del adjudicatario  
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea:  
26 de diciembre de 2006.  
13. En su caso, portal informático o página web donde figuran las  
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse  
los pliegos: epsar.cop.gva.es  
Valencia, 26 de diciembre de 2006.- El gerente en funciones (por  
delegación, Resolución de 04.09.2000, DOGV de 15.09.2000): Jose  
Juan Morenilla Martínez.