Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5459, del 27-02-2007 (2007/2497)

Concursos números CTCM-07/13 y CTCM-07/14. Ejecución de las obras de urbanización de la manzana M6-A de Nazaret (Valencia) y ejecución de las obras de edificación de 43 viviendas protegidas en la manzana M6-A de Nazaret (Valencia).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5459

Fecha DOGV
:   27-02-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2007/2497


Fecha del documento
:   19-02-2007

Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de Vivienda, SA

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * Instituto Valenciano de la Vivienda, SA
    * València
    * licitación
    * contrato de obras
    * industria de la construcción
    * urbanización

Objeto: Ejecución de las obras de urbanización de la manzana M6-A de Nazaret (Valencia). Exp. obras: V-93/600-U. Exp. Contratación: CTCM-07/13  
Presupuesto de licitación: 2.144.858,08 euros. IVA excluido.  
Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución de las obras será de 18 meses.  
Clasificación requerida: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría f.  
Grupo I, Subgrupo 9, Categoría e.  
Objeto: Ejecución de las obras de edificación de 43 viviendas protegidas en la manzana M6-A de Nazaret (Valencia). Exp. obras: V-93/600-D. Exp. Contratación: CTCM-07/14  
Presupuesto de licitación: 2.731.996,92 euros. IVA excluido.  
Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución de las obras será de 18 meses.  
Clasificación requerida: Grupo C, todos los subgrupos, Categoría e.  
Las dos obras constituyen un único lote de adjudicación, por lo que necesariamente se deberá ofertar ambas; quedando excluidos aquellos licitadores que solo oferten a una de las dos obras o cuya oferta solo cumpla las condiciones del pliego en una de las dos obras.  
Plazo de presentación de proposiciones: 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Comunidad Valenciana, finalizando el plazo a las 14.00 h del último día del computo, o a las 14.00 h del día siguiente hábil, cuando el último día de plazo coincida con sábado, domingo o día festivo en la localidad donde se ubique el lugar de presentación de solicitudes.  
Lugar de presentación: personalmente en el registro del Instituto Valenciano de Vivienda, SA., sito en Valencia, calle En Bou núm. 9 y 11 dentro del siguiente horario: de 9.00 horas a 14.00 horas en días laborables. No se admite la presentación de ofertas en distinto lugar al indicado anteriormente. Las ofertas que sean presentadas en distinto lugar o en distinta forma a la indicada en el pliego de Condiciones Particulares, podrán ser excluidas de la licitación.  
Documentos de interés para los licitadores: el examen de los expedientes, podrá realizarse en Valencia calle En Bou núm. 9, los días de oficina de 09.00 a 14.00 h, o a través de la página web. del IVV,SA.: www.ivvsa.es. Consultas jurídico-administrativas, teléfono 478 419 716, y consultas técnicas, teléfono 353.855.438.  
El importe de este anuncio será por cuenta de las empresas adjudicatarias.  
Valencia, 19 de febrero de 2007.- El gerente: Felipe Espinosa Bolaños.