Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4236, del 25-04-2002 (2002/4321)

Concurso número CNMY02/DGJ/21. Obras de construcción del edificio administrativo para sede de los Juzgados de Requena (Valencia).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4236

Fecha DOGV
:   25-04-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2002/4321


Fecha del documento
:   24-04-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Requena
    * contrato de obras
    * edificio público

Concurso número CNMY02/DGJ/21. Obras de construcción del edificio administrativo para sede de los Juzgados de Requena (Valencia). [2002/4321]
  
1. Entidad adjudicadora.
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Administrativa.
  
c) Número de expediente: CNMY02/DGJ/21
  
2. Objeto del contrato.
  
a) Descripción del objeto: Obras de construcción del edificio administrativo para sede de los Juzgados de Requena (Valencia).
  
b) División por lotes y número: No se establecen lotes.
  
c) Lugar de ejecución: Requena (Valencia).
  
d) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución de las obras será de 14 meses.
  
3. a) Tramitación: Ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación.
  
Importe total: Un millón ochocientos noventa y cuatro mil setecientos veinte euros con setenta y seis céntimos (1.894.720,76. euros), con la siguiente distribución de anualidades:
  
Ejercicio 2002 € 150.253,03. euros
  
Ejercicio 2003 € 1.744.467,73. euros
  
5. Garantías.
  
Provisional: No se exige.
  
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación del contrato.
  
6. Obtención de documentación e información.
  
a) Entidad: Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. Secretaría General Administrativa, Sección de Contratación.
  
b) Domicilio: c/ Miguelete, 5.
  
c) Localidad y código postal: 46559- Valencia.
  
d) Teléfono: 57 745 74 91.
  
e) Telefax: 96 386 63 02.
  
7. Requisitos específicos del contratista.
  
a) Clasificación:
  
Grupo: C
  
Subgrupo: Todos
  
Categoría: E
  
8. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
  
En horario de oficina del Registro General, durante los veintiséis días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
  
c) Lugar de presentación:
  
1ª. Entidad: Registro General de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
  
2ª. Domicilio: c/ Historiador Chabàs, 2.
  
3ª. Localidad y código postal: 46470- Valencia,
  
o en cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
  
e) Admisión de variantes: No se admiten.
  
9. Apertura de ofertas.
  
a) Entidad: Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, Secretaría General Administrativa.
  
b) Domicilio: c/ Miguelete, 5.
  
c) Localidad: 46037- Valencia.
  
d) Fecha: a los diez días naturales siguientes al de quedar cerrado el plazo de admisión de proposiciones. En caso de que el día que corresponda sea sábado, se efectuará el primer día hábil siguiente.
  
e) Hora: 12 horas.
  
10. Otras informaciones.
  
Criterios que se seguirán para adjudicar el contrato:
  
1. Oferta económica: 40%
  
2. Estudio del proyecto y optimización de la oferta 30%
  
3.Plan de control de calidad y mantenimiento: 20%
  
4. Calidad y adecuación de lo medios 5%
  
5. Programa de trabajo para la ejecución de la obra 5%
  
Modalidades esenciales de financiación y pago: a cargo de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y al Presupuesto de Gastos de la Generalitat Valenciana.
  
11. Gastos de anuncios.
  
Los gastos de los anuncios producidos por este contrato, serán por cuenta del adjudicatario.
  
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: