Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4240, del 02-05-2002 (2002/4533)

Corrección de errores y ampliación del plazo de presentación de instancias del concurso número CNMY02/04-4/62, obras de reforma interior del edificio sede de la Dirección General de la Mujer y Centro Infodona (Valencia), publicado en el DOGV nº 4229 de fecha 16 de abril de 2002.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4240

Fecha DOGV
:   02-05-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2002/4533


Fecha del documento
:   29-04-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Bienestar Social

Tipo de documento
:   Corrección de errores

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato de obras

Corrección de errores y ampliación del plazo de presentación de instancias del concurso número CNMY02/04-4/62, obras de reforma interior del edificio sede de la Dirección General de la Mujer y Centro Infodona (Valencia), publicado en el DOGV nº 4229 de fecha 16 de abril de 2002. [2002/4533]
  
Observando un error en el expediente que rige la contratación de referencia, que ha motivado una corrección de errores consistente en que el importe de licitación que figuraba en el anuncio no era el correcto, donde decía: 4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 288.821,06 euros, debe decir Importe total: 335.032,43 euros, haciendo constar que el cómputo del plazo de presentación de proposiciones se iniciará de nuevo al día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el DOGV.
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Bienestar Social.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación e Inversiones.
  
c) Número de expediente: Exp. CNMY02/04-4/62
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: obras de reforma interior del edificio sede de la Dirección General de la Mujer y Centro Infodona (Valencia).
  
b) Lugar de ejecución: Valencia.
  
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 335.032,43 euros.
  
5. Garantías
  
Provisional: No se exige.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social. Servicio de Contratación e Inversiones.
  
b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
  
c) Localidad y código postal: 46959 Valencia.
  
d) Teléfono: 03 579 40 57
  
e) Fax: 96 386 73 93
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: no se fija límite.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
Clasificación del contratista:
  
Grupo C, categoría d.
  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
  
a) Fecha límite de presentación: el plazo para la presentación de proposiciones será de 26 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del presente concurso.
  
b) Documentación a presentar: se presentarán en dos sobres separados (A y B) los siguientes documentos:
  
El sobre A contendrá la documentación acreditativa de la capacidad para contratar de acuerdo con lo establecido en la cláusula 12.4 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
  
El sobre B contendrá la oferta económica de acuerdo con lo establecido en la cláusula 12.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares, y se ajustará al modelo de proposición que se publica con este anuncio.
  
c) Lugar de presentación:
  
1ª. Entidades: en el Registro General de la Conselleria de Bienestar Social, o en cualquier otro lugar de presentación previsto en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
2ª. Domicilio: el Registro General de la Conselleria de Bienestar Social está sito en el Paseo de la Alameda núm. 16-bajo de Valencia.
  
3ª. Localidad y Código Postal: Valencia, 46992
  
9. Apertura de las ofertas
  
a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social. Sala de Juntas.
  
b) Domicilio: Paseo de la Alameda, 16
  
c) Localidad: Valencia.
  
d) Fecha: El acto público se efectuará el decimoquinto día natural siguiente al que finalice el plazo límite de presentación de ofertas. Si fuera sábado, se efectuara al siguiente día hábil.
  
e) Hora: a las 12.00 horas.
  
10. Gastos de anuncios
  
Los gastos ocasionados por la inserción del anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana serán a cargo del licitador que resulte adjudicatario.
  
Valencia, a 29 de abril de 2002. El secretario general de la Conselleria de Bienestar Social. (P.D. Resolución del conseller de Bienestar Social de fecha 30 de enero de 2001): Ramón Doménech Doménech.
  
Modelo de proposición económica
  
D/Dª.............., mayor de edad, provisto del Documento Nacional de Identidad nº........ o pasaporte nº............, actuando en su propio nombre y derecho o en representación de D........ o de la Sociedad o Empresa............, por su calidad de....., expone,
  
Primero
  
Que enterado de las condiciones y requisitos que acepta y que se exigen para la contratación por subasta de las obras que a continuación se especifican, a cuya realización se compromete en su totalidad, con estricta sujeción al proyecto que las define y a los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares, presenta la siguiente oferta
  
Empresa oferente:
  
Denominación de la obra:
  
Proposición económica (Cifra):
  
Proposición económica (Letra):
  
Baja (Cifra):
  
Baja (Letra):
  
Porcentaje de baja:
  
Segundo
  
Que a todos los efectos debe entenderse que, dentro de la presente oferta, ha sido comprendido no sólo el precio de la contrata, sino también el impuesto sobre el Valor Añadido y todo tipo de gravámenes e impuestos, sin que, por tanto pueda ser repercutido como partida independiente.
  
Tercero
  
Que se compromete a que las remuneraciones mínimas que han de percibir los trabajadores de cada oficio y categoría empleados en las obras por jornada legal de trabajo y por horas extraordinarias, no sean inferiores a los tipos fijados por las disposiciones vigentes.