Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5108, del 06-10-2005 (2005/10477)

Concurso número 05-O-17. Ejecución de las obras de remodelación de la Plaza Ortega y Gasset.
--------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5108

Fecha DOGV
:   06-10-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/10416


Fecha del documento
:   20-09-2005

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Mislata

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Mislata
    * obras públicas
    * contrato de obras
    * licitación

Concurso número 05-O-17. Ejecución de las obras de remodelación de la Plaza Ortega y Gasset. [2005/S10922]
  
Aprobado mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de septiembre de 2005 el pliego de condiciones administrativas particulares que ha de regir la contratación, por procedimiento abierto concurso, de ejecución de las obras de remodelación de la plaza Ortega y Gasset, se expone al público durante ocho días, contados desde el siguiente a la presente publicación a los efectos de atender reclamaciones.
  
Simultáneamente, y sin perjuicio de aplazar cuando resulte necesario el procedimiento de adjudicación, en el supuesto que se formularen reclamaciones contra el pliego, se anuncia a través del presente edicto, la apertura del procedimiento de adjudicación en la forma que seguidamente se expresa:
  
1. Entidad adjudicadora
  
Ayuntamiento de Mislata.
  
Plaza de la Constitución núm. 8
  
Mislata. 46339.
  
Teléfono: 07 472 62 28, Fax: 96 370 38 06
  
Servicio de Contratación.
  
Expediente núm. 05-O-17.
  
2. Objeto del contrato: ejecución de las obras de remodelación de la plaza Ortega y Gasset.
  
Plazo de ejecución: dos meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
Tramitación : ordinaria.
  
Procedimiento: abierto.
  
Forma de adjudicación: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación: 170.849,49 €, IVA incluido.
  
5. Garantías
  
Provisional: 3.416,99 €.
  
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
  
6. Obtención de documentación e información
  
Ayuntamiento de Mislata, plaza de la Constitución, núm. 8. 46004. Mislata. Servicio de Contratación.
  
Teléfono: 48 332 04 14.Fax 96 370 38 06.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
Clasificación: grupo C, subgrupo 6, categoría c.
  
Grupo I, subgrupo 1, categoría c.
  
8. Presentación de ofertas
  
El plazo de presentación de proposiciones se iniciará con la publicación del anuncio del concurso en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y concluirá a los veintiséis días naturales siguientes a los de dicha publicación, en horas de 09.00 a 14.00. Si el último día es sábado o festivo, el plazo acabará el siguiente hábil posterior.
  
Documentación que integrará las ofertas: la que figura en el pliego de condiciones.
  
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Mislata. Servicio de Contratación.
  
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses.
  
9. Apertura de las ofertas
  
El acto de apertura de plicas tendrá lugar a las 14.15 horas del primer miércoles siguiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas. En el caso de que dicho día fuera inhábil se trasladará al día siguiente a la misma hora.
  
10. Gastos de anuncios: de cuenta del adjudicatario.