Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6058, del 16-07-2009 (2009/8373)

Licitación del contrato de obras de reformas varias para la Residencia de personas con discapacidad intelectual "Carmen Picó" (Alzira) de IVADIS, que se financia con cargo al Fondo Especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo regulado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, destinado a actuaciones vinculadas con la atención a la dependencia (Exp. IV-MY006/2009)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6058

Fecha DOGV
:   16-07-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2009/8373


Fecha del documento
:   13-07-2009

Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de Atención A Los Discapacitados

Tipo de documento
:   Licitación

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato de obras

Licitación del contrato de obras de reformas varias para la Residencia de personas con discapacidad intelectual "Carmen Picó" (Alzira) de IVADIS, que se financia con cargo al Fondo Especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo regulado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, destinado a actuaciones vinculadas con la atención a la dependencia (Exp. IV-MY006/2009) [2009/8373]  
1. Entidad adjudicadora.  
a) Organismo: Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social (IVADIS).  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contrataciones.  
c) Número de expediente: IV-MY006/2009  
2. Objeto del contrato.  
a) Descripción del objeto: obras de reformas varias para la Residencia de personas con discapacidad intelectual "Carmen Picó" (Alzira).  
b) División por lotes y número: 1.  
d) Lugar de ejecución: Residencia Carmen Picó: Avenida de los Deportes, 23 de Alzira (Valencia).  
e) Plazo de ejecución: el plazo será de cuatro meses a contar desde la fecha de la firma del acta de comprobación del replanteo.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.  
a) Tramitación: urgente, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre.  
b) Procedimiento: abierto  
c) Forma: varios criterios de adjudicación.  
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 431.034,48 Euros, IVA excluido.  
5. Garantía provisional: No se exige.  
6. Obtención de documentación e información  
a) Entidad: Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social (IVADIS).  
b) Domicilio: av. del Puerto, 108  
c) Localidad y código postal: Valencia; 46000.  
d) Teléfono: 338 122 240  
e) Telefax: 486 703 047  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de presentación de ofertas, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.  
7. Requisitos específicos del contratista:  
Clasificación del contratista: Grupo C), Subgrupo Todos, Categoría d).  
8. Presentación de la documentación (sobre A, B y C).  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del décimo tercer día natural a contar desde el siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana de la presente licitación. Si fuera sábado, domingo o festivo se efectuará el siguiente día hábil.  
b) Documentación a presentar: se presentarán en tres sobres separados (A, B y C) los siguientes documentos:  
Sobre A: Documentación Administrativa.  
Sobre B: Documentación Económica: contendrá la proposición económica, según el modelo del Anexo IV, del pliego de cláusulas administrativas particulares, así como los documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicación de una fórmula, según lo indicado en el apartado J, 1 del Anexo I.  
Sobre C: Documentación Técnica no cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas.  
Todo ello en la forma determinada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
c) Lugar de presentación:   
1. Entidad: Registro General del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social (IVADIS) o en cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
2. Domicilio: av. del Puerto, 108  
3. Localidad y código postal: Valencia 46834.  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses contados desde el acto público de apertura de las proposiciones económicas.  
e) Admisión de variantes: se podrán presentar variantes o mejoras aportadas a través de los criterios de adjudicación, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula K del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.  
9. Apertura de la documentación técnica no cuantificable, mediante la mera aplicación de fórmulas (sobre C).  
a) Entidad: Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social (IVADIS)  
b) Domicilio: Sala de Juntas de la Conselleria de Bienestar Social. Paseo de la Alameda, 16.  
c) Localidad: Valencia.  
d) Fecha: El séptimo día natural a partir del siguiente al de la fecha límite de presentación de proposiciones, si fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.  
e) Hora: 11 horas.  
10. Apertura de la documentación económica (Sobre B):   
a) Entidad: Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social (IVADIS)  
b) Domicilio: Sala de Juntas de la Conselleria de Bienestar Social. Paseo de la Alameda, 16.  
c) Localidad: Valencia.  
d) Fecha: El séptimo día natural a partir del siguiente al de la fecha de apertura de la documentación técnica no cuantificable (sobre C), si fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.  
e) Hora: 11 horas.  
11. Otras informaciones: Se podrá obtener información sobre la convocatoria, así los correspondientes pliegos en la dirección de Internet www.contratacion.gva.es  
12. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.  
Valencia, 13 de julio de 2009.- El director-Gerente del IVADIS: David de Cubas García.