Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5337, del 01-09-2006 (2006/10022)

Concurso número 2006/GV/0056. Obras de instalación de una planta de producción simultánea de energía eléctrica y térmica con aprovechamiento de biogás en la EDAR de Gandía-La Safor (Valencia).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5337

Fecha DOGV
:   01-09-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/10043


Fecha del documento
:   25-08-2006

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Gandia
    * energía térmica
    * industria de la construcción
    * biogás
    * licitación
    * contrato de obras
    * energía eléctrica

Concurso número 2006/GV/0056. Obras de instalación de una planta de producción simultánea de energía eléctrica y térmica con aprovechamiento de biogás en la EDAR de Gandía-La Safor (Valencia). [2006/10701]  
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras.  
1. Entidad adjudicadora:  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.  
c) Número de expediente: 2006/GV/0056.  
2. Objeto del contrato.  
a)Descripción del objeto: Obras de instalación de una planta de producción simultánea de energía eléctrica y térmica con aprovechamiento de biogás en la EDAR de Gandía-La Safor (Valencia).  
c) Lugar de ejecución: Gandía (Valencia).  
d) Plazo de ejecución (meses): ocho (8) meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.  
a) Tramitación: Ordinario.  
b) Procedimiento: Abierto.  
c) Forma: concurso.  
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:  
720.111'06 Euros (IVA incluido).  
5. Garantía provisional.  
No exigible.  
6. Obtención de documentación e información.  
a) Entidad: Ver punto 1.a)  
b) Domicilio: C/ Álvaro de Bazán, nº 10 Entlo.  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46269.  
d) Teléfono: 82-227-88-93  
e) Telefax: 18-643-45-51  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Antelación de al menos diez días naturales a la fecha límite de presentación de las ofertas señalada en el apartado 8.a) del presente anuncio.  
7. Requisitos específicos del contratista.  
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): I-9-e, y K-8-c.  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica, por los medios previstos en los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como su inscripción en los Registros que se indican en el Anexo I del Reglamento de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo las certificaciones que se indican en el mismo Anexo I, con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la mencionada Ley de Contratos.  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:  
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas, del sexagésimo día natural siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta la misma hora del primer día hábil siguiente.  
b) Documentación a presentar: La que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases correspondiente (apartado 10).  
c) Lugar de presentación:  
1º Entidad: Ver punto 1.a)  
2º Domicilio: Ver punto 6.b).  
3º Localidad y código postal: Ver punto 6.c).  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: doce (12) meses, desde la apertura de las ofertas.  
e) Admisión de variantes: No.  
9. Apertura de las ofertas.  
a) Entidad: Ver punto 1.a).  
b) Domicilio: Ver punto 6.b).  
c) Localidad: Ver punto 6.c).  
d) Fecha: Decimoquinto día natural siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas anteriormente indicada. En caso de recaer éste en sábado o festivo, se entenderá igualmente prorrogado al primer día hábil siguiente.  
e) Hora: 12 horas.  
10. Otras informaciones.  
Comprende la ejecución de las obras, previa elaboración del correspondiente proyecto.  
Referencia VKH-9588: 45251220-9, 74232200-6; Referencia MAM-7447: 45.21.51, 74.20.34  
11. Gastos de anuncios.  
Serán por cuenta del adjudicatario  
13. En su caso, portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: epsar.cop.gva.es  
Valencia, 25 de agosto de 2006.. El gerente en funciones (por delegación-Resolución de 4/9/1504-KXOW 91/9/2000): José Juan Morenilla Martínez.