gplsi/alia_dogv huggingface dataset:
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4805, del 26-07-2004 (2004/7231)

Subasta número 21-83-99-832. Renovación y mejora de calles al casco urbano (PPOS 04/119).
-----------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4805

Fecha DOGV
:   26-07-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2004/7231


Fecha del documento
:   07-07-2004

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Algemesí

Tipo de documento
:   Subasta

Descriptores 

:   * Algemesí
    * renovación urbana
    * licitación
    * contrato de obras

Subasta número 69-59-45-075. Renovación y mejora de calles al casco urbano (PPOS 04/119). [2004/X7231]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Ayuntamiento de Algemesí
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación de Obras
  
c) Núm. expediente: 42-95-95-942
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: renovación y mejora de calles en el casco urbano.
  
b) Lugar ejecución: Paseo Bernat Guinovart, tramo desde la Avenida del País Valenciano hasta el Paseo de las Cortes Valencianas
  
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria
  
b) Procedimiento: abierto
  
c) Forma: subasta
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 289.547'90 euros, IVA incluido.
  
5. Garantías
  
- Provisional: No es necesaria
  
- Definitiva: El 4% del importe de adjudicación.
  
- Complementaria: No es necesaria.
  
6. Obtención de información y documentación
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Algemesí, Dep. DIAL
  
b) Domicilio: Pl. Major núm. 3
  
c) Localidad: Algemesí 46812
  
d) Teléfono: 42 992 61 16
  
e) Plazo de obtención de documentación: Veintiséis días naturales a partir del siguiente al de la publicación.
  
7. Clasificación del contratista
  
Grupo G, subgrupo 6, categoría b).
  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
  
a) Plazo de presentación: veintiséis días naturales a partir del siguiente al de la publicación.
  
b) Documentación a presentar: se especifica en la cláusula III.2.1 del pliego de condiciones.
  
c) Lugar de presentación: Registro general del Ayuntamiento de 9 a 13 horas.
  
9. Apertura de ofertas
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Algemesí
  
b) Día: tendrá lugar el próximo día 30 de agosto.
  
c) Hora: 13.00 horas.
  
10. Gastos de los anuncios:
  
A cargo del adjudicatario. Conforme a lo establecido en el apartado segundo del artículo 122 del texto Refundido aprobado por DDL 781/1986, el presente pliego se somete a información pública por el plazo de 8 días hábiles a partir del siguiente de la fecha de su publicación a efectos de presentación de alegaciones.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4742, del 29-04-2004 (2004/4024)

Expediente número 112/2004. Plan de Necesidades 2004 . Fase I.
--------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4742

Fecha DOGV
:   29-04-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - C) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2004/4024


Fecha del documento
:   21-04-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Sanidad

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Elche
    * contrato de suministros
    * licitación
    * material médico-quirúrgico
    * adjudicación de contrato administrativo

Expediente número 112/2004. Plan de Necesidades 2004 € Fase I. [2004/X4024]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario La Fe. Avenida Campanar, 21, 46919 € Valencia. Teléfono 08 034 00 18, fax 96 197 32 72.
  
c) Número de expediente: 112/2004.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Tipo de contrato: contrato de suministros.
  
b) Descripción del objeto: Plan de Necesidades 2004 € Fase I.
  
c) Lotes: 16.
  
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4.643 de 3 de diciembre de 2003.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: anticipada.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso público.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: ciento noventa y ocho mil doscientos cuarenta y siete euros (198.247 euros).
  
5. Adjudicación
  
a) Fecha: 10 de febrero de 2004.
  
b) Contratistas: euros
  
Dextro Médica, SL. 19.200,00
  
Diagniscan, SA. 15.000,00
  
Leica Microsistemas, SA. 11.000,00
  
Menarini Diagnósticos, SA. 5.600,38
  
Perkinelmer España, SA. 7.790,00
  
Datavideo Nuevas Tecnologías, SL. 15.000,00
  
Aldimesa 1.671,00
  
Comercio Exterior Durviz, SL. 11.990,00
  
Dates Ohmeda, SL. 36.000,00
  
Exclusivas Pascual y Furió, SA. 1.612,09
  
Fundación García Muñoz, SL. 27.900,00
  
Biomed, SA. 25.000,00
  
Sumedex, SA. 3.100,00
  
Palex Medical, SA. 12.551,00
  
c) Nacionalidad: española.
  
d) Importe de adjudicación: ciento noventa y tres mil cuatrocientos catorce euros con cuarenta y siete céntimos (193.414,47 euros).
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4704, del 03-03-2004 (2004/1458)

Información pública del proyecto de urbanización correspondiente al programa de desarrollo de la actuación integrada del polígono industrial fase 2.1.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4704

Fecha DOGV
:   03-03-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2004/1458


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Altura

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del proyecto de urbanización correspondiente al programa de desarrollo de la actuación integrada del polígono industrial fase 2.1. [2004/Q1458]
  
Presentado por la mercantil Actinur, SL, el proyecto de urbanización correspondiente al programa para el desarrollo de la actuación integrada del polígono industrial fase 2.1 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, se somete a información pública la citada documentación durante el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, para que quienes estuvieran interesados puedan examinar la documentación en las oficinas municipales y formular alegaciones.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4883, del 15-11-2004 (2004/11372)

Notificación a los interesados de la providencia y pliego de cargos por incoación de expediente administrativo de desahucio, por no ocupar las viviendas por sus titulares como domicilio habitual y permanente. Exp.: V-DANU-107/04.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4883

Fecha DOGV
:   15-11-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/11629


Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de la Vivienda, SA

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a los interesados de la providencia y pliego de cargos por incoación de expediente administrativo de desahucio, por no ocupar las viviendas por sus titulares como domicilio habitual y permanente. Exp.: V-DANU-107/04. [2004/11397]
  
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se notifica a los interesados que se relacionan, que se ha incoado expediente administrativo de desahucio por no utilizar las viviendas como domicilio habitual y permanente.
  
Los interesados, para conocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente podrán comparecer en las oficinas del Instituto Valenciano de Vivienda, SA, sitas en la av. de la Plata, nº 50-bajo de Valencia, en horario de 09.00 a 13.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, disponiendo de un plazo, a tal fin, de 15 días hábiles.
  
De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, en caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido del presente pliego de cargos, éste se considerará propuesta de resolución al director general de Vivienda y Proyectos Urbanos para que dicte resolución.
  
Expediente: V-DANU-107/04.
  
Adjudicatario: Rocio Muñoz Dual.
  
Código vivienda: 6233942934.
  
Dirección: Liria, nº 1, pta. 4ª.
  
Población: Torrent.
  
Régimen de cesión: arrendamiento.
  
Fecha del pliego de cargos: 22.10.2004.
  
Valencia, 27 de octubre de 2004.- El jefe de administración del Centro de Gestión de Vivienda Pública del Instituto Valenciano de Vivienda, SA:\_José Vicente Pérez Martínez.
  
Instituto Valenciano de Vivienda, SA
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4667, del 12-01-2004 (2003/13310)

Información pública de alternativa técnica de programa de actuación integrada plan parcial sector B industrial, normas subsidiarias de Daimús (Valencia).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4667

Fecha DOGV
:   12-01-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2003/13428


Organismo emisor
:   Edificaciones Castello, SA

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de alternativa técnica de programa de actuación integrada plan parcial sector B industrial, normas subsidiarias de Daimús (Valencia). [2003/S13849]
  
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 46 y 48 de la Ley 6/1994, de la Generalitat Valenciana, la mercantil Edificaciones Castelló, SA, CIF A-46087276, con domicilio social en Gandia, calle Castelar núm. 3, ha resuelto someter a información pública, por plazo de 20 días contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la alternativa técnica del programa de actuación integrada plan parcial sector B industrial de Daimús, compuesto de programa, proyecto de modificación homologación parcial sector industrial, planeamiento de desarrollo y proyecto de urbanización de la citada unidad. El programa afecta a una superficie de 72.143,28 m2, lindando al norte con el suelo no urbanizable común y el término municipal de Gandia; al sur con la CV-672 y el suelo urbano industrial sector I y III; al este con el suelo no urbanizable común «acequia mare» en medio; y al oeste con el suelo urbano industrial sector I y residencial de la Mingola. La documentación se encuentra protocolizada en acta autorizada por el notario de Gandia, Alejandro Cervera Taulet, en la calle Valier, núm. 2, piso 1º, de Gandia; y un ejemplar depositado en el propio Ayuntamiento de Daimús. Durante el período de información pública las propuestas podrán ser objeto de pública consulta en el Ayuntamiento de Daimús o en la notaría indicada, con solicitud de copia a cargo del interesado, pudiendo formularse alegaciones y otras alternativas técnicas, con prórroga de 20 días adicionales si, durante los 10 primeros días de información pública, alguna persona se comprometiera a presentar una propuesta técnica sustancialmente diferente a la inicial y presente caución de ello. Las proposiciones jurídico-económicas podrán presentarse durante los 5 días siguientes al vencimiento del trámite de información pública. Sirva el presente anuncio para los titulares catastrales de las parcelas incluidas en el ámbito de actuación, cuyo domicilio fiscal es desconocido y que no se encuentra en las bases de datos de la relación emitida por los organismos oficiales y para aquellos a los que intentada la notificación, no ha sido ésta posible.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4735, del 20-04-2004 (2004/3160)

Autos de juicio verbal de desahucio número 1.106/2003. Cédula de notificación.
------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4735

Fecha DOGV
:   20-04-2004

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2004/3160


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 25 de València

Tipo de documento
:   Anuncio

Autos de juicio verbal de desahucio número 1.106/2003. Cédula de notificación. [2004/Q3160]
  
Procedimiento: asunto civil 1.106/2003
  
Juicio: juicio verbal (desahucio por falta de pago) 1.106/2003
  
Parte demandante: Manuel Garcés Sanahuja
  
Parte demandada: Gaspar Aliaga Sobrino
  
Pilar Ferrando Mansaner, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 25 de Valencia, hago saber:
  
Que en este juzgado se siguen autos de juicio verbal de desahucio número 1.106/2003 en los cuales se ha dictado sentencia que contiene el siguiente
  
Fallo
  
Que estimando como estimo en todos los extremos la demanda presentada ante este juzgado por Manuel Garcés Sanahuja, contra Gaspar Aliaga Sobrino, debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento suscrito entre los litigantes, en relación con la vivienda sita en Valencia, calle de Carcaixent, número 14, puerta 5, decretando el desahucio de la demandada y condenándola al desalojo del referido inmueble con apercibimiento de lanzamiento el día 20 de febrero a las 10.45 horas, condenándola al pago de dos mil ciento veinte euros (2.120 euros) más las rentas que se devenguen en ejecución de sentencia hasta el desalojo más intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde sentencia, y al pago de costas.
  
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia (artículo 455 de la LECn).
  
El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 de la LECn).
  
Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido, Gaspar Aliaga Sobrino, libro el presente.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4903, del 15-12-2004 (2004/12556)

Información pública del Plan parcial y homologación de sector de suelo urbanizable industrial en el polígono industrial San Isidro, promovido por este Ayuntamiento.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4903

Fecha DOGV
:   15-12-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2004/12763


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de San Isidro

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del Plan parcial y homologación de sector de suelo urbanizable industrial en el polígono industrial San Isidro, promovido por este Ayuntamiento. [2004/X12634]
  
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 6/1994 de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, se da cuenta que el Pleno de este ayuntamiento en Sesión celebrada el día 2/12/2.004, aprobó inicialmente el plan parcial y homologación de sector de suelo urbanizable industrial en el polígono industrial San Isidro, promovido por este ayuntamiento.
  
El Sector a ampliar se encuentra situado al norte del casco urbano y es colindante con el actual polígono industrial San Isidro, y tiene una extensión de 32.683 metros cuadrados.
  
La documentación se tramita por el cauce del procedimiento ordinario previsto en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística y se somete a información pública dicha aprobación inicial por el plazo de un mes a contar desde el siguiente día a la publicación en la Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, mediante anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en un diario de información general editado en la Comunidad Valenciana y aviso a los titulares catastrales de derechos afectados por la actuación propuesta.
  
De no presentarse alegaciones y sugerencias, el expediente será remitido a la respectiva Conselleria para su aprobación definitiva, en caso contrario serán resueltas por el Pleno de este ayuntamiento.
  
En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, sirva la presente publicación como notificación del acuerdo plenario, para aquellos interesados en el procedimiento que sean desconocidos, se ignore el lugar de notificación, o bien, intentada la misma, no se hubiere podido practicar.
  
Lo que se publica para general conocimiento y efectos, significando que el presente acto es de mero trámite, no cabiendo la interposición de recurso contra el mismo, sin perjuicio de mostrar su oposición para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4756, del 19-05-2004 (2004/4886)

Información pública del proyecto de autorización administrativa para la distribución de gas natural al término municipal de Guardamar del Segura (Alicante). Exp. CBREDE 2004/02.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4756

Fecha DOGV
:   19-05-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2004/4886


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del proyecto de autorización administrativa para la distribución de gas natural al término municipal de Guardamar del Segura (Alicante). Exp. CBREDE 2004/02. [2004/F4886]
  
A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE de 8 de octubre de 1998), se somete a información pública para la autorización administrativa y concurrencia de proyectos, la siguiente solicitud:
  
Peticionario:
  
- Gas Natural Cegas, SA, domiciliada en la calle del Grabador Esteve, 14, de Valencia.
  
Objeto de la petición:
  
- Autorización administrativa regulada en el artículo 73 de la ley citada para suministro de gas natural al municipio de Guardamar del Segura (Alicante).
  
Características de las instalaciones:
  
- Canalización en MPA con tubería de polietileno de las siguientes características:
  
PE-90 10.875 m
  
PE-110 14.661 m
  
PE-160 12.029 m
  
PE-200 10.536 m
  
Fin propuesto:
  
- Suministro de gas natural al municipio de Guardamar del Segura (Alicante).
  
Presupuesto:
  
- Un millón doscientos noventa y dos mil doscientos diecisiete euros y noventa y cinco céntimos (1.292.217,95 EUR).
  
Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo ser examinado el expediente en la sede del Servicio Territorial de Industria, sita en la calle de Churruca, número 29, de Alicante, y presentar las alegaciones que consideren oportunas, por triplicado ejemplar, en el plazo de 20 días contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4730, del 13-04-2004 (2004/2594)

Reseña de la resolución de 22 de diciembre de 2003, del conseller de Territorio y Vivienda, relativa a la aprobación definitiva de la modificación puntual número 8 del Plan General del municipio de Benidorm (Alicante).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4730

Fecha DOGV
:   13-04-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2004/2594


Fecha del documento
:   22-12-2003

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Benidorm
    * plan de urbanismo

Reseña de la resolución de 22 de diciembre de 2003, del conseller de Territorio y Vivienda, relativa a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual número 8 del Plan General del municipio de Benidorm (Alicante). [2004/X2594]
  
De acuerdo con el artículo 59.4b de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, se publica una reseña de la resolución del conseller de Territorio y Vivienda, de 22 de diciembre de 2003, la cual se ha publicado junto con las normas urbanísticas aprobadas, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, número 41, de 19 de febrero de 2004.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4852, del 29-09-2004 (2004/9747)

Información pública del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución número 12 del Plan General de Albal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4852

Fecha DOGV
:   29-09-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2004/9747


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Albal

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución número 12 del Plan General de Albal. [2004/9747]
  
La AIU «Polígono Juan Peris» de Albal, con NIF G-97235527 y domicilio a efectos de notificaciones en Valencia, calle Clariano nº 32-2, a través de su presidente, José Sanz Valero, ha presentado en este ayuntamiento proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución número 12 del PGOU de Albal.
  
Al amparo de lo previsto en el artículo 69 en relación con el artículo 46 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, se somete el proyecto de reparcelación a información pública por plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
La documentación integrante del proyecto de reparcelación se encuentra a disposición de cualquier interesado en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Albal, ubicado en la 2ª planta del edificio del ayuntamiento, sito en la plaça del Jardí nº 7 de este municipio, para poder ser examinada y poder formular, en su caso, alegaciones dentro del término indicado en el párrafo anterior de 20 días a partir de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.