gplsi/alia_dogv huggingface dataset:
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3494, del 13-05-1999 (1999/4333)

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 29 de marzo de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se concede una ayuda a los alumnos que han obtenido Premio Extraordinario de Bachillerato correspondiente al curso académico 1997-1998.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3494

Fecha DOGV
:   13-05-1999

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   1999/4333


Organismo emisor
:   Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia

Tipo de documento
:   Corrección de errores

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 29 de marzo de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se concede una ayuda a los alumnos que han obtenido Premio Extraordinario de Bachillerato correspondiente al curso académico 1997-1998. [1999/X4333]
  
Advertido un error en la Orden mencionada, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 3.488, de 5 de mayo de 1999, se procede a efectuar la oportuna corrección:
  
En el artículo segundo, donde dice:
  
«Recibirán una ayuda de setenta y cinco mil pesetas».
  
Debe decir:
  
 «recibirá una ayuda de cincuenta mil pesetas».
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3501, del 24-05-1999 (1999/3706)

Información pública del estudio de impacto ambiental del Proyecto de Embalse Regulador de Riego para el Plan Parcial Alenda Golf (sector UBZ-6 de las Normas Subsidiarias).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3501

Fecha DOGV
:   24-05-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - E) MEDIO AMBIENTE

Número del documento
:   1999/3706


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Monforte del Cid

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del estudio de impacto ambiental del Proyecto de Embalse Regulador de Riego para el Plan Parcial Alenda Golf (sector UBZ-6 de las Normas Subsidiarias). [1999/Q3706]
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 2/1989, de Impacto Ambiental, se somete a información pública el estudio de impacto ambiental del siguiente proyecto:
  
 Proyecto: Embalse Regulador de Riego para el Plan Parcial Alenda Golf (Sector UBZ-6 de las Normas Subsidiarias).
  
Situación: Paraje de Garroferos.
  
Promotor: Alenda, SA.
  
Lugar: Ayuntamiento de Monforte del Cid, Servicio de Urbanismo.
  
 Período: 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3551, del 02-08-1999 (1999/7184)

DECRETO 115/1999, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que nombra altos cargos de la Conselleria de Empleo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/1999/07/30/115/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   3551

Fecha DOGV
:   02-08-1999

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   1999/7184


Fecha del documento
:   30-07-1999

Organismo emisor
:   Conselleria de Empleo

Tipo de documento
:   Decreto

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria Empleo, Industria y Comercio
    * Gobierno Valenciano

DECRETO 115/1999, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que nombra altos cargos de la Conselleria de Empleo. [1999/7184]
  
En virtud de lo dispuesto en los artículos 21.a), 35.b) y 40 de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de diciembre, y a propuesta del conseller de Empleo, el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 30 de julio de 1999, acuerda el nombramiento de los siguientes altos cargos de la Conselleria de Empleo:
  
- Don Ramón Doménech Doménech, secretario general.
  
- Don Joaquín Martínez Gómez, director general de Fomento del Empleo.
  
- Don Román Ceballos Sancho, director general de Trabajo y Seguridad Laboral.
  
- Don Elías Amor Bravo, director general de Formación e Inserción Profesional.
  
- Don Constantino Palomino de Lucas, director general de Intermediación Laboral.
  
El presente decreto surtirá efectos a partir del día 1 de agosto de 1999.
  
Valencia, 30 de julio de 1999
  
El president de la Generalitat Valenciana,
  
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
  
El conseller de Empleo,


Copia Permalink ELI
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3463, del 29-03-1999 (1999/2308)

Concurso. Contratación de la concesión de la gestión del servicio de matadero.
------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3463

Fecha DOGV
:   29-03-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   1999/2308


Fecha del documento
:   15-02-1999

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Ontinyent

Tipo de documento
:   Concurso

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * Ontinyent
    * industria cárnica
    * licitación

Concurso. Contratación de la concesión de la gestión del servicio de matadero. [1999/X2308]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Ayuntamiento de Ontinyent.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Bienes y Contratación.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: concesión de la gestión del servicio de matadero en el municipio de Ontinyent.
  
b) Lugar de ejecución: matadero de Ontinyent.
  
c) Plazo de ejecución: 5 años.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 150.000 pesetas anuales al alza.
  
5.Garantias
  
Provisional: 28.000 pesetas.
  
Definitiva: 4% del importe del remate.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Ontinyent, Departamento de Bienes y Contratación.
  
b) Domicilio: calle Regall, 1
  
c) Localidad: Ontinyent 46565.
  
d) Teléfono: 10 806 15 33
  
e) Fax: 96 238 84 54
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: veintiseis dias naturales siguientes a la publicación de este edicto en el DOGV.
  
7. Documentos específicos del contratista
  
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoria): no se exigen.
  
b) Otros requisitos: no hay.
  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
  
a) Fecha límite de presentación: veintiseis dias naturales siguientes a la fecha de publicación de este anuncio en el DOGV (de 9 a 14 horas). Si el último dia fuera festivo o sábado, se trasladará al dia hábil siguiente.
  
b) Documentación a presentar:
  
Sobre A: proposición económica.
  
Sobre B: capacidad para contratar.
  
Ambos en la forma determinada en el pliego de cláusulas técnicas y económico-administrativas.
  
c) Lugar de presentación: Departamento de Bienes y Contratación.
  
9. Apertura de ofertas
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Ontinyent.
  
b) Fecha: quinto día hábil siguiente a la apertura de los sobres B, si coincide en sábado se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
  
c) Hora: 12.00.
  
10. Otras informaciones
  
a) Gastos de los anuncios: a cargo del ajudicatario.
  
b) Exposición del pliego de cláusulas técnicas y económico-administrativas: podran presentarse reclamaciones contra el pliego durante los 8 dias hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el DOGV.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3429, del 08-02-1999 (1999/107)

Rollo de apelación número 933/1997. Cédula de notificación.
-----------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3429

Fecha DOGV
:   08-02-1999

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   1999/107


Organismo emisor
:   Audiencia Provincial de Valencia

Tipo de documento
:   Anuncio

Rollo de apelación número 933/1997. Cédula de notificación. [1999/S107]
  
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, ha dictado en el rollo de apelación número 933/1997, la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como sigue:
  
Audiencia Provincial de Valencia
  
Sección Sexta
  
Sentencia número 1158
  
- Presidente: Vicente Ortega Llorca.
  
- Magistrados:
  
· Rafael Sempere Doménech.
  
· Carolina del Carmen Castillo Martínez.
  
Valencia, 11 de diciembre de 1998
  
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los señores anotados al margen, ha visto el presente recurso de apelación en ambos efectos, interpuesto contra la sentencia de fecha de 6 de junio de 1997, recaída en los autos de juicio de menor cuantía número 351 de 1996, tramitados por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Valencia.
  
Han sido partes, en el recurso, como apelantes, el demandante don Luis Hurtado Molina y, como apelados, los demandados Agencia Estatal de Administración Tributaria, doña Rosa Márquez Muñoz, don Víctor Ceca Sánchez, doña Catalina Hurtado Molina y doña María José Ceca Hurtado, estos últimos declarados rebeldes.
  
Ha sido ponente Vicente Ortega Llorca.
  
Fallo
  
1. Desestimamos el recurso interpuesto por don Luis Hurtado Molina.
  
2. Confirmamos la sentencia impugnada.
  
3. Imponemos al apelante las costas de esta alzada.
  
A su tiempo, devuélvanse al Juzgado de procedencia los autos originales, con certificación de esta sentencia para su ejecución y cumplimiento.
  
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
  
Y para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, al objeto de notificar a la parte incomparecida doña Rosa Márquez Muñoz, don Víctor Ceca Sánchez, doña Catalina Hurtado Molina y doña María José Ceca Hurtado.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3551, del 02-08-1999 (1999/7185)

DECRETO 116/1999, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que nombra altos cargos de la Conselleria de Bienestar Social.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/1999/07/30/116/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   3551

Fecha DOGV
:   02-08-1999

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   1999/7185


Fecha del documento
:   30-07-1999

Organismo emisor
:   Conselleria de Bienestar Social

Tipo de documento
:   Decreto

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria de Bienestar Social
    * Gobierno Valenciano

DECRETO 116/1999, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que nombra altos cargos de la Conselleria de Bienestar Social. [1999/7185]
  
En virtud de lo dispuesto en los artículos 21.a), 35.b) y 40 de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de diciembre, y a propuesta de la consellera de Bienestar Social, el Gobierno Valenciano, en la reunión del día 30 de julio de 1999, acuerda el nombramiento de los siguientes altos cargos de la Conselleria de Bienestar Social:
  
- Don Nicolás Sánchez García, secretario general.
  
- Doña Mª Luisa Gracia Jiménez, directora general de Servicios Sociales.
  
- Don Alejandro Barona Ferrer, director general de la Familia, Menor y Adopciones.
  
- Doña Clara Abellán García, directora general de la Mujer.
  
El presente decreto surtirá efectos a partir del día 1 de agosto de 1999.
  
Valencia, 28 de julio de 1999
  
El president de la Generalitat Valenciana,
  
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
  
La consellera de Bienestar Social,
  
MARÍA CARMEN MAS RUBIO


Copia Permalink ELI
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3427, del 04-02-1999 (1999/493)

Información pública del estudio de impacto ambiental del expediente de homologación modificativa parcial de las Normas Subsidiarias, para la nueva delimitación de un sector de suelo urbanizable industrial (Plan Parcial La Noria-II).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3427

Fecha DOGV
:   04-02-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - E) MEDIO AMBIENTE

Número del documento
:   1999/493


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Salinas

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del estudio de impacto ambiental del expediente de homologación modificativa parcial de las Normas Subsidiarias, para la nueva delimitación de un sector de suelo urbanizable industrial (Plan Parcial La Noria-II). [1999/L493]
  
Habiéndose redactado por este ayuntamiento el estudio de impacto ambiental referente al expediente de homologación modificativa parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Salinas, para la nueva delimitación de un sector de suelo urbanizable industrial en Salinas (plan parcial La Noria-II), en cumplimiento de lo establecido en los artículos 20, 21 y 22 del Decreto número 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, se expone al público durante el plazo de 30 días hábiles, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la realización del proyecto, puedan hacer las observaciones pertinentes.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3553, del 04-08-1999 (1999/6854)

Expediente número 407/1999. Adjudicación de las obras para la Unidad de Cirugía sin Ingreso (UCSI), planta 2ª Pabellón Maternal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3553

Fecha DOGV
:   04-08-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - C) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   1999/6854


Organismo emisor
:   Conselleria de Sanidad

Tipo de documento
:   Anuncio

Expediente número 407/1999. Adjudicación de las obras para la Unidad de Cirugía sin Ingreso (UCSI), planta 2ª Pabellón Maternal. [1999/X6854]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario La Fe. Av. Campanar, 21. 46026 Valencia. Teléfono 14 524 63 20, fax 96 386 87 86.
  
c) Número de expediente: 407/1999.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Tipo de contrato: contrato de obras.
  
b) Descripción del objeto: obras para la Unidad de Cirugía sin Ingreso (UCSI), planta 2ª Pabellón Maternal.
  
c) Lote: ?-
  
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 3.507, de 1 de junio de 1999.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: urgente.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso público.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: cuarenta y siete millones cien mil trescientas veintisiete pesetas (48.231.044 pesetas/283.078,67 euros).
  
5. Adjudicación
  
a) Fecha: 29 de junio de 1999.
  
b) Contratista: OTP Construcciones, SL.
  
c) Nacionalidad: española.
  
d) Importe de adjudicación: cuarenta y tres millones trescientas treinta y dos mil trescientas una pesetas (89.556.254 pesetas/260.432,37 euros).
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3500, del 21-05-1999 (1999/4001)

Recurso contencioso administrativo número 02/2295/1998.
-------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3500

Fecha DOGV
:   21-05-1999

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - B) INTERPOSICIÓN O INADMISIÓN DE RECURSOS

Número del documento
:   1999/4001


Organismo emisor
:   Tribunal Superior de Justicia (TSJ)

Tipo de documento
:   Anuncio

Recurso contencioso administrativo número 02/2295/1998. [1999/Q4001]
  
El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana, Sección Segunda, hace saber:
  
Que don Eufrasio Oliver Sánchez (notificación a doña Sofía García Solis) ha interpuesto recurso contencioso administrativo, bajo el número 02/2295/1998, contra la Resolución de 19 de junio de 1998, de la Dirección General de Personal, de la Conselleria de Cultura, registro de salida 22.771, de 23 de junio de 1998, sobre la fecha de efectos del sexenio reconocido.
  
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 60 de la ley de esta jurisdicción.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3422, del 28-01-1999 (1998/11694)

Información pública del Programa de Actuación Integrada, Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización y solicitud de cédula de urbanización del Sector EU B-2, de la Unidad de Ejecución UEB.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3422

Fecha DOGV
:   28-01-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   1998/11119


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Banyeres de Mariola

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del Programa de Actuación Integrada, Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización y solicitud de cédula de urbanización del Sector EU B-2, de la Unidad de Ejecución UEB. [1998/M11447]
  
Se ha presentado por Inmobiliarias y Contratas, SL, el Programa de Actuación Integrada, Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización y solicitud de cédula de urbanización del Sector UEB-2, de la Unidad de Ejecución UEB; el alcalde-presidente, en Decreto de fecha 4 de diciembre de 1998, resolvió someterlos a información pública, lo que se anuncia para que en el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana puedan formularse alegaciones y alternativas técnicas; todo ello conforme a lo que disponen los artículos 46 y siguientes de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística.
  
Durante los cinco días siguientes al vencimiento del plazo anterior, los interesados podrán presentar las proposiciones jurídico-económicas que tengan por conveniente en plica cerrada y con la documentación que se señala en los apartados C y D del artículo 32 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, antes citada. La apertura de plicas tendrá lugar a las 10.00 horas en la siguiente fecha hábil a la conclusión del plazo para presentarlas.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3450, del 09-03-1999 (1999/1548)

Información pública del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución número 1.
-------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3450

Fecha DOGV
:   09-03-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   1999/1548


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Llíria

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución número 1. [1999/Q1548]
  
El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión celebrada en fecha de 22 de diciembre de 1998, acordó someter a información pública el Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución número 1. Estando en trámite la citada exposición y en ejecución del citado acuerdo, se podrán presentar proposiciones jurídico-económicas alternativas para optar a la adjudicación del programa durante los cinco días hábiles siguientes al vencimiento de la exposición pública.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3553, del 04-08-1999 (1999/6976)

Concurso número PT/028/1999. Telefonía y telemática. Área Parque Temático de Benidorm-Finestrat.
------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3553

Fecha DOGV
:   04-08-1999

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   1999/6976


Fecha del documento
:   15-07-1999

Organismo emisor
:   Sociedad Parque Tematico de Alicante, SA

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * zona de recreo
    * licitación

Concurso número PT/028/1999. Telefonía y telemática. Área Parque Temático de Benidorm-Finestrat. [1999/Q6976]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Sociedad Parque Temático de Alicante, SA.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
  
c) Número de expediente: PT/028/1999.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: telefonía y telemática. Área parque temático de Benidorm-Finestrat.
  
b) Lugar de ejecución: Benidorm-Alicante.
  
c) Plazo de ejecución (meses): cinco (5) meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total pesetas: 027.322.168 (IVA incluido).
  
5. Garantías
  
Provisional: 4.588.011 pesetas.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Sociedad Parque Temático de Alicante, SA.
  
b) Domicilio: calle de Emilio Ortuño, 6, 3, puertas 3 y 4.
  
c) Código postal y localidad: 03901 Benidorm (Alicante).
  
d) Teléfono 58 418 54 46.
  
e) Telefax 96 586 52 08.
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días a partir de la fecha de publicación.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
a) Clasificación del contratista: grupo I, subgrupo 7, categoría e).
  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
  
a) Fecha límite de presentación: 26 días a contar desde el día siguiente a la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
b) Documentación a presentar: la que se detalla en el pliego de bases.
  
c) Lugar de presentación:
  
1. Entidad: Sociedad Parque Temático de Alicante, SA.
  
2. Domicilio: calle de Emilio Ortuño, número 6, 3, puertas 3 y 4.
  
3. Código postal y localidad: 03423 Benidorm.
  
d) Plazo durante el que el licitador está obligado a mantener su oferta: 30 días.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a) Entidad: Sociedad Parque Temático de Alicante, SA.
  
b) Domicilio: calle de Emilio Ortuño, número 6, 3, puertas 3 y 4.
  
c) Localidad: Benidorm (Alicante).
  
d) Fecha: el primer jueves siguiente a la fecha límite de recepción de ofertas.
  
e) Hora: 11.00 horas.
  
10. Gastos de anuncios
  
Por cuenta del adjudicatario.