gplsi/alia_dogv huggingface dataset:
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5016, del 30-05-2005 (2005/5345)

Notificación en extracto de la resolución de solicitud de indemnización de daños y perjuicios en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, de Soledad Saturnino Moreno.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5016

Fecha DOGV
:   30-05-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/5345


Organismo emisor
:   Conselleria de Cultura, Cultura y Deporte

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación en extracto de la resolución de solicitud de indemnización de daños y perjuicios en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, de Soledad Saturnino Moreno. [2005/5345]
  
Por no haberse podido practicar la notificación personal a la interesada, del acto administrativo que a continuación se relaciona, se procede a la publicación de un extracto del mismo en el DOGV, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 61 del mismo texto legal.
  
A fin de que la interesada pueda tener conocimiento integro del acto y quede constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el plazo de 10 días desde la publicación del presente anuncio en el DOGV, en la sede de la Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, Servicio de Gestión patrimonial, sita en la Avenida de Campanar, nº 32 de Valencia.
  
Interesada: Dª Soledad Saturnino Moreno
  
Ultimo domicilio conocido del interesado: C/ Jacinto Benavente, 4,3; 46590-Puerto de Sagunto.
  
Expediente núm.: V-69/04
  
Reclamación de indemnización
  
Acto administrativo del que debe la interesada debe tener conocimiento: Resolución de 16 de enero de 2005, por la que se acuerda archivar la reclamación de daños y perjuicios.
  
Contra dicha Resolución la interesada podrá interponer Recurso:
  
De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley Reguladora de la jurisdicción Contencioso Administrativa, el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrido potestativamente en reposición o bien cabrá plantear directamente recurso contencioso administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:
  
a) El recurso de reposición deberá interponerse ante el conseller de Cultura, Educación y Deporte, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
  
b) El recurso contencioso administrativo deberá plantearse ante el tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4988, del 19-04-2005 (2005/4002)

Información pública de las modificaciones puntuales números 18 y 19 del Plan General de Ordenación Urbana de Mislata.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4988

Fecha DOGV
:   19-04-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2005/4002


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Mislata

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de las modificaciones puntuales números 18 y 19 del Plan General de Ordenación Urbana de Mislata. [2005/M4002]
  
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:
  
Primero. Someter a información pública por plazo de un mes, las modificaciones puntuales números 18 y 19 del Plan General de Ordenación Urbana de Mislata, relativas a la supresión de la calificación de protección especial agrícola al suelo no urbanizable y la modificación para el desarrollo de viviendas de protección pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 55 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en un diario no oficial, durante el cual los expedientes se encontrarán para su pública consulta en las dependencias municipales del Ayuntamiento y podrán formular las alegaciones que estimen pertinentes.
  
Segundo. Someter a información pública, por el mismo periodo, el estudio de impacto ambiental relativo a la modificación puntual número 18.
  
Tercero. Facultar al alcalde para realizar cuantas actuaciones sean precisas en orden al cumplimiento del presente acuerdo.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4941, del 08-02-2005 (2005/904)

Información pública de la transformación de la cooperativa en sociedad de responsabilidad limitada.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4941

Fecha DOGV
:   08-02-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/904


Organismo emisor
:   Isma Inversiones, SCOOP V.

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la transformación de la cooperativa en sociedad de responsabilidad limitada. [2005/Q904]
  
En Asamblea General universal, celebrada por la mercantil Isma Inversiones, Sociedad Cooperativa Valenciana, se aprobó, por unanimidad, el siguiente punto:
  
- Transformación en sociedad de responsabilidad limitada.
  
Dicha Asamblea fue celebrada el 10 de enero de 2005, en el domicilio social sito en Mutxamel, partida de Los Llanos, 11, código postal 03115.
  
Mutxamel, 18 de enero de 2005.- Por Isma Inversiones, Sociedad Cooperativa Valenciana, p. p., el administrador solidario: Antonio Cortés Fuentes.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5098, del 22-09-2005 (2005/10399)

Concurso número 021/2005. Suministro de Termocicladores (5 unidades) para el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias en Moncada (Valencia).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5098

Fecha DOGV
:   22-09-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/10053


Fecha del documento
:   12-09-2005

Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato de suministros
    * aparato científico
    * licitación

Concurso número 021/2005. Suministro de Termocicladores (5 unidades) para el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias en Moncada (Valencia). [2005/X10305]
  
1. Expediente número 021/2005
  
2. Objeto: Suministro de Termocicladores (5 unidades) para el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias en Moncada (Valencia).
  
3. Modalidad de contratación elegida: concurso por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
  
4. Lugar para retirar los pliegos: Secretaría del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, sito en la carretera de Moncada a Náquera km. 5, en Moncada (Valencia) durante el plazo de presentación de proposiciones, desde las 9,00 a las 14,00 horas.
  
5. Presupuesto:
  
Lote 1:25.380,00 euros
  
Lote 2:11.112,00 euros
  
Lote 3:12.992,00 euros
  
Lote 4:12.818,00 euros
  
Lote 5: 5.800,00 euros
  
6. Plazo de ejecución: 30 días
  
7. Fianza provisional: No se exige
  
8. Fianza definitiva: 4% - del importe de adjudicación
  
9. Requisitos específicos del contratista:
  
a) Solvencia económica, financiera y técnica: Según lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
  
b) Documentos que deben presentar los licitadores:
  
Sobre A con la documentación administrativa general
  
Sobre B con la proposición económica, en la forma que determina en el pliego de condiciones administrativas particulares.
  
10. Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Registro General del IVIA, sito en la Carretera de Moncada a Náquera km. 5 en Moncada (Valencia), hasta las 14.00 horas del decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si coincide en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
  
11. Apertura de documentación económica: en la sede del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, sito en la carretera de Moncada a Náquera km. 5 en Moncada (Valencia), a las 12.00 horas del tercer día hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas. Si es sábado, se prorrogará al primer día hábil siguiente.
  
12. El presente anuncio y demás gastos de difusión de la licitación serán a cargo del adjudicatario.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5163, del 27-12-2005 (2005/14268)

Concurso número 21/31/A/2005/128. Obra comprendida en la separata del proyecto básico y de ejecución denominado «Escuela municipal infantil II fase de ejecución».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5163

Fecha DOGV
:   27-12-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2005/14992


Fecha del documento
:   12-12-2005

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Alaquàs

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * Alaquàs
    * contrato de obras

Concurso número 21/31/A/2005/128. Obra comprendida en la separata del proyecto básico y de ejecución denominado «Escuela municipal infantil II fase de ejecución». [2005/F14145]
  
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Alaquàs.
  
a) Organismo: administración local.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
  
c) Número de expediente: 21/31/A/2005/128.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: contratación de la obra comprendida en la separata del proyecto básico y de ejecución denominado «Escuela municipal infantil II fase de ejecución».
  
b) Lugar de ejecución: camino del Dijous, nº 2, de Alaquàs (Valencia).
  
c) Plazo de ejecución (meses): tres meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso público.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 324.687,24 euros.
  
5. Garantía provisional
  
El 2% del presupuesto de licitación (6.493,74 €).
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Alaquàs - Negociado de Contratación.
  
b) Domicilio: c/ Mayor, 88.
  
c) Localidad y código postal: Alaquàs - 46064.
  
d) Página web: www.alaquas.org.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
Se detallan en las cláusulas 10ª y 12ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación en el Negociado de Contratación
  
a) Fecha límite de presentación: durante el plazo de 26 días naturales, contados desde la publicación de este anuncio de contratación.
  
9. Apertura de las ofertas
  
A las 13.00 horas del quinto día hábil al de finalización del plazo de presentación.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4940, del 07-02-2005 (2005/1093)

Notificación por comparecencia a Fruits Washington y otro. Expedientes números 01053386047289 y 20034685100776.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4940

Fecha DOGV
:   07-02-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/1093


Organismo emisor
:   Agencia Estatal de Administración Tributaria. Delegación Especial de Valencia

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación por comparecencia a Fruits Washington y otro. Expedientes números 50555447391331 y 20034685100776. [2005/1093]
  
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios o representantes que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.
  
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el boletín oficial correspondiente, en horario de 09.00 a 14.00 horas, en la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de Valencia (órgano competente para la tramitación del procedimiento), avenida del Marqués de Sotelo, 6, 7.ª. 46005 Valencia.
  
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
  
ANEXO I
  
Fruits Washington. NIF A92236625. Concepto: impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Ejercicio 2003. Fase: comunicación acuerdo de ampliación de actuaciones justificantes del modelo 563, números 9712480132824 y 5354009519914. Expediente número 20044685100399.
  
Arnet Arteaga Velásquez. NIF 06359194N. Concepto: impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Ejercicio 2002 y 2003. Fase: acta de disconformidad. Expediente número 20034685100776.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5154, del 14-12-2005 (2005/13349)

Notificación a J. Esteve Sistemas y Tratamientos del Aire, SL, y José Tomás Esteve Lajarín. Juicio ordinario número 312/2004.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5154

Fecha DOGV
:   14-12-2005

Sección del DOGV
:   IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - A) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Número del documento
:   2005/13564


Organismo emisor
:   Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Castellon de la Plana

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación a J. Esteve Sistemas y Tratamientos del Aire, SL, y José Tomás Esteve Lajarín. Juicio ordinario número 312/2004. [2005/A13282]
  
Procedimiento: asunto civil 312/2004.
  
Juicio: juicio ordinario 312/2004.
  
Parte demandante: Salvador Escoda, SA.
  
Parte demandada: J. Esteve Sistemas y Tratamientos del Aire, SL, y José Tomás Esteve Lajarín.
  
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
  
«Fallo:
  
Que, estimando la demanda formulada, Salvador Escova, SA, contra J. Esteve Sistemas y Tratamiento del Aire, SL, y José Tomás Esteve Lajarín, condeno solidariamente a éstos a satisfacer 30.183,17 euros de intereses legales desde la interposición de la demanda así como costas procesales.
  
Esta resolución no es firme.
  
Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación a interponer ante este mismo Juzgado, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a su notificación.
  
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
  
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 6 de octubre de 2005 el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación de la sentencia.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4925, del 17-01-2005 (2004/13563)

Información pública de la declaración como paraje natural municipal de La Umbría La Plana.
------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4925

Fecha DOGV
:   17-01-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - E) MEDIO AMBIENTE

Número del documento
:   2004/13204


Fecha del documento
:   21-12-2004

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Enguera

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Enguera
    * reserva natural

Información pública de la declaración como paraje natural municipal de La Umbría La Plana. [2004/A13598]
  
El Ayuntamiento de Enguera, por acuerdo plenario de fecha 22 de junio de 2004, acordó la iniciación del expediente de declaración de La Umbría La Plana como paraje natural municipal.
  
Mediante el presente anuncio, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, y Decreto 109/1998, de 29 de julio, del Gobierno Valenciano, se somete a información pública durante el plazo de un mes, a partir de la presente publicación, al objeto de que los interesados puedan formular alegaciones que estimen oportunas ante el Ayuntamiento de Enguera. Simultáneamente, se anuncia la apertura del trámite de audiencia a las entidades y asociaciones que ejerzan la representación de los interesados afectados por la declaración.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5151, del 09-12-2005 (2005/13267)

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2005, de la Universidad de Alicante, por la cual se adjudica la plaza de profesor contratado doctor núm. DC02876 en el área de conocimiento de Literatura española, a Remedios Mataix Azuar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5151

Fecha DOGV
:   09-12-2005

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   2005/13009


Organismo emisor
:   Universidad de Alicante

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2005, de la Universidad de Alicante, por la cual se adjudica la plaza de profesor contratado doctor núm. DC02876 en el área de conocimiento de Literatura española, a Remedios Mataix Azuar. [2005/X13004]
  
De conformidad con la base décima del concurso de plazas de personal docente e investigador en régimen de contratación laboral, convocado por resolución de 4 de julio de 2005 (DOGV de 6 de julio de 2005), y a propuesta de la Comisión de Selección Juzgadora de la plaza de Profesor Contratado Doctor núm. DC02876 del área de conocimiento de Literatura española, Departamento de Filología española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, se adjudica la plaza de profesor contratado doctor núm. DC02876 a Remedios Mataix Azuar.
  
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
  
Alicante, 22 de noviembre de 2005.- El rector: Ignacio Jiménez Raneda.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5003, del 11-05-2005 (2005/4464)

Notificación de la contestación del escrito sobre familias numerosas, de fecha 08.03.05, del jefe de Servicio de Acción Social, a Emilio Pérez Cordero.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5003

Fecha DOGV
:   11-05-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/4464


Organismo emisor
:   Conselleria de Bienestar Social

Tipo de documento
:   Anuncio

Notificación de la contestación del escrito sobre familias numerosas, de fecha 08.03.05, del jefe de Servicio de Acción Social, a Emilio Pérez Cordero. [2005/X4464]
  
Por no haberse podido practicar la notificación personal al interesado que se indica, del acto administrativo que a continuación se relaciona, se procede a la publicación de un extracto del mismo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con el artículo 61 del mismo texto legal.
  
Para que el interesado pueda tener conocimiento íntegro del acto y quede constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el plazo de 10 días desde la publicación del presente anuncio en el DOGV, en la sede de la Dirección Territorial de Bienestar Social, Sección Familia y Adopciones, sita en av. Barón de Cárcer nº 36 de 9 a 14 horas.
  
Interesado: Emilio Pérez Cordero
  
Último domicilio conocido: C/ Cieza nº 6-8ª, 46774 Valencia
  
Contestación escrito sobre Familias Numerosas, de fecha 08.03.05, del jefe de Servicio de Acción Social.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5116, del 18-10-2005 (2005/11800)

Información pública del proyecto de reparcelación forzosa de la unidad de actuación número 10 del Plan General Municipal de Ordenación de Benidorm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5116

Fecha DOGV
:   18-10-2005

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2005/11698


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Benidorm

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública del proyecto de reparcelación forzosa de la unidad de actuación número 10 del Plan General Municipal de Ordenación de Benidorm. [2005/F11033]
  
Habiéndose presentado por Eugenio García Pérez, en representación de la mercantil Iberloix, SL, proyecto de reparcelación forzosa correspondiente al programa de actuación integrada de la unidad de actuación número 10 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.1 en concordancia con el artículo 46.1 y 3 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, se somete dicho documento a información pública durante el plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, durante los cuales, podrá examinarse la documentación completa de dicho proyecto en el Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento, y formular, en igual plazo, las alegaciones que se estime conveniente respecto del mismo.