gplsi/alia_dogv huggingface dataset:
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5368, del 17-10-2006 (2006/11909)

Subasta. Sustitución Cubierta Pabellón en el Polideportivo Municipal.
---------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5368

Fecha DOGV
:   17-10-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/11176


Fecha del documento
:   19-09-2006

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Carlet

Tipo de documento
:   Subasta

Descriptores 

:   * Carlet
    * licitación
    * industria de la construcción
    * instalación deportiva
    * contrato de obras

Subasta. Sustitución Cubierta Pabellón en el Polideportivo Municipal. [2006/11759]  
Por la Junta de Gobierno Local en sesión de 18 de septiembre de 2006 se aprobó el pliego de cláusulas económico administrativas que han de regir la subasta por procedimiento abierto de la obra .Sustitución Cubierta Pabellón en el Polideportivo Municipal..  
Lo que se expone al público por un plazo de ocho días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat para que puedan presentarse reclamaciones.  
Simultáneamente se anuncia la convocatoria de subasta, si bien quedará aplazada, cuando resulte necesario en el caso que se formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones.  
1. Entidad adjudicadora.  
Ayuntamiento de Carlet. Oficina Técnica  
2. Objeto del contrato.  
a) Contrato de obras .Sustitución Cubierta Pabellón en el Polideportivo Municipal.   
b) Lugar de ejecución: Pabellón Polideportivo.  
c) Plazo de ejecución: 3 meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.  
a) Tramitación ordinaria.  
b) Procedimiento abierto  
c) Forma subasta.  
4. Presupuesto de licitación: 138.237'01 Euros.  
5. Garantías.  
a) Provisional: 2% del precio de licitación (2.764'74 Euros).  
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.  
6. Obtención de documentación e información:.  
a) Ayuntamiento de Carlet.   
b) Avenida Caixa d'Estalvis 1  
c) 46270 Carlet   
d) Tel.: 96 253 02 00   
e) Fax: 96 299 35 33   
7. Requisitos específicos del contratista.  
a) Clasificación:  
Subgrupo C.3 Estructuras metálicas   
Categoría d).  
8. Presentación de ofertas y solicitudes:  
a) Durante el plazo de veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat. Si el último día fuere sábado o inhábil se entenderá prorrogado al inmediato hábil posterior.  
b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego de cláusulas económico administrativas.   
c) Lugar de presentación: Registro de Entrada del Ayuntamiento de Carlet.  
9. Apertura de plicas.  
a) Día y hora convocado por la alcaldesa.  
10. Gastos del anuncio: a cargo del contratista.  
Lo que se publica a los efectos oportunos.  
Carlet, 19 de septiembre de 2006.. La alcaldesa: María Ángeles Crespo Martínez.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5320, del 08-08-2006 (2006/8969)

Reseña del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 6 de octubre de 2005, por el que se declara definitivamente aprobada la Homologación y Plan Parcial Sector PRR-8 Brosquil Norte de Cullera.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5320

Fecha DOGV
:   08-08-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2006/8969


Fecha del documento
:   06-10-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Acuerdo

Descriptores 

:   * Cullera
    * plan de urbanismo

Reseña del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 6 de octubre de 2005, por el que se declara definitivamente aprobada la Homologación y Plan Parcial Sector PRR-8 Brosquil Norte de Cullera. [2006/8969]  
De acuerdo con el artículo 59.4.B de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (DOGV número 2.349, de 24 de noviembre de 1994), se publica la reseña del Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 6 de octubre de 2005 y publicado junto con las Normas Urbanísticas aprobadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 90 de fecha 17 de abril de 2006. Expte:. 2001.1536  
Valencia, 19 de junio de 2006.. El secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia: Alvaro Aleixandre Ortí.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5410, del 19-12-2006 (2006/14910)

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2006, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se modifica la Resolución Rectoral número 0834/05, de 20 de septiembre de 2005, relativa a delegación de facultades y competencias.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5410

Fecha DOGV
:   19-12-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/14563


Fecha del documento
:   30-11-2006

Organismo emisor
:   Universidad Miguel Hernández de Elche

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * delegación de poderes
    * competencia administrativa
    * universidad

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2006, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se modifica la Resolución Rectoral número 0834/05, de 20 de septiembre de 2005, relativa a delegación de facultades y competencias. [2006/F14548]  
En uso de las potestades y funciones conferidas por los Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, y de las competencias que dimanan de los artículos 20 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades.  
Habiéndose producido cambios normativos que afectan a las funciones delegadas por Resolución Rectoral 0834/05, de fecha 20 de septiembre de 2005, y al objeto de evitar conflictos de competencias y dificultades en la gestión, resuelvo:  
Modificar la Resolución Rectoral 0834/05, de fecha 20 de septiembre de 2005, traspasando del vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico al vicerrector de Ordenación Académica y Estudios, la delegación de las siguientes facultades y competencias:  
. La gestión de estudios de doctorado.  
. El nombramiento de los miembros de los tribunales que han de juzgar las tesis doctorales de la UMH.  
Elche, 30 de noviembre de 2006.. El rector: Jesús Rodríguez Marín.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5288, del 26-06-2006 (2006/7230)

Anuncio de licitación para la contratación por procedimiento abierto y subasta de las obras de pavimentación en diversas calles de Ontinyent.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5288

Fecha DOGV
:   26-06-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/7230


Fecha del documento
:   02-06-2006

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Ontinyent

Tipo de documento
:   Anuncio

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Ontinyent
    * obras públicas
    * contrato de obras
    * licitación

Anuncio de licitación para la contratación por procedimiento abierto y subasta de las obras de pavimentación en diversas calles de Ontinyent. [2006/7230]  
1. Entidad adjudicataria  
Organismo: Ayuntamiento de Ontinyent.  
Dependencia que tramita el expediente: departamento de Contrataciones y Patrimonio.  
2. Objeto del contrato  
Descripción del objeto: Obras de pavimentación en diversas calles de Ontinyent.  
Lugar de ejecución: Ontinyent  
Plazo de ejecución: 2 meses .  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
Tramitación: ordinaria.  
Procedimiento: abierto.  
Forma: subasta.  
4. Presupuesto base de licitación  
Importe total: 79.999,99 euros IVA incluído, a la baja.  
5. Garantias  
Provisional: 1.600 euros.  
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.  
6. Obtención de documentación e información  
Entidad: Ayuntamiento de Ontinyent, Dep. de Información.  
Domicilio: C/ Regall, 1  
Localidad: Ontinyent, CP 46142  
Teléfono: 551130351 ext-202  
Fax: 498869114  
www.ontinyent.es  
Fecha límite de obtención de documentos e información: veintiseis dias naturales siguientes a la publicación de este edicto en el DOGV.  
7. Documentos específicos del contratista  
Clasificación. (grupos, subgrupos y categoria): no se exige  
Otros requisitos: no hay.  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación  
Fecha límite de presentación: veintiseis dias naturales siguientes a la fecha de publicación de este anuncio en el DOGV (de 9 a 14 horas). Si el último dia fuera festivo o sábado, se trasladará al dia hábil siguiente.  
Documentación a presentar:  
Sobre A: oferta económica.  
Sobre B: documentos generales.  
Ambos en la forma determinada en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
Lugar de presentación: departamento de Contrataciones y Patrimonio.  
9. Apertura de Ofertas:  
Entidad: Ayuntamiento de Ontinyent.  
Fecha: quinto día hábil siguiente a la apertura de los sobres B, si coincide en sábado se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.  
Hora: 12,00.  
10. Otras informaciones:  
Gastos de los anuncios: a cargo del adjudicatario.  
Ontinyent, 12 de junio de 2005.. El delegado del Área de Urbanismo: Rafael Portero Tortosa.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5345, del 13-09-2006 (2006/10464)

Extracto de las bases de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de una plaza de archivero de administración especial, grupo A, vacante en la plantilla de funcionarios.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5345

Fecha DOGV
:   13-09-2006

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - B) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES Y CONCURSOS

Número del documento
:   2006/10381


Fecha del documento
:   24-08-2006

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Burriana

Tipo de documento
:   Convocatoria

Descriptores 

:   * Burriana
    * concurso administrativo
    * profesión de la información
    * administración local

Extracto de las bases de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de una plaza de archivero de administración especial, grupo A, vacante en la plantilla de funcionarios. [2006/M10298]  
Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia, de 25 de julio de 2006, se aprobaron las bases que rigen las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de una plaza de archivero de administración especial, grupo A, vacante en la plantilla de funcionarios y incluida en la oferta de empleo público para el año en curso.  
Dichas bases se publicaron íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón el día 3 de agosto de 2006 número 92, cuyo extracto es el siguiente:  
1º) Una plaza de archivero, encuadrada en la escala de administración especial, subescala servicios especiales, grupo A y nivel de complemento de destino 26. El procedimiento de selección será el de oposición libre.  
2º) Las instancias se dirigirán al alcalde-presidente y se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de 20 días naturales, contados desde el siguiente a aquel en que aparezca publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.  
3º) Las bases se encuentra publicadas en http://www.burriana.es (mi ayuntamiento/tablón de anuncios municipal).  
Lo que se hace público para general conocimiento   
Burriana, 24 de agosto de 2006.. El alcalde: Alfonso Ferrada Gómez.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5401, del 04-12-2006 (2006/12154)

Oferta de empleo público de 2006.
---------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5401

Fecha DOGV
:   04-12-2006

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - B) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES Y CONCURSOS

Número del documento
:   2006/12956


Fecha del documento
:   04-10-2006

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Tibi

Tipo de documento
:   Convocatoria

Descriptores 

:   * Tibi
    * concurso administrativo
    * profesión administrativa
    * profesión de la información
    * administración local
    * policía
    * personal de servicios
    * trabajador social
    * manifestación cultural
    * profesión jurídica
    * ingeniero

Oferta de empleo público de 2006. [2006/Q12434]  
Esta corporación, por Resolución de la Alcaldía, de fecha 3 de octubre de los corrientes, aprobó la OPE para 2006 que a continuación se transcribe:  
Oferta de empleo público  
Personal funcionario  
Denominación: auxiliar administrativo. Plazas: 1. Grupo: D. Escala: administración general. Subescala: auxiliar. Forma de provisión: oposición libre.  
Denominación: agente policía local. Plazas: 2 oposición libre, 1 movilidad. Grupo: C. Escala: administración especial. Subescala: servicios especiales. Clase: policía.  
Denominación: TAE letrado técnico urbanista. Plazas: 1. Grupo: A. Escala: administración especial. Subescala: técnico servicios especiales. Clase: técnico superior. Forma de provisión: concurso.  
Denominación: informador juvenil-auxiliar de biblioteca. Plazas: 1. Grupo: D. Escala: administración especial. Subescala: auxiliar. Forma de provisión: concurso oposición libre.  
Denominación: ingeniero técnico. Plazas: 1. Grupo: B. Escala: administración especial. Subescala: técnico servicios especiales. Clase: técnico medio. Forma de provisión: oposición libre.  
Personal laboral  
Denominación: operario de servicios múltiples. Plazas: 1. Forma de provisión: oposición libre.  
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos previstos en la legislación vigente.  
Tibi, 4 de octubre de 2006.. El alcalde presidente: Jesús Ferrara Maches.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5414, del 26-12-2006 (2006/13047)

Informació pública de l'aprovació del projecte d'urbanització del c. d'ulldecona núm. 51 (Zona per als vianants d'accés a la plaça Isabel de Villena) de Benicarló presentat per la mercantil Abuc i Promocions, S.L.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5414

Fecha DOGV
:   26-12-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2006/13019


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Benicarló

Tipo de documento
:   Anuncio

Informació pública de l'aprovació del projecte d'urbanització del c. d'ulldecona núm. 51 (Zona per als vianants d'accés a la plaça Isabel de Villena) de Benicarló presentat per la mercantil Abuc i Promocions, S.L. [2006/13690]  
Per Decret de data 15 de novembre de 2006 s'aprova el projecte d'urbanització del c. d'ulldecona núm. 51 (Zona per als vianants d'accés a la plaça Isabel de Villena) de Benicarló presentat per la mercantil Abuc i Promocions, S.L.  
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar amb caràcter potestaiu recurs de reposició davant d'Il·ltre. Sr. Alcalde President d'aquest ajuntament en el termini d'un mes, a contar des de l'endemà a la notificació de la mateixa. Així mateix, es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant un Jutjat del Contensiòs-Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos, contats des de l'endemà a la notificació de la mateixa, de conformitat amb el regulat en l'art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contensiós-administratiu. Tot aixó, sense perjudici de que pugui exarcitar qualsevol altre recurs que estimi oportú.  
El que es fa públic en compliment de l'art. 152 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Llei Urbanística Valenciana.  
Benicarló, 17 de noviembre de 2006.. El tinent d'Alcalde, delegat de l'Àrea d'Urbanisme: Utiliano Martínez Sánchez.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5321, del 09-08-2006 (2006/8579)

Información pública de la contratación de las obras para la reforma de la casa consistorial.
--------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5321

Fecha DOGV
:   09-08-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/8579


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Godelleta

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la contratación de las obras para la reforma de la casa consistorial. [2006/Q8579]  
Aprobado por la Junta de Gobierno Local el pliego de cláusulas administrativas particulares, que han de regir la contratación mediante subasta pública de las obras reforma casa consistorial, se expone al público durante un plazo de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat y en el boletín oficial de esta provincia a efectos de reclamaciones. Simultáneamente se anuncia la subasta, si bien la licitación se aplazará cuando resulta necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra los pliegos de condiciones.  
Objeto: reforma casa consistorial.  
Plazo de ejecución: ocho meses desde la realización de la comprobación del replanteo.  
Tipo de licitación: 108.640,76 euros (IVA incluido).  
Garantía provisional: 2% del tipo de licitación (2.172,82 euros).  
Presentación de proposiciones: en la Secretaría del ayuntamiento, de 09.00 a 13.00 horas, durante los 26 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, estando de manifiesto el expediente completo en la Secretaría, para su examen.  
Apertura: en el salón de sesiones del ayuntamiento a las 13.00 horas del tercer día hábil, siguiente al que tenga lugar la apertura del sobre de la documentación.  
A los efectos de finalización de plazos, de presentación de plicas o de la celebración del acto de apertura de las mismas, se considera inhábil el sábado, y los días 24 y 31 de diciembre.  
Documentación: los licitadores presentarán la documentación exigida en la cláusula III del pliego.  
Modelo de proposición: recogido en el pliego de condiciones económico-administrativas.  
Godelleta, 16 de junio de 2006.. El alcalde: Miguel Tarín Arnau.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5282, del 16-06-2006 (2006/6373)

Otorgamiento del permiso de investigación del que se expresa número, nombre, mineral, cuadrículas, términos municipales y fecha de la resolución de otorgamiento: 2912. Muladar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5282

Fecha DOGV
:   16-06-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/6373


Organismo emisor
:   Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

Tipo de documento
:   Anuncio

Otorgamiento del permiso de investigación del que se expresa número, nombre, mineral, cuadrículas, términos municipales y fecha de la resolución de otorgamiento: 2912. Muladar. [2006/6373]  
El Servicio Territorial de Industria y Seguridad Industrial de Castellón, hace saber que, ha sido otorgado el Permiso de Investigación del que se expresa número, nombre, mineral, cuadrículas, términos municipales y fecha de la resolución de otorgamiento:  
2912. Muladar. Sección C): Roca Ornamental. 4. Rosell. 22-09-2005.  
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 78.2 de la vigente Ley de Minas de 21-07-1973 (BOE n.º 176, de 24.07.1973) y 101 del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25-08-1978 (BOE n.º 295, de 11.12.78).  
Castellón, 30 de enero de 2006.. El jefe del Servicio Territorial: Juan E. Ramos Barceló.
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5332, del 25-08-2006 (2006/9771)

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2006, de la Universidad de Alicante, por la cual se adjudica la plaza de Profesor Contratado Doctor núm. DC03048 en el área de conocimiento de .Estudios Árabes e Islámicos. a D. José Francisco Cutillas Ferrer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5332

Fecha DOGV
:   25-08-2006

Sección del DOGV
:   II. AUTORIDADES Y PERSONAL - C) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Número del documento
:   2006/9771


Organismo emisor
:   Universidad de Alicante

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2006, de la Universidad de Alicante, por la cual se adjudica la plaza de Profesor Contratado Doctor núm. DC03048 en el área de conocimiento de .Estudios Árabes e Islámicos. a D. José Francisco Cutillas Ferrer. [2006/9771]  
De conformidad con la base décima del concurso de plazas de personal docente e investigador en régimen de contratación laboral, convocado por resolución de 2 de mayo de 2006 (DOGV de 4 de mayo de 2006), y a propuesta de la Comisión de Selección Juzgadora de la plaza de Profesor Contratado Doctor núm. DC03048 del área de conocimiento de Estudios Árabes e Islámicos, Departamento de Filologías Integradas, se adjudica la plaza de Profesor Contratado Doctor núm. DC03048 a D. José Francisco Cutillas Ferrer.  
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.   
Alicante, a 9 de agosto de 2006.. El rector, P.D. (Art. 72.2 de los Estatutos), la vicerrectora de Calidad y Armonización Europea: Mª José Frau Llinares.