Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4802, del 21-07-2004 (2004/7500)

Concurso número CTCM-04/32. Ejecución de las obras de edificación de 8 viviendas en la calle Pi i Margall, esquina avenida País Valencià de San Vicente del Raspeig, Alicante y número CTCM-04/33. obras de edificación de 20 viviendas en la avenida del País Valencià de San Vicente del Raspeig, Alicante.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4802

Fecha DOGV
:   21-07-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2004/7500


Fecha del documento
:   16-07-2004

Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de Vivienda, SA

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * licitación
    * contrato de obras
    * edificio

Concurso número CTCM-04/32. Ejecución de las obras de edificación de 8 viviendas en la calle Pi i Margall, esquina avenida País Valencià de San Vicente del Raspeig, Alicante y número CTCM-04/33. obras de edificación de 20 viviendas en la avenida del País Valencià de San Vicente del Raspeig, Alicante. [2004/S7500]
  
Objeto: obras de edificación de 8 viviendas en la calle Pi i Margall, esquina avenida del País Valencià de San Vicente del Raspeig, en Alicante. Expediente de contratación: CTCM-04/32. Expediente de obras: RE-02/02.
  
Presupuesto de licitación: 550.535,96 euros. IVA excluido.
  
Plazo de ejecución: 14 meses.
  
Objeto: obras de edificación de 20 viviendas en la avenida del País Valencià de San Vicente del Raspeig, Alicante. Expediente de contratación: CTCM-04/33. Expediente de obras: RE-01/02.
  
Presupuesto de licitación: 1.694.832,22 euros. IVA excluido.
  
Plazo de ejecución: 14 meses.
  
Los dos expedientes constituyen un único lote de adjudicación, por lo que necesariamente se deberá ofertar a ambos expedientes, los cuales serán adjudicados conjuntamente a un solo licitador. Serán desestimadas aquellas propuestas que solo presenten oferta a uno de los dos expedientes.
  
Plazo de presentación de proposiciones: 15 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, finalizando el plazo a las 14.00 h del último día del cómputo, o a las 14.00 h del día siguiente hábil, cuando el último día de plazo coincida con sábado, domingo o día festivo en la localidad donde se ubique el lugar de presentación de solicitudes.
  
Lugar de presentación: personalmente en el registro del Instituto Valenciano de Vivienda, SA, sito en Valencia, calle En Bou núm. 9 y 11.
  
Documentos de interés para los licitadores: el examen de los expedientes, podrá realizarse en Valencia calle En Bou núm. 9, los días de oficina de 09.00 a 14.00 h, o a través de la página web del Instituto Valenciano de Vivienda, SA: www.ivvsa.es. Consultas jurídico-administrativas, teléfono 89 623 36 08, y consultas técnicas, teléfono 07 194 51 24.
  
El importe de este anuncio será por cuenta de las empresas adjudicatarias.