Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7090, del 16-08-2013 (2013/8339)

Licitación del contrato de obras de adecuación del palacio de Conde Trénor.
---------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7090

Fecha DOGV
:   16-08-2013

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2013/8339


Fecha del documento
:   29-07-2013

Organismo emisor
:   Corts Valencianes

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * contrato de obras

Licitación del contrato de obras de adecuación del palacio de Conde Trénor. [2013/8339]  
Cuadro de características del contrato de obras a adjudicar por procedimiento abierto a la oferta más ventajosa.  
Obra de adecuación del palacete de Conde Trénor.  
Licitación CV-262/13  
  
A. Descripción del objeto del contrato  
El objeto del contrato lo constituye la ejecución de las obras de adecuación del palacete de Conde Trénor, sito en la calle Conde Trénor nº 3 de Valencia, conforme al proyecto de ejecución aprobado por la Mesa de Les Corts en su reunión celebrada el día 23 de julio de 2013.  
Las obras proyectadas deben ser clasificadas como obras de reforma de conformidad con lo establecido por el artículo 122.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).  
Dicho objeto corresponde al código de la nomenclatura NACE 45.21, así como al Código 56682405 de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  
  
B. Presupuesto de licitación  
El importe del presupuesto de licitación asciende a doscientos cincuenta mil novecientos nueve euros con setenta y un céntimos (250.909,71 €, IVA incluido). Dicho presupuesto está distribuido en las siguientes anualidades:  
Año 2013 72.577, 19 euros (IVA excluido).  
Año 2623 544.734,21 euros (IVA excluido).  
C. Plazo de ejecución  
Cinco meses desde la fecha del acta de replanteo.  
D. Plazo de garantía  
Un año desde la fecha del acta de recepción.  
E. Clasificación y solvencia del contratista  
1. Será requisito necesario para los licitadores de nacionalidad española la acreditación de la clasificación grupo C (Edificación), categoría del contrato D.  
2. La solvencia económica, financiera y técnica se acreditará por los medios que se establecen en los arts. 75 y 76 del TRLCSP.   
F. Revisión de precios  
Dada la duración del periodo de ejecución del contrato, prevista en cinco meses, no procede la revisión de precios del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89.1 del TRLCSP.  
G. Control de calidad (incluido en el presente contrato)  
H. Garantía provisional  
Los licitadores quedan dispensados de la prestación de la garantía provisional. No obstante, en caso de retirada injustificada de la oferta, éstos deberán indemnizar a la administración por importe igual al 2% del presupuesto de licitación.   
I. Garantía definitiva  
El adjudicatario está obligado a constituir una fianza definitiva en la cuantía del 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.  
J. Plazo y lugar de presentación de proposiciones  
Hasta el martes 17 de septiembre de 2013, a las 19.30 h en el Registro General de Les Corts Valencianes, plaza de San Lorenzo núm. 4 de Valencia (46138).   
K. Fecha y lugar de apertura de proposiciones  
El lunes 23 de septiembre de 2013, a las 12.00 h en la sede de Les Cortes Valencianas, plaza de San Lorenzo núm. 4 de Valencia (46900).   
L. Documentación que han de presentar las personas licitadoras  
En tres sobres cerrados, la documentación que se determina en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.   
M. Criterios de adjudicación  
1. Oferta económica: 60 puntos.  
2. Oferta técnica: hasta 40 puntos, distribuidos del siguiente modo:  
1) Programación y organización de los trabajos: 25 puntos.  
2) Control de calidad: 5 puntos.  
3) Análisis y conocimiento del proyecto definitorio de las obras y de las afecciones que inciden en las mismas: 5 puntos.   
4) Memoria de seguridad y salud: 5 puntos.  
N. Composición de la mesa de contratación  
La mesa de contratación estará integrada por los siguientes miembros:  
Presidente: Francisco J. Visiedo Mazón, letrado mayor de Les Corts. Suplente: Luis Aguiló i Lúcia, letrado de Les Corts.  
Vocales:   
- Enrique Soriano Hernández, letrado de Les Corts  
- Juan Antonio Martínez Corral, letrado de Les Corts.  
- Rafael de Juan Fenollar, jefe del Servicio Asistencia Técnica y Mantenimiento de Les Corts .  
- José Sanz Ballester, jefe del Servicio Económico de Les Corts  
- Un representante del Consell de Personal de Les Corts con voz pero sin voto.  
- Rafael Malde Conde, jefe de Mantenimiento de Les Corts, que actuará como secretario, con voz y con voto (o, en su caso, OGP del Área de Asistencia Técnica y Mantenimiento adscrita a contratación, con voz y sin voto).  
  
Palau de Les Corts  
  
Valencia, 29 de julio de 2013.- El vicepresidente primero: Alejandro Font de Mora Turón; el secretario primero: Antonio Clemente Olivert.