Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4821, del 17-08-2004 (2004/8577)

Subasta número Cont-2/2004. Obras de pavimentado y reposición de aceras.
------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4821

Fecha DOGV
:   17-08-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2004/8577


Fecha del documento
:   09-08-2004

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Moncofa

Tipo de documento
:   Subasta

Descriptores 

:   * Moncofa
    * infraestructura urbana
    * contrato de obras
    * licitación

Subasta número Cont-2/2004. Obras de pavimentado y reposición de aceras. [2004/F8577]
  
Contrato de: obras.
  
Procedimiento: abierto.
  
Forma de adjudicación: subasta.
  
Tramitación: ordinaria.
  
1. Descripción del contrato
  
Órgano de contratación: Alcaldía.
  
Departamento de tramitación: Secretaría-Contratación.
  
Dirección de obra: Arquitectura Básica, SL.
  
Objeto del contrato: pavimentado y reposición de aceras.
  
Codificación DNT 7874: 452312.
  
CPV: 45233200-1.
  
Lugar de ejecución: c/ La Cenia, av. Ramón y Cajal, Castellón y c/ Benavente.
  
Clave: Sec-2/2004.
  
Número de expediente: Cont-2/2004.
  
Necesidades administrativas a satisfacer: adecuación de pavimento y aceras.
  
2. Cuadro de características del contrato
  
A. Presupuesto base
  
En cifra: 82.134,06 euros.
  
En letra: -
  
(511.61732) Convenio Diputación 2004.
  
B. Financiación y anualidades
  
Anualidades: año 2004: 100%, 82.134,06 euros.
  
Organismo que financia la obra: 100% Ayuntamiento de Moncofa.
  
C. Plazo de ejecución
  
Total: un mes.
  
D. Plazo de garantía
  
Un año.
  
E. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
  
En cifra: 1.642,68 euros.
  
F. Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
  
G. Otras garantías
  
No se establecen.
  
H. Fórmulas tipo de la revisión de precios
  
Por la duración del contrato no se establece revisión de precios.
  
I. Clasificación de los contratistas
  
No procede.
  
J. Medios de acreditación de la solvencia económica y financiera.
  
La que consta en los pliegos.
  
K. Medios de acreditación de la solvencia técnica
  
La que consta en los pliegos.
  
L. Presentación y apertura de proposiciones
  
Presentación
  
Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Moncofa.
  
Fecha límite: 26 días naturales desde la publicación del último de los anuncios de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón o Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Hora límite: 14.00 h.
  
Dirección a la que puede anunciarse la remisión por correo de la oferta
  
Fax: 964 58 03 48.
  
Telegrama: Ayuntamiento de Moncofa, Secretaría-Contratación. Plaza de la Constitución, 1, 12098 Moncofa.
  
Apertura de proposiciones económicas
  
Hora: 12.00 h.
  
Día: quinto día contado del siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones, si éste fuese sábado o inhábil se celebrará el siguiente día hábil.
  
M. Proyecto de obras
  
Todo el proyecto tiene carácter contractual.
  
N. Porcentajes reducidos de bajas temerarias
  
Los indicados en el pliego.
  
O. Gastos de ensayos, de análisis o de informes
  
Los incluidos en el proyecto.
  
P. Importe máximo de los gastos de publicidad
  
Los importes correspondientes a los anuncios de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Q. Certificaciones y abonos a cuenta
  
Periodicidad: mensuales.
  
R. Subcontratación
  
Porcentaje que se permite: 50% del importe de adjudicación.
  
S. Penalidades específicas para este contrato no incluidas en el artículo 95 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
  
No se establecen.
  
T. Causas especiales de resolución del contrato
  
No se prevén.
  
U. Determinación de los incumplimientos parciales que pueden suponer causa de resolución del contrato
  
No se establecen.
  
V. Plazos especiales
  
De recepción: un mes.
  
De comunicación de terminación de la obra: cinco días previos.
  
W. Observaciones: -
  
3. Modelo de oferta económica
  
(Nombre y apellidos) ..., con domicilio en (población) ..., c/pl. ..., número ..., CP ..., NIF ... y teléfono ...
  
Declaro:
  
Primero. Que estoy informado/da de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder ser adjudicatario/a del contrato de obras de pavimentado y reposición de aceras.
  
Segundo. Que me comprometo en nombre propio (o en nombre y representación de la empresa ..., con NIF/CIF ..., a ejecutarlo conforme al proyecto y con sujeción estricta a los requisitos y las condiciones estipulados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del contrato, por la cantidad total (IVA incluido) de ... (en letras y en números).
  
..., ... de ... de ... \_\_\_\_\_\_\_
  
(Firma)