Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5908, del 05-12-2008 (2008/14977)

Licitación número 2008/EL/0132. Obras de construcción de las instalaciones para la reutilización de agua depurada de la EDAR de Alacantí norte (Alicante).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5908

Fecha DOGV
:   05-12-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2008/14274


Fecha del documento
:   28-11-2008

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Licitación

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * tratamiento del agua
    * licitación
    * contrato de obras

Licitación número 2008/EL/0132. Obras de construcción de las instalaciones para la reutilización de agua depurada de la EDAR de Alacantí norte (Alicante).  
 [2008/14465]  
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras:  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.  
c) Número de expediente: 2008/EL/0132.  
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto: obras de construcción de las instalaciones para la reutilización de agua depurada de la EDAR de Alacantí norte (Alicante).  
c) Lugar de ejecución: Sant Joan d'Alacant y Mutxamel (Alicante).  
d) Plazo de ejecución (meses): 10 meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa, en función de una pluralidad de criterios.  
4. Presupuesto base de licitación  
Importe total: 3.706.231,30 euros (IVA excluido); importe del IVA correspondiente: 592.997,01 euros.  
5. Garantía provisional  
No exigible.  
6. Obtención de documentación e información  
a) Entidad: ver punto 1.a).  
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, nº 10, entresuelo.  
c) Localidad y código postal: Valencia 46077.  
d) Teléfono: 065 911 792.  
e) Telefax: 016 882 323.  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 30.01.2009.  
7. Requisitos específicos del contratista  
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): E-1-f.  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica conforme a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación  
a) Fecha límite de presentación: 10.02.2009 a las 14.00 horas.  
b) Documentación a presentar: la que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares y anexo de bases correspondiente.  
c) Lugar de presentación:  
1º Entidad: ver punto 1.a).  
2º Domicilio: ver punto 6.b).  
3º Localidad y código postal: ver punto 6.c).  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 12 meses, desde la apertura de las ofertas.  
e) Admisión de variantes: no.  
9. Apertura de las ofertas  
a) Entidad: ver punto 1.a).  
b) Domicilio: ver punto 6.b).  
c) Localidad: ver punto 6.c).  
d) Fecha: 10.03.2009.  
e) Hora: 12.00.  
10. Otras informaciones  
Referencia BEW-1767: 45223500-1, 45232152-2; referencia VFX-2590: F 42.21.23.  
11. Gastos de anuncios  
Serán por cuenta del adjudicatario.  
13. En su caso, portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.epsar.gva.es.  
Valencia, 28 de noviembre de 2008.- El gerente en funciones, por delegación, (Resolución de 46.90.9714-CMEN de 15.09.2000): Jose Juan Morenilla Martínez.