Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5319, del 07-08-2006 (2006/9179)

Concurso núm. CNMY06/02-2/82. Obras de rehabilitación del antiguo hospital Gran Vía de Castellón con destino a residencia de tercera edad y centro de día para enfermos de alzheimer, centro de discapacitados y centro para enfermos mentales.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5319

Fecha DOGV
:   07-08-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/9179


Fecha del documento
:   18-07-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Bienestar Social

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * licitación
    * industria de la construcción
    * contrato de obras

Concurso núm. CNMY06/02-2/82. Obras de rehabilitación del antiguo hospital Gran Vía de Castellón con destino a residencia de tercera edad y centro de día para enfermos de alzheimer, centro de discapacitados y centro para enfermos mentales. [2006/9179]  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social  
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría. Servicio de Contratación e Inversiones.  
c) Número de expediente: CNMY06/02-2/82  
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación del antiguo hospital Gran Vía de Castellón con destino a residencia de tercera edad y centro de día para enfermos de alzheimer, centro de discapacitados y centro para enfermos mentales.  
b) División por lotes y número: no  
c) Lugar de ejecución: Castellón.  
d) Plazo de ejecución: el plazo de ejecución será de 18 meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: concurso público.  
4. Presupuesto base de licitación.  
Importe total: 7.166.801,27 euros  
5. Garantias  
Provisional: 143.336,03 euros, que corresponde al 2 por 100 del importe de licitación.  
6. Obtención de documentación e información.  
a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social  
b) Domicilio: Paseo Alameda 16  
c) Localidad y código postal: Valencia 46209  
d) Tel.: 745920069  
e) Fax: 473477853  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación de ofertas, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.  
7. Requisitos específicos del contratista.  
Clasificación del contratista: Grupo C, categoría f.  
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.  
a) Fecha límite de presentación: El término para la presentación de proposiciones finalizará el día 8 de septiembre de 2006.  
b) Documentación a presentar: se presentarán en dos sobres separados (A y B) los documentos siguientes:  
Sobre «A» : Documentación administrativa  
Sobre «B» : Documentación económico técnica: contendrá la proposición económica, según el modelo del Anexo III, del pliego de Clausulas Administrativas Particulares, así como la documentación técnica necesaria para la valoración de los criterios de adjudicación.  
Todo ello en la forma determinada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
c) Lugar de presentación:  
1º Entidad: Registro General de la Conselleria de Bienestar Social de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas. A partir del 1 de junio al 30 de septiembre el horario de Registro será de 9 a 14 horas de lunes a viernes. También será posible la presentación de documentación en cualquier otro lugar previsto en el art, 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
2º Domicilio: Paseo Alameda 16.   
3ª Localidad y Código Postal: Valencia, 46973  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses contados desde el acto público de apertura de las proposiciones económicas.  
e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes.  
9. Apertura de ofertas.  
a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social  
b) Domicilio: Paseo Alameda 16  
c) Localidad: Valencia  
d) Fecha: 20 de septiembre de 2006.   
Si tal fecha coincidiese en sábado o festivo la apertura pública referida tendrá lugar el primer día hábil siguiente en el mismo lugar y hora indicados.  
e) Hora: 12 horas.  
10. Otras informaciones.  
11. Gastos de anuncios: los gastos de publicación del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.  
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 18 de julio de 2006.  
Valencia, 18 de julio de 2006.. La subsecretaria (P.D. DOGV núm. 3.936 de 09.02994): Pilar Máñez Capmany.