Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4530, del 25-06-2003 (2003/7520)

Subasta. Sustitución tubería agua potable y reposición de pavimentos en la calle de la Comtessa de Carlet y aliviadero en las calles Portal del Tambor . Murillo . García Lorca . 1ª fase.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4530

Fecha DOGV
:   25-06-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2003/7520


Fecha del documento
:   12-06-2003

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Carlet

Tipo de documento
:   Subasta

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Carlet
    * contrato de obras
    * infraestructura urbana
    * licitación

Subasta. Sustitución tubería agua potable y reposición de pavimentos en la calle de la Comtessa de Carlet y aliviadero en las calles Portal del Tambor - Murillo - García Lorca - 1ª fase. [2003/M7520]
  
El Ayuntamiento de Carlet, mediante resolución de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 30 de mayo de 2003, aprobó los siguientes expedientes de contratación, para la ejecución de las obras siguientes:
  
- Objeto: sustitución tubería agua potable y reposición de pavimentos en la calle de la Comtessa de Carlet.
  
- Forma de adjudicación: subasta abierta sin admisión previa.
  
- Presupuesto: 115.590,04 euros.
  
- Plazo de ejecución: tres meses.
  
- Garantía provisional: 2.311,80 euros.
  
- Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.
  
- Objeto: aliviadero en las calles Portal del Tambor - Murillo - García Lorca - 1ª fase.
  
- Forma de adjudicación: subasta abierta sin admisión previa.
  
- Presupuesto: 296.713,71 euros.
  
- Plazo de ejecución: seis meses.
  
- Garantía provisional: 5.934,27 euros.
  
- Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.
  
- Clasificación del contratista: grupo A), subgrupo 1, categoría C, grupo E, subgrupo 1, categoría C.
  
Cláusulas comunes a ambas licitaciones:
  
- Plazo de presentación de proposiciones: el plazo de presentación de proposiciones será de 26 días naturales, a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ; si coincide en domingo o festivo, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
  
- Examen de los expedientes: los pliegos de condiciones y documentación técnica podrán examinarse en las dependencias de la Oficina Técnica de este Ayuntamiento (av. Caixa d'Estalvis, 1), durante el plazo de presentación de proposiciones desde las 08.00 hasta las 15.00 horas. Los ocho primeros días servirán de exposición pública de los pliegos, entendiéndose aprobados definitivamente caso de no presentarse reclamaciones.
  
Documentación a presentar por los licitadores: se aportará para cada una de las obras:
  
· Sobre A: proposición económica.
  
· Sobre B: capacidad para contratar.
  
Ambos en la forma determinada en los pliegos de cláusulas económico-administrativas particulares.
  
- Lugar de presentación de proposiciones: Registro de Entradas de este Ayuntamiento (av. Caixa d'Estalvis, 1).
  
Este anuncio y lo establecido en la cláusula 19 (gastos exigibles) de las que rigen las presentes contrataciones, serán a cargo del adjudicatario.