Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4681, del 30-01-2004 (2004/669)

Subasta número Sec-1/2004 del proyecto de urbanización de la unidad de actuación número 9.
------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4681

Fecha DOGV
:   30-01-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2004/669


Fecha del documento
:   14-01-2004

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Moncofa

Tipo de documento
:   Subasta

Descriptores 

:   * Moncofa
    * urbanización
    * licitación
    * contrato de obras

Subasta número Sec-1/2004 del proyecto de urbanización de la unidad de actuación número 9. [2004/669]
  
Contrato de: obras.
  
Procedimiento: abierto.
  
Forma de adjudicación: subasta.
  
Tramitación: ordinaria.
  
1.Descripción del contrato.
  
Órgano de contratación: Alcaldía.
  
Departamento de tramitación: Secretaría-Contratación.
  
Dirección de obra: Arquitectura Básica, SL.
  
Objeto del contrato: ejecución proyecto de urbanización de la unidad de actuación número 9.
  
Codificación c.p.a.2002: 866504285.
  
CPV: 516170926.
  
Lugar de ejecución: unidad de actuación-9, junto a la R-1.
  
Clave: sec-1/2004.
  
Número expediente: cont-1/2004.
  
Necesidades administrativas a satisfacer: urbanización integral de la zona
  
2.Cuadro de características del contrato
  
A. Presupuesto base.
  
En cifra: 529.491,51 euros.
  
En letra: quinientos veintinueve mil cuatrocientos noventa y un euros con cincuenta y un céntimos.
  
Partida presupuestaria (432.61516) urbanización unidad de ejecución A.9.
  
B. Financiación y anualidades.
  
Anualidades: Año 2004: 100% 529.491,51 euros.
  
Organismo que financia la obra: 100% Ayuntamiento de Moncofa.
  
C. Plazo de ejecución.
  
Total: seis meses.
  
D. Plazo de garantía.
  
Un año.
  
E. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
  
En cifra: 10.589,83 euros.
  
En letra: Diez mil quinientos ochenta y nueve euros con ochenta y tres céntimos.
  
F. Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
  
G. Otras garantías: No se establecen.
  
H. Fórmulas tipo de la revisión de precios .
  
Por la duración del contrato no se establece revisión de precios.
  
I. Clasificación de los contratistas.
  
Grupo G viales y pistas
  
Subgrupo 6 sin especificar
  
Categoría D
  
J. Medios de acreditación de la solvencia económica y financiera.
  
Suficiente la clasificación solicitada.
  
K. Medios de acreditación de la solvencia técnica.
  
Suficiente la clasificación solicitada.
  
L. Presentación y apertura de proposiciones
  
Presentación:
  
Lugar : Registro General del Ayuntamiento de Moncofa.
  
Fecha límite: Veintiséis días naturales desde la publicación del último de los anuncios de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia o Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Hora límite: 14.00 h.
  
Dirección a la que puede anunciarse la remisión por correo de la oferta:
  
Fax: 964 58 03 48.
  
Telegrama: Ayuntamiento de Moncofa, Secretaria - Contratación. Plaça de la Constitució, 1, - 12918 Moncofa.
  
Apertura de proposiciones económicas:
  
Hora: 12.00 h.
  
Día: sexto día contado del siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones, si éste fuese sábado o inhábil se celebrará el siguiente día hábil.
  
M. Proyecto de obras .
  
Todo el proyecto tiene carácter contractual.
  
N. Porcentajes reducidos de bajas temerarias.
  
Los indicados en el pliego.
  
O. Gastos de ensayos, de análisis o de informes.
  
Los incluidos en el proyecto.
  
P. Importe máximo gastos de publicidad.
  
Los importes correspondientes a los anuncios de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Q. Certificaciones y abonos a cuenta
  
Periodicidad: mensuales.
  
R. Subcontratación.
  
Porcentaje que se permite: 50 por 100 del importe de adjudicación.
  
S. Penalidades específicas para este contrato no incluidas en el artículo 95 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no se establecen.
  
T. Causas especiales de resolución del contrato .
  
No se prevén
  
U. Determinación de los incumplimientos parciales que pueden suponer causa de resolución del contrato
  
No se establecen.
  
V. Plazos especiales.
  
De recepción: Un mes.
  
De comunicación de terminación de la obra: cuarenta y cinco días previos.
  
W. Observaciones.
  
Son a cargo del contratista los honorarios técnicos correspondientes a la dirección de obra de que resulten de cada certificación, que podrán ser repercutidos a este ayuntamiento mediante factura en virtud del presente contrato.
  
3. Modelo de oferta económica
  
D....(nombre y apellidos),...con domicilio en...(población), c/pl..., número..., CP...y NIF..., y teléfono....
  
Declaro:
  
Primero: Que estoy informado/da de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder ser adjudicatario/a del contrato de obras de ejecución proyecto de urbanización de la unidad de actuación 9.
  
Segundo: Que me comprometo en nombre propio (o en nombre y representación de la empresa...con NIF/CIF..., a ejecutarlo conforme al proyecto y con sujeción estricta a los requisitos y las condiciones estipulados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del contrato, por la cantidad total (IVA incluido) de...(en letras y en números).
  
En \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_