Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6331, del 12-08-2010 (2010/9176)

Licitación por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, para el contrato de las obras de adecuación de edificio público para centro de investigación e innovación de nuevas tecnologías de los servicios urbanos del municipio de Alaquás. Expediente nº CNMY10/SUBSE/33.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6331

Fecha DOGV
:   12-08-2010

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2010/9176


Fecha del documento
:   09-08-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Tipo de documento
:   Anuncio

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato de obras

Licitación por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, para el contrato de las obras de adecuación de edificio público para centro de investigación e innovación de nuevas tecnologías de los servicios urbanos del municipio de Alaquás. Expediente nº CNMY10/SUBSE/33. [2010/9176]  
Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se hace pública convocatoria de licitación por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, para el contrato de obras de adecuación de edificio público para centro de investigación e innovación de nuevas tecnologías de los servicios urbanos del municipio de Alaquás.  
1. Entidad adjudicadora.  
a) Organismo: Generalitat. Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Administrativa.  
c) Número de expediente: CNMY10/SUBSE/33  
2. Objeto del contrato.  
a) Descripción del objeto:  
Obras de adecuación de edificio público para centro de investigación e innovación de nuevas tecnologías de los servicios urbanos del municipio de Alaquás  
C.P.V. 55710223  
b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 6 meses.  
c) División por lotes y número: No se admiten lotes.  
3. a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: Abierto, mediante pluralidad de criterios de adjudicación.  
4. Presupuesto base de licitación:  
- Presupuesto del contrato I.V.A excluido:  
Doscientos diecinueve mil doscientos cuarenta y un euros con sesenta y tres céntimos (219.241,63 €)  
- Importe del IVA:  
Treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta y tres euros con cuarenta y nueve céntimos (39.463,49 €).  
- Valor estimado:   
Doscientos diecinueve mil doscientos cuarenta y un euros con sesenta y tres céntimos (219.241,63 €)  
5. Garantías.  
Provisional: No se exige.  
Definitiva: El 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.  
6. Obtención de documentación e información.  
a) Entidad: Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. Secretaría General Administrativa, Servicio de Contratación Administrativa; o en la página de internet: www.contratacion.gva.es  
b) Domicilio: Miguelete, 5  
c) Localidad y código postal: 46677- Valencia.  
d) Teléfono: 637452273  
e) Telefax: 257515114  
7. Requisitos específicos del contratista:  
a) Clasificación: Grupo «C» - Subgrupos «1, 3, 6 y 8»- Categoría «cualquiera».  
No se requiere acreditar la solvencia económica y financiera y técnica o profesional al exigirse preceptivamente clasificación.  
No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no necesitaran disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su solvencia técnica, económica y financiera a través de los siguientes medios:  
- Solvencia económica y financiera:  
Declaración relativa a la cifra de negocios global y de las obras ejecutadas por la empresa en los últimos cinco años por un importe mínimo igual al importe de licitación.  
- Solvencia técnica o profesional:  
Relación de obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años acompañada por certificados de buena ejecución por un importe mínimo igual al importe de licitación.  
b) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14,00 horas del día 7 de septiembre de 2010.  
c) Documentación a presentar: ver pliegos.  
d) Lugar de presentación:  
1ª. Entidad: Registro General de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.  
2ª. Domicilio: C/ Santo Cáliz nº 2  
3ª. Localidad y código postal: 46071- Valencia,   
o en cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.  
f) Admisión de variantes: no se admiten.  
g) Compromiso de adscripción de medios: No.  
8. Apertura de ofertas.  
a) Entidad: Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. Secretaría General Administrativa.  
b) Domicilio: C/ Micalet, 5.  
c) Localidad: 46186- Valencia.  
d) Fecha:   
El sobre nº 2 el día 14 de septiembre de 2010 a las 12 horas.  
El sobre nº 3 el día 4 de octubre de 2010 a las 12 horas.  
9. Otras informaciones. Ver pliegos.  
a) Criterios que se seguirán para adjudicar el contrato:  
  
La incorrecta inclusión de la documentación en un sobre que no le corresponda, incumpliendo lo previsto en el pliego, conllevará la exclusión de la oferta.  
b) Criterios de preferencia:  
Primero. Se establece, tal como posibilita la Disposición Adicional Sexta de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o privadas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación.  
Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato, el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.  
Este precepto se pondrá en relación con lo establecido en el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana sobre fomento de empleo de las personas discapacitadas.  
Segundo. Asimismo, en virtud del artículo 46 de la Ley 9/2003, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más empresas a las que les hubiera correspondido la máxima puntuación, tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos administrativos de la Generalitat, las proposiciones de los licitadores que con la solvencia técnica de la empresa presenten un plan de igualdad previamente aprobado por cualquier administración pública u órgano competente, siempre que las mismas igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación.  
Tercero. En virtud del artículo 111.3 de la Ley de la Generalitat 8/2003 de 24 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, las cooperativas, en caso de empate, tendrán derecho preferente a la hora de la adjudicación del presente procedimiento.   
c) Información adicional sobre los pliegos y documentación complementaria:   
El contratista deberá colocar el cartel anunciador de las obras incluidas en el Plan Confianza, según las características publicadas en la página web de la Conselleria de Economía y Hacienda, y con las siguientes medidas: 2 x 1.  
10. Observaciones:  
Sometido a regulación armonizada: No.  
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios producidos por este contrato, serán por cuenta del adjudicatario.  
12. Portal informático o página Web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.contratacion.gva.es.  
Valencia, 9 de agosto de 2010.- La consellera de Justicia y Administraciones Públicas (p.d. Resolución de 30.07.2010), la subsecretaria: Carmen Jofre Garrigues.