Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3889, del 30-11-2000 (2000/9684)

Concurso. Urbanización de Cuesta Arrapat y Acceso Puerta del Forcall primera fase, red subterránea de electricidad.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3889

Fecha DOGV
:   30-11-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2000/9684


Fecha del documento
:   20-11-2000

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Morella

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * Morella
    * contrato de obras

Concurso. Urbanización de Cuesta Arrapat y Acceso Puerta del Forcall primera fase, red subterránea de electricidad. [2000/M9684]
  
1. Organo de contratación: el Pleno del ayuntamiento.
  
2. Modalidad de adjudicación: expediente de contratación por procedimiento abierto y urgente mediante la forma de concurso.
  
Por acuerdo del pleno del ayuntamiento del día 16 de noviembre de 2000, ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual se expone al público por plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el último diario para que puedan presentarse reclamaciones.
  
Simultáneamente se anuncia concurso público, si bien la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas particulares.
  
3. Contenido del contrato objeto de la licitación: la urbanización de Cuesta Arrapat y Acceso Puerta del Forcall primera fase, red subterránea de electricidad, con arreglo al pliego de cláusulas administrativas, proyecto técnico redactado por el ingeniero de caminos don Carlos Rubio Rubio y aprobado por el pleno del ayuntamiento el 13 de julio de 2000, que consta de memoria, planos, pliegos de condiciones técnicas particulares, presupuesto y programa de desarrollo de las obras.
  
4. Tipo de licitación: el tipo de licitación será de 16.340.226 pesetas a la baja.
  
5. Lugar de ejecución: municipio de Morella, calle de Cuesta Arrapat y Acceso Puerta del Forcall.
  
6. Plazo de ejecución: cinco meses
  
7. Nombre y dirección a las que deben enviarse las ofertas: Secretaría del ayuntamiento, calle de Segura Barreda número 28, municipio de Morella, código postal 12403.
  
8. Fecha límite de recepción de ofertas: el día en que se cumplan 13 contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el último diario oficial
  
9. La apertura de ofertas: tendrá lugar en el salón de actos del ayuntamiento a las 13.00 horas del quinto día hábil a contar de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, en acto público.
  
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de contratación mediante fax o telegrama, dentro de la fecha y hora establecidos como plazo de presentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida la proposición si es recibida con posterioridad al plazo señalado en este anuncio.
  
10. Garantía provisional y definitiva: los licitadores acreditarán la constitución en la caja de la corporación, a disposición del ayuntamiento de una garantía de 700.000 pesetas equivalente al 2% del presupuesto establecido como base de licitación, en la forma dispuesta en el pliego de cláusulas administrativas.
  
El adjudicatario está obligado a constituir una garantía definitiva por el importe del 4% del presupuesto de adjudicación, que habrá de establecerse a disposición del ayuntamiento en la forma prevista para la garantía provisional.
  
11. Modalidades básicas de financiación y de pago: la financiación será con cargo a la partida del vigente presupuesto donde existe consignación suficiente.
  
12. Criterios de selección y modelo que se utilizarán para la adjudicación del contrato: los criterios que han de servir de base para la adjudicación, son las mejoras incluidas en el proyecto
  
La proposición se presentará en la forma establecida en el pliego de cláusulas administrativas, con arreglo al siguiente
  
Modelo
  
(Nombre) ... con domicilio en ... municipio ... CP ... y DNI ... expedido en ... con fecha .., en nombre propio (o en representación de ... como acredito por ...) enterado de la convocatoria de licitación por procedimiento abierto mediante la forma de concurso, anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón /Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número ... de fecha ... comprometiéndose a realizar las obras de .... en el precio de .... (letra y número) IVA incluido, con arreglo al proyecto técnico y pliego de cláusulas administrativas que acepto incondicionada e íntegramente, sin salvedad alguna, con las modificaciones y mejoras que se especifican en documento adjunto, haciendo constar que mantengo la oferta durante .... meses y no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
- Memoria con las variantes, alternativas o mejoras que se ofrecen, y con plazo de ejecución más corto que el establecido, en su caso
  
Y los siguientes documentos:
  
a) Documento nacional de identidad o fotocopia compulsada.
  
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se actúa en representación de otra persona.
  
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, y número de identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
  
d) Los que acrediten la clasificación del contratista, o justifiquen los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional).
  
e) Declaración responsable ante notario, autoridad judicial o administrativa de no estar incurso en prohibiciones de contratar, conforme a los artículos 15 a 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
f) El resguardo acreditativo de la garantía provisional.
  
g) Las empresas extranjeras, presentarán despacho expedido por la Embajada de España en el país respectivo, donde se certifique que conforme a su legislación, tiene capacidad para contratar y obligarse, y declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudieran corresponderle.
  
h) Los que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
  
i) Para el caso de agrupación temporal de empresas deberá cumplimentarse lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.