Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5303, del 14-07-2006 (2006/8219)

Concurso número 2006/GV/0048. Obras de acondicionamiento paisajístico de la estación depuradora de aguas residuales de Paterna (Valencia).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5303

Fecha DOGV
:   14-07-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/8219


Fecha del documento
:   19-06-2006

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * licitación
    * contrato de obras
    * industria de la construcción
    * tratamiento del agua

Concurso número 2006/GV/0048. Obras de acondicionamiento paisajístico de la estación depuradora de aguas residuales de Paterna (Valencia). [2006/Q8219]  
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras.  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.  
c) Número de expediente: 2006/GV/0048.  
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto: obras de acondicionamiento paisajístico de la estación depuradora de aguas residuales de Paterna (Valencia).  
c) Lugar de ejecución: Paterna (Valencia).  
d) Plazo de ejecución (meses): tres (3) meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: concurso.  
4. Presupuesto base de licitación  
Importe total: 580.627,00 euros (IVA incluido).  
5. Garantías  
Provisional: no exigible.  
6. Obtención de documentación e información  
a) Entidad: ver punto 1.  
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán, número 10, entlo.  
c) Localidad y código postal: Valencia 46796.  
d) Teléfono: 65 716 58 71.  
e) Telefax: 96 360 34 69.  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: día 11 de agosto de 2006.  
7. Requisitos específicos del contratista  
a) Clasificación: grupo K, subgrupo 6, categoría e.  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica, por los medios previstos en los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como su inscripción en los registros que se indican en el anexo I del reglamento general de dicha ley; pudiendo presentar asimismo las certificaciones que se indican en el mismo anexo I, con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la citada Ley de Contratos.  
8. Presentación de las ofertas  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas, del dia 23 de agosto de 2006.  
b) Documentación a presentar: la que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y anexo de bases correspondiente (apartado 10).  
c) Lugar de presentación:  
1.º Entidad: ver punto 1.a).  
2.º Domicilio: ver punto 6.b).  
3.º Localidad y código postal: ver punto 6.c).  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: seis meses, desde la apertura de las ofertas.  
e) Admisión de variantes: no.  
9. Apertura de las ofertas  
a) Entidad: ver punto 1.a).  
b) Domicilio: ver punto 6.b).  
c) Localidad: ver punto 6.c).  
d) Fecha: día 5 de septiembre de 2006.  
e) Hora: 12.00 horas.  
10. Otras informaciones  
Referencia RQI-4949: 45112700-2, 45451100-4; referencia GRJ-7939: 45.45.11.  
11. Gastos de anuncios  
Serán por cuenta del adjudicatario.  
12. En su caso, portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: epsar.cop.gva.es  
Valencia, 19 de junio de 2006.. El gerente en funciones (por delegación, Resolución de 04.09.2000 - DOGV de 15.09.2000): José Juan Morenilla Martínez.