Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4826, del 24-08-2004 (2004/8752)

Concurso número 2004/GV/0019. Obras de mejora del emisario submarino de la playa de la Albufereta, t.m. de Alicante.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4826

Fecha DOGV
:   24-08-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2004/8752


Fecha del documento
:   18-08-2004

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * tratamiento del agua
    * contrato de obras
    * licitación

Concurso número 2004/GV/0019. Obras de mejora del emisario submarino de la playa de la Albufereta, t.m. de Alicante. [2004/8752]
  
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras.
  
1. Entidad adjudicadora:
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
  
c) Número de expediente: 2004/GV/0019.
  
2. Objeto del contrato.
  
a)Descripción del objeto: Obras de mejora del emisario submarino de la playa de la Albufereta, t.m. de Alicante.
  
c) Lugar de ejecución: Alicante.
  
d) Plazo de ejecución (meses): doce (12) meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
  
a) Tramitación: urgente.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
  
6.753.711,66 euros (IVA incluido).
  
5. Garantía provisional.
  
135.074,23 euros.
  
6. Obtención de documentación e información.
  
a) Entidad: Ver punto 1.a)
  
b) Domicilio: C/ Álvaro de Bazán, nº 10 entlo.
  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46807.
  
d) Teléfono: 65 966 29 06
  
e) Telefax: 96 360 34 69
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 de octubre de 2004.
  
7. Requisitos específicos del contratista.
  
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): F-8-f.
  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica, por los medios previstos en los artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como su inscripción en los Registros que se indican en el Anexo I del Reglamento de dicha Ley; pudiendo presentar asimismo las certificaciones que se indican en el mismo Anexo I, con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la mencionada Ley de Contratos.
  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
  
a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre de 2004, hasta las 14.00 horas.
  
b) Documentación a presentar: La que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y Anexo de Bases correspondiente (apartado 3).
  
c) Lugar de presentación:
  
1.º Entidad: Ver punto 1.a)
  
2.º Domicilio: Ver punto 6.b).
  
3.º Localidad y código postal: Ver punto 6.c).
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dieciocho (18) meses, desde la apertura de las ofertas.
  
e) Admisión de variantes: Una (1) como máximo.
  
9. Apertura de las ofertas.
  
a) Entidad: Ver punto 1.a).
  
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
  
c) Localidad: Ver punto 6.c).
  
d) Fecha: 26 de octubre de 2004.
  
e) Hora: 12.00 horas.
  
10. Otras informaciones.
  
Comprende la ejecución de las obras, previa elaboración del correspondiente proyecto.
  
Referencia GTG-6330: 45244000-9, 74232200-6; Referencia BDU-4244: 45.24, 74.20.34
  
11. Gastos de anuncios.
  
Serán por cuenta del adjudicatario
  
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 18 de agosto de 2004.
  
13. En su caso, portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: epsar.cop.gva.es