Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4457, del 11-03-2003 (2003/2817)

Concurso número O-7/03. Obras de reforma, ampliación y mejora en los Campus de Burjassot-Paterna, Blasco Ibáñez y otros edificios diseminados de la Universitat de València.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4457

Fecha DOGV
:   11-03-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2003/2817


Fecha del documento
:   20-02-2003

Organismo emisor
:   Universitat de València

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * licitación
    * contrato de obras

Concurso número O-7/03. Obras de reforma, ampliación y mejora en los Campus de Burjassot-Paterna, Blasco Ibáñez y otros edificios diseminados de la Universitat de València. [2003/2817]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Universidad de Valencia.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Inversiones. Negociado de Obras.
  
c) Número de expediente: O-7/03.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es la ejecución de obras de reparación, ampliación y mejora para la Universidad de Valencia, agrupados en los siguientes lotes:
  
Lote 1: Campus de Blasco Ibáñez.
  
Lote 2: Campus de Burjassot-Paterna.
  
Lote 3: Instalaciones.
  
Lote 4: Ascensores.
  
Asimismo, por medio de la presente contratación se pretende la selección de empresas a las que poder adjudicar, por procedimiento negociado sin publicidad al amparo de lo previsto en el artículo 141 e) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, obras de similares características a las contratadas inicialmente, de importe inferior a 300.000 euros, a ejecutar por la Universidad de Valencia durante un periodo de 3 años posteriores a la formalización de los contratos, que consistirán en alguna de las siguientes actuaciones:
  
- Reforma de interiores, adecuaciones y acondicionamiento de espacios.
  
- Rehabilitación de exteriores
  
- Impermeabilización de exteriores
  
- Reparación de techos
  
- Reparación de instalaciones
  
- Instalación de ascensores
  
- Otras obras de similares características a las anteriores.
  
b) Lugar de ejecución: Campus de Blasco Ibáñez, Campus de Burjassot-Paterna y otros edificios diseminados de la Universidad de Valencia.
  
c) Plazo de ejecución:
  
Lote 1: 3 meses
  
Lote 2: 5 meses
  
Lote 3: 2 meses
  
Lote 4: 2 meses
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
  
a) Forma: concurso público.
  
b) Procedimiento: Abierto.
  
4. Presupuesto base de licitación:
  
Lote 1: 285.043,16 euros
  
Lote 2: 674.330,04 euros
  
Lote 3: 273.178,72 euros
  
Lote 4: 176.202,34 euros
  
Asimismo, se establece como cuantía total del contrato, a los efectos previsto en el artículo 141 e) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la cantidad de 4.805.432,29 euros, de acuerdo con la siguiente distribución por lotes:
  
Lote 1: 1.376.562,57
  
Lote 2: 2.134.079,82
  
Lote 3: 743.587,56
  
Lote 4: 551.202,34
  
Las cuantías establecidas como presupuesto base de licitación para cada lote en el primer apartado de éste punto se encuentran incluidas en la mencionada cuantía total del contrato.
  
5. Garantías
  
Definitiva: 4% del importe de los lotes adjudicados
  
6.Obtención de documentación e información
  
6.1 Obtención de documentación: Empresa de Reprografía Cristóbal Serrano, C/ Jaime Roig s/n (E.U. de Enfermería), 46155-Valencia.
  
Teléfono: 04 717 41 01
  
6.2 Obtención de Información
  
a)Entidad: Universidad de Valencia- Servicio de Inversiones (Negociado de Obras).
  
b)Domicilio: Blasco Ibáñez 13, nivel 2
  
c)Localidad y código postal: 46144 Valencia
  
d)Teléfono: 53 1 87 23 33
  
e) Telefax: 96 3 98 31 62
  
6.3 Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante todo el plazo de licitación.
  
7. Requisitos específicos del contratista:
  
Clasificación:
  
Lote 1: Grupo C, Subgrupo General, Categoría E
  
Lote 2: Grupo C, Subgrupo General, Categoría E
  
Grupo J, Subgrupo 2, Categoría C
  
Lote 3: Grupo I, Subgrupo 6, Categoría D
  
Grupo J, Subgrupo 2, Categoría E
  
Lote 4: Grupo J, Subgrupo 1, Categoría E
  
8. Presentación de las ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde el día siguiente al de esta publicación
  
b) Documentación a presentar: La que se indica en la cláusula 6ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
  
c) Lugar de presentación:
  
Entidad: Universidad de Valencia (Registro General).
  
Domicilio: Blasco Ibáñez 13, nivel 1
  
Localidad y código postal: 46292-Valencia.
  
9. Apertura de ofertas
  
a) Entidad: Universidad de Valencia.
  
b) Domicilio: Blasco Ibáñez 13, Sala de Juntas, nivel 1
  
c) Localidad: 46278 Valencia.
  
d) Fecha: segundo miércoles inmediatamente posterior al plazo de finalización de presentación de ofertas. Si fuera inhábil se trasladaría al día siguiente en el mismo lugar y hora.
  
e) Hora: 13.30 horas.
  
10. Otras informaciones
  
a) Las ofertas se pueden presentar en el Registro General de 9 a 14 y de 16 a 18 horas de lunes a viernes, sábados de 9 a 14 horas y por cualquier otro medio previsto en la ley de 30/1992. .
  
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.
  
Valencia, 20 de febrero de 2003.- El gerente: Joan Oltra i Vidal.
  
5. Otras administraciones
  
Ayuntamiento de Benicàssim