Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4131, del 20-11-2001 (2001/11768)

Concurso número 2001/EL/0059. Proyecto y obra de modificaciones necesarias para la implantación de un proceso de eliminación de nutrientes en la estación depuradora de aguas residuales de Foia de Castalla (Alicante).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4131

Fecha DOGV
:   20-11-2001

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2001/11952


Fecha del documento
:   14-11-2001

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * contrato de servicios
    * contrato de obras

Concurso número 2001/EL/0059. Proyecto y obra de modificaciones necesarias para la implantación de un proceso de eliminación de nutrientes en la estación depuradora de aguas residuales de Foia de Castalla (Alicante). [2001/X11126]
  
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras:
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación.
  
c) Número de expediente: 2001/EL/0059.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: proyecto y obra de modificaciones necesarias para la implantación de un proceso de eliminación de nutrientes en la EDAR de Foia de Castalla (Alicante).
  
c) Lugar de ejecución: Castalla (Alicante).
  
d) Plazo de ejecución (meses): doce (12) meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 793.548.103.pesetas, equivalente a 2.232.429,65 euros.
  
5. Garantías
  
Provisional: no exigible.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: ver punto 1.
  
b) Domicilio: c/ Álvaro de Bazán núm. 10-entlo.
  
c) Localidad y código postal: Valencia 46864.
  
d) Teléfono: 35.777.11.47
  
e) Telefax: 65.953.30.21
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
Clasificación: grupo K, subgrupo 8, categoría e.
  
8. Presentación de las ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas, del día 15 de enero de 2002.
  
b) Documentación a presentar: la que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 11) y anexo de bases correspondiente (apartado 9).
  
c) Lugar de presentación: ver apartado 6, -a), b) y c).
  
d) Plazo de validez de la oferta: 18 meses, desde la apertura de las ofertas.
  
e) Admisión de variantes: una como máximo.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a), b) y c) Lugar: ver apartado 6, letras a), b), y c).
  
d) Fecha: 28 de enero de 2002.
  
e) Hora: 12 horas.
  
10. Gastos de anuncios
  
Serán por cuenta del adjudicatario.