Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4644, del 04-12-2003 (2003/12193)

Subasta. Obras de rotonda en la intersección de la CN-332 con las carreteras CV-700 y CV-723.
---------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4644

Fecha DOGV
:   04-12-2003

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2003/12920


Fecha del documento
:   24-11-2003

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de El Verge

Tipo de documento
:   Subasta

Descriptores 

:   * Verger, el
    * obras públicas
    * contrato de obras
    * licitación

Subasta. Obras de rotonda en la intersección de la CN-332 con las carreteras CV-700 y CV-723. [2003/S12846]
  
Por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 25 de septiembre de 2003, ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que se transcribe a continuación, y que regirán la subasta, en procedimiento abierto, para la ejecución de las obras de rotonda en la intersección de la CN-332 con las carreteras CV-700 y CV-723; pliego que se somete a trámite de exposición pública por un plazo de ocho días, contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, para que puedan ser presentadas las reclamaciones oportunas.
  
Simultáneamente, se anuncia la apertura del trámite de admisión de propuestas, por plazo de 13 días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Pliego de cláusulas administrativas particulares
  
Cláusula 1. Objeto del contrato, tramitación, procedimiento, forma de adjudicación y codificación.
  
- Objeto del contrato: el objeto del presente expediente es la contratación, por procedimiento abierto, mediante subasta, de las obras denominadas ejecución de rotonda en la intersección de la CN-332 con las carreteras CV-700 y CV-723, con arreglo al proyecto redactado por el Ingeniero de canales, caminos y puertos Juan Ferrer Marsal, reformado por Asunción Muñoz Ambit (ITOP).
  
La descripción de las obras a ejecutar consta en el correspondiente proyecto técnico, el cual queda incorporado al contrato como contenido obligacional.
  
El contratista deberá ejecutar las obras de acuerdo con el proyecto y con las indicaciones de los técnicos directores de las mismas, así como a las condiciones particulares indicadas en el informe emitido al efecto por la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, obrante en el expediente.
  
Se considerarán documentos contractuales, en cualquier caso, la memoria, el presupuesto de las obras, los planos, el pliego de condiciones técnicas y cuadro de Precios, así como el programa de trabajo cuando, de acuerdo con lo que prevé el pliego de cláusulas administrativas generales, se incorpore al proyecto.
  
- Tramitación: urgente.
  
- Forma de adjudicación: la forma de adjudicación del contrato será la de subasta, mediante procedimiento abierto.
  
Cláusula 2. Naturaleza
  
Este contrato tiene carácter administrativo y se tipifica como contrato de obras, de acuerdo con los artículos 5.2 a) y 120 del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
Cláusula 3. Duración del contrato
  
El plazo de ejecución de las obras será de tres meses, contados a partir de la fecha en que se formalice el acto de comprobación del replanteo.
  
Cláusula 4. Plazo de garantía
  
El plazo de garantía será de 12 meses, a contar desde la fecha en que se formalice la recepción, y en caso de observaciones, será la fecha en que la administración haya aceptado las rectificaciones.
  
Cláusula 5. Partida presupuestaria
  
Existe crédito presupuestario en la partida 51/601.00. (Rotonda CN-332), del presupuesto correspondiente al ejercicio 2003.
  
Cláusula 6. Importe de la contratación.
  
El tipo o precio base de la contratación, es la cantidad de un millón dieciocho mil ochocientas treinta y cuatro euros, con cuarenta y seis céntimos (1.018.834,46 e) IVA incluido; cantidad a la que habrá que sumar el importe de los honorarios de dirección facultativa, cuyo importe asciende a treinta y dos mil ochocientos setenta y seis euros con sesenta y nueve céntimos (32.876,69 e), IVA incluido.
  
El presupuesto se entenderá comprensivo de la totalidad de la obra y lleva implícito todos los conceptos.
  
Se entenderá que en todos los presupuestos u ofertas de los empresarios está incluido, no sólo el precio del contrato, sino también el importe del impuesto sobre el valor añadido que, desde luego, será repercutido como partida independiente.
  
Cláusula 7. Revisión de precios
  
No procede.
  
Cláusula 8. Garantía provisional
  
El importe de la garantía provisional será de veinte mil trescientos setenta y seis euros, con seiscientos ochenta y nueve céntimos (20.376,689 e), equivalente al 2% del presupuesto total de las obras.
  
Cláusula 9. Garantía definitiva
  
La cuantía de la garantía definitiva será del 4% del presupuesto de adjudicación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, referente a garantías complementarias y definitivas.
  
Las citadas garantías se podrán constituir en metálico, valores públicos o privados, en las condiciones legalmente establecidas, mediante aval bancario o seguro de caución, de conformidad con los artículos 55 y siguientes del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre. Los avales tendrán que ser autorizados por el apoderado de la entidad que avala, quien tendrá poder suficiente para obligarla plenamente.
  
En el caso de que la garantía se presente mediante aval, éste se tendrá que ajustar al modelo que figura como anexo V del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Así mismo, en el aval de constitución de garantía definitiva será necesario que las firmas de los avalistas estén legitimadas por fedatario público.
  
Cláusula 10. Forma de pago
  
Mediante certificaciones.
  
Cláusula 11. Otras obligaciones del contratista
  
El contratista tendrá que asumir el coste de la instalación de paneles informativos de las obras, conforme a las instrucciones del director técnico de las mismas, de acuerdo con la imagen corporativa del Ayuntamiento de El Verger (Alicante).
  
Cláusula 12. Riesgo y ventura
  
Los riegos que se deriven del contrato suscrito entre el Ayuntamiento y el adjudicatario, deberán ser asumidos por el contratista, que no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de averías o perjuicios ocasionados por las obras, salvo causas de fuerza mayor.
  
Cláusula 13. Condiciones de los licitadores
  
Pueden participar en la licitación las personas, jurídicas o naturales, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia económica, financiera, técnica y profesional, mediante la clasificación que se requiera, y no se encuentren comprendidos en ninguna de las prohibiciones para contratar previstas por el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con los artículos 9 y siguientes del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
Cláusula 14. Clasificación del contratista
  
Para participar en la licitación los contratistas deberán tener la siguiente clasificación:
  
Grupo: G
  
Subgrupo: 4
  
Categoría: E
  
Cláusula 15. Documentación a presentar
  
Las empresas deberán presentar las ofertas en el plazo de 13 días naturales (artículo 78.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000), contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación, y en dos sobres cerrados o libros separados y firmados por los licitadores o persona que lo represente, de acuerdo con el siguiente modelo:
  
En el sobre núm. 1 se hará constar la siguiente documentación:
  
a) Documento nacional de identidad del contratista o de su representante legal.
  
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, si se precisa, cuando se actúa en representación de terceros.
  
c) Título de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, inscrita, si procede, en el Registro Oficial.
  
d) Alta del IAE.
  
e) Declaración responsable del empresario en la que conste:
  
1) Que no se halla afectado por ninguno de los supuestos recogidos en las normas de incompatibilidad mencionadas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, ni a la prohibición de contratar prevista en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000.
  
2) Que se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con la hacienda pública, lo que se compromete a acreditar si resulta adjudicatario.
  
f) Solvencia económica y técnica: se acredita mediante la clasificación del contratista, conforme lo citado en la cláusula número 14, expedida por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas.
  
En el supuesto que la empresa no conste en dicho registro, deberá acreditar su solvencia técnica y económica con los documentos siguientes: artículos 16 y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2000 y 14 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo.
  
Solvencia económica:
  
1/ Informe de instituciones financieras acreditativo de la solvencia económica y financiera o, en su defecto, seguro de indemnización para cubrir los riesgos profesionales.
  
2/ Publicación de las cuentas anuales o extracto de las mismas, en caso de sociedades.
  
3/ Declaración relativa a la cifra de negocio durante los tres últimos ejercicios.
  
Solvencia técnica:
  
1/ Títulos académicos y experiencia del empresario y cuadro técnico.
  
2/ Relación de obras ejecutadas en el transcurso de los últimos 5 años, acompañada de los certificados de buena ejecución de las más importantes.
  
3/ Maquinaria, material y equipo técnico.
  
4/ Efectivos personales medios anuales, indicando grado de estabilidad en el empleo e importancia de sus equipos directivos durante los tres últimos años.
  
5/ Equipo técnico que va a disponer, integrado o no en la empresa.
  
6/ Las empresas extranjeras: declaración de sumisión a los tribunales de justicia de la demarcación del municipio, con renuncia expresa de su propio fuero territorial, para la resolución de todas las incidencias que de forma directa o indirecta pudieran derivarse del contrato.
  
7/ Resguardo acreditativo de la garantía provisional.
  
8/ Póliza de responsabilidad civil. (Podrá ser fotocopia).
  
El sobre núm. 1 contendrá la mencionada documentación administrativa para la «subasta mediante procedimiento abierto de.........., presentada por..........» con la firma del licitador o persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa.
  
En el interior del sobre se hará constar, en un folio independiente, su contenido enunciado numéricamente.
  
Las empresas extranjeras acreditarán su solvencia económica, financiera, técnica o profesional, por cualquiera de los medios que se indican en los artículos 16 y 17 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
  
Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de manera, directa o indirecta, puedan derivarse del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que corresponda al licitador.
  
Los originales de los documentos aportados mediante fotocopia, podrán ser exigidos con carácter previo a la adjudicación del contrato.
  
El sobre número 2 contendrá la siguiente documentación:
  
- La mención «proposición económica para la subasta mediante procedimiento abierto de las.......... presentada por..........», con la firma del licitador o persona que le represente, que contendrá la oferta económica, de conformidad con el siguiente modelo:
  
«D.........., domiciliado en.........., calle.........., núm.......... con DNI núm.........., mayor de edad, en nombre propio (o en representación de la empresa.........., con domicilio en.........., calle.......... núm..........), una vez conocidas las condiciones exigidas para optar al procedimiento abierto de las obras de.........., se compromete a realizarlas con sujeción al proyecto y al pliego de cláusulas administrativas particulares, por la cantidad de.......... euros (en letras y cifras). En la citada cantidad se incluye el impuesto sobre el valor añadido).
  
Lugar, fecha y firma del licitador.»
  
Cláusula 16. Presentación de ofertas
  
Las ofertas se presentarán desde las 09.00 horas hasta las 14.000 horas, en el Departamento de Urbanismo y Obras de la de la corporación, en el plazo de 13 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente pliego en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP).
  
Cuando el último día del plazo sea inhábil ?el sábado se considerará como tal- se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
  
Cláusula 17. Composición de la mesa de contratación
  
La mesa estará formada por:
  
Presidente: el de la corporación o concejal en quien delegue.
  
Vocal: presidente de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento.
  
Vocal: secretario general o funcionario en quien delegue.
  
Vocal: interventor general o funcionario en quien delegue.
  
Vocal: arquitecto municipal.
  
Vocal: ingeniero municipal.
  
Vocal: arquitecto técnico municipal.
  
Secretario: un funcionario de la corporación.
  
Cláusula 18. Apertura de proposiciones.
  
Sobre núm. 1: (documentación). La mesa de contratación se reunirá el día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, con el objeto de proceder a la apertura de los sobres núm. 1 y calificar la documentación en ellos contenida. En caso de observar defectos materiales en la documentación presentada, si lo cree conveniente, podrá conceder un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error.
  
Sobres número 2: (proposición económica). La mesa de contratación procederá, en el mismo acto, a la apertura de los sobres números 2, que de producirse la circunstancia indicada en el acto de apertura del sobre núm. 1 (en caso de observar defectos materiales en la documentación presentada, ...), se producirá el cuarto día hábil siguiente.
  
La mesa dará cuenta el primer lugar del resultado de la calificación de la documentación general presentada, indicando, si fuera posible, en el caso de haber transcurrido el plazo de 3 días para reparar los defectos, si los hubiera, los licitadores excluidos, en su caso, y las causas de su exclusión. A continuación, se procederá a la apertura de las proposiciones económicas, con la lectura del contenido esencial de cada una de ellas, y después de invitar a los asistentes a formular las observaciones que deseen realizar, se levantará la correspondiente acta.
  
La mesa presentará las proposiciones con el acta y la propuesta que estime pertinente, al órgano de contratación que haya de efectuar la adjudicación del contrato.
  
La mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, aquellos informes, técnicos o jurídicos, que estime convenientes y se relacionen con el objeto del contrato.
  
En cualquier caso, el órgano de contratación también tendrá la alternativa de adjudicar el contrato a la empresa que haga la oferta más ventajosa o de declarar desierta la subasta, de conformidad con la normativa vigente.
  
En todo lo no previsto por estas cláusulas, se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.»
  
Lo que se hace público para general conocimiento.