Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5712, del 27-02-2008 (2008/2418)

Licitación número OID/1/2008. Sistema de impermeabilización de la celda número 3 de la mercantil Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA, y de las obras y ejecución del sistema de desgasificación de las celdas números 1 y 2 del vertedero.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5712

Fecha DOGV
:   27-02-2008

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2008/2418


Fecha del documento
:   21-02-2008

Organismo emisor
:   Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * Jijona
    * contrato de obras
    * gestión de residuos
    * licitación
    * industria de la construcción

Licitación número OID/1/2008. Sistema de impermeabilización de la celda número 3 de la mercantil Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA, y de las obras y ejecución del sistema de desgasificación de las celdas números 1 y 2 del vertedero. [2008/2418]  
Acuerdo de 27 de marzo de 2007, del Consejo de Administración de la sociedad Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA, relativo a la licitación mediante concurso del contrato de obra del sistema de impermeabilización de la celda número 3 de la mercantil Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA, y de las obras y ejecución del sistema de desgasificación de las celdas número 1 y 2 del vertedero.  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo:  
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA.  
Partida El Feliu.  
Paraje Pedra Negra, s/n.   
Ctra. N-340 - PK 761,75.  
03422 Jijona (Alicante)  
Tel.: 273 393 895.  
Fax: 936 177 116.  
b) Números de expediente: OID/1/2008.  
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto:  
- Ejecución de obras de impermeabilización de la celda 3, del vertedero de residuos urbanos propiedad de Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA, en el término municipal de Jijona (Alicante), en la partida El Feliu, paraje Pedra Negra, s/n, carretera N-340 - PK 761,75.  
- Ejecución de obras de desgasificación de las celdas 1 y 2.  
b) Lugar de ejecución: Jijona (Alicante).  
c) Plazo de ejecución (meses): cinco meses (5) en total.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: ordinaria  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: concurso.  
4. Presupuesto base de licitación  
Importe total: un millón quinientos sesenta y seis mil euros (1.566.000 €), IVA incluido.  
5. Garantía provisional  
Treinta y un mil trescientos veinte euros (31.320 €).  
6. Obtención de documentación e información  
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA.  
Partida El Feliu.  
Paraje Pedra Negra, s/n,   
Ctra. N-340 - PK 761,75.  
03190 Jijona (Alicante)  
Tel.: 704 319 263.  
Fax: 352 636 623.  
Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día anterior al vencimiento del plazo para la presentación de las proposiciones a las 14.00 horas.  
7. Requisitos específicos del contratista  
Clasificación:   
- Grupo A, subgrupo 02, categoría A  
- Grupo A, subgrupo 04, categoría A  
- Grupo E, subgrupo 07, categoría D  
- Grupo J, subgrupo 05, categoría C  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación  
1. Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del vigesimosexto día natural contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si coincide en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.  
2. Documentación a presentar:   
- Sobre (A), documentación administrativa. Contenido del 1.1. de la cláusula II del pliego de condiciones particulares de contratación.  
- Sobre (B), proposición económica, según modelo contenido en el anejo 2 del pliego de condiciones particulares de contratación.  
- Sobre (C), proposición técnica. Contenido del 1.3 de la cláusula II del pliego de condiciones particulares de contratación.  
9. Lugar de presentación  
En el indicado en el apartado 6, Obtención de documentación e información.  
10. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso)  
Tres meses, a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de presentación de las proposiciones económicas.  
11. Admisión de variantes (concurso)  
No se admiten.  
12. Apertura de las ofertas  
Entidad: Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA.  
Domicilio: partida El Feliu, paraje Pedra Negra, s/n, ctra. N-340 - PK 761,75. 03327 Jijona (Alicante).  
Fecha: el día siguiente al vencimiento del plazo para la presentación de ofertas. Si coincide en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.  
Hora: 12.00 horas (horario peninsular).  
13. Gastos de anuncios  
A cargo de los adjudicatarios.  
Jijona, 21 de febrero de 2008.- El director gerente de Reciclados y Compostajes Piedra Negra, SA: Enrique García Gutiérrez.