Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3799, del 24-07-2000 (2000/6047)

Subasta número 2000/2/O/004/75-ZZPO 566/2000. Obras de construcción de la piscina cubierta climatizada, fase III.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3799

Fecha DOGV
:   24-07-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2000/6047


Fecha del documento
:   04-07-2000

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Mislata

Tipo de documento
:   Subasta

Descriptores 

:   * Mislata
    * contrato de obras

Subasta número 2000/2/O/004/48-UMZN 870/2000. Obras de construcción de la piscina cubierta climatizada, fase III. [2000/S6047]
  
Aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de junio de 2000, el pliego de condiciones jurídicas y económico-administrativas que ha de regir la contratación , por procedimiento abierto, subasta , de las obras de construcción de piscina cubierta climatizada, fase III, se expone al público durante ocho días, contados desde el siguiente a la presente publicación a los efectos de atender reclamaciones.
  
Simultáneamente , y sin perjuicio de aplazar cuando resulte necesario el procedimiento de adjudicación, en el supuesto que se formularen reclamaciones contra el pliego, se anuncia a través del presente edicto, la apertura del procedimiento de adjudicación en la forma que seguidamente se expresa:
  
1. Entidad adjudicadora
  
Ayuntamiento de Mislata.
  
Plaza de la Constitución núm. 8
  
Mislata. 46195.
  
Teléfono: 61 887 89 56 , Fax: 96 370 38 06
  
2. Objeto del contrato: obras de construcción de piscina cubierta climatizada, fase III.
  
Plazo de ejecución: 12 meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
Tramitación : ordinaria.
  
Procedimiento: abierto.
  
Forma de adjudicación: subasta.
  
4. Presupuesto base de licitación: 985.357.435 pesetas, (1.622.562,776 euros) IVA incluido.
  
5. Garantías
  
Provisional: 5.399.435 pesetas.
  
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
  
6. Obtención de documentación e información
  
Ayuntamiento de Mislata, Negociado de Contratación.
  
Teléfono: 17 415 09 69.
  
7. Requisitos específicos de los contratistas
  
Clasificación: grupo A, subgrupo 2 , categoría a.
  
Grupo C , subgrupo 2 , categoría c.
  
Grupo C, subgrupo 4, categoría a.
  
Grupo K, subgrupo 2, categoría d.
  
Grupo K, subgrupo 2, categoría d.
  
De conformidad con lo señalado en el artículo 15 de la Orden de 28 de marzo de 1968, por la que se dictan normas complementarias para la clasificación de contratistas de obras, dadas las especiales características de las cimentaciones que se incluyen en la obra objeto del contrato, y habida cuenta que su importe es inferior al 50% del precio total, se exige la obligación del contratista, salvo que estuviera clasificado en las especialidades de que se trate, de subcontratar las obras correspondientes a cimentaciones especiales con otro u otros clasificados en el grupo K, subgrupo 2, categoría d y no le será exigible al principal la clasificación en ellos.
  
8. Presentación de ofertas
  
El plazo de presentación de proposiciones se iniciará con la publicación del anuncio de subasta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y concluirá a los 26 días naturales siguientes a los de dicha publicación , en horas de 09.00 a 14.00. Si el último día es sábado o festivo, el plazo acabará el siguiente hábil posterior.
  
Documentación que integrará las ofertas: la que figura en el pliego de condiciones.
  
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Mislata. Negociado de Contratación.
  
9. Apertura de las ofertas
  
El acto de apertura de plicas tendrá lugar a las 14.00 horas del primer miércoles siguiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas. En el caso de que dicho día fuera inhábil se trasladará al día siguiente a la misma hora.
  
10. Gastos de anuncios: de cuenta del adjudicatario