Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4826, del 24-08-2004 (2004/8674)

Concurso número 2004-Cont-4. Obras de construcción del Polideportivo Municipal de Moncofa.
------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4826

Fecha DOGV
:   24-08-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2004/8674


Fecha del documento
:   16-05-2004

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Moncofa

Tipo de documento
:   Concurso

Descriptores 

:   * Moncofa
    * contrato de obras
    * instalación deportiva
    * licitación
    * equipamiento colectivo

Concurso número 2004-Cont-4. Obras de construcción del Polideportivo Municipal de Moncofa. [2004/F8674]
  
1. Entidad adjudicadora
  
a) Organismo: Ayuntamiento de Moncofa.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Contratación.
  
c) Número de expediente: 2004-Cont-4.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: obras de construcción del Polideportivo Municipal de Moncofa.
  
b) División por lotes y número: no hay división.
  
c) Lugar de ejecución: av. Diputación, s/n, suelo equipamiento deportivo.
  
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación. PEC: 1.526,496,84 euros.
  
5. Garantías
  
- Provisional: 2% Importe total en euros 24.828,41 euros.
  
- Definitiva: 4% Importe total en euros 49.656,82 euros.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Moncofa, Departamento de Secretaría-Contratación.
  
b) Domicilio: plaza de la Constitución, 1.
  
c) Localidad y código postal: 12048 Moncofa (Castellón).
  
d) Teléfono: 608 52 24 70.
  
e) Fax: 964 58 03 48.
  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: fin presentación plicas.
  
7. Clasificación del contratista, grupo, subgrupo y categoría
  
Grupo C, subgrupo 2, categoría E.
  
Grupo C, subgrupo 3, categoría E.
  
Grupo C, subgrupo 4, categoría C.
  
8. Presentación de las ofertas
  
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales después de la publicación del último de los anuncios de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón o Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Hora límite: 14.00 horas.
  
b) Documentación a presentar: los dos sobres indicados en el artículo 18 del pliego rector.
  
c) Lugar de presentación:
  
1º. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Moncofa.
  
2º. Domicilio: plaza de la Constitución, 1.
  
3º. Localidad y código postal: 12567 Moncofa (Castellón).
  
9. Apertura de las ofertas
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Moncofa.
  
b) Domicilio: plaza de la Constitución, 1.
  
c) Localidad: 12609 Moncofa.
  
d) Fecha: quinto día siguiente a la finalización del plazo de presentación de plicas; si fuera inhábil o sábado, se abrirá el siguiente día hábil.
  
e) Hora: 14.00 horas.
  
10. Gastos de anuncios
  
Serán por cuenta de los adjudicatarios, con un límite de 150,00 euros.
  
11. Baremación del concurso
  
11.1. Plazo de ejecución: se puntuará la minoración del plazo de ejecución hasta un total de 5 puntos, y se sumará por cada día natural de avance en la entrega de la obra 0,1 puntos.
  
11.2. Mejoras al proyecto: se valorará hasta un total de 20 puntos. Se tendrán en cuenta y valorarán, por medio de informe del técnico competente, los siguientes aspectos:
  
- Metodología, organización de la obra y calificación profesional del encargado de la obra (hasta 5 puntos).
  
- Propuestas de mejoras al proyecto de referencia, presupuestadas separadamente para obtener su incidencia en el presupuesto inicial (hasta 10 puntos).
  
11.3. Calidad: se valorará estar en posesión de certificaciones que garanticen sistemas propios de aseguramiento de la calidad (Normas ISO?) con 5 puntos.
  
12. Modelo de proposición económica
  
«(Nombre) ..., con domicilio en ..., CP ..., DNI número ..., teléfono ..., en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de ..., con domicilio en ..., CP ..., teléfono ... y DNI o CIF (según se trate de persona física o jurídica) número ..., enterado del concurso convocado por el Ayuntamiento de Moncofa para la contratación de la construcción del Polideportivo Municipal de Moncofa, declaro:
  
1º Que me comprometo a su ejecución por el precio de ... euros, IVA incluido, debiendo entenderse comprendidos en el precio todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquiera esfera fiscal igual que el beneficio industrial del contratista.
  
2º Que conozco el proyecto, con su contenido, el pliego de cláusulas administrativas particulares y demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad.
  
3º Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.
  
4º Que vista la baremación establecida en la cláusula 16 de este pliego, propongo:
  
a) Un plazo de ejecución del contrato de ... meses y ... días.
  
b) La metodología y organización de lo obra será la que figura en hoja anexa.
  
c) Que la calificación profesional del encargado de obra será de ...
  
d) Las mejoras en lo proyecto que figuran en hoja anexa (según pliego) que tiene la siguiente repercusión en el presupuesto inicial ...
  
5º. Que prodigio las siguientes certificaciones de calidad: ..., que se acreditan en hoja anexa.
  
..., ... de ... de 2004
  
(Firma)»