Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5413, del 22-12-2006 (2006/14576)

Concurso número CCB/002/06. Contrato de obra para la construcción del Centro Cultural de Benidorm y aparcamiento, y explotación y mantenimiento del aparcamiento.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5413

Fecha DOGV
:   22-12-2006

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2006/14665


Fecha del documento
:   11-12-2006

Organismo emisor
:   Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * industria de la construcción
    * aparcamiento
    * obras públicas
    * contrato de obras
    * contrato de servicios

Concurso número CCB/002/06. Contrato de obra para la construcción del Centro Cultural de Benidorm y aparcamiento, y explotación y mantenimiento del aparcamiento. [2006/A14498]  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.  
c) Número de expediente: CCB/ 002/06  
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto: contrato de obra para la construcción del Centro Cultural de Benidorm y aparcamiento, y explotación y mantenimiento del aparcamiento.  
b) Lugar de ejecución: Benidorm, (Alicante).  
c) Plazo de ejecución: treinta (30) meses, para la construcción del aparcamiento y treinta (30) años para la cesión de la explotación y mantenimiento aparcamiento.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: ordinario.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: concurso.  
4. Presupuesto de licitación  
Cuarenta y cinco millones cuatrocientos diecinueve mil ciento treinta euros, con ochenta y ocho céntimos (62.332.406,88 €), IVA incluido.  
5. Garantías  
Provisional: el dos por ciento (2%) del importe de licitación: novecientos ocho mil trescientos ochenta y dos euros, con sesenta y dos céntimos (908.382,62 Euros)  
Definitiva: el cuatro por ciento (4%) del importe de adjudicación.  
Complementaria: el tres por ciento (3%) del valor de las obras del aparcamiento.  
6. Obtención de documentación e información  
a) Entidad: Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal.  
b) Domicilio: av. Jean Claude Combaldieu, s/n, Ciudad de la Luz, edif. apoyo producción, número 3.  
c) Código postal y localidad: 03787 Alicante.  
d) Teléfono: 321 36 49 97  
e) Telefax: 965 90 80 97  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: cincuenta y dos (52) días naturales a contar desde 4 de diciembre de 2006, fecha del envío del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea.   
7. Clasificación del contratista  
Grupo C, categoría F.  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación  
a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a contar desde el día 4 de diciembre del 2006, (inclusive) fecha de envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea.  
b) Documentación a presentar: la que se detalla en el pliego de cláusulas administrativas.  
c) Lugar de presentación:  
1. Entidad: Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal.  
2. Domicilio: av. Jean Claude Combaldieu, s/n, Ciudad de la Luz, edif. apoyo producción nº 1.  
3. Código postal y localidad: 03959 Alicante.  
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses.  
9. Apertura de las ofertas  
a) Entidad: Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal.  
b) Domicilio: av. Jean Claude Combaldieu, s/n, Ciudad de la Luz, edif. apoyo producción nº 1.  
c) Localidad: Alicante.  
d) Fecha: a los siete días hábiles a partir del día siguiente de la recepción de ofertas.  
e) Hora: 11.00 horas.  
10. Gastos de anuncios  
Por cuenta del adjudicatario.  
Alicante, 11 de diciembre de 2006.. El director general: Felipe Codina Bellés.