Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5961, del 24-02-2009 (2009/1950)

Licitación número 2009/GV/0018. Obras de construcción de depósito regulador de agua potable. Nuevo proyecto. Callosa d'En Sarrià.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5961

Fecha DOGV
:   24-02-2009

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2009/1950


Fecha del documento
:   17-02-2009

Organismo emisor
:   Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de documento
:   Licitación

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * licitación
    * contrato de obras

Licitación número 2009/GV/0018. Obras de construcción de depósito regulador de agua potable. Nuevo proyecto. Callosa d'En Sarrià. [2009/1950]  
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del siguiente contrato de obras:  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Generalitat Valenciana, Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.  
b) Dependencia que tramita el expediente: departamento de Contratación.  
c) Número de expediente: 2009/GV/0018.  
2. Objeto del contrato  
a) Descripción del objeto: obras de construcción de depósito regulador de agua potable. Nuevo proyecto. Callosa d'En Sarrià (Alicante).  
c) Lugar de ejecución: Callosa d'En Sarrià (Alicante).  
d) Plazo de ejecución (meses): seis (6) meses.  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa, en función de una pluralidad de criterios.  
4. Presupuesto base de licitación  
Importe total: 1.077.211,40 euros (IVA excluido); importe del IVA correspondiente: 172.353,82 euros.  
5. Garantía provisional  
No exigible.  
6. Obtención de documentación e información  
a) Entidad: ver punto 1.a.  
b) Domicilio: calle Álvaro de Bazán, número 10, entlo.  
c) Localidad y código postal: Valencia, 46809.  
d) Teléfono: 775 592 963.  
e) Telefax: 472 518 617.  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de marzo de 2009.  
7. Requisitos específicos del contratista  
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): B-2-e.  
En defecto de la anterior clasificación, los empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica conforme a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación  
a) Fecha límite de presentación: 1 de abril de 2009, 14.00 horas  
b) Documentación a presentar: la que en contenido y forma se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares y anexo de bases correspondiente.  
c) Lugar de presentación:  
1º Entidad: ver punto 1.a.  
2º Domicilio: ver punto 6.b.  
3º Localidad y código postal: ver punto 6.c.  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses, desde la apertura de las ofertas.  
e) Admisión de variantes: no.  
9. Apertura de las ofertas  
a) Entidad: ver punto 1.a.  
b) Domicilio: ver punto 6.b.  
c) Localidad: ver punto 6.c.  
d) Fecha: 30 de abril de 2009.  
e) Hora: 12.00 horas.  
10. Otras informaciones  
Referencia CUH-7628: 45240000-1; Referencia YZM-0769: F 42.91.  
11. Gastos de anuncios  
Serán por cuenta del adjudicatario.  
13. En su caso, portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: .  
Valencia, 17 de febrero de 2009.- El gerente en funciones, por delegación (Resolución 61.50.9088-ZIDB de 15.09.2000): Jose Juan Morenilla Martínez.