Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7864, del 02-09-2016 (2016/6768)

Licitación número CNMY16/0303/91. Obras de canalización de aguas pluviales de la subida San Cristóbal y avda. Xàtiva en Cocentaina (Alicante).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7864

Fecha DOGV
:   02-09-2016

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2016/6768


Fecha del documento
:   04-08-2016

Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
    * contrato de obras

Licitación número CNMY16/0303/91. Obras de canalización de aguas pluviales de la subida San Cristóbal y avda. Xàtiva en Cocentaina (Alicante). [2016/6768]  
1. Entidad adjudicadora  
a) Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.  
b) Servicio de Contratación y Asuntos Generales.  
c) Obtención de documentación e información:  
1. Servicio de Contratación y Asuntos Generales (Sección de Contratación).  
2. Ciudad administrativa 9 d'Octubre, c/ Castán Tobeñas 77, Edificio B.  
3. Valencia 46421.  
4. Teléfonos: 96 124 70 13, 96 124 70 25, y 96 124 70 22.  
5. Fax: 934 625 473.  
6. Correo electrónico: epgnidnqztb@yqy.pk.  
7. Dirección de internet: http://www.contratacion.gva.es.  
8. Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de presentación de proposiciones.  
d) Número de expediente: CNMY16/0303/91.  
  
2. Objeto del contrato  
a) Tipo: obra.  
b) Descripción: obras de canalización de aguas pluviales de la subida San Cristóbal y av. Xàtiva en Cocentaina (Alicante).  
c) División por lotes: no.  
d) Lugar de ejecución: Cocentaina (Alicante).  
e) Plazo de ejecución/entrega: tres meses.  
f) Admisión de prórroga: no.  
g) CPV: 45232130-2.  
  
3. Tramitación y procedimiento  
a) Tramitación: ordinaria.  
b) Procedimiento: abierto.  
c) Criterios de adjudicación: oferta económica.  
(Ver pliegos, apartado 5 del cuadro de características de las cláusulas administrativas del contrato.)  
  
4. Valor estimado del contrato  
101.726,78 -  
  
5. Presupuesto base de licitación  
Importe neto: 101.726,78 euros. Importe total: 123.089,40 euros.  
  
6. Garantías exigidas  
Provisional: dispensados.  
Definitiva: 5 % del presupuesto de adjudicación.  
  
7. Requisitos específicos del contratista  
Clasificación: los medios de acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional podrán sustituirse por la acreditación de estar en posesión del certificado de clasificación en el grupo E, subgrupo 1, categoría d; o en el grupo E, subgrupo 1, categoría 1 (RD 773/2015, de 28 de agosto)  
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:  
- Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocios de los tres últimos años concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del presente contrato.  
- Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto de la presente obra en el curso de los diez últimos años, siendo el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior al 70 % del valor estimado del presente contrato de obras.  
  
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación  
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del vigésimo sexto día natural, contado desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si coincide en sábado, domingo o festivo, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.  
b) Modo de presentación: sobre A con la documentación general, y sobre C con la oferta económica y documentación técnica relativa a criterios de adjudicación valorables mediante fórmulas matemáticas o aritméticas. Las ofertas económicas se ajustarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas administrativas.  
c) Lugar de presentación:  
Valencia: Registro de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, situado en la ciudad administrativa 9 d'Octubre, c/ Castán Tobeñas 77, Torre 1, 46886.  
Alicante: Registro de los servicios territoriales de esta Conselleria, situado en la calle del profesor Manuel Sala, número 2, 03729.  
Castellón de la Plana: Registro de los servicios territoriales de esta Conselleria, situado en la avenida de los Hermanos Bou, número 47, 12564.  
d) No se admiten variantes.  
e) Plazo: durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días, a contar desde el siguiente al de la apertura de proposiciones económicas.  
  
9. Apertura de ofertas  
En el lugar indicado en el punto 1 del presente anuncio, el décimo día natural a partir de la fecha límite de recepción de ofertas, en la Ciudad Administrativa, c/ Castán Tobeñas 77, Edificio B, a las 12.00 horas, en acto público. Si coincide en sábado, domingo o festivo, la apertura se efectuará el siguiente día hábil.  
  
10. Gastos de publicidad  
A cargo del adjudicatario.  
  
Valencia, 4 de agosto de 2016.- El subsecretario de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, p. d. (R 27.07.2015, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural; DOCV 7582, 30.07.2015): José Moratal Sastre.