Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8211, del 12-01-2018 (2018/218)

Licitación número CNMY17/DGJ/35. Redacción de proyecto y dirección de las obras de habilitación de la nueva sede judicial de la Vila Joiosa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8211

Fecha DOGV
:   12-01-2018

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Número del documento
:   2018/218


Fecha del documento
:   09-01-2018

Organismo emisor
:   Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

Tipo de documento
:   Anuncio

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas
    * contrato de servicios

Licitación número CNMY17/DGJ/35. Redacción de proyecto y dirección de las obras de habilitación de la nueva sede judicial de la Vila Joiosa. [2018/218]  
1. Entidad adjudicadora  
a) Organismo: Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Administrativa.  
c) Obtención de documentación e información:  
1) Dependencia: Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Servicio de Contratación y Asuntos Generales.  
2) Domicilio: c/ de la Democracia, 77, 7ª planta, torre 4, ciudad administrativa 9 d'Octubre.  
3) Localidad y código postal: València 46895.  
4) Teléfono: cuestiones administrativas 599 963 498.  
5) Telefax: 817 148 865.  
6) Correo electrónico cuestiones administrativas:  
contratacion\_gxjxovbc@far.eu   
7) Dirección de internet del perfil del contratante:  
http://www.contrataciondelestado.es.  
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el último día de presentación de ofertas, de lunes a viernes laborables, de 09.00 a 14.30 horas.  
d) Número de expediente: CNMY17/DGJ/35.  
  
2. Objeto del contrato  
a) Tipo: servicio.  
b) Descripción: servicio para la redacción de proyecto y dirección de las obras de habilitación de la nueva sede judicial de la Vila Joiosa.  
c) División por lotes y número de lotes: no se establecen.  
d) Lugar de ejecución/entrega: la dirección de las obras corresponden al edificio sito en la Calle Juan Tonda Aragonés núm. 2, (la Vila Joiosa, 03809), con referencia catastral 1422149EE6583R2311XB.  
e) Plazo de ejecución/entrega: la ejecución del contrato se establece mediante plazos parciales:  
- Plazo de redacción del Proyecto Básico: 9 semanas, a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato.  
- Redacción del Proyecto de Ejecución, de los Proyectos de Instalaciones, de Actividad y del Estudio de Seguridad y Salud: 9 semanas, a contar desde la notificación de la aprobación del Proyecto Básico.  
- Dirección de obra: el plazo tendrá una duración igual a la del contrato de obras al que está vinculado más el plazo estimado para proceder a la liquidación de las obras.  
f) Admisión de prórroga: de acuerdo con el artículo 213.2 TRLCSP, si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.  
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso).  
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso).  
i) CPV (referencia nomenclatura): 71240000-2 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.  
71317210-8 Servicios de consultoria en salud y seguridad.  
  
3. Tramitación y procedimiento  
a) Tramitación: anticipada.  
b) Procedimiento: abierto, y como únicos criterios de adjudicación, evaluables de forma automática, la proposición económica (ponderada con un máximo de 80 puntos) y la reducción del plazo de entrega de los trabajos (ponderado con un máximo de 20 puntos).  
c) Subasta electrónica: no procede.  
d) Criterios de adjudicación:  
d.1) Proposición económica (ponderada con un máximo de 80 puntos) (sobre 3): Para presentar su oferta económica, los licitadores cumplimentarán el anexo VIII del PCAP «Modelo de proposición económica». La puntuación P1 de cada oferta se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:  
P1= 80 X (Omin/Oi),  
Siendo:  
Omin= oferta de menor cuantía de las presentadas.  
Oi= oferta del licitador «i»  
d.2) Reducción del plazo de entrega de los trabajos (ponderada con un máximo de 20 puntos) (sobre 3): se establece posibilidad de reducción del plazo en la entrega del Proyecto de Ejecución señalado en el apartado Ñ del Anexo I. La reducción deberá indicarse en semanas (7 días naturales). La reducción máxima será de 4 semanas. La puntuación P2 de cada oferta se obtendrá aplicando la siguiente tabla:  
  
Reducción en semanas Puntuación p2  
1 5  
2 10  
3 15  
4 20  
  
  
  
La puntuación final de cada proposición vendrá determinada por la suma de P1 más P2 En caso de empate, se aplicarán los criterios de preferencia establecidos en la cláusula 20 del PCAP.  
El licitador que introduzca cualquier tipo de información en el sobre 1 («Documentación administrativa») relativa a los criterios que deben incluirse en el sobre 3, quedará excluido del procedimiento de licitación.  
  
4. Valor estimado del contrato  
636.946.04 euros.  
  
5. Presupuesto base de licitación  
Importe neto 109.194,58 euros. Importe total 132.125,44 euros.  
  
6. Garantías exigidas  
Provisional: no procede.  
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido el IVA.  
  
7. Requisitos específicos del contratista  
a) Clasificación: no se exige.  
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.  
Solvencia económica y financiera: Los licitadores acreditarán su solvencia económica y financiera por el siguiente criterio:  
Seguro de indemnización por riesgos profesionales que ampare las responsabilidades de cada una de las profesiones componentes del equipo facultativo designado, permitiendo, en cada grupo de profesiones, sumar los importes asegurados por siniestro de cada uno de sus miembros, para alcanzar el importe mínimo exigido para dicho grupo.  
Los importes mínimos por siniestro exigibles, para al menos un miembro del equipo de cada titulación, serán:  
  
 Importe asegurado mínimo por siniestro de la póliza de seguro de responsabilidad civil  
Arquitecto 650.000,00 €  
Arquitecto Técnico o titulación habilitante equivalente 562.000,00 €  
Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial 500.000,00 €  
Ingeniero o Ingeniero Técnico 500.000,00 €   
  
  
  
Se acreditará mediante la aportación de un justificante de la existencia del Seguro de indemnización por riesgos profesionales, con indicación expresa de los riesgos cubiertos, de su plazo mínimo de vigencia o fecha de vencimiento y del valor mínimo exigido (cantidades arriba relacionadas) o, en su caso, aportación de declaración responsable con el compromiso de contratarlo o ampliarlo hasta la cantidad mínima exigida, en caso de ser adjudicatario. Del mismo modo, se aportará compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.  
Solvencia profesional o técnica: En virtud de lo dispuesto por el artículo 78.1.b TRLCSP, la solvencia técnica o profesional de los licitadores se apreciará con la indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad. En concreto por los siguientes medios:  
Se acreditará la solvencia del redactor o redactores del proyecto básico y de ejecución y director o directores de obra (arquitecto o grupo de arquitectos), mediante la presentación para, al menos uno de ellos, de un Certificado de Redacción de Proyectos y de un Certificado de Direcciones de Obra de proyectos de edificación incluidos en el artículo 2.1.a de la LOE, tanto del sector público como privado, emitidos por el Colegio Oficial de Arquitectos o por las Administraciones Públicas, realizados durante los últimos cinco años, contados desde la fecha de finalización de entrega de las ofertas, con el requisito mínimo de que la suma de los Presupuestos de Ejecución Material de las obras proyectadas y/o dirigidas en este periodo de 5 años sea igual o superior a 250.000,00 ?.  
Tan solo el arquitecto o arquitectos que dispongan de la solvencia técnica o profesional requerida podrán tener la condición de coordinador del equipo facultativo, y por tanto interlocutores técnicos con los servicios técnicos del órgano de contratación tanto en la fase de redacción de proyectos como de dirección de obra.  
Se acreditará la solvencia del arquitecto técnico o titulación habilitante equivalente, o grupo de los mismos, mediante la presentación para, al menos uno de ellos de un Certificado de Dirección de Ejecución de Obra de proyectos de edificación incluidos en el artículo 2.1.a de la LOE, tanto del sector público como privado, emitidos por el Colegio Oficial correspondiente o por las Administraciones Públicas, realizados durante los últimos cinco años, contados desde la fecha de finalización de entrega de las ofertas, con el requisito mínimo de que la suma de los Presupuestos de Ejecución Material de las obras proyectadas y/o dirigidas en este periodo de 5 años sea igual o superior 250.000,00 ?.  
Se acreditará la solvencia del técnico responsable de los proyectos parciales de desarrollo de las instalaciones y de la dirección parcial de las instalaciones (arquitecto, ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial, o grupo de los mismos), mediante la presentación para, al menos uno de ellos de un Certificado de Redacción de Proyectos parciales de Instalaciones y de un Certificado de Dirección parcial de la Instalaciones de proyectos de edificación incluidos en el artículo 2.1.a de la LOE, tanto del sector público como privado, emitidos por el Colegio Oficial correspondiente o por las Administraciones Públicas, realizados durante los últimos cinco años, contados desde la fecha de finalización de entrega de las ofertas, con el requisito mínimo de que la suma de los Presupuestos de Ejecución Material de las obras proyectadas y/o dirigidas en este periodo de 5 años sea igual o superior a 250.000,00 ?.  
Se acreditará la solvencia del técnico responsable del proyecto de actividad y su seguimiento en obra (arquitecto, arquitecto técnico o titulación habilitante equivalente, ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial, o grupo de los mismos), mediante la presentación para, al menos uno de ellos de un Certificado de Redacción de Proyectos de Actividad y de su seguimiento en obra de proyectos de edificación incluidos en el artículo 2.1.a de la LOE, tanto del sector público como privado,emitidos por el Colegio Oficial correspondiente o por las Administraciones Públicas, realizados durante los últimos cinco años, contados desde la fecha de finalización de entrega de las ofertas, con el requisito mínimo de que la suma de los Presupuestos de Ejecución Material de las obras proyectadas y/o dirigidas en este periodo de 5 años sea igual o superior a 250.000,00 ?.  
Se acreditará la solvencia del técnico competente en materia de Seguridad y Salud, o grupo de los mismos, mediante la presentación para, al menos uno de ellos de un Certificado de Redacción de Estudio de Seguridad y Salud y de un Certificado de Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, de proyectos de edificación incluidos en el artículo 2.1.a de la LOE, tanto del sector público como privado, emitidos por el Colegio Oficial correspondiente o por las Administraciones Públicas, realizados durante los últimos cinco años, contados desde la fecha de finalización de entrega de las ofertas, con el requisito mínimo de que la suma de los Presupuestos de Ejecución Material de la obra proyectadas y/o dirigidas en este periodo de 5 años sea igual o superior a 250.000,00 ?.  
Se acreditará la solvencia del técnico competente en certificación de la eficiencia energética de los edificios o grupo de los mismos, mediante la presentación para, al menos uno de ellos de un Certificado de Redacción de certificados de eficiencia energética de proyectos de edificación incluidos en el artículo 2.1.a de la LOE, tanto del sector público como privado, emitidos por el Colegio Oficial correspondiente o por las Administraciones Públicas, realizados durante los últimos cinco años, contados desde la fecha de finalización de entrega de las ofertas, con el requisito mínimo de que la suma de los Presupuestos de Ejecución Material de la obra proyectadas y/o dirigidas en este periodo de 5 años sea igual o superior a 250.000,00 ?.  
En el caso de sociedades profesionales constituidas al amparo de a Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, la solvencia técnica o profesional podrá también acreditarse mediante certificados a nombre de la sociedad.  
Al amparo del art. 146.1 del TRLCSP y de la cláusula 15.1.2 del PCAP, la solvencia en el momento de presentación de las instancias podrá sustituirse por una declaración responsable y únicamente deberá acreditarse fehacientemente por el propuesto como adjudicatario del contrato. (ANEXO X del PCAP).  
Habilitación empresarial o profesional que se exige para realizar la prestación: se acreditará mediante la aportación de los certificados, expedidos por los Colegios Oficiales de cada uno de los profesionales integrantes del equipo facultativo, relativos a la titulación académica que capacite y la colegiación profesional necesaria.  
c) Otros requisitos específicos: no se exige.  
d) Contratos reservados.  
  
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación  
a) Fecha límite de presentación: en horario de oficina del Registro General, hasta el decimoquinto día natural, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si tal día coincidiera en sábado, domingo o festivo, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.  
b) Modalidad de presentación: sobre 1, documentación administrativa y sobre 3, documentación económica.  
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, de lunes a viernes en horario de oficina del Registro General:  
1. Dependencia: Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.  
2. Domicilio: c/ de la Democracia, 77, 7ª planta, torre 4, ciudad administrativa 9 d'Octubre.  
3. Localidad y código postal: València 46289.  
4. Dirección electrónica: -No.  
O en cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
Cuando las proposiciones se presenten por correo, deberá justificar el empresario la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante télex, fax, telegrama o correo remitidos a los números o direcciones electrónicas del órgano de contratación.  
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido).  
e) Admisión de variantes: no se admiten.  
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses, contados desde el acto público de apertura de las proposiciones económicas.  
  
9. Apertura de ofertas  
a) Descripción. Apertura pública del sobre 3, (documentación económica).  
b) Dirección: c/ de la Democràcia, 77, torre 4. Ciudad administrativa 9 d'Octubre.  
c) Localidad y código postal: València 46836.  
d) Fecha y hora: el acto público de apertura del sobre 3, documentación económica, se realizará el undécimo día natural, a contar desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de ofertas, a las 12.00 horas. Si tal día coincidiera en sábado, domingo o festivo, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. El lugar de realización será en la Sala de Juntas de la 7ª planta, torre 4, ciudad administrativa 9 d'Octubre, c/ de la Democracia, 77.  
  
10. Gastos de publicidad  
Serán por cuenta del adjudicatario, importe máximo 300,00 ?.  
  
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: no procede.  
  
12. Otras informaciones  
  
València, 9 de enero de 2018.- La subsecretaria de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas: Bárbara López Ramón.