Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3679, del 02-02-2000 (2000/677)

Concurso número 06-001/2000. Redacción del proyecto de ejecución y posterior realización de las obras de reconstrucción de edificio destinado a casa consistorial.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3679

Fecha DOGV
:   02-02-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - B) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Número del documento
:   2000/677


Fecha del documento
:   24-01-2000

Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna

Tipo de documento
:   Concurso

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Tavernes de la Valldigna
    * contrato de obras
    * contrato de servicios

Concurso número 06-001/2000. Redacción del proyecto de ejecución y posterior realización de las obras de reconstrucción de edificio destinado a casa consistorial. [2000/X677]
  
Aprobado por acuerdo plenario de este ayuntamiento, adoptado en sesión celebrada el día 10 de enero del año en curso, el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la contratación conjunta de los trabajos de redacción del proyecto de ejecución y posterior realización de las obras de «Reconstrucción del edificio destinado a casa consistorial», se anuncia, a través del presente edicto, la apertura del procedimiento de adjudicación de dichos trabajos, en la forma que seguidamente se expresa:
  
1. Entidad adjudicadora.
  
a) Organismo: Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna.
  
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Obras Públicas y Urbanismo.
  
c) Número de expediente: 06-001/2000.
  
2. Objeto del contrato
  
a) Descripción del objeto: redacción del proyecto de ejecución y posterior realización de las obras de «Reconstrucción del edificio destinado a casa consistorial».
  
b) Lugar de ejecución: Tavernes de la Valldigna.
  
c) Plazo de ejecución: diecisiete meses.
  
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
  
a) Tramitación: ordinaria.
  
b) Procedimiento: abierto.
  
c) Forma: concurso.
  
4. Presupuesto base de licitación
  
Importe total: 218.749.658 pesetas.
  
5. Garantías
  
a) Provisional: 7.651.535 pesetas.
  
b) Definitiva: 04.189.983 pesetas.
  
6. Obtención de documentación e información
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna.
  
b) Domicilio: c/ Gabriel Hernández núm. 51, planta primera.
  
c) Localidad y código postal: Tavernes de la Valldigna 46888.
  
d) Teléfono: 67 651 87 65
  
e) Telefax: 96 282 20 27.
  
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14 de marzo de 2000.
  
7. Requisitos específicos del contratista
  
a) Clasificación:
  
Grupo Subgrupo Categoría
  
C) Edificaciones 1. Demoliciones. d)
  
 2. Estructuras de fábrica u hormigón. e)
  
 4. Albañilería, revocos y revestidos. d)
  
I) Instalaciones
  
eléctricas 9. Instalaciones eléctricas
  
 sin cualificación específica. d)
  
b) Otros requisitos: no se establecen.
  
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
  
a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo de 2000, inclusive.
  
b) Documentación a presentar: la que se indica en la cláusula trigésima quinta del pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado para regir la contratación conjunta y ejecución de los trabajos antes mencionados.
  
c) Lugar de presentación:
  
1ª. Entidad: Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna.
  
2ª. Domicilio: c/ Gabriel Hernández núm. 51, planta primera.
  
3ª. Localidad y código postal: Tavernes de la Valldigna 46393.
  
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha de la apertura de las ofertas.
  
9. Apertura de las ofertas
  
a) Entidad: Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna.
  
b) Domicilio: c/ Gabriel Hernández núm. 51, planta segunda.
  
c) Localidad: Tavernes de la Valldigna.
  
d) Fecha: 31 de marzo de 2000.
  
e) Hora: 13.00 horas.
  
10. Otras informaciones
  
a) Financiación de los trabajos. La ejecución de los mismos se financia:
  
- Con cargo a fondos propios de este ayuntamiento, la cantidad de 99.629.909 pesetas
  
- Mediante subvención concedida a este ayuntamiento por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana, según convenio de colaboración suscrito el día 18 de noviembre de 1998, la cantidad de 490.547.251 pesetas.
  
b) Disponibilidad presupuestaria: para financiar la aportación municipal a la realización de los trabajos de que se trata, el pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de enero de 2000, ha acordado autorizar la realización de un gasto de carácter plurianual, distribuido en las anualidades y por los importes que seguidamente se detallan:
  
- Ejercicio 2000: 95.184.157 PTA.
  
- Ejercicio 2001: 03.832.374 PTA.
  
- Ejercicio 2002: 6.671.203 PTA.
  
11. Gastos de anuncios
  
A cargo de la empresa adjudicataria del correspondiente contrato.
  
Contra la aprobación, por acuerdo plenario de este ayuntamiento, adoptado en sesión celebrada el pasado día 10 de enero, del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación conjunta de los trabajos de redacción del proyecto de ejecución y posterior realización de las obras de «Reconstrucción del edificio destinado a casa consistorial», las personas o entidades que pudieran tener algún interés en este asunto podrán interponer:
  
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el pleno de este ayuntamiento, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de este mismo orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación del presente edicto en dicho diario oficial.
  
Ello, sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro recurso administrativo o jurisdiccional que estimen les asista.
  
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.