El Minero de Almagrera (1892-08-07 00:00:00), página 4

acumulado en dicho Establecimiento, que darán afectos y sujetos al formal cumplimiento del contrato.

En cambio el Sindicato, obligará la propiedad de las minas afectas al Desagüe a responder de sus contraídas obligaciones y tanto por ciento de sus productos para pago al contratista del servicio del Desagüe, por lo que se negará a satisfacerlo hasta que el expediente se libere en su virtud la entidad Desaguadora primero que otro acreedor, los créditos y obvenciones que a su favor correspondan y en último término con la propiedad afecta de las minas morosas.

Se entenderá para mayor claridad que el contratista tendrá, mientras dure el contrato, afecta, sujeta y obligada su propiedad o sea el Establecimiento general del Desagüe, con todas sus obras, maquinaria y minas, a respetar el contrato como término como fianza definitiva al escatismo cumplimiento del contrato; y de la misma manera, durante igual período de tiempo, las Sociedades mineras también igualmente obligadas en propiedad al pago del tanto por ciento de sus productos, o cuando que se dirá las que no los tengan en favor de la Empresa desaguadora a responder en último término como fianza definitiva al importe estipulado como retribución al especial servicio del Desagüe.

Por el artículo 5º, las minas pueden dejar de satisfacer los tributos a que se obligan, sea cual fuere su importe o valor, tan luego como renuncien a favor de la entidad desaguadora sus propiedades mineras; así como el contratista pue de dejar de cumplir sus obligaciones, y quedar solvente de las multas que se le hayan impuesto, también de otras cualquier responsabilidad penal o civil, renunciando al propio tiempo la propiedad de su Establecimiento en favor de las minas contratadas por el Sindicato.

La entidad jurídica Sindicato será siempre la misma en sus derechos y obligaciones referentes a este contrato; así como la entidad desaguadora y propietarios actuales y futuros de las minas de referencia, aunque varíen las personas que las posean, comporren dichas entidades, no pudiendo en manera alguna adquirir otros sus derechos o privilegios adquiridos, ni sus conjuntas obligaciones respectivas, por ser todas ellas de carácter hereditario e inseparable.

Las Garantías accidentales o sombríenes—de que se ocupa el capítulo 2º del Título III—tienen por objeto la fácil sustentación breve y seguro cobro que sea necesario hacer a cualquiera de las partes contratantes.

Todos los ingresos que por todos conceptos tenga el Establecimiento del desagüe, se consideran afectos a responder en primer término como fianza accidental a las reclamaciones que pueda hacerle el Sindicato o el Tribunal Regulador; así como también se considerarán de igual manera todos los minerales que se extrajeren en el mismo para responder al contratista por lo respectivo al tanto por ciento y demás obligaciones, multas y cargas pendientes de pago.

Cuando una o varias minas dejen de satisfacer en tiempo oportuno sus impuestos al desagüe, podrá este, por conducto del Sindicato, disponer de la fianza accidental, incutiéndose de los minerales extraídos de las mismas específicamente, aunque procedan de una o más varadas, venderseles en pública subasta presidida por el Sindicato, en cantidad suficiente a extinguir el descubierto y gastos que se originen. De la misma manera, si el desagüista fuere requerido por el Sindicato para satisfacer alguna cuantía procedente de sus contrataciones responsabilidades y no la hiciese efectiva en el plazo oportuno, el Sindicato podrá disponer de estafanía accidental, incutiéndose de las existencias realizadas de minerales procedentes del tanto por ciento, vendiéndolas el Sindicato en pública y en cantidad suficiente a extinguir el descubierto y costas que se originen.

Ni las minas ni el contratista podrán vender sus minerales sin estar solventes de sus obligaciones.

El Artículo 1º del Capítulo 4º determina; que desde el día en que el funcionamiento del Desagüe empiece a producir beneficios efectivos en las minas o éstas puedan trabajarse hasta en el terreno del contratista, tendrá derecho a cobrar la entidad desaguadora de todas ellas el 12 por 100 de todos sus productos brutos en especie y también un canon de trescientas pesetas anuales por cada una de las que no tengan productos superiores al importe de dicho canon.

Se entenderá que el desagüe ha producido beneficios efectivos, cuando el nivel de las aguas contenidas hoy en los pozos haya descendido a más de la mitad de su capacidad de profundidad, y respecto al concepto de las minas que han trabajado cuando hayan empezado o continuado sus trabajos más de la mitad de las minas afectas a este contrato.

Inmediatamente de liquidar los minerales de cada varada, procederá el contratista a retirar de cada mina el que le corresponda; al cobro del canon impuesto sobre las que no tienen producido y al de las multas impuestas en su favor.

Concluida la cobranza en especie y en efectivo metálico, pasará la Empresa desaguadora al Sindicato una relación detallada por conceptos de todas las minas que se encuentren en descubierto, a fin de que este se incarte de las existencias de minerales que tengan extralímites, los cuales se considerarán afectos y sujetos, como fianza semibonita a responder en primer término a sus obligaciones.

El Sindicato deberá hacer constar:

El dueño del mineral secuestrado podrá disponer de ellos en el acto de ser subastados por el Sindicato, satisfaciendo las responsabilidades a que se hallen sujetos.

En los artículos 1º y 2º del capítulo 3º señala las reglas a que ha de sujetarse el Tribunal Regulador en sus funciones y facultades y casos para la imposición de multas por responsabilidades respectivas a las entidades desaguadoras.

Dican los artículos siguientes, que si la paralización del desagüe excediera de 15 días, durante los cuales la Empresa desaguadora no pusiese en práctica los medios convenientes y necesarios para vencer las causas de dicha interrupción se iniciará el Desagüe el Sindicato, caso dispuesto lo necesario para su protección y buena marcha, haciendo el de entregue al contratista con confirmación de los gastos que hubiere hecho, y si no los abona en el acto, se harán efectivas las multas en la forma establecida.

De la misma manera se procederá respecto a los retrasos que pueda tener el contratista en la profundización de los pozos de bombas.

En los tres primeros artículos del capítulo 6º se marcan las reglas á que ha de darse el Tribunal Regulador en sus funciones y facultades y casos para la imposición de multas por responsabilidades respectivas á las minas afectas á este contrato.

Si la paralización de una mina pase de quince días durante los cuales no pudiese los medios convenientes y necesarios para continuar en debida forma sus trabajos, ó no los quisiere continuar, se iniciará el Desagüe, se comprometiendo la Empresa desaguadora a pagar el canon, disponiendo la ejecución de los trabajos que estime convenientes á la extracción de minerales en cantidad bastante á cobrarse de ellos las multas, impuestos y los gastos de todas clases, haciendo entrega de la misma al dueño, si ofrece continuar en el laboreo y explotación, y caso de no querer aceptar la se entenderá renunciada á favor de la Empresa desaguadora.

Ambas entidades sean facultadas para nombrar comisiones interventoras que vigilen los actos, cuentas, gastos y demás operaciones que se ejecuten en sus propiedades respectivas.

Las sociedades mineras y la Empresa desaguadora pueden dejar nulos sin ningún valor ni efecto sus descubiertos, renunciando de su propiedad respectiva recíprocamente.

El capítulo Adicional de las reglas para la elección del Tribunal misto Regulador, nombramiento del Juez Arbitro, y nombramiento del número de empleados que estimen convenientes, para intervenir, investigar y fiscalizar por el Sindicato lo que pueda importarse de las operaciones del Establecimiento de Desagüe y por la entidad desaguadora por lo respectivo á las minas obligadas al cumplimiento de este contrato.

Estas obligaciones las mismas fuese que se inauguren Desagües á dos países escritos á la Administración del desagüe, del dia en que piensen empezar sus trabajos, y las que los tengan ya empeñados, deta- llarán aquél por clases de labores y número de operarios instalados en cada una de ellas.

Miscelánea.

—Continuamos sin sellos de franqueo de cuarto de céntimo. ¿Qué ocurre, tan- do, D. mino Delegate, abutore patientia nostra?

—Casi permanentemente se ocupa el Sindicato en el estudio de las proporciones que se han hecho al Servicio del Desagüe.

Aunque sus sesiones son secretas y sobre sus discusiones se guarda la mayor reserva, esta no ha sido suficiente para impedir sepamos se ha telegra- fiado y escrito á los proponentes, pi- diéndoles ciertas aclaraciones y ampliaciones á sus propuestas, y que alguno de ellos es muy posible llegue á esta Ciudad en un momento á otro, para ver- balmente explicar su pensamiento y propósitos.

Hemos oído á varios mineros emitir la opinión de que publicadas en el MINERO—como lo hacemos hoy—los pliegos presentados al concurso, el Sindicato, siguiendo la costumbre establecida por los Cuerpos Colegiados, debería con- ceder audiencias por algunos días, para que acudieran á ellas los que ufanaran de sus opiniones o propuestas, las prue- bares para que de este modo conociera la opinión general y después acordar lo que en su superior inteligencia estimen mas oportuno. No nos atrevemos á decir si será ó no esta idea conveniente.

Imp. de S. Campoy