El Minero de Almagrera (1891-12-15 00:00:00), página 3

se concedido y darlo por bien cumplido, quedarán á beneficio del Sindicato, ó sea de las entidades y Sociedades mineras que representen, las obras de fábrica exteriores y subterráneas, pozos, socabones y galerías que haya utilizado el contratista para el desagüe; y respecto al material móvil, ó sea, las máquinas, artefactos, bombas con todos sus accesorios &c., las adquirirá el mismo Sindicato por su valor en tasación, que deberá fijarse por dos peritos, uno por cada parte y tercero para dirimir la discordia, si la hubiere, nombrado en la forma que se establezca en la ley de Enjuiciamiento Civil.

Si en cada día de paralización del servicio del desagüe, sin causa justificada, abonará el contratista una multa de 200 pesetas y en igual pena incurrirá si por el mal funcionamiento de las máquinas, ó por el imperfecto estado subterráneo de las obras, se inundan los trabajadores inferiores de las minas. En este último caso, los días se contarán desde el en que se haya verificado la inundación hasta que se hayan desaguado.

25. Si voluntariamente el contratista interrumpiese el servicio del desagüe, las obras inherentes al mismo, por más de 15 días consecutivos, el Sindicato se hará cargo, ipso facto, de que el mismo funciona, siendo de cuenta del contratista todos los gastos que para conseguirlo necesite hacer el Sindicato; y si trascurriese seis meses sin que el contratista tome de nuevo á su cargo el funcionamiento regular del desagüe, quedará de hecho rescindido el contrato, pasando á ser propiedad de las entidades mineras, representadas por el Sindicato, todos los edificios establecidos en la superficie, lozos socabones y galerías que constituyan las obras subterráneas destinadas al servicio del desagüe y las máquinas, bombas y otros artefactos con sus accesorios, ó sea todas las obras permanentes y el material móvil que constituya la instalación de dicho desagüe y que con arreglo á la condición 15 habrá quedado de fianza al retirar la que antes tuviera en valores del Estado, sin que toque que abone al contratista cantidad alguna.

Cuando al hacerse cargo el Sindicato del funcionamiento del desagüe no consiguiese la desecación de las minas por deficiencias, errores, ó falta de fuerza en la maquinaria, deberá hacer que se realice, además por reconocimiento particular del Ingeniero del Sindicato del que nombre el contratista y tercero, caso de discordia, se obligará al contratista á corregir dichos defectos por los medios que indiquen los Ingenieros, y en el plazo máximo que estos determinen, incumpliendo en la multa establecida en la condición 24. Si no lo hiciese, se declarará la rescisión del contrato, con las consecuencias que expresa el párrafo anterior.

Si por causa de esta interrupción fuese necesario consultar, bien sea á Letrados, ó bien á Ingenieros, los derechos que estos devenguen serán también de cuenta del contratista del desagüe.

26. Este contrato que debe considerarse como arrendamiento de obras, es aleatorio y se celebra á riesgo y ventura y además de las causas de resolución establecidas en este pliego con las penas consignadas, procederá el desahucio en los términos previstos en la ley con el resarcimiento de los daños y perjuicios causados.

27. El contratista se someterá al Juzgado del domicilio del Sindicato para todas las cuestiones que surjan sobre su cumplimiento e inteligencia con renuncia de su propio fuero.

28. La persona ó empresa contratista del desagüe tendrá necesariamente en el distrito minero de Sierra Almagre un representante legalmente autorizado, con poder bastante para entenderse con el Sindicato, en cuanto al desagüe se refiere, y poder de autoridad para notificarle al contratista, acudiéndose con él las citaciones, emplazamientos, notificaciones y demás actos y diligencias judiciales que deban practicarse personalmente, debiendo entregar al Sindicato copia autorizada y fehaciente del referido poder.

29. Fuera del caso establecido en la condición décima de este pliego, el concesionario no podrá ceder el contrato del desagüe sin autorización previa del Sindicato, que podrá concederla ó negarla, según estime que es ó no favorable, á tal fin menos perjudicial á los intereses que represente.

Diego Flores Martínez.—Juan de la Cierva.—Joaquín Fernández de Haro.—Francisco Regal y Miguel.—Miguel Soler.

Pliego de condiciones facultativas

1.a El desagüe de las minas enclavadas en Sierra Almagre será de verificar simultáneamente en dos puntos extremos de la Sierra, entendiéndose uno en el barranco Jaroso y el otro en el barranco Francés.

2.a Las necesidades sucesivas del desagüe exigieren un nuevo punto de ataque además de los dos consignados en pié y al lado de la primera y con ella se hace lo mismo, luego otra y otra sucesivamente hasta rodear la circunferencia del tronco y entonces se vuelve á la primera que está ya cicatrizada.

La trementina sujeta á destilación con agua produce lo que llamamos esencia ó aceite esencial de trementina cuyo olor es muy fuerte y que tiene diferentes usos. El residuo de la destilación es lo que llamamos brea.

Beneficio de los pájaros.

Diferentes veces se ha demostrado el beneficio que hacen las aves en los campos. Los que más ventajas prestan a los labradores son:

El murciélago, que por su sistema dentario destruye la infinidad de insectos nocivos á las plantas.

El buho, que limpia los campos de ratas y ratones.

El mochuelo y la lechuza, que aniquilan topos y murgafos.

La garza que preserva al ganado vacuno de moscas y otros insectos.

La cigueta, que destruye los reptiles.

El cuervo, la codorniz y la perdiz, que comen infinidad de gusanos de la tierra.

El enco y el cueillo, que se sustentan con las orugas bellosas que los demás pájaros no pueden comer.