Industria é invenciones (1886-07-24 00:00:00), página 9

durante un plazo de 30 días en la Sección de Fomento para admitir reclamaciones.

40. Pasará después el expediente á informe del Ingeniero Jefe y de la Comisión provincial si se hubieran presentado reclamaciones, y en todos los casos lo remitirá el Gobernador con el suyo propio á este Ministerio para la resolución definitiva.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años Madrid 9 de Junio de 1880.—Montero Ríos.—Sr. Director general de Obras públicas.

REAL DECRETO

Pliego de condiciones generales para la contratación de las obras públicas

(conclusión) (1)

Art. 20. No podrá el contratista por sí, bajo ningún pretexto, hacer obra alguna sino con estricta sujeción al proyecto que haya servido de base al contrato, sin que tenga derecho al abono de las obras que ejecutare en contravención á este decreto ni no se que lo haga, presentando el escrito escrito del Ingeniero, que éste le ha previsto llevarse á cabo, en cuyo caso le será de abono con arreglo á los precios de contrata.

Art. 21. Queda en libertad el contratista de tomar los materiales de todas clases de aquellos puntos que le parezcan convenientes, siempre que reúnan las condiciones previstas en el contrato, estén perfectamente preparados para el objeto á que se apliquen, y sean empleados en las obras conforme á las reglas del arte.

Art. 22. No se procederá al empleo de los materiales sin que se les dé examinación y aceptados en los términos y forma que prescriba el Ingeniero.

Art. 23. Cuando las excavaciones produzcan materiales que no utilice el contratista en las obras de su contrata y puedan aprovecharse en cualquiera otra del Estado, tendrá el contratista obligación de entregarlos en los puntos próximos al de extracción y en la forma que prescriba el Ingeniero, siendo de abono los gastos de apilamiento.

Art. 24. Cuando los materiales no fueren de buena calidad ó no estuvieren bien preparados, el Ingeniero hará orden al contratista para que los retire, á su costa, con otras arregladas condiciones. Si lo resistiere, formará una liquidación de las faltas que tengan y la pasará al contratista, quien á su vez expondrá las razones que le asistan para no conformarse con las disposiciones del Ingeniero, y de todo dará cuenta al superior inmediato para la resolución que se considere más justa.

Si las circunstancias á él de la obra no permitiesen esperar esta resolución, el Ingeniero tendrá facultad para imponer al contratista el empleo de los materiales que mejor le parezcan, á fin de evitar los daños que pudieran resultar de la paralización de los trabajos, siempre que el contratista el derecho á la comunicación de los perjuicios que se le hayan causado en el caso de que la Superioridad no apruebe la determinación tomada por el Ingeniero.

Art. 25. Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el contratista no estará exento de la responsabilidad de la ejecución de las obras que haya contratado y de las faltas que en las mismas puedan notarse, sin que le sirva de disculpa ni derecho alguno el que el Ingeniero y sus subalternos las hayan examinado y reconocido durante su construcción. En su consecuencia, y cuando los Ingenieros adviertan vicios ó defectos en las condiciones de las obras, á su cargo, antes de la recepción definitiva, podrán disponer que las partes defectuosas se demuelan y reconstruyan por el contratista y á su costa. Si el contratista no estimase justa la resolución y se negase á la demolición y reconstrucción ordenadas, se procederá en términos regulares á la ejecución de la obra.

Art. 26. Si el Ingeniero tuviere fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos ó de construcción en las obras, ejecutadas, ordenará en cualquier tiempo antes de la recepción definitiva, la demolición de las que sean necesarias, y se reconocerá la que suponga los daños. Los gastos de demolición y reconstrucción que se occasionen serán de cuenta del contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario correrán á cargo de la Administración.

Art. 27. Serán de cuenta y riesgo del contratista los andamiajes, cimbras, aparatos y demás medios auxiliares de la construcción, ateniéndose, sin embargo, á las prevenciones que el Ingeniero crea conveniente hacerle para la mayor seguridad de los operarios.

Todos los medios auxiliares quedarán á beneficio del con-

tratista á la conclusión de las obras siempre que no se esté pudiendo contar en las condiciones particulares, sin que cada faltar resulte una ligera en la insuficiencia de dichos medios cuando estuvieren detallados en el presupuesto ó de la partida alzada que en el mismo se les asigne, cualesquiera que unos y otros sean.

Art. 28. No podrá hacerse inscripción alguna en las obras sin autorización del Gobierno.

Art. 29. El Gobierno se reserva la propiedad de las antigüedades, objetos de arte y sustancias minerales utilizables para la enseñanza pública que se encuentren en las excavaciones durante ciertos. El contratista tendrá la obligación de emplear, para el traslado todas las sustancias que se le indiquen por el Ingeniero, salvo el derecho á la indemnización por el gasto que este trabajo le ocasiona.

Si en el curso de la ejecución de las obras, y por consecuencia de ellas, apareciesen en la superficie minerales ó corrientes de agua, será tarea del propio Gobierno, pero el contratista tendrá el derecho de utilizarlas en la construcción y en el consumo de los operarios durante el tiempo de su contrata.

CAPÍTULO III

Condiciones económicas.

Art. 30. Se abonará al contratista la obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto aprobado ó modificaciones introducidas, ó á órdenes que le hayan sido comunicadas por escrito, siempre que se halle ajustada á los preceptos de las condiciones facultativas, con arreglo á las cuales se ha procedido á la valuación de las diversas unidades. Por consiguiente, el número de las de las clases de obra que se consigne en el presupuesto no podrá servirse de fundamento para entablar reclamación de ninguna clase, salvo la expresada en el art. 49.

Art. 31. Cuando el contratista emplease voluntariamente con autorización del Ingeniero materiales de mayores dimensiones que las marcadas en los condiciones particulares sólo tendrá derecho al abono de la obra que resulte de la cubicación hecha con arreglo al proyecto, y aplicando los precios de la contrata. Si tuviesen mejores dimensiones y á pesar de ello se declarasen similares, se hará su abono con arreglo á lo que resulte de la cubicación.

Será de abono lo que proceda por razón del aumento de dimensiones de los materiales, siempre que el Ingeniero lo hubiere autorizado por escrito.

Art. 32. Las cantidades calculadas por obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada en el presupuesto general, no serán abonadas sino á los precios y condiciones de la contrata con arreglo á los proyectos particulares para ellas se fijen ó en su defecto por lo que resulte de la inspección final.

De la misma manera se abonará la extracción de escombros y desprendimientos que ocurran durante el plazo de garantía.

Art. 33. Se abonarán íntegras, pero con la baja del remate, las partidas alzadas que se consignen en el presupuesto para los materiales auxiliares de excavación y para los agotamientos así como las de indemnización de daños y perjuicios ocasionados por el tránsito, habilitación de caminos provisionales, desviación de cauces y obras análogas que no formen parte integrante de la obra.

Iré mismas sólo se abonarán las partidas alzadas para conservación de obras de tierra y de fábrica, y las de mano de obra de conservación del firme en las carreteras, siempre que el tiempo durante el cual la conservación corra á cargo del contratista sea el fijado en condiciones. Cuando el contratista no lo realice en el plazo fijado, y cuando se determine sin culpa del contratista se abonará además la parte proporcional al exceso de tiempo.

En los casos en que todas ó algunas de las partidas anteriores no aparezcan en el presupuesto, se sobreentiende que los gastos que ocasionen aquellas operaciones se hallan incluidos en los precios de las unidades de obra del presupuesto.

Art. 34. Los pagos se harán en las épocas que fijan las condiciones particulares de la contrata por medios de libramientos expedidos á favor de las certificaciones de obra del Sr. Ingeniero. Los remates que á su favor se entreguen precisamente al contratista á cuyo favor se hayan rematado las obras, ó á persona legalmente autorizada por él y nunca á ningún otro, aunque se libren despachos ó exhortos por cualquier Autoridad ó Tribunal para su detención, y que se depositen en fondos públicos destinados á ese propósito y á su seguro, y no á la obligación de intereses particulares del contratista. Únicamente del residuo que quede después de hecha la última recepción de las obras con arreglo á las condiciones, y de la fianza sin haber sido necesario retenerla para el cumplimiento de la contrata, se podrá exigir el embargo dispuesto por las referidas Autoridades ó Tribunales.

Art. 35. Las certificaciones de obras se extenderán en los plazos que se fijen en los pliegos de condiciones económicas del contrato, teniendo el carácter de documentos provisio-