두산에너빌리티 사업보고서 (2023.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황 【 기 신고한 주요경영사항의 진행상황】

신고 일자	제 목	내용	진행상황

2011.07.18 2011.08.25 2011.12.14 2013.09.17 2014.11.20 2015.02.02	소송등의 제기ㆍ신청 / 소송등의 판결ㆍ결정	1. 아산배방 펜타포트 주상복합아파트 수분양자들이 본 건 건축물의 분양 및 공급에 있어 채무불이행, 불법행위, 허위·과장 광고를 주장하며 당사 및 시행사인 (주)펜타포트개발과 공동 사업주체(SK건설, 대림산업, 당사, 계룡건설)를 상대로 분양계약 취소 및 분양대금반환, 손해배상을 청구한 건임 2. 아산배방 펜타포트 개발사업은 '05년 공모를 통해 SK컨소시엄이 사업권을 획득하여 추진한 공모형 PF사업임. 본 사업의 시행법인(분양사업자)인 (주)펜타포트개발은 컨소시엄 구성 14개 회사가 출자하여 설립하였으며 시행법인에 대한 당사의 출자 지분율은 5.5%임 3. 아파트 분양시점('07년 11월)에 분양승인조건을 충족하기 위하여 시행법인((주)펜타포트개발)과 시공컨소시엄 4사(SK건설, 대림산업, 당사, 계룡건설)가 분양사업자로서 공동참여 하였음. 공동사업자인 (주)펜타포트개발과 시공컨소시엄 4사가 본 소송의 공동피고임. 당사는 21%의 시공지분을 보유하고 있음.	1. 1심 판결 결과[2013.09.17] 1) 피고들은 연대하여 원고들 및 원고 승계참가인들에게 분양대금의 18%의 비율로 계산한 금액(약 647억원) 및 이에 대한 법정이자와 지연이자 지급 2) 소송비용은 3/4는 원고들이, 그 나머지는 피고가 지급 2. 법원의 화해 권고 결과[2014.11.20] 1) 법원은 원고들 중 미입주자 208명을 대상으로 화해권고 대상자와 피고가 각각 양보하는 조건으로 화해 권고 2) 화해권고대상자 중 34명과 피고들이 기한 내 이의하지 않아, 2014년11월20일자로화해효력발생 (화해금액 약 83억원) 3) 174명은 이의하여 화해 거부 3. 2심(항소심) 판결 결과[2015.02.02] 1) 피고들은 연대하여 원고들 및 원고 승계참가인들에게 분양대금의 5%의 비율로 계산한 금액(약 137억원) 및 이에 대한 법정이자(연 6%)와 지연이자(연 20%) 지급 2) 소송비용의 80%는 원고들이, 그 나머지는 피고가 지급
4. 3심(상고심) 판결 결과[2019.04.23]
1) 원고들 중 전매세대에 대한 손해배상청구권 인정 부분 및 법정이자 6%를 적용한 부분을 파기환송
2) 나머지 원피고들의 상고는 모두 기각
5. 파기환송심 판결 결과[2020.02.06]
1) 전매자 및 독립당사자참가인 46명의 청구금액 12.5억원 중 6.4억원(당사부담 1.3억원) 배상 판결
2) 소송비용의 80%는 원고들이, 그 나머지는 피고가 지급
6. 원고 상고함[2020.2.24]
21명 상고, 상고금액6억원 7. 원고 일부 상고취하[2020.04.09] 원고 7명(1.5억원) 상고 취하, 상고금액 4.5억원

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제57기정기주총(2020.3.30)	제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 개정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인이사 선임(2명) 감사위원(1명) 선임부결 원안 승인	제4호 의안 감사위원회 위원 선임의건은 의결정족수인 발행주식총수(3% Rule 적용) 의 25%에 미달하여 부결

제56기정기주총(2019.3.28)	제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 개정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인이사 선임(3명)감사위원 선임(2명)원안 승인	-

제55기정기주총(2018.3.28)	제1호 의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인이사 선임(3명)감사위원 선임(1명)원안 승인	-

3. 중요한 소송사건 등

당기말 현재 연결실체는 총 2,304억원 상당액 의 손해배상 청구를 진행 중이고 현재로서는 그 결과를 예측할 수 없습니다. 당기말 현재 계류중인 당사의 주요 소송내역은 다음과 같습니다.① 손해배상청구 (대법원2020다26133)

구분	내용

소제기일	- 2011.07.11.

소송 당사자	- 원고 : 신진철 외 13명 - 피고 : 두산중공업 외 4개사

소송의 내용	- 아산배방 펜타포트 개발사업과 관련하여 주상복합 수분양자들이 수변공원, 무빙워크 등 애초 설명한 편의시설이 완공되지 않았다는 이유로 계약취소, 해제, 원상회복, 손해배상을 요구하는 소송을 제기함

소송가액	- 4.5억원

진행상황	- 2015.02.02. 2심(서울고등법원 2014나507) : 137억원(시공 4사간 내부정산 시 두산중공업 부담 29억원) 의 손해배상을 명하는 판결선고
- 2015.02.10. 및 02.12. 두산중공업 상고, 2015.02.23. 원고 상고- 2019.04.23. 3심(대법원2015다28968): 2심 판결 중 전매세대에 대한 손해배상청구권 인정 부분 및 법정이자 6%를 적용한 부분을 파기환송하고 나머지 원피고들의 상고는 모두 기각함 - 2020.02.06. 파기환송심에서 전매자 및 독립당사자참가인 46명의 청구금액 12.5억원 중 6.4억원 (당사부담 1.3억원) 배상판결
- 2020.02.24. 원고21명 상고함(상고금액6억원) - 2020.04.09. 원고7명 상고취하

향후 소송일정 및 대응방안	- 상고심 진행중

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 2심 판결선고 후 패소금액을 공탁하였으며 추가적인 재무적 영향은 없을 것으로 판단됨

② 손해배상청구 (대구지방법원 2017가합201266)

구분	내용

소제기일	- 2017.02.16.

소송 당사자	- 원고 : 한국가스공사- 피고 : 두산중공업 외 12개사

소송의 내용	- '액화천연가스 저장탱크 건설공사'의 발주처인 한국가스공사가 두산중공업 포함 13개사의 담합으로 손해를 입었다고 하면서 손해배상을 청구한 사건

소송가액	- 2,000 억원

진행상황	- 2017. 02. 16. 소 제기 이후 3차례 변론기일 진행됨(2017. 08. ~ 2017. 12.)
- 2018. 07. 04. 감정인 지정 결정 후, 2018. 07. 26. 감정기일 진행되었으며 감정 결과 도출 시까지 기일 추정됨
- 2019. 12. 감정서 제출되었으나, 감정결과에 따른 보완감정이 추가적으로 진행되는 중임

향후 소송일정 및 대응방안	- 두산중공업은 손해배상의무가 없고, 설령 손해배상의무가 있다 하더라도 원고가 주장하는 손해액은 과도하여, 당사의 배상 책임은 제한되어야 함을 주장할 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 패소할 경우 피고들간 내부 정산을 통해 두산중공업의 실질부담분(약283억원으로 추정)에 해당하는 금액을 배상할 의무가 있으나, 현 상황에서 소송 결과 예측 곤란으로 재무적 영향 판단 어려움

③ 손해배상청구 (서울중앙지방법원2016가합519022)

구분	내용

소제기일	- 2016. 4. 6. (최초 대구지방법원에 2015. 10. 14. 제기하였으나 서울중앙지방법원으로 이송)

소송 당사자 (주1)	- 원고 : 한국가스공사 - 피고 : 두산중공업 등 16개사

소송의 내용	- 천연가스 주배관 및 관리소 건설공사'의 발주처인 한국가스공사가 회사 포함 19개 입찰사들의 담합으로 손해를 입었다고 하면서 손해배상을 구한 사건

소송가액 (주2)	- 165,971,000,000원

진행상황	- 2016. 4. 6. 서울중앙지방법원으로 이송
- 2019. 10. 감정서 제출

향후 소송일정 및 대응방안	- 당사는 손해배상의무가 없고, 설령 손해배상의무가 있다 하더라도 원고가 주장하는 손해액은 과도하여, 당사의 배상 책임은 제한되어야 함을 주장할 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 패소할 경우 피고들간 내부 정산을 통해 당사의 실질부담분(약 104억원으로 추정)에 해당하는 금액을 배상할 의무가 있으나, 소송 결과 예측 곤란으로 재무적 영향 판단 어려움

(주1) 전체 피고 회사 수는 19개사이나 위 소송가액을 청구받은 피고 회사는 두산중공업 포함 16개사임.
(주2) 최초 100,000,000,000억원으로 일부 청구하였다가, 감정결과에 따른 손해액을 기준으로 2021. 2. 26. 청구취지를 확장함.

④ 매매대금 등 지급청구(대법원 2018다223054)

구분	내용

소제기일	- 2015.11.19

소송 당사자	- 원고: 미래에셋자산운용, IMM 및 하나금융투자가 설립한 사모투자전문회사 등- 피고: 두산인프라코어 주식회사 외 2개사

소송의 내용	- 원고들은 2011년 공동으로 설립한 투자목적회사를 통하여 취득한 두산공정기계(중국)유한공사("DICC") 지분 20% 및 두산캐피탈("DCC") 지분 28.5%과 관련하여 동반매도청구권의 행사방해에 기한 주식매매 계약상의 매매대금반환의무 등을 구하며, 그 일부인 145억원을 청구하는 소송을 피고들에게 제기

소송가액	- 145억원 (일부청구)

진행상황	- 1심(서울중앙지방법원)은 원고들의 청구를 모두 기각하였으나, 2심(서울고등법원)은 2018. 2. 원고들이 두산인프라코어에 대하여 주장하는 DICC 지분의 매매대금 7,093억 중 일부인 100억원 및 관련 이자에 대한 청구를 인용하고 나머지 청구를 기각 - 2018. 2. 두산인프라코어는 (i) 위 2심 판결에 대한 강제집행정지를 신청하여 서울고등법원에서 인용 되었고 (2심 판결에 대한 집행정지 효력 발생), (ii) 위 2심 판결에 대한 상고를 제기- 2021. 1. 14. 대법원은2심 판결을 파기하고, 고등법원으로 환송하라는 취지의 판결 선고(두산인프라코어에 대한 DCC 관련 청구 부분은 두산인프라코어 승소로 확정)

향후 소송일정 및 대응방안	- 2심 판결이 대법원에서 파기 및 환송됨에 따라 다시 고등법원에서 관련 절차에 따라 대응할 예정임

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 두산인프라코어 승소 취지의 대법원 판결이 선고되었기 때문에 본 소송이 미치는 재무적 영향은 제한적일 것으로 예상됨

⑤ 매매대금 등 지급청구 (서울중앙지법 2018가합520613)

구분	내용

소제기일	- 2018.03.29

소송 당사자	- 원고: 미래에셋자산운용, IMM 및 하나금융투자가 각자 설립한 사모투자전문회사 - 피고: 두산인프라코어 주식회사

소송의 내용	- 원고는 2011년 공동으로 설립한 투자목적회사를 통하여 취득한 두산공정기계(중국)유한공사("DICC")
지분 20% 와 관련하여 동반매도청구권의 행사방해에 기한 주식매매계약상의 매매대금반환의무 등을 구하며, 2015년 11월 제기한 일부 청구 금액을 제외한 나머지 금액을 청구하는 소송을 피고에게 제기

소송가액	- 705,105,528,589원

진행상황	- 소장 접수

향후 소송일정 및 대응방안	- 1심 진행중으로 관련 절차에 따라 대응중

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 동일한 청구원인에 기한 일부청구 사건의 상고심(대법원2018다223054) 결과, 두산인프라코어 승소 취지의 판결이 선고되었기 때문에, 위 일부청구 사건이 미치는 재무적 영향 역시 제한적일 것으로 예상됨

⑥ 손 해 배상청 구 (서울중앙지방법원 2015가합531148)

구분	내용

소제기일	- 2015.05.28

소송 당사자	- 신청인 : 한국철도시설공단- 피신청인 : 두산건설 외 19개 시공사

소송의 내용	- 호남고속철도 13개 공구 최저가 낙찰제 공사의 발주처인 한국철도시설공단이 시공사들을 상대로 입찰담합에 따른 손해 배상을 청구한 소송

소송가액	- 1,045억원 (두산건설 1-3공구 해당분은 39억원)

진행상황	- 기일 미지정 (원고 감정결과를 반박하기 위한 피고측 감정절차 진행 중)

향후 소송일정 및 대응방안	- 원고의 손해배상 청구금액은 부당한 것으로 피고측 감정결과를 토대로 감액 주장 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	- 현 상황에서 소송결과 예측 곤란으로 재무적 영향 판단 어려움

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당기말 현재 연결실체의 차입금 및 지급보증 등과 관련하여 백지어음 5매, 백지수표 31매가 금융기관 등에 견질로 제공되어 있습니다.

[ 어음]

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 매)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

법 인	5	백지	두산건설 : 5매

[수표]

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 매)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	21	백지	두산건설 : 21매

금융기관(은행제외)	1	백지	두산건설 : 1매

법 인	9	백지	두산중공업 : 7매두산건설 : 2매

5. 채무보증 현황 가. 타인에게(으로부터) 제공한(받은) 지급보증 내역 당 기 말 현재 당사가 타인에게(으로부터) 제공한(받은) 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (1) 타인을 위해 제공한 연대보증 당기말 현재 연결실체는 공사계약이행과 관련하여 다른 건설회사 등에게 419,704 백만원 상당의 공사계약이행 연대보증을 제공하고 있습니다. 한편, 연결실체는 주택건설 시행사가 주택도시보증공사로부터 제공받은 주택분양보증과 관련하여 주택도시보증공사에 공사이행에 대한 연대보증을 제공하고 있으며, 광명의료복합신축 외 2개프로젝트에 대해 책임준공 미이행시 조건부 채무인수약정 (전체한도: 1,214,100백만원)을 제공하고 있습니다. 또한, SOC사업과 관련하여 건설출자자들은 협약이 해지되거나 주무관청으로부터 매수청구가 발생시 해지시지급금 또는 매수가액으 로 대출원리금을 상환하기에 부족한 경우 그 부족자금을 제공하여야 하는 약정이 있습니다.

(단위: 백만원)

보증회사	연대보증회사	피보증회사	채무보증금액	비고	지급보증처

기초	증감	기말

두산건설	대림산업 등	신분당선(주) 등	362,573	57,131	419,704	자금보충의무 등	한국산업은행 등

(2) 타인으로부터 제공받은 보증의 내역 당기말 현재 연결실체는 국내외 공사 등과 관련하여 금융기관 등으로부터 12,378,111백만원 의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(단위: 백만원)

보증회사	피보증회사	채무보증금액	비고

기초	증감	기말

금융기관	두산중공업	7,705,940	(997,207)	6,708,733	공사이행보증 등

두산인프라코어	709,369	(45,729)	663,640	차입금 보증 등

두산건설	4,799,087	186,651	4,985,738	공사이행보증 등

두산큐벡스	20,000	-	20,000	공모사채 등

합계	13,234,396	(856,285)	12,378,111

(3) 타인에게 제공한 지급보 증 당기말 현재 연결실체는 분양자와 재개발ㆍ재건축조합 지원 및 국내외 기타 영업상의 목적으로 수분양자 및 거래처 등 에 1,148,589 백 만원 의 지급보증을 제공하고 있습니다.

(단위: 백만원)

보증회사	피보증자	채무보증금액	비고	지급보증처

기초	증감	기말

두산중공업	용인 두산위브 전세입자 등	116,916	103,819	220,735	중도금 대출 등	신한은행 등

두산인프라코어	최종 고객	220,154	103,220	323,374	차입금 보증 등	한국산업은행 등

두산건설	일산제니스 수분양자 등	976,629	(372,149)	604,480	중도금 대출 등	우리은행 등

합계	1,313,699	(165,110)	1,148,589

나. 특수관계자와의 지급보증내역(1) 특수관계자에게 제공한 지급보증

당기말 현재 당사와 그 종속기업이 특수관계자에게 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천USD, 천EUR, 천GBP, 천CNY, 천INR, 천JPY, 천OMR, 천NO K, 천PHP , 백만VND, 백만IDR, 천 AED)

보증기업	피보증기업	통화	기초	증감	기말	원화환산액	지급보증내역	지급보증처

두산중공업(주)	Doosan Babcock Limited	GBP	25,000	-	25,000	37,060	차입금	SC은행 등

GBP	26,700	-	26,700	39,580	공사	NNB Generation(HPC) Ltd.

Doosan Babcock General Maintenance Service LLC	AED	-	25,000	25,000	7,405	차입금	Mashreq

Doosan Heavy Industries America LLC	USD	5,000	(500)	4,500	4,896	차입금	우리은행

Doosan Heavy Industries Japan Corp.	JPY	250,000	(30,000)	220,000	2,319	차입금	한국산업은행

Doosan Power Systems S.A.	USD	300,000	-	300,000	326,400	신종자본증권(주1)	한국수출입은행

GBP	15,795	-	15,795	23,415	차입금	우리은행

EUR	65,800	(26,320)	39,480	52,834	차입금	한국산업은행

Doosan Power Systems Arabia Company Limited	USD	8,000	-	8,000	8,704	차입금	한국수출입은행

SAR	50,000	(40,000)	10,000	2,900	차입금	SABB

Doosan Power Systems India Private Ltd.	EUR	7,982	1,113	9,095	12,172	공사	Yes Bank 등

INR	41,573,642	5,460,797	47,034,439	698,932	공사	건설공제조합 등

INR	650,827	(650,827)	-	-	무역금융	Axis Bank

INR	11,864,928	(6,614,928)	5,250,000	78,015	차입금	HSBC 등

JPY	252,736	109,286	362,022	3,817	공사	하나은행 등

USD	110,331	5,341	115,672	125,851	공사	건설공제조합 등

Doosan Enpure Ltd.	GBP	63,280	-	63,280	93,807	공사	Northumbrian Water 등

GBP	-	6,500	6,500	9,636	차입금	SC은행

Doosan Heavy Industries Muscat LLC	OMR	5,775	(5,775)	-	-	차입금	HSBC

USD	294,063	( 294,063 )	-	-	공사	수출입은행 등

OMR	650	1,564	2,214	6,258	공사	Arab Bank

USD	-	182,484	182,484	198,543	공사(주2)	AL ASILAH DESALINATION COMPANY S.A.O.C등

Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd.	USD	92,612	(90,189)	2,423	2,636	공사	국민은행 등

USD	137,700	(17,800)	119,900	130,451	차입금	HSBC 등

VND	5,380,558	(825,884)	4,554,674	214,525	공사	건설공제조합 등

VND	256,800	-	256,800	12,095	차입금	우리은행

PT.Doosan Heavy Industries Indonesia	IDR	-	1,132,674	1,132,674	87,669	공사	건설공제조합 등

Doosan GridTech Inc.	AUD	-	122,249	122,249	102,268	공사	Wandoan

USD	-	11,359	11,359	12,358	공사	건설공제조합

두산건설(주)	EUR	9,334	(1,487)	7,847	10,501	공사	한국수출입은행

USD	15,736	(14,661)	1,075	1,170	공사	서울보증보험

케이디피피제오차(주)	KRW	219,700	(54,340)	165,360	165,360	차입금	한국산업은행 등

Doosan Lentjes GmbH	EUR	17,590	17,590	23,540	공사	건설공제조합

우리사주조합	KRW	16,945	34,265	51,210	51,210	조합원대출	한국증권금융

Doosan Heavy Industries America Holdings Inc	두산중공업(주)	USD	41,000	(41,000)	-	-	차입금	우리은행

소계	2,546,327

두산인프라코어(주)	Doosan Infracore North America, LLC	USD	1,426	(336)	1,090	1,186	Office 임차료 보증	Newpoint Place Atlanta, LCC

USD	30,000	-	30,000	32,640	차입금 보증	KEXIM

Doosan Infracore Norway AS	NOK	4,800	(300)	4,500	574	차입금 보증	Innovasjon Norge

NOK	3,333	(416)	2,917	372	차입금 보증	Innovasjon Norge

NOK	5,000	-	5,000	637	차입금 보증	Innovasjon Norge

NOK	-	437	437	56	차입금 보증	DNB Bank ASA

Doosan Infracore Europe s.r.o.	EUR	20,000	-	20,000	26,765	계약이행보증	Eurofactor GmbH.

EUR	38,000	-	38,000	50,853	차입금 보증	KEXIM

GBP	3,400	(3,400)	-	-	통관 VAT 보증	BNP Paribas

Doosan Infracore China Co., Ltd.	CNY	37,000	-	37,000	6,178	차입금 보증	Woori Bank Weihai

CNY	100,000	-	100,000	16,696	차입금 보증	Everbright Bank Yantai

CNY	50,000	-	50,000	8,348	차입금 보증	IBK Yantai

CNY	-	100,000	100,000	16,696	차입금 보증	SC(China)

CNY	56,000	-	56,000	9,350	차입금 보증	Wooribank Weihai

USD	89,000	(9,000)	80,000	87,040	차입금 보증	KEXIM

Doosan (China) Financial Leasing Corp	CNY	68,000	(8,000)	60,000	10,018	차입금 보증	KDB Beijing

CNY	56,000	(56,000)	-	-	차입금 보증	SC(China)

CNY	50,000	(50,000)	-	-	차입금 보증	SC(China)

CNY	16,183	(16,183)	-	-	차입금 보증	SC(China)

CNY	-	51,443	51,443	8,589	차입금 보증	SC (China)

CNY	-	11,075	11,075	1,849	차입금 보증	SC (China)

CNY	-	27,962	27,962	4,669	차입금 보증	SC (China)

CNY	-	37,204	37,204	6,212	차입금 보증	SC (China)

CNY	-	36,542	36,542	6,101	차입금 보증	SC (China)

CNY	40,000	-	40,000	6,678	차입금 보증	Shinhan Bank Beijing

소계	301,507

두산밥캣(주)	Clark Equipment Co.	USD	13,800	-	13,800	15,014	이행 보증	Montana Dakota Utilities Co.

Bobcat Bensheim GmbH	USD	20,000	-	20,000	21,760	이행 보증	BNP Paribas Lease Group SA

Doosan Bobcat EMEA s.r.o. 외	EUR	50,000	-	50,000	66,912	이행 보증	Eurofactor GmbH

Clark Equipment Co.	USD	810,375	306,550	1,116,925	1,215,214	현지금융보증 등	미국의 다수기관 투자자 및 은행

Doosan Bobcat China Co., Ltd.	EUR	10,000	-	10,000	13,382	이행보증	Deutsche Leasing China

두산밥캣코리아 주식회사 외 1개 법인	USD	1,492	(1,492)	-	-	이행보증	SeaLynx LLC

소계	1,332,282

Doosan Infracore China Co., Ltd.	Doosan (China) Financial Leasing Corp.	CNY	200,270	(194,948)	5,322	889	차입금보증 등	광대은행 등

두산건설(주)	우리사주조합	KRW	28,892	-	28,892	28,892	조합원대출 보증	두산신용협동조합 등

합 계	4,209,897

(주1) 만기는 30년이며, 자동적으로 연장 가능한 영구채로서, Doosan Power Systems S.A.는 자본으로 분류하고 있습니다.
(주2) 당사는 Sharqiyah EPC 프로젝트 수행과 관련하여 발주처에 모회사 지급보증(보증액: USD 117,657천 / 만기: 2021년 3월) 을 제공하고 있으며, 한국신용평가 기관으로 부터 평가받은 당사의 신용등급이 BBB 이상을 유지하여야 하며, 이를 유지하지 못할 경우 신용등급 하락일로부터 10일 이내에 동일 조건의 유효한보증서를 제공할 의무를 부담하고 있습니다. 한편, 당기말 현재 당사의 경영환경 변화 등 제반 사정을 고려하여 관련 조항의 적용이 유예된 상태입니다.

(2)특수관계자로부터 제공받은 지급보증 당기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천USD)

보증기업	피보증기업	통화	기초	증감	기말	원화환산액	지급보증내역	지급보증처

(주) 두산	두산메카텍(주)	USD	-	-	50,900	55,739	공사	우리은행

KRW	-	-	30,000	30,000	공사	우리은행

소계	85,739

다. 프로젝트파이낸싱 관련 지급보증 내역 당기말 현재 연결실체가 시행사의 프로젝트파이낸싱을 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	기업명	사업명	채권기관	보증기간	보증한도	대출잔액	보증내역

기초	증감	기말

Loan	두산건설(주)	포항신항	신한은행 외	2010.03.26~2025.12.31	4,062	3,385	-	4,062	연대보증

대전천변	KEB하나은행	2019.05.07~2022.05.06	-	1,300	(1,300)	-	연대보증

AB단기사채	두산건설(주)	천안청당	BNK증권	2020.02.28~2020.05.28	-	15,000	(15,000)	-	연대보증

천안청당	BNK증권	2020.03.06~2020.05.28	-	6,200	(6,200)	-	연대보증

천안청당	BNK증권	2020.03.20~2020.06.19	-	48,000	(48,000)	-	연대보증

천안청당	BNK증권	2020.03.31~2020.06.30	-	130,000	(130,000)	-	연대보증

용인삼가	BNK증권	2020.03.20~2020.06.19	-	27,000	(27,000)	-	연대보증

용인삼가	BNK증권	2020.03.27~2020.06.20	-	99,000	(99,000)	-	연대보증

천안청당	BNK증권	2020.12.18~2021.03.18	80,000	-	10,000	10,000	연대보증

천안청당	BNK증권	2020.12.28~2021.03.18	-	70,000	70,000	연대보증

천안청당	BNK증권	2020.12.28~2021.03.26	120,000	-	100,000	100,000	연대보증

오송단지	신영증권	2020.12.28~2021.03.26	50,000	-	50,000	50,000	연대보증

용인삼가	BNK증권	2020.12.15~2021.03.15	90,000	-	15,000	15,000	연대보증

용인삼가	BNK증권	2020.12.18~2021.03.15	-	15,000	15,000	연대보증

용인삼가	BNK증권	2020.12.24~2021.03.24	80,000	-	80,000	80,000	연대보증

합 계	424,062	329,885	13,500	344,062

6. 그 밖의 우발채무 등 가. 우발채무와 약정사항 연결실체의 금융관련 약정사항, 제거되지 않은 양도 금융자산 관련 금융부채, 운용리스, 연결구조화기업관련 약정 및 기타 약정사항과 관련하여 상세한 내용은 [Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 32. 우발채무와 약정사항]의 내용 을 참조하시기 바랍니다. 나. 담보제공자산 연결실체의 담보제공자산 중 채무 관련 담보제공자산, 타인을 위한 담보제공자산과 관련하여 상세한 내 용은 [Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 33. 담보제공자산]의 내용을 참조하시기 바랍니다.

다. 신 용보강 제공 현황(단위 : 백만원)

기업명	발행회사(SPC)	증권종류	PF사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강 유형	조기상환조항

두산중공업	㈜알비디케이	Loan	주택	2018년 11월 14일	95,000	95,000	준공책임 및조건부 채무인수	당사가 책임준공의무를 이행하지 아니한 경우, 책임준공예정일에 자동적으로 즉시 시행사(발행회사)의 대주에 대한 모든 피담보채무를 인수하고 대출약정에서 정한 대주에 대한 지급의무를 부담.

경주용강유동화1차㈜	CP	주택	2019년 10월 11일	33,400	33,400

경주용강PFV㈜	Loan	주택	2018년 01월 11일	30,000	30,000

경주용강PFV㈜	Loan	주택	2018년 01월 11일	93,600	86,400

경주용강PFV㈜	Loan	주택	2018년 01월 11일	28,200	26,100

㈜비에이플러스	Loan	업무시설	2019년 01월 29일	61,370	61,370

머스트올㈜	Loan	업무시설	2020년 01월 20일	36,900	36,900

㈜엠엔에스프라임	Loan	생활형숙박시설	2020년 03월 16일	66,200	66,200

두산건설	뉴스타트디엠제육차㈜	AB단기사채	주택	2020년 12월 18일	10,000	10,000	연대보증	-

뉴스타트디엠제육차㈜	AB단기사채	주택	2020년 12월 28일	70,000	70,000

뉴스타트디엠제사차㈜	AB단기사채	주택	2020년 12월 28일	100,000	100,000

뉴스타트디엠제오차㈜	AB단기사채	주택	2020년 12월 15일	15,000	15,000

뉴스타트디엠제오차㈜	AB단기사채	주택	2020년 12월 18일	15,000	15,000

케이파트너스제이십차㈜	AB단기사채	주택	2020년 12월 24일	80,000	80,000

레오제오차㈜	AB단기사채	주택	2020년 12월 28일	50,000	50,000

신한은행 외	기타 Loan	-	2010년 03월 26일	4,062	4,062

라. 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 백만원)

기업명	발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

두산중공업	케이디피피제오차㈜	예금반환채권	ABL	2019년 10월 29일	94,000	64,200

케이디피피제오차㈜	예금반환채권	ABCP	2020년 07월 29일	63,000	63,000

두산건설	뉴스타트디엠제칠차 주식회사	관급/도급공사 공사채권	AB단기사채	2020년 12월 18일	25,000	19,096

빌드업제일차 주식회사	관급/도급공사 공사채권	AB단기사채	2020년 12월 04일	12,000	11,210

뉴스타트디엠제팔차 주식회사	관급/도급공사 공사채권	AB단기사채	2020년 11월 06일	10,000	10,000

디엠베스트제삼차 주식회사	관급/도급공사 공사채권	AB단기사채	2020년 10월 22일	12,000	11,501

그레이트지엠제사차 주식회사	도급공사 공사채권	AB단기사채	2020년 10월 16일	10,000	8,006

합계	226,000	187,013

※ 조기상환조건: 위탁자의 장기유효신용등급이 BBB- 이하 또는 A3이하로 하락하는 경우, 신탁추심계좌 입금 금액이 신탁원본 회수 추정액 3개월 평균값의 35% 미만 등※ 조기상환방식: 유동화채무 원리금 및 제비용 지급이 완료될 때까지 신탁원본 회수 금액을 우선적으로 지급함

[장래 매출채권 유동화채무 비중]

(단위 : 백만원)

구분	당 기 말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	187,013	515,800	(328,787)

총차입금	10,051,229	1.86%	10,251,437	5.03%	(200,208)

매출액	15,243,825	1.23%	15,570,429	3.31%	(326,604)

매출채권	2,036,954	9.18%	2,092,822	24.65%	(55,868)

7. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해 당사항 없음

8. 제재현황

최근 3년간 연결실체가 받 은 제재현황 은 아래와 같습니다. 연결실체는 국제적인 수준의 준법경영을 위하여 체계적이고 실효적인 준법지원시스템을 구축, 실행해 나가고 있는 바, 향후 유사한 법 위반이 발생하지 않도록 임직원 관리, 교육을 더욱 강화, 관리해 나갈 예정입니다.

일자	처벌/조치 대상자	처벌/조치 내용	사유 및 근거법령	이행현황	재발방지를 위한 대책

2018.11.15	두산인프라코어(주)	과징금 382백만원	하도급거래 기술자료 제공 유용 행위 위반(하도급거래 공정화에 관한 법률 제12조3 제3항)	과징금 납부 완료	임직원 인식 개선을 위한 교육 및 시스템 개선 등 공정거래 자율준수 프로그램의 강화

두산인프라코어(주) 및 직원 5명	검찰고발

2018.07.23	두산인프라코어(주)	경고(1차) 및 과태료(48만원)	사유 : 대기변경신고 미이행 (인허가 항목 외 새로운 오염물질 검출)법규 : 대기환경보전법 제23조제1항	과징금 납부 완료	검출항목 인허가 반영 및 전 항목 조사 실시

2019.06.19	두산인프라코어 (인천)	경고(1차) 및 과태료(48만원)	사유 : 기타수질오염원 위탁업체 변경신고 미필법규 : 물환경보전법 제60조제1항 위반	과태료 전액 납부	2019. 7. 2 변경신고 완료

2019.06.21	두산인프라코어 (인천)	경고(1차) 및 과태료(160만원)	사유 : 배출시설(탈사시설/여과집진시설) 부식/마모법규 : 대기환경보전법 제31조제1항제3호	과태료 전액 납부	보수 완료

2019.11.28	두산인프라코어 (군산)	경고(1차) 및 과태료(160만원)	사유 : 대기 자가측정 미이행(전북지역 내 측정업체 영업정지 사태로 인한 측정불가)법규 : 대기환경보전법 제39조제1항	과태료 전액 납부	복수계약

2019.12.04	두산인프라코어(주)	벌금(1억원)	하도급거래 기술자료 제공 유용 행위 위반(하도급거래 공정화에 관한 법률 제12조3 제3항)	벌금 납부 완료	임직원 인식 개선을 위한 교육 및 시스템 개선 등 공정거래 자율준수 프로그램의 강화

2020.08.31	두산밥캣㈜	과태료(1680만원)	해외 투자 신고 누락에 대한 외국환거래법 위반 (외국환거래법 제20조제1항, 외국환거래규정 제9-5조)	과태료 납부 완료	2020.08 자진신고 완료

2018.05.10	두산건설(주)	과징금 731백만원 및 고발	인천지역 27개 레미콘 제조ㆍ판매사업자의 부당한 공동행위(독점규제 및 공정거래에 관한법률 제 19조)	행정소송 종료(대법원 판결 : 과징금납부취소 기각 '19.06.13)형사사건 벌금 25백만원 선고('19.08.21)	관리감독 강화

2019.03.11	두산건설(주)	입찰참가자격제한 5개월 당초('19.03.18~'19.08.17) 변경('19.10.07~'20.03.06)	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 (시행규칙 제76조제1항 별표 2 제12호 다목 위반)	'19.03.19. 효력집행정지신청 인용'19.03.07. 제재처분 취소소송 제기 '19.10.07. 소취하(제재처분개시)로 행정처분 확정	관리감독 강화

2020.07.07	두산건설(주)	과징금 428백만원	서울지방조달청 및 인천지방조달청 발주 관수 레미콘 구매입찰 관련 17개 레미콘사업자의 부당한 공동행위 (독점규제 및 공정거래에 관한법률 제 19조)	행정소송 제기	관리감독 강화

2019.07.09	두산건설(주)	과징금 28백만원	2015년 대금지급실태조사(직권조사) 행정소송 결과에 따른 과징금 재산정 부과 건(하도급거래 공정화에 관한 법률 제13조 등)	행정소송 결과 과징금 산정 방식에 문제가 있다는 대법원 판결로 '17년 7월 과징금 처분 취소 후 금번에 과징금 재산정하여 부과	관리감독 강화

2020.11.20	두산건설(주)	입찰참가자격제한 9개월 ('20.11.20~'21.08.19)	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 (시행규칙 제76조제1항 별표 2 제9호 다목 위반)	'20.12.03. 효력집행정지신청 인용'20.11.17. 제재처분 취소소송 제기현재 소송 진행 중	관리감독 강화

9. 단기매매차익 미환수 현황 당사는 공시대상 기간 중 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다. 10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

(1) 당사는 2021년 2월 5일자 이사회 결의에 따라 종속기업 두산인프라코어(주)의 보통주 등을 매각하기로 결정하였으며, 세부내역은 다음과 같습니다.

구분	내역

대상회사	두산인프라코어(주)

처분목적	사업효율성 제고 및 지배구조 개선

처분금액	850,000 백만원

처분대상	두산인프라코어(주)가 영위하는 사업과 직접 관련되지 않는 일부 자산,부채, 인력, 계약관계를 분리한 이후 지배기업이 보유하는 대상회사 보통주 및 신주인수권 전부

(2) 당사의 종속기업인 두산밥캣(주)는 2021년 3월 11일자로 당사의 지배주주인 (주)두산이 영위하고 있는 산업차량 사업부문을 물적분할하여 설립될 분할 신설회사 지분 100%를 인수하는 계약을 체결하였습니다.

11. 직접금융 자금의 사용내역 가. 공모자금의 사용내역 최근 3년간 당사가 증권발행을 통하여 조달한 공모자금의 사용내역은 다음과 같습니다.

( 2020년 12월 31일 기준) (단위: 억원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

공모사채	56회	2018년 09월 20일	차환자금(전단채 차환)	500	차환자금(전단채 차환)	500	없음

유상증자	-	2019년 05월 17일	운영자금(재무구조개선) 및 기타자금(풍력 등 신재생 사업 투자)	4,718	운영자금(재무구조개선) 및 기타자금(풍력 등 신재생 사업 투자)	4,718	없음

유상증자	-	2020년 12월 11일	채무상환	12,125	채무상환	12,125	없음

나. 사모자금의 사용내역 최근 3년간 당사가 증권발행을 통하여 조달한 사모자금의 사용내역은 다음과 같습니다.

( 2020년 12월 31일 기준) (단위: 억원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

외화 사모사채	-	2018년 05월 04일	운영자금	449	운영자금	449	없음

사모사채	54회	2018년 05월 23일	운영자금	1,000	차환자금 (사모사채 50회 상환, '18.05.23)	1,000	없음

사모사채	55회	2018년 06월 20일	운영자금	400	차환자금 (사모사채 46회 상환, '18.06.20)	400	없음

사모사채	57회	2019년 05월 15일	차환자금 (사모사채 49회 상환)	800	차환자금 (사모사채 49회 상환, '18.05.15)	800	없음

사모사채	58회	2020년 10월 26일	차환자금 (전단채 차환)	100	차환자금 (전단채 차환)	100	없음

12. 합병등의 사후정보 하기 분할 및 양도 거래에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트 (http://dart.fss.or.kr/) 상 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다. 하기 분할합병의 대상은 두산엔진(주)의 단순 투자사업부문에 국한되어 별도의 외부 평가를 진행하지 않았으며, 합병등 전후 산정된 예측 재무정보가 없습니다.

구분	시기	대상회사(거래상대방)(주1)	주요 내용 및 재무제표에 미치는 영향	공시서류 제출일자

보고서명	제출일자

두산중공업	제56기	두산엔진(주),소시어스 웰투시 컨소시엄	- 분할합병 및 주식양도당사는 2018년 3월 13일 이사회 결의로 (i) 두산엔진(주)의 각종 자산에 대한 투자사업부문(이하 "투자사업부문")을 분할하여 당사에 합병하고, 나머지 사업부문은 두산엔진(주)에 존속하는 내용의 분할합병(이하 "본건 분할합병") 및 (ii) 본건 분할합병 이후 당사가 보유하게 되는 존속회사인 두산엔진(주) 지분 전부의 '소시어스 웰투시 컨소시엄'에 매각함. (1) 분할합병 주요 내용 ㆍ합병형태 : 소규모합병 ㆍ합병기일 : 2018년 6월 5일 ㆍ합병목적 : 사업전문성제고 및 경영효율화를 통한 주주가치제고 ㆍ합병비율 : 두산중공업(주):두산엔진(주)=1:0.2679522 (분할합병비율) ㆍ합병영향 : 동일지배하의 합병으로 합병으로 인한 연결재무제표에 미치는 영향은 없으나, 종속기업의 지분을 확보하고 경영합리화 제고 가능 (2) 주식양도 주요 내용 ㆍ매각처 : 소 시어스 웰투시 컨소시엄 ㆍ매각금액 : 765억원 ㆍ매각대상 : 본건 분할합병 후 당사가 보유하고 있는 두산엔진(주) 보통주 식 14,055,867주 ㆍ처분일 : 2018년 6월 8일 ㆍ주식양도영향 : 주식양도로 인하여 종속기업인 두산엔진(주) 에 대한 경영권을 상실할 예정이며, 이로 인한 연결재무제표 에 대한 영향은 '18년 사업보고서 [III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 중 36. 중단영업]을 참조	투자판단관련주요경영사항(두산엔진주식매각결정)	2018.03.13

증권신고서(합병)	2018.04.06

주요사항보고서(회사합병결정)	2018.04.06

투자설명서	2018.04.18

증권발행실적보고서(합병 등)	2018.06.15

(주1) 두산엔진(주)는 김동철, 김일도가 각자 대표이사이고, 소재지는 경상남도 창원시 성산구 공단로 67(신촌동)입니다. 소시어스 웰투시 컨소시엄의 정식 명칭은 "소시어스웰투시인베스트먼트제1호기업재무안정사모투자 합자회사"로 (주)소시어스, 웰투시인베스트먼트(주)가 대표자이며, 소재지는 서울특별시 영등포구 여의대방로67길 21 9층 928호(여의도동, 정곡빌딩)입니다.

13. 녹 색경영

당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제44조와 정부 지침에 따라 제 3자 검증을 마친 회사의 온실가스 배출량과 에너지사용량을 정부에 신고하고 이해관계자들에게 투명하게 공개하고 있습니다. 정부에 신고한 5개년도의 회사 온실가스 배출량, 에너지사용량은 다음과 같습니다. - 녹색경영 관리업체 지정일 : 2010년 08월 30일

- 당 사 2020년 4분기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 (누계)

사업장명	연간 온실가스 배출량(TCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)	소량배출사업자여부

직접배출	간접배출	총량	연료	전기	스팀	총량

본사	80,259	115,620	195,879	1,335	2,381	3,716	N

서울사무소	203	1,986	2,189	4	41	45	Y

동탄I	138	497	635	0	10	10	Y

두산기술원(수지)	56	430	486	9	9	Y

계	80,656	118,533	199,189	1,339	2,441	3,780	-

- 회사가 녹색기술, 녹색사업, 녹색제품 적합성 인증 또는 녹색기업 확인/지정을 받은 경우 해당 인증내용 : 해당사항 없음

- 당사 2019년 4분기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 (누계)

사업장명	연간 온실가스 배출량(TCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)	소량배출사업자여부

직접배출	간접배출	총량	연료	전기	스팀	총량

본사	108,567	139,835	248,402	1,765	2,879	4,644	N

서울사무소	202	1,986	2,188	4	41	45	Y

동탄I	158	456	614	9	9	Y

두산기술원(수지)	86	476	562	10	10	Y

계	109,013	142,753	251,766	1,769	2,939	4,708	-

- 회사가 녹색기술, 녹색사업, 녹색제품 적합성 인증 또는 녹색기업 확인/지정을 받은 경우 해당 인증내용 : 해당사항 없음

- 당사 2018년 4분기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 (누계)

사업장명	연간 온실가스 배출량(TCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)	소량배출사업자여부

직접배출	간접배출	총량	연료	전기	스팀	총량

본사	105,105	134,837	239,942	1,725	2,776	-	4,501	N

서울사무소	280	2,220	2,500	6	46	-	52	Y

동탄I	11	549	560	8	-	8	Y

두산기술원(수지)	121	532	653	11	-	11	Y

계	105,517	138,138	243,655	1,731	2,841	4,572	-

- 회사가 녹색기술, 녹색사업, 녹색제품 적합성 인증 또는 녹색기업 확인/지정을 받은 경우 해당 인증내용 : 해당사항 없음

- 당사 2017년 4분기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 (누계)

사업장명	연간 온실가스 배출량(TCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)	소량배출사업자여부

직접배출	간접배출	총량	연료	전기	스팀	총량

본사	116,614	136,084	252,698	1,913	2,802	-	4,715	N

서울사무소	770	2,287	3,057	13	47	-	60	Y

동탄I	125	355	480	-	7	-	7	Y

두산기술원(수지)	131	553	684	-	11	-	11	Y

계	117,640	139,279	256,919	1,926	2,867	-	4,793	-

- 회사가 녹색기술, 녹색사업, 녹색제품 적합성 인증 또는 녹색기업 확인/지정을 받은 경우 해당 인증내용 : 해당사항 없음

- 당사 2016년 4분기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 (누계)

사업장명	연간 온실가스 배출량(TCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)	소량배출사업자여부

직접배출	간접배출	총량	연료	전기	스팀	총량

본사	121,546	143,708	265,254	1,981	2,774	-	4,755	N

서울사무소	536	2,388	2,924	10	46	-	56	Y

동탄I	25	688	713	-	11	-	11	Y

두산기술원(수지)	121	690	811	2	13	-	15	Y

계	122,228	147,474	269,702	1,993	2,844	-	4,837	-

- 회사가 녹색기술, 녹색사업, 녹색제품 적합성 인증 또는 녹색기업 확인/지정을 받은 경우 해당 인증내용 : 해당사항 없음

14. 보 호예수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	18,910,485	2020년 12월 24일	2021년 12월 27일	1년	우리사주의 예탁	374,637,255

15. 재 무제표 재작성

연결회사의 2020년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 2024년 2월 7일 금융위원회의 회계감리조치에 따라 도하 담수화 프로젝트, 서남해 해상풍력 프로젝트의 총공사예정원가 과소 추정 오류 및 종속기업이 수행 중인 Obra-C, Jawaharpur프로젝트에 대한 공사손실충당부채 과소계상 등의 회계처리 오류를 발견하였으며, 동 사항으로 인한 재무제표에 미치는 영향이 중요하다고 판단하여 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일로 종료하는 보고기간의 재무제표를 재작성 하였습니다. (아래의 '이전 보고금액'은 연결회사의 최초 공시가 이루어졌던 2021년 3월 18일자 감사보고서에 첨부된 재무제표에 따른 보고금액입니다.)

(1) 전기오류의 성격

오류항목	구분	내용

(가) Jawaharpur 및 Obra C Project 관련 공사손실충당부채	① 오류 계정과목	미청구공사, 초과청구공사, 공사손실충당부채, 매출, 매출원가, 이연법인세자산, 이연법인세부채, 법인세비용

② 발생 경위	연결실체의 인도자회사(Doosan Power Systems India Private Ltd.)가 수행 중인 Jawaharpur 및 Obra C 사업에 대한 총공사예정원가 등의 추정오류로 인하여 공사손실충당부채 등을 과소 계상함.

③ 오류의 내용	(재무상태표) 제57기 미청구공사 34,478백만원 과대계상, 제57기 이연법인세자산 5,705백만원 과대계상, 제57기 초과청구공사 64,667백만원 과소계상, 제57기 이연법인세부채 35,172백만원 과대계상, 제57기 충당부채 115,556백만원 과소계상(손익계산서) - 제58기 매출액 99,145백만원 과소계상, 매출원가 115,555백만원 과대계상, 법인세비용 29,467백만원 과소계상- 제57기 매출액 76,972백만원 과대계상, 제57기 매출원가 41,120백만원 과소계상, 제57기 법인세비용 29,467백만원 과대계상

④ 관련 기준서	기업회계기준서 제1115호 문단 50, 51 ,97 및 기업회계기준서 제1037호 문단 5, 66, 68

(나) 도하 담수화 공장 유지관리 프로젝트 총공사예정원가	① 오류 계정과목	미청구공사, 공사손실충당부채, 매출, 매출원가, 이연법인세자산, 법인세비용

② 발생 경위	Doha RO 해수담수화 공장건설관련하여 총공사예정원가등의 추정오류로 인하여 공사손실충당부채 등을 과소계상함.

③ 오류의 내용	(재무상태표) 제57기 미청구공사 73백만원 과대계상, 제57기 이연법인세자산 6,835백만원 과소계상, 제57기 충당부채 28,171백만원 과소계상(손익계산서) - 제58기 매출액 73백만원 과소계상, 제58기 매출원가 28,172백만원 과대계상, 제58기 법인세비용 6,835백만원 과소계상- 제57기 매출액 73백만원 과대계상, 제57기 매출원가 28,172백만원 과소계상, 제57기 법인세비용 6,835백만원 과대계상

④ 관련 기준서	기업회계기준서 제1115호 문단 50, 51, 97 및 기업회계기준서 제1037호 문단 5, 66, 68

(다) 서남해 해상풍력 프로젝트 총공사예정원가	① 오류 계정과목	미청구공사, 초과청구공사, 매출, 법인세비용, 이연법인세자산

② 발생 경위	서남해해상풍력 공사와 관련하여 2019년 중 발생한 제작결함 관련비용을 총공사예정원가에 반영하지 아니하고 지체상금을 매출액에 차감하지 아니함

③ 오류의 내용	(재무상태표) 제57기 미청구공사 4,568백만원 과대계상, 제57기 이연법인세자산 2,952백만원 과소계상, 제57기 초과청구공사 7,632백만원 과소계상(손익계산서) - 제58기 매출액 12,200백만원 과소계상, 제58기 법인세비용 2,952백만원 과소계상- 제57기 매출액 12,200백만원 과대계상, 제57기 법인세비용 2,952백만원 과대계상

④ 관련 기준서	기업회계기준서 제1115호 문단 50, 51, 97 및 기업회계기준서 제1010호 문단 7, 19

(2) 오류수정의 영향을 받는 재무제표1) 연결재무상태표① 당기연결재무상태표는 기존 공시내역과 동일합니다.

② 전기(단위: 백만원)

과목	이전 보고금액	정정금액 (가) 관련	정정금액 (나) 관련	정정금액 (다) 관련	재작성금액

자산

I. 유동자산	9,351,608	(34,478)	(73)	(4,568)	9,312,489

미청구공사	1,761,026	(34,478)	(73)	(4,568)	1,721,907

II. 비유동자산	15,457,641	(5,705)	6,835	2,952	15,461,723

이연법인세자산	401,285	(5,705)	6,835	2,952	405,367

자산총계	24,809,249	(40,183)	6,762	(1,616)	24,774,212

부채

I. 유동부채	13,773,222	64,667	28,171	7,632	13,873,692

초과청구공사	1,461,856	64,667	-	7,632	1,534,155

충당부채	390,544	-	28,171	-	418,715

II. 비유동부채	4,834,034	80,384	-	-	4,914,418

이연법인세부채	331,503	(35,172)	-	-	296,331

충당부채	322,996	115,556	-	-	438,552

부채총계	18,607,256	145,051	28,171	7,632	18,788,110

자본

I. 지배회사 소유주지분	2,562,137	(185,234)	(21,409)	(9,248)	2,346,246

결손금	(974,213)	(185,234)	(21,409)	(9,248)	(1,190,104)

II. 비지배지분	3,639,856	-	-	-	3,639,856

자본총계	6,201,993	(185,234)	(21,409)	(9,248)	5,986,102

부채및자본총계	24,809,249	(40,183)	6,762	(1,616)	24,774,212

2) 연결손익계산서① 당기(단위: 백만원)

과목	이전 보고금액	정정금액 (가) 관련	정정금액 (나) 관련	정정금액 (다) 관련	재작성금액

I. 매출액	15,132,407	99,145	73	12,200	15,243,825

II. 매출원가	13,077,134	(115,555)	(28,172)	-	12,933,407

III. 매출총이익	2,055,273	214,700	28,245	12,200	2,310,418

IV. 판매비와관리비	1,901,181	-	-	-	1,901,181

V. 영업이익	154,092	214,700	28,245	12,200	409,237

VI. 금융손익	(571,859)	-	-	-	(571,859)

VII. 기타영업외손익	(429,793)	-	-	-	(429,793)

VIII. 지분법손익	(16,348)	-	-	-	(16,348)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)	(863,908)	214,700	28,245	12,200	(608,763)

X. 법인세비용(수익)	(25,463)	29,467	6,835	2,952	13,791

XI. 계속영업손실	(838,445)	185,233	21,410	9,248	(622,554)

XII. 중단영업이익(손실)	-	-	-	-	-

XIII. 당기순손실	(838,445)	185,233	21,410	9,248	(622,554)

XIV. 당기순손실의 귀속

지배기업 소유주지분	(1,069,666)	185,233	21,410	9,248	(853,775)

비지배지분	231,221	-	-	-	231,221

XV. 지배기업 소유주지분 주당손익

1. 기본주당손실	(4,279)	741	86	37	(3,415)

계속영업손실	(4,279)	741	86	37	(3,415)

중단영업이익(손실)	-	-	-	-	-

2. 희석주당손실	(4,279)	741	86	37	(3,415)

계속영업손실	(4,279)	741	86	37	(3,415)

중단영업이익(손실)	-	-	-	-	-

② 전기(단위: 백만원)

과목	이전 보고금액	정정금액 (가) 관련	정정금액 (나) 관련	정정금액 (다) 관련	재작성금액

I. 매출액	15,659,674	(76,972)	(73)	(12,200)	15,570,429

II. 매출원가	12,983,531	41,120	28,172	-	13,052,823

III. 매출총이익	2,676,143	(118,092)	(28,245)	(12,200)	2,517,606

IV. 판매비와관리비	1,599,256	-	-	-	1,599,256

V. 영업이익	1,076,887	(118,092)	(28,245)	(12,200)	918,350

VI. 금융손익	(580,363)	-	-	-	(580,363)

VII. 기타영업외손익	(386,990)	-	-	-	(386,990)

VIII. 지분법손익	(14,344)	-	-	-	(14,344)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)	95,190	(118,092)	(28,245)	(12,200)	(63,347)

X. 법인세비용	210,152	(29,467)	(6,835)	(2,952)	170,898

XI. 계속영업손실	(114,962)	(88,625)	(21,410)	(9,248)	(234,245)

XII. 중단영업이익(손실)	10,595	-	-	-	10,595

XIII. 당기순손실	(104,367)	(88,625)	(21,410)	(9,248)	(223,650)

XIV. 당기순손실의 귀속

지배기업 소유주지분	(395,296)	(88,625)	(21,410)	(9,248)	(514,579)

비지배지분	290,929	-	-	-	290,929

XV. 지배기업 소유주지분 주당손익

1. 기본주당손실	(2,620)	(520)	(126)	(54)	(3,320)

계속영업손실	(2,694)	(520)	(126)	(54)	(3,394)

중단영업이익	74	-	-	-	74

2. 희석주당손실	(2,620)	(520)	(126)	(54)	(3,320)

계속영업손실	(2,694)	(520)	(126)	(54)	(3,394)

중단영업이익	74	-	-	-	74

3) 연결자본변동표연결재무상태표 및 연결포괄손익계산서의 재작성에 따른 조정금액이 반영되었습니다.4) 연결현금흐름표

① 당기(단위: 백만원)

과목	이전 보고금액	정정금액 (가) 관련	정정금액 (나) 관련	정정금액 (다) 관련	재작성금액

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	295,224	-	-	-	295,224

1. 영업활동에서 창출된 현금	796,746	-	-	-	796,746

(1) 당기순손실	(838,445)	185,233	21,409	9,248	(622,555)

(2) 조정	1,974,417	(86,089)	(21,336)	2,952	1,869,944

기타충당부채전입액	261,897	(115,556)	(28,171)	-	118,170

법인세비용(수익)	(25,463)	29,467	6,835	2,952	13,791

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(339,226)	(99,145)	(73)	(12,200)	(450,644)

미청구공사의 증감	91,812	(34,478)	(73)	(4,568)	52,693

초과청구공사의 증감	190,238	(64,667)	-	(7,632)	117,939

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(525,977)	-	-	-	(525,977)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,226,179	-	-	-	1,226,179

IV. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(99,912)	-	-	-	(99,912)

V. 현금및현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ )	895,514	-	-	-	895,514

VI. 기초 현금및현금성자산	1,441,281	-	-	-	1,441,281

VII. 기말 현금및현금성자산	2,336,795	-	-	-	2,336,795

② 전기(단위: 백만원)

과목	이전 보고금액	정정금액 (가) 관련	정정금액 (나) 관련	정정금액 (다) 관련	재작성금액

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	433,680	-	-	-	433,680

1. 영업활동에서 창출된 현금	1,031,214	-	-	-	1,031,214

(1) 당기순손실	(104,367)	(88,625)	(21,410)	(9,248)	(223,650)

(2) 조정	1,941,459	11,653	21,336	(2,952)	1,971,496

기타충당부채전입(환입)액	107,559	41,120	28,171	-	176,850

법인세비용	210,203	(29,467)	(6,835)	(2,952)	170,949

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(805,878)	76,972	73	12,200	(716,633)

미청구공사의 증감	68,664	29,769	73	4,568	103,074

초과청구공사의 증감	183,205	47,203	-	7,632	238,040

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(579,672)	-	-	-	(579,672)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(530,528)	-	-	-	(530,528)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	42,473	-	-	-	42,473

V. 현금및현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ )	(634,048)	-	-	-	(634,048)

VI. 기초 현금및현금성자산	2,075,329	-	-	-	2,075,329

VII. 기말 현금및현금성자산	1,441,281	-	-	-	1,441,281