삼성물산 분기보고서 (2019.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

'12.03.29	기타 주요경영사항(자율공시)	영국 친환경 저탄소 발전사업 참여 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 주요내용 - 당사는 친환경 저탄소 발전사업인 돈밸리(Don Valley) 프로젝트에 참여하기 위해'12.3.28일 영국의 2Co Energy사와 공동사업개발협약 (JDA·Joint Development Agreement)을 체결하였음. 공동사업개발협약에 따라 당사는 사업수행을 위한 특수목적법인(SPC)인 2CO Power(Yorkshire) Limited의 지분 15%을 인수할(투자금액 미정) 예정이고, 또한 향후 석탄가스화복합발전(IGCC) 및 이산화탄소포집·처리시설(CCS)의 개발 및 건설에 대한 참여를 추진할 계획임. * 돈밸리 프로젝트개요 - 프로젝트명: Don Valley Power Project(DVPP) - 추정사업규모: 약 50억 달러 - 위 치: 영국 사우스 요크셔 주(州) 스테인포스 지역 - 발전 용량: 총발전 용량 약 900MW의 석탄가스화복합발전 (IGCC) 및 이산화탄소포집·처리시설

'13.11.14	기타 주요경영사항(자율공시)	호주 항만공사 수주 계약관련 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 주요내용 - 호주 항만공사 수주 계약 보도와 관련하여 '12.10.17일 당사는 인도 GVK사 계열 Hancock Coal Infrastructure Pty Ltd.와 호주 Abbot Point 항만공사에 대한 ECI(Early Contractor Involvement)를 체결한 후 이를 공시한 바 있음. - '13.11.14일 현재 당사는 발주처인 Hancock Coal Infrastructure Pty Ltd.와 동사업을 추진중이나 발주처 측의 사정으로 계약 내용에 관한 협상이 지연되고 있음. ('12.10.18日, '12.11.16日, '13.5.15日 공시참조)

'17.08.03	기타 경영사항(자율공시)	[정정]단일판매ㆍ공급계약 체결	ㅇ 주요내용 - 당사는 알제리, 모스타가넴 복합화력 프로젝트 관련하여, 발주처인 SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE와 계약 종료일을 '17.8.4일에서 '21.4.7일로 연장하는 계약을 체결함※ 공사개요 - 체결 계약명 : 알제리, 모스타가넴 복합화력 - 계 약 금 액 : USD 588,918,291, DZD 13,673,858,369 - 계 약 상 대 : SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE - 계약 시작일 : 2014-02-19 - 계약 종료일 : 2021-04-07ㅇ 결정(확인) 일자 : 2017-08-02ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조. ('14.2.20일, '15.8.18일 공시 참조)ㅇ 관련공시 : 2016-08-23 기타 경영사항(자율공시) 2016-09-29 기타 경영사항(자율공시)

'17.08.11	기타 경영사항(자율공시)	[정정]단일판매ㆍ공급계약 체결	ㅇ 주요내용 - 당사는 알제리, 나마 복합화력 프로젝트 관련하여 발주처인 SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE와 계약 종료일을 '17.8.19일에서 '20.2.4일로 연장하는 계약을 체결함 ※ 공사개요 - 체결 계약명 : 알제리, 나마 복합화력 - 계 약 금 액 : USD 563,021,735, DZD 3,632,503,637 - 계 약 상 대 : SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE - 계약 시작일 : 2014-02-19 - 계약 종료일 : 2020-02-04 ㅇ 결정(확인) 일자 : 2017-08-10ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조. ('14.2.20일, '15.8.18일 공시 참조)

'17.10.11	기타 경영사항(자율공시)	[정정]단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)	ㅇ 주요내용 - 당사는 발주처(Land Transport Authority)로부터 싱가폴 지하철 DTL C923 프로젝트 건설과 관련하여 준공증서를 수령함. ※ 공사개요 - 체결계약명 : 싱가폴 지하철 DTL C923 - 계약금액 : SGD 256,977,000 - 계약상대 : Land Transport Authority - 계약시작일 : 2011-08-26 - 계약종료일 : 2017-04-26ㅇ 결정(확인) 일자 : 2017-10-11ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조 ('11.8.29일 공시 참조)ㅇ 관련공시 : 2016-12-30 기타 경영사항(자율공시)

'17.10.19	소송등의 판결 결정	소송등의 판결 결정	ㅇ 주요내용 - 사건의 명칭 : 합병 무효의 소 - 사건번호 : 2016가합510827 - 원고, 신청인 : 일성신약 주식회사 외 4명 - 판결, 결정내용 : 1) 원고들의 청구를 기각한다. 2) 소송비용은 원고들이 부담한다. - 판결, 결정사유 : 1) 합병목적 부당성 여부 - 이 사건 합병에 경영상의 합목적성 등이 인정되므로 지배력 강화의 목적이 수반되었다고 하여 합병목적이 부당하다고 할 수 없음 2) 합병비율 불공정성 여부 - 이 사건 합병비율이 구 삼성물산 및 그 주주들에게 불리하였다고 단정할 수 없고, 가사 이 사건 합병비율이 다소 구 삼성물산 및 그 주주들에게 불리하였다고 하더라도 이를 ‘현저히 불공정하다’고 볼 수 없음 3) 이사들의 선관주의의무 및 충실의무 위반과 관련한 합병절차 위법성 여부 - 이 사건 합병을 승인한 구 삼성물산 이사회 결의에 결의를 무효로 할 만한 이사들의 선관주의의무 및 충실의무 위반이 있다고 할 수 없음 4) 케이씨씨 의결권 행사와 관련한 합병절차 위법성 여부 - 구 삼성물산의 자기주식 처분이 위법하다고 할 수 없으므로, 케이씨씨의 이 사건 합병에 관한 의결권 행사 역시 위법하다고 할 수 없음 5) 국민연금공단 의결권 행사와 관련한 합병절차 위법성 여부 - 국민연금공단의 이 사건 합병에 관한 의결권 행사를 위법하다고 할 수 없음 6) 공시의무위반으로 인한 합병절차 위법성 여부 - 합병절차에 있어서 구 삼성물산의 공시의무위반을 인정할 수 없음 7) 종류주주총회 흠결로 인한 합병절차 위법성 여부 - 이 사건 합병으로 인해 구 삼성물산의 우선주주들이 실질적으로 불이익한 결과를 얻게 된다는 점을 인정하기 부족하므로, 이 사건 합병에 종류주주총회 결의를 요한다고 할 수 없음 - 관할법원 : 서울중앙지방법원 - 판결, 결정일자 : 2017-10-19 - 확인일자 : 2017-10-19ㅇ 관련공시 : 2016-03-24 소송등의제기

'18.04.10	조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)	삼성물산(주), 삼성바이오에피스 지분매입 검토 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 삼성물산(주), 삼성바이오에피스 지분 매입 보도와 관련하여 당사는 미래 성장동력 확보를 위해 다양한 방안을 검토 중이나 현재 삼성바이오에피스 주식 매입 계획은 없습니다.

'18.05.11	기타 주요경영사항(자율공시)	용산 랜드마크타워 수주 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 주요내용 - '11.9.28일 당사는 용산국제업무지구 개발사업 관련 드림허브프로젝트금융투자주식회사(이하 "PFV"라 함) 와 용산 랜드마크타워 도급약정 체결 후 이를 공시한 바 있습니다. 이후 '13.3.12일 PFV에 디폴트가 발생하였고, 같은 해 10.4일 한국철도공사가 사업부지 일부 소유권을 회복하여 PFV의 시행사 지위가 자동상실 되었습니다(도시개발법 규정상 '국공유지를 제외한 토지면적 3분의 2 이상 소유'요건 미달). 또한 한국철도공사가 PFV를 상대로 제기한 사업부지의 말소등기청구소송 항소심이 '18.5.11일 0시부로 한국철도공사의 승소로 최종 확정(PFV에 대한 판결문 송달 간주시인 '18.4.27일 0시로부터, 2주의 상고기간이 경과되어 확정)됨으로 인하여, 사업부지의 소유권이 PFV에서 한국철도공사로 복귀하게 되었습니다. 위 사정 등으로 인하여 PFV는 용산국제업무지구 개발사업 추진에 필요한 시행사 지위 및 사업부지의 소유권자 지위를 확보할 수 없게 되었고, 이에 당사는 더 이상 PFV와 용산 랜드마크타워 관련 사업을 진행할 수 없게 되었습니다. ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 내용은 舊 삼성물산에 관한 공시사항임. - 상기 내용은 거래소의 조회공시 요구(2011년 9월 26일 08:58)에 따른 공시사항임. - 상기 용산 랜드마크타워 건은 도급약정만 체결된 후 구체적 절차가 진행되지 아니하여 당사의 수주잔고로 포함시키지 않은 건이므로, 과거 또는 현재 당사의 수주잔고에 영향을 주지 아니함. - 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조.('11.9.26일, '11.9.28일, '12.3.27일, '12.9.26일, '13.3.25일, '13.6.24일, '13.10.11일)

'18.05.28	기타 경영사항(자율공시)	[정정]단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)	ㅇ 주요내용 - 당사는 사우디아라비아, Rabigh 2 IPP 프로젝트 관련하여 발주처인 Al-Mourjan For Electricity Production Company와 계약 금액의 변경 및 계약 종료일에 대해 아래와 같이 합의하였습니다. ※ 공사개요 - 체결 계약명 : 사우디아라비아, Rabigh 2 IPP - 계 약 금 액 : USD 833,658,797, SAR 1,321,279,511.25 - 계 약 상 대 : Al-Mourjan For Electricity Production Company - 계약 시작일 : 2013-11-30 - 계약 종료일 : 2018-02-23ㅇ 결정(확인) 일자 : 2018-05-25ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 2항의 계약 종료일은 공사 완료일임. - 상기 3항의 결정(확인)일자는 공문 수령일임. - 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조. ('13.12.2일, '15.5.29일 공시 참조)ㅇ 관련공시 : 2017-06-01 기타 경영사항(자율공시)

'18.09.13	조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)	삼성물산(주), 한화종합화학 지분 매각 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 당사는 베인 캐피탈을 우선협상대상자로 선정하여 한화종합화학 주식 매각을 추진해 왔으나, 관련자간 거래조건에 대한 견해 차이로 매각협상이 결렬되었습니다. 이에 따라 당사는 한화종합화학 주식 매각을 중단하기로 결정하였습니다.

'18.11.01	기타 주요경영사항(자율공시)	[정정]단일판매ㆍ공급계약 체결	ㅇ 주요내용 - 당사는 사우디아라비아, 리아드 메트로 Package 3 프로젝트 관련하여 발주처인 High Commission for the development of Arriyadh, Arriyadh Development Authority 와 컨소시움 파트너간 계약금액에 대해 아래와 같이 합의하였습니다. ※ 공사개요 - 체결 계약명: 사우디아라비아, 리아드 메트로 Package 3 - 계 약 금 액: USD 2,426,809,931(당사분) - 계 약 상 대: High Commission for the development of Arriyadh, Arriyadh Development Authority - 계약 시작일: 2013-10-01 - 계약 종료일: 2020-12-31ㅇ 결정(확인) 일자 : 2018-11-01 ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 2항의 계약 종료일은 공사 완료일임. - 상기 3항의 결정(확인)일자는 컨소시움 변경계약에 따른 내부 지분비율 확정일임. - 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조.('13.10.2일, '15.4.1일 공시 참조)ㅇ 관련공시 : 2018-09-28 기타 경영사항(자율공시)

'18.11.16	기타 경영사항(자율공시)	발하쉬(Balkhash) 화력발전소 건설 및 사업운영을 위한 사업목적회사(BTPP社)의 당사 보유 지분에 대한 Put Option 행사 결과 관련	ㅇ 주요내용 - 당사는 관련 계약에 근거하여 당사 보유 BTPP社 지분 전부(지분율50%+1주)에 대한 Put Option (지분재매각청구권)을 카자흐스탄 국영 발전회사인 삼룩에너지(Samruk Energy)社를 상대로 2016년 8월 31일 행사하였음. - 당사는 삼룩에너지社 및 카자흐스탄 정부로부터 Put Option을 포함한 본 사업 관련 정산금 미화 146,400,000 달러를 수령하기로 합의함 이에 따라 해당 사업을 종결함 ㅇ 결정(확인) 일자 : 2018-11-16 ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조 ('08.12.24일, '09.3.25일, '09.5.13일, '14.6.20일) ㅇ 관련공시 : 2016-09-01 기타 경영사항(자율공시) 2016-11-11 기타 경영사항(자율공시)

'18.12.21	단일판매 공급계약 체결	[P-PJT 상부서편마감] FAB동 마감공사 공시	ㅇ 주요내용 - 계약금액 변경 : 1,116,095,200,000 원 ※ 공사개요 - 계약체결명 : [P-PJT 상부서편마감] FAB동 마감공사 - 계약금액 : 1,116,095,200,000 원 - 계약상대 : 삼성전자 주식회사 - 계약기간 시작일 : 2017-04-28 - 계약기간 종료일 : 2018-12-31 ㅇ 관련공시 : 2017-08-11 단일판매ㆍ공급계약체결 2017-12-20 단일판매ㆍ공급계약체결 2018-03-30 단일판매ㆍ공급계약체결 2018-04-16 단일판매ㆍ공급계약체결 2018-07-25 단일판매ㆍ공급계약체결 2018-10-30 단일판매ㆍ공급계약체결 2018-11-30 단일판매ㆍ공급계약체결

'19.03.14	타법인 주식 및 출자증권 처분결정(종속회사의 주요경영사항)	종속회사인 삼성바이오로직스(주)의 주요경영사항 신고	ㅇ 주요내용 - 발행회사 : 삼성바이오에피스(주) - 처분주식수 : 9,226,068주 - 처분금액 : 2,316,026,897,352원 - 처분후 소유주식수 : 10,341,853주 - 처분목적 : 거래상대방(Biogen Therapeutics Inc.)의 콜옵션 행사 - 처분예정일자 : 2018-11-07 - 이사회결의일(결정일) : 2018-06-29 ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - Biogen Therapeutics Inc.(거래상대방)은 삼성바이오로직스(주)에게 콜옵션 행사가액으로 약 7,595억원을 지급하였음. - 상기 행사가액은 양사 간(삼성바이오로직스, Biogen) 합의한 주식 양수도일인 2018년 11월 7일에 거래를 종결하는 것을 전제로 산출한 금액이며, 이는 Biogen사가 기업결합신고 등 주식 양수도를 위한 법적 절차를 마무리함에 따라 확정된 거래 종결일을 반영한 결과임. - 삼성바이오로직스(주)는 동 거래 종결일에 Biogen사로부터 상기 금액(약 7,595억원)을 수취하였음. - 상기 처분금액(원)은 삼성바이오로직스(주)가 처분하는 삼성바이오에피스(주) 지분에 대한 장부가액임 (2018년 1분기말 기준). - 상기 처분예정일자는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일임. - 상기 이사회결의일(결정일)은 삼성바이오로직스(주)가 Biogen Therapeutics Inc.로부터 콜옵션 행사 공문을 수령한 날임. ㅇ 관련공시 : 2018-06-29 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(종속회사의 주요경영사항) 2018-09-28 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(종속회사의 주요경영사항) 2018-10-25 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(종속회사의 주요경영사항) 2018-11-06 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(종속회사의 주요경영사항)

'19.04.26	투자판단 관련 주요경영사항	P2-PJT FAB공사 변경계약 체결	ㅇ 주요내용 - 당사는 발주처 삼성전자(주)와 P2-PJT FAB공사에 대한 변경계약을 체결하였습니다. ※ 공사개요 - 사 업 명 : P2-PJT FAB공사 - 사업개요 : 평택 2기 상부서측 마감공사 - 계약금액 : 7,700억원 - 계약상대 : 삼성전자(주) - 공사기간 : 2019.2.14일 ~ 2019.12.31일 ㅇ 결정(확인) 일자 : 2019-04-26 ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 2항의 계약금액은 부가세 포함 금액이며, 당사 '18년말 기준 연결 매출액의 2.47%에 해당하는 금액임. - 상기 계약은 '19.2.13일 체결한 최초 계약 '[평택 P2 Line] FAB동 상부서편 마감공사' (약 529억, '17년말 연결재무제표 기준 매출액의 0.18%)에 대한 변경계약임. ※ 직전 변경 계약금액은 약 1,291억원임. - 상기 3항의 이사회결의일 또는 사실확인일은 변경 계약서 체결일임. - 상기 계약금액 및 공사기간은 계약진행과정상 변동될 수 있음. ㅇ 관련공시 : 2018-10-23 투자판단 관련 주요경영사항

'19.05.30	[정정]단일판매 공급계약 체결	강릉안인화력 1,2호기 발전소 건설공사	ㅇ 주요내용 - 계 약 명 : 강릉안인화력 1,2호기 발전소 건설공사 - 계약금액 : 4,355,869,711,600원 - 계약상대 : 강릉에코파워(주) - 계약기간 : 2018.3.16일 ~ 2023.3.15일 - 계약일자 : 2018-05-18ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 공사개요 : 2,080MW급 석탄화력발전소 건설 - 상기 2항의 계약금액은 부가세 포함 금액임. (기존계약 대비, 부가세를 제외한 실제 공급가액 증액분은 약 1,066억원임) - 상기 2항의 최근 매출액은 2017년말 연결 재무제표 기준임. - 상기 5항의 계약기간은 설계용역기간 등을 제외한 시공 기간임. - 공사기간, 계약금액 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음.ㅇ 관련공시 : 2018-01-03 투자판단 관련 주요경영사항 2018-03-28 투자판단 관련 주요경영사항 2018-05-18 투자판단 관련 주요경영사항

'19.06.03	[정정] 단일판매 공급계약 체결	Facility D Independent Power and Water Project	ㅇ 주요내용 - 계 약 명 : Facility D Independent Power and Water Project - 계약금액 : 2,204,326,320,800원 - 계약상대 : Umm Al Houl Power - 계약기간 시작일 : 2015.5.13일 - 계약기간 종료일 : 2019.12.1일 - 계약일자 : 2016-01-21ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항으로 낙찰통지서(Letter of Award) 수령 시점에 공정공시 진행하였음. ('15.7.28일 '수시공시의무 관련사항' 공시 참조) - 공사개요 : 2,520MW급 복합화력발전소(278.2MW급 가스 터빈 6기, 262MW급 스팀 터빈 4기, 배열회수 보일러 6기) 및 60MIGD RO 담수 플랜트 공사 - 상기 계약금액은 기존 계약금액(USD 1,792,444,000) 및 추가 공사에 따른 LNTP 금액(USD 58,065,000)에 대해 2019년 6월 3일자 최초 매매기준율(1,191.20KRW/USD)을 적용함. - 계약기간 시작일은 당사의 낙찰통지서(Letter of Award) 수령 전 사전 기초공사에 대한 발주처의 제한착수지시서(Limited Notice to Proceed) 발급일임. - 금번 계약금액 및 계약기간 변경은 추가 공사에 대한 LNTP 계약 효력 발생('19.6.1일)에 따른 사항임.ㅇ 관련공시 : 2016-01-22 단일판매ㆍ공급계약체결 2018-06-22 단일판매ㆍ공급계약체결

'19.08.05	[정정] 기타 주요경영사항(자율공시)	[정정]단일판매ㆍ공급계약 체결	ㅇ 주요내용 - '13.4.30일 기체결된 호주 Roy Hill 프로젝트 계약 관련하여 발주처(Roy Hill Holdings Pty Ltd)로부터 2019년 8월 5일자 최종 준공증서(Final Certificate)를 수령함에 따라 아래와 같이 계약금액 및 계약종료일이 확정되었습니다.
※ 공사개요 - 체결계약명 : 호주 Roy Hill 프로젝트 - 계약금액 : AUD 5,838,605,500 - 계약상대 : Roy Hill Holdings Pty Ltd - 계약시작일 : 2013-04-02 - 계약종료일 : 2019-08-05 ㅇ 결정(확인) 일자 : 2019-08-05ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항임. ('13.3.28일, '13.5.2일, '14.1.2일, '14.10.31일 공시 참조) ㅇ 관련공시 : 2015-12-31 기타 경영사항(자율공시)
2016-06-09 기타 경영사항(자율공시)

'19.09.30	기타 경영사항(자율공시)	[정정] 단일판매ㆍ공급계약 체결	ㅇ 주요내용 - WestConnex M4 East Design and Construction Deed PJT와 관련하여 발주처(WCX M4 Pty Limited) 등과 정산 합의에 따라 아래와 같이 계약금액이 확정되었습니다.- 계약금액 : 변경 전) AUD 884,131,575 변경 후) AUD 940,977,807 ※ 공사개요 - 체결 계약명 : WestConnex M4 East Design and Construction Deed - 계 약 금 액 : AUD 940,977,807 - 계 약 상 대 : WCX M4 Pty Limited - 계약 시작일 : 2015-06-03 - 계약 종료일 : 2019-08-11 ㅇ 결정(확인) 일자 : 2019-09-30 ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 2항의 계약기간은 공사기간임. - 상기 3항의 결정(확인)일자는 공문 수령일임. - 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조.('15.6.4일 공시 참조) ㅇ 관련공시 : 2018-12-21 기타 경영사항(자율공시) 2019-04-01 기타 경영사항(자율공시) 2019-08-12 기타 경영사항(자율공시)

'19.09.30	투자판단 관련 주요경영사항	방글라데시 Meghnaghat 718MW Gas-Fired Combined CyclePower Project 공사 낙찰통지서(Letter of Award) 수령	ㅇ 주요내용- 당사는 발주처인 Reliance Bangladesh LNG Power Limited로부터 Meghnaghat 718MW Gas-Fired Combined Cycle Power Project 공사에 대한 낙찰통지서(Letter of Award)를 수령하였습니다. - 사업개요 : 718MW급 복합화력발전소 공사(가스터빈 2기, 스팀터빈 1기, 배열회수보일러 2기) - 계약금액 : 756,819,000,000원 - 계약상대 : Reliance Bangladesh LNG Power Limited - 공사기간 : 2019.10.1일 ~ 2022.7.31일ㅇ 결정(확인) 일자 : 2019-09-30ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 2항의 계약금액은 공사금액(USD 630,000,000)에 대해 2019년 9월 30일자 최초 매매기준율(1,201.30KRW/USD)을 적용함. - 상기 2항의 계약금액은 부가세 제외 금액이며, 당사 '18년말 기준 연결 매출액의 2.43%에 해당하는 금액임. - 상기 3항의 이사회결의일 또는 사실확인일은 낙찰통지서(Letter of Award) 수령일임. - 상기 계약금액 및 공사기간은 계약진행과정상 변동될 수 있음. - 향후 본 계약 체결 시점에 확정 내용을 공시하겠음.

※ '13.11.14일 까지의 공시사항은 합병으로 인한 소멸법인인 구 삼성물산에 대한 사항입니다.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제55기
정기주주총회
('19.3.22)	1. 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 보수 한도 승인의 건	가 결가 결가 결

제54기
정기주주총회
('18.3.22)	1. 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 선임의 건
제2-1-1호 : 사외이사 이현수 선임의 건
제2-1-2호 : 사외이사 윤창현 선임의 건
제2-1-3호 : 사외이사 Philippe Cochet 선임의 건
- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건
제2-2-1호 : 사내이사 최치훈 선임의 건
제2-2-2호 : 사내이사 이영호 선임의 건
제2-2-3호 : 사내이사 고정석 선임의 건
제2-2-4호 : 사내이사 정금용 선임의 건
3. 감사위원회 위원 윤창현 선임의 건4. 이사 보수 한도 승인의 건	가 결가 결가 결가 결가 결가 결가 결가 결가 결가 결

제53기
정기주주총회
('17.3.24)	1. 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 장달중 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 권재철 선임의 건3. 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원 장달중 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원회 위원 권재철 선임의 건4. 이사 보수 한도 승인의 건	가 결가 결가 결가 결가 결가 결

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건

(1) 보고서 작성기준일 현재 계류중인 소송사건 2019년 9월 30일 현재 계류중인 소송사건으로는 당사가 피소된 423건(관련 금액 509,228백만원과 미화 463,601천불)과 당사가 제소한 74건(관련금액 307,495백만원과 미화 494,194천불)이 있습니다. 당사의 경영진은 당사분 소송가액이 300억원 이상인지 여부, 소송 결과에 대한 전문가의 의견, 대손충당금 설정 여부 등을 종합적으로 고려하여 향후 소송결과가 회사에 미칠 영향을 판단하고 있습니다. 그리고 당사가 피고로 계류중인 소송 중 1심 패소 또는 1심 승소 후 2심에서 패소한 경우에는 판결 내용에 따라 충당금을 설정하고 있습니다. 당사분 소송가액 150억원 이상 또는 기타 당사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능 성이 있는 중요한 소송사건 내역은 아래와 같습니다. (2) 제소한 소송

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	2014. 10. 31 (지급명령신청서 제출)

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주), 피고 : 드림허브PFV

소송의 내용	용산오염정화공사의 공사대금 지급 청구

소송가액	57,853 백만원

진행상황	현재 2심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	공시일 현재 변론기일 미정 1심 인정 금액을 초과하는 추가 공사비 인정을 위한입증에 주력

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송 건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	2013. 10. 31

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주) 외 2, 피고 : 서울시 외 1

소송의 내용	서울시청사 공사대금 청구

소송가액	26,861 백만원

진행상황	현재 2심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2020. 1. 8. 선고기일 예정1심 인정금액 유지에 주력하고, 간접비와 관련해서는본건 계약이 총괄계약에 구속력을 부여한 특수한형태임을 주장

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송 건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 채무부존재확인

구 분	내 용

소 제기일	2013. 7. 2

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주)외 23, 피고 : 한국철도공사

소송의 내용	용산국제업무지구 개발사업의 사업협약해지에 따른이행보증금 지급의무의 존부 확인

소송가액	22,700 백만원

진행상황	3심 진행 중 (2019. 10월 종결 예정)

향후 소송일정 및 대응방안	2018. 1. 24 상고이유서 제출이행보증금 감액 등 부당성 주장

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송 건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 공동원가분담금 청구의 소

구 분	내 용

소 제기일	2015. 10. 26

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주), 피고 : 쌍용건설(주)

소송의 내용	서울지하철919 공동원가분담금 청구

소송가액	54,584 백만원

진행상황	현재 2심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	감정절차 진행중

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2016. 2. 18

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주), 피고 : Laing O'Rourke Australia Construction Pty Ltd.

소송의 내용	해지정산 한도를 초과해 지급된 금액의 반환 등제반 손해배상을 청구

소송가액	AUD 89,252,210.16(Counter-claim: AUD 98,094,146)

진행상황	현재 중재절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2019. 8. 1. 일부 판정 선고 (95억원 상당 지급)중재 비용 및 이자에 대한 서면 제출 예정

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2017. 12. 13.

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주) 외 2, 피고 : Qatar Railway Company

소송의 내용	부당 타절에 대한 손해 배상 및 미지급 기성을 청구

소송가액	QAR 750,000,000

진행상황	현재 중재절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2019. 12월 말 관할에 관한 일부 중재 판정 선고 예정중재 관할 성립 인정을 위한 입증에 주력

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 비용보상청구

구 분	내 용

소 제기일	2018. 7. 31

소송 당사자	원고: 삼성물산(주), 피고: Cyclect Electrical Engineering Pte Ltd

소송의 내용	과지급 기성 반환 청구

소송가액	SGD 32,614,965

진행상황	현재 중재절차 진행중

향후 소송일정 및 대응방안	2019. 11월 중 증거서류목록 제출 예정미완된 역무 및 하자보수 비용 입증에 주력할 예정

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 비용보상청구

구 분	내 용

소 제기일	2017. 12. 26

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주),피고 : Polybuilding (S) Pte Ltd.

소송의 내용	지체상금 등 하도사 귀책에 따른 제반 손해 배상을 청구

소송가액	SGD 30,500,000

진행상황	현재 중재절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2020. 1. 20. 서류 제출 예정

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 비용보상청구

구 분	내 용

소 제기일	2018. 6. 5

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주) 외 2,피고 : WCX M5 AT Pty Ltd

소송의 내용	추가 업무에 따른 공기 지연 및 비용 증가 보상 청구

소송가액	AUD 26,508,590

진행상황	현재 중재절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2020년 3월 경 변론기일 진행 예정공기 연장 및 추가 비용 입증에 주력

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 최종정산금액 산정 및 지급청구등

구 분	내 용

소 제기일	2015. 10. 5

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주) 외 1피고 : ETA L.L.C. 외 3

소송의 내용	최종 정산금 지급 청구

소송가액	AED 326,323,485

진행상황	현재 3심 진행 중(ETA L.L.C. 가 당사 외 1에게 제소한 소송 건과 병합 심리)

향후 소송일정 및 대응방안	2019. 11. 25. 변론기일 진행 예정

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2018. 5. 23 (손해배상청구 중재신청서 제출)

소송 당사자	원고 : Solluce Romania 1 BV (당사 HoldCo) 외 9피고 : 루마니아정부

소송의 내용	신재생투자자 지원 관련 법률의 소급적 변경으로 인한손해배상 청구

소송가액	31백만 유로 (당사 HoldCo분)※ '19.7월말 손해배상금 산정 완료

진행상황	현재 중재(1심) 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2020. 2. 7 루마니아정부측 답변서 제출 예정추가 반박서면 제출, 기일 준비 등 대응방안 마련에 주력

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

(3) 피소된 소송- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2017. 2. 16 (송달일 : 2017. 3. 9)

소송 당사자	원고 : 한국가스공사, 피고 : 삼성물산(주) 외 12

소송의 내용	LNG 저장탱크 입찰담합 손해배상 청구

소송가액	200,000 백만원

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	공시일 현재 원고 손해의 범위에 관해 감정절차 진행 중

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구의 소

구 분	내 용

소 제기일	2015. 10. 14 (송달일 2015. 11. 16)

소송 당사자	원고 : 한국가스공사, 피고 : 삼성물산(주) 외 18

소송의 내용	LNG 가스 주배관 손해배상 청구

소송가액	100,000 백만원

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	현재 변론기일 미정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 최종정산금액 산정 및 지급청구 등

구 분	내 용

소 제기일	2014. 6. 1

소송 당사자	원고 : ETA L.L.C. 외 2, 피고 : 삼성물산(주) 외 3

소송의 내용	최종 정산금 지급 청구

소송가액	AED 435,493,395.2

진행상황	현재 3심 진행 중(당사외 1이 ETA L.L.C. 외 3에게 제소한 소송건과 병합심리)

향후 소송일정 및 대응방안	2019. 11. 25. 변론기일 진행 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	2015. 9. 17

소송 당사자	원고 : EMDAD Leasing Company, 피고 : 삼성물산(주)

소송의 내용	원고의 피고에 대한 기성청구 및피고의 원고에 대한 하자보수비용청구의 건

소송가액	QAR 99,940,888(Counter-claim: QAR 63,677,132)

진행상황	중재 절차 진행 중 (2019. 11월 종결 예정)

향후 소송일정 및 대응방안	-

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	2016. 11. 14

소송 당사자	원고 :(주)삼우종합건축사사무소, 피고 : 삼성물산(주) 외 2인

소송의 내용	Qatar Doha Metro Major Stations Architectural P-SumDesign and Engineering Services 미수금 청구의 건

소송가액	USD 15,575,327

진행상황	현재 중재절차 진행 중단 중

향후 소송일정 및 대응방안	도급계약 분쟁 관련 판정 결과를 지켜보기 위해당사자 간 합의로 중재절차 진행 중단 중

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2017. 1. 11

소송 당사자	원고 : Qatar Railway Company, 피고 : (주)삼우종합건축사사무소 외 3

소송의 내용	설계하자에 대한 손해배상 청구의 건

소송가액	USD 33,461,210

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2019. 11. 19. 변론기일 진행 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨.

- 합병 무효의 소

구 분	내 용

소 제기일	2016. 2. 29 (송달일 : 2016. 3. 24)

소송 당사자	원고 : 일성신약(주) 외 4, 피고 : 삼성물산(주)

소송의 내용	합병 무효의 소

소송가액	-

진행상황	2017. 10. 19. 1심 선고 (당사 승소)현재 2심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	현재 변론기일 미정이고,원고들의 추가 반론여부 및 그 내용에 따라 대응 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨.

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2018. 2. 25

소송 당사자	원고 : Qatar Railway Company, 피고 : 삼성물산(주) 외 2

소송의 내용	원고의 채무 불이행 및 계약 타절에 따른 손해배상 청구

소송가액	QAR 378,053,831

진행상황	현재 2심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2019. 11. 19 변론기일 진행 예정 (1심 재판부의 관할 이송 결정에 따라 동 사안에 대한별건 재판이 계속 중이며, 관할 위반 주장 유지 예정)

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	현재로서는 동 소송의 최종 결과가 회사의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없음

- 비용보상청구

구 분	내 용

소 제기일	2019. 3. 13

소송 당사자	원고 : Bintai Kindenko Pte Ltd, 피고 : 삼성물산(주)

소송의 내용	추가 업무에 따른 공기 지연 및 비용 증가 보상 청구

소송가액	SGD 21,946,250

진행상황	현재 중재절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2020. 1월 중 원고 Statement of Claim 제출 예정원고 청구의 부당성 및 청구금액 입증 미비 주장

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2014. 4. 30.

소송 당사자	원고: 한국수자원공사 피고: 삼성물산(주) 외 5

소송의 내용	발전량 미달, 해양물리변화에 대한 손해배상 청구

소송가액	20,911 백만원

진행상황	2019. 9. 25. 1심 선고 (당사 승소)현재 2심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	현재 변론기일 미정,1심 결과 유지 추진

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2015. 5. 13.

소송 당사자	원고: 한국철도시설공단, 피고: 삼성물산(주) 외 27

소송의 내용	호남고속철도 13개공구 최저가 입찰에서입찰담합을 이유로 당사 등 28개사에 대하여 손해배상청구

소송가액	104,510 백만원

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	현재 변론기일 미정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2019. 5. 7.

소송 당사자	원고: CCN Altyapi Yatirimlari ve Insaat A.S. 외 1피고: 삼성물산(주) 외 2

소송의 내용	설계변경, 지연, 기성미지급에 따른 손해배상 청구 등

소송가액	USD 16,885,389

진행상황	현재 중재절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	당사자 간 합의 하에 진행 보류 중

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

(4) 중 요 비송사건 현황

구 분	내 용

소 제기일	2015. 8. 26

소송 당사자	신청인 : 일성신약(주) 외 4, 피신청인 : 삼성물산(주)

소송의 내용	주식매수가격 결정

소송가액	-

진행상황	현재 재항고심 계속중

향후 소송일정 및 대응방안	신청인의 재항고이유 보충서에 대한 반박 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

※ 공시기준일 이후 제기된 소송 및 종결된 소송

- 채무부존재확인

구 분	내 용

소 제기일	2013. 7. 2

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주)외 23, 피고 : 한국철도공사

소송의 내용	용산국제업무지구 개발사업의 사업협약해지에 따른이행보증금 지급의무의 존부 확인

소송가액	22,700 백만원

진행상황	2019. 10. 31. 종결 (당사 패소)

향후 소송일정 및 대응방안	-

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송 건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	2015. 9. 17

소송 당사자	원고 : EMDAD Leasing Company, 피고 : 삼성물산(주)

소송의 내용	원고의 피고에 대한 기성청구 및피고의 원고에 대한 하자보수비용청구의 건

소송가액	QAR 97,220,444(Counter-claim: QAR 54,403,115)

진행상황	2019. 11. 3. 종결 (당사 QAR 37백만 상당 지급)

향후 소송일정 및 대응방안	-

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

상기 외에도 다수의 상대방과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 등이 진행중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며, 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

2019년 9월 30일 현 재 당사의 차입금, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과관련하여 백지어음 및 수표 21매와 500백만원에 상 당하는 어음 1매 가 관련 기관에견질로 제공 되어 있습니다 .

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	21	백지	어음 및 수표

1	500	어음

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 내역 (1) 국내: 해당사항 없습니다.

(2) 해외 : 당사의 자회사 등에 대해 제공한 채무보증 내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	채권자	보증건수	보증기간	채무보증금액 증감내역(한도)	채무금액

시작일	종료일	제55기말	증가	감소	제56기 3분기말

Samsung C America, Inc.	종속회사	SMBC LEASING INVESTMENT	1	2014-05-07	2021-12-15	81,286	6,049	-	87,335	-

Samsung C U.K Ltd.	종속회사	CITI 外	3	2015-12-01	2020-06-30	63,732	4,742	-	68,474	5,108

Samsung C Japan Corporation	종속회사	BTMU 外	5	2016-04-30	2020-04-30	218,156	21,443	-	239,599	55,872

Samsung C Hongkong Ltd.	종속회사	INTESA 外	2	2016-09-26	2019-09-30	61,496	-	37,470	24,026	-

S.C. Otelinox S. A. Inc.	종속회사	Unicredit	1	2016-03-07	2020-03-07	8,954	248	-	9,202	-

Samsung C Malaysia SDN BHD	종속회사	STANDARD CHARTERED	1	2016-03-03	2019-09-07	8,201	566	-	8,767	-

Samsung C Taiwan Co., Ltd.	종속회사	SMBC	1	2016-06-30	2020-06-30	5,591	416	-	6,007	-

Samsung Oil Gas Parallel Corp.	종속회사	Credit Agricole	1	2016-09-16	2019-09-27	77,596	5,773	-	83,369	77,249

Myodo Metal Co., Ltd.	종속회사	Daishi 外	3	2016-06-30	2020-06-30	30,397	3,005	-	33,402	12,247

Samsung C Corporation India Private Limited	종속회사	SHINHAN 外	2	2015-10-04	2019-11-15	5,596	367	-	5,963	-

중국 역내법인 통합한도	종속회사	CITI	1	2016-07-06	2019-07-06	22,362	1,664	-	24,026	181

QSSC, S.A, De C.V.	종속회사	BANAMEX	1	2016-03-31	2020-03-31	5,591	416	-	6,007	2,403

PLL Holdings LLC	종속회사	KEXIM 外	4	2012-12-14	2022-01-31	201,258	14,975	-	216,233	216,233

Terminal KMS de GNL, S. de R.L. de C.V.	관계회사	Manzanillo Gas Tech 外	3	2009-04-30	2029-09-01	97,552	7,259	-	104,811	104,811

Kelar S.A.	관계회사	KEB HANA	2	2016-10-20	2019-12-31	38,747	-	22,765	15,982	15,982

Bahrain LNG W.L.L.	투자회사	SG 外	4	2015-11-30	2020-01-14	22,903	3,926	-	26,829	26,829

Erdenet	투자회사	Commerz	1	2017-12-15	2020-12-20	11,181	832	-	12,013	12,013

Samsung C India Private Limited	종속회사	SHINHAN	1	2017-11-29	2019-11-28	15,191	116,869	-	132,060	15,413

Samsung C (KL) Sdn. Bhd.	종속회사	STANDARD CHARTERED 外	2	2017-01-14	2020-03-10	32,311	49,726	-	82,037	63,966

Samsung C Corporation Saudi Arabia	종속회사	SMBC	-	2017-02-24	2019-02-27	44,724	-	44,724	-	-

SAMSUNG C ECUK LTD	종속회사	DBS 外	3	2014-02-14	2020-05-31	85,219	3,375	-	88,594	68,218

Samsung C Canada Ltd.	종속회사	NOVA SCOTIA 外	2	2017-05-26	2020-05-25	92,700	9,855	-	102,555	95,203

Samsung Fashion Trading (Shanghai) Co.,Ltd.	종속회사	CITI 外	3	2019-06-01	2020-05-31	79,385	5,907	-	85,292	5,741

Cheil Industries Italy SRL	종속회사	BANCA INTESA	1	2019-06-30	2019-09-30	6,430	143	-	6,573	-

채무보증 합계	48	1,316,559	257,556	104,959	1,469,156	777,469

※ 중국 역내법인 통합한도는 무역법인(천진,상해, 광주), 정밀재법인을 대상으로 한 포괄 차입한도입니다.

※ 보증기간은 보증 건이 다수인 경우 가장 빠른 일자를 시작일로 기재하고 , 가장 늦은 일자를 종료일로 기재하였습니다.

※ KST ELECTRIC POWER COMPANY, S.A.P.I de C.V.는 당기 중 관계회사에서 제외되어 기재를 생략하였습니다.

라. 채무인수약정 현황 등 - 해당사항 없습니다.

마. 신용보강 제공 현황(단위 : 억원)

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

아리거제2	ABS	재건축/재개발	2016-07-22	1,191	1,191	지급보증	-

뉴스타송내	ABS	재건축/재개발	2016-08-11	614	614	지급보증	-

아리신정2	ABS	재건축/재개발	2016-10-07	2,000	2,000	지급보증	-

엠디비산	ABS	재건축/재개발	2017-07-31	815	815	지급보증	-

뉴스타서초우성1	ABS	재건축/재개발	2017-08-11	1,000	1,000	지급보증	-

제이드연지2	ABS	재건축/재개발	2017-08-31	2,260	2,260	지급보증	-

에프엔상아2	ABS	재건축/재개발	2017-10-27	500	500	지급보증	-

용두6컨소	ABS	재건축/재개발	2018-01-15	1,500	1,500	지급보증	-

장위파이브	ABS	재건축/재개발	2018-04-20	400	400	지급보증	-

와이케이송내1의2	ABS	재건축/재개발	2018-05-10	200	200	지급보증	-

제이드장위5	ABS	재건축/재개발	2018-05-09	1,800	1,800	지급보증	-

부산온천4유동화전문	ABS	재건축/재개발	2018-08-06	700	700	지급보증	-

온천2유동화전문	ABS	재건축/재개발	2018-10-26	960	960	지급보증	-

뉴스타이문1유동화전문	ABS	재건축/재개발	2018-10-30	2,000	2,000	지급보증	-

제이드권선6	ABS	재건축/재개발	2018-12-28	1,080	1,080	지급보증	-

에이블온천4유동화전문	ABS	재건축/재개발	2019-04-22	1,000	1,000	지급보증	-

비욘드이문1유동화전문	ABS	재건축/재개발	2019-06-07	1,750	1,750	지급보증	-

뉴스타온천2	ABS	재건축/재개발	2019-08-23	1,673	1,673	지급보증	-

에스러셀육차	ABCP	재건축/재개발	2015-07-24	2,100	2,100	지급보증	-

가재울뉴타운제일차	ABCP	재건축/재개발	2019-05-30	1,428	1,428	지급보증	-

바. 장래매출채권 유동화 현황 당사의 장래매출채권 유동화 발행 현황은 없습니다.

사. 그 밖의 우발채무 등

(1) 20 19년 9월 30일 현재 당사는 우리은행 등으로부터 상품 등 수출입거래에 따른 신용장 개설 등과 관련한 미화 365,504천불의 지급보증, 수출계약이행보증 등을 위한 미화 280,882천불의 지급보증, 무역금융 등과 관련된 미화 2,587,318천불의 포괄한도를 각각 제공받고 있습니다. 한편, 당사가 금융기관에 매각한 수출채권 중 2019년 9월 30일 현재 만기가 도래하지 아니한 금액은 미화 358,294천불 입니다. (2) 2019년 9월 30일 현재 당사의 차입금, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과 관련 백지어음 및 수표 21 매와 500 백만원에 상당하는 어음 1 매 가 관련기관 에 견질로 제공되어 있습니다.

(3) 2019년 9월 30일 현재 당사는 해외현지법인 등의 채무와 관련하여 미화 144,746 천불을 한도로 하는 지급보증을 제공하고 있으며, 해외현지법인 등이 수주한 공사의 이행을 위하여 미화 207,346천불을 한도로 하는 공사이행보증 등을 제공하고 있습니다. 한편, 국내공사의 경우 통상 동업자간에 수주한 공사의 이행을 위하여 상호보증을 하고 있는 바, 2019년 9월 30일 현재 당사는 관련 동업자를 위하여 보증을 제공하고 있는 금액은 없으나, 회사의 공사를 위하여 관련동업자로부터 625,943백만원의 보증을 제공받고 있습니다. (4) 2019년 9월 30일 현재 당사는 한국무역보험공사의 단기수출보험 등에 가입하고 있으며, 금융기관으로부터 제공받은 보증과 관련하여 한국무역보험공사로 부터 발급받은 보증서(부보금액 49,243백만원)를 담보로 제공하고 있습니다.

(5) 2019년 9월 30일 현재 계류중인 소송사건으로는 당사가 피소된 423건(관련금액 509,228백만원과 미화 463,601천불)과 당사가 제소한 74건(관련금액 307,495 백만원과 미화 494,194천불)이 있습니다. 당사의 경영진은 향후 소송 결과 및 기 반영된 충당금액을 고려할 때 위 소송의 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 예상하고 있습니다.

한편, 2018년 7월 12일에 증권선물위원회(이하 '증선위')는 주식회사의 외부감사 에 관한 법률에 따라 당사의 종속기업인 삼성바이오로직스(주) (이하 '로직스')에 대하여, Biogen Therapeutics Inc.와의 합작계약 약정사항을 재무제표 주석에 미기재(2012년부터 2015년까지의 보고기간)한 지적사항과 관련하여, 감사인 지정 3년, 담당임원 해임권고, 검찰고발(회사 및 대표이사) 조치를 의결 하였습니다. 2018년 11월 14일 증선위는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 로직스에 대하여 연결대상 범위 회계처리 오류(2012년 이후의 보고기간) 등 회계처리기준 위반과 관련하여 과징금 80억원 부과, 감사인 지정 3년, 대표이사 및 담당임원 해임권고, 재무제표 재작성, 검찰고발(회사 및 대표이사) 조치를 의결하였으며 이에 따라 2018년 11월 21일 금융위원회는 80억원의 과징금을 로직스에 부과 통보하였습니다. 로직스는 회계처리의 정당성을 입증하기 위하여 증선위 및 금융위원회 처분에 대한 취소청구소장을 2018년 10월 8일 및 2018년 11월 27일, 효력정지신청서를 2018년 11월 27일 및 2018 년 12월 18일, 서울행정법원에 제출하였으며 이후 재판절차가 진행중에 있습니다.

로직스는 2018년 11월 27일 서울행정법원에 제출한 증선위 처분(2018년 11월 14일)에 대한 효력정지신청과 관련하여, 로직스와 증선위 간 소송의 판결선고 이후 30일이 되는 날까지 증선위가 로직스에 처분한 ① 재무제표 재작성 시정요구 , ② 감사인 지정 3년, ③ 대표이사 및 담당임원 해임권고 처분의 효력을 정지한다 는 결정문을 2019년 1월 22일 서울행정법원으로부터 수령하였으며, 증선위는 1월 30일 항고하였습니다. 2019년 5월 13일 서울고등법원은 1심 서울행정법원의 결정을 유지하고 증선위 항고를 기각하였으며, 증선위는 5월 23일 재항고 하였으나 2019년 9월 6일 대법원에서 기각되었습니다.

또한 로직스가 2018년 12월 18일에 제출한 증선위의 ① 감사인 지정 3년, ② 담당 임원해임권고 조치(2018년 7월 12일)에 대한 효력정지신청 관련하여 로직스와 증선위 간 소송의 판결선고 이후 30일이 되는 날까지 처분의 효력을 정지한다는 결정문을 20 19년 2월 19일 서울행정법원으로부터 수령하였으며, 증선위는 2월 21일 항고하였습니다. 2019년 5월 24일 서울고등법원은 1심 서울행정법원의 결정을 유지하고 증선위 항고를 기각하였으며, 증선위는 6월 10일 재항고 하였으나 2019년 10월 11일 대법원에서 기각되었습니다.

또한, 증선위 조치와 관련하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 주식회사 의 외부감사에 관한 법률 위반, 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반, 증거인멸혐의 등 형법 위반으로 로직스의 대표이사 및 재무책임자와 로직스 및 로직스 관계회사등 임직원에 대한 검찰조사가 진행중에 있으나, 향후 검찰 조사의 결과에 대해서는 예측이 불가능합니다.

2016년 3월 3일자로 공시된 당사의 2015년 연결재무제표에 대한 감사보고서 주석 34에서 언급한 바와 같이, 연결회사의 지배기업(구, 제일모직)은 2015년 9월 1일 구, 삼성물산과의 합병시 구, 삼성물산 보유 로직스 지분 4.25%를 추가로 취득, 동사에 대한 지배력을 획득하게 됨에 따라, 한국채택국제회계기준 1103호 문단 18 및 45등을 적용하여 로직스 보유 자산, 부채를 공정가치로 측정하였습니 다. 이로 인해 당사는 전술한 로직스에 대한 증선위의 1차 처분(2018년 7월 12일) 및 2차 처분(2018년 11월 14일)이 연결회사의 연결재무제표에 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 향후 당사의 경영진은 동 소송의 진행경과를 계속하여 주시할 예정입니다.

(6) 2019년 9월 30일 현재 당사는 외화채권ㆍ채무의 환율과 이자율위험회피 등의 목적으로 USD 702,936천불, EUR 20,029천유로, SGD 418천불, GBP 812천 파운드, SEK 3,548천크로나를 계약금액으로 하는 1,255건의 통화선도계약을 체결하고 있으며, 100,000백만원과 USD 42,500천을 계약금액으로 하는 2건의 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 또한 당사는 2019년 9월 30일 현재 USD 89,024천불을 계약금액으로 하는 164건의 상품선물계약을 체결하고 있으며, USD 129,244천불을 계약금액으로 하는 3건의 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 당분기 중 통화선도계약 등에서 발생한 거래이익과 손실은 각각 60,535 백만원과 51,690백만원이며외환차익(기타수익)과 외환차손(기타비용)으로 계상되어 있습니다. (7) 2019년 9월 30일 현재 당사는 협력사로부터 제공받은 물품 및 서비스의 대가를 당사의 구매 전용카드와 외상매출채권담보를 이용하여 지급하기 위해 우리은행 등과 한도액 336,600백만원 의 약정을 맺고 있습니다.

(8) 당사는 카자흐스탄 소재 석탄화력발전소의 건설 및 운영사업 투자와 관련하여 지분 매각자인 JSC Samruk-Energy와 2012년 2월 14일에 주식구매계약(Share Purchase Agreement)을 맺고 사업목적법인의 지분을 인수하였습니다. 당사는 2016년 8월31일에 동 투자의 불확실성을 고려하여 JSC Samruk-Energy 를 상대로 보유중이던 지분재매각청구권을 행사하였습니다. 그러나 동 행사에 대한 상호 이견으로 인해 협상과정을 거친 후 당사는 2018년 11월 16일에 JSC Samruk Energy 및 카자흐스탄 정부로 부터 Put Option을 포함한 본 사업 관련 정산금 미화 146,400천불을 수령하기로 합의하였고, 2019년 10월 22일 해당 금액을 전액 수취하였습니다. (9) 구 삼성물산(주)는 2015년 4월 30일에 자산효율화를 통한 재무건전성을 강화 하기 위해 한화종합화학(주)(구, 삼성종합화학(주))의 지분 22.99%를 한화케미칼 (주) 및 한화에너지(주)(이하 '양수인')에 양도하였습니다. 관련 주식매매계약서에 따라 당사는 향후 한화토탈(주)(구, 삼성토탈(주))의 영업성과에 따라 추가대금을 수령하였습니다. 한편, 당사는 한화종합화학(주)의 상장 시 잔여지분에 대한 매출 우선권을 보유하고 있으며, 거래종결일로부터 6년(양수인의 요청시 7년) 내에 한화종합화학(주)가 상장되지 않을 경우 잔여지분에 대해 양수인에게 풋옵션을 행사(행사가격 : ① 풋옵션 행사 시점이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 기준 대상회사의 조정EBITDA 에 11.07배를 곱하여 계산한 EV를 기준으로 산정하는 주당 가격 및 ② 주당 금 33,165.6원 중 높은 금액) 할 수 있으며, 양수인은 콜옵션을 행사할 수 있습니다. 또한, 당사의 잔여지분 매각시 양수인은 우선매수 청구권을 보유하며, 양수인의 보유지분 매각 시 당사는 동반매각권, 양수인은 동반매각청구권을 보유하고 있습니다.

(10) 당사의 종속회사인 삼성바이오로직스(주)는 금융기관과 장기차입금에 대해 다음의 약정사항을 체결하였으며, 사건 발생시 장기차입금에 대한 기한의 이익을 상실하여 조기상환청구를 받을 수 있습니다.

금융기관	구 분	약정사항의 주요 내용

(주)국민은행	경영권유지	삼성그룹의 계열사 유지 및 현 대주주의 경영권 유지

SMBC은행	주주구성비율	삼성그룹사가 당사에 대한 지분율 합계를 50% 초과 유지 및삼성물산이 보유한 당사에 대한 지분율 30% 초과 유지

미즈호은행	주주구성비율	삼성그룹(삼성물산, 삼성전자) 의결권 보유 주식 지분율 60%이상 유지

(11) 당사의 종속회사인 삼성바이오로직스(주)는(이하 '로 직스') 인천광역시와의 토지관련 임대차계약과 관련하여 인천광역시의 공유재산관리조례에 대한 임대료 감면 요건을 충족함에 따라 동 토지관련 임차료를 전액 면제받고 있습니다. 로직스는 인천광역시로부터 면제받은 임차료의 공정가치를 무형자산 으로 인식하고 있으며, 동일한 금액을 정부보조금의 과목으로 하여 자산의 차감 항목으로 계상하고 있습니다. 인천광역시의 토지 무상임대 기간 및 임대료 면제 요건은 다음과 같습니다.

① 기간 총 50년간 임대조건으로 최초 임대기간은 토지임대차계약 체결일인 2011년 4월 28일로부터 20년간이며, 이후 10년 단위로 재계약을 체결할 수 있습니다.

② 면제요건 임대차계약 및 인천광역시공유재산관리조례 제32조의 규정에 의하여 계약 체결일로부터 5년간은 외국인투자금액이 미화 2천만달러 이상 유지, 그 이후 부터는 외국인투자기업이면서 1일 평균 고용인원 300명 이상 요건 등을 충족하는 기업을 면제대상으로 합니다.(12) 당사는 북경삼성치업유한공사의 대주주인 삼성생명 주식회사와 중국 북경시에 소재한 Samsung Beijing Office 의 준공 후, 회사의 지분 전량에 대한 양수도 계약을 체결하고 있습니다. 양도가액은 각사가 선정한 감정평가법인의 감정평가 금액의 중간값이며, 당분기말 현재 해당 목적물이 준공되지 않아 감정평가 금액은 추정하기 어렵습니다. ※ 상기 우발채무 금액은 연결기준으로 작성되었습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 (1) 당사는 LNG 저장탱크 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여, 2016년 4월 20일 전원회 의 결과 과징금 예상금액 73,200백만원 부과 받았으며, 2016년 6월 29일 동일한 금액으로 납부금액 확정되어, 2016년 9월 2일 납 부 하였습니다. 당사는 공정거래위원회를 상대로 2016년 11월 22일 항소하였고, 2019년 9월 30일 현재 3심 진행 중입니다. 당사는 국제기준에 걸맞은 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있으며, 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영하여 부당행위가 발생하지 않도록 노력하고 있습니다.

(2) 당사는 원주강릉 10-1공구 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조에 근거, 예상되는 과징금 10,200백만원에 대하여

손실을 반영하였으나, 2017년 4월 5일 전원회의 결과 부적정공종 조합 공동 결정 행위는 '법 위반이 아니다'라는 결정을 받았습니다.

이후 2017년 6월 30일 공정거래위원회로부터 최종 무혐의 처분 의결서를 수령하였습니다.

(3) 당사는 경인아라뱃길 2공구 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조에 근거, 공정거래위원회의 의결에 따라 과징금 8,493백만원을 부과받았으며 납입기한 인 2014년 6월 30일 에 납부하였으나, 행정소송승소 이의신청재결 공정위 직권 취소에 따라 2017년 4월 3일 894백만원 회입 되 었 습니다. 당사는 국제기준에 걸맞은 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있으며, 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영하여 부당행위 가 발생하지 않도록 노력하고 있습니다. (4) 2019년 8월 21일 금융위원회(증권선물위원회위원장)는 당사에 대하여, 제54기 1분기(2017.1.1.~ 2017.3.31.)부터 제54기 3분기(2017.1.1.~2017.9.30.) 까지의 분/반기보고서 및 연결검토보고서와 검토보고서 등에 대해 매도가능금융 자산 손상 회계처리와 관련하여,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제164조 제2항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제175조의 규정에 따라 증권발행 4개월간 제한 및 회계장부 및 재무제표 시정 조치를 내렸습니다. 이에 당사는 2019년 9월 20일 제54기 1분기 부터 제54기 3분기 까지의 분/반기 보고서 및 연결검토보고서 등 재무제표를 수정 공시하였습니다. 당사는 향후 원칙중심인 K-IFRS 회계기준을 해석하고 적용함에 있어서 더욱 엄격하고 투명하게 운영하도록 노력하겠습니다.

(5) 당사는 최근 3사업연도 동안 단기매매차익과 관련하여 증권선물위원회(금융감독 원장)로부터 통보받은 사항이 없습니다. (6) 당사의 주요종속회사인 삼성바이오로직스(주)는 유가증권시장공시규정 제29조, 제35조 등에 따라 자회사 감사보고서('17.2.28)를 지연공시('17.3.13)하였음을 이유로 한국거래소로부터 2017년 4월 6일 불성실공시법인 지정 등 시장조치를 받고 공시위반제재금(8,000천원)을 납부하였습니다. 삼성바이오로직스(주)는 공시 관련 임직원 교육 강화 및 지속적인 모니터링을 통하여 향후 공시 관련 위반행위가 발생하지 않도록 노력하고 있습니다. (7) 당사의 주요종속회사인 삼성바이오로직스(주)는 화학물질관리법 제33조 1항에 따른 유해화학물질 취급자에 대한 안전교육을 미이행하여 화학물질안전원으로 부터 2018년 4월 30일 과태료(1,440천원) 부과 처분을 받고 위 과태료를 납부 하였습니다. 삼성바이오로직스(주)는 사내 안전교육을 강화하여 향후 이와 유사한 위반행위 발생을 방지하기 위하여 노력할 예정입니다.(8) 2018년 7월 12일 증권선물위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 당사의 주요종속회사인 삼성바이오로직스(주)(이하 '로직스')에 대하여 합작계약 약정사항을 재무제표 주석에 미기재한 지적사항과 관련하여(결산기: 2012.12.31. , 2013.12.31., 2014.12.31., 2015.12.31.) 감사인 지정 3년(2019.1.1~2021.12. 31.), 담당임원 해임권고, 검찰고발(회사 및 대표이사) 조치를 의결하였습니다. 이와 관련하여 로직스는 증선위의 지적사항 및 조치가 부당함을 입증하고자 임원해임권고 등 처분취소소송을 2018년 10월 8일 제기하였습니다. (서울행정법원) 로직스는 증선위 조치(2018년 7월 12일)와 관련하여 시정요구 등 취소 청구사건 의 판결선고 이후 30일이 되는 날까지 그 효력을 정지해 달라는 가처분 신청을 2018년 12월 18일 서울행정법원에 제기하였습니다.

2019년 2월 19일 서울행정법원은 로직스의 가처분 신청을 인용하였으며, 증선위는 2019년 2월 21일 항고하였습니다.

2019년 5월 24일 서울고등법원은 1심 서울행정법원 결정을 유지하고 증선위 항고를 기각하였으며 증선위는 6월 10일 재항고하였습니다. 2019년 10월 11일 대법원은 2심 서울고등법원 결정을 유지하고 증선위 재항고를 기각하였습니다.

(9) 2018년 11월 14일 증권선물위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 삼성바이오로직스(주)(이하 '로직스')에 대하여 연결대상 범위 회계처리 오류 등 회계처리기준 위반과 관련하여 과징금 80억원 부과, 감사인 지정 3년(2019.1.1~ 2021.12.31.), 대표이사 및 담당임원 해임권고, 재무제표 재작성(2012.1.1~2018. 6.30), 검찰고발(회사 및 대표이사) 조치를 의결하였으며, 이에 따라 2018년 11월 21일 금융위원회는 80억원의 과징금을 로직스에 부과 통보하였습니다.

로직스는 증선위 및 금융위원회의 지적사항 및 조치가 부당함을 입증하고자 재무제표 재작성 등 처분취소소송을 2018년 11월 27일 제기하였습니다. (서울행정법원) 로직스는 증선위 조치(2018년 11월 14일)와 관련하여 시정요구 등 취소 청구사건 의 판결선고 이후 30일이 되는 날까지 그 효력을 정지해 달라는 가처분 신청을 2018년 11월 27일 서울행정법원에 제기했하였으며, 2019년 1월 22일 서울행정 법원은 로직스의 가처분 신청을 인용하였으며, 증선위는 2019년 1월 30일 항고 하였습니다. 2019년 5월 13일 서울고등법원은 1심 서울행정법원 결정을 유지 하고 증선위 항고를 기각하였으며 증선위는 5월 23일 재항고하였습니다. 2019년 9월 6일 대법원은 2심 서울고등법원 결정을 유지하고 증선위 재항고를 기각하였습니다.

나. 재발방지대책 당사는 국제기준에 걸맞은 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적 으로 시행하고 있으며, 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영 중에 있습니다. 이를 통해 부당행위가 발생하지 않도록 최선을 다하고 있습니다. 또한 당사는 환경안전 관련 법규 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에 대한 교육을 시행하고 있습니다. 더불어 공시 관련 임직원 교육 강화 및 지속적인 모니터링을 통하여 향후 공시관련 위반행위가 발생하지 않도록 노력하고 있습니다.

4. 정부 인증에 관한 사항가. AEO (종합인증우수업체)

ㅇ 관련법령 : 종합인증우수업체 공인 및 관리에 관한 고시

ㅇ 인증부처 : 관세청 심사정책과

ㅇ 인증 일자 : 2015 . 12. 29

ㅇ 유효기간 : 2016. 1. 15 ~ 2021. 1. 14

나. 녹색기술 인증

ㅇ 관련법령 : 「저탄소 녹색성장 기본법」 제 32조 제2항ㅇ 인증부처 : 환경부

ㅇ 인증내용

No.	인증번호	기술명칭	분류번호	인증일자	유효기간

1	GT-13-00007	분산제 및 자력선별기를 이용한입자상 중금속 오염토양 정화기술	T100604	'13.01.31	'18.01.30

2	GT-13-00117	갱폼을 이용한 외단열 일체타설시스템 기술	T060402	'13.06.13	'18.06.12

3	GT-16-00012	체여과조를 분리막생물반응조(MBR) 전단에 적용한 하수처리기술	T030803	'16.01.28	'19.01.27

※ 온실가스 배출량은 'Ⅱ. 사업의 내용'의 '11. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항'내 '마. 환경물질의 배출 또는 정부규제의 준수 등에 대한 내용'부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 녹색경영

당사는 친환경 시스템 운영, 환경복원, 에너지 절감 및 신재생 에너지 사업을 해왔으며, 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 녹색사회공헌을 확대하고 있습니다.

당사의 녹색경영은 환경과 미래를 위한 친환경(eco-friendly) 경영의 일환으로, 환경관리의 신뢰성을 확보하고 친환경 기업으로서의 책임을 다하고자 경영활동을 수행하며, 당분기말 현재 환경부주관 녹색기업으로 지정되었고, ISO14001 인증을 획득하였습니다.

2019년 9월 30일 현재 친환경 경영 현황은 아래 표와 같습니다.

사업부분	친환경 경영	비 고

건 설	ISO14001(환경경영시스템) 인증	2018.05.12 - 2021.05.11

리조트	환경부주관 녹색기업 선정	2019.06.10 - 2022.06.09

ISO14001(환경경영시스템) 인증	2017.10.27 - 2020.10.26

5. 합병등의 사후 정보 - 공시대상기간인 최근 3사업연도(2017년 ~ 2019년) 내 해당사항 없습니다.