삼성물산 사업보고서 (2023.12)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

[기 신고한 주요경영사항의 진행상황]

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

'17.10.19	소송등의 판결 결정	ㅇ 주요내용 - 사건의 명칭 : 합병 무효의 소 - 사건번호 : 2016가합510827 - 원고, 신청인 : 일성신약 주식회사 외 4명 - 판결, 결정내용 : 1) 원고들의 청구를 기각한다. 2) 소송비용은 원고들이 부담한다. - 판결, 결정사유 : 1) 합병목적 부당성 여부 ·이 사건 합병에 경영상의 합목적성 등이 인정되므로 지배력 강화의 목적이 수반되었다고 하여 합병목적이 부당하다고 할 수 없음 2) 합병비율 불공정성 여부 ·이 사건 합병비율이 구 삼성물산 및 그 주주들에게 불리하였다고 단정할 수 없고, 가사 이 사건 합병비율이 다소 구 삼성물산 및 그 주주들에게 불리하였다고 하더라도 이를 '현저히 불공정하다'고 볼 수 없음 3) 이사들의 선관주의의무 및 충실의무 위반과 관련한 합병절차 위법성 여부 ·이 사건 합병을 승인한 구 삼성물산 이사회 결의에 결의를 무효로 할 만한 이사들의 선관주의의무 및 충실의무 위반이 있다고 할 수 없음 4) 케이씨씨 의결권 행사와 관련한 합병절차 위법성 여부 ·구 삼성물산의 자기주식 처분이 위법하다고 할 수 없으므로, 케이씨씨의 이 사건 합병에 관한 의결권 행사 역시 위법하다고 할 수 없음 5) 국민연금공단 의결권 행사와 관련한 합병절차 위법성 여부 ·국민연금공단의 이 사건 합병에 관한 의결권 행사를 위법하다고 할 수 없음 6) 공시의무위반으로 인한 합병절차 위법성 여부 ·합병절차에 있어서 구 삼성물산의 공시의무위반을 인정할 수 없음 7) 종류주주총회 흠결로 인한 합병절차 위법성 여부 ·이 사건 합병으로 인해 구 삼성물산의 우선주주들이 실질적으로 불이익한 결과를 얻게 된다는 점을 인정하기 부족하므로, 이 사건 합병에 종류주주총회 결의를 요한다고 할 수 없음 - 관할법원 : 서울중앙지방법원 - 판결, 결정일자 : 2017-10-19 - 확인일자 : 2017-10-19ㅇ 관련공시 : 2016-03-24 소송등의제기	소송 진행 중

'19.03.14	타법인 주식 및 출자증권 처분결정(종속회사의 주요경영사항)	ㅇ 종속회사인 삼성바이오로직스(주)의 주요경영사항 신고ㅇ 주요내용 - 발행회사 : 삼성바이오에피스(주) - 처분주식수 : 9,226,068주 - 처분금액 : 2,316,026,897,352원 - 처분후 소유주식수 : 10,341,853주 - 처분목적 : 거래상대방(Biogen Therapeutics Inc.)의 콜옵션 행사 - 처분예정일자 : 2018-11-07 - 이사회결의일(결정일) : 2018-06-29 ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - Biogen Therapeutics Inc.(거래상대방)은 삼성바이오로직스(주)에게 콜옵션 행사가액으로 약 7,595억원을 지급하였음. - 상기 행사가액은 양사 간(삼성바이오로직스, Biogen) 합의한 주식 양수도일인 2018년 11월 7일에 거래를 종결하는 것을 전제로 산출한 금액이며, 이는 Biogen사가 기업결합신고 등 주식 양수도를 위한 법적 절차를 마무리함에 따라 확정된 거래 종결일을 반영한 결과임. - 삼성바이오로직스(주)는 동 거래 종결일에 Biogen사로부터 상기 금액(약 7,595억원)을 수취하였음. - 상기 처분금액(원)은 삼성바이오로직스(주)가 처분하는 삼성바이오에피스(주) 지분에 대한 장부가액임 (2018년 1분기말 기준). - 상기 처분예정일자는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일임. - 상기 이사회결의일(결정일)은 삼성바이오로직스(주)가 Biogen Therapeutics Inc.로부터 콜옵션 행사 공문을 수령한 날임. ㅇ 관련공시 : 2018-06-29 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(종속회사의 주요경영사항) 2018-09-28 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(종속회사의 주요경영사항) 2018-10-25 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(종속회사의 주요경영사항) 2018-11-06 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(종속회사의 주요경영사항)	-

'19.05.30	[정정]단일판매 공급계약 체결	ㅇ 강릉안인화력 1,2호기 발전소 건설공사 공시ㅇ 주요내용 - 계 약 명 : 강릉안인화력 1,2호기 발전소 건설공사 - 계약금액 : 4,355,869,711,600원 - 계약상대 : 강릉에코파워(주) - 계약기간 : 2018.3.16일 ~ 2023.3.15일 - 계약일자 : 2018-05-18ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 공사개요 : 2,080MW급 석탄화력발전소 건설 - 상기 2항의 계약금액은 부가세 포함 금액임. (기존계약 대비, 부가세를 제외한 실제 공급가액 증액분은 약 1,066억원임) - 상기 2항의 최근 매출액은 2017년말 연결 재무제표 기준임. - 상기 5항의 계약기간은 설계용역기간 등을 제외한 시공 기간임. - 공사기간, 계약금액 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음.ㅇ 관련공시 : 2018-01-03 투자판단 관련 주요경영사항 2018-03-28 투자판단 관련 주요경영사항 2018-05-18 투자판단 관련 주요경영사항	-

'19.08.05	[정정] 기타 주요경영사항(자율공시)	ㅇ 제목: [정정]단일판매ㆍ공급계약 체결
ㅇ 주요내용 - '13.4.30일 기체결된 호주 Roy Hill 프로젝트 계약 관련하여 발주처(Roy Hill Holdings Pty Ltd)로부터 2019년 8월 5일자 최종 준공증서(Final Certificate)를 수령함에 따라 아래와 같이 계약금액 및 계약종료일이 확정되었습니다.
※ 공사개요 - 체결계약명 : 호주 Roy Hill 프로젝트 - 계약금액 : AUD 5,838,605,500 - 계약상대 : Roy Hill Holdings Pty Ltd - 계약시작일 : 2013-04-02 - 계약종료일 : 2019-08-05 ㅇ 결정(확인) 일자 : 2019-08-05ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항임. ('13.3.28일, '13.5.2일, '14.1.2일, '14.10.31일 공시 참조) ㅇ 관련공시 : 2015-12-31 기타 경영사항(자율공시)
2016-06-09 기타 경영사항(자율공시)	-

'19.09.30	기타 경영사항(자율공시)	ㅇ 제목: [정정] 단일판매ㆍ공급계약 체결ㅇ 주요내용 - WestConnex M4 East Design and Construction Deed PJT와 관련하여 발주처(WCX M4 Pty Limited) 등과 정산 합의에 따라 아래와 같이 계약금액이 확정되었습니다. - 계약금액 : 변경 전) AUD 884,131,575 변경 후) AUD 940,977,807 ※ 공사개요 - 체결 계약명 : WestConnex M4 East Design and Construction Deed - 계 약 금 액 : AUD 940,977,807 - 계 약 상 대 : WCX M4 Pty Limited - 계약 시작일 : 2015-06-03 - 계약 종료일 : 2019-08-11 ㅇ 결정(확인) 일자 : 2019-09-30 ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 2항의 계약기간은 공사기간임. - 상기 3항의 결정(확인)일자는 공문 수령일임. - 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조.('15.6.4일 공시 참조) ㅇ 관련공시 : 2018-12-21 기타 경영사항(자율공시) 2019-04-01 기타 경영사항(자율공시) 2019-08-12 기타 경영사항(자율공시)	-

'20.01.15	단일판매 공급계약 체결	ㅇ 방글라데시 Hazrat Shahjalal International Airport Expansion Projectㅇ 주요내용 - 금번 공시는 '19.12.17일 방글라데시 Hazrat Shahjalal International Airport Expansion Project 공사 낙찰통지서(Letter of Acceptance) 수령 공시 이후 본계약이 체결되어 해당 내용을 공시하는 건임. - 공사개요: 방글라데시 국제공항 확장 사업(신규 여객 터미널 T3, 진입도로, 주차장, 화물터미널, 계류장, 유도로 및 기타 부속 시설 등) - 상기 2항의 계약금액은 총 공사금액 JPY 106,394,769,063과 BDT 58,861,386,518에 대해 2020년 1월 14일자 최초 매매기준율(10.5135KRW/JPY, 13.61KRW/BDT)을 적용함. - 상기 2항의 계약금액은 총도급액 중 당사분에 해당하는 금액으로 부가세 제외 금액임. - 상기 2항의 최근 매출액은 2018년말 연결 재무제표 기준임. - 공사기간은 착공일로부터 48개월임. - 상기 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음.ㅇ 관련공시 : 2019-12-17 투자판단 관련 주요경영사항	-

'20.09.04	횡령ㆍ배임혐의발생	ㅇ 주요내용 - 당사 임원의 업무상 배임 혐의에 대한 서울중앙지방검찰청의 공소제기 사실 확인 - 대상자 : 최치훈 사장, 이영호 사장, 김신 前사장 - 혐의발생금액 : - - 향후대책 : 당사는 본 건과 관련하여 향후 제반 과정의 진행상황을 확인할 예정임ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 혐의는 확정된 내용이 아니며, 추후 법원의 판결에 의해 변동될 수 있음 - 상기 2항의 자기자본은 2019년말 연결재무제표 기준 자본총계임 - 당사는 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 관련사항을 공시할 예정임 ※ 이 내용은 2020.9.2일 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 공시에 대한 확정 공시사항임.ㅇ 관련공시 : 2020-09-02 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)	향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우관련사항을 재공시 예정

'20.11.10	[정정]단일판매 공급계약 체결	ㅇ WestConnex New M5 Main Works Design and Construction Deed 계약기간 변경ㅇ 주요내용 - 계약기간 종료일 변경 : 기존) - → 변경) 2020-10-30 - 당사는 발주처로부터 2020년 10월 30일자 준공증서를 수령함에 따라 공사종료일이 확정됨. - 계약금액 등은 향후 발주처와 추가 협의 과정상 변동될 수 있음.※공사개요 - 계 약 명 : WestConnex New M5 Main Works Design and Construction Deed - 계약금액 : 972,890,948,439원 - 계약상대 : WCX M5 AT Pty Ltd, WCX M5 State Works Contractor Pty Ltd - 계약기간 시작일 : 2015-11-20 - 계약기간 종료일 : 2020-10-30ㅇ 관련공시 : 2015-11-23 단일판매ㆍ공급계약체결 2017-06-26 단일판매ㆍ공급계약체결 2019-11-12 단일판매ㆍ공급계약체결 2020-09-04 단일판매ㆍ공급계약체결	-

'20.12.18	[정정]기타 경영사항(자율공시)	ㅇ 제목: [정정]단일판매ㆍ공급계약 체결
ㅇ 주요내용 - 알제리, 나마 복합화력 프로젝트의 계약 종료일은 '20.12.19일이나, 현재 당사는 발주처인 SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE와 계약 종료일에 관하여 협의 중입니다. 향후 구체적인 내용이 확정되는 시점에 재공시하겠습니다. ※ 공사개요 - 체결 계약명 : 알제리, 나마 복합화력 - 계 약 금 액 : USD 563,021,735, DZD 3,632,503,637 - 계 약 상 대 : SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE - 계약 시작일 : 2014-02-19 - 계약 종료일 : -ㅇ 결정(확인) 일자 : 2020-12-18ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 :
- 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조.('14.2.20일, '15.8.18일 공시 참조)ㅇ 관련공시 : 2017-08-11 기타 경영사항(자율공시) 2020-02-04 기타 경영사항(자율공시) 2020-02-28 기타 경영사항(자율공시)	향후 계약 종료일에 관하여구체적인 내용 확정시 재공시 예정

'20.12.31	기타 주요경영사항(자율공시)	ㅇ 제목: [정정]단일판매ㆍ공급계약 체결ㅇ 주요내용 - 사우디아라비아, 리아드 메트로 Package 3 프로젝트의 계약 종료일은 '20.12.31일이나, 현재 당사 및 컨소시움 파트너는 발주처인 High Commission for the development of Arriyadh, Arriyadh Development Authority 와 계약 종료일 연장에 관하여 협의 중입니다. 향후 구체적인 내용이 확정되는 시점에 재공시 하겠습니다. ※ 공사개요 - 체결 계약명 : 사우디아라비아, 리아드 메트로 Package 3 - 계 약 금 액 : USD 2,426,809,931(당사분) - 계 약 상 대 : High Commission for the development of Arriyadh, Arriyadh Development Authority - 계약 시작일 : 2013-10-01 - 계약 종료일 : -ㅇ 결정(확인) 일자 : 2020-12-31 ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 2항의 계약 종료일은 공사 완료일임. - 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조.('13.10.2일, '15.4.1일 공시 참조)ㅇ 관련공시 : 2018-09-28 기타 경영사항(자율공시) 2018-11-01 기타 경영사항(자율공시)	향후 계약 종료일에 관하여구체적인 내용 확정시 재공시 예정

'20.12.31	기타 주요경영사항(자율공시)	ㅇ 제목: [정정]단일판매ㆍ공급계약 체결ㅇ 주요내용 - 당사는 UAE 원자력발전소 건설공사 관련하여 발주처인 한국전력공사와 계약 종료일에 관하여 협의 중입니다. 향후 구체적인 내용이 확정되는 시점에 재공시 하겠습니다. - 계약 종료일 : 변경전) 2020.12.31일 변경후) - ※ 공사개요 - 체결 계약명 : UAE 원자력발전소 건설공사 - 계 약 금 액 : USD 2,663,571,150(당사분) - 계 약 상 대 : 한국전력공사 - 계약 시작일 : 2010-03-26 - 계약 종료일 : -ㅇ 결정(확인) 일자 : 2020-12-31 ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 당 공사는 2009년 12월 한국전력이 수주한 UAE 원자력발전소 공사의 시공 하도계약으로 현대건설이 주관사이며, 현대건설과 당사의 지분율은 55:45임. - 상기 2항의 계약 종료일은 공사 종료일임. - 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조.('10.03.29일)ㅇ 관련공시 : 2018-03-27 기타 경영사항(자율공시)	향후 계약 종료일에 관하여구체적인 내용 확정시 재공시 예정

'21.01.05	[정정]단일판매 공급계약 체결	ㅇ [평택 P2 Line] FAB동 상부서편 마감공사 변경계약 체결ㅇ 주요내용 - 계 약 명 : [평택 P2 Line] FAB동 상부서편 마감공사 - 계약금액 : 1,895,410,000,000 원 - 계약상대 : 삼성전자(주) - 계약기간 : 2019.2.14일 ~ 2021.1.31일 - 계약일자 : 2019-09-09ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 공사개요 : 평택 2기 상부서측 마감공사 - 상기 계약은 '19.2.13일 체결한 최초 계약 '[평택 P2 Line] FAB동 상부서편 마감공사' (약 529억, '17년말 연결재무제표 기준 매출액의 0.18%)에 대한 변경계약임. ※ 직전 변경 계약금액은 약 16,390억원임. - 상기 2항의 계약금액은 기존 계약금액 및 부가가치세가 포함된 금액임. - 상기 2항의 최근 매출액은 2018년말 연결 재무제표 기준임. - 상기 5항의 계약기간은 공사기간임. - 공사기간, 계약금액 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음.ㅇ 관련공시 : 2018-10-23 투자판단 관련 주요경영사항 2019-04-26 투자판단 관련 주요경영사항 2019-09-09 단일판매ㆍ공급계약체결 2019-12-10 단일판매ㆍ공급계약체결 2019-12-24 단일판매ㆍ공급계약체결 2020-05-29 단일판매ㆍ공급계약체결 2020-07-20 단일판매ㆍ공급계약체결 2020-08-31 단일판매ㆍ공급계약체결 2020-09-25 단일판매ㆍ공급계약체결 2020-10-30 단일판매ㆍ공급계약체결 2020-11-27 단일판매ㆍ공급계약체결 2020-12-31 단일판매ㆍ공급계약체결	-

'21.05.11	기타 경영사항(자율공시)	ㅇ 제목: [정정]단일판매ㆍ공급계약 체결ㅇ 주요내용- 당사는 알제리, 모스타가넴 복합화력 프로젝트 관련하여, 발주처인 SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE와 계약 종료일을 '21.4.7일에서 '25.12.8일로 연장하는 계약을 체결하였습니다. ※ 공사개요 - 체결 계약명 : 알제리, 모스타가넴 복합화력- 계 약 금 액 : USD 588,918,291, DZD 13,673,858,369 - 계 약 상 대 : SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE - 계약 시작일 : 2014-02-19- 계약 종료일 : 2025-12-08ㅇ 결정(확인) 일자 : 2021-05-10ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 계약 종료일은 공사 종료일임. - 상기 결정(확인)일자는 변경 계약서 수령일임. - 합병 전 舊 삼성물산 공시 참조('14.2.20일, '15.8.18일)ㅇ 관련공시 : 2016-08-23 기타 경영사항(자율공시) 2016-09-29 기타 경영사항(자율공시) 2017-08-03 기타 경영사항(자율공시) 2021-04-07 기타 경영사항(자율공시)	-

'21.05.20	[정정]단일판매 공급계약 체결	ㅇ Facility D Independent Power and Water Projectㅇ 주요내용 - 계 약 명 : Facility D Independent Power and Water Project - 계약금액 : 2,568,976,644,024 원 - 계약상대 : Umm Al Houl Power - 계약기간 시작일 : 2015.5.13일 - 계약기간 종료일 : 2021.4.1일 - 계약일자 : 2016-01-21ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항으로 낙찰통지서(Letter of Award) 수령 시점에 공정공시 진행하였음.('15.7.28일 '수시공시의무 관련사항' 공시 참조) - 공사개요: 2,520MW급 복합화력발전소(278.2MW급 가스 터빈 6기, 262MW급 스팀터빈 4기, 배열회수 보일러 6기) 및 60MIGD RO 담수 플랜트 공사 - 상기 2항의 계약금액은 기존 계약금액(USD 1,792,444,000) 및 추가 공사에 따른 EPC 금액 (USD 392,059,949)에 대해 2019년 11월 28일자 최초 매매기준율(1,176.00KRW/USD)을 적용함. - 상기 2항의 최근 매출액은 2014년말 연결 재무제표 기준임 ※ 2014년말 기준 舊 제일모직 매출액(5,129,564,426,033원) 및 舊 삼성물산 매출액 (28,445,512,981,053원)을 단순 합산. - 상기 5항의 계약기간 시작일은 당사의 낙찰통지서(Letter of Award) 수령 전 사전 기초공사에 대한 발주처의 제한착수지시서(Limited Notice to Proceed) 발급일임. - 금번 계약금액 변경은 발주처로부터 계약금액 변경에 관한 공문 수령에 따른 사항임. - 계약기간, 계약금액 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음.ㅇ 관련공시 : 2016-01-22 단일판매ㆍ공급계약체결 2018-06-22 단일판매ㆍ공급계약체결 2019-06-03 단일판매ㆍ공급계약체결 2019-11-29 단일판매ㆍ공급계약체결	-

'21.06.01	단일판매 공급계약 체결	ㅇ 대만 Taoyuan 국제공항 제3터미널 토목건축공사 계약 체결ㅇ 주요내용 - 계 약 명 : 대만 Taoyuan 국제공항 제3터미널 토목건축공사 - 계약금액 : 1,258,458,047,000 원 - 계약상대 : Taoyuan International Airport Co., Ltd. - 계약기간 : 2021.6.1일 ~ 2026.5.30일 - 계약일자 : 2021-06-01ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 공사개요 : Taoyuan 국제공항 확장공사(제3터미널 골조 및 마감 공사 등) - 상기 2항의 계약금액은 총도급액 NTD 44,533,000,000 중 당사분(70%)에 해당하는 금액인 NTD 31,173,100,000에 대해 2021년 6월 1일자 최초 매매기준율 (40.37KRW/NTD)을 적용함. - 상기 2항의 최근 매출액은 2020년말 연결 재무제표 기준임. - 상기 5항의 계약기간은 공사기간임. - 상기 7항의 계약일자는 발주처로부터 계약서를 수령한 일자임. - 공사기간, 계약금액 등은 공사진행 과정상 변동될 수 있음.ㅇ 관련공시 : 2021-03-30 투자판단 관련 주요경영사항	-

'21.11.03	[정정]투자판단 관련 주요경영사항	ㅇ 제목: 방글라데시 Meghnaghat 718MW Gas-Fired Combined Cycle Power Project 공사 변경계약 체결 ㅇ 주요내용 - 당사는 발주처인 Reliance Bangladesh LNG Power Limited와 Meghnaghat 718MW Gas-Fired Combined Cycle Power Project 공사에 대한 변경계약을 체결하였습니다. - 사업개요 : 718MW급 복합화력발전소 공사(가스터빈 2기, 스팀터빈 1기, 배열회수보일러 2기) - 계약금액 : 754,964,875,000원 - 계약상대 : Reliance Bangladesh LNG Power Limited - 공사기간 : 2019.10.1일 ~ 2023.3.26일 ㅇ 결정(확인) 일자 : 2021-11-03 ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 2항의 계약금액은 공사금액(USD 642,250,000)에 대해 2021년 11월 3일자 최초 매매기준율 (1,175.50KRW/USD)을 적용하였으며, 당사 '20년말 기준 연결 매출액의 2.49%에 해당하는 금액임. - 상기 2항의 공사기간은 사전 기초 공사기간을 포함한 공사기간임. - 상기 2항의 공사종료일은 '21.1.27일 발주처로부터 착수지시서(Notice to Proceed)를 수령함에 따른 사항임. - 상기 3항의 이사회결의일 또는 사실확인일은 변경계약 체결일임. - 상기 계약금액 및 공사기간은 공사진행 과정상 변동될 수 있음. ㅇ 관련공시 : 2019-09-30 투자판단 관련 주요경영사항 2020-12-04 투자판단 관련 주요경영사항 2021-01-28 투자판단 관련 주요경영사항	-

'22.01.28	타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)	ㅇ 종속회사인 삼성바이오로직스(주)의 주요경영사항 신고ㅇ 주요내용- 발행회사 : 삼성바이오에피스 주식회사(SAMSUNG BIOEPIS CO., LTD. ) - 취득주식수 : 10,341,852 주- 취득금액 : 2,765,520,000,000 원- 취득후 소유주식수(지분비율) : 20,683,705 주(100%)- 취득방법 : 현금취득 - 취득목적 : 바이오의약품 개발 역량 강화를 통한 글로벌 사업 경쟁력 강화 - 취득예정일자 : 2022-04-30- 이사회결의일(결정일) : 2022-01-28 ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항- 금번 공시는 삼성바이오로직스(주)가 Biogen Therapeutics Inc.이 보유한 삼성바이오에피스 주식회사의 주식 10,341,852주를 양수하기로 결정함에 따른 사항임.- 취득금액은 (1) ① 거래종결일에 지급되는 USD 1,000,000,000,② 거래종결일로부터 1년이 되는 날까지 지급되는 USD 812,500,000, ③ 거래종결일로부터 2년이 되는 날까지 지급되는 USD 437,500,000의 합계 USD 2,250,000,000 및 ④ 일정 조건 충족 시 2027년 중 지급하는 Earn-out 최대 금액 USD 50,000,000을 합산한 금액(USD 2,300,000,000)임. (2) 원화 취득금액은 USD 2,300,000,000에 대해 공시일 기준 최초 고시 매매기준 환율 (KRW/USD=1,202.40원)을 적용하여 환산한 금액이며, 실제 취득금액은 달러화(USD)로 지급될 예정으로 원화금액은 변동될 수 있음. - 자산총액은 삼성물산(주)의 2020년말 연결재무제표 기준임. - 취득방법은 현금취득 예정이나, 거래종결일로부터 2년이 되는 날까지 지급되지 않는 양수금액이 있는 경우 삼성바이오로직스(주)가 발행하는 신주로 지급될 수 있음 - 취득금액 중 USD 1,000,000,000은 거래종결일에, USD 812,500,000은 거래종결일로부터 1년이 되는 날까지, USD 437,500,000은 거래종결일로부터 2년이 되는 날까지 각 지급할 예정이며, 취득금액 중 최대 USD 50,000,000까지 지급 가능한 Earn-out은 조건 충족 여부에 따라 2027년 중 지급 여부 및 규모가 결정될 예정임. - 자금조달 방법은 삼성바이오로직스(주) 자체자금 및 증자 등을 통한 신규조달 자금임. - 취득예정일자'는 확정되지 않았으며, 확정 시 정정공시 예정임. - 이사회결의일(결정일)'은 삼성바이오로직스(주)의 이사회결의일임.	-

'21.02.25	[정정] 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)	ㅇ 종속회사인 삼성바이오로직스(주)의 주요경영사항 신고ㅇ 주요내용- 신주의 종류와 수 : 보통주 5,009,000 주- 증자방식 :주주배정후실권주일반공모 - 신주발행가액 : 예정발행가 보통주 639,000 원 (확정예정일 2022-04-04)- 신주배정기준일 : 2022-03-02- 신주의 청약일 : ① 우리사주조합 청약 예정일 : 2022년 04월 07일 ② 구주주 청약 예정일 : 2022년 04월 07일 ~ 2022년 04월 08일 ③ 일반공모 청약 예정일 : 2022년 04월 12일 ~ 2022년 04월 13일- 납입일 : 2022-04-15- 이사회결의일(결정일) : 2022-01-28- 대표주관회사 : KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)	-