삼성물산 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

'12.03.29	기타 주요경영사항(자율공시)	영국 친환경 저탄소 발전사업 참여 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 주요내용 - 당사는 친환경 저탄소 발전사업인 돈밸리(Don Valley) 프로젝트에 참여하기 위해'12.3.28일 영국의 2Co Energy사와 공동사업개발협약 (JDA·Joint Development Agreement)을 체결하였음. 공동사업개발협약에 따라 당사는 사업수행을 위한 특수목적법인(SPC)인 2CO Power(Yorkshire) Limited의 지분 15%을 인수할(투자금액 미정) 예정이고, 또한 향후 석탄가스화복합발전(IGCC) 및 이산화탄소포집·처리시설(CCS)의 개발 및 건설에 대한 참여를 추진할 계획임. * 돈밸리 프로젝트개요 - 프로젝트명: Don Valley Power Project(DVPP) - 추정사업규모: 약 50억 달러 - 위 치: 영국 사우스 요크셔 주(州) 스테인포스 지역 - 발전 용량: 총발전 용량 약 900MW의 석탄가스화복합발전 (IGCC) 및 이산화탄소포집·처리시설

'13.10.11	기타 주요경영사항(자율공시)	용산 랜드마크타워 수주 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 주요내용 - '11.9.28일 당사는 용산국제업무지구 개발사업 관련 드림허브프로젝트금융투자주식회사 (이하 "PFV"라함)와 용산 랜드마크타워 도급약정 체결 후 이를 공시한 바 있음. - 현재 본 사업의 최대주주인 한국철도공사는 지난 9월 5일 토지대금 일부인 2조4,167억원의 잔금 1조197억원(4월-5,470억원 반환, 6월-8,500억원 반환)을 대한토지신탁에 반환하여, 지난 4일 사업부지 일부에 대한 소유권이전등기를 경료하였음. - 이에 따라 PFV는 시행자의 지위를 자동 상실하였으나(도시개발법 제11조 제1항 제5호 규정에 따라 '국공유지를 제외한 토지면적 3분의 2이상 소유 요건'에 미달), PFV의 부도 및 해산에 대해서는 현재까지 확정된 사항이 없음. - 또한, 코레일과 민간출자사(PFV 포함)간 소송이 진행중이므로 소송 결과에 따라 도급약정 계약 당사자인 PFV의 공식 취소 절차가 있을 때까지는 당사의 랜드마크 타워 도급약정 해제 또한 확정된 사항이 없음.('11.9.26日, '11.9.28日, '12.3.27日, '12.9.26日, '13.3.25日, '13.6.24日 공시참조)

'13.11.14	기타 주요경영사항(자율공시)	호주 항만공사 수주 계약관련 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 주요내용 - 호주 항만공사 수주 계약 보도와 관련하여 '12.10.17일 당사는 인도 GVK사 계열 Hancock Coal Infrastructure Pty Ltd.와 호주 Abbot Point 항만공사에 대한 ECI(Early Contractor Involvement)를 체결한 후 이를 공시한 바 있음. - '13.11.14일 현재 당사는 발주처인 Hancock Coal Infrastructure Pty Ltd.와 동사업을 추진중이나 발주처 측의 사정으로 계약 내용에 관한 협상이 지연되고 있음. ('12.10.18日, '12.11.16日, '13.5.15日 공시참조)

'15.04.01	기타 주요경영사항(자율공시)	단일판매ㆍ공급계약 진행사항	ㅇ 공사개요 - 체결계약명 : 사우디아라비아, 리아드 메트로 Package 3 - 계약금액 : USD 2,222,195,980 - 계약상대 : High Commission for the development of Arriyadh, Arriyadh Development Authority - 계약기간 : 착공일로부터 60개월 ㅇ 공사진행사항 - 공사 진행률 : 8.62% ('15년 2월말 기준) ('13.10.2日 공시참조)

'15.05.29	기타 주요경영사항(자율공시)	단일판매ㆍ공급계약 진행사항	ㅇ 공사개요 - 체결계약명 : 사우디아라비아, Rabigh 2 IPP - 계약금액 : USD 859,312,542, SAR 1,330,827,967.50 - 계약상대 : Al-Mourjan For Electricity Production Company - 계약기간 : 2013-11-30 ~ 2017-06-01 ㅇ 공사진행사항 - 작업진행률 : 25.61% ('15년 4월말 기준) ('13.12.2日 공시참조)

'15.07.01	소송등의 판결 및 결정	자율공시:합병ㆍ분할 등 관련 무효ㆍ취소	ㅇ 주요내용 - 사건의 명칭 : 총회소집통지 및 결의금지 등 - 사건번호 : 2015카합80582 - 원고 : 엘리엇 어쏘시어츠 엘.피. - 결정, 판결내용 : 2015. 7. 17. 예정인 임시주주총회 소집의 통지 및 해당 임시주주총회에서 삼성물산㈜와 제일모직㈜간 합병계약서 승인에 대한 결의를 금지하는 취지의 신청을 각하(이사들에 대한 신청), 기각(회사에 대한 신청) - 관할법원 : 서울중앙지방법원 - 향후대책 : - - 결정, 판결일자 : 2015-07-01 - 확인일자 : 2015-07-01 ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 확인일자는 당사의 공문 접수일임 ('15.6.10日, '15.6.11日 공시참조)

'15.07.28	수시공시의무관련사항(공정공시)	카타르 Facility D IWPP 공사 낙찰통지서 (Letter of Award) 수령	ㅇ 주요내용 - 당사는 발주처(Umm Al Houl Power)가 발주한 동 공사에 대한 낙찰 통지서를 수령하였음. - 사업개요 : 2,520MW급 복합화력발전소 공사 (278.2 MW급 가스 터빈 6기, 262MW급 스팀터빈 4기, 배열회수 보일러 6기) - 계약금액 : 2,087,480,282,400원(총 공사금액은 USD 2,465,360,000이며 이중 당사분은 USD 1,792,444,000임) - 계약기간 : 2015.5.13일 ~ 2018.6.23일 - 상기 계약금액은 7/27일 기준환율(1USD = 1,164.60원)으로 환산한 금액임. - 상기 금액 및 기간은 계약진행과정상 변동될 수 있음. - 향후 본 계약 체결 시점에 확정 내용을 공시하겠음.

'15.08.18	기타 주요경영사항(자율공시)	단일판매ㆍ공급계약 진행사항	ㅇ 공사개요 - 체결계약명 : 알제리, 나마 복합화력 - 계약금액 : USD 563,021,735, DZD 3,632,503,637 - 계약상대 : SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE - 계약기간 : 2014-02-19 ~ 2017-08-19 ㅇ 공사진행사항 - 작업진행률 : 12.84% ('15년 7월말 기준) ('14.2.20日 공시참조)

'15.10.22	조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)	삼성물산(주), 자사주 소각 검토 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 당사는 현재 자사주 소각과 관련한 검토를 하고 있지 않음.

'15.12.01	기타 주요경영사항(자율공시)	입찰참가자격제한처분취소 판결	ㅇ 주요내용 - 사건의 명칭 : 입찰참가자격제한처분취소 - 사건번호 : 조달청 입찰참가제한 : 2013구합60958, 61333(병합) 서울특별시 입찰참가제한 : 2015구합6132 - 원고, 신청인 : 삼성물산 주식회사 외 1(조달청) 삼성물산 주식회사(서울특별시) - 결정, 판결내용 : 원고의 소를 각하(조달청) 또는 기각(서울특별시)함 소송비용은 원고가 부담함 - 결정, 판결사유 : 당사에 대한 조달청 및 서울특별시의 입찰참가자격 제한 조치는 2015. 8. 13. 자로 대한민국 정부가 발표한 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면조치'로 해제되어 입찰참가에 제한이 없음. - 관할법원 : 서울행정법원 - 결정(확인)일자 : 2015-11-30 ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 당사는 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면 조치'로 국내 관급공사 입찰에 아무런 제한을 받지 않음. - 상기 제3항의 결정일자는 판결서 정본 수령일 또는 판결 확정일자임. - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 공시 사항임. (2013.10.16일, 2013.10.29일, 2015.5.26일, 2015.5.27일, 2015.6.2일, 2015.6.15일 공시 참조)

'15.12.22	기타 주요경영사항(자율공시)	입찰참가자격제한처분취소 판결	ㅇ 주요내용 - 사건의 명칭 : 입찰참가자격제한처분취소 - 사건번호 : 서울행정법원 2014구합57126 - 원고, 신청인 : 삼성물산 주식회사 외 1 - 결정, 판결내용 : 원고의 소를 각하함 소송비용은 각자 부담함 - 결정, 판결사유 : 당사에 대한 조달청의 입찰참가자격제한 조치는 2015. 8. 13. 자로 대한민국 정부가 발표한 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면조치'로 해제되어 입찰참가에 제한이 없음 - 관할법원 : 서울행정법원 - 결정(확인)일자 : 2015-12-22 ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 당사는 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면 조치'로 국내 관급공사 입찰에 아무런 제한을 받지 않음. - 상기 제3항의 결정일자는 판결서 정본 수령일임. - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항임. (2014.04.24일, 2014.05.13일 공시 참조)

'16.01.22	기타 주요경영사항(자율공시)	입찰참가자격제한처분 취소 판결	ㅇ 주요내용 - 사건의 명칭 : 입찰참가자격제한처분취소 - 사건번호 : 2013구합101516, 101424(병합) - 원고, 신청인 : 삼성물산 주식회사 외 1 - 결정, 판결내용 : 원고의 소를 각하함 소송비용은 원고들이 부담함 - 결정, 판결사유 : 수자원공사의 2013. 10. 18. 삼성물산 주식회사와 전 대표이사 이상대에 대한 입찰참가자격제한 처분은 2015. 8. 13. 자로 대한민국 정부가 발표한 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면조치' 로 해제되어 그 효력이 소멸된 이상 취소를 구할 이익이 없음 - 관할법원 : 대전지방법원 - 결정(확인)일자 : 2016-01-22 ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 한국수자원공사의 위 입찰참가자격제한 처분은 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면조치'로 인하여 효력이 소멸되어 당사의 국내 관급공사 입찰에 아무런 영향이 없음. - 상기 3항의 확인일자는 판결서 정본을 수령한 날임. - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항임. (2013.10.16일, 2013.10.18일, 2013.10.25일, 2013.10.29일 공시 참조)

'16.03.17	조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)	삼성물산(주), '국내 건설,주택사업' KCC에 매각 및 합작법인 설립 추진 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 당사는 1,000억원대에 수주한 공공공사 시공권을 타 건설사에 양도하거나, 주택사업을 KCC에 매각 또는 KCC와 합작법인 설립을 통해 양도하는 것을 고려하지 않음.

'16.03.17	기타 주요경영사항(자율공시)	입찰참가자격제한처분 취소 판결	ㅇ 주요내용 - 사건의 명칭 : 입찰참가자격제한처분취소 - 사건번호 : 대전지방법원 2014구합103380 - 원고, 신청인 : 삼성물산 주식회사 외 1 - 결정, 판결내용 : 원고의 소를 각하함 소송비용은 원고들이 부담함 - 결정, 판결사유 : 당사에 대한 한국수자원공사의 입찰참가자격제한 조치는 2015.8.13. 자로 대한민국 정부가 발표한 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면조치'로 해제되어 입찰참가에 제한이 없음 - 관할법원 : 대전지방법원 - 결정(확인)일자 : 2016-03-17 ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 당사는 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면 조치'로 국내 관급공사 입찰에 아무런 제한을 받지 않음. - 상기 제3항의 결정(확인)일자는 판결서 정본 수령일임. - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항임(2014.8.21일, 2014.8.27일 공시 참조)

'16.03.25	주요사항보고서	소송등의 제기	ㅇ 주요내용 - 사건의 명칭 : 2016가합510827 합병 무효의 소 - 원고, 신청인 : 일성신약 주식회사 외 4명 - 청구내용 : [당사자명] ·원고 : 일성신약 주식회사 외 4명 ·피고 : 삼성물산 주식회사 [청구취지] ·피고와 제일모직 주식회사 사이의 2015. 9. 4. 자 합병은 이를 무효로 한다. - 관할법원 : 서울중앙지방법원 - 향후대책 : 당사는 소송대리인을 선임하여 법적 절차에 따라 대응할 예정임. - 제기일자 : 2016-02-29 - 확인일자 : 2016-03-24 ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - '제기일자'는 원고가 서울중앙지방법원에 소장을 접수한 일자임. - '확인일자'는 당사가 소장을 송달받은 일자임.

'16.04.05	조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)	삼성물산(주), 플랜트 사업부문 분할 및 분할후 삼성엔지니어링(주)에 피흡수합병(삼각분할합병) 추진 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 당사는 플랜트 사업부문 분할 및 분할후 삼성엔지니어링(주)에 피흡수합병 (삼각분할합병)을 추진할 계획이 없음.

'16.05.18	단일판매 공급계약해지	카타르 도하 메트로 프로젝트 계약 해지 공시	ㅇ 발주처의 계약해지 통보에 따른 단일판매 공급계약 해지 * 공사개요 - 계약체결명 : 카타르 도하 메트로 프로젝트 - 계약금액 : QAR 2,550,155,131.5 - 계약상대 : Qatar Railways Company - 계약기간 : 2013.6.13 ~ 2018.06.30 - 해지 주요사유 : 발주처의 계약해지 통보 - 해지일자 : 2016.05.18 ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - '해지일자'는 계약 해지 효력 발생일임. - 향후 계약 및 법률에 따라 동 해지와 관련한 분쟁 해결 절차를 진행할 예정임. - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항임. ('13.6.14일, '13.6.21일, '14.12.19일 공시 참조) ㅇ 관련공시 : 2016-05-09 투자판단 관련 주요경영사항

'16.06.03	조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)	삼성물산(주), 삼성에스디에스(주) 물류부문 합병 추진 검토 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 삼성물산(주), 삼성에스디에스(주) 물류부문 합병 추진 검토 보도와 관련하여 당사는 현재 삼성에스디에스(주) 물류부문과의 합병을 검토하고 있지 않음.

'16.06.09	[정정] 기타 주요경영사항(자율공시)	[정정]단일판매ㆍ공급계약 체결	ㅇ 주요내용 - '13.4.30일 기체결된 호주 Roy Hill 프로젝트 계약의 종료일은 '15.12.30일이나, 현재 당사는 발주처인 Roy Hill Holdings Pty Ltd와 계약기간에 관하여 협의를 진행중임. - 동 프로젝트와 관련하여 발주처에서 2016년 5월 27일자 준공(Practical Completion) 증서를 2016년 6월 8일 발급함. - 구체적인 내용이 확정되는 시점에 관련사항에 대해 재공시 예정임. ※ 공사개요 - 체결계약명 : 호주 Roy Hill 프로젝트 - 계약금액 : AUD 5,650,000,000 - 계약상대 : Roy Hill Holdings Pty Ltd - 계약시작일 : 2013-04-02 - 계약종료일 : - ㅇ 결정(확인) 일자 : 2016-06-08 ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항임. ('13.3.28일, '13.5.2일, '14.1.2일, '14.10.31일 공시 참조) ㅇ 관련공시 : 2015-12-31 기타 경영사항(자율공시)

'16.08.05	단일판매 공급계약해지	여의도 파크원 PJT 계약 해지 공시	ㅇ 발주처와의 계약해지 합의에 따른 단일판매 공급계약 해지 ※ 공사개요 - 계약체결명 : 여의도 파크원 PJT - 해지금액 : 1,331,034,010,657 원 - 계약상대 : Y22 Project Financing Investment - 해지 주요사유 : 발주처와의 계약해지 합의 - 해지일자 : 2016.08.05 ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 해지금액은 합병 전 舊 삼성물산(000830)이 2008.12.23일 기공시한 단일판매공급계약 체결금액임. - 해지일자는 정산합의서에 의거 발주처의 정산금 지급일 기준임. - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항임('08.12.23일 공시 참조)

'16.09.01	단일판매 공급계약해지	Balkhash Thermal Power Plant Project 계약 해지 공시	ㅇ 공사착수지시서 미발급에 따른 당사의 계약 해지 통보 ※ 공사개요 - 계약명 : Balkhash Thermal Power Plant Project - 해지금액 : 1,400,077,500,000 원 - 계약상대 : BALKHASH THERMAL POWER PLANT JOINT STOCK COMPANY - 해지 주요사유 : 공사착수지시서 미발급에 따른 당사의 계약 해지 통보 - 해지일자 : 2016-08-31 ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 해지금액은 합병 전 舊 삼성물산(000830)이 '14.12.12일 기공시한 단일판매공급계약 체결금액임. - 해지일자는 당사의 계약해지 공문 발송일임. - 합병 전 舊 삼성물산 공시 참조('14.12.12일)ㅇ 관련공시 : 2015-09-21 기타 경영사항(자율공시)

'16.09.29	기타 경영사항(자율공시)	알제리, 모스타가넴 복합화력 Project 공사 재개	ㅇ 주요내용 - 당사는 '16년 9월 28일 발주처(SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE)로부터 모스타가넴 복합화력 Project 건설과 관련하여 공사 재개 공문을 수령함. - 당사는 '16년 8월 22일 공사중단 공문을 수령한 이후 발주처와 공사 재개를 협의해왔음. ※ 공사개요 - 계약체결명: 알제리, 모스타가넴 복합화력 - 계약금액: USD 588,918,291, DZD 13,673,858,369 - 계약상대: SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DEL'ELECTRICITE - 계약기간: 2014-02-19 ~ 2017-08-04 ㅇ 결정(확인) 일자 : 2016-09-28 ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 결정(확인)일자는 발주처의 공사재개 공문 확인일임. - 합병 전 舊 삼성물산 공시 참조('14.2.20일, '15.8.18일) ㅇ 관련공시 : 2016-08-23 기타 경영사항(자율공시)

'16.11.11	기타 경영사항(자율공시)	발하쉬(Balkhash) 화력발전소 건설 및 사업운영을 위한 사업목적회사(BTPP社)의 당사 보유 지분에 대한 Put Option 행사	ㅇ 주요내용 - 당사는 관련계약에 근거하여 당사 보유 BTPP社 지분 전부(지분율50%+1주)에 대한 Put Option(지분재매각청구권)을 카자흐스탄 국영 발전회사인 삼룩에너지 (Samruk Energy)社를 상대로 행사하였음. - 당사는 현재 관련 계약에 따라 당사가 행사한 Put Option 관련 사항을 삼룩에너지社와 협의 중에 있으며, 향후 구체적인 사항이 확정될 시 재공시하겠음. ㅇ 결정(확인) 일자 : 2016-11-11 ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조 ('08.12.24일, '09.3.25일, '09.5.13일, '14.6.20일) ㅇ 관련공시 : 2016-09-01 기타 경영사항(자율공시)

'16.12.30	[정정] 기타 경영사항(자율공시)	[정정]단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)	ㅇ 주요내용 - '11.8.26일 기체결된 싱가폴 지하철 DTL C923 프로젝트 계약의 종료일은 '16.12.30일이나, 현재 당사는 발주처인 Land Transport Authority와 계약기간에 관하여 협의를 진행중. - 구체적인 내용이 확정되는 시점에 관련사항에 대해 재공시 예정임. ※ 공사개요 - 체결계약명 : 싱가폴 지하철 DTL C923 - 계약금액 : SGD 256,977,000 - 계약상대 : Land Transport Authority - 계약시작일 : 2011-08-26 - 계약종료일 : - ㅇ 결정(확인) 일자 : 2016-12-30 ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조. ('11.8.29일 공시 참조)

※ '15.08.18일까지의 공시사항은 합병으로 인한 소멸법인인 구 삼성물산에 대한 사항입니다.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제 53기
정기주주총회
('17.3.24)	1. 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 장달중 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 권재철 선임의 건3. 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원 장달중 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원회 위원 권재철 선임의 건4. 이사 보수 한도 승인의 건	가 결가 결가 결가 결가 결가 결

제 52기
정기주주총회
('16.3.11)	1. 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건
3. 이사 보수 한도 승인의 건	가 결가 결가 결

제 52기
임시주주총회
('15.7.17)	1. 합병 계약서 승인의 건2. 합병 존속법인, 이사 보수한도 승인의 건
3. 제일모직 감사위원회 위원 선임의 건	가 결가 결가 결

제 51기
정기주주총회
('15.3.13)	1. 제51기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건- 제3-1호 : 사외이사 선임의 건- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건	가 결가 결가 결가 결가 결가 결

제 51기
임시주주총회
('14.8.14)	1. 정관 일부 변경의 건2. 사외이사 선임의 건3. 감사위원회 위원 선임의 건	가 결가 결가 결

제 51기
임시주주총회
('14.7.4)	1. 정관 일부 변경의 건(사명변경)	가 결

제 50기
정기주주총회
('14.3.14)	1. 제 50기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
2. 정관 일부 변경의 건
3. 이사 선임의 건
4. 감사 선임의 건
5. 이사 보수 한도 승인의 건	가 결
가 결
가 결
가 결
가 결

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건

(1) 보고기간 종료일 현재 계류중인 소송사건 2016년 12월 31일 현재 계류중인 소송사건은 당사가 피소된 133건(관련금액 240,677백만원과 미화 373,156천불)과 당사가 제소한 79건(관련금액 421,537 백만원과 미화 1,934,598천불)이 있습니다. 당사의 경영진은 상기 소송사건의 결과가 당사의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. (2) 제소한 소송

[제소한 소송]

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2016. 3. 11

소송 당사자	원고 : 삼성물산㈜, 피고 : 드림허브PFV

소송의 내용	용산LMT타워 도급약정에 따른 손해배상 청구

소송가액	77,017 백만원

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	관련 사건의 진행경과를 지켜보기 위해 차회 기일 추정 중

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송 건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	2014. 10. 31 (지급명령신청서 제출)

소송 당사자	원고 : 삼성물산㈜, 피고 : 드림허브PFV

소송의 내용	용산오염정화공사의 공사대금 지급 청구

소송가액	50,397 백만원

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2017년 내에 1심 판결 선고 예상

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송 건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	2013. 10. 31

소송 당사자	원고 : 삼성물산㈜ 외 2, 피고 : 서울시 외 1

소송의 내용	서울시청사 공사대금 청구

소송가액	26,861 백만원

진행상황	현재 2심 진행중(2016. 11. 11 1심 선고 : 245억 승소)

향후 소송일정 및 대응방안	2017. 4. 26 변론기일 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송 건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 채무부존재확인

구 분	내 용

소 제기일	2013. 7. 2

소송 당사자	원고 : 삼성물산㈜외 23, 피고 : 한국철도공사

소송의 내용	용산국제업무지구 개발사업의 사업협약해지에 따른이행보증금 지급의무의 존부 확인

소송가액	24,000 백만원

진행상황	2014. 10. 10 1심판결 선고(당사 패소)1심 판결에 불복 항소하여 현재 2심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2017년 내에 항소심 판결 선고 예상

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송 건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 공동원가분담금 청구의 소

구 분	내 용

소 제기일	2015. 10. 26

소송 당사자	원고 : 삼성물산㈜, 피고 : 쌍용건설㈜

소송의 내용	서울지하철919 공동원가분담금 청구

소송가액	17,995 백만원

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2017. 3. 30. 감정기일 진행(감정인 선정)기일 추후 지정 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 과징금처분취소청구

구 분	내 용

소 제기일	2016. 11. 22

소송 당사자	원고 : 삼성물산㈜, 피고 : 공정거래위원회

소송의 내용	LNG 저장탱크 입찰담합 과징금 납부명령 취소 청구

소송가액	1,000 백만원 (분쟁금액 : 73,200 백만원)

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2017. 4. 27. 변론기일 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 과징금납부명령 취소 청구의 소

구 분	내 용

소 제기일	2016. 1. 11

소송 당사자	원고 : 삼성물산㈜, 피고 : 공정거래위원회

소송의 내용	LNG 가스 주배관 입찰담합 과징금 납부명령 취소 청구

소송가액	1,000 백만원 (분쟁금액 29,256 백만원)

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2017. 4. 14. 변론기일 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	2016. 1. 18

소송 당사자	원고 : 삼성물산㈜, 피고 : Roy Hill Holdings Pty. Ltd.

소송의 내용	공기연장에 따른 지체상금 부과 금지 및추가 공사대금 청구 중재의 건

소송가액	AUD 1,494,000,000

진행상황	현재 중재절차 진행중

향후 소송일정 및 대응방안	- 2018. 3월 1차 중재 심리 예정임 - 발주처의 Misleading 행위, 크레인가동중단 사태에 대한 발주처의 대응미흡 및 호우로 인한 공사진입로 침수 등이 공기연장 및 비용보상항목에 해당된다는 취지로 다툴 예정 - 중재 절차 진행과 병행하여 우호적 협상을 통한 분쟁해결 추진 중

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	현재로서는 동 소송의 최종 결과가회사의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없음

- 비용보상청구

구 분	내 용

소 제기일	2016. 12. 19

소송 당사자	원고 : 삼성물산㈜ 외 1, 피고 : 한국전력공사

소송의 내용	UAE Barakah 원전 프로젝트 공사 물량 증가,설계 변경 및 지연에 따른 비용보상 청구의 건

소송가액	USD 400,500,000

진행상황	현재 중재절차 진행중

향후 소송일정 및 대응방안	중재 절차에 따른 클레임 상세 설명 제출 예정(약 3개월 예상)

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	현재로서는 동 소송의 최종 결과가회사의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없음

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2016. 3. 17

소송 당사자	원고: 삼성물산㈜, 피고: Duro Felguera Australia Ptd

소송의 내용	Duro의 파트너사인 Forge의 파산으로 인한연대책임 청구 및 공사 지연, 하자 보수 비용 분쟁의 건

소송가액	AUD 410,000,000

진행상황	현재 중재절차 진행중

향후 소송일정 및 대응방안	당사 답변서 제출 예정이며,2017. 4. 10 ~ 12 1차 Preliminary Hearing 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2016. 2. 18

소송 당사자	원고 : 삼성물산㈜,피고 : Laing O'Rourke Australia Construction Pty Ltd.

소송의 내용	해지정산 한도를 초과해 지급된 금액의 반환 등제반 손해배상을 청구

소송가액	AUD 188,943,115.71

진행상황	현재 중재절차 진행중

향후 소송일정 및 대응방안	현재 문서공개 절차 진행중이며,2018. 6. 1차 Hearing 예정임

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

(3) 피소된 소송- 손해배상청구의 소

구 분	내 용

소 제기일	2015. 10. 14 (송달일 2015. 11. 16)

소송 당사자	원고 : 한국가스공사, 피고 : 삼성물산㈜ 외 18

소송의 내용	LNG 가스 주배관 손해배상 청구

소송가액	100,000 백만원

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	변론 기일 추후 지정 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 정산금

구 분	내 용

소 제기일	2015. 11. 26 (항소일 2017. 2. 27)

소송 당사자	원고 : 성당주공 1. 2단지아파트주택재건축정비사업조합피고 : 삼성물산㈜, 대림산업

소송의 내용	조합이 시공사에 현금청산비용(약 400억원), 사업경비(약 400억원), 무상지분율 감소분(약 490억원) 청구

소송가액	100 백만원 (1심 청구액 40,100 백만원)

진행상황	현재 2심 진행중으로,원고 조합이 1심에서 패소하자 항소하였으나, 일단 항소취지는 1억원으로 항소함

향후 소송일정 및 대응방안	원고 조합의 재원 등을 감안할 때2심 진행 여부는 현재까지는 미정인 상황

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소제기일	2014. 10. 27

소송 당사자	원고 : 2138747 Ontario Inc, 피고 : 삼성물산㈜, Samsung C America, Inc

소송의 내용	- Skypower사와 LB Skypower 및 피고(삼성물산)간에 '08년 10월 체결한 비밀보호계약(Non-Disclosure Agreement)에 따라 당사가 제공받은 정보를 계약상 금지된 부당한 목적 으로 사용하여 당사가 캐나다 온타리오에서 사업을 추진함 으로써 부당한 이익을 취하고 Skypower사에게 손해를 입혔다는 주장
- 원고는 파산한 Skypower사의 채권자로서 파산재단에 참가 하여 비밀보호계약의 원서명자인 Skypower사 및 LB Sky power사로 부터 당사 向 제소권을 양도받아 본 소송을 제기

소송가액	USD 175,000,000

진행상황	- Skypower사 클레임 : 2015.9.29 1심 당사승소, 2016.10.11 항소심 당사승소 현재 원고는 상고허가를 신청하여 뉴욕주 대법원의 상고허가 여부에 대한 판단 대기중 - LB Skypower사 클레임 : 2016.8.29 1심 당사승소 후 원고 뉴욕주 대법원에 항소장 제출, 현재 항소이유서 제출 예정으로, 항소심 절차개시 대기중

향후 소송일정 및 대응방안	- Skypower사 클레임 : 상고허가 신청에 대하여 뉴욕주 대법원에서 심리중, 상고허가 결정 시 상고심에서 대응 예정.
- LB Skypower사 클레임 : 항소심 재판부 向 원고의 항소이유서 접수를 대기 중, 항소이유서 접수 시 항소심에서 대응 예정. 항소심에서 패소 시 상고할 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨.

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	· 2015. 9. 17

소송 당사자	원고 : EMDAD Leasing Company, 피고 : 삼성물산㈜

소송의 내용	원고의 피고에 대한 기성청구 및피고의 원고에 대한 하자보수비용청구의 건

소송가액	QAR 99,940,687

진행상황	현재 중재절차 진행중

향후 소송일정 및 대응방안	현재 감정인 보고서(Expert Report) 절차가 진행되고 있으며,이후 본안에 대한 본격적인 심리가 개시될 예정임

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	· 당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	2016. 2. 5

소송 당사자	원고: Duro Felguera Australia Pty Ltd, 피고: 삼성물산㈜

소송의 내용	공사대금청구소송

소송가액	AUD 17,957,861

진행상황	2016. 10. 14 1심 종결 (당사 전부 승소)현재 2심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	양측 서면 제출 완료 후법원 심리 일정 조정 중 (9~10월 예상)

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2013. 12. 1

소송 당사자	원고 : Imad Darwish Abdullah Al Darwish(Hawar Group 소유자), 피고 : 삼성물산㈜

소송의 내용	Agent 계약 타절에 따른 손해 배상 및미지급 수수료 지급 청구의 건

소송가액	USD 38,150,000

진행상황	2017. 2. 28 피고 일부 패소 판결선고(USD 1,996,000 지급)

향후 소송일정 및 대응방안	항소 여부 검토 중

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	2016. 11. 14

소송 당사자	원고 : ㈜삼우종합건축사사무소, 피고 : 삼성물산㈜ 외 2인

소송의 내용	Qatar Doha Metro Major Stations Architectural P-SumDesign and Engineering Services 미수금 청구의 건

소송가액	USD 15,575,327

진행상황	현재 중재절차 진행중

향후 소송일정 및 대응방안	변론기일 미지정 및 피고의 답변서 제출예정이며,중재절차 진행과 병행 우호적 협상을 통한 분쟁해결 추진 중

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨.

- 합병 무효의 소

구 분	내 용

소 제기일	2016. 2. 29 (송달일 : 2016. 3. 24)

소송 당사자	원고 : 일성신약 외 4, 피고 : 삼성물산㈜

소송의 내용	합병 무효의 소

소송가액	-

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2017. 4. 10 변론기일 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

※ 공시기준일 이후 제기된 소송 - 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2017. 2. 16 (송달일 : 2017. 3. 9)

소송 당사자	원고 : 한국가스공사, 피고 : 삼성물산㈜ 외 12

소송의 내용	LNG 저장탱크 입찰담합 손해배상 청구

소송가액	200,000 백만원

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	변론기일이 지정되지 않은 상황으로,당사는 답변서 제출 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

(4) 중요 비송사건 현황

구 분	내 용

소 제기일	2015. 8. 26

소송 당사자	원고 : 일성신약 외 4, 피고 : 삼성물산㈜

소송의 내용	주식매수가격 졀정

소송가액	-

진행상황	현재 재항고심 계속중

향후 소송일정 및 대응방안	재항고이유서를 제출하였고, 필요 시 보충서 제출 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

(5) 상기 외에도 다수의 상대방과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 등이 진행중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며, 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

2016년 12월 31일 현재 연결회사의 차입금, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과관련하여 백지어음 및 수표 32매와 500백만원에 상당하는 어음 1매가 관련기관에견질로 제공되어 있습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 매)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	32	백지	어음 및 수표

1	500	어음

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 내역 (1) 국내: 해당사항 없음

(2) 해외 : 당사의 자회사 등에 대해 제공한 채무보증 내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	채권자	보증건수	보증기간	채무보증금액 증감내역(한도)	채무금액

시작일	종료일	제52기말	증가	감소	제53기말

Samsung C America, Inc.	종속회사	CITI 外	5	2014-05-07	2021-12-15	261,004	-	52,296	208,708	19,105

Samsung C U.K Ltd.	종속회사	CITI 外	3	2015-11-30	2017-11-30	66,804	1,597	-	68,401	28,906

Samsung C Deutschland GmbH	종속회사	SHINHAN 外	-	-	-	103,288	-	103,288	-	-

Samsung C Singapore Pte Ltd.	종속회사	ING 外	6	2015-09-10	2017-09-10	128,920	-	8,070	120,850	8,543

Samsung C Japan Corporation	종속회사	BTMU 外	4	2016-03-31	2017-06-30	203,926	13,597	-	217,523	51,880

Samsung C Hongkong Ltd.	종속회사	CITI 外	7	2015-10-15	2017-12-01	236,744	-	97,767	138,977	13,953

S.C. Otelinox S. A. Inc.	종속회사	Unicredit	1	2016-03-07	2017-03-07	19,208	-	194	19,014	238

Samsung Trading (Shanghai) Co., Ltd.	종속회사	WOORI	1	2016-02-29	2017-02-28	16,824	-	6,792	10,032	-

Samsung C Malaysia SDN BHD	종속회사	NOVA SCOTIA 外	2	2015-12-07	2017-12-07	10,377	794	-	11,171	350

Samsung C Taiwan Co., Ltd.	종속회사	SMBC	1	2016-06-30	2017-06-30	5,860	183	-	6,043	-

Samsung Oil Gas USA Corp.	종속회사	INTESA 外	2	2011-01-12	2017-06-05	59,362	1,063	-	60,425	42,660

Samsung Oil Gas Parallel Corp.	종속회사	Credit Agricole	1	2016-09-16	2017-09-16	81,337	2,533	-	83,870	83,269

Myodo Metal Co., Ltd.	종속회사	Daishi 外	3	2016-06-30	2017-08-31	29,163	1,940	-	31,103	13,480

Samsung C Corporation India Private Limited	종속회사	STANDARD CHARTERED外	2	2015-10-04	2017-11-15	19,083	-	11,967	7,116	1,233

중국 역내법인 통합한도	종속회사	CITI 外	3	2016-03-07	2017-07-06	254,807	-	182,297	72,510	-

QSSC, S.A, De C.V.	종속회사	BANAMEX	1	2016-03-31	2017-03-31	5,860	183	-	6,043	1,813

PLL Holdings LLC	종속회사	JP MORGAN 外	3	2012-12-14	2017-06-16	121,867	77,535	-	199,402	192,151

Terminal KMS de GNL, S. de R.L. de C.V.	관계회사	Manzanillo Gas Tech 外	3	2009-04-30	2031-09-01	106,765	601	-	107,366	107,365

KST ELECTRIC POWER COMPANY, S.A.P.I de C.V.	관계회사	BOA 外	3	2015-12-31	2017-10-01	14,241	1,460	-	15,701	15,701

Pampa Camarones S.A.	종속회사	BTMU 外	-	-	-	184,508	-	184,508	-	-

Kelar S.A.	관계회사	BTMU 外	4	2014-01-01	2031-04-30	-	109,993	-	109,993	72,429

SCNT Power Kelar Inversiones Ltda.	종속회사	Minera Spence	1	2014-08-29	2017-04-30	2,502	78	-	2,580	2,580

Samsung Renewable Energy, Inc.	종속회사	Credit Agricole	1	2015-05-01	2017-04-28	25,337	1,505	-	26,842	-

Bahrain LNG W.L.L.	투자회사	SG 外	3	2016-04-01	2018-07-15	-	68,087	-	68,087	66,928

Samsung C India Private Limited	종속회사	SHINHAN	1	2014-12-01	2017-11-28	204,269	-	187,369	16,900	7,650

Samsung C Corporation Saudi Arabia	종속회사	SMBC 外	3	2016-01-13	2017-02-26	-	253,785	-	253,785	226,594

Samsung C (KL) SDN. BHD.	종속회사	STANDARD CHARTERED	1	2016-01-14	2017-01-14	-	32,338	-	32,338	21,990

SAMSUNG C ECUK LTD	종속회사	DBS	1	2014-02-07	2017-02-05	17,360	-	2,558	14,802	14,802

Samsung C Canada Ltd.	종속회사	NOVA SCOTIA	1	2016-05-26	2017-05-25	27,870	25,813	-	53,683	36,684

Samsung Fashion Trading (Shanghai) Co.,Ltd.	종속회사	CITI 外	3	2015-12-21	2017-11-30	84,384	2,628	-	87,012	33,135

CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL	종속회사	BANCA INTESA	1	2016-04-03	2017-09-30	6,402	-	64	6,338	-

채무보증 합계	71	2,298,072	595,713	837,170	2,056,615	1,063,439

※ 중국 역내법인 통합한도는 무역법인(천진,상해, 광주), 코일센터(성포), 정밀재법인을 대상으로 한 포괄차입한도입니다.※ 보증기간은 보증 건이 다수인 경우 가장 빠른 일자를 시작일로 기재하고 가장 늦은 일자를 종료일로 기재하였습니다.

라. 채무인수약정 현 황 등

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 백만원)

채무자	관계	채권자	채무잔액	건수	약정금액	약정기간(개시일~종료일)	비 고

제52기말	증가	감소	제53기말

에스엘
디엔시	천호동 PJT
시행사	당사	309,300	1	339,300	-	30,000	309,300	'15.10.30
~
`17.11.03	- 보증내역 : 채무인수
- 대출기관 : 신한은행, KEB하나은행, 중국공상은행, 롯데캐피탈, 신협, 신한생명
- 유형 : 기타 PF
(ABCP/ABL/Loan)

합계	309,300	1	339,300	-	30,000	309,300

마. 신용보강 제공 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 억원)

발행회사(SPC)	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강 유형	시공사 신용등급 관련조기상환조건

비바신길7	ABS	2015-03-05	1,200	1,200	지급보증

에프엔답십리18	ABS	2014-02-25	1,300	1,300	지급보증

디와이장전3	ABS	2014-01-14	1,200	1,200	지급보증

푸른우리자양4	ABS	2014-06-24	450	450	지급보증

비바구의	ABS	2014-07-03	980	980	지급보증

에프엔녹번	ABS	2015-01-19	1,179	1,179	지급보증

뉴스타장위5	ABS	2015-02-05	1,800	1,800	지급보증

비바서초우성2	ABS	2015-03-10	800	800	지급보증

에프엔명일	ABS	2015-03-19	1,300	1,300	지급보증

에프엔장위	ABS	2015-04-17	1,100	1,100	지급보증

트윈용산3	ABS	2015-04-29	1,787	1,787	지급보증

비바석관2	ABS	2015-07-31	760	760	지급보증

아리온천2	ABS	2015-08-24	1,673	1,673	지급보증

비바과천	ABS	2015-09-09	446	446	지급보증

뉴스타일원	ABS	2015-09-18	1,030	1,030	지급보증

엠씨답십리18	ABS	2015-11-17	220	220	지급보증

알엠에이고덕	ABS	2015-11-27	1,000	1,000	지급보증

알엠에이구의원	ABS	2016-01-29	450	450	지급보증

뉴스타잠원18	ABS	2016-01-27	266	266	지급보증

아리가재울5	ABS	2016-06-30	1,428	1,428	지급보증

아리거제2	ABS	2016-07-22	1,191	1,191	지급보증

뉴스타송내	ABS	2016-08-11	614	614	지급보증

와이케이장위1	ABS	2016-09-29	350	350	지급보증

아리신정2	ABS	2016-10-07	2,000	2,000	지급보증

에스러셀제오차	ABCP	2015-03-10	2,000	2,000	지급보증

스마트고덕제일차	ABCP	2016-04-29	1,512	1,512	지급보증

에스러셀육차	ABCP	2015-07-24	2,100	2,100	지급보증

에스러셀제십차	ABCP	2015-11-03	300	300	지급보증	시공사의 회사채 신용등급이A- 이하로 하락하는 경우

에스러셀제십차	ABCP	2015-11-03	800	800	지급보증	시공사의 회사채 신용등급이A- 이하로 하락하는 경우

에스러셀제십차	ABL	2015-11-03	593	593	지급보증	시공사의 회사채 신용등급이A- 이하로 하락하는 경우

바. 장래매출채권 유동화 현황 당사의 장래매출채권 유동화 발행 현황은 없습니다.

사. 그 밖의 우발채무 등

(1) 2016년 12월 31일 현재 당사는 우리은행 등으로부터 상품 등 수출입거래에 따른 신용장 개설 등과 관련한 미화 395,642천불의 지급보증, 수출계약이행보증 등을 위한 미화 241,218천불의 지급보증, 무역금융 등과 관련된 미화 2,348,936천불의 포괄한도를 각각 제공받고 있습니다. 한편, 당사가 금융기관에 매각한 수출채권 중 2016년 12월 31일 현재 만기가 도래하지 아니한 금액은 미화 348,968천불입니다. (2) 2016년 12월 31일 현재 당사의 차입금, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과 관련 하여 백지어음 및 수표 32 매와 500 백만원에 상당하는 어음 1 매 가 관련기관 에 견질로 제공되어 있습니다.

(3) 2016년 12월 31일 현재 당사는 해외관계기업 및 공동기업 등의 채무를 위하여 미화 249,190천불 을 한도로 하는 지급보증을 제공하고 있으며, 해외현지법인 등이 수주한 공사의 이행 을 위하여 미화 178,531 천을 한도 로 하는 공사이행보증 등을 제공하고 있습니다. 한편, 국내공사의 경우 통상 동업자간에 수주한 공사의 이 행을 위하여 상호보증을 하고 있는 바, 2016년 12월 31일 현재 당사는 관련동업자를 위하여 705,992백만 원의 보증을 제공하고 있으며, 동시에 당사의 공사를 위하여 관련동업자로부터 2,122,010백만원 의 보증을 제공받고 있습니다. (4) 2016년 12월 31일 현재 당사는 한국무역보험공사의 단기수출보험 등에 가입하고 있으며, 금융기관으로부터 제공받은 보증과 관련하여 한국무역보험공사로부터 발급받은 보증서(부보금액 230,613백만원)를 담보로 제공하고 있습니다.

(5) 2016년 12월 31일 현재 계류중인 소송사건은 당사가 피소된 133건(관련금액 240,677백만원과 미화 373,156천불)과 당사가 제소한 79건(관련금액 421,537 백만원과 미화 1,934,598천불)이 있습니다. 당사의 경영진은 상기 소송사건의 결과가 당사의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. (6) 2016년 12월 31일 현재 당사는 외화채권ㆍ채무의 환율과 이자율위험회피 등의 목적으로 USD 763,501천, JPY 88,785천 및 CNY 19,852천, EUR 8,245천, SEK 1,160천, GBP 456천, SGD 122천, KWD 6천을 계약금액으로 하는 1,491건의 통화선도계약을 체결하고 있으며, 300,000백만원과 USD 170,000 천을 계약금액으로 하는 5건의 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 또한 당사는 2016년 12월31일 현재 USD 99,244천을 계약금액으로 하는 2건의 통화스왑계약을 체결하고 있으며, USD 93,924천을 계약금액으로 하는 121건의 상품선물계약을 체결하고 있습니다. 당분기 중 통화선도계약등에서 발생한 거래이익과 손실은 각각 160,207백만원과 178,944백만원이며, 외환차익(기타 수익)과 외환차손(기타비용)으로 계상되어 있습니다. (7) 2016년 12월 31일 현재 당사는 협력사로부터 제공받은 물품 및 서비스의 대가를 당사의 구매 전용카드와 외상매출채권담보를 이용하여 지급하기 위해 우리은행 등과 한도액 385,000백만원의 약정을 맺고 있습니다.

(8) 당사는 카자흐스탄 소재 석탄화력발전소의 건설 및 운영사업 투자와 관련하여 지분 매각자인 JSC Samruk-Energy와 2012년 2월 14일에 주식구매계약 (Share Purchase Agreement)을 맺고 사업목적법인의 지분을 인수하였습니다. 당사는 2016년 8월 31일에 동 투자의 불확실성을 고려하여 JSC Samruk- Energy를 상대로 보유중이던 지분재매각청구권을 행사가격 USD 192,452 천불로 행사하였습니다. 한편, 당사는 2016년 8월 31일에 동 사업의 건설공사와 관련하여 발주처에게 사업의 불확실성을 고려하여 계약 해지 통보를 하였습니다. 당사는 지속적으로 발주처와 계약 해지 관련 협상을 진행 중에 있으며 현재로서는 그 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.

(9) 구 삼성물산(주)는 2015년 4월 30일에 자산효율화를 통한 재무건전성을 강화 하기 위해 한화종합화학(주)(구, 삼성종합화학(주))의 지분 22.99%를 한화케미칼 (주) 및 한화에너지(주)(이하 "양수인")에 양도하였습니다. 관련 주식매매계약서에 따르면 당사는 향후 한화토탈(주)(구, 삼성토탈(주))의 영업성과에 따라 추가대금 을 수령할 수 있습니다. 한편, 당사는 한화종합화학(주)의 상장시 잔여지분에 대한 매출우선권을 보유하여 있으며, 거래종결일로부터 6년(양수인의 요청시 7년)내에 한화종합화학(주)가 상장되지 않을 경우 잔여지분에 대해 양수인에게 풋옵션을 행사할 수 있으며, 양수인은 콜옵션을 행사할 수 있습니다. 또한, 당사의 잔여지분 매각 시 양수인은 우선매수청구권을 보유하며, 양수인의 보유지분 매각 시 당사는 동반매각권, 양수인은 동반매각청구권을 보유하고 있습니다. (10) Biogen Idec Therapeutics Inc.는 당사와의 주주간 약정에 따라 삼성바이오 에피스(주)의 지분을 49.99%까지 매입할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. 동 권리의 만기는 2018년까지이고, 행사가격은 투자원금과 누적이자의 합계액 이며, 파생상품의 가치는 시장상황과 옵션행사 여부에 따라 변동 가능합니다. 이와 관련하여 2016년 12월 31일 현재 당사는 동 자기지분결제상품을 옵션부 부채 (1,874,471백만원)로 계상하고 있습니다. 만약, Biogen Inc.이 옵션만기일 (2018년 내)까지 옵션을 행사하지 않을 경우 지배력에 대한 판단이 달라질 수 있습니다.(11) 당사의 종속회사인 삼성바이오로직스(주)는(이하 '종속회사') 인천광역시와의 토지관련 임대차 계약과 관련하여 인천광역시의 공유재산관리조례에 대한 임대 료 감면 요건을 충족함에 따라 동 토지관련 임차료를 전액 면제받고 있습니다. 종속회사는 인천광역시로부터 면제받은 임차료의 공정가치를 무형자산으로 인식하고 있으며, 동일한 금액을 정부보조금의 과목으로 하여 자산의 차감항목 으로 계상하고 있습니다. 인천광역시의 토지 무상임대 기간 및 임대료 면제 요건은 다음과 같습니다.

① 기간 총 50년간 임대조건으로 최초 임대기간은 토지임대차계약 체결일인 2011년 5월 1일로부터 20년간이며, 이후 10년 단위로 재계약을 체결할 수 있습니다.

② 면제요건 계약 체결일로부터 5년간은 외국인투자금액이 미화 2천만달러 이상 유지, 그 이후부터는 외국인투자기업이면서 1일 평균 고용인원 300명 이상 유지 등의 요건을 충족하여야 합니다. ※ 상기 우발채무 금액은 연결기준으로 작성되었습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 (1) 당사는 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조에 근거, 공정거래위원회의 의결에 (20 14카총2754) 따라 과징금 16,243백만원을 부과받았으며 납입기한인 2015.01.07일에 납부하였으나, 행정소송승소 이의신청 재결 공정위 직권 취소에 따라 2016.01.19일에 1,805백만원을 회입을 받았습니다 ( 2) 당사는 새만금동 진 5공구 건설공사 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조에 근거, 공정거래위원회의 의결에 (의결 제2015-0095호) 따 라 과징금 3,458백만원을 부과받았으며 납입기한인 2015.03.1 1일에 납부하였으나, 서울고등법원에 행정소송을 제기하였고 법원의 확정판결 승소하여 2016.07.18일 432백만원 회입을 받았습니다. ( 3) 당사는 천연가스 주배관 관리소 건설공사 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조에 근거, 예상되는 과징금 50,534백만 원에 대하여 손실 반영하였으나, 2015.04.22일 공정거래위원회의 전원회의가 개최되어 과징금 29,259백만원을 부과받았습니다. 2015.07.22일에 고지서를 수령하여 2015.10.02일에 납부완료하였습니다. (4) 낙동강 하구둑 배수문 증설공사 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조에 근거, 공정거래위원회의 의결에 (2014카총2375) 따라 과징금 13,783백만원을 부과받았으며 납입기한인 2014.12.24일에 납부하였으나, 행정소송승소 이의신청 재결 공정위 직권 취소에 따라 2016.01.19일에1,579백만원을 회입을 받았습니다 (5) 당사는 LNG 저장탱크 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여, 2016.04.20일 전원회 의 결과 과징금 예상금액 73,200백만원 부과 받았으며, 2016.06.29일 동일한 금액으로 납부금액 확정되어, 2016.09.02일 납 부 하였습니다.

(6) 당사는 원주강릉 10-1공구 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조에 근 거, 예상되는 과징금 10,200백만원에 대하여 손실 반영하였습니다. 2017.04.05일 전원회의 개최 예정이며 납부금액 및 납부 일은 공시일 현재 미정입니다.(7) 당사는 경인아라뱃길 2공구 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조에 근거, 공정거래위원회의 의결에 따라 과징금 8,493백만원을 부과받았으며 납입기한인 2014.06.30일에 납부하였으나, 행정소송승소 이의신청 재결 공정위 직권 취소에 따라 2017.04.03일 894백만원 회입예정입니다. (8) 당사는 최근 3사업연도 동안 단기매매차익과 관련하여 증권선물위원회(금융감독 원장)로부터 통보받은 사항이 없습니다. (9) 당사의 주요종속회사인 삼성바이오로직스(주)는 외국환거래법 제18조 제1항에 따라 물품임대차계약 관련 지급사실을 외국환은행장에 신고하지 않았음을 이유로 인천세관으로부터 2016.12.14일 과태료(9,500천원) 부과 처분을 받고 위 과태료를 납부하였습니다. 당사는 국제기준에 걸맞은 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있으며 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영 중에 있습니다. 또한 당사는 환경안전 관련 법규 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에 대한 교육을 시행하고 있습니다.

4. 정부 인증에 관한 사항(1) AEO (종합인증우수업체)

ㅇ 관련법령 : 종합인증우수업체 공인 및 관리에 관한 고시

ㅇ 인증부처 : 관세청 심사정책과

ㅇ 인증일자 : 2015 . 12. 29

ㅇ 유효기간 : 2016. 1. 15 ~ 2021. 1. 14

( 2) 녹색기술 인증

ㅇ 관련법령 : 「저탄소 녹색성장 기본법」 제 32조 제2항ㅇ 인증부처 : 환경부

ㅇ 인증내용

No.	인증번호	기술명칭	분류번호	인증일자	유효기간

1	GT-13-00007	분산제 및 자력선별기를 이용한입자상 중금속 오염토양 정화기술	T100604	'13.01.31	'17.01.30

2	GT-13-00117	갱폼을 이용한 외단열 일체타설시스템 기술	T060402	'13.06.13	'17.06.12

※ 온실가스 배출량은 'Ⅱ. 사업의 내용'의 '11. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항'내 '마. 환경물질의 배출 또는 정부규제의 준수 등에 대한 내용'부분을 참고하시기 바랍니다.

(3) 녹색경영

당사는 친환경 시스템 운영, 환경복원, 에너지 절감 및 신재생 에너지 사업을 해왔으며, 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 녹색사회공헌을 확대하고 있습니다.

(녹색기업 지정)당사의 녹색경영은 환경과 미래를 위한 친환경(eco-friendly) 경영의 일환으로, 환경관리의 신뢰성을 확보하고 친환경 기업으로서의 책임을 다하고자 경영활동을 수행하며, 당 3분기말 현재 환경부주관 녹색기업으로 지정되었고, ISO14001 인증을 획득하였습니다.

2016년 12월 31일 현재 친환경 경영 현황은 아래 표와 같습니다.

사업부분	친환경 경영	비고

건 설	ISO14001(환경경영시스템) 인증	2015.05.12 - 2018.05.11

리조트	환경부주관 녹색기업 선정	2016.06.10 - 2019.06.09

ISO14001(환경경영시스템)인증	2014.10.27 - 2017.10.26

5. 합병등의 사후 정보 (1) 건물관리 부문 양도가. 일반사항

구분	내용

양도기일	2014년 1월 10일

양도가액(원)	494,773,322,686원

양도법인내역	회사명	주식회사 에스원

대표이사	윤진혁

본점소재지	서울특별시 중구 세종대로7길 25

영업양수배경	사업구조재편 및 재무 안정성 제고, 중장기 투자 재원 확보를위해 당사의 건물관리사업을 양도

법적형태 및 거래내용	상법 제374조 양도회사의 영업 중 "중요한 일부"의 양도 및 자본시장과금융투자업에관한 법률 시행령 제 171조 제2항에 의거한 중요한 영업양수도에 해당되며 양도사업부문의 최근 재무제표를 이용하여 양사가 상호 합의하여 양도가액을 산정

주요일정	- 이사회 결의 및 영업양도계약일: 2013.11.04- 임시주주총회: 2013.11.29- 주식매수청구권행사기간: 2013.11.29~2013.12.19- 영업양도 기준일: 2014.01.10

나. 영업양도 전후의 주요 재무사항의 예측치 및 실적 비교 영업양수도가액은 양도영업부문의 최근재무제표를 이용하는 등 시장에서 통용 되는 평가방법을 기준으로 양사가 상호 합의하여 양도가액을 결정함에 따라 별도의 예측재무제표가 없습니다.

(2) 삼성물산주식회사와의 합병가. 일반사항

구분	내용

합병기일	2015년 9월 1일

거래상대방법인내역	회사명	삼성물산주식회사

대표이사	최치훈, 김신

본점소재지	서울특별시 서초구 서초대로 74길 14 삼성물산빌딩

합병배경	당사가 보유한 다양한 사업 영역 및 운영 노하우와 삼성물산주식회사가 보유한 건설부문의 차별화된 경쟁력 및 해외인프라를 결합함으로써 매출과 이익증대 등 외형성장과신규 유망사업 발굴을 통해 초일류 글로벌 기업으로의도약을 위한 성장 기반을 마련하기 위함.

법적형태 및 거래내용	당사가 삼성물산주식회사를 흡수합병하여, 제일모직주식회사는 존속하고, 삼성물산주식회사는 해산합니다. 존속회사의 사명은 삼성물산주식회사로 변경함.

주요일정	- 이사회 결의 및 합병계약일: 2015.05.26- 임시주주총회: 2015.07.17- 주식매수청구권행사기간: 2015.07.17~2015.08.06- 합병기일: 2015.09.01- 합병등기일: 2015.09.02

나. 합병 전후의 주요 재무사항의 예측치 및 실적치 비교 합병 전 예측된 재무사항은 합병 후 통합 삼성물산의 2020년 기준 예상 매출은 60조, 세전이익 4조원 달성을 목표로 하고 있다고 예측되었을 뿐, 피합병법인의 1차연도와 2차연도의 예측치가 없어 합병전후 재무사항 비교표를 작성하지 않았습니다.

(3) 상기 영업양수도 및 합병, 분할에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자 공시사이트(http://dart.fss.or.kr/) 상 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다.

6. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	사용목적	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생사유 등

유가증권시장상장공모	시설자금	2014.12.16	51,100	51,100	51,100	-

차환자금	2014.12.16	330,700	330,700	330,700	-

관계회사투자	2014.12.16	133,600	133,600	133,600	-

기타	2014.12.16	14,600	14,600	14,600	-

※ 관계회사 투자는 삼성바이오로직스에 대한 투자이며 총 투자금액은 133,600백만원 입니다. ('15年 2月 667억원, '15年 8月 669억)