삼성물산 반기보고서 (2024.06)
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

(1) 보고서 작성기준일 현재 계류중인 소송사건 2024년 6월 30일 현재 계류중인 소송 및 중재 사건으로는 당사가 피소된 168건(관련금액 373,531백만원과 미화 315,920천불)과 당사가 제소한 103건 (관련금액 326,738백만원과 미화 458,003천불)이 있습니다. 당사의 경영진은 당사분 소송가액이 300억원 이상인지 여부, 소송 결과에 대한 전문가의 의견, 대손충당금 설정 여부 등을 종합적으로 고려하여 향후 소송결과가 회사에 미칠 영향을 판단하고 있습니다. 그리고 당사가 피고로 계류중인 소송 중 1심 패소 또는 1심 승소 후 2심에서 패소한 경우에는 판결 내용에 따라 충당금을 설정하고 있습니다. 당사분 소송가액 150억원 이상 또는 기타 당사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 중요한 소송사건 내역은 아래와 같습니다.

(2) 제소한 소송- 공동원가분담금 청구의 소

구 분	내 용

소 제기일	2015. 10. 26

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주), 피고 : 쌍용건설(주)

소송의 내용	서울지하철919 공동원가분담금 청구

소송가액	52,936 백만원

진행상황	현재 파기환송심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2024. 8. 21 변론기일 예정

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2020. 5. 14

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주) 외 2피고 : Qatar Railway Company

소송의 내용	부당 타절에 대한 손해 배상 및 미지급 기성을 청구

소송가액	QAR 600,000,000 (Counterclaim: QAR 181,480,153)

진행상황	현재 중재 절차 진행중

향후 소송일정 및 대응방안	Hearing 종료, 중재 판정 선고 예정

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	2021. 12. 29

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주), 피고 : OCP S.A 외 2

소송의 내용	공기 지연에 따른 비용 보상 청구 등

소송가액	USD 130,000,000(Counterclaim USD 50,600,000)

진행상황	공시일 현재 중재절차 종료

향후 소송일정 및 대응방안	2024. 7월 Settlement 타결 및 중재 종료

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	2021. 5. 10

소송 당사자	원고 : Samsung C ECUK Limited 외 2, 피고 : MGT Teeside Limited

소송의 내용	부당 타절에 따른 손해배상 청구

소송가액	GBP 52,843,102.18
(Counterclaim USD 72,412,749.36)

진행상황	현재 중재절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	Hearing 종료, 이후 기일 미정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

- 부당이득금반환청구

구 분	내 용

소 제기일	2022. 8. 16

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주), 피고 : 일성신약(주) 외 4

소송의 내용	배당금 부당 수령에 따른 부당이득금 반환 청구

소송가액	17,552 백만원

진행상황	현재 2심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2024. 8. 20 조정기일

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2018. 5. 23 (손해배상청구 중재신청서 제출)

소송 당사자	원고 : Solluce Romania 1 BV (당사 HoldCo) 외 9피고 : 루마니아정부

소송의 내용	신재생투자자 지원 관련 법률의 소급적 변경으로 인한손해배상 청구

소송가액	36.1백만 유로 (당사 HoldCo분)

진행상황	현재 중재 절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2024. 6월 루마니아 정부 재량권 일탈남용 이유로 중재무효신청

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 시정명령등 취소의 소

구 분	내 용

소 제기일	2021. 9. 29

소송 당사자	원고 : 웰스토리(주), 피고 : 공정거래위원회

소송의 내용	시정명령 등 취소 소송

소송가액	1,050 백만원

진행상황	현재 1심진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2024. 9. 26 변론기일 예정

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	현재로서는 당 소송의 최종 결과가
회사의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없음

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2023. 3. 21

소송 당사자	원고 : Samsung C Corp. UEM Constr. JV Sdn. Bhd.
피고 : Global Wall (M) Sdn Bhd

소송의 내용	지연, 계약해지 등에 따른 손해배상 청구

소송가액	MYR 77,335,487.09
(Counterclaim MYR 104,845,517.51)

진행상황	현재 중재절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2024 . 8. 22 양사 Witness Statements 제출 예정

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

- 지체상금 등 청구의 소

구 분	내 용

소 제기일	2024. 3. 29

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주),
피고 : 케이씨코트렐(주), (주)에이치제이중공업

소송의 내용	강릉안인 1,2호기 탈황설비 업체 지체상금 등 청구의 소

소송가액	65,154 백만원 ( 반소 501 백만원)

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2024. 9. 6 변론기일 예정

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 지체상금 등 청구의 소

구 분	내 용

소 제기일	2024. 3. 29

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주), 피고 : (주)에이치제이중공업

소송의 내용	강릉안인 1,2호기 석탄취급설비 업체 지체상금 등 청구의 소

소송가액	81,174 백만원

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	변론기일 미정

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

(3) 피소된 소송- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2017. 2. 16

소송 당사자	원고 : 한국가스공사, 피고 : 삼성물산(주) 외 9

소송의 내용	LNG 저장탱크 입찰담합 손해배상 청구

소송가액	229,800 백만원

진행상황	공시일 현재 소송 종결

향후 소송일정 및 대응방안	2024. 7. 11 심리불속행 기각

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	2016. 11. 14

소송 당사자	원고 : (주)삼우종합건축사사무소, 피고 : 삼성물산(주) 외 2

소송의 내용	Qatar Doha Metro Major Stations Architectural P-Sum Design and Engineering Services 미수금 청구의 건

소송가액	USD 15,575,327

진행상황	현재 중재절차 중단 중

향후 소송일정 및 대응방안	-

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

- 비용보상청구

구 분	내 용

소 제기일	2019. 3. 13

소송 당사자	원고 : Bintai Kindenko Pte Ltd, 피고 : 삼성물산(주)

소송의 내용	공사 추가 업무에 따른 공기 지연 및 비용 증가 보상 청구

소송가액	SGD 18,896,462
(Counterclaim SGD 34,273,018.32)

진행상황	현재 중재절차 중단 중

향후 소송일정 및 대응방안	-

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

- 비용보상청구

구 분	내 용

소 제기일	2022. 6. 24

소송 당사자	원고 : Koh Brothers Building Civil Engineering Contractor (PTE.) LTD.,
피고 : 삼성물산(주)

소송의 내용	공사 추가 업무 및 공기 지연에 따른 비용 보상 청구

소송가액	SGD 26,478,793.8
(Counterclaim SGD 22,714,530.43)

진행상황	현재 중재절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2024. 10. 28 ~ 2024. 11. 8 Hearing 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

- 약정금청구

구 분	내 용

소 제기일	2023. 10. 27

소송 당사자	원고: Elliott Associates, L.P., 피고 : 삼성물산(주)

소송의 내용	약정금 청구소송

소송가액	26,722백만원

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2024. 8. 16 변론기일 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상 청구

구 분	내 용

소 제기일	2023. 10. 25

소송 당사자	원고 : ACWA GUC ELEKTRIK ISLETME VE YONETIM SANAYI VE TICARET A.S., 피고 : 삼성물산(주)

소송의 내용	주기기 파손 사고 관련 손해배상청구

소송가액	USD 23,900,000

진행상황	현재 중재절차 중단 중

향후 소송일정 및 대응방안	-

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 지체상금 등 청구

구 분	내 용

소 제기일	2024. 1. 16

소송 당사자	원고 : 주식회사 한진, 피고 : 삼성물산(주)

소송의 내용	한진대전 지체상금 청구 등

소송가액	15,577 백만원

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2024. 9. 11 변론기일 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상 청구

구 분	내 용

소 제기일	2022. 11. 11

소송 당사자	원고 : Eversendai Construction (M) Sdn Bhd,
피고 : Samsung C Corp UEM Constr JV Sdn Bhd

소송의 내용	말련 KL118 손해배상 청구

소송가액	MYR 56,415,735.41
(Counterclaim MYR 26,596,429.21)

진행상황	현재 중재절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2024 . 8. 16 Reply to Objection to Document Request 제출 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 양수금 청구

구 분	내 용

소 제기일	2024. 3. 25

소송 당사자	원고 : Qatar Investment Bank, 피고 : 삼성물산(주)

소송의 내용	하도 계약 기성 채권 양수금 청구 소송

소송가액	QAR 485,800,000

진행상황	2 심 판결 선고

향후 소송일정 및 대응방안	2024. 7. 15 항소 기각

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상 청구

구 분	내 용

소 제기일	2024. 4. 3

소송 당사자	원고 : Al Jaber Engineering, 피고 : 삼성물산(주)

소송의 내용	협력업체의 손해 및 미지급 기성, 공기지연 간접비 등 청구

소송가액	QAR 329,445,082

진행상황	2024. 7. 30. 원고 중재 철회 신청서 제출

향후 소송일정 및 대응방안	중재절차 종료 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 용역비 청구의 소

구 분	내 용

소 제기일	2024. 1. 17

소송 당사자	원고 : 한국남동발전(주), 피고 : 삼성물산(주)

소송의 내용	강릉안인 1,2호기 협력업체의 추가 용역비 청구 (본소)
협력업체에 대한 부당이득금반환 및 손해배상 청구 (반소)

소송가액	6,773 백만원
( 반소 23,664 백만원)

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2024. 8. 16 변론기일 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금 청구

구 분	내 용

소 제기일	2024. 5. 24

소송 당사자	원고 : Hyundai Livart, 피고 : 삼성물산(주)

소송의 내용	미지급 기성 및 추가 공사대금 청구

소송가액	USD 16,700,000
(Counterclaim USD 24,098,028)

진행상황	현재 중재절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2024. 7. 5 답변서 및 Counter-claim제출

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금 청구

구 분	내 용

소 제기일	2024. 7. 19

소송 당사자	원고 : 구산토건(주), 피고 : 삼성물산(주)

소송의 내용	공사대금 등 청구

소송가액	29,855 백만원

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	소장 검토 후 답변서 제출예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

(4) 중요 비송사건 현황- 해당사항 없습니다.

※ 공시기준일 이후 제기된 소송- 해당사항 없습니다.

상기 외에도 다수의 상대방과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 등이 진행중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며, 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

2024년 6월 30일 현재 당사의 차입금, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과관련하여 백지어음 및 수표 5매가 관련기관에 견질로 제공되어 있습니다.

(기준일 : 2024년 6월 30일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	5	백지	어음 및 수표

-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 내역(1) 국내 ※ 연결재무제표 주석(우발채무 및 약정사항 등)을 참조하시기 바랍니다.

(2) 해외채무보증 : 당사의 자회사 등에 대해 제공한 채무보증 내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2024년 6월 30일) (단위 : 백만원)

성 명	관 계	채권자	보증건수	보증기간	채무보증금액 증감내역(한도)	채무금액

시작일	종료일	제60기말	증가	감소	제61기반기

Samsung C U.K Ltd.	종속회사	SMBC 外	3	2015-12-01	2025-07-29	73,496	5,689	-	79,185	-

Samsung C Hongkong Ltd.	종속회사	Santander	1	2019-10-04	2024-10-30	25,788	1,996	-	27,784	9,447

S.C. Otelinox S. A. Inc.	종속회사	Unicredit	1	2016-03-07	2025-08-31	9,986	423	-	10,409	-

Samsung C Malaysia SDN BHD	종속회사	STANDARD CHARTERED	1	2016-03-03	2024-09-07	9,670	749	-	10,419	-

Samsung C Taiwan Co., Ltd.	종속회사	SMBC	1	2016-06-30	2025-06-30	6,447	499	-	6,946	-

Samsung Oil Gas Parallel Corp.	종속회사	Credit Agricole	1	2016-09-16	2024-09-24	60,988	4,721	-	65,709	-

Samsung C Corporation India Private Limited	종속회사	STANDARD CHARTERED 外	2	2015-10-04	2024-11-15	5,448	408	-	5,856	-

QSSC, S.A, De C.V.	종속회사	BANAMEX 外	1	2023-02-27	2025-02-27	96,705	7,485	-	104,190	34,215

PLL Holdings LLC	종속회사	-	-	-	-	25,788	-	25,788	-	-

Terminal KMS de GNL, S. de R.L. de C.V.	관계회사	Manzanillo Gas Tech 外	2	2011-12-01	2029-09-01	50,062	3,874	-	53,936	53,936

Kelar S.A.	관계회사	MUFG 外	2	2014-08-01	2031-06-30	22,660	1,754	-	24,414	8,758

Bahrain LNG W.L.L.	관계회사	Teekay 外	3	2016-11-15	2039-02-15	11,969	960	-	12,929	3,028

Samsung C Lima SAC	종속회사	CITI	1	2020-04-01	2025-03-16	6,447	499	-	6,946	6,946

Samsung C India Private Limited	종속회사	Shinhan	1	2017-11-29	2024-11-27	14,725	1,114	-	15,839	-

Samsung C (KL) Sdn. Bhd.	종속회사	HSBC 外	3	2017-01-14	2025-06-30	80,038	4,424	-	84,462	-

SAMSUNG C ECUK LTD	종속회사	-	-	-	-	41,045	-	41,045	-	-

Samsung Renewable Energy Inc.	종속회사	NOVA SCOTIA	1	2017-05-26	2025-05-26	58,478	2,441	-	60,919	-

Samsung C Corporation Saudi Arabia	종속회사	DBS Bank Ltd, DIFC Branch	1	2021-04-26	2024-12-28	64,470	4,990	-	69,460	-

Samsung Fashion Trading (Shanghai) Co.,Ltd.	종속회사	CITI	1	2024-06-01	2025-05-31	77,364	-	35,688	41,676	-

Cheil Industries Italy SRL	종속회사	INTESA SANPAOLO SPA 外	2	2023-10-26	2024-10-31	15,693	665	-	16,358	-

채무보증 합계	757,267	42,691	102,521	697,437	116,330

※ 보증기간은 보증 건이 다수인 경우 가장 빠른 일자를 시작일로 기재하고, 가장 늦은 일자를 종료일로 기재하였습니다.

라. 채무인수약정 현황 등 - 해당사항 없음

마. 신용보강 제공 현황(단위 : 억원)

발행회사 (SPC)	증권종류	PF 사업장 구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

큐브반포유동화전문 유한회사	ABS	재건축/재개발	2021-05-31	4,000	4,000	지급보증	-

큐브반포제이차유동화전문 유한회사	ABS	재건축/재개발	2021-10-29	1,000	1,000	지급보증	-

큐브이문유동화전문 유한회사	ABS	재건축/재개발	2022-08-18	600	600	지급보증	-

뉴스타이문1제일차유동화전문 유한회사	ABS	재건축/재개발	2023-03-27	2,000	2,000	지급보증	-

나이스온천4유동화전문 유한회사	ABS	재건축/재개발	2023-03-27	700	700	지급보증	-

나이스권선유동화전문 유한회사	ABS	재건축/재개발	2023-04-28	1,130	1,130	지급보증	-

뉴스타이문1제이차유동화전문 유한회사	ABS	재건축/재개발	2023-09-22	1,750	1,750	지급보증	-

케이비온천4유동화전문 유한회사	ABS	재건축/재개발	2023-10-30	3,300	3,300	지급보증	-

뉴스타반포3제일차유동화전문 유한회사	ABS	재건축/재개발	2023-10-30	2,000	2,000	지급보증	-

케이비권선유동화전문 유한회사	ABS	재건축/재개발	2023-11-30	470	470	지급보증	-

리치프로신반포15 주식회사	ABCP	재건축/재개발	2024-04-15	1,900	1,900	지급보증	-

와이케이반포제일차 주식회사	ABCP	재건축/재개발	2024-05-22	1,100	1,100	지급보증	-

바. 장래매출채권 유동화 현황 당사의 장래매출채권 유동화 발행 현황은 없습니다.

사. 그 밖의 우발채무 등 (1) 2024년 6월 30일 현재 당사는 우리은행 등으로부터 상품 등 수출입거래에 따른 신용장 개설 등과 관련한 미화 350,286천불의 지급보증, 수출계약이행보증 등을 위한 미화 92,364천불의 지급보증, 10,579백만원의 지급보증, 무역금융 등과 관련된 미화 2,808,767천불의 포괄한도를 각각 제공받고 있으며, 수출채권과 관련하여한국무역보험공사 및 서울보증보험 등에 보험계약을 체결하고 있습니다. 한편, 당사가 금융기관에 매각한 수출채권 중 2024년 6월 30일 현재 만기가 도래하지 아니한 금액은 미화 317,717천불 입니다. (2) 2024년 6월 30일 현재 당사의 차입금, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과관련하여 백지어음 및 수표 5매가 관련기관에 견질로 제공되어 있습니다. (3) 2024년 6월 30일 현재 당사는 해외현지법인 등의 채무와 관련하여 미화 65,707천불 및 원화 18,800백만원을 한도로 하는 지급보증 등을 제공하고 있으며(주석 25 참조), 해외현지법인 등이 수주한 공사의 이행을 위하여 미화 45,554천불을 한도로 하는 공사이행보증등을 제공하고 있습니다. 한편, 국내공사의 경우 통상 동업자 간에 수주한 공사의 이행을 위하여 상호보증을 하고 있는 바, 2024년 6월 30일 현재 당사는 관련 동업자를 위하여 보증을 제공한 금액은 없으나, 당사의 공사를 위하여 관련 동업자로부터 368,203백만원의 보증을 제공받고 있습니다.

(4) 2024년 6월 30일 현재 계류중인 소송 및 중재 사건으로는 당사가 피소된 168건(관련금액 426,567백만원과 미화 315,920천불)과 당사가 제소한 103건(관련금액 326,738백만원과 미화 458,003천불)이 있습니다. 당사의 경영진은 동 소송사건의 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 예상하고 있습니다.

한편, 2020년 9월 1일 회사의 전직 임원이 자본시장과금융투자업에관한법률위반 및 업무상 배임 혐의로 기소되었으며, 해당 사건과 관련하여 2024년 2월 5일 서울중앙지방법원은 무죄 판결(1심) 하였습니다. 검찰은 2024년 2월 8일 항소하였으며, 회사의 경영진은 동 소송의 진행경과를 계속하여 주시할 예정입니다.

2018년 7월 12일 증권선물위원회(이하 '증선위')는 구 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 당사의 종속기업인 삼성바이오로직스(주) (이하 "로직스")에 대하여 Biogen Therapeutics Inc.와의 합작계약 약정사항을 재무제표 주석에 미기재(2012년부터 2015년까지의 보고기간)한 사항과 관련하여, 감사인 지정 3년, 담당임원 해임권고, 검찰고발(회사 및 대표이사) 조치(이하 "1차 조치")를 의결하였습니다. 또한 2018년 11월 14일 증선위는 구 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 로직스에 대하여 연결대상 범위 회계처리 오류(2012년 이후의 보고기간) 등 회계처리기준 위반과 관련하여 과징금 80억원 부과, 감사인 지정 3년, 대표이사 및 담당임원 해임권고, 재무제표 재작성, 검찰고발(회사 및 대표이사) 조치(이하 "2차 조치")를 의결하였으며이에 따라 2018년 11월 21일 금융위원회는 80억원의 과징금을 로직스에 부과 통보하였습니다. 로직스는 회계처리의 정당성을 입증하기 위하여 증선위 및 금융위원회 처분에 대한 취소청구소장을 2018년 10월 8일(1차 조치) 및 2018년 11월 27일(2차 조치) 제출하였으며, 당반기말 현재 1, 2차 조치에 대한 각 취소 소송이 진행 중에 있습니다. 1차 조치에 대한 취소 소송과 관련하여 2020년 9월 24일 서울행정법원은 증권선물위원회가 로직스에 부과한 행정처분을 취소한다고 판결하고 항소심 판결 선고시까지 위 처분의 효력을 정지하는 결정을 하였습니다. 2020년 10월 16일 증선위는 1심 판결에항소하였으며, 당반기말 현재 서울고등법원에서 소송이 진행중입니다. 또한 로직스는 증선위 조치에 대한 효력정지신청서를 2018년 11월 27일과 12월 18일 서울행정법원에 제출하였으며, 2019년 9월 6일과 10월 11일 대법원에서 2차 조치와 1차 조치에 대하여 각각 효력정지 결정이 확정되었습니다. 증선위 조치와 관련하여 로직스의 전 대표이사, 재무책임자 등에 대해 자본시장과금융투자업에관한법률위반, 구 주식회사의외부감사에관한법률위반, 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반, 형법상 증거인멸 혐의 등으로 검찰 조사가 진행되었으며, 구 주식회사의외부감사에관한법률위반과 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반 및 형법상 증거인멸 혐의로 로직스의 전 대표이사 및 재무책임자가 기소되었습니다. 서울중앙지방법원은 2024년 2월 5일 구 주식회사의외부감사에관한법률위반으로 기소된 로직스 전 대표이사 및 재무책임자에게 각 무죄를 선고하였으며, 검찰은 2024년 2월 8일 위 1심 판결에 항소하였습니다.

또한, 서울중앙지방법원은 2024년 2월 14일 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반 및 형법상 증거인멸 혐의로 기소된 로직스 전 대표이사 및 재무책임자에게 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률위반 관련하여서는 각 무죄를 선고하였으며, 형법상 증거인멸 혐의와 관련하여서는 로직스 전 대표이사에게는 무죄, 재무책임자에게는 집행유예의 형을 선고하였습니다. 검찰은 2024년 2월 20일 위 1심 판결에 항소하였고, 집행유예의 형을 선고받은 로직스의 재무책임자는 2024년 2월 21일 위 1심 판결에 항소하였습니다. 한편, 검찰 압수수색에 관련된 증거인멸혐의 등으로 기소된 로직스 및 삼성바이오에피스(주) 임직원이 2019년 12월 9일 서울중앙지법 1심에서 구 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 형법 위반으로 유죄를 선고받았습니다. 삼성바이오에피스(주) 임직원 전원은 위 1심 판결에 대해 항소하였으며 로직스 직원은 항소를 포기하여 증거인멸죄에 대한 집행유예형이 확정되었습니다.

2016년 3월 3일자로 공시된 당사의 2015년 연결재무제표에 대한 감사보고서 주석 34에서 언급한 바와 같이, 당사의 지배기업(구, 제일모직)은 2015년 9월 1일 구, 삼성물산과의 합병시 구, 삼성물산 보유 로직스 지분 4.25%를 추가로 취득, 동사에 대한 지배력을 획득하게 됨에 따라, 한국채택국제회계기준 1103호 문단 18 및 45등을 적용하여 로직스 보유 자산, 부채를 공정가치로 측정하였습니다. 이로 인해 당사는 전술한 로직스에 대한 증선위의 1차처분(2018년 7월 12일) 및 2차처분(2018년 11월 14일)이 당사의 연결재무제표에 유의적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 향후 당사의 경영진은 동 소송의 진행경과를 계속하여 주시할 예정입니다.

(5) 2024년 6월 30일 현재 당사는 외화채권ㆍ채무의 환율과 이자율위험회피 등의 목적으로 미화 735,635천불, 유로화 199,168천유로, 엔화 19,132,560천엔, 대만달러화 1,058,057천대만달러, 호주달러화 5,167천호주달러, 파운드화 5,740천파운드를 계약금액으로 하는 1,388건의 통화선도계약을 체결하고 있으며, 미화 2,500천불을 계약금액으로 하는 1건의 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 또한 당사는 2024년 6월 30일 현재 미화 303,939천불을 계약금액으로 하는 733건의 상품선물계약을 체결하고 있으며, 미화 30,000천불을 계약금액으로 하는 1건의 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 당반기 중 통화선도계약 등에서 발생한 거래이익과 손실은 각각 100,418백만원과 133,952백만원이며 외환차익(기타수익)과 외환차손(기타비용)으로 계상되어 있습니다 .

2024년 6월 30일 현재 당사의 파생상품별 평가내역은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구 분	평가이익	평가손실	기타포괄손익누계액

통화선도	180	32,491	-

이자율스왑	-	-	(11)

통화스왑	2,601	-	(241)

상품선물계약	17,761	978	(1,258)

옵션	-	3,895	-

2024년 6월 30일과 2023년 12월 31일 현재 당사의 파생상품별 자산 부채의 내역은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구 분	2024. 6. 30	2023. 12. 31

자산	부채	자산	부채

통화선도

유동	10,854	60,106	16,291	68,939

비유동	360	14,770	1,300	12,825

이자율스왑

유동	69	-	219	-

통화스왑

유동	7,114	-	4,513	-

상품선물계약

유동	16,939	7,707	1,016	9,007

옵션

유동	6,280	11,984	6,280	-

비유동	28,632	28,439	28,632	36,628

당사는 현금흐름 위험회피목적 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분에 대한 평가손실 156백만원(법인세 차감후)을 기타포괄손익으로 인식하였습니다.

(6) 2024년 6월 30일 현재 당사는 협력사로부터 제공받은 물품 및 서비스의 대가를 당사의 구매전용카드와 외상매출채권담보를 이용하여 지급하기 위해 우리은행 및 신한카드 등과 한도액 344,083백만원의 약정을 맺고 있으며, 당반기말 현재 관련 미지급금은 235,573백만원입니다.

(7) 당사는 금융기관과 장기차입금에 대해 다음의 약정사항을 체결하였으며, 사건 발생시 장기차입금에 대한 기한의 이익을 상실하여 조기상환청구를 받을 수 있습니다.

금융기관	구 분	약정사항의 주요 내용

미쓰이스미토모은행	주주구성비율	삼성그룹사가 삼성바이오로직스(주)와 그 종속기업에 대한 지분율 합계를 50% 초과 유지 및회사가 보유한 삼성바이오로직스(주)와 그 종속기업에 대한 지분율 30% 초과 유지

미쓰이스미토모은행	주주구성비율	삼성바이오로직스(주)가 삼성바이오에피스(주)에 대한 지분율 합계를 50% 초과 유지

(주)국민은행	주주구성비율	삼성그룹 계열 유지 및 삼성그룹이 삼성바이오에피스(주)에 대한 지분율 합계 50%초과 유지

비엔피파리바은행	주주구성비율	삼성그룹 계열 유지 및 삼성그룹이 삼성바이오에피스(주)에 대한 지분율 합계 50%초과 유지

미즈호은행	재무비율	삼성바이오에피스(주)의 이자부 부채와 자기자본의 비율 180% 미만 유지

(8) 당사는 인천광역시와의 토지관련 임대차계약과 관련하여 인천광역시의 공유재산관리조례에 대한 임대료 감면 요건을 충족함에 따라 동 토지관련 임차료를 전액 면제받고 있습니다. 당사는 인천광역시로부터 면제받은 임차료의 공정가치를 무형자산으로 인식하고 있으며, 동일한 금액을 정부보조금의 과목으로 하여 자산의 차감항목으로 계상하고 있습니다. 인천광역시의 토지 무상임대 기간 및 임대료 면제요건은 다음과 같습니다.

1) 기간

총 50년간 임대조건으로 최초 임대기간은 토지임대차계약 체결일인 2011년 4월 28일로부터 20년간이며, 이후 10년 단위로 재계약을 체결할 수 있습니다.

2) 면제요건

임대차계약 및 인천광역시공유재산관리조례 제32조의 규정에 의하여 계약 체결일로부터 5년간은 외국인투자금액이 미화 2천만달러 이상 유지, 그 이후부터는 외국인투자기업이면서 1일 평균 고용인원 300명 이상 요건 등을 충족하는 기업을 면제대상으로 합니다.

(9) 당사는 북경삼성치업유한공사의 대주주인 삼성생명 주식회사와 중국 북경시에 소재한 Samsung Beijing Office 의 준공 후, 당사의 지분 전량 양수도를 위한양해각서를 체결하고 있습니다. 양도가액은 각사가 선정한 감정평가법인의 감정평가금액의 중간값입니다.

차. 2024년 6월 30일 현재 당사는 경기도 용인시 소재의 토지와 건물을 신탁목적물로 하여 케이비부동산신탁과 부동산담보신탁계약을 체결하고 있으며, 차입금과 관련하여 (주)국민은행은 1순위 우선수익권을 보유하고 있습니다(주석 12 참조).

(10) 2024년 6월 30일 현재 당사는 Qurayyah Investment Company의 주주인 Qurayyah Project Company와 지분 의무보유 조건 충족 시 당사의 지분을 매수청구할 수 있는 풋옵션 약정을 체결하고 있습니다.

(11) 당사의 영국 Tees 프로젝트와 관련하여, 프로젝트 발주처는 계약이행 보증기관인 Credit Agricole Corporate and Investment Bank에 공사타절에 따른 지연보상금의 명목으로 보증 금액을 2회에 걸쳐 각각 5,700천유로, 32,154천유로를 청구하였으며, 당사는 동 금액을 2021년 5월 27일과 7월 22일에 납부하였습니다. 또한당사는 2021년 10월 5일 합작회사(TR사)로부터 회사의 본드콜 납입 손실에 대한 배상을 확약하는 계약을 체결하였습니다.

(12) 2024년 6월 30일 현재 당사는 종속기업인 SVIC 53호 신기술사업투자조합, SVIC 54호 신기술사업투자조합, SVIC 64호 신기술사업투자조합, SVIC 66호 신기술사업투자조합, SVIC 68호 신기술사업투자조합과 출자 약정을 체결하고 있으며, 출자약정액 및 출자액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	출자약정액	출자액

SVIC 53호 신기술사업투자조합(*)	49,500	47,573

SVIC 54호 신기술사업투자조합	148,500	120,780

SVIC 64호 신기술사업투자조합	71,280	3,426

SVIC 66호 신기술사업투자조합	49,500	24,154

SVIC 68호 신기술사업투자조합	29,700	5,049

(*) 출자액에는 출자 후 회수액 7,822백만원이 포함되어 있습니다.

(13) 2024년 6월 30일 현재 당사의 종속기업인 삼성바이오로직스(주)의 당반기말현재 발생하지 아니한 유무형자산의 취득을 위한 약정액은 1,522,582백만원이며, 이중 특수관계자인 삼성E 등과의 약정액은 1,145,704백만원입니다. (14) 당사는 2022년 7월 18일 제2바이오캠퍼스 부지매입을 목적으로 인천광역시경제자유구역청(IFEZ)과 토지 매매계약을 체결하였으며, 매매대금은 4,260억원입니다. 당사는 매매계약의 발효일로부터 일정 기한 내에 시설건립계획 및 사용승낙 등 제반 절차를 이행하여야 하며, 이행하지 않을 경우 매매계약이 해제될 수 있습니다.

(15) 2024년 6월 30일 현재 당사가 보유한 Kelar.S.A는 대출약정서의 조건이 충족되는 경우에만 출자자들에 대한 배당이 가능합니다. 한편, 당사는 이해관계자의 동의 없이는 보유하고 있는 주식의 전부 또는 일부를 양도할 수 없습니다.

(16) 건설 PF 우발부채 현황

1) 부동산 PF 우발부채 종합요약표(단위:백만원)당반기말 현재 당사는 프로젝트 파이낸싱(이하 'PF') 거래와 관련하여, 총 2,132,093백만원(전기말 2,364,018백만원)의 신용보강을 제공하고 있습니다. 당사가 제공한 신용보강은 모두 단독 사업과 관련된 신용보강이며, 컨소시엄 참여에서 발생한 신용보강 거래 및 특수관계자에게 제공하는 신용보강 거래는 없습니다.한편, 전기말 현재 당사가 우발부채로 공시하였으나, 당반기 중 충당부채로 전환된 금액은 없습니다.

구분 (*1)	종류	보증한도 (*2)	보증금액 (*2)	대출잔액(당사)

당반기말	만기구분	전기말

3개월 이내	3개월 초과 6개월 이내	6개월 초과 1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과 3년 이내	3년 초과

정비사업	브릿지론	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

본PF	2,163,641	2,132,093	2,132,093	27,200	700,000	835,000	369,893	200,000	-	2,364,018

소계	2,163,641	2,132,093	2,132,093	27,200	700,000	835,000	369,893	200,000	-	2,364,018

총 계	2,163,641	2,132,093	2,132,093	27,200	700,000	835,000	369,893	200,000	-	2,364,018

(*1) 보증의 대상이 다른 '책임준공'과 상대적으로 위험이 적은 '중도금 대출' 및 'SOC 사업' 신용보강은 종합요약표 작성 대상에서 제외하였습니다.(*2) 컨소시엄 사업은 종합요약표 상 당사 부담률을 고려한 금액을 기재하였으며, 전체 한도 등의 정보는 보증 세부내역에 공시하였습니다.

2) 부동산 PF 보증 세부 내역(단위:백만원)당반기말 현재 6건(전기말 : 8건)의 공동주택 정비사업 관련 PF(대출)거래에서 당사가 제공한 보증 내역은 다음과 같습니다. 한편, 기타사업과 관련하여 당사가제공한 PF(대출) 보증내역은 존재하지 않습니다.

사업지역	사업장구분	PF종류	신용보강종류	보증한도(전체)	부담률(당사)	보증한도	채무자	대출잔액(당사)	대출기간	만기일(*2)	유형	책임준공약정금액

명칭	특수관계유무	당반기말	전기말

서울시	공동주택	본PF	연대보증 (*1)	700,000	100%	700,000	반포1단지3주구재개발조합	X	700,000	700,000	2021-05 ~ 2026-09	2026-09	조합차입금 연대보증	-

서울시	공동주택	본PF	연대보증 (*1)	462,200	100%	462,200	이문1재개발조합	X	462,200	435,000	2021-08 ~ 2025-02	2025-02	조합차입금 연대보증	-

서울시	공동주택	본PF	연대보증 (*1)	-	-	-	신반포3차재건축조합	X	-	71,802	2018-09 ~ 2024-03	종료	조합차입금 연대보증	-

부산시	공동주택	본PF	연대보증 (*1)	400,000	100%	400,000	온천4구역재개발조합	X	400,000	400,000	2023-03 ~ 2024-11	2024-11	조합차입금 연대보증	-

서울시	공동주택	본PF	연대보증 (*1)	300,000	100%	300,000	신반포15차재건축조합	X	300,000	250,000	2024-04 ~ 2024-12	2024-12	조합차입금 연대보증	-

부산시	공동주택	본PF	연대보증 (*1)	-	-	-	거제2구역재개발조합	X	-	219,100	2023-12 ~ 2024-01	종료	조합차입금 연대보증	-

서울시	공동주택	본PF	연대보증 (*1)	141,441	100%	141,441	잠실진주재건축조합	X	109,893	128,116	2019-01 ~ 2025-12	2025-12	조합차입금 연대보증	-

경기수원시	공동주택	본PF	연대보증 (*1)	160,000	100%	160,000	권선6구역재개발조합	X	160,000	160,000	2023-04 ~ 2026-06	2026-06	조합차입금 연대보증	-

(*1) 당사는 재개발 및 재건축 조합의 사업경비 지출을 위해 4,029,323백만원(전기말 4,662,597백만원)을 한도로 하는 대여금 약정을 체결하고 있습니다. 당사는 이러한 약정에 따른 조합사업경비 대여 시 일부를 금융기관 대출을 주선하여 간접조달하고 있으며, 간접조달에 따른 보증금액(위 표 '보증한도' 참조)을 한도(조합대출잔액 위 표 "대출잔액" 참조)로 연대보증 및 연대상환 책임을 부담하고 있습니다. 한편, 당사는 수령한 주택금융 중 미집행잔액 311,474백만원(전기말: 631,827백만원)을 선수금으로 계상하고 있습니다.(*2) 복수의 PF 보증이 존재하는 경우, 가장 늦은 만기를 기재하였습니다.

3) PF 책임준공약정 요약표(단위:백만원)당반기말 현재 정비사업 및 기타사업과 관련하여, 책임준공을 이행하지 않는 경우 당사가 인수해야 하는 채무 현황은 다음과 같습니다.

구분	당반기말	전기말

공사건수	도급금액	약정금액	대출잔액	공사건수	도급금액	약정금액	대출잔액

정비사업	-	-	-	-	-	-	-	-

기타사업	-	-	-	-	1	348,561	260,000	205,000

계(*)	-	-	-	-	1	348,561	260,000	205,000

(*) SOC 사업 자금보충약정 의무에 병합되는 성격의 책임준공약정 1건은 SOC 사업보증 한도 상 공시하였습니다.

한편, 책임준공을 이행하지 않는 경우 대주에게 발생하는 일체의 손해(미상환 대출원리금 및 연체이자를 포함)를 배상해야하는 채무 현황은 다음과 같습니다.

구분	당반기말	전기말

공사건수	도급금액	약정금액	대출잔액	공사건수	도급금액	약정금액	대출잔액

정비사업	-	-	-	-	-	-	-	-

기타사업(*)	2	1,182,904	2,780,000	1,037,000	1	439,604	780,000	150,000

계	2	1,182,904	2,780,000	1,037,000	1	439,604	780,000	150,000

(*) 당반기말 현재 판교 641 PSM타워 신축공사는 착공 전으로, 추후 책임임차의 세부조건을 사업시행자와 확정하여 임차확약서를 제출할 예정이며, 상기 약정금액 및 대출잔액은 대주단과의 차입약정금액 및 당반기말 기준 대출잔액을 기재하였습니다.

4) SOC 사업 보증 내역(단위:백만원)당반기말 현재 당사는 SOC법인과 차입금 등과 관련하여 1,656,616백만원(전기1,656,616백만원)을 한도로 자금보충 및 자금제공 등의 신용보강을 제공하고 있으며SOC법인의 필수 사업경비 부족시 자금을 보충할 의무를 부담하고 있습니다.

구분	당반기말	전기말

공사건수	전체	회사분	공사건수	전체	회사분

정비사업(*)	4	1,656,616	419,630	4	1,656,616	422,330

(*) 사업비 초과분 및 투자비불인정금액이 일정 금액 초과 시 추가 출자의무 부담이 존재하는 SOC 사업보증(자금보충) 약정의 경우 당반기말 시점 약정에 따른 보증한도 및 유출가능 금액에 대한 평가가 불가능한 상황임에 따라 보증한도 금액 기재를 생략하였습니다. 한편, 당사는 SOC법인의 건설공제조합에서 발급한 사업이행보증에 대하여 당사지분 해당액 26,692백만원(전체분: 108,922백만원)의 연대보증을 제공하고 있습니다.

(17) 당사는 Biogen Therapeutics Inc.가 보유한 삼성바이오에피스(주)의 주식 10,341,852주를 취득하고자 2022년 1월 28일 이사회 결의 후 주식매매계약을 체결하였으며, 이와 관련하여 Biogen Therapeutics Inc.에 조건부대가를 지급할 수 있습니다.인수 이후 피투자기업의 매도인을 통한 판매 성과에 따라 계약상 요건의 충족여부를 연도별로 판단한 후 해당기간 종료일 이후 2027년 중 조건부대가의 지급여부 및 규모가 결정될 예정입니다. 당사가 상기 약정에 따라 미래에 지불할 가능성이 있는할인 전 가액의 범위는 USD 0~50,000,000입니다. (18) 당사는 사채발행과 관련하여 다음의 의무 및 책임이 존재하며, 사건 발생시 배상 책임이 존재합니다.(단위:백만원)

채권명	발행액	재무비율유지	담보권 설정제한	자산매각 한도	지배구조 변경제한

113-2회 회사채	80,000	부채비율 200%이하	자기자본의 200%	자산총계의 50%	상호출자제한 기업집단유지

114-1회 회사채	300,000	부채비율 200%이하	자기자본의 200%	자산총계의 50%	상호출자제한 기업집단유지

114-2회 회사채	200,000	부채비율 200%이하	자기자본의 200%	자산총계의 50%	상호출자제한 기업집단유지

삼성바이오로직스(주) 제7-1회 무보증사채	380,000	부채비율 300%이하	자기자본의 200%	자산총계의 80%	상호출자제한 기업집단유지

삼성바이오로직스(주) 제7-2회 무보증사채	120,000	부채비율 300%이하	자기자본의 200%	자산총계의 80%	상호출자제한 기업집단유지

(19) Latus Bio, Inc. 투자와 관련하여 당사는 일정 조건 하에 USD 2,200,000의 추가납입 의무를 부담하고 있습니다.