삼성물산 분기보고서 (2016.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

'12.3.29	기타 주요경영사항(자율공시)	영국 친환경 저탄소 발전사업 참여 보도에 대한 조회공시 답변	o 당사는 친환경 저탄소 발전사업인 돈밸리(Don Valley) 프로젝트에 참여하기 위해'12.3.28일 영국의 2Co Energy사와 공동사업개발협약 (JDA·Joint Development Agreement)을 체결하였음. 공동사업개발협약에 따라 당사는 사업수행을 위한 특수목적법인(SPC)인 2CO Power(Yorkshire) Limited의 지분 15%을 인수할(투자금액 미정) 예정이고, 또한 향후 석탄가스화복합발전(IGCC) 및 이산화탄소포집·처리시설(CCS)의 개발 및 건설에 대한 참여를 추진할 계획임. [돈밸리 프로젝트개요] * 프로젝트명: Don Valley Power Project(DVPP) * 추정사업규모: 약 50억 달러 * 위 치: 영국 사우스 요크셔 주(州) 스테인포스 지역 * 발전 용량: 총발전 용량 약 900MW의 석탄가스화복합발전 (IGCC) 및 이산화탄소포집·처리시설

'13.10.11	기타 주요경영사항(자율공시)	용산 랜드마크타워 수주 보도에 대한 조회공시 답변	o '11.9.28일 당사는 용산국제업무지구 개발사업 관련 드림허브프로젝트금융투자주식회사 (이하 "PFV"라함)와 용산 랜드마크타워 도급약정 체결 후 이를 공시한 바 있음 현재 본 사업의 최대주주인 한국철도공사는 지난 9월 5일 토지대금 일부인 2조4,167억원의 잔금 1조197억원(4월-5,470억원 반환, 6월-8,500억원 반환)을 대한토지신탁에 반환하여, 지난 4일 사업부지 일부에 대한 소유권이전등기를 경료하였음 이에 따라 PFV는 시행자의 지위를 자동 상실하였으나(도시개발법 제11조 제1항 제5호 규정에 따라 '국공유지를 제외한 토지면적 3분의 2이상 소유 요건'에 미달), PFV의 부도 및 해산에 대해서는 현재까지 확정된 사항이 없음 또한, 코레일과 민간출자사(PFV 포함)간 소송이 진행중이므로 소송 결과에 따라 도급약정 계약 당사자인 PFV의 공식 취소 절차가 있을 때까지는 당사의 랜드마크 타워 도급약정 해제 또한 확정된 사항이 없음 ('11.9.26日, '11.9.28日, '12.3.27日, '12.9.26日, '13.3.25日, '13.6.24日 공시참조)

'13.11.14	기타 주요경영사항(자율공시)	호주 항만공사 수주 계약관련 보도에 대한 조회공시 답변	o 호주 항만공사 수주 계약 보도와 관련하여 '12.10.17일 당사는 인도 GVK사 계열 Hancock Coal Infrastructure Pty Ltd.와 호주 Abbot Point 항만공사에 대한 ECI(Early Contractor Involvement)를 체결한 후 이를 공시한 바 있음. '13.11.14일 현재 당사는 발주처인 Hancock Coal Infrastructure Pty Ltd.와 동사업을 추진중이나 발주처 측의 사정으로 계약 내용에 관한 협상이 지연되고 있음. ('12.10.18日, '12.11.16日, '13.5.15日 공시참조)

'14.10.31	기타 주요경영사항(자율공시)	단일판매ㆍ공급계약 진행사항	o 공사개요 - 체결계약명 : 호주 Roy Hill 프로젝트 - 계약금액 :AUD 5,650,000,000 - 계약상대 : Roy Hill Holdings Pty Ltd - 계약기간 : 2013-04-02 ~ 2015-12-30 o 공사진행사항 - 작업진행률 : 51.2% (14년 9월말 기준) ('13.3.28日, '13.5.2日, '14.1.2日 공시참조)

'14.12.19	기타 주요경영사항(자율공시)	단일판매ㆍ공급계약 진행사항	o 공사개요 - 체결계약명 : 카타르 도하 메트로 프로젝트 - 계약금액 : QAR 2,550,155,131.5 - 계약상대 : Qatar Railways Company - 계약기간 : 2013-06-13 ~ 2018-6-30 o 공사진행사항 - 공사 진행률 : 11.6% (14년 11월말 기준) ('13.6.14日, '13.6.21日 공시참조)

'15.4.1	기타 주요경영사항(자율공시)	단일판매ㆍ공급계약 진행사항	o 공사개요 - 체결계약명 : 사우디아라비아, 리아드 메트로 Package 3 - 계약금액 : USD 2,222,195,980 - 계약상대 : High Commission for the development of Arriyadh, Arriyadh Development Authority - 계약기간 : 착공일로부터 60개월 o 공사진행사항 - 공사 진행률 : 8.62% ('15년 2월말 기준) ('13.10.2日 공시참조)

'15.5.29	기타 주요경영사항(자율공시)	단일판매ㆍ공급계약 진행사항	o 공사개요 - 체결계약명 : 사우디아라비아, Rabigh 2 IPP - 계약금액 : USD 859,312,542, SAR 1,330,827,967.50 - 계약상대 : Al-Mourjan For Electricity Production Company - 계약기간 : 2013-11-30 ~ 2017-06-01 o 공사진행사항 - 작업진행률 : 25.61% ('15년 4월말 기준) ('13.12.2日 공시참조)

'15.7.1	소송등의 판결 결정	자율공시:합병ㆍ분할 등 관련 무효ㆍ취소	o 주요내용 - 사건의 명칭 : 총회소집통지 및 결의금지 등 - 사건번호 : 2015카합80582 - 원고 : 엘리엇 어쏘시어츠 엘.피. - 결정, 판결내용 : 2015. 7. 17. 예정인 임시주주총회 소집의 통지 및 해당 임시주주총회에서 삼성물산㈜와 제일모직㈜간 합병계약서 승인에 대한 결의를 금지하는 취지의 신청을 각하(이사들에 대한 신청), 기각(회사에 대한 신청) - 관할법원 : 서울중앙지방법원 - 향후대책 : - - 결정, 판결일자 : 2015-07-01 - 확인일자 : 2015-07-01 o 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 확인일자는 당사의 공문 접수일임 ('15.6.10日, '15.6.11日 공시참조)

'15.7.28	수시공시의무관련사항(공정공시)	카타르 Facility D IWPP 공사 낙찰통지서 (Letter of Award) 수령	o 주요내용 - 당사는 발주처(Umm Al Houl Power)가 발주한 동 공사에 대한 낙찰 통지서를 수령하였음. - 사업개요 : 2,520MW급 복합화력발전소 공사 (278.2 MW급 가스 터빈 6기, 262MW급 스팀터빈 4기, 배열회수 보일러 6기) - 계약금액 : 2,087,480,282,400원(총 공사금액은 USD 2,465,360,000이며 이중 당사분은 USD 1,792,444,000임) - 계약기간 : 2015.5.13일 ~ 2018.6.23일 - 상기 계약금액은 7/27일 기준환율(1USD = 1,164.60원)으로 환산한 금액임. - 상기 금액 및 기간은 계약진행과정상 변동될 수 있음. - 향후 본 계약 체결 시점에 확정 내용을 공시하겠음.

'15.8.18	기타 주요경영사항(자율공시)	단일판매ㆍ공급계약 진행사항	o 공사개요 - 체결계약명 : 알제리, 모스타가넴 복합화력 - 계약금액 : USD 588,918,291, DZD 13,673,858,369 - 계약상대 : SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE - 계약기간 : 2014-02-19 ~ 2017-08-04 o 공사진행사항 - 작업진행률 : 9.65% ('15년 7월말 기준) ('14.2.20日 공시참조)

'15.8.18	기타 주요경영사항(자율공시)	단일판매ㆍ공급계약 진행사항	o 공사개요 - 체결계약명 : 알제리, 나마 복합화력 - 계약금액 : USD 563,021,735, DZD 3,632,503,637 - 계약상대 : SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE - 계약기간 : 2014-02-19 ~ 2017-08-19 o 공사진행사항 - 작업진행률 : 12.84% ('15년 7월말 기준) ('14.2.20日 공시참조)

'15.09.21	기타 주요경영사항(자율공시)	Balkhash Thermal Power Plant Project 공사 일시 중단	o 발주처의 요청에 따라 당사는 발주처가 공사 재개를 요청할 때까지 Balkhash Thermal Power Plant Project 공사를 일시 중단키로 하였음. o 공사개요 · 계약체결명 : Balkhash Thermal Power Plant Project · 계약금액 : USD 1,275,000,000(당사분) · 계약상대 : BALKHASH THERMAL POWER PLANT JOINT STOCK COMPANY · 계약기간 : 2014.12.12 ~ 2020.03.30

'15.10.22	조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)	삼성물산(주), 자사주 소각 검토 보도에 대한 조회공시 답변	o 당사는 현재 자사주 소각과 관련한 검토를 하고 있지 않음.

'15.12.01	기타 주요경영사항(자율공시)	입찰참가자격제한처분취소 판결	o 주요내용 - 사건의 명칭 : 입찰참가자격제한처분취소 - 사건번호 : 조달청 입찰참가제한 : 2013구합60958, 61333(병합) 서울특별시 입찰참가제한 : 2015구합6132 - 원고, 신청인 : 삼성물산 주식회사 외 1(조달청) 삼성물산 주식회사(서울특별시) - 결정, 판결내용 : 원고의 소를 각하(조달청) 또는 기각(서울특별시)함 소송비용은 원고가 부담함 - 결정, 판결사유 : 당사에 대한 조달청 및 서울특별시의 입찰참가자격 제한 조치는 2015. 8. 13. 자로 대한민국 정부가 발표한 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면조치'로 해제되어 입찰참가에 제한이 없음 - 관할법원 : 서울행정법원 - 결정(확인)일자 : 2015-11-30 o 기타 투자판단에 참고할 사항 - 당사는 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면 조치'로 국내 관급공사 입찰에 아무런 제한을 받지 않음 - 상기 제3항의 결정일자는 판결서 정본 수령일 또는 판결 확정일자임 - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 공시 사항임 (2013.10.16일, 2013.10.29일, 2015.5.26일, 2015.5.27일, 2015.6.2일, 2015.6.15일 공시 참조)

'15.12.22	기타 주요경영사항(자율공시)	입찰참가자격제한처분취소 판결	o 주요내용 - 사건의 명칭 : 입찰참가자격제한처분취소 - 사건번호 : 서울행정법원 2014구합57126 - 원고, 신청인 : 삼성물산 주식회사 외 1 - 결정, 판결내용 : 원고의 소를 각하함 소송비용은 각자 부담함 - 결정, 판결사유 : 당사에 대한 조달청의 입찰참가자격제한 조치는 2015. 8. 13. 자로 대한민국 정부가 발표한 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면조치'로 해제되어 입찰참가에 제한이 없음 - 관할법원 : 서울행정법원 - 결정(확인)일자 : 2015-12-22 o 기타 투자판단에 참고할 사항 - 당사는 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면 조치'로 국내 관급공사 입찰에 아무런 제한을 받지 않음 - 상기 제3항의 결정일자는 판결서 정본 수령일임 - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항임 (2014.04.24일, 2014.05.13일 공시 참조)

'15.12.31	기타 주요경영사항(자율공시)	[정정]단일판매ㆍ공급계약 체결	o 주요내용 '13.4.30일 기체결된 호주 Roy Hill 프로젝트 계약의 종료일은 '15.12.30일이나, 현재 당사는 발주처인 Roy Hill Holdings Pty Ltd와 계약기간에 관하여 협의를 진행중임. 구체적인 내용이 확정되는 시점에 관련사항에 대해 재공시 예정임. ※ 공사개요 - 체결계약명 : 호주 Roy Hill 프로젝트 - 계약금액 : AUD 5,650,000,000 - 계약상대 : Roy Hill Holdings Pty Ltd - 계약시작일 : 2013-04-02 - 계약종료일 : -o 결정(확인) 일자 : 2015-12-30o 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항임 ('13.3.28일, '13.5.2일, '14.1.2일, '14.10.31일 공시 참조)

'16.01.22	기타 주요경영사항(자율공시)	입찰참가자격제한처분 취소 판결	o 주요내용 - 사건의 명칭 : 입찰참가자격제한처분취소 - 사건번호 : 2013구합101516, 101424(병합) - 원고, 신청인 : 삼성물산 주식회사 외 1 - 결정, 판결내용 : 원고의 소를 각하함 소송비용은 원고들이 부담함 - 결정, 판결사유 : 수자원공사의 2013. 10. 18. 삼성물산 주식회사와 전 대표이사 이상대에 대한 입찰참가자격제한 처분은 2015. 8. 13. 자로 대한민국 정부가 발표한 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면조치' 로 해제되어 그 효력이 소멸된 이상 취소를 구할 이익이 없음 - 관할법원 : 대전지방법원 - 결정(확인)일자 : 2016-01-22 o 기타 투자판단에 참고할 사항 - 한국수자원공사의 위 입찰참가자격제한 처분은 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면조치'로 인하여 효력이 소멸되어 당사의 국내 관급공사 입찰에 아무런 영향이 없음 - 상기 3항의 확인일자는 판결서 정본을 수령한 날임 - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항임 (2013.10.16일, 2013.10.18일, 2013.10.25일, 2013.10.29일 공시 참조)

'16.03.17	조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)	삼성물산(주), '국내 건설,주택사업' KCC에 매각 및 합작법인설립 추진 보도에 대한 조회공시 답변	o 당사는 1,000억원대에 수주한 공공공사 시공권을 타 건설사에 양도하거나, 주택사업을 KCC에 매각 또는 KCC와 합작법인 설립을 통해 양도하는 것을 고려하지 않고 있음.

'16.03.17	기타 주요경영사항(자율공시)	입찰참가자격제한처분 취소 판결	o 주요내용 - 사건의 명칭 : 입찰참가자격제한처분취소 - 사건번호 : 대전지방법원 2014구합103380 - 원고, 신청인 : 삼성물산 주식회사 외 1 - 결정, 판결내용 : 원고의 소를 각하함 소송비용은 원고들이 부담함 - 결정, 판결사유 : 당사에 대한 한국수자원공사의 입찰참가자격제한 조치는 2015.8.13. 자로 대한민국 정부가 발표한 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면조치'로 해제되어 입찰참가에 제한이 없음 - 관할법원 : 대전지방법원 - 결정(확인)일자 : 2016-03-17 o 기타 투자판단에 참고할 사항 - 당사는 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면 조치'로 국내 관급공사 입찰에 아무런 제한을 받지 않음 - 상기 제3항의 결정(확인)일자는 판결서 정본 수령일임 - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항임(2014.8.21일, 2014.8.27일 공시 참조)

'16.03.25	주요사항보고서	소송등의 제기	o 주요내용 - 사건의 명칭 : 2016가합510827 합병 무효의 소 - 원고, 신청인 : 일성신약 주식회사 외 4명 - 청구내용 : [당사자명] ·원고 : 일성신약 주식회사 외 4명 ·피고 : 삼성물산 주식회사 [청구취지] ·피고와 제일모직 주식회사 사이의 2015. 9. 4. 자 합병은 이를 무효로 한다. - 관할법원 : 서울중앙지방법원 - 향후대책 : 당사는 소송대리인을 선임하여 법적 절차에 따라 대응할 예정임. - 제기일자 : 2016-02-29 - 확인일자 : 2016-03-24 o 기타 투자판단에 참고할 사항 - '제기일자'는 원고가 서울중앙지방법원에 소장을 접수한 일자임. - '확인일자'는 당사가 소장을 송달받은 일자임.

'16.04.05	조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)	삼성물산(주), 플랜트 사업부문 분할 및 분할후 삼성엔지니어링(주)에 피흡수합병(삼각분할합병) 추진 보도에 대한 조회공시 답변	o 당사는 플랜트 사업부문 분할 및 분할후 삼성엔지니어링(주)에 피흡수합병 (삼각분할합병)을 추진할 계획이 없음.

'16.05.09	투자판단 관련 주요경영사항	카타르 도하 메트로 프로젝트 관련 단일판매ㆍ공급계약 해지 공문 수령	o 주요내용 - 당사를 포함한 시공사 JV는 카타르 도하 메트로 프로젝트 공사 관련, '16.5.4일 발주처인 Qatar Railways Company로부터 계약해지 공문을 수령하였음. - 공사 진행 과정에서 발주처가 계약 범위를 벗어난 업무 지시를 함에 따라, 분쟁이 발생하여 계약상 규정된 분쟁 해결절차가 진행되던 중, 발주처는 계약 해지 공문을 발송하였음. - 시공사 JV는 지금까지 계약에 따라 성실하게 공사를 진행하여 왔으며, 향후 계약 및 법률에 따라 분쟁 해결 절차를 진행할 예정임. - 계약 해지는 공문 수령일로부터 14일 이후 효력이 발생하며, 추후 확정되는 시점에 재공시 예정임. - 사실확인일 : 2016-05-04o 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항임.('13.6.14일, '13.6.21일, '14.12.19일 공시 참조)

※ '15.8.24일까지의 공시사항은 합병으로 인한 소멸법인인 구 삼성물산에 대한 사항입니다.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제 52기
정기주주총회
('16.3.11)	1. 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건
3. 이사 보수 한도 승인의 건	가 결가 결가 결

제 52기
임시주주총회
('15.7.17)	1. 합병 계약서 승인의 건2. 합병 존속법인, 이사 보수한도 승인의 건
3. 제일모직 감사위원회 위원 선임의 건	가 결가 결가 결

제 51기
정기주주총회
('15.3.13)	1. 제51기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건- 제3-1호 : 사외이사 선임의 건- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건	가 결가 결가 결가 결가 결가 결

제 51기
임시주주총회
('14.8.14)	1. 정관 일부 변경의 건2. 사외이사 선임의 건3. 감사위원회 위원 선임의 건	가 결가 결가 결

제 51기
임시주주총회
('14.7.4)	1. 정관 일부 변경의 건(사명변경)	가 결

제 50기
정기주주총회
('14.3.14)	1. 제 50기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
2. 정관 일부 변경의 건
3. 이사 선임의 건
4. 감사 선임의 건
5. 이사 보수 한도 승인의 건	가 결
가 결
가 결
가 결
가 결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 (1) 보고기간 종료일 현재 계류중인 소송사건 2016년 3월 31일 현재 계류중인 소송사건은 당사가 피소된 147건(관련금액 274,520백만원과 미화 428,082천불)과 당사가 제소한 81건(관련금액 418,545 백만원과 미화 2,183,522천불)이 있습니다. 당사의 경영진은 상기 소송사건의 결과가 회사의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. 1) 주요 소송현황

[제소한 소송]

구분	소송의 내용	분쟁금액(백만원)	분쟁금액(현지통화)	진행상황	예상되는 영향

본 사	동두천 복합화력발전소 건설공사 공사대금 (동두천드림파워)	71,720	계속중	재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상

용산정화사업 공사대금(드림허브PFV)	50,397	계속중

용산국제업무지구 채무부존재확인(한국철도공사)	24,000	계속중

서울지하철919 공동원가분담금(쌍용건설 주식회사)	17,995	계속중

서울지하철9호선 919공구 과징금부과처분취소(공정위)	14,438	계속중

낙동강배수문 시정명령및과징금납부명령취소(공정위)	13,783	계속중

호남고속철도차량기지 과징금부과처분취소(공정위)	9,887	계속중

동대문디자인플라자 공사대금(서울특별시)	9,784	계속중

전농7 대여금(조합)	9,538	계속중

수인선 4공구 공사대금(한국철도시설공단)	8,613	계속중

경인아라뱃길시설공사 시설명령등취소(공정위)	8,500	계속중

경주-감포간국도건설 공사대금(대한민국)	8,436	계속중

왕십리3재개발사업 원상회복 등(조합)	7,484	계속중

인천지하철 시정명령등취소(공정위)	5,940	계속중

대구도시철도3호선4공구 시정명령등취소(공정위)	5,560	계속중

전곡해양산업단지 공사대금(화성도시공사, 경기도시공사, 대한민국)	4,704	계속중

소송비용액 확정	3,719	계속중

메리츠 대출금B 이자채무 부존재 확인 청구(메리츠화재)	3,604	계속중

서울지하철704공구 공사대금(대한민국)	3,543	계속중

새만금 방수제 동진5공구 과징금납부명령취소(공정위)	3,458	계속중

가거도항 공사대금(대한민국)	3,400	계속중

부산미음지구2공구 공사대금(부산도시공사)	2,996	계속중

가거도항 정산금청구(덕흥건설)	2,746	계속중

강남 자곡 광역교통부담금부과처분취소 (서울특별시 강남구청장)	2,487	계속중

동해남부선 부산-울산 구간 공사대금 (한국철도시설공단)	2,097	계속중

수원인계 손해배상(조합)	2,006	계속중

이케아광명점 PC공장 공사대금(대림산업)	1,883	계속중

동홍천양양간도로7공구 공동원가약정분담금 (이에스산업주식회사)	1,600	계속중

소송비용액 확정	1,453	계속중

울산-포항간 도로11공구 보증금 반환(전문건설공제조합)	1,426	계속중

안동임하댐연결수로 공사대금(한국수자원공사)	1,404	계속중

무주태권도, 디자인플라자, 한국선급 보증금 (전문건설공제조합)	1,249	계속중

여의도 Y22파크원 보증금 청구(전문건설공제조합)	1,157	계속중

몽골 신울란바토르 국제공항 손해배상 (Bodi Insurance LLC)	USD 7,000,000	계속중

몽골 철도 손해배상 (Suuri LLC)	USD 3,500,000	계속중

UAE CCAD Bond Call(ETA/ADIB)	USD 26,900,000	계속중

까마로네스 환경감독국 제제의 건	USD 2,900,000	계속중

알제리 이사우안 생산물 분배 관련 중재	USD 46,600,000	계속중

자회사	불가리아 CEZ向 旣지급 계통연계비 반환소송	BGN 2,807,653	계속중

[피소된 소송]

구분	소송의 내용	분쟁금액(백만원)	분쟁금액(현지통화)	진행상황	예상되는 영향

본사	LNG 주배관 손해배상(한국가스공사)	100,000	계속중	재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상

대구성당동재건축 정산금(조합)	40,100	계속중

권명훈 외 손해배상 청구소송	30,903	계속중

대구성당주공 손해배상(조합)	23,121	계속중

권동욱 외 손해배상 청구소송	8,909	계속중

수원인계 손해배상(강대묵 외)	8,277	계속중

서울지하철704공구 손해배상(서울특별시)	5,344	계속중

잠실2 손해배상(입주자대표회의)	4,820	계속중

누죤상가 보관금반환(송병준 외)	3,384	계속중

4대강사업 설계보상비반환(한국수자원공사)	3,008	계속중

진달래1 손해배상(렉슬입주민)	2,502	계속중

대구성당주공 손해배상(입주자대표회의)	2,376	계속중

손해배상등 청구의 소(제이투텍스타일)	2,247	계속중

호남고속철도 대안, 차량기지 손해배상 및 설계보상비 반환 청구 (한국철도시설공단)	2,092	계속중

신당6 손해배상(입주자대표회의)	1,933	계속중

왕십리2 손해배상(조합)	1,712	계속중

종암4 하자보수보증금(입주자대표회의)	1,576	계속중

진달래2 하자보수에갈음하는손해배상 (입주자대표회의)	1,508	계속중

박성환 외 손해배상 청구소송	1,439	계속중

첫마을 B-4블럭 손해배상(한국토지주택공사)	1,413	계속중

부산항 신항 유류중계기지 출자금 반환 (흥우건설 주식회사)	1,359	계속중

진달래1 손해배상(조합)	1,231	계속중

고양정수장 손해배상(수자원공사)	1,197	계속중

진달래3 손해배상(입주자대표회의)	1,078	계속중

호남고속철도 4-1공구 입찰담합 손해배상 (한국철도시설공단)	1,000	계속중

4대강사업 손해배상(한국수자원공사)	1,000	계속중

경인아라뱃길시설공사 손해배상(한국수자원공사)	1,000	계속중

시화호조력발전소 손해배상(한국수자원공사)	1,000	계속중

호주 Roy Hill 지급정지가처분(Duro)	AUD 64,000,000	계속중

호주 Roy Hill 공사대금(Liang O'Rourke)	AUD 44,000,000	계속중

카타르 손해배상(Hawar)	USD 30,000,000	계속중

싱가폴 SLNG Terminal Phase#1 공사대금 (Imtech Marine Singapore Pte Ltd)	USD 4,400,000	계속중

파나마 전광판 소송 (Vision Media)	USD 3,600,000	계속중

자회사	2138747 Ontario Inc. v. Samsung C Corp., Samsung C America, Inc.	USD 175,000,000	계속중

2) 당기 새로 발생한 소송현황[제소한 소송]

구분	소송의 내용	분쟁금액(백만원)	분쟁금액(현지통화)	진행상황	예상되는 영향

본사	용산 Landmark Tower (드림허브PFV)	77,017	계속중	재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상

LNG 가스 주배관 과징금납부명령취소 (공정거래위원회)	29,256	계속중

월드컵대교 공사대금 (서울특별시)	2,116	계속중

UAE Burj Khalifa Final account (Emaar Properties PJSC)	USD 332,500,000	계속중	현재로서는 동 소송의최종결과가 회사의재무제표에 미칠영향을 합리적으로예측할 수 없음

호주 Roy Hill Unenforceability of L/D, Employer's failure to provide access, etc. (Roy Hill)	USD 900,000,000	계속중

호주 Roy Hill 손해배상 (Duro)	USD 215,600,000	계속중	재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상

호주 Roy Hill Overpayment, etc. (Laing O’ Rourke)	USD 42,350,000	계속중

호주 Roy Hill Judicial review of IAMA 80926 (Duro)	USD 6,930,000	계속중

호주 Roy Hill Judicial review of IAMA 80933 (Duro)	USD 2,117,804	계속중

[피소된 소송]

구분	소송의 내용	분쟁금액(백만원)	분쟁금액(현지통화)	진행상황	예상되는 영향

본사	용산정화사업 공사대금 (아름다운환경건설)	1,431	계속중	재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상

석유공사신사옥, 부산중동3구역 공사대금 (진도토건)	1,290	계속중

카타르 CP5B Unpaid invoices, EOT (Emdad)	USD 57,000,000	계속중

UAE Salam Street Cost claim, EOT (Tetra)	USD 18,000,000	계속중

UAE Salam Street Cost claim, EOT (Tetra)	USD 2,000,000	계속중

합병 무효의 소 (일성신약㈜ 외 4명)	-	계속중

자회사	추심금 (농업회사법인주식회사 한울) - 삼성웰스토리	1,500	계속중

※ 상기 소송 현황은 본사는 분쟁금액이 10억원 이상, 자회사는 5억원 이상의 현재 진행중인 소송 현황을 기재하였습니다.

3) 중요 비송사건 현황

신청일	소송명	신청인	피신청인	진행상황	예상되는 영향

2015년 8월 26일	주식매수가격결정신청	일성신약(주), 박경숙, 윤형진, 윤수진, (주)종종	당사	2심 진행 중	재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상

(2) 보고기간후 확정된 소송사건 : 해당사항 없음 (3) 보고기간후 제기된 소송사건 : 해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

2016년 3월 31일 현재 당사의 차입금, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과 관련하여 백지어음 및 수표 41매와 500백만원에 상당하는 어음 1매가 관련기관에 견질로 제공되어 있습니다. (1) 본사

(기준일 :2016년 3월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

법 인	41	백지	어음 및 수표

1	500	어음

다. 채무보증 내역 (1) 국내: 해당사항 없음

(2) 해외

(기준일 : 2016년 3월 31일) (단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	채권자	보증건수	보증기간	채무보증금액 증감내역(한도)	채무금액

시작일	종료일	제52기말	증가	감소	제53기1분기말

Samsung C America, Inc.	종속회사	CITI 外	5	2014-05-07	2021-12-15	261,004	-	61,795	199,209	126,439

Samsung C U.K Ltd.	종속회사	CITI 外	4	2015-06-30	2016-11-30	66,804	-	1,054	65,750	30,903

Samsung C Deutschland GmbH	종속회사	SHINHAN 外	7	2013-12-27	2016-12-31	103,288	1,669	-	104,957	35,847

Samsung C Singapore Pte Ltd.	종속회사	ING 外	7	2015-07-06	2017-01-06	128,920	-	2,035	126,885	133

Samsung C Japan Corporation	종속회사	BTMU 外	4	2015-04-30	2017-03-31	203,926	11,333	-	215,259	9,132

Samsung C Hongkong Ltd.	종속회사	KEXIM 外	10	2014-12-29	2017-12-29	236,744	-	3,737	233,007	64,709

S.C. Otelinox S. A. Inc.	종속회사	Unicredit	1	2016-03-07	2016-10-01	19,208	404	-	19,612	-

Samsung Trading (Shanghai) Co., Ltd.	종속회사	WOORI	1	2016-02-29	2017-02-28	16,824	-	6,880	9,944	153

Samsung C Malaysia SDN BHD	종속회사	NOVA SCOTIA 外	2	2015-12-07	2017-03-03	10,377	1,277	-	11,654	424

Samsung C Taiwan Co., Ltd.	종속회사	SMBC	1	2015-06-30	2016-06-30	5,860	-	93	5,767	108

Samsung Oil Gas USA Corp.	종속회사	INTESA 外	3	2011-01-12	2020-12-31	59,362	-	1,399	57,963	48,159

Samsung Oil Gas Parallel Corp.	종속회사	Credit Agricole	1	2016-03-26	2016-06-17	81,337	-	1,284	80,053	79,134

Myodo Metal Co., Ltd.	종속회사	Daishi 外	3	2015-06-30	2016-08-31	29,163	1,618	-	30,781	15,185

Samsung C Corporation India Private Limited	종속회사	STANDARD CHARTERED外	2	2015-10-04	2016-11-15	19,083	-	280	18,803	1,464

중국 역내법인 통합한도	종속회사	CITI 外	6	2015-04-30	2016-08-10	254,807	-	3,659	251,148	897

QSSC, S.A, De C.V.	종속회사	BANAMEX	1	2015-03-31	2017-03-31	5,860	-	93	5,767	5,191

PLL Holdings LLC	종속회사	JP MORGAN 外	2	2012-12-14	2019-12-27	121,867	-	75,727	46,140	46,140

Terminal KMS de GNL, S. de R.L. de C.V.	관계회사	HANA 外	3	2009-04-30	2031-09-01	106,765	-	4,481	102,284	102,284

KST ELECTRIC POWER COMPANY, S.A.P.I de C.V.	관계회사	BOA 外	3	2011-07-15	2016-12-31	14,241	671	-	14,912	14,912

Pampa Camarones S.A.	종속회사	BTMU 外	2	2013-03-20	2019-12-27	184,508	-	106,647	77,861	77,861

Kelar S.A.	종속회사	KEB 外	3	2013-12-17	2031-04-30	-	104,520	-	104,520	71,179

SCNT Power Kelar Inversiones Ltda.	종속회사	Minera Spence 外	1	2014-08-29	2017-04-30	2,502	-	39	2,463	2,463

Samsung Renewable Energy, Inc.	종속회사	Credit Agricole	1	2015-05-01	2016-04-29	25,337	1,352	-	26,689	-

Samsung C India Private Limited	종속회사	SHINHAN	1	2014-12-01	2016-11-28	204,269	-	187,758	16,511	8,081

Samsung C Corporation Saudi Arabia	종속회사	SMBC 外	3	2014-03-01	2017-02-26	-	242,235	-	242,235	220,895

SAMSUNG C ECUK LTD	종속회사	DBS	1	2014-02-07	2017-02-05	17,360	-	775	16,585	16,585

Samsung C Canada Ltd.	종속회사	SMBC	1	2014-06-27	2016-06-13	27,870	1,488	-	29,358	29,358

Samsung Fashion Trading Co., Ltd.	종속회사	CITI 外	4	2015-04-30	2016-11-30	84,384	7,552	-	91,936	11,483

CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL	종속회사	INTESA SANPAOLO SPA	1	2015-04-03	2016-09-30	6,402	135	-	6,537	5,863

Samsung C (KL) SDN. BHD.	종속회사	STANDARD CHARTERED	1	2016-01-14	2017-01-14	-	35,115	-	35,115	13,168

채무보증 합계	85	2,298,072	409,369	457,736	2,249,705	1,038,150

※ 중국 역내법인 통합한도는 무역법인(천진,상해, 광주), 코일센터(성포), 정밀재법인을 대상으로 한 포괄차입한도입니다.※ 보증기간은 보증 건이 다수인 경우 가장 빠른 일자를 시작일로 기재하고 가장 늦은 일자를 종료일로 기재하였습니다.

라. 채무인수약정 현 황 등(단위 : 백만원)

채무자	관계	채권자	채무잔액	건수	약정금액	약정기간(개시일~종료일)	비 고

제52기말	증가	감소	제53기
1분기말

에스엘
디엔시	천호동 PJT
시행사	당사	339,300	1	339,300	-	-	339,300	'15.10.30
~
`17.11.3	- 보증내역 : 채무인수
- 대출기관 :
신한은행, KEB하나은행, 중국공상은행, 롯데캐피탈, 신협, 신한생명
- 유형 : 기타 PF
(ABCP/ABL/Loan)

합계	339,300	1	339,300	-	-	339,300

마. 그 밖의 우발채무 등 (1) 2016년 3월 31일 현재 당사는 우리은행 등으로부터 상품 등 수출입거래에 따른신용장 개설 등과 관련한 미화 618,376천불의 지급보증, 수출계약이행보증 등을 위한 미화 209,570천불의 지급보증, 무역금융 등과 관련된 미화 2,418,000 천불의 포괄한도를 각각 제공받고 있습니다. 한편, 당사가 금융기관에 매각한 수출채권 중 2016년 3월 31일 현재 만기가 도래하지 아니한 금액은 미화 502,597천불입니다. (2) 2016년 3월 31일 현재 당사의 차입금, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과 관련하여 백지어음 및 수표 41매와 500백만원에 상당하는 어음 1매가 관련 기관에 견질로 제공되어 있습니다. (3) 2016년 3월 31일 현재 당사는 해외관계기업 및 공동기업등의 채무를 위하여 미화 192,212천불을 한도로 하는 지급보증을 제공하고 있습니다. 또한, 당사는 해외현지법인 등이 수주한 공사의 이행을 위하 여 미화 178,539천불을 한도로 하는 공사이행보증등을 제공하 고 있습니다.국내공사의 경우 통상 동업자간에 수주한 공사의 이행을 위하여 상호보증을 하고 있는 바, 2016년 3월 31일 현재 당사는 관련동업자를 위하여 1,602,614백만원의 보증을 제공하고 있으며, 동시에 당사의 공사를 위하여 관련동업자로부터 2,933,425백만원의 보증을 제공받고 있습니다. (4) 2016년 3월 31일 현재 당사는 한국무역보험공사의 단기수출보험 등에 가입 하고 있으며, 금융기관으로부터 제공받은 보증과 관련하여 한국무역보험공사 로부터 발급받은 보증서(부보금액 323,364만원)를 담보로 제공하고 있습니다. (5) 2016년 3월 31일 현재 계류중인 소송사건은 당사가 피소된 147건(관련금액 274,520백만원과 미화 428,082천불)과 당사가 제소한 81건(관련금액 418,545백만원과 미화 2183,522천불)이 있습니다. 당사의 경영진은 상기 소송사건의 결과가 회사의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. (6) 2016년 3월 31일 현재 당사는 외화채권ㆍ채무의 환율과 이자율위험회피등의 목적으로 USD 1,478,591천, JPY 43,685천 및 EUR 7,472천, SGD 278천, GBP 278천, KWD 159천, SAR 116천을 계약금액으로 하는 1,601건의 통화선도계약을 체결하고 있으며, 370,000백만원과 USD 302,221천을 계약 금액으로 하는 9건의 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 또한 당사는 2016년 3월 31일 현재 USD 99,244천을 계약금액으로 하는 2건의 통화스왑계약을 체결하고 있으며, USD105,554천을 계약금액으로 하는 140건의 상품선물 계약을 체결하고 있습니다. 당기 중 통화선도계약 등에서 발생한 거래이익 및 손실은 각각 38,750백만원과 43,505백만원이며, 외환차익(기타수익)과 외환 차손(기타비용)으로 계상되어 있습니다. (7) 2016년 3월 31일 현재 당사는 협력 사로부터 제공받은 물품 및 서비스의 대가를 회사의 구매전용카드와 외상매출채권담보를 이용하여 지급하기 위해 우리은행 등과 한도액 415,000백만원의 약정을 맺 고 있습니다. (8) 당사는 카자흐스탄 소재 석탄화력발전소의 건설 및 운영사업 투자와 관련하여 지분 매각자인 JSC Samruk-Energy와 2012년 2월 14일에 주식구매계약 (Share Purchase Agreement)을 맺고 사업목적법인의 지분을 인수하였습니다. 당사는 동 투자와 관련하여 JSC Samruk-Energy 에 대한 지분재매각청구권을 보유하고 있으며, JSC Samruk-Energy는 회사에 대한 지분재매수청구권을 보유하고 있습니다. (9) 구, 삼성물산주식회사는 2015년 4월 30일에 자산효율화를 통한 재무건전성을 강화하기 위해 한화종합화학(주)(구, 삼성종합화학(주))의 지분 22.99%를 한화 케미칼(주) 및 한화에너지(주)(이하 "양수인")에 양도하였습니다. 관련 주식매매 계약서에 의하면 당사는 향후 한화토탈(주)(구, 삼성토탈(주))의 영업 성과에 따라 추가대금을 수령할 수 있습니다. 한편, 당사는 한화종합 화학(주)의 상장시 잔여지분에 대한 매출우선권을 보유하고 있으며, 거래종결일 로부터 6년(양수인의 요청시 7년)내에 한화종합화학(주)가 상장되지 않을 경우 잔여지분에 대해 양수인에게 풋옵션을 행사할 수 있으며, 양수인은 콜옵션을 행사할 수 있습니다. 또한, 당사의 잔여지분 매각시 양수인은 우선매수청구권 을 보유하며, 양수인의 보유지분 매각시, 당사는 동반매각권, 양수인은 동반매각청구권을 보유하고 있습니다. (10) Biogen Idec Therapeutics Inc.는 당사와의 주주간 약정에 따라 삼성 바이오에피스(주)의 지분을 49.99%까지 매입할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. 이와 관련하여 2016년 3월 31일 현재 당사는 동 자기지분결제 상품을 옵션부부채(1,820,439백만원)로 계상하고 있습니다

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 1) 당사는 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조에 근거, 공정거래위원회의 의결에 (2014카총2754) 따라 과징금 16,243백만원을 부과받았으며 납입기한인 2015.1.7에 납부하였으나, 행정소송승소 이의신청 재결 공정위 직권 취소에 따라 2016.01.19일에 1,805백만원을 회입을 받았습니다 2) 당사는 새만금방수제 동진5공구 건설공사 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조에 근거, 공정거래위원회의 의결에 (의결 제2015-0095호) 따라 과징금 3,458백만원을 부과받았으며 납입기한인 2015.05.22일에 납부하였습니다. 3) 당사는 천연가스 주배관 관리소 건설공사 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조에 근거, 예상되는 과징금 50,534백만 원에 대하여 손실 반영하였으나, 2015.4.22 공정거래위원회의 전원회의가 개최 되어 과징금 29,259백만원을 부과받았습니다. 2015.07.22일에 고지서를 수령하여 2015.10.2일에 납부완료하였습니다. 4) 낙동강 하구둑 배수문 증설공사 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조에 근거, 공정거래위원회의 의결에 (2014카총2375) 따라 과징금 13,783백만원을 부과받았으며 납입기한인 2014.12.24에 납부하였으나, 행정소송승소 이의신청 재결 공정위 직권 취소에 따라 2016.01.19일에1,579백만원을 회입을 받았습니다 5) 당사는 LNG 저장탱크 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여, 2016.04.20일 전원회의 결과 과징금 예상금액 732억을 부과 받았으며, 확정 금액은 미정입니다.6) 당사는 최근 3사업연도 동안 단기매매차익과 관련하여 증권선물위원회(금융감독 원장)로부터 통보받은 사항이 없습니다.

4. 정부 인증에 관한 사항1) AEO (종합인증우수업체)

ㅇ 관련법령 : 종합인증우수업체 공인 및 관리에 관한 고시

ㅇ 인증부처 : 관세청 심사정책과

ㅇ 인증일자 : 2015 .12. 29

ㅇ 유효기간 : 2016. 1.15 ~ 2021. 1.14

2) 가족친화기업 인증

ㅇ 관련법령 : 「가족친화사회환경의 조성 촉진에 관한 법률」ㅇ 인증부처 : 여성가족부

ㅇ 인증일자 : 2013. 12. 09ㅇ 유효기간 : 2013. 12. 09 ~ 2016. 12. 08 (3년)

3) 녹색기술 인증

ㅇ 관련법령 : 「저탄소 녹색성장 기본법」 제 32조 제2항ㅇ 인증부처 : 환경부

ㅇ 인증내용

No.	인증번호	기술명칭	분류번호	인증일자	유효기간

1	GT-13-00007	분산제 및 자력선별기를 이용한입자상 중금속 오염토양 정화기술	T100604	'13.01.31	'17.01.30

2	GT-13-00117	갱폼을 이용한 외단열 일체타설시스템 기술	T060402	'13.06.13	'17.06.12

※ 온실가스 배출량은 'Ⅱ. 사업의 내용'의 '11. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항'내 '마. 환경물질의 배출 또는 정부규제의 준수 등에 대한 내용'부분을 참고하시기 바랍니다.

4) 녹색경영

당사는 친환경 시스템 운영, 환경복원, 에너지 절감 및 신재생 에너지 사업을 해왔으며, 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 녹색사회공헌을 확대하고 있습니다.

(녹색기업 지정)당사의 녹색경영은 환경과 미래를 위한 친환경(eco-friendly) 경영의 일환으로, 환경관리의 신뢰성을 확보하고 친환경 기업으로서의 책임을 다하고자 경영활동을 수행하며, 당반기말 현재 환경부주관 녹색기업으로 지정되었고, ISO14001 인증을 획득하였습니다.

2016년 3월 31일 현재 친환경 경영 현황은 아래 표와 같습니다.

사업부분	친환경 경영	비고

건설(구 모직)	ISO14001(환경경영시스템) 인증	2013.09.07 - 2016.09.06

레져	환경부주관 녹색기업 선정	2011.06.10 - 2016.06.09

ISO14001(환경경영시스템)인증	2014.10.27 - 2017.10.26

5. 합병등의 사후 정보1) 건물관리 부문 양도가. 일반사항

구분	내용

양도기일	2014년 1월 10일

양도가액(원)	494,773,322,686원

양도법인내역	회사명	주식회사 에스원

대표이사	윤진혁

본점소재지	서울특별시 중구 세종대로7길 25

영업양수배경	사업구조재편 및 재무 안정성 제고, 중장기 투자 재원 확보를위해 당사의 건물관리사업을 양도

법적형태 및 거래내용	상법 제374조 양도회사의 영업 중 "중요한 일부"의 양도 및 자본시장과금융투자업에관한 법률 시행령 제 171조 제2항에 의거한 중요한 영업양수도에 해당되며 양도사업부문의 최근 재무제표를 이용하여 양사가 상호 합의하여 양도가액을 산정

주요일정	- 이사회 결의 및 영업양도계약일: 2013.11.04- 임시주주총회: 2013.11.29- 주식매수청구권행사기간: 2013.11.29~2013.12.19- 영업양도 기준일: 2014.01.10

나. 영업양도 전후의 주요 재무사항의 예측치 및 실적 비교영업양수도가액은 양도영업부문의 최근재무제표를 이용하는 등 시장에서 통용되는 평가방법을 기준으로 양사가 상호 합의하여 양도가액을 결정함에 따라 별도의 예측재무제표가 없습니다.

2) 삼성물산주식회사와의 합병가. 일반사항

구분	내용

합병기일	2015년 9월 1일

거래상대방법인내역	회사명	삼성물산주식회사

대표이사	최치훈, 김신

본점소재지	서울특별시 서초구 서초대로 74길 14 삼성물산빌딩

합병배경	당사가 보유한 다양한 사업 영역 및 운영 노하우와 삼성물산주식회사가 보유한 건설부문의 차별화된 경쟁력 및 해외인프라를 결합함으로써 매출과 이익증대 등 외형성장과신규 유망사업 발굴을 통해 초일류 글로벌 기업으로의도약을 위한 성장 기반을 마련하기 위함.

법적형태 및 거래내용	당사가 삼성물산주식회사를 흡수합병하여, 제일모직주식회사는 존속하고, 삼성물산주식회사는 해산합니다. 존속회사의 사명은 삼성물산주식회사로 변경함.

주요일정	- 이사회 결의 및 합병계약일: 2015.05.26- 임시주주총회: 2015.07.17- 주식매수청구권행사기간: 2015.07.17~2015.08.06- 합병기일: 2015.09.01- 합병등기일: 2015.09.02

나. 합병 전후의 주요 재무사항의 예측치 및 실적치 비교합병전 예측된 재무사항은 합병 후 통합 삼성물산의 2020년 기준 예상 매출은 60조,세전이익 4조원 달성을 목표로 하고 있다고 예측되었을 뿐, 피합병법인의 1차연도와2차연도의 예측치가 없어 합병전후 재무사항 비교표를 작성하지 않았습니다.

(5) 상기 영업양수도 및 합병, 분할에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자 공시사이트(http://dart.fss.or.kr/) 상 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다.

6. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	사용목적	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생사유 등

유가증권시장 상장공모	시설자금	2014.12.16	51,100	51,100	51,100	-

차환자금	2014.12.16	330,700	330,700	330,700	-

관계회사투자	2014.12.16	133,600	133,600	133,600	-

기타	2014.12.16	14,600	14,600	14,600	-

※ 관계회사 투자는 삼성바이오로직스에 대한 투자이며 총 투자금액은 133,600백만원 입니다. ('15年 2月 667억원, '15年 8月 669억)