삼성물산 분기보고서 (2023.03)
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

(1) 보고서 작성기준일 현재 계류중인 소송사건 2023년 3월 31일 현재 계류중인 소송 및 중재 사건으로는 연결회사가 피소된 227 건(관련금액 568,785백만원과 미화 157,731천불)과 연결회사가 제소한 62건(관 련금액 174,789백만원과 미화 462,549천불)이 있습니다. 당사의 경영진은 당사분 소송가액이 300억원 이상인지 여부, 소송 결과에 대한 전문가의 의견, 대손충당금 설정 여부 등을 종합적으로 고려하여 향후 소송결과가 회사에 미칠 영향을 판단하고 있습니다. 그리고 당사가 피고로 계류중인 소송 중 1심 패소 또는 1심 승소 후 2심에서 패소한 경우에는 판결 내용에 따라 충당금을 설정하고 있습니다. 당사분 소송가액 150억원 이상 또는 기타 당사의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 중요한 소송사건 내역은 아래와 같습니다.

(2) 제소한 소송- 공동원가분담금 청구의 소

구 분	내 용

소 제기일	2015. 10. 26

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주), 피고 : 쌍용건설(주)

소송의 내용	서울지하철919 공동원가분담금 청구

소송가액	53,469 백만원

진행상황	현재 2심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2023. 5. 18 판결선고기일

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	2020. 5. 11

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주), 피고 : 대한민국

소송의 내용	신기-미로 국도공사 공사대금 청구

소송가액	23,133 백만원

진행상황	현재 2심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2023. 6. 2 변론기일

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송 건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2020. 5. 14

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주) 외 2피고 : Qatar Railway Company

소송의 내용	부당 타절에 대한 손해 배상 및 미지급 기성을 청구

소송가액	QAR 600,000,000 (Counterclaim: QRC 181,580,153)

진행상황	현재 중재 절차 진행중

향후 소송일정 및 대응방안	2023. 5월 경 Hearing 진행 예정

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	2021. 12. 29

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주), 피고 : OCP S.A 외 2

소송의 내용	공기 지연에 따른 비용 보상 청구 등

소송가액	USD 130,000,000

진행상황	현재 중재절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2023. 7월 경 원고 Statement of Claim 제출 예정

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	2021. 5. 10

소송 당사자	원고 : Samsung C ECUK Limited 외 2, 피고 : MGT Teeside Limited

소송의 내용	부당 타절에 따른 손해배상 청구

소송가액	GBP 52,843,102.18
(Counterclaim USD 72,412,749.36)

진행상황	현재 중재절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2023. 5. 26 원고 재답변서 제출 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

- 부당이득금반환청구

구 분	내 용

소 제기일	2022. 8. 16

소송 당사자	원고 : 삼성물산(주), 피고 : 일성신약(주) 외 4

소송의 내용	배당금 부당 수령에 따른 부당이득금 반환 청구

소송가액	17,552 백만원

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2023. 5. 18 변론기일

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2018. 5. 23 (손해배상청구 중재신청서 제출)

소송 당사자	원고 : Solluce Romania 1 BV (당사 HoldCo) 외 9피고 : 루마니아정부

소송의 내용	신재생투자자 지원 관련 법률의 소급적 변경으로 인한손해배상 청구

소송가액	36.1백만 유로 (당사 HoldCo분)

진행상황	현재 중재 절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2022.7.11 피고의 배상책임이 있다는 판정에 따라양측 손해배상금액 산정 협의 진행 예정이며,관련 일정에 대한 중재 판정부의 지침 대기중

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 시정명령등 취소의 소

구 분	내 용

소 제기일	2021. 9. 29

소송 당사자	원고 : 웰스토리(주), 피고 : 공정거래위원회

소송의 내용	시정명령 등 취소 소송

소송가액	1,050 백만원

진행상황	현재 1심진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	현재 변론기일 미정

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	현재로서는 당 소송의 최종 결과가
회사의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없음

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2023. 3. 21

소송 당사자	원고 : Samsung C Corp. UEM Constr. JV Sdn. Bhd.
피고 : Global Wall (M) Sdn Bhd

소송의 내용	지연, 계약해지 등에 따른 손해배상 청구

소송가액	MYR 72,566,739

진행상황	중재인 선임 절차 협의 중

향후 소송일정 및 대응방안	2023. 4. 20 피고 Response to Notice of Arbitration 제출 예정

향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

(3) 피소된 소송- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2017. 2. 16

소송 당사자	원고 : 한국가스공사, 피고 : 삼성물산(주) 외 9

소송의 내용	LNG 저장탱크 입찰담합 손해배상 청구

소송가액	423,000 백만원

진행상황	현재 2심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	변론기일 미정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	2016. 11. 14

소송 당사자	원고 : (주)삼우종합건축사사무소, 피고 : 삼성물산(주) 외 2

소송의 내용	Qatar Doha Metro Major Stations Architectural P-Sum Design and Engineering Services 미수금 청구의 건

소송가액	USD 15,575,327

진행상황	현재 중재절차 중단 중

향후 소송일정 및 대응방안	-

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2017. 1. 11

소송 당사자	원고 : Qatar Railway Company, 피고 : (주)삼우종합건축사사무소

소송의 내용	설계하자에 대한 손해배상 청구의 건

소송가액	USD 19,546,129

진행상황	현재 2심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2023. 5. 31 변론기일

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

- 비용보상청구

구 분	내 용

소 제기일	2019. 3. 13

소송 당사자	원고 : Bintai Kindenko Pte Ltd, 피고 : 삼성물산(주)

소송의 내용	공사 추가 업무에 따른 공기 지연 및 비용 증가 보상 청구

소송가액	SGD 18,896,462

진행상황	현재 중재절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	-

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2014. 5. 15

소송 당사자	원고 : 인천광역시, 피고 : 삼성물산(주) 외 15

소송의 내용	인천도시철도 2호선 입찰담합 손해배상 청구

소송가액	24,142백만원

진행상황	현재 2심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2023. 6. 9 변론기일

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2020. 12. 7

소송 당사자	원고: Qatar Diar 외 1, 피고 : 삼성물산(주) 외 2

소송의 내용	설계하자에 따른 손해배상 청구

소송가액	QAR 100,000,000

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2023. 5. 23 변론기일

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 비용보상청구

구 분	내 용

소 제기일	2022. 6. 9

소송 당사자	원고 : 특수건설, 피고 : 삼성물산(주)

소송의 내용	공사 설계승인 지연에 따른 대기비용 등 청구

소송가액	SGD 17,061,220.46

진행상황	2022. 12. 30 화해 합의서 체결
2023. 1. 3 중재 철회

향후 소송일정 및 대응방안	-

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

- 비용보상청구

구 분	내 용

소 제기일	2022. 6. 24

소송 당사자	원고 : Koh Brothers Building Civil Engineering Contractor (PTE.) LTD.,
피고 : 삼성물산(주)

소송의 내용	공사 추가 업무 및 공기 지연에 따른 비용 보상 청구

소송가액	SGD 38,353,103.80

진행상황	현재 중재절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2023. 8. 7 원고 Statement of Reply 제출 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2022. 9. 1.

소송 당사자	원고 : 삼성SDS, 피고 : 삼성물산(주)

소송의 내용	불가항력에 따른 추가 물류비 등 청구

소송가액	32,635 백만원

진행상황	현재 중재절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2023. 5. 19 심리기일 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

- 경작권 연장 관련 행정소송

구 분	내 용

소 제기일	2022. 3. 28.

소송 당사자	신청인 : 딸랑숭아이리마우 주민 2명, 피신청인 : 인후군 토지과, 이해관계인 : PT.Inecda 법인

소송의 내용	이해관계인이 보유중인 경작권(HGU) 중 일부(HGU 번호 89,90,91,92,93,94,95)에 대한 연장 처분이 부당하므로, 연장처분을 취소하고 해당 경작권을 취소해달라는 행정소송

소송가액	-

진행상황	현재 3심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	상고이유서에 대한 반론제출

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨

(4) 중요 비송사건 현황- 해당사항 없습니다.

※ 공시기준일 이후 제기된 소송- 해당사항 없습니다.

상기 외에도 다수의 상대방과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 등이 진행중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며, 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

2023년 3월 31일 현재 당사의 차입금, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과관련하여 백지어음 및 수표 5매가 관련기관에 견질로 제공되어 있습니다.

(기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	5	백지	어음 및 수표

-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 내역(1) 국내 ※ 연결재무제표 주석(우발채무 및 약정사항 등)을 참조하시기 바랍니다.

(2) 해외채무보증 : 당사의 자회사 등에 대해 제공한 채무보증 내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2023년 3월 31일) (단위 : 백만원)

성 명	관 계	채권자	보증건수	보증기간	채무보증금액 증감내역(한도)	채무금액

시작일	종료일	제59기말	증가	감소	제60기1분기말

Samsung C U.K Ltd.	종속회사	SMBC 外	3	2015-12-01	2023-11-30	72,236	2,080	-	74,316	-

Samsung C Japan Corporation	종속회사	NSSC	1	2017-03-31	2023-03-31	4,575	136	-	4,711	156

Samsung C Hongkong Ltd.	종속회사	Santander	1	2019-10-04	2023-10-30	25,346	730	-	26,076	8,866

S.C. Otelinox S. A. Inc.	종속회사	Unicredit	1	2016-03-07	2023-08-31	9,458	493	-	9,951	9

Samsung C Malaysia SDN BHD	종속회사	STANDARD CHARTERED	1	2016-03-03	2023-09-07	8,958	821	-	9,779	-

Samsung C Taiwan Co., Ltd.	종속회사	SMBC	1	2016-06-30	2023-06-30	6,336	183	-	6,519	-

Samsung Oil Gas Parallel Corp.	종속회사	Credit Agricole	1	2016-09-16	2023-09-24	87,951	2,533	-	90,484	61,602

Samsung C Corporation India Private Limited	종속회사	STANDARD CHARTERED 外	2	2015-10-04	2023-11-15	5,380	195	-	5,575	-

QSSC, S.A, De C.V.	종속회사	BANAMEX 外	2	2022-09-01	2024-02-27	82,374	28,449	-	110,823	97,785

PLL Holdings LLC	종속회사	JP MORGAN 外	1	2012-12-14	2024-01-31	44,355	-	18,279	26,076	26,076

Terminal KMS de GNL, S. de R.L. de C.V.	관계회사	Manzanillo Gas Tech 外	2	2011-12-01	2029-09-01	53,127	-	2,505	50,622	50,622

Kelar S.A.	관계회사	MUFG 外	2	2014-08-01	2031-06-30	25,155	724	-	25,879	8,219

Bahrain LNG W.L.L.	관계회사	Teekay 外	3	2016-11-15	2039-02-15	11,838	325	-	12,163	2,871

Samsung C Lima SAC	종속회사	CITI	1	2020-04-01	2024-03-16	6,336	183	-	6,519	-

Samsung C India Private Limited	종속회사	Shinhan	1	2017-11-29	2023-11-27	14,544	542	-	15,086	-

Samsung C (KL) Sdn. Bhd.	종속회사	HSBC 外	3	2017-01-14	2024-03-11	81,937	2,377	-	84,314	19,325

SAMSUNG C ECUK LTD	종속회사	DBS Bank Ltd, London Branch	1	2017-05-10	2023-05-10	53,469	-	13,095	40,374	-

Samsung Renewable Energy Inc.	종속회사	NOVA SCOTIA	1	2017-05-26	2023-05-26	56,123	1,732	-	57,855	-

Samsung C Corporation Saudi Arabia	종속회사	DBS Bank Ltd, DIFC Branch	1	2021-04-26	2023-12-28	63,365	1,825	-	65,190	-

Samsung Fashion Trading (Shanghai) Co.,Ltd.	종속회사	CITI 外	3	2022-06-01	2023-05-31	80,030	2,359	-	82,389	-

Cheil Industries Italy SRL	종속회사	INTESA SANPAOLO SPA 外	2	2022-10-26	2023-10-31	14,863	774	-	15,637	-

채무보증 합계	807,756	46,461	33,879	820,338	275,531

※ 보증기간은 보증 건이 다수인 경우 가장 빠른 일자를 시작일로 기재하고, 가장 늦은 일자를 종료일로 기재하였습니다.

라. 채무인수약정 현황 등 - 2023년 3월 31일 현재 당사는 사학연금 서울회관 재건축사업의 사업시행자를 위하여 책임준공 미이행시 조건부 채무인수 (한도 260,000 백만원) 약정을 제공하고 있습니다. - 2023년 3월 31일 현재 당사는 하남 IDC 신축공사사업의 사업시행자를 위하여 책임준공 미이행시 조건부 채무인수 (한도 217,000 백만원) 약정을 제공하고 있습니다.

마. 신용보강 제공 현황(단위 : 억원)

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

제이드권선6유동화전문 유한회사	ABS	재건축/재개발	2018-11-30	1,080	1,080	지급보증	-

에이블온천4유동화전문 유한회사	ABS	재건축/재개발	2019-03-22	1,000	1,000	지급보증	-

비욘드이문1유동화전문 유한회사	ABS	재건축/재개발	2019-05-08	1,750	1,750	지급보증	-

스타부산온천4유동화전문 유한회사	ABS	재건축/재개발	2020-05-29	1,400	1,400	지급보증	-

뉴스타거제2유동화전문(유)	ABS	재건축/재개발	2020-05-29	1,191	1,191	지급보증	-

부산거제제일차 주식회사	ABCP	재건축/재개발	2020-10-30	1,000	1,000	지급보증	-

큐브반포유동화전문 유한회사	ABS	재건축/재개발	2021-05-31	4,000	4,000	지급보증	-

큐브반포제이차유동화전문 유한회사	ABS	재건축/재개발	2021-10-29	1,000	1,000	지급보증	-

뉴스타신반포15유동화전문 유한회사	ABS	재건축/재개발	2022-08-16	1,500	1,500	지급보증	-

큐브이문유동화전문 유한회사	ABS	재건축/재개발	2022-08-18	600	600	지급보증	-

바. 장래매출채권 유동화 현황 당사의 장래매출채권 유동화 발행 현황은 없습니다.

사. 그 밖의 우발채무 등

(1) 2023년 3월 31일 현재 당사는 우리은행 등으로부터 상품 등 수출입거래에 따른 신용장 개설 등과 관련한 미화 483,097천불의 지급보증, 수출계약이행보증 등을 위한 미화 256,078천불의 지급보증, 69,500백만원의 지급보증, 무역금융 등과 관련된 미화 2,836,038천불의 포괄한도를 각각 제공받고 있으며, 수출채권과 관련하여한국무역보험공사 및 서울보증보험 등에 보험계약을 체결하고 있습니다. 한편, 당사가 금융기관에 매각한 수출채권 중 2023년 3월 31일 현재 만기가 도래하지 아니한 금액은 미화 284,359천불 입니다.(2) 2023년 3월 31일 현재 당사의 차입금, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과관련하여 백지어음 및 수표 5매가 관련기관에 견질로 제공되어 있습니다.(3) 2023년 3월 31일 현재 당사는 해외현지법인 등의 채무와 관련하여 미화 68,004천불 및 원화 34,150백만원을 한도로 하는 지급보증 등을 제공하고 있으며(주석 25 참조), 해외현지법인 등이 수주한 공사의 이행을 위하여 미화 45,554천불을 한도로 하는 공사이행보증등을 제공하고 있습니다. 한편, 국내공사의 경우 통상 동업자 간에 수주한 공사의 이행을 위하여 상호보증을 하고 있는 바, 2023년 3월 31일 현재 당사는 관련 동업자를 위하여 보증을 제공한 금액은 없으나, 당사의 공사를 위하여 관련 동업자로부터 364,371백만원의 보증을 제공받고 있습니다.

(4) 2023년 3월 31일 현재 계류중인 소송 및 중재 사건으로는 당사가 피소된 227건(관련금액 568,785백만원과 미화 157,731천불)과 당사가 제소한 62건(관련금액 174,789백만원과 미화 462,549천불)이 있습니다. 당사의 경영진은 동 소송사건의 결과가당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 예상하고 있습니다.

한편, 2020년 9월 1일 회사의 전현직 임원이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 및 업무상 배임혐의로 기소되었습니다. 상기 혐의는 확정된 내용이 아니며 회사의경영진은 동 소송의 진행경과를 계속하여 주시할 예정입니다.

2018년 7월 12일 증권선물위원회(이하 '증선위')는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 당사의 종속기업인 삼성바이오로직스(주) (이하 "로직스")에 대하여 Biogen Therapeutics Inc.와의 합작계약 약정사항을 재무제표 주석에 미기재(2012년부터 2015년까지의 보고기간)한 사항과 관련하여, 감사인 지정 3년, 담당임원 해임권고, 검찰고발(회사 및 대표이사) 조치(이하 "1차 조치")를 의결하였습니다. 또한 2018년 11월 14일 증선위는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 로직스에 대하여 연결대상 범위 회계처리 오류(2012년 이후의 보고기간) 등 회계처리기준 위반과 관련하여 과징금 80억원 부과, 감사인 지정 3년, 대표이사 및 담당임원 해임권고, 재무제표 재작성, 검찰고발(회사 및 대표이사) 조치(이하 "2차 조치")를 의결하였으며 이에 따라 2018년 11월 21일 금융위원회는 80억원의 과징금을 로직스에 부과 통보하였습니다.로직스는 회계처리의 정당성을 입증하기 위하여 증선위 및 금융위원회 처분에 대한 취소청구소장을 2018년 10월 8일(1차 조치) 및 2018년 11월 27일(2차 조치) 제출하였으며, 현재 1, 2차 조치에 대한 각 취소 소송이 진행 중에 있습니다. 1차 조치에 대한 취소 소송과 관련하여 2020년 9월 24일 서울행정법원은 증권선물위원회가 로직스에 부과한 행정처분을 취소한다고 판결하고 항소심 판결 선고시까지 위 처분의 효력을 정지하는 결정을 하였습니다. 2020년 10월 16일 증선위는 1심 판결에 항소하였으며, 현재 서울고등법원에서 소송이 진행중입니다.또한 로직스는 증선위 조치에 대한 효력정지신청서를 2018년 11월 27일과 12월 18일 서울행정법원에 제출하였으며, 2019년 9월 6일과 10월 11일 대법원에서 2차 조치와 1차 조치에 대하여 각각 효력정지 결정이 확정되었습니다.

또한, 증선위 조치와 관련하여 로직스의 전 대표이사, 재무책임자 등에 대해 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 위반, 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반, 형법상 증거인멸혐의 등으로 검찰 조사가 진행되었으며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 위반과 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률위반 및 형법상 증거인멸혐의 등으로 전 대표이사 및 재무책임자가 기소되어,1심 재판 진행중에 있습니다.한편, 검찰 압수수색에 관련된 증거인멸혐의 등으로 기소된 로직스 및 삼성바이오에피스(주) 임직원이 2019년 12월 9일 서울중앙지법 1심에서 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 형법 위반으로 유죄를 선고받았습니다. 삼성바이오에피스(주) 임직원 전원은 위 1심 판결에 대해 항소하였으며 로직스 직원은 항소를 포기하여 증거인멸죄에 대한 집행유예형이 확정되었습니다.

2016년 3월 3일자로 공시된 당사의 2015년 연결재무제표에 대한 감사보고서 주석 34에서 언급한 바와 같이, 당사의 지배기업(구, 제일모직)은 2015년 9월 1일 구, 삼성물산과의 합병시 구, 삼성물산 보유 로직스 지분 4.25%를 추가로 취득, 동사에 대한 지배력을 획득하게 됨에 따라, 한국채택국제회계기준 1103호 문단 18 및 45등을 적용하여 로직스 보유 자산, 부채를 공정가치로 측정하였습니다. 이로 인해 당사는 전술한 로직스에 대한 증선위의 1차처분(2018년 7월 12일) 및 2차처분(2018년 11월 14일)이 당사의 연결재무제표에 유의적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 향후 당사의 경영진은 동 소송의 진행경과를 계속하여 주시할 예정입니다.

(5) 2023년 3월 31일 현재 당사는 외화채권ㆍ채무의 환율과 이자율위험회피 등의 목적으로 미화 1,639,428천불, 유로화 24,949천유로, 엔화 5,483,095천엔, 스위스프랑화 23천스위스프랑, 파운드화 2,240천파운드, 대만달러화 1,106,819천대만달러를 계약금액으로 하는 1,496건의 통화선도계약을 체결하고 있으며, 250,000백만원 및 미화 10,000천불을 계약금액으로 하는 3건의 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 또한 당사는 2023년 3월 31일 현재 미화 333,908천불을 계약금액으로 하는 954건의 상품선물계약을 체결하고 있으며, 미화 90,000천불을 계약금액으로 하는 3건의 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 당기 중 통화선도계약 등에서 발생한 거래이익과 손실은 각각 42,202백만원과 65,376백만원이며 외환차익(기타수익)과 외환차손(기타비용)으로 계상되어 있습니다.

2023년 3월 31일 현재 당사의 파생상품별 평가내역은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구 분	평가이익	평가손실	기타포괄손익누계액

통화선도	15,885	13,405	-

이자율스왑	-	-	784

통화스왑	2,018	-	(241)

상품선물계약	20,723	10,292	(1,258)

옵션	-	2,530	-

2023년 3월 31일 현재 당사의 파생상품별 자산 부채의 내역은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구 분	2023. 3. 31	2022. 12. 31

자산	부채	자산	부채

통화선도

유동	20,221	42,860	20,250	41,266

비유동	3,568	57,316	2,354	70,191

이자율스왑

유동	1,878	-	3,610	-

비유동	-	-	-	-

통화스왑

유동	14,057	-	12,360	-

비유동	5,438	-	4,659	-

상품선물계약

유동	2,611	8,627	1,702	18,147

옵션

유동	6,661	-	6,661	-

비유동	24,376	25,264	24,376	22,734

당사는 현금흐름 위험회피목적 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분에 대한 평가손실 1,002백만원(법인세 차감후)을 기타포괄손익으로 인식하였습니다.(6) 2023년 3월 31일 현재 당사는 협력사로부터 제공받은 물품 및 서비스의 대가를 당사의 구매전용카드와 외상매출채권담보를 이용하여 지급하기 위해 우리은행 등과 한도액 116,210백만원의 약정을 맺고 있습니다.

(7) 당사는 금융기관과 장기차입금에 대해 다음의 약정사항을 체결하였으며, 사건 발생시 장기차입금에 대한 기한의 이익을 상실하여 조기상환청구를 받을 수 있습니다.

금융기관	구 분	약정사항의 주요 내용

미쓰이스미토모은행	주주구성비율	삼성그룹사가 삼성바이오로직스(주)에 대한 지분율 합계를 50% 초과 유지 및 삼성물산이 보유한 당사에 대한 지분율 30% 초과 유지

미즈호은행	주주구성비율	삼성그룹(삼성물산, 삼성전자) 의결권 보유 주식 지분율 60% 이상 유지

미쓰이스미토모은행	주주구성비율	당사가 바이오에피스에 대한 지분율 합계를 50% 초과 유지

㈜국민은행	주주구성비율	삼성그룹 계열 유지 및 삼성그룹이 바이오에피스에 대한 지분율 합계 50%초과 유지

비엔피파리바은행	주주구성비율	삼성그룹 계열 유지 및 삼성그룹이 바이오에피스에 대한 지분율 합계 50%초과 유지

미즈호은행	재무비율	바이오에피스의 이자부 부채와 자기자본의 비율 180% 미만 유지

(8) 당사는 인천광역시와의 토지관련 임대차계약과 관련하여 인천광역시의 공유재산관리조례에 대한 임대료 감면 요건을 충족함에 따라 동 토지관련 임차료를 전액 면제받고 있습니다. 당사는 인천광역시로부터 면제받은 임차료의 공정가치를 무형자산으로 인식하고 있으며, 동일한 금액을 정부보조금의 과목으로 하여 자산의 차감항목으로 계상하고 있습니다. 인천광역시의 토지 무상임대 기간 및 임대료 면제요건은 다음과 같습니다.

① 기간

총 50년간 임대조건으로 최초 임대기간은 토지임대차계약 체결일인 2011년 4월 28일로부터 20년간이며, 이후 10년 단위로 재계약을 체결할 수 있습니다.

② 면제요건

임대차계약 및 인천광역시공유재산관리조례 제32조의 규정에 의하여 계약 체결일로부터 5년간은 외국인투자금액이 미화 2천만달러 이상 유지, 그 이후부터는 외국인투자기업이면서 1일 평균 고용인원 300명 이상 요건 등을 충족하는 기업을 면제대상으로 합니다.

(9) 당사는 북경삼성치업유한공사의 대주주인 삼성생명 주식회사와 중국 북경시에 소재한 Samsung Beijing Office 의 준공 후, 당사의 지분 전량 양수도를 위한양해각서를 체결하고 있습니다. 양도가액은 각사가 선정한 감정평가법인의 감정평가금액의 중간값입니다.

(10) 2023년 3월 31일 현재 당사는 사학연금 서울회관 재건축사업의 사업시행자와 체결한 도급계약서상 책임준공 미이행시 조건부 채무인수 약정을 포함하고 있습니다. 이에 대하여 조건부 채무인수 한도액 260,000백만원의 채무인수 약정을 체결하였습니다.

(11) 2023년 3월 31일 현재 당사는 경기도 용인시 소재의 토지와 건물을 신탁목적물로 하여 케이비부동산신탁과 부동산담보신탁계약을 체결하고 있으며, 차입금과 관련하여 ㈜국민은행은 1순위 우선수익권을 보유하고 있습니다(주석 12 참조).

(12) 당사는 미유전개발과 관련하여 유전 해외자원개발 특별자산 투자신탁이 원금손실을 입는 경우, 당사는 그 전부 또는 일부를 지급할 우선손실보전의무를 부담하고 있습니다. 당사가 상기 펀드에게 지급하는 손실보전금은 펀드측 보험계약의 보험가액(미화 301,894천불)의 5%와 펀드측 손실액 중 적은 금액이며 2023년 3월 31일 현재 당사는 19,680백만원의 충당부채를 계상하고 있습니다.(13) 2023년 3월 31일 현재 당사는 스마트레일주식회사 등 SOC법인에 대하여 건설기간 및 운영기간 중 당사 지분 해당액 400,830백만원(전체분: 1,637,816백만원)의 자금보충 및 책임준공의무를 부담하고 있으며, 스마트레일주식회사의 경우 회사 공사 구간에 대한 실질적인 준공 완료 후 타 공구 준공 대기 중입니다.

(14) 2023년 3월 31일 현재 당사는 Qurayyah Investment Company의 주주인 Qurayyah Project Company와 지분 의무보유 조건 충족 시 당사의 지분을 매수청구할 수 있는 풋옵션 약정을 체결하고 있습니다.

(15) 2023년 3월 31일 현재 당사는 김천에너빅스 주식회사의 주주인 교직원공제회와 보유주식을 당사에 매도 청구할 수 있는 풋옵션 약정을 체결하고 있습니다.

(16) 당사의 영국 Tees 프로젝트와 관련하여, 프로젝트 발주처는 계약이행 보증기관인 Credit Agricole Corporate and Investment Bank에 공사타절에 따른 지연보상금의 명목으로 보증 금액을 2회에 걸쳐 각각 5,700천유로, 32,154천유로를 청구하였으며, 당사는 동 금액을 2021년 5월 27일과, 7월 22일에 납부하였습니다. 또한 당사는 2021년 10월 5일 합작회사(TR사)로부터 회사의 본드콜 납입 손실에 대한 배상을 확약하는 계약을 체결하였습니다.

(17) 2023년 3월 31일 현재 당사는 하남 IDC 신축공사 사업시행자와 체결한 약정서 상 책임준공 미이행 시 조건부 채무인수 약정을 포함하고 있습니다. 이에 대해 한도액 217,000백만원의 조건부 채무인수 약정을 체결하였습니다.

(18) 2023년 3월 31일 현재 당사는 종속기업인 SVIC 54호 신기술사업투자조합, SVIC 53호 신기술사업투자조합, SVIC 63호 신기술사업투자조합과 출자 약정을 체결하고 있으며, 출자약정액 및 출자액은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구 분	출자약정액	출자액

SVIC 54호 신기술사업투자조합	148,500	83,655

SVIC 53호 신기술사업투자조합	49,500	25,674

SVIC 63호 신기술사업투자조합	19,800	11,880

(19) 2023년 3월 31일 현재 당사의 종속기업인 삼성바이오로직스(주)의 당분기말현재 발생하지 아니한 유무형자산의 취득을 위한 약정액은 820,018백만원이며, 이중 특수관계자인 삼성엔지니어링 등과의 약정액은 239,768백만원입니다.

(20) 2023년 3월 31일 현재 회사와 판교 641 PSM타워 신축공사의 사업시행자와 체결한 도급계약서 상 회사의 책임임차 조건이 포함되어 있습니다.회사는 착공 전까지 책임임차의 세부 조건을 사업시행자와 확정하여 임차확약서를 제출할 예정입니다.또한, 동 사업시행자와 체결한 사업 약정서 상 책임준공 미이행 시 조건부 손해배상 약정이 포함되어 있으며, 이에 대해 손해배상 한도액은 미상환 대출원리금(약정한도 780,000백만원) 및 연체이자를 포함한 대주단의 손해금액입니다. (21) 2023년 3월 31일 현재 당사가 보유한 Kelar.S.A는 대출약정서의 조건이 충족되는 경우에만 출자자들에 대한 배당이 가능합니다. 한편, 당사는 이해관계자의 동의 없이는 보유하고 있는 주식의 전부 또는 일부를양도할 수 없습니다.

※ 상기 우발채무 금액은 연결기준으로 작성되었습니다.