삼성물산 분기보고서 (2018.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

'12.03.29	기타 주요경영사항(자율공시)	영국 친환경 저탄소 발전사업 참여 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 주요내용 - 당사는 친환경 저탄소 발전사업인 돈밸리(Don Valley) 프로젝트에 참여하기 위해'12.3.28일 영국의 2Co Energy사와 공동사업개발협약 (JDA·Joint Development Agreement)을 체결하였음. 공동사업개발협약에 따라 당사는 사업수행을 위한 특수목적법인(SPC)인 2CO Power(Yorkshire) Limited의 지분 15%을 인수할(투자금액 미정) 예정이고, 또한 향후 석탄가스화복합발전(IGCC) 및 이산화탄소포집·처리시설(CCS)의 개발 및 건설에 대한 참여를 추진할 계획임. * 돈밸리 프로젝트개요 - 프로젝트명: Don Valley Power Project(DVPP) - 추정사업규모: 약 50억 달러 - 위 치: 영국 사우스 요크셔 주(州) 스테인포스 지역 - 발전 용량: 총발전 용량 약 900MW의 석탄가스화복합발전 (IGCC) 및 이산화탄소포집·처리시설

'13.11.14	기타 주요경영사항(자율공시)	호주 항만공사 수주 계약관련 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 주요내용 - 호주 항만공사 수주 계약 보도와 관련하여 '12.10.17일 당사는 인도 GVK사 계열 Hancock Coal Infrastructure Pty Ltd.와 호주 Abbot Point 항만공사에 대한 ECI(Early Contractor Involvement)를 체결한 후 이를 공시한 바 있음. - '13.11.14일 현재 당사는 발주처인 Hancock Coal Infrastructure Pty Ltd.와 동사업을 추진중이나 발주처 측의 사정으로 계약 내용에 관한 협상이 지연되고 있음. ('12.10.18日, '12.11.16日, '13.5.15日 공시참조)

'15.04.01	기타 주요경영사항(자율공시)	단일판매ㆍ공급계약 진행사항	ㅇ 공사개요 - 체결계약명 : 사우디아라비아, 리아드 메트로 Package 3 - 계약금액 : USD 2,222,195,980 - 계약상대 : High Commission for the development of Arriyadh, Arriyadh Development Authority - 계약기간 : 착공일로부터 60개월 ㅇ 공사진행사항 - 공사 진행률 : 8.62% ('15년 2월말 기준) ('13.10.2日 공시참조)

'15.07.01	소송등의 판결 및 결정	자율공시:합병ㆍ분할 등 관련 무효ㆍ취소	ㅇ 주요내용 - 사건의 명칭 : 총회소집통지 및 결의금지 등 - 사건번호 : 2015카합80582 - 원고 : 엘리엇 어쏘시어츠 엘.피. - 결정, 판결내용 : 2015. 7. 17. 예정인 임시주주총회 소집의 통지 및 해당 임시주주총회에서 삼성물산㈜와 제일모직㈜간 합병계약서 승인에 대한 결의를 금지하는 취지의 신청을 각하(이사들에 대한 신청), 기각(회사에 대한 신청) - 관할법원 : 서울중앙지방법원 - 향후대책 : - - 결정, 판결일자 : 2015-07-01 - 확인일자 : 2015-07-01 ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 확인일자는 당사의 공문 접수일임 ('15.6.10日, '15.6.11日 공시참조)

'15.10.22	조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)	삼성물산(주), 자사주 소각 검토 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 당사는 현재 자사주 소각과 관련한 검토를 하고 있지 않음.

'15.12.01	기타 주요경영사항(자율공시)	입찰참가자격제한처분취소 판결	ㅇ 주요내용 - 사건의 명칭 : 입찰참가자격제한처분취소 - 사건번호 : 조달청 입찰참가제한 : 2013구합60958, 61333(병합) 서울특별시 입찰참가제한 : 2015구합6132 - 원고, 신청인 : 삼성물산 주식회사 외 1(조달청) 삼성물산 주식회사(서울특별시) - 결정, 판결내용 : 원고의 소를 각하(조달청) 또는 기각(서울특별시)함 소송비용은 원고가 부담함 - 결정, 판결사유 : 당사에 대한 조달청 및 서울특별시의 입찰참가자격 제한 조치는 2015. 8. 13. 자로 대한민국 정부가 발표한 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면조치'로 해제되어 입찰참가에 제한이 없음. - 관할법원 : 서울행정법원 - 결정(확인)일자 : 2015-11-30 ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 당사는 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면 조치'로 국내 관급공사 입찰에 아무런 제한을 받지 않음. - 상기 제3항의 결정일자는 판결서 정본 수령일 또는 판결 확정일자임. - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 공시 사항임. (2013.10.16일, 2013.10.29일, 2015.5.26일, 2015.5.27일, 2015.6.2일, 2015.6.15일 공시 참조)

'15.12.22	기타 주요경영사항(자율공시)	입찰참가자격제한처분취소 판결	ㅇ 주요내용 - 사건의 명칭 : 입찰참가자격제한처분취소 - 사건번호 : 서울행정법원 2014구합57126 - 원고, 신청인 : 삼성물산 주식회사 외 1 - 결정, 판결내용 : 원고의 소를 각하함 소송비용은 각자 부담함 - 결정, 판결사유 : 당사에 대한 조달청의 입찰참가자격제한 조치는 2015. 8. 13. 자로 대한민국 정부가 발표한 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면조치'로 해제되어 입찰참가에 제한이 없음 - 관할법원 : 서울행정법원 - 결정(확인)일자 : 2015-12-22 ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 당사는 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면 조치'로 국내 관급공사 입찰에 아무런 제한을 받지 않음. - 상기 제3항의 결정일자는 판결서 정본 수령일임. - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항임. (2014.04.24일, 2014.05.13일 공시 참조)

'16.01.22	기타 주요경영사항(자율공시)	입찰참가자격제한처분 취소 판결	ㅇ 주요내용 - 사건의 명칭 : 입찰참가자격제한처분취소 - 사건번호 : 2013구합101516, 101424(병합) - 원고, 신청인 : 삼성물산 주식회사 외 1 - 결정, 판결내용 : 원고의 소를 각하함 소송비용은 원고들이 부담함 - 결정, 판결사유 : 수자원공사의 2013. 10. 18. 삼성물산 주식회사와 전 대표이사 이상대에 대한 입찰참가자격제한 처분은 2015. 8. 13. 자로 대한민국 정부가 발표한 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면조치' 로 해제되어 그 효력이 소멸된 이상 취소를 구할 이익이 없음 - 관할법원 : 대전지방법원 - 결정(확인)일자 : 2016-01-22 ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 한국수자원공사의 위 입찰참가자격제한 처분은 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면조치'로 인하여 효력이 소멸되어 당사의 국내 관급공사 입찰에 아무런 영향이 없음. - 상기 3항의 확인일자는 판결서 정본을 수령한 날임. - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항임. (2013.10.16일, 2013.10.18일, 2013.10.25일, 2013.10.29일 공시 참조)

'16.01.22	단일판매 공급계약 체결	Facility D Independent Power and Water Project	ㅇ 주요내용 - 계 약 명 : Facility D Independent Power and Water Project - 계약금액 : 2,171,725,150,400원 - 계약상대 : Umm Al Houl Power - 계약기간 : 2015.5.13일 ~ 2018.6.23일 - 계약일자 : 2016-01-21ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항으로 낙찰통지서(Letter of Award) 수령 시점에 공정공시 진행하였음. ('15.7.28일 '수시공시의무 관련사항' 공시 참조) - 공사개요 : 2,520MW급 복합화력발전소 공사 (278.2MW급 가스 터빈 6기, 262MW급 스팀 터빈 4기, 배열회수 보일러 6기) - 상기 계약금액은 총 공사금액 USD 2,465,360,000 중 당사분 USD 1,792,444,000에 대해 2016년 1월 21일자 최초 매매기준율(1,211.60KRW/USD)을 적용함. - 계약기간 시작일은 당사의 낙찰통지서(Letter of Award) 수령 전 사전 기초공사에 대한 발주처의 제한착수지시서(Limited Notice to Proceed) 발급일임.

'16.03.17	조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)	삼성물산(주), '국내 건설,주택사업' KCC에 매각 및합작법인 설립 추진 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 당사는 1,000억원대에 수주한 공공공사 시공권을 타 건설사에 양도하거나, 주택사업을 KCC에 매각 또는 KCC와 합작법인 설립을 통해 양도하는 것을 고려하지 않음.

'16.03.17	기타 주요경영사항(자율공시)	입찰참가자격제한처분 취소 판결	ㅇ 주요내용 - 사건의 명칭 : 입찰참가자격제한처분취소 - 사건번호 : 대전지방법원 2014구합103380 - 원고, 신청인 : 삼성물산 주식회사 외 1 - 결정, 판결내용 : 원고의 소를 각하함 소송비용은 원고들이 부담함 - 결정, 판결사유 : 당사에 대한 한국수자원공사의 입찰참가자격제한 조치는 2015.8.13. 자로 대한민국 정부가 발표한 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면조치'로 해제되어 입찰참가에 제한이 없음 - 관할법원 : 대전지방법원 - 결정(확인)일자 : 2016-03-17 ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 당사는 '광복 70주년 특별사면 및 특별감면 조치'로 국내 관급공사 입찰에 아무런 제한을 받지 않음. - 상기 제3항의 결정(확인)일자는 판결서 정본 수령일임. - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항임(2014.8.21일, 2014.8.27일 공시 참조)

'16.04.05	조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)	삼성물산(주), 플랜트 사업부문 분할 및 분할후 삼성엔지니어링(주)에 피흡수합병(삼각분할합병)추진 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 당사는 플랜트 사업부문 분할 및 분할후 삼성엔지니어링(주)에 피흡수합병 (삼각분할합병)을 추진할 계획이 없음.

'16.05.18	단일판매 공급계약해지	카타르 도하 메트로 프로젝트 계약 해지 공시	ㅇ 발주처의 계약해지 통보에 따른 단일판매 공급계약 해지 * 공사개요 - 계약체결명 : 카타르 도하 메트로 프로젝트 - 계약금액 : QAR 2,550,155,131.5 - 계약상대 : Qatar Railways Company - 계약기간 : 2013.6.13 ~ 2018.06.30 - 해지 주요사유 : 발주처의 계약해지 통보 - 해지일자 : 2016.05.18 ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - '해지일자'는 계약 해지 효력 발생일임. - 향후 계약 및 법률에 따라 동 해지와 관련한 분쟁 해결 절차를 진행할 예정임. - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항임. ('13.6.14일, '13.6.21일, '14.12.19일 공시 참조) 관련공시 : 2016-05-09 투자판단 관련 주요경영사항

'16.06.03	조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)	삼성물산(주), 삼성에스디에스(주) 물류부문 합병 추진 검토 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 삼성물산(주), 삼성에스디에스(주) 물류부문 합병 추진 검토 보도와 관련하여 당사는 현재 삼성에스디에스(주) 물류부문과의 합병을 검토하고 있지 않음.

'16.06.09	[정정] 기타 주요경영사항(자율공시)	[정정]단일판매ㆍ공급계약 체결	ㅇ 주요내용 - '13.4.30일 기체결된 호주 Roy Hill 프로젝트 계약의 종료일은 '15.12.30일이나, 현재 당사는 발주처인 Roy Hill Holdings Pty Ltd와 계약기간에 관하여 협의를 진행중임. - 동 프로젝트와 관련하여 발주처에서 2016년 5월 27일자 준공(Practical Completion) 증서를 2016년 6월 8일 발급함. - 구체적인 내용이 확정되는 시점에 관련사항에 대해 재공시 예정임. ※ 공사개요 - 체결계약명 : 호주 Roy Hill 프로젝트 - 계약금액 : AUD 5,650,000,000 - 계약상대 : Roy Hill Holdings Pty Ltd - 계약시작일 : 2013-04-02 - 계약종료일 : - ㅇ 결정(확인) 일자 : 2016-06-08 ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항임. ('13.3.28일, '13.5.2일, '14.1.2일, '14.10.31일 공시 참조) ㅇ 관련공시 : 2015-12-31 기타 경영사항(자율공시)

'16.08.05	단일판매 공급계약해지	여의도 파크원 PJT 계약 해지 공시	ㅇ 발주처와의 계약해지 합의에 따른 단일판매 공급계약 해지 ※ 공사개요 - 계약체결명 : 여의도 파크원 PJT - 해지금액 : 1,331,034,010,657 원 - 계약상대 : Y22 Project Financing Investment - 해지 주요사유 : 발주처와의 계약해지 합의 - 해지일자 : 2016.08.05 ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 해지금액은 합병 전 舊 삼성물산(000830)이 2008.12.23일 기공시한 단일판매공급계약 체결금액임. - 해지일자는 정산합의서에 의거 발주처의 정산금 지급일 기준임. - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830)에 관한 사항임('08.12.23일 공시 참조)

'16.09.01	단일판매 공급계약해지	Balkhash Thermal Power Plant Project 계약 해지 공시	ㅇ 공사착수지시서 미발급에 따른 당사의 계약 해지 통보 ※ 공사개요 - 계약명 : Balkhash Thermal Power Plant Project - 해지금액 : 1,400,077,500,000 원 - 계약상대 : BALKHASH THERMAL POWER PLANT JOINT STOCK COMPANY - 해지 주요사유 : 공사착수지시서 미발급에 따른 당사의 계약 해지 통보 - 해지일자 : 2016-08-31 ㅇ 기타 투자판단에 참고할 사항 - 해지금액은 합병 전 舊 삼성물산(000830)이 '14.12.12일 기공시한 단일판매공급계약 체결금액임. - 해지일자는 당사의 계약해지 공문 발송일임. - 합병 전 舊 삼성물산 공시 참조('14.12.12일)ㅇ 관련공시 : 2015-09-21 기타 경영사항(자율공시)

'16.11.11	기타 경영사항(자율공시)	발하쉬(Balkhash) 화력발전소 건설 및 사업운영을 위한 사업목적회사(BTPP社)의 당사 보유 지분에 대한 Put Option 행사	ㅇ 주요내용 - 당사는 관련계약에 근거하여 당사 보유 BTPP社 지분 전부(지분율50%+1주)에 대한 Put Option(지분재매각청구권)을 카자흐스탄 국영 발전회사인 삼룩에너지 (Samruk Energy)社를 상대로 행사하였음. - 당사는 현재 관련 계약에 따라 당사가 행사한 Put Option 관련 사항을 삼룩에너지社와 협의 중에 있으며, 향후 구체적인 사항이 확정될 시 재공시하겠음. ㅇ 결정(확인) 일자 : 2016-11-11 ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 사항은 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조 ('08.12.24일, '09.3.25일, '09.5.13일, '14.6.20일) ㅇ 관련공시 : 2016-09-01 기타 경영사항(자율공시)

'17.06.01	기타 경영사항(자율공시)	[정정]단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)	ㅇ 주요내용 - 13.11.30일 기체결된 사우디아라비아, Rabigh 2 IPP 프로젝트 계약의 종료일은 '17.6.1일이나, 현재 당사는 발주처인 Al-Mourjan For Electricity Production Company와 계약기간에 관하여 협의를 진행중. - 구체적인 내용이 확정되는 시점에 관련사항에 대해 재공시 예정임. ※ 공사개요 - 체결 계약명 : 사우디아라비아, Rabigh 2 IPP - 계 약 금 액 : USD 859,312,542, SAR 1,330,827,967.50 - 계 약 상 대 : Al-Mourjan For Electricity Production Company - 계약 시작일 : 2013-11-30 - 계약 종료일 : - ㅇ 결정(확인) 일자 : 2017-06-01 ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조. ('13.12.2일, '15.5.29일 공시 참조)

'17.08.03	기타 경영사항(자율공시)	[정정]단일판매ㆍ공급계약 체결	ㅇ 주요내용 - 당사는 알제리, 모스타가넴 복합화력 프로젝트 관련하여, 발주처인 SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE와 계약 종료일을 '17.8.4일에서 '21.4.7일로 연장하는 계약을 체결함 ※ 공사개요 - 체결 계약명 : 알제리, 모스타가넴 복합화력 - 계 약 금 액 : USD 588,918,291, DZD 13,673,858,369 - 계 약 상 대 : SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE - 계약 시작일 : 2014-02-19 - 계약 종료일 : 2021-04-07 ㅇ 결정(확인) 일자 : 2017-08-02 ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조. ('14.2.20일, '15.8.18일 공시 참조)ㅇ 관련공시 : 2016-08-23 기타 경영사항(자율공시) 2016-09-29 기타 경영사항(자율공시)

'17.08.11	기타 경영사항(자율공시)	[정정]단일판매ㆍ공급계약 체결	ㅇ 주요내용 - 당사는 알제리, 나마 복합화력 프로젝트 관련하여 발주처인 SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE와 계약 종료일을 '17.8.19일에서 '20.2.4일로 연장하는 계약을 체결함 ※ 공사개요 - 체결 계약명 : 알제리, 나마 복합화력 - 계 약 금 액 : USD 563,021,735, DZD 3,632,503,637 - 계 약 상 대 : SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE - 계약 시작일 : 2014-02-19 - 계약 종료일 : 2020-02-04 ㅇ 결정(확인) 일자 : 2017-08-10 ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조. ('14.2.20일, '15.8.18일 공시 참조)

'17.10.11	기타 경영사항(자율공시)	[정정]단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)	ㅇ 주요내용 - 당사는 발주처(Land Transport Authority)로부터 싱가폴 지하철 DTL C923 프로젝트 건설과 관련하여 준공증서를 수령함. ※ 공사개요 - 체결계약명 : 싱가폴 지하철 DTL C923 - 계약금액 : SGD 256,977,000 - 계약상대 : Land Transport Authority - 계약시작일 : 2011-08-26 - 계약종료일 : 2017-04-26ㅇ 결정(확인) 일자 : 2017-10-11ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조 ('11.8.29일 공시 참조)ㅇ 관련공시 : 2016-12-30 기타 경영사항(자율공시)

'17.10.19	소송등의 판결 결정	소송등의 판결 결정	ㅇ 주요내용 - 사건의 명칭 : 합병 무효의 소 - 사건번호 : 2016가합510827 - 원고, 신청인 : 일성신약 주식회사 외 4명 - 판결, 결정내용 : 1) 원고들의 청구를 기각한다. 2) 소송비용은 원고들이 부담한다. - 판결, 결정사유 : 1) 합병목적 부당성 여부 - 이 사건 합병에 경영상의 합목적성 등이 인정되므로 지배력 강화의 목적이 수반되었다고 하여 합병목적이 부당하다고 할 수 없음 2) 합병비율 불공정성 여부 - 이 사건 합병비율이 구 삼성물산 및 그 주주들에게 불리하였다고 단정할 수 없고, 가사 이 사건 합병비율이 다소 구 삼성물산 및 그 주주들에게 불리하였다고 하더라도 이를 ‘현저히 불공정하다’고 볼 수 없음 3) 이사들의 선관주의의무 및 충실의무 위반과 관련한 합병절차 위법성 여부 - 이 사건 합병을 승인한 구 삼성물산 이사회 결의에 결의를 무효로 할 만한 이사들의 선관주의의무 및 충실의무 위반이 있다고 할 수 없음 4) 케이씨씨 의결권 행사와 관련한 합병절차 위법성 여부 - 구 삼성물산의 자기주식 처분이 위법하다고 할 수 없으므로, 케이씨씨의 이 사건 합병에 관한 의결권 행사 역시 위법하다고 할 수 없음 5) 국민연금공단 의결권 행사와 관련한 합병절차 위법성 여부 - 국민연금공단의 이 사건 합병에 관한 의결권 행사를 위법하다고 할 수 없음 6) 공시의무위반으로 인한 합병절차 위법성 여부 - 합병절차에 있어서 구 삼성물산의 공시의무위반을 인정할 수 없음 7) 종류주주총회 흠결로 인한 합병절차 위법성 여부 - 이 사건 합병으로 인해 구 삼성물산의 우선주주들이 실질적으로 불이익한 결과를 얻게 된다는 점을 인정하기 부족하므로, 이 사건 합병에 종류주주총회 결의를 요한다고 할 수 없음 - 관할법원 : 서울중앙지방법원 - 판결, 결정일자 : 2017-10-19 - 확인일자 : 2017-10-19ㅇ 관련공시 : 2016-03-24 소송등의제기

'18.03.28	투자판단 관련 주요경영사항	강릉안인화력 발전 사업 도급 일괄 계약서 체결	ㅇ 주요내용 - 당사는 발주처(강릉에코파워)와 강릉안인화력 발전소 건설에 대한 도급 일괄 계약서를 체결하였습니다. ※ 공사개요 - 사업개요 : 2,080MW급 석탄화력발전소 건설 - 계약금액 : 3,853,273,000,000원 - 계약상대 : 강릉에코파워(주) - 계약기간 : 2018.01~2022.12(60개월) ㅇ 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 : 2018-01-03 ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 계약금액은 부가세 제외 금액임. - 계약금액은 당사 '16년말 기준 연결 매출액의 13.71%에 해당하는 금액임. - 계약금액은 발주처의 추가 역무 착수지시 금액을 반영한 금액임. - 계약기간은 설계용역기간 등을 제외한 시공 기간임. - 이사회결의일 또는 사실확인일은 계약 체결일자임. - 상기 계약금액 및 계약기간은 계약진행과정상 변동될 수 있음. - 향후 최종 계약 체결 시점에 확정 내용을 공시하겠음.ㅇ 관련공시 : 2018-01-03 투자판단 관련 주요경영사항

'18.04.10	조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)	삼성물산(주), 삼성바이오에피스 지분매입 검토 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 삼성물산㈜, 삼성바이오에피스 지분 매입 보도와 관련하여 당사는 미래 성장동력 확보를 위해 다양한 방안을 검토 중이나 현재 삼성바이오에피스 주식 매입 계획은 없습니다.

'18.04.16	단일판매 공급계약체결	[P-PJT 상부서편마감] FAB동 마감공사 공시	ㅇ 주요내용 - 계약기간 종료일 : 2018-08-31 ※ 공사개요 - 계약체결명 : [P-PJT 상부서편마감] FAB동 마감공사 - 계약금액 : 1,075,479,900,000 원 - 계약상대 : 삼성전자 주식회사 - 계약기간 시작일 : 2017-04-28 - 계약기간 종료일 : 2018-08-31 ㅇ 관련공시 : 2017-08-11 단일판매ㆍ공급계약체결 2017-12-20 단일판매ㆍ공급계약체결 2018-08-30 단일판매ㆍ공급계약체결

'18.04.26	조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)	삼성물산(주), 한화종합화학 지분 매각 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 당사는 한화종합화학 주식 매각과 관련하여 베인 캐피탈을 우선협상대상자로 선정하였습니다. 향후 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하겠습니다.

'18.05.11	기타 주요경영사항(자율공시)	용산 랜드마크타워 수주 보도에 대한 조회공시 답변	ㅇ 주요내용 - '11.9.28일 당사는 용산국제업무지구 개발사업 관련 드림허브프로젝트금융투자주식회사(이하 "PFV"라 함) 와 용산 랜드마크타워 도급약정 체결 후 이를 공시한 바 있습니다. 이후 '13.3.12일 PFV에 디폴트가 발생하였고, 같은 해 10.4일 한국철도공사가 사업부지 일부 소유권을 회복하여 PFV의 시행사 지위가 자동상실 되었습니다(도시개발법 규정상 '국공유지를 제외한 토지면적 3분의 2 이상 소유'요건 미달). 또한 한국철도공사가 PFV를 상대로 제기한 사업부지의 말소등기청구소송 항소심이 '18.5.11일 0시부로 한국철도공사의 승소로 최종 확정(PFV에 대한 판결문 송달 간주시인 '18.4.27일 0시로부터, 2주의 상고기간이 경과되어 확정)됨으로 인하여, 사업부지의 소유권이 PFV에서 한국철도공사로 복귀하게 되었습니다. 위 사정 등으로 인하여 PFV는 용산국제업무지구 개발사업 추진에 필요한 시행사 지위 및 사업부지의 소유권자 지위를 확보할 수 없게 되었고, 이에 당사는 더 이상 PFV와 용산 랜드마크타워 관련 사업을 진행할 수 없게 되었습니다. ㅇ 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 내용은 舊 삼성물산에 관한 공시사항임. - 상기 내용은 거래소의 조회공시 요구(2011년 9월 26일 08:58)에 따른 공시사항임. - 상기 용산 랜드마크타워 건은 도급약정만 체결된 후 구체적 절차가 진행되지 아니하여 당사의 수주잔고로 포함시키지 않은 건이므로, 과거 또는 현재 당사의 수주잔고에 영향을 주지 아니함. - 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조.('11.9.26일, '11.9.28일, '12.3.27일, '12.9.26일, '13.3.25일, '13.6.24일, '13.10.11일)

※ '15.07.01일까지의 공시사항은 합병으로 인한 소멸법인인 구 삼성물산에 대한 사항입니다.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제54기
정기주주총회
('18.3.22)	1. 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 선임의 건
제2-1-1호 : 사외이사 이현수 선임의 건
제2-1-2호 : 사외이사 윤창현 선임의 건
제2-1-3호 : 사외이사 Philippe Cochet 선임의 건
- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건
제2-2-1호 : 사내이사 최치훈 선임의 건
제2-2-2호 : 사내이사 이영호 선임의 건
제2-2-3호 : 사내이사 고정석 선임의 건
제2-2-4호 : 사내이사 정금용 선임의 건
3. 감사위원회 위원 윤창현 선임의 건4. 이사 보수 한도 승인의 건	가 결가 결가 결가 결가 결가 결가 결가 결가 결가 결

제53기
정기주주총회
('17.3.24)	1. 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 장달중 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 권재철 선임의 건3. 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원 장달중 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원회 위원 권재철 선임의 건4. 이사 보수 한도 승인의 건	가 결가 결가 결가 결가 결가 결

제52기
정기주주총회
('16.3.11)	1. 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건
3. 이사 보수 한도 승인의 건	가 결가 결가 결

제52기
임시주주총회
('15.7.17)	1. 합병 계약서 승인의 건2. 합병 존속법인, 이사 보수한도 승인의 건
3. 제일모직 감사위원회 위원 선임의 건	가 결가 결가 결

제51기
정기주주총회
('15.3.13)	1. 제51기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건- 제3-1호 : 사외이사 선임의 건- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건	가 결가 결가 결가 결가 결가 결

제51기
임시주주총회
('14.8.14)	1. 정관 일부 변경의 건2. 사외이사 선임의 건3. 감사위원회 위원 선임의 건	가 결가 결가 결

제51기
임시주주총회
('14.7.4)	1. 정관 일부 변경의 건(사명변경)	가 결

제50기
정기주주총회
('14.3.14)	1. 제 50기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
2. 정관 일부 변경의 건
3. 이사 선임의 건
4. 감사 선임의 건
5. 이사 보수 한도 승인의 건	가 결
가 결
가 결
가 결
가 결

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건

(1) 보고서 작성기준일 현재 계류중인 소송사건 2018년 3월 31일 현재 계류중인 소송사건은 당사가 피소된 195건(관련금액 388,319백만원과 미화 490,100천불)과 당사가 제소한 90건(관련금액 457,237 백만원과 미화 1,013,251천불)이 있습니다. 당사의 경영진은 상기 소송사건의 결과가 당사의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

(2) 제소한 소송- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2016. 3. 11

소송 당사자	원고 : 삼성물산㈜, 피고 : 드림허브PFV

소송의 내용	용산LMT타워 도급약정에 따른 손해배상 청구

소송가액	77,017 백만원

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	관련 사건의 진행경과를 지켜보기 위해 차회 기일 추정 중

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송 건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상 됨

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	2014. 10. 31 (지급명령신청서 제출)

소송 당사자	원고 : 삼성물산㈜, 피고 : 드림허브PFV

소송의 내용	용산오염정화공사의 공사대금 지급 청구

소송가액	57,853 백만원

진행상황	현재 2심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2018. 6. 8 변론기일 예정 1심 인정 금액을 초과하는 추가 공사비 인정을 위한입증에 주력

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송 건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	2013. 10. 31

소송 당사자	원고 : 삼성물산㈜ 외 2, 피고 : 서울시 외 1

소송의 내용	서울시청사 공사대금 청구

소송가액	26,861 백만원

진행상황	현재 2심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	간접비 관련 대법원 판결 결과를 지켜보기 위해선고기일 추정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송 건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 채무부존재확인

구 분	내 용

소 제기일	2013. 7. 2

소송 당사자	원고 : 삼성물산㈜외 23, 피고 : 한국철도공사

소송의 내용	용산국제업무지구 개발사업의 사업협약해지에 따른이행보증금 지급의무의 존부 확인

소송가액	24,000 백만원

진행상황	현재 3심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2018. 1. 24 상고이유서 제출 이행보증금 감액 등의 부당성 주장중

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송 건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 공동원가분담금 청구의 소

구 분	내 용

소 제기일	2015. 10. 26

소송 당사자	원고 : 삼성물산㈜, 피고 : 쌍용건설㈜

소송의 내용	서울지하철919 공동원가분담금 청구

소송가액	38,190 백만원

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	법원 감정결과 산출 단계이며, 2018. 5. 16 변론기일 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 과징금납부명령 취소 청구의 소

구 분	내 용

소 제기일	2016. 11. 22

소송 당사자	원고 : 삼성물산㈜, 피고 : 공정거래위원회

소송의 내용	LNG 저장탱크 입찰담합 과징금 납부명령 취소 청구

소송가액	1,000 백만원 (분쟁금액 : 73,200 백만원)

진행상황	현재 3심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2017. 9. 12 상고이유서 제출 이후 상고이유 검토중

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 과징금납부명령 취소 청구의 소

구 분	내 용

소 제기일	2016. 1. 11

소송 당사자	원고 : 삼성물산㈜, 피고 : 공정거래위원회

소송의 내용	LNG 가스 주배관 입찰담합 과징금 납부명령 취소 청구

소송가액	1,000 백만원 (분쟁금액 29,256 백만원)

진행상황	현재 3심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2017. 7. 13 상고이유서 제출 이후 상고이유 검토 중

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 비용보상청구

구 분	내 용

소 제기일	2016. 12. 19

소송 당사자	원고 : 삼성물산㈜ 외 1, 피고 : 한국전력공사

소송의 내용	UAE Barakah 원전 프로젝트 공사 물량 증가,설계 변경 및 지연에 따른 비용보상 청구의 건

소송가액	USD 224,801,090

진행상황	현재 중재절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2018. 5 ~ 6월 증인진술서 제출 절차 2018. 7 ~ 9월 전문가 관련 절차 2018. 10. 30 ~ 11. 26 변론기일 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	현재로서는 동 소송의 최종 결과가회사의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없음

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2016. 3. 17

소송 당사자	원고: 삼성물산㈜, 피고: Duro Felguera Australia Ptd

소송의 내용	Duro의 파트너사인 Forge의 파산으로 인한연대책임 청구 및 공사 지연, 하자 보수 비용 분쟁의 건

소송가액	AUD 410,000,000(Counter-claim: AUD 283,535,115.2 )

진행상황	현재 중재절차 진행중

향후 소송일정 및 대응방안	2018. 4. 20 ~ 2018. 4. 23 최종 변론기일 진행되었고, 공시일 현재 선고기일 미지정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	현재로서는 동 소송의 최종 결과가회사의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없음

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2016. 2. 18

소송 당사자	원고 : 삼성물산㈜,피고 : Laing O'Rourke Australia Construction Pty Ltd.

소송의 내용	해지정산 한도를 초과해 지급된 금액의 반환 등제반 손해배상을 청구

소송가액	AUD 89,252,210.16(Counter-claim: AUD 98,094,146)

진행상황	현재 중재절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2018. 6월 1차 변론 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2017. 12. 13.

소송 당사자	원고 : 삼성물산㈜ 외 2,피고 : Qatar Railway Company

소송의 내용	부당 타절에 대한 손해 배상 및미지급 기성에 대하여청구하는 소송

소송가액	QAR 750,000,000

진행상황	현재 중재절차 진행중

향후 소송일정 및 대응방안	중재판정부 구성 중

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

(3) 피소된 소송- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2017. 2. 16 (송달일 : 2017. 3. 9)

소송 당사자	원고 : 한국가스공사, 피고 : 삼성물산㈜ 외 12

소송의 내용	LNG 저장탱크 입찰담합 손해배상 청구

소송가액	200,000 백만원

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2018. 4월 말 기준 감정절차 진행을 위해 기일추정 중

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구의 소

구 분	내 용

소 제기일	2015. 10. 14 (송달일 2015. 11. 16)

소송 당사자	원고 : 한국가스공사, 피고 : 삼성물산㈜ 외 18

소송의 내용	LNG 가스 주배관 손해배상 청구

소송가액	100,000 백만원

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2018. 4월 말 기준 원고 손해의 범위에 관해감정절차 진행 중

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구의 소

구 분	내 용

소 제기일	2014. 6. 1

소송 당사자	원고 : ETA L.L.C., 피고 : 삼성물산㈜ 외 1

소송의 내용	최종 정산금 지급 청구

소송가액	AED 435,493,395.2(Counterclaim : AED 326,323,485)

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2018. 6. 27. 변론기일 진행 예정이고원고에 대한 초과 기성 지급분 반환 주장

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	현재로서는 동 소송의 최종 결과가회사의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없음

- 손해배상청구

구 분	내 용

소제기일	2014. 10. 27

소송 당사자	원고 : 2138747 Ontario Inc,피고 : 삼성물산㈜, Samsung C America, Inc

소송의 내용	Skypower 및 LB Skypower로부터 제소권을 양도받은 원고가, 당사를 상대로 당사와 Skypower, LD Skypower간의 비밀계약유지 위반에 따른 손해배상 등 청구

소송가액	USD 175,000,000

진행상황	현재 3심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	Skypower사 관련 클레임은 2018. 4. 24 변론 기일 진행됨, LB Skypower사 관련 클레임은 1심 당사 승소로 종결

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨.

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	· 2015. 9. 17

소송 당사자	원고 : EMDAD Leasing Company, 피고 : 삼성물산㈜

소송의 내용	원고의 피고에 대한 기성청구 및피고의 원고에 대한 하자보수비용청구의 건

소송가액	QAR 99,940,887.78(Counter-claim: QAR 63,677,131.85)

진행상황	현재 중재절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2018. 6월 변론기일 예정이고, 대체시공 정당성 등 주장

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	· 당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	· 2016. 10. 17

소송 당사자	원고 : United Construction Establishment (UCE)피고 : 삼성물산㈜

소송의 내용	원고의 피고에 대한 기성청구 및피고의 원고에 대한 하자보수비용청구의 건

소송가액	QAR 114,327,615(Counter-claim: QAR 7,527,764)

진행상황	현재 중재절차 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2018. 4. 15 - 2018. 4. 18 변론기일 진행되었고 LD 부과 정당성 등 주장

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	· 당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2013. 12. 1

소송 당사자	원고 : Imad Darwish Abdullah Al Darwish(Hawar Group 소유자), 피고 : 삼성물산㈜

소송의 내용	Agent 계약 타절에 따른 손해 배상 및미지급 수수료 지급 청구의 건

소송가액	USD 38,150,000

진행상황	현재 3심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2018. 4. 22 원고의 상고장을 접수하였고, 원고의 수수료 산정 근거 부당성 등 주장

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 공사대금청구

구 분	내 용

소 제기일	2016. 11. 14

소송 당사자	원고 : ㈜삼우종합건축사사무소, 피고 : 삼성물산㈜ 외 2인

소송의 내용	Qatar Doha Metro Major Stations Architectural P-SumDesign and Engineering Services 미수금 청구의 건

소송가액	USD 15,575,327

진행상황	현재 중재절차 진행 중단 중

향후 소송일정 및 대응방안	도급계약 분쟁 관련 판정 결과를 지켜보기 위해 당사자 간 합의로 중재절차 진행 중단 중

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨.

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2015. 5. 4

소송 당사자	원고: Tetra, 피고: 삼성물산㈜ 외 1,

소송의 내용	공사대금청구소송

소송가액	AED 59,439,267.2(Counter-claim: AED 20,564,938.9)

진행상황	현재 중재절차 진행중

향후 소송일정 및 대응방안	원고의 감정인 보고서 철회 및 청구취지 변경 신청에 대하여, 2018. 4. 10 피고는 답변서를 제출하였고 원고의 간접비 청구 부당성 등 주장

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨.

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2017. 1. 11

소송 당사자	원고 : Qatar Railway Company, 피고 : ㈜삼우종합건축사사무소 외 3

소송의 내용	설계하자에 대한 손해배상 청구의 건

소송가액	USD 33,461,210

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2018. 4. 30 소각하 판결로 피고 승소하였고,항소 제기 기간 진행중

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨.

- 합병 무효의 소

구 분	내 용

소 제기일	2016. 2. 29 (송달일 : 2016. 3. 24)

소송 당사자	원고 : 일성신약㈜ 외 4, 피고 : 삼성물산㈜

소송의 내용	합병 무효의 소

소송가액	-

진행상황	2017. 10. 19. 1심 선고 (당사 승소)현재 2심 계속중

향후 소송일정 및 대응방안	원고들의 항소이유서에 대한 반론 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

- 손해배상청구

구 분	내 용

소 제기일	2018. 2. 25

소송 당사자	원고 : Qatar Railway Company, 피고 : 삼성물산㈜ 외 2

소송의 내용	원고의 채무 불이행 및 계약 타절에 따른 손해배상 청구

소송가액	USD 102,074,534

진행상황	현재 1심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2018. 4. 26 민사 재판부 이송 결정 관할 위반 등 주장 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	현재로서는 동 소송의 최종 결과가 회사의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없음

(4) 중요 비송사건 현황

구 분	내 용

소 제기일	2015. 8. 26

소송 당사자	신청인 : 일성신약㈜ 외 4, 피신청인 : 삼성물산㈜

소송의 내용	주식매수가격 결정

소송가액	-

진행상황	현재 재항고심 계속중

향후 소송일정 및 대응방안	피신청인의 재항고이유 보충서에 대한 신청인들의 추가 반론여부에 따라 대응 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당 소송건은 재무제표에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상됨

상기 외에도 다수의 상대방과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 등이 진행중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며, 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 2018년 3월 31일 현재 당사의 차입금, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과관련하여 백지어음 및 수표 21매와 500백만원에 상당하는 어음 1매 가 관련기관에견질로 제공되어 있습니다 .

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	21	백지	어음 및 수표

1	500	어음

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 내역 (1) 국내: 해당사항 없음

(2) 해외 : 당사의 자회사 등에 대해 제공한 채무보증 내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일) (단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	채권자	보증건수	보증기간	채무보증금액 증감내역(한도)	채무금액

시작일	종료일	제53기말	증가	감소	제54기말

Samsung C America, Inc.	종속회사	SMBC	1	2014-05-07	2021-12-15	77,890	-	356	77,534	-

Samsung C U.K Ltd.	종속회사	CITI 外	3	2015-11-30	2018-11-30	60,642	-	279	60,363	898

Samsung C Singapore Pte Ltd.	종속회사	MIZUHO 外	4	2015-09-10	2019-01-06	42,856	-	196	42,660	2,592

Samsung C Japan Corporation	종속회사	BTMU 外	4	2016-04-30	2019-03-31	204,481	5,625	-	210,106	69,976

Samsung C Hongkong Ltd.	종속회사	WOORI 外	3	2016-09-27	2018-10-24	69,641	-	10,983	58,658	4,161

S.C. Otelinox S. A. Inc.	종속회사	Unicredit	1	2016-03-07	2019-03-07	8,955	229	-	9,184	50

Samsung C Malaysia SDN BHD	종속회사	STANDARD CHARTERED	1	2016-03-03	2019-03-03	7,956	207	-	8,163	-

Samsung C Taiwan Co., Ltd.	종속회사	SMBC	1	2016-06-30	2018-06-30	5,357	-	24	5,333	-

Samsung Oil Gas USA Corp.	종속회사	INTESA	1	2016-07-25	2018-06-05	32,142	-	147	31,995	-

Samsung Oil Gas Parallel Corp.	종속회사	Credit Agricole	1	2016-09-16	2018-09-15	74,354	-	339	74,015	73,485

Myodo Metal Co., Ltd.	종속회사	Daishi 外	3	2016-06-30	2018-08-31	28,476	1,566	-	30,042	13,018

Samsung C Corporation India Private Limited	종속회사	STANDARD CHARTERED外	2	2015-10-04	2018-11-15	6,688	-	136	6,552	-

중국 역내법인 통합한도	종속회사	CITI	1	2016-07-06	2018-07-06	21,428	-	98	21,330	-

QSSC, S.A, De C.V.	종속회사	BANAMEX	1	2016-03-31	2019-03-31	5,357	-	24	5,333	-

PLL Holdings LLC	종속회사	JP MORGAN 外	4	2012-12-14	2021-12-31	176,780	15,191	-	191,971	191,971

Terminal KMS de GNL, S. de R.L. de C.V.	관계회사	Manzanillo Gas Tech 外	3	2009-04-30	2029-09-01	93,478	-	427	93,051	93,051

KST ELECTRIC POWER COMPANY, S.A.P.I de C.V.	관계회사	BOA 外	3	2015-12-31	2018-12-30	13,967	-	65	13,902	13,902

Kelar S.A.	관계회사	KEB 外	4	2014-08-01	2031-04-30	37,128	-	169	36,959	14,562

Samsung Renewable Energy, Inc.	종속회사	Credit Agricole	-	2015-05-01	2018-06-30	25,581	-	25,581	-	-

Bahrain LNG W.L.L.	투자회사	SG 外	3	2015-11-30	2018-11-29	21,952	-	110	21,842	21,842

Erdenet	투자회사	Commerz	1	2017-12-15	2021-01-15	10,714	-	49	10,665	10,665

Samsung C India Private Limited	종속회사	SHINHAN 外	3	2017-11-29	2018-11-28	77,748	80,319	-	158,067	-

Samsung C (KL) SDN. BHD.	종속회사	STANDARD CHARTERED	1	2017-01-14	2019-01-14	31,616	1,470	-	33,086	16,709

Samsung C Corporation Saudi Arabia	종속회사	SMBC 外	3	2017-01-13	2019-01-10	267,849	-	107,874	159,975	134,379

SAMSUNG C ECUK LTD	종속회사	DBS 外	3	2014-02-14	2018-05-31	86,371	3,435	-	89,806	84,568

Samsung C Canada Ltd.	종속회사	NOVA SCOTIA 外	2	2017-05-26	2018-09-07	96,354	-	2,831	93,523	90,213

Cheil Industries Italy SRL	종속회사	BANCA INTESA	1	2017-07-01	2019-06-30	6,396	164	-	6,560	236

Samsung Fashion Trading (Shanghai) Co.,Ltd.	종속회사	CITI 外	3	2017-06-01	2018-05-31	76,069	-	347	75,722	12,479

채무보증 합계	61	1,668,226	108,206	150,035	1,626,397	848,757

※ 중국 역내법인 통합한도는 무역법인(천진,상해, 광주), 정밀재법인을 대상으로 한 포괄 차입한도입니다.※ 보증기간은 보증 건이 다수인 경우 가장 빠른 일자를 시작일로 기재하고 가장 늦은 일자를 종료일로 기재하였습니다.

라. 채무인수약정 현 황 등

(기준일 : 2018년 03월 31일) (단위 : 백만원)

채무자	관계	채권자	채무잔액	건수	약정금액	약정기간(개시일~종료일)	비 고

제54기말	증가	감소	제55기1분기말

에스엘
디엔시	천호동 PJT
시행사	당사	140,000	1	140,000	-	140,000	-	'15.10.30
~
`18.03.05	- 보증내역 : 채무인수
- 대출기관 : 롯데캐피탈, 신협, 신한생명
- 유형 : PF Loan

합 계	140,000	1	140,000	-	140,000	-

※ 상기 채무인수약정은 '18.02.27 조기 종료되었습니다.

마. 신용보강 제공 현황(단위 : 억원)

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

에프엔녹번	ABS	재건축/재개발	2015-01-19	1,179	1,179	지급보증	-

뉴스타장위5	ABS	재건축/재개발	2015-02-05	1,800	1,800	지급보증	-

비바서초우성2	ABS	재건축/재개발	2015-03-10	800	800	지급보증	-

에프엔명일	ABS	재건축/재개발	2015-03-19	1,300	1,300	지급보증	-

에프엔장위	ABS	재건축/재개발	2015-04-17	1,100	1,100	지급보증	-

비바석관2	ABS	재건축/재개발	2015-07-31	760	760	지급보증	-

아리온천2	ABS	재건축/재개발	2015-08-24	1,673	1,673	지급보증	-

비바과천	ABS	재건축/재개발	2015-09-09	446	446	지급보증	-

뉴스타일원	ABS	재건축/재개발	2015-09-18	1,030	1,030	지급보증	-

알엠에이구의원	ABS	재건축/재개발	2016-01-29	450	450	지급보증	-

뉴스타잠원18	ABS	재건축/재개발	2016-01-27	266	266	지급보증	-

아리가재울5	ABS	재건축/재개발	2016-06-30	1,428	1,428	지급보증	-

아리거제2	ABS	재건축/재개발	2016-07-22	1,191	1,191	지급보증	-

뉴스타부천송내	ABS	재건축/재개발	2016-08-30	614	614	지급보증	-

와이케이장위1	ABS	재건축/재개발	2016-09-28	350	350	지급보증	-

아리신정2	ABS	재건축/재개발	2016-10-07	2,000	2,000	지급보증	-

에프엔길음2	ABS	재건축/재개발	2017-03-03	1,755	1,755	지급보증	-

엠디비산	ABS	재건축/재개발	2017-07-31	815	815	지급보증	-

뉴스타서초우성1	ABS	재건축/재개발	2017-08-11	1,000	1,000	지급보증	-

제이드연지2	ABS	재건축/재개발	2017-08-31	2,260	2,260	지급보증	-

에프엔상아2	ABS	재건축/재개발	2017-10-27	500	500	지급보증	-

용두6컨소유동화전문	ABS	재건축/재개발	2018-01-15	1,500	1,500	지급보증	-

에스러셀제오차	ABCP	재건축/재개발	2015-03-10	2,000	2,000	지급보증	-

에스러셀육차	ABCP	재건축/재개발	2015-07-24	2,100	2,100	지급보증	-

에스스마트제이차	ABCP	재건축/재개발	2017-03-06	1,000	1,000	지급보증	-

엠케이답십리	ABCP	재건축/재개발	2017-05-25	1,300	1,300	지급보증	-

에프엔구의1	ABCP	재건축/재개발	2017-09-25	980	980	지급보증	-

바. 장래매출채권 유동화 현황 당사의 장래매출채권 유동화 발행 현황은 없습니다.

사. 그 밖의 우발채무 등

(1) 20 18년 3월 31일 현재 당사는 우리은행 등으로부터 상품 등 수출입거래에 따른 신용장 개설 등과 관련한 미화 608,109 천불의 지급보증, 수출 계약이행보증 등을 위한 미화 376,528천불 의 지급 보 증, 무 역금융 등과 관련된 미화 2,310,194천불의 포괄한도 를 각각 제공받고 있습니다. 한편, 당사가 금융기관에 매각한 수출채권 중 2018년 3월 31일 현재 만기가 도래하지 아니한 금액은 미화 490,893천불 입니다. (2) 2018년 3월 31일 현재 당사의 차입금, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과 관련 하여 백지어음 및 수표 21 매와 500 백만원에 상당하는 어음 1 매 가 관련기관 에 견질로 제공되어 있습니다.

(3) 2018년 3월 31일 현재 당사는 해외관계기업 및 공동기업 등의 채무를 위하여 미 화 165,417천불을 한도로 하는 지급보증을 제공하고 있습니다. 또한, 당사는 해외현지법인 등이 수주한 공사의 이행 을 위하여 미화 180,626 천불을 한도 로 하는 공사이행보증 등을 제공하고 있습니다. 국내공사의 경우 통상 동업자간에 수주한 공사의 이 행을 위하여 상호보증을 하고 있는 바, 2018년 3월 31일 현재 당사는 관련동업자를 위하여 269,455백만원의 보증을 제공하고 있으며, 동시에 당사의 공사를 위하여 관련동업자로부터 1,035,563 백 만원 의 보증을 제공받고 있습니다. (4) 2018년 3월 31일 현재 당사는 한국무역보험공사의 단기수출보험 등에 가입하고 있으며, 금융기관으로부터 제공받은 보증과 관련하여 한국무역보험공사로부터 발급 받은 보증서(부보금액 111,059백만원)를 담보로 제공하고 있습니다 .

(5) 2018년 3월 31일 현재 계류중인 소송사건은 당사 가 피소된 195건(관련금액 388,319백만원과 미화 490,100천불)과 당사가 제소한 90건(관련금액 457,237 백만원과 미화 1,013,251천불)이 있습니다. 당사의 경영진은 상기 소송사건의 결과가 당사의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. (6) 2018년 3월 31일 현재 당사는 외화채권ㆍ채무의 환율과 이자율위험회피 등의 목적으로 USD 539,276천, JPY 93,476천, EUR 45,511천, SGD 1,729천, GBP 57천, KWD 8천, CNY 478천, SEK 1,645천을 계약금액으로 하는 1,364건의 통화선도계약을 체결하고 있으며, 400,000백만원, USD 48,125천 및 EUR 19,578천을 계약금액으로 하는 11건의 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 또한 당사는 2018년 3월 31일 현재 USD 99,244천을 계약금액으로 하는 2건의 통화스왑계약을 체결하고 있으며, USD 176,955천을 계약금액으로 하는 155건의 상품선물계약을 체결하고 있습니다. 당분기 중 통화선도계약 등에서 발생한 거래 이익 및 손실은 각각 24,113백만원과 18,093백만원이며, 외환차익(기타수익)과 외환차손(기타비용)으로 계상되어 있습니다. (7) 2018년 3월 31일 현재 당사는 협력사로부터 제공받은 물품 및 서비스의 대가를 당사의 구매 전용카드와 외상매출채권담보를 이용하여 지급하기 위해 우리은행 등과 한도액 351,000백만원 의 약정을 맺고 있습니다.

(8) 당사는 카자흐스탄 소재 석탄화력발전소의 건설 및 운영사업 투자와 관련하여 지분 매각자인 JSC Samruk-Energy와 2012년 2월 14일에 주식구매계약 (Share Purchase Agreement)을 맺고 사업목적법인의 지분을 인수하였습니다. 당사는 2016년 8월 31일에 동 투자의 불확실성을 고려하여 JSC Samruk- Energy를 상대로 보유중이던 지분재매각청구권을 행사가격 USD 192,452 천불로 행사하였습니다. 한편, 당사는 2016년 8월 31일에 동 사업의 건설공사와 관련하여 발주처에게 사업의 불확실 성을 고려하여 계약 해지 통보를 하였습니다. 당사는 지속적으로 발주처와 계약 해지 관련 협상을 진행 중에 있으며 현재로서는 그 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.

(9) 구 삼성물산(주)는 2015년 4월 30일에 자산효율화를 통한 재무건전성을 강화 하기 위해 한화종합화학(주)(구, 삼성종합화학(주))의 지분 22.99%를 한화케미칼 (주) 및 한화에너지(주)(이하 "양수인")에 양도하였습니다. 관련 주식매매계약서에 따르면 당사는 향후 한화토탈(주)(구, 삼성토탈(주))의 영업성과에 따라 추가대금 을 수령할 수 있습니다. 한편, 당사는 한화종합화학(주)의 상장시 잔여지분에 대한 매출우선권을 보유하여 있으며, 거래종결일로부터 6년(양수인의 요청시 7년)내에 한화종합화학(주)가 상장되지 않을 경우 잔여지분에 대해 양수인에게 풋옵션을 행사할 수 있으며, 양수인은 콜옵션을 행사할 수 있습니다. 또한, 당사의 잔여지분 매각 시 양수인은 우선매수청구권을 보유하며, 양수인의 보유지분 매각 시 당사는 동반매각권, 양수인은 동반매각청구권을 보유하고 있습니다. (10) Biogen Therapeutics Inc.는 삼성바이오로직스(주)와의 주주간 약정에 따라 삼성바이오에피스(주)의 지분을 49.99%까지 매입할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. 동 권리의 행사가격은 투자원금(바이오시밀러 개발비 투자금액 중 49.9%에 해당하는 금액에서 Biogen Therapeutics Inc.의 기투자금액을 제외한 금액)과 누적이자(약정에 따른 자본수익률을 적용하여 산정한 이자)의 합계액 이며, 파생상품의 가치는 시장상황과 옵션행사 여부에 따라 유의적으로 변동할 수 있습니다. 이와 관련하여 2018년 3월 31일 현재 당사는 해당 콜옵션의 공정 가치를 옵션부부채(1,933,562백만원)로 계상하고 있습니다. 만약, Biogen Therapeutics Inc.가 옵션만기 일 (2018년 내) 까지 옵션을 행사하지 않을 경우 지배력에 대한 판단이 달라질 수 있습니다.

(11) 당사의 종속회사인 삼성바이오로직스(주)는 금융기관과 장기차입금에 대해 다음의 약정사항을 체결하였으며, 사건 발생시 장기차입금에 대한 기한의 이익을 상실하여 조기상환청구를 받을 수 있습니다.

금융기관	구 분	약정사항의 주요 내용

(주)국민은행	경영권유지	삼성그룹의 계열사 유지 및 현 대주주의 경영권 유지

미쓰이스미토모은행	주주구성비율	삼성그룹 보유 지분 50% 초과 유지 및삼성물산 보유 지분 30% 초과 유지

(12) 당사의 종속회사인 삼성바이오로직스(주)는(이하 '종속 회사') 인천광역시와의 토지관련 임대차 계약과 관련하여 인천광역시의 공유재산관리조례에 대한 임대 료 감면 요건을 충족함에 따라 동 토지관련 임차료를 전액 면제받고 있습니다. 종속회사는 인천광역시로부터 면제받은 임차료의 공정가치를 무형자산으로 인식하고 있으며, 동일한 금액을 정부보조금의 과목으로 하여 자산의 차감항목 으로 계상하고 있습니다. 인천광역시의 토지 무상임대 기간 및 임대료 면제 요건은 다음과 같습니다.

① 기간 총 50년간 임대조건으로 최초 임대기간은 토지임대차계약 체결일인 2011년 5월 1일로부터 20년간이며, 이후 10년 단위로 재계약을 체결할 수 있습니다.

② 면제요건 계약 체결일로부터 5년간은 외국인투자금액이 미화 2천만달러 이상 유지, 그 이후부터는 외국인투자기업이면서 1일 평균 고용인원 300명 이상 유지 등의 요건을 충족하여야 합니다. ※ 상기 우발채무 금액은 연결기준으로 작성되었습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 (1) 당사는 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조에 근거, 공정거래위원회의 의결에 (20 14카총2754) 따라 과징금 16,243백만원을 부과받았으며 납입기한인 2015년 1월 7일에 납부하였으나, 행정소송승소 이의신청 재결 공정위 직권 취소에 따라 2016년 1월 19일에 1,805백만원을 회입을 받았습니다 당사는 국제기준에 걸맞은 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있으며, 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영하여 부당행위가 발생하지 않도록 노력하고 있습니다. ( 2) 당사는 새만금동 진 5공구 건설공사 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조에 근거, 공정거래위원회의 의결에 (의결 제2015-0095호) 따 라 과징금 3,458백만원을 부과받았으며 납입기한인 2015년 3월 1 1일에 납부하였으나, 서울고등법원에 행정소송을 제기하였고 법원의 확정판결 승소하여 2016년 7월 18일 432백만원 회입을 받았습니다. 당사는 국제기준에 걸맞은 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있으며, 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영하여 부당행위가 발생하지 않도록 노력하고 있습니다. ( 3) 당사는 천연가스 주배관 관리소 건설공사 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조에 근거, 예상되는 과징금 50,534백만 원에 대하여 손실 반영하였으나, 2015년 4월 22일 공정거래위원회의 전원회의가 개최되어 과징금 29,259백만원을 부과받았습니다. 2015년 7월 22일에 고지서를 수령하여 2015년 10월 2일에 납부완료하였습니다. 당사는 국제기준에 걸맞은 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있으며, 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영하여 부당행위가 발생하지 않도록 노력하고 있습니다. (4) 낙동강 하구둑 배수문 증설공사 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조에 근거, 공정거래위원회의 의결에 (2014카총2375) 따라 과징금 13,783백만원을 부과받았으며 납입기한인 2014년 12월 24일에 납부하였으나, 행정소송승소 이의신청 재결 공정위 직권 취소에 따라 2016년 1월 19일에 1,579백만원을 회입을 받았습니다 당사는 국제기준에 걸맞은 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있으며, 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영하여 부당행위가 발생하지 않도록 노력하고 있습니다. (5) 당사는 LNG 저장탱크 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여, 2016년 4월 20일 전원회 의 결과 과징금 예상금액 73,200백만원 부과 받았으며, 2016년 6월 29일 동일한 금액으로 납부금액 확정되어, 2016년 9월 2일 납 부 하였습니다. 당사는 공정거래위원회를 상대로 2016년 11월 22일 항소하였고, 2018년 3월 31일 현재 3심 진행 중입니다. 당사는 국제기준에 걸맞은 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있으며, 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영하여 부당행위가 발생하지 않도록 노력하고 있습니다.

(6) 당사는 원주강릉 10-1공구 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조에 근거, 예상되는 과징금 10,200백만원에 대하여

손실을 반영하였으나, 2017년 4월 5일 전원회의 결과 부적정공종 조합 공동 결정 행위는 '법 위반이 아니다'라는 결정을 받았습니다.

이후 2017년 6월 30일 공정거래위원회로부터 최종 무혐의 처분 의결서를 수령하였습니다.

(7) 당사는 경인아라뱃길 2공구 입찰관련 부당한 공동행위와 관련하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조에 근거, 공정거래위원회의 의결에 따라 과징금 8,493백만원을 부과받았으며 납입기한 인 2014년 6월 30일 에 납부하였으나, 행정소송승소 이의신청재결 공정위 직권 취소에 따라 2017년 4월 3일 894백만원 회입 되 었 습니다. 당사는 국제기준에 걸맞은 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있으며, 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영하여 부당행위가 발생하지 않도록 노력하고 있습니다. (8) 당사는 최근 3사업연도 동안 단기매매차익과 관련하여 증권선물위원회(금융감독 원장)로부터 통보받은 사항이 없습니다. (9) 당사의 주요종속회사인 삼성바이오로직스(주)는 외국환거래법 제18조 제1항에 따라 물품임대차계약 관련 지급사실을 외국환은 행 장에 신고하지 않았음을 이유로 인천세관으로부터 2016년 12월 14일 과태료(9,500천원) 부과 처분을 받고 위 과태료를 납부하였습니다. 당 사는 직원 교육 강화를 통해 향후 외국환 관련 위반행위가 발생하지 않도록 노력하고 있습니다. (10) 당사의 주요종속회사인 삼성바이오로직스(주)는 유가증권시장공시규정 제29조, 제35조 등에 따라 자회사 감사보고서('17.2.28)를 지연공시('17.3.13)하였음을 이유로 한국거래소로부터 2017년 4월 6일 불성실공시법인 지정 등 시장조치를 받고 공시위반제재금(8,000천원)을 납부하였습니다. 당 사는 공시 관련 임직원 교육 강화 및 지속적인 모니터링을 통하여 향후 공시 관련 위반행위가 발생하지 않도록 노력하고 있습니다. 나. 재발방지대책 당사는 국제기준에 걸맞은 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적 으로 시행하고 있으며, 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영 중에 있습니다. 이를 통해 부당행위가 발생하지 않도록 최선을 다하고 있습니다. 또한 당사는 환경안전 관련 법규 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에 대한 교육을 시행하고 있습니다. 더불어 공시 관련 임직원 교육 강화 및 지속적인 모니터링을 통하여 향후 공시관련 위반행위가 발생하지 않도록 노력하고 있습니다.

4. 정부 인증에 관한 사항(1) AEO (종합인증우수업체)

ㅇ 관련법령 : 종합인증우수업체 공인 및 관리에 관한 고시

ㅇ 인증부처 : 관세청 심사정책과

ㅇ 인증 일자 : 2015 . 12. 29

ㅇ 유효기간 : 2016. 1. 15 ~ 2021. 1. 14

( 2) 녹색기술 인증

ㅇ 관련법령 : 「저탄소 녹색성장 기본법」 제 32조 제2항ㅇ 인증부처 : 환경부

ㅇ 인증내용

No.	인증번호	기술명칭	분류번호	인증일자	유효기간

1	GT-13-00007	분산제 및 자력선별기를 이용한입자상 중금속 오염토양 정화기술	T100604	'13.01.31	'19.01.30

2	GT-13-00117	갱폼을 이용한 외단열 일체타설시스템 기술	T060402	'13.06.13	'19.06.12

3	GT-16-00012	체여과조를 분리막생물반응조(MBR) 전단에 적용한 하수처리기술	T030803	'16.01.28	'19.01.27

※ 온실가스 배출량은 'Ⅱ. 사업의 내용'의 '11. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항'내 '마. 환경물질의 배출 또는 정부규제의 준수 등에 대한 내용'부분을 참고하시기 바랍니다.

(3) 녹색경영

당사는 친환경 시스템 운영, 환경복원, 에너지 절감 및 신재생 에너지 사업을 해왔으며, 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 녹색사회공헌을 확대하고 있습니다.

(녹색기업 지정)당사의 녹색경영은 환경과 미래를 위한 친환경(eco-friendly) 경영의 일환으로, 환경관리의 신뢰성을 확보하고 친환경 기업으로서의 책임을 다하고자 경영활동을 수행하며, 당분기말 현재 환경부주관 녹색기업으로 지정되었고, ISO14001 인증을 획득하였습니다.

2018년 3월 31일 현재 친환경 경영 현황은 아래 표와 같습니다.

사업부분	친환경 경영	비고

건 설	ISO14001(환경경영시스템) 인증	2015.05.12 - 2018.05.11

리조트	환경부주관 녹색기업 선정	2016.06.10 - 2019.06.09

ISO14001(환경경영시스템) 인증	2017.10.15 - 2020.10.15

5. 합병등의 사후 정보 (1) 삼성물산주식회사와의 합병

가. 일반사항

구분	내용

합병기일	2015년 9월 1일

거래상대방법인내역	회사명	삼성물산주식회사

대표이사	최치훈, 김 신

본점소재지	서울특별시 서초구 서초대로 74길 14 삼성물산빌딩

합병배경	당사가 보유한 다양한 사업 영역 및 운영 노하우와 삼성물산주식회사가보유한 건설부문의 차별화된 경쟁력 및 해외인프라를 결합함으로써매출과 이익증대 등 외형성장과 신규 유망사업 발굴을 통해 초일류글로벌 기업으로의 도약을 위한 성장 기반을 마련하기 위함.

법적형태 및 거래내용	당사가 삼성물산주식회사를 흡수합병하여, 제일모직주식회사는 존속하고, 삼성물산주식회사는 해산함. 존속회사의 사명은 삼성물산주식회사로 변경함.

주요일정	- 이사회 결의 및 합병계약일: 2015.05.26- 임시주주총회: 2015.07.17- 주식매수청구권행사기간: 2015.07.17~2015.08.06- 합병기일: 2015.09.01- 합병등기일: 2015.09.02

나. 합병 전후의 주요 재무사항의 예측치 및 실적치 비교 합병 전 예측된 재무사항은 합병 후 통합 삼성물산의 2020년 기준 예상 매출은 60조, 세전이익 4조원 달성을 목표로 하고 있다고 예측되었을 뿐, 피합병법인의 1차연도와 2차연도의 예측치가 없어 합병전후 재무사항 비교표를 작성하지 않았습니다.

(2) 상기 합병에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart. fss.or.kr/) 상 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다.

6. 공모자금의 사용내역 - 해당사항 없음