삼성E&A 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 5월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 제51기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 4월 2일3. 정정사유 : 재무제표 수정에 따른 감사보고서 재발행

4. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요6. 배당에 관한 사항 등 나. 최근 3사업연도의 배 당에 관한 사항	구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제51기 제50기 제49기 주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) -45,351 25,759 -1,305,281 (별도)당기순이익(백만원) -78,440 -2,066 -1,349,231 (연결)주당순이익(원) -231 150 -35,301 현금배당금총액(백만원) - - - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) - - - - - - - - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) - - - - - - - - 주당 주식배당(주) - - - - - - - -	구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제51기 제50기 제49기 주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) -64,437 26,599 -1,305,281 (별도)당기순이익(백만원) -96,604 -2,148 -1,349,231 (연결)주당순이익(원) -329 155 -35,301 현금배당금총액(백만원) - - - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) - - - - - - - - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) - - - - - - - - 주당 주식배당(주) - - - - - - - -

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 나. 사업부문/지역별 재무현황 (2) 사업 부문별 재무현황	1) 연결 - 당기
- 전기
2) 별도
- 당기
- 전기	1) 연결 - 당기
- 전기
2) 별도
- 당기
- 전기

( 4) 지역별 매출액 현황	1) 연결 - 당기
- 전기
2) 별도
- 당기
- 전기	1) 연결 - 당기
- 전기
2) 별도
- 당기
- 전기

2..주요 공사 현황 등	가. 주요공사 현황 공시서류작성기준일 현재 당사의 주요공사 현황은 다음과 같습니다.
나. 공사종류별 완성도 현황 (플랜트공사) 공시서류작성기준일 현재 당사의 완성공사 및 수익인식액은 다음과 같습니다.
라. 매출에 관한 사항
(1) 매출 실적
마. 수주 상황
공시서류작성기준일 현재 당사의 수주상황은 다음과 같으며 수량은 업종 특성 상 측정이 불가하여 기재하지 않았습니다.
※ 기본 도급액 550억원 이상(당기 연결기준 매출액의 약 1%) 주요 프로젝트만 표시	가. 주요공사 현황 공시서류작성기준일 현재 당사의 주요공사 현황은 다음과 같습니다.
나. 공사종류별 완성도 현황 (플랜트공사) 공시서류작성기준일 현재 당사의 완성공사 및 수익인식액은 다음과 같습니다.
라. 매출에 관한 사항
(1) 매출 실적
마. 수주 상황
공시서류작성기준일 현재 당사의 수주상황은 다음과 같으며 수량은 업종 특성 상 측정이 불가하여 기재하지 않았습니다.
※ 기본 도급액 551억원 이상(당기 연결기준 매출액의 약 1%) 주요 프로젝트만 표시

4. 시장위험과 위험 관리	가. 연 결(4) 자본위험관리
당기말 및 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.
나. 별도(4) 자본위험관리
당기말 및 전기말 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다.	가. 연 결(4) 자본위험관리
당기말 및 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.
나. 별도(4) 자본위험관리
당기말 및 전기말 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보	가. 요약 연결 재무정보
※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임]
나. 요약 별도 재무정보
※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임]	가. 요약 연결 재무정보
※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임]
나. 요약 별도 재무정보
※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성 [△는 부(-)의 수치임]

2. 연결재무제표3. 연결재무제표 주석4. 재무제표5. 재무제표 주석	별도 정오표를 작성하지 않습니다. 본문내용을 참고하시기 바랍니다.	별도 정오표를 작성하지 않습니다. 본문내용을 참고하시기 바랍니다.

6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항(5) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항	1) 연결
○ 투입법에 따른 수익인식 연결재무제표에 대한 주석 3에서 설명한 바와 같이 총계약수익은 최초에 합의된 계약금액을 기준으로 측정하지만 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 연결회사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 또한 공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는진행률의 영향을 받으 며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. 또한 연결재무제표에 대한 주석 24에 기재한 바와 같이 당기중 총계약수익의 추정 변동액과 총계약원가의 추정 변동액은 각각 1,714,950백만원 증가와 1,741,727백만원 증가이며, 이러한 추정치 변동에 따라 당기 손익은 85,312백만원 감소하고 미래 손익은 58,535백만원 증가할 것으로 추정되었습니다. 이러한 건설계약의 특성으로 인해 총계약수익 추정의 불확실성이 증가하고 총계약수익과 총계약원가 추정치 변동이 당기손익(또는 미래손익)에 영향을 미칠 가능성이 존재함에 따라 우리는 투입법에 따른 수익인식을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.당기말 현재 연결회사의 투입법에 따른 수익인식에 대하여 우리가 수행한 주요감사절차는 다음과 같습니다.ㆍ수익인식 회계정책의 적정성에 대한 검토 및 당기중 수익인식 회계정책 변경유무에 대한 질문ㆍ주요 프로젝트의 현재 진행상황, 유의적인 변동사항에 대한 분석적 검토
○ 총계약원가 추정의 불확실성연결재무제표에 대한 주석 3에서 기술하고 있는 바와 같이 연결회사는 건설형 공사계약의 결과를 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 계약수익과 계약원가를 보고기간종료일 현재 계약활동의 진행률을 기준으로 하여 각각 수익과 비용으로 인식하고 있습니다. 계약활동의 진행률은 진행단계를 반영하지 못하는 계약원가를 제외하고 수행한 공사에 대하여 발생한 누적계약원가를 추정 총계약원가로 나눈 비율로 측정하고 있습니다. 연결재무제표에 대한 주석 3에서 기술하고 있는 바와 같이 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치 에 근거하여 추정하고 있습니다.
연결재무제표에 대한 주석 24에서는 당기중 공종별 추정총계약원가의 변동액은 1,741,727백만원 증가로 추정총계약수익의 변동액 대비 101.6%의 비율을 나타내고 있으며, 이와 같은 변동액이 당기 및 미래 손익에 미치는 영향이 각각 85,312백만원 감소 및 58,535백만원 증가임을 기술하고 있습니다.
건설형 공사는 원자재 가격의 변동, 자연재해로 인한 공정지연, 환율변동, 신규진출 시장 리스크 등에 따라 사전에 예측할 수 없는 총계약원가의 변동이 발생할 가능성이높습니다. 우리는 이러한 총계약원가 추정의 불확실성과 추정치의 변동이 연결회사의 당기 손익에 미치는 영향을 고려하여 연결회사의 총계약원가 추정의 불확실성을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.
우리는 총계약원가 추정의 불확실성이 연결재무제표에 미치는 영향과 관련하여 다음의 감사절차를 수행하였습니다. ㆍ총추정계약원가의 유의적인 변동이 있는 프로젝트에 대하여 변동원인 질문 및 관 련 문서 확인ㆍ당기 완료 프로젝트 중 추정총계약원가와 발생한 누적계약원가가 유의적인 차이 가 있는 프로젝트의 차이원인 질문 및 관련 문서 확인ㆍ승인된 최초 추정총계약원가금액과 시스템 최초 입력 금액 비교 대사ㆍ추정총계약원가 최초 및 변경 승인에 대한 내부통제절차 이해 및 평가
○ 공사진행률의 산정연결재무제표에 대한 주석 3에서 기술하고 있는 바와 같이, 연결회사는 공사진행률을 진행단계를 반영하지 못하는 계약원가를 제외하고 수행한 공사에 대하여 발생한 누적계약원가를 추정 총계약원가로 나눈 비율로 측정하고 있습니다. 건설형 공사계약에서는 제반환경변화로 인한 추가 원가의 투입, 발주처의 인정지연, 특정기간의 원가투입 집중현상 등으로 인해 공사수행의 정도를 반영하지 못하는 원가투입이 발생할 가능성과 발주자에게 청구할 수 없는 비정상원가가 발생할 가능성이 높습니다. 우리는 원가투입량에 비례한 공사진행률과 실제 공사 진척도간에 유의미하게 차이가 발생할위험이 존재함에 따라 공사진행률의 산정을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.
우리는 공사진행률의 산정에 영향을 미치는 총계약원가와 누적계약원가와 관련하여 다음의 감사절차를 수행하였습니다. ㆍ계약의 진행 정도를 반영하지 못하여 누적발생계약원가와 추정총계약원가에서 제 외 되는 원가의 발생여부 및 회계처리에 대한 질문ㆍ투입원가 발생금액, 귀속시기 및 귀속 프로젝트를 원시증빙문서와 비교 대사ㆍ프로젝트 투입원가 집계의 적정성에 대한 이해 및 평가ㆍ프로젝트별 공사진행율 재계산 ㆍ연결회사의 물리적 공정률 산출자료와 투입원가 기준 공사진행률과의 비교 대사 및 차이 내역 검토 ㆍ프로젝트간 원가가 대체된 회계전표에 대한 검토
○ 미청구공사금액의 회수가능성연결재무제표에 대한 주석 2에서 기술하고 있는 바와 같이, 연결회사는 건설형 공사계약과 관련하여 누적발 생원가에 인식한 이익을 가산(인식한 손실을 차감)한 금액이 진행청구액을 초과하는 금액을 미청구공사로, 진행청구액이 누적발생원가에 인식한 이익을 가산(인식한 손실을 차감)한 금액을 초과하는 금액을 초과청구공사로 각각 표시하고 있습니다.
연결재무제표에 대한 주석 24에서 기술한 바와 같이 미청구공사는 774,325백만원으로 총자산 대비 15%입니다. 우리는 미청구공사금액이 차지하는 비중이 중요하고 최근 발주처의 대금결제 지연 및 조건의 변경, 클레임 발생 등으로 인해 회수에 대한 불확실성이 증가함에 따라 미청구공사금액의 회수가능성을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.
우리는 당기중 미청구공사금액이 유의적으로 증가된 프로젝트에 대하여 다음의 감사절차를 수행하였습니다. ㆍ계약상의 대금결제조건, 지연배상금 조건, 준공기한 및 기타 의무사항에 대한 질 문 및 관련 계약서 확인ㆍ발주자의 재무적 건전성에 대한 질문 및 특이사항에 대한 관련 문서 확인ㆍ미청구공사금액의 회수가능성에 대한 경영진의 추정근거 검토 2) 별도
○ 투입법에 따른 수익인식 재무제표에 대한 주석 3에서 설명한 바와 같이 총계약수익은 최초에 합의된 계약금액을 기준으로 측정하지만 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 회사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 또한 공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으 며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. 또한 재무제표에 대한 주석 24에 기재한 바와 같이 당기중 총계약수익의 추정 변동액과 총계약원가의 추정 변동액은 각각 1,628,151백만원 증가와 1,711,210백만원 증가이며, 이러한 추정치 변동에 따라 당기 손익은 134,591백만원 감소하고 미래 손익은 51,532백만원 증가할 것으로 추정되었습니다. 이러한 건설계약의 특성으로 인해 총계약수익 추정의 불확실성이 증가하고 총계약수익과 총계약원가 추정치 변동이 당기손익(또는 미래손익)에 영향을 미칠 가능성이 존재함에 따라 우리는 투입법에 따른 수익인식을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.당기말 현재 회사의 투입법에 따른 수익인식에 대하여 우리가 수행한 주요감사절차는 다음과 같습니다.ㆍ수익인식 회계정책의 적정성에 대한 검토 및 당기중 수익인식 회계정책 변경유무 에 대한 질문ㆍ주요 프로젝트의 현재 진행상황, 유의적인 변동사항에 대한 분석적 검토
○ 총계약원가 추정의 불확실성재무제표에 대한 주석 3에서 기술하고 있는 바와 같이 회사는 건설형 공사계약의 결과를 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 계약수익과 계약원가를 보고기간종료일 현재계약활동의 진행률을 기준으로 하여 각각 수익과 비용으로 인식하고 있습니다. 계약활동의 진행률은 진행단계를 반영하지 못하는 계약원가를 제외하고 수행한 공사에 대하여 발생한 누적계약원가를 추정 총계약원가로 나눈 비율로 측정하고 있습니다. 재무제표에 대한 주석 3에서 기술하고 있는 바와 같이 총계약원가는 재료비, 노무비,공사기간 등의 미래 예상치 에 근거하여 추정하고 있습니다.
재무제표에 대한 주석 24에서는 당기중 공종별 추정총계약원가의 변동액은 1,711,210백만원 증가로 추정총계약수익의 변동액 대비 105.1%의 비율을 나타내고 있으며,이와 같은 변동액이 당기 및 미래 손익에 미치는 영향이 각각 134,591백만원 감소 및51,532백만원 증가임을 기술하고 있습니다.
건설형 공사는 원자재 가격의 변동, 자연재해로 인한 공정지연, 환율변동, 신규진출 시장 리스크 등에 따라 사전에 예측할 수 없는 총계약원가의 변동이 발생할 가능성이높습니다. 우리는 이러한 총계약원가 추정의 불확실성과 추정치의 변동이 회사의 당기 손익에 미치는 영향을 고려하여 회사의 총계약원가 추정의 불확실성을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.
우리는 총계약원가 추정의 불확실성이 재무제표에 미치는 영향과 관련하여 다음의 감사절차를 수행하였습니다. ㆍ총추정계약원가의 유의적인 변동이 있는 프로젝트에 대하여 변동원인 질문 및 관 련 문서 확인ㆍ당기 완료 프로젝트 중 추정총계약원가와 발생한 누적계약원가가 유의적인 차이 가 있는 프로젝트의 차이원인 질문 및 관련 문서 확인ㆍ승인된 최초 추정총계약원가금액과 시스템 최초 입력 금액 비교 대사ㆍ추정총계약원가 최초 및 변경 승인에 대한 내부통제절차 이해 및 평가
○ 공사진행률의 산정재무제표에 대한 주석 3에서 기술하고 있는 바와 같이, 회사는 공사진행률을 진행단계를 반영하지 못하는 계약원가를 제외하고 수행한 공사에 대하여 발생한 누적계약원가를 추정 총계약원가로 나눈 비율로 측정하고 있습니다. 건설형 공사계약에서는 제반환경변화로 인한 추가 원가의 투입, 발주처의 인정지연, 특정기간의 원가투입 집중현상 등으로 인해 공사수행의 정도를 반영하지 못하는 원가투입이 발생할 가능성과 발주자에게 청구할 수 없는 비정상원가가 발생할 가능성이 높습니다. 우리는 원가투입량에 비례한 공사진행률과 실제 공사 진척도간에 유의미하게 차이가 발생할 위험이 존재함에 따라 공사진행률의 산정을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.
우리는 공사진행률의 산정에 영향을 미치는 총계약원가와 누적계약원가와 관련하여 다음의 감사절차를 수행하였습니다. ㆍ계약의 진행 정도를 반영하지 못하여 누적발생계약원가와 추정총계약원가에서 제 외 되는 원가의 발생여부 및 회계처리에 대한 질문ㆍ투입원가 발생금액, 귀속시기 및 귀속 프로젝트를 원시증빙문서와 비교 대사ㆍ프로젝트 투입원가 집계의 적정성에 대한 이해 및 평가ㆍ프로젝트별 공사진행율 재계산 ㆍ회사의 물리적 공정률 산출자료와 투입원가 기준 공사진행률과의 비교 대사 및 차 이 내역 검토 ㆍ프로젝트간 원가가 대체된 회계전표에 대한 검토
○ 미청구공사금액의 회수가능성재무제표에 대한 주석 2에서 기술하고 있는 바와 같이, 회사는 건설형 공사계약과 관련하여 누적발생원가에 인식한 이익을 가산(인식한 손실을 차감)한 금액이 진행청구액을 초과하는 금액을 미청구공사로, 진행청구액이 누적발생원가에 인식한 이익을 가산(인식한 손실을 차감)한 금액을 초과하는 금액을 초과청구공사로 각각 표시하고 있습니다.
재무제표에 대한 주석 24에서 기술한 바와 같이 미청구공사는 656,048백만원으로 총자산 대비 16%입니다. 우리는 미청구공사금액이 차지하는 비중이 중요하고 최근 발주처의 대금결제 지연 및 조건의 변경, 클레임 발생 등으로 인해 회수에 대한 불확실성이 증가함에 따라 미청구공사금액의 회수가능성을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.
우리는 당기중 미청구공사금액이 유의적으로 증가된 프로젝트에 대하여 다음의 감사절차를 수행하였습니다. ㆍ계약상의 대금결제조건, 지연배상금 조건, 준공기한 및 기타 의무사항에 대한 질문 및 관련 계약서 확인ㆍ발주자의 재무적 건전성에 대한 질문 및 특이사항에 대한 관련 문서 확인ㆍ미청구공사금액의 회수가능성에 대한 경영진의 추정근거 검토	1) 연결
○ 투입법에 따른 수익인식 연결재무제표에 대한 주석 3에서 설명한 바와 같이 총계약수익은 최초에 합의된 계약금액을 기준으로 측정하지만 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 연결회사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 또한 공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는진행률의 영향을 받으 며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. 또한 연결재무제표에 대한 주석 24에 기재한 바와 같이 당기중 총계약수익의 추정 변동액과 총계약원가의 추정 변동액은 각각 1,714,950백만원 증가와 1,751,727백만원 증가이며, 이러한 추정치 변동에 따라 당기 손익은 95,312백만원 감소하고 미래 손익은 58,535백만원 증가할 것으로 추정되었습니다. 이러한 건설계약의 특성으로 인해 총계약수익 추정의 불확실성이 증가하고 총계약수익과 총계약원가 추정치 변동이 당기손익(또는 미래손익)에 영향을 미칠 가능성이 존재함에 따라 우리는 투입법에 따른 수익인식을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.당기말 현재 연결회사의 투입법에 따른 수익인식에 대하여 우리가 수행한 주요감사절차는 다음과 같습니다.ㆍ수익인식 회계정책의 적정성에 대한 검토 및 당기중 수익인식 회계정책 변경유무에 대한 질문ㆍ주요 프로젝트의 현재 진행상황, 유의적인 변동사항에 대한 분석적 검토
○ 총계약원가 추정의 불확실성연결재무제표에 대한 주석 3에서 기술하고 있는 바와 같이 연결회사는 건설형 공사계약의 결과를 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 계약수익과 계약원가를 보고기간종료일 현재 계약활동의 진행률을 기준으로 하여 각각 수익과 비용으로 인식하고 있습니다. 계약활동의 진행률은 진행단계를 반영하지 못하는 계약원가를 제외하고 수행한 공사에 대하여 발생한 누적계약원가를 추정 총계약원가로 나눈 비율로 측정하고 있습니다. 연결재무제표에 대한 주석 3에서 기술하고 있는 바와 같이 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치 에 근거하여 추정하고 있습니다.연결재무제표에 대한 주석 24에서는 당기중 공종별 추정총계약원가의 변동액은 1,751,727백만원 증가로 추정총계약수익의 변동액 대비 102.1%의 비율을 나타내고 있으며, 이와 같은 변동액이 당기 및 미래 손익에 미치는 영향이 각각 95,312백만원 감소 및 58,535백만원 증가임을 기술하고 있습니다. 건설형 공사는 원자재 가격의 변동, 자연재해로 인한 공정지연, 환율변동, 신규진출 시장 리스크 등에 따라 사전에 예측할 수 없는 총계약원가의 변동이 발생할 가능성이높습니다. 우리는 이러한 총계약원가 추정의 불확실성과 추정치의 변동이 연결회사의 당기 손익에 미치는 영향을 고려하여 연결회사의 총계약원가 추정의 불확실성을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.
우리는 총계약원가 추정의 불확실성이 연결재무제표에 미치는 영향과 관련하여 다음의 감사절차를 수행하였습니다. ㆍ총추정계약원가의 유의적인 변동이 있는 프로젝트에 대하여 변동원인 질문 및 관 련 문서 확인ㆍ당기 완료 프로젝트 중 추정총계약원가와 발생한 누적계약원가가 유의적인 차이 가 있는 프로젝트의 차이원인 질문 및 관련 문서 확인ㆍ승인된 최초 추정총계약원가금액과 시스템 최초 입력 금액 비교 대사ㆍ추정총계약원가 최초 및 변경 승인에 대한 내부통제절차 이해 및 평가
○ 공사진행률의 산정연결재무제표에 대한 주석 3에서 기술하고 있는 바와 같이, 연결회사는 공사진행률을 진행단계를 반영하지 못하는 계약원가를 제외하고 수행한 공사에 대하여 발생한 누적계약원가를 추정 총계약원가로 나눈 비율로 측정하고 있습니다. 건설형 공사계약에서는 제반환경변화로 인한 추가 원가의 투입, 발주처의 인정지연, 특정기간의 원가투입 집중현상 등으로 인해 공사수행의 정도를 반영하지 못하는 원가투입이 발생할 가능성과 발주자에게 청구할 수 없는 비정상원가가 발생할 가능성이 높습니다. 우리는 원가투입량에 비례한 공사진행률과 실제 공사 진척도간에 유의미하게 차이가 발생할위험이 존재함에 따라 공사진행률의 산정을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.
우리는 공사진행률의 산정에 영향을 미치는 총계약원가와 누적계약원가와 관련하여 다음의 감사절차를 수행하였습니다. ㆍ계약의 진행 정도를 반영하지 못하여 누적발생계약원가와 추정총계약원가에서 제 외 되는 원가의 발생여부 및 회계처리에 대한 질문ㆍ투입원가 발생금액, 귀속시기 및 귀속 프로젝트를 원시증빙문서와 비교 대사ㆍ프로젝트 투입원가 집계의 적정성에 대한 이해 및 평가ㆍ프로젝트별 공사진행율 재계산 ㆍ연결회사의 물리적 공정률 산출자료와 투입원가 기준 공사진행률과의 비교 대사 및 차이 내역 검토 ㆍ프로젝트간 원가가 대체된 회계전표에 대한 검토
○ 미청구공사금액의 회수가능성연결재무제표에 대한 주석 2에서 기술하고 있는 바와 같이, 연결회사는 건설형 공사계약과 관련하여 누적발 생원가에 인식한 이익을 가산(인식한 손실을 차감)한 금액이 진행청구액을 초과하는 금액을 미청구공사로, 진행청구액이 누적발생원가에 인식한 이익을 가산(인식한 손실을 차감)한 금액을 초과하는 금액을 초과청구공사로 각각 표시하고 있습니다.
연결재무제표에 대한 주석 24에서 기술한 바와 같이 미청구공사는 754,213백만원으로 총자산 대비 15%입니다. 우리는 미청구공사금액이 차지하는 비중이 중요하고 최근 발주처의 대금결제 지연 및 조건의 변경, 클레임 발생 등으로 인해 회수에 대한 불확실성이 증가함에 따라 미청구공사금액의 회수가능성을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.
우리는 당기중 미청구공사금액이 유의적으로 증가된 프로젝트에 대하여 다음의 감사절차를 수행하였습니다. ㆍ계약상의 대금결제조건, 지연배상금 조건, 준공기한 및 기타 의무사항에 대한 질 문 및 관련 계약서 확인ㆍ발주자의 재무적 건전성에 대한 질문 및 특이사항에 대한 관련 문서 확인ㆍ미청구공사금액의 회수가능성에 대한 경영진의 추정근거 검토2) 별도
○ 투입법에 따른 수익인식 재무제표에 대한 주석 3에서 설명한 바와 같이 총계약수익은 최초에 합의된 계약금액을 기준으로 측정하지만 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 회사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 또한 공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으 며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. 또한 재무제표에 대한 주석 24에 기재한 바와 같이 당기중 총계약수익의 추정 변동액과 총계약원가의 추정 변동액은 각각 1,628,151백만원 증가와 1,721,210백만원 증가이며, 이러한 추정치 변동에 따라 당기 손익은 144,591백만원 감소하고 미래 손익은 51,532백만원 증가할 것으로 추정되었습니다. 이러한 건설계약의 특성으로 인해 총계약수익 추정의 불확실성이 증가하고 총계약수익과 총계약원가 추정치 변동이 당기손익(또는 미래손익)에 영향을 미칠 가능성이 존재함에 따라 우리는 투입법에 따른 수익인식을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.당기말 현재 회사의 투입법에 따른 수익인식에 대하여 우리가 수행한 주요감사절차는 다음과 같습니다.ㆍ수익인식 회계정책의 적정성에 대한 검토 및 당기중 수익인식 회계정책 변경유무 에 대한 질문ㆍ주요 프로젝트의 현재 진행상황, 유의적인 변동사항에 대한 분석적 검토
○ 총계약원가 추정의 불확실성재무제표에 대한 주석 3에서 기술하고 있는 바와 같이 회사는 건설형 공사계약의 결과를 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 계약수익과 계약원가를 보고기간종료일 현재계약활동의 진행률을 기준으로 하여 각각 수익과 비용으로 인식하고 있습니다. 계약활동의 진행률은 진행단계를 반영하지 못하는 계약원가를 제외하고 수행한 공사에 대하여 발생한 누적계약원가를 추정 총계약원가로 나눈 비율로 측정하고 있습니다. 재무제표에 대한 주석 3에서 기술하고 있는 바와 같이 총계약원가는 재료비, 노무비,공사기간 등의 미래 예상치 에 근거하여 추정하고 있습니다.
재무제표에 대한 주석 24에서는 당기중 공종별 추정총계약원가의 변동액은 1,721,210백만원 증가로 추정총계약수익의 변동액 대비 105.7%의 비율을 나타내고 있으며,이와 같은 변동액이 당기 및 미래 손익에 미치는 영향이 각각 144,591백만원 감소 및51,532백만원 증가임을 기술하고 있습니다.
건설형 공사는 원자재 가격의 변동, 자연재해로 인한 공정지연, 환율변동, 신규진출 시장 리스크 등에 따라 사전에 예측할 수 없는 총계약원가의 변동이 발생할 가능성이높습니다. 우리는 이러한 총계약원가 추정의 불확실성과 추정치의 변동이 회사의 당기 손익에 미치는 영향을 고려하여 회사의 총계약원가 추정의 불확실성을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.
우리는 총계약원가 추정의 불확실성이 재무제표에 미치는 영향과 관련하여 다음의 감사절차를 수행하였습니다. ㆍ총추정계약원가의 유의적인 변동이 있는 프로젝트에 대하여 변동원인 질문 및 관 련 문서 확인ㆍ당기 완료 프로젝트 중 추정총계약원가와 발생한 누적계약원가가 유의적인 차이 가 있는 프로젝트의 차이원인 질문 및 관련 문서 확인ㆍ승인된 최초 추정총계약원가금액과 시스템 최초 입력 금액 비교 대사ㆍ추정총계약원가 최초 및 변경 승인에 대한 내부통제절차 이해 및 평가
○ 공사진행률의 산정재무제표에 대한 주석 3에서 기술하고 있는 바와 같이, 회사는 공사진행률을 진행단계를 반영하지 못하는 계약원가를 제외하고 수행한 공사에 대하여 발생한 누적계약원가를 추정 총계약원가로 나눈 비율로 측정하고 있습니다. 건설형 공사계약에서는 제반환경변화로 인한 추가 원가의 투입, 발주처의 인정지연, 특정기간의 원가투입 집중현상 등으로 인해 공사수행의 정도를 반영하지 못하는 원가투입이 발생할 가능성과 발주자에게 청구할 수 없는 비정상원가가 발생할 가능성이 높습니다. 우리는 원가투입량에 비례한 공사진행률과 실제 공사 진척도간에 유의미하게 차이가 발생할 위험이 존재함에 따라 공사진행률의 산정을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.
우리는 공사진행률의 산정에 영향을 미치는 총계약원가와 누적계약원가와 관련하여 다음의 감사절차를 수행하였습니다. ㆍ계약의 진행 정도를 반영하지 못하여 누적발생계약원가와 추정총계약원가에서 제 외 되는 원가의 발생여부 및 회계처리에 대한 질문ㆍ투입원가 발생금액, 귀속시기 및 귀속 프로젝트를 원시증빙문서와 비교 대사ㆍ프로젝트 투입원가 집계의 적정성에 대한 이해 및 평가ㆍ프로젝트별 공사진행율 재계산 ㆍ회사의 물리적 공정률 산출자료와 투입원가 기준 공사진행률과의 비교 대사 및 차 이 내역 검토 ㆍ프로젝트간 원가가 대체된 회계전표에 대한 검토
○ 미청구공사금액의 회수가능성재무제표에 대한 주석 2에서 기술하고 있는 바와 같이, 회사는 건설형 공사계약과 관련하여 누적발생원가에 인식한 이익을 가산(인식한 손실을 차감)한 금액이 진행청구액을 초과하는 금액을 미청구공사로, 진행청구액이 누적발생원가에 인식한 이익을 가산(인식한 손실을 차감)한 금액을 초과하는 금액을 초과청구공사로 각각 표시하고 있습니다.
재무제표에 대한 주석 24에서 기술한 바와 같이 미청구공사는 635,935백만원으로 총자산 대비 15%입니다. 우리는 미청구공사금액이 차지하는 비중이 중요하고 최근 발주처의 대금결제 지연 및 조건의 변경, 클레임 발생 등으로 인해 회수에 대한 불확실성이 증가함에 따라 미청구공사금액의 회수가능성을 유의적인 위험으로 식별하였습니다.
우리는 당기중 미청구공사금액이 유의적으로 증가된 프로젝트에 대하여 다음의 감사절차를 수행하였습니다. ㆍ계약상의 대금결제조건, 지연배상금 조건, 준공기한 및 기타 의무사항에 대한 질문 및 관련 계약서 확인ㆍ발주자의 재무적 건전성에 대한 질문 및 특이사항에 대한 관련 문서 확인ㆍ미청구공사금액의 회수가능성에 대한 경영진의 추정근거 검토

6. 기타 재무에 관한 사항나. 대손충당금 설정현황(1) 대손충당금 설정내역	(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 백만원,% ) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제51기 매출채권 1,376,136 64,502 4.69% 미청구공사 774,670 375 0.05% 단기대여금 24,670 1,471 5.96% 미수금 82,799 1,180 1.43% 선급금 118,729 1,001 0.84% 장기대여금 19,410 - - 합 계 2,396,414 68,529 2.86% 제50기 매출채권 1,059,229 117,143 11.06% 미청구공사 1,305,978 4,962 0.38% 단기대여금 11,514 1,629 14.15% 미수금 118,884 1,473 1.24% 선급금 206,960 1,416 0.68% 장기대여금 24,679 - - 합 계 2,727,244 126,623 4.90% 제49기 매출채권 758,160 21,917 2.90% 미청구공사 1,524,496 4,874 0.30% 단기대여금 13,789 1,609 11.70% 미수금 119,100 694 0.60% 선급금 362,991 2,020 0.60% 장기대여금 22,367 - - 합 계 2,800,903 31,114 1.10%	(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 백만원,% ) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제51기 매출채권 1,376,136 64,502 4.69% 미청구공사 754,588 375 0.05% 단기대여금 24,670 1,471 5.96% 미수금 82,799 1,180 1.43% 선급금 118,729 1,001 0.84% 장기대여금 19,410 - - 합 계 2,376,332 68,529 2.88% 제50기 매출채권 1,059,229 117,143 11.06% 미청구공사 1,292,246 4,962 0.38% 단기대여금 11,514 1,629 14.15% 미수금 118,884 1,473 1.24% 선급금 206,960 1,416 0.68% 장기대여금 24,679 - - 합 계 2,713,512 126,623 4.67% 제49기 매출채권 758,160 21,917 2.90% 미청구공사 1,510,872 4,874 0.3% 단기대여금 13,789 1,609 11.70% 미수금 119,100 694 0.60% 선급금 362,991 2,020 0.60% 장기대여금 22,367 - - 합 계 2,787,279 31,114 1.1%

라. 금융상품의 공정가치와 평가방법(2).10) 범주별 금융상품	- 당기 말
(*1) 재무상태표상 미수수익, 단기대여금, 보증금이 포함되어 있으며, 기타유동자산과 기타비유동자산 중 금융자산이 포함되어 있습니다.
- 전기 말
(*1) 재무상태표상 미수수익, 단기대여금, 보증금이 포함되어 있으며, 기타유동자산과 기타비유동자산 중 금융자산이 포함되어 있습니다.	- 당기 말
(*1) 재무상태표상 미수수익, 단기대여금, 보증금이 포함되어 있으며, 기타유동자산과 기타비유동자산 중 금융자산이 포함되어 있습니다.
- 전기 말
(*1) 재무상태표상 미수수익, 단기대여금, 보증금이 포함되어 있으며, 기타유동자산과 기타비유동자산 중 금융자산이 포함되어 있습니다.

바. 진행률적용 수주계약 현황	( 1) 연결, (2) 별도	( 1) 연결

IV. 이사의 경영진단 및 분 석의견 1. 개요	해외 플랜트시장에서는 저유가로 인해 축소된 발주처의 투자 규모가 아직 회복되지 못하고 있으며 또한 국내 경쟁사 외에도 유럽, 미국, 일본 선진업체와 중국 등 후발업체 간의 수주경쟁이 더욱 치열하게 발생하고 있습니다. 이러한 여건 속에서도 당사는 2017년말부터 유가가 상승세를 보임에 따라 지연되고있던 중동지역 발주가 연말을 기점으로 가시화되어 수주 상황이 호전되었으며 당사는 작년 경영목표(6.8조) 대비 125%에 달하는 8.5조의 수주실적을 기록하였습니다. 이는 국내 동종사 대비 실적면에서 월등하며 발주처로부터 엔지니어링 기반의 수행능력을 인정받아 일구어낸 성과입니다.2016년 에 이어 대형프로젝트 수행환경의 예상치 못한 급격한 변화로 인한 원가상승등의 사유로 2017년은 연결기준 매출 5조 5,362억원, 영업이익 469억원, 당기순손실 521억원을 기록하였으며 별도 기준 매출 4조 5,038억원, 영업손실 1,010억원, 당기순손실 784억원을 기록하였습니다. 당사는 지속적인 역량 강화 및 내실화를 통해 프로젝트 신규 수주 및 안정적인 수행에 최선을 다하고 있으며, 앞으로도 경영 정상화 및 시장의 신뢰 회복을 위해 지속적으로 노력하겠습니다.	해외 플랜트시장에서는 저유가로 인해 축소된 발주처의 투자 규모가 아직 회복되지 못하고 있으며 또한 국내 경쟁사 외에도 유럽, 미국, 일본 선진업체와 중국 등 후발업체 간의 수주경쟁이 더욱 치열하게 발생하고 있습니다. 이러한 여건 속에서도 당사는 2017년말부터 유가가 상승세를 보임에 따라 지연되고있던 중동지역 발주가 연말을 기점으로 가시화되어 수주 상황이 호전되었으며 당사는 작년 경영목표(6.8조) 대비 125%에 달하는 8.5조의 수주실적을 기록하였습니다. 이는 국내 동종사 대비 실적면에서 월등하며 발주처로부터 엔지니어링 기반의 수행능력을 인정받아 일구어낸 성과입니다.2016년 에 이어 대형프로젝트 수행환경의 예상치 못한 급격한 변화로 인한 원가상승등의 사유로 2017년은 연결기준 매출 5조 5,134억원, 영업이익 217억원, 당기순손실 712억원을 기록하였으며 별도 기준 매출 4조 4,822억원, 영업손실 1,250억원, 당기순손실 966억원을 기록하였습니다. 당사는 지속적인 역량 강화 및 내실화를 통해 프로젝트 신규 수주 및 안정적인 수행에 최선을 다하고 있으며, 앞으로도 경영 정상화 및 시장의 신뢰 회복을 위해 지속적으로 노력하겠습니다.

2. 재무 상태 및 영업실적	가. 재무상태 (1) 공 시서류작성기준일 현재 당사는 연결기준 매출 5조 5,362억원, 영업이익 469억원, 당기순손실 521억원을 기록하였으며 재무현황은 다음과 같습니다.
- 요약 연결 재무상태표
[△는 부(-)의 수치임]
(2) 공 시서류작성기준일 현재 당사는 별도 기준 매출 4조 5,038억원, 영업손실 1,010억원, 당기순손실 784억원을 기록하였으며 재무현황은 다음과 같습니다. - 요약 별도 재무상태표
[△는 부(-)의 수치임]
나. 주요경영지표공시서류작성기준일 현재 당사의 주요경영지표는 다음과 같습니다.
(1) 연결
[△는 부(-)의 수치임](2) 별도
[△는 부(-)의 수치임] 다. 사 업별 부문정보
(1) 사업별 부문에 대한 일반정보
당사는 제공하는 엔지니어링업무 성격별로 사업부문을 구분하고 있으며 영업부문은 사업부로 구분됩니다. 각 영업부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객의 내역은 다음과 같습니다.
- 화공 부문화공부문은 중동 고정고객 (UAE, 사우디, 바레인 등 국영회사) 입찰에 지속 참여 중이며 최근 화공 발주 안건이 10억불 이상 대형화되는 추세로 선진 파트너사(Technip,CB, TR 사 등)와 협업을 통해 수주경쟁력 제고 및 리스크 분산을 추진할 계획 입니다. 2018년은 국가 필수 사업중심으로 정유/가스분야 프로젝트의 발주가 예상됨에 따라 당사는 주력지역의 해당 상품 입찰에 집중하여 안정적 수주를 이어갈 계획입니다.
- 비화공 부문비화공 부문은 산업/환경플랜트 안건을 중심으로 한 국내 글로벌 고객의 기초시설 투자가 활발히 전개될 것으로 예상되며 2018년은 당사가 수행한 기존 부속 수처리/대기처리 外 핵심 생산설비 수주가 가시화 될 전망입니다. 또한 기술기반 사업은 2017년 수주한 쿠웨이트 정유 기본설계 (KIPIC FEED)및 사우디 석유화학(JUPC EOEG)의 성공적 수행으로 시장 내 실력을 입증하여 입찰 진행중인 미국 PTTGC 석유화학플랜트, 이집트 PDH/PP 등 추가 수주를 2018년 내에 기대하고 있습니다. 최종적으로는 Soft Job의 EPC연계 수주의 성과로 이어지는 선순환 고리 구축을 통해 당사만의 특화된 분야로 지속 발전시켜나갈 계획입니다.
(2) 사업별 부문에 대한 재무정보공시서류작성기준일 현재 당사의 사업부문별 재무정보는 다음과 같으며 각 부문별영업이익은 손익계산서의 매출총이익에서 판매관리비를 차감한 금액으로 산출됩니다.1) 연결- 당기
- 전기
2) 별도 - 당기
- 전기	가. 재무상태 (1) 공 시서류작성기준일 현재 당사는 연결기준 매출 5조 5,134억원, 영업이익 217억원, 당기순손실 712억원을 기록하였으며 재무현황은 다음과 같습니다.
- 요약 연결 재무상태표
[△는 부(-)의 수치임]
(2) 공 시서류작성기준일 현재 당사는 별도 기준 매출 4조 4,822억원, 영업손실 1,250억원, 당기순손실 966억원을 기록하였으며 재무현황은 다음과 같습니다. - 요약 별도 재무상태표
[△는 부(-)의 수치임]
나. 주요경영지표공시서류작성기준일 현재 당사의 주요경영지표는 다음과 같습니다.
(1) 연결
[△는 부(-)의 수치임](2) 별도
[△는 부(-)의 수치임] 다. 사 업별 부문정보
(1) 사업별 부문에 대한 일반정보
당사는 제공하는 엔지니어링업무 성격별로 사업부문을 구분하고 있으며 영업부문은 사업부로 구분됩니다. 각 영업부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객의 내역은 다음과 같습니다.
- 화공 부문화공부문은 중동 고정고객 (UAE, 사우디, 바레인 등 국영회사) 입찰에 지속 참여 중이며 최근 화공 발주 안건이 10억불 이상 대형화되는 추세로 선진 파트너사(Technip,CB, TR 사 등)와 협업을 통해 수주경쟁력 제고 및 리스크 분산을 추진할 계획 입니다. 2018년은 국가 필수 사업중심으로 정유/가스분야 프로젝트의 발주가 예상됨에 따라 당사는 주력지역의 해당 상품 입찰에 집중하여 안정적 수주를 이어갈 계획입니다.
- 비화공 부문비화공 부문은 산업/환경플랜트 안건을 중심으로 한 국내 글로벌 고객의 기초시설 투자가 활발히 전개될 것으로 예상되며 2018년은 당사가 수행한 기존 부속 수처리/대기처리 外 핵심 생산설비 수주가 가시화 될 전망입니다. 또한 기술기반 사업은 2017년 수주한 쿠웨이트 정유 기본설계 (KIPIC FEED)및 사우디 석유화학(JUPC EOEG)의 성공적 수행으로 시장 내 실력을 입증하여 입찰 진행중인 미국 PTTGC 석유화학플랜트, 이집트 PDH/PP 등 추가 수주를 2018년 내에 기대하고 있습니다. 최종적으로는 Soft Job의 EPC연계 수주의 성과로 이어지는 선순환 고리 구축을 통해 당사만의 특화된 분야로 지속 발전시켜나갈 계획입니다.
(2) 사업별 부문에 대한 재무정보공시서류작성기준일 현재 당사의 사업부문별 재무정보는 다음과 같으며 각 부문별영업이익은 손익계산서의 매출총이익에서 판매관리비를 차감한 금액으로 산출됩니다.1) 연결- 당기
- 전기
2) 별도 - 당기
- 전기

3. 유동성 및 자금조달	가. 연 결 기준 공시서류작성기준일 현재 당사는 신규 프로젝트 선수금 수금 및 종료 프로젝트 유보금 회수, 차입금 증가 등으로 인해 기말의 현금성 자산(현금 및 현금등가물, 단기금융상품)이 전년말 대비 14.60% 감소하였습니다. 유동비율은 전년말 대비 5.91% 증가하였고 부채비율은 전년말 대비 10.59% 감소 하였습니다. (1) 유동성 현황
[△는 부(-)의 수치임]*유동비율 = 유동자산/유동부채 × 100*부채비율 = 부채총계/자기자본 × 100
나. 별도기준 공시서류작성기준일 현재 당사는 신규 프로젝트 선수금 수금 및 종료 프로젝트 유보금 회수, 차입금 증가 등으로 인해 기말의 현금성 자산(현금 및 현금등가물, 단기금융상품)이 전년말 대비 32.71% 감소 하였습니다. 유동비율은 전년말 대비 0.19% 증가하였고 부채비율은 0.91% 증가 하였습니다. (1) 유 동성 현황
[△는 부(-)의 수치임]*유동비율 = 유동자산/유동부채 × 100*부채비율 = 부채총계/자기자본 × 100	가. 연 결 기준 공시서류작성기준일 현재 당사는 신규 프로젝트 선수금 수금 및 종료 프로젝트 유보금 회수, 차입금 증가 등으로 인해 기말의 현금성 자산(현금 및 현금등가물, 단기금융상품)이 전년말 대비 14.60% 감소하였습니다. 유동비율은 전년말 대비 5.13% 증가하였고 부채비율은 전년말 대비 8.43% 감소 하였습니다. (1) 유동성 현황
[△는 부(-)의 수치임]*유동비율 = 유동자산/유동부채 × 100*부채비율 = 부채총계/자기자본 × 100
나. 별도기준 공시서류작성기준일 현재 당사는 신규 프로젝트 선수금 수금 및 종료 프로젝트 유보금 회수, 차입금 증가 등으로 인해 기말의 현금성 자산(현금 및 현금등가물, 단기금융상품)이 전년말 대비 32.71% 감소 하였습니다. 유동비율은 전년말 대비 0.19% 증가하였고 부채비율은 0.91% 증가 하였습니다. (1) 유 동성 현황
[△는 부(-)의 수치임]*유동비율 = 유동자산/유동부채 × 100*부채비율 = 부채총계/자기자본 × 100

6. 부외거래다. 기타 外	(4) 공시서류작성기준일 현재 당사가 피고로 계류 중인 중요한 소송사건은 다음과 같으며, 소송의 결과 유출될 것으로 예상되는 손실금액을 소송충당부채로 인식하였습니다 .
상기 공사관련 소송 외에, 당기말 현재 연결회사가 피고로 계류중인 기타 소송 1건(소송가액 38백만원)이 있습니다.	(4) 당기말 현재 당사를 피고로 하는 손해배상 청구 소송 등의 주요한 27건의 소송(소송가액: 393.6억원) 및 당사를 원고로 하는 손해배상 청구소송 등의 주요한 10건 소송(소송가액: 254.7억원)이 계류 중에 있으나, 동 소송의 최종 결과 및 그 영향을 당기말 현재 예측할 수 없습니다. 소송사건 외 중재사건(피고 중재사건 등의 가액: 1145.1억원)은 11건이며, 사우디 얀부발전 프로젝트와 관련하여 발주처에게 제공된 공사이행보증 관련 보증서 잔액은 당기말 현재 USD 75백만입니다. 한편, 당기말 현재 당사가 상기 소송사건 등과 관련하여 계상한 충당부채는 59.2억원입니다.

XI. 그 밖에 투자자 보 호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회현황 카. 장래매출채권 유동화 현황	(2) 장래매출채권 유동화채무 비중 (단위 : 천원) 당기말 전기말 증감 금액(A) (비중,%) 금액(B) (비중,%) (A-B) 유동화채무 350,400,000 - - - 350,400,000 총차입금 1,444,885,964 24% 1,451,606,902 - -6,720,938 매출액 5,536,227,289 6% 7,009,433,382 - -1,473,206,093 매출채권 1,311,634,318 27% 942,085,420 - 369,548,898	(2) 장래매출채권 유동화채무 비중 (단위 : 천원) 당기말 전기말 증감 금액(A) (비중,%) 금액(B) (비중,%) (A-B) 유동화채무 350,400,000 - - - 350,400,000 총차입금 1,444,885,964 24% 1,451,606,902 - -6,720,938 매출액 5,513,446,636 6% 7,010,541,653 - -1,497,095,017 매출채권 1,311,634,318 27% 942,085,420 - 369,548,898