코오롱글로벌 사업보고서 (2019.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영성과 당사의 지난 3개 사업년도의 영업실적에 관 한 자료는 다음 과 같습니다. 과 목 영업실적 2019년 2018년 2017년 1. 매출액 3,433,751,395,233 3,257,681,607,667 3,555,315,325,627 2. 매출원가 3,085,955,979,205 2,977,896,494,437 3,252,905,038,034 3. 매출총이익 347,795,416,028 279,785,113,230 302,410,287,593 4. 영업이익 137,151,373,699 88,939,895,715 82,515,022,409 5. 법인세차감전순이익 80,087,496,814 27,719,363,333 20,464,395,544 6. 법인세비용 20,565,328,097 15,199,534,953 2,322,068,632 7. 당기순이익(손실) 59,522,168,717 12,519,828,380 18,142,326,912 과 목 영업실적 2019년 2018년 2017년 1. 매출액 3,484,145,937,699 3,358,253,405,224 3,653,606,034,371 2. 매출원가 3,112,311,422,131 3,048,862,686,870 3,322,181,716,428 3. 매출총이익 371,834,515,568 309,390,718,354 331,424,317,943 4. 영업이익 125,551,953,688 76,764,013,371 72,509,168,600 5. 법인세차감전순이익 64,442,047,959 32,406,485,595 16,479,524,844 6. 법인세비용 18,073,546,409 17,955,325,939 1,230,418,758 7. 당기순이익(손실) 46,368,501,550 14,451,159,656 15,249,106,086 3. 재무상태 당사의 재무상태와 관련한 주요 경영 지표 현황은 아래와 같습니다. 구분 제60기 제 59기 제 58기 안정성 유동비율 79.48% 76.60% 76.74% 부채비율 340.94% 349.82% 374.87% 수익성 매출액영업이익율 3.99% 2.73% 2.32% 매출액순이익율 1.73% 0.38% 0.51% 총자산순이익율 2.84% 0.63% 0.81% 자기자본순이익율 12.53% 2.83% 3.85% 성장성 및 활동성 매출액증가율 5.40% -8.37% 12.58% 영업이익증가율 54.21% 7.79% 26.46% 당기순이익증가율 375.42% -30.99% 173.29% 총자산증가율 5.45% -11.12% 8.28% 구분 제60기 제 59기 제 58기 안정성 유동비율 77.30% 75.40% 76.47% 부채비율 374.17% 355.17% 386.31% 수익성 매출액영업이익율 3.60% 2.29% 1.98% 매출액순이익율 1.33% 0.43% 0.42% 총자산순이익율 2.09% 0.71% 0.67% 자기자본순이익율 9.91% 3.23% 3.28% 성장성 및 활동성 매출액증가율 3.75% -8.08% 14.71% 영업이익증가율 63.56% 5.87% 19.47% 당기순이익증가율 220.86% -5.23% 148.47% 총자산증가율 9.08% -10.16% 8.63% 4. 해설 건설산업은 2014년 이후 민간 주택 사업을 중심으로 호황을 이루었습니다. 민간주택 투자도 활발하게 이루어지며 신규 건설 공급 계약으로 인한 건설업의 매출 및 이익 증가가 실현 되고 있습니다. 그러나, 최근 부동산 과열에 따른 우려로 인한 정부의 부동산 규제와 가계부채 관리규제로 인하여 앞으로 건설업의 경영 상황에 대한 우려와 금융기관의 위험관리 강화로 인한 민간부문의 신규투자 축소 위험이 현실화 되는 실정입니다. 공공 부문 역시 2009년 정부예산의 긴축과 예산 집행 효용성 책임강화에 대한 사회적 요구가 강화되었으며 공공부문 투자 역시 축소되었습니다. 때문에 공공 건설시장 역시 원가율 상승의 악순환이 지속되고 있는 상황입니다. 이러한 대외 경영환경의 악화에도 불구하고, 회사의 지속적인 성장과 발전을 위하여 당사에서 주력으로 하고 있는 사업들에 한해서는 선 투자 사업을 지속하는 한편 위험성이 높은 사업에 대하여는 추진을 배제하는 노력을 지속적으로 하고 있습니다. 이러한 노력을 통하여, 입찰경쟁 심화, 원가율 상승, 대내외적 원자재 및 인건비용 증가 등의 어려운 경영환경을 극복하기 위하여 내부 시스템을 재점검 하는 한편 당사의 강점 사업인 친환경 수처리부문의 Cash Cow센터로써의 역할 정립과, 플랜트 사업의 조직 강화를 통하여 매출을 강화하고 있습니다.향후 공공 공사부문 영업력 강화와 친환경 시장에 맞춘 당사 전 사업부문 포트폴리오개선을 통해 지속적인 성장의 기틀을 마련하는 한편 기 보유한 민간 건축부문의 전문가 그룹의 역량을 바탕으로 한층 더 강화된 사업전략을 수립하여 새로운 사업기회를 모색해 나가고 있습니다.한편 2011년 12월 28일, 당사가 존속법인이 되고, 코오롱아이넷㈜와 코오롱비앤에스㈜가 피합병법인으로 하는 합병을 완료하였으며 회사명도 기존 코오롱건설 ㈜ 에서 코오롱글로벌㈜로 변경되었습니다. 이에 따라 기존에 영위하던 건설사업부문 뿐만 아니라 무역사업, 유통서비스, 스포렉스 사업 등으로 사업부문이 다각화 되었습니다. 이는 안정적 사업 포트폴리오 구성을 통하여 Risk 분산이 가능한 사업구조를 수립했다는 의미가 있습니다. 조직 역시 1CEO, 1CFO 체제를 구축하여 조속한 합병 후 통합 작업을 추진, 안정적으로 조직 체제가 정착되었습니다. 사업적인 측면에 있어서는 기존 건설 사업부문의 실적과 무역사업부문의 Network가 결합하여 해외 사업 수주 등에 시너지 효과를 창출, 실적에 기여하고 있으며 유통서비스 부문의 자동차 판매와 AS사업은 당사의 Cash Flow로서의 큰 힘이 되고 있습니다. 건설부문에서는 15년 이후로 매년 2조이상의 신규수주를 달성해나가고 있고, 2019년 말 기준 8조 3,500억원 가량의 수주잔고를 확보하며 안정적인 성장 기반을 마련하고 있습니다. 무역부문 또한 고마진 아이템을 지속적으로 개발해 수익성 중심의 사업구조로 변화하고 있습니다. 또한, 지속가능한 미래를 위해 시작했던 신사업 영역에서도 성공 가능성과 가시적인 성과를 보여주고 있습니다. 당사가 진출해 있는 신사업부문은 Ⅱ. 사업의 내용 중 다. 신규사업에 관한 사항 부분을, 부문별 매출액은 Ⅱ. 사업의 내용 중 5. 매출에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 5. 유동성 및 자금조달 장단기 차입금 관련하여 금융상품, 매도가능증권, 유형자산이 담보로 설정되어 있습니다. 단기차입금의 경우, 건설사업부문, 무역부문, 유통 서비스 부문의 수금과 영업이익으로 발생한 현금유입 등을 통해 안정적인 운영이 가능합니다. 이미 상환을 계획하고 있거나 충분한 여유 한도자금을 확보하여 상환능력이 충분하다 판단됩니다. 현재 단기차입금이 당사의 경영 성과에 영향을 줄만한 사항은 아닙니다. 종합적으로 당사의 현금 흐름에 특이사항은 없습니다. 한편, 외국환 거래의 증가로 환리스크에 노출되어 있으며, 이를 줄이기 위해 파생상품을 보다 적극적으로 운용하고 있습니다. 따라서 통화거래선도 수익 및 비용도 일부 발생할 가능성이 있습니다.- 외부자금조달 요약표[국내조달] (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은행 279,612 - 40,734 238,878 - 증권사 - 30,000 - 30,000 - 여신전문금융회사 82,684 10,000 21,059 71,625 - 금융기관 합계 362,296 40,000 61,792 340,504 - 회사채(사모) 292,500 136,000 192,500 236,000 - 자본시장 합계 292,500 136,000 192,500 236,000 - 기타 32,883 40,000 31,333 41,550 - 총계 687,679 216,000 285,625 618,054 - 6. 부외거래 - Ⅱ. 사업의 내용 부분에 있는 파생상품, XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항등에 있는 우발채무 등을 참고하시기 바랍니다. 7. 그 밖에 투자결정에 참고할 사항 - Ⅱ. 사업의 내용 부분에 있는 파생상품, 경영상의 주요계약 등과 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항등에 있는 우발채무, 제재현황 등을 참고하시기 바랍니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 감사인 및 감사의견 당사는 제4조의4 및 동법시행령 제4조의3의 규정에 의거하여 당사의 외부감사인을 선임하였으며, 회계처리 및 재무제표등의 작성에 있어서 기업회계기준을 따르고 있습니다. 당사가 작성한 재무제표에 대한 공인회계사의 의견은 다음과 같습니다. 2. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제60기(당기) 삼정회계법인 적정 해당사항없음 가. 총계약원가에 대한 추정의 불확실성나. 공사진행률의 적정성다. 미청구공사금액 회수가능성에 대한 평가라. 공사변경에 따른 회계처리의 적절성 제59기(전기) 삼정회계법인 적정 해당사항없음 - 제58기(전전기) 삼정회계법인 적정 해당사항없음 - 3. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제60기(당기) 삼정회계법인 ㅇ 분기별 재무제표 검토ㅇ 중간감사ㅇ 온기 검토ㅇ 개별재무제표감사ㅇ 내부회계관리제도감사ㅇ 연결재무제표감사 670 8,163시간 제59기(당기) 삼정회계법인 ㅇ 분기별 재무제표 검토ㅇ 중간감사ㅇ 온기 검토ㅇ 개별재무제표감사ㅇ 내부회계관리제도감사ㅇ 연결재무제표감사 400 6,604시간 제58기(전전기) 삼정회계법인 ㅇ 분기별 재무제표 검토ㅇ 중간감사ㅇ 온기 검토ㅇ 개별재무제표감사ㅇ 내부회계관리제도감사ㅇ 연결재무제표감사 340 6,175시간 4. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제60기(당기) 2019.06.17 BMW 시승용차량 매입부가가치세 환급업무 2019.07.01~2020.12.31 성공보수 - - - - - - 제58기(전기) - - - - - - - - - - 제58기(전전기) - - - - - - - - - - ※ 비감사용역의 보수는 성공보수로 환급결정액의 3.5% ~ 6.5%를 지급하기로 하였습니다. ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2019.09.22 삼정회계법인 업무수행이사코오롱글로벌 감사위원 서면회의 1) 재무제표에 대한 감사인의 책임2) 계획된 감사범위 및 시기3) 주요 감사항목 등 2 2020.03.11 삼정회계법인 업무수행이사코오롱글로벌 감사위원 서면회의 1) 외부감사인의 감사결과보고 3 - - - - 6. 종속회사중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 경우 종속회사 중 적정 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다 7. 회계감사인의 변경 당사는 제4조의4 및 동법시행령 제4조의3의 규정에 의거하여, 당사의 외부감사인을 아래와 같이 선임하였습니다.1. 선임 외부감사인: 삼정회계법인2. 외부감사기간: 2017사업년도(제58기)부터 연속하는 3개사업년도 ※ 당사는 작성기준일 이후인 2020년 2월 14일, 삼정회계법인과 2020년(제61기)부터 연속하는 3개 사업년도의 외부감사 용역 계약을 체결하였습니다. 8. 내 부통제에 관한 사항 1) 내부회계관리제도 당사의 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 있어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 2) 내부통제구조의 평가※ 해당사항 없음. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성개요 작성기준일에 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 5인의 사외이사 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다. 이사회의 의장은 정관 제 34조 및 이사회 규정 제 7조에 따라 현재 대표이사 사장인 윤창운 이사입니다. 나. 중요사항의결 등 개최일자 의안내용 가결여부 성 명 최채봉(출석률:100%) 노융기(출석률:78%) 방철환(출석률:89%) 남원준(출석률: 89%) 윤창운(출석률:100%) 장동권(출석률:100%) 안효상(출석률:100%) 찬반여부 2019.01.29 코오롱하우스비전 증자 참여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2019.02.26 2018년 4분기 위원회 활동보고내부회계관리제도 운영실태 평가보고제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의건제59기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건사채발행 대표이사 위임의 건2018년 4분기 주요주주등과의 거래 및 2019년 1분기 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 개최일자 의안내용 가결여부 성 명 최채봉(출석률:100%) 노융기(출석률: 78%) 방철환(출석률: 89%) 남원준(출석률: 89%) 홍재형(출석률:86%) 윤창운(출석률:100%) 장동권(출석률:100%) 안효상(출석률:100%) 윤재은(출석률:100%) 찬반여부 2019.03.26 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건제60기 이사 보수액 대표이사 위임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2019.05.09 2019년 1분기 위원회 활동보고 2019년 1분기 경영실적 보고2019년 1분기 주요주주등과의 거래 및 2019년 2분기 거래 승인의 건 가결 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2019.08.06 2019년 2분기 위원회 활동보고 2019년 2분기 경영실적 보고2019년 2분기 주요주주등과의 거래 및 2019년 3분기 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2019.09.05 주주명부 폐쇄의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2019.11.07 2019년 3분기 위원회 활동보고 2019년 3분기 경영실적 보고분기배당(현금) 결정의 건2019년 3분기 주요주주등과의 거래 및 2019년 4분기 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2019.11.25 양양풍력발전주식회사 유상증자 참여 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2019.12.13 지점 설치의 건 가결 찬성 불참 불참 불참 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 ※2019년 3월 26일 제 59회 정기주주총회에서 홍재형 사외이사와 윤재은 사내이사가 신규 선임 되었습니다. 다. 이사회내 위원회 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고 경영위원회 사내이사 3명 윤창운 대표이사장동권 사내이사안효상 사내이사 ① 경영위원회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회에서 위임한 사항을 심의 및 의결한다. ② 경영위원회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 이사회의 위임을 받아 심의 및 의결 할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 2011년 12월 30일위원회 설치 감사위원회 사외이사 3명 최채봉 사외이사노융기 사외이사방철환 사외이사 ※ 2. 감사제도에 관한 사항 참조 2011년 12월 30일위원회 설치 사외이사 후보추천위원회 사내이사 1명사외이사 2명 윤창운 사내이사남원준 사외이사홍재형 사외이사 ① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다. ② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다. 2011년 12월 30일 위원회 설치 라. 위원회의 활동 내역 △경영위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 경영위원회 2019.01.03 제 163회 무보증 사모사채 발행의 건 가결 경영위원회 2019.01.14 시지 코오롱하늘채 스카이뷰 중도금 대출 관련 연대보증의 건 가결 경영위원회 2019.01.14 제 156회 무보증 사모사채 중도상환의 건 가결 경영위원회 2019.01.21 코오롱스포렉스 부산점 설치의 건 가결 경영위원회 2019.02.08 코오롱글로벌 롤스로이스 사업장 이전의 건 가결 경영위원회 2019.02.08 코오롱오토플랫폼㈜ 사업양수도로 인한 사업장 명 변경의 건 가결 경영위원회 2019.02.11 BMW 인증 중고차 사업 양수 계약 체결의 건 가결 경영위원회 2019.02.20 시지 코오롱하늘채 스카이뷰 중도금 대출 관련 연대보증의 건 (2) 가결 경영위원회 2019.02.25 대구장기동지역주택조합 사업 자금보충 승인의 건 가결 경영위원회 2019.02.25 코오롱오토플랫폼 사업양수도에 따른 BMW FSK 구매금융 한도 인수의 건 가결 경영위원회 2019.02.26 의약품 도매업을 위한 금융상품의 유보 및 전용의 건 가결 경영위원회 2019.03.05 한국투자증권 일반대 300억원 증액 차입의 건 가결 경영위원회 2019.03.05 농협 외환한도 여신 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2019.03.08 수원 곡반정동 명당 1단지 브릿지대출 약정 체결 및 연대보증의 건 가결 경영위원회 2019.03.08 수원 곡반정동 명당 2단지 브릿지대출 약정 체결 및 연대보증의 건 가결 경영위원회 2019.03.11 한국수출입은행 수입자금대출 재대출의 건 가결 경영위원회 2019.03.13 네이처브리지 증자 참여의 건 가결 경영위원회 2019.03.13 네이처브리지 임시주주총회 의결권 행사의 건 가결 경영위원회 2019.03.22 가양동 강서오토플렉스 자동차매매단지 신축공사 대출약정 체결의 건 가결 경영위원회 2019.03.25 일반자금대출 신규차입의 건 가결 경영위원회 2019.03.29 청담 아노블리 복합시설 신축 사업 중도금 대출 약정 변경 및 연대보증의 건 가결 경영위원회 2019.04.05 제 164회 무보증 사모사채 발행의 건 가결 경영위원회 2019.04.10 신한은행 당좌대출 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2019.04.15 청담 아노블리 복합시설 신축공사 중도금 대출 업무협약 변경약정 체결의 건 가결 경영위원회 2019.04.17 대구 남산 4-4지구 주택재개발정비사업 중도금대출 관련 약정체결의 건 가결 경영위원회 2019.04.22 제 165회 무보증 사모사채 발행의 건 가결 경영위원회 2019.05.13 안동 수상동 공동주택 중도금대출 업무협약 등 승인의 건 가결 경영위원회 2019.05.16 제 166회 사모사채 발행 등과 관련한 제반내용 승인의 건 가결 경영위원회 2019.05.20 울산대현지역주택조합 중도금대출 업무협약서 등 제반내용 승인의 건 가결 경영위원회 2019.05.23 농협 원화한도 여신 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2019.05.30 천안 청당 코오롱하늘채 지역주택조합 대출 관련 담보 제공의 건 가결 경영위원회 2019.06.20 한국 수출입은행 수입자금대출 재대출의 건 가결 경영위원회 2019.06.20 계양방축 지역주택조합 사업비 대출약정 체결의 건 가결 경영위원회 2019.06.25 울산 대현 지역주택조합 중도금대출 업무협약서 변경계약 승인의 건 가결 경영위원회 2019.06.26 경산 중산 지역주택조합 중도금대출 업무협약서 계약 승인의 건 가결 경영위원회 2019.06.27 청담 아노블리 복합시설 신축 사업 중도금 대출 약정 변경 및 연대보증의 건 가결 경영위원회 2019.07.04 코오롱글로벌 상사부문 사업장 이전의 건 가결 경영위원회 2019.07.18 유바프은행 지급보증 개설 관련 승인의 건 가결 경영위원회 2019.07.18 울산 대현 지역주택조합 PF대출 약정체결 등 제반 관련 계약 승인의 건 가결 경영위원회 2019.07.29 코오롱하우스비전 일반자금대출 차입 등 금융계약 및 부속서류 체결 교부의 건 가결 경영위원회 2019.08.05 우리종합금융주식회사 자금 차입의 건 가결 경영위원회 2019.08.08 평택고덕지역주택조합 공동주택 신축공사 중도금대출 관련 약정 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2019.08.26 국민은행 원화 외화한도 여신 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2019.08.26 코오롱스포렉스 세종 한솔점 설치의 건 가결 경영위원회 2019.08.29 평택고덕지역주택조합 대출약정서 및 관련약정 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2019.09.10 광명서울고속도로 민간투자사업 관련 대출 약정 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2019.09.23 부개역 코오롱하늘채 중도금 대출 관련 연대보증의 건 가결 경영위원회 2019.09.23 수성 범물 지역주택조합 상가 중도금 대출 업무협약서 등 관련 계약 승인의 건 가결 경영위원회 2019.10.10 세종하늘채 센트레빌 신축사업 L3블럭 중도금 대출 및 보증약정 체결의 건 가결 경영위원회 2019.10.10 세종하늘채 센트레빌 신축사업 M5블럭 중도금 대출 및 보증약정 체결의 건 가결 경영위원회 2019.10.16 네이처브리지 유상증자 참여의 건 가결 경영위원회 2019.10.28 부개인우구역 사업비 대출약정 등 체결의 건 가결 경영위원회 2019.10.28 BMW FSK 여신 한도거래 약정 체결의 건 가결 경영위원회 2019.10.31 신도림동 공동 임대주택 개발사업 대출업무 협약 체결 등 승인의 건 가결 경영위원회 2019.10.31 라비에벨중국복합문화타운주식회사 설립의 건 가결 경영위원회 2019.11.04 곡반정동명당1단지지역주택조합 관련 대출약정 및 제반 관련계약 체결의 건 가결 경영위원회 2019.11.04 곡반정동명당2단지지역주택조합 관련 대출약정 및 제반 관련계약 체결의 건 가결 경영위원회 2019.11.11 SBI 저축은행 기업어음 한도 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2019.11.14 융창아파트 주변지구 주택재개발 정비사업 프로젝트 금융 사업 및 대출약정서 및 보증채무약정 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2019.11.20 수성범물 지역주택조합 일반분양 중도금 대출 업무협약 등 제반 모든 관련 계약 승인의 건 가결 경영위원회 2019.11.20 부천 일루미스테이트 중도금대출 연대보증 약정 체결의 건 가결 경영위원회 2019.11.25 부산 사직 지역주택조합 대출연장 관련 연대보증의 건 가결 경영위원회 2019.11.25 대전 대화동 지식산업센터 개발사업 관련 대출약정서 등 체결의 건 가결 경영위원회 2019.11.25 코오롱글로벌 BOSE 공식 파트너 사업 진행의 건 가결 경영위원회 2019.11.25 코오롱글로벌 롤스로이스 지점 설치의 건 가결 경영위원회 2019.12.12 수성 범물 지역주택조합 중도금 대출 만기 연장 승인의 건 가결 경영위원회 2019.12.13 수원하늘채 더퍼스트 중도금대출 연대보증 약정 체결의 건 가결 경영위원회 2019.12.27 동북선 도시철도 민간투자사업 관련 약정서 등 체결 승인의 건 가결 △감사위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 성 명 최채봉(출석률 100%) 노융기(출석률 67%) 찬반여부 감사위원회 2019.02.26 2018년 내부회계 관리제도 운영실태 점검2018년 4분기 감사팀 업무보고2018년 4분기 경영실적보고(개별 및 연결) 가결 찬성 찬성 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 성 명 최채봉(출석률 100%) 노융기(출석률 67%) 방철환(출석률 100%) 찬반여부 감사위원회 2019.05.09 2019년 1분기 감사팀 업무보고 2019년 1분기 실적보고 (연결 및 개별) 가결 찬성 불참 찬성 감사위원회 2019.08.06 외부감사인과의 비감사용역 계약체결보고 2019년 2분기 감사팀 업무보고 2019년 2분기 실적보고 (연결 및 개별) 가결 찬성 찬성 찬성 감사위원회 2019.11.07 2019년 3분기 감사팀 업무보고 2019년 3분기 실적보고 (연결 및 개별) 가결 찬성 찬성 찬성 △사외이사 후보추천위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 성 명 윤창운(출석률 100%) 방철환(출석률 100%) 남원준(출석률 100%) 찬반여부 찬반여부 찬반여부 사외이사후보추천위원회 2019.02.26 ㅇ사외이사 추천의 건- 홍재형사외이사 가결 찬성 찬성 찬성 마. 이사의 독립성당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 이사의 독립성과 자율성을 보장하기 위해 최대주주 및 주요주주가 아닌 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해 오고 있습니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 ) 성명 추천인 선임배경 활동분야 회사와의 거래 최대주주 등과의 관계 연임횟수 임기만료일 윤창운 이사회 당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함 업무총괄 - 특수관계인 1회 2020.03.23 장동권 이사회 당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함 경영/전략 - 특수관계인 1회 2021.03.22 안효상 이사회 당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함 경영/전략 - 특수관계인 0회 2020.03.23 윤재은 이사회 당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함 경영/전략 - 특수관계인 0회 2022.03.25 방철환 사외이사후보추천위원회 사업 분야의 전문가 (사외이사) 경영자문 - - 0회 2020.03.23 남원준 사외이사후보추천위원회 경영 분야의 전문가 (사외이사) 경영자문 - - 0회 2020.03.23 노융기 사외이사후보추천위원회 경영 분야의 전문가 (사외이사) 경영자문 - - 0회 2020.03.23 최채봉 사외이사후보추천위원회 재무 분야의 전문가 (사외이사) 경영자문 - - 0회 2020.03.23 홍재형 사외이사후보추천위원회 경영 분야의 전문가 (사외이사) 경영자문 - - 0회 2022.03.25 ※작성기준일 이후인 2020년 3월 25일 주주총회에서 윤창운, 안효상 사내이사와 방철환, 노융기, 최채봉 사외이사가 연임되었으며, 성시웅 사외이사가 신규 선임되었습니다. 당사의 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황은 다음과 같습니다. 권한 : ① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다.② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다. 구성 : 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수 이상은 사외이사이어야 한다. ○사외이사후보추천위원회 구성현황 성 명 주요경력 비고 윤창운 - 고려대 경영학과- SKCKOLONPI 대표이사 사장 위원장 남원준 - 연세대 경제학과- 서울시 복지본부장- 現, 을지대학교 초빙교수 사외이사 홍재형 - 서울대 경제학과- 한국 외환은행장 사외이사 ※2019.03.26 이사회에서 홍재형 사외이사가 사외이사후보추천위원회의 위원으로 선임되셨습니다 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 ○ 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 사외이사들의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 검토를 진행하고 있으며 추후 사외이사들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사의 경우 2011년 12월 30일부터 이사회내에 감사위원회가 설치되었며, 이전에는 상근감사 1인과 비상근감사 1인으로 감사기능을 수행하였습니다. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 구성합니다. 위원 중 1인 이상은 상법시행령 제16조 제2항이 정하는 회계 또는 재무전문가 이어야하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 합니다. 위원회의 구성요건에 미달되게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 충족되도록 규정하고 있습니다. 2) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 당사의 경우 감사위원회가 감사업무를 효율적으로 운영할 수 있도록 윤리경영실-감사팀을 편재하였고, 부서(팀) 또는 현장 감사시 해당 부서에서 수시 보조요원을(과장급) 지원받아 감사업무를 수행할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 이사회의 소집시 감사위원의 참여를 보장하고 있으며, 모든 부서에 감사위원회의 자료 요구가 있을 경우 이를 제출하도록 의무화하고 있습니다. ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 3) 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 최채봉 예 - 공인회계사 - 07.10~11.09, 상록회계법인 파트너 - 11.10~現, 동서회계법인 파트너 예 회계사 - 07.10~11.09, 상록회계법인 파트너 - 11.10~現, 동서회계법인 파트너 노융기 예 - 11.01~14.01 KDB산업은행 부행장 -14.01 KDB유럽 행장 - - - 방철환 예 - 94.03~96.03 창원지방검찰청 검사 - 96.03~現, 변호사 - - - 4) 감사위원회의 주요활동내역 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 2019.02.26 '18년 사업연도 4분기 결산서류검토2018년 내부회계 관리제도 운영실태 점검 재무제표 및 회계장부의 감사결과적정하게 작성되어 있음을 확인 - 2019.05.09 '19년 사업연도 1분기 결산서류검토 재무제표 및 회계장부의 감사결과적정하게 작성되어 있음을 확인 - 2019.08.06 '19년 사업연도 2분기 결산서류검토 재무제표 및 회계장부의 감사결과적정하게 작성되어 있음을 확인 - 2019.11.07 '19년 사업연도 3분기 결산서류검토 재무제표 및 회계장부의 감사결과적정하게 작성되어 있음을 확인 - ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 5) 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 감사위원들의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 검토를 진행하고 있으며 추후 감사위원들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 6) 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 감사팀 7 부장 3명(평균 23년 12월), 차장 1명(평균 8년 1월), 과장 2명(10년 2월), 대리 1명(평균 3년 8월) - 내부감사 및 시정조치에 관한 사항- 투명경영 윤리경영에 관한 사항 - 정보 보호 및 보안관리에 관한 사항 나. 준법지원인1) 준법지원인 선임 기준- 상법 제542조의13 ① 자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 상장회사는 법령을 준수하고 회사경영을 적정하게 하기 위하여 임직원이 그 직무를 수행할 때 따라야 할 준법통제에 관한 기준 및 절차(이하 ＂준법통제기준＂이라 한다)를 마련하여야 한다.② 제1항의 상장회사는 준법통제기준의 준수에 관한 업무를 담당하는 사람(이하 ＂준법지원인＂이라 한다)을 1명 이상 두어야 한다.③ 준법지원인은 준법통제기준의 준수여부를 점검하여 그 결과를 이사회에 보고하여야 한다.④ 제1항의 상장회사는 준법지원인을 임면하려면 이사회 결의를 거쳐야 한다.⑤ 준법지원인은 다음 각 호의 사람 중에서 임명하여야 한다. (1. 변호사 자격을 가진 사람……중략)⑥ 준법지원인의 임기는 3년으로 하고, 준법지원인은 상근으로 한다.2) 준법지원인 인적사항 및 주요경력: 김효진 과장1988.11.22 生성균관 대학교 법학(2012 卒) - 성균관 대학교 법학전문대학원(2016 卒)前, 중앙인권법률사무소(16.08~16.10) 법률사무소 세웅 (16.11~18.01)現, 코오롱글로벌㈜ 법제팀 3) 준법지원인 주요 활동 내역-준법통제기준 운영-법적 위험 예방활동 및 사후관리-준법 교육 실시 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인등_지원조직_현황 4) 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 법제팀 7 이사 1명(29년 1월), 부장 1명(7년 12월), 차장 1명(13년 11월), 과장 2명(평균 6년 5월),대리 1명(1년 7월)주임 1명(2년 12월), - 소송업무에 관한 사항, 각종 계약서 검토 - 법률자문 및 준법지원에 관한 사항 - Risk 관련 교육 및 기타 전사 Risk 관리를 위해 필요한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 정관 제26조의 규정에 따라 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다. 최근 3사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 당사 이사회에서는 2017년 3월 24일 개최한 제57기 정기주주총회 및 2018년 3월 23일에 개최한 제 58기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고(개별결의), 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니 다. 또한, 작성기준일 이후인 2020년 3월 25일 제 60기 주주총회에서도 전자투표와 전자위임장 제도를 도입하였고, 향후에도 도입 필요시 당사는 이사회 승인을 거쳐 채택여부를 결정할 예정입니다. 다. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음. 라. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 ㈜코오롱 최대주주 의결권있는주식 18,964,708 75.23 18,964,708 75.23 - ㈜코오롱 최대주주 의결권없는주식 19,883 6.36 19,883 6.36 - 오운문화재단 계열단체 의결권있는주식 130,205 0.52 130,205 0.52 - 이웅열 최대주주의 최대주주 의결권있는주식 96,522 0.38 96,522 0.38 - 윤창운 대표이사 의결권있는주식 36,702 0.15 36,702 0.15 - 장동권 임원 의결권있는주식 30,384 0.12 30,384 0.12 - 이용현 계열사임원 의결권있는주식 200 0.00 0 0.00 - 안효상 임원 의결권있는주식 15,000 0.06 15,000 0.06 - 박문희 계열사임원 의결권있는주식 233 0.00 233 0.00 - 윤재은 임원 의결권있는주식 2,400 0.01 2,400 0.01 - 손정현 계열사임원 의결권있는주식 6 0.00 0 0.00 - 이기원 계열사임원 의결권있는주식 4,050 0.01 4,050 0.01 - 이철승 계열사임원 의결권있는주식 43 0.00 43 0.00 - 송혁재 계열사임원 의결권있는주식 2,344 0.01 2,344 0.01 - 정공환 계열사임원 의결권있는주식 7,431 0.03 7,431 0.03 - 이인성 계열사임원 의결권있는주식 46 0.00 46 0.00 - 김문수 계열사임원 의결권있는주식 3,070 0.01 3,070 0.01 - 김응옥 계열사임원 의결권있는주식 20 0.00 20 0.00 - 강승철 계열사임원 의결권있는주식 334 0.00 0 0.00 - 김현진 계열사임원 의결권있는주식 1,968 0.01 1,968 0.01 - 김종하 계열사임원 의결권있는주식 1,600 0.01 1,600 0.01 - 김영범 계열사임원 의결권있는주식 787 0.00 787 0.00 - 방기정 계열사임원 의결권있는주식 0 0.00 1,020 0.00 - 이일우 계열사임원 의결권있는주식 0 0.00 373 0.00 - 류재익 계열사임원 의결권있는주식 0 0.00 1,509 0.00 - 김기덕 계열사임원 의결권있는주식 0 0.00 489 0.00 - 계 의결권있는주식 19,298,053 76.55 19,320,787 76.64 - 의결권없는주식 19,883 6.36 19,883 6.36 - 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 33_최대주주가단체인경우 가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) ㈜코오롱 15,651 유석진 - - - 이웅열 45.83 - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11011#*성명또는지분율변동인경우.dsl 34_성명또는지분율변동인경우 ※ 상기 내역은 총발행주식수 기준입니다.※ 상기 출자자수(주주수) 및 지분(%)은 는 2019년 12월 31일 주주명부 기준입니다. 가 -1 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2015.02.12 - - - - 이웅열 43.50 2018.09.21 - - - - 이웅열 45.83 ※ 2015. 2.12, 상속으로 인해 최대주주인 이웅열의 지분이 40.45%에서 43.50%로 변경되었습니다. ※ 2018. 9.21, 제3자배정유상증자로 인해 이웅열의 지분이 43.50%에서 45.83%로 변경되 었습니다. 나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)코오롱 자산총계 3,631,322 부채총계 2,896,671 자본총계 734,651 매출액 4,405,958 영업이익 124,523 당기순이익 -9,473 ※ 상기 재무현황은 2019년 말 연결재무제표 기준입 니다. 다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 ※ 해당사항 없음. 3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ※ 해당사항 없음. 4. 최대주주 변동내역 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2017.03.27 ㈜코오롱 18,964,708 75.23 케이글로벌파트너스제일차(주)가 보유하고 있던 상환전환우선주 4,320,175주는 (주)코오롱의 매수청구권 행사에 따라 전량 (주)코오롱에게 인수되었으며 상환전환우선주 4,320,175주가 보통주 8,640,350주로 전환되었음.(소유주식수 10,324,358->18,964,708로, 소유지분은 62.43->75.23%로 변동하였음.) - 5. 주식 소유현황 가. 5%이상 주주의 주식 소유 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 ㈜코오롱 18,964,708 75.23 - - - - - 우리사주조합 - - - ※상기 지분율은 보통주 대비 지분율 입니다. 나. 소액주주 현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 11,441 99.99 6,245,730 24.77 - ※ 상기 지분율은 보통주 대비 지분율 입니다. ※ 상기 주식 소유현황은 2019년 12월31일 기준으로 작성하였으므로, 현재 보유주식수와 차이가 있을 수 있습니다. 다. 주식사무당사 주식사무에 대한 내용은 아래와 같습니다. 정관상신주인수권의 내용 ① 이 회사의 주주는 그가 소유하고 있는 주식수에 비례하여 신주의 인수권을 가진다.다만, 주주가 인수하지 아니한 주식과 신주배정의 경우 발생하는 단주의 처리는 이사회의 결정에 의한다.② 이사회는 전항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우4. 상법 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 상법 제418조 제2항의 규정에 의거하여 긴급한 자금조달 내지 재무구조 개선 등의 중요한 경영상의 목적을 달성하기 위해 국내외 금융기관등에게 신주를 발행하거나 기술도입을 필요로 그 제휴회사등에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 제1호 내지 제2호, 제5호 내지 제7호에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 결산일로부터 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 8권종(일주,오주,십주,오십주,백주,오백주,천주,만주) 명의개서대리인 하나은행 증권대행부 (서울 영등포구 국제금융로 72, TEL. 02-368-5863 ) 주주의 특전 없음 6. 주가 및 주식거래실적 당사의 주식은 한국거래소에 상장되어 있으며, 최근 6개월간의 주가 및 주식거래 실적은 아래와 같습니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주,원) 종 류 '19년.7월 '19년.8월 '19년.9월 '19년.10월 '19년.11월 '19년.12월 보통주 주가 최고 10,600 8,910 9,460 10,050 10,300 9,930 최저 8,300 7,960 8,200 8,830 9,310 9,090 평균 9,294 8,473 8,981 9,257 9,815 9,625 거래량 최고 166,904 173,331 108,827 89,628 95,531 83,975 최저 18,072 15,712 15,085 11,712 9,974 3,605 월간 1,255,289 1,092,183 803,555 754,721 679,232 406,030 우선주 주가 최고 17,650 16,800 18,450 17,850 18,150 18,900 최저 16,100 15,950 16,050 16,800 16,450 16,500 평균 16,572 16,424 17,158 17,195 17,114 17,785 거래량 최고 7,182 74,201 14,320 80,744 6,309 11,555 최저 275 141 186 434 341 139 월간 37,935 143,196 47,355 122,084 32,865 62,914 ※ 해당 수치는 한국증권거래소(KRX)에서 발췌하였습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 윤창운 남 1954.03 사장 등기임원 상근 대표이사 고려대 / SKC KOLON PI㈜ 대표이사 사장 36,702 0 - 2014.01.01~현재 2020.03.23 방철환 남 1960.09 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 연세대 / 검찰청, 변호사 0 0 - 2017.03.24~현재 2020.03.23 최채봉 남 1962.06 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 고려대 / 동서회계법인 0 0 - 2017.03.24~현재 2020.03.23 노융기 남 1956.12 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 연세대 / 한국산업은행 0 0 - 2017.03.24~현재 2020.03.23 남원준 남 1959.04 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 연세대 / 서울특별시 복지본부장 0 0 - 2017.03.24~현재 2020.03.23 홍재형 남 1938.03 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 서울대(원) / 민주통합당 국회의원 0 0 - 2019.03.26~현재 2022.03.25 장동권 남 1959.10 부사장 등기임원 상근 건설부문장 한양대 / 현대건설 사업총괄 전무 30,384 0 - 2012.01.01~현재 2021.03.22 안효상 남 1961.04 전무 등기임원 상근 전략기획본부장 고려대 / ㈜코오롱 재무팀장 15,000 0 - 2008.01.01~현재 2020.03.23 윤재은 남 1964.08 전무 등기임원 상근 상사사업본부장 서울대 / 코오롱인더스트리 FnC부문 CnC사업본부장 2,400 0 - 2017.08.01~현재 2022.03.25 정영훈 남 1963.08 전무 미등기임원 상근 해외사업추진실장 영남대 / 코오롱상사㈜ 4,020 0 - 2007.01.01~현재 - 조현철 남 1965.05 전무 미등기임원 상근 건축본부장 한양대 / 코오롱건설 주택영업팀장 0 0 - 2009.01.01~현재 - 전철원 남 1963.03 전무 미등기임원 상근 BMW본부장 경성대 / 코오롱B AnC사업부장 434 0 - 2011.01.01~현재 - 한영호 남 1964.02 상무 미등기임원 상근 인프라본부장 성균관대 / 코오롱건설 환경공사팀장 6,946 0 - 2012.01.01~현재 - 임성균 남 1966.09 상무 미등기임원 상근 인프라 담당임원 연세대(원) / 코오롱건설기술연구소장 5,924 0 - 2010.01.01~현재 - 최영규 남 1965.06 상무 미등기임원 상근 상사 담당임원 전북대 / 코오롱상사㈜ 5,876 0 - 2012.01.01~현재 - 노성훈 남 1962.01 상무 미등기임원 상근 건축 담당임원 한양대 / 코오롱건설 건축기술영업팀장 5,822 0 - 2010.01.01~현재 - 송혁재 남 1966.02 상무 미등기임원 상근 인프라 담당임원 인하대 / 코오롱건설 토목기술영업팀장 2,344 0 - 2012.01.01~현재 - 정공환 남 1965.07 상무 미등기임원 상근 건축 담당임원 인하대 / 코오롱건설 CI팀장 7,431 0 - 2015.01.01~현재 - 김문수 남 1965.08 상무보 미등기임원 상근 인프라 담당임원 한양대 / 코오롱건설 토목CE팀장 3,070 0 - 2015.01.01~현재 - 이인우 남 1969.05 상무 미등기임원 상근 LSI실장 한양대(원) / 코오롱글로벌 LSI실 팀장 20 0 - 2016.01.01~현재 - 윤종우 남 1962.10 상무보 미등기임원 상근 인프라 담당임원 한양대 / 코오롱글로벌 콜롬보지사장 3,586 0 - 2016.01.01~현재 - 정사환 남 1968.02 상무보 미등기임원 상근 건축 담당임원 한국국제대 / 코오롱글로벌 건축개발영업팀장 3,407 0 - 2017.01.01~현재 - 김종하 남 1966.12 상무보 미등기임원 상근 BMW 담당임원 고려대(원) / 코오롱글로벌 AS담당이사 1,600 0 - 2017.01.01~현재 - 김일호 남 1969.02 상무보 미등기임원 상근 건설부문 담당임원 인하대 / 코오롱글로벌 외주구매팀장 429 0 - 2018.01.01~현재 - 박문규 남 1964.03 상무보 미등기임원 상근 건축 담당임원 국민대 / 코오롱글로벌 사업추진팀장 8,960 0 - 2019.01.01~현재 - 최현 남 1966.12 상무보 미등기임원 상근 건축 담당임원 명지대(원) / 코오롱글로벌 건축기술영업팀장 1,125 0 - 2019.01.01~현재 - 강창희 남 1967.12 상무보 미등기임원 상근 건축 담당임원 국민대 / 코오롱글로벌 건설사업관리팀장 0 0 - 2019.01.01~현재 - 하춘식 남 1966.10 상무보 미등기임원 상근 건축 담당임원 인천대 / 코오롱글로벌 건축현장소장 0 0 - 2019.01.01~현재 - 이성호 남 1968.05 상무보 미등기임원 상근 인프라 담당임원 국민대 / 코오롱글로벌 토목공사팀장 27 0 - 2019.01.01~현재 - 류재익 남 1970.09 상무보 미등기임원 상근 전략기획 담당임원 한양대 / 코오롱글로벌 재무팀장 1,509 0 - 2019.01.01~현재 - 나. 직원 등 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 건설직속 남 45 - 4 - 49 10년 07월 4,171 85 4 68 72 - 건설직속 여 13 - 2 - 15 04년 07월 704 47 - 건축본부 남 396 - 205 - 601 07년 05월 40,694 68 - 건축본부 여 29 - 49 - 78 03년 03월 2,895 37 - 인프라본부 남 372 - 159 - 531 10년 08월 42,699 80 - 인프라본부 여 14 - 14 - 28 04년 12월 1,058 38 - 상사사업본부 남 53 - 1 - 54 11년 01월 4,935 91 - 상사사업본부 여 25 - - - 25 08년 02월 999 40 - 해외사업추진실 남 3 - - - 3 07년 07월 1,319 440 - BMW본부 남 1,097 - 40 - 1,137 04년 08월 63,337 56 - BMW본부 여 93 - 31 - 124 03년 06월 4,931 40 - 스포렉스본부 남 51 - 130 - 181 03년 07월 5,669 31 - 스포렉스본부 여 25 - 124 - 149 02년 07월 3,264 22 - 기타 남 76 - - - 76 08년 03월 7,470 98 - 기타 여 26 - 1 - 27 06년 12월 1,448 54 - 합 계 2,318 - 760 - 3,078 06년 04월 185,591 60 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 나-1) 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 21 5,529 263 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 9 5,000 - 나. 보수지급금액 나-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 9 1,701 189 - 나-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 1,530 382 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 64 32 - 감사위원회 위원 3 108 36 - 감사 - - - - 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 윤창운 사장 542 - 정영훈 전무 1,147 - 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 윤창운 근로소득 급여 500 주주총회에서 승인받은 이사보수한도 내에서 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려해 책정한 임원 보수규정에 따라 연간 급여총액 5억원의 1/12인 41,666,670원을 매월 지급하였음. 상여 42 2019년 경영실적 달성을 독려하기 위해, 전 임직원에게 격려금을 지급하였음. (본부 직원 지급기준율에 따라 100%의 격려금 41,666,670원을 지급)임원 보수규정에 따라 하계 휴가비 500,000원을 지급하였음. 정영훈 근로소득 급여 265 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려해 책정한 임원 보수규정에 따라 연간 급여총액 265,302,000의 1/12인 22,108,500원을 매월 지급하였음. 상여 20 2019년 경영실적 달성을 독려하기 위해, 전 임직원에게 격려금을 지급하였음. (본부 직원 지급기준율에 따라 90%의 격려금 19,507,500원을 지급) 임원 보수규정에 따라 하계 휴가비 500,000원을 지급하였음. 퇴직소득 862 임원퇴직금규정에 따라 최근3개월의 평균임금(22,108,500원)*임원직급별지급배율(3)*근속년수(13)로 지급하였음. 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 윤창운 사장 542 - 정영훈 전무 1,147 - 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 윤창운 근로소득 급여 500 주주총회에서 승인받은 이사보수한도 내에서 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려해 책정한 임원 보수규정에 따라 연간 급여총액 5억원의 1/12인 41,666,670원을 매월 지급하였음. 상여 42 2019년 경영실적 달성을 독려하기 위해, 전 임직원에게 격려금을 지급하였음. (본부 직원 지급기준율에 따라 100%의 격려금 41,666,670원을 지급)임원 보수규정에 따라 하계 휴가비 500,000원을 지급하였음. 정영훈 근로소득 급여 265 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려해 책정한 임원 보수규정에 따라 연간 급여총액 265,302,000의 1/12인 22,108,500원을 매월 지급하였음. 상여 20 2019년 경영실적 달성을 독려하기 위해, 전 임직원에게 격려금을 지급하였음. (본부 직원 지급기준율에 따라 90%의 격려금 19,507,500원을 지급) 임원 보수규정에 따라 하계 휴가비 500,000원을 지급하였음. 퇴직소득 862 임원퇴직금규정에 따라 최근3개월의 평균임금(22,108,500원)*임원직급별지급배율(3)*근속년수(13)로 지급하였음. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 기업집단의 명칭 ㅇ기업집단의 명칭 :코오롱ㅇ기업집단의 동일인 : 이웅열 2. 계열사간 투자지분 현황 투자회사/피투자회사 법인등록번호 자본금 비영리법인 ㈜코오롱 코오롱인더스트리㈜ 코오롱글로텍 코오롱데크컴퍼지트 코오롱플라스틱㈜ 코오롱글로벌㈜ 코오롱환경에너지㈜ 코오롱이엔지니어링㈜ 코오롱생명과학 더블유파트너스 코오롱인베스트먼트 코오롱베니트 코오롱오토케어서비스 계 ㈜코오롱 110111-0030528 68,514 - - - - - - - - - - - - - - 52.63% 코오롱인더스트리 135311-0013606 148,734 - 32.04% - - - - - - - - - - - - 33.34% 코오롱글로텍㈜ 110111-0524838 15,947 - - 79.83% 18.14% - - - - - - - - - - 98.89% 그린나래㈜ 161511-0078133 50,000 - - - 100.00% - - - - - - - - - - 100.00% 코오롱데크컴퍼지트㈜ 134511-0055689 1,492 - - - 100.00% - - - - - - - - - - 100.00% ㈜케이에프엔티 230111-0091824 500 - - 100.00% - - - - - - - - - - - 100.00% 스위트밀㈜ 110111-2925604 2,243 3.12% - 91.38% - - - - - - - - - - - 94.50% 코오롱에코너지㈜ 200111-0255228 1,650 - - 81.82% - - - - - - - - - - - 100.00% 코오롱머티리얼㈜ 135311-0011139 68,659 - - 78.15% - - - - - - - - - - - 78.15% 코오롱플라스틱㈜ 171311-0003504 38,000 - - 66.68% - - - - - - - - - - - 66.91% 코오롱바스프이노폼㈜ 171311-0030747 10,200 - - - - - 50.00% - - - - - - - - 50.00% ㈜씨에이텍 134111-0454847 714 - - 70.00% - - - - - - - - - - - 70.00% 코오롱글로벌㈜ 110111-0036502 127,683 0.52% 75.23% - - - - 0.60% - - - - - - - 77.16% 네이처브리지㈜ 134411-0063311 43,050 - - - - - - 100.00% - - - - - - - 100.00% 덕평랜드㈜ 134411-0024149 5,200 - - - - - - 51.00% - - - - - - - 51.00% ㈜테크비전 134511-0254190 600 - - - - - - 100.00% - - - - - - - 100.00% 코오롱하우스비전㈜ 134511-0290508 13,000 - - - - - - 100.00% - - - - - - - 100.00% 양양풍력발전㈜ 134511-0297223 10,850 - - - - - - 0.46% - - - - - - - 0.46% 코오롱오토플랫폼㈜ 110111-6261525 8,900 - - - - - - 100.00% - - - - - - - 100.00% 리베토코리아㈜ 110111-6620309 3,600 - - - - - - - - - - - - - - - 천안북부일반산업단지㈜ 161511-0241938 5,000 - - - - - - 43.61% - - - - - - - 43.61% 코오롱환경에너지㈜ 135311-0005893 12,185 - 80.51% - - - - - 0.32% - - - - - - 99.87% 코오롱이엔지니어링㈜ 131111-0057610 2,511 - - - - - - - 91.84% 0.32% - - - - - 92.40% 이노베이스㈜ 134111-0429402 2,000 - 100.00% - - - - - - - - - - - - 100.00% 코오롱제약㈜ 110111-0256259 6,000 - 48.07% - - - - - - - - - - - - 77.25% 코오롱생명과학㈜ 110111-1948277 5,706 - 20.35% - - - - - - - 0.11% - - - - 35.71% 코오롱베니트㈜ 135311-0003920 14,000 - 100.00% - - - - - - - - - - - - 100.00% 코오롱아우토㈜ 134211-0040660 7,011 - - - - - - - - - - - - - 99.33% 99.33% ㈜엠오디 171211-0045128 15,000 - 50.00% - - - - - - - - - - - - 100.00% 코오롱엘에스아이㈜ 134111-0427042 2,000 - 100.00% - - - - - - - - - - - - 100.00% 코오롱오토모티브㈜ 110111-6036316 14,000 - - - - - - - - - - - - - 100.00% 100.00% 코오롱오토케어서비스㈜ 134111-0481650 125,033 - 100.00% - - - - - - - - - - - - 100.00% 더블유파트너스㈜ 135311-0014901 625 - - - - - - - - - - - - - - 100.00% 아토메탈테크코리아㈜ 124411-0209967 13,700 - - 83.54% - - - - - - - - - - - 83.54% ㈜아르텍스튜디오 110111-7331294 100 - - - - - - - - - - - - - - 100.00% ㈜코오롱인베스트먼트 110111-1902786 16,000 - - - - - - - - - - - - - - 12.50% ※ 상기 피투자회사 중 아토메탈테크코리아㈜는 해외계열사인 Attometal Tech Pte. Ltd가 16.46% 지분을 보유, 리베토코리아㈜는 해외계열사인 LIBETO PTE.LTD가 92.08% 지분을 보유하고 있습니다. ※ 상기 지분비율은 보통주 기준입니다. 3. 업무 조정 기구 및 경영에 영향력을 미치는 회사 기업집단 지주회사 (주)코오롱에서 이해관계 조정하나, 당사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 행사하는 회사는 없습니다. 4. 회사와 계열회사간 등기임원 겸직 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) 성 명 겸임하고 있는 회사명 직위 상근여부 장동권 코오롱하우스비전(주) 대표이사 상근 안효상 덕평랜드(주) 사내이사 비상근 네이처브리지(주) 사내이사 비상근 코오롱환경에너지(주) 감사 비상근 5. 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 코오롱하우스비전(주) (비상장) 2016.06.02 경영참여 300 14,000,000 100.00% 7,000 12,000,000 6,000 - 26,000,000 100.00% 13,000 31,887 -2,244 네이처브리지(주) (비상장) 2014.12.30 경영참여 22,450 7,710,000 100.00% 12,769 900,000 4,500 -10,725 8,610,000 100.00% 6,544 88,663 -20,923 KOLON World Investment Ltd. (비상장) 2011.12.30 투자 1,511 2,768,800 20.00% 1,627 - - - 2,768,800 20.00% 1,627 7,169 69 IHQ (상장) 2001.03.17 투자 1,221 2,168,943 1.49% 4,034 -2,168,943 7,615 3,581 - - - 165,426 -72,018 신분당선(주) (비상장) 2005.05.27 SOC출자 1,500 2,061,000 4.85% 2,929 - - -1,175 2,061,000 4.85% 1,754 - - 청라국제업무타운(주) (비상장) 2007.12.27 투자 1,581 114,122 8.31% 13 -114,122 1,141 1,128 - - - - - KOLON CHINA(HK) (비상장) 2012.02.20 투자 1,093 1,862,832 3.93% 1,992 - - - 1,862,832 3.93% 1,992 - - 제이영동고속도로(주) (비상장) 2007.04.25 SOC출자 80 1,163,578 2.18% 200 -13,591 -68 659 1,149,987 2.16% 791 - - 서서울고속도로(주) (비상장) 2008.08.28 SOC출자 420 1,118,234 22.52% 5,591 1,037,730 5,189 - 2,155,964 18.79% 10,780 75,537 -727 경남하이웨이(주) (비상장) 2008.04.28 SOC출자 70 1,106,000 7.00% 546 - - - 1,106,000 7.00% 546 297,242 -10,436 한우즈벡실린더투자 (비상장) 2011.12.30 투자 3,336 897,366 31.29% 2,735 - - -571 897,366 31.29% 2,164 3,893 288 경주풍력발전(주) (비상장) 2015.11.26 SOC출자 4,590 684,000 15.00% 3,420 - - - 684,000 15.00% 3,420 113,766 3,384 ZHANGJIAGANG 코일센터 (비상장) 2011.12.30 투자 574 680,000 8.00% 574 - - - 680,000 8.00% 574 - - 아시아드컨트리클럽 (비상장) 1999.12.30 SOC출자 4,600 622,288 20.74% 3,437 - - - 622,288 20.74% 3,437 131,792 -4,311 덕평랜드 (비상장) 2003.06.16 투자 1,000 530,400 51.00% 0 - - - 530,400 51.00% 0 30,846 -1,494 한우즈벡씨엔지투자 (비상장) 2011.12.30 투자 2,006 401,293 30.67% 1,164 - - -171 401,293 30.67% 993 2,065 31 원주에너지㈜ (비상장) 2014.12.24 SOC출자 1,500 300,000 30.00% 500 - - - 300,000 30.00% 500 3,698 97 제이경인연결고속도로(주) (비상장) 2007.07.25 SOC출자 8 267,573 0.79% 1,176 - - -20 267,573 0.79% 1,156 - - 씨브이네트 (비상장) 2002.04.12 투자 130 260,000 4.06% 1,302 - - -624 260,000 4.06% 678 - - 미래환경에너지(주) (비상장) 2011.11.20 SOC출자 70 248,000 24.50% 1,240 - - - 248,000 24.50% 1,240 19,293 866 춘천맑은물길(주) (비상장) 2010.11.16 SOC출자 1,008 201,638 18.20% 260 - - - 201,638 18.20% 260 92,203 -130 경기철도(주) (비상장) 2009.11.18 SOC출자 2 135,000 0.67% 675 - - -662 135,000 0.67% 13 - - 파주병영(주) (비상장) 2010.11.30 BTL 232 132,988 12.30% 199 - - - 132,988 12.30% 199 - - 테크비전 (비상장) 2015.03.06 경영참여 600 120,000 100.00% 600 - - - 120,000 100.00% 600 5,394 905 영주에스엠씨(주) (비상장) 2010.11.30 SOC출자 581 116,158 14.00% 184 - - - 116,158 14.00% 184 36,503 -73 천안맑은물길(주) (비상장) 2010.04.26 SOC출자 15 111,898 19.20% 167 - - - 111,898 19.20% 167 - - 김해맑은물길(주) (비상장) 2010.03.24 SOC출자 1 106,941 20.37% 535 - - - 106,941 20.37% 535 40,941 -22 청정상주(주) (비상장) 2006.05.03 SOC출자 540 105,828 6.00% 529 - - -529 105,828 6.00% 0 - - 단결(주) (비상장) 2011.03.18 BTL 451 102,582 9.03% 241 - - - 102,582 9.03% 241 - - 경북그린에너지센터(주) (비상장) 2016.09.05 SOC출자 511 102,340 3.00% 512 - - - 102,340 3.00% 512 - - 코오롱오토플랫폼(주) (비상장) 2016.12.31 경영참여 50 17,800,000 100.00% 8,900 - - -4,289 17,800,000 100.00% 4,611 - - 하늘교육 (비상장) 2011.12.30 투자 500 100,000 0.97% 307 - - - 100,000 0.97% 307 - - 양양맑은물길 (비상장) 2015.03.31 SOC출자 61 80,461 22.40% 402 - - - 80,461 22.40% 402 10,734 -26 희망세움(주) (비상장) 2010.12.27 BTL 50 70,100 0.86% 105 - - - 70,100 0.86% 105 - - 코오롱티슈진 (상장) 2011.12.30 그룹투자 395 344,790 0.65% 14,878 - - -14,878 344,790 0.65% 0 124,536 -49,270 문경에스엠씨(주) (비상장) 2008.08.27 SOC출자 15 56,806 2.60% 284 - - - 56,806 2.60% 284 - - 청정포항(주) (비상장) 2012.03.15 SOC출자 49 51,264 4.80% 256 - - - 51,264 4.80% 256 - - 창공수호(주) (비상장) 2012.01.18 SOC출자 114 48,436 4.58% 242 - - - 48,436 4.58% 242 - - 울진맑은물길(주) (비상장) 2008.10.28 SOC출자 30 37,302 3.00% 187 - - - 37,302 3.00% 187 - - 서당마을(주) (비상장) 2011.03.31 SOC출자 15 22,310 4.43% 112 - - - 22,310 4.43% 112 - - 건설공제조합 (비상장) 1979.03.12 조합 500 17,188 0.44% 25,466 - - 215 17,188 0.44% 25,681 - - 이븐데일 (비상장) 2016.03.10 투자 1,101 11,008 3.24% 1,101 -1720 -173 - 9,288 3.24% 928 - - 자본재공제조합 (비상장) 1987.02.07 조합 368 1,843 0.88% 761 - - 11 1,843 0.88% 772 - - 서부내륙고속고속도로(주) (비상장) 2015.11.24 SOC출자 2 54,630 4.50% 273 108,000 540 - 162,630 5.51% 813 - - 코오롱2011신성장투자조합 (비상장) 2015.06.18 투자 1,800 10 10.00% 100 -10 85 -15 - - - - - 푸른청소년수련시설(주) (비상장) 2010.11.03 BTL 21 63,188 9.53% 95 - - - 63,188 9.53% 95 - - 광교배움터(주) (비상장) 2011.01.19 SOC출자 34 61,715 7.17% 93 - - - 61,715 7.17% 93 - - 명지에너지(주) (비상장) 2016.06.10 경영참여 50 10,000 100.00% 50 -10,000 -50 - - - - - - 양양풍력발전(주) (비상장) 2016.08.26 SOC출자 - 10,000 100.00% 50 - - - 10,000 0.46% 50 10,764 -11 네오트랜스(주)-신분당선 (비상장) 2005.05.30 SOC출자 7 1,428 7.14% 7,504 - - 397 1,428 7.14% 7,901 - - 강화조력발전(주) (비상장) 2010.01.26 SOC출자 5 1,000 10.00% 5 - - - 1,000 10.00% 5 - - 전기공사공제조합 (비상장) 1990.12.28 조합 100 600 0.01% 196 - - 2 600 0.01% 198 - - 강동건설(주) (비상장) 2017.12.29 투자 965 24,113 13.08% 121 - - - 24,113 13.08% 121 - - 구미맑은물㈜ (비상장) 2018.09.30 SOC출자 233 46,688 16.20% 233 - - - 46,688 16.20% 233 - - 태백가덕산풍력발전(주) (비상장) 2018.09.27 SOC출자 5,000 1,000,000 27.40% 5,000 - - - 1,000,000 22.22% 5,000 70,270 -1,724 LIBETO PTE.LTD.(비상장) 2018.12.31 경영참여 0 12,960,456 65.16% 5,900 - - - 12,960,456 65.16% 5,900 - - 천안북부 일반산업단지(주)(비상장) 2018.11.30 SOC출자 2,181 436,100 43.61% 2,181 - - - 436,100 43.61% 2,181 4,671 -319 지타운피에프브이㈜(비상장) 2019.01.23 BTL 1,680 - - - 33,600 1,680 - 33,600 21.00% 1,680 - - 동북선경전철(주) 2019.07.31 SOC출자 2,337 - - - 856,845 4,284 - 856,845 10.50% 4,284 - - 합 계 - - 130,953 - 26,459 -27,666 - - 110,384 - - ※ 상기 타법인출자주식현황은 별도기준입니다.※ 최근사업연도 재무현황은 현재 파악 가능한 정보를 기준으로 작성되었습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 특수관계자에게 제공한 담보내역 (단위 : 백만원) 구 분 특수관계자의 명칭 담보제공내용 담보제공금액 비 고 관계기업 및 공동기업 양양맑은물길㈜ 수표 백지 2매 공사이행담보 관계기업 및 공동기업투자 402 차입금담보 미래환경에너지㈜ 수표 백지 2매 공사이행담보 관계기업 및 공동기업투자 1,240 차입금담보 김해맑은물길㈜ 관계기업 및 공동기업투자 535 차입금담보 원주에너지㈜ 관계기업 및 공동기업투자 500 차입금담보 춘천맑은물길㈜ 관계기업 및 공동기업투자 260 차입금담보 경남하이웨이㈜ 관계기업 및 공동기업투자 546 차입금담보 경주풍력발전㈜ 관계기업 및 공동기업투자 3,420 차입금담보 제이영주에스엠씨㈜ 관계기업 및 공동기업투자 87 차입금담보 서서울고속도로㈜ 수표 백지 2매 공사이행담보 대규모기업집단 코오롱인더스트리㈜ 어음 백지 3매 공사이행담보 코오롱생명과학㈜ 어음 백지 1매 공사이행담보 코오롱글로텍㈜ 어음 백지 2매 공사이행담보 코오롱플라스틱㈜ 어음 백지 1매 공사이행담보 코오롱오토모티브㈜ 어음 백지 1매 공사이행담보 코오롱아우토㈜ 어음 백지 2매 공사이행담보 그린나래㈜ 임야 및 부동산담보신탁 수익증권 49,200 임대차보증금 반환보증 기타특수관계자 에스케이씨코오롱피아이㈜ 어음 백지 1매 공사이행담보 나. 특수관계자와의 자금거래 내역 (원화단위: 백만원, 외화단위: USD) 구분 특수관계자의 명칭 자금대여 거래 현금출자 기초 대여 회수 기말 종속기업 네이처브리지㈜ - - - - 4,500 코오롱하우스비전㈜ - - - - 6,000 Libeto Pte. Ltd. USD 1,770,000 - - USD 1,770,000 - 관계기업 서서울고속도로㈜ 820 950 1,770 - 5,189 다. 특수관계자에 게 제공한 지급보증내역 (단위 : 백만원) 구 분 특수관계자의 명칭 보증일 보증금액 보증내용 종속기업(*1) 코오롱하우스비전㈜ 2018-07-04 25,000 대출 원리금 자금보충의무 관계기업(*2) 양양맑은물길㈜ 2015-02-11 634 BTO 운영출자자 자금보충의무 미래환경에너지㈜ 2014-04-01 2,500 BTO 운영출자자 자금보충의무 경남하이웨이㈜ 2018-03-23 1,400 SOC사업비차입 시공사지급보증 서서울고속도로㈜ 2019-09-20 32,019 SOC사업비차입 시공사지급보증 송도사랑㈜ 2018-02-09 3,942 사업이행보증 (*1) 기말 해당 보증의 실행금액은 22,325백만원입니다.(*2) 해당 보증의 전체 규모는 159,932백만원이며 , 기재된 금액은 당사의 의무분담비율에 해당하는 금액입니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 ※해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래 ※해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 특수관계자와의 사업 양수도 (단위 : 백만원) 거래상대방 양수 대상 사업부문 이전대가(*) 양수일 코오롱오토플랫폼㈜ BMW BPS 사업부문 3,171 2019-02-14 (*) 부가가치세 289백만원이 포함되어 있습니다. 나. 배당금 수익당사는 당기 중 경주풍력발전㈜으로부터 수령한 수입배당금 600백만원을 배당금수익으로 인식하였습니다. 다. 주요 경영진에 대한 보상 당사는 등기이사 및 당사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한보상금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기 전기 단기급여 1,702 2,189 퇴직급여 341 586 합 계 2,043 2,775 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시의 진행 변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시의 진행 변경사항 -해당사항 없음. 나. 주주총회 현황 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제 60기정기주주총회(2020.03.25) -제 1호 의안 : 제 60기 재무제표 승인의 건 ※ 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 갈음 -제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 선임의 건 3-1-1호: 사내이사 : 윤창운(재선임) 3-1-2호: 사내이사 : 안효상(재선임) 3-2호: 사외이사 선임의 건 3-2-1호: 사외이사 : 최채봉(재선임) 3-2-2호: 사외이사 : 노융기(재선임) 3-2-3호: 사외이사 : 방철환(재선임) 3-2-4호: 사외이사 : 성시웅 - 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호: 사외이사 : 최채봉(재선임) 4-2호: 사외이사 : 노융기(재선임) 4-3호: 사외이사 : 방철환(재선임) - 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 보고- 원안 승인- 원안 승인 - 원안 승인 - 원안 승인- 원안 승인 - 제 59기정기주주총회(2019.03.26) -제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 : 윤재은 2-2호: 사외이사 : 홍재형- 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건 사외이사 : 방철환- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인 - 제 58기정기주주총회(2018.03.23) - 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 : 장동권(재선임) 2-2호: 사외이사 : 유인태- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건사외이사 : 유인태- 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인 - 제 57기정기주주총회(2017.03.24) - 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 : 이웅열(재선임), 윤창운(재선임), 안효상 2-2호: 사외이사 : 최채봉, 노융기, 방철환, 남원준- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건사외이사 : 최채봉, 노융기- 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인 - 2. 우발 채무 등 가. 중요한 소송사건 2019년 12월 31일 현재 당사 관련 주요한 소송(소가 10억 이상)은 총 30건으로, ‘인천신현하늘채 하자보수 손해배상’ 등 총 15건 (다수당사자 전체 소가 1,732억원 중 지분율에 의거한 당사분 소가: 600억원)의 피소사건과 ‘광교에콘힐 출자금반환’ 등 총 15건 (다수당사자 전체 소가 522억원 중 지분율에 의거한 당사분 소가: 329억원)의 제소사건이 있습니다. 상기 소송은 보고기간 종료일 현재 진행되고 있으며 동 소송의 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 상기 소송에 따른 소송금액의 변동 및 확정시기는 현재로서는 불확실 하며 당사는 이러한 소송의 결과가 재무상태에 영향을 미칠 것으로 예상되는 최선의 추정치로 충당부채를 인식하고 있습니다. 소송결과에 따른 최종부담 혹은 변동금액은 경영진이 추정한 금액과 달라질 수 있습니다. 자세한 소송사건은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 1)결산일 현재 당사 피소사건 사건명 (사건번호) 소송 시작일 소송가액 소송당사자 (원고 / 피고) 소송의 내용 진행상황 및 대응방안 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향 인천신현하늘채 하자보수 손해배상(대법원2018다44114) 11.05.04 40억 신현주공아파트주택재건축정비사업조합/코오롱글로벌 외 1명 원고는 본건 재건축사업의 시행자 겸 도급인인데 피고들이 공사계약 위반 및 시공상 하자로 인해 손해를 발생시켰고, 아파트 설계변경에 의한 공사비 감축 금액을 부당이득 했음을 이유로 소송을 제기함. 1심 : 피고들은 원고에게 6,191,249,128원을 지급하라. 2심 : 피고들은 원고에게 6,176,406,328원을 지급하라. 3심 진행 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 평택장안마을하늘채 하자보수보증금 (서울중앙2017가합528306 17.05.15 33억 입주자대표회의/코오롱글로벌 외 2명 원고는 이 사건 아파트의 입주자대표회의이고, 피고 KGC는 시공자임. 입주직후부터 하자발생하여 보수요청하였으나 제대로 보수가 이루어지지 않아 피고들로부터 하자보수에 갈음하는 손해배상금을 수령하여 보수진행하고자 소송 제기. 감정보고서 제출 - 35억 (*20.02.14선고예정 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 서재자이하자보수손해배상(서울중앙2017가합527518) 17.05.08 30억 입주자대표회의/코오롱글로벌 외 8명 원고는 이 사건 아파트의 입주자들로 구성된 입주자대표회의이고, 이 사건 아파트에 발생한 하자에 대하여 피고들로부터 하자보수금을 받아 직접 보수하기로 의결하여, 소송을 제기함. 감정절차 진행 중. (*2억->30억 청구취지 확장되어 금번 포함되었으며,청구금액 중 당사 지분에 해당하는 금액은 약 5억임.) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 전주스카이타워하자보수손해배상(서울중앙2018가합554968) 18.08.23 14억 입주자대표회의/코오롱글로벌 외 2명 원고는 이 사건 아파트에 각종하자가 발생하여 지속적 하자보수를 요구하였으나 하자보수 의무를 적법하게 이행하지 않아 피고들로부터 하자보수금을 받아 직접 하자보수를 하기로 의결하였는 바 소를 제기함. 감정절차 진행 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 오투리조트하자보수갈음손해배상등(서울중앙2016가합557062) 16.10.11 102억 오투리조트/코오롱글로벌 외 4명 피고들은 오투리조트 공동수급체 구성원 및 하자보수보증서 발행자로 리조트가 준공직후 각종 하자가 발생하여 하자보수를 요청하였음에도 하자를 보수하지 않기에 손해일부금으로 소가금액을, 보증사에게는 보증금을 일부 청구함. 감정보고서 제출 -건축: 2억 -토목: 54억 (*청구금액 중 당사의 지분에 해당하는 금액은 약61억임.) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 수지정수장 활성탄손해배상(수원안양2019머100925) 19.09.27 40억 한국수자원공사/코오롱글로벌 외 1명 원고는 피고들과 수지(정)고도정수처리시설에 관한 공사계약을 체결하고 피고들은 활성탄을 납품하기로 하였다. 그러나 활성탄이 품질조건을 충족하지 못하는 등을 이유로 손해배상을 청구함. 원고의 주장에 대한 반박 및 청구가 과다하다는 답변서 제출.(*청구금액 중 당사의 지분에 해당하는 금액은 약32억임.) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 부산1호선연장입찰담합 손해배상(서울중앙2014가합579815) 14.11.13 90억 부산교통공사/코오롱글로벌외 5명 피고들은 부산지하철1호선다대구간연장 사업과 관련하여 입찰에 참가하면서 사전에 담합행위를 하여 원고에게 손해를 끼쳤기에 손해배상을 청구함. 감정보고서 제출 -감정금액(81억원), 청구취지는 90억원으로 확장됨. 감정인에 대한 사실조회회신 등을 통하여 감정 결과 반박 중 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 동진3공구입찰담합손해배상(서울중앙2015가합542056) 15.07.01 96억 한국농어촌공사/코오롱글로벌 외 2명 피고들은 동진3공구 입찰과 관련하여 담합을 한 자들로 손해배상 및 설계보상비반환에 대하여 연대하여 책임을 지라고 청구함. 원고에게 원고가 입은 손해를 구체적으로 입증하여야 함을 주장함. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 4대강살리기입찰담합설계보상비반환(서울고등2017나 2018796) 14.05.30 36억 한국수자원공사/코오롱글로벌외 85명 피고들은 4대강살리기사업 관련 입찰의 탈락자 등인데, 입찰시 담합행위가 있었기에 기 지급한 설계보상비를 연대하여 반환할 것을 청구함. 1심: 피고들은 원고에게 각PJT별 기 지급 설계보상비 해당 금액을 연대하여 지급하라. 2심 : 원고 패 상고심 진행 예정. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 4대강살리기입찰담합손해배상(서울중앙2014가합520936) 14.05.15 10억 한국수자원공사/코오롱글로벌외 16명 피고들은 4대강살리기 사업과 관련하여 입찰에 참가하면서 담합행위를 하여 입찰금액 상승으로 원고에게 손해를 끼쳤기에 손해배상을 청구함. 당사는 비주간사(지분10%)로 수주한 낙동강24공구와 관련하여 담합을 하지 않음. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 호남고철입찰담합손해배상(서울중앙2015가합531148) 15.05.21 1,045억 한국철도시설공단 /코오롱글로벌 외 27명 피고들은 호남고속철도 노반신설공사와 관련하여 입찰담합을 하여 부당한 이득을 취하였기에 손해배상을 청구함. 원고측 감정보고서 제출 -감정금액: 927억, 청구취지는 1,045억으로 확장됨.피고측 감정 진행 중. 당사는 2개 공구에만 비주간사로 참여였고(4-3공구: 지분 10%, 5-1공구: 지분 30.17%), 청구금액 중 당사의 지분에 해당하는 금액은 약11억임(4-3공구: 3.9억, 5-1공구: 7.7억) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 광주전남입찰담합손해배상(수원안양2015가합102557) 15.07.10 15억 한국토지주택공사/코오롱글로벌 피고는 광주전남수질복원센터시설공사 입찰과 관련하여 담합을 하여 원고가 손해를 입었으므로 손해배상을 청구함. 재감정금액을 기준으로 청구취지 감액 (56억->15억) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 충남이전하수처리입찰담합손해배상(서울중앙2017가합501592) 17.01.24 23억 충청남도개발공사/코오롱글로벌 외 3명 피고들은 입찰시 담합행위를 하였기에 담합행위에 따른 손해배상을 청구함. *20.01.31 판결: 원고 패 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 서초스포렉스채무부존재확인등(서울고등2020나8038) 13.01.09 126억 김명건 외385명/코오롱글로벌 원고들은 스포렉스 서초점 특별회원으로 피고의 보증금 증액 또는 연회비 청구는 급부내용을 본질적으로 변경하는 것이며, 원고들의 시설 이용을 방해하고 있으며, 회원권양도 명의개서를 거부하고 있어 추가보증금 또는 연회비지급 채무의 부존재 확인을 구하면서 회원권 명의개서를 이행할 것을 청구하고자 소송을 제기함. 1심:원고일부(1/4)승 (정회원 42,561,103원 가족회원21,280,551원 초과하는부분의 채무 없음.) 2심: 원고항소기각 3심: 파기환송 파기환송심 진행예정. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 김포스포렉스 익수사고 손해배상(서울중앙2016가합576704) 17.01.10 32억 최윤호외3명/코오롱글로벌외3명 원고들은 김포스포렉스 수영장사고로 인한 피해자와 가족들이다. 원고들은 코오롱글로벌과 직원들 및 보험회사를 상대로 업무상주의의무 소홀, 사용자책임 등을 이유로 피고들에게 피해자 최윤호의 기왕 및 향후 개호비, 치료비, 일실소득 및 위자료를 청구함. 사고와 원고 과실 간 인과관계 및 과실상계 항변 중이며, 원고들이 청구하는 개호비, 치료비, 일실소득 등이 과대계상 되어있음을 주장. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. (본 사업장 삼성화재 보험가입 되어있어, 사고 당 50억/인당10억 내 삼성화재에서 보상) 2) 결산일 현재 당사 제소사건 사건명 소송 시작일 소송 가액 소송당사자 (원고 / 피고) 소송의 내용 진행상황 및 대응방안 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향 광교에콘힐출자금반환등(대법원 2017다 216752) 13.08.23 35억 코오롱글로벌외 7명/경기도시공사 원고들은 광교지구 토지개발을 위한 에콘힐 주식회사의 출자자로 피고가 타 지역의 백화점 출점금지의무 및 사업계획 조정의무를 위반하였음에도 원고에게 사업협약 해지를 통보하였기에 원고들은 피고에게 사업협약상 채무부존재확인을 구하고자 소송을 제기함. 1심 : 4,270,436,354원을 초과하는 협약이행보증금채무는 없음을 확인함. 2심: 3,480,439,949원을 초과하는 협약이행보증금채무는 없음을 확인함 상고심 진행 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 부천삼정1-2대여금(인천지법2019가합66407) 19.12.20 85억 코오롱글로벌외1명/정비사업조합외8명 정비구역해제와 이에 따른 조합설립인가 취소로 인해 조합 및 연대보증인과 시공사간의 금전소비대차계약의 기한이익 상실에 따른 대여금 반환을 청구함. 소장 제출 후 상대방 답변서 대기 중이며, 청구금액 중 당사 지분에 해당하는 금액은 약 38억임. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 부평신촌대여금(인천지법2019가합62283) 19.09.23 32억 코오롱글로벌외1명/정비사업조합 원고들은 2007. 8.경 피고와 공사가계약 및 금전소비대차계약을 체결하고, 2007. 8.경부터 2012. 9경까지 약 32억을 대여하였는데, 피고는 타 시공사를 새로 선정하였는바, 이 사건 공사가계약은 해제되고 피고는 기한의 이익을 상실하여 위 대여금의 변제기가 도래하였으므로, 이에 따른 대여금 반환을 청구함. 피고측은 공사가계약 및 금전소비대차계약이 추진위원회의 업무범위를 벗어난 것이라는 답변서를 제출하였으며, 기일진행 대기 중. (*당사분 소가는 16억임) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 상암 ITComplex공기연장공사대금(서울고등2019나2012013) 16.08.01 16억 코오롱글로벌 외 2명/서울특별시 원고는 피고의 예산확보 등을 이유로 공사기간이 연장됨에 따라 추가적인 간접비가 발생하였기에 이를 청구하였으나 피고가 일부만 지급하여 지급받지 못한 간접비를 청구함. 1심 : 원고패 항소심 진행 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 남극기지공사대금(서울중앙2015가합543387) 15.07.08 50억 코오롱글로벌외 3명/한국해양과학기술원 외 1명 원고들은 남극기지 건설공사 공동수급체 구성원들로 운송방식 변경에 따른 추가 운송비, 기성조건의 차이에 따른 추가 투입비 등을 청구함 *20.02.06 판결 : 원고일부승 24.8억 인용 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 경남혁신도시주방가구민원처리비(수원고등2019나17948) 16.09.01 14억 코오롱글로벌/한국토지주택공사 원고는 피고의 입대회의와의 합의에 따른 피고의 요청에 따라 주방가구 재배치공사를 하였는데, 피고가 처리하여야 할 민원을 대신 처리하였으므로 피고에게 주방가구 재배치공사 비 등 해당 민원처리 비용을 청구함. 1심 : 원고패 2심 진행 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 미군기지간접비 등공사대금(서울중앙2017가합566605) 17.09.26 13억 코오롱글로벌외4명/한국토지주택공사 원고들은 피고로부터 이 사건 공사를 도급받았는데, ①원고의 책임없는 사유에 의한 공기연장에 따른 간접비, ②준공 이후 공사목적물 관리 요청에 따른 현장유지 인력 운용비용 등 추가비용, ③공사현장의 미군기지 구역 편입에 따른 작업효율의 저하로 추가 발생된 비용을 피고가 지급하고 있지않아 소 제기함. *9억->13억으로 청구취지 확장하여 금번 포함됨. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. KT영동호텔설계변경 공사대금(수원안양2017가합104441) 17.10.17 48억 코오롱글로벌/KT 원고는 영동비즈니스호텔신축공사를 피고로부터 수급한 자인데, 피고에게 신규비목 발생 등 설계변경을 이유로 계약금액을 증액하여 줄 것을 청구함. 1심 : 원고패 2심 진행 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 7호선연장기간연장공사대금(서울고등2018나2064659) 14.12.18 32억 코오롱글로벌외 11명/대한민국 외 1명 원고는 7호선연장 701 내지 704공구의 수급자들로 피고가 자신의 사유로 인해 계약기간을 연장하면서 계약금액은 조정하지 않아 공사대금의 지급을 청구함. 1심 : 원고일부승 2심 : 원고일부승 3심 : (일부)파기환송(*파기환송심:20.01.31 원고일부승 판결.KGC :약 1억) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 굴포천방수로공기연장공사대금(서울고등2019나2002030) 12.12.07 11억 코오롱글로벌 외 6명 /한국수자원공사 원고는 굴포천방수로 건설사업 1,2공구의 시공사들로 피고가 자신의 사유로 인해 계약기간을 연장하면서 계약금액은 조정하지 않아 공사대금의 지급을 청구함. 1심 : 원고일부승(당사분 671,793,881원 인용) 2심 : 원고일부승(당사분 853,428,916원 인용) 3심 : 파기환송(*파기환송심:20.02.06 원고일부승 판결.KGC :2.5억) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 성남여주 간접비 공사대금(서울중앙2017가합541941) 17.06.21 22억 코오롱글로벌 외 1명 /한국철도시설공단 원고들은 성남-여주 복선전철 제5공구 건설공사 수급인들로, 원고들의 책임 없는 사유로 공사기간이 1,081일 연장되었음에도 피고가 공기연장에 따른 추가공사비를 지급하지 않아 소송을 제기함. 감정보고서 제출-감정금액: 64억, 계속비연장 부분 감정보완 금액: 11억 (*20.01.15 원고일부승 판결 826,602,477원 지급하라) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 뚝도정수센터 공사대금 (대법원2019다293968) 18.08.17 93억 코오롱글로벌외 2명 /대한민국 외 1명 원고들은 뚝도정수센터 공사 시공사들로 원고들이 공사를 모두 준공하였으나 피고들이 공사대금을 미지급하였기에 소송을 제기함. 1심 : 원고일부승(피고는 원고들에게 57.7억 지급하라.) 2심 : 원고일부승(피고는 원고들에게 93.5억 지급하라.) 3심 진행 중.(*청구금액 중 당사의 지분에 해당하는 금액은 약40.9억임.) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 수서평택공기연장공사대금(수원안양2017가합104663) 17.11.03 42억 코오롱글로벌 외 2명/한국철도시설공단 원고들은 '수도권고속전철(수서~평택) 제 1-1공구 노반신설 기타공사'의 수급인들로 수급인의 책임 없는 사유로 인하여 공사기간이 943일 연장되어 공기연장에 따른 계약금액조정을 신청하였으나 피고가 응하지 않고 있어 일단 소가 금액의 공사비를 우선 청구함. 감정보고서 제출 -감정금액: 34억(*청구금액 중 당사의 지분에 해당하는 금액은 약 30억임.) *20.02.14선고예정 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 포항삼척공기연장공사대금(서울고등2019나2048074) 17.12.20 10억 코오롱글로벌 외 2명/한국철도시설공단 원고들은 '동해선 포항~삼척 철도건설 제4공구 노반건설공사'의 수급인들로 최초에 총 공사기간 60개월로 계약이 이루어졌으나 이후 원고들의 책임 없는 사유로 공사기간이 연장되었으며, 설계변경사유가 발생하였음에도 오히려 공사대금을 감액하였기에 추가간접비 및 감액 공사대금을 청구함. 1심 : 원고일부승 (피고는 원고들에게 3,058,853,000원 지급하라.) 항소심 진행 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 서울921공구공기연장손해배상(서울중앙2019가합541211) 19.06.20 19억 코오롱글로벌외 1명 /대한민국 외 1명 원고들은 조달청과 사이에 '서울지하철 9호선 921공구 건설공사’에 관해 공사도급계약을 장기계속 계약방식으로 체결하였는데, 공사 진행 중 총공사기간이 연장되었다. 이에 따른 간접비 등을 청구함. -감정절차 진행 중 (*청구금액 중 당사 지분에 해당하는 금액은 약8억임.) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. *법원 소가를 기준으로 하되 다수당사자 소송 중에서 소송가액이 당사자별로 분할되어 있는 경우는 당사분만 표시함. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 담보권자 매수 금액 수표 특수관계자 6매 백지 기타거래처 15매 백지 2매 347 어음 특수관계자 11매 백지 기타거래처 3매 8,474 다. 채무보증 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원) 제공받은자 보증월 보증금액(*) 실행금액 보증내용 포항영일신항만㈜ 2018-06 4,792 3,182 SOC사업비차입 시공사 지급보증 경기철도㈜ 2017-03 4,500 - 건설출자자약정 자금보충의무(후순위대출) 경기철도㈜ 2017-03 1,650 1,000 건설출자자약정 시설대여금 의무(후순위대출) 제2경인연결고속도로 2014-10 928 - 건설출자자약정 자금보충의무(후순위대출) 신분당선 2017-12 7,140 5,426 건설출자자약정 자금보충의무(후순위대출) 동북선도시철도㈜ 2019-12 6,300 - 건설출자자약정 자금보충의무(후순위대출) 대구장기동지역주택조합사업 수분양자 2016-08 11,925 9,938 중도금대출 연대보증 대구 범물동 지역주택조합사업 수분양자 2016-11 169,000 89,231 중도금대출 연대보증 양산 물금 지역주택조합 수분양자 2017-03 290 242 중도금대출 연대보증 안양덕현지구주택재개발정비사업조합 2017-07 160,000 129,787 사업비대출 한시적연대보증 하이안동제일차(유) 2017-09 1,768 1,360 채무연대보증 평택고덕지역주택조합 2018-05 240,500 61,048 중도금대출 연대보증 부평 코오롱하늘채 수분양자 2018-05 28,800 12,156 중도금대출 연대보증 경산중산메트로폴리스 지역주택조합 2018-06 9,600 8,000 채무연대보증 경산 정평 코오롱하늘채 수분양자 2018-08 47,280 25,757 중도금대출 연대보증 광주 효천지구 지역주택조합 2018-09 810 675 채무연대보증 광주 효천지구 지역주택조합원 2018-10 10,747 7,167 중도금대출 연대보증 부산 신평 지역주택조합원 2018-10 35,470 9,210 중도금대출 연대보증 경산 중산 지역주택조합원 2018-10 57,750 26,091 중도금대출 연대보증 권선113-6구역 주택재개발정비사업조합 2018-11 79,300 57,500 사업비대출 연대보증 초읍2구역 주택재개발정비사업조합 2018-11 4,755 4,755 사업비대출 한시적 연대보증 시지 코오롱하늘채 수분양자 2019-01 40,800 8,649 중도금대출 연대보증 시지 코오롱하늘채 수분양자 2019-02 48,000 13,205 중도금대출 연대보증 남산 4-4 지구 주택재개발정비사업 수분양자 2019-04 61,080 8,250 중도금대출 연대보증 안동 수상동 공동주택 수분양자 2019-05 58,500 22,169 중도금대출 연대보증 인천 계양방축 택지지구 지역주택조합 2019-06 4,800 4,000 채무연대보증 울산대현지역주택조합 사업 수분양자 2019-06 45,600 7,311 중도금대출 연대보증 평택고덕지역주택조합 2019-08 116,220 47,272 중도금대출 연대보증 대구 범물동 지역주택조합사업 수분양자 2019-09 7,800 2,482 중도금대출 연대보증 부개역 코오롱하늘채 수분양자 2019-09 17,200 2,519 중도금대출 연대보증 세종 하늘채 센트레빌 수분양자 2019-10 27,600 3,695 중도금대출 연대보증 대구 범물동 지역주택조합사업 수분양자 2019-11 14,560 2,465 중도금대출 연대보증 안양 융창아파트 주변지구 개개발 2019-11 6,160 6,160 사업비대출 한시적 연대보증 부천 일루미스테이트(계수범박재개발)수분양자 2019-11 160,023 20,163 중도금대출 연대보증 부산사직지역주택조합원 2019-11 36,400 26,032 중도금대출 연대보증 수원 하늘채 더퍼스트 수분양자 2019-12 169,800 - 중도금대출 연대보증 스마트레일㈜ 2013-01 5,697 5,697 사업이행보증 청정부산환경㈜ 2016-12 7,937 7,937 사업이행보증 서부내륙고속도로 민간투자사업 2017-02 9,733 9,733 사업이행보증 구미맑은물㈜ 2019-12 1,833 1,833 사업이행보증 ㈜파리크라상 2018-03 160 160 가맹계약에 따른 손해배상 지급보증 합 계 1,723,208 652,257 (*) 해당 보증의 전체 규모는 5,126,419 백 만원이며, 기재된 금액은 연결실체의 의무분담비율에 해당하는 금액입니다. 라. PF관련 연결실체가 제공한 채무인수 약정내역 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 시행사의 차입을 위하여 제공한 지급보증의 내용은 다음과 같습니다. (단위 :백만원 ) PF 유형 당기말 전기말 기타 PF Loan 14,035 127,190 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl 29_신용보강제공현황 마. 신용보강 제공 현황 (단위 :백만원 ) 발행회사(SPC) 증권종류 PF 사업장구분 발행일자 발행금액 미상환잔액 신용보강유형 조기상환조항 하이안동제일차(유) ABL 주택 2017.09.27 6,800 1,360 연대보증 없음 ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 일자 처벌 또는 조치대상자 처벌기관 내용 사유 근거법령 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 18.01.15 코오롱글로벌 공정거래위원회 시정명령 하도급대금 미지급 하도급거래공정화에 관한 법률 제13조 제8항, 제 25조 1항 시정명령 이행완료 하도급대금 지연이자 및 어음대체수단 수수료 관련모니터링 및 관리 제도 강화 18.06.29 코오롱글로벌 중부지방국세청 경정 수입배당금 익금불산입 배제경과채권 대손 부인_귀속시기변경주식 저가 양도_확정가치변동미반영,이자 익금산입 및 손금불산입토지관련 매입세액 취득가액 가산발코니 확장공사 매입세액 손금부인 및 매출세액 익금불산입복리후생비 중 접대성경비 손금부인사용처 불명금액 손금부인 및 상여처분 법인세법 제18조, 19조, 25조, 28조, 40조, 41조, 52조 부가세법 9조, 39조 경정 수용 및 조세불복 진행중 귀속시기 및 부가세 점검 강화수입배당금 익금불산입과 발코니 관련 건 현재 조세심판원 진행 중 18.07.31 코오롱글로벌 경기도지사 토목건축공사업 영업정지 18.09.01~18.11.30 산업안전보건법에 의한 중대재해 발생 건설산업기본법 제82조 1항 7호 처분 집행정지 인용 (수원지법 2018아3721)처분 취소소송 진행중 (수원지법 2018구단8362) 사고원인 분석 및 재발방지 대책수립 및 교육 18.12.28 코오롱글로벌 공정거래위원회 경고 하도급대금 미지급 하도급거래공정화에 관한 법률 제13조 제7항, 제8항 자진시정 완료 하도급대금 지연이자 및 어음대체수단 수수료 관련 모니터링 및 관리 제도 강화 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 1) 자기 주식 처분 결정당사는 임직원 격려금 지급 목적으로 2020년 2월 5일 임시 이사회에서 보유하고 있던 자기주식 68,395주를 처분하기로 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 당사가 2020년 2월 5일에 공시한 주요사항보고서(자기주식처분결정)공시를 참조하시기 바랍니다. 2) 타인에 대한 채무보증 당사가 보고기간 이후 타인에 대한 채무보증을 실행한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 채무자 채무보증 내용 채무보증 금액 결정일 인천 계양방축 택지지구 지역주택조합원 분양계약자 시공사 연대보증 18,000 2020-01-29 대구 교대역 하늘채 뉴센트원 수분양자 시공사 연대보증 42,500 2020-02-06 평택고덕지역주택조합 공동주택 신축공사 일반분양 수분양자 시공사 연대보증 18,453 2020-03-03 다. 직접금융 자금의 사용 ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 1) 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 - - - - - - - - ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 2) 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 사모사채 166회 2019.05.22 차환대금 90,000 차환대금 90,000 - 사모사채 165회 2019.04.26 운영대금 10,000 운영대금 10,000 - 사모사채 164회 2019.04.09 운영대금 10,000 운영대금 10,000 - 사모사채 163회 2019.01.04 차환대금 26,000 차환대금 26,000 - 사모사채 162회 2018.12.03 운영대금 10,000 운영대금 10,000 - 사모사채 161회 2018.05.16 차환대금 13,000 차환대금 13,000 - 사모사채 159회 2018.04.12 운영대금 15,000 운영대금 15,000 - 사모사채 160회 2018.04.18 차환대금 7,000 차환대금 7,000 - 사모사채 158-2회 2018.03.30 운영대금 20,000 운영대금 20,000 - 사모사채 158-1회 2018.03.30 차환대금 45,000 차환대금 45,000 - 사모사채 157회 2018.03.14 차환대금 55,000 차환대금 55,000 - 사모사채 156회 2018.02.23 운영대금 20,000 운영대금 20,000 - 사모사채 155회 2018.02.05 운영대금 10,000 운영대금 10,000 - 사모사채 154회 2017.09.28 차환대금 8,000 차환대금 8,000 - 사모사채 153회 2017.09.27 차환대금 14,000 차환대금 14,000 - 사모사채 152회 2017.07.06 차환대금 15,000 차환대금 15,000 - 사모사채 151회 2017.07.05 운영대금 12,000 운영대금 12,000 - 사모사채 150회 2017.07.03 차환대금 20,000 차환대금 20,000 - 사모사채 149회 2017.05.22 차환대금 107,500 차환대금 107,500 - 사모사채 148회 2017.05.19 운영대금 10,000 운영대금 10,000 - 라. 보호예수 현황 -해당사항 없음. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ※ 해당사항없음 2. 전문가와의 이해관계 ※ 해당사항없음