코오롱글로벌 반기보고서 (2018.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시의 진행 변경사항 - 해당사항 없음.

2. 주주총회 현황

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 58기정기주주총회(2018.03.23)	- 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건사내이사 : 장동권(재선임)사외이사 : 유인태- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건사외이사 : 유인태- 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인	-

제 57기정기주주총회(2017.03.24)	- 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건사내이사 : 이웅열(재선임), 윤창운(재선임), 안효상사외이사 : 최채봉, 노융기, 방철환, 남원준- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건사외이사 : 최채봉, 노융기- 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인	-

제56기정기주주총회(2016.03.25)	- 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2호의안 : 이사 선임의 건 사외이사 : 천의영- 제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인	-

3. 우발 채무 등 가. 중요한 소송사건

2018년 6월 30일 현재 당사 관련 주요한 소송(소가 10억 이상)은 총 26건으로, '광주수완하늘채하자보수 손해배상’등 총 16건 (총 소가 731억원)의 피소사건과 '광교에콘힐 출자금반환’ 등 총 10건 (총 소가 352억원)의 제소사건이 있습니다.

상기 소송은 보고기간종료일 현재 진행되고 있으며 동 소송의 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

상기 소송에 따른 소송금액의 변동 및 확정시기는 현재로서는 불확실 하며 당사는 이러한 소송의 결과가 재무상태에 영향을 미칠 것으로 예상되는 최선의 추정치로 충당부채를 인식하고 있습니다. 소송결과에 따른 최종부담 혹은 변동금액은 경영진이 추정한 금액과 달라질 수 있습니다.

자세한 소송사건은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 1)결산일 현재 당사 피소사건

사건명
(사건번호)	소송
시작일	소송가액(원)	소송당사자
(원고 / 피고)	소송의 내용	진행상황 및 대응방안	향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향

광주수완하늘채
하자보수손해배상(2) (광주지법2014가합9160)	15.01.05	15억	입주자
대표회의/코오롱글로벌 외 1명	원고는 이 사건 아파트에 대해 각종 하자발생 및 미시공, 오시공이 있었음을 주장하며 하자보수에 갈음한 손해배상을 청구함.	감정 및 변론절차종결 후 선고대기 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

인천신현하늘채 하자보수 손해배상 (서울고등2016나686)	11.05.04	61억	신현주공아파트주택재건축정비사업조합 /코오롱글로벌 외 1명	원고는 본건 재건축사업의 시행자 겸 도급인인데 피고들이 공사계약 위반 및 시공상 하자로 인해 손해를 발생시켰고, 아파트 설계변경에 의한 공사비 감축 금액을 부당이득 했음을 이유로 소송을 제기함.	1심 : 피고들은 원고에게 6,191,249,128원을 지급하라.
항소심 진행 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

대구월성1단지 하자보수금 (대구고등2015나3403)	12.03.22	10억	월성코오롱하늘채1단지 입주자대표회의 /코오롱글로벌 외 1명	원고는 아파트의 하자를 이유로 코오롱글로벌에게는 시행자 민주산업개발의 손해배상청구권을 대위하여 하자보증을 이유로 하자보수금을 청구함.	1심 : 피고는 원고에게 232,347,906원을 지급하라.
항소심 진행 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

광명철산하늘채
하자보수보증금등 (서울고등2016나2009887)	13.11.11	16억	입주자대표회의
/ 코오롱글로벌 외 2명	원고는 피고 보증사에 대하여는 하자보수의무 불이행을 원인으로 한 하자보수보증금 지급의무를, 시공사들에게는 아파트 하자발생에 따른 손해배상책임을 소외 철산2단지아파트정비사업조합으로부터 양수 받았기에 채권자 대위권을 행사하여 청구함.	1심 : 원고일부승
(코오롱글로벌에 대한 부분은 청구각하)
항소심 감정절차 진행중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

구로JnK하자보수보증금등 청구의 소 (서울중앙2014가합578034)	14.11.14	37억	운영위원회/코오롱글로벌 외 2명	원고는 구분소유권자들로 구성된 관리단으로 입주이후 수많은 하자가 발생하여 하자보수를 요청하였으나 보수를 미루고 있어 피고들에게 손해배상의 일부를 우선 청구함.	감정결과에 대하여 감정인 사실조회 신청.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

부천소풍하자보수양수금 (서울중앙 2017가합 557069)	17.08.29	30억	부천터미널 소풍관리단/코오롱글로벌 외 1명	이 사건 건물 시공에 있어 미시공, 부실시공, 오시공 등으로 인해 해당 건물에 각종 하자가 발생하여 이 사건 건물의 구분소유자들로 구성된 자치관리기구인 원고가 입주초기부터 하자보수 요청을 하였으나, 코오롱글로벌이 응하지 않았기에 소를 제기함.	당사는 관련법령에 따라 성실히 하자보수의무를 이행하여 왔으며, 해당 건의 당사자 적법여부와 제척기간 및 소멸시효 등에 대해 다툴 예정임.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

오투리조트하자보수갈음손해배상등 (서울중앙2016가합557062)	16.10.11	102억	오투리조트/코오롱글로벌 외 4명	피고들은 오투리조트 공동수급체 구성원 및 하자보수보증서 발행자로 리조트가 준공직후 각종 하자가 발생하여 하자보수를 요청하였음에도 하자를 보수하지 않기에 손해일부금으로 소가금액을, 보증사에게는 보증금을 일부 청구함.	감정결과에 대하여 감정인 사실조회 신청.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

부산1호선연장입찰담합 손해배상
(서울중앙2014가합579815)	14.11.13	90억	부산교통공사/코오롱글로벌외 5명	피고들은 부산지하철1호선다대구간연장 사업과 관련하여 입찰에 참가하면서 사전에 담합행위를 하여 원고에게 손해를 끼쳤기에 손해배상을 청구함.	감정보고서 제출
-감정금액(81억원)
-청구취지는 90억원으로 확장됨.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

4대강살리기입찰담합설계보상비반환(서울고등2017나 2018796)	14.05.30	36억	한국수자원공사/코오롱글로벌외 85명	피고들은 4대강살리기사업 관련 입찰의 탈락자 등인데, 입찰시 담합행위가 있었기에 기 지급한 설계보상비를 연대하여 반환할 것을 청구함.	1심: 피고들은 원고에게 각PJT별 기 지급 설계보상비 해당 금액을 연대하여 지급하라
항소심 진행 중	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

4대강살리기입찰담합손해배상
(서울중앙2014가합520936)	14.05.15	10억	한국수자원공사
/코오롱글로벌외 16명	피고들은 4대강살리기 사업과 관련하여 입찰에 참가하면서 담합행위를 하여 입찰금액 상승으로 원고에게 손해를 끼쳤기에 손해배상을 청구함.	감정 진행 중
(원, 피고가 신청한 감정방법 모두 채택)	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

호남고철입찰담합손해배상
(서울중앙2015가합531148)	15.05.21	10억	한국철도시설공단 /코오롱글로벌 외 27명	피고들은 호남고속철도 노반신설공사와 관련하여 입찰담합을 하여 부당한 이득을 취하였기에 손해배상을 청구함.	원고에게 원고가 입은 손해를 구체적으로 입증하여야 함을 주장함.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

동진3공구입찰담합손해배상
(서울중앙2015가합542056)	15.07.01	96억	한국농어촌공사/
코오롱글로벌 외 2명	피고들은 동진3공구 입찰과 관련하여 담합을 한 자들로 손해배상 및 설계보상비반환에 대하여 연대하여 책임을 지라고 청구함.	원고에게 원고가 입은 손해를 구체적으로 입증하여야 함을 주장함.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

광주전남입찰담합손해배상 (수원안양2015가합102557)	15.07.10.	56억	한국토지주택공사/코오롱글로벌	피고는 광주전남수질복원센터시설공사 입찰과 관련하여 담합을 하여 원고가 손해를 입었으므로 손해배상을 청구함.	감정결과에 따라 청귀취지가 확장되었으나, 감정이 잘못되어 재감정이 진행되어야 함을 주장함.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

내포하수처리시설입찰담합손해배상 (서울중앙2017가합501592)	17.01.24	20억	충청남도개발공사/코오롱글로벌 외 3명	피고들은 입찰시 담합행위를 하였기에 담합행위에 따른 손해배상을 청구함.	감정인 지정됨.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

청주하수처리시설입찰담합손해배상 (서울중앙2015가합515139)	15.03.19	16억	청주시/코오롱글로벌 외 1명	피고들은 청주하수처리시설 입찰과 관련하여 담합을 한 자들인데, 원고는 피고들이 손해배상 및 설계보상비반환에 대하여 연대하여 책임지라고 청구함.	감정보고서 제출
-감정금액(11억원)
-청구취지는 16억원으로 확장됨.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

서초스포렉스
채무부존재확인등 (대법원2015다78857)	13.01.09	126억	김명건 외385명 /코오롱글로벌	원고들은 스포렉스 서초점 특별회원으로 피고의 보증금 증액 또는 연회비 청구는 급부내용을 본질적으로 변경하는 것이며, 원고들의 시설 이용을 방해하고 있으며, 회원권양도 명의개서를 거부하고 있어 추가보증금 또는 연회비지급 채무의 부존재 확인을 구하면서 회원권 명의개서를 이행할 것을 청구하고자 소송을 제기함.	1심 : 원고일부(1/4)승(정회원 42,561,103원 가족회원21,280,551원 초과하는부분의 채무 없음.)
2심 : 원고 항소기각
상고심 진행 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

2) 결산일 현재 당사 제소사건

사건명	소송
시작일	소송
가액(원)	소송당사자
(원고 / 피고)	소송의 내용	진행상황 및 대응방안	향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향

광교에콘힐출자금반환등(대법원 2017다 216752)	13.08.23	35억	코오롱글로벌외 7명 /경기도시공사	원고들은 광교지구 토지개발을 위한 에콘힐 주식회사의 출자자로 피고가 타 지역의 백화점 출점금지의무 및 사업계획 조정의무를 위반하였음에도 원고에게 사업협약 해지를 통보하였기에 원고들은 피고에게 사업협약상 채무부존재확인을 구하고자 소송을 제기함.	1심 : 4,270,436,354원을 초과하는 협약이행보증금채무는 없음을 확인함.
2심: 3,480,439,949원을 초과하는 협약이행보증금채무는 없음을 확인함
상고심 진행 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

상암 ITComplex
공기연장공사대금
(서울중앙2016가합545854)	16.08.01	16억	코오롱글로벌 외 2명/서울특별시	원고는 피고의 예산확보 등을 이유로 공사기간이 연장됨에 따라 추가적인 간접비가 발생하였기에 이를 청구하였으나 피고가 일부만 지급하여 지급받지 못한 간접비를 청구함.	감정보고서 제출
-감정금액(16억)
-청구취지를 16억으로 확장함.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

경남혁신도시주방가구민원처리비
(수원얀양2016가합103441)	16.09.01	14억	코오롱글로벌 /한국토지주택공사	원고는 피고의 입대회의와의 합의에 따른 피고의 요청에 따라 주방가구 재배치공사를 하였는데, 피고가 처리하여야 할 민원을 대신 처리하였으므로 피고에게 주방가구 재배치공사 비 등 해당 민원처리 비용을 청구함.	피고와 입대회의 간 합의 체결 경위(당사는 개입하지 않음), 변경도면 미수령 등을 주장함.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

KT영동호텔설계변경 공사대금
(수원안양2017가합104441)	17.10.17.	48억	코오롱글로벌/KT	원고는 영동비즈니스호텔신축공사를 피고로부터 수급한 자인데, 피고에게 신규비목 발생 등 설계변경을 이유로 계약금액을 증액하여 줄 것을 청구함.	설계변경이 아닌 재설계임을 주장함.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

미군기지지체상금등공사대금(서울중앙2017가합590509)	17.12.29	22억	코오롱글로벌외 4명/한국토지주택공사	원고는 주한미군기지이전공사를 피고로부터 수급한 자인데, 지체상금을 이유로 지급받지 못한 준공금과 원고가 부담할 필요가 없었던 연약지반 처리공사를 수행함에 따른 공사비를 피고에게 청구함.	관련 증거 등 제출예정.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

굴포천방수로공기연장공사대금(대법원2016다240826)	12.12.07	17억	코오롱글로벌 외 6명 /한국수자원공사	원고는 굴포천방수로 건설사업 1,2공구의 시공사들로 피고가 자신의 사유로 인해 계약기간을 연장하면서 계약금액은 조정하지 않아 공사대금의 지급을 청구함.	1심 : 원고일부승
(당사분 671,793,881원 인용_
2심 : 원고일부승
(당사분 853,428,916원 인용)
상고심 진행 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

경주감포공기연장
공사대금(서울고등2017나2058473)	14.06.27	23억	코오롱글로벌 외 4명/대한민국	원고들은 피고가 발주한 공사의 시공자들로 피고의 설계변경 및 예산부족으로 인해 간접비를 추가 지출하였기에 이를 청구함.	1심 : 원고일부승
(피고는 원고 코오롱글로벌에게 693,320,564원 지급하라
항소심 진행 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

뚝도정수센터 공사대금 (서울중앙2017가합559300)	17.08.30.	100억	코오롱글로벌외 2명 /대한민국 외 1명	원고들은 뚝도정수센터 공사 시공사들로 원고들이 공사를 모두 준공하였으나 피고들이 공사대금 10,066,324,000원을 미지급하였기에 소송을 제기함.	1심 : 원고일부승
(피고는 원고들에게 5,771,184,000원을 지급하라.*18.07.06 선고)
항소여부 검토 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

수서평택공기연장
공사대금(수원안양2017가합104663)	17.11.03	42억	코오롱글로벌 외 2명/한국철도시설공단	원고들은 '수도권고속전철(수서~평택) 제 1-1공구 노반신설 기타공사'의 수급인들로 수급인의 책임 없는 사유로 인하여 공사기간이 943일 연장되어 공기연장에 따른 계약금액조정을 신청하였으나 피고가 응하지 않고 있어 일단 소가 금액의 공사비를 우선 청구함.	감정절차 진행 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

포항삼척공기연장
공사대금(서울중앙2017가합588353)	17.12.20	35억	코오롱글로벌 외 2명/한국철도시설공단	원고들은 '동해선 포항~삼척 철도건설 제4공구 노반건설공사'의 수급인들로 최초에 총 공사기간 60개월로 계약이 이루어졌으나 이후 원고들의 책임 없는 사유로 공사기간이 연장되었으며, 설계변경사유가 발생하였음에도 오히려 공사대금을 감액하였기에 추가간접비 2,794,737,000원 및 감액 공사대금 796백만원을 청구함.	감정절차 진행 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

*법원 소가를 기준으로 하되 다수당사자 소송 중에서 소송가액이 당사자별로 분할되어 있는 경우는 당사분만 표시함.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018.06.30) (단위 :백만원 )

구 분	담보권자	매수	금액

수표	특수관계자	4매	백지

기타거래처	13매	백지

1매	320

어음	특수관계자	11매	백지

기타거래처	3매	8,474

다. 채무보증 현황

(기준일 : 2018.06.30) (단위 :백만원 )

제공받은자	보증월	보증금액(*)	실행금액	보증내용

포항영일신항만㈜	2018-06	4,793	3,834	SOC사업비차입 시공사지급보증

경기철도㈜	2017-03	4,500	-	SOC사업비차입 시공사지급보증

경기철도㈜	2017-03	1,650	-	SOC사업비차입 시공사지급보증

제2영동고속도로	2014-09	2,000	-	SOC사업비차입 시공사지급보증

제2경인연결고속도로	2014-10	928	-	SOC사업비차입 시공사지급보증

신분당선	2017-12	7,140	5,427	SOC사업비차입 시공사지급보증

경남하이웨이 ㈜	2018-03	1,400	-	SOC사업비차입 시공사지급보증

대구장기동지역주택조합사업 수분양자	2016-03	108,980	69,712	중도금대출 연대보증

대구장기동지역주택조합사업 수분양자	2016-08	21,011	16,798	중도금대출 연대보증

동림동지역주택조합사업 수분양자	2016-03	3,601	3,601	중도금대출 연대보증

㈜성지씨앤디	2016-08	6,060	5,050	채무연대보증

청담아노블리복합시설수분양자	2016-10	74,230	41,896	중도금대출 연대보증

대구 범물동 지역주택조합사업 수분양자	2016-11	169,000	75,551	중도금대출 연대보증

천안 청당코오롱하늘채 지역주택조합원	2016-12	22,296	16,538	중도금대출 연대보증

부산 아시아드 하늘채 수분양자	2017-01	18,350	9,122	중도금대출 연대보증

양산 물금 지역주택조합 수분양자	2017-03	12,135	6,645	중도금대출 연대보증

부산 사직 지역주택조합원	2017-05	36,400	26,322	분담금대출 연대보증

수원 곡반정동 명당 1단지, 2단지 지역주택조합	2017-06	130,910	100,700	채무연대보증

수원 곡반정동 명당 1단지, 2단지 지역주택조합원	2017-06	117,000	89,104	분담금대출 연대보증

덕현지구 주택재개발정비사업조합	2017-07	160,000	116,623	사업비대출 한시적연대보증

하이가양제일차(유)	2017-08	14,300	9,375	채무연대보증

하이안동제일차(유)	2017-09	8,840	6,800	채무연대보증

부개3구역 주택재개발정비사업조합	2017-10	4,931	4,931	사업비대출 한시적연대보증

남산4-4지구 주택재개발정비사업조합	2017-11	2,763	2,763	사업비대출 한시적연대보증

대구상록지구주택재개발정비사업조합	2018-06	3,926	3,926	사업비대출 한시적연대보증

송도테크노파크BT센터 수분양자	2018-04	32,238	12,810	중도금대출 연대보증

평택 고덕 지역주택조합사업 수분양자	2018-05	240,500	37,295	중도금대출 연대보증

경산 메트로폴리스 지역주택조합	2018-06	14,400	12,000	채무연대보증

포항새물길㈜	2014-11	5,575	5,575	사업이행보증

푸른순천환경㈜	2015-11	6,471	6,471	사업이행보증

스마트레일㈜	2013-01	5,697	5,697	사업이행보증

경북그린에너지센터㈜	2016-02	16,106	16,106	사업이행보증

이천메디컬센터㈜	2016-09	5,349	5,349	사업이행보증

서울대메디컬허브㈜	2014-07	9,658	9,658	사업이행보증

서울대메디컬허브㈜	2016-04	250	250	사업이행보증

청정부산환경㈜	2016-12	7,937	7,937	사업이행보증

동부권푸른물㈜	2017-06	4,491	4,491	사업이행보증

푸른서부환경㈜	2017-06	4,530	4,530	사업이행보증

송도사랑㈜	2018-03	3,942	3,942	사업이행보증

합 계	1,294,288	746,829

(*) 해당 보증의 전체 규모는 1,702,866 백만원이며, 기재된 금액은 연결실체의 의무분담비율에 해당하는 금액입니다.

라. 채무인수 약정 현황 당반기말 및 전기말 현재 당사가 시행사의 차입을 위하여 제공한 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018.06.30) (단위 : 백만원 )

PF 유형	당반기말	전기말

기타 PF Loan(*)	133,925	151,220

(*) 상기 잔액은 실행잔액이며, 당반기말 현재 지급보증 한도액은 174,510백만원입니다.

2. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황 -해당사항 없음. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 타인에 대한 채무보증 결정 당사는 2018년 7월 30일 부평 코오롱하늘채 신축공사 사업과 관련하여 수분양자의 중도금 대출에 대한 28,800백만원의 시공사 연대보증을 결정하였습니다. (2) 토목건축사업에 대한 영업정지 당사는 2015년 비주간사로 참여한 현장의 중대재해 발생으로 인하여 토목건축사업의 일부 영업정지 3개월(2018.09.01~2018.11.30)처분을 받았습니다.행정 처분과 관련해서는 집행정지 가처분 신청 및 본안소송(행정처분 취소소송)을 통해 대응할 예정입니다. 자세한 내용은 2018년 8월 2일에 공시한 주요사항보고서(영업정지)를 참고하시기 바랍니다.

다. 신용보강 제공 현황(단위 : 백만원)

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

하이가양제일차(유)	ABL	주택	2017.07.19	11,000	9,375	연대보증	없음

하이안동제일차(유)	ABL	주택	2017.09.27	6,800	6,800	연대보증	없음

3. 직접금융 자금의 사용가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

사모사채	2018.04.12	운영대금	15,000	운영대금	15,000	-

사모사채	2018.04.18	차환대금	7,000	차환대금	7,000	-

사모사채	2018.05.16	차환대금	13,000	차환대금	13,000	-

사모사채	2018.03.30	운영대금	20,000	운영대금	20,000	-

사모사채	2018.03.30	차환대금	45,000	차환대금	45,000	-

사모사채	2018.03.14	차환대금	55,000	차환대금	55,000	-

사모사채	2018.02.23	운영대금	20,000	운영대금	20,000	-

사모사채	2018.02.05	운영대금	10,000	운영대금	10,000	-

사모사채	2017.09.28	차환대금	8,000	차환대금	8,000	-

사모사채	2017.09.27	차환대금	14,000	차환대금	14,000	-

사모사채	2017.07.06	차환대금	15,000	차환대금	15,000	-

사모사채	2017.07.05	운영대금	12,000	운영대금	12,000	-

사모사채	2017.07.03	차환대금	20,000	차환대금	20,000	-

사모사채	2017.05.22	차환대금	107,500	차환대금	107,500	-

사모사채	2017.05.19	운영대금	10,000	운영대금	10,000	-

사모사채	2016.03.14	차환대금 50,000 /운영대금 20,000	70,000	차환대금 50,000 /운영대금 20,000	70,000	-

4. 합병등의 사후정보 -해당사항 없음.