코오롱글로벌 분기보고서 (2016.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시의 진행 변경사항 - 해당사항 없음.

2. 주주총회 현황

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제56기정기주주총회(2016.03.25)	- 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2호의안 : 이사 선임의 건 사외이사 : 천의영- 제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인	-

제55기정기주주총회(2015.03.27)	- 제1호의안 : 자본잉여금 감액 포함 재무제표 승인의 건 (결손금처분계산서(안)포함)- 제2호의안 : 이사 선임의 건 사내이사 : 장동권사외이사 : 박동호, 김은종 - 제3호의안 : 감사위원 선임의 건사외이사 : 박동호- 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인	-

제54기정기주주총회(2014.03.21)	- 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 사내이사 : 이웅열, 윤창운, 김동수사외이사 : 조동호, 이동설, 계용준, 최익종- 제3호의안 : 감사위원 선임의 건사외이사 : 조동호, 최익종- 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건- 제5호의안 : 자본감소 승인의 건	- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인	-

3. 주요한 소송사건 ⊙ 2016년 09월 30일 현재 당사 관련 주요한 소송(소가 10억 이상)은 총 22건으로 광교에콘힐 주식인도및주주명의개서등 등 총 12건 (총소가 431억원)의 피소사건과 광교에콘힐 출자금반환 등 총 10건 (총소가 351억원)의 제소사건이 있습니다.

⊙ 상기 소송은 보고기간종료일 현재 진행되고 있으며 동 소송의 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

⊙ 상기 소송에 따른 소가금액의 유출입 및 확정시기는 현재로서는 불확실 하며 당사는 이러한 소송의 결과가 재무상태에 영향을 미칠 것으로 예상되는 최선의 추정치로 충당부채를 인식하고 있습니다. 소송결과에 따른 최종부담 혹은 유입금액은 경영진이 추정한 금액과 달라질 수 있습니다.

자세한 소송사건은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

가. 결산일 현재 당사 피소사건(기준일 : 2016년 9월 30일)

사건명	소송
시작일	소송
가액(원)	소송당사자
(원고 / 피고)	소송의 내용 및 진행상황	비고
(일정 및 대응방안)

광교에콘힐
주식인도 및 주주명의개서등	14.01.09	73억	경기도시공사 / 코오롱글로벌 외 16명	원고는 광교에콘힐PJT 추진을 위해 피고들로 구성된 컨소시엄과 사업협약을 체결하였으나 피고들이 자신의 의무를 이행하지 않아 계약이 해제되었기에 SPC 및 AMC의 주식을 원고에게 인도하고 명의개서를 할 것을 청구함.	1심 : 원고승
항소심 진행중

부천소풍
상가재분양
손해배상	16.08.25	21억	문병춘외3명 / 코오롱글로벌	원고들은 부천소풍상가 중도금 납부자들로 원고들의 상가를 소외 부천터미널이 임의로 임대하였기에 불법행위 및 부당이득을 이유로 소가금액을 청구함.	답변서 준비중

인천신현하늘채 하자보수 손해배상	11.05.04	61억	신현주공아파트주택재건축정비사업조합 / 코오롱글로벌 외 1명	원고는 본건 재건축사업의 시행자 겸 도급인인데 피고들이 공사계약 위반 및 시공상 하자로 인해 손해를 발생시켰고, 아파트 설계변경에 의한 공사비 감축 금액을 부당이득 했음을 이유로 소송을 제기함.	1심 : 피고들은 원고에게 6,191,249,128원을 지급하라.
항소심 진행중

대구월성1단지 하자보수금	12.03.22	10억	월성코오롱하늘채1단지 입주자대표회의 / 코오롱글로벌 외 1명	원고는 아파트의 하자를 이유로 코오롱글로벌에게는 시행자 민주산업개발의 손해배상청구권을 대위하여 하자보증을 이유로 하자보수금을 청구함.	1심 : 피고는 원고에게 232,347,906원을 지급하라.
항소심 진행중

매탄하늘채
하자보수보증금	13.03.15	35억	입주자대표회의 / 코오롱글로벌 외 1명	원고는 각 구분소유자들의 손해배상채권을 양도받은 자로 소외 재건축조합이 현재 무자력 상태이므로 재건축조합이 시공사에 가지는 아파트 관련 하자에 대한 손해배상채권을 피고들에게 대위행사하며 손해배상을 청구함.	1심 : 원고일부승 ( 코오롱글로벌에 대한 부분은 청구각하)
항소심 진행중

광명철산하늘채
하자보수보증금등	13.11.11	16억	입주자대표회의 / 코오롱글로벌외2명	원고는 피고 보증사에 대하여는 하자보수의무 불이행을 원인으로 한 하자보수보증금 지급의무를, 시공사들에게는 아파트 하자발생에 따른 손해배상 책임을 소외 철산2단지아파트정비사업조합으로부터 양수 받았기에 채권자 대위권을 행사하여 청구함.	1심 : 원고일부승 (코오롱글로벌에 대한 부분은 청구각하)
원고 항소심 진행예정

강동건설시공
약정금	15.05.11	13억	강동건설 / 코오롱글로벌	원고는 상주영덕도로현장 공동수급체 구성원으로 피고가 부당하게 원고를 공동수급체에서 탈퇴시켰기에 미지급 이익금을 청구함.	원고가 주장하는 청구내용은 원고의 공동원가분담금의 납부를 전제로 하는 것으로 원고가 공동원가분담금을 피고에게 전부 지급하지 못했음을 항변함.

선산용수
추가공사
공사대금	15.06.03	18억	중도건설 / 코오롱글로벌 외 1명	원고는 피고들과 하도급계약을 체결하고 토공사, 철근콘크리트공사 및 추가공사, 재시공등을 완료하였으나 공사대금을 지급하지 않아 소송을 제기함.	원고와 피고사이에는 별도 하도급계약서가 체결되어 있어 이에 따른 공사대금을 전부 지급하였으며 같은건으로 원고가 공정위에 진정한 건에서도 심의절차종료로 처리되었음을 주장함.

4대강살리기
입찰담합
손해배상	14.05.15	10억	한국수자원공사 / 코오롱글로벌외 16명	피고들은 4대강살리기 사업과 관련하여 입찰에 참가하면서 사전에 담합행위를 하여 입찰금액 상승으로 원고에게 손해를 끼쳤기에 손해배상을 청구함.	원고에게 원고가 입은 손해를 구체적으로 입증하여야 함을 주장함. 원고 감정 신청함.

4대강살리기
입찰담합
설계보상비반환	14.05.30	37억	한국수자원공사 / 코오롱글로벌외 120명	피고들은 4대강살리기 사업관련 입찰탈락자들로 원고로부터 설계보상비를 지급받았었는데 피고들은 입찰에 참가하면서 사전에 담합행위를 하였기에 기지급 설계보상비를 청구함.	원고로부터 설계보상비를 지급받지 않았으므로 설계보상비를 반환할 의무가 없음을 주장함.

호남고철
입찰담합
손해배상	15.05.21	10억	한국철도시설공단 / 코오롱글로벌 외 27명	피고들은 호남고속철도 노반신설공사와 관련하여 입찰담합을 하여 부당한 이득을 취하였기에 손해배상을 청구함.	원고에게 원고가 입은 손해를 구체적으로 입증하여야 함을 주장함.

서초스포렉스
채무부존재확인등	13.01.09	126억	김명건외421명 / 코오롱글로벌	원고들은 스포렉스 서초점 특별회원으로 피고의 보증금 증액 또는 연회비 청구는 급부내용을 본질적으로 변경하는 것이며, 원고들의 시설 이용을 방해하고 있으며, 회원권양도 명의개서를 거부하고 있어 추가보증금 또는 연회비지급 채무의 부존재 확인을 구하면서 회원권 명의개서를 이행할 것을 청구하고자 소송을 제기함.	원고들과의 회원계약은 회칙에 의거해서 정해지는 것으로 각종회비는 물가 및 기타 경제적 여건의 변동 등을 고려하여 조정하게 규정되어 있으며 추가 연회비 또는 추가보증금은 리모델링 공사등을 감안하여 합리적으로 정해진 금액으로 원고주장은 이유 없음을 주장.
1심 피고 일부(3/4) 승소
항소심 : 원고 항소기각
상고심 진행중

나. 결산일 현재 당사 제소사건(기준일 : 2016년 9월 30일)

사건명	소송
시작일	소송
가액(원)	소송당사자
(원고 / 피고)	소송의 내용 및 진행상황	비고
(일정 및 대응방안)

광교에콘힐
출자금반환등	13.08.23	140억	코오롱글로벌외7명 / 경기도시공사	원고들은 광교지구 토지개발을 위한 에콘힐 주식회사의 출자자로 피고가 타 지역의 백화점 출점금지의무 및 사업계획 조정의무를 위반하였음에도 원고에게 사업협약 해지를 통보하였기에 원고들은 피고에게 사업을 위해 투자한 출자금반환 및 사업협약상 채무부존재확인을 구하고자 소송을 제기함.	1심 : 4,270,436,354원을 초과하는 협약이행보증금채무는 없음을 확인함.
항소심 진행중

청라지구
사업협약해제
손해배상	15.08.24	9억	코오롱글로벌외9명 / 한국토지주택공사	원고는 청라지구 토지개발을 위한 특수목적법인 및 그 주주들로 피고가 사업계획 조정의무를 위반하였음에도 원고에게 토지매매대금 및 협약이행보증금 납부 불이행을 이유로 사업협약 해지를 통보하였기에 원고들은 피고의 사업시행의사 없음을 이유로 사업협약해제 및 손해배상을 청구함.	1심 판결
협약이행보증금 70%감액
(3,099억 -> 929억)
토지매매계약보증금 70%감액
(617억 ->185억)
감액비율을 높이기 위해 항소심 진행중.

올림픽대로계약해지 손해배상	12.12.21	56억	코오롱글로벌 외 2명 / 대한민국 외 1명	원고는 올림픽대로입체화공사 공사도급계약 체결자로 피고들이 공사 도급계약을 해지하겠다는 통보를 일방적으로 하였기에 기지출비용 및 이행이익, 미지급 기성공사대금 등을 청구함.	1심 : 원고일부승
2심 : 항소기각
상고심 진행중

7호선연장
어스앵커
공사대금	13.05.24	12억	코오롱글로벌외2명 / 대한민국 외1명	원고들은 7호선연장 703공구 수급인으로 피고가 교부한 도면에 기초하여 굴착공사를 진행하였으나 도면과 달리 어스앵커가 터널선형을 간섭하여 공법변경 및 굴진순서변경이 발생하였기에 피고에게 추가 공사대금 등을 청구함.	피고들이 지장물 조사책임은 원고들에게 있음을 주장하며 최초설계시 어스앵커의 정확한 위치를 알았더라도 변경된 공법으로 공사를 했을 것이기에 도면상 어스앵커 위치와 추가공사비는 인과관계 없음을 항변함.
1심 : 원고패
2심 : 항소기각(16.09.23)

굴포천방수로
공기연장
공사대금	12.12.07	11억	코오롱글로벌 외 6명 / 한국수자원공사	원고는 굴포천방수로 건설사업 1,2공구의 시공사들로 피고가 자신의 사유로 인해 계약기간을 연장하면서 계약금액은 조정하지 않아 공사대금의 지급을 청구함.	피고가 원고 주장 간접관리비 항목은 공사가 진행되지 않은 이상 청구의 근거가 될 수 없으며 설령 간접관리비 지출을 지급한다고 하여도 원고의 간접비 산정에 근거가 불확실한 이상 원고 청구는 기각되어야 함을 주장함.
1심 : 원고일부승
2심 : 원고일부승
상고심 진행중

동해남부연결선 공기연장 공사대금	16.05.19	11억	코오롱글로벌외4명 / 한국철도시설공단	원고는 동해남부연결선 공동수급체 구성원들로 피고의 3회에 걸친 계약기간 연장으로 간접공사비가 추가발생하였음에도 계약금액에 반영되지 못하였기에 추가 공사대금을 청구함.	상대방 준비서면 확인 후 대응예정.

경주감포
공기연장
공사대금	14.06.27	29억	코오롱글로벌 외 4명 / 대한민국	원고들은 피고가 발주한 공사의 시공자들로 피고의 설계변경 및 예산부족으로 인해 간접비를 추기지출하였기에 이를 청구함.	피고가 간접비청구권이 시효로 인해 소멸되었고 이후 변경계약을 통해 간접비 증가부분이 반영되었다고 항변함.

서울지하철921공구 공사계약변경절차이행	12.12.11	31억	코오롱글로벌외 1명 / 대한민국 외 1명	원고는 서울지하철 9호선 921공구 계약당사자로 서울시가 NATM공법을 쉴드 TBM공법으로 변경할 것을 요구하면서도 공법 변경에 따른 증가금액 130억을 반영하지 않아, 계약금액을 증액할 것을 청구함.	1심 : 피고 대한민국은 코오롱글로벌에게 2,904,224,947원을 지급하라.
항소심 진행중.

내포신도시
단가누락
공사대금	15.01.12	37억	코오롱글로벌 / 한국토지주택공사	원고는 피고의 입찰공고에 의거 산출내역서를 작성하여 공사계약을 맺었는데 원고의 책임사유 없이 물량내역서 중 흙운반 적재적하 등의 공종 및 비용이 누락되었기에 공사계약의 설계변경을 이유로 계약금액 조정을 청구함.	피고는 원고가 흙운반 적재적하 등의 공종 누락의 검토를 소홀히 하고 입찰하였으므로 그 위험부담은 원고에게 있음을 항변하고 있음.
1심 : 원고일부승(16.09.30)

목포소각로
공사대금	16.06.08	14억	코오롱글로벌 외 2명 /	원고들은 목포시 환경에너지센터 건설공사 공동수급체 구성원들로 목포시가 폭발사고를 이유로 일방적으로 공사대금에서 변상금을 감액하여 지급하였기에 미지급 공사대금을 청구함.	상대방 준비서면 확인후 대응 예정.

※ 법원 소가를 기준으로 하되 다수당사자 소송중에서 소송가액이 당사자별로 분할되어 있는 경우는 당사분만 표시함.

4. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황

(기준일 : 2016년 9월 30일) (단위 : 백만원)

구분	담보권자	매수	금액

수표	금융기관	3	백지

기타거래처	9	백지

5	3,539

특수관계자	2	백지

어음	금융기관	4	백지

기타거래처	4	5,016

특수관계자	10	백지

5. 채무보증 현황

당분기말 현재 연결실체는 SOC사업 및 재건축, 재개발사업 등과 관련하여 시행사 등을 위하여 금융기관에 지급보증 조건 등을 약정하고 있는 바, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

제공받은자	보증일	보증금액	보증내용

포항영일만㈜	2005-12	9,297	SOC사업비차입 시공사지급보증

경남하이웨이㈜	2012-04	1,050	SOC사업비차입 시공사지급보증

신분당선㈜	2008-11	7,140	SOC사업비차입 시공사지급보증

제이영동고속도로㈜	2011-10	2,000	SOC사업비차입 시공사지급보증

경기철도㈜	2010-12	4,500	SOC사업비차입 시공사지급보증

제2경인연결고속도로	2014-10	928	SOC사업비차입 시공사지급보증

돈암정릉재개발조합	2011-11	29,904	이주비대출 연대보증

중산매곡지역주택조합	2015-11	84,500	분담금대출 연대보증

대구장기동지역주택조합	2016-03	108,980	중도금대출 연대보증

대구장기동지역주택조합	2016-08	21,011	중도금대출 연대보증

동림동지역주택조합	2016-03	14,300	중도금대출 연대보증

울산 대현동 지역주택조합	2016-01	66,200	사업지담보대출 연대보증

평택고덕지역주택조합	2016-04	78,000	분담금대출 연대보증

부개인우구역주택재개발정비사업조합	2016-06	105,240	사업비대출 한시적연대보증

성지씨앤디	2016-08	10,200	채무연대보증

제이영동고속도로㈜	2011-11	8,393	사업이행보증

제이영동고속도로㈜	2015-10	367	사업이행보증

포항새물길㈜	2014-11	5,575	사업이행보증

맑은부산환경㈜	2014-10	7,205	사업이행보증

푸른순천환경㈜	2015-11	6,471	사업이행보증

경북그린에너지센터㈜	2016-02	16,106	사업이행보증

서울대메디컬허브㈜	2014-07	9,658	사업이행보증

제주사랑㈜	2016-08	2,843	사업이행보증

파리크라상	2015-01	106	가맹계약에 따른 손해배상 지급보증

합 계	599,974

6. 그 밖의 우발부채 등 PF 관 련 연결실체가 제공한 채무 인수 약정 내역은 아래와 같습니다 .

(단위 : 백만원)

사업지역	채권기관 종류	대출금액	보증한도	대출잔액	보증내역	대출기간	유 형

울산광역시	증권 등	66,200	66,200	60,000	연대보증	2017-09-21	기타 PF Loan

부산광역시	은행	8,500	10,200	8,500	연대보증	2019-10-01	기타 PF Loan

합 계	-	74,700	76,400	68,500	-	-	-

7. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 2014년 3월 28일 전환상환우선주를(RCPS) 발행하였습니다.

구 분	내 역

발행목적	유동성 확보 및 재무구조 개선

발행주식종류	누적적 비참가적 우선주

발행주식총수	4,385,964주

주당 발행가액	22,800원

의결권	의결권은 없으며, 우선주에 대하여 배당을 하지 않는다는 결의가 있는 경우, 그 결의가 있는 총회의 다음총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 1주당1의결권

배당권	발행가액 기준 연 7.62%(0.0%~15.24%)

상환권	- 상환: 당사는 배당가능이익이 존재함을 전제로 2017년 3월 28일 및 그 이후 매 1년이 되는날("상환일")에 우선주의 일부 혹은 전부를 상환할 수 있음.

- 조기상환 : 발행회사는 배당가능이익이 존재함을 전제로 2016년 3월 28일에 우선주의 일부를 상환할 수 있음(우선주 인수대금 총액의 30%에 상응하는 우선주를 한도로 함).

전환권	- 전환권: 우선주 주주 또는 당사보유. 단, 조기전환 시에는 주주만이 전환권 보유

- 전환기간: 2017년 6월 28일부터 2021년 3월 28일까지

- 조기전환: 우선주 주주는 2016년 3월 28일및 직전 5영업일 동안 당사에 대해 전환을 청구할 수 있음.

- 전환비율: 우선주 1주를 보통주 2주로 전환

※ 당사의 지배회사인 ㈜코오롱은 전환상환우선주 투자자와 전환상환우선주를 대상으로 한 정산 및 ㈜코오롱의 Call Option 행사에 관한 계약을 체결하였습니다.※ 상기 전환상환우선주는 상환권을 당사가 보유하고 있으며 당사는 현금 등 금융자산을 인도하기로 하는 계약상 의무가 없으므로 자본항목으로 분류하였습니다.

※ 상기 전환상환우선주의 발행으로 발생한 주식발행초과금 74,710백만원 중 1,335백만원은 주식할인발행차금과 우선적으로 상계하였습니다.

자세한 내용은 당사가 2014년 3월 26일 공시한 주요사항보고서(유상증자결정)를 참조하시기 바랍니다.

8. 제재현황 등 그밖의 사항(기준일 : 2016년 9월 30일)

일자	내용	사유	근거법령	회사의 이행현황	대책

2014. 02. 25.	과징금 2,534백만원	인천도시철도 2호선 입찰 관련	공정거래법 제19조	-	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2014. 04. 24.	입찰참가자격제한처분 2년	인천도시철도 2호선 입찰 관련	국가계약법 시행령 제76조	2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2014. 04. 10.	과징금 1,365백만원	대구도시철도 3호선 입찰 관련	공정거래법 제19조	공정위 의결에 대하여 행정소송을 제기하여 진행 중	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2014. 04. 25.	과징금 1,639백만원	부산지하철 1호선 연장 입찰 관련	공정거래법 제19조	과징금 납부	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2014. 09. 17.	과징금 4,372백만원	호남고속철도 입찰 관련	공정거래법 제19조	과징금 납부	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2014. 12. 15.	과징금 1,240백만원	한강살리기 17공구 입찰 관련	공정거래법 제19조	과징금 납부	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2015. 03. 17.	과징금 1,509백만원	동진3공구 입찰 관련	공정거래법 제19조	-	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2015. 07. 30.	입찰참가자격제한처분 2년	동진3공구 입찰 관련	공공기관운영법 제39조 등	2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2014. 03. 28.	과징금 1,410백만원	광주전남혁신도시 입찰 관련	공정거래법 제19조	-	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2014. 05. 27.	입찰참가자격제한처분 2년	광주전남혁신도시 입찰 관련	공공기관운영법 제39조 등	2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2014. 03. 28.	과징금 1,750백만원	공촌하수처리시설 입찰 관련	공정거래법 제19조	-	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2014. 05. 27.	입찰참가자격제한처분 6개월	공촌하수처리시설 입찰 관련	공공기관운영법 제39조 등	2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2014. 05. 20.	과징금 341백만원	운북하수처리장 입찰 관련	공정거래법 제19조	-	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2014. 12. 18.	입찰참가자격제한처분 5개월	운북하수처리장 입찰 관련	지방계약법 시행령 제92조	2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2014. 07. 28.	과징금 2,706백만원	남양주별내, 김포한강 입찰 관련	공정거래법 제19조	-	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2014. 09. 11	과징금 581백만원	고양삼송 수질복원센터 입찰 관련	공정거래법 제19조	-	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2014. 10. 29.	입찰참가자격제한처분 2년	남양주별내, 김포한강, 고양삼송 입찰 관련	공공기관운영법 제39조 등	2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2014. 09. 11.	과징금 490백만원	광주하수슬러지처리시설 입찰 관련	공정거래법 제19조	-	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2015. 05. 07.	입찰참가자격제한처분 5개월	광주하수슬러지처리시설 입찰 관련	지방계약법 시행령 제92조	2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2015. 02. 10.	과징금 643백만원	목포시환경에너지센터 입찰 관련	공정거래법 제19조	-	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2015. 02. 12.	과징금 585백만원	청주 하수처리장 입찰 관련	공정거래법 제19조	-	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2015. 03. 06.	과징금 582백만원	고양바이오매스에너지시설 입찰 관련	공정거래법 제19조	공정위 의결에 대하여 행정소송을 제기하여 진행 중	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2015. 04. 15.	입찰참가자격제한처분 6개월	고양바이오매스에너지시설 입찰 관련	국가계약법 시행령 제76조	2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2015. 04. 10.	과징금 633백만원	충남도청하수처리시설 입찰 관련	공정거래법 제19조	-	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2015. 04. 27.	과징금 502백만원	수도권바이오가스 입찰 관련	공정거래법 제19조	-	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2015. 07. 20.	과징금 816백만원	연천폐수종말처리시설 입찰 관련	공정거래법 제19조	-	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2015. 07. 27.	과징금 377백만원	익산폐수종말처리시설 입찰 관련	공정거래법 제19조	-	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

2015. 07. 21.	과징금 910백만원	완주군청사 행정타운 입찰 관련	공정거래법 제19조	과징금 납부	공정거래 관련 사내집단/교육 강화

9. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 가. 타인에 대한 채무보증 결정 당사는 2016년10월19일에 청담동 아노블리 복합시설 신축 및 분양 사업 중도금대출과 관련한 시공사 연대보증 74,230백만원의 채무보증을 실행하였습니다. 나. 자기주식처분 결정 당사는 2016년 10월 11일에 임직원 주식 교부를 위하여 회사가 보유 중인 자기주식 43,600주를 처분하기로 결정하였습니다. 처분예정금액은 617백만원이며, 처분예정기간은 2016년 10월 12일부터 11월 30일까지 입니다. 10. 중소기업 기준 검토표 - 해당사항 없음. 11. 직접금융 자금의 사용

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

공모사채	2014.02.27	10,000	차환대금 10,000	차환대금 10,000	-

공모사채	2014.02.27	20,000	차환대금 20,000	차환대금 20,000	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

사모사채	2016.03.14	70,000	차환대금 50,000 / 운영대금 20,000	차환대금 50,000 / 운영대금 20,000	-

사모사채	2015.05.21	130,000	차환대금 100,000 / 운영대금 30,000	차환대금 100,000 / 운영대금 30,000	-

사모사채	2015.03.30	45,000	차환대금 45,000	차환대금 45,000	-

사모사채	2014.02.11	10,000	차환대금 10,000	차환대금 10,000	-

12. 합병등의 사후정보

■ 코오롱글로벌(주)가 코오롱씨앤씨(주)를 흡수합병함.1) 합병의 상대방

합병 후 존속회사	상호	코오롱글로벌 주식회사

소재지	경기도 과천시 코오롱로 11

대표이사	윤창운

법인구분	유가증권시장 주권상장법인

합병후 소멸회사	상호	코오롱씨앤씨 주식회사

소재지	대구광역시 수성구 동대구로 132

대표이사	조현철

법인구분	기타법인

2) 합병방법코오롱글로벌(주)(존속회사)는 코오롱씨앤씨(주)(소멸회사)를 흡수합병(소규모합병)3) 합병목적합병회사인 코오롱글로벌(주)가 피합병회사인 코오롱씨앤씨(주)를 계열회사로 유지함에 따른 불필요한 자원낭비를 줄이며, 경영자원의 통합을 통한 시너지를 창출하고 경영의 효율성을 달성하기 위해 합병하고자 함.4) 합병비율코오롱글로벌㈜ : 코오롱씨앤씨㈜ = 1 : 05) 합병비율 산출근거합병회사인 코오롱글로벌㈜가 피합병회사인 코오롱씨앤씨㈜의 주식 100%를 소유하고 있으며, 합병회사는 피합병회사의 주식에 대한 신주를 발행하지 않는 무증자 방식으로 진행하므로 합병가액 및 합병비율을 1:0으로 산출함6) 합병내용본 합병은 소규모 합병으로 추진되나 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 본 소규모합병은 무산되며 합병계약은 해제됨. - 합병계약의 해제조건 합병 계약 체결일로부터 합병기일에 이르기까지 천재지변 기타 코오롱글로벌(주) 또는 코오롱씨앤씨(주)의 재산 혹은 경영상태에 중대한 변동이 발생한 때에는 코오롱글로벌(주)와 코오롱씨앤씨(주)는 협의로 합병조건을 변경하거나 합병계약 자체를 해제할 수 있음. 또한, 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 본 계약의 일방 당사자는 상대방 당사자에 대한 서면 통지로서 본 계약을 해제할 수 있음. ① 본 합병에 대하여 법령이 정한 중요한 신고, 허가, 인가, 등록, 승인 등을 얻지 못하는 경우 ② 코오롱글로벌(주)의 발행주식총수의 100분의 20이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병에 반대하는 경우 ③ 코오롱글로벌(주) 또는 코오롱씨앤씨(주)는 본 계약을 위반하여 상대방 당사자로부터 시정요구를 받았음에도 10일 이내에 이를 시정하지 않는 경우 7) 주요일정- 합 병 기 일 : 2015년 12월 22일- 합병등기일 : 2015년 12월 28일 (예정)

8) 합병 등 전후의 재무사항 비교표

피합병회사인 코오롱씨앤씨(주)는 코오롱글로벌(주)이 100% 주식을 소유한 연결대상 종속회사였으므로, 합병 전후의 재무사항 비교는 당사 연결재무제표에 반영되어 기재를 생략합니다.