코오롱글로벌 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영성과 당사의 지난 3개 사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. 과 목 영업실적 2021년 2020년 2019년 1. 매출액 4,228,724,135,333 3,802,884,624,868 3,433,751,395,233 2. 매출원가 3,760,671,436,865 3,402,182,041,797 3,085,955,979,205 3. 매출총이익 468,052,698,468 400,702,583,071 347,795,416,028 4. 영업이익 238,447,374,407 181,983,963,265 137,151,373,699 5. 법인세차감전순이익 193,397,057,928 122,223,055,838 80,087,496,814 6. 법인세비용 57,108,028,650 34,129,267,149 20,565,328,097 7. 당기순이익(손실) 136,289,029,278 88,093,788,689 59,522,168,717 과 목 영업실적 2021년 2020년 2019년 1. 매출액 4,749,508,021,023 3,928,224,323,173 3,484,145,937,699 2. 매출원가 4,219,388,240,145 3,503,615,300,659 3,112,311,422,131 3. 매출총이익 530,119,780,878 424,609,022,514 371,834,515,568 4. 영업이익 241,515,934,058 176,349,970,997 125,551,953,688 5. 법인세차감전순이익 196,873,984,264 115,234,170,531 47,682,124,454 6. 법인세비용 59,913,509,968 34,741,987,458 14,093,064,576 7. 당기순이익(손실) 136,960,474,296 80,492,183,073 33,589,059,878 3. 재무상태 당사의 재무상태와 관련한 주요 경영 지표 현황은 아래와 같습니다. 구분 제 62기 제 61기 제60기 안정성 유동비율 81.36% 71.80% 79.48% 부채비율 256.15% 321.25% 340.94% 수익성 매출액영업이익율 5.64% 4.79% 3.99% 매출액순이익율 3.22% 2.32% 1.73% 총자산순이익율 5.71% 3.85% 2.84% 자기자본순이익율 20.32% 16.21% 12.53% 성장성 및 활동성 매출액증가율 11.20% 10.75% 5.40% 영업이익증가율 31.03% 32.69% 54.21% 당기순이익증가율 54.71% 48.00% 375.42% 총자산증가율 4.33% 9.29% 5.45% 구분 제 62기 제 61기 제60기 안정성 유동비율 81.96% 72.52% 77.30% 부채비율 319.93% 407.89% 384.68% 수익성 매출액영업이익율 5.09% 4.49% 3.60% 매출액순이익율 2.88% 2.05% 0.96% 총자산순이익율 5.32% 3.26% 1.52% 자기자본순이익율 22.33% 16.55% 7.38% 성장성 및 활동성 매출액증가율 20.91% 12.75% 3.75% 영업이익증가율 36.95% 40.46% 63.56% 당기순이익증가율 70.15% 139.64% 132.43% 총자산증가율 4.29% 11.99% 8.46% 4. 해설 건설산업은 2014년 이후 민간 주택 사업을 중심으로 호황을 이루었습니다. 민간주택 투자도 활발하게 이루어지며 신규 건설 공급 계약으로 인한 건설업의 매출 및 이익 증가가 실현 되고 있습니다. 그러나, 최근 부동산 과열에 따른 우려로 인한 정부의 부동산 규제와 가계부채 관리규제로 인하여 앞으로 건설업의 경영 상황에 대한 우려와 금융기관의 위험관리 강화로 인한 민간부문의 신규투자 축소 위험이 현실화 되는 실정입니다. 공공 부문 역시 2009년 정부예산의 긴축과 예산 집행 효용성 책임강화에 대한 사회적 요구가 강화되었으며 공공부문 투자 역시 축소되었습니다. 때문에 공공 건설시장 역시 원가율 상승의 악순환이 지속되고 있는 상황입니다. 이러한 대외 경영환경의 악화에도 불구하고, 회사의 지속적인 성장과 발전을 위하여 당사에서 주력으로 하고 있는 사업들에 한해서는 선 투자 사업을 지속하는 한편 위험성이 높은 사업에 대하여는 추진을 배제하는 노력을 지속적으로 하고 있습니다. 입찰경쟁 심화, 원가율 상승, 대내외적 원자재 및 인건비용 증가 등의 어려운 경영환경을 극복하기 위하여 내부 시스템을 재점검 하는 한편 당사의 강점 사업을 적극 활용하여 사업을 추진하고 있으며, 향후 민간/공공 공사부문 영업력 강화와 풍력을 포함한 친환경 시장에 맞춘 당사 전 사업부문 포트폴리오개선을 통해 지속적인 성장의 기틀을 바탕으로 한층 더 강화된 사업전략을 수립하여 새로운 사업기회를 모색해 나가고 있습니다.한편 2011년 12월 28일, 당사가 존속법인이 되고, 코오롱아이넷㈜와 코오롱비앤에스㈜가 피합병법인으로 하는 합병을 완료하였으며 회사명도 기존 코오롱건설㈜에서 코오롱글로벌㈜로 변경되었습니다. 이에 따라 기존에 영위하던 건설사업부문 뿐만 아니라 무역사업, 유통서비스, 스포렉스 사업 등으로 사업부문이 다각화 되었습니다. 이는 안정적 사업 포트폴리오 구성을 통하여 Risk 분산이 가능한 사업구조를 수립했다는 의미가 있습니다. 조직 역시 1CEO, 1CFO 체제를 구축하여 조속한 합병 후 통합 작업을 추진, 안정적으로 조직 체제가 정착되었습니다. 사업적인 측면에 있어서는 기존 건설사업부문의 실적과 무역사업부문의 Network가 결합하여 해외 사업 수주 등에 시너지 효과를 창출, 실적에 기여하고 있으며 자동차 판매 부문의 자동차 판매와 AS사업은 당사의 Cash Flow로서의 큰 힘이 되고 있습니다. 건설부문에서는 15년 이후로 매년 2조 이상의 신규수주를 달성해나가고 있고 2021년에는 3조원을 돌파하는 등 성장세를 꾸준히 이어나가고 있습니다. 2019년의 경우는 2조 6천억원, 2020년에는 2조8천억원, 2021년에는 3조 614억원에 달하는 신규수주를 기록했으며, 2021년 말 기준 9.8조원 가량의 수주잔고를 보유하면서 안정적인 성장 기반을 마련하고 있습니다. 상사사업부문 또한 스마트 가전 등 고마진 아이템을 지속적으로 개발해 수익성 중심의 사업구조로 변화하고 있습니다. 지속가능한 미래를 위해 시작했던 신사업 영역에서도 성공 가능성과 가시적인 성과를 보여주고 있습니다. 10여년 전부터 풍력발전을 토목사업의 미래 먹거리로 낙점하고 치밀하게 준비하여 성과를 내고 있습니다. 풍력사업EPC 경쟁력 확보를 위해 입지분석, 풍황분석, 사업성검토 등 무료 컨설팅을 지원하며 풍력분야 기초 체력도 착실히 키웠습니다. 코오롱글로벌은 현재 37.5MW 규모의 경주풍력과 43.2MW 규모의 태백가덕산풍력을 운영 중입니다. 이외에도 양양만월산풍력(42MW), 태백가덕산풍력2단계(21MW)를 시공 중이며, 21년 7월에는 영덕해맞이풍력(34.4MW), 11월에는 평창횡계풍력(26MW) EPC 계약을 체결했습니다. 이외에도 19건의 육상 풍력단지를 추진 중입니다. 또한, 완도에서 대규모 해상풍력(400MW) 프로젝트도 진행 중으로, 2018년 한국서부발전, 전남개발공사와‘완도해상풍력 발전사업 공동개발협약’을 체결하고, 2020년 풍황자원 계측을 위한 해상기상탑 설치를 완료했고 2022년에는 타당성조사 용역 진행 및 발전사업허가를 취득할 계획입니다. 또한, 건설분야에서 미래를 이끌어나갈 10대 핵심기술 중 하나로 꼽히고 있는 모듈러 건축 분야 진출을 위해 코오롱글로벌은 2020년 6월 코오롱이앤씨(주)를 자회사로 설립하고 모듈러건축을 신사업으로 육성하고 있습니다. 코오롱이앤씨는 이색적인 평면과 구조를 충족할 수 있는 맞춤형 적층방식 모듈러 공법을 통해 건축주와 설계사가 요구하는 건물 디자인을 구현해 기존 공법 건축물과 비교해 손색이 없는 특색있는 건물을 선보이며 업계의 주목을 받고 있습니다. 코오롱이앤씨는 음압병동을 비롯한 공공시설뿐 아니라 상업시설, 주거시설, 리모델링 분야 등 건설 전방위로 사업을 확장하고 있으며, 향후에는 시공 뿐 아니라 협력사와 기술협업을 통해 모듈러 건축기술에서 파생된 건축소재사업 진출도 계획하고 있습니다.신사업부문은 Ⅱ. 사업의 내용 중 다. 신규사업에 관한 사항 부분을, 부문별 매출액은 Ⅱ. 사업의 내용 중 5. 매출에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 5. 유동성 및 자금조달 차입금의 경우, 건설사업부문, 상사사업부문, 자동차 부문의 수금과 영업이익으로 발생한 현금유입 등을 통해 안정적인 운영이 가능합니다. 이미 상환을 계획하고 있거나 충분한 여유 한도자금을 확보하여 상환능력이 충분하다 판단됩니다. 기업어음 신용등급 역시 21년 12월 A3+까지 상향되는 등 자금조달에 관한 이슈사항은 없습니다. 현재 단기차입금이 당사의 경영 성과에 영향을 줄만한 사항은 아닙니다. 종합적으로 당사의 현금 흐름에 특이사항은 없습니다. 한편, 외국환 거래의 증가로 환리스크에 노출되어 있으며, 이를 줄이기 위해 파생상품을 보다 적극적으로 운용하고 있습니다. 따라서 통화거래선도 수익 및 비용도 일부 발생할 가능성이 있습니다. - 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 은행 244,349 100,000 44,064 300,285 증권사 - 30,000 - 30,000 보험회사 - - - - 종합금융회사 - - - - 여신전문금융회사 83,957 - 83,957 - 상호신용금고 - - - - 기타금융기관 - - - - 금융기관 합계 328,306 130,000 128,021 330,285 회사채(공모) - - - - 회사채(사모) 150,000 105,000 110,000 145,000 유상증자 - - - - 자산유동화 - - - - 기타금융기관 - - - - 자본시장 합계 150,000 105,000 110,000 145,000 주주, 임원, 관계회사 차입금 - - - - 기타 41,491 - 60 41,431 총계 519,796 235,000 238,080 516,716 6. 부외거래 - Ⅱ. 사업의 내용 부분에 있는 파생상품, XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항등에 있는 우발채무 등을 참고하시기 바랍니다. 7. 그 밖에 투자결정에 참고할 사항 - 자회사 코오롱오토케어서비스(주) 와의 소규모합병 진행 당 사는 자회사 코오롱오토케어서비스(주)와의 소규모 합병을 진행하였습니다. 자동차 부문의 경영 효율성 제고 및 사업경쟁력 강화를 위해 21년 12월 21일 이사회에서 소규모합병을 결의하였고, 작성기준일 이후의 주요 일정 및 세부내용은 아래와 같습니다. 일정 내용 비고 21.12.21 소규모합병 이사회 결의 21.12.22 합병계약 체결 22.1.5~1.19 반대의사 통지 접수 반대주주 117명 21,443주(발행주식총수 대비 0.08%) 22.1.24 소규모합병 승인 이사회 주주총회 갈음 이사회 결의 승인 22.1.25~2.28 채권자 이의제출 기간 22.3.1 합병기일 당사는 자회사 코오롱오토케어서비스(주)를 흡수합병하여 자동차판매부문의 통합운영으로 중복 비용 제거를 통해 사업의 효율성이 향상될 것으로 예상하고 있으며, 장기적으로 코오롱글로벌(주)의 기업가치 제고에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단하 고 있습니다. - Ⅱ. 사업의 내용 부분에 있는 파생상품, 경영상의 주요계약 등과 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 등에 있는 우발채무, 제재현황 등을 참고하시기 바랍니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제62기(당기) 삼정회계법인 적정 해당사항없음 가. 총계약원가에 대한 추정의 불확실성나. 공사진행률의 적정성다. 공사변경에 따른 회계처리의 적절성 제61기(전기) 삼정회계법인 적정 해당사항없음 가. 총계약원가에 대한 추정의 불확실성나. 공사진행률의 적정성다. 미청구공사금액 회수가능성에 대한 평가라. 공사변경에 따른 회계처리의 적절성 제60기(전전기) 삼정회계법인 적정 해당사항없음 가. 총계약원가에 대한 추정의 불확실성나. 공사진행률의 적정성다. 미청구공사금액 회수가능성에 대한 평가라. 공사변경에 따른 회계처리의 적절성 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제62기(당기) 삼정회계법인 ㅇ 분기별 재무제표 검토ㅇ 중간감사ㅇ 온기 검토ㅇ 개별재무제표감사ㅇ 내부회계관리제도감사ㅇ 연결재무제표감사 895 9,400 895 9,458 제61기(전기) 삼정회계법인 ㅇ 분기별 재무제표 검토ㅇ 중간감사ㅇ 온기 검토ㅇ 개별재무제표감사ㅇ 내부회계관리제도감사ㅇ 연결재무제표감사 885 9,520 885 9,866 제60기(전전기) 삼정회계법인 ㅇ 분기별 재무제표 검토ㅇ 중간감사ㅇ 온기 검토ㅇ 개별재무제표감사ㅇ 내부회계관리제도감사ㅇ 연결재무제표감사 670 7,950 670 8,163 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제62기(당기) 2021.12.29 코오롱오토케어서비스㈜와의 소규모 합병 관련 세무 자문 업무 계약 체결일로부터 최종산출물을 제공한 날까지 30백만원(VAT별도) - - - - - - 제61기(전기) 2020.07.19 스포렉스 사업부 교육용역 매출부가가치세에 대한 환급업무 계약일로부터 종료시까지 성공보수 - - - - - - 제60기(전전기) 2019.06.17 BMW 시승용차량 매입부가가치세 환급업무 2019.07.01~2020.12.31 성공보수 - - - - - - ※ 스포렉스사업부 교육용역 매출부가가치세 환급의 보수는 환급결정액의 8~9%를 지급하기로 하였습니다.※ BMW시승용차량 매입 부가가치세 환급업무의 보수는 성공보수로 환급결정액의 3.5% ~ 6.5%를 지급하기로 하였습니다. 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2021년 02월 24일 삼정회계법인 업무수행이사코오롱글로벌 감사위원 대면회의 - 2020년 기말 감사위원회 보고 2 2021년 03월 12일 삼정회계법인 업무수행이사코오롱글로벌 감사위원 서면협의 - 외부감사인의 감사결과보고 3 2021년 05월 07일 삼정회계법인 업무수행이사코오롱글로벌 감사위원 대면회의 - 1분기 검토 수행일정 및 주요업무- 1분기 주요 검토결과 4 2021년 08월 04일 삼정회계법인 업무수행이사코오롱글로벌 감사위원 대면회의 - 반기 검토 수행일정 및 주요업무- 핵심감사항목 선정- 반기 주요 검토결과 5 2021년 11월 04일 삼정회계법인 업무수행이사코오롱글로벌 감사위원 대면회의 - 2021년 3분기 감사위원회 보고 6 2021년 12월 27일 삼정회계법인 업무수행이사코오롱글로벌 감사위원 서면협의 - 감사계획단계의 지배기구 협의- 주요감사계획, 감사팀의 구성, 재무제표감사의 목적, 책임구분, 독립성 등 7 2022년 02월 24일 삼정회계법인 업무수행이사코오롱글로벌 감사위원 대면회의 -2021년 기말 감사위원회 보고 8 2022년 03월 14일 삼정회계법인 업무수행이사코오롱글로벌 감사위원 서면협의 -2021년 외부감사인의 감사결과 보고 마. 종속회사중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 경우 종속회사 중 적정 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다 바. 회계감사인의 변경 당사는 제4조의4 및 동법시행령 제4조의3의 규정에 의거하여, 당사의 외부감사인을 아래와 같이 선임하였습니다.1. 선임 외부감사인: 삼정회계법인2. 외부감사기간: 2020사업년도(제61기)부터 3개사업년도 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도에 대한 외부감사인 의견 사업연도 감사인 의견 지적사항 제62기(당기) 삼정회계법인 우리는 2021년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 코오롱글로벌 주식회사(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 해당사항 없음 제61기(전기) 삼정회계법인 우리는 2020년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 코오롱글로벌 주식회사(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 해당사항 없음 제60기(전전기) 삼정회계법인 외부감사인은 2019년 12 월 31 일 현재 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거한 코오롱글로벌 주식회사(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였으며, 회사의 내부회계관리제도는 2019 년 12 월 31 일 현재 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다. 해당사항 없음 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성개요 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 4인의 사외이사 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다. 이사회의 의장은 정관 제 34조 및 이사회 규정 제 7조에 따라 현재 대표이사 사장인 윤창운 이사입니다. △ 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 7 4 1 0 1 ※2021년 3월 29일 정기주주총회에서 성시웅 감사위원이 분리선출 되었습니다. 나. 중요사항의결 등 개최일자 의안내용 가결여부 성 명 최채봉(출석률:100%) 방철환(출석률:100%) 성시웅 (출석률:100%) 홍재형 (출석률:100%) 윤창운(출석률:100%) 장동권(출석률:100%) 안효상(출석률:100%) 찬반여부 2021.02.24 2020년 4분기 위원회 활동보고2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 영업보고서 승인의 건2020년 4분기 주요주주등과의 거래 및 2021년 1분기 거래 승인의 건사채발행 대표이사 위임의 건안전보건에 관한 계획 승인의 건코오롱글로벌 BMW강남지점/삼성지점, MINI삼성지점 설치의 건제61기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 2021.03.18. 제61기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 2021.03.29 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건경영위원회 위원 선임의 건제62기 이사보수액 대표이사 위임의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 2021.05.07 2021년 1분기 위원회 활동보고 2021년 1분기 경영실적보고 2021년 1분기 주요주주등과의 거래 및 2021년 2분기 거래 승인의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 2021.08.04 2021년 2분기 위원회 활동보고 2021년 2분기 경영실적보고 2021년 2분기 주요주주등과의 거래 및 2021년 3분기 거래 승인의 건준법지원인 선임의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 2021.09.14 주주명부 폐쇄의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 2021.09.30 2021년 4분기 코오롱베니트(주) 매출매입 예상거래 승인의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 2021.10.13 코오롱 브랜드 사용계약 주요 내용 변경의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 2021.11.04 2021년 3분기 위원회 활동보고2021년 3분기 경영실적보고분기배당(현금) 결정의 건2021년 3분기 주요주주등과의 거래 및 2021년 4분기 거래 승인의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 2021.12.21 코오롱오토케어서비스㈜ 합병계약서 체결 승인의 건(소규모 합병)주주확정 기준일 설정의 건영덕해맞이풍력발전(주) 유상증자 참여의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 2021.12.28 코오롱 브랜드 사용계약 갱신의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 다. 이사회내 위원회 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고 경영위원회 사내이사 3명 윤창운 대표이사장동권 사내이사안효상 사내이사 ① 경영위원회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회에서 위임한 사항을 심의 및 의결한다. ② 경영위원회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 이사회의 위임을 받아 심의 및 의결 할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 2011년 12월 30일위원회 설치 감사위원회 사외이사 3명 최채봉 사외이사방철환 사외이사성시웅 사외이사 ※ 2. 감사제도에 관한 사항 참조 2011년 12월 30일위원회 설치 사외이사 후보추천위원회 사내이사 1명사외이사 2명 윤창운 사내이사최채봉 사외이사홍재형 사외이사 ① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다. ② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다. 2011년 12월 30일 위원회 설치 ※ 작성기준일 이후인 2022년 3월 17일 최채봉 사외이사인 감사위원이 일신상의 이유로 사임하셨습니다. 라. 위원회의 활동 내역 △경영위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 경영위원회 2021.01.11 인천 계양방축 택지지구 지역주택조합 사업비 대출 및 연대보증 등 승인의 건 가결 경영위원회 2021.01.11 라비에벨CC 임대차 계약 체결의 건 가결 경영위원회 2021.01.28 태백가덕산풍력 2단계 발전사업 자본금 출자의 건 가결 경영위원회 2021.02.01 양양만월산 풍력발전사업 대출약정 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.02.09 우리은행 담보여신 증액 연장의 건 가결 경영위원회 2021.02.09 라비에벨CC 임대차 보증금 반환의 건 가결 경영위원회 2021.02.25 천안북부 BIT일반산업단지 개발사업 관련 금융약정 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.03.03 농협 외환한도 여신 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2021.03.11 송도 센트럴1지구 지역주택조합 관련 대출약정 및 제반 관련계약 체결의 건 가결 경영위원회 2021.03.12 덕현지구 주택재개발정비사업 사업 및 대출약정 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.03.15 대전 선화동 2차 주상복합 개발사업 PF 대출 약정 등 제반 계약 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.03.15 창원~부산간 도로 민자투자사업 관련 자금재조달 등 제반 계약 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.03.25 대전 선화1 하늘채 스카이앤 중도금대출 관련 연대보증 승인의 건 가결 경영위원회 2021.03.30 광주도척물류센터 개발사업 관련 사업 및 대출약정 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.03.30 코오롱이앤씨㈜ 대여금 집행의 건 가결 경영위원회 2021.04.01 대전선화1하늘채 스카이앤 중도금대출 관련 연대보증의 건 가결 경영위원회 2021.04.05 스리랑카 네곰보하수처리장 사전입찰 관련 대표이사 권한 위임의 건 가결 경영위원회 2021.04.19 코오롱스포렉스 동패점 설치의 건 가결 경영위원회 2021.04.19 KEB하나은행 여신 한도 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2021.04.19 우리은행 여신한도 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2021.04.27 산업은행 외국환 한도 기한 연장의 건 가결 경영위원회 2021.04.30 부산 새연산아파트 소규모 재건축 정비사업 약정 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.04.30 BMW FSK 구매금융 한도거래 약정 변경의 건 가결 경영위원회 2021.05.03 코오롱글로벌 BMW대전부품센터 사업 진행의 건 가결 경영위원회 2021.05.20 산업은행 산업운영자금 대환의 건 가결 경영위원회 2021.05.20 사모사채 169회 발행한도 설정 관련 승인의 건 가결 경영위원회 2021.05.20 케이파이브제구차 주식회사 발행의 후순위 사채에 관한 근질권 제공 승인의 건 가결 경영위원회 2021.05.26 국민 원화, 외화 한도 여신 재약정 및 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2021.05.28 신평지역주택조합 관련 대출약정 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.05.28 천안북부 BIT일반산업단지 개발사업 관련 금융약정 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.05.28 울산 야음동 공동주택 신축공사 관련 ABL 대출 약정 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.05.28 울산 야음동 공동주택 신축공사 관련 선순위 대출 약정 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.05.31 율하이엘지역주택조합 중도금 대출 연대보증의 건 가결 경영위원회 2021.06.03 서울 자양 베르 하늘채 중도금 대출 연대보증의 건 가결 경영위원회 2021.06.16 세종 6-4 생활권 신축공사 PF 대출약정 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.06.21 대구은행 여신 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2021.06.23 태백가덕산풍력 1단계, 2단계 발전사업 대출약정 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.06.24 농협 외환한도 여신 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2021.06.29 신한 원화, 외화 여신 재약정 및 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2021.06.29 강릉 교동2공원 공사비 ABL대출 등 제반 계약 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.06.29 곡반정동 근린생활시설(1,2단지) 신축사업 관련 대출약정 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.06.30 사직 코오롱하늘채 중도금 대출 관련 연대보증의 건 가결 경영위원회 2021.07.15 인천 계양방축 택지지구 지역주택조합사업 중도금 대출 연대보증의 건 가결 경영위원회 2021.07.26 한국스탠다드차타드은행 여신 한도 연장의 건 가결 경영위원회 2021.07.30 송도센트럴1지구 지역주택조합사업 중도금 대출 연대보증의 건 가결 경영위원회 2021.08.03 뉴타운맨션삼호아파트지구 주택재건축 정비사업 사업약정 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.08.13 김해율하 지역주택조합 일반분양 중도금 대출 연대보증의 건 가결 경영위원회 2021.08.13 코오롱글로벌㈜ 대전 Art Science 지점 사업 진행의 건 가결 경영위원회 2021.08.16 네이처브리지㈜ 유상증자 참여의 건 가결 경영위원회 2021.08.23 곡반정동 명당 1,2단지 지역주택조합 관련 대출약정 및 제반 관련 계약 체결의 건 가결 경영위원회 2021.08.30 양평덕평지구 지역주택조합 관련 대출약정 및 제반 관련 계약 체결의 건 가결 경영위원회 2021.08.30 KOLON CHINA (HK) 지분매각의 건 가결 경영위원회 2021.08.31 INTUDO VENTURES Ⅲ, LP 펀드 투자의 건 가결 경영위원회 2021.09.01 대전 봉명동 오피스텔 개발사업 대출약정 및 제반 관련 계약 체결의 건 가결 경영위원회 2021.09.16 경주풍력발전사업 대출약정 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.09.24 산곡6 주택재개발정비사업 사업약정 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.09.29 경북 구미 인의동 1단지 공동주택 개발사업 관련 대출약정 및 제반 관련 계약 체결의 건 가결 경영위원회 2021.10.05 수협은행 원화 여신 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2021.10.18 초읍하늘채 포레스원 중도금 대출 관련 연대보증의 건 가결 경영위원회 2021.10.21 삼성동 오피스텔 개발사업 PF대출 약정 등 제반 관련 계약 승인의 건 가결 경영위원회 2021.10.28 울산 대현 지역주택조합 공동주택 신축공사 추가 대출약정 등 제반 관련 계약 승인의 건 가결 경영위원회 2021.10.28 19년도 부산광역시 하수관로 정비 임대형 민자사업(BTL) 대출약정 등 체결의 건 가결 경영위원회 2021.10.28 BMW FSK 여신 한도거래 약정 체결의 건 가결 경영위원회 2021.11.11 SBI저축은행 종합통장대출 한도 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2021.11.17 네이처브리지㈜ 유상증자 참여의 건 가결 경영위원회 2021.11.18 울산 야음 공동주택 신축공사 관련 대출약정 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.11.22 융창아파트 주변지구 주택재개발 정비사업 관련 조합원 중도금대출 업무협약 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.11.24 곡반정동 명당 1,2 단지 지역주택조합 관련 대출약정 및 제반 계약 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.12.01 대전 은어송 하늘채 리버뷰 중도금 대출 관련 연대보증의 건 가결 경영위원회 2021.12.08 울산대현지역주택조합 중도금 대출 업무협약서 관련 변경계약 승인의 건 가결 경영위원회 2021.12.10 송도 센트럴 1지구 지역주택조합 아파트 상가 중도금 대출 연대보증의 건 가결 경영위원회 2021.12.10 평촌 트리지아 중도금 대출 및 보증 약정 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.12.17 세종 6-4생활권 주상복합 신축공사 중도금 대출 업무협약 및 연대보증 약정 등 제반계약 체결의 건 가결 경영위원회 2021.12.21 한중문화타운㈜ 출자사 주식 인수의 건 가결 경영위원회 2021.12.27 제2경인연결(안양~성남) 고속도로 민간투자사업 관련 계약서 및 대출 약정서 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.12.27 나주 빚가람지역주택조합 공동주택 신축공사 관련 사업비 유동화 대출약정 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.12.28 수원 곡반정동 라퍼스트 1차 근린생활시설 중도금 대출 협약 및 제반계약 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2021.12.28 수원 곡반정동 라퍼스트 2차 근린생활시설 중도금 대출 협약 및 제반계약 체결 승인의 건 가결 △감사위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 성 명 최채봉(출석률 100%) 방철환(출석률 100%) 찬반여부 감사위원회 2021.02.24 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고2020년 4분기 감사팀 활동보고제 61기 경영실적보고 (연결 및 개별) 가결 찬성 찬성 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 성 명 최채봉(출석률 100%) 방철환(출석률 100%) 성시웅(출석률 100%) 찬반여부 감사위원회 2021.05.07 2021년 1분기 감사팀 활동보고2021년 내부회계관리제도 감사일정 보고2021년 내부회계관리제도 프로세스 변화관리 시행 보고2021년 1분기 경영실적보고외부감사인 사후 평가의 건 가결 찬성 찬성 찬성 감사위원회 2021.08.04 2021년 2분기 감사팀 활동보고2021년 내부회계관리제도 설계평가 및 교육시행보고내부회계관리제도 외부감사 수감일정 및 향후 계획 보고2021년 2분기 경영실적보고 가결 찬성 찬성 찬성 감사위원회 2021.11.04 2021년 3분기 감사팀 활동보고내부회계관리제도 설계평가 외부감사 결과 및 향후 일정 보고2021년 2분기 경영실적보고 가결 찬성 찬성 찬성 △사외이사 후보추천위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 성 명 윤창운(출석률 100%) 홍재형(출석률 100%) 성시웅(출석률 0%) 찬반여부 사외이사후보추천위원회 2021.02.24 ㅇ감사위원인 사외이사 추천의 건- 성시웅 가결 찬성 찬성 불참 마. 이사의 독립성 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 이사의 독립성과 자율성을 보장하기 위해 최대주주 및 주요주주가 아닌 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해 오고 있습니다. 성명 추천인 선임배경 활동분야 회사와의 거래 최대주주 등과의 관계 연임횟수 임기만료일 윤창운 이사회 당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함 업무총괄 - 계열회사 임원 2회 2023.03.24 장동권 이사회 당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함 경영/전략 - 계열회사 임원 2회 2024.03.29 안효상 이사회 당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함 경영/전략 - 계열회사 임원 1회 2023.03.24 방철환 사외이사후보추천위원회 사업 분야의 전문가 (사외이사) 경영자문 - - 1회 2023.03.24 성시웅 사외이사후보추천위원회 법률 분야의 전문가 (사외이사) 경영자문 - - 1회 2023.03.24 최채봉 사외이사후보추천위원회 재무 분야의 전문가 (사외이사) 경영자문 - - 1회 2023.03.24 홍재형 사외이사후보추천위원회 경영 분야의 전문가 (사외이사) 경영자문 - - 0회 2022.03.25 ※ 성시웅 사외이사는 감사위원 분리선출을 위해 사임하였고, 제 61기 정기주주총회에서 감사위원인 사외이사로 재선임되어 연임으로 표기하였습니다. 당사의 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황은 다음과 같습니다. 권한 : ① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다.② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다. 구성 : 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수 이상은 사외이사이어야 한다. △ 사외이사후보추천위원회 구성현황 성 명 주요경력 비고 윤창운 - 고려대 경영학과- SKCKOLONPI 대표이사 사장 위원장 최채봉 - 고려대 경영학과- 공인회계사 사외이사 홍재형 - 서울대 경제학과- 한국 외환은행장 사외이사 ※ 2021.03.29 이사회에서 최채봉 사외이사가 사외이사 후보추천위원회의 위원으로 선임되었습니다. △ 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 사외이사들의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 검토를 진행하고 있으며 추후 사외이사들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사의 경우 2011년 12월 30일부터 이사회내에 감사위원회가 설치되었며, 이전에는 상근감사 1인과 비상근감사 1인으로 감사기능을 수행하였습니다. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 구성합니다. 위원 중 1인 이상은 상법시행령 제16조 제2항이 정하는 회계 또는 재무전문가 이어야하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 합니다. 위원회의 구성요건에 미달되게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 충족되도록 규정하고 있습니다. 2) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 당사의 경우 감사위원회가 감사업무를 효율적으로 운영할 수 있도록 윤리경영실-감사팀을 편재하였고, 부서(팀) 또는 현장 감사시 해당 부서에서 수시 보조요원을(과장급) 지원받아 감사업무를 수행할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 이사회의 소집시 감사위원의 참여를 보장하고 있으며, 모든 부서에 감사위원회의 자료 요구가 있을 경우 이를 제출하도록 의무화하고 있습니다. 3) 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 최채봉 예 - 공인회계사 - 07.10~11.09, 상록회계법인 파트너 - 11.10~現, 동서회계법인 파트너 예 회계사 - 07.10~11.09, 상록회계법인 파트너 - 11.10~現, 동서회계법인 파트너 방철환 예 - 94.03~96.03 창원지방검찰청 검사 - 96.03~現, 변호사 - - - 성시웅 예 - 09.02~17.03 법무법인 성도, 이지스 대표 변호사 - 19.04~現, 큐브앤컴퍼니 사외이사 - - - 4) 감사위원회의 주요활동 내역 개최일자 활 동 내 용 2021.02.24 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고2020년 4분기 감사팀 활동보고제 61기 경영실적보고 (연결 및 개별) 2021.05.07 2021년 1분기 감사팀 활동보고2021년 내부회계관리제도 감사일정 보고2021년 내부회계관리제도 프로세스 변화관리 시행 보고2021년 1분기 경영실적보고외부감사인 사후평가 2021.08.04 2021년 2분기 감사팀 활동보고2021년 내부회계관리제도 설계평가 및 교육시행 보고2021년 내부회계관리제도 외부감사 수감일정 및 향후 계획 보고2021년 2분기 경영실적보고 2021.11.04 2021년 3분기 감사팀 활동보고내부회계관리제도 설계평가 외부감사 결과 및 향후 일정 보고2021년 3분기 경영실적보고 5) 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2021년 07월 22일 삼정KPMG 최채봉방철환성시웅 - 감사위원회 활동 사례 연구 6) 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 감사팀 6 부장 1명 (27년 7월)차장 1명(10년 1월)과장 4명(평균 10년 6월) - 내부 감사 및 시정조치 실시로 경영의 투명성 확보- 생산성 향상을 위한 각종 사내 제도 개선 수행- 문서보안 및 개인정보보호 관련 준수여부 감사 및 미비점 적극 개선 조치 나. 준법지원인 1) 준법지원인 선임 기준- 상법 제542조의13 ① 자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 상장회사는 법령을 준수하고 회사경영을 적정하게 하기 위하여 임직원이 그 직무를 수행할 때 따라야 할 준법통제에 관한 기준 및 절차(이하 ＂준법통제기준＂이라 한다)를 마련하여야 한다.② 제1항의 상장회사는 준법통제기준의 준수에 관한 업무를 담당하는 사람(이하 ＂준법지원인＂이라 한다)을 1명 이상 두어야 한다.③ 준법지원인은 준법통제기준의 준수여부를 점검하여 그 결과를 이사회에 보고하여야 한다.④ 제1항의 상장회사는 준법지원인을 임면하려면 이사회 결의를 거쳐야 한다.⑤ 준법지원인은 다음 각 호의 사람 중에서 임명하여야 한다. (1. 변호사 자격을 가진 사람……중략)⑥ 준법지원인의 임기는 3년으로 하고, 준법지원인은 상근으로 한다.2) 준법지원인 인적사항 및 주요경력 : 김응옥 실장1965.01.21 生중앙대학교 법학 학사前, 96.12~14.04 코오롱글로벌 법제팀, 감사팀, Risk management팀, 기획팀 근무14.04~現) 코오롱글로벌윤리경영실 실장 (겸, 법제팀장) 2021.08.04 이사회에서 김응옥 윤리경영실장을 준법지원인으로 선임하는 의안이 통과되었고, 작성기준일 이후인 2022.02.24 정기 이사회에서 이윤주 변호사가 준법지원인으로 선임 되었습니다. 3) 준법지원인 주요 활동 내역-준법통제기준 운영-법적 위험 예방활동 및 사후관리-준법 교육 실시 4) 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 법제팀 7 이사 1명(31년 1월)부장 1명(9년 12월)차장 1명(15년 11월)과장 1명(12년 12월)대리 3명(평균 2년 11월)주임 1명(0년 12월) - 적법한 회사경영을 위한 법적 규정 준수 지원- 법률 자문, 소송업무 지원, 준법지원 및 각종 계약서 검토- Risk 관련 관리 및 사전 교육 검토 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - O(실시) ※ 정관 제26조의 규정에 따라 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다. 서면투표제 역시 도입하지 않았습니다. 최근 3사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2020년 3월 25일 제 60기 주주총회에서 이후의 정기주주총회 및 임시주주총회에서 전자투표와 전자위임장 제도를 도입할 것을 결의하였고, 관리 업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 의결권 대리행사 권유제도의 경우는 서면위임장, 직접교부 및 전자위임장 등으로 가능합니다. 작성기준일 이후인 2022년 3월 29일 정기주주총회에서는 한국예탁결제원을 통해 전자투표 및 전자위임장 제도를 이용 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 나. 의결권 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 25,210,438 - 우선주 312,803 - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 312,803 상법 370조 우선주식 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 84,095 상법 369조② 자기주식 우선주 4,722 상법 369조② 자기주식 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 25,126,343 - 우선주 - - 다. 주식사무 당사 주식사무에 대한 내용은 아래와 같습니다. 정관상신주인수권의 내용 ① 이 회사의 주주는 그가 소유하고 있는 주식수에 비례하여 신주의 인수권을 가진다.다만, 주주가 인수하지 아니한 주식과 신주배정의 경우 발생하는 단주의 처리는 이사회의 결정에 의한다.② 이사회는 전항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우4. 상법 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 상법 제418조 제2항의 규정에 의거하여 긴급한 자금조달 내지 재무구조 개선 등의 중요한 경영상의 목적을 달성하기 위해 국내외 금융기관등에게 신주를 발행하거나 기술도입을 필요로 그 제휴회사등에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 제1호 내지 제2호, 제5호 내지 제7호에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 결산일로부터 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 8권종(일주,오주,십주,오십주,백주,오백주,천주,만주) 명의개서대리인 하나은행 증권대행부 (서울 영등포구 국제금융로 72, TEL. 02-368-5863 ) 주주의 특전 없음 라. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제 61기정기주주총회(2021.03.29) -제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제 2호 의안 : 사내이사 장동권 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 성시웅 선임의 건(분리선출) - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인 - 제 60기정기주주총회(2020.03.25) -제 1호 의안 : 제 60기 재무제표 승인의 건 ※ 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 갈음 -제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 선임의 건 3-1-1호: 사내이사 : 윤창운(재선임) 3-1-2호: 사내이사 : 안효상(재선임) 3-2호: 사외이사 선임의 건 3-2-1호: 사외이사 : 최채봉(재선임) 3-2-2호: 사외이사 : 노융기(재선임) 3-2-3호: 사외이사 : 방철환(재선임) 3-2-4호: 사외이사 : 성시웅- 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호: 사외이사 : 최채봉(재선임) 4-2호: 사외이사 : 노융기(재선임) 4-3호: 사외이사 : 방철환(재선임)- 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 보고- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인 - 제 59기정기주주총회(2019.03.26) -제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 : 윤재은 2-2호: 사외이사 : 홍재형- 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건 사외이사 : 방철환- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인 - VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 ㈜코오롱 최대주주 의결권있는주식 18,964,708 75.23 18,964,708 75.23 - ㈜코오롱 최대주주 의결권없는주식 19,883 6.36 19,883 6.36 - 오운문화재단 계열단체 의결권있는주식 130,205 0.52 130,205 0.52 - 이웅열 최대주주의 최대주주 의결권있는주식 96,522 0.38 96,522 0.38 - 윤창운 대표이사 의결권있는주식 38,727 0.15 38,727 0.15 - 장동권 임원 의결권있는주식 41,804 0.17 25,945 0.10 - 안효상 임원 의결권있는주식 16,206 0.06 16,206 0.06 - 박문희 계열사임원 의결권있는주식 233 0 233 0.00 - 이철승 계열사임원 의결권있는주식 43 0 0 0.00 - 정공환 계열사임원 의결권있는주식 8,304 0.03 0 0.00 - 이인성 계열사임원 의결권있는주식 381 0 381 0.00 - 김응옥 계열사임원 의결권있는주식 492 0 492 0.00 - 김영범 계열사임원 의결권있는주식 787 0 787 0.00 - 방기정 계열사임원 의결권있는주식 1,277 0.01 1,277 0.01 - 이일우 계열사임원 의결권있는주식 700 0 700 0.00 - 류재익 계열사임원 의결권있는주식 2,117 0.01 2,117 0.01 - 김기덕 계열사임원 의결권있는주식 489 0 489 0.00 - 나종현 계열사임원 의결권있는주식 455 0 0 0.00 - 이재혁 계열사임원 의결권있는주식 335 0 335 0.00 - 조현철 계열사임원 의결권있는주식 1,156 0 1,156 0.00 - 강창희 계열사임원 의결권있는주식 655 0 655 0.00 - 김문수 계열사임원 의결권있는주식 0 0 900 0.00 - 안병덕 계열사임원 의결권있는주식 0 0 14,186 0.06 - 김종하 계열사임원 의결권있는주식 0 0 2,251 0.01 - 전태희 계열사임원 의결권있는주식 0 0 292 0.00 - 계 의결권있는주식 19,305,596 76.58 19,298,564 76.53 - 의결권없는주식 19,883 6.36 19,883 6.36 - 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)코오롱 20,913 안병덕 0.03 - - 이웅열 45.83 - - - - - - ※ 상기 내역은 총발행주식수 기준입니다.※ 상기 출자자수(주주수) 및 지분(%)은 2021년 12월 31일 주주명부 기준입니다. 나. 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2015.02.12 - - - - 이웅열 43.50 2018.09.21 - - - - 이웅열 45.83 2021.03.29 안병덕 0.03 - - 이웅열 45.83 ※ 2015년 2월 12일, 상속으로 인해 최대주주인 이웅열의 지분이 40.45%에서 43.50%로 변경되었고, 2018년 9월 21일, 제3자배정 유상증자로 인해 이웅열의 지분이 43.50%에서 45.83%로 변경되었습니다.※ 2021년 3월 29일, 유석진 사내이사(대표이사)가 임기만료로 사임하고, 안병덕 사내이사가 대표이사로 신규 선임 되었습니다. 다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)코오롱 자산총계 3,966,283 부채총계 2,914,899 자본총계 1,051,384 매출액 5,410,415 영업이익 332,198 당기순이익 170,395 ※ 상기 재무현황은 2021년 말 연결재무제표 기준입니다. 라. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 ※ 해당사항 없음 마. 최대주주 변동내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2017.07.21 (주)코오롱 18,964,708 75.23 케이글로벌파트너스제일차㈜가 보유하고 있던 상환전환우선주 4,320,175주는 ㈜코오롱의 매수청구권행사에 따라 전량 ㈜코오롱에게 인수되었으며 상환전환우선주 4,320,175주가 보통주 8,640,350주로 전환되었음 (소유주식수 10,324,358->18,964,708로,소유지분은 62.43->75.23%로 변동하였음) - 3. 주식 소유현황 가. 5% 이상 주주 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 (주)코오롱 18,964,708 75.23 - 국민연금공단 1,568,073 6.22 - 우리사주조합 - - - 나. 소액주주현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 20,016 20,018 99.9 5,855,864 25,210,438 23.2 - ※상기 지분율은 의결권 있는 발행주식총수 대비 지분율입니다. 4. 주가 및 주식거래실적 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, 원) 종 류 21년.7월 21년.8월 21년.9월 21년.10월 21년.11월 21년.12월 보통주 주가 최고 24,900 24,500 32,050 28,500 25,850 23,350 최저 22,900 20,450 23,000 25,550 20,700 21,300 평균 23,911 22,540 27,789 27,171 24,439 22,591 거래량 최고 141,269 296,184 2,133,978 242,926 130,915 128,773 최저 28,057 29,155 68,189 50,501 43,611 23,925 월간 1,514,380 1,765,276 10,347,198 2,148,850 1,558,435 1,091,397 우선주 주가 최고 41,700 33,650 44,000 33,850 33,250 31,250 최저 31,250 31,500 32,800 32,300 25,900 27,050 평균 35,127 32,305 36,342 33,271 31,673 30,107 거래량 최고 46,223 4,291 81,301 4,343 5,974 2,381 최저 816 578 574 553 440 352 월간 202,344 38,807 312,638 29,366 38,544 23,891 ※ 해당 수치는 한국증권거래소(KRX)에서 발췌하였습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 윤창운 남 1954.03 사장 사내이사 상근 대표이사 고려대 / SKC KOLON PI㈜ 대표이사 사장 38,727 - - 2014.01.01~현재 2023.03.24 방철환 남 1960.09 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 연세대 / 검찰청, 변호사 - - - 2017.03.24~현재 2023.03.24 최채봉 남 1962.06 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 고려대 / 동사회계법인 - - - 2017.03.24~현재 2023.03.24 홍재형 남 1938.03 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 서울대(원) / 민주통합당 국회의원 - - - 2019.03.26~현재 2022.03.25 성시웅 남 1953.05 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 서울대 / 법무법인 K 고문변호사 - - - 2020.03.25~현재 2023.03.24 장동권 남 1959.10 부사장 사내이사 상근 건설부문장 한양대 / 현대건설 사업총괄 전무 25,945 - - 2012.01.01~현재 2024.03.29 안효상 남 1961.04 부사장 사내이사 상근 전략기획본부장 고려대 / ㈜코오롱 재무팀장 16,206 - - 2008.01.01~현재 2023.03.24 이규호 남 1984.08 부사장 미등기 상근 자동차부문장 Cornell University / 코오롱인더스트리 FnC부문 COO - - 특수관계인 2021.01.01~현재 - 조현철 남 1965.05 전무 미등기 상근 건축본부장 한양대 / 코오롱건설 주택영업팀장 1,156 - - 2009.01.01~현재 - 전철원 남 1963.03 전무 미등기 상근 BMW본부장 경성대 / 코오롱B AnC사업부장 1,487 - - 2011.01.01~현재 - 임성빈 남 1965.05 전무 미등기 상근 건축 담당임원 University of Cambridge 박사 / 코오롱인더스트리 CEM본부 전략사업팀장 - - - 2021.01.01~현재 - 송혁재 남 1966.02 전무 미등기 상근 인프라본부장 인하대 / 코오롱건설 토목기술영업팀장 2,980 - - 2012.01.01~현재 - 이기원 남 1964.04 상무 미등기 상근 건설부문 담당임원 경북대 / 코오롱건설 기획조정팀장 - - - 2020.05.15~현재 - 임성균 남 1966.09 상무 미등기 상근 인프라 담당임원 연세대(원) / 코오롱건설기술연구소장 6,586 - - 2010.01.01~현재 - 정공환 남 1965.07 상무 미등기 상근 건축 담당임원 인하대 / 코오롱건설 CI팀장 - - - 2015.01.01~현재 - 이인우 남 1969.05 상무 미등기 상근 LSI실장 한양대(원) / 코오롱글로벌 LSI실 팀장 - - - 2016.01.01~현재 - 정사환 남 1968.02 상무 미등기 상근 건축 담당임원 한국국제대 / 코오롱글로벌 건축개발영업팀장 4,101 - - 2017.01.01~현재 - 김일호 남 1969.02 상무 미등기 상근 건설부문 담당임원 인하대 / 코오롱글로벌 외주구매팀장 1,061 - - 2018.01.01~현재 - 김현진 남 1968.04 상무 미등기 상근 BMW 담당임원 고려대 / 코오롱B AnC기획팀장 - - - 2021.06.15~현재 - 박문규 남 1964.03 상무보 미등기 상근 건축 담당임원 국민대 / 코오롱글로벌 사업추진팀장 - - - 2019.01.01~현재 - 최현 남 1966.12 상무보 미등기 상근 건축 담당임원 명지대(원) / 코오롱글로벌 건축기술영업팀장 1,780 - - 2019.01.01~현재 - 강창희 남 1967.12 상무보 미등기 상근 건축 담당임원 국민대 / 코오롱글로벌 건설사업관리팀장 655 - - 2019.01.01~현재 - 하춘식 남 1966.10 상무보 미등기 상근 건축 담당임원 인천대 / 코오롱글로벌 건축현장소장 1,655 - - 2019.01.01~현재 - 이성호 남 1968.05 상무보 미등기 상근 인프라 담당임원 국민대 / 코오롱글로벌 토목공사팀장 495 - - 2019.01.01~현재 - 류재익 남 1970.09 상무보 미등기 상근 전략기획 담당임원 한양대 / 코오롱글로벌 재무팀장 2,117 - - 2019.01.01~현재 - 이인성 남 1971.08 상무보 미등기 상근 전략기획 담당임원 서강대 / 코오롱글로벌 기획팀장 381 - - 2020.01.01~현재 - 정일택 남 1967.01 상무보 미등기 상근 인프라 담당임원 고려대 / 코오롱글로벌 광명서울시공사업단장 257 - - 2020.01.01~현재 - 나종현 남 1975.02 상무보 미등기 상근 자산 담당임원 서울대(원) / 코오롱하우스비전 N-하우징담당 - - - 2020.01.01~현재 - 김태정 남 1969.02 상무보 미등기 상근 건축 담당임원 동국대 / 코오롱글로벌 건축공사팀장 - - - 2021.01.01~현재 - 류시성 남 1971.04 상무보 미등기 상근 건축 담당임원 충북대 / 코오롱글로벌 건축현장소장 - - - 2021.01.01~현재 - 이상만 남 1967.09 상무보 미등기 상근 인프라 담당임원 영남대 / 코오롱글로벌 토목현장소장 303 - - 2021.01.01~현재 - 박재민 남 1969.04 상무보 미등기 상근 상사사업본부장 경북대 / 코오롱글로벌 상사사업 화학팀장 - - - 2021.01.01~현재 - 박창규 남 1972.01 상무보 미등기 상근 BMW 담당임원 경북대 / 코오롱글로벌 BMW 담당이사 - - - 2021.01.01~현재 - 가-1) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2022년 03월 21일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 김정일 남 1961.11 - 前, 코오롱인더 3,4본부 CPI 사업총괄 부사장 現, 코오롱글로벌 사장 2022.03.29 - 선임 조현철 남 1965.05 - 前, 코오롱건설 건축본부 담당임원 現, 코오롱글로벌 건축본부 본부장 2022.03.29 계열회사 임원 선임 박문희 남 1967.03 - 前, (주)코오롱 인사실장 現, 코오롱글로벌 전략기획본부 본부장 2022.03.29 계열회사 임원 선임 홍재형 남 1938.03 사외이사 前, 한국외환은행 은행장 前, 재무부장관 前, 제16대~18대 국회의원 2022.03.29 現, 코오롱글로벌 사외이사 선임 윤성복 남 1950.10 사외이사인감사위원 공인회계사 前, 금융감독원 근무 前, 삼정회계법인 대표이사 2022.03.29 - ※작성기준일 이후인 2022년 3월 17일 최채봉 사외이사인 감사위원이 일신상의 이유로 사임하셨습니다.※상기 후보자들은 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 이사로 선임 예정입니다. 나. 직원 등 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 건설직속 남 51 - 1 - 52 11년 5월 6,877 132 2 96 98 - 건설직속 여 9 - 1 - 10 6년 11월 632 63 - 건축본부 남 445 - 224 - 669 7년 10월 60,132 90 - 건축본부 여 44 - 57 - 101 2년 10월 5,322 53 - 인프라본부 남 339 - 197 - 536 10년 9월 48,202 90 - 인프라본부 여 14 - 16 - 30 3년 4월 1,308 44 - 상사사업본부 남 39 - - - 39 10년 8월 3,997 102 - 상사사업본부 여 14 - - - 14 10년 5월 813 58 - 자동차부문 남 1,132 - 72 - 1,204 5년 7월 82,859 69 - 자동차부문 여 110 - 21 - 131 3년 6월 6,564 50 - 스포렉스본부 남 41 - 130 - 171 4년 5월 5,232 31 - 스포렉스본부 여 23 - 138 - 161 3년 1월 3,370 21 - 기타 남 90 - 2 - 92 6년 10월 14,653 159 - 기타 여 28 - 2 - 30 6년 12월 1,918 64 - 합 계 2,379 - 861 - 3,240 6년 8월 241,880 75 - 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 26 6,670 257 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 7 5,000 - 나. 보수지급금액 1). 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 6,415 916 - 2) 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 6,271 2,090 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 36 36 - 감사위원회 위원 3 108 36 - 감사 - - - - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 윤창운 사장 3,186 - 안효상 부사장 1,670 - 장동권 부사장 1,414 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 윤창운 근로소득 급여 550 주주총회에서 승인받은 이사보수한도 내에서 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려해 책정한 임원 보수규정에 따라 연간 급여총액 5.5억원의 1/12인 45.8만원을 매월 지급하였음. 상여 146 경영실적 달성에 따라, 전 임직원에게 격려금을 지급하였음. (본부 지급율 315.6%인 144.7백만원을 지급함) 임원 보수규정에 따라 하계 휴가비 1백만원을 지급하였음. 기타 근로소득 289 퇴직소득 한도초과액인 28 9백만원을 기타 근로소득 처리함.복리후생제도인 구매할인지원제도에 따라 구매지원금 0.4백만원을 환급함. 퇴직소득 2,202 임원 퇴직금지급 규정에 따라 기준보수월액 45.8백만원 * 임원직급별지급배율(4) * 근속년수 13년 7개월로 지급하였음 (퇴직소득 한도 이내) 안효상 근로소득 급여 350 주주총회에서 승인받은 이사보수한도 내에서 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려해 책정한 임원 보수규정에 따라 29.2백만원을 매월 지급하였음. 상여 93 경영실적 달성에 따라, 전 임직원에게 격려금을 지급하였음. (본부 지급율 315.6%인 92.2백만원을 지급함) 임원 보수규정에 따라 하계 휴가비 1백만원을 지급하였음. 기타 근로소득 21 퇴직소득 한도초과액인 21백만원을 기타 근로소득 처리함. 복리후생제도인 구매할인지원제도에 따라 구매지원금 0.4백만원을 환급함. 퇴직소득 1,206 임원 퇴직금지급 규정에 따라 기준보수월액 29.2백만원 * 임원직급별지급배율(3) * 근속년수 14년으로 지급하였음 (퇴직소득 한도 이내) 장동권 근로소득 급여 375 주주총회에서 승인받은 이사보수한도 내에서 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려해 책정한 임원 보수규정에 따라 31.3백만원을 매월 지급하였음. 상여 100 경영실적 달성에 따라, 전 임직원에게 격려금을 지급하였음.(본부 지급율 315.6%인 98.7만원을 지급함) 임원 보수규정에 따라 하계 휴가비 1백만원을 지급하였음. 기타 근로소득 0.25 복리후생제도인 구매할인지원제도에 따라 구매지원금 0.25백만원을 환급함. 퇴직소득 939 임원 퇴직금지급 규정에 따라 기준보수월액 31.3백만원 * 임원직급별지급배율(3) * 근속년수 10년으로 지급하였음(퇴직소득 한도 이내) 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 윤창운 사장 3,186 - 안효상 부사장 1,670 - 장동권 부사장 1,414 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 윤창운 근로소득 급여 550 주주총회에서 승인받은 이사보수한도 내에서 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려해 책정한 임원 보수규정에 따라 연간 급여총액 5.5억원의 1/12인 45.8만원을 매월 지급하였음. 상여 146 경영실적 달성에 따라, 전 임직원에게 격려금을 지급하였음. (본부 지급율 315.6%인 144.7백만원을 지급함) 임원 보수규정에 따라 하계 휴가비 1백만원을 지급하였음. 기타 근로소득 289 퇴직소득 한도초과액인 28 9백만원을 기타 근로소득 처리함.복리후생제도인 구매할인지원제도에 따라 구매지원금 0.4백만원을 환급함. 퇴직소득 2,202 임원 퇴직금지급 규정에 따라 기준보수월액 45.8백만원 * 임원직급별지급배율(4) * 근속년수 13년 7개월로 지급하였음 (퇴직소득 한도 이내) 안효상 근로소득 급여 350 주주총회에서 승인받은 이사보수한도 내에서 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려해 책정한 임원 보수규정에 따라 29.2백만원을 매월 지급하였음. 상여 93 경영실적 달성에 따라, 전 임직원에게 격려금을 지급하였음. (본부 지급율 315.6%인 92.2백만원을 지급함) 임원 보수규정에 따라 하계 휴가비 1백만원을 지급하였음. 기타 근로소득 21 퇴직소득 한도초과액인 21백만원을 기타 근로소득 처리함. 복리후생제도인 구매할인지원제도에 따라 구매지원금 0.4백만원을 환급함. 퇴직소득 1,206 임원 퇴직금지급 규정에 따라 기준보수월액 29.2백만원 * 임원직급별지급배율(3) * 근속년수 14년으로 지급하였음 (퇴직소득 한도 이내) 장동권 근로소득 급여 375 주주총회에서 승인받은 이사보수한도 내에서 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려해 책정한 임원 보수규정에 따라 31.3백만원을 매월 지급하였음. 상여 100 경영실적 달성에 따라, 전 임직원에게 격려금을 지급하였음.(본부 지급율 315.6%인 98.7만원을 지급함) 임원 보수규정에 따라 하계 휴가비 1백만원을 지급하였음. 기타 근로소득 0.25 복리후생제도인 구매할인지원제도에 따라 구매지원금 0.25백만원을 환급함. 퇴직소득 939 임원 퇴직금지급 규정에 따라 기준보수월액 31.3백만원 * 임원직급별지급배율(3) * 근속년수 10년으로 지급하였음(퇴직소득 한도 이내) IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 (주)코오롱 6 74 80 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 계열회사간 투자지분 현황 투자회사/ 피투자회사 특수관계인 ㈜코오롱 코오롱인더스트리㈜ 코오롱글로텍 코오롱데크컴퍼지트 코오롱플라스틱㈜ 코오롱글로벌㈜ 코오롱생명과학 더블유파트너스 코오롱인베스트먼트 코오롱베니트 코오롱오토케어서비스 계 ㈜코오롱 51.69% - - - - - - - - - - - 51.69% 코오롱인더스트리 1.32% 33.43% 0.03% - - - - - - - - - 34.78% 코오롱글로텍㈜ 0.92% - 79.83% 18.14% - - - - - - - - 98.89% 그린나래㈜ - - - 100.00% - - - - - - - - 100.00% 코오롱데크컴퍼지트㈜ - - - 100.00% - - - - - - - - 100.00% ㈜케이에프엔티 - - 100.00% - - - - - - - - - 100.00% 스위트밀㈜ 1.47% - 95.92% - - - - - - - - - 97.40% 코오롱머티리얼㈜ - - 100.00% - - - - - - - - - 100.00% 코오롱플라스틱㈜ 0.03% - 66.68% - - - - - - - - - 66.71% 코오롱바스프이노폼㈜ - - - - - 50.00% - - - - - - 50.00% ㈜씨에이텍 - - 70.00% - - - - - - - - - 70.00% 코오롱글로벌㈜ 1.32% 75.23% - - - - 0.33% - - - - - 76.88% 네이처브리지㈜ - - - - - - 100.00% - - - - - 100.00% 덕평랜드㈜ - - - - - - 51.00% - - - - - 51.00% ㈜테크비전 - - - - - - 100.00% - - - - - 100.00% 코오롱하우스비전㈜ - - - - - - 100.00% - - - - - 100.00% 리베토코리아㈜ - - - - - - - - - - - - - 천안북부일반산업단지㈜ - - - - - - 43.61% - - - - - 43.61% 이노베이스㈜ - 100.00% - - - - - - - - - - 100.00% 코오롱제약㈜ 29.18% 48.07% - - - - - - - - - - 77.25% 코오롱생명과학㈜ 15.23% 20.35% - - - - - 0.11% - - - - 35.69% 코오롱베니트㈜ - 100.00% - - - - - - - - - - 100.00% 코오롱아우토㈜ - - - - - - - - - - - 99.33% 99.33% ㈜엠오디 50.00% 50.00% - - - - - - - - - - 100.00% 코오롱엘에스아이㈜ - 100.00% - - - - - - - - - - 100.00% 코오롱오토모티브㈜ - - - - - - - - - - - 100.00% 100.00% 코오롱오토케어서비스㈜ - - - - - - 93.75% - - - - - 93.75% 더블유파트너스㈜ 100.00% - - - - - - - - - - - 100.00% 아토메탈테크코리아㈜ - - 83.54% - - - - - - - - - 83.54% ㈜아르텍스튜디오 100.00% - - - - - - - - - - - 100.00% 한중문화타운㈜ - - - - - - 100.00% - - - - - 100.00% ㈜코오롱인베스트먼트 9.64% - - - - - - - - - - - 9.64% 코오롱이앤씨㈜ 27.33% - - - - - 51.06% - - - - - 78.39% ㈜퍼플아이오 - - 65.00% - - - - - - - - - 65.00% 코오롱바이오텍㈜ - - - - - - - 100.00% - - - - 100.00% ㈜어바웃피싱 100.00% - - - - - - - - - - - 100.00% ㈜메모리오브러브 100.00% - - - - - - - - - - - 100.00% 영덕해맞이풍력발전㈜ - - - - - - 30.00% - - - - - 30.00% 삼척오두풍력발전㈜ - - - - - - 100.00% - - - - - 100.00% ※ 상기의 계열회사 지배구조는 공정위기업집단 편입기준으로 작성되었습니다.※ 상기의 비율은 보통주 기준입니다. ※ 상기 특수관계인 지분은 계열회사를 제외한 공정거래법상 동일인, 동일인의 친족, 계열회사의 임원, 비영리법인 등의 지분을 합한 지분입니다. ※ 상기 피투자회사 중 아토메탈테크코리아㈜는 해외계열사인 Attometal Tech Pte. Ltd가 16.46% 지분을 보유, 리베토코리아㈜는 해외계열사인 LIBETO PTE.LTD가 92.08% 지분을 보유하고 있습니다. 3. 업무 조정 기구 및 경영에 영향력을 미치는 회사 기업집단 지주회사 ㈜코오롱에서 이해관계 조정하나, 당사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 행사하는 회사는 없습니다. 4. 회사와 계열회사간 등기임원 겸직 현황 ※해당사항 없음 5. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 0 8 8 150,916 10,900 -15,465 141,916 일반투자 0 40 40 66,898 11,391 61 78,351 단순투자 1 17 18 34,032 -2,343 2,178 32,813 계 1 65 66 251,846 19,948 -13,226 253,080 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 특수관계자에게 제공한 담보내역 (단위 : 백만원) 구 분 특수관계자의 명칭 담보제공내용 담보제공금액(*) 비 고 종속기업 코오롱오토모티브㈜ 어음 백지 1매 공사이행담보 코오롱아우토㈜ 어음 백지 2매 공사이행담보 관계기업 및 공동기업 양양맑은물길㈜ 수표 백지 2매 공사이행담보 관계기업 및 공동기업투자 402 차입금담보 미래환경에너지㈜ 수표 백지 2매 공사이행담보 관계기업 및 공동기업투자 1,240 차입금담보 김해맑은물길㈜ 관계기업 및 공동기업투자 137 차입금담보 원주에너지㈜ 관계기업 및 공동기업투자 - 차입금담보 춘천맑은물길㈜ 관계기업 및 공동기업투자 260 차입금담보 경남하이웨이㈜ 관계기업 및 공동기업투자 - 차입금담보 경주풍력발전㈜ 관계기업 및 공동기업투자 3,420 차입금담보 제이영주에스엠씨㈜ 관계기업 및 공동기업투자 87 차입금담보 서서울고속도로㈜ 수표 백지 2매 공사이행담보 관계기업 및 공동기업투자 10,780 차입금담보 푸른서부환경㈜ 관계기업 및 공동기업투자 75 차입금담보 태백가덕산풍력발전㈜ 관계기업 및 공동기업투자 7,394 차입금담보 양양풍력발전㈜ 관계기업 및 공동기업투자 10,666 차입금담보 천안북부일반산업단지㈜ 관계기업 및 공동기업투자 2,181 차입금담보 탐라사랑 ㈜ 관계기업 및 공동기업투자 55 차입금담보 대규모기업집단 코오롱인더스트리㈜ 어음 백지 2매 공사이행담보 코오롱글로텍㈜ 어음 백지 1매 공사이행담보 (*) 백지 어음 및 수표의 채권최고액은 특정되지 않습니다. 나. 특수관계자와 의 자금거래 내역 (원화단위: 백만원, 외화단위: USD) 구분 특수관계자의 명칭 자금대여 거래 현금출자 기초 대여 회수 기말 종속기업 네이처브리지㈜ - - - - 9,000 코오롱하우스비전㈜ - - - - 400 한중문화타운㈜ - - - - 1,500 Libeto Pte. Ltd USD 5,270,000 - - USD 5,270,000 - 코오롱이앤씨㈜ - 800 (800) - - 관계기업 양양풍력발전㈜ - - - - 1,066 영덕해맞이풍력발전㈜ - - - - 6,180 태백가덕산풍력발전㈜ - - - - 2,394 한백풍력 발 전㈜ - - - - 120 탐라사랑 ㈜ - - - - 55 다. 특수관계자에게 제공한 지급보증내역 (단위 : 백만원) 구 분 특수관계자의 명칭 보증일 보증금액 보증내용 종속기업(*1) 코오롱하우스비전㈜ 2018-07-04 32,500 대출 원리금 자금보충의무 관계기업(*2) 양양맑은물길㈜ 2015-02-11 634 BTO 운영출자자 자금보충/제공의무 미래환경에너지㈜ 2014-04-01 2,500 BTO 운영출자자 자금보충/제공의무 경남하이웨이㈜ 2018-03-23 1,400 BTO 운영출자자 자금제공의무 서서울고속도로㈜ 2019-09-20 30,849 BTO 운영출자자 자금보충/제공의무 김해맑은물길㈜ 2010-06-28 18,392 BTL 건설출자자 자금보충/제공의무 춘천맑은물길㈜ 2010-11-18 39,089 BTL 건설출자자 자금보충/제공의무 제이영주에스엠씨㈜ 2012-04-26 1,360 BTL 건설출자자 자금보충/제공의무 푸른서부환경㈜ 2017-08-25 2,700 BTO 운영출자자 자금보충/제공의무 천안북부일반산업단지㈜(*3) 2021-02-26 40,000 책임준공 미이행시 채무인수 (*1) 보증금액 중 당기말 실행된 금액은 24,856백만원입니다.(*2) 해당 보증의 전체 규모는 417,346백만원이며, 기재된 금액은 당사의 의무분담비율에 해당하는 금액입니다. 당기말 실행된 금액은 100,289백만원입니다. (*3) 해당 보증은 천안북부일반산업단지㈜ 및 시공사간의 중첩적이고 병존적 인수금액을 포함하는 금액입니다. 라. 특수관계자에게 지급 및 수취한 배 당 (단위 : 백만원) 특수관계자 당기 전기 수취 경주풍력발전㈜ 600 600 지급 ㈜코오롱 7,595 6,646 합 계 8,195 7,246 2. 대주주와의 자산양수도 등 ※해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 ※해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ※해당사항 없음 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 당사는 21년 12월 22일 자회사 코오롱오토케어서비스(주)와 소규모합병계약을 체결하였습니다. 관련 자세한 내용은 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석 내 7. 그 밖에 투자결정에 참고할 사항 또는 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 내 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 등을 확인하시기 바랍니다. 작성기준일 이후인 22년 3월 1일 합병이 종료되었으며, 관련 자세한 내용은 22년 3월 8일 제출한 합병등 종료보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한, 당사는 2021년 1월 1일부터 이자율지표 개혁 2단계 개정사항(기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1039호 '금융상품 인식과 측정' 및 제1107호 '금융상품 공시' 및제1104호 '보험계약' 및 제1116호 '리스')을 최초로 적용하였습니다. 2021년 1월 1일 이후 적용되는 다른 기준들은 당사의 재무제표에 중요한 영향이 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송 사건 2021년 12월 31일 현재 당사 관련 주요한 소송(소가 10억 이상)은 총 22건으로, ‘울산효문하늘채 하자보수 손해배상’ 등 총 14건 (전체 소가 1,259억원 중 당사분 소가: 401.9억원)의 피소사건과 ‘행복3-3 도급감액 공사대금’ 등 총 8건 (전체 소가 212억원 중 당사분 소가: 129.4억원)의 제소사건이 있습니다. 상기 소송은 보고기간 종료일 현재 진행되고 있으며 동 소송의 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.상기 소송에 따른 소송금액의 변동 및 확정시기는 현재로서는 불확실 하며 당사는 이러한 소송의 결과가 재무상태에 영향을 미칠 것으로 예상되는 최선의 추정치로 충당부채를 인식하고 있습니다. 소송결과에 따른 최종부담 혹은 변동금액은 경영진이 추정한 금액과 달라질 수 있습니다. 자세한 소송사건은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 1) 결산일 현재 당사 피소사건 사건명 (사건번호) 소송 시작일 소송가액 소송당사자 (원고/피고) 소송의 내용 진행상황 및 대응방안 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향 서재자이하자보수손해배상 (서울중앙2017가합527518) 17.05.08 30억 입주자 대표회의/ 코오롱글로벌 외 5명 원고는 이 사건 아파트의 입주자들로 구성된 입주자대표회의이고, 이 사건 아파트에 발생한 하자에 대하여 피고들로부터 하자보수금을 받아 직접 보수하기로 의결하여, 소송을 제기함. 감정절차 진행 중. (청구금액 중 당사 지분에 해당하는 금액은 약 5억임) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 수성못하늘채 하자보수보증금등 (대구지법2017가합209888) 17.12.27 24억 입주자대표회의/ 코오롱글로벌 외 1명 원고는 이 사건 아파트의 자치관리기구로서 피고에게 아파트 하자보수 요청을 하였으나 이행하지 않아 자체 하자조사를 실시하였고, 이에 하자에 대한 손해배상을 청구하기 위하여 KGC에 일부청구의 소를 제기함. 원고일부승 판결 KGC 1,159,516,754원 지급하라 (21.09.17 선고) 본 건은 21.10.08 확정되어, 당사는 판결원리금을 지급하는 것으로 종결. 대구북구오페라하늘채 하자보수금 (서울중앙2019가합519726) 19.04.09 16억 입주자 대표회의/ 코오롱글로벌외 2명 원고는 이 사건 아파트의 하자에 대하여 본 소송으로 하자보수에 갈음하는 손해배상을 청구함. 1심: 원고일부승 -판결금 12억 2심 진행 중 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 울산효문하늘채하자보수손해배상(울산지법2020가합10042) 20.01.03 43억 입주자 대표회의/ 코오롱글로벌 외 2명 원고는 이 사건 아파트의 입주자들이 적법절차를 거쳐 구성한 입주자대표회의이며, 본 사건 건물에 하자가 발생했기에 피고들에게 하자보수에 갈음하는 손해배상금을 청구함. 감정절차 진행 중 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 대구안심역하늘채하자보수손해배상 (서울중앙2020가합592611) 20.11.13 21억 입주자대표회의/ 코오롱글로벌 외 3명 원고는 대구안심역하늘채 입주자대표회의인데, 이 사건 아파트의 하자에 대하여 피고들에게 하자보수금을 청구함. 감정절차 진행 중 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 청주흥덕하늘채하자보수금 (서울중앙2020가합600994) 20.12.04 15억 입주자대표회의/ 코오롱글로벌 외 1명 원고는 청주흥덕하늘채아파트 입주자대표회의인데, 이 사건 아파트의 하자에 대하여 피고들에게 하자보수금을 청구함. 감정절차 진행 중 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 구미강변하늘채하자보수금 (서울중앙2021가합528440) 21.04.29 12억 입주자대표회의/ 코오롱글로벌 외 3명 원고는 구미강변코오롱하늘채아파트 입주자대표회의인데, 이 사건 아파트의 하자에 대하여 피고들에게 하자보수금을 청구함. 감정절차 진행 중 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 오투리조트하자보수갈음손해배상등 (서울고등2020나2048469) 16.09.26 64억 오투리조트/ 코오롱글로벌 외 4명 피고들은 오투리조트 공동수급체 구성원 및 하자보수보증서 발행자로 리조트가 준공직후 각종 하자가 발생하여 하자보수를 요청하였음에도 하자를 보수하지 않기에 손해일부금으로 소가금액을, 보증사에게는 보증금을 일부 청구함. 1심 : 원고패 2심 항소기각_'21.12.08 선고 (청구금액 중 당사 지분에 해당하는 금액은 약 38억임) 본 건은21.12.31 확정되어, 판결 (당사 승)에 따라 당사 부담 없음 인천2호선입찰담합손해배상 (인천지법2014가합52953) 14.05.15 104억 인천광역시/ 코오롱글로벌 외17명 피고들은 인천지하철2호선과 관련하여 입찰에 참가하면서 사전에 담합행위를 하여 원고에게 손해를 끼쳤기에 손해배상을 청구함. 1심: 원고 일부 승 -판결금 45.6억 중 당사 부담금액은 22.8억 2심: 진행 중 (청구금액 중 당사 지분에 해당하는 금액은 약 52억원임) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 동진3공구입찰담합손해배상 (서울고등2020나2028595) 15.07.01 72억 한국 농어촌공사/ 코오롱글로벌 외 2명 피고들은 동진3공구 입찰과 관련하여 담합을 한 자들로 손해배상 및 설계보상비반환에 대하여 연대하여 책임을 지라고 청구함. 1심: 원고 일부 승 -손해배상 56억-설계보상비 16억(당사는 실주사이며, 수령한 설계보상비는 7.2억) 2심: 진행 중 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 4대강살리기입찰담합설계보상비반환 (대법원2020다206472) 14.05.30 36억 한국 수자원공사 / 코오롱글로벌외 86명 피고들은 4대강살리기사업 관련 입찰의 탈락자 등인데, 입찰시 담합행위가 있었기에 기 지급한 설계보상비를 연대하여 반환할 것을 청구함. 1심: 피고들은 원고에게 각PJT별 기 지급 설계보상비 해당 금액을 연대하여 지급하라. 2심 : 원고 패 3심 진행 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 4대강살리기입찰담합손해배상 (서울중앙2014가합520936) 14.03.31 10억 한국 수자원공사/ 코오롱글로벌외 16명 피고들은 4대강살리기 사업과 관련하여 입찰에 참가하면서 담합행위를 하여 입찰금액 상승으로 원고에게 손해를 끼쳤기에 손해배상을 청구함. 당사는 비주간사(지분10%)로 수주한 낙동강24공구와 관련하여 담합을 하지 않음. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 호남고철입찰담합손해배상 (서울고등 2021나2025685) 15.05.08 679억 한국 철도시설공단/ 코오롱글로벌 외 23명 피고들은 호남고속철도 노반신설공사와 관련하여 입찰담합을 하여 부당한 이득을 취하였기에 손해배상을 청구함 1심: 피고들 20개사는 공동하여 원고에게 679억을 지급하라(당사는 2개 공구에만 비주간사로 참여하였고, [4-3공구: 지분10%, 5-1공구: 지분 30.17%], 2개 공구 관련 당사 부담금액은 5.9억원임). 2심 진행 중 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 충남이전하수처리입찰담합손해배상 (서울고등2020나2006878) 17.01.10 23억 충청남도 개발공사/ 코오롱글로벌 외 3명 피고들은 입찰시 담합행위를 하였기에 담합행위에 따른 손해배상을 청구함. 1심 : 원고 패. 2심 진행 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 운북하수입찰담합손해배상 (수원고등2020나19131) 15.05.29 18억 인천도시공사/ 코오롱글로벌 외 1명 피고들은 운북하수처리장 입찰과 관련하여 담합을 한 자들로 손해배상 및 설계보상비반환에 대하여 연대하여 책임을 지라고 청구함. 1심 : 원고 승 -손해배상 : 16.2억 -설계보상비 : 1.8억(당사는 실주사이며, 설계보상비 수령) 2심 진행 중 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 서초스포렉스채무부존재확인등 (서울고등2020나8038) 12.12.20 126억 김명건 외 385명 / 코오롱글로벌 원고들은 스포렉스 서초점 특별회원으로 피고의 보증금 증액 또는 연회비 청구는 급부내용을 본질적으로 변경하는 것이며, 원고들의 시설 이용을 방해하고 있으며, 회원권양도 명의개서를 거부하고 있어 추가보증금 또는 연회비지급 채무의 부존재 확인을 구하면서 회원권 명의개서를 이행할 것을 청구하고자 소송을 제기함. 1심:원고일부(1/4)승 (정회원 42,561,103원 가족회원21,280,551원 초과하는부분의 채무 없음.) 2심: 원고항소기각 3심: 파기환송 파기환송심진행중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 2) 결산일 현재 당사 제소사건 사건명 (사건번호) 소송 시작일 소송가액 소송당사자 (원고/피고) 소송의 내용 진행상황 및 대응방안 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향 부평신촌대여금 (서울고등(인천) 2021나15060) 19.09.23 17억 코오롱글로벌 외1명/ 정비사업조합 원고들은 2007. 8.경 피고와 공사가계약 및 금전소비대차계약을 체결하고, 2007. 8.경부터 2012. 9경까지 약 32억을 대여하였는데, 피고는 타 시공사를 새로 선정하였는바, 이 사건 공사가계약은 해제되고 피고는 기한의 이익을 상실하여 위 대여금의 변제기가 도래하였으므로, 이에 따른 대여금 반환을 청구함. 1심: 원고일부승 (원고 전체 청구금액 32억 중 당사분 약 17억 전부 인용되었으나, 지연손해금 관련 일부 패소) 21.08.25 피고항소 2심 진행 중 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 대전산성2구역대여금 (수원안양2020가합101992) 20.04.20 29억 코오롱글로벌/ 정비사업조합 외 33명 계약 해제에 따른 대여금 반환청구 피고들은 금전소비대차계약의 효력에 대해 다투며 당사의 주장을 반박 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 서대구지구대여금 (대구서부2020가합52027) 20.06.30 10억 코오롱글로벌/ 정비사업조합 외 21명 계약 해제에 따른 대여금 반환청구 피고들은 금전소비대차계약의 효력에 대해 다투며 당사의 주장을 반박 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 부평 산곡5구역재개발대여금 (수원안양2021가합104752) 21.10.13 29억 코오롱글로벌/ 정비사업조합 원고는 2009. 5. 피고 조합과 공사도급계약 및 금전소비대차계약을 체결하였고, 원고는 피고에게 약29억원을 대여하였는데, 피고는 2020. 7. 공사도급계약을 해제하여 금전소비대차계약의 기한의 이익이 상실되었으므로 대여원리금의 반환을 청구함. 1심 진행 예정 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 미군기지간접비 등공사대금 (서울고등2021나 2034801) 17.09.26 10억 코오롱글로벌 외4명/ 한국토지주택공사 원고들은 피고로부터 이 사건 공사를 도급받았는데, 1)공기연장에 따른 간접비 중 1심에서 감액된 비용, 2)공사현장의 미군기지 구역 편입에 따른 작업 효율의 저하로 추가 발생된 비용을 청구함 1심: 원고일부승 (당사 판결금액 8.4억) 2심 진행 중 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 성남여주간접비공사대금(서울고등2020나2006915) 17.06.21 16억 코오롱글로벌 외 1명/ 한국철도시설공단 원고들은 성남-여주 복선전철 제5공구 건설공사 수급인들로, 원고들의 책임 없는 사유로 공사기간이 연장되어 추가공사비 지급을 청구. 1심 : 원고일부승(KGC 1.6억) 2심 : 원고일부승(KGC 2.2억) 상고심 진행 중 (청구금액 중 당사 지분에 해당하는 금액은 약 3.4억임.) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 뚝도정수센터공기연장공사대금 (서울중앙2019가합553719) 19.08.02 53억 코오롱글로벌 외 2명/ 서울특별시 원고들은 뚝도 정수센터 공사 시공사들로, 원고들의 귀책사유 없는 공사기간 연장에 따른 공사비 증가에 대한 공사대금 지급을 청구함 피고는 차수별 공기연장에 대한 공사비 조정신청이 요건미비임을 다투고 있음 (청구금액 중 당사 지분에 해당하는 금액은 약 21억임.) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 행복3-3도급감액공사대금(수원안양2020가합100630) 20.02.20 48억 코오롱글로벌/ 한국토지주택공사 원고는 내역 입찰로 낙찰된 시공사로 현장상황 변경에 의한 설계변경으로 피고에게 증액 받았어야 할 34억원과 피고의 감사지적사항에 따라 감액된 14억원에 대한 공사대금의 지급을 청구함. 감정절차 진행 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. *법원 소가를 기준으로 하되 다수당사자 소송 중에서 소송가액이 당사자별로 분할되어 있는 경우는 당사분만 표시함. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2021.12.31) (단위 : 백만원) 구 분 담보권자 매수 금액 수표 특수관계자 6매 백지 기타거래처 20매 백지 어음 특수관계자 3매 백지 기타거래처 1매 1,000 다. 채무보증 현황 당기말 현재 연결실체가 타인을 위하여 제공한 보증의 내역은 다음과 같으며, 기재된금액은 연결실체의 의무분담비율에 해당하는 금액입니다. ① 당기말 현재 연결실체는 수분양자들의 주택매입자금(중도금) 대출과 관련하여 금융기관과의 업무 협약에 따라 473,113백만원(한도 1,253,213백만원)의 연대보증을 제공하고 있으며, 분양사업 등의 수행을 위하여 365,767백만원(한도 450,620백만원), 사회기반시설에 대한 민간투자법에 의하여 설립된 법인 등에 대하여 3,546백만원(보증한도 4,793백만원)의 연대보증을 제공하고 있습니다. 또한, 사업시행자의 사업비대출과 관련하여 금융기관과의 업무협약에 따라 사업비대출 연대보증 322,402백만원(한도 498,000백만원)을 제공하고 있으며, 착공시 보증의무가 해소되는 사업비대출 한시적 연대보증은 현재 24,126백만원(한도 24,126백만원)입니다. 해당 보증의 전체 규모는 6,530,653백만원이며, 상기 연대보증 내역 중 51,000백만원(보증한도 51,000백만원)에 대해서는 추가적으로 조건부 채무인수 약정을 체결하고 있습니다.② 당기말 현재 연결실체는 사업시행자 등을 위하여 책임준공 또는 자금보충 미이행시 조건부 채무인수 1,266,696백만원(한도 1,779,968백만원)의 신용보강 약정을 체결하고 있습니다. ③ 당기말 현재 연결실체는 사회기반시설에 대한 민간투자법에 의하여 설립된 법인 등에 대하여 대출잔액 중 연결실체의 지분상당액 362,553백만원(한도 671,501백만원)의 자금보충 및 자금제공약정(특수관계자 제외)을 체결하고 있으며, 자금제공의무 실행금액은 해지시지급금 등 약정조건에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 주택부문과 관련하여 자금보충 640,350백만원(한도 640,800백만원)의 신용보강을 약정을 체결하고 있습니다. 상기 금액은 자금보충 미이행시 조건부 채무인수 약정은 제외하였으며, 연대보증 300,000백만원 및 책임준공 미이행시 조건부 책임인수 59,000백만원과 중복되는 금액입니다. 해당 보증의 전체규모는 1,729,078백만원입니다. ④ 당기말 현재 연결실체는 시행자의 사업비 대출(총 11건, 전체 대출한도 1,911,751백만원)과 관련하여 책임준공확약을 제공하고 있습니다. 해당 금액은 상기 책임준공 미이행시 조건부 채무인수는 제외한 금액입니다. ⑤당기말 현재 연결실체는 공동주택 개발사업 관련하여 이자지급보증(한도 143,000백만원)을 제공하고 있습니다. ⑥ 당기말 현재 연결실체는 스마트레일주식회사 등 SOC법인과 관련하여 사업이행보증 57,692백만원(한도 57,692백만원) 을 제공하고 있습니다. ⑦ 이 외에 연결실체는 시행사의 분양 등을 위해 주택도시보증공사에 1,787,164백만원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 또한 연결실체는 사업이행 등을 위하여 서울보증보험에 17,551백만원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 그리고 연결실체는 민간사업, 토건사업 등의 건설기계대여대금 등을 위하여 건설공제조합에 134,361백만원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 라. PF 관련 연결실체가 제공한 채무인수 약정내 역 (기준일 : 2021.12.31) (단위 : 백만원) PF 유형 당기말 전기말 기타 PF Loan 33,100 81,200 ABCP 200,000 200,000 ABSTB 32,667 - ABS 100,000 100,000 합 계 365,767 381,200 마. 신용보강 제공 현황 (단위 : 백만원) 발행회사(SPC) 증권종류 PF 사업장구분 발행일자 발행금액 미상환잔액 신용보강유형 조기상환조항 대현베스트제이차㈜ ABCP,ABSTB 주택 2019-07-21 400 400 책임준공 자금보충 대현베스트제삼차㈜ ABCP,ABSTB 주택 2021-10-28 300 300 책임준공 자금보충 명당1베스트제삼차㈜ ABCP,ABSTB 주택 2020-12-22 470 470 책임준공 자금보충 명당2베스트제삼차㈜ ABCP,ABSTB 주택 2020-12-22 430 430 책임준공 자금보충 명당1베스트제삼차㈜ ABCP,ABSTB 주택 2021-08-24 150 150 책임준공 자금보충 명당2베스트제삼차㈜ ABCP,ABSTB 주택 2021-08-24 350 350 책임준공 자금보충 명당1베스트제삼차㈜ ABCP,ABSTB 주택 2021-11-24 100 100 책임준공 자금보충 명당2베스트제삼차㈜ ABCP,ABSTB 주택 2021-11-24 250 250 책임준공 자금보충 원펀치센트럴제일차㈜ ABSTB 주상복합 2020-07-21 200 200 책임준공 자금보충 샤이닝스톤김해㈜ ABS 주상복합 2020-12-22 2,000 2,000 연대보증 책임준공 디비율하유동화전문(유) ABCP 주상복합 2020-12-22 1,000 1,000 연대보증 책임준공 하이송도센트럴제일차㈜ ABSTB 주택 2021-03-12 100 100 책임준공 하이송도센트럴제이차㈜ ABSTB 주택 2021-03-12 200 200 책임준공 자금보충 에코플로라㈜ ABCP,ABSTB 주택 2021-06-29 150 150 자금보충 세종베스트제이차㈜ ABCP,ABSTB 주택 2021-06-29 170 170 자금보충 하이덕평제이차㈜ ABCP 주택 2021-08-29 90 90 자금보충 봉명베스트제일차㈜ ABCP,ABSTB 주택(오피스텔) 2021-09-03 1,250 1,250 자금보충 에이블권선제일차㈜ ABSTB 주택 2020-07-23 327 327 연대보증 하이인의제일차㈜ ABSTB 주택 2021-10-28 190 190 책임준공 엠캐피탈㈜ ABL 주택(오피스텔) 2021-10-25 195 195 책임준공 와이케이에스지㈜ ABSTB 주택(오피스텔) 2021-10-25 90 90 책임준공 디앤에이치제일차㈜ ABSTB 주택(오피스텔) 2021-10-25 55 55 책임준공 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 행정기관의 제재 현황 대상자 분류 일자 처벌기관 내용 사유 근거법령 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 코오롱글로벌 과세당국 18.06.29 중부지방 국세청 경정 수입배당금 익금불산입 배제 등 법인세법 제18조, 19조, 25조, 28조, 40조, 41조, 52조부가세법 9조, 39조 처분 취소소송 1심 당사 승(10/14)(수원지법 2020구합62397)현재 소송(2심) 진행 중 귀속시기 및 부가세 점검 강화 기타 행정공공기관 18.07.31 경기도지사 토목건축공사업 영업정지 (18.09.01~18.11.30) 산업안전보건법에 의한 중대재해 발생 건설산업기본법 제82조 1항 7호 처분 취소소송 1심 당사승(수원지법 2018구단8362)2심 당사패(수원고등2020누11899)3심 진행중(대법원 2021두39836) 사고원인 분석 및 재발방지 대책수립 및 교육 20.11.13 한국서부발전(주) 공공입찰참가자격제한(20.11.20~21.05.19) 부정당업자 제재 공공기관의 운영에 관한 법률 제39조 제2항, 제3항 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조 제1항 제4호 처분집행정지 인용 (대전지법 2020아760)처분취소소송 1심 진행 중 (대전지법 2020구합107055) 회사 윤리규정 강화 및 교육 시행 20.11.18 한국동서발전(주) 처분취소소송 1심 당사 승 (울산지법 2020구합7980)처분집행정지 인용 (울산지법 2021아1226)처분취소소송 2심 진행 중 (부산고등(울산) 2022누10036) 20.11.12 한국남동발전(주) 처분취소소송 1심 당사 승 (창원지법 2020구합54164)처분집행정지 인용 (부산고등(창원)2021아1018)처분취소소송 2심 진행 중 (부산고등(창원)2021누11084) 20.11.19 한국남부발전(주) 처분취소소송 1심 당사 패 (부산지법 2020구합25206)처분집행정지 인용 (부산지법 2021아5318)처분취소소송 2심 진행 중 (부산고등 2021누23367) 21.01.04 경기도지사 토목건축공사업 영업정지 (21.01.31~21.03.30) 야탑10교 시공 건설산업기본법 제82조 2항 5호 처분집행정지 인용 (수원지법 2021아3079)처분취소소송 본안 진행 중(수원지법 2021구단6298) 재발방지를 위한 회사의 대책 수립 및 교육 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 자회사 코오롱오토케어서비스(주)와의 소규모 합병 당 사는 자회사 코오롱오토케어서비스(주)와의 소규모 합병을 진행하였습니다. 자동차부문의 경영 효율성 제고 및 사업경쟁력 강화를 위해 21년 12월 21일에 소규모합병을 위한 이사회 결의하였고, 작성기준일 이후의 주요 일정 및 세부내용은 아래와 같습니다. 일정 내용 비고 21.12.21 소규모합병 이사회 결의 21.12.22 합병계약 체결 22.1.5~1.19 반대의사 통지 접수 반대주주 117명 21,443주(발행주식총수 대비 0.08%) 22.1.24 소규모합병 승인 이사회 주주총회 갈음 이사회 결의 승인 22.1.25~2.28 채권자 이의제출 기간 22.3.01 합병기일 당사는 피합병회사이자 자회사 코오롱오토케어서비스(주)를 흡수합병하여 자동차판매부문의 통합운영으로 중복 비용 제거를 통해 사업의 효율성이 향상될 것으로 예상하고 있으며, 장기적으로 코오롱글로벌(주) 및 코오롱오토케어서비스(주)의 기업가치 제고에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단하 고 있습니다. 나. 채무보증 (단위 : 백만원) 채무자 채무보증 내용 금액 결정일 인천 계양방축 택지지구 지역주택조합 시공사 자금보충 및 책임준공 미이행시 채무인수 40,000 2022-01-25 나주 빛가람 지역주택조합 시공사 자금보충 및 책임준공 미이행시 채무인수 80,000 2022-02-16 강릉교동2공원사업 공동주택 신축공사 일반수분양자 시공사 연대보증 36,740 2022-02-17 다. 대여 2022년 1월 24일 종속법인이자 피합병법인인 코오롱오토케어서비스㈜에 대하여 주식매수청구권의 대금지급을 위한 자금대여 10,000백만원을 실행하였습니다. 2022년 2월 10일 대전선화동 주상복합1차 개발사업 관련 시행사 금전대여 15,000백만원을 실행하였습니다. 라. 출자 2022년 2월 4일 태백하사미풍력발전단지 조성사업과 관련하여 하시미 주식회사에 1,835백만원의 자본금을 출자하였으며, 당사 최종 지분율은 61%로 종속회사 편입 예정입니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 네이처브리지㈜ 2014.12.30 경기 이천시 마장면 덕이로 154번길 287-76 휴게시설 위탁 운영업 32,943 기업 의결권의 과반수 소유 해당없음 ㈜테크비전 2015.02.17 경기 용인시 처인구 포곡읍 전대로 16번길 46 건설자재 도소매 및 서비스 6,614 기업 의결권의 과반수 소유 해당없음 코오롱하우스비전㈜ 2016.05.23 경기 용인시 처인구 포곡읍 전대로 16번길 46 부동산개발 및 공급업 32,537 기업 의결권의 과반수 소유 해당없음 리베토코리아㈜ 2018.01.03 서울특별시 서초구 서초대로70길 32 부동산 서비스업 16,968 Libeto Pte. Ltd.가 리베토코리아㈜ 의결권의 과반수 소유 해당없음 Libeto Pte. Ltd. 2018.11.22 27 JALAN JINTAN #09-33 KIMSIA COURT SINGAPORE 부동산 서비스업 5,248 기업 의결권의 과반수 소유 해당없음 한중문화타운㈜ 2020.01.20 강원도 홍천군 북방면 밭치리길 22-40 부동산개발 및 공급업 4,468 기업 의결권의 과반수 소유 해당없음 코오롱이앤씨㈜ 2014.10.06 인천 연수구 송도과학로32 주거용 건물건설업 9,574 기업 의결권의 과반수 소유 해당없음 코오롱오토케어서비스㈜ 2017.12.01 경기도 과천시 코오롱로 11 자동차 부품 판매/정비 및 수리업 117,449 기업 의결권의 과반수 소유 해당 코오롱아우토㈜ 2000.11.03 충남 홍성군 은하면 장척리 1123 자동차 신품 판매업 110,358 코오롱오토케어서비스㈜가 코오롱아우토㈜ 의결권의 과반수 소유 해당 코오롱오토모티브㈜ 2016.04.18 서울시 송파구 위례성대로124 자동차 신품 판매업 93,724 코오롱오토케어서비스㈜가 코오롱오토모티브㈜ 의결권의 과반수 소유 해당 코오롱제이모빌리티㈜ 2021.12.22 서울특별시 강남구 영동대로 301, 4층 자동차 신품 판매업 3,000 코오롱오토케어서비스㈜가 코오롱제이모빌리티㈜ 의결권의 과반수 소유 해당없음 ※ 리베토코리아㈜는 당사의 손자회사이며, 2018년 11월 30일 보유한 지분 전량을 Libeto Pte.Ltd.에 현물출자 하였습니다 ※ 2020.11.16 코오롱오토케어서비스 ㈜ 주식인수로 당사의 주요종속회사로 편입되었으며, 2021.12.21 합병 결정 이후 2022.03.01에 합병되었습니다. ※ 코오롱아우토 ㈜ 및 코오롱오토모티브 ㈜ 는 당사의 손자회사입니다. ※ 2021.03.12 라비에벨중국복합문화타운 ㈜ 는 한중문화타운 ㈜ 로 상호변경 하였습니다. ※ 2021.12.22 코오롱제이모빌리티 ㈜ 가 신설되었습니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 6 코오롱글로벌㈜ 110111-0036502 ㈜코오롱 110111-0030528 코오롱인더스트리㈜ 135311-0013606 코오롱플라스틱㈜ 171311-0003504 코오롱생명과학㈜ 110111-1948277 Kolon TissueGene, Inc. - 비상장 74 ㈜테크비전 134511-0254190 코오롱이앤씨㈜ 110111-5531234 ㈜코오롱인베스트먼트 110111-1902786 덕평랜드㈜ 134411-0024149 코오롱하우스비전㈜ 134511-0290508 리베토코리아㈜ 110111-6620309 그린나래㈜ 161511-0078133 ㈜엠오디 171211-0045128 코오롱엘에스아이㈜ 134111-0427042 코오롱베니트㈜ 135311-0003920 더블유파트너스㈜ 135311-0014901 이노베이스㈜ 134111-0429402 네이처브리지㈜ 134411-0063311 천안북부일반산업단지㈜ 161511-0241938 코오롱오토케어서비스㈜ 134111-0481650 한중문화타운㈜ 145211-0025172 ㈜퍼플아이오 110111-7376505 ㈜어바웃피싱 110111-7901972 ㈜메모리오브러브 110111-7902384 영덕해맞이풍력발전㈜ 171711-0164043 삼척오두풍력발전㈜ 134111-0594560 코오롱아우토㈜ 134211-0040660 코오롱오토모티브㈜ 110111-6036316 스위트밀㈜ 110111-2925604 ㈜아르텍스튜디오 110111-7331294 코오롱제약㈜ 110111-0256259 코오롱글로텍㈜ 110111-0524838 ㈜케이에프엔티 230111-0091824 코오롱바스프이노폼㈜ 171311-0030747 ㈜씨에이텍 134111-0454847 아토메탈테크코리아㈜ 124411-0209967 코오롱데크컴퍼지트㈜ 134511-0055689 코오롱바이오텍㈜ 151111-0078167 코오롱머티리얼㈜ 135311-0011139 PT. Kolon Ina - Kolon USA Inc. - Qingdao Kolon Glotech Inc. - Kolon Nanjing Co.,LTD. - ZhangJiagang Kolon Glotech Inc. - Yancheng Kolon Glotech INC - Kolon Huizhou Co.,LTD. - Beijing Kolon Glotech, Inc. - KOLON INDUSTIRES MEXICO S.A. DE C.V - KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO., LTD - CHONGQING KOLON GLOTECH, INC. - TIANJIN KOLON GLOTECH, INC. - Kolon Industries Binh Duong Co.,LTD. - KOLON (SUZHOU) COMPANY LIMITED - KLAW FOOTWEAR INC. - KOLON EU GmbH - KOLON CHINA (HK) COMPANY LIMITED - KOLON CHINA INVESTMENT Co.,LTD - KOLON World Investment Co.,Limited - Attometal Tech Pte. Ltd - SHANGHAI KOLON NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD - Kolon Sport China Holdings Limited - Kolon Sport China IP (PTE) LTD - LIBETO PTE.LTD - Kor_Kaz CNG Investment Limited - 4TBF PTE. LTD. - SINB PTE. LTD. - SINB USA. INC - VITSURO VITSURA PTE. LTD. - Kolon Glotech U.S.A. Corp. - Kolon Glotech India Private Limiterfd - KOLON PLASTICS (SHANGHAI) INC - KOLON PLASTICS EUROPE Gmbh - Kolon Plastics India Private Limited - KOLON PLASTICS USA, INC. - FnC Kolon Shanghai Corp. - Autogasalmaty Limited Liability Partnership - Kolon Sport China Co.,Ltd - Shanghai Kolon Sport - FnC KOLON(BEIJING) CORP. (富恩施（北京）貿易有限公司) - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 덕평랜드㈜ 비상장 2003.06.16 경영참여 1,000 530,400 51.0 0 0 0 - 530,400 51.0 0 - - 네이처브리지㈜ 비상장 2014.12.30 경영참여 22,450 10,210,000 100.0 0 1,800,000 9,000 -9,000 12,010,000 100.0 0 32,943 -12,494 테크비전㈜ 비상장 2015.03.06 경영참여 600 120,000 100.0 600 0 0 - 120,000 100.0 600 6,614 504 코오롱하우스비전㈜ 비상장 2016.06.02 경영참여 300 26,000,000 100.0 13,000 800,000 400 - 26,800,000 100.0 13,400 32,537 -731 LIBETO PTE.LTD. 비상장 2018.12.31 경영참여 0 12,960,456 65.2 5,900 0 0 -5,900 12,960,456 65.2 0 5,248 -14,997 코오롱이앤씨㈜ 비상장 2020.06.11 경영참여 2,086 970,109 51.1 2,086 0 0 - 970,109 51.1 2,086 9,574 230 코오롱오토케어서비스㈜ 비상장 2020.11.16 경영참여 125,830 12,940,794 93.7 125,830 0 0 - 12,940,794 93.7 125,830 117,449 -15,797 올레팜㈜ 비상장 2020.06.11 일반투자 5,000 134,640 20.0 5,000 0 0 - 134,640 20.0 5,000 - - QINVESTMENT PARTNERS 비상장 2020.12.30 단순투자 566 50 0.0 566 0 0 - 50 0.0 566 - - ZHANGJIAGANG 코일센터 비상장 2011.12.30 단순투자 574 680,000 8.0 574 0 0 - 680,000 8.0 574 - - Intudo Ventures Ⅲ,LP 비상장 2021.11.01 단순투자 351 0 0.0 0 300,000 351 - 300,000 0.0 351 - - 아시아드컨트리클럽 비상장 1999.12.30 일반투자 4,600 622,288 20.7 3,437 0 0 - 622,288 20.7 3,437 - - KOLON CHINA(HK) 비상장 2012.02.20 단순투자 1,093 1,862,832 3.9 1,992 -1,862,832 -1,992 1,055 0 0.0 0 - - 코오롱티슈진 상장 2011.12.30 단순투자 395 344,790 0.7 0 0 0 - 344,790 0.7 0 - - 하늘교육 비상장 2011.12.30 단순투자 500 100,000 1.0 307 0 0 - 100,000 1.0 307 - - KOLON World Investment Ltd. 비상장 2011.12.30 단순투자 1,511 2,768,800 20.0 1,627 0 0 - 2,768,800 20.0 1,627 - - 한우즈벡실린더투자 비상장 2011.12.30 단순투자 3,336 897,366 31.3 80 0 0 628 897,366 31.3 708 - - 한우즈벡씨엔지투자 비상장 2011.12.30 단순투자 2,006 401,293 30.7 150 0 0 94 401,293 30.7 244 - - 포항영일신항만㈜ 비상장 2004.05.28 일반투자 17 2,393,040 15.3 0 0 0 - 2,393,040 15.3 0 - - 신분당선㈜ 비상장 2005.05.27 일반투자 1,500 2,061,000 4.9 843 0 0 -379 2,061,000 4.9 464 - - 네오트랜스㈜-신분당선 비상장 2005.05.30 일반투자 7 1,428 7.1 6,599 0 0 950 1,428 7.1 7,549 - - 제이영동고속도로㈜ 비상장 2007.04.25 일반투자 80 1,149,987 2.2 136 0 0 -87 1,149,987 2.2 49 - - 제이경인연결고속도로㈜ 비상장 2007.07.25 일반투자 8 267,573 0.8 597 0 0 -495 267,573 0.8 102 - - 경남하이웨이㈜ 비상장 2008.04.28 일반투자 70 1,106,000 7.0 0 0 0 - 1,106,000 7.0 0 - - 서서울고속도로㈜ 비상장 2008.08.28 일반투자 420 2,155,964 16.1 10,780 0 0 - 2,155,964 11.4 10,780 - - 강화조력발전㈜ 비상장 2010.01.26 일반투자 5 1,000 10.0 5 0 0 - 1,000 10.0 5 - - 서부내륙고속고속도로㈜ 비상장 2015.11.24 일반투자 2 1,430,015 4.5 7,150 113,220 566 - 1,543,235 2.9 7,716 305,180 -2,025 천안북부일반산업단지㈜ 비상장 2018.11.30 일반투자 2,181 436,100 43.6 2,181 0 0 - 436,100 43.6 2,181 - - 동북선도시철도㈜ 비상장 2019.07.31 일반투자 2,337 990,532 9.5 4,954 180 0 - 990,712 7.5 4,954 - - 경주풍력발전㈜ 비상장 2015.11.26 일반투자 4,590 684,000 15.0 3,420 0 0 - 684,000 15.0 3,420 - - 양양풍력발전㈜ 비상장 2016.08.26 일반투자 0 1,920,000 44.4 9,600 213,120 1,066 - 2,133,120 44.4 10,666 - - 태백가덕산풍력발전㈜ 비상장 2018.09.27 일반투자 5,000 1,000,000 18.2 5,000 478,800 2,394 - 1,478,800 23.3 7,394 - - 횡계신재생발전 ㈜ 비상장 2020.12.28 일반투자 500 10,000 0.0 500 0 1,200 - 10,000 0.0 1,700 - - 영덕해맞이풍력발전㈜ 비상장 2021.06.17 일반투자 50 0 0.0 0 1,236,000 6,180 - 1,236,000 30.0 6,180 - - 한백풍력발전㈜ 비상장 2021.06.17 일반투자 50 0 0.0 0 24,000 120 - 24,000 15.9 120 - - 한중문화타운㈜ 비상장 2020.01.17 경영참여 3,500 700,000 70.0 3,500 300,000 1,500 -565 1,000,000 100.0 0 4,468 23 푸른청소년수련시설㈜ 비상장 2010.11.03 일반투자 21 63,188 9.5 95 0 0 - 63,188 9.5 95 - - 파주병영㈜ 비상장 2010.11.30 일반투자 232 132,988 12.3 199 0 0 - 132,988 12.3 199 - - 희망세움㈜ 비상장 2010.12.27 단순투자 50 70,100 0.9 105 0 0 - 70,100 0.9 105 - - 광교배움터㈜ 비상장 2011.01.19 일반투자 34 61,715 7.2 93 0 0 - 61,715 7.2 93 - - 단결㈜ 비상장 2011.03.18 일반투자 451 102,582 9.0 241 0 0 - 102,582 9.0 241 - - 서당마을㈜ 비상장 2011.03.31 일반투자 15 22,310 4.4 112 0 0 - 22,310 4.4 112 - - 창공수호㈜ 비상장 2012.01.18 일반투자 114 48,436 4.6 242 0 0 - 48,436 4.6 242 - - 지타운피에프브이㈜ 비상장 2019.01.23 일반투자 1,680 33,600 21.0 1,680 0 0 - 33,600 21.0 1,680 - - 탐라사랑㈜ 비상장 2021.08.19 단순투자 0 0 0.0 0 11,042 55 - 11,042 25.0 55 - - 교동2공원개발㈜ 비상장 2020.10.30 일반투자 450 44,999 15.0 450 -13,499 -135 - 31,500 10.5 315 - - 청정상주㈜ 비상장 2006.05.03 일반투자 540 105,828 6.0 - 0 0 - 105,828 6.0 0 - - 울진맑은물길㈜ 비상장 2008.10.28 일반투자 30 37,302 3.0 187 0 0 - 37,302 3.0 187 - - 김해맑은물길㈜ 비상장 2010.03.24 일반투자 1 106,941 24.5 137 0 0 - 106,941 20.4 137 - - 천안맑은물길㈜ 비상장 2010.04.26 일반투자 15 111,898 19.2 168 0 0 - 111,898 19.2 168 - - 춘천맑은물길㈜ 비상장 2010.11.16 일반투자 1,008 201,638 22.8 260 0 0 - 201,638 18.2 260 - - 영주에스엠씨㈜ 비상장 2010.11.30 일반투자 580 116,158 14.0 184 0 0 - 116,158 14.0 184 - - 청정포항㈜ 비상장 2012.03.15 일반투자 49 51,264 4.8 256 0 0 - 51,264 4.8 256 - - 푸른시흥환경㈜ 비상장 2020.06.18 일반투자 6 1,146 15.8 6 0 0 - 1,146 0.2 6 - - 미래환경에너지㈜ 비상장 2011.11.20 일반투자 70 248,000 24.5 1,240 0 0 - 248,000 24.5 1,240 - - 양양맑은물길 비상장 2015.03.31 일반투자 61 80,461 22.4 402 0 0 - 80,461 22.4 402 - - 경북그린에너지센터㈜ 비상장 2016.09.05 일반투자 511 102,340 3.0 512 0 0 72 102,340 3.0 584 - - 구미맑은물㈜ 비상장 2018.09.30 일반투자 233 46,688 4.9 233 0 0 - 46,688 4.9 233 - - 원주에너지㈜ 비상장 2014.12.24 일반투자 1,500 300,000 30.0 - 0 0 - 300,000 30.0 0 - - 건설공제조합 비상장 1979.03.12 단순투자 500 17,188 0.4 26,090 0 0 202 17,188 0.4 26,292 - - 자본재공제조합 비상장 1987.02.07 단순투자 368 1,843 0.9 783 0 0 3 1,843 0.2 786 - - 전기공사공제조합 비상장 1990.12.28 단순투자 100 600 0.0 246 0 0 - 600 0.0 246 - - (주)나와넷 비상장 2001.03.17 단순투자 48 2,500 5.3 0 0 0 - 2,500 5.3 0 - - 씨브이네트 비상장 2002.04.12 단순투자 130 260,000 4.1 635 0 0 196 260,000 4.1 831 - - 강동건설㈜ 비상장 2017.12.29 단순투자 965 24,113 13.1 121 0 0 - 24,113 13.1 121 - - 이븐데일 ㈜ 비상장 2016.03.10 단순투자 1,101 7,568 3.2 757 -7,568 -757 - 0 0.0 0 - - 합 계 - - 251,846 - 19,948 -13,226 - - 253,080 - - ※ 상기 타법인출자주식현황은 별도기준입니다.※ 최근사업연도 재무현황은 현재 파악 가능한 정보를 기준으로 작성되었습니다. ※ 2 021년 2월 8일, 8월 4일, 11월 4일의 유상증자로 네이처브리지 ㈜ 의 주식을 각 600,000주 취득하였습니다. 또한, 당기 중 손상차손 9,000백만원을 인식하였습니다. ※ 2 021년 1월 15일의 유상증자로 코오롱하우스비전㈜의 주식 800,000주를 취득하였습니다. ※ 당 기 말 Libeto Pte.Ltd의 회수가능액이 장부금액에 중요하게 미달하여 당사는 당기중 손상차손 5,900백만원을 인식하였습니다. ※ 당기 중 한중문화타운㈜의 주식 300,000만주를 취득하였습니다. 또한, 청산이 진행됨에 따라 손상차손 565백만원을 인식하였으며, 나머지 금액인 4,435백만원을 매각예정비유동자산으로 분류하여 기말잔액을 0으로 표기하였습니다. ※ KOLON CHINA(HK)는 매각에 따라 처분이익을 인식하였습니다. ※ 한우즈벡실린더투자를 비롯한 비롯한 투자유가증권 등은 현금흐름추정 및 배당할인모형 비상장주식 평가를 통해 공정가치를 반영하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ※해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 ※해당사항 없음