코오롱글로벌 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시의 진행 변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시의 진행 변경사항-해당사항 없음. 나. 주주총회 현황

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 60기정기주주총회(2020.03.25)	-제 1호 의안 : 제 60기 재무제표 승인의 건 ※ 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 갈음 -제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 선임의 건 3-1-1호: 사내이사 : 윤창운(재선임) 3-1-2호: 사내이사 : 안효상(재선임) 3-2호: 사외이사 선임의 건 3-2-1호: 사외이사 : 최채봉(재선임) 3-2-2호: 사외이사 : 노융기(재선임) 3-2-3호: 사외이사 : 방철환(재선임) 3-2-4호: 사외이사 : 성시웅- 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호: 사외이사 : 최채봉(재선임) 4-2호: 사외이사 : 노융기(재선임) 4-3호: 사외이사 : 방철환(재선임)- 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	- 보고- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인	-

제 59기정기주주총회(2019.03.26)	-제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 : 윤재은 2-2호: 사외이사 : 홍재형- 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건 사외이사 : 방철환- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인	-

제 58기정기주주총회(2018.03.23)	- 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 : 장동권(재선임) 2-2호: 사외이사 : 유인태- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건사외이사 : 유인태- 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인	-

2. 우발 채무 등가. 중요한 소송사건

● 2020년 3월 31일 현재 당사 관련 주요한 소송(소가 10억 이상)은 총 28건으로, ‘인천신현하늘채 하자보수 손해배상’ 등 총 16건 (다수당사자 전체 소가 1,739억원 중 지분율에 의거한 당사분 소가: 596억원)의 피소사건과 ‘광교에콘힐 출자금반환’ 등 총 12건 (다수당사자 전체 소가 378억원 중 지분율에 의거한 당사분 소가: 273억원)의 제소사건이 있습니다.

● 상기 소송은 보고기간 종료일 현재 진행되고 있으며 동 소송의 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다.

● 상기 소송에 따른 소송금액의 변동 및 확정시기는 현재로서는 불확실 하며 당사는 이러한 소송의 결과가 재무상태에 영향을 미칠 것으로 예상되는 최선의 추정치로 충당부채를 인식하고 있습니다. 소송결과에 따른 최종부담 혹은 변동금액은 경영진이 추정한 금액과 달라질 수 있습니다.

자세한 소송사건은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

가. 결산일 현재 당사 피소사건

사건명
(사건번호)	소송
시작일	소송가액(원)	소송당사자
(원고 / 피고)	소송의 내용	진행상황 및 대응방안	향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향

인천신현하늘채 하자보수 손해배상
(대법원2018다44114)	11.05.04	40억	신현주공아파트주택재건축정비사업조합 /
코오롱글로벌 외 1명	원고는 본건 재건축사업의 시행자 겸 도급인인데 피고들이 공사계약 위반 및 시공상 하자로 인해 손해를 발생시켰고, 아파트 설계변경에 의한 공사비 감축 금액을 부당이득 했음을 이유로 소송을 제기함.	1심 : 피고들은 원고에게 6,191,249,128원을 지급하라.
2심 : 피고들은 원고에게 6,176,406,328원을 지급하라.
3심 진행 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

평택장안마을하늘채 하자보수보증금
(서울고등2020나2012989)	17.05.15	20억	입주자대표회의/
코오롱글로벌 외 2명	원고는 이 사건 아파트의 입주자대표회의이고, 피고KGC는 시공자이다. 입주직후부터 하자발생하여 보수요청하였으나 제대로 보수가 이루어지지 않아 피고들로부터 하자보수에 갈음하는 손해배상금을 수령하여 보수진행하고자 소송 제기.	1심 : KGC 소 각하.
2심 진행 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

서재자이하자보수손해배상
(서울중앙2017가합527518)	17.05.08	30억	입주자대표회의/
코오롱글로벌 외 8명	원고는 이 사건 아파트의 입주자들로 구성된 입주자대표회의이고, 이 사건 아파트에 발생한 하자에 대하여 피고들로부터 하자보수금을 받아 직접 보수하기로 의결하여, 소송을 제기함.	감정절차 진행 중.
(*청구금액 중 당사 지분에 해당하는 금액은 약 5억임.)	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

전주스카이타워하자보수손해배상
(서울중앙2018가합554968)	18.08.23	14억	입주자대표회의/
코오롱글로벌 외 2명	원고는 이 사건 아파트에 각종하자가 발생하여 지속적 하자보수를 요구하였으나 하자보수 의무를 적법하게 이행하지 않아 피고들로부터 하자보수금을 받아 직접 하자보수를 하기로 의결하였는 바 소를 제기함.	감정절차 진행 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

울산효문하늘채하자보수손해배상(울산지법2020가합10042)	20.01.03	17억	입주자대표회의/
코오롱글로벌 외 2명	원고는 이 사건 아파트의 입주자들이 적법절차를 거쳐 구성한 입주자대표회의이며, 본 사건 건물에 하자가 발생했기에 피고들에게 하자보수에 갈음하는 손해배상금을 청구함.	관련법에 따라, 원고의 청구에 대해 직접적으로 책임 져야할 의무가 없음을 주장함.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

오투리조트
하자보수갈음손해배상등
(서울중앙2016가합557062)	16.10.11	102억	오투리조트 /
코오롱글로벌 외 4명	피고들은 오투리조트 공동수급체 구성원 및 하자보수보증서 발행자로 리조트가 준공직후 각종 하자가 발생하여 하자보수를 요청하였음에도 하자를 보수하지 않기에 손해일부금으로 소가금액을, 보증사에게는 보증금을 일부 청구함.	감정보고서 제출
-건축: 2억 -토목: 54억
(*청구금액 중 당사의 지분에 해당하는 금액은 약61억임.)	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

수지정수장 활성탄손해배상
(수원안양
2019머100925)	19.09.27	40억	한국수자원공사/
코오롱글로벌 외 1명	원고는 피고들과 수지(정)고도정수처리시설에 관한 공사계약을 체결하고 피고들은 활성탄을 납품하기로 하였다. 그러나 활성탄이 품질조건을 충족하지 못하는 등을 이유로 손해배상을 청구함.	* 20. 04. 17
강제조정결정
-21.6억	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

부산1호선연장입찰담합 손해배상
(서울중앙2014가합579815)	14.11.13	90억	부산교통공사/
코오롱글로벌외 5명	피고들은 부산지하철1호선다대구간연장 사업과 관련하여 입찰에 참가하면서 사전에 담합행위를 하여 원고에게 손해를 끼쳤기에 손해배상을 청구함.	감정보고서 제출
-감정금액(81억원)-청구취지는 90억원으로 확장됨.
감정인에 대한 사실조회회신 등을 통하여 감정 결과 반박 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

동진3공구입찰담합손해배상
(서울중앙2015가합542056)	15.07.01	96억	한국농어촌공사/
코오롱글로벌 외 2명	피고들은 동진3공구 입찰과 관련하여 담합을 한 자들로 손해배상 및 설계보상비반환에 대하여 연대하여 책임을 지라고 청구함.	원고에게 원고가 입은 손해를 구체적으로 입증하여야 함을 주장함.
(*20.05.08선고예정)	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

4대강살리기입찰담합설계보상비반환
(대법원2020다206472)	14.05.30	36억	한국수자원공사/
코오롱글로벌외 85명	피고들은 4대강살리기사업 관련 입찰의 탈락자 등인데, 입찰시 담합행위가 있었기에 기 지급한 설계보상비를 연대하여 반환할 것을 청구함.	1심: 피고들은 원고에게 각PJT별 기 지급 설계보상비 해당 금액을 연대하여 지급하라.
2심 : 원고 패
3심 진행 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

4대강살리기입찰담합손해배상
(서울중앙2014가합520936)	14.05.15	10억	한국수자원공사/
코오롱글로벌외 16명	피고들은 4대강살리기 사업과 관련하여 입찰에 참가하면서 담합행위를 하여 입찰금액 상승으로 원고에게 손해를 끼쳤기에 손해배상을 청구함.	당사는 비주간사(지분10%)로 수주한 낙동강24공구와 관련하여 담합을 하지 않음.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

호남고철입찰담합손해배상
(서울중앙2015가합531148)	15.05.21	1,045억	한국철도시설공단 /
코오롱글로벌 외 27명	피고들은 호남고속철도 노반신설공사와 관련하여 입찰담합을 하여 부당한 이득을 취하였기에 손해배상을 청구함.	원고측 감정보고서 제출
-감정금액: 927억
-청구취지는 1,045억으로 확장됨.
당사는 2개 공구에만 비주간사로 참여였고(4-3공구: 지분 10%, 5-1공구: 지분 30.17%), 청구금액 중 당사의 지분에 해당하는 금액은 약11억임(4-3공구: 3.9억, 5-1공구: 7.7억)	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

충남이전하수처리입찰담합손해배상
(서울고등2020나2006878)	17.01.24	23억	충청남도개발공사/
코오롱글로벌 외 3명	피고들은 입찰시 담합행위를 하였기에 담합행위에 따른 손해배상을 청구함.	1심 : 원고 패.
2심 진행 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

운북하수입찰담합손해배상
(수원안양2015가합102120)	15.06.03	18억	인천도시공사 /
코오롱글로벌 외 1명	피고들은 운북하수처리장 입찰과 관련하여 담합을 한 자들로 손해배상 및 설계보상비반환에 대하여 연대하여 책임을 지라고 청구함.	손해배상(1,625백만원), 설계보상비 (188백만원) 청구	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

서초스포렉스채무부존재확인등
(서울고등2020나8038)	13.01.09	126억	김명건 외385명/
코오롱글로벌	원고들은 스포렉스 서초점 특별회원으로 피고의 보증금 증액 또는 연회비 청구는 급부내용을 본질적으로 변경하는 것이며, 원고들의 시설 이용을 방해하고 있으며, 회원권양도 명의개서를 거부하고 있어 추가보증금 또는 연회비지급 채무의 부존재 확인을 구하면서 회원권 명의개서를 이행할 것을 청구하고자 소송을 제기함.	1심:원고일부(1/4)승
(정회원 42,561,103원
가족회원21,280,551원
초과하는부분의 채무 없음.)
2심: 원고항소기각
3심: 파기환송
파기환송심진행중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

김포스포렉스 익수사고 손해배상
(서울중앙2016가합576704)	17.01.10	32억	최윤호외3명/
코오롱글로벌외3명	원고들은 김포스포렉스 수영장사고로 인한 피해자와 가족들이다. 원고들은 코오롱글로벌과 직원들 및 보험회사를 상대로 업무상주의의무 소홀, 사용자책임 등을 이유로 피고들에게 피해자 최윤호의 기왕 및 향후 개호비, 치료비, 일실소득 및 위자료를 청구함.	사고와 원고 과실 간 인과관계 및 과실상계 항변 중이며, 원고들이 청구하는 개호비, 치료비, 일실소득 등이 과대계상 되어있음을 주장.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.
(본 사업장 삼성화재 보험가입 되어있어, 사고 당 50억/인당10억 내 삼성화재에서 보상)

나. 결산일 현재 당사 제소사건

사건명	소송
시작일	소송
가액(원)	소송당사자
(원고 / 피고)	소송의 내용	진행상황 및 대응방안	향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향

광교에콘힐출자금반환등
(대법원 2017다 216752)	13.08.23	35억	코오롱글로벌외 7명 /
경기도시공사	원고들은 광교지구 토지개발을 위한 에콘힐 주식회사의 출자자로 피고가 타 지역의 백화점 출점금지의무 및 사업계획 조정의무를 위반하였음에도 원고에게 사업협약 해지를 통보하였기에 원고들은 피고에게 사업협약상 채무부존재확인을 구하고자 소송을 제기함.	1심 : 4,270,436,354원을 초과하는 협약이행보증금채무는 없음을 확인함
2심: 3,480,439,949원을 초과하는 협약이행보증금채무는 없음을 확인함
상고심 진행 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

부천삼정1-2대여금(인천지법2019가합66407)	19.12.20	85억	코오롱글로벌외1명/
정비사업조합외8명	정비구역해제와 이에 따른 조합설립인가 취소로 인해 조합 및 연대보증인과 시공사간의 금전소비대차계약의 기한이익 상실에 따른 대여금 반환을 청구함.	피고는, 정비구역 직권 해제는 부천시장이 직권으로 한 것이며, 그 처분에 대해 다투는 소송이 대법원에 계류 중임을 답변함.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

부평신촌대여금
(인천지법2019가합62283)	19.09.23	32억	코오롱글로벌외1명/
정비사업조합	원고들은 2007. 8.경 피고와 공사가계약 및 금전소비대차계약을 체결하고, 2007. 8.경부터 2012. 9경까지 약 32억을 대여하였는데, 피고는 타 시공사를 새로 선정하였는바, 이 사건 공사가계약은 해제되고 피고는 기한의 이익을 상실하여 위 대여금의 변제기가 도래하였으므로, 이에 따른 대여금 반환을 청구함	피고측은 공사가계약 및 금전소비대차계약이 추진위원회의 업무범위를 벗어난 것이라는 답변서를 제출하였으며, 기일진행 대기 중.
(*당사분 소가는 16억임)	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

상암 ITComplex공기연장공사대금
(서울고등2019나2012013)	16.08.01	16억	코오롱글로벌 외 2명/
서울특별시	원고는 피고의 예산확보 등을 이유로 공사기간이 연장됨에 따라 추가적인 간접비가 발생하였기에 이를 청구하였으나 피고가 일부만 지급하여 지급받지 못한 간접비를 청구함.	1심 : 원고패.
2심 진행 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

남극기지공사대금
(서울고등2020나2011702)	15.07.08	26억	코오롱글로벌외 3명/
한국해양과학기술원 외 1명	원고들은 남극기지 건설공사 공동수급체 구성원들로 운송방식 변경에 따른 추가 운송비, 기성조건의 차이에 따른 추가 투입비 등을 청구함.	1심 : 원고일부승
(24.8억 인용)
2심 진행 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

경남혁신도시주방가구민원처리비
(수원고등2019나17948)	16.09.01	14억	코오롱글로벌 /
한국토지주택공사	원고는 피고의 입대회의와의 합의에 따른 피고의 요청에 따라 주방가구 재배치공사를 하였는데, 피고가 처리하여야 할 민원을 대신 처리하였으므로 피고에게 주방가구 재배치공사 비 등 해당 민원처리 비용을 청구함.	1심 : 원고패.
2심 진행 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

미군기지간접비 등공사대금
(서울중앙2017가합566605)	17.09.26	13억	코오롱글로벌외4명/
한국토지주택공사	원고들은 피고로부터 이 사건 공사를 도급받았는데, ①원고의 책임없는 사유에 의한 공기연장에 따른 간접비, ②준공 이후 공사목적물 관리 요청에 따른 현장유지 인력 운용비용 등 추가비용, ③공사현장의 미군기지 구역 편입에 따른 작업효율의 저하로 추가 발생된 비용을 피고가 지급하고 있지않아 소 제기함.	감정인에 대한 사실조회회신 등을 통하여 감정 결과 반박 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

KT영동호텔설계변경 공사대금
(수원고등2019나18538)	17.10.17	48억	코오롱글로벌/
KT	원고는 영동비즈니스호텔신축공사를 피고로부터 수급한 자인데, 피고에게 신규비목 발생 등 설계변경을 이유로 계약금액을 증액하여 줄 것을 청구함.	1심 : 원고패
2심 진행 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

7호선연장기간연장공사대금
(대법원2020다221747)	14.12.18	32억	코오롱글로벌외 11명/
대한민국 외 1명	원고는 7호선연장 701 내지 704공구의 수급자들로 피고가 자신의 사유로 인해 계약기간을 연장하면서 계약금액은 조정하지 않아 공사대금의 지급을 청구함.	1심 : 원고일부승
2심 : 원고일부승
3심 : (일부)파기환송
파기환송심:원고일부승(KGC 약 1억)
재상고심 진행 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

포항삼척공기연장공사대금
(서울고등2019나2048074)	17.12.20	10억	코오롱글로벌 외 2명/
한국철도시설공단	원고들은 '동해선 포항~삼척 철도건설 제4공구 노반건설공사'의 수급인들로 최초에 총 공사기간 60개월로 계약이 이루어졌으나 이후 원고들의 책임 없는 사유로 공사기간이 연장되었으며, 설계변경사유가 발생하였음에도 오히려 공사대금을 감액하였기에 추가간접비 및 감액 공사대금을 청구함.	1심 : 원고일부승
(피고는 원고들에게 3,058,853,000원 지급하라.)
2심 진행 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

서울921공구공기연장손해배상
(서울중앙2019가합541211)	19.06.20	19억	코오롱글로벌외 1명 /
대한민국 외 1명	원고들은 조달청과 사이에 '서울지하철 9호선 921공구 건설공사’에 관해 공사도급계약을 장기계속 계약방식으로 체결하였는데, 공사 진행 중 총공사기간이 연장되었다. 이에 따른 간접비 등을 청구함.	-감정절차 진행 중
(*청구금액 중 당사 지분에 해당하는 금액은 약8억임.)	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

행복3-3도급감액공사대금(수원안양2020가합100630)	20.02.20	48억	코오롱글로벌/
한국토지주택공사	원고는 내역입찰로 낙찰된 시공사로 현장상황 변경에 의한 설계변경으로 피고에게 증액받았어야 할 34억원과 피고의 감사지적사항에 따라 감액된 14억원에 대한 공사대금의 지급을 청구함.	피고의 답변 대기 중.	현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다.

*법원 소가를 기준으로 하되 다수당사자 소송 중에서 소송가액이 당사자별로 분할되어 있는 경우는 당사분만 표시함.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020.03.31) (단위 : 백만원)

구 분	담보권자	매수	금액

수표	특수관계자	6매	백지

기타거래처	15매	백지

1매	260

어음	특수관계자	9매	백지

기타거래처	3매	8,474

다. 채무보증 현황

(기준일 : 2020.03.31) (단위 : 백만원)

제공받은자	보증월	보증금액(*)	실행금액	보증내용

제2경인연결고속도로㈜	2014-10	928	-	건설출자자약정 자금보충의무(후순위대출)

경기철도㈜	2017-03	4,500	-	건설출자자약정 자금보충의무(후순위대출)

경기철도㈜	2017-03	1,650	1,177	건설출자자약정 시설대여금의무(후순위대출)

신분당선㈜	2017-12	7,140	5,426	건설출자자약정 자금보충의무(후순위대출)

포항영일신항만㈜	2018-06	4,793	3,278	SOC사업비차입 시공사지급보증

동북선도시철도㈜	2019-12	6,300	-	건설출자자약정 자금보충의무(후순위대출)

대구장기동지역주택조합사업 수분양자	2016-08	6,071	5,059	중도금대출 연대보증

대구 범물동 지역주택조합사업 수분양자	2016-11	169,000	87,817	중도금대출 연대보증

안양덕현지구주택재개발정비사업조합	2017-07	160,000	138,071	사업비대출 한시적연대보증

평택고덕지역주택조합	2018-05	240,500	73,506	중도금대출 연대보증

부평 코오롱하늘채 수분양자	2018-05	28,800	15,246	중도금대출 연대보증

경산중산메트로폴리스 지역주택조합	2018-06	7,200	6,000	채무연대보증

경산 정평 코오롱하늘채 수분양자	2018-08	47,280	32,197	중도금대출 연대보증

광주 효천지구 지역주택조합	2018-09	810	675	채무연대보증

광주 효천지구 지역주택조합원	2018-10	10,747	7,195	중도금대출 연대보증

부산 신평 지역주택조합원	2018-10	35,470	12,354	중도금대출 연대보증

경산 중산 지역주택조합원	2018-10	57,750	34,810	중도금대출 연대보증

권선113-6구역 주택재개발정비사업조합	2018-11	79,300	57,500	사업비대출 연대보증

초읍2구역 주택재개발정비사업조합	2018-11	4,755	4,755	사업비대출 한시적 연대보증

시지 코오롱하늘채 수분양자	2019-01	40,800	12,974	중도금대출 연대보증

시지 코오롱하늘채 수분양자	2019-02	48,000	19,808	중도금대출 연대보증

남산 4-4 지구 주택재개발정비사업 수분양자	2019-04	61,080	16,570	중도금대출 연대보증

안동 수상동 공동주택 수분양자	2019-05	2,323	1,788	중도금대출 연대보증

인천 계양방축 택지지구 지역주택조합	2019-06	4,320	3,600	채무연대보증

울산대현지역주택조합 사업 수분양자	2019-06	45,600	11,343	중도금대출 연대보증

평택고덕지역주택조합	2019-08	116,220	63,715	중도금대출 연대보증

대구 범물동 지역주택조합사업 수분양자	2019-09	7,800	3,724	중도금대출 연대보증

부개역 코오롱하늘채 수분양자	2019-09	17,200	4,154	중도금대출 연대보증

세종 하늘채 센트레빌 수분양자	2019-10	27,600	7,473	중도금대출 연대보증

대구 범물동 지역주택조합사업 수분양자	2019-11	14,560	8,072	중도금대출 연대보증

안양 융창아파트 주변지구 개개발	2019-11	6,160	6,160	사업비대출 한시적 연대보증

부천 일루미스테이트 수분양자	2019-11	160,023	19,720	중도금대출 연대보증

수원 하늘채 더퍼스트 수분양자	2019-12	169,800	22,480	중도금대출 연대보증

계양방축 택지지구 지역주택조합원 수분양자	2020-01	18,000	2,378	중도금대출 연대보증

대구 교대역 하늘채 뉴센트원 수분양자	2020-02	42,500	5,755	중도금대출 연대보증

나주 빛가람 지역주택조합	2020-02	9,600	8,000	채무연대보증

평택고덕지역주택조합사업 수분양자	2020-03	18,453	6,096	중도금대출 연대보증

스마트레일㈜	2013-01	5,697	5,697	사업이행보증

청정부산환경㈜	2016-12	7,937	7,937	사업이행보증

서부내륙고속도로 민간투자사업	2017-02	9,733	9,733	사업이행보증

구미맑은물㈜	2018-01	10,289	10,289	사업이행보증

동북선도시철도㈜	2019-10	13,445	13,445	사업이행보증

㈜파리크라상	2018-03	160	160	가맹계약에 따른 손해배상 지급보증

합 계	1,730,294	756,137

(*) 해당 보증의 전체 규모는 5,696,918백만원이며, 기재된 금액은 연결실체의 의무분담비율에 해당하는 금액입니다.

라. PF관련 연결실체가 제공한 채무인수 약정내역당기말 및 전기말 현재 연결실체가 시행사의 차입을 위하여 제공한 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :백만원 )

PF 유형	당기말	전기말

기타 PF Loan	18,275	14,035

마. 신용보강 제공 현황(단위 : 백만원)

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

와이케이권선제일차	ABCP	재개발	2018-11-19	29,600	29,600	연대보증	시공사의 기업어음등급이 A3- 미만으로 하락시, 대주는 기한이익 상실을 선언할 수 있으며, 기한이익 상실시 대주의 채무상환의무에 대하여 시공사가 연대보증함

에이블권선제일차	ABCP	재개발	2018-11-19	14,350	14,350	연대보증	상동

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

일자	처벌 또는 조치대상자	처벌기관	내용	사유	근거법령	회사의 이행현황	재발방지를 위한 회사의 대책

18.01.15	코오롱글로벌	공정거래위원회	시정명령	하도급대금 미지급	하도급거래공정화에 관한 법률 제13조 제8항, 제 25조 1항	시정명령 이행완료	하도급대금 지연이자 및 어음대체수단 수수료 관련모니터링 및 관리 제도 강화

18.06.29	코오롱글로벌	중부지방국세청	경정	수입배당금 익금불산입 배제경과채권 대손 부인_귀속시기변경주식 저가 양도_확정가치변동미반영,이자 익금산입 및 손금불산입토지관련 매입세액 취득가액 가산발코니 확장공사 매입세액 손금부인 및 매출세액 익금불산입복리후생비 중 접대성경비 손금부인사용처 불명금액 손금부인 및 상여처분	법인세법 제18조, 19조, 25조, 28조, 40조, 41조, 52조 부가세법 9조, 39조	경정 수용 및 조세불복 진행중	귀속시기 및 부가세 점검 강화 수입배당금 익금불산입 현재 소송 진행중

18.07.31	코오롱글로벌	경기도지사	토목건축공사업 영업정지 18.09.01~18.11.30	산업안전보건법에 의한 중대재해 발생	건설산업기본법 제82조 1항 7호	처분 집행정지 인용 (수원지법 2018아3721)처분 취소소송 진행중 (수원지법 2018구단8362)	사고원인 분석 및 재발방지 대책수립 및 교육

18.12.28	코오롱글로벌	공정거래위원회	경고	하도급대금 미지급	하도급거래공정화에 관한 법률 제13조 제7항, 제8항	자진시정 완료	하도급대금 지연이자 및 어음대체수단 수수료 관련 모니터링 및 관리 제도 강화

나. 직접금융 자금의 사용1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

사모사채	166회	2019.05.22	차환대금	90,000	차환대금	90,000	-

사모사채	165회	2019.04.26	운영대금	10,000	운영대금	10,000	-

사모사채	164회	2019.04.09	운영대금	10,000	운영대금	10,000	-

사모사채	163회	2019.01.04	차환대금	26,000	차환대금	26,000	-

사모사채	162회	2018.12.03	운영대금	10,000	운영대금	10,000	-

사모사채	161회	2018.05.16	차환대금	13,000	차환대금	13,000	-

사모사채	159회	2018.04.12	운영대금	15,000	운영대금	15,000	-

사모사채	160회	2018.04.18	차환대금	7,000	차환대금	7,000	-

사모사채	158-2회	2018.03.30	운영대금	20,000	운영대금	20,000	-

사모사채	158-1회	2018.03.30	차환대금	45,000	차환대금	45,000	-

사모사채	157회	2018.03.14	차환대금	55,000	차환대금	55,000	-

사모사채	156회	2018.02.23	운영대금	20,000	운영대금	20,000	-

사모사채	155회	2018.02.05	운영대금	10,000	운영대금	10,000	-

다. 보호예수 현황 ※해당사항 없음.