코오롱글로벌 사업보고서 (2016.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영성과 당사의 지난 3개 사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. 별도>

과 목	영업실적

2016년	2015년	2014년

1. 매출액	3,158,033,325,605	3,008,626,590,768	2,806,792,698,200

2. 매출원가	-2,888,139,330,740	-2,760,670,684,720	-2,560,910,012,115

3. 매출총이익	269,893,994,865	247,955,906,048	245,882,686,085

4. 영업이익	65,249,062,847	47,669,506,571	3,101,475,571

5. 법인세차감전순이익	6,107,853,689	-19,503,987,164	-15,057,937,592

6. 법인세비용	-530,701,057	2,569,223,978	-20,014,370,828

7. 당기순이익(손실)	6,638,554,746	-22,073,211,142	4,956,433,236

과 목 영업실적 2016년 2015년 2014년 1. 매출액 3,185,076,053,399 3,029,125,532,250 2,824,251,604,283 2. 매출원가 -2,893,269,332,884 -2,762,009,953,094 -2,561,767,090,997 3. 매출총이익 291,806,720,515 267,115,579,156 262,484,513,286 4. 영업이익 60,691,918,735 42,108,227,070 7,799,740,112 5. 법인세차감전순이익 5,583,013,507 -40,520,760,985 4,986,845,222 6. 법인세비용 -554,306,716 -1,486,968,768 -18,765,724,591 7. 당기순이익(손실) 6,137,320,223 -25,420,154,354 21,367,401,883 3. 재무상태 당사의 재무상태와 관련한 주요 경영 지표 현황은 아래와 같습니다. 구분 제 57기 (당기) 제56기 안정성 유동비율 76.77% 86.28% 부채비율 374.86% 352.54% 수익성 매출액영업이익율 2.07% 1.58% 매출액순이익율 0.21% -0.73% 총자산순이익율 0.32% -1.12% 자기자본순이익율 1.53% -5.06% 성장성 및 활동성 매출액증가율 4.97% 7.19% 영업이익증가율 36.88% 1436.99% 당기순이익증가율 130.08% -545.34% 총자산증가율 4.65% -5.18% 구분 제 57기 (당기) 제56기 안정성 유동비율 76.72% 86.28% 부채비율 377.68% 352.37% 수익성 매출액영업이익율 1.91% 1.39% 매출액순이익율 0.19% -0.84% 총자산순이익율 0.29% -1.28% 자기자본순이익율 1.41% -5.81% 성장성 및 활동성 매출액증가율 5.15% 7.25% 영업이익증가율 44.13% 439.87% 당기순이익증가율 124.14% -218.97% 총자산증가율 5.26% -10.74% 4. 해설 건설산업은 2014년 이후 민간 주택 사업을 중심으로 호황을 이루고 있는 상황입니다. 민간주택 투자도 활발하게 이루어지며 신규 건설 공급 계약으로 인한 건설업의 매출 및 이익 증가가 예견 되고 있습니다. 그러나, 부동산 과열에 따른 우려로 인한 정부의 부동산 규제와 가계부채 관리규제로 인하여 앞으로 건설업의 경영 상황에 대한 우려와 금융기관의 위험관리 강화로 인한 민간부문의 신규투자 축소 위험이 제기 되고 있습니다. 공공 부문 역시 2009년 정부예산의 긴축과 예산 집행 효용성 책임강화에 대한 사회적 요구가 강화되었으며공공부문 투자 역시 축소되었습니다. 때문에 공공 건설시장 역시 원가율 상승의 악순환이 지속되고 있는 상황입니다. 이러한 대외 경영환경의 악화에도 불구하고, 회사의 지속적인 성장과 발전을 위하여 당사에서 주력으로 하고 있는 사업들에 한해서는 선 투자 사업을 지속하는 한편 위험성이 높은 사업에 대하여는 추진을 배제 노력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 이러한 노력을 통하여, 입찰경쟁 심화, 원가율 상승, 대내외적 원자재 및 인건비용 증가 등의 어려운 경영환경을 극복하기 위하여 내부 시스템을 재점검 하는 한편 당사의 강점 사업인 친환경 수처리부문의 Cash Cow센터로써의 역할 정립과, 플랜트 사업의 조직 강화를 통하여 매출을 강화할 계획을 갖고 있습니다. 향후 공공 공사부문 영업력 강화와 친환경 시장에 맞춘 당사 전 사업부문 포트폴리오개선을 통해 지속적인 성장의 기틀을 마련하는 한편 기 보유한 민간 건축부문의 전문가 그룹의 역량을 바탕으로 한층 더 강화된 사업전략을 수립하여 새로운 사업기회를 모색해 나가고 있습니다.한편 2011년 12월 28일, 당사가 존속법인이 되고, 코오롱아이넷(주)와 코오롱비앤에스(주)가 피합병법인으로 하는 합병을 완료하였으며 회사명도 기존 코오롱건설(주)에서 코오롱글로벌(주)로 변경되었습니다. 이에 따라 기존에 영위하던 건설사업부문 뿐만 아니라 무역사업, 유통서비스, 스포렉스 사업 등으로 사업부문이 다각화 되었습니다. 이는 안정적 사업 포트폴리오 구성을 통하여 Risk 분산이 가능한 사업구조를 수립했다는 의미가 있습니다. 조직 역시 1CEO, 1CFO 체제를 구축하여 조속한 합병 후 통합 작업을 추진, 안정적으로 조직 체제가 정착되었습니다. 사업적인 측면에 있어서는 기존 건설 사업부문의 실적과 무역사업부문의 Network가 결합하여 해외 사업 수주 등에 시너지 효과를 창출, 실적에 기여할 수 있을 것으로 전망하고 있으며 유통서비스 부문의 자동차 판매는 주력 제품인 BMW의 판매 호조로 당사의 Cash Flow 및 투자 여력에 큰 힘이 될 것으로 기대하고 있습니다. 5. 유동성 및 자금조달 장단기 차입금 관련하여 장단기 금융상품, 매도가능증권, 유형자산이 담보로 설정되어 있습니다. 1년 이내 만기도래하는 차입금의 경우, 건설사업부문의 수금과 무역부문, 유통 서비스 부문의 수금, 영업이익을 통한 현금유입 등을 통한 안정적 운영이 가능하여 이미 상환을 계획하고 있고 충분한 여유 한도자금을 확보하여 상환능력이 충분하다 판단, 현재 단기차입금이 당사의 경영 성과에 영향을 줄만한 사항은 아닙니다. 또한 당사의 현금 흐름에 특이사항은 없습니다. 한편, 합병으로 인해 무역사업부문이 생겨남에 따라 차후에는 환율의 변화에 다른 위험을 회피하는 것이 중요해질 것으로 예상됩니다. 따라서 파생상품을 보다 적극적으로 운용할 예정이며 통화거래선도수익과 비용도 일부 발생할 가능성이 있습니다. - 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위: 백만원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은행 269,341 2,628 - 271,970 - 보험회사 - - - - - 종합금융회사 - - - - - 여신전문금융회사 8,336 - 1,670 6,666 - 상호신용금고 - - - - - 기타금융기관 - - - - - 금융기관 합계 277,677 2,628 1,670 278,636 - 회사채(공모) - - - - - 회사채(사모) 225,000 70,000 50,000 245,000 - 유상증자 - - - - - 자산유동화 17,500 - 17,500 - - 기타금융기관 - - - - - 자본시장 합계 242,500 70,000 67,500 245,000 - 주주, 임원, 관계회사 차입금 - - - - - 기타 46,062 - 13,060 33,002 - 총계 566,239 72,628 82,230 556,638 - 6. 부외거래 - Ⅱ. 사업의 내용 부분에 있는 파생상품, XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항등에 있는 우발채무 등을 참고하시기 바랍니다. 7. 그 밖에 투자결정에 참고할 사항 가. 중고차 영업양수도 계약 (단위 : 백만원) 계약일 계약기간 계약상대방 계약목적 계약내용 계약금액 대금수수방법 2016.12.29 - 코오롱오토플랫폼(주) 영업양수도 BPS 중고차 영업 양수도 계약 6,440 현금 주) 당사는 수입 중고차 사업부문을 연결종속회사인 코오롱오토플랫폼으로 영업 양도 하 였습니다. 나. 자산양수도계약 계약일 계약기간 계약상대방 계약목적 계약내용 계약금액 대금수수방법 2016.12.29 - 코오롱하우스비전 자산양수도 Common Life 사업 관련 자산 양수도 계약 - 현금 주) 당사는 Common Life 사업 관련 시스템 및 자산을 연결종속회사인 코오롱하우스비전으로 양도 하였습니다. 주) 상기 양도대상 자산은 작성일 현재 가치평가 진행중이며, 양수도 계약에 따라 가치평가 완료 이후 산정금액으로 대금을 지급받기로 하였습니다. - Ⅱ. 사업의 내용 부분에 있는 파생상품, XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항등에 있는 우발부채 등을 참고하시기 바랍니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성개요 작성기준일에 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 5인의 사외이사 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다 나. 중요사항의결 등 개최일자 의안내용 가결여부 비고 성 명 최익종(출석률:100%) 조동호(출석률:100%) 이동설(출석률:83%) 박동호(출석률:100%) 찬반여부 2016.02.23 2015년 4분기 위원회 활동 보고2015년 4분기 실적 보고 제56기 재무제표 승인의 건제56기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건사채발행 대표이사 위임의 건2015년 4분기 주요주주등과의 거래 및 2016년 1분기 거래 승인의 건코오롱 브랜드 사용 계약 갱신의 건 가결 - 찬성 찬성 불참 찬성 개최일자 의안내용 가결여부 비고 성 명 최익종(출석률:100%) 조동호(출석률:100%) 이동설(출석률:83%) 박동호(출석률:100%) 천의영(출석률:100%) 찬반여부 2016.03.25 제57기 이사 보수액 대표이사 위임의 건사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2016.04.19 2016년 1분기 위원회 활동 보고2016년 1분기 실적 보고2016년 1분기 주요주주등과의 거래 및 2016년 2분기 거래 승인의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2016.07.28 2016년 2분기 위원회 활동 보고2016년 2분기 실적 보고2016년 2분기 주요주주등과의 거래 및 2016년 3분기 거래 승인의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2016.10.11 제 56주년 창립기념일 임직원 선물 지급을 위한 자기주식 처분의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2016.10.24 2016년 3분기 위원회 활동 보고2016년 3분기 실적 보고2016년 3분기 주요주주등과의 거래 및 2016년 4분기 거래 승인의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2016.12.21 제 57기 (2016년 사업연도) 현금 배당의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2016.12.29 코오롱오토풀랫폼(주) 및 코오롱하우스비전(주) 유상증자 참여의 건,건설 플랫폼 신사업 자산 매각 계약 체결의 건BMW 중고차 영업 양수도 체결의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 ※ 2016년 1월 7일 김은종 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 2016년 3월 25일 당사의 제56기 정기주주총회에서 천의영 사외이사가 신규 선임되었습니다. 다. 이사회내 위원회 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고 경영위원회 사내이사 3명 윤창운 대표이사장동권 사내이사김동수 사내이사 ① 경영위원회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회에서 위임한 사항을 심의및 의결한다. ② 경영위원회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 이사회의 위임을 받아 심의 및 의결 할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 2011년 12월 30일위원회 설치 감사위원회 사외이사 3명 조동호 사외이사최익종 사외이사박동호 사외이사 ※ 2. 감사제도에 관한 사항 참조 2011년 12월 30일위원회 설치 사외이사 후보추천위원회 사내이사 1명사외이사 2명 윤창운 사내이사이동설 사외이사천의영 사외이사 ① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다. ② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다. 2011년 12월 30일 위원회 설치 ※ 2016년 3월 25일 천의영 사외이사는 사외이사후보추천위원회에 선임되었습니다. 라. 위원회의 활동 내역-경영위원회(보고서 제출일 현재) 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 경영위원회 2016.01.07 - 베트남 베이마우 하수도사업 R BOND 발급의 건 가결 경영위원회 2016.01.15 - 대외지급보증 연장 및 이에 따른 외화정기예금(EUR 17,725) 담보제공 연장의 건 가결 경영위원회 2016.01.21 - 울산 대현동 공동주택 개발사업 관련 금 662억원 대출약정 체결의 건 가결 경영위원회 2016.01.26 - 평택~부여~익산(서부내륙)고속도로 민간투자사업 출자의 건 가결 경영위원회 2016.01.28 - 코오롱글로벌(주) 구미지점 설치의 건 가결 경영위원회 2016.02.02 - SC은행 신규 외환한도 차입의 건 가결 경영위원회 2016.02.02 - 스리랑카 서콜롬보 상수도개선사업 B BOND 발급의 건 가결 경영위원회 2016.02.02 - KEB하나은행 지급보증건 관련 외화예금 담보제공에 관한 건 가결 경영위원회 2016.02.15 - 방글라데시 카나풀리정수장 2단계 W-1 관련 보증서(P BOND 및 AP BOND) 발급의 건 가결 경영위원회 2016.03.04 - 농협 외환통합한도 여신 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2016.03.04 - 당사 운영자금의 조달을 위한 사모사채(제147회)의 발행한도 설정과 관련한 승인의 건- 케이파이브제오차 주식회사 발행의 후순위 사채에 관하여 사모사채인수인에게 근질권 제공에 대한 승인의 건 가결 경영위원회 2016.03.17 - 코오롱 구간 마라톤대회 운영대행 용역계약의 건 가결 경영위원회 2016.03.29 - KEB하나은행 당좌대출 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2016.03.29 - 영동고속도로(여주~강릉) 민간자본활용 시설개량사업을 수행하기 위한 채권매입 약정 계약의 건 가결 경영위원회 2016.03.31 - 대구 장기동 지역주택조합 사업 관련 연대보증 채무의 건 가결 경영위원회 2016.04.18 - 하나은행 여신 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2016.04.25 - 평택고덕지역주택조합 연대보증 채무 및 책임준공 확약 등 담보제공을 위한 승인의 건 가결 경영위원회 2016.04.25 - 농협 여신 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2016.04.26 - KEB외환은행 지급보증건 관련 외화예금 담보제공에 관한 건 가결 경영위원회 2016.04.26 - 산업은행 외국환 한도 만기 연장 요청의 건 가결 경영위원회 2016.04.18 - KEB 하나은행 포괄외화한도 여신 만기연장의 건 가결 경영위원회 2016.04.25 - 평택고덕지역 주택사업 관련 책임준공 확약 및 담보제공의 건 가결 경영위원회 2016.04.25 - 농협 여신만기 연장의 건 가결 경영위원회 2016.04.26 - KEB 외환은행 지급보증건 관련 외화예금 담보제공의 건 가결 경영위원회 2016.04.26 - 산업은행 외국환 한도 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2016.05.11 - 덕평 휴게소 3단계 사업진행 관련 사업협약서 체결의 건 가결 경영위원회 2016.05.17 - 하나은행 여신 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2016.05.19 - 신평지역주택 사업부지 담보대출채권의 양수도 계약체결의 건 가결 경영위원회 2016.05.23 - BMW FSK BSI/MSI LOAN 신규 한도 체결의 건 가결 경영위원회 2016.06.07 - 한국수출입은행 수입자금대출 한도 설정의 건 가결 경영위원회 2016.06.10 - 부개인우구역 주택 재개발정비 사업관련 대출협약의 건 가결 경영위원회 2016.06.20 - 역삼동 부지 매입관련 매수인 지위 승계 합의서 체결의 건 가결 경영위원회 2016.06.22 - 청담동 개발 사업관련 대출약정서 및 계약서 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2016.06.23 - 대구은행 여신 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2016.06.29 - 군포시 당정동 M-테크노지식산업센터 신축 사업 대출약정의 건 가결 경영위원회 2016.06.29 - 농협 여신한도 연장의 건 가결 경영위원회 2016.06.29 - 코오롱 하우스비전 도시형생활주택 건설에 따른 시공권 및 유치권 포기확약서 제출의 건 가결 경영위원회 2016.07.18 -코오롱글로벌(주) 강서지점 설치의 건 가결 경영위원회 2016.07.29 -여신 한도 변경 및 일반자금대출 신규 차입의 건 가결 경영위원회 2016.08.18 -경북 환경 에너지 종합타운 조성 사업 관련 주주 협약서 체결의 견 가결 경영위원회 2016.08.22 -코오롱글로벌(주) 의정부지점 설치의 건 가결 경영위원회 2016.08.23 -부산 사직동 코오롱하늘채 공동주택 개발사업 관련 연대보증의 건 가결 경영위원회 2016.09.22 -코오롱글로벌(주) 의정부센터 설치의 건 가결 경영위원회 2016.09.30 -코오롱글로벌(주) KB캐피탈 리스승계 제휴 진행의 건 가결 경영위원회 2016.10.06 -SBI 저축은행 기타어음 할인한도 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2016.10.17 -BMW파이낸셜서비스코리아 Wholesale Financing 약정 체결의 건 가결 경영위원회 2016.10.19 -청담 아노블리 복합시설 중도금 대출 연대보증의 건 가결 경영위원회 2016.10.31 -경주풍력발전(주) 대출약정 관련 주주 협약서 체결의 건 가결 경영위원회 2016.11.01 -탄자니아 무힘빌리 대학병원 건립공사 관련 R BOND 발급의 건 가결 경영위원회 2016.11.15 -수성 범물 지역주택조합 중도금대출 약정 체결의 건 가결 경영위원회 2016.11.29 - 동림동 지역주택조합 사업 관련 연대보증 채무 부담 및 공사대금 채권 신탁 승인의 건 가결 경영위원회 2016.12.12 - 군포 M테크노센터 지식산업센터 중도금 대출 연대보증의 건 가결 경영위원회 2016.12.19 -청당 코오롱하늘채 지역주택조합 연대보증 채무의 건 가결 경영위원회 2016.12.21 -청당 코오롱하늘채 지역주택조합 중도금 대출 관련 근보증 약정 체결의 건 가결 경영위원회 2016.12.21 -스리랑카 데두루오야 상수도 공사 관련 P BOND 및 AP BOND 발급의 건 가결 - 감사위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 성 명 조동호(출석률 100%) 최익종(출석률 100%) 박동호(출석률 100%) 찬반여부 감사위원회 2016.02.23 ㅇ2015년 4분기 실적보고ㅇ2015년 4분기 감사팀 업무보고 가결 찬성 찬성 찬성 감사위원회 2016.04.19 ㅇ2016년 1분기 실적보고ㅇ2016년 1분기 감사팀 업무보고 가결 찬성 찬성 찬성 감사위원회 2016.07.28 ㅇ2016년 2분기 실적보고ㅇ2016년 2분기 감사팀 업무보고ㅇ2016년 상반기 핵심감사항목 선정 결과 보고 가결 찬성 찬성 찬성 감사위원회 2016.10.24 ㅇ2016년 3분기 실적보고ㅇ2016년 3분기 감사팀 업무보고 가결 찬성 찬성 찬성 - 사외이사 후보추천위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 성 명 이동설(출석률 100%) 윤창운(출석률 100%) 찬반여부 찬반여부 사외이사후보추천위원회 2016.02.22 ㅇ사외이사 추천의 건- 천의영 사외이사 가결 찬성 찬성 마. 이사의 독립성당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 이사의 독립성과 자율성을 보장하기 위해 최대주주 및 주요주주가 아닌 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해 오고 있습니다. 성명 추천인 선임배경 활동분야 회사와의 거래 최대주주 등과의 관계 이웅열 이사회 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 경영/전략 - 특수관계인 윤창운 이사회 당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함 업무총괄 - 특수관계인 장동권 이사회 당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함 경영/전략 - 특수관계인 김동수 이사회 당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함 경영/전략 - 특수관계인 조동호 이사회 사업 분야의 전문가 (사외이사) 경영자문 - - 이동설 이사회 경영 분야의 전문가 (사외이사) 경영자문 - - 천의영 이사회 경영 분야의 전문가 (사외이사) 경영자문 - - 최익종 이사회 재무 분야의 전문가 (사외이사) 경영자문 - - 박동호 이사회 재무 분야의 전문가 (사외이사) 경영자문 - - ※ 작성기준일 이후인 2017년 3월 24일 제 57기 정기주주총회에서 이웅열, 윤창운 이사가 재선임 되었고, 안효상 이사가 신규 선임되었습니다. 또한 임기만료로 조동호, 최익종, 이동설 사외이사가 퇴임하였고, 최채봉, 노융기, 방철환, 남원준 사외이사가 신규 선임되었습니다. 당사의 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황은 다음과 같습니다. 권한 : ① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다. ② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다. 구성 : 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수 이상은 사외이사이어야 한다.사외이사후보추천위원회 구성현황 성 명 주요경력 비고 윤창운 - 고려대 경영학과- SKCKOLONPI 대표이사 사장 위원장 이동설 - 성균관대 정책학 석사- 수원대 객원교수- 기무사 기획관리실장(준장) 사외이사 천의영 - 서울대(원) 건축학 박사- 경기대(원) 건축설계학과 주임 교수 - 국토부 통합심의위원회 심의위원 사외이사 ※ 2016년 1월 7일 김은종 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 2016년 3월 25일 당사의 제56기 정기주주총회에서 천의영 사외이사가 신규 선임되었으나, 작성기준일 이후인 2017년 3월 2일 일신상의 이유로 사임하였습니다. ※ 작성기준일 이후인 2017년 3월 24일 제 57기 정기주주총회에서 이동설 사외이사가 임기만료로 퇴임하였고 신규 선임된 방철환, 남원준 사외이사가 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임 되었습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사의 경우 2011년 12월 30일부터 이사회내에 감사위원회가 설치되었며, 이전에는 상근감사 1인과 비상근감사 1인으로 감사기능을 수행하였습니다. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 구성합니다. 위원 중 1인 이상은 상법시행령 제16조 제2항이 정하는 회계 또는 재무전문가 이어야하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 합니다. 위원회의 구성요건에 미달되게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 충족되도록 규정하고 있습니다. 2) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 당사의 경우 감사위원회가 감사업무를 효율적으로 운영할 수 있도록 윤리경영실-감사팀을 편재하여 부장 4인, 과장 1인, 대리 2인으로 총 7인을 두고 있으며, 부서(팀) 또는 현장 감사시 해당 부서에서 수시 보조요원을(과장급) 지원받아 감사업무를 수행할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 이사회의 소집시 감사위원의 참여를 보장하고 있으며, 모든 부서에 감사위원회의 자료 요구가 있을 경우 이를 제출하도록 의무화하고 있습니다.3) 감사위원의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 최익종 - 워싱턴대 MBA- KDB생명 대표이사 - 산업은행 부행장 사외이사 조동호 - 영남대 무역학과- 감사원 공공감사운영단장- 예금보험공사 감사전문위원 - 한국전략원자력대학원 개방형감사 - 대한지방행정공제회 상임감사- (재)한국경제행정연구원장 사외이사 박동호 - 한국외국어대학교 경제학과- 한국수출입은행 자금부장- 한국해양보증(주) 설립위원회 사외이사 ※ 2015년 3월 27일 당사의 제55기 정기주주총회에서 문동석 사외이사가 퇴임하고, 박동호 사외이사가 감사위원으로 신규 선임되었습니다. ※ 작성기준일 이후인 2017년 3월 24일 제 57기 정기주주총회에서 조동호, 최익종사외이사가 임기만료로 퇴임하였고, 최채봉, 노융기 사외이사가 감사위원으로 신규 선임되었습니다. 나. 감사위원회의 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 - 16.10.19~16.10.21 '16년 사업연도 3분기 결산서류검토 재무제표 및 회계장부의 감사결과적정하게 작성되어 있음을 확인 - - 16.07.13~16.07.15 '16년 사업연도 2분기 결산서류검토 재무제표 및 회계장부의 감사결과적정하게 작성되어 있음을 확인 - - 16.04.25~16.04.27 '16년 사업연도 1분기 결산서류검토 재무제표 및 회계장부의 감사결과적정하게 작성되어 있음을 확인 - - 16.01.13~16.01.16 '15년 사업연도 4분기 결산서류검토 재무제표 및 회계장부의 감사결과적정하게 작성되어 있음을 확인 - 다. 준법지원인 선임현황- 상법 제542조의13 ① 자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 상장회사는 법령을 준수하고 회사경영을 적정하게 하기 위하여 임직원이 그 직무를 수행할 때 따라야 할 준법통제에 관한 기준 및 절차(이하 ＂준법통제기준＂이라 한다)를 마련하여야 한다.② 제1항의 상장회사는 준법통제기준의 준수에 관한 업무를 담당하는 사람(이하 ＂준법지원인＂이라 한다)을 1명 이상 두어야 한다.③ 준법지원인은 준법통제기준의 준수여부를 점검하여 그 결과를 이사회에 보고하여야 한다.④ 제1항의 상장회사는 준법지원인을 임면하려면 이사회 결의를 거쳐야 한다.⑤ 준법지원인은 다음 각 호의 사람 중에서 임명하여야 한다. (1. 변호사 자격을 가진 사람……중략)⑥ 준법지원인의 임기는 3년으로 하고, 준법지원인은 상근으로 한다.- 준법지원인 인적사항 및 주요경력: 이정훈 대리1981.11.10 生고려대 경제학과(2009 卒) - 부산대 법학전문대학원(2015 卒)前 현대건설㈜ 근무(2009~2012), 법무법인 지평 근무(2015)現 코오롱글로벌㈜ 법제팀 대리 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 정관 제26조의 규정에 따라 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 및 전자투표제 또한 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 당사 이사회에서는 2015년3월27일 개최한 당사의 제55기 정기주주총회와 작성기준일 이후인 2017년 3월 24일 개최한 제57기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고(개별결의), 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 향후에도 전자투표제도의 도입 필요시 당사는 이사회 승인을 거쳐 채택여부를 결정할 예정입니다. 다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음. 라. 경영권 경쟁- 해당사항 없음. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 ㈜코오롱 최대주주 의결권있는주식 10,324,358 62.31 10,324,358 62.31 - ㈜코오롱 최대주주 의결권없는주식 19,883 0.43 19,883 0.43 - 오운문화재단 계열단체 의결권있는주식 130,205 0.79 130,205 0.79 - 이웅열 회장 의결권있는주식 96,522 0.58 96,522 0.58 - 안병덕 계열사임원 의결권있는주식 14,186 0.09 14,186 0.09 - 윤창운 대표이사 의결권있는주식 32,982 0.20 36,702 0.22 - 장동권 임원 의결권있는주식 20,000 0.12 21,520 0.13 - 김동수 임원 의결권있는주식 5,000 0.03 5,020 0.03 - 이용현 계열사임원 의결권있는주식 200 0.00 200 0.00 - 배성배 계열사임원 의결권있는주식 1,051 0.01 1,051 0.01 - 안효상 계열사임원 의결권있는주식 10,100 0.06 12,120 0.07 - 박동문 계열사임원 의결권있는주식 859 0.01 859 0.01 - 김재휴 계열사임원 의결권있는주식 171 0.00 0 0.00 - 박우용 계열사임원 의결권있는주식 14 0.00 0 0.00 - 채희준 계열사임원 의결권있는주식 18 0.00 0 0.00 - 박문희 계열사임원 의결권있는주식 233 0.00 233 0.00 - 손정현 계열사임원 의결권있는주식 6 0.00 6 0.00 - 이기원 계열사임원 의결권있는주식 2,630 0.02 2,650 0.02 - 윤태인 계열사임원 의결권있는주식 72 0.00 0 0.00 - 임성균 계열사임원 의결권있는주식 2,504 0.02 2,524 0.02 - 이철승 계열사임원 의결권있는주식 43 0.00 43 0.00 - 송혁재 계열사임원 의결권있는주식 0 0.00 1,144 0.01 - 정공환 계열사임원 의결권있는주식 0 0.00 5,895 0.04 - 이인성 계열사임원 의결권있는주식 0 0.00 46 0.00 - 이종식 계열사임원 의결권있는주식 0 0.00 1,046 0.01 - 김문수 계열사임원 의결권있는주식 0 0.00 2,770 0.02 - 이서구 계열사임원 의결권있는주식 0 0.00 20 0.00 - 김응옥 계열사임원 의결권있는주식 0 0.00 20 0.00 - 강승철 계열사임원 의결권있는주식 0 0.00 34 0.00 - 김현진 계열사임원 의결권있는주식 0 0.00 1,668 0.01 - 계 의결권있는주식 10,641,154 64.22 10,660,842 64.34 - 의결권없는주식 19,883 0.43 19,883 0.43 - ※ 합병시 주식매수 청구권행사로 취득한 당사의 보통주 자기주식 6,419,062주 중4,111,432주는 2013년 7월 25일 최대주주인 (주)코오롱이 매수하였습니다.※ 상기 지분율은 공시작성기준일 보통주 및 우선주 총수에 대비하여 산출하였습니다.최대주주인 (주)코오롱의 개요는 아래와 같습니다. 연혁 회사설립일 : 1957년 4월 12일본점소재지 : 경기도 과천시 코오롱로 11 (1997년 6월 26일 이후)영문명 : KOLON CORPORATION사업자등록번호 : 202-81-44660 대표자 이웅열, 안병덕 재무현황 자산: 1,120,301,951,722원/ 부채: 604,881,945,438원/ 자본: 515,420,006,284원/ 영업수익: 52,652,827,345원/ 영업이익 : 18,379,201,140원/ 당기순이익: 9,545,632,660원 사업현황 지주회사 고유의 사업인 자회사의 제반 사업내용을 지배/경영지도/정리/육성하는 지주사업 등 경영주체 의사결정기구 : 이사회 ※ 해당 내역은 2016년 (주)코오롱의 별도 재무제표를 참고 하였습니다. 2. 최대주주의 변동내역 -당기에 최대주주의 변동내역은 없습니다. ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 3. 주식 소유현황 가. 5% 이상 주주의 주식소유 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)코오롱 10,324,358 62.43 - KB자산운용 1,727,332 10.42 - 케이글로벌파트너스제일차(주) 8,640,350 10.51 - 우리사주조합 - - - ※ 상기 주식 소유현황은 보통주 기준으로 작성하였습니다.※ 2014년 3월 28일 제3자배정 유상증자에 따라 상환전환우선주 4,385,964주가 발행되었으나, 2016년 4월 4일 65,789주가 조기 전환 되었고, 나머지 4,320,175주에 대해 상환전환우선주 1주당 보통주 2주의 전환비율에 따라 발행주수의 두배인 8,640,350주 기준으로 보유비율을 산출하였습니다. 단, 전환이 이뤄지지 않은 현재 상기 케이글로벌파트너스제일차(주)의 지분율은 2014년 4월 25일 자본감소로 인한 주식수 변동에 따른 비율 변동을 적용하지 않은 숫자이며, 당사가 발행한 전환상환우선주가 전환되는 시점의 발행주식수 및 전환상환우선주 전환 비율에 따른 소유주식 변동에 따라 지분율 변동이 이뤄질 예정입니다. 나. 소액주주 현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 12,962 99.96 4,969,137 23.43 - 다. 주식사무 당사 주식사무에 대한 내용은 아래와 같습니다. 정관상신주인수권의 내용 ① 이 회사의 주주는 그가 소유하고 있는 주식수에 비례하여 신주의 인수권을 가진다.다만, 주주가 인수하지 아니한 주식과 신주배정의 경우 발생하는 단주의 처리는 이사회의 결정에 의한다.② 이사회는 전항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우4. 상법 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 상법 제418조 제2항의 규정에 의거하여 긴급한 자금조달 내지 재무구조 개선 등의 중요한 경영상의 목적을 달성하기 위해 국내외 금융기관등에게 신주를 발행하거나 기술도입을 필요로 그 제휴회사등에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 제1호 내지 제2호, 제5호 내지 제7호에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 결산일로부터 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 8권종(일주,오주,십주,오십주,백주,오백주,천주,만주) 명의개서대리인 하나은행 증권대행부 (서울 영등포구 국제금융로 72, TEL. 02-368-5863 ) 주주의 특전 없음 ※ 2014년 3월 21일 당사의 제54기 정기주주총회에서 당사 정관을 표준정관 및 개정된 자본시장법 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례)에 따라 내용 및 기재순서 등을 변경하고, 신규 법령에 따른 정관 내용을 추가하였습니다. 자세한 내용은 당사의 주주총회 결과 공시 또는 주주총회 소집공고 등을 참조하시기 바랍니다. 4. 주가 및 주식거래실적 당사의 주식은 한국거래소에 상장되어 있으며, 최근 6개월간의 주가 및 주식거래 실적은 아래와 같습니다. (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, 원) 종 류 '16년.7월 '16년.8월 '16년.9월 '16년.10월 '16년.11월 '16년.12월 보통주 최고 15,700 16,800 15,000 14,250 13,000 11,850 최저 14,350 14,750 14,000 13,300 11,000 10,750 월간거래량 348,559 675,207 311,947 249,724 175,734 198,267 우선주 최고 11,750 11,950 11,550 11,850 11,150 11,550 최저 11,150 11,050 11,150 11,000 10,200 10,100 월간거래량 18,064 18,811 24,215 12,034 14,499 16,396 ※ 해당 수치는 한국증권거래소(KRX)에서 발췌하였습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 윤창운 남 1954.03 사장 등기임원 상근 대표이사 고려대 / SKC KOLON PI㈜ 대표이사 사장 36,702 0 2014.01.01~현재 - 이웅열 남 1956.04 회장 등기임원 상근 그룹회장 조지워싱턴대(원) / 그룹회장 96,522 0 1991.03.31~현재 - 이동설 남 1957.04 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 육군사관학교 / 국군 기무사령부 0 0 2014.03.21~현재 2017.03.20 조동호 남 1954.07 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 영남대 / 감사원 0 0 2014.03.21~현재 2017.03.20 최익종 남 1955.11 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 전북대 / 한국산업은행 0 0 2014.03.21~현재 2017.03.20 천의영 남 1963.08 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 서울대(원) / 광주비엔날레 광주폴리Ⅲ 총감독 0 0 2016.03.25~현재 2019.03.24 박동호 남 1955.09 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 한국외국어대 / 한국수출입 은행 자금 부장 0 0 2015.03.27~현재 2018.03.24 장동권 남 1959.10 부사장 등기임원 상근 건설부문장 한양대 / 현대건설 사업총괄 전무 21,520 0 2012.01.01~현재 - 김동수 남 1962.04 전무 등기임원 상근 전략기획본부장 서울대(원) / ㈜코오롱 윤리경영실장 5,020 0 2014.01.01~현재 - 김태홍 남 1958.05 전무 미등기임원 상근 건축본부장 경희대 / 코오롱건설 기획조정팀장 7,280 0 2001.01.01~현재 - 정영훈 남 1963.08 전무 미등기임원 상근 상사사업본부장 영남대 / 코오롱상사㈜ 3,520 0 2007.01.01~현재 - 조현철 남 1965.05 상무 미등기임원 상근 건축 담당임원 한양대 / 코오롱건설 주택영업팀장 2,034 0 2009.01.01~현재 - 안효상 남 1961.04 전무 미등기임원 상근 전략기획 담당임원 고려대 / ㈜코오롱 재무팀장 12,120 0 2008.01.01~현재 - 한인호 남 1965.03 상무 미등기임원 상근 인프라본부장 경희대 / 환경시설관리공사 5,437 0 2011.07.01~현재 - 이기원 남 1964.04 상무 미등기임원 상근 전략기획 담당임원 경북대 / 코오롱건설 기획조정팀장 2,650 0 2013.01.01~현재 - 송승회 남 1960.10 상무 미등기임원 상근 스포렉스본부장 동국대(원) / 스포렉스 서초사업팀장 3,590 0 2011.01.01~현재 - 한영호 남 1964.02 상무 미등기임원 상근 인프라 담당임원 성균관대 / 코오롱건설 환경공사팀장 5,395 0 2012.01.01~현재 - 임성균 남 1966.09 상무 미등기임원 상근 건설부문 담당임원 연세대(원) / 코오롱건설기술연구소장 2,524 0 2010.01.01~현재 - 전철원 남 1963.03 상무 미등기임원 상근 BMW본부장 경성대 / 코오롱B AnC사업부장 34 0 2011.01.01~현재 - 이종식 남 1963.03 상무보 미등기임원 상근 인프라 담당임원 서울대 / 코오롱건설 플랜트팀장 1,046 0 2012.01.01~현재 - 노성훈 남 1962.01 상무보 미등기임원 상근 건축 담당임원 한양대 / 코오롱건설 건축기술영업팀장 5,522 0 2010.01.01~현재 - 송혁재 남 1966.02 상무보 미등기임원 상근 인프라 담당임원 인하대 / 코오롱건설 토목기술영업팀장 1,144 0 2012.01.01~현재 - 정용훈 남 1965.01 상무보 미등기임원 상근 인프라 담당임원 성균관대 / 코오롱건설 환경기술영업팀장 5,945 0 2013.01.01~현재 - 지상목 남 1963.10 상무보 미등기임원 상근 상사사업본부 담당임원 한양대 / 코오롱아이넷 밀라노 지사장 3,020 0 2012.01.01~2016.12.31 - 최영규 남 1965.06 상무보 미등기임원 상근 상사사업본부 담당임원 전북대 / 코오롱상사㈜ 1,831 0 2012.01.01~현재 - 김현진 남 1968.04 상무보 미등기임원 상근 BMW 담당임원 고려대 / 코오롱B AnC기획팀장 1,668 0 2014.01.01~현재 - 김문수 남 1965.08 상무보 미등기임원 상근 인프라 담당임원 한양대 / 코오롱건설 토목CE팀장 2,770 0 2015.01.01~현재 - 정공환 남 1965.07 상무보 미등기임원 상근 건축 담당임원 인하대 / 코오롱건설 CI팀장 5,895 0 2015.01.01~현재 - 강승철 남 1965.01 상무보 미등기임원 상근 BMW 담당임원 한양대 / 코오롱글로벌 BMW영업팀장 34 0 2015.01.01~2016.12.31 - 윤종우 남 1962.10 상무보 미등기임원 상근 인프라 담당임원 한양대 / 코오롱글로벌 콜롬보지사장 20 0 2016.01.01~현재 - 신승철 남 1969.07 상무보 미등기임원 상근 인프라 담당임원 서울시립대(원) / 코오롱글로벌 제2영동고속도로소장 797 0 2016.01.01~현재 - 이인우 남 1969.05 상무보 미등기임원 상근 LSI 담당임원 한양대(원) / 코오롱글로벌 LSI실 팀장 20 0 2016.01.01~현재 - 나. 직원 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 건설직속 남 65 - 3 - 68 9년 7월 4,820 71 - 건설직속 여 24 - 4 - 28 3년 6월 1,340 48 - 건축본부 남 270 - 93 - 363 9년 10월 23,670 65 - 건축본부 여 13 - 20 - 33 4년 7월 1,108 34 - 인프라본부 남 402 - 244 - 646 8년 3월 39,117 61 - 인프라본부 여 12 - 24 - 36 3년 9월 945 26 - 상사사업본부 남 72 - 1 - 73 9년 12월 4,990 68 - 상사사업본부 여 29 - 7 - 36 6년 1,048 29 - BMW본부 남 998 - 74 - 1072 3년 45,171 42 - BMW본부 여 58 - 27 - 85 2년 8월 2,688 32 - 스포렉스본부 남 55 - 117 - 172 2년 11월 4,937 29 - 스포렉스본부 여 24 - 93 - 117 2년 5월 2,174 19 - 기타 남 69 - 2 - 71 9년 3월 6,166 87 - 기타 여 15 - 2 - 17 7년 9월 698 41 - 합 계 2,106 - 711 - 2,817 - 138,872 49 - 2. 임원의 보수 등 이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 9 5,000 - 나. 보수지급금액 나-1) 이사ㆍ감사 전체 보수 지급금액 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 10 2,859 286 - ※ 보수총액은 당기 중 퇴임한 이사(김은종 사외이사/ 2016년 1월 7일 퇴임)에게 지급한 보수금액을 포함한 금액입니다.※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다. 나-2) 유형별 보수 지급금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 2,676 669 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 3 75 25 - 감사위원회 위원 3 108 36 - 감사 - - - - 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 이웅열 회장 900,500 - 윤창운 사장 500,500 - 김동수 전무 974,321 - 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이웅열 근로소득 급여 900,000 이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 연간 급여총액 9억원의 1/12인 75,000,000원을 매월 지급하였음 상여 500 임원보수지급 규정에 따라 연1회(하계) 500,000원 지급하였음 윤창운 근로소득 급여 500,000 이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 연간 급여총액 5억원의 1/12인 41,666,670원을 매월 지급하였음 상여 500 임원보수지급 규정에 따라 연1회(하계) 500,000원 지급하였음 김동수 근로소득 급여 250,000 이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 연간 급여총액 2억5천만원의 1/12인 20,833,340원을 매월 지급하였음 상여 500 임원보수지급 규정에 따라 연1회(하계) 500,000원 지급하였음 기타 5,071 임직원 복지 정책에 따른 자녀학비 보조 5,071,080원 지급하였음 퇴직소득 퇴직금 718,750 임원퇴직금 지급 기준에 따라 기준금액 20,833,840원에 근속연수 및 지급지수를 계산 하여 지급하였음. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 기업집단의 명칭 ㅇ기업집단의 명칭 : 코오롱ㅇ기업집단의 동일인 : 이웅열 2. 계열사간 투자지분 현황 기준일: 2017년 3월 31일 (단위 : 백만원, % ) 투자회사/피투자회사 자본금 특수관계인 비영리법인 ㈜코오롱 (주)코오롱인더스트리 코오롱글로텍 (주)코오롱플라스틱 코오롱글로벌㈜ 코오롱에코원 코오롱환경서비스㈜ 코오롱하이드로제닉스㈜ 코오롱생명과학 더블유파트너스 코오롱인베스트먼트 계 ㈜코오롱 65,688 50.45% - - - - - - - - - - - - 50.45% 코오롱인더스트리 139,597 1.41% - 32.16% - - - - - - - - - - 33.55% 코오롱글로텍㈜ 15,947 0.91% - - 79.83% 18.14% - - - - - - - - 98.89% 그린나래㈜ 50,000 - - - - 100.00% - - - - - - - - 100.00% 코오롱웰케어㈜ 19,394 - - - - 100.00% - - - - - - - - 100.00% ㈜케이에프엔티 500 - - - 100.00% - - - - - - - - - 100.00% 스위트밀㈜ 3,500 - 19.97% - 57.14% - - - - - - - - - 77.11% 코오롱에버레이㈜ 1,200 - - - 100.00% - - - - - - - - - 100.00% 코오롱에코너지㈜ 1,650 18.18% - - 81.82% - - - - - - - - - 100.00% 코오롱패션머티리얼㈜ 45,000 0.10% - - 66.67% - - - - - - - - - 66.76% 코오롱플라스틱㈜ 38,000 0.28% - - 66.68% - - - - - - - - - 66.96% 코오롱바스프이노폼㈜ 10,200 - - - - - 50.00% - - - - - - - 50.00% ㈜셀빅개발 30,381 1.03% - - 87.98% - - - - - - - - - 89.01% ㈜씨에이텍 500 - - - 70.00% - - - - - - - - - 70.00% 코오롱글로벌㈜ 106,082 1.26% 0.79% 62.31% - - - 0.92% - - - - - - 65.27% 네이처브리지㈜ 31,050 - - - - - - 100.00% - - - - - - 100.00% 덕평랜드㈜ 5,200 - - - - - - 51.00% - - - - - - 51.00% ㈜테크비전 600 - - - - - - 100.00% - - - - - - 100.00% 명지에너지㈜ 50 - - - - - - 100.00% - - - - - - 100.00% 코오롱하우스비전㈜ 7,500 - - - - - - 100.00% - - - - - - 100.00% 양양풍력발전㈜ 50 - - - - - - 100.00% - - - - - - 100.00% 코오롱오토플랫폼㈜ 8,900 - - - - - - 100.00% - - - - - - 100.00% 코오롱에코원㈜ 3,288 - - 99.51% - - - - 0.01% - - - - - 99.52% 코오롱환경서비스㈜ 3,350 40.00% - - - - - - 60.00% - - - - - 100.00% ㈜코오롱아이포트리스 2,000 - - - - - - - 100.00% - - - - 100.00% 코오롱엔솔루션㈜ 12,057 - - - - - - - 99.10% - - - - - 99.10% 코오롱하이드로제닉스㈜ 5,000 - - - - - - - 51.00% - - - - - 51.00% 케이에이치파워㈜ 4,500 - - - - - - - - - 100.00% - - - 100.00% 피오르드프로세싱코리아㈜ 2,445 0.00% - - - - - - 25.50% - - - 24.50% - 50.00% 이노베이스㈜ 1,000 - - 100.00% - - - - - - - - - - 100.00% 코오롱제약㈜ 6,000 29.32% - 48.07% - - - - - - - - - - 77.39% 코오롱생명과학㈜ 3,805 15.11% - 20.34% - - - - - - - 0.10% - - 35.56% 코오롱베니트㈜ 14,000 49.00% - 51.00% - - - - - - - - - - 100.00% 코오롱아우토㈜ 171,265 - - 99.32% - - - - - - - - - - 99.32% ㈜엠오디 15,000 50.00% - 50.00% - - - - - - - - - - 100.00% 코오롱엘에스아이㈜ 2,000 - - 100.00% - - - - - - - - - - 100.00% 코오롱오토모티브㈜ 10,500 - - 100.00% - - - - - - - - - - 100.00% 코오롱이엔지니어링㈜ 1,000 80.91% - - - - - - - - - - - - 80.91% 더블유파트너스㈜ 625 100.00% - - - - - - - - - - - - 100.00% ㈜코오롱인베스트먼트 16,000 12.50% - - - - - - - - - - - - 12.50% 엔에이치코오롱그린1호사모투자전문 1,000 - - - - - - - - - - - - 7.50% 3. 업무 조정 기구 및 경영에 영향력을 미치는 회사 기업집단 지주회사 (주)코오롱에서 이해관계 조정하나, 당사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 행사하는 회사는 없습니다. 4 . 회사와 계열회사간 등기임원 겸직 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) 성 명 겸임하고 있는 회사명 직위 상근여부 김동수 덕평랜드(주) 사내이사 비상근 코오롱웰케어(주) 감사 비상근 이웅열 (주)코오롱 회장 상근 코오롱글로텍(주) 회장 상근 코오롱생명과학(주) 회장 상근 코오롱베니트 회장 상근 코오롱인더스트리 회장 상근 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 5. 타법인출자 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 덕평랜드(주) 2003.06.16 투자 1,000 530,400 51.00% 355 - - - 530,400 51.00% 355 - - 네이처브리지(주) 2014.12.30 경영참여 22,450 4,490,000 100.00% 22,450 400,000 943 - 4,890,000 100.00% 23,393 23,859 -3,718 (주)테크비전 2015.03.06 경영참여 600 120,000 100.00% 600 - - - 120,000 100.00% 600 4,138 69 코오롱하우스비전(주) 2016.06.02 경영참여 300 - - - 15,000,000 7,500 - 15,000,000 100.00% 7,500 14,349 -215 코오롱오토플랫폼(주) 2016.12.31 경영참여 50 - - - 100,000 50 - 100,000 100.00% 50 8,385 0 코오롱2011신성장투자조합 2015.06.18 투자 1,800 112 10.00% 1,370 -92 -1,170 - 20 10.00% 200 - - (주)아이에이치큐 2001.03.07 투자 1,221 2,168,943 1.51% 4,457 - - - 2,168,943 1.51% 4,457 256,378 7,168 하나캐피탈(주) 1996.03.30 투자 1,457 224,998 1.36% 2,621 - - - 224,998 1.36% 2,621 5,257,437 80,595 SIAM KOLON 1995.07.28 투자 5 151,900 49.00% - - - - 151,900 49.00% - - - KOLON CHINA(HK) 2012.02.20 투자 1,093 1,678,114 3.93% 1,795 - - - 1,678,114 3.93% 1,795 - - KOLON World 2011.12.30 투자 1,511 2,768,800 20.00% 3,063 - - - 2,768,800 20.00% 3,063 - - TISSUEGENE INC 2011.12.30 그룹투자 395 68,958 0.65% 490 - - - 68,958 0.65% 490 - - (주)한우즈벡씨엔지투자 2011.12.30 투자 2,006 401,293 30.67% 2,006 - - - 401,293 30.67% 2,006 - - (주)한우즈벡실린더투자 2011.12.30 투자 3,336 837,491 31.07% 4,187 59,875 299 - 897,366 32.57% 4,487 - - 포항영일신항만(주) 2004.05.28 SOC출자 17 2,393,040 15.34% 5,983 - -2,084 -3,836 2,393,040 15.34% 62 147,087 -11,448 제이영동고속도로(주) 2007.04.25 SOC출자 80 2,493,595 4.67% 12,468 -1,330,017 -6,650 - 1,163,578 4.67% 5,818 - - 스마트레일(주) 2010.12.27 SOC출자 - 285,720 0.87% 1,429 - - - 285,720 0.87% 1,429 - - 네오트랜스(주) 2005.05.30 SOC출자 7 1,428 7.14% 7 - - - 1,428 7.14% 7 59,064 8,310 강화조력발전(주) 2010.01.26 SOC출자 5 1,000 10.00% 5 - - - 1,000 10.00% 5 - - 서서울고속도로(주) 2008.08.28 SOC출자 420 1,118,234 22.52% 5,591 - - - 1,118,234 22.52% 5,591 - - 제이경인연결고속도로(주) 2007.07.25 SOC출자 8 267,573 1.34% 1,338 - - - 267,573 1.34% 1,338 - - 경기철도(주) 2009.11.18 SOC출자 2 135,000 0.76% 675 - - - 135,000 0.76% 675 - - 경기철도㈜_수익 2016.07.09 SOC출자 - - - - - 2,211 - - - 2,211 - - 신분당선(주) 2005.05.27 SOC출자 1,500 2,061,000 4.85% 7,729 - - 793 2,061,000 4.85% 8,522 784,947 -34,249 아시아드컨트리클럽 1999.12.30 SOC출자 4,600 591,288 19.71% 1,953 31,000 481 1,004 622,288 20.74% 3,437 - - 경남하이웨이(주) 2008.04.28 SOC출자 70 1,106,000 7.00% 5,609 - - - 1,106,000 7.00% 5,609 - - 경주풍력발전(주) 2015.11.26 SOC출자 4,590 918,000 15.00% 4,590 -234,000 -1,170 - 684,000 15.00% 3,420 - - 양양풍력발전㈜ 2016.08.26 SOC출자 - - - - 10,000 50 - 10,000 100.00% 50 - - 태백관광개발공사 2005.01.10 SOC출자 5,400 882,000 19.28% - -882,000 -29,400 29,400 0 0.00% 0 - - (주)신니개발 2013.06.11 투자 3,300 38,978 15.49% 1,171 -8,122 - -1,711 30,856 12.26% 0 - - KM그린 2016.04.21 투자 688 - - - 1,072,450 688 - 1,072,450 5.52% 688 - - 청라국제업무타운 (주) 2007.12.27 투자 1,581 2,025,856 8.31% 5,293 - - - 2,025,856 8.31% 5,293 - - 에콘힐(주) 2009.03.24 투자 2,935 1,944,330 5.61% - - 1,727 -1,726 1,944,330 5.61% 0 - - 푸른청소년수련시설(주) 2010.11.03 투자 21 63,188 9.53% 95 - - - 63,188 9.53% 95 - - 희망세움(주) 2010.12.27 투자 50 70,100 0.86% 105 - - - 70,100 0.86% 105 - - 단결(주) 2011.03.18 투자 451 102,582 9.03% 241 - - - 102,582 9.03% 241 - - 파주병영(주) 2010.11.30 투자 232 132,988 12.30% 199 - - - 132,988 12.30% 199 - - 광교배움터(주) 2011.01.19 SOC출자 34 61,715 7.17% 93 - - - 61,715 7.17% 93 - - 서당마을(주) 2011.03.31 SOC출자 15 22,310 4.43% 112 - - - 22,310 4.43% 112 - - 창공수호(주) 2012.01.18 SOC출자 114 48,436 4.58% 242 - - - 48,436 4.58% 242 - - 서울대메디컬허브(주) 2014.08.13 SOC출자 11 2,250 15.00% 11 10,233 51 - 12,483 15.00% 62 - - 헬스케어(주) 2014.11.07 SOC출자 - 113 0.02% - - - - 113 0.02% - - - 제주사랑 2016.09.22 SOC출자 - - - - 4,000 20 - 4,000 25.00% 20 - - 울진맑은물길(주) 2008.10.28 SOC출자 30 37,302 3.00% 187 - - - 37,302 3.00% 187 - - 김해맑은물길(주) 2010.03.24 SOC출자 1 106,941 20.37% 535 - - - 106,941 20.37% 535 - - 천안맑은물길(주) 2010.04.26 SOC출자 15 111,898 19.20% 168 - - - 111,898 19.20% 168 - - 춘천맑은물길(주) 2010.11.16 SOC출자 1,008 201,638 18.20% 260 - - - 201,638 18.20% 260 - - 청정상주(주) 2006.05.03 SOC출자 540 105,828 6.00% 529 - - - 105,828 6.00% 529 - - 문경에스엠씨(주) 2008.08.27 SOC출자 15 56,806 2.60% 284 - - - 56,806 2.60% 284 93,067 -652 영주에스엠씨(주) 2010.11.30 SOC출자 581 116,158 14.00% 184 - - - 116,158 14.00% 184 - - 청정포항(주) 2012.03.15 SOC출자 49 51,264 4.80% 256 - - - 51,264 4.80% 256 - - 미래환경에너지(주) 2011.11.20 SOC출자 70 248,000 24.50% 1,240 - - - 248,000 24.50% 1,240 - - 양양맑은물길(주) 2015.03.31 SOC출자 61 80,461 22.40% 402 - - - 80,461 22.40% 402 - - 푸른순천환경㈜ 2015.11.19 SOC출자 7 1,436 20.00% 7 - - - 1,436 0.20% 7 - - 경북그린에너지센터(주) 2016.09.05 투자 - - - - 102,340 512 - 102,340 15.00% 512 - - 원주화훼특화관광단지개발 2013.03.31 투자 900 180,000 30.00% 900 -180,000 -900 - 0 0 0 - - 원주에너지㈜ 2014.12.24 투자 1,500 300,000 30.00% 1,500 - - - 300,000 30.00% 1,500 - - 명지에너지(주) 2016.06.10 경영참여 50 - - - 10,000 50 - 10,000 100.00% 50 45 -5 기계공제조합 1987.02.07 투자 369 1,843 0.88% 369 - - - 1,843 0.88% 369 - - 건설공제조합 1979.03.12 투자 500 17,188 0.44% 22,684 - - - 17,188 0.44% 22,684 - - (주)나와넷 2001.03.17 투자 66 2,500 5.26% - - - - 2,500 5.26% 0 - - (주)씨브이네트 2002.04.12 투자 130 260,000 4.06% 130 - - - 260,000 4.06% 130 36,219 901 무비스트 2015.12.31 투자 66 6,637 10.53% - - - - 6,637 10.53% - - - 동부건설 2015.09.11 투자 1,673 75,328 0.91% 695 - -110 - 75,328 0.91% 584 653,680 40,047 이븐데일 2016.03.10 투자 1,101 - - - 11,008 1,101 - 11,008 3.24% 1,101 - - (주)하늘교육 2011.12.30 투자 500 100,000 0.97% 500 - - - 100,000 0.97% 500 - - ZHANGJIAGANG 코일센터 2011.12.30 투자 574 680,000 8.00% 574 - - - 680,000 8.00% 574 - - 합 계 - - 129,737 - -25,801 23,924 - - 128,397 - - X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당기 말 현재, 대주주등에게 제공한 담보 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 특수관계자의 명칭 담보제공내용 담보제공금액 비 고 관계기업 양양맑은물길㈜ 수표 백지 2매 자금보충이행보장 기타특수관계자 코오롱인더스트리㈜ 어음 백지 3매 공사이행담보 코오롱생명과학㈜ 어음 백지 2매 공사이행담보 코오롱글로텍㈜ 어음 백지 2매 공사이행담보 코오롱플라스틱㈜ 어음 백지 1매 공사이행담보 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 특수관계자에게 제공한 지급보증내역 (단위 : 백만원) 구 분 특수관계자의 명칭 보증일 보증금액 실행금액 보증내용 관계기업 양양맑은물길㈜ 2015-02 634 - BTL 운영출자자 자금보충의무 미래환경에너지㈜ 2015-04 2,500 - BTL 운영출자자 자금보충의무 나. 주요경영진에 대한 보상 연결실체는 등기이사 및 연결실체 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당 기 전 기 단기급여 2,348 1,712 퇴직급여 505 473 합 계 2,853 2,185 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시의 진행 변경사항 - 해당사항 없음. 2. 주주총회 현황 [보고서 제출일 현재] 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제 57기정기주주총회(2017.03.24) - 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 : 이웅열(재선임), 윤창운(재선임), 안효상 사외이사 : 최채봉, 노융기, 방철환, 남원준 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건사외이사 : 최채봉, 노융기- 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인 - 제56기정기주주총회(2016.03.25) - 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2호의안 : 이사 선임의 건 사외이사 : 천의영- 제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인 - 제55기정기주주총회(2015.03.27) - 제1호의안 : 자본잉여금 감액 포함 재무제표 승인의 건 (결손금처분계산서(안)포함)- 제2호의안 : 이사 선임의 건 사내이사 : 장동권사외이사 : 박동호, 김은종 - 제3호의안 : 감사위원 선임의 건사외이사 : 박동호- 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인 - 제54기정기주주총회(2014.03.21) - 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 사내이사 : 이웅열, 윤창운, 김동수사외이사 : 조동호, 이동설, 계용준, 최익종- 제3호의안 : 감사위원 선임의 건사외이사 : 조동호, 최익종- 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건- 제5호의안 : 자본감소 승인의 건 - 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인 - 3. 우 발 채무 등 가. 중요한 소송사건 ○ 2016년 12월 30일 현재 당사 관련 주요한 소송(소가 10억 이상)은 총 23건으로 광교에콘힐 주식인도및주주명의개서등 등 총 14건 (총소가 579억원)의 피소사건과 광교에콘힐 출자금반환 등 총 9건 (총소가 322억원)의 제소사건이 있습니다. ○ 상기 소송은 보고기간종료일 현재 진행되고 있으며 동 소송의 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. ○ 상기 소송에 따른 소가금액의 유출입 및 확정시기는 현재로서는 불확실 하며 당사는 이러한 소송의 결과가 재무상태에 영향을 미칠 것으로 예상되는 최선의 추정치로 충당부채를 인식하고 있습니다. 소송결과에 따른 최종부담 혹은 유입금액은 경영진이 추정한 금액과 달라질 수 있습니다. 자세한 소송사건은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. ( a) 사건명 : 광교에콘힐 주식인도 및 주주명의개서등 구분 내용 소제기일 14.01.09 소송 당사자 원고 : 경기도시공사 피고 : 코오롱글로벌 외 16명 소송가액 73억 소송의 내용 및 진행상황 원고는 광교에콘힐PJT 추진을 위해 피고들로 구성된 컨소시엄과 사업협약을 체결하였으나 피고들이 자신의 의무를 이행하지 않아 계약이 해제되었기에 SPC 및 AMC의 주식을 원고에게 인도하고 명의개서를 할 것을 청구함. 향후 일정 및 대응방안 1심 : 원고승 2심 : 항소기각 (17.01.13) 상고 여부 검토중 (b) 사건명 : 부천소풍상가 재분양 손해배상 구분 내용 소제기일 16.08.25 소송 당사자 원고 : 문병춘 외 3명 피고 : 코오롱글로벌 소송가액 21억 소송의 내용 및 진행상황 원고들은 부천소풍상가 중도금 납부자들로 원고들의 상가를 소외 부천터미널이 임의로 임대하였기에 불법행위 및 부당이득을 이유로 소가금액을 청구함. 향후 일정 및 대응방안 원고들은 임대행위 이전에 이미 분양계약을 해제한자들로 권리침해를 주장할 수 없으며 불법행위 및 부당이득은 시행사의 책임임을 주장함. (c) 사건명 : 인천신현하늘채 하자보수손해배상 구분 내용 소제기일 11.05.04 소송 당사자 원고 : 신현주공아파트주택재건축정비사업조합 피고 : 코오롱글로벌 외 1명 소송가액 61억 소송의 내용 및 진행상황 원고는 본건 재건축사업의 시행자 겸 도급인인데 피고들이 공사계약 위반 및 시공상 하자로 인해 손해를 발생시켰고, 아파트 설계변경에 의한 공사비 감축 금액을 부당이득 했음을 이유로 소송을 제기함. 향후 일정 및 대응방안 1심 : 피고들은 원고에게 6,191,249,128원을 지급하라. 항소심 진행중 (d) 사건명 : 대구월성1단지 하자보수금 구분 내용 소제기일 12.03.22 소송 당사자 원고 : 월성코오롱하늘채1단지 입주자대표회의피고 : 코오롱글로벌 외 1명 소송가액 10억 소송의 내용 및 진행상황 원고는 아파트의 하자를 이유로 코오롱글로벌에게는 시행자 민주산업개발의 손해배상청구권을 대위하여 하자보증을 이유로 하자보수금을 청구함. 향후 일정 및 대응방안 1심 : 피고는 원고에게 232,347,906원을 지급하라. 항소심 진행중 (e) 사건명 : 매탄하늘채 하자보수보증금 구분 내용 소제기일 13.03.15 소송 당사자 원고 : 매탄하늘채 입주자대표회의 피고 : 코오롱글로벌 외 1명 소송가액 35억 소송의 내용 및 진행상황 원고는 각 구분소유자들의 손해배상채권을 양도받은 자로 소외 재건축조합이 현재 무자력 상태이므로 재건축조합이 시공사에 가지는 아파트 관련 하자에 대한 손해배상채권을 피고들에게 대위행사하며 손해배상을 청구함. 향후 일정 및 대응방안 1심 : 원고일부승 ( 코오롱글로벌에 대한 부분은 청구각하라) 항소심 진행중 (f) 사건명 : 전주화산하늘채 하자보수보증금 등 구분 내용 소제기일 13.07.06 소송 당사자 원고 : 전주화산하늘채 입주자대표회의 피고 : 코오롱글로벌 외 1명 소송가액 13억 소송의 내용 및 진행상황 원고는 피고 보증사에 대해서는 하자보수의무 불이행을 원인으로 한 하자보수보증금 지급의무를, 코오롱글로벌 에게는 아파트 하자발생에 따른 손해배상 책임을 구분소유자로부터 양수받았기에 하자담보책임을 묻고자 소송을 제기함. 향후 일정 및 대응방안 1심 : 피고 코오롱글로벌은 원고에게454,548,816원을 지급하라. 항소심 진행중 (g) 사건명 : 잠실파크리오 하자보수손해배상 구분 내용 소제기일 13.09.05 소송 당사자 원고 : 입주자대표회의 피고 : 코오롱글로벌 외 7명 소송가액 21억 소송의 내용 및 진행상황 원고는 피고 보증사에 대해서는 하자보수의무 불이행을 원인으로 한 하자보수보증금 지급의무를, 시공사들에게는 아파트 하자발생에 따른 손해배상책임을 구분소유자들로부터 양수받았기에 채권자 대위권을 행사하여 청구함. 향후 일정 및 대응방안 상대방 준비서면 확인하여 대응할 예정. (h) 사건명 : 광명철산하늘채 하자보수보증금 등 구분 내용 소제기일 13.11.11 소송 당사자 원고 : 잠실파크리오 입주자대표회의 피고 : 코오롱글로벌 외 2명 소송가액 16억 소송의 내용 및 진행상황 원고는 피고 보증사에 대하여는 하자보수의무 불이행을 원인으로 한 하자보수보증금 지급의무를, 시공사들에게는 아파트 하자발생에 따른 손해배상책임을 소외 철산2단지아파트정비사업조합으로부터 양수 받았기에 채권자 대위권을 행사하여 청구함. 향후 일정 및 대응방안 1심 : 원고일부승 (코오롱글로벌에 대한 부분은 청구각하) 항소심 진행중 (i) 사건명 : 선산용수 추가공사 공사대금 구분 내용 소제기일 15.06.03 소송 당사자 원고 : 중도건설 피고 : 코오롱글로벌 외 1명 소송가액 18억 소송의 내용 및 진행상황 원고는 피고들과 하도급계약을 체결하고 토공사, 철근콘크리트공사 및 추가공사, 재시공등을 완료하였으나 공사대금을 지급하지 않아 소송을 제기함. 향후 일정 및 대응방안 원고와 피고사이에는 별도 하도급계약서가 체결되어 있어 이에 따른 공사대금을 전부 지급하였으며 같은건으로 원고가 공정위에 진정한 건에서도 심의절차종료로 처리되었음을 주장함. (j) 사건명 : 오투리조트 하자보수갈음손해배상등 구분 내용 소제기일 16.10.11 소송 당사자 원고 : 오투리조트 피고 : 코오롱글로벌 외 4명 소송가액 102억 소송의 내용 및 진행상황 피고들은 오투리조트 공동수급체 구성원 및 하자보수보증서 발행자로 리조트가 준공직후 각종 하자가 발생하여 하자보수를 요청하였음에도 하자를 보수하지 않기에 손해일부금으로 소가금액을, 보증사에게는 보증금을 일부 청구함. 향후 일정 및 대응방안 상대방 준비서면 확인후 대응예정. (k) 사건명 : 4대강살리기 입찰담합 손해배상 구분 내용 소제기일 14.05.15 소송 당사자 원고 : 한국수자원공사피고 : 코오롱글로벌외 16명 소송가액 10억 소송의 내용 및 진행상황 피고들은 4대강살리기 사업과 관련하여 입찰에 참가하면서 사전에 담합행위를 하여 입찰금액 상승으로 원고에게 손해를 끼쳤기에 손해배상을 청구함. 향후 일정 및 대응방안 원고에게 원고가 입은 손해를 구체적으로 입증하여야 함을 주장함. 원피고 감정 신청함. (l) 사건명 : 4대강살리기 입찰담합 설계보상비반환 구분 내용 소제기일 14.05.30 소송 당사자 원고 : 한국수자원공사 피고 : 코오롱글로벌외 120명 소송가액 37억 소송의 내용 및 진행상황 피고들은 4대강살리기 사업관련 입찰탈락자들로 원고로부터 설계보상비를 지급받았었는데 피고들은 입찰에 참가하면서 사전에 담합행위를 하였기에 기지급 설계보상비를 청구함. 향후 일정 및 대응방안 원고로부터 설계보상비를 지급받지 않았으므로 설계보상비를 반환할 의무가 없음을 주장함. (m) 사건명 : 호남고철 입찰담합 손해배상 구분 내용 소제기일 15.05.21 소송 당사자 원고 : 한국철도시설공단피고 : 코오롱글로벌 외 27명 소송가액 10억 소송의 내용 및 진행상황 피고들은 호남고속철도 노반신설공사와 관련하여 입찰담합을 하여 부당한 이득을 취하였기에 손해배상을 청구함. 향후 일정 및 대응방안 원고에게 원고가 입은 손해를 구체적으로 입증하여야 함을 주장함. (n) 사건명 : 서초스포렉스 채무부존재확인등 구분 내용 소제기일 13.01.09 소송 당사자 원고 : 김명건 외 421명 피고 : 코오롱글로벌 소송가액 126억 소송의 내용 및 진행상황 원고들은 스포렉스 서초점 특별회원으로 피고의 보증금 증액 또는 연회비 청구는 급부내용을 본질적으로 변경하는 것이며, 원고들의 시설 이용을 방해하고 있으며, 회원권양도 명의개서를 거부하고 있어 추가보증금 또는 연회비지급 채무의 부존재 확인을 구하면서 회원권 명의개서를 이행할 것을 청구하고자 소송을 제기함. 향후 일정 및 대응방안 원고들과의 회원계약은 회칙에 의거해서 정해지는 것으로 각종회비는 물가 및 기타 경제적 여건의 변동 등을 고려하여 조정하게 규정되어 있으며 추가 연회비 또는 추가보증금은 리모델링 공사등을 감안하여 합리적으로 정해진 금액으로 원고주장은 이유 없음을 주장. (1심 피고 일부(3/4) 승소, 항소심 : 원고 항소기각, 상고심 진행중) (o) 사건명 : 광교에콘힐 출자금반환등 구분 내용 소제기일 13.08.23 소송 당사자 원고 : 코오롱글로벌 외 7명 피고 : 경기도시공사 소송가액 140억 소송의 내용 및 진행상황 원고들은 광교지구 토지개발을 위한 에콘힐 주식회사의 출자자로 피고가 타 지역의 백화점 출점금지의무 및 사업계획 조정의무를 위반하였음에도 원고에게 사업협약 해지를 통보하였기에 원고들은 피고에게 사업을 위해 투자한 출자금반환 및 사업협약상 채무부존재확인을 구하고자 소송을 제기함. 향후 일정 및 대응방안 1심 : 4,270,436,354원을 초과하는 협약이행보증금채무는 없음을 확인함. 2심: 3,480,439,949원을 초과하는 협약이행보증금채무는 없음을 확인함(17.01.11). 상고여부 검토중 (p) 사건명 : 청라지구 사업협약해제 손해배상 구분 내용 소제기일 15.08.24 소송 당사자 원고 : 코오롱글로벌 외 9명 피고 : 한국토지주택공사 소송가액 9억 소송의 내용 및 진행상황 원고는 청라지구 토지개발을 위한 특수목적법인 및 그 주주들로 피고가 사업계획 조정의무를 위반하였음에도 원고에게 토지매매대금 및 협약이행보증금 납부 불이행을 이유로 사업협약 해지를 통보하였기에 원고들은 피고의 사업시행의사 없음을 이유로 사업협약해제 및 손해배상을 청구함. 향후 일정 및 대응방안 1심 : 협약이행보증금 70%감액 (3,099억 -> 929억) , 토지매매계약보증금 70%감액 (617억 ->185억) 2심 : 협약이행보증금 75%감액, 토지매매계약보증금 75%감액 3심 : 진행중 (q) 사건명 : 경남혁신도시 주방가구 민원처리비 구분 내용 소제기일 16.09.01 소송 당사자 원고 : 코오롱글로벌 피고 : 한국토지주택공사 소송가액 14억 소송의 내용 및 진행상황 원고는 피고의 지시로 입주민의 사이버모델하우스와 주방가구가 상이한 점을 이유로 민원에 대해 처리를 하였고 단순 시공자인 원고는 민원처리에 대한 의무가 없기에 민원처리로 지출한 비용을 청구함. 향후 일정 및 대응방안 상대방 준비서면 제출시 대응 예정. (r) 사건명 : 상암 ITComplex 공사대금 구분 내용 소제기일 16.08.01 소송 당사자 원고 : 코오롱글로벌 외 2명 피고 : 서울특별시 소송가액 15억 소송의 내용 및 진행상황 원고는 피고의 예산확보등을 이유로 공사기간이 연장됨에 따라 추가적인 간접비가 발생하였기에 이를 청구하였으나 피고가 일부만 지급하여 추가간접비를 청구함. 향후 일정 및 대응방안 상대방 준비서면 제출시 대응 예정. (s) 사건명 : 굴포천방수로 공기연장 공사대금 구분 내용 소제기일 12.12.07 소송 당사자 원고 : 코오롱글로벌 외 6명 피고 : 한국수자원공사 소송가액 11억 소송의 내용 및 진행상황 원고는 굴포천방수로 건설사업 1,2공구의 시공사들로 피고가 자신의 사유로 인해 계약기간을 연장하면서 계약금액은 조정하지 않아 공사대금의 지급을 청구함. 향후 일정 및 대응방안 피고가 원고 주장 간접관리비 항목은 공사가 진행되지 않은 이상 청구의 근거가 될 수 없으며 설령 간접관리비 지출을 지급한다고 하여도 원고의 간접비 산정에 근거가 불확실한 이상 원고 청구는 기각되어야 함을 주장함. (1심 : 원고일부승, 2심 : 원고일부승, 상고심 진행중) (t) 사건명 : 동해남부연결선 공기연장 공사대금 구분 내용 소제기일 16.05.19 소송 당사자 원고 : 코오롱글로벌 외 4명피고 : 한국철도시설공단 소송가액 11억 소송의 내용 및 진행상황 원고는 동해남부연결선 공동수급체 구성원들로 피고의 3회에 걸친 계약기간 연장으로 간접공사비가 추가발생하였음에도 계약금액에 반영되지 못하였기에 추가 공사대금을 청구함. 향후 일정 및 대응방안 상대방 준비서면 확인 후 대응예정. (u) 사건명 : 경주감포 공기연장 공사대금 구분 내용 소제기일 14.06.27 소송 당사자 원고 : 코오롱글로벌 외 4명 피고 : 대한민국 소송가액 29억 소송의 내용 및 진행상황 원고들은 피고가 발주한 공사의 시공자들로 피고의 설계변경 및 예산부족으로 인해 간접비를 추기지출하였기에 이를 청구함. 향후 일정 및 대응방안 피고가 간접비청구권이 시효로 인해 소멸되었고 이후 변경계약을 통해 간접비 증가부분이 반영되었다고 항변함. (v) 사건명 : 서울지하철921공구 공사계약변경절차이행 구분 내용 소제기일 12.12.11 소송 당사자 원고 : 코오롱글로벌외 1명 피고 : 대한민국 외 1명 소송가액 31억 소송의 내용 및 진행상황 원고는 서울지하철 9호선 921공구 계약당사자로 서울시가 NATM공법을 쉴드 TBM공법으로 변경할 것을 요구하면서도 공법 변경에 따른 증가금액 130억을 반영하지 않아, 계약금액을 증액할 것을 청구함. 향후 일정 및 대응방안 1심 : 피고 대한민국은 코오롱글로벌에게 2,904,224,947원을 지급하라. 항소심 진행중. (w) 사건명 : 목포소각로 공사대금 구분 내용 소제기일 16.06.08 소송 당사자 원고 : 코오롱글로벌 외 2명 피고 : 대한민국 외 1명 소송가액 14억 소송의 내용 및 진행상황 원고들은 목포시 환경에너지센터 건설공사 공동수급체 구성원들로 목포시가 폭발사고를 이유로 일방적으로 공사대금에서 변상금을 감액하여 지급하였기에 미지급 공사대금을 청구함. 향후 일정 및 대응방안 상대방 준비서면 확인후 대응 예정. *법원 소가를 기준으로 하되 다수당사자 소송중에서 소송가액이 당사자별로 분할되어 있는 경우는 당사분만 표시하였습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 (기준일: 2016년 12월 31일) (단위 : 백만원 ) 구분 담보권자 매수 금액 수표 금융기관 3 백지 기타거래처 9 백지 5 3,539 특수관계자 2 백지 어음 기타거래처 4 백지 기타거래처 3 5,016 특수관계자 11 백지 다. 채무보증 현황 당기말 현재 SOC사업 및 재건축, 재개발사업 등과 관련하여 시행사 등을 위하여 금융기관에 지급보증 조건 등을 약정하고 있는 바, 그 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 제공받은자 보증일 실행금액(*) 보증내용 포항영일만㈜ 2005-12 9,489 SOC사업비차입 시공사지급보증 경남하이웨이㈜ 2012-04 - SOC사업비차입 시공사지급보증 신분당선㈜ 2008-11 4,641 SOC사업비차입 시공사지급보증 제이영동고속도로㈜ 2014-09 - SOC사업비차입 시공사지급보증 경기철도㈜ 2010-12 - SOC사업비차입 시공사지급보증 제이경인연결고속도로㈜ 2014-10 - SOC사업비차입 시공사지급보증 돈암정릉재개발조합원 2011-11 21,442 이주비대출 연대보증 중산매곡지역주택조합원 2015-11 65,000 분담금대출 연대보증 대구장기동지역주택조합사업 수분양자 2016-03 41,669 중도금대출 연대보증 대구장기동지역주택조합사업 수분양자 2016-08 5,112 중도금대출 연대보증 동림동지역주택조합사업 수분양자 2016-03 1,689 중도금대출 연대보증 울산 대현동 지역주택조합 2016-01 64,400 사업지담보대출 연대보증 평택고덕지역주택조합원 2016-04 45,861 분담금대출 연대보증 부개인우구역주택재개발정비사업조합 2016-06 52,945 사업비대출 한시적연대보증 ㈜성지씨앤디 2016-08 8,500 채무연대보증 청담아노블리복합시설수분양자 2016-10 7,167 중도금대출 연대보증 대구 범물동 지역주택조합사업 수분양자 2016-11 57,797 중도금대출 연대보증 ㈜경도이앤씨 2016-11 5,000 기업자금대출 연대보증 케이지가양제일차 유한회사 2016-11 25,000 사업비대출 연대보증 군포 M테크노센터 지식산업센터 수분양자 2016-12 12,299 중도금대출 연대보증 천안 청당코오롱하늘채 지역주택조합원 2016-12 - 중도금대출 연대보증 ㈜경도이앤씨 2016-12 5,000 기업자금대출 연대보증 포항새물길㈜ 2014-11 5,575 사업이행보증 맑은부산환경㈜ 2014-10 7,205 사업이행보증 푸른순천환경㈜ 2015-11 6,471 사업이행보증 스마트레일㈜ 2013-01 5,697 사업이행보증 경북그린에너지센터㈜ 2016-02 16,106 사업이행보증 이천메디컬센터㈜ 2016-09 5,349 사업이행보증 헬스케어㈜ 2014-11 4,084 사업이행보증 서울대메디컬허브㈜ 2014-07 9,658 사업이행보증 서울대메디컬허브㈜ 2016-04 250 사업이행보증 제주사랑㈜ 2016-08 2,843 사업이행보증 ㈜파리크라상 2015-01 160 가맹계약에 따른 손해배상 지급보증 합 계 - 496,409 - (*) 당기말 현재 지급보증 한도액은 952,743백만원입니다. 라 . 채 무 인수 약정 현 황 PF 관련 연결실체가 제공한 채무 인수 약정 내역은 아래와 같습니다. (기준일: 2016년 12월 31일) (단위 : 백만원 ) 사업지역 대출금액 대출잔액 대출기간 울산광역시 66,200 64,400 2017-03-21 부산광역시 8,500 8,500 2019-10-01 합계 74,700 72,900 - (*) 상기 대출잔액은 실행잔액이며, 당기말 현재 지급보증 한도액은 76,400백만원입니다. 마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 2014년 3월 28일 전환상환우선주를(RCPS) 발행하였습니다. 구 분 내 역 발행목적 유동성 확보 및 재무구조 개선 발행주식종류 누적적 비참가적 우선주 발행주식총수 4,385,964주 주당 발행가액 22,800원 의결권 의결권은 없으며, 우선주에 대하여 배당을 하지 않는다는 결의가 있는 경우, 그 결의가 있는 총회의 다음총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 1주당1의결권 배당권 발행가액 기준 연 7.62%(0.0%~15.24%) 상환권 - 상환: 당사는 배당가능이익이 존재함을 전제로 2017년 3월 28일 및 그 이후 매 1년이 되는날("상환일")에 우선주의 일부 혹은 전부를 상환할 수 있음. - 조기상환 : 발행회사는 배당가능이익이 존재함을 전제로 2016년 3월 28일에 우선주의 일부를 상환할 수 있음(우선주 인수대금 총액의 30%에 상응하는 우선주를 한도로 함). 전환권 - 전환권: 우선주 주주 또는 당사보유. 단, 조기전환 시에는 주주만이 전환권 보유 - 전환기간: 2017년 6월 28일부터 2021년 3월 28일까지 - 조기전환: 우선주 주주는 2016년 3월 28일및 직전 5영업일 동안 당사에 대해 전환을 청구할 수 있음. - 전환비율: 우선주 1주를 보통주 2주로 전환 ※ 당사의 지배회사인 ㈜코오롱은 전환상환우선주 투자자와 전환상환우선주를 대상으로 한 정산 및 ㈜코오롱의 Call Option 행사에 관한 계약을 체결하였습니다.※ 상기 전환상환우선주는 상환권을 당사가 보유하고 있으며 당사는 현금 등 금융자산을 인도하기로 하는 계약상 의무가 없으므로 자본항목으로 분류하였습니다. ※ 상기 전환상환우선주의 발행으로 발생한 주식발행초과금 74,710백만원 중 1,335백만원은 주식할인발행차금과 우선적으로 상계하였습니다. 자세한 내용은 당사가 2014년 3월 26일 공시한 주요사항보고서(유상증자결정)를 참조하시기 바랍니다. 2. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황 (기준일: 2016년 12월 31일) 일자 처벌/ 조치내용 사유 근거법령 처벌/조치에 대한 회사의 이행현황 재발 방지를 위한 대책 2014. 02. 25. 과징금 2,534백만원 인천도시철도 2호선 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 04. 24. 입찰참가자격제한처분 2년 인천도시철도 2호선 입찰 관련 국가계약법 시행령 제76조 2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 04. 10. 과징금 1,365백만원 대구도시철도 3호선 입찰 관련 공정거래법 제19조 공정위 의결에 대하여 행정소송을 제기하여 승소 확정 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 04. 25. 과징금 1,639백만원 부산지하철 1호선 연장 입찰 관련 공정거래법 제19조 과징금 납부 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 09. 17. 과징금 4,372백만원 호남고속철도 입찰 관련 공정거래법 제19조 과징금 납부 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 12. 15. 과징금 1,240백만원 한강살리기 17공구 입찰 관련 공정거래법 제19조 과징금 납부 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 03. 17. 과징금 1,509백만원 동진3공구 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 07. 30. 입찰참가자격제한처분 2년 동진3공구 입찰 관련 공공기관운영법 제39조 등 2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2013. 10. 25. 입찰참가자격제한처분 5개월 광주총인처리시설 입찰 관련 지방계약법 시행령 제92조 2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 03. 28. 과징금 1,410백만원 광주전남혁신도시 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 05. 27. 입찰참가자격제한처분 2년 광주전남혁신도시 입찰 관련 공공기관운영법 제39조 등 2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 03. 28. 과징금 1,750백만원 공촌하수처리시설 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 05. 27. 입찰참가자격제한처분 6개월 공촌하수처리시설 입찰 관련 공공기관운영법 제39조 등 2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 05. 20. 과징금 341백만원 운북하수처리장 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 12. 18. 입찰참가자격제한처분 5개월 운북하수처리장 입찰 관련 지방계약법 시행령 제92조 2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 07. 28. 과징금 2,706백만원 남양주별내, 김포한강 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 09. 11 과징금 581백만원 고양삼송 수질복원센터 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 10. 29. 입찰참가자격제한처분 2년 남양주별내, 김포한강, 고양삼송 입찰 관련 공공기관운영법 제39조 등 2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2014. 09. 11. 과징금 490백만원 광주하수슬러지처리시설 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 05. 07. 입찰참가자격제한처분 5개월 광주하수슬러지처리시설 입찰 관련 지방계약법 시행령 제92조 2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 02. 10. 과징금 643백만원 목포시환경에너지센터 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 02. 12. 과징금 585백만원 청주하수처리장 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 03. 06. 과징금 582백만원 고양바이오매스에너지시설 입찰 관련 공정거래법 제19조 공정위 의결에 대하여 행정소송을 제기하여 승소 (공정위가 상고하여 대법원에 계류 중) 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 04. 15. 입찰참가자격제한처분 6개월 고양바이오매스에너지시설 입찰 관련 국가계약법 시행령 제76조 2015년 광복 70주년 특별사면으로 2015. 8. 14.일자로 해제 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 04. 10. 과징금 633백만원 충남도청하수처리시설 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 04. 27. 과징금 502백만원 수도권바이오가스 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 07. 20. 과징금 816백만원 연천폐수종말처리시설 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 07. 27. 과징금 377백만원 익산폐수종말처리시설 입찰 관련 공정거래법 제19조 - 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 2015. 07. 21. 과징금 910백만원 완주군청사 행정타운 입찰 관련 공정거래법 제19조 과징금 납부 공정거래 관련 사내집단/교육 강화 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 1) 자기주식처분 결정 당사는 2017년 2월 10일에 임원 격려금 지급 목적으로 회사가 보유 중인 자기주식 8,300주를 처분하였습니다. 자세한 사항은 2017년 2월 9일 당사의 주요사항보고서(자기주식처분결정) 공시를 참조하시기 바랍니다. 2) 타인에 대한 채무보증 결정 연결실체는 2017년 3월 15일에 경산 중산동 메트로폴리스 지역주택조합 관련 시공사 연대보증 39,000백만원의 채무보증을 실행하였습니다. 다. 중소기업 기준 검토표 - 해당사항 없음. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl 3. 직접금융 자금의 사용 ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 가. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 공모사채 2014.02.27 10,000 차환대금 10,000 차환대금 10,000 - 공모사채 2014.02.27 20,000 차환대금 20,000 차환대금 20,000 - ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 나. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 사모사채 2016.03.14 70,000 차환대금 50,000 / 운영대금 20,000 차환대금 50,000 / 운영대금 20,000 - 사모사채 2015.05.21 130,000 차환대금 100,000 / 운영대금 30,000 차환대금 100,000 / 운영대금 30,000 - 사모사채 2015.03.30 45,000 차환대금 45,000 차환대금 45,000 - 사모사채 2014.02.11 10,000 차환대금 10,000 차환대금 10,000 - ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 4. 합병등의 사후정보 가. 코오롱글로벌(주)가 코오롱씨앤씨(주)를 흡수합병함. 1) 합병의 상대방 합병 후 존속회사 상호 코오롱글로벌 주식회사 소재지 경기도 과천시 코오롱로 11 대표이사 윤창운 법인구분 유가증권시장 주권상장법인 합병후 소멸회사 상호 코오롱씨앤씨 주식회사 소재지 대구광역시 수성구 동대구로 132 대표이사 조현철 법인구분 기타법인 2) 합병방법코오롱글로벌(주)(존속회사)는 코오롱씨앤씨(주)(소멸회사)를 흡수합병(소규모합병)3) 합병목적합병회사인 코오롱글로벌(주)가 피합병회사인 코오롱씨앤씨(주)를 계열회사로 유지함에 따른 불필요한 자원낭비를 줄이며, 경영자원의 통합을 통한 시너지를 창출하고 경영의 효율성을 달성하기 위해 합병하고자 함.4) 합병비율코오롱글로벌㈜ : 코오롱씨앤씨㈜ = 1 : 05) 합병비율 산출근거합병회사인 코오롱글로벌㈜가 피합병회사인 코오롱씨앤씨㈜의 주식 100%를 소유하고 있으며, 합병회사는 피합병회사의 주식에 대한 신주를 발행하지 않는 무증자 방식으로 진행하므로 합병가액 및 합병비율을 1:0으로 산출함6) 합병내용본 합병은 소규모 합병으로 추진되나 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 본 소규모합병은 무산되며 합병계약은 해제됨. - 합병계약의 해제조건 합병 계약 체결일로부터 합병기일에 이르기까지 천재지변 기타 코오롱글로벌(주) 또는 코오롱씨앤씨(주)의 재산 혹은 경영상태에 중대한 변동이 발생한 때에는 코오롱글로벌(주)와 코오롱씨앤씨(주)는 협의로 합병조건을 변경하거나 합병계약 자체를 해제할 수 있음. 또한, 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 본 계약의 일방 당사자는 상대방 당사자에 대한 서면 통지로서 본 계약을 해제할 수 있음. ① 본 합병에 대하여 법령이 정한 중요한 신고, 허가, 인가, 등록, 승인 등을 얻지 못하는 경우 ② 코오롱글로벌(주)의 발행주식총수의 100분의 20이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병에 반대하는 경우 ③ 코오롱글로벌(주) 또는 코오롱씨앤씨(주)는 본 계약을 위반하여 상대방 당사자로부터 시정요구를 받았음에도 10일 이내에 이를 시정하지 않는 경우 7) 주요일정- 합 병 기 일 : 2015년 12월 22일- 합병등기일 : 2015년 12월 28일 (예정) 8) 합병 등 전후의 재무사항 비교표 피합병회사인 코오롱씨앤씨(주)는 코오롱글로벌(주)이 100% 주식을 소유한 연결대상 종속회사였으므로, 합병 전후의 재무사항 비교는 당사 연결재무제표에 반영되어 기재를 생략합니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 -해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 -해당사항 없음