코오롱글로벌 사업보고서 (2020.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영성과 당사의 지난 3개 사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. 과 목 영업실적 2020년 2019년 2018년 1. 매출액 3,802,884,624,868 3,433,751,395,233 3,257,681,607,667 2. 매출원가 3,402,182,041,797 3,085,955,979,205 2,977,896,494,437 3. 매출총이익 400,702,583,071 347,795,416,028 279,785,113,230 4. 영업이익 181,983,963,265 137,151,373,699 88,939,895,715 5. 법인세차감전순이익 122,223,055,838 80,087,496,814 27,719,363,333 6. 법인세비용 34,129,267,149 20,565,328,097 15,199,534,953 7. 당기순이익(손실) 88,093,788,689 59,522,168,717 12,519,828,380 과 목 영업실적 2020년 2019년 2018년 1. 매출액 3,928,224,323,173 3,484,145,937,699 3,358,253,405,224 2. 매출원가 3,503,615,300,659 3,112,311,422,131 3,048,862,686,870 3. 매출총이익 424,609,022,514 371,834,515,568 309,390,718,354 4. 영업이익 176,349,970,997 125,551,953,688 76,764,013,371 5. 법인세차감전순이익 115,234,170,531 47,682,124,454 32,406,485,595 6. 법인세비용 34,741,987,458 14,093,064,576 17,955,325,939 7. 당기순이익(손실) 80,492,183,073 33,589,059,878 14,451,159,656 3. 재무상태 당사의 재무상태와 관련한 주요 경영 지표 현황은 아래와 같습니다. 구분 제 61기 제60기 제 59기 안정성 유동비율 71.80% 79.48% 76.60% 부채비율 321.25% 340.94% 349.82% 수익성 매출액영업이익율 4.79% 3.99% 2.73% 매출액순이익율 2.32% 1.73% 0.38% 총자산순이익율 3.85% 2.84% 0.63% 자기자본순이익율 16.21% 12.53% 2.83% 성장성 및 활동성 매출액증가율 10.75% 5.40% -8.37% 영업이익증가율 32.69% 54.21% 7.79% 당기순이익증가율 48.00% 375.42% -30.99% 총자산증가율 9.29% 5.45% -11.12% 구분 제 61기 제60기 제 59기 안정성 유동비율 72.52% 77.30% 75.40% 부채비율 407.89% 384.68% 355.17% 수익성 매출액영업이익율 4.49% 3.60% 2.29% 매출액순이익율 2.05% 0.96% 0.43% 총자산순이익율 3.26% 1.52% 0.71% 자기자본순이익율 16.55% 7.38% 3.23% 성장성 및 활동성 매출액증가율 12.75% 3.75% -8.08% 영업이익증가율 40.46% 63.56% 5.87% 당기순이익증가율 139.64% 132.43% -5.23% 총자산증가율 11.99% 8.46% -10.16% 4. 해설 건설산업은 2014년 이후 민간 주택 사업을 중심으로 호황을 이루었습니다. 민간주택 투자도 활발하게 이루어지며 신규 건설 공급 계약으로 인한 건설업의 매출 및 이익 증가가 실현 되고 있습니다. 그러나, 최근 부동산 과열에 따른 우려로 인한 정부의 부동산 규제와 가계부채 관리규제로 인하여 앞으로 건설업의 경영 상황에 대한 우려와 금융기관의 위험관리 강화로 인한 민간부문의 신규투자 축소 위험이 현실화 되는 실정입니다. 공공 부문 역시 2009년 정부예산의 긴축과 예산 집행 효용성 책임강화에 대한 사회적 요구가 강화되었으며 공공부문 투자 역시 축소되었습니다. 때문에 공공 건설시장 역시 원가율 상승의 악순환이 지속되고 있는 상황입니다. 이러한 대외 경영환경의 악화에도 불구하고, 회사의 지속적인 성장과 발전을 위하여 당사에서 주력으로 하고 있는 사업들에 한해서는 선 투자 사업을 지속하는 한편 위험성이 높은 사업에 대하여는 추진을 배제하는 노력을 지속적으로 하고 있습니다. 이러한 노력을 통하여, 입찰경쟁 심화, 원가율 상승, 대내외적 원자재 및 인건비용 증가 등의 어려운 경영환경을 극복하기 위하여 내부 시스템을 재점검 하는 한편 당사의 강점 사업인 친환경 수처리부문을 통하여 매출을 강화하고 있습니다.향후 공공 공사부문 영업력 강화와 친환경 시장에 맞춘 당사 전 사업부문 포트폴리오개선을 통해 지속적인 성장의 기틀을 마련하는 한편 기 보유한 민간 건축부문의 전문가 그룹의 역량을 바탕으로 한층 더 강화된 사업전략을 수립하여 새로운 사업기회를 모색해 나가고 있습니다.한편 2011년 12월 28일, 당사가 존속법인이 되고, 코오롱아이넷㈜와 코오롱비앤에스㈜가 피합병법인으로 하는 합병을 완료하였으며 회사명도 기존 코오롱건설㈜에서 코오롱글로벌㈜로 변경되었습니다. 이에 따라 기존에 영위하던 건설사업부문 뿐만 아니라 무역사업, 유통서비스, 스포렉스 사업 등으로 사업부문이 다각화 되었습니다. 이는 안정적 사업 포트폴리오 구성을 통하여 Risk 분산이 가능한 사업구조를 수립했다는 의미가 있습니다. 조직 역시 1CEO, 1CFO 체제를 구축하여 조속한 합병 후 통합 작업을 추진, 안정적으로 조직 체제가 정착되었습니다. 사업적인 측면에 있어서는 기존 건설사업부문의 실적과 무역사업부문의 Network가 결합하여 해외 사업 수주 등에 시너지 효과를 창출, 실적에 기여하고 있으며 유통서비스 부문의 자동차 판매와 AS사업은 당사의 Cash Flow로서의 큰 힘이 되고 있습니다. 건설부문에서는 15년 이후로 매년 2조 이상의 신규수주를 달성해나가고 있고, 2019년의 경우는 2조 6천억원, 2020년에는 2조8천억원에 달하는 신규수주를 기록했습니다. 2020년 말 기준 9조원 가량의 수주잔고를 확보하며 안정적인 성장 기반을 마련하고 있습니다. 무역부문 또한 스마트 가전 등 고마진 아이템을 지속적으로 개발해 수익성 중심의 사업구조로 변화하고 있습니다. 지속가능한 미래를 위해 시작했던 신사업 영역에서도 성공 가능성과 가시적인 성과를 보여주고 있습니다. 10여년 전부터 풍력발전을 토목사업의 미래 먹거리로 낙점하고 치밀하게 준비하여 성과를 내고 있습니다. 풍력사업 EPC 경쟁력 확보를 위해 입지분석, 풍황분석, 사업성검토 등 무료 컨설팅을 지원하며 풍력분야 기초 체력도 착실히 키웠습니다. 코오롱글로벌은 현재 37.5MW 규모의 경주풍력단지와 43.2MW 규모의 태백 가덕산 풍력단지를 운영 중입니다. 이외에도 양양만월산 풍력단지(42MW)를 시공 중이고, 태백 가덕산 풍력단지 2단계(21MW)의 착공을 준비하고 있으며, 최근 태백 하사미 풍력단지(17MW) EPC계약을 체결했습니다. 이외에도 17건의 육상 풍력단지를 추진 중입니다. 또한, 완도에서 대규모 해상풍력(400MW) 프로젝트도 진행 중으로, 2018년 한국서부발전, 전남개발공사와 ‘완도해상풍력 발전사업 공동개발협약’을 체결하고, 풍황자원 계측을 위한 해상기상탑 설치를 완료했고 2021년에는 타당성조사 용역 진행 및 발전사업허가를 취득할 계획입니다.또한, 건설분야에서 미래를 이끌어나갈 10대 핵심기술 중 하나로 꼽히고 있는 모듈러 건축 분야 진출을 위해 코오롱글로벌은 2020년 6월 코오롱이앤씨(주)를 자회사로 설립하고 모듈러건축을 신사업으로 육성하고 있습니다. 코오롱이앤씨는 이색적인 평면과 구조를 충족할 수 있는 맞춤형 적층방식 모듈러 공법을 통해 건축주와 설계사가 요구하는 건물 디자인을 구현해 기존 공법 건축물과 비교해 손색이 없는 특색있는 건물을 선보이며 업계의 주목을 받고 있습니다. 코오롱이앤씨는 음압병동을 비롯한 공공시설뿐 아니라 상업시설, 주거시설, 리모델링 분야 등 건설 전방위로 사업을 확장하고 있으며, 향후에는 시공 뿐 아니라 협력사와 기술협업을 통해 모듈러 건축기술에서 파생된 건축소재사업 진출도 계획하고 있습니다.신사업부문은 Ⅱ. 사업의 내용 중 다. 신규사업에 관한 사항 부분을, 부문별 매출액은 Ⅱ. 사업의 내용 중 5. 매출에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 5. 유동성 및 자금조달 차입금의 경우, 건설사업부문, 무역부문, 유통 서비스 부문의 수금과 영업이익으로 발생한 현금유입 등을 통해 안정적인 운영이 가능합니다. 이미 상환을 계획하고 있거나 충분한 여유 한도자금을 확보하여 상환능력이 충분하다 판단됩니다. 현재 단기차입금이 당사의 경영 성과에 영향을 줄만한 사항은 아닙니다. 종합적으로 당사의 현금 흐름에 특이사항은 없습니다. 한편, 외국환 거래의 증가로 환리스크에 노출되어 있으며, 이를 줄이기 위해 파생상품을 보다 적극적으로 운용하고 있습니다. 따라서 통화거래선도 수익 및 비용도 일부 발생할 가능성이 있습니다. - 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 은행 238,878 5,471 - 244,349 증권사 30,000 - 30,000 - 보험회사 - - - - 종합금융회사 - - - - 여신전문금융회사 71,625 12,331 - 83,957 상호신용금고 - - - - 기타금융기관 - - - - 금융기관 합계 340,504 17,802 30,000 328,306 회사채(공모) - - - - 회사채(사모) 236,000 40,000 126,000 150,000 유상증자 - - - - 자산유동화 - - - - 기타금융기관 - - - - 자본시장 합계 236,000 40,000 126,000 150,000 주주, 임원, 관계회사 차입금 - - - - 기타 41,550 - 60 41,491 총계 618,054 57,802 156,060 519,796 6. 부외거래 - Ⅱ. 사업의 내용 부분에 있는 파생상품, XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항등에 있는 우발채무 등을 참고하시기 바랍니다. 7. 그 밖에 투자결정에 참고할 사항 - Ⅱ. 사업의 내용 부분에 있는 파생상품, 경영상의 주요계약 등과 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항등에 있는 우발채무, 제재현황 등을 참고하시기 바랍니다. 한편, 당사는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 네이처브리지 사용권자산 손상차손 추정의 오류로 인하여 해당 보고기간의 연결재무제표를 재작성하였으며, 그 내역은 사업보고서 및 분반기보고서 정정 내역을 확인하시기 바랍니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제61기(당기) 삼정회계법인 적정 해당사항없음 가. 총계약원가에 대한 추정의 불확실성나. 공사진행률의 적정성다. 미청구공사금액 회수가능성에 대한 평가라. 공사변경에 따른 회계처리의 적절성 제60기(전기) 삼정회계법인 적정 해당사항없음 가. 총계약원가에 대한 추정의 불확실성나. 공사진행률의 적정성다. 미청구공사금액 회수가능성에 대한 평가라. 공사변경에 따른 회계처리의 적절성 제59기(전전기) 삼정회계법인 적정 해당사항없음 - 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제61기(당기) 삼정회계법인 ㅇ 분기별 재무제표 검토ㅇ 중간감사ㅇ 온기 검토ㅇ 개별재무제표감사ㅇ 내부회계관리제도감사ㅇ 연결재무제표감사 838 9,020 838 9,866 제60기(전기) 삼정회계법인 ㅇ 분기별 재무제표 검토ㅇ 중간감사ㅇ 온기 검토ㅇ 개별재무제표감사ㅇ 내부회계관리제도감사ㅇ 연결재무제표감사 670 7,950 670 8,163 제59기(전전기) 삼정회계법인 ㅇ 분기별 재무제표 검토ㅇ 중간감사ㅇ 온기 검토ㅇ 개별재무제표감사ㅇ 내부회계관리제도감사ㅇ 연결재무제표감사 400 5,500 400 6,604 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제61기(당기) 2020.07.19 스포렉스 사업부 교육용역 매출부가가치세에 대한 환급업무 계약일로부터 종료시 까지 성공보수 - - - - - - 제60기(전기) 2019.06.17 BMW 시승용차량 매입부가가치세 환급업무 2019.07.01~2020.12.31 성공보수 - - - - - - 제59기(전전기) - - - - - - - - - - ※ 스포렉스사업부 교육용역 매출부가가치세 환급의 보수는 환급결정액의 8~9%를 지급하기로 하였습니다.※ BMW시승용차량 매입 부가가치세 환급업무의 보수는 성공보수로 환급결정액의 3.5% ~ 6.5%를 지급하기로 하였습니다. ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2020년 03월 11일 삼정회계법인 업무수행이사코오롱글로벌 감사위원 서면회의 1) 외부감사인의 감사결과보고 2 2020년 07월 16일 삼정회계법인 업무수행이사코오롱글로벌 감사위원 서면회의 1) 재무제표에 대한 감사인의 책임2) 계획된 감사범위 및 시기3) 주요 감사항목 3 2020년 08월 07일 삼정회계법인 업무수행이사코오롱글로벌 감사위원 대면회의 1) 2분기 주요보고사항2) 내부회계관리제도 감사일정 검토 4 2020년 11월 11일 삼정회계법인 업무수행이사코오롱글로벌 감사위원 대면회의 1) 외부감사업무 수행일정2) 내부회계관리제도 감사3) 3분기 주요보고사항4) 독립성 5. 종속회사중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 경우 종속회사 중 적정 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다 6. 회계감사인의 변경 당사는 제4조의4 및 동법시행령 제4조의3의 규정에 의거하여, 당사의 외부감사인을 아래와 같이 선임하였습니다.1. 선임 외부감사인: 삼정회계법인2. 외부감사기간: 2020사업년도(제61기)부터 3개사업년도 7. 내부통제에 관한 사항 1) 내부회계관리제도당사의 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 있어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 2) 내부통제구조의 평가 ※ 해당사항 없음. ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11011#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성개요 작성기준일에 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 4인의 사외이사 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다. 이사회의 의장은 정관 제 34조 및 이사회 규정 제 7조에 따라 현재 대표이사 사장인 윤창운 이사입니다. 가-1) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 7 4 4 0 1 ※2020년 3월 25일 제 60회 정기주주총회에서 최채봉, 노융기, 방철환 사외이사가 중임되었고 성시웅 사외이사가 신규선임 되었습니다.※2020년 8월 18일 노융기 사외이사가 일신상의 사유로 사임하셨습니다. ※2020년 12월 31일 윤재은 사내이사가 일신상의 사유로 사임하셨습니다. 나. 중요사항의결 등 개최일자 의안내용 가결여부 성 명 최채봉(출석률:100%) 노융기 (출석률:100%) 방철환 (출석률:100%) 남원준(출석률:34%) 홍재형 (출석률:89%) 윤창운(출석률:100%) 장동권(출석률:100%) 안효상(출석률:100%) 윤재은(출석률:100%) 찬반여부 2020.02.05 자기주식 처분 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2020.02.21 2019년 4분기 경영위원회 활동 보고2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건2019년 4분기 주요주주등과의 거래 및 2020년 1분기 거래 승인의 건사채발행 대표이사 위임의 건코오롱글로벌 이사회 규정 개정의 건(감사위원회 규정 포함)전자투표(전자위임장)제도 도입의 건제60기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2020.03.17 외부감사 후 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 개최일자 의안내용 가결여부 성 명 최채봉(출석률:100%) 노융기 (출석률:100%) 방철환 (출석률:83%) 성시웅(출석률:83%) 홍재형(출석률:89%) 윤창운(출석률:100%) 장동권(출석률:100%) 안효상(출석률:100%) 윤재은(출석률:100%) 찬반여부 2020.03.25 대표이사 선임의 건경영위원회 위원 선임의 건사외이사후보추천위원회 위원 선임의건제61기 이사보수액 대표이사 위임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2020.05.07 2020년 1분기 위원회 활동보고 2020년 1분기 경영실적 보고 2020년 1분기 주요주주등과의 거래 및 2020년 2분기 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2020.08.07 2020년 2분기 위원회 활동보고 2020년 2분기 경영실적 보고 2020년 2분기 주요주주등과의 거래 및 2020년 3분기 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 개최일자 의안내용 가결여부 성 명 최채봉(출석률:100%) 방철환 (출석률:100%) 성시웅(출석률:83%) 홍재형 (출석률:89%) 윤창운(출석률:100%) 장동권(출석률:100%) 안효상(출석률:100%) 윤재은(출석률:100%) 찬반여부 2020.09.08 주주명부폐쇄의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2020.11.11 2020년 3분기 위원회 활동보고 2020년 3분기 경영실적 보고분기배당(현금) 결정의 건 2020년 3분기 주요주주등과의 거래 및 2020년 4분기 거래 승인의 건2020년 4분기 코오롱베니트 매출/매입 예상거래 승인의 건코오롱오토케어서비스(주) 주식인수의 건제 60기 연결 재무제표 재승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2020.12.21 지점설치의 건 가결 찬성 찬성 불참 불참 찬성 찬성 찬성 불참 다. 이사회내 위원회 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고 경영위원회 사내이사 3명 윤창운 대표이사장동권 사내이사안효상 사내이사 ① 경영위원회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회에서 위임한 사항을 심의 및 의결한다. ② 경영위원회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 이사회의 위임을 받아 심의 및 의결 할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 2011년 12월 30일위원회 설치 감사위원회 사외이사 2명 최채봉 사외이사방철환 사외이사 ※ 2. 감사제도에 관한 사항 참조 2011년 12월 30일위원회 설치 사외이사 후보추천위원회 사내이사 1명사외이사 2명 윤창운 사내이사성시웅 사외이사홍재형 사외이사 ① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다. ② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다. 2011년 12월 30일 위원회 설치 라. 위원회의 활동 내역 △경영위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 경영위원회 2020.01.16 코오롱글로벌 스포렉스 부산아시아드점 설치의 건 가결 경영위원회 2020.01.29 수성범물 지역주택조합 ABL 대출 업무협약 등 제반 모든 관련 계약 승인의 건 가결 경영위원회 2020.01.29 부산사직 지역주택조합 대출약정 및 관련 금융계약 체결의 건 가결 경영위원회 2020.01.29 인천계양방축택지지구 지역주택조합 중도금대출 연대보증 약정 체결의 건 가결 경영위원회 2020.02.06 중산메트로폴리스 지역주택조합 ABL 대출 업무협약 등 제반 모든 관련 계약 승인의 건 가결 경영위원회 2020.02.06 대구 교대역 하늘채 뉴센트원 중도금대출 연대보증 약정 체결의 건 가결 경영위원회 2020.02.11 나주빚가람 지역주택조합 PF 대출약정등 제반 모든 관련 계약 승인의 건 가결 경영위원회 2020.02.26 평택고덕 지역주택조합 공동주택 신축공사 대출약정 체결의 건 가결 경영위원회 2020.02.27 KEB하나은행 신규여신 개설의 건 가결 경영위원회 2020.03.02 네이처브리지(주)유상증자 참여의 건 가결 경영위원회 2020.03.03 평택고덕 지역주택조합 중도금대출 관련 연대보증의 건 가결 경영위원회 2020.03.06 농협 외화한도 여신 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2020.03.10 양양풍력발전 이사 선임 승인의 건 가결 경영위원회 2020.03.17 서부내륙고속도로 민간투자사업 건설출자자 약정 등 체결의 건 가결 경영위원회 2020.03.31 대전 선화동 주상복합개발사업 B/L대출 약정 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2020.04.08 신한은행 당좌대출 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2020.04.09 부산신평지역주택조합 중도금대출 연대보증의 건 가결 경영위원회 2020.04.09 코오롱글로벌 BMW 순천지점 및 순천센터 사업장 이전의 건 가결 경영위원회 2020.04.14 자양아파트 재건축정비사업 프로젝트 금융 사업 및 대출약정서 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2020.04.14 KEB하나은행 여신 한도 만기 연장 및 신규 한도 개설의 건 가결 경영위원회 2020.04.29 산업은행 외국환 한도 기한 연장 및 한도 감액 요청의 건 가결 경영위원회 2020.05.06 코오롱스포렉스 주내점 설치의 건 가결 경영위원회 2020.05.18 IBK캐피탈 일반대 100억원 차입 연장의 건 가결 경영위원회 2020.05.21 용두동 1구역 주택재개발정비사업 프로젝트금융 대출약정에 대한 보증채무 약정 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2020.05.27 국민 원화, 외화한도 여신 재약정의 건 가결 경영위원회 2020.05.29 나주 빚가람 지역주택조합 조합원 중도금 대출 업무협약 등 제반 계약 승인의 건 가결 경영위원회 2020.06.01 산업은행 산업운영자금 신규 차입의 건 가결 경영위원회 2020.06.10 다이나믹스탠다드(주) 신주 인수의 건 가결 경영위원회 2020.06.10 올레팜(주) 신주 인수의 건 가결 경영위원회 2020.06.25 광주효천지구지역주택조합 신축공사 대출 약정 및 관련 금융계약 체결의 건 가결 경영위원회 2020.06.25 평택고덕지역주택조합 공동주택 신축공사 대출 약정 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2020.06.25 농협 원화한도 여신 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2020.06.30 KEB하나은행 일반대 신규 여신 개설의 건 가결 경영위원회 2020.06.30 신한은행 여신 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2020.07.13 대전 선화동 주상복합 개발사업 PF 대출 약정 등 제반 계약 승인의 건 가결 경영위원회 2020.07.23 수원 권선 113의 6구역 주택재개발정비사업 관련 연대보증의 건 가결 경영위원회 2020.07.23 대전광역시 중구 선화동2차 주상복합 개발사업 브릿지대출 관련 약정 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2020.07.27 한국스탠다드차타드 은행 여신한도 연장의 건 가결 경영위원회 2020.07.27 두바이 지점 청산 승인의 건 가결 경영위원회 2020.08.03 자금 차입한도 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2020.08.03 중국은행 외국환 포괄한도 기한연장 요청의 건 가결 경영위원회 2020.08.06 네이처브리지(주)유상증자 참여의 건 가결 경영위원회 2020.08.25 대전대화 지식산업센터 중도금대출 연대보증의 건(2) 가결 경영위원회 2020.08.27 신한은행 외화여신 만기 연장의 건 가결 경영위원회 2020.10.05 울산대현지역주택조합사업 중도금대출 업무협약체결의 건 가결 경영위원회 2020.10.05 수협은행 원화신규여신 개설의 건 가결 경영위원회 2020.10.19 제167회 무보증 사모사채 발행의 건 가결 경영위원회 2020.10.26 BMW FSK 여신 한도거래 약정 체결의 건 가결 경영위원회 2020.10.28 강릉 교동2 민간공원 특례사업 브릿지대출 대출약정 등 제반 관련 계약 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2020.11.10 SBI저축은행 기업어음 한도 만기연장의 건 가결 경영위원회 2020.11.13 네이처브리지(주)유상증자 참여의 건 가결 경영위원회 2020.11.13 수원 권선 113의 6구역 주택재개발정비사업 관련 연대보증의 건 가결 경영위원회 2020.11.19 18년도 시흥시 하수관로 정비 임대형 민자사업 프로젝트 금융 대출약정서 관련 담보계약 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2020.12.02 코오롱글로벌 BPS광주지점 사업장 이전의 건 가결 경영위원회 2020.12.07 ㈜지소프트웨어뱅크코리아 부산물류센터 신축사업 관련 보험 근질권 설정 등 관련 제반 계약체결 승인의 건 가결 경영위원회 2020.12.18 수원곡반정동명당1단지 지역주택조합 관련 대출약정 및 제반 관련계약 체결의 건 가결 경영위원회 2020.12.18 수원곡반정동명당2단지 지역주택조합 관련 대출약정 및 제반 관련계약 체결의 건 가결 경영위원회 2020.12.22 김해율하지역주택조합 표준사업 및 PF 대출약정 등 제반 관련계약 체결의 건 가결 경영위원회 2020.12.28 신암1재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 프로젝트 금융 대출약정에 대한 보증채무약정 등 체결 승인의 건 가결 경영위원회 2020.12.30 제168회 무보증 사모사채 발행의 건 가결 △감사위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 성 명 최채봉(출석률 100%) 노융기(출석률 100%) 방철환(출석률 100%) 찬반여부 감사위원회 2020.02.12 외부감사인 선정기준 수립의건외부감사인 선정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 감사위원회 2020.02.21 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고2019년 4분기 감사팀 활동 보고 2019년 4분기 경영실적보고 (연결 및 개별)감사위원회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 감사위원회 2020.05.07 2020년 1분기 감사팀 업무보고내부회계관리제도 감사일정 보고2020년 1분기 실적보고 (연결 및 개별) 가결 찬성 찬성 찬성 감사위원회 2020.08.07 2020년 2분기 감사팀 업무보고내부회계관리제도 감사일정 보고외부감사인과 비감사용역체결 보고2020년 2분기 실적보고 (연결 및 개별) 가결 찬성 찬성 찬성 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 성 명 최채봉(출석률 100%) 방철환(출석률 100%) 찬반여부 감사위원회 2020.11.11 2020년 3분기 감사팀 업무보고내부회계관리제도 설계/운영평가 보고2020년 3분기 실적보고 (연결 및 개별) 가결 찬성 찬성 △사외이사 후보추천위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 성 명 윤창운(출석률 100%) 홍재형(출석률 100%) 남원준(출석률 0%) 찬반여부 찬반여부 찬반여부 사외이사후보추천위원회 2020.02.21 ㅇ사외이사 추천의 건- 최채봉, 노융기, 방철환 (중임)- 성시웅 (신임) 가결 찬성 찬성 불참 마. 이사의 독립성당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 이사의 독립성과 자율성을 보장하기 위해 최대주주 및 주요주주가 아닌 회사경영에 적합한 경력과 능력을 고루 갖춘 이사를 선발해 오고 있습니다. 성명 추천인 선임배경 활동분야 회사와의 거래 최대주주 등과의 관계 연임횟수 임기만료일 윤창운 이사회 당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함 업무총괄 - 계열회사 임원 2회 2023.03.24 장동권 이사회 당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함 경영/전략 - 계열회사 임원 1회 2021.03.22 안효상 이사회 당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함 경영/전략 - 계열회사 임원 1회 2023.03.24 방철환 사외이사후보추천위원회 사업 분야의 전문가 (사외이사) 경영자문 - - 1회 2023.03.24 성시웅 사외이사후보추천위원회 법률 분야의 전문가 (사외이사) 경영자문 - - 0회 2023.03.24 최채봉 사외이사후보추천위원회 재무 분야의 전문가 (사외이사) 경영자문 - - 1회 2023.03.24 홍재형 사외이사후보추천위원회 경영 분야의 전문가 (사외이사) 경영자문 - - 0회 2022.03.25 당사의 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황은 다음과 같습니다. 권한 : ① 위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가진다.② 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다. 구성 : 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수 이상은 사외이사이어야 한다.○사외이사후보추천위원회 구성현황 성 명 주요경력 비고 윤창운 - 고려대 경영학과- SKCKOLONPI 대표이사 사장 위원장 성시웅 - 서울대 법학과- 법무법인 성도, 이지스 대표 변호사 사외이사 홍재형 - 서울대 경제학과- 한국 외환은행장 사외이사 ※2020.03.25 이사회에서 성시웅 사외이사가 사외이사후보추천위원회의 위원으로 선임되셨습니다 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 ○사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 사외이사들의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 검토를 진행하고 있으며 추후 사외이사들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사의 경우 2011년 12월 30일부터 이사회내에 감사위원회가 설치되었며, 이전에는 상근감사 1인과 비상근감사 1인으로 감사기능을 수행하였습니다. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 구성합니다. 위원 중 1인 이상은 상법시행령 제16조 제2항이 정하는 회계 또는 재무전문가 이어야하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 합니다. 위원회의 구성요건에 미달되게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 충족되도록 규정하고 있습니다. 2) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 당사의 경우 감사위원회가 감사업무를 효율적으로 운영할 수 있도록 윤리경영실-감사팀을 편재하였고, 부서(팀) 또는 현장 감사시 해당 부서에서 수시 보조요원을(과장급) 지원받아 감사업무를 수행할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 이사회의 소집시 감사위원의 참여를 보장하고 있으며, 모든 부서에 감사위원회의 자료 요구가 있을 경우 이를 제출하도록 의무화하고 있습니다. ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 3) 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 최채봉 예 - 공인회계사 - 07.10~11.09, 상록회계법인 파트너 - 11.10~現, 동서회계법인 파트너 예 회계사 - 07.10~11.09, 상록회계법인 파트너 - 11.10~現, 동서회계법인 파트너 방철환 예 - 94.03~96.03 창원지방검찰청 검사 - 96.03~現, 변호사 - - - ※2020년 8월 18일 노융기 감사위원이 일신상의 사유로 사임하셨습니다. 4) 감사위원회의 주요활동내역 개최일자 활 동 내 용 2020.02.12 외부감사인 선정기준 수립의건외부감사인 선정의 건 2020.02.21 '19년 사업연도 4분기 결산서류검토2019년 내부회계 관리제도 운영실태 점검감사위원회 규정 개정 검토 2020.05.07 '20년 사업연도 1분기 결산서류검토내부회계관리제도 감사일정 검토 2020.08.07 '20년 사업연도 2분기 결산서류검토내부회계관리제도 감사일정 검토외부감사인과 비감사용역 체결 검토 2020.11.11 2020년 3분기 감사팀 업무보고내부회계관리제도 설계/운영평가 보고2020년 3분기 실적보고 (연결 및 개별) 5) 감사위원회 교육실시 현황 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2020년 07월 24일 삼정회계법인 노융기방철환 일신상의 이유 법규 제개정에 따른 감사위원회 활동 변화감사위원회 활동 사례 연구 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 6) 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 감사팀 7 부장 2명 (평균 26년 7월), 차장 1명(9년 1월), 과장 3명(평균 11년 2월), 대리 1명(4년 8월) - 내부감사 및 시정조치에 관한 사항- 투명경영 윤리경영에 관한 사항 - 정보 보호 및 보안관리에 관한 사항 나. 준법지원인 1) 준법지원인 선임 기준- 상법 제542조의13 ① 자산 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 상장회사는 법령을 준수하고 회사경영을 적정하게 하기 위하여 임직원이 그 직무를 수행할 때 따라야 할 준법통제에 관한 기준 및 절차(이하 ＂준법통제기준＂이라 한다)를 마련하여야 한다.② 제1항의 상장회사는 준법통제기준의 준수에 관한 업무를 담당하는 사람(이하 ＂준법지원인＂이라 한다)을 1명 이상 두어야 한다.③ 준법지원인은 준법통제기준의 준수여부를 점검하여 그 결과를 이사회에 보고하여야 한다.④ 제1항의 상장회사는 준법지원인을 임면하려면 이사회 결의를 거쳐야 한다.⑤ 준법지원인은 다음 각 호의 사람 중에서 임명하여야 한다. (1. 변호사 자격을 가진 사람……중략)⑥ 준법지원인의 임기는 3년으로 하고, 준법지원인은 상근으로 한다.2) 준법지원인 인적사항 및 주요경력: 김효진 과장1988.11.22 生성균관 대학교 법학(2012 卒) - 성균관 대학교 법학전문대학원(2016 卒)前, 중앙인권법률사무소(16.08~16.10) 법률사무소 세웅 (16.11~18.01)現, 코오롱글로벌㈜ 법제팀 3) 준법지원인 주요 활동 내역-준법통제기준 운영-법적 위험 예방활동 및 사후관리-준법 교육 실시 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인등_지원조직_현황 4) 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 법제팀 7 이사 1명(30년 1월), 부장 1명(8년 12월), 차장 1명(14년 11월), 과장 2명(평균 7년 5월), 대리 1명(3년 12월), 사원 1명(2년 7월) - 소송업무에 관한 사항, 각종 계약서 검토 - 법률자문 및 준법지원에 관한 사항 - Risk 관련 교육 및 기타 전사 Risk 관리를 위해 필요한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 정관 제26조의 규정에 따라 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다. 최근 3사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 당사 이사회에서는 2017년 3월 24일 개최한 제57기 정기주주총회 및 2018년 3월 23일에 개최한 제 58기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고(개별결의), 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 또한, 2020년 3월 25일 제 60기 주주총회에서는 정기주주총회 및 임시주주총회에서 전자투표와 전자위임장 제도를 도입할 것을 결의하였고, 관리 업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음. 라. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 ㈜코오롱 최대주주 의결권있는주식 18,964,708 75.23 18,964,708 75.23 - ㈜코오롱 최대주주 의결권없는주식 19,883 6.36 19,883 6.36 - 오운문화재단 계열단체 의결권있는주식 130,205 0.52 130,205 0.52 - 이웅열 최대주주의 최대주주 의결권있는주식 96,522 0.38 96,522 0.38 - 윤창운 대표이사 의결권있는주식 36,702 0.15 38,727 0.15 - 장동권 임원 의결권있는주식 30,384 0.12 41,804 0.17 - 안효상 임원 의결권있는주식 15,000 0.06 16,206 0.06 - 박문희 계열사임원 의결권있는주식 233 0.00 233 0.00 - 윤재은 임원 의결권있는주식 2,400 0.01 3,049 0.01 - 이기원 계열사임원 의결권있는주식 4,050 0.01 0 0.00 - 이철승 계열사임원 의결권있는주식 43 0.00 43 0.00 - 송혁재 계열사임원 의결권있는주식 2,344 0.01 0 0.00 - 정공환 계열사임원 의결권있는주식 7,431 0.03 8,304 0.03 - 이인성 계열사임원 의결권있는주식 46 0.00 381 0.00 - 김문수 계열사임원 의결권있는주식 3,070 0.01 0 0.00 - 김응옥 계열사임원 의결권있는주식 20 0.00 492 0.00 - 김현진 계열사임원 의결권있는주식 1,968 0.01 0 0.00 - 김종하 계열사임원 의결권있는주식 1,600 0.01 0 0.00 - 김영범 계열사임원 의결권있는주식 787 0.00 787 0.00 - 방기정 계열사임원 의결권있는주식 1,020 0.00 1,277 0.01 - 이일우 계열사임원 의결권있는주식 373 0.00 700 0.00 - 류재익 계열사임원 의결권있는주식 1,509 0.00 2,117 0.01 - 김기덕 계열사임원 의결권있는주식 489 0.00 489 0.00 - 나종현 계열사임원 의결권있는주식 0 0.00 455 0.00 - 이재혁 계열사임원 의결권있는주식 0 0.00 335 0.00 - 조현철 계열사임원 의결권있는주식 0 0.00 1,156 0.00 - 강창희 계열사임원 의결권있는주식 0 0.00 655 0.00 - 계 의결권있는주식 19,300,904 76.56 19,308,645 76.59 - 의결권없는주식 19,883 6.36 19,883 6.36 - 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 33_최대주주가단체인경우 가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) ㈜코오롱 15,098 유석진 - - - 이웅열 45.83 - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ※ 상기 내역은 총발행주식수 기준입니다.※ 상기 출자자수(주주수) 및 지분(%)은 2020년 12월 31일 주주명부 기준입니다. ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11011#*성명또는지분율변동인경우.dsl 34_성명또는지분율변동인경우 가-1) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2015.02.12 - - - - 이웅열 43.50 2018.09.21 - - - - 이웅열 45.83 ※ 2015년 2월 12일, 상속으로 인해 최대주주인 이웅열의 지분이 40.45%에서 43.50%로 변경됨.※ 2018년 9월 21일, 제3자배정유상증자로 인해 이웅열의 지분이 43.50%에서 45.83%로 변경됨. 나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 ㈜코오롱 자산총계 3,708,134 부채총계 2,849,100 자본총계 859,035 매출액 4,890,151 영업이익 271,448 당기순이익 166,608 ※ 상기 재무현황은 2020년 말 연결재무제표 기준입니다. 다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 ※ 해당사항 없음. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 라. 최대주주의 변동내역 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2017.07.21 ㈜코오롱 18,964,708 75.23 케이글로벌파트너스제일차(주)가 보유하고 있던 상환전환우선주 4,320,175주는 (주)코오롱의 매수청구권 행사에 따라 전량 (주)코오롱에게 인수되었으며 상환전환우선주 4,320,175주가 보통주 8,640,350주로 전환되었음.(소유주식수 10,324,358->18,964,708로, 소유지분은 62.43->75.23%로 변동하였음.) - 3. 주식 소유현황 가. 5%이상 주주 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 ㈜코오롱 18,964,708 75.23 - - - - - 우리사주조합 - - - ※상기 지분율은 의결권 있는 발행주식총수 대비 지분율입니다. 나. 소액주주 현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 19,933 19,935 99.99 5,238,256 25,210,438 20.78 - ※ 상기 주주수 및 지분율은 의결권 있는 발행주식총수 기준 입니다. ※ 상기 주식 소유현황은 2020년 12월31일 기준으로 작성하였으므로, 현재 보유주식수와 차이가 있을 수 있습니다. 다. 주식사무 당사 주식사무에 대한 내용은 아래와 같습니다. 정관상신주인수권의 내용 ① 이 회사의 주주는 그가 소유하고 있는 주식수에 비례하여 신주의 인수권을 가진다.다만, 주주가 인수하지 아니한 주식과 신주배정의 경우 발생하는 단주의 처리는 이사회의 결정에 의한다.② 이사회는 전항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우4. 상법 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 상법 제418조 제2항의 규정에 의거하여 긴급한 자금조달 내지 재무구조 개선 등의 중요한 경영상의 목적을 달성하기 위해 국내외 금융기관등에게 신주를 발행하거나 기술도입을 필요로 그 제휴회사등에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 제1호 내지 제2호, 제5호 내지 제7호에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 결산일로부터 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 8권종(일주,오주,십주,오십주,백주,오백주,천주,만주) 명의개서대리인 하나은행 증권대행부 (서울 영등포구 국제금융로 72, TEL. 02-368-5863 ) 주주의 특전 없음 4. 주가 및 주식거래실적 당사의 주식은 한국거래소에 상장되어 있으며, 최근 6개월간의 주가 및 주식거래 실적은 아래와 같습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, 원) 종 류 20년. 7월 20년. 8월 20년. 9월 20년. 10월 20년. 11월 20년. 12월 보통주 주가 최고 12,500 24,800 22,850 20,500 20,500 21,300 최저 8,420 10,000 17,000 16,900 18,200 18,300 평균 9,610 13,305 19,476 18,903 19,195 20,043 거래량 최고 1,964,459 5,553,610 3,332,130 470,326 1,989,620 726,754 최저 31,585 82,067 84,670 47,778 49,730 67,405 월간 6,093,239 1,210,167 16,959,108 2,816,971 7,281,027 5,270,671 우선주 주가 최고 30,450 65,000 72,000 42,050 43,350 38,500 최저 21,450 23,800 34,550 30,800 29,700 31,000 평균 24,800 29,518 46,350 33,761 33,667 35,586 거래량 최고 287,678 740,765 680,475 83,192 112,011 31,609 최저 5,581 4,022 6,090 2,455 2,096 2,846 월간 1,253,197 2,727,881 3,253,371 274,236 509,521 262,267 ※ 해당 수치는 한국증권거래소(KRX)에서 발췌하였습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 윤창운 남 1954.03 사장 등기임원 상근 대표이사 고려대 / SKC KOLON PI㈜ 대표이사 사장 38,727 0 - 2014.01.01~현재 2023.03.24 방철환 남 1960.09 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 연세대 / 검찰청, 변호사 0 0 - 2017.03.24~현재 2023.03.24 최채봉 남 1962.06 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 고려대 / 동사회계법인 0 0 - 2017.03.24~현재 2023.03.24 홍재형 남 1938.03 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 서울대(원) /국회의원 0 0 - 2019.03.26~현재 2022.03.25 성시웅 남 1953.05 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 서울대 / 법무법인 K 고문변호사 0 0 - 2020.03.25~현재 2023.03.24 장동권 남 1959.10 부사장 등기임원 상근 건설부문장 한양대 / 현대건설 사업총괄 전무 41,804 0 - 2012.01.01~현재 2021.03.22 안효상 남 1961.04 부사장 등기임원 상근 전략기획본부장 고려대 / ㈜코오롱 재무팀장 16,206 0 - 2008.01.01~현재 2023.03.24 윤재은 남 1964.08 전무 등기임원 상근 상사사업본부장 서울대 / 코오롱인더스트리CnC사업부 본부장 3,049 0 - 2017.08.01~2020.12.31 2020.12.31 조현철 남 1965.05 전무 미등기임원 상근 건축본부장 한양대 / 코오롱건설 주택영업팀장 1,156 0 - 2009.01.01~현재 - 전철원 남 1963.03 전무 미등기임원 상근 BMW본부장 경성대 / 코오롱B AnC사업부장 1,487 0 - 2011.01.01~현재 - 한영호 남 1964.02 상무 미등기임원 상근 해외사업실장 성균관대 / 코오롱건설 환경공사팀장 7,627 0 - 2012.01.01~2020.12.31 2020.12.31 이기원 남 1964.04 상무 미등기임원 상근 건설부문 담당임원 경북대 / 코오롱건설 기획조정팀장 4,050 0 - 2020.05.15~현재 - 임성균 남 1966.09 상무 미등기임원 상근 인프라 담당임원 연세대(원) / 코오롱건설기술연구소장 6,586 0 - 2010.01.01~현재 - 노성훈 남 1962.01 상무 미등기임원 상근 건축 담당임원 한양대 / 코오롱건설 건축기술영업팀장 7,747 0 - 2010.01.01~2020.12.31 2020.12.31 송혁재 남 1966.02 상무 미등기임원 상근 인프라본부장 인하대 / 코오롱건설 토목기술영업팀장 2,980 0 - 2012.01.01~현재 - 정공환 남 1965.07 상무 미등기임원 상근 건축 담당임원 인하대 / 코오롱건설 CI팀장 8,304 0 - 2015.01.01~현재 - 이인우 남 1969.05 상무 미등기임원 상근 LSI실장 한양대(원) / 코오롱글로벌 LSI실 팀장 0 0 - 2016.01.01~현재 - 김종하 남 1966.12 상무 미등기임원 상근 BMW 담당임원 고려대(원) / 코오롱글로벌 AS담당이사 2,251 0 - 2017.01.01~현재 - 김문수 남 1965.08 상무보 미등기임원 상근 인프라 담당임원 한양대 / 코오롱건설 토목CE팀장 3,566 0 - 2015.01.01~2020.12.31 2020.12.31 정사환 남 1968.02 상무보 미등기임원 상근 건축 담당임원 한국국제대 / 코오롱글로벌 건축개발영업팀장 4,101 0 - 2017.01.01~현재 - 김일호 남 1969.02 상무보 미등기임원 상근 건설부문 담당임원 인하대 / 코오롱글로벌 외주구매팀장 1,061 0 - 2018.01.01~현재 - 박문규 남 1964.03 상무보 미등기임원 상근 건축 담당임원 국민대 / 코오롱글로벌 사업추진팀장 0 0 - 2019.01.01~현재 - 최현 남 1966.12 상무보 미등기임원 상근 건축 담당임원 명지대(원) / 코오롱글로벌 건축기술영업팀장 1,780 0 - 2019.01.01~현재 - 강창희 남 1967.12 상무보 미등기임원 상근 건축 담당임원 국민대 / 코오롱글로벌 건설사업관리팀장 655 0 - 2019.01.01~현재 - 하춘식 남 1966.10 상무보 미등기임원 상근 건축 담당임원 인천대 / 코오롱글로벌 건축현장소장 1,655 0 - 2019.01.01~현재 - 이성호 남 1968.05 상무보 미등기임원 상근 인프라 담당임원 국민대 / 코오롱글로벌 토목공사팀장 495 0 - 2019.01.01~현재 - 류재익 남 1970.09 상무보 미등기임원 상근 전략기획 담당임원 한양대 / 코오롱글로벌 재무팀장 2,117 0 - 2019.01.01~현재 - 이인성 남 1971.08 상무보 미등기임원 상근 전략기획 담당임원 서강대 / 코오롱글로벌 기획팀장 381 0 - 2020.01.01~현재 - 정일택 남 1967.01 상무보 미등기임원 상근 인프라 담당인원 고려대 / 코오롱글로벌 광명서울시공사업단장 257 0 - 2020.01.01~현재 - 나종현 남 1975.02 상무보 미등기임원 상근 건축 담당임원 서울대(원) / 코오롱하우스비전 N-하우징담당 455 0 - 2020.01.01~현재 - ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11011#*등기임원후보자및해임대상자.dsl 51_등기임원후보자및해임대상자 가-1) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 장동권 남 1959년 10월 - 14.04~14.12 코오롱글로벌(주) 건설혁신본부장 15.01~現, 코오롱글로벌(주) 건설부문장 2021년 03월 29일 - 선임 성시웅 남 1953년 05월 예 09.02~17.03 법무법인 성도, 이지스 대표 변호사 19.04~現, 큐브앤컴퍼니 사외이사 2021년 03월 29일 - 나. 직원 등 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 건설직속 남 43 - 4 - 47 10년 9월 4,920 105 3 67 70 - 건설직속 여 7 - 1 - 8 7년 1월 472 59 - 건축본부 남 436 - 211 - 647 7년 9월 54,910 85 - 건축본부 여 38 - 53 - 91 3년 6월 4,781 53 - 인프라본부 남 274 - 179 - 453 9년 9월 36,251 80 - 인프라본부 여 10 - 17 - 27 3년 12월 1,019 38 - 해외사업실 남 74 - 9 - 83 14년 2월 9,893 119 - 해외사업실 여 5 - 1 - 6 9년 11월 386 64 - 상사사업본부 남 45 - 1 - 46 11년 9월 4,325 94 - 상사사업본부 여 20 - - - 20 10년 3월 981 49 - BMW본부 남 1110 - 40 - 1,150 5년 3월 74,325 65 - BMW본부 여 102 - 21 - 123 4년 1월 5,823 47 - 스포렉스본부 남 51 - 138 - 189 4년 1월 6,074 32 - 스포렉스본부 여 24 - 128 - 152 2년 12월 3,324 22 - 기타 남 81 - - - 81 7년 9월 10,805 133 - 기타 여 26 - 1 - 27 7년 3월 1,799 67 - 합 계 2,346 - 804 - 3,150 6년 6월 220,086 70 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 22 6,597 299 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 9 5,000 - 나. 보수지급금액 나-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 9 2,621 291 - ※상기 보수총액은 중도사임한 노융기 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다. 나-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 2,460 615 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 64 32 - 감사위원회 위원 3 98 33 - 감사 - 2,621 291 - ※상기 보수총액은 중도사임한 노융기 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 윤창운 사장 631 - 윤재은 전무 955 - 전철원 전무 953 - 한영호 상무 575 - 노성훈 상무 644 - 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 윤창운 근로소득 급여 500 주주총회에서 승인받은 이사보수한도 내에서 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려해 책정한 임원 보수규정에 따라 연간 급여총액 5억원의 1/12인 41.7백만원을 매월 지급하였음. 상여 131 경영실적 달성에 따라, 전 임직원에게 격려금을 지급하였음. (2월에는 본부 직원 지급 기준율 143%에 따라 59.4백만원을, 12월에는 170%인 70.8백만원을 지급함)임원 보수규정에 따라 하계 휴가비 0.5백만원을 지급하였음. 기타 근로소득 0.4 복리후생제도인 구매할인지원제도에 따라 구매지원금 0.4백만원을 환급함. 윤재은 근로소득 급여 265 주주총회에서 승인받은 이사보수한도 내에서 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려해 책정한 임원 보수규정에 따라 월 22.1백만원을 지급하였음. 상여 20 경영실적 달성에 따라, 전임직원에게 격려금을 지급하였음. (본부 직원 지급 기준율 88%에 따라 2월에 격려금 19.1백만원을 지급함)임원 보수규정에 따라 하계 휴가비 0.5백만원을 지급하였음. 기타 근로소득 7 복리후생제도인 구매할인지원제도에 따라 0.2백만원을 환급함.임원 자녀 학비 보조금 지급 규정에 따라 자녀 대학 학비 보조금 7.2백만원을 지급함 퇴직소득 663 임원 퇴직금지급 규정에 따라 기준보수월액 22.1백만원*임원직급별지급배율(3)*근속년수 10년을 적용하여 지급하였음(퇴직소득 한도 이내) 전철원 근로소득 급여 265 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려해 책정한 임원 보수규정에 따라 월 22.1백만원을 지급하였음. 상여 69 경영실적 달성에 따라, 전 임직원에게 격려금을 지급하였음. (2월에는 본부 직원 지급 기준율 143%에 따라 격려금 30.9백만원을, 12월에는 170% 인 37.6백만원을 지급함)임원 보수규정에 따라 하계 휴가비 0.5백만원을 지급하였음. 기타 근로소득 0.3 복리후생제도인 구매할인지원제도에 따라 0.3백만원을 환급함. 퇴직소득 619 임원 퇴직금지급 규정에 따라 기준보수월액 22.1백만원 *임원직급별지급배율(3)*근속년수 9.334년으로 지급하였음(중간정산, 퇴직소득 한도 이내) 한영호 근로소득 급여 218 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려해 책정한 임원 보수규정에 따라 월 18.2백만원을 지급하였음. 상여 21 경영실적 달성에 따라, 2월에 격려금을 지급하였음(본부 직원 지급 기준율 110%를 적용해 격려금 20백만원 지급)임원 보수규정에 따라 하계 휴가비 0.5백만원을 지급하였음. 기타 근로소득 8 임원 자녀 학비 보조금 지급 규정에 따라 자녀 대학 학비 보조금 7.5백만원을 지급함. 퇴직소득 328 임원 퇴직금지급 규정에 따라 기준보수월액18.2백만원*임원직급별지급배율(2)*근속년수 9년을 적용하여 지급하였음(퇴직소득 한도 이내) 노성훈 근로소득 급여 216 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려해 책정한 임원 보수규정에 따라 월 18백만원을 지급하였음. 상여 28 경영실적 달성에 따라, 2월에 격려금을 지급하였음(본부 직원 지급 기준율 154%에 따라 27.2백만원 지급)임원 보수규정에 따라 하계 휴가비 0.5백만원을 지급하였음. 기타 근로소득 4 복리후생제도인 구매할인지원제도에 따라 구매지원금 0.4백만원, 임원 자녀 학비 보조금 지급 규정에 따라 자녀 대학 학비 보조금 3.4백만원 지급) 퇴직소득 396 임원 퇴직금지급 규정에 따라 최근 3개월 평균임금 18백만원*임원직급별지급배율(2)*근속년수11년을 적용하여 지급하였음(퇴직소득 한도 이내) 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 윤창운 사장 631 - 윤재은 전무 955 - 전철원 전무 953 - 한영호 상무 575 - 노성훈 상무 644 - 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 윤창운 근로소득 급여 500 주주총회에서 승인받은 이사보수한도 내에서 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려해 책정한 임원 보수규정에 따라 연간 급여총액 5억원의 1/12인 41.7백만원을 매월 지급하였음. 상여 131 경영실적 달성에 따라, 전 임직원에게 격려금을 지급하였음. (2월에는 본부 직원 지급 기준율 143%에 따라 59.4백만원을, 12월에는 170%인 70.8백만원을 지급함)임원 보수규정에 따라 하계 휴가비 0.5백만원을 지급하였음. 기타 근로소득 0.4 복리후생제도인 구매할인지원제도에 따라 구매지원금 0.4백만원을 환급함. 윤재은 근로소득 급여 265 주주총회에서 승인받은 이사보수한도 내에서 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려해 책정한 임원 보수규정에 따라 월 22.1백만원을 지급하였음. 상여 20 경영실적 달성에 따라, 전임직원에게 격려금을 지급하였음. (본부 직원 지급 기준율 88%에 따라 2월에 격려금 19.1백만원을 지급함)임원 보수규정에 따라 하계 휴가비 0.5백만원을 지급하였음. 기타 근로소득 7 복리후생제도인 구매할인지원제도에 따라 0.2백만원을 환급함.임원 자녀 학비 보조금 지급 규정에 따라 자녀 대학 학비 보조금 7.2백만원을 지급함 퇴직소득 663 임원 퇴직금지급 규정에 따라 기준보수월액 22.1백만원*임원직급별지급배율(3)*근속년수 10년을 적용하여 지급하였음(퇴직소득 한도 이내) 전철원 근로소득 급여 265 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려해 책정한 임원 보수규정에 따라 월 22.1백만원을 지급하였음. 상여 69 경영실적 달성에 따라, 전 임직원에게 격려금을 지급하였음. (2월에는 본부 직원 지급 기준율 143%에 따라 격려금 30.9백만원을, 12월에는 170% 인 37.6백만원을 지급함)임원 보수규정에 따라 하계 휴가비 0.5백만원을 지급하였음. 기타 근로소득 0.3 복리후생제도인 구매할인지원제도에 따라 0.3백만원을 환급함. 퇴직소득 619 임원 퇴직금지급 규정에 따라 기준보수월액 22.1백만원 *임원직급별지급배율(3)*근속년수 9.334년으로 지급하였음(중간정산, 퇴직소득 한도 이내) 한영호 근로소득 급여 218 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려해 책정한 임원 보수규정에 따라 월 18.2백만원을 지급하였음. 상여 21 경영실적 달성에 따라, 2월에 격려금을 지급하였음(본부 직원 지급 기준율 110%를 적용해 격려금 20백만원 지급)임원 보수규정에 따라 하계 휴가비 0.5백만원을 지급하였음. 기타 근로소득 8 임원 자녀 학비 보조금 지급 규정에 따라 자녀 대학 학비 보조금 7.5백만원을 지급함. 퇴직소득 328 임원 퇴직금지급 규정에 따라 기준보수월액18.2백만원*임원직급별지급배율(2)*근속년수 9년을 적용하여 지급하였음(퇴직소득 한도 이내) 노성훈 근로소득 급여 216 역할의 중요도, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려해 책정한 임원 보수규정에 따라 월 18백만원을 지급하였음. 상여 28 경영실적 달성에 따라, 2월에 격려금을 지급하였음(본부 직원 지급 기준율 154%에 따라 27.2백만원 지급)임원 보수규정에 따라 하계 휴가비 0.5백만원을 지급하였음. 기타 근로소득 4 복리후생제도인 구매할인지원제도에 따라 구매지원금 0.4백만원, 임원 자녀 학비 보조금 지급 규정에 따라 자녀 대학 학비 보조금 3.4백만원 지급) 퇴직소득 396 임원 퇴직금지급 규정에 따라 최근 3개월 평균임금 18백만원*임원직급별지급배율(2)*근속년수11년을 적용하여 지급하였음(퇴직소득 한도 이내) ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 기업집단의 명칭 ㅇ기업집단의 명칭 :코오롱ㅇ기업집단의 동일인 : 이웅열 2. 계열사간 투자지분 현황 투자회사/피투자회사 법인등록번호 비영리법인 ㈜코오롱 코오롱인더스트리㈜ 코오롱글로텍 코오롱데크컴퍼지트 코오롱플라스틱㈜ 코오롱글로벌㈜ 코오롱생명과학 더블유파트너스 코오롱인베스트먼트 코오롱베니트 코오롱오토케어서비스 ㈜코오롱 110111-0030528 - - - - - - - - - - - - 코오롱인더스트리 135311-0013606 - 34.10% - - - - - - - - - - 코오롱글로텍㈜ 110111-0524838 - - 79.83% 18.14% - - - - - - - - 그린나래㈜ 161511-0078133 - - - 100.00% - - - - - - - - 코오롱데크컴퍼지트㈜ 134511-0055689 - - - 100.00% - - - - - - - - ㈜케이에프엔티 230111-0091824 - - 100.00% - - - - - - - - - 스위트밀㈜ 110111-2925604 3.12% - 91.38% - - - - - - - - - 코오롱에코너지㈜ 200111-0255228 - - 81.82% - - - - - - - - - 코오롱머티리얼㈜ 135311-0011139 - - 78.15% - - - - - - - - - 코오롱플라스틱㈜ 171311-0003504 - - 66.68% - - - - - - - - - 코오롱바스프이노폼㈜ 171311-0030747 - - - - - 50.00% - - - - - - ㈜씨에이텍 134111-0454847 - - 70.00% - - - - - - - - - 코오롱글로벌㈜ 110111-0036502 0.52% 75.23% - - - - 0.33% - - - - - 네이처브리지㈜ 134411-0063311 - - - - - - 100.00% - - - - - 덕평랜드㈜ 134411-0024149 - - - - - - 51.00% - - - - - ㈜테크비전 134511-0254190 - - - - - - 100.00% - - - - - 코오롱하우스비전㈜ 134511-0290508 - - - - - - 100.00% - - - - - 리베토코리아㈜ 110111-6620309 - - - - - - - - - - - - 천안북부일반산업단지㈜ 161511-0241938 - - - - - - 43.61% - - - - - 이노베이스㈜ 134111-0429402 - 100.00% - - - - - - - - - - 코오롱제약㈜ 110111-0256259 - 48.07% - - - - - - - - - - 코오롱생명과학㈜ 110111-1948277 - 20.35% - - - - - 0.11% - - - - 코오롱베니트㈜ 135311-0003920 - 100.00% - - - - - - - - - - 코오롱아우토㈜ 134211-0040660 - - - - - - - - - - - 99.33% ㈜엠오디 171211-0045128 - 50.00% - - - - - - - - - - 코오롱엘에스아이㈜ 134111-0427042 - 100.00% - - - - - - - - - - 코오롱오토모티브㈜ 110111-6036316 - - - - - - - - - - - 100.00% 코오롱오토케어서비스㈜ 134111-0481650 - - - - - - 100.00% - - - - - 더블유파트너스㈜ 135311-0014901 - - - - - - - - - - - - 아토메탈테크코리아㈜ 124411-0209967 - - 83.54% - - - - - - - - - ㈜아르텍스튜디오 110111-7331294 - - - - - - - - - - - - 라비에벨중국복합문화타운㈜ 145211-0025172 - - - - - - 70.00% - - - - - ㈜코오롱인베스트먼트 110111-1902786 - - - - - - - - - - - - 코오롱이앤씨㈜ 110111-5531234 - - - - - - 51.06% - - - - - ㈜퍼플아이오 110111-7376505 - - 65.00% - - - - - - - - - ※ 상기 피투자회사 중 아토메탈테크코리아㈜는 해외계열사인 Attometal Tech Pte. Ltd가 16.46% 지분을 보유, 리베토코리아㈜는 해외계열사인 LIBETO PTE.LTD가 92.08% 지분을 보유하고 있습니다. 3. 업무 조정 기구 및 경영에 영향력을 미치는 회사 기업집단 지주회사 (주)코오롱에서 이해관계 조정하나, 당사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 행사하는 회사는 없습니다. 4. 회사와 계열회사간 등기임원 겸직 현황 ※해당사항 없음 5. 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 코오롱하우스비전(주) (비상장) 2016.06.02 경영참여 300 26,000,000 100.00% 13,000 - - - 26,000,000 100.00% 13,000 31,462 -650 네이처브리지(주) (비상장) 2014.12.30 경영참여 22,450 8,610,000 100.00% 6,144 1,600,000 8,000 -14,144 9,610,000 100.00% 0 48,882 -20,885 KOLON World Investment Ltd. (비상장) 2011.12.30 투자 1,511 2,768,800 20.00% 1,627 - - - 2,768,800 20.00% 1,627 - - 신분당선(주) (비상장) 2005.05.27 SOC출자 1,500 2,061,000 4.85% 1,754 - - -911 2,061,000 4.85% 843 - - KOLON CHINA(HK) (비상장) 2012.02.20 투자 1,093 1,862,832 3.93% 1,992 - - - 1,862,832 3.93% 1,992 - - 제이영동고속도로(주) (비상장) 2007.04.25 SOC출자 80 1,149,987 2.16% 791 - - -655 1,149,987 2.16% 136 - - 서서울고속도로(주) (비상장) 2008.08.28 SOC출자 420 2,155,964 18.79% 10,780 - - - 2,155,964 16.09% 10,780 - - 경남하이웨이(주) (비상장) 2008.04.28 SOC출자 70 1,106,000 7.00% 546 - - -546 1,106,000 7.00% 0 - - 한우즈벡실린더투자 (비상장) 2011.12.30 투자 3,336 897,366 31.29% 2,164 - - -2,084 897,366 31.29% 79 - - 경주풍력발전(주) (비상장) 2015.11.26 SOC출자 4,590 684,000 15.00% 3,420 - - - 684,000 15.00% 3,420 - - ZHANGJIAGANG 코일센터 (비상장) 2011.12.30 투자 574 680,000 8.00% 574 - - - 680,000 8.00% 574 - - 아시아드컨트리클럽 (비상장) 1999.12.30 SOC출자 4,600 622,288 20.74% 3,437 - - - 622,288 20.74% 3,437 - - 덕평랜드 (비상장) 2003.06.16 투자 1,000 530,400 51.00% 0 - - - 530,400 51.00% 0 - - (주)나와넷 (비상장) 2001.03.17 투자 48 2,500 5.26% 0 - - - 2,500 5.26% 0 - - 포항영일신항만(주) (비상장) 2004.05.28 SOC출자 17 2,393,040 15.34% 0 - - - 2,393,040 15.34% 0 - - 한우즈벡씨엔지투자 (비상장) 2011.12.30 투자 2,006 401,293 30.67% 993 - - -843 401,293 30.67% 150 - - 원주에너지㈜ (비상장) 2014.12.24 SOC출자 1,500 300,000 30.00% 500 - - -500 300,000 30.00% 0 - - 제이경인연결고속도로(주) (비상장) 2007.07.25 SOC출자 8 267,573 0.79% 1,156 - - -559 267,573 0.79% 597 - - 씨브이네트 (비상장) 2002.04.12 투자 130 260,000 4.06% 678 - - -43 260,000 4.06% 635 - - 미래환경에너지(주) (비상장) 2011.11.20 SOC출자 70 248,000 24.50% 1,240 - - - 248,000 24.50% 1,240 - - 춘천맑은물길(주) (비상장) 2010.11.16 SOC출자 1,008 201,638 22.75% 260 - - - 201,638 22.75% 260 - - 파주병영(주) (비상장) 2010.11.30 BTL 232 132,988 12.30% 199 - - - 132,988 12.30% 199 - - 테크비전 (비상장) 2015.03.06 경영참여 600 120,000 100.00% 600 - - - 120,000 100.00% 600 5,351 690 천안맑은물길㈜ (비상장) 2010.04.26 SOC출자 15 111,898 19.20% 167 - - - 111,898 19.20% 167 - - 김해맑은물길㈜ (비상장) 2010.03.24 SOC출자 1 106,941 24.54% 535 - - -398 106,941 24.54% 137 - - 청정상주㈜ (비상장) 2006.05.03 SOC출자 540 105,828 6.00% 0 - - - 105,828 6.00% 0 - - 단결㈜(비상장) 2011.03.18 BTL 451 102,582 9.03% 241 - - - 102,582 9.03% 241 - - 경북그린에너지센터㈜(비상장) 2016.09.05 SOC출자 511 102,340 3.00% 512 - - - 102,340 3.00% 512 - - 코오롱오토플랫폼㈜(비상장) 2016.12.31 경영참여 50 17,800,000 100.00% 4,611 -17,800,000 -4,611 - - - - - - 하늘교육 (비상장) 2011.12.30 투자 500 100,000 0.97% 307 - - - 100,000 0.97% 307 - - 양양맑은물길 (비상장) 2015.03.31 SOC출자 61 80,461 22.40% 402 - - - 80,461 22.40% 402 - - 희망세움㈜ (비상장) 2010.12.27 BTL 50 70,100 0.86% 105 - - - 70,100 0.86% 105 - - 영주에스엠씨(주) (비상장) 2010.11.30 BTL 580 116,158 14.00% 184 - - - 116,158 14.00% 184 - - 코오롱티슈진 (상장) 2011.12.30 그룹투자 395 344,790 0.65% 0 - - - 344,790 0.65% 0 - - 문경에스엠씨㈜ (비상장) 2008.08.27 SOC출자 15 56,806 2.60% 284 - - -255 56,806 2.60% 29 - - 청정포항㈜ (비상장) 2012.03.15 SOC출자 49 51,264 4.80% 256 - - - 51,264 4.80% 256 - - 창공수호㈜(비상장) 2012.01.18 SOC출자 114 48,436 4.58% 242 - - - 48,436 4.58% 242 - - 울진맑은물길㈜(비상장) 2008.10.28 SOC출자 30 37,302 3.00% 187 - - - 37,302 3.00% 187 - - 서당마을㈜ (비상장) 2011.03.31 SOC출자 15 22,310 4.43% 112 - - - 22,310 4.43% 112 - - 건설공제조합 (비상장) 1979.03.12 조합 500 17,188 0.44% 25,681 - - 409 17,188 0.44% 26,090 - - 이븐데일 (비상장) 2016.03.10 투자 1,101 9,288 3.24% 928 -1,720 -171 - 7,568 3.24% 757 - - 자본재공제조합 (비상장) 1987.02.07 조합 368 1,843 0.88% 772 - - 11 1,843 0.88% 783 - - 서부내륙고속고속도로(주) (비상장) 2015.11.24 SOC출자 2 162,630 4.50% 813 1,267,385 6,337 - 1,430,015 4.47% 7,150 - - 푸른청소년수련시설㈜ (비상장) 2010.11.03 BTL 21 63,188 9.53% 95 - - - 63,188 9.53% 95 - - 광교배움터㈜ (비상장) 2011.01.19 SOC출자 34 61,715 7.17% 93 - - - 61,715 7.17% 93 - - 양양풍력발전(주) (비상장) 2016.08.26 SOC출자 0 10,000 0.46% 50 1,910,000 9,550 - 1,920,000 44.44% 9,600 - - 네오트랜스㈜-신분당선 (비상장) 2005.05.30 SOC출자 7 1,428 7.14% 7,901 - - -1,302 1,428 7.14% 6,599 - - 강화조력발전㈜ (비상장) 2010.01.26 SOC출자 5 1,000 10.00% 5 - - - 1,000 10.00% 5 - - 전기공사공제조합 (비상장) 1990.12.28 조합 100 600 0.01% 198 - - 48 600 0.01% 246 - - 강동건설㈜ (비상장) 2017.12.29 투자 965 24,113 13.08% 121 - - - 24,113 13.08% 121 - - 구미맑은물㈜ (비상장) 2018.09.30 SOC출자 233 46,688 16.20% 233 - - - 46,688 4.86% 233 - - 태백가덕산풍력발전㈜ (비상장) 2018.09.27 SOC출자 5,000 1,000,000 22.22% 5,000 - - - 1,000,000 18.82% 5,000 - - LIBETO PTE.LTD.(비상장) 2018.12.31 경영참여 0 12,960,456 65.16% 5,900 - - - 12,960,456 65.16% 5,900 21,083 -1,169 천안북부 일반산업단지㈜(비상장) 2018.11.30 SOC출자 2,181 436,100 43.61% 2,181 - - - 436,100 43.61% 2,181 - - 지타운피에프브이㈜(비상장) 2019.01.23 BTL 1,680 33,600 21.00% 1,680 - - - 33,600 21.00% 1,680 - - 동북선도시철도(주) (비상장) 2019.07.31 SOC출자 2,337 856,845 10.50% 4,284 133,687 670 - 990,532 9.52% 4954 - - 라비에벨중국복합문화타운㈜(비상장) 2020.01.17 경영참여 3,500 - - - 700,000 3,500 - 700,000 70.00% 3,500 4,445 -526 코오롱이앤씨㈜(비상장) 2020.06.11 경영참여 2,086 - - - 970,109 2,086 - 970,109 51.06% 2,086 4,030 488 올레팜㈜ (비상장) 2020.06.11 투자 5,000 - - - 134,640 5,000 - 134,640 20.00% 5,000 - - 푸른시흥환경㈜ (비상장) 2020.06.18 BTL 6 - - - 1,146 6 - 1,146 15.76% 6 - - QINVESTMENT PARTNERS(비상장) 2020.12.30 투자 566 - - - 50 566 - 50 0.00% 566 - - 교동2공원개발(주)(비상장) 2020.10.30 기타 450 - - - 44,999 450 - 44,999 15.00% 450 - - 코오롱오토케어서비스(주)(비상장) 2020.11.16 경영참여 125,830 - - - 12,940,794 125,830 - 12,940,794 93.75% 125,830 140,292 -803 합 계 - - 109,971 - 31,383 -21,772 - - 125,545 - - ※ 상기 타법인출자주식현황은 별도기준입니다.※ 최근사업연도 재무현황은 현재 파악 가능한 정보를 기준으로 작성되었습니다. ※ 코오롱오토플랫폼은 동 사업년도 중 청산완료 되었으며, 네이처브리지는 동 사업년도 중 14,144백만원의 손상차손을 인식하였습니다.※ 문경에쓰엠씨를 비롯한 SOC 관련 출자증권 및 한우즈벡씨엔지투자를 비롯한 투자유가증권 등은 코로나19 등에 따른 효과를 반영하였으며 현금흐름추정을 통한 비상장주식 평가를 통해 공정가치를 반영하였습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 특수관계자에게 제공한 담보내역 (단위 : 백만원) 구 분 특수관계자의 명칭 담보제공내용 담보제공금액(*) 비 고 종속기업 코오롱오토모티브㈜ 어음 백지 1매 공사이행담보 코오롱아우토㈜ 어음 백지 2매 공사이행담보 관계기업 및 공동기업 양양맑은물길㈜ 수표 백지 2매 공사이행담보 관계기업 및 공동기업투자 402 차입금담보 미래환경에너지㈜ 수표 백지 2매 공사이행담보 관계기업 및 공동기업투자 1,240 차입금담보 김해맑은물길㈜ 관계기업 및 공동기업투자 137 차입금담보 원주에너지㈜ 관계기업 및 공동기업투자 - 차입금담보 춘천맑은물길㈜ 관계기업 및 공동기업투자 260 차입금담보 경남하이웨이㈜ 관계기업 및 공동기업투자 - 차입금담보 경주풍력발전㈜ 관계기업 및 공동기업투자 3,420 차입금담보 제이영주에스엠씨㈜ 관계기업 및 공동기업투자 87 차입금담보 서서울고속도로㈜ 수표 백지 2매 공사이행담보 푸른서부환경㈜ 관계기업 및 공동기업투자 75 차입금담보 대규모기업집단 코오롱인더스트리㈜ 어음 백지 2매 공사이행담보 코오롱글로텍㈜ 어음 백지 1매 공사이행담보 그린나래㈜ 임야 및 부동산담보신탁 수익증권 30,000 임대차보증금 반환보증 (*) 백지 어음 및 수표의 채권최고액은 특정되지 않습니다. 나. 특수관계자와의 자금거래 내역 (원화단위: 백만원, 외화단위: USD) 구분 특수관계자의 명칭 자금대여 거래 현금출자 기초 대여 회수 기말 종속기업 네이처브리지㈜ - - - - 8,000 라비에벨중국복합문화타운㈜ - - - - 3,500 Libeto Pte. Ltd USD 1,770,000 USD 3,500,000 - USD 5,270,000 - 코오롱이앤씨㈜ - - - - 2,086 관계기업 양양풍력발전㈜ - - - - 9,550 올레팜㈜ - - - - 5,000 다. 특수관계자에게 제공한 지급보증내역 (단위: 백만원) 구 분 특수관계자의 명칭 보증일 보증금액 보증내용 종속기업(*1) 코오롱하우스비전㈜ 2018-07-04 32,500 대출 원리금 자금보충의무 관계기업(*2) 양양맑은물길㈜ 2015-02-11 634 BTO 운영출자자 자금보충의무 미래환경에너지㈜ 2014-04-01 2,500 BTO 운영출자자 자금보충의무 경남하이웨이㈜ 2018-03-23 1,400 SOC사업비차입 시공사지급보증 서서울고속도로㈜ 2019-09-20 30,849 SOC사업비차입 시공사지급보증 (*1) 기말 해당 보증의 실행금액은 23,264백만원입니다.(*2) 해당 보증의 전체 규모는 155,990백만원이며 , 기재된 금액은 당사의 의무분담비율에 해당하는 금액입니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사의 특수관계자로부터 주식을 취득하였으며 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 특수관계자 명칭 취득대가 양수일 지배기업 ㈜코오롱 125,830 2020-11-16 ※ 당 사는 수입차 유통사업의 포트폴리오 및 Value Chain 확대를 위해 ㈜코오롱 으로부터 코오롱오토케어서비스 ㈜ 보통주 12,940,794주를 인수하였습니다. 3. 대주주와의 영업거래 ※해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 배당금 수익 당사는 경주풍 력발전㈜으로부터 수령한 수입배당금 600백만원을 배당금수익으로 인식하였습니다. 나. 주요 경영진에 대한 보상 당사는 등기이사 및 당사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한보상금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기 전기 단기급여 1,732 1,702 퇴직급여 391 341 합 계 2,123 2,043 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시의 진행 변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시의 진행 변경사항 당사는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 네이처브리지 사용권자산 손상차손 추정의 오류로 인하여 해당 보고기간의 연결재무제표를 재작성하였으며, 그 내역은 사업보고서 및 분반기보고서 정정 내역을 확인하시기 바랍니다. 나. 주주총회 현황 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제 60기정기주주총회(2020.03.25) -제 1호 의안 : 제 60기 재무제표 승인의 건 ※ 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 갈음 -제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 선임의 건 3-1-1호: 사내이사 : 윤창운(재선임) 3-1-2호: 사내이사 : 안효상(재선임) 3-2호: 사외이사 선임의 건 3-2-1호: 사외이사 : 최채봉(재선임) 3-2-2호: 사외이사 : 노융기(재선임) 3-2-3호: 사외이사 : 방철환(재선임) 3-2-4호: 사외이사 : 성시웅- 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호: 사외이사 : 최채봉(재선임) 4-2호: 사외이사 : 노융기(재선임) 4-3호: 사외이사 : 방철환(재선임)- 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 보고- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인 - 제 59기정기주주총회(2019.03.26) -제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 : 윤재은 2-2호: 사외이사 : 홍재형- 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건 사외이사 : 방철환- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인 - 제 58기정기주주총회(2018.03.23) - 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 : 장동권(재선임) 2-2호: 사외이사 : 유인태- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건사외이사 : 유인태- 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인- 원안 승인 - ※ 사업보고서 제출일 이후 진행할 제 61기 정기 주주총회에서는 감사/영업보고/최대주주등과의 거래보고/내부회계관리제도 운영실태보고/제61기 재무제표 및 연결재무제표 보고(보통주 배당금200원 우선주 배당금 250원)가 보고사항으로 진행 될 예정입니다. 또한 상법 및 전자증권법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건과, 사내이사 장동권 선임의 건, 감사위원이 되는 사외이사 성시웅 선임의 건(분리선출), 이사보수 한도액 승인의 건이 부의안건으로 상정될 예정입니다. 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 2020년 12월 31일 현재 당사 관련 주요한 소송(소가 10억 이상)은 총 29건으로, ‘인천신현하늘채 하자보수 손해배상’ 등 총 18건 (다수당사자 전체 소가 2,959억원 중 지분율에 의거한 당사분 소가: 598억원)의 피소사건과 ‘부천삼정1-2 대여금’ 등 총 11건 (다수당사자 전체 소가 288억원 중 지분율에 의거한 당사분 소가: 213억원)의 제소사건이 있습니다. 상기 소송은 보고기간 종료일 현재 진행되고 있으며 동 소송의 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 상기 소송에 따른 소송금액의 변동 및 확정시기는 현재로서는 불확실 하며 당사는 이러한 소송의 결과가 재무상태에 영향을 미칠 것으로 예상되는 최선의 추정치로 충당부채를 인식하고 있습니다. 소송결과에 따른 최종부담 혹은 변동금액은 경영진이 추정한 금액과 달라질 수 있습니다. 자세한 소송사건은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 1) 결산일 현재 당사 피소사건 사건명 (사건번호) 소송 시작일 소송가액 소송당사자 (원고 / 피고) 소송의 내용 진행상황 및 대응방안 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향 인천신현하늘채 하자보수 손해배상 (대법원2018다44114) 11.05.04 40억 신현주공아파트주택재건축정비사업조합 / 코오롱글로벌 외 1명 원고는 본건 재건축사업의 시행자 겸 도급인인데 피고들이 공사계약 위반 및 시공상 하자로 인해 손해를 발생시켰고, 아파트 설계변경에 의한 공사비 감축 금액을 부당이득 했음을 이유로 소송을 제기함. 1심 : 피고들은 원고에게 6,191,249,128원을 지급하라. 2심 : 피고들은 원고에게 6,176,406,328원을 지급하라. 3심 진행 중. (*청구금액 중 당사 지분에 해당하는 금액은 약16억임.) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 평택장안마을하늘채 하자보수보증금(서울고등2020나2012989) 17.05.15 20억 입주자대표회의/ 코오롱글로벌 외 2명 원고는 이 사건 아파트의 입주자대표회의이고, 피고KGC는 시공자이다. 입주직후부터 하자발생하여 보수요청하였으나 제대로 보수가 이루어지지 않아 피고들로부터 하자보수에 갈음하는 손해배상금을 수령하여 보수진행하고자 소송 제기. 1심 : KGC 소 각하 2심 진행 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 서재자이하자보수손해배상(서울중앙2017가합527518) 17.05.08 30억 입주자대표회의/ 코오롱글로벌 외 8명 원고는 이 사건 아파트의 입주자들로 구성된 입주자대표회의이고, 이 사건 아파트에 발생한 하자에 대하여 피고들로부터 하자보수금을 받아 직접 보수하기로 의결하여, 소송을 제기함. 감정절차 진행 중. (*청구금액 중 당사 지분에 해당하는 금액은 약 5억임.) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 전주스카이타워하자보수손해배상 (서울중앙2018가합554968) 18.08.23 14억 입주자대표회의 / 코오롱글로벌 외 2명 원고는 이 사건 아파트에 각종하자가 발생하여 지속적 하자보수를 요구하였으나 하자보수 의무를 적법하게 이행하지 않아 피고들로부터 하자보수금을 받아 직접 하자보수를 하기로 의결하였는 바 소를 제기함. 감정절차 진행 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 대구북구오페라하늘채 하자보수금 (서울중앙2019가합519726) 19.04.09 16억 입주자대표회의/ 코오롱글로벌외 2명 원고는 이 사건 아파트의 하자에 대하여 본 소송으로 하자보수에 갈음하는 손해배상을 청구함. 감정절차 진행 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 울산효문하늘채 하자보수손해배상(울산지법2020가합10042) 20.01.03 17억 입주자대표회의/ 코오롱글로벌 외 2명 원고는 이 사건 아파트의 입주자들이 적법절차를 거쳐 구성한 입주자대표회의이며, 본 사건 건물에 하자가 발생했기에 피고들에게 하자보수에 갈음하는 손해배상금을 청구함. 관련법에 따라, 원고의 청구에 대해 직접적으로 책임 져야할 의무가 없음을 주장함. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 대구안심역하늘채하자보수손해배상 (서울중앙 2020가합592611) 20.11.13 21억 입주자대표회의/ 코오롱글로벌 외 3명 원고는 대구안심역하늘채 입주자대표회의인데, 이 사건 아파트의 하자에 대하여 피고들에게 하자보수금을 청구함. 당사는 원고의 하자보수 요청에 대해 성실히 응하였으며, 청구금액이 과다함을 주장 예정. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 청주흥덕하늘채하자보수금 (서울중앙2020가합600994) 20.12.04 15억 입주자대표회의/ 코오롱글로벌 외 1명 원고는 청주흥덕하늘채아파트 입주자대표회의인데, 이 사건 아파트의 하자에 대하여 피고들에게 하자보수금을 청구함. 당사는 원고의 하자보수 요청에 대해 성실히 응하였으며, 청구금액이 과다함을 주장 예정. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 오투리조트하자보수갈음손해배상등 (서울고등2020나2048469) 16.10.11 64억 오투리조트 / 코오롱글로벌 외 4명 피고들은 오투리조트 공동수급체 구성원 및 하자보수보증서 발행자로 리조트가 준공직후 각종 하자가 발생하여 하자보수를 요청하였음에도 하자를 보수하지 않기에 손해일부금으로 소가금액을, 보증사에게는 보증금을 일부 청구함. 1심 : 원고패 2심 진행 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 인천2호선입찰담합 손해배상 (인천지법2014가합52953) 14.05.15 1,327억 인천광역시/ 코오롱글로벌 외17명 피고들은 인천지하철2호선과 관련하여 입찰에 참가하면서 사전에 담합행위를 하여 원고에게 손해를 끼쳤기에 손해배상을 청구함. 청구취지 변경으로 금번 포함된 건이며, 당사는 인천2호선 공구들 중 1개 공구(212공구)만 낙찰을 받았고, 변경된 청구금액 중 212공구 및 당사 지분에 해당하는 금액은 52억원임. 청구금액이 부당히 과다하여 법적 절차에 따라 대응 예정임. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 부산1호선연장 입찰담합 손해배상 (서울중앙2014가합579815) 14.11.13 65억 부산교통공사/ 코오롱글로벌외 5명 피고들은 부산지하철1호선다대구간연장 사업과 관련하여 입찰에 참가하면서 사전에 담합행위를 하여 원고에게 손해를 끼쳤기에 손해배상을 청구함. 감정결과 반박 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 동진3공구입찰담합 손해배상 (서울고등2020나2028595) 15.07.01 72억 한국농어촌공사 / 코오롱글로벌 외 2명 피고들은 동진3공구 입찰과 관련하여 담합을 한 자들로 손해배상 및 설계보상비반환에 대하여 연대하여 책임을 지라고 청구함. 1심: 원고 일부 승 -손해배상 56억-설계보상비 16억 (당사는 실주사이며, 수령한 설계보상비는 7.2억) 2심: 진행 중 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 4대강살리기입찰담합설계보상비반환 (대법원2020다206472) 14.05.30 36억 한국수자원공사 / 코오롱글로벌외 85명 피고들은 4대강살리기사업 관련 입찰의 탈락자 등인데, 입찰시 담합행위가 있었기에 기 지급한 설계보상비를 연대하여 반환할 것을 청구함. 1심: 피고들은 원고에게 각PJT별 기 지급 설계보상비 해당 금액을 연대하여 지급하라. 2심 : 원고 패 3심 진행 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 4대강살리기입찰담합손해배상 (서울중앙2014가합520936) 14.05.15 10억 한국수자원공사 / 코오롱글로벌외 16명 피고들은 4대강살리기 사업과 관련하여 입찰에 참가하면서 담합행위를 하여 입찰금액 상승으로 원고에게 손해를 끼쳤기에 손해배상을 청구함. 당사는 비주간사(지분10%)로 수주한 낙동강24공구와 관련하여 담합을 하지 않음. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 호남고철입찰담합손해배상 (서울중앙2015가합531148) 15.05.21 1,045억 한국철도시설공단/ 코오롱글로벌 외 27명 피고들은 호남고속철도 노반신설공사와 관련하여 입찰담합을 하여 부당한 이득을 취하였기에 손해배상을 청구함. 원고측 감정보고서 제출 -감정금액: 927억-청구취지는 1,045억으로 확장됨. 당사는 2개 공구에만 비주간사로 참여하였고(4-3공구: 지분 10%, 5-1공구: 지분 30.17%), 청구금액 중 당사의 지분에 해당하는 금액은 약11억임(4-3공구: 3.9억, 5-1공구: 7.7억) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 충남이전하수처리 입찰담합손해배상 (서울고등2020나2006878) 17.01.24 23억 충청남도개발공사/ 코오롱글로벌 외 3명 피고들은 입찰시 담합행위를 하였기에 담합행위에 따른 손해배상을 청구함. 1심 : 원고 패. 2심 진행 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 운북하수입찰담합 손해배상 (수원고등2020나19131) 15.06.03 18억 인천도시공사 / 코오롱글로벌 외 1명 피고들은 운북하수처리장 입찰과 관련하여 담합을 한 자들로 손해배상 및 설계보상비반환에 대하여 연대하여 책임을 지라고 청구함. 1심 : 원고 승 -손해배상 : 16.2억-설계보상비 :1.8억(당사는 실주사이며, 설계보상비 수령) 2심 : 진행 중 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 서초스포렉스 채무부존재확인등 (서울고등2020나8038) 13.01.09 126억 김명건 외385명 / 코오롱글로벌 원고들은 스포렉스 서초점 특별회원으로 피고의 보증금 증액 또는 연회비 청구는 급부내용을 본질적으로 변경하는 것이며, 원고들의 시설 이용을 방해하고 있으며, 회원권양도 명의개서를 거부하고 있어 추가보증금 또는 연회비지급 채무의 부존재 확인을 구하면서 회원권 명의개서를 이행할 것을 청구하고자 소송을 제기함. 1심:원고일부(1/4)승 (정회원 42,561,103원 가족회원21,280,551원 초과하는부분의 채무 없음.) 2심: 원고항소기각 3심: 파기환송 파기환송심진행중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 2) 결산일 현재 당사 제소사건 사건명 소송 시작일 소송 가액 소송당사자 (원고 / 피고) 소송의 내용 진행상황 및 대응방안 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향 부천삼정1-2대여금 (인천지법2019가합66407) 19.12.20 38억 코오롱글로벌외1명/정비사업조합외8명 정비구역해제와 이에 따른 조합설립인가 취소로 인해 조합 및 연대보증인과 시공사간의 금전소비대차계약의 기한이익 상실에 따른 대여금 반환을 청구함. 피고는, 정비구역 직권 해제는 부천시장이 직권으로 한 것이며, 그 처분에 대해 다투는 소송이 대법원에 계류 중임을 답변함. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 부평신촌대여금 (인천지법2019가합62283) 19.09.23 32억 코오롱글로벌외1명/ 정비사업조합 원고들은 2007. 8.경 피고와 공사가계약 및 금전소비대차계약을 체결하고, 2007. 8.경부터 2012. 9경까지 약 32억을 대여하였는데, 피고는 타 시공사를 새로 선정하였는바, 이 사건 공사가계약은 해제되고 피고는 기한의 이익을 상실하여 위 대여금의 변제기가 도래하였으므로, 이에 따른 대여금 반환을 청구함. 피고측은 공사가계약 및 금전소비대차계약이 추진위원회의 업무범위를 벗어난 것이라는 답변서를 제출하였음. (*청구금액 중 당사분은 약 17억임) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 대전산성2구역대여금 (수원안양2020가합101992) 20.04.20 29억 코오롱글로벌/ 정비사업조합외28명 계약 해제에 따른 대여금 반환청구 피고측의 답변서 제출 대기 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 서대구지구대여금 (대구서부2020가합52027) 20.06.30 10억 코오롱글로벌/ 정비사업조합 외 21명 계약 해제에 따른 대여금 반환청구 피고측의 답변서 제출 대기 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 남극기지공사대금 (서울고등2020나2011702) 15.07.08 25억 코오롱글로벌외 3명/ 한국해양과학기술원 외 1명 원고들은 남극기지 건설공사 공동수급체 구성원들로 운송방식 변경에 따른 추가 운송비, 기성조건의 차이에 따른 추가 투입비 등을 청구함. 1심 : 원고일부승(24.8억 인용) 2심 : 진행 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 미군기지간접비 등공사대금 (서울중앙2017가합566605) 17.09.26 13억 코오롱글로벌외4명/ 한국토지주택공사 원고들은 피고로부터 이 사건 공사를 도급받았는데, ①원고의 책임없는 사유에 의한 공기연장에 따른 간접비, ②준공 이후 공사목적물 관리 요청에 따른 현장유지 인력 운용비용 등 추가비용, ③공사현장의 미군기지 구역 편입에 따른 작업효율의 저하로 추가 발생된 비용을 피고가 지급하고 있지않아 소 제기함. 감정인에 대한 사실조회회신 등을 통하여 감정 결과 반박 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 7호선연장기간연장공사대금 (대법원2020다221747) 14.12.18 32억 코오롱글로벌외 11명/ 대한민국 외 1명 원고는 7호선연장 701 내지 704공구의 수급자들로 피고가 자신의 사유로 인해 계약기간을 연장하면서 계약금액은 조정하지 않아 공사대금의 지급을 청구함. 1심 : 원고일부승 2심 : 원고일부승 3심 : (일부)파기환송 파기환송심:원고일부승(KGC 약 1억) 재상고심 진행 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 성남여주간접비 공사대금 (서울고등2020나2006915) 17.06.21 12억 코오롱글로벌 외 1명 / 한국철도시설공단 원고들은 성남-여주 복선전철 제5공구 건설공사 수급인들로, 원고들의 책임 없는 사유로 공사기간이 연장되어 추가공사비 지급을 청구. 1심 : 원고일부승(KGC 1.6억) 2심 : 진행중 (*청구금액 중 당사 지분에 해당하는 금액은 약 2.5억) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 포항삼척공기연장공사대금 (대법원2020다268753) 17.12.20 30억 코오롱글로벌 외 2명/ 한국철도시설공단 원고들은 '동해선 포항~삼척 철도건설 제4공구 노반건설공사'의 수급인들로 최초에 총 공사기간 60개월로 계약이 이루어졌으나 이후 원고들의 책임 없는 사유로 공사기간이 연장되었으며, 설계변경사유가 발생하였음에도 오히려 공사대금을 감액하였기에 추가간접비 및 감액 공사대금을 청구함. 1심 : 원고일부승 (피고는 원고들에게 3,058,853,000원 지급하라.) 2심:항소기각 3심:진행중 (*심리불속행기각21.01.14선고) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 서울921공구공기연장손해배상 (서울중앙2019가합541211) 19.06.20 19억 코오롱글로벌외 1명 / 대한민국 외 1명 원고들은 조달청과 사이에 '서울지하철 9호선 921공구 건설공사’에 관해 공사도급계약을 장기계속 계약방식으로 체결하였는데, 공사 진행 중 총공사기간이 연장되었다. 이에 따른 간접비 등을 청구함. 감정서 제출.-14억 (*현 청구금액 중 당사분은 약9억) 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 행복3-3도급감액 공사대금(수원안양2020가합100630) 20.02.20 48억 코오롱글로벌/ 한국토지주택공사 원고는 내역 입찰로 낙찰된 시공사로 현장상황 변경에 의한 설계변경으로 피고에게 증액 받았어야 할 34억원과 피고의 감사지적사항에 따라 감액된 14억원에 대한 공사대금의 지급을 청구함. 피고는 원고가 위법한 설계변경 혹은 절차를 준수하지 않은 설계변경을 하였음을 이유로 원고 청구가 이유 없음을 주장 중. 현재로서는 소송의 최종적인 결과를 예측하기는 어렵습니다만, 위 소송결과가 영업, 재무, 경영 등에 영향을 미칠 수 있습니다. *법원 소가를 기준으로 하되 다수당사자 소송 중에서 소송가액이 당사자별로 분할되어 있는 경우는 당사분만 표시함. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (단위 : 백만원) 구 분 담보권자 매수 금액 수표 특수관계자 6매 백지 기타거래처 17매 백지 2매 75 어음 특수관계자 6매 백지 기타거래처 2매 4,932 다. 채무보증현황 당기말 현재 연결실체는 SOC사업 및 재건축, 재개발사업 등과 관련하여 시행사 등을위하여 금융기관에 지급보증 조건 등을 약정하고 있는 바, 그 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 제공받은자 보증월 보증금액(*) 실행금액 보증내용 제이경인연결고속도로㈜ 2014-10 928 91 건설출자자약정 자금보충의무(후순위대출) 경기철도㈜ 2017-03 4,500 - 건설출자자약정 자금보충의무(후순위대출) 경기철도㈜ 2017-03 1,650 1,177 건설출자자약정 시설대여금의무(후순위대출) 신분당선㈜ 2017-12 7,140 5,426 건설출자자약정 자금보충의무(후순위대출) 포항영일신항만㈜ 2018-06 4,793 3,374 건설출자자약정 채무보증의무(후순위대출) 동북선도시철도㈜ 2019-12 6,300 - 건설출자자약정 자금보충의무(후순위대출) 푸른시흥환경㈜ 2020-06 9,734 - 건설출자자약정 자금제공의무(후순위대출) 대구 범물동 지역주택조합사업 수분양자 2016-11 169,000 2,121 중도금대출 연대보증 평택고덕지역주택조합 2018-05 240,500 69,703 중도금대출 연대보증 부평 코오롱하늘채 수분양자 2018-05 28,800 11,112 중도금대출 연대보증 경산 정평 코오롱하늘채 수분양자 2018-08 47,280 11,492 중도금대출 연대보증 광주 효천지구 지역주택조합원 2018-10 10,747 790 중도금대출 연대보증 부산 신평 지역주택조합원 2018-10 17,400 8,892 중도금대출 연대보증 부산 신평 지역주택조합원 2018-10 18,071 7,664 중도금대출 연대보증 경산 중산 지역주택조합원 2018-10 39,520 37,078 중도금대출 연대보증 경산 중산 지역주택조합원 2018-10 18,229 15,124 중도금대출 연대보증 권선113-6구역 주택재개발정비사업조합 2018-11 20,800 14,222 사업비대출 한시적 연대보증 초읍2구역 주택재개발정비사업조합 2018-11 4,755 4,755 사업비대출 한시적 연대보증 시지 코오롱하늘채 수분양자 2019-01 40,800 17,307 중도금대출 연대보증 시지 코오롱하늘채 수분양자 2019-02 48,000 26,411 중도금대출 연대보증 남산 4-4 지구 주택재개발정비사업 수분양자 2019-04 31,080 17,206 중도금대출 연대보증 남산 4-4 지구 주택재개발정비사업 수분양자 2019-04 30,000 15,995 중도금대출 연대보증 인천 계양방축 택지지구 지역주택조합 2019-06 3,840 3,200 채무연대보증 울산대현지역주택조합 사업 수분양자 2019-06 45,600 23,161 중도금대출 연대보증 평택고덕지역주택조합 2019-08 116,220 62,896 중도금대출 연대보증 대구 범물동 지역주택조합사업 수분양자 2019-09 7,800 398 중도금대출 연대보증 부개역 코오롱하늘채 수분양자 2019-09 17,088 10,771 중도금대출 연대보증 세종 하늘채 센트레빌 수분양자 2019-10 16,800 7,248 중도금대출 연대보증 세종 하늘채 센트레빌 수분양자 2019-10 10,800 5,468 중도금대출 연대보증 안양 융창아파트 주변지구 개개발 2019-11 6,160 6,160 사업비대출 한시적 연대보증 부천 일루미스테이트(계수범박재개발) 수분양자 2019-11 72,000 17,401 중도금대출 연대보증 부천 일루미스테이트(계수범박재개발) 수분양자 2019-11 57,223 14,736 중도금대출 연대보증 부천 일루미스테이트(계수범박재개발) 수분양자 2019-11 30,800 8,039 중도금대출 연대보증 수원 하늘채 더퍼스트 수분양자 2019-12 33,000 18,004 중도금대출 연대보증 수원 하늘채 더퍼스트 수분양자 2019-12 43,200 21,279 중도금대출 연대보증 수원 하늘채 더퍼스트 수분양자 2019-12 45,600 22,464 중도금대출 연대보증 수원 하늘채 더퍼스트 수분양자 2019-12 48,000 22,943 중도금대출 연대보증 인천 계양방축 택지지구 지역주택조합원 2020-01 18,000 4,851 중도금대출 연대보증 대구 교대역 하늘채 뉴센트원 수분양자 2020-02 42,000 17,296 중도금대출 연대보증 대구 교대역 하늘채 뉴센트원 수분양자 2020-02 500 - 중도금대출 연대보증 나주 빛가람 지역주택조합 2020-02 6,000 3,750 채무연대보증 나주 빛가람 지역주택조합 2020-02 3,600 2,250 채무연대보증 평택고덕지역주택조합 2020-03 18,453 14,687 중도금대출 연대보증 부산 신평 지역주택조합원 2020-04 3,218 1,290 중도금대출 연대보증 용두동 1구역 주택재개발정비사업조합 2020-05 4,270 4,270 사업비대출 한시적 연대보증 나주 빚가람 지역주택조합원 2020-05 60,000 13,389 채무연대보증 권선113-6구역 주택재개발정비사업조합 2020-07 84,499 57,777 사업비대출 한시적 연대보증 대전 대화동 지식산업센터 수분양자 2020-08 29,400 20,206 중도금대출 연대보증 대전 대화동 지식산업센터 수분양자 2020-08 26,950 12,788 중도금대출 연대보증 율하이엘지역주택조합 2020-12 360,000 300,000 채무연대보증 신암1재정비촉진구역주택재개발정비사업조합 2020-12 7,906 7,906 사업비대출 한시적 연대보증 스마트레일㈜ 2013-01 5,697 5,697 사업이행보증 서부내륙고속도로㈜ 2017-02 9,733 9,733 사업이행보증 구미맑은물㈜ 2018-01 10,289 10,289 사업이행보증 동북선도시철도㈜ 2018-07 13,445 13,445 사업이행보증 푸른시흥환경㈜ 2020-06 5,036 5,036 사업이행보증 ㈜파리크라상 2018-03 160 160 가맹계약에 따른 손해배상 지급보증 합 계 2,063,314 1,018,928 (*) 해당 보증의 전체 규모는 6,011,828 백 만원 이며, 기재된 금액은 연결실체의 의무분담비율에 해당하는 금액입니다. 이 외에 연결실체는 시행사의 분양 등을 위해 주택도시보증공사에 1,280,164백만원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 또한 연결실체는 사업이행 등을 위하여 서울보증보험에 6,482백만원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 그리고 연결실체는 민간사업, 토건사업 등의 하도급대금지급, 사업이행 등을 위하여 건설공제조합에 95,979백만원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 라. PF관련 연결실체가 제공한 채무인수 약정내역 당기말 및 전기말 현재 당사가 시행사의 차입을 위하여 제공한 지급보증의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) PF 유형 당기말 전기말 기타 PF Loan 81,200 14,035 ABCP 200,000 - ABS 100,000 - 합 계 381,200 14,035 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl 29_신용보강제공현황 마. 신용보강 제공 현황 (단위 : 백만원) 발행회사(SPC) 증권종류 PF 사업장구분 발행일자 발행금액 미상환잔액 신용보강유형 조기상환 조항 에이블권선제일차㈜ ABCP 재개발 2020-11-16 31,111 31,111 연대보증 시공사의 기업어음등급이 A3- 미만으로 하락시, 대주는 기한이익 상실을 선언할 수 있으며, 기한이익 상실시 대주의 채무상환의무에 대하여 시공사가 연대보증함 샤이닝스톤김해㈜ ABCP 주택 2020-12-24 200,000 200,000 연대보증 - 디비율하유동화전문(유) ABS 주택 2020-12-24 100,000 100,000 연대보증 - 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 대상자 일자 처벌기관 내용 사유 근거법령 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 코오롱글로벌 18.06.29 중부지방 국세청 경정 수입배당금 익금불산입 배제/ 경과채권 대손 부인_귀속시기변경/ 주식 저가 양도_확정가치변동미반영/ 이자 익금산입 및 손금불산입/ 토지관련 매입세액 취득가액 가산/ 발코니 확장공사 매입세액 손금부인 및 매출세액 익금불산입/ 복리후생비 중 접대성경비 손금부인/사용처 불명금액 손금부인 및 상여처분 법인세법 제18조, 19조, 25조, 28조, 40조, 41조, 52조 부가세법 9조, 39조 수입배당금 익금불산입 현재 소송(1심) 진행 중 귀속시기 및 부가세 점검 강화 18.07.31 경기도지사 토목건축공사업 영업정지 (18.09.01~18.11.30) 산업안전보건법에 의한중대재해 발생 건설산업기본법 제82조 1항 7호 처분 집행정지 인용 (수원지법 2018아3721)처분 취소소송 1심 당사 승 (수원지법 2018구단8362) 2심 진행 중 (수원고등 2020누11899) 사고원인 분석 및 재발방지 대책수립 및 교육 18.12.28 공정거래위원회 경고 하도급대금 미지급 하도급거래공정화에 관한 법률 제13조 제7항, 제8항 자진시정 완료 하도급대금 지연이자 및 어음대체수단 수수료 관련 모니터링 및 관리 제도 강화 20.11.13 한국서부발전㈜ 공공입찰참가자격제한(20.11.20~21.05.19) 부정당업자 제재 공공기관의 운영에 관한 법률 제39조 제2항, 제3항 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조 제1항 제4호 처분집행정지 인용 (대전지법 2020아760, 울산지법 2020아1193, 창원지법 2020아10396, 부산지법 2020아5419)처분취소소송 1심 진행 중(대전지법 2020구합107055, 울산지법 2020구합7980, 창원지법 2020구합54164, 부산지법 2020구합25206) 회사 윤리규정 강화 및 교육 시행 20.11.18 한국동서발전 ㈜ 20.11.12 한국남동발전 ㈜ 20.11.19 한국남부발전 ㈜ 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 1993년 10월 31일 준공된 야탑10교 관련하여 경기도청으로부터 토목건축사업에 대한 영업정지 처분을 받았습니다. (처분대상기간 : 2021.01.31~2021.03.30) 다만, 영업정지처분 집행정지 신청이 인용되었으며, 본안소송 진행중입니다. 아울러, 2021년 3월 11일 송도센트럴 1지구 지역주택조합사업관련 시공사책임준공 미이행시 채무인수 105,000백만원의 채무보증을 실행하였으며, 2021년 3월 12일에 덕현지구 주택재개발정비사업 관련 시공사 연대보증 498,000백만원의 채무보증을 실행하였습니다. ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl 다. 직접금융 자금의 사용 ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 1) 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 - - - - - - - - ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 2) 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 사모사채 167회 2020.10.22 운영대금 40,000 운영대금 40,000 - 사모사채 166회 2019.05.22 차환대금 90,000 차환대금 90,000 - 사모사채 165회 2019.04.26 운영대금 10,000 운영대금 10,000 - 사모사채 164회 2019.04.09 운영대금 10,000 운영대금 10,000 - 사모사채 163회 2019.01.04 차환대금 26,000 차환대금 26,000 - 사모사채 162회 2018.12.03 운영대금 10,000 운영대금 10,000 - 사모사채 161회 2018.05.16 차환대금 13,000 차환대금 13,000 - 사모사채 159회 2018.04.12 운영대금 15,000 운영대금 15,000 - 사모사채 160회 2018.04.18 차환대금 7,000 차환대금 7,000 - 사모사채 158-2회 2018.03.30 운영대금 20,000 운영대금 20,000 - 사모사채 158-1회 2018.03.30 차환대금 45,000 차환대금 45,000 - 사모사채 157회 2018.03.14 차환대금 55,000 차환대금 55,000 - 사모사채 156회 2018.02.23 운영대금 20,000 운영대금 20,000 - 사모사채 155회 2018.02.05 운영대금 10,000 운영대금 10,000 - ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11011#*미사용자금의운용내역.dsl 다. 보호예수 현황 ※ 해당사항 없음 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11011#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계