eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
가비아 — [기재정정]신규시설투자등  (20240528)
제출인: 가비아

가비아/신규시설투자등/(2024.05.28)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2024-05-28

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-01-06

3. 정정사유
도급 변경계약 체결로 인한 투자금액, 투자기간 등 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

투자금액(원)
66,663,000,000
56,878,889,200

자기자본(원)
174,458,642,731
174,458,642,731

자기자본대비
38.21
32.60

투자기간 종료일
2024-05-31
2024-07-31

이사회결의일(결정일)
2022-11-09
2024-05-28

기타 투자판단에 참고할 사항
(중략)
4. 본 신규시설투자는 가비아와 가비아 종속회사가 컨소시험 형태로 진행하는 프로젝트로 변경계약에 의한 총 도급액(148,140,000,000원)에서 계약서 상 기재되어 있는 당사의 지분율(45%)을 반영하여 당사의 투자금액을 산출하였습니다. 또한 총 도급금액 중 NSC(전기/통신 공사, 설비 장비 등) 해당 금액(45,640,000,000원)의 경우 공사 진행 중 컨소시엄 참여사의 실제 부담비율에 따라 회사별 도급금액이 사후 정산 될 수 있습니다. 해당 금액이 확정되는 대로 정정공시 하겠습니다.
5. 상기 사항을 포함한 기타 사항은 거래상대방과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다.
(중략)
4. 본 신규시설투자는 가비아와 가비아 종속회사가 컨소시엄 형태로 진행하는 프로젝트로 변경계약에 의한 총 도급금액(160,682,000,000원)에서 계약서 상 당사가 부담할 도급금액 한도로 기재하였습니다.
5. 총 도급금액의 경우 인테리어 공사의 NSC 전환, 업무동 인테리어공사 및 전산동 IT부하설비 공사 일정 조정에 따른 간접비 증액 등으로 인한 사유로 증액되었으나, 공사항목 내 컨소시엄 회사간 부담비율 조정으로 당사가 부담하는 도급금액은 감액되었습니다.
6. 본 공시문서에 기재된 투자기간 종료일은 도급계약서 상 공사시간 종료(예정)일에 해당하며, 실제 입주일과는 다소 상이할 수 있습니다.
7. 상기 사항을 포함한 기타 사항은 거래상대방과의 협의 과정에서 변동될 수 있으며, 도급금액 및 공사기간 등 변경사항이 발생하는 대로 정정공시 하겠습니다.

당사는 최초 공시제출일(2022.01.06) 이후 발생한 인테리어 도급계약 반영 및 외부 경제사정의 급격한 변동 등의 사유로 부득이하게 기 공시한 신규 시설투자의 투자기간 및 투자금액을 변경하였습니다. 상세 사유는 아래와 같습니다.

1) 최초 계약 당시 업무공간의 인테리어가 미반영 되었던 부분에 대해서 본 변경계약에 반영하여 총 공사비 증액

2) 업무동 인테리어 공사 범위 추가와 전산동 IT부하설비 공사완료 일정 협의에 따른 기간연장 및 간접비 증액

3) 공사항목 내 컨소시엄 회사간 부담비율 조정으로 당사가 부담하는 도급금액 감액

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규시설 투자

2. 투자내역
투자금액(원)
56,878,889,200

자기자본(원)
174,458,642,731

자기자본대비(%)
32.60

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
신사업 및 외연확장을 위한 신사옥 신축

4. 투자기간
시작일
2022-02-01

종료일
2024-07-31

5. 이사회결의일(결정일)
2024-05-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 투자금액은 부가가치세, 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 도급계약서 상 도급금액이며, 기 취득한 토지에 사옥을 신축함에 따라 토지 취득금액은 포함되어 있지 않습니다.

2. 자기자본 금액은 최근 사업연도말(2020.12.31) 연결재무제표 금액에서 본 공시일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 수치입니다.

3. 투자위치 : 경기도 과천시 과천지식정보타운 지식기반산업용지 內 지식 2-2블럭

4. 본 신규시설투자는 가비아와 가비아 종속회사가 컨소시엄 형태로 진행하는 프로젝트로 변경계약에 의한 총 도급금액(160,682,000,000원)에서 계약서 상 당사가 부담할 도급금액 한도로 기재하였습니다.

5. 총 도급금액의 경우 인테리어 공사의 NSC 전환, 업무동 인테리어공사 및 전산동 IT부하설비 공사 일정 조정에 따른 간접비 증액 등으로 인한 사유로 증액되었으나, 공사항목 내 컨소시엄 회사간 부담비율 조정으로 당사가 부담하는 도급금액은 감액되었습니다.

6. 본 공시문서에 기재된 투자기간 종료일은 도급계약서 상 공사시간 종료(예정)일에 해당하며, 실제 입주일과는 다소 상이할 수 있습니다.

7. 상기 사항을 포함한 기타 사항은 거래상대방과의 협의 과정에서 변동될 수 있으며, 도급금액 및 공사기간 등 변경사항이 발생하는 대로 정정공시 하겠습니다.
에이텍모빌리티 — 영업양도결정(종속회사의주요경영사항)  (20240528)
제출인: 에이텍모빌리티

에이텍모빌리티/영업양도 결정(종속회사의 주요경영사항) /(2024.05.28)영업양도 결정(종속회사의 주요경영사항)

영업양도 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)에이텍에이피
의 주요경영사항 신고

1. 양도영업
금융화자동기기제품의 생산 및 판매 영업

2. 양도영업 주요내용
금융화자동기기제품의 생산 및 판매 영업부문의 자산, 부채, 계약, 인력 등 영업 일체

3. 양도가액(원)
43,800,000,000

4. 양도목적
사업양도를 통한 재무구조 개선 및
신규투자를 위한 추가 유동성 확보

5. 양도예정일자
2024-08-31

6. 양수법인(회사와의 관계)
(주)에이텍(기타 특수관계)

7. 영업양도 영향
추가 유동성 확보를 통한 재무구조 개선

8. 주식매수청구권 사항
-

9. 주주총회 예정일자
2024-07-09

10. 이사회결의일(결정일)
2024-05-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 본 보고서 제출일 현재 확정된 바 없음

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 ㈜에이텍모빌리티가 출자한 종속회사인 ㈜에이텍에이피의 영업양도 결정에 따른 공시사항임
- 상기 '9. 주주총회 예정일자'는 종속회사(㈜에이텍에이피) 주주총회 예정일임
- 상기 '10. 이사회결의일(결정일)'은 종속회사(㈜에이텍에이피) 이사회 결의일임
- 하기 [종속회사에 관한 사항] 중 종속회사 및 지배회사의 자산총액은 2023년말 기준임
- 상기 내용(양도가액, 양도예정일자 등)은 진행상황 및 당사자간의 계약, 합의에 의해 변경될 수 있음

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)에이텍에이피
영문
ATEC AP Co.,Ltd.

- 대표자
김경환

- 주요사업
금융화자동기기제품의 생산 및 판매 영업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
91,947,133,835

지배회사의 연결 자산총액(원)
175,851,562,098

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
52.29
LS에코에너지 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240528)
제출인: LS에코에너지

LS에코에너지/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.05.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
엘에스에코에너지
회사코드
229640
담당부서명
경영지원팀
담당자명
박종석
tel
02-2189-8974

(fax)
031-428-0289

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

30,624,879
-
30,624,879

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-04-17
보통주식
20,662,264
67.47

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,662,264
67.47

이번보고서제출일
2024-05-28
보통주식
20,662,164
67.47

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,662,164
67.47

증감
보통주식
-100
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-100
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
김승환
생년월일
661227
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-01-11
장내매도(-)
보통주식
100
-100
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

엘에스전선(주)
사업자등록번호
138-81-47634
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
18,718,254
61.12
0
0
0
0
18,718,254
61.12

구자열
생년월일
530302
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
401,340
1.31
0
0
0
0
401,340
1.31

구자은
생년월일
641018
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
247,820
0.81
0
0
0
0
247,820
0.81

구자균
생년월일
571008
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
267,550
0.87
0
0
0
0
267,550
0.87

구자용
생년월일
550327
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
267,550
0.87
0
0
0
0
267,550
0.87

구자철
생년월일
550214
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
197,550
0.65
0
0
0
0
197,550
0.65

이상호
생년월일
680817
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
8,000
0.03
0
0
0
0
8,000
0.03

주완섭
생년월일
651113
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,850
0.01
0
0
0
0
2,850
0.01

강영성
생년월일
671113
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,025
0.00
0
0
0
0
1,025
0.00

홍의석
생년월일
690516
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5
0.00
0
0
0
0
5
0.00

김승환
생년월일
661227
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

이상림
생년월일
690513
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,000
0.01
0
0
0
0
2,000
0.01

구은희
생년월일
760210
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
447,020
1.45
0
0
0
0
447,020
1.45

구원경
생년월일
931115
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
50,600
0.17
0
0
0
0
50,600
0.17

구민기
생년월일
051020
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
50,600
0.17
0
0
0
0
50,600
0.17

합계
20,662,164
67.47
0
0
0
0
20,662,164
67.47
중앙첨단소재 — 조회공시요구(현저한시황변동)  (20240528)
제출인: 코스닥시장본부

중앙첨단소재/조회공시요구(현저한시황변동)/(2024.05.28)조회공시요구(현저한시황변동)

조회공시 요구(현저한 시황변동)

(주)중앙첨단소재, 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구(2024.05.28)

1. 조회공시요구내용
현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부

2. 공시시한
2024-05-29
18:00

3. 기타 투자판단과 관련된 중요사항

-

※ 관련공시
-
THE E&M — 전환청구권행사 (제16회차) (20240528)
제출인: THE E&M

THE E&M/전환청구권행사/(2024.05.28)전환청구권행사(제16회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
280,741

-발행주식총수(주)
21,311,205

-발행주식총수 대비(%)
1.32

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- "발행주식총수"는 금번 "전환청구권 행사주식수 누계"수량이 포함되지 않은 발행주식총수 입니다.

- '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

- "전환사채 잔액"은 본건 전환청구권 행사내역이 반영된 후 잔액 기준입니다

※관련공시
2022-02-22 증권 발행결과(자율공시)
2023-05-19 추가상장(국내사모 CB전환)
2024-04-17 추가상장(국내사모 CB전환)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2024-05-28
16
전환사채
500,000,000원
1,781
280,741
2024-06-20

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

16
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,500,000,000
KRW : South-Korean Won
1,781
1,965,188
비투엔 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등  (20240528)
제출인: 비투엔

비투엔/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등/(2024.05.28)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

1. 주식 담보계약 해소 내역

- 계약 당사자
채권자(담보권자)
와이앤제이대부, 라온대부, 제이준코스메틱(주)

담보제공자
비투엔인수목적제이차(주)

- 채무자
비투엔인수목적제이차(주)

- 해소사유
최대주주 변경

- 해소된 담보제공 주식수(주)
5,000,000

- 해소된 담보설정 금액(원)
6,495,000,000

- 해소된 계약 건수(건)
4

2. 담보계약 해소일
2024-05-28

3. 해소 전후 주식 담보제공 내역 비교

구분
해소 전
해소 후

담보제공 계약 건수(건)
4
4

담보제공 주식 총수(주)
5,000,000
5,000,000

담보설정 금액 총액(원)
6,495,000,000
6,495,000,000

4. 담보제공자(최대주주)의 지분현황(공시일 현재)

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
비투엔인수목적제이차(주)

- 소유 주식 수(주)
5,000,000

- 지분율(%)
14.71

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항 '담보계약 해소일'은 당사 최대주주 변경일 입니다.

- 당사 최대주주가 변경됨에 따라 "최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약체결"의 해제, 취소 공시를 제출하게 되었습니다.

※ 관련공시
2024-05-28 최대주주변경
2024-05-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
2024-05-28 유상증자결정(제3자배정)
2024-05-17 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[해소 후 잔여 담보제공 계약 현황]

순번
채권자(담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
와이앤제이대부
비투엔인수목적제이차(주)
차입금상환
2,535,000,000
질권
2,000,000
미해당
2023-08-29
2024-08-28
2024-05-10

2
라온대부
비투엔인수목적제이차(주)
차입금 대환
1,210,000,000
질권
1,000,000
미해당
2024-03-22
2024-06-17
2024-03-22

3
라온대부
비투엔인수목적제이차(주)
차입금 대환
1,650,000,000
질권
1,000,000
미해당
2024-04-12
2024-06-09
2024-04-12

4
제이준코스메틱(주)
비투엔인수목적제이차(주)
차입금 일부 상환
1,100,000,000
질권
1,000,000
미해당
2024-05-10
2024-08-09
2024-05-10
진양화학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240528)
제출인: 진양홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
진양화학(주)

20240523

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 05월 23일

보고서작성기준일 :
2024년 05월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)진양홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
진양화학(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
051630

발행주식 총수
15,800,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)진양홀딩스
한자(영문)
(株)進洋홀딩스(Chinyang Holdings Corporation)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
605-81-86253

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 부산진구 새싹로73(부암동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
진양화학(주)
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
052-27******

성 명
김대영
팩스번호
052-27******

이메일 주소
******697@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 05월 22일
10,283,000
65.08
10,283,000
65.08

이번보고서
2024년 05월 28일
10,314,000
65.28
10,314,000
65.28

증 감
31,000
0.20
31,000
0.20

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,314,000
-
-
-
-
-
-
-
10,314,000
65.28

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,800,000
-
65.28
65.28

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 05월 23일
보통주
10,283,000
31,000
10,314,000
3,554
-

합 계
10,283,000
31,000
10,314,000
3,554
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비투엔 — 기타시장안내(최대주주의의무보유관련)  (20240528)
제출인: 코스닥시장본부

비투엔/기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)/(2024.05.28)기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)

기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)

제목 : (주)비투엔 기타시장안내(최대주주의 의무보유 대상 확인 관련)

(주)비투엔은 ‘24.05.28일자로 최대주주 변경 사실을 공시하였습니다. 변경 후 최대주주가 명목회사 또는 법령상 인·허가 또는 신고·등록 의무 등이 없는 조합인 것으로 확인되는 경우 당해 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정 제51조에 따라 소유 주식 등을 1년간 의무보유하여야 합니다.

동사는 금일 거래소에 제출한 서류를 통해 변경 후 최대주주가 의무보유 대상임을 확인하였습니다.

이와 관련하여, 당해 최대주주 등이 제3자배정 유상증자를 통해 취득한 신주(9,708,748주)에 대하여 동사가 금일 거래소에 제출한 서류를 통해 추가상장일로부터 의무보유 조치 1년을 이행할 예정임이 확인되었습니다.

동 기간 내에 의무보유 조치를 완료하지 않은 경우에는 그 익일자로 ‘투자주의 환기종목’으로 지정될 수 있습니다.
아이티센엔텍 — 타인에대한채무보증결정  (20240528)
제출인: 아이티센엔텍

쌍용정보통신/타인에대한채무보증결정/(2024.05.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)소프트센

-회사와의 관계
관계없음

2. 채권자
NH농협은행

3. 채무(차입)금액(원)
10,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
12,000,000,000

자기자본(원)
64,984,261,170

자기자본대비(%)
18.47

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-05-29

종료일
2025-05-29

5. 채무보증 총 잔액(원)
24,188,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-05-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 위 채무(차입)금액은 여신한도의 일부 설정 금액이며, 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증금액은 채무금액의 120%로 설정되었습니다.

※ 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간은
최초 약정일 2024년 05월 29일부터 본 채무 상환시까지 설정되었습니다.

※ 상기 '4. 채무보증내역' 중 '자기자본(원)'은 최근 사업연도말(2023년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다.

※ 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)'은 금번 보증분을 포함한 금액입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)소프트센
관계없음
12,000,000,000
2024.05.09 ~ 본 채무 상황시까지
연대보증

(주)씨플랫폼
관계기업
4,488,000,000
2024.01.16 ~ 본 채무 상황시까지
연대보증

(주)클로잇
종속기업
2,900,000,000
2024.03.27 ~ 본 채무 상환시까지
연대보증

(주)클로잇
종속기업
2,400,000,000
2023.07.25 ~ 본 채무 상환시까지
연대보증

(주)클로잇
종속기업
2,400,000,000
2023.12.28 ~ 본 채무 상환시까지
연대보증

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)소프트센
대한민국
서울특별시 서초구
반포대로(서초동)
137-81-02916

직업(사업내용)
IT서비스

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
HONGKONG SHENG DA INTERNATIONAL
DEVELOPMENT LIMITED
(홍콩셩다국제유한공사)
16,009,682
15.18

대표이사
Ertian Su
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
102,568
자본금
21,197

부채총계
37,172
매출액
61,085

자본총계
65,396
당기순손익
-9,969

외부감사인
성현회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
관계없음

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
엑스페릭스 — 신주인수권행사가액의조정  (20240528)
제출인: 엑스페릭스

엑스페릭스/신주인수권행사가액의조정/(2024.05.28)신주인수권행사가액의조정

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 행사가액 (원)
조정후 행사가액 (원)

2
비상장
5,721
4,867

2. 행사가능주식수 변동
회차
미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 행사가능 주식수(주)
조정후 행사가능 주식수(주)

2
11,600,000,000
KRW : South-Korean Won
2,027,617
2,383,398

3. 조정사유
시가하락에 따른 행사가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정 근거

- 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 행사가액을 조정하되, 조정된 행사가액은 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 행사가액으로 한다. 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

- 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 4,879.21원

② 1주일 가중산술평균주가 : 4,877.25원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 4,844.32원

④ 산술평균주가 [(①+②+③) / 3]: 4,866.93원

⑤ 기준가액(③, ④중 높은가액): 4,866,93원

⑥ 조정전 행사가액 : 5,721원

⑦ 조정가능 최저 조정한도 :4,004.70원

⑧ 조정후 최종 행사가액: 4,867원

(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2024-05-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 행사가액 조정은 시가하락에 따른 행사가액 조정에 해당하여 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.

※관련공시
2024-02-26 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)
한주에이알티 — 상호변경안내  (20240528)
제출인: 한주에이알티

엔터파트너즈/상호변경안내/(2024.05.28)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용
가. 변경전
국문
주식회사 엔터파트너즈

영문
Enterpartners Co., LTD

나. 변경후
국문
한주에이알티 주식회사

영문
HANJOO ART Co.,LTD.

2. 변경사유
회사의 경영목적 및 사업전략을 위한 상호변경

3. 주주총회일
2024-05-24

4. 과거 상호변경 내역
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-05-24 임시주주총회결과
한주에이알티 — 대표이사변경  (20240528)
제출인: 한주에이알티

엔터파트너즈/대표이사변경/(2024.05.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
홍상혁

변경후 대표이사
이정기

2. 변경사유
홍상혁 대표이사 사임으로 이정기 대표이사 신규선임

3. 변경일
2024-05-24

4. 이사회결의일
2024-05-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-05-24 임시주주총회결과

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

이정기
1974-11-09
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이정기
(주)한주하이텍 대표이사
비상장
-
대표이사
2022-12-22
-
-
비투엔 — 최대주주변경  (20240528)
제출인: 비투엔

비투엔/최대주주변경/(2024.05.28)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
비투엔인수목적제이차 주식회사

소유주식수(주)
5,000,000

소유비율(%)
14.71

변경후
최대주주등
엑스트윈스1호 조합

소유주식수(주)
9,708,748

소유비율(%)
28.56

2. 변경사유
제3자배정 유상증자 납입에 따른 최대주주 변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영 참여

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
12,000,012,528

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
2024년 6월 25일 임시주주총회에서 신규 이사 및 감사 선임 예정

4. 변경일자
2024-05-28

5. 변경확인일자
2024-05-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 변경내용'의 변경전 및 변경후 소유비율과 하기 '세부변경내역'의 지분율은 제출일 현재 발행주식총수 33,998,194주를 기준으로 산정하였습니다.

- 금번 유상증자를 통한 신규발행 총 주식수는 9,708,748주이며, 해당 신주는 코스닥시장상장규정에 따라 1년간 의무보유할 예정입니다.

- 상기 '4. 변경일자' 및 '5. 변경확인일자'는 유상증자(제3자배정) 주금 납입일 입니다.

※ 관련공시
2024-05-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

비투엔인수목적제이차 주식회사
변경전 최대주주
5,000,000
14.71
5,000,000
14.71
-

엑스트윈스1호 조합
변경후 최대주주
-
-
9,708,748
28.56
-

[변경 후 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항]

1. 조합의 기본정보

- 결성(설립) 근거 법률
「민법」

- 명칭
엑스트윈스1호 조합

- 등록번호
334-80-02636

- 출자자 수(명)
4

- 조합재산 총액(원)
12,001,012,528

- 대표조합원
성명
송세열
출자지분(%)
0.01

- 업무집행조합원
성명
-
출자지분(%)
-

- 최다출자자
성명
(주)디모아
출자지분(%)
50.00

- 주요 출자자(10% 이상) 현황 및 지분정보

구분
성명
지분율(%)

투자 조합원
(주)광림
33.33

투자 조합원
(쥬)아이오케이컴퍼니
16.67

- 대표조합원ㆍ업무집행조합원ㆍ최다출자자ㆍ주요 출자자의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

-
-
-
-
-
-
-
-

- 대표조합원ㆍ업무집행조합원ㆍ최다출자자ㆍ주요 출자자의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등(단위 : 백만원)

해당 회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
12,000
자본금
12,000

부채총계
-
매출액
-

자본총계
12,000
당기순손익
-

외부감사인
-
감사의견
-

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(조합)와의 관계
-

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(조합)와의 관계
성명
최대주주(조합)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(조합)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
유티아이 — 증권발행결과(자율공시)  (20240528)
제출인: 유티아이

유티아이/증권 발행결과(자율공시)/(2024.05.28)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 전환우선주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
707,052

발행예정금액(원)
25,849,114,068

발행결정 최초 이사회결의일
2024-05-20

실제발행주식수(주)
707,052

실제발행금액(원)
25,849,114,068

납입일
2024-05-28

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
유상증자로 발행되는 신주는 교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 될 예정입니다.

※관련공시
2024-05-20 유상증자결정(제3자배정)
두산밥캣 — 자기주식취득결과보고서 (20240528)
제출인: 두산밥캣

자기주식취득결과보고서
2.6
두산밥캣(주)

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2024 년 5 월 28 일

회 사 명 :
두산밥캣 주식회사

대 표 이 사 :
스캇성철박

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 155 (정자동, 분당두산타워)

(전 화) 031-5179-3300

(홈페이지) http://www.doosanbobcat.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Finance 부사장 (성 명) 조 덕 제

(전 화) 031-5179-3300

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

두산밥캣 주식회사

나. 주 소 :

경기도 성남시 분당구 정자일로 155 (정자동, 분당두산타워)

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2024년 4월 29일

나. 취득기간 :

2024년 05월 03일
부터
2024년 05월 23일
까지

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당취득가액
취득가액총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2024년 05월 03일
보통주식
6,047
6,047
52,109
315,104,700
현대차증권
00137997

2024년 05월 07일
보통주식
6,047
6,047
52,860
319,644,800
현대차증권
00137997

2024년 05월 08일
보통주식
6,047
6,047
52,904
319,910,000
현대차증권
00137997

2024년 05월 09일
보통주식
6,047
6,047
53,725
324,877,200
현대차증권
00137997

2024년 05월 10일
보통주식
6,047
2,908
54,510
158,514,300
현대차증권
00137997

2024년 05월 13일
보통주식
6,047
1,968
55,361
108,951,100
현대차증권
00137997

2024년 05월 14일
보통주식
6,047
6,047
56,066
339,028,400
현대차증권
00137997

2024년 05월 16일
보통주식
6,047
2,896
56,935
164,884,300
현대차증권
00137997

2024년 05월 17일
보통주식
6,047
6,047
56,849
343,767,700
현대차증권
00137997

2024년 05월 20일
보통주식
6,047
6,047
56,578
342,129,300
현대차증권
00137997

2024년 05월 21일
보통주식
6,047
6,047
56,933
344,272,800
현대차증권
00137997

2024년 05월 22일
보통주식
4,319
716
57,869
41,434,400
현대차증권
00137997

2024년 05월 23일
보통주식
3,603
3,603
58,389
210,374,200
현대차증권
00137997

계
-
74,439
60,467
55,119
3,332,893,200
-
-

※ 상기 '1주당 취득가액' 및 '취득가액 총액'은 제수수료를 포함하지 않은 금액임.
※ 상기 일자는 체결일 기준임.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

60,467
-
60,467
-
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2024년 05월 28일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
156,957
0.15
7,153,194,450
-
-
-
156,957
0.15
7,153,194,450

계
156,957
0.15
7,153,194,450
-
-
-
156,957
0.15
7,153,194,450

※ 상기 비율은 소수점 둘째자리까지 기재함.

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2024년 05월 28일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

두산에너빌리티㈜
보통주식
46,176,250
46,176,250
-

계
보통주식
46,176,250
46,176,250
-

기타주식
-
-
-

합 계
46,176,250
46,176,250
-
한미글로벌 — 타인에대한채무보증결정(자율공시)  (20240528)
제출인: 한미글로벌

한미글로벌/타인에대한채무보증결정(자율공시)/(2024.05.28)타인에대한채무보증결정(자율공시)

타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)

1. 채무자
선릉역마에스트로역세권청년주택프로젝트금융투자 주식회사

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
(주)DB저축은행

3. 채무(차입)금액(원)
5,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
367,119,327

자기자본(원)
202,820,591,121

자기자본대비(%)
0.2

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2024-05-31

종료일
2026-05-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
314,414,336,577

6. 이사회결의일(결정일)
2024-05-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 채무보증은 당사의 계열회사인 '선릉역마에스트로역세권청년주택프로젝트금융투자

주식회사'에서 진행중인 개발사업건에 대해 당사가 보증을 하는 건입니다.

2. 상기 4항의 채무보증금액은 차입액 50억원에 대한 이자지급보증액입니다.

3. 상기 4항의 자기자본은 '23년말 기준 연결 자기자본입니다.

4. 상기 4항의 보증기간은 대출기간 종료일 까지로 현재 2026년 5월로 예상되며 추후

변경될 수 있습니다.

5. 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치입니다.

6. 하기 채무자의 요약 재무상황의 당해년도는 '23년말 기준입니다.

7. 하기 채무자별 채무보증잔액은 보증한도금액 기준이며 2024년 5월 28일 최초고시환율(1USD=1,365.4원, 1GBP 1,743.6원)을 적용하였습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
91,777
89,040
2,737
5,000
266
-2,154

전년도
70,136
65,246
4,890
5,000
0
2

전전년도
57,713
52,825
4,888
5,000
0
-62

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

선릉역마에스트로역세권청년주택프로젝트금융투자 주식회사
계열회사
367,119,327
2026.5까지
금번공시

위례심포니아 주식회사
계열회사
33,000,000,000
2025.6까지
-

문정역마에스트로프로젝트금융투자 주식회사
계열회사
20,400,000,000
2026.6까지
-

주식회사 한미글로벌이엔씨
계열회사
47,613,729,250
2027.4까지
-

위례심포니아 주식회사
계열회사
60,000,000,000
2025.6까지
-

주식회사 한미글로벌디앤아이
계열회사
40,935,000,000
2025.5까지
-

문정역마에스트로프로젝트금융투자 주식회사
계열회사
108,500,000,000
2033.11까지
-

HanmiGlobal UK Ltd
계열회사
2,615,400,000
2025.6까지
GBP 1,500,000

HANMIGLOBAL SAUDI
계열회사
983,088,000
2025.4까지
USD 720,000
제이스코홀딩스 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20240528)
제출인: 제이스코홀딩스

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.0
제이스코홀딩스(주)

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024 년 05 월 28 일

회 사 명 :
제이스코홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
한 상 민

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화로 60

(전 화) 031-499-0771

(홈페이지) http://www.jscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 한 상 민

(전 화) 031-499-0771

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2022년 06월 15일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2025년 06월 15일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
5,100,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
4,000,000,000

취득금액(원)
4,398,388,000

취득 경위
합의에 따른 일부 상환

7. 매도 결정일
2024년 05월 28일

8. 매도금액
금액(원)
4,120,000,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨

9. 매도대금 수령(예정)일
2024년 05월 28일

10. 매도 목적
운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,382

전환에 따라발행할 주식
종류
제이스코홀딩스(주) 보통주

주식수
2,894,356

주식총수 대비비율(%)
5.33

전환청구기간
시작일
2023년 06월 15일

종료일
2025년 05월 15일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

"본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 6월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023년04월16일

2023년05월16일

2023년06월15일

104.1062%

2차

2023년07월17일

2023년08월16일

2023년09월15일

105.1780%

3차

2023년10월16일

2023년11월15일

2023년12월15일

106.2687%

4차

2024년01월15일

2024년02월14일

2024년03월15일

107.3784%

5차

2024년04월16일

2024년05월16일

2024년06월15일

108.5075%

6차

2024년07월17일

2024년08월16일

2024년09월15일

109.6564%

7차

2024년10월16일

2024년11월15일

2024년12월15일

110.8253%

8차

2025년01월14일

2025년02월13일

2025년03월15일

112.0148%

1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

2) 조기상환지급장소: IBK기업은행 반월중앙지점

3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

강상진
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
500,000,000
-

이근우
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
1,000,000,000
-

이광임
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
1,000,000,000
-

김경철
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
1,500,000,000
-
진양화학 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240528)
제출인: 진양화학

진양화학/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.05.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
진양화학주식회사
회사코드
051630
담당부서명
재경팀
담당자명
김대영
tel
052)278-0731

(fax)
052)278-0848

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

15,800,000
-
15,800,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-05-22
보통주식
10,283,000
65.08

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,283,000
65.08

이번보고서제출일
2024-05-28
보통주식
10,314,000
65.28

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,314,000
65.28

증감
보통주식
31,000
0.20

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
31,000
0.20

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)진양홀딩스
사업자등록번호
605-81-86253
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-05-23
장내매수(+)
보통주식
10,283,000
31,000
10,314,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)진양홀딩스
사업자등록번호
605-81-86253
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
10,314,000
65.28
0
0.00
0
0.00
10,314,000
65.28

합계
10,314,000
65.28
0
0.00
0
0.00
10,314,000
65.28
한주에이알티 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240528)
제출인: 한주에이알티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)일야

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 05월 28일

회 사 명 :
한주에이알티 주식회사

대 표 이 사 :
이 정 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 702, 13층

(전 화) 070) 5220-3962

(홈페이지) http://www.hanjooart.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 정 기

(전 화) 070) 5220-3962

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 05월 24일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
2

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50.00

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.33

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이석환 사외이사의 선임 안건이 2024년 5월 24일 제47기 임시주주총회에서 승인되었습니다.- 상기 "4. 사외이사 변경 후 현황" 은 당사 제47기 임시주주총회 이사 선임 결과를 모두 반영한 최종 내용입니다.

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

이석환
1981년 05월
남
신규
2024년 05월 24일
3년
-
현)감정평가법인 삼일 이사

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

허종웅
1971년 04월
남
2023년 03월 31일
3년
2024년 05월 24일
자진사임
개인사정

이철용
1941년 06월
남
2024년 03월 27일
3년
2024년 05월 24일
자진사임
개인사정
한미글로벌 — 타인에대한채무보증결정  (20240528)
제출인: 한미글로벌

한미글로벌/타인에대한채무보증결정/(2024.05.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
문정역마에스트로프로젝트금융투자 주식회사

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
(주)IBK캐피탈,신한캐피탈(주)

3. 채무(차입)금액(원)
17,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
20,400,000,000

자기자본(원)
202,820,591,121

자기자본대비(%)
10.1

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2024-06-04

종료일
2026-06-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
314,414,336,577

6. 이사회결의일(결정일)
2024-05-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 채무보증은 당사의 계열회사인 '문정역마에스트로프로젝트금융투자 주식회사'에서

진행하고 있는 개발사업관련 자금차입에 대하여 당사가 관련 보증을 하는건입니다.

- 당사는 현재 상기 프로젝트에 대해 1,085억원 규모의 채무보증을 기제공 중이며

채무자의 기 보증건에 대한 대환 대출실행에 따라 추가로 204억원 규모의 신규

보증을 제공하게 됩니다.

- 대환대출 실행 후 당사가 앞서 제공한 1,085억원 규모의 채무보증건은 면탈될 예정

이며 보증종료시 해당내용을 공시예정입니다.

2. 상기 4항의 채무보증금액은 차입액 170억원의 120%인 204억원입니다.

3. 상기 4항의 자기자본은 '23년말 기준 연결 자기자본입니다.

4. 상기 4항의 보증기간은 대출기간 종료일까지로 현재 2026년 6월까지로 예상되며

추후 변경될 수 있습니다.

5. 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치입니다.

6. 하기 채무자의 요약 재무상황의 당해년도는 '23년말 기준입니다.

7. 하기 채무자별 채무보증잔액은 보증한도금액 기준이며 2024년 5월 28일 최초고시환율(1USD=1,365.4원, 1GBP 1,743.6원)을 적용하였습니다.

※ 관련공시
2021-06-03 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
125,417
120,750
4,667
5,000
0
-111

전년도
96,954
92,176
4,778
5,000
0
-101

전전년도
77,668
72,788
4,880
5,000
0
-69

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

문정역마에스트로프로젝트금융투자 주식회사
계열회사
20,400,000,000
2026.6까지
금번공시

위례심포니아 주식회사
계열회사
33,000,000,000
2025.6까지
-

선릉역마에스트로역세권청년주택프로젝트금융투자 주식회사
계열회사
367,119,327
2026.5까지
-

주식회사 한미글로벌이엔씨
계열회사
47,613,729,250
2027.4까지
-

위례심포니아 주식회사
계열회사
60,000,000,000
2025.6까지
-

주식회사 한미글로벌디앤아이
계열회사
40,935,000,000
2025.5까지
-

문정역마에스트로프로젝트금융투자 주식회사
계열회사
108,500,000,000
2033.11까지
-

HanmiGlobal UK Ltd
계열회사
2,615,400,000
2025.6까지
GBP 1,500,000

HANMIGLOBAL SAUDI
계열회사
983,088,000
2025.4까지
USD 720,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
아이에이 — 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)  (20240528)
제출인: 아이에이

아이에이/소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)/(2024.05.28)소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

소송 등의 판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭
부당이득금
사건번호
2023나2019547

2. 원고ㆍ신청인
홍기석

3. 판결ㆍ결정내용
1. 제1심판결의 피고 주식회사 아이에이에 관한 부분 중 아래에서 지급을 명하는 부분에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다. 피고 주식회사 아이에이는 원고에게 2,491,775,254원 및 이에 대하여 2020.9.17부터 2024.5.23까지는 연 5%의, 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 원고의 피고 주식회사 아이에이에 대한 나머지 항소 및 피고 주식회사 에이센트에 대한 항소를 모두 기각한다.

3. 원고와 피고 주식회사 아이에이 사이에 생긴 소송 총비용 중 40%는 원고가, 60%는 피고 주식회사 아이에이가 각 부담하고, 원고와 피고 주식회사 에이센트 사이에 생긴 항소비용은 원고가 부담한다.

4. 제1항 중 금전 지급 부분은 가집행할 수 있다.

4. 판결ㆍ결정금액
판결ㆍ결정금액(원)
2,491,775,254

자기자본(원)
97,859,118,850

자기자본대비(%)
2.5

대기업여부
미해당

5. 판결ㆍ결정사유
이 사건 조합에게 위약벌 의무를 강제하여 얻어지는 피고들의 이익에 비하여 그 벌이 과도하게 무거운 것으로 보이므로, 아 사건 계약 제11조 제4항에 따른 위약벌 약정은 20억원의 범위내에서만 유효하고 이를 초과하는 나머지 부분은 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하여 무효라고 봄이 타당하다.

6. 관할법원
서울고등법원

7. 향후대책
소송 대리인을 통해 법적 절차에 따라 본 소송에 적극적으로 대응할 예정입니다.

8. 판결ㆍ결정일자
2024-05-23

9. 확인일자
2024-05-28

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 판결은 당사의 기공시 2023.5.15 '소송 등의 제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)에 대한 2심 결과입니다.

2) 상기 4.자기자본은 최근 사업연도(2023년)말 자본총액에 현재까지 자본금 및 자본잉여금 변동 내역을 반영하였습니다.

3) 상기 9.확인 일자는 당사의 소송 대리인으로부터 판결문을 송달 수령한 날입니다.

※관련공시
2023-05-15 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
2023-05-15 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
2021-09-14 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
디와이 — 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)  (20240528)
제출인: 디와이

디와이/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.05.28)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
디와이이노베이트주식회사
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
DY AMERICA Inc.

국적
미국
대표자
이현준

자본금(원)
29,144,612,690
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
455,370
주요사업
유압기기, 자동차용 전장품 판매 및 수출입, 무역서비스

2. 취득내역
취득주식수(주)
38,452

취득금액(원)
3,404,450,000

자기자본(원)
54,470,305,500

자기자본대비(%)
6.25

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
38,452

지분비율(%)
5.09

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
북미지역 사업 강화를 위한 투자

6. 취득예정일자
2024-06-04

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
95,134,750,077
취득가액/자산총액(%)
3.58

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-05-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '자본금' 및 '주식발행총수'는 2023년말 개별재무제표 기준이며 2023.12.31일 최초 고시 환율을 적용함. (1 USD = 1,289.40원)

- 상기 '취득금액'은 이사회 결의일 전일(2024.05.27) 최초 고시 환율을 적용함. (1 USD = 1,370.00원)

- 상기 '자기자본'과 '최근 사업년도말 자산총액'은 2023년말 개별재무제표 기준임.

- 상기 '취득예정일자'는 신주 권리발생 예정일임.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 개별재무제표 기준이며, 당해 연도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년이며. 각 연도멸 결산기준일의 최초 고시 환율을 적용함.

- 상기 내역은 유상증자 진행과정에서 변동될 수 있음.

- 디와이이노베이트주식회사는 디와이주식회사의 100% 자회사임(비상장회사).

※ 자회사의 주요 경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : 디와이이노베이트주식회사

- 자산총액비중 : 15.7% (2023년말 기준)

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
118,525,150,213
72,603,637,579
45,921,512,634
29,144,612,690
169,196,484,227
268,182,216
적정
PNJK

전년도
73,753,430,990
63,471,250,811
10,282,180,179
5,713,950,000
164,128,898,828
-536,949,912
적정
PNJK

전전년도
68,715,165,946
58,603,958,288
10,111,207,658
5,713,950,000
114,619,038,856
623,087,532
적정
PNJK
빌리언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240528)
제출인: 플레이크

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)블레이드엔터테인먼트

20240521

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 05월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 05월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 플레이크

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)블레이드엔터테인먼트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
044480

발행주식 총수
40,663,728

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)플레이크
한자(영문)
Flake Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
735-81-00712

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 청담동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)블레이드엔터테인먼트
부 서
경영지원팀

직 위
이 사
전화번호
02-416******

성 명
이현우
팩스번호
02-424******

이메일 주소
******o.lee@bladeent.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 11월 10일
8,458,208
26.55
8,458,208
26.55

이번보고서
2024년 05월 28일
0
0
0
0

증 감
-8,458,208
-26.55
-8,458,208
-26.55

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

40,663,728
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2024년 05월 21일
보통주
8,458,208
-8,458,208
-
3,479
휴마시스(주)

합 계
8,458,208
-8,458,208
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
캐리 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240528)
제출인: 캐리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)캐리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 05 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 캐리

대 표 이 사 :
염 현 복

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3

(전 화) 031-326-3000

(홈페이지) http://www.carrykorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 염 현 복

(전 화) 031-326-3046

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 05월 28일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

김용선
1977년 04월
남
2024년 02월 07일
3년
2024년 05월 28일
자진사임
일신상의 사유
피앤씨테크 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20240528)
제출인: 피앤씨테크

피앤씨테크/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.05.28)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
주주총회 및 매매계약등의 무효확인의 소
사건번호
2024가합101266

2. 원고(신청인)
주식회사 에머슨케이홀딩스

3. 청구내용
가. 피고 : 피앤씨테크 주식회사 외 7명

나. 청구취지

1) 주위적으로 피고 피앤씨테크 주식회사의 2024.03.28.자 정기주주총회에서 행한 별지1 기재 결의를 취소하고, 예비적으로 피고 피앤씨테크 주식회사의 2024.3.28.자 정기주주총회에서 행한 별지1 기재 결의는 각 무효(또는 부존재)임을 확인한다.

2) 위 제 1항을 이유로 피고 조**은 피고 피앤씨테크 주식회사의 대표이사의 지위에, 피고 조**, 피고 이**, 피고 고**은 피고 피앤씨테크 주식회사의 각 사외이사 지위에, 피고 정**은 피고 피앤씨테크 주식회사의 감사의 지위에 각각 있지 아니함을 확인한다.

3) 피고 피앤씨테크 주식회사가 피고 오**과 체결한 소외
(주)무궁화신탁 발행주식 141,667주에 대한 주식매매계약은
(주)무궁화신탁 회장이자 유가증권 상장사 소외 광명전기 회장인 피고 오**이 피고 조** 및 피고 이**과 통모하여 자행한 횡령.배임행위로서, 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위임을 이유로 각 무효임을 확인한다.

4) 소송비용은 피고들의 부담으로 한다.

라는 판결을 구합니다.

4. 관할법원
수원지방법원 안양지원

5. 향후대책
당사는 법률대리인을 통하여 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2024-04-29

7. 확인일자
2024-05-28

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 6.제기.신청일자는 원고(신청인)의 신청서 제출일 입니다.
-상기 7.확인일자는 관할법원으로부터 등기우편물이 당사로 송달된 일자입니다.
-향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 지체없이 관련 사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
2024-04-29 기타 경영사항(자율공시)(소송 제기등의 확인)
까뮤이앤씨 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240528)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.05.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-05-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-05-31

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
종료일

2024-05-31

2024-07-19

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
양양낙산 생활숙박시설 신축공사

2. 계약내역
계약금액(원)
51,393,969,000

최근매출액(원)
161,728,917,824

매출액대비(%)
31.8

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
우리자산신탁(주) ((주)시티온)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
강원도 양양군

5. 계약기간
시작일
2021-05-28

종료일
2024-07-19

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-05-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)공사개요 : 지하6층~지상20층 1개동 생활숙박시설 438호 및 근린생활시설 신축
2)상기 계약금액은 부가가치세 포함 금액이며, 최근 매출액은 2020년말 기준임.
3)상기 계약금액 및 계약기간은 공사 진행과정에서 변경될수 있음.
4)본 계약은 계약상대의 PF대출등이 불가능할 경우 계약해제될수 있음

※ 관련공시
2021-05-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-28 단일판매ㆍ공급계약체결
루닛 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240528)
제출인: 루닛

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 루닛

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 5월 28일

회 사 명 :
주식회사 루닛

대 표 이 사 :
서범석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층(역삼동, 케이스퀘어 강남II)

(전 화) 02-2138-0827

(홈페이지) http://www.lunit.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박현성

(전 화) 02-2138-0827

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
22

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
150,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 05월 28일

종료일
2031년 05월 27일

행사가격 (원)
보통주식
56,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 05월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제11조의 2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,051,386

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 05월 28일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

참고 : 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황은 본 공시일 당일 기준으로 주식매수선택권에 대한 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 주식매수선택권의 잔여주식수 입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조의 2에 의거하여 2024년 5월 28일에 개최된 이사회에서 부여함.(2) 부여목적회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.(3) 행사가격주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정함 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용) (4) 행사기간행사기간은 2026년 5월 28일부터 2031년 5월 27일까지로 부여일 이후 2년 경과 시점에서 부여량의 50%, 3년 경과 시점에서 75%(누적), 4년 경과 시점에서 100%(누적) 행사 가능함. (5) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 유상증자, 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 주식분할, 주식병합, 감자, 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.(6) 기타상기 내용 외에 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 당사 정관 및 운영규정과 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따름.

(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정

- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)- 권리부여일 전일의 종가 : 54,800원- 행사가격 : 56,000원- 기대행사기간 : 7년- 무위험이자율 : 3.43% - 예상주가변동성 : 59.50%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

Teri Jo Thomas
자회사 임원
50,000
-
33,676
-

Craig Brett Hadfield
자회사 임원
20,000
-
33,676
-

OOO외 21명
임직원 (자회사 포함)
80,500
-
33,676
-

주1)
대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는직원(미등기임원 포함)의 경우 대상자 성명을 기재하지 않음.

주2)
상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치임.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
아이텍 — 전환가액의조정  (20240528)
제출인: 아이텍

아이텍/전환가액의조정/(2024.05.28)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

4
비상장
7,788
7,553

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

4
20,100,000,000
KRW : South-Korean Won
2,580,893
2,661,194

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

본 사채 발행일로부터 매1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮을 경우에는 그 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저조정가액은 최초 전환가액의 70%까지로 하며, 전환가액 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%로 제한된다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 7,833.65원
② 1주일 가중산술평균주가 : 7,478.34원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 7,345.02원
④ 산술평균가액((①+②+③)/3): 7,552.34원
⑤ 기준 주가(MAX[③,④]) : 7,552.34원
⑥ 조정 전 전환가액 : 7,788.00원
⑦ 조정가액[⑤,⑥] : 7,552.34원
⑧ 최저 조정 가능액(70%) : 6,270.00원
⑨ 최종 전환가액[MAX(⑦,⑧)] : 7,553.00원
* 원단위 미만 절상

5. 조정가액 적용일
2024-05-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-04-29 전환가액의조정
2023-04-28 증권 발행결과(자율공시)
2023-04-20 전환사채권발행결정(제4회차)
한미글로벌 — 타인에대한채무보증결정  (20240528)
제출인: 한미글로벌

한미글로벌/타인에대한채무보증결정/(2024.05.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
위례심포니아 주식회사

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
(주)한국투자저축은행

3. 채무(차입)금액(원)
27,500,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
33,000,000,000

자기자본(원)
202,820,591,121

자기자본대비(%)
16.3

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2024-06-17

종료일
2025-06-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
314,414,336,577

6. 이사회결의일(결정일)
2024-05-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 채무보증은 당사의 계열회사인 '위례심포니아 주식회사'에서 진행하고 있는 개발

사업관련 임대 보증금 중도금 대출건에 대해 연대보증을 하는 건입니다.

2. 상기 4항의 채무보증금액은 차입액 275억원의 120%인 330억원입니다.

3. 상기 4항의 자기자본은 '23년말 기준 연결 자기자본입니다.

4. 상기 4항의 보증기간은 대출기간 종료일까지로 현재 2025년 6월 까지로 예상되며

추후 변경될 수 있습니다.

5. 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치입니다.

6. 하기 채무자의 요약 재무상황의 당해년도는 '23년말 기준입니다.

7. 하기 채무자별 채무보증잔액은 보증한도금액 기준이며 2024년 5월 28일 최초고시환율(1USD=1,365.4원, 1GBP 1,743.6원)을 적용하였습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
26,742
21,794
4,948
5,000
0
-19

전년도
17,370
12,403
4,967
5,000
0
14

전전년도
6,007
1,054
4,953
5,000
0
-14

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

위례심포니아 주식회사
계열회사
33,000,000,000
2025.6까지
금번공시

문정역마에스트로프로젝트금융투자 주식회사
계열회사
20,400,000,000
2026.6까지
-

선릉역마에스트로역세권청년주택프로젝트금융투자 주식회사
계열회사
367,119,327
2026.5까지
-

주식회사 한미글로벌이엔씨
계열회사
47,613,729,250
2027.4까지
-

위례심포니아 주식회사
계열회사
60,000,000,000
2025.6까지
-

주식회사 한미글로벌디앤아이
계열회사
40,935,000,000
2025.5까지
-

문정역마에스트로프로젝트금융투자 주식회사
계열회사
108,500,000,000
2033.11까지
-

HanmiGlobal UK Ltd
계열회사
2,615,400,000
2025.6까지
GBP 1,500,000

HANMIGLOBAL SAUDI
계열회사
983,088,000
2025.4까지
USD 720,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
한주에이알티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240528)
제출인: 알에프텍

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)엔터파트너즈

20240415

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 05월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 05월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 알에프텍

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엔터파트너즈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
058450

발행주식 총수
11,950,864

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)알에프텍
한자(영문)
RFTech Co.,Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
135-81-19560

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 처인구 원삼면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)알에프텍
부 서
재무지원팀

직 위
대리
전화번호
070-8656-4209

성 명
김지은
팩스번호
02-695******

이메일 주소
******rftech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 05월 28일
3,610,743
30.21
3,610,743
30.21

증 감
3,610,743
30.21
3,610,743
30.21

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,610,743
-
-
-
-
-
-
-
3,610,743
30.21

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,950,864
0
30.21
30.21

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2024년 04월 15일
보통주
-
500,000
500,000
10,000
경남제약(주)

장외매수(+)
2024년 05월 22일
보통주
500,000
3,110,743
3,610,743
5,497
경남제약(주)

합 계
-
3,610,743
3,610,743
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비투엔 — 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) (20240528)
제출인: 비투엔

비투엔/증권 발행결과(자율공시)/(2024.05.28)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
주식회사 비투엔 기명식 보통주식

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
9,708,748

발행예정금액(원)
12,000,012,528

발행결정 최초 이사회결의일
2023-09-12

실제발행주식수(주)
9,708,748

실제발행금액(원)
12,000,012,528

납입일
2024-05-28

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상장예정일 : 2024년 6월 20일

- 상기 일정은 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

- 본 유상증자에 의한 신주는 상장일로부터 1년간 전량 의무보호예수됩니다.

- 본 유상증자의 납입 완료로인해 당사의 최대주주가 엑스트윈스1호 조합으로 변경됩니다.

※관련공시
2024-05-28 유상증자결정(제3자배정)
아이티센피엔에스 — 단기차입금증가결정  (20240528)
제출인: 아이티센피엔에스

시큐센/단기차입금증가결정/(2024.05.28)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
3,600,000,000

자기자본(원)
13,154,432,361

자기자본대비(%)
27.37

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
3,654,499,310
3,600,000,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
3,654,499,310
3,600,000,000

3. 차입목적
기존 장기차입금(시설자금) 대환 대출

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2024-05-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기'1.단기차입내역' 중 자기자본(원)은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2023년말 재무제표 기준입니다.

2) 상기 '1. 단기차입내역'의 차입전 금액은 2021년 9월 1일 최초 실행된 장기차입금으로 공시의무가 발생하지 않았으며, 1년이내로 도래하여 유동성단기차입금으로 전환되었습니다.

3) 상기 '1. 단기차입내역'의 차입후 금액은 기존 유동성단기차입금의 만기일이 도래하여 단기차입금으로 대환 대출 진행하는 금액입니다.

4) 금번 진행하는 단기차입금의 만기일은 실행일로부터 1년입니다.

5) 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'은 본 건 차입일이 아닌 차입 결정에 대한 이사회결의일입니다.

※관련공시
-
까뮤이앤씨 — [기재정정]채무인수결정  (20240528)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/채무인수결정/(2024.05.28)채무인수결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-05-28

1. 정정관련 공시서류
채무인수 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-26

3. 정정사유
책임준공기한 연장 및 채무인수금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 채무인수내역
- 채무인수금액(원)

40,200,000,000

26,000,000,000

- 채무내용
양양낙산 생활숙박시설 신축공사 시공사로서 책임준공일정 지연에 따라 2024.2.2.부터 원채무자의 PF대출원리금에 대하여 채무인수의무 개시 예정
(책임준공기한 : 2024.2.1.)
양양낙산 생활숙박시설 신축공사 시공사로서 책임준공일정 지연에 따라 2024.2.2.부터 원채무자의 PF대출원리금에 대하여 채무인수의무 개시
(책임준공기한 : 2024.2.1.)

-자기자본대비(%)
50.8
32.9

5. 이사회결의일(결정일)
2023-12-26
2024-05-28

6. 기타 투자판단과 관련된
중요사항
1) 본 사업의 기존 책임준공기한은 2024년 2월 1일이나, 준공일정 지연에 따라 관련 대주단(채권자), 차주(원채무자,시행자), 시공사(당사), 대리금융기관 간 대출약정관련 합의서를 2023년 12월 28일 체결할 예정입니다.

2) 합의에 따라 시공사인 당사는 책임준공기한이 2024년 5월 31일로 연장되나, 기존 책임준공일정 지연에 따른 중첩적, 병존적 채무인수는 2024년 2월 2일에 발생합니다. 단, 채무인수에 따른 대출금 상환 시점은 2024년 5월 31일(본 합의서상 책임준공미이행시) 또는 2024년 8월 1일(대출금 상환기일)까지 유예됩니다.

4) 상기2. 채무인수금액은 공시일 기준 원채무자의 PF대출금 잔액(미사용액 122억 포함)
입니다.
1) 본 사업의 기존 책임준공기한은 2024년 2월 1일임. 준공일정 지연에 따라 2024년 5월 31일로 연장하는 1차 합의서를 대주단 등과 2023년 12월 28일 체결하였음. 이를 2024년 7월 19일로 연장하는 2차 합의서를 2024년 5월 28일 체결하였습니다.

2) 합의에 따라 시공사인 당사는 책임준공기한이 2024년 7월 19일로 연장되나, 기존 책임준공일정 지연에 따른 중첩적, 병존적 채무인수는 2024년 2월 2일에 발생합니다. 단, 채무인수에 따른 대출금 상환 시점은 2024년 7월 19일(본 합의서상 책임준공 미이행시) 또는 2024년 8월 1일(대출금 상환기일)까지 유예됩니다.

4) 상기2. 채무인수금액은 공시일 기준 원채무자의 PF대출금 잔액입니다.

-

채무인수 결정

1. 원채무자
(주)시티온

- 회사와의 관계
-

2. 채무인수내역
채무인수금액(원)
26,000,000,000

채무내용
양양낙산 생활숙박시설 신축공사 시공사로서 책임준공일정 지연에 따라 2024.2.2.부터 원채무자의 PF대출원리금에 대하여 채무인수의무 개시
(책임준공기한 : 2024.2.1.)

자기자본(원)
79,147,588,250

자기자본대비(%)
32.9

대규모법인여부
미해당

3. 채무인수이유
해당 사업 시공사로서 책임준공일정 지연에 따라
기한연장을 위한 합의서 체결

4. 채무인수일자
2024-02-02

5. 이사회결의일(결정일)
2024-05-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 사업의 기존 책임준공기한은 2024년 2월 1일임. 준공일정 지연에 따라 2024년 5월

31일로 연장하는 1차 합의서를 대주단 등과 2023년 12월 28일 체결하였음.

이를 2024년 7월 19일로 연장하는 2차 합의서를 2024년 5월 28일 체결하였습니다.

2) 합의에 따라 시공사인 당사는 책임준공기한이 2024년 7월 19일로 연장되나, 기존 책임

준공일정 지연에 따른 중첩적, 병존적 채무인수는 2024년 2월 2일에 발생합니다.

단, 채무인수에 따른 대출금 상환 시점은 2024년 7월 19일(본 합의서상 책임준공

미이행시) 또는 2024년 8월 1일(대출금 상환기일)까지 유예됩니다.

3) 본 사업의 분양 완료된 물건에 대한 예정된 잔금이 본건 채무인수 금액을 상회하는 바

당사는 연장된 책임준공기한에 따라 책임준공을 완료하고 분양대금으로 미상환 PF대출금

잔액을 상환할 예정입니다.

4) 상기2. 채무인수금액은 공시일 기준 원채무자의 PF대출금 잔액입니다.

5) 상기2. 자기자본은 2022년말 기준입니다.

※ 관련공시
2021-05-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-26 채무인수결정
2023-12-28 단일판매ㆍ공급계약체결
나노 — 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 대상 결정) (20240528)
제출인: 코스닥시장본부

나노/기타시장안내/(2024.05.28)기타시장안내(상장적격성 실질심사 대상 결정)

기타시장안내

제목 : (주)나노 상장적격성 실질심사 대상 결정

거래소는 (주)나노에 대하여 코스닥시장 상장규정 제56조제1항제3호의 종합적 요건에 의한 상장폐지 가능성 등을 검토한 결과, 동사를 상장적격성 실질심사 대상으로 결정하였습니다.

해당 결정에 따라 거래소는 해당 법인에 심사일정 및 절차를 통보하고, 해당 통보일로부터 20일('24.06.26 限, 영업일 기준) 이내에 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정할 예정입니다.

다만, 해당 법인이 통보일로부터 15일('24.06.19 限, 영업일 기준) 이내에 경영개선계획서를 제출하는 경우에는 해당 제출일로부터 20일(영업일 기준) 이내에 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정할 예정입니다.

기업심사위원회 심의·의결을 거쳐 동사의 상장적격성이 인정되는 경우에는 동사 주권의 매매거래정지 해제 등 관련 사항을 안내할 예정이고,

기업심사위원회의 심의·의결 결과가 개선기간 부여에 해당하는 경우에는 개선기간 종료 후 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부를 결정할 예정이며,

기업심사위원회 심의결과가 상장폐지에 해당하는 경우에는 기업심사위원회 심의일 이후 20일(영업일 기준) 이내 코스닥시장위원회를 개최하여 당해 기업의 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부 등을 결정할 예정입니다.
에스티팜 — 기업설명회(IR)개최  (20240528)
제출인: 에스티팜

에스티팜/기업설명회(IR) 개최/(2024.05.28)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-05-30
2024-05-30
15 : 40
16 : 30

2. 장소
KRX Market Square 컨퍼런스홀

3. 대상자
국내외 증권사 애널리스트, 기관투자자 등

4. 실시목적
한국거래소 주관 코스닥 글로벌 세그먼트 엑스포 참가

5. 실시방법
프리젠테이션 및 질의응답

6. 주요내용
- 2024년 1분기 경영실적 및 주요사항
- RNA 및 CDMO 산업 동향

7. 후원기관
한국거래소 코스닥시장본부

8. 개최확정일
2024-05-28

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀(이혁수 부장)

전화번호(팩스번호)
02-920-8186(02-953-0336)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-05-30

게재장소
- 당사 홈페이지 IR 자료실(IR Library - IR Materials) 게시판(http://www.stpharm.co.kr/)
- 한국거래소 IR 자료실(http://kind.krx.co.kr)
현대사료 — 대표이사변경  (20240528)
제출인: 현대사료

카나리아바이오/대표이사변경/(2024.05.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
나 한 익

변경후 대표이사
한 도

2. 변경사유
기존 대표이사 사임에 따른 대표이사 변경

3. 변경일
2024-05-28

4. 이사회결의일
2024-05-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

한 도
1969-08-01
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

한 도
현대사료㈜
상장(코스닥)
-
관리부문 사장
2024-05-09
-
전)대상그룹 홍보실

전)카나리아바이오엠 감사

홍익대학교 경영학과
키움증권 — 기업가치제고계획(자율공시)  (20240528)
제출인: 키움증권

키움증권/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2024.05.28)기업가치 제고 계획(자율공시)

기업가치 제고 계획(자율공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음.

1. 계획서 명칭
2024년 키움증권(주) 기업가치 제고 계획

2. 주요 내용
1. 기업개요
2. 현황진단

- 부문별 손익현황 및 리스크요인 분석

- 재무지표 추이 분석 및 경쟁사 비교
3. 목표설정

- 3개년 중기 목표 설정

- ROE 15%, 주주환원율 30%, PBR 1배 이상
4. 계획 수립 및 이행평가

- 사업부문별 전략 수립

- 신규 사업 진출
5. 소통

- 투자자 소통 강화,해외투자자 비중 확대,

핵심지표 공유

3. 결정일자
2024-05-28

4. 관련 자료
게재일시
2024-05-28

관련 웹페이지
https://www1.kiwoom.com/h/ir

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상세한 내용은 첨부된 '2024년 키움증권(주) 기업가치 제고 계획'을 참고하시기 바랍니다.

-시장상황 및 경영환경 변화에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시 할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 수시공시의무관련사항(공정공시)
캐리 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20240528)
제출인: 캐리

캐리/주주총회소집결의/(2024.05.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2024-05-28

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-04-30

3. 정정사유
주주총회 세부의안 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
- 부의안건
제1호 의안: 정관 변경의 건(세부사항 미확정)
제2호 의안: 이사 선임의 건(세부사항 미확정)
- 부의안건
제1호 의안: 정관 변경의 건
제2호 의안: 이사 해임의 건
2-1호: 사내이사 최광범 해임의 건(해임사유: 이사회 중요 결의 사항에 대한 분쟁 초래 및 회사를 상대로 한 소송 제기 등 회사의 명예나 신용을 손상시키는 행위의 지속)
제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
3-1호: 사내이사 김용선 선임의 건
3-2호: 사내이사 최필규 선임의 건
3-3호: 사내이사 조용덕 선임의 건
3-4호: 사외이사 박현우 선임의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 의안 주요내용 중 각 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회를 통해 확정 후 재 공시할 예정입니다.
-

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-06-12

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실

3. 의안 주요내용
- 부의안건
제1호 의안: 정관 변경의 건
제2호 의안: 이사 해임의 건
2-1호: 사내이사 최광범 해임의 건(해임사유: 이사회 중요 결의 사항에 대한 분쟁 초래 및 회사를 상대로 한 소송 제기 등 회사의 명예나 신용을 손상시키는 행위의 지속)
제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
3-1호: 사내이사 김용선 선임의 건
3-2호: 사내이사 최필규 선임의 건
3-3호: 사내이사 조용덕 선임의 건
3-4호: 사외이사 박현우 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-04-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-04-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-04-30 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용선
1977-04
3년
신규선임
(現)(주)테크바이브 대표이사
(前)서부정보통신(주) 대표이사
(前)씨유정보통신(주) 부사장

최필규
1972-02
3년
신규선임
(前)지앤비교육(주) 이사
(前)(주)한국중앙인증원 이사

조용덕
1981-03
3년
신규선임
(現)(주)오엔 대표이사
(現)브이티시스템즈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박현우
1977-07
3년
신규선임
(現)(주)아이엔글로벌 이사
(주)아이엔글로벌(이사)