Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones
"BDIRECTIV A 93/37/CEE DEL CONSEJO
de 14 de junio de 1993
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras
(DO L 199 de 9.8.1993, p. 54)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
"M1 Directiva 97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13
de octubre de 1997L 328 1 28.11.1997
Modificada por:
"A1 Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia C 241 21 29.8.1994
(adaptada por Decisión 95/1/CE, Euratom, CECA del Consejo) L 1 1 1.1.1995
Rectificada por:
"C1 Rectificación, DO L 111 de 30.4.1994, p. 115 (93/37/CEE)
NB: Esta versión consolidada contiene referencias a la unidad de cuenta europea y/o al ecu que a partir del 1 enero 1999 deberán
entenderse como referencias al euro — Reglamento (CEE) nº 3308/80 del Consejo (DO L 345 de 20.12.1980, p. 1) yReglamento (CE) nº 1103/97 del Consejo (DO L 162 de 19.6.1997, p. 1).1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 1
DIRECTIV A 93/37/CEE DEL CONSEJO
de 14 de junio de 1993
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 57, su artículo 66 y su artículo
100 A,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
En cooperación con el Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando que la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio
de 1971, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de
los contratos públicos de obras (4), ha sido modificada de forma
sustancial en varias ocasiones; que conviene, en aras de una mayor
racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicha Directiva;
Considerando que la realización simultánea de la libertad de estableci-
miento y de la libre prestación de servicios en materia de contratos
públicos de obras celebrados en los Estados miembros por cuenta del
Estado, de los entes territoriales y de otros organismos de derecho
público, lleva consigo, paralelamente a la eliminación de las res-
tricciones, una coordinación de los procedimientos nacionales de
adjudicación de los contratos públicos de obras;
Considerando que dicha coordinación debe respetar, en la medida de lo
posible, los procedimientos y las prácticas en vigor en cada uno de los
Estados miembros;
Considerando que la presente Directiva no se aplica a algunos contratos
de obras adjudicados en los sectores del agua, de la energía, de los
transportes y de las telecomunicaciones regulados por la Directiva
90/531/CEE;
Considerando que, habida cuenta de la importancia creciente de la
concesión de obras públicas y su naturaleza específica, resulta
conveniente incluir en la presente Directiva normas relativas a su
publicidad;
Considerando que los contratos de obras inferiores a 5 000 000 de ecus
pueden quedar fuera de la competencia tal y como queda organizada en
la presente Directiva y que es necesario estipular que no les sean
aplicadas las medidas de coordinación;
Considerando que es necesario determinar los casos excepcionales en los
que no puedan ser aplicadas las medidas de coordinación de los
procedimientos, pero que también es necesario limitar dichos casos
expresamente;
Considerando que el procedimiento negociado debe ser excepcional y
que, por lo tanto, sólo debe ser aplicado en los casos taxativamente
enumerados;
Considerando que resulta importante establecer reglas comunes en el
ámbito técnico que tengan en cuenta la política comunitaria en materia
de normalización y de estandarización;!B
(1)D O noC 46 de 20. 2. 1992, p. 79.
(2)D O noC 125 de 18. 5. 1992, p. 171; y DO noC 305 de 23. 11. 1992, p. 73.
(3)D O noC 106 de 27. 4. 1992, p. 11.
(4)D O noL 185 de 16. 8. 1971, p. 5; Directiva, cuya última modificación la
constituye la "C1Directiva 93/4/CEE (DO noL 38 de 16. 2. 1993, p. 31).
31993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 2
Considerando que el desarrollo de una competencia efectiva en el sector
de los contratos públicos hace precisa una publicidad comunitaria de los
anuncios de los contratos realizados por los poderes adjudicadores de los
Estados miembros; que las informaciones contenidas en dichos anuncios
permitirán a los contratistas de la Comunidad apreciar si les interesan los
contratos propuestos; que, a tal fin, es conveniente proporcionarles la
necesaria información sobre las prestaciones que deban realizarse y las
condiciones a las que están sujetas; que, especialmente en los
procedimientos restringidos, la publicidad tiene por objeto permitir a
los contratistas de los Estados miembros que manifiesten su interés por
los contratos, solicitando a los poderes adjudicadores una invitación para
licitar en las condiciones requeridas;
Considerando que las informaciones complementarias sobre los con-
tratos deben figurar, como es usual en los Estados miembros, en el pliego
de condiciones relativo a cada contrato, o en cualquier documento
equivalente;
Considerando que conviene establecer reglas comunes de participación
en los contratos públicos de obras, que deben incluir criterios de
selección cualitativa y criterios de adjudicación del contrato;
Considerando que es oportuno permitir que determinadas condiciones
técnicas relativas a los anuncios y a los informes estadísticos exigidos
por la presente Directiva puedan ser adaptados en función de la
evolución de las necesidades técnicas; que el Anexo II de la presente
Directiva se refiere a la Nomenclatura General de Actividades
Económicas de las Comunidades Europeas (NACE); que la Comunidad
puede, cuando sea necesario, revisar o sustituir su nomenclatura común y
que es necesario adoptar las disposiciones que permitan adaptar en
consecuencia las referencias hechas en dicho Anexo II a la nomenclatura
NACE;
Considerando que la presente Directiva no debería afectar a las
obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de
transposición y de aplicación indicados en el Anexo VII,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
a)contratos públicos de obras: los contratos de carácter oneroso,
celebrados por escrito entre un contratista, por una parte, y un poder
adjudicador definido en la letra b), por otra, que tengan por objeto
bien la ejecución, bien conjuntamente la ejecución y el proyecto de
obras relativas a una de las actividades contempladas en el Anexo II
o de una obra definida en la letra c), bien la realización, por
cualquier medio, de una obra que responda a las necesidades
especificadas por el poder adjudicador;
b)poderes adjudicadores: el Estado, los entes territoriales, los
organismos de derecho público y las asociaciones constituidas por
uno o más de dichos entes o de dichos organismos de derecho
público.
organismo de derecho público: cualquier organismo:
— creado para satisfacer específicamente necesidades de interés
general que no tengan carácter industrial o mercantil,
— dotado de personalidad jurídica, y— cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado,
los entes territoriales u otros organismos de derecho público, o
bien, cuya gestión se halle sometida a un control por parte de!B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 3
estos últimos, o bien, cuyo órgano de administración, de
dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros de los
cuales más de la mitad sean nombrados por el Estado, los entes
territoriales u otros organismos de derecho público.
En el Anexo I figuran las listas de los organismos y de las categorías
de organismos de derecho público que reúnen los criterios
enumerados en el párrafo segundo de la presente letra. Dichas listas
son lo más completas posible y podrán ser revisadas según el
procedimiento previsto en el artículo 35. A tal efecto, los Estados
miembros notificarán periódicamente a la Comisión las modifica-
ciones que se hayan producido en sus listas;
c)obra: el resultado de un conjunto de obras de construcción o de
ingeniería civil destinada a cumplir por si misma una función
económica o técnica;
d)concesión de obras públicas: el contrato que presente los caracteres
contemplados en la letra a), con la salvedad de que la contrapartida
de las obras consista, o bien únicamente en el derecho a explotar la
obra, o bien en dicho derecho acompañado de un precio;
e)procedimientos abiertos: aquellos procedimientos nacionales en los
que cualquier contratista interesado puede presentar ofertas;
f)procedimientos restringidos: aquellos procedimientos nacionales en
los que únicamente los contratistas invitados por los poderes
adjudicadores pueden presentar ofertas;
g)procedimientos negociados: aquellos procedimientos nacionales en
los que los poderes adjudicadores consultan con los contratistas de
su elección y negocian las condiciones del contrato con uno o varios
de ellos;
h)licitador: el contratista que haya presentado una oferta, y por
candidato , el que haya solicitado una invitación a participar en un
procedimiento restringido o en un procedimiento negociado.
Artículo 2
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los
poderes adjudicadores cumplan o hagan cumplir lo dispuesto en la
presente Directiva cuando subvencionen directamente más del 50 % de
un contrato de obras adjudicado por otra entidad distinta.
2. El apartado 1 sólo se entenderá referido a los contratos de la clase
50, grupo 502 de la Nomenclatura General de Actividades Económicas
de las Comunidades Europeas (NACE) y a los contratos de obras de
construcción relativos a hospitales, a equipamientos deportivos,
recreativos y de ocio, a edificios escolares y universitarios y a edificios
de uso administrativo.
Artículo 3
1. En los contratos de concesión de obras públicas celebrados por los
poderes adjudicadores cuyo importe sea igual o superior a 5 000 000
ecus, se aplicarán las reglas de publicidad definidas en los apartados 3, 6,
7 y 9 a 13 del artículo 11 y en el artículo 15.
2. El poder adjudicador podrá:— o bien imponer al concesionario de obras públicas que confíe a
terceros un porcentaje de los contratos que represente como mínimo
un 30 % del valor global de las obras objeto de la concesión,
estableciendo al mismo tiempo la facultad de que los candidatos
incrementen dicho porcentaje. Este porcentaje mínimo deberá
constar en el contrato de concesión de obras,
— o bien invitar a los candidatos a la concesión a que indiquen en sus
ofertas, en su caso, el porcentaje del valor global de las obras objeto
de la concesión que se proponen encargar a terceros.!B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 4
3. Cuando el concesionario sea uno de los poderes adjudicadores
contemplados en la letra b) del artículo 1, deberá respetar lo dispuesto en
la presente Directiva para aquellas obras que hayan de ser ejecutadas por
terceros.
4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los
concesionarios de obras públicas que no sean poderes adjudicadores
apliquen las reglas de publicidad definidas en los apartados 4, 6, 7 y 9 a
13 del artículo 11 y en el artículo 16 en la adjudicación de contratos de
obras a terceros, cuando el valor de estos contratos sea igual o superior a
5 000 000 ecus. Sin embargo, no será necesaria la publicidad cuando un
contrato de obras reúna las condiciones enumeradas en el apartado 3 del
artículo 7.
No tendrán la consideración de terceros aquellas empresas que se hayan
agrupado para obtener la concesión ni las empresas vinculadas a ellas.
Se entenderá por empresa vinculada cualquier empresa en la que el
concesionario puede ejercer, directa o indirectamente, una influencia
dominante, o aquella empresa que puede ejercer una influencia
dominante en el concesionario o que, del mismo modo que el
concesionario, está sometida a la influencia dominante de otra empresa
por razón de propiedad, participación financiera o reglas que la regulan.
Se presumirá que existe influencia dominante cuando una empresa,
directa o indirectamente, con respecto a otra empresa:
— esté en posesión de la mayoría del capital suscrito de la empresa, o— disponga de la mayoría de los votos inherentes a las participaciones
emitidas por la empresa, o
— pueda designar a más de la mitad de los miembros del órgano de
administración, de dirección o de control de la empresa.
La lista exhaustiva de estas empresas se adjuntará a la candidatura para la
concesión. Esta lista se actualizará conforme a las modificaciones que se
produzcan posteriormente en las relaciones entre las empresas.
Artículo 4
La presente Directiva no se aplicará:
a) a los contratos adjudicados en los sectores mencionados en los
artículos 2, 7, 8 y 9 de la Directiva 90/531/CEE, ni a los contratos
que respondan a las condiciones del apartado 2 del artículo 6 de
dicha Directiva;
b) a los contratos de obras cuando éstas sean declaradas secretas, o
cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad
especiales, de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias
o administrativas vigentes en el Estado miembro considerado, o
cuando lo exija la protección de los intereses esenciales del Estado
miembro.
Artículo 5
La presente Directiva no se aplicará a los contratos públicos regulados
por reglas de procedimiento distintas y adjudicados en virtud:
a) de un acuerdo internacional, celebrado de conformidad con el
Tratado, entre un Estado miembro y uno o varios países terceros,
relativo a obras destinadas a la realización o explotación en común
de una obra por los Estados signatarios; todo acuerdo se comunicará
a la Comisión, que podrá proceder a una consulta en el Comité
consultivo de contratos públicos creado por la Decisión
71/306/CEE (
1);
b) de un acuerdo international celebrado en relación con el estaciona-
miento de tropas y relativo a empresas de un Estado miembro o de
un país tercero;!B
(1)D O noL 185 de 16. 8. 1971, p. 15; Decisión modificada por la Decisión
77/63/CEE (DO noL 13 de 15. 1. 1977, p. 15).1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 5
c) del procedimiento específico de una organización internacional.
Artículo 6
1. La presente Directiva se aplicará:
a) a los contratos públicos de obras cuyo valor sin el impuesto sobre el
valor añadido (IV A), sea igual o superior al equivalente en ecus de 5
millones de derechos especiales de giro (DEG);
b) a los contratos públicos de obras a que se refiere el apartado 1 del
artículo 2, cuando su valor estimado, excluido el IVA, sea igual o
superior a 5 millones de ecus.
2. a) El contravalor en ecus y en monedas nacionales del umbral
establecido en el apartado 1 se revisará, en principio, cada dos
años, a partir del 1 de enero de 1996. El cálculo de este
contravalor se basará en los valores medios diarios de estas
monedas nacionales, expresados en ecus, y del ecu expresado en
DEG durante los veinticuatro meses que concluyen el último día
del mes de agosto inmediatamente anterior a la revisión del 1 de
enero.
El umbral establecido en el apartad o1ys uc o n t r a v a l o r
expresado en ecus y en monedas nacionales se publicarán en
elAmtsblatt der Europäischen Gemeinschaften a principios del
mes de noviembre siguiente a la revisión contemplada en el
párrafo primero.
b) El método de cálculo establecido en la letra a) será revisado, a
propuesta de la Comisión, por el Comité consultivo de contratos
públicos, en principio, a los dos años de su aplicación inicial.
3. Cuando una obra esté dividida en varios lotes, cada uno de los cuales
sea objeto de un contrato, el valor de cada lote se tomará en cuenta para
evaluar el importe indicado en el apartado 1. Cuando el valor acumulado
de los lotes sea igual o superior al importe fijado en el apartado 1, las
disposiciones de dicho apartado se aplicarán a todos los lotes. No
obstante, los poderes adjudicadores podrán introducir excepciones en la
aplicación del apartado 1 para aquellos lotes cuyo valor, sin IV A, sea
inferior a 1 000 000ecus, siempre que el importe acumulado de los
mismos no sea superior al 20 % del valor acumulado de todos los lotes.
4. No se podrá fraccionar ninguna obra ni contrato con objeto de
sustraerse a la aplicación de la presente Directiva.
5. Para el cálculo del importe contemplado en el apartado 1, así como
en el artículo 7, se tomará en consideración, además del importe de los
contratos públicos de obras, el valor estimado de los suministros
necesarios para la ejecución de las obras puestas a disposición del
contratista por los poderes adjudicadores.
6. Los poderes adjudicadores velarán por que no exista discriminación
entre los distintos contratistas.
Artículo 7
1. En la adjudicación de sus contratos públicos de obras, los poderes
adjudicadores aplicarán los procedimientos fijados en las letras e), f) y g)
del artículo 1, adaptados a la presente Directiva.
2. Los poderes adjudicadores podrán adjudicar sus contratos de obras
recurriendo al procedimiento negociado, tras publicar un anuncio de
licitación y seleccionar a los candidatos conforme a criterios cualitativos
conocidos, en los casos siguientes:
a) cuando se presenten ofertas irregulares en respuesta a un
procedimiento abierto o restringido, o cuando las ofertas presentadas
resulten inaceptables en relación con las disposiciones nacionales!B
!M1
!B
!M1
!B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 6
compatibles con lo dispuesto en el título IV , siempre que no se
modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales del contrato.
Los poderes adjudicadores no publicarán un anuncio de licitación si
incluyen en el procedimiento negociado a todas las empresas que
cumplen los criterios mencionados en los artículos 24 a 29 y que,
con ocasión del anterior procedimiento abierto o restringido, han
presentado ofertas ajustadas a los requisitos formales del procedi-
miento de adjudicación del contrato;
b) cuando las obras se realicen únicamente con fines de investigación,
experimentación o perfeccionamiento y no con objeto de obtener una
rentabilidad o de cubrir los costes de investigación y de desarrollo;
c) en casos excepcionales, cuando se trate de obras cuya naturaleza o
riesgos no permitan determinar previamente el precio global.
3. Los poderes adjudicadores podrán adjudicar sus contratos de obras
recurriendo al procedimiento negociado, sin publicar previamente un
anuncio de licitación, en los casos siguiente:
a) cuando no se presenten ofertas o ninguna oferta adecuada en
respuesta a un procedimiento abierto o restringido, siempre que no
se modifiquen de forma sustancial las condiciones iniciales del
contrato y a condición de que se transmita un informe a la Comisión,
a petición de ésta;
b) cuando, a causa de su especificidad técnica, artística o por motivos
relacionados con la protección de derechos de exclusividad, la
ejecución de las obras sólo pueda encomendarse a un determinado
contratista;
c) cuando, en la medida estrictamente necesaria, la urgencia apremiante
producida por acontecimientos imprevisibles para los poderes
adjudicadores, no sea compatible con los plazos exigidos por los
procedimientos abiertos, restringidos o negociados contemplados en
el apartado 2. Las circunstancias alegadas para justificar la urgencia
apremiante no deberán en ningún caso ser imputables a los poderes
adjudicadores;
d) para aquellas obras complementarias que no figuren en el proyecto
adjudicado inicialmente ni en el primer contrato formalizado y que,
debido a una circunstancia imprevista, pasen a ser necesarias para la
ejecución de la obra tal y como estaba descrita, siempre que la
adjudicación recaiga en el contratista que ejecuta dicha obra:
— cuando dichas obras no puedan separarse técnica o económica-
mente del contrato principal sin causar inconvenientes mayores a
los poderes adjudicadores,
— o cuando dichas obras, aunque se puedan separar de la ejecución
del contrato inicial sean estrictamente necesarias para su
perfeccionamiento.
No obstante, el importe acumulado de los contratos adjudicados para
las obras complementarias no podrá ser superior al 50 % del importe
del contrato principal;
e) para nuevas obras que consistan en la repetición de obras similares
realizadas por el contratista titular de un primer contrato adjudicado
por los mismos poderes adjudicadores, con la condición de que
dichas obras sean conformes a un proyecto de base y que dicho
proyecto haya sido objeto de un primer contrato adjudicado según los
procedimientos mencionados en el apartado 4.
La posibilidad de recurrir a este procedimiento deberá ser expresada
desde el inicio del procedimiento de adjudicación del primer
contrato, y el importe total previsto para la continuación de las
obras se tomará en cuenta por parte de los poderes adjudicadores
para la aplicación del artículo 6. Únicamente se podrá utilizar este
procedimiento durante un período de tres años a partir de la
celebración del contrato inicial.!B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 7
4. En todos los demás casos, los poderes adjudicadores adjudicarán sus
contratos de obras recurriendo al procedimiento abierto o al procedi-
miento restringido.
Artículo 8
1. Dentro de un plazo de quince días a partir de la fecha de recepción
de una solicitud escrita, el poder adjudicador comunicará a los
candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya
desestimado su solicitud o su oferta y, a cualquier licitador que haya
hecho una oferta admisible, las características y ventajas relativas de la
oferta seleccionada, así como el nombre del adjudicatario.
No obstante, los poderes adjudicadores podrán decidir no comunicar
determinadas informaciones sobre la adjudicación de los contratos, a las
que se refiere el párrafo primero, cuando su difusión pudiera obstaculizar
la aplicación de la ley, o ser contraria al interés público, o perjudicar los
intereses comerciales legítimos de determinadas empresas públicas o
privadas, o perjudicar la competencia leal entre contratistas.
2. Los poderes adjudicadores informarán sin demora a los candidatos y
licitadores de las decisiones que adopten por lo que respecta a la
adjudicación del contrato, incluidos los motivos por los que hayan
decidido renunciar a adjudicar un contrato para el que se haya efectuado
licitación o volver a iniciar el procedimiento y facilitarán dicha
información por escrito en caso de que así se les solicite. Informarán
asimismo de tales decisiones a la Oficina de Publicaciones Oficiales de
las Comunidades Europeas.
3. Por cada contrato adjudicado los poderes adjudicadores levantarán
un acta en la que constarán como mínimo:
— el nombre y la dirección del poder adjudicador, el objeto y el importe
del contrato;
— los nombres de los candidatos o licitadores seleccionados y la
justificación de su selección;
— los nombres de los candidatos o licitadores excluidos y los motivos
de su rechazo;
— el nombre del adjudicatario y la justificación de la elección de su
oferta, así como, si se conoce, la parte del contrato que el
adjudicatario tenga previsto subcontratar con terceros;
— por lo que respecta al procedimiento negociado, las circunstancias
mencionadas en el artículo 7 que justifican el recurso a dicho
procedimiento.
Este acta, o sus principales puntos, se comunicará a la Comisión cuando
así lo solicite.
Artículo 9
En el caso de los contratos relativos al proyecto y ejecución de obra para
la construcción de un conjunto de viviendas sociales en los que, debido a
la importancia, la complejidad y la duración estimada de las obras
correspondientes, la planificación deba establecerse desde el principio en
el seno de un equipo en el que colaboren estrechamente los delegados de
los poderes adjudicadores, los expertos y el contratista que tendrá a su
cargo la ejecución de las obras, podrá recurrirse a un procedimiento
especial de adjudicación destinado a elegir el contratista más adecuado
para ser integrado en dicho equipo.!B
!M1
!B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 8
En particular, los poderes adjudicadores harán figurar en el anuncio de
contrato una descripción de las obras tan exacta como sea posible, que
permita a los contratistas interesados una apreciación válida del proyecto
a ejecutar. Por otra parte, los poderes adjudicadores mencionarán en
dicho anuncio de contrato las condiciones personales, técnicas y
financieras que deberán reunir los candidatos, de acuerdo con los
artículos 24 a 29.
Cuando recurran a este procedimiento, los poderes adjudicadores
aplicarán las reglas comunes de publicidad referentes al procedimiento
restringido, y aquellas relativas a los criterios de selección cualitativa.
TÍTULO II
REGLAS COMUNES EN EL ÁMBITO TÉCNICO
Artículo 10
1. Las especificaciones técnicas contempladas en el Anexo III
figurarán en los documentos generales o en los documentos con-
tractuales correspondientes a cada contrato.
2. Sin perjuicio de las reglas técnicas nacionales obligatorias, siempre y
cuando sean compatibles con el Derecho comunitario, las especifica-
ciones técnicas serán definidas por los poderes adjudicadores bien por
referencia a normas nacionales que traspongan normas europeas, o bien
por referencia a documentos de idoneidad técnica europeos, o bien por
referencia a especificaciones técnicas comunes.
3. El poder adjudicador podrá no aplicar el apartado 2:a) cuando las normas, los documentos de idoneidad técnica europeos o
las especificaciones técnicas comunes no incluyan disposición
alguna relativa al establecimiento de la conformidad o cuando no
se disponga de medios técnicos que permitan determinar de manera
satisfactoria la conformidad de un producto con dichas normas, con
dichos documentos de idoneidad técnica europeos o con dichas
especificaciones técnicas comunes;
b) cuando la aplicación de dichas normas, de dichos documentos de
idoneidad técnica europeos o de dichas especificaciones técnicas
comunes obliga al poder adjudicador a utilizar productos o
materiales incompatibles con las instalaciones ya utilizadas por el
poder adjudicador o implican costes desproporcionados o dificulta-
des técnicas desproporcionadas, pero únicamente como parte de una
estrategia claramente definida y documentada con vistas a adecuarse,
en un plazo determinado, a normas europeas, a documentos de
idoneidad técnica europeos o a especificaciones técnicas comunes;
c) cuando el proyecto de que se trate es realmente innovador para el
cual el recurso a normas, a documentos de idoneidad técnica
europeos o a especificaciones técnicas comunes existentes sea
inadecuado.
4. Los poderes adjudicadores que recurran a lo dispuesto en el apartado
3 indicarán, salvo imposibilidad, las razones en el anuncio de licitación
publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas oe ne l
pliego de condiciones, indicando, en cualquier caso, dichas razones en la
documentación interna y facilitando dicha información, previa petición,
a los Estados miembros y a la Comisión.
5. A falta de normas europeas, de documentos de idoneidad técnica
europeos o de especificaciones técnicas comunes, las especificaciones
técnicas:
a) se definirán por referencia a las especificaciones técnicas nacionales
reconocidas como conformes a los requisitos esenciales que se
enumeran en las directivas comunitarias relativas a la armonización
técnica, con arreglo a los procedimientos establecidos en dichas
directivas y, en particular, con arreglo a los procedimientos
establecidos en la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de!B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 9
diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
sobre los productos de construcción (1);
b) podrán definirse por referencia a las especificaciones técnicas
nacionales en materia de concepción, cálculo y realización de las
obras, y de utilización de los productos;
c) podrán definirse por referencia a otros documentos.En ese caso, el poder adjudicador deberá tener en cuenta por orden de
preferencia:
i) las normas nacionales que traspongan normas internacionales
aceptadas por el país del poder adjudicador;
ii) las otras normas y documentos de idoneidad técnica nacionales del
país del poder adjudicador;
iii) cualquier otra norma.6. Los Estados miembros prohibirán la introducción, en las cláusulas
contractuales propias de cada contrato, de especificaciones técnicas que
mencionen productos de una fabricación o de una procedencia
determinada, o procedimientos específicos que tengan como consecuen-
cia favorecer o eliminar a determinados contratistas, a menos que ello
esté justificado por el objeto del contrato. Estará especialmente
prohibida la indicación de marcas, patentes o tipos, así como la de un
origen o una producción determinada; no obstante, estará autorizada tal
indicación acompañada de la mención «o equivalente», siempre que los
poderes adjudicadores no tengan la posibilidad de dar una descripción
del objeto del contrato a través de especificaciones suficientemente
precisas e inteligibles para todos los interesados.
TÍTULO III
REGLAS COMUNES DE PUBLICIDAD
Artículo 11
1. Los poderes adjudicadores darán a conocer, mediante un anuncio
indicativo, las características básicas de los contratos de obras que tengan
proyectado adjudicar, cuyos importes sean iguales o superiores al umbral
indicado en el apartado 1 del artículo 6.
2. Los poderes adjudicadores que deseen adjudicar un contrato público
de obras a través de un procedimiento abierto, restringido o negociado,
en los casos contemplados en el apartado 2 del artículo 7, darán a
conocer su intención por medio de un anuncio.
3. Los poderes adjudicadores que deseen recurrir a la concesión de
obras públicas darán a conocer su intención por medio de un anuncio.
4. Los concesionarios de obras públicas que no sean poderes
adjudicadores que deseen celebrar un contrato de obras con un tercero,
con arreglo al apartado 4 del artículo 3, darán a conocer su intención por
medio de un anuncio.
5. Los poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato darán a
conocer el resultado por medio de un anuncio. No obstante, en algunos
casos podrá no publicarse determinada información relativa a la
adjudicación del contrato cuando su divulgación constituya un obstáculo
a la aplicación de la legislación, o sea contraria al interés público, o
perjudique los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o
privadas, o pueda perjudicar la competencia leal entre contratistas.
6. Los anuncios contemplados en los apartados 1 a 5 se ajustarán a los
modelos que figuran en los Anexos IV , V y VI y precisarán la
información que en éstos se solicita.!B
(1)D O noL 40 de 11. 2. 1989, p. 12.1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 10
Los poderes adjudicadores no podrán exigir más condiciones que las
establecidas en los artículos 26 y 27 cuando soliciten las informaciones
relativas a las condiciones de carácter económico y técnico que exigen a
los contratistas para su selección (punto 11 del Anexo IV B, punto 10 del
Anexo IV C y punto 9 del Anexo IV D).
7. Los anuncios contemplados en los apartados 1 a 5 serán enviados por
los poderes adjudicadores a la mayor brevedad posible y por la vía más
adecuada a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas. En el caso del procedimiento acelerado previsto en el artículo
14, los anuncios se enviarán por télex, telegrama o telecopiadora.
El anuncio contemplado en el apartado 1 se enviará lo antes posible
después de la adopción de la decisión por la que se autoriza el programa
en el que se inscriben los contratos de obras que los poderes
adjudicadores proyecten adjudicar.
El anuncio contemplado en el apartado 5 se enviará como muy tarde
cuarenta y ocho días después de la adjudicación del contrato en cuestión.
8. Los anuncios contemplados en los apartados 1 y 5 se publicarán in
extenso en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el banco
de datos TED, en las lenguas oficiales de las Comunidades, dando fe
únicamente el texto original.
9. Los anuncios contemplados en los apartados 2, 3y4s e publicarán in
extenso en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el banco
de datos TED, en su o sus lenguas originales. Se publicará un resumen de
los elementos importantes de cada anuncio en las demás lenguas
oficiales de las Comunidades, dando fe únicamente el texto original.
10. La Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
publicará los anuncios a más tardar doce días después de su envío. En el
caso del procedimiento acelerado contemplado en el artículo 14, este
plazo se reducirá a cinco días.
11. La publicación de los anuncios en los diarios oficiales o en la prensa
del país del poder adjudicador no deberá producirse antes de la fecha de
envío a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas y deberá mencionar dicha fecha. La publicación no deberá
incluir más información que la publicada en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas .
12. Los poderes adjudicadores deberán poder justificar la fecha de
envío.
13. Los gastos de publicación de los anuncios de licitación en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas correrán a cargo de las
Comunidades. El anuncio no podrá tener una extensión superior a una
página de dicho Diario, es decir alrededor de 650 palabras. Cada número
de dicho Diario en el que figuren uno o más anuncios reproducirá el
modelo o modelos a que se refiere el anuncio o anuncios publicados.
Artículo 12
1. En los procedimientos abiertos, los poderes adjudicadores determi-
narán el plazo de recepción de las ofertas de forma que no sea inferior a
cincuenta y dos días a contar desde la fecha de envío del anuncio.
2. El plazo de recepción de las ofertas contemplado en el apartado 1 se
podrá reducir a un plazo suficiente para que los interesados puedan
presentar ofertas válidas, que por norma general no será inferior a treinta
y seis días pero que en ningún caso será inferior a veintidós días desde la
fecha de envío del anuncio de contrato, cuando los poderes adjudicadores
hayan enviado al Diario Oficial de las Comunidades Europeas el
anuncio indicativo previsto en el apartado 1 del artículo 11, elaborado de
conformidad con el modelo que figura en el anexo IV A (información
previa), con una antelación de un mínimo de cincuenta y dos días y un
máximo de doce meses respecto a la fecha de envío al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas del anuncio de contrato previsto en el
apartado 2 del artículo 11, y siempre que el anuncio indicativo!B
!M11993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 11
contuviera, además, como mínimo, toda la información que se detalla en
el modelo de anuncio previsto en el anexo IV B (procedimiento abierto),
en la medida en que tal información estuviera disponible en el momento
de la publicación del anuncio.
3. En el caso de que hubieren sido solicitados con la suficiente
antelación, los poderes adjudicadores o los servicios competentes
deberán facilitar a los contratistas los pliegos de condiciones y los
documentos complementarios en los seis días siguientes a la recepción
de la solicitud.
4. En el caso de que hubieren sido solicitados con la suficiente
antelación, los poderes adjudicadores deberán facilitar las informaciones
complementarias sobre los pliegos de condiciones a más tardar seis días
antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas.
5. Cuando, debido a la importancia de su volumen, los pliegos de
condiciones y los documentos o las informaciones complementarias no
puedan proporcionarse en los plazos fijados en los apartados 3 y 4, o
cuando las ofertas sólo puedan hacerse después de una visita sobre el
terreno o después de una consulta in situ de documentos anejos al pliego
de condiciones, los plazos establecidos en los apartados 1 y 2 deberán
prolongarse de forma adecuada.
Artículo 13
1. En los procedimientos restringidos y en los procedimientos
negociados, contemplados en el apartado 2 del artículo 7, el plazo de
recepción de las solicitudes de participación será fijado por los poderes
adjudicadores de forma que no sea inferior a treinta y siete días a contar
desde de la fecha de envío del anuncio.
2. Los poderes adjudicadores invitarán a presentar sus ofertas
simultáneamente y por escrito a los candidatos seleccionados. La carta
de invitación irá acompañada del pliego de condiciones y de los
documentos complementarios. Dicha carta incluirá al menos:
a) en su caso, la dirección del servicio al que se puedan solicitar el
pliego de condiciones y los documentos complementarios, y la fecha
límite para realizar esta solicitud, así como el importe y las
modalidades de pago de la suma que eventualmente deba abonarse
para obtener estos documentos;
b) la fecha límite de la recepción de ofertas, la dirección a la que éstas
deban ser enviadas y la lengua o lenguas en que deban estar
redactadas;
c) una referencia al anuncio de contrato publicado;
d) la indicación de los documentos que eventualmente se deban
adjuntar, ya sea en apoyo de las declaraciones verificables hechas
por el candidato con arreglo al apartado 6 del artículo 11, ya sea
como complemento a las informaciones previstas en este mismo
artículo y en las mismas condiciones que las previstas en los
artículos 26 y 27;
e) los criterios de adjudicación del contrato, si no figuraran en el
anuncio.
3. En los procedimientos restringidos, el plazo de recepción de ofertas,
fijado por los poderes adjudicadores, no podrá ser inferior a cuarenta
días a contar desde la fecha de envío de la invitación escrita.
4. El plazo de recepción de las ofertas contemplado en el apartado 3 se
podrá reducir a veintiséis días cuando los poderes adjudicadores hayan
enviado al Diario Oficial de las Comunidades Europeas el anuncio
indicativo previsto en el apartado 1 del artículo 11, elaborado de
conformidad con el modelo que figura en el anexo IV A (información
previa), con una antelación de un mínimo de cincuenta y dos días y un
máximo de doce meses respecto de la fecha de envío al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas del anuncio de contrato previsto en el!M1
!B
!M11993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 12
apartado 2 del artículo 11, y siempre que el anuncio indicativo
contuviera, además, como mínimo, toda la información que se detalla
en el modelo de anuncio previsto en el anexo IV C (procedimiento
restringido), o, cuando proceda, en el anexo IV D (procedimiento
negociado), en la medida en que tal información esté disponible en el
momento de la publicación del anuncio.
5. Las solicitudes de participación en los procedimientos de adjudica-
ción de contratos podrán hacerse por carta, telegrama, télex, telecopia-
dora o teléfono. En los cuatro últimos casos, se deberán confirmar por
carta enviada antes de que expire el plazo fijado en el apartado 1.
6. En el caso de que hubieran sido solicitadas con la suficiente
antelación, los poderes adjudicadores deberán comunicar las informa-
ciones complementarias sobre el pliego de condiciones a más tardar seis
días antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas.
7. Cuando las ofertas sólo puedan hacerse previa visita sobre el terreno
o después de una consulta in situ de documentos anejos al pliego de
condiciones, los plazos establecidos en los apartados 3 y 4 deberán
prolongarse de forma adecuada.
Artículo 14
1. En el caso de que la urgencia haga impracticable los plazos
establecidos en el artículo 13, los poderes adjudicadores podrán fijar los
siguientes plazos:
a) un plazo de recepción de solicitudes de participación que no podrá
ser inferior a quince días a partir de la fecha de envío del anuncio;
b) un plazo de recepción de las ofertas que no podrá ser inferior a diez
días a partir de la fecha de la invitación.
2. Siempre que hayan sido solicitadas con la suficiente antelación, los
poderes adjudicadores deberán comunicar las informaciones comple-
mentarias sobre el pliego de condiciones a más tardar cuatro días antes
de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas.
3. Las solicitudes de participación en los contratos y las invitaciones a
presentar una oferta se realizarán por los medios más rápidos posibles.
Cuando las solicitudes de participación se realicen por telegrama, por
télex, por telecopiadora o por teléfono, deberán ser confirmadas por
carta enviada antes de que expire el plazo fijado en el apartado 1.
Artículo 15
Los poderes adjudicadores que deseen recurrir a la concesión de obras
públicas fijarán un plazo para la presentación de candidaturas a la
concesión, que no podrá ser inferior a cincuenta y dos días a partir de la
fecha de envío del anuncio.
Artículo 16
En los contratos de obras adjudicadas por los concesionarios de obras
públicas que no sean poderes adjudicadores, el concesionario fijará el
plazo de recepción de las solicitudes de participación de tal forma que no
sea inferior a treinta y siete días a partir de la fecha de envío del anuncio,
y el plazo de recepción de las ofertas de forma que no sea inferior a
cuarenta días a partir de la fecha del envío del anuncio o de la invitación
a presentar una oferta.
Artículo 17
Los poderes adjudicadores podrán publicar en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas anuncios relativos a los contratos públicos de
obras que no estén sometidos a la publicidad obligatoria establecida en la
presente Directiva.!M1
!B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 13
TÍTULO IV
REGLAS COMUNES DE PARTICIP ACIÓN
Capítulo 1
Disposiciones generales
Artículo 18
"M11.3La adjudicación del contrato se efectuará con arreglo a los
criterios establecidos en el capítulo 3 del presente título, habida cuenta
las disposiciones del artículo 19, una vez verificada la aptitud de los
contratistas que no hayan sido excluidos en virtud del artículo 24. Dicha
verificación será efectuada por los poderes adjudicadores de conformi-
dad con los criterios de capacidad económica, financiera y técnica
contemplados en los artículos 26 a 29.
2. Las ofertas se presentarán por escrito, directamente o por correo. Los
Estados miembros podrán autorizar la presentación de las ofertas por
cualquier otro medio que permita garantizar:
— que todas las ofertas contengan la totalidad de la información
necesaria para su evaluación,
— que se mantenga la confidencialidad de las ofertas presentadas en
espera de su evaluación,
— si fuese necesario por razones de prueba judicial, que se acuse recibo
de las ofertas en el plazo más breve posible, por escrito o mediante el
envío de una copia compulsada de las mismas,
— que la apertura de las ofertas se efectúe después de finalizado el
plazo de presentación de las mismas.
Artículo 19
Cuando el criterio de adjudicación del contrato sea el de la oferta
económicamente más ventajosa, los poderes adjudicadores podrán tomar
en consideración las variantes que hayan presentado los licitadores,
cuando dichas variantes respondan a los requisitos mínimos exigidos por
dichos poderes adjudicadores.
Los poderes adjudicadores mencionarán en el pliego de condiciones las
condiciones mínimas que deberán reunir las variantes así como las
modalidades de su presentación. Indicarán en el anuncio del contrato si
no se autorizan las variantes.
Los poderes adjudicadores no podrán rechazar la presentación de una
variante por el único motivo de que contenga especificaciones técnicas
definidas por referencia a normas nacionales que traspongan normas
europeas, o a documentos de idoneidad técnica europeos, o a
especificaciones técnicas comunes contempladas en el apartado 2 del
artículo 10, o por referencia a especificaciones técnicas nacionales
contempladas en las letras a) y b) del apartado 5 del artículo 10.
Artículo 20
En el pliego de condiciones, el poder adjudicador podrá solicitar al
licitador que le comunique en su oferta la parte del contrato que tenga
eventualmente la intención de subcontratar con terceros.
Dicha comunicación no prejuzga la cuestión de la responsabilidad del
contratista principal.!B
!M1
!B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 14
Artículo 21
Estarán autorizadas a licitar las agrupaciones de contratistas. No se
exigirá la transormación de dicha agrupaciones en una forma jurídica
determinada para la presentación de la oferta, pero la agrupación elegida
puede ser obligada a proceder a dicha transformación cuando le haya
sido adjudicado el contrato.
Artículo 22
1. En los procedimientos restringidos y en los procedimientos
negociados, los poderes adjudicadores, basándose en datos sobre la
situación personal del empresario, así como en los datos y formalidades
necesarios para la evaluación de las condiciones mínimas de carácter
económico y técnico que éste debe reunir, seleccionarán a los candidatos
a los que invitarán a presentar una oferta o a negociar entre aquéllos que
reúnan las cualificaciones exigidas en los artículos 24 a 29.
2. Cuando los poderes adjudicadores adjudiquen un contrato por el
procedimiento restringido, podrán indicar los límites inferior y superior
dentro de los que se sitúe el número de empresas a las que piensan
invitar. En ese caso, los límites inferior y superior se indicarán en el
anuncio. Dichos límites se determinarán en función de las características
de la obra que deba realizarse. La cifra más baja no deberá ser inferior a
cinco ni la más alta superior a veinte.
En cualquier caso, el número de candidatos admitidos a licitar deberá ser
suficiente para garantizar una competencia real.
3. Cuando los poderes adjudicadores adjudiquen un contrato por el
procedimiento negociado, en los casos contemplados en el apartado 2 del
artículo 7, el número de candidatos admitidos a negociar no podrá ser
menor de tres, siempre que haya un número suficiente de candidatos
adecuados.
4. Cada uno de los Estados miembros garantizará que los poderes
adjudicadores recurran, sin discriminación, a los empresarios nacionales
de los demás Estados miembros que reúnan las cualificaciones
requeridas y en las mismas condiciones que las aplicables a sus
nacionales.
Artículo 23
1. El poder adjudicador podrá señalar, o podrá ser obligado a señalar
por un Estado miembro, en el pliego de condiciones, la autoridad o
autoridades de las que los licitadores puedan obtener informaciones
pertinentes sobre las obligaciones relativas a las normas de seguridad y a
las condiciones de trabajo vigentes en el Estado miembro, la región o
localidad en que vayan a ejecutarse las obras, y que serán aplicables a las
obras realizadas sobre el terreno durante la ejecución del contrato.
2. El poder adjudicador que facilite la información mencionada en el
apartado 1 solicitará a los licitadores o a los participantes en un
procedimiento de contratación que manifiesten haber tenido en cuenta en
la elaboración de su oferta, las obligaciones relativas a las normas de
seguridad y a las condiciones de trabajo vigentes en el lugar donde se
vayan a realizar las obras. Ello no será obstáculo para la aplicación de lo
dispuesto en el apartado 4 del artículo 30 sobre la verificación de las
ofertas anormalmente bajas.
Capítulo 2
Criterios de selección cualitativa
Artículo 24
Podrá ser excluido de la participación en el contrato todo contratista:
a) que se encuentre en estado de quiebra, de liquidación, de cese de
actividades, de intervención judicial o de concurso de acreedores, o
en cualquier situación análoga a resultas de un procedimiento de la!B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 15
misma naturaleza que exista en las legislaciones y reglamentaciones
nacionales;
b) que sea objeto de un procedimiento de declaración de quiebra, de
liquidación, de intervención judicial, de concurso de acreedores o de
cualquier otro procedimiento de la misma naturaleza que exista en
las legislaciones y reglamentaciones nacionales;
c) que haya sido condenado en sentencia firme por cualquier delito que
afecte a la moralidad profesional del contratista;
d) que haya cometido una falta grave en materia profesional, que pueda
ser comprobada por algún medio que los poderes adjudicadores
puedan justificar;
e) que no esté al corriente en sus obligaciones relativas al pago de las
cotizaciones de la seguridad social, según las disposiciones legales
del país en el que esté establecido o las del país del poder
adjudicador;
f) que no esté al corriente en sus obligaciones relativas al pago de sus
impuestos y gravámenes según las disposiciones legales del país en
el que esté establecido o las del país del poder adjudicador;
g) que se le considere culpable de hacer declaraciones falsas al
proporcionar los informes exigidos en aplicación del presente
capítulo.
Cuando el poder adjudicador solicite al contratista la prueba de que no se
encuentra en los casos mencionados en las letras a), b), c), e) y f),
aceptará como prueba suficiente;
— respecto a las letras a), b) o c) la presentación de un extracto de
antecedentes del registro de penales o, en su defecto, de un
documento equivalente expedido por una autoridad judicial o
administrativa competente del país de origen o de procedencia en
el que queden satisfechas todas las exigencias;
— respecto a las letras e) y f), un certificado expedido por la autoridad
competente del Estado miembro en cuestión.
Cuando un documento o certificado semejante no se expida en el país de
que se trate, podrá ser sustituido por una declaración jurada o, en los
Estados miembros donde no exista dicho juramento, por una declaración
solemne efectuada por el interesado ante una autoridad judicial o
administrativa, un notario o un organismo profesional cualificado del
país de origen o de procedencia.
Los Estados miembros designarán a las autoridades y organismos
competentes para proceder a la expedición de los documentos
mencionados anteriormente, e informarán inmediatamente a los demás
Estados miembros, así como a la Comisión.
Artículo 25
Cualquier contratista que desee participar en un contrato público de
obras podrá ser invitado a acreditar su inscripción en el registro
profesional en las condiciones establecidas por la legislación del Estado
miembro en el que esté establecido:
— para Bélgica, el «Registre du Commerce» — «Handelsregister»;
— para Dinamarca, el «Handelsregister», «Aktieselskabesregistret» y
«Erhvervsregistret»;
— para Alemania, el «Handelsregister» y el «Handwerksrolle»;— para Grecia, el «Registro de las empresas contratantes» (—
«Μητρώ/omikron Εργ/omikronληπτικών Επι/khiειρήσεων» — Μ.Ε.Ε.Π. ) del
Ministerio del Medio Ambiente, de la Planificación del Territorio y
de Obras Públicas ( ΥΠΕ/KhiΩ∆Ε);
—para España, el «Registro oficial de contratistas del ministerio de
Industria, Comercio y Turismo»;!B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 16
— para Francia, el «Registre du commerce» y el «Répertoire des
métiers»;
— para Italia, el «Registro della Camera di commercio, industria,
agricultura e artigianato»;
— para Luxemburgo, el «Registre aux firmes» y el «Rôle de la
Chambre des métiers»;
— para los Países Bajos, el «Handelsregister»;— para Portugal, la «Comissão de Alvarás de empresas de Obras
Públicas e Particulares (CAEOPP)»;
— pare el Reino Unido e Irlanda, el contratista podrá ser invitado a
presentar un certificado del «Registrar of Companies» o del
«Registrar of Friendly Societies» o, si no fuera ese el caso, un
certificado que precisará que el interesado ha declarado bajo
juramento que ejerce la profesión citada en el país que esté
establecido, en un lugar específico y bajo una razón comercial
determinada;
— en Austria, el «Firmenbuch», el «Gewerberegister», el «Mitglie-
derverzeichnisse der Landeskammern»;
— en Finlandia, el «Kaupparekisteri — Handelsregistret»;
— en Suecia, el «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren».
Artículo 26
1. Por regla general, la capacidad financiera y económica del
contratista podrá acreditarse por una o varias de las siguientes
referencias:
a) las declaraciones bancarias apropiadas;
b) la presentación de los balances o los extractos de los balances de la
empresa, en el caso de que la publicación de los balances esté
prescrita por la legislación del país en el que el contratista esté
establecido;
c) una declaración sobre el volumen global de negocios y el volumen
de negocios en obras de la empresa en los tres últimos ejercicios.
2. Los poderes adjudicadores precisarán, en el anuncio o en la
invitación a licitar, aquélla o aquellas referencias que hayan elegido,
así como las referencias comprobatorias distintas a las mencionadas en
las letras a), b) y c) del apartado 1 que deseen obtener.
3. Si, por una razón justificada, el contratista no está en condiciones de
facilitar las referencias solicitadas por el poder adjudicador. Podrá
acreditar su capacidad económica y financiera por medio de cualquier
otro documento que el poder adjudicador considere apropiado.
Artículo 27
1. La justificación de la capacidad técnica del contratista podrá
acreditarse:
a) por los títulos de estudio y profesionales del contratista y/o de los
directivos de su empresa y, en particular, del responsable o
responsables de la dirección de las obras;
b) por la lista de las obras ejecutadas en los cinco últimos años, avalada
por certificados de buena ejecución en las obras más importantes.
Estos certificados indicarán el importe, el momento y el lugar de
ejecución de las obras, y precisarán si fueron ejecutados según las
reglas de la técnica y llevadas normalmente a buen término.
Eventualmente, dichos certificados serán facilitados directamente al
adjudicatario por la autoridad competente;!B
!A1
!B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 17
c) por una declaración mencionando el utillaje, el material y el equipo
técnico del que dispondrá el contratista para la ejecución de la obra;
d) por una declaración que cite los efectivos medios anuales de la
empresa y el número de sus cuadros directivos durante los tres
últimos años;
e) por una declaración que mencione los técnicos o los organismos
técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que dispondrá el
contratista para la ejecución de la obra.
2. El poder adjudicador precisará en el anuncio o en la invitación a
licitar aquellas referencias que desee obtener.
Artículo 28
Dentro de los límites de los artículo 24 a 27, el poder adjudicador podrá
invitar al contratista a completar los certificados y documentos
presentados o a detallarlos.
Artículo 29
1. Los Estados miembros que posean listas oficiales de los contratistas
clasificados deberán adaptarlas a las disposiciones de las letras a) a d) y
g) del artículo 24, y de los artículos 25, 26, y 27.
2. Los contratistas inscritos en las listas oficiales podrán presentar al
poder adjudicador, con ocasión de cada contrato, un certificado de
inscripción, emitido por la autoridad competente. Dicho certificado
mencionará las referencias que han permitido su inscripción en la lista,
así como la clasificación obtenida.
3. La inscripción en las listas oficiales certificada por los organismos
competentes, no constituirá una presunción de aptitud ante los poderes
adjudicadores de los demás Estados miembros, más que en el caso de las
letras a) a d) y g) del artículo 24, del artículo 25, de las letras b) y c) del
artículo 26, y de las letras b) y d) del artículo 27 para las obras que
correspondan a la clasificación de dicho contratista.
No podrán cuestionarse las informaciones deducibles de la inscripción en
las listas oficiales. No obstante, en lo que se refiere al pago de las
cotizaciones de la seguridad social, para cada contrato podrá exigirse una
certificación suplementaria a los contratistas inscritos.
Los poderes adjudicadores de los demás Estados miembros aplicarán las
disposiciones precedentes sólo a los contratistas establecidos en el país
que haya elaborado la lista oficial
4. Para la inscripción de los contratistas de otros Estados miembros en
una lista oficial, no se podrán exigir otras pruebas o declaraciones que
las solicitadas a los contratistas nacionales y, en ningún caso, otras
distintas a las mencionadas en los artículos 24 a 27.
5. Aquellos Estados miembros que tengan listas oficiales están
obligados a comunicar a los demás Estados miembros la dirección del
organismo al cual puedan presentarse las solicitudes de inscripción.
Capítulo 3
Criterios de adjudicación del contrato
Artículo 30
1. Los criterios en que se basará el poder adjudicador para la
adjudicación de los contratos son:
a) o bien únicamente el precio más bajo;
b) o bien, en el caso en que la adjudicación se efectúe a la oferta más
ventajosa económicamente, distintos criterios que variarán en
función del contrato: por ejemplo, el precio, el plazo de ejecución,
el costo de utilización, la rentabilidad, el valor técnico.!B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 18
2. En el supuesto contemplado en la letra b) del apartado 1, el poder
adjudicador mencionará en el pliego de condiciones o en el anuncio de
licitación, todos los criterios de adjudicación que pretenda utilizar, si
fuera posible por orden decreciente de la importancia que les sea
atribuida.
3. El apartado 1 no será aplicable cuando un Estado miembro se base
en otros criterios para la adjudicación de los contratos, con arreglo a una
normativa vigente en el momento de adoptar la presente Directiva, que
tenga como objeto que algunos licitadores tengan preferencia con la
condición de que la normativa invocada sea compatible con el Tratado.
4. Si, para un contrato determinado, alguna oferta se considera
anormalmente baja, con relación a la prestación, antes de rechazar
dicha oferta, el poder adjudicador solicitará, por escrito, las precisiones
que considere oportunas sobre la composición de la oferta, y verificará
esta composición teniendo en cuenta las justificaciones presentadas.
El poder adjudicador podrá tomar en consideración las justificaciones
que hagan referencia a la economía del procedimiento de construcción, o
a las soluciones técnicas que se hayan adoptado, o a las condiciones
excepcionalmente favorables de que disfrute el licitador para la
ejecución de las obras, o a la originalidad del proyecto.
Si los documentos relativos al contrato disponen la adjudicación al
precio más bajo, el poder adjudicador deberá comunicar a la Comisión el
rechazo de las ofertas que se consideren demasiado bajas.
Sin embargo, durante un período que concluirá a finales del año 1992,
cuando la legislación nacional vigente lo permita, el poder adjudicador,
excepcionalmente y sin discriminaciones por razón de nacionalidad,
podrá rechazar las ofertas que presenten un carácter anormalmente bajo
en relación con la prestación, sin que por ello deba observar el
procedimiento previsto en el párrafo primero, siempre y cuando el
número de dichas ofertas para un contrato determinado sea tan
importante que la aplicación de dicho procedimiento pudiese provocar
un retraso importante y pudiese comprometer el interés público
vinculado a la realización del contrato en cuestión. El recurso a este
procedimiento excepcional deberá ser mencionado en el anuncio citado
en el apartado 5 del artículo 11.
Artículo 31
1. La presente Directiva no constituirá obstáculo, hasta el 31 de
diciembre de 1992, a la aplicación de las disposiciones nacionales
vigentes sobre la adjudicación de contratos públicos de obras que tengan
por objeto reducir las diferencias entre las diversas regiones y fomentar
el empleo en las regiones menos favorecidas o afectadas por el declive
industrial, siempre y cuando dichas disposiciones sean compatibles con
el Tratado, en particular con los principios de exclusión de cualquier
discriminación por razón de nacionalidad, de libertad de establecimiento
y de libre prestación de servicios, así como con las obligaciones
internacionales de la Comunidad.
2. El apartado 1 se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
3 del artículo 30.
Artículo 32
1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las disposiciones
nacionales contempladas en el apartado 3 del artículo 30 y en el artículo
31, así como sus normas de desarrollo.
2. Los Estados miembros interesados dirigirán a la Comisión,
anualmente, un informe que describa la aplicación de las medidas
contempladas en el apartado 1. Estos informes se someterán al Comité
consultivo de contratos públicos.!B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 19
TÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 33
Los plazos serán calculados de acuerdo con el Reglamento (CEE,
Euratom) no1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se
determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos (1).
Artículo 33 bis
A los efectos de la adjudicación de contratos públicos por parte de los
poderes adjudicadores, los Estados miembros aplicarán en sus relaciones
condiciones tan favorables como las que conceden a países terceros en
aplicación del Acuerdo sobre contratación pública, resultante de las
negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (2), en lo
sucesivo denominado «el Acuerdo». A tal fin, los Estados miembros se
consultarán mutuamente, en el Comité consultivo de contratación
pública, sobre las medidas que han de adoptarse en aplicación del
Acuerdo.
Artículo 34
1. Con vistas a la evaluación de los resultados de la aplicación de la
presente Directiva, los Estados miembros presentarán a la Comisión un
informe estadístico sobre los contrados de obras adjudicados en el
transcurso del año anterior por los poderes adjudicadores a más tardar el
31 de octubre de 1997, y a partir de esta fecha a más tardar el 31 de
octubre de cada año.
2. El informe estadístico incluirá como mínimo:
a) para los poderes adjudicadores relacionados en el anexo I de la
Directiva 93/36/CEE:
— el importe global estimado de los contratos adjudicadores por
cada poder adjudicador que no alcancen el umbral,
— el número e importe de contratos adjudicados por cada poder
adjudicador, por encima del umbral, en la medida de lo posible,
desglosando los contratos en función del procedimiento,
categoría de obras y nacionalidad de la empresa adjudicataria
del contrato, y, cuando se trate de procedimientos negociados,
desglosados según lo dispuesto en el artículo 7, con indicación
del número e importe de los contratos adjudicados a cada Estado
miembro y a países terceros;
b) para los demás poderes adjudicadores que figuran en el anexo I de la
Directiva 93/36/CEE, el importe total de los contratos adjudicadores
por cada categoría de poder adjudicador por encima del umbral,
desglosados, en la medida de lo posible, por procedimiento,
categoría de obras con arreglo a la nomenclatura utilizada en el
anexo II y nacionalidad de la empresa adjudicataria, y, cuando se
trate de procedimientos negociados, desglosados según lo dispuesto
en el artículo 7, con indicación del número e importe de los contratos
adjudicados a cada Estado miembro y a países terceros;
c) para los poderes adjudicadores relacionados en el anexo I de la
Directiva 93/36/CEE, el número e importe total de los contratos
adjudicados por cada poder adjudicador al amparo de las
excepciones al Acuerdo. Para los demás poderes adjudicadores!B
(1)D O noL 124 de 8. 6. 1971, p. 1.
(2) Decisión 94/800/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la
celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a lostemas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociacionesmultilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336 de 23. 12. 1994,p. 1).!
M11993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 20
sujetos a la presente Directiva, el importe total de los contratos
adjudicados por cada categoría de poder adjudicador al amparo de
las excepciones al Acuerdo;
d) cualquier otra información estadística que se decida con arreglo al
procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 35, requerida
con arreglo al Acuerdo.
3. La Comisión, ateniéndose al procedimiento establecido en el
apartado 3 del artículo 35, determinará la naturaleza de la información
estadística que pueda exigirse con arreglo a la presente Directiva.
Artículo 35
1. El Anexo I será modificado por la Comisión cuando, especialmente
en función de las notificaciones de los Estados miembros, parezca
necesario:
a) excluir del Anexo I a los organismos de derecho público que ya no
correspondan a los criterios definidos en la letra b) del artículo 1;
b) incluir en dicho Anexo a los organismos de derecho público que
respondan a dichos criterios.
2. Las condiciones de elaboración, transmisión, recepción, traducción,
recogida y distribución de los anuncios mencionados en el artículo 11 así
como los informes estadísticos previstos en el artículo 34, la
nomenclatura prevista en el Anexo II y las condiciones de la referencia
a posiciones particulares de la nomenclatura en los anuncios, podrán ser
modificados con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 3.
3. El presidente del Comité consultivo para los contratos públicos
someterá al Comité un proyecto de medidas. El Comité emitirá su
dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá fijar
en función de la urgencia del asunto, procediendo, en su caso, a una
votación.
El dictamen se incluirá en el acta; además, cada Estado miembro tendrá
derecho a solicitar que su posición conste en la misma.
La Comisión tendrá lo más en cuenta posible el dictamen emitido por el
Comité e informará al Comité de la manera en que ha tenido en cuenta
dicho dictamen.
4. Las versiones modificadas de los Anexos I y II y de los Anexos
contemplados en el apartado 2 se publicarán en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas .
Artículo 36
1. Queda derogada la Directiva 71/305/CEE (1), sin perjuicio de las
obligaciones de los Estados miembros en lo que se refiere a los plazos de
transposición y de aplicación indicados en el Anexo VII.
2. La referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la
presente Directiva con arreglo a lo dispuesto en la tabla de
correspondencias que figura en el Anexo VIII.
Artículo 37
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.!M1
(1) Incluidas las disposiciones que la han modificado, a saber:
— la Directiva 78/669/CEE (DO noL 225 de 16. 8. 1978, p. 41),
— la Directiva 89/440/CEE (DO noL 210 de 21. 7. 1989, p. 1),
— la Directiva 90/380/CEE de la Comisión (DO noL 187 de 19. 7. 1990,
p. 55),
— el apartado 2 del artículo 35 de la Directiva 90/531/CEE (DO noL 297
de 29. 10. 1990, p. 1) y
— la Decisión 93/4/CEE (DO noL 38 de 16. 2. 1993, p. 31).!B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 21
ANEXO I
LISTA DE ORGANISMOS Y CATEGORÍAS DE ORGANISMOS DE
DERECHO PÚBLICO A LOS QUE SE REFIERE LA LETRA b) DEL
ARTÍCULO 1
I. EN BÉLGICA
Organismos
— Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les
Provinces — Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën,
— Conseil autonome de l’enseignement communautaire — Autonome
Raad van het Gemeenschapsonderwijs,
— Radio et télévision belges, émissions néelandaises — Belgische
Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen,
— Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen
Gemeinschaft (Centre de radio et télévision belge de la Communautéde langue allemande — Centrum voor Belgische Radio en Televisievoor de Duistalige Gemeenschap),
— Bibliothèque royale Albert I
er— Koninklijke Bibliotheek Albert I,
— Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage — Hulpkas
voor Werloosheidsuitkeringen,
— Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité — Hulpkas voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen,
— Caisse nationale des pensions de retraite et de survie — Rijkskas voor
Rust- en Overlevingspensioenen,
— Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant
sous pavillon belge — Hulp- en V oorzorgskas voor Zeevarendenonder Belgische Vlag,
— Caisse nationale des calamités — Nationale Kas voor de Rampen-
schade,
— Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur
des travailleurs de l’industrie diamantaire — Bijzondere Verrekenkas
voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnij-verheid,
— Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur
des travailleurs de l’industrie du bois — Bijzondere Verrekenkas voorGezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Houtnijverheid,
— Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur
des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie —Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate vanArbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart,
— Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur
des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement,déchargement et manutention de marchandises dans les ports
débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement «Caisse
spéciale de compensation pour allocations familiales des régionsmaritimes») — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen tenbate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsonder-
genemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen,
Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd: „Bijzondere Com-pensatiekas voor kindertoeslagen va de zeevaartgewesten”),
— Centre informatique pour la Région bruxelloise — Centrum voor
Informatica voor het Brusselse Gewest,
— Commissariat général de la Communauté flamande pour la coo-
pération internationale — Commissariaat-generaal voor Internationa-
le Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap,
— Commissariat général pour les relations internationales de la
Communauté française de Belgique — Commissariaat-generaal bij
de Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap vanBelgië,!
B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 22
— Conseil central de l’économie — Centrale Raad voor het Bedrijfs-
leven,
— Conseil économique et social de la Région wallonne — Sociaal-
economische Raad van het Waals Gewest,
— Conseil national du travail — Nationale Arbeidsraad,— Conseil supérieur des classes moyennes — Hoge Raad voor de
Middenstand,
— Office pour les travaux d’infrastructure de l’enseignement subsidié —
Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs,
— Fondation royale — Koninklijke Schenking,
— Fonds communautaire de garantie de bâtiments scolaires — Ge-
meenschappelijk Waarborgfonds voor Schoolgebouwen,
— Fonds d’aide médicale urgente — Fonds voor Dringende Geneeskun-
dige Hulp,
— Fonds des accidents du travail — Fonds voor Arbeidsongevallen,
— Fonds des maladies professionnelles — Fonds voor Beroepsziekten,— Fonds des routes — Wegenfonds,— Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture
d’entreprises — Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting
van Ondernemingen Ontslagen Weknemers,
— Fonds national de garantie pour la réparation de dégâts houillers —
Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade,
— Fonds national de retraite des ouvriers mineurs — Nationaal
Pensioenfonds voor Mijnwerkers,
— Fonds pour le financement des prêts à des Étangs étrangers — Fonds
voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten,
— Fonds pour la rémunération des mousses enrôlés à bord des bâtiments
de pêche — Fonds voor Scheepsjongens aan Boord van Vissersvaar-tuigen,
— Fonds wallon d’avances pour la réparation des dommages provoqués
par des pompages et des prises d’eau souterraine — Waals Fonds van
V oorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt doorGrondwaterzuiveringen en Afpompingen,
— Institut d’aéronomie spatiale — Instituut voor Ruimte-aëronomie,
— Institut belge de normalisation — Belgisch Instituut voor Normali-
satie,
— Institut bruxellois de l’environnement — Brussels Instituut voor
Milieubeheer,
— Institut d’expertise vétérinaire — Instituut voor Veterinaire Keuring,
— Institut économique et social des classes moyennes — Economisch en
Sociaal Instituut voor de Middenstand,
— Institut d’hygiène et d’épidémiologie — Instituut voor Hygiëne en
Epidemiologie,
— Institut francophone pour la formation permanente des classes
moyennes — Franstalig Instituut voor Permanente V orming voor deMiddenstand,
— Institut géographique national — Nationaal Geografisch Institut,
— Institut géotechnique de l’État — Rijksinstituut voor Grondmechani-
ca,
— Institut national d’assurance maladie-invalidité — Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,
— Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépen-
dants — Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelf-
standigen,
— Institut national des industries extractives — Nationaal Instituut voor
de Extractiebedrijven,!
B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 23
— Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et
victimes de guerre — Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden,
Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers,
— Institut pour l’amélioration des conditions de travail — Instituut voor
Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden,
— Institut pour l’encouragement de la recherche scientifique dans
l’industrie et l’agriculture — Instituut tot Aanmoediging van het
Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw,
— Institut royal belge des sciences naturelles — Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen,
— Institut royal belge du patrimoine artistique — Koninklijk Belgisch
Instituut voor het Kunstpatrimonium,
— Institut royal de météorologie — Koninklijk Meteorologisch Instituut,— Enfance et famille — Kind en Gezin,— Compagnie des installations maritimes de Bruges — Maatschappij
der Brugse Zeevaartinrichtingen,
— Mémorial national du fort de Breendonck — Nationaal Gedenkteken
van het Fort van Breendonck,
— Musée royal de l’Afrique centrale — Koninklijke Museum voor
Midden-Afrika,
— Musées royaux d’art et d’histoire — Koninklijke Musea voor Kunst
en Geschiedenis,
— Musées royaux des beaux-arts de Belgique — Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België,
— Observatoire royal de Belgique — Koninklijke Sterrenwacht van
België,
— Office belge de l’économie et de l’agriculture — Belgische Dienst
voor Bedrijfsleven en Landbouw,
— Office belge du commerce extérieur — Belgische Dienst voor
Buitenlands Handel,
— Office central d’action sociale et culturelle au profit des membres de
la communauté militaire — Centrale Dienst voor Sociale enCulturelle Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire
Gemeenschap,
— Office de la naissance et de l’enfance — Dienst voor Borelingen en
Kinderen,
— Office de la navigation — Dienst voor Scheepvaart,— Office de promotion du tourisme de la Communauté française —
Dienst voor de Promotie van het Toerisme van de Franse
Gemeenschap,
— Office de renseignements et d’aide aux familles des militaires —
Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van Militairen,
— Office de sécurité sociale d’outre-mer — Dienst voor Overzeese
Sociale Zekerheid,
— Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés —
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers,
— Office national de l’emploi — Rijksdienst voor de Arbeidsvoor-
ziening,
— Office national des débouchés agricoles et horticoles — Nationale
Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten,
— Office national de sécurité sociale — Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid,
— Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et
locales — Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale enPlaatselijke Overheidsdiensten,
— Office national des pensions — Rijksdienst voor Pensioenen,
— Office national des vacances annuelles — Rijksdienst voor de
Jaarlijkse Vakantie,!
B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 24
— Office national du lait — Nationale Zuiveldienst,
— Office régional bruxellois de l’emploi — Brusselse Gewestelijke
Dienst voor Arbeidsbemiddeling,
— Office régional et communautaire de l’emploi et de la formation —
Gewestlijke en Gemeenschappelijke Dienst voor Arbeidsvoorzieningen V orming,
— Office régulateur de la navigation intérieure — Dienst voor Regeling
der Binnenvaart,
— Société publique des déchets pour la Région flamande — Openbare
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest,
— Orchestre national de Belgique — Nationaal Orkest van België,
— Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles —
Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Splijtstoffen,
— Palais des beaux-arts — Paleis voor Schone Kunsten,
— Pool des marins de la marine marchande — Pool van de Zeelieden ter
Koopvaardij,
— Port autonome de Charleroi — Autonome Haven van Charleroi,
— Port autonome de Liège — Autonome Haven van Luik,
— Port autonome de Namur — Autonome Haven van Namen,— Radio et télévision belges de la Communauté française — Belgische
Radio en Televisie van de Franse Gemeenschap,
— Régie des bâtiments — Regie der Gebouwen,— Régie des voies aériennes — Regie der Luchtwegen,— Régie des postes — Regie der Posterijen,— Régie des télégraphes et des téléphones — Regie van Telegraaf en
Telefoon,
— Conseil économique et social pour la Flandre — Sociaal-economi-
sche Raad voor Vlaanderen,
— Société anonyme du canal et des installations maritimes de
Bruxelles — Naamloze Vennootschap „Zeekanaal en Haveninrichtin-
gen van Brussel”,
— Société du logement de la Région bruxelloise et sociétés agréés —
Brusselse Gewestlijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maat-
schappijen,
— Société nationale terrienne — Nationale Landmaatschappij,— Théâtre royal de la Monnaie — De Koninklijke Muntschouwburg,— Universités relevant de la Communauté flamande — Universiteiten
afhangende van de Vlaamse Gemeenschap,
— Universités relevant de la Communauté française — Universiteiten
afhangende van de Franse Gemeenschap,
— Office flamand de l’emploi et de la formation professionnelle —
Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en Beroepsopleiding,
— Fonds flamand de construktion d’institutions hospitalières et médico-
sociales — Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen enMedisch-Sociale Instellingen,
— Société flamande du logement et sociétés agréés — Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,
— Société régionale wallonne du logement et sociétés agréés — Waalse
Gewestlijke Maatschappij voor de Huisvesting en erkende maat-
schappijen,
— Société flamande d’épuration des eaux — Vlaamse Maatschappij
voor Waterzuivering,
— Fonds flamand du logement des familles nombreuses — Vlaams
Woningfonds van de Grote Gezinnen!
B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 25
Categorías de organismos
— les centres publics d’aide sociale (Centros públicos de asistencia
social),
— les fabriques d’église (Consejos eclesiásticos).
II. EN DINAMARCA
Organismos
— Københavns Havn,
— Danmarks Radio,— TV 2/Danmark,— TV2 Reklame A/S,— Danmarks Nationalbank,— A/S Storebæltsforbindelsen,
— A/S Øresundforbindelsen (alene tilslutningsanlæg i Danmark),
— Københavns Lufthavn A/S,— Byfornyelsesskabet København,— Tele Danmark A/S con sus filiales,— Fyns Telefon A/S,— Jydisk telefon Aktieselskab A/S,— Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab,— Tele Sønderjylland A/S,— Telecom A/S,— Tele Danmark Mobil A/S.
Categorías de organismos
— De kommunale havne (Puertos municipales),
— Andre Forvaltningssubjekter (Otros organismos administrativos
públicos).
III. EN ALEMANIA
1. Categorías de organismos
Las asociaciones, fundaciones e institutos de derecho público
creados por el Estado o los Estados federados o administracioneslocales, sobre todo en los ámbitos siguientes:
1.1. Asociaciones
— Wissenschaftliche Hochschulen und verfaßte Studentenschaf-
ten (Institutos científicos y asociaciones estudiantiles recono-cidas),
— berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuer-
berater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothe-
kerkammern) (Colegios profesionales: colegios de abogados,notarios, asesores fiscales, auditores, arquitectos, médicos yfarmacéuticos),
— Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, In-
dustrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Hand-
werkerschaften) (Asociaciones económicas: cámaras agrarias,artesanas, industriales y de comercio; colectivos de artesanos),
— Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Renten-
versicherungsträger) (Seguridad social: cajas y mutualidades
de enfermedad, entidades aseguradoras de accidentes ypensiones),!
B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 26
— kassenärztliche Vereinigungen (Asociaciones de médicos de
seguridad social),
— Genossenschaften und Verbände (Cooperativas y confedera-
ciones).
1.2. Institutos y fundaciones
Entidades de carácter distinto al industrial y comercial, sujetas a
control público y que actúan en interés general, sobre todo en los
ámbitos siguientes:
— Rechtsfähige Bundesanstalten (Institutos federales con perso-
nalidad jurídica),
— Versorgungsanstalten und Studentenwerke (Entidades de
previsión; centros de administración universitaria),
— Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (Fundaciones cultu-
rales, benéficas y de previsión)
2. Personas jurídicas de derecho privado
Entidades no industriales ni comerciales, sujetas a control estatal y
que actúan en interés general, incluidas las «KommunaleVersorgungsunternehmen», sobre todo en los ámbitos siguientes:
— Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medi-
zinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tier-
körperbeseitigungsanstalten) (Servicios sanitarios: hospitales,balnearios, centros médicos de investigación; centros detratamiento e investigación de restos animales),
— Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken,
Archive zoologische und botanische Gärten) (Cultura: teatros,orquestas, museos, bibliotecas, archivos, jardines botánicos yzoológicos públicos),
— Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinri-
chtungen, Kinder und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen,Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime,Obdachlosenunterkünfte) (Asuntos sociales: guarderías, cen-
tros de día infantiles, centros de reposo, residencias infantiles
y juveniles, centros de ocio, casas comunales, centros demujeres, residencias de la tercera edad, refugios para personassin hogar),
— Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen)
(Deportes: piscinas, polideportivos, instalaciones deportivas),
— Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (Seguridad: cuer-
pos de bomberos, servicios de socorro),
— Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinri-
chtungen, V olkshochschulen) (Formación: centros de readap-
tación profesional; centros de reciclaje, formación y perfec-cionamiento profesionales; centros culturales municipales),
— Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschung-
seinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine,
Wissenschaftsförderung) (Ciencia, investigación y desarrollo:grandes centros de investigación, asociaciones y entidadescientíficas fomento de la investigación),
— Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseiti-
gung) (Residuos urbanos: limpieza de las calles, tratamientode residuos y aguas residuales),
— Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtent-
wicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung)
(Construcción y vivienda: urbanismo, desarrollo urbano,
sociedades inmobiliarias, intermediación inmobiliaria),
— Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (Economía:
sociedades para la promoción económica),
— Friedhofs- und Bestattungswesen (Cementerios y funerarias),
— Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung,
technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung)!
B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 27
(Colaboración con los países en vías de desarrollo: financia-
ción, cooperación técnica, ayudas al desarrollo, formación).
IV . EN GRECIA
Categorías de organismos
Otras personas jurídicas de derecho público cuyos contratos públicos de
obras estén sometidos al control del Estado.
V . EN ESPAÑA
Categorías de organismos
— Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social,
— Organismos Autónomos de la Administración del Estado,— Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas,
— Organismos Autónomos de las Entidades Locales,
— Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado
español
VI: EN FRANCIA
Organismos
1. Organismos públicos nacionales:
1.1. De carácter científico, cultural y profesional:
— Collège de France,— Conservatoire national des arts et métiers,
— Observatoire de Paris
1.2. Científicos y tecnológicos:
— Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
— Institut national de la recherche agronomique,— Institut national de la santé e de la recherche médicale,
— Institut français de recherche scientifique pour le développe-
ment en coopération (ORSTOM).
1.3. De carácter administrativo:
— Agence nationale pour l’emploi,— Caisse nationale des allocations familiales,
— Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés,
— Caisse nationale d’assurance viellesse des travailleurs salariés,
— Office national des anciens combattants et victimes de la
guerre,
— Agences financières de bassins.
Categorías de organismos
1. Organismos públicos nationales:
— universités (Universidades),
— écoles normales d’instituteurs (Escuelas de formación del
profesorado).
2. Organismos públicos regionales, departamentales y locales:
— collèges (Centros de enseñanza secundaria),
— lycées (Centros de enseñanza secundaria),
— établissements publics hospitaliers (Hospitales públicos),!
B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 28
— offices publics d’habitations à loyer modéré (OPHLM)
(Servicio público de viviendas de alquiler moderado).
3. Agrupaciones de entidades territoriales:
— syndicats de communes (Asociaciones de entidades locales),— districts (Distritos),
— communautés urbaines (Municipios),
— institutions interdépartementales et interrégionales (Institucio-
nes comunes a más de un departamento e instituciones
interregionales).
VII. EN IRLANDA
Organismos
— Shannon Free Airport Development Company Ltd,
— Local Government Computer Services Board,
— Local Government Staff Negotiations Board,— Córas Tráchtála (Irish Export Board),
— Industrial Development Authority,
— Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods),— Córas Beostoic agus Feola (CGF) (Irish Meat Board),
— Bord Fálite Éireann (Irish Tourism Board),
— Údarás na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht
Regions),
— An Bord Pleanála (Irish Planning Board).
Categorías de organismos
— Third Level Educational Bodies of a Public Character (Organismos
públicos de educación superior),
— National Training, Cultural or Research Agencies (Organismos
nacionales culturales, de formación o de investigación),
— Hospital Board of a Public Character (Consejos hospitalarios
públicos),
— National Health & Social Agencies of a Public Character (Organis-
mos públicos nacionales de sanidad y seguridad social),
— Central & Regional Fishery Boards (Consejos centrales y regionales
de pesca).
VIII. EN ITALIA
Organismos
— Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.
Categorías de organismos
— Enti portuali e aeroportuali (Entidades portuarias y aeroportuarias),
— Consorzi per le opere idrauliche (Consorcios de obras hidráulicas),
— Le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i
lavori interessanti la università (Universidades del Estado, institutosuniversitarios del Estado, consorcios urbanísticos de las universida-des),
— Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici,
astrofisici, geofisici o vulcanologici (Institutos superiores, científicosy culturales, observatorios astronómicos, astrofísicos, geofísicos ovulcanológicos),
— Enti di ricerca e sperimentazione (Entidades de investigación y
experimentación),!
B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 29
— Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (Instituciones
públicas de asistencia y bienestar social),
— Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza
(Entidades gestoras de sistemas obligatorios de asistencia y previsiónsocial),
— Consorzi di bonifica (Consorcios de mejora de tierras),
— Enti di sviluppo o di irrigazione (Entidades de desarrollo o
irrigación),
— Consorzi per le aree industriali (Consorcios de zonas industriales),— Comunità montane (Comunidades de montaña),
— Enti preposti a servizi di pubblico interesse (Entidades dedicadas a
servicios de interés público),
— Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e
del tempo livero (Entidades públicas de espectáculo, deporte, turismo
y ocio),
— Enti culturali e di promozione artistica (Entidades culturales y de
fomento de actividades artísticas)
IX. EN LUXEMBURGO
Categorías de organismos
— Les établissements publics de l’État placés sous la surveillance d’un
membre du gouvernement (Organismos públicos del Estado con-
trolados por un miembro del Gobierno),
— Les établissements publics placés sous la surveillance des communes
(Organismos públicos controlados por los municipios),
— Les syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1900
telle qu’elle a été modifiée par la suite (Asociaciones de municiposcreados con arreglo a la ley de 14 de febrero de 1900 posteriormentemodificada).
X. EN LOS PAÍSES BAJOS
Organismos
— De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetens-
chappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organi-saties.
Categorías de organismos
— De waterschappen (Organismos de obras hidráulicas),
— De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8
van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), de
academische ziekenhuizen (Las instituciones de formación científica
citadas en el artículo 8 de la Ley de formación científica — 1985) wetog het Wetenschappelijk Onderwijs (1985) (Las clínicas universita-rias).
XI. EN PORTUGAL
Categorías de organismos
— Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde
(Centros públicos de formación, investigación científica y sanidad),
— Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (Instituciones
públicas sin carácter comercial o industrial),
— Fundações públicas (Fundaciones públicas),
— Administrações gerais e juntas autonómas (Administraciones genera-
les y consejos autónomos).!
B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 30
XII. EN EL REINO UNIDO
Organismos
— Central Blood Laboratories Authority,
— Design Council,
— Health and Safety Executive,— National Research Development Corporation,— Public Health Laboratory Services Board,
— Advisory, Conciliation and Arbitration Service,
— Commission for the New Towns,— Development Board For Rural Wales,— English Industrial Estates Corporation,
— National Rivers Authority,
— Northern Ireland Housing Executive,— Scottish Enterprise,— Scottish Homes,
— Welsh Development Agency
Categorías de organismos
— Universities and polytechnics, maintained schools and colleges
(Universidades y politécnicos; escuelas y facultades subvencionadas),
— National Museums and Galleries (Museos y galerías nacionales),— Research Councils (Consejos de investigación),— Fire Authorities (Servicios de bomberos),
— National Health Service Authorities (Entidades de la seguridad
social),
— Police Authorities (Policía),
— New Town Development Corporations (Corporaciones de desarrollo
de nuevos centros urbanos),
— Urban Development Corporations (Corporaciones de desarrollo
urbano).
XIII. EN AUSTRIA
Todos los organismos sujetos a inspección presupuestaria por el
«Rechnungshof» (Comisión de auditoria) que no tienen carácter industrial
ni comercial.
XIV . EN FINLANDIA
Entidades o empresas públicas, o sujetas a control público, que no tienen
carácter industrialni comercial.
XV . EN SUECIA
Todos los organismos no comerciales cuyas adquisiciones están sujetas a
inspección porel Consejo Nacional para los contratos públicos.!
B
!A11993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 31
ANEXO II
LISTA DE ACTIVIDADES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA NOMENCLATURA GENERAL DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LAS COMUNIDADES EUROPEAS (NACE)
Clases GruposSubgrupos y
posicionesTítulo
50 CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL
500 Construcción e ingeniería civil (sin especialización), demolición
500.1 Construcción de edificios y obras de ingeniería ci vil, sin
especialización
500.2 Demolición
501 Construcción de inmuebles (viviendas y otros)
501.1 Empresa general de construcción501.2 Empresa de techado501.3 Construcción de chimeneas y hornos501.4 Empresa de estanqueidad501.5 Empresa de enlucido y mantenimiento de fachadas501.6 Empresa de andamiaje501.7 Empresa especializada en otras actividades de la construcción
(incluido armazón)
502 Ingeniería civil: construcción de carreteras, puentes, vías férreas,
etc.
502.1 Empresa general de ingeniería civil502.2 Empresa de movimiento de tierras a cielo abierto502.3 Empresa de obras de arte terrestres (a cielo abierto o subterráneas)502.4 Construcción de obras de arte fluviales y marítimas502.5 Construcción de vías urbanas y carreteras (incluida la construcción
especializada de aeródromos)
502.6 Empresas especializadas en el sector del agua (riego, drenaje,
traída, evacuacíon de aguas residuales, depuración)
502.7 Empresas especializadas en otras actividades de ingeniería civil
503 Instalación
503.1 Empresa de instalación general503.2 Canalización (instalación de gas, agua y aparatos sanitarios)503.3 Instalación de calefacción y ventilación (instalación de calefacción
central, acondicionamiento de aire, ventilación)
503.4 Aislamiento térmico, sónico y antivibraciones503.5 Aislamiento de electricidad503.6 Aislamiento de antenas, pararrayos, teléfono, etc.
504 Decorados y acabados
504.1 Decoración general504.2 Y esería504.3 Carpintería de madera, orientada principalmente a la colocación
(incluida la colocación de parquets)
504.4 Pintura, vidriería, colocación de papel pintado504.5 Revestimiento de suelos y paredes (colocación de baldosas, otros
suelos y revestimientos adheridos)
504.6 Decoración varia (colocación de estufas de lozas)!
B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 32
ANEXO III
DEFINICIÓN DE DETERMINADAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1) Especificaciones técnicas: el conjunto de las prescripciones técnicas
contenidas principalmente en los pliegos de condiciones, en las que se
definen las características requeridas de una obra, material, producto osuministro, y que permitan caracterizar objetivamente una obra, material,producto o suministro de manera que respondan al uso a que los destine el
poder adjudicador. Estas características incluyen los niveles de calidad o de
propiedad de empleo, la seguridad, las dimensiones, incluidas las pres-cripciones aplicables al material, producto o suministro en lo referente alsistema de garantía de calidad, a la terminología, los símbolos, las pruebas y
métodos de prueba, el envasado, marcado y etiquetado. Incuyen asimismo las
reglas de concepción y cálculo de las obras, las condiciones de prueba, controly recepción de las obras, así como las técnicas o métodos de construcción ytodas las demás condiciones de carácter técnico que el poder adjudicador
pueda prescribir, por vía de reglamentación general o específica, en lo
referente a obras acabadas y a los materiales o elementos que las constituyan;
2) Normas: las especificaciones técnicas aprobadas por un organismo de
normalización reconocido, para una aplicación repetida o continuada, cuyocumplimiento no sea, en principio, obligatorio;
3) Normas europeas: las normas aprobadas por el Comité europeo de
normalización (CEN) o el Comité europeo de normalización electrotécnica
(CENELEC) como «normas europeas (EN)» o «documentos de armoniza-ción (HD)», de conformidad con las reglas comunes de ambos organismos;
4) Documento de idoneidad técnica europeo: la evaluación técnica favorable de
la idoneidad de un producto para el uso asignado, basada en el cumplimiento
de los requisitos básicos para la construcción, de acuerdo con las
características intrínsecas del producto y las condiciones de aplicación yutilización establecidas. El documento de idoneidad europeo será expedidopor un organismo autorizado para ello por el Estado miembro;
5) Especificaciones técnicas comunes: las especificaciones técnicas elaboradas
según un procedimiento reconocido por los Estados miembros y publicadas en
elDiario Oficial de las Comunidades Europeas ;
6) Requisitos básicos: requisitos relativos a la seguridad, la salud y otros
aspectos de interés colectivo que las obran deben cumplir.!
B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 33
ANEXO IV
MODELOS DE ANUNCIOS PARA CONTRATOS DE OBRAS
A. INFORMACIÓN PREVIA
1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, números de teléfono, télex y fax
del poder adjudicadora.
2. a) Lugar de ejecución.
b) Naturaleza y alcance de las obras que se solicitan y, cuando sea
pertinente, principales características de los lotes de la obra.
c) Si se conoce, estimación del coste máximo y mínimo de las obras.
3. a) Fecha estimada para el inicio de los procedimientos de adjudicación
del contrato o contratos.
b) Si se conoce, fecha aproximada para el inicio de las obras.
c) Si se conoce, calendario previsto para la realización de las obras.
4. Si se conocen, condiciones de financiación de las obras y de la revisión de
precios, o referencia a las disposiciones que las regulan.
5. Información complementaria.
6. Fecha de envío del anuncio.
7. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas.
8. Deberá indicarse si el contrato queda dentro del ámbito de aplicación del
Acuerdo.
B. PROCEDIMIENTO ABIERTO
1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, números de teléfono, télex y fax
del poder adjudicador.
2. a) Procedimiento de adjudicación elegido.
b) Forma de contrato para el que se solicitan ofertas.
3. a) Lugar de ejecución.
b) Naturaleza y alcance de las obras solicitadas y características
generales de las mismas, incluida toda opción para obras posterioresy, si se conoce, la fecha aproximada en que podrán ejercerse las
opciones.
c) Si la obra o el contrato se divide en varios lotes, tamaño de los
distintos lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos los lotes.
d) Información sobre el objeto de la obra o del contrato cuando éste
incluya la elaboración de proyectos.
4. Plazo máximo de terminación de las obras o duración del contrato de obras
y, si fuera posible, plazo máximo de inicio de las obras.
5. a) Nombre y dirección del departamento al que pueden solicitarse los
pliegos de condiciones y documentos adicionales.
b) En su caso, importe y condiciones de pago de la suma que haya que
abonar por dichos documentos.
6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas.
b) Dirección a la que deben enviarse.c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.
7. a) En su caso, personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas.
b) Fecha, hora y lugar de la apertura.
8. Si procede, fianza y garantías exigidas.9. Condiciones básicas de financiación y de pago y/o referencia a las
disposiciones pertinentes.!
M11993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 34
10. Si procede, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de contratistas
adjudicataria del contrato.
11. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico que se exigen al
contratista.
12. Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta.
13. Criterios de adjudicación del contrato. Los criterios distintos al del precio
más bajo deberán mencionarse si no figuran en el pliego de condiciones.
14. En su caso, prohibición de variantes.
15. Información complementaria.
16. En su caso, fecha o fechas de publicación del anuncio de información
previa en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas , o indicación de
que no ha sido publicado.
17. Fecha de envío del anuncio.
18. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas.
19. Deberá indicarse si el contrato queda dentro del ámbito de aplicación del
Acuerdo.
C. PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO
1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, números de teléfono, télex y fax
del poder adjudicador.
2. a) Procedimiento de adjudicación elegido.
b) En su caso, justificación del recurso al procedimiento acelerado.
c) Forma del contrato para el que se solicitan ofertas.
3. a) Lugar de ejecución.
b) Naturaleza y alcance de las obras solicitadas y características
generales de las mismas, incluida toda opción para obras posteriores
y, si se conoce, la fecha aproximada en que podrán ejercerse las
opciones.
c) Si la obra o el contrato se divide en varios lotes, tamaño de los
distintos lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos los lotes.
d) Información sobre el objeto de la obra o del contrato cuando éste
incluya la elaboración de proyectos.
4. Plazo máximo de terminación de las obras o duración del contrato de obras
y, si fuera posible, plazo máximo de inicio de las obras.
5. Si procede, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de contratistas
adjudicataria del contrato.
6. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación.
b) Dirección a la que deben enviarse.
c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.
7. Fecha límite de envío de las invitaciones a presentar ofertas.
8. Si procede, fianza y garantías exigidas.
9. Condiciones básicas de financiación y de pago y/o referencias a las
disposiciones pertinentes.
10. Datos sobre la situación del contratista y condiciones mínimas de caráter
económico y técnico que se le exigen.
11. Criterios de adjudicación del contrato si no figuran en la invitación a
licitar.
12. En su caso, prohibición de variantes.
13. Información complementaria.
14. Fecha o fechas de publicación del anuncio de información previa en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas , o indicación de que no ha
sido publicado.
15. Fecha de envío del anuncio.!M11993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 35
16. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas.
17. Deberá indicarse si el contrato queda dentro del ámbito de aplicación del
Acuerdo.
D. PROCEDIMENTO NEGOCIADO
1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, números de teléfono, télex y fax
del poder adjudicador.
2. a) Procedimiento de adjudicación elegido.
b) En su caso, justificación del recurso al procedimiento acelerado.c) Forma del contrato para el que se solicitan ofertas.
3. a) Lugar de ejecución.
b) Naturaleza y alcance de las obras solicitadas y características
generales de las mismas, incluida toda opción para obras posterioresy, si se conoce, la fecha aproximada en que podrán ejercerse lasopciones.
c) Si la obra o el contrato se subdivide en varios lotes, tamaño de los
distintos lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos los lotes.
d) Información sobre el objeto de la obra o del contrato cuando éste
incluya la elaboración de proyectos.
4. Plazo máximo de terminación de las obras o duración del contrato de obras
y, si fuera posible, plazo máximo del inico de las obras.
5. Si procede, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de contratistas
adjudicataria del contrato.
6. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación.
b) Dirección a la que deben enviarse.
c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.
7. Si procede, fianza y garantías exigidas.8. Condiciones básicas de financiación y de pago y/o de referencia a las
disposiciones pertinentes.
9. Datos sobre la situación del contratista, o datos y formalidades necesarios
para evaluar las condiciones mínimas de carácter económico y técnico quese le exigen.
10. En su caso, prohibición de variantes.
11. En su caso, nombres, apellidos y direcciones de los contratistas que ya han
sido seleccionados por el poder adjudicador.
12. En su caso, fecha o fechas de publicación de anteriores anuncios en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas .
13. Información complementaria.
14. Fecha de publicación del anuncio de información previa en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas .
15. Fecha de envío del anuncio.
16. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas.
17. Fecha o fechas de publicación de anteriores anuncios en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas .
18. Deberá indicarse si el contrato queda dentro del ámbito de aplicación del
Acuerdo.
E. CONTRATOS ADJUDICADOS
1. Nombre y dirección del poder adjudicador.
2. Procedimiento de adjudicación elegido. En los procedimientos negociados
sin publicación previa de anuncio de licitación, la correspondientejustificación (apartado 4 del artículo 7).!
M11993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 36
3. Fecha de adjudicación del contrato.
4. Criterios de la adjudicación del contrato.5. Número de ofertas recibidas.
6. Nombre, apellidos y dirección del contratista adjudicatario.
7. Características y alcance o cantidades de las obras ejecutadas y
características generales de la estructura acabada.
8. Precio o gama de precios (mínimo, máximo) pagados.9. Importe de la oferta adjudicataria, o importe de la oferta inferior y superior
consideradas en la adjudicación del contrato.
10. En su caso, importe y porcentaje del contrato que puede subcontratarse a
terceros.
11. Información complementaria.12. Fecha de publicación del anuncio de contrato en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas .
13. Fecha de envío del anuncio.
14. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas.!
M11993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 37
ANEXO V
MODELO DE ANUNCIO DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1. Nombre, dirección, números de teléfono, telegrafo, télex y telecopiadora
del poder adjudicador
2. a) Lugar de ejecución
b) Objeto de la concesión, naturaleza y alcance de las prestaciones
3. a) Fecha límite de presentación de las candidaturas
b) Dirección a la que deben dirigirse las candidaturasc) Lengua o lenguas en las que deben redactarse las candidaturas
4. Condiciones personales, de carácter técnico y financiero que deberán
satisfacer los candidatos
5. Criterios que serán empleados para adjudicar el contrato
6. En su caso, porcentaje mínimo de obras que se encargan a terceros7. Información complementaria8. Fecha de envío del anuncio
9. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas.!
B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 38
ANEXO VI
MODELO DE ANUNCIO DE CONTRATOS DE OBRAS CONCERTADOS
POR EL CONCESIONARIO
1. a) Lugar de ejecución
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, características generales de
la obra
2. Plazo de ejecución eventualmente impuesto
3. Nombre y dirección del organismo al que pueden solicitarse los pliegos de
condiciones y los documentos complementarios
4. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación y/o de
recepción de las ofertas
b) Dirección a la que deben enviarse las solicitudesc) Lengua o lenguas en las que deben redactarse las solicitudes
5. En su caso, fianza y garantías exigidas6. Condiciones de carácter económico y técnico que el contratista deberá
satisfacer
7. Criterios que se seguirán para adjudicar el contrato8. Información complementaria9. Fecha de envío del anuncio
10. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas.!
B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 39
ANEXO VII
PLAZOS DE TRANSPOSICIÓN Y DE APLICACIÓN
Directiva 71/305/CEE (1)modificada por las Directivas modificada por el Acta de adhésión
78/669/CEE (2) 89/440/CEE (3) 90/531/CEE (4) DK, IR, UK (5)G R (6) ES, P (7)
Artículo 1 modificado
Artículo 1 bis modificado
Artículo 1 ter modificado
Artículo 2 suprimidoArtículo 3, apartado 1 suprimidoArtículo 3, apartado 2 suprimido
Artículo 3, apartado 3 suprimido
Artículo 3, letras a y b, de los
apartados 4 y 5modificado
Artículo 3, letra c) de los
apartados 4 y 5
Artículo 4 modificadoArtículo 4 bis modificado
Artículo 5 modificado
Artículo 5 bis modificado
Artículo 6 modificadoArtículo 7, apartado 1 suprimidoArtículo 7, apartado 2 suprimido
Artículo 8 suprimido
Artículo 9 suprimidoArtículo 10 modificadoArtículo 11 suprimido
Artículo 12 modificado
Artículo 13 modificadoArtículo 14 modificadoArtículo 15 modificado
Artículo 15 bis modificado
Artículo 15 ter modificado
Artículo 16 suprimidoArtículo 17 suprimido
Artículo 18 suprimido
Artículo 19 modificado modificadoArtículo 20 modificadoArtículo 20 bis modificado
Artículo 20 ter modificado
Artículo 21Artículo 22 modificadoArtículo 22 bis modificado
Artículo 23
Artículo 24 modificado modificado modificado modificadoArtículo 25Artículo 26
Artículo 27
Artículo 28Artículo 29, apartado 1Artículo 29, apartado 2
Artículo 29, apartado 3 suprimido
Artículo 29, apartado 4 modificadoArtículo 29, apartado 5 modificadoArtículo 29 bis modificado
Artículo 29 ter modificado
Artículo 30Artículo 30 bis modificado!
B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 40
Directiva 71/305/CEE (1)modificada por las Directivas modificada por el Acta de adhésión
78/669/CEE (2) 89/440/CEE (3) 90/531/CEE (4) DK, IR, UK (5)G R (6) ES, P (7)
Artículo 30 ter modificado
Artículo 31 suprimido
Artículo 32Artículo 33Artículo 34
Anexos I a VI I a VI I I II
(1) EG-6: 30. 7. 1972.
DK, IR, UK: 1. 1. 1973.GR: 1. 1. 1981.E, P: 1. 1. 1986.
(
2) EG-9: 16. 2. 1979.
GR: 1. 1. 1981.E, P: 1. 1. 1986.
(
3) EG-9: 19. 7. 1990.
GR, E, P: 1. 3. 1992.
(4) EG-9: 1. 1. 1993.
ES: 1. 1. 1996.GR, P: 1. 1. 1998.
(
5) EG-9: 1. 1. 1973.
(6) EG-10: 1. 1. 1981.
(7) EG-12: 1. 1. 1986.!B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 41
ANEXO VIII
TABLA DE CORRESPONDENCIAS
Directiva 71/305/CEE Presente Directiva
Artículo 1 Artículo 1
Artículo 1 bis Artículo 2
Artículo 1 ter Artículo 3
Artículo 2 —Artículo 3, apartado 1 —
Artículo 3, apartado 2 —
Artículo 3, apartado 3 —Artículo 3, letras a) y b) de los
apartados 4 y 5Artículo 4, letra a)
Artículo 3, letra c) de los apartados 4 y 5 Artículo 4, letra b)
Artículo 4 Artículo 5
Artículo 4 bis Artículo 6
Artículo 5 Artículo 7Artículo 5 bis Artículo 8
Artículo 6 Artículo 9
Artículo 7 —
Artículo 8 —Artículo 9 —Artículo 10 Artículo 10
Artículo 11 —
Artículo 12 Artículo 11Artículo 13 Artículo 12Artículo 14 Artículo 13
Artículo 15 Artículo 14
Artículo 15 bis Artículo 15
Artículo 15 ter Artículo 16
Artículo 16 —
Artículo 17 —
Artículo 18 —Artículo 19 Artículo 17Artículo 20 Artículo 18
Artículo 20 bis Artículo 19
Artículo 20 ter Artículo 20
Artículo 21 Artículo 21Artículo 22 Artículo 22
Artículo 22 bis Artículo 23
Artículo 23 Artículo 24Artículo 24 Artículo 25Artículo 25 Artículo 26
Artículo 26 Artículo 27
Artículo 27 Artículo 28Artículo 28 Artículo 29Artículo 29, apartado 1 Artículo 30, apartado 1
Artículo 29, apartado 2 Artículo 30, apartado 2
Artículo 29, apartado 3 —Artículo 29, apartado 4 Artículo 30, apartado 3Artículo 29, apartado 5 Artículo 30, apartado 4
Artículo 29 bis Artículo 31
Artículo 29 ter Artículo 32Artículo 30 Artículo 33Artículo 30 bis Artículo 34
Artículo 30 ter Artículo 35
Artículo 31 —— Artículo 36Artículo 32 —!
B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 42
Directiva 71/305/CEE Presente Directiva
Artículo 33 —
— Artículo 37Artículo 34 Artículo 38Anexos I a VI Anexos I a VI
— Anexos VII y VIII!
B1993L0037 — ES — 18.12.1997 — 002.001 — 43