A Törvényszék 2013. január 31-i ítélete - Spanyolország kontra Bizottság
(T-235/10. sz. ügy)
("Kohéziós Alap - A francia határt Madriddal összekötő nagysebességű vonal bizonyos szakaszainak építésére vonatkozó négy projektszakasz javára a Kohéziós Alapból eredetileg odaítélt pénzügyi támogatás csökkentése -Határozat elfogadásának határideje - Az 1164/94/EK rendelet III. melléklete H cikkének (2) bekezdése - Az 1386/2002/EK rendelet 18. cikkének (3) bekezdése - Kiegészítő munkálatok vagy szolgáltatások - Az "előre nem látható körülmény" fogalma - A 93/38/EGK irányelv 20. cikke (2) bekezdésének f) pontja")
Az eljárás nyelve: spanyol
Felek
Felperes: Spanyol Királyság (képviselők: kezdetben M. Muñoz Pérez, később A. Rubio González abogados del Estado)
Alperes: Európai Bizottság (képviselő: S. Pardo Quintillán és D. Recchia meghatalmazottak)
Az ügy tárgya
Elsődlegesen a Kohéziós Alap támogatását a "Pályaépítési anyagok szállítása és szerelése a Madrid-Zaragoza-Barcelona-francia határ nagysebességű vonalon. Madrid-Lleida szakasz" (CCI 1999.ES.16.CPT.001). "Nagysebességű vasútvonal Madrid-Barcelona. Lleida-Martorell szakasz (Peron, 1. szakasz)." (CCI 2000.ES.16.C.PT.001). "Nagysebességű vonal Madrid-Zaragoza-Barcelona-francia határ. Csatlakozások Zaragozához" (CCI 2000.ES.16.C.P.T.003). "Nagysebességű vonal Madrid-Zaragoza-Barcelona-francia határ. Lleida-Martorell szakasz X-A alszakasz (Olérdola-Avinyonet del Penedés)" (CCI 2001.ES.16.C.PT.007) és "Új nagysebességű vasúti csatlakozás Levantéhoz. La Gineta-Albacete alszakasz (Peron)" (CCI 2004.ES.16.C.P.T.014).projektszakaszok tekintetében csökkentő 2011. február 18-i C(2011) 1023 végleges bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem, másodlagosan az említett határozat részleges megsemmisítése iránti kérelem a Bizottság által végzett kiigazításokat illetően.
Az ítélet rendelkező része
A Törvényszék a keresetet elutasítja.
A Törvényszék a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.
____________
1 - HL C 186., 20161.25.