Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-01-14
Buyer: Landkreis Günzburg
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44112200 | 45210000: Building construction work | 45324000 | 45341000 | 45421100
Estimated value: 971612.9 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Neubau FOS-BOS in Krumbach In innerstädtischer Lage in Krumbach direkt an der Lichtensteinstraße und der Kammel entsteht der Neubau der Fach- und Berufsoberschule (FOS-BOS) Krumbach. Das Schulgebäude ist als kompaktes 3-geschossiges Gebäude ohne Keller um eine zentrale Halle/Pausenhalle konzipiert. Sämtliche Klassen- und Fachklassenzimmer befinden sich in den Obergeschoßen.
Das Gebäude ist als Massivbau in Stahlbeton mit Vollbelüftung und Fußbodenheizung konzipiert. Auf dem flach geneigten Flachdach mit außenliegender Entwässerung ist eine Photovoltaikanlage und für die Primärheizenergiegewinnung ist ein Wärmetauscher im Abwasserhauptsammler der Stadt Krumbach vorgesehen. Die Fassade wird als hinterlüftete Ziegel-Keramik mit Holz-Alu-Fenster-Elementen kombiniert ausgeführt.
Der Bieter muss Vergaberechtsverstöße, die er im Vergabeverfahren erkennt, unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Verzögern, bei der Vergabestelle rügen.
Vergaberechtsverstöße, die aufgrund der Bekanntmachung bzw. in den Vertragsunterlagen erkennbar sind, müssen innerhalb der Frist zur Angebotsabgabe bei der Vergabestelle gerügt werden.
Hilft die Vergabestelle der Rüge nicht ab, kann ein Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer Südbayern eingereicht werden.
Der Nachprüfungsantrag muss innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, gestellt werden.
Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, werden durch die Vergabestelle über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses nach § 134Abs. 1 GWB informiert. Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information durch die Vergabestelle geschlossen werden. Wird die Information per Fax oder auf elektronischem Weg versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage nach der Absendung der Information durch die Vergabestelle.


Winner: Gruber Innenausbau-Holzbua GmbH
Award value: 971612.9
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-01-14
Buyer: Landkreis Günzburg
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44212310 | 45210000: Building construction work | 45261410 | 45443000
Estimated value: 552152.42 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Im Randbereich der Stadt Günzburg solldas 1969 errichtete und 1986 sowie 2002 erweiterte Dossenberger-Gymnasium generalsaniert und erweitertwerden.
Hierzu wird zunächst der gesamte Osttrakt abgebrochen und zusammen mit einer neuen PausenhalleimInnenhofbereich neu errichtet. Danach werden die bestehenden Räume im restlichen Gebäude saniert,sodassdie Schule einen modernen Charakter erhält.


Winner: Söll Gerüstbau GmbH
Award value: 552152.42
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-01-14
Buyer: Landkreis Günzburg
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44111100 | 45210000: Building construction work | 45212190 | 45443000
Estimated value: 1014959.78 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Neubau FOS-BOS in Krumbach In innerstädtischer Lage in Krumbach direkt an der Lichtensteinstraße und der Kammel entsteht der Neubau der Fach- und Berufsoberschule (FOS-BOS) Krumbach. Das Schulgebäude ist als kompaktes 3-geschossiges Gebäude ohne Keller um eine zentrale Halle/Pausenhalle konzipiert. Sämtliche Klassen- und Fachklassenzimmer befinden sich in den Obergeschossen.
Das Gebäude ist als Massivbau in Stahlbeton mit Vollbelüftung und Fußbodenheizung konzipiert. Auf dem flach geneigten Flachdach mit außenliegender Entwässerung ist eine Photovoltaikanlage und für die Primärheizenergiegewinnung ist ein Wärmetauscher im Abwasserhauptsammler der Stadt Krumbach vorgesehen. Die Fassade wird als hinter lüftete Ziegel-Keramik mit Holz-Alu-Fenster-Elementen kombiniert ausgeführt.
Der Bieter muss Vergaberechtsverstöße, die er im Vergabeverfahren erkennt, unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Verzögern, bei der Vergabestelle rügen.
Vergaberechtsverstöße, die aufgrund der Bekanntmachung bzw. in den Vertragsunterlagen erkennbar sind, müssen innerhalb der Frist zur Angebotsabgabe bei der Vergabestelle gerügt werden.
Hilft die Vergabestelle der Rüge nicht ab, kann ein Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer Südbayern eingereicht werden.
Der Nachprüfungsantrag muss innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, gestellt werden.
Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, werden durch die Vergabestelle über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses nach § 134 Abs. 1 GWB informiert. Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information durch die Vergabestelle geschlossen werden. Wird die Information per Fax oder auf elektronischem Weg versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage nach der Absendung der Information durch die Vergabestelle.


Winner: VHB Vereinigte Holzbaubetriebe GmbH + Co.KG
Award value: 1014959.78
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-01-14
Buyer: Ville de Boulazac
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45112710 | 45214000: Construction work for education buildings | 45214200 | 45223210
Estimated value: 6359640.53 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Option 1 — mobiliers extérieurs: jeux d'enfants. Lire DCE option 2 — mobiliers extérieurs: éclairage sur mâts pour espace public.
— requête en référé précontractuel au titre des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative à compter de la date de notification du rejet de la candidature ou de l'offre jusqu'à la date de signature du marché,
— recours en annulation de la décision de rejet de la candidature ou de l'offre dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa notification.
Ces recours devront être exercés devant le tribunal administratif de Bordeaux, auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus.


Winner: Groupement SNPTP/ETEC
Award value: 6359640.53
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-01-14
Buyer: Landkreis Günzburg
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45443000
Estimated value: 384578.73 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Neubau FOS-BOS in Krumbach In innerstädtischer Lage in Krumbach direkt an der Lichtensteinstraße und der Kammel entsteht der Neubau der Fach- und Berufsoberschule (FOS-BOS) Krumbach. Das Schulgebäude ist als kompaktes 3-geschossiges Gebäude ohne Keller um eine zentrale Halle/Pausenhalle konzipiert. Sämtliche Klassen- und Fachklassenzimmer befinden sich in den Obergeschoßen.
Das Gebäude ist als Massivbau in Stahlbeton mit Vollbelüftung und Fußbodenheizung konzipiert. Auf dem flach geneigten Flachdach mit außenliegender Entwässerung ist eine Photovoltaikanlage und für die Primärheizenergiegewinnung ist ein Wärmetauscher im Abwasserhauptsammler der Stadt Krumbach vorgesehen. Die Fassade wird als hinterlüftete Ziegel-Keramik mit Holz-Alu-Fenster-Elementen kombiniert ausgeführt.
Der Bieter muss Vergaberechtsverstöße, die er im Vergabeverfahren erkennt, unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Verzögern, bei der Vergabestelle rügen.
Vergaberechtsverstöße, die aufgrund der Bekanntmachung bzw. in den Vertragsunterlagen erkennbar sind, müssen innerhalb der Frist zur Angebotsabgabe bei der Vergabestelle gerügt werden.
Hilft die Vergabestelle der Rüge nicht ab, kann ein Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer Südbayerneingereicht werden.
Der Nachprüfungsantrag muss innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, gestellt werden.
Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, werden durch die Vergabestelle über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses nach § 134Abs. 1 GWB informiert. Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information durch die Vergabestelle geschlossen werden. Wird die Information per Fax oder auf elektronischem Weg versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage nach der Absendung der Information durch die Vergabestelle.


Winner: HSP Fassaden GmbH
Award value: 384578.73
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-01-14
Buyer: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Country: DK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45212410 | 45213000: Construction work for commercial buildings | 45213100
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Udbud af håndværksydelser i entreprise i forbindelse med vedligeholdelse af bygninger og anlæg samt tekniskeinstallationer under Forsvarsministeriet
Udbuddet dækker Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses behov for håndværksydelser i entreprise i forbindelse med vedligeholdelse af bygninger og anlæg samt tekniske installationer under Forsvarsministeriet.
Aftalen omfatter vedligeholdsopgaver, renoveringer samt mindre tilbygninger/enklere nybyggeri på bygninger og anlæg samt tekniske installationer under Forsvarsministeriet indenfor Danmarks grænser.
— Afhjælpende vedligehold: Reaktiv vedligehold med henblik på at genskabe funktionalitet. Denne form for vedligehold udføres for at afhjælpe akut skade eller svigt, og omfatter bl.a. reparation eller udskiftning af defekte eller ødelagte komponenter og lignende,
— Forebyggende vedligehold: Proaktiv vedligehold med henblik på at opretholde funktionalitet før nedbrud. Denne form for vedligehold udføres inden ejendommens ydeevne er på et brugsmæssigt utilfredsstillende niveau eller for at forhindre følgeskader, og består typisk af arbejder eller lovpligtige eftersyn, der udføres med faste intervaller for at forebygge nedslidning eller minimere risikoen for driftsstop eller ulykker,
— Oprettende vedligehold: Denne form for vedligehold medfører et kvalitetsspring, der helt eller delvist bringer ejendommen på ”kvalitetsniveau som bygget”. Arbejdet består typisk af renovering og/eller udskiftning af bygningsdele. Modernisering og ombygning er ikke oprettende vedligehold,
— Modernisering: Medfører et kvalitetsspring, der bringer ejendommen op på et højere niveau end ”som bygget”. F.eks. udskiftning af vinduer til nye og mere energivenlige vinduer,
Der indgås aftale med 5 rangordnede entreprenører pr. delaftale. Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle delaftaler. Der kan ikke tilbydes en rabat, hvis tilbudsgiveren som minimum vinder et nærmere angivet antal delaftaler (kombinationsbud).
Tilbudsgiver skal favne alle ovenstående fag, således at Ordregiver alene skal kontrahere med én entreprenør i forbindelse med udførelse af en given opgave.
Tildeling af konkrete ordrer på rammeaftalerne sker i henhold til Rammeaftalekontraktens afsnit 3 ved direkte tildeling eller miniudbud.
Perioden fra underskrivelse af rammeaftalen og frem til 1.8.2019 er prøvetid. Prøvetiden er en implementeringsfase og inden periodens udløb skal flere krav til tilbudsgiver være opfyldt.
Udbuddet af Delaftale 5 Vestsjælland er annulleret, idet der blot er 3 konditionsmæssige tilbudsgivere. Det er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses vurdering, at 3 tilbudsgivere ikke er nok til at skabe et tilstrækkeligt bredt konkurrencefelt i aftaleperioden.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-01-14
Buyer: Conseil général du Var
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads
Estimated value: 116745 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Travaux d'hydrorégénération sur les voies publiques et privées dont le département du Var à la charge
Travaux d'hydrorégénération sur les voies publiques et privées dont le département du Var à la charge de l'entretien pour chaque période: pas de montant minimum, ni de montant maximum. Les prestations principales de ce marché sont les suivantes: l'établissement et le suivi du Plan de gestion et d'élimination des déchets (PGED), Les travaux d'hydrorégénération en entretien de chaussée, signalisation temporaire de chantier.
3 reconductions tacites possibles cf RC et en résumé modalités paiement et établissement factures évolution index paiement travaux supplémentaires si changement de coordonnateur prix nouveaux changement d'organisation ou dénomination des services du pouvoir adjudicateur.
Date de conclusion du contrat 7.1.2019 le contrat est consultable conformément à l'arrêt Tarn-et-Garonne après rendez vous pris par écrit (courrier/mail/) auprès du service des marchés de la DIM: DIM, service marchés, 77 impasse Lavoisier 83 160 La Valette du Var nserre@var.fr ou nlefevre@var.fr


Winner: RCA (mandataire)/Eurojoint
Award value: 116745
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-01-14
Buyer: Conseil général du Var
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45233140: Roadway works
Estimated value: 1297929.17 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Cf. RC et en résumé affermissement tranche optionnelle modalités de paiement et établissement factures évolutions des index de paiement travaux supplémentaires en cas de changement coordonnateur prix nouveaux changement organisation ou dénomination des services du PA 1 marché en procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable pourra être passé pour des prestations similaires.
Date de conclusion du contrat 7.1.2019 le contrat est consultable conformément à l'arrêt Tarn-et-Garonne après rendez vous pris par écrit (courrier/mail/) auprès du service des marchés de la Dim: Dim service marchés 77, impasse Lavoisier 83, 160 La Valette du var nserre@var.fr ou nlefevre@var.fr


Winner: TP Spada
Award value: 1297929.17
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-01-14
Buyer: London Legacy Development Corporation
Country: UK
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 44114210 | 44114250 | 45220000 | 45223500 | 45262210
Estimated value: 15823000 GBP
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: It is the intention of the London Legacy Development Corporation (“LLDC”) as the Contracting Authority to put in place a contract for substructure works on Stratford Waterfront at Queen Elizabeth Olympic Park (“QEOP”). The works required are intended to include (without limitation):
Part 3 of the Public Contracts Regulations 2015 addresses the remedies available to economic operators.


Winner: P J Carey (Contractors) Ltd
Award value: 15823000
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-01-14
Buyer: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads
Estimated value: 8313058.7 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zieleń drogowa, branża sanitarna.
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.


Winner: Przedsiębiorstwo Drogowe Kontrakt Sp. z o.o.
Award value: 8313058.7
Number of bids: 3
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-01-14
Buyer: Správa Krkonošského národního parku
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads
Submission deadline: 2019-01-29
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Zadavatel má v úmyslu realizovat rekonstrukce lesních cest na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Jedná se o rekonstrukce stávajících odvozních cest obvykle se štěrkovou vozovkou, která je místy vybavena podélnými odvodňovacími příkopy.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-01-14
Buyer: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Country: HR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads
Submission deadline: 2019-01-24
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-01-14
Buyer: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Country: PT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads
Submission deadline: 2019-03-01
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-01-14
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads
Submission deadline: 2019-01-23
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Rekonstrukce silnice bude spočívat v obnově dvouvrstvého živičného krytu v tl. 0,09 m, případně bude provedena sanace celé konstrukce na okrajích komunikace a lokální sanace podkladní vrstvy silnice. Začátek i konec rekonstrukce silnice je navržen na pracov8ní spáře s přesahem 0,50 m.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-01-14
Buyer: Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44912100 | 45112700 | 45213316 | 45233000: Construction work for highways and roads | 45233293
Submission deadline: 2019-02-06
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 18s0106 Requalification boulevard de l'Atlantique — travaux d'aménagement — territoire des communes de Trignac et Saint-Nazaire
La Carène, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance MP, en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause sociale d'insertion professionnelle obligatoire. Cette clause est applicable aux lots identifiés ci-après:
4) aménagements paysagers & structure bois et mobiliers: 1 400 heures minimum les lots 05 & 06 ne sont pas concernés par l'insertion.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-01-14
Buyer: Gmina Wieliczka
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45111200 | 45230000 | 45231000
Submission deadline: 2019-01-29
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Zadanie 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Lednica Górna, Sułków w Gminie Wieliczka” w ramach Projektu pn „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.
Zamówienie obejmuje wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej obsługującej mieszkańców miejscowości: Lednica Górna, Sułków, Zabawa gmina Wieliczka.
W zakres budowy wchodzi sieć kanalizacji sanitarnej składającej się z kolektorów głównych z sięgaczami do posesji oraz kanałów ciśnieniowych od projektowanych przepompowni ścieków. Projekt obejmuje również demontaż i montaż hydrantu p.poż. na istniejącej sieci wodociągowej.
1. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 15.1.2019 r. do godz. 09:00. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
1. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 29.1.2019 r. do godz. 9:00. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-01-14
Buyer: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45230000 | 45233000: Construction work for highways and roads | 45233140: Roadway works
Submission deadline: 2019-02-12
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu (Droga Sudecka)” – etap II i etap III
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz budowy obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji i uzgodnień, wykonanie robót budowlanych wraz z usługami i pracami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i skuteczne złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji.