Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-04-23
Buyer: CPAS de Charleroi
Country: BE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45111291 | 45112700 | 45112710 | 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2021-06-09
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: MRS Marchienne — reconditionnement de l'ancien bâtiment — travaux de gros-œuvre, parachèvements, techniques spéciales et abords
La maison de repos et de soins Dr Hustin est un établissement construit au milieu des années soixante et qui comporte actuellement 52 chambres ne répondant plus aux normes actuelles.
Les présents travaux consistent en la mise conformité de la MRS Dr Hustin et en l’extension de cette dernière par la construction d’un étage supplémentaire; le nombre total de chambres avec salle d’eau sera après travaux de 45 unités; un centre de jour avec accès séparé complète le programme.
Les travaux seront réalisés en site inoccupé; toutefois, vu la proximité sur le même site, de bâtiments à vocation hospitalière ou de maison de repos, l’attention de l’entrepreneur est attirée sur l’obligation de respecter à tout moment l’accès aux autres bâtiments par les véhicules des services de sécurité. De même, il prendra toutes les mesures nécessaires pour limiter au maximum les nuisances résultant des travaux… (voir documents du marché).
En remettant le DUME, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67, 68 et 69 de la loi du 17.6.2016 relative aux marchés publics et aux articles 61, 62 et 63 de l'arrêté royal du 18.4.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
Le pouvoir adjudicateur vérifiera l'absence de dettes fiscales et sociales pour tous les soumissionnaires dans les 20 jours suivant la date ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres et vérifiera l’exactitude du DUME dans le chef du soumissionnaire dont l’offre est la mieux classée.
Le pouvoir adjudicateur, qui a accès gratuitement par des moyens électroniques aux renseignements ou documents, effectuera lui-même ces vérifications. Pour les renseignements ou documents auxquels il n'a pas accès par des moyens électroniques, il sera demandé, avant l'attribution du marché, au soumissionnaire le mieux classé de fournir le renseignement ou document sous format papier.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’inviter les candidats ou les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les renseignements et documents concernés et à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire.
1) Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et le chiffre d'affaires lié spécifiquement à ce type de marché au cours des trois derniers exercices.
1) Pour prouver sa capacité technique et financière, le soumissionnaire doit démontrer que son chiffre d'affaires moyen annuel est supérieur à
Agréation requise: D (entreprises générales de bâtiments), classe 8 pour le lot 1, D ou G Classe 1 pour le lot 2.
1) Liste des principaux travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant la date, le montant, et le destinataire public ou privé.
1) Lot 1: les soumissionnaires communiqueront les références de deux chantiers de construction et rénovation similaires (bâtiment de type maison de repos ou hospitalier, réalisés et réceptionnés dans les cinq dernières années. Le montant des travaux de ces références sera d'au moins 5 000 000 EUR HTVA. Les références seront confirmées par des attestations de bonne exécution délivrées par le Pouvoir adjudicateur.
Lot 2: les soumissionnaires communiqueront les références de deux chantiers similaires d'aménagement d'abords, réalisés et réceptionnés dans les cinq dernières années. Le montant des travaux de ces références sera d'au moins 40 000 EUR HTVA. Les références seront confirmées par des attestations de bonne exécution délivrées par le pouvoir adjudicateur.
Agréation requise: D (entreprises générales de bâtiments), classe 8 pour le lot 1, D ou G Classe 1 pour le lot 2.

Eligibility requirements: En remettant le DUME, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67, 68 et 69 de la loi du 17.6.2016 relative aux marchés publics et aux articles 61, 62 et 63 de l'arrêté royal du 18.4.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l'absence de dettes fiscales et sociales pour tous les soumissionnaires dans les 20 jours suivant la date ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres et vérifiera l’exactitude du DUME dans le chef du soumissionnaire dont l’offre est la mieux classée. Le pouvoir adjudicateur, qui a accès gratuitement par des moyens électroniques aux renseignements ou documents, effectuera lui-même ces vérifications. Pour les renseignements ou documents auxquels il n'a pas accès par des moyens électroniques, il sera demandé, avant l'attribution du marché, au soumissionnaire le mieux classé de fournir le renseignement ou document sous format papier. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’inviter les candidats ou les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les renseignements et documents concernés et à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire.