Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-12-23
Buyer: „Litgrid“, AB
Country: LT
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71319000: Expert witness services
Submission deadline: 2021-01-22
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: tiekėjas turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas kartu su paraiška turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).
Pirkėjas apmoka pardavėjui už suteiktas paslaugas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tinkamai pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos. Apmokėjimo tvarka ir sąlygos detaliau nurodytos pirkimo sutarties projekte.
Taikomas tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėjais, daugiau informacijos – prisegtame pirkimo sutarties projekte.
Peržiūros procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriuje.

Eligibility requirements: Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: tiekėjas turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas kartu su paraiška turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-12-23
Buyer: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato italiane SpA) in nome e per conto di di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Rete ferroviaria italiana SpA, Trenitalia SpA, Ferrovie del sud est e Servizi automobilistici srl, Busitalia sita nord
Country: IT
Contract type: Services
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 72319000: Data supply services
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: L'appalto ha ad oggetto la fornitura di dati elaborati derivanti da reti di telefonia mobile nei seguenti ambiti minimi:
Ferservizi in nome e per conto di Ferrovie dello Stato italiane SpA, Rete ferroviaria italiana SpA, Trenitalia SpA, Ferrovie del sud est e Servizi automobilistici srl e Busitalia — Sita nord srl si riserva l’opzione di importo — con uno o più atti — per massimo ulteriori 12 mesi, almeno agli stessi patti e condizioni, e per l’importo massimo complessivo di 800 000,00 EUR IVA esclusa.
Ferservizi in nome e per conto di Ferrovie dello Stato italiane SpA, Rete ferroviaria italiana SpA, Trenitalia SpA, Ferrovie del sud est e Servizi automobilistici srl e Busitalia — Sita nord srl si riserva, altresì, l’opzione di estensione temporale con uno o più atti unilaterali, della durata dell’Accordo prima della naturale scadenza e per massimo ulteriori 6 (sei) mesi, agli stessi patti e condizioni, nell’ipotesi in cui alla scadenza dello stesso non sia esaurito l’importo massimo stabilito.
Stante l'oggetto dell'appalto sono stati invitati gli operatori di rete tradizionali (MNO) in quanto, sulla base del rapporto Aigcom (n. 3/2019), i soli in possesso della licenza per l'utilizzo delle risorse radio e, inoltre, in grado di garantire una quota di mercato adeguata rispetto alle finalità conoscitive dell'affidamento, e aventi la disponibilità sia delle SIM «Human» residenziali che quelle affari così come definite da AgiCom.


Winner: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-12-23
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Corona-Virus: Der Auftraggeber behält sich vor, wegen möglicher Undurchführbarkeit der hier ausgeschriebenen Leistungen wegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie den Zuschlag nicht zu erteilen/das Vergabeverfahren aufzuheben bzw. einzustellen.
1. Die mit Erlass des BMI vom 23.3.2020, Ziff. II (BW I 7 – 70406/21#1, abrufbar unter https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/erlass-bauwesen-corona-20200323.pdf?__blob=publicationFile&v=1 herausgegebenen Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstörungen werden auf den abzuschließenden Vertrag entsprechend angewendet. Die dortigen Aussagen zum Umgang mit und Nachweis von Höherer Gewalt macht der Auftraggeber sich zu eigen.
2. Angebote müssen weiterhin verbindlich sein und den Vergabeunterlagen entsprechen. Von den Vergabeunterlagen abweichende Angebote oder Angebote mit Vorbehalten, z. B. bei Terminen, müssen ausgeschlossen werden. Von entsprechenden Erklärungen bitten wir daher abzusehen.
Ab dem 19.4.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO sowie größer 50 000 EUR nur noch die Übermittlung von Angeboten/Teilnahmeanträgen über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert.
Auflistung nach o. g. Reihenfolge in einer Anlage kurz und prägnant zusammengefasst. Nur diese Informationen werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
Alle unter III.1.1 bis III.1.3 und VI.3 geforderten Erklärungen/Nachweise sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.


Winner: EDB Eisenbahndienstleistungen - und Bahntechnik GmbH
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-12-23
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bauüberwachungsleistungen; OLA Klöntrupstraße – Umbau OLA und LSW, Strecke 2200/2950/1620 in Osnabrück (LOS 1=KIB BÜB / LOS 2=E-Technik / OLA)
Bauüberwachungsleistungen; OLA Klöntrupstraße – Umbau OLA und LSW, Strecke 2200/2950/1620 in Osnabrück (LOS 1=KIB BÜB / LOS 2=E-Technik / OLA).
Corona-Virus: Der Auftraggeber behält sich vor, wegen möglicher Undurchführbarkeit der hier ausgeschriebenen Leistungen wegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie den Zuschlag nicht zu erteilen/das Vergabeverfahren aufzuheben bzw. einzustellen.
1. Die mit Erlass des BMI vom 23.3.2020, Ziff. II (BW I 7 – 70406/21#1, abrufbar unter https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/erlass-bauwesen-corona-20200323.pdf?__blob=publicationFile&v=1 herausgegebenen Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstörungen werden auf den abzuschließenden Vertrag entsprechend angewendet. Die dortigen Aussagen zum Umgang mit und Nachweis von Höherer Gewalt macht der Auftraggeber sich zu eigen.
2. Angebote müssen weiterhin verbindlich sein und den Vergabeunterlagen entsprechen. Von den Vergabeunterlagen abweichende Angebote oder Angebote mit Vorbehalten, z. B. bei Terminen, müssen ausgeschlossen werden. Von entsprechenden Erklärungen bitten wir daher abzusehen.
Ab dem 19.4.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO sowie größer 50 000 EUR nur noch die Übermittlung von Angeboten/Teilnahmeanträgen über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert.
Auflistung nach o. g. Reihenfolge in einer Anlage kurz und prägnant zusammengefasst. Nur diese Informationen werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
Alle unter III.1.1) bis III.1.3) und VI.3) geforderten Erklärungen/Nachweise sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.


Winner: LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-12-23
Buyer: ENI SpA
Country: IT
Contract type: Services
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 72250000: System and support services
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: La normativa di riferimento per la presente gara è costituita dal D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e successive modificazioni e integrazioni.
Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione pubblicato nel «Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea» n. S175_397886/2018 per il gruppo merce SS06BB03 – Manutenzione specialistica strumentale e sistemi di controllo.


Winner: S.D.I. Automazione industriale SpA
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-12-23
Buyer: Poczta Polska S.A.
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 72253200: Computer systems support services
Estimated value: 2022000 PLN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Świadczenie usług informatycznych polegających na opiece informatycznej na System SEDI przez okres 24 miesięcy.
Świadczenie przez Wykonawcę usług informatycznych polegających na Opiece informatycznej na System SEDI przez okres 24 miesiące.
Postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, pn. „Świadczenie usług informatycznych polegających na opiece informatycznej na System SEDI ", na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) w związku z art. 134 ust. 1 w oparciu o art. 132 ust. 1 pkt 7 i ust. 3 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.
Świadczenie przez Wykonawcę usług informatycznych polegających na Opiece informatycznej na System SEDI
Zgodnie z art. 182 ust. 4 ustawy, jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
Licznych ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.


Winner: Asseco Poland S.A.
Award value: 2022000
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-12-23
Buyer: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71248000 | 71540000: Construction management services | 71541000: Construction project management services | 79412000
Estimated value: 1494990 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Inżynier kontraktu podmiotu publicznego wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz kotłownią szczytową przy ul. Lubelskiej 5, ul. Pileckiego 2, ul. Kanta 18, Osiedle Zatorze
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podmiotu publicznego oraz nadzór nad realizacją budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (dalej: „ITPO”) wraz kotłownią szczytową i instalacjami przyłączeniowymi przy ul. Lubelskiej w Olsztynie (dalej łącznie: „Instalacja”) w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz kotłowni szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą”, realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Uwaga: inżynier kontraktu nie będzie pełnić nadzoru nad realizacją budowy w rozumieniu nadzoru inwestorskiego.
Przedmiotem zamówienia jest także świadczenie usług doradczych związanych z prowadzeniem spraw i czynności wynikających z zawartej przez Zamawiającego z
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy o dofinansowanie z dnia 7 czerwca 2019 r. nr POIS.02.02.00-00-0028/16-
00. Zamawiający zawarł w dniu 28 listopada 2019 r. z partnerem prywatnym Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o. umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym dla
realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem instalacji termicznego
przekształcania odpadów oraz kotłowni szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą” (dalej: „Umowa o PPP”).
Uwaga: inżynier kontraktu nie będzie pełnić nadzoru nad realizacją budowy w rozumieniu nadzoru inwestorskiego.
Inżynier kontraktu podmiotu publicznego wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz kotłownią szczytową przy ul. Lubelskiej


Winner: Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energopomiar” Sp. z o.o.
Award value: 1494990
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-12-23
Buyer: Metro de Madrid, Sociedad Anónima
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72267100: Maintenance of information technology software
Estimated value: 848450 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Para interponer el recurso especial en materia de contratación los plazos serán los establecidos en el RDL 3/2020, en los términos previstos en su artículo 121.


Winner: Drago Solutions, S. A. U.
Award value: 848450
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-12-23
Buyer: „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД
Country: BG
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services
Estimated value: 435435 BGN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на инженер по ФИДИК на обект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна — Златни пясъци, I и III етап и ... Прод. в поле II.1.4)
Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на НСН и изпълняване на функциите на инженер по ФИДИК на обект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна — Златни пясъци, I и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. „Княз Борис“ № I“. Изпълнението на дейностите по поръчката включва проверка на технически/работен проект на изпълнителя, изготвяне на допълнения към доклада за съответствие, упражняване на НСН съгласно ЗУТ, изпълняване функциите на инженер по ФИДИК по време на строителство и периода за съобщаване на дефекти.
1. Инженер по смисъла на кл. 3 от „Договорни условия за техн. оборудване и проектиране — строителство за електро- и машинно-монтажни работи и за строит. и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя. Общи условия“ — МФ на инженерите консултанти (FIDIC) — Жълта книга.
2. Техн. контрол при проектирането при договор за проектиране и стр-во, вкл. доклад за оценка на съответствието на раб. инвест. проект за същите обекти, описан в техн. спец.,  в съответствие с чл. 142, ал. 6 и ал. 10 от ЗУТ.
4. Изпълняване на функциите на координатор безопасност и здраве за етапа на инвест. проектиране и за етапа на стр-вото.
5. В обхвата на консулт. услуга се включват различни видове задачи, подробно описани в техн. спец.  — прил.  № 1, и проекта на договор за консулт. услуга, обособени в сл. групи: мобилизационни; по време на фазите на проектиране и стр-во; по време и след изтичане на периода за съобщаване на дефекти.
Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз
Общ.  поръчка се възлага въз осн.  на „икономически най-изгодната оферта“, която се опр.  въз основа на критерий за възлагане „оптимално съот-е качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. КО=0, 60хТ+0, 40хФ, където: Т „Оценка за техн.  предл-е“ с отн.  тежест 60 % и Ф „Фин.  оценка, предвиждаща оценка на частта от офертата, съдържаща се в цен.  предл-е“ с отн.  тежест 40 %.
Упражняване на НСН и изпълняване на функциите на инженер по ФИДИК на обект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна — Златни пясъци, I и III етап и пресвързване на съществуващата


Winner: „Строй Експерт Електро 2018“ ДЗЗД
Award value: 435435
Number of bids: 8
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-12-23
Buyer: Brussels South Charleroi Airport Security
Country: BE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 79710000: Security services
Submission deadline: 2021-01-04
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Le présent marché porte sur la mise à disposition, au sein de l’aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud et de son environnement immédiat, de moyens humains formés, certifiés et habilités en vue d’assurer notamment les missions de sûreté suivantes: contrôle d’accès et inspection/filtrage pour accéder au «côté piste», zone CPSRA, des passagers, de leurs bagages de soute, de leurs bagages de cabine, du personnel aéroportuaire et de leurs effets personnels et des membres d’équipage et de leurs effets personnels.
Les missions de télésurveillance et les missions réalisés au moyen d’équipes cynotechniques sont explicitement exclues de ce marché étant donné qu’elles font l’objet de marchés distincts.
L’attention des opérateurs économiques intéressés est attirée sur le fait qu’au travers du présent avis rectificatif, l’entité adjudicatrice entend modifier l’annexe A qui accompagne l’avis de marché, et plus particulièrement le point 2.2 relatif au critère de capacité technique et professionnelle.
Les opérateurs économiques intéressés sont invités à consulter la modification (document annexe A — Erratum) et d’en tenir compte lors du dépôt de leur demande de participation.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-12-23
Buyer: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72000000
Submission deadline: 2021-01-08
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-12-23
Buyer: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72611000: Technical computer support services
Submission deadline: 2021-01-15
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych i wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania CISCO.
Lista urządzeń i oprogramowania stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i zostanie udostępniona Wykonawcom po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, o której mowa w rozdziale X pkt 16–19 SIWZ.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-12-23
Buyer: IREN SpA (in nome e per conto di IRETI SpA, Iren Acqua SpA, Iren Acqua Tigullio SpA, Iren Ambiente SpA, Acam Acque SpA, in nome proprio ma per conto di Amter SpA)
Country: IT
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 90420000
Submission deadline: 2021-01-20
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Tender_10501_AQ — Servizio di disidratazione dei fanghi, prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con idroestrattore centrifugo su mezzo mobile e relativo trasporto a destino
Accordo quadro per il servizio di disidratazione dei fanghi, prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con idroestrattore centrifugo su mezzo mobile e relativo trasporto a destino — lotti 1 e 2.
Motivazione: si precisa che il limite di accesso connesso ai servizi di raccolta e trasporto del rifiuto CER 190805, è motivato dalla particolarità/criticità del servizio di raccolta del medesimo, che deve avvenire senza soluzione di continuità e/o problematiche di alcun tipo, in corso di vigenza dell’appalto.
Motivazione: si precisa che il limite di accesso connesso al servizio di disidratazione del rifiuto CER 190805, è motivato dalla particolarità/criticità del servizio medesimo, che deve avvenire senza soluzione di continuità e/o problematiche di alcun tipo, in corso di vigenza dell’appalto.
Public procurement notice: Works Concession
Published: 2020-12-23
Buyer: Občina Prevalje
Country: SI
Contract type: Works
Procedure: Concession award procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works | 45233141: Road-maintenance work
Submission deadline: 2021-01-25
Award criteria: Other

Technical requirements: Podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prevalje
Podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prevalje.
Public procurement notice: Concession Award Notice
Published: 2020-12-23
Buyer: Ville de Sorgues
Country: FR
Contract type: Services
Procedure: Concession award without prior concession notice
CPV classification: 65310000: Electricity distribution
Estimated value: 1 EUR
Award criteria: Other

Technical requirements: Concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés de vente.
La concession est attribuée dans le cadre d'un droit exclusif en vertu d'une disposition légalement prise, au concessionnaire composé de:
— pour la mission de développement et d'exploitation du réseau d'électricité: Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution dont le siège social est sis 34 place des Corolles, 92079 Paris La Défense. Tél. +33 156651111 www.enedis.fr
— pour la mission de fourniture d'énergie électrique aux clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente: Électricité de France (EDF) ayant son siège social 22-30 avenue de Wagram — 75008 Paris, tél. +33 140422222 hmasteredfcom@edf.fr


Winner: Enedis
Award value: 1
Number of bids: 1