Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-10-20
Buyer: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45110000 | 45111100 | 45111220 | 45111300
Submission deadline: 2018-11-30
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Termomodernizacja i modernizacja budynku Posterunku Policji w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 2
1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i modernizacja budynku Posterunku Policji w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 2, dz. nr 196/1, na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej, autorstwa biura projektowego ”CIGNUS” Anna Kalinowska, al. Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom, POLSKA.
2. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Bolków, Strzegom, Jaworzyna Śląska” nr POIS.01.03.01-00-0189/16, współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.”
3. Budynek Posterunku Policji umiejscowiony przy ul Wolności 2 w Jaworzynie Śląskiej figuruje w Wojewódzkiej Ewidencji zabytków oraz jest zlokalizowany na terenie zbytkowego obszaru historycznego układu urbanistycznego w związku z czym podlega ochronie prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1B i 1C – Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.)
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie objętym załączoną dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramem rzeczowo – finansowym, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, na warunkach i w terminach określonych w umowie.
5.6. Ekspertyzy przyrodniczej z inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej budynku – załącznik nr 8 do SIWZ.
6. Warunki na jakich nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia określono w Istotnych Postanowieniach umowy (dalej w tekście: IPU) stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.
7.2. wykonanie robót podstawowych objętych dokumentacją projektową w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym;
7.5. przeprowadzenie odbioru końcowego, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie przy udziale Zamawiającego w użytkowanie przedmiotu umowy Użytkownikowi;
7.6. przeprowadzenie nieodpłatnie w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi przeglądów technicznych obiektu, serwisów oraz przeglądów technicznych instalacji, urządzeń i systemów zamontowanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia w ramach przewidzianych przez producentów urządzeń, wraz z nieodpłatną wymianą niezbędnych materiałów eksploatacyjnych;
7.7. przeprowadzenie nieodpłatnie, przed upływem okresu gwarancji i rękojmi (w zakresie określonym wyżej w punkcie 7.6 szkoleń dla pracowników KWP we Wrocław oraz użytkownika;
7.8.17. zdemontować i prawidłowo zamontować na powrót system ogrzewania rury spystowej, podobnie dot. też instalacji odgromowej,
Zad. realiz. jest w ramach projektu pt. „Policja też może być EKO – wzrost efektywności energetycznej w obiektach policji dolnośląskiej – Bolków, Strzegom, Jaworzyna Śląska” nr PO współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zam. nie określa warunków udziału dotyczących kompetencji lub uprawnień. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wyk., niepodlegający wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 Pzp. Wyk., który podlega wykl. na podst. art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawców wraz z ofertą. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy i zbiorcze zestawienie kosztów (tabela elementów scalonych) – zał. nr 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własnego wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca powyższe oświadczenie składa na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wykonawca może wypełnić JEDZ, który został dołączony do SIWZ w wersji edytowalnej (załącznik nr 13 do SIWZ) albo wypełnić JEDZ poprzez pobranie ze strony internetowej zamawiającego wersji elektronicznej – edytowalnej JEDZ. Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl i zaimportować pobrany plik JEDZ. W dokumencie Wykonawca winien wypełnić wskazane niewykreślone części: wskazane niewykreślone pola w część II; wskazane niewykreślone pola w część III; w części IV należy wypełnić tylko pole alfa (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji); część VI oświadczenia końcowe (należy wypełnić wykropkowane pola oraz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym). JEDZ musi być sporządzony w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wykonawcy składają JEDZ wyłącznie, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie (Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.) przesyłając przed upływem terminu składania ofert na adres: adam.balicki@wr.policja.gov.pl Środkiem komunikacji elektronicznej służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę jest poczta elektroniczna. Pozostałe niezbędne informacje dot. JEDZ określono w pkt 1.2. Roz. IX SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wyk. o zamówienie oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, war. udziału w post., składa JEDZ dot. tych podmiotów.
Zam. nie określa war. udz. w post. dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Cd. z Sekcji III.1.1): Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich, w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Pzp. Zam. w post. nie żąda złożenia oświadczenia JEDZ od podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami, na zasoby których Wyk. powołuje się w celu wykazania spełnienia war. udz. w post. W przypadku gdy Wyk. polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a Pzp – oświadczenie (zobowiązanie), którego treść została określona w załącznik nr 9 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwier. brak podstaw wykl. i spełnianie war. udz. w post. Zam. zażąda: Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 11 do SIWZ. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zał. nr 12 do SIWZ. 2.3.1.Infor. z Krajowego Rejestru Karnego w zakr. określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2.3.2.Oświad. wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdz. dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zał. nr 10 do SIWZ..2.3.3.Oświad. wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 10 do SIWZ). 2.3.4.Wyk. nie jest obowiązany do złożenia oświad. lub dok. potwierdz. brak podstaw do wykl. oraz spełnianie war. udziału w post., jeżeli zam. posiada oświad. lub dok. dot. tego wyk. lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rej. publ. w roz..ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Zgodnie z treścią art. 26 ust. 7 Pzp Zam. korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e –Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium, tj. Cd. poniżej:

Eligibility requirements: Zam. nie określa warunków udziału dotyczących kompetencji lub uprawnień. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wyk., niepodlegający wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 Pzp. Wyk., który podlega wykl. na podst. art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawców wraz z ofertą. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy i zbiorcze zestawienie kosztów (tabela elementów scalonych) – zał. nr 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własnego wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca powyższe oświadczenie składa na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wykonawca może wypełnić JEDZ, który został dołączony do SIWZ w wersji edytowalnej (załącznik nr 13 do SIWZ) albo wypełnić JEDZ poprzez pobranie ze strony internetowej zamawiającego wersji elektronicznej – edytowalnej JEDZ. Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl i zaimportować pobrany plik JEDZ. W dokumencie Wykonawca winien wypełnić wskazane niewykreślone części: wskazane niewykreślone pola w część II; wskazane niewykreślone pola w część III; w części IV należy wypełnić tylko pole alfa (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji); część VI oświadczenia końcowe (należy wypełnić wykropkowane pola oraz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym). JEDZ musi być sporządzony w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wykonawcy składają JEDZ wyłącznie, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie (Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.) przesyłając przed upływem terminu składania ofert na adres: adam.balicki@wr.policja.gov.pl Środkiem komunikacji elektronicznej służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę jest poczta elektroniczna. Pozostałe niezbędne informacje dot. JEDZ określono w pkt 1.2. Roz. IX SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wyk. o zamówienie oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, war. udziału w post., składa JEDZ dot. tych podmiotów. Cd. w Sekcji III.1.2)