Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2016-07-16
Buyer: Markt Mittenwald
Country: DE
Region: Garmisch-Partenkirchen
Contract type: Works
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45233120: Road construction works | 45240000: Construction work for water projects | 45246000: River regulation and flood control works
Estimated value: 4200000 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Beseitigung von Hochwasserschäden von Juni 2013 und Sanierung des Lainbachs mit Verbesserung des Hochwasserschutzes Bauabschnitte 2-5.
Rückbau bestehendes Stampfbetongerinne und Neubau aus Stahlbeton auf 1 104 m Länge unter teilweise beengten Verhältnissen am Lainbach innerhalb des Ortsgebietes von Mittenwald. Lichte Weite 2 m – 3  m. Lichte Höhe ca. 1,10 m bis 1,80 m. Überdeckte Strecke gesamt ca. 486 m. Abbruch und Wiederherstellung von Straßenflächen, Pflasterflächen, Zäunen und sonstigen Nebenanlagen. Unterfangung angrenzender Gebäude.
Rückbau bestehendes Stampfbetongerinne und Neubau aus Stahlbeton auf 1 104 m Länge unter teilweise beengten Verhältnissen am Lainbach innerhalb des Ortsgebietes von Mittenwald. Lichte Weite 2  m – 3  m. Lichte Höhe ca. 1,10 m bis 1,80 m. Überdeckte Strecke gesamt ca. 486 m. Abbruch und Wiederherstellung von Straßenflächen, Pflasterflächen, Zäunen und sonstigen Nebenanlagen. Unterfangung angrenzender Gebäude.


Award value: 4200000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-07-16
Buyer: East Ayrshire Council
Country: UK
Region: East Ayrshire and North Ayrshire mainland
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112711 | 45212000: Construction work for leisure buildings
Submission deadline: 2016-08-18
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
The Council seeks to appoint a Contractor to carry out the specified Contract Works relating to the alteration and extension to a number of existing buildings within the grounds of the Dean Castle Country Park, Kilmarnock. In addition to these alterations and extensions, the Contractor will also be required to carry out extensive Landscaping works together with selected infrastructure improvement works throughout the Park.
The Authority will commission an independent third party credit report from Experian within 7 calendar days of the tender closing date, using the Company Registration number supplied. Any Applicant who does not meet the Authority's minimum threshold of a Commercial Delphi Score of 50 out of 100 will have the tender submission regarded as a ‘Fail’ and will not be considered further. Credit reports from other agencies will not be considered.
Note: The buyer is using PCS-Tender to carry out this procurement process. Please note this is a separate website and if you are not already registered, registration will be required.
To access PCS-Tender, record your interest in this notice and access the tender documentation please visit https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk and search for project Code project_6230 under ITTs Open to All Suppliers. Please use the Search/Filter function, then select Project Code from the drop-down. Please note that once you have expressed interest in the ITT it will move to your My ITTs area.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-07-16
Buyer: Établissement public Musées Orsay et Orangerie
Country: FR
Region: Paris
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 32323500 | 35120000: Surveillance and security systems | 44212310 | 44212317 | 45223210
Submission deadline: 2016-09-09
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: La présente consultation a pour objet la mise en oeuvre des installations de chantier relatives aux travaux de réhabilitation de la façade Nord du Musée d'Orsay.
Le présent lot concerne la mise en place des installations communes de chantier (base vie, charpente métallique...).
Le présent lot concerne la mise en place des installations extérieures propres au chantier de la façade Nord.
Deux prestations supplémentaires éventuelles sont décrites dans les documents techniques. Les candidats sont tenus de chiffre ces deux PSE.
Le présent lot a pour objet la dépose de la marquisette ainsi que des vitrages du tympan pour la mise en place d'une passerelle.
Conformément aux articles L551-1 à 12 et R551-1 à 6 du code de justice administrative, les candidats peuvent, avant la conclusion du marché, former un référé précontractuel devant le Tribunal administratif de Paris.
Ils peuvent également, en application des articles L551-13 à 23 et R551-7 à 10 du code de justice administrative, former devant ce même Tribunal un référé contractuel dans les 31 jours suivant la publication de l'avis d'attribution, à défaut, 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du marché.
Ils peuvent en outre conformément aux articles R421-1 et R421-3 du code de justice administrative, former devant ce même Tribunal, un recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision de rejet.
Ils peuvent enfin former devant ce même Tribunal, un recours de plein contentieux et ce dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché.

Eligibility requirements: Voir les conditions énumérées au règlement de la consultation.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-07-16
Buyer: Stadt Braunschweig, Der Oberbürgermeister
Country: DE
Region: DEUTSCHLAND
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45214000: Construction work for education buildings
Estimated value: 121500 EUR
Submission deadline: 2016-08-05
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Korrodierte Bewehrung freilegen Durchm. bis 16mm Stemmen Sa 2 1/2 Trockenstrahlen T 20-30mm 1 100  St.;



Award value: 121500
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-07-16
Buyer: Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Niederrhein
Country: DE
Region: Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110
Submission deadline: 2016-08-17
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: — eine Erklärung über den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.
— Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der öffentliche Auftraggeber darauf hinweisen, dass er auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigen werde, die mehr als fünf Jahre zurückliegen;
— Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie seinem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, und derjenigen, über die der Unternehmer für die Errichtung des Bauwerks verfügt.
— Nachweis der Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen gemäß den ?Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen? (ZTV M13).
— Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem ?Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99)?.
— Nachweis der Qualifikation der zu benennenden Montagefachkraft gemäß den ?Zusätzlichen Technischen Vertrags-bedingungen und Richtlinien für Fahrzeugrückhaltesysteme (ZVT FRS, Ausgabe 2013)?.
Bei ausländischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt. Die auftragspezifischen Nachweise sind auf Verlangen der Vergabestelle einzureichen.
Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Niederrhein, Außenstelle Wesel, Augustastraße 12, 46483 Wesel.
Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheides auf eine Rüge) wird hingewiesen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-07-16
Buyer: Magistrat der Stadt Wien, MA56 vertreten durch WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH
Country: AT
Region: Wien
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2016-08-16
Award criteria: The most economic tender


Eligibility requirements: Siehe Ausschreibungsunterlagen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-07-16
Buyer: Commune de Saint-Germain-en-Laye
Country: FR
Region: Yvelines
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44316500 | 45112500 | 45112710 | 45210000: Building construction work | 45313100
Submission deadline: 2016-09-15
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Groupe scolaire Marie Curie — construction d'une école maternelle et restructuration de l'école élémentaire.
La présente procédure d'appel d'offres ouvert concerne les lots 4, 7a, 7b, 10, 13a et 13b de l'opération de travaux. Les lots no 4, 7, 10 et 13 ont été déclarés sans suite par le pouvoir adjudicateur et sont relancés dans la présente consultation. Ils avaient fait l'objet d'une précédente consultation (publiée le 19.1.2016 au BOAMP — 16-8049 et au JOUE le 22.1.2016 — 2016/s 015-021229).
L'opération comprend la construction d'une école maternelle de 6 classes et des espaces communs de restauration; la restructuration de l'école
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Menuiseries extérieures bois et alu — verrière — mur rideau bois — remplacement fenêtres de toit occultations — protections solaires
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.
(disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/daj_dc.htm
(disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/daj_dc.htm)
Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles 48 et 51 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
— critères de sélection des candidatures: Capacités et garanties techniques, financières et références professionnelles.

Eligibility requirements: — Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. — Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. — Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/daj_dc.htm — formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/daj_dc.htm) Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles 48 et 51 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. — critères de sélection des candidatures: Capacités et garanties techniques, financières et références professionnelles.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-07-16
Buyer: Autobahndirektion Südbayern
Country: DE
Region: München, Kreisfreie Stadt
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45213000: Construction work for commercial buildings | 45262100
Submission deadline: 2016-08-17
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Es gelten die Vorgaben gemäß den Teilnahmebedingungen sowie der Eigenerklärung zur Eignung. Diese beiden Unterlagen sind Gegenstand der Vergabeunterlagen.
Nach Zurückweisung einer Rüge beträgt die Frist für die Beantragung eines Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer 15 Tage (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Eligibility requirements: Es gelten die Vorgaben gemäß den Teilnahmebedingungen sowie der Eigenerklärung zur Eignung. Diese beiden Unterlagen sind Gegenstand der Vergabeunterlagen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-07-16
Buyer: Autobahndirektion Südbayern
Country: DE
Region: München, Kreisfreie Stadt
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45213000: Construction work for commercial buildings | 45223110 | 45223210
Submission deadline: 2016-08-17
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Es gelten die Vorgaben gemäß den Teilnahmebedingungen sowie der Eigenerklärung zur Eignung. Diese beiden Unterlagen sind Gegenstand der Vergabeunterlagen.
Nach Zurückweisung einer Rüge beträgt die Frist für die Beantragung eines Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer 15 Tage (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Eligibility requirements: Es gelten die Vorgaben gemäß den Teilnahmebedingungen sowie der Eigenerklärung zur Eignung. Diese beiden Unterlagen sind Gegenstand der Vergabeunterlagen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-07-16
Buyer: Ville de Bourg-de-Péage
Country: FR
Region: Drôme
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44114250 | 45111100 | 45112710 | 45210000: Building construction work | 45223220
Submission deadline: 2016-09-19
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Travaux de construction d'une maison des associations à Bourg de Péage (Drôme. Le délai d'exécution global des travaux est de 15 mois.
Le présent marché concerne les travaux de construction d'une maison des associations à Bourg de Péage (Drôme) dans la continuité de l'espace François Mitterrand.
Il s'agit d'un marché public de travaux-réalisation tel que défini à l'article 5 de l'ordonnance no2015-899 passé en procédure adaptée en application de l'article 27 du décret no2016-360.
Conformément à l'article 12 du décret no2016-360, la présente consultation fait l'objet d'un allotissement.
en application de l'article 32 de l'ordonnance no2015-899 du 23.7.2015, le pouvoir adjudicateur n'autorise pas l'opérateur économique à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.
— le décapage de terrain sous l'emprise des bâtiments et extensions projetés y compris évacuation des déblais
— terrassements complémentaires pour les fondations, y compris remblaiements périphériques après coulage des fondations
— la forme d'assise sous dallage en graviers tout venant soigneusement compacté y compris feutre géotextile et réglage de pentes
— les murs de structure en béton armé et en prémurs isolés, les poteaux B.A., poutres B.A. Supports de plancher
— la protection peinture anti rouille des éléments métalliques,compris traitement contre la corrosion intérieure
— la fourniture, l'entretien et l'enlèvement en fin de chantier de tous dispositifs de sécurité suivant instructions du coordinateur Sps et du code du travail,
— la fourniture et pose d'accessoires de sécurité individuelle et collective pour interventions ultérieures.
Parement Exterieur En Panneaux De Metal Deploye Acier Laque — y Compris Isolant Epaisseur 70 mm + Film Pare Pluie Noir
— les tracés d'implantation des cloisonnements, doublages, blocs-portes, en parfaite collaboration avec le lot 9
— les calfeutrements et garnissages de fin de travaux, hors rebouchages liés aux travaux de chaque corps d'état

Eligibility requirements: — Assurance pour les risques professionnels en cours de validité — assurance décennale en cours de validité — formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4) — formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-07-16
Buyer: Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion
Country: FR
Region: Réunion
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings
Submission deadline: 2016-08-31
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: — Etanch. des toitures terr inaccessible de la dalle de couverture de la rampe d'accès au parking ss sol
— Peinture pliolite: Moins value pour suppression partielle de garde-corps béton au droit des passerelles.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-07-16
Buyer: GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH
Country: DE
Region: München, Kreisfreie Stadt
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings
Submission deadline: 2016-08-10
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: WE 1-1000-0749-001 – München Gollierstraße 84 – Wärmedämmverbundsystem – Vergabe-Nr. 1-1000-0749-001-13.
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, jedes Mitglied einer Bietergemeinschaft haftet gesamtschuldnerisch.
Formblätter erhältlich unter http://www.innenministerium.bayern.de/bauen/themen/vergabe-vertragswesen/16505/ und in
Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich in elektronischer Form auf der Vergabeplattform http://www.vergabe.bayern.de zum Download bereitgestellt.

Eligibility requirements: Die Nachforderung von Nachweisen gemäß § 6 Abs. 3 VOB/A wird vorbehalten gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 a) VOB/A gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 c) VOB/A gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 d) VOB/A gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 e) VOB/A gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 f) VOB/A gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 g) VOB/A gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 h) VOB/A gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 i) VOB/A. Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, jedes Mitglied einer Bietergemeinschaft haftet gesamtschuldnerisch.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-07-16
Buyer: Autobahndirektion Südbayern
Country: DE
Region: München, Kreisfreie Stadt
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45213000: Construction work for commercial buildings | 45321000 | 45410000
Submission deadline: 2016-08-17
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Es gelten die Vorgaben gemäß den Teilnahmebedingungen sowie der Eigenerklärung zur Eignung. Diese beiden Unterlagen sind Gegenstand der Vergabeunterlagen.
Nach Zurückweisung einer Rüge beträgt die Frist für die Beantragung eines Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer 15 Tage (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Eligibility requirements: Es gelten die Vorgaben gemäß den Teilnahmebedingungen sowie der Eigenerklärung zur Eignung. Diese beiden Unterlagen sind Gegenstand der Vergabeunterlagen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-07-16
Buyer: ESID de Rennes
Country: FR
Region: Ille-et-Vilaine
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233226 | 45310000
Submission deadline: 2016-09-20
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Gros-Oeuvre, menuiseries aluminium, isolation thermique extérieure, étanchéité toiture terrasse, charpente couverture métallique, ascenseur, plafonds suspendus-cloisons préfabriquées-menuiserie bois, revêtements céramiques, revêtements, peinture.
Délai global d'exécution des travaux 22 mois à compter de l'ordre de service prescrivant le début des travaux.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-07-16
Buyer: Communauté agglomération Bourg-en-Bresse
Country: FR
Region: Ain
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 42416100 | 44316500 | 45111000 | 45112500 | 45213000: Construction work for commercial buildings
Submission deadline: 2016-08-23
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med erhvervsbygninger, lager- og industribygninger, bygninger i tilknytning til transport
Bauarbeiten für kommerzielle Gebäude, Lagerhallen und Industriegebäude, Bauten in Verbindung mit dem Transportwesen
Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές
Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
Trabajos de construcción de locales comerciales, almacenes y edificios industriales, edificios relacionados con el transporte
Liikerakennusten, varastojen, teollisuusrakennusten ja kuljetuksiin liittyvien rakennusten rakentamistyöt
Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports
Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
Građevinski radovi na poslovnim zgradama, skladištima i industrijskim građevinama, građevinama vezanim za prijevoz
Kereskedelmi épületek, raktárak és ipari épületek, illetve szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
Lavori di costruzione di edifici commerciali, magazzini ed edifici industriali, edifici per i trasporti
Gebouwen met een commerciële functie, pakhuizen en industriële gebouwen, en gebouwen in verband met transport
Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem
Obras de construção de edifícios relacionados com edifícios comerciais, armazéns e edifícios industriais, edifícios relacionados com o transporte
Lucrări de construcţii de clădiri comerciale, de antrepozite şi de clădiri industriale, de clădiri pentru activităţi de transport

Eligibility requirements: Se reporter à l'article 5.1 du règlement de la consultation.