Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-09-18
Buyer: Oskarshamns kommun
Country: SE
Region: SE213
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45212000: Construction work for leisure buildings | 45212200
Estimated value: 112000000 SEK
Submission deadline: 2025-10-03

Technical requirements: Oskarshamns kommun avser att uppföra en ny träningsishall i anslutning till det befintliga arenaområdet, som idag inrymmer bland annat Be-Ge Hockey Center, simhall, tennishall, friidrottsarena, fotbollsplan och bandybana. 

Den nya träningsishallen planeras att uppföras på en del av fastigheten Oskarshamn 3:2. Byggnaden har en projekterad byggnadsarea (BYA) på 3 190,6 m² och en bruttoarea (BTA) på 4 214,5 m². Projektet omfattar även tillhörande markarbeten, inklusive anläggning av nya parkeringsytor.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-09-18
Buyer: Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A.
Country: ES
Region: ES418
Contract type: Works
CPV classification: 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings | 71200000
Estimated value:  EUR

Technical requirements: Contratación de la Redacción de Proyecto de Ejecución y Ejecución de las Obras para la construcción de viviendas colaborativas en régimen de legal protección, destinadas al alquiler social, principalmente para jóvenes, en la parcela catastral 3315005UM5131E0001YM sito en la calle Julio Senador Gomez 103 de Valladolid, financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Unión Europea- Next Generation EU
Conforme se indique en cada acto susceptible del mismo.


Winner: MEDIA CAÑA, S.L.
Award value: 12359943.01
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-09-18
Buyer: Waterschap Limburg
Country: NL
Region: NL422
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45220000
Estimated value: 4771000 EUR
Submission deadline: 2027-04-01
Award criteria: quality, price

Technical requirements: De werkzaamheden bestaan uit het opvijzelen van 4 woningen,
het slopen van 1 woning en bouwklaar opleveren van 1 kavel, en het aanhelen en aanpassen van de omringende infrastructuur.
De beschreven werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well als onderdeel van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma Waterschap Limburg (hierna HWBP WL). De werkzaamheden bestaan uit het opvijzelen van 4 woningen,
het slopen van 1 woning en bouwklaar opleveren van 1 kavel, en het aanhelen en aanpassen van de omringende infrastructuur.
De Werkzaamheden bestaan uit het opvijzelen van 4 woningen,
het slopen van 1 woning en bouwklaar opleveren van 1 kavel, en het aanhelen en aanpassen van de omringende infrastructuur. De werkzaamheden bestaan uit het opvijzelen van 4 woningen,
het slopen van 1 woning en bouwklaar opleveren van 1 kavel, en het aanhelen en aanpassen van de omringende infrastructuur.


Winner: Ploegam B.V.
Award value: 4771000
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-09-18
Buyer: Министерство на отбраната
Country: BG
Region: BG411
CPV classification: 50211000: Repair and maintenance services of aircraft

Technical requirements: Сключено РС № УД-03-38/10.12.2018 г. за осигуряване на летателната годност на самолети L-39ZA


Winner: Йотов и син България” ООД
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-09-18
Buyer: Rectorat de Mayotte
Country: FR
Region: FRY50
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2025-10-16
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Travaux de reconstruction du lycée Tani Malandi à Chirongui - Relance des lots 5 et 6
Valeur technique:
Moyens humains et qualifications du personnel
Procédé d'exécution : Préciser et détailler le mode opératoire
Le recours contentieux doit intervenir dans un délai de 2 mois, à compter du constat de non conciliation par le médiateur des entreprises ou de la publicité de l'acte attaqué.
- Si vous résidez outre-mer et devez saisir un tribunal siégeant en métropole ou si vous résidez en métropole et devez saisir un tribunal siégeant outre-mer, le délai de recours contre un acte est de 3 mois à partir de sa publicité.
Lot 5 Charpente - Couverture des bâtiments 2, 3, 4 et 5
Valeur technique:
Moyens humains et qualifications du personnel
Procédé d'exécution : Préciser et détailler le mode opératoire
La qualité des matériels et fournitures utilisés
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-09-18
Buyer: De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, De Bedrijfsvoeringspartner)
Country: NL
Region: NL366
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34000000 | 34110000: Passenger cars | 34136000 | 34139100 | 34144700: Ambulances
Submission deadline: 2025-11-11
Award criteria: price, quality

Technical requirements: De opdrachtgever is in het kader van onderhavige aanbesteding voornemens twee overeenkomsten af te sluiten voor de levering van operationele lease voertuigen. Het leveren van circa 28 operationele lease voertuigen.
Het leveren van circa 28 operationele lease voertuigen. Zie aanbestedingsdocumenten.
Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst vier (4) maal te verlengen met twaalf (12) maanden, tot en met uiterlijk 31 januari 2034.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-09-18
Buyer: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Country: LT
Region: LT011
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34144900: Tram cars
Estimated value:  EUR
Submission deadline: 2025-10-21

Technical requirements: Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka
https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4542519
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-09-18
Buyer: Health Service Executive (HSE)
Country: IE
Region: IE052
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71300000 | 71311000: Civil engineering consultancy services | 71312000: Structural engineering consultancy services | 71322000: Civil engineering design services
Estimated value: 40000000 EUR
Submission deadline: 2025-10-16

Technical requirements: Multi-Party Framework Agreement for Civil/Structural Engineering Services 2025 for HSE major works projects with an indicative value of typically (€50M - €400M) at the hospitals and healthcare facilities in the HSE Dublin and South East health region (excluding St Vincent’s University Hospital and St Michael’s Hospital). The HSE Dublin South East health region comprises of South Tipperary, Waterford, Kilkenny, Carlow, Wexford, part of Wicklow and part of South Dublin.
https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6323319
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-09-18
Buyer: Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM)
Country: PT
Region: PT300
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34144900: Tram cars
Estimated value: 630000 EUR
Award criteria: price, quality
EU fund: eu-funds

Technical requirements: ICP20250022 - AQUISIÇÃO DE 6 VIATURAS 100% ELÉTRICAS PARA UNIDADE HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIÁRIA - PRR
ICP20250022 - AQUISIÇÃO DE 6 VIATURAS 100% ELÉTRICAS PARA UNIDADE HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIÁRIA – PRR


Winner: Publications Office of the European Union
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-09-18
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331200: Solar photovoltaic modules
Estimated value: 1078000 RON
Award criteria: price
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Panourile fotovoltaice vor fi panouri de inalta eficienta, cu celule de tip N-type Bifacial, de 575 W care sa indeplineasca cerinta d eputere nominala totala a sistemului de 400 kW si suprafata disponibila pe sol. Se vor monta patru invertoare trifazice, cu o putere de 100 kW fiecare si cu o eficienta de pana la 98% (conform cu cerintele Ordinului ANRE nr. 208/14.12.2018). Iesirea din invertoare va fi centralizata intr-un tablou electric, iar plecarea va fi conectata la reteaua electrica de distributie. Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe sol cu ajutorul unei structuri suport prefabricate. Legatura dintre invertoare si punctul comun de conexiuni cu reteaua electrica de distributie se va realiza prin intermediul unui tablou electric de conexiuni special conceput. Sistemul de monitorizare impotriva insularizarii va fi compus dintr-o serie de echipamente care monitorizeaza sistemul fotovoltaic din punct de vedere al parametrilor electrici: releu digital ce monitorizeaza principalii parametri de retea (tensiune, frecventa, sincronism, fazare, lipsa faza sau nul).
Centrala electrica fotovoltaica este compusa din 696 panouri solare fotovoltaice, invertoare, tablouri de siguranta si protectie si un container unde se vor monta echipamentele electrice si se va face legatura cu PTAB. Terenul unde se va amplasa centrala electrica fotovoltaica va fi imprejmuit pe o lungime de 336 metri. Gardul pentru imprejmuire va fi realizat din plasa de sarma cu stalpi din teava de 70x70x4, din 2.5 metri in 2.5 metricu o inaltime de 2 metri. Suprafata unde va fi amplasata centrala electrica fotovoltaica va fi dotata cu sistem de iluminat pe tot perimetrul imprejmuirii si va fi monitorizata cu camere de supraveghere video. Suprafata unde se va amplasa centrala electrica fotovoltaica este de 7.037 mp.
Achizitie echipamente si lucrari de instalare „Centrala electrica fotovoltaica in comuna Cernesti, judetul Maramures” – 1.450.154,83 lei.
In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Numarul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor: 11.


Award value: 1078000
Number of bids: 9
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-09-18
Buyer: Transports publics de la région lausannoise sa
Country: CH
Region: CH011
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72260000: Software-related services | 72261000: Software support services | 72268000: Software supply services
Submission deadline: 2025-11-03
Award criteria: quality

Technical requirements: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch
Les Transports publics de la région lausannoise (tl) ont mis en place la solution Microsoft Office 365 (désormais appelée M365) pour la gestion des besoins des utilisateurs en termes d’outils bureautiques et de solution collaborative.
Le présent appel d’offres concerne les services de mise à disposition de licences Microsoft Office 365 ou de licences analogues telles que les licences « select ».
La contractualisation en découlant porte sur la période du 01.04.2026 au 31.03.2029.
Voies de droit
Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, dans les vingt jours dès sa notification par publication ; le recours doit être signé et indiquer les conclusions et ses motifs. La décision attaquée est jointe au recours.
<p>Selon les indications de la pièce 1 « Conditions administratives »&nbsp;</p>
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-09-18
Buyer: УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД
Country: BG
Region: BG411
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 33600000: Pharmaceutical products
Estimated value: 3550 BGN
Award criteria: price

Technical requirements: Доставка на лекарствен продукт по реда на Наредба № 10 от 17.11.2011 г. с INN Hydrocortisone, търговско
наименование Efmody. Доставка на:
1.Efmody 5 mg modified release hard capsules x 50 capsules в опаковка с INN Hydrocortisone,
с единична цена на опаковка 295,82 лв (словом: двеста деветдесет и пет лева, 82 ст) лева
без ДДС, съответно 354,98 лв (словом: триста петдесет и четири лева, 98 ст) лева с ДДС.
2. Efmody 10 mg modified release hard capsules x 50 capsules в опаковка с INN Hydrocortisone
с единична цена на опаковка 591,64 лева (словом: петстотин деветдесет и един лв, 64 ст)
лева без ДДС, съответно 709,97 лева (словом: седемстотин и девет лева, 97 ст) лева с
ДДС
На първо място се класира офертата с най-ниската стойност
Доставка на лекарствен продукт по реда на Наредба № 10 от 17.11.2011 г.  с INN  Hydrocortisone, търговско наименование Efmody.Доставка на лекарствен продукт по реда на Наредба № 10 от 17.11.2011 г.  с INN  Hydrocortisone, търговско наименование Efmody.


Winner: Ер-Ким Фармасютикълс България ЕООД
Award value: 3550
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-09-18
Buyer: Département de la Dordogne
Country: FR
Region: FRK24
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 32260000 | 38421100 | 71314200: Energy management services
Estimated value:  EUR
Award criteria: quality, price

Technical requirements: Le montant maximum de l'accord cadre est fixé en valeur à 320 000,00 euro(s)  H.T. pour 4 ans.
Le présent accord cadre est conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er octobre 2025 jusqu'au 30 septembre 2029.
La durée de l'accord-cadre est la période dans laquelle les bons de commande peuvent être émis.
L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité de cet accord-cadre.
Les bons de commande pourront être exécutés en dehors de la période de validité de l'accord-cadre dès lors qu'ils sont émis durant la période de validité de l'accord-cadre, sans que leur délai d'exécution correspondant à l'abonnement et la maintenance, n'excède toutefois pas 10 ans après la date de leur émission, durée correspondante à la durée de vie estimée des Points de Comptage.
L'accord-cadre ne sera pas reconduit
Les voies et délais des recours sont :
- Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12  et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23  et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat.
- Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées


Winner: ITMSOL
Award value: 320000
Number of bids: 3
Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2025-09-18
Buyer: Servicio Gallego de Salud
Country: ES
Region: ES111
Contract type: Services
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 72267000: Software maintenance and repair services | 72268000: Software supply services
Estimated value: 88400 EUR
Award criteria: price

Technical requirements: La contratación del suministro y actualización de licencias, soporte y mantenimiento de la plataforma de firma del Servizo Galego de Saúde
El suministro y actualización de licencias, soporte y mantenimiento de la plataforma de firma del Servizo Galego de Saúde


Winner: VIAVANSI CORPORACIÓN, S.L
Award value: 88400
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-09-18
Buyer: Gemeinde Allensbach
Country: DE
Region: DE138
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09310000 | 65310000: Electricity distribution
Submission deadline: 2025-10-17
Award criteria: price

Technical requirements: Lieferung des Stroms für das Kalenderjahr 2026 an die Gemeinde Allensbach.


Winner: Gemeinde Allensbach
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-09-18
Buyer: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal
Country: DE
Region: DEA22
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 79710000: Security services
Estimated value: 1240098 EUR
Submission deadline: 2030-05-31
Award criteria: price

Technical requirements: 24/7 Wachdienst in der Sicherheitszentrale Brunsbüttel 365 Tagen für den
Schutz der Liegenschaft des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes
Schleusen Brunsbüttel  nach innen und nach außen,
Tätigkeiten:
Steuerung und Beobachtung von Sicherheitsanlagen
Überwachung von Zaunanlagen
Überwachung von Videokameras
Zugangskontrolle
Überwachung Brandmeldeanlagen und Einbruchmeldetechnik
einschl. Dokumentation
24/7 Wachdienst in der Sicherheitszentrale Brunsbüttel 365 Tagen für den
Schutz der Liegenschaft des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes
Schleusen Brunsbüttel nach innen und nach außen,
Tätigkeiten:
Steuerung und Beobachtung von Sicherheitsanlagen
Überwachung von Zaunanlagen
Überwachung von Videokameras
Zugangskontrolle
Überwachung Brandmeldeanlagen und Einbruchmeldetechnik
einschl. Dokumentation


Winner: KWS GmbH & Co.
Award value: 1240098
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-09-18
Buyer: LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA PRIE SADM
Country: LT
Region: LT011
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72211000: Systems and user software programming services
Estimated value: 217000 EUR
Award criteria: price

Technical requirements: Perkančioji organizacija numato įsigyti darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinės sistemos priežiūros ir modifikavimo paslaugos. Paslaugų kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 72211000-7 Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga.


Winner: LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA PRIE SADM
Award value: 216750
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-09-18
Buyer: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Country: PL
Region: PL633
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33600000: Pharmaceutical products
Estimated value: 69825 PLN
Award criteria: price

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych w ramach importu docelowego w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych w ramach importu docelowego dla UCK w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SWZ.


Winner: Tramco Sp. z o.o.
Award value: 69825
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-09-18
Buyer: Stadt Korntal-Münchingen
Country: DE
Region: DE115
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 58724.76 EUR
Award criteria: price

Technical requirements: Lieferung und Einbau von Zementestrich mit entsprechender Ausgleichsdämmung
und Fugenherstellung auf einzubringende Abdichtung gegen Bodenfeuchte.
Abdichtung gegen Bodenfeuchte ca. 1.207m2
Ausgleichdämmungen Mineralfaser 12-50mm ca. 1.386m2
Trittschalldämmung Mineralfaser 20-30mm ca. 745m2
Heizzementestrichflächen Nenndicke 75-85mm
mit Hochleistungsvergütung ca. 750m2
Zementestrichflächen Nenndicke 65-80mm
mit Hochleistungsvergütung ca. 780m2
Bewegungsfugen im Estrich
(Scheinfugen, Bewegungsfugen, Stahlwinkel, etc.) ca. 420m
Die verkürzte Informations- und Wartfristen beträgt 10 Kalendertage.


Winner: Aytekin Fußbodentechnik GmbH
Award value: 125925.8
Number of bids: 16
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-09-18
Buyer: Mairie de Niort -Service marchés publics
Country: FR
Region: FRI33
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45233140: Roadway works
Estimated value: 3750000 EUR
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Opération décomposée en 3 lots-Une entreprise pourra soumissionner pour un lot, plusieurs lots ou l'ensemble des lots compte tenu de ses capacités professionnelles ; chaque lot fera l'objet d'une offre et d'un marché séparés.
Lot n°1 - Travaux de voirie pour petits chantiers :Accord-cadre à bons de commande, mono-attributaire.Montant maximum TTC sur 2 ans : 700 000 Euros
Lot n°2 - Travaux de voirie pour grosses opérations : Accord-cadre à marchés subséquents, multi-attributaires.Montant maximum TTC sur 2 ans :6 000 000 Euros  
Lot n°3 - Travaux de réseaux secs : Accord-cadre à bons de commande, mono-attributaire.Montant maximum TTC sur 2 ans : 800 000 Euros
EVALUATION CRITERE PRIX SUR 40 POINTS : 
La note sera calculée au regard de l'écart au moins disant et suivant la formule : 
Note = nb de points  (prix le plus bas/prix de l'offre examinée)
EVALUATION CRITERE VALEUR ENVIRONNEMENTALE SUR 10 POINTS :

Dispositions prises en matière d'environnement et notamment en matière de gestion des déchets, de nettoyage du chantier, de limitation des nuisances notamment sonores, gestion des poussières, … 
10
EVALUATION CRITERE VALEUR TECHNIQUE SUR 50 POINTS :

Moyens humains et matériels mis à disposition à la fois sur la partie étude et sur la partie travaux en tenant compte des spécificités du lot :
. Organisation pour la réalisation des études (matériels, encadrement, nombre de personnes, qualifications, CV des personnels désignés);
. Organisation pour la réalisation des travaux (effectifs prévus dont les CV des personnels et encadrants, qualifications et habilitations au regard de la réglementation et des matériels utilisés, modalités de mise en oeuvre des moyens matériels nécessaires aux prestations demandées dans le lot) 
 

10 


Modalités d'exécution des prestations prévues au CCTP, dont la préparation de chantier, le mode opératoire pour l'exécution des travaux pour chaque type de prestations identifiées 
25 
20
Modalité prise en matière d'hygiène et sécurité sur le chantier 5
Qualité des matériaux et produits utilisés au regard des fiches techniques transmises 10
Accord-cadre à bons de commande, mono-attributaire-Petits chantiers à moins de 40 000 Euros HT
Montant maximum TTC sur 2 ans : 700 000 Euros


Winner: Mairie de Niort -Service marchés publics
Number of bids: 3