Public procurement notice: Additional Information
Published: 2016-10-05
Buyer: Wasserstraßen-Neubauamt Berlin
Country: DE
Region: Berlin
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71319000: Expert witness services | 71321100 | 71333000 | 71500000
Submission deadline: 2016-10-11
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit nach § 46 VgV Wichtung: 70 % Ausführung von Leistungen der letzten 3 Jahre, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Vergleichbare Leistungen: Gutachten (ab einem Auftragswert von mehr als 5 000 EUR brutto) über Bauzeitveränderungen bei Großprojekten (ab einem Bauvolumen von mehr als 500 000 EUR brutto), bei dem der Sachverhalt bewertet wurde und festgestellt wurde, welche Auswirkungen die Abweichungen des tatsächlichen Bauablaufs gegenüber einem Soll-Bauablauf haben und wie sich diese zeitlich und monetär auswirken. Für Jede Referenz ist anzugeben: -Bauvolumen -anlagen- und maschinenbautechnischer Anteil am Bauvolumen oder Kennzeichnung des Projektes als Vorhaben betr. einen Flughafen, Bahnhof, ein Krankenhaus oder ein vergleichbar komplexes Funktionsgebäude -Rechnungswert -Leistungserbringung für Auftragnehmer o. Auftraggeber -Angabe, ob das Gutachten in ein gerichtliches Verfahren eingeführt wurde Mindeststandard: Mindestens 3 Referenzen für Bauprojekte mit einem Bauvolumen von mehr als 1 500 000 EUR und eigener Rechnungssumme über 10 000 EUR aus den letzten 3 Geschäftsjahren. Wertung der Referenzen: Die Referenzen werden wie folgt nach Bauvolumen, Zugehörigkeit zum Anlagenbau und eigenem Auftragsvolumen (Rechnungswert) sowie dem Auftraggeber und der „Gerichtsrelevanz“ bewertet: aa) Je Referenz (mögliche Höchstpunktzahl je Referenz: 11 Punkte) (1) Bauvolumen brutto größer als 200 000 000 EUR – 3 Referenzpunkte kleiner gleich 200 000 000 EUR und größer als 10 000 000 EUR 2 Referenzpunkte kleiner gleich 10 000 000 EUR und größer als 2 500 000 EUR 1 Referenzpunkt Gutachten bezogen auf ein Bauprojekt, bei dem der anlagen- und maschinenbautechnische Teil am Bauvolumen mindestens 25 % des Gesamtbauvolumens ist oder es sich um Vorhaben betr. einen Flughafen, Bahnhof, ein Krankenhaus oder ein vergleichbar komplexes Funktionsgebäude handelt Referenzpunkte aus Ziffer (1) x 2 multipliziert. (2) Rechnungswert für das Erstellen des Gutachtens und damit zusammenhängende Leistungen brutto größer als 1 000 000 EUR: 5 Referenzpunkte kleiner gleich 1 000 000 EUR und größer als 500 000 EUR: 4 Referenzpunkte kleiner gleich 500 000 EUR und größer als 250 000 EUR: 3 Referenzpunkte kleiner gleich 250 000 EUR und größer als 100 000 EUR: 2 Referenzpunkte kleiner gleich 100 000 EUR und größer als 10 000 EUR: 1 Referenzpunkt kleiner gleich 10 000 EUR: 0 Referenzpunkte Bei Leistungserbringung für einen Auftragnehmer: Referenzpunkte x 0,5. Keine Einführung des Gutachtens in ein gerichtliches Verfahren: Referenzpunkte x 0,5 (also je halbe Punktzahl möglich, d. h. ggf. Multiplikation mit 0,25 bei Leistung für AN ohne Gerichtsrelevanz) bb) Referenzen insgesamt: Bis zu 15 Referenzen werden gemäß vorstehend lit. aa) mit den dort genannten Referenzpunkten bewertet. Ab der 16. Referenz erfolgt eine Abminderung um 50 % (und zwar für die zunächst gemäß lit. aa) ermittelte Referenzpunktzahl) und ab der 26. Referenz um 80 %. cc) Wertungspunkte: 5 Wertungspunkte: ab 100 Punkte 4 Wertungspunkte: ab 85 Punkte 3 Wertungspunkte: ab 70 Punkte 2 Wertungspunkte: ab 55 Punkte 1 Wertungspunkt: ab 40 Punkten 0 Wertungspunkte unter 40 Punkten Zwischen 40 und 100 Punkten wird interpoliert mit 1 Nachkommastelle.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit nach § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV. Wichtung: 70 % Ausführung von Leistungen der letzten 3 Jahre, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Vergleichbare Leistungen: Gutachten (ab einem Auftragswert von mehr als 5 000,00 EUR brutto) über Bauzeitveränderungen bei Großprojekten (ab einem Bauvolumen von mehr als 500 000,00 EUR brutto), bei dem der Sachverhalt bewertet wurde und festgestellt wurde, welche Auswirkungen die Abweichungen des tatsächlichen Bauablaufs gegenüber einem Soll-Bauablauf haben und wie sich diese zeitlich und monetär auswirken. Für Jede Referenz ist anzugeben: -Bauvolumen -anlagen- und maschinenbautechnischer Anteil am Bauvolumen oder Kennzeichnung des Projektes als Vorhaben betr. einen Flughafen, Bahnhof, ein Krankenhaus oder ein vergleichbar komplexes Funktionsgebäude -Rechnungswert -Leistungserbringung für Auftragnehmer o. Auftraggeber -Angabe, ob das Gutachten in ein gerichtliches Verfahren eingeführt wurde Mindeststandard: Mindestens 3 Referenzen für Bauprojekte mit einem Bauvolumen von mehr als 1 500 000 EUR und eigener Rechnungssumme über 10 000 EUR aus den letzten 3 Geschäftsjahren. Wertung der Referenzen: Die Referenzen werden wie folgt nach Bauvolumen, Zugehörigkeit zum Anlagenbau und eigenem Auftragsvolumen (Rechnungswert) sowie dem Auftraggeber und der „Gerichtsrelevanz“ bewertet: aa) Je Referenz (mögliche Höchstpunktzahl je Referenz: 11 Punkte) (1) Bauvolumen brutto größer als 200 000 000 EUR – 3 Referenzpunkte kleiner gleich 200 000 000 EUR und größer als 10 000 000 EUR 2 Referenzpunkte kleiner gleich 10 000 000 EUR und größer als 2 500 000 EUR 1 Referenzpunkt Gutachten bezogen auf ein Bauprojekt, bei dem der anlagen- und maschinenbautechnische Teil am Bauvolumen mindestens 25 % des Gesamtbauvolumens ist oder es sich um Vorhaben betr. einen Flughafen, Bahnhof, ein Krankenhaus oder ein vergleichbar komplexes Funktionsgebäude handelt Referenzpunkte aus Ziffer (1) x 2 multipliziert. (2) Rechnungswert für das Erstellen des Gutachtens und damit zusammenhängende Leistungen brutto größer als 1 000 000 EUR: 5 Referenzpunkte kleiner gleich 1 000 000 EUR und größer als 500 000,00 EUR: 4 Referenzpunkte kleiner gleich 500 000,00 EUR und größer als 250 000,00 EUR: 3 Referenzpunkte kleiner gleich 250 000,00 EUR und größer als 100 000,00 EUR: 2 Referenzpunkte kleiner gleich 100 000 EUR und größer als 10 000,00 EUR: 1 Referenzpunkt kleiner gleich Euro 10.000,00: 0 Referenzpunkte Bei Leistungserbringung für einen Auftragnehmer: Referenzpunkte x 0,5. Keine Einführung des Gutachtens in ein gerichtliches Verfahren: Referenzpunkte x 0,5 (also je halbe Punktzahl möglich, d. h. ggf. Multiplikation mit 0,25 bei Leistung für AN ohne Gerichtsrelevanz) bb) Referenzen insgesamt: Bis zu 15 Referenzen werden gemäß vorstehend lit. aa) mit den dort genannten Referenzpunkten bewertet. Ab der 16. Referenz erfolgt eine Abminderung um 50 % (und zwar für die zunächst gemäß lit. aa) ermittelte Referenzpunktzahl) und ab der 26. Referenz um 80 %. cc) Wertungspunkte: 5 Wertungspunkte: ab 100 Punkte 4 Wertungspunkte: ab 85 Punkte 3 Wertungspunkte: ab 70 Punkte 2 Wertungspunkte: ab 55 Punkte 1 Wertungspunkt: ab 40 Punkten 0 Wertungspunkte unter 40 Punkten Zwischen 40 und 100 Punkten wird interpoliert mit 1 Nachkommastelle.
Die Vergabeunterlagen können unter http://www.evergabe-online.de abgerufen werden. Zusätzliche Information zu III.2.1: Mit dem Teilnahmeantrag müssen alle Erklärungen abgegeben werden, die in der Bekanntmachung selbst und unmittelbar gefordert werden. Aus dem Hinweis auf die Einheitliche Europäische Eigenerklärung bzw. das Formblatt 133/333b-L/F folgt nicht, dass Erklärungen/Nachweise vorgelegt werden müssen, die sich nicht aus der Bekanntmachung selbst ergeben. Der Hinweis sollte dem Bewerber nur die Möglichkeit eröffnen, die geforderten Erklärungen (und nur diese) in das Formblatt einzutragen, aus den Formblättern ergeben sich keine eigenen Anforderungen.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit nach § 46 VgV Wichtung: 70 % Ausführung von Leistungen der letzten 3 Jahre, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Vergleichbare Leistungen: Gutachten (ab einem Auftragswert von mehr als 5 000 EUR brutto) über Bauzeitveränderungen bei Großprojekten (ab einem Bauvolumen von mehr als 500 000 EUR brutto), bei dem der Sachverhalt bewertet wurde und festgestellt wurde, welche Auswirkungen die Abweichungen des tatsächlichen Bauablaufs gegenüber einem Soll-Bauablauf haben und wie sich diese zeitlich und monetär auswirken. Für Jede Referenz ist anzugeben: -Bauvolumen -anlagen- und maschinenbautechnischer Anteil am Bauvolumen oder Kennzeichnung des Projektes als Vorhaben betr. einen Flughafen, Bahnhof, ein Krankenhaus oder ein vergleichbar komplexes Funktionsgebäude -Rechnungswert -Leistungserbringung für Auftragnehmer o. Auftraggeber -Angabe, ob das Gutachten in ein gerichtliches Verfahren eingeführt wurde Mindeststandard: Mindestens 3 Referenzen für Bauprojekte mit einem Bauvolumen von mehr als 1 500 000 EUR und eigener Rechnungssumme über 10 000 EUR aus den letzten 3 Geschäftsjahren. Wertung der Referenzen: Die Referenzen werden wie folgt nach Bauvolumen, Zugehörigkeit zum Anlagenbau und eigenem Auftragsvolumen (Rechnungswert) sowie dem Auftraggeber und der „Gerichtsrelevanz“ bewertet: aa) Je Referenz (mögliche Höchstpunktzahl je Referenz: 11 Punkte) (1) Bauvolumen brutto größer als 200 000 000 EUR – 3 Referenzpunkte kleiner gleich 200 000 000 EUR und größer als 10 000 000 EUR 2 Referenzpunkte kleiner gleich 10 000 000 EUR und größer als 2 500 000 EUR 1 Referenzpunkt Gutachten bezogen auf ein Bauprojekt, bei dem der anlagen- und maschinenbautechnische Teil am Bauvolumen mindestens 25 % des Gesamtbauvolumens ist oder es sich um Vorhaben betr. einen Flughafen, Bahnhof, ein Krankenhaus oder ein vergleichbar komplexes Funktionsgebäude handelt Referenzpunkte aus Ziffer (1) x 2 multipliziert. (2) Rechnungswert für das Erstellen des Gutachtens und damit zusammenhängende Leistungen brutto größer als 1 000 000 EUR: 5 Referenzpunkte kleiner gleich 1 000 000 EUR und größer als 500 000 EUR: 4 Referenzpunkte kleiner gleich 500 000 EUR und größer als 250 000 EUR: 3 Referenzpunkte kleiner gleich 250 000 EUR und größer als 100 000 EUR: 2 Referenzpunkte kleiner gleich 100 000 EUR und größer als 10 000 EUR: 1 Referenzpunkt kleiner gleich 10 000 EUR: 0 Referenzpunkte Bei Leistungserbringung für einen Auftragnehmer: Referenzpunkte x 0,5. Keine Einführung des Gutachtens in ein gerichtliches Verfahren: Referenzpunkte x 0,5 (also je halbe Punktzahl möglich, d. h. ggf. Multiplikation mit 0,25 bei Leistung für AN ohne Gerichtsrelevanz) bb) Referenzen insgesamt: Bis zu 15 Referenzen werden gemäß vorstehend lit. aa) mit den dort genannten Referenzpunkten bewertet. Ab der 16. Referenz erfolgt eine Abminderung um 50 % (und zwar für die zunächst gemäß lit. aa) ermittelte Referenzpunktzahl) und ab der 26. Referenz um 80 %. cc) Wertungspunkte: 5 Wertungspunkte: ab 100 Punkte 4 Wertungspunkte: ab 85 Punkte 3 Wertungspunkte: ab 70 Punkte 2 Wertungspunkte: ab 55 Punkte 1 Wertungspunkt: ab 40 Punkten 0 Wertungspunkte unter 40 Punkten Zwischen 40 und 100 Punkten wird interpoliert mit 1 Nachkommastelle.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit nach § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV. Wichtung: 70 % Ausführung von Leistungen der letzten 3 Jahre, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Vergleichbare Leistungen: Gutachten (ab einem Auftragswert von mehr als 5 000,00 EUR brutto) über Bauzeitveränderungen bei Großprojekten (ab einem Bauvolumen von mehr als 500 000,00 EUR brutto), bei dem der Sachverhalt bewertet wurde und festgestellt wurde, welche Auswirkungen die Abweichungen des tatsächlichen Bauablaufs gegenüber einem Soll-Bauablauf haben und wie sich diese zeitlich und monetär auswirken. Für Jede Referenz ist anzugeben: -Bauvolumen -anlagen- und maschinenbautechnischer Anteil am Bauvolumen oder Kennzeichnung des Projektes als Vorhaben betr. einen Flughafen, Bahnhof, ein Krankenhaus oder ein vergleichbar komplexes Funktionsgebäude -Rechnungswert -Leistungserbringung für Auftragnehmer o. Auftraggeber -Angabe, ob das Gutachten in ein gerichtliches Verfahren eingeführt wurde Mindeststandard: Mindestens 3 Referenzen für Bauprojekte mit einem Bauvolumen von mehr als 1 500 000 EUR und eigener Rechnungssumme über 10 000 EUR aus den letzten 3 Geschäftsjahren. Wertung der Referenzen: Die Referenzen werden wie folgt nach Bauvolumen, Zugehörigkeit zum Anlagenbau und eigenem Auftragsvolumen (Rechnungswert) sowie dem Auftraggeber und der „Gerichtsrelevanz“ bewertet: aa) Je Referenz (mögliche Höchstpunktzahl je Referenz: 11 Punkte) (1) Bauvolumen brutto größer als 200 000 000 EUR – 3 Referenzpunkte kleiner gleich 200 000 000 EUR und größer als 10 000 000 EUR 2 Referenzpunkte kleiner gleich 10 000 000 EUR und größer als 2 500 000 EUR 1 Referenzpunkt Gutachten bezogen auf ein Bauprojekt, bei dem der anlagen- und maschinenbautechnische Teil am Bauvolumen mindestens 25 % des Gesamtbauvolumens ist oder es sich um Vorhaben betr. einen Flughafen, Bahnhof, ein Krankenhaus oder ein vergleichbar komplexes Funktionsgebäude handelt Referenzpunkte aus Ziffer (1) x 2 multipliziert. (2) Rechnungswert für das Erstellen des Gutachtens und damit zusammenhängende Leistungen brutto größer als 1 000 000 EUR: 5 Referenzpunkte kleiner gleich 1 000 000 EUR und größer als 500 000,00 EUR: 4 Referenzpunkte kleiner gleich 500 000,00 EUR und größer als 250 000,00 EUR: 3 Referenzpunkte kleiner gleich 250 000,00 EUR und größer als 100 000,00 EUR: 2 Referenzpunkte kleiner gleich 100 000 EUR und größer als 10 000,00 EUR: 1 Referenzpunkt kleiner gleich Euro 10.000,00: 0 Referenzpunkte Bei Leistungserbringung für einen Auftragnehmer: Referenzpunkte x 0,5. Keine Einführung des Gutachtens in ein gerichtliches Verfahren: Referenzpunkte x 0,5 (also je halbe Punktzahl möglich, d. h. ggf. Multiplikation mit 0,25 bei Leistung für AN ohne Gerichtsrelevanz) bb) Referenzen insgesamt: Bis zu 15 Referenzen werden gemäß vorstehend lit. aa) mit den dort genannten Referenzpunkten bewertet. Ab der 16. Referenz erfolgt eine Abminderung um 50 % (und zwar für die zunächst gemäß lit. aa) ermittelte Referenzpunktzahl) und ab der 26. Referenz um 80 %. cc) Wertungspunkte: 5 Wertungspunkte: ab 100 Punkte 4 Wertungspunkte: ab 85 Punkte 3 Wertungspunkte: ab 70 Punkte 2 Wertungspunkte: ab 55 Punkte 1 Wertungspunkt: ab 40 Punkten 0 Wertungspunkte unter 40 Punkten Zwischen 40 und 100 Punkten wird interpoliert mit 1 Nachkommastelle.
Die Vergabeunterlagen können unter http://www.evergabe-online.de abgerufen werden. Zusätzliche Information zu III.2.1: Mit dem Teilnahmeantrag müssen alle Erklärungen abgegeben werden, die in der Bekanntmachung selbst und unmittelbar gefordert werden. Aus dem Hinweis auf die Einheitliche Europäische Eigenerklärung bzw. das Formblatt 133/333b-L/F folgt nicht, dass Erklärungen/Nachweise vorgelegt werden müssen, die sich nicht aus der Bekanntmachung selbst ergeben. Der Hinweis sollte dem Bewerber nur die Möglichkeit eröffnen, die geforderten Erklärungen (und nur diese) in das Formblatt einzutragen, aus den Formblättern ergeben sich keine eigenen Anforderungen.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit nach § 46 VgV Wichtung: 70 % Ausführung von Leistungen der letzten 3 Jahre, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Vergleichbare Leistungen: Gutachten (ab einem Auftragswert von mehr als 5 000 EUR brutto) über Bauzeitveränderungen bei Großprojekten (ab einem Bauvolumen von mehr als 500 000 EUR brutto), bei dem der Sachverhalt bewertet wurde und festgestellt wurde, welche Auswirkungen die Abweichungen des tatsächlichen Bauablaufs gegenüber einem Soll-Bauablauf haben und wie sich diese zeitlich und monetär auswirken. Für Jede Referenz ist anzugeben: -Bauvolumen -anlagen- und maschinenbautechnischer Anteil am Bauvolumen oder Kennzeichnung des Projektes als Vorhaben betr. einen Flughafen, Bahnhof, ein Krankenhaus oder ein vergleichbar komplexes Funktionsgebäude -Rechnungswert -Leistungserbringung für Auftragnehmer o. Auftraggeber -Angabe, ob das Gutachten in ein gerichtliches Verfahren eingeführt wurde Mindeststandard: Mindestens 3 Referenzen für Bauprojekte mit einem Bauvolumen von mehr als 1 500 000 EUR und eigener Rechnungssumme über 10 000 EUR aus den letzten 3 Geschäftsjahren. Wertung der Referenzen: Die Referenzen werden wie folgt nach Bauvolumen, Zugehörigkeit zum Anlagenbau und eigenem Auftragsvolumen (Rechnungswert) sowie dem Auftraggeber und der „Gerichtsrelevanz“ bewertet: aa) Je Referenz (mögliche Höchstpunktzahl je Referenz: 11 Punkte) (1) Bauvolumen brutto größer als 200 000 000 EUR – 3 Referenzpunkte kleiner gleich 200 000 000 EUR und größer als 10 000 000 EUR 2 Referenzpunkte kleiner gleich 10 000 000 EUR und größer als 2 500 000 EUR 1 Referenzpunkt Gutachten bezogen auf ein Bauprojekt, bei dem der anlagen- und maschinenbautechnische Teil am Bauvolumen mindestens 25 % des Gesamtbauvolumens ist oder es sich um Vorhaben betr. einen Flughafen, Bahnhof, ein Krankenhaus oder ein vergleichbar komplexes Funktionsgebäude handelt Referenzpunkte aus Ziffer (1) x 2 multipliziert. (2) Rechnungswert für das Erstellen des Gutachtens und damit zusammenhängende Leistungen brutto größer als 1 000 000 EUR: 5 Referenzpunkte kleiner gleich 1 000 000 EUR und größer als 500 000 EUR: 4 Referenzpunkte kleiner gleich 500 000 EUR und größer als 250 000 EUR: 3 Referenzpunkte kleiner gleich 250 000 EUR und größer als 100 000 EUR: 2 Referenzpunkte kleiner gleich 100 000 EUR und größer als 10 000 EUR: 1 Referenzpunkt kleiner gleich 10 000 EUR: 0 Referenzpunkte Bei Leistungserbringung für einen Auftragnehmer: Referenzpunkte x 0,5. Keine Einführung des Gutachtens in ein gerichtliches Verfahren: Referenzpunkte x 0,5 (also je halbe Punktzahl möglich, d. h. ggf. Multiplikation mit 0,25 bei Leistung für AN ohne Gerichtsrelevanz) bb) Referenzen insgesamt: Bis zu 15 Referenzen werden gemäß vorstehend lit. aa) mit den dort genannten Referenzpunkten bewertet. Ab der 16. Referenz erfolgt eine Abminderung um 50 % (und zwar für die zunächst gemäß lit. aa) ermittelte Referenzpunktzahl) und ab der 26. Referenz um 80 %. cc) Wertungspunkte: 5 Wertungspunkte: ab 100 Punkte 4 Wertungspunkte: ab 85 Punkte 3 Wertungspunkte: ab 70 Punkte 2 Wertungspunkte: ab 55 Punkte 1 Wertungspunkt: ab 40 Punkten 0 Wertungspunkte unter 40 Punkten Zwischen 40 und 100 Punkten wird interpoliert mit 1 Nachkommastelle.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit nach § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV. Wichtung: 70 % Ausführung von Leistungen der letzten 3 Jahre, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Vergleichbare Leistungen: Gutachten (ab einem Auftragswert von mehr als 5 000,00 EUR brutto) über Bauzeitveränderungen bei Großprojekten (ab einem Bauvolumen von mehr als 500 000,00 EUR brutto), bei dem der Sachverhalt bewertet wurde und festgestellt wurde, welche Auswirkungen die Abweichungen des tatsächlichen Bauablaufs gegenüber einem Soll-Bauablauf haben und wie sich diese zeitlich und monetär auswirken. Für Jede Referenz ist anzugeben: -Bauvolumen -anlagen- und maschinenbautechnischer Anteil am Bauvolumen oder Kennzeichnung des Projektes als Vorhaben betr. einen Flughafen, Bahnhof, ein Krankenhaus oder ein vergleichbar komplexes Funktionsgebäude -Rechnungswert -Leistungserbringung für Auftragnehmer o. Auftraggeber -Angabe, ob das Gutachten in ein gerichtliches Verfahren eingeführt wurde Mindeststandard: Mindestens 3 Referenzen für Bauprojekte mit einem Bauvolumen von mehr als 1 500 000 EUR und eigener Rechnungssumme über 10 000 EUR aus den letzten 3 Geschäftsjahren. Wertung der Referenzen: Die Referenzen werden wie folgt nach Bauvolumen, Zugehörigkeit zum Anlagenbau und eigenem Auftragsvolumen (Rechnungswert) sowie dem Auftraggeber und der „Gerichtsrelevanz“ bewertet: aa) Je Referenz (mögliche Höchstpunktzahl je Referenz: 11 Punkte) (1) Bauvolumen brutto größer als 200 000 000 EUR – 3 Referenzpunkte kleiner gleich 200 000 000 EUR und größer als 10 000 000 EUR 2 Referenzpunkte kleiner gleich 10 000 000 EUR und größer als 2 500 000 EUR 1 Referenzpunkt Gutachten bezogen auf ein Bauprojekt, bei dem der anlagen- und maschinenbautechnische Teil am Bauvolumen mindestens 25 % des Gesamtbauvolumens ist oder es sich um Vorhaben betr. einen Flughafen, Bahnhof, ein Krankenhaus oder ein vergleichbar komplexes Funktionsgebäude handelt Referenzpunkte aus Ziffer (1) x 2 multipliziert. (2) Rechnungswert für das Erstellen des Gutachtens und damit zusammenhängende Leistungen brutto größer als 1 000 000 EUR: 5 Referenzpunkte kleiner gleich 1 000 000 EUR und größer als 500 000,00 EUR: 4 Referenzpunkte kleiner gleich 500 000,00 EUR und größer als 250 000,00 EUR: 3 Referenzpunkte kleiner gleich 250 000,00 EUR und größer als 100 000,00 EUR: 2 Referenzpunkte kleiner gleich 100 000 EUR und größer als 10 000,00 EUR: 1 Referenzpunkt kleiner gleich Euro 10.000,00: 0 Referenzpunkte Bei Leistungserbringung für einen Auftragnehmer: Referenzpunkte x 0,5. Keine Einführung des Gutachtens in ein gerichtliches Verfahren: Referenzpunkte x 0,5 (also je halbe Punktzahl möglich, d. h. ggf. Multiplikation mit 0,25 bei Leistung für AN ohne Gerichtsrelevanz) bb) Referenzen insgesamt: Bis zu 15 Referenzen werden gemäß vorstehend lit. aa) mit den dort genannten Referenzpunkten bewertet. Ab der 16. Referenz erfolgt eine Abminderung um 50 % (und zwar für die zunächst gemäß lit. aa) ermittelte Referenzpunktzahl) und ab der 26. Referenz um 80 %. cc) Wertungspunkte: 5 Wertungspunkte: ab 100 Punkte 4 Wertungspunkte: ab 85 Punkte 3 Wertungspunkte: ab 70 Punkte 2 Wertungspunkte: ab 55 Punkte 1 Wertungspunkt: ab 40 Punkten 0 Wertungspunkte unter 40 Punkten Zwischen 40 und 100 Punkten wird interpoliert mit 1 Nachkommastelle.
Die Vergabeunterlagen können unter http://www.evergabe-online.de abgerufen werden. Zusätzliche Information zu III.2.1: Mit dem Teilnahmeantrag müssen alle Erklärungen abgegeben werden, die in der Bekanntmachung selbst und unmittelbar gefordert werden. Aus dem Hinweis auf die Einheitliche Europäische Eigenerklärung bzw. das Formblatt 133/333b-L/F folgt nicht, dass Erklärungen/Nachweise vorgelegt werden müssen, die sich nicht aus der Bekanntmachung selbst ergeben. Der Hinweis sollte dem Bewerber nur die Möglichkeit eröffnen, die geforderten Erklärungen (und nur diese) in das Formblatt einzutragen, aus den Formblättern ergeben sich keine eigenen Anforderungen.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit nach § 46 VgV Wichtung: 70 % Ausführung von Leistungen der letzten 3 Jahre, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Vergleichbare Leistungen: Gutachten (ab einem Auftragswert von mehr als 5 000 EUR brutto) über Bauzeitveränderungen bei Großprojekten (ab einem Bauvolumen von mehr als 500 000 EUR brutto), bei dem der Sachverhalt bewertet wurde und festgestellt wurde, welche Auswirkungen die Abweichungen des tatsächlichen Bauablaufs gegenüber einem Soll-Bauablauf haben und wie sich diese zeitlich und monetär auswirken. Für Jede Referenz ist anzugeben: -Bauvolumen -anlagen- und maschinenbautechnischer Anteil am Bauvolumen oder Kennzeichnung des Projektes als Vorhaben betr. einen Flughafen, Bahnhof, ein Krankenhaus oder ein vergleichbar komplexes Funktionsgebäude -Rechnungswert -Leistungserbringung für Auftragnehmer o. Auftraggeber -Angabe, ob das Gutachten in ein gerichtliches Verfahren eingeführt wurde Mindeststandard: Mindestens 3 Referenzen für Bauprojekte mit einem Bauvolumen von mehr als 1 500 000 EUR und eigener Rechnungssumme über 10 000 EUR aus den letzten 3 Geschäftsjahren. Wertung der Referenzen: Die Referenzen werden wie folgt nach Bauvolumen, Zugehörigkeit zum Anlagenbau und eigenem Auftragsvolumen (Rechnungswert) sowie dem Auftraggeber und der „Gerichtsrelevanz“ bewertet: aa) Je Referenz (mögliche Höchstpunktzahl je Referenz: 11 Punkte) (1) Bauvolumen brutto größer als 200 000 000 EUR – 3 Referenzpunkte kleiner gleich 200 000 000 EUR und größer als 10 000 000 EUR 2 Referenzpunkte kleiner gleich 10 000 000 EUR und größer als 2 500 000 EUR 1 Referenzpunkt Gutachten bezogen auf ein Bauprojekt, bei dem der anlagen- und maschinenbautechnische Teil am Bauvolumen mindestens 25 % des Gesamtbauvolumens ist oder es sich um Vorhaben betr. einen Flughafen, Bahnhof, ein Krankenhaus oder ein vergleichbar komplexes Funktionsgebäude handelt Referenzpunkte aus Ziffer (1) x 2 multipliziert. (2) Rechnungswert für das Erstellen des Gutachtens und damit zusammenhängende Leistungen brutto größer als 1 000 000 EUR: 5 Referenzpunkte kleiner gleich 1 000 000 EUR und größer als 500 000 EUR: 4 Referenzpunkte kleiner gleich 500 000 EUR und größer als 250 000 EUR: 3 Referenzpunkte kleiner gleich 250 000 EUR und größer als 100 000 EUR: 2 Referenzpunkte kleiner gleich 100 000 EUR und größer als 10 000 EUR: 1 Referenzpunkt kleiner gleich 10 000 EUR: 0 Referenzpunkte Bei Leistungserbringung für einen Auftragnehmer: Referenzpunkte x 0,5. Keine Einführung des Gutachtens in ein gerichtliches Verfahren: Referenzpunkte x 0,5 (also je halbe Punktzahl möglich, d. h. ggf. Multiplikation mit 0,25 bei Leistung für AN ohne Gerichtsrelevanz) bb) Referenzen insgesamt: Bis zu 15 Referenzen werden gemäß vorstehend lit. aa) mit den dort genannten Referenzpunkten bewertet. Ab der 16. Referenz erfolgt eine Abminderung um 50 % (und zwar für die zunächst gemäß lit. aa) ermittelte Referenzpunktzahl) und ab der 26. Referenz um 80 %. cc) Wertungspunkte: 5 Wertungspunkte: ab 100 Punkte 4 Wertungspunkte: ab 85 Punkte 3 Wertungspunkte: ab 70 Punkte 2 Wertungspunkte: ab 55 Punkte 1 Wertungspunkt: ab 40 Punkten 0 Wertungspunkte unter 40 Punkten Zwischen 40 und 100 Punkten wird interpoliert mit 1 Nachkommastelle.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit nach § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV. Wichtung: 70 % Ausführung von Leistungen der letzten 3 Jahre, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Vergleichbare Leistungen: Gutachten (ab einem Auftragswert von mehr als 5 000,00 EUR brutto) über Bauzeitveränderungen bei Großprojekten (ab einem Bauvolumen von mehr als 500 000,00 EUR brutto), bei dem der Sachverhalt bewertet wurde und festgestellt wurde, welche Auswirkungen die Abweichungen des tatsächlichen Bauablaufs gegenüber einem Soll-Bauablauf haben und wie sich diese zeitlich und monetär auswirken. Für Jede Referenz ist anzugeben: -Bauvolumen -anlagen- und maschinenbautechnischer Anteil am Bauvolumen oder Kennzeichnung des Projektes als Vorhaben betr. einen Flughafen, Bahnhof, ein Krankenhaus oder ein vergleichbar komplexes Funktionsgebäude -Rechnungswert -Leistungserbringung für Auftragnehmer o. Auftraggeber -Angabe, ob das Gutachten in ein gerichtliches Verfahren eingeführt wurde Mindeststandard: Mindestens 3 Referenzen für Bauprojekte mit einem Bauvolumen von mehr als 1 500 000 EUR und eigener Rechnungssumme über 10 000 EUR aus den letzten 3 Geschäftsjahren. Wertung der Referenzen: Die Referenzen werden wie folgt nach Bauvolumen, Zugehörigkeit zum Anlagenbau und eigenem Auftragsvolumen (Rechnungswert) sowie dem Auftraggeber und der „Gerichtsrelevanz“ bewertet: aa) Je Referenz (mögliche Höchstpunktzahl je Referenz: 11 Punkte) (1) Bauvolumen brutto größer als 200 000 000 EUR – 3 Referenzpunkte kleiner gleich 200 000 000 EUR und größer als 10 000 000 EUR 2 Referenzpunkte kleiner gleich 10 000 000 EUR und größer als 2 500 000 EUR 1 Referenzpunkt Gutachten bezogen auf ein Bauprojekt, bei dem der anlagen- und maschinenbautechnische Teil am Bauvolumen mindestens 25 % des Gesamtbauvolumens ist oder es sich um Vorhaben betr. einen Flughafen, Bahnhof, ein Krankenhaus oder ein vergleichbar komplexes Funktionsgebäude handelt Referenzpunkte aus Ziffer (1) x 2 multipliziert. (2) Rechnungswert für das Erstellen des Gutachtens und damit zusammenhängende Leistungen brutto größer als 1 000 000 EUR: 5 Referenzpunkte kleiner gleich 1 000 000 EUR und größer als 500 000,00 EUR: 4 Referenzpunkte kleiner gleich 500 000,00 EUR und größer als 250 000,00 EUR: 3 Referenzpunkte kleiner gleich 250 000,00 EUR und größer als 100 000,00 EUR: 2 Referenzpunkte kleiner gleich 100 000 EUR und größer als 10 000,00 EUR: 1 Referenzpunkt kleiner gleich Euro 10.000,00: 0 Referenzpunkte Bei Leistungserbringung für einen Auftragnehmer: Referenzpunkte x 0,5. Keine Einführung des Gutachtens in ein gerichtliches Verfahren: Referenzpunkte x 0,5 (also je halbe Punktzahl möglich, d. h. ggf. Multiplikation mit 0,25 bei Leistung für AN ohne Gerichtsrelevanz) bb) Referenzen insgesamt: Bis zu 15 Referenzen werden gemäß vorstehend lit. aa) mit den dort genannten Referenzpunkten bewertet. Ab der 16. Referenz erfolgt eine Abminderung um 50 % (und zwar für die zunächst gemäß lit. aa) ermittelte Referenzpunktzahl) und ab der 26. Referenz um 80 %. cc) Wertungspunkte: 5 Wertungspunkte: ab 100 Punkte 4 Wertungspunkte: ab 85 Punkte 3 Wertungspunkte: ab 70 Punkte 2 Wertungspunkte: ab 55 Punkte 1 Wertungspunkt: ab 40 Punkten 0 Wertungspunkte unter 40 Punkten Zwischen 40 und 100 Punkten wird interpoliert mit 1 Nachkommastelle.
Die Vergabeunterlagen können unter http://www.evergabe-online.de abgerufen werden. Zusätzliche Information zu III.2.1: Mit dem Teilnahmeantrag müssen alle Erklärungen abgegeben werden, die in der Bekanntmachung selbst und unmittelbar gefordert werden. Aus dem Hinweis auf die Einheitliche Europäische Eigenerklärung bzw. das Formblatt 133/333b-L/F folgt nicht, dass Erklärungen/Nachweise vorgelegt werden müssen, die sich nicht aus der Bekanntmachung selbst ergeben. Der Hinweis sollte dem Bewerber nur die Möglichkeit eröffnen, die geforderten Erklärungen (und nur diese) in das Formblatt einzutragen, aus den Formblättern ergeben sich keine eigenen Anforderungen.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit nach § 46 VgV Wichtung: 70 % Ausführung von Leistungen der letzten 3 Jahre, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Vergleichbare Leistungen: Gutachten (ab einem Auftragswert von mehr als 5 000 EUR brutto) über Bauzeitveränderungen bei Großprojekten (ab einem Bauvolumen von mehr als 500 000 EUR brutto), bei dem der Sachverhalt bewertet wurde und festgestellt wurde, welche Auswirkungen die Abweichungen des tatsächlichen Bauablaufs gegenüber einem Soll-Bauablauf haben und wie sich diese zeitlich und monetär auswirken. Für Jede Referenz ist anzugeben: -Bauvolumen -anlagen- und maschinenbautechnischer Anteil am Bauvolumen oder Kennzeichnung des Projektes als Vorhaben betr. einen Flughafen, Bahnhof, ein Krankenhaus oder ein vergleichbar komplexes Funktionsgebäude -Rechnungswert -Leistungserbringung für Auftragnehmer o. Auftraggeber -Angabe, ob das Gutachten in ein gerichtliches Verfahren eingeführt wurde Mindeststandard: Mindestens 3 Referenzen für Bauprojekte mit einem Bauvolumen von mehr als 1 500 000 EUR und eigener Rechnungssumme über 10 000 EUR aus den letzten 3 Geschäftsjahren. Wertung der Referenzen: Die Referenzen werden wie folgt nach Bauvolumen, Zugehörigkeit zum Anlagenbau und eigenem Auftragsvolumen (Rechnungswert) sowie dem Auftraggeber und der „Gerichtsrelevanz“ bewertet: aa) Je Referenz (mögliche Höchstpunktzahl je Referenz: 11 Punkte) (1) Bauvolumen brutto größer als 200 000 000 EUR – 3 Referenzpunkte kleiner gleich 200 000 000 EUR und größer als 10 000 000 EUR 2 Referenzpunkte kleiner gleich 10 000 000 EUR und größer als 2 500 000 EUR 1 Referenzpunkt Gutachten bezogen auf ein Bauprojekt, bei dem der anlagen- und maschinenbautechnische Teil am Bauvolumen mindestens 25 % des Gesamtbauvolumens ist oder es sich um Vorhaben betr. einen Flughafen, Bahnhof, ein Krankenhaus oder ein vergleichbar komplexes Funktionsgebäude handelt Referenzpunkte aus Ziffer (1) x 2 multipliziert. (2) Rechnungswert für das Erstellen des Gutachtens und damit zusammenhängende Leistungen brutto größer als 1 000 000 EUR: 5 Referenzpunkte kleiner gleich 1 000 000 EUR und größer als 500 000 EUR: 4 Referenzpunkte kleiner gleich 500 000 EUR und größer als 250 000 EUR: 3 Referenzpunkte kleiner gleich 250 000 EUR und größer als 100 000 EUR: 2 Referenzpunkte kleiner gleich 100 000 EUR und größer als 10 000 EUR: 1 Referenzpunkt kleiner gleich 10 000 EUR: 0 Referenzpunkte Bei Leistungserbringung für einen Auftragnehmer: Referenzpunkte x 0,5. Keine Einführung des Gutachtens in ein gerichtliches Verfahren: Referenzpunkte x 0,5 (also je halbe Punktzahl möglich, d. h. ggf. Multiplikation mit 0,25 bei Leistung für AN ohne Gerichtsrelevanz) bb) Referenzen insgesamt: Bis zu 15 Referenzen werden gemäß vorstehend lit. aa) mit den dort genannten Referenzpunkten bewertet. Ab der 16. Referenz erfolgt eine Abminderung um 50 % (und zwar für die zunächst gemäß lit. aa) ermittelte Referenzpunktzahl) und ab der 26. Referenz um 80 %. cc) Wertungspunkte: 5 Wertungspunkte: ab 100 Punkte 4 Wertungspunkte: ab 85 Punkte 3 Wertungspunkte: ab 70 Punkte 2 Wertungspunkte: ab 55 Punkte 1 Wertungspunkt: ab 40 Punkten 0 Wertungspunkte unter 40 Punkten Zwischen 40 und 100 Punkten wird interpoliert mit 1 Nachkommastelle.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit nach § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV. Wichtung: 70 % Ausführung von Leistungen der letzten 3 Jahre, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Vergleichbare Leistungen: Gutachten (ab einem Auftragswert von mehr als 5 000,00 EUR brutto) über Bauzeitveränderungen bei Großprojekten (ab einem Bauvolumen von mehr als 500 000,00 EUR brutto), bei dem der Sachverhalt bewertet wurde und festgestellt wurde, welche Auswirkungen die Abweichungen des tatsächlichen Bauablaufs gegenüber einem Soll-Bauablauf haben und wie sich diese zeitlich und monetär auswirken. Für Jede Referenz ist anzugeben: -Bauvolumen -anlagen- und maschinenbautechnischer Anteil am Bauvolumen oder Kennzeichnung des Projektes als Vorhaben betr. einen Flughafen, Bahnhof, ein Krankenhaus oder ein vergleichbar komplexes Funktionsgebäude -Rechnungswert -Leistungserbringung für Auftragnehmer o. Auftraggeber -Angabe, ob das Gutachten in ein gerichtliches Verfahren eingeführt wurde Mindeststandard: Mindestens 3 Referenzen für Bauprojekte mit einem Bauvolumen von mehr als 1 500 000 EUR und eigener Rechnungssumme über 10 000 EUR aus den letzten 3 Geschäftsjahren. Wertung der Referenzen: Die Referenzen werden wie folgt nach Bauvolumen, Zugehörigkeit zum Anlagenbau und eigenem Auftragsvolumen (Rechnungswert) sowie dem Auftraggeber und der „Gerichtsrelevanz“ bewertet: aa) Je Referenz (mögliche Höchstpunktzahl je Referenz: 11 Punkte) (1) Bauvolumen brutto größer als 200 000 000 EUR – 3 Referenzpunkte kleiner gleich 200 000 000 EUR und größer als 10 000 000 EUR 2 Referenzpunkte kleiner gleich 10 000 000 EUR und größer als 2 500 000 EUR 1 Referenzpunkt Gutachten bezogen auf ein Bauprojekt, bei dem der anlagen- und maschinenbautechnische Teil am Bauvolumen mindestens 25 % des Gesamtbauvolumens ist oder es sich um Vorhaben betr. einen Flughafen, Bahnhof, ein Krankenhaus oder ein vergleichbar komplexes Funktionsgebäude handelt Referenzpunkte aus Ziffer (1) x 2 multipliziert. (2) Rechnungswert für das Erstellen des Gutachtens und damit zusammenhängende Leistungen brutto größer als 1 000 000 EUR: 5 Referenzpunkte kleiner gleich 1 000 000 EUR und größer als 500 000,00 EUR: 4 Referenzpunkte kleiner gleich 500 000,00 EUR und größer als 250 000,00 EUR: 3 Referenzpunkte kleiner gleich 250 000,00 EUR und größer als 100 000,00 EUR: 2 Referenzpunkte kleiner gleich 100 000 EUR und größer als 10 000,00 EUR: 1 Referenzpunkt kleiner gleich Euro 10.000,00: 0 Referenzpunkte Bei Leistungserbringung für einen Auftragnehmer: Referenzpunkte x 0,5. Keine Einführung des Gutachtens in ein gerichtliches Verfahren: Referenzpunkte x 0,5 (also je halbe Punktzahl möglich, d. h. ggf. Multiplikation mit 0,25 bei Leistung für AN ohne Gerichtsrelevanz) bb) Referenzen insgesamt: Bis zu 15 Referenzen werden gemäß vorstehend lit. aa) mit den dort genannten Referenzpunkten bewertet. Ab der 16. Referenz erfolgt eine Abminderung um 50 % (und zwar für die zunächst gemäß lit. aa) ermittelte Referenzpunktzahl) und ab der 26. Referenz um 80 %. cc) Wertungspunkte: 5 Wertungspunkte: ab 100 Punkte 4 Wertungspunkte: ab 85 Punkte 3 Wertungspunkte: ab 70 Punkte 2 Wertungspunkte: ab 55 Punkte 1 Wertungspunkt: ab 40 Punkten 0 Wertungspunkte unter 40 Punkten Zwischen 40 und 100 Punkten wird interpoliert mit 1 Nachkommastelle.
Die Vergabeunterlagen können unter http://www.evergabe-online.de abgerufen werden. Zusätzliche Information zu III.2.1: Mit dem Teilnahmeantrag müssen alle Erklärungen abgegeben werden, die in der Bekanntmachung selbst und unmittelbar gefordert werden. Aus dem Hinweis auf die Einheitliche Europäische Eigenerklärung bzw. das Formblatt 133/333b-L/F folgt nicht, dass Erklärungen/Nachweise vorgelegt werden müssen, die sich nicht aus der Bekanntmachung selbst ergeben. Der Hinweis sollte dem Bewerber nur die Möglichkeit eröffnen, die geforderten Erklärungen (und nur diese) in das Formblatt einzutragen, aus den Formblättern ergeben sich keine eigenen Anforderungen.