Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-04-02
Buyer: Ville du Havre
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45112700 | 45233000: Construction work for highways and roads | 45233140: Roadway works | 45233253
Submission deadline: 2020-05-27
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: La consultation est passée en appel d'offres ouvert. La réalisation des prestations donnera lieu à des marchés ordinaires non fractionnés.
Décomposition du marché — lots (cf. article 3-1-1 du règlement de la consultation) le mode de dévolution du marché retenu par le pouvoir adjudicateur est l'allotissement. La présente consultation porte sur les 3 lots suivants: lots nº 1, 2 et 4. Pour information, le lot 3 aménagement extérieur — mobilier urbain, équipements d'une aire sportive fait l'objet d'une consultation spécifique. En, procédure avec négociation en application de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique les travaux s'effectuent sur 5 zones géographiques.
— DC1 — dernière version, entièrement complété et signé (à télécharger sur: http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/imprimes_dc/Dc1-2019.doc) ou lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants;
— DC2 détaillé et entièrement complété — dernière version (à télécharger sur: http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/imprimes_dc/Dc2-2019.doc) ou déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr/ — le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante: https://www.mpe76.fr — les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plate-forme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier:
— tranches de travaux (cf. article 3-1-2 du règlement de la consultation) les travaux font l'objet d'une tranche unique de travaux décomposée en 5 zones (conformément au plan de zonage);
— Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)(cf. article 3-1-5 du règlement de la consultation) le candidat devra obligatoirement répondre à la prestation supplémentaire éventuelle. À défaut, l'offre sera déclarée irrégulière.
Lot 2: PSE: remplacement des lampes des mâts pics mis en place lors des travaux de la tranche travaux nº 1.
— délais d'exécution (cf. article 3-2 du règlement de la consultation) les prestations seront exécutées dans un délai de 16 mois comprenant 2 mois de préparation. Période de préparation: début janvier 2021 la durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire; l'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de la même durée.
— forme juridique de l'attributaire (cf. article 3-4 du règlement de la consultation) aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. La personne publique autorise les candidats à présenter leurs candidatures en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 2142-21;
Le critère «valeur technique» sera noté sur 60 selon une valeur croissante de mérite et il sera apprécié à partir du mémoire technique notation du mémoire technique: notée sur 12 points sur les moyens humains et matériels détaillés dédiés à la réalisation et à la sécurité au sein du chantier; notée sur 16 points sur la méthodologie d'intervention et sa cohérence avec le planning de réalisation proposé; notée sur 12 points sur la pertinence et la qualité des matériaux et matériels associés, appréciés via les fiches techniques proposées; notée sur 12 points la pertinence de la mise en œuvre de la sécurité et de l'accessibilité pendant tout le déroulement du chantier, au sein de son environnement, en fonction des différents utilisateurs — équipements du site et la cohérence avec le calendrier prévisionnel du maître d'œuvre; notée sur 8 points la pertinence des moyens mis en œuvre pour minimiser l'impact environnemental du chantier.

Eligibility requirements: — DC1 — dernière version, entièrement complété et signé (à télécharger sur: http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/imprimes_dc/Dc1-2019.doc) ou lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants; — DC2 détaillé et entièrement complété — dernière version (à télécharger sur: http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/imprimes_dc/Dc2-2019.doc) ou déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.