Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2024-01-02
Buyer: Agência para a Modernização Administrativa, I. P.
Country: PT
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72000000 | 72212211

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Procedimento n.º 39/2022/CPI/Serviços de Consultoria e Desenvolvimento para os Serviços Públicos Digitais; Interoperabilidade e Apoio à Transformação Digital da Administração Pública
Serviços de desenvolvimento para evolução da plataforma de integração da Administração Pública (iAP - PI)
Os serviços serão prestados nas instalações da AMA, sitas à Rua de Santa Marta, n.º 55 - 3.º, 1150-294, em Lisboa ou remotamente em regime de teletrabalho, conforme venha a ser estabelecido entre partes.
Procedimento pré-contratual que se encontra dividido em 46 lotes e tem por objeto a contratação de serviços de consultoria e
desenvolvimento para reformulação do atendimento dos serviços públicos, bem como a realização de medidas relacionadas com a interoperabilidade na Administração Pública e com as estratégias e programas de transformação digital da Administração Pública, incluindo as vertentes de acessibilidade digital e dados abertos.
Serviços de desenvolvimento para evolução da plataforma de integração da Administração Pública (iAP - PI).
Os serviços serão prestados nas instalações da AMA, sitas à Rua de Santa Marta, n.º 55 - 3.º, 1150-294, em Lisboa ou remotamente em regime de teletrabalho, conforme venha a ser estabelecido entre partes.
Procedimento pré-contratual que se encontra dividido em 46 lotes e tem por objeto a contratação de serviços de consultoria e
desenvolvimento para reformulação do atendimento dos serviços públicos, bem como a realização de medidas relacionadas com a interoperabilidade na Administração Pública e com as estratégias e programas de transformação digital da Administração Pública, incluindo as vertentes de acessibilidade digital e dados abertos.
Modificação objetiva do contrato n.º 162/22-AMA, consubstanciada na prorrogação do seu termo de prazo de vigência até 31 de março de
2024, ou até esgotar os eu valor contatual, conforme o que ocorrer primeiro, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 311.º do CCP.
Nova ponderação das circunstâncias existentes, atendendo ao lapso decorrido entre a decisão de adjudicação no procedimento em referência que foi tomada em 11 de agosto de 2022 e a celebração do contrato que efetivamente só ocorreu em 10 de novembro de 2022, em virtude da alteração do Conselho Diretivo da AMA. Constatando-se que não será possível executar o contrato de acordo com o previsto e mantendo-se a necessidade que o objeto do contrato se concretize, e assegurando a continuidade dos serviços, verifica-se a necessidade de prorrogação do prazo do termo do contrato, prevendo-se que esteja integralmente executado até 31 de março de 2024.


Winner: Glintt - Global Intelligent Technologies, S.A.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2024-01-02
Buyer: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.
Country: ES
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects | 45252100

Technical requirements: Recurso especial en materia de contratación, en los términos del artículo 44 de la LCSP. Según dispuesto en el artículo 58 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, estando cofinanciado el contrato con Fondos Europeos, el plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación será de diez (10) días naturales.
1º) Una ampliación de plazo de TRES (3) MESES para la correcta terminación de la totalidad de las obras, de forma que la fase II de ejecución de obras concluiría el 20 de marzo de 2024, mientras que la fase III, correspondiente a la puesta en marcha de la instalación, transcurriría entre el 21 de marzo de 2024 y el 20 de marzo de 2025. Todo ello, sin perjuicio de la posible apertura del correspondiente expediente penalizador que pudiera producirse en el futuro para dilucidar la posible concurrencia de causas achacables al adjudicatario en el incumplimiento del plazo contractual vigente hasta este momento.
2º) Un incremento presupuestario de 91.172,40 euros, que representa un 0,69 % sobre el presupuesto de adjudicación que, incluyendo los aprobados en anteriores modificados, representa un 9,32 % y supone un presupuesto final estimado de 14.388.441,51 euros, IGIC excluido.
MODIFICACIÓN  4: El consejo de administración de ACUAES, con fecha 21 de diciembre de 2023, ha acordado :1º) Una ampliación de plazo de TRES (3) MESES para la correcta terminación de la totalidad de las obras, de forma que la fase II de ejecución de obras concluiría el 20 de marzo de 2024, mientras que la fase III, correspondiente a la puesta en marcha de la instalación, transcurriría entre el 21 de marzo de 2024 y el 20 de marzo de 2025. Todo ello, sin perjuicio de la posible apertura del correspondiente expediente penalizador que pudiera producirse en el futuro para dilucidar la posible concurrencia de causas achacables al adjudicatario en el incumplimiento del plazo contractual vigente hasta este momento.  2º) Un incremento presupuestario de 91.172,40 euros, que representa un 0,69 % sobre el presupuesto de adjudicación que, incluyendo los aprobados en anteriores modificados, representa un 9,32 % y supone un presupuesto final estimado de 14.388.441,51 euros, IGIC excluido.


Winner: DRAGADOS
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-01-02
Buyer: Svalövs kommun
Country: SE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 35121700 | 35125300: Security cameras | 79711000: Alarm monitoring services | 79714000: Surveillance services
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Svalövs kommun avser att upphandla trygghetsteknik som omfattar utrustning och programvara för trygghetslarm och trygghetskameror samt larmmottagning.
Upphandlingen genomförs enligt lag om offentlig upphandling (2016:1145) LOU  som ett Öppet förfarande.
Svalövs kommun avser att upphandla trygghetsteknik som omfattar utrustning och programvara för trygghetslarm och trygghetskameror samt larmmottagning.
Målet med avtalet är att med ett kvalitetssäkrat modernt system av larm och trygghetsskapande teknik säkerställa trygghet och självständighet för boende i ordinärt boende. Lösningen bör vara framtidssäker med en tidsaspekt om minst sex år.
Om omorganisation sker inom den upphandlande myndigheten som omfattas av ramavtalet, ska den verksamhet som omfattas av ramavtalet, ha rätt att avropa från avtalet även efter omorganisationen om beräknad inköpsvolym ingått i upphandlingen. Detta kan till exempel gälla om verksamhet ombildas till bolag. Den nya organisationen blir då avropsberättigad på ramavtalet.
Upphandlingen genomförs enligt lag om offentlig upphandling (2016:1145) LOU  som ett Öppet förfarande.Den upphandlande myndigheten ersätter inte anbudsgivare för upprättande av anbud.
Upphandlingen anses inte lämplig för uppdelning i fler kontrakt varför upphandlingen inte är uppdelad. Anbud ska lämnas på hela uppdraget. Upphandlande enhet har för avsikt att teckna avtal med en (1) leverantör.
- ska lämnas elektroniskt i systemet TendSign via webbplats www.tendsign.com- om anbudsgivaren avstår från att svara på något av de ställda kraven kommer detta att tolkas som att   kravet inte kan uppfyllas eller att kravet inte accepteras.- lämnas på svenska- innehålla samtliga begärda handlingar och bilagor- inte innehålla personuppgifter om detta inte särskilt efterfrågas- om möjligt inte innehålla bilagor som inte särskilt efterfrågas. Svar ska om möjligt lämnas i fritextfält- vara prissatt i SEK exklusive moms- uppfylla alla ställda krav.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-01-02
Buyer: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.
Country: ES
Region: ES300
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72514000: Computer facilities management services
Estimated value:  EUR
Award criteria: quality, price

Technical requirements: Según se indica en la memoria justificativa de la insuficiencia de medios y de la necesidad de contratar.
Mejoras y/o aportaciones adicionales evaluables mediante fórmula..


Winner: Capgemini España S.L.
Award value: 1340583.2
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2024-01-02
Buyer: Hrvatske autoceste d.o.o.
Country: HR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways
Estimated value: 110000000 EUR
Submission deadline: 2024-03-27
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: IZGRADNJA DIJELA AUTOCESTE KRIŽIŠĆE - SELCE (L=17,50 KM), PODDIONICA KRIŽIŠĆE - JADRANOVO (L=5,20 KM), AUTOCESTA A7 RUPA - RIJEKA - ŽUTA LOKVA
Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kako je 4.1. Knjige 1 - Opći dio dokumentacije o nabavi

Eligibility requirements: Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kako je 4.1. Knjige 1 - Opći dio dokumentacije o nabavi

Award value: 110000000
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2024-01-02
Buyer: Moravskoslezský kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45212000: Construction work for leisure buildings | 45212300 | 45310000
Submission deadline: 2024-01-25
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nového třípodlažního objektu depozitáře pro potřeby Muzea Bruntál, příspěvkové organizace, v docházkové vzdálenosti v rámci areálu Zámku v Bruntále. Součástí je i realizace výstavby nové trafostanice vč. přeložky NN, demolice stávajících objektů, rekonstrukce stávající garáže, zpevněných ploch kolem objektu, oplocení apod. Blíže viz ZD.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-01-02
Buyer: Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Country: ES
Region: ES300
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 50112000: Repair and maintenance services of cars | 50112111 | 50114000: Repair and maintenance services of trucks | 50115000: Repair and maintenance services of motorcycles | 50116100
Estimated value: 25920 EUR
Award criteria: quality, price

Technical requirements: Este contrato incluye todo lo relativo al mantenimiento y reparación de todos los vehículos, es decir, reparaciones generales de los vehículos mantenimiento preventivo y correctivo, consistente básicamente en la reparación mecánica, chapa y pintura, eléctrica y electrónica, grupos, tomas de fuerza y carrocería como consecuencia de avería, siniestro o plan de mantenimiento
Servicios de reparación y mantenimiento de motocicleta
Servicios de reparación y mantenimiento de turismos y vehículos ligeros
Servicios de reparación y mantenimiento de camiones


Winner: TALLER MECANICO PEÑA BETANCOR,S.L.
Award value: 192386
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2024-01-02
Region: ES300
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 30214000 | 30237000 | 72230000: Custom software development services | 72268000: Software supply services | 72500000
Estimated value: 2991672.41 EUR
Submission deadline: 2024-01-30
Award criteria: quality, price
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Ejecución de las actuaciones y trabajos necesarios para el suministro e instalación de una nueva Plataforma Centralizada de Gestión de Vídeo (PCGV) en las instalaciones de Metro de Madrid. Financiable al 40% con cargo al programa operativo 2021-2027 FEDER de la Comunidad de Madrid
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
a.) Provisional: No b.) Definitiva: Por importe del 5 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido. La garantía definitiva podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en la condición 10.1.2 del PCP, salvo mediante retención en el precio. En el caso de constituirse mediante aval o seguro de caución, deberá realizarse conforme al modelo del anexo II del PCP y, siempre que sea posible, el aval o el seguro de caución deberá ser entregado en formato electrónico autenticado mediante firma electrónica reconocida del representante de la entidad avalista o aseguradora. c.) Complementaria: Se exigirá en su caso de acuerdo con lo previsto en la condición 10.1.3 del PCP, por importe del 5 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido.
Según se rige en el Pliego de Condiciones Particulares
Para interponer la reclamación en materia de contratación los plazos serán los establecidos en el RDL 3/2020, en los términos previstos en su artículo 121.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-01-02
Buyer: Viešoji įstaiga CPO LT
Country: LT
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33111000: X-ray equipment
Estimated value: 79600 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Pirkimas vykdomas pagal viešosios įstaigos Utenos ligoninės inicijuotą pirkimą. Šiam pirkimui bus pasirašoma trišalė viešojo pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo, Gavėjo ir Tiekėjo, kur Pirkėjas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Gavėjas – viešoji įstaiga Utenos ligoninė.


Winner: UAB „SK Impex service center“
Award value: 79600
Number of bids: 7
Public procurement notice: Design Contest
Published: 2024-01-02
Buyer: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Country: GR
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71320000 | 71321000: Heating and ventilation design services
Submission deadline: 2024-02-13
Award criteria: Other

Technical requirements: «Μελέτη προσθήκης κατ’ έκταση νέου τετραώροφου κτιριακού συγκροτήματος στη δυτική πλευρά του ΕΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ»
[6] «Αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων» [8] «Στατικές Μελέτες»[9] «Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές µελέτες»[21] «Γεωτεχνικά»
Κριτήρια Ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Προσφορές που θα λάβουν στα παρακάτω κριτήρια βαθμό κάτω του 40% απορρίπτονται ως μη κανονικές.
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.
Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν στην προς εκπόνηση μελέτη όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση του άρθρου 20.3α της Διακήρυξης, με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης
Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ1= 40%.
Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων β και γ του άρθρου 20.3β,γ της Διακήρυξης, δηλαδή συγκεκριμένα:
• o βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας,
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2024-01-02
Buyer: Veneto Acque S.p.A.
Country: IT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects

Technical requirements: Lavori di marginamento di competenza regionale della macroisola "Fusina" a Porto Marghera - Venezia limitatamente al tratto ALCOA
Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle opere individuate nel progetto esecutivo denominato "Interventi di sistemazione del canale industriale sud a Porto Marghera sponda sud e darsena terminale - Progetto esecutivo - Lotto ALCOA" Limitatamente alla FASE A come meglio descritto negli elaborati di progetto
Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle opere individuate nel progetto esecutivo denominato "Interventi di sistemazione del canale industriale sud a Porto Marghera sponda sud e darsena terminale - Porgetto esecutivo - Lotto ALCOA" limitatamente alla fase A come meglio descritto negli elaborati di progetto
Perizia di variante n.1 con aumento dell'importo contrattuale di 3.607.346,51 euro di cui 3.596.646,51 euro per lavori e 10.700,00 euro per oneri della sicurezza. Le modifiche introdotte sono classificabili nelle seguenti fattispecie:
- Modifiche contrattuali ai sensi dell'art.106 punto 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii per 2.101.882,72 euro;
- Circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art.106 punto 1.c del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii per 770.128,82 euro;
- Modifiche contrattuali previste progettualmente ai sensi dell'art.106 punto 1.a del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii per 724.634,97 euro;
Compensazioni di cui all'art.26 del D.Lgs. 50/2022 per 1.770.699,40 euro, erogate a tutto il 28.12.2023.
Perizia di variante n.2 con aumento dell'importo contrattuale di 1.363.232.92 euro di cui 1.343.532,92 per lavori e 19.700,00 euro per oneri della sicurezza. Le modifiche introdotte sono classificabili nelle seguenti fattispecie:
- Modifiche contrattuali ai sensi dell'art.106 punto 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii per (-450.625,76) euro;
- Circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art.106 punto 1.c del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii per 313.222,65 euro;
- Modifiche contrattuali previste progettualmente ai sensi dell'art.106 punto 1.a del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii per 804.931,82 euro;
Le modifiche introdotte, non avendo una propria autonomia logistica (sono previste nelle stesse aree dell'appalto originale) nè una propria autonomia funzionale rispetto alle opere originarie, costituiscono una parte dell'intervento complessivamente considerato e quindi il cambio dell'operatore economico risulta tecnicamente impraticabile. L'eventualità della coesistenza di due appalti nelle stesse aree e nei medesimi tempi comporterebbe la necessità di ulteriori costi di coordinamento (sicurezza ambientale e dei lavoratori). Inoltre la ricerca di un nuovo operatore avrebbe comportato un significativo aggravio dei costi in termini monetari, ma soprattutto ambientali ritardando la messa in esercizio del marginamento.


Winner: Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l. con socio unico
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2024-01-02
Buyer: Opća bolnica Varaždin
Country: HR
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000
Estimated value: 104000 EUR
Submission deadline: 2024-02-12
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Predmet nabave je MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA PO GRUPAMA podijeljeno u 57 grupa i sada se nabavlja Grupa 57. – UZV uređaj za potrebe RTG odjela, a prema opisima navedenim u priloženom troškovniku predmeta nabave.


Eligibility requirements: Sukladno točki 18. Dokumentacije o nabavi

Award value: 104000
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-01-02
Buyer: grand paris seine ouest
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233141: Road-maintenance work
Estimated value: 25252000 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: il s'agit des travaux d'entretien de la voirie et des espaces publics sur le territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et des communes membres du groupement de commande.Le marché est un accord-cadre de travaux traité à bons de commande sur la base de prix unitaires, sans montant minimum mais avec un montant maximum annuel de 6 313 000 euros HT, en application des articles R.2162-1 et suivants du code de la commande publique, soit :- pour GPSO : au maximum 3 500 000 euros HT par an- pour Boulogne-Billancourt : au maximum 1 000 000 euros HT par an- pour Chaville : au maximum 200 000 euros HT par an- pour Issy-Les-Moulineaux : au maximum 1 300 000 euros HT par an- pour Marnes-La-Coquette : au maximum 3 000 euros HT par an- pour Sèvres : au maximum 300 000 euros HT par an- pour Ville-D'Avray : au maximum 10 000 euros HT par an.Le marché prend effet à compter de sa notification pour une durée d'un (1) an renouvelable trois (3) fois par reconduction tacite, soit une durée maximale de quatre (4) ans
le service auprès duquel le contrat peut être obtenu ou consulté, dans le respect des secrets protégés par la loi, c'est : Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest - direction de la commande publique.La consultation peut être effectuée sur place et sur rendez-vous de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.Adresse : 9 route de Vaugirard - 92190 MeudonAdresse électronique : commande.publique@seineouest.frtéléphone : +33 146295500
la procédure du référé contractuel prévue aux articles L.55l-13 à L.551-23 du code de justice administrative ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex-ante volontaire prévu à l'article R.2l83-6 du Code de la commande publique n'a été publié au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L.551-L-5 du Code de justice administrative à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L.52l-I du Code de justice administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent être attaqués qu'à l'occasion de ce recours


Winner: eurovia ile-de-france
Award value: 25252000
Number of bids: 4