Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-12-01
Buyer: Lutherstadt Wittenberg – Der Oberbürgermeister, Öffentliches Bauen
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45110000 | 45233000: Construction work for highways and roads
Estimated value: 14706 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Die Bauleistungen dieses Leistungsverzeichnisses sind zum Teil Bestandteil des Gesamtvorhabens „Umbau, Sanierung und Erweiterung Schloss Wittenberg – Bauteil 3 Außenanlagen“. Der zweite Teil der Bauleistungen umfasst die Verbesserungen der Besucherlenkung im Zusammenhang mit dem Besucherzentrum Schlosskirche Wittenberg.
Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen,kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung beantragen. Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße 10 Kalendertage nach Kenntnis gerügt wurden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB). Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB).
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB).


Winner: Landschafts- und Gartenbau Stackelitz GmbH
Award value: 14706
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-12-01
Buyer: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Country: PT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work
Estimated value: 4780000 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 5010036884 — Contratação da empreitada Intervenção Preventiva em Pavimentos 2018 (6 lotes) – Centro Operacional Centro Sul
5010036884 — Contratação da empreitada Intervenção Preventiva em Pavimentos 2018 (6 lotes) – Centro Operacional Centro Sul.
PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DENOMINADA “INTERVENÇÃO PREVENTIVA EM PAVIMENTOS 2018 – CENTRO OPERACIONAL CENTRO SUL – LOTE I “EN8 BOMBARRAL (KM74+000) E ENTRONCAMENTO EN 114 A-DA-GORDA (KM 80+460) - BENEFICIAÇÃO”
PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DENOMINADA “INTERVENÇÃO PREVENTIVA EM PAVIMENTOS 2018 – CENTRO OPERACIONAL CENTRO SUL – LOTE II “EN18 ALPALHÃO (KM153+070) E FORTIOS (KM 165+600) - BENEFICIAÇÃO”
LOTE III “IC10 NÓ RUA O (INCLUINDO LIGAÇÃO) (KM0+000) E PONTE SALGUEIRO MAIA (KM 3+100) - BENEFICIAÇÃO”
PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DENOMINADA “INTERVENÇÃO PREVENTIVA EM PAVIMENTOS 2018 – CENTRO OPERACIONAL CENTRO SUL – LOTE III “IC10 NÓ RUA O (INCLUINDO LIGAÇÃO) (KM0+000) E PONTE SALGUEIRO MAIA (KM 3+100) - BENEFICIAÇÃO”
PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DENOMINADA “INTERVENÇÃO PREVENTIVA EM PAVIMENTOS 2018 – CENTRO OPERACIONAL CENTRO SUL – LOTE V “ENd 113 KM0+000 E KM 5+030 - BENEFICIAÇÃO”
PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DENOMINADA “INTERVENÇÃO PREVENTIVA EM PAVIMENTOS 2018 – CENTRO OPERACIONAL CENTRO SUL – LOTE VI “EN113 KM5+480 E KM 19+920 DIVERSOS TROÇOS - BENEFICIAÇÃO”
PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA DENOMINADA “INTERVENÇÃO PREVENTIVA EM PAVIMENTOS 2018 – CENTRO OPERACIONAL CENTRO SUL – LOTE VII “EN241-1 LD STM/CTB (KM7+800) E EN 244 (KM 21+300) - BENEFICIAÇÃO”
Intervenção Preventiva em Pavimentos 2018 – Centro Operacional Centro Sul – Lote I EN8 Bombarral (km 74+000) e entroncamento en 114 A-da-Gorda (km 80+460) — Beneficiação
Intervenção Preventiva em Pavimentos 2018 – Centro Operacional Centro Sul – Lote II EN18 Alpalhão (km 153+070) e Fortios (km 165+600) —Beneficiação
Intervenção Preventiva em Pavimentos 2018 – Centro Operacional Centro Sul – Lote III IC10 nó rua O (incluindo ligação) (km 0+000) e Ponte Salgueiro Maia (km 3+100) — Beneficiação
Intervenção Preventiva em Pavimentos 2018 – Centro Operacional Centro Sul – Lote V ENd 113 km 0+000 e km 5+030 — Beneficiação
Intervenção Preventiva em Pavimentos 2018 – Centro Operacional Centro Sul – Lote VI EN113 km 5+480 e km 19+920 diversos troços — Beneficiação
Intervenção Preventiva em Pavimentos 2018 – Centro Operacional Centro Sul – Lote VII EN241-1 LD STM/CTB (km 7+800) e en 244 (km 21+300) — Beneficiação


Winner: Topbet – Trabalhos de Obras Públicas e Pavimentos Betuminosos, S. A.
Award value: 4780000
Number of bids: 8
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-12-01
Buyer: Stadt Leverkusen – Fachbereich Recht und Ordnung – Zentrale Vergabestelle
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112000 | 45214000: Construction work for education buildings | 45223220
Estimated value: 350770.86 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: 222-2017, Erdarbeiten (Los 1) und Rohbauarbeiten (Los 2), Energetische Sanierung Halle Deichtorstraße, 51371 Leverkusen
In dieser Vergabe werden die Erd- und Rohbauarbeiten (in 2 Losen) im Rahmen der umfassenden energetischen Sanierung der Vierfachhalle Deichtorstraße ausgeschrieben. Die Sporthalle hat 1 Unter- und 1 Erdgeschoss auf einer Grundfläche von circa 50,00 m x 60,00 m, eine Gebäudehöhe von circa 7 m über und 3,50 m unter Geländeoberkante. Nach Abbruch des Vordaches und Demontage der Waschbetonfassade wird eine umfassende Schadstoffsanierung durchgeführt. Der gesamte Dachaufbau wird inklusive Trapezblech erneuert. Die 106 Lichtkuppeln werden auf 4 Stück reduziert. Es werden alle Beläge, Aufbauten, Einbauten und die veraltete Technik abgebrochen. Auch die Bodenplatte muss in Teilen erneuert werden. Während im Rahmen der Neuorganisation der Grundrisse die nichttragenden Innenwände abgebrochen werden, bleibt der Rohbau inklusive der Fachwerkbinder erhalten. Im Eingangsbereich und im Zugangsbereich der Außenumkleiden werden modulare Ergänzungen des Baukörpers als Vordächer erstellt.
Alle notwendigen Unterlagen und Dokumente für dieses Verfahren stehen ausschließlich im Internet auf der Seite des Vergabemarktplatzes Rheinland unter https://www.vmp-rheinland.de kostenfrei zum Herunterladen zur Verfügung. Die Anforderung von Unterlagen beim Auftraggeber ist nicht möglich.
Die gesamte Kommunikation zwischen Bewerber bzw. Bieter und der Auftraggeberin erfolgt schriftlich über die Nachrichtenfunktion des Vergabemarktplatzes Rheinland.
Fragen und Auskünfte zu den Vergabeunterlagen sind schriftlich bis zum 6.11.2017 um 14.00 Uhr an die Zentrale Vergabestelle zu richten.
Nach § 160 Absatz 3 GWB ist ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.


Winner: Johann Sonntag GmbH & Co. KG
Award value: 350770.86
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-12-01
Buyer: Hansestadt Herford
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45252127
Estimated value: 4595507.07 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Hauptpositionen: Bautechnik, Errichtung einer Leichtbauhalle, Rohrleitungsbau, Maschinentechnik 4. Reinigungsstufe der Kläranlage Herford
(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen,
(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe derBewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen,
(3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber demAuftraggeber zu rügen,
(4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach derMitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.


Winner: Kögel Bau GmbH & Co. KG
Award value: 4595507.07
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-12-01
Buyer: Collectivité de Corse
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Installation repliement et sécurité du chantier 1,00 F, signalisation temporaire du chantier 1,00 F, études d'exécution 1,00 F, démontage ancien parapet 7,00 m
— conformément aux articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à R. 551-10 du CJA, un référé contractuel peut être introduit après la signature du marché, dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché,
— en référence à l'arrêt d'assemblée du Conseil d'État du 4.4.2014 «Département du Tarn-et-Garonne», un recours en contestation de validité du marché peut être formulé auprès du tribunal administratif de Bastia, dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché, assorti le cas échéant d'un référé suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
— par ailleurs, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, un recours pour excès de pouvoir peut être intenté auprès du TA de Bastia, dans un délai de 2  mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-12-01
Buyer: die Landes-Immobilien GmbH vertreten durch: Amt der Oö. Landesregierung, Abteilung Gebäude- und Beschaffungs-Management
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 326952.08 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Schlierbach, Klosterstraße 11, Landw. Berufs- und Fachschule, Generalsanierung; Dachdecker- und Spenglerarbeiten


Winner: Firma FDD Ges.m.b.H. & Co KG Flachdach-Dicht-Dauerhaft
Award value: 326952.08
Number of bids: 3
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-12-01
Buyer: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 35120000: Surveillance and security systems | 45000000: Construction work | 45111100 | 45261400 | 45262300
Submission deadline: 2018-12-19
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007 – Ifjúsági ház és Centrum parkoló fejlesztése” című projekt keretén belül az Ifjúsági ház kiviteli teveinek elkészítése és kivitelezése.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása” című kiírásra, amelynek keretén belül az Ifjúsági ház épületét továbbá az azt körülvevő területet és a Centrum parkolót kívánja fejleszteni.
A nyertes ajánlattevő feladata az Ifjúsági ház épületének teljes körű kiviteli terveinek elkészítésére és a komplett kiviteli munka.
Ajánlatkérő figyelemmel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást határidőben megadni nem tudja és a kiegészítő tájékoztatás kérésre adandó válasz a Közbeszerzési Dokumentumot érinti, annak módosítása szükséges, valamint az Ajánlati felhívás IV.2.2.) pontjában meghatározott ajánlattételi határidőre – mely 28.11.2018 napja 10.00 órában került meghatározásra – az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (3)-(5) bekezdése alapján meghosszabbítja.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-12-01
Buyer: Da Vinci College
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45300000 | 45400000 | 71200000 | 71320000
Submission deadline: 2019-01-18
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Met het herzien van de data wordt de aanbesteding (selectiefase) wederom opgeschort. De vraagspecificatie kan op dit moment nog niet worden afgerond. Data als nu vermeld zijn onder voorbehoud.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-12-01
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work
Submission deadline: 2018-12-21
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci.
Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5m na 4,0m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5m v trase a 12,5m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách.
Součástí stavby je i úprava příčných sklonů vozovky, doplnění případně prodloužení nebo rozšíření přídavných pruhů.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-12-01
Buyer: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 31321000 | 34928510 | 44161000 | 45111250 | 45221242
Submission deadline: 2018-12-17
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo dle Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem, tzv. Fidic Yellow Book, 1. vydání. V rámci předmětu plnění veřejné zakázky se jedná o novostavbu tramvajové trati. Vyvolané úpravy stávající tramvajové trati do Starého Lískovce, přeložky inženýrských sítí a místních komunikací jsou změnami dokončené stavby. Součástí předmětu plnění jsou činnosti projektování a Zařízení záležitosti v rozsahu stanoveném v zadácích podmínkách. Zadavatel předpokládá, že předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Doprava.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-12-01
Buyer: Direction des routes de Liège
Country: BE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45230000 | 45233128: Roundabout construction work
Submission deadline: 2018-12-14
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch
Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, αυτοκινητόδρομους, οδούς, αεροδρόμια και σιδηρόδρομους· εργασίες διάστρωσης
Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación
Torujuhtmete, side- ja elektriliinide, maanteede, teede, lennuväljade ja raudteede ehitustööd; pinnakattetööd
Putkijohtojen, tietoliikenne- ja voimalinjojen, teiden, lentokenttien ja rautateiden rakentamistyöt; maanpinnoitus
Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i energetskim vodovima, autoputovima, cestama, uzletištima i željezničkim prugama; radovi na niveliranju
Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento
Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų, greitkelių, kelių, aerodromų ir geležinkelių statybos darbai; paviršių lyginimo darbai
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-12-01
Buyer: Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45111291 | 45112710
Submission deadline: 2018-12-11
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 15 w Łodzi (...) i przy ul. Włókienniczej 22 w Łodzi (...)
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 15 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i przy ul. Włókienniczej 22 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-12-01
Buyer: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 32520000 | 32562000 | 45000000: Construction work | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45221121
Submission deadline: 2019-01-08
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86”
Roboty mostowe, Roboty kolejowe, Roboty związane z sieciami uzbrojenia terenu, Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
Zakres robót określony dokumentacją projektową jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2018 sygn.: IFXIII.7820.53.2017 z dnia 30.1.2018 r.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-12-01
Buyer: Chemwik Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45230000 | 45232421 | 45252100 | 45252200
Submission deadline: 2018-12-21
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie: rozbudowy, przebudowy i remontów istniejących obiektów oraz budowy nowych obiektów, urządzeń budowlanych, w modernizowanej oczyszczalni ścieków Kapuściska w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 324A
Zamawiający może, zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych (uPzp), w przedmiotowym postępowaniu, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona).
d) budowa nowego i remont z wymianą urządzeń istniejącego budynku usługowego przy ZKF-obiekty 13 i 13A;
f) rozbudowa kotłowni z wymianą urządzeń –obiekt 29 oraz modernizacja stacji kogeneracji –obiekt CHP;
c) budowa 2 komór – obiekty 12.3 i 12.4 oraz remont istniejących komór fermentacyjnych zamkniętych - obiekty 12.1 i 12.2;
d) budowa nowego i remont z wymianą urządzeń istniejącego budynku usługowego przy ZKF - obiekty 13 i 13A;
f) rozbudowa kotłowni z wymianą urządzeń – obiekt 29 oraz rozbudowa i modernizacja stacji kogeneracji – obiekt 30 (CHP);
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-12-01
Buyer: Stadtgemeinde Stockerau
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45214000: Construction work for education buildings
Submission deadline: 2019-01-29
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: „Zu- und Umbau Volksschulen Stockerau“ Gewerk: Teil-Generalunternehmer Holzbau und Ausbau + Bodenleger (Estrich schleifen) + Schlosser/Portalbau Eingang Volkschule Wondrak
Gewerk: Teil-Generalunternehmer Holzbau und Ausbau + Bodenleger (Estrich schleifen) + Schlosser/Portalbau Eingang Volkschule Wondrak
Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2018-12-01
Buyer: SA HLM Erilia
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 09310000 | 45210000: Building construction work
Estimated value: 253734.43 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: La construction en corps d'état séparés d'un bâtiment (R+1) à destination d'une résidence sociale à orientation éducative et annexes, comprenant 43 logements collectifs de type studios sis 174 bd Bian
Etant ici précisé que les lots 1 «désamiantage» a fait l'objet d'une attribution et 2 «démolition-terrassement» est en cours d'attribution.


Winner: Energitec ELEC
Award value: 253734.43
Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2018-12-01
Buyer: SA d'HLM Erilia
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45443000
Estimated value: 76772.93 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: La construction en corps d'état séparés d'un bâtiment (R+1) à destination d'une résidence sociale à orientation éducative et annexes, comprenant 43 logements collectifs de type studios sis 174 bd Bian
Étant ici précisé que les lots 1 «désamiantage» a fait l'objet d'une attribution et 2 «démolition-terrassement» est en cours d'attribution.


Winner: Concept façades
Award value: 76772.93
Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2018-12-01
Buyer: SA HLM Erilia
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 32400000 | 45210000: Building construction work
Estimated value: 304105 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: La construction en corps d'état séparés d'un bâtiment (R+1) à destination d'une résidence sociale à orientation éducative et annexes, comprenant 43 logements collectifs de type studios sis 174 bd Bian
Etant ici précisé que les lots 1 «désamiantage» a fait l'objet d'une attribution et 2 «démolition-terrassement» est en cours d'attribution.


Winner: Méditerranée construction hydraulique
Award value: 304105