Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-09-22
Buyer: Göteborgs stad, Lokalförvaltningen
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45214000: Construction work for education buildings | 45214100 | 45300000
Submission deadline: 2017-10-19
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Bromeliusgatan, nybyggnad av förskola i 2 plan med 6 avdelningar. Förskolan kommer ha ett tillagningskök och komplementbyggnader kommer vara återvinningshus och förråd.
Melongatan, nybyggnad av förskola i 2 plan med 5 avdelningar. Förskolan kommer ha ett tillagningskök och komplementbyggnader kommer vara återvinningshus och förråd.
Bromeliusgatan, nybyggnad av förskola i 2 plan med 6 avdelningar. Förskolan kommer ha ett tillagningskök och komplementbyggnader kommer vara återvinningshus och förråd.
Melongatan, nybyggnad av förskola i 2 plan med 5 avdelningar. Förskolan kommer ha ett tillagningskök och komplementbyggnader kommer vara återvinningshus och förråd.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-09-22
Buyer: Trafikverket
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45233000: Construction work for highways and roads | 45233100: Construction work for highways | 45233120: Road construction works | 45233140: Roadway works
Estimated value: 119000000 SEK
Submission deadline: 2018-01-16
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, SE-791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.


Award value: 119000000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-09-22
Buyer: Halmstads kommun
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45214200 | 45236000 | 45262600
Submission deadline: 2017-11-07
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Linehedsskolan är ursprungligen utformad för 120 elever. För att kunna rymma 300 elever i årskurs F-3 görs en tillbyggnad. Den befintliga byggnaden byggs om och anpassas.
Generalentreprenad omfattar byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten samt sanering av hälso- och miljöstörandeämnen som PCB, Asbest, fuktskador ocdyl.
Linehedsskolan är ursprungligen utformad för 120 elever. För att kunna rymma 300 elever i årskurs F-3 görs en tillbyggnad. Den befintliga byggnaden byggs om och anpassas.
Generalentreprenad omfattar byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten samt sanering av hälso- och miljöstörandeämnen som PCB, Asbest, fuktskador ocdyl.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-09-22
Buyer: Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.
Country: SI
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233141: Road-maintenance work
Submission deadline: 2017-10-26
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Javno naročilo zajema dobavo gramoza in strojno grederiranje javnih občinskih cest na območju občine Logatec v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2019.
Predmet tega javnega naročila je gramozenje javnih občinskih cest v občini Logatec za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2019. Javno naročilo zajema dobavo gramoza in strojno grederiranje makadamskih cestišč na območju občine Logatec. Gramozenje makadamskih cestišč obsega dobavo in dovoz materiala s tovornim vozilom, razsutje materiala z vozilom v potegu, razgrinjanje in profiliranje nasutega materiala z grederjem, uvaljanje z valjarjem in strojno izdelavo iztokov in koritnic z minibagrom ali rovokopačem. Javno naročilo obsega tudi ročno čiščenje kanalet, koritnic in revizijskih jaškov. Spomladi se ceste urejajo predvidoma meseca aprila in maja, jeseni pa meseca oktobra in novembra.
Vsak gospodarski subjekt, ki bo sodeloval pri izvajanju javnega naročila, mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, in mora biti registriran za dejavnosti, ki jih bo izvajal. Vsi partnerji pri skupni ponudbi morajo biti registrirani za izvajanje vseh dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila. Vsak podizvajalec mora biti registriran za dejavnosti, ki jih bo izvajal. Glavni izvajalec in vsi podizvajalci morajo biti skupaj registrirani za izvajanje vseh dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila.

Eligibility requirements: Vsak gospodarski subjekt, ki bo sodeloval pri izvajanju javnega naročila, mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, in mora biti registriran za dejavnosti, ki jih bo izvajal. Vsi partnerji pri skupni ponudbi morajo biti registrirani za izvajanje vseh dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila. Vsak podizvajalec mora biti registriran za dejavnosti, ki jih bo izvajal. Glavni izvajalec in vsi podizvajalci morajo biti skupaj registrirani za izvajanje vseh dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-09-22
Buyer: Trafikverket
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45221100: Bridge construction works | 45221119 | 45223000
Submission deadline: 2017-11-16
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, SE-791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-09-22
Buyer: Dirección General de Carreteras
Country: ES
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads
Estimated value: 5677942.15 EUR
Submission deadline: 2017-11-06
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Preferencia para empresas dedicadas a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social.

Eligibility requirements: Capacidad de obrar. No prohibición para contratar. No estar incurso en incompatibilidades. Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social. Cumplimiento con las obligaciones tributarias. Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad. Preferencia para empresas dedicadas a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social.

Award value: 5677942.15
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-09-22
Buyer: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45111000 | 45231300 | 45231400 | 45232300 | 45233100: Construction work for highways
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ – w. Rzęśnica / bez węzła/ – Rozbudowa węzła Kijewo.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i rozbudowa węzła „Kijewo” w ciągu drogi A6 w Szczecinie obejmująca ciągi dróg:
Zakres przebudowy ulic Zwierzynieckiej i Szosa Stargardzka w ciągu drogi krajowej nr 10 obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Zajęczą (ok. 600 m od skrzyżowania z drogą A6 w węźle Kijewo) do miejsca w odległości ok.900 m za skrzyżowaniem z drogą A6 w węźle Kijewo w kierunku Stargardu Szczecińskiego.
Zadanie swoim zakresem obejmuje wykonanie w granicach istniejącego pasa drogowego kompleksowej przebudowy drogi krajowej A6 obejmuje odcinek około 1,8 km.
Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót budowlanych:
— budowę systemu odwodnienia drogi (w tym m.in.: kanalizacji deszczowej, rowów odwodnieniowych,zbiorników, urządzeń podczyszczających),
— usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu, w tym m.in.: przebudowę kolizji urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, gazociągów średniego ciśnienia, urządzeń teletechnicznych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, urządzeń melioracji i odwodnienia,
— zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu w obrębie wykonanego węzła oraz na dojazdach do węzła, w tym: na drodze A6 i DK 10,
— zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy),
— uzupełnienie badań geotechnicznych i udokumentowanie posiadanych danych (w tym archiwalnych) w opinii geotechnicznej (jeśli zachodzi taka potrzeba), dokumentacji badań podłoża gruntowego i projekcie geotechnicznym,
— wykonanie wszelkich innych robót, jakie okażą się niezbędne do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,


Winner: Energopol Szczecin SA
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-09-22
Buyer: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45232400 | 45233139 | 45233221 | 45233260 | 45233280
Estimated value: 16673198 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia są prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, obejmujące roboty na nawierzchniach bitumicznych i nawierzchniach betonowych, prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, remont odwodnienia, sprzątanie, utrzymanie zieleni, patrolowanie oraz prace elektro-energetyczne.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia tj. roboty na nawierzchniach bitumicznych wraz z regulacją urządzeń obcych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia tj. roboty na nawierzchniach betonowych, remont odwodnienia,
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia tj. prace związane z bezpieczeństwem ruchu.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia tj. sprzątanie, utrzymanie zieleni, patrolowanie, usuwanie awarii systemu odwodnienia.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia tj. prace elektro-energetyczne.
Patrolowanie i interwencje, usługi transportowo-sprzętowe, pielęgnacja i utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości i porządku w pasie drogowym, odwodnienie, pobocza i roboty ziemne.
Patrolowanie i interwencje, usługi sprzętowo -transportowe, pielęgnacja i utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości i porządku w pasie drogowym, odwodnienie, pobocza i roboty ziemne.


Winner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Drogmost Sp. z o.o. w Kłodzku
Award value: 16673198
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-09-22
Buyer: Conseil général d'Indre et Loire
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 39220000 | 42416100 | 45223220 | 45232141 | 45233000: Construction work for highways and roads
Estimated value: 6015200 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: — recours gracieux devant le pouvoir adjudicateur (Conseil départemental d'Indre-et-Loire, service de la commande publique, Hôtel du département, place de la Préfecture, 37927 Tours Cedex 9) sous 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée,
— référé précontractuel devant le juge des référés précontractuels du tribunal compétent jusqu'à la signature du marché, qui peut intervenir au terme d'un délai de 16 jours à compter de la date d'envoi des lettres de rejet des offres aux candidats non retenus,
— référé contractuel devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif compétent (code de justice administrative, art. L. 551-13 à L. 551-23) dans les 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain de la conclusion du marché si un tel avis n'a pas été publié,
— recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif sous 2 mois à compter de la publication ou notification de la décision ou de l'acte attaqué. Ce recours peut être précédé d'un recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur,
— recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires, sous 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées notamment au moyen d'un avis mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation (Ce. Ass, 16.7.07, sté Tropic travaux signalisation).


Winner: TPPL
Award value: 6015200
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-09-22
Buyer: Region Hovedstaden, Herlev Hospital
Country: DK
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 11027876 DKK
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Opførelse af en ny bygning til 10 nødgeneratorer. Nødgeneratorerne placeres på et selvbærende betondæk i bygningen. Bygningen opføres i 1 etage.
Prækvalifikation gennemføres via RIB-Byggeweb: www.rib-software.dk Det samlede udbudsmateriale kan rekvireres ved gratis at oprette en bruger, logge på ovennævnte hjemmeside og søge efter nærværende udbud med TN-nummer 913599A fra RIB-Byggeweb.
Klage over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne.
Klager over tildeling af kontrakt skal indgives inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud.


Winner: Hoffmann A/S
Award value: 11027876
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-09-22
Buyer: Staatliches Bauamt Schweinfurt
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.


Winner: Rügemer GmbH
Number of bids: 11
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-09-22
Buyer: DIR Méditerranée
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work
Estimated value: 8799360 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Rn568 réhabilitation — PR 0 à 20: amélioration de la sécurité des usagers et requalification du patrimoine Département des Bouches-du-Rhône.
Rn568 réhabilitation — pR 0 à 20: amélioration de la sécurité des usagers et requalification du patrimoine Département des Bouches-du-Rhône.
Rn568 réhabilitation — pR 0 à 20: amélioration de la sécurité des usagers et requalification du patrimoine Département des Bouches-du-Rhône


Winner: Eurovia Provence-Alpes-Cote-d'Azur — SAS
Award value: 8799360
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-09-22
Buyer: Järfällahus AB
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 160000000 SEK
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Ramavtal Byggarbeten på Beställarens fastighetsbestånd som överstiger 200 000 SEK. Beställaren förbehåller sig rätten att gällande projekt som överstiger 8 MSEK ex. moms göra objektsupphandlingar. Byggnadsarbeten, tillika entreprenaderna, kommer i huvudsak att utföras och/eller beröra pågående verksamhet, exempelvis hyresgäster som vistas i lokalen och/eller bostaden.



Winner: Roland Anderssons Bygg Aktiebolag
Award value: 160000000
Number of bids: 12
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-09-22
Buyer: Belügyminisztérium
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45212314 | 71220000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: A Belügyminisztérium új székhelyéül szolgáló épületegyüttes tervezése, kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.
Kivitelezés: 1014 Budapest, Országház utca 28-32.; Úri utca 49-51. (Hrsz.: 6641/1) és 1014 Budapest, Nándor utca 5-7. (6628 Hrsz.).
A Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet a beruházást nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
— Budapest I. kerület, Országház utca 28-32., illetve Úri utca 49-51. szám alatti műemlék ingatlan-együttes (Hrsz.: 6641/1) (a továbbiakban: „IngatlanA”) kivitelezési munkái:
— Budapest I. kerület, Nándor utca 5-7. (Hrsz.: 6628) ingatlan (volt OVT épület) (a továbbiakban: „IngatlanB”) tervezési és kivitelezési munkái:
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-09-22
Buyer: Občina Žužemberk
Country: SI
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45220000 | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45231000
Estimated value: 5220000 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Okvirni sporazum za izvajanje visokih in nizkih gradenj v Občini Žužemberk s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje 4 let.
Predmet okvirnega sporazuma je izvajanje raznih visokih in nizkih gradenj v Občini Žužemberk za obdobje 4 let.
Naročnik za Sklop 1: Nizke gradnje sklepa okvirni sporazum (poleg ponudnikov navedenih v oddelku V. za Sklop 1) še z naslednjimi ponudniki:


Winner: Komunalne gradnje d.o.o.
Award value: 5220000
Number of bids: 16
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-09-22
Buyer: Département de la Corse du Sud
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44113320 | 45220000 | 45233120: Road construction works
Estimated value: 454795.5 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Travaux d'hydraulique et de revêtement sur 3 km de la sortie de CONCA vers FAVONE (2 lots)RD 168 CANTON de BAVELLA.
Installation repliement et sécurité du chantier 1 f, Signalisation temporaire du chantier 1 f, 13 525 m
— conformément aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du CJA, un référé contractuel peut être introduit après la signature du marché, dans un délai de trente-et-un(31) jours à compter de la publication de l'Avis d'Attribution du Marché,
— en référence à l'arrêt d'assemblée du Conseil d'État du 4.4.2014 «Département du Tarn-et-Garonne», un recours en contestation de validité du marché peut être formulé auprès du Tribunal administratif de Bastia, dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'Avis d'Attribution du Marché, assorti le cas échéant d'un référé suspension en application de l'article L 521-1 du Code de justice administrative,
— par ailleurs, en application de l'article R.421-1 du Code de justice administrative, un recours pour excès de pouvoir peut être intenté auprès du TA de Bastia, dans un délai de 2 mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.


Winner: MB Terrassement
Award value: 454795.5
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-09-22
Buyer: Commune de Saint-Sulpice
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45232451 | 45261210 | 45311200 | 45320000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation. Dans l'affirmatif, l'ensemble des candidats sera admis à la négociation dans les conditions précisées dans le règlement de consultation.
Les candidats doivent impérativement visiter le site avant la remise de leur offre. Ils formuleront, au préalable, leur demande auprès de la collectivité, dans les conditions fixées à l'article 2.10 du règlement de consultation.
Le marché comporte des Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) définies dans le CCTP. Les candidats doivent impérativement y répondre.
— référé précontractuel: depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (article L. 551-1 du code de justice administrative),
— référé contractuel: 31 jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution du marché (article L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-1 à R. 551-9 du code de justice administrative),
— recours pour excès de pouvoir: dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles R. 421-1 à R. 421-3 du code de justice administrative),
— recours de plein contentieux: dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché.