Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-02-10
Buyer: Société de livraison des ouvrages olympiques
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings | 45212221
Submission deadline: 2021-03-09
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
Marché de conception-réalisation pour la construction d'un club de tennis et d'annexes vestiaires-tribune de football au sein du parc sportif et scolaire Le Bourget — phase candidature
La présente consultation a pour objet la construction d'un club de tennis et d'annexes vestiaires-tribunes de football au sein du parc sportif et scolaire de la ZAC Cluster des Médias, sur la commune du Bourget (93).
Le marché comprend: une phase conception (mission de maîtrise d'œuvre: mise au point AVP, BIM mise au point AVP, PC, PRO et BIM PRO; y compris SSI) et une phase réalisation (mission MOE en exécution: DET, BIM DET, VISA, EXE, OPC, AOR et BIM AOR ainsi que réalisation des travaux de construction des deux équipements sportifs: travaux préparatoires — installation de chantier — pilotage, VRD et aménagements extérieurs, travaux de clos-couvert, second-œuvre, lots techniques, fourniture et pose d'équipements y compris signalétique extérieure et intérieure).
— note de présentation présentant les effectifs, les titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise ainsi que le matériel et l'équipement technique du candidat/de chacun des membres du groupement (40 points);
— références du candidat/groupement permettant de juger des capacités demandées au travers des objets des missions présentées, le montant et le destinataire public ou privé (60 points).

Eligibility requirements: — une lettre de candidature établie sur un imprimé DC1 complété (ou équivalent); — la déclaration du candidat établie sur un imprimé DC2 complété; — les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat; — si le candidat est en redressement judiciaire, il devra fournir la copie du jugement lui permettant de poursuivre son activité; — l'attestation d'inscription à l'ordre des architectes.