Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-02-15
Buyer: Ville de Nîmes
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45214200 | 45260000 | 45262311
Submission deadline: 2018-03-26
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: L'opération consiste en la création d'un pôle éducatif. Le site d'implantation d'une surface d'environ 8 500 m
Ce projet permettra d'atteindre un objectif primordial: la réussite scolaire et éducative, et visera une performance énergétique Bepos, une qualité d'usage et de maintenabilité avérée et un bon niveau de qualité environnementale (BDM or).
Il fera aussi l'objet d'une démarche de projet intégré permettant d'associer étroitement utilisateurs et mainteneurs tout au long de son élaboration et sa mise en œuvre.
Les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu, avec l'attributaire du présent contrat, à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires.
Les candidats devront obligatoirement chiffrer la variante (prestation supplémentaire éventuelle) imposée par le pouvoir adjudicateur et prévue dans le CCTP du lot 7 métallerie: couverture de l'espace sportif.
Les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu, avec l'attributaire du présent contrat, à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires.


Eligibility requirements: DUM (généré automatiquement par la plateforme de dématérialisation en candidature MPS) ou, en cas de candidature classique (notamment si le candidat ne dispose pas d'un numéro de Siret): — lettre de candidature (formulaire DC1 à jour du 31.3.2016 ou forme libre), — déclarations sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner mentionnées aux articles 45 et 48 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-02-15
Buyer: Rijksuniversiteit Groningen
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45000000: Construction work | 45300000 | 45310000 | 45350000 | 71315000: Building services
Submission deadline: 2018-03-22
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Het object van aanbesteding voor het onderhavige perceel (2) betreft de installatietechnische (werktuigkundige en elektrotechnische) advies- en uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw van de Feringa Building voor RUG te Groningen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-02-15
Buyer: Gironde habitat
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44316510 | 45110000 | 45210000: Building construction work | 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings | 45261210
Submission deadline: 2018-03-14
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: (disponible à l'adresse suivante: URL: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Cette consultation comporte des conditions particulières d'exécution relative aux clauses d'insertion par l'économie.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, allez sur URL: http://www.gironde-habitat.fr.
En cas de retrait éventuel des pièces auprès du reprographe, celui-ci est à la charge de l'entreprise, et devra être réglé directement.

Eligibility requirements: — copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire, — formulaire DC1, lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante: URL: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat). — formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante: URL: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-02-15
Buyer: Gironde Habitat
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2018-03-06
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: (disponible à l'adresse suivante: URL: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),
(disponible à l'adresse suivante: URL: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Cette consultation comporte des conditions particulières d'exécution relative aux clauses d'insertion par l'économie.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, allez sur URL: http://www.gironde-habitat.fr.

Eligibility requirements: — copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire, — formulaire DC1, lettre de candidature _ habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante: URL: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat), — formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante: URL: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-02-15
Buyer: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, GB Osnabrück
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110
Estimated value: 1371700.33 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Verkehrssicherung für die Grunderneuerung der BAB A 31, zwischen der AS Dörpen und der AS Lathen, BA 3.2 / 3.3, beide Richtungsfahrbahnen.
— zeitweise Vollsperrung von Aus-und Auffahrten von Anschlussstellen einschl. Umleitungsstrecken einrichten, unterhalten und abbauen,
Auf die Umzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des §160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheids auf eine Rüge) wird hingewiesen.


Winner: BSG II. Baustellen - Service KG
Award value: 1371700.33
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-02-15
Buyer: Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111 | 45233110
Estimated value: 8161461.62 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: 6-Streifiger Ausbau der A6 Anschlussstelle Kaiserslautern West einschl. einem ersatzlosen Komplettabbruch einer alten Autobahnbrücke sowie eine Teilerneuerung einer Autobahnbrücke mit Verkehrssicherung.
Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich elektronisch unter (www.vergabe.rlp.de) zur Verfügung gestellt. Bieteranfragen werden ebenfalls ausschließlich elektronisch im Projektraum behandelt.
Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheids auf eine Rüge) wird hingewiesen.


Winner: Franz Lehnen GmbH & Co. KG
Award value: 8161461.62
Number of bids: 6
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-02-15
Buyer: AREA
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111 | 45230000
Estimated value: 2831529.05 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch
Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, αυτοκινητόδρομους, οδούς, αεροδρόμια και σιδηρόδρομους· εργασίες διάστρωσης
Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación
Torujuhtmete, side- ja elektriliinide, maanteede, teede, lennuväljade ja raudteede ehitustööd; pinnakattetööd
Putkijohtojen, tietoliikenne- ja voimalinjojen, teiden, lentokenttien ja rautateiden rakentamistyöt; maanpinnoitus
Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i energetskim vodovima, autoputovima, cestama, uzletištima i željezničkim prugama; radovi na niveliranju
Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento
Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų, greitkelių, kelių, aerodromų ir geležinkelių statybos darbai; paviršių lyginimo darbai


Winner: Vinci Construction France TP Lyon
Award value: 2831529.05
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-02-15
Buyer: Autobahndirektion Südbayern
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45230000 | 45232452 | 45233110 | 45233221
Estimated value: 31542361.23 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Oberbodenarbeiten, Bodenbewegung, Frostschutzschicht einbauen, Bankette herstellen, Schächte herstellen, Rohrleitungen DN 200-900 herstellen, Sedimentationsanlagen herstellen, Durchpressungen Stahlrohr unter Fahrbahn, Verfestigung herstellen, Abbruch Verkehrsflächen, Asphalttragschichten, Asphaltbinderschichten (davon z. T. auf BW), Splittmastixasphalt (Schrägverwindung), Dünnschichtbelag DSH-V 10 600 m


Winner: Richard Schulz Tiefbau GmbH & Co. KG
Award value: 31542361.23
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-02-15
Buyer: Cambridgeshire District Councils
Country: UK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years: None the contract will be for an initial term of 3 years with the option to extend for a further 1 year.


Winner: Lovell Partnerships Limited
Number of bids: 12
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-02-15
Buyer: Chelmsford City Council
Country: UK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings
Estimated value: 30329046.6 GBP
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
The works comprise the construction of a leisure centre with swimming pools and external works, remodelling of existing ice rink and associated area and demolition of existing leisure centre.
The procurement covered both pre-construction services and works. As per section V.2.2, the contracting authority received 4 tenders. Kier Construction Ltd trading as Kier Construction (Eastern) ('Kier') was the successful tenderer for the pre-construction services and a contract was entered into with Kier for the pre-construction services on 5.1.2017 (contract award notice 2017-OJS007-009718 was published in OJEU). Kier worked with the contracting authority, its design team and the project manager to work up the Employer's Requirements, the Contractor's Proposals and the pricing documents. The contracting authority had absolute discretion whether or not to proceed with the works. The contracting authority made a decision to proceed with the works and entered into the contract for the works with Kier on 4.1.2018.
This contract award notice is voluntarily submitted — regulation 50 of the Public Contracts Regulations 2015 (as amended) has already been complied with by the submission of a contract award notice in respect of the award of the contract for the pre-construction services (refer to section II.2.4).


Winner: Kier Construction Ltd trading as Kier Construction — Eastern
Award value: 30329046.6
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-02-15
Buyer: Conseil Général du Calvados
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works
Estimated value: 324621.85 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Rd 43 — Commune de Bretteville-le-Rabet Aménagement de sécurité en traverse d'agglomération / Tranche 2 — 17fat006
Rd 43 - commune de Bretteville-le-Rabet Aménagement de sécurité en traverse d'agglomération / Tranche 2 — 17fat006.
— à améliorer la gestion des eaux pluviales par la pose de bordures et caniveaux et la création d'un réseau pluvial,
— à créer des aménagements particuliers de sécurité: * 1 sas * 1 plateau surélevé * 1 porte d'entrée d'agglomération type Cd14,
La poursuite de l'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à la conclusion d'une modification de contrat.
Rd 43 — Commune de  Bretteville-le-Rabet Aménagement de sécurité en traverse d'agglomération / Tranche 2
: #Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours: ##Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat; ##Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché; ##Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat: délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.


Winner: Eiffage
Award value: 324621.85
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-02-15
Buyer: Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331200: Solar photovoltaic modules | 31130000 | 45311200 | 45315300 | 45315700
Estimated value: 1 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: 1/DLII5/HI016 – Anlagen für die Erzeugung und Verteilung von elektrischer Energie als Photovoltaik-Diesel-Hybrid-System im Camp Castor, Gao/Mali.
Bau von Anlagen für die Erzeugung und Verteilung von elektrischer Energie als Photovoltaik-Diesel-Hybrid-System;



Winner: Koninklijke Kemper en van Twist Diesel B.V.
Award value: 1
Number of bids: 5
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-02-15
Buyer: Aktiebolaget Svenska Bostäder
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings | 45211300
Submission deadline: 2018-03-26
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Kv. Silvret, totalentreprenad avseende nyproduktion av 113 hyreslägenheter. Ett punkthus i 10 våningar och ett lamellhus i 5 våningar. Kv. Silvret ligger längs Bergslagsvägen, Grimsta
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-02-15
Buyer: Alpha Housing (Northern Ireland) Ltd
Country: UK
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings | 45215210 | 45300000 | 45453100
Submission deadline: 2018-03-08
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: The Contracting Authority Alpha Housing (Northern Ireland) Ltd, owns and manages general needs, sheltered and supported housing schemes in and around
Northern Ireland. Their mission is to create strong and sustainable communities where people flourish and they are committed to making a positive difference to peoples' lives.
The quality of the planned maintenance services they provide is therefore of paramount importance in ensuring customer satisfaction in the services they deliver. They are seeking to appoint a framework of 5 No Providers and 3 No Reserve Providers to deliver planned maintenance to the highest possible standards and who have a proven track record in the delivery of these services.
The successful Service Providers must be able to show a commitment to providing effective services that provide value for money and demonstrate a commitment to addressing social inclusion.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-02-15
Buyer: DREAL Bourgogne Franche-Comté
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways | 45233224
Submission deadline: 2018-03-28
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: La consultation concerne l'opération de mise à 2 × 2 voies de la RN7 entre Saint-Pierre-le-Moûtier et la limite entre les départements de la Nièvre et de l'Allier. Les travaux à réaliser correspondent plus précisément à la première phase de cette opération ou «section Nord», entre les PR 94+800 et 103+210 de la RN7. Les travaux s'inscrivent dans le cadre d'un marché Toarcse: terrassements, ouvrages d'art, assainissement, rétablissements, chaussées, signalisation et équipements. Les prestations, objet de la présente consultation relèvent de la catégorie 1 au sens du Code du travail (loi nº 93-1418 du 31.12.1993). Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants: Chantenay-Saint-Imbert, Saint-Pierre-le-Moûtier. Les prestations font l'objet d'un marché à tranches optionnelles conformément aux dispositions de l'article 77 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-02-15
Buyer: Region Midtjylland v/Projektafdelingen for DNU
Country: DK
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 09300000 | 09330000: Solar energy | 45200000: Building and civil engineering work | 45300000
Submission deadline: 2018-03-01
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Udbuddet vedrører udførelsen af den komplette leverance, montage, installation og tilslutning af i alt 11 solcelleanlæg i forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Arbejdet udføres i totalentreprise.
Udbuddet vedrører udførelsen af den komplette leverance, montage, installation og tilslutning af i alt 11solcelleanlæg i forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Arbejdet udføres i totalentreprise. Der er optionen på drift og vedligehold i 5 år.
Udbuddet vedrører udførelsen af den komplette leverance, montage, installation og tilslutning af i alt 11 solcelleanlæg i forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Arbejdet udføres i totalentreprise.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-02-15
Buyer: Česká zemědělská univerzita v Praze
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 42511110 | 45000000: Construction work | 45214420 | 45261215 | 71250000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace původních zastaralých prostor budovy auly. Součástí předmětu plnění je rozšíření (přístavba) auly o vybudování nových zázemí pro návštěvníky a účinkující, rozšíření a inovování technického vybavení a zázemí, rekonstrukce sálu včetně nového vybavení moderní audiovizuální a jevištní technikou a kvalitním osvětlením včetně scénického osvětlení jeviště.
Celý objekt auly bude umožňovat bezbariérový přístup, stavba bude přístupná osobám tělesně a zrakově hendikepovaným.
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2018-02-15
Buyer: Ministero dell'Interno — Dipartimento della pubblica sicurezza — Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale — Ufficio attività contrattuali per il vestiario l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato
Country: IT
Contract type: Supplies
CPV classification: 18000000 | 18100000 | 18132000 | 18132200 | 18223200

Technical requirements: Avviso di preinformazione di gare campionate e non, per la fornitura di manufatti vestiario, equipaggiamento, armamento e kit salivari Polizia di Stato e/o FF.PP. anno 2018
Avviso preinformazione gare campionate e non per la fornitura manufatti vestiario, equipaggiamento armamento e kit salivari Polizia di Stato e/o FF.PP. anno 2018.
I bandi di gara dei citati manufatti di vestiario, equipaggiamento e materiali di armamento verranno pubblicati successivamente al presente avviso entro l'anno 2018. I quantitativi da approvvigionare saranno indicati nel bando gara e potranno subire variazioni in diminuzione o in aumento, nonché essere ritirati dalla procedura, in relazione a discrezionali valutazioni dell'Amministrazione.
I bandi di gara dei citati manufatti di vestiario, equipaggiamento e materiali di armamento verranno pubblicati successivamente al presente avviso entro l'anno 2018. I quantitativi riportati per ciascun tipo di prodotto da approvvigionare potranno subire variazioni in diminuzione o in aumento, nonché essere ritirati dalla procedura, in relazione a discrezionali valutazioni dell'Amministrazione.
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2018-02-15
Buyer: Univerzita Karlova, matematicko-fyzikální fakulta
Country: CZ
Contract type: Supplies
CPV classification: 48822000: Computer servers
Estimated value: 8264000 CZK

Technical requirements: Jedná se o dodávku technického vybavení výpočetního clusteru. Součástí dodávky je návrh a kompletace dodávaných systémů a jejich funkčního propojení podle požadavků zadavatele, uvedených v zadávací dokumentaci, jejich dodání a zajištění požadovaných záručních podmínek.



Award value: 8264000