Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-04-14
Buyer: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Country: SK
Region: Banskobystrický kraj
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45231300 | 45232400 | 45252127 | 71320000
Estimated value:  EUR
Submission deadline: 2016-05-16
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Predmetom zákazky je odkanalizovanie obce Kalinovo s následným čistením na novovybudovanej čistiarni odpadových vôd. V obci je navrhnutá gravitačná kanalizačná sieť s deviatimi čerpacími stanicami (ČS1-ČS9), ktoré eliminujú nepriaznivé terénne podmienky a prečerpávajú odpadové vody do najbližšej šachty gravitačnej kanalizácie. Trasa kanalizácie je v intraviláne obce vedená v súbehu s existujúcimi komunikáciami (miestne,štátne), v telese komunikácie alebo v zelenom páse. V úsekoch v ktorých trasa navrhovanej kanalizácie zasahuje do telesa štátnej cesty II/595 bude spätná úprava realizovaná podľa vyjadrenia Banskobystrickej regionálnej správy a.s.. Križovania navrhovanej kanalizácie Stoka AA, Stoka AA-7, Stoka AA-8 a prípojky so štátnou cestou budú realizované hydraulickým pretláčaním oceľovej chráničky pod telesom cesty. Všetky križovania a súbehy s existujúcimi podzemnými vedeniami budú riešené v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia resp. podľa požiadaviek jednotlivých správcov. Pri gravitačnom odvádzaní odpadových vôd v miestach sútoku potrubí, v miestach zmien pozdĺžneho sklonu potrubia a v priamej trase max. po 50 m sú navrhnuté kanalizačné šachty. Šachty sú tiež navrhnuté v miestach pred a za križovaním štátnych ciest. Šachty budú typizované, kruhového prierezu s priemerom 1 000, 600 mm.
Konštrukcia ČS (dno a zvislé steny) bude tvorená prefabrikovanými ŽB skružami DN1500, ktoré budú z vonkajšej strany obetónované prostým vodostavebným betónom. ČS bude prekrytá prefabrikovanou ŽB stropnou doskou, v ktorej bude umiestnený vstupný a montážny otvor, ktorý bude možné uzavrieť pomocou uzamykateľného kompozitového poklopu. V rámci návrhu gravitačnej splaškovej kanalizácie je aj návrh kanalizačných prípojok s možnosťou napojenia jednotlivých nehnuteľností nachádzajúcich sa v blízkosti budovaných kanalizačných stôk. Kanalizačné prípojky sú navrhnuté ku každej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Kalinovo. Navrhované kanalizačné prípojky vychádzajú z predpokladu jedna nehnuteľnosť rovná sa jedna kanalizačná prípojka v rozsahu od uličnej stoky po hranicu producenta (1 m za oplotením nehnuteľnosti). Kanalizačné prípojky budú z plnostenných plastových PP rúr (s hladkou stenou) profilu DN150 (DN200 pri pretláčaní pod štátnou cestou), s kruhovou tuhosťou 10 kN/m². Na konci prípojky bude osadená revízna polypropylénová šachta DN400. Napájania čerpacích staníc bude zabezpečené káblovými prípojkami NN pre všetky čerpacie stanice.
Jedná sa o mechanicko-biologickú čistiareň vôd s nitrifikáciou a samostatnou denitrifikáciou, s úplnou aeróbou stabilizáciou kalu v čistiacom procese. ČOV bude pozostávať z mechanického predčistenia, y biologického čistenia, zo zahusťovania a uskladňovania kalu.
Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej dokumentácie. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.
Dĺžka gravitačnej kanalizácie DN300 – 12 881,18 m, 642 ks prípojok, 28 ks združených prípojok, dĺžka tlakových potrubí DN110/140/200 – HDPE 1422,04 m, počet čerpacích staníc 9, ČOV 2 500 EO.
Viazanosť ponuky požaduje zabezpečiť verejný obstarávateľ zábezpekou vo výške 100 000 EUR (slovom: jednostotisíc EUR) spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Záruky a záručne podmienky sú presne popísané v súťažných podkladoch.
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z rozpočtu Európskej únie – P KŽP, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015 a zo štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Presné platobné podmienky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a acquis communautaire (napr. § 829 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácie predmetu zákazky.
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 46 ods.1, ods. 2 zákona a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, v prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku zo Štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev a zo štátneho rozpočtu, alebo aj v prípade neudelenia súhlasu na podpis ZoD.
2. V súlade s uvedeným, Zhotoviteľ poskytne neobmedzený prístup a spoluprácu so zástupcami Európskej komisie, Európskeho dvora audítorov, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a ďalším oprávneným orgánom aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu Zmluvy o Dielo. Vo všetkých zmluvách s podzhotoviteľmi alebo dodávateľmi v rámci Zmluvy o Dielo Zhotoviteľ uvedie obdobné ustanovenie.
3. Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii predmetu Diela zastupovať Stavebný dozor. Pred začatím prác Objednávateľ zašle písomnú informáciu Zhotoviteľovi o Stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej len pokyny) v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek vád. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného dozora počas celej doby trvania Zmluvy o Dielo.
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;
1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

Eligibility requirements: Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: 1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme; 1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním; 1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; 1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; 1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; 1.6 je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku; 1.7 nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať; 1.8 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b .právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní; 1.9 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia; 1.10 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného,na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; Záujemca preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 až 1.10: 1.11 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace; 1.12 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace; 1.13 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace; 1.14 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace; 1.15 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce; 1.16 podľa bodu 1.8, 1.9 a 1.10; čestným vyhlásením; 1.17.1 Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 29.4.2015 nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 29.4.2015 nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie, avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal, že spĺňa aj podmienku účasti podľa § 26 ods. 1, písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. v znení účinnom od 29.4.2015 (t. j., že nie je v reštrukturalizácii), 1.18 podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov; 1.19 ak má záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu; 1.20 ak záujemcovi bolo v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude zo zadávania zákazky vylúčený; 1.21 za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom. Lehota podľa bodu 1.20 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným; 1.22 konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie: a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d) iný právoplatný rozsudok súdu; 1.23 podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu; 1.24 splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný obstarávateľ; 1.26 záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1.6) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť; 1.27 splnenie podmienok účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo z § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2.1 Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona: a) potvrdené vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk o schopnosti záujemcu plniť svoje finančné záväzky nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o účasť. V potvrdení má byť uvedené, že záujemca nie je v nepovolenom debete, že jeho účet nie je predmetom exekúcie, že má úver alebo že nemá úver a v prípade úveru, že nie je v omeškaní s plnením svojich úverových záväzkov. Záujemca predloží vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má vedený/é účet/účty; b) čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá vedené účty ani záväzky v iných bankách alebo pobočkách zahraničných bánk ako tých, ktorých vyjadrenia predkladá. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu. 2.2 Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 2.3 Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 2.4 Splnenie podmienky účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca v tomto čestnom vyhlásení uviedol, že spĺňa podmienky účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a to, že nie je v nepovolenom debete, že jeho účet (účty) nie je predmetom exekúcie, že má úver alebo že nemá úver a v prípade úveru, že nie je v omeškaní s plnením svojich úverových záväzkov. V tomto čestnom vyhlásení záujemca zároveň uvedie, v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk má vedené účty alebo má voči ním záväzky. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu. Odôvodnenie potreby podmienky a jej primeranosti podľa § 32 ods. 6 zákona: verejný obstarávateľ požaduje túto podmienku pre overenie záujemcu, že bude schopný z hľadiska svojho finančného postavenia riadne plniť predmet zákazky. K bodu 2.1: Uchádzač musí preukázať, že nie je v nepovolenom debete, že jeho účet (účty) nie je predmetom exekúcie, že má úver alebo že nemá úver a v prípade úveru, že nie je v omeškaní s plnením svojich úverových záväzkov. 3.1.1. Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak takéto potvrdenie záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením záujemcu o ich uskutočnení, doplnený dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 3.1.2. Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby. 3.1.3. Podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby. 3.2 Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 3.3 Za stavebné práce, ako je predmet zákazky, sa považujú stavebné práce na realizácií kanalizácií a ČOV. Verejný obstarávateľ obdobie predchádzajúcich päť rokov bude posudzovať obdobie predchádzajúcich päť rokov ku dňu predkladania žiadosti o účasť. 3.4 V prípade, ak záujemca predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých uskutočnenie presahuje stanovené obdobie rokov, záujemca v zozname a v potvrdení uvedie zvlášť cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období. 3.5 Záujemca, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. 3.6 Splnenie podmienky účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa §44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca v tomto čestnom vyhlásení uviedol, že spĺňa podmienky účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: K bodu 3.1.1, že záujemca za predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil stavebné práce: A. na realizácií kanalizácií s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 10 000 000  EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, B. na realizácií ČOV s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 3 000 000  EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Záujemca zároveň uvedie zoznam stavebných prác s požadovanými údajmi podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu. K bodu 3.1.2: že záujemca, že bude mať k dispozícii pracovníkov navrhovaných pre účely plnenia predmetu zákazky v nasledovnom rozsahu: a) vedúci projektu (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci pre vodohospodárske alebo inžinierske stavby), prax 15rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba kanalizačných sietí alebo ČOV; b) stavbyvedúci pre kanalizácie a ČOV (odborne spôsobilá osoba stavbyvedúci pre vodohospodárske alebo inžinierske stavby), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba kanalizačných sietí alebo ČOV; c) stavbyvedúci pre čerpacie stanice a pozemné stavby (odborne spôsobilá osoba stavbyvedúci pre pozemné stavby), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba čerpacích staníc alebo iných pozemných stavieb obdobného charakteru; d) elektrotechnickí a strojno-technologickí manažéri a špecialisti ASRTP, požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba vodovodov alebo kanalizačných sietí alebo ČOV; e) geodeti (odborne spôsobilá osoba), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: zamerania líniových stavieb; f) hlavný projektant (autorizovaný stavebný inžinier pre projektovanie vodohospodárskych alebo inžinierskych stavieb), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: projektovanie kanalizačných sietí alebo ČOV; g) projektanti stavebnej, strojno-technologickej, elektrotechnickej časti a ASRTP (autorizovaní inžinieri pre projektovanie relevantných oblastí), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: projektovanie kanalizačných sietí alebo ČOV; h) geológ, požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: Odborná činnosť v oblasti inžinierskej geológie pri výstavbe vodovodov alebo kanalizačných sietí alebo ČOV. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu. K bodu 3.1.3: že záujemca k realizácii predmetu zákazky bude mať k dispozícii strojové vybavenie v nasledovnom minimálnom zložení: a) zemné stroje (zariadenia na prevádzanie výkopov) 6 ks; b) Ťažké nákladné autá na odvoz vykopaného materiálu 6 ks; c) Kalové čerpadlá na odvodnenie rýh a pracovných jám, ďalej na dočasné prečerpávanie prietokov odpadových vôd počas rekonštrukčných prác na stokových sieťach 6 ks; d) Zariadenia na výrobu betónu a domiešavače (alebo alternatívny spôsob prípravy a prepravy betónu) 2 ks; e) Žeriavy a zdvižné zariadenia 3 ks; f) Zhutňovacie zariadenia, dynamické dosky a valce 3 ks; g) Zariadenie na tavné zváranie pre spájanie polyetylénových rúr 3 ks; h) Elektrocentrály 3 ks; i) Samohybné kladivo 2 ks; j) Rezačka asfaltu 2 ks; k) Zariadenie na pretláčanie 1 ks; l) Pažiace boxy 6 ks. Záujemca v čestnom vyhlásení zároveň uvedie, či daný stroj je v jeho vlastníctve, má/bude mať v prenájme alebo je používané podzhotoviteľom. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu. Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: K bodu 3.1.1: verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie skúseností s realizáciou obdobných zákaziek a tým k zabezpečeniu predpokladu stabilného a bezproblémového plnenia predmetu zákazky. K bodu 3.1.2: Uvedenými dokladmi verejný obstarávateľ preveruje, že záujemca má k dispozícii kvalifikovanú odbornú pracovnú silu k realizácii predmetu zákazky. K bodu 3.1.3: Uvedenými údajmi verejný obstarávateľ preveruje schopnosť záujemcu poskytnúť predmet zákazky v požadovanom rozsahu a kvalite. K bodu 3.1.1: záujemca musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil stavebné práce: 3.1.1.1. na realizácií kanalizácií s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 10 000 000  EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, 3.1.1.2. na realizácií ČOV s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 3 000 000  EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Skupina ako celok musí spĺňať tú istú hodnotu. Za stavebné práce sa považujú stavebné práce na realizácií kanalizácií a ČOV. Obdobie predchádzajúcich päť rokov je obdobie predchádzajúcich päť rokov ku dňu predkladania žiadosti o účasť. K bodu 3.1.2: záujemca musí preukázať čestným vyhlásením, že bude mať k dispozícii pracovníkov navrhovaných pre účely plnenia predmetu zákazky v nasledovnom rozsahu: a) vedúci projektu (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci pre vodohospodárske alebo inžinierske stavby), prax 15 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba kanalizačných sietí alebo ČOV; b) stavbyvedúci pre kanalizácie a ČOV (odborne spôsobilá osoba stavbyvedúci pre vodohospodárske alebo inžinierske stavby), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba kanalizačných sietí alebo ČOV; c) stavbyvedúci pre čerpacie stanice a pozemné stavby (odborne spôsobilá osoba stavbyvedúci pre pozemné stavby), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba čerpacích staníc alebo iných pozemných stavieb obdobného charakteru; d) elektrotechnickí a strojno-technologickí manažéri a špecialisti ASRTP, požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba vodovodov alebo kanalizačných sietí alebo ČOV; e) geodeti (odborne spôsobilá osoba), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: zamerania líniových stavieb; f) hlavný projektant (autorizovaný stavebný inžinier pre projektovanie vodohospodárskych alebo inžinierskych stavieb), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: projektovanie kanalizačných sietí alebo ČOV; g) projektanti stavebnej, strojno-technologickej, elektrotechnickej časti a ASRTP (autorizovaní inžinieri pre projektovanie relevantných oblastí), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: projektovanie kanalizačných sietí alebo ČOV; h) geológ, požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: Odborná činnosť v oblasti inžinierskej geológie pri výstavbe vodovodov alebo kanalizačných sietí alebo ČOV. Skupina ako celok musí spĺňať tú istú hodnotu. K bodu 3.1.3: záujemca musí preukázať čestným vyhlásením, že k realizácii predmetu zákazky bude mať k dispozícii strojové vybavenie v nasledovnom minimálnom zložení: a) zemné stroje (zariadenia na prevádzanie výkopov) 6 ks; b) Ťažké nákladné autá na odvoz vykopaného materiálu 6 ks; c) Kalové čerpadlá na odvodnenie rýh a pracovných jám, ďalej na dočasné prečerpávanie prietokov odpadových vôd počas rekonštrukčných prác na stokových sieťach 6 ks; d) Zariadenia na výrobu betónu a domiešavače (alebo alternatívny spôsob prípravy a prepravy betónu) 2 ks; e) Žeriavy a zdvižné zariadenia 3 ks; f) Zhutňovacie zariadenia, dynamické dosky a valce 3 ks; g) Zariadenie na tavné zváranie pre spájanie polyetylénových rúr 3 ks; h) Elektrocentrály 3 ks; i) Samohybné kladivo 2 ks; j) Rezačka asfaltu 2 ks; k) Zariadenie na pretláčanie 1 ks; l) Pažiace boxy 6 ks. Skupina ako celok musí spĺňať tú istú hodnotu. Záujemca vo vyhlásení zároveň uvedie, či daný stroj je v jeho vlastníctve, má/bude mať v prenájme alebo je používané podzhotoviteľom.
2.1 Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona: a) potvrdené vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk o schopnosti záujemcu plniť svoje finančné záväzky nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o účasť. V potvrdení má byť uvedené, že záujemca nie je v nepovolenom debete, že jeho účet nie je predmetom exekúcie, že má úver alebo že nemá úver a v prípade úveru, že nie je v omeškaní s plnením svojich úverových záväzkov. Záujemca predloží vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má vedený/é účet/účty; b) čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá vedené účty ani záväzky v iných bankách alebo pobočkách zahraničných bánk ako tých, ktorých vyjadrenia predkladá. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu. 2.2 Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 2.3 Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 2.4 Splnenie podmienky účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca v tomto čestnom vyhlásení uviedol, že spĺňa podmienky účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a to, že nie je v nepovolenom debete, že jeho účet (účty) nie je predmetom exekúcie, že má úver alebo že nemá úver a v prípade úveru, že nie je v omeškaní s plnením svojich úverových záväzkov. V tomto čestnom vyhlásení záujemca zároveň uvedie, v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk má vedené účty alebo má voči ním záväzky. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu. Odôvodnenie potreby podmienky a jej primeranosti podľa § 32 ods. 6 zákona: verejný obstarávateľ požaduje túto podmienku pre overenie záujemcu, že bude schopný z hľadiska svojho finančného postavenia riadne plniť predmet zákazky. K bodu 2.1: Uchádzač musí preukázať, že nie je v nepovolenom debete, že jeho účet (účty) nie je predmetom exekúcie, že má úver alebo že nemá úver a v prípade úveru, že nie je v omeškaní s plnením svojich úverových záväzkov.
2.1 Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona: a) potvrdené vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk o schopnosti záujemcu plniť svoje finančné záväzky nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o účasť. V potvrdení má byť uvedené, že záujemca nie je v nepovolenom debete, že jeho účet nie je predmetom exekúcie, že má úver alebo že nemá úver a v prípade úveru, že nie je v omeškaní s plnením svojich úverových záväzkov. Záujemca predloží vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má vedený/é účet/účty; b) čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá vedené účty ani záväzky v iných bankách alebo pobočkách zahraničných bánk ako tých, ktorých vyjadrenia predkladá. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu. 2.2 Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 2.3 Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 2.4 Splnenie podmienky účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca v tomto čestnom vyhlásení uviedol, že spĺňa podmienky účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a to, že nie je v nepovolenom debete, že jeho účet (účty) nie je predmetom exekúcie, že má úver alebo že nemá úver a v prípade úveru, že nie je v omeškaní s plnením svojich úverových záväzkov. V tomto čestnom vyhlásení záujemca zároveň uvedie, v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk má vedené účty alebo má voči ním záväzky. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu. Odôvodnenie potreby podmienky a jej primeranosti podľa § 32 ods. 6 zákona: verejný obstarávateľ požaduje túto podmienku pre overenie záujemcu, že bude schopný z hľadiska svojho finančného postavenia riadne plniť predmet zákazky.
K bodu 2.1: Uchádzač musí preukázať, že nie je v nepovolenom debete, že jeho účet (účty) nie je predmetom exekúcie, že má úver alebo že nemá úver a v prípade úveru, že nie je v omeškaní s plnením svojich úverových záväzkov.
3.1.1. Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak takéto potvrdenie záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením záujemcu o ich uskutočnení, doplnený dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 3.1.2. Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby. 3.1.3. Podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby. 3.2 Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 3.3 Za stavebné práce, ako je predmet zákazky, sa považujú stavebné práce na realizácií kanalizácií a ČOV. Verejný obstarávateľ obdobie predchádzajúcich päť rokov bude posudzovať obdobie predchádzajúcich päť rokov ku dňu predkladania žiadosti o účasť. 3.4 V prípade, ak záujemca predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých uskutočnenie presahuje stanovené obdobie rokov, záujemca v zozname a v potvrdení uvedie zvlášť cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období. 3.5 Záujemca, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. 3.6 Splnenie podmienky účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa §44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca v tomto čestnom vyhlásení uviedol, že spĺňa podmienky účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: K bodu 3.1.1, že záujemca za predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil stavebné práce: A. na realizácií kanalizácií s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 10 000 000  EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, B. na realizácií ČOV s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 3 000 000  EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Záujemca zároveň uvedie zoznam stavebných prác s požadovanými údajmi podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu. K bodu 3.1.2: že záujemca, že bude mať k dispozícii pracovníkov navrhovaných pre účely plnenia predmetu zákazky v nasledovnom rozsahu: a) vedúci projektu (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci pre vodohospodárske alebo inžinierske stavby), prax 15rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba kanalizačných sietí alebo ČOV; b) stavbyvedúci pre kanalizácie a ČOV (odborne spôsobilá osoba stavbyvedúci pre vodohospodárske alebo inžinierske stavby), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba kanalizačných sietí alebo ČOV; c) stavbyvedúci pre čerpacie stanice a pozemné stavby (odborne spôsobilá osoba stavbyvedúci pre pozemné stavby), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba čerpacích staníc alebo iných pozemných stavieb obdobného charakteru; d) elektrotechnickí a strojno-technologickí manažéri a špecialisti ASRTP, požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba vodovodov alebo kanalizačných sietí alebo ČOV; e) geodeti (odborne spôsobilá osoba), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: zamerania líniových stavieb; f) hlavný projektant (autorizovaný stavebný inžinier pre projektovanie vodohospodárskych alebo inžinierskych stavieb), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: projektovanie kanalizačných sietí alebo ČOV; g) projektanti stavebnej, strojno-technologickej, elektrotechnickej časti a ASRTP (autorizovaní inžinieri pre projektovanie relevantných oblastí), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: projektovanie kanalizačných sietí alebo ČOV; h) geológ, požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: Odborná činnosť v oblasti inžinierskej geológie pri výstavbe vodovodov alebo kanalizačných sietí alebo ČOV. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu. K bodu 3.1.3: že záujemca k realizácii predmetu zákazky bude mať k dispozícii strojové vybavenie v nasledovnom minimálnom zložení: a) zemné stroje (zariadenia na prevádzanie výkopov) 6 ks; b) Ťažké nákladné autá na odvoz vykopaného materiálu 6 ks; c) Kalové čerpadlá na odvodnenie rýh a pracovných jám, ďalej na dočasné prečerpávanie prietokov odpadových vôd počas rekonštrukčných prác na stokových sieťach 6 ks; d) Zariadenia na výrobu betónu a domiešavače (alebo alternatívny spôsob prípravy a prepravy betónu) 2 ks; e) Žeriavy a zdvižné zariadenia 3 ks; f) Zhutňovacie zariadenia, dynamické dosky a valce 3 ks; g) Zariadenie na tavné zváranie pre spájanie polyetylénových rúr 3 ks; h) Elektrocentrály 3 ks; i) Samohybné kladivo 2 ks; j) Rezačka asfaltu 2 ks; k) Zariadenie na pretláčanie 1 ks; l) Pažiace boxy 6 ks. Záujemca v čestnom vyhlásení zároveň uvedie, či daný stroj je v jeho vlastníctve, má/bude mať v prenájme alebo je používané podzhotoviteľom. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu. Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: K bodu 3.1.1: verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie skúseností s realizáciou obdobných zákaziek a tým k zabezpečeniu predpokladu stabilného a bezproblémového plnenia predmetu zákazky. K bodu 3.1.2: Uvedenými dokladmi verejný obstarávateľ preveruje, že záujemca má k dispozícii kvalifikovanú odbornú pracovnú silu k realizácii predmetu zákazky. K bodu 3.1.3: Uvedenými údajmi verejný obstarávateľ preveruje schopnosť záujemcu poskytnúť predmet zákazky v požadovanom rozsahu a kvalite. K bodu 3.1.1: záujemca musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil stavebné práce: 3.1.1.1. na realizácií kanalizácií s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 10 000 000  EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, 3.1.1.2. na realizácií ČOV s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 3 000 000  EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Skupina ako celok musí spĺňať tú istú hodnotu. Za stavebné práce sa považujú stavebné práce na realizácií kanalizácií a ČOV. Obdobie predchádzajúcich päť rokov je obdobie predchádzajúcich päť rokov ku dňu predkladania žiadosti o účasť. K bodu 3.1.2: záujemca musí preukázať čestným vyhlásením, že bude mať k dispozícii pracovníkov navrhovaných pre účely plnenia predmetu zákazky v nasledovnom rozsahu: a) vedúci projektu (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci pre vodohospodárske alebo inžinierske stavby), prax 15 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba kanalizačných sietí alebo ČOV; b) stavbyvedúci pre kanalizácie a ČOV (odborne spôsobilá osoba stavbyvedúci pre vodohospodárske alebo inžinierske stavby), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba kanalizačných sietí alebo ČOV; c) stavbyvedúci pre čerpacie stanice a pozemné stavby (odborne spôsobilá osoba stavbyvedúci pre pozemné stavby), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba čerpacích staníc alebo iných pozemných stavieb obdobného charakteru; d) elektrotechnickí a strojno-technologickí manažéri a špecialisti ASRTP, požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba vodovodov alebo kanalizačných sietí alebo ČOV; e) geodeti (odborne spôsobilá osoba), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: zamerania líniových stavieb; f) hlavný projektant (autorizovaný stavebný inžinier pre projektovanie vodohospodárskych alebo inžinierskych stavieb), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: projektovanie kanalizačných sietí alebo ČOV; g) projektanti stavebnej, strojno-technologickej, elektrotechnickej časti a ASRTP (autorizovaní inžinieri pre projektovanie relevantných oblastí), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: projektovanie kanalizačných sietí alebo ČOV; h) geológ, požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: Odborná činnosť v oblasti inžinierskej geológie pri výstavbe vodovodov alebo kanalizačných sietí alebo ČOV. Skupina ako celok musí spĺňať tú istú hodnotu. K bodu 3.1.3: záujemca musí preukázať čestným vyhlásením, že k realizácii predmetu zákazky bude mať k dispozícii strojové vybavenie v nasledovnom minimálnom zložení: a) zemné stroje (zariadenia na prevádzanie výkopov) 6 ks; b) Ťažké nákladné autá na odvoz vykopaného materiálu 6 ks; c) Kalové čerpadlá na odvodnenie rýh a pracovných jám, ďalej na dočasné prečerpávanie prietokov odpadových vôd počas rekonštrukčných prác na stokových sieťach 6 ks; d) Zariadenia na výrobu betónu a domiešavače (alebo alternatívny spôsob prípravy a prepravy betónu) 2 ks; e) Žeriavy a zdvižné zariadenia 3 ks; f) Zhutňovacie zariadenia, dynamické dosky a valce 3 ks; g) Zariadenie na tavné zváranie pre spájanie polyetylénových rúr 3 ks; h) Elektrocentrály 3 ks; i) Samohybné kladivo 2 ks; j) Rezačka asfaltu 2 ks; k) Zariadenie na pretláčanie 1 ks; l) Pažiace boxy 6 ks. Skupina ako celok musí spĺňať tú istú hodnotu. Záujemca vo vyhlásení zároveň uvedie, či daný stroj je v jeho vlastníctve, má/bude mať v prenájme alebo je používané podzhotoviteľom.
3.1.1. Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak takéto potvrdenie záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením záujemcu o ich uskutočnení, doplnený dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 3.1.2. Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby. 3.1.3. Podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby. 3.2 Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 3.3 Za stavebné práce, ako je predmet zákazky, sa považujú stavebné práce na realizácií kanalizácií a ČOV. Verejný obstarávateľ obdobie predchádzajúcich päť rokov bude posudzovať obdobie predchádzajúcich päť rokov ku dňu predkladania žiadosti o účasť. 3.4 V prípade, ak záujemca predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých uskutočnenie presahuje stanovené obdobie rokov, záujemca v zozname a v potvrdení uvedie zvlášť cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období. 3.5 Záujemca, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. 3.6 Splnenie podmienky účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa §44, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca v tomto čestnom vyhlásení uviedol, že spĺňa podmienky účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: K bodu 3.1.1, že záujemca za predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil stavebné práce: A. na realizácií kanalizácií s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 10 000 000  EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, B. na realizácií ČOV s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 3 000 000  EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Záujemca zároveň uvedie zoznam stavebných prác s požadovanými údajmi podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu. K bodu 3.1.2: že záujemca, že bude mať k dispozícii pracovníkov navrhovaných pre účely plnenia predmetu zákazky v nasledovnom rozsahu: a) vedúci projektu (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci pre vodohospodárske alebo inžinierske stavby), prax 15rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba kanalizačných sietí alebo ČOV; b) stavbyvedúci pre kanalizácie a ČOV (odborne spôsobilá osoba stavbyvedúci pre vodohospodárske alebo inžinierske stavby), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba kanalizačných sietí alebo ČOV; c) stavbyvedúci pre čerpacie stanice a pozemné stavby (odborne spôsobilá osoba stavbyvedúci pre pozemné stavby), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba čerpacích staníc alebo iných pozemných stavieb obdobného charakteru; d) elektrotechnickí a strojno-technologickí manažéri a špecialisti ASRTP, požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba vodovodov alebo kanalizačných sietí alebo ČOV; e) geodeti (odborne spôsobilá osoba), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: zamerania líniových stavieb; f) hlavný projektant (autorizovaný stavebný inžinier pre projektovanie vodohospodárskych alebo inžinierskych stavieb), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: projektovanie kanalizačných sietí alebo ČOV; g) projektanti stavebnej, strojno-technologickej, elektrotechnickej časti a ASRTP (autorizovaní inžinieri pre projektovanie relevantných oblastí), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: projektovanie kanalizačných sietí alebo ČOV; h) geológ, požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: Odborná činnosť v oblasti inžinierskej geológie pri výstavbe vodovodov alebo kanalizačných sietí alebo ČOV. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu. K bodu 3.1.3: že záujemca k realizácii predmetu zákazky bude mať k dispozícii strojové vybavenie v nasledovnom minimálnom zložení: a) zemné stroje (zariadenia na prevádzanie výkopov) 6 ks; b) Ťažké nákladné autá na odvoz vykopaného materiálu 6 ks; c) Kalové čerpadlá na odvodnenie rýh a pracovných jám, ďalej na dočasné prečerpávanie prietokov odpadových vôd počas rekonštrukčných prác na stokových sieťach 6 ks; d) Zariadenia na výrobu betónu a domiešavače (alebo alternatívny spôsob prípravy a prepravy betónu) 2 ks; e) Žeriavy a zdvižné zariadenia 3 ks; f) Zhutňovacie zariadenia, dynamické dosky a valce 3 ks; g) Zariadenie na tavné zváranie pre spájanie polyetylénových rúr 3 ks; h) Elektrocentrály 3 ks; i) Samohybné kladivo 2 ks; j) Rezačka asfaltu 2 ks; k) Zariadenie na pretláčanie 1 ks; l) Pažiace boxy 6 ks. Záujemca v čestnom vyhlásení zároveň uvedie, či daný stroj je v jeho vlastníctve, má/bude mať v prenájme alebo je používané podzhotoviteľom. Toto čestné vyhlásenie bude podpísané oprávnenou osobou záujemcu. Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: K bodu 3.1.1: verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie skúseností s realizáciou obdobných zákaziek a tým k zabezpečeniu predpokladu stabilného a bezproblémového plnenia predmetu zákazky. K bodu 3.1.2: Uvedenými dokladmi verejný obstarávateľ preveruje, že záujemca má k dispozícii kvalifikovanú odbornú pracovnú silu k realizácii predmetu zákazky. K bodu 3.1.3: Uvedenými údajmi verejný obstarávateľ preveruje schopnosť záujemcu poskytnúť predmet zákazky v požadovanom rozsahu a kvalite.
K bodu 3.1.1: záujemca musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil stavebné práce: 3.1.1.1. na realizácií kanalizácií s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 10 000 000  EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, 3.1.1.2. na realizácií ČOV s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 3 000 000  EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Skupina ako celok musí spĺňať tú istú hodnotu. Za stavebné práce sa považujú stavebné práce na realizácií kanalizácií a ČOV. Obdobie predchádzajúcich päť rokov je obdobie predchádzajúcich päť rokov ku dňu predkladania žiadosti o účasť. K bodu 3.1.2: záujemca musí preukázať čestným vyhlásením, že bude mať k dispozícii pracovníkov navrhovaných pre účely plnenia predmetu zákazky v nasledovnom rozsahu: a) vedúci projektu (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci pre vodohospodárske alebo inžinierske stavby), prax 15 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba kanalizačných sietí alebo ČOV; b) stavbyvedúci pre kanalizácie a ČOV (odborne spôsobilá osoba stavbyvedúci pre vodohospodárske alebo inžinierske stavby), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba kanalizačných sietí alebo ČOV; c) stavbyvedúci pre čerpacie stanice a pozemné stavby (odborne spôsobilá osoba stavbyvedúci pre pozemné stavby), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba čerpacích staníc alebo iných pozemných stavieb obdobného charakteru; d) elektrotechnickí a strojno-technologickí manažéri a špecialisti ASRTP, požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: výstavba vodovodov alebo kanalizačných sietí alebo ČOV; e) geodeti (odborne spôsobilá osoba), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: zamerania líniových stavieb; f) hlavný projektant (autorizovaný stavebný inžinier pre projektovanie vodohospodárskych alebo inžinierskych stavieb), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: projektovanie kanalizačných sietí alebo ČOV; g) projektanti stavebnej, strojno-technologickej, elektrotechnickej časti a ASRTP (autorizovaní inžinieri pre projektovanie relevantných oblastí), požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: projektovanie kanalizačných sietí alebo ČOV; h) geológ, požadovaná prax: 5 rokov, počet pracovníkov: 1, druh požadovanej stavebnej praxe: Odborná činnosť v oblasti inžinierskej geológie pri výstavbe vodovodov alebo kanalizačných sietí alebo ČOV. Skupina ako celok musí spĺňať tú istú hodnotu. K bodu 3.1.3: záujemca musí preukázať čestným vyhlásením, že k realizácii predmetu zákazky bude mať k dispozícii strojové vybavenie v nasledovnom minimálnom zložení: a) zemné stroje (zariadenia na prevádzanie výkopov) 6 ks; b) Ťažké nákladné autá na odvoz vykopaného materiálu 6 ks; c) Kalové čerpadlá na odvodnenie rýh a pracovných jám, ďalej na dočasné prečerpávanie prietokov odpadových vôd počas rekonštrukčných prác na stokových sieťach 6 ks; d) Zariadenia na výrobu betónu a domiešavače (alebo alternatívny spôsob prípravy a prepravy betónu) 2 ks; e) Žeriavy a zdvižné zariadenia 3 ks; f) Zhutňovacie zariadenia, dynamické dosky a valce 3 ks; g) Zariadenie na tavné zváranie pre spájanie polyetylénových rúr 3 ks; h) Elektrocentrály 3 ks; i) Samohybné kladivo 2 ks; j) Rezačka asfaltu 2 ks; k) Zariadenie na pretláčanie 1 ks; l) Pažiace boxy 6 ks. Skupina ako celok musí spĺňať tú istú hodnotu. Záujemca vo vyhlásení zároveň uvedie, či daný stroj je v jeho vlastníctve, má/bude mať v prenájme alebo je používané podzhotoviteľom.