Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-05-06
Buyer: Igretec
Country: BE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 1539963.9 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Marché ayant pour objet la réalisation de l’ensemble des travaux d’abords des bâtiments de la Future cité des métiers à Charleroi(CDM) sur 2 sites.
Les travaux seront localisés sur 2 sites, d’une part sur le site de l’immeuble dit « Le Roullier » (site 1), appartenant à la Province de Hainaut et d’autre part, sur l’ancien site « des ouvriers réunis » (site 2), appartenant au Collège Technique des Aumôniers du Travail de Charleroi. Ils seront exécutés simultanément sur les deux sites.
Les travaux résultant du présent marché concernent les Abords et seront pilotés par l’entrepreneur en charge des travaux du lot 1 du marché de travaux ayant pour objet la réhabilitation et la restructuration de l’ensemble des bâtiments de la Future Cité Des Métiers (CDM) à Charleroi sur 2 sites.
Les travaux relatifs au présent marché et concernant les abords devront être réalisés durant le délai d’exécution des travaux du lot 1 en fonction de la planification établie par l’adjudicataire du lot 1 en question.
Une ou plusieurs options exigées sont prévues dans le présent marché dont le pouvoir adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du présent cahier spécial des charges.
Dans ce cas, les soumissionnaires doivent présenter une offre à la fois pour le projet de base et pour chaque option sous peine d’irrégularité substantielle de leur offre.
Il est rappelé aux soumissionnaires que le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché.
Le délai d’exécution des travaux du LOT 1 du marché de travaux ayant pour objet la réhabilitation et la restructuration de l’ensemble des bâtiments de la Future Cité Des Métiers (CDM) à Charleroi sur 2 sites déjà attribué est de 1460 jours calendrier.
Le délai d’exécution des travaux de réalisation des abords du présent marché est de 1370 jours calendriers.
Les travaux relatifs au présent marché et concernant les abords devront être réalisés durant le délai d’exécution des travaux du lot 1 (dont il est fait état ci-dessus) en fonction de la planification établie par l’adjudicataire du lot 1 en question.
Il résulte de ce qui précède que le délai d’exécution du présent marché doit être intégré au délai global des travaux du LOT 1, sa planification doit tenir compte des 3 phases prédéfinies. (Planning général en Annexe)
La visite des lieux est obligatoire, il s’agit d’une exigence substantielle, au sens de l’article 76 §1er, 3° de l’AR du 18.04.2017 de telle sorte que son non-respect entraînera l’irrégularité substantielle de l’offre.
Motifs d'exclusion : se référer aux articles 67 à 70 de la loi du 17 juin 2016 et aux articles 61 à 63 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 détaillés dans le cahier spécial des charges.
Il est fait usager du DUME. Les travaux du présent marché n'atteignent pas les seuils de la publicité européenne mais participent à la réalisation d'un ouvrage dont la valeur estimée atteint quant à lui le seuil de la publicité européenne. Par conséquence, le présent marché est publié au niveau européen et la production du DUME est requise.


Winner: SA BEMAT
Award value: 1539963.9
Number of bids: 3