Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-09-25
Buyer: Auvergne Habitat
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings
Submission deadline: 2019-11-03
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Marché de travaux — réhabilitation globale du groupe La Croix Blanche — 171 logements en site occupé — en entreprise générale ou groupement
Réhabilitation globale du groupe La Croix Blanche situé à Cournon d'Auvergne pour le compte de la société Auvergne Habitat.
Elle concerne les 171 logements du groupe, les 2 locaux professionnels ainsi que l'ensemble des annexes aux bâtiments.
—— réfection des toitures terrasses avec isolation auto-protégée et réalisation d’acrotères en maçonnerie (travaux de désamiantage),
—— remise en conformité des installations électriques, l’intervention sera sanctionnée par l’établissement d’un certificat consuel des parties communes,
—— réfection de l’éclairage des parties communes par mise en œuvre de luminaires LED avec détection de présence intégrée, détection crépusculaire et minuterie,
—— remise en peinture des murs et plafonds des halls et parties communes en étage de tous les bâtiments, menuiseries, accessoires métalliques,
—— mise en sécurité électrique des logements (tableaux et pièces humides). L’intervention sera sanctionnée par un consuel de mise en sécurité,
Un soin particulier est demandé afin d'optimiser les performances thermiques comprenant des engagements chiffrés auprès des locataires.
Les travaux nécessaires à la labellisation portent à la fois sur les façades, l’étanchéité, la plomberie, l'électricité, la ventilation, les menuiseries extérieures... Ils sont donc indissociables et doivent être menés sous une même autorité.
La sécurité des résidents impose impose la séparation des flux pour les différentes phases de désamiantage.
Le site occupé impose également une zone d'installation de chantier limitée, des zones de stockage limitées ainsi qu'une gestion des flux de livraison optimisée.
Cf. critères mentionnés dans le règlement de consultation (document accessible sur le site www.chaumeil-marchespublics.fr).
La transmission des offres par voie électronique est obligatoire et les offres reçues par papier seront considérées comme irrégulières.

Eligibility requirements: Cf. critères mentionnés dans le règlement de consultation (document accessible sur le site www.chaumeil-marchespublics.fr).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-09-25
Buyer: Dahlem Beratende Ingenieure GmbH & Co Wasserwirtschaft KG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31681200 | 31711400 | 39370000 | 41110000 | 42122000
Submission deadline: 2019-11-08
Award criteria: The most economic tender
EU fund: EU Fund

Technical requirements: Supply, Delivery and Installation of pipework material, for transmission mains and pump lines with appr. length of 2.3 km (DI DN 300 – DI DN 500 mm) and distribution pipes (Pipes PE-100 OD 63 – OD 225) appr. overall length of 44 km, electrofusion fittings, ductile iron fittings, valves, domestic water meter, bulk water meter and check valves plus installation of service connections (3330 Pcs – PE-RC OD 20 – OD 63mm). Supply and delivery of electro-mechanical equipment (pumps, surge vessels) for installation in new constructed and existing pump stations and rehabilitation of pump stations, spring captures and reservoir. Supply, Delivery and Installation of disinfection equipment (dosing pumps, suction lance, etc.) and containerized disinfection stations (sodium hypochlorite). Implementation of SCADA System. Construction of Administration Building incl. new construction of storage facilities.
Negotiations: remain reserved. Price negotiations shall only be conducted if special circumstances such as the clarification or concretisation of the requirements require this or if the price is considered to be unusual.
Additional information: The MIP IV is co-financed by the Swiss Confederation through the State Secretariat of Economic Affairs (SECO).
Attention: Clarification requests shall be submitted via e-mail either to contact@dahlem-ingenieure.de or kamza@dahlem-consult.com. Answers to the clarification requests will be returned anonymized via e-mail to all bidders.
Conditions of paymentReceipt of payment at indicated account number or cash payment in amount of 150 EUR.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-09-25
Buyer: Gemeinde Willingen (Upland)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings
Submission deadline: 2019-10-14
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
Erd- und Betonarbeiten für die Erweiterung und Erneuerung des Lagunen-Erlebnisbades in 34508 Willingen (Upland).
Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen. Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Eligibility requirements: Siehe Auftragsunterlagen
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-09-25
Buyer: Staatliches Bauamt Passau
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2019-10-29
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Technische Universität München im Wissenschaftszentrum Straubing, Neubau nachhaltige Chemie, Beleuchtungsanlage
Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/182505
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link https://my.vergabe.bayern.de/eignungskriterien.php?lv_id=182505
Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/182505
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link https://my.vergabe.bayern.de/eignungskriterien.php?lv_id=182505
Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/182505
Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Eligibility requirements: — siehe Link https://my.vergabe.bayern.de/eignungskriterien.php?lv_id=182505 Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/182505
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-09-25
Buyer: Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Country: BE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111000 | 45112000 | 45232130 | 45232411 | 45232423
Submission deadline: 2019-10-30
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: De herinrichting van en de aanleg van verbeterde fietsvoorzieningen langs de N47 Zeelsebaan op het grondgebied van de Stad Dendermonde en de gemeente Zele.
De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel langs de N47 Zeelsebaan en de Steenweg Van Grembergen.
Bestek en eventuele bijlagen enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-09-25
Buyer: BBS Bau- und Betriebsservice GmbH
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45262320
Submission deadline: 2019-10-30
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Die Friedrich-Ebert-Schule in Mannheim-Waldhof wurde im Jahr 1966 fertig gestellt. Die Gesamtanlage steht unter Denkmalschutz. Für die zukünftige Nutzung als Ganztages-Grundschule mit Inklusion sind Umbau- und Sanierungsmaßnahmen erforderlich, ohne jedoch die äußere Erscheinung des Baukörpers zu verändern. Das Gebäude wird durch den Einbau von Aufzügen und Rollstuhlfahrerrampen barrierefrei hergestellt und der bauliche Brandschutz wird durch zusätzliche Flucht- und Rettungswege über Dach ertüchtigt.
— Schnellabbindende Zementestriche in Stärke 50-80 mm werden in jenen Räumen verlegt, in denen neue Bodenplatten herzustellen sind (Hallenbereich, Nassräume und Inklusionsräume),
— Trockenestriche werden über der Kellerdecke mit niedriger Aufbauhöhe 60 mm auf bestehender Rohdecke verlegt (Vorräume und Toilettenräume Verwaltungsbereich EG),
— Im Hallenbereich sind polygonale Bodenflächen mit Industrie- Schnellzement zu verlegen, welche oberflächenfertig auszuführen sind und nach Fertigstellung eine terrazzoartige Oberfläche aufweisen sollen. Der optische Anspruch soll durch Oberflächenveredelungsmaßnahmen wie Pigmentierung, Schmuckkörnung, mehrfaches Schleifen etc. hergestellt werden, wobei Rutschsicherheit R 9 zu erreichen ist.
Die neu zu errichtende Küche und die Mensa (Speiseraum) im 1. BA sind wegen der Förderrichtlinien nicht Teil dieser Ausschreibung und werden getrennt vergeben.
Es sind drei unterschiedliche Baukörper vorhanden, die zeitlich versetzt saniert werden. Die folgende Gliederung berücksichtigt auch die Nutzung der Schule. Im 1. Bauabschnitt wird der Klassentrakt (2.BA) durch die Schule genutzt und der Nordflügel (1.BA) wird umgebaut. Ab Sommer 2020, wenn der 1. BA fertig gestellt ist, wird mit der Sanierung des 2.BA begonnen und der Schulbetrieb wird im Nordflügel aufgenommen. Danach folgt der Umbau der Turnhalle, ebenfalls im 2.BA (Betonerhaltungs- und Fassadenarbeiten):
(1) Nordflügel (1.BA) – im Wesentlichen 1- bis 2-geschossig mit Rundbau Mensa; Attikahöhen der Baukörper: ab ca. 3,60 m bis ca. 8,70 m
(2) Südflügel „Klassenräume“ (2.BA); Attikahöhen der Baukörper Klassentrakt: 3-geschossig mit versetzten Ebenen bis ca. 13,20 m
(3) Turnhalle und Nebenbaukörper (2.BA) 1-geschossig mit gestaffelter Höhe ab ca. 3,00 m bis ca.7,00 m
Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-09-25
Buyer: Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo
Country: ES
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings
Estimated value: 5567077.46 EUR
Submission deadline: 2019-10-23
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Contrato de obra de construcción de un edificio para 40 viviendas de protección pública, garajes, trasteros y locales en la parcela Z-11, sector 10, del Parque Ofimático, A Coruña
Construcción de un edificio de 40 viviendas de protección pública, garajes y trasteros en la parcela Z-11, sector 10, del Parque Ofimático en A Coruña, para cumplir con la realización de la política de vivienda para conseguir los objetivos previstos en la Ley 3/1988, de 27 de abril, de creación del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo y en la Ley 8/2012, do 29 de junio, de vivienda de Galicia.
El contratista deberá cumplir las obligaciones establecidas en el Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. En concreto, el contratista, en su condición de poseedor de residuos de construcción y demolición, deberá:
— Entregar al responsable del contrato la documentación acreditativa de la entrega de los residuos a un gestor autorizado en los términos establecidos en el artículo 5.3 del RD 105/2008,
— Entregar al responsable del contrato los certificados emitidos por el gestor de los residuos en los que se acredite la gestión realizada sobre os residuos recibidos, en los términos establecidos en el artículo 7 c) del RD 105/2008.


Award value: 5567077.46
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-09-25
Buyer: Stadt Hauzenberg
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2019-10-28
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Generalsanierung Grundschule Hauzenberg mit Abbruch des alten Zwischenbaus & Neubau an gleicher Stelle Estricharbeiten
Direkter Link zur Eigenerklärung – siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=175632
Angebote können nur elektronisch unter https://www.staatsanzeiger-eservices.de abgegeben werden. Postalisch versendete Angebote werden nicht gewertet.
Der Bewerber ist darauf hingewiesen, dass Antworten auf gestellte Fragen im Zuge des Verfahrens auf https://www.staatsanzeiger-eservices.de eingestellt werden. Der Bewerber hat sich eigenverantwortlich laufend darüber zu informieren. Fragen zu den Unterlagen dürfen nur über das Onlineportal des Staatsanzeigers gestellt werden.
Unklare, widersprüchliche oder fehlende Angaben des Bewerbers in den Bewerbungsunterlagen gehen zu Lasten des Bewerbers.
— der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegeüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe,
— der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzuläsig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Eligibility requirements: Direkter Link zur Eigenerklärung – siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=175632
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-09-25
Buyer: Stadtverwaltung Gotha
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31170000 | 31200000 | 34928500 | 42122130 | 45113000
Estimated value: 6954460.79 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
An der Maßnahme sind 5 Auftraggeber beteiligt: Stadt Gotha (anteilig Los 1, Los 3, 4 und 6 komplett), Wasser- u. Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (anteilig Los 1), Stadtwerke Gotha Netz GmbH (anteilig Los 1), Stadtwerke Gotha GmbH (anteilig Los 1), Thüringer Netkom GmbH (anteilig Los 1).
Die Gesamtbaumaßnahme besteht aus insgesamt 8 Losen, wobei 4 Lose gemäß § 3 Abs. 9 VgV von der EU-Vergabe herausgelöst wurden. Weitere Baumaßnahmen laufen zeitgleich zur hier ausgeschriebenen Baumaßnahme im Stadtgebiet Gotha.
Inhalt der hier ausgeschriebenen Maßnahme sind u. A. umfangreiche Leitungsverlegung, die Sicherung und Sanierung der unterirdischen Bauwerke Leinakanal und Fischkeller, die Neuverlegung von Natursteinpflasterflächen, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung, Rathausbeleuchtung und der Marktversorgung und die Erneuerung der Möblierung.


Winner: Eurovia Verkehrsbau Union GmbH
Award value: 6954460.79
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-09-25
Buyer: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Heppenheim
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45233124: Arterial road construction work
Estimated value: 0.01 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bauwerksinstandsetzung zweier Stahlbeton-/ Spannbetonbrücken über die DB (Brückenfläche gesamt 1 200 m²). Erneuerung Abdichtung, Fahrbahnen, Kappen Geländer, umfangreiche Betoninstandsetzung nach ZTV-Ing. Austausch einer Fahrbahnübergangskonstruktion (l = 13,5 m) Straßenbau für provisorische Umfahrung/ Verbreiterungen (ca. 2 000 m²).


Winner: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
Award value: 0.01
Number of bids: 9
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-09-25
Buyer: Métropole européenne de Lille
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works | 45233222
Estimated value: 3294278 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 2019-epv010 Liaison Tourcoing/Wattrelos entre la chaussée Marcelin Berthelot à Tourcoing et la RD 700
Travaux de création d'une Liaison Tourcoing/Wattrelos entre la chaussée Marcelin Berthelot à Tourcoing et la RD 700.
La consultation a pour objet la création d'une liaison Tourcoing/Wattrelos entre la chaussée Marcelin Berthelot à Tourcoing et la RD 700.
Création d'une liaison Tourcoing/Wattrelos entre la chaussée Marcelin Berthelot à Tourcoing et la RD 700


Winner: Colas Nord Est (mandataire)
Award value: 3294278
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-09-25
Buyer: Diputación Foral de Bizkaia — Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial — Sección de Obras de Contratación
Country: ES
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233227
Estimated value: 7480181 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Desglosado N2 del proyecto de construcción de la remodelación enlace de Kukularra. Reducción de congestión en nodos urbanos metropolitanos. Conexión BI-637 y N-637.Sentido Rontegi-Enekuri-Erletxes
Desglosado N2 proyecto de construcción de la remodelación del enlace de Kukularra. Reducción de la congestión en nodos urbanos metropolitanos. Conexión BI-637 y N-637. Sentido Rontegi-Enekuri-Erletxes.
Desglosado N2 proyecto de construcción de la remodelación del enlace de Kukularra. Reducción de la congestión en nodos urbanos metropolitanos. Conexión BI-637 y N-637. Sentido Rontegi-Enekuri-Erletxes
Recurso especial en materia de contratación: 15 días hábiles contados conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Contratos del Sector Público.


Winner: U.T.E. formada por Construcciones y Promociones Balzola, S. A. con NIF A48290258 y Asfaltos Uribe, S. A. con NIF A48108484
Award value: 7480181
Number of bids: 6
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-09-25
Buyer: Агенция „Пътна инфраструктура“
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233139 | 45233142: Road-repair work
Estimated value: 12800000 BGN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по... Продължава в поле II.1.4)
Продължава от поле II.1.1):... обособени позиции на територията на Североизточен район, стопанисвани от АПИ съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва:
Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за извършването на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища, като в тази връзка се сключи договор за изпълнението му за всяка обособена позиция поотделно с оглед осигуряване на условия за безопасно движение и комфорт на пътуващите по републиканския път.
1. Превантивно поддържане — включва комплекс от планирани и икономически ефективни дейности и строителни и монтажни работи за съхраняване и намаляване на ефекта от стареенето и износването на материалите и конструкциите на основните елементи в обхвата на пътя и с цел възстановяване на проектната им годност, което да доведе до удължаване на техния експлоатационен срок.
— укрепване на откоси (биологично, с готови стоманобетонови елементи, със стоманена мрежа, с геотекстилни материали и други).


Winner: „Пътинженерингстрой — Т“ ЕАД
Award value: 12800000
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-09-25
Buyer: Lomma kommun
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45310000 | 45330000 | 45350000
Estimated value: 156400000 SEK
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Ramavtal för service-, underhålls-, mindre tillbyggnader och ombyggnadsarbeten för Beställaren inom följande sex (6) ramavtalsområden/anbudsområden:



Winner: Stråheds i Anderslöv AB
Award value: 156400000
Number of bids: 9
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-09-25
Buyer: Sjöfartsverket
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45240000: Construction work for water projects | 45247000: Construction work for dams and canals | 45247100
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Entreprenaden omfattar muddring av sex stycken definierade muddringsområden för fördjupning och breddning av farled till Hargs hamn, samt tippning och utjämning av massor i havet.
Entreprenören ska genomföra sjömätning (Outsurvey) och uppnå godkänd slutbesiktning så snart som möjligt efter avslutad muddring av respektive definierade muddringsområde.
Beställaren ska även ha möjlighet, men inte skyldighet, att utlösa följande option under kontraktstiden: Transport samt uppläggning av uppkomna sprängstensmassor från bergmuddringen till upplag på land istället för tippning till havs.
Entreprenaden omfattar muddring för fördjupning och breddning av farled, samt tippning och utjämning av massor i havet. Entreprenaden består av sex stycken definierade muddringsområden.
Muddring/Sprängning ska ske så att föreskrivet djup, dvs ramfritt djup -12,50m enligt RH2000, uppnås inom angivet område.
Entreprenören ska genomföra sjömätning (Outsurvey) och uppnå godkänd slutbesiktning så snart som möjligt efter avslutad muddring av respektive definierade muddringsområde.
Beställaren ska även ha möjlighet, men inte skyldighet, att utlösa följande option under kontraktstiden: Transport samt uppläggning av uppkomna sprängstensmassor från bergmuddringen till upplag på land istället för tippning till havs.