Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-07-12
Buyer: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Country: LT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233141: Road-maintenance work | 45233142: Road-repair work
Submission deadline: 2018-08-22
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Mažeikių rajono vietinės reikšmės kelių, gatvių, privažiuojamųjų kelių, automobilių stovėjimo aikštelių, šaligatvių, pralaidų ir kiti paprastojo remonto ir priežiūros darbai
Mažeikių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių paprastojo remonto (išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio įrengimas, pralaidų įrengimas) ir priežiūros (greideriavimas, žvyravimas, kelio griovių formavimas, asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas) darbai.
Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau 0 EBVPD), kuriame patvirtinama, kad nėra pagrindo pašalinti jį iš pirkimo. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, EBVPD turi užpildyti ir pateikti su pasiūlymu kiekvienas ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus (subteikėjus, subrangovus) ar kitus ūkio subjektus, tai ir šie subjektai pateikia užpildytus EBVPD.
Konkursą laimėjęs dalyvis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo datos pateikia sutarties įvykdymui užtikrinti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą. Užtikrinimo vertė – 10 (dešimt) proc. nuo bendros sutarties objekto kainos (su PVM).

Eligibility requirements: Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau 0 EBVPD), kuriame patvirtinama, kad nėra pagrindo pašalinti jį iš pirkimo. Jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, EBVPD turi užpildyti ir pateikti su pasiūlymu kiekvienas ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus (subteikėjus, subrangovus) ar kitus ūkio subjektus, tai ir šie subjektai pateikia užpildytus EBVPD.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-07-12
Buyer: Arcadis Germany GmbH, Abt. Buildings, Vergabestelle BSZN
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45214000: Construction work for education buildings
Submission deadline: 2018-09-25
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen. Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB)

Eligibility requirements: Siehe Formblatt 124
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-07-12
Buyer: Drôme aménagement Habitat
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 39100000 | 45111230 | 45112500 | 45210000: Building construction work | 45261100
Estimated value: 16897707.43 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Construction du Pôle Séniors et de 22 logements sur la commune de Valence (26000) — rue Edouard Branly et rue Chateaubriand
Lot nº 3: Charpente métallique / Couverture / Bardage / Métallerie — qualifications 2412 + 4412 ou équivalents — eff 2
Lot nº 5: façades (Ite) / Bardage / Peintures extérieures — qualifications 7131 + 3811 ou équivalents — eff 2
Lot nº 6: Menuiseries extérieures aluminium / occultations — qualifications 3522 ou équivalents — eff 2
Ps 04: Tête de lit des chambres Eovi hors unités sécurisées ps 05: Meuble frigo et étagère des chambres ps 06: Ecran mural motorisé ps 07: Support mural en acier blanc effaçable ps 08: Aménagement des salles à manger et tisanerie
Lot nº 18: chauffage / Ventilation / Plomberie / Sanitaires — qualifications 5113 + 5313 + 5412 ou équivalents — eff 3


Winner: Menard
Award value: 16897707.43
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-07-12
Buyer: Conseil départemental du Jura
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233141: Road-maintenance work
Estimated value: 120355 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Modalités de consultation du contrat: pièces consultables à l'adresse de l'organisme acheteur indiquée ci-dessus (de 9:00 à 11:30 et de 14:00 à 16:30 du lundi au vendredi). Procédure adaptée — article 27 du décret et 42.2 de l'ordonnance. Date envoi de la publicité 6.4.2018 (progrès et moniteur online). Marché attribué avec note globale de 97/100: prix: 60/60 — Valeur technique: 37/40 (critère valeur organisationnelle: 28/30 — critère protection environnement: 9/10) — Date notification du marché: 11.6.2018.
Le marché a été passé en application de l'article 27 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 et de l'article 4.2º de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 et n'est donc pas soumis à publication préalable au JOUE.


Winner: Groupement routière Guenuchot/Guenuchot TP
Award value: 120355
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-07-12
Buyer: Mölndals stad
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings | 45212100 | 45212200 | 45212210 | 45212212
Estimated value: 500000000 SEK
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet


Winner: Vestia Construction Group AB
Award value: 500000000
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-07-12
Buyer: Budapest Főváros Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44212410 | 45111290 | 45220000 | 45233200 | 45240000: Construction work for water projects
Estimated value: 1679811126 HUF
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Vállalkozási szerződés (FIDIC „Sárga Könyv”) – Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény – tervezési és kivitelezési munkái.
Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény - tervezési és kivitelezési munkái, ami az alábbi feladatokra terjed ki.
a) a Megrendelő által szolgáltatott tervek és engedélyek, továbbá az üzemeltető által megfogalmazott követelmények alapján kiviteli tervek és kivitelezési dokumentáció elkészítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai szerint,
b) a Megrendelő által szolgáltatott tervek és engedélyek szükség szerinti kiegészítése és módosítása,
d) a kivitelezés megkezdéséhez és a megvalósításhoz (pl. közműkiváltások) szükséges valamennyi engedély beszerzése,
j) a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladat teljesítése.
k) a munkaterületen az árvízvédekezési tevékenység ellátása a kivitelezési ideje alatt a Megrendelő szakmai irányítása mellett.
A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A létesítmény építése mellett a nyertes Ajánlattevő feladata a járulékos munkák elvégzése is, a közbeszerzési dokumentumok feltételei szerint.
A kivitelezés során az Ajánlattevő köteles a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére kiemelt hangsúlyt fektetni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal összhangban.
Amennyiben a kiadott közbeszerzési dokumentumok konkrét megjelölést tartalmaznak, az a beszerzés tárgyának egyértelmű azonosítása érdekében történt, azzal egyenértékű ajánlat is tehető.
Vállalkozási szerződés (FIDIC „Sárga Könyv”) – Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény – tervezési és kivitelezési munkái
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje tekintetében a Kbt. 148. § (3)-(5) bekezdések az irányadók.


Winner: Swietelsky Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Award value: 1679811126
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-07-12
Buyer: Újpesti Torna Egylet
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45212200 | 45212290
Estimated value: 1223110290 HUF
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Újpesti Torna Egylet Megyeri úti sporttelepén meglévő központi, boksz-birkózó és kazánház épületeinek bővítése, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása
Az Újpesti Torna Egylet megyeri úton található központi épülete egy komplex vegyes rendeltetésű épület, alapterülete 2221,7 m
Az Újpesti Torna Egylet megyeri úton található boksz-birkózó épülete egy 2 szintes épület, melynek alapterülete 1278 m
Az Újpesti Torna Egylet megyeri úton található kazánház épülete jelenleg az egyes épületegyütteseket és épületrészeket látja el használati melegvíz készítéséhez és fűtéséhez gőzzel. Az épület pince, földszint és részben galéria szintes épület, melynek alapterülete megközelítőleg 100 m
I. rész vonatkozásában: építőmesteri munkák részfeladatai, szakipari munkák részfeladatai, épületgépészeti munkák részfeladatai, elektromos munkák részfeladatai
III. rész vonatkozásában: Lakatosszerkezet, épületvillamosság, épületgépészet, tető, bádogozás, szigetelés, belső nyílászárók, külső nyílászárók, hideg burkolás, felületképzés.
I. rész vonatkozásában: építőmesteri munkák részfeladatai, szakipari munkák részfeladatai, épületgépészeti munkák részfeladatai, elektromos munkák részfeladatai.
III. rész vonatkozásában: Lakatosszerkezet, épületvillamosság, épületgépészet, tető, bádogozás, szigetelés, belső nyílászárók, külső nyílászárók, hideg burkolás, felületképzés.
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó határidők vonatkozásában a Kbt. 148. §-ában foglaltak az irányadók.


Winner: Laterex Építő Zrt.
Award value: 1223110290
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-07-12
Buyer: Land Niederösterreich vertreten durch das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Gruppe Straße
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: L9 – Umfahrung Gänserndorf Süd inkl. Straßen-, Brücken- und Lärmschutzbauarbeiten für die 3,2 km lange Umfahrung Gänserndorf Süd



Winner: ARGE Leyrer+Graf/HABAU/Gebrüder Haider
Number of bids: 6
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-07-12
Buyer: Stadt Neumünster
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44221210 | 44221211 | 45210000: Building construction work | 45214200 | 45214210
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Die Stadt Neumünster plant den Neubau einer Grundschule und Mensa als Ersatzneubau auf ihrem Gelände.
Die zu erbringende Leistung der hier vorliegenden Ausschreibung 078-18 umfasst 67 Stück Holztüren, 170 m Fensterbänke, 9 WC-Anlagen, 2 Trennwände.


Winner: Tischlerei Buhr
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-07-12
Buyer: Stadt Neumünster
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45214200 | 45214210 | 45410000
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Die Stadt Neumünster plant den Neubau einer Grundschule und Mensa als Ersatzneubau auf ihrem Gelände.


Winner: ATB Putz UG
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-07-12
Buyer: Gestão e Obras do Porto, E. M.
Country: PT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work
Estimated value: 7000000 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Empreitada de requalificação da Avenida Fernão de Magalhães, entre a Praça Francisco Sá Carneiro e o Campo 24 de agosto
Empreitada de requalificação da Avenida Fernão de Magalhães, entre a Praça Francisco Sá Carneiro e o Campo 24 de agosto.
Empreitada de requalificação da Avenida Fernão de Magalhães, entre a praça Francisco Sá Carneiro e o Campo 24 de agosto


Winner: Construtora da Huila — Irmãos Neves, Lda.
Award value: 7000000
Number of bids: 9
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-07-12
Buyer: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways | 63712700
Estimated value: 21840.24 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Der Auftraggeber plant im Bereich der Gemarkungen Sandau und Wulkau, im Zuge der Deichrückverlegung, einen Deichneubau in neuer Trasse auf rd. 3 440 m Länge.
Ziel dieser Planung sind Maßnahmen zur Verkehrssicherung der Bauzuwegungen an allen öffentlichen Landes- und Bundesstraßen, für den Zeitraum zwischen April 2018 bis Dezember 2021.
Für jeglichen elektronischen Schriftverkehr bzw. Bewerberanfragen ist ausschließlich die E-Mail-Adresse vergabestelle.nord@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de zu verwenden!
Um eine Korrektur des Vergabeverfahrens zu erreichen, kann ein Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer gestellt werden, solange durch den Auftraggeber ein wirksamer Zuschlag noch nicht erteilt worden ist. Ein wirksamer Zuschlag kann erst erteilt werden, nachdem der Auftraggeber die unterlegenen Bewerber bzw. Bieter über die Ablehnung ihrer Bewerbung bzw. über den beabsichtigten Zuschlag informiert hat und bei Informationen per Fax oder auf elektronischem Weg mindestens 10 Kalendertage ansonsten mindestens 15 Kalendertage vergangen sind. Vor der Antragstellung muss der Bewerber/ Bieter in der Regel den Vergaberechtsverstoß unverzüglich gegenüber dem Auftraggeber gerügt haben, d. h. ohne schuldhaftes Verzögern bzw. bei einem Vergabeverstoß, der auf Grund der Bekanntmachung erkennbar war, innerhalb der Bewerbungsfrist und bei Verstößen, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, innerhalb der Frist für die Angebotsabgabe. Ein Nachprüfantrag ist zudem unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, eine Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.


Winner: EGGERS Umwelttechnik GmbH
Award value: 21840.24
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-07-12
Buyer: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways
Estimated value: 128069.29 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Der Auftraggeber plant im Zuge des Projektes „Deichrückverlegung Sandau Süd“ im Bereich südlich der Stadt Sandau im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt einen Deichneubau in neuer
Mit dem hier vorliegenden Projekt (BL 012) wird die zentral liegende Zuwegung „Beregnungsanlage 1“ erneuert. Ein vorhandener landwirtschaftlicher Weg südlich von Sandau ist auf ca. 550 m Länge mit einer 10 cm dicken Asphalttragdeckschicht zu erneuern.
Für jeglichen elektronischen Schriftverkehr bzw. Bewerberanfragen ist ausschließlich die E-Mail-Adresse vergabestelle.nord@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de zu verwenden!
Um eine Korrektur des Vergabeverfahrens zu erreichen, kann ein Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer gestellt werden, solange durch den Auftraggeber ein wirksamer Zuschlag noch nicht erteilt worden ist. Ein wirksamer Zuschlag kann erst erteilt werden, nachdem der Auftraggeber die unterlegenen Bewerber bzw. Bieter über die Ablehnung ihrer Bewerbung bzw. über den beabsichtigten Zuschlag informiert hat und bei Informationen per Fax oder auf elektronischem Weg mindestens 10 Kalendertage ansonsten mindestens 15 Kalendertage vergangen sind. Vor der Antragstellung muss der Bewerber/ Bieter in der Regel den Vergaberechtsverstoß unverzüglich gegenüber dem Auftraggeber gerügt haben, d. h. ohne schuldhaftes Verzögern bzw. bei einem Vergabeverstoß, der auf Grund der Bekanntmachung erkennbar war, innerhalb der Bewerbungsfrist und bei Verstößen, die erst in den Vergabeunterlagen
Erkennbar sind, innerhalb der Frist für die Angebotsabgabe. Ein Nachprüfantrag ist zudem unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, eine Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.


Winner: EUROVIA VBU GmbH
Award value: 128069.29
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-07-12
Buyer: CPD — Construction Division
Country: UK
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45453100
Estimated value: 786484.08 GBP
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: The Contract is for the replacement of existing modular buildings with a traditional new build. Please see MOI Part B for further information.



Winner: Withheld for Security Reasons
Award value: 786484.08
Number of bids: 12
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-07-12
Buyer: Toulouse Métropole
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work
Estimated value: 924791.5 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 18m035ao-av/nf-travaux de petit entretien et de grosses réparations sur les ex-routes du département de la Haute-Garonne années 2018 — 2022
Ce marché est conforme au dispositif MPS (Marché public simplifié), et permet aux entreprises de candidater sur la base de leur seul numéro de SIRET. Le mode de transmission des éléments de la candidature et de l'offre est dématérialisée. La réponse électronique est indispensable mais aucune signature n'est exigée (la signature sera dans ce cas demandée à postériori à la seule entreprise retenue).
Travaux de petit entretien et de grosses réparations sur les ex-routes du département de la Haute-Garonne.
Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article 30-1.7 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché. Les conditions d'exécution de ce nouveau marché seront les suivantes: ce nouveau marché devra être conclu dans les 3 ans à compter de la notification du présent accord-cadre.
Travaux de petit entretien et de grosses réparations sur les ex-routes du département de la Haute-Garonne — rive gauche de la Garonne.
Travaux de petit entretien et de grosses réparations sur les ex-routes du département de la Haute-Garonne — 1 rive droite de la Garonne
Travaux de petit entretien et de grosses réparations sur les ex-routes du département de la Haute-Garonne — lot(S): 2 rive gauche de la Garonne
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale s'étendant du 1.8.2018 au 30.6.2019. Les délais d'exécution des prestations seront fixés dans chaque bon de commande en fonction des travaux à réaliser.


Winner: Colas sud ouest s.a
Award value: 924791.5
Number of bids: 6
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-07-12
Buyer: Département de l'Yonne
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects
Estimated value: 1 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Réalisation de l'assainissement de la déviation sud de Sens — Phase II (Conduite d'évacuation — bassins de régulation et dépollution)
Réalisation de l'assainissement de la déviation sud de Sens — Phase II (conduite d'évacuation - bassins de régulation et dépollution)
Le prix résultera des prix du bordereau de prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées. 739 077,26 EUR (HT) au vu de l'évaluation maximale de l'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du Détail Quantitatif Estimatif.
Recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée.
La procédure de référé contractuel peut-être introduite devant le président du Tribunal administratif de Dijon (articles L 551-13 et suivants du code de justice administrative) dans le délai indiqué à l'article R 551-7 du CJA.
Recours en annulation ou en suspension du contrat dans les conditions prévues par la jurisprudence (Ce, 16.7.2007, requête nº 291545). Les pièces du marché sont communicables conformément aux dispositions de la loi 78-753 du 17.7.1978 relative à l'accès des documents administratifs dans le respect des secrets protégés par la loi.
Par consultation gratuite sur place sauf si les impératifs de conservation du document s'y opposent. Cette consultation sera précédée d'une demande précise des documents dont l'usager souhaite la consultation;
Par délivrance aux frais du demandeur, d'une copie sur support papier ou sur un support informatique. Dans ce dernier cas, des frais de reproduction seront facturés aux tarifs fixés par l'article 2 de l'arrêté du 1.10.2001 (NOR Prmg0170682a).
En toute hypothèse le droit d'accès sera précédé d'une demande précise des documents dont l'intéressé souhaite avoir connaissance.


Winner: Eurovia bourgogne franche comté
Award value: 1
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-07-12
Buyer: Commune de Cahors
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44316500 | 45210000: Building construction work | 45261100 | 45261210 | 45261213
Estimated value: 4337472.54 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Réalisation de fondations profondes spéciales par pieux, structure en béton armé (planchers dalle pleine, voiles en béton banché), maçonneries surface plancher = 3 600 m
Réalisation d'une étanchéité + isolation sur toiture terrasse béton et d'une étanchéité + isolation sur bac acier — fourniture et pose d'exutoires de désenfumage
Réalisation d'une sur-toiture en briques posées sur panneaux de ciment réalisation de façade en parement briques — réalisation d'un moucharabieh
Fourniture et pose de portes métalliques, rideau métallique,grilles extérieures, garde-corps, mins courantes et divers.


Winner: Sarl de Nardi
Award value: 4337472.54
Number of bids: 1