Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-03-31
Buyer: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Country: RO
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services
Estimated value: 57219233.82 RON
Submission deadline: 2023-05-09
Award criteria: The most economic tender
EU fund: ESF

Technical requirements: Servicii de Supervizare „Proiectare  si Executie Autostrada Sibiu – Fagaras, Tronsonul 4: Sambata de Sus (DJ 105B)-Municipiul Fagaras km 51+875-km 68+050 si Drum de legatura cu drum national DN1 km 0+000-5+650”
Obiectul contractului Servicii de Supervizare „Proiectare  si Executie Autostrada Sibiu – Fagaras, Tronsonul 4: Sambata de Sus (DJ 105B)-Municipiul Fagaras km 51+875-km 68+050 si Drum de legatura cu drum national DN1 km 0+000-5+650”  va consta în furnizarea de servicii de supervizare de înaltă calitate, atât în timpul perioadei de proiectare și execuție a lucrărilor, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor, în vederea urmăririi corectei utilizări a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că Antreprenorul proiectează și execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul proiectarii și al lucrărilor.
În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziţie publică are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire este cu 18 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabileşte un singur termen limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informaţiilor suplimentare, după cum urmează: cu 11 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
Termenul de răspuns la clarificări a fost stabilit astfel încât operatorii economici să aibă o perioadă adecvată pentru analizarea documentaţiei de atribuire şi, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de Autoritatea Contractantă.
In conformitate cu prevederile art. 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractantă optează pentru achiziționarea ulterioară de noi servicii similare de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul prezentei proceduri de achiziție publică în cuantum de 8.767.574,43 lei fara TVA, valoarea reprezentand 20% din valoarea estimată a contractului (fără sumele provizionate si rezerve de implementare). Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusiv servicii similare) este de 57.219.233,82 lei fără TVA.
Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata a prezentei proceduri cat si valoarea posibilelor servicii noi similare conform art. 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016.
Obiectul prezentului Contract de Servicii este furnizarea de servicii de supervizare de inalta calitate, atat in timpul perioadei de proiectare si executie a lucrarilor, cat si pe parcursul perioadei de garantiei a lucrarilor, in vederea urmarii corectei utilizari a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca Antreprenorul proiecteaza si executa lucrarile in conformitate cu obligatiile contractuale, in special in ceea ce priveste durata, cantitatea, calitatea si costul proiectarii si al lucrarilor.
Consultantul va avea rolul de Supervizor conform prevederilor Condițiilor Contractului  „Proiectare  si Executie Autostrada Sibiu – Fagaras, Tronsonul 4: Sambata de Sus (DJ 105B)-Municipiul Fagaras km 51+875-km 68+050 si Drum de legatura cu drum national DN1 km 0+000-5+650”
In conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea articolului 24 din Contractul de servicii, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:
3. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc);
4. Modificari legislative sau de norme tehnice/stas-uri/normative/standarde pe parcursul derularii contractului;
5. Modificari generate de includerea/introducerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali;
6. Modificari generate de schimbarea/inlocuirea personalului cheie/non-cheie/alt personal (altul decat expertii/persoanele care au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor de evaluare aferenti criteriului de atribuire);
7. Modificările privind prelungirea termenelor de predare de catre Prestator a rapoartelor/livrabilelor specificate in contract sau modificari referitoare la verificarea si aprobarea raportelor/livrabilelor de catre Beneficiar

Eligibility requirements: Ptr dem indeplinirii criteriilor/cerintelor de calif se vor prezenta: I.Of unic/Of asociat/Subcontract/Tertul sustinator trebuie sa dem ca nu se incadreaza in prev art. 164 din Lg nr.98/2016. In acest sens,Of unic/Of asociat/Subcontractantul/Tert sustinator va completa DUAE-Sectiunea "Motive de excl" - pct A "Motive ref la condamnarile penale".De asm,Of clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atrib,anterior atribuirii contrac,va prezenta,la solicitarea AC,urm doc edific care probeaza/ confirma neincadrarea in sit prev la art. 164 de mai sus,atat pentru Of unic/Of asociat cat si ptr Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:-cazierul judiciar al op ec si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului op ec, sau a celor ce au putere de reprezentare,de decizie sau de control in cadrul acestuia,asa cum rezulta din certif constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; - alte doc edific, dupa caz. II.Of unic/Of asociat/Subcontract/Tertul sustinator trebuie sa dem ca nu se incadreaza in prev art. 165 din Lg nr. 98/2016. Of unic/Of asociat/Subcontract/Tertul sustinator va completa DUAE-Sectiunea "Motive de excludere"- pct B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asig soc". De asm,Of  clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atrib, anterior atrib contr, va prezenta, la solicitarea AC,urm doc edific care probeaza/conf neincadrarea in sit prev la art.165 de mai sus, atat pentru Of unic/Of asociat, cat si ptr Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta: A.Pers juridice rom trebuie sa prezinte: -certif de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bug gen consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia. B.Pers juridic straine vor prezenta orice doc edific elib de instit autoriz ale tarii de origine (certif de atestare fiscala,caziere judiciare,alte doc echivalente, etc.)prin care sa dov faptul ca si-au indeplinit oblig de plata a impozitelor, taxelor sau a contrib la buget gen consolidat, in conf cu leg nat a tarii de rezidenta a Of unic/ Of asociat/ Subcontract/Tertului sustinator sau a tarii in care Of unic/Of asociat/Subcontract/Tertul sustinator este stabilit. Din doc edific prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la mom prezentarii acestora. […] III. Of unic/Of asociat/Subcontract/Tertul sustinator trebuie sa dem ca nu se incadreaza in prev art. 167 din Lg nr.98/2016. In acest sens,Of unic/  Of  asociat/ Subcontract/Tertul sustinator va completa DUAE - Sectiunea "Motive de excludere" - punctul C "Motive legate de insolventa,conflicte de interese sau abateri profesionale". De asemenea,  Of unic/ Of asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte: Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conf cu modelul prezentat in sectiunea Formulare.  For C va fi incarcat in mod obligatoriu odata cu oferta, si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. N:In sensul disp art. 60, alin. (1) lit. d) din Lg 98/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege pers care exercita drepturi af unor actiuni care,cumulate, reprez cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in ad gen. Of clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atrib, anterior atrib contractului, va prezenta, la solicitarea AC, urm doc edificat care probeaza/conf neincadrarea in sit prev la art. 167 de mai sus, atat ptr Of unic/ Of asociat cat si ptr Subcontract/Tertul sustinator declarati in oferta:-certif, caziere, doc prin care se dem faptul ca op ec poate benefic de derogarile prev la art. 167 alin. (2) si art. 171 din Lg 98/2016 privind achiz publice, daca este cazul;-alte doc edificatoare, dupa caz. […] IV. Pers cu functii de dec din cadrul AC, precum si pers din cadrul AC ce pot influenta continutul doc de atrib si/sau desf proc de atrib sunt:Director General – PISTOL Cristian Ovidiu Catalin Director General Adjunct - Bogdan PASCU (LA DATA ELABORARII DOCUMENTATIEI) Director Directia Achizitii Publice - NICOLAE Mihai Horia Șef Departament Achiziții Fonduri Externe - ȘTEFAN Victor Cristian FILIP Ioana, PREDA Daniela Constanta, BURDUȘEL Raluca Elena, ENE Mihaela Cristina, VICIU Ionela EMA, SANCHI Elena - Alina, RADU Cristian-Daniel, salariați in cadrul Serviciului Achiziții Produse și Servicii Șef Serviciu Contracte și Achiziții Directe - BOBÂLCĂ Anca Elena. RADU Cristina Stefania, GHEORGHE Cecilia Florentina, MTIR Claudia Agipsina, GHEORGHITA Oana - Maria - salariati in cadrul Serviciului Contracte si Achizitii Directe Șef Birou Analiză Prețuri – BANA Tudor Mihail Director Directia Implementare Proiecte – CERNESTEAN Felician Mihai Director Adjunct Directia Implementare Proiecte - SURDU Cosmin Șef Unitatea de Implementare 3 DN-uri – CRUTAN Anca Salariați în cadrul Unitații de Implementare: POPESCU Constantin Liviu, PIPER Mihai, APOSTOL Marian-Gabriel, APOSTOL Violeta Florenta, CORNEANU Elena Andreea, SCARLAT Dan Sorin, POPA Cristina Adriana, URJAN Emilian. MAȘALA Ionuț Laurentiu - Director Direcția Economică și Financiară. MARIN Adrian Marian - Director Adjunct Directia Economica si Financiara, TICU Catalin Alexandru - Șef Serviciu CFP Propriu, DUINA Neluța Veronica, GIVAN Danut Grigore, OȚELEA Georgian Victor, DOGARU Ioan Victor, POPA Raluca Marilena, EFTIME Ioan Cătălin, salariați în cadrul Serviciului CFP Propriu Director Direcția Juridica - FILIPESCU Andrei, Șef Departament Avizare - ZANFIR Valeriu Bebe, CAMBOSIE Laura, ȘERBAN Aura Georgiana, STAN Mihai Iulian, STĂNESCU Roxana Mihaela, BERDEI Mihai Daniel, salariați în cadrul Departament Avizare. DAMIAN Ion - Președinte al Consiliului de Administratie al C.N.A.I.R. S.A., Membrii Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. S.A.: MIHALACHE Costin, PISTOL Cristian Ovidiu Cătălin, BUZASU Septimiu, BIRCHI Ileana-Mirela, MARCU Mirel-Alexandru, MIKE Eduard. Membrii AGA CNAIR SA nu au atrib/competente cu privire la doc de atrib si derularea proc de achiz publica. In virtutea oblig ce ii revin potrivit prev art.58 din Lg nr.98/2016,AC va verif respectarea disp privind rele intre Supervizor/Consultant si Antreprenor de nat sa afecteze impartialitatea Supervizorului/Consultantului.In acest sens,Of unic/ Of asociat/Subcontract/Tertul sustin va prezenta o decl pe propria rasp a reprez legal,privind absenta conflictului de interese,in conf cu model pus la disp in Doc de atribuire(Form E "Decl privind absenta conflic de interese in rel dintre supervizor/consultant si antreprenor"). Identitatea Antrepren desemnat pt proiect si executia lucrarilor care fac ob supervizarii va fi comunicata ulterior finaliz proc de atrib a Contr de Lucrari.In sit in care identitatea Antreprenorului nu va putea fi comunicata pana la data dep of in cadrul prezentei proc de achiz, AC  va solicita of declarat castigator prezentarea Formi E "Decl privind absenta conflict de interese in rel dintre supervizor/consultant si antreprenor" anterior semnarii contract daca identitatea Antrepren va fi la acel moment cunoscuta,SAU ulterior semnarii contract, la momentul la care identitatea Antrepren va fi cunoscuta. […] A se vedea Anexa 1 la DA Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE - Sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Capacitatea de a corespunde cerintelor". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. A se vedea Anexa 1 la DA

Award value: 57219233.82