Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-06-28
Buyer: Région Nord-Pas-de-Calais — Picardie
Country: FR
Region: Pas-de-Calais
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45244000: Marine construction works
Submission deadline: 2016-08-05
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: La présente consultation ne comporte pas de lots. Elle est décomposée en une tranche ferme et deux tranches optionnelles :Tr. Ferme: Rechargement de la branche de mer et remise en état de la risberme (délai d'exécution: 14 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée)tr. Optionnelle 1: Rechargement de la branche de terre et réparation des cavités de la muraille (délai d'exécution:8 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service Tr. Optionnelle 2: Reconstruction au droit des cavités de la plateforme supérieure de la digue (délai d'exécution:6 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service. En cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des travaux ne sera pas réduit à moins de 22 mois. Nota: Il est fixé une seule période de préparation (quel que soit le nombre de tranches).
La présente consultation ne comporte pas de lots. Elle est décomposée en 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles. Tr. Ferme (Tf): Rechargement de la branche de mer et remise en état de la risberme. Tr. Optionnelle 1 (To1): Rechargement de la branche de terre et réparation des cavités de la muraille.tr. Optionnelle 2 (To2): Reconstruction au droit des cavités de la plateforme supérieure de la digue.
Tf: délai d'exécution 14 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée.to1: délai d'exécution 8 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service. T02: délai d'exécution 6 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.
Tranche optionnelle 1: Rechargement de la branche de terre et réparation des cavités de la muraille. Tranche optionnelle 2: Reconstruction au droit des cavités de la plateforme supérieure de la digue.
En cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des travaux ne sera pas réduit à moins de 22 mois. Nota: Il est fixé 1 seule période de préparation (quel que soit le nombre de tranches affermies), d'1 durée de 2 mois, non comprise dans les délais d'exécution des travaux. La période de préparation part à compter de la date fixée par ordre de service.
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années .Une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de 5 ans seront également pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
La présente consultation est passée pour un marché unique et ne comporte pas de lot. Le décret no2016-360 du 25.3.2016 et l'ordonnance no 2015-899 du 23.7.2015 relatifs aux marchés publics sont disponibles sur le site www.legifrance.gouv.fr .Marché non réservé — aucun document remis par le candidat ne sera restitué. Critères de sélection des candidatures: capacités professionnelles, techniques et financières. Le dossier de consultation pourra être téléchargé sur la plate-forme de dématérialisation de la Région dédiée aux marchés publics: http://marchespublics.nordpasdecalaispicardie.fr. Les offres devront parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, avec la mention: Ne pas ouvrir par le service courrier. : AOO 2016.005port de Boulogne-sur-Mer — calais site de Boulogne-sur-Mer réhabilitation de la digue Carnot. Les offres électroniques sont autorisées et les modalités de leur transmission sont reprises dans le règlement de la consultation. Renseignement(S) administratif(s): région Nord-Pas-de-Calais direction des achats et de la commande publique siège de région 151 avenue du Président Hoover 59555 Lille Cedex http://marchespublics.nordpasdecalaispicardie.fr Renseignement(S) technique(s) :région Nord-Pas-de-Calais direction de la mer, des ports et du littoral Boulogne S/Mer96, bd Gambetta62200 boulogne s/mer http://marchespublics.nordpasdecalaispicardie.fr

Eligibility requirements: Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.