Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-06-09
Buyer: Fons Vitae Lyceum
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45300000 | 71200000 | 71323200 | 71327000
Estimated value: 1 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: De Stichting V.O. Amsterdam-Zuid/Fons Vitae Lyceum Rooms Katholiek Scholengemeenschap voor Vwo en Havo is voornemens om in Amsterdam renovatie te plegen voor het Fons Vitae Lyceum. Ten behoeve van de bouwkundige en installatietechnische renovatiewerkzaamheden is de Aanbestedende Dienst voornemens 1 Inschrijver te selecteren en heeft hiertoe een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven.
In deze aanbestedingsprocedure past de Aanbestedende Dienst de versnelde procedure toe, conform artikel 2.74 van de Aanbestedingswet 2012. In verband met de polisvoorwaarden van de verzekering die een uitkering doet voor de schade door de brand in het schoolgebouw, dienen de bouwwerkzaamheden uiterlijk in juli 2019 te worden voltooid.


Winner: Salverda Bouw B.V.
Award value: 1
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-06-09
Buyer: Département de la Gironde
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44113320 | 45233141: Road-maintenance work
Estimated value: 1300000 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Conformément à la loi nº 78-753 du 17.7.1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le point de contact auprès duquel le marché peut être consulté sur place ou pour obtenir une copie dudit marché est: Conseil Général de la Gironde Service de la Commande Publique Immeuble Gironde 1 Esplanade Charles de Gaulle CS 71223 33074 Bordeaux Cedex Tél 05 56 99 33 33.
— recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 4.4.2014, Département Tarn-et-Garonne, nº 358994).


Winner: ETR
Award value: 1300000
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-06-09
Buyer: Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works
Estimated value: 6447418 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Im Rahmen dieser Ausschreibung werden im Wesentlichen Erdarbeiten wie Aushub eines Einschnittes mit parallel laufender Hangsicherung, aufbauen eines Erddammes.


Winner: Stutz GmbH
Award value: 6447418
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-06-09
Buyer: Conseil general de l'Ariège
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 1028836 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Procédure d'appel d'offres ouvert déclarée sans suite en application de l'article 98 du Décret nº2016-360 du 25.3.2016, pour cause d'infructuosité en l'absence d'offre acceptable au sens de l'article 59 I 3
Procédure d'appel d'offres ouvert déclarée sans suite en application de l'article 98 du décret nº2016-360 du 25 mars 2016 pour cause d'infructuosité en l'absence d'offre acceptable.


Winner: Bourdarios Sas
Award value: 1028836
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-06-09
Buyer: Commune de Conchy les Pots
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45232451 | 45431000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Création d'une école de 3 classes, d'un accueil périscolaire, d'une maison médicale, d'une mairie et de locaux annexes
Procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation. Dans l'affirmatif, 3 candidats maximum seront admis à la négociation dans les conditions précisées dans le règlement de consultation.
Les candidats doivent obligatoirement se rendre sur les lieux d'exécution du marché avant la remise de leur offre. Ils formuleront, au préalable, leur demande auprès de la collectivité, dans les conditions fixées à l'article 2.10 du règlement de consultation.
Le Maître d'Ouvrage se réserve la possibilité d'appliquer l'article 30-I-7 du Décret du 25 Mars 2016.
Le marché comporte des tranches (ferme et optionnelles) définies dans les documents de la consultation.
Modalités de consultation du marché: consultation sur place ou envoi d'une copie sur demande expresse, dans le respect des secrets protégés par la loi.
— référé pré-contractuel: depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (article L. 551-1 du code de justice administrative),
— référé contractuel: 31 jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution du marché (article L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-1 à R. 551-9 du code de justice administrative),
— recours pour excès de pouvoir: dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles R. 421-1 à R. 421-3 du code de justice administrative),
— recours de plein contentieux: dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-06-09
Buyer: Commune de Bucamps
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads
Estimated value: 234224.05 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation. Dans l'affirmatif, 3 candidats maximum seront admis à la négociation dans les conditions précisées dans le règlement de consultation.
Modalités de consultation du marché: consultation sur place ou envoi d'une copie sur demande expresse, dans le respect des secrets protégés par la loi.
— référé précontractuel: depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (article L. 551-1 du code de justice administrative),
— référé contractuel: 31 jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution du marché (article L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-1 à R. 551-9 du code de justice administrative),
— recours pour excès de pouvoir: dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles R. 421-1 à R. 421-3 du code de justice administrative),
— recours de plein contentieux: dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché.


Winner: Colas Nord Est
Award value: 234224.05
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-06-09
Buyer: Järfälla kommun
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45112000 | 45200000: Building and civil engineering work | 45233120: Road construction works | 45233140: Roadway works
Estimated value: 100000000 SEK
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Entreprenaden omfattar mark- och anläggningsarbeten på ett flertal ställen inom Järfälla kommun. Vägar, öppen dagvattenlösning i parkmiljö samt lastkaj.



Winner: Järfälla VA- & Byggentreprenad Aktiebolag
Award value: 100000000
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-06-09
Buyer: Ville de Nîmes
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45214200 | 45260000 | 45262311
Estimated value: 5814530.31 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: L'opération consiste en la création d'un pôle éducatif. Le site d'implantation d'une surface d'environ 8 500 m² est situé à la jonction des quartiers Mas de Mingue et Mas de Teste. Ce projet permettra d'atteindre un objectif primordial: la réussite scolaire et éducative, et visera une performance énergétique Bepos, une qualité d'usage et de maintenabilité avérée et un bon niveau de qualité environnementale (BDM or). Il fera aussi l'objet d'une démarche de projet intégré permettant d'associer étroitement utilisateurs et mainteneurs tout au long de son élaboration et sa mise en œuvre. Le programme prévoit une surface utile d'environ 3 600 m², surface optimisée par la mutualisation des espaces.
Les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu, avec l'attributaire du présent contrat, à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires.



Winner: Berthouly construction
Award value: 5814530.31
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-06-09
Buyer: CC Monts du Lyonnais
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works | 45233141: Road-maintenance work | 45233142: Road-repair work
Estimated value: 1600000 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Travaux routiers, travaux d'entretien routier, travaux de réparation de routes, travaux de construction de chemins piétonniers, travaux de construction de pistes cyclables, travaux de revêtement divers, travaux de revêtement de routes, travaux de marquage routier, travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées, pose de barrières routières, installation de panneaux de signalisation, installation de bollards, installation de dispositifs de sécurité, installation de mobilier urbain, installation de signalisation routière.
Lot 1: Accord-cadre Multi-Attributaires relatif à des travaux de VRD de petite emprise et / ou récurrents.
Ce lot est composé de 3 prestataires remis en concurrence annuellement (Marchés nº 2018-004-01-Eurovia — 2018-004-01 — eiffage — 2018-004-01— Colas) dont le montant annuel du marché pour 2018 est estimé à 1 330 315,00 EUR (HT).
Lot 2: Accord-cadre Multi-Attributaires pour les travaux de VRD de grande emprise et opérations ponctuelles.
Ce lot est composé de 3 prestataires remis en concurrence à la survenance du besoin (Marchés nº 2018-004-02 — Eurovia — 2018-004-02 — Eiffage — 2018-004-02 — Colas) dont le montant annuel du marché pour 2018 est estimé à 146 585,00 EUR (HT).


Winner: Eurovia Lyon (Mandataire)
Award value: 1600000
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-06-09
Buyer: Conseil général du Var
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45214200 | 45262800 | 45310000 | 45315000
Estimated value: 1489879.59 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: – la démolition du bâtiment d (SEGPA), du bâtiment e (logements), du préau, des garages, de l'abri vélos et du passage couvert entre les bâtiments b et c,
– la réalisation des bâtiments d et e neufs de type R+1 qui regrouperont la partie SEGPA, les logements au R+1 et la salle polyvalente à l'entrée du collège,
Les marchés des lots 2 et 3 sont mixtes avec une partie forfaitaire et une partie à bons de commande sans montant mini-maxi. À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux objet de la consultation devraient commencer au premier trimestre 2018. Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental.
– un marché en procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable pourra être passé pour des prestations similaires: article 30 I 7
Pour le lot 9, le marché est passé pour un montant de 862 984,09 EUR HT, comprenant l'offre de base et la prestation supplémentaire nº 1 «Rafraîchissement des locaux administratifs». Pour le lot 10, le marché est passé pour un montant de 626 895,50 EUR HT, comprenant l'offre de base, les prestations supplémentaires nº 1 «Dépose du transformateur existant et alimentation du collège en tarif à puissance surveillée» et nº 2 «Alimentation des climatisations du RDC bâtiment A». La durée globale du marché est de 25 mois. Le délai d'exécution pour lequel s'engage chaque titulaire s'insère dans ce délai d'ensemble conformément au planning prévisionnel. Dates de conclusion: 17.5.2018 (lot 9) et 28.5.2018 (lot 10) modalités de consultation du contrat sur demande de RDV par l'intermédiaire de la rubrique «Contact» du site var.fr


Winner: TNT Paca
Award value: 1489879.59
Number of bids: 6
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-06-09
Buyer: Conseil général du Var
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45232410 | 45233140: Roadway works
Estimated value: 252700.9 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: RD 98 – PR 1+960 à 2+060 – la Garde – travaux de finitions sur le carrefour des 4 chemins – terrassement
La présente consultation concerne: le complément en travaux de finition du précédent aménagement du carrefour Giratoire entre la RD 98 et la RD 29 du PR 1+960 au PR 2+060 au lieu dit «4 chemins» sur le territoire de la commune de la Garde. Les travaux de terrassement, assainissement, chaussée comprennent les installations de chantier, travaux préparatoires, terrassement, voirie, réseaux pluvial, signalisation horizontale et verticale a titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers le début du premier semestre 2018. Une période de préparation est prévue d'une durée de 30 jours non comprise dans le délai d'exécution. Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental.
– en complément de l'art. 14 du CCAG travaux, des prix nouveaux peuvent également être appliqués à des travaux prévus par le marché,
Date de conclusion: 22.5.2018 le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux qui est de 8 mois à compter de la date fixée par l'ordre de Service qui prescrira de les commencer. Modalités de consultation du contrat sur demande de RDV par l'intermédiaire de la rubrique «Contact» du site var.fr


Winner: SVCR
Award value: 252700.9
Number of bids: 3
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-06-09
Buyer: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Country: LT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233129: Road junction construction work | 45233161 | 45233162
Submission deadline: 2018-06-19
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Inžinerinių eismo saugumo priemonių diegimas krašto ir rajoniniuose keliuose. II etapas. Sutartis Nr. 4
1) valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas 56,025 km sankryžos su krašto keliu Nr. 184 Kiduliai–Ramoniškiai 33,17 km rekonstravimas į žiedinę (I pirkimo dalis);
2) valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 232 Vilijampolė–Žeimiai–Šėta ruožo nuo 2,640 iki 8,567 km rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką (II pirkimo dalis);
3) pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinėje žemėje šalia valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 146 Raseiniai–Šilinė (ruože Raseiniai–Kalnujai) tiesimas (III pirkimo dalis).
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-06-09
Buyer: NIF Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45110000 | 45111240 | 45112420 | 45200000: Building and civil engineering work
Submission deadline: 2018-07-04
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Vállalkozási szerződés a Debreceni intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik kiegészítő tervezési és kivitelezési munkáira (PST kód: I000.01)
A Debreceni intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik kiegészítő tervezési és kivitelezési (PST kód: I000.01) munkái.
Jelen vállalkozási szerződés keretében Debrecen átépítéséhez és a Petőfi tér fejlesztéséhez szervesen illeszkedő épületegyüttes, közlekedési hálózat és térrendezés valósul meg, továbbá a Debrecen, 33. sz. Füzesabony - Debrecen II. rendű főút 108+923 km szelvényében lévő Nyíl-Hadházi utca csomópont ideiglenes átépítése.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-06-09
Buyer: "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45231300 | 45232100 | 45232150 | 45232151 | 71322000: Civil engineering design services
Submission deadline: 2018-06-14
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: „Vállalkozási szerződés a „Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program" megvalósításához kapcsolódó, vízminőség biztonságának növeléséhez szükséges tervek elkészítésére és építési m
Vállalkozási szerződés a „Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program"megvalósításához kapcsolódó, vízminőség biztonságának növeléséhez szükséges tervek elkészítésére és építési munkák elvégzésére a FIDIC „Sárga” könyv alapján”.
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt évben legalább egy darab, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt szerződésszerűen teljesített,az alábbi műszaki tartalmat magában foglaló referenciákkal (az előírt műszaki tartalom alpontonként nem teljesíthető több referenciával)
— minimum 1 darab új kút létesítése melléfúrással, ahol az új kút talpmélysége elérte a 225 métert és a teljesítménye elérte a minimum az 55 m
— biológiai ammónium mentesítéssel működő telepen, minimum 180 g/h kapacitású utófertőtlenítő rendszer fejlesztése, folyamatos üzem fenntartásával.
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt évben legalább egy darab, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt szerződésszerűen teljesített,az alábbi műszaki tartalmat magában foglaló referenciákkal:
M/1.2. minimum 1 darab új kút létesítése melléfúrással, ahol az új kút talpmélysége elérte a 225 métert és a teljesítménye elérte a minimum az 55 m
M/1.3. minimum 1 db szűrőcserés kútfelújítás a felső rakat minimum 40 méteres hosszúságú acél csöves bélelésével.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-06-09
Buyer: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 30200000 | 31600000 | 32000000 | 35121300 | 35123100
Submission deadline: 2018-06-18
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM
Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Główna
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-06-09
Buyer: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45111000 | 45112710 | 45112730 | 45230000
Submission deadline: 2018-06-20
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch
Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, αυτοκινητόδρομους, οδούς, αεροδρόμια και σιδηρόδρομους· εργασίες διάστρωσης
Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación
Torujuhtmete, side- ja elektriliinide, maanteede, teede, lennuväljade ja raudteede ehitustööd; pinnakattetööd
Putkijohtojen, tietoliikenne- ja voimalinjojen, teiden, lentokenttien ja rautateiden rakentamistyöt; maanpinnoitus
Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i energetskim vodovima, autoputovima, cestama, uzletištima i željezničkim prugama; radovi na niveliranju
Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento
Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų, greitkelių, kelių, aerodromų ir geležinkelių statybos darbai; paviršių lyginimo darbai