Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-03-07
Buyer: Ayuntamiento de Meco
Country: ES
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 50111100 | 71240000
Estimated value:  EUR
Submission deadline: 2018-04-13
Award criteria: Anteproyecto de Construcción, Proyecto de Gestión, Coherencia del plan económico-financiero, Mejoras, Propuesta de tarifas básicas de alquiler de plazas de aparcamiento, Amplitud de calendario y de horario de apertura de las instalaciones, Reducción de plazos de ejecución de las obras, Canon
EU fund: EU Fund

Technical requirements: Anteproyecto de Construcción
Proyecto de Gestión
Coherencia del plan económico-financiero
Mejoras
Propuesta de tarifas básicas de alquiler de plazas de aparcamiento
Amplitud de calendario y de horario de apertura de las instalaciones
Reducción de plazos de ejecución de las obras
Canon
Contrato de concesión de obra pública para la redacción de proyecto, construcción y explotación de una campa de vehículos en el ámbito AA-"La Campa" del Plan General de Meco
Redacción del proyecto, construcción y explotación de una obra pública consistente en unas instalaciones destinadas a campa de vehículos y Truck Center sobre las parcelas municipales localizadas en el término municipal de Meco ubicadas en el ámbito de suelo urbano AA-“La Campa” del Plan General de Meco: Parcela “EQ-2.1”, destinada a equipamiento público, Parte de las parcelas ZV-3.2 y SE-1.1, destinadas a zona verde pública y servicios de infraestructuras, respectivamente.
La cuantía de la garantía definitiva a constituir será igual al cinco por ciento (5 %) del coste de la inversión a realizar, excluido el IVA, de conformidad con lo establecido en el artículo 95.4 del TRLCSP en relación con el artículo 88.3 del TRLCSP. Es decir, un 5 % de los costes que deberá asumir el concesionario, asociados a la construcción de la obra pública y a la puesta en funcionamiento de las instalaciones, con la finalidad de garantizar suficientemente su correcta ejecución, la asunción de penalidades y los potenciales daños y perjuicios derivados de demoras e incumplimiento de obligaciones por parte del contratista y considerando los seguros que asimismo se le exigen al contratista de conformidad con lo previsto en la cláusula 17
Por tanto, dado que se considera un coste de inversión por importe de 2 298 638,81 EUR, deberá constituirse garantía definitiva por importe de 114 931,94 EUR, la cual se mantendrá durante el plazo de garantía de la obra.
La ejecución de la obra pública objeto de la concesión será financiada totalmente por el concesionario que asume íntegramente el riesgo de la inversión. Asimismo los costes de explotación del servicio corresponden íntegramente al concesionario, así como el mantenimiento y explotación de las instalaciones y obras que sea preciso realizar.
En todo caso, la aportación pública consiste en la entrega al concesionario del bien inmueble sobre el que se proyectará la concesión y que se integrará en el patrimonio afecto a la concesión, destinándose al uso previsto en el proyecto de la obra y que revertirá a la administración en el momento de su extinción, debiendo respetarse, en todo caso, lo dispuesto en los planes de ordenación urbanística o sectorial que le afecten. El concesionario asumirá el riesgo de la financiación en función de la inversión realizada, si bien podrá recurrir a la financiación privada para hacer frente a sus obligaciones.
El titular de la concesión podrá ser una sociedad o una unión temporal de empresas existente o bien a constituir por el adjudicatario para ostentar dicha titularidad.

Eligibility requirements: Se exigirá solvencia económica y técnica y clasificación tanto para el contrato de obra como para la explotación de la obra según se trate, distinguiendo a las empresas nacionales o sin serlo comunitarias. Según cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas. Se exigirá solvencia económica y técnica y clasificación tanto para el contrato de obra como para la explotación de la obra según se trate, distinguiendo a las empresas nacionales o sin serlo, comunitarias. Según cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
Se exigirá solvencia económica y técnica y clasificación tanto para el contrato de obra como para la explotación de la obra según se trate, distinguiendo a las empresas nacionales o sin serlo comunitarias. Según cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
Se exigirá solvencia económica y técnica y clasificación tanto para el contrato de obra como para la explotación de la obra según se trate, distinguiendo a las empresas nacionales o sin serlo comunitarias.
Según cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
Se exigirá solvencia económica y técnica y clasificación tanto para el contrato de obra como para la explotación de la obra según se trate, distinguiendo a las empresas nacionales o sin serlo, comunitarias. Según cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
Se exigirá solvencia económica y técnica y clasificación tanto para el contrato de obra como para la explotación de la obra según se trate, distinguiendo a las empresas nacionales o sin serlo, comunitarias.