Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-09-07
Buyer: Charleroi
Country: BE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45232141 | 45251200: Construction work for cooling towers | 45251220
Submission deadline: 2021-10-14
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: CRÉATION ET MAINTENANCE D’UN RÉSEAU DE CHALEUR ET D’UNE CHAUFFERIE CENTRALISÉE SELON LE PRINCIPE DU DBMO( Design - Build - Maintain – Operate )
Le présent marché de travaux a pour objet le design, la création, la maintenance et l’exploitation conduite d’une chaufferie et d’un réseau de chaleur sur le site du Palais des Expositions de Charleroi, sis Avenue de l’Europe, 6000 Charleroi, à conclure selon le principe « Design – Build – Maintain  Operate», y incluant des critères d’efficacité énergétique.
Le maître de l’ouvrage souhaite confier à un soumissionnaire l’exécution des travaux détaillés aux clauses techniques.
Le présent marché de travaux a pour objet le design, la création, la maintenance et l’exploitation conduite d’une chaufferie et d’un réseau de chaleur sur le site du Palais des Expositions de Charleroi, sis Avenue de l’Europe, 6000 Charleroi, à conclure selon le principe « Design – Build –– Maintain  Operate», y incluant des critères d’efficacité énergétique.
Seront exécutées par le prestataire sans aucune indemnité, les travaux et fournitures accessoires non spécifiés, mais devant normalement faire partie intégrale des ouvrages prévus ou généralement admis comme nécessaires ou compléments d’exécution d’une qualité irréprochable.
Il s’agit d’un marché de travaux dont une partie comporte des services. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges.
L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH.
•	 à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ;
•	à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle.
De plus, dans le cadre du présent marché, la Ville de Charleroi souhaite favoriser l’insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle.
Une ou plusieurs options exigées sont prévues dans le présent marché dont l’auteur de projet a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du présent cahier spécial des charges.
Charleroi District Créatif – Programmation FEDER 2014 – 2020 –   Projet : Unité de production Energétique »
En ce qui concerne le délai d’exécution du présent marché  (durée du marché repris au point II.2.7. du présent avis) :
-	La partie des travaux (Design & Build) du présent marché est conclue pour une durée de 365 jours calendriers.
-	La partie services (Maintain & Operate) du présent marché est conclu pour une durée de deux ans à partir de la réception provisoire de l’installation du marché travaux ;