Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-12-16
Buyer: Bucsa Község Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45232400 | 45232421
Submission deadline: 2022-01-18
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Vállalkozási szerződés „Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyban KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú projekt
Amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás során ajánlatkérő által póthatáridő tűzésével elrendeli a hiba kijavítását, a megadott határidőre hibamentesen a Vállalkozó nem javítja ki, úgy Megrendelő a további pótnapok idejére minőségi kötbérre jogosult, melynek mértéke a nettó ajánlati ár 0,5%/nap)
Amennyiben a hibás teljesítés elrendelése estén a javítási munkálatok mértéke meghaladja a 15 napot, akkor Megrendelő a szerződéstől elállhat, és meghiúsulási kötbért követelhet.
Ajánlatkérő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti ajánlatkérő egyéb igényeinek elvesztését. ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is (kártérítés, jótállás) érvényesítheti nyertes ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.
Kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. A kötbér megfizetésének módja banki átutalás az ajánlatkérő bankszámlájára. A kötbér megfizetésének esedékessége a terhelőlevél kézhezvételét követő 15 (tizenöt) nap. A kötbér összege a nyertes ajánlattevő esedékes számlájának pénzügyi kifizetésekor beszámítható.
Amennyiben ajánlatkérőek beszámításra alkalmas kötbérkövetelése keletkezik, akkor ajánlatkérő saját döntése alapján a nyertes ajánlattevő által kiállított számla kiegyenlítésénél beszámítással is érvényesítheti kötbérkövetelését.
Jótállási kötelezettség: Mértéke 36 hónap. Nyertes ajánlattevő a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától a szerződésben foglalt valamennyi munkára teljes körű jótállást köteles vállalni. A jótállási időszak a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő napon kezdődik. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik.
Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a 36 hónapos jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.
Teljesítési biztosíték (Kbt. 134.§): Nyertes Ajánlattevő köteles a Kbt. 134. § (4) bekezdésének értelmében a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül Ajánlatkérő számára, az Ajánlatkérő első felszólítására feltétel nélkül lehívható, a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a Szerződés hatálybalépésétől a szerződésszerű teljesítésig terjedő időtartamra a Szerződés szerinti teljes nettó Vállalkozói díj 5 %-a. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására Ajánlatkérő akkor válik jogosulttá, ha a Szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a Szerződés teljesítése a Nyertes Ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul, vagy ha a Szerződés szerinti munkák valamely részét a Nyertes Ajánlattevő mulasztása miatt harmadik személlyel kell a Megrendelőnek elvégeztetnie. A Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján a biztosíték Nyertes Ajánlattevő választása szerint teljesíthető bármely alább megjelölt formában és módokon:
„Vállalkozási szerződés a „Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”
Nyertes ajánlattevő feladata, a vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervdokumentációk elkészítése, és a tervezői művezetés biztosítása is.
5. Berothadás kiküszöbölésére alkalmazott műszaki megoldás a települési végátemelőnél (kompresszor, limitált nitrátadagolás) 1,0 db
10. Berothadás kiküszöbölésére alkalmazott műszaki megoldás a települési végátemelőnél (kompresszor, limitált nitrátadagolás) 1,0 db
Nyertes ajánlattevő feladata, a Bucsa külterületi 09/18 hrsz-on meglévő, üzemelő szennyvíztisztító telep fejlesztése, az agglomerációból, érkező szennyvizek kezelésére, az alábbi főbb adatok alapján.
A meglévő szennyvíztisztító telep jelenlegi névleges hidraulikai kapacitása 200 m3/d, a telepre tengelyen beszállított szippantott szennyvíz (NKÖHSZ) mennyisége 10 m3/d, biológiai tisztító kapacitása 2 150 LEÉ.

Eligibility requirements: A részvételre jelentkező/ajánlattevő alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:Az elj-ban nem lehet részvételre jel. (RJ), alváll és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Megkövetelt igazolási mód:A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1-16.§ szerint. A Kbt. 67.§ (1) bek. foglaltak alapján RJ jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani az (elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR-ben) az erre szolgáló űrlap kitöltésével). A Kbt. 67.§ (4)bek alapján RJ-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerz teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2)bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll-t.A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 15.§ (1)bek alapján RJ az alkalmasság igazolásában részt vevő alváll v más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alváll tekintetében, aki nem vesz részt az alkalmasság igazolásában az AT-nek a Kbt. 67.§ (4)bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. Ha egy RJ az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet v személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, akkor a Kbt. 65.§ (12) bek. szerint kell eljárni. Az ajánlatkérő(AK) a Kbt. 69.§ (4)bek alapján a részvételi szakasz eredményéről szóló döntés meghozatala előtt valamennyi RJ-t felhívja a felhívja a kizáró okokkal és az alkalmassági kritériumokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott RJ-knek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: Mo-n letelepedett RJ-knek a kizáró okok hiányát a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 8.§ szerint kell igazolni.NemMo-n letelepedett RJ-knek a kizáró okok hiányát a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 10.§ szerint kell igazolni.A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadók. A Kbt. 69.§ (11)bek szerint nem kérhető igazolás, ha AK az EU bármely tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK a Kbt. 74.§ (1)bek a)-b) pontjai alapján kizárja az elj-ból azon RJ-t, alváll-t, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki valamely kizáró ok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben kizáró ok az eljárás során következik be. Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra. A 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 13.§ alapján folyamatban lévő változásbejegyzési elj esetében RJ az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. RJ-nek nyilatkoznia kell, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó. Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: A 322/2015.(X. 30.) Korm.rend. 21.§ (1)bek:az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazd szereplőknek szerepelniük kell az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Részvételre jelentkező/ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben valamely építőipari kivitelezést végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti nyilvántartásban. A 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 26.§(1)bek, a 322/2015.(X. 30.)Korm.rend.8.§(1)bek:a tervezői tevékenységet folytató gazdasági szereplőnek szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Részvételre jelentkező, ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem szerepel a fenti a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Mo-n letelepedett gazd szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelniük v a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkezniük. A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.