Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-07-12
Buyer: Friuli Venezia Giulia strade SpA
Country: IT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233141: Road-maintenance work
Estimated value: 8551391.22 EUR
Submission deadline: 2021-08-27
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Gara 05-2021 — «Lavori di manutenzione ordinaria e servizio di pronto intervento – Divisione esercizio S.S.-S.R.»
Procedura aperta 05-2021 suddivisa in nove lotti, avente ad oggetto Lavori di manutenzione ordinaria e servizio di pronto intervento – Divisione esercizio S.S.-S.R. Importo complessivo 3 800 618,32 EUR (8 551 391,22 EUR tenendo conto di tutte le eventuali opzioni). Con riferimento a ciascun lotto, l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
CIG: 8774500277 — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1
Lotto 1 – CIG: 8774500277 — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 730 giorni, alla luce della valutazione della convenienza, dei risultati e della copertura economica a disposizione. Esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore con PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. Il contraente è obbligato all’esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni. La cd «proroga tecnica» non potrà comunque superare i 180 (centottanta) giorni.
CIG: 8774511B88 — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2
Lotto 2 – CIG: 8774511B88 — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 730 giorni, alla luce della valutazione della convenienza, dei risultati e della copertura economica a disposizione. Esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore con PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. Il contraente è obbligato all’esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni. La cd «proroga tecnica» non potrà comunque superare i 180 (centottanta) giorni.
CIG: 8774528990 — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3
Lotto 3 – CIG: 8774528990 — Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 730 giorni, alla luce della valutazione della convenienza, dei risultati e della copertura economica a disposizione. Esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore con PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. Il contraente è obbligato all’esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni


Award value: 8551391.22