Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-02-17
Buyer: Département de la Sarthe
Country: FR
Region: Sarthe
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09310000 | 39181000 | 39314000 | 39715200 | 39715300
Submission deadline: 2016-03-23
Award criteria: La valeur technique des prestations (voir le détail dans le règlement de consultation) %, Le prix des prestations(voir détail dans le règlement de la consultation) %, Les performances en matière de protection de l'environnement (voir détail dans le règlement de la consultation) %

Technical requirements: La valeur technique des prestations (voir le détail dans le règlement de consultation) %
Le prix des prestations(voir détail dans le règlement de la consultation) %
Les performances en matière de protection de l'environnement (voir détail dans le règlement de la consultation) %
Le délai d'exécution des travaux est de 36 mois à compter du 16.5.2016, ce délai comprend le délai de la période de préparation.
Cette consultation comporte des conditions particulières d'exécution pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 16.
L'entreprise qui se verra attribuer un des lots concernés, devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
PSE 04-02:essence bois des bardages (remplacement du bois en essence chêne par l'essence châtaigner).
Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.
Une avance sera versée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, si le montant du marché HT atteint le seuil fixé à l'article 87 du code des marchés publics.
Le marché sera conclu: soit avec un prestataire unique, soit avec des prestataires groupés solidaires, soit avec des prestataires groupés conjoints avec mandataire solidaire.
* Pour le lot n° 2 — démolition désamiantage: qualification Qualibat 1512 ou Afaq-Ascert ou qualification équivalente et/ou liste de références significatives de moins de 3 ans dans des travaux de même nature attestant de la compétence du candidat à réaliser les prestations du marché, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé;
* Pour les autres lots: une liste de références significatives de moins de 5 ans dans des travaux de même nature attestant de la compétence du candidat à réaliser les prestations du marché, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé;
À noter que le candidat peut apporter, par tout autre moyen de preuves, sa capacité technique et professionnelle à exécuter les travaux, objet du marché, dans les règles de l'art.
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.sarthe-marchespublics.fr
Critères d'attributions: *Jugement et classement des offres des lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 16:

Eligibility requirements: Voir annexes 1 à 3 du règlement de la consultation (dispositif marché public simplifié). Voir annexes 1 à 3 du règlement de la consultation (dispositif marché public simplifié). * Pour le lot n° 2 — démolition désamiantage: qualification Qualibat 1512 ou Afaq-Ascert ou qualification équivalente et/ou liste de références significatives de moins de 3 ans dans des travaux de même nature attestant de la compétence du candidat à réaliser les prestations du marché, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé; * Pour les autres lots: une liste de références significatives de moins de 5 ans dans des travaux de même nature attestant de la compétence du candidat à réaliser les prestations du marché, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé; * Pour tous les lots: une liste des moyens humains et matériels dont le candidat dispose. À noter que le candidat peut apporter, par tout autre moyen de preuves, sa capacité technique et professionnelle à exécuter les travaux, objet du marché, dans les règles de l'art.
Voir annexes 1 à 3 du règlement de la consultation (dispositif marché public simplifié).
* Pour le lot n° 2 — démolition désamiantage: qualification Qualibat 1512 ou Afaq-Ascert ou qualification équivalente et/ou liste de références significatives de moins de 3 ans dans des travaux de même nature attestant de la compétence du candidat à réaliser les prestations du marché, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé; * Pour les autres lots: une liste de références significatives de moins de 5 ans dans des travaux de même nature attestant de la compétence du candidat à réaliser les prestations du marché, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé; * Pour tous les lots: une liste des moyens humains et matériels dont le candidat dispose. À noter que le candidat peut apporter, par tout autre moyen de preuves, sa capacité technique et professionnelle à exécuter les travaux, objet du marché, dans les règles de l'art.