Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-08-25
Buyer: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45110000 | 45210000: Building construction work | 45212314 | 45212350 | 45261300
Estimated value: 1423939796 HUF
Submission deadline: 2017-10-02
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Műemléki ingatlanon karbantartási és iroda, valamint kapcsolódó helyiségek felújítási munkáinak elvégzése.
Vállalkozási keretszerződés a „Műemléki ingatlanon karbantartási és iroda, valamint kapcsolódó helyiségek felújítási munkáinak elvégzése” tárgyban.
— Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala szerveinek elhelyezésére szolgáló alábbi épületek:
összesen 55 727 m2 alapterületű létesítményekben építési engedélyt nem igénylő építési beruházási munkák elvégzése a Vállalkozási Keretszerződésben foglaltak szerint Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján – tételes mennyiségi felmérésen alapuló és a TERC Kft. V.I.P. Költségvetési program, vagy azzal adatvesztés mentesen kompatibilis alkalmazásával kalkulált, ÖN felújítás típusú normarendszer szerinti – utólagos, tételes elszámolással.
A közbeszerzés ismertetése: Ajánlatkérő az eljárást a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § szerinti műemléki építési beruházás tárgyban keretszerződés megkötése céljából indítja. Az építési beruházás megrendelésére Eseti Megrendelések útján a keretösszeg erejéig, a keretszerződésben szabályozott módon, egyedi felmérésen alapuló, árazott ajánlati költségvetésben szereplő tételek alapján kerül sor.
— Karbantartási munkálatok: az Ajánlati Felhívás II.2.3. pontjában meghatározott helyszíneken elhelyezkedő, összesen 55 727 m2 területű létesítményekben építési engedélyt nem igénylő karbantartási munkák elvégzése a Kivitelezési Keretmegállapodásban foglaltak szerint Ajánlatkérő Eseti Megrendelései alapján tételes mennyiségi felmérésen alapuló és a TERC Kft. V. I. P. Költségvetési program, vagy azzal adatvesztésmentesen kompatibilis alkalmazásával kalkulált, ÖN felújítás típusú normarendszer szerinti – utólagos tételes elszámolással,
— Felújítási munkálatok: döntően a Főpolgármesteri Hivatal műemlék épületében (1052 Budapest, V. ker., Városház u. 9-11.), valamint a műszaki leírás 2. számú pontban meghatározott helyszíneken, összesen 55 727 m2 alapterületen lévő irodák, irodacsoportok és csatlakozó kiszolgáló területek – vizesblokkok, konyhák, közlekedők, irattárak – építési engedélyt nem igénylő felújítási munkáinak elvégzése a Kivitelezési Keretmegállapodásban foglaltak szerint Ajánlatkérő Közvetlen Megrendelései alapján tételes mennyiségi felmérésen alapuló és a TERC Kft. V. I. P. Költségvetési program, vagy azzal adatvesztésmentesen kompatibilis alkalmazásával kalkulált, ÖN felújítás típusú normarendszer szerinti – utólagos tételes elszámolással,
Ajánlatkérő a karbantartás és a felújítás fogalmait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 8-9. pontjai alapján a határozzák meg.
A II.2.4. pontban ismertetett Keretösszegeket szerződéskötést követően 31.12.2018-ig, a felújítási keretösszeget 31.12.2019-ig rendelheti meg.
Az egységárak, mellékkötelezettségek változatlanul hagyása mellett a Szerződés 4.1. pontban foglalt időpont lejáratát megelőző 30 nappal Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozata alapján a Szerződés legfeljebb 12 hónappal meghosszabbodhat.
Felek legkésőbb a keretszerződés 4.1. pontjában rögzített időpont lejárta előtt 30 nappal a keretszerződés 3.1. pontjában meghatározott szerződéses keretösszeget a karbantartási munkák tekintetében legfeljebb nettó 50 000 000  HUF + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA összeggel, az iroda felújítási munkák tekintetében legfeljebb 400 000 000  HUF + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA összeggel megemelhetik, Emellett, amennyiben szükséges Felek a keretszerződés a 4.1. pontjában rögzített – eseti megrendelés leadására vonatkozó – határidőt, annak lejárta előtt 30 nappal mind a karbantartási, mind az iroda felújítási munkák tekintetében legfeljebb 12 (tizenkettő) hónappal meghosszabbíthatják [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont], amennyiben Ajánlatkérőnek az éven túli kötelezettségvállalásra a felhatalmazása rendelkezésre áll.
1.Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62.§ (3)-(5) és a 63.§ (3) bek.-ben foglaltakra. A Kbt. 74. § (1) bek. alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlattevőnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben előírtak hatálya alá.
Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő erről szóló felhívására a 321/2015. (X.30.) Kr. 8., 10., 12-13.§, 15-16.§ szerinti dokumentumok benyújtásával kell igazolnia, hogy nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok.
A Kbt. 65. § (7) bek. esetén csatolandó a kapac. rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X.30.) Kr. 15.§ alapján a Kr. II. fejezete szerinti ESPD, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá.

Eligibility requirements: 1.Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62.§ (3)-(5) és a 63.§ (3) bek.-ben foglaltakra. A Kbt. 74. § (1) bek. alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben előírtak hatálya alá. Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő erről szóló felhívására a 321/2015. (X.30.) Kr. 8., 10., 12-13.§, 15-16.§ szerinti dokumentumok benyújtásával kell igazolnia, hogy nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok. A Kbt. 65. § (7) bek. esetén csatolandó a kapac. rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X.30.) Kr. 15.§ alapján a Kr. II. fejezete szerinti ESPD, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 15.§ alapján a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál. Ajánlattevő esetén: Ajánlatban nyilatkozni kell változásbejegyzésről (nemleges nyilatkozat is); változásbej. eljárás esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbej. kérelmet és érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 2.Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (1) bek. alapján előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazd. szereplőknek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, ill. nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezés követelményét. Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ESPD-be foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági min. követelménynek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem. Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatait ajánlatkérő ellenőrzi. Nem Mo.-n letelepedett gazd. szereplőnek engedély v. jogosítvány másolatát, ill. szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani. A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre von. a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság v. engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, amennyiben az ajánlattevő az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel.

Award value: 1423939796