Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-12-02
Buyer: Agencia Gallega de Innovación
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72000000 | 73000000
Estimated value: 3963966.95 EUR
Submission deadline: 2022-12-13
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Contratación de sistemas y herramientas de 5G y ciberseguridad para el Centro de Investigación Aeroportada de Rozas (Civil UAVs Initiative)
El objeto de la licitación es la contratación de un servicio de diseño, desarrollo y operación de sistemas y herramientas de 5G y ciberseguridad para su despliegue en el CIAR, y se divide en 2 lotes. El lote 1 tiene por objeto el diseño, desarrollo y operación de un Laboratorio 5G para el CIAR. El lote 2 tiene por objeto el diseño, desarrollo y operación de un conjunto de herramientas de ciberseguridad, en los ámbitos de las comunicaciones y el posicionamiento por satélite, para su puesta a disposición en el CIAR.
Implantación en Rozas de una infraestructura para el desarrollo y experimentación de aplicaciones y servicios avanzados con RPAS/UAS que exploten el potencial de las tecnologías de comunicaciones móviles de última generación (5G).
En ambos lotes, el órgano de contratación se reserva la opción contractual de ejecutar la Fase de operación y mantenimiento de las soluciones. Para ello, las fases de instalación y validación de las soluciones deberán de terminar con éxito. El plazo de ejecución de dicha fase será de 12 meses desde la notificación del ejercicio de la opción por parte del órgano de contratación.
Financiado al 100% en el marco del Eje REACT-UE del PO FEDER GALICIA 2014-2020 como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia del COVID-19. Actuaciones 16 y 17 - Programa Estratégico 2021-2025 Expediente: 2022_CUI/02
Todas las consultas, cuestiones o informaciones complementarias relacionadas con el expediente que sean demandadas por los licitadores se dirigirán por escrito al siguiente correo electrónico: civil-uavsinitiative@xunta.gal
Diseño, desarrollo y operación de un conjunto de herramientas de ciberseguridad, en los ámbitos de las comunicaciones y el posicionamiento por satélite, para su puesta a disposición en el CIAR.
Implantación en el Centro de Investigación Aeroportada de Rozas, de componentes de ciberseguridad que puedan ser empleados en futuros ensayos de aeronaves como parte del sistema de seguridad de vuelos. Para ello, se pretende el desarrollo y la implementación de sistemas de ciberseguridad que aborden estos dos sistemas: las comunicaciones y los sistemas de posicionamiento por satélite.
En ambos lotes, el órgano de contratación se reserva la opción contractual de ejecutar la Fase de operación y mantenimiento de las soluciones. Para ello, las fases de instalación y validación de las soluciones deberán de terminar con éxito. El plazo de ejecución de dicha fase será de 12 meses desde la notificación del ejercicio de
Financiado al 100% en el marco del Eje REACT-UE del PO FEDER GALICIA 2014-2020 como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia del COVID-19. Actuaciones 16 y 17 - Programa Estratégico 2021-2025 Expediente: 2022_CUI/02
Todas las consultas, cuestiones o informaciones complementarias relacionadas con el expediente que sean demandadas por los licitadores se dirigirán por escrito al siguiente correo electrónico: civil-uavsinitiative@xunta.gal
El contratista deberá cumplir las siguientes condiciones especiales de ejecución de tipo social que se indican en la cláusula 9.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Tal y como se indica en la cláusula 2.5 del pliego (régimen de recursos), serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos relacionados en el apartado 2 del artículo 44 de la LCSP. El escrito de interposición del recurso especial se presentará por vía electrónica a través de la siguiente dirección: https://tacgal.xunta.gal/procedementos.html


Award value: 3963966.95