Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-06-07
Buyer: The Office of Government Procurement
Country: IE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71000000 | 71251000 | 71311000: Civil engineering consultancy services | 71312000: Structural engineering consultancy services | 71315100
Submission deadline: 2018-07-09
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: The Courts Service operates out of approximately 110 buildings located in 26 counties in Ireland. The Courts Service wishes to undertake a comprehensive on site condition survey of 67 courthouse buildings in its estate. The properties to be surveyed comprise mainly of historic buildings dating from the 1800's. The survey of each building will assess the condition of the building fabric, the condition of its M+E services and compliance with relevant statutory requirements. The survey will further identify works required to meet backlog and ongoing maintenance requirements and develop a corecast for a multi annual planned maintenance programme.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-06-07
Buyer: NHS England
Country: UK
Contract type: Services
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 85130000: Dental practice services
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: The deadline for submission of Selection Questionnaire (SQ) for PDS contracts that form part of this procurement (with start date in 2019) has now closed. Although the bidders can still submit an SQ response and get accredited on the DPS Lite, there are no more contracts in the pipeline and there may not be any more opportunities to tender for.
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://procontract.due-north.com/Advert?advertId=34d883a3-0168-e811-80ed-005056b64545&fromAdvertEvent=True
https://procontract.due-north.com/Advert?advertId=34d883a3-0168-e811-80ed-005056b64545&fromAdvertEvent=True
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://procontract.due-north.com/Advert?advertId=34d883a3-0168-e811-80ed-005056b64545&fromAdvertEvent=True
https://procontract.due-north.com/Advert?advertId=34d883a3-0168-e811-80ed-005056b64545&fromAdvertEvent=True
The deadline for submission of Selection Questionnaire (SQ) for PDS contracts that form part of this procurement (with start date in 2019) has now closed. Although the bidders can still submit an SQ response and get accredited on the DPS Lite, there are no more contracts in the pipeline and there may not be any more opportunities to tender for.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-06-07
Buyer: OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH, im Namen und für Rechnung der GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71322000: Civil engineering design services
Submission deadline: 2018-07-06
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dienstleistungen für technische Gebäudeausrüstung, insbesondere Heizung-, Lüftung-, Sanitär-, Elektro- und Schwimmbadtechnik - Neubau Fröbelschule Offenbach mit Bewegungshalle, Lehrschwimmbecken und T
Dienstleistungen für technische Gebäudeausrüstung, insbesondere Heizung-, Lüftung-, Sanitär-, Elektro- und Schwimmbadtechnik für den Neubau Fröbelschule Offenbach mit Bewegungshalle, Lehrschwimmbecken und Therapieräumen.
— Die fristgerechte Vorlage (Abgabe mit Bewerbungsformularen) der geforderten Nachweise und Erklärungen,
— Die Auswahl der Bewerber erfolgt auf Grundlage der zum Nachweis der Eignung geforderten Angaben, Erklärungen und Unterlagen mit einem Schwerpunkt bei den unter der technischen Leistungsfähigkeit geforderten Referenzprojekten. Soweit die Mindestanforderungen erfüllt sind, ist die Rangfolge der erreichten Punktzahl für die Auswahl maßgebend,
— Folgende Anlagen sind abzugeben: Anlage 1 – Bewerberformular; ggf. Anlage 1a – Bewerberformular bei Bewerbergemeinschaften; Anlage 2 – Nachweis der beruflichen Befähigung gemäß § 43 (1) VgV; Anlage 3 – Erklärung zur Unabhängigkeit der Ausführungs- und Lieferinteressen gemäß § 48 VgV; Anlage 4 – Eigenerklärung über wirtschaftliche Verknüpfung mit anderen Unternehmen gemäß § 47 VgV; Anlage 5 - Eigenerklärung gemäß § 48 VgV, dass keine Ausschlussgründe bestehen; Anlage 6 - Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 45 (1) 3. VgV; Anlage 7 – Erklärung über vergleichbares Mittel des Vollzeitäquivalents der Beschäftigten der letzten 3 Jahre gemäß § 46 (3) VgV; Anlage 8 – Erklärung über vergleichbares Mittel der Gesamtumsätze der letzten 3 Kalenderjahre gemäß § 45 (2) VgV; Anlage 9 a und b-Nachweis der beruflichen Leistungsfähigkeit gemäß § 46 (3) 1 VgV (durch insgesamt 2 Referenzprojekte),
— Im Fall einer Bewerbung als eine Bewerbergemeinschaft sind die genannten Nachweise der Anlagen 1 bis 6 für jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft einzeln zu erbringen. Die Nachweise der Anlagen 7 bis 9 sind gemeinsam zu erfüllen,
— In der Vorauswahl werden die 3 Teilnehmer mit den höchsten Gesamtbewertungspunktzahlen (maximal zu erreichende Höchstpunktzahl: 240 Punkte) ausgewählt und aufgefordert am Verhandlungsverfahren teilzunehmen. Erfüllen mehrere Bieter gleichermaßen die Anforderungen entsprechend der zugrunde gelegten Kriterien (Höchstpunktzahl), behält sich die Ausloberin vor gem. §75 (6) VgV unter den verbleibenden Bietern ein Losverfahren durchzuführen. Dieses gilt auch bei gleichgewerteten Bietern, welche nicht die Höchstpunktzahl erreicht haben.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-06-07
Buyer: Jyväskylän yliopisto
Country: FI
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72000000
Submission deadline: 2018-08-06
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Hankinnan kohteena on ITSM-palvelunhallintajärjestelmä palveluna Jyväskylän yliopiston palvelutoiminnan tueksi ja kehittämiseksi. Palvelunhallintajärjestelmässä käsitellään ja hallitaan asiakkaiden palvelupyyntöjä ja palveluihin liittyviä vikailmoituksia. Palvelunhallintajärjestelmä on yliopiston sisäisten asiakkaiden (2 500), tutkinto-opiskelijoiden (14 000) ja ulkoisten asiakkaiden palvelupyyntöjen ensisijainen käsittelyväylä.
Korjaukset on merkitty liitteeseen keltaisella värillä kohdissa 1.Toimitus- ja käyttöönottoprojektit sekä kohdassa 1.2.3 Käyttööottoprojektin vaihe 3. muut yliopistopalveluiden palvelukokonaisuudet. Korjauksissa on täsmennyksiä aikatauluun ja toteutusjärjestykseen.
Korjattu soluihin D28, D29 ja D30 termin "Koulutuspäivä 7,5 h" tilalle termi " Konsultointipäivä 7,5, h".
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-06-07
Buyer: Helsingin kaupunginkanslia
Country: FI
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72000000
Submission deadline: 2018-06-25
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Helsingin kaupunginkanslia ja taloushallintopalveluliikelaitos järjestävät kilpailutuksen maksuliikennejärjestelmän hankinnasta Helsingin kaupunkikonsernin käyttöön.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-06-07
Buyer: Työttömyysvakuutusrahasto
Country: FI
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72000000 | 72212482 | 72220000: Systems and technical consultancy services | 72590000 | 79000000
Submission deadline: 2018-06-21
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Työttömyysvakuutusrahasto (jäljempänä TVR) on työmarkkinaosapuolten hallinnoima ja Finanssivalvonnan valvoma itsenäinen laitos.
Hankinnan kohteena ovat toiminnan kehittämisen ja digitalisaation asiantuntijapalvelut tukemaan TVR:n erityyppisten muutosten ja hankkeiden läpivientiä sopimuskaudelle.
Hankinnan tavoitteena on löytää aidosti kiinnostunut ja TVR:n tarpeisiin hyvin soveltuva yhteistyökumppani.
Yhteistyökumppanin tehtävänä on toimittaa tarvittavaa asiantuntijaosaamista TVR:n käynnissä oleviin ja tuleviin asiantuntija-apua vaativiin hankkeisiin ja tarjota resursseja joustavasti sopimuskaudella.
Hankintayksikkö on lisäkysymysten yhteydessä muuttanut hankintailmoitukseen liitetyn puitesopimusmallin kohtaa 6 siten, että toimeksianto on aloitettava 15 arkipäivän sisällä. Oikaistu kohta alkuperäisessä muodossa ja oikaistuna:
Tilaajan tilaama toimeksianto tulee aloittaa viiden (5) arkipäivän sisällä tilaajan tilauksesta. Tilaaja ja toimittaja sopivat tarkemmin tilauskäytännöistä ennen tämän sopimuksen allekirjoittamista.
Mikäli toimittaja ei aloita toimeksiantoa viiden (5) arkipäivän sisällä toimeksiannon tilaamisesta, toimittaja on velvollinen maksamaan viivästyssanktiota jokaisesta arkipäivästä, jona toimeksiannon aloittaminen viivästyy. Viivästyssanktio on 1 000 EUR per arkipäivä, jona toimeksiannon aloittaminen viivästyy.
Tilaajan tilaama toimeksianto tulee aloittaa 15 arkipäivän sisällä tilaajan tilauksesta. Tilaaja ja toimittaja sopivat tarkemmin tilauskäytännöistä ennen tämän sopimuksen allekirjoittamista.
Mikäli toimittaja ei aloita toimeksiantoa 15 arkipäivän sisällä toimeksiannon tilaamisesta, toimittaja on velvollinen maksamaan viivästyssanktiota jokaisesta arkipäivästä, jona toimeksiannon aloittaminen viivästyy. Viivästyssanktio on 1 000 EUR per arkipäivä, jona toimeksiannon aloittaminen viivästyy.
Päivitetty asiakirja on julkaistu seuraavalla sivulla: http://hankintajuristit.fi/dokumentit/Liite_3_Puitesopimusmalli_Paivitetty.pdf
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-06-07
Buyer: NHS Brighton and Hove Clinical Commissioning Group
Country: UK
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 85100000: Health services | 85323000
Estimated value: 5700000 EUR

Technical requirements: Commissioners from NHS Brighton and Hove CCG are commissioning the provision of Primary Medical Services to a group of patients in the Whitehawk area of Brighton and Hove CCG.
The Ardingly Court practice currently works from 2 sites. One is situated in the city centre of Brighton and it not the subject of this procurement. The other site is in Whitehawk — a deprived area in the east of the city. The procurement has arisen because the decision has been taken by the commissioner, in close consultation with the current provider, to split the current single contract into two and procure a new APMS contract to serve the Whitehawk population. Prospective Providers are expected to take note of the particular needs of a deprived population and demonstrate in their bids/KPIs how the services to be provided will reflect this and reduce health inequalities.
The Whitehawk site shares premises with another practice, the Broadway Practice, which is out of scope of this procurement. Patients who are currently registered with the existing 2 site practice will be given a choice of which of the 2 sites they wish to be seen at as of 1.4.2018, on the understanding that they cannot be seen at both sites after this date. For this reason, the size of the patient list being procured cannot be given precisely. For the purposes of the procurement, bidders are asked to submit their costings on the basis of a weighted (Carr-Hill) list size of 9 882, which is 2/3rds of the current weighted list. Capitation payments will be made on the basis of actual registered list size.
The commissioner may agree with the bidder target registered population sizes for the first year of the contract, to provide assurance of a minimum income level as the new service is mobilised.
— Integration with other out-of-hospital services to improve patient experience, in line with Caring Together — which is the CCG/Council's joint Strategy to integrate and transform health and social care in the city.
The service is offered for tender under a standard NHS APMS contract for a period of 5 years commencing on the 1.4.2018 with option to extend for a further 12 months. The tender documentation is available free of charge at https://in-tendhost.co.uk/soepscommissioning/
The Procurement process will follow the Light Touch regime with a Negotiated element and Bidder Presentations.
A Bidder Information event will be held on 19.9.2017 at Hove Town Hall between 1:00 pm and 3:00 pm. To reserve your place(s) and receive further details, please send a message via the e-tendering portal, with the names of your attendees.


Winner: Wellsboune Healthcare CIC
Award value: 5700000
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-06-07
Buyer: Stadt Coburg – Personal- und Organisationsamt – Zentrale Beschaffungsstelle
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34139100 | 34144210: Road-sweeping vehicles
Submission deadline: 2018-07-06

Technical requirements: Der Antrag ist nach § 160 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat.
Weiterhin ist der Antrag unzulässig, soweit der Antragsteller Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden.
Auch ist der Antrag unzulässig, soweit Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagenerkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden.
Ferner ist der Antrag unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-06-07
Buyer: CCAL
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45232421 | 45252130
Submission deadline: 2018-07-10
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Marché de travaux: amélioration de la station d'épuration de Longwy (dégrilleurs, pont bascule et écrêtement) et de l'aire de stockage des boues
Lot 1: travaux de l'aire de stockage des boues, création d'un pont bascule rénovation du toit du bassin de pollution.
Lot 2: création d'un dégrilleur grossier, renouvellement des dégrilleurs fins et celui du poste des matières de vidanges, réhabilitation du poste de dépotage.
Travaux de l'aire de stockage des boues, création d'un pont bascule, rénovation du toit du bassin de pollution
— démontage d'équipements, travaux de réparation et installations de nouveaux équipements sur le bassin d'orage,
Création d'un dégrilleur grossier, renouvellement des dégrilleurs fins et celui du poste des matières de vidanges, réhabilitation du poste de dépotage
— démontage d'équipements, travaux de réparation, adaptation du génie civil et installations de nouveaux équipements sur l'étage de dégrillage fin,
— démontage d'équipements, travaux de réparation, adaptation du génie civil et installations de nouveaux équipements dans le poste de matières de vidanges,
Le présent marché est financé par le budget annexe d'assainissement de la Communauté d'agglomération de Longwy, section investissement.
Les opérateurs économiques ont la faculté de soumissionner sous forme de groupement conjoint ou solidaire conformément à l'article 45 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

Eligibility requirements: Voir les éléments dans le règlement de consultation.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-06-07
Buyer: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45252127 | 45252200 | 71320000
Estimated value: 10000000 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Rozbudowa węzła obróbki osadu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oczyszczalni ścieków Pomorzany
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa węzła obróbki osadu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany.
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa węzła obróbki osadu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wykonanym przez zamawiającego stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ
— Armaturę, pompy, wymienniki ciepła, maceratory, rurociągi umożliwiające podawanie, cyrkulację i podgrzewanie oraz odbiór osadu. Z uwagi na brak miejsca w istniejącym pomieszczeniu maszynowni komór fermentacyjnych dla urządzeń służących podawaniu, cyrkulacji i podgrzewaniu osadu należy wykonać nowy budynek techniczny zlokalizowane przy nowo projektowanej komorze,
— Instalację osuszacza oraz filtra siloksanów dla biogazu zlokalizowaną w nowo projektowanym budynku technicznym,
— Instalacja przyjmowania osadów flotujących z oczyszczalni składająca się z: urządzeń do cedzenia,odprowadzenia nadmiaru wody, instalacji do mieszania i homogenizacji z podgrzanym osadem z komór,podgrzewania oraz podania mieszaniny do komór fermentacyjnych. Dodatkowo należy przewidzieć instalację dozowania substancji rozpuszczającej tłuszcze,
— Wykonanie instalacji elektrycznej oraz AKPiA z wizualizacją w programie SCADA oczyszczalni oraz nadrzędnego systemu kanalizacji,
— Analiza współpracy z istniejącymi instalacjami - biogazu, cieplnej, gazogeneratorów, wody itp. wykonanie projektu oraz robót budowlanych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego współdziałania trzech komór fermentacyjnych (nowej oraz dwóch istniejących),
— Przebudowa komór przelewowych istniejących WKF - celem uzyskania większej elastyczności operowania i reagowania przy zmiennych parametrach procesu fermentacji (niwelacja obserwowanych zjawisk wyrzucania osadu z komór fermentacyjnych).


Winner: WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o.
Award value: 10000000
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-06-07
Buyer: SWE Netz GmbH
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads
Estimated value: 1453226.94 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Im Zusammenhang mit der Neuerrichtung eines Umspannwerks (Erfurt Nord, An der Lache) sind nachfolgende Leistungen zu erbringen:
Straßen Neubau der Schwerlastzufahrt des Umspannwerks zwischen dem geplanten Schalthaus und den Trafostandorten mit folgenden wesentlichen Leistungen:
— der größte Teil der Erde soll für den Wiedereinbau fachgerecht seitlich gelagert und geschützt werden,
Zeitgleich zu dieser Auftragsbekanntmachung erfolgt die Bekanntmachung für den Auftrag „NB03-2017 Rohbau für das Umspannwerk Erfurt Nord“. Es besteht die Möglichkeit für beide Lose Teilnahmeanträge abzugeben. Sofern Bieter, die sich für beine Lose beworben haben zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, besteht die Möglichkeit, Kopplungsangebote für beide Lose abzugeben.
Es ist ausschließlich das Bewerberformular der Beschaffungsunterlagen (Teil B) zur Stellung des Teilnameantrages zu verwenden.


Winner: Wagner Straßen- und Tiefbau GmbH
Award value: 1453226.94
Number of bids: 9
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-06-07
Buyer: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45230000 | 45231400 | 45234000
Submission deadline: 2018-06-08
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S) oraz Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Siemianówka-Swisłocz
Pełna nazwa zamówienia: Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S) oraz Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Siemianówka - Swisłocz w ramach projektu pn. Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego
Zadanie nr 2 pn. Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Siemianówka – Swisłocz, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego.
Projekt Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów (S) ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.
Przedmiotowa zmiana ma charakter porządkujący - w Sekcji II.2.11 Ogłoszenia o zamówieniu nr 2018/S 063-140794 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.3.2018 r została podana globalna szacunkowa wartość zamówienia uwzględniająca wartość przeznaczoną na zamówienia opcjonalne, tj.: kwota 109 334 267,00 PLN. Z uwagi na zmianę dokonaną przez Zamawiającego w dniu 21.5.2018 r. polegającą na włączeniu zakresu opcjonalnego w zakres zamówienia podstawowego - ww. wartość nie uległa zmianie stanowiąc jednocześnie kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację całości zamówienia.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-06-07
Buyer: DB Netz AG Regionalbereich Ost
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100 | 45234116 | 71320000

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Rück- und Neubau von Bahnsteigen, Stützwänden, Bahnsteigdächern, Eisenbahnbrücken, Gleisen und Weichen, Signalanlagen, Telekommunikationsanlagen, Oberleitungsanlagen, S-Bahnstromschienenanlagen; Vorsorgemaßnahmen für die Bundesautobahn 100 (Schlitzwände).
A1-1942 / Im Bz S7 müssen diverse LST- Kabel u. a. im Bereich Rummelsburg neu verlegt werden um am Bahnhof Berlin Rummelsburg beim 3,096 km vor dem Signal 1438 die Gleise zu unterqueren.
Ein AN-Wechsel verursacht einen Baustop, d. h. erhebliche Terminverzögerungen und Folgekosten. Da die ARGE VP11 bereits mit allen anderen Ausführungsplanungen und mit der Bauausführung beauftragt ist, stellt es sich als wirtschaftlichste Lösung dar, die Leistung bei diesem AN anzuordnen.


Winner: Arge Berlin-Ostkreuz VP 11