Public procurement notice: Additional Information
Published: 2021-04-07
Buyer: Fondation Kanal
Country: BE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings
Submission deadline: 2021-04-16
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
Kanal — construction d'un pôle culturel sur le site de l'ancien garage Citroën Yser — lot 3: gros-œuvre/toitures/façades/techniques spéciales/parachèvements
Juridictions de l’ordre judiciaire de l’arrondissement de Bruxelles, francophones ou néerlandophones selon la langue de la procédure (articles 14, 15, 23 et 24 de la loi du 17.6.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions).
— au lieu de: le délai d'exécution, à fixer librement par le soumissionnaire, est le nombre de jours ouvrables auquel le soumissionnaire s’engage pour l’exécution complète des travaux du présent marché, le délai à prendre en compte étant celui entre la date de la notification officielle des travaux à l'adjudicataire et la validation par le maître de l'ouvrage de la réception provisoire de l'ensemble des travaux du marché. Ce critère sera évalué par application de la formule suivante: (d/D) × 200
— lire: le délai d'exécution, à fixer librement par le soumissionnaire, est le nombre de jours ouvrables auquel le soumissionnaire s’engage pour l’exécution complète des travaux du présent marché, le délai à prendre en compte étant celui entre la date théorique du 6.9.2021 et la validation par le maître de l'ouvrage de la réception provisoire de l'ensemble des travaux du marché.
2) concernant le poste 0.4.1, au vu des difficultés rencontrées par les candidats pour évaluer correctement celui-ci, et compte tenu du fait que nous sommes nous-même actuellement incapables de préciser parfaitement le volume et la succession des différents lots, nous avons décidé de faire passer ce poste en SAJ d’un montant identique pour tous les candidats (500 000, EUR HTVA);