Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-09-28
Buyer: Communaupole de Lens-Liévin
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45223220 | 45261210 | 45310000 | 45330000
Submission deadline: 2020-10-26
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Accord-cadre à bons de commande pour l'entretien, la réparation et les petits aménagements de gros œuvre, inférieurs ou égaux à 70 000 EUR HT
Accord-cadre à bons de commande pour l'entretien, la réparation et les petits aménagements de gros œuvre, inférieurs ou égaux à 70 000 EUR HT.
La consultation donnera lieu à un accord-cadre à bons de commande, mono-attributaire, sans minimum et avec maximum, en application de l'article R. 2162-2 alinéa 2 du code de la commande publique.
Les marchés sont reconductibles de manière tacite, dans les conditions définies au CCAP, trois fois, pour une période d'un an.
La consultation aboutira à un accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaire, sans minimum et avec maximum, en application des articles R. 2162-1 à R. 2162-12 du code de la commande publique.
Les marchés sont reconductibles de manière tacite, dans les conditions définies au CCAP, trois fois, pour une période d'un an.
Accord-cadre à bons de commande pour l'entretien, la réparation et les petits aménagements de couverture-bardage, inférieurs ou égaux à 70 000 EUR HT
Accord-cadre à bons de commande pour l'entretien, la réparation et les petits aménagements de couverture-bardage, inférieurs ou égaux à 70 000 EUR HT.
La consultation donnera lieu à un accord-cadre à bons de commande, mono-attributaire, sans minimum et avec maximum, en application de l'article R. 2162-2 alinéa 2 du code de la commande publique.
Les marchés sont reconductibles de manière tacite, dans les conditions définies au CCAP, trois fois, pour une période d'un an.
La consultation aboutira à un accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaire, sans minimum et avec maximum, en application des articles R. 2162-1 à R. 2162-12 du code de la commande publique.
Les marchés sont reconductibles de manière tacite, dans les conditions définies au CCAP, trois fois, pour une période d'un an.
Accord-cadre à bons de commande pour l'entretien, la réparation et les petits aménagements d'électricité, inférieurs ou égaux à 70 000 EUR HT
Accord-cadre à bons de commande pour l'entretien, la réparation et les petits aménagements d'électricité, inférieurs ou égaux à 70 000 EUR HT.
La consultation donnera lieu à un accord-cadre à bons de commande, mono-attributaire, sans minimum et avec maximum, en application de l'article R. 2162-2 alinéa 2 du code de la commande publique.

Eligibility requirements: Confère règlement de consultation: les candidats devront impérativement être en possession du SS4 (risque amiante sous-section 4) et joindre l'habilitation correspondante SS4 à leur candidature technique.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-09-28
Buyer: Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2020-10-29
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-09-28
Buyer: Commune Meaux
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233141: Road-maintenance work | 45233142: Road-repair work
Estimated value: 1500000 EUR
Submission deadline: 2020-11-02
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Réalisation de corps de chaussée et trottoirs ainsi que les petits travaux d'entretien, les travaux liés aux demandes des comités quartier.
Il pourra être reconduit de manière expresse par période successive de douze (12) mois dans la limite de trois (3) reconductions. Sa durée totale ne saurait excéder quarante-huit (48) mois.
Pas d'exigences spécifiques. Aucune forme de groupement n'est imposée. Consulter le DCE. Le pouvoir adjudicateur ne réserve pas le marché public.
Le marché est réputé reconduit si aucune décision contraire n'a été notifiée au titulaire au plus tard un (1) mois avant la date anniversaire du présent marché.
Pas de variante. Le présent accord-cadre à bon de commande mono-attributaire est conclu pour une durée ferme de douze (12) mois à compter de sa date de notification. Le marché peut être reconduit trois (3) fois, pour une période de douze (12) mois. Le marché est réputé reconduit si aucune décision contraire n'a été notifiée au titulaire au plus tard un (1) mois avant la date anniversaire du présent marché. En cas de non reconduction, le titulaire reste engagé jusqu'à la fin de la période en cours. La non reconduction du marché par le pouvoir adjudicateur ne constitue pas une résiliation du marché. Elle met fin au marché, sans indemnité pour le titulaire. La notification d'une telle décision se fera, avec un préavis d'un (1) mois avant la date anniversaire du présent marché. Pas de visite requise pour ce marché public.

Eligibility requirements: Pas d'exigences spécifiques. Aucune forme de groupement n'est imposée. Consulter le DCE. Le pouvoir adjudicateur ne réserve pas le marché public.

Award value: 1500000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-09-28
Buyer: Marktgemeinde St. Johann in Tirol
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2020-10-27
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Vergabe eines Auftrages für die Bodenlegerarbeiten für das Bauvorhaben Neubau Kinderzentrum St. Johann in Tirol. Nähere Informationen sind aus den Unterlagen ersichtlich.


Eligibility requirements: Siehe Ausschreibungsunterlagen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-09-28
Buyer: Marktgemeinde St. Johann in Tirol
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2020-10-27
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Vergabe eines Auftrages für die Boden- und Wandbeschichtung für das Bauvorhaben Neubau Kinderzentrum St. Johann in Tirol. Nähere Informationen sind aus den Unterlagen ersichtlich.


Eligibility requirements: Siehe Ausschreibungsunterlagen
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-09-28
Buyer: Dirección General de Carreteras
Country: ES
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads
Estimated value: 88066903.43 EUR
Submission deadline: 2020-11-26
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
14-SE-5090; 54.896/20. Proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario situado entre el PK 10+000 y el PK 12+000 de la autovía SE-30. Provincia: Sevilla
14-SE-5090; 54.896/20. Proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario situado entre el PK 10+000 y el PK 12+000 de la autovía SE-30. Provincia: Sevilla.
El estado de los tirantes existentes del Puente del Centenario, implica la consideración de estar ante una situación de riesgo alto que es necesario mitigar.

Eligibility requirements: Capacidad de obrar.

Award value: 88066903.43
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-09-28
Buyer: Stichting Beheer Kindcentra
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45214000: Construction work for education buildings | 45300000 | 45350000
Submission deadline: 2020-10-28
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Het object van aanbesteding betreft de integrale (bouwkundig, werktuigkundig en elektrotechnisch) uitvoeringswerkzaamheden. Optioneel worden hier onderhoudswerkzaamheden voor een periode van twee jaar na oplevering van KC aan de Oosterplas in meegenomen, welke mogelijk worden verlengd tot tien jaar.
De nieuwbouw heeft een omvang van circa 3 800 m2 bvo (basisschool, kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang, dubbele gymzaal op de eerste verdieping).
De aanvullende onderhoudsperiode wordt optioneel opgedragen en kan worden verlengd tot maximaal tien jaar na oplevering.

Eligibility requirements: — Geen crimineel verleden.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-09-28
Buyer: Trafikverket
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 50230000
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-09-28
Buyer: Nationalparkservice gGmbH, Multimar Wattform
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45111291 | 45112410 | 45210000: Building construction work | 45223220
Estimated value: 1975480.66 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: „Die Nationalpark-Service gGmbH plant im Rahmen einer Maßnahme zur Erweiterung des Multimar Wattforums in Tönning eine Fischotterfreianlage mit zugehörigem Neubau, Aquarien und Erlebnisausstellung, sowie Tiergehegen und biotopgestaltenden Maßnahmen in Freianlagen.
Die Baumaßnahme wird durch ein Förderprogramm unterstützt und wird entsprechend VOB Teil C in ca. 30 Vergabeeinheiten ausgeschrieben und vergeben.
Technische Anlagen in Außenanlagen, u. a. Hauseinführung, Blitzschutz- und Erdungsanlagen, Betoninstallationen, Schmutzwasser-Grundleitungen“.
„Das Vergabeverfahren unterliegt den Vorschriften über das Nachprüfungsverfahren vor den Vergabekammern (§ 155 ff. GWB). Gemäß § 160 Abs. 3 S. 1 GWB ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden (§ 168 Abs. 2 Satz 1 GWB). Ist der Zuschlag bereits erteilt, kann die Unwirksamkeit eines Vertrages nach § 135 Abs. 2 GWB nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU.“


Winner: Bauunternehmen Schmidt GmbH & Co. KG
Award value: 1975480.66
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-09-28
Buyer: Telge Inköp AB
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45213000: Construction work for commercial buildings | 45213100 | 45213110 | 45213312
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med erhvervsbygninger, lager- og industribygninger, bygninger i tilknytning til transport
Bauarbeiten für kommerzielle Gebäude, Lagerhallen und Industriegebäude, Bauten in Verbindung mit dem Transportwesen
Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές
Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
Trabajos de construcción de locales comerciales, almacenes y edificios industriales, edificios relacionados con el transporte
Liikerakennusten, varastojen, teollisuusrakennusten ja kuljetuksiin liittyvien rakennusten rakentamistyöt
Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports
Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
Građevinski radovi na poslovnim zgradama, skladištima i industrijskim građevinama, građevinama vezanim za prijevoz
Kereskedelmi épületek, raktárak és ipari épületek, illetve szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
Lavori di costruzione di edifici commerciali, magazzini ed edifici industriali, edifici per i trasporti
Gebouwen met een commerciële functie, pakhuizen en industriële gebouwen, en gebouwen in verband met transport
Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem
Obras de construção de edifícios relacionados com edifícios comerciais, armazéns e edifícios industriais, edifícios relacionados com o transporte
Lucrări de construcţii de clădiri comerciale, de antrepozite şi de clădiri industriale, de clădiri pentru activităţi de transport
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-09-28
Buyer: Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45215000: Construction work for health buildings
Estimated value: 427989.3 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на здравеопазването и социалните грижи, крематориуми и обществени тоалетни
Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundheds- og socialvæsenet, til krematorier og offentlige toiletter
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας ή κοινωνικών υπηρεσιών, κρεματόριων και δημόσιων αποχωρητηρίων
Construction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences
Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud y los servicios sociales, de crematorios y aseos públicos
Terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä polttohautaamiseen liittyvien rakennusten sekä yleisten käymälöiden rakentamistyöt
Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services sociaux, de crématoriums et de toilettes publiques
Construction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences
Građevinski radovi na zgradama vezanim za zdravstvene i socijalne službe, za krematorije i javne zahode
Egészségügyi és szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos épületek, krematóriumok és nyilvános illemhelyek építése
Su sveikatos priežiūra ir socialinėmis paslaugomis susijusių pastatų, krematoriumų ir viešųjų tualetų statybos darbai
Ar veselības un sociālajiem pakalpojumiem saistītu ēku, krematoriju un publisko tualešu celtniecības darbi
Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini relatat mas-saħħa u servizzi soċjali, għall-krematorji u utilizzazzjoni pubblika
Gebouwen in verband met gezondheidszorg en sociale dienstverlening, crematorium en openbare toiletten
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej


Winner: Fritz Wiedemann & Sohn GmbH
Award value: 427989.3
Number of bids: 9
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-09-28
Buyer: Ville d'Évian-les-Bains
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45261100 | 45261211 | 45261213 | 45421000
Estimated value: 1576479 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Buvette Cachat: tranche 1 des travaux de restauration — restauration du clos/couvert et restitution des éléments disparus (lots nº 2, 3, 7 et 8) — relance suite à appel d'offres infructueux
La ville a engagé un programme de restauration de l'ancienne buvette Cachat, chef d'œuvre de l'art nouveau, inaugurée en 1905 et inscrite au titre des monuments historiques le 21.4.1986. La présente tranche de travaux concerne:
— restitution des éléments décoratifs disparus (consoles sur les façades maçonnées et balustrades de toiture sur le corps principal de bâtiment et le petit promenoir);
— relance des lots nº 2 avec modification et 3 avec nouvelle décomposition (lots nº 3, 7 et 8) infructueux lors des précédentes consultations.
Installations de chantier — échafaudages — structures bois et charpente — couverture tuiles vernissées et cuivre
Installations de chantier — échafaudages — structures bois et charpente — couverture tuiles vernissées et cuivre.
Ce lot comporte une prestation supplémentaire obligatoire: PSO nº 1: restitution des balustrades et édicules: ossature et couverture qui a été retenue.
Une option constituant une alternative au prix 3.6.6.3 sera ou non retenue au titre d'une clause de réexamen en fonction des échantillons présentés en cours de chantier.


Winner: Charpente couverture Chardon
Award value: 1576479
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-09-28
Buyer: Trafikverket
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 50230000
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-09-28
Buyer: Район „Източен“ — община Пловдив
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233000: Construction work for highways and roads | 45233200
Estimated value: 1666666.67 BGN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Ремонтни дейности и ново изграждане на паважни, тротоарни, алейни и асфалтови настилки в район „Източен“, община Пловдив
Обект на настоящата обществена поръчка е извършване на ремонтни дейности и ново изграждане на паважни, тротоарни, алейни и асфалтови настилки в район „Източен“, община Пловдив. Примерни обекти при изпълнение ще бъдат: паркинг и тротоари на ул. „Преспа“ и ул. „Удроу Уилсън“.
С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели облагородяване на тротоарни и пешеходни зони на територията на район „Източен“, осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, изграждане на регламентирани зони за паркиране на МПС, осигуряване на забрана за паркиране на МПС по тротоарни и пешеходни зони чрез поставяне на антипаркинг елементи, ремонт и изграждане на паркинги и велоалеи. Предвижда се подмяна на старата тротоарна настилка на места, на които е в лошо състояние, с нова от висок клас, пренареждане на съществуващата тротоар. и паваж. настилка; ремонт и изграждане на подземна и надземна инфраструктура/отводнителни и поливни системи, улично осветление и тръбна канална мрежа.
Обект на настоящата обществена поръчка е извършване на ремонтни дейности и ново изграждане на паважни, тротоарни, алейни и асфалтови настилки в район „Източен“, община Пловдив. Примерни обекти при изпълнението ще бъдат: паркинг и тротоари на ул. „Преспа“ и ул. „Удроу Уилсън“.
С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели облагородяване на тротоарни и пешеходни зони на територията на район „Източен“, осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение, изграждане на регламентирани зони за паркиране на МПС, осигуряване на забрана за паркиране на МПС по тротоарни и пешеходни зони чрез поставяне на антипаркинг елементи, ремонт и изграждане на паркинги и велоалеи. Предвижда се подмяна на старата тротоарна настилка на места, на които е в лошо състояние, с нова от висок клас, пренареждане на съществуващата тротоарна и паважна настилка; ремонт и изграждане на подземна и надземна инфраструктура/отводнителни и поливни системи, улично осветление и тръбна канална мрежа.
Ремонтни дейности и ново изграждане на паважни, тротоарни, алейни и асфалтови настилки в район „Източен“, община Пловдив


Winner: „Драгиев и Ко“ ООД
Award value: 1666666.67
Number of bids: 4
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-09-28
Buyer: Ville de Nanterre
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45214200 | 45262800 | 71314200: Energy management services
Submission deadline: 2020-10-16
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Travaux de réhabilitation et d'extension du groupe scolaire Maxime Gorki à Nanterre dans le cadre d'un marché global de performance. Les prestations sont traitées en marché unique. En effet, conformément à l'article L. 2171-3 du code de la commande publique, le présent marché est un marché global de performance qui associe la réalisation des travaux à l'exploitation-pilotage des installations dès le démarrage du marché et pour une durée maximale de trois ans suivant l'achèvement des travaux, afin de remplir des objectifs chiffrés de performance (cf. chapitre 1 du CCTP — pilotage et performance énergétique). Le marché prendra effet à la date de notification et pour une durée prévisionnelle de 64 mois. En application de l'article L. 2112-2 du CCP, le marché comporte un dispositif visant à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés d'insertion et à lutter contre le chômage. Les candidats devront obligatoirement effectuer une visite du site (article 1.4 règlement de consultation).
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-09-28
Buyer: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Country: HR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads
Submission deadline: 2020-10-20
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta