Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-04-14
Buyer: Hlavné mesto SR Bratislava
Country: SK
Region: Bratislavský kraj
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings | 71000000
Estimated value: 7617894 EUR
Submission deadline: 2016-05-27
Award criteria: Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH uvedená v štruktúre podľa oddielu A.3 súťažných podkladov, Lehota poskytnutia požadovaných služieb a výstavby vyjadrená v celých kalendárnych dňoch uvedená v štruktúre podľa oddielu A.3 súťažných podkladov

Technical requirements: Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH uvedená v štruktúre podľa oddielu A.3 súťažných podkladov
Lehota poskytnutia požadovaných služieb a výstavby vyjadrená v celých kalendárnych dňoch uvedená v štruktúre podľa oddielu A.3 súťažných podkladov
Komplexné zabezpečenie výstavby náhradných nájomných bytov na ulici Astronomická v mestskej časti Bratislava-Ružinov.
Slovensko, Bratislavský kraj, okres Bratislava, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, mestská časť Bratislava-Ružinov, ulica Astronomická, kat. územie Ružinov, č. parcely 1222/3.
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie výstavby náhradných nájomných bytov spĺňajúcich podmienky určené v zákone č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov spôsobom naprojektuj a postav (design and build), spočívajúca najmä vo vypracovaní projektovej dokumentácie k návrhu na vydanie územného rozhodnutia, projektovej dokumentácie k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, vypracovanie realizačného projektu stavby s podrobným rozpočtom stavby, zabezpečenie nevyhnutnej inžinierskej činnosti pri príprave a uskutočňovaní stavby, ktorou sa zabezpečia služby pri zastupovaní investora (stavebníka) v konaní s dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými dotknutými subjektmi, uskutočnenie stavby podľa projektovej dokumentácie, výkon autorského dozoru, výkon koordinátora bezpečnosti a výkon koordinátora dokumentácie. Podrobne bude predmet zákazky opísaný v zadávacej dokumentácii poskytovanej záujemcom v postupe zadávania zákazky.
— nevyhnutná inžinierska činnosť spojená so zabezpečením vydania potrebných vyjadrení a/alebo rozhodnutí príslušných dotknutých orgánov a subjektov podľa právneho poriadku platného a účinného v Slovenskej republike,
— realizácia stavebných prác podľa vydaného stavebného povolenia príslušným stavebným úradom na základe vypracovanej projektovej dokumentácie,
— koordinácia projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s § 5 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na základe poverenia udeleného stavebníkom,
— koordinácia plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s § 6 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na základe poverenia udeleného stavebníkom.
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť ponuku uchádzača zábezpekou vo výške 150 000 EUR. Podmienky zabezpečenia ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.
1. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom dotácie poskytnutej podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov a prostredníctvom rozpočtu verejného obstarávateľa.
2. Ďalšie podrobnosti financovania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy, ktorý je uvedený v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), a ich splnenie preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2., t. j. pre potreby tohto postupu zadávania zákazky preukáže že:
1. a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

Eligibility requirements: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), a ich splnenie preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2., t. j. pre potreby tohto postupu zadávania zákazky preukáže že: 1. a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme; b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním; c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; f) je oprávnený poskytovať služby pre vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku; g) nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať; h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia; j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; 2. podľa § 26 ods. 2 zákona: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti stanovených v bode 1: a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace, c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace, d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace, e) písm. f) dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, f) písm. h) čestným vyhlásením, g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 3. podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 28.4.2015 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona t. j. že nie je v reštrukturalizácii (bod 1. písm. c)) predloží potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace (bod 2. písm. b) tejto časti oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania); 4. podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len členský štát), je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov; 5. ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača; 6. ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejného obstarávania vylúčený. Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa tohto bodu plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie: a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d) iný právoplatný rozsudok súdu. Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu ( § 38 ods. 11 a 12 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.); 7. uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: určené podmienky účasti sú taxatívne vymedzené zákonom o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ má povinnosť ich určiť. Uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie: 1. podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru, Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača plniť si finančné záväzky a skúma jeho finančnú stabilitu. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky, lehotu splatnosti faktúr, dĺžku trvania zákazky z dôvodu, že uchádzač musí mať vlastné zdroje financovania alebo musí byť schopný získať externé finančné zdroje (napr. z banky) na dodávku predmetu zákazky, ktorý bude hradený bez finančných preddavkov a musí preto preukázať svoju schopnosť zabezpečiť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky; 2. splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom uchádzač prehlási splnenie požadovaných podmienok účasti, uvedených v oznámení prostredníctvom ktorého bolo verejné obstarávanie vyhlásené, ku dňu predkladania ponúk. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Doklady, uvedené v bode 1 alebo čestné vyhlásenie musia byť úspešným uchádzačom predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí obsahovať najmä informácie, že uchádzač ku dňu vystavenia vyjadrenia banky, prevádzkovania činnosti: — nebol v nepovolenom debete, — v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, — jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie. V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z nich a vo vyššie uvedenom rozsahu. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača, že nemá bankové účty v iných bankách ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie banky. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky. 3.1 Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky, doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača poskytnúť požadovaný predmet zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať, že má praktické skúsenosti s poskytovaním služieb rovnakého alebo podobného charakteru v rozsahu ako je predmet zákazky. 3.2 Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača uskutočniť požadovaný predmet zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať, že má praktické skúsenosti s realizáciou uskutočnenia rovnakého alebo podobného charakteru v rozsahu ako je predmet zákazky. 3.3 Podľa § 28 ods. 1 písm. c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Uvedená podmienka účasti je zadefinovaná vo vzťahu k predmetu zákazky vo väzbe na zabezpečenie kvality na základe požadovanej certifikácie podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní, s cieľom vytvoriť podmienky pre predkladanie ponúk primerane skúsenými uchádzačmi so zavedenými systémami manažérstva kvality v oblasti zodpovedajúcej zvolenému druhu zákazky, ktorou je zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele 45 Spoločného slovníka obstarávania, podľa § 3 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj vo vzťahu k požiadavke na komplexnosť dodania predmetu zákazky vyplývajúcej z identifikovaných potrieb verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o technikoch a technických orgánoch, ktoré sú zodpovedné za kontrolu kvality aby sa uistil, že uchádzač bude pri realizácii zákazky môcť disponovať technikmi alebo technickými orgánmi zodpovednými za kvalitu realizovaných prác, ktorý zabezpečia plnenie predmetu zákazky v zodpovedajúcej kvalite a v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike, efektívnym spôsobom „naprojektuj a postav“ (design and build) všeobecne používaným pri rovnakých, resp. obdobných predmetoch zákaziek, ktorý umožňuje aj štandardizovaný spôsob riadenia projektu, priebežnú kontrolu a optimalizáciu stavebných nákladov už počas spracovávania jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie, ktorá je pri zadávaní tejto zákazky mimoriadne dôležitá s ohľadom na limitujúce ustanovenia zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov vo vzťahu k financovaniu predmetu zadávanej zákazky, a tým aj vyššiu kvalitu dodania predmetu zákazky, optimalizáciu a garanciu časového harmonogramu projektu v jeho jednotlivých fázach, čo má mimoriadny význam pre verejného obstarávateľa s ohľadom na nevyhnutnosť predchádzať významnému finančnému zaťaženiu verejného obstarávateľa, ktoré závisí na lehote dodania predmetu zákazky, zabezpečuje významne vyššiu kvalitu projektovej dokumentácie na základe riadenia a kontroly spolupráce projektanta a realizátora stavby počas spracovania projektovej dokumentácie, zabezpečuje elimináciu možných problémov pri realizácii stavby kontrolou projektovej dokumentácie v jednotlivých stupňoch a fázach celým tímom zhotoviteľa projektu s následkom eliminácie zmenových konaní počas výstavby, ktoré môžu mať významný vplyv na realizáciu stavby z hľadiska ceny ako i z hľadiska lehoty výstavby. 3.4. Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje technickú spôsobilosť uchádzača v súlade s požiadavkami platného právneho poriadku Slovenskej republiky určujúcimi podmienky realizácie predmetu zákazky. 3.5 Podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: určenou podmienkou účasti verejný obstarávateľ vytvára predpoklady pre zabezpečenie plnenia predmetu zákazky uchádzačom, ktorý pri svojej činnosti aplikuje účinné riadenie environmentálnych aspektov činností, výrobkov a služieb. 3.6 Podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje spôsobilosť uchádzača technicky zabezpečiť dodanie predmetu zákazky v súlade s požiadavkami na predmet zákazky uvedenými v súťažných podkladoch. 3.7 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 3.8 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Verejný obstarávateľ uzná v relevantných prípadoch ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. 3.1 Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky, doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia; 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača poskytnúť požadovaný predmet zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať, že má praktické skúsenosti s poskytovaním služieb rovnakého alebo podobného charakteru v rozsahu ako je predmet zákazky. 3.2 Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača uskutočniť požadovaný predmet zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať, že má praktické skúsenosti s realizáciou uskutočnenia rovnakého alebo podobného charakteru v rozsahu ako je predmet zákazky. 3.3 Podľa § 28 ods. 1 písm. c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Uvedená podmienka účasti je zadefinovaná vo vzťahu k predmetu zákazky vo väzbe na zabezpečenie kvality na základe požadovanej certifikácie podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní, s cieľom vytvoriť podmienky pre predkladanie ponúk primerane skúsenými uchádzačmi so zavedenými systémami manažérstva kvality v oblasti zodpovedajúcej zvolenému druhu zákazky, ktorou je zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele 45 Spoločného slovníka obstarávania, podľa § 3 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj vo vzťahu k požiadavke na komplexnosť dodania predmetu zákazky vyplývajúcej z identifikovaných potrieb verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o technikoch a technických orgánoch, ktoré sú zodpovedné za kontrolu kvality aby sa uistil, že uchádzač bude pri realizácii zákazky môcť disponovať technikmi alebo technickými orgánmi zodpovednými za kvalitu realizovaných prác, ktorý zabezpečia plnenie predmetu zákazky v zodpovedajúcej kvalite a v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike, efektívnym spôsobom „naprojektuj a postav“ (design and build) všeobecne používaným pri rovnakých, resp. obdobných predmetoch zákaziek, ktorý umožňuje aj štandardizovaný spôsob riadenia projektu, priebežnú kontrolu a optimalizáciu stavebných nákladov už počas spracovávania jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie, ktorá je pri zadávaní tejto zákazky mimoriadne dôležitá s ohľadom na limitujúce ustanovenia zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov vo vzťahu k financovaniu predmetu zadávanej zákazky, a tým aj vyššiu kvalitu dodania predmetu zákazky, optimalizáciu a garanciu časového harmonogramu projektu v jeho jednotlivých fázach, čo má mimoriadny význam pre verejného obstarávateľa s ohľadom na nevyhnutnosť predchádzať významnému finančnému zaťaženiu verejného obstarávateľa, ktoré závisí na lehote dodania predmetu zákazky, zabezpečuje významne vyššiu kvalitu projektovej dokumentácie na základe riadenia a kontroly spolupráce projektanta a realizátora stavby počas spracovania projektovej dokumentácie, zabezpečuje elimináciu možných problémov pri realizácii stavby kontrolou projektovej dokumentácie v jednotlivých stupňoch a fázach celým tímom zhotoviteľa projektu s následkom eliminácie zmenových konaní počas výstavby, ktoré môžu mať významný vplyv na realizáciu stavby z hľadiska ceny ako i z hľadiska lehoty výstavby. 3.4. Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje technickú spôsobilosť uchádzača v súlade s požiadavkami platného právneho poriadku Slovenskej republiky určujúcimi podmienky realizácie predmetu zákazky. 3.5 Podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: určenou podmienkou účasti verejný obstarávateľ vytvára predpoklady pre zabezpečenie plnenia predmetu zákazky uchádzačom, ktorý pri svojej činnosti aplikuje účinné riadenie environmentálnych aspektov činností, výrobkov a služieb. 3.6 Podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje spôsobilosť uchádzača technicky zabezpečiť dodanie predmetu zákazky v súlade s požiadavkami na predmet zákazky uvedenými v súťažných podkladoch. 3.7 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 3.8 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Verejný obstarávateľ uzná v relevantných prípadoch ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Ad 3.1 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky (projektová a inžinierska činnosť pre bytové domy a/alebo polyfunkčné objekty v minimálnom rozsahu ako je predmet zákazky) za predchádzajúce 3 roky (za predchádzajúce 3 roky sa na účely tejto zákazky považuje 3 roky predchádzajúcemu dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk, ktorého skončením uplynie lehota na predkladanie ponúk). Zo zákaziek uvedených v predloženom zozname musí byť aspoň jedna zákazka realizovaná v celkovej hodnote 197 339 EUR bez DPH, alebo v ekvivalentnej hodnote vyjadrenej v inej mene. Uchádzačom predložený zoznam bude doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením identifikačných údajov odberateľa, popisu predmetu plnenia zmluvy alebo jeho časti, celkovú zmluvnú cenu s DPH, termín uskutočnenia, tel. číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka. Ad 3.2. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky ( výstavba bytových domov a polyfunkčných objektov v minimálnom rozsahu ako je predmet zákazky) za predchádzajúcich päť rokov ( za predchádzajúcich päť rokov sa na účely tejto zákazky považuje päť rokov predchádzajúcemu dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk, ktorého skončením uplynie lehota na predkladanie ponúk). Zo zákaziek uvedených v predloženom zozname musí byť aspoň jedna zákazka realizovaná v celkovej hodnote 7 420 555 EUR bez DPH, alebo v ekvivalentnej hodnote vyjadrenej v inej mene. Uchádzačom predložený zoznam bude doplnený potvrdeniami o kvalite uskutočnenia stavebných prác s uvedením identifikačných údajov odberateľa, popisu predmetu plnenia zmluvy alebo jeho časti, celkovú zmluvnú cenu s DPH, termín uskutočnenia, tel. číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka. Ad 3.3. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008, resp. ekvivalentný doklad alebo dôkazy preukazujúce zavedenie požadovaného systému, ktorá špecifikuje základné požiadavky na systém manažérstva kvality v organizáciách. Certifikát musí byť vydaný pre činnosti v stavebníctve realizované metódou „naprojektuj a postav“ certifikačnou autoritou. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001,resp. ekvivalentný doklad alebo dôkazy preukazujúce zavedenie požadovaného systému, ktorá stanovuje požiadavky na systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ad 3.4 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov a osobitne osôb uchádzača, ktoré budú zodpovedné za poskytnutie služieb. Uvedie menovité zloženie pracovnej skupiny, ktorá bude zložená z hlavného inžiniera projektu, koordinátora dokumentácie, zodpovedného projektanta pre konštrukcie pozemných stavieb, zodpovedného projektanta pre požiarnu ochranu, projektanta pre statiku stavieb, projektanta pre technické,technologické a energetické vybavenie stavieb so zameraním na zdravotné zariadenia a inštalácie, projektanta pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb so zameraním na vykurovanie a klimatizačné zariadenia, projektanta pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb so zameraním na elektrotechnické zariadenie, projektanta pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb so zameraním na plynové zariadenie a zoznam osôb, zodpovedných za rozpočet. Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov, resp. Slovenskou komorou architektov (SKSI, SKA) pre výkon nasledovných činností: Hlavný inžinier projektu musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo resp. kategória s označením *1* – Pozemné stavby a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Hlavný inžinier projektu predloží zoznam projektov, v rámci ktorých vykonával hlavného inžiniera projektu, minimálne 2 ( dva ) rovnakého alebo podobného predmetu zákazky výstavba bytových domov alebo veľkých polyfunkčných objektov za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Koordinátor dokumentácie musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo resp. kategória s označením *1* – Pozemné stavby a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Koordinátor dokumentácie predloží zoznam projektov, v rámci ktorých vykonával koordinátora dokumentácie podľa zákona pre objednávateľa v etape realizácie stavby činnosti ustanovené v Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v celom rozsahu ustanovení § 4 a § 5 k zabezpečeniu všeobecných zásad prevencie týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo väzbe, minimálne 2 realizované projekty rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmetu zákazky, t. j. výstavba bytových domov alebo veľkých polyfunkčných objektov za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb resp. kategória s označením *4-1* – Projektovanie pozemných stavieb a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb predloží zoznam projektov, minimálne 2 realizované projekty rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmetu zákazky, t. j. výstavba bytových domov alebo veľkých polyfunkčných objektov za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre konštrukcie pozemných stavieb za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre požiarnu ochranu musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I1 inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb resp. kategória s označením *4-4* – Požiarna ochrana a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov, preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre požiarnu ochranu predloží zoznam projektov, minimálne 2 realizované projekty rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmetu zákazky, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre požiarnu ochranu za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I3- Inžinier pre statiku stavieb resp. 3-1 Statika stavieb statika a dynamika nosných konštrukcií stavieb a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb predloží zoznam projektov, minimálne 2 (dva) rovnakého alebo podobného predmetu zákazky výstavba bytoviek alebo podobných veľkých polyfunkčných objektov, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre statiku a dynamiku nosných konštrukcií stavieb za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb resp. kategóriu s označením Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb *5 1* – Zdravotechnické zariadenia a inštalácie a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb predloží zoznam projektov, minimálne 2 (dva) rovnakého alebo podobného predmetu zákazky výstavba bytoviek alebo podobných veľkých polyfunkčných objektov, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre zdravotechnické zariadenie a inštalácie: vodovod vo vnútri budovy, kanalizácia vo vnútri budovy, požiarny vodovod v budove a na priľahlom pozemku za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb resp. kategóriu s označením Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb *5 2* Vykurovanie a klimatizačné zariadenia a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb predloží zoznam projektov, minimálne 2 (dva) rovnakého alebo podobného predmetu zákazky výstavba bytoviek alebo podobných veľkých polyfunkčných objektov, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre vykurovanie a klimatizačné zariadenia: vykurovacie sústavy, vykurovacie telesá, dimenzovanie tepelných rozvodov a trás v objekte, hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému, zdroja tepla do výkonu 500 kW v rámci riešeného objektu za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb resp. kategóriu s označením Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb *5-3* Elektrotechnické zariadenia a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb predloží zoznam projektov, minimálne 2 (dva) rovnakého alebo podobného predmetu zákazky výstavba bytoviek alebo podobných veľkých polyfunkčných objektov, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre elektrotechnické zariadenia: miestne siete elektroenergetické preložky, rozvody, prípojky (NN,VN) podzemné aj nadzemné vedenia, štruktúrovaná kabeláž, elektroinštalácia budov rozvody silnoprúdu a umelé osvetlenie, vonkajšie osvetlenie areálov a komunikácií, bleskozvod, uzemnenie, rozvodne, elektrické stanice, meranie za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb resp. kategóriu s označením Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb *5-5* Plynové zariadenie a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb predloží zoznam projektov, minimálne 2 (dva) rovnakého alebo podobného predmetu zákazky výstavba bytoviek alebo podobných veľkých polyfunkčných objektov, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre plynové zariadenia: plynové zariadenia v budovách s výkonom nad 50 kW, regulačné stanice plynu,rozvody a prípojky plynu, odberné a meracie plynové zariadenia za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Súčasne uchádzač predloží zoznam osôb, zodpovedných za rozpočet, uchádzač predloží pracovný životopis a úradne osvedčenú kópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní. Predložený pracovný životopis člena skupiny ( podpísaný príslušným členom pracovnej skupiny) musí obsahovať minimálne: meno a priezvisko príslušného člena pracovnej skupiny, opis/zoznam odbornej praxe ( pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ a ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi. Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon: stavbyvedúceho s odborným zameraním Pozemné stavby ako celok, resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie. Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon: stavbyvedúceho s odborným zameraním Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb zdravotechnické zariadenia a inštalácie resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie. Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon: stavbyvedúceho s odborným zameraním Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb vykurovanie a klimatizačné zariadenie resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie. Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon: stavbyvedúceho s odborným zameraním Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb elektrotechnické zariadenia resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie. Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon: stavbyvedúceho s odborným zameraním Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb plynové zariadenia resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie. Ad 3.5 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004, resp. ekvivalentný doklad alebo dôkazy preukazujúce zavedenie požadovaného systému, ktorý 14001 popisuje požiadavky na systém riadenia, ktorý umožňuje znižovať environmentálne dopady spojené s činnosťou organizácie. Ad 3.6. Verejný obstarávateľ požaduje vyhlásenie uchádzača o disponibilite strojovým vybavením so zoznamom tohto strojového vybavenia, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác, obsahujúce položkový zoznam tohto strojového vybavenia s uvedením označenia typu, počtu a účelu jednotlivého strojového vybavenia vo vzťahu k predmetu zákazky.
Uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie: 1. podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru, Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača plniť si finančné záväzky a skúma jeho finančnú stabilitu. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky, lehotu splatnosti faktúr, dĺžku trvania zákazky z dôvodu, že uchádzač musí mať vlastné zdroje financovania alebo musí byť schopný získať externé finančné zdroje (napr. z banky) na dodávku predmetu zákazky, ktorý bude hradený bez finančných preddavkov a musí preto preukázať svoju schopnosť zabezpečiť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky; 2. splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom uchádzač prehlási splnenie požadovaných podmienok účasti, uvedených v oznámení prostredníctvom ktorého bolo verejné obstarávanie vyhlásené, ku dňu predkladania ponúk. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Doklady, uvedené v bode 1 alebo čestné vyhlásenie musia byť úspešným uchádzačom predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí obsahovať najmä informácie, že uchádzač ku dňu vystavenia vyjadrenia banky, prevádzkovania činnosti: — nebol v nepovolenom debete, — v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, — jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie. V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z nich a vo vyššie uvedenom rozsahu. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača, že nemá bankové účty v iných bankách ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie banky. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
Uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie: 1. podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru, Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača plniť si finančné záväzky a skúma jeho finančnú stabilitu. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky, lehotu splatnosti faktúr, dĺžku trvania zákazky z dôvodu, že uchádzač musí mať vlastné zdroje financovania alebo musí byť schopný získať externé finančné zdroje (napr. z banky) na dodávku predmetu zákazky, ktorý bude hradený bez finančných preddavkov a musí preto preukázať svoju schopnosť zabezpečiť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky; 2. splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom uchádzač prehlási splnenie požadovaných podmienok účasti, uvedených v oznámení prostredníctvom ktorého bolo verejné obstarávanie vyhlásené, ku dňu predkladania ponúk. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Doklady, uvedené v bode 1 alebo čestné vyhlásenie musia byť úspešným uchádzačom predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí obsahovať najmä informácie, že uchádzač ku dňu vystavenia vyjadrenia banky, prevádzkovania činnosti: — nebol v nepovolenom debete, — v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, — jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie. V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z nich a vo vyššie uvedenom rozsahu. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača, že nemá bankové účty v iných bankách ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie banky. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
3.1 Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky, doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača poskytnúť požadovaný predmet zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať, že má praktické skúsenosti s poskytovaním služieb rovnakého alebo podobného charakteru v rozsahu ako je predmet zákazky. 3.2 Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača uskutočniť požadovaný predmet zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať, že má praktické skúsenosti s realizáciou uskutočnenia rovnakého alebo podobného charakteru v rozsahu ako je predmet zákazky. 3.3 Podľa § 28 ods. 1 písm. c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Uvedená podmienka účasti je zadefinovaná vo vzťahu k predmetu zákazky vo väzbe na zabezpečenie kvality na základe požadovanej certifikácie podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní, s cieľom vytvoriť podmienky pre predkladanie ponúk primerane skúsenými uchádzačmi so zavedenými systémami manažérstva kvality v oblasti zodpovedajúcej zvolenému druhu zákazky, ktorou je zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele 45 Spoločného slovníka obstarávania, podľa § 3 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj vo vzťahu k požiadavke na komplexnosť dodania predmetu zákazky vyplývajúcej z identifikovaných potrieb verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o technikoch a technických orgánoch, ktoré sú zodpovedné za kontrolu kvality aby sa uistil, že uchádzač bude pri realizácii zákazky môcť disponovať technikmi alebo technickými orgánmi zodpovednými za kvalitu realizovaných prác, ktorý zabezpečia plnenie predmetu zákazky v zodpovedajúcej kvalite a v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike, efektívnym spôsobom „naprojektuj a postav“ (design and build) všeobecne používaným pri rovnakých, resp. obdobných predmetoch zákaziek, ktorý umožňuje aj štandardizovaný spôsob riadenia projektu, priebežnú kontrolu a optimalizáciu stavebných nákladov už počas spracovávania jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie, ktorá je pri zadávaní tejto zákazky mimoriadne dôležitá s ohľadom na limitujúce ustanovenia zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov vo vzťahu k financovaniu predmetu zadávanej zákazky, a tým aj vyššiu kvalitu dodania predmetu zákazky, optimalizáciu a garanciu časového harmonogramu projektu v jeho jednotlivých fázach, čo má mimoriadny význam pre verejného obstarávateľa s ohľadom na nevyhnutnosť predchádzať významnému finančnému zaťaženiu verejného obstarávateľa, ktoré závisí na lehote dodania predmetu zákazky, zabezpečuje významne vyššiu kvalitu projektovej dokumentácie na základe riadenia a kontroly spolupráce projektanta a realizátora stavby počas spracovania projektovej dokumentácie, zabezpečuje elimináciu možných problémov pri realizácii stavby kontrolou projektovej dokumentácie v jednotlivých stupňoch a fázach celým tímom zhotoviteľa projektu s následkom eliminácie zmenových konaní počas výstavby, ktoré môžu mať významný vplyv na realizáciu stavby z hľadiska ceny ako i z hľadiska lehoty výstavby. 3.4. Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje technickú spôsobilosť uchádzača v súlade s požiadavkami platného právneho poriadku Slovenskej republiky určujúcimi podmienky realizácie predmetu zákazky. 3.5 Podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: určenou podmienkou účasti verejný obstarávateľ vytvára predpoklady pre zabezpečenie plnenia predmetu zákazky uchádzačom, ktorý pri svojej činnosti aplikuje účinné riadenie environmentálnych aspektov činností, výrobkov a služieb. 3.6 Podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje spôsobilosť uchádzača technicky zabezpečiť dodanie predmetu zákazky v súlade s požiadavkami na predmet zákazky uvedenými v súťažných podkladoch. 3.7 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 3.8 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Verejný obstarávateľ uzná v relevantných prípadoch ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. 3.1 Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky, doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia; 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača poskytnúť požadovaný predmet zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať, že má praktické skúsenosti s poskytovaním služieb rovnakého alebo podobného charakteru v rozsahu ako je predmet zákazky. 3.2 Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača uskutočniť požadovaný predmet zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať, že má praktické skúsenosti s realizáciou uskutočnenia rovnakého alebo podobného charakteru v rozsahu ako je predmet zákazky. 3.3 Podľa § 28 ods. 1 písm. c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Uvedená podmienka účasti je zadefinovaná vo vzťahu k predmetu zákazky vo väzbe na zabezpečenie kvality na základe požadovanej certifikácie podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní, s cieľom vytvoriť podmienky pre predkladanie ponúk primerane skúsenými uchádzačmi so zavedenými systémami manažérstva kvality v oblasti zodpovedajúcej zvolenému druhu zákazky, ktorou je zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele 45 Spoločného slovníka obstarávania, podľa § 3 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj vo vzťahu k požiadavke na komplexnosť dodania predmetu zákazky vyplývajúcej z identifikovaných potrieb verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o technikoch a technických orgánoch, ktoré sú zodpovedné za kontrolu kvality aby sa uistil, že uchádzač bude pri realizácii zákazky môcť disponovať technikmi alebo technickými orgánmi zodpovednými za kvalitu realizovaných prác, ktorý zabezpečia plnenie predmetu zákazky v zodpovedajúcej kvalite a v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike, efektívnym spôsobom „naprojektuj a postav“ (design and build) všeobecne používaným pri rovnakých, resp. obdobných predmetoch zákaziek, ktorý umožňuje aj štandardizovaný spôsob riadenia projektu, priebežnú kontrolu a optimalizáciu stavebných nákladov už počas spracovávania jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie, ktorá je pri zadávaní tejto zákazky mimoriadne dôležitá s ohľadom na limitujúce ustanovenia zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov vo vzťahu k financovaniu predmetu zadávanej zákazky, a tým aj vyššiu kvalitu dodania predmetu zákazky, optimalizáciu a garanciu časového harmonogramu projektu v jeho jednotlivých fázach, čo má mimoriadny význam pre verejného obstarávateľa s ohľadom na nevyhnutnosť predchádzať významnému finančnému zaťaženiu verejného obstarávateľa, ktoré závisí na lehote dodania predmetu zákazky, zabezpečuje významne vyššiu kvalitu projektovej dokumentácie na základe riadenia a kontroly spolupráce projektanta a realizátora stavby počas spracovania projektovej dokumentácie, zabezpečuje elimináciu možných problémov pri realizácii stavby kontrolou projektovej dokumentácie v jednotlivých stupňoch a fázach celým tímom zhotoviteľa projektu s následkom eliminácie zmenových konaní počas výstavby, ktoré môžu mať významný vplyv na realizáciu stavby z hľadiska ceny ako i z hľadiska lehoty výstavby. 3.4. Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje technickú spôsobilosť uchádzača v súlade s požiadavkami platného právneho poriadku Slovenskej republiky určujúcimi podmienky realizácie predmetu zákazky. 3.5 Podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: určenou podmienkou účasti verejný obstarávateľ vytvára predpoklady pre zabezpečenie plnenia predmetu zákazky uchádzačom, ktorý pri svojej činnosti aplikuje účinné riadenie environmentálnych aspektov činností, výrobkov a služieb. 3.6 Podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje spôsobilosť uchádzača technicky zabezpečiť dodanie predmetu zákazky v súlade s požiadavkami na predmet zákazky uvedenými v súťažných podkladoch. 3.7 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 3.8 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Verejný obstarávateľ uzná v relevantných prípadoch ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Ad 3.1 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky (projektová a inžinierska činnosť pre bytové domy a/alebo polyfunkčné objekty v minimálnom rozsahu ako je predmet zákazky) za predchádzajúce 3 roky (za predchádzajúce 3 roky sa na účely tejto zákazky považuje 3 roky predchádzajúcemu dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk, ktorého skončením uplynie lehota na predkladanie ponúk). Zo zákaziek uvedených v predloženom zozname musí byť aspoň jedna zákazka realizovaná v celkovej hodnote 197 339 EUR bez DPH, alebo v ekvivalentnej hodnote vyjadrenej v inej mene. Uchádzačom predložený zoznam bude doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením identifikačných údajov odberateľa, popisu predmetu plnenia zmluvy alebo jeho časti, celkovú zmluvnú cenu s DPH, termín uskutočnenia, tel. číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka. Ad 3.2. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky ( výstavba bytových domov a polyfunkčných objektov v minimálnom rozsahu ako je predmet zákazky) za predchádzajúcich päť rokov ( za predchádzajúcich päť rokov sa na účely tejto zákazky považuje päť rokov predchádzajúcemu dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk, ktorého skončením uplynie lehota na predkladanie ponúk). Zo zákaziek uvedených v predloženom zozname musí byť aspoň jedna zákazka realizovaná v celkovej hodnote 7 420 555 EUR bez DPH, alebo v ekvivalentnej hodnote vyjadrenej v inej mene. Uchádzačom predložený zoznam bude doplnený potvrdeniami o kvalite uskutočnenia stavebných prác s uvedením identifikačných údajov odberateľa, popisu predmetu plnenia zmluvy alebo jeho časti, celkovú zmluvnú cenu s DPH, termín uskutočnenia, tel. číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka. Ad 3.3. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008, resp. ekvivalentný doklad alebo dôkazy preukazujúce zavedenie požadovaného systému, ktorá špecifikuje základné požiadavky na systém manažérstva kvality v organizáciách. Certifikát musí byť vydaný pre činnosti v stavebníctve realizované metódou „naprojektuj a postav“ certifikačnou autoritou. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001,resp. ekvivalentný doklad alebo dôkazy preukazujúce zavedenie požadovaného systému, ktorá stanovuje požiadavky na systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ad 3.4 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov a osobitne osôb uchádzača, ktoré budú zodpovedné za poskytnutie služieb. Uvedie menovité zloženie pracovnej skupiny, ktorá bude zložená z hlavného inžiniera projektu, koordinátora dokumentácie, zodpovedného projektanta pre konštrukcie pozemných stavieb, zodpovedného projektanta pre požiarnu ochranu, projektanta pre statiku stavieb, projektanta pre technické,technologické a energetické vybavenie stavieb so zameraním na zdravotné zariadenia a inštalácie, projektanta pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb so zameraním na vykurovanie a klimatizačné zariadenia, projektanta pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb so zameraním na elektrotechnické zariadenie, projektanta pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb so zameraním na plynové zariadenie a zoznam osôb, zodpovedných za rozpočet. Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov, resp. Slovenskou komorou architektov (SKSI, SKA) pre výkon nasledovných činností: Hlavný inžinier projektu musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo resp. kategória s označením *1* – Pozemné stavby a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Hlavný inžinier projektu predloží zoznam projektov, v rámci ktorých vykonával hlavného inžiniera projektu, minimálne 2 ( dva ) rovnakého alebo podobného predmetu zákazky výstavba bytových domov alebo veľkých polyfunkčných objektov za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Koordinátor dokumentácie musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo resp. kategória s označením *1* – Pozemné stavby a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Koordinátor dokumentácie predloží zoznam projektov, v rámci ktorých vykonával koordinátora dokumentácie podľa zákona pre objednávateľa v etape realizácie stavby činnosti ustanovené v Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v celom rozsahu ustanovení § 4 a § 5 k zabezpečeniu všeobecných zásad prevencie týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo väzbe, minimálne 2 realizované projekty rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmetu zákazky, t. j. výstavba bytových domov alebo veľkých polyfunkčných objektov za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb resp. kategória s označením *4-1* – Projektovanie pozemných stavieb a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb predloží zoznam projektov, minimálne 2 realizované projekty rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmetu zákazky, t. j. výstavba bytových domov alebo veľkých polyfunkčných objektov za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre konštrukcie pozemných stavieb za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre požiarnu ochranu musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I1 inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb resp. kategória s označením *4-4* – Požiarna ochrana a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov, preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre požiarnu ochranu predloží zoznam projektov, minimálne 2 realizované projekty rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmetu zákazky, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre požiarnu ochranu za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I3- Inžinier pre statiku stavieb resp. 3-1 Statika stavieb statika a dynamika nosných konštrukcií stavieb a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb predloží zoznam projektov, minimálne 2 (dva) rovnakého alebo podobného predmetu zákazky výstavba bytoviek alebo podobných veľkých polyfunkčných objektov, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre statiku a dynamiku nosných konštrukcií stavieb za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb resp. kategóriu s označením Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb *5 1* – Zdravotechnické zariadenia a inštalácie a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb predloží zoznam projektov, minimálne 2 (dva) rovnakého alebo podobného predmetu zákazky výstavba bytoviek alebo podobných veľkých polyfunkčných objektov, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre zdravotechnické zariadenie a inštalácie: vodovod vo vnútri budovy, kanalizácia vo vnútri budovy, požiarny vodovod v budove a na priľahlom pozemku za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb resp. kategóriu s označením Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb *5 2* Vykurovanie a klimatizačné zariadenia a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb predloží zoznam projektov, minimálne 2 (dva) rovnakého alebo podobného predmetu zákazky výstavba bytoviek alebo podobných veľkých polyfunkčných objektov, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre vykurovanie a klimatizačné zariadenia: vykurovacie sústavy, vykurovacie telesá, dimenzovanie tepelných rozvodov a trás v objekte, hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému, zdroja tepla do výkonu 500 kW v rámci riešeného objektu za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb resp. kategóriu s označením Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb *5-3* Elektrotechnické zariadenia a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb predloží zoznam projektov, minimálne 2 (dva) rovnakého alebo podobného predmetu zákazky výstavba bytoviek alebo podobných veľkých polyfunkčných objektov, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre elektrotechnické zariadenia: miestne siete elektroenergetické preložky, rozvody, prípojky (NN,VN) podzemné aj nadzemné vedenia, štruktúrovaná kabeláž, elektroinštalácia budov rozvody silnoprúdu a umelé osvetlenie, vonkajšie osvetlenie areálov a komunikácií, bleskozvod, uzemnenie, rozvodne, elektrické stanice, meranie za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb resp. kategóriu s označením Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb *5-5* Plynové zariadenie a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb predloží zoznam projektov, minimálne 2 (dva) rovnakého alebo podobného predmetu zákazky výstavba bytoviek alebo podobných veľkých polyfunkčných objektov, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre plynové zariadenia: plynové zariadenia v budovách s výkonom nad 50 kW, regulačné stanice plynu,rozvody a prípojky plynu, odberné a meracie plynové zariadenia za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Súčasne uchádzač predloží zoznam osôb, zodpovedných za rozpočet, uchádzač predloží pracovný životopis a úradne osvedčenú kópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní. Predložený pracovný životopis člena skupiny ( podpísaný príslušným členom pracovnej skupiny) musí obsahovať minimálne: meno a priezvisko príslušného člena pracovnej skupiny, opis/zoznam odbornej praxe ( pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ a ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi. Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon: stavbyvedúceho s odborným zameraním Pozemné stavby ako celok, resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie. Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon: stavbyvedúceho s odborným zameraním Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb zdravotechnické zariadenia a inštalácie resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie. Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon: stavbyvedúceho s odborným zameraním Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb vykurovanie a klimatizačné zariadenie resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie. Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon: stavbyvedúceho s odborným zameraním Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb elektrotechnické zariadenia resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie. Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon: stavbyvedúceho s odborným zameraním Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb plynové zariadenia resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie. Ad 3.5 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004, resp. ekvivalentný doklad alebo dôkazy preukazujúce zavedenie požadovaného systému, ktorý 14001 popisuje požiadavky na systém riadenia, ktorý umožňuje znižovať environmentálne dopady spojené s činnosťou organizácie. Ad 3.6. Verejný obstarávateľ požaduje vyhlásenie uchádzača o disponibilite strojovým vybavením so zoznamom tohto strojového vybavenia, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác, obsahujúce položkový zoznam tohto strojového vybavenia s uvedením označenia typu, počtu a účelu jednotlivého strojového vybavenia vo vzťahu k predmetu zákazky.
3.1 Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky, doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača poskytnúť požadovaný predmet zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať, že má praktické skúsenosti s poskytovaním služieb rovnakého alebo podobného charakteru v rozsahu ako je predmet zákazky. 3.2 Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača uskutočniť požadovaný predmet zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať, že má praktické skúsenosti s realizáciou uskutočnenia rovnakého alebo podobného charakteru v rozsahu ako je predmet zákazky. 3.3 Podľa § 28 ods. 1 písm. c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Uvedená podmienka účasti je zadefinovaná vo vzťahu k predmetu zákazky vo väzbe na zabezpečenie kvality na základe požadovanej certifikácie podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní, s cieľom vytvoriť podmienky pre predkladanie ponúk primerane skúsenými uchádzačmi so zavedenými systémami manažérstva kvality v oblasti zodpovedajúcej zvolenému druhu zákazky, ktorou je zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele 45 Spoločného slovníka obstarávania, podľa § 3 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj vo vzťahu k požiadavke na komplexnosť dodania predmetu zákazky vyplývajúcej z identifikovaných potrieb verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o technikoch a technických orgánoch, ktoré sú zodpovedné za kontrolu kvality aby sa uistil, že uchádzač bude pri realizácii zákazky môcť disponovať technikmi alebo technickými orgánmi zodpovednými za kvalitu realizovaných prác, ktorý zabezpečia plnenie predmetu zákazky v zodpovedajúcej kvalite a v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike, efektívnym spôsobom „naprojektuj a postav“ (design and build) všeobecne používaným pri rovnakých, resp. obdobných predmetoch zákaziek, ktorý umožňuje aj štandardizovaný spôsob riadenia projektu, priebežnú kontrolu a optimalizáciu stavebných nákladov už počas spracovávania jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie, ktorá je pri zadávaní tejto zákazky mimoriadne dôležitá s ohľadom na limitujúce ustanovenia zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov vo vzťahu k financovaniu predmetu zadávanej zákazky, a tým aj vyššiu kvalitu dodania predmetu zákazky, optimalizáciu a garanciu časového harmonogramu projektu v jeho jednotlivých fázach, čo má mimoriadny význam pre verejného obstarávateľa s ohľadom na nevyhnutnosť predchádzať významnému finančnému zaťaženiu verejného obstarávateľa, ktoré závisí na lehote dodania predmetu zákazky, zabezpečuje významne vyššiu kvalitu projektovej dokumentácie na základe riadenia a kontroly spolupráce projektanta a realizátora stavby počas spracovania projektovej dokumentácie, zabezpečuje elimináciu možných problémov pri realizácii stavby kontrolou projektovej dokumentácie v jednotlivých stupňoch a fázach celým tímom zhotoviteľa projektu s následkom eliminácie zmenových konaní počas výstavby, ktoré môžu mať významný vplyv na realizáciu stavby z hľadiska ceny ako i z hľadiska lehoty výstavby. 3.4. Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje technickú spôsobilosť uchádzača v súlade s požiadavkami platného právneho poriadku Slovenskej republiky určujúcimi podmienky realizácie predmetu zákazky. 3.5 Podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: určenou podmienkou účasti verejný obstarávateľ vytvára predpoklady pre zabezpečenie plnenia predmetu zákazky uchádzačom, ktorý pri svojej činnosti aplikuje účinné riadenie environmentálnych aspektov činností, výrobkov a služieb. 3.6 Podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje spôsobilosť uchádzača technicky zabezpečiť dodanie predmetu zákazky v súlade s požiadavkami na predmet zákazky uvedenými v súťažných podkladoch. 3.7 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 3.8 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Verejný obstarávateľ uzná v relevantných prípadoch ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. 3.1 Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky, doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia; 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača poskytnúť požadovaný predmet zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať, že má praktické skúsenosti s poskytovaním služieb rovnakého alebo podobného charakteru v rozsahu ako je predmet zákazky. 3.2 Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača uskutočniť požadovaný predmet zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať, že má praktické skúsenosti s realizáciou uskutočnenia rovnakého alebo podobného charakteru v rozsahu ako je predmet zákazky. 3.3 Podľa § 28 ods. 1 písm. c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Uvedená podmienka účasti je zadefinovaná vo vzťahu k predmetu zákazky vo väzbe na zabezpečenie kvality na základe požadovanej certifikácie podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní, s cieľom vytvoriť podmienky pre predkladanie ponúk primerane skúsenými uchádzačmi so zavedenými systémami manažérstva kvality v oblasti zodpovedajúcej zvolenému druhu zákazky, ktorou je zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele 45 Spoločného slovníka obstarávania, podľa § 3 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj vo vzťahu k požiadavke na komplexnosť dodania predmetu zákazky vyplývajúcej z identifikovaných potrieb verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o technikoch a technických orgánoch, ktoré sú zodpovedné za kontrolu kvality aby sa uistil, že uchádzač bude pri realizácii zákazky môcť disponovať technikmi alebo technickými orgánmi zodpovednými za kvalitu realizovaných prác, ktorý zabezpečia plnenie predmetu zákazky v zodpovedajúcej kvalite a v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike, efektívnym spôsobom „naprojektuj a postav“ (design and build) všeobecne používaným pri rovnakých, resp. obdobných predmetoch zákaziek, ktorý umožňuje aj štandardizovaný spôsob riadenia projektu, priebežnú kontrolu a optimalizáciu stavebných nákladov už počas spracovávania jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie, ktorá je pri zadávaní tejto zákazky mimoriadne dôležitá s ohľadom na limitujúce ustanovenia zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov vo vzťahu k financovaniu predmetu zadávanej zákazky, a tým aj vyššiu kvalitu dodania predmetu zákazky, optimalizáciu a garanciu časového harmonogramu projektu v jeho jednotlivých fázach, čo má mimoriadny význam pre verejného obstarávateľa s ohľadom na nevyhnutnosť predchádzať významnému finančnému zaťaženiu verejného obstarávateľa, ktoré závisí na lehote dodania predmetu zákazky, zabezpečuje významne vyššiu kvalitu projektovej dokumentácie na základe riadenia a kontroly spolupráce projektanta a realizátora stavby počas spracovania projektovej dokumentácie, zabezpečuje elimináciu možných problémov pri realizácii stavby kontrolou projektovej dokumentácie v jednotlivých stupňoch a fázach celým tímom zhotoviteľa projektu s následkom eliminácie zmenových konaní počas výstavby, ktoré môžu mať významný vplyv na realizáciu stavby z hľadiska ceny ako i z hľadiska lehoty výstavby. 3.4. Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje technickú spôsobilosť uchádzača v súlade s požiadavkami platného právneho poriadku Slovenskej republiky určujúcimi podmienky realizácie predmetu zákazky. 3.5 Podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: určenou podmienkou účasti verejný obstarávateľ vytvára predpoklady pre zabezpečenie plnenia predmetu zákazky uchádzačom, ktorý pri svojej činnosti aplikuje účinné riadenie environmentálnych aspektov činností, výrobkov a služieb. 3.6 Podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje spôsobilosť uchádzača technicky zabezpečiť dodanie predmetu zákazky v súlade s požiadavkami na predmet zákazky uvedenými v súťažných podkladoch. 3.7 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 3.8 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Verejný obstarávateľ uzná v relevantných prípadoch ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Ad 3.1 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky (projektová a inžinierska činnosť pre bytové domy a/alebo polyfunkčné objekty v minimálnom rozsahu ako je predmet zákazky) za predchádzajúce 3 roky (za predchádzajúce 3 roky sa na účely tejto zákazky považuje 3 roky predchádzajúcemu dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk, ktorého skončením uplynie lehota na predkladanie ponúk). Zo zákaziek uvedených v predloženom zozname musí byť aspoň jedna zákazka realizovaná v celkovej hodnote 197 339 EUR bez DPH, alebo v ekvivalentnej hodnote vyjadrenej v inej mene. Uchádzačom predložený zoznam bude doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením identifikačných údajov odberateľa, popisu predmetu plnenia zmluvy alebo jeho časti, celkovú zmluvnú cenu s DPH, termín uskutočnenia, tel. číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka. Ad 3.2. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky ( výstavba bytových domov a polyfunkčných objektov v minimálnom rozsahu ako je predmet zákazky) za predchádzajúcich päť rokov ( za predchádzajúcich päť rokov sa na účely tejto zákazky považuje päť rokov predchádzajúcemu dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk, ktorého skončením uplynie lehota na predkladanie ponúk). Zo zákaziek uvedených v predloženom zozname musí byť aspoň jedna zákazka realizovaná v celkovej hodnote 7 420 555 EUR bez DPH, alebo v ekvivalentnej hodnote vyjadrenej v inej mene. Uchádzačom predložený zoznam bude doplnený potvrdeniami o kvalite uskutočnenia stavebných prác s uvedením identifikačných údajov odberateľa, popisu predmetu plnenia zmluvy alebo jeho časti, celkovú zmluvnú cenu s DPH, termín uskutočnenia, tel. číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka. Ad 3.3. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008, resp. ekvivalentný doklad alebo dôkazy preukazujúce zavedenie požadovaného systému, ktorá špecifikuje základné požiadavky na systém manažérstva kvality v organizáciách. Certifikát musí byť vydaný pre činnosti v stavebníctve realizované metódou „naprojektuj a postav“ certifikačnou autoritou. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001,resp. ekvivalentný doklad alebo dôkazy preukazujúce zavedenie požadovaného systému, ktorá stanovuje požiadavky na systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ad 3.4 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov a osobitne osôb uchádzača, ktoré budú zodpovedné za poskytnutie služieb. Uvedie menovité zloženie pracovnej skupiny, ktorá bude zložená z hlavného inžiniera projektu, koordinátora dokumentácie, zodpovedného projektanta pre konštrukcie pozemných stavieb, zodpovedného projektanta pre požiarnu ochranu, projektanta pre statiku stavieb, projektanta pre technické,technologické a energetické vybavenie stavieb so zameraním na zdravotné zariadenia a inštalácie, projektanta pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb so zameraním na vykurovanie a klimatizačné zariadenia, projektanta pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb so zameraním na elektrotechnické zariadenie, projektanta pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb so zameraním na plynové zariadenie a zoznam osôb, zodpovedných za rozpočet. Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov, resp. Slovenskou komorou architektov (SKSI, SKA) pre výkon nasledovných činností: Hlavný inžinier projektu musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo resp. kategória s označením *1* – Pozemné stavby a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Hlavný inžinier projektu predloží zoznam projektov, v rámci ktorých vykonával hlavného inžiniera projektu, minimálne 2 ( dva ) rovnakého alebo podobného predmetu zákazky výstavba bytových domov alebo veľkých polyfunkčných objektov za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Koordinátor dokumentácie musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo resp. kategória s označením *1* – Pozemné stavby a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Koordinátor dokumentácie predloží zoznam projektov, v rámci ktorých vykonával koordinátora dokumentácie podľa zákona pre objednávateľa v etape realizácie stavby činnosti ustanovené v Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v celom rozsahu ustanovení § 4 a § 5 k zabezpečeniu všeobecných zásad prevencie týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo väzbe, minimálne 2 realizované projekty rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmetu zákazky, t. j. výstavba bytových domov alebo veľkých polyfunkčných objektov za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb resp. kategória s označením *4-1* – Projektovanie pozemných stavieb a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb predloží zoznam projektov, minimálne 2 realizované projekty rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmetu zákazky, t. j. výstavba bytových domov alebo veľkých polyfunkčných objektov za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre konštrukcie pozemných stavieb za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre požiarnu ochranu musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I1 inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb resp. kategória s označením *4-4* – Požiarna ochrana a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov, preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre požiarnu ochranu predloží zoznam projektov, minimálne 2 realizované projekty rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmetu zákazky, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre požiarnu ochranu za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I3- Inžinier pre statiku stavieb resp. 3-1 Statika stavieb statika a dynamika nosných konštrukcií stavieb a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb predloží zoznam projektov, minimálne 2 (dva) rovnakého alebo podobného predmetu zákazky výstavba bytoviek alebo podobných veľkých polyfunkčných objektov, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre statiku a dynamiku nosných konštrukcií stavieb za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb resp. kategóriu s označením Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb *5 1* – Zdravotechnické zariadenia a inštalácie a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb predloží zoznam projektov, minimálne 2 (dva) rovnakého alebo podobného predmetu zákazky výstavba bytoviek alebo podobných veľkých polyfunkčných objektov, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre zdravotechnické zariadenie a inštalácie: vodovod vo vnútri budovy, kanalizácia vo vnútri budovy, požiarny vodovod v budove a na priľahlom pozemku za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb resp. kategóriu s označením Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb *5 2* Vykurovanie a klimatizačné zariadenia a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb predloží zoznam projektov, minimálne 2 (dva) rovnakého alebo podobného predmetu zákazky výstavba bytoviek alebo podobných veľkých polyfunkčných objektov, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre vykurovanie a klimatizačné zariadenia: vykurovacie sústavy, vykurovacie telesá, dimenzovanie tepelných rozvodov a trás v objekte, hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému, zdroja tepla do výkonu 500 kW v rámci riešeného objektu za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb resp. kategóriu s označením Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb *5-3* Elektrotechnické zariadenia a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb predloží zoznam projektov, minimálne 2 (dva) rovnakého alebo podobného predmetu zákazky výstavba bytoviek alebo podobných veľkých polyfunkčných objektov, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre elektrotechnické zariadenia: miestne siete elektroenergetické preložky, rozvody, prípojky (NN,VN) podzemné aj nadzemné vedenia, štruktúrovaná kabeláž, elektroinštalácia budov rozvody silnoprúdu a umelé osvetlenie, vonkajšie osvetlenie areálov a komunikácií, bleskozvod, uzemnenie, rozvodne, elektrické stanice, meranie za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb resp. kategóriu s označením Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb *5-5* Plynové zariadenie a prax v príslušnom odbore min. 10 rokov preukázanú životopisom. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb predloží zoznam projektov, minimálne 2 (dva) rovnakého alebo podobného predmetu zákazky výstavba bytoviek alebo podobných veľkých polyfunkčných objektov, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre plynové zariadenia: plynové zariadenia v budovách s výkonom nad 50 kW, regulačné stanice plynu,rozvody a prípojky plynu, odberné a meracie plynové zariadenia za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Súčasne uchádzač predloží zoznam osôb, zodpovedných za rozpočet, uchádzač predloží pracovný životopis a úradne osvedčenú kópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní. Predložený pracovný životopis člena skupiny ( podpísaný príslušným členom pracovnej skupiny) musí obsahovať minimálne: meno a priezvisko príslušného člena pracovnej skupiny, opis/zoznam odbornej praxe ( pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ a ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi. Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon: stavbyvedúceho s odborným zameraním Pozemné stavby ako celok, resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie. Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon: stavbyvedúceho s odborným zameraním Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb zdravotechnické zariadenia a inštalácie resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie. Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon: stavbyvedúceho s odborným zameraním Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb vykurovanie a klimatizačné zariadenie resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie. Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon: stavbyvedúceho s odborným zameraním Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb elektrotechnické zariadenia resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie. Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon: stavbyvedúceho s odborným zameraním Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb plynové zariadenia resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. Ak bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie zo SKSI, kde bude uvedené konkrétne zameranie. Ad 3.5 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004, resp. ekvivalentný doklad alebo dôkazy preukazujúce zavedenie požadovaného systému, ktorý 14001 popisuje požiadavky na systém riadenia, ktorý umožňuje znižovať environmentálne dopady spojené s činnosťou organizácie. Ad 3.6. Verejný obstarávateľ požaduje vyhlásenie uchádzača o disponibilite strojovým vybavením so zoznamom tohto strojového vybavenia, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác, obsahujúce položkový zoznam tohto strojového vybavenia s uvedením označenia typu, počtu a účelu jednotlivého strojového vybavenia vo vzťahu k predmetu zákazky.