Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-10-03
Buyer: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233100: Construction work for highways | 71320000

Technical requirements: Predmetná stavba je uskutočňovaná v Žilinskom kraji, v okrese Čadca. Na jeho území prechádza katastrálnymi územiami obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité.
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité. Táto stavba sa bude realizovať v polovičnom profile. Celková dĺžka úseku stavby D3 Svrčinovec Skalité je 12,282 37 km (merané v osi diaľnice). Predmetná stavba je umiestnená v Žilinskom kraji, v okrese Čadca. Na jeho území prechádza katastrálnymi územiami obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité. Stavba začína tesne pred križovatkou Svrčinovec, kde sa napojí na úsek D3 Čadca (Bukov) Svrčinovec. V križovatke Svrčinovec bude napojená na existujúcu cestnú sieť cestu I/11 útvarovou križovatkou, v ktorej bude riešené prepojenie križujúcich sa komunikácií vo všetkých smeroch. Za križovatkou vstupuje do tunela Svrčinovec dĺžky cca 435 m. Úsek k nasledujúcemu tunelu Poľana je vedený na svahoch údolia Čierňanky na okraji zástavby obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité, pričom v katastri Čierne je diaľnica čiastočne vytlačená až na hrebeň masívu Valy.
Zhotoviteľ: Združenie D3 Svrčinovec – Skalité, hlavný člen: Váhostav – SK, a.s., členovia: Doprastav, a.s., Strabag s.r.o., Metrostav a.s.
Predmetná stavba je uskutočňovaná v Žilinskom kraji, v okrese Čadca. Na jeho území prechádza katastrálnymi územiami obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité.
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité. Táto stavba sa bude realizovať v polovičnom profile. Celková dĺžka úseku stavby D3 Svrčinovec Skalité je 12,282 37 km (merané v osi diaľnice). Predmetná stavba je umiestnená v Žilinskom kraji, v okrese Čadca. Na jeho území prechádza katastrálnymi územiami obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité. Stavba začína tesne pred križovatkou Svrčinovec, kde sa napojí na úsek D3 Čadca (Bukov) Svrčinovec. V križovatke Svrčinovec bude napojená na existujúcu cestnú sieť cestu I/11 útvarovou križovatkou, v ktorej bude riešené prepojenie križujúcich sa komunikácií vo všetkých smeroch. Za križovatkou vstupuje do tunela Svrčinovec dĺžky cca 435 m. Úsek k nasledujúcemu tunelu Poľana je vedený na svahoch údolia Čierňanky na okraji zástavby obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité, pričom v katastri Čierne je diaľnica čiastočne vytlačená až na hrebeň masívu Valy.
Z dôvodu vylúčenia zlyhania ľudského faktora Objednávateľ požiadal o vypracovanie nezávislých posúdení vybraných konštrukcií.
Navýšenie nákladov o 68 244,49 EUR bez DPH nepredstavuje navýšenie celkovej ceny, čerpané z nepredvídateľných nákladov.


Winner: Váhostav – SK, a.s.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-10-03
Buyer: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233100: Construction work for highways | 71320000

Technical requirements: Predmetná stavba je uskutočňovaná v Žilinskom kraji, v okrese Čadca. Na jeho území prechádza katastrálnymi územiami obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité.
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité. Táto stavba sa bude realizovať v polovičnom profile. Celková dĺžka úseku stavby D3 Svrčinovec Skalité je 12,282 37 km (merané v osi diaľnice). Predmetná stavba je umiestnená v Žilinskom kraji, v okrese Čadca. Na jeho území prechádza katastrálnymi územiami obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité. Stavba začína tesne pred križovatkou Svrčinovec, kde sa napojí na úsek D3 Čadca (Bukov) Svrčinovec. V križovatke Svrčinovec bude napojená na existujúcu cestnú sieť cestu I/11 útvarovou križovatkou, v ktorej bude riešené prepojenie križujúcich sa komunikácií vo všetkých smeroch. Za križovatkou vstupuje do tunela Svrčinovec dĺžky cca 435 m. Úsek k nasledujúcemu tunelu Poľana je vedený na svahoch údolia Čierňanky na okraji zástavby obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité, pričom v katastri Čierne je diaľnica čiastočne vytlačená až na hrebeň masívu Valy.
Zhotoviteľ: Združenie D3 Svrčinovec – Skalité, hlavný člen: Váhostav – SK, a.s., členovia: Doprastav, a.s., Strabag s.r.o., Metrostav a.s.
Predmetná stavba je uskutočňovaná v Žilinskom kraji, v okrese Čadca. Na jeho území prechádza katastrálnymi územiami obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité.
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité. Táto stavba sa bude realizovať v polovičnom profile. Celková dĺžka úseku stavby D3 Svrčinovec Skalité je 12,282 37 km (merané v osi diaľnice). Predmetná stavba je umiestnená v Žilinskom kraji, v okrese Čadca. Na jeho území prechádza katastrálnymi územiami obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité. Stavba začína tesne pred križovatkou Svrčinovec, kde sa napojí na úsek D3 Čadca (Bukov) Svrčinovec. V križovatke Svrčinovec bude napojená na existujúcu cestnú sieť cestu I/11 útvarovou križovatkou, v ktorej bude riešené prepojenie križujúcich sa komunikácií vo všetkých smeroch. Za križovatkou vstupuje do tunela Svrčinovec dĺžky cca 435 m. Úsek k nasledujúcemu tunelu Poľana je vedený na svahoch údolia Čierňanky na okraji zástavby obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité, pričom v katastri Čierne je diaľnica čiastočne vytlačená až na hrebeň masívu Valy.
202-31 Prevádzkovo – technický objekt (PTO) Svrčinovec, vybudovanie prístrešku a spevnenej plochy, nebolo zahrnuté v DSP ani v ponuke.
Navýšenie nákladov o 21 051,30 EUR bez DPH nepredstavuje navýšenie celkovej ceny, čerpané z nepredvídateľných nákladov.
Dodatočná požiadavka objednávateľa. Uvedené práce predstavujú práce na rozostavaných objektoch v rámci prebiehajúcej stavby a z tohto dôvodu ich nie je možné zadať inému zhotoviteľovi.


Winner: Váhostav – SK, a.s.
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2017-10-03
Buyer: A.li.sa. Azienda Ligure Sanitaria — Sede legale Piazza della Vittoria 15 — 16121 Genova
Country: IT
Contract type: Supplies
CPV classification: 33141600 | 33162000: Operating theatre instruments

Technical requirements: Fornitura di trapani elettrici ad alta velocità ed altri dispositivi da destinarsi ai pazienti della Regione Liguria.
Affidamento della fornitura di trapani elettrici ad alta velocità e altri dispositivi da destinarsi ai pazienti della regione Liguria.
Fornitura di trapani elettrici ad alta velocità ed altri dispositivi da destinarsi ai pazienti della Regione Liguria.
Gli operatori economici dovranno formulare esclusivamente per iscritto entro il 16.10.2017 i propri contributi al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cra@pec.alisa.liguria.it.
Fornitura di trapani elettrici ad alta velocità ed altri dispositivi da destinarsi ai pazienti della Regione Liguria.
Gli operatori economici dovranno formulare esclusivamente per iscritto entro il 16.10.2017 i propri contributi al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cra@pec.alisa.liguria.it.
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2017-10-03
Buyer: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Country: FI
Contract type: Supplies
CPV classification: 33000000

Technical requirements: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö,eikä sen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua. kyseessä on esiselvitykseen liittyvä tietopyyntö.tämä asiakirja ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa.
SeAMK, sosiaali- ja terveysala ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Eptek ry ovat aloittaneet yhteistyön verkostopohjaisen simulaatio-oppimiskeskuksen luomiseksi. Tavoitteena on simulaatio-oppimis- ja tki-ympäristöt, joissa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat ja opiskelijat harjoittelevat esim. full scale- simulaatioita, ammattitaitoja tai myös virtuaalisia simulaatioita. Verkostoyhteistyö mahdollistaa myös yhteisten simulaatiokoulutusten valmistelun, toteutuksen ja arvioinnin sekä lisää simulaatiopedagogiikan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta alueella.
Tavoitteena on luoda monialaiseen yhteistyöhön ja osaamiseen keskittyvä verkostomainen simulaatio-oppimisympäristö, joka edistää tutkimus-, osaamis- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria sekä vahvistaa ammattikorkeakoulun, ammatillisen oppilaitoksen, yritysten sekä julkisen sektorin yhteistyötä.
Myös sairaanhoitopiiri on käynnistämässä simulaatiotilojen suunnittelua. Jotka palvelevat lääketieteen ja hoitotyön harjoittelu-ja opetustarpeita sekä mahdollistaa moniammatillisten ryhmien harjoittelun eri tilanteissa, mm. ensi-hoidon ja päivystyksen, leikkaus-ja anestesiatoiminnan, naistentautien ja synnytysten, elvytystoiminnan ja trauma-ryhmän tarpeita sekä sisätauti-kirurgisen alueen toiminta-ja harjoittelutarpeita. Myös simuloitu lääkkeiden jakohuone on suunnitelmissa mukana.
Tulemme tarvitsemaan mm. langattomasti toimivia, tietokoneohjattuja simulaationukkeja, simuloituja käsivarsia ja muita ruumiin osia.
Varaukset tulee osoittaa sähköpostitse osoitteella: riitta.potka@epshp.fi ja otsikoida: ”Simulaatiolaitteisto”.
Esittelytilaisuudet pidetään 10.10.2017 ja 11.10.2017 Seinäjoen keskussairaalan hankintakeskuksen (J-talo) neuvotteluhuoneessa, Östermyrankatu 6, FI-60220 Seinäjoki.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-10-03
Buyer: Stadt Wien, Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund
Country: AT
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000
Submission deadline: 2017-10-18
Award criteria: The most economic tender


Eligibility requirements: Siehe Ausschreibungsunterlagen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-10-03
Buyer: Gemeinde Ötisheim
Country: DE
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34144210: Road-sweeping vehicles
Submission deadline: 2017-11-17
Award criteria: Mixed

Technical requirements: Lieferung eines Fahrgestells, geeignet zum Aufbau eines Löschgruppenfahrzeugs Lf 10 nach DIN 14530-5 und DIN 1846-2, für die Feuerwehr Ötisheim
Zweiachsiges Frontlenker-Fahrgestell mit Allradantrieb (4x4), permanent, Linkslenker, der mittleren Baureihe, mit Serien-Fahrerhaus, zum Aufbau eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10.
Lieferung eines Aufbaus für ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 nach DIN 14530-5 und DIN 1846-2, einschl. betriebsfertigem Einbau der feuerwehrtechnischen Beladung, der Licht-, Signal- und Funkanlagen
Lieferung einer feuerwehrtechnischen Beladung für ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 nach DIN 14530-5 für die Feuerwehr Ötisheim

Eligibility requirements: Angebote nur aus der einschlägigen Industrie.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-10-03
Buyer: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Country: LT
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 1355819.05 EUR
Submission deadline: 2017-11-03
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 2. Užpakalinės kameros sulankstomi asferiniai prehidruoti intraokuliniai lęšiai be filtro – 2 000 vnt.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti prekę iki sutarties numatyto termino, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamos pristatyti prekės kaina mažinama 0,2 % nuo vėluojamos pristatyti prekės vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.
Jei Pirkėjas įgijo teisę reikalauti 10 % bendros sutarties sumos delspinigių, jis gali, raštu įspėjęs Pardavėją:
nutraukti sutartį. Nutraukiant sutartį šiuo pagrindu, pardavėjas neturi teisės reikalauti jokios kompensacijos.
Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos.
Susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks adresu: VšĮ Vilniaus universiteto Santaros klinikos, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, B326 kab.
Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos paraiškų ar pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

Eligibility requirements: Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas.

Award value: 1355819.05
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-10-03
Buyer: OCMW Izegem
Country: BE
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33600000: Pharmaceutical products
Submission deadline: 2017-11-07
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: WZC de Plataan, afdeling Delvaux (verdieping), Meensesteenweg 74 te 8870 Izegem / WZC de Plataan, afdeling Ensor (begane grond), Meensesteenweg 74 te 8870 Izegem / WZ... (zie opdrachtdocumenten).
Levering van individueel, per toedieningsmoment klaargezette geneesmiddelen in een medicatiebakje alsook parafarmacie voor de bewoners van het woonzorgcentrum (WZC) de Plataan (180 bewoners + 2 kortverblijven).
De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18.4.2017.
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
* Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is.
* Minimum 2 apothekers in dienst — minimum 1 personeelslid ICT. Het ICT-personeelslid mag ook deel uitmaken van de onderaannemer die zorgt voor de gebruikte software.

Eligibility requirements: De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet: 1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016; 2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-10-03
Buyer: Vlaams Parlement
Country: BE
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09310000 | 22000000 | 39100000 | 39150000 | 50312300
Submission deadline: 2017-11-13
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Opdracht voor levering, plaatsing en onderhoud van meubilair, technische uitrusting en grafische elementen voor het bezoekerscentrum De Loketten in het Vlaams Parlement.
De opdracht is een overheidsopdracht voor leveringen en betreft levering, plaatsing en onderhoud van meubilair, technische uitrusting en grafische elementen voor het bezoekerscentrum De Loketten in het Vlaams Parlement.
De raamovereenkomst loopt voor een basistermijn van 8 jaar. De overeenkomst kan stilzwijgend verlengd worden voor opeenvolgende periodes van 1 jaar.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-10-03
Buyer: AZ Delta VZW
Country: BE
Contract type: Supplies
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 33110000: Imaging equipment for medical use | 33111000: X-ray equipment | 33113100 | 33115100 | 33150000: Radiotherapy devices
Submission deadline: 2017-10-31
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: AZ Delta zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen tussen de kennisgeving en de sluiting van de opdracht, conform artikel 11 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. Deze termijn gaat in vanaf de dag die volgt op de datum van verzending van deze kennisgeving.
Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze brief, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren in het kader van een procedure in kort geding voor de justitiële rechter.
Indien wij binnen de toegestane termijn geen schriftelijke kennisgeving in die zin ontvangen, zullen wij de procedure verder zetten.
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij u dat u zich ook kan richten tot de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge, mocht u beroep wensen aan te tekenen tegen deze beslissing. Dit beroep moet op straffe van onontvankelijkheid worden ingediend binnen de 60 dagen na de betekening die u hierbij gedaan wordt. AZ St. Rembertziekenhuis verzoekt u haar hiervan binnen deze termijn per fax, e-mail of een ander elektronisch middel te verwittigen.

Eligibility requirements: Zie selectieleidraad.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-10-03
Buyer: AZ Delta VZW
Country: BE
Contract type: Supplies
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 33100000 | 33110000: Imaging equipment for medical use
Submission deadline: 2017-10-31
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Oproep tot aanvraag tot deelneming — toestel voor intra-operatieve mobiele beeldvorming met neuronavigatie.
AZ Delta zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen tussen de kennisgeving en de sluiting van de opdracht, conform artikel 11 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. Deze termijn gaat in vanaf de dag die volgt op de datum van verzending van deze kennisgeving.
Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze brief, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren in het kader van een procedure in kort geding voor de justitiële rechter.
Indien wij binnen de toegestane termijn geen schriftelijke kennisgeving in die zin ontvangen, zullen wij de procedure verder zetten.
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij u dat u zich ook kan richten tot de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge, mocht u beroep wensen aan te tekenen tegen deze beslissing. Dit beroep moet op straffe van onontvankelijkheid worden ingediend binnen de 60 dagen na de betekening die u hierbij gedaan wordt. AZ St. Rembertziekenhuis verzoekt u haar hiervan binnen deze termijn per fax, e-mail of een ander elektronisch middel te verwittigen.

Eligibility requirements: Zie selectieleidraad.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-10-03
Buyer: AZ Delta VZW
Country: BE
Contract type: Supplies
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 33110000: Imaging equipment for medical use | 33168000
Submission deadline: 2017-10-31
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Oproep tot aanvraag tot deelneming — mobiel fluoroscopietoestel en carbontafel voor therapeutische endoscopie onder radiografische begeleiding (C-arm).
Mobiel fluoroscopietoestel en carbontafel voor therapeutische endoscopie onder radiografische begeleiding (C-arm).
AZ Delta zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen tussen de kennisgeving en de sluiting van de opdracht, conform artikel 11 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. Deze termijn gaat in vanaf de dag die volgt op de datum van verzending van deze kennisgeving.
Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze brief, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren in het kader van een procedure in kort geding voor de justitiële rechter.
Indien wij binnen de toegestane termijn geen schriftelijke kennisgeving in die zin ontvangen, zullen wij de procedure verder zetten.
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij u dat u zich ook kan richten tot de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge, mocht u beroep wensen aan te tekenen tegen deze beslissing. Dit beroep moet op straffe van onontvankelijkheid worden ingediend binnen de 60 dagen na de betekening die u hierbij gedaan wordt. AZ St. Rembertziekenhuis verzoekt u haar hiervan binnen deze termijn per fax, e-mail of een ander elektronisch middel te verwittigen.

Eligibility requirements: Zie selectieleidraad.