Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-08-22
Buyer: Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Rheinland Außenstelle Euskirchen
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110 | 45233124: Arterial road construction work | 45233210
Submission deadline: 2022-09-21
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Im Zuge der Sanierung der A 555 im Ortsbereich Wesseling ist in FR Köln ein Standstreifen zu ertüchtigen.
Auskünfte werden grundsätzlich nur auf solche Fragen erteilt, die bis 6 Werktage vor Ablauf der Angebots- bzw. Teilnahmefrist über die Kommunikation der Vergabeplattform bei der Vergabestelle eingegangen sind.
- eine Erklärung über den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.
- Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der öffentliche Auftraggeber darauf hinweisen, dass er auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigen werde, die mehr als fünf Jahre zurückliegen;
- Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie seinem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, und derjenigen, über die der Unternehmer für die Errichtung des Bauwerks verfügt.
- Nachweis der Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen" (ZTV M13).
- Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem "Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99)".
Bei ausländischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt. Die auftragspezifischen Nachweise sind auf Verlangen der Vergabestelle einzureichen.
Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheides auf eine Rüge) wird hingewiesen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-08-22
Buyer: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
Country: LT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work
Submission deadline: 2022-09-28
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą (OL 2016 L 3, p. 16), kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7. Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, gali naudotis Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti Atviro konkurso sąlygų 5 priede.
Dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo privalės perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko, kredito įstaigos arba draudimo bendrovės besąlyginę ir neatšaukiamą pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) perkančiajai organizacijai priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus) arba Rangovo išduotą garantiją Sutarties įvykdymui užtikrinti deponuojant lėšas Užsakovo banko sąskaitoje.
Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje tiekėjai nedalyvaus. Apie protokolu įformintus susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus pasiūlymus pateikusiems tiekėjams pranešama nebus.

Eligibility requirements: Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą (OL 2016 L 3, p. 16), kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7. Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, gali naudotis Europos Komisijos sukurta elektronine forma. Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti Atviro konkurso sąlygų 5 priede.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-08-22
Buyer: Die Autobahn GmbH des Bundes - Niederlassung Nordbayern
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111 | 45233110
Submission deadline: 2022-09-20
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link https://my.vergabe.bayern.de/eignungskriterien.php?lv_id=225052
Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/225052
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link https://my.vergabe.bayern.de/eignungskriterien.php?lv_id=225052
Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/225052
Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflichtungserklärung“ abzugeben (siehe Teilnahmebedingungen).
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link https://my.vergabe.bayern.de/eignungskriterien.php?lv_id=225052
Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/225052
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link https://my.vergabe.bayern.de/eignungskriterien.php?lv_id=225052
Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/225052
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link https://my.vergabe.bayern.de/eignungskriterien.php?lv_id=225052
Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/225052
Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheids auf eine Rüge) wird hingewiesen.

Eligibility requirements: Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link https://my.vergabe.bayern.de/eignungskriterien.php?lv_id=225052 Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/225052
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-08-22
Buyer: South Dublin County Council
Country: IE
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 35000000 EUR
Submission deadline: 2022-09-16
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: In accordance with the European Communities (Public Authorities' Contracts) (Review Procedures) Regulations2010 and the European Communities (Public Authorities' Contracts) (Review Procedures) (Amendment) Regulations 2015


Award value: 35000000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-08-22
Buyer: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Country: SI
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects | 45246000: River regulation and flood control works | 71320000
Submission deadline: 2022-09-21
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za »Vodnogospodarske ureditve Meže v Mežici in Mislinje v območju urbanega parka Slovenj Gradec«
Predmet javnega naročila je gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za »Vodnogospodarske ureditve Meže v Mežici in Mislinje v območju urbanega parka Slovenj Gradec«
Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za »Vodnogospodarske ureditve Meže v Mežici in Mislinje v območju urbanega parka Slovenj Gradec« in v okviru tega izvedba Odseka 1: "Ureditev Meže v Mežici".
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za »Vodnogospodarske ureditve Meže v Mežici in Mislinje v območju urbanega parka Slovenj Gradec« in v okviru tega izvedba Odseka 2.1: "Ureditev Mislinje v območju urbanega parka Slovenj Gradec".
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Eligibility requirements: Razvidno iz razpisne dokumentacije
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-08-22
Buyer: collectivité européenne d'alsace
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45261215
Estimated value: 1333988.1 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: référé précontractuel (CJA, art. L. 551-1 et s.) ; référé contractuel (CJA, art. L. 551-13 et s.) ; recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence &quot; Tarn-Et-Garonne &quot; dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées. Référé contractuel par toute personne ayant un intérêt à agir dans les 31 jours suivant la publication d'un avis d'attribution ou à défaut, dans les 6 mois suivant la notification du marché. Recours indemnitaire dans le délai de déchéance quadriennale, après demande préalable au pouvoir adjudicateur. Organe chargé des procédures de médiation en cas de différends ou litiges sur la passation des marchés : TA Strasbourg (article L.211-4 Code de justice administrative), cf. Adresse supra


Winner: enerios
Award value: 1333988.1
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-08-22
Buyer: cons. Départ. Des Hauts-De-Seine
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45232410 | 45233140: Roadway works | 45316110 | 45316212
Estimated value: 5663282.3 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: rd 911 Aménagement de l'avenue Marcel Paul et de la route principale du Port entre l'allée des Barbanniers et de la route des Champs Fourgons
l'Objectif du programme pour l'aménagement de la Rd911 consiste en une requalification de la Rd 911 et particulièrement du carrefour avec la Route Principale du Port. L'Objectif est d'améliorer la sécurité du carrefour en augmentant la lisibilité des itinéraires par la création d'un giratoire. Le projet proposé vise à offrir une meilleure place aux autres modes de circulations actifs : cyclistes et piétons, ainsi qu'à proposer un traitement paysager homogène sur l'ensemble de l'axe.Une partie des travaux est conditionnée à la bonne réalisation de la convention de Délégation de Maitrise d'ouvrage avec Haropa (Port Autonome de Paris), il s'agit de la partie propre aux travaux Route Principale du Port
les variantes sont possibles et doivent être accompagnées d'une offre de base. Elles sont explicitées à l'article 2.2 du règlement de consultation
rénovation de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore dans le cadre du réaménagement
prestations de rénovation de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore dans le cadre du réaménagement
les variantes sont possibles et doivent être accompagnées d'une offre de base. Elles sont explicitées à l'article 2.2 du règlement de consultation
rénovation de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore dans le cadre du réaménagement
il s'agit de marchés ordinaires à prix unitaires. Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par les prix unitaires appliquées aux quantités réellement exécutées. Chacun des deux marchés est conclu pou rune durée de 18 mois


Winner: groupement entre Watelet Tp (mandataire) et Eurovia
Award value: 5663282.3
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-08-22
Buyer: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Country: BE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45200000: Building and civil engineering work | 45232411 | 45232440 | 45233120: Road construction works
Estimated value: 10287971.49 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
De opdracht omvat de aanleg van fietspaden van de N78 te Dilsen-Stokkem (Lanklaar) van kmpt 22.45 tot kmpt. 25.3.
Opbraak van bestaande aanliggende fietspaden en parkeerstroken en de aanleg van nieuwe fietspaden in bitumineuze verharding, vernieuwing wegenis in bitumineuze verharding, aanleg
Bestek en eventuele bijlagen enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/


Winner: Willemen Infra nv
Award value: 10287971.49
Number of bids: 6
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-08-22
Buyer: cté d'agglo Valenciennes Métropole
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 32400000 | 34928400 | 34999300 | 45233141: Road-maintenance work | 45233220
Estimated value: 2516642.73 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: travaux de requalification de l'avenue de Verdun à Valenciennes - lot 3 : espaces verts et mobilier urbain :
référé précontractuel : jusqu'à la date de signature du contrat (Art. L.551-1 et suivants, et R.551-1 et suivants du code de justice administrative) ; - référé contractuel : dans un délai de trente et un (31) jours suivant la publication de l'avis d'attribution du contrat (Art. L551-13 et suivants, et R.551-7 et suivants du code de justice administrative) ; - recours en contestation de validité du contrat : dans un délai de deux (2) mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicités appropriées (CE Ass. 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne, req. No343435)


Winner: entreprise jean lefebvre nord
Award value: 2516642.73
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-08-22
Buyer: Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45310000 | 45320000 | 45331000 | 45331100
Estimated value: 1950205.88 PLN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: a)	zamianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demontażem  obecnych starych źródeł ciepła,
b)	wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku wraz z demontażem obecnych źródeł do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
7)	wykonanie, dostarczenie i montaż  „tablicy informacyjnej na czas budowy" - zgodnie z „Instrukcją dla Wykonawcy, Zasady oznakowania inwestycji w zakresie informacji dla mieszkańców” wraz z wzorami tablic.
Termin realizacji zamówienia: do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym), w tym:
2)	wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, pionów ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
naprawa spękań na elewacji frontowej i elewacji podwórzowej wraz z remontem balkonów; remont wewnętrznych schodów do piwnicy; remont klatki schodowej; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; część prac związanych z budową pomieszczenia węzła cieplnego; część prac związanych z remontem i przebudową instalacji sanitarnych, zgodnie z treścią Formularza oferty
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
2. Zamawiający, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości do 100 % wartości zamówienia podstawowego:
1)	Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie, zostaną ustalone w wyniku negocjacji. Udzielenie zamówienia jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego,
2)	Zamówienie może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego i będzie udzielone w budynku objętym przedmiotem zamówienia,
3)	Zamówienie zostanie udzielone na warunkach podobnych do warunków udzielenia zamówienia podstawowego,
4)	Wartość robót zostanie ustalona na podstawie przyjętych w umowie podstawowej składników cenotwórczych. Dopuszcza się zmianę stawki roboczogodziny po upływie 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o maksymalnie 10 %, a po upływie 12 miesięcy o maksymalnie 20 %,
Zawarte są w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).


Winner: ALBA Facility Management Sp. z o.o.
Award value: 1950205.88
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-08-22
Buyer: BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45232141 | 45330000 | 45421000 | 45443000
Estimated value: 2575000 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Marché de travaux de réhabilitation thermique d'une résidence de 39 pavillons individuels à Cergy (95) - Résidence du Golf
La présente consultation est lancée par Batigere en Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat.
elle a pour objet les prestations suivantes : Marché de travaux de réhabilitation thermique d'une résidence de 39 pavillons individuels à Cergy (95) - Résidence du Golf
Chauffage - Ventilation - Ecs (29 logements) : Remplacement de la production de chauffage et d'Ecs par installation de pompe à chaleur air/eau


Winner: ART'ENOV
Award value: 2575000
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-08-22
Buyer: Conseil départemental du PUY-DE-DOME
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 45231112 | 45233120: Road construction works
Estimated value: 455710.38 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Marché d’un montant inférieur aux seuils fixés par les directives, passé selon une procédure adaptée pour lequel un avis d'attribution est passé selon les dispositions des articles 551-7 et suivants du Code de Justice Administrative
Les personnes ayant un intérêt à agir peuvent saisir le juge du référé contractuel de la juridiction administrative compétente au plus tard le trente et unième jour suivant la publication du présent avis d'attribution du contrat.
Elles peuvent également saisir le Tribunal administratif d'un recours de pleine juridiction pour contester la validité du contrat ou de certaines de ses clauses dans le délai de deux mois suivant la date de publication du présent avis.


Winner: COLAS CTPP
Award value: 455710.38
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-08-22
Buyer: AUVERGNE HABITAT
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45211100
Estimated value: 5256168.7 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Construction de 33 logements individuels locatifs sociaux à Bellerive sur Allier. ( Département de l'Allier)
-	Référé précontractuel, jusqu’à la signature du marché (ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 (Art. 2 à 4), article D211-10-2 du Code de l’organisation judiciaire (et Annexe Tableau VIII-II), articles 1441-1 et suivants du Code de procédure civile)
-	Référé contractuel, dans le délai de 31 jours suivant la publication de l’avis d’attribution du marché (ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 (Art. 11 à 21), article D211-10-2 du Code de l’organisation judiciaire (et Annexe Tableau VIII-II) et articles 1441-1 et suivants du Code de procédure civile)
-	Recours au fond en nullité du marché dans le délai de 5 ans (article 2224 du Code civil) à compter de la date à laquelle le demandeur a connaissance du marché.


Winner: NGE FONDATIONS
Award value: 5256168.7
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-08-22
Buyer: ca Melun Val de Seine
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works | 45233140: Roadway works | 45233142: Road-repair work
Estimated value: 10000000 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: en application des articles R.2162-2, R.2162-13 et R.2162-14 du code de la commande publique, il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande avec un seul opérateur économique pour chacun des lots définis comme suit : Lot no1 : Travaux de requalification de voirie et Lot no2 : Petits travaux de voirie
réalisation de réaménagement ou de gros travaux de voirie, en investissement principalement, sur les espaces gérés par la Camvs
sans montant minimummontant maximum annuel de 2 000 000 euro(s) HtLe critère prix sera analysé au regard d'un Dqe masqué.A titre indicatif, le montant prévisionnel des travaux pour la 1ère année est de 850 000 euro(s) Ht et pour les 3 années suivantes de 1 500 000 euro(s) (H.T.).
réalisation de travaux de petite envergure, en investissement comme en entretien, sur les espaces gérés par la Camvs
sans montant minimummontant maximum annuel de 500 000 euro(s) HtLe critère prix sera analysé au regard d'un Dqe masqué.A titre indicatif, le montant prévisionnel annuel des travaux est de 250 000 euro(s) Ht pour les 4 années
lot 1 : sans montant minimum annuel et montant maximum annuel 2 000 000 euro(s) HtLot 2 : sans montant minimum annuel et montant maximum annuel 500 000 euro(s) HtLes montants indiqués sont des montants estimatifs sur la base de chantier type
un recours contentieux peut être adressé au tribunal administratif de Melun, par le biais d'une requête remise ou envoyée au greffe du Tribunal administratif, ou via l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.- référé précontractuel : jusqu'à la date de signature du contrat (art. L.551-1 et suivants et, R.551-1 et suivants du code de justice administrative).- Référé contractuel : dans un délai de trente et un (31) jours suivant la publication de l'avis d'attribution du contrat (art. L.551-13 et suivants et, R.551-7 et suivants du code de justice administrative).- Recours en contestation de la validité du contrat : dans un délai de deux (2) mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées (Ce Ass. 4 avril 2014, Département Tarn et Garonne, no358994)


Winner: eurovia Ile De France
Award value: 10000000
Number of bids: 4