Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2022-08-31
Buyer: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45231100 | 45231111 | 45240000: Construction work for water projects | 45247000: Construction work for dams and canals | 45262300
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Es sind Instandsetzungsarbeiten an der Talsperre Lichtenberg durchzuführen um die Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Stauanlage weiterhin zu gewährleisten.
Instandsetzen des Komplexbauwerks im Beckenraum mit vorbereitenden Maßnahmen an Land und im entleerten Beckenraum: : Baustelleneinrichtungsflächen und Zuwegungen herstellen, Fangedamm und Rohrleitungstrasse DN 1200 herstellen, Leistungen am Komplexbauwerk: Oberflächendichtung rückbauen, Ersatzneubau Oberflächendichtung aus Kunststoffdichtungsbahn und Flüssigkeitskunststoff, Rohrleitungen der Rohwasserentnahmen und Grundablässe außen und im Bereich der Wanddurchdringungen erneuern, Armaturen als Absperrklappen ersetzen, Montage von Ringkolbenventilen, Neubau von Rohwasserentnahmeleitungen mit Seihern außen am Komplexbauwerk, temporäre Schotts für die Wanddurchbrüche an den Rohwasserentnahmeleitungen während des Beckenleerstandes herstellen.
Verfahren vor der Vergabekammer (§160 GWB), Einleitung, Antrag: (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2022-08-31
Buyer: Magistrat der Stadt St.Pölten
Country: AT
Contract type: Works
CPV classification: 45113000 | 45210000: Building construction work | 45262320 | 45422100

Technical requirements: Im Altoonapark St. Pölten soll in Kürze das Kinderkunstlabor errichtet werden, bestehend aus einer Kombination von Büro-, Ausstellungs-, Veranstaltungs- sowie Laborflächen.  Das Gebäude soll fünf 5 Ebenen (UG1 bis OG3) umfassen (bei einer dreiecksförmigen Grundrissfigur mit abgefl. Spitzen). Vorbereitend zu den nachfolg. Gewerken sollen bereits ab Ende 2022 vorgez. Maßnahmen (insbes. Aushubarbeiten, Baugrubensicherung) durchgeführt werden. Mit dieser Bekanntmachung wird über die folgenden geplanten Vergabeverf. vorinformiert: -) 202 Baumeister + Holzbau (A1+A2)
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2022-08-31
Buyer: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 44174000 | 45233140: Roadway works
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Es sind Instandsetzungsarbeiten an der Talsperre Lichtenberg durchzuführen um die Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Stauanlage weiterhin zu gewährleisten.
Los 1: Dammkrone teilweise rückbauen und neu aufbauen, Neubau Gehweg, Rückbau und Neubau Wegebau in Asphaltbauweise, Ersatzneubau Wellenumlenker aus Stahlbeton, Geländer und Leuchtenmaste
Los 2. Neubau Oberflächendichtung aus Kunststoffdichtungsbahn auf vorhandener Oberflächendichtung aus Wasserbauasphalt, Verfüll- und Erdbauarbeiten
Los 1: Dammkrone teilweise rückbauen und neu aufbauen, Neubau Gehweg, Rückbau und Neubau Wegebau in Asphaltbauweise, Ersatzneubau Wellenumlenker aus Stahlbeton, Geländer und Leuchtenmaste
Neubau Oberflächendichtung aus Kunststoffdichtungsbahn auf vorhandener Oberflächendichtung aus Wasserbauasphalt, Verfüll- und Erdbauarbeiten
Verfahren vor der Vergabekammer (§160 GWB), Einleitung, Antrag: (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2022-08-31
Buyer: Gemeente Kaag en Braassem
Country: NL
Contract type: Works
CPV classification: 45111100 | 45210000: Building construction work | 45300000 | 71320000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: De Aanbestedende Dienst gaat bij de ontwikkeling en uitvoering van het Project als vertrekpunt uit van een bouwteam/engineer & Build. De huidige visie op het traject is als volgt:
-	De te selecteren architect en adviseurs stellen een Voorontwerp, Definitief Ontwerp inclusief technische omschrijving (DO+) op.
-	Bij aanvang van de VO fase wordt een bouwteamaannemer betrokken. Welke als volwaardig deelnemer een rol krijgt in het ontwerptraject. Hiermee wordt vroegtijdig uitvoeringsdeskundigheid betrokken en wordt aan de betreffende aannemer ruimte geboden voor inbreng in werkvoorbereidings- en uitvoeringsplanning.
-	Met afronding van het DO+ brengt de bouwteamaannemer een definitieve Inschrijving uit voor de verdere uitwerking en realisatie van het DO, op basis van een overeenkomst gebaseerd op de UAV-gc 2005. Vanaf dat moment is de bouwteamaannemer verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van de stukken.

Eligibility requirements: - Geen crimineel verleden
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-08-31
Buyer: Landratsamt Landsberg am Lech
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45262110 | 45262120
Submission deadline: 2022-10-04
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: An den Beruflichen Schulen Landsberg am Lech wird eine Generalsanierung in mehreren Teilmaßnahmen durchgeführt.
In einer ersten Teil-Baumaßnahme erfolgt die Erstellung einer Interim-Containeranlage, der Rückbau vorhandener Nebengebäude, der Neubau
eines Gebäudeteils in Massivbauweise mit Mensa und Klassenzimmern, die Sanierung der Sporthalle und die Anpassung des
Verwaltungsbereichs mit Teilrückbau, Umbau und Erweiterung. Die Außenanlagen werden überarbeitet und an die neue Gebäudesituation
Gerüstbauarbeiten des gesamten 1. Teilabschnitts der Sanierung und Erweiterung der Beruflichen Schulen Landsberg bestehend aus:
- ca. 1.800 m2 Fassadengerüste als längenorientiertes Standgerüst zur Errichtung der Rohbauarbeiten, abschnittsweise Errichtung nach Bauablauf,
teilweise Um- und Wiederaufbauarbeiten während des Baubetriebs, teilweise Ausbau der Gerüstlagen mittels Konsolen.
- ca. 640 m2 Innengerüste als längenorientierte Standgerüste, abschnittsweise Errichtung nach Bauablauf, teilweise Um- und Wiederaufbauarbeiten während des Baubetriebs.
Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind. Mit dem Angebot ist für die Beurteilung der Eignung vorzulegen: Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit.
Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=252768
Bietergemeinschaften mit gesamtschuldnerischer Haftung jedes einzelnen Bietergemeinschaftsmitgliedes für die Gesamtbaumaßnahme werden zugelassen.
Bieteranfragen werden bis spätestens 6 Kalendertage vor Angebotseröffnung (Submission) von der Kontaktstelle beantwortet.

Eligibility requirements: Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind. Mit dem Angebot ist für die Beurteilung der Eignung vorzulegen: Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit. Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=252768
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-08-31
Buyer: Landratsamt Landsberg am Lech
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45223220 | 45223820 | 45262210 | 45262310
Submission deadline: 2022-10-04
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: An den Beruflichen Schulen Landsberg am Lech wird eine Generalsanierung in mehreren Teilmaßnahmen durchgeführt.
In einer ersten Teil-Baumaßnahme erfolgt die Erstellung einer Interim-Containeranlage, der Rückbau vorhandener Nebengebäude, der Neubau eines Gebäudeteils in Massivbauweise mit Mensa und Klassenzimmern, die Sanierung der Sporthalle und die Anpassung des Verwaltungsbereichs mit Teilrückbau, Umbau und Erweiterung. Die Außenanlagen werden überarbeitet und an die neue Gebäudesituation angepasst.
Bauhauptarbeiten des gesamten 1. Teilabschnitts der Sanierung und Erweiterung der Beruflichen Schulen Landsberg bestehend aus:
- Baustelleneinrichtung inkl. 2 Kranstellungen und Baugrubenerstellung (ca. 5.400 m3 ohne Lockerungsfaktor)
Errichten des dreigeschossigen Neubaus Mensa (ca. 30 x 30m) inkl. zweigeschossigem Verbindungsgang (ca. 4 x 25 m) in Stahlbeton-Bauweise:
- Errichten eines ca. 570 m2 Kellergeschosses in Stahlbeton mit WU-Bodenplatte und Einzelfundamenten, inkl. STb-Außenwänden mit Perimeterdämmung und Stb-Innenwänden
- Errichten des Erd- und Obergeschosses Neubau Mensa in Stahlbeton bestehend aus je einer ca. 1.100 m2 großen Decke über EG und Decke über OG inkl. Unterzügen und Fertigteilstützen in Sichtbetonqualität sowie tragenden Stb-Innenwänden, 2 Stb-Treppenhäusern und einem 6 x 15m großen Stb-Pultdach
Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind. Mit dem Angebot ist für die Beurteilung der Eignung vorzulegen: Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit.
Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=252766
Bietergemeinschaften mit gesamtschuldnerischer Haftung jedes einzelnen Bietergemeinschaftsmitgliedes für die Gesamtbaumaßnahme werden zugelassen.
Bieteranfragen werden bis spätestens 6 Kalendertage vor Angebotseröffnung (Submission) von der Kontaktstelle beantwortet.

Eligibility requirements: Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind. Mit dem Angebot ist für die Beurteilung der Eignung vorzulegen: Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit. Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=252766
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-08-31
Buyer: Nordseeheilbad Borkum GmbH
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45252120 | 45261215
Submission deadline: 2022-09-30
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Nordseeheilbad Borkum GmbH, Segment Stadtwerke, Wasserwerk Ostland, Neubau Wasseraufbereitung (4 Lose)
Beurteilung der Eignung: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß §6a Absatz 3VOB/A zu machen: für die Verlegung von Trinkwasserleitungen: Zertifikat gemäß DVGW GW301.

Eligibility requirements: Eigenerklärung nach VHB-Formblatt 124
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-08-31
Buyer: Fonds du Logement
Country: LU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45112700 | 45210000: Building construction work | 45223220
Submission deadline: 2022-10-04
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: 2491 Rue Op der Spier L-9767 à Pintsch– Travaux de Gros-œuvre, viabilisation du terrain, aménagements extérieurs
Toutes les conditions de participation sont indiquées dans les documents de soumissions. Les documents de soumission peuvent être retirés via le portail des marchés publics (www.pmp.lu) La remise électronique est obligatoire. La visite des lieux est laissée à l’appréciation de l’opérateur économique. Les offres sont à remettre via le portail des marchés publics conformément à la législation et à la réglementation sur les marchés publics avant les dates et heures fixées pour l'ouverture. Début des travaux prévu pour : janvier 2023 Durée des travaux prévus : 120 jours ouvrables.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-08-31
Buyer: Landratsamt Görlitz
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45232311 | 45232330 | 45312100 | 45312200
Submission deadline: 2022-10-05
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Notrufanlage Behinderten-WC 1 St: Brandmeldeanlagen: Brandmeldezentrale mit LWL Konverter und Akkus 1	St; FW-Info- & Bediensystem DIN A4 separate Schließung	1 St; Feuerwehr-Laufkarte DIN A4 100 St; Handmelder 25	St; Multisensor Meldermit integr. Warnton und Sockel 201	St; Bus-Koppler 7	St; Aufputzgehäuse für Überwachungs-/ Steuermodul 10 St; Installationskabel symmetrisch BMK J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 	4.800,00	m; Installationskabel symmetrisch E30 BMK JE-H(St)H 4 x 2 x 0,8 125 m; LWL-Universalkabel Mehrmodenfaser U-DQ(ZN)HBH 4G50/125 210	m; Melder fürLüftungskanäle 2 St; Ansaugrauchmelder inkl. Verrohrung 1	St;  Mikromodul Datenkabel im Bestand	1 St; LWL Konverter im Bestand	2 St; Serielles  Interface 2 im Bestand 1 St; M4-RS232-iso Schnittstellenmodul im Bestand 1 St; Einbruchmeldeanlage: Gehäuse für MB-Secure inkl. Netz-/Ladeteil und Akku	1 St; Sirenenmodul  1	St; Kompaktalarmierung im Kunststoffgehäuse  1 St;  BUS-Erweiterung VdS 1 St; MB TouchScreen Bedienteil 4	St; IK3-Auswerteeinheit 3 St; luminAXS mifareD reader 3 St; Modul BUS-2/BUS-1 15 St; Elektromech. Sperrelement 	11	St
2-MG Modul, uP 3 St; Rundreedkont. Z, Flansch für Metall	16	St; VdS-Riegelschaltkontakt	8	St; Magn. Kontakt inkl. Montage-Aufbausatz	41	St
Lötverteiler, 16-polig  4 St; Präsenzmelder	20	St; Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 Bd	4.300,00	m; Programmierung und Inbetriebnahme	1	St
Einweisung 1 St; Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 4 x 2 x 0,6 Bd	900	m; Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (NRA):  Steuergerät elektr. Antrieb Rauch 2 Motorgruppen 1	St; Schild Rauchabzug Alu H/B 297/105mm	1 St; Verbindungsdose Kunststoff Durchm. 70 mm, T 55mm, 5 x 4 mm2 AP Beton	2 St; Witterungsüberwachung Rauchableitung 1	St; Auslöseeinrichtung Rauchabzug Hauptbedienstelle 	2	St; Auslöseeinrichtung Rauchabzug Nebenbedienstelle	2	St
Erklärung über den Umsatz von bauleistungen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, entsprechend § 6a EU
Erklärung von Referenzen über die Ausführung vergleichbarer Leistungen in den letzten fünf abgeschlossenen Kalenderjahren entsprechend § 6a EU Nr. 3a VOB/A; Angaben über die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte entsprechend § 6a EU Nr. 3g VOB/A

Eligibility requirements: Angaben zur Eintragung in das Berufsregister entsprechend § 6a EU Nr. 1 VOB/A
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-08-31
Buyer: brest'Aim
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45111250 | 71315000: Building services
Submission deadline: 2022-09-29
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: travaux d'amélioration de la performance énergétique, exploitation et maintenance des installations CVC - le Quartz - scène Nationale et Centre de Congrès - brest
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-08-31
Buyer: Region Uppsala
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45215000: Construction work for health buildings | 45231000 | 45231400 | 45236000 | 45262211
Submission deadline: 2022-09-26
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на здравеопазването и социалните грижи, крематориуми и обществени тоалетни
Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundheds- og socialvæsenet, til krematorier og offentlige toiletter
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας ή κοινωνικών υπηρεσιών, κρεματόριων και δημόσιων αποχωρητηρίων
Construction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences
Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud y los servicios sociales, de crematorios y aseos públicos
Terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä polttohautaamiseen liittyvien rakennusten sekä yleisten käymälöiden rakentamistyöt
Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services sociaux, de crématoriums et de toilettes publiques
Construction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences
Građevinski radovi na zgradama vezanim za zdravstvene i socijalne službe, za krematorije i javne zahode
Egészségügyi és szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos épületek, krematóriumok és nyilvános illemhelyek építése
Su sveikatos priežiūra ir socialinėmis paslaugomis susijusių pastatų, krematoriumų ir viešųjų tualetų statybos darbai
Ar veselības un sociālajiem pakalpojumiem saistītu ēku, krematoriju un publisko tualešu celtniecības darbi
Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini relatat mas-saħħa u servizzi soċjali, għall-krematorji u utilizzazzjoni pubblika
Gebouwen in verband met gezondheidszorg en sociale dienstverlening, crematorium en openbare toiletten
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-08-31
Buyer: VSIA Latvijas Valsts ceļi
Country: LV
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45233110
Submission deadline: 2022-09-30
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Autoceļa A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki) seguma atjaunošana (118,497-128,970 km), ceļa pārvada (124,328-124,472 km) un mezgla (128,87-129,33 km) izbūve
Autoceļa A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Patarnieki) seguma atjaunošana (118,497-128,970 km), ceļa pārvads (124,328-124,472 km) un mezgls (128,87-129,33 km)
Optimālas būvdarbu organizācijas plānošanas nolūkā un darbu izpildei nepieciešamo resursu ekonomiskas piesaistes nolūkā gan no būvdarbu veicēju, gan būvuzraudzības un pasūtītāja puses, trīs objekti ir apvienoti vienā līgumā, ņemot vērā objektu atrašanās vietu. Darbu izpildes laiks: seguma atjaunošanas objektam - 120 dienas; pārvada izbūves objektam - 195 dienas; mezgla izbūves objektam - 150 dienas.

Eligibility requirements: Saskaņā ar nolikuma prasībām
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-08-31
Buyer: commune de Saint-Laurent du Maroni
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works | 45233141: Road-maintenance work | 45233142: Road-repair work
Estimated value: 1160000 EUR
Submission deadline: 2022-09-29
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: travaux courants des Grosses Réparations des Voies sur le territoire de la commune de Saint Laurent du Maroni
la réalisation de travaux de voiries nécessaires à l'entretien courant, à l'aménagement de portions de voiries ou d'accotements sur le territoire de la commune de saint-laurent du maroni
travaux d'entretien des pistes en latérite et voies en béton de la commune de Saint-Laurent du Maroni


Award value: 1160000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-08-31
Buyer: Landratsamt Görlitz
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 32323500 | 32552600 | 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2022-10-05
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Erweiterung Verwaltungsstandort LRA Görlitz - Los 72-S Überwachungstechnik und Übertragungsnetze Salomonstraße
Datenanschlussdose symm. Kat. 6A 1 Port IP2X UP	2	St; Datenanschlussdose symm. Kat. 6A 2 Ports IP2X UP	28	St; Datenanschlussdose symm. Kat. 6A 2x 2 Ports IP2X UP Holzplatte	118	St; Datenanschlussdose symm. Kat. 6A 2 Ports IP2X UP Bodentank	30	St; Datenanschlussdose symm. Kat. 6A 1 Port IP2X AP Aufputz	7	St; Datenanschlussdose symm. Kat. 6A 2 Ports IP2X AP Aufputz	4	St;Datenanschlussdose symm. Kat. 6A 2 Ports IP2X UP Hutschiene	3	St;  Datenkabel Horizontal-/Steigbereich Kat.7A geschirmt 4x2xAWG22	33.810,00	m; Elektroinstallationsrohr PVC-U	450	m;  LWL-Universalkabel Mehrmodenfaser U-DQ(ZN)HBH 24G50/125	210	m; Transmissionsmessungen LWL-Faser	48	St.; Reflexionsmessungen  LWL-Faser	48	St.
Datenschrank Einbau 19-Zoll-Komponenten B 0,8m T 1,2m 47HE	4	St; Datenschrank Einbau 19-Zoll-Komponenten B 0,8m T 0,8m 42HE	1	St; PDU metered 16A/1P CEE 10xCEE7/3 Schuko	10	St; Patchfeld Spleißkassette LWL ausziehbar OM4 12 x SCD	12	St; Patchkabel LWL OM4 LCD / LCD 2 m	48	St; 19-Zoll-Patchfeld symm. 1HE 24 x 8 modular Kat. 6A	33	St; Beschriftung Patchpanel	33	St; Patchkabel RJ 45, Länge 2 m	620	St; Messung Verkabelungsstrecke Permanentlink Klasse EA	611	St
Erklärung über den Umsatz von bauleistungen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, entsprechend § 6a EU
Erklärung von Referenzen über die Ausführung vergleichbarer Leistungen in den letzten fünf abgeschlossenen Kalenderjahren entsprechend § 6a EU Nr. 3a VOB/A; Angaben über die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte entsprechend § 6a EU Nr. 3g VOB/A

Eligibility requirements: Angaben zur Eintragung in das Berufsregister entsprechend § 6a EU Nr. 1 VOB/A