Public procurement notice: Additional Information
Published: 2016-05-14
Buyer: Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Country: BE
Region: BELGIQUE-BELGIË
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2016-05-26
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
— une référence relevante de l'architecte de la première composante en matière de conception, exécution de projets similaires relatifs à la construction de minimum 30 logements pendant les 5 dernières années avec une attestation de bonne exécution du maître de l'ouvrage et mention du nom, adresse et numéro de téléphone de la personne chez le maître de l'ouvrage qui était responsable du projet.(le pouvoir adjudicateur est de ce fait autorisé à demander à ces personnes des informations supplémentaires relatives à l'avancement du projet)
III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
— une référence relevante de l'architecte de la première composante en matière de conception, exécution de projets similaires relatifs à la construction de minimum 30 logements pendant les 3 dernières années (des services d'architecture portant sur des travaux dont la réception définitive ou provisoire a été prononcée dans les 3 années antérieures au marché et dont la réception provisoire a été accordée avant la remise de candidature) avec une attestation de bonne exécution du maître de l'ouvrage et mention du nom, adresse et numéro de téléphone de la personne chez le maître de l'ouvrage qui était responsable du projet. (Le pouvoir adjudicateur est de ce fait autorisé à demander à ces personnes des informations supplémentaires relatives à l'avancement du projet).
Les articles 18.3.2.2.2. et 18.5 du cahier spécial des charges ont été modifiés de la même manière que l'avis de marché.
Le modèle de formulaire d'engagement est adapté au fait que l'offre ne sera remise qu'en phase 2 par la mise au futur de la disposition:
«Ils déclarent que leur offre comprend le prix du terrain et le prix forfaitaire pour la totalité des réalisations» afin d'éviter une confusion entre les phases.
III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
— une référence relevante de l'architecte de la première composante en matière de conception, exécution de projets similaires relatifs à la construction de minimum 30 logements pendant les 5 dernières années avec une attestation de bonne exécution du maître de l'ouvrage et mention du nom, adresse et numéro de téléphone de la personne chez le maître de l'ouvrage qui était responsable du projet.(le pouvoir adjudicateur est de ce fait autorisé à demander à ces personnes des informations supplémentaires relatives à l'avancement du projet)
III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
— une référence relevante de l'architecte de la première composante en matière de conception, exécution de projets similaires relatifs à la construction de minimum 30 logements pendant les 3 dernières années (des services d'architecture portant sur des travaux dont la réception définitive ou provisoire a été prononcée dans les 3 années antérieures au marché et dont la réception provisoire a été accordée avant la remise de candidature) avec une attestation de bonne exécution du maître de l'ouvrage et mention du nom, adresse et numéro de téléphone de la personne chez le maître de l'ouvrage qui était responsable du projet. (Le pouvoir adjudicateur est de ce fait autorisé à demander à ces personnes des informations supplémentaires relatives à l'avancement du projet).
Les articles 18.3.2.2.2. et 18.5 du cahier spécial des charges ont été modifiés de la même manière que l'avis de marché.
Le modèle de formulaire d'engagement est adapté au fait que l'offre ne sera remise qu'en phase 2 par la mise au futur de la disposition:
«Ils déclarent que leur offre comprend le prix du terrain et le prix forfaitaire pour la totalité des réalisations» afin d'éviter une confusion entre les phases.
III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: