Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-10-05
Buyer: Stadt Solingen
Country: DE
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34144900: Tram cars
Submission deadline: 2020-11-02
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Lieferung unverzüglich nach Auftragserteilung, Auslieferung und Inrechnungstellung des Fahrzeuges muss jedoch bis spätestens Ende KW 20/2021 (21.5.2021) erfolgen.
Nebenangebote von vergleichbar ausgestatteten Fahrzeugen mit einer vorherigen einmaligen Zulassung auf den Hersteller bzw. den Händler und einer max. Laufleistung von 1 000 km werden als gleichwertig anerkannt.
Rechtsform für Bietergemeinschaften: Gesamtschuldnerisch haftend mit einem verantwortlichen Verteter.
§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB: Ein Bieter, der die Mitteilung erhält, dass seiner Rüge nicht abgeholfen wird, muss einen Nachprüfungsantrag innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung einlegen. Danach wird er unzulässig.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-10-05
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Leistungen stehen in engen Zusammenhang mit Hauptvertrag, da hierbei umfangreiche gegenseitige betriebliche Abhängigkeiten bei der Überwachung der anderen Bauleistungen mit den Rodungsleistungen bestehen und berücksichtigt werden müssen. Daher kein AN-Wechsel möglich.


Winner: eba-consult GmbH
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-10-05
Buyer: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Country: AT
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services
Estimated value: 1701782.51 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Die Zielsetzung der ausgeschriebenen Dienstleistung besteht in der Leistungserbringung der örtliche Bauaufsicht für Projekte im gesamten Projektgebiet der ASFINAG Bau Management GmbH, Abteilung Bau West, Gruppe OÖ.
Rahmenvereinbarung 2020-2023, Region Oberösterreich, Örtliche Bauaufsicht Die Zielsetzung der ausgeschriebenen Dienstleistung besteht in der Leistungserbringung der örtliche Bauaufsicht für Projekte im gesamten Projektgebiet der ASFINAG Bau Management GmbH, Abteilung Bau West, Gruppe OÖ.


Winner: Schneider Consult ZT GmbH
Award value: 1701782.51
Number of bids: 2
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-10-05
Buyer: La Poste
Country: FR
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 60100000 | 60161000 | 60410000: Scheduled air transport services | 60600000
Submission deadline: 2020-10-14
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: La Poste souhaite soumettre en appel d’offres environ 410 lots correspondant aux prestations de transport adaptées à ses trafics internationaux export/import:
Les transports seront principalement effectués par voie aérienne.Tous ces flux devront être préparés, présentés, transportés et livrés conformément aux dispositions de la convention de l'union postale universelle, sauf accord préalable contraire.
Certaines destinations pourront-être desservies via un acheminement multimodal voire routier, si les solutions proposées sont conformes au cahier des charges de La Poste.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-10-05
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Nachtrag 8 - Rodung V-Profil final, zusätzliche Eisenbahnbetriebliche Bau- und Sicherungsüberwachung (BÜW)
Nachtrag 9 - Einbau 2er Heißläuferortungsanlagen (HOA) - zusätzlich vertragliche und fachtechn. Bauüberwachung, Eisenbahnbetriebliche Bau- und Sicherungsüberwachung und Bauaufsichtl. Leistungen VV Bau STE


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-10-05
Buyer: Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Country: SE
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33191000 | 33191100 | 33191110 | 50421000
Submission deadline: 2020-10-30
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: FOI i Umeå ska byta ut två befintliga ångautoklaver. En genomräckningsmodell och en genomgångsmodell.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-10-05
Buyer: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Country: SK
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72267100: Maintenance of information technology software
Estimated value: 2424068 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Predmetom zákazky je rozšírenie užívateľskej podpory informačného systému GIS Lesy Slovenskej republiky, š.p. v nasledovnej štruktúre služieb:



Winner: YMS, a.s.
Award value: 2424068
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-10-05
Buyer: The Common Services Agency (more commonly known as NHS National Services Scotland) (‘NSS’)
Country: UK
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 33100000
Estimated value: 6200000 GBP
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: This is a directly awarded contract between the authority on behalf of NHS Scotland to meet the additional demands of the Scottish Health and Social Care sector during the current Covid-19 pandemic.
This award has been approved on the basis of the protection of exclusive rights, including intellectual property rights in line with Regulation 33(1)(b) of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.
This is a directly awarded contract between the authority on behalf of NHS Scotland to meet the additional demands of the Scottish Health and Social Care sector during the current Covid-19 pandemic.
Economic operators should approach the contracting authority in the first instance. However, the only formal remedy is to apply to the courts: an economic operator that suffers or is at risk of suffering, loss or damage attributable to a breach of duty under the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015 or the Procurement Reform (Scotland) Act 2014, may bring proceedings in the Sheriff Court or the Court of Session.


Winner: Thermo Fisher Scientific
Award value: 6200000
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-10-05
Buyer: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33111710 | 33141000: Disposable medical supplies
Estimated value: 1068799.5 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa asortymentu do leczenia chorób sercowo-naczyniowych na okres 12 miesięcy – zgodnie z formularzem oferty elektronicznej.


Winner: Boston Scientific Polska Spółka z o.o.
Award value: 1068799.5
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-10-05
Buyer: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33600000: Pharmaceutical products
Submission deadline: 2020-10-16
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Produkty lecznicze: antybiotyki w pakietach V–VI dla apteki szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Produkty lecznicze: antybiotyki w pakiecie V dla apteki szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Produkty lecznicze: antybiotyki w pakiecie VI dla apteki szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Uprawnienia do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, tj. Wykonawca wykaże, że posiada koncesję naprowadzenie hurtowni farmaceutycznej
Zachodzi pilna potrzeba udz. zam. i zabezp. dostaw ww. leków, tj. szybkie zaw. um. w spr. zam. publ., a w art. zam. przekr. kwotę 214 000 EUR i ustaw. term., tj. m.in.:
3) wyzn. wyk., ustaw. min. 10-dn. term.na złoż. dok. potw. speł. war. udz. w post. i br. podst. wykl.;
6) min. czas na bad. meryt. ofert – opis p. zam., wyj. treści złoż. of., bad. raż. niskiej ceny, popr. omył. z art. 87 uPzp – zam. może być udz. po upł. 70 dni.
Skróc. tso do 15 dni (art. 43 ust. 2b pkt 2 uPzp) jest uzas.: w znacz. stop. przysp. udz. zam. , tj. o 20 dni, co ma b. ist. i niebagat. znacz. ze wzgl. rat. zdr. i życia ludzk.
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Informacja o dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

Eligibility requirements: Uprawnienia do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, tj. Wykonawca wykaże, że posiada koncesję naprowadzenie hurtowni farmaceutycznej
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-10-05
Buyer: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71220000 | 71322000: Civil engineering design services
Estimated value: 320176.79 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni w jaśle”, w podziale na 4 części:
1) część 1: zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Rzochowskiego i potoku Grądzkiego poprzez odbudowę budowli piętrzących;
2) część 2: zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Tuszymka Duża – Tuszymka Mała poprzez odbudowę budowli piętrzących;
3) część 3: zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wielopolki poprzez odbudowę budowli piętrzących;
4) część 4: zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Czarny poprzez odbudowę budowli piętrzących.
„Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Rzochowskiego i potoku Grądzkiego poprzez odbudowę budowli piętrzących”
Część 1: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Rzochowskiego i potoku Grądzkiego poprzez odbudowę budowli piętrzących”.
1. wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budowli piętrzących: przepusto-zastawki w km 3+484, zastawki w km 4+368 zlokalizowanych na potoku Rzochowskim oraz jazu w km 0+757, zastawek w km 1+568, 2+725 zlokalizowanych na potoku Grądzkim;
2. opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim w celu przywrócenia funkcji użytkowej budowli piętrzących: przepusto-zastawki w km 3+484, zastawki w km 4+368 zlokalizowanych na potoku Rzochowskim oraz jazu w km 0+757, zastawek w km 1+568, 2+725 zlokalizowanych na potoku Grądzkim.
„Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Tuszymka Duża – Tuszymka Mała poprzez odbudowę budowli piętrzących”
Część 2: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Tuszymka Duża – Tuszymka Mała poprzez odbudowę budowli piętrzących”.
1. wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budowli piętrzących: jazu w km 22+495 zlokalizowanym na potoku Tuszymka Duża, zastawek w km 1+982, 2+057, 2+227, 2+410, 2+607, 3+172, 3+747 zlokalizowanych na potoku Tuszymka Mała;
2. opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim w celu przywrócenia funkcji użytkowej budowli piętrzących: jazu w km 22+495 zlokalizowanym na potoku Tuszymka Duża, zastawek w km 1+982, 2+057, 2+227, 2+410, 2+607, 3+172, 3+747 zlokalizowanych na potoku Tuszymka Mała.
1. opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa stopnia betonowego z możliwością piętrzenia w km 45+148 oraz w km 51+396 na rzece Wielopolce;


Winner: DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa
Award value: 320176.79
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-10-05
Buyer: ÖBB Infrastruktur AG, Stab Einkauf
Country: AT
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services
Submission deadline: 2020-11-23
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Gegenstand der Vergabe sind die Leistungen des „Baumanagement“ für das Baulos 7.3 – Bf Weststeiermark und das Baulos ASC.3 im Abschnitt Wettmannstätten - Deutschlandsberg (Hochbauarbeiten inklusive TGA und Außenanlagen).


Eligibility requirements: Siehe Ausschreibungsunterlagen
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-10-05
Buyer: Väylävirasto
Country: FI
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71000000 | 71311230 | 71500000 | 71521000: Construction-site supervision services
Submission deadline: 2020-11-02
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Hankinnan kohteena on Kuopion ratapihan parantaminen sekä Puijonkadun alikulkusillan uusiminen (yhdessä Kalakukko) -hankkeen hankkeistamiseen, rakennuttamiseen, valvontaan ja suunnitteluttamiseen liittyvät tehtävät tämän tarjouspyynnön sekä siinä mainittujen liiteasiakirjojen mukaisesti. Tehtäviin kuuluvat Kalakukon suunnitteluttamis- ja rakennuttamispalveluihin liittyvien hankkeen tehtävien suunnittelutoimeksiantojen hankintatehtävät ja suunnitteluttaminen sekä rakennusurakoiden ja järjestelmien hankinta-, suunnitteluttamis- ja rakennuttamis- ja valvontatehtävät tehtäväluetteloiden 2 ja 3 mukaisesti.
Toimeksiantoon sisältyvät myös päätoteuttajan tehtävien osalta ratatöiden yhteensovittamisvastuu urakan alueella sekä VnA 205/2009 mukaiset, tilaajan turvallisuuskoordinaattorin vastattaviksi kuuluvat tehtävät kaikissa hankkeiden vaiheissa, vaikkei niitä olisikaan erikseen yksilöity liitteenä olevissa tehtävänmäärittelyissä. Konsultin on oltava riippumaton urakoitsijoista ja palveluntuottajista (jääväys muista hankkeen toimeksiannoista).
Kalakukko-hankkeessa toteutetaan Kuopion ratapihan parantamiseen liittyvät työt. Rakennuttamis- ja suunnitteluttamistoimeksiannon tehtäviä ovat:
— Hankesuunnittelun suunnitteluttaminen ja rata- ja rakentamissuunnittelun hankinta ja suunnitteluttaminen hankintavalmiuteen
— Kalakukko-hankkeeseen liittyvien töiden ja urakoiden hankinta, suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta.
Hankinta sisältää optiona rakentamisurakoiden takuuajan tehtävät. Tilaaja lunastaa option erillisellä tilauksella harkintansa mukaan 1.9.2023 mennessä.
Vertailuperusteena käytetään parasta hinta-laatusuhdetta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen määrityksessä otetaan huomioon palvelulta ja sen tuloksilta odotettavissa oleva laatu (henkilöreferenssit) sekä tarjoushinta (vertailuhinta).

Eligibility requirements: Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2020-10-05
Buyer: Bundesrepublik Deutschland, Bundesfernstraßenverwaltung, vertreten durch die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord, Außenstelle Lübeck
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45233110
EU fund: ESF

Technical requirements: BAB A21, Grundhafte Erneuerung Schackendorf — Leezen, Abschnitt A von km 46,4400 bis km 50,870 und Deckenerneuerung Abschnitt 1A von km 42,500 bis km 46,440
Erneuerung des Fahrzeugrückhaltesystems auf der BAB A21 von km 46,440 bis km 50,870 für beide Fahrtrichtungen außen und im Mittelstreifen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-10-05
Buyer: Magistrat der Stadt Wien — Magistratsabteilung 54
Country: AT
Contract type: Services
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 72500000
Submission deadline: 2020-11-06
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Digitalisierung von gebundenen, ungebundenen Büchern, Plakaten, Einblattdrucken, Karten, Handschriften, Durchlicht material und Fotos sowie Erkennung von Volltexten (OCR).
Die Teilnahmeanträge werden auf Vollständigkeit und die Bewerber Innen auf ihre Eignung überprüft und jene die die Auswahlkriterien erfüllen, werden für die 2. Stufe zugelassen.
Auf das allfällige Erfordernis einer behördlichen Entscheidung für die Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in Österreich sowie auf die Verpflichtung gemäß §§ 21 bzw. 194 des Bundesvergabegesetzes 2018 wird ausdrücklich hingewiesen. §§ 21 bzw. 194 des Bundesvergabegesetzes 2018 verpflichtet Bewerber oder Bieter, die im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder in der Schweiz ansässig sind und die für die Ausübung einer Tätigkeit in Österreich eine behördliche Entscheidung betreffend ihre Berufsqualifikation einholen müssen, ein darauf gerichtetes Verfahren möglichst umgehend, jedenfalls aber vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten. Für reglementierte Gewerbe (§ 94 der Gewerbeordnung 1994) wird diesbezüglich auf die §§ 373a bis 373e der Gewerbeordnung 1994 hingewiesen.

Eligibility requirements: Auf das allfällige Erfordernis einer behördlichen Entscheidung für die Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in Österreich sowie auf die Verpflichtung gemäß §§ 21 bzw. 194 des Bundesvergabegesetzes 2018 wird ausdrücklich hingewiesen. §§ 21 bzw. 194 des Bundesvergabegesetzes 2018 verpflichtet Bewerber oder Bieter, die im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder in der Schweiz ansässig sind und die für die Ausübung einer Tätigkeit in Österreich eine behördliche Entscheidung betreffend ihre Berufsqualifikation einholen müssen, ein darauf gerichtetes Verfahren möglichst umgehend, jedenfalls aber vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten. Für reglementierte Gewerbe (§ 94 der Gewerbeordnung 1994) wird diesbezüglich auf die §§ 373a bis 373e der Gewerbeordnung 1994 hingewiesen.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-10-05
Buyer: Landkreis Cloppenburg
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45251141: Wind-powered power station construction work
Estimated value: 183495.87 EUR
Award criteria: Lowest price
EU fund: ESF

Technical requirements: Erstellung einer Erdsondenanlage. Herstellung, Lieferung und Montage von ca. 35 Erdsonden einschl. Zuleitung.
Die Leistung umfasst die Herstellung, Lieferung und die Montage von ca. 35 Erdsonden einschließlich der Zuleitung:
Das Erdsondenfeld der bivalenten Wärmepumpenanlage mit Spitzenlastkessel wird um das Gebäude(Neubau) verteilt. Das Sondenfeld besteht aus den Hauptleitungen vom Heizraum bis zu den Erdverteilern, wobei die Erdsonden direkt über die Erdverteiler zu versorgen sind. Die Erdsondentiefe beträgt max. 100 Meter.


Winner: Forst-und Brunnenbau Fendesack GmbH & Co. KG
Award value: 183495.87
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-10-05
Buyer: Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Country: LT
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 30200000 | 45000000: Construction work | 71312000: Structural engineering consultancy services
Estimated value: 221175 EUR
Submission deadline: 2020-11-09
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Infoterminalų, įgyvendinant projektą „Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose“, įsigijimas kartu su įrengimu
Infoterminalų, įgyvendinant projektą „Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose“, įsigijimas kartu su įrengimu.
Tiekėjai (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Tiekėjų pašalinimo pagrindai numatyti pirkimo dokumentų A dalies 14 punkte. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos, t. y. skenuoti dokumentai elektronine forma.
Pirkėjas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už pateiktas prekes sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjui pareikalavus moka 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių suma neturi viršyti 10 proc. preliminarios bendros sutarties kainos su PVM.
Jeigu tiekėjas vėluoja arba delsia pradėti pateikti prekes pagal šios sutarties 9 punkte nurodytą terminą, jis, pirkėjui pareikalavus, privalo sumokėti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo preliminarios bendros kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių suma neturi viršyti 10 proc. bendros sutarties kainos su PVM.
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka.

Eligibility requirements: Tiekėjai (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Tiekėjų pašalinimo pagrindai numatyti pirkimo dokumentų A dalies 14 punkte. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos, t. y. skenuoti dokumentai elektronine forma.

Award value: 221175
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-10-05
Buyer: Univerzitetni klinični center Ljubljana
Country: SI
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 33100000
Estimated value: 636396 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Predmet konkurence lahko zaradi odsotnosti konkurence iz tehničnih razlogov dobavi le izbrani ponudnik.


Winner: AB Medica s.p.a.
Award value: 636396
Number of bids: 1