Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-03-12
Buyer: Stadt Pirmasens – Abteilung Hochbau – Kommunales Bauen
Country: DE
Region: Pirmasens, Kreisfreie Stadt
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71315000: Building services
Estimated value: 440000 EUR
Submission deadline: 2016-04-07
Award criteria: Organisatorische Projektumsetzung: Qualität der zu erwartenden organisatorischen Projektumsetzung in Bezug auf das konkrete Projekt (Energetische und brandschutztechnische Sanierung der Berufsbildenden Schule in Pirmasens) anhand der Darstellung der büroorganisatorischen Abläufe in der Planungs- und Ausführungsphase. Es werden vollständige Angaben zur Bearbeitung der einzelnen Leistungsphasen unter Einbeziehung der an der Planung und Ausführungsüberwachung fachlich Beteiligten für das geplante Projekt erwartet. Die besonderen Abläufe bei Projekten für öffentliche Auftraggeber sind darzustellen, sowie Maßnahmen zur Optimierung der Planungs- und Bauabläufe. Es können für ein qualitätsvolles Konzept und eine schlüssige Darstellung maximal 3 Punkte erreicht werden., Bauen im Bestand: Qualität der zu erwartenden Projektumsetzung unter den Aspekten Bauen im Bestand und Sanierung. Es sind Lösungen bei vergleichbaren Projekten vorzustellen, die bei der konkreten Bauaufgabe als Erfahrungen herangezogen werden können, um im Bestand ein zeitgemäßes Funktionskonzept unter den Aspekten Brandschutz, Energieeinsparung und Instandsetzung zu erzielen. Es können für ein qualitätsvolles Konzept und eine schlüssige Darstellung maximal 3 Punkte erreicht werden., Terminplanung und Terminkontrolle: Qualität der zu erwartenden Projektumsetzung in Bezug auf Terminplanung und Terminkontrolle. Die Beurteilung erfolgt anhand der Darstellung des Bewerbers über die Terminkontrolle eines abgewickelten vergleichbaren Projektes in der Planungs- und Ausführungsphase mit Bezug auf das konkrete Projekt. Steuerungsinstrumente und Methoden zur Sicherstellung von Terminen sind vorzustellen. Es können für ein qualitätsvolles Konzept und eine schlüssige Darstellung maximal 3 Punkte erreicht werden., Kostenkontrolle: Qualität der zu erwartenden wirtschaftlichen Projektumsetzung in Bezug auf das konkrete Projekt anhand der Darstellung der Kostenkontrolle eines vergleichbaren abgewickelten Projekts in der Planungs- und Ausführungsphase. Zur Erreichung der maximalen Punktzahl sind Steuerungsinstrumente und Methoden zur Sicherstellung von Kosten darzustellen sowie Erfahrungen in der besonderen Situation der Kostensteuerung und -darstellung bei geförderten Baumaßnahmen. Es können für ein qualitätsvolles Konzept und eine schlüssige Darstellung maximal 3 Punkte erreicht werden., Honorar: Für Bieter oder Bietergemeinschaften, für die im Falle der Auftragserteilung gemäß §1 HOAI deren gesetzliches Preisrecht zwingend anzuwenden ist, geht die Vergabestelle von einer Einordnung für die Planungsmaßnahme in die Honorarzone II aus. Für diese Bieter oder Bietergemeinschaften wird ein Angebot zum Mindestsatz, ein Umbauzuschlag von 20 % (in dem die mitzuverarbeitende Bausubstanz ausreichend berücksichtigt ist) und ein Ansatz von 4 % des Nettohonorars als pauschalierte Nebenkosten für wirtschaftlich angesehen. Bezifferte Honorarangebote sind nicht vorzulegen. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden, wenn die vorgenannten Bedingungen erfüllt sind.

Technical requirements: Organisatorische Projektumsetzung: Qualität der zu erwartenden organisatorischen Projektumsetzung in Bezug auf das konkrete Projekt (Energetische und brandschutztechnische Sanierung der Berufsbildenden Schule in Pirmasens) anhand der Darstellung der büroorganisatorischen Abläufe in der Planungs- und Ausführungsphase. Es werden vollständige Angaben zur Bearbeitung der einzelnen Leistungsphasen unter Einbeziehung der an der Planung und Ausführungsüberwachung fachlich Beteiligten für das geplante Projekt erwartet. Die besonderen Abläufe bei Projekten für öffentliche Auftraggeber sind darzustellen, sowie Maßnahmen zur Optimierung der Planungs- und Bauabläufe. Es können für ein qualitätsvolles Konzept und eine schlüssige Darstellung maximal 3 Punkte erreicht werden.
Bauen im Bestand: Qualität der zu erwartenden Projektumsetzung unter den Aspekten Bauen im Bestand und Sanierung. Es sind Lösungen bei vergleichbaren Projekten vorzustellen, die bei der konkreten Bauaufgabe als Erfahrungen herangezogen werden können, um im Bestand ein zeitgemäßes Funktionskonzept unter den Aspekten Brandschutz, Energieeinsparung und Instandsetzung zu erzielen. Es können für ein qualitätsvolles Konzept und eine schlüssige Darstellung maximal 3 Punkte erreicht werden.
Terminplanung und Terminkontrolle: Qualität der zu erwartenden Projektumsetzung in Bezug auf Terminplanung und Terminkontrolle. Die Beurteilung erfolgt anhand der Darstellung des Bewerbers über die Terminkontrolle eines abgewickelten vergleichbaren Projektes in der Planungs- und Ausführungsphase mit Bezug auf das konkrete Projekt. Steuerungsinstrumente und Methoden zur Sicherstellung von Terminen sind vorzustellen. Es können für ein qualitätsvolles Konzept und eine schlüssige Darstellung maximal 3 Punkte erreicht werden.
Kostenkontrolle: Qualität der zu erwartenden wirtschaftlichen Projektumsetzung in Bezug auf das konkrete Projekt anhand der Darstellung der Kostenkontrolle eines vergleichbaren abgewickelten Projekts in der Planungs- und Ausführungsphase. Zur Erreichung der maximalen Punktzahl sind Steuerungsinstrumente und Methoden zur Sicherstellung von Kosten darzustellen sowie Erfahrungen in der besonderen Situation der Kostensteuerung und -darstellung bei geförderten Baumaßnahmen. Es können für ein qualitätsvolles Konzept und eine schlüssige Darstellung maximal 3 Punkte erreicht werden.
Honorar: Für Bieter oder Bietergemeinschaften, für die im Falle der Auftragserteilung gemäß §1 HOAI deren gesetzliches Preisrecht zwingend anzuwenden ist, geht die Vergabestelle von einer Einordnung für die Planungsmaßnahme in die Honorarzone II aus. Für diese Bieter oder Bietergemeinschaften wird ein Angebot zum Mindestsatz, ein Umbauzuschlag von 20 % (in dem die mitzuverarbeitende Bausubstanz ausreichend berücksichtigt ist) und ein Ansatz von 4 % des Nettohonorars als pauschalierte Nebenkosten für wirtschaftlich angesehen. Bezifferte Honorarangebote sind nicht vorzulegen. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden, wenn die vorgenannten Bedingungen erfüllt sind.
73 Fachplanung TA für die energetische und brandschutztechnische Sanierung der Berufsbildenden Schule, Adlerstr. 31, 66955 Pirmasens.
Die Berufsbildende Schule in Pirmasens, errichtet in den 1960er Jahren, ist ein aus 8 Einzelgebäuden bestehender Gebäudekomplex, in dem auch das Wirtschaftsgymnasium und das Technische Gymnasium untergebracht sind.
Nachfolgende Maßnahmen sollen im Rahmen von Investitionsprogrammen umgesetzt werden. Sie betreffen sämtliche Gebäude (außer Gebäude B). Die Gebäude sind 1 bis 5geschossig und wurden als Stb-Skelettbau mit Mauerziegelausfachungen und Stb-Rippendecken errichtet. Vorgehängte Metallfassaden im Bereich der Brüstungen und der Attika sowie flach geneigte Kalzip-Dächer wurden nachträglich ausgeführt. Das Gesamtvolumen (BRI) und die Gesamtfläche (BGF) dieser Gebäude betragen ca. 63 000 m
Die aktuelle Aufgabenstellung sieht die Umsetzung der Maßnahmen in mehreren sinnvollen Bauabschnitten vor.
Die Maßnahmen an den Gebäuden A (Sekretariat, Schulleitung, Lehrerzimmer, Klassenräume), F (Pausenräume und ehem. Hausmeisterwohnung) und G (Toilettenanlage) sollen vorrangig (1. BA) umgesetzt werden (BRI 25 000 m
Im Rahmen einer Modernisierung, Umorganisation (Zentralisierung der Verwaltung, neue Fachklassensäle und sanitäre Anlagen) und behindertengerechten Erschließung der Gebäude A und F erfolgt:
1. eine energetische Sanierung: Ertüchtigung der Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach), Erneuerung der Heiz- und Brauchwasseranlagen (die Zentrale im Gebäude A und die Unterverteilungen in den übrigen Gebäuden wurden 2015 bereits erneuert – Umstellung auf Fernwärme), neue Beleuchtung und
2. eine brandschutztechnische Sanierung: Einhausung der Haupttreppenräume zur Sicherung des ersten Rettungsweges, Errichtung von Außentreppenräumen zur Sicherung des zweiten baulichen Rettungsweges, Ertüchtigung der notwendigen Flure.
Das Vergabeverfahren betrifft die Fachplanungsleistungen TA (Technische Ausrüstung) für die vorgenannte Aufgabe für alle Anlagengruppen n. § 53 HOAI.
Ein Lageplan, Fotos und eine im Vorfeld erarbeitete Bauantragsplanung für den brandschutztechnischen Bereich (die aufgrund geänderter Rahmenparameter überarbeitet werden muss) geben als Grundlage einen Einblick zur Aufgabenstellung und stehen den Bewerbern zur Einsicht zur Verfügung. Diese Unterlagen sowie der zu verwendende Bewerberbogen können auf der unter I.1) genannten Internetseite des Auftraggebers heruntergeladen werden.

Eligibility requirements: Zum Nachweis der erforderlichen Angaben soll der Bewerberbogen verwendet werden, der bei der Internet-Adresse der Kontaktstelle gem. I.1) abgerufen werden kann. Maßgeblich für das Verfahren bleibt jedoch ausschließlich der Text der EU-Bekanntmachung. Die eingereichten Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgegeben. Die Bewerbungsunterlagen inklusive der vorzulegenden Nachweise sind in deutscher Sprache vorzulegen. Werden die nachfolgend aufgeführten Nachweise 1 bis 7 nicht oder nicht vollständig vorgelegt, führt dies zwingend zum Ausschluss. Die Vergabestelle macht von §5(3) VOF (Nachforderungsmöglichkeit) keinen Gebrauch. 1. Angaben zu Name, Rechtsform, Anschrift und Kontaktdaten des Bewerbers. 2. Nachweis der Unterschriftsberechtigung. 2.1 bei Personengesellschaften durch Nachweis der Vertretungsmacht. 2.2 bei juristischen Personen durch Vorlage eines Handelsregisterauszugs. 2.3 bei Arbeits-/ Bietergemeinschaft ist ein bevollmächtigter Vertreter der Arbeits-/Bietergemeinschaft zu benennen, der die Gemeinschaft gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt. Hierfür ist die Vorlage einer Vollmachtserklärung für den verantwortlichen Vertreter, die von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft unterzeichnet ist, erforderlich. 3. Nachweis über die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung Beratende/r Ingenieur/in oder Ingenieur/in (für Fachbereich Technische Ausrüstung) gem. III.3.1). Der Nachweis ist für den für die Leistung verantwortlichen Vertreter des sich bewerbenden Büros oder der juristischen Person vorzulegen. Bei Arbeits-/Bietergemeinschaften ist der Nachweis für jedes Mitglied der Gemeinschaft zu führen. 4. Erklärung des Bewerbers, dass die freiberufliche Leistung unabhängig von Ausführungs- und Lieferinteressen erfolgt gemäß § 2(3) VOF. 5. Auskunft zu wirtschaftlichen Verknüpfungen mit anderen Unternehmern gemäß § 4(2) VOF. 6. Verbindliche Erklärung des Bewerbers, dass keine Ausschlussgründe nach § 4(6) und § 4(9) VOF vorliegen. 7. Wird von § 5(6) VOF Gebrauch gemacht, sind für die Leistungserbringer die Nachweise nach 1 bis 6 vorzulegen sowie eine Verpflichtungserklärung des Nachunternehmers. Bei Arbeits-/Bietergemeinschaften müssen die unter III.2.1) genannten Nachweise von jedem Mitglied erbracht werden. Die Eignungskriterien, die unter III.2.2) und III.2.3) aufgeführt sind, werden nach dem angegebenen Punktesystem bewertet. Der Auftraggeber stellt zunächst grundsätzlich Eignung fest. Aus dem Kreis der geeigneten Bewerber wählt der Auftraggeber die aufzufordernden Bewerber aus. Ein Bewerber ist grundsätzlich geeignet, wenn er die Mindestpunktzahl von mindestens 100 Punkten oder mehr erreicht hat. Es werden aus dem Kreis der grundsätzlich geeigneten Bewerber bis zu 5 Bewerber zur Teilnahme an Verhandlungen aufgefordert. Sollten mehr als 5 Bewerber geeignet sein, werden die 5 Bewerber mit den höchsten Punktzahlen aufgefordert. Bei Punktgleichheit von Bewerbern auf dem 5 und 6 bzw. folgenden Platz entscheidet das Los, wenn und soweit nicht mehr sachgerecht zwischen den betreffenden Bewerbern differenziert werden kann. 1. Erklärung zum Honorarumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre für Leistungen Technische Ausrüstung. Der Bewerber hat eine Erklärung über seinen Umsatz für die letzten 3 Geschäftsjahre (2013/2014/2015) abzugeben. Bei Arbeits-/Bietergemeinschaften sind diese Angaben getrennt zu machen und werden für die Bewertung addiert. Ein durchschnittlicher Gesamtumsatz von 300 000 EUR (netto) erreicht die volle Punktzahl. Wichtung: 10 %. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden: Durchschnittlicher Honorarumsatz >/= 300 000 EUR netto 3 Punkte Durchschnittlicher Honorarumsatz >/= 250 000 EUR netto 2 Punkte Durchschnittlicher Honorarumsatz >/= 200 000 EUR netto 1 Punkt. 2. Angaben zur Bürostruktur Kurzdarstellung der Bürostruktur mit Angabe der aktuellen Zahl und Qualifikation (Angabe des Berufsabschlusses mit Nachweis) von fest angestellten Mitarbeitern, Angabe mit namentlicher Zuordnung. Diese Angaben sind von Arbeits-/Bietergemeinschaften getrennt aufzuführen. Eine Bürostruktur mit mindestens einer Führungskraft (Inhaber oder Partner oder Projektleiter), die die Voraussetzungen zur Teilnahmeberechtigung erfüllt, einer weiteren technischen Führungskraft und 2 technischen Mitarbeitern (Festanstellung, Vollzeit) oder eine Arbeitsgemeinschaft mit mindestens je einer Führungskraft je Mitglied der Arbeitsgemeinschaft, die die Voraussetzungen zur Teilnahmeberechtigung erfüllt, und 2 technischen Mitarbeitern (Festanstellung, Vollzeit) insgesamt erreicht die volle Punktzahl. Bei einem Büro mit mehreren Niederlassungen sind die Angaben für die Niederlassung zu machen, die die Leistung erbringt. Wichtung: 6 %. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden, wenn die Anforderung erfüllt ist und alle Angaben vollständig sind. Für eine Struktur mit einer Führungskraft und 2 technischen Mitarbeitern werden 2 Punkte erteilt, eine Struktur mit einer Führungskraft und 1 technischen Mitarbeiter erhält 1 Punkt. 3. Organigramm Die Bürostruktur des Bewerbers ist mit einem Organigramm mit Angabe der Tätigkeitsbereiche der Mitarbeiter nachvollziehbar darzustellen. Bei Arbeitsgemeinschaften ist das Organigramm für die für die Leistungserbringung vorgesehene Gesamtstruktur darzustellen. Bei einem Büro mit mehreren Niederlassungen sind die Angaben für die Niederlassung zu machen, die die Leistung erbringt. Wichtung: 6 %. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden: Für eine vollständige, nachvollziehbare Darstellung werden 3 Punkte erteilt. Bei unvollständigen Angaben werden 1,5 Punkte erteilt, bei fehlenden Angaben werden 0 Punkte erteilt. Gefordert werden 3 Referenzen, die wie folgt bewertet werden. Die Zuordnung der vorgelegten Referenzen ist entsprechend der nachfolgenden Aufzählung eindeutig zu benennen. 1. Referenzprojekt 1 – Projekt mit vergleichbarer Nutzung. 1.1 Quantitative Beurteilung. Darstellung eines ausgewählten Projektes mit vergleichbarer Nutzung, dessen Technische Ausrüstung von dem Bewerber geplant wurde und deren Ausführung er überwacht hat. Es müssen die Leistungsphasen 2-8 zum Erreichen der vollen Punktzahl erbracht worden sein. Das Objekt muss innerhalb der letzten 10 Jahre (ab 2006 bis zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung) fertiggestellt worden sein. Als vergleichbare Nutzung werden gewertet: Schule, Hochschule, KiTa, Akademie, Bildungszentrum, Verwaltungsgebäude. Gebäude sonstiger Nutzungen erhalten keine Punkte. Es muss sich um eine energetische und brandschutztechnische Sanierungs- und Umbaumaßnahme im Bestand handeln, bei einem Neubauprojekt werden die erzielten Punkte um 50 % abgemindert. Ein Volumen von mind. 1 500 000 EUR brutto in KG 400 wird als vergleichbar gewertet. Im Bewerberbogen oder auf einem A4-Blatt sind folgende Angaben zum Objekt zu machen: Projektbezeichnung mit Adresse, Bauzeit mit Datum der Fertigstellung, Bauherr mit Anschrift und Ansprechpartner, Baukosten KG 300+400 brutto, BGF und NF, erbrachte Leistungsphasen, Kurzbeschreibung der ausgeführten Bauleistungen am Objekt und der vom Bewerber eventuell erbrachten besonderen Leistungen über den oben genannten Rahmen der Leistungsphasen (Grundleistungen) hinaus. Falls es sich bei dem Referenzprojekt um einen Erweiterungsbau als Neubau in Kombination mit einer Sanierung und/oder Umbau eines Bestandsbaus handelt, sind die Angaben zu Baukosten und BGF und NF sowohl für die Gesamtmaßnahme wie auch gesondert für den Teilbereich Sanierung (Modernisierung, Instandhaltung oder Instandsetzung) oder Umbau zu machen. Dies ist ausdrücklich anzugeben. Das Projekt ist als weiterer Beleg für die Größenordnung und Art des Projekts auf einem Referenzblatt DIN A3 mit mindestens folgenden Angaben darzustellen: Grundriss EG mit Maßstabsangabe, Fotos des fertiggestellten Gebäudes von außen und innen, Fotos vor der Sanierung. Eine gestalterische Bewertung erfolgt nicht. Unvollständige Angaben führen zu Punktabzügen. Darüber hinausgehende Unterlagen werden von der Beurteilung ausgeschlossen. Wichtung: 20 %. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden: KG 400 (brutto) >/= 1 500 000 EUR erhält 3 Punkte; KG 400 (brutto) >/= 1 250 000 EUR erhält 2 Punkte; KG 400 (brutto) >/= 1 000 000 EUR erhält 1 Punkt. Wurden nicht alle Leistungsphasen erbracht, so werden die erbrachten Leistungen abgemindert wie folgt: Bei Teilleistung LPH 2-4 werden die erreichten Punkte um 70 % abgemindert, bei Teilleistung LPH 2-5 werden die erreichten Punkte um 60 % abgemindert, bei Teilleistung LPH 2-6 werden die erreichten Punkte um 50 % abgemindert. Bei Teilleistung LPH 8 werden die erreichten Punkte um 50 % abgemindert. Bei Leistungen ausschließlich LPH 2-3 werden keine Punkte erteilt. 1.2 Referenzschreiben des Auftraggebers zum ausgewählten Projekt. Das Referenzschreiben muss die Tätigkeit des Bewerbers beim Referenzprojekt eindeutig benennen und muss Aussagen zur Termin- und Kostensicherheit des Bewerbers bei der Ausführung und eine Wertung der Leistungen des Bewerbers enthalten und vom Auftraggeber unterzeichnet sein. Wichtung: 6 %. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden. Für ein gemäß der genannten Inhalte vollständiges Referenzschreiben mit positiver Beurteilung wird die volle Punktzahl erteilt, bei fehlenden Aussagen oder nicht optimaler Beurteilung wird die Punktzahl entsprechend abgemindert. 2. Referenzprojekt 2 – Sanierung und/oder Umbau eines Bestandsgebäudes 2.1 Quantitative Beurteilung. Darstellung eines ausgewählten Projektes, dessen Technische Ausrüstung von dem Bewerber geplant wurde und deren Ausführung er überwacht hat. Es müssen die Leistungsphasen 2-8 zum Erreichen der vollen Punktzahl erbracht worden sein. Das Objekt muss innerhalb der letzten 10 Jahre (ab 2006 bis zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung) fertiggestellt worden sein. Es muss sich um eine energetische und brandschutztechnische Sanierungs- und/oder Umbaumaßnahme eines Bestandsgebäudes mit beliebiger Nutzung handeln. Ein Volumen von mind. 1 000 000 EUR brutto in KG 400 wird als vergleichbar gewertet. Es darf das gleiche Projekt vorgelegt werden, das bereits als Referenzprojekt 1 eingereicht wurde. Im Bewerberbogen oder auf einem A4-Blatt sind folgende Angaben zum Objekt zu machen: Projektbezeichnung mit Adresse, Bauzeit mit Datum der Fertigstellung, Bauherr mit Anschrift und Ansprechpartner, Baukosten KG 300+400 brutto, BGF und NF, erbrachte Leistungsphasen, Kurzbeschreibung der ausgeführten Bauleistungen am Objekt und der vom Bewerber eventuell erbrachten besonderen Leistungen über den oben genannten Rahmen der Leistungsphasen (Grundleistungen) hinaus. Falls es sich bei dem Referenzprojekt um einen Erweiterungsbau als Neubau in Kombination mit einer Sanierung und/oder Umbau eines Bestandsbaus handelt, sind die Angaben zu Baukosten und BGF und NF sowohl für die Gesamtmaßnahme wie auch gesondert für den Teilbereich Sanierung (Modernisierung, Instandhaltung oder Instandsetzung) oder Umbau zu machen. Dies ist ausdrücklich anzugeben. Das Projekt ist als weiterer Beleg für die Größenordnung und Art des Projekts auf einem Referenzblatt DIN A3 mit mindestens folgenden Angaben darzustellen: Grundriss EG mit Maßstabsangabe, Fotos des fertiggestellten Gebäudes von außen und innen, Fotos vor der Sanierung. Eine gestalterische Bewertung erfolgt nicht. Unvollständige Angaben führen zu Punktabzügen. Darüber hinausgehende Unterlagen werden von der Beurteilung ausgeschlossen. Wichtung: 20 %. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden: KG 400 (brutto) >/= 1 000 000 EUR erhält 3 Punkte; KG 400 (brutto) >/= 750 000 EUR erhält 2 Punkte; KG 400 (brutto) >/= 500 000 EUR erhält 1 Punkt. Wurden nicht alle Leistungsphasen erbracht, so werden die erbrachten Leistungen abgemindert wie folgt: Bei Teilleistung LPH 2-4 werden die erreichten Punkte um 70 % abgemindert, bei Teilleistung LPH 2-5 werden die erreichten Punkte um 60 % abgemindert, bei Teilleistung LPH 2-6 werden die erreichten Punkte um 50 % abgemindert. Bei Teilleistung LPH 8 werden die erreichten Punkte um 50 % abgemindert. Bei Leistungen ausschließlich LPH 2-3 werden keine Punkte erteilt. 2.2 Referenzschreiben des Auftraggebers zum ausgewählten Projekt. Das Referenzschreiben muss die Tätigkeit des Bewerbers beim Referenzprojekt eindeutig benennen und muss Aussagen zur Termin- und Kostensicherheit des Bewerbers bei der Ausführung und eine Wertung der Leistungen des Bewerbers enthalten und vom Auftraggeber unterzeichnet sein. Wichtung: 6 %. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden. Für ein gemäß der genannten Inhalte vollständiges Referenzschreiben mit positiver Beurteilung wird die volle Punktzahl erteilt, bei fehlenden Aussagen oder nicht optimaler Beurteilung wird die Punktzahl entsprechend abgemindert. 3. Referenzprojekt 3 – Projekt eines öffentlichen Auftraggebers 3.1 Quantitative Beurteilung. Darstellung eines ausgewählten Projektes mit beliebiger Nutzung, dessen Technische Ausrüstung von dem Bewerber geplant wurde und deren Ausführung er überwacht hat. Es müssen die Leistungsphasen 2-8 zum Erreichen der vollen Punktzahl erbracht worden sein. Das Objekt muss innerhalb der letzten 10 Jahre (ab 2006 bis zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung) fertiggestellt worden sein. Es kann sich um einen Neubau oder Erweiterungsbau oder Umbau/Sanierung eines Gebäudes mit beliebiger Nutzung handeln. Das Objekt muss für einen öffentlichen Auftraggeber realisiert worden sein und ein Volumen von mind. 1 000 000 EUR brutto in KG 400 haben. Handelt es sich bei dem öffentlichen Auftraggeber nicht um den Bund, ein Bundesland oder eine Kommune, ist ein Nachweis beizufügen, um welchen anderen öffentlichen Auftraggeber es sich im Sinne des § 98 GWB bei dem Auftraggeber für das eingereichte Referenzprojekt handelt. Es darf das gleiche Projekt vorgelegt werden, das bereits als Referenzprojekt 1 oder 2 eingereicht wurde. Im Bewerberbogen oder auf einem A4-Blatt sind folgende Angaben zum Objekt zu machen: Projektbezeichnung mit Adresse, Bauzeit mit Datum der Fertigstellung, Bauherr mit Anschrift und Ansprechpartner, Baukosten KG 300+400 brutto, BGF und NF, erbrachte Leistungsphasen, Kurzbeschreibung der ausgeführten Bauleistungen am Objekt und der vom Bewerber eventuell erbrachten besonderen Leistungen über den oben genannten Rahmen der Leistungsphasen (Grundleistungen) hinaus. Das Projekt ist als weiterer Beleg für die Größenordnung und Art des Projekts auf einem Referenzblatt DIN A3 mit mindestens folgenden Angaben darzustellen: Grundriss EG mit Maßstabsangabe, Fotos des fertiggestellten Gebäudes von außen und innen, Fotos vor der Sanierung. Eine gestalterische Bewertung erfolgt nicht. Unvollständige Angaben führen zu Punktabzügen. Darüber hinausgehende Unterlagen werden von der Beurteilung ausgeschlossen. Wichtung: 20 %. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden: KG 400 (brutto) >/= 1 000 000 EUR erhält 3 Punkte; KG 400 (brutto) >/= 750 000 EUR erhält 2 Punkte; KG 400 (brutto) >/= 500 000 EUR erhält 1 Punkt. Wurden nicht alle Leistungsphasen erbracht, so werden die erbrachten Leistungen abgemindert wie folgt: Bei Teilleistung LPH 2-4 werden die erreichten Punkte um 70 % abgemindert, bei Teilleistung LPH 2-5 werden die erreichten Punkte um 60 % abgemindert, bei Teilleistung LPH 2-6 werden die erreichten Punkte um 50 % abgemindert. Bei Teilleistung LPH 8 werden die erreichten Punkte um 50 % abgemindert. Bei Leistungen ausschließlich LPH 2-3 werden keine Punkte erteilt. 3.2 Referenzschreiben des Auftraggebers zum ausgewählten Projekt. Das Referenzschreiben muss die Tätigkeit des Bewerbers beim Referenzprojekt eindeutig benennen und muss Aussagen zur Termin- und Kostensicherheit des Bewerbers bei der Ausführung und eine Wertung der Leistungen des Bewerbers enthalten und vom Auftraggeber unterzeichnet sein. Wichtung: 6 %. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden. Für ein gemäß der genannten Inhalte vollständiges Referenzschreiben mit positiver Beurteilung wird die volle Punktzahl erteilt, bei fehlenden Aussagen oder nicht optimaler Beurteilung wird die Punktzahl entsprechend abgemindert.
1. Erklärung zum Honorarumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre für Leistungen Technische Ausrüstung. Der Bewerber hat eine Erklärung über seinen Umsatz für die letzten 3 Geschäftsjahre (2013/2014/2015) abzugeben. Bei Arbeits-/Bietergemeinschaften sind diese Angaben getrennt zu machen und werden für die Bewertung addiert. Ein durchschnittlicher Gesamtumsatz von 300 000 EUR (netto) erreicht die volle Punktzahl. Wichtung: 10 %. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden: Durchschnittlicher Honorarumsatz >/= 300 000 EUR netto 3 Punkte Durchschnittlicher Honorarumsatz >/= 250 000 EUR netto 2 Punkte Durchschnittlicher Honorarumsatz >/= 200 000 EUR netto 1 Punkt. 2. Angaben zur Bürostruktur Kurzdarstellung der Bürostruktur mit Angabe der aktuellen Zahl und Qualifikation (Angabe des Berufsabschlusses mit Nachweis) von fest angestellten Mitarbeitern, Angabe mit namentlicher Zuordnung. Diese Angaben sind von Arbeits-/Bietergemeinschaften getrennt aufzuführen. Eine Bürostruktur mit mindestens einer Führungskraft (Inhaber oder Partner oder Projektleiter), die die Voraussetzungen zur Teilnahmeberechtigung erfüllt, einer weiteren technischen Führungskraft und 2 technischen Mitarbeitern (Festanstellung, Vollzeit) oder eine Arbeitsgemeinschaft mit mindestens je einer Führungskraft je Mitglied der Arbeitsgemeinschaft, die die Voraussetzungen zur Teilnahmeberechtigung erfüllt, und 2 technischen Mitarbeitern (Festanstellung, Vollzeit) insgesamt erreicht die volle Punktzahl. Bei einem Büro mit mehreren Niederlassungen sind die Angaben für die Niederlassung zu machen, die die Leistung erbringt. Wichtung: 6 %. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden, wenn die Anforderung erfüllt ist und alle Angaben vollständig sind. Für eine Struktur mit einer Führungskraft und 2 technischen Mitarbeitern werden 2 Punkte erteilt, eine Struktur mit einer Führungskraft und 1 technischen Mitarbeiter erhält 1 Punkt. 3. Organigramm Die Bürostruktur des Bewerbers ist mit einem Organigramm mit Angabe der Tätigkeitsbereiche der Mitarbeiter nachvollziehbar darzustellen. Bei Arbeitsgemeinschaften ist das Organigramm für die für die Leistungserbringung vorgesehene Gesamtstruktur darzustellen. Bei einem Büro mit mehreren Niederlassungen sind die Angaben für die Niederlassung zu machen, die die Leistung erbringt. Wichtung: 6 %. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden: Für eine vollständige, nachvollziehbare Darstellung werden 3 Punkte erteilt. Bei unvollständigen Angaben werden 1,5 Punkte erteilt, bei fehlenden Angaben werden 0 Punkte erteilt.
Gefordert werden 3 Referenzen, die wie folgt bewertet werden. Die Zuordnung der vorgelegten Referenzen ist entsprechend der nachfolgenden Aufzählung eindeutig zu benennen. 1. Referenzprojekt 1 – Projekt mit vergleichbarer Nutzung. 1.1 Quantitative Beurteilung. Darstellung eines ausgewählten Projektes mit vergleichbarer Nutzung, dessen Technische Ausrüstung von dem Bewerber geplant wurde und deren Ausführung er überwacht hat. Es müssen die Leistungsphasen 2-8 zum Erreichen der vollen Punktzahl erbracht worden sein. Das Objekt muss innerhalb der letzten 10 Jahre (ab 2006 bis zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung) fertiggestellt worden sein. Als vergleichbare Nutzung werden gewertet: Schule, Hochschule, KiTa, Akademie, Bildungszentrum, Verwaltungsgebäude. Gebäude sonstiger Nutzungen erhalten keine Punkte. Es muss sich um eine energetische und brandschutztechnische Sanierungs- und Umbaumaßnahme im Bestand handeln, bei einem Neubauprojekt werden die erzielten Punkte um 50 % abgemindert. Ein Volumen von mind. 1 500 000 EUR brutto in KG 400 wird als vergleichbar gewertet. Im Bewerberbogen oder auf einem A4-Blatt sind folgende Angaben zum Objekt zu machen: Projektbezeichnung mit Adresse, Bauzeit mit Datum der Fertigstellung, Bauherr mit Anschrift und Ansprechpartner, Baukosten KG 300+400 brutto, BGF und NF, erbrachte Leistungsphasen, Kurzbeschreibung der ausgeführten Bauleistungen am Objekt und der vom Bewerber eventuell erbrachten besonderen Leistungen über den oben genannten Rahmen der Leistungsphasen (Grundleistungen) hinaus. Falls es sich bei dem Referenzprojekt um einen Erweiterungsbau als Neubau in Kombination mit einer Sanierung und/oder Umbau eines Bestandsbaus handelt, sind die Angaben zu Baukosten und BGF und NF sowohl für die Gesamtmaßnahme wie auch gesondert für den Teilbereich Sanierung (Modernisierung, Instandhaltung oder Instandsetzung) oder Umbau zu machen. Dies ist ausdrücklich anzugeben. Das Projekt ist als weiterer Beleg für die Größenordnung und Art des Projekts auf einem Referenzblatt DIN A3 mit mindestens folgenden Angaben darzustellen: Grundriss EG mit Maßstabsangabe, Fotos des fertiggestellten Gebäudes von außen und innen, Fotos vor der Sanierung. Eine gestalterische Bewertung erfolgt nicht. Unvollständige Angaben führen zu Punktabzügen. Darüber hinausgehende Unterlagen werden von der Beurteilung ausgeschlossen. Wichtung: 20 %. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden: KG 400 (brutto) >/= 1 500 000 EUR erhält 3 Punkte; KG 400 (brutto) >/= 1 250 000 EUR erhält 2 Punkte; KG 400 (brutto) >/= 1 000 000 EUR erhält 1 Punkt. Wurden nicht alle Leistungsphasen erbracht, so werden die erbrachten Leistungen abgemindert wie folgt: Bei Teilleistung LPH 2-4 werden die erreichten Punkte um 70 % abgemindert, bei Teilleistung LPH 2-5 werden die erreichten Punkte um 60 % abgemindert, bei Teilleistung LPH 2-6 werden die erreichten Punkte um 50 % abgemindert. Bei Teilleistung LPH 8 werden die erreichten Punkte um 50 % abgemindert. Bei Leistungen ausschließlich LPH 2-3 werden keine Punkte erteilt. 1.2 Referenzschreiben des Auftraggebers zum ausgewählten Projekt. Das Referenzschreiben muss die Tätigkeit des Bewerbers beim Referenzprojekt eindeutig benennen und muss Aussagen zur Termin- und Kostensicherheit des Bewerbers bei der Ausführung und eine Wertung der Leistungen des Bewerbers enthalten und vom Auftraggeber unterzeichnet sein. Wichtung: 6 %. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden. Für ein gemäß der genannten Inhalte vollständiges Referenzschreiben mit positiver Beurteilung wird die volle Punktzahl erteilt, bei fehlenden Aussagen oder nicht optimaler Beurteilung wird die Punktzahl entsprechend abgemindert. 2. Referenzprojekt 2 – Sanierung und/oder Umbau eines Bestandsgebäudes 2.1 Quantitative Beurteilung. Darstellung eines ausgewählten Projektes, dessen Technische Ausrüstung von dem Bewerber geplant wurde und deren Ausführung er überwacht hat. Es müssen die Leistungsphasen 2-8 zum Erreichen der vollen Punktzahl erbracht worden sein. Das Objekt muss innerhalb der letzten 10 Jahre (ab 2006 bis zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung) fertiggestellt worden sein. Es muss sich um eine energetische und brandschutztechnische Sanierungs- und/oder Umbaumaßnahme eines Bestandsgebäudes mit beliebiger Nutzung handeln. Ein Volumen von mind. 1 000 000 EUR brutto in KG 400 wird als vergleichbar gewertet. Es darf das gleiche Projekt vorgelegt werden, das bereits als Referenzprojekt 1 eingereicht wurde. Im Bewerberbogen oder auf einem A4-Blatt sind folgende Angaben zum Objekt zu machen: Projektbezeichnung mit Adresse, Bauzeit mit Datum der Fertigstellung, Bauherr mit Anschrift und Ansprechpartner, Baukosten KG 300+400 brutto, BGF und NF, erbrachte Leistungsphasen, Kurzbeschreibung der ausgeführten Bauleistungen am Objekt und der vom Bewerber eventuell erbrachten besonderen Leistungen über den oben genannten Rahmen der Leistungsphasen (Grundleistungen) hinaus. Falls es sich bei dem Referenzprojekt um einen Erweiterungsbau als Neubau in Kombination mit einer Sanierung und/oder Umbau eines Bestandsbaus handelt, sind die Angaben zu Baukosten und BGF und NF sowohl für die Gesamtmaßnahme wie auch gesondert für den Teilbereich Sanierung (Modernisierung, Instandhaltung oder Instandsetzung) oder Umbau zu machen. Dies ist ausdrücklich anzugeben. Das Projekt ist als weiterer Beleg für die Größenordnung und Art des Projekts auf einem Referenzblatt DIN A3 mit mindestens folgenden Angaben darzustellen: Grundriss EG mit Maßstabsangabe, Fotos des fertiggestellten Gebäudes von außen und innen, Fotos vor der Sanierung. Eine gestalterische Bewertung erfolgt nicht. Unvollständige Angaben führen zu Punktabzügen. Darüber hinausgehende Unterlagen werden von der Beurteilung ausgeschlossen. Wichtung: 20 %. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden: KG 400 (brutto) >/= 1 000 000 EUR erhält 3 Punkte; KG 400 (brutto) >/= 750 000 EUR erhält 2 Punkte; KG 400 (brutto) >/= 500 000 EUR erhält 1 Punkt. Wurden nicht alle Leistungsphasen erbracht, so werden die erbrachten Leistungen abgemindert wie folgt: Bei Teilleistung LPH 2-4 werden die erreichten Punkte um 70 % abgemindert, bei Teilleistung LPH 2-5 werden die erreichten Punkte um 60 % abgemindert, bei Teilleistung LPH 2-6 werden die erreichten Punkte um 50 % abgemindert. Bei Teilleistung LPH 8 werden die erreichten Punkte um 50 % abgemindert. Bei Leistungen ausschließlich LPH 2-3 werden keine Punkte erteilt. 2.2 Referenzschreiben des Auftraggebers zum ausgewählten Projekt. Das Referenzschreiben muss die Tätigkeit des Bewerbers beim Referenzprojekt eindeutig benennen und muss Aussagen zur Termin- und Kostensicherheit des Bewerbers bei der Ausführung und eine Wertung der Leistungen des Bewerbers enthalten und vom Auftraggeber unterzeichnet sein. Wichtung: 6 %. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden. Für ein gemäß der genannten Inhalte vollständiges Referenzschreiben mit positiver Beurteilung wird die volle Punktzahl erteilt, bei fehlenden Aussagen oder nicht optimaler Beurteilung wird die Punktzahl entsprechend abgemindert. 3. Referenzprojekt 3 – Projekt eines öffentlichen Auftraggebers 3.1 Quantitative Beurteilung. Darstellung eines ausgewählten Projektes mit beliebiger Nutzung, dessen Technische Ausrüstung von dem Bewerber geplant wurde und deren Ausführung er überwacht hat. Es müssen die Leistungsphasen 2-8 zum Erreichen der vollen Punktzahl erbracht worden sein. Das Objekt muss innerhalb der letzten 10 Jahre (ab 2006 bis zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung) fertiggestellt worden sein. Es kann sich um einen Neubau oder Erweiterungsbau oder Umbau/Sanierung eines Gebäudes mit beliebiger Nutzung handeln. Das Objekt muss für einen öffentlichen Auftraggeber realisiert worden sein und ein Volumen von mind. 1 000 000 EUR brutto in KG 400 haben. Handelt es sich bei dem öffentlichen Auftraggeber nicht um den Bund, ein Bundesland oder eine Kommune, ist ein Nachweis beizufügen, um welchen anderen öffentlichen Auftraggeber es sich im Sinne des § 98 GWB bei dem Auftraggeber für das eingereichte Referenzprojekt handelt. Es darf das gleiche Projekt vorgelegt werden, das bereits als Referenzprojekt 1 oder 2 eingereicht wurde. Im Bewerberbogen oder auf einem A4-Blatt sind folgende Angaben zum Objekt zu machen: Projektbezeichnung mit Adresse, Bauzeit mit Datum der Fertigstellung, Bauherr mit Anschrift und Ansprechpartner, Baukosten KG 300+400 brutto, BGF und NF, erbrachte Leistungsphasen, Kurzbeschreibung der ausgeführten Bauleistungen am Objekt und der vom Bewerber eventuell erbrachten besonderen Leistungen über den oben genannten Rahmen der Leistungsphasen (Grundleistungen) hinaus. Das Projekt ist als weiterer Beleg für die Größenordnung und Art des Projekts auf einem Referenzblatt DIN A3 mit mindestens folgenden Angaben darzustellen: Grundriss EG mit Maßstabsangabe, Fotos des fertiggestellten Gebäudes von außen und innen, Fotos vor der Sanierung. Eine gestalterische Bewertung erfolgt nicht. Unvollständige Angaben führen zu Punktabzügen. Darüber hinausgehende Unterlagen werden von der Beurteilung ausgeschlossen. Wichtung: 20 %. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden: KG 400 (brutto) >/= 1 000 000 EUR erhält 3 Punkte; KG 400 (brutto) >/= 750 000 EUR erhält 2 Punkte; KG 400 (brutto) >/= 500 000 EUR erhält 1 Punkt. Wurden nicht alle Leistungsphasen erbracht, so werden die erbrachten Leistungen abgemindert wie folgt: Bei Teilleistung LPH 2-4 werden die erreichten Punkte um 70 % abgemindert, bei Teilleistung LPH 2-5 werden die erreichten Punkte um 60 % abgemindert, bei Teilleistung LPH 2-6 werden die erreichten Punkte um 50 % abgemindert. Bei Teilleistung LPH 8 werden die erreichten Punkte um 50 % abgemindert. Bei Leistungen ausschließlich LPH 2-3 werden keine Punkte erteilt. 3.2 Referenzschreiben des Auftraggebers zum ausgewählten Projekt. Das Referenzschreiben muss die Tätigkeit des Bewerbers beim Referenzprojekt eindeutig benennen und muss Aussagen zur Termin- und Kostensicherheit des Bewerbers bei der Ausführung und eine Wertung der Leistungen des Bewerbers enthalten und vom Auftraggeber unterzeichnet sein. Wichtung: 6 %. Es können maximal 3 Punkte erreicht werden. Für ein gemäß der genannten Inhalte vollständiges Referenzschreiben mit positiver Beurteilung wird die volle Punktzahl erteilt, bei fehlenden Aussagen oder nicht optimaler Beurteilung wird die Punktzahl entsprechend abgemindert.