Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-03-17
Buyer: PC Motorways of the Federation of Bosnia and Herzegovina Ltd Mostar
Country: BA
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110
Estimated value: 361753355.5 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: This contract will be financed by European Investment Bank (EIB) and is subject to the EIB's Guide to Procurement.”
The subject of this Contract is construction of 21.3 km long section of Motorway on Corridor Vc between Medakovo and Ozimice. The works include one interchange, two two-sided rest areas, eight bridges and viaducts, two overpasses, fifteen (15) underpasses and one tunnel 2200 m long.
The works are expected to be delivered on the construction site, on motorway sub-section Medakovo – Ozimice between towns Doboj and Žepče (Bosnia and Herzegovina).
The Contractor has been selected in accordance with the EIB Guide to Procurement, September 2018: https://www.eib.org/en/publications/guide-to-procurement. The applicable law is the law of FBiH.
The construction works are expected to be financed through the Loan agreement signed with European Investment Bank (EIB) and Grant funds from the Western Balkans Investment Framework.
Public company Motorways of the Federation of Bosnia and Herzegovina Ltd. Mostar (hereinafter referred as “the Employer”) invited sealed tenders from contractors for the Contract JPAC 1397-B-138-22, Subsection: Medakovo – Ozimice (from km 0+300,00 to km 21+230) in total length of 21.3 km.
Firms originating from all countries of the world ware eligible to tender for works, goods and services contracts.
The Tenderers submitted Tender containing two envelopes: one envelope with the Technical Tender and another envelope with the Price Tender. Technical Tender was evaluated first, and only if Technical Tender hass been determined to be substantially responsive and the Tenderer qualified, the Tenderer’s Price Tender has been opened.
The Employer awarded the Contract to the Tenderer whose Tender has been determined to be the lowest evaluated Tender and is substantially responsive to the Tender Document, provided further that the Tenderer is determined to be qualified to perform the Contract satisfactorily.
The FIDIC Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works designed by the Employer (edition 1999) will be used for the Contract.


Winner: CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.
Award value: 361753355.5
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-03-17
Buyer: Consejero Delegado de la Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A. - PROEXCA
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72000000 | 72200000 | 72262000: Software development services
Estimated value: 534677.23 EUR
Submission deadline: 2023-04-24
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Asistencia técnica para el desarrollo y mantenimiento de una plataforma informática para el registro y almacenamiento electrónico de los datos para la gestión y control del Programa de Cooperación Territorial INTERREG VI-D Madeira-Azores-Canarias (MAC).
La duración del contrato es de cuatro años a contar desde el día que se estipule en el contrato.  El plazo inicialmente previsto en el párrafo anterior podrá prorrogarse hasta un máximo de 12 meses adicionales
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Programa Cooperación Territorial Interreg VI - D Madeira, Azores, Canarias
. Expresión: Se exige acreditar un volumen anual de negocios mínimo, sin incluir impuestos, en el año de mayor volumen de negocios de los tres últimos citados, por importe correspondiente a una vez y media el valor estimado del contrato.
. Expresión: Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución sea igual o superior al setenta por ciento (70%) del valor de la anualidad media del contrato, en trabajos o servicios de igual o similar naturaleza que los que se configuran como objeto del contrato.
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos. Descripción: Se establece como condición especial de ejecución la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, que tiene carácter de obligación contractual esencial


Award value: 534677.23
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-03-17
Buyer: ELOGIE-SIEMP
Country: FR
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71317000: Hazard protection consultancy services
Estimated value: 10000000 EUR
Submission deadline: 2023-04-14
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Accord-cadre de Coordination Sécurité et Protection de la Santé pour le patrimoine existant d'Elogie-Siemp, de la Rivp, d'Hénéo et d'Hsf à Paris et en Ile-de-France
les opérations de réhabilitation, restructuration et/ou de construction sur des immeubles entrant dans le patrimoine d'Elogie-Siemp suite à une opération immobilière (acquisition,bail emphytéotique) ne sont pas concernées par cet accord-cadre
Le contrat  est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges 3 fois par période d'une année, sans pouvoir excéder 4 ans
Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires et des clauses de réexamen
Le contrat  est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges 3 fois par période d'une année, sans pouvoir excéder 4 ans
Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires et des clauses de réexamen
le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.info
Les règles concernant le dépôt des candidatures et offres, la signature électronique du marché, la composition des groupements et les sous-critères de jugement des offres sont décrites dans le règlement de consultation

Eligibility requirements: La liste des pièces de la candidature figure au règlement de la consultation

Award value: 10000000
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2023-03-17
Buyer: ville de Capesterre Belle-Eau
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45261215 | 45316211
Submission deadline: 2023-04-17
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: appel à manifestation d'intérêt en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux
appel à manifestation d'intérêts (Ami) en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-17
Buyer: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Country: HR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
IZGRADNJA STONSKE OBILAZNICE (DC414), PODDIONICE, SPARAGOVIĆI (ZARADEŽE)– PRAPRATNO I PRAPRATNO - DOLI
IZGRADNJA STONSKE OBILAZNICE (DC414), PODDIONICE: SPARAGOVIĆI/ZARADEŽE – PRAPRATNO I PRAPRATNO - DOLI.
IZGRADNJA STONSKE OBILAZNICE (DC414), PODDIONICE, SPARAGOVIĆI (ZARADEŽE)– PRAPRATNO I PRAPRATNO - DOLI


Winner: AVAX S.A.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2023-03-17
Buyer: Trenčiansky samosprávny kraj
Country: SK
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services
Submission deadline: 2023-03-23
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Výkon stavebného dozoru pre projekt s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, VI. etapa
Poskytnutie služby výkonu stavebného dozoru v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku počas celej doby realizácie diela Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, VI. etapa,
úsek cesty v staničení km 13,010 - 17,030 na začiatku mesta Stará Turá smerom na Nové Mesto nad Váhom. Súčasťou rekonštrukcie sú aj zárubné múry. V rámci plnenia predmetu zákazky sa bude overovať dodržiavanie technického, konštrukčného riešenia stavby, podmienok územného a stavebného povolenia až do odovzdania stavby do užívania. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe súťažných podkladov (G.3 - Zmluva na výkon stavebného dozoru).
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1.) Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznam poskytnutých služieb za
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt plnenia a odberateľov, dokladom
je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak
referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení doplnené
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1.) Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznam poskytnutých služieb za
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt plnenia a odberateľov, dokladom
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je
predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Za poskytnuté služby rovnakého
alebo podobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať služby stavebného dozoru pri výstavbe, oprave
alebo rekonštrukcii inžinierskych stavieb, ktorých celková cena uskutočnených stavebných prác kumulatívne predstavuje hodnotu minimálne 2 500 000,00 EUR bez DPH.
Uchádzač je povinný preukázať, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny stavebných prác bola uskutočnená -
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-03-17
Buyer: Stockholms läns sjukvårdsområde
Country: SE
Contract type: Services
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 80590000 | 85100000: Health services
Estimated value: 30000 SEK
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Stockholms läns sjukvårdsområde avser att upphandla handledning till personal inom psykiatrin. Det dynamiska inköpssystemet gör det möjligt för leverantörer att ansluta och avsluta sin medverkan i systemet under hela dess giltighetstid.



Winner: Dana Fassih Care & Coaching AB
Award value: 30000
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-03-17
Buyer: conseil Général d'indre et Loire
Country: FR
Contract type: Supplies
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 37451000 | 45212000: Construction work for leisure buildings
Estimated value: 203785.74 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: dans le cadre de la valorisation culturelle et touristique du Domaine de Candé à Monts en Touraine, le Conseil départemental d'indre-et-loire, propriétaire des lieux, souhaite réaliser des installations et aménagements extérieurs à dimension ludique. Ces jeux doivent être en écho à l'esprit des lieux classés Espace Naturel Sensible qui s'étendent sur 230 hectares
- Recours gracieux devant le pouvoir adjudicateur (Conseil départemental d'indre et Loire, service de la commande publique, Hôtel du département Place de la Préfecture 37927 Tours Cedex 9) sous deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée ;- référé précontractuel devant le juge des référés précontractuels du Tribunal compétent jusqu'à la signature du marché, qui peut intervenir au terme d'un délai de onze jours à compter de la date d'envoi des lettres de rejet électronique des offres aux candidats non retenus- référé contractuel devant le juge des référés précontractuels du Tribunal Administratif compétent (code de justice administrative, art. L551-13 à L551-23) dans les 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution ou dans un délai de six mois à compter du lendemain de la conclusion du marché si un tel avis n'a pas été publié;- recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif sous deux mois à compter de la publication ou notification de la décision ou de l'acte attaqué. Ce recours peut être précédé d'un recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur ;- recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires, sous deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées notamment au moyen d'un avis mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation (Ce. Ass, 16/07/07, sté Tropic travaux signalisation).Tele- recours : Le Tribunal administratif peut-être saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens " accessible sur le site internet http://www.telerecours.fr


Winner: proludic
Award value: 203785.74
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-03-17
Buyer: Univerzitná nemocnica Martin
Country: SK
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33111000: X-ray equipment | 33124200 | 51410000 | 60000000 | 80561000
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Predmetom zákazky je dodávka RTG prístrojov s C-ramenom vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia), odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných prístrojov, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov užívateľa do obsluhy, zabezpečenia záručného servisu, jednej preventívnej prehliadky počas záručnej doby zadarmo, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje pre potreby Neurochirurgickej kliniky a Urologickej kliniky UNM.
Univerzitná nemocnica Martin, Neurochirurgická klinika, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika
Predmetom zákazky je dodávka RTG prístroja s C-ramenom (časť č. 1) vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie,
uvedenia do prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi
ionizujúceho žiarenia), odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v
slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej
technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov užívateľa do obsluhy, zabezpečenia záručného servisu, jednej
preventívnej prehliadky počas záručnej doby zadarmo, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú
stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj pre potreby Neurochirurgickej kliniky UNM (prístroj
Predmetom zákazky je dodávka RTG prístroja s C-ramenom (časť č. 2) vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie,
uvedenia do prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi
ionizujúceho žiarenia), odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v
slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej
technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov užívateľa do obsluhy, zabezpečenia záručného servisu, jednej
preventívnej prehliadky počas záručnej doby zadarmo, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-03-17
Buyer: ville des Abymes
Country: FR
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 79713000: Guard services
Estimated value: 450000 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: prestations de gardiennage et de surveillance des sites communaux, biens publics et securisation des manifestations organisees par la ville des abymes
le présent accord-cadre a pour objet de confier au titulaire l'exécution de prestations de gardiennage, de surveillance et de sécurité des sites et biens publics situés sur le territoire de la ville des Abymes où se dérouleront des manifestations
prestations de gardiennage et de surveillance des sites communaux, biens publics et sécurisation des manifestations organisées par la ville des Abymes


Winner: guadeloupe securite plus
Award value: 450000
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-03-17
Buyer: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 85110000: Hospital and related services
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do Prezesa Funduszu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.  Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. Po rozpatrzeniu odwołania Prezes Funduszu wydaje decyzję administracyjną uwzględniającą lub oddalającą odwołanie. Decyzja jest zamieszczana w terminie 2 dni od dnia jej wydania, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Funduszu. Decyzja Prezesa Funduszu jest ostateczna. Świadczeniodawcy przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego. (t.j.Dz.U. 2022, poz. 2561)
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-03-17
Buyer: Gemeinde Kahl a.Main
Country: DE
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34139000 | 34144210: Road-sweeping vehicles | 34913700
Submission deadline: 2023-04-19
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Lieferung eines Tanklöschfahrzeugs TLF3000 nach DIN 14530-22 für die Gemeinde Kahl a.Main - Feuerwehr Kahl a.Main
(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen.
(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.
(3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.
(4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-03-17
Buyer: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000
Submission deadline: 2023-04-14
Award criteria: Mixed

Technical requirements: Dostawa urządzeń i aparatury medycznej w ilościach, o parametrach podanych w załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
W pkt II.2.7 brak jest możliwości wskazania okresu obowiązywania w tygodniach - zatem okres ten to 12 tygodni (84 dni zostało podane na potrzeby ogłoszenia).
Lampy operacyjne w ilościach, o parametrach podanych w załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
W pkt II.2.7 brak jest możliwości wskazania okresu obowiązywania w tygodniach - zatem okres ten to 12 tygodni (84 dni zostało podane na potrzeby ogłoszenia).
Aparat USG Urologiczny i aparat USG Ginekologiczno - Położniczy o parametrach podanych w załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
W pkt II.2.7 brak jest możliwości wskazania okresu obowiązywania w tygodniach - zatem okres ten to 12 tygodni (84 dni zostało podane na potrzeby ogłoszenia).
Szyna rehabilitacyjna CPM o parametrach podanych w załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
W pkt II.2.7 brak jest możliwości wskazania okresu obowiązywania w tygodniach - zatem okres ten to 12 tygodni (84 dni zostało podane na potrzeby ogłoszenia).
Urządzenie do fototerapii noworodka oraz inkubator hybrydowy o parametrach podanych w załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
W pkt II.2.7 brak jest możliwości wskazania okresu obowiązywania w tygodniach - zatem okres ten to 12 tygodni (84 dni zostało podane na potrzeby ogłoszenia).
Wózek do transportu chorego w pozycji siedzącej oraz wózek do transportu chorego w pozycji leżącej o parametrach podanych w załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
W pkt II.2.7 brak jest możliwości wskazania okresu obowiązywania w tygodniach - zatem okres ten to 6 tygodni (42 dni zostało podane na potrzeby ogłoszenia).


Eligibility requirements: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - na potwierdzenie oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-17
Buyer: Subdirección General Sanitaria de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. num. 151
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 85111000: Hospital services

Technical requirements: Servicio de atención sanitaria ambulatoria y hospitalaria complementaria del Hospital deASEPEYO Sant Cugat (Barcelona) ASEPEYO, Mutua olaboradora con la Seguridad Social, núm. 151



Winner: IDCQ Hospitales y Sanidad S.L.U.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-17
Buyer: Infraestruturas de Portugal S.A.
Country: PT
Contract type: Services
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 71322000: Civil engineering design services

Technical requirements: 5010022580 — Projeto de execução da nova ligação ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia — obras de arte e estruturas especiais. (Ad. 11001072)
Serviços de engenharia e serviços de engenharia integrados; serviços de planeamento urbano e de arquitectura paisagística; serviços relacionados de consultoria científica e técnica; serviços de ensaios e análises técnicas.
5010022580 — Projeto de execução da nova ligação ferroviária entre Évora Norte e Elvas/Caia — obras de arte e estruturas especiais
Serviços de engenharia e serviços de engenharia integrados; serviços de planeamento urbano e de arquitectura paisagística; serviços relacionados de consultoria científica e técnica; serviços de ensaios.
O presente Adicional tem por objeto a contratualização dos serviços referentes à prorrogação da prestação de serviços de Assistência Técnica à empreitada.



Winner: PROFICO – CONSULTORES DE ENGENHARIA, S.A.