Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2018-10-27
Buyer: Communauté d'agglomération du val de Fensch
Country: FR
Contract type: Services
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 72267100: Maintenance of information technology software

Technical requirements: Réalisation de prestations tierce maintenance applicative de l'application Elise et prestations associées
La consultation a pour objet la réalisation de prestations de Tierce Maintenance Applicative de l'application de gestion du courrier Elise.
Du fait des raisons techniques et des raisons tenant aux droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle et d’habilitation à titre exclusif d’assurer la maintenance desdits logiciels, le présent accord-cadre est conclu en application de l’article 30-I.3 du décret n
Le logiciel ELISE est la propriété intellectuelle de la société Archimed/Neoledge qui en possède la marque de fabrique, et sont exclusivement commercialisés et maintenus par ladite société
Du fait des raisons techniques et des raisons tenant aux droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle et d’habilitation à titre exclusif d’assurer la maintenance desdits logiciels, le présent accord-cadre est conclu en application de l’article 30-I.3 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Le logiciel ELISE est la propriété intellectuelle de la société Archimed/Neoledge qui en possède la marque de fabrique, et sont exclusivement commercialisés et maintenus par ladite société.
Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre fractionné à bons de commande en application des articles 78 et 80 du décret n
Le montant maximum annuel est fixé à 15 000 EUR HT. La durée de l'accord-cadre est d'1 an reconductible 3 fois pour la même période sans que la durée globale, toutes périodes de reconduction confondues, n'excède 4 ans.
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à R.551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R.551-7 du CJA,
— recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat et pouvant être exercé dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis.


Number of bids: 1
Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2018-10-27
Buyer: Département de Tarn-et-Garonne
Country: FR
Contract type: Services
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 72400000
Award criteria: Valeur technique au regard du mémoire technique, Prix des prestations

Technical requirements: Valeur technique au regard du mémoire technique
Prix des prestations
Refonte des sites internet et intranet du conseil départemental de Tarn-et-Garonne – Marchés 261/18 et 262/18 (lots 1 et 2)
Refonte des sites internet et intranet du conseil départemental de Tarn-et-Garonne – Marchés 261/18 et 262/18 (lots 1 et 2).
refonte des sites internet et intranet du Conseil Départemental de Tarn et Garonne – Marchés 261/18 et 262/18 (lots 1 et 2)
En vertu des dispositions des articles L. 551-1 et R. 551-1 du code de justice administrative, les candidats évincés disposent d'un délai de 11 jours à compter de la publication du présent avis pour intenter un référé précontractuel.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-10-27
Buyer: Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Kiel
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 79710000: Security services | 79713000: Guard services
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Zivilgewerbliche Bewachung und Absicherung des Marinestützpunktes Eckernförde sowie der einliegenden Boote und Schiffe für den Zeitraum 1.7.2019, 6.00 Uhr bis 1.7.2026, 6.00 Uhr gem. der Absicherungsempfehlung BAIUDBw KompZ BauMgmt Kiel – K4 – Az 12-10-00 vom 24.10.2017
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-10-27
Buyer: Mynicipality Centar Zupa
Country: MK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work
Submission deadline: 2018-11-26
Award criteria: Lowest price


Eligibility requirements: http://e-nabavki.gov.mk http://e-nabavki.gov.mk http://e-nabavki.gov.mk http://e-nabavki.gov.mk http://e-nabavki.gov.mk
http://e-nabavki.gov.mk http://e-nabavki.gov.mk
http://e-nabavki.gov.mk
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-10-27
Buyer: Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
Country: NO
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34134200 | 34142000: Lifting and handling vehicles
Estimated value: 2000000 NOK
Submission deadline: 2018-12-04
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS hereby invites relevant tenderers to participate in a tender competition for the procurement of a hook lift vehicle with a trailer. A tender contest for the delivery of 1 hook lift vehicle with a tipper trailer.
The Contracting Authority expects the current hook lift vehicle with a tipper trailer is included as a part exchange.
This tender invitation is arranged by Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap, who will be the contracting authorities for the final contract.
The tender shall include 1 copy of the completed tender documents and a binding tender letter. A non-disclosure document must also be submitted.
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS hereby invites relevant tenderers to participate in a tender competition for the procurement of a hook lift vehicle with a trailer. A tender contest for the delivery of 1 hook lift vehicle with a tipper trailer.
The Contracting Authority expects the current hook lift vehicle with a tipper trailer is included as a part exchange.
This tender invitation is arranged by Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap, who will be the contracting authorities for the final contract.
The tender shall include 1 copy of the completed tender documents and a binding tender letter. A non-disclosure document must also be submitted.
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (GIR) [Glåmdalen Intermunicipal Sanitation Company], Hærnesvegen 299, 2116 Sander.

Eligibility requirements: The tenderer must be a legally established company. No tax and duty arrears. The tenderer shall have an established health, safety and environment system.

Award value: 2000000
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-10-27
Buyer: Halden Kommune
Country: NO
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34100000 | 34140000: Heavy-duty motor vehicles | 34144000: Special-purpose motor vehicles
Estimated value: 3303625 NOK
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: The salt vehicle (stand-by vehicle) shall be used by technical management in Halden municipality. See the tender documentation for further specifications of the vehicle.


Winner: Norsk Scania AS
Award value: 3303625
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-10-27
Buyer: Sykehusinnkjøp HF
Country: NO
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000 | 33140000: Medical consumables
Estimated value: 7000000 NOK
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Central Norway Regional Health Authority shall enter into Framework Agreements for eye products and implants.
The division, both for the sub-tenders and sub-categories (the light blue cells in the price sheet) is only given in order to create a better overview. All product lines shall be evaluated and awarded separately.
A complete overview of what is included in the competition is in the requirement specifications (annex 2) and price form (annex 3).
The contract will be valid for 2 years, with an option for an extension for a further 2 years, one year at a time.
Underlying documentation and replies to a specific sub-tender must be added to the relevant lot in Mercell. This is very important for the award mechanism in Mercell.


Winner: Medistim Norge AS
Award value: 7000000
Number of bids: 6
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-10-27
Buyer: Sykehusinnkjøp HF
Country: NO
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 38430000 | 38432000 | 38434540 | 38514000 | 38514100
Estimated value: 2721762 NOK
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: The tender is for the procurement of a scanner for routine scanning of tissue glass in the histopathological laboratory at St. Olavs Hospital.


Winner: Inter Instrument AS
Award value: 2721762
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-10-27
Buyer: Forsvarsmateriell
Country: NO
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72227000: Software integration consultancy services | 72266000: Software consultancy services | 73200000
Estimated value: 1 NOK
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: This procurement is being made by Forsvarsmateriell, in cooperation with Cyberforsvaret IKT-tjenester (CIKT).
The aim of this notice is to get consultancy assistance for the Material Codification Catalogue (MCC). MCC is an off-the-shelf product from Aura, a Czech software manufacturer and supplier. MCC is an application for the codification of material in accordance with NATA's rules on this. MCC has interface with the Norwegian Defence's SAP system and is, thus, part of FIF.


Winner: Systemintegrasjon AS
Award value: 1
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-10-27
Buyer: Stadt Zürich Amt für Hochbauten
Country: CH
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2018-12-06
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Verfahrensgrundsätze: die Vergabestelle behält sich vor, weitere gleichartige Aufträge zu diesem Projekt gemäß§ 10 Abs. 1 lit. g SVO freihändig zu vergeben.
Rechtsmittelbelehrung: gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Militärstraße 36, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.
Schlusstermin/Bemerkungen: (Datum des Poststempels ist nicht maßgebend!), mit der Aufschrift „BAV 80451, BKP 214“ Abgabe vor Ort: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten Fachstelle Beschaffungswesen, Büro 205 Lindenhofstraße 21 8001 Zürich Paketpostadresse: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten Lindenhofstraße 21 8001 Zürich Briefpostadresse: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten Postfach 8021 Zürich.
Bemerkungen (Termin für schriftliche Fragen) Fragen: Fragen sind schriftlich, unter Angabe BAV 80451, BKP 214 Montagebau in Holz, an die Bauleitung Cockpit Projektmanagement AG, info@cockpitpm.ch, bis Dienstag, 6. November 2018, einzureichen. Die Antworten werden am Freitag, 16.11.2018, auf www.simap.ch veröffentlicht.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-10-27
Buyer: Stadt Zürich Amt für Hochbauten
Country: CH
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2018-12-06
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Verfahrensgrundsätze: die Vergabestelle behält sich vor, weitere gleichartige Aufträge zu diesem Projekt gemäß § 10 Abs. 1 lit. g SVO freihändig zu vergeben.
Rechtsmittelbelehrung: gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Militärstraße 36, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.
Schlusstermin/Bemerkungen: (Datum des Poststempels ist nicht maßgebend!), mit der Aufschrift „BAV 41503, BKP Nr.“ Abgabe vor Ort: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten Fachstelle Beschaffungswesen, Büro 205 Lindenhofstraße 21 8001 Zürich Paketpostadresse: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten Lindenhofstraße 21, 8001 Zürich, Briefpostadresse: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten, Postfach 8021 Zürich.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-10-27
Buyer: Stadt Zürich Amt für Hochbauten
Country: CH
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2018-12-05
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Verfahrensgrundsätze: die Vergabestelle behält sich vor, weitere gleichartige Aufträge zu diesem Projekt gemäß § 10 Abs. 1 lit. g SVO freihändig zu vergeben.
Sonstige Angaben: das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich führt diese Ausschreibung im Namen und im Auftrag der Kongresshaus-Stiftung Zürich durch. Begehung: Am Dienstag, 13.11.2018, 13.30 Uhr, findet eine Begehung vor Ort statt. Treffpunkt: Kongresshaus Zürich, Ecke Clariden-/Gotthardstrasse vor Bautor. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Für Anbieter, die nicht an der Begehung teilgenommen haben, werden die abgegebenen Informationen bei Angebotseingabe als bekannt vorausgesetzt.
Rechtsmittelbelehrung: gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Militärstraße 36, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.
Schlusstermin/Bemerkungen: (Datum des Poststempels ist nicht maßgebend!), mit der Aufschrift „BAV 60411, BKP 285.1“ Abgabe vor Ort: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten Fachstelle Beschaffungswesen, Büro 205 Lindenhofstraße 21, 8001 Zürich Paketpostadresse: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten Lindenhofstraße 21, 8001 Zürich Briefpostadresse: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten Postfach 8021 Zürich.
Bemerkungen (Termin für schriftliche Fragen) Fragen: Fragen sind schriftlich, unter Angabe BAV 60411, BKP 285.1 Innere Malerarbeiten – Allgemein, an die Bauleitung: Jaeger Baumanagement AG, Schindlerstraße 26, 8006 Zürich oder u.genucchi@jaegerbaumanagement.ch, bis Freitag, 16.11.2018, einzureichen. Die Antworten werden am Freitag, 23.11.2018, auf www.simap.ch veröffentlicht.
Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 26.10.2018, Dok. 1043503. Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 16.11.2018.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-10-27
Buyer: Stadt Zürich Amt für Hochbauten
Country: CH
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 1371868.65 CHF
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Rechtsmittelbelehrung: gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Militärstraße 36, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Der Fristenverlauf beginnt für die Teilnehmenden/Anbietenden mit der Zustellung, für Dritte mit der Publikation. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.


Winner: Joos AG Schreinerei
Award value: 1371868.65
Number of bids: 6
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-10-27
Buyer: Solothurner Spitäler AG Strategischer Einkauf
Country: CH
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33190000
Submission deadline: 2018-12-07
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Verhandlungen: Preisverhandlungen sind ausgeschlossen. Es sind Netto-Angebote einzureichen. Skonti, Rabatte und allfällige weitere Abzüge müssen im Angebot aufgeführt werden.
Verfahrensgrundsätze: bei Einhaltung der Fristen, Vollständigkeit des Angebots und eingereichten Unterlagen sowie der Erfüllung aller Eignungskriterien erfolgt die Bewertung nach den Zuschlagskriterien. Die anderen Angebote können von der Beurteilung gemäß § 11 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Solothurn (BGS 721.54) ausgeschlossen werden. Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Lohngleichheit für Mann und Frau. Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot mit der höchsten Punktzahl auf Grund der Bewertung und Gewichtung der Zuschlagskriterien. Bei Punktgleichheit erhält das Angebot mit der tieferen Angebotssumme den Zuschlag.
Rechtsmittelbelehrung: gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit der Publikation im Amtsblatt des Kantons Solothurn beim Kantonalen Verwaltungsgericht, Amthaus 1, 4502 Solothurn, schriftliche Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag und eine Begründung enthalten; die Beweismittel sind anzugeben. Fehlen diese Erfordernisse, wird auf die Beschwerde nicht eingetreten.
Bedingungen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Der Bezug der Submissionsunterlagen ist schriftlich per E-Mail bei edwin.suter@spital.so.ch zu beantragen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-10-27
Buyer: InformatikLeistungsZentrum Obwalden und Nidwalden
Country: CH
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 30121100 | 30232100 | 48517000 | 51611100 | 72513000: Office automation services
Submission deadline: 2018-12-07
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Das InformatikLeistungsZentrum Obwalden und Nidwalden (ILZ) evaluiert für seine Kunden, die Kantonalen Verwaltungen von Obwalden und Nidwalden sowie allen Gemeinden von Obwalden und Nidwalden (Kunden), eine Lieferantin oder einen Lieferanten (Lieferant) für eine Drucklösung in Sinne eines „Managed Print Service“ (MPS).
Nach dem Zuschlag können die Kunden auf der Basis eines Rahmenvertrages unter der Koordination durch das ILZ die Umsetzung terminieren und innerhalb der vereinbarten Vertragslaufzeit umsetzen. Die beteiligten Kunden sind frei, auch nur Teile des Angebots zu beziehen.
Mit der Beschaffung wird das Beschaffungswesen optimiert, sodass nicht jeder Kunde einzeln eine Ausschreibung durchführen muss. Gleichzeitig sollen die Beschaffungskonditionen für alle Kunden optimiert werden, indem alle Kunden vom getroffenen Zuschlag profitieren können.
Das InformatikLeistungsZentrum Obwalden und Nidwalden (ILZ) evaluiert für seine Kunden, die Kantonalen Verwaltungen von Obwalden und Nidwalden sowie allen Gemeinden von Obwalden und Nidwalden (Kunden), eine Lieferantin oder einen Lieferanten (Lieferant) für eine Drucklösung in Sinne eines „Managed Print Service“ (MPS).
Nach dem Zuschlag können die Kunden auf der Basis eines Rahmenvertrages unter der Koordination durch das ILZ die Umsetzung terminieren und innerhalb der vereinbarten Vertragslaufzeit umsetzen. Die beteiligten Kunden sind frei, auch nur Teile des Angebots zu beziehen.
Mit der Beschaffung wird das Beschaffungswesen optimiert, sodass nicht jeder Kunde einzeln eine Ausschreibung durchführen muss. Gleichzeitig sollen die Beschaffungskonditionen für alle Kunden optimiert werden, indem alle Kunden vom getroffenen Zuschlag profitieren können.
Geschäftsbedingungen: AGB der Schweizerischen Informatikkonferenz (SIK) für IKT-Leistungen (Ausgabe Januar 2015).
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Obwalden (Poststraße 6, 6060 Sarnen) schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seiner Vertretung zu enthalten.
Schlusstermin/Bemerkungen: Elektronische Einreichung auf dem Online Portal „DA“ bis 7.12.2018, 12.00 Uhr.
Bedingungen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Submissionsunterlagen stehen im Online Portal „DA“ zum Download bereit. Der Anbieter kann sich online registrieren und die Unterlagen direkt herunterladen. Link: https://decisionadvisor.ch/da/login.do?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew4sYx9yfeSBrBCm6A7Og%2Bt8%3D.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-10-27
Buyer: Metron Raumentwicklung AG
Country: CH
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71000000 | 71530000: Construction consultancy services | 71541000: Construction project management services
Submission deadline: 2018-11-28
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Die Regionales Pflegezentrum Baden AG beabsichtigt, nach Abschluss des Studienauftrags ab Januar 2019, das Mandat der Bauherrenvertretung zur Umsetzung der Strategie 2015+ für die bevorstehenden Projektierungs-, Ausschreibungs- und Realisierungsphasen (SIA-Phasen 3-5) zu besetzen und den aufgrund der Eignungs- und Zuschlagskritierien bestplatzierten Anbieter mit diesem Mandat zu betrauen.
Der Bauherrenvertreter soll – aufbauend auf einer umfassenden und breit abgestützten Vorbereitungsphase seitens Auftraggeberschaft – die operative, bauherrenseitige Projektleitung sowie treuhänderische Leistungen übernehmen. Die Bauherrenvertretung ist insbesondere verantwortlich für die übergeordnete Koordination/Steuerung des Bauprojektes im Sinne der Bauherrschaft sowie deren Vertretung im Rahmen der zugewiesenen Kompetenz.
Die Regionales Pflegezentrum Baden AG beabsichtigt, nach Abschluss des Studienauftrags ab Januar 2019, das Mandat der Bauherrenvertretung zur Umsetzung der Strategie 2015+ für die bevorstehenden Projektierungs-, Ausschreibungs- und Realisierungsphasen (SIA-Phasen 3-5) zu besetzen und den aufgrund der Eignungs- und Zuschlagskritierien bestplatzierten Anbieter mit diesem Mandat zu betrauen.
Der Bauherrenvertreter soll – aufbauend auf einer umfassenden und breit abgestützten Vorbereitungsphase seitens Auftraggeberschaft – die operative, bauherrenseitige Projektleitung sowie treuhänderische Leistungen übernehmen. Die Bauherrenvertretung ist insbesondere verantwortlich für die übergeordnete Koordination/Steuerung des Bauprojektes im Sinne der Bauherrschaft sowie deren Vertretung im Rahmen der zugewiesenen Kompetenz.
Rechtsmittelbelehrung: gegen die Entscheidungen der Auftraggeberschaft im Rahmen der Submission (vorliegende Ausschreibung, Zuschlagsverfügung etc.) kann innert 10 Tagen seit Eröffnung beim Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren und deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten. Sowohl auf dieses Verfahren als auch auf den abzuschließenden Vertrag ist ausschließlich schweizerisches Recht anwendbar.
Bemerkungen (Termin für schriftliche Fragen) Die Fragen können per E-Mail an folgende Adresse gestellt werden: bhv-rpb@metron.ch.
Bedingungen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Unterlagen können online bei folgender Homepage herunter geladen werden: http://www.metron.ch/Datentransfer.html Ein Versand der Unterlagen in Papierform ist nicht vorgesehen. Im Falle von Problemen mit dem Herunterladen oder Öffnen der Dateien wenden Sie sich bitte per Mail an: bhv-rpb@metron.ch.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-10-27
Buyer: Amt für Informatik und Organisation des Kantons Bern (KAIO)
Country: CH
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72000000
Estimated value: 3223848.72 CHF
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Rechtsmittelbelehrung: gegen die Zuschlagsverfügung vom 19.9.2018 wurde keine Beschwerde eingereicht. Gegen die vorliegende Publikation kann kein Rechtsmittel ergriffen werden.


Winner: UNIC AG
Award value: 3223848.72
Number of bids: 4