Public procurement notice: Additional Information
Published: 2023-05-30
Buyer: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45110000 | 45111100 | 45111220 | 45111230
Submission deadline: 2023-06-15
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Umowa Ramowa na realizację robót zasadniczych dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, polegających na robotach ziemnych, wykonaniu fundamentów pod Terminal oraz budowie tunelu kolejowego
Przedmiotem Zamówienia jest zawarcie Umowy Ramowej na realizację robót zasadniczych dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, polegających na robotach ziemnych, wykonaniu fundamentów pod Terminal oraz budowie tunelu kolejowego.
Część 2 podstaw wykluczenia: 2. Działając na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z udziału w Postępowaniu również Wykonawców, którzy: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie lub zamówienie wykonawcze na rzecz Zamawiającego. Przez niewykonanie zamówienia, w tym zamówienia wykonawczego, należy w szczególności rozumieć sytuację, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia lub Zamawiający odstąpił od umowy w całości bądź wypowiedział umowę w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Przez nienależyte wykonanie zamówienia należy rozumieć sytuację, gdy z powodu nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę Zamawiający nałożył na Wykonawcę obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości co najmniej 10% limitu maksymalnej odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu kar umownych lub zażądał odszkodowania w co najmniej tej samej wysokości lub odstąpił od umowy w części / wypowiedział umowę w części lub wystąpił do sądu albo do innego podobnego podmiotu, przed którym możliwe jest dochodzenie roszczeń jak np. sąd polubowny lub mediator. Przez nienależyte wykonywanie umowy należy również rozumieć sytuację, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki wynikające z rękojmi lub gwarancji w istotnym zakresie lub Zamawiający zażądał zastępczego wykonania umowy. Ponadto zamawiający informuje iż: 3. Szczegółowe postanowienia w zakresie podstaw wykluczenia zostały zawarte w Rozdziale V SWZ-R. 4. Zamawiający wskazuje, że pełen wykaz podmiotowych środków dowodowych, dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały opisane w Rozdziale VII SWZ-R. 5. Ze względu na techniczne wymagania formularza Ogłoszenia o zamówieniu, w Sekcji II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia, Zamawiający musiał zaznaczyć "cenę" jako jedno z kryterium oceny ofert, która nie stanowi kryterium oceny ofert w postępowaniu. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zostały zawarte w SWZ-R. 6. Początek realizacji umowy wskazany w II.2.7) ogłoszenia jest uzależniony od czasu trwania procedury udzielenia zamówienia. 7. Zamawiający może unieważnić Postępowanie na podstawie art. 257 ustawy Pzp jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane oraz art. 258 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. 8. Zamawiający ma prawo przenieść, w całości lub w części, swoje prawa lub obowiązki wynikające z Umowy na CPK.Lotnisko sp. z o.o. lub na inne podmioty utworzone przez Zamawiającego (tzw. spółki córki) lub na podmioty będące spółką zależną od Zamawiającego lub powiązaną z Zamawiającym w rozumieniu art. 4 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności na podmioty, o których mowa w art. 15 uCPK. 9. Zamawiający na etapie Zamówień Wykonawczych przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego określonym w SWZ-W i polegających na powtórzeniu podobnych zamówień (dalej jako: „Zamówienie Podobne”). Zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczyć będą usług lub robót budowlanych wymienionych w Zamówieniu Wykonawczym, w zakresie tam określonym. Zamówienie Podobne zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, z tym że Zamówienie Podobne na powyższe usługi lub roboty będą realizowane zasadniczo na warunkach wynikających z Umowy Wykonawczej. Maksymalna wartość Zamówień Podobnych nie przekroczy połowy planowanej łącznej wartości Umów Wykonawczych. 10. Przed wszczęciem Postępowania prowadzone były wstępne konsultacje rynkowe. Szczeg. w rozdz. I pkt 3 SWZ-R
Modyfikacja pierwotnej informacji dotyczy wyłącznie informacji zawartych w pkt 2 oraz pkt 8 Sekcji VI pkt 3). Pozostałe informacje zawarte w pkt 3-7 oraz 9-10 pozostają bez zmian.
2. Działając na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z udziału w Postępowaniu również Wykonawców, którzy: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie lub zamówienie wykonawcze na rzecz Zamawiającego. Przez niewykonanie zamówienia, w tym zamówienia wykonawczego, należy w szczególności rozumieć sytuację, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia lub Zamawiający odstąpił od umowy w całości bądź wypowiedział umowę w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Przez nienależyte wykonanie zamówienia należy rozumieć sytuację, gdy z powodu nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę Zamawiający nałożył na Wykonawcę obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości co najmniej 40% limitu maksymalnej odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu kar umownych lub zażądał odszkodowania w co najmniej tej samej wysokości lub odstąpił od umowy w części / wypowiedział umowę w części lub wystąpił do sądu albo do innego podobnego podmiotu, przed którym możliwe jest dochodzenie roszczeń jak np. sąd polubowny lub mediator. Przez nienależyte wykonywanie umowy należy również rozumieć sytuację, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki wynikające z rękojmi lub gwarancji w istotnym zakresie lub Zamawiający zażądał zastępczego wykonania umowy.
8.Zamawiający ma prawo przenieść, w całości lub w części, swoje prawa  lub obowiązki  wynikające z Umowy Ramowej na CPK.Lotnisko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 1029007), lub na inne podmioty utworzone przez Zamawiającego (tzw. spółki córki) lub na podmioty będące spółką zależną od Zamawiającego lub powiązaną z Zamawiającym w rozumieniu art. 4 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności na podmioty, o których mowa w art. 15 uCPK. Strony dopuszczają możliwość dokonania w drodze aneksu do Umowy Ramowej zmiany podmiotowej po stronie Zamawiającego, polegającej na tym, że albo obok Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. albo w miejsce Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. Stroną Umowy Ramowej stanie się CPK.Lotnisko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 1029007) lub inny podmiot lub podmioty utworzone przez Zamawiającego (tzw. spółki córki) lub podmiot lub podmioty będące spółką zależną od Zamawiającego lub powiązaną z Zamawiającym w rozumieniu art. 4 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności na podmiot lub podmioty, o których mowa w art. 15 uCPK.
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej w Sekcji VI pkt 3) dotyczy wyłącznie informacji zawartych w  pkt 2 oraz pkt 8. Pozostałe informacje zawarte w pkt 3-7 oraz 9-10 pozostają bez zmian  w stosunku do pierwotnej informacji zawartej w tej Sekcji.
Modyfikacja pełnej informacji podanej w Sekcji VI pkt 3) nie jest możliwa z powodu niewystarczającego limitu znaków dla tej sekcji.