Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-05-03
Buyer: Stadt Winsen (Luhe)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45223220 | 45261200 | 45261300 | 45262100
Submission deadline: 2023-05-29
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Beauftragung von Leistungen aus dem Bereich der Rohbauarbeiten, der Zimmerer- Fassadenarbeiten, der Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten, der Fenster-, Aussentüren- und Verglasungsarbeiten, sowie der Gerüstarbeiten für den Neubau eines Naturbades für die Stadt Winsen (Luhe).
Die Stadt Winsen (Luhe) führt eine Baumaßnahme durch, die die Herstellung eines Naturfreibads vorsieht.
Der Beginn der Hochbauarbeiten ist nach der Auskofferung der Wasserflächen vorgesehen. Die Maßnahme wird in 5 Losen ausgeschrieben.
Bei diesem Los handelt es sich um die Rohbauarbeiten des Gastronomiegebäudes und der angrenzenden Badeaufsichtsgebäudes.
Der Auftragnehmer soll nach Beauftragung unverzüglich mit der Durchführung der Baumaßnahme beginnen. Der Zeitraum der Leistungsausführung beginnt in Abstimmung mit der Auftraggeberin voraussichtlich Ende Juli 2023, der Fertigstellungstermin wird durch den AG (Juni 2024) vorgegeben.
Die Stadt Winsen (Luhe) führt eine Baumaßnahme durch, die die Herstellung eines Naturfreibads vorsieht.
Die Baumaßnahme sieht die Herstellung eine Naturfreibads vor. Hierbei handelt es sich um die Hochbauarbeiten Gastronomie und Badeaufsicht.
Hierbei handelt es sich um Leistungen aus dem Bereich der Zimmerer- und Fassadenarbeiten. Bei den Zimmererarbeiten handelt es sich um die konventionelle Holzbauweise der Aussenwände und
Innenwände, der Holzbalkendecke und der beiden massiven Holzdecken, auch Stahlarbeiten sind hierzu notwendig.
Der Auftragnehmer soll nach Beauftragung unverzüglich mit der Durchführung der Baumaßnahme beginnen. Der Zeitraum der Leistungsausführung beginnt in Abstimmung mit der Auftraggeberin voraussichtlich Ende Juli 2023, der Fertigstellungstermin wird durch den AG (Juni 2024) vorgegeben.
Die Stadt Winsen (Luhe) führt eine Baumaßnahme durch, die die Herstellung eines Naturfreibads vorsieht.
Der Beginn der Hochbauarbeiten ist nach der Auskofferung der Wasserflächen vorgesehen. Die Maßnahme wird in 5 Losen ausgeschrieben.
Bei diesem Los handelt es sich um die Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten mit einer Solaranlage auf der massiven Holzdecke des Gastrogebäudes.
Der Auftragnehmer soll nach Beauftragung unverzüglich mit der Durchführung der Baumaßnahme beginnen. Der Zeitraum der Leistungsausführung beginnt in Abstimmung mit der Auftraggeberin voraussichtlich Ende Juli 2023, der Fertigstellungstermin wird durch den AG (Juni 2024) vorgegeben.
Die Stadt Winsen (Luhe) führt eine Baumaßnahme durch, die die Herstellung eines Naturfreibads vorsieht.

Eligibility requirements: Einzureichende Unterlagen: - Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer; - Eigenerklärung zur Eignung.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-05-03
Buyer: Stadt Bottrop
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 79710000: Security services
Estimated value: 0.01 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Objekt- und Wachschutz vom 15. März 2023 - 14. März 2024 mit zwei Mitarbeitern von 17:00 - 06:30 Uhr täglich.


Winner: OS Security
Award value: 0.01
Number of bids: 2
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2023-05-03
Buyer: FORSVARSMATERIELL
Country: NO
Contract type: Supplies
CPV classification: 35300000: Weapons, ammunition and associated parts | 35320000: Firearms | 35340000: Parts for firearms and ammunition

Technical requirements: The Norwegian Armed Forces shall procure new 12,7x99mm marksman rifles. The Norwegian Defence Materiel Agency is requesting information from the marked for an perspective of the number of manufacturers of rifles of this calibre.
12,7x99mm marksman rifles shall be procured. We appreciate that relevant suppliers of such rifles fill out the enclosed question form and return it to the sender.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-05-03
Buyer: Stadt Ribnitz-Damgarten, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71541000: Construction project management services
Estimated value: 275000 EUR
Submission deadline: 2023-05-31
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Ausschreibung von Dienstleistungen für die Projektsteuerung im Rahmen des Bundesprogramms ZIZ für die Stadt Ribnitz-Damgarten
Im Rahmen des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ ist ein Masterplan zu erarbeiten.
Die Aufgabe der Projektsteuerung besteht in der vollständigen und fristgerechten Erarbeitung eines Masterplans , welcher die Quintessenz der zukunftsfähigen Strategieentwicklung zur Gestaltung der Innenstädte in den Ortsteilen Ribnitz und Damgarten sowie die Ergebnisse unterschiedlichster Fachgutachten (Konzepte) vereint und widerspiegelt.
Die Leistungsbeschreibungen für die Einzelkonzepte werden vom Projektsteuerer erarbeitet und der sich daran anschließende Ausschreibungsprozess vollumfänglich von diesem übernommen. Die Vergabeentscheidung obliegt der Auftraggeberin.
Mit diesem Projekt sollen die Ortsteile Ribnitz und Damgarten erhalten, aufgewertet und dem Strukturwandel entgegenwirkend zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort und Lebensraum werden.
Hierbei sind die Nutzungs- und Einzelhandelsstrukturen unter Berücksichtigung von Verkehr und Mobilität in den Innenstädten, sowie weiterer Zusammenhänge zu betrachten. Diese Maßnahmen werden vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung gem. §§ 23,44 BHO gefördert. Der Förderzeitraum ist von 2022 bis 2025 angesetzt.
Nachweis der Eintragung in dem einschlägigen Berufs- oder Handelsregister des Niederlassungsmitgliedsstaates;
— Erklärung zum „spezifischen“ Jahresumsatz in dem vom Auftrag abgedeckten Geschäftsbereich für die letzten 3 Geschäftsjahre
- Referenzen über früher ausgeführte mit dem Auftragsgegenstand vergleichbare Aufträge in Form einer Liste
letzten drei Kalenderjahren erbrachten Leistungen mit Angabe der Beträge in EUR, des Ausführungszeitpunkts
- Angabe der durchschnittlichen jährlichen operativen Beschäftigungszahl der letzten 3 Kalenderjahre, (nur
- Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, werden auch einschlägige Referenzen berücksichtigt,
- Benennung des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin, der/die  die Moderation im Zusammenhang mit den Beteiligungsformaten übernimmt sowie eine Darstellung und die Anzahl der Moderationsprojekte innerhalb der letzten 3 Jahre
Projektteam muss aus mind. 3 festen Teammitgliedern bestehen. (Zu einem Projektteam gehören grundsätzlich
einer Bestätigung des Versicherers, mit welchen bestätigt wird, dass im Falle der Auftragserteilung eine

Eligibility requirements: Nachweis der Eintragung in dem einschlägigen Berufs- oder Handelsregister des Niederlassungsmitgliedsstaates;

Award value: 275000
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-05-03
Buyer: conseil Départemental du Rhône
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works
Estimated value: 9000000 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: travaux en reprise de dégâts d'intempéries, d'entretien courant et de réparation sur routes départementales. Lot no3 : Service voirie Sud
l'Accord-Cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges.Les prestations sont réglées par des prix unitaires. L'Accord-Cadre est sans minimum et avec un montant maximum de 3 000 000 euros Ht par an.La valeur estimée indiquée dans la rubrique "Quantité ou étendue" est annuelle, et sans engagement de la part du Département.Ponctuellement, cet accord-cadre peut être utilisé sur le domaine public non routier du département du Rhône (Parking départementaux, collèges, sites départementaux).La description des travaux, leurs spécifications techniques et leurs conditions d'exécution, sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (Cctp)
le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires


Winner: eurovia Lyon
Award value: 9000000
Number of bids: 3
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2023-05-03
Buyer: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
CPV classification: 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Remont nawierzchni ul. Hipotecznej na odcinku od ul. Srebrnej do ul. Pojezierskiej polegający na wymianie nawierzchni bitumicznej i chodników wraz z przystankami komunikacji miejskiej.
1.	Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego zamówienie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
1)	Niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność  Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy.
2)	Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp
3)	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
4)	Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.
5)	Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6)	Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
8)	Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579 - 590 ustawy Pzp.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-05-03
Buyer: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45111100 | 45231000 | 45231300

Technical requirements: Roboty budowlane dla inwestycji pn.:„Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu J.Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul.Domaszowskiej i ul.Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania
ul. Domaszowska, ul. Żniwna, ul. Górna, ul. Wiejska, ul. Zbożowa, ul. Poleska, skrzyżowanie al. Tysiąclecia P.P z al. Solidarności
Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz  z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia P.P. z al. Solidarności”. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:
a)	budowę ul. Domaszowskiej, drogi powiatowej klasy L na odcinku długości około 51,00 m i klasy Z długości ok. 855,00 m,
e)	budowę ul. Żniwnej, drogi powiatowej klasy L na odcinku długości                       ok. 389,00 m,
g)	 rozbudowę skrzyżowania ulic al. Tysiąclecia P.P., drogi powiatowej/gminnej klasy Z o długości odcinków: oś północna ok. 260,00 m oś południowa              ok. 317,00 m i al. Solidarności, drogi krajowej klasy G o długości odcinków: oś zachodnia ok. 347,00 m i oś wschodnia ok. 364,00 m wraz z sygnalizacją świetlną,
n)	przebudowę/zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej (gazociąg, sieć teletechniczna, wodociągowa, istniejąca kanalizacja deszczowa) oraz kanału technologicznego,
o)	budowę monitoringu w rejonie skrzyżowań: Domaszowska – Górna, Domaszowska - Zbożowa, Domaszowska - Poleska, al. Solidarności - al. Tysiąclecia P.P.,
Niniejsze postępowanie jest realizowane jako część zamówienia (każda część stanowi przedmiot odrębnego
W związku z tym, że łączna wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 20 000 000,00
Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach” nr POPW.02.01.00-26-002/16 z „Programu Operacyjnego PolskaWschodnia 2014-2020”
Roboty budowlane dla inwestycji pn.:„Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu J.Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul.Domaszowskiej i ul.Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający
Podwykonawcy) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace fizyczne, w tym operatorów
maszyn i urządzeń oraz innych pracowników, którzy wykonują ww. czynności w zakresie realizacji zamówienia (szczegółowy opis w Rozdziale IV pkt 11 SIWZ) w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z. 2020 r. poz. 1320).


Winner: TRAKT S.A.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-05-03
Buyer: Aena, S. M. E,. S.A Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72316000: Data analysis services
Estimated value: 149700 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: BCN 32/2023 “SERVICIO DE CONTROL DE AGENTES DE HANDLING Y OTROS PROVEEDORES EXTERNOS EN MATERIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL EN EL AEROPUERTO J.T. BARCELONA-EL PRAT”



Winner: GESNAER CONSULTING, SLNE
Award value: 149700
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-05-03
Buyer: Department of Contracts
Country: MT
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000
Submission deadline: 2023-06-01
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: CT2444/2022 - TENDER FOR THE PROVISION OF STERILISABLE WIRE MESHED BASKETS FOR SURGICAL INSTRUMENTS TO BE DELIVERED IN THREE SEPARATE CONSIGNMENTS OVER A PERIOD OF THREE YEARS
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-05-03
Buyer: Stadt Zürich Amt für Hochbauten
Country: CH
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2023-06-13
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Sonstige Angaben: Die Vergabestelle behält sich vor, weitere gleichartige Aufträge zu diesem Projekt gemäss § 10 Abs. 1 lit. g SVO freihändig zu vergeben.
Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Militärstrasse 36, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.
Schlusstermin / Bemerkungen: (Datum des Poststempels ist nicht massgebend!), mit der Aufschrift „BAV 80530, BKP 272.2" Abgabe vor Ort von 08.00 bis 12.15 Uhr / 13.15 bis 16.00 Uhr: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten Empfang, Büro 205 Lindenhofstrasse 21 8001 Zürich Paketpostadresse: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten Lindenhofstrasse 21 8001 Zürich Briefpostadresse: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten Postfach 8021 Zürich.
Bemerkungen (Termin für schriftliche Fragen)Fragen sind schriftlich unter BAV 80530 Schulanlage Thurgauerstrasse, BKP 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten, an die Fach-/Bauleitung Bollhalder Eberle Architektur, Wengistrasse 7, 8004 Zürich, per E-Mail an: roman.schneider@bollhalder-eberle.ch, bis Mittwoch, 10. Mai 2023, einzureichen. Die Antworten werden am Mittwoch, 17. Mai 2023, auf www.simap.ch veröffentlicht. Verspätet eingereichte Fragen werden nicht beantwortet. Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt.
Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 28.04.2023  , Dok. 1332555Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 10.05.2023.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2023-05-03
Buyer: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33169000
Submission deadline: 2023-05-12
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Sukcesywne dostarczanie jednorazowego specjalistycznego  sprzętu chirurgicznego  do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie jednorazowego specjalistycznego sprzętu chirurgicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SWZ.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2023-05-03
Buyer: Norrtälje Energi AB
Country: SE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 48800000 | 72000000 | 72100000 | 72300000 | 72320000
Submission deadline: 2023-05-11
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Norrtälje Energi avser att upphandla en leverantör för produktion och drift av Norrtälje Energis server- och applikationsmiljö. Upphandlingen gäller ett helhetsansvar för daglig drift, övervakning och underhåll av central hårdvara, lagring, internt och externt nätverk och kontinuitetstjänster. Målsättningen är att köpa infrastrukturkapacitet som tjänst, såsom virtuell server, lagring och kontinuitet, med pris per förbrukningsenhet/tidsenhet med stor möjlighet till flexibilitet.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-05-03
Buyer: Trafikverket Myndighet
Country: SE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71300000 | 71310000 | 71311300
Submission deadline: 2023-05-28
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Byggledare Berg för program Västlänken och Olskroken Planskildhet, Projekt Haga. Kontraktet gäller i två år med möjlighet till optioner på 1+1 år.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-05-03
Buyer: Département des finances et de l'énergie (DFE), Service immobilier et patrimoine (SIP)
Country: CH
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2023-06-09
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Négociations: Les négociations tant sur le prix que sur les prestations sont interdites pendant et jusqu'à et y compris la décision d'adjudication.
Indication des voies de recours: La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès sa publication auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal à Sion.
Délai de clôture pour le dépôt des offres / Remarques: La date du sceau postal fait foi. Les offres dûment remplies doivent être envoyées fermées sous pli recommandé . L'enveloppe portera les indications suivantes : LCC Lycée Collège des Creusets à Sion, numéro et libellé du CFC de l'appel d'offre.
Publication de référence nationale: Simap de la 28.04.2023 ,doc. 1333463Délai souhaité pour poser des questions par écrit: 12.05.2023.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-05-03
Buyer: Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz
Country: DE
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 18830000 | 35000000: Security, fire-fighting, police and defence equipment | 35100000: Emergency and security equipment | 35110000: Fire-fighting and safety equipment | 35111000: Fire-fighting equipment
Submission deadline: 2023-05-31
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Die Feuerwehr der Stadt Hamm (Auftraggeber) schreibt die Lieferung der produktspezifischen Dienst- und Schutzkleidung für den Brandschutz und Rettungsdienst der Feuerwehr Stadt Hamm europaweit aus.
Bei der Dienst- und Schutzkleidung handelt es sich um eine Interimsbeschaffung zur Deckung eines Mehrbedarfs zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes und Rettungsdienstes der Feuerwehr der Stadt Hamm.
Die Anforderungen ergeben sich aus dieser Leistungsvereinbarung und den Leistungsverzeichnissen zu Los 1 bis 6.
Die Angebote können für ein Los, mehrere Lose oder für alle Lose eingereicht werden. Die Stadt Hamm behält sich vor, den Zuschlag je Los an unterschiedliche Bieter oder als Gesamtauftrag zu erteilen.
Zusätzliche Preisnachlässe bei Zusammenfassung von mehreren Losen werden nur in die preisliche Wertung einbezogen, insofern der Bieter in allen Einzellosen den jeweils niedrigsten Angebotsendpreis ausweist.
Lieferung von Feuerwehr-Überjacken und Feuerwehr-Überhosen gemäß des Leistungsverzeichnisses zu Los 1.
Der gesamte Leistungsumfang ist ausschließlich im fabrikneuen Zustand auszuliefern. Zulässige Abweichungen sind der Leistungsbeschreibung oder dem jeweiligen Leistungsverzeichnis zu entnehmen.
Lieferung von Sicherheitsschuhwerk für den Brandschutz und den Rettungsdienst gemäß des Leistungsverzeichnisses zu Los 3.
Der gesamte Leistungsumfang ist ausschließlich im fabrikneuen Zustand auszuliefern. Zulässige Abweichungen sind der Leistungsbeschreibung oder dem jeweiligen Leistungsverzeichnis zu entnehmen.
(1.1.1) bei Einschaltung anderer Unternehmen: Angaben gemäß Vordruck "Eigenerklärung zur Leistungsübertragung an Nachunternehmen bzw. zur Eignungsleihe"
(1.1.2) Bei Eignungsleihe: Angaben gemäß Vordruck "Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen" Diese Erklärung ist vom anderen Unternehmen gesondert zu unterschreiben.