Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-02-08
Buyer: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona Divisione Infrastruttura stradale est
Country: CH
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71541000: Construction project management services
Submission deadline: 2023-03-17
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Prestations d’appui spécialisé au maître d’ouvrage pour la coordination des projets en cours en matière d’harmonisation des vitesses et d’avertissement de danger (GHGW), de réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence (R-BAU) et de RaDo dans le périmètre du secteur PM Sud de la filiale 5 de l’OFROU ainsi que leur uniformisation par rapport aux exigences de la feuille de route sur la gestion du trafic (VM-CH) et de la stratégie d’une architecture unifiée des systèmes (SA-CH). Le mandat inclut des prestations spécialisées destinées à évaluer la nécessité de futurs systèmes de contrôle de l’accès aux rampes (RaDo) et d’utilisation dynamique de la bande d’arrêt d’urgence.
Une prolongation du contrat entre en ligne de compte si elle s’impose en raison de la libération nécessaire du crédit, de délais relatifs à la procédure d’approbation et/ou d’événements imprévisibles.
Les justificatifs / attestations complets suivants doivent être joints au dossier d’offre, sans modifications, restrictions ou réserves, faute de quoi l’offre ne pourra pas être prise en considération :
Dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude, une référence est reconnue comme étant comparable lorsqu’elle remplit au moins les conditions suivantes :
a) représentant de maître d’ouvrage ou d’appui au maître d’ouvrage en qualité de direction générale du projet ou d’auteur de projet ;
b) projet de système d’harmonisation des vitesses (GHGW) ou de réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence (R-BAU) concernant des autoroutes ou routes à grand trafic ou d’autres infrastructures routières ;
e) Si l’objet de la référence n’inclut pas toutes les phases demandées au point c), les phases manquantes peuvent être remplies par la présentation d’un second objet de référence au maximum ;
f) montant minimal du mandat 0.3 mio. CHF. Dans le cas où les phases manquant au premier objet de référence sont remplies par la présentation d’un second objet de référence, la somme des deux références doit être équivalente au montant minimal demandé.
Est considérée comme personne clé pour l’évaluation des critères d’aptitude la personne exerçant la fonction suivante :
Pour satisfaire aux critères d’aptitude, les exigences minimales ci-après sont requises de la personne clé. Ingénieur diplômé EPF, HES ou équivalent, avec fonction de chef de projet, suppléant de chef de projet ou fonction analogue, dans un mandat qui répond au moins aux exigences suivantes.
a) représentant de maître d’ouvrage ou d’appui au maître d’ouvrage en qualité de direction générale du projet ou d’auteur de projet ;
b) projet de système d’harmonisation des vitesses (GHGW) ou de réaffectation de la bande d’arrêt d’urgence (R-BAU) concernant des autoroutes ou routes à grand trafic ou d’autres infrastructures routières ;
d) les fonctions doivent avoir été exercées au minimum 50 % de la durée de chacune des phases requises ;
e) Si l’objet de la référence n’inclut pas toutes les phases demandées au point c), les phases manquantes peuvent être remplies par la présentation d’un second objet de référence au maximum ;