Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-07-23
Buyer: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45220000
Submission deadline: 2019-08-23
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Szolgáltató központ kialakítása, felújítása, energetikai korszerűsítése a kiviteli tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
A villamos energia és a víz biztosítása a kivitelezéshez a nyertes ajánlattevő (kivitelező) feladata, valamint ha szükséges az ehhez kapcsolódó ideiglenes villamos energia kiépítése is nyertes ajánlattevő feladata és költsége. A kivitelezés időtartama alatt az áram, víz és gáz közmű fogyasztásából keletkező költségek a kivitelezőt terhelik.
Az építési telken található és az építés során keletkező törmelék, hulladék szabályszerű, dokumentált elszállítása nyertes ajánlattevő feladata és költsége.
A szükséges közmű tervek elkészítése, a mérő óra és a belső gázhálózat felhelyezése nyertes ajánlattevő feladata és költsége.
Szolgáltató központ kialakítása, felújítása, energetikai korszerűsítése a kiviteli tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
Tárgyi építési beruházás vonatkozásában irányadó az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (7) bekezdésére hivatkozással tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy helyszíni bejárást nem tart.
Az elvégzendő kivitelezési munkálatok, az építési beruházás jellege egységet alkot, egy meghatározott területen végzendő el, az építési beruházás jellege, a műszaki egység, valamint a gazdasági ésszerűség, jogi és garanciális összefüggések a kivitelezés során nem teszi lehetővé az eljárás részekre bontását. A további részajánlat-tétel biztosítása az egyes Vállalkozók közötti együttműködést, illetve munkaszervezést nehezítené meg. A fenti körülmények – meg nem kerülhető – figyelembe vétele azt eredményezi, hogy a további részajánlat-tételi lehetőség biztosítása jelentősen megnehezítené a vállalkozók közötti organizációt, amely a projekt befejezésének – kötött – időpontját veszélyeztetné, ehhez kapcsolódóan; nem lehetne meghatározni egy adott – az egész építési beruházás organizációjáért felelős vállalkozót, ugyanis az együttműködési kötelezettség ellenére, minden vállalkozó a saját (kötbérterhes) teljesítési határidejét tartaná elsősorban szem előtt; valamint a jótállás igények tekintetében szinte megoldhatatlan feladat elé állítaná a megrendelőt, tekintettel arra, hogy több szerződés több jótállási határidőt és további részhatáridőket jelent. A fenti érvek mellett gazdaságilag sem indokolt a beszerzés tovább bontása, ugyanis ez a nagyságrend változás nem eredményezné új gazdasági szereplők megjelenését az ajánlattevők között, azonban a részekre bontás ajánlatkérői oldalon fajlagos árnövekedést, ajánlattevői oldalon a párhuzamos projektektől való függés miatt ajánlattevői visszaesést eredményezne.
A jelen közbeszerzés finanszírozása Európai Uniós forrásból, az EFOP-2.2.2-17-2017-00008 azonosítószámú, „Mosolyt csalunk az arcokra - kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon” című projekt terhére történik. A támogatás intenzitása 100 %, a finanszírozási mód utófinanszírozás.
Tárgyi kivitelezés vonatkozásában a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 6 hónap határozott időtartam, azzal, hogy a készre jelentésnek és a sikeres műszaki átadás-átvételnek ezen időtartamon belül meg kell valósulnia. Részletek a szerződéstervezetben, ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
I. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. foglalt kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bek. alapján az ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 64. § (1) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Eligibility requirements: I. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. foglalt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bek. alapján az ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 64. § (1) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK. – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. II. SZ/1.: Alkalmatlan az AT, amennyiben a kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. SZ/1. Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 26. § (1) bek. alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Az SZ/1. esetében alkalmatlan a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők aki/amely nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Megkövetelt igazolási módok: AT ajánlatával együtt köteles benyújtani a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) 2-4. §, 6-7. §-nak és az AK által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba (a továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát. Az EEKD kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: KD) tartalmazza. A Korm. rend. 3. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetek az EEKD-t külön kötelesek benyújtani. A Korm. rend. 3. § (3a) bek. alapján a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. AT az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-nek hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti esetben a Korm. rend. 8.§, 10.§, 12.§-16.§-aiban meghatározott módon kell igazolni. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Korm. rend.1-4. §, 6-8.§, 10.§, és 12. § – 16. §-aiban foglaltak az irányadóak. Az ajánlatkérő által a jelen felhívás III.1.1) pontjában előírt kizáró okok részletes igazolási módját részletesen a KD tartalmazza.