Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-24
Buyer: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 39350000 | 45200000: Building and civil engineering work | 45231300 | 45232400 | 45232410

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településenmegvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”
A szennyvíztisztító telep Vác város déli részén, a 2.sz. főút és a Duna közötti területen helyezkedik el a Duna bal partján. A telep  pontos címe: Vác, Derecske dűlő 4/a, 4552/9 hrsz., (GPS koordináták: 47,62998, 19,138666). A tisztított szennyvíz befogadója a
A szennyvíztisztító telepnek a jelenlegi terhelési adatait a 2010-2015 évi mérési eredmények alap ján az 1.számú táblázat sorolja fel.
Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.
1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal a nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai,gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabvány okban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településenmegvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvényt ársaság; Nemzeti azonosítószám: AK01805; Postai cím: 2600
3. A szerződéses megállapodás 4. módosítása szükséges annak okán, hogy a mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó oldalán szükséges a Szerződéses Megállapodás 6.1. pontjában rögzített, a Megrendelő részéről az építési naplóba bejegyzési jogosultsággal rendelkező személy cseréje.
4. A Szerződéses Megállapodás 6.1. pontjában a Megrendelőre vonatkozóan az elektronikus építési naplóba bejegyzésre jogosult személyre vonatkozó adatokat az alábbiakra módosult:
5. A Szerződéses Megállapodás 6.1. pontjában a Vállalkozóra vonatkozóan az elektronikus építési naplóba bejegyzésre jogosult személyre vonatkozó adatokat az alábbiakra módosult:
6. A Mészáros és Mészáros Kft. ügyvezetőjének személyében változás történt, így e körben a Cégbíróság-i bejegyzésben szereplő időponttól Halmi Tamás helyett Németh Tamást kell alkalmazni, figyelemmel a Szerződéses Megállapodás 6.11. pontjában foglaltakra (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont).


Winner: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.