Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-05-31
Buyer: Stadt Süßen
Country: DE
Region: Göppingen
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 37400000 | 45212000: Construction work for leisure buildings
Submission deadline: 2017-06-19
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
Fest eingebaute Turn- und Sportgeräte, Bewegliche Groß- und Erste-Hilfe-Ausstattung für eine dreiteilbare Sporthalle. Ausstattung u.a. Hülsenreck, Spannreck, Sprossenwand, Klettertaue, Kunstturnringe, Multischaukelanlage, Volleyball, Badminton, Handball, Fußball, Basketball, Slackline. Weiterhin Turnmatten, Weichbodenmatten, Sprungkästen, Turnbänke, Sprungbretter, Trampolin, Sicherheitsspiegelwand für Gymnastikräume, Geräte- und Garderobenschränke usw.
— innerhalb von 10 Kalendertagen für im Verfahren erkannte Verstöße gegen Vergabevorschriften (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB),
— spätestens bis zur unter IV.2.2) genannten Frist für aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen ersichtliche Verstöße (§160 Abs. 3 Nr. 2 und 3 GWB).
— 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers einer Rüge nicht abhelfen zu wollen (§160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-05-31
Buyer: Stadt Süßen
Country: DE
Region: Göppingen
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44115810 | 45212000: Construction work for leisure buildings
Submission deadline: 2017-06-19
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
— innerhalb von 10 Kalendertagen für im Verfahren erkannte Verstöße gegen Vergabevorschriften (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB),
— spätestens bis zur unter IV.2.2) genannten Frist für aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen ersichtliche Verstöße (§160 Abs. 3 Nr. 2 und 3 GWB).
— 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers einer Rüge nicht abhelfen zu wollen (§160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-05-31
Buyer: Stadt Süßen
Country: DE
Region: Göppingen
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings | 45432113
Submission deadline: 2017-06-19
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
— innerhalb von 10 Kalendertagen für im Verfahren erkannte Verstöße gegen Vergabevorschriften (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB),
— spätestens bis zur unter IV.2.2) genannten Frist für aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen ersichtliche Verstöße (§160 Abs. 3 Nr. 2 und 3 GWB).
— 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers einer Rüge nicht abhelfen zu wollen (§160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-05-31
Buyer: Stadt Süßen
Country: DE
Region: Göppingen
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings | 45432100
Submission deadline: 2017-06-19
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
— innerhalb von 10 Kalendertagen für im Verfahren erkannte Verstöße gegen Vergabevorschriften (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB)
— spätestens bis zur unter IV.2.2) genannten Frist für aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen ersichtliche Verstöße (§160 Abs. 3 Nr. 2 und 3 GWB).
— 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers einer Rüge nicht abhelfen zu wollen (§160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-05-31
Buyer: Stadt Süßen
Country: DE
Region: Göppingen
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings | 45442100
Submission deadline: 2017-06-19
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
— innerhalb von 10 Kalendertagen für im Verfahren erkannte Verstöße gegen Vergabevorschriften (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB),
— spätestens bis zur unter IV.2.2) genannten Frist für aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen ersichtliche Verstöße (§160 Abs. 3 Nr. 2 und 3 GWB).
— 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers einer Rüge nicht abhelfen zu wollen (§160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-05-31
Buyer: Stadt Süßen
Country: DE
Region: Göppingen
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings | 45421141
Submission deadline: 2017-06-19
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
WC Trennwandanlagen aus 42 mm starken HPL-Verbundelementen: 1 Stück Anlage mit 6 Kabinen; 1 Stück Anlage mit 2 Kabinen; 2 Stück Anlagen mit 2 Kabinen; 3 Stück Anlagen mit 1 Kabine.
— innerhalb von 10 Kalendertagen für im Verfahren erkannte Verstöße gegen Vergabevorschriften (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB),
— spätestens bis zur unter IV.2.2) genannten Frist für aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen ersichtliche Verstöße (§160 Abs. 3 Nr. 2 und 3 GWB).
— 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers einer Rüge nicht abhelfen zu wollen (§160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-05-31
Buyer: Stadt Süßen
Country: DE
Region: Göppingen
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112712 | 45212000: Construction work for leisure buildings | 45233120: Road construction works
Submission deadline: 2017-06-19
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
— innerhalb von 10 Kalendertagen für im Verfahren erkannte Verstöße gegen Vergabevorschriften (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB)
— spätestens bis zur unter IV.2.2) genannten Frist für aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen ersichtliche Verstöße (§160 Abs. 3 Nr. 2 und 3 GWB).
— 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers einer Rüge nicht abhelfen zu wollen (§160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-05-31
Buyer: Cleveland Police
Country: UK
Region: UNITED KINGDOM
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 14213200 | 31625000 | 32260000 | 34928220 | 34928310
Estimated value: 600000 GBP
Submission deadline: 2017-06-30
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: A multi trade contractor framework which will enable the Estates Team direct access to an efficient and cost effective local supply base for a variety of trade and services.


Eligibility requirements: As per documentation.

Award value: 600000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-05-31
Buyer: Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije
Country: HR
Region: Virovitičko-podravska županija
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233141: Road-maintenance work
Estimated value: 52000000 HRK
Submission deadline: 2017-07-04
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Redovno održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Virovitičko-podravske županije.


Eligibility requirements: Sukladno točkama 4.1.1. i 4.1.2. Dokumentacije o nabavi.

Award value: 52000000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-05-31
Buyer: Autobahnniederlassung Krefeld
Country: DE
Region: Wesel
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110
Submission deadline: 2017-06-29
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: — eine Erklärung über den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.
— Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der öffentliche Auftraggeber darauf hinweisen, dass er auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigen werde, die mehr als 5 Jahre zurückliegen;
— Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie seinem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, und derjenigen, über die der Unternehmer für die Errichtung des Bauwerks verfügt.
— Nachweis der Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen gemäß den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen“ (ZTV M13).
— Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99)“.
— Nachweis der Qualifikation der zu benennenden Montagefachkraft gemäß den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fahrzeugrückhaltesysteme (ZTV FRS, Ausgabe 2013)“.
Qualifikationsnachweis verlangt. Die auftragspezifischen Nachweise sind auf Verlangen der Vergabestelle einzureichen.
Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheides auf eine Rüge) wird hingewiesen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-05-31
Buyer: Mairie de Soissons
Country: FR
Region: Aisne
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45223220 | 45233140: Roadway works | 45261100 | 45261210
Submission deadline: 2017-07-06
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Caractéristiques principales: travaux de création d'un équipement polyvalent dans le quartier de la gare à Soissons (02).
Le marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique sur les lots 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, l'engagement représente 910 heures de travail pour l'ensemble des lots.
Appel d'offres ouvert en application des articles 66 à 68 du décret no 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
la visite des lieux est conseillée. s'adresser à direction des services techniques — mairie de Soissons — par téléphone au 03.23.59.91.48 ou par courriel à techniques@ville-soissons.fr.
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable à l'adresse suivante: http://www.picardiegazette.fr/ rubrique: marchés publics — espace de dématérialisation / annonces.
Les candidats sont invités à s'enregistrer sur la plateforme afin d'être tenus informés de toute modification pouvant intervenir surla présente consultation.
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions: Offre pour Marché 17ao04 — création d'un équipement polyvalent dans le quartier de la gare- ne pas Ouvrir
Il devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant les date et heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du RC et ce, à l'adresse suivante: par courrier avec avis de réception postale: M. le maire — mairie de Soissons — service commande publique (bureau 210) — 02209 Soissons Cedex; par porteur contre récépissé à la même adresse.
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus; ils serontrenvoyés à leurs auteurs.
Les candidats peuvent transmettre leurs plis par voie électronique à l'adresse suivante: http://www.picardiegazette.fr — rubrique marchés publics.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Les conditions de présentation et de remise des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur support papier. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
En revanche, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, ou tout autre support matériel) n'est pas autorisée.

Eligibility requirements: Voir le règlement de consultation.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-05-31
Buyer: North Harris Trust
Country: UK
Region: Eilean Siar (Western Isles)
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work
Submission deadline: 2017-06-05
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: The NHT propose to convert the existing Scalpay Care Unit Building to form 2 semi-detached residential properties.
The works comprise: removal of all internal linings, partitions, windows /doors, all services and floors leaving internal shell with external walls, block party wall and roof structure in place.
The reinstatement works involve the introduction of new insulated concrete floors, new insulated external wall linings, roof truss modifications, roof-space insulated linings, new Dormer Windows, Velux Windows and Solar Panels, new Stairs to each property, new internal partitions and linings to Ground and Upper floors, new windows and door-sets, new bathrooms, new kitchens, Air Source Underfloor Heating, new electrical installations, new plumbing installations, new rough-cast, new fascias and ridge tiles, soffits and rainwater goods, new drying areas, walls, fences and footpaths and a new parking area.
Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland Web Site at http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=497256.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-05-31
Buyer: Conseil général du Gard
Country: FR
Region: Gard
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works
Submission deadline: 2017-06-30
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Marché de travaux avec une tranche ferme et 2 tranches optionnelles pour la réfection de la chaussée de la RD 979 PR 79 + 000 à 81 + 000.
— réfection de la chaussée sur la section courante (PR 79 + 000 à 81 + 000) et dans le giratoire RD 979 / RD 46,
— réalisation d'un marquage de chaussée de couleur blanche sous la forme d'une ligne continue (largeur de 0.225 m) en enduit à froid ou enduit à chaud thermoplastique, présentant en surépaisseur des barrettes à effet sonore.
Les délais d'exécution des travaux par tranche sont respectivement de 2 mois, 2 semaines et 1 semaine. Ces délais partent à compter de l'ordre de service.
Le marché prévoit la réalisation de 2 tranches optionnelles. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application de la procédure négociée article 30-I 7° du décret n° 2016-360 du 25.3.2016, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Pour l'exécution du marché le titulaire s'engage à mettre en œuvre une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières (article 38.1 de l'ordonnance du 23.7.2015). Pour la tranche ferme il devra réserver 420 h d'insertion, pour la tranche optionnelle 1 32 h d'insertion et pour la tranche optionnelle 2 6 h d'insertion.
Dématérialisation des procédures: le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des plis par voie électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens, lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt contre récépissé, ou sur un support physique électronique (CD-ROM, disquette ou tout autre support matériel).
L'adresse e-mail mentionnée dans le présent formulaire («nepasutiliser@gard.fr») ne doit pas être utilisée.