Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Prior Information Notice With Call For Competition
Published: 2019-04-19
Buyer: Kent County Council
Country: UK
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings | 45213000: Construction work for commercial buildings
Submission deadline: 2019-05-23
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med erhvervsbygninger, lager- og industribygninger, bygninger i tilknytning til transport
Bauarbeiten für kommerzielle Gebäude, Lagerhallen und Industriegebäude, Bauten in Verbindung mit dem Transportwesen
Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές
Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
Trabajos de construcción de locales comerciales, almacenes y edificios industriales, edificios relacionados con el transporte
Liikerakennusten, varastojen, teollisuusrakennusten ja kuljetuksiin liittyvien rakennusten rakentamistyöt
Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports
Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
Građevinski radovi na poslovnim zgradama, skladištima i industrijskim građevinama, građevinama vezanim za prijevoz
Kereskedelmi épületek, raktárak és ipari épületek, illetve szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
Lavori di costruzione di edifici commerciali, magazzini ed edifici industriali, edifici per i trasporti
Gebouwen met een commerciële functie, pakhuizen en industriële gebouwen, en gebouwen in verband met transport
Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem
Obras de construção de edifícios relacionados com edifícios comerciais, armazéns e edifícios industriais, edifícios relacionados com o transporte
Lucrări de construcţii de clădiri comerciale, de antrepozite şi de clădiri industriale, de clădiri pentru activităţi de transport
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2019-04-19
Buyer: Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als Kreispolizeibehörde
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45216111 | 70200000 | 70321000

Technical requirements: Neuanmietung Zentralgebäude Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis im Städtedreieck Ennepetal/Gevelsberg/Schwelm
Neuanmietung eines Zentralgebäudes der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis im Städte-Dreieck Ennepetal/Gevelsberg/Schwelm.
Der Auftragnehmer muss hierzu ein Grundstück anbieten, auf dem er das neue Hauptgebäude planen, errichten und an den Auftraggeber vermieten wird.
Das Land Nordrhein-Westfalen (NRW), vertreten durch das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (IM NRW), dieses vertreten durch den Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als Kreispolizeibehörde, beabsichtigt, ein neues Zentralgebäude für die Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises im Städtedreieck Ennepetal/Gevelsberg/Schwelm anzumieten.
Die benötigte Raumprogrammfläche für das neue Zentralgebäude beträgt etwa 5.600 qm, die Mietfläche liegt bei ca. 8.500 qm. Zudem benötigt der Auftraggeber ca. 230 Stellplätze.
Das Projekt kann durch Planung und Neubau einer speziell auf die Bedürfnisse des Auftraggebers zugeschnittenen Immobilie verwirklicht werden. Ausgeschlossen ist die Anmietung einer Bestandsimmobilie.
Auftragsgegenstand ist der Abschluss eines Mietvertrags für ein nach den Anforderungen des Auftraggebers zu planendes und zu errichtendes Zentralgebäude auf einem vom Auftragnehmer bereitzustellenden Grundstück, gelegen im definierten Auswahlgebiet im Städtedreieck Ennepetal/Gevelsberg/Schwelm.
Der Mietvertrag sieht eine Laufzeit von 20 Jahren vor, mit der Option für den Auftraggeber, den Vertrag einmalig um 5 Jahre zu verlängern.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-04-19
Buyer: Messe Tulln GmbH
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45213000: Construction work for commercial buildings
Submission deadline: 2019-05-16
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med erhvervsbygninger, lager- og industribygninger, bygninger i tilknytning til transport
Bauarbeiten für kommerzielle Gebäude, Lagerhallen und Industriegebäude, Bauten in Verbindung mit dem Transportwesen
Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές
Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
Trabajos de construcción de locales comerciales, almacenes y edificios industriales, edificios relacionados con el transporte
Liikerakennusten, varastojen, teollisuusrakennusten ja kuljetuksiin liittyvien rakennusten rakentamistyöt
Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports
Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
Građevinski radovi na poslovnim zgradama, skladištima i industrijskim građevinama, građevinama vezanim za prijevoz
Kereskedelmi épületek, raktárak és ipari épületek, illetve szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
Lavori di costruzione di edifici commerciali, magazzini ed edifici industriali, edifici per i trasporti
Gebouwen met een commerciële functie, pakhuizen en industriële gebouwen, en gebouwen in verband met transport
Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem
Obras de construção de edifícios relacionados com edifícios comerciais, armazéns e edifícios industriais, edifícios relacionados com o transporte
Lucrări de construcţii de clădiri comerciale, de antrepozite şi de clădiri industriale, de clădiri pentru activităţi de transport

Eligibility requirements: Auf das allfällige Erfordernis einer behördlichen Entscheidung für die Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in Österreich sowie auf die Verpflichtung gemäß §§ 21 bzw. 194 des Bundesvergabegesetzes 2018 wird ausdrücklich hingewiesen. §§ 21 bzw. 194 des Bundesvergabegesetzes 2018 verpflichtet Bewerber oder Bieter, die im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder in der Schweiz ansässig sind und die für die Ausübung einer Tätigkeit in Österreich eine behördliche Entscheidung betreffend ihre Berufsqualifikation einholen müssen, ein darauf gerichtetes Verfahren möglichst umgehend, jedenfalls aber vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten. Für reglementierte Gewerbe (§ 94 der Gewerbeordnung 1994) wird diesbezüglich auf die §§ 373a bis 373e der Gewerbeordnung 1994 hingewiesen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-04-19
Buyer: Aktiebolaget Familjebostäder
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112710 | 45210000: Building construction work | 45211300 | 45211341 | 45223320
Submission deadline: 2019-06-09
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Totalentreprenad omfattandes 108 lägenheter inklusive två tvättstugor. Vidare tio parkeringsplatser i fastigheten samt iordningsställande av tio stycken utvändigt angränsande parkeringsplatser (asfaltering och målning av parkeringsplatser). I entreprenaden igår även iordningsställande av markytan framför fastigheten. Omfattning i detalj framgår av handlingar under AFB.22. Igångsättningstiden ska ske senast 2019-09-15.färdigställd senast 2021-03-01.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-04-19
Buyer: Lunds kommun
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112000 | 45112711 | 45231110 | 45231300 | 45233120: Road construction works
Submission deadline: 2019-05-27
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Lunds kommun genom dess tekniska förvaltning avser genom denna upphandling kontraktera en entreprenör för anläggande av allmän platsmark i tre detaljplaneområden i exploateringsområdet centrala Brunnshög i Lunds kommun.
Entreprenaden omfattar i huvudsak terrassering, ledningsförläggning, byggator, belysningsarbeten och färdigställandet av en större stadsdelspark.
Upphandlingen görs tillsammans med VA SYD och Lunds renhållningsverk och entreprenaden inkluderar även arbeten åt dessa parter.
Lunds kommun genom dess tekniska förvaltning avser genom denna upphandling kontraktera en entreprenör för anläggande av allmän platsmark i tre detaljplaneområden i exploateringsområdet centrala Brunnshög i Lunds kommun.
Entreprenaden omfattar i huvudsak terrassering, ledningsförläggning, byggator, belysningsarbeten och färdigställandet av en större stadsdelspark.
Upphandlingen görs tillsammans med VA SYD och Lunds renhållningsverk och entreprenaden inkluderar även arbeten åt dessa parter.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-04-19
Buyer: Täby kommun
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 35113000: Safety equipment | 35121700 | 35125300: Security cameras | 42961100 | 45312000
Submission deadline: 2019-06-05
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради
Entreprenaden omfattar säkerhetsteknik avseende nedanstående två delar: -Service- och underhållsarbeten
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-04-19
Buyer: The Trustees of the Grand Opera House. Belfast
Country: UK
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work
Estimated value: 7500000 GBP
Submission deadline: 2019-05-16
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: The works involve the restoration and development of the historic Grand Opera House in Belfast including but not limited to the refurbishment of the Shakespeare Room, upgrading of the auditorium and its technical facilities, improvements to visitor flow and accessibility, improvements to heating and cooling together with new interpretive design works.
The purpose of the procurement is to procure a suitably experienced main building contractor to carry out the refurbishment and redevelopment works which involves a spend of approx 7 500 000 GBP excluding VAT in a 9 month window between the end of January 2019 and October 2019 (subject to change at the Contracting Authorities discretion).
It is envisaged that the highest scoring 6 contractors after PQQ stage will be invited to tender in accordance with the parameters set down in the MOI.

Eligibility requirements: ISO 9001, ISO14001 and OHSAS 18001 or equivalent.

Award value: 7500000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-04-19
Buyer: Stadt Bergisch Gladbach
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45214000: Construction work for education buildings | 45214200 | 45214220
Estimated value: 56000 EUR
Submission deadline: 2019-05-22
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Der Nachweis der Eignung muss durch Angaben im Vordruck "Eigenerklärung zur Eignung von Bauleistungen" erfolgen. Die entsprechenden Angaben/ Erklärungen sind aufzuführen.
Auf Verlangen sind diesbezüglich entsprechende Nachweise zuständiger Stellen sowie im Einzelfall auch darüber hinausgehende Nachweise vorzulegen.
Der Vordruck "Eigenerklärung zur Eignung von Bauleistungen" ist Bestandteil der Vergabeunterlagen (siehe vom Unternehmen auszufüllende Dokumente "Nr. 4 Eigenerklärung VOB")
Mit der "Eigenerklärung" Ausschlussgründe der Stadt Bergisch Gladbach erklärt sich der Bieter bereit die dort aufgeführten Mindeststandards einzuhalten.
Der Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit muss durch Angaben im Vordruck "Eigenerklärung zur Eignung von Bauleistungen" erfolgen. Die entsprechenden Angaben/ Erklärungen sind aufzuführen.
Auf Verlangen sind diesbezüglich entsprechende Nachweise zuständiger Stellen sowie im Einzelfall auch darüber hinausgehende Nachweise vorzulegen.
Der Vordruck "Eigenerklärung zur Eignung von Bauleistungen" ist Bestandteil der Vergabeunterlagen (siehe vom Unternehmen auszufüllende Dokumente "Nr. 4 Eigenerklärung VOB")
Mit der "Eigenerklärung Ausschlussgründe" der Stadt Bergisch Gladbach erklärt sich der Bieter bereit die dort aufgeführten Mindeststandards einzuhalten.
Mit dem Vordruck Nachunternehmerleistungen, sind bei der Angebotsabgabe Art und Umfang der, gegebenenfalls durch einen Nachunternehmer- bzw. Unterauftragnehmer/in auszuführenden (Teil -) Leistungen anzugeben.

Eligibility requirements: Folgende Nachweise und Erklärungen vorzulegen: — Kopie der Gewerbeanmeldung, — Auszug aus dem Gewerbezentralregister (nicht älter als 3 Monate), — Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, — Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft, — Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialversicherung.

Award value: 56000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-04-19
Buyer: Stadt Olsberg
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 70122000 | 71221000 | 85140000: Miscellaneous health services
Submission deadline: 2019-06-07
Award criteria: The most economic tender
EU fund: ESF

Technical requirements: Zweistufiges Konzeptverfahren mit anschliessender Grundstücksveräußerung „Eine Neue Mitte im Quartier“, Olsberg
Die Stadt Olsberg verfolgt mit dem vorliegenden Verfahren, Teile der Grundstücke des ehemaligen Krankenhauses Olsberg im Rahmen eines Eu-weiten Veräußerungsverfahrens an einen Investor oder mehrere Investoren bzw. Betreiber von Einrichtungen im Bereich „Gesundheit & Soziales“ zu verkaufen, der/die sich bereit erklären und in der Lage ist/sind, die Grundstücke mit städtebaulicher und architektonischer Qualität zu bebauen und ein gesichertes Betreiberkonzept umzusetzen und zu realisieren. Die Realisierung soll innerhalb von 5 Jahren nach Abschluss des Grundstückskaufvertrages abgeschlossen sein. Das Grundstück wird dabei unbebaut und voll erschlossen an den Grundstückskäufer veräußert. Ggf. kann dabei das sog. „Alte Krankenhaus“ (siehe beiliegende Planunterlagen) erhalten und einer Nachnutzung zugeführt werden.
Gemäß der Machbarkeitsstudie soll das Zentrum des Areal des „Alten Krankenhauses Olsberg“ einer Nutzung im Themenbereich von „Soziales und Gesundheit“ zugeführt werden. Dieser kann, je nach Nutzungskpnzept, unterschiedliche Nutzungen beinhalten, die hier als denkbar aufgeführt werden:
— Altersgerechte Wohnformen mit teilweise niederschwelligen Pflegeangebot (von betreutem Wohnen, Wohngruppe für Demenzkranke, Übergangspflege nach einem Krankenhausaufenthalt bis hin zur Tages- und Kurzzeitpflege)
— Mehrgenerationencampus, (von Außenanlagen bis hin zu Räumen für Geschäfte, Friseur, Cafe, Begegnungsstätte - nicht nur für ältere Menschen -)
Der Bieter hat die geplante Nutzungen in seinem Nutzungskonzept detailliert darzustellen und plangrafisch sowie flächenbezogen nachzuweisen.

Eligibility requirements: Siehe Punkt 4.1.2.2 des Expose
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-04-19
Buyer: Stadt Köln – 27/Zentrales Vergabeamt
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331200: Solar photovoltaic modules | 09332000: Solar installation
Submission deadline: 2019-05-28
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Umbauarbeiten im und am Bestandsgebäude sowie Herstellung unterschiedlicher Neu-und Anbauten. Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Sanierung/Neubau des „Hansa Gymnasiums“ am Hansaring in Köln. Die Schule liegt im Kölner Stadtteil Neustadt/Nord auf einem von vier Straßen begrenzten Grundstück.
Rechtzeitig gestellte Fragen werden nach § 12 a EU Absatz 3 VOB/A beziehungsweise § 20 Absatz 3 Nummer 1 VgV bis 6 Tage vor Ablauf der Angebotsfrist beantwortet.
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Mindestlohn bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen TVgG NRW) vom 21.3.2018 (TVgG). Hiernach müssen beauftragte Unternehmen sowie deren Nachunternehmerinnen beziehungsweise Nachunternehmer die nach dem TVgG festgelegten Mindestentgelte beziehungsweise Tariflöhne zahlen und Mindestarbeitsbedingungen gewähren (§ 2 TVgG). Die Stadt Köln ist als öffentliche Auftraggeberin berechtigt, Kontrollen durchzuführen, um die Einhaltung dieser Pflichten zu überprüfen.
— innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gegenüber der Stadt Köln nach Erkennen des Verstoßes gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Verstößen gegen Vergabevorschriften in der Bekanntmachung,
— spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Verstößen gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
— spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Verstößen gegen Vergabevorschriften, die in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
— innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung der Stadt Köln, der Rüge nicht abhelfen zu wollen.
— 30 Kalendertage nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch die Stadt Köln über den Abschluss des Vertrages, spätestens jedoch 6 Monate nach Vertragsschluss.
Im Fall der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU.

Eligibility requirements: Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Mindestlohn bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen TVgG NRW) vom 21.3.2018 (TVgG). Hiernach müssen beauftragte Unternehmen sowie deren Nachunternehmerinnen beziehungsweise Nachunternehmer die nach dem TVgG festgelegten Mindestentgelte beziehungsweise Tariflöhne zahlen und Mindestarbeitsbedingungen gewähren (§ 2 TVgG). Die Stadt Köln ist als öffentliche Auftraggeberin berechtigt, Kontrollen durchzuführen, um die Einhaltung dieser Pflichten zu überprüfen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-04-19
Buyer: Stadt Bergisch Gladbach
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45214000: Construction work for education buildings | 45214200 | 45214220
Estimated value: 81500 EUR
Submission deadline: 2019-05-28
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Der Nachweis der Eignung muss durch Angaben im Vordruck "Eigenerklärung zur Eignung von Bauleistungen" erfolgen. Die entsprechenden Angaben/ Erklärungen sind aufzuführen.
Auf Verlangen sind diesbezüglich entsprechende Nachweise zuständiger Stellen sowie im Einzelfall auch darüber hinausgehende Nachweise vorzulegen.
Der Vordruck "Eigenerklärung zur Eignung von Bauleistungen" ist Bestandteil der Vergabeunterlagen (siehe vom Unternehmen auszufüllende Dokumente "Nr. 4 Eigenerklärung VOB")
Mit der "Eigenerklärung" Ausschlussgründe der Stadt Bergisch Gladbach erklärt sich der Bieter bereit die dort aufgeführten Mindeststandards einzuhalten.
Der Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit muss durch Angaben im Vordruck "Eigenerklärung zur Eignung von Bauleistungen" erfolgen. Die entsprechenden Angaben/ Erklärungen sind aufzuführen.
Auf Verlangen sind diesbezüglich entsprechende Nachweise zuständiger Stellen sowie im Einzelfall auch darüber hinausgehende Nachweise vorzulegen.
Der Vordruck "Eigenerklärung zur Eignung von Bauleistungen" ist Bestandteil der Vergabeunterlagen (siehe vom Unternehmen auszufüllende Dokumente "Nr. 4 Eigenerklärung VOB")
Mit der "Eigenerklärung Ausschlussgründe" der Stadt Bergisch Gladbach erklärt sich der Bieter bereit die dort aufgeführten Mindeststandards einzuhalten.
Mit dem Vordruck Nachunternehmerleistungen, sind bei der Angebotsabgabe Art und Umfang der, gegebenenfalls durch einen Nachunternehmer- bzw. Unterauftragnehmer/in auszuführenden (Teil -) Leistungen anzugeben.

Eligibility requirements: Folgende Nachweise und Erklärungen vorzulegen: — Kopie der Gewerbeanmeldung, — Auszug aus dem Gewerbezentralregister (nicht älter als 3 Monate), — Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, — Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft, — Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialversicherung.

Award value: 81500
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-04-19
Buyer: Ufficio gare associato Valle del Metauro
Country: IT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45214000: Construction work for education buildings
Estimated value: 1270953.17 EUR
Submission deadline: 2019-05-23
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola statale secondaria di primo grado Enrico Fermi
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per il «progetto di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi-Corpo A».
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per il «progetto di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi-Corpo A» come risultante dagli elaborati progettuali.
I lavori sono classificati nella categoria generale OG1. Il possesso dei requisiti è dimostrabile tramite attestazione SOA.

Eligibility requirements: I lavori sono classificati nella categoria generale OG1. Il possesso dei requisiti è dimostrabile tramite attestazione SOA.

Award value: 1270953.17
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-04-19
Buyer: Administration communale de Mondorf-les-Bains
Country: LU
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 03419000 | 71300000 | 71312000: Structural engineering consultancy services
Submission deadline: 2019-05-31
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Les études et travaux y compris fournitures pour la réalisation de la piste en bois du futur vélodrome de Mondorf-les-Bains.
— 2 projets similaires exécutés au cours des 15 dernières années avec certificat de bonne exécution à l'appui — bilans comptables des 3 dernières années — liste des travaux principaux exécutés au cours des 15 dernières années avec certificat de bonne exécution.
— 2 projets similaires exécutés au cours des 15 dernières années avec certificat de bonne exécution à l'appui — bilans comptables des 3 dernières années — liste des travaux principaux exécutés au cours des 15 dernières années avec certificat de bonne exécution. Pour être considérés comme candidats à l'exécution du présent marché, les opérateurs économiques doivent préalablement s'inscrire comme tels sur le portail des marchés publics [www.pmp.lu]. Le dossier de soumission et ses annexes sont ensuite à télécharger sur ledit site. Il ne sera pas procédé à des envois de bordereaux papier. Le 31.5.2019 à 15:00 à la commune de Mondorf-les-Bains. La visite des lieux est laissée à l'appréciation du soumissionnaire. Les offres, conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, sont à remettre avant la date et l'heure fixées pour l'ouverture:
— soit, sur support papier, au secrétariat de l'administration communale de Mondorf-les-Bains, 1, place des Villes Jumelées, L-5627 Mondorf-les-Bains et portant l'inscription «Soumission pour la piste du vélodrome».

Eligibility requirements: — 2 projets similaires exécutés au cours des 15 dernières années avec certificat de bonne exécution à l'appui — bilans comptables des 3 dernières années — liste des travaux principaux exécutés au cours des 15 dernières années avec certificat de bonne exécution.