Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-09-12
Buyer: ville de Marseille
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45221110
Submission deadline: 2022-10-07
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: construction de la passerelle dans le cadre de l'aménagement de la plaine des loisirs et des sports sur la commune de Marseille
prestations similairesconformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation
clause obligatoire d'insertion par l'activité économiquele nombre d'heures d'insertion à réaliser dans l'exécution de la prestation est le suivant : 496 heures
liste et description succincte des conditions : Lettre de candidature dûment remplie et comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L2141-1 à 11 du Code de la commande publique.Le cas échéant, en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché
capacité économique et financière de l'entreprise présentée à travers ses moyens et comptes financiers. - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des trois dernières années devront fournir : - pour vérifier la date de création de l'entreprise : une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises, - pour justifier de leurs capacités économiques et financières : le montant de leur capital social
certificat de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants :Qualifications FNTP :1121 - ouvrages de technicité moyenne à haute ou ouvrages groupés.la preuve de la qualification de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate, les références opérationnelles en rapport avec l'objet de la consultation seront particulièrement appréciées. Ces références pourront indiquer le montant des travaux, la date, le destinataire public ou privé et le domaine d'intervention. Le candidat fournit le référentiel décrivant les critères d'obtention de ce certificat.- il est demandé une liste de références de travaux.Les références fournies devront former une liste de travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des CINQ dernières années permettant d'apprécier la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate, les références opérationnelles en rapport avec l'objet de la consultation seront particulièrement appréciées. Ces références pourront indiquer le montant des travaux, la date, le destinataire public ou privé et le domaine d'intervention
pour télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre son pli sous forme dématérialisée, utiliser la plate-forme adresse internet: marchespublics.mairie-marseille.fr.Mode de transmission des candidatures et offres : remise obligatoirement dématérialisée sur le profil acheteur ci-dessus, aucun autre mode de transmission accepté.la procédure de passation est la suivante : mapa ouvert avec boamp - selon les articles suivants : articles L2123-1, R2123-1-2°, R2123-4 et 5 du Code de la Commande publique.la période de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement(g.p.a.).La durée globale d'exécution du marché est définie comme suit :- 9 mois décomposés en : 2 mois de période de préparation + 7 mois de travaux, à compter de la date fixée par ordre de service comme défini ci-dessous.- 12 mois de garantie de parfait achèvement à compter de la date de réception des travaux.La période de préparation démarrera à la date de notification de l'ordre de Service de démarrage de la période de préparation.Le délai d'exécution des travaux démarrera à la date de notification de l'ordre de Service de démarrage de l'exécution des travaux.La date prévisionnelle de début des travaux est à titre indicatif : Mars 2023critères de jugement des offres :1°) Valeur technique de l'offre (60 %)Sous-Critère 1 - organisation du chantier (noté sur 3 points) :Moyen humains affectés spécifiquement au chantier (CV et rôle des encadrants, effectifs, études et travaux prévisionnels, qualification des intervenants, organisation des équipes),plan d'installation de chantier (avec prise en compte des contraintes d'approvisionnement du site, zones de stockage, gestion des flux, réduction des nuisances, gestion des risques, sécurité et sûreté, interface avec marché principal, etc ...)Sous-Critère 2 - méthodologie d'exécution - planning (noté sur 6 points) :Modes opératoires, procédés constructifs, mise en oeuvre spécifique, prise en compte des contraintes des notices techniques et les rapports géotechniques et démarche qualité.Méthodologie et procédés mis en place pour assurer la phase des études d'exécution.sous-critère 3 - démarche environnementale (noté sur 3 points):mesures mises en oeuvre pour la prise en compte de l'environnementgestion et valorisation des déchetsréduction et maîtrise des nuisancesmaîtrise des ressources (eau, énergie...)sous-critère 4 - matériaux (noté sur 4 points) :Qualité, références et caractéristiques des matériaux, équipements, proposés correspondant aux spécifications du CCTP, avec fiches techniques des matériaux et équipements proposés, les garanties et les Pvs.Sous-Critère 5 - planning d'exécution et pertinence du phasage proposé (noté sur 4 points) :Respect du calendrier de l'opération (phasage, intégration des contraintes fonctionnelles, administratives et réglementaires sécurisation des approvisionnements, optimisation de la durée des travaux).le total des points relatif à la valeur technique constituera la valeur technique (Vt) du candidat, le maximum pouvant être de 20 points2°) Prix de l'offre (40%)la note maximum est de 20 points

Eligibility requirements: liste et description succincte des conditions : Lettre de candidature dûment remplie et comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L2141-1 à 11 du Code de la commande publique.Le cas échéant, en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché