Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-12-24
Buyer: University College Cork (UCC)
Country: IE
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 39000000 | 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45214400 | 45223500
Estimated value: 26182127.98 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Construction of a New Student Accommodation and Ancillary Student Support Facilities at Victoria Cross, Cork for University College Cork
The project consists of the demolition of the existing structures onsite including the now derelict Crow’s Nest public house and restaurant, 4 2-storey dwellings at 1-4 Victoria Terrace and the existing machinery shed and yard; the construction of a student accommodation building comprising approximately 255 student accommodation bed spaces and ancillary student support facilities at ground floor level including laundry, admin office and meeting room, common rooms and comms rooms. A medical facility/wellness centre and 1 No ancillary commercial/café unit are also provided at ground floor level as well as 128 No bicycle parking spaces; plant room, switch room and sub-station; vehicular access; foul and surface water sewers; works to the public footpath and all other associated site services, site infrastructure and site development works.
The project consists of the demolition of the existing structures onsite including the now derelict Crow’s Nest public house and restaurant, 4 2-storey dwellings at 1-4 Victoria Terrace and the existing machinery shed and yard; the construction of a student accommodation building comprising approximately 255 student accommodation bed spaces and ancillary student support facilities at ground floor level including laundry, admin office and meeting room, common rooms and comms rooms. A medical facility/wellness centre and 1 No ancillary commercial/café unit are also provided at ground floor level as well as 128 No bicycle parking spaces; plant room, switch room and sub-station and a new vehicular service entrance from the Carrigrohane Road and all ancillary works including a landscaped courtyard open space at ground floor level and a landscaped podium at first floor podium level; foul and surface water sewers; works to the public footpath and all other associated site services, site infrastructure and site development works.
Construction of a New Student Accommodation and Ancillary Student Support Facilities at Victoria Cross, Cork for University College Cork


Winner: John Sisk and Sons (Holdings) Ltd
Award value: 26182127.98
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-12-24
Buyer: Cork County Council
Country: IE
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45220000 | 45221110 | 45221111
Estimated value: 185990000.02 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: This road development comprises of the construction of an approximately 22 km upgrade to the main N22 Cork-Tralee road, to be constructed offline. It will require construction of Type 2 dual carriageway, a number of both grade separated and at-grade interchanges, river bridges, local road re-alignments, road bridges, accommodation underpasses and culverts, environmental mitigation and traffic management, all in close proximity to environmentally sensitive sites and sites of historical and cultural significance.



Winner: Jons Civil Engineering Ltd
Award value: 185990000.02
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-12-24
Buyer: Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Country: SI
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45213000: Construction work for commercial buildings | 45213100
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med erhvervsbygninger, lager- og industribygninger, bygninger i tilknytning til transport
Bauarbeiten für kommerzielle Gebäude, Lagerhallen und Industriegebäude, Bauten in Verbindung mit dem Transportwesen
Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές
Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
Trabajos de construcción de locales comerciales, almacenes y edificios industriales, edificios relacionados con el transporte
Liikerakennusten, varastojen, teollisuusrakennusten ja kuljetuksiin liittyvien rakennusten rakentamistyöt
Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports
Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
Građevinski radovi na poslovnim zgradama, skladištima i industrijskim građevinama, građevinama vezanim za prijevoz
Kereskedelmi épületek, raktárak és ipari épületek, illetve szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
Lavori di costruzione di edifici commerciali, magazzini ed edifici industriali, edifici per i trasporti
Gebouwen met een commerciële functie, pakhuizen en industriële gebouwen, en gebouwen in verband met transport
Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem
Obras de construção de edifícios relacionados com edifícios comerciais, armazéns e edifícios industriais, edifícios relacionados com o transporte
Lucrări de construcţii de clădiri comerciale, de antrepozite şi de clădiri industriale, de clădiri pentru activităţi de transport
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-12-24
Buyer: Județul Harghita
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233141: Road-maintenance work
Estimated value: 10091447.68 RON
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Acord-cadru de lucrări pentru „Întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene – județul Harghita, pentru perioada 2019-2020”
Se vor executa lucrări de întreținere curentă (plombări) și întreținere periodică(covoare bituminoase) pe drumurile județene din județul Harghita.
Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 15. Autoritatea contractanta va răspunde in mod cIar si complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în a 12-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Drumurile județene din zona Odorhei și Cristur: DJ 131, DJ 131A, DJ 132, DJ 132A, DJ 132B, DJ 133, DJ 134, DJ 134A, DJ 134B, DJ 134C, DJ 135, DJ 136, DJ 136A, DJ 136B, [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
— DJ 135 limita județ Mureș-Șiclod-Cușmed-Atid-Firtănuș-Tărcești-Cobătești, poz. km 45+400-74+210 l = 28,810,
Drumuri și sectoare de drumuri pentru care au fost încheiate contracte de asociere de către C.J. Hr. cu U.A.T.-uri pentru exec. de lucrări de întreținere.
Cantit. min. și max. estimate a fi executate se regăsesc în documentul Anexa nr. 1 „Cant. min. si max.” încărcat în secțiunea documente.
Cantitățile exacte de lucrări ce urmează a fi executate pe fiecare tronson de drum vor fi stabilite de autoritatea contractantă la încheierea contractelor subsecvente.
Drumurile judetene DJ 113A, DJ 113B, DJ 121G, DJ 123, DJ 123A, DJ 123B, DJ 123C, DJ 123D, DJ 123E, DJ 123F, DJ 124, DJ 124A, DJ 125, DJ 125A, DJ 127A, DJ 127B, DJ 138A, [...] detalii pe www.e-licitatie.roo
— DJ 125 DN 12 (Danesti)-Carta-Sandominic-Balan-Medias-DN 12C (Pangarati)-Hagota-DJ 127, poz. km 0+000-59+260 l = 59,260 km,
— DJ 127A Tulgheș-limita judet Neamt-Damuc-Poiana Fagului-Valea Rece-DN 12A, poz. km 0+000-59+071 l = 23,486 km,
Drumuri și sectoare de drumuri pentru care au fost încheiate contracte de asociere de către Consiliul Județean Harghita cu U.A.T.-uri pentru executarea de lucrări de întreținere și reparații.
Cantitățile minime și maxime estimate a fi executate se regăsesc în documentul Anexa nr. 1 „Cant. min. si max.” încărcat în secțiunea documente.
Cantitățile exacte de lucrări ce urmează a fi executate pe fiecare tronson de drum vor fi stabilite de autoritatea contractantă la încheierea contractelor subsecvente.
Drumurile judetene: DJ 126, DJ 127, DJ 128, DJ 138, DJ 153C, DJ 153D, DJ 153D, DJ 174A, DJ 174B, DJ 174C, Drumuri aflate în administrarea Consiliului Județean Harghita [...] detalii pe www.e-licitatie.ro


Winner: Viaduct
Award value: 10091447.68
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-12-24
Buyer: Județul Bihor
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221110 | 45233120: Road construction works | 71322000: Civil engineering design services
Estimated value: 78734846.51 RON
Award criteria: The most economic tender
EU fund: ESF

Technical requirements: Achiziția serviciului de proiectare (preluare și însușire proiect faza P.T. + D.E.) și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrarilor, prec [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1) Etapa I – proiectare, si anume: preluare și însușire proiect faza P.T. + D.E. și asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor;
2) Etapa II – executie, si anume: realizarea lucrărilor la obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare DJ 764 Beiuș-Roșia-Aștileu-Aleșd, sector de la km 31+000 la km 64+655, L = 33,655 km”, în conformitate cu proiectul tehnic de execuție, detaliile de execuție, caietele de sarcini, verificate si autorizate conform prevederilor legale si a autorizației de construire/desființare.
Durata contractului: durata contractului in luni: 29 luni, din care: etapa I – preluare și însușirea proiect faza P.T. + D.E. – 3 saptămăni; etapa II – execuție – 28 luni. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Conform art. 160 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia autoritatii contracta [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1) Etapa I – proiectare, si anume: preluare și însușire proiect faza P.T. + D.E. și asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor.
2) Etapa II – executie, si anume: realizarea lucrărilor la obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare DJ 764 Beiuș-Roșia-Aștileu-Aleșd, sector de la km 31+000 la km 64+655, L = 33,655 km”, în conformitate cu proiectul tehnic de execuție, detaliile de execuție, caietele de sarcini, verificate si autorizate conform prevederilor legale si a autorizației de construire/desființare. Valoarea estimată totală a contractului este de: 93 383 348,41 RON fără TVA, din care: valoare estimata pentru etapa I - proiectare este de 444 000,00 RON fără TVA; valoarea estimata pentru etapa II – execuție este de 92 939 348,41 RON fără TVA.
Achiziția serviciului de proiectare (preluare și însușire proiect faza P.T. + D.E.) și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrarilor, prec [...] detalii pe www.e-licitatie.ro


Winner: Asfamixt
Award value: 78734846.51
Number of bids: 6
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-12-24
Buyer: Stad Beringen
Country: BE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works
Estimated value: 5855767.12 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: — Aanleg van nieuwe gescheiden riolering op grote dieptes (tot 5 m onder maaiveld), met bijhorende speciale putten en andere bijzondere technieken zoals grindpalen,grondverbetering etc.,
— Werken in smalle straten en centrumgebied met bijhorende faseringen en bijzonderheden zoals bereikbaarheid handelaars,
— Toepassing van allerhande straatmeubilair en andere elementen in verschillende materialen zoals CorTen staal, gepoedercoat staal etc.,


Winner: DCA
Award value: 5855767.12
Number of bids: 7
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-12-24
Buyer: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects
Estimated value: 1 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Aankondiging van voorgenomen onderhandse contractering inzake grondwaterbeheersing project 'Opwaardering Twentekanalen'
Rijkswaterstaat is voornemens de firma Van Heteren Weg- en Waterbouw bv in het contract 'Opwaardering Twentekanalen' als (zelfstandige) hulppersoon voor te schrijven voor het aanbrengen van de bodemweerstand verhogende laag. De voorgenomen onderhandse contractering met Van Heteren om dat mogelijk te maken vindt plaats op basis van artikel 2.32 lid 1 sub b) ('technische uitzondering') van de Aanbestedingswet. Indien u van oordeel bent dat de voorgenomen onderhandse contractering rechtens niet geoorloofd is, dient u binnen een termijn van 20 dagen na bekendmaking van deze aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie, een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de Rechtbank Den Haag.
Aankondiging van voorgenomen onderhandse contractering inzake grondwaterbeheersing project 'Opwaardering Twentekanalen'
De onderhandse contractering vindt plaats op basis van artikel 2.32 lid 1 sub b) ('technische uitzondering') van de Aanbestedingswet.
Binnen een termijn van 20 dagen na bekendmaking van deze aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie, een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Den Haag.


Winner: Van Heteren Weg- en Waterbouw bv
Award value: 1
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-12-24
Buyer: SEC GAL pour l'ADM MIN Intérieur Ouest
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 35120000: Surveillance and security systems | 35331100 | 42512000 | 44316500 | 45111100
Estimated value: 10432508.96 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Restructuration importante en site occupé du bâtiment AB, démolition et reconstruction complète des bâtiments C et D, restructuration légère du bâtiment E et restructuration complète d'un niveau avec changement d'affectation du bâtiment F.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l'attributaire des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées dans le cadre d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence prévue à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique pour l'Hôtel de police d'Angers.
Structure, démolition, gros œuvre, charpente bois,couverture, cloisons, faux plafonds, sols, peinture.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l'attributaire des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées dans le cadre d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence prévue à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique pour l'Hôtel de police d'Angers.



Winner: Colas Centre-Ouest
Award value: 10432508.96
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-12-24
Buyer: SEC GAL pour L'ADM MIN Intérieur Ouest
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 35120000: Surveillance and security systems | 42416100 | 42512000 | 45111100 | 45112500
Estimated value: 322894.96 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Restructuration importante en site occupé du bâtiment AB, démolition et reconstruction complète des bâtiments C et D, restructuration légère du bâtiment E et restructuration complète d'un niveau avec changement d'affectation du bâtiment F.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir aux marchés similaires prévus à l'article 30 I 7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Structure, démolition, gros œuvre, charpente bois, couverture, métallerie, menuiseries intérieur, cloisons, faux plafonds, sols, peinture.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir aux marchés similaires prévus à l'article 30 I 7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.



Winner: VALLEE SAS
Award value: 322894.96
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-12-24
Buyer: Stichting Waternet
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Ingericht is de doorlopende groslijst leidingwerken waarvoor aannemers zich kunnen aanmelden voor zowel drinkwaterleidingwerken als voor afvalwaterleidingwerken.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-12-24
Buyer: Grand Paris Aménagement
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45112500 | 45112710 | 45212000: Construction work for leisure buildings
Estimated value: 8777469.91 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: La présente marché concerne les travaux de construction du pôle sportif Pierre Mazeaud à Saint-Cyr-l'École (78).
Grand Paris Aménagement se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'art. 30.I.7
Grand Paris Aménagement se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'art. 30.I.7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.



Winner: Donato
Award value: 8777469.91
Number of bids: 6
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-12-24
Buyer: Burgenlandkreis/Rechts- und Ordnungsamt zentrale Vergabestelle
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45213000: Construction work for commercial buildings
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med erhvervsbygninger, lager- og industribygninger, bygninger i tilknytning til transport
Bauarbeiten für kommerzielle Gebäude, Lagerhallen und Industriegebäude, Bauten in Verbindung mit dem Transportwesen
Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές
Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
Trabajos de construcción de locales comerciales, almacenes y edificios industriales, edificios relacionados con el transporte
Liikerakennusten, varastojen, teollisuusrakennusten ja kuljetuksiin liittyvien rakennusten rakentamistyöt
Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports
Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
Građevinski radovi na poslovnim zgradama, skladištima i industrijskim građevinama, građevinama vezanim za prijevoz
Kereskedelmi épületek, raktárak és ipari épületek, illetve szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
Lavori di costruzione di edifici commerciali, magazzini ed edifici industriali, edifici per i trasporti
Gebouwen met een commerciële functie, pakhuizen en industriële gebouwen, en gebouwen in verband met transport
Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem
Obras de construção de edifícios relacionados com edifícios comerciais, armazéns e edifícios industriais, edifícios relacionados com o transporte
Lucrări de construcţii de clădiri comerciale, de antrepozite şi de clădiri industriale, de clădiri pentru activităţi de transport


Winner: ELMA Elektro- und Maschinenbau GmbH
Number of bids: 2
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-12-24
Buyer: Consiliul Județean Călărași
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45242200 | 71322000: Civil engineering design services | 71356200
Submission deadline: 2020-01-23
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Servicii de proiectare, asistență tehnică și execuția lucrărilor necesare pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea turistică a brațului Borcea-Călărași-Port turistic de agrement”
Servicii de proiectare, asistenta tehnica și execuția lucrărilor necesare pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea turistică a brațului Borcea-Călărași-Port turistic de agrement”.
Scopul principal al proiectului propus este de a maximiza atuurile conferite de amplasarea sitului in imediata apropiere a bratului Borcea, pana in prezent acest avantaj nefiind indeajuns exploatat. Prin prezenta propunere se doreste dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic, sporirea satisfactiei cetatenilor, dezvoltarea armonioasa a zonei prin implementarea unei concept inovativ, menit sa acopere necesitatile zonei.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari pana in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-12-24
Buyer: Botkyrka kommun
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45232300 | 45233100: Construction work for highways | 45233162 | 45233260 | 45311000
Submission deadline: 2020-01-03
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: VA-ledningar samt kanalisation och kabelgravar för el, tele och belysning inom Rikstens företagspark etapp 1 och 2
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-12-24
Buyer: Dirección General de Carreteras
Country: ES
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads
Submission deadline: 2020-02-03
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
54.932/19. 12-V-7050.A. Duplicación de la calzada de la N-220, de acceso al Aeropuerto de Valencia. Tramo: enlace del Aeropuerto/enlace de la V-30. Provincia: Valencia
54.932/19. 12-V-7050.A. Duplicación de la calzada de la N-220, de acceso al Aeropuerto de Valencia. Tramo: enlace del Aeropuerto/enlace de la V-30. Provincia: Valencia.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-12-24
Buyer: Communauté d'agglomération de la Port du Hainaut
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works | 45233220
Submission deadline: 2020-01-10
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Accord-cadre multi-attributaire relatif à la réalisation de travaux neufs et d'entretien de voiries sur le territoire de la CAPH
La présente consultation porte sur la réalisation de travaux, neufs et d'entretien, des voiries et de ses abords qui relèvent de la compétence de la Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut notamment:
— les voiries, parkings, places, trottoirs existants ou à créer des équipements culturels, sportifs, touristiques et économiques (ZAC et ZAE) d'intérêt communautaire,
— les dépendances de voie ferrée entre le réseau SNCF et le site minier de Wallers Arenberg sur les communes de Denain, Haveluy, Bellaing et Wallers ainsi que la voie ferrée se situant sur le parc d'activités des Pierres Blanches sur les communes de Denain et Lourches.