Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-03-09
Buyer: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Niederlassung Mitte Zentrale Vergabe
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work

Technical requirements: ZUTRITT BAUSTELLE BKA Vor Auftragsvergabe werden alle Mitarbeiter des Bieters durch das BKA einer Zutritts- bzw. Sicherheitsprüfung nach SÜG unterzogen. Alle Mitarbeiter, egal welcher (EU-)Staatsangehörigkeit müssen ihre Adresse der letzten 3 Jahre zur Überprüfung bekannt geben und ein gültigen Personalausweis oder Reisepass vorweisen können.  Für Personen, die keinen deutschen Personalausweis besitzen, ist eine Bestätigung des Einwohnermeldeamtes vorzulegen. Nicht-EU-Bürger benötigen eine Kopie des elektronischen Aufenthaltstitel bzw. den Eintrag im gültigen Reisepass und eine Kopie ihrer Arbeitserlaubnis. Ein negativer Bescheid der Überprüfung kann zum Ausschluss des Bieters führen.  Malerarbeiten Haus F /G 1280 m² Spachtelung Wand Putz bis zur Glätte,Q3,Handspachtel,Grundierung 5295 m² Spachtelung Wand Putz bis zur Glätte,2 lagig,Q3,Grundierung 3230 m² Spachtelung Wand GK+GF bis zur Glätte,Q3,Grundierung 50 m² Spachtelung Decke Putz bis zur Glätte,Handspachtel,KG,Grundierung 80 m² Spachtelung Decke Putz bis zur Glätte,2 lagig,Q3,Grundierung 240 m² Spachtelung Decke,GK,Q3,Dispersionsspachtel   8535 m² Anstrichvlies Wand,rissüberbrückend 7970 m² Beschichtung Wand,Putz und GKB,Dispersion,NAK 2 590 m² Besch. Wand,Putz und GKB,Dispersion,NAK 2,fungizid,Sanitärräume 80 m² Beschichtung Wand, ZGB, NAK 3, fungizid,Sanitärräume 840 m² Beschichtung Wand,Putz,NAK 3 1820 m² Beschichtung Wand,Putz, Silikatfarbe, NAK 3 1845 m² Beschichtung Wand,ohne Putz,Mauerwerk, Silikatfarbe, NAK 3 1070 m² Beschichtung Wand,ohne Putz,Beton,Silikatfarbe,NAK 3 1050 m² Beschichtung Wand,ohne Putz,Beton,Silikatfarbe,NAK 3, über 3,50 m 445 m² Vlies,B1,Decke 390 m² Beschichtung Decken,GK,Dispersionsfarbe 250 m² Beschichtung Decken,ohne Putz,Beton,Dispersionsfarbe 205 m² Beschichtung Unterseite Treppen,Putz,Dispersionsfarbe 150 m² Beschichtung Decke Dispersionsfarbe,fungizid 1640 m² Beschichtung Decke,ohne Putz,Beton,Silikatfarbe,NAK 3 70 St Lasur,farblos,Bauteil Außenstützen,30x32,5 cm,dreiseitig,l=3,10 m 100 St Lasur,farblos/pigmentiert,Bauteil Stützen,40x30 cm,vierseitig,l=2,40 m 170 St Lasur,farblos/pigmentiert,Baut. Unterzüge,32,5x57 cm,zweiseitig,l=2,90 m 115 St Lasur,farblos/pigmentiert,Bauteil Unterzüge,30x146 cm,dreiseitig,l=2,80 m 135 St Lasur,farblos/pigementiert,Bauteil Unterzüge,40x26 cm,dreiseitig,l=6,10 m 80 m² Lasur,farblos/pigmentiert,Betonflächen,Wände 1025 m² Lasur,farblos,Betonflächen,Decken 1600 m² Lasur,farblos/pigmentiert,Betonflächen,Decken,Streifen 50 cm breit 38 St Beschichtung Stahltüren m. UZ,1-flg.,Kunstharzlack,113x226,MW30 3 St Beschichtung Stahltüren m. UZ,2-flg.,Kunstharzlack,162,5x251,MW25 5 St Beschichtung Stahltüren m. BZ,2-flg.,Kunstharzlack,212,5x251,MW20 67 St Beschichtung Stahl- Umfassungszargen,Kunstharzlack,1-flg.,101x226, MW30 12 St Besch. Stahl- Umfassungszargen,Kunstharzlack, 2-flg.,bis 140x200, MW30 120 m² Erstbeschichtung Treppengeländer Stahl grundiert, 2xAlkydharzlack 100 m Erstbeschichtung Tragprofil Wandhandlauf, Stahl grundiert, 2xAlkydharzlack 250 m² Zulage Spachtelung Treppenhauswände 380 m² Decke, Putz, spachteln, Q3,Dispersionsspachtel 470 m² Deckenstreifen, Putz spachteln, Q3,Dispersionsspachtel 325 m² Decke, GK, spachteln, Q3,Dispersionsspachtel   80 m Deckenschürze, GK, spachteln, Q3,Dispersionsspachtel, H=250mm 180 m² Deckenfries, GK, spachteln, Q3,Dispersionsspachtel 105 m² Beschichtung Aufzugsschacht innen,Dispersionsfarbe   55 m² Erstbeschichtung Wand, Dispersion,GK gelocht 705 m² Decke Vlies, B1 380 m² Beschichtung Decken,Putz,Dispersionsfarbe 470 m² Beschichtung Deckenstreifen,Putz,Dispersionsfarbe 180 m² Besch. Decken,GK-Deckenfries Metall- Akustikdecken,Dispersionsfarbe 80 m Deckenschürze, Beschichtung,Dispersionsfarbe,Klasse 2, H=250 mm 14 St Beschichtung Stahltüren m. UZ,1-flg.,Kunstharzlack,bis 126x213,5,MW24 5 St Beschichtung Stahl- Umfassungszarge,Kunstharzlack,1-flg.,bis 101x220, MW15
3. zusätzlich ca. 1.600 m² Putzausbesserungen nach Installationsarbeiten in bereits Hergestellten Putzflächen.
1. Als Vorleistung zur mangelfreien Ausführung notwendig. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist wegen des geringen Umfangs unzweckmäßig.
2. Vorgezogene Leistungen zur Verhinderung von beträchtlichen Folgekosten, welche durch Lieferung von technischen Großgeräten und die damit verbundenen Erschwernisse für die Bodenbeschichtung zu erwarten sind.
3. Die Ausbesserungen betreffen die vom Auftragnehmer erstellten Flächen. Eine Auftragnehmerwechsel ist wegen der Zutrittsbeschränkungen der Liegenschaft nur mit beträchtlichem Zeitversatz möglich, was den Bauablauf unangemessen verzögert.
4. Die Leistungsänderung ist unmittelbar für den Werkerfolg des Auftragnehmers erforderlich. Eine Auftragnehmerwechsel ist wegen der Zutrittsbeschränkungen der Liegenschaft nur mit beträchtlichem Zeitversatz möglich, was den Bauablauf unangemessen verzögert.
5. Die Leistungen sind als Vorleistung für die Vertragsleistung des Auftragnehmers erforderlich. Eine Auftragnehmerwechsel ist wegen der Zutrittsbeschränkungen der Liegenschaft nur mit beträchtlichem Zeitversatz möglich, was den Bauablauf unangemessen verzögert.
6. Im Vertrag unberücksichtigte Leistungen, die dem Leistungsbereich des Auftragnehmers zugeordnet werden können. Eine Auftragnehmerwechsel ist wegen der Zutrittsbeschränkungen der Liegenschaft nur mit beträchtlichem Zeitversatz möglich und unzweckmäßig.


Winner: Maler und Stuck Baudekoration