Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-04-23
Buyer: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45112713 | 45210000: Building construction work | 45212212 | 45260000
Submission deadline: 2021-05-21
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages mit einem Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage ab Kenntnis des Verstoßes, der zur Unwirksamkeit des Vertrages führt, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss oder im Falle der Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union 30 Kalendertage nach dieser Veröffentlichung.
Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungs-verfahrens unzulässig, soweit
— der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Eligibility requirements: — Haftpflichtversicherung.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-04-23
Buyer: Magistrat der Stadt Wien — Magistratsabteilung 28
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45112100 | 45231100 | 45232452 | 45233120: Road construction works
Submission deadline: 2021-05-19
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Auf das allfällige Erfordernis einer behördlichen Entscheidung für die Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in Österreich sowie auf die Verpflichtung gemäß §§ 21 bzw. 194 des Bundesvergabegesetzes 2018 wird ausdrücklich hingewiesen. §§ 21 bzw. 194 des Bundesvergabegesetzes 2018 verpflichtet Bewerber oder Bieter, die im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder in der Schweiz ansässig sind und die für die Ausübung einer Tätigkeit in Österreich eine behördliche Entscheidung betreffend ihre Berufsqualifikation einholen müssen, ein darauf gerichtetes Verfahren möglichst umgehend, jedenfalls aber vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten. Für reglementierte Gewerbe (§ 94 der Gewerbeordnung 1994) wird diesbezüglich auf die §§ 373 a bis 373 e der Gewerbeordnung 1994 hingewiesen.
Sonstige Informationen: Verlangte Nachweise gemäß §§ 81-85 BVergG 2018 siehe Ausschreibungsunterlagen.

Eligibility requirements: Auf das allfällige Erfordernis einer behördlichen Entscheidung für die Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in Österreich sowie auf die Verpflichtung gemäß §§ 21 bzw. 194 des Bundesvergabegesetzes 2018 wird ausdrücklich hingewiesen. §§ 21 bzw. 194 des Bundesvergabegesetzes 2018 verpflichtet Bewerber oder Bieter, die im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder in der Schweiz ansässig sind und die für die Ausübung einer Tätigkeit in Österreich eine behördliche Entscheidung betreffend ihre Berufsqualifikation einholen müssen, ein darauf gerichtetes Verfahren möglichst umgehend, jedenfalls aber vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten. Für reglementierte Gewerbe (§ 94 der Gewerbeordnung 1994) wird diesbezüglich auf die §§ 373 a bis 373 e der Gewerbeordnung 1994 hingewiesen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-04-23
Buyer: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45212212 | 45262670 | 45443000
Submission deadline: 2021-05-25
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages mit einem Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage ab Kenntnis des Verstoßes, der zur Unwirksamkeit des Vertrages führt, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss oder im Falle der Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union 30 Kalendertage nach dieser Veröffentlichung.
Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit:
— der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Eligibility requirements: — Haftpflichtversicherung.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-04-23
Buyer: Gemeindeverband Soziale Dienste St. Josef – Grins
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2021-05-21
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Vergabe eines Auftrages für die Kühlung für das Bauvorhaben Erweiterung und Umbau Wohn- und Pflegeheim St. Josef. Nähere Informationen sind aus den Unterlagen ersichtlich.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-04-23
Buyer: Gemeindeverband Soziale Dienste St.Josef – Grins
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2021-05-21
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Vergabe eines Auftrages für die Schlosser Metalltüren für das Bauvorhaben Erweiterung und Umbau Wohn- und Pflegeheim St. Josef. Nähere Informationen sind aus den Unterlagen ersichtlich.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-04-23
Buyer: Gemeindeverband Soziale Dienste St.Josef – Grins
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2021-05-21
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Vergabe eines Auftrages für die Schlosser Alu für das Bauvorhaben Erweiterung und Umbau Wohn- und Pflegeheim St. Josef. Nähere Informationen sind aus den Unterlagen ersichtlich.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-04-23
Buyer: Gemeindeverband Soziale Dienste St.Josef – Grins
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2021-05-21
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Vergabe eines Auftrages für die Wäscherei für das Bauvorhaben Erweiterung und Umbau Wohn- und Pflegeheim St. Josef. Nähere Informationen sind aus den Unterlagen ersichtlich.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-04-23
Buyer: La vie active
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 79112100 | 85311100
Submission deadline: 2021-06-30
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Attribution d'un bail à construction pour la construction d'un EHPAD à Arras et d'une mission de mandat de maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'extension du siège social
Attribution d'un bail à construction pour la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Arras et d'une mission de mandat de maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'extension du siège social de La vie active.
Le présent marché est lancé conjointement par La vie active et la Société civile immobilière Beffara dont leur siège social se situe au 4 rue Beffara, 62000 Arras. Dans le cadre d'une convention de mandat, la SCI Beffara a donné tous pouvoirs à La vie active pour gérer la présente procédure. La consultation est lancée selon la procédure de l'appel d'offres ouvert prévue aux articles R. 2124-1 à R. 2124-3, R. 2124-5 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique du 1.4.2019. Les variantes ne sont pas autorisées. Elle a pour objet la conclusion d'un bail à construction avec un preneur, moyennant le paiement d'une redevance annuelle par La vie active au titre de gestionnaire de l'EHPAD, qui aura pour vocation à être maître d'ouvrage pour édifier ou faire édifier un EHPAD à Arras. Le bail est régi par les dispositions de l'article L. 251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. La durée maximale du bail à ne pas dépasser est de 55 ans. Le futur maître d'ouvrage aura également une mission de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la gestion des travaux d'extension du siège social de LVA situé au 4 rue Beffara, 62000 Arras. La mission de mandat de maîtrise d'ouvrage est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 2422-5 du code de la commande publique du 1.4.2019. Les attributions du mandataire sont définies à l'article 6.6 du CCAP. L'enveloppe financière prévisionnelle de travaux d'extension est de 600 000 EUR HT, hors mandat. Le montant estimatif hors taxes de la mission de mandat de maîtrise d'ouvrage est de: 36 000 EUR HT soit 6 % de l'enveloppe prévisionnelle financière des travaux d'extension du siège social. Les travaux d'extension du siège sont liés aux travaux de construction de l'EHPAD qu'il convient de mener de manière concomitante en raison de la conformité des lieux. Les biens (EHPAD d'Arras + extension du bâtiment du siège social) seront destinés à devenir propriété de la SCI Beffara. Les travaux d'extension du siège seront financés sur les fonds propres du siège social de La vie active. Attention il y a une visite obligatoire du site (voir article 9 du règlement de consultation).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-04-23
Buyer: Département du Lot
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09310000 | 09330000: Solar energy | 39221000 | 44115000 | 45112500
Submission deadline: 2021-05-21
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Variante exigée à l'initiative du pouvoir adjudicateur concernant le lot nº 1: remplacement de l'enrobé du terrain de sports par du béton drainant.
Lettre de candidature (DC1) si l'entreprise est en redressement judiciaire, production de la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Indications des ressources humaines et techniques du candidat et références adéquates provenant de marchés publics exécutés antérieurement.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info
— modalités de retrait des documents: le dossier de consultation peut être visualisé ou téléchargé sur le site Internet https://www.lot.fr
—— si l'entreprise est en redressement judiciaire, production de la copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
—— indications des ressources humaines et techniques du candidat et références adéquates provenant de marchés publics exécutés antérieurement,

Eligibility requirements: Lettre de candidature (DC1) si l'entreprise est en redressement judiciaire, production de la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-04-23
Buyer: Gemeente Nuenen
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings | 45211100 | 45211300
Submission deadline: 2021-05-31
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Dit betreft een marktconsultatie en is uitdrukkelijk geen opdracht. De gemeente Nuenen is bezig met de voorbereiding op een aanbesteding voor de realisatie van 150 tijdelijke woningen. Deze marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure en is voor zowel de gemeente als de marktpartijen geheel vrijblijvend. D.m.v. deze consultatie wil de gemeente inzicht krijgen in:
De verkregen informatie gebruikt de gemeente bij het bepalen van de concrete invulling van deze woningen binnen het PVE en de exploitatie/beheer van deze woningen. Dit betekent dat de uitgangspunten binnen het PVE dusdanig concreet moeten zijn dat de uiteindelijke exploitant op basis hiervan deze woningen kan realiseren, beheren en exploiteren.

Eligibility requirements: Nog nader te bepalen naar aanleiding van de marktconsultatie.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-04-23
Buyer: Gemeindeverband Soziale Dienste St. Josef – Grins
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2021-05-21
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Vergabe eines Auftrages für die Küche für das Bauvorhaben Erweiterung und Umbau Wohn- und Pflegeheim St. Josef. Nähere Informationen sind aus den Unterlagen ersichtlich.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-04-23
Buyer: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Country: BE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44212400 | 45112730 | 45223500 | 45232440 | 45233120: Road construction works
Submission deadline: 2021-05-26
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: N31 Brugge - Plaatsen van geluidschermen tussen kruispunten Legeweg en Koning Albert I laan met groenwerken, twee percelen
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-04-23
Buyer: Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2021-05-21
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist der Abschluss eines Vertrages für folgende Leistung: Türsysteme Stahlzarge/Holztürblatt für das Bauvorhaben Umbau Zentralküche des BKH St. Johann i.T.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-04-23
Buyer: Área de Gobierno de Obras y Equipamientos
Country: ES
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 8252277.66 EUR
Submission deadline: 2021-05-24
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Construcción de edificio sede del distrito de Puente de Vallecas en avenida Buenos Aires, 17, c/v c/ Sierra Salvada, distrito de Puente de Vallecas
Construcción de edificio sede del distrito de Puente de Vallecas en avenida Buenos Aires, 17, c/v c/ Sierra Salvada, distrito de Puente de Vallecas.
Consideraciones de tipo social. Descripción: la establecida en el apartado 25 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Eligibility requirements: — capacidad de obrar, — no prohibición para contratar, — cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social, — cumplimiento con las obligaciones tributarias, — preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.

Award value: 8252277.66
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-04-23
Buyer: Hamburger Stadtentwässerung AöR — Vergabemanagement
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45252000
Submission deadline: 2021-06-02
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на станции за третиране на отпадъчни води, пречиствателни станции и заводи за изгаряне на битови отпадъци
Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg
Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, εγκαταστάσεις καθαρισμού και σταθμούς αποτέφρωσης απορριμμάτων
Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas depuradoras y plantas de incineración de desperdicios
Travaux de construction de stations de traitement des eaux usées, de stations d'épuration et d'usines d'incinération des ordures ménagères
Lavori di costruzione di impianti di trattamento delle acque fognarie, impianti di depurazione e impianti di incenerimento di rifiuti
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, citu attīrīšanas iekārtu un atkritumu dedzināšanas iekārtu celtniecības darbi
Xogħol tal-kostruzzjoni għall-impjant tat-trattament tad-drenaġġ, impjanti tal-purifikazzjoni u impjanti ta’ l-inċinerazzjoni taż-żibel
Construção de estações de tratamento de esgotos, estações depuradoras e estações de incineração de resíduos
Lucrări de construcţii de staţii de tratare a apelor reziduale, de staţii de epurare şi de staţii de incinerare a deşeurilor menajere
Auf dem Klärwerk Köhlbrandhöft soll eine Betriebseinrichtung durch ein weiteres Gebäude „Brennstoffannahme“ erweitert werden. Geplant ist ein freistehendes Industriegebäude direkt neben dem vorhandenen Gebäude „KETA“ zu errichten.
Im ersten Schritt ist eine Baugrube mit Spundwänden und rückverankerter Unterwasserbetonsohle herzustellen. Zusätzlich ist die Tiefgründung mit Bohrpfählen für das spätere Gebäude in die Baugrubenkonstruktion zu integrieren. Insgesamt sind ca. folgende Mengen zu bewegen, zu verarbeiten oder einzubringen.
Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Eligibility requirements: Angabe derMitgliedsnummer im PQ-Verein, ersatzweise Eigenerklärung gemäß Formblatt 124 VHB. Auszug aus dem Gewerbezentralregister.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-04-23
Buyer: Exploateringskontoret
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45220000 | 45223000 | 45231100 | 45231110
Estimated value: 60000000 DKK
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Entreprenaden avser pålning, sponter, markrening, rörförläggning, inkl brunnar, betongarbeten samt, lednings- och kanalisationsarbeten.



Winner: JM Entreprenad AB
Award value: 60000000
Number of bids: 8
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-04-23
Buyer: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 42122000 | 42122450 | 45232152 | 45251120: Hydroelectric power station construction work | 45260000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: „Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése
A beruházás az alábbi vízilétesítmény megvalósítására irányul: Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése
— A szivattyútelep gépi berendezései: szivattyúk, elzáró és szabályozó berendezések, légtelenítő (feltöltő) rendszer,
— Szívó oldali műtárgy: 2×2 gépes szívóakna, előfenékkel, a Tápvíz-csatorna mederrézsűben, a Kvassay Beeresztő Zsilip felett (nyugatra) telepítve. Szivattyúk nyomócsöveinek építése DN 1800 átmérővel, 42 fm
— Csővezeték: 2×1 acél csővezeték 2 400 mm átmérővel (DN 2400), légtelenítő/légbeszívó aknával, az árvízvédelmi védvonal koronaszintje, ill. a terepszint alatt beépítve. 210 fm
— Nyomó oldali műtárgy: 2×1 aknás, csillapitó medencés vízbevezető műtárgy a Beeresztő Zsilip alatt az RSD mederrézsűben telepítve, utófenékkel mederbiztosítással,
— Villamos berendezések, irányítási és hírközlési eszközök a Kvassay-vizierőtelep meglévő épületeibe telepítve,
— Kvassay II. gépegység gépészeti és villamos javítása, gépegység szétszerelése, alkatrészek cseréje, javítása, összeszerelése, beüzemelése
A kivitelezés során vízépítési acélszerkezetek (elzárószerkezetek, zsilipszerkezetek, elzárógerendák) beépítése,
A nyertes ajánlattevő feladata - kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítése is - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal. A Vállalkozó feladata az építéshez, létesítéshez a meglévő engedélyeken túl szükségessé váló mindennemű engedélyeztetési terv elkészítése, kérelem, dokumentáció összeállítása, lebonyolítása és a létesítést jóváhagyó hatóságok jogerős engedélyeinek beszerzése.
A II.2.5) Értékelési szempontok pontban megadott „Ár” kritérium alatt Ajánlatkérő az Egyösszegű ajánlati árat (nettó HUF) érti.
A tárgyi hirdetmény az eljárást megindító felhívás visszavonására irányul a Kbt. 53.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-04-23
Buyer: Grenoble-Alpes Métropole
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44115200 | 45210000: Building construction work | 45261210 | 45261214 | 45311200
Estimated value: 1916599 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: La présente consultation concerne la relance des lots 03a 03b 11 et 12 des marchés de travaux pour la construction du centre de sciences. L'allotissement comporte au total 19 lots.
Pour chaque lot, les prestations pourront donner lieu, avec l'attributaire, à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires.
Électricité courants forts et faibles. Ce lot comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle relative à la pose de capteurs photovoltaïques.
Pour chaque lot, les prestations pourront donner lieu, avec l'attributaire, à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires.


Winner: SMAC
Award value: 1916599
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-04-23
Buyer: Grenoble-Alpes Métropole
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 39154000 | 44115200 | 45112500 | 45112710 | 45210000: Building construction work
Estimated value: 4535343 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: La présente consultation concerne les lots travaux de la construction du centre de sciences: travaux bâtiment, espaces extérieurs et scénographie. L'allotissement comporte au total dix-huit lots avec un lot production numérique faisant l'objet d'une autre procédure de mise en concurrence et un lot Planétarium et salle immersive déjà attribué dans le cadre d'une précédente mise en concurrence.
Pour chaque lot, les prestations pourront donner lieu, avec l'attributaire, à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires.
Cloisons, doublages, faux plafonds, désenfumage, peintures intérieures et extérieures, nettoyage de chantier
Cloisons, doublages, faux plafonds, désenfumage, peintures intérieures et extérieures, nettoyage de chantier. Ce lot est lancé dans le cadre d'une procédure MAPA petits lots.
Pour chaque lot, les prestations pourront donner lieu, avec l'attributaire, à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires.



Winner: Entreprise Pelissard
Award value: 4535343
Number of bids: 7