Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-03-14
Buyer: cc du grand chambord
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45232411 | 45232421 | 45232423 | 45252100
Submission deadline: 2022-04-11
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: la présente consultation concerne les travaux de construction d'une station d'épuration de capacité 8 500 EH et de son réseau de transfert des effluents (refoulement) à Saint-Laurent-Nouan (41220) dont le détail des prestations est décrit aux CCTP
construction de la STEP de Saint-Laurent-Nouan d'une capacité nominale de 8500 Eh.Les travaux attendus dans le cadre du lot no1 sont notamment : - la démolition des STEP de Nouan et de Saint-Germain; - la réhabilitation des PR de Nouan et de Saint-Germain; - la réhabilitation des silos à boues en bassin tampon.Le détail des travaux attendus dans le cadre du lot no1 est indiqué dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières relatif au lot no1 - phase candidature
les prestations supplémentaires éventuelles sont des prestations venant en complément à l'offre de l'entrepreneur susceptibles d'être retenues par l'entité adjudicatrice avant conclusion du marché. - pose de panneaux photovoltaïque sur la toiture du hangar à boues
le délai d'exécution plafond des travaux du lot no1 est de 18 mois (période de préparation de chantier de 3 mois incluse). Les exigences minimales relatives aux variantes sont indiquées dans le Règlement de la Consultation
les travaux attendus dans le cadre du lot no2 sont notamment : - la création d'un réseau de transfert depuis le PR Nouan STEP vers la nouvelle unité de traitement; - la création d'un réseau de transfert depuis le bassin tampon de Saint-Germain vers la nouvelle unité de traitement.Le détail des travaux attendus dans le cadre du lot no2 est indiqué dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières relatif au lot no2 - phase candidature
le délai d'exécution plafond pour les travaux du lot no2 est de 12 mois (période de préparation de chantier incluse)
les cautionnements et garanties exigés seront indiqués dans les documents du Dossier de Consultation des Entreprises qui sera à mis à disposition ultérieurement
financement par le budget assainissement de la Communauté de communes du Grand Chambord. Paiement sous 30 jours
la procédure mise en oeuvre par la CCGC est une procédure formalisée régie par les articles L.2124-3 et R. 2124-3 à R.2124-4 du Code de la commande publique. La consultation se déroulera en deux phases : une première phase candidature avec remise d'un dossier de candidature (les éléments à remettre sont détaillés dans le Règlement de la Consultation / présent avis), et une seconde phase offre (cette phase sera lancée à l'issue de la phase de candidature). La CCGC a fait le choix de ne pas limiter le nombre de candidat admis à déposer une offre. La date limite de réception des demandes de participation fixée au point Iv.2.2 du présent avis correspond à la date limite de remise des dossiers de candidatures. Durant la phase offre, des négociations seront engagées librement par l'entité adjudicatrice, selon les modalités qui sont définies dans le règlement de la consultation (Rc). Néanmoins, la CCGC se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales. Dans le cas où la CCGC engagerait des négociations, ces négociations pourront donner lieu à la remise d'offres intermédiaires. Les négociations se feront sous la forme d'auditions pour le lot no1 et par écrit pour le lot no1 et lot no2. Les modalités de négociation seront arrêtées par la CCGC. Nul opérateur ne peut participer à plusieurs candidatures et ce qu'elle que soit sa qualité (candidat unique, membre d'un ou de plusieurs groupement). La ou les candidature(s) qui contreviendraient à cette règle, qu'elle émane d'un candidat individuel ou d'un groupement ne pourra pas être prise en compte et ne pourra en aucun cas être admise à déposer une offre. Les candidats doivent donc s'assurer de l'exclusivité des membres de leur groupement ou des opérateurs sur lesquels ils s'appuient. Les fusions totales ou partielles des candidats admis à déposer une offre ne sont pas autorisées.Une visite sera obligatoire dans le cadre des travaux concernant le lot no1

Eligibility requirements: se référer au Règlement de la Consultation (Rc)