Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2020-08-03
Buyer: Cœur d'Essonne Agglomération
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 45112500 | 45210000: Building construction work | 45223210 | 45223220 | 45232410
Estimated value: 342891.06 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: La durée du marché prend effet à la date de notification du marché et prend fin à la plus tardive des situations suivantes:
— notification de la transaction ou jugement devenu définitif mettant fin au dernier litige avec l’entrepreneur.
Le délai d’exécution des travaux de l’ensemble des lots est de huit mois à compter de l’ordre de service précisant la date à partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux. Sur indication expresse dans le courrier de notification, ce courrier pourra valoir ordre de service de démarrage des prestations.
La durée du marché prend effet à la date de notification du marché et prend fin à la plus tardive des situations suivantes:
— notification de la transaction ou jugement devenu définitif mettant fin au dernier litige avec l’entrepreneur.
Le délai d’exécution des travaux de l’ensemble des lots est de huit mois à compter de l’ordre de service précisant la date à partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux. Sur indication expresse dans le courrier de notification, ce courrier pourra valoir ordre de service de démarrage des prestations.
La durée du marché prend effet à la date de notification du marché et prend fin à la plus tardive des situations suivantes:
— notification de la transaction ou jugement devenu définitif mettant fin au dernier litige avec l’entrepreneur.
Le délai d’exécution des travaux de l’ensemble des lots est de huit mois à compter de l’ordre de service précisant la date à partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux. Sur indication expresse dans le courrier de notification, ce courrier pourra valoir ordre de service de démarrage des prestations.
La durée du marché prend effet à la date de notification du marché et prend fin à la plus tardive des situations suivantes:
— notification de la transaction ou jugement devenu définitif mettant fin au dernier litige avec l’entrepreneur.
Le délai d’exécution des travaux de l’ensemble des lots est de huit mois à compter de l’ordre de service précisant la date à partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux. Sur indication expresse dans le courrier de notification, ce courrier pourra valoir ordre de service de démarrage des prestations.
La durée du marché prend effet à la date de notification du marché et prend fin à la plus tardive des situations suivantes:
— notification de la transaction ou jugement devenu définitif mettant fin au dernier litige avec l’entrepreneur.
Le délai d’exécution des travaux de l’ensemble des lots est de huit mois à compter de l’ordre de service précisant la date à partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux. Sur indication expresse dans le courrier de notification, ce courrier pourra valoir ordre de service de démarrage des prestations.


Winner: GTO — Grands travaux de l’Orge
Award value: 342891.06