Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-12-05
Buyer: Baumaßnahme Lange Straße 2. und 3. BA
Country: DE
Region: DEA22
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221250 | 45232140 | 45233120: Road construction works | 45247110
Submission deadline: 2026-01-15

Technical requirements: 5 % Vertragserfüllungsbürgschaft, 5 % Gewährleistungsbürgschaft

Vertragsstrafen gem. BVB (100 EUR pro Werktag der Überschreitung der Fertigstellungsfrist)

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 5 Jahre.
Für die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer müssen die Fristen des § 160 GWB beachtet werden. Die Vergabestelle weist ausdrücklich auf die Rügeobliegenheit sowie die Präklusionsregeln des § 160 Abs. 3 GWB hin. Diese hat jeder Bewerber oder Bieter zu beachten, wenn er einen behaupteten Verstoß gegen das Vergaberecht geltend machen möchte. 
Der Antrag (auf Nachprüfung) ist insbesondere unzulässig, soweit:
-  Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der 
    Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
-  Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in 
   der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
-  mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen 
   sind.
Aufwertung und Umgestaltung der Fußgängerzone - Lange Straße 2.BA und 3.BA

Gegenstand der Ausschreibung
Die Stadt Detmold beabsichtigt die Aufwertung und Umgestaltung der Fußgängerzone in Detmold, ausgehend von der Hornsche Straße bis zur Straße Rosental, in 3 Bauabschnitten. Neben der vollständigen Erneuerung und Umgestaltung der Oberflächen und des Straßenunterbaus sollen in allen drei Bauabschnitten auch die vorhandenen Regenwasser- und Mischwasserkanäle einschließlich der Hausanschlussleitungen erneuert werden. Die Erneuerung der Anlagen im 1. Bauschnitt (Mitte) wurden in den Jahren 2023 / 2024 ausgeführt.
 
Die vorliegende Leistungsbeschreibung umfasst die Maßnahmen zur Aufwertung und Umgestaltung der Fußgängerzone im 2. und 3. Bauabschnitt im Innenstadtbereich  der Stadt Detmold, im Kreis Lippe, im Land Nordrhein-Westfalen. 
Folgende Bauabschnitte sind beschrieben:
- 2. Bauabschnitt (2. BA) - Nord - Schlossplatz;
 zwischen Karlstraße und Marktplatz
- 3. Bauabschnitt (3. BA) - Süd - Hornsches Tor
 zwischen Exterstraße und Hornsche Straße

Weitere Details entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen.
Eintragung in Straßenbau-Handwerksrolle (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Eintragung in Straßenbau-Handwerksrolle vorweisen.
Nachweis der Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 - Beurteilungsgruppe "AK 2" (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Bieter müssen mit Angebotsabgabe die fachliche Qualifikation (Fachkunde, technische Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit der technischen Vertragserfüllung) und Gütesicherung des Unternehmens nachweisen. Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 - Beurteilungsgruppe "AK 2" sind zu erfüllen und mit Angebotsabgabe nachzuweisen.                                               
Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen und die Gütesicherung des Unternehmens nach Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 mit dem Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau für die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) nachweist. 
Der Nachweis gilt als gleichwertig erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen durch eine Prüfung, welche inhaltlich den Anforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 Abschnitt 4.1 für die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) entspricht, mit einem Prüfbericht nachweist. Der Prüfbericht muss die Erfüllung der gestellten Anforderungen nachvollziehbar belegen. Mit dem Prüfbericht sind vorzulegen: Angaben zur Personalausstattung mit Aus- und Weiterbildungsnachweisen / Angaben zur Betriebs- und Geräteausstattung / Angaben zu den in den letzten drei Jahren durchgeführten vergleichbaren Projekten / Muster der Dokumentation der Eigenüberwachung (Sanierungshandbuch bei Gruppe S).

Eligibility requirements: Eintragung in Straßenbau-Handwerksrolle (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Eintragung in Straßenbau-Handwerksrolle vorweisen.
Nachweis der Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 - Beurteilungsgruppe "AK 2" (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Bieter müssen mit Angebotsabgabe die fachliche Qualifikation (Fachkunde, technische Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit der technischen Vertragserfüllung) und Gütesicherung des Unternehmens nachweisen. Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 - Beurteilungsgruppe "AK 2" sind zu erfüllen und mit Angebotsabgabe nachzuweisen.                                               
Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen und die Gütesicherung des Unternehmens nach Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 mit dem Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau für die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) nachweist. 
Der Nachweis gilt als gleichwertig erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen durch eine Prüfung, welche inhaltlich den Anforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 Abschnitt 4.1 für die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) entspricht, mit einem Prüfbericht nachweist. Der Prüfbericht muss die Erfüllung der gestellten Anforderungen nachvollziehbar belegen. Mit dem Prüfbericht sind vorzulegen: Angaben zur Personalausstattung mit Aus- und Weiterbildungsnachweisen / Angaben zur Betriebs- und Geräteausstattung / Angaben zu den in den letzten drei Jahren durchgeführten vergleichbaren Projekten / Muster der Dokumentation der Eigenüberwachung (Sanierungshandbuch bei Gruppe S).
5 % Vertragserfüllungsbürgschaft, 5 % Gewährleistungsbürgschaft

Vertragsstrafen gem. BVB (100 EUR pro Werktag der Überschreitung der Fertigstellungsfrist)

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 5 Jahre.
Fehlende Unterlagen, deren Vorlagen mit Teilnahmeantrag/Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefordert
Einzureichende Unterlagen:

- Eintragung in Straßenbau-Handwerksrolle
- Nachweis der Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 - Beurteilungsgruppe "AK 2"
- Eigenerklärung  Sanktionen Russland
- Eigenerklärung Ausschlussgründe
- Eigenerklärung Informationen zum Bieter
- Eigenerklärung zur Eignung
- EU - Erklärung Eignungsleihe
- EU - Erklärung Eignungsleihe Haftung
- EU_Bewerber Bietergemeinschaftserklaerung
- EU_Informationen-Unteraufträge-Angebotsabgabe
- Nachweis Unterauftragnehmer
- Preisermittlung/ "Urkalkulation"
Für die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer müssen die Fristen des § 160 GWB beachtet werden. Die Vergabestelle weist ausdrücklich auf die Rügeobliegenheit sowie die Präklusionsregeln des § 160 Abs. 3 GWB hin. Diese hat jeder Bewerber oder Bieter zu beachten, wenn er einen behaupteten Verstoß gegen das Vergaberecht geltend machen möchte. 
Der Antrag (auf Nachprüfung) ist insbesondere unzulässig, soweit:
-  Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der 
    Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
-  Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in 
   der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
-  mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen 
   sind.
- ca. 110 m MW-Kanal Stz DN 800 bis 4,5 m Sohltiefe                                        
- ca. 115 m MW-Kanal Stz DN 400 bis 4,5 m Sohltiefe                       
- ca. 30 m MW-Kanal Stz DN 200-300 bis 4,5 m Sohltiefe                                              
- ca. 110 m RW-Kanal B DN 700 bis 2,5 m Sohltiefe                          
- ca. 120 m RW-Kanal B DN300 / DN 400 bis 2,5 m Sohltiefe                                                                                           - ca. 8 Schächte für MW oder RW                                         - ca. 650 m Anschlussleitung DN 150 PP bis 4,5 m Sohltiefe                                                                             - ca. 160 m Anschlussleitung für Abläufe DN 150 PP bis 2,5 m Sohltiefe                                                                   - ca. 3.500 m2 Pflaster arbeiten                                         - ca. 250 m Kastenrinne NW200                                         - 10 Bäume und Baumstandorte pflanzen / herstellen                  
- diverse Ausstattungen (Bänke, Mülleimer)                       - ca. 2.000 m Leerrohre DN110 bis DN125                        - ca. 700 m Versorgungsgraben bis 1,5 m Tiefe                 - 200 m Fernwärmeleitung einbauen