Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-01-15
Buyer: Office fédéral des routes (OFROU), division infrastructure routière est, filiale de Winterthour
Country: CH
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71541000: Construction project management services
Submission deadline: 2020-04-15
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Les principaux travaux du présent projet comprennent la nouvelle construction de la liaison de la route nationale entre la jonction de Zurich nord et la nouvelle jonction de Baltenswil ainsi que l’aménagement des voies sur la N11 (jonction de Zurich nord – Kloten sud) et la N01 (Wallisellen – Winterthour-Töss).
Le mandat mis au concours porte sur les prestations d’appui au maître de l'ouvrage pour tous les corps de métier pour la phase «Projet général».
Les prestations localisées (comme par exemple les réunions, l’appui administratif) doivent avoir lieu sur place chez le pouvoir adjudicateur (OFROU, filiale de Winterthour) ou là où est sis…
Les principaux travaux du présent projet comprennent la nouvelle construction de la liaison de la route nationale entre la jonction de Zurich nord et la nouvelle jonction de Baltenswil ainsi que l’aménagement des voies sur la N11 (jonction de Zurich nord – Kloten sud) et la N01 (Wallisellen – Winterthour-Töss).
Le mandat mis au concours porte sur les prestations d’appui au maître de l'ouvrage pour tous les corps de métier pour la phase «Projet général».
Une éventuelle prolongation dépend de la disponibilité des crédits, de l’avancée du projet, du déclenchement de l'option et des éventuelles modifications du projet.
Les justificatifs/attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi celle-ci ne pourra pas être prise en considération: 1 au maximum 2 projet(s) de référence peut être enseigné en plus. Les exigences b) et c) sont obligatoires dans les 2 projets de référence.
Pour le soumissionnaire: 1 au maximum 2 projet(s) de référence concernant des travaux présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité répondant aux exigences suivantes:
a) prestations de représentation du maître d'ouvrage ou d’appui au maître d'ouvrage dans les phases Projet général (GP) et Projet définitif (AP) conformément à l’Ordonnance sur les routes nationales (ORN) ou des phases comparables (phases terminées ou au moins en procédure d’approbation);
Si la preuve ne peut pas être apportée avec un projet de référence pour les différentes phases selon l’exigence fixée a), un deuxième projet de référence peut au maximum être présenté en complément. Les exigences b) et c) doivent impérativement être satisfaites dans les 2 projets de référence.
Pour le soumissionnaire: chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > 2 fois le chiffre d’affaires annuel du mandat.
CQ3: qualification des personnes clés chef de projet appui au maître d’ouvrage et chef de projet suppléant appui au maître d’ouvrage
Pour le chef de projet appui au maître d’ouvrage: 1 au maximum 2 projet(s) de référence au même poste ou à un poste de suppléant concernant des travaux présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité répondant aux exigences suivantes:
a) prestations de représentation du maître d'ouvrage ou d’appui au maître d'ouvrage dans les phases Projet général (GP) et Projet définitif (AP) conformément à l’Ordonnance sur les routes nationales (ORN) ou des phases comparables (phases terminées ou au moins en procédure d’approbation);
Si la preuve ne peut pas être apportée avec un projet de référence pour les différentes phases selon l’exigence fixée a), un deuxième projet de référence peut au maximum être présenté en complément. Les exigences b) et c) doivent impérativement être satisfaites dans les 2 projets de référence.