Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-10-06
Buyer: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71242000 | 71300000 | 71317200 | 71541000: Construction project management services
Estimated value: 7480066.12 EUR
Submission deadline: 2023-11-06
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Acuerdo marco: servicios de redacción de proyectos ejecutivos y posterior dirección facultativa de las obras RAM 2024 de equipamientos del Departamento de Educación. Clave: RAM-24900
Acuerdo marco para la contratación de los servicios de redacción de proyectos ejecutivos y los estudios de seguridad y salud y posterior dirección facultativa de las obras RAM 2024 de equipamientos públicos del Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña (2024-2025). Clave: RAM-24900
Redacción de proyectos ejecutivos, y posterior Dirección Facultativa, en aquellos casos en los que la titulación requerida para el Autor/a del proyecto y director/a de obra sea Arquitecto
Redacción de proyectos ejecutivos, y posterior Dirección Facultativa, en aquellos casos en los que la titulación requerida para el Autor/a del proyecto y director/a de obra sea Arquitecto. Las actuaciones comprendidas en el Lote 1 se determinarán de acuerdo con los criterios previstos en el artículo 2.2b) en relación con el artículo 10.2a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación del edificación.
Se prevé la posibilidad de prorrogar el Acuerdo Marco en una o varias prórrogas, de hasta un máximo de 24 meses, supeditadas al respectivo Acuerdo de Gobierno que incluya las anualidades para las actuaciones RAM del Departamento de Educación correspondientes de acuerdo con el apartado 3 del cuadro de características del Pliego de bases.
Actuaciones en los que la titulación requerida para el autor/a y director/a sea Arquitecto, Arquitecto técnico, Aparejador, Ingeniero de edificación y otras titulaciones equivalentes
Redacción de proyectos ejecutivos, y posterior Dirección Facultativa, en aquellos casos en los que la titulación requerida para el autor/a del proyecto y director/a de obra sea Arquitecto, Arquitecto técnico, Aparejador, Ingeniero de edificación y otras titulaciones equivalentes que habilitan para estas competencias
Se prevé la posibilidad de prorrogar el Acuerdo Marco en una o varias prórrogas, de hasta un máximo de 24 meses, supeditadas al respectivo Acuerdo de Gobierno que incluya las anualidades para las actuaciones RAM del Departamento de Educación correspondientes de acuerdo con el apartado 3 del cuadro de características del Pliego de bases.
Esta licitación es susceptible de recurso especial en materia de contratación, de conformidad con lo que establece el artículo 44 y siguientes de la LCSP y el Real decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Este recurso tiene carácter potestativo, es gratuito para los recurrentes, se podrá interponer ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, previamente o alternativamente, a la interposición del recurso contencioso administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.


Award value: 7480066.12