Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-08-14
Buyer: Asklepios Kliniken Hamburg GmbH - KB Architektur und Bau
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45443000
Submission deadline: 2020-09-11
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Das ASKLEPIOS Klinik Nord - Heidberg beabsichtigt im Haus 3 eine Neustrukturierung durch zu führen. Hierzu werden im EG bis OG2 neue Bettenzimmer erstellt. Im UG wird eine zentrale Umkleide aufgebaut. Im OG3 werden brandschutztechnische Arbeiten durchgeführt.
Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen.
Es ist eine Mindestumsatz von 300.000 € in dem vom Auftrag abgedeckten Bereich in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren nachzuweisen.
Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen.es ist eine Mindestmitarbeiterzahl von 5 Personen für Fachpersonal in dem vom Auftrag abgedeckten Bereich in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren nachzuweisen.
Es ist eine Mindestmitarbeiterzahl von 5 Personen für Fachpersonal in dem vom Auftrag abgedeckten Bereich in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren nachzuweisen sowie ein Fachbauleiter und ein Obermonteur mit mind. 5 Jahren Berufserfahrung.

Eligibility requirements: Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-08-14
Buyer: Hertfordshire County Council
Country: UK
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000 | 33140000: Medical consumables | 33141100 | 33141110 | 33141111
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Hertfordshire County Council (the ‘Council’) on behalf of Herts Fullstop and Hampshire County Council is currently out to procurement for the supply of first aid kits, equipment and consumables. Further information in regards to this opportunity can be found in II.2.4) Description of the procurement field (OJEU Contract Notice refers). Organisations wishing to take part in this project are invited to ‘express interest’ which will give access to the full procurement documents in the e-tendering system. Please see VI.3) Additional information for further information. Any questions relating to this procurement must be made via the correspondence area in the e-Tendering system, in accordance with the procurement documents and can be addressed to the main contact as shown in the details above.
Full details on each lot are in the procurement documents. The estimated total value of the framework agreement is stated in II.1.5) of this notice and is for the full term. This value is for both participating authorities. For the avoidance of doubt, the estimated annual value of the framework agreement will be approximately Herts Fullstop — GBP 125 000.00, Hampshire County Council — GBP 160 000.00 for all lots. The framework agreement will be awarded for a term of four (4) years. Please note that the contract requirements will be subject to available financial resources, supplier performance and flexibility to meet changing demands. There will be no form of exclusivity or volume that is guaranteed under the resultant framework agreement and the Council and other participating authorities will be entitled to enter into other contracts and arrangements with other suppliers for the provision of any, or all, of the requirements which are the same as, or similar to those specified under the established framework agreement. Organisations should be aware that due to the nature of the services provided, any framework agreement formed as a result of this procurement process shall be executed as a deed. Organisations should seek independent legal advice on the implications of this prior to submitting their bid, where appropriate.
This procurement has been discontinued so the Herts Fullstop can reconsider the requirements. It is the intention of Herts Fullstop to re-tender this abandoned procedure following a further review including reconsidering the current requirements.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-08-14
Buyer: Oberfinanzdirektion Karlsruhe – LZfD
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72000000
Submission deadline: 2020-09-15
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Der Dienstvertrag, beginnt am 1.12.2020 und endet zum 31.12.2021. Der Auftraggeber behält sich vor die Laufzeit des Dienstvertrages jährlich zu verlängern, längstens bis zum 31.12.2023.
— Nachweis Bank oder Versicherung (mit dem Angebot mittels Dritterklärung vorzulegen): Vorlage einer Bankbestätigung oder Nachweis einer Berufs-/Betriebshaftpflichtversicherung;
— C6_Eigenerklärung zur Eignung (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): Einreichung inkl. aller geforderten Nachweise und Anlagen;
— Scientology-Schutzerklärung (mit dem Angebot mittels Eigenerklärung vorzulegen): s. Anlage 1 des Vordrucks C6_Eigenerklärung zur Eignung.
Etwaige Verfahrensrügen nach § 160 Abs. 3 GWB sind ausdrücklich als solche zu kennzeichnen. Auf die Rügepflichten gemäß § 160 Abs. 3 S. 1 Nrn. 1 bis 4 GWB wird ausdrücklich hingewiesen, insbesondere auf die Rechtsbehelfsfrist des § 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB: Danach ist ein Antrag auf Nachprüfung unzulässig, soweit nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-08-14
Buyer: Centre des technologies de l'information de l'État
Country: LU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72000000
Submission deadline: 2020-09-15
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Le marché consiste à assister le CTIE dans le cadre de ses développements et de ses définitions d’architectures. Ceci comporte mais ne se limite pas à:
— Framework DSF: Framework pour la création et la validation interactive ou automatique de signatures électroniques,
— Framework TAM: Framework de customisation des fonctionnalités de la plateforme d’authentification utilisée au CTIE,
Le marché consiste à assister le CTIE dans le cadre de ses développements et de ses définitions d’architectures. Ceci comporte mais ne se limite pas à:
—  Framework DSF: Framework pour la création et la validation interactive ou automatique de signatures électroniques,
— Framework TAM: Framework de customisation des fonctionnalités de la plateforme d’authentification utilisée au CTIE,
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-08-14
Buyer: Provincia di Piacenza
Country: IT
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71314000: Energy and related services
Estimated value: 7744607.7 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Affidamento del servizio energia, termico ed elettrico, degli edifici e della gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del comune di Podenzano
Stazione unica appaltante della Provincia di Piacenza per conto del Comune di Podenzano (PC), procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio energia, termico ed elettrico, degli edifici e della gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Podenzano, mediante progetto di finanza ex art. 183, c. 15 del D.Lgs. 50/2016 — CIG 83219545B0.
Stazione unica appaltante della Provincia di Piacenza per conto del Comune di Podenzano (PC), procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio energia, termico ed elettrico, degli edifici e della gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del comune di Podenzano, mediante progetto di finanza ex art. 183, c. 15 del D.Lgs. 50/2016 — CIG 83219545B0.
Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna; termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni.


Winner: Siram SpA
Award value: 7744607.7
Number of bids: 1
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-08-14
Buyer: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Fulda
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Straßenbau Verkehrssicherung rd.6 BP * 1 500 m Boden verbessern rd. 35 000 m² Boden qualifiziert verbessern rd. 35 000 m² Boden geschüttet verbessern rd. 60 000 m³ Bodenbewegung rd. 60. 000 m³ Entwässerungsleitungen rd. 10 000 m Schächte rd. 150 Stück Frostschutzschicht rd. 25 000 m³ Asphalttragschicht rd. 45 000 m² Asphaltbinderschicht rd. 45 000 m² Asphaltdeckschicht rd. 45 000 m² Borde setzen rd. 2 000 m Ausstattung Schutzeinr. Stahl rd. 3 800 m Schutzeinr. Beton rd. 4 200 m Wildschutzzaun rd. 3 800 m Brückenbau Brückenbau-Betonierarbeiten Unterbau rd. 900 m³ Brückenbau-Betonierarbeiten Überbau rd. 200 m³ Brückenbau-Abdichtung rd. 500 m³.
Straßenbau Verkehrssicherung rd.6 BP * 1 500 m Boden verbessern rd. 35 000 m² Boden qualifiziert verbessern rd. 35 000 m² Boden geschüttet verbessern rd. 60 000 m³ Bodenbewegung rd. 60 000 m³ Entwässerungsleitungen rd. 10 000 m Schächte rd. 150 Stück Frostschutzschicht rd. 25 000 m³ Asphalttragschicht rd. 45 000 m² Asphaltbinderschicht rd. 45 000 m² Asphaltdeckschicht rd. 45 000 m² Borde setzen rd. 2 000 m Ausstattung Schutzeinr. Stahl rd. 3 800 m Schutzeinr. Beton rd. 4 200 m Wildschutzzaun rd. 3 800 m Brückenbau Brückenbau-Betonierarbeiten Unterbau rd. 900 m³ Brückenbau-Betonierarbeiten Überbau rd. 200 m³ Brückenbau-Abdichtung rd. 500 m³.
Für die Abwicklung des Bauvertrages sind die zusätzlichen Leistungen unabdingbar gewesen. Eine Vergabe an einen anderen Auftragnehmer hätte zu Behinderungen, ggf. Gewährleistungsverweigerungen und längeren Unterbrechungen im laufenden Baubetrieb geführt. Dies hätte Mehrkosten in nicht kalkulierbarer Höhe ergeben.
Des Weiteren war die Gerätetechnik bereits auf der Baustelle, sodass keine zusätzlichen Kosten für Transport u. ä. angefallen sind.


Winner: Bickhardt Bau AG
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-08-14
Buyer: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Country: RO
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 48820000: Servers
Estimated value: 731100 RON
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: DGRFP Brasov intentioneaza sa achizitioneze pentru DGRFP Brasov si structurile subordonate, conform caietului de sarcini,
Termenul limită până la care operatorii economici interesați pot solicita clarificări: până în a 10-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
Termenul limită pentru publicarea răspunsului consolidat/ răspunsurilor consolidate la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor:
DGRFP Brasov intentioneaza sa achizitioneze pentru DGRFP Brasov si structurile subordonate, conform caietului de sarcini,


Winner: 2NET COMPUTER S.R.L.
Award value: 731100
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-08-14
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Überwacht werden sollen Fels- und Hangsicherungsmaßnahmen an drei verschiedenen Stellen. Die Vergabe beinhaltet folgende Fels- und Hansicherungsmaßnahmen: — Los 1: Eppstein: Strecke 3610 Frankfurt (Tief) – Eschhofen bei km. 23,690 - 24,070;
Bei der Maßnahme liegt die Auftragswertschätzung über dem Schwellenwert EU. Die Ausschreibung erfolgt auf Grundlage der SektVO im Verhandlungsverfahren ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb Gem. SektVO § 48 (9). Durch die Bekanntmachung eines Qualifizierungssystems (nach SektVO § 48) kann die neuerliche Durchführung eines öffentlichen Teilnahmewettbewerbs entfallen. Es wird die Bekanntmachung des Qualifizierungssystems im ABI 2019/S 169-414338 am 3.9.2019 zugrunde gelegt.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.


Winner: DB Engineering & Consulting GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-08-14
Buyer: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gandía
Country: ES
Contract type: Works
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45210000: Building construction work

Technical requirements: Contrato de obra consistente en la urbanización de la zona de Equipaments Privats en suelo urbano de la playa de Gandía
Contrato de obra consistente en la urbanización de la zona de Equipaments Privats en suelo urbano de la playa de Gandía.
Contrato de obra consistente en la urbanización de la zona de Equipaments Privats en suelo urbano de la playa de Gandía
Contrato de obra consistente en la urbanización de la zona de Equipaments Privats en suelo urbano de la playa de Gandía.


Winner: UTE Asfaltos y Construcción ESA, S. A. — General Constructor, S. A. — Canalizaciones y Derribos, S. L. — Construcciones y Canalizaciones (CYCA)
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-08-14
Buyer: Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
Country: RO
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33111730 | 33141624 | 33141770
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Achizitie de materiale sanitare, divizate pe 53 de loturi, pentru 24 de luni, conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice.
Nota: conform prevederilor OUG 107/2017 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.
Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.
Cantitate minima-maxima acord-cadru/buc. = 60-120. Valoarea estimata AC minima-maxima/RON fara TVA = 69 000-138 000 RON.
Cantitate minima-maxima ctr. subsecvent/buc. = 2-4. Valoare maxima contract subsecvent, fara TVA – 4 600 RON.
Spitalul Judetean de Urgenta,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237
Cantitate minima-maxima acord-cadru/buc = 240 - 480. Valoarea estimata AC minima - maxima /RON fara TVA = 456000 - 912000 lei
Cantitate minima - maxima ctr.subsecvent/buc= 10 - 20. Valoare maxima contract subsecvent, fara TVA - 38000 RON.
Spitalul Judetean de Urgenta,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237
Cantitate minima-maxima acord-cadru/buc = 240 - 480. Valoarea estimata AC minima - maxima /RON fara TVA = 492000 - 984000 lei
Cantitate minima - maxima ctr.subsecvent/buc= 10 -20. Valoare maxima contract subsecvent, fara TVA - 41000 RON.
Stent coronarian cu design hibrid acoperit cu substanta activa farmacologic activa SIROLIMUS si polimer bioresorbabil
Spitalul Judetean de Urgenta,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237
Cantitate minima-maxima acord-cadru/buc = 300 - 600. Valoarea estimata AC minima - maxima /RON fara TVA = 297000 - 594000 lei
Cantitate minima - maxima ctr.subsecvent/buc= 75 - 150. Valoare maxima contract subsecvent, fara TVA - 148500 RON.


Winner: MEDTRONIC ROMANIA SRL
Number of bids: 13
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-08-14
Buyer: SDIS des Yvelines
Country: FR
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 32323500 | 35100000: Emergency and security equipment | 42415320
Estimated value: 820000 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Fourniture d'un système de protection active des intervenants sur voies de circulation pour les SDIS des Yvelines, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-d'Oise réunis en groupement de commandes
À titre indicatif et non contractuel, la quantité totale estimée est de 60 systèmes de protection active. Cela pour l'ensemble des quatre SDIS du présent groupement de commandes et pour la durée totale du marché sur quatre ans.
Le SDIS 78 est le coordonnateur du groupement de commandes pour les Services départementaux d'incendie et de secours des Yvelines (78), de Seine-et-Marne (77), de l'Essonne (91) et du Val-d'Oise (95).
À titre indicatif et non contractuel, la quantité totale estimée est de 60 systèmes de protection active. Cela pour l'ensemble des quatre SDIS du présent groupement de commandes et pour la durée totale du marché sur quatre ans.
Le SDIS 78 est le coordonnateur du groupement de commandes pour les Services départementaux d'incendie et de secours des Yvelines (78), de Seine-et-Marne (77), de l'Essonne (91) et du Val-d'Oise (95).
— référé pré-contractuel (CJA, articles L. 551-1 et suivants) depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché public ou de l'accord-cadre;
— recours pour excès de pouvoir formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (article R. 421-1 CJA) ou à partir d'une décision implicite de rejet (article R. 421-2 CJA);
— recours de pleine juridiction formé contre la validité du contrat ou certaines de ses clauses qui en sont divisibles, dans le délai de deux mois à compter de la parution de l'avis d'attribution, en application de l'arrêt du Conseil d'État, Assemblée, 4.4.2014, «Département du Tarn-et-Garonne» nº 358994.


Winner: Signaltec
Award value: 820000
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-08-14
Buyer: VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika
Country: LT
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000
Submission deadline: 2020-09-15
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Ultragarsinės diagnostikos aparatas – 1 vnt., su prekės pristatymu susijusios paslaugos: prekės pristatymas, prekės paruošimas darbui ir suderinimas, išbandymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su preke.
Tiekėjas, taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją. Perkančioji organizacija duomenų, kad nėra pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas, sudarius pasiūlymų eilę, bus pripažintas galimu laimėtoju.
1) sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis – 5 proc. bauda nuo sutartyje numatytos bendros sutarties kainos EUR su PVM. Bauda išskaičiuojama iš tiekėjui mokėtinos sumos;
2) jei tiekėjas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus šioje sutartyje nustatytais terminais, pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš tiekėjui mokėtinos sumos.
Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvauja komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais. Į komisijos posėdžius perkančioji organizacija nenumato kviesti dalyvauti stebėtojų.

Eligibility requirements: Tiekėjas, taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją. Perkančioji organizacija duomenų, kad nėra pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas, sudarius pasiūlymų eilę, bus pripažintas galimu laimėtoju.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-08-14
Buyer: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 30200000 | 48000000 | 48820000: Servers
Submission deadline: 2020-08-18
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–8; znak postęp. ZZP-158/20
2. konfiguracja i uruchomienie infrastruktury w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego (partnera projektu),
5. przeprowadzenie instruktaży dla administratorów z zakresu administrowania dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem,
— w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”, w zakresie i zgodnie z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).