Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-08-10
Buyer: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45241300 | 45243000: Coastal-defence works | 45243600 | 45246400
Submission deadline: 2017-09-12
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Erneuerung einer Hochwasserschutzmauer mit Kaianlagen am südlichen Ende des Alten Stromes in Rostock-Warnemünde sowie Lückenschluss zur Stromgrabenbrücke.
Abbruch der Altkonstruktion sowie Herstellung einer neuen Stahlbetonhochwasserschutzwand mit Spundwand und Kaiholm sowie Kaiplatte auf ca. 500 m.
Option: Bauleistungen zum Lückenschluss zur Stromgrabenbrücke, Rückgriff auf Option spätestens im Januar 2018.
Nebenangebote sind nur in Bezug auf das Stahlspundwandprofil zulässig, siehe Pkt. 5 der Baubeschreibung zu Mindestanforderungen an das Nebenangebot.
(Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte
— Entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische
Siehe III.1.1, Nachweis durch Präqualifikation oder Eigenerklärung über § 6a EU Nr. 3 a, e bis i) VOB/A.
Erarbeitung einer Konzeption zur Sicherung des bauzeitlichen Hochwasserschutzes innerhalb von 4 Wochen nach Vertragsabschluss.
Dies begründet sich mit der ausschließlichen Zulassung von schriftlichen Angeboten bis spätestens zur verpflichtenden E-Vergabe ab 19.10.2018.

Eligibility requirements: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot: — Entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise — Oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) vorzulegen. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-08-10
Buyer: Staatliches Bauamt Weilheim
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2017-09-12
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: ca. 1 350 St. starre Sonnenschutzlamellen aus Aluminiumstrangpressprofilen, ellipsenförmig, Einzellängen von ca. 2,4 m bis ca. 3,4 m, Montage waagerecht in 2er- und 3er-Reihen, einschließlich Tragkonstruktion aus Stahl.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-08-10
Buyer: Staatliches Bauamt Weilheim
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2017-09-12
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Ca. 310 St. Blendschutzanlagen mit textilen Behängen, manueller Antrieb, Einzelbreiten von ca.1,4 m bis ca. 3,0 m, Einzelhöhen ca. 1,7 m,
ca. 230 St. Blendschutzanlagen mit textilen Behängen, Motorantrieb, Einzelbreiten von ca. 2,2 m bis ca. 3,0 m,
ca. 30 St. Verdunkelungsanlagen mit Behängen aus Kunststoffgewebe, Motorantrieb, Einzelbreiten von ca. 1,2 m bis ca. 1,6 m, Einzelhöhen von ca. 2,0 m bis ca.4,3.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-08-10
Buyer: LRA Dillingen an der Donau
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44520000 | 44522200 | 45214000: Construction work for education buildings
Submission deadline: 2017-09-13
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Zum Nachweis der Eignung hat der Bieter Eigenerklärungen zu § 6 Abs. 3 Nr. 2 a-i VOB/A 2016 mit dem Angebot einzureichen.
Diese Eigenerklärungen können durch einen Nachweis aus dem Präqualifikationsverzeichnis ersetzt werden.
Auf Verlangen sind die Nachweise zu den Eigenerklärungen gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A 2016 binnen 6 Kalendertagen vorzulegen.
Weitere Nachweise und Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A 2016 sind auf gesondertes Verlangen in der gesetzten Frist nachzureichen.
Anforderung bei der Vergabestelle mit Überweisung des Entgelts i. d. Höhe von EUR 20.- auf nachfolgendes Konto:

Eligibility requirements: Zum Nachweis der Eignung hat der Bieter Eigenerklärungen zu § 6 Abs. 3 Nr. 2 a-i VOB/A 2016 mit dem Angebot einzureichen. Diese Eigenerklärungen können durch einen Nachweis aus dem Präqualifikationsverzeichnis ersetzt werden. Auf Verlangen sind die Nachweise zu den Eigenerklärungen gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A 2016 binnen 6 Kalendertagen vorzulegen. Weitere Nachweise und Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A 2016 sind auf gesondertes Verlangen in der gesetzten Frist nachzureichen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-08-10
Buyer: Ville de Tarbes
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45261000 | 45262400 | 45262522 | 45311000
Submission deadline: 2017-09-19
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Travaux De Grosses Reparations Et Divers Amenagements Dans Les Batiments Communaux Pour Le Compte De La Ville De Tarbes Et Du Ccas De La Ville De Tarbes.
Le marché pourra être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans.


Eligibility requirements: — Déclaration sur l'honneur attestant n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 et être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. — documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat à hauteur du montant du marché.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-08-10
Buyer: Conseil général du Calvados
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works
Submission deadline: 2017-09-11
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 17vbt002 route departementale no 8. Commune des monts D'Aunay Aménagement de la rue de Caen des PR 24+440 à 24+860 (Commune historique d'aunay sur Odon).
Route departementale no 8. Commune des monts D'Aunay Aménagement de la rue de Caen des PR 24+440 à 24+860 (Commune historique d'aunay sur Odon) 17vbt002.
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
Caractéristiques des prix: Prix unitaires pour le département et prix global et forfaitaire pour la commune. Modalités de variation des prix: Révision mensuelle pour le département et actualisable pour la commune. Modalité de règlement des comptes: via un système de gestion informatique des marchés. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements: ressources propres Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Le marché débutera à compter de la date fixée par l'ordre de service pour le département et la commune. Une avance sera versée dans les conditions prévues au contrat. Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée pour la commune, et pourra être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.
Les candidats sont invités à utiliser le formulaire Dc1 (lettre de candidature) et le Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont joints avec les notices explicatives au dossier de consultation.
Les plis sont remis contre récépissé ou, s'ils sont envoyés par la poste, par pli recommandé avec avis de réception postal.
Dématérialisation des procédures: Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.
Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat;
Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans un délai de trente et un jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché;
Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat: délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

Eligibility requirements: Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-10
Buyer: Община Търговище
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 71300000 | 71315000: Building services | 71500000
Estimated value: 1248270.1 BGN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: „Изпълнение на инженеринг–проект. и изп. на СМР за обнов. на обекти в гр. Търговище по НПЕЕ на многоф. жил. сгради, вкл. упражняване на авторски надзор, по 15 обособени позиции“.
Поръчката се финансира със средствата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. В обхвата на поръчката се включват проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по ЗУТ. Всички дейности следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, техническите спецификации и Методическите указания на НПЕЕМЖС.
Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка за всеки обект, е подробно описана и регламентирана в Техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка, публикувана на сайта на Община Търговище, в Профила на купувача, електронната преписка на поръчката.
Изпълнение на инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обект: Жилищна сграда в гр. Търговище, бул. „Цар Освободител“ № 36 по НПЕЕМЖС, включително упражняване на авторски надзор
Обект: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Търговище, по КК на гр. Търговище, УПИ III, кв. 176 по плана на гр. Търговище.
Изпълнение на инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обект: Жилищна сграда в гр. Търговище, бул. „Цар Освободител“ № 36 по НПЕЕМЖС, включително упражняване на авторски надзор


Winner: Обединение „Сграда бул. „Цар Освободител“ 36-ПА“
Award value: 1248270.1
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-10
Buyer: Miasto Bydgoszcz
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45215221 | 45232142 | 45261215 | 45310000 | 45330000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w czynnym obiekcie, stąd organizacja robót będzie wymagała uzgodnień z Zamawiającym i Użytkownikiem obiektu.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadkach określonych w § 2 wzoru umowy.
Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewnętrznych instalacji budynku Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8 w Bydgoszczy
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-10
Buyer: Département de la Corse du Sud
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44113320 | 45233000: Construction work for highways and roads
Estimated value: 720748.5 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Prestations susceptibles de s'ajouter aux prestations commandées de manière ferme dans le marché, dans le cadre d'un éventuel marché de prestations similaires.
— conformément aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à R.551-10 du CJA, un référé contractuel peut être introduit après la signature du marché, dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché,
— en référence à l'arrêt d'assemblée du Conseil d'État du 4.4.2014 « Département du Tarn-et-Garonne », un recours en contestation de validité du marché peut être formulé auprès du tribunal administratif de Bastia, dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché, assorti le cas échéant d'un référé suspension en application de l'article L 521-1 du code de justice administrative,
— par ailleurs, en application de l'article R.421-1 du code de justice administrative, un recours pour excès de pouvoir peut être intenté auprès du TA de Bastia, dans un délai de 2 mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.


Winner: De Peretti BTP
Award value: 720748.5
Number of bids: 7
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-10
Buyer: Comhairle nan Eilean Siar
Country: UK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 4450000 GBP
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: The Framework Agreement will cover the programme of building construction works, comprising four projects with a total estimated works value, at this time, of 4 450 000 GBP. Each project will be tendered separately.
Nature: Consolidation of facilities within the larger west block building with upgrading and condition improvements.
Proposals: Alteration, extension and remodelling comprising an extension to provide one pre-school classroom, together with creation of one additional classroom and ancillary spaces and general upgrading within existing accommodation. Car parking and site works improvements.
Proposals: Alteration and remodelling of the existing hall and dining accommodation to provide two additional classrooms with toilets and relocated dining facilities together with construction of a replacement steel framed hall extension.
Proposals: Construction of a new timber framed building comprising eight care and respite bedrooms with communal living spaces together with staff offices and sleeping accommodation. Associated site works, drainage and external services.
Proposals: Construction of a new timber framed extension to provide two new nursery classrooms, toilets and office space together with minor alteration within existing accommodation to provide a link corridor.
Technical (Quality) and Commercial (price) aspects will be evaluated at the mini competition stage on a project by project basis. The ratio for these will be within the following ranges:
This authority will incorporate a minimum of 10 calendar days standstill period at the point where the intention to award the contract is communicated to tenderers. This period allows unsuccessful tenderers to seek further debriefing from the contracting authority before the contract is entered into. If an appeal regarding the award of contract has not been successfully resolved the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015 provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rule to take action in the Sheriff Court or Court of Session. Any such action must be brought promptly (generally within three months). Where a contract has not been entered into the Court may order the setting aside of the award decision or order the authority to amend any document and may award damages. If the contract has been entered into the Court may only award damages.


Winner: O'Mac Construction Ltd
Award value: 4450000
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-10
Buyer: Conseil général de l'Eure
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works
Estimated value: 2304001.2 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: L'accord-cadre est reconductible, sur décision expresse de l'autorité compétente du pouvoir adjudicateur, dans la limite de trois (3) reconductions d'une durée de douze (12) mois chacune.



Winner: SA Toffolutti
Award value: 2304001.2
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-10
Buyer: Albertslund Vest — Renovering af gårdhavehuse, Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling 6 VEST (VA Vest), c/o BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen
Country: DK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings
Estimated value: 13348532 DKK
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Hele Gårdhavehus bebyggelsen i Albertslund Vest undergår en forvandling for at fremtidssikre de efterhånden nedslidte gårdhavehuse. I den forbindelse udbød BO-VEST i december 2015, på vegne af Vridsløselille Andelsboligforening (VA), en gennemgribende renovering af gårdhusene i afdeling »VA Vest« — ialt 258 gårdhavehuse.
Bygherren valgte at udbyde projektet i fagentreprise opdelt i 9 velafgrænsede og logiske opdelinger under hensyntagen til traditionelle håndværksfag.
Beklageligvis er den oprindelige nedrivningsentreprenør gået konkurs, hvorfor entreprise E03 Nedrivning og miljøsanering for de sidste 4 kvarterer, nu sendes i udbud igen.
Nærværende udbud omhandler udelukkende entreprise E03 Nedrivning og miljøsanering for den resterende del af Albertslund Vest, afdeling VA.
Forud for nedrivningsarbejderne er der i samarbejde med forsyningsselskaberne udført nye forsyningsledninger i terræn, herunder fjernvarmeledninger, brugsvand, el-forsyning mm (forsyningsprojekt E01).
Efterfølgende renoveres bebyggelsen med bl.a. nye tunge terrændæk, nye el-, vand, varme og ventilationsinstallationer, nye lette facader mod gårdhave, nye indgangspartier med tekniskabe, nye toiletrum, etablering af membran og isoleringsarbejder i loft, nye skillevægge og gulve, nye køkkener samt terrænarbejder
— dertil en særskilt byggepladsentreprise, der håndterer den logistik der kendetegner renoveringsprojektet.
Der forventes maksimalt at kunne genhuses beboere fra ca. 60 boliger samtidigt, hvilket indgår i planlægningen og begrænsningerne i forhold til udførelseslogistikken.
Tidsplan for gennemførelsen er berammet til ca. 1 år med byggestart primo juli 2017 og aflevering medio juli 2018.
Boligafdelingerne har indgået en totalrådgivningsaftale med Arkitema Architects, der har Plan og Proces samt ingeniørfirmaet Alectia som underrådgivere. Vedrørende forsyningsprojekt er COWI rådgiver for forsyningsselskabet. (E01)
Hele bebyggelsen er tilgængelig, så der er mulighed for på egen hånd at besigtige området for nærmere forståelse af projektet omfang. Desuden kan indhentes informationer på BO-VESTs hjemmeside — se www.albertslundvest.dk
Derudover afholdes mandag den 15.5.2017 kl. 13-14 besigtigelse på adressen Æblets Kvarter 9A, 2620 Albertslund.


Winner: LH Hockerup A/S
Award value: 13348532
Number of bids: 7
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-10
Buyer: Métropole Aix Marseille Provence
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works
Estimated value: 1187853.05 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Le critère valeur technique a été apprécié au regard du mémoire technique en fonction des sous critères pondérés suivants:
— la phase 1 concerne la majorité des travaux de VRD et de Génie Civil, hormis le traitement de la zone située devant la future crèche,
Le marché peut être consulté dans le respect des secrets protégés par la loi à l'adresse suivante: MAMP DACP Le Sextant 44 bd de Dunkerque 13002 Marseille, tél 0491997194, fax 0491997196 du Lundi au Vendredi sauf jours fériés de 9:00 à 12:30 -13:30 à 16:30 sur RV. Une demande en ce sens doit être au préalable adressée par lettre RAR ou fax à MAMP les Docks Atrium 10.7, BP 48014, 13567 Marseille Cedex 02.
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: 1 recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux disposition de l'art L 551.13 du CJA au plus tard le 31
— un recours gracieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision contestée. Ce recours interrompt le cours du délai contentieux qui n'est susceptible que d'1 seule prorogation.
— un recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision ou de l'acte contesté. Pour le concurrent évincé le recours pour excès de pouvoir n'est plus ouvert à compter de la conclusion du contrat application de l'art R 421-1 du CJA
— un référé suspension peut être introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat application de l'art L 521-1 du CJA Conseil d'État ass. 4.4.2014 Tarn-et-Garonne n
À partir de la conclusion du contrat, ces tiers auquel ce recours est ouvert ne sont plus recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables.
Médiation: le TA Marseille peut exercer une mission de conciliation conformément à l'art L.211-4 du CJA — pour les différents liés exclusivement à l'exécution du marché: CMI de règlement amiable conformément à l'art 127 du CMP préf de région bd P Peytral, 13282 Marseille Cedex 20, Tel 0484354000, internet :http://www.paca.pref.gouv.fr.


Winner: Grégori Provence
Award value: 1187853.05
Number of bids: 7
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-10
Buyer: Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45211341 | 45262300 | 45300000
Estimated value: 108000000 SEK
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Entreprenaden omfattar uppförandet av bostadshuset inklusive garage, entreprenaden omfattar även att utföra installationsarbeten (rör el ventilation samt målning) i hela garaget dvs. även i den delen som ligger i närliggande byggnad.



Winner: Peab Sverige AB
Award value: 108000000
Number of bids: 4