Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-02-24
Buyer: Občina Kozje
Country: SI
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233141: Road-maintenance work
Estimated value: 797706 EUR
Submission deadline: 2016-03-31
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v Občini Kozje v obdobju 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019.
Izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja občinsih cest in javnih površin v Občini Kozje v obdobju 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od podpisa pogodbe izročiti naročniku garancijo banke ali zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za letno sezono 2016 in zimsko sezono 2016/2017.
a. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju v vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.
b. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.
c. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v vezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.
d. Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
e. Da ponudnik ni v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
f. Da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju.
g. Da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
h. Da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Če ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji, lahko naročnik zaprosi za sodelovanje pristojne organe v državi, v kateri ima kandidat ali ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja zgoraj navedenih dokumentov, lahko naročnik namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti.
i. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
j. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo sedež, opravljali storitev.
o. Da je ponudnik v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe kot glavni izvajalec ali partner v skupni ponudbi izvedel:

Eligibility requirements: Osnovna sposobnost ponudnika a. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju v vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje. b. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2. c. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v vezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več. d. Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. e. Da ponudnik ni v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. f. Da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju. g. Da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. h. Da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. Če ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji, lahko naročnik zaprosi za sodelovanje pristojne organe v državi, v kateri ima kandidat ali ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja zgoraj navedenih dokumentov, lahko naročnik namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti. Poklicna sposobnost ponudnika i. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. j. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo sedež, opravljali storitev. Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika k. Da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. l. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila banke ali pred izdajo bonitetne informacije ni imel blokiranega transakcijskega računa. Tehnične in kadrovske sposobnosti m. Da ponudnik zagotovi ustrezno tehnično zmogljivost (sodobno gradbeno mehanizacijo in opremo), ki omogoča kvalitetno izvedbo naročila. Za podsklop 1 in podsklop 3 drugega sklopa se zahteva vsaj en univerzalni traktor/delovni stroj minimalne moči 120 KM (Unimog, Fastrac ali podobno), s katerim bo izvajalec izvajal zimsko službo na zahtevanem (hribovitem) območju. n. Da ima ponudnik zadostno število strokovnega kadra in kapacitet za izvedbo del. o. Da je ponudnik v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe kot glavni izvajalec ali partner v skupni ponudbi izvedel: za 1. sklop: — vsaj eno redno letno vzdrževanje cest, primerljivo s tem naročilom, v vrednosti najmanj 50 000  EUR brez DDV v posameznem letnem obdobju. za 2. sklop: — vsaj eno redno zimsko vzdrževanje cest, primerljivo s tem naročilom, v vrednosti najmanj 10 000  EUR brez DDV v posameznem zimskem obdobju. Ponudnik mora predložiti podpisano referenčno potrdilo. Reference podizvajalcev se ne upoštevajo. p. Ponudnik mora navesti podizvajalce, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila in v kolikšnem delu bo izvedbo javnega naročila oddal podizvajalcu. Ponudnik mora v celoti prevzeti popolno odgovornost za njihovo kvalitetno in strokovno izvedbo del. Ponudnik mora izpolnjevati vse obveznosti do podizvajalcev. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora: — ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, — podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.
Poklicna sposobnost ponudnika i. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. j. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo sedež, opravljali storitev. Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika k. Da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. l. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila banke ali pred izdajo bonitetne informacije ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Tehnične in kadrovske sposobnosti m. Da ponudnik zagotovi ustrezno tehnično zmogljivost (sodobno gradbeno mehanizacijo in opremo), ki omogoča kvalitetno izvedbo naročila. Za podsklop 1 in podsklop 3 drugega sklopa se zahteva vsaj en univerzalni traktor/delovni stroj minimalne moči 120 KM (Unimog, Fastrac ali podobno), s katerim bo izvajalec izvajal zimsko službo na zahtevanem (hribovitem) območju. n. Da ima ponudnik zadostno število strokovnega kadra in kapacitet za izvedbo del. o. Da je ponudnik v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe kot glavni izvajalec ali partner v skupni ponudbi izvedel: za 1. sklop: — vsaj eno redno letno vzdrževanje cest, primerljivo s tem naročilom, v vrednosti najmanj 50 000  EUR brez DDV v posameznem letnem obdobju. za 2. sklop: — vsaj eno redno zimsko vzdrževanje cest, primerljivo s tem naročilom, v vrednosti najmanj 10 000  EUR brez DDV v posameznem zimskem obdobju. Ponudnik mora predložiti podpisano referenčno potrdilo. Reference podizvajalcev se ne upoštevajo. p. Ponudnik mora navesti podizvajalce, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila in v kolikšnem delu bo izvedbo javnega naročila oddal podizvajalcu. Ponudnik mora v celoti prevzeti popolno odgovornost za njihovo kvalitetno in strokovno izvedbo del. Ponudnik mora izpolnjevati vse obveznosti do podizvajalcev. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora: — ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, — podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.