Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-11-27
Buyer: Staatl. Bauamt Amberg-Sulzbach
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2019-01-15
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Der Bieter hat eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft vorzulegen. Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, haben eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorzulegen.
Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000,00 Euro für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur Bestätigung der Erklärung einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister (§ 150a Gewerbeordnung) beim Bundeszentralregister anfordern. Ausländische Bieter haben eine gleichwertige Bescheinigung ihres Herkunftslandes vorzulegen.
Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Eligibility requirements: Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen. Zusätzlich werden folgende Nachweise gefordert: Der Bieter hat eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft vorzulegen. Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, haben eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorzulegen. Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000,00 Euro für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur Bestätigung der Erklärung einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister (§ 150a Gewerbeordnung) beim Bundeszentralregister anfordern. Ausländische Bieter haben eine gleichwertige Bescheinigung ihres Herkunftslandes vorzulegen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-11-27
Buyer: Bradford Metropolitan District Council
Country: UK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233130: Road works | 45233139 | 45233210 | 45233310
Submission deadline: 2019-01-16
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: The Council is looking for a Contractor to undertake civil engineering works on sections of both A650 Hard Ings Road and the A629, Keighley. For full details of the requirements please see the documents uploaded to the Councils e tendering web site YORtender (www.yortender.co.uk) Reference DN355961. Documents will be available from the 26.11.2018.
The Council is looking for a Contractor to undertake civil engineering works on sections of both A650 Hard Ings Road and the A629, Keighley. The scheme includes:
— the widening of Hard Ings Road on the northern side only to provide 2 lanes of traffic in both directions,
— modifications to the existing Beechcliffe Roundabout and the installation of traffic signals, to improve the efficiency and capacity of the junction,
— installation of a signalised junction with pedestrian and cycle crossing facilities (Toucan crossing) at the junction of Hard Ings Road with Lawkholme Lane. The signals will be linked and co-ordinated with the proposed signals at Beechcliffe Roundabout and the existing signalised junction at Bradford Road to control traffic flow,
— a shared, two-way cycle and pedestrian footway along the southern side of Hard Ings Road between Bradford Road Roundabout and Keighley Retail Park, and between the proposed ‘Toucan’ crossing (at the junction with Lawkholme Lane) and Royd Way,
— new and replacement planting and landscaping, including “green infrastructure”, will be included in the Scheme to mitigate the visual impact of the road and provide replacement habitats for flora and fauna. These works will be carried out by the Employer’s landscaping contractor,
For full details of the requirements please see the documents uploaded to the Councils e tendering web site YORtender (www.yortender.co.uk) Reference DN355961. Documents will be available from the 26.11.2018.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-11-27
Buyer: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Country: SI
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2019-01-17
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252, Ljubljana
Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252, Ljubljana.
Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252, Ljubljana
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-11-27
Buyer: Stichting voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2019-01-10
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: De Rudolf Steiner School en het Rudolf Steiner College zijn beide gevestigd aan de Engelandlaan in de wijk Schalkwijk in Haarlem. De toename van de leerlingaantallen leidt tot extra huisvestingsbehoefte. Hierin kan worden voorzien in de vorm van vervangende nieuwbouw en renovatie van een bestaand schoolgebouw, te realiseren op het terrein Belgiëlaan/Duitslandlaan schuin tegenover de Engelandlaan. De nieuwbouw zal een oppervlakte krijgen van om en nabij 6 000 m2, en plaats bieden aan voorzieningen voor voortgezet onderwijs. Het te renoveren schoolgebouw gaat het primaire onderwijs en buitenschoolse opvang huisvesten.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-11-27
Buyer: Trafikverket
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works | 45233222 | 45233228
Submission deadline: 2019-01-14
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: För utförande av värmebeläggningsarbeten, grupperna X3, Y23 samt Z1 inom Gävleborgs-, Jämtlands- samt Västernorrlands län
Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

Eligibility requirements: Se förfrågan
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-11-27
Buyer: Primăria Municipiului Târgu Mureș
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45223300 | 45232150 | 45232151 | 45232400 | 45233140: Roadway works
Estimated value: 25210084.02 RON
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Lucrări de intervenții și reparații străzi, trotuare, parcări și lucrări edilitare (apă-canal) în Municipiul Târgu Mureș
„Lucrări de intervenţii si reparaţii străzi, trotuare, parcări şi lucrări edilitare (apă-canal) în municipiul Târgu Mureș.”
Termenul pana la care Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari potrivit prevederilor art. 160 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016 asa cum a fost modificat prin OUG 107/2017 din 20 decembrie 2017, stabilit prin raportare la termenul limita de depunere a ofertelor, este de 10 zile. Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor).
Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz, numai în cifre):
Datorita restrictiei de caractere din aceasta sectiune, estimarile cantitatilor minime si maxime ale Acordului-Cadru si ale unui Contract Subsecvent sunt detaliate intr-un document separat, postat in cadrul documentatiei de atribuire.
Lucrări de intervenții și reparații străzi, trotuare, parcări și lucrări edilitare (apa-canal) în Municipiul Târgu Mureș



Winner: Astor Com S.R.L.
Award value: 25210084.02
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-11-27
Buyer: Magistrat der Stadt Offenbach am Main, Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45112730 | 45221250 | 45231221 | 45232150
Estimated value: 4552340.31 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: — Los 3: Beauftragung durch Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach: Erdarbeiten (ca. 1 100 m
Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen.


Winner: Hermanns RTE GmbH
Award value: 4552340.31
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-11-27
Buyer: Tiszakécske Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111000 | 45111100 | 45111290 | 45112711 | 45211360
Estimated value: 4000000000 HUF
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Keretmegállapodás Tiszakécske Városban mélyépítés, út- járdaépítés, vízépítés kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére
Keretmegállapodás Tiszakécske Városban mélyépítés, út- járdaépítés, vízépítés kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére:
— Kerékpár útépítés és/vagy felújítás: (szilárd burkolatú kerékpárút pályaszerkezet bontása, építése; csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések),
— Útépítés (új út pályaszerkezet építése, körforgalom kialakítása; csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések),
— Útfelújítás (meglévő útburkolat bontása, burkolat megerősítése és/vagy burkolat szélesítése, padkarendezés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések),
— Járdaépítés és vagy járdafelújítás (szilárd burkolatú járda bontása, építése; folyóka építése, szegélyépítesek, műtárgy építések),
— Térburkolat építése, (új térburkolat pályaszerkezet építése, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítések, műtárgy építések),
— Közhasználatú terek és parkok építése, felújítása (út-, és térburkolat építés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, közvilágítás kiépítése, növényültetés, növénytelepítés, parképítés),
— Csapadékvíz, belvíz elvezetés (medrek építése, tisztítása, burkolása, műtárgy építések-elhelyezések, tároló medencék létesítése),
— Ivóvíz hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése) kivéve a külön engedély alapján megvalósuló víziközmű beruházások,
— Szennyvízhálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, irányítástechnika kialakítása),
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfoga
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-16; TOP-1.2.1-16; TOP-1.1.1-16; GINOP-7.1.3-15-2016-00022; KEHOP-4.1.0-15-2016-00069; VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
„Keretmegállapodás Tiszakécske Városban mélyépítés, út- járdaépítés, vízépítés kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére”


Winner: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Award value: 4000000000
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-11-27
Buyer: Département de Vaucluse
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233141: Road-maintenance work | 45233142: Road-repair work
Estimated value: 1 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Entretien et grosses réparations sur les routes départementales et sur les propriétés gérées par le département de Vaucluse
Accord-cadre de travaux pour l'entretien et les grosses réparations sur les routes départementales de Vaucluse et sur les propriétés gérées par le département de Vaucluse.
Accord-cadre à bons de commande mono-attributaire suivant la définition des articles 78 et 80 du décret n
Entretien et grosses réparations sur les routes départementales et sur les propriétés gérées par le département de Vaucluse sur le secteur Cavaillon/Pertuis.
Entretien et grosses réparations sur les routes départementales et sur les propriétés gérées par le département de Vaucluse sur le secteur Avignon/Carpentras/Sault.
Entretien et grosses réparations sur les routes départementales et sur les propriétés gérées par le département de Vaucluse sur le secteur Vaison la Romaine/Valréas.
Entretien et grosses réparations sur les routes départementales et sur les propriétés gérées par le département de Vaucluse sur le secteur Orange/Bollène.
Entretien et grosses réparations sur les routes départementales et sur les propriétés gérées par le département de Vaucluse sur le secteur l'Isle sur la Sorgue/APT.


Winner: Roux TP
Award value: 1
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-11-27
Buyer: Collectivité de Corse
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45220000 | 45233000: Construction work for highways and roads
Estimated value: 330230 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Rectification du tracé, aménagement de créneau de dépassement, voies véhicules lents, carrefour d'Ancône entre PR8.4 et PR19.5RD 81 Section Liscia Listinconu, Appiettu Calcatoghju Relance lot 5
Installation de chantier (1f), exploitation sous circulation de chantier et signalisation temporaire (1f), implantation (1f), contrôles internes et externes — Plan d'assurance qualité de type C (1f), études d'exécution et investigations géotechniques des parois clouées (1f), dossier de récolement et dossier des ouvrages exécutés (1f), semelle de fondation (11 m
Installation de chantier (1f), exploitation sous circulation de chantier et signalisation temporaire (1f), implantation (1f), contrôles internes et externes — Plan d'assurance qualité de type C (1f), études d'exécution et investigations géotechniques des parois clouées (1f), dossier de récolement et dossier des ouvrages exécutés (1f), semelle de fondation (11 m3), barbacanes (60 ml), parement béton projeté C30/37 pour paroi (355 m2), barres d'ancrages en acier ha 500, vissables scellées sur toute la longueur ø 25 mm pour paroi (600 ml), drain de fond de fouille ø 100 mm + exutoire (75 ml), géotextile anti-contaminant (180 m2), parapet en pierre 40 x 80 — appareillage de type local — 3 faces vue (100 ml), clôture piquet châtaigner (30 ml).
Prestations susceptibles de s'ajouter aux prestations commandées de manière ferme dans le marché, dans le cadre d'un éventuel marché de prestations similaires.
— conformément aux articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à R. 551-10 du CJA, un référé contractuel peut être introduit après la signature du marché, dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché,
— en référence à l'arrêt d'assemblée du Conseil d'État du 4.4.2014 «Département du Tarn-et-Garonne», un recours en contestation de validité du marché peut être formulé auprès du tribunal administratif de Bastia, dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché, assorti le cas échéant d'un référé suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
— par ailleurs, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, un recours pour excès de pouvoir peut être intenté auprès du TA de Bastia, dans un délai de 2 mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.


Winner: Apex Travaux Spéciaux
Award value: 330230
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-11-27
Buyer: Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 627073.23 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Baumeisterarbeiten Außenanlagen – Landeskrankenhaus Bregenz – Bauetappe 7 + 8 – Umbau und Sanierung Bestand 1. - 4. OG sowie Neugestaltung Außenanlagen



Winner: Rhomberg Bau GmbH
Award value: 627073.23
Number of bids: 7
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-11-27
Buyer: Municipiul Timișoara
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi Str. Oituz; Cod unic de identificare: 14756536-2018-192
În baza contractului care se va încheia, vor fi executate lucrări aferente obiectivului de investiţie „Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi Str. Oituz”, în conformitate cu documentaţia tehnico-economică faza Proiect Tehnic. Lucrările vor cuprinde: amenajare carosabil cu 2 benzi de circulație încadrat cu borduri (1 banda pe sens), amenajare trotuare, zone verzi, accese la proprietăți, rețele edilitare, cercetare arheologică preventivă pe traseul rețelelor proiectate. Cod unic de identificare: 14756536-2018-192
Sectorul studiat este situat în zona centrală a municipiului Timişoara, în interiorul careului format din străzile Oituz și Popa Şapcă, respectiv Penitenciar şi zona de blocuri de pe Calea Aradului. Obiectivul principal al investiţiei îl constituie realizarea a două străzi, inclusiv utilităţile aferente acestora, care vor deservi clădirile existente şi viitoare de pe platforma noului Campus Universitar Oituz.
O stradă parcurge terenul pe direcţia est-vest, racordându-se pe partea estică la Str. Popa Şapcă, iar la partea vestică la Str. Intrarea Doinei (Strada 1) cu o lungime de 276 m. A doua stradă este amplasată pe direcţia nord-sud racordându-se la sud la Str. Oituz, iar la nord la Strada 1 (Strada 2), cu o lungime de 169 m. Cele 2 străzi vor fi de categoria a 3-a. Pentru circulaţia pietonală vor fi prevăzute trotuare.
Pe ambele străzi sunt prevăzute lucrări hidroedilitare (alimentare cu apă potabilă şi tehnologică, canalizare menajeră şi pluvială) și rețele electrice.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-11-27
Buyer: Comunidad Autónoma de Canarias — Consejería de Obras Públicas y Transportes
Country: ES
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads
Estimated value: 21797785.89 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Ampliación a 3 carriles por sentido de la vía, vías de servicio, remodelación del enlace de Las Chafiras y creación de un nuevo enlace en el barranco de Oroteanda.
15 días hábiles a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto a impugnar de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.


Winner: U. T. E.: Ferrovial Agroman, S. A. — Ten Asfaltos, S. A. — Excavaciones Oscar del Castillo, S. L.
Award value: 21797785.89
Number of bids: 11
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-11-27
Buyer: Stadtverwaltung Singen, Fachbereich Bauen, Abt. Straßenbau
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works
Estimated value: 5032400.16 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Herstellen von Betonfahrbahnen und 3 Kreisverkehren, Asphaltbauarbeiten, sowie Pflastern eines Busbahnsteigs


Winner: Bietergemeinschaft Schleith GmbH und Storz GmbH
Award value: 5032400.16
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-11-27
Buyer: Erasmus Universiteit Rotterdam
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45111100 | 45214000: Construction work for education buildings | 45262660
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Engineer & Build opdracht renovatie Tinbergengebouw op basis van de UAV-gc 2005, inclusief sloop en asbestsanering. Zie aanbestedingsstukken voor meer informatie.
Deze aanbesteding verloopt volledig via het Negometrix platform dat is te bereiken via www.negometrix.com. Na kosteloze registratie op Negometrix zult u de benodigde toegang krijgen tot relevantie documentatie voor deze aanbesteding.
Indien een gegadigde zich niet kan vinden in de selectiebeslissing dient hij – op straffe van niet-ontvankelijkheid en verval van recht - binnen een termijn van 10 kalenderdagen na dagtekening van de verzending van de mededeling van de voorlopige selectiebeslissing, door betekening van een dagvaarding, een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen voornoemde beslissing van opdrachtgever, bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam.
Indien een inschrijver zich niet kan vinden in de gunningsbeslissing dient hij – op straffe van niet-ontvankelijkheid en verval van recht - binnen een termijn van 20 kalenderdagen na dagtekening van de verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing, door betekening van een dagvaarding, een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen voornoemde beslissing van opdrachtgever, bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-11-27
Buyer: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Country: BE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111200 | 45232440 | 45233000: Construction work for highways and roads | 45233120: Road construction works | 45233162
Submission deadline: 2018-12-20
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Aanleg gescheiden rioleringsstelsel en vernieuwen bovenbouw van de N111 te Stabroek tussen Grote Molenweg en de A12 (excl. brug).
Publicatie van de conformiteitsverklaring van het sloopopvolgingsplan "WB1 - Conformiteitsverklaring sloopopvolgingsplan.pdf"