Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2019-10-10
Buyer: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Country: NL
Contract type: Works
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects

Technical requirements: Na openstelling van de nieuwe sluis in IJmuiden stroomt een grotere hoeveelheid zout water het Noordzeekanaal binnen. Om verzilting als gevolg van de ingebruikname van de nieuwe zeesluis tegen te gaan moet de verzilting met een bronmaatregel bestreden worden. De opdrachtnemer dient een constructie te ontwerpen bestaande uit een scherm met een opening tussen de -16 en -23 NAP in de monding van het Binnenspuikanaal. De bodem tot de monding dient op diepte te worden gebracht en de bodem moet via een helling aansluiten op huidig bodemniveau. Op deze manier kan met het bestaande spui- en maalprogramma het zoute (zwaardere) water beter afgevoerd worden. Eén en ander met bijkomende werkzaamheden zoals het zonodig verleggen van kabels en leidingen, aanvragen vergunningen en functies verplaatsen.
Na openstelling van de nieuwe sluis in IJmuiden zal een grotere hoeveelheid zout water het Noordzeekanaal binnenstromen. Om verzilting als gevolg van de ingebruikname van de nieuwe zeesluis tegen te gaan moet de verzilting met een bronmaatregel bestreden worden. Voor de bestrijding is gekozen voor het toepassen van de maatregel ‘selectieve onttrekking’.
Rijkswaterstaat heeft inmiddels een aantal ontwerp- en projectkeuzes gemaakt en is voornemens om dit project als een D&C-contract aan te besteden middels een niet-openbare aanbesteding. De opdrachtnemer dient een constructie te ontwerpen bestaande uit een scherm met een opening tussen de -16 en -23 NAP in de monding van het binnenspuikanaal. De bodem tot de monding dient op diepte te worden gebracht en de bodem moet via een helling aansluiten op huidig bodemniveau. Op deze manier kan met het bestaande spui- en maalprogramma het zoute (zwaardere) water beter afgevoerd worden. Eén en ander met bijkomende werkzaamheden zoals het zonodig verleggen van kabels en leidingen, aanvragen vergunningen en functies verplaatsen.
De ontwerpvrijheid van de opdrachtnemer wordt deels ingeperkt omdat de vorm en uitvoering van de betreffende objecten sterke invloed hebben op de hydraulische werking en daarmee de effectiviteit van selectieve onttrekking. Een aan de gegadigden te verstrekken referentieontwerp wordt op onderdelen voorgeschreven. De aanbesteding zal naar verwachting in januari 2020 worden gepubliceerd.
Door middel van een informele marktoriëntatie wil de aanbesteder inzicht krijgen in de interesse bij partijen voor het uitvoeren van het bovengenoemde project. Geïnteresseerde bedrijven worden uitgenodigd om via Tenderned hun interesse in dit project kenbaar te maken voorafgaand aan de voorgenomen aankondiging op 27.1.2020 en daartoe een bericht te sturen middels de vraag/antwoord module in Tenderned onder vermelding van hun bedrijfsgegevens en adres. De uiterlijke datum voor het versturen van een reactie is vastgesteld op 1.12.2019.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-10-10
Buyer: Wojewódzki Szpital Zespolony
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 60130000 | 85120000: Medical practice services
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów, materiałów biologicznych oraz transportu pacjentów dializowanych
Świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów, materiałów biologicznych oraz transportu pacjentów dializowanych.
Świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów, materiałów biologicznych oraz transportu pacjentów dializowanych


Winner: Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o.
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-10-10
Buyer: Ville de Moissy-Cramayel
Country: FR
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 64200000 | 64216200 | 64221000 | 72400000
Estimated value: 130000 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: — avant la conclusion du marché, référé précontractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative,
— après la conclusion du marché, référé contractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-13 et suivants du code justice administrative,
— recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter de l'avis d'attribution dans les conditions fixées par le Conseil d'État dans son arrêt nº 358994 du 4.4.2014.


Winner: Celeste SAS
Award value: 130000
Number of bids: 8
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-10-10
Buyer: Transport Infrastructure Ireland (TII)
Country: IE
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45221100: Bridge construction works | 45223000 | 45233110 | 45233120: Road construction works
Submission deadline: 2019-10-25
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Transport Infrastructure Ireland (TII) intends to procure a civil engineering construction contractor to design and construct the Dunkettle Interchange Upgrade scheme, comprising the upgrade of the existing interchange to a largely freeflow involving, including but not limited to, the construction of a number of new structures (including over the railway); new road links including all earthworks; drainage and pavement; signage and lining; landscaping; environmental mitigation; culverts; roundabouts; pedestrian and cycle facilities; and traffic management, all in close proximity to live traffic, the railway, Cork Harbour SPA and various large industrial facilities.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-10-10
Buyer: Freistaat Bayern, vertreten durch Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45111000 | 45232000 | 45233000: Construction work for highways and roads | 45246000: River regulation and flood control works
Estimated value: 2719661.38 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Für den Hochwasserschutz der Gemeinde Baar-Ebenhausen sind im Bauabschnitt 2, Los 5 im Abschnitt zwischen der Geisenfelder Straße und der Stockaustraße am rechten und linken Paarufer 2 Hochwasserschutzmauern (Gesamtlänge ca. 720 m) mit parallel verlaufenden Einrichtungen zur Binnenentwässerung (Drainage- und Sammlerleitung mit Schächten) zu erstellen. Außerdem ist im Mikrotunneling-Verfahren der Anschluss der Binnenentwässerung rechts der Paar an einen bestehenden Schacht DN 3200 am Pumpwerk Baar-Ost auszuführen. Weitere Leistungen sind die Erhöhung mit Vorsatzschale und Ergänzung vorhandener Mauern an der Flurstückgrenze, die Herstellung der Ufersicherung mit Wasserbausteinen mit bereichsweisem Wiederaufbau der Paarböschung, die bauzeitliche Verlegung von Sparten im Maßnahmenbereich, Abbrucharbeiten, Schwarzdeckenarbeiten und Zaunarbeiten.
— Erstellen der HWS-Mauern (9 000 m³ Erdarbeiten, 860 m³ Beton, 105 t Stahl), Erstellen der Binnenentwässerung mit Schächten (272 m Betonrohr DN 300 und DN 400, 442 m Betonrohr DN 500, 30 Betonschächte, 730 m Sickerrohrleitung DN 200 bis 250, 49 PE-HD-Schächte, 1 200 m³ Erdarbeiten, 2 200 m
—— 1 Vortriebsstrecke (L ges. 40 m) mit Stahlbetonrohren DN 700 von einem zu erstellenden Absenkschacht DN 3200 zu einem bestehenden Schacht DN 3200 mit allen begleitenden Arbeiten und dazugehöriger Statik.
—— Begleitende Arbeiten wie Betreiben von Wasserhaltung für Mauerbau und Rohrleitungsbau, Leistungen zu Sparten, Einsaht, Vermessungsarbeiten, Entsorgen Boden 5 200 t, Entsorgen Oberboden ca. 1 150 m³ etc.
Hochwasserschutz Baar-Ebenhausen, BA 01 und BA 02; BA 02, Los 5: Stockaustraße bis Geisenfelder Straße


Winner: Neulinger Bau GmbH
Award value: 2719661.38
Number of bids: 3
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-10-10
Buyer: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Country: SK
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 48000000 | 71320000 | 72211000: Systems and user software programming services
Submission deadline: 2019-10-22
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Predmetom zákazky je poskytnutie služby v súvislosti s realizáciou kompletnej výmeny aplikačného programového vybavenia technologického celku (ďalej len "T") T 429 Centrálny riadiaci systém tunela Sitina (vrátane prislúchajúceho ISD - kamery, premenné dopravné značky a dopravné zariadenia). Výmena spočíva vo vytvorení a nasadení nového aplikačného programového vybavenia (vizualizačná úroveň) na jestvujúci hardvér a preprogramovaní jestvujúcich riadiacich automatov (riadiaca úroveň) v súlade s TP 093 (TP 07/2015 Centrálny riadiaci systém a vizualizácia-tunely).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-10-10
Buyer: Consejo General del Poder Judicial
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72000000
Estimated value: 1878480 EUR
Submission deadline: 2019-10-23
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Realización tareas de desarrollo, mantenimiento, pruebas y de soporte tecnológico de la infraestructura y aplicaciones de la plataforma web gestionada desde el Centro de Documentación Judicial
Realización tareas de desarrollo, mantenimiento, pruebas y de soporte tecnológico de la infraestructura y aplicaciones de la plataforma web gestionada desde el Centro de Documentación Judicial.
Cifra anual de negocio. Descripción: según cláusula 16.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. El texto a incluir es «En este sobre se incluirá únicamente la declaración responsable, completada necesariamente con el DEUC. Las condiciones de solvencia se acreditarán a requerimiento del órgano de contratación».
Trabajos realizados. Descripción: según cláusula  16.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. El texto a introducir es «En este sobre se incluirá únicamente la declaración responsable, completada necesariamente con el DEUC. Las condiciones de solvencia se acreditarán a requerimiento del órgano de contratación».
Necesidad inexcusable de dar continuidad al servicio, considerado esencial, al haber quedado desierta una primera convocatoria del procedimiento.

Eligibility requirements: Capacidad de obrar.

Award value: 1878480
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-10-10
Buyer: Garantiinstituttet for Eksportkreditt
Country: NO
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72220000: Systems and technical consultancy services | 72222300: Information technology services | 72250000: System and support services | 72260000: Software-related services | 72263000: Software implementation services
Estimated value: 3200000 NOK
Submission deadline: 2019-11-11
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: GIEK wants to enter into parallel framework agreements with 2 suppliers for consultancy services assistance with Microsoft Software, cloud services and other server solutions as stated in the procurement documents.
GIEK wants to enter into parallel framework agreements with two suppliers for consultancy services assistance with Microsoft Software, cloud services and other server solutions as stated in the procurement documents.


Award value: 3200000
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-10-10
Buyer: SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole
Country: FR
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71000000 | 71521000: Construction-site supervision services
Estimated value: 456000 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Mission 1: suivi des travaux sous maitrise d'ouvrage de La Fab. Mission 2: suivi des travaux sous maîtrise d'ouvrage des promoteurs. Mission 3: suivi HSE (hygiène, sécurité, environnement) des chantiers sous maîtrise d'ouvrage Fab. Mission 4: suivi des différentes relations internes (La Fab), promoteurs et divers partenaires.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, des marchés de services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.


Winner: Prime Engineering
Award value: 456000
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-10-10
Buyer: Helmholtz-Zentrum Dresden – Rossendorf e. V.
Country: DE
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 48820000: Servers
Estimated value: 0.01 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Zur Erweiterung des bestehenden High Performance Computing Clusters sollen mehrere Rechenknoten, File Export Server sowie mehrere Infini Band- und Netzwerk-Komponenten angeschafft werden.
Optionalen Positionen behält sich der Auftraggeber vor mit einer gesonderen Bestellung bis zum 31.12.2019 zu beauftragen. Folgende Baugruppen und dazugehörigen Serviceleistungen sind dafür anzubieten:
Der Gesamtwert der Beschaffung unter II.1.7) und der Gesamtwert des Auftrages unter V.2.4) werden zur Wahrung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des vorgesehenen Auftragnehmers nicht bekannt gegeben. Daher wurde der fiktive Wert 0,01 EUR eingetragen.
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht;
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen über dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.


Winner: NEC Deutschland GmbH
Award value: 0.01
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-10-10
Buyer: Hospital Gorliz — Gorlizko Ospitalea — Gorliz Hospital
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 85111000: Hospital services
Estimated value: 1114960 EUR
Submission deadline: 2019-11-18
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Prestación del servicio de lavandería para el Hospital Gorliz/Gorlizko Ospitalea/Gorliz Hospital de Osakidetza, «Basque Health Service»

Eligibility requirements: Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional.

Award value: 1114960
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-10-10
Buyer: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331200: Solar photovoltaic modules | 45000000: Construction work | 45215140 | 45261215 | 45262500
Submission deadline: 2019-10-23
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjne...
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.: Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.
2. System zarządzania energią objęty przedmiotem zamówienia realizowany jest ze środków własnych Zamawiającego.
3. System zarządzania energią objęty przedmiotem zamówienia ma obejmować pełną możliwość monitorowania jej zużycia oraz aktywnej modyfikacji ustawianych parametrów w celu minimalizowania aktualnych strat i zwiększenia oszczędności przy zachowaniu normalnej pracy szpitala oraz optymalnych warunków pobytowych pacjentów.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-10-10
Buyer: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Country: SK
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services
Estimated value: 124400 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Predmetom zákazky je poskytovanie činností súvisiacich s výkonom stavebného dozoru v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a poskytovanie inžinierskej činnosti v zmysle § 76 až § 84 Stavebného zákona - spočívajúcich v kompletnej príprave podkladov pre vydanie kolaudačných rozhodnutí na povolenie užívania stavby "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami"
Protipovodňová ochrana intravilánu mesta Banská Bystrica, v katastrálnom území Šalková, Banská Bystrica a Radvaň, Banskobystrický kraj
Činnosti súvisiace s výkonom stavebného dozoru v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a poskytovanie inžinierskej činnosti v zmysle § 76 až § 84 Stavebného zákona - spočívajúcich v kompletnej príprave podkladov pre vydanie kolaudačných rozhodnutí na povolenie užívania stavby "Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami"
Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZ-PO2-SC211-2017-21, žiadosť o NFP 310020L363
Ing. Ladislav Varga, Ing. Andrej Lipták, Ing. Soňa Pabišová, JUDr. Bc. Miroslava Machavová a Ing. Tatiana Devečková


Winner: Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.
Award value: 124400
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-10-10
Buyer: Ville de Gisors
Country: FR
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34100000 | 34110000: Passenger cars | 34113300 | 34144700: Ambulances | 34144900: Tram cars
Submission deadline: 2019-11-12
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: La présente consultation concerne la location longue durée de véhicules neufs et la reprise des anciens véhicules.
Le présent marché est passé pour le groupement de commandes constitué entre la ville et le CCAS de Gisors.
La présente consultation concerne la location longue durée de véhicules neufs et la reprise des anciens véhicules.
Le présent marché est passé pour le groupement de commandes constitué entre la ville et le CCAS de Gisors.
La présente consultation concerne la location longue durée de véhicules neufs et la reprise des anciens véhicules.
Le présent marché est passé pour le groupement de commandes constitué entre la ville et le CCAS de Gisors.
La présente consultation concerne la location longue durée de véhicules neufs et la reprise des anciens véhicules.
Le présent marché est passé pour le groupement de commandes constitué entre la ville et le CCAS de Gisors.
La présente consultation concerne la location longue durée de véhicules neufs et la reprise des anciens véhicules.
Le présent marché est passé pour le groupement de commandes constitué entre la ville et le CCAS de Gisors.
La présente consultation concerne la location longue durée de véhicules neufs et la reprise des anciens véhicules.
Le présent marché est passé pour le groupement de commandes constitué entre la ville et le CCAS de Gisors.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-10-10
Buyer: Sedre
Country: FR
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34100000 | 34144700: Ambulances | 60100000
Submission deadline: 2019-11-08
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Le présent marché a pour objet le renouvellement de la flotte automobile de la Sedre par le biais de l'acquisition de 30 véhicules neufs, répartis en 2 lots:
Le lot numéro 1 concerne l'acquisition en location de 29 Véhicules utilitaires (VU ou Dériv VP) de motorisation Diesel avec un minimum 80 ch et de segment B2 — citadine.
Le lot numéro 2 concerne l'acquisition d'un Véhicule de direction de type hybride de 5 places (VP) de minimum 110 ch et de segment V ou «M1» compacte.
Les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont indiqués dans le règlement de la consultation.
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire. Les prix sont fermes et non actualisables. Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations: fonds propres de la Sedre. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Le délai de validité des offres est fixé à 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info/ — la candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation.

Eligibility requirements: Les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont indiqués dans le règlement de la consultation.