Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-04-07
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Neubau eines ca. 900 m langen, zweigleisigen Tunnelbauwerkes mit Anschwenkungen an die Bestandstrecke sowie Verfüllung des bestehenden Tunnels mit baubegleitenden Gewerken.
Aus Gründen, die weder der AG noch der AN zu vertreten hat, müssen die im Aushubbereich befindlichen alten OLA-Fundamente zurück gebaut und entsorg werden. Diese Leistungen sind nicht Vertragsbestandteil gewesen. Der Rückbau hätte durch die OLA-Firma erfolgen sollen. Die Ausführung dieser Leistung ist jedoch zwingend notwendig, damit Stillstände im Bauablauf vermieden werden.. Die zusätzliche Leistung hat keinen Einfluss auf den Gesamtcharakter des Auftrages.


Winner: Baresel GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-04-07
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45221242 | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Neubau eines ca. 900 m langen, zweigleisigen Tunnelbauwerkes mit Anschwenkungen an die Bestandstrecke sowie Verfüllung des bestehenden Tunnels mit baubegleitenden Gewerken.
Die bauzeitlichen Pegel entlang der Emil-Strauss-Straße wurden not-wendig, da der bauzeitliche Verbau ohne Wasserdruck bemessen war. Diese dienen der Kontrolle der Wasserstände bis zum Anschluss der Drainagesäulen (NT 101). Damit sollte ein evtl. Wasseraufstau/Wasserdruck frühzeitig erkannt werden. Die Leistung wurde im Zuge der 36. Baubesprechung (s. Protokoll im NT) angeordnet.


Winner: Baresel GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-04-07
Buyer: DB Energie GmbH (Bukr 31)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45315100 | 65310000: Electricity distribution

Technical requirements: Planung Errichtung der elektrotechnischen Anlagen 50 Hz der VDE 8.1, Neubaustrecke Ebensfeld – Erfurt zur Energieversorgung der Lüftungsanlagen von Rettungsstollen mit folgenden Hauptleistungen: Lieferung und Errichtung von 9 Trafostationen (1 Bayern, 8 in Thüringen), Anpassung einer bereits errichteten Trafostation auf den Rettungsplätzen, Kabelverlegung von den TST zur Hauptverteilung Lüftung; zusammenhängende Gründungs- und Tiefbauarbeiten. Komplettleistung inklusive Ausführungsplanung (in Abstimmung mit den VNB) und Ausführung, Dokumentation und Teilnahme an den Abnahmen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Planung Errichtung der elektrotechnischen Anlagen 50 Hz der VDE 8.1, Neubaustrecke Ebensfeld – Erfurt zur Energieversorgung der Lüftungsanlagen von Rettungsstollen mit folgenden Hauptleistungen: Lieferung und Errichtung von 9 Trafostationen (1 Bayern, 8 in Thüringen), Anpassung einer bereits errichteten Trafostation auf den Rettungsplätzen, Kabelverlegung von den TST zur Hauptverteilung Lüftung; zusammenhängende Gründungs- und Tiefbauarbeiten. Komplettleistung inklusive Ausführungsplanung (in Abstimmung mit den VNB) und Ausführung, Dokumentation und Teilnahme an den Abnahmen.
Der Wechsel des Auftragnehmers für die zusätzlichen Leistungen würde eine zusätzliche Schnittstelle im Bauablauf schaffen, welche weiterhin auch mit den Auftragnehmern des Gewerkes Lüftungsanlagen koordiniert werden müsste.
Somit kann das reibungslose Ineinandergreifen der Leistungen auf der Baustelle nicht mehr gewährleistet werden. Eine termingerechte Durchführung der Arbeiten würde erschwert werden.
Weiterhin würde ein Auftragnehmerwechsel dazu führen, dass begünstigende Widerholungsfaktoren der Leistungserbringen an allen Standorten in Thüringen verloren gehen würden. Der AN hat aktuell bereits Leistungsverträge bzw. Kontakte zu Kranunternehmen, welche um die zusätzlichen Leistungen erweitert werden müssten.


Winner: Rail Power Systems GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-04-07
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45221242 | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Neubau eines ca. 900 m langen, zweigleisigen Tunnelbauwerkes mit Anschwenkungen an die Bestandstrecke sowie Verfüllung des bestehenden Tunnels mit baubegleitenden Gewerken.
84 Los 10 und Los 13, Erstellung der Instandhaltungs-, Wartungs- und Unterhaltungskonzepte für die Drainage im VE Pforzheim.
Für die errichteten Drainagen im VE Pforzheim müssen Instandhaltungs-, Wartungs- und Unterhaltungskonzepte erstellt werden. Diese werden nach Beendigung der Baumaßnahme durch den ALV zur Bewirtschaftung im laufenden Betrieb benötigt. Diese Unterlagen sind zwingend bei Übergabe vom Projekt an den verantwortlichen ALV zu übergeben. Diese Leistung ist nicht Bestandteil im HV.


Winner: Baresel GmbH
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-04-07
Buyer: Västervik Miljö & Energi AB
Country: SE
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 42515000 | 45251140: Thermal power station construction work | 45259300 | 45300000 | 45310000
Submission deadline: 2018-05-08
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Vid Västervik Miljö & Energi AB:s huvudanläggning för fjärrvärmeproduktion, Stegeholmsverket, skall delar av panna 4 renoveras. VMEAB har för avsikt att upphandla 1 styck komplett konvektion till panna 4.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-04-07
Buyer: Trafikverket
Country: SE
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 35125300: Security cameras
Estimated value: 32000000 SEK
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.


Winner: ISG SYSTEMS AB
Award value: 32000000
Number of bids: 7
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-04-07
Buyer: Gmina Miasta Gdyni
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34121100: Public-service buses | 34121400
Submission deadline: 2018-05-16
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dostawa 32 fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych oraz 23 fabrycznie nowych autobusów miejskich standardowych
Część 1: dostawa 32 (słownie: trzydziestu dwóch) sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji zgodny z rokiem dostawy) autobusów PN tj. miejskich, niskopodłogowych, o długości 17,5-18,75 m, zasilanych ON.
Część 2: dostawa 23 (słownie: dwudziestu trzech) sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji zgodny z rokiem dostawy) autobusów SN tj. miejskich, niskopodłogowych, o długości 11,5-13,5 m, zasilanych ON
Public procurement notice: Periodic Indicative Notice Without Call For Competition
Published: 2018-04-07
Buyer: Network Rail Infrastructure Ltd
Country: UK
Contract type: Services
CPV classification: 18500000 | 30230000 | 34110000: Passenger cars | 34430000 | 66510000

Technical requirements: Network Rail is looking to explore innovative approaches to the delivery of the following employee benefits;
This is an opportunity for organisations to feedback to Network Rail in an open forum as part of our pre-market engagement, and therefore active participation is a key element for success.
Please follow this link for further information and instructions https://networkrail.bravosolution.co.uk/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=33892
As part of the pre-market engagement event we would welcome and anticipate discussion on the following to develop our procurement strategy (but not limited to);
As part of the market engagement we will be seeking feedback through a combination of webex sessions, surveys and Q&A’s to those organisations that express an interest in response to this PIN.
Please follow this link for further information and instructions https://networkrail.bravosolution.co.uk/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=33892
Please follow this link for further information and instructions on how to register an interest and participate https://networkrail.bravosolution.co.uk/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=33892
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-04-07
Buyer: NI Water and its Subsidiaries
Country: UK
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45315400 | 50000000 | 50532000 | 71314100: Electrical services
Estimated value: 5000000 GBP
Submission deadline: 2018-05-08
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: NI Water wishes to appoint a contractor to provide M and E Services with a maintenance, repair, replacement equipment, spare parts and associated support service for the full range of manufacturer’s high voltage and associated low voltage equipment currently within NI Water’s asset base. The contractor will be responsible for providing the necessary skilled and unskilled labour together with the materials to carry out the work in accordance with the Specification, statutory regulations and to the satisfaction of the NI Water.



Award value: 5000000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-04-07
Buyer: Infraestruturas de Portugal, S. A.
Country: PT
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71540000: Construction management services
Submission deadline: 2018-05-15
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Aquisição de serviços de fiscalização, coordenação de segurança em obra e gestão técnica das empreitadas de construção da nova ligação ferroviária de Évora à Linha do Leste (eContratos n.º 5010033939)
Aquisição de serviços de fiscalização, coordenação de segurança em obra e gestão técnica das empreitadas de construção da nova ligação ferroviária de Évora à Linha do Leste.
O acesso à plataforma eletrónica é realizado através do endereço eletrónico https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp.
2) Deverá selecionar o menu "Registo de Fornecedores", preencher o respetivo formulário e enviar os documentos solicitados para credenciar suporte.software@ano.pt. Qualquer dúvida ou esclarecimento no processo de credenciação contactar o apoio técnico através do telefone +351 222061588;
3) O preço base para toda a Prestação de Serviços é de 22 000 000,00 EUR (vinte e dois milhões de euros);
4) O prazo máximo para a elaboração da prestação de serviços previsto é 1 437 (mil quatrocentos e trinta e sete) dias;
5) No dia útil imediatamente posterior ao termo do prazo da apresentação das propostas será publicitada a lista de concorrentes na plataforma eletrónica https://www.anogov.com/infraestruturasdeportugal-ip/faces/app/dashboard.jsp;
6) Assinatura e encriptação de todos os documentos disponibilizados será realizada através de certificado qualificado, o qual deverá ser adquirido atempadamente junto de entidade certificada nos termos da legislação em vigor (Cartão do Cidadão, Digital Sign, Multicert).
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-04-07
Buyer: Société du Grand Paris
Country: FR
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71240000 | 71311300 | 71319000: Expert witness services | 71540000: Construction management services | 79100000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Assistance à maîtrise d'ouvrage et représentation en justice relative aux bâtis susceptibles d'être impactés par le GPE (constats contradictoires, référés constat ou référés instruction)
La consultation comprend, pour chacun des lots, quatre types de prestations: des prestations de planification, d'organisation et de reporting assurées par un «Pilote», des missions d'expertise pour la conduite de constats contradictoires préalables aux travaux des lignes concernées auprès de la SGP réalisées par un «Expert» et/ou par un expert en présence d'un huissier qui assure des missions de représentation, des missions de conseil et de représentation en justice assurées d'une part par un «Avocat» et d'autre part par un «Huissier» de justice.
Lot géographique correspondant à la ligne 15 est de Saint-Denis Pleyel (gare exclue) à Champigny centre (gare exclue)
Le lot nº1 correspondant à la ligne 15 est de Saint-Denis Pleyel (gare exclue) à Champigny centre (gare exclue) représente une longueur de 23 km, comporte 10 gares ainsi qu'un SMR/SMI à Rosny-sous-Bois. Il traverse des zones comportant des immeubles de grandes hauteurs et des centres commerciaux.
Lot géographique correspondant à la ligne 15 ouest de Pont de Sèvres (gare exclue) à Saint-Denis Pleyel (gare exclue)
Le lot nº 2 correspondant à la ligne 15 ouest de Pont de Sèvres (gare exclue) à Saint-Denis Pleyel (gare exclue) représente une longueur de 20 km et comporte 9 gares. Il présente des immeubles de grandes hauteurs, des infrastructures de transport majeures et des carrières souterraines dans un contexte de versant.
Lot géographique correspondant à la ligne 18 de l'aéroport d'Orly (gare exclue) à Versailles-Chantiers (gare incluse)
Le lot nº 3 correspondant à la ligne 18 de l'aéroport d'Orly (gare exclue) à Versailles-Chantiers (gare exclue) représente une longueur de 35 km et comporte 10 gares. Il justifie de caractéristiques particulières par la présence, notamment, d'une partie aérienne d'environ 14 km avec 12,5 km de viaduc. La zone présente également quelques ouvrages sensibles dont une passerelle «historique» sur Massy-Palaiseau, des ouvrages aéroportuaires sur Orly (contraintes d'accès), des voies ferrées et des interconnexions à Massy et Versailles-Chantiers.
Lot géographique correspondant à la ligne 17 nord du Bourget RER (gare exclue) à Le Mesnil-Amelot (gare incluse)
Le lot nº 4 correspondant à la ligne 17 nord du Bourget RER (gare exclue) à Le Mesnil-Amelot (gare incluse) représente une longueur de 26 km et comporte 6 gares. Il traverse la zone aéroportuaire Charles de Gaulle.
Le présent marché peut être consulté, sur simple demande, au siège de la SGP, dont l'adresse figure à la section I l'entité adjudicatrice, sous réserve des secrets protégés par la loi.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-04-07
Buyer: Vattenfall Wasserkraft GmbH
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45223100 | 45240000: Construction work for water projects | 45251120: Hydroelectric power station construction work | 45262400
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Fertigung und Lieferung des Stahlbaus für die Turbineneinlaufschütze für das Pumpspeicherwerk Bleiloch
Herstellung und Lieferung des Stahlbaus für die Turbineneinlaufschütze für das Pumpspeicherwerk Bleiloch
— vollständige mechanische Bearbeitung wie Dichtflächen, Dichtleisten, Achsbohrungen, Bohrungen für Verbindungselemente nach Konstruktionszeichnungen.
— Herstellung des vollständigen Korrosionsschutzes an den Segmenten mit Beschichten entsprechend Vorgabe,
Fertigung und Lieferung des Stahlbaus für die Turbineneinlaufschütze für das Pumpspeicherwerk Bleiloch


Winner: Vergabekammer Hamburg, Finanzbehörde für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-04-07
Buyer: Brussels Airport Company N.V.
Country: BE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 79625000 | 85120000: Medical practice services | 85141000: Services provided by medical personnel
Submission deadline: 2018-05-07
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: — De eerste prioriteit is het voorzien van de nodige respons aan passagiers, bezoekers en luchthaven community in geval van medische urgentie, in samenwerking met de ambulance service van Fire & Emergency Services (FES) van Brussels Airport Company (BAC). Dit betreft ook de coördinatie van deze acties tijdens de reflexfase in geval van grote incidenten,
— Ten tweede, er dient een uitstekende deelname in oefeningen, meetings, etc. te zijn in voorbereiding van en een constante verbetering van de eerste prioriteit,
— Ten derde, deze leverancier zal de voorkeurspartner zijn voor alle extra diensten die BAC oproept in geval van business continuity issues of publieke evenementen ihkv de opdracht,
— Bijkomend (voor de toekomst) wordt het gunstig beschouwd indien de medische dienstverlener enkele commerciële medische diensten zou ontwikkelen voor de passagiers en luchhaven community,
— BAC heeft een dokter (24/7), een verpleegster (overdag 7/7) en een on-call coördinerend geneesheer nodig.
Het Forum werd gepubliceerd. Hierin werd gemeld dat het telefoonnummer dat in de publicatie stond niet werkte. Het correcte telefoonnummer is: +32 2 753 45 00
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-04-07
Buyer: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 31210000 | 71314000: Energy and related services
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Wykonywanie prac eksploatacyjnych w stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć PSE S.A. na obszarze usług sieciowych w Katowicach w zakresie przeglądów EAZ oraz SSiN w latach 2017-2019.
Wykonywanie prac eksploatacyjnych w stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć PSE S.A. na obszarze usług sieciowych w Katowicach w zakresie przeglądów EAZ oraz SSiN w latach 2017-2019. Przedmiotem zamówienia jest:
a) wykonywanie na podstawie jednorazowych zleceń Zamawiającego – w okresie obowiązywania umowy – przeglądu skróconego lub pełnego pola w zakresie obwodów wtórnych, automatyk EAZ (w tym kontroli synchronizmu i SPZ), rejestratorów zakłóceń i w przypadku wyposażenia stacji w SSiN przeglądów kontrolnych sterowników polowych SSiN w stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. na obszarze usług sieciowych w Katowicach,
b) wykonywanie na podstawie jednorazowych zleceń Zamawiającego – w okresie obowiązywania umowy – napraw obwodów wtórnych, automatyk stacyjnych, EAZ i SSiN znajdujących się w stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. na obszarze usług sieciowych w Katowicach.
Public procurement notice: Services Concession
Published: 2018-04-07
Buyer: CA Chalon Val de Bourgogne
Country: FR
Contract type: Services
Procedure: Concession award procedure
CPV classification: 90400000 | 90410000 | 90420000
Estimated value: 17700000 EUR
Submission deadline: 2018-06-22
Award criteria: Other

Technical requirements: Collecte, transport et traitement des eaux usées. Réalisation d'investissements (travaux divers), entretien et gros renouvellement.
En ce qui concerne la capacité financière, la communauté d'agglomération n'exige pas que l'opérateur économique et les opérateurs économiques sur lesquels le candidat ou le groupement s'appuie soient solidairement responsables de l'exécution du contrat de concession.
Aptitude à assurer la qualité, la continuité du service concédé et l'égalité des usagers devant le service public.
— le Dossier de consultation est téléchargeable sur la plate-forme e-bourgogne par les candidats sous la référence Dspeunordagglo18,
— la consultation fait l'objet d'une visite obligatoire (voir les modalités dans le Règlement de consultation).
Les candidats pourront introduire un référé précontractuel depuis la publication du présent avis et jusqu'à la signature du contrat, sur le fondement de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative. Ils pourront également introduire un référé contractuel, dans les conditions visées à l'article L. 551-13 du Code de justice administrative ou un recours en contestation de validité du contrat dans les 2 mois à compter de mesures de publicité appropriées, dans les conditions visée dans l'arrêt du Conseil d'État «Département du Tarn-et-Garonne» du 4.4.2014 (requête nº 358994).

Eligibility requirements: 1 o un formulaire DC1 ou équivalent (lettre de candidature disponible à l'adresse suivante: http://www.minefi.gouv.fr) présentant le candidat + statuts en vigueur du candidat; 2 o une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 39, 40 et 42 de l'ordonnance nº 2016-65 du 29.11.2016 relative aux concessions et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 522-1 à L. 5212-11 du Code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés; 3 o déclaration sur l'honneur que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes exigés sont exacts. 4 o justificatif datant de moins de 3 mois de l'inscription au registre du commerce (extrait K bis ou équivalent pour les candidats étrangers non établis en France). Pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'1 an, un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises; 5 o les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents justifiant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales prévues au 2 o de l'article 39 de l'ordonnance nº 2016-65 du 29.1.2016 relative aux concessions; 6 o le cas échéant, les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat

Award value: 17700000