Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2017-08-30
Buyer: Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e. V. (ATB)
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45000000: Construction work | 45331210
Estimated value: 9500000 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Das ATB plant auf dem Institutsstandort Max-Eyth-Allee 100 in 14469 Potsdam den Neubau eines Zentrums für Technologie und Wissenstransfer. Das Raumprogramm umfasst Bereiche für Tagungen, Kommunikation und wissenschaftliche Konferenzen sowie für Anwenderschulungen, Workshops und Seminare für Mitarbeiter und Gäste. Weiterhin soll der Neubau das ATB auch mit Flächen für Labore für chemisch-physikalische, mikrobiologische und molekularbiologische Analysen wie auch zugehörige Büroräume und IT-Infrastruktur versorgen. Insges. wird der Neubau über ca. 2 000 m
Die Bauleistungen werden als Einzelvergaben in EU-weiten und nationalen Vergabeverfahren bis Anfang 2018 in ca. 43 separaten Vergabeverfahren ausgeschrieben.
> Inkl. Kanaleinbauteile und Luftauslässe für Laborbereich und weitere Räume für Besprechung, Kantine und Ausgabeküche,


Award value: 9500000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-08-30
Buyer: Dirección General de Carreteras
Country: ES
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads
Estimated value: 34514191.26 EUR
Submission deadline: 2017-10-25
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Acceso Norte al aeropuerto de Málaga (Autovía del Mediterráneo A-7) y Adenda al Proyecto de Construcción de acceso Norte al aeropuerto de Málaga. Provincia de Málaga.
— G4-5Con firmes de mezclas bituminosas (superior a 2 400 000 EUR e inferior o igual a 5 000 000 EUR).


Eligibility requirements: Capacidad de obrar. No prohibición para contratar. No estar incurso en incompatibilidades. Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social. Cumplimiento con las obligaciones tributarias. Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.

Award value: 34514191.26
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-08-30
Buyer: VAS Latvijas Valsts ceļi
Country: LV
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110
Estimated value: 7673632.3 EUR
Submission deadline: 2017-10-06
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Paziņojumā norādīta paredzamā līgumcena ar iepirkuma LVC2017/127/KF nolikuma 4. pielikuma “Līguma projekts” 3.1. punktā noteikto izmaiņu kopējo summu.

Eligibility requirements: Saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām.

Award value: 7673632.3
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-08-30
Buyer: Dirección General de Carreteras
Country: ES
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads
Estimated value: 50371437.04 EUR
Submission deadline: 2017-10-18
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta

Eligibility requirements: Capacidad de obrar. No prohibición para contratar. No estar incurso en incompatibilidades. Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social. Cumplimiento con las obligaciones tributarias. Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.

Award value: 50371437.04
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-08-30
Buyer: Krankenhaus Göttlicher Heiland GmbH
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 24111500 | 33190000 | 45333000
Submission deadline: 2017-10-05
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Krankenhaus Göttlicher Heiland GmbH – Zu- und Umbau – Medien- und Deckenversorgungseinheiten für OP und ICU.

Eligibility requirements: Siehe Ausschreibungsunterlagen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-08-30
Buyer: Département de l'Ain
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works
Submission deadline: 2017-10-05
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Réalisation des travaux de chaussées et d'équipements (assainissement, éclairage, murs phoniques en gabions) de la rocade Sud-Est.
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; en cas de groupement: habilitation du mandataire par son (ses) cotraitant(s).
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin).
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. Prestations réglées par des prix unitaires prix révisables mensuellement. Avance de 20.0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Financement: communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse 20 %, Département de l'Ain 80 %, ce dernier supportant la TVA en sus.
Numéro de la consultation: 17A051. Suite à un problème informatique à l'article II.2.6) la valeur estimée de ce marché est de 2 633 615 EUR HT. Les travaux commenceront vers le second trimestre 2018.

Eligibility requirements: Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; en cas de groupement: habilitation du mandataire par son (ses) cotraitant(s).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-08-30
Buyer: Office 64 de l'Habitat
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45210000: Building construction work | 45211340
Submission deadline: 2017-10-09
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Liste des principales opérations réalisées au cours des 5 dernières années ou en cours de réalisation.
Soumis au référé précontractuel des articles L 551-1 à L 551-12 du code de justice administrative et référé contractuel des articles L 551-13 à L 551-23 du code de justice administrative.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-08-30
Buyer: Gemeindeverwaltung Salem
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2017-10-09
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-08-30
Buyer: Conseil général de la Haute-Corse
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works
Submission deadline: 2017-10-09
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Route départementale 80 — réparation au PK 93.600 — commune Olmeta du Cap Corse (Travaux de confortement amont et aval / Travaux de mise en sécurité au Nord de l'effondrement (coque béton) / Confortement du mur existant Sud / Paroi clouée et corps de chaussée / RD 80 PK 93.350 zone de dépôt des matériaux amiantiferes (Construction de 2 murs pour enclaver la zone de dépôt).
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail;
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner.
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;
Liste des travaux exécutés, en rapport avec les prestations faisant l'objet du marché, au cours des 3 dernières années;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.
Certificat de qualification et/ou de qualités demandes aux candidats: Attestation de certification définitive ou probatoire (chantier test...) délivrée à l'entreprise candidate telle que prescrite par l'arrêté du 14.12.2012 (arrêté fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant).Cette attestation doit être délivrée par un organisme certificateur accrédité conformément aux dispositions de l'article R 4412-129 du Code du travail.
Attestation de compétences individuelle relative à la prévention du risque amiante telle que prescrite à l'article R 4412-87 du Code du Travail.
Ll est fixé une période de préparation non comprise dans le délai d'exécution. La période de préparation a une durée de 2 mois.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conforme au souhait du pouvoir adjudicateur.
Il est interdit au candidat de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.

Eligibility requirements: Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-08-30
Buyer: Schulverband Carl-Steinmeier-Mittelschule Hohenbrunn
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111213 | 45112000 | 45112700 | 45214200 | 45232450
Submission deadline: 2017-10-06
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind. Mit dem Angebot ist für die Beurteilung der Eignung vorzulegen: Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit nach § 6a EU VOB/A.
Bietergemeinschaften mit gesamtschuldnerischer Haftung jedes einzelnen Bietergemeinschaftsmitgliedes für die Gesamtbaumaßnahme werden zugelassen.
Bieter oder ihre Bevollmächtigten dürfen während der Öffnung der Angebote nicht anwesend sein. Gemäß VOB/A § 14 EU Absatz 6 werden die Bieter unverzüglich nach der erfolgten Submission über die Ergebnisse informiert (Fax / E-Mail).
Die Vergabeunterlagen stehen unentgeltlich, uneingeschränkt und vollständig bei dem Bayerischen Staatsanzeiger Online System in digitaler Form zur Verfügung und sind unter folgendem Link zu beziehen:
Die Vergabeunterlagen können ebenfalls schriftlich bei der Projektsteuerung Hitzler Ingenieure (vergabestelle@hitzler-ingenieure.de) angefordert werden. Die Vergabeunterlagen werden nach Eingang des Unkostenbeitrages postalisch an das interessierte Unternehmen versandt.
Die Versendung der Verdingungsunterlagen in digitaler Form (CD) erfolgt nur bei vorheriger Überweisung des Unkostenbeitrages unter Angabe der Baumaßnahme und der Vergabe Nr. auf folgendes Konto:
Der Unkostenbeitrag wird nicht zurückerstattet. Nach Überweisung des Unkostenbeitrages ist eine Überweisungsbestätigung mit Firmenstempel an die Faxnummer 089-255595-33 oder per E-Mail an vergabestelle@hitzler-ingenieure.de zu senden.
Bieteranfragen werden bis spätestens fünf Kalendertage vor Angebotseröffnung (Submission) von der Kontaktstelle (Hitzler-Ingenieure) beantwortet.

Eligibility requirements: Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind. Mit dem Angebot ist für die Beurteilung der Eignung vorzulegen: Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit nach § 6a EU VOB/A.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-30
Buyer: Conseil général du Var
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45232410 | 45233140: Roadway works
Estimated value: 869944.68 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: RDN7 — PR 46+857 — Flassans-sur-Issole — aménagement du carrefour giratoire avec la RD39 — Terrassem.
Le marché porte sur des travaux d'aménagement du carrefour giratoire avec la RD39 — terrassement — assainissement — chaussée — réseaux RDN7 — PR 46+857 — Flassans-sur-Issole.
Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours. Il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux.
Compte tenu de la période estivale de congés, le chantier sera ajourné durant le mois d'août 2017. La période d'ajournement n'est pas comprise dans le délai d'exécution.
Le marché porte sur des travaux d'aménagement du carrefour giratoire avec la RD39 — terrassement — assainissement — chaussée — réseaux RDN7 — PR 46+857 — Flassans-sur-Issole.
Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours. Il n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux.
Compte tenu de la période estivale de congés, le chantier sera ajourné durant le mois d'août 2017. La période d'ajournement n'est pas comprise dans le délai d'exécution.
Un marché en procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable pourra être passé pour des prestations similaires (art 30-I-7° du décret).
Marché avec un montant contractuel de 724 953,90 EUR HT, pour une durée d'exécution des travaux est de 30 jours. Le délai d'exécution des travaux est de 4 mois.
Modalités de consultation des contrats sur demande de RDV à la Direction des marchés par fax au 04.83.95.78.78.


Winner: Eiffage Route Méditerranée
Award value: 869944.68
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-30
Buyer: Département des Alpes-Maritimes
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45432111 | 45442110
Estimated value: 777864.86 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Travaux pour l'extension restructuration du collège Bréa à Saint-Martin-du-Var — relance des lots 02 et 05.
Le dossier est consultable selon les modalités de l'arrêt société tropic signalisation (CE, Ass., 16.7.2007, nº 29545) après RDV pris par mail uniquement auprès du Service des marchés (marches@departement06.fr) et sous réserve que cette consultation s'effectue dans le respect des dispositions de l'art 104 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.


Winner: Chiri SAS
Award value: 777864.86
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-30
Buyer: Община Мездра
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings
Estimated value: 950412.34 BGN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: „Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра".
Предмета на поръчката включва проектиране, строителство и авторски надзор за изпълнение на проект „Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.00-0086-C01.
Предмета на поръчката включва проектиране, строителство и авторски надзор. Обхвата на проектиране е подробно определен в техническата спецификация. Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност на сградата се извършва в съответствие с част „Строителство“ от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта и подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителната площадка за всяка една от сградите в обособената позиция.



Winner: „ПСТ Груп“ ЕАД
Award value: 950412.34
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-30
Buyer: Conseil général du Var
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45232410 | 45233140: Roadway works
Estimated value: 649913.75 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Un marché en procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable pourra être passé pour des prestations similaires (art.30-I-7° du décret).
Marché passé avec un montant contractuel de 649 913.75 EUR TTC, pour une durée d'exécution des travaux de 4 mois, le délai de période de préparation des travaux est de 30 jours.
Modalités de consultation des contrats sur demande de RDV à la Direction des Marchés par fax au 04.83.95.78.78.


Winner: Colas Midi Méditerranéenne
Award value: 649913.75
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-30
Buyer: Община Габрово
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 71221000 | 71315000: Building services
Estimated value: 1338791.66 BGN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на строителни дейности за модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на ОУ „Цанко Дюстабанов".
Изпълнение на инженеринг — проектиране, заедно с авторски надзор и строителство — във връзка с ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на основно училище „Цанко Дюстабанов“, както и облагородяване на дворни площи .В рамките на поръчката се предвижда и преустройство на третия етаж на сградата на училището в Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ като самостоятелен обект.
В обхвата на проектирането към настоящата поръчка се предвижда и изработка на проектно решение за креативно, съобразено с потребностите и възрастта на потребителите обзавеждане на класни стаи и помещения в училището.
Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки в областта на енергийната ефективност; благоустройствени мероприятия — благоустрояване на дворните площи.
Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на строителни дейности за модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на ОУ „Цанко Дюстабанов", вкл. благоустрояване на дворни площи и осъществяване на авторски надзор в рамките на проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, финансиран по ОПРР.
Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на строителни дейности за модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на ОУ „Цанко Дюстабанов"


Winner: „Гипсотехника“ ООД
Award value: 1338791.66
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-30
Buyer: Esbjerg Havn
Country: DK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Byggeriet består af 3 sammenbyggede haller med forskellig funktion og lofthøjde. Det samlede etageareal forventes at være ca. 5 600 m².
Hallerne er opdelt i et område til warehouse, et preassembly og et område der opdeles i test og shipment. I test og shipment området skal der forefindes en kran der kan bære 75 ton, i preassembly skal der forefindes en kran til løft på 30 ton.
I warehouse området etableres der omklædnings- og bad faciliteter, mødelokale og et arbejdsområde fordelt over to niveauer.
Warehouse hallens højde over terræn bliver ca. 8 m, preassembly hallens højde bliver ca. 20 m, mens test og shipment hallens højde bliver ca. 28 m.
Der gøres særligt opmærksom på, at tidsplanen er meget presset og at der sandsynligvis vil forekomme både dag-, aften-, nat- og weekendarbejde, hvorfor totalentreprenøren i sit tilbud skal anskueliggøre, at kompleksiteten er forstået og at tidsplanen kan overholdes.


Winner: Jorton A/S
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-30
Buyer: OPAC Saône-et-Loire — Office public de l'habitat
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 71200000 | 71541000: Construction project management services
Estimated value: 16184782 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Marché de conception-réalisation relatif à la construction de « résidences services » sur les communes de Cluny, Montceau-les-mines et Chalon-sur-Saône.
L'OPAC Saône-et-Loire, dans le cadre de sa politique de diversification, souhaite développer des programmes de logements dédiés aux personnes âgées et/ou en situation de handicap, notamment sous la forme de résidences services.
Les résidences services s'adressent à des personnes âgées autonomes, de plus de 60 ans communément désignés par « retraité actifs », qui désirent vivre en appartement ou en maison, tout en bénéficiant du confort et de la sécurité assurées par un équipement adapté.
Marché de conception-réalisation (à tranche ferme et tranche optionnelle) relatif à la construction de résidencesservices sur les sites de:
Marché de conception-réalisation relatif à la construction de « résidences services » sur les Communes de Cluny, Montceau-les-mines et Chalon-sur-Saône.
Dont dispose le candidat: — référé pré-contractuel avant la signature du marché (articles L.551-1 à 12 du code de justice administrative); le délai de suspension de la signature du marché est de 16 jours à compter de la date d'envoi du présent courrier.
— recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision (articles R.421-1 à 7 du même code),


Winner: Entreprise Générale Léon Grosse
Award value: 16184782
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-30
Buyer: Община Димитровград
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45261000 | 45320000 | 45321000 | 71221000
Estimated value: 719000 BGN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради с 12 обособени позиции.
Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Димитровград с 12 обособени позиции: по
Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Димитровград с 12 обособени позиции:


Winner: „Растер — Юг“ ООД
Award value: 719000
Number of bids: 7