Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-08-25
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 79710000: Security services
Submission deadline: 2017-09-21
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-25
Buyer: ORES SCRL
Country: BE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 72263000: Software implementation services
Estimated value: 13500000 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Marché de services de livraison, d'implémentation et de maintenance logiciels d'une solution intégrée (logiciels) de gestion des réseaux, ainsi que la vectorisation de plans.
Mode de passation: conformément à l'article 53 paragrapge 2 1° d de la loi du 15.6.2006, le marché est passé suivant la procédure négociée sans publicité (aucune demande de participation/offre ou aucune demande de participation/offre appropriée n'a été déposée suite à une procédure négociée avec publicité).


Winner: Conseil d'État
Award value: 13500000
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-25
Buyer: Azienda Trasporti Milanesi SpA
Country: IT
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 50116000: Repair and maintenance services of car parts
Estimated value: 435027.2 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Servizio di sostituzione di complessivi su veicoli autofiloviari in deposito e officina — CIG Lotto n. 1 — 70160779E4 — CIG Lotto 2 — 70160882FA.
Sostituzione di complessivi su veicoli autofiloviari nei depositi di Giambellino, San Donato e Sarca.
Sostituzione di complessivi su veicoli autofiloviari nei depositi di Palmanova, Novara, Molse Filoviaria, Novara Filoviaria e Officina Generale Molise
Sostituzione di complessivi su veicoli autofiloviari nei depositi di Palmanova, Novara, Molse Filoviaria, Novara Filoviaria e Officina Generale Molise.
Sostituzione di complessivi su veicoli autofiloviari dei depositi di Palmanova, Novara, Molise Filoviaria, Novara Filoviaria e Officina Generale Molise
30 giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76 D.Lgs. 50/2016 o per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell'Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi del D.Lgs. 104/2010.


Winner: Galassia Srl
Award value: 435027.2
Number of bids: 1
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-08-25
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 79710000: Security services
Submission deadline: 2017-09-04
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Erneuerung der Brücken „EÜ Schildersche Straße“, km 108,915, „EÜ Schillerstraße“ km 107,602 und „EÜ Von der Reck Straße“, km 110,609 in Bielefeld, Strecke 1700 – Sicherungsleistungen.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-25
Buyer: DB Netz AG, Technik POS Nord, I.NG-SW-P
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 79710000: Security services

Technical requirements: Sicherungs- und Bauaffine Dienstleistungen für POS Nord; ABS 23 Saarbrücken – Ludwigshafen; Strecke (3280) Neustadt/W.- Haßloch–Böhl-Iggelheim; Ertüchtigung im Abschnitt Neustadt/W.–Böhl-Iggelheim.
Sicherung gegen die Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten in Gleis- und Weichenbereichen der Deutschen Bahn AG und unterstützende Bauaffine Dienstleistungen zur Abwicklung der Baumaßnahme
Ca. 36 270 h Sicherungsaufsicht, ca. 101 150 h Sicherungsposten, ca. 1 100 Std. Akustische Warnsignalgeber, ca. 368 Stck. Funkbasiertes Mobiles Warnsystem (WS), Feste Absperrung 940 m (99 750 md), 740 m (67 000 md), 3 100 m (502 686 md), 1 400 m (128 800 md), 443 m (34 554 md), 3 035 m (509 880 md), 1 380 m (118 680 md), AWS 340 m (42 840 md), 540 m (54 000 md), 3 000 m (507 000 md), 2 050 m (229 600 md), 3 010 m (505 680 md), 2 120 m (267 120 md), ca. 90 Stck. Sh 2-Scheiben, ca. 84 Stck. Langsamfahrsignale (Satz Lf 1 / Lf 2 und Lf 3), ca. 42 Stck. Lf 1 Wiederholer, ca. 84 Stck. Gleismagnete, ca. 7 040 h Bahnerdungsberechtigter, ca. 880 ZSS Erdungsbesteck (Stück x Schicht), ca. 7 040 h Schaltantragsteller, ca. 36 270 h Helfer im Betrieb.
Sicherungs- und Bauaffine Dienstleistungen für POS Nord, ABS 23 Saarbrücken – Ludwigshafen; Strecke (3280) Neustadt (W) – Haßloch – Böhl-Iggelheim; Ertüchtigung Neustadt Böhl-Iggelheim
Sicherungs- und Bauaffine Dienstleistungen für POS Nord, ABS 23 Saarbrücken – Ludwigshafen; Strecke (3280) Neustadt (W) – Haßloch – Böhl-Iggelheim; Ertüchtigung Neustadt Böhl-Iggelheim.
Vorhalten und Betreiben von Fester Absperrung (FA) über 3 035 m im Gleisbereich des ZEB 105 (km 86,216 bis km 89,251) im Zeitraum vom 6.5.2017 bis 4.2.2018 zur Sicherung der Bauarbeiten gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb inkl. einem zusätzlichen Auf- und Abbau der FA auf gesamter Länge für das Umsetzen von Langschienen.
Die Sicherung des ZEB 105 mittels FA im Zeitraum vom 9.4.2017 bis 24.9.2017 sowie ein zusätzlicher Ab- und Aufbau der Anlage ist originärer Vertragsbestandteil des beauftragten Auftragnehmers (AN) Sicherungsleistungen. Aufgrund von Baumaßnahmen auf der Moselstrecke im Zeitraum vom 6.5.2017 bis 13.8.2017 und daraus resultierender Umleitverkehre, kommt es zu einer Unterbrechung der Bauaktivitäten auf der Strecke 3280 im Streckenabschnitt Neustadt/Weinstraße – Böhl-Iggelheim. Daraus resultiert die zwingend erforderliche Änderung und Verlängerung der vertraglichen Vorhaltezeit der FA im ZEB 105.
Die unter Punkt VII.2.1 aufgeführten Leistungen liegen im originären Sicherungs- und Leistungsbereich des beauftragten AN. Eine Unterbrechnung der Leistungsausführung entspräche einem qualifizierten Leistungsabbruch. Bei einem Wechsel des AN müsste mit erheblichen Verzögerungen im Bauablauf und mit Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Arbeiten zur Herstellung der Gewerke Oberbau, Tiefbau, OLA und.


Winner: ARGE Pfeil-TRS-Condor-Kamp-Bundrück, c/o. Pfeil Sicherung GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-25
Buyer: Deutsche Bahn AG
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 79710000: Security services

Technical requirements: Die Nachtarbeiten sind an die Tagarbeiten unmittelbar angehängt und fallen in einer Schicht an. Die Schichten sind nicht teilbar. Der Unternehmer kann nicht gewechselt werden da sonst 2 getrennte Schichten anfallen würden mit dadurch (fast) doppeltem Abrechnungszeitraum. Die Sonntagsarbeit muss aus betrieblichen Gründen statt finden.


Winner: Bewachung und Sicherung Bodenseh GmbH
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-08-25
Buyer: Municipiul Oradea
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111 | 45221121 | 45232130 | 45233120: Road construction works | 45316000
Submission deadline: 2017-08-31
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 22.8.2017, se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-08-25
Buyer: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111 | 45233130: Road works
Submission deadline: 2017-09-11
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: IV.3.3)

Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:
IV.3.3)

Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:
Autoritatea contractanta prelungeste termenul limita pentru primirea ofertelor ca urmare a numeroaselor solicitari de clarificari ale operatorilor economici, in vederea asigurarii unei perioade suficiente pentru pregatirea unor oferte corecte si complete.
Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 23.8.2017, se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro
IV.3.3)

Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:
IV.3.3)

Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:
Autoritatea contractanta prelungeste termenul limita pentru primirea ofertelor ca urmare a numeroaselor solicitari de clarificari ale operatorilor economici, in vederea asigurarii unei perioade suficiente pentru pregatirea unor oferte corecte si complete.
Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 23.8.2017, se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro
IV.3.3)

Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:
IV.3.3)

Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:
Autoritatea contractanta prelungeste termenul limita pentru primirea ofertelor ca urmare a numeroaselor solicitari de clarificari ale operatorilor economici, in vederea asigurarii unei perioade suficiente pentru pregatirea unor oferte corecte si complete.
Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 23.8.2017, se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro
IV.3.3)

Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:
IV.3.3)

Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:
Autoritatea contractanta prelungeste termenul limita pentru primirea ofertelor ca urmare a numeroaselor solicitari de clarificari ale operatorilor economici, in vederea asigurarii unei perioade suficiente pentru pregatirea unor oferte corecte si complete.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-25
Buyer: Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 45233120: Road construction works
Estimated value:  EUR
Award criteria: Moyens humains affectés à ce chantier: Détail du personnel d'exécution et encadrement mis à disposition pour ce chantier. Qualification et références professionnelles du personnel d'encadrement, y compris chef de chantier et des équipes en pose de pierre naturelle, Matériel, matériaux prévus pour les travaux (joindre les fiches techniques des matériels et des principaux matériaux)., Méthodologie: Prise en compte des contraintes d'exécution et des contraintes du site; Exploitation sous chantier, balisage de protection du chantier, gestion des déviations; Mode opératoire retenu par le candidat, notamment pour la pose des dalles en pierre naturelle; Mise en œuvre du contrôle qualité et protocole des contrôles d'exécution, points d'arrêt, point critique., Phasage et organisation des travaux notamment gestion de l'accès aux habitations, commerces, administrations et transports publics., Mesures environnementales du chantier, démarche qualité et sécurité., Analyse du prix apprécié au regard du montant de l'offre du candidat. Chaque offre sera affectée d'une note sur 45, attribuée selon la règle suivante Note attribuée = 45 x (prix offre moins disante / prix offre notée), Analyse des quantités affectées à l'opération, au vu de la DPGF

Technical requirements: Moyens humains affectés à ce chantier: Détail du personnel d'exécution et encadrement mis à disposition pour ce chantier. Qualification et références professionnelles du personnel d'encadrement, y compris chef de chantier et des équipes en pose de pierre naturelle
Matériel, matériaux prévus pour les travaux (joindre les fiches techniques des matériels et des principaux matériaux).
Méthodologie: Prise en compte des contraintes d'exécution et des contraintes du site; Exploitation sous chantier, balisage de protection du chantier, gestion des déviations; Mode opératoire retenu par le candidat, notamment pour la pose des dalles en pierre naturelle; Mise en œuvre du contrôle qualité et protocole des contrôles d'exécution, points d'arrêt, point critique.
Phasage et organisation des travaux notamment gestion de l'accès aux habitations, commerces, administrations et transports publics.
Mesures environnementales du chantier, démarche qualité et sécurité.
Analyse du prix apprécié au regard du montant de l'offre du candidat. Chaque offre sera affectée d'une note sur 45, attribuée selon la règle suivante Note attribuée = 45 x (prix offre moins disante / prix offre notée)
Analyse des quantités affectées à l'opération, au vu de la DPGF
Travaux d'aménagement des espaces publics de la place de la gare et de la jonction avec le cours Blaise Pascal à Évry.


Number of bids: 9
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-08-25
Buyer: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov
Country: RO
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables | 33141000: Disposable medical supplies | 33141111 | 33141113 | 33141122
Submission deadline: 2017-08-30
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 22.8.2017, se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-08-25
Buyer: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu
Country: RO
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33111600 | 33152000: Incubators | 33157400 | 33172000: Resuscitation devices | 33182100
Submission deadline: 2017-09-04
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 22.8.2017, se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-08-25
Buyer: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”
Country: RO
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33141000: Disposable medical supplies | 33141110 | 33141200 | 33141220 | 33184000
Submission deadline: 2017-08-29
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: RO-Bucuresti: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 22.8.2017, se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro
RO-Bucuresti: Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos
Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 22.8.2017, se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro
RO-Bucuresti: Muut kuin kemialliset lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet ja hematologiset tarvikkeet
Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 22.8.2017, se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro
RO-Bucuresti: Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 22.8.2017, se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro
RO-Bucuresti: Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 22.8.2017, se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-08-25
Buyer: Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
Country: EE
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 30233300 | 48318000 | 72261000: Software support services
Submission deadline: 2017-09-12
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: IV.3.3) Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused:
Rahastamisallikas: Euroopa Liidu Sisejulgeolekufondi ja Eesti Vabariigi Siseministeeriumi projekti ISFB-7 „Piirikontrolli- ja migratsiooni- järelevalve vahendite uuendamine“ vahendid
IV.3.3) Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused:
Rahastamisallikas: Euroopa Liidu Sisejulgeolekufondi ja Eesti Vabariigi Siseministeeriumi projekti ISFB-7 „Piirikontrolli- ja migratsiooni- järelevalve vahendite uuendamine“ vahendid
IV.3.3) Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused:
Rahastamisallikas: Euroopa Liidu Sisejulgeolekufondi ja Eesti Vabariigi Siseministeeriumi projekti ISFB-7 „Piirikontrolli- ja migratsiooni- järelevalve vahendite uuendamine“ vahendid
IV.3.3) Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused:
Rahastamisallikas: Euroopa Liidu Sisejulgeolekufondi ja Eesti Vabariigi Siseministeeriumi projekti ISFB-7 „Piirikontrolli- ja migratsiooni- järelevalve vahendite uuendamine“ vahendid
IV.3.3) Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused:
Rahastamisallikas: Euroopa Liidu Sisejulgeolekufondi ja Eesti Vabariigi Siseministeeriumi projekti ISFB-7 „Piirikontrolli- ja migratsiooni- järelevalve vahendite uuendamine“ vahendid
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-08-25
Buyer: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33124131 | 33141000: Disposable medical supplies | 33696100 | 33696500
Submission deadline: 2017-09-21
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego zgodnie z opisem zawartym w załączniku Nr 2 do SIWZ.
7. odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego i aparatu kompatybilnego z aparatem podstawowym.
Część nr: 7 Nazwa: Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego i aparatu kompatybilnego z aparatem podstawowym.
Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego i aparatu kompatybilnego z aparatem podstawowym zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ.
Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego zgodnie z opisem zawartym w załączniku Nr 2 do SIWZ.
7. odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego i aparatu kompatybilnego z aparatem podstawowym.
Część nr: 7 Nazwa: Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego i aparatu kompatybilnego z aparatem podstawowym.
Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego i aparatu kompatybilnego z aparatem podstawowym zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ.
Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego zgodnie z opisem zawartym w załączniku Nr 2 do SIWZ.
7. odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego i aparatu kompatybilnego z aparatem podstawowym.
Część nr: 7 Nazwa: Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego i aparatu kompatybilnego z aparatem podstawowym.
Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego i aparatu kompatybilnego z aparatem podstawowym zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ.
Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego zgodnie z opisem zawartym w załączniku Nr 2 do SIWZ.
7. odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego i aparatu kompatybilnego z aparatem podstawowym.
Część nr: 7 Nazwa: Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego i aparatu kompatybilnego z aparatem podstawowym.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-08-25
Buyer: Prokuratura Krajowa
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 30214000 | 30231300 | 30232110 | 48000000 | 48517000
Submission deadline: 2017-09-01
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-08-25
Buyer: Spital Clinic Judetean de Urgenta Oradea
Country: RO
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33192120 | 45259000 | 51410000 | 80320000
Submission deadline: 2017-08-28
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: IV.3.3)

Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:
IV.3.3)

Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:
Urmare a comunicarii deciziei CNSC nr. 2035/C1/2350/8.8.2017 se vor modifica termenele mai sus mentionate.
Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 22.8.2017, se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro
IV.3.3)

Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:
IV.3.3)

Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:
Urmare a comunicarii deciziei CNSC nr. 2035/C1/2350/8.8.2017 se vor modifica termenele mai sus mentionate.
Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 22.8.2017, se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro
IV.3.3)

Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:
IV.3.3)

Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:
Urmare a comunicarii deciziei CNSC nr. 2035/C1/2350/8.8.2017 se vor modifica termenele mai sus mentionate.
Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 22.8.2017, se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro
IV.3.3)

Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:
IV.3.3)

Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:
Urmare a comunicarii deciziei CNSC nr. 2035/C1/2350/8.8.2017 se vor modifica termenele mai sus mentionate.