Public procurement notice: Additional Information
Published: 2016-06-09
Buyer: Gmina Miasto Rzeszów – Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
Country: PL
Region: Rzeszowski
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45112710 | 45220000 | 45221120 | 45231220
Submission deadline: 2016-06-30
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 2.1. Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: (...)
2) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 7 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót,
10.6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z pismem przewodnim w biurze Zamawiającego – ul. Targowa 1, VI piętro, pokój nr 601 (sekretariat), nie później niż w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem.
2.1. Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: (...)
2) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót,
2.1. pkt 9) Termin wykonania zamówienia może być zmieniony w przypadku wystąpienia utrudnień lub ograniczeń w dostępie do terenu budowy, w tym problemów z wydaniem nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, stwarzanych przez byłych właścicieli lub użytkowników tych nieruchomości – o okres trwania tych ograniczeń i utrudnień.
6a. Termin wykonania zamówienia może być zmieniony w przypadku opóźnienia podpisania umowy z wykonawcą spowodowanego przedłużaniem terminu składania ofert albo spowodowanego postępowaniami odwoławczymi przed Krajowa Izbą Odwoławczą – o okres tych przedłużeń lub postępowań odwoławczych (do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia), jeżeli według oceny Zamawiającego opóźnienia te będą na tyle istotne, by wpłynąć na określony przez Zamawiającego termin wykonania umowy.
10.6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z pismem przewodnim w biurze Zamawiającego – ul. Targowa 1, VI piętro, pokój nr 601 (sekretariat), nie później niż w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem. Zabezpieczenie winno być wystawione na Gminę Miasto Rzeszów – Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.
9. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), w gwarancji lub poręczeniu, jako Wykonawca winni być wymienieni wszyscy członkowie Konsorcjum, spółki cywilnej.
10.9. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) w formie gwarancji lub poręczenia jako Wykonawca winni być wymienieni wszyscy członkowie Konsorcjum, spółki cywilnej.
2.1. Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: (...)
2) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 7 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót,
10.6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z pismem przewodnim w biurze Zamawiającego – ul. Targowa 1, VI piętro, pokój nr 601 (sekretariat), nie później niż w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem.
2.1. Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: (...)
2) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót,