Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-08-21
Buyer: Stadt Offenburg, Fachbereich Bauservice, Zentrale Vergabestelle
Country: DE
Region: DE134
Contract type: Services
Procedure: Negotiated with prior call for competition
CPV classification: 71300000 | 71320000 | 71322000: Civil engineering design services | 71322500
Submission deadline: 2025-09-18
Award criteria: quality, price

Technical requirements: Planungsleistungen OP Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke, FP Tragwerksplanung und technische Ausrüstung, Vermessung, LPH 1 - 4
Der Bewerber muss die Präqualifikation der Deutschen Bahn AG (Beschaffung Infrastruktur) in den Kategorien 7,9,10 und 15 besitzen. Ein entsprechender Nachweis ist zum Teilnahmewettbewerb vorzulegen.
Objektplanung Verkehrsanlage:
Gewertet werden maximal 3 Referenzen. Diese sind vom Bewerber zu benennen. Die Bewertung der Referenzen ist jeweils in 2 Teile gegliedert (Teil 1: Gleis-/Bahnsteiganlage - eingleisig, nicht elektrifiziert oder Gleis-/Bahnsteiganlage - mehrgleisig, nicht elektrifiziert oder Gleis-/Bahnsteiganlage - eingleisig, elektrifiziert oder Gleis-/Bahnsteiganlage - mehrgleisig, elektrifiziert, Teil 2: beauftragte und selbst erbrachte Leistungsphasen). Für Teil 1 und Teil 2 der Bewertung werden jeweils maximal 5 Punkte pro Referenz vergeben. Somit kann der Bewerber max. 30 Punkte für die Referenzen der Objektplanung
Verkehrsanlage erreichen (bei 3 Referenzen jeweils maximal 10 Punkte pro Referenz). 
In Teil 1 der Bewertung erhält der Bewerber mehr Punkte, wenn es sich um Gleis-/ Bahnsteiganlage mehrgleisig, nicht elektrifiziert oder eingleisig, elektrifiziert oder mehrgleisig, elektrifiziert handelt. In Teil 2
der Bewertung erhält der Bewerber mehr Punkte, wenn dieser über die Leistungsphasen 2-4 hinaus für weitere Leistungsphasen beauftragt wurde.

Objektplanung Ingenieurbauwerke:
Gewertet werden maximal 3 Referenzen. Diese sind vom Bewerber zu benennen. Die Bewertung der Referenzen ist jeweils in 2 Teile gegliedert (Teil 1: anrechenbare Kosten, Teil 2: beauftragte und selbst
erbrachte Leistungsphasen). Für Teil 1 und Teil 2 der Bewertung werden jeweils maximal 5 Punkte pro Referenz vergeben. Somit kann der Bewerber max. 30 Punkte für die Referenzen der Objektplanung
Ingenieurbauwerke erreichen (bei 3 Referenzen jeweils maximal 10 Punkte pro Referenz).
 In Teil 1 der Bewertung erhält der Bewerber mehr Punkte, wenn die anrechenbaren Kosten der Referenz 1 Mio € überschreiten. In Teil 2 der Bewertung erhält der Bewerber mehr Punkte, wenn dieser über die
Leistungsphasen 2-4 hinaus für weitere Leistungsphasen beauftragt wurde.

Tragwerksplanung:
Gewertet werden maximal 3 Referenzen. Diese sind vom Bewerber zu benennen. Die Bewertung der Referenzen ist jeweils in 2 Teile gegliedert (Teil 1: Honorarzone gem. HOAI, Teil 2: beauftragte Leistungsphasen). Für Teil 1 werden jeweils maximal 3 Punkte pro Referenz vergeben, für Teil 2 der Bewertung werden jeweils maximal 5 Punkte pro Referenz vergeben. Somit kann der Bewerber max. 24 Punkte für die Referenzen der Fachplanung Tragwerksplanung erreichen (bei 3 Referenzen jeweils max. 8
Punkte pro Referenz).
In Teil 1 der Bewertung erhält der Bewerber mehr Punkte, wenn die aufgeführte Referenz mindestens der Honorarzone III entspricht. In Teil 2 der Bewertung erhält der Bewerber mehr Punkte, wenn dieser über die
Leistungsphase 2-4 hinaus für weitere Leistungsphasen beauftragt wurde.

Technische Ausrüstung OLA & LST:
Gewertet werden maximal 3 Referenzen. Diese sind vom Bewerber zu benennen. Die Bewertung der Referenzen ist jeweils in 2 Teile gegliedert (Teil 1: Honorarzone gem. HOAI, Teil 2: beauftragte Leistungsphasen). Für Teil 1 werden jeweils maximal 3 Punkte pro Referenz vergeben, für Teil 2 der Bewertung werden jeweils maximal 5 Punkte pro Referenz vergeben. Somit kann der Bewerber max. 24 Punkte für die Referenzen der Fachplanung technische Ausrüstung OLA & LST erreichen (bei 3 Referenzen jeweils max. 8 Punkte pro Referenz).
In Teil 1 der Bewertung erhält der Bewerber mehr Punkte, wenn die aufgeführte Referenz der Honorarzone III entspricht. In Teil 2 der Bewertung erhält der Bewerber mehr Punkte, wenn dieser über die
Leistungsphase 2-4 hinaus für weitere Leistungsphasen beauftragt wurde.

Erfüllen mehrere Bewerber gleichermaßen die Anforderungen und übersteigt die Bewerberzahl auch nach objektiver Auswahl entsprechend den Eignungskriterien die vorgesehene Teilnehmerzahl, erfolgt die
Auswahl unter den verbliebenen gleich geeigneten Bewerbern durch Losentscheid.
— Nachweis über erbrachte Planungsleistungen bei einem vergleichbaren Bauvorhaben im Bereich
Objektplanung Verkehrsanlagen vorzulegen. Die Erklärung über Referenzleistungen muss jeweils folgende
Angaben enthalten: Projektbezeichnung, Bauherr/Auftraggeber mit Ansprechpartner und Telefonnummer,
Angabe Gleisanlage/ Bahnsteiganlage und Anzahl der Schienengleise, Angabe zur Elektrifizierung,
Honorarzone, beauftragte und selbst erbrachte LPH, Kostenvergleich: Kostenberechnung in Euro brutto —
Kostenfeststellung in Euro brutto, Terminvergleich: Planungszeit — Bauzeit — Fertigstellung LPH 8.
— Nachweis über erbrachte Planungsleistungen bei einem vergleichbaren Bauvorhaben im Bereich
Objektplanung Ingenieurbauwerke vorzulegen. Die Erklärung über Referenzleistungen muss jeweils
folgende Angaben enthalten: Projektbezeichnung, Bauherr/Auftraggeber mit Ansprechpartner und
Telefonnummer, Angabe Gleisanlage/ Bahnsteiganlage, Honorarzone, beauftragte und selbst erbrachte
LPH, Kostenvergleich: Kostenberechnung in Euro brutto — Kostenfeststellung in Euro brutto,
Terminvergleich: Planungszeit — Bauzeit — Fertigstellung LPH 8.
— Nachweis über erbrachte Planungsleistungen bei einem vergleichbaren Bauvorhaben im Bereich
Tragwerksplanung vorzulegen. Die Erklärung über Referenzleistungen muss jeweils folgende Angaben
enthalten: Projektbezeichnung, Bauherr/Auftraggeber mit Ansprechpartner und Telefonnummer, Angabe
Tragwerksplanung für"—" , Honorarzone, beauftragte und selbst erbrachte LPH, Kostenvergleich:
Kostenberechnung in Euro brutto — Kostenfeststellung in Euro brutto, Terminvergleich: Planungszeit —
Bauzeit — Fertigstellung LPH 6.
— Nachweis über erbrachte Planungsleistungen bei einem vergleichbaren Bauvorhaben im Bereich
technische Ausrüstung OLA & LST vorzulegen. Die Erklärung über Referenzleistungen muss jeweils folgende
Angaben enthalten: Projektbezeichnung, Bauherr/Auftraggeber mit Ansprechpartner und Telefonnummer,
Angabe Gleisanlage/ Bahnsteiganlage, Honorarzone, beauftragte und selbst erbrachte LPH,
Kostenvergleich: Kostenberechnung in Euro brutto — Kostenfeststellung in Euro brutto, Terminvergleich:
Planungszeit — Bauzeit — Fertigstellung LPH 8.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
— Das Mittel der Beschäftigten in den Geschäftsjahren 2022-2024 muss mindestens 3 vollbeschäftigte
Ingenieure Bereich Objektplanung Verkehrsanlagen und mindestens 2 vollbeschäftigte Ingenieure Bereich
Objektplanung Ingenieurbauwerke betragen,
— Mindestens eine Referenz für den Bereich Objektplanung Verkehrsanlagen (max. 3 Referenzen). Das
Projekt muss mindestens den Anforderungen der Honorarzone II gem. HOAI entsprechen und die Baukosten
müssen bei mind. 2 Mio. EUR brutto liegen. Die Fertigstellung der Leistungsphase 8 darf nicht älter als
1.1.2020 sein und die LPH 8 muss zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags abgeschlossen sein. Es
müssen mindestens drei von neun Leistungsphasen beauftragt sein. Des Weiteren muss es sich bei der
Referenz um eine Gleis- und Bahnsteiganlage handeln.
— Mindestens eine Referenz für den Bereich Objektplanung Ingenieurbauwerke (max. 3 Referenzen). Das
Projekt muss mindestens den Anforderungen der Honorarzone II gem. HOAI entsprechen und die Baukosten
müssen bei mind. 0,75 Mio. EUR brutto liegen. Die Fertigstellung der Leistungsphase 8 darf nicht älter als
1.1.2020 sein und die LPH 8 muss zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags abgeschlossen sein. Es
müssen mindestens drei von neun Leistungsphasen beauftragt sein. Des Weiteren muss es sich bei der
Referenz um eine Gleis- und Bahnsteiganlage handeln.
— Mindestens eine Referenz für den Bereich Tragwerksplanung (maximal 3 Referenzen). Die Baukosten
des Projekts müssen bei mind. 0,75 Mio. EUR brutto liegen. Die Fertigstellung der Leistungsphase 6 darf
nicht älter als 1.1.2020 sein und die LPH 6 muss zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags
abgeschlossen sein. Es müssen mindestens drei von sechs Leistungsphasen beauftragt sein.
— Mindestens eine Referenz für den Bereich technische Ausrüstung OLA & LST (max. 3 Referenzen). Das
Projekt muss mindestens den Anforderungen der Honorarzone II gem. HOAI entsprechen und die Baukosten
müssen bei mind. 0,25 Mio. EUR brutto liegen. Die Fertigstellung der Leistungsphase 8 darf nicht älter als
1.1.2020 sein und die LPH 8 muss zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags abgeschlossen sein. Es
müssen mindestens drei von neun Leistungsphasen beauftragt sein. Des Weiteren muss es sich bei der
Referenz um eine Gleis- und Bahnsteiganlage handeln.
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:
— Natürliche Personen, die gemäß Rechtsvorschriften ihres Heimatstaates zur Führung der
Berufsbezeichnung Ingenieur berechtigt sind. Ist in den jeweiligen Heimatstaaten die Berufsbezeichnung
gesetzlich nicht geregelt, so erfüllt die Anforderungen als Ingenieur, wer über ein Diplom, Prüfungszeugnis
oder sonstigen Befähigungsnachweis verfügt, dessen Anerkennung nach der Richtlinie 2005/36/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates gewährleistet ist,
— Juristische Personen, wenn deren satzungsmäßiger Geschäftszweck auf Planungsleistungen
ausgerichtet ist und der Planungsaufgabe entspricht und wenn der verantwortliche Verfasser der Planung
oder der gesetzliche Vertreter der juristischen Person, die an die natürlichen Personen gestellten
Anforderungen erfüllen,
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind.

Eligibility requirements: Der Bewerber muss die Präqualifikation der Deutschen Bahn AG (Beschaffung Infrastruktur) in den Kategorien 7,9,10 und 15 besitzen. Ein entsprechender Nachweis ist zum Teilnahmewettbewerb vorzulegen.
Objektplanung Verkehrsanlage:
Gewertet werden maximal 3 Referenzen. Diese sind vom Bewerber zu benennen. Die Bewertung der Referenzen ist jeweils in 2 Teile gegliedert (Teil 1: Gleis-/Bahnsteiganlage - eingleisig, nicht elektrifiziert oder Gleis-/Bahnsteiganlage - mehrgleisig, nicht elektrifiziert oder Gleis-/Bahnsteiganlage - eingleisig, elektrifiziert oder Gleis-/Bahnsteiganlage - mehrgleisig, elektrifiziert, Teil 2: beauftragte und selbst erbrachte Leistungsphasen). Für Teil 1 und Teil 2 der Bewertung werden jeweils maximal 5 Punkte pro Referenz vergeben. Somit kann der Bewerber max. 30 Punkte für die Referenzen der Objektplanung
Verkehrsanlage erreichen (bei 3 Referenzen jeweils maximal 10 Punkte pro Referenz). 
In Teil 1 der Bewertung erhält der Bewerber mehr Punkte, wenn es sich um Gleis-/ Bahnsteiganlage mehrgleisig, nicht elektrifiziert oder eingleisig, elektrifiziert oder mehrgleisig, elektrifiziert handelt. In Teil 2
der Bewertung erhält der Bewerber mehr Punkte, wenn dieser über die Leistungsphasen 2-4 hinaus für weitere Leistungsphasen beauftragt wurde.

Objektplanung Ingenieurbauwerke:
Gewertet werden maximal 3 Referenzen. Diese sind vom Bewerber zu benennen. Die Bewertung der Referenzen ist jeweils in 2 Teile gegliedert (Teil 1: anrechenbare Kosten, Teil 2: beauftragte und selbst
erbrachte Leistungsphasen). Für Teil 1 und Teil 2 der Bewertung werden jeweils maximal 5 Punkte pro Referenz vergeben. Somit kann der Bewerber max. 30 Punkte für die Referenzen der Objektplanung
Ingenieurbauwerke erreichen (bei 3 Referenzen jeweils maximal 10 Punkte pro Referenz).
 In Teil 1 der Bewertung erhält der Bewerber mehr Punkte, wenn die anrechenbaren Kosten der Referenz 1 Mio € überschreiten. In Teil 2 der Bewertung erhält der Bewerber mehr Punkte, wenn dieser über die
Leistungsphasen 2-4 hinaus für weitere Leistungsphasen beauftragt wurde.

Tragwerksplanung:
Gewertet werden maximal 3 Referenzen. Diese sind vom Bewerber zu benennen. Die Bewertung der Referenzen ist jeweils in 2 Teile gegliedert (Teil 1: Honorarzone gem. HOAI, Teil 2: beauftragte Leistungsphasen). Für Teil 1 werden jeweils maximal 3 Punkte pro Referenz vergeben, für Teil 2 der Bewertung werden jeweils maximal 5 Punkte pro Referenz vergeben. Somit kann der Bewerber max. 24 Punkte für die Referenzen der Fachplanung Tragwerksplanung erreichen (bei 3 Referenzen jeweils max. 8
Punkte pro Referenz).
In Teil 1 der Bewertung erhält der Bewerber mehr Punkte, wenn die aufgeführte Referenz mindestens der Honorarzone III entspricht. In Teil 2 der Bewertung erhält der Bewerber mehr Punkte, wenn dieser über die
Leistungsphase 2-4 hinaus für weitere Leistungsphasen beauftragt wurde.

Technische Ausrüstung OLA & LST:
Gewertet werden maximal 3 Referenzen. Diese sind vom Bewerber zu benennen. Die Bewertung der Referenzen ist jeweils in 2 Teile gegliedert (Teil 1: Honorarzone gem. HOAI, Teil 2: beauftragte Leistungsphasen). Für Teil 1 werden jeweils maximal 3 Punkte pro Referenz vergeben, für Teil 2 der Bewertung werden jeweils maximal 5 Punkte pro Referenz vergeben. Somit kann der Bewerber max. 24 Punkte für die Referenzen der Fachplanung technische Ausrüstung OLA & LST erreichen (bei 3 Referenzen jeweils max. 8 Punkte pro Referenz).
In Teil 1 der Bewertung erhält der Bewerber mehr Punkte, wenn die aufgeführte Referenz der Honorarzone III entspricht. In Teil 2 der Bewertung erhält der Bewerber mehr Punkte, wenn dieser über die
Leistungsphase 2-4 hinaus für weitere Leistungsphasen beauftragt wurde.

Erfüllen mehrere Bewerber gleichermaßen die Anforderungen und übersteigt die Bewerberzahl auch nach objektiver Auswahl entsprechend den Eignungskriterien die vorgesehene Teilnehmerzahl, erfolgt die
Auswahl unter den verbliebenen gleich geeigneten Bewerbern durch Losentscheid.
— Nachweis über erbrachte Planungsleistungen bei einem vergleichbaren Bauvorhaben im Bereich
Objektplanung Verkehrsanlagen vorzulegen. Die Erklärung über Referenzleistungen muss jeweils folgende
Angaben enthalten: Projektbezeichnung, Bauherr/Auftraggeber mit Ansprechpartner und Telefonnummer,
Angabe Gleisanlage/ Bahnsteiganlage und Anzahl der Schienengleise, Angabe zur Elektrifizierung,
Honorarzone, beauftragte und selbst erbrachte LPH, Kostenvergleich: Kostenberechnung in Euro brutto —
Kostenfeststellung in Euro brutto, Terminvergleich: Planungszeit — Bauzeit — Fertigstellung LPH 8.
— Nachweis über erbrachte Planungsleistungen bei einem vergleichbaren Bauvorhaben im Bereich
Objektplanung Ingenieurbauwerke vorzulegen. Die Erklärung über Referenzleistungen muss jeweils
folgende Angaben enthalten: Projektbezeichnung, Bauherr/Auftraggeber mit Ansprechpartner und
Telefonnummer, Angabe Gleisanlage/ Bahnsteiganlage, Honorarzone, beauftragte und selbst erbrachte
LPH, Kostenvergleich: Kostenberechnung in Euro brutto — Kostenfeststellung in Euro brutto,
Terminvergleich: Planungszeit — Bauzeit — Fertigstellung LPH 8.
— Nachweis über erbrachte Planungsleistungen bei einem vergleichbaren Bauvorhaben im Bereich
Tragwerksplanung vorzulegen. Die Erklärung über Referenzleistungen muss jeweils folgende Angaben
enthalten: Projektbezeichnung, Bauherr/Auftraggeber mit Ansprechpartner und Telefonnummer, Angabe
Tragwerksplanung für"—" , Honorarzone, beauftragte und selbst erbrachte LPH, Kostenvergleich:
Kostenberechnung in Euro brutto — Kostenfeststellung in Euro brutto, Terminvergleich: Planungszeit —
Bauzeit — Fertigstellung LPH 6.
— Nachweis über erbrachte Planungsleistungen bei einem vergleichbaren Bauvorhaben im Bereich
technische Ausrüstung OLA & LST vorzulegen. Die Erklärung über Referenzleistungen muss jeweils folgende
Angaben enthalten: Projektbezeichnung, Bauherr/Auftraggeber mit Ansprechpartner und Telefonnummer,
Angabe Gleisanlage/ Bahnsteiganlage, Honorarzone, beauftragte und selbst erbrachte LPH,
Kostenvergleich: Kostenberechnung in Euro brutto — Kostenfeststellung in Euro brutto, Terminvergleich:
Planungszeit — Bauzeit — Fertigstellung LPH 8.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
— Das Mittel der Beschäftigten in den Geschäftsjahren 2022-2024 muss mindestens 3 vollbeschäftigte
Ingenieure Bereich Objektplanung Verkehrsanlagen und mindestens 2 vollbeschäftigte Ingenieure Bereich
Objektplanung Ingenieurbauwerke betragen,
— Mindestens eine Referenz für den Bereich Objektplanung Verkehrsanlagen (max. 3 Referenzen). Das
Projekt muss mindestens den Anforderungen der Honorarzone II gem. HOAI entsprechen und die Baukosten
müssen bei mind. 2 Mio. EUR brutto liegen. Die Fertigstellung der Leistungsphase 8 darf nicht älter als
1.1.2020 sein und die LPH 8 muss zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags abgeschlossen sein. Es
müssen mindestens drei von neun Leistungsphasen beauftragt sein. Des Weiteren muss es sich bei der
Referenz um eine Gleis- und Bahnsteiganlage handeln.
— Mindestens eine Referenz für den Bereich Objektplanung Ingenieurbauwerke (max. 3 Referenzen). Das
Projekt muss mindestens den Anforderungen der Honorarzone II gem. HOAI entsprechen und die Baukosten
müssen bei mind. 0,75 Mio. EUR brutto liegen. Die Fertigstellung der Leistungsphase 8 darf nicht älter als
1.1.2020 sein und die LPH 8 muss zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags abgeschlossen sein. Es
müssen mindestens drei von neun Leistungsphasen beauftragt sein. Des Weiteren muss es sich bei der
Referenz um eine Gleis- und Bahnsteiganlage handeln.
— Mindestens eine Referenz für den Bereich Tragwerksplanung (maximal 3 Referenzen). Die Baukosten
des Projekts müssen bei mind. 0,75 Mio. EUR brutto liegen. Die Fertigstellung der Leistungsphase 6 darf
nicht älter als 1.1.2020 sein und die LPH 6 muss zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags
abgeschlossen sein. Es müssen mindestens drei von sechs Leistungsphasen beauftragt sein.
— Mindestens eine Referenz für den Bereich technische Ausrüstung OLA & LST (max. 3 Referenzen). Das
Projekt muss mindestens den Anforderungen der Honorarzone II gem. HOAI entsprechen und die Baukosten
müssen bei mind. 0,25 Mio. EUR brutto liegen. Die Fertigstellung der Leistungsphase 8 darf nicht älter als
1.1.2020 sein und die LPH 8 muss zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags abgeschlossen sein. Es
müssen mindestens drei von neun Leistungsphasen beauftragt sein. Des Weiteren muss es sich bei der
Referenz um eine Gleis- und Bahnsteiganlage handeln.
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:
— Natürliche Personen, die gemäß Rechtsvorschriften ihres Heimatstaates zur Führung der
Berufsbezeichnung Ingenieur berechtigt sind. Ist in den jeweiligen Heimatstaaten die Berufsbezeichnung
gesetzlich nicht geregelt, so erfüllt die Anforderungen als Ingenieur, wer über ein Diplom, Prüfungszeugnis
oder sonstigen Befähigungsnachweis verfügt, dessen Anerkennung nach der Richtlinie 2005/36/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates gewährleistet ist,
— Juristische Personen, wenn deren satzungsmäßiger Geschäftszweck auf Planungsleistungen
ausgerichtet ist und der Planungsaufgabe entspricht und wenn der verantwortliche Verfasser der Planung
oder der gesetzliche Vertreter der juristischen Person, die an die natürlichen Personen gestellten
Anforderungen erfüllen,
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind.
Erklärung, aus der das jährliche Mittel der vom Bewerber in den Geschäftsjahren 2022-2024 vollbeschäftigten Ingenieure und die Anzahl der Führungskräfte in den Geschäftsjahren 2022-2024 ersichtlich ist gemäß VgV § 46 Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 8
Nachweis der Berufshaftpflichtversicherungsdeckung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 3 VgV
Nachweis des Bewerbers über seinen Umsatz für entsprechende Dienstleistungen in den Geschäftsjahren 2022-2024 gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 1 VgV.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
— Die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit ist als gewährleistet anzusehen, wenn nach der Einschätzung des Auftraggebers anzunehmen ist, dass der Bieter seine laufenden finanziellen
Verpflichtungen unter Einschluss derjenigen aus dem hiesigen Auftrag erfüllen wird. Deckungssummen pro Schadensfall: mind. 3,0 Mio. EUR bei Personenschäden und 3,0 Mio. EUR bei sonstigen Schäden.
— Bedingung für die Teilnahme ist ein Umsatz des Bewerbers für entsprechende Dienstleistungen (Objektplanung Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke) in den Geschäftsjahren 2022-2024: mind.
150.000 EUR je Geschäftsjahr für entsprechende Dienstleistungen.
Gesamtumsatz / Umsatz für entsprechende Dienstleistung im angegebenen Zeitraum (in EUR, netto, gerundet) - mind. 150.000 € EUR je Geschäftsjahr.
Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
— Natürliche Personen, die gemäß Rechtsvorschriften ihres Heimatstaates zur Führung der
Berufsbezeichnung Ingenieur berechtigt sind. Ist in den Heimatstaaten die Berufsbezeichnung gesetzlich
nicht geregelt, so erfüllt die Anforderungen als Ingenieur, wer über ein Diplom, Prüfungszeugnis oder
sonstigen Befähigungsnachweis verfügt, dessen Anerkennung nach der Richtlinie 2005/36/EG des
Europäischen Parlaments oder Rates gewährleistet ist.
— Juristische Person, wenn deren satzungsmäßiger Geschäftszweck auf Planungsleistungen ausgerichtet
ist und der Planungsaufgabe entspricht und wenn der verantwortliche Verfasser der Planung oder der
Vertreter der Juristischen Person, die an die natürliche Person gestellten Anforderungen erfüllen.
— Arbeitsgemeinschaften, bei denen jedes Mitglied die Anforderungen erfüllt, die an die natürlichen oder
juristischen Personen gestellt werden. Einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift: § 75 Abs. 2 VGV.
— Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit
bevollmächtigtem Vertreter. Mehrfachbewerbungen [einzeln und als Mitglied einer Bewerbergemeinschaft]
sind unzulässig. Vorgesehene Nachunternehmer dürfen nur dann als Bewerber oder Mitglieder einer
Bewerbergemeinschaft auftreten oder für mehrere Bewerber eingebunden werden
[Mehrfachbeteiligungen], wenn der Geheimwettbewerb gewahrt ist, insbesondere keine Kenntnis von oder
kalkulationserhebliche Einflussmöglichkeiten auf Angebotspreise mehrerer Bieter besteht. Die
Vergabestelle behält sich Kontaktaufnahme zum Mehrfachbeteiligten [auch Nachunternehmer] zum Zweck
der Prüfung oder Abforderung entspr. Versicherungen vor. Es ist rechtliche Identität zwischen Bewerber und
Zuschlagsempfänger erforderlich. Im Verfahren tritt mit der Bewerbung [Teilnahmeantrag] grundsätzlich
Bindung hinsichtlich der Zusammensetzung einer Bewerbergemeinschaft oder benannter Nachunternehmer
ein; Änderungen setzen eine Zustimmung der Vergabestelle voraus, die von einer weiteren Eignungsprüfung
abhängig gemacht werden kann, ein Anspruch darauf besteht nicht. Erklärung nach § 44 VgV Absatz 1 über
Eintragung in einem Berufs- und /oder Handelsregister. Eigenerklärungen zu Ausschlussgründen gem. §
123 GWB, § 124 GWB sowie § 7 VgV und § 73 VgV.
Es können nur fehlende Unterlagen nachgefordert werden, die
nicht in die Wertungsbepunktung einfließen.
Eine elektronische Rechnungsstellung ist derzeit noch nicht möglich.

Winner: Stadt Offenburg, Fachbereich Bauservice, Zentrale Vergabestelle