Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-01-25
Buyer: Commune d'Orcières
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44316500 | 45210000: Building construction work | 45214000: Construction work for education buildings | 45216110 | 45223220
Submission deadline: 2019-02-27
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Il s'agit de l'aménagement du cœur du village d'Orcières avec la construction d'une mairie, d'un parking souterrain, d'une salle polyvalente, aménagements extérieurs, rénovation de l'école, construction d'une chaufferie bois.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marchespublics.ledauphine-legales.com
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-01-25
Buyer: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110
Submission deadline: 2019-02-28
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Die vom Auftraggeber verlangten Nachweise gem. §§ 80 ff BVergG sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen. Auf die Bestimmungen des § 21 BVergG wird ausdrücklich hingewiesen. Nationale Erkennungsnummer: [L-664739-9123]
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-01-25
Buyer: Stadt Erlangen
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings | 45223220
Submission deadline: 2019-02-26
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Auf Verlangen der Vergabe-stelle sind für die Beurteilung der Eignung vorzulegen (siehe auch Formblatt 124 Eigenerklärung in den Auftragsunterlagen auf www.vergabe.bayern.de oder unter http://www.bauen.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/iiz5_vergabe_bauauftraege_formblatt_124_eigenerklaerung.pdf):
— Eintragung in der Handwerksrolle oder die Registrierung in der Industrie- und Handelskammer oder vergleichbaren Institutionen in den Ländern der Europäischen Union,
— Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, müssen eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorlegen.
Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Eligibility requirements: Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Auf Verlangen der Vergabe-stelle sind für die Beurteilung der Eignung vorzulegen (siehe auch Formblatt 124 Eigenerklärung in den Auftragsunterlagen auf www.vergabe.bayern.de oder unter http://www.bauen.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/iiz5_vergabe_bauauftraege_formblatt_124_eigenerklaerung.pdf): — Eintragung in der Handwerksrolle oder die Registrierung in der Industrie- und Handelskammer oder vergleichbaren Institutionen in den Ländern der Europäischen Union, — Angaben, ob für die geforderten Leistungen andere Unternehmen eingesetzt werden, — Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft, — Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, müssen eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorlegen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-01-25
Buyer: Gemeinde Rellingen
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45214000: Construction work for education buildings
Estimated value: 390849 EUR
Submission deadline: 2019-02-28
Award criteria: Lowest price


Eligibility requirements: Alle geforderten Erklärungen und zugehörigen Bescheinigungen/Nachweise sind anzugeben.

Award value: 390849
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-01-25
Buyer: Altenheimverband Schwaz und Umgebung
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2019-02-22
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Gegenstand dieses Verfahrens ist die Vergabe eines Auftrages für die Heizungs-, Sanitär, Regelungsanlagen für das Bauvorhaben Neubau und Erweiterung Altenwohnheim, Kindergarten und betreutes Wohnen Schwaz. Nähere Informationen befinden sich in den Ausschreibungsunterlagen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-01-25
Buyer: Altenheimverband Schwaz und Umgebung
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2019-02-22
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Gegenstand dieses Verfahrens ist die Vergabe eines Auftrages für die Lüftungsanlage für das Bauvorhaben Neubau und Erweiterung Altenwohnheim, Kindergarten und betreutes Wohnen Schwaz. Nähere Informationen befinden sich in den Ausschreibungsunterlagen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-01-25
Buyer: Freebridge Community Housing
Country: UK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45110000 | 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings | 45233141: Road-maintenance work | 45233160
Estimated value: 9800000 GBP
Submission deadline: 2019-03-06
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: The Hillington Square estate, constructed in the 1960s, comprises 320 units in 15 blocks bedsits, flats and maisonettes. The estate was transferred as part of a large scale voluntary stock transfer to the Freebridge Community Housing (FCH) in 2006 from the Borough Council Kings Lynn and West Norfolk. Approximately 56 units have been sold under the Right to Buy and therefore are owned by leaseholders. A feasibility exercise in late 2006 told FCH that refurbishment of the estate rather than complete demolition and rebuild was the only option viable. FCH are now looking to appoint a main contractor to undertake Phase 5 of the project comprising the refurbishment of Colby, Aitken, Norris and Farrow House (complete), Ladysmith and Vicarage House (part), complete with new vertical access cores including all associated demolitions, drainage, utilities and external works. The estimated value of Phase 5 of the project is 9 800 000 GBP excluding VAT.
Works comprise the refurbishment of dwellings in Colby, Aitken, Norris and Farrow House (complete), Ladysmith and Vicarage House (part), including upgrading of all services, provision of sustainable energy options were possible, all decent homes works both internal and external, complete with new vertical access cores including all associated demolitions, drainage, utilities and external works. Appointment of subcontractors; which are likely to include removals, lift specialist, landscaping, mechanical and electrical services. The estimated value of the project is 9 800 000 GBP excluding VAT
The Contractor will have no entitlement to undertake the works in relation to Sections 2A and 3. FCH shall be entitled to terminate the Contractor's employment by serving a notice at any time within a period of 7 days commencing on the date of practical completion of the preceding section.
Tenders are to be based upon completion of the works within 172 working weeks from the agreed date of possession, Tenderers can offer an alternative tender based upon their own time and phasing proposals for consideration.


Award value: 9800000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-01-25
Buyer: Gemeinde Rellingen
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45214000: Construction work for education buildings
Estimated value: 932669 EUR
Submission deadline: 2019-02-28
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Außenfensterelemente, Außenfensterbänke, Außen- und Innentürelemente, Aluminium-Pfosten-Riegel-Fassade, Metall-Fassadenbekleidung, Sonnenschutz und Folierungen.

Eligibility requirements: Alle geforderten Erklärungen und zugehörigen Bescheinigungen/Nachweise sind anzugeben.

Award value: 932669
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-01-25
Buyer: Vestmoldtransgaz SRL
Country: MD
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45231000 | 45231220
Estimated value: 17981989.41 EUR
Submission deadline: 2019-02-12
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Works for Construction of Gas Pressure Regulation and Metering Stations, including Automation within Them
Works for construction of gas pressure regulation and metering stations, including automation within them, consisting of:
The tender is related to the following investment objective "Construction works for the Interconnection gas pipeline between the Natural Gas Transmission System of Romania and the Natural Gas Transmission System of the Republic of Moldova – Phase II — on the Iasi-Ungheni-Chișinău segment".
The procedure will run in accordance with the provisions of the guidelines for the procurement procedures for goods, infrastructure works and services used in the activity of license holders in power, thermoenergetic, natural gas and operators providing the public water supply and sewerage service, issued by the ANRE from the Republic of Moldova, through the Regulation No. 24/2017 of 26.1.2017.
Works for construction of Gas Pressure Regulation and Metering Stations, including automation within them, consisting of:
The location of the investment works designed for the execution of the natural gas metering regulation station, GPRMS Semeni, is located in the administrative area of the Zăgărancea
The location of the investment works designed for the execution of the natural gas metering regulation station, GPRMS Ghidighici, is situated in the administrative area of the Ghidighici commune, near Chișinău;
The location of the investment works designed for the execution of the natural gas metering regulation station, GPRMS Petricani, is situated in the administrative area of Chișinău, near
The location of the investment works designed for the execution of the bidirectional measuring node, the godevil reception station and the natural gas metering regulation station, is situated near the Chișinău municipality. The GPRMS will be positioned in the same enclosure with the bidirectional measurement Node and with the Godevil Reception Station.
— Platform A Ungheni — by installing 2 measuring lines and integrating them into the existing gas measurement system,
— Implementation of CCAMS Ghidighici, part of the investment objective “Construction Works for the Interconnection gas pipeline between the Natural Gas Transmission System
Of Romania and the Natural Gas Transmission System of the Republic of Moldova –Phase II — on the Iasi-Ungheni-Chișinău segment” (open tender procedure).
In accordance with the announcement published on Vestmoldtransgaz SRL website https://www.vmtg.md/images/doc/ANUNT_-LOT_5.pdf


Eligibility requirements: In accordance with the announcement published on Vestmoldtransgaz SRL website https://www.vmtg.md/images/doc/ANUNT_-LOT_5.pdf

Award value: 17981989.41
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-01-25
Buyer: Västerås kommun
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45213000: Construction work for commercial buildings | 45213200
Submission deadline: 2019-02-28
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Objekten avser nybyggnation av 3 st. magasin (magasin 51, 52 och 53) som upphandlas i samma upphandling men kan tilldelas olika anbudsgivare beroende på vilka anbudspriser som erbjuds i kombination med varandra.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-01-25
Buyer: Paris Habitat — OPH
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 39221000 | 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings | 45211340 | 45311200 | 45331000
Submission deadline: 2019-03-05
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Marché alloti de travaux de construction d'un ensemble imobilier situé aux 56-58 rue Erlanger et 90 bd Exelmans à Paris 16
La présente consultation a pour objet les travaux de construction d'un ensemble immobilier situé 56-58 rue Erlanger et 90 boulevard Exelmans à Paris 16
Il existe une option au sens du droit communautaire, à savoir d'éventuels achats susceptibles d'être effectués dans le cadre de marchés similaires conclus sans nouvelle mise en concurrence.
— le document intitulé «Document unique de marché européen» (DUME): cadre adapté obligatoire (à défaut sera accepté le formulaire type établi par la commission européenne ou équivalent), joint dans le dossier de la consultation.
Ce document, pour chaque opérateur économique intervenant dans le cadre de la consultation, sera obligatoirement à compléter conformément au règlement de la consultation.
Le candidat n'a pas la possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois: en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements; en qualité de membre de plusieurs groupements.
— bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi,
1) les chiffres d'affaires globaux au cours de 3 derniers exercices disponibles, à indiquer dans le DUME;
2) le bilan ou un extrait de bilan concernant le dernier exercice disponible, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement de bilan est obligatoire en vertu de la loi.
3) les effectifs moyens du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;

Eligibility requirements: — copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. Les justificatifs à produire obligatoirement sont: — le document intitulé «Document unique de marché européen» (DUME): cadre adapté obligatoire (à défaut sera accepté le formulaire type établi par la commission européenne ou équivalent), joint dans le dossier de la consultation. Ce document, pour chaque opérateur économique intervenant dans le cadre de la consultation, sera obligatoirement à compléter conformément au règlement de la consultation. Le candidat n'a pas la possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois: en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements; en qualité de membre de plusieurs groupements. — la fiche «Coordonnées du candidat» dûment renseignée figurant en annexe du présent document.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-01-25
Buyer: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111000 | 45112000 | 45231000 | 45232000 | 45233000: Construction work for highways and roads
Submission deadline: 2019-03-04
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 7: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Bierawa – Korzonek w km 7+500-10+220
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 7: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Bierawa – Korzonek w km 7+500-10+220” zgodnie z warunkami SIWZ.
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych,
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Bierawa – Korzonek w km 7+500 – 10+220
— Rozbudowę drogi wojewódzkiej na długości ok. 2,72 km, zgodnie z zał. mapowym - od km 7+500 do km 10+220, klasa techniczna drogi G, nośność nawierzchni – 115 kN/oś,
— Odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej – w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
— Przebudowę ewentualnych urządzeń nie związanych z gospodarką drogową (np. sieć telekomunikacyjna, elektroenergetyczna itp.),
— Budowę elementów bezpieczeństwa ruchu jak np. bariery ochronne, tablice kierujące, kocie oczka, płyty integracyjne (przy przejściach dla pieszych), obniżenie krawężników w zakresie przejść dla pieszych, oświetlenie przejść dla pieszych oraz oświetlenie uliczne, montaż elementów odblaskowych na jezdni („kocie oczka”) itp,
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.
Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich robót objętych zadaniem (w tym dotyczących konstrukcji drogi) w oparciu o pozycje kosztorysowe podane w przedmiarach robót.
Zamówienie współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Reg. Programu Operacyjnego Woj.Opolskiego na lata 2014-2020
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dok. zamówienia można uzyskać bezpłatnie również pod adresami: www.bip.zdw.opole.pl, https://platformazakupowa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszcz. do udziału w postęp. należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

Eligibility requirements: Nie dotyczy, zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-01-25
Buyer: Ayuntamiento Zizur Mayor
Country: ES
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings
Estimated value: 8700651.08 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet


Winner: Excavaciones Fermín Osés, S. L. y S. A. Navarra de Construcción, U.T.E.
Award value: 8700651.08
Number of bids: 7
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-01-25
Buyer: Gemeinde Hallerndorf
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 1435567 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Teilabbruch Bestandsgebäude und Umbauarbeiten im Bestand mit geringfügiger Änderung der Grundstruktur, Ergänzen von zwei Eingangsbauwerken und eines Neubaus der 'Bibliothek als Beton / Mauerwerkskonstruktion. In diesem Zusammenhang auch Erdarbeiten.


Winner: Firma Laise + Ruhm GmbH
Award value: 1435567
Number of bids: 7
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-01-25
Buyer: Gemeinde Hallerndorf
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 90490000
Estimated value: 16770 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Servicii de supraveghere a canalelor de ape reziduale şi servicii de consultanţă în tratarea apelor reziduale


Winner: Firma Diringer & Scheidel Rohrsanierungs GmbH & Co.KG
Award value: 16770
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-01-25
Buyer: Autostrade per l'Italia S.p.A. — società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Country: IT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways
Estimated value: 7367746.31 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Lavori di adeguamento ai sensi del D.Lgs. 264/2006 — PSG fase 2 lotto 6A Gallerie Pedaso, San Basso, Cupra Marittima, San Cipriano, Grottammare, Montesecco, Croci San Benedetto e Monterenzo — codice appalto 0466/A14 — commessa 0G160
Lavori di adeguamento ai sensi del D.Lgs. 264/2006 — PSG fase 2 lotto 6A Gallerie Pedaso, San Basso, Cupra Marittima, San Cipriano, Grottammare, Montesecco, Croci San Benedetto e Monterenzo — codice appalto 0466/A14 — commessa 0G160.


Winner: Valori S.c. a r.l.
Award value: 7367746.31
Number of bids: 12
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-01-25
Buyer: ANAS S.p.A. — Direzione Appalti e acquisti
Country: IT
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways
Estimated value: 30000000 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Accordo quadro triennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei viadotti ricadenti lungo la S.S. n. 115 «Sud Occidentale Sicula» e la S.S. 115/quater, compreso il viadotto «Akragas».



Winner: Valori S.c. a r.l. consorzio stabile S.c. a r.l. (P.IVA 08066951008), consorziate esecutrici Italvie S.r.l. (P.IVA 02016900819) – Viride S.r.l. (P.IVA 05385140875)
Award value: 30000000
Number of bids: 15
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-01-25
Buyer: Syndicat mixte transports urbains
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112710 | 45233140: Roadway works | 45316110
Estimated value: 749559.92 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Variante autorisée pour le lot nº 1: sur les structures constitutives des corps de chaussée (hors revêtement).
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 10 mois, y compris la période de préparation, d'une durée de 30 jours. L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service.


Winner: Eiffage route sud-ouest
Award value: 749559.92
Number of bids: 4