Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-12-24
Buyer: Département de l'Allier
Country: FR
Region: Allier
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44113320 | 45233142: Road-repair work
Submission deadline: 2017-01-24
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: — la fourniture d'enrobés hydrocarbonés à chaud en sortie de centrale à usage de la régie départementale.
Il est reconductible de manière tacite 3 fois, pour une période de 1 an, soit une durée maximale de 4 ans.
Le délai d'exécution des marchés subséquents est déterminé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions définies au CCAP.
Seront déclarés attributaires, les 3 soumissionnaires les mieux classés à l'accord cadre, dont les implantations de centrales fixes permettent la desserte de l'intégralité du lot à moins de 70 km à vol d'oiseau. Ces attributaires seront consultés lors des marchés subséquents.
Il est reconductible de manière tacite 3 fois, pour une période de 1 an, soit une durée maximale de 4 ans.
Le délai d'exécution des marchés subséquents est déterminé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions définies au Ccap.
Seront déclarés attributaires, les 5 soumissionnaires les mieux classés à l'accord cadre, dont les implantations de centrales fixes permettent la desserte de l'intégralité du lot à moins de 90 km à vol d'oiseau. Les entreprises dont une implantation de centrale est située à moins de 60 km à vol d'oiseau du chantier seront consultées lors des marchés subséquents.
Il est reconductible de manière tacite 3 fois, pour une période de 1 an, soit une durée maximale de 4 ans.
Le délai d'exécution des marchés subséquents est déterminé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions définies au Ccap.
Seront déclarés attributaires, les 3 soumissionnaires les mieux classés à l'accord cadre, dont les implantations de centrales fixes permettent la desserte de l'intégralité du lot à moins de 50 km à vol d'oiseau. L'Ensemble de ces entreprises seront consultées lors des marchés subséquents.
Il est reconductible de manière tacite 3 fois, pour une période de 1 an, soit une durée maximale de 4 ans.
Le délai d'exécution des marchés subséquents est déterminé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions définies au Ccap.
Seront déclarés attributaires, les 5 soumissionnaires les mieux classés à l'accord cadre, dont les implantations de centrales fixes permettent la desserte de l'intégralité du lot à moins de 90 km à vol d'oiseau. Les entreprises dont une implantation de centrale est située à moins de 60 km à vol d'oiseau du chantier seront consultées lors des marchés subséquents.
Il est reconductible de manière tacite 3 fois, pour une période de 1 an, soit une durée maximale de 4 ans.
Le délai d'exécution des marchés subséquents est déterminé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions définies au Ccap.

Eligibility requirements: Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)