Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2021-01-08
Buyer: Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 42000000 | 42123000 | 42410000 | 42900000 | 42914000
Submission deadline: 2021-02-10
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż maszyn dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”, nr POIS.02.02.00-00-0020/17-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020. Zamawiający zawarł w dniu 4 lipca 2019 r. umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0020/17.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/409094
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/412113
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-01-08
Buyer: AEB Amsterdam
Country: NL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 32400000 | 48200000 | 48210000 | 72000000 | 72510000: Computer-related management services
Submission deadline: 2021-02-22
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Met deze openbare Europese aanbesteding heeft AEB tot doel het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst met één marktpartij en een wachtkamerovereenkomst met één marktpartij aangaande de outsourcing van de dienstverlening van Werplekautomatisering en het technisch beheer van het rekencentrum van AEB. ​​​​​​
Met deze openbare Europese aanbesteding heeft AEB tot doel het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst met één marktpartij aangaande de outsourcing van de dienstverlening van Werplekautomatisering en het technisch beheer van het rekencentrum van AEB. ​​​​​​
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-01-08
Buyer: Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Olsztynie
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 79710000: Security services
Estimated value: 570261.8 PLN

Technical requirements: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa ochrony osób i mienia oraz nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Olsztynie”.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
1) Część 1 – całodobowy monitoring elektroniczny – ochrona siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Olsztynie przy ul. Kasprowicza 1.
2) Część 2 – całodobowa ochrona fizyczna nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 17.
Część 1 – Całodobowy monitoring elektroniczny – ochrona siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Olsztynie przy ul. Kasprowicza 1
Część 1 – Całodobowy monitoring elektroniczny – ochrona siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Olsztynie przy ul. Kasprowicza 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
2) ochrona mienia w formie monitoringu elektronicznego sygnałów sygnalizacji włamania polega min. na:
a) dostarczenie wraz z montażem, podłączeniem oraz włączeniem do systemu alarmowego Zamawiającego urządzeń do transmisji sygnałów alarmowych,
c) nieprzerwane monitorowanie systemu, przez całą dobę, każdego dnia roku, przez cały okres trwania umowy,
e) rejestrowanie wszystkich informacji przekazywanych Zamawiającemu, wymienionych w karcie informacyjnej obiektu, stanowiącej załącznik do umowy,
f) przekazywanie informacji upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego, zgodnie z kartą informacyjną obiektu,
g) w przypadku otrzymania sygnału o włamaniu skierowanie grupy interwencyjnej, w celu sprawdzenia autentyczność sygnału oraz podjęcia interwencji:
— dla części zamówienia nr 1 (Olsztyn, ul. Kasprowicza 1) – nie później niż 15 minut w dzień oraz 10 minut w nocy.
W przypadku przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności z powodu zmiany terminu składania ofert, przedłużającej się procedury badania i oceny ofert, ewentualnego wniesienia odwołania do KIO, wówczas zmianie ulegnie termin rozpoczęcia świadczenia usługi określone powyżej. Termin zakończenia pozostaje bez zmian.
Część 2 – Całodobowa ochrona fizyczna nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w złączniku nr 1 do SIWZ.


Winner: Atut Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o.
Award value: 570261.8
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-01-08
Buyer: „Специализирана болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 11000 BGN
Submission deadline: 2021-02-04
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Доставка на езофагеални сонди за pH мониторна система ZepHr за нуждите на „СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД
Доставка на езофагеални сонди за ph мониторна система ZepHr за нуждите на „СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД
Участниците в процедурата следва да притежават: валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия
Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).
Участникът да е изпълнил минимум 1 (един) договор за болница през последните 3 години, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, считано от датата на подаване на офертата.
* Под „изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им са приключили в посочения по-горе период.
* Под „идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка” се разбира доставка на стоки от подпозициите, за които се участва в офертата.

Eligibility requirements: Участниците в процедурата следва да притежават: валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия

Award value: 11000
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-01-08
Buyer: VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Country: LT
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33600000: Pharmaceutical products
Estimated value: 383500 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Atsižvelgiant į tai, kad koronavirusas (COVID-19) sparčiai plinta, Pasaulinė sveikatos organizacija paskelbė viruso protrūkio pandemiją, valstybėje paskelbta ekstremali situacija, siekiant skubiai apsirūpinti medikamentais, pirkimas vykdomas pagreitinta procedūra, užtikrinant tiekėjų konkurenciją, skaidrumo, nediskriminavimo, nediskriminavimo principų laikymąsi.


Winner: Uždaroji akcinė bendrovė „Liukrena“
Award value: 383500
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-01-08
Buyer: The City of Edinburgh Council
Country: UK
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 09300000 | 09321000 | 09330000: Solar energy | 14712000 | 31100000
Estimated value: 200000000 GBP
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Predominantly the work will be carried out in traditional and non-traditional Low and High Rise Domestic Properties, although there may be a need to carry out works in mixed tenure and commercial properties/building as the need arises.
Plastering - All forms of traditional and non-traditional plastering, including localised repairs and full room fit out replacement
Predominantly the work will be carried out in traditional and non-traditional Low and High Rise Domestic Properties, although there may be a need to carry out works in mixed tenure and commercial properties/building as the need arises.
Plastering - All forms of traditional and non-traditional plastering, including localised repairs and full room fit out replacement
Predominantly the work will be carried out in traditional and non-traditional Low and High Rise Domestic Properties, although there may be a need to carry out works in mixed tenure and commercial properties/building as the need arises.
Works consist of a series of undefined, external refurbishment and upgrading projects on Council land.
It is anticipated that most projects will be with neighbourhoods but could be anywhere in the Councils portfolio of land.
Works will be carried out in consultation with the client (CEC), community groups, owners, tenants, and members of the public, and the contractor may on occasion be required to attend briefings with council staff/local community groups/elected members.
Liaising with appropriate utility companies to arrange appropriate licenses, permit and agreement to carry out works. – where possible specifics will be set out in mini tender documents. All discussions surrounding utilities unknown until works began, must be led by the Contractor.
Ensure traffic management systems, including road closures are in place and agreed with Locality prior to commencement of works, where applicable.
Ensure appropriate signage is in place to inform residents of works, safety and start and end dates of works.
Repair/removal/replacement/installation works relating to landscaping, fencing, drainage, earthworks, geotechnical, piling and underpinning.
Repair/removal/replacement/installation works relating to play areas and play/exercise equipment etc.
Predominantly the work will be carried out in traditional and non-traditional Low and High Rise Domestic Properties, although there may be a need to carry out works in mixed tenure and commercial properties/building as the need arises.
Domestic Hot Water (DHW), Domestic Cold Water (DCW) and Mains Cold Water (MCW) distribution pipework, storage systems, pumps and control systems and drainage systems.


Winner: Maclin Electric Ltd
Award value: 200000000
Number of bids: 7
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-01-08
Buyer: Trondheim kommune
Country: NO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work
Estimated value: 6319100 NOK
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Trondheim Municipality will construct Kambrua sewage pump station. The pump station will be constructed in a concrete cast on site for a capacity of 85 l/s and prepared for an expansion to 140 l/s in the future.
The construction will be split into two contracts. This contest is for contract 2 (E2) - technical installations.
The contractor for contract 1 - building and outside - will function as the general contractor, whilst the contractor for contract 2 will be transferred to the general contractor as a joint contract.
Ostangen sewage treatment facility in Klæbu will be closed down and the waste water will be transferred for treatment in Høvringen treatment facility. The sewage water will run with gravity along county road 6680 Amundsdalvegen from Hallset in Klæbu to Kambrua at the junction between county road 6680 Amundsdalvegen and county road 6696 Nordsetvegen. The waste water from Bratsberg in Trondheim Municipality will be connected to the gravitation pipeline. The sewage water will be pumped on from Kambrua to the existing pipeline network.
This contract is for technical installations in Kambrua sewage pump station. The pump station will be constructed in concrete cast on site for a capacity of 85 l/s and prepared for an expansion to 140 l/s in the future.


Winner: VA- Prosjekt Midt-Norge AS
Award value: 6319100
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-01-08
Buyer: Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 32400000 | 45112700 | 45232410 | 45233141: Road-maintenance work | 45316110
Estimated value: 8212000 EUR
Submission deadline: 2021-02-05
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Le présent marché a pour objet les travaux d'aménagement des espaces publics du quartier Chasse Royale — phase 1.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, conformément à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, de passer sous forme de marchés passés sans publicité ni mise en concurrence des marchés de services ou travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du marché.
Conformément à l'article L. 2112-2 du nouveau code de la commande publique applicable au 1.4.2019, l'exécution du marché comportera une action d'insertion par l'activité économique obligatoire.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, conformément à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, de passer sous forme de marchés passés sans publicité ni mise en concurrence des marchés de services ou travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du marché.
Conformément à l'article L. 2112-2 du nouveau code de la commande publique applicable au 1.4.2019, l'exécution du marché comportera une action d'insertion par l'activité économique obligatoire.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, conformément à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, de passer sous forme de marchés passés sans publicité ni mise en concurrence des marchés de services ou travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du marché.
Conformément à l'article L. 2112-2 du nouveau code de la commande publique applicable au 1.4.2019, l'exécution du marché comportera une action d'insertion par l'activité économique obligatoire.
— référé précontractuel: jusqu'à la date de signature du contrat (articles L. 551-1 et suivants, et R. 551-1 et suivants du code de justice administrative);
— référé contractuel: dans un délai de trente et un (31) jours suivant la publication de l'avis d'attribution du contrat (articles L. 551-13 et suivants, et R. 551-7 et suivants du code de justice administrative);
— recours en contestation de validité du contrat: dans un délai de deux (2) mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicités appropriées (CE Ass. 4.4.2014, département Tarn-et-Garonne, req. nº 343435).


Award value: 8212000
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2021-01-08
Buyer: EDF SA — Direction des achats Groupe
Country: FR
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 30000000 | 48000000 | 72000000
Submission deadline: 2021-02-04
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
L'objet du marché est la réalisation de prestations d’infogérance relatives à la mise à disposition, à l’installation et à l’exploitation des environnements de travail informatique et télécom et des infrastructures associées.
Le marché porte sur les besoins de EDF, de sa filiale G2S et des différentes filiales d'EDF (par l'intermédiaire de G2S) dont notamment: Atmea, Cerga, Cham, Citelum, Cyclife France SA (ex Socodei), Dalkia, Edelia, EDEV, EDF Assurances, EDF Renouvelables, EDF ENR, EDF PEI, EDF Trading Logistics, Edvance, Électricité de Strasbourg, Framatome, HTMS, Hydrostadium, Hynamics, Ifopse, Metroscope, Netseennergy, Perfesco (C36), Protertia, Shema, Izivia, Safidi, Sowee (C43), Zinium (Ex ZnR ou C52), EDF Energy, EDF Luminus, EDF Trading et Edison, filiales étrangères d'EDF, ainsi que CCAS et CTE, pourront bénéficier, si elles le souhaitent et à leur 1
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-01-08
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 79714000: Surveillance services
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Im Zuge der Hauptbauzeit in 2019 und 2020 konnten einige Bauleistungen nicht abgeschlossen werden.Daher wurden diese Arbeiten weiter in das Jahr 2020 verlegt. U.a. wegen der Verlängerung der Bauzeit der „EÜ Obere Argen“ wurden viele Leistungen ins Jahr 2020 verlegt. Die Sicherungsleistungen werden hier für sämtliche Nach- und Restarbeiten für die Inbetreibnahme der ABS 48 benötigt. Zum Zeitpunkt der Vergabe des Sicherungsvertrages, war nicht bekannt, dass sich diese Sperrpausen ergeben werden. Nach der Inbertiebnahme der Oberleitungsanlage wurden die Leistungen des Schaltantragstellers und Bahnerdungsberechtigten nötig. Bei Vergaeb der Leistungen, war dies noch nicht absehbar.


Winner: AB Bahndienste GmbH
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2021-01-08
Buyer: Skarb Państwa. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31527260 | 32570000 | 34922100 | 35710000: Command and control systems | 44423400
Submission deadline: 2021-01-19
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem), Odcinek IX od km ok 610+722 do km ok 624+830 z węzłem „Cicibór” o długości około 14,108 km.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-01-08
Buyer: Valsts ieņēmumu dienests
Country: LV
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72810000: Computer audit services
Estimated value: 4256 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Atverot SIA “AA Projekts” piedāvājumu, Komisija konstatē, ka dokumentus (datnes kā arhīvu) atvērt nevar. Komisija nolēma atzīt, ka SIA “AA Projekts” neatbilst vienošanās un uzaicinājumā Nr. 20 noteiktajām prasībām.


Winner: SIA "Corporate Consulting"
Award value: 4256
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-01-08
Buyer: Västra Götalandsregionen
Country: SE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72220000: Systems and technical consultancy services | 72246000 | 72250000: System and support services | 72253200: Computer systems support services | 72266000: Software consultancy services
Submission deadline: 2021-02-07
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Upphandlingsobjektet omfattar ett åtagande att säkerställa beställarnas behov av IT-konsulter genom att leverantören antar rollen av konsultmäklare. Resurser skall kunna avropas med leveransplikt för leverantören enligt de kompetenser och kompetensnivåer som beskrivs i förfrågningsunderlaget.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-01-08
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 71541000: Construction project management services

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:


Winner: Nickol & Partner GmbH
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-01-08
Buyer: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
Country: BG
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71530000: Construction consultancy services
Estimated value: 13900 BGN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: — изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работни проекти и други дейности, свързани с издаване на разрешението за строеж на обекта,
— упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове,
— изготвяне на окончателен доклад относно готовността на обекта за въвеждане в експлоатация и други дейности, свързани с издаване на разрешение за ползване.
Подстанция „Провадия“ 110/20 kV се намира в гр. Провадия, парцел № III 221, квартал № 2, СПЗ III етап, GPS координати 43.1954544; 27.4435902
— изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работни проекти и други дейности, свързани с издаване на разрешението за строеж на обекта,
— упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове,
— изготвяне на окончателен доклад относно готовността на обекта за въвеждане в експлоатация и други дейности, свързани с издаване на разрешение за ползване.


Winner: Обединение „Надзор Високо напрежение“ ДЗЗД
Award value: 13900
Number of bids: 3
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2021-01-08
Buyer: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33111000: X-ray equipment | 33121500 | 33168100 | 33171000: Anaesthesia instruments | 33172100
Submission deadline: 2021-01-25
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Zakup aparatów do znieczulania, aparatu RTG, EKG, defibrylatorów, urządzeń do kompresji klatki piersiowej oraz innych urządzeń na blok operacyjny i OAiT w lokalizacji w Gdyni
Przedmiotem zamówienia jest, zakup sprzętu i wyposażenia medycznego w ramach rozbudowy, przebudowy i doposażenia Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 4 do SIWZ, w 8 zadaniach, obejmującego zakup m.in. aparatu RTG, EKG, urządzeń do kompresji klatki piersiowej, materacy oraz łóżek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 4 do SIWZ. Dostawa wyposażenia medycznego nastąpi na blok operacyjny i OAiT w lokalizacji szpitala św. Wincentego a'Paulo w Gdyni.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-01-08
Buyer: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Country: SI
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71322000: Civil engineering design services
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Izdelava PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na AC A1 0039 in 0639 Dramlje-Celje, 0138 priključek Celje Center, 0040 in 0640 Celje-Arja vas, 0191 priključek Celje Zahod in Most čez Hudinjo
Izdelava PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na AC A1 0039 in 0639 Dramlje-Celje, 0138 priključek Celje Center, 0040 in 0640 Celje-Arja vas, 0191 priključek Celje Zahod in Most čez Hudinjo.