Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-05-04
Buyer: Établissement public Paris-Saclay
Country: FR
Region: Val-de-Marne
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2017-06-06
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Les travaux relatifs à la construction de la nouvelle école normale supérieure de Cachan sur le plateau de Saclay à Gif-sur-Yvette (91190), font l'objet de l'allotissement suivant:
Lot nº 10: Cuisine / Équipements de cuisine. Le présente consultation concerne le marché de travaux du lot nº 8: Équipements scéniques et audiovisuels.
Les marchés de travaux des lots nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, et 10, ont été attribués le 22.7.2016 suite à une consultation lancée en décembre 2015.
Ces marchés et l'os de démarrage ont été notifiés, et la déclaration d'ouverture de chantier signée le 29.11.2016.
— lettre de candidature, le formulaire DC1 (ou équivalent) précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature de ce groupement (conjoint ou solidaire), dûment complété,
— si le candidat est en redressement judiciaire, joindre la copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
— un formulaire DC2 (ou équivalent) dans lequel le candidat indiquera tous les éléments demandés destinés à permettre l'évaluation de l'expérience, des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat.
— déclaration concernant le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles du candidat et de chaque membre du groupement.
— la fiche de références (annexe nº 2 au règlement de consultation) dûment complétée et signée, appuyée d'un dossier de présentation des opérations mentionnées ainsi que le cas échéant d'attestations de bonne exécution.
Modalités essentielles de financement et de paiement: Financement sur ressources propres du pouvoir adjudicateur. Paiement par mandat dans un délai maximum de 30 jours. Une avance de 5 % sera versée au titulaire intéressé lorsque le marché est d'un montant supérieur à cinquante mille 50 000 EUR HT, et son délai d'exécution supérieur à deux (2) mois. Prix forfaitaire révisable. Le candidat peut se présenter seul ou en groupement d'opérateurs économiques solidaire ou conjoint. Il est interdit au candidat d'être mandataire de plusieurs groupements. En revanche, il est possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. En cas de groupement, l'entreprise chargée de l'audiovisuel sera obligatoirement le mandataire du groupement.
Obtention du dossier de consultation: — par téléchargement sur www.achatpublic.com (rubrique salle des marchés, entreprises, rechercher une consultation) Remise des plis: dépôt électronique ou dépôt papier Jusqu'à la date limite de remise des offres les plis sont: — soit envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception à: Établissement Public d'Aménagement Paris Saclay, 6 boulevard Dubreuil -91400 Orsay — soit déposés à l'accueil de l'EPA Paris-Saclay, contre récépissé à l'adresse ci-dessus mentionné -soit déposés sur www.achatpublic.com
Les entreprises désirant obtenir des renseignements peuvent poser leur question sur sur la plateforme http://achatpublic.com/ dans les conditions indiquées au règlement de la consultation. Les réponses transmises seront adressées à tous les opérateurs économiques ayant retiré le dossier de consultation.

Eligibility requirements: — lettre de candidature, le formulaire DC1 (ou équivalent) précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature de ce groupement (conjoint ou solidaire), dûment complété, — un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat, — si le candidat est en redressement judiciaire, joindre la copie du ou des jugements prononcés à cet effet, — un formulaire DC2 (ou équivalent) dans lequel le candidat indiquera tous les éléments demandés destinés à permettre l'évaluation de l'expérience, des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat.