Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-05-05
Buyer: Département de la Sarthe
Country: FR
Region: FRK24
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45232410 | 45233121: Main road construction work | 45233292
Submission deadline: 2025-06-03
Award criteria: quality, price

Technical requirements: « Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.
Le projet consiste dans la réalisation des finitions du barreau de liaison entre la VC114 et la RD33 sur la commune de CONNERRÉ. Cet aménagement permettra d'achever le barreau de liaison entre la RD323 et l'échangeur de l'Huisne Sarthoise sur l'autoroute A11. Cette consultation se situe donc dans la continuité des travaux déjà engagés.
Le présent marché concerne :
les travaux pour raccorder la nouvelle voie à la RD33 existante, la mise en oeuvre des dernières couches d'enrobé sur le barreau de liaison, le coulage d'une GBA et de quelques travaux de terrassements dont le démontage de la voie provisoire, la remise en état des zones humides et des sites ayant accueillis les installations de chantier et d'autres finitions.
Le chantier sera réalisé sous circulation sur la RD33 actuelle et hors circulation sur la voie nouvelle.
La RD33 pourra être fermée temporairement au moment de la réalisation du tapis. Une déviation sera mise en place.
Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :
Commune de CONNERRE (72160)
A titre indicatif, le délai d'exécution pourrait débuter en septembre 2025.
Les candidats doivent obligatoirement répondre à la prestation supplémentaire éventuelle (PSE) suivante
1 : Modification de l'accès du CE1 sur la RD33
Références sur des travaux spécifiés : La présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé
Autres exigences économiques ou financières : Les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) simplifiés fournis au Dce ou Dume pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr
Le Département de la Sarthe, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions des articles L. 2112-2* du Code de la Commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché une clause obligatoire de promotion de l'emploi

Eligibility requirements: Références sur des travaux spécifiés : La présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé
Autres exigences économiques ou financières : Les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) simplifiés fournis au Dce ou Dume pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr
Le Département de la Sarthe, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions des articles L. 2112-2* du Code de la Commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché une clause obligatoire de promotion de l'emploi
La valeur technique (voir détail dans le règlement de la consultation)
Les performances en matière de protection de l'environnement (voir détail dans le règlement de la consultation)
Le prix des prestations (voir détail dans le règlement de la consultation)
www.telerecours.fr
Le projet consiste dans la réalisation des finitions du barreau de liaison entre la VC114 et la RD33 sur la commune de CONNERRÉ. Cet aménagement permettra d'achever le barreau de liaison entre la RD323 et l'échangeur de l'Huisne Sarthoise sur l'autoroute A11. Cette consultation se situe donc dans la continuité des travaux déjà engagés.
Le présent marché concerne :
les travaux pour raccorder la nouvelle voie à la RD33 existante, la mise en oeuvre des dernières couches d'enrobé sur le barreau de liaison, le coulage d'une GBA et de quelques travaux de terrassements dont le démontage de la voie provisoire, la remise en état des zones humides et des sites ayant accueillis les installations de chantier et d'autres finitions.
Le chantier sera réalisé sous circulation sur la RD33 actuelle et hors circulation sur la voie nouvelle.
La RD33 pourra être fermée temporairement au moment de la réalisation du tapis. Une déviation sera mise en place.
Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :
Commune de CONNERRE (72160)
A titre indicatif, le délai d'exécution pourrait débuter en septembre 2025.
Les candidats doivent obligatoirement répondre à la prestation supplémentaire éventuelle (PSE) suivante
1 : Modification de l'accès du CE1 sur la RD33

Winner: Tribunal administratif de Nantes