Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-02-01
Buyer: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Region: Baranya
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45233128: Roundabout construction work | 45233142: Road-repair work | 45233160 | 45233161
Estimated value: 10000000000 HUF
Submission deadline: 2017-04-03
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre útépítési, útfelújítási, műtárgy felújítási és forgalomtechnikai munkák kivitelezésére.
Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatásból megvalósítani kívánt útépítési, útfelújítási, műtárgy felújítási és forgalomtechnikai munkák kivitelezésére, a keretmegállapodás 48 hónapos időtartama alatt.
Ajánlatkérő jelen, a Kbt. 104. § (2) és (3) bekezdés alapján a keretmegállapodásos eljárás eredményes eljárás lezárását követően a Kbt. 105. (1) bekezdés c) pont rendelkezései szerint jár el.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás alapján megrendelésre kerülő feladatok nagyságrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Pécs város önkormányzati kezelésű belterületei burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak felújítása, útpadka- és árokrendezések, útfelújítással, út és járda építéssel kapcsolatos előre nem tervezhető és tervezhető feladatok ellátása. (2017 évben tervezett ~32 6445 m² burkolt út felújítása.)
Ajánlatkérő a keretösszegre saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján jogosult konzultációs eljárás(oka)t indítani. A keretmegállapodás alapján ajánlatkérő elsősorban mélyépítési munkálatokat kíván beszerezni, elsődlegesen útburkolat kialakítás és javítás tárgyában.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti mennyiségeket kizárólag a megfelelő ajánlattételhez szükséges tájékoztatás érdekében határozta meg. A fenti mennyiségek további részletezése a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban kerül meghatározásra. A közbeszerzési eljárás nem eredményez a fenti (illetve a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban rögzített) mennyiségekre vonatkozó megrendelést. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján – a Kbt. vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve – a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott egységárgyűjteményben szereplő tételek alkalmazásával fogja a konzultációs eljárás(ok) tárgyát képző feladatokat meghatározni.
A beszerzés részletes műszaki leírását és szerződéses feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
— Ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt gazdasági szereplőket, – jelen felhívás VI.3) További információk pontja vonatkozásában is – hogy a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatása alapján az Európai Unió Hivatalos lapja karakterkorlátozást vezetett be a hirdetmény feladási rendszerben, ezért az ajánlati felhívást az eredeti, teljes szövegtartalommal történő megjelentetése lehetetlen. Ezen szövegmezőket Ajánlatkérő akként volt kénytelen módosítani, hogy a rendszer által engedélyezett karakterszámot ne lépje túl. Ennek következtében több – eredetileg az ajánlati felhívásban szereplő – adatot Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumban volt kénytelen részletezni, melyek a megfelelő helyeken hivatkozással kerültek megjelölésre. Ajánlatkérő a fenti korlátozásból fakadó valamennyi esetleges jogsértés vonatkozásában a felelősségét kizárja.
A Kbt.105.§(4) alapján rögzíti, jelen eljárásban alkalmazott értékelési szempontoktól eltérőt alkalmaz az egyedi szerződések megkötésére irányuló eljárásokban.
Ajánlatkérő az ár és a 2 részszempont esetén fordított arányosítás, az 1 részszempont esetén egyenes arányosítás, a 3. részszempont esetén pontozást követően egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.(útmutató KÉ2 016 147 szám 21.12.2016.).
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) – (2) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt. 65. § alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Eligibility requirements: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]. Igazolási mód: Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) – (2) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt. 65. § alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani a Kbt. 62.§-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a Kbt. 62.§ szerinti kizáró okok nem állnak fenn, továbbá köteles megadni az Ajánlatkérő által az eljárással kapcsolatban előírt egyéb információkat. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69.§ (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69.§ (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és elérhetőségeket [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6.§ (1) – (2) bekezdés]. Az Ajánlatkérő a kizáró okok előzetes ellenőrzése során elfogadja az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-5. §] A dokumentumok benyújtása 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-a alapján is lehetséges. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia. Amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevők felelnek. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) – (2) bekezdésében foglaltakra.

Award value: 10000000000