Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-10-18
Buyer: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331000: Solar panels | 45000000: Construction work | 45111100 | 45261300 | 45261400
Submission deadline: 2019-10-29
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: „Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodájának energetikai korszerűsítése” - TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00004
Feltételes elj.: Ajánlatkérő jelen eljárásban foglalt építési beruházás finanszírozása érdekében amennyiben a legkedvezőbb Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár a rendelkezésre fedezet összegét meghaladja további támogatásra irányuló igényt nyújt be. Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
Ajánlatkérő figyelemmel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást határidőben megadni nem tudja és a kiegészítő tájékoztatás kérésre adandó válasz a Közbeszerzési Dokumentumot érinti, annak módosítása szükséges, valamint az Ajánlati felhívás IV.2.2.) pontjában meghatározott meghosszabbított ajánlattételi határidőre – mely 22.10.2019 napja 10.00 órában került meghatározásra – az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (3)-(5) bekezdése alapján meghosszabbítja.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-10-18
Buyer: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45234100 | 45234116 | 45234160 | 45317000 | 71540000: Construction management services
Submission deadline: 2019-11-06
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: „Keleti pu - Kőbánya felső közötti 3. vágány vasúti pálya, biztosítóberendezés, műtárgy, magasépítés, villamos felsővezeték, zajvédelmi munkák elvégzése”
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-10-18
Buyer: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45262690 | 45262700 | 45300000
Submission deadline: 2019-11-04
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Kivitelezési közbeszerzés eljárás lefolytatása az ÁEEK Projektirányítási Igazgatóság által megvalósítandó kelet-magyarországi_2 kivitelezési eljárások tekintetében - 9 részben
Ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt, tekintettel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő a Kbt. 56. §-ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben teljesíteni.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-10-18
Buyer: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Country: LT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work
Submission deadline: 2019-10-18
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Rajoninio kelio Nr. 2006 Kėdainiai–Lipliūnai–Krakės ruožo nuo 5,822 iki 20,914 km kapitalinis remontas
Rajoninio kelio Nr. 2006 Kėdainiai–Lipliūnai–Krakės ruožo nuo 5,822 iki 20,914 km kapitalinis remontas.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-10-18
Buyer: Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode
Country: SI
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45240000: Construction work for water projects
Submission deadline: 2019-11-12
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati objavljen popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-10-18
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works
Submission deadline: 2019-11-18
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je přestavba části VMO od MÚK Hlinky po spojovací komunikaci přes řeku Svratku na ulici Veslařskou (cca km 2,1 – 3,0 projektového staničení). Stavba zahrnuje mj. rozšíření stávající dvoupruhové komunikace na směrově rozdělenou čtyřpruhovou komunikaci, přeložení tramvajové tratě do nového tramvajového tunelu pod Wilsonovým lesem a vybudování komunikace pro pěší a pro cyklisty.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-10-18
Buyer: De Werkvennootschap NV van publiek recht
Country: BE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45230000 | 45233100: Construction work for highways | 45233120: Road construction works
Submission deadline: 2019-10-18
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-10-18
Buyer: South Dublin County Council
Country: IE
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 42414500 | 44212100 | 44212110 | 44212120 | 45200000: Building and civil engineering work
Submission deadline: 2019-11-05
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Multi-Party Framework Agreement of Main Contractors for the Dodder Greenway for South Dublin County Council, Dublin City Council and Dun Laoghaire Rathdown County Council
For the establishment of a multi-party framework agreement of main contractors for construction/upgrade/refurbishment type works for the Dodder Greenway for South Dublin County Council, Dublin City Council and Dun Laoghaire Rathdown County Council.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-10-18
Buyer: Kreis Viersen 10/3 – Gebäudemanagement
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112000 | 45113000 | 45212000: Construction work for leisure buildings | 45260000 | 45262100
Submission deadline: 2019-10-21
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Es sind die notwendigen Erd-, Mauer- und Betonarbeiten für den Neubau des Kreisarchives mit etwa 4 000 m
Verwendeten Rohstoffe gewinnt dadurch an Stellenwert. Um eine rückbaufähige Konstruktion zu errichten, welche den Anforderungen eines Archivgebäudes gerecht wird, soll der Rohbau größtenteils aus Teilfertigteilen erstellt werden.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-10-18
Buyer: De Vlaamse Waterweg nv
Country: BE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45111000 | 45112000 | 45200000: Building and civil engineering work | 45221110
Submission deadline: 2019-11-12
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Het voorwerp van de opdracht is een aanneming van werken voor de afbraak van de bestaande betonnen boogbrug over de Leie te Ooigem-Desselgem (verbinding Desselgemsestraat met Ooigemstraat), het bouwen van een nieuwe stalen boogbrug op dezelfde locatie, het voorzien van een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug (fiets aan de hand) met aanloophellingen (max. helling 15 %) gedurende de werken, aanleg van de wegenis in aansluiting met de bestaande wegenis, heraanleg van de jaagpaden met het realiseren van verbindingen naar de bestaande jaagpaden en aanleg van groen en groenonderhoud.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-10-18
Buyer: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects | 45442000 | 71333000
Submission deadline: 2019-11-21
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 31149776: het ontwerpen en uitvoeren van het project realisatie remmings- en geleidewerken in Zuid-Nederland
Op 6 locaties binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is sprake van achterstallig onderhoud bij de remmings- en geleidewerken.
— het vergraven van een stuk oever in de voorhaven (Wilhelminasluis) aan de Waalzijde en verbreding voor meer opstelruimte voor de schepen.
In verband met wijzigingen in de wijze van selecteren zoals vermeld in paragraaf 5.1. van de aanbestedingsleidraad.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-10-18
Buyer: Sector 3 (Primăria Sector 3 București)
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 35111000: Fire-fighting equipment | 45000000: Construction work | 45111290 | 45300000
Submission deadline: 2019-10-21
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Lucrări necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu și, după caz, de protecție civilă pentru unitățile de învățământ de pe raza sectorului 3, aflate în a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Lucrări necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu și, după caz, de protecție civilă, pentru clădirile unităților de învățământ de pe raza sectorului 3, aflate în administrarea Consiliului Local al sectorului 3.
Obiectul acordului-cadru îl reprezintă realizarea de lucrări necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu și, după caz, de protecție civilă, în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă pentru clădirile/obiectivele aflate in administrarea sectorului 3.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 20 zile.
Autoritatea va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare în a 11-a zi inainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.
Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2019-10-18
Buyer: SA HLM Erilia
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 1662000 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Marché de travaux en corps d'états séparés pour l'opération de construction de 40 logements — relance lot 2 — gros œuvre — 54, 56 rue du Liveau — 33700 Mérignac
Marché de travaux en corps d'états séparés pour l'opération de construction de 40 logements locatifs (après démolition) — 54, 56 rue du Liveau — 33700 Mérignac. Les logements se répartissent en 3 bâtiments R + 2 collectifs (33 logements) dont 2 sur sous-sol et 7 logements individuels. L'opération comprend des parkings extérieurs et sous-sol, local vélo, poubelles en sous-sol et rez-de-chaussée et 3 unités d'ascenseur desservant du R + 2 au sous-sol dans 2 bâtiments et du R + 2 au rez-de-chaussée dans un bâtiment. Cette consultation concerne uniquement le lot 2 — gros œuvre. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique.



Winner: SARL des Établissements de Lorenzo
Award value: 1662000
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-10-18
Buyer: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111220 | 45111260 | 45112500 | 45233123: Secondary road construction work | 45243400

Technical requirements: Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon - KEHOP-1.4.0-15-2015-00006
Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján
Árvízvédelmi töltésfejlesztés (elsőrendű árvízvédelmi műfejlesztés) a tározótöltésen burkolt út építésével:
— Tisza bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés az 143+258 - 159+382 tkm szelvények között, (16 124 fm), töltéskorona burkolat 70 000 m
— Batár bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés a 0+000 - 6+140 tkm szelvények között (6 140 fm), töltéskorona burkolat 24 100 m
— Az üzemeltetési engedélyeztetéshez szükséges dokumentáció összeállítása (a kérelem benyújtása már nem ajánlattevői feladat)
Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon - KEHOP-1.4.0-15-2015-00006
Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján
Árvízvédelmi töltésfejlesztés (elsőrendű árvízvédelmi műfejlesztés) a tározótöltésen burkolt út építésével:
— Tisza bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés az 143+258 - 159+382 tkm szelvények között, (16 124 fm), töltéskorona burkolat 70 000 m
— Batár bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés a 0+000 - 6+140 tkm szelvények között (6 140 fm), töltéskorona burkolat 24 100 m
— Milota-alsó partbiztosítás (732,00-734,40 fkm), 1800 m3 TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással
— Milota-középső partbiztosítás (736,10-737,15 fkm) 200 m3 TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással
— Milota-felső partbiztosítás (739,00-741,50 fkm) 1568 m3 TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással


Winner: „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-10-18
Buyer: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: „Építési keretmegállapodás 2017-2020 - Nyugat-Dunántúl régió - Uniós támogatott, nem engedélyes 2. verseny újranyitás” - 7. rész
Felújítás a közlekedésfejlesztés Zala megyében I. - Hévízi bekötő út 0+450 - 1+450 km. sz. közötti szakaszán a TOP-1.3.1-15-ZA1-2016-00001 projektben vállalkozási szerződés keretében
A Kbt. 141. § (4) bek. c pont ca) alpontnak megfelelés – „kellő gondossággal előre nem láthatóság” az 1. számú változtatás kapcsán
Tényként rögzíthető, hogy Hévíz Polgármesteri Hivatal 248/2018. (XI.29.) határozata értelmében felhatalmazta a Polgármestert, hogy a 0+707,34 km szelvényben lévő – a projekt műszaki tartalmát képező – kijelölt gyalogátkelő megszüntetésében eljárjon. A 0+707,34 km szelvényben lévő kijelölt gyalogátkelőhely megszüntetésével kapcsolatosan Hévíz Város Önkormányzata szándéknyilatkozatot tett.
A fenti tény közbeszerzési értelemben azt jelenti, hogy az Eredeti szerződés megkötésének időpontját (31.7.2018) követően (29.11.2018) napján egy ajánlatkérőn kívüli szervezet döntött akként, hogy az Eredeti Szerződés műszaki tartalmát érintő elem megszüntetésre kerüljön.
A kijelölt gyalogátkelőhely megszüntetési igénye előre nem volt látható. A gyalogátkelőhely helyén, a főpályával megegyező pályaszerkezet és forgalomtechnikai jelzésrendszer valósul meg.
A Kbt. 141. § (4) bek. c pont ca) alpontnak megfelelés – „kellő gondossággal előre nem láthatóság” a 2. számú változtatás kapcsán
A közműegyeztetési jegyzőkönyv a szennyvízhálózatot üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel (DRV Zrt.), mely során általánosságban előírták az érintett aknafedlapok végleges szintre emelését, szintbeállító gyűrű és betongallér alkalmazása mellett. A közmű aknafedlapok szintre emelésével kapcsolatosan profilmarást követően megállapíthatóvá vált, hogy összességében 27 db szennyvíz aknán kell beavatkozást végezni, a kiviteli tervben szereplő 19 db helyett.
Az előre nem láthatóságot alátámasztja az a tény, hogy még a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. előtt sem voltak ismertek a korábban leaszfaltozott aknafedlapok.
A Kbt. 141. § (4) bek. c pont cb) alpontnak megfelelés „általános jelleg meg nem változása” az 1. számú változtatás kapcsán
Nem történik olyan mérvű jogi, pénzügyi és műszaki változás, mely alapján az Eredeti Szerződés tartalma érdemben módosulna azáltal, hogy egy 1 km hosszú burkolatfelújítás kapcsán (73254 j. Hévíz bekötő út 0+450 – 1+450 km) egy gyalogátkelőhelyet érintő műszaki tartalomváltozás és annak pénzügyi módosulása következik be.
A Kbt. 141. § (4) bek. c pont cb) alpontnak megfelelés „általános jelleg meg nem változása” az 2. számú változtatás kapcsán
Azáltal, hogy további aknafedlapok kapcsán történik meg a felújítás nem változik a szerződés jellege, kizárólag csak az érintett aknafedlapok mennyiségéből ered a többletköltség.


Winner: Duna Aszfalt Kft.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-10-18
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Durch die Verschiebung des Termines zur Inbetriebnahme für das ESTW-A Taucha und dem infolge dessen eingefügten Bz 3.5 ergeben sich notwendige zusätzliche Leistungen. Dazu zählen u. a. auch die längere Vorhaltung der provisorischen Kabeltrasse (PVC-Tröge) zwischen Stw. To und Tw, die nochmalige Umverlegung der Kabeltrasse zur Gewährleistung der Zugängigkeit der Bahnsteige, der Rückbau der Kabelbrücke einschließlich der zugehörigen Umverlegung der Kabel mit Absenkung der entstehenden Mehrlängen und der temporäre Rück- und Wiedereinbau der Stadtbeleuchtung in diesem Bereich. Die ursprünglich beauftragte Leistung u. a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen / geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-10-18
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Da es im Bf. Jesewitz keine Gleisfreimeldung und einen nicht einsehbaren Bereich gibt, wird ab Inbetriebnahme (11.11.2019) des ESTW-A im Bf. Taucha, bis zur Fertigstellung der Fernbeobachtungsanlage (vsl. bis Ende 3/2020), am HP Pönitz ein Zugschlussmelder eingesetzt. Für diesen wird die Gestellung eines Aufenthaltscontainers einschließlich Stromanschluss und Dixi-Toilette erforderlich. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Die ursprünglich beauftragte Leistung u. a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen / geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-10-18
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Gemäß den erfolgten Abstimmungen und innerhalb der vorhandenen Zwänge (Leitungsumverlegung in den Gehwegen Trogbauwerk Portitzer Straße, Verkehrsfreigabe Portitzer Straße, Auflassung BÜ Gerichtsweg, IBN des ESTW-A, betriebliche Sperrpausen) ist es erforderlich die Fußgängerführung in der Portitzer Straße einschließlich Straßenbeleuchtung temporär über das Kauflandgelände umzuverlegen, vorzuhalten und zurück zu bauen um die erforderlichen Arbeiten termingerecht fertig stellen zu können. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Die ursprünglich beauftragte Leistung u. a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen / geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha