Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-11-05
Buyer: Communauté agglomération Sophia Antipolis
Country: FR
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34142000: Lifting and handling vehicles | 34144511 | 34144700: Ambulances
Estimated value: 492000 EUR
Submission deadline: 2019-12-02
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: L'objet de la présente consultation est l'acquisition de véhicules pour la direction Envinet de la CASA.
À titre indicatif, la date prévisionnelle de commencement d'exécution des prestations est fixée au mois de janvier 2020.
L'objet du présent lot concerne l'acquisition d'une mini-benne à ordures ménagères d'une capacité de 4 à 5 m
Le délai maximum de livraison accepté par la communauté d'agglomération Sophia Antipolis est de 5 mois à compter de la date de notification du marché.
Toutefois, les candidats sont invités à proposer, à l'ATTRI1, un délai réduit de livraison. Ce délai, qui sera pris en compte dans le jugement des offres, deviendra alors le délai contractuel et le titulaire se devra de le respecter.
L'objet du présent lot concerne l'acquisition et le montage d'une benne à ordures ménagères d'une capacité de 7 m
Le délai maximum de livraison accepté par la communauté d'agglomération Sophia Antipolis est de 5 mois à compter de la date de notification du marché. Toutefois, les candidats sont invités à proposer, à l'ATTRI1, un délai réduit de livraison. Ce délai, qui sera pris en compte dans le jugement des offres, deviendra alors le délai contractuel et le titulaire se devra de le respecter.
L'objet du présent lot concerne l'acquisition et le montage d'une benne à ordures ménagères d'une capacité de 14 m
Le délai maximum de livraison accepté par la communauté d'agglomération Sophia Antipolis est de 5 mois à compter de la date de notification du marché. Toutefois, les candidats sont invités à proposer, à l'ATTRI1, un délai réduit de livraison. Ce délai, qui sera pris en compte dans le jugement des offres, deviendra alors le délai contractuel et le titulaire se devra de le respecter.
L'objet du présent lot concerne l'acquisition et le montage d'une benne à ordures ménagères d'une capacité de 20 m
Le délai maximum de livraison accepté par la communauté d'agglomération Sophia Antipolis est de 5 mois à compter de la date de notification du marché. Toutefois, les candidats sont invités à proposer, à l'ATTRI1, un délai réduit de livraison. Ce délai, qui sera pris en compte dans le jugement des offres, deviendra alors le délai contractuel et le titulaire se devra de le respecter.
Acquisition d'un utilitaire <3.5t benne basculante équipé d'un hayon pour la collecte des encombrants d'un volume utile de 4 à 5 m
L'objet du présent lot concerne l'acquisition d'un utilitaire <3.5 t benne basculante équipé d'un hayon pour la collecte des encombrants d'un volume utile de 4 à 5 m
Le délai maximum de livraison accepté par la communauté d'agglomération Sophia Antipolis est de 5 mois à compter de la date de notification du marché. Toutefois, les candidats sont invités à proposer, à l'ATTRI1, un délai réduit de livraison. Ce délai, qui sera pris en compte dans le jugement des offres, deviendra alors le délai contractuel et le titulaire se devra de le respecter.
L'objet du présent lot concerne l'acquisition d'un châssis poids-lourd de 18 t équipé d'une grue de levage et d'une benne relevable pour la direction Envinet de la CASA.

Eligibility requirements: — lettre de candidature DC1 ou équivalent, — déclaration du candidat DC2 ou équivalent, — renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics au titre des articles R. 2142-5 à R. 2142-14 du code de la commande publique et de l'arrêté du 22.3.2019.

Award value: 492000