Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-11-25
Buyer: Office fédéral des routes OFROU, division infrastructure routière, filiale de Winterthour
Country: CH
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71541000: Construction project management services
Submission deadline: 2021-02-01
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Appui au maître de l'ouvrage EES avec direction générale des travaux pour le projet «Réseau IP EES F4», de MP à mise en service
Appui général du maître de l’ouvrage lors de l’élaboration des bases du projet, appui pour les marchés, appui pour le controlling, appui pour la gestion de la qualité sur la base du projet et l’accompagnement technique du projet. Se reporter aux documents pour le descriptif détaillé des prestations.
On est susceptible d’avoir une prolongation lorsque la validation du crédit requise, les délais de la procédure d’approbation et/ou des circonstances imprévues l’exigent.
En plus de la prestation de base, plusieurs options seront mis en adjudication à cause de l'état de connaissances d'aujourd'hui. Ils seront débloquées en cas de besoin par le gestionnaire de projet OFROU.
Les justificatifs/attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi celle-ci ne pourra pas être prise en considération:
Pour le soumissionnaire: un projet de référence concernant des travaux terminés présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité (EES et notamment communication et technique de commande). Si besoin est, la preuve pour toutes les phases mises au concours peut être apportée par deux projets de référence. Seules les références du soumissionnaire peuvent être apportées (pas de références du groupe ou holding).
Pour le soumissionnaire: preuve que le chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat
CQ 3: Qualification de la personne clé chef de projet appui au maître de l’ouvrage/direction générale des travaux
Pour le chef de projet appui au maître d’ouvrage EES/direction générale des travaux: un objet de référence concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant équivalent présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité (EES notamment communication et technique de commande). Si besoin est, la preuve pour toutes les phases mises au concours peut être apportée par deux projets de référence.
Pour le chef de projet appui au maître d’ouvrage EES/direction générale des travaux et le chef de projet suppléant appui au maître d’ouvrage EES/direction générale des travaux: preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise pendant ces deux prochaines années (énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets et des tâches internes à l’entreprise). Disponibilité minimale du chef de projet Appui au maître d’ouvrage EES/direction générale des travaux 20 % et du chef de projet suppléant Appui au maître d’ouvrage EES/direction générale des travaux 10 %.
Justificatifs que le soumissionnaire doit fournir au maître d’ouvrage à sa demande après soumission de l’offre (moins de trois mois):
Extrait récent du registre du commerce, extrait récent du registre des poursuites, extrait récent de la caisse de compensation AVS/AI/APG/AC, attestation récente SUVA / AFC, attestations d’assurance valables du soumissionnaire ou de la communauté de soumissionnaires concernant l’assurance en responsabilité civile de l’entreprise.
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude sont invitées à déposer une offre en CHF.
— C3: qualification de la personne clé chef de projet appui au maître de l’ouvrage EES/direction générale des travaux;