Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-12-23
Buyer: Regierungspräsidium Karlsruhe, Baureferat Nord, Dienstsitz Heidelberg
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110
Submission deadline: 2018-01-30
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Rückbau und Neubau Überführungsbauwerk mit Lärmschutzeinrichtung und Flachgründung (Einfeldbrücke ca. 1 015 m
Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde,
Dass nachweislich keine schweren Verfehlungen begangen wurden, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellen,
Dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde,
— Angabe der Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen,
— zur Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.
— Angabe der Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal,
Regierungspräsidium Karlsruhe, Baureferat Nord, Dienstsitz Heidelberg Waldhofer Straße 100 69123 Heidelberg Baden-Württemberg.
Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheides auf eine Rüge) wird hingewiesen.

Eligibility requirements: Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, Ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, Dass nachweislich keine schweren Verfehlungen begangen wurden, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellen, Dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, Dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat. Näheres siehe Vergabeunterlagen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-12-23
Buyer: Communauté de communes du pays de Cruseilles
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 37535290 | 44316500 | 45111230 | 45112500 | 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2018-01-25
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Construction d'un Complexe Sportif Sur Le Site Des Ebeaux — 126 avenue Des Ebeaux — 74350 Cruseilles — lots nº 01 A 23
Travaux de construction d'un nouveau complexe sportif sur le site des Ebeaux, situé 126 avenue des Ebeaux — 74350 Cruseilles. Cette construction sur 3 niveaux, pour une surface utile globale d'environ 5540 mètres carrés, comprend:
—— au niveau R-1: l'aire d'évolution multisport et l'espace réservée pour l'escalade (SU environ 1475 m
—— au niveau RDC: le hall d'accueil et l'espace buvette, zones tribunes (gradins fixes), rangements, locaux annexes et terrasse extérieure,
—— au niveau RDC: la salle de réception, des rangements, des sanitaires, un local gardien, locaux annexes et terrasse extérieure.
Voir le Règlement de consultation (pour les variantes consulter les §3.6 et 3.7 du Rc) (Les lots concernés par les options sont: lots nº 03 / 21 / 22 et 23).
Voir le Règlement de consultation (pour les variantes consulter les §3.6 et 3.7 du RC) (Les lots concernés par les options sont: lots nº 03 / 21 / 22 et 23).
Voir le Règlement de consultation (pour les variantes consulter les §3.6 et 3.7 du Rc) (Les lots concernés par les options sont: lots nº 03 / 21 / 22 et 23).
Voir le Règlement de consultation (pour les variantes consulter les §3.6 et 3.7 du RC) (Les lots concernés par les options sont: lots nº 03 / 21 / 22 et 23).
Voir le Règlement de consultation (pour les variantes consulter les §3.6 et 3.7 du Rc) (Les lots concernés par les options sont: lots no 03 / 21 / 22 et 23).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-12-23
Buyer: Gemeentebestuur Wommelgem
Country: BE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings
Submission deadline: 2018-02-05
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet

Eligibility requirements: Zie administratieve bepalingen paragraaf 1.4.1.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-12-23
Buyer: Coventry City Council
Country: UK
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45211350 | 71311000: Civil engineering consultancy services | 71311200 | 71311210
Estimated value: 550000000 GBP
Submission deadline: 2018-01-25
Award criteria: The most economic tender
EU fund: EU Fund

Technical requirements: The council is looking to set up a 5 years Dynamic Purchasing System (DPS) for land & buildings and development management services whereby the DPS has 2 lots:
Set up of a dynamic purchasing system with 2 lots to broadly provide provision of land to the council or its relevant partners whereby a building to their specification is subsequently built /provided.
The council is setting up a DPS so all organisations who pass the provisions set out within the PQQ to be admitted to the DPS, will be placed upon it.
Set up of a dynamic purchasing system with 2 lots to broadly provide provision of development advice to the council or its relevant partners in respect of land, building and infrastructure development services.
The council is setting up a DPS so all organisations who pass the provisions set out within the PQQ to be admitted to the DPS, will be placed upon it.
The council may have an ongoing need for a DPS of this nature. If so, procurement will take place to enable this to run concurrently or close to concurrently to this DPS.


Award value: 550000000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-12-23
Buyer: Gemeente Arnhem
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2018-01-30
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: De aanbestedingsprocedure heeft als doel een overeenkomst te sluiten met een aannemer voor de nieuwbouw en aanheling van zwembad Valkenhuizen. Het zwembad bestaat uit een wedstrijdbassin (16x25m) met springstelling voor een 1 m.-plank, een doelgroepen-/instructiebassin (10x20m), inclusief beweegbare bodem.
The tendering procedure aims to conclude an agreement with a contractor for the new construction and conversion of Valkenhuizen swimming pool. The swimming pool consists of a competition pool (16x25m) with a springboard for a 1m.-board, a target group / instruction pool (10x20m), including movable floor.
De aanbestedingsprocedure heeft als doel een overeenkomst te sluiten met een aannemer voor de nieuwbouw en aanheling van zwembad Valkenhuizen. Het zwembad bestaat uit een wedstrijdbassin (16x25m) met springstelling voor een 1 m.-plank, een doelgroepen-/instructiebassin (10x20m), inclusief beweegbare bodem.
The tendering procedure aims to conclude an agreement with a contractor for the new construction and conversion of Valkenhuizen swimming pool. The swimming pool consists of a competition pool (16x25m) with a springboard for a 1m.-board, a target group / instruction pool (10x20m), including movable floor.

Eligibility requirements: Zie aanbestedingsstukken.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-12-23
Buyer: Ville de Brive-la-Gaillarde
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45261000 | 45261420 | 45262500 | 45310000
Estimated value: 4244000 EUR
Submission deadline: 2018-01-22
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Travaux d'entretien et d'aménagement des bâtiments communs a la ville de Brive/CCAS/Communauté agglomeration de Brive
Travaux d'entretien et d'aménagement des bâtiments communs a la ville de Brive / CCAS / Communauté d'agglomeration du bassin de Brive — marches à bons de commande 2018/2021.
/4B Menuiserie bois/PVC/cloisons sèches/faux plafonds/agencement. Bâts sportifs Brive; bâts culturels
L'ensemble des pièces mentionnées à l'article 48 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Références principales du candidat sur les 5 dernières années pour des prestations identiques à celles de la présente consultation.
Une entreprise peut se présenter à l'ensemble des lots mais elle ne pourra pas être titulaire de plus de 2 lots par corps d'état.
Dans l'hypothèse où une entreprise serait la moins-disante sur l'ensemble des 3 lots d'un même corps d'état, elle se verrait attributaire des 2 lots estimés financièrement les plus élevés.
Renseignements complémentaires: les entreprises peuvent télécharger le dossier et remettre leurs plis sur https://marchespublics-brive.omnikles.com.
Renseignements techniques: M. Touroude Jean-François, direction gestion des équipements gestion du patrimoine. Place Jean Charbonnel BP 80433 — 19312 — Brive Cedex — téléphone: +33 555181676 — télécopieur: +33 555181678
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: pas de forme imposée.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Article L. 551-1 du code de justice administrative (référé pré-contractuel jusqu'à la date de signature du marché) ou référé contractuel de l'art, art. R. 551-7 du code de justice administrative pendant 31 jours après la publication de l'avis d'attribution.
Recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif: article R. 421-1 du code de justice administrative (2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée).
Ce recours peut être assorti d'un référé suspension devant le juge des référés du tribunal administratif (article L. 521-1 du code de justice administrative).

Eligibility requirements: Capacités professionnelles, techniques et financières. Attestations d'assurance. Responsabilité civile. L'ensemble des pièces mentionnées à l'article 48 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Imprimé «Déclaration du candidat» rempli et signé (suivant modèle joint au DCE). Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

Award value: 4244000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-12-23
Buyer: Vallentuna kommun
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads | 45233139 | 45233140: Roadway works | 45233141: Road-maintenance work | 45233229
Submission deadline: 2018-02-19
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Delentreprenad 1 avser utförande av gatudrift och löpande underhåll för vägar, gator, gc-vägar, parkeringsplatser samt vägrensslåtter i Vallentuna centralort med Lindholmen enligt kartmaterial.
Anbudsgivare kan lämna anbud på delentreprenad 1 eller delentrepreand 2 eller på båda delentreprenaderna.
Delentreprenad 1 avser utförande av gatudrift och löpande underhåll för vägar, gator, gc-vägar, parkeringsplatser samt vägrensslåtter i Vallentuna centralort med Lindholmen enligt kartmaterial.
Anbudsgivare kan lämna anbud på delentreprenad 1 eller delentrepreand 2 eller på båda delentreprenaderna.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-12-23
Buyer: Provincia di Vicenza
Country: IT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works
Estimated value: 3400000 EUR
Submission deadline: 2018-02-01
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Vi.abilità s.r.l. — Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali SS.PP. Varie aree sud ovest.
Vi.abilità s.r.l. — Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali strade provinciali varie. Aree sud ovest.
La Provincia di Vicenza agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto della società Vi.abilità s.r.l. con sede in Vicenza.
— possesso attestazione SOA, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto.

Eligibility requirements: — iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto della procedura, — possesso attestazione SOA, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto.

Award value: 3400000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-12-23
Buyer: Provincia di Vicenza
Country: IT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works
Estimated value: 2515000 EUR
Submission deadline: 2018-02-01
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Vi.abilità s.r.l. — Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali SS.PP. Varie aree Nord Est.
Vi.abilità s.r.l. — Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali strade provinciali varie. Aree Nord Est.
La Provincia di Vicenza agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto della società Vi.abilità s.r.l. con sede in Vicenza.
— possesso attestazione SOA, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto.

Eligibility requirements: — iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto della procedura, — possesso attestazione SOA, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto.

Award value: 2515000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-12-23
Buyer: Département de la Gironde
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings | 45212422 | 45214200
Estimated value: 17000000 EUR
Submission deadline: 2018-01-31
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Construction du collège Haute Gironde à Marsas — Appel à candidatures en procédure d'appel d'offres restreint avec jury pour la passation d'un marché public global de performance
Passé en application de l'article 34 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 et de l'article 92-iii du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 et en appel d'offres restreint avec jury en application de l'article 25 du décret précité.
Le marché à attribuer comprend la réalisation de travaux qui relèvent de la loi nº 85-704 du 12.7.1985 modifiée, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'appel à candidatures est ouvert aux groupements composés au moins d'un entrepreneur de travaux, d'un architecte ou cabinet d'architectes inscrits à l'ordre des architectes — ou susceptibles de réaliser les services dont la prestation est réservée aux architectes (cf. ci-dessous) et d'un entrepreneur d'exploitation d'installations techniques.
En raison du caractère global du marché public associé à son objet, le groupement candidat doit, par les pièces produites à l'appui de sa candidature, justifier disposer au moins de compétences techniques dans les domaines suivants: voir détail dans le règlement de consultation.
1 — Les articles L. 431-1 et R. 431-1 du code de l'urbanisme, qui réservent l'établissement du projet architectural, tel que défini par les articles L. 431-2 et R. 431-8 à R. 431-12 dudit code, aux architectes au sens de l'article 2 de la loi nº 77-2 du 3.1.1977 modifiée, sur l'architecture. En cas de sous-traitance, le groupement candidat doit respecter, en sus, les dispositions suivantes:
2 — L'article 37 du code de déontologie des architectes, qui interdit la sous-traitance, par les architectes, de l'établissement de tout ou partie dudit projet architectural.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.gironde.fr/
— recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 4.4.2014, Département Tarn-et-Garonne, nº 358994).


Award value: 17000000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-12-23
Buyer: VISESA — Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. — Departamento Técnico
Country: ES
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45211360
Estimated value: 9609417.36 EUR
Submission deadline: 2018-02-12
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Obras de Edificación de 65 VPO En La Parcela N.I.2.2. del Ámbito Área I de Sarratu, Basauri, para VISESA y Ejecución de La Fase 3 del Proyecto de Urbanización para la Junta de Concertación Sarratu
Obras de Edificación de 65 VPO En La Parcela N.I.2.2. Del Ámbito Área I de Sarratu, Basauri, para VISESA y Ejecución de La Fase 3 del Proyecto de Urbanización para la Junta de Concertación Sarratu.
Obras de Edificación de 65 VPO En La Parcela N.I.2.2. Del Ámbito Área I de Sarratu, Basauri, para VISESA.


Award value: 9609417.36
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-12-23
Buyer: Glen Oaks Housing Association
Country: UK
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45421100
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: The key objective of the project is the successful installation of double-glazed windows and balcony doors to circa 500 (no) properties over the 3 year period 2017-2020, meeting any statutory or regulatory requirements. In addition, it is proposed to renew close windows, front and rear close entrance doors and associated door entry systems and close floor coverings at circa 60 closes. During the later phase of the project, it is also proposed to fit external wall insulation. All tenants will remain in place.


Winner: CCG (Scotland) Ltd
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-12-23
Buyer: Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup
Country: DK
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 34922100 | 34992200 | 34993000 | 45111200 | 45200000: Building and civil engineering work
Estimated value: 29367540.5 DKK
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
DP5 (delprojekt 5) dækker færdiggørelsesarbejderne for udearealerne i forbindelse med opførelse af det nye hospital. Opgaven udbydes som begrænset udbud i én samlet storentreprise.
Nærværende storentrepriseudbud omhandler delprojekt 5, DP5-E01, og dækker anlægsgartner- og anlægsarbejder på udearealer for DNV Gødstrup.
Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 02.06.2016 af lov om klagenævnet for udbud, som følger:
Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.


Winner: Barslund A/S
Award value: 29367540.5
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-12-23
Buyer: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45214400 | 45324000 | 45343100
Estimated value: 293395.21 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Das Hauptgebäude der HU wird bei laufendem Betrieb abschnittweise denkmalgerecht instand gesetzt. Wesentlicher Bestandteil der Maßnahme ist die Brandschutzertüchtigung des Gebäudes. Anzubieten sind Trockenbauarbeiten im EG bis DG der Bauteile Nordkopf Ost, Ostflügel und Mitteltrakt Ost.
Wesentliche Leistungen sind Wände, Vorsatzschalen und Unterdecken in Büro- und Besprechungsräumen, Sanitärtrakten, Fluren und Treppenhäusern.
Trockenbauarbeiten, KKE 38391, für Humboldt-Universität zu Berlin, Grundinstandsetzung Hauptgebäude 1.BA
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Im Übrigen sind Verstöße gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen nach Kenntnis gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.
Ein Nachprüfungsantrag ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der zuständigen Vergabekammer zu stellen (§ 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)).
Die o.a. Fristen gelten nicht, wenn der Auftraggeber gemäß § 135 Absatz 1 Nr. 2 GWB den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist.
Setzt sich ein Auftraggeber über die Unwirksamkeit eines geschlossenen Vertrages hinweg, indem er die Informations- und Wartepflicht missachtet (§ 134 GWB) oder ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, kann die Unwirksamkeit nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union (§ 135 GWB).


Winner: SEKA AG
Award value: 293395.21
Number of bids: 7