Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-12-13
Buyer: Repower AG
Country: CH
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45251120: Hydroelectric power station construction work
Submission deadline: 2020-02-10
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung für die Erneuerung KW Robbia sind sämtliche Bauarbeiten für die Erstellung der Überleitung Braita-Ascialikammer, inkl. Kabelrohrblock, Ortsbetonschächte und die Erweiterung der Ascialikammer.
Die nachfolgenden Eignungsnachweise/Bestätigungen sind gemäß den Ausführungen in Dokument B1 (Angebotsformulare) und vorstehender Ziffer 3.7 vorgegeben und müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden. Ansonsten können diese nicht in die Evaluation einbezogen werden.
Zu EK 1: Der Anbieter bzw. die Bietergemeinschaft muss mindestens 2 Referenzen in der Bauausführung, Koordination und logistischen Umsetzung von vergleichbaren Bauprojekten im Leitungs- und Untertagebau im alpinen Hochgebirge vorweisen. Die Referenzen dürfen nicht älter als 10 Jahre sein.
Zu EK 2: Der Anbieter bzw. die Bietergemeinschaft (oder der Subunternehmer) muss mindestens 2 Referenzen in der logistischen Einsetzung einer in der Grössenordnung des ausgeschriebenen Projekts vergleichbaren Materialseilbahn im alpinen Hochgebirge vorweisen. Die Referenzen dürfen nicht älter als 10 Jahre sein.
Die Eignungskriterien bilden die Basis für den Nachweis der technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen
Die Eignung der Anbieter wird auf Grund der Angaben der Anbieter in den Formularen und anhand der Beilagen sowie aufgrund der Referenzen beurteilt. Für Leistungen, welche durch Subunternehmen erbracht werden, sind die geforderten Nachweise für diese Unternehmung/en gesondert einzureichen und die Eignung der beteiligten Unternehmung wird gesondert geprüft. Der Auftraggeber behält sich ausdrücklich das Recht vor, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Nachweise zu verlangen. Anbieter, welche ein Eignungskriterium nicht oder nicht mehr erfüllen, werden von der Teilnahme am Verfahren bzw. der Angebotsevaluation ausgeschlossen.
Das Offertöffnungsprotokoll wird danach allen Anbietern zugestellt. Die Vergabe ist voraussichtlich im April 2020 vorgesehen. Es wird ausdrücklich auf den Vorbehalt unter Ziffer 4.5 a) hingewiesen.
Normpositionen-Katalog (NPK): 111 Regiearbeiten, 112 Prüfungen, 113 Baustelleneinrichtung, 116 Holzen und Roden, 117 Abbrüche und Demontagen, 121 Sichern, unterfangen, verstärken und verschieben, 151 Bauarbeiten für Werkleitungen, 237 Kanalisationen und Entwässerungen, 241 Ortbetonbau, 261 Sprengvortrieb im Fels SPV, 266 Ausbruchsicherungen im Untertagbau.
Geschäftsbedingungen: Gemäß Ziffer 2 der vorgesehenen Werkvertragsurkunde (Dokument C, Entwurf Werkvertrag).
Verhandlungen: Es finden keine Verhandlungen über Preisnachlässe statt (Art. 19 SubG). Siehe zudem die Ausschreibungsunterlagen.
Verfahrensgrundsätze: Der Auftraggeber vergibt Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten.
a) Vorbehalt des Bauherrn: Eine Auftragsvergabe erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Erteilung sämtlicher erforderlichen Bewilligungen und Kredite durch die zuständigen Instanzen. Der Auftraggeber behält sich zudem vor, den Auftrag später als vorgesehen oder Leistungen bzw. Teilleistungen selbst zu erbringen oder anderweitig zu vergeben. Aus Projektgenehmigungsgründen können auch Verzögerungen in der Projektbearbeitung auftreten. Dies berechtigt den Auftragnehmer nicht zu finanziellen Nachforderungen;
b) Vertragsabschluss: Der Auftraggeber wird nach der Auftragsvergabe mit dem berücksichtigten Anbieter einen schriftlichen Vertrag gemäß dem der Ausschreibung beiliegenden Dokument C (Entwurf Werkvertrag) abschließen. Mit Einreichung des Angebotes anerkennt der Anbieter das Vertragsdokument C der Ausschreibungsunterlagen als künftigen Vertragsrahmen. Der Vertragsabschluss steht ebenfalls unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Erteilung sämtlicher erforderlichen Bewilligungen und Kredite durch die zuständigen Instanzen;
f) Präsentation des Angebotes Der Auftraggeber behält sich vor, die Anbieter zu einer Angebotspräsentation einzuladen. Es besteht jedoch kein Anspruch seitens der Anbieter auf einen solchen Termin.