Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2022-07-12
Buyer: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Niederlassung Mitte Zentrale Vergabe
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45000000: Construction work | 45110000 | 45210000: Building construction work | 45230000 | 45300000

Technical requirements: Im Rahmen der Revitalisierung des denkmalgeschützen Jugendstilensembles Sprudelhof Bad Nauheim sollen für die Sanierung des Badehaus 2 verschiedene Bauleistungen
Maßnahmen zur Sanierung des historisch wertvollen Bestandes als auch Maßnahmen zur Errichtung eines Neubaus im
Beginn der Maßnahme stellt der Abbruch und Entsorgung eines eingeschossigen Gebäudes mit Anschluss an umgebende Bebauung, einschl. Fundamente dar. Gebäude als Massivkonstruktion, Wände Mauerwerk, Stützen, Unterzüge, Boden- u. Deckenplatte Eisenbeton. Aushubmaterial belastet, Abbruchmaterial teilweise belastet.
Für die Herrichtung des Badehaus 2 zum Sauna, Wellness, Therapie und Kurmittel betrieb ist geplant u.a. folgende Leistungen in separaten
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-07-12
Buyer: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi c/o https://www.aria.regione.lombardia.it
Country: IT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 13633846.77 EUR
Submission deadline: 2022-09-21
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DI VIA DELLE ORSOLE, 4 – MILANO
Affidamento dei lavori di Riqualificazione dell’Edificio di Via delle Orsole, 4 - Milano per la realizzazione di un nuovo edificio ad uso direzionale con annessi locali commerciali.
La procedura di gara è condotta telematicamente utilizzando il sistema di Regione Lombardia «SinTel» al quale è possibile accedere all’indirizzo: www.aria.regione.lombardia.it. Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente attraverso tale piattaforma. Eventuali chiarimenti sulla procedura di gara devono pervenire entro il 5/09/2022. Sopralluogo obbligatorio da richiedere entro il 29/07/2022. Il responsabile del procedimento è Irene Caramaschi.


Award value: 13633846.77
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-07-12
Buyer: PROMOLOGIS
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 39100000 | 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings
Submission deadline: 2022-09-08
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Travaux de construction de 108 logements collectifs - Relance du lot n°16 Mobilier - 23 avenue Edouard Belin - Ias Aerocampus - 31400 Toulouse
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://ldm.aws-achat.info
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-07-12
Buyer: Administration Communale Käerjeng
Country: LU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 32322000 | 45212000: Construction work for leisure buildings
Submission deadline: 2022-08-09
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
Lot 09 Multimedia Les travaux Fourniture et installation équipements multimedia comprennent : 1 console de mixage audio numérique ; 8 microphones sans fil ; 25 microphones câblés ; 11 haut-parleurs professionnels ; Système de contrôle vidéo avec matrice 4 entrées 2 sortie ; Programmation sur mesure du système ; 1 Console lumière ; 1 Dimmerpack ; 8 moving heads ; 32 spots LED DMX ; Début prévisionnel des travaux : 05.01.2023 Fin prévisionnelle des travaux : 07.04.2023 (réception finale des travaux)
Capacité économique et financière minimale (chiffre d’affaire annuel minimum) : 500.000,00 € HTVA Capacité technique et professionnelle : Effectif des 3 dernières années, liste des travaux durant les 5 dernières années, liste des qualifications du personnel, 3 références dans le domaine avec certificats de bonne exécution Personnel à minima de l’entreprise (effectif minimum) : 5 personnes Retrait du dossier via Portail des Marchés Publics Ouverture des offres via Portail des Marchés Publics Pas de visite des lieux organisée Réception des offres via Portail des Marchés Publics Les travaux Fourniture et installation équipements multimedia comprennent : 1 console de mixage audio numérique ; 8 microphones sans fil ; 25 microphones câblés ; 11 haut-parleurs professionnels ; Système de contrôle vidéo avec matrice 4 entrées 2 sortie ; Programmation sur mesure du système ; 1 Console lumière ; 1 Dimmerpack ; 8 moving heads ; 32 spots LED DMX ; Début prévisionnel des travaux : 05.01.2023 Fin prévisionnelle des travaux : 07.04.2023 (réception finale des travaux)
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-07-12
Buyer: département de Vaucluse
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233141: Road-maintenance work | 45233142: Road-repair work
Estimated value: 22921676 EUR
Submission deadline: 2022-09-13
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: travaux de terrassement et de VRD sur les routes départementales et sur les propriétés gérées par le département de Vaucluse
travaux de terrassement et de VRD sur les routes départementales et sur les propriétés gérées par le département de Vaucluse sur le secteur Cavaillon/Pertuis
travaux de terrassement et de VRD sur les routes départementales et sur les propriétés gérées par le département de Vaucluse sur le secteur d'avignon, Carpentras et Sault
travaux de terrassement et de VRD sur les routes départementales et sur les propriétés gérées par le département de Vaucluse sur le secteur Vaison-La-Romaine - valréas
travaux de terrassement et de VRD sur les routes départementales et sur les propriétés gérées par le département de Vaucluse sur le secteur d'orange - bollène
travaux de terrassement et de VRD sur les routes départementales et sur les propriétés gérées par le département de Vaucluse sur le secteur de l'isle sur la Sorgue - apt
formulaire Dc1 ; copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ; déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
formulaire Dc2 ; déclaration concernant le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles
formulaire Dc2 ; déclaration indiquant les effectifs moyens du candidat ; déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ; liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années
la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur à réaliser la prestation)
clause sociale d'insertion par l'économie - dans un souci de lutte contre l'exclusion, le marché comporte des conditions d'exécution visant à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés d'insertion.

Eligibility requirements: formulaire Dc1 ; copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ; déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner

Award value: 22921676
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-07-12
Buyer: cté d'agglo Valenciennes Métropole
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 32400000 | 34999300 | 45112700 | 45232410 | 45233141: Road-maintenance work
Submission deadline: 2022-08-09
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: le présent marché a pour objet les travaux d'aménagement des espaces publics du quartier Chasse Royale -Phase 2 : Secteurs Nord-Ouest
le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, conformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, de passer sous forme de marchés passés sans publicité ni mise en concurrence des marchés de services ou travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du marché.
dans le cadre de ce marché, Valenciennes Métropole a fait le choix de mobiliser, conformément à l'article L2112-2 du code de la commande publique, une condition d'exécution qui comportera une action d'insertion par l'activité économique obligatoire
le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, conformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, de passer sous forme de marchés passés sans publicité ni mise en concurrence des marchés de services ou travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du marché.
dans le cadre de ce marché, Valenciennes Métropole a fait le choix de mobiliser, conformément à l'article L2112-2 du code de la commande publique, une condition d'exécution qui comportera une action d'insertion par l'activité économique obligatoire
le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, conformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, de passer sous forme de marchés passés sans publicité ni mise en concurrence des marchés de services ou travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du marché.
dans le cadre de ce marché, Valenciennes Métropole a fait le choix de mobiliser, conformément à l'article L2112-2 du code de la commande publique, une condition d'exécution qui comportera une action d'insertion par l'activité économique obligatoire
dans le cadre de ce marché, Valenciennes Métropole a fait le choix de mobiliser, conformément à l'article L2112-2 du code de la commande publique, une condition d'exécution qui comportera une action d'insertion par l'activité économique obligatoire pour les 3 lots

Eligibility requirements: se référer au DCE
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-07-12
Buyer: Gemeente Baarn
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45212000: Construction work for leisure buildings
Submission deadline: 2022-10-03
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
-	De nieuwbouw van een kleine theaterzaal (vlakke vloer), bibliotheekruimten, 	foyervoorzieningen voor publiek en artiesten, multifunctionele zalen en kantoren;
-	Handhaven en renoveren van de huidige grote theaterzaal en uitbreiding van het toneel met 	een omloop;
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-07-12
Buyer: Staatliches Bauamt München 1
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45110000 | 45210000: Building construction work | 45223820 | 45262670
Submission deadline: 2022-07-28
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link https://my.vergabe.bayern.de/eignungskriterien.php?lv_id=231175
Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/231175
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link https://my.vergabe.bayern.de/eignungskriterien.php?lv_id=231175
Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/231175
Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflichtungserklärung“ abzugeben (siehe Teilnahmebedingungen).
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link https://my.vergabe.bayern.de/eignungskriterien.php?lv_id=231175
Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/231175
Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Eligibility requirements: Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link https://my.vergabe.bayern.de/eignungskriterien.php?lv_id=231175 Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/231175
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-07-12
Buyer: Department of Agriculture, Food and the Marine
Country: IE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111210 | 45111211 | 45111212 | 45241000: Harbour construction work | 45241100
Estimated value: 6900000 EUR
Submission deadline: 2022-08-17
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Capital Dredging Works for Ros an Mhíl Deep Water Quay, Ros an Mhíl Fishery Harbour Centre, Co Galway
The proposed contract is to engage in rock blast and dredge works to facilitate the navigation to, and construction of, a new 200m long Deep Water Quay located adjacent to the existing Ros an Mhíl Fishery Harbour Centre, Co. Galway, Ireland.  The Works and Sections of the Works will be constructed within the specified dates.  The Works include drill and blast of an approximate 25,000m³ - 35,000m³ rock (depending on option), dredging in the navigation channel and berthing pocket and follow-on recovery of the blasted materials for re-use as recoverable infill materials for use in the reclamation works behind the new Quay Wall.



Award value: 6900000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-07-12
Buyer: Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45214000: Construction work for education buildings | 45214200 | 45324000 | 45400000 | 45421146
Submission deadline: 2022-08-08
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: - Berufs-/ Haftpflichtversicherungsnachweis mit Angaben der Haftpflichtdeckungshöhen: Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung einer EU – Versicherungsgesellschaft müssen mindestens folgende Deckungssummen für die Dauer des Vertrags einschließlich der Mangelbeseitigungsfrist / Gewährleistungsfrist aufweisen:
- Umsatz Ihres Unternehmens der letzten 3 Kalenderjahre muss pro Jahr mindestens 500.000 Euro betragen.
- Vergleichbare Leistungen (eine Referenzliste) aus den letzten 3 Jahren, mindestens drei vergleichbare
- Gleichwertigkeitsnachweise, Produktdatenblätter, -nachweise oder ähnliches bei unklaren Produktangaben
Auf die Ausschlusswirkung (Präklusion) des § 160 GWB von verspäteten Rügen wird ausdrücklich hingewiesen.

Eligibility requirements: Zur Angebotsabgabe (bis zur Submission) sind folgende Unterlagen/ Nachweise vorzulegen: - die Bietererklärung mit allen erforderlichen Angaben - bei Bietergemeinschaften die Bietergemeinschaftserklärung (Anlage B) Auf Anforderung sind innerhalb von 6 Kalendertagen folgende Unterlagen/Nachweise nachzureichen: - Eintragung ins Berufsregister (z.B. Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder Handelsregisterauszug) - Gewerbeanmeldung - Eintragung/en ins Berufsregister der/s Nachunternehmer/s
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-07-12
Buyer: Gemeinde Bindlach
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 42000000 | 45216000: Construction work for military buildings | 45311200 | 45331000 | 45332400
Estimated value: 1252000 EUR
Submission deadline: 2022-08-10
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на полицията, отбраната, пожарната и аварийната безопасност
Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til ordensmagten eller beredskabstjenester samt militære bygninger
Bauarbeiten an Gebäuden für öffentliche Einrichtungen oder für Not- und Rettungsdienste und an Militärgebäuden
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών δημόσιας τάξης ή έκτακτης ανάγκης και στρατιωτικά κτίρια
Construction work for buildings relating to law and order or emergency services and for military buildings
Trabajos de construcción de edificios relacionados con los servicios de orden público o con los servicios de emergencia y de edificios militares
Lainkäyttöön ja järjestyksenpitoon, hälytyspalveluihin ja sotilaalliseen käyttöön tarkoitettujen rakennusten rakentamistyöt
Travaux de construction de bâtiments destinés aux institutions d'ordre public ou aux services de secours et de bâtiments militaires
Construction work for buildings relating to law and order or emergency services and for military buildings
Građevinski radovi na zgradama vezanim za javni red i mir ili za službe za pomoć u izvanrednim stanjima i vojnim građevinama
Lavori di costruzione di edifici destinati a servizi di ordine pubblico o di emergenza e di edifici militari
Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini relatat mal-liġi, u servizzi taż-żamma ta’ l-ordni jew ta’ emerġenza u ta’ bini militari
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios destinados às forças policiais ou aos serviços de emergência e de edifícios militares
Lucrări de construcţii de clădiri destinate instituţiilor de ordine publică sau serviciilor de urgenţă şi clădiri militare

Eligibility requirements: Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=246320

Award value: 1252000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-07-12
Buyer: Stadt Dorsten
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works | 45262000 | 45340000
Submission deadline: 2022-08-08
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Erdbauarbeiten, Pflasterarbeiten, Stahlbetonarbeiten, Fertigteile liefern und setzen, Treppen und Begrünung
Erdarbeiten ca. 5.500 m³, Pflasterarbeiten ca. 4.600 m², 96 Fertigteile liefern, 150 m³ Stahlbetonarbeiten, 550 lfd. Meter Treppenstufen, Geländer und Handläufe insgesamt ca. 630 m, 420 m Entw.-Ltg., 235 m Drainage, 30 Sitzstufen, 30 Bäume, 980 m² Rasen, 1.500 m² Vegetationsfläche, 14.300 Stauden, 1.300 Blumenzwiebeln
Stadt Dorsten, Ordnungs- und Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle, Kolkstraße 20, 46282 Dorsten, Zimmer 107

Eligibility requirements: Siehe Ausschreibungsunterlagen
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-07-12
Buyer: Südeifelwerke AöR
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09330000: Solar energy | 45315300
Submission deadline: 2022-07-28
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: '- Los 1: PV-Dachanlagen auf Kläranlagenbetriebsgebäude und Pumpwerkgebäude - Los 2: PV-Freiflächenanlagen
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-07-12
Buyer: Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc(ATMB)
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233141: Road-maintenance work | 45233210
Estimated value: 6400000 EUR
Submission deadline: 2022-09-15
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Travaux de réfection des couches de roulement des chaussées Programme 2023 A40 - Section Châtillon / Bellegarde sens 1 & 2
ATMB se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire d'un marché la réalisation de prestations similaires sans publicité préalable et sans mise en concurrence selon la procédure prévue à l'article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique.Le délai de passation de ces marchés est de trois ans à compter de la notification du marché initial.
- une lettre de candidature (type DC1 ou équivalent),- une déclaration sur l'honneur (annexée au RC) attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner à un marché ou règles d'effet équivalentes pour les candidats non établis en France, telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la Commande Publique.
Les voies de recours et les délais sont les suivants:- référé pré-contractuel avant la signature du marché et selon les dispositions des articles L. 1441-1 et L.1441-2 du code de procédure civile,- référé contractuel selon les dispositions des articles L. 1441-1 et L. 1441-3 du code de procédure civile,- recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution.

Eligibility requirements: - une lettre de candidature (type DC1 ou équivalent),- une déclaration sur l'honneur (annexée au RC) attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner à un marché ou règles d'effet équivalentes pour les candidats non établis en France, telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la Commande Publique.

Award value: 6400000