Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-12-21
Buyer: Autobahndirektion Nordbayern Dienststelle Bayreuth
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110
Submission deadline: 2019-01-18
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Erneuerung der Fahrzeugrückhaltesysteme (Stahl) auf ca. 6,2 Kilometern im Mittelstreifen, an den Fahrbahnrändern sowie in der AS Marktredwitz-Nord und der AS Marktredwitz-Süd
Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Eligibility requirements: Siehe Auftragsunterlagen
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-12-21
Buyer: Landschaftsverband Rheinland LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, RBB
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2019-01-29
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: — Wände im Erdgeschoss bis auf den Bereich der Radiologie (Planteil 1) geschlossen und malerfertig gespachtelt,
— Wände im 4. Obergeschoss einseitig beplankt (ohne Dämmung). Abstellstreifen für den Einbau des Estrichs montiert.
— Flurwände im Erdgeschoss geschlossen, nicht verspachtelt die restlichen Trockenbauwände sind einseitig beplankt (ohne Dämmung). Im Laborbereich sind die Wände malerfertig erstellt,
— Flurwände im 1. Obergeschoss zum Teil geschlossen, nicht verspachtelt die restlichen Trockenbauwände sind einseitig beplankt (ohne Dämmung),
Die F0 / F30 / F90 / Brandwände, Vorsatzschalen, Installationswände etc. sind zu komplettieren. Hierbei sind die Anforderungen der jeweiligen Bauteile in Bezug auf Brand u.- Schallschutz zu berücksichtigen.
Nach erfolgter Prüfung der Vorleistungen und Fertigstellung der gesamten Trockenbauleistungen bestätigt der AN, dass er für alle im Zuge seiner Leistungserbringung erstellten sowie für die fortgeführten Trockenbauleistungen die Gewährleistung übernimmt und alle erforderlichen Unterlagen wie Fachunternehmererklärungen, Übereinstimmungserklärungen, Fachbauleitererklärungen, bauaufsichtliche Zulassungen etc. liefert.
Dem AN bleibt es selbst überlassen an wie vielen Stellen er die Trockenbauwände / Vorsatzschalen etc. öffnen will um die Vorleistungen zu prüfen.
Es wird empfohlen vor Abgabe eines Angebotes einen Ortstermin mit der örtlichen Bauleitung zu vereinbaren um den vorhandenen Leistungstand der Trockenbauarbeiten zu beurteilen. Die Vereinbarung eines Ortstermins muss über den Bauherrn erfolgen.
— Die Eintragung in das Berufsregister (z. B. Handwerksrolle, Register der Indusrtie- und Handelskammer bzw.jeweiliges Berufsregister des Landes, in dem der Bieter seinen Sitz hat),
Nach den ab 18.4.2016 anzuwendenen Richtlinien, ist die Anwesenheit der Bieter im Eröffnungstermin bei Offenen Verfahren nicht mehr zulässig.
Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Eligibility requirements: Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: — Die Eintragung in das Berufsregister (z. B. Handwerksrolle, Register der Indusrtie- und Handelskammer bzw.jeweiliges Berufsregister des Landes, in dem der Bieter seinen Sitz hat), — Bescheinigung über die Freistellung vom Steuerabzug bei Bauleistungen nach § 48 b EStG. — Nachweis über das Bestehen einer Haftpflichtversicherung über folgende Mindesdeckungssummen: — für Personenschäden: 1 500 000 EUR, — für Sachschäden: 2 000 000 EUR, — für Vermögensschäden: 25 000 EUR, — folgende Unterlagen nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 VOB/A: a), b), c), d), e), f), — Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt <3 Monate.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-12-21
Buyer: Commune de La Chapelle-en-Serval
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112100 | 45112310 | 45112500 | 45233120: Road construction works
Submission deadline: 2019-01-18
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Réaménagement de trottoirs et stationnement, traitement des entrées charretières en pavés, création d'un giratoire en pavés, création d'une piste cyclable.
Réaménagement de trottoirs et stationnement, traitement des entrées charretières en pavés, création d'une piste cyclable.
Pour la réalisation de prestations similaires au présent marché, il pourra être fait application de l'article 30/-1-7 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-12-21
Buyer: Emschergenossenschaft
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111200 | 45112000 | 45233120: Road construction works
Submission deadline: 2019-01-15
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Die vorliegende Ausschreibung beschreibt die vorlaufende Bauleistung der Solar Thermischen-Trocknung von Schlamm (STT) in Bottrop zur Entfernung des Oberbodens (Wurzelzone) inkl. Herstellung eines Bereitstsellungslagers und einer Zufahrt zum Baugelände der STT sowie einer Baustraße zum Pumpwerk Boye.
— Angebotskalkulation; Formblätter EFB-Preis; Preisblätter 221-222 Nachweise gemäß § 6a EU Nr. 2 a) bis c) VOB/A.
— Bescheinigungen der zuständigen Stellen zu Umständen gemäß § 6b EU VOB/A zum Nachweis des Nichtvorliegens der Ausschlussgründe des § 6e EU VOB/A, soweit hierzu mit Angebotsabgabe nur Eigenerklärungen verlangt wurden.
Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich in elektronischer Form auf der Vergabeplattform www.vergabe.rib.de bis zum Submissionstermin zum Download bereitgestellt. Die Angebotsabgabe ist in elektronischer Form über die Vergabeplattform (www.vergabe.rib.de) gewünscht.
Fragen zum Vergabeverfahren oder zum technischen Inhalt der Unterlagen sind nur digital über die Vergabeplattform zulässig und können bis 6 Tage vor Submissionstermin gestellt werden.

Eligibility requirements: Folgende Nachweise müssen mit Abgabe des Angebotes eingereicht werden: — Eigenerklärung gemäß Ziffer 3.2 des Runderlasses des Innenministeriums, — Angebotskalkulation; Formblätter EFB-Preis; Preisblätter 221-222 Nachweise gemäß § 6a EU Nr. 2 a) bis c) VOB/A. Folgende Nachweise, Erklärungen und Angaben sind nur auf Verlangen der Vergabestelle einzureichen: — Bescheinigungen der zuständigen Stellen zu Umständen gemäß § 6b EU VOB/A zum Nachweis des Nichtvorliegens der Ausschlussgründe des § 6e EU VOB/A, soweit hierzu mit Angebotsabgabe nur Eigenerklärungen verlangt wurden.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-12-21
Buyer: Conseil départemental Haute-Garonne
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44221300 | 44316500 | 45112500 | 45112710 | 45210000: Building construction work
Estimated value: 2202000 EUR
Submission deadline: 2019-01-29
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Ce lot prévoit une tranche optionnelle concernant des garde-corps/toiture. Le délai d'exécution est inclus dans le délai global du lot.
Ce lot prévoit une tranche optionnelle concernant la partie distribution. Le délai d'exécution est inclus dans le délai global du lot.
Qualifications Qualibat ou équivalentes minimales exigées pour tous les lots (cf. Règlement de la consultation)
La consultation est assortie d'une clause sociale au sens de l'article 38 de l'ordonnance marchés publics du 23 juillet 2015. Elle sera appliquée pour les lots 1, 2 et 9. Une offre qui ne satisfait pas à cette obligation sera irrecevable pour non conformité au cahier des charges


Award value: 2202000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-12-21
Buyer: Département de l isere
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44112300 | 45112500 | 45210000: Building construction work | 45223220 | 45223720
Submission deadline: 2019-01-25
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Cette opération consiste à: - reconstruire l'abri à sel du centre d'entretien routier - remplacer la toiture amiantée des garages. - Réaménager et améliorer les performances énergétiques des locaux des agents - réaménager les locaux de rangement - créer des locaux de stockage de matériaux - remplacer les réseaux d'eaux usées et pluviales - remplacer la station à carburants - remplacer les enrobés de la cour - mettre aux normes la fosse d'entretien des véhicules
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le Ccap. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix révisables mensuellement. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info - La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation: A18dcet-Saf2-Ng01 Une visite sur site est préconisée mais facultative, dans les conditions suivantes: Deux dates sont prévues pour des visites communes du site: -le mardi 8 janvier 2019 à 14 00 -le jeudi 17 janvier 2019 à 14 h00 les candidats sont informés que les visites ne sont pas libres, qu'elles sont collectives et qu'ils doivent confirmer leur présence à cette visite facultative au moins 48 h avant la date prévue via une question posée sur la plateforme électronique de dématérialisation, aucune réponse ne sera formulée

Eligibility requirements: Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-12-21
Buyer: Gemeinde Taufkirchen
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45113000 | 45210000: Building construction work | 45214000: Construction work for education buildings | 45214200 | 45214210
Submission deadline: 2019-01-15
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Eigenerklärung zum Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er die Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen (Der Bieter muss einen Jahresumsatz von mindestens 300 000 EUR für vergleichbare Leistungen vorweisen können). Die Eigenerklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen wird durch die Unterschrift des Angebotes mit abgegeben. Sofern Bietergemeinschaften gebildet werden sollen, sind die oben aufgeführten Angaben und Formalitäten von jedem Mitglied zu erbringen. Dabei können Die Mindestanforderungen gemeinsam erfüllt werden.
Angabe von mindestens 3 aussagekräftigen Referenzen über vergleichbare Leistungen in den letzten 3 Jahren. Mit dem Angebot sind für die Beurteilung der Eignung vorzulegen: Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit nach § 6a EU VOB/A.
Bietergemeinschaften mit gesamtschuldnerischer Haftung jedes einzelnen Bietergemeinschaftsmitgliedes für die Gesamtbaumaßnahme werden zugelassen.
Bieter oder ihre Bevollmächtigten dürfen während der Öffnung der Angebote nicht anwesend sein. Gemäß VOB/A § 14 EU Absatz 6 werden die Bieter unverzüglich nach der erfolgten Submission über die Ergebnisse informiert (Fax / E-Mail).
Die Vergabeunterlagen stehen unentgeltlich, uneingeschränkt und vollständig bei dem Bayerischen Staatsanzeiger Online System in digitaler Form zur Verfügung und sind unter folgendem Link zu beziehen: http://www.staatsanzeiger-eservices.de/eu.html
Die Vergabeunterlagen können ebenfalls bei der Vergabestelle (vergabestelle@hitzler-ingenieure.de) angefordert werden.
Bieteranfragen werden bis spätestens fünf Kalendertage vor Angebotseröffnung (Submission) über die Kontaktstelle (vergabestelle@hitzler-ingenieure.de) beantwortet.
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Fristen gem. § 160 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-12-21
Buyer: Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)
Country: UK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45223810
Submission deadline: 2019-01-30
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: RFT for the Provision of Design and Construction Services for a prefabricated building for the Australian Embassy Rabat
The Commonwealth of Australia, represented by the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), has released a Request for Tender for Design and Construct Contractor for the construction of the Australian Embassy in Rabat, Morocco.
The Contractor will be expected to deliver a prefabricated Australian Embassy building of approximately 410 sqm in size in Rabat, Morocco.
Contractors having the capability, licenses and relevant construction experience on similar projects are encouraged to tender. The terms and conditions of the invitation, together with a description of the services sought, are set out in the Request for Tender (RFT) documentation available only from the Australian Government procurement website, AusTender, https://www.tenders.gov.au/. To obtain access to the RFT documentation, interested parties must register on AusTender.
Tenderers are to note that emailed, faxed or late responses will not be accepted. Tenders must be submitted electronically via AusTender by the closing time specified in the RFT.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-12-21
Buyer: Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 34
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2019-01-08
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Auf das allfällige Erfordernis einer behördlichen Entscheidung für die Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in Österreich sowie auf die Verpflichtung gemäß §§ 21 bzw. 194 des Bundesvergabegesetzes 2018 wird ausdrücklich hingewiesen. §§ 21 bzw. 194 des Bundesvergabegesetzes 2018 verpflichtet Bewerber oder Bieter, die im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder in der Schweiz ansässig sind und die für die Ausübung einer Tätigkeit in Österreich eine behördliche Entscheidung betreffend ihre Berufsqualifikation einholen müssen, ein darauf gerichtetes Verfahren möglichst umgehend, jedenfalls aber vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten. Für reglementierte Gewerbe (§ 94 der Gewerbeordnung 1994) wird diesbezüglich auf die §§ 373a bis 373e der Gewerbeordnung 1994 hingewiesen.

Eligibility requirements: Auf das allfällige Erfordernis einer behördlichen Entscheidung für die Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in Österreich sowie auf die Verpflichtung gemäß §§ 21 bzw. 194 des Bundesvergabegesetzes 2018 wird ausdrücklich hingewiesen. §§ 21 bzw. 194 des Bundesvergabegesetzes 2018 verpflichtet Bewerber oder Bieter, die im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder in der Schweiz ansässig sind und die für die Ausübung einer Tätigkeit in Österreich eine behördliche Entscheidung betreffend ihre Berufsqualifikation einholen müssen, ein darauf gerichtetes Verfahren möglichst umgehend, jedenfalls aber vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten. Für reglementierte Gewerbe (§ 94 der Gewerbeordnung 1994) wird diesbezüglich auf die §§ 373a bis 373e der Gewerbeordnung 1994 hingewiesen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-12-21
Buyer: Conseil général de l'Eure
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works
Submission deadline: 2019-01-31
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Route départementale 675 — déviation nord-ouest de Bourg-Achard — Commune de Bourg-Achard et Bouquetot
La présente consultation concerne la déviation nord-ouest de Bourg-Achard - rD 675 sur les communes de Bourg-Achard et Bouquetot. Les travaux comportent une (1) tranche ferme et trois (3) tranches optionnelles définies comme suit: - tranche ferme: Aménagement d'un giratoire RD 675-rd144-vc54. - Tranche optionnelle no 1: Aménagement d'un giratoire avec la Vc4 et raccordement à la rue Fernand Lefée. - Tranche optionnelle no 2: Aménagement d'une voie nouvelle "Terrassement, assainissement et couche de forme". - Tranche optionnelle no 3: Aménagement d'une voie nouvelle "Structure de chaussée". Chaque tranche optionnelle fera l'objet d'une décision du pouvoir adjudicateur prescrivant son commencement qui sera notifié par ordre de service. Les délais d'affermissement des tranches optionnelles sont les suivants: - tranche optionnelle no 1: seize (16) mois. - Tranche optionnelle no 2: vingt-huit (28) mois. - Tranche optionnelle no 3: quarante-quatre (44) mois
Route départementale 675 - déviation nord-ouest de Bourg-Achard - commune de Bourg-Achard et Bouquetot
La tranche ferme devra exécutée dans un délai de quatre mois et demi (4,5). La tranche optionnelle no 1 devra être exécutée dans un délai global de quatre (4) mois. La tranche optionnelle no 2 devra être exécutée dans un délai global de cinq (5) mois. La tranche optionnelle no 3 devra être exécutée dans un délai global de deux (2) mois
Une déclaration sur l'honneur de ne pas faire l'objet d'une interdiction de soumissionner au regard de l'article 45 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015; Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s) à cet effet (document à fournir par tous les membres d'un groupement concernés); Une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants (ou formulaire Dc1 disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics, rubrique: formulaires)
Une déclaration indiquant l'outillage, le nombre et le type de véhicules et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation des prestations de marchés de même nature; La liste des principaux travaux similaires en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant pour chacune de ces réalisations la nature et l'étendue des travaux exécutés, le montant, la date et le destinataire public ou privé. Des certificats de qualifications professionnelles. Le pouvoir adjudicateur dans ce cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-12-21
Buyer: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110
Submission deadline: 2019-01-28
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Die vom Auftraggeber verlangten Nachweise gem. §§ 80 ff BVergG sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen. Auf die Bestimmungen des § 21 BVergG wird ausdrücklich hingewiesen. Nationale Erkennungsnummer: [L-663031-8c19]
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-12-21
Buyer: Stockholms stad, Exploateringskontoret
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112000 | 45231000 | 45231100 | 45233100: Construction work for highways | 45233120: Road construction works
Submission deadline: 2019-02-14
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Entreprenadens omfattning är arbetsgator och ledningsarbeten på tunnlarna i Hagastaden. Uppfyllnaden i denna entreprenad är om drygt 50 000 kubikmeter och innefattar såväl vanliga fyllnadsmassor som lättfyllnad.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-12-21
Buyer: Staatl. Bauamt Krumbach (Schwaben)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45221111 | 45233100: Construction work for highways | 45233120: Road construction works
Submission deadline: 2019-02-07
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Der gegenständliche Auftrag umfasst die Bauleistungen für den Neubau der Straßenbrücke BW 0-5, Brücke St 2021 über die B 10 bei Finningen im Landkreis Neu-Ulm.
Bauart: einfeldriger Stahlverbundrahmen; Gründung auf Großbohrpfählen DN 150; Stützweite 49,14 m; Kreuzungswinkel 88,00 gon; Breite zw. den Geländern 13,30 m; Länge VFT-Träger 34,73 m (5 Stck.); Brückenfläche 654 m
780 m³ Boden lösen, Baugrubenaushub; 8 600 m³ Bauwerkshinterfüllung, Boden liefern; 240 m Ortbetonbohrpfähle DN 150; 1 230 m³ Stahlbeton Pfahlkopfplatten, Widerlager, Überbauvoute; 5 St. VFT-Träger; 80 m³ Stahlbeton Kappen; 30 m³ Stahlbeton Schleppplatten; 240 t Betonstahl B500B; 750 m
— der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe,
— der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Eligibility requirements: Siehe Auftragsunterlagen