Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-03-05
Buyer: Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2019-04-05
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Budowa osiedla zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Franciszkańskiej w Nysie
„Budowa osiedla zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Franciszkańskiej w Nysie”:
— roboty przygotowawcze placu budowy (zgłoszenia, oznakowanie i ogrodzenie placu budowy, organizacja ruchu, wycinka drzew, wszelkie uzgodnienia),
— kompleksowa budowa trzech bloków mieszkalnych wielorodzinnych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową,
— wykonanie prac w zakresie ochrony ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną, włącznie z ekspertyzą ochrony ppoż. i wszelkimi uzgodnieniami,
— wyposażenie budynków oraz terenu objętego inwestycją we wszystkie niezbędne urządzenia ochrony ppoż,
— zagospodarowanie terenu, w tym: drogi, chodniki, parkingi, zieleń, place zabaw, mała architektura, miejsca składowania odpadów segregowanych, oświetlenie drogowe, oznakowanie,
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.
a) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia minimum 14 000 000,00 PLN
b) wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 9 300 000,00 PLN
c) wykaże się wskaźnikiem szybkiej płynności finansowej za rok 2018 w wysokości nie mniejszej niż 1,2. (wskaźnik liczony jako majątek obrotowy minus zapasy minus rozliczenia międzyokresowe czynne dzielone przez zobowiązania krótkoterminowe).
d) wykaże się wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej za rok 2018 w wysokości nie mniejszej niż 1,2. (wskaźnik liczony jako iloraz aktywów bieżących (obrotowych)
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej jedną budowę budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości minimum 14 000 000,00 PLN brutto
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-03-05
Buyer: Département de Maine-et-Loire
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works
Submission deadline: 2019-04-02
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Il est proposé une période de préparation de 3 semaines à compter de la date de notification du marché.
Le délai maximum des travaux est fixé à 20 semaines. Le soumissionnaire peut proposer une réduction de délai.
Le candidat produit une lettre de candidature (formulaire DC1) avec une déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 45 de l'ordonnance du 23.7.2015.
Le candidat produit une déclaration (formulaire DC2) avec mention du chiffre d'affaires global et du chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, sur les 3 derniers exercices disponibles.
— une déclaration indiquant ses effectifs moyens annuels et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années,
— une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont il dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— une liste de travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants,
— des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants, ou autres preuves de la capacité du candidat. La preuve de la capacité est apportée par tout moyen, notamment des certificats d'identité professionnelle ou des références de prestations attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser les prestations pour lesquelles il se porte candidat.
Les date et heure sont mentionnées à titre indicatif. La séance d'ouverture des offres n'est pas publique.
— candidat se trouvant dans un des cas d'interdiction de soumissionner prévus par les articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015,
— production de faux renseignements ou documents. Date prévisionnelle de démarrage de la période de préparation: 15.5.2019. Date prévisionnelle de démarrage des travaux: 17.6.2019.

Eligibility requirements: Le candidat produit une lettre de candidature (formulaire DC1) avec une déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 45 de l'ordonnance du 23.7.2015.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-03-05
Buyer: Département du Calvados
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works
Submission deadline: 2019-04-01
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: RD 91a — 261b — Soumont-Saint-Quentin — aménagement de sécurité en traverse d'agglomération secteurs 2 et 3 — 2018afa181
RD 91a — 261b — Soumont-Saint-Quentin — aménagement de sécurité en traverse d'agglomération secteurs 2 et 3 — 2018afa181.
Les travaux concernent l'aménagement de sécurité en traverse d'agglomération de Soumont-Saint-Quentin. Les travaux consistent:
— a améliorer la perception de l'entrée de ville par l'aménagement d'une porte d'entrée d'agglomération,
— à améliorer la gestion des eaux pluviales par la pose de bordures et caniveaux, y compris la création de réseaux pluviaux,
—— le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015 relative aux marchés publics.
— formulaire DC1 ou équivalent: lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants,
Caractéristiques des prix: prix unitaires. Modalités de variation des prix: pour le dép: révision mensuelle. Pour la CNE: actualisables. Modalité de règlement des comptes: via un système de gestion informatique des marchés. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements: ressources propres. Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Délai d'exécution pour le département et la commune:
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à R. 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché,
— recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat: délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Le tribunal administratif peut être saisi par voie électronique via l'application informatique télérecours citoyens accessible sur le site internet www.télérecours.fr

Eligibility requirements: Redressement judiciaire: — le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire, — déclaration sur l'honneur: —— le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015 relative aux marchés publics. — formulaire DC1 ou équivalent: lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants, — formulaire DC2 ou équivalent: déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-03-05
Buyer: Aquitanis
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2019-03-22
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Travaux TCE 2017 sur 8 logements individuels — diffus Aquitanis — lot menuiseries extérieures — relance
Travaux TCE 2017 sur 8 logements individuels — diffus Aquitanis — lot menuiseries extérieures — relance.
Les candidats produiront en sus des DC1, DC2 et Kbis, tout document à leur convenance pour justifier de leurs capacités professionnelles et financières et notamment leur chiffre d'affaires réalisé au cours des 3 dernières années ainsi que l'effectif moyen annuel sur la même période et l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
La présente consultation est passée en application de l'article 27 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Les offres devront être obligatoirement dématérialisées et déposées via la plate-forme http://aquitanis.e-marchespublics.com
Les travaux feront l'objet des garanties biennales et/ou décennales conformément à la réglementation (code civil). Garantie de parfait achèvement de 1 an.
Ressources propres et extérieures publiques et privées(subvention et emprunt). Paiement à 30 jours par virement.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire d'un marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus.
— soit référé précontractuel introduit préalablement à la signature du marché conformément aux délais et aux dispositions de l'article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative),
— soit référé contractuel introduit dans un délai de 1 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution au JOUE conformément aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative,
— soit recours pour excès de pouvoir introduit dans le délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision contestée,
— soit recours de pleine juridiction par tout candidat évincé, contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses qui en soient divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires: 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du dit contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

Eligibility requirements: Extrait K-bis.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-03-05
Buyer: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.
Country: IT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways
Estimated value: 17733257.19 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Aga gara 17/18 lavori di costruzione corsia di emergenza sull’autostrada A4 in corrispondenza del cavalcaferrovia MI–VE al km 292+200 (ex 74+499)
Aga gara 17/18: lavori di costruzione corsia di emergenza sull’autostrada A4 in corrispondenza del cavalcaferrovia MI–VE al km 292+200 (ex 74+499).



Winner: R.T.I. Brunelli Placido Franco S.r.l. + Gheller S.r.l. – Via Mire 2 – 37028 Roverè Veronese (VR) – ITALIA
Award value: 17733257.19
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-03-05
Buyer: Uppsala Kommuns Fastighets AB
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45213100 | 45213150 | 45214000: Construction work for education buildings
Estimated value: 30000000 SEK
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Aktuella objekt är belägna i befintlig byggnad i norra delen av Gottsunda centrum i Uppsala, som en del av fastigheten Gottsunda 34:2. Upphandlingen avser hyresgästanpassning av befintliga våningsplan 5 & 6. Verksamheter på hela plan 4 och butiker i markplan (plan 2) kommer bedriva sin verksamhet under hela entreprenadtiden. Samtliga entréer i markplan skall vara öppna under ombyggnationen.



Winner: Österling Bygg Aktiebolag
Award value: 30000000
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-03-05
Buyer: Municipiul Timișoara
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45214000: Construction work for education buildings
Estimated value: 281942.24 RON
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Execuția lucrărilor pentru obiectivul „Reabilitare termică prin montare de termosistem pe faţada Grădiniței P.P. 11, Str. Versului nr. 2”, cod unic de identificare 14756536_2018_PAAPD 1040865
In baza contractului, se vor executa lucrări aferente obiectivului de investiţie „Reabilitare termica prin montare de termosistem pe faţada Grădinitei P.P, 11, Str. Versului nr. 2” — cod unic de identificare 14756536_2018_PAAPD 1040865, astfel cum sunt acestea impuse in Caietul de sarcini.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
În baza contractului care se va încheia, se vor executa lucrări aferente obiectivului de investiţie „Reabilitare termica prin montare de termosistem pe faţada Grădinitei P.P. 11, Str. Versului nr. 2” cu respectarea AC nr. 460/4.4.2018 şi a proiectului tehnic. Se vor executa lucrări de reabilitare termica a şcolii prin realizarea de lucrari de termosistem din placi de polistiren expandat cu grosime variabila si vopsele decorative in campul fatadelor, impreuna cu alte lucrari, astfel cum sunt acestea impuse in caietul de sarcini.
Contracte de execuţie lucrări pentru obiectivul „Reabilitare termică prin montare de termosistem pe faţada Grădiniței P.P. 11, Str. Versului nr. 2”


Winner: Prisacariu Build&Construct S.R.L.
Award value: 281942.24
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-03-05
Buyer: Commune de Puget-sur-Argens
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Des travaux d'entretien et de renforcement de la voirie et du réseau pluvial sur le territoire de la commune.
Dans le cas où le montant maximum serait atteint, la commune à la possibilité de reconduire sans délai, le marché pour 1 an, sans qu'il soit besoin d'attendre la fin de la période en cours.
— soit par référé précontractuel conformément aux dispositions de l'article L. 551-1 du CJA, avant la date de signature du contrat,
— soit par requête introductive d'instance dans les formes prévues à l'article R. 411-1 du CJA et dans le délai de 2 mois à compter de la date de parution de l'avis d'attribution du marché.


Winner: Colas Midi Méditerranée
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-03-05
Buyer: Кметът на община град Добрич
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 45000000: Construction work | 71300000 | 71315000: Building services | 71500000
Estimated value: 556500 BGN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: „Изпълнение на инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община град Добрич, сграда с административен адрес ж.к. „Дружба“, блок 5“
9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация.
При изпълнение на поръчката следва да се извърши изпълнение на инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община град Добрич съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за обекта с РЗП 4 123,64 кв. м.
С решение № Р-81/7.10.2017 г. на кмета на община град Добрич е открита „открита“ процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община град Добрич по обособени позиции“, включваща 20 обособени позиции. В предмета на цитираната обществена поръчка е включена и обособена позиция № 13 „Изпълнение на инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, на сграда с административен адрес: ж.к. „Дружба“, блок 5“. С решение №Р-59/31.8.2018 г. на кмета на община град Добрич процедурата за възлагане на обществена поръчка в частта по обособена позиция № 13 е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗОП във връзка с §2, т. 25 ДР ЗОП, а именно поради обстоятелството, че всички представени оферти са неподходящи. За обособената позиция са представени общо 2 оферти, като видно от част III на цитираното решение представените оферти са отстранени на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП поради несъответствие с предварително обявените условия на поръчката. Съобразно легалната дефиниция, предоставена в §2, т. 25 от ДР на ЗОП, така депозираните оферти са неподходящи и за възложителя възниква императивното задължение да преустанови възлагателната процедура. Решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила. Налице са всички кумулативно изискуеми предпоставки за приложението на чл. 79, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.


Winner: ДЗЗД „Добруджа Билдинг — Линк“
Award value: 556500
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-03-05
Buyer: Conseil départemental du Cher
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233141: Road-maintenance work
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Marché de travaux de chaussée et prestations annexes sur diverses routes départementales produits hydrocarbonés à chaud
Marché de travaux de chaussée et prestations annexes sur diverses routes départementales produits hydrocarbonés à chaud 4 lots géographiques lieu(x) d'exécution:
1.2 — mode de passation la procédure de passation utilisée est: l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles 12, 25-I.1º et 67 à 68, 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Il s'agit d'un accord-cadre mono-attributaire avec un montant minimum annuel par lot de 400 000 EUR HT et sans montant maximum.
— l'installation et le réglage du poste d'enrobage équipé d'un point bascule et d'un laboratoire de contrôle,
— les travaux préparatoires qui doivent être terminés avant l'ouverture du chantier de répandage et notamment si nécessaire: démolition de chaussées; ...
— l'installation et le réglage du poste d'enrobage équipé d'un point bascule et d'un laboratoire de contrôle,
— les travaux préparatoires qui doivent être terminés avant l'ouverture du chantier de répandage et notamment si nécessaire: démolition de chaussées; ...
— l'installation et le réglage du poste d'enrobage équipé d'un point bascule et d'un laboratoire de contrôle,
— les travaux préparatoires qui doivent être terminés avant l'ouverture du chantier de répandage et notamment si nécessaire: démolition de chaussées; ...
— l'installation et le réglage du poste d'enrobage équipé d'un point bascule et d'un laboratoire de contrôle,
— les travaux préparatoires qui doivent être terminés avant l'ouverture du chantier de répandage et notamment si nécessaire: démolition de chaussées; ...
Accords-cadres à bons de commandes pour un montant minimum annuel de 400 000,00 EUR HT par lot et sans montant maximum. Période initiale d'1 an reconductible 3 fois. Les montants indiqués sur cet avis correspondent aux montants des DQE. Date de signature du pouvoir adjudicateur: 25.2.2019 date de dépôt au contrôle de légalité: 26.2.2019 dates de notification: pour les lots nº 1, 2 et 3: 26.2.2019 et pour le lot nº 4: 27.2.2019.


Winner: SAS Axiroute
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-03-05
Buyer: Stockholms stad, Exploateringskontoret
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112000 | 45231000 | 45231100 | 45233100: Construction work for highways | 45233120: Road construction works
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Entreprenadens omfattning är arbetsgator och ledningsarbeten på tunnlarna i Hagastaden. Uppfyllnaden i denna entreprenad är om drygt 50 000 kubikmeter och innefattar såväl vanliga fyllnadsmassor som lättfyllnad.



Winner: Aktiebolaget Frijo
Number of bids: 6
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-03-05
Buyer: Středočeský kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45111100 | 45111200
Submission deadline: 2019-04-10
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Jedná se o pozemní komunikaci II. třídy, v extravilánu mezi městem Lysá nad Labem a obcí Starý Vestec. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní tak autobusovou a nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje a hrboly. Jde o část pozemní komunikace II/272 od km 8,160, křižovatky s II/611 u Starého Vestce do křižovatky v pokračování úseku na 272h ke křižovatce II/331 u Litole. Délka úseku 5,100 km. Součástí rekonstrukce je i oprava mostu ev. č. 272-004 přes Labe za obcí Litol.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-03-05
Buyer: Středočeský kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45111100 | 45111200
Submission deadline: 2019-04-09
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Předmětem stavby je rekonstrukce pozemní komunikace 2. třídy č. II/191 v úseku mezi provozním staničením km 0,833 a km 11,595, tj. mezi městem Rožmitál pod Třemšínem (křižovatka ulic Tyršova a Nádražní) a hranicí Středočeského a Plzeňského kraje. Součástí stavby je také rekonstrukce 2 mostů na trase, mostu č. 191-002 o délce 4,2 m a 191-003 o délce 3,5 m. Stavba je plánována jako trvalá dopravní stavba. Úprava začíná před mostem č. 191-002 v intravilánu Rožmitálu pod Třemšínem, kde je průtah silnice II/191 veden Tyršovou ulicí. Silnice II/191 dále pokračuje extravilánem s výjimkami průtahů částí města Rožmitálu p. T. Voltuší a osadami Roželov a Mýta.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-03-05
Buyer: Česká republika - Ministerstvo financí
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44212120 | 45112000 | 45241100 | 45243000: Coastal-defence works
Submission deadline: 2019-03-26
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je realizace opatření (stavebních objektů) v lokalitě Hlučínského jezera a jeho okolí, jejichž cílem je zejm. zajištění protipovodňové ochrany řešeného území a s tím související zajištění ochrany osob a majetku, to vše s dopadem rovněž na ostravskou aglomeraci, a jeho vyčlenění z aktivní zóny záplavového území.