Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-03-26
Buyer: DRK-Kliniken Nordhessen GGmbH
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2021-04-28
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Abbruch- und Umbauarbeiten: Baustelleneinrichtung, Abbruch- und Umbauarbeiten, Putz- und Estricharbeiten, Stahlbauarbeiten nach DIN 18335, Tagelohnarbeiten.
Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen. Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB)

Eligibility requirements: Siehe Vorbemerkungen/Vergabeunterlagen
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-03-26
Buyer: Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 50000000 | 71334000 | 71631000
Estimated value: 42000000 EUR
Submission deadline: 2021-05-13
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Het doel van Directie Parkeren is om een externe partij in te zetten om deze Objecten op minimaal conditiescore 3 van NEN 2767 te onderhouden en hier een verplichting voor in de markt te zetten.
Na de initiële contractperiode is er de mogelijkheid om de opdracht nog twee maal te verlengen met respectievelijk drie en twee jaar.

Eligibility requirements: Hiervoor wordt u verwezen naar de inschrijfleidraad in Negometrix.

Award value: 42000000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-03-26
Buyer: Agentschap Facilitair Bedrijf
Country: BE
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2021-04-27
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 2021/HFB/MPMO/ 74659 - Campus De Hutten - Afbraak, renovatie van de niet-gerenoveerde vleugels van het hoofdgebouw en uitbreiding van de campus
2021/HFB/MPMO/ 74659 - Campus De Hutten - Afbraak, renovatie van de niet-gerenoveerde vleugels van het hoofdgebouw en uitbreiding van de campus.
Afbraak, renovatie van de niet-gerenoveerde vleugels van het hoofdgebouw en uitbreiding van de campus.
De aanbestedende overheid heeft op basis van artikel 79 Wet Overheidsopdrachten het recht om het aantal geselecteerde kandidaten te beperken tot vijf, voor zover er voldoende geschikte kandidaten zijn.
De aanvang van de bouwteamfase, waarbij de door de aanbestedende overheid gekozen aannemer voor de opdracht voor werken ook zal betrokken zijn, is voorzien begin 2022 zodat najaar 2022 kan gestart worden met de uitvoering van de werken. Het einde van werken is voorzien in najaar 2026.
Deze planning is louter indicatief en zal uitgebreider worden toegelicht in het bestek. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om in het bestek af te wijken van de hier vermelde planning. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om in een latere fase van de plaatsingsprocedure een maximale bouwtijd voorop te stellen.
De definitieve uitvoeringstermijn zal vervolgens op bindende wijze worden vastgelegd in de met de gekozen inschrijver gesloten bouwteamovereenkomst.
De aanbestedende overheid heeft de mogelijkheid om de onderhandelingen te laten verlopen in opeenvolgende fasen, zodat het aantal inschrijvers waarmee de aanbestedende overheid onderhandelt wordt beperkt door toepassing van de gunningscriteria.
Deze bepalingen zullen in de tweede stap van de plaatsingsprocedure uitgebreider weergegeven worden in het bestek.
De aanbestedende overheid neemt aan dat, met het oog op de uitvoering van de aannemingswerken een erkenning in klasse 8 zal vereist zijn.
De aanvragen tot deelneming moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/, een elektronische platform in de zin van art. 14, § 7 van de Wet Overheidsopdrachten.
Meer informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 027408000.

Eligibility requirements: Zie selectieleidraad.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-03-26
Buyer: Lejonfastigheter AB
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45214210
Estimated value: 113949000 SEK
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Översiktlig beskrivning av verksamheten: Vidingsjöskolan är en grundskola belägen i Vidingsjö i södra Linköping. På skolan förekommer skolverksamhet från förskoleklass till år 6. Skolans befintliga hus är uppförda 1968 med tillskott av 4 paviljonger under 90-talet. Ytan uppgår idag till ca 4 000 kvm BTA och består av 7 huskroppar (AB, C, D samt 4 tillfälliga paviljonger (G+H samt F+E).
I entreprenaden ingår rivning av Hus G, H, E, F och C samt nybyggnad av hus K och tillbyggnad samt ombyggnad av hus D och A. Eventuella åtgärder med hus B ligger som optioner i två alternativa utföranden och kan komma att avropas under entreprenadtiden. Skolgården ska anpassas efter nya byggnader samt kompletteras efter rivna byggnader. Då verksamheten kommer vara i drift under entreprenadtiden krävs att entreprenaden utförs i huvvuddelar (etapper) samt att det under entreprenadtiden anordnas ett provisoriskt mottagningskök och matsal i hus C.
Översiktlig beskrivning av verksamheten: Vidingsjöskolan är en grundskola belägen i Vidingsjö i södra Linköping. På skolan förekommer skolverksamhet från förskoleklass till år 6. Skolans befintliga hus är uppförda 1968 med tillskott av 4 paviljonger under 90-talet. Ytan uppgår idag till ca 4 000 kvm BTA och består av 7 huskroppar (AB, C, D samt 4 tillfälliga paviljonger (G+H samt F+E).
I entreprenaden ingår rivning av Hus G, H, E, F och C samt nybyggnad av hus K och tillbyggnad samt ombyggnad av hus D och A. Eventuella åtgärder med hus B ligger som optioner i två alternativa utföranden och kan komma att avropas under entreprenadtiden. Skolgården ska anpassas efter nya byggnader samt kompletteras efter rivna byggnader. Då verksamheten kommer vara i drift under entreprenadtiden krävs att entreprenaden utförs i huvvuddelar (etapper) samt att det under entreprenadtiden anordnas ett provisoriskt mottagningskök och matsal i hus C.


Winner: Teknikbyggarna i Linköping AB
Award value: 113949000
Number of bids: 8
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-03-26
Buyer: Västerås kommun
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Västerås stad beslutar härmed att upphandlingen av Mark- och anläggningsarbeten inom Västerås kommun med dnr FN 2020/00282-2.6.1 ska avbrytas och att upphandlingen ska göras om.
Under anbudsutvärderingen -prövningen har det uppdagats att det förekommer felaktigheter och brister i utvärderingsmodellen.
Felen beror på att volymerna och á-priserna är felformulerade och är därmed inte tillräckligt kalkylerbara och transparanta.
Utvärderingsmodellen medför att det inte går att jämföra anbuden på ett korrekt sätt och utgör därmed sakliga skäl att avbryta upphandlingen.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-03-26
Buyer: Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Country: IT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45243000: Coastal-defence works | 71322000: Civil engineering design services
Estimated value: 5813147.55 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: ME_17833_Santa_Teresa_di_Riva — appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione degli «Interventi integrati per la protezione litorali in erosione nel Comune di S. T. Riva»
ME_17833_Santa_Teresa_di_Riva (ME) — appalto integrato di lavori e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione degli «Interventi integrati per la protezione dei litorali in erosione nel Comune di Santa Teresa di Riva» — codice ReNDiS 19IR528/G1 — codice Caronte SI_1_17833. CUP J99D16002730001 — CIG 81368358A7.
ME_17833_Santa_Teresa_di_Riva (ME) — appalto integrato di lavori e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione degli «Interventi integrati per la protezione dei litorali in erosione nel Comune di Santa Teresa di Riva» — codice ReNDiS 19IR528/G1 — codice Caronte SI_1_17833. CUP J99D16002730001 — CIG 81368358A7. Realizzazione di opere di difesa costiera tramite: realizzazione di n. 14 pennelli in massi naturali di natura lavica; ripascimento emerso e sommerso del litorale nei tratti intermedi tra i vari pennelli mediante la realizzazione di barre soffolte. Si prevede l’utilizzo di sedimenti compatibili con le sabbie in situ.
ME_17833_Santa_Teresa_di_Riva-Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione degli «Interventi integrati per la protezione litorali in erosione nel Comune di S. T. Riva».


Winner: Consorzio Ciro Menotti Scpa
Award value: 5813147.55
Number of bids: 12
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-03-26
Buyer: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112710 | 45230000 | 45231300 | 45232130 | 45232310
Estimated value: 21637203.21 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch
Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, αυτοκινητόδρομους, οδούς, αεροδρόμια και σιδηρόδρομους· εργασίες διάστρωσης
Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación
Torujuhtmete, side- ja elektriliinide, maanteede, teede, lennuväljade ja raudteede ehitustööd; pinnakattetööd
Putkijohtojen, tietoliikenne- ja voimalinjojen, teiden, lentokenttien ja rautateiden rakentamistyöt; maanpinnoitus
Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i energetskim vodovima, autoputovima, cestama, uzletištima i željezničkim prugama; radovi na niveliranju
Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento
Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų, greitkelių, kelių, aerodromų ir geležinkelių statybos darbai; paviršių lyginimo darbai


Winner: Eurovia Polska S.A., ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Polska
Award value: 21637203.21
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-03-26
Buyer: ProPotsdam GmbH
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31200000 | 31211000 | 32521000 | 44115220 | 44163120
Estimated value: 2227321.38 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Trabajos de instalación eléctrica de equipos de calefacción y otros equipos eléctricos para edificios
Heinrich-Mann-Allee/Kolonie Daheim (BF4), 14473 Potsdam — Heizungsanlagen, Gebäudeautomation, Baubeheizung


Winner: Zülichendorfer Heizungsbau Wenzel
Award value: 2227321.38
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-03-26
Buyer: Trafikverket
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45220000 | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45221200: Tunnel construction works
Estimated value: 277000000 SEK
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Trafikverket planerar för en renovering av tunnelns konstruktion för att öka dess livslängd. Samtidigt kommer en hel del av tunnelns tekniska installationer att bytas ut. Ytterligare åtgärder planeras för att minska sårbarheten och miljöpåverkan samt för att öka säkerheten och minska konsekvensen vid olyckor.
Upphandlingen genomförs i två steg. I första steget sker kvalificering av anbudssökande samt urval av anbudssökande i det fall fler anbudssökande är kvalificerade än det antal beställaren valt att bjuda in till anbudsgivning.
Beställaren avser att anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med utvärderingsgrunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. För mer info se Administrativa föreskrifter.
Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.


Winner: Peab Anläggning AB
Award value: 277000000
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-03-26
Buyer: Département d'Ille-et-Vilaine
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 39181000 | 44316500 | 44423400 | 45000000: Construction work | 45112500
Estimated value: 8726108.72 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Concernant les délais d'introduction des recours, il convient de se reporter aux articles L. 551-1 à L.551-4 du code de la justice administrative (référé précontractuel) et aux articles L. 551-13 à L. 551-16 du code de la justice administrative (référé contractuel).


Winner: Potin TP
Award value: 8726108.72
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-03-26
Buyer: Telge Inköp AB
Country: SE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings | 45211200 | 45215000: Construction work for health buildings | 45236000
Estimated value: 13773000 SEK
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Entreprenad innefattar alla erforderliga mark- och husarbeten inklusive installationer enligt bifogade handlingar



Winner: Tegelstaden Entreprenad AB
Award value: 13773000
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-03-26
Buyer: Brest Métropole
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 66399.23 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Marché relancé à la suite d'une procédure adaptée pour laquelle le lot 5 a été déclaré infructueux (pas d'offre reçue).


Winner: SB Acier
Award value: 66399.23
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-03-26
Buyer: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (V M 1-4)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45214400 | 45324000 | 45343100
Estimated value: 182601.74 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Das Hauptgebäude der HU wird bei laufendem Betrieb abschnittweise denkmalgerecht instandgesetzt. Wesentlicher Bestandteil der Maßnahme ist die Brandschutzertüchtigung des Gebäudes. Anzubieten sind Trockenbauarbeiten im EG bis 2.OG der Bauteile Ostflügel und Mitteltrakt Ost. Wesentliche Leistungen sind anspruchsvolle Akustik-Unterdecken unterschiedlicher Bauart in Hörsälen, Fluren und Treppenhäusern sowie Vorsatzschalen und Wandbekleidungen in Trockenbau. Teilweise sind Brandschutzbekleidungen von Stahlträgern herzustellen.


Winner: SEKA AG
Award value: 182601.74
Number of bids: 6
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-03-26
Buyer: DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233124: Arterial road construction work | 90523100
Estimated value: 0.01 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: A 281, Weserquerung Seehausen bis Gröpelingen; 4. BA, A281, BA4 BL1.3b Kampfmittelsond Titel 1.2+2, Kampfmittelsondierung und -bergung.
Als vorbereitende Maßnahme für die A281, VKE B051, BA4 Weserquerung Bremen zwischen AS Seehausen und AS Gröpelingen ist die Kampfmittelfreimachung der Flächen im Streckenbereich Nord herzustellen:


Winner: Schollenberger Kampfmittelbergung GmbH
Award value: 0.01
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-03-26
Buyer: Stadt Wolfsburg
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112700 | 45223200 | 45233120: Road construction works | 45247110
Estimated value: 1536947.33 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: 20-0508 BG Sonnenkamp, OT Nordsteimke, 2. BA Panoramaweg – Straßenbau & Bau von Schmutzwasservorflut, Regenwasserkanal/Rigolen, Freianlagen Wasserbau
BG Sonnenkamp, OT Nordsteimke, 2. BA Panoramaweg – Bau von Schmutzwasservorflut, Regenwasserkanal/Rigolen, Freianlagen Wasserbau.
Dies war eine gemeinsame Ausschreibung der Stadt Wolfsburg und der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe. Es wird ein Auftragnehmer für beide Teile beauftragt.
Die Vergabestelle weist ausdrücklich auf die Rügeobliegenheiten der Unternehmen/Bewerber/Bieter sowie auf die Präklusionsregelungen gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis Nr. 4 GWB hinsichtlich der Behauptung von Verstößen gegen die Bestimmungen über das Vergabeverfahren hin.
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.


Winner: Walter Pasemann GmbH & Co. KG
Award value: 1536947.33
Number of bids: 7
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-03-26
Buyer: Vivantes Netzwerk für Gesundheit
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45215000: Construction work for health buildings | 45262670 | 45443000
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на здравеопазването и социалните грижи, крематориуми и обществени тоалетни
Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundheds- og socialvæsenet, til krematorier og offentlige toiletter
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας ή κοινωνικών υπηρεσιών, κρεματόριων και δημόσιων αποχωρητηρίων
Construction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences
Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud y los servicios sociales, de crematorios y aseos públicos
Terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä polttohautaamiseen liittyvien rakennusten sekä yleisten käymälöiden rakentamistyöt
Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services sociaux, de crématoriums et de toilettes publiques
Construction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences
Građevinski radovi na zgradama vezanim za zdravstvene i socijalne službe, za krematorije i javne zahode
Egészségügyi és szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos épületek, krematóriumok és nyilvános illemhelyek építése
Su sveikatos priežiūra ir socialinėmis paslaugomis susijusių pastatų, krematoriumų ir viešųjų tualetų statybos darbai
Ar veselības un sociālajiem pakalpojumiem saistītu ēku, krematoriju un publisko tualešu celtniecības darbi
Xogħol tal-kostruzzjoni għal bini relatat mas-saħħa u servizzi soċjali, għall-krematorji u utilizzazzjoni pubblika
Gebouwen in verband met gezondheidszorg en sociale dienstverlening, crematorium en openbare toiletten
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej


Winner: NR Metallbau GmbH
Number of bids: 10