Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-08-11
Buyer: Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 32420000 | 48219500 | 72265000: Software configuration services
Estimated value: 1503445.12 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Przetarg nieograniczony na modernizację infrastruktury sieciowej PPNT Gdynia obejmującą dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury sieciowej PPNT Gdynia obejmująca dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym. 2. Przedmiotowa modernizacja ma polegać zarówno na wymianie urządzeń na nowe (objęte wsparciem technicznym producenta), jak i wprowadzeniu nowoczesnych technologii sieciowych klasy fabric, które w założeniu mają ułatwić zarzadzanie siecią i dostarczanie usług sieciowych usługobiorcom PPNT Gdynia. 3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, został określony w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku nr 3 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz załączniku nr 4 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy”.
1. Wykonawca zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji przetargowej w szczególności w załączniku nr 3 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz załączniku nr 4 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy” ma za zadanie dostarczyć, połączyć oraz skonfigurować urządzenia sieciowe objęte postępowaniem. 2. Wykonawca wykona dostawę sprzętu i dokona wszelkich potrzebnych prac instalacyjnych, w tym prac niezbędnych do wykonania opisanych zadań, polegających na migracji istniejącej konfiguracji urządzeń sieciowych do nowych. 3. W ramach projektu modernizacji wymaga się instalacji nowych urządzeń w sposób zapewniający bezprzerwowe działanie istniejących usług sieciowych. Przy pracach przełączeniowych dopuszcza się czas niedostępności nieprzekraczający jednej godziny na dzień. 4. Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje dostawę następujących elementów: 1) przełączniki agregacyjne, 2) przełączniki dostępowe PoE 48 port, 3) przełączniki dostępowe non-PoE 48 port, 4) moduły rozszerzeń, wkładki światłowodowe, kable DAC. 5. Wykonawca zapewni gwarancję na przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy. 6. Wykonawca zapewni do realizacji umowy osoby z aktualnymi i odpowiednimi certyfikatami inżynierskimi w zakresie 4 obszarów rozwiązań: fabric, przełączniki, system zarządzania siecią, system kontroli dostępu NAC. 7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych etapów realizacji zamówienia, w terminie 7 dni licząc od daty podpisania umowy. Harmonogram musi uzyskać akceptację Zamawiającego.  8. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie trzech dni od daty zawarcia umowy przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie wskazanym w pkt 3.12 SWZ osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia, tj. aktualne i odpowiednie certyfikaty (zgodnie ze złożoną ofertą) ważne do końca terminu realizacji umowy w zakresie 4 obszarów rozwiązań: fabric, przełączników, systemu zarządzania siecią, systemu kontroli dostępu NAC. 9. W związku z realizacją Umowy Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ważną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności związanej z przedmiotem Umowy na kwotę co najmniej 1 500 000,00 zł .Wykonawca, w terminie 3 dni od daty podpisania Umowy, przedstawi Zamawiającemu certyfikat lub kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie i obowiązywanie umowy ubezpieczenia spełniającej wymagania określone powyżej. Wykonawca przedstawi jednocześnie wraz z powyższym certyfikatem lub polisą dowód potwierdzający opłacenie składek ubezpieczeniowych z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, które stały się wymagalne do dnia zawarcia Umowy, jeżeli fakt ten nie wynika z samej treści certyfikatu lub polisy.
Dla celów postępowania wszelka komunikacja odbywa się za pomocą platformy zakupowej udostępnionej przez Zamawiającego pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/ppnt.
Przetarg nieograniczony na modernizację infrastruktury sieciowej PPNT Gdynia obejmującą dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym
2) Dostawa, udział w instalacji infrastruktury aktywnej, pasywnej, wsparcie powdrożeniowe przez cały okres obowiązywania umowy.
1. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 2. Dla złożenia oferty niezbędne jest zarejestrowanie się na platformie. Wykonawca rejestruje się na platformie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/ppnt klikając przycisk „załóż konto”. Szczegółowe informacje dot. sposobu rejestracji oraz innych czynności wykonawcy znajdują się w „Instrukcji użytkownika wykonawcy”, dostępnej na stronie platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/ppnt/elearning. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. 3. Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium wynosi 15 000,00 PLN. 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 uPzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 4 uPzp, tj. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 5. Zamawiający w oparciu o art. 139 uPzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 uPzp w zakresie wskazanym w SWZ. 7. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
1.Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp. 3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DZUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.5. i pkt. 20.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8.Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 9.O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. 10.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 11.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 12.Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. 13.Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.


Winner: Integrated Solutions Sp. z o.o.
Award value: 1503445.12
Number of bids: 2