Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-02-08
Buyer: Stadt Erlangen
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44221220 | 45212000: Construction work for leisure buildings
Submission deadline: 2022-03-10
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
Rahmentüre 70 Stck., davon T30-RS, 1F: 11Stck., T30-RS, 2F: 11 Stck RS, 1F: 10 Stck. RS, 2F: 19 Stck VDS, 1F: 6 Stck VDS, 2F: 6 Stck. ohne-BS, 1F: 3 Stck. ohne-BS, 2F: 4 Stck (Tür beim Mobilen Windfang NICHT inkl.) Blechtüre: 10 Stck. (1-Flügel) davon T30-RS: 3 Stck. ohne-BS: 7 Stck Mobiler Windfang: 1 Stck. (enthält 1 Stck 2-Flügel Tür) Gesamtstück 1-Flügel: 40 Stck. Gesamtstück 2-Flügel: 40 Stck. F30 Festverglasung: 46,16 m2 F60 Fest-verglasung: 9,07 m2, F90 Festverglasung: 19,28 m2
Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Auf Verlangen der Vergabestelle sind für die Beurteilung der Eignung vorzulegen (siehe auch FB 124 unter http://www.bauen.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/iiz5_vergabe_bauauftraege_formblatt_124_eigenerklaerung.pdf ):
— Eintragung in der Handwerksrolle oder die Registrierung in der Industrie- und Handelskammer oder vergleichbaren Institutionen in den Ländern der Europäischen Union,
— Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, müssen eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorlegen.

Eligibility requirements: Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Auf Verlangen der Vergabestelle sind für die Beurteilung der Eignung vorzulegen (siehe auch FB 124 unter http://www.bauen.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/iiz5_vergabe_bauauftraege_formblatt_124_eigenerklaerung.pdf ): — Eintragung in der Handwerksrolle oder die Registrierung in der Industrie- und Handelskammer oder vergleichbaren Institutionen in den Ländern der Europäischen Union, — Angaben, ob für die geforderten Leistungen andere Unternehmen eingesetzt werden, — Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft, — Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, müssen eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorlegen.