Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-01-29
Buyer: Județul Vrancea (Consiliul Județean)
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works | 71322000: Civil engineering design services | 71330000 | 71356200
Estimated value: 26343857.2 RON
Submission deadline: 2021-03-01
Award criteria: The most economic tender
EU fund: ESF

Technical requirements: Modernizare DJ 204 D sector Suraia-Vulturu km 17+850-km 26+000, L = 8,15 km, lot I, sector Maluri-Maluri, km 35+600-km 37+000, L = 1,4 km, lot II
Realizarea lucrărilor menționate în documentația tehnică aferentă prezentei proceduri de achiziție publică menite să asigure realizarea obiectivului de investiții „Modernizare DJ 204 D sector Suraia-Vulturu km 17+850-km 26+000, L = 8,15 km, lot I, sector Maluri-Maluri, km 35+600-km 37+000, L = 1,4 km, lot II”, în conformitate cu normativele tehnice în vigoare.
Pentru realizarea acestui obiectiv declarat câștigător al procedurii de atribuire va realiza următoarele categorii de activități:
— servicii de proiectare la fazele: proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – PAC, proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare – PAD (daca este cazul), proiect de organizare a execuției lucrărilor – POE, proiect tehnic de execuție – PTE;
— servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, pe durata executiei lucrărilor ce fac obiectul procedurii de atribuire;
— executia lucrărilor de construire aferente obiectivului de investiție anterior menționat, conform documentaţiei tehnice și a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniu;
Detalii suplimentare cu privire la lucrările ce urmează să fie executate se găsesc în documentația tehnică.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 20 de zile.
Autoritatea contractanta va raspunde o singura data solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
Operatorul economic declarat câștigător al procedurii de atribuire va realiza următoarele categorii de activități:
— întocmirea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor, (P.A.C., P.O.E. si P.A.D.(daca este cazul),
— întocmirea documentatiilor in vederea obtinerii autorizatiilor, avizelor, acordurilor etc. necesare pentru executia lucrarilor si va acorda suport beneficiarului pentru obtinerea acestora
— MODERNIZARE DJ 204 D SECTOR SURAIA - VULTURU KM 17+850- KM 26+000, L=8,15 KM,LOT I, SECTOR MALURI- MALURI, KM 35+600- KM. 37+000, L= 1,4 KM., LOT II
Detalii suplimentare cu privire la lucrările ce urmează să fie executate se găsesc în documentația tehnică.
— Suma de 20.000 RON fara T.V.A. (aferenta componentei de servicii verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie)

Eligibility requirements: Cerința 1 – Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016. Ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), trebuie să demonstreze că nu se încadrează în prevederile art. 164 din Legea 98/2016. Obligația anterior menționată se aplică și cu privire la membri organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale respectivilor operatori economici sau cu privire la persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestora. Documente de confirmare D.U.A.E. din care trebuie să rezulte neîncadrarea în dispozițiile art. 164 din Legea 98/2016. În acest sens, ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), va/vor completa Partea a III - a "Motive de excludere", Secțiunea A "Motive referitoare la condamnările penale" din D.U.A.E. Conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, înainte de atribuirea contractului, achizitorul va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze că nu se încadrează în dispozițiile art. 164 din Legea 98/2016. Astfel, se vor depune documente justificative actualizate precum: — Certificate constatatoare emise de O.R.C., — Caziere judiciare ale ofertanților și ale persoanelor menționate la art. 164 alin. (2) din Legea 98/2016, — Orice alte documente echivalente edificatoare. Excepții de la aplicarea art. 164 din Legea 98/2016. Conform art. 171 alin. (1) - (2) din Legea 98/2016, orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 164 poate furniza dovezi pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere. Dacă dovezile prezentate sunt suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilității, achizitorul nu îl va exclude de la procedură. Cerința 2 – Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016. Ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016. Documente de confirmare D.U.A.E. din care trebuie să rezulte neîncadrarea în dispozițiile art. 165 din Legea 98/2016. În acest sens, ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), va/vor completa Partea a III - a "Motive de excludere", Secțiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale" din D.U.A.E. Conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, înainte de atribuirea contractului, achizitorul va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea cerinței. Astfel, se vor depune documente justificative actualizate precum: — Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general, — Certificate de atestare privind plata taxelor și impozitelor locale, — Orice alte documente echivalente edificatoare. Excepții de la aplicarea art. 165 din Legea 98/2016. Conform prevederilor art. 165 alin. (3) din Legea 98/2016, operatorul economic nu este exclus din procedură dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății lor, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor. De asemenea, conform art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, prin excepție de la dispozițiile art. 165 alin. (1) și (2) (respectiv dispozițiile referitoare la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat), un operator economic nu este exclus din procedură atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 RON. În acest caz, se vor prezenta orice documente justificative/edificatoare din care să rezulte că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016. Cerința 3 – Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016. Ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016. La nivelul achizitorului, sunt persoane cu funcție de decizie următorii: Documente de confirmare D.U.A.E. din care trebuie să rezulte neîncadrarea în dispozițiile art. 167 din Legea 98/2016. În acest sens, ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), va/vor completa Partea a III - a "Motive de excludere", Secțiunea C "Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale" din D.U.A.E. Excepții de la aplicarea art. 167 din Legea 98/2016. Conform art. 167 alin. (2) din Legea 98/2016, prin excepție de la dispozițiile art. 167 alin. (1) lit. b), achizitorul nu exclude din procedură un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență atunci când, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de acesta, stabilește că el are capacitatea de a executa contractul de achiziție publică. Aceasta presupune că respectivul operator economic se afla fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabilă, a activității curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță. În acest caz, se vor prezenta orice documente justificative/edificatoare din care să rezulte că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 167 alin. (2) din Legea 98/2016. Conform art. 171 alin. (1) din Legea 98/2016, orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 167 poate furniza dovezi pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere. Dacă achizitorul consideră dovezile prezentate ca suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilității, acesta nu exclude operatorul economic din procedură (art. 171 alin. (2) din Legea 98/2016). Dovezile pe care operatorul economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 164 și 167 le poate furniza achizitorului sunt enumerate la art. 171 alin. (3) din Legea 98/2016. În cazul în care ofertantului i-a fost aplicată prin hotărâre definitiva a unei instanțe de judecată măsura interdicției de a participa la proceduri de atribuire, care produce efecte în România, prevederile art. 171, alin. (1)-(3) din Legea 98/2016 nu sunt aplicabile pe toată perioada de excludere stabilită prin respectiva hotărâre (art. 171 alin. (4) din același act normativ). În cazul în care operatorului economic nu i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată, măsura interdicției de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică pentru o anumită perioadă, situațiile de excludere prevăzute la art. 164 și 167 nu se aplică: — dacă, în cazul faptelor prevăzute la art. 164, a expirat o perioadă de 5 ani de la data hotărârii definitive de condamnare, — dacă, în cazul situațiilor, faptelor sau evenimentelor prevăzute la art. 167, a expirat o perioadă de 3 ani de la data apariției situației, săvârșirii faptei sau producerii evenimentului relevant. În cazul în care în țara de origine/țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente precum cele solicitate în prezenta secțiune sau acestea nu vizează toate situațiile prevazute la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Toate documentele menționate în prezenta secțiune redactate în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducere autorizata. De asemenea, toate documentele din prezenta secțiune încărcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnătura electronică extinsă. Cerință unică - Dovedirea faptului că obiectul contractului are corespondent în obiectul de activitate al ofertantului Operatorii economici ce depun ofertă (asociații în cazul ofertelor comune), trebuie să dovedească forma de înregistrare în conformitate cu cerințele legale din țara în care sunt stabiliți din care să reiasă faptul că sunt legal constituiți și că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii. Ofertanții (asociații în cazul ofertelor comune), trebuie să facă dovada faptului că obiectul contractului are corespondent în obiectul lor de activitate (în cazul asociaților doar pentru partea din contract pe care o vor realiza). Nu se solicită ca obiectul contractului să aibă echivalent în obiectul principal de activitate al ofertantului (asociaților în cazul ofertelor comune), ci poate să se regăsească și în activitățile secundare. Documente de confirmare D.U.A.E. din care trebuie să rezulte îndeplinirea cerinței. Pentru a se ușura activitatea de întocmire a D.U.A.E.- urilor, achizitorul a decis să aplice dispozițiile Regulamentului CE nr. 7/2016 referitoare la in... detalii pe www.e-licitatie.ro

Award value: 26343857.2