Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-12-18
Buyer: Агенция „Пътна инфраструктура“
Country: BG
Region: BG411
CPV classification: 45233110
Estimated value: 438629843.49 BGN

Technical requirements: Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект „Модернизация на път I-1 (Е79) „Видин—Ботевград“ по 3 обособени позиции: — обособена позиция № 1 „Път I-1 „Видин—п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“, — обособена позиция № 2 „Път I-1 „П.в. Макреш—п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000“, — обособена позиция № 3 „Път I-1 „П.в. Бела—Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128,47“. В този смисъл цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнители на строително-монтажните работи във връзка със строителството на всяка една от обособените позиции и да се сключат договори за тяхното изпълнение с оглед извършване на качествено строителство на участъците в съответствие с нормативните изисквания и спазване на договорените срокове.
Участък от км 3+757 до км 8+870 — развива се по следата на съществуващият обходен път с уширение на настилката надясно (запад) от габарит Г/12 до проектния габарит Г/20. Решен е със следните технически характеристики: 1) Проектна скорост — V = 80 км/ч. 2) Габарит Г/20 — със зелена ивица — 2 м, настилка 2х7,5 м банкети 2х1,5 м. 3) Настилка: — плътен асфалтобетон сплит мастик SMA 0/11 S(SMA12.5) с полимермодифициран битум — устойчивост на полируемост PSV — min50 — 4 см, Е1=1200 МPa, — асфалтова смес за долен пласт 0/20 с полимермодифициран битум — 6 см, Е2=1000 МРа, — асфалтова смес за основа Ао — 12 см, Е3=800 МРа, — основен пласт, стабилизиран с цимент — 20 см, Е4=600 МРа, — трошен камък с подбрана зърнометрия съгл. Т4202.2.1 на ТС2014 — 20 см, Е5=350 МРа, — зона А — от почви А-I — материали съгл. Т3403.1 на ТС — 50 см. При км 8+870 трасето напуска съществуващия път, развива се изцяло по нов терен на запад от него до края на този етап км 33+400.


Winner: „Северозапад Лот 1“ ДЗЗД
Award value: 298028262.93
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-12-18
Buyer: Neubau einer Kultur- und Sporthalle (KulTurnhalle), Aufzug
Country: DE
Region: DEA22
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 42416100 | 42417000 | 45212000: Construction work for leisure buildings | 45313100
Estimated value:  EUR
Submission deadline: 2026-09-30
Award criteria: price

Technical requirements: Sieht sich ein an diesem öffentlichen Auftrag interessiertes Unternehmen in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) verletzt (Nichtbeachtung von Vergabevorschriften), besteht unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit einen Nachprüfungsantrag nach § 160 GWB zu stellen.
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit
der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat,
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder bis zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Somit ist ein Nachprüfungsantrag nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer schriftlich einzureichen und unverzüglich zu begründen. Er soll ein bestimmtes Begehren enthalten (§ 161 Abs. 1 Satz 1 + 2 GWB).
Neubau einer Kultur- und Sporthalle (KulTurnhalle), Liefern und Installieren eines Personen-Lastenaufzugs, 1275 kg/16 Personen, 3 Haltestellen
Ortsteil Seelscheid, auf dem Gelände der Grundschule "Am Wenigerbach"
Gegenstand dieses Auftrags ist das Gewerk "Förderanlagen". Unter anderem umfasst der Auftrag folgende Arbeiten:
- Liefern und Installieren eines Personen-Lastenaufzugs, Schallschutz DIN 8989, 1275 kg/16 Personen, 3 Haltestellen,
- Prüfung vor Erstinbetriebnahme
- Endabnahme Aufzug
- Wartung der Aufzugsanlage für 5 Jahre
- ENEV Kit inkl. Rauchansaugsystem


Winner: Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid
Number of bids: 8
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-12-18
Region: DE712
Contract type: Works
CPV classification: 45112500 | 45221112 | 45234100 | 45234116 | 45314300
Estimated value:  EUR
Submission deadline: 2027-12-31

Technical requirements: ABS Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden, 2. Abst. Gaschwitz – Werdau, Hauptbauleistungen im BA Gößnitz (a) - Crimmitschau (a) und EÜ Pleiße Flur Gösel
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Oberbau, Tiefbau, Kabeltiefbau
- Oberbau: 14.200 m Gleise,
- Tiefbau: 87.000/ 92.000 m² Planum herstellen (PSS/FSS)
- Herstellung von Streckenentwässerung
- Kabeltiefbau 15.000 m Kabelgefäßsysteme,
Ingenieurbau
Erneuerung 6 Eisenbahnüberführungen
- EÜ Merlacher Straße (Stahlbetonhalbrahmen, lichte Weite 4,0 m, Breite ca. 57,40 m, lichte Höhe 1,90 m, (abschnittsweiser Bau in Sperrpausen))
- EÜ Schmöllner Straße (Stahlbetonhalbrahmen, lichte Weite 6,0 m, Breite ca. 53,60 m, lichte Höhe 2,80 m; 2 Treppenaufgänge und Fahrstuhlschächte; Anschluss an vorhandene Treppen- und Rampenanlage (abschnittsweiser Bau in
Sperrpausen))
- EÜ Bahnhofstraße (Walzträger in Beton, lichte Weite 17,0 m, Breite ca. 12,16 m, lichte Höhe 4,50 m, WL in Endlage, seitlicher Einschub Überbau)
- EÜ Gistige (Stahlbetonvollrahmen, lichte Weite 7,95 m, Breite ca. 11,10 m, lichte Höhe 2,45 m (Herstellung in Endlage))
- EÜ Paradiesbach (Stahlbetonhalbrahmen, lichte Weite 10,30 m (im rechten Winkel), Breite ca. 11,42 m, lichte Höhe 3,30 m, (halbseitige Herstellung in Endlage))
- EÜ Breitscheidstrasse (Walzträger in Beton, lichte Weite 13,0 m, Breite ca. 11,10 m, lichte Höhe 4,50 m, WL in Endlage, seitlicher Einschub Überbau)
Stützwände:
- 1 Stützwand bahnlinks, ca. 54 m
- 3 Stützwände bahnrechts, ca. 141 m
Durchlässe:
- Rückbau/ Neubau von insgesamt 13 Durchlässen
Lärmschutzwände:
- 5 Stück, 415 m mit 5,0 m Höhe, 430 m mit 4,0 m Höhe (davon 240 m auf Stützwand)
Hochbau / Bahnsteiganlagen
- Abbruch von 2 Gebäuden in Sperrpausen
- Rückbau alte Bahnsteige
- Neubau 2 Bahnsteige (konventionell) inkl. Ausrüstung und Ausstattung (Wetterschutzhäuser)
Ausführungsplanung und Vermessungsleistungen
Bauen unter Aufrechterhaltung eines eingleisigen, elektrischen Eisenbahnbetriebes.


Winner: DB Netz AG (Bukr 16)
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-12-18
Buyer: Servicio Cántabro de Salud
Country: ES
Region: ES130
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 35100000: Emergency and security equipment | 35113400 | 35113430 | 35113440 | 35113450
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Suministro en régimen de arrendamiento sin opción a compra de la uniformidad para profesionales del 061 y SUAP.
Criterios de la oferta NO evaluables mediante fórmulas.
Podrá interponerse recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.


Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-12-18
Buyer: Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, EPE
Country: PT
Region: PT170
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 393365.4 EUR
Submission deadline: 2026-01-19
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Aquisição de Sistemas Diversos para os anos 2026, 2027 e 2028
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-12-18
Buyer: Indre Østfold kommune
Country: NO
Region: NO083
Contract type: Works
Procedure: Negotiated with prior call for competition
CPV classification: 38810000 | 45000000: Construction work | 45232453
Submission deadline: 2026-01-19

Technical requirements: Indre Østfold municipality (IØK) shall construct a new sewage treatment facility. A preliminary project has not been prepared. The municipality would like to develop an optimal system in cooperation with the turnkey contractor process and turnkey contractor building, as well as their respective contract helpers. 
This competition is for the procurement of a turnkey contractor process. A separate procurement of a turnkey contractor building is being announced.
See the terms, qualification requirements and award criteria in the tender invitation with competition documents.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-12-18
Buyer: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Country: PL
Region: PL711
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 79710000: Security services
Submission deadline: 2025-12-22
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, w odniesieniu do przestępstwa wskazanego w art. 258 Kodeksu karnego.
Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, w odniesieniu do przestępstw wymienionych w art. 228-230a lub 250a Kodeksu karnego, art. 46 lub art. 48 ustawy o sporcie lub art. 54 ust. 1-4 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, w odniesieniu do przestępstwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, jak również przestępstw skarbowych, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy;
Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, która dotyczy przestępstwa przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną, czyli przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o których mowa w art. 115 par. 20 Kodeksu karnego
Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, odniesieniu do przestępstw wskazanych w 299 lub art. 165a Kodeksu karnego


Winner: Publications Office of the European Union
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-12-18
Buyer: Direção-Geral da Administração da Justiça
Country: PT
Region: PT1A0
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 32322000 | 72212100: Industry specific software programming services
Estimated value: 329626 EUR
Award criteria: price
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Aquisição de 66 quiosques e 66 LCD´s e serviços de desenvolvimento do software existente - Balcão +


Winner: Edigma S.A.,
Award value: 329626
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-12-18
Region: DE600
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33600000: Pharmaceutical products | 33692100
Estimated value: 380000 EUR
Submission deadline: 2026-01-20
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Gemäß § 123, 124 GWB, § 57, 42 Abs. 1 VgV und § 16 VOB/A
Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) – Behörde für Justiz und Verbraucherschutz beabsichtigt im Auftrag der Feuerwehr Hamburg als Auftraggeber (AG) den Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Lieferung von Medikamenten, Infusionsflüssigkeiten und 
Übungsmedikamenten für die Feuerwehr Hamburg.

Weitere Detail entnehmen Sie bitte der beigefügten Leistungsbeschreibung.
Die Eignungskriterien finden Sie unter nachfolgendem Link. Diese müssen nicht ausschließlich auf die angegebene Kategorie  zutreffen, sondern können auch für weitere gelten. https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/subproject/ee008f7b-7f26-494a-94b7-f476a60ed8e6/suitabilitycriteria
Gemäß § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO,  § 16a Abs. 1 VOB/A-EU. Mögliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.
https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/subproject/ee008f7b-7f26-494a-94b7-f476a60ed8e6/awardcriteria

Eligibility requirements: Die Eignungskriterien finden Sie unter nachfolgendem Link. Diese müssen nicht ausschließlich auf die angegebene Kategorie  zutreffen, sondern können auch für weitere gelten. https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/subproject/ee008f7b-7f26-494a-94b7-f476a60ed8e6/suitabilitycriteria
Gemäß § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO,  § 16a Abs. 1 VOB/A-EU. Mögliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.
https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/subproject/ee008f7b-7f26-494a-94b7-f476a60ed8e6/awardcriteria
Einzelheiten zu den Losen finden Sie in der beigefügten Leistungsbeschreibung.

Winner: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-12-18
Buyer: „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД
Country: BG
Region: BG411
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33600000: Pharmaceutical products
Estimated value: 52711066.84 BGN
Award criteria: price

Technical requirements: “Доставка по заявка на имунотерапевтични, хормонални, обезболяващи лекарствени продукти и разтежни фактори, реимбурсирани от НЗОК, за нуждите на „СБАЛОЗ Проф. ​д-р​​ Марин Мушмов“ ЕООД – град София по 38 обособени позиции”
Възложител.
ОБЯВЛЕНИЕТО КАСАЕ ПРЕКРАТЕНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ С №№ 17,32 И 34
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена” по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.


Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-12-18
Buyer: Consejería de Salud y Servicios Sociales
Country: ES
Region: ES431
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45215000: Construction work for health buildings
Estimated value: 7505966.01 EUR
Submission deadline: 2026-01-16
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Motivos de exclusión recogidos en los Pliegos que rigen este expediente, así como lo especificado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público.
Contrato de obras de construcción de la fase 1 del centro de convalecencia y cuidados continuados para personas mayores y dereferencia comarcal de Llerena, incluido dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliencia–Nextgenerationeu
Otros criterios de adjudicación de valoración automática.

Eligibility requirements: Cifra anual de negocio
Trabajos realizados
Motivos de exclusión recogidos en los Pliegos que rigen este expediente, así como lo especificado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público.
Evaluación de la oferta económica.
Otros criterios de adjudicación de valoración automática.
Juicio de valor.
Consejería de Salud y Servicios Sociales - TEAMS
Contrato de obras de construcción de la fase 1 del centro de convalecencia y cuidados continuados para personas mayores y dereferencia comarcal de Llerena, incluido dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliencia–Nextgenerationeu
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-12-18
Buyer: UNIVERZA V MARIBORU
Country: SI
Region: SI032
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72110000 | 72120000 | 72220000: Systems and technical consultancy services | 72250000: System and support services | 72260000: Software-related services
Estimated value: 260600 EUR
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Predmet javnega naročila so strokovne storitve (angl. professional services) za upravljanje računalniškega omrežja in izvedbo projektne naloge. Ponudnik mora posedovati tehnično znanje (na naprednem nivoju),  ki bo  naročniku olajšalo vpeljavo, upravljanje in optimizacijo omrežne opreme ter delovanja omrežja. Podrobnejša specifikacija javnega naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij in vzorca pogodbe.
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami)


Winner: SFERA IT Storitve d.o.o.
Award value: 521200
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-12-18
Buyer: Beaumont Hospital_403
Country: IE
Region: IE061
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 85111000: Hospital services | 85111200: Medical services | 85120000: Medical practice services | 85141000: Services provided by medical personnel | 85150000: Medical imaging services
Estimated value: 9400000 EUR
Submission deadline: 2026-01-19

Technical requirements: The Contracting Authority intends to establish four separate framework agreements with suitably-qualified and experienced service providers for the provision, on an outsourced basis, of (i) CT scans and reporting, (ii) MRI scans and reporting, (iii) Ultrasound scans and reporting, (iv) Breast Imaging; Breast Ultrasound and Mammogram scans and reporting. The below volumes are based on historical usage of the service and constitute the anticipated number of exams to be conducted under the initial contract. Tenderers are advised that an annual growth in requirements is anticipated. For further information, please consult the Invitation to Tender documentation available to download at www.etenders.gov.ie
https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7210091
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-12-18
Buyer: Mairie du Lamentin
Country: FR
Region: FRY20
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34120000: Motor vehicles for transport of persons | 34131000: Pick-up trucks
Estimated value: 187653 EUR
Submission deadline: 2026-01-26
Award criteria: cost, quality, price

Technical requirements: Deux  lots distincts :
- Lot n° 04 : Un véhicule de type PICK UP 
- Lot n° 06 : Un Mini bus 22 +1 places.
Marché ordinaire de fournitures. Délai d'exécution 270 jours, à compter de la notification.
Négociation interdite. Variantes : - lot n° 4 : variante prévue (voir article 3 du Règlement de la Consultation) - lot n° 6 : variante non prévue. En cas d'avance, garantie à première demande exigée. En cas de groupement, pas de forme imposée. Justificatifs à produire pour la candidature : - Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 disponible sur le site du ministère de l'Economie et des Finances) - Déclaration individuelle du candidat ou du membre du groupement (DC2 disponible sur le site du ministère de l'Economie et des Finances) - Copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles - Attestation d'assurance à jour - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature - Liste des principales fournitures ou des principaux services effectués (3 dernières années) indiquant le montant, la date et le destinataire, prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. Justificatifs à présenter pour l'offre : - Acte d'engagement - BPU valant DQE - CCAP - CCTP - Contrat de maintenance - Fiches techniques - Mémoire technique. Clause environnementale prévue. Retenue de garantie prévue. Garantie prévue lot n° 4 : 3 ans, lot n° 6 : 2 ans. Délai de paiement 30 jours, par mandat administratif ville du Lamentin. Date limite pour poser des questions, le 14 janvier 2026. En cas de difficulté ou pour toute information relative au téléchargement, les candidats devront impérativement s'adresser à la société Dématis à l'adresse suivante : http://www.e marchespublics.com téléphone 01 72 36 55 48 télécopieur : 01 72 70 55 57 ou le support hotline via le système de tchat.
- Coût de l'achat (15 pts) - Coût de la maintenance (5 pts).
- Taux d'émission de CO2 (10 pts) - Consommation de carburant en urbain, extra urbain et mixte (consommation au 100 km (10 pts)
- Caractéristiques techniques (12 pts) - Résultats des tests décrits à l'article 5 du CCTP (8 pts).


Winner: DEMATIS
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-12-18
Buyer: Úrad pre verejné obstarávanie
Country: SK
Region: SK010
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 03000000 | 03111100 | 16800000 | 34100000 | 34114000: Special-purpose vehicles
Estimated value: 226530 EUR
Award criteria: price
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Predmetom dodania je Automobil 4x4, podvozok, nadstavba a kontajnery.
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu v EUR s DPH za danú časť predmetu zákazky.
Lehoty na predloženie námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
Predmetom dodania je Automobil 4x4, podvozok a nadstavba.


Winner: Úrad pre verejné obstarávanie
Award value: 143992.9
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-12-18
Buyer: BIOCENTRUM Kft.
Country: HU
Region: HU110
Contract type: Works
Procedure: Negotiated with prior call for competition
CPV classification: 34928230 | 45111200 | 45111220 | 45111240 | 45233123: Secondary road construction work
Estimated value: 4749999999 HUF
Submission deadline: 2029-12-31
Award criteria: price

Technical requirements: Feltételes beszerzési eljárás:
Az eljárás feltételes beszerzési eljárásként kerül lefolytatásra, az eljárás eredményessé nyilvánításának feltétele a Magyarország 2025. évi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvényben foglalt költségellenőrzéssel összefüggő az állami beruházásokért felelős miniszter vélemény rendelkezésre állása.
A Részvételi Dokumentáció II. fejezete szerinti Műszaki leírásban foglaltak szerint.
HM Védelemgazdasági Hivatal Beruházási és Környezetvédelmi Igazgatóság (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.), illetve az érintett helyszínek (országszerte)
A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 61.§ (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján.
A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény VII. rész szerint


Winner: GEOHIDROTERV Kft.
Award value: 7045915195
Number of bids: 3