Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-05-04
Buyer: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71247000 | 71520000: Construction supervision services
Estimated value: 20000 PLN
Submission deadline: 2020-06-05
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Nadzór nad wykonaniem zadania: Budowa urządzeń przywracających funkcje obszarom mokradłowym na terenie rezerwatu Jeleniak Mikuliny
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa urządzeń przywracających funkcje obszarom mokradłowym na terenie rezerwatu Jeleniak Mikuliny” - wg. zasad i obowiązków wynikających z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1186. z późn. zm.) oraz zapisami niniejszego SIWZ, a w szczególności załączonego wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
Lokalizacja przedsięwzięcia: Obręb: Koszęcin, karta mapy 1BKOSZĘCIN LAS, działki nr: 13, 15, 85/12, miejscowość: Koszęcin, gmina: Koszęcin, powiat: lubliniecki, województwo: śląskie
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa urządzeń przywracających funkcje obszarom mokradłowym na terenie rezerwatu Jeleniak Mikuliny” - wg. zasad i obowiązków wynikających z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1186. z późn. zm.) oraz zapisami niniejszego SIWZ, a w szczególności załączonego wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), w tym:
2) kontrola budżetu i harmonogramu kontraktu, uczestniczenie w tworzeniu harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji inwestycji,
3) opiniowanie i potwierdzanie: aprobat, rysunków, prób materiałów i robót, ilości wykonanych robót, płatności itd.
Inwestycji, a także każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Projektanta i Wykonawcy robót wynikające z potrzeb budowy,
7) składanie na żądanie Zamawiającego w terminie przez niego ustalonym bieżących sprawozdań finansowo-rzeczowych,
9) zapewnienie sprawnej organizacji przy odbiorach częściowych, odbiorze końcowym oraz przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnym,
Dodatkowe i nieprzewidziane lub zamienne wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiającego, następnie należy sporządzić protokół konieczności, protokół typowania robót i kosztorysu tych robót,
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 500 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. - szczegóły w SIWZ.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału wpostępowaniu. Wykluczenie z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art.. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 –8 PZP. Wraz z ofertą składa się JEDZ, pełnomocnictwo, zobowiązanie podmiotutrzeciego (jeżeli dotyczy). Wybrany wykonawca przedłoży: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencjii informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP; zaświadczeniewłaściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,lub inny dokument potwierdzający, że wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawiespłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonaniadecyzji właściwego organu; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, żewykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub inny dokumentpotwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należnościwraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu; informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawyoraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyrokusądu lub ostatecznej decyzji adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczeniaspoł. lub zdrowotne; ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczegozakazu ubiegania się o zamówienia publ.; ośw. wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przezzamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP; ośw. wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznejdecyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochronyśrodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społ. w zakresie określonym przez Zam. na podstawie art. 24 ust.5 pkt 7 PZP; oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o którychmowa w ustawie o podatkach i opłatach lok. (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); ośw. o przynależności lub brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium RP zamiast dok:o których mowa w pkt 7.1. lit. d), e) i f) SIWZ składa dok. wystawione w kraju, w którym ma siedzibęlub miejsce zam. potwierdzające, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega zuiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezp. społ. lub zdrow. albo, że zawarł poroz. z właściwym organem wsprawie spłat, w szczególności uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji. Dok.o których mowa w pkt 7.1. lit. g) SIWZ - składa inf. z odpowiedniego rejestru albo, wprzypadku braku rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ w zakresie określonymw art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP; w odniesieniu do osoby mającej miejscezam. poza terytorium RP, której dotyczy dok.wskazany w rozdziale 7 pkt 7.1 litera g SIWZ składa dok, wg. 7 pkt 7.4 pkt 2, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 14 i21 oraz ust.5 pkt 6 ustawy - wg. SIWZ.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Eligibility requirements: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału wpostępowaniu. Wykluczenie z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art.. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 –8 PZP. Wraz z ofertą składa się JEDZ, pełnomocnictwo, zobowiązanie podmiotutrzeciego (jeżeli dotyczy). Wybrany wykonawca przedłoży: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencjii informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP; zaświadczeniewłaściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,lub inny dokument potwierdzający, że wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawiespłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonaniadecyzji właściwego organu; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, żewykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub inny dokumentpotwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należnościwraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu; informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawyoraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyrokusądu lub ostatecznej decyzji adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczeniaspoł. lub zdrowotne; ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczegozakazu ubiegania się o zamówienia publ.; ośw. wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przezzamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP; ośw. wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznejdecyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochronyśrodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społ. w zakresie określonym przez Zam. na podstawie art. 24 ust.5 pkt 7 PZP; oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o którychmowa w ustawie o podatkach i opłatach lok. (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); ośw. o przynależności lub brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium RP zamiast dok:o których mowa w pkt 7.1. lit. d), e) i f) SIWZ składa dok. wystawione w kraju, w którym ma siedzibęlub miejsce zam. potwierdzające, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega zuiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezp. społ. lub zdrow. albo, że zawarł poroz. z właściwym organem wsprawie spłat, w szczególności uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji. Dok.o których mowa w pkt 7.1. lit. g) SIWZ - składa inf. z odpowiedniego rejestru albo, wprzypadku braku rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ w zakresie określonymw art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP; w odniesieniu do osoby mającej miejscezam. poza terytorium RP, której dotyczy dok.wskazany w rozdziale 7 pkt 7.1 litera g SIWZ składa dok, wg. 7 pkt 7.4 pkt 2, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 14 i21 oraz ust.5 pkt 6 ustawy - wg. SIWZ.

Award value: 20000