Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-07-20
Buyer: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Cuxhaven
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects
Submission deadline: 2018-08-17
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Herstellung der Randeinfassung der Unterwasserablagerungfläche (UWA) Neufelder Sand sowie Anpassung des Leitdammes Herrmannshof.
Das WSA Cuxhaven behält sich vor, gemäß § 3a EG (3) Nr. 5 VOB/A-EU, Ausgabe 2016, folgende Leistung zusätzlich im Verhandlungsverfahren zu vergeben:
Herstellen einer Randeinfassung für die UWA Neufelder Sand mit einer Gesamtmenge von rd. 625 500 to Korngemisch der Klasse 0/200 über eine Länge von ca. 6 700 m (Stand 2016).
Der Bieter kann im Rahmen des Bewerbungsverfahrens seine wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche Leistungsfähigkeit über die direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) nachweisen.
Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eigenerklärung gemäß der „Eigenerklärung zur Eignung“ (Kurzfassung) oder „EEE“ erbracht werden.
Das Formblatt 333-B „Eigenerklärung zur Eignung“ (Kurzfassung) enthält die erforderlichen Nachweise zur Eignung und steht im Internet unter „WSV.de“ (Aktuelles/Ausschreibungen/Bauleistungen) zur Verfügung.
Der Bieter kann im Rahmen des Bewerbungsverfahrens seine wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche Leistungsfähigkeit über die direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) nachweisen.
Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eigenerklärung gemäß der „Eigenerklärung zur Eignung“ (Kurzfassung) oder „EEE“ erbracht werden.
Das Formblatt 333-B „Eigenerklärung zur Eignung“ (Kurzfassung) enthält die erforderlichen Nachweise zur Eignung und steht im Internet unter „WSV.de“ (Aktuelles/Ausschreibungen/Bauleistungen) zur Verfügung.
Das WSA Cuxhaven behält sich vor, gemäß § 3a EG (3) Nr. 5 VOB/A-EU, Ausgabe 2016, folgende Leistung zusätzlich im Verhandlungsverfahren zu vergeben:
Der Planfeststellungsbeschluss für die Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe für 14,5 m tiefgehende Containerschiffe ist derzeit nicht vollziehbar. Derzeit läuft ein Ergänzungsverfahren, in dem die vom Bundesverwaltungsgericht festgestellten Mängel geheilt werden sollen. Mit dem vollziehbaren Ergänzungsbeschluss wird in der zweiten Jahreshälfte 2018 gerechnet. Die Eröffnung der zweiten Phase des Vergabeverfahrens („Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes“) ist frühestens zu diesem Zeitpunkt vorgesehen.
Ein Vergabenachprüfungsantrag wegen einer Mitteilungs des Auftraggebers einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, ist nach § 160 (3) Nr. 4 GWB nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung beim Bieter/Bewerber zulässig.

Eligibility requirements: Siehe Vergabeunterlagen
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-07-20
Buyer: Ville de Lyon
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111220 | 45210000: Building construction work | 45316110
Submission deadline: 2018-09-27
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Le présent lot porte sur les travaux acrobatiques d'entretien de terrains et d'ouvrages de soutènement pour la Ville de Lyon
Au moins 4 cordistes ayant la capacité à intervenir sur des chantiers de travaux effectués en hauteur dont l'accès est difficile et ne peuvent pas être effectués en sécurité par d'autres moyens que les cordes en fonction de l'analyse des risques préalable, pouvant être attesté par un CQP2 ou CATC ou équivalent
Le présent lot porte sur les travaux acrobatiques d'entretien du réseau d'éclairage public et d'illuminations
Au moins 4 cordistes ayant la capacité à intervenir sur des chantiers de travaux effectués en hauteur dont l'accès est difficile et ne peuvent pas être effectués en sécurité par d'autres moyens que les cordes en fonction de l'analyse des risques préalable, pouvant être attesté par un CQP2 ou CATC ou équivalent
Le présent lot porte sur les travaux acrobatiques pour l'élagage des arbres des serres du Parc de la Tête d'or
Au moins 2 élagueurs ayant la capacité à effectuer des choix techniques sur l'entretien pouvant être attesté par un certificat de qualification CS diagnostic et taille des arbres ou équivalent (cf détail au RC), et ayant la capacité à intervenir en hauteur, pouvant être attesté par un CQP2 ou CATC ou équivalent
Déclaration honneur: une déclaration sur l'honneur (DC1 ou équivalent) justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015
Dernier CA: une déclaration précisant le dernier chiffre d'affaires global connu (formulaire DC2 ou équivalent)
— références simplifiées: tous documents, références, certificats, attestations de bonne exécution ou autre dont le candidat peut se prévaloir,
— titres études: l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché. Pour toute pièce demandée, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalente
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches2.lyon.fr — Appel d'offres ouvert.

Eligibility requirements: Déclaration honneur: une déclaration sur l'honneur (DC1 ou équivalent) justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-07-20
Buyer: SSC ONS
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45221100: Bridge construction works | 45221110 | 45221115 | 45240000: Construction work for water projects
Estimated value: 8500000 EUR
Submission deadline: 2018-10-22
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: De opdracht omvat het ontwerpen, plannen, uitvoeren, en opleveren van de rehabilitatie van de Kunstwerken waardoor de kunstwerken goed en veilig functioneren met een gewaarborgde levensduur van 25 jaar gewaarborgd, met uitzondering van de elektrotechnische delen waarbij wordt uitgegaan van 15 jaar. Tevens omvat de opdracht het omgevingsmanagement. Meerjarig onderhoud is geen onderdeel van de scope.
De opdracht omvat het ontwerpen, plannen, uitvoeren, en opleveren van de rehabilitatie van 22 Kunstwerken waardoor de Kunstwerken goed en veilig functioneren met een gewaarborgde levensduur van 25 jaar, met uitzondering van de elektrotechnische delen waarbij wordt uitgegaan van een gewaarborgde levensduur van 15 jaar. Omgevingsmanagement is onderdeel van de scope. Meerjarig onderhoud is geen onderdeel van de scope.

Eligibility requirements: Zie vragenlijst op aanbestedingsplatform

Award value: 8500000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-07-20
Buyer: Kentstown Montessori School
Country: IE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45112712 | 45210000: Building construction work | 45214100 | 45215221
Estimated value: 50000 EUR
Submission deadline: 2018-08-24
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: 1) Supply and erect wooden/concrete Insultated Toilet Space with lobby / Veranda area with associated works, Insulate and plaster to finish Paint and Tile of walls and ceiling and floor to finish install, fit out toilets x 2 and wash hand basin x 2 electrical and Plumbing works;
2) Supply, construct and erect wooden Classroom space of max 25 sq. m with electric and water supply;
4) Supply and plant hedging and indigenous trees to create interest / defined area and spaces for play;
1) Supply and erect wooden/concrete Insultated Toilet Space with lobby / Veranda area with associated works, Insulate and plaster to finish paint and Tile of walls and ceiling and floor to finish install, fit out toilets x 2 and wash hand basin x 2 electrical and Plumbing works;
2) Supply, construct and erect wooden Classroom space of max 25 sq. m with electric and water supply;
4) Supply and plant hedging and indigenous trees to create interest / defined area and spaces for play;


Award value: 50000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-07-20
Buyer: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Country: CY
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45247200 | 45247210 | 45247230 | 45247240
Estimated value: 7560000 EUR
Submission deadline: 2018-09-18
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: ΤΑΥ 10/2018 — Αντιπλημμυρικά έργα Αραδίππου· κατασκευή φραγμάτων Καμμίτση και Αρχαγγέλου, από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα.
Αντιπλημμυρικά έργα Αραδίππου· κατασκευή φραγμάτων Καμμίτση και Αρχαγγέλου, από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα.
Να πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου 1.η.ι, της παραγράφου 5.6: «Περιεχόμενο φακέλου προσφορών».
Να πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου 8.α, της παραγράφου 3.3: «Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής».
Να πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου 1.η.ιι1., της παραγράφου 5.6: «Περιεχόμενο φακέλου προσφορών».
Να πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου 8.β.1, της παραγράφου 3.3: «Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής».
Ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων (eProcurement), στον χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.
1) κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που προηγείται της σύναψης της σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010)·
2) για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.tra.gov.cy·
3) για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασής της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(Ι)/2010).

Eligibility requirements: Να πληρούται η προϋπόθεση της παραγράφου 3.1.

Award value: 7560000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-07-20
Buyer: Wirtschaftsfördergesellschaft mbH Eggenfelden
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2018-08-22
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Sanierung der Alten Brauerei in Gern zur Umnutzung für ein digitales Innovationszentrum; Bauvorbereitende Maßnahmen- Rückbau und Schadstoffentsorgung
(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen.
(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.
(3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.
(4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

Eligibility requirements: Siehe Vergabeunterlagen
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-07-20
Buyer: Freistaat Bayern – vertreten durch Besitzverwaltung Staatsbad Bad Kissingen beim Zentrum Staatsbäder Bayern
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 24113200 | 39715300 | 41110000 | 42123610 | 42131400
Submission deadline: 2018-08-28
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind. Mit dem Angebot sind für die Beurteilung der Eignung der Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit nach § 6a EU VOB/A
Freistaat Bayern – vertreten durch Besitzverwaltung Staatsbad Bad Kissingen beim Zentrum Staatsbäder Bayern
Die Vergabeunterlagen stehen uneingeschränkt und kostenfrei unter www.staatsanzeiger-eservices.de zum Download.

Eligibility requirements: Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind. Mit dem Angebot sind für die Beurteilung der Eignung der Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit nach § 6a EU VOB/A Vorzulegen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-07-20
Buyer: Commune du Petit-Quevilly
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112710 | 45223220 | 45261215 | 45421000 | 45421151
Submission deadline: 2018-09-21
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Restructuration extension et mise en conformité accessibilité handicape de l'école maternelle Jean-Baptiste Clément à Petit-Quevilly — Relance des lots 2-6-7-12-15 et 17
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L.5212-1 à L.5212-11 du Code du travail déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin).
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr/ — Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Aucune variante n'est autorisée. Les prestations seront financées selon les modalités suivantes: Budget communal, subvention Métropole et Etat. Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière (art 6.2 du Rc). La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante: http://www.mpe76.fr (Référence de la consultation: 18mpq029). Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document

Eligibility requirements: Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L.5212-1 à L.5212-11 du Code du travail déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-07-20
Buyer: Regierungspräsidium Stuttgart, Außenstelle Ellwangen, Referat 47.2
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233130: Road works
Submission deadline: 2018-08-23
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Regierungspräsidium Stuttgart, Außenstelle Ellwangen, Referat 47.2 Marktplatz 3 73479 Ellwangen Deutschland
Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheides auf eine Rüge) wird hingewiesen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-07-20
Buyer: ABD Südbayern, Dst. Regensburg
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways
Submission deadline: 2018-08-22
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Anpassung der bestehenden nachgeordneten öffentlichen Feld- und Waldwege (öFW) im Bereich der neuen Anschlussstelle,
Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Eligibility requirements: Es gelten die Vorgaben gemäß den Teilnahmebedingungen sowie der Eigenerklärung zur Eignung. Diese beiden Unterlagen sind Gegenstand der Auftragsunterlagen. https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/159252
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-07-20
Buyer: Stadt Dingolfing
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112700 | 45112710 | 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2018-08-09
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Vom Bieter ist entweder das Formblatt 124EU (Eigenerklärungen zur Eignung-EU) der VHB Bayern oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2016/7 auszufüllen und mit dem Angebot einzureichen.
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese Präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B und Ziffer 15 f. Formblatt 215(Zusätzliche Vertragsbedingungen) der VHB Bayern.
Kautionen/Sicherheiten: Vertragserfüllung 5 v. H.; Mängelansprüche 3 v. H.; nähere Angaben siehe Vergabeunterlagen.
Teilnehmer am SOL eVergabe-System können die Vergabeunterlagen unter www.staatsanzeiger-eservices.de einsehen und downloaden (siehe Punkt I.3).
Fehlt der Verwendungszweck auf Ihren Überweisungen, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie erhalten keine Unterlagen.
— gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter Angabe Ihrer vollständigen Firmenadresse) unter der in Punkt I.1 genannten Kontaktstelle angefordert wurden,

Eligibility requirements: Vom Bieter ist entweder das Formblatt 124EU (Eigenerklärungen zur Eignung-EU) der VHB Bayern oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2016/7 auszufüllen und mit dem Angebot einzureichen. Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese Präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Weitere Angaben siehe Vergabeunterlagen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-07-20
Buyer: Batigère
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111291 | 45210000: Building construction work | 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings | 45260000 | 45261000
Submission deadline: 2018-09-12
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Relance Lots 2 et 5 — Travaux de restructuration et changement de destination de 3 anciens bât hospitaliers en 90 logements locatifs sociaux — Travaux de construction de 12 logements locatifs sociaux Nancy
Elle fait suite à une première consultation pour laquelle les lots 2: Charpente métallique et 5: Couverture et bardage zinc sont infructueux. La consultation est donc relancée dans les conditions de l'article 22 du décret précité.
(disponible à l'adresse suivante: URL: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
— Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches.batigere.fr

Eligibility requirements: — Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire, — Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante: URL: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) — Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante: URL: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)