Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-06-03
Buyer: département de Meurthe-Et-Moselle
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 39221000 | 45210000: Building construction work
Estimated value: 556753.71 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: construction d'une cuisine centrale et d'un espace de restauration - collège Croix de Metz à Toul - groupement de commande Cd54 et Syndicat Mixte du Grand Toulois
construction d'une cuisine centrale et d'un espace de restauration - collège Croix de Metz à Toul - groupement de commande Cd54 et Syndicat Mixte du Grand Toulois - lot no 14 : Equipement de cuisine - production de froid
construction d'une cuisine centrale et d'un espace de restauration - collège Croix de Metz à Toul - groupement de commande Cd54 et Syndicat Mixte du Grand Toulois
la consultation du(des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis
référé précontractuel prévu aux art. L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative depuis le début de la procédure de passation jusqu'avant la signature du contrat. -Référé contractuel prévu aux art. L.551-13 à L.551-23 du Code plus tard le 31ème jour suivant la publication au JOUE d'un avis d'attribution du contrat. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (Art. R.551-7 du code de justice administrative). -Recours en contestation de validité du contrat, dans les conditions prévues par l'arrêt du Conseil d'etat du 4 avril 2014 no358994 &quot;Département du Tarn et Garonne&quot;. Ce recours doit être exercé dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées


Winner: kuthe sas
Award value: 556753.71
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-06-03
Buyer: Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45310000 | 45320000 | 45331000 | 45331100
Estimated value: 641763.98 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Termin realizacji zamówienia: do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym), w tym:
2)	wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, pionów ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji: do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
a)	zamianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz  z demontażem obecnych źródeł ciepła w lokalach,
b)	wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku wraz z demontażem obecnych źródeł do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
3)	zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż 1 „tablicy informacyjnej" oraz 1 „tablicy pamiątkowej" zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy
4)	wykonanie, dostarczenie i montaż  „tablicy informacyjnej na czas budowy" - zgodnie z „Instrukcją dla Wykonawcy, Zasady oznakowania inwestycji w zakresie informacji dla mieszkańców”.
RPDS.03.03.02-02-0001/20-00  pn. „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3” w ramach programu operacyjnego RPO WD 2014-2020.
Zamawiający, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości do 100 % wartości zamówienia podstawowego:
1)	Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie, zostaną ustalone w wyniku negocjacji. Udzielenie zamówienia jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego,
2)	Zamówienie może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego i będzie udzielone w budynku objętym przedmiotem zamówienia,
3)	Zamówienie zostanie udzielone na warunkach podobnych do warunków udzielenia zamówienia podstawowego,
4)	Wartość robót zostanie ustalona na podstawie przyjętych w umowie podstawowej składników cenotwórczych. Dopuszcza się zmianę stawki roboczogodziny po upływie 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o maksymalnie 10 %, a po upływie 12 miesięcy o maksymalnie 20 %,
Zawarte są w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).


Winner: PELESCRIME Sp. z o.o.
Award value: 641763.98
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-06-03
Buyer: Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45222000
Estimated value: 10784000 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Met de aanleg van een fietspad naar "de Suikerzijde" wordt invulling gegeven aan de wens om de binnenstad van Groningen te verbinden met de te realiseren woonwijk "de Suikerzijde".
Voor de realisatie van het aan te besteden werk zijn de werkzaamheden in hoofdlijnen onder te verdelen in de volgende onderdelen:
- Voor de ontwerpwerkzaamheden dient conform de RLN00414-1 (Beoordelen constructieve veiligheid bestaande Baanlichamen) een ingenieursbureau ingeschakeld te worden die volgens de Erkenningsregeling van ProRail erkend is in de branche Ingenieursbureaus met de daarvoor van toepassing zijnde categorie.
- Voor werkzaamheden aan of nabij de railinfrastructuur dient een ondernemer ingeschakeld te worden die volgens de Erkenningsregeling van ProRail erkend is in de branche Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers met de daarvoor van toepassing zijnde


Winner: Van Spijker Infrabouw B.V.
Award value: 10784000
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-06-03
Buyer: conseil départemental du Gard
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads
Estimated value: 524299 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
la localisation des chantiers (Pr) est donnée à titre indicatif (détails quantitatifs estimatifs non contractuels).Elle pourra faire l'objet d'ajustements ne bouleversant pas l'économie du marché par ordre de service



Winner: giraud S.A.S
Award value: 524299
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-06-03
Buyer: Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
Country: ES
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works
Estimated value: 8808411.85 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: OBRAS DEL PR. EJECUTIVO DE REURBANIZACIÓN DE LA VIA LAIETANA, EN EL DISTRITO DE CIUTAT VELLA, BARCELONA. TRAMO 1 - VÍA LAYETANA DESDE PLAZA URQUINAONA HASTA LA C. JOAQUIM POU, Y TRAM 3 - C. JONQUERES
OBRAS RELATIVAS AL PROYECTO EJECUTIVO DE REURBANIZACIÓN DE LA VIA LAIETANA, EN EL DISTRITO DE CIUTAT VELLA, BARCELONA. TRAMO 1 - VÍA LAYETANA DESDE PLAZA URQUINAONA HASTA LA C. JOAQUIM POU, Y TRAM 3 - C. JONQUERES, CON MEDIDAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
OBRAS DEL PR. EJECUTIVO DE REURBANIZACIÓN DE LA VIA LAIETANA, EN EL DISTRITO DE CIUTAT VELLA, BARCELONA. TRAMO 1 - VÍA LAYETANA DESDE PLAZA URQUINAONA HASTA LA C. JOAQUIM POU, Y TRAM 3 - C. JONQUERES


Winner: UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. - VIALS I MEDI AMBIENT, S.A.U.
Award value: 8808411.85
Number of bids: 13
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-06-03
Buyer: Autobahn GmbH des Bundes - NL Ost
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110
Estimated value: 0.01 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Errichtung einer Baustraße: ca. 18.000 m³ Oberbodenabtrag und Verwertung ca. 9.000 m³ Boden und Fels lösen und verwerten ca. 15.000 m³ Baustoff liefern und einbauen ca. 260 t Bodenverbesserung ca. 31.000 m² Geo- und Kombigitter  Errichtung von Umfahrungen: ca. 6.000 m³ Oberbodenabtrag ca. 6.000 m³ Boden und Fels lösen und verwerten ca. 10.000 m³ Baustoff liefern und einbauen ca. 7.000 m² Straßenoberbau B 3,2 (Asphalt)
Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheids auf eine Rüge) wird hingewiesen.


Winner: BiGe Matthäi Bauunternehmen GmbH&Co.KG / GP Verkehrswegebau GmbH
Award value: 0.01
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-06-03
Buyer: Regierungspräsidium Freiburg - Referat 53.3 IRP Landesbetrieb Gewässer   Freiburg im Breisgau
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44212110 | 44212120 | 45000000: Construction work | 45111100 | 45200000: Building and civil engineering work
Estimated value: 3431342.39 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: - Kampfmittelsondierung in nicht freigegebenen Baubereichen - Baufeldfreimachung - Bohrpfahlgründungen für Brückenbauwerke - Stahlbetonarbeiten für Brücken - Lieferung von Rahmenfertigteilen + Wellblechdurchlässen - Wegebau - Anlegen von Furten


Winner: Schleith GmbH Baugesellschaft
Award value: 3431342.39
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-06-03
Buyer: Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 45233125: Urban road construction work
Estimated value: 667014 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: D922 - D98 Carrefour giratoire Commune de Laqueuille Pr 29+0500 et Pr 29+0600                                 Terrassements - Assainissement - Chaussées
Marché d'un montant inférieur aux seuils fixés par les directives, passé selon une procédure adaptée pour lequel un avis d'attribution est passé selon les dispositions des articles 551-7 et les suivants du Code de Justice Administrative
Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du Cja, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du Cja, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet: URL : www.telerecours.fr


Winner: EUROVIA DALA
Award value: 667014
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-06-03
Buyer: département de la Haute-Savoie
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45233140: Roadway works | 45233220
Estimated value: 3780507.97 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: l'Opération d'aménagement de la Rd1508 est décomposée en plusieurs secteurs. Le présent marché concerne uniquement l'aménagement de la Rd1508, secteur 4a entre le giratoire de Seysolaz et Chaumontet au droit du restaurant des chasseurs
dégagement des emprises - travaux préparatoiresterrassements et couches de formeeau pluvialebassins et bergesréseaux secsréseaux humides
le lot 2 comporte des prestations supplémentaires éventuelles portant sur l'utilisation d'enrobé tiède
le marché est consultable sur place au Département de la Haute-Savoie. S'Adresser à la personne citée en contact.Instance chargée des procédures de recourstribunal administratif de Grenoble - 2 Place de Verdun Bp 1135 - 38022 Grenoble CedexTel : 04 76 42 90 00 - courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr - fax : 04 76 42 22 69organe chargé des procédures de médiation (le cas échéant)comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Litiges en matière de Marchés Publics107 rue Servient - 69418 Lyon Cedex 03service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recoursdépartement de la Haute-Savoie - direction de la Commande Publique23 rue de la Paix - bp 2444 - 74041 Annecy cedexcourriel : dcpfour-serv@cg74.fr - tél : 04 50 33 21 32 - fax : 04 50 33 21 45


Winner: perrier Tp
Award value: 3780507.97
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-06-03
Buyer: Municipiul Galati
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Autoritatea contractanta doreste atribuirea contractului de achiziție publică pentru Refacere sistem rutier şi regenerare urbană interioare cartiere Mazepa I, Mazepa II si Tiglina I.
Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 18. In conformitate cu prevederile art. 160 și art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in doua termene, după cum urmează:
- primul termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 23 - a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor;
- cel de-al doilea termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anunțul de participare.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-06-03
Buyer: CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 45233120: Road construction works
Estimated value: 536686.1 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Les travaux sont les suivants : Aménagement du centre bourg de NOSSONCOURT sur la RD 9. Conformément à l'article L2113-7 du code de la commande publique, une convention de groupement de commandes a été passée entre le Département des Vosges et la Commune de Nossoncourt pour la réalisation de l'opération. Le Conseil départemental des Vosges est chargé de la gestion des procédures.
Pour le Département : Réfection de la structure de chaussée et couche de roulement. Les principales quantités sont : 290 m3 de déblai, 350 m3 de GNT, 370 T de BBCS2, 570 T de BBCS-3, 30 mètres carrés de mur de soutènement, 300 ml de drain routier. Pour la commune : Aménagement de bourg : voiries et réseaux d'eaux pluviales. Les principales quantités sont : rabotage : 2 665 mètres carrés, réseau PVC 160/200 : 210 ml, réseau béton 300/400/600 : 360 ml, reprise de branchement : 24 u, grilles : 21 u, regard : 10 u, terrassement : 610 m³, GNT 0/31.5-0/63 : 510 m³, bordures AC1 : 715 ml, caniveau CC1/CC2 : 330ml, bordurette : 745 ml, BB trottoirs : 1 520m², BB chaussée : 565 T, Enduit mono: 1 925 mètres carrés, Terre végétale + gazon : 425m², Panneau signalisation : 11 u, Marquage ligne (CVCB) : 1 200ml,
Ce marché a été passé selon une procédure adaptée conformément aux dispositions des articles L2123-1 et
Seul un avis de marché doit être publié soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics
(BOAMP) soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales selon l'article R2131-12 du Code de la
Modalités de consultation du contrat : sur rendez-vous après demande écrite adressée à l'adresse suivante :
Conseil départemental des Vosges - 8, rue de la préfecture - 88000 Epinal (commandepublique@vosges.fr ).


Winner: EUROVIA ALSACE LORRAINE
Award value: 536686.1
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-06-03
Buyer: cc riom limagne et volcans
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 39100000 | 43324100 | 44316500 | 45110000 | 45112700
Estimated value: 5643706.52 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
les prestations supplémentaires éventuelles sont décrites au règlement de consultation pour les lots no1, 6 et 11



Winner: colas France - etablissement De Lempdes
Award value: 5643706.52
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-06-03
Buyer: Commune de Brignoles
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 45233140: Roadway works | 45233162
Estimated value: 448710.59 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Au-delà de la seule réfection de chaussée, un reprofilage de cette voie est prévu afin de délimiter précisément la bande de roulement, le trottoir et le surplus en limite des propriétés mitoyennes.
La demande consiste aussi à intégrer une piste cyclable qui permettra de desservir le complexe sportif du Vabre, notamment le skate parc très fréquenté par les jeunes, en toute sécurité.
La présente consultation concerne différents travaux de terrassement et de VRD. Les travaux à exécuter au titre du présent marché comprennent un seul lot composé de plusieurs postes, à savoir : travaux préparatoires et installation de chantier, terrassements généraux, travaux sur les réseaux : Eaux pluviales, France télécom, BT-Electricitée, Eclairage, travaux de voirie et espaces extérieurs, espaces verts, clôtures, signalisations horizontale et verticale, réseau défense incendie.
Les travaux à réaliser relèvent de la 2ème catégorie (Niveau 2) au sens du code du travail (article R.4532-1) et de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 relative à la coordination en matière de sécurité sur les chantiers.
Le délai d’exécution global des travaux est de 20 semaines (4 semaines de préparation et 16 semaines de travaux).
Il s'agit d'un MAPA de travaux dont le montant est inférieur au seuil de procédure formalisée. Un avis d'appel public à concurrence a donc été publié au BOAMP et non au JOUE.
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: — référé précontractuel (jusqu'à la signature du marché): articles L. 551-1 à L. 551-4 du code de justice administrative, — recours pour excès de pouvoir (2 mois à compter des décisions de rejet), — recours en appréciation de la validité d'un contrat (à compter de la signature du contrat), — recours contractuel: articles L. 551-13 à L. 551-16 du code de justice administrative, — référé suspension introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat: articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télé Recours Citoyens» accessible par le site internet www.telerecours.fr


Winner: Eiffage Route Grand Sud
Award value: 448710.59
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-06-03
Buyer: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45111000 | 45112000 | 45233120: Road construction works | 45233200
Estimated value: 4277881.33 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni jezdni (w częściach 1 - 5) i remoncie nawierzchni ronda (w części 6).
2. Zamówienie należy realizować zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dla każdej części osobno) i na zasadach określonych w Załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy.
1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni jezdni al. Politechniki na odcinku o długości ok. 450 m od posesji nr 5 do ul. Wróblewskiego w Łodzi (oba kierunki jazdy), obejmujący:
2) Rozebranie nawierzchni bitumicznej (frezowanie) - gr. około 14,0 cm wraz z wywiezieniem na odległość do 20km
9) Regulacja wysokościowa armatury (zasuwy wodociągowej, kratki ściekowej, pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej oraz pozostałej infrastruktury technicznej)
10) Wymiana krawężników betonowych 100x20x30 cm na nowe na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą, z wywozem gruzu na odl. do 20 km.
15) Wykonanie płytek wskaźnikowych jako oznakowanie dla osób niedowidzących w obrębie przejść dla pieszych
2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i na zasadach określonych w Załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy
Remont nawierzchni jezdni ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Radwańskiej do al. Mickiewicza (jezdnia wschodnia)
1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni jezdni ul. Żeromskiego na odcinku o długości ok. 620 m od ul. Radwańskiej do al. Mickiewicza (jednia wschodnia), obejmujący:
2) Rozebranie nawierzchni bitumicznej (frezowanie) - gr. około 14,0 cm wraz z wywiezieniem na odległość do 20 km
9) Regulacja wysokościowa armatury (zasuwy wodociągowej, zaworu gazowego, kratki ściekowej, pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej oraz pozostałej infrastruktury technicznej)
10) Wymiana krawężników betonowych 100x20x30 cm na nowe na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą, z wywozem gruzu na odl. do 20 km
18) Wykonanie płytek wskaźnikowych jako oznakowanie dla osób niedowidzących w obrębie przejść dla pieszych
2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i na zasadach określonych w Załączniku nr 2 – Projektowane postanowienia umowy.


Winner: Zakład Remontowo Drogowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Award value: 4277881.33
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-06-03
Buyer: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works
Estimated value: 5833333.33 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Predmetom obstarávania je oprava komunikácií v správe Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s. podľa predložených technických správ a výkazov výmer
Jednotlivé cestné úseky sú situované v jednotlivých okresoch kraja Nitrianskeho kraja v územnej pôsobnosti jednotlivých stredísk Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s.


Winner: STRABAG s.r.o.
Award value: 5833333.33
Number of bids: 4