Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-01-20
Buyer: Roussillon Habitat (66)
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09310000 | 39812500 | 42416100 | 44112300 | 44142000
Submission deadline: 2018-02-22
Award criteria: Mixed

Technical requirements: Construction en co-maîtrise d'ouvrage de 20 appartements locatifs sociaux, d'1 cabinet médical, d'1 maison d'assistantes maternelles, d'1 relais d'assistantes maternelles et d'1 restaurant des aînés.
Charpente couverture: construction de 20 appartements locatifs sociaux, 1 cabinet médical, 1 maison d'assistantes maternelles, 1 relais d'assistantes maternelles et 1 espace de restauration seniors.
Travaux d'étanchéité: construction de 20 appartements locatifs sociaux, 1 cabinet médical, 1 maison d'assistantes maternelles, 1 relais d'assistantes maternelles et 1 espace de restauration seniors.
Menuiseries extérieures: construction de 20 appartements locatifs sociaux, 1 cabinet médical, 1 maison d'assistantes maternelles, 1 relais d'assistantes maternelles et 1 espace de restauration seniors.
Menuiseries intérieures: construction de 20 appartements locatifs sociaux, 1 cabinet médical, 1 maison d'assistantes maternelles, 1 relais d'assistantes maternelles et 1 espace de restauration seniors.
Cloisons, doublages, faux-plafonds: construction de 20 appartements locatifs sociaux, 1 cabinet médical, 1 maison d'assistantes maternelles, 1 relais d'assistantes maternelles et 1 espace de restauration seniors.
Plomberie, sanitaires, VMC: construction de 20 appartements locatifs sociaux, 1 cabinet médical, 1 maison d'assistantes maternelles, 1 relais d'assistantes maternelles et 1 espace de restauration seniors.
Électricité, chauffage, télévision: construction de 20 appartements locatifs sociaux, 1 cabinet médical, 1 maison d'assistantes maternelles, 1 relais d'assistantes maternelles et 1 espace de restauration seniors.
Carrelage, faïence: construction de 20 appartements locatifs sociaux, 1 cabinet médical, 1 maison d'assistantes maternelles, 1 relais d'assistantes maternelles et 1 espace de restauration seniors.
Peinture: construction de 20 appartements locatifs sociaux, 1 cabinet médical, 1 maison d'assistantes maternelles, 1 relais d'assistantes maternelles et 1 espace de restauration seniors.
Serrurerie: construction de 20 appartements locatifs sociaux, 1 cabinet médical, 1 maison d'assistantes maternelles, 1 relais d'assistantes maternelles et 1 espace de restauration seniors.
Enduit de façade: construction de 20 appartements locatifs sociaux, 1 cabinet médical, 1 maison d'assistantes maternelles, 1 relais d'assistantes maternelles et 1 espace de restauration seniors.
Ascenseur: construction de 20 appartements locatifs sociaux, 1 cabinet médical, 1 maison d'assistantes maternelles, 1 relais d'assistantes maternelles et 1 espace de restauration seniors.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-01-20
Buyer: Ville de Vénissieux
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44316500 | 45210000: Building construction work | 45261100 | 45261210
Estimated value: 350000 EUR
Submission deadline: 2018-02-06
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Construction de la nouvelle cuisine centrale de Vénissieux lot nº 2 — charpente métallique, couverture, serrurerie
L'opération intègre tous les corps d'état nécessaires pour l'aménagement de la parcelle et la construction du bâtiment et des installations techniques nécessaire à son exploitation. La présente consultation ne concerne que le lot nº 2 suite à la défaillance du titulaire désigné sur ce lot lors de la précédente consultation. Ce lot concerne les prestations de charpente métallique, couverture et serrurerie. Aucune reprises d'installations n'est à prévoir, l'entreprise précédente n'étant pas encore intervenue sur ce chantier.
L'opération intègre tous les corps d'état nécessaires pour l'aménagement de la parcelle et la construction du bâtiment et des installations techniques nécessaire à son exploitation. La présente consultation ne concerne que le lot nº 2 suite à la défaillance du titulaire désigné sur ce lot lors de la précédente consultation.
La lettre de candidature et la déclaration du candidat propre à la ville de Vénissieux ou document strictement équivalent
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles — preuve d'assurance pour les risques professionnels.
— liste des principales prestations similaires exécutées sur des opérations comparables datant de moins de 5 ans (avec indication des coûts d'opération, de la date d'exécution et des maîtres d'ouvrage),
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacun des 3 dernières années,
En application de l'article 67-iii du décret précité, il sera fait application d'une réduction du délai de publicité pour urgence simple applicable à cette consultation en raison de la défaillance de l'entreprise titulaire (liquidation judiciaire) et des coûts financiers et désordres occasionnés par le retard de chantier en découlant (travaux provisoires rendus nécessaires par l'exécution tardive du lot 2 et autres conséquences financières et organisationnelles dues au décalage du planning).
Développement durable les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit:
— les prestataires doivent respecter la charte «Chantier propre à faibles nuisances». Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.

Eligibility requirements: La lettre de candidature et la déclaration du candidat propre à la ville de Vénissieux ou document strictement équivalent

Award value: 350000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-01-20
Buyer: Métropole Nice Côte d'Azur
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45221241
Submission deadline: 2018-02-22
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: La présente consultation est lancée suivant la procédure concurrentielle avec négociation — articles 25, 71, 72 et 73 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Les travaux objet du présent marché ont pour but de mettre en conformité l'ouvrage par rapport à la réglementation en vigueur relative à la sécurité dans les tunnels routiers (notamment: instruction technique annexée à la circulaire 2000-63 du 25.8.2000 relative à la sécurité dans les tunnels routiers du réseau national). Cf Article 1.1 du règlement de consultation.
Il commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur qui prescrira de commencer les prestations.
Des modifications des marchés en cours d'exécution (article 139 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016), et/ou des marchés complémentaires (article 30 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016) pourront être conclus, dans le respect des seuils de mise en concurrence visés à l'article 42 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics.
Nous vous informons que vous pouvez introduire un référé précontractuel conformément aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative dans un délai de 11 jours à compter de l'envoi du courrier d'information au(x) candidat(s) non retenus(s) avant la conclusion du contrat. Vous disposez également d'un délai de recours pour excès de pouvoir, dans les 2 mois à compter de la réception du courrier d'information au(x) candidat(s) non retenus(s) conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, pouvant être assorti d'un référé suspension prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Vous pouvez enfin exercer un recours contre la validité du contrat dans les 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. L'instance chargée des procédures de recours est le tribunal administratif de Nice.

Eligibility requirements: Cf article 5.1.1 du règlement de consultation
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-01-20
Buyer: Chacun c/o soi soc coop interet collec
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111291 | 45112700 | 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings | 45223220 | 45232141
Submission deadline: 2018-02-21
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Construction de 54 logements individuels et intermédiaires rue de Maquetra — commune de Saint-Martin-Boulogne
Construction de 54 logements individuels et intermédiaires rue de Maquetra — commune de Saint-Martin-Boulogne.
Travaux composés pour chacun des 17 lots d'une tranche ferme — construction de 26 logements individuels avec garage et d'une tranche conditionnelle — construction de 28 logements intermédiaires.
Voir le règlement de consultation disponible gratuitement sur la plateforme de dématérialisation www.gazettenpdc.fr

Eligibility requirements: Voir le règlement de consultation disponible gratuitement sur la plateforme de dématérialisation www.gazettenpdc.fr
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-01-20
Buyer: Servicepunt71 voor Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) en Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. (SSOL)
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45300000 | 45400000
Estimated value: 12400000 EUR
Submission deadline: 2018-02-26
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Servicepunt71 treedt in de onderhavige aanbesteding op namens de aanbestedende dienst(en): Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) en Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. (SSOL). SCOL is de opdrachtgever voor het VMBO gedeelte en SSOL is de opdrachtgever voor het VSO gedeelte.
Op de huidige locatie van de Boerhaavelaan komt een nieuw, duurzaam gebouw dat ruimte biedt voor ongeveer 530 leerlingen. Het schoolgebouw krijgt verschillende werkplekken, waar leerlingen elkaar kunnen ontmoeten en met verschillende beroepenwerelden aan de slag kunnen gaan. Het moderne gebouw nodigt uit tot ontmoeten en verbinden. Kleinschaligheid, licht, veiligheid, transparantie, kleur en sfeer zijn de kernwaarden van het ontwerp. De nadruk ligt op het ervaren, beleven en leren over beroepen. De centrale open ruimte vormt het hart van de school.
Opdrachtgever wenst een duurzaam gebouw, zowel voor de bouw als voor de installaties. Uitgangspunt voor het gebouw is EPC = 0. De gebouw installaties moeten (op onderdelen) goed toegankelijk, zichtbaar en veilig zijn omdat het onderdeel wordt van de onderwijstakken; BWI en PIE. De studenten moeten zich veilig kunnen verplaatsen bij deze installaties. De warmtevoorziening dient door middel van een luchtwarmtepomp met een bodemwisselaar (gesloten systeem) te worden voorzien.
De losse inrichting wordt separaat ingekocht en geleverd. De inrichting van het buitenterrein behoort wel tot de opdracht.
* Het schoolgebouw is ca. 7.500 m2 bvo inclusief twee gymzalen (910 m2 bvo) en het gebouw bestaat uit drie lagen.

Eligibility requirements: Zie op www.negometrix.nl de volledige informatie omtrent de procedure.

Award value: 12400000
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-01-20
Buyer: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works | 45233142: Road-repair work
Estimated value: 75887888.35 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie remontów nawierzchni i robót poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na 6 cz
Roboty budowlane w zakresie remontów nawierzchni i robót poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z podziałem na 6 części.



Winner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A
Award value: 75887888.35
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-01-20
Buyer: Zweckverband Grund- und Mittelschule Odelzhausen über die Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works
Estimated value: 405103.24 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den 1.Bauabschnitt des Neubaus des Schulzentrums Odelzhausen. Das Gebäude hat Abmessungen von ca. 56,5 x 31,5 m und erstreckt sich über 4 Geschosse. Strukturell bestehtes aus 2 Spangen mit Räumen, die eine über alle Geschosse durchgehende Halle sowie die Treppenhäuserumschließen.


Winner: KLAUS Hoch- und Tiefbau GmbH
Award value: 405103.24
Number of bids: 10
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-01-20
Buyer: c.c.i. De Grenoble
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09332000: Solar installation | 45112500 | 45214200 | 45261420 | 45262220
Estimated value: 798277.51 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Construction d'un centre de monitoring énergétique «cockpit energétique» sur le site de l'institut des métiers et des techniques
Construction d'un centre de monitoring énergétique «cockpit energétique» sur le site de l'institut des métiers et des techniques.
Installation de chantier, terrassements, ouvrages en infrastructure et en superstructure. Ouvrages divers, réseaux et aménagements extérieurs.
Le montant du marché précisé pour chacun des lots (valeur totale du marché/du lot) est celui tel que résultant de la décomposition du prix global et forfaitaire. La date de signature du marché est le 19.12.2017. La date de notification du marché au titulaire est le 20.12.2017 pour les lots nº 2, 3, 4, 8, 10 et 11, le 21.12.2017 pour les lots nº 1 et 7 et 23.12.2017 pour le lot nº 9. Les documents sont consultables à la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble (voir adresse et point de contact au I.1). Date d'envoi du présent avis à la publication: 18.1.2018.


Winner: sas Roland Tomai
Award value: 798277.51
Number of bids: 5
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-01-20
Buyer: Sofico
Country: BE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233141: Road-maintenance work
Estimated value: 2273874.2 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Le présent marché est un marché de travaux comprenant l’entretien ordinaire du district autoroutier de Charleroi, ainsi que des mesures de sauvegarde et de balisage d’urgence du réseau à grand gabarit de la Direction des routes de Charleroi.
1) Tout renseignement au sujet du présent marché peut être obtenu auprès de Monsieur ir Houdart Sébastien


Winner: Construction Sogeplant-Sace SM
Award value: 2273874.2
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-01-20
Buyer: Landratsamt Deggendorf, Sachgebiet 24, Kreiseigene Hoch- und Tiefbauverwaltung, Gartenkultur
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45431000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Neubau einer Fachakademie für Sozialpädagogik und Neubau einer Berufsfachschule für Musik in einem gemeinsamen Schulgebäude in Plattling. Gewerk Fliesenarbeiten
Ein Antrag auf Nachprüfung nach § 155 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) istspätestens 15 Kalendertage nach Eingang des Auftraggebers, einer Rüge des Bewerbers/Bieters nicht abhelfenzu wollen bei der Vergabekammer Südbayern zu stellen (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).


Winner: Fliesen Ritter GmbH
Number of bids: 11
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-01-20
Buyer: Landratsamt Deggendorf, Sachgebiet 24, Kreiseigene Hoch- und Tiefbauverwaltung, Gartenkultur
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45262670 | 45341000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Neubau einer Fachakademie für Sozialpädagogik und Neubau einer Berufsfachschule für Musik in einemgemeinsamen Schulgebäude in Plattling. Gewerk Metallbauarbeiten 3/Geländer, Handläufe, Gitterroste
ca. 100 m Fluchtbalkone aussen: Stahlschwerte + T-Träger, Belag aus Gitterrost, Geländer mit Stahlnetz
Ein Antrag auf Nachprüfung nach § 155 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist spätestens 15 Kalendertage nach Eingang des Auftraggebers, einer Rüge des Bewerbers/Bieters nicht abhelfen zu wollen bei der Vergabekammer Südbayern zu stellen (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).


Winner: Metallbau Sokolowski GmbH
Number of bids: 7
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-01-20
Buyer: Landratsamt Deggendorf, Sachgebiet 24, Kreiseigene Hoch- und Tiefbauverwaltung, Gartenkultur
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45442100
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Neubau einer Fachakademie für Sozialpädagogik und Neubau einer Berufsfachschule für Musik in einemgemeinsamen Schulgebäude in Plattling. Gewerk Malerarbeiten
Ein Antrag auf Nachprüfung nach § 155 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist spätestens 15 Kalendertage nach Eingang des Auftraggebers, einer Rüge des Bewerbers/Bieters nicht abhelfen zu wollen bei der Vergabekammer Südbayern zu stellen (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).


Winner: Hafner GmbH
Number of bids: 11
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-01-20
Buyer: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111291 | 45233000: Construction work for highways and roads | 45233162 | 71320000
Estimated value: 156097560.98 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi dla Rowerzystów przy Velo Metropolis (EV4)
1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.
2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę 4 szt. Miejsc Obsługi dla Rowerzystów (MOR). Budowa MOR winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym i Typowym Projektem MOR wariant C, typ 2 (mały).
Velo Metropolis(EV4), województwo małopolskie, powiat: wielicki, bocheński, tarnowski, gmina: Niepołomice, Bochnia, Wierzchosławice,Tarnów, miejscowość:Wola Batorska, Bogucice, Wierzchosławice, Tarnów.
1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.
2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę 4 szt. Miejsc Obsługi dla Rowerzystów (MOR). Budowa MOR winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym i Typowym Projektem MOR wariant C, typ 2 (mały).
Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zgodnie z przepisami działu VI Środki Ochrony Prawnej, Rozdział 2 - odwołanie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2014 (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).


Winner: Dom Project Sp. z o.o.
Award value: 156097560.98
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-01-20
Buyer: Landratsamt Deggendorf, Sachgebiet 24, Kreiseigene Hoch- und Tiefbauverwaltung, Gartenkultur
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45443000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Neubau einer Fachakademie für Sozialpädagogik und Neubau einer Berufsfachschule für Musik in einem gemeinsamen Schulgebäude in Plattling. Gewerk Fassadenverkleidung Wand- und Deckenuntersicht
Ein Antrag auf Nachprüfung nach § 155 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist spätestens 15 Kalendertage nach Eingang des Auftraggebers, einer Rüge des Bewerbers/Bieters nicht abhelfen zu wollen bei der Vergabekammer Südbayern zu stellen (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).


Winner: Frahammer GmbH & Co. KG
Number of bids: 2
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-01-20
Buyer: Syndicat intercommunal d'adduction
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45222000 | 45240000: Construction work for water projects
Estimated value: 1252572.5 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Κατασκευαστικές εργασίες για τεχνικά έργα εκτός από γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις
Trabajos de construcción de obras de ingeniería, excepto puentes, túneles, pozos y pasos subterráneos
Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains
Xogħol tal-kostruzzjoni għal xogħlijiet ta’ l-inġinerija apparti milli pontijiet, mili, ċmieni ta’ l-arja u passaġġi ta’ taħt l-art
Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
La présent marché a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation et d'équipement d'ouvrages d'eau potable du syndicat situés au Mont Saint Loup dans la commune d'Agde. Son contenu, sa finalité et ses exigences sont définis dans le CCAP et dans les CCTP. La description des travaux et ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP. Le marché est composé de 3 lots:
Le lot 1 comprend une tranche ferme et une tranche optionnelle au sens de l'article 77 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016:
Les délais d'exécution de la tranche optionnelle sont compris dans le délai d'exécution global du lot nº 1.
— la fourniture et la pose des câbles nécessaires aux divers réseaux secs, le tirage dans fourreaux laissés en attente, les cheminements,
— le câblage de tous les équipements déposés ou remplacés par le lot 3 à l'avancement des travaux et selon le phasage imposé,
— le remplacement des canalisations et équipements présents dans la chambre de vannes et dans les cuves,
— recours en contestation de la validité du contrat issu de la jurisprudence «Tarn-et-Garonne» du Conseil d'État du 4.4.2014 nº 358994 qui peut être exercé par les tiers au contrat, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicités appropriées.


Winner: Buesa (mandataire du groupement)
Award value: 1252572.5
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-01-20
Buyer: Landratsamt Deggendorf, Sachgebiet 24, Kreiseigene Hoch- und Tiefbauverwaltung, Gartenkultur
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45212190
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Neubau einer Fachakademie für Sozialpädagogik und Neubau einer Berufsfachschule für Musik in einem gemeinsamen Schulgebäude in Plattling. Gewerk Sonnenschutz Senkrechtlamellen
Ein Antrag auf Nachprüfung nach § 155 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist spätestens 15 Kalendertage nach Eingang des Auftraggebers, einer Rüge des Bewerbers/Bieters nicht abhelfen zu wollen bei der Vergabekammer Südbayern zu stellen (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).


Winner: HYPE GmbH
Number of bids: 4