Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-03-02
Buyer: Powiat Lubelski ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71247000 | 71520000: Construction supervision services | 71521000: Construction-site supervision services
Submission deadline: 2018-04-12
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad rozbudową dr.pow. Nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska)-Strzeszkowice-Krężnica Jara-Lublin(ul.Krężnicka, ul.Żeglarska) z wyłączeniem odcinka...
c.d. z pkt II.1. Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad rozbudową drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce ul. Lubelska-Strzeszkowice-Krężnica Jara-Lublin (ul. Krężnicka-ul. Żeglarska) z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19.
Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach rozbudowy drogi nr 2259L określa projekt budowlany, dokumentacja techniczna i przedmiar robót. Zakres obowiązków inspektora nadzoru,wynika z ustawy z dnia 7.7.1994r. - Prawo budowlane, będzie obejmował w szczególności:a) reprezentowanie Zamawiającego w czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami w szczególności prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach dot. niniejszego postępowania.
Zakres obowiązków inspektora nadzoru, wynika z ustawy z dnia 7.7.1994r. - Prawo budowlane, będzie obejmował w szczególności:a) reprezentowanie zamawiającego w czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami w szczególności prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach dotyczących niniejszego postępowania;b) kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy (jeśli dotyczy) i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego; c) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót, dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p.poż i ochrony środowiska;d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu (jeśli dotyczy);e) sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń, materiałów, a także zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;f) potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót i sprawowanie nadzoru nad usunięciem wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych; wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych, celem prawidłowego i rzetelnego wykonania robót określonych w umowie;g) prawo wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swoich obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy;h) kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem;i) żądanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad, w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia należnego wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad;j) udział w czynnościach odbioru dokumentacji powykonawczej, odbioru częściowego, odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego. W ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do potwierdzenia gotowości do odbioru oraz przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru i dokumentacji powykonawczej;k) współpraca z Wykonawcą robót i Zamawiającym w zakresie wykonawstwa robót budowlanych:- kontrola dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową,- sprawdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, jakie mają być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową, sprawdzanie, jakości dokumentów, zezwoleń, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, certyfikatów, znaków zgodności itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, wadliwych,- w uzgodnieniu z Zamawiającym, zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę,- rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas, lub w następstwie wykonywania robót budowlanych-monitorowanie postępu robót, kontrola zakresu, ilości i wartości robót z przyjętym harmonogramem robót wykonawcy,- sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy, organizowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty...
"Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej woj. lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dr. pow. usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju, przewidzianego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 8. Mobilność regionalna i ekologiczny transport Działanie8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego.
a) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług:
W/w osoby muszą posiadać uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego w opisanych powyżej specjalnościach:Zamawiający uzna kwalifikacje zawodowe uzyskane w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej (odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii) wymagane dla osób objętych opisem przedmiotu zamówienia, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp;.2 Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp:1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2344); 3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.7. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałe wymagane dokumenty.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:a) nie podlega wykluczeniu;b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1.1) SIWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem". Na stronie internetowej: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument zamówienia, zamieszczone są:1) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,2) Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD, 3) Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Zamawiający informuje, że składając oświadczenie w zakresie warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
Zamawiającym jest Powiat Lubelski ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, wynika to z uchwały Zarządu Powiatu w Lublinie nr 619/2017 z dnia 14.11.2017r., dot. powierzenia ZDP w Lublinie z/s w Bełżycach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.
Rozliczenie będzie dokonane na podstawie dwóch faktur: a) faktury VAT częściowej wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego robót, zgodnie z harmonogramem robót budowlanych (stanowiący załącznik do umowy nr ... /2018 na roboty budowlane), przy czym wykonawca wystawi po zrealizowaniu 60 % zakresu rzeczowego robót budowlanych i do kwoty nie większej niż 50 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1;b) faktury VAT końcowej.
Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie drugiej faktury VAT, wystawionej przez wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego robót budowlanych, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych prac, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o kwotę poprzednio zafakturowaną.
Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach (w pokoju nr 9 -Sekretariat) ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce.

Eligibility requirements: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.