Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-07-02
Buyer: Batiplaine
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Submission deadline: 2020-07-31
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Le marché initial a été lancé en octobre 2019 et comportait six macro-lots. Les macro-lots 1, 3 et 6 attribués. Macro-lot 2 en cours d'attribution. Les macro-lots 4 et 5 ont été déclarés sans suite pour motif d'intérêt général. Le besoin restant à satisfaire, ils font l'objet de la présente consultation. Le présent marché est alloti, il correspond aux macro-lots 4 et 5 du marché de construction de 44 logements et 27 places de stat. en sous-sol rue Fraizier/rue du Landy à Saint-Denis. Les lots 4 et 5 sont traités à prix global et forfaitaire. Prestations et critères d'attribution définis dans le règlement de consultation et le CCAP. Les deux lots du marché ne sont pas décomposés en tranche. Aucune variante n'est imposée. Variantes libres techniques et financières autorisées et variantes libres administratives non autorisées au titre de chacun des lots. Le maître d'ouvrage établit dans le cadre de l'exécution de ce marché une clause d'insertion professionnelle dont le respect est obligatoire.
Le lot nº 4 du marché est relatif aux travaux d'électricité CFO/CFA. Les prestations sont plus précisément décrites dans le CCTP propre au lot 4. Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots. Le maître d'ouvrage Plaine Commune Habitat établit dans le cadre de l'exécution de ce marché une clause d'insertion dont le respect est obligatoire. Pour ce lot, le nombre d'heures d'insertion minimum à réaliser est 445 h. Le lot nº 4 du marché n'est pas décomposé en tranches. Il n'y a pas de variante est imposée au titre du présent lot 4. Les candidats pourront proposer des variantes libres techniques, et financières, et les variantes libres administratives ne sont pas autorisées. Le présent marché prend effet à compter de sa date de notification au titulaire jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai d'exécution des travaux est de 20 mois à compter de la réception de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux par l'entreprise. Les délais d'exécution des travaux indiqués ci-dessus comprennent la période de préparation du chantier qui est fixée à deux mois. Le démarrage de la préparation de chantier est prévu pour le 2
Le lot nº 5 du marché est relatif aux travaux de chauffage, ventilation et plomberie sanitaires. Les prestations sont plus précisément décrites dans le CCTP propre au lot 5. Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots. Le maître d'ouvrage Plaine Commune Habitat établit dans le cadre de l'exécution de ce marché une clause d'insertion dont le respect est obligatoire. Pour ce lot, le nombre d'heures d'insertion minimal à réaliser est 675 h. Le lot nº 5 du marché n'est pas décomposé en tranches. Il n'y a pas de variante est imposée au titre du présent lot 5. Les candidats pourront proposer des variantes libres techniques, et financières, et les variantes libres administratives ne sont pas autorisées. Le présent marché prend effet à compter de sa date de notification au titulaire jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai d'exécution des travaux est de 20 mois à compter de la réception de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux par l'entreprise. Les délais d'exécution des travaux indiqués ci-dessus comprennent la période de préparation du chantier qui est fixée à deux mois. Le démarrage de la préparation de chantier est prévu pour le 2
Application des articles R. 2142-1 et suivants du code de la commande publique. DUME ou formulaires DC1 et DC2, lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants (les documents DC1 et DC2 à remplir sont disponibles sur le site internet du ministère en charge des finances (www.colloc.bercy.gouv.fr/formulaires/). — Copie de la déclaration de l'activité auprès du Procureur de la République ou démarche équivalente pour les candidats ne résidant pas en France. — Copie du ou des jugements prononcés si l'entreprise est en redressement judiciaire.
B) Critères d'attribution sous réserve de la conformité de l'offre à l'ensemble des prescriptions du règlement de la consultation, les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse sont plus précisément décrites dans le règlement de consultation.
C) Modalités de retrait: les dossiers de consultation peuvent être téléchargés gratuitement sur notre plate-forme de dématérialisation: www.maximilien.fr
D) Modalités de remise des offres: les offres seront remises obligatoirement par voie électronique, à l'adresse suivante: www.maximilien.fr
E) Concernant l'ouverture: la date d'ouverture des offres fixée à la section IV.2.7) est une date prévisionnelle, le calendrier des instances de l'office n'étant pas connu à ce jour. Néanmoins, nous informons les candidats que l'ouverture des offres aura certainement lieu en octobre.

Eligibility requirements: Application des articles R. 2142-1 et suivants du code de la commande publique. DUME ou formulaires DC1 et DC2, lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants (les documents DC1 et DC2 à remplir sont disponibles sur le site internet du ministère en charge des finances (www.colloc.bercy.gouv.fr/formulaires/). — Copie de la déclaration de l'activité auprès du Procureur de la République ou démarche équivalente pour les candidats ne résidant pas en France. — Copie du ou des jugements prononcés si l'entreprise est en redressement judiciaire.