Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-01-27
Buyer: Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 53.2
Country: DE
Region: Rhein-Neckar-Kreis
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45240000: Construction work for water projects | 45246000: River regulation and flood control works | 45246400 | 45247210
Submission deadline: 2017-03-07
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Im Rahmen des HÖP Hockenheim werden der Kraichbach und der Mühlkanal auf einer Länge von ca. 800 m im Stadtgebiete von Hockenheim zusammengelegt und ein naturnahes Gewässer mit verschiedenen Mesohabitaten und einer Sohlgleite geschaffen.
Der Hochwasserschutz wird durch die Herstellung von Dämmen und Hochwasserschutzmauern sowie mobilen Hochwasserschutzanlagen hergestellt.
Zur Wiederherstellung der Wegebeziehungen werden zwei Massivbrücken und eine Stahlbrücke errichtet und rechts und links des Gewässers neue Wege angelegt.
Mit der Baumaßnahme wird die Infrastruktur angepasst, u.a. Herstellung von zwei Mischwasserkanälen und einem Regenwasserentlastungskanal sowie die Umlegung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen.
Die Maßnahme beinhaltet neben meheren Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auch städtebauliche Maßnahmen wie eine Treppenanlage und Sitzstufen.
Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Eligibility requirements: Siehe Auftragsunterlagen, KEV 112.2.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-01-27
Buyer: Autobahndirektion Nordbayern
Country: DE
Region: Erlangen, Kreisfreie Stadt
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110
Submission deadline: 2017-02-15
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: BAB A73 Temp. Seitenstreifenfreigabe Erlangen 2. BA in FR Nord zw. AS Erlangen-N u. AS Baiersdorf-N: Energie- u. Fernmeldetechnik, Verkehrstechnik u. Videodetektionssystem. Anforderungen: Der Hersteller des Videodetektionssystems muss nachweisen, dass ein von ihm hergestelltes System bereits erfolgreich den temporär freigegebenen Seitenstreifen an einer Autobahn überwacht hat, Detektion von liegengebliebenen Fahrzeugen zeitlich u. räumlich lückenlos, mit einer Detektionsgenauigkeit von mind. 95 % bei Tageslicht u. mind. 90 % bei Dunkelheit sowie einer Fehlalarmrate von max. 0,25 pro Kamera u. 24 Std. Das System muss im Freien mit natürlichem Umgebungslicht u. verschiedenen Wetterverhältnissen sowie bei Dunkelheit arbeiten, d. h. ein Detektionssystem im Tunnel ist nicht aussagekräftig. Kompatibilitätsanforderung: Die hier ausgeschriebene Videodetektion muss aus verschiedenen techn. Gründen kompatibel sein zur bereits bestehenden Videozentrale (Flux Traficon Management vom Hersteller Flir).
Mengen oder Umfang: Für Kabelanlage Lieferung und in Leerrohre einbringen u. a. ca. 1 000 m Fernmeldekabel F 42 Typ AJ-PLEB2Y mit 8x2x1.2 TF + 14x2x1.4 St + 20x2x0.9 St, ca. 9 000 m Energiekabel Typ NAYY-O (4 x 150 m

Eligibility requirements: Siehe Auftragsunterlagen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-01-27
Buyer: Autobahndirektion Nordbayern
Country: DE
Region: Schwabach, Kreisfreie Stadt
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111
Submission deadline: 2017-02-23
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und

Eligibility requirements: Siehe Auftragsunterlagen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-01-27
Buyer: Kliniken Hochfranken
Country: DE
Region: Hof, Landkreis
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 24111500 | 45215100 | 45215120 | 45215140 | 50400000
Submission deadline: 2017-02-28
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: — Aufbau folgender Med. Gasanlagen, gemäß DIN EN 737 und DIN ISO 7396, für Druckluft, Vakuum & Sauerstoff.
— Aufbau eines Verteilungsnetzes für die notwendigen medizinischen Gase, mit den zugehörigen Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen und Verteilern.
— Einbau der diversen Entnahmestellen, entsprechend den Vorgaben der medizintechnischen Planung und der Nutzer bzw. Bereitstellen von
— Aufbau eines Verteilungsnetzes für die notwendigen medizinischen Gase, mit den zugehörigen Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen und Verteilern.
— Einbau der diversen Entnahmestellen, entsprechend den Vorgaben der medizintechnischen Planung und der Nutzer bzw.
Die Klinik befindet sich in einer Hanglage. Der Neubau wird auf der Talseite errichtet und hat eine Grundrissabmessung von ca. 60 x 26 m und verfügt über 7 Geschosse. Im untersten Geschoss (Ebene -3) wird eine Technikebene vorgesehen. In den darüber liegenden Geschossen werden Pflegeebenen (Ebene -2 bis +1 und Ebene +3) bzw. die Intensivmedizin und ein Herzkatheterlabor (Ebene +2) eingerichtet.
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Für den
Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu
vergebenen Leistung vergleichbar sind. Mit dem Angebot sind für die Beurteilung der Eignung der Nachweise
Stellung der Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus dem Vertrag ist in
Höhe von 5 v. H. der Brutto-Auftragsumme (ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssummen mindestens
50 000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt. Sicherheit kann wahlweise durch Hinterlegung von Geld oder durch

Eligibility requirements: Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind. Mit dem Angebot sind für die Beurteilung der Eignung der Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit nach §6 Abs. 3 EG VOB/A vorzulegen.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-01-27
Buyer: Stadt Wolfsburg
Country: DE
Region: Wolfsburg, Kreisfreie Stadt
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331200: Solar photovoltaic modules | 31155000 | 31173000 | 45311200 | 45315600
Submission deadline: 2017-02-21
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Der zentrale Betriebshof der Stadt Wolfsburg sowie der Betriebshof der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) sollen im Gewerbegebiet Vogelsang II neu errichtet werden. Der zu beplanende Bereich befindet sich südlich der Marie-Curie-Allee und schließt im Westen an den Karl-Ferdinand-Braun-Ring an. Die verfügbaren Grundstücke haben eine Gesamtfläche von rd. 120 000 m
In dieser Ausschreibung sind die Leistungen zur Errichtung einer Phototovoltaikanlage (bis 100 kW) inkl. der zugehörigen Befestigungskontruktion, den Wechselrichtern und der Niederspannungsschalt- (Wandlermessung) und Installationsanlagen beschrieben. Die Leistungen beziehen sich auf das Gebäude der Fahrzeugabstellung.
Der zentrale Betriebshof der Stadt Wolfsburg sowie der Betriebshof der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) sollen im Gewerbegebiet Vogelsang II neu errichtet werden. Der zu beplanende Bereich befindet sich südlich der Marie-Curie-Allee und schließt im Westen an den Karl-Ferdinand-Braun-Ring an. Die verfügbaren Grundstücke haben eine Gesamtfläche von rd. 120 000 m
In dieser Ausschreibung sind die Leistungen zur Errichtung einer Phototovoltaikanlage (bis 100 kW) inkl. der zugehörigen Befestigungskontruktion, den Wechselrichtern und der Niederspannungsschalt- (Wandlermessung) und Installationsanlagen beschrieben. Die Leistungen beziehen sich auf das Gebäude der Fahrzeugabstellung.
Nachweis der Präqualifizierung oder vollständig ausgefülltes Formblatt 124 (Eigenerklärung zu Eignung) des Vergabehandbuchs des Bundes (VHB) mit entsprechenden Nachweisen. Das Formblatt ist einsehbar unter http://www.fib-bund.de/Inhalt/Vergabe/VHB/
Die Vergabestelle weist ausdrücklich auf die Rügeobliegenheiten der Unternehmen/Bewerber/Bieter sowie auf die Präklusionsregelungen gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis Nr. 4 GWB hinsichtlich der Behauptung von Verstößen gegen die Bestimmungen über das Vergabeverfahren hin.
1. Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. Mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-01-27
Buyer: Stadt Karlsruhe, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Country: DE
Region: Karlsruhe, Stadtkreis
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings | 45331210
Submission deadline: 2017-03-02
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
Bieteranfragen werden nur bis 10 Kalendertage vor dem Submissionstermin beantwortet. Später gestellte Bieteranfragen können nicht mehr beantwortet werden.
Die längere Bindefrist, abweichend zu § 10a EU Abs. 8 VOB/A, ist aufgrund der erforderlichen Genehmigungen durch die städtischen Gremien (Bauausschuss, Gemeinderat) zwingend erforderlich.

Eligibility requirements: Gemäß Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-01-27
Buyer: Stadt Karlsruhe, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Country: DE
Region: Karlsruhe, Stadtkreis
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings | 45331000
Submission deadline: 2017-03-02
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
Bieteranfragen werden nur bis 10 Kalendertage vor dem Submissionstermin beantwortet. Später gestellte Bieteranfragen können nicht mehr beantwortet werden.
Die längere Bindefrist, abweichend zu § 10a EU Abs. 8 VOB/A, ist aufgrund der erforderlichen Genehmigungen durch die städtischen Gremien (Bauausschuss, Gemeinderat) zwingend erforderlich.

Eligibility requirements: Gemäß Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-01-27
Buyer: Stadt Karlsruhe, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Country: DE
Region: Karlsruhe, Stadtkreis
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings | 45311200
Submission deadline: 2017-03-02
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
Bieteranfragen werden nur bis 10 Kalendertage vor dem Submissionstermin beantwortet. Später gestellte Bieteranfragen können nicht mehr beantwortet werden.
Die längere Bindefrist, abweichend zu § 10a EU Abs. 8 VOB/A, ist aufgrund der erforderlichen Genehmigungen durch die städtischen Gremien (Bauausschuss, Gemeinderat) zwingend erforderlich.

Eligibility requirements: Gemäß Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-01-27
Buyer: Stadt Freising
Country: DE
Region: Freising
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112000 | 45112500 | 45221100: Bridge construction works | 45221110 | 45221111
Submission deadline: 2017-03-01
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Nach Zurückweisung einer Rüge beträgt die Frist für die Beantragung eines Nachprüfungsverfahrens vor der
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-01-27
Buyer: Stadt Karlsruhe, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Country: DE
Region: Karlsruhe, Stadtkreis
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings | 45223220
Submission deadline: 2017-03-02
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
Rohbauarbeiten für die Modernisierung der Stadthalle Karlsruhe mit Abbrucharbeiten von Mauerwerk, Betonwänden, Trockenbau, Fliesen und Estrich.
Herstellen, vergrößern und verkleinern von Durchbrüchen in Wänden aus Mauerwerk und Stahlbeton sowie in Decken aus Stahlbeton, in kleinerem Umfang Erd- und Verbauarbeiten, Abdichtungsarbeiten, Errichten von Massivwänden mit Anpassarbeiten im Innen- und Außenbereich.
Bieteranfragen werden nur bis 10 Kalendertage vor dem Submissionstermin beantwortet. Später gestellte Bieteranfragen können nicht mehr beantwortet werden.
Die längere Bindefrist, abweichend zu § 10a EU Abs. 8 VOB/A, ist aufgrund der erforderlichen Genehmigungen durch die städtischen Gremien (Bauausschuss, Gemeinderat) zwingend erforderlich.

Eligibility requirements: Gemäß Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-01-27
Buyer: Stadt Karlsruhe, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Country: DE
Region: Karlsruhe, Stadtkreis
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings | 45421000
Submission deadline: 2017-03-02
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
Aufarbeiten von Metallteilen, Austausch von Holzteilen, neu Aufpolstern von Sitz-, Rücken- und Armlehnen, einlagern und wieder einbauen.
Bieteranfragen werden nur bis 10 Kalendertage vor dem Submissionstermin beantwortet. Später gestellte Bieteranfragen können nicht mehr beantwortet werden.
Die längere Bindefrist, abweichend zu § 10a EU Abs. 8 VOB/A, ist aufgrund der erforderlichen Genehmigungen durch die städtischen Gremien (Bauausschuss, Gemeinderat) zwingend erforderlich.

Eligibility requirements: Gemäß Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB).
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-01-27
Buyer: Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe
Country: DE
Region: Lippe
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221110
Submission deadline: 2017-03-23
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: B66, Ortsumgehung Barntrup, Neubau BW 5, Unterführung Wierborner Allee und BW 6, Brücke über die Wierborner Aue.
Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen den Neubau von zwei Brücken im Zuge der B 66n – Ortsumgehung Barntrup. Es handelt sich um das Bauwerk 5, Brücke über die Wierborner Allee, in Bau-km 1+822.091 und um das Bauwerk 6, die Brücke über die Wierborner Aue, zwischen Bau-km 1+959,00 und 2+074,00 der Ortsumgehung Barntrup.
Eine Erklärung über den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.
Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der öffentliche Auftraggeber darauf hinweisen, dass er auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigen werde, die mehr als 5 Jahre zurückliegen;
Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie seinem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, und derjenigen, über die der Unternehmer für die Errichtung des Bauwerks verfügt.
Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheides auf eine Rüge) wird hingewiesen.