Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-03-18
Buyer: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Country: IT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233141: Road-maintenance work
Estimated value: 9474860.25 EUR
Submission deadline: 2022-05-03
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: GARA 01-2022 - "Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente della segnaletica lungo le strade statali e regionali in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A."
GARA 01-2022 "Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente della segnaletica lungo le strade statali e regionali in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A."; Importo complessivo € 4.211.049,00. Importo massimo, considerate le opzioni, € 9.474.860,25. Con riferimento a ciascun lotto, l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
LOTTO 1-CIG 9122639FD7 "Lavori di manutenzione ordinaria e ricorrente - Segnaletica lungo le strade del Centro di Manutenzione di Pordenone"
LOTTO 1-CIG 9122639FD7 "Lavori di manutenzione ordinaria e ricorrente - Segnaletica lungo le strade del Centro di Manutenzione di Pordenone". Importo complessivo dei lavori € 1.508.750,00 di cui € 1.451.050,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 57.700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo complessivo del lotto, tenuto conto di tutte le opzioni, è pari a € 3.394.687,50.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 730 giorni.Esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore con PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.In tal caso il contraente è obbligato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà, altresì, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La cd "proroga tecnica" non potrà comunque superare i 180 (centottanta) giorni.
LOTTO 2-CIG 91189614AC "Lavori di manutenzione ordinaria e ricorrente - Segnaletica lungo le strade del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia"
LOTTO 2-CIG 91189614AC "Lavori di manutenzione ordinaria e ricorrente - Segnaletica lungo le strade del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia". Importo complessivo dei lavori € 1.350.000,00 di cui € 1.300.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 50.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo complessivo del lotto, tenuto conto di tutte le opzioni, è pari a € 3.037.500,00.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 730 giorni.Esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore con PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.In tal caso il contraente è obbligato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà, altresì, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La cd "proroga tecnica" non potrà comunque superare i 180 (centottanta) giorni.
LOTTO 3-CIG 9087209A16 "Lavori di manutenzione ordinaria e ricorrente - Segnaletica lungo le strade del Centro di Manutenzione di Udine"
LOTTO 3-CIG 9087209A16 "Lavori di manutenzione ordinaria e ricorrente - Segnaletica lungo le strade del Centro di Manutenzione di Udine". Importo complessivo dei lavori € 1.352.299,00 di cui € 1.300.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 52.299,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo complessivo del lotto, tenuto conto di tutte le opzioni, è pari a € 3.042.672,75.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 730 giorni.Esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore con PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.In tal caso il contraente è obbligato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà, altresì, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La cd "proroga tecnica" non potrà comunque superare i 180 (centottanta) giorni.


Award value: 9474860.25