Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-01-17
Buyer: Óbudai Egyetem
Country: HU
Region: HU110
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45214000: Construction work for education buildings | 45214400
Submission deadline: 2025-02-05
Award criteria: quality, price
EU fund: eu-funds

Technical requirements: A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa) és ah) alpontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény. A Kbt. 62. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. Kizáró okok igazolásának módja: Előzetes igazolás: a) Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (tov: Kr.) 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az EEKD formanyomtatványát az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (továbbiakban: EKR) közbeszerzési dokumentumai tartalmazzák. b) A Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén - minden közös ajánlattevőre kiterjedően - a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. c) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. d) Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-t a Kr. 4. §-ban és a 6-7. §- ban foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. e) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az EEKD megfelelő részeiben, azon adatbázisok elérhetőségeinek kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kr. előírja. f) Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. g) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr 13. §). Előzetes igazolás körében kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67. § (4) bekezdés, nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, EEKD. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az EEKD-val egyidejűleg kell benyújtani. Utólagos igazolás: a) Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően. b) A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolás benyújtható (felhasználható) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. c) A Kr. III. Fejezetében említett igazolási módok a Kr. V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (Kr. 1. § (4) bek.). A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt. 41/A. §, 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 1. -7. § és a Kbt. 69. § (11a) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ab) és ah) alpontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi, első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. A kizáró okok igazolása a „Bűnszervezetben való részvétel” körében leírtaknak megfelelően történik.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ac) és ah) alpontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi, első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. A kizáró okok igazolása a „Bűnszervezetben való részvétel” körében leírtaknak megfelelően történik.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ad) és ah) alpontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi, első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. A kizáró okok igazolása a „Bűnszervezetben való részvétel” körében leírtaknak megfelelően történik.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ae) és ah) alpontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása; ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi, első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. A kizáró okok igazolása a „Bűnszervezetben való részvétel” körében leírtaknak megfelelően történik.

Eligibility requirements: Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett M/1)1.: legalább 1.000 m2 területet érintő építési beruházásra vonatkozó és M/1)2.: legalább 500 m2 örökségvédelmi érintettségű terület vonatkozásában végzett építési beruházásra vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő építési beruházásként elfogadja az épület építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási és/vagy korszerűsítési munkák bemutatását. Az alkalmasság igazolása: a) Előzetes igazolás: Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése). b) Utólagos igazolás: Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel köteles a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti munkáinak (építési beruházás) ismertetését tartalmazó referenciaigazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint igazolva. Az igazolásban legalább fel kell tüntetni: - a szerződés tárgyát (az építési beruházás jellegét, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), - a teljesítés mennyiségét (úgy, hogy az az alkalmassági minimumkövetelményben foglaltaknak megfeleltethető legyen), - a teljesítés idejét (kezdés és befejezés [év, hó, nap]), - a teljesítés helyét - a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy email címét, - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek - az M/1)1. és M/1)2. követelmény tekintetében egyaránt - való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával igazolható. Az M/1)1. és az M/1)2. alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében bemutatott referenciák közötti átfedést Ajánlatkérő elfogadja. Az M/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított - okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő az Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: - M2)/1: legalább 1 (egy) fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti MV-É-M (műemléki) szakterület felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. - M2)/2: legalább 1 (egy) fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti MV-ÉG (építménygépészet) szakterület felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. - M2)/3: legalább 1 (egy) fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti MV-ÉV (építményvillamosság) felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. A szakemberek között átfedés nem lehetséges, tekintettel a feladatok számosságára és bonyolultságára. Ajánlatkérő az M2)/1-M2)/2-M2)/3 követelmény tekintetében elfogadja a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti végzettséggel egyenértékű végzettséget is. Az alkalmassági igazolása: a) Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése). b) Az ajánlattevőnek elektronikus űrlapon (EKR) kell nyilatkoznia a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembereket (szakemberek neve), az alkalmassági követelmény releváns pontját/pontjait, továbbá a szakember(ek) munkáltatóját (az ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában. c) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel köteles a Kbt. 69. § (7) bekezdés második fordulata alapján ajánlatában benyújtani azon szakembereknek (szervezeteknek) megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó nyilatkozatot (önéletrajzot), akiket (amelyeket) teljesítésbe be kíván vonni. A fentiekre tekintettel a szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember - megnevezését, - végzettségét, illetve képzettségét - rendelkezésre állási nyilatkozatát, - az ajánlattétel időpontjában fennálló jogviszonyának megjelölését, munkáltatójának megnevezését, valamint - amennyiben a szakember az alkalmassági követelményben megfogalmazott jogosultsággal rendelkezik, úgy • a kamarai nyilvántartás azonosító számát, • a jogosultság megszerzésének első időpontját (év-hónap-nap), • a jogosultság elérési útvonalát; valamint • a jogosultság megszerzését követően az ajánlattételi határidőig szerzett releváns szakmai tapasztalat részletes bemutatását; - amennyiben a szakember az alkalmassági követelményben megfogalmazott jogosultsággal nem rendelkezik, úgy az ajánlattételi határidőig szerzett releváns szakmai tapasztalatának részletes bemutatását év/hónap bontásban, egész hónapokban megadva. Ajánlatkérő felhívja a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a szakemberek párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben max. 12 (tizenkettő) hónap vehető figyelembe. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, Ajánlatkérő a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus hatósági nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. Más államban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum és annak magyar nyelvű fordítása benyújtandó. Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági követelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, a szakmai gyakorlatot igazoló, a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot olyan részletességgel kell benyújtani, amelyből a szakembernek a követelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül. Az önéletrajznak legalább tartalmaznia kell az érintett projekt megrendelőjének nevét, a tapasztalat kifejtésének kezdő és befejező időpontját (év-hó bontásban), a végzett tevékenység részletes bemutatását. Ajánlatkérő kéri a szakember önéletrajzát olyan módon elkészíteni, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés és az értékelési szempont körében vizsgált adatok egyaránt kitűnnek, de azok elkülönítve vannak szerepeltetve. Tekintettel arra, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek gyakorlati ideje értékelési szempont, ajánlattevőnek már az ajánlatban be kell nyújtania a szakemberek által saját kezűleg szakmai önéletrajzot! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6), (7), (9), (11) , ill. 67.§ (3) bek-ben foglaltakra. Ajánlatkérő a műszaki, szakmai alkalmasság feltételeit a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételi szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától számított, azt megelőző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (az építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási és/vagy korszerűsítési munkákból) származó – általános forgalmi adó nélkül számított - legalább legalább 1.000.000.000 Ft árbevétellel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, illetve ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és 24. § (1) bekezdésére. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő a formanyomtatvány alatt az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD-t) érti. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem szerepel a magyar építészetről szóló törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, vagy – nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőként – nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, és nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Igazolási mód: Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az EEKD formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Utólagos igazolás: Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak. Az előírt követelmény tekintetében A Kbt.65.§ (1) bekezdés c) pontja, a 321/2015. Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és 26. § (2) bekezdése és a 322/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének (https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses) adatai alapján. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha az SZ/1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9), (11) bekezdésében és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot előír: Ajánlati biztosíték átutalása esetén a feltüntetendő közlemény "Új előadóterem kivitelezése és kapcsolódó beruházások". Amennyiben nem átutalással bocsátja az ajánlattevő az Ajánlatkérő rendelkezésére az ajánlati biztosítékot, úgy a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése szerinti formátumban kell az iratot benyújtani. Ajánlatkérő pénzforgalmi számlaszáma: Számlavezető bank: MBH Bank Nyrt. Számlaszám: 10300002-13268139-00014901 IBAN: HU38 10300002-13268139-00014901 SWIFT KÓD: MKKBHUHBXXX Adószám: 19308760-2-41 Statisztikai számjel: 19308760 8542 563 01 Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A Kbt. 54. § (2) bekezdésében meghatározott valamely módon. Az ajánlati biztosíték összege: 2.000.000 HUF.
Késedelmi kötbér: Építésszervezési munkarész vonatkozásában: a tartalékkeret nélk. nettó váll. díj 0,025%-a/naptári nap, max. 20 naptári nap. Véghatáridőre vonatkozóan: a tartalékkeret nélk. nettó váll. díj 1 %-a/naptári nap, legfeljebb 20 naptári nap. Egyeztetésen legalább 2 alkalommal nem jelenik meg, nettó váll. díj 0,025%-a/alkalom Részhatáridőkre esetében: -a 40%-os készültségi szint: alapja a tartalékkeret nélk. nettó váll. díj 40%-a, mértéke: a 180 napos határidő elteltét követően 1 %/naptári nap, max. 20 naptári napig. - a 80%-os készültségi szint: alapja a tartalékkeret nélk. nettó váll. díj 80%-a, mértéke az eredménytelenül eltelt 270 napos határidő elteltét követően 1 %/naptári nap, max. 20 naptári napig. Hibás teljesítési kötbér: az adott tétel költségének (anyag + díj) 30%-ának megfelelő kötbér fizetendő. Meghiúsulási kötbér: tartalékkeret nélküli nettó váll.díj, mértéke: 30%
Az M2)/1 követelmény szerinti szakembernek az MV-É-M szakterület felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felül szerzett releváns többlet szakmai tapasztalata (min 0 – max 36 hó)
Az M2)/2 követelmény szerinti szakembernek az MV-ÉG szakterület felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felül szerzett releváns többlet szakmai tapasztalata (min 0 – max 36 hó)

Winner: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság