Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-03-18
Buyer: Landkreis Waldshut
Country: DE
Region: Waldshut
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 32560000 | 32571000 | 45232000 | 45232300 | 71322000: Civil engineering design services
Submission deadline: 2017-04-18
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Vergabe von baubegleitender Planung und Bau des überörtlichen Backbone-Netzes im Landkreis Waldshut sowie der Gemeinde Schluchsee auf der Grundlage einer bestehenden Vorplanung.
Der Landkreis Waldshut schreibt die Beauftragung eines Generalübernehmers, der alle für die Errichtung des Backbone-Netzes erforderlichen baubegleitenden Planungsleistungen sowie Bau- und Montageleistungen auf der Grundlage einer bestehenden Vorplanung durchführt, aus.
Auf Grundlage der vorliegenden Vorplanungen des Auftraggebers sind durch den Auftragnehmer alle erforderlichen baubegleitenden Planungsleistungen und die Tiefbauarbeiten einschließlich Rohrverlegung, Kabelzug- und Kabeleinblasarbeiten, Glasfasermontageleistungen sowie die entsprechenden Schachtbauarbeiten und die Lieferung einschließlich der Installation des Schachtkontrollsystems zu erbringen.
Planung und Bau der einzelnen Bauabschnitte sind durch den Bieter so auszugestalten und abzustimmen, dass die Errichtung des Backbone-Netzes möglichst effizient, zeit- und kostenoptimiert erfolgt.
Der Landkreis Waldshut schreibt die Beauftragung eines Generalübernehmers, der alle für die Errichtung des Backbone-Netzes erforderlichen baubegleitenden Planungs-, Bau und Montageleistungen durchführt, aus. Das Backbone-Netz ist in allen Gemeinden des Landkreises Waldshut sowie der nicht kreisangehörigen Gemeinde Schluchsee (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) zu planen und zu errichten. In den Städten Stühlingen und Bonndorf werden die Rohrverbände von den Städten verlegt. Die weiteren Leistungen, insbesondere die LWL-Montage und die Installation des Schachtkontrollsystem, sind auch in diesen Städten durch den Generalübernehmer zu erbringen.
Auf Grundlage der vorliegenden Vorplanungen des Auftraggebers sind durch den Auftragnehmer alle erforderlichen Planungsleistungen und die Tiefbauarbeiten einschließlich Rohrverlegung, Kabelzug- und Kabeleinblasarbeiten, Glasfasermontageleistungen sowie die entsprechenden Schachtbauarbeiten und die Lieferung einschließlich der Installation des Schachtkontrollsystems zu erbringen.
Planung und Bau der einzelnen Bauabschnitte sind durch den Bieter so auszugestalten und abzustimmen, dass die Errichtung des Backbone-Netzes möglichst effizient, zeit- und kostenoptimiert erfolgt. Ggf. sind durch den Auftragnehmer auch außerhalb der Städte Bonndorf und Stühlingen bereits vorhandene Infrastrukturen Dritter mitzunutzen.
Die ausgeschriebenen Leistungen werden durch das Land Baden-Württemberg gefördert. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Vorgaben der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Breitbandförderung (VwV-Breitbandförderung) vom 1. August 2015 sowie die Vorgaben der Leitfäden zur VwV Breitbandförderung zu beachten. Des Weiteren sind die Vorgaben der auf dieser Grundlage zugunsten des Auftraggebers ergangenen Förderbescheide zu beachten. Im Rahmen der Planung sind durch den Auftragnehmer auch alle ggf. erforderlichen Genehmigungsanträge zu stellen sowie Abstimmungen mit den Genehmigungsbehörden und sonstigen Dritten zu führen.
Des Weiteren sind die Leistungen durch den Auftragnehmer zu dokumentieren. Der Auftragnehmer ist auch verpflichtet, dem Auftraggeber die Datenbasis für die Vorlage der erforderlichen Verwendungsnachweise nebst aller erforderlichen Anlagen zu übergeben und mit dem Auftraggeber die Erstellung des Verwendungsnachweises vorzubereiten.
Baubegleitende Planung und Bau des Backbone-Netzes müssen zugleich so erfolgen, dass es zu keinen Verzögerungen kommt und die Inbetriebnahme der einzelnen Bauabschnitte des Backbone-Netzes entsprechend dem Bauablaufplan erfolgen kann.
Die Gesamtleistung ist entsprechend den vorgesehenen Bauabschnitten fertigzustellen und abschnittsweise abzunehmen (Teilabnahme), so dass sie der Landkreis abschnittsweise in Betrieb nehmen kann.
Kein Gegenstand der ausgeschriebenen Leistung sind der Hochbau (Point of Presence (PoP)) inklusive Ausstattung und bauseitiger Anbindung an die in den Übergabeschächten vom Auftragnehmer bereitgestellten Rohrverbände, Glasfaser-Monitoring-System und Glasfaser-Messarbeiten, die in einem gesonderten Verfahren vergeben werden.
(1.) geprüft, ob die Teilnahmeanträge den formalen Anforderungen genügen. Unvollständige Teilnahmeanträge, die trotz ggf. erfolgter Nachforderung von Unterlagen weiterhin unvollständig bleiben, können nicht berücksichtigt werden. Anschließend wird;
(2.) beurteilt, ob die Bewerber/Bewerbergemeinschaften nach den vorgelegten Angaben und Nachweisen grundsätzlich geeignet erscheinen, die verfahrensgegenständlichen Leistungen ordnungsgemäß zu erbringen. Schließlich wird;
(3.) anhand der Referenzen in den Bereichen „Planungsleistungen im Bereich des Glasfaserbreitbandbaus“ und „Glasfaserbreitbandbau“ (Mindestreferenzen und weitere Referenzen) beurteilt, wer unter den als grundsätzlich geeignet eingestuften Bewerbern im Vergleich zu den Mitbewerbern besonders geeignet erscheint und daher am weiteren Verfahren beteiligt werden soll.

Eligibility requirements: 1. Vorbemerkung a) Die Eignung nach Ziffer III.1.1 bis III.1.3 dieser Auftragsbekanntmachung ist für jedes Mitglied einer Bewerbergemeinschaft gesondert nachzuweisen. Soweit nachfolgend nichts Abweichendes geregelt wird, sind daher alle Eignungsnachweise von jedem Mitglied einer Bewerbergemeinschaft vorzulegen. b) Ist ein Unternehmen – sei es als Bewerber, Mitglied einer Bewerbergemeinschaft oder im Wege der Eignungsleihe – an mehreren Bewerbungen beteiligt, so kann dies zum Verfahrensausschluss aller Bewerber/Bewerbergemeinschaften, bei denen das jeweilige Unternehmen beteiligt bzw. im Wege der Eignungsleihe einbezogen ist, führen. c) Ein Bewerber kann sich zum Nachweis seiner Eignung auf andere Unternehmen stützen, ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen ihm und diesem Unternehmen bestehenden Verbindungen(Eignungsleihe, vgl. § 6d EU VOB/A). In diesem Fall ist der Vergabestelle mit Einreichung des Teilnahmeantragsnachzuweisen, dass dem Bewerber die erforderlichen Kapazitäten zur Verfügung stehen, indem beispielsweise die diesbezüglichen verpflichtenden Zusagen der Unternehmen vorgelegt werden. Die Unternehmen, auf die sich ein Bewerber zum Nachweis seiner Eignung stützt, müssen die Eignung nach Ziffer III.1.1 bis III.1.3hinsichtlich derjenigen Eignungskriterien erfüllen, zu deren Nachweis sich der Bewerber auf die Eignung des Unternehmens stützt. Zudem sind die Erklärungen über das Vorliegen von Ausschlussgründe nach § 6eEU Abs. 1 bis Abs. 4 VOB/A und § 6e EU Abs. 6 VOB/A vorzulegen. Werden die vorstehend dargestellten Eignungsanforderungen nicht erfüllt oder liegen Ausschlussgründe gemäß § 6e EU Abs. 1 bis 4 VOB/A vor, so ist das Unternehmen auf Anforderung der Vergabestelle innerhalb einer von dieser vorgegebenen Frist zu ersetzen. Liegen Ausschlussgründe nach § 6e EU Abs. 6 VOB/A vor, so kann die Vergabestelle verlangen, dass der Bewerber das Unternehmen ersetzt. 2. Nichtvorliegen von Ausschlussgründen Mit dem Teilnahmeantrag sind folgende Unterlagen in Bezug auf Ausschlussgründe einzureichen: (1) Eigenerklärung, dass die Ausschlussgründe des § 123 GWB nicht vorliegen; (2) Eigenerklärung über das Vorliegen von Ausschlussgründen nach § 124 GWB; (3) Eigenerklärung gemäß § 19 Abs. 3 des Mindestlohngesetzes (MiLoG). 3. Vorzulegende Nachweise der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung: Mit dem Teilnahmeantrag sind folgende Unterlagen in Bezug auf die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung einzureichen: (1) Aktueller Nachweis über die Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder in die Handwerksrolle.