Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-06-11
Buyer: FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45232140 | 45259300 | 71322000: Civil engineering design services
Estimated value: 900000000 HUF
Submission deadline: 2021-07-26
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на главни тръбопроводи от разпределителна мрежа за централно градско отопление
Keretszerződés rövid határidejű távhőtechnológiai és/vagy közmű csővezetéki munkák tervezésére és kivitelezésére. Hibaelhárítási feladatok és új fogyasztók távhőszolgáltatásba kötésének tervezése, kivitelezése.
A hőszolgáltatási és hőtermelő létesítmények rendeltetés szerinti üzemvitele érdekében elvégzendő munkák összessége, melyek technológiai bontást tekintve az alábbiak lehetnek:
1. Távhőszolgáltatási rendszeren nem tervezhető, azonnali, rövid határidővel történő kivitelezés, meglévő vagy új nyomvonalon
— csővezeték pozíciójának meghatározása, kutatóárok készítése, a feltárás eredményeinek kiértékelése,
2. Hőtermelő létesítményekben, egyéb épületekben előre nem tervezhető, távhő szolgáltatási rendszert érintő, rövid határidővel történő tervezés, kivitelezés.
— csővezeték pozíciójának meghatározása, kutatóárok készítése, a feltárás eredményeinek kiértékelése,
Egyéb, pl. hatósági, vagy önkormányzati kötelezés miatti távhő szolgáltatási rendszeren, közművezetéken, hőszolgáltatási és hőtermelő létesítmények rendszerein végzendő kivitelezési munkák, valamint a folyamatos munkavégzéshez szükséges kivitelezési és tervezési feladatok.
Távvezeték átmérők és hosszúságok, amely mennyiséggel az ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt tervez:
Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg megadásával határozza meg, a keretösszeg: nettó 900 000 000 HUF. A Megrendelő a keretösszeg legalább 70 %-át köteles lehívni.
Ajánlatkérő mind a hibaelhárítás, mind az új fogyasztó bekötése esetén a gépészeti rezsióradíj nettó 18 000 HUF/óra, a mélyépítési rezsióradíjat nettó 17 000 HUF/óra díjat meghaladó megajánlásokat tartalmazó ajánlatokat a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjára figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
Ebbe a körbe tartoznak azok a nem sürgős jellegű hibaelhárítási munkák, amelyek közvetlenül nem fenyegetik a szolgáltatás folyamatosságát, de elvégzésük az üzembiztonság érdekében szükséges.
Távhőszolgáltatási rendszeren kivitelezési munkák abban az esetben, amikor a megvalósításra igényelt és rendelkezésre álló rendkívüli rövid idő nem teszi lehetővé a FŐTÁV Nonprofit Zrt. számára, hogy más közbeszerzési eljárásban történjen a Vállalkozó kiválasztása. Továbbá a hatósági, vagy önkormányzati kötelezés miatt szükségessé váló munkák: pl. üzemen kívüli vezetékszakaszok bontási munkái, az útépítési ill. útfelújításokkal kapcsolatban felmerülő vezetékszakaszok munkái, aknák bontása, korrekciók végrehajtása pl.: aknalebúvók szintbehozása, meglévő vezetékeken nyomáspróba végrehajtása, kutatófeltárás készítése, közműkiváltás, stb.
Ebbe a körbe tartoznak az előre nem tervezhető, a Megrendelő kivitelezéséhez (pl.„B” feladat csoport) kapcsolódó sürgős tervezési, és szükség szerinti engedélyezési valamint tervezői/ művezetési feladatok elvégzése.
28. Az 1817/2020. (XII.29.) és 1820/2020. (XII.29.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltak alapján a FŐTÁV Nonprofit Zrt. átalakulása folyamatban van. A hivatkozott Főv. Kgy. határozat a beolvadáshoz fűződő joghatások beállásának napja a cégbírósági bejegyzés napja lesz. A beolvadás napját követően a FŐTÁV Nonprofit Zrt., mint általános jogutód befogadó társaság BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégnéven (rövidített elnevezés: BKM Nonprofit Zrt.) működik tovább. A Ptk. 3:44. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a beolvadás cégbírósági bejegyzésével az FŐTÁV Nonprofit Zrt. általános jogutódja a BKM Nonprofit Zrt. lesz. Így a jogutódlás cégbírósági bejegyzését követően a közbeszerzési eljárás jogutódlást követő részében a közbeszerzési dokumentumokban, - beleértve az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződést is -, ajánlatkérőként/szerződő félként a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezés: BKM Nonprofit Zrt.) kerül feltüntetésre/megnevezésre.

Eligibility requirements: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. Igazolási mód: A Kbt. 67. §(1) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. alapján AT köteles az ajánlatában - az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával - előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak alapján AT-t megfelelő határidőtűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására, amelyet AT-nek az alábbiak szerinti kell igazolni: A Magyaro.-on letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a Kr. 8. §-aiban foglaltak szerint, a nem Magyarországon letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadók. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A Kr. 15. § (1) bek. alapján AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlatban bekell nyújtani AT erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát. A kizáró okok igazolása során figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 16. §-ában foglaltakra is. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1) és SZ.2) Gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani a322/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (1) bekezdése és a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. (Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét kell az ajánlatban feltüntetnie.) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Gazdasági szereplő SZ.1) alkalmatlan, ha valamennyi építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Magyaro.-on letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. SZ.2) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, ill. a nem Magyaro.-on letelepedett gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Award value: 900000000