在生活中发生债务债权纠纷的时候,可以选择向法院进行起诉。那么2018最新工程欠款合同诉讼状模板是怎样的呢?下文找法网小编为您详细介绍。
2018最新工程欠款合同诉讼状模板
起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司。
企业性质:集体。
经营范围:工业与民用建筑。
流动资金:169.5万元。
何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准。
地址:______县______乡______电话:______________________。
开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________。
法定代表人姓名:_________职务:_________。
被告单位(全称): ______市职工教育培训中心。
地址:________市_______ -______路________号。
事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷。
事实和理由:
______年______月______日, ______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了 25611.43元的误工费,但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于 ______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲