Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006, présentée pour la COMMUNE D'AUBENAS, représentée par son maire en exercice ;

       La COMMUNE D'AUBENAS demande à la Cour :

       1°) d'annuler le jugement n° 0402878-0504632 en date du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé le titre exécutoire émis par le maire d'Aubenas le 13 janvier 2004 pour avoir paiement d'une somme de 38 986, 20 euros correspondant à une participation au financement du plan d'aménagement d'ensemble de la zone de Ponson-Moulon et le commandement de payer y afférent du 6 juin 2005 ;

       2°) de condamner la Société financière d'investissements du Vivarais (Sofiva) à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

       _________________________________

       Vu les autres pièces du dossier ;

       Vu le code de justice administrative ;

       Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

       Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

       - le rapport de Mme Chevalier-Aubert ;

       - les observations de Me Lecat, avocat de la Société financière d'investissements du Vivarais ;

       - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

       Considérant que, par un jugement en date du 30 mars 2006, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le titre  exécutoire émis par le maire d'Aubenas le 13 janvier 2004 pour le recouvrement d'une somme de 38 986, 20 euros correspondant à une participation au financement du plan d'aménagement d'ensemble de la zone de Ponson-Moulon et le commandement de payer y afférent du 6 juin 2005 ; que la COMMUNE D'AUBENAS relève appel de ce jugement ;

       Sur la recevabilité de la demande de première instance :

       Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée» ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois qu'elles fixent ne s'applique pas aux demandes dirigées contre les actes relatifs à la perception ou à la répétition de tout ou partie des sommes nécessaires au financement des travaux publics ; que le commandement de payer en litige a été émis pour le recouvrement d'une participation relative à des travaux publics devant être réalisés dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble institué en application de la délibération 12 octobre 1990 du conseil municipal d'Aubenas; que, dès lors, la société Sofiva était recevable à contester le bien-fondé de cette participation sans condition de délai ni obligation de présenter une demande préalable :

       Sur le bien-fondé du jugement :

       Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d'approbation par le conseil municipal du programme d'aménagement d'ensemble : « Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. Dans les communes ou la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. » ; qu'aux termes de l'article R. 332-25 du code précité : « La délibération du conseil municipal (...) approuvant, en application de l'article L. 332-9, un programme d'aménagement d'ensemble dans un ou plusieurs secteurs qu'elle délimite, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est en outre insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. La délibération prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent (...)Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale modifiant le régime de participation en application de l'article L. 332-11. » ; qu'aux termes de l'article L. 332-11 du même code : « Lorsque le plan d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le conseil municipal peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 332-9. Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées (...) peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. » 

       Considérant, en premier lieu, que la délibération du conseil municipal du 12 octobre 1990 approuvant le programme d'aménagement d'ensemble de la zone de Ponson-Moulon a précisé dans son article 3 que ce programme sera achevé au plus tard le 31 décembre 1995 ; que par deux délibérations des 30 novembre 1995 et 8 juin 2001, le conseil municipal a décidé de proroger le délai d'achèvement des équipements publics ; que ces délibérations en tant qu'elles fixent de nouveaux délais de réalisation des équipements apportent des modifications substantielles au programme d'aménagement d'ensemble institué le 12 octobre 1990, au sens des dispositions de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, ces délibérations devaient, en tout état de cause, faire l'objet des formalités de publicité prévues par les dispositions de l'article R. 332-25 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE D'AUBENAS ne saurait utilement se prévaloir de ce que la société Sofiva ne pouvait ignorer la continuité de l'opération immobilière ; que, par suite, faute d'une publicité régulière, lesdites délibérations n'étaient pas opposables à la société Sofiva et ne pouvait légalement fonder la participation aux dépenses d'équipements publics, objet du titre exécutoire émis ;

       Considérant, en second lieu, que, si la commune soutient que les travaux restant à achever étaient des travaux de finition ponctuels et épars, il est précisément indiqué dans la délibération de son conseil municipal du 30 novembre 1995, par laquelle elle a décidé une première prorogation du délai de réalisation des équipements prévus, que le réseau interne de desserte n'est pas achevé ; que dès lors, la commune n'était pas fondée à solliciter le versement de la participation litigieuse sur le fondement de la délibération initiale du 12 octobre 1990 , pour un permis de construire délivré le 21 mai 2003, après la date prévue pour la réalisation des équipements, soit le 31 décembre 1995 ;

       Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUBENAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué a annulé le titre exécutoire litigieux ;

       Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

       Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sofiva qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la COMMUNE D'AUBENAS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

       Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AUBENAS le versement à la société Sofiva de la somme de 250 euros, au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 06LY00917 de la COMMUNE D'AUBENAS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'AUBENAS versera à la société Sofiva la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

1

2

N° 06LY00917