T-763-15
NOTA DE
RELATORIA: Mediante
auto 154 de fecha 19 de abril de 2016, el cual se anexa en la parte final de la
presente providencia, se corrige el numeral décimo tercero de su parte
resolutiva, en el sentido de indicar que el nombre correcto de la accionante
allí referenciada es YAIDY JAZMIN RODRIGUEZ AREVALO y no, YORMAN DISNEY OBANDO
CANO, como erradamente quedó registrado.
Sentencia T-763/15
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION
DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Procedencia
Si
bien en sede de tutela se puede exigir el respeto y la protección del derecho a
la vivienda digna de manera inmediata, ello no implica que todos los aspectos
que se deriven de la garantía de este derecho se puedan exigir del mismo modo,
pues para el cumplimiento de algunas de estas obligaciones la administración
requiere de la inversión de recursos humanos y económicos, por consiguiente, su
satisfacción está sometida a una cierta ‘gradualidad progresiva’. De esta
manera, si bien hoy se reconoce el carácter fundamental del derecho a la
vivienda digna solo es exigible al Estado colombiano, en un corto plazo, su
contenido mínimo o esencial puesto que, en relación con lo demás, su obligación
se agota en iniciar, inmediatamente, el proceso encaminado a obtener el
resultado esperado y definitivo en el mediano y largo plazo.
PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos de
procedibilidad
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA O ADECUADA-Elementos de asequibilidad y
habitabilidad
SISTEMA
NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Este sistema es un mecanismo permanente de coordinación entre todas las entidades con funciones de financiación, construcción, mejoramiento, reubicación,
habilitación y legalización de títulos de viviendas, de tal naturaleza. Así
mismo, dicho sistema se instituyó para que tales entidades, actuando bajo una
misma directriz, lograran una mayor racionalidad y eficiencia en la asignación
y el uso de los recursos y en el desarrollo de las políticas de vivienda de
interés social.
SUBSIDIO
FAMILIAR DE VIVIENDA-Procesos de postulación
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA Y AL MINIMO VITAL-Vulneración por las entidades demandadas al
trasladarles cargas jurídicas, técnicas y financieras que nunca debieron soportar
los accionantes
Las entidades demandadas vulneraron
los derechos a la vivienda digna y al mínimo vital de los accionantes, al
trasladarles cargas jurídicas, técnicas y financieras que nunca debieron
soportar según las competencias funcionales de las entidades del Sistema
Nacional de Vivienda de Interés Social y la jurisprudencia de esta Corporación.
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA Y AL MINIMO VITAL-Orden a Fonvivienda y al Ministerio
de Vivienda otorgar nuevamente subsidio familiar de vivienda al accionante
hasta el momento en que le sea entregada su casa propia y sea legalizado el
respectivo subsidio
Referencia:
expedientes T- 4.267.044; T-4.296.880; T-4.296.906; T-4.297.614; T-4.306.034
Accionantes:
Carlos Alberto Hernández Cruz; Ana Graciela Quevedo Gómez, Aura Castillo de
Muñoz, Yaidy Yazmín Rodríguez Arévalo, Yorman Disney Obando Cano
Accionados:
Unión Temporal Vivienda Pro-Orinoquía Llanos, Ministerio de Vivienda, Alcaldía
de Villavicencio, Gobernación del Meta, Aseguradora Cóndor S.A., Fonvivienda,
Unión Temporal LlanoVivienda, Unión Temporal Nuevo Milenio, Caja de
Compensación-Cofrem, Seguros del Estado, Villavivienda, Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas
Magistrado
Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.
Bogotá
D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015)
La
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y la
Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En
la revisión de los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Tercero Civil
Municipal de Villavicencio, dentro del expediente T-4.267.044, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil Familia, dentro de los
expedientes T-4.296.880, T-4.296.906 y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio, Sala Penal, dentro de los expedientes T-
T-4.297.614; T-4.306.034.
I. ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
De acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y 241 de la
Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección
Número Tres de la Corte Constitucional, mediante auto de dieciocho (18) de
marzo de dos mil catorce (2014), decidió seleccionar para revisión el
expediente T- 4.267.044, correspondiendo su estudio a la Sala Cuarta de
Revisión.
Posteriormente, la Sala de Selección
Número Cuatro de la Corte Constitucional, mediante Auto de nueve (9) de abril
de dos mil catorce (2014), decidió seleccionar para revisión los fallos de
tutela correspondientes a los expedientes T-4.296.880, T-4.296.906,
T-4.297.614, T-4.306.034. De igual forma, en dicha
providencia, la Sala resolvió acumular estos expedientes al expediente
T-4.267.044, por presentar unidad de materia, para que fueran fallados en una
misma sentencia.
II.
ANTECEDENTES
1. Expediente T-4.267.044
1.1. La
solicitud
El 30 de septiembre de 2013, el señor
Carlos Alberto Hernández Cruz impetró acción de tutela contra la Unión Temporal
Vivienda Pro Orinoquía Llanos, Ministerio de Vivienda, Alcaldía de
Villavicencio y Gobernación del Meta con el propósito de obtener la protección
de sus derechos fundamentales a una vivienda digna y al mínimo vital presuntamente
vulnerados por dichas entidades al transcurrir más de 6 años desde que le fue
asignado el subsidio familiar de vivienda y de firmar el contrato para la
construcción de la misma, sin que, hasta la fecha, esta le haya sido entregada.
1.2. Reseña fáctica
1.2.1.
Manifiesta el accionante que, el 25 de enero de 2007, se postuló para acceder a
un subsidio familiar de vivienda urbana ante la caja de compensación familiar de
Villavicencio, COFREM.
1.2.2.
Refiere que, el 18 de julio de 2007, el Fondo Nacional de Vivienda, mediante
Resolución N.° 210, le asignó un subsidio familiar de vivienda urbana por valor
de $8’200.000, el cual debía aplicarse en el Departamento del Meta.
Así
mismo, indica que dicho subsidio debía utilizarse durante los seis meses
siguientes a la fecha de publicación de la resolución de asignación en una
solución de vivienda Tipo 1.
1.2.3.
Sostiene que, el 11 de septiembre de 2007, suscribió un contrato con la Unión
Temporal Vivienda Pro Orinoquía Llanos para la construcción de una vivienda
básica de interés social, en el lote de terreno de propiedad de la empresa
industrial y comercial del Estado Villavivienda.
En
dicho documento se pactó que el valor de la unidad básica de interés social sería
de $16’200.000 y que se pagaría de la siguiente manera: (i) $3’030.000 con el
subsidio del lote urbanizado que otorgaría Villavivienda, (ii) $ 8’200.000 con el
subsidio que reconoció Fonvivienda y (iii) $ 4’.970.000 con recursos propios
del señor Carlos Alberto Hernández Cruz. Dichos valores serían
consignados en la entidad fiduciaria seleccionada por el contratista.
Así mismo, se estipuló que el término de duración del contrato sería
de 180 días calendario contados a partir de la fecha del acta de inicio, la
cual se suscribiría una vez el contratista recibiera el valor del subsidio
otorgado por Fonvivienda o el dinero que le correspondía al contratante.
Finalmente, se dispuso que el contratista constituiría una póliza
que ampararía el 100% del valor del subsidio reconocido por Fonvivienda con el
fin de asegurar el buen manejo de su cobro anticipado.
1.2.4.
Señala que, el 25 de octubre de 2007, la empresa industrial y comercial del
municipio de Villavicencio-Villavivienda-, a través de Resolución N.° 208, le
asignó un subsidio en especie correspondiente a un lote de terreno de 72 m²,
ubicado en el proyecto Ciudadela San Antonio, supermanzana 6, manzana 2, casa
20. Dicha empresa se comprometió a entregar dicho terreno con las obras de
urbanismo construidas, tales como: acueducto, alcantarillado, redes eléctrica,
entre otras.
1.2.5.
Expresa que la Unión Temporal Vivienda Pro Orinoquía Llanos suscribió contrato
de encargo Fiduciario N. °31907 con Fiduagraria S.A. y constituyó póliza de
garantía con Seguros Cóndor S.A. para que le fuera desembolsado el anticipo del
subsidio de vivienda que Fonvivienda le había reconocido, mediante Resolución
N.°210 de 2007.
1.2.6.
Aduce que en noviembre de 2007 pagó los $4’970.000 que le correspondían a la
Unión Temporal Vivienda Pro Orinoquía Llanos con los ahorros que tenía en el
Banco Caja Social.
1.2.7.
Refiere que transcurrido el término pactado en el contrato y al no recibir
información sobre la entrega de su vivienda, solicitó a la Unión Temporal
Vivienda Pro Orinoquía Llanos que le informara el estado del proyecto. Al
respecto, dicha entidad indicó que la demora en el inicio de las obras obedecía
al incumplimiento por parte de Villavivienda de la construcción de las obras de
urbanismo.
1.2.8.
Afirma que con la demora en la entrega de su vivienda ha tenido que pagar
arriendo, situación que le causa un perjuicio irremediable, pues no cuenta con
recursos económicos. Así mismo, indica que tiene 71 años de edad, padece de
cáncer de piel y es padre cabeza de familia de dos menores de edad.
1.3. Oposición a la demanda de tutela
La acción de tutela objeto del presente
pronunciamiento, fue tramitada, en primera instancia, por el Juzgado Tercero
Civil Municipal de Villavicencio, despacho que, mediante auto de siete (07) de
octubre de dos mil trece (2013), admitió la demanda, corrió traslado a las
entidades demandadas y vinculó al Fondo Nacional de Vivienda, a Villavivienda,
a Fiduagraria S.A., al Banco Agrario de Colombia, a la Unidad Administrativa
para la Atención y Reparación a las Víctimas, a la Aseguradora Cóndor y al
Banco Caja Social para efectos de ejercer su derecho a la defensa.
No obstante lo anterior, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio guardó silencio frente a los requerimientos
hechos por el despacho judicial.
1.3.1. Unión Temporal Vivienda Pro
Orinoquía Llanos
Oscar Javier García Parrado, Representante
Legal de la Unión Temporal Vivienda Pro Orinoquía Llanos, adujo que por los
convenios suscritos, el 7 de junio de 2012, entre Seguros Cóndor S.A y el
municipio de Villavicencio en los que se establece que, de ahora en adelante,
son los responsables jurídico, legal y administrativamente de terminar el proyecto
Ciudadela San Antonio, es que la empresa, que representa, se encuentra impedida
como oferente para realizar algún trámite al respecto. Informa que dichos
convenios incluían la legalización de los subsidios sobre los cuales
Fonvivienda declaró el incumplimiento.
Indica que el proyecto denominado
Ciudadela San Antonio presenta un desequilibrio financiero debido al sobre
costo ocasionado por la demora de más de 5 años en la entrega de las obras de
urbanismos por parte de Villavivienda.
Finalmente, refiere que Villavivienda,
mediante Resolución N. °029 de 2011, revocó algunos de los subsidios en especie
otorgados.
1.3.2. Villavivienda
William Reinoso Rodríguez, Gerente y
Representante legal de la empresa industrial y comercial del municipio de
Villavicencio-Villavivienda, solicitó al juez de tutela que ordene a
Fonvivienda ampliar la vigencia del subsidio de vivienda otorgado al accionante
hasta que se materialice la entrega efectiva de la vivienda, asi mismo, que
dicho subsidio sea indexado, pues fue expedido en el año 2007.
De igual manera, requiere que se ordene
al departamento del Meta, al municipio de Villavicencio y al Ministerio de
Vivienda que coadyuven en la solución de la problemática que presenta la Ciudadela
San Antonio.
Refiere que en desarrollo de las tareas
encomendadas por el municipio de Villavicencio, Villavivienda asignó lotes a
familias que cuentan con un subsidio de vivienda.
Indica que, para cumplir con la
obligación de construir las obras de urbanismo en el proyecto Ciudadela San
Antonio Etapa II, suscribió el convenio 0886 de 28 de abril de 2009 con el
departamento del Meta. Refiere que dichas obras se terminaron el 11 de
noviembre de 2011, fecha en la que se firmó el acta del 100% de su entrega.
Sostiene que durante la ejecución del
proyecto se adicionó, mediante Resolución N. °083 de 2010, la Supermanzana 4
correspondiente a 88 lotes para la población desplazada, respecto de la cual
faltan por concluir algunas obras de urbanismos. En virtud de lo anterior, el
30 de noviembre de 2012, suscribió contrato con el municipio de Villavicencio
para la realización de dichas obras.
También aduce que gestionó con la empresa
de servicios públicos del Meta EDESA S.A. la construcción de las obras que se
requieren para conectar el proyecto Ciudadela San Antonio con el Plan Maestro
de Alcantarillado del municipio de Villavicencio.
Por último, indica que Fonvivienda, antes
de que él iniciara su gestión en la entidad, declaró el incumplimiento del
proyecto de vivienda Ciudadela San Antonio etapa 2, mediante las Resoluciones N.
°162, 433 de 2009 y 1442, 0283, 0284, 0285, 0286, y 0370 de 2011.
1.3.3. Municipio
de Villavicencio
Ana
Ligia Expósito Herrera, Jefe de la Oficina Jurídica del municipio de
Villavicencio, solicitó al juez de tutela denegar el amparo invocado, pues el
accionante cuenta con otros mecanismos para la defensa de sus derechos, tales
como solicitar la resolución del contrato o su cumplimiento.
Refiere
que el municipio de Villavicencio cumplió con su obligación de construir las
obras de urbanismo en el Proyecto Ciudadela San Antonio, en consecuencia, corresponde
a la Unión Temporal Pro Orinoquía Llanos, con la que firmó contrato el señor
Hernández Cruz, construir la vivienda.
Ahora
bien, indica que luego de revisar la base de datos remitida por la aseguradora
Cóndor S.A. advirtió que el accionante no forma parte de las personas amparadas
por el convenio suscrito con dicha entidad, el 4 de septiembre de 2012, razón por
la cual es necesario que Fonvivienda reasigne el subsidió.
1.3.4.
Gobernación del Meta
Eleazar
Alfonso Duran Mora, Secretario de Vivienda del departamento del Meta, solicitó
al juez de la acción de amparo, desvincular a la entidad del trámite de la
referencia. Lo anterior, con base en los siguientes argumentos:
Sostiene
que la Gobernación del Meta no tiene participación contractual en el Proyecto
Ciudadela San Antonio y que su intervención en el mismo se produjo por
solicitud del Gobierno Nacional y con el fin de evitar el siniestro del
proyecto. En virtud de lo anterior, suscribió el convenio N. °0886 de 2009 por
medio del cual aportó $ 9’715.000 para la construcción de las obras de
urbanismos. Indica que dicho convenio fue ejecutado en el 100%.
1.3.5.
Banco Agrario
Martha
Helena Torres Gutiérrez, actuando como representante legal del Banco Agrario de
Colombia, solicita al juez de tutela desvincular a la entidad del trámite de la
referencia, toda vez que carece de legitimación en la causa por pasiva.
1.3.6.
Fonvivienda
Elsa
Liliana Quebrada Bautista, actuando como apoderada judicial del Fondo Nacional
de Vivienda-Fonvivienda- solicita al juez de tutela denegar las pretensiones
del accionante.
Aduce
que la entidad, mediante Resolución N.° 210 de 2007, le reconoció al señor
Carlos Alberto Hernández Cruz un subsidio de vivienda familiar por valor de
8’.950.000, el cual fue consignado, el 27 de febrero de 2009, en la cuenta de
ahorro programado del beneficiario, en el Banco Agrario de Colombia S.A. y
trasladado a la cuenta de Fiduagraria S.A., en el Banco BBVA, el 21 de octubre
de 2009.
Así
mismo, indica que dicho subsidio fue prorrogado, en varias oportunidades, por el
Ministerio de Vivienda y que este estuvo vigente por más de 3 años desde su
asignación.
Sostiene
que Fonvivienda, con ocasión de la pérdida de vigencia del subsidio, adelantó el
trámite de reintegro de estos recursos al Tesoro Nacional, razón por la cual,
para la entidad es imposible disponer de ese rubro presupuestal.
1.3.7.
Fiduagraria S.A.
Richard
Giovanni Espitia Barrera, actuando como apoderado judicial de la Sociedad
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A., solicita al juez de la acción de
amparo desvincular a la entidad que representa del trámite de la referencia. Lo
anterior, con base en los siguientes argumentos:
Refiere
que el 28 de diciembre de 2007, Fiduagraria S.A. y la Unión Temporal
Pro-Orinoquía Llanos suscribieron un contrato de encargo fiduciario para administrar
499 subsidios de vivienda familiar asignados por Fonvivienda, mediante Resolución
N.° 210 de 2007. En dicho contrato se pactó que Fiduagraria entregaría a la
Unión Temporal Pro-Orinoquía Llanos el 80% del valor de los subsidios, una vez
el interventor certificara que se había cumplido con la construcción del 100%
de las obras de urbanismo en el lote de terreno en el cual se desarrolla el
proyecto y el 20% restante sería entregado al oferente, luego de que la entidad
otorgante lo autorizara por escrito, previo el cumplimiento de todos los
requisitos.
Señala
que el 11 de abril de 2011, Fonvivienda declaró el incumplimiento por parte de Villavivienda
de las obligaciones adquiridas en el proyecto Ciudadela San Antonio. En razón
de lo anterior, el 8 de mayo de 2013, dicha entidad, mediante Oficio N.° 7220-2-40416,
solicitó a la Fiduagraria que devolviera 136 subsidios de vivienda que estaban
destinados para el proyecto Ciudadela San Antonio, dentro de los que se
encontraba el del accionante.
1.3.8.
Banco Caja Social
Roberth
Mauricio Sanabria González, actuando como apoderado judicial del Banco Caja
Social, aduce que la entidad carece de legitimación por pasiva, en la medida en
que no existe una relación procesal entre el amparo solicitado por el
accionante y la actuación de la empresa que representa.
1.3.9.
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Luis
Alberto Donoso Rincón, actuando como apoderado judicial de la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, solicita al
juez de tutela desvincular a la entidad que representa del trámite de la
referencia, toda vez que carece de legitimación por pasiva, en la medida en que
no tiene competencia para resolver las peticiones del accionante.
1.4.0.
Cóndor S.A.
Javier
Santiago Benjume Celemín, actuando como apoderado judicial de Cóndor S.A.
Compañía de Seguros, indica que, una vez revisados los archivos y la base de
datos de la entidad, observó que no existe ningún registro que acredite al
accionante como beneficiario del convenio celebrado entre Cóndor S.A. y
Villavivienda, tampoco como tomador asegurado o beneficiario de un seguro de
cumplimiento, por consiguiente, solicita al juez de tutela que deniegue las
pretensiones del accionante.
1.4. Pruebas allegadas al proceso
Durante el trámite de la acción de
tutela, las partes allegaron los siguientes documentos:
·
Copia del Oficio de
julio de 2007, por medio del cual la Directora Ejecutiva de Fonvivienda le
informa al señor Carlos Alberto Hernández Cruz que le fue asignado un subsidio
de vivienda por valor de $8’200.000 para ser aplicado en el departamento del
Meta y que el mismo tiene vigencia hasta el 31 de enero de 2008 (folio 4).
·
Copia del Contrato N.°
390 suscrito entre el señor Carlos Alberto Hernández Cruz y la Unión Temporal
Vivienda Pro Orinoquía Llanos, el 11 de septiembre de 2007, para la construcción
de una vivienda de interés social tipo 1 (folios 5 a 7).
·
Copia de la petición
presentada, el 11 de septiembre de 2007, por el señor Carlos Alberto Hernández
Cruz a Fonvivienda en la que informa su decisión de continuar con el proceso de
asignación del subsidio familiar (folio 8).
·
Copia de la petición
presentada, el 11 de septiembre de 2007, por el señor Carlos Alberto Hernández
Cruz a Fonvivienda en la que informa el cierre financiero objeto del subsidio familiar
de vivienda (folio 9).
·
Copia de la petición
presentada, el 11 de febrero de 2011, por el señor Carlos Alberto Hernández
Cruz a Villavivienda en la que solicita información sobre el estado en el que
se encuentra la construcción de su vivienda (folio 10).
·
Copia de la respuesta dada
al señor Carlos Alberto Hernández Cruz, el 9 de marzo de 2011, por parte de
Villavivienda, en la que se afirma que el retraso en la construcción de su vivienda
obedece a que dicha entidad no pudo entregar las obras de urbanismo en el
tiempo acordado porque no contaba con los recursos para realizarlas, lo que a
su vez, impidió que la Unión Temporal Vivienda Pro Orinoquía Llanos pudiera empezar
a construirla. En razón de lo anterior, Villavivienda en el año 2009 suscribió
un convenio de asociación con la Corporación para el Avance Social y Ambiental
de América “CASA” y la Gobernación del Meta con el fin de que se construyeran
dichas obras urbanísticas, las cuales se están ejecutando (folios 11 a 12).
·
Copia de la petición
presentada el 15 de enero de 2010 por el señor Carlos Alberto Hernández Cruz a
la Unión Temporal Vivienda Pro Orinoquía Llanos en la que solicita información sobre
el estado del subsidio familiar de vivienda que le reconoció Fonvivienda (folio
13).
·
Copia de la respuesta
dada por la Unión Temporal Pro Orinoquía Llanos al señor Carlos Alberto
Hernández Cruz en la que informa que los dineros correspondientes al subsidio
familiar de vivienda que le fue reconocido por Fonvivienda se encuentran 100%
en la Fiduagraria S.A. (folio 14).
·
Copia de las peticiones
presentadas por el señor Carlos Alberto Hernández Cruz y otros al Alcalde de
Villavicencio, al Presidente de la República, al Ministro de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial en las que solicitan su intervención en el proyecto
Ciudadela San Antonio para que les sea entregada su vivienda (folios 15 a 18).
·
Copia de la petición
presentada por el señor Carlos Alberto Hernández Cruz a la Unión Temporal
Vivienda Pro-Orinoquía Llanos en la que solicita la expedición de un paz y
salvo respecto de sus obligaciones para con ellos (folio 24).
·
Copia de las
certificaciones expedidas el 2 de julio de 2008 y el 9 de junio de 2011 por la
Unión Temporal Vivienda Pro Orinoquía Llanos en la que consta que el señor
Carlos Alberto Hernández Cruz se encuentra a paz y salvo por la suma de $4’970.000
(folios 24  y 25).
·
Copia de la cédula de ciudadanía
del señor Carlos Alberto Hernández Cruz (folio 28)
·
Copia del Acta de
acuerdo de intención suscrita entre el municipio de Villavicencio y Seguros
Cóndor S.A. para la terminación de los proyectos de vivienda, incluida la
legalización de subsidios respecto de los cuales se hizo la declaratoria de
incumplimiento por parte de Fonvivienda, correspondientes a la Ciudadela San
Antonio (folios 52 a 55).
·
Copia de la Resolución
N.° 208 de 2007, proferida por el Gerente de Villavivienda, mediante la cual se
le asigna un subsidio en especie al señor Carlos Alberto Hernández Cruz (folios 87 a 98).
·
Copia de la historia clínica
del señor Carlos Alberto
Hernández Cruz (folios 141 a 160).
·
Copia del Informe
Pericial de Clínica Forense realizado el 24 de julio de 2013 al señor Carlos Alberto Hernández Cruz luego de
que fuera atropellado por una moto (folio161 a 162).
·
Copia del Contrato de
Encargo Fiduciario de Administración y Pagos suscrito entre la Sociedad
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.-Fiduagraria S.A.- y la Unión
Temporal Vivienda Pro Orinoquía Llanos (folios 223 a 247).
·
Copia de la Resolución
N.° 286 de 2011, proferida por Fonvivienda, mediante la cual se declara el
incumplimiento por parte del oferente, Villavivienda, de construir 50
soluciones de vivienda en el proyecto denominado Ciudadela San Antonio,
Supermanzanas 2, 3 y 6 ubicado en el municipio de Villavicencio. Asi mismo, se hace
efectiva la garantía constituida a su favor por Seguros Cóndor S.A. (folios 249
a 252)
·
Copia del Oficio de 8
de mayo de 2013, por medio del cual el Director Ejecutivo del Fondo Nacional de
Vivienda solicita al Gerente de Fiduagraria la entrega de 136 subsidios
familiares de vivienda asignados al proyecto Ciudadela San Antonio y sobre los
cuales no existió aplicación parcial (folios 253 a 261).
·
Copia del Acta de
Modificación N.°001 al Acuerdo entre el municipio de Villavicencio y Seguros
Cóndor S.A. para la terminación y legalización del proyecto de vivienda
denominado San Antonio Etapa II (folios 61 a 68).
1.5. Decisión judicial que se revisa
Primera instancia
Mediante sentencia de dos (2) de
diciembre de dos mil trece (2013), el Juzgado Tercero Civil Municipal de
Villavicencio, denegó el amparo solicitado, al considerar que el señor Carlos
Alberto Hernández Cruz cuenta con otros mecanismos para la defensa de sus
derechos, como acudir a la jurisdicción ordinaria a solicitar el cumplimiento del
contrato de construcción de vivienda de interés social que suscribió con la
Unión Temporal Pro Orinoquía Llanos.
2. Expediente T-
4.296.880
2.1. La
solicitud
El 22 de octubre de 2013, la señora Ana
Graciela Quevedo Gómez impetró acción de tutela contra la Unión Temporal Nuevo
Milenio, Fonvivienda, la Alcaldía de Villavicencio y la Gobernación del Meta
con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales a una
vivienda digna y al mínimo vital presuntamente vulnerados por dichas entidades
al transcurrir más de 10 años desde que le fue asignado el subsidio familiar de
vivienda urbana y de firmar el contrato para su construcción sin que, hasta la
fecha, esta le haya sido entregada.
2.2. Reseña fáctica
2.2.1.
Manifiesta la accionante que, el 13 de junio de 2004, se postuló para acceder a
un subsidio familiar de vivienda urbana ante la caja de compensación familiar
de Villavicencio, COFREM.
2.2.2.
Refiere que el 12 de octubre de 2004, el Fondo Nacional de Vivienda, mediante
Resolución N.° 784, le asignó un subsidio familiar de vivienda urbana por valor
de $7’518.000 el cual debía aplicarse en el departamento del Meta.
Así
mismo, indica que dicho subsidio debía utilizarse durante los seis meses
siguientes a la fecha de publicación de la resolución de asignación en una
solución de vivienda Tipo 1.
2.2.3.
Sostiene que, el 30 de octubre de 2004, suscribió un contrato con la Unión
Temporal Nuevo Milenio para la construcción de una vivienda básica de interés
social, en el lote de terreno de propiedad de la empresa industrial y comercial
del Estado Villavivienda.
En
dicho documento se pactó que el valor de la unidad básica de interés social
sería de $13’968.000 y que se pagaría de la siguiente manera: (i) $3’500.000
con el subsidio del lote urbanizado que otorgaría Villavivienda, (ii) $
7’518.000 con el subsidio que reconoció Fonvivienda y (iii) $ 2’950.000 con
recursos propios de la señora Ana Graciela Quevedo Gómez,
dichos valores serían consignados en la entidad fiduciaria seleccionada por el
contratista.
Así mismo, se estipuló que el término de duración del contrato sería
de 180 días calendario contados a partir de la fecha del acta de inicio, la
cual se suscribiría una vez el contratista recibiera el valor del subsidio
otorgado por Fonvivienda o el dinero que le correspondía al contratante.
Finalmente, se dispuso que el contratista constituiría una póliza
que ampararía el 100% del valor del subsidio reconocido por Fonvivienda con el
fin de asegurar el buen manejo de su cobro anticipado.
2.2.4.
Indica que en el año 2005, la empresa industrial y comercial del municipio de
Villavicencio-Villavivienda-, a través de Resolución N.° 162, le asignó un
subsidio en especie correspondiente a un lote de terreno de 72 m², ubicado en
el proyecto Ciudadela San Antonio, supermanzana 20. Dicha empresa se
comprometió a entregar dicho terreno con las obras de urbanismo construidas,
tales como: acueducto, alcantarillado, redes eléctrica, entre otras.
2.2.5.
Señala que la Unión Temporal Nuevo Milenio suscribió contrato de encargo
Fiduciario con Fiducentral y constituyó póliza de garantía con Seguros del
Estado para que le fuera desembolsado el anticipo del subsidio de vivienda que
Fonvivienda le había reconocido, mediante Resolución N.° 784 de 2004.
2.2.6.
Refiere que transcurrido el término pactado en el contrato y al no recibir
información sobre la entrega de su vivienda, solicitó a la Unión Temporal Nuevo
Milenio que le informara el estado del proyecto. Al respecto, dicha entidad
indicó que la demora en el inicio de las obras obedecía al incumplimiento por
parte de Villavivienda de la construcción de las obras de urbanismo.
2.2.7.
Afirma que con la demora en la entrega de su vivienda ha tenido que pagar
arriendo, situación que le causa un perjuicio irremediable, pues no cuenta con
recursos económicos. Así mismo, indica que es madre cabeza de familia de dos
menores de edad.
2.3. Oposición a la demanda de tutela
La acción de tutela objeto del presente
pronunciamiento, fue tramitada, en primera instancia, por el Juzgado Primero
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio,
despacho que, mediante auto de veintitrés (23) de octubre de dos mil trece
(2013), admitió la demanda, corrió traslado a las entidades demandadas y
vinculó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, al Departamento
de Prosperidad Social, a la Caja de Compensación Familiar Campesina-COMCAJA, a
la Unidad de Atención a la Población Desplazada, al Incoder, al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, a Bancoldex, al Banco Agrario de Colombia, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Sena, al Ministerio de Vivienda, a Seguros
del Estado, a Seguros Cóndor, a la Unión Temporal Llanovivienda, a la Unión
Temporal Vivienda Pro Orinoquía Llanos y a la Caja de Compensación Familiar de
Villavicencio-COFREM para efectos de ejercer su derecho a la
defensa.
No obstante lo anterior, la Unión
Temporal Nuevo Milenio, la Unidad de Atención a la Población Desplazada, Seguros
Cóndor, Unión Temporal Llanovivienda y la Unión Temporal Vivienda Pro Orinoquía
Llanos guardaron silencio frente a los requerimientos hechos por el despacho.
2.3.1. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Edward Daza Guevara, actuando como apoderado del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, solicitó al juez de tutela
desvincular a la entidad que representa del trámite de la referencia, como
quiera que del relato de los hechos que hizo la accionante no se advierte ninguna
acción u omisión que se le pueda imputar al ministerio.
2.3.2. Caja de Compensación Familiar-COFREM
Hans Arjona Apolinar, actuando como representante judicial de la
Caja de Compensación Familiar-COFREM, señala que la entidad adelanta el proceso
de postulación, prevalidación y seguimiento en la aplicación de los subsidios
de vivienda, en razón a que suscribió un contrato con el INURBE para la
administración de los mismos, por consiguiente no tiene competencia para
seleccionar a los beneficiarios del subsidio.
Refiere que, de conformidad con la información consultada en la página
de la Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar para Subsidio de
Vivienda de Interés Social-CAVIS-, la señora Ana Graciela
Quevedo Gómez fue escogida como beneficiaria de un subsidio para la adquisición
de vivienda nueva o usada en el año 2004, así mismo, indica que dicho dinero
fue desembolsado al oferente Fiducentral en el año 2006.
2.3.3. Caja de Compensación Familiar Campesina-COMCAJA
Felipe Sánchez Luna, Asesor Jurídico de la Caja de
Compensación Familiar Campesina, informa que, consultada la base de datos de
CAVIS, se encontró que la señora Ana Graciela Quevedo Gómez no se postuló para
acceder al subsidio de vivienda ante dicha entidad sino por intermedio de la
Caja de Compensación Familiar del Meta-COFREM. En consecuencia, solicita se
desvincule a la entidad de la acción objeto de estudio.
2.3.4. Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA
Cielo Isabel Usme Andrade, Directora Regional del
Servicio Nacional de Aprendizaje, solicita al juez de tutela desvincular a la
entidad del trámite de la referencia, toda vez que no se le endilga la
violación de los derechos fundamentales de la accionante.
Aduce que la señora Ana Graciela Quevedo Gómez está
registrada en el Servicio Nacional de Empleo desde el 13 de noviembre de 2010.
2.3.5. Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural-Incoder
Jesús Horacio Parraga Aponte, Coordinador de la
Oficina Jurídica del Incoder, solicita al juez de la acción de amparo que
desvincule a la entidad que representa del trámite en cuestión, por cuanto no
se le atribuye la violación de ningún derecho fundamental de la accionante.
2.3.6. Gobernación del Meta
Eleazar Alfonso Duran Mora, Secretario de Vivienda del
departamento del Meta, indica que la Gobernación no participó contractualmente
en el proyecto de vivienda denominado Ciudadela San Antonio, pues este solo fue
ejecutado por la empresa industrial y comercial de Villavicencio-Villavivienda.
Sostiene que con el fin de evitar el siniestro del
proyecto Ciudadela San Antonio y a petición del Gobierno Nacional, la
Gobernación del Meta, mediante convenio N. °0886 de 2009 coadyuvó con $9’715.000.000
para la construcción de las obras urbanísticas en dicho proyecto.
De conformidad con lo anterior, solicita al despacho
desvincular a la Gobernación del Meta de la acción de la referencia, toda vez
que no participó, de forma contractual, en el proyecto Ciudadela San Antonio.
2.3.7. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Manuel Vicente Cruz Alarcón, actuando como apoderado
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, solicita al juez de tutela
denegar el amparo solicitado, toda vez que la demandante cuenta con otros
mecanismos judiciales para la defensa de sus derechos. Así mismo, señala que el
oferente del proyecto Ciudadela San Antonio es el encargado de construir la
vivienda de interés social de la señora Ana Graciela Quevedo Gómez.
2.3.8. Departamento de la Prosperidad Social
Lucy Edrey Acevedo Meneses, Jefe de la Oficina
Jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, solicita
al juez de tutela desvincular a la entidad del trámite de la referencia, toda
vez que no se le endilga la violación de los derechos fundamentales de la
accionante.
2.3.9. Bancoldex
María Andrea Cañón Mejía, en representación del Banco
de Comercio Exterior de Colombia S.A., solita al juez de la acción de amparo
desvincular a la entidad del asunto de la referencia, por cuanto la demandante
no aduce la violación de ningún derecho fundamental por parte del Banco.
2.4.0. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Jorge Eduardo Valderrama Beltrán, Jefe de la Oficina
Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, solicita al juez de
tutela desvincular a la entidad del trámite de la referencia, toda vez que la
demandante no le endilga la violación de sus derechos fundamentales al ICBF.
2.4.1. Fonvivienda
Sindy Carolina Forero Martínez, actuando como
apoderada judicial del Fondo Nacional de Vivienda, informa que la entidad, mediante
Resolución N. °156 de 2005, le reconoció a la señora Ana Graciela Quevedo Gómez
un subsidio de vivienda familiar por valor de 7’518.000, el cual fue
consignado, el 3 de marzo de 2006, en la cuenta de ahorro programado de la
beneficiaria, en el Banco Bancolombia y trasladado a la cuenta de la Fiduciaria
Central S.A. Así mismo, indica que dicho
subsidio fue prorrogado, en varias oportunidades, por el Ministerio de Vivienda
y que este estuvo vigente hasta el 16 de septiembre de 2013.
Afirma
que Fonvivienda, mediante Resolución N.° 286 de 2011, declaró el incumplimiento
del proyecto Ciudadela San Antonio y decidió hacer efectivas las pólizas
otorgadas para el efecto por parte de Seguros Cóndor S.A.
Sostiene
que Fonvivienda, con ocasión de la pérdida de vigencia del subsidio, adelantó
el trámite de reintegro de estos recursos al Tesoro Nacional, razón por la
cual, para la entidad es imposible disponer de ese rubro presupuestal.
2.4.2. Banco Agrario de Colombia
Martha Helena Torres Gutiérrez, Representante Legal
del Banco Agrario, señala que carece de legitimación en la causa por pasiva en
el asunto de la referencia, toda vez que la entidad no ha vulnerado ningún derecho
de la demandante.
2.4.3. Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas
Luis Alberto Donoso Rincón, actuando como apoderado
judicial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
solicita al despacho desvincular a la entidad del trámite de la referencia, por
cuanto no es competente para resolver ninguna de las peticiones incoadas por la
accionante.
2.4.4. Municipio de Villavicencio
Ana Ligia Expósito Herrera, actuando como apoderada
judicial del municipio de Villavicencio, solicitó al juez de tutela que
deniegue el amparo impetrado, toda vez que la accionante cuenta con otros
mecanismo judiciales para la defensa de sus derechos.
Así mismo, aduce que la administración municipal no
generó el problema planteado por la demandante y tampoco tiene competencia para
solucionarlo, pues el predio en el que se debe construir su vivienda de interés
social ya cuenta con las obras de urbanismos necesarias, por consiguiente, corresponde
a la Unión Temporal Nuevo Milenio construir dicha vivienda.
2.4.5. Seguros del Estado S.A.
Astrid Juliana Gonzalez Mejía, actuando como apoderada
judicial de Seguros del Estado S.A, señala que Fonvivienda, mediante Resolución
N. °162 de 2009, declaró el incumplimiento de la obligaciones asumidas por el
oferente Unión Temporal Nuevo Milenio en el proyecto Ciudadela San Antonio. Así
mismo, ordenó hacer efectivas las pólizas de cumplimiento otorgadas por Seguros
del Estado S.A. Refiere que la compañía indemnizó solo los subsidios que fueron
aplicados, pues aquellos que no fueron utilizados se devolvieron a la Dirección
del Tesoro Nacional.
2.4. Pruebas allegadas al proceso
Durante el trámite de la acción de
tutela, las partes allegaron los siguientes documentos:
·
Copia del Oficio de
octubre de 2004, por medio del cual la Directora Ejecutiva de Fonvivienda le
informa a la señora Ana Graciela Quevedo Gómez que le fue asignado un subsidio
de vivienda por valor de $7’518.000 para ser aplicado en el departamento del
Meta (folio 8).
·
Copia de la
autorización que otorgó la señora Ana Graciela Quevedo Gómez, el 8 de noviembre
de 2004, al Fondo Nacional de Vivienda para que consignara su subsidio de
vivienda en el encargo fiduciario que constituyó la Unión Temporal Nuevo
Milenio con la Fiduciaria Central (folio 9).
·
Copia del Oficio de 2
de agosto de 2004, por medio del cual la Unión Temporal Nuevo Milenio le
informa a la señora Ana Graciela Quevedo Gómez el procedimiento que debe seguir
con los recursos que le corresponde asumir en la construcción de su vivienda de
interés social (folio10).
·
Copia del certificado
de no declarante diligenciado por la señora Ana Graciela Quevedo Gómez el 17 de
noviembre de 2005 (folio 11).
·
Copia del Contrato N.°
52 suscrito entre la señora Ana Graciela Quevedo Gómez y la Unión Temporal
Nuevo Milenio, el 30 de octubre de 2004, para la construcción de una vivienda
de interés social Tipo 1 (folios 12 a 15).
·
Copia de la consulta
realizada en la página del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sobre el
estado del subsidio asignado a la señora Ana
Graciela Quevedo Gómez (folio 16).
·
Copia de la certificación, de 21
de octubre de 2013, por medio de la cual el Subgerente Técnico de Villavivienda
hace constar que la señora Ana Graciela Quevedo Gómez es beneficiaria de un
subsidio en especie ubicado en la Ciudadela San Antonio, el cual fue asignado
por la entidad mediante Resolución N.° 162 de 2005 (folio 17).
·
Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Ana Graciela Quevedo Gómez (folio 18).
·
Copia de la consulta realizada con
el número de cédula de la señora Ana Graciela Quevedo Gómez en la base de datos
de la Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar para Subsidio de
Vivienda de Interés Social-CAVIS (folio 73).
·
Copia del Informe de
supervisión realizado, el 16 de octubre de 2012, por el Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo-FONADE- al proyecto Ciudadela San Antonio (folios 102 a
115).
2.5. Decisión Judicial que se revisa
2.5.1. Primera instancia
Mediante sentencia de siete (7) de
noviembre de dos mil trece (2013), el Juzgado Primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, denegó el amparo
solicitado, al considerar que la señora Ana Graciela Quevedo Gómez cuenta con
otros mecanismos para la defensa de sus derechos, como acudir a la jurisdicción
ordinaria a solicitar el cumplimiento del contrato de construcción de vivienda
de interés social que suscribió con la Unión Temporal Nuevo Milenio.
En desacuerdo con lo anterior, la accionante impugnó el fallo de primera
instancia.
2.5.2.
Segunda Instancia
El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil Familia,
mediante providencia proferida el dieciocho (18) de diciembre de dos mil trece
(2013), confirmó la decisión proferida por el a quo con base en los
mismos argumentos.
Adicionalmente,
señaló que la petición de amparo carece del requisito de inmediatez, toda vez
que pasaron nueve años desde la fecha en que le fue otorgado el subsidio
familiar de vivienda y dos años desde la fecha en que Fonvivienda declaró el
incumplimiento del proyecto Ciudadela San Antonio.
3. Expediente T-
4.296.906
3.1 La
solicitud
El 28 de octubre de 2013, la señora Aura Castillo
de Muñoz impetró acción de tutela contra la Unión Temporal Llanovivienda,
Villavivienda, Fonvivienda, la Gobernación del Meta, la Aseguradora Cóndor, la
Alcaldía de Villavicencio y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales
a una vivienda digna y al mínimo vital presuntamente vulnerados por dichas
entidades al transcurrir más de 6 años desde que le fue asignado el subsidio
familiar de vivienda y de firmar el contrato para la construcción de la misma
sin que, hasta la fecha, esta le haya sido entregada.
3.2. Reseña fáctica
3.2.1.
Manifiesta la accionante que, en el año 2006, se postuló para acceder a un
subsidio familiar de vivienda urbana ante la caja de compensación familiar de
Villavicencio, COFREM.
3.2.2.
Refiere que el 18 de julio de 2007, el Fondo Nacional de Vivienda, mediante
Resolución N. °210, le asignó un subsidio familiar de vivienda urbana por valor
de $8.200.000 el cual debía aplicarse en el departamento del Meta.
Indica
que dicho subsidio debía utilizarse durante los seis meses siguientes a la
fecha de publicación de la resolución de asignación en una solución de vivienda
Tipo 1.
3.2.3.
Señala que el 25 de octubre de 2007, la empresa industrial y comercial del
municipio de Villavicencio-Villavivienda-, a través de Resolución N.° 210, le
asignó un subsidio en especie correspondiente a un lote de terreno de 72 m²,
ubicado en el proyecto Ciudadela San Antonio, supermanzana 2, manzana 1, casa 3.
Dicha empresa se comprometió a entregar el terreno con las obras de urbanismo
construidas, tales como: acueducto, alcantarillado, redes eléctrica, entre
otras.
3.2.4.
Sostiene que el 19 de abril de 2010, suscribió un contrato con la Unión Temporal
Llanovivienda para la construcción de una vivienda básica de interés social, en
el lote de terreno de propiedad de la empresa industrial y comercial del Estado
Villavivienda.
En
dicho documento se pactó que el valor de la unidad básica de interés social
sería de $16’200.000 y que se pagaría de la siguiente manera: (i) $3’030.000
con el subsidio del lote urbanizado que otorgaría Villavivienda, (ii) $
8’200.000 con el subsidio que reconoció Fonvivienda y (iii) $ 4’.970.000 con recursos
propios de la la señora Aura Castillo de Muñoz, dichos valores
serían consignados en la entidad fiduciaria seleccionada por el contratista.
Así mismo, se estipuló que el término de duración del contrato sería
de 180 días calendario contados a partir de la fecha del acta de inicio, la
cual se suscribiría una vez el contratista recibiera el valor del subsidio
otorgado por Fonvivienda o el dinero que le correspondía al contratante.
Finalmente, se dispuso que el contratista constituiría una póliza
que ampararía el 100% del valor del subsidio reconocido por Fonvivienda con el
fin de asegurar el buen manejo de su cobro anticipado.
3.2.5.
Aduce que el 6 de mayo de 2011 terminó de pagar a la Unión Temporal
Llanovivienda los $ 4’.970.000 que le correspondían según el mencionado
contrato.
3.2.6.
Refiere que transcurrido el término pactado en el contrato y al no recibir
información sobre la entrega de su vivienda, solicitó a la Unión Temporal Llanovivienda
que le informara el estado del proyecto. Al respecto, dicha entidad indicó que
la demora en el inicio de las obras obedecía al incumplimiento por parte de
Villavivienda de la construcción de las obras de urbanismo.
3.2.7.
Afirma que con la demora en la entrega de su vivienda ha tenido que pagar
arriendo, situación que le causa un perjuicio irremediable, pues no cuenta con
recursos económicos. Así mismo, indica que tiene 77 años de edad.
3.3. Oposición a la demanda de tutela
La acción de tutela objeto del presente
pronunciamiento, fue tramitada, en primera instancia, por el Tribunal Superior
del Distrito de Villavicencio, Sala Penal, Corporación que, mediante auto de trece
(13) de noviembre de dos mil trece (2013) admitió la demanda, corrió traslado a
las entidades demandadas y vinculó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial para efectos de ejercer su derecho a la defensa.
No obstante lo anterior, la Unión
Temporal Llanovivienda, Fonvivienda, Aseguradora Cóndor y el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial guardaron silencio frente a los
requerimientos hechos por la Corporación.
3.3.1. Villavivienda
William Reinoso Rodríguez, Gerente y
Representante Legal de la empresa industrial y comercial del municipio de
Villavicencio-Villavivienda- refiere que Fonvivienda no desembolsó los
subsidios de vivienda de algunos de los beneficiarios que suscribieron contrato
de obra con la Unión Temporal Llanovivienda porque esta no constituyó las pólizas
de cumplimiento correspondientes.
En razón de lo anterior, Villavivienda se
ofreció a financiar la construcción de algunas viviendas de interés social solo
si la Unión Temporal Llanovivienda constituía las garantías que se requerían y
endosaba, a su nombre, el subsidio reconocido por Fonvivienda.
Afirma que si bien existe un contrato de
obra entre la accionante y la Unión Temporal Llanovivienda no se puede obligar
a esta última a construir la vivienda de interés social sin que antes la
beneficiaria pague el valor de la misma, en ese orden de ideas, es necesario
que Fonvivienda reconozca, de nuevo, a la señora Aura Castillo de Muñoz, el
mencionado subsidio de vivienda.
3.3.2. Gobernación del Meta
Eleazar Alfonso Duran Mora, Secretario de Vivienda del
departamento del Meta, indica que la Gobernación no participó contractualmente
en el proyecto de vivienda denominado Ciudadela San Antonio, pues este solo fue
ejecutado por la empresa industrial y comercial de Villavicencio-Villavivienda.
Sostiene que con el fin de evitar el siniestro del
proyecto Ciudadela San Antonio y a petición del Gobierno Nacional, la
Gobernación del Meta, mediante convenio N. °0886 de 2009 coadyuvó con $9’715.000.000
para la construcción de las obras urbanísticas en dicho proyecto.
De conformidad con lo anterior, solicita al despacho
desvincular a la Gobernación del Meta de la acción de la referencia, toda vez
que no participó de forma contractual en el proyecto Ciudadela San Antonio.
3.3.3. Municipio de Villavicencio
Ana Ligia Expósito Herrera, actuando como apoderada
judicial del municipio de Villavicencio, solicita al juez de tutela que
deniegue el amparo solicitado, toda vez que la accionante cuenta con otros
mecanismo judiciales para la defensa de sus derechos.
Aduce que el municipio le hizo entrega del predio en
el que se construiría el proyecto Ciudadela San Antonio a Villavivienda, quien
en adelante realizó todos los trámites correspondientes, inclusive, constituir las
Uniones Temporales, como Llanovivienda, para la construcción de las viviendas
de interés social, por consiguiente, el municipio no tiene injerencia en las
decisiones que tomen dichas entidades.
Señala que según la
información reportada por Villavivienda, dicha entidad, mediante Resolución N.°
210 de 2010 otorgó a la Señora Aura Castillo de Muñoz un subsidio en especie
ubicado en la supermanzana 2, manzana 1, casa 3. Así mismo, indica que la Unión
Temporal Llanovivienda, con la que suscribió contrato de obra la accionante, no
constituyó las pólizas de garantía lo que ocasionó que no se pudieran usar los
recursos asignados por Fonvivienda.
Manifiesta que, por lo anterior,
Fonvivienda no declaró el incumplimiento por parte de la Unión Temporal
Llanovivienda sino la perdida de vigencia de los subsidios, por consiguiente,
el municipio está buscando los recursos necesarios para poder cerrar financieramente
el proyecto y asi obtener la prórroga de los subsidios que se encuentran
vencidos por parte de Fonvivienda.
3.4. Pruebas allegadas al proceso
Durante el trámite de la acción de
tutela, las partes allegaron los siguientes documentos:
·
Copia de la cédula de
ciudadanía de la señora Aura Castillo de Muñoz (folio 7).
·
Copia de la declaración
extraproceso que rindió la señora Aura Castillo de Muñoz ante la Notaria
Tercera de Villavicencio, el 12 de mayo de 2006, en la que manifiesta ser madre
cabeza de familia de dos menores de edad (folio 8).
·
Copia del Oficio de
julio de 2007, por medio del cual la Directora Ejecutiva de Fonvivienda le
informa a la señora Aura Castillo de Muñoz que le fue asignado un subsidio de
vivienda por valor de $8’200.000 para ser aplicado en el departamento del Meta
y que el mismo tiene vigencia hasta el 31 de enero de 2008 (folio 9).
·
Copia de la Resolución N.° 210 de
2007, proferida por Fonvivienda, por medio de la cual asigna 2003 subsidios
familiares de vivienda urbana (folios 10 a 16).
·
Copia del Contrato N.°
103 suscrito entre la señora Aura Castillo de Muñoz y la Unión Temporal
Llanovivienda, el 19 de abril de 2010, para la construcción de una Vivienda de
Interés Social Tipo 1 (folios 17 a 19).
·
Copia de la solicitud presentada
por la señora Aura Castillo de
Muñoz ante Villavivienda, el 26 de agosto de 2013, en la que solicita una
certificación de la asignación del subsidio en especie (folio 20).
·
Copia de la certificación de 30 de
agosto de 2013, por medio de la cual el Subgerente Técnico de Villavivienda
hace constar que la señora
Aura Castillo de Muñoz es beneficiaria de
un subsidio en especie ubicado en la Ciudadela San Antonio, el cual fue
asignado por la entidad mediante Resolución N.° 210 de 2007 (folio 22).
·
Copia de los comprobantes de los pagos
realizados por la señora Aura
Castillo de Muñoz a la Unión Temporal Llanovivienda por un total de $4’970.000
(folios 23 a 25).
·
Copia de la consulta
realizada en la página del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sobre el
estado del subsidio asignado a la señora Aura
Castillo de Muñoz (folio 60)
·
Copia de la certificación de 8 de
noviembre de 2013, por medio de la cual el Subgerente Técnico de Villavivienda
hace constar que la señora Aura Castillo de Muñoz es beneficiaria de un
subsidio en especie ubicado en la Ciudadela San Antonio, el cual fue asignado
por la entidad mediante Resolución N.° 210 de 2007 (folio 61).
·
Copia de la Resolución N.° 246176
de 2013, proferida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas mediante la cual se incluye en el registro único de víctimas a la
señora Aura Castillo de Muñoz (folios 1 a 4).
3.5. Decisión Judicial que se revisa
3.5.1. Primera instancia
Mediante sentencia de dieciocho (18) de
noviembre de dos mil trece (2013), el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Villavicencio, concede el amparo solicitado y ordena, en primer lugar, a
Fonvivienda, al Ministerio de Vivienda y a la Caja de Compensación Familiar
Cofrem, prorrogar e indexar el subsidio de vivienda de interés social que le
fue reconocido a la accionante en el proyecto Ciudadela San Antonio, por el término
de seis meses y hasta que se haga la entrega material de la vivienda a la
beneficiaria. En segundo lugar, ordena al representante legal de Villavivienda
que, en caso de no haberlo hecho y, en el término de cuatro meses, culmine todas
las obras de urbanismo requeridas en el predio de la señora Aura Castillo de
Muñoz. En tercer lugar, ordena a la Unión Temporal Llanovivienda que, en el término
máximo de tres meses contados a partir de la mencionada providencia o desde que
Villavivienda termine las obras de urbanismo, construya la vivienda de interés social
de la actora.
Lo anterior, al considerar que el
Estado tiene la obligación de garantizar el derecho fundamental a la vivienda
digna de la accionante, toda vez que se encuentra en estado de indefensión respecto
de todas las entidades involucradas en el proyecto Ciudadela San Antonio,
quienes, injustificadamente, han incumplido con las obligaciones pactadas.
En desacuerdo con lo anterior, la Caja de Compensación Familiar COFREM impugnó
el fallo de primera instancia.
3.5.2.
Segunda Instancia
El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil Familia,
mediante providencia proferida el veintitrés (23) de enero de dos mil catorce
(2014), revocó la decisión proferida por el a quo al advertir que la
petición de amparo de la accionante carece del requisito de inmediatez, toda
vez que el subsidio de vivienda que pretende se prorrogue venció el 31 de marzo
de 2011, es decir transcurrieron más de 2 años para que la señora Aura Castillo
de Muñoz acudiera a la acción de tutela a solicitar la protección de sus
derechos fundamentales sin que durante este tiempo adelantara alguna gestión.
3.6. Documentos allegados por las partes al expediente
de la referencia, en sede de revisión
El
29 de abril de 2014, la Secretaría General de la Corte Constitucional, informó
al Magistrado Sustanciador que en la recepción de esta Corporación se
recibieron los siguientes documentos: i) Resolución N.° 2013-246176 de 23 de
agosto de 2013, mediante la cual la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas incluye a la señora Aura Castillo de Muñoz y a su
núcleo familiar en el Registro Único de Víctimas y ii) copia del oficio de 13
de febrero de 2014, por medio del cual la señora Aura Castillo de Muñoz solicitó
a la Corte Constitucional la selección de la acción de tutela de la referencia.
4. Expediente T-4.297.614
4.1. La
solicitud
El 30 de julio de 2013, la señora Yaidy Jazmín
Rodríguez Arévalo impetró acción de tutela contra la Unión Temporal Vivienda
Pro Orinoquía Llanos, la Alcaldía de Villavicencio, la Gobernación del Meta,
Fonvivienda y Villavivienda con el propósito de obtener la protección de sus
derechos fundamentales a una vivienda digna presuntamente vulnerados por dichas
entidades al transcurrir más de 6 años desde que le fue asignado el subsidio
familiar de vivienda y de firmar el contrato para la construcción de la misma
sin que, hasta la fecha, esta le haya sido entregada.
4.2. Reseña fáctica
4.2.1.
Manifiesta la accionante que, el 31 de enero de 2007, se postuló para acceder a
un subsidio familiar de vivienda urbana ante la caja de compensación familiar
Campesina, C.C.F.
4.2.2.
Refiere que el 18 de julio de 2007, el Fondo Nacional de Vivienda, mediante
Resolución N.° 210, le asignó un subsidio familiar de vivienda urbana por valor
de $8’200.000 el cual debía aplicarse en el departamento del Meta.
Indica
que dicho subsidio debía utilizarse durante los seis meses siguientes a la
fecha de publicación de la resolución de asignación en una solución de vivienda
Tipo 1.
4.2.3.
Indica que el 25 de octubre de 2007, la empresa industrial y comercial del
municipio de Villavicencio-Villavivienda-, a través de Resolución N.° 208, le
asignó un subsidio en especie correspondiente a un lote de terreno de 72 m²,
ubicado en el proyecto Ciudadela San Antonio, supermanzana 3, manzana 1, casa 1.
Dicha empresa se comprometió a entregar dicho terreno con las obras de
urbanismo construidas, tales como: acueducto, alcantarillado, redes eléctrica,
entre otras.
4.2.4.
Sostiene que el 13 de febrero de 2008, suscribió un contrato con la Unión
Temporal Vivienda Pro Orinoquía Llanos para la construcción de una vivienda
básica de interés social, en el lote de terreno de propiedad de la empresa
industrial y comercial del Estado Villavivienda.
En
dicho documento se pactó que el valor de la unidad básica de interés social
sería de $16’200.000 y que se pagaría de la siguiente manera: (i) $3’030.000
con el subsidio del lote urbanizado que otorgaría Villavivienda, (ii) $
8’200.000 con el subsidio que reconoció Fonvivienda y (iii) $ 4’.970.000 con
recursos propios de la señora Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo,
dichos valores serían consignados en la entidad fiduciaria seleccionada por el
contratista.
Así mismo, se estipuló que el término de duración del contrato sería
de 180 días calendario contados a partir de la fecha del acta de inicio, la
cual se suscribiría una vez el contratista recibiera el valor del subsidio
otorgado por Fonvivienda o el dinero que le correspondía al contratante.
Finalmente, se dispuso que el contratista constituiría una póliza
que ampararía el 100% del valor del subsidio reconocido por Fonvivienda con el
fin de asegurar el buen manejo de su cobro anticipado.
4.2.5.
Señala que la Unión Temporal Vivienda Pro Orinoquía Llanos suscribió contrato
de encargo Fiduciario N.° 31907 con Fiduagraria S.A. y constituyó póliza de
garantía con Seguros Cóndor S.A. para que le fuera desembolsado el anticipo del
subsidio de vivienda que Fonvivienda le había reconocido, mediante Resolución
N.°210 de 2007.
4.2.6.
Aduce que el 3 de septiembre de 2008 abrió una cuenta de ahorro programado con
el Banco AV Villas para cumplir con la obligación adquirida en el mencionado contrato.
Dicha cuenta para el 31 de mayo de 2012 tenía un saldo de $3’868.364.
4.2.7.
Refiere que transcurrido el término pactado en el contrato y al no recibir
información sobre la entrega de su vivienda, solicitó a la Unión Temporal
Vivienda Pro Orinoquía Llanos que le informara el estado del proyecto. Al
respecto, dicha entidad indicó que la demora en el inicio de las obras obedecía
al incumplimiento por parte de Villavivienda de la construcción de las obras de
urbanismo.
4.2.8.
Indica que Villavivienda, mediante Resolución N.° 029 de 2011, le revocó el
subsidio en especie que le había asignado a través de la Resolución N.° 208 de
2007 correspondiente a un lote de terreno de 72 m², ubicado en el proyecto
Ciudadela San Antonio, supermanzana 3, manzana 1, casa 1.
4.2.9.
Afirma que con la demora en la entrega de su vivienda ha tenido que pagar
arriendo, situación que le causa un perjuicio irremediable, pues no cuenta con
recursos económicos. Así mismo, indica que es madre cabeza de familia de tres
menores de edad.
4.3. Oposición a la demanda de tutela
La acción de tutela objeto del presente
pronunciamiento, fue tramitada, en primera instancia, por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Penal, Corporación que, mediante
auto de trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013) admitió la demanda,
corrió traslado a las entidades demandadas y vinculó Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial para efectos de ejercer su derecho a la defensa.
No obstante lo anterior, la Unión
Temporal Vivienda Pro Orinoquía Llanos guardó silencio frente a los
requerimientos hechos por la Corporación.
4.3.1. Villavivienda
William Reinoso Rodríguez, Gerente y
Representante legal de la empresa industrial y comercial del municipio de
Villavicencio-Villavivienda, refiere que en desarrollo de las tareas
encomendadas por el municipio de Villavicencio, Villavivienda asignó lotes a
familias que cuentan con un subsidio de vivienda.
Indica que para cumplir con la obligación
de construir las obras de urbanismo en el proyecto Ciudadela San Antonio Etapa
II suscribió el convenio 0886 de 28 de abril de 20009, con el departamento del
Meta. Señala que dichas obras se terminaron el 11 de noviembre de 2011, fecha
en la que se firmó el acta de entrega del 100 % de dichas obras.
Sostiene que durante la ejecución del
proyecto se adicionó, mediante Resolución N. °083 de 2010, la Supermanzana 4
correspondiente a 88 lotes para la población desplazada, respecto de la cual
faltan por concluir algunas obras de urbanismos. En virtud de lo anterior, el
30 de noviembre de 2012, suscribió contrato con el municipio de Villavicencio
para la realización de dichas obras.
También afirma que gestionó con la
empresa de servicios públicos del Meta EDESA S.A. la construcción de las obras
que se requieren para conectar el proyecto Ciudadela San Antonio con el Plan
Maestro de Alcantarillado del municipio de Villavicencio.
Indica que Fonvivienda declaró, antes de
que él iniciara su gestión en la entidad, el incumplimiento del proyecto de
vivienda Ciudadela San Antonio etapa 2, mediante las Resoluciones N. °162, 433
de 2009 y 1442, 0283, 0284, 0285, 0286, y 0370 de 2011 e hizo efectivas las
pólizas suscritas para tal evento con la Aseguradora Cóndor S.A. En virtud de
lo anterior, la Aseguradora Cóndor S.A. asumió, de forma automática, las
obligaciones de Villavivienda en el proyecto Ciudadela San Antonio.
Señala que Villavivienda, mediante Resolución N.° 029 de 2011, revocó
el subsidio en especie que le había asignado a la señora Yaidy Jazmín a
través de la Resolución N. °208 de 2007 correspondiente a un lote de terreno de
72 m², ubicado en el proyecto Ciudadela San Antonio, supermanzana 3, manzana 1,
casa 1.
Así mismo, señala que el lote de terreno
que, inicialmente, le fue asignado a la accionante fue adjudicado a la señora
María Esguerra Millán, mediante Resolución N.° 344 de 2011, quien ya recibió la
vivienda construida.
Por último, aduce que Villavivienda, en
principio, no asigna subsidios, pues solo lo puede hacer cuando una entidad
obligada a apoyar el desarrollo de la política pública de vivienda, en forma
complementaria, subscribe un acuerdo con la entidad para tal fin, es decir,
cuando la entidad territorial paga a Villavivienda dichos subsidios.
De
conformidad con lo expuesto, solicita al juez de tutela que, en primer lugar,
desvincule a la entidad del trámite de tutela de la referencia, toda vez que,
como se explicó, Villavivienda fue sustituida en sus obligaciones en el
proyecto Ciudadela San Antonio por Seguros Cóndor S.A. y el municipio de
Villavicencio, en segundo lugar, ordene al departamento del
Meta, al Ministerio de Vivienda y a Fonvivienda que coadyuven en la solución de
la problemática que presenta la ciudadela San Antonio y, en tercer lugar,
conmine a Fonvivienda a indexar el subsidio de vivienda asignado a la señora
Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo y ayude en la asignación de un nuevo lote de
terreno en el que pueda materializar su vivienda.
4.3.2. Alcaldía de Villavicencio
Ana Ligia Expósito Herrera, actuando como apoderada
judicial del municipio de Villavicencio, solicita al juez de tutela que
deniegue el amparo solicitado, toda vez que la accionante cuenta con otros
mecanismo judiciales para la defensa de sus derechos. Así
mismo, advierte que la petición de amparo carece del requisito de inmediatez,
ya que el subsidio que reclama la accionante le fue reconocido por Fonvivienda
en el año 2007, es decir hace 6 años.
Refiere que el municipio no tiene competencia para indexar el
subsidio de vivienda que le fue reconocido a la accionante, pues esto corresponde al Ministerio de Vivienda a
través de Fonvivienda.
Por último, señala que Villavivienda es una empresa
industrial y comercial del Estado dotada con autonomía administrativa y
presupuestal, motivo por el cual, el municipio de Villavicencio no tiene
injerencia en sus decisiones.
4.3.3. Banco Av Villas
Omar Enrique Galindo Bernal, Jefe de Organismos
Jurisdiccionales del Banco Av Villas, indica que para el 12 de agosto de 2013 la
señora Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo tiene una cuenta de ahorro programado con
el banco que registra un saldo de $3’906.128, la cual se encuentra bloqueada por
“postulación subsidio”.
4.3.4. Gobernación del Meta
Eleazar Alfonso Duran Mora, Secretario de Vivienda del
departamento del Meta, indica que la Gobernación no participó contractualmente
en el proyecto de vivienda denominado Ciudadela San Antonio, pues este solo fue
ejecutado por la empresa industrial y comercial de Villavicencio-Villavivienda.
Sostiene que con el fin de evitar el siniestro del
proyecto Ciudadela San Antonio y a petición del Gobierno Nacional, la
Gobernación del Meta, mediante convenio N.° 0886 de 2009, coadyuvó con $9’715.000.000
para la construcción de las obras urbanísticas en dicho proyecto.
De conformidad con lo anterior, solicita al despacho
desvincular a la Gobernación del Meta de la acción de la referencia, toda vez
que no participó de forma contractual en el proyecto Ciudadela San Antonio.
4.3.5. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Jorscean Maestre Toncel, actuando como apoderado especial
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, solicita al juez de tutela denegar
la petición de amparo, lo anterior con base en los siguientes argumentos:
Señala que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio se encarga de formular, dirigir y coordinar las políticas, regulación,
planes y programas en materia habitacional integral mientras que Fonvivienda es
la entidad encargada de coordinar, otorgar, asignar y/o rechazar los subsidios
de vivienda de interés social.
Aduce que Fonvivienda le reconoció a la señora Yaidy
Jazmín Rodríguez Arévalo un subsidio familiar de vivienda, que estuvo vigente hasta
el 31 de marzo de 2011 y que después fue reintegrado al Tesoro Nacional porque
la actora no lo utilizó.
Refiere que por lo anterior, no es posible prorrogar
el mencionado subsidio, sin embargo, ello no es óbice para que la accionante se
postule, nuevamente, a las convocatorias futuras que haga Fonvivienda.
4.3.6. Fonvivienda
Ana María Nossa Aranguren, actuando como apoderada
judicial del Fondo Nacional de Vivienda-Fonvivienda-solicita al juez de
tutela denegar las pretensiones de la accionante.
Aduce
que la entidad, mediante Resolución N.° 210 de 2007, le reconoció a la señora
Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo un subsidio de vivienda familiar por valor de 8’200.000,
el cual fue consignado en la cuenta de ahorros de la beneficiaria, en el Banco
Agrario de Colombia S.A. y trasladado a la cuenta de Fiduagraria S.A., en el
Banco BBVA, el 21 de octubre de 2009.
Así
mismo, indica que dicho subsidio fue prorrogado, en varias oportunidades, por
el Ministerio de Vivienda y que este estuvo vigente por más de 3 años desde su
asignación.
Sostiene
que Fonvivienda, con ocasión de la pérdida de vigencia del subsidio, adelantó
el trámite de reintegro de estos recursos al Tesoro Nacional, razón por la
cual, para la entidad es imposible disponer de ese rubro presupuestal.
Señala
que la relación que existe entre el hogar que es beneficiario de un subsidio y
Fonvivienda está regulada por la Ley 3ª de 1991 y el Decreto 555 de 2003, pues
esta es de carácter legal y no contractual.
Afirma
que el oferente es la persona natural o jurídica, pública o privada que
suministra, financia o construye la solución de vivienda de interés social Así
mismo, indica que para poder ser oferente debe ser declarado elegible,
previamente, por parte de Findeter.
Aduce
que Findeter es la entidad que verifica el cumplimiento por parte del oferente
de los requisitos legales y formales con base en los documentos aprobados por
las autoridades municipales.
Indica
que el oferente que acude a Fonvivienda a solicitar el desembolso, giro o
movilización de un subsidio lo hace en calidad de mandatario del hogar
beneficiario, en virtud de un contrato de promesa de compraventa, contrato de
compraventa sobre bien inmueble, contrato de obra o contrato de mandato sin
representación.
Sostiene
que los llamados a responder en el caso objeto de estudio son el municipio de
Villavicencio y Villavivienda, pues son los encargados de realizar el
seguimiento a la ejecución de las viviendas.
4.3.7. Seguros Cóndor S.A.
Javier
Santiago Benjume Celemín, actuando como apoderado judicial de Cóndor S.A.
Compañía de Seguros, indica que, una vez revisados los archivos y la base de
datos de la entidad, observó que no existe ningún registro que acredite a la
accionante como beneficiaria del convenio celebrado entre Cóndor S.A. y
Villavivienda, tampoco como tomador asegurado o beneficiaria de un seguro de
cumplimiento, por consiguiente, solicita al juez de tutela que deniegue las
pretensiones de la accionante.
4.4. Pruebas allegadas al proceso
Durante el trámite de la acción de
tutela, las partes allegaron los siguientes documentos:
·
Copia de la cédula de
ciudadanía de la señora Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo (folio 7).
·
Copia del Oficio de
julio de 2007, por medio del cual la Directora Ejecutiva de Fonvivienda le
informa a la señora Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo que le fue asignado un
subsidio de vivienda por valor de $8’200.000 para ser aplicado en el departamento
del Meta y que el mismo tiene vigencia hasta el 31 de enero de 2008 (folio 8).
·
Copia del Contrato N.°
492 suscrito entre la señora Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo y la Unión Temporal
Vivienda Pro Orinoquía Llanos, el 13 de febrero de 2008, para la construcción
de una vivienda de interés social Tipo 1 (folios 9 a 11).
·
Copia del oficio por
medio del cual el representante legal de la Unión Temporal Vivienda Pro Orinoquía
Llanos le informa a la señora Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo que suscribió un
encargo fiduciario con Fiduagraria S.A. y la póliza con Seguros Cóndor S.A.
(folio 12).
·
Copia de la
certificación expedida por el Banco Av Villas el 31 de mayo de 2012 en la que
hace constar que la señora Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo tiene una cuenta de
ahorro programado con la entidad en la que tiene un saldo de $3’868.364 (folio
13).
·
Copia de la consulta
realizada en la página del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sobre el
estado del subsidio asignado a la señora Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo (folio 14).
·
Copia del Acta de acuerdo suscrita
entre el municipio de Villavicencio y Seguros Cóndor S.A. para la terminación y
legalización del proyecto de vivienda denominado Ciudadela San Antonio (folios
64 a71).
·
Copia del Acta de inicio del
contrato que tiene por objeto terminar el proyecto Ciudadela San Antonio por
parte de Seguros Cóndor S.A. (folio 72).
·
Copia del contrato de encargo
fiduciario de administración y pagos N.° 022 suscrito entre Fiduagraria S.A.,
el municipio de Villavicencio y Seguros Cóndor S.A. (folios 74 a 85).
·
Copia del contrato de obra
suscrito entre la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. y el
Consorcio para la construcción del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del
municipio de Villavicencio (folios 86 a 98).
·
Copia de la certificación de 9 de
agosto de 2012, por medio de la cual el Subgerente Técnico de Villavivienda
hace constar que la señora Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo fue beneficiaria de
un subsidio en especie ubicado en la Ciudadela San Antonio pero que en el año
2011, el representante legal de Unión Temporal Pro Orinoquía Llanos informó a
la entidad que dicha señora no cumplió con los requisitos pactados, razón por
la cual, Villavivienda, mediante Resolución N.°029 de 2011 revocó dicho
subsidio (folio 100).
·
Copia de la
certificación expedida por el Banco Av Villas, el 12 de agosto de 2013, por
medio de la cual hace constar que la señora Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo tiene
una cuenta de ahorro programado con la entidad la cual registra un saldo bloqueado
de $3’906.128 por motivo postulación subsidio (folio 114)
·
Copia de la Resolución
N.° 344 de 2011 proferida por Villavivienda, por medio de la cual se asignan
subsidios de vivienda de interés prioritaria representados en la construcción
de 32 viviendas unifamiliares en la segunda etapa del proyecto Ciudadela San
Antonio (folios 177 a 180).
·
Copia del informe
rendido por el Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social del
Ministerio de Vivienda a la Contraloría General de la República sobre el
proyecto Ciudadela San Antonio (folios 76 a 85).
4.5. Decisión Judicial que se revisa
4.5.1. Primera instancia
El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Penal, mediante
providencia proferida el veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013), denegó
el amparo invocado, al considerar que la accionante cuenta con otros mecanismos
para controvertir la decisión de Fonvivienda de terminar con la vigencia del
subsidio asignado, pues tratándose de una actuación de carácter administrativo,
proceden los recursos de la vía gubernativa. Tal decisión no fue impugnada.
5. Expediente T-4.306.034
5.1. La
solicitud
El 30 de septiembre de 2013, la señora
Yorman Disney Obando Cano impetró acción de tutela contra la Alcaldía de
Villavicencio, la Gobernación del Meta, Fonvivienda, la Unión Temporal Pro
Orinoquía Llanos y Villavivienda con el propósito de obtener la protección de
sus derechos fundamentales a una vivienda digna y al mínimo vital presuntamente
vulnerados por dichas entidades al transcurrir más de 6 años desde que le fue
asignado el subsidio familiar de vivienda y de firmar el contrato para la
construcción de la misma sin que, hasta la fecha, esta le haya sido entregada.
5.2. Reseña fáctica
5.2.1.
Manifiesta la accionante que, el 31 de enero de 2007, se postuló para acceder a
un subsidio familiar de vivienda urbana ante la caja de compensación familiar Campesina,
C.C.F.
5.2.2.
Refiere que el 18 de julio de 2007, el Fondo Nacional de Vivienda, mediante
Resolución N. °210, le asignó un subsidio familiar de vivienda urbana por valor
de $8’200.000 el cual debía aplicarse en el departamento del Meta.
Indica
que dicho subsidio debía utilizarse durante los seis meses siguientes a la
fecha de publicación de la resolución de asignación en una solución de vivienda
Tipo 1.
5.2.3.
Sostiene que el 6 de septiembre de 2007, suscribió un contrato con la Unión
Temporal Vivienda Pro Orinoquía Llanos para la construcción de una vivienda
básica de interés social, en el lote de terreno de propiedad de la empresa
industrial y comercial del Estado Villavivienda.
En
dicho documento se pactó que el valor de la unidad básica de interés social
sería de $16’200.000 y que se pagaría de la siguiente manera: (i) $3’030.000
con el subsidio del lote urbanizado que otorgaría Villavivienda, (ii) $
8’200.000 con el subsidio que reconoció Fonvivienda y (iii) $ 4’970.000 con
recursos propios de la señora Yorman Disney Obando Cano,
dichos valores serían consignados en la entidad fiduciaria seleccionada por el
contratista.
Así mismo, se estipuló que el término de duración del contrato sería
de 180 días calendario contados a partir de la fecha del acta de inicio, la
cual se suscribiría una vez el contratista recibiera el valor del subsidio
otorgado por Fonvivienda o el dinero que le correspondía al contratante.
Finalmente, se dispuso que el contratista constituiría una póliza
que ampararía el 100% del valor del subsidio reconocido por Fonvivienda con el
fin de asegurar el buen manejo de su cobro anticipado.
5.2.4.
Señala que el 25 de octubre de 2007, la empresa industrial y comercial del
municipio de Villavicencio-Villavivienda-, a través de Resolución N.° 208, le asignó
un subsidio en especie correspondiente a un lote de terreno de 72 m², ubicado
en el proyecto Ciudadela San Antonio, supermanzana 3, manzana 4, lote 5. Dicha
empresa se comprometió a entregar el terreno con las obras de urbanismo
construidas, tales como: acueducto, alcantarillado, redes eléctrica, entre
otras.
5.2.5.
Expresa que la Unión Temporal Vivienda Pro Orinoquía Llanos suscribió contrato
de encargo Fiduciario N.° 31907 con Fiduagraria S.A. y constituyó póliza de
garantía con Seguros Cóndor S.A. para que le fuera desembolsado el anticipo del
subsidio de vivienda que le había reconocido Fonvivienda, mediante Resolución
N.°210 de 2007.
5.2.6.
Aduce que con el fin de cumplir con las obligaciones adquiridas en el
mencionado contrato, el 11 de enero de 2007, consignó en su cuenta de ahorros
4’300.000 y el 29 de marzo de ese mismo año depositó $670.000 para un total de
$4’970.000.
5.2.7.
Refiere que transcurrido el término pactado en el contrato y al no recibir
información sobre la entrega de su vivienda, solicitó a la Unión Temporal
Vivienda Pro Orinoquía Llanos que le informara el estado del proyecto. Al
respecto, dicha entidad indicó que la demora en el inicio de las obras obedecía
al incumplimiento por parte de Villavivienda de la construcción de las obras de
urbanismo.
5.2.8.
Afirma que con la demora en la entrega de su vivienda ha tenido que pagar
arriendo, situación que le causa un perjuicio irremediable, pues no cuenta con
recursos económicos. Asi mismo, indica que es madre cabeza de familia de un
menor de edad.
5.3. Oposición a la demanda de tutela
La acción de tutela objeto del presente
pronunciamiento, fue tramitada, en primera instancia, por el Juzgado Tercero Penal
del Circuito Especializado de Villavicencio, despacho que, mediante auto de
primero (01) de octubre de dos mil trece (2013), admitió la demanda, corrió
traslado a las entidades demandadas y vinculó al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y a la Aseguradora Cóndor S.A. para efectos
de ejercer su derecho a la defensa.
No obstante lo anterior, el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Fonvivienda guardaron silencio
frente a los requerimientos hechos por el despacho judicial.
5.3.1.
Villavivienda
William Reinoso Rodríguez, Gerente y
Representante legal de la empresa industrial y comercial del municipio de Villavicencio-Villavivienda,
refiere que en desarrollo de las tareas encomendadas por el municipio de
Villavicencio, Villavivienda asignó lotes a familias que cuentan con un
subsidio de vivienda.
Indica que para cumplir con la obligación
de construir las obras de urbanismo en el proyecto Ciudadela San Antonio Etapa
II suscribió el convenio 0886 de 28 de abril de 2009, con el departamento del
Meta. Dichas obras fueron terminadas el 11 de noviembre de 2011, fecha en la
que se firmó el acta de entrega del 100 %.
Sostiene que durante la ejecución del
proyecto se adicionó, mediante Resolución N.° 083 de 2010, la Supermanzana 4
correspondiente a 88 lotes para la población desplazada, respecto de la cual
faltan por concluir algunas obras de urbanismos. En virtud de lo anterior, el
30 de noviembre de 2012, suscribió contrato con el municipio de Villavicencio
para la realización de dichas obras.
También afirma que gestionó con la
empresa de servicios públicos del Meta EDESA S.A. la construcción de las obras
que se requieren para conectar el proyecto Ciudadela San Antonio con el Plan
Maestro de Alcantarillado del municipio de Villavicencio.
Indica que Fonvivienda declaró, antes de
que él iniciara su gestión en la entidad, el incumplimiento del proyecto de
vivienda Ciudadela San Antonio etapa 2, mediante las Resoluciones N. °162, 433
de 2009 y 1442, 0283, 0284, 0285, 0286, y 0370 de 2011 e hizo efectivas las
pólizas suscritas para tal evento con la Aseguradora Cóndor S.A. En virtud de
lo anterior, la Aseguradora Cóndor S.A. asumió de forma automática las
obligaciones de Villavivienda en el proyecto Ciudadela San Antonio.
Por último, aduce que Villavivienda, en
principio, no asigna subsidios, pues solo lo puede hacer cuando una entidad
obligada a apoyar el desarrollo de la política pública de vivienda, en forma
complementaria, subscribe un acuerdo con la entidad para tal fin, es decir,
cuando la entidad territorial paga a Villavivienda dichos subsidios.
De
conformidad con lo expuesto, solicita al juez de tutela que, en primer lugar,
desvincule a la entidad del trámite de tutela de la referencia, toda vez que,
como se explicó, Villavivienda fue sustituida en sus obligaciones en el
proyecto Ciudadela San Antonio por Seguros Cóndor S.A. y el municipio de
Villavicencio, en segundo lugar, ordene al departamento del
Meta, al Ministerio de Vivienda y a Fonvivienda que coadyuven en la solución de
la problemática que presenta la Ciudadela San Antonio y, en tercer lugar,
conmine a Fonvivienda a indexar el subsidio de vivienda asignado a la señora
Yorman Disney Obando Cano.
5.3.2. Alcaldía de
Villavicencio
Ana Ligia Expósito Herrera, actuando como apoderada
judicial del municipio de Villavicencio, solicita al juez de tutela que
deniegue el amparo invocado, toda vez que la accionante cuenta con otros
mecanismo judiciales para la defensa de sus derechos, pues puede instaurar un
proceso ejecutivo contra la Unión Temporal Pro Orinoquía Llanos para que
construya la vivienda o solicitar la resolución del contrato de obra que
suscribió con dicha entidad.
Aduce que el municipio de Villavicencio cumplió con su obligación en
el proyecto Ciudadela San Antonio a través de Villavivienda, pues otorgó los
subsidios en especie con las obras de urbanismo.
Por último, señala que Villavivienda es una empresa
industrial y comercial del Estado dotada con autonomía administrativa y
presupuestal, motivo por el cual, el municipio de Villavicencio no tiene
injerencia en sus decisiones.
5.3.3. Unión
Temporal Pro Orinoquía Llanos
Oscar Javier García Parrado,
Representante Legal de la Unión Temporal Vivienda Pro Orinoquía Llanos, aduce
que por los convenios suscritos, el 7 de junio de 2012, entre Seguros Cóndor
S.A y el municipio de Villavicencio en los que se establece que de ahora en
adelante, son los responsables jurídico, legal y administrativamente de
terminar el proyecto Ciudadela San Antonio, es que la empresa, que representa,
se encuentra impedida como oferente para realizar algún trámite al respecto.
Informa que dichos convenios incluían la legalización de los subsidios sobre
los cuales Fonvivienda declaró el incumplimiento.
Indica que el proyecto denominado
Ciudadela San Antonio presenta un desequilibrio financiero debido al sobre
costo ocasionado por la demora de más de 5 años en la entrega de las obras de
urbanismos por parte de Villavivienda.
5.3.4. Gobernación
del Meta
Eleazar Alfonso Duran Mora, Secretario de Vivienda del
departamento del Meta, indica que la Gobernación no participo contractualmente
en el proyecto de vivienda denominado Ciudadela San Antonio, pues este solo fue
ejecutado por la empresa Industrial y Comercial de Villavicencio-Villavivienda.
Sostiene que con el fin de evitar el siniestro del
proyecto Ciudadela San Antonio y a petición del Gobierno Nacional, la Gobernación
del Meta, mediante convenio N.° 0886 de 2009 coadyuvó con $9’715.000.000 para
la construcción de las obras urbanísticas en dicho proyecto.
De conformidad con lo anterior, solicita al despacho
desvincular a la Gobernación del Meta de la acción de la referencia, toda vez
que no participo de forma contractual en el proyecto Ciudadela San Antonio.
5.3.5. Seguros
Cóndor S.A.
Mauricio
Castro Forero, actuando como apoderado judicial de Cóndor S.A. Compañía de
Seguros, indica que, una vez revisados los archivos y la base de datos de la
entidad, observó que no existe ningún registro que acredite a la accionante
como beneficiaria del convenio celebrado entre Cóndor S.A. y Villavivienda,
tampoco como tomador asegurado o beneficiaria de un seguro de cumplimiento, por
consiguiente, solicita al juez de tutela que deniegue las pretensiones de la
accionante.
5.4. Pruebas allegadas al proceso
Durante el trámite de la acción de
tutela, las partes allegaron los siguientes documentos:
·
Copia de la consulta
realizada en la página del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sobre el
estado del subsidio asignado a la señora Yorman
Disney Obando Cano (folio 9).
·
Copia del Oficio de
julio de 2007, por medio del cual la Directora Ejecutiva de Fonvivienda le
informa a la señora Yorman Disney Obando
Cano que le fue asignado un
subsidio de vivienda por valor de $8’200.000 para ser aplicado en el departamento
del Meta y que el mismo tiene vigencia hasta el 31 de enero de 2008 (folio 10).
·
Copia de la
certificación expedida por la Secretaria General de Villavivienda, el 25 de
abril de 2012, mediante la cual hace constar que el lote asignado a la señora Yorman Disney Obando Cano cuenta con la totalidad de
las obras de urbanismo para que sea construida su vivienda (folio 11).
·
Copia de los
comprobantes de las consignaciones realizadas por la señora Yorman Disney Obando Cano en su cuenta de ahorro
programado para un total de $4’970.000 (folio 12).
·
Copia del Contrato N.°
289 suscrito entre la señora Yorman
Disney Obando Cano y la Unión
Temporal Vivienda Pro Orinoquía Llanos, el 6 de septiembre de 2007, para la
construcción de una vivienda de interés social Tipo 1 (folios 13 a 15).
·
Copia de la certificación de 8 de
octubre de 2013, por medio de la cual el Subgerente Técnico de Villavivienda
hace constar que la señora Yorman Disney Obando Cano es beneficiaria de un
subsidio en especie ubicado en la Ciudadela San Antonio, el cual fue asignado
por la entidad mediante Resolución N.° 208 de 2007 (folio 45).
·
Copia del Acta de
entrega y recibo definitivo de las obras de urbanismo del programa de vivienda
de interés social “Ciudadela San Antonio” (folios 73 a 88).
·
Copia del oficio
proferido por el Ministerio de Vivienda, mediante el cual se responde a la
solicitud de información que presentó Villavivienda sobre el proyecto Ciudadela
San Antonio (folios 24 a 34).
5.5. Decisión Judicial que se revisa
3.5.1. Primera instancia
Mediante sentencia de quince (15) de
octubre de dos mil trece (2013), el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Villavicencio, concedió el amparo solicitado y ordenó, en
primer lugar, a Fonvivienda que en el término no superior a tres (3) meses,
contados a partir de la notificación de la sentencia, coordine nuevamente la
activación del subsidio de vivienda de la accionante y, en segundo lugar,
ordena a la Alcaldía Municipal de Villavicencio que ejecute el acuerdo que
suscribió con la aseguradora Cóndor S.A.
Lo anterior, al considerar que el
Estado tiene la obligación de garantizar el derecho fundamental a la vivienda
digna de la accionante, toda vez que se encuentra en estado de indefensión
respecto de todas las entidades involucradas en el proyecto Ciudadela San
Antonio, quienes, injustificadamente, han incumplido con las obligaciones
pactadas.
En desacuerdo con lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda impugnó el
fallo de primera instancia.
3.5.2.
Segunda Instancia
El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Penal, mediante
providencia del veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013),  revocó
la decisión proferida por el a quo al considerar que la accionante
cuenta con otros mecanismos para controvertir la decisión de Fonvivienda de
terminar con la vigencia del subsidio asignado, pues, tratándose de una
actuación de carácter administrativo, proceden los recursos de la vía
gubernativa.
Así
mismo, advirtió que la petición de amparo que hace la accionante carece del
requisito de inmediatez, toda vez que el subsidio de vivienda que pretende se
prorrogue venció el 31 de marzo de 2011, es decir transcurrieron más de 2 años
para que la señora Yorman Disney Obando Cano acudiera a la acción de tutela a
solicitar la protección de sus derechos fundamentales sin que durante este
tiempo adelantara alguna gestión.
III.
PRUEBAS SOLICITADAS EN SEDE DE REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Mediante auto de diez (10) de julio de dos mil catorce (2014), el Magistrado
sustanciador consideró necesario recaudar algunas pruebas para verificar hechos
relevantes de los procesos y proveer como corresponde. En consecuencia,
resolvió lo siguiente:
PRIMERO: ORDENAR
que por conducto de la Secretaría General, se ponga en conocimiento del
Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda-, de Villavivienda, de la Sociedad
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.-Fiduagraria-, de la Caja de
Compensación-Cofrem-, Corporación para el Avance Social y Ambiental de
América-CASA- y del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE-,
Constructora Provento S.A., el contenido de la demanda de tutela que obra en el
expediente T-4.267.044, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación del presente auto, se pronuncien respecto de los hechos, las
pretensiones y el problema jurídico que plantea la aludida acción de tutela.
SEGUNDO: Por Secretaría General, OFÍCIESE a la
Unión Temporal Vivienda Pro-Orinoquía Llanos, que actúa como
demandado dentro del expediente T-4.267.044, para que, en el término de tres
(3) días hábiles contados a partir de la notificación de este auto, se sirva
informar a esta corporación, con los correspondientes documentos que respalden
sus afirmaciones, lo siguiente:
¿Qué sucedió con los cuatro millones novecientos setenta mil pesos
($ 4.970.000) que desembolsó el señor Carlos Alberto Hernández Cruz a la
entidad para dar cumplimiento a la cláusula tercera del contrato No. 390
suscrito entre las partes, el 11 de septiembre de 2007?
TERCERO: Por Secretaría General, OFÍCIESE a la
Empresa Industrial y Comercial del Municipio de Villavicencio -Villavivienda-,
que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación
de este auto remita:
·
Copia de la Resolución No. 208 de 2007
·
Copia de la Resolución No. 029 de 2011
CUARTO: Por Secretaría General, OFÍCIESE a la
Compañía de Seguros Generales Seguros Cóndor S.A. que en el término de
tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de este auto remita:
·
Copia del acuerdo suscrito con el municipio de
Villavicencio para la terminación del proyecto de viviendas, Ciudadela San
Antonio.
·
Copia del acuerdo suscrito con Fonvivienda para el pago del
siniestro con cargo a las garantías de los seguros de cumplimiento
correspondientes a los proyectos de vivienda de la ciudadela San Antonio.
QUINTO: Por Secretaría General, OFÍCIESE al
Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda- que en el término de tres (3)
días hábiles contados a partir de la notificación de este auto remita:
·
Copia de la Resolución No. 210 de 2007
SEXTO: SUSPENDER el término para fallar los
procesos de la referencia, mientras se surten los trámites correspondientes y se
evalúan las pruebas decretadas.
2. La Secretaría General de la Corte
Constitucional, el 28 de julio de 2014, informó al Magistrado Ponente sobre la
recepción de varios oficios suscritos por Hans Arjona Apolinar, representante
judicial de la Caja de Compensación Familiar-COFREM, Luz Jaqueline Zea, en
nombre de Provento S.A., Gina Paola Sotelo Castiblanco, apoderada del Fondo
Financiero de Proyectos de Desarrollo-FONADE, Guillermo Vallejo, representante
legal de Cóndor S.A., Richard Giovanni Espitia Barrera, apoderado judicial de
Fiduagraria S.A., Jorge Alexander Vargas Mesa, Director Ejecutivo del Fondo Nacional
de Vivienda-FONVIVIENDA, y Oscar Hernando Mendoza Parra, representante legal de
la Corporación para el Avance Social y Ambiental de América. En dichos
documentos, se afirma:
2.1. Caja de Compensación Familiar-COFREM
Hans Arjona Apolinar, actuando como representante judicial de la
Caja de Compensación Familiar-COFREM, señala que la entidad adelanta el proceso
de postulación, prevalidación y seguimiento de la aplicación de los subsidios
de vivienda, en razón a que suscribió un contrato con el INURBE para la administración
de los mismos, por consiguiente no tiene competencia para seleccionar a los
beneficiarios del subsidio.
2.2. PROVENTO S.A.
Luz Jaqueline Zea, afirma que el accionante cuenta con otros
mecanismos judiciales para la defensa de sus derechos fundamentales, toda vez
que lo que pretende es el cumplimiento del contrato de obra suscrito con la
Unión Temporal Pro Orinoquía Llano.
2.3. FONADE
Gina Paola Sotelo Castiblanco, actuando como apoderada judicial del
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-FONADE, señala que Fonvivienda
suscribió contratos y convenios interadministrativos con la entidad para que
esta supervisara la aplicación de los subsidios familiares de vivienda de
interés social urbano en los proyectos de vivienda de interés prioritario,
vivienda de interés social y vivienda saludable. Asi las cosas, indica que FONADE
no tiene competencia para asignar o negar dichos subsidios
2.4. CONDOR S.A.
Guillermo Vallejo, representante legal de Cóndor S.A. allegó copia (i)
del acuerdo suscrito con el municipio de Villavicencio para la terminación del
proyecto de vivienda, Ciudadela San Antonio y, (ii) del acuerdo suscrito con
Fonvivienda para el pago del siniestro con cargo a las garantías de los seguros
de cumplimiento correspondientes al proyecto de vivienda Ciudadela San Antonio.
2.5. Fiduagraria S.A.
Richard Giovanni Espitia Barrera, actuando como apoderado judicial
de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A., indica que la Unión
Temporal Vivienda Pro-Orinoquía Llanos suscribió un contrato con la entidad
para “la administración de los recursos del subsidio familiar de vivienda,
para ser entregado al Fideicomitente solo en la cuantía y oportunidad indicada
por el interventor de la obra, de acuerdo con el avance de éste debidamente
certificado por el interventor”.
Informa que si bien el accionante fue beneficiario de un subsidio de
vivienda por valor de 8’200.000 éste fue devuelto a FONVIVIENDA en razón de la declaratoria
de incumplimiento que dicha entidad hizo sobre el proyecto Ciudadela San
Antonio.
En consecuencia, solicita al juez de tutela que desvincule a la
entidad del trámite de la referencia.
2.6. Fondo Nacional de Vivienda
Jorge Alexander Vargas Mesa, Director Ejecutivo del Fondo Nacional
de Vivienda, solicita a la Sala Cuarta de la Corte Constitucional desvincular a
la entidad del trámite de la referencia, toda vez que no ha vulnerado ningún
derecho fundamental de los accionantes.
Indica que en junio de 2004, la señora Ana Graciela Quevedo Gómez se
postuló ante la caja de compensación Cofrem para ser beneficiaria del subsidio
familiar de vivienda, a través de la Convocatoria “Bolsa Ordinaria”. El 12 de
octubre de ese mismo año, Fonvivienda, mediante Resolución N.° 784 le reconoció
el subsidio familiar de vivienda urbana, en la modalidad de adquisición de
vivienda nueva por valor de $7’518.000. Dicho dinero fue consignado en la
cuenta que se creó a su nombre para tal fin en el Banco Bancolombia.
De igual manera, informa que en enero de 2007, el señor Carlos
Alberto Hernández Cruz y las señoras Yorman Disney Obando Cano, Yaidy Jazmín
Rodríguez Arévalo y Aura Castillo de Muñoz se postularon ante las cajas de compensación
familiar Cofrem y Campesina de Villavicencio para ser beneficiarios de un
subsidio familiar de vivienda, a través de la convocatoria “Bolsa Única
Nacional 1751”. El 18 de julio de ese mismo año, Fonvivienda, mediante
Resolución N.°210, les reconoció el subsidio familiar de vivienda urbana, en la
modalidad de adquisición de vivienda nueva para ser aplicado en el proyecto
Ciudadela San Antonio Supermanzanas 2, 3 y 6, por valor de $ 8’.200.000. Dicho
dinero fue consignado en las cuentas que se crearon a nombre de los accionantes
para tal fin en los Bancos Agrario y BBVA.
Aduce que Fonvivienda, el 11 de abril de 2011, mediante Resolución
286, declaró el incumplimiento del proyecto Ciudadela San Antonio e hizo
efectivas las pólizas que para el efecto expidió la aseguradora CONDOR S.A.
Sostiene que a pesar de los requerimientos que seguros Cóndor hizo a
Villavivienda para que reorganizara el manejo operativo y financiero del
proyecto Ciudadela San Antonio ésta hizo caso omiso, motivo por el cual, la
aseguradora le informo a Fonvivienda que no seguiría apoyando el proyecto y por
consiguiente la autorizó a recuperar los recursos disponibles en el encargo
fiduciario y a liquidar el siniestro.
Señala que en virtud de lo anterior, se expidió la Ley 1537 de 2012
por medio de la cual se faculta a Fonvivienda a recaudar los recursos de los
subsidios de vivienda familiar que no fueron cobrados durante el término de su
vigencia.
Refiere que los subsidios otorgados a los accionantes fueron
restituidos al Tesoro Nacional, excepto el reconocido a la señora Aura Castillo
de Muñoz, por cuanto un juez de tutela le ordenó a Fonvivienda prorrogar e
indexar dicho subsidio, motivo por el cual, la entidad le otorgó un nuevo
subsidio por valor de $ 12’969.000 para que fuera aplicado al proyecto
Ciudadela San Antonio Supermanzanas 2, 3 y 6. Lo anterior, por cuanto no es
posible prorrogar el dinero que fue devuelto al Tesoro Nacional.
2.7. Corporación para el Avance Social y Ambiental de América
“Corporación Casa”
Oscar Hernando Mendoza Parra,
Representante Legal de la Corporación Casa, señala que la entidad que
representa, el 28 de abril de 2009 suscribió un convenio con la Gobernación del
Meta de cooperación, asociación financiación y aportes para “realizar la
actuación urbanística del programa de vivienda de Interés Social Ciudadela San
Antonio del Municipio de Villavicencio, mediante la Construcción de Obra de
Urbanismo”. Refiere que dicho convenio se ejecutó a cabalidad, como consta
en el acta de entrega de obra firmada, el 11 de noviembre de 2011.
3. La
Secretaría General de la Corte Constitucional, el 30 de julio de 2014, informó
al Magistrado Ponente sobre la recepción de un Oficio suscrito por William
Reinoso Rodríguez, Gerente de Villavivienda, por medio del cual remite copia de
las Resoluciones N.° 208 de 2007 y N. °029 de 2011 “por medio de la cual se
asignan subsidios en especie para adquisición de vivienda nueva” y se “revocan
unas asignaciones”.
4. La Secretaría General de la Corte
Constitucional, el 12 de agosto de 2014, informó al Magistrado Ponente que el
Oficio PPT-A-597/2014 librado al doctor Oscar Javier García Parrado,
representante legal de la Unión Temporal Vivienda Pro-Orinoquía Llanos, en virtud
del auto de 10 de julio de 2014, fue devuelto por la Oficina de Correo 472 con
la anotación “Cerrado”.
5. Pruebas allegadas al proceso en
sede de revisión
Durante el trámite en sede de revisión
por parte de la Corte Constitucional, las partes allegaron los siguientes
documentos:
·
Copia del Oficio de 7
de mayo de 2013, por medio del cual el Gerente Técnico de Seguros Cóndor
informa al Subdirector de Promoción y Apoyo Técnico del Ministerio de Vivienda
que la compañía indemnizara con la construcción de viviendas, únicamente, a los
beneficiarios de los subsidios que fueron girados al contratista en calidad de
anticipo. Asi las cosas, solicita al Ministerio que recaude del encargo
fiduciario los 152 subsidios que no fueron objeto de anticipo (folios 69 a 88).
·
Copia del Acuerdo
general de pago de siniestro con cargo a las garantías de los seguros de
cumplimiento a favor de la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda,
Fonvivienda y la compañía aseguradora, Seguros Cóndor S.A. (folios 89 a 101).
·
Copia del informe de
supervisión realizado, el 20 de junio de 2014, por el Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo-FONADE- al proyecto Ciudadela San Antonio (folios 102 a
115).
·
Copia de las
consignaciones realizadas por Fiduagraria S.A. ante el Banco de la República
por concepto de 150 subsidios de vivienda más el rendimiento de los mismos
(folios 159 a 165).
·
Copia de las consultas
realizadas en la página del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sobre
el estado de los subsidios asignados a los señores Carlos Alberto Hernández Cruz, Ana Graciela Quevedo
Gómez, Aura Castillo de Muñoz, Yaidy Yazmín Rodríguez Arévalo y Yorman Disney
Obando Cano (folios 169 a 179).
·
Copia de la Resolución N.° 210 de
2007, proferida por Fonvivienda, por medio de la cual asigna 2003 subsidios
familiares de vivienda urbana (folios 180 a 205).
·
Copia del Convenio
celebrado entre el departamento del Meta Villavivienda y la Corporación para el
avance social y ambiental de américa “Casa” para realizar las obras
urbanísticas del programa Ciudadela San Antonio (folios 208 a 261).
·
Copia de la Resolución
N.° 208 de 2007, proferida por Villavivienda y por medio de la cual otorga
subsidios en especie para la adquisición de vivienda nueva (folios 265 a 277).
·
Copia de la Resolución
N. °029 de 2011, proferida por Villavivienda y a través de la cual revoca
algunos subsidios en especie asignados (folios 278 a 286).
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las
decisiones proferidas por el Juzgado Tercero Civil Municipal de
Villavicencio, el dos (2) de diciembre de dos mil trece (2013) dentro del
expediente T-4.267.044, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio, Sala Civil Familia, el dieciocho (18) de diciembre de dos mil
trece (2013) y el veintitrés (23) de enero de dos mil catorce (2014) dentro de
los expedientes T-4.296.880, T-4.296.906 y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio, Sala Penal, el veintiséis (26) de noviembre de dos
mil trece (2013) dentro de los expedientes T- T-4.297.614; T-4.306.034, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de
1991.
2. Problema
jurídico
De acuerdo con las reseñas fácticas
expuestas le corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar si las
entidades demandadas, todas involucradas en el proceso de postulación,
asignación, desembolso y legalización del subsidio de vivienda de interés
social y a su vez pertenecientes al Sistema Nacional de Vivienda de la misma
naturaleza, vulneraron los derechos fundamentales a la vivienda digna y al
mínimo vital de los accionantes al incumplir con las
obligaciones adquiridas en el proyecto Ciudadela San Antonio y por consiguiente,
no haberles entregado su vivienda dentro de los plazos acordados.
A efecto de resolver las cuestiones planteadas, se realizará un
análisis jurisprudencial sobre (i) la procedencia de la acción de tutela para exigir la protección del
derecho a la vivienda digna, (ii) el derecho a una vivienda digna
adecuada, (iii) el Sistema Nacional
de Vivienda de Interés Social y, luego analizará (iv) los casos
concretos.
3. Procedencia de la acción de
tutela para exigir la protección del derecho a la vivienda digna. Reiteración
de jurisprudencia
El derecho a la
vivienda digna está consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política de
1991 en los siguientes términos: “Todos los colombianos tienen derecho a
vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo
este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas
adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de
estos programas de vivienda”. En el plano internacional, este derecho está
desarrollado en diferentes instrumentos suscritos y ratificados por Colombia,
así como en los pronunciamientos de los órganos internacionales autorizados
para interpretarlo[1].
El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, por
ejemplo, sostiene que: “[t]oda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios […]” (negrillas fuera de texto
original). Por su parte, el numeral 1º del artículo 11 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[2],
establece lo siguiente: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia […]” (negrillas fuera de texto).
En relación con su titularidad, esta
Corporación ha señalado que la vivienda digna no es un bien jurídico de
carácter exclusivamente individual[3],
pues, la mayoría de las veces es disfrutada por un grupo: la familia, que en
virtud del artículo 42 superior, ostenta una especial protección constitucional[4].
Así pues, la familia requiere de un espacio determinado para desarrollarse en
conjunto con los procesos sociales que le son propios y lo encuentra en la
vivienda. Sin la mencionada protección, esta se ve desprotegida y corre el
riesgo de disolverse[5].
Cabe señalar que al respecto, la Corte
Constitucional, desde sus primeros pronunciamientos, negó la iusfundamentalidad
del derecho a la vivienda digna, como ocurrió con los demás derechos
económicos, sociales y culturales, al considerar que como se trataba de un
derecho de carácter prestacional, su contenido debía ser precisado, en forma
programática, por los poderes democráticamente constituidos para tal fin, de conformidad con las condiciones jurídico materiales del momento[6].
De conformidad con lo anterior, el Alto
Tribunal Constitucional, en un primer momento, consideró que la acción de
tutela era procedente para proteger el derecho a la vivienda digna solo si se cumplía
con los requisitos generales de procedibilidad y se estaba frente actuaciones
arbitrarias de las autoridades estatales o de particulares[7].
Seguidamente, sostuvo que el derecho a la vivienda digna derivaba en un derecho
fundamental cuando la falta de su reconocimiento vulneraba o amenazaba, de manera
ostensible, un derecho sobre el cual no había discusión de su naturaleza
fundamental[8].
Posteriormente, amplió esa tesis reconociendo su fundamentalidad en los casos
en lo que se evidenciaba una afectación al mínimo vital como resultado del
despojo ilegal de la vivienda y, especialmente, cuando la parte actora se
encontraba en una situación de debilidad manifiesta o era un sujeto de especial
protección constitucional[9].
Poco tiempo después, señaló que el derecho adquiría un carácter fundamental
cuando se vaciaba su contenido[10].
Finalmente, la Corte reconoció el carácter
fundamental del derecho a la vivienda, de forma autónoma, dada la relación
directa que tiene con la dignidad humana[11]; tesis que
ha sido sostenida por la Corporación hasta la actualidad. Según la
jurisprudencia constitucional, la dignidad humana se manifiesta de tres (3)
maneras: (i) como autonomía o como
posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según esa elección
(vivir como se quiere); (ii) como acceso al conjunto de las circunstancias
materiales necesarias para desarrollar el proyecto de vida (vivir bien), y
(iii) como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e
integridad moral (vivir sin humillaciones)[12].
A su vez, la Corte ha señalado que la dignidad humana es protegida y promovida
como (i) principio fundante del ordenamiento jurídico o valor, (ii) principio
constitucional, y (iii) derecho fundamental autónomo.
Asi
las cosas, el Alto Tribunal Constitucional ha considerado que el derecho a la
vivienda digna está estrictamente ligado con la dignidad humana entendida como
valor, puesto que la disposición de un sitio de habitación adecuado es
absolutamente necesario para el desarrollo del proyecto de vida, toda vez que
facilita la supervivencia del sujeto y, además, porque es allí en donde
transcurre una porción importante de su vida y la de su familia. De esta manera, la Constitución al autorizar el reconocimiento de
derechos fundamentales no positivizados explícitamente en su capítulo primero
(1º) permitió que la Corte incluyera dentro de esta categoría a la vivienda
digna como una condición para lograr la libertad de elección del plan de vida
concreto y la posibilidad de funcionar en la sociedad, desarrollando un papel
activo en ella. En estos términos, calificar como fundamental el derecho a la
vivienda digna a pesar de que hacer parte de los derechos económicos, sociales
y culturales, llevó a esta colegiatura a adoptar una postura más cercana al
ideario plasmado por los Constituyentes y, adicionalmente, más respetuosa de
los compromisos adquiridos por el Estado colombiano a nivel internacional[13].
Al introducir esta lectura sobre el
derecho a la vivienda digna, la Corte aclaró que sostener la idea contraria,
afirmando que ese derecho no es fundamental autónomamente porque tiene una
faceta prestacional, es desconocer que todos los derechos constitucionales, con
independencia de si son civiles, políticos, económicos, sociales, culturales o
del medio ambiente, poseen un matiz prestacional. Sin importar la generación a
la cual se adscriba su reconocimiento, todo derecho comprende tanto un mandato
de abstención (protección y respeto), como de prestación (garantía), y ello no
es óbice para negar su naturaleza fundamental o para restringir su defensa en
sede de tutela. Tampoco se debe afirmar que los únicos derechos que pueden ser
exigidos mediante esta acción son aquellos cuyo contenido ha sido plenamente
desarrollado, dado que todos gozan de un grado de indeterminación propio del
lenguaje con el que se redactan las cartas políticas. La distinción entre
derechos civiles y políticos de un lado, a derechos económicos, sociales y
culturales, (DESC), de otro, solamente responde a razones históricas y
metodológicas, y no necesariamente a que unos sean más relevantes que otros. De
esta manera, si se adoptara la tesis descrita, no se podría predicar la
fundamentalidad de ninguno de los derechos; ni siquiera del derecho a la vida
misma, toda vez que para garantizarlo el Estado debe, por ejemplo, financiar la
creación y el funcionamiento de una fuerza pública encargada de velar por la
seguridad de la ciudadanía. Por consiguiente, el carácter fundamental de una
garantía o una libertad consagrada en la Constitución no reside, como se creía
antes, en la posibilidad de ordenar su amparo de manera inmediata sino, por el
contrario y como ya se dijo, en su relación intrínseca con una de las facetas
de la dignidad humana, pilar del Estado Social de Derecho.
Ahora, si bien en sede de tutela se puede
exigir el respeto y la protección del derecho a la vivienda digna de manera
inmediata, ello no implica que todos los aspectos que se deriven de la garantía
de este derecho se puedan exigir del mismo modo, pues para el cumplimiento de
algunas de estas obligaciones la administración requiere de la inversión de
recursos humanos y económicos, por consiguiente, su satisfacción está sometida
a una cierta ‘gradualidad progresiva’. De esta manera, si bien hoy se reconoce
el carácter fundamental del derecho a la vivienda digna solo es exigible al
Estado colombiano, en un corto plazo, su contenido mínimo o esencial puesto
que, en relación con lo demás, su obligación se agota en iniciar, inmediatamente,
el proceso encaminado a obtener el resultado esperado y definitivo en el
mediano y largo plazo[14].
En cuanto a las facetas que deben
cumplirse de inmediato o en períodos breves de tiempo, la Corte ha señalado
que, cuando menos, puede decirse que son las siguientes: (i) garantizar unos
contenidos mínimos o esenciales del respectivo derecho a todos sus titulares;
(ii) iniciar cuanto antes el proceso encaminado a la completa realización del
derecho (como mínimo, disponer de un plan); (iii) garantizar la participación
de los involucrados en las decisiones; (iv) no discriminar injustificadamente;
(v) proteger especialmente a las personas desaventajadas, en circunstancias de
vulnerabilidad relevantes, o que se encuentran en peor situación; (vi) no
interferir arbitrariamente en el contenido ya garantizado del derecho, y (vii) no
retroceder de forma injustificada en el nivel de protección alcanzado.[15]
En cuanto a las obligaciones de cumplimiento progresivo, el Estado debe
asegurarles progresivamente a todas las personas el derecho a una vivienda en
plenas condiciones de seguridad jurídica, disponibilidad, sostenibilidad,
habitabilidad, asequibilidad, adecuación espacial y adecuación cultural.
Ahora bien, el Constituyente,
al reconocer el carácter fundamental del derecho a la vivienda digna, de manera
autónoma, sujetó el amparo de dicho derecho, a través de la acción de tutela, únicamente,
a la satisfacción de los requisitos generales de procedibilidad,
particularmente, los de subsidiariedad e inmediatez.
En relación con el
primero, los conflictos que giran en torno al derecho a la vivienda digna
deben, en principio, dirimirse en las jurisdicciones ordinaria o contencioso administrativo,
pues en ellas existen los espacios naturales y apropiados para analizar las
cláusulas contractuales y el alcance de los derechos sustanciales consagrados
en ellas, así mismo, el desarrollo efectivo de las políticas y programas
gubernamentales que se han formulado sobre la materia.
De igual manera, la
imposibilidad de proteger el derecho a la vivienda a través de la acción de
tutela obedece al carácter complejo y bidimensional que lo caracteriza. Particularmente,
en su faceta prestacional toda vez que el disfrute de varios de sus elementos
depende, en buena parte, del desarrollo progresivo de las políticas sociales y
de la capacidad presupuestal del Estado. De esta manera, la tutela será
procedente solo en los casos en los que a través de ella se busque la
protección o el cumplimiento de una de las garantías que la administración debe
desarrollar en el inmediato o corto plazo y, también, si la acción se emplea
(i) como mecanismo principal porque el actor no dispone de otro medio judicial
de defensa; (ii) como mecanismo subsidiario porque los otros medios no resultan
idóneos o eficaces o, (iii) como mecanismo subsidiario para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable. En el primero y en el segundo caso,
la protección constitucional adquirirá un carácter definitivo, en el tercero,
uno transitorio. En esta última situación, surge la obligación para el
accionante de acudir posteriormente a las instancias ordinarias para que allí
se desarrolle el debate jurídico de fondo sobre los hechos planteados en su
demanda[16].
Cabe señalar que el
análisis del juez constitucional sobre la eficacia e idoneidad de los recursos
ordinarios no debe ser abstracto[17],
pues le corresponde determinar la funcionalidad de tales mecanismos a la luz
del caso concreto, para así asegurar la protección efectiva del derecho cuyo
amparo se pretende[18].
Es decir, el juez de tutela debe examinar si dichos medios de defensa ofrecen
la misma protección que podría otorgar el mecanismo excepcional de la tutela y
si su puesta en ejecución no generaría una lesión mayor de los derechos del
afectado[19].
Así las cosas, cuando el accionante sea un
sujeto de especial protección constitucional o esté en una situación de
debilidad manifiesta, el juez de tutela debe aplicar un tratamiento diferencial
positivo y analizar todos los requisitos de procedencia de la acción de tutela
desde una óptica menos estricta, pues este no puede soportar, de la misma
manera que el resto de la sociedad, las cargas y los tiempos procesales de los
medios ordinarios de defensa judicial[20].
Por su parte, el requisito de inmediatez de
la acción de tutela implica que esta sea presentada, de forma oportuna, respecto
del acto que generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales. Como
requisito de procedibilidad, la inmediatez encuentra su razón de ser en la
tensión que existe entre el derecho constitucional a presentar una acción de
tutela “en todo momento” y el deber de respetar la configuración de la acción
como un medio de protección “inmediata” de derechos fundamentales[21].
Es decir, que pese a no contar con un término de prescripción por mandato
expreso del artículo 86 superior, debe existir necesariamente una
correspondencia entre la célere naturaleza de la tutela y su interposición
justa y oportuna.
Para verificar el cumplimiento de este
principio, el juez debe constatar si el tiempo trascurrido entre la supuesta
violación o amenaza y la interposición de la tutela es razonable. De no serlo,
debe analizar si existe una razón válida que justifique la inactividad del
accionante, pues es inconstitucional pretender darle un término de caducidad a
la acción, o rechazarla únicamente con fundamento en el paso del tiempo[22].
De tal modo que, si bien el término para interponer la acción de tutela no puede
establecerse de antemano, el juez está en la obligación de verificar cuándo no
se ha interpuesto de manera razonable para evitar que se convierta en un factor
de inseguridad que lesione los derechos fundamentales de terceros, o que
desnaturalice la acción. A este respecto, la Corte Constitucional ha puesto de
presente la existencia de tres (3) factores excepcionales que justifican el
transcurso de un lapso prolongado entre el momento de la vulneración del
derecho y la fecha de interposición de la acción. Estos son (i) Que existan
razones válidas para justificar la inactividad de los accionantes. Pueden ser
situaciones de fuerza mayor, caso fortuito y en general la incapacidad del
accionante para ejercer la acción en un razonable[23](ii)
que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo en el entendido
de que si bien el hecho que la originó es muy antiguo, la situación
desfavorable del actor derivada del irrespeto a sus derechos continúa y es
actual; y (iii) que la especial situación del actor convierta en
desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de ejercer los medios
ordinarios de defensa judicial[24].
Ahora bien, cuando la vulneración del derecho a la vivienda digna
sea alegada a partir de la existencia de un contenido prestacional del mismo,
es decir, ya existiendo las condiciones para que la persona exija del
Estado el cumplimiento de una obligación específica y previamente establecida,[25]
cuya infracción arbitraria esté además desconociendo otros derechos de raigambre
fundamental, esta Corporación ha admitido que el derecho a la vivienda digna
sea justiciable mediante la acción de tutela.
Estos presupuestos especiales de procedencia para solicitar el
amparo constitucional del derecho a la vivienda, que no excluyen los
relacionados con la subsidiariedad y la inmediatez y que en alguna medida
también están relacionados con la prosperidad del mismo, operan entonces cuando
“(i) por vía normativa se defina [el] contenido [de tal derecho], de modo
que pueda traducirse en un derecho subjetivo; (ii) cuando su no satisfacción
ponga en riesgo otros derechos de naturaleza fundamental, como el derecho a la
vida, al mínimo vital, a la integridad física, etc., y (iii) cuando se reclame
la protección del derecho en cuestión frente a injerencias arbitrarias de las
autoridades estatales y de los particulares”[26]
4.
El Derecho a una vivienda digna y adecuada
Con
el fin de precisar el alcance y contenido del derecho a la vivienda digna,
contemplado por el artículo 51 constitucional,[27] este Tribunal
ha recurrido con frecuencia a diversos referentes de derecho internacional,[28] particularmente al artículo
11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el
cual dispone el reconocimiento del derecho a una vivienda en condiciones adecuadas.[29]
El
concepto de adecuación, a su vez, ha venido desarrollándose de tiempo atrás por
el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, a través de
instrumentos como la Observación General N.°4,[30] mediante la cual se
describen las diversas condiciones que configuran el derecho a una vivienda
adecuada. En efecto, la seguridad jurídica de su tenencia; la disponibilidad de
servicios, materiales, facilidades e infraestructura;[31] los
gastos soportables;[32]
la habitabilidad;[33]
asequibilidad; así como el lugar y la adecuación cultural, fueron considerados
como factores indispensables para establecer si determinadas formas de vivienda
podían considerarse como adecuadas.
Dada
su complejidad, la satisfacción de dichos componentes ocurre en buena medida
mediante el diseño, implementación y aplicación de políticas públicas.
Precisamente,
los subsidios familiares de vivienda, establecidos, por primera vez, en la Ley
3 de 1991,[34]
como soluciones habitacionales son un ejemplo de ello, puesto que implican un
aporte Estatal cuyo propósito fundamental es facilitarle al beneficiario del
mismo el acceso a una vivienda en unas condiciones mínimas de adecuación y
dignidad.
En
forma directa, tales auxilios financieros tienen una estrecha relación con el
factor de los gastos soportables, como quiera que, tal condición de realización
del derecho a una vivienda adecuada implica, según el Comité, que “[l]os Estados Partes [creen] subsidios de vivienda para los
que no pueden costeár[sela], así como formas y niveles de financiación que
correspondan adecuadamente a las necesidades [habitacionales].”
Así
mismo, no deja de ser evidente que un aporte estatal para vivienda es una clara
manifestación de asequibilidad de la misma, puesto que dichos subsidios, según
la citada ley[35]
y su Decreto Reglamentario 2190 de 2009[36], son extendidos con el fin de solventar el
déficit cuantitativo y cualitativo habitacional de la población más vulnerable,
propósito que compagina con la interpretación que hace el Comité de tal
componente,[37] al decir que “[d]ebe concederse a los grupos en situación de desventaja
un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda.” Inclusive precisando que, “(…) el mayor acceso a la
tierra por sectores desprovistos de tierra o empobrecidos de la sociedad,
deb[e] ser el centro del objetivo de la política.”
Otro asunto de suma importancia es el relativo a la
seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda,[38] frente
al cual el Comité ha manifestado que “[s]ea cual fuere el tipo de tenencia,
todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les
garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras
amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente
medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los
hogares que en la actualidad carezcan de esa protección (…).”
Al respecto, la jurisprudencia
constitucional ha considerado que cuando se trata de subsidios de vivienda el
factor de seguridad jurídica puede verse afectado por los numerosos trámites
que deben surtirse en un proceso de obtención y legalización del mismo, así
como por los diversos actores que intervienen, dichas dificultades
administrativas y de cumplimiento del proyecto impiden el acceso efectivo del
derecho a la vivienda por parte del beneficiario.
5. Sistema Nacional de Vivienda de Interés
Social
Así pues, con el fin de que las entidades,
que intervienen en los procesos de aplicación de los subsidios familiares de
vivienda, no actuaran de forma inconexa, por todos los perjuicios que ello podría
generar a los beneficiarios, es que el Legislador Colombiano creó el
Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. Este sistema, es en realidad, un
mecanismo permanente de coordinación entre
todas las entidades con funciones de financiación,
construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación y legalización de títulos
de viviendas, de tal naturaleza. Así mismo, dicho sistema se instituyó para que
tales entidades, actuando bajo una misma directriz, lograran una mayor
racionalidad y eficiencia en la asignación y el uso de los recursos y en el
desarrollo de las políticas de vivienda de interés social.[39]
En
razón de lo expuesto, la Sala estima pertinente realizar una sucinta
descripción del proceso de postulación,
asignación, desembolso y legalización del subsidio familiar de vivienda de interés social.
Así, el Decreto 2190 de 2009, por el cual se reglamenta el Subsidio
Familiar de Vivienda de Interés Social, establece que el hogar que pretenda ser
beneficiario de dicho subsidio debe, en primer lugar, postularse ante las
entidades otorgantes[40],
quienes a su vez calificaran y seleccionaran a las familias dependiendo de sus
condiciones socioeconómicas[41]
para después asignarles los mencionados recursos[42].  Dichas entidades son el Fondo
Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA- quien podrá asignar los subsidios con cargo
a los recursos del presupuesto nacional[43] y, las Cajas de Compensación Familiar
con cargo a las contribuciones parafiscales que administran.[44]
Aunque una de las principales funciones del Fondo
Nacional de Vivienda, según el Decreto Ley 555 de 2000, es otorgar los
subsidios de vivienda,[45]esta
entidad, además, debe hacer un seguimiento financiero y físico permanente de
los mismos, así como de la política de vivienda en general, a través del
sistema de información respectivo.[46]
Por otra parte, debe aclararse que de
conformidad con el artículo 16 del Decreto 2190 de 2009, los subsidios de vivienda de interés social solo pueden
aplicarse en planes de vivienda que cuenten con la declaratoria de
elegibilidad, entendida ésta como “(…) la manifestación formal mediante la
cual, y según la documentación aportada por el oferente, la entidad evaluadora
emite concepto favorable de viabilidad a los planes de soluciones de vivienda a
los cuales los beneficiarios [aplicarán el respectivo subsidio]”. En
algunos casos, la declaratoria de elegibilidad de los proyectos se entiende
dada por la licencia de construcción y urbanismo, mientras que en otros, es
necesario su otorgamiento por organismos específicos como la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter u
otras entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera.[47]
Ahora, una vez declarada la elegibilidad del proyecto,
el oferente, quien es la persona natural o jurídica que ofrece la solución de
vivienda al beneficiario y establece una relación contractual con el mismo,
recibe de aquél, mediante encargos fiduciarios, el desembolso del dinero del
subsidio y otros recursos complementarios al mismo[48],
con el fin de concretar la entrega material de la vivienda, en las
modalidades de adquisición nueva o usada, construcción en sitio propio o
mejoramiento.[49]
Frente al giro del subsidio de vivienda, el
beneficiario del mismo tiene la facultad de efectuarlo, de manera anticipada, a
favor del oferente, siempre que éste último presente ante la entidad otorgante o su operador, el certificado de
elegibilidad del proyecto, las respectivas promesas de compraventa o los
contratos previos para la adquisición del dominio, la constitución de un
encargo fiduciario, el contrato de interventoría y, una póliza que garantice a
los beneficiarios del encargo fiduciario la construcción de la solución de
vivienda, así como la correcta inversión de los recursos desembolsados por
concepto del subsidio familiar de vivienda, que debe cubrir el 100% del valor
de los subsidios desembolsados por la entidad otorgante.[50]
Movilizados los recursos del subsidio a la fiducia, el 80% de los mismos serán
desembolsados al oferente en los términos establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio. Para el desembolso del 20% restante y la
legalización total del subsidio, la entidad otorgante del mismo debe informar a
la fiducia el cumplimiento de todos los requisitos señalados en el artículo 58
del Decreto 2190 de 2009,[51] según la modalidad de solución de
vivienda de que se trate. En todo caso, cuando no se haga uso de la
facultad del giro anticipado del Subsidio Familiar de Vivienda por el
beneficiario, la entidad otorgante girará el valor del mismo en favor del
oferente, una vez se acredite la conclusión de la solución de vivienda y bajo
los mismos requisitos del citado artículo 58.
Ahora, teniendo en cuenta que mientras se surten todas las
etapas del proceso hasta la legalización del subsidio es posible que el mismo
pierda vigencia, por situaciones como retrasos o dificultades a nivel técnico,
financiero o jurídico, es que el artículo 51 del Decreto 2190 de 2009 prevé que
cuando se trate de subsidios con cargo al presupuesto nacional, como los
otorgados por FONVIVIENDA, la vigencia de los mismos puede ser prorrogada
mediante resolución expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, siempre que exista disponibilidad de recursos y se dé cumplimiento
a las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto.
Finalmente,
vista la participación de las entidades otorgantes del subsidio, de los
oferentes de las soluciones de vivienda, de las entidades fiduciarias, de las
aseguradoras y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, también cabe
destacar la especial importancia que reviste la participación de las entidades
territoriales en estos procesos. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 2190
de 2009, tanto las alcaldías
municipales y distritales, como las gobernaciones y las áreas metropolitanas,
en su condición de instancias responsables de la ejecución de la política
pública en materia de vivienda y desarrollo urbano en su territorio, según la
Constitución Política[52]
y las Leyes 136 de 1994[53]
y 1537 de 2012[54],
podrán participar en la estructuración y ejecución de los programas de vivienda
de interés social en los cuales hagan parte los hogares beneficiarios de
subsidios otorgados por el Gobierno Nacional.
En
ese orden de ideas, para la Sala resulta de vital importancia la acción
coordinada de las entidades involucradas en los procesos de postulación, asignación, desembolso y legalización de
los subsidios de vivienda de interés social,
toda vez que cualquier dificultad que se presente en una de las etapas puede
ocasionar consecuencias gravísimas para la siguiente como quiera que todas se
encuentran conectadas y que cada una es resultado de la anterior. Así pues, para esta Sala es apenas razonable que los
beneficiarios de un subsidio de esta naturaleza estén protegidos contra todos
aquellos obstáculos administrativos que puedan implicar una amenaza contra la seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda, en virtud de las responsabilidades conjuntas de quienes
conforman el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social.
Justamente, frente a este tipo de situaciones en las
que por causa del incumplimiento por parte de las entidades involucradas en el
Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social se ve truncada la entrega
material de la vivienda al beneficiario del subsidio o la legalización del
mismo, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que tales
cargas, que a su vez implican más tiempo de espera o mayor inversión de
recursos, no deben ser asumidas por la persona titular del subsidio. Al menos
en cinco oportunidades, esta Corporación se ha pronunciado frente a este tipo
de casos y lo ha hecho en el sentido mencionado, tendencia del precedente que
será explicada a continuación, mediante la exposición breve de las providencias
respectivas cuya problemática también se desenvuelve en el proyecto “Ciudadela
San Antonio” estudiado en el presente caso.
Inicialmente, en la sentencia T-472 de 2010,[55] la Corte resolvió el caso de una persona que, luego
de haber sido beneficiada con un subsidio para la adquisición de una
vivienda nueva por parte de Fonvivienda, celebró un contrato de construcción,
tal como en algunos de los casos que se estudian, con la Unión Temporal Pro
Orinoquía Llanos, para obtener un inmueble de interés social en el proyecto
Ciudadela San Antonio. No obstante, habiendo transcurrido más de cinco años
desde la asignación del subsidio, no le habían entregado el inmueble como
quiera que Villavivienda E.I.C.E. no había realizado la adjudicación del lote
urbanizado sobre el cual debía realizarse la construcción. Frente a esta
situación, la Sala Quinta de Revisión de la Corporación concluyó que las
entidades demandadas habían lesionado el derecho a la vivienda digna del
accionante puesto que por una dificultad administrativa ajena a su voluntad, lo
habían privado de una solución habitacional permanente a la que tenía pleno
derecho. Así mismo, reprochó que los proyectos de vivienda de interés social
para atender a la población vulnerable- en esta oportunidad el demandante se
encontraban en situación de desplazamiento- tardaran lustros completos en
concluirse a causa de los innumerables problemas de cumplimiento por parte de
las entidades involucradas como resultado de la falta de planeación y
organización en su respectiva ejecución, sin dejar de mencionar que era
inexcusable que todas las entidades demandadas pretendieran endilgar la
responsabilidad propia a los demás miembros del Sistema Nacional de Vivienda.
Considerando lo anterior, la Sala le ordenó a la Unión Temporal, a las personas
jurídicas que la integraban, entre ellas Villavivienda E.I.C.E, a la empresa constructora y al gobierno
municipal que, en una acción coordinada le asignaran un lote al peticionario y
le construyeran allí su casa, en los dos meses siguientes a la notificación de
dicha providencia.
Posteriormente, este Tribunal, mediante sentencia T-573 de 2010,[56] resolvió la acción
de tutela presentada por una mujer en situación de desplazamiento, también
afectada por los impases técnicos del proyecto Ciudadela San Antonio en
Villavicencio. En esta oportunidad, la accionante llevaba más de 3 años
esperando la entrega del inmueble desde la fecha en que se tenía prevista la misma de
conformidad con el acta de inicio de la obra. El oferente alegó que no
había iniciado la obra porque la entidad del municipio encargada de los
espacios comunes, no había construido las obras urbanísticas y, como
consecuencia, FONVIVIENDA no había hecho el desembolso del subsidio, entre
otras cosas, porque ya se encontraba vencido. Tras analizar las razones que
obstaculizaban el acceso a la vivienda por parte de la accionante, la Corte
encontró que todo se debía a un “(…) círculo
vicioso de traslado de responsabilidades entre las partes que conforma[ban] la
Unión Temporal [oferente] y las entidades territoriales responsables de
garantizarle el derecho a la vivienda(…)”, circunstancia que propiciaba la confusión
y la falta de comunicación entre los organismos involucrados y, de paso,
impedía constatar plenamente qué entidad era la verdadera responsable de los
hechos. Ante lo inaceptable de la situación, la Sala reafirmó la existencia de
un estado de cosas inconstitucional sobre la situación de la población
desplazada y ordenó, de conformidad con el artículo 51 del Decreto 2190 de
2009, la prórroga del subsidio en cabeza del Ministerio de Vivienda y en favor
de la accionante y, en consecuencia, la entrega de una casa igual o de mejores
condiciones a ésta última dentro de los treinta (30) días siguientes a la
notificación de la respectiva providencia.
Otro de los casos relevantes, también con motivo de la
delicada situación de incumplimiento en la Ciudadela San Antonio, fue el
analizado en la sentencia T-088 de 2011.[57] En esta ocasión, la Corte recibió dos acciones de
tutela acumuladas para revisión, en las que los demandantes, víctimas del
desplazamiento forzado, aducían que a pesar de que fueron seleccionados como beneficiarios
de los subsidios, suscribieron el respectivo contrato de construcción
con la Unión Temporal en el año 2006 y realizaron los aportes personales
exigidos para que se iniciaran las obras, llevaban más de 5 años sin recibir
sus casas. La Sala encontró que los retrasos se debían, nuevamente, a
conflictos administrativos y de cumplimiento entre las entidades, puesto que
Villavivienda- aportante del subsidio en especie- había entregado el lote pero
sin la infraestructura urbanística adecuada (acueducto, alcantarillado pluvial,
redes eléctricas, planta de tratamiento, andenes, sardineles y vías, entre
otros), motivo por el que el constructor tuvo que detener el avance de las
obras y fue necesario que se surtieran largas negociaciones tendientes a
obtener el cumplimiento de la primera, sin contar con que Fonvivienda amenazaba
con no prorrogar más la vigencia del subsidio hasta que la construcción no
estuviese terminada. Finalmente, ante la falta de liquidez de Villavivienda, el
departamento del Meta se vio en la obligación de aportar recursos adicionales
para terminar las obras de urbanismo. Ante esta situación, la Corte reprochó
que Villavivienda, quien había sido la misma entidad que propuso el desarrollo del proyecto y diseñó un presupuesto, hubiera
planeado mal o no hubiera previsto los recursos financieros que necesitaba
realmente para llevar a feliz término el proyecto, motivo por el que había
desconocido la garantía de disponibilidad de infraestructura de la
vivienda. Asimismo, se advirtió que con la falta de entrega de los inmuebles,
las entidades habían desconocido otros de los componentes de una vivienda
adecuada: el componente de razonabilidad en el gasto. De un lado, porque la
financiación de las unidades habitacionales se había visto amenazada,
continuamente, por la cercanía del vencimiento de los subsidios otorgados por
Fonvivienda, y de otro, en tanto que la ausencia de la entrega de la vivienda,
había implicado que los accionantes debieran destinar recursos para costear un
lugar donde vivir, poniendo en riesgo el cubrimiento de otras necesidades
básicas. Por lo anterior, se declaró la sobrevivencia del estado de
cosas inconstitucional ante la persistente carencia de capacidad y coordinación
institucional, y con el ánimo de superar la mencionada problemática, la Sala
impartió una serie de órdenes con un efecto inter comunis.[58]
Finalmente, en la Sentencia T-886 de 2014[59],
la Sala Primera de Revisión de la Corporación resolvió dos
casos de mujeres víctimas del desplazamiento forzado y madres cabeza de familia
que consideraban vulnerado su derecho fundamental a la vivienda digna porque
habían pasado varios años desde que fueron incluidas en los programas de
vivienda de interés social Ciudadela San Antonio y Urbanización El
Recreo[60],
sin que se les entregara una solución habitacional permanente. En dichos casos,
las entidades territoriales, argumentaban que no habían podido entregar las
casas por el incumplimiento contractual de las empresas encargadas de su
construcción.
En dicha providencia, la Sala reiterando el precedente fijado por
esta Corporación en situaciones similares, señaló que “las entidades
territoriales y las empresas constructoras que no hacen la entrega efectiva de
las soluciones habitacionales a las que tienen derecho las personas en
situación de desplazamiento forzado bajo el argumento de que su construcción no
ha terminado como consecuencia de un incumplimiento contractual, vulneran su
derecho fundamental a la vivienda digna tan pronto vence el plazo previsto para
la entrega de los inmuebles, toda vez que dichas personas requieren de una
vivienda permanente con urgencia en cuanto carecen de una propia, así como del
dinero suficiente para cancelar un arrendamiento”
En
este sentido, la Corporación amparó el derecho fundamental de ambas accionantes
a la vivienda digna y, en consecuencia ordenó al municipio de Villavicencio y
al departamento del Meta, respectivamente, entregar una solución habitacional
permanente dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de dicha
providencia. Adicionalmente, y bajo el entendido de que los
problemas en la ejecución de los dos (2) proyectos eran complejos y exigían de
un papel más activo por parte de la Corte Constitucional, la Sala impartió
directrices adicionales con el ánimo de lograr el amparo efectivo de los
derechos fundamentales de las actoras. Del mismo modo, y advirtiendo que un
gran porcentaje de los otros beneficiarios se encontraban en la misma situación
de desprotección, la Sala dotó a su Sentencia de un efecto inter comunis
con el propósito de amparar a todas las víctimas del desplazamiento forzado que
se vieron afectadas con el retraso en la entrega de los inmuebles.
Específicamente, la Sala impartió las siguientes órdenes:
“[…] Tercero.- ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y al municipio de Villavicencio que conjuntamente en el
término de tres (3) meses contados a partir de la notificación de este fallo y
en los términos del artículo 113 y 116 del Decreto 4800 de 2011, realicen los
procesos de caracterización respectivos y, en los casos en los que sea necesario,
garanticen una solución habitacional temporal a las víctimas del desplazamiento
forzado que sean beneficiarias del subsidio de vivienda de interés social
aplicado al proyecto Ciudadela San Antonio, que hayan aportado recursos propios
y que requieran de dicha medida de atención hasta tanto no se verifique que se
les haya hecho la entrega material de sus viviendas.
Cuarto.- ORDENAR a Fonvivienda, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación a las Víctimas, al departamento del Meta, al municipio de
Villavicencio, a Villavivienda E.I.C. del orden municipal vinculada al
municipio de Villavicencio y a Seguros Cóndor S.A., a reunirse en un plazo
máximo de un (1) mes contado a partir de la notificación de la presente
providencia judicial para (i) identificar los problemas de ejecución del
proyecto de vivienda de interés social Ciudadela San Antonio, y (ii) adoptar,
sin perjuicio de los acuerdos y planes ya establecidos, un plan de acción
interinstitucional para terminar, en el plazo máximo de un (1) año contado a
partir de la fecha de notificación de la presente providencia judicial, la
construcción de todas las etapas del proyecto donde van a residir víctimas del
desplazamiento forzado y que se encuentran atrasadas o, en su defecto, para
otorgarle a todos los beneficiarios del subsidio de vivienda de interés social
que son víctimas, que han aportado recursos propios y que no han recibido sus
casas de manera oportuna, una solución habitacional alternativa de carácter
permanente y de iguales condiciones en otro lugar dentro del municipio de
Villavicencio dentro del mismo plazo arriba señalado. La reunión deberá ser
convocada por el municipio, quien deberá darle participación efectiva a la
población afectada en las decisiones que allí se tomen a través de los voceros
que la representen. El plan de acción, por su parte, deberá incluir (i) un
informe detallado sobre el estado de ejecución del proyecto, especificando el
número de casas originalmente previsto, el número de casas entregadas y el número
de casas en construcción; (ii) un balance financiero; (iii) un banco de datos
con los nombres y números de cédula de todos las víctimas del desplazamiento
forzado beneficiarias del subsidio de vivienda de interés social, indicando
cuáles han recibido sus viviendas; (iv) una propuesta definitiva para terminar
la construcción de todas las etapas atrasadas o, en su defecto, para adoptar
una solución alternativa que garantice el derecho fundamental a la vivienda
digna de las víctimas beneficiarias del subsidio de vivienda de interés social
en iguales condiciones a las originalmente previstas, siempre y cuando su
materialización no exceda del plazo arriba señalado; (v) un cronograma de las
actividades necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de la anterior
propuesta, y (vi) la distribución de responsabilidades y compromisos entre las
entidades y empresas involucradas en relación con las actividades señaladas en
el cronograma.
Quinto.- ORDENAR al municipio de Villavicencio a (i) notificarle a la presente Sala
de Revisión la celebración de la reunión de la que trata la orden anterior en
el término de los diez (10) días hábiles siguientes a su realización; (ii)
enviarle a la presente Sala de Revisión copia del plan de acción en el término
de quince (15) días hábiles siguientes a la reunión mencionada con el
cronograma de tiempos, y (iii) remitirle a la presente Sala de Revisión un
informe semestral del avance.
Sexto.- ORDENAR a Villavivienda E.I.C. del orden municipal vinculada al municipio
de Villavicencio, a entregarle a la señora Martha Janeth Prieto Machado una
casa de iguales características a las pactadas en el Contrato 164 del treinta y
uno (31) de agosto de dos mil siete (2007), en el proyecto Ciudadela San
Antonio, o en cualquier otro lugar dentro del municipio Villavicencio, en el
plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la
presente providencia judicial, debiendo asumir el costo del arrendamiento de su
hogar hasta que le brinde una solución definitiva.
Séptimo.- ORDENAR a Fonvivienda a (i) prorrogar hasta el momento en que se haga
entrega de las casas, si no lo ha hecho, la vigencia de los subsidios de
vivienda de interés social de todas las víctimas del desplazamiento forzado que
son beneficiarias del subsidio de vivienda de interés social aplicado al
proyecto Ciudadela San Antonio durante los tres (3) meses contados a partir de
la notificación de esta sentencia, y (ii) a que, en razón de las facultades de
investigar el incumplimiento de las condiciones de inversión de los recursos de
vivienda de interés social otorgadas por el artículo 3º del Decreto 555 de
2003, cumpla a cabalidad con sus funciones.
Octavo.- COMPULSAR copias de la presente providencia a la Contraloría General de
la República, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del
Pueblo y a la Fiscalía General de la Nación para que, en ejercicio de sus
competencias, acompañen el cumplimiento de las órdenes aquí proferidas e
investiguen y, si es del caso, sancionen las posibles faltas en que pudieron
incurrir las entidades que adquirieron obligaciones en torno al proyecto de
vivienda de interés social Ciudadela San Antonio.
Noveno.- ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y al departamento del Meta que conjuntamente en el
término de tres (3) meses contados a partir de la notificación de este fallo y
en los términos del artículo 113 y 116 del Decreto 4800 de 2011, realicen los
procesos de caracterización respectivos y, en los casos en los que sea
necesario, garanticen una solución habitacional temporal a las víctimas del
desplazamiento forzado que sean beneficiarias del subsidio de vivienda de
interés social aplicado al proyecto Urbanización El Recreo, que hayan aportado
recursos propios y que requieran de dicha medida de atención hasta tanto no se
verifique que se les haya hecho la entrega material de sus viviendas.
Décimo.- ORDENAR a Fonvivienda, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación a las Víctimas, al departamento del Meta y a Seguros Cóndor S.A. a
reunirse en un plazo máximo de un (1) mes contado a partir de la notificación
de la presente providencia judicial para (i) identificar los problemas de
ejecución del proyecto de vivienda de interés social Urbanización El Recreo, y
(ii) adoptar, sin perjuicio de los acuerdos y planes ya establecidos, un plan
de acción interinstitucional para terminar, en el plazo máximo de un (1) año
contado a partir de la fecha de notificación de la presente providencia
judicial, la construcción de todas las etapas del proyecto donde van a residir
víctimas del desplazamiento forzado y que se encuentran atrasadas o, en su
defecto, para otorgarle a las víctimas beneficiarias del subsidio de vivienda
de interés social que han aportado recursos propios y que no han recibido sus
casas de manera oportuna, una solución habitacional alternativa de carácter
permanente y de iguales condiciones en otro lugar dentro del municipio de
Granada, Meta dentro del mismo plazo arriba señalado. La reunión deberá ser
convocada por el departamento, quien deberá darle una participación efectiva a
la población afectada en las decisiones que allí se tomen a través de los
voceros que la representen. El plan de acción, por su parte, deberá incluir (i)
un informe detallado sobre el estado de ejecución del proyecto, especificando
el número de casas originalmente previsto, el número de casas entregadas y el
número de casas en construcción; (ii) un balance financiero; (iii) un banco de
datos con los nombres y números de cédula de todas las víctimas del
desplazamiento forzado beneficiarias del subsidio de vivienda de interés
social, indicando cuáles han recibido sus viviendas; (iv) una propuesta
definitiva para terminar la construcción de la urbanización o, en su defecto,
para adoptar una solución alternativa que garantice el derecho fundamental a la
vivienda digna de todas las víctimas beneficiarias del subsidio de vivienda de
interés social en iguales condiciones a las originalmente previstas, siempre y
cuando su materialización no exceda del plazo arriba señalado; (v) un
cronograma de las actividades necesarias para garantizar el adecuado desarrollo
de la anterior propuesta, y (vi) la distribución de responsabilidades y
compromisos entre las entidades y empresas involucradas en relación con las
actividades señaladas en el cronograma.
Décimo primero.- ORDENAR al departamento del Meta a (i) notificarle a la presente Sala de Revisión
la celebración de la reunión de la que trata la orden anterior en el término de
diez (10) días hábiles siguientes a su realización; (ii) enviarle a la presente
Sala de Revisión copia del plan de acción en el término de quince (15) días
hábiles siguientes a la reunión mencionada con el cronograma de tiempos, y
(iii) enviarle a la presente Sala de Revisión un informe semestral del avance.
Décimo segundo.- ORDENAR al departamento del Meta a entregarle a la señora Deyanira Gómez
Gómez una casa de iguales características a las pactadas en la urbanización El
Recreo, o en cualquier otro lugar dentro del municipio de Granada, Meta, en el
plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la
presente providencia judicial, debiendo asumir el costo del arrendamiento de su
hogar hasta que le brinde una solución definitiva.
Décimo tercero.- ORDENAR a Fonvivienda a (i) prorrogar hasta el momento en que se haga
entrega de las casas, si no lo ha hecho, la vigencia de los subsidios de
vivienda de interés social de todas las víctimas del desplazamiento forzado que
son beneficiarias del subsidio de vivienda de interés social aplicado al
proyecto urbanización El Recreo durante los tres (3) meses contados a partir de
la notificación de esta sentencia, y (ii) a que, en razón de las facultades de
investigar el incumplimiento de las condiciones de inversión de los recursos de
vivienda de interés social otorgadas por el artículo 3º del Decreto 555 de
2003, cumpla a cabalidad con sus funciones.(…)”
En virtud de lo anterior, el 2 de octubre de 2015, la Sala Primera
de Revisión de la Corporación, mediante Auto 460, señaló que:
“El
día veintisiete (27) de julio del año en curso, la Jefe de la Oficina de la
Alcaldía Villavicencio[61]
radicó un informe sobre el cumplimiento de las órdenes cuarta (4ª), quinta (5ª)
y séptima (7ª). Todas ellas referentes al proyecto Ciudadela San Antonio. En el
mencionado documento, la Alcaldía indicó lo siguiente: 1. Hasta la fecha, y para efectos de adoptar el plan de acción ordenado por la Corte, la UARIV, Fonvivienda,
el Departamento del Meta, la Alcaldía de Villavicencio, Villavivienda E.I.C. y
Seguros Cóndor S.A. se han reunido en dos (2) ocasiones. 2. El principal problema
que enfrentan estas entidades para terminar de construir la Ciudadela es la
ausencia de recursos, pues el dinero faltante fue devuelto por Fonvivienda al
Tesoro Nacional como consecuencia de la baja ejecución del proyecto. 3. Según
el balance financiero presentado, el municipio ha invertido dieciocho mil
veintidós millones cuarenta y cuatro mil ochenta y ocho pesos ($18.022.044.088)
en el proyecto Ciudadela San Antonio. 4. Quedan ochocientas cincuenta y tres
(853) viviendas por construir, de las cuales doscientas quince (215) son para
familias en situación de desplazamiento forzado, quinientas veintisiete (527)
están en proceso de construcción, o ya fueron construidas pero se encuentran en
trámite de legalización, setenta y tres (73) están pendientes por construir y
veintitrés (23) no pueden ser construidas y sus titulares serán indemnizados.
5. Cada casa cuesta veinticinco millones novecientos setenta y seis mil
setecientos catorce pesos ($25.976.714) y, por ende, se requieren de veintidós
mil ciento cincuenta y ocho millones ciento treinta y siete mil seiscientos
trece pesos ($22.158.137.613) para terminar de construir las ochocientos
cincuenta y tres (853) viviendas restantes. 6. Villavivienda E.I.C. se
comprometió a construir ciento treinta y siete (137) casas y Seguros Cóndor
S.A. se comprometió a construir seiscientas veintitrés (623) antes de que culmine
su proceso de liquidación en diciembre de dos mil quince (2015). 7. Para tal
efecto, el municipio le transferirá los recursos necesarios a la aseguradora,
teniendo en cuenta que la entidad territorial ya constituyó un encargo
fiduciario por catorce mil cuatrocientos cinco millones cuatrocientos ochenta
mil novecientos ochenta y dos pesos ($14.405.480.982), y, a través de
Fonvivienda, va a solicitar la apropiación presupuestal respectiva al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 8. De no lograr terminar la
construcción de las seiscientas veintitrés (623) residencias, Seguros Cóndor
S.A. realizará la indemnización respectiva. 9. La UARIV se comprometió
caracterizar a las doscientas catorce (214) familias restantes en situación de
desplazamiento forzado, para efectos de darles el auxilio de arrendamiento a
las que así lo necesiten. 10. Todas las entidades involucradas acordaron
reunirse cada dos (2) meses para adelantar la ejecución del mencionado plan de
acción.
De
conformidad con lo anterior, la Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional resolvió:
“Primero.- REQUERIR a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que en el término de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este Auto, le
informe a la Sala Primera de Revisión (i) cuáles fueron los resultados del
proceso de caracterización de las doscientas catorce (214) familias en
situación de desplazamiento forzado que son beneficiarias del proyecto
Ciudadela San Antonio, y (ii) de acuerdo con la información recogida en el
punto anterior, señale a qué familias se les hizo o va a hacer entrega de un
auxilio de alojamiento, especificando para tal efecto el nombre y el documento
de identidad de la cabeza de hogar respectiva.
Segundo.- ORDENAR a la Alcaldía municipal de Villavicencio, Meta,  garantizar la plena
participación de las familias en situación de desplazamiento forzado que se han
visto afectadas con el retraso en la construcción del proyecto Ciudadela San
Antonio, en su terminación. Para tal efecto, la Alcaldía deberá  (i)
comunicarles todas las gestiones realizadas y los acuerdos institucionales
celebrados en cumplimiento de la Sentencia T-886 de 2014 dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la notificación de este Auto, haciendo uso del
medio que se considere más efectivo para este propósito y teniendo en cuenta
las limitaciones tecnológicas que enfrentan algunas de ellas, y (ii) invitar a
los delegados de las víctimas a todas las futuras reuniones que convoque el
municipio con el propósito de ejecutar o hacer seguimiento al plan de acción
acordado para terminar de construir el proyecto Ciudadela San Antonio.
Tercero.- REQUERIR a la Alcaldía municipal de Villavicencio, Meta, para que en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de
este Auto, presente un nuevo informe ante la Sala Primera de Revisión
especificando (i) el total de viviendas contempladas originalmente en el
proyecto Ciudadela San Antonio; (ii) el número de casas ya construidas y
entregadas o en trámite de legalización; (iii) el número de casas en
construcción, y (iv) el número de viviendas que van a ser construidas en el
futuro. Al hacer este listado, el municipio deberá precisar cuántas de todas
las casas contempladas en cada punto pertenecen a personas en situación de
desplazamiento forzado, así como quién estuvo o está a cargo de su
construcción.
Cuarto.- REQUERIR a la Alcaldía municipal de Villavicencio, Meta, para que en el
término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de
este Auto, adopte y le envíe a la Sala Primera de Revisión un cronograma de las
actividades necesarias para terminar de construir el proyecto Ciudadela San
Antonio, así como las fechas en las que se van a llevar a cabo dichas acciones.
Quinto.- REQUERIR al Departamento del Meta para que en el término de diez (10) días
hábiles contados a partir de la notificación de este Auto, de cumplimiento a
las órdenes décima (10ª) y décimo primera (11ª) de la Sentencia T-886 de 2014,
recordándole que, según lo dispuesto en los artículos 27, 52 y 53 del Decreto
2591 de 1991, los funcionarios que las incumplan incurrirán
en desacato sancionable con arresto de hasta seis (6) meses y multa de hasta
veinte (20) salarios mínimos mensuales vigentes, sin perjuicio de las acciones
penales que se adelanten contra ellos por el delito de fraude a resolución
judicial”
A partir de la precedente ilustración, se
observa que en este tipo de situaciones y, especialmente las acaecidas con
motivo del desarrollo de los planes de vivienda en la “Ciudadela San Antonio”,
la jurisprudencia constitucional ha sido clara y unánime en afirmar que el goce
efectivo del derecho fundamental a la vivienda digna de personas beneficiadas
con subsidios de vivienda, no puede verse comprometido ante el incumplimiento
contractual de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Vivienda
de Interés Social en un proyecto determinado, ni tampoco, dichos beneficiarios
deben asumir las cargas temporales o económicas que se deriven de la ocurrencia
de dificultades técnicas, jurídicas o financieras en la ejecución de los planes
de vivienda. Con fundamento en ello, las distintas Salas de Revisión que se han
ocupado del tema, han coincidido en manifestar que la forma adecuada de
resolver este tipo de conflictos, cuyas consecuencias las termina por soportar
quien no tiene injerencia alguna en decisiones administrativas, es ordenando a
las entidades territoriales y/o a las empresas constructoras que hagan la
entrega de las soluciones habitacionales de interés social en un plazo
razonable de tiempo para detener las violaciones de las que han sido
partícipes.
Finalmente,
para la Sala es importante advertir que, aunque la mayoría de las tutelas que
forman parte del precedente jurisprudencial expuesto involucran a población en
situación de desplazamiento forzado, no por ello la ratio decidendi descrita
deja de aplicarse a los casos, en los que los accionantes no han sido víctimas
de tal delito. En efecto, la Sala observa que, aunque dicha condición ubica a
las personas en situaciones aún más vulnerables, la misma no es el factor
decisivo de la protección, sino un elemento que, analizado en conjunto con
otros, implica juicios complementarios, más específicos, para procurar el
amparo de los derechos. En ese sentido, aun cuando la persona en espera de la
solución de vivienda no se encuentra en situación de desplazamiento, pero se
encuentra soportando las cargas del incumplimiento de las entidades
responsables de la solución habitacional, podría deducirse, por lo ya expuesto,
que su derecho a la vivienda digna estaría siendo quebrantado, conclusión que,
desde luego, debe abordar los factores de vulnerabilidad en cada caso, los
cuales se analizan, generalmente, de manera previa, y tienen que ver más con
aspectos tocantes a la procedencia de la acción, tal como ya fue analizado en
la presente sentencia.
Con
fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala de Revisión pasa al
análisis de los casos concretos.
7. Análisis de los casos concretos
A partir de las reseñas fácticas expuestas
y de las pruebas que obran dentro de los expedientes, la Sala de Revisión
encuentra acreditados los siguientes hechos:
·
Que Villavivienda
presentó ante la Financiera de Desarrollo Territorial -Findeter- el proyecto de
vivienda de interés social denominado Ciudadela San Antonio Segunda Etapa el
cual fue declarado elegible, el 28 de junio de 2004.
·
Que el 30 de octubre de
2006, Villavivienda presentó ante la Financiera de Desarrollo Territorial -Findeter-
el proyecto de vivienda de interés social denominado Ciudadela San Antonio
Supermanzanas 2, 3 y 6, el cual fue declarado elegible, el 23 de noviembre
de 2006.
·
Que las señoras Ana
Graciela Quevedo Gómez, Aura Castillo de Muñoz y el señor Carlos Alberto
Hernández Cruz se postularon para acceder a un subsidio familiar de vivienda
urbana ante la Caja de Compensación Familiar de Villavicencio-COFREM, en los
años 2004, 2006 y 2007, respectivamente.
·
Que las accionantes
Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo y Yorman Disney Obando Cano se postularon para
acceder a un subsidio familiar de vivienda urbana ante la Caja de Compensación
Familiar Campesina-C.C.F., en el año 2007.
·
Que el 12 de octubre de 2004, el
Fondo Nacional de Vivienda, mediante Resolución N.° 784, le asignó a la señora Ana Graciela Quevedo Gómez un subsidio familiar de vivienda urbana por valor de
$7’5180.000 el cual debía aplicarse en el departamento del Meta.
·
Que el 30 de octubre de 2004, la
señora Ana Graciela Quevedo
Gómez suscribió un contrato con la Unión
Temporal Nuevo Milenio para la construcción de una vivienda básica de interés
social, en un lote de terreno de propiedad de la empresa industrial y comercial
del Estado Villavivienda.
·
Que en dicho documento se pactó
que el valor de la unidad básica de interés social sería de $13’968.000 y que
se pagaría de la siguiente manera: (i) $3’500.000 con el subsidio del lote
urbanizado que otorgaría Villavivienda, (ii) $7’518.000 con el subsidio que reconoció
Fonvivienda y (iii) $2’.950.000 con los recursos propios de la señora Ana Graciela Quevedo Gómez, dichos valores
serían consignados en la entidad fiduciaria seleccionada por el contratista.
·
Que en el año 2005, la empresa
industrial y comercial del municipio de Villavicencio-Villavivienda-, a través
de Resolución N.° 162, le asignó a la señora Ana Graciela Quevedo Gómez un subsidio en
especie correspondiente a un lote de terreno de 72 m², ubicado en el proyecto
Ciudadela San Antonio, supermanzana 20. Dicha empresa se comprometió a entregar
dicho terreno con las obras de urbanismo construidas, tales como: acueducto,
alcantarillado, redes eléctrica, entre otras.
·
Que de las pruebas que
obran dentro del expediente no se puede concluir que la señora Ana Graciela
Quevedo Gómez haya pagado a la Unión Temporal Nuevo Milenio los $2’950.000 a
los que se comprometió en el contrato de 30 de octubre de 2004.
·
Que el 18 de julio de 2007, el
Fondo Nacional de Vivienda, mediante Resolución N.° 210, le asignó un subsidio
familiar de vivienda urbana por valor de $8’200.000 a los señores Carlos Alberto Hernández Cruz, Aura
Castillo de Muñoz, Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo y Yorman Disney Obando Cano, el cual debía aplicarse en el departamento del Meta.
·
Que el 6 y 11 de septiembre del
año 2007 y el 13 de febrero de 2008, los demandantes Yorman Disney Obando Cano, Carlos Alberto Hernández
Cruz y Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo, respectivamente, suscribieron un contrato con la Unión Temporal
Vivienda Pro Orinoquía Llanos para la construcción de una vivienda básica de
interés social, en un lote de terreno de propiedad de la empresa industrial y
comercial del Estado Villavivienda.
·
Que en dicho documento se pactó
que el valor de la unidad básica de interés social sería de $16’200.000 y que
se pagaría de la siguiente manera: (i) $3’030.000 con el subsidio del lote
urbanizado que otorgaría Villavivienda, (ii) $ 8’200.000 con el subsidio que les
reconoció Fonvivienda y (iii) $ 4’.970.000 con los recursos propios de cada uno
de los beneficiarios contratantes.
Dichos valores serían consignados en la entidad fiduciaria seleccionada por el
contratista.
·
Que el 25 de octubre de 2007, la
empresa Industrial y comercial del municipio de Villavicencio-Villavivienda-, a
través de las Resoluciones N.° 208 y 210, les reconoció a los señores Carlos
Alberto Hernández Cruz, Aura Castillo de Muñoz, Yaidy Yazmín Rodríguez Arévalo
y Yorman Disney Obando Cano un subsidio en especie correspondiente a un lote de
terreno de 72 m², ubicado en el proyecto Ciudadela San Antonio, Supermanzanas
2, 3 y 6. Dicha empresa se comprometió a entregar dicho terreno con las obras
de urbanismo construidas, tales como: acueducto, alcantarillado, redes
eléctrica, entre otras.
·
Que el señor Carlos Alberto Hernández Cruz en noviembre de 2007 pagó $4’970.000 a la Unión
Temporal Vivienda Pro Orinoquía Llanos con los ahorros que tenía en el Banco
Caja Social.
·
Que
para el 12 de agosto de 2013 la señora Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo tenía en
su cuenta de ahorros programado del Banco Av Villas un saldo de $3’906.128, el
cual se encuentra bloqueado por “postulación subsidio”.
·
Que la señora Yorman Disney Obando
Cano, el 11 de enero de 2007, consignó en su cuenta de ahorros programado
4’300.000 y el 29 de marzo, de ese mismo año, depositó $670.000 para un total
de $4’970.000.
·
Que el 19 de abril de 2010, la señora Aura Castillo de Muñoz suscribió un contrato con la Unión Temporal
Llanovivienda para la construcción de una vivienda básica de interés social, en
un lote de terreno de propiedad de la empresa industrial y comercial del Estado
Villavivienda.
·
Que en dicho documento se pactó
que el valor de la unidad básica de interés social sería de $16’200.000 y que
se pagaría de la siguiente manera: (i) $3’030.000 con el subsidio del lote
urbanizado que otorgaría Villavivienda, (ii) $ 8’200.000 con el subsidio que
reconoció Fonvivienda y (iii) $ 4’970.000 con recursos propios de la señora Aura Castillo de Muñoz, dichos
valores serían consignados en la entidad fiduciaria seleccionada por el
contratista.
·
Que el 6 de mayo de 2011, la
señora Aura Castillo de Muñoz  terminó de pagar a la Unión Temporal
Llanovivienda los $ 4’970.000 que le correspondían según el mencionado
contrato.
·
Que Villavivienda, mediante
Resolución N.° 029 de 2011 le revocó a la señora Aura Castillo de Muñoz el
subsidio en especie que le había asignado a través de la Resolución N.° 208 de
2007 correspondiente a un lote de terreno de 72 m², ubicado en el proyecto
Ciudadela San Antonio, supermanzana 3, manzana 1, casa 1.
·
Que el lote de terreno
que, inicialmente, le fue asignado a la señora Aura Castillo de Muñoz fue
adjudicado a la señora María Esguerra Millán, mediante Resolución N.° 344 de
2011, quien ya recibió la vivienda construida.
·
Que en los mencionados
contratos, además se estipuló que el término de duración de los mismos sería de
180 días calendario contados a partir de la fecha del acta de inicio, la cual
se suscribiría una vez el contratista recibiera el valor del subsidio otorgado
por Fonvivienda o el dinero que le correspondía al contratante.
Finalmente, se dispuso que los contratistas
constituirían una póliza que ampararía el 100% del valor del subsidio
reconocido por Fonvivienda con el fin de asegurar el buen manejo de su cobro
anticipado.
·
Que la Unión Temporal Nuevo
Milenio suscribió contrato de encargo Fiduciario con Fiducentral y constituyó
póliza de garantía con Seguros del Estado para que le fuera desembolsado el
anticipo del subsidio de vivienda que Fonvivienda le había reconocido a la
señora Ana Graciela Quevedo
Gómez, mediante Resolución N.° 784 de
2004.
·
Que la Unión Temporal Vivienda Pro
Orinoquía Llanos suscribió contrato de encargo Fiduciario N.° 31907 con
Fiduagraria S.A. y constituyó póliza de garantía con Seguros Cóndor S.A. para
que le fuera desembolsado el anticipo de los subsidios de vivienda que
Fonvivienda les reconoció a los señores Carlos Alberto Hernández Cruz, Yaidy Jazmín Rodríguez
Arévalo y Yorman Disney Obando Cano,
mediante Resolución N. °210 de 2007.
·
Que la Unión Temporal
Llanovivienda no suscribió un encargo fiduciario ni tomó una póliza que
garantizara el 100% del valor del subsidio reconocido por Fonvivienda a la
señora Aura Castillo de Muñoz.
·
Que los subsidios de vivienda
reconocidos por Fonvivienda, mediante Resolución N.°784 de 2004, fueron
consignados a la Fiduciaria Fiducentral, el 3 de marzo de 2006, luego de que se
cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 50 del Decreto 975 de
2004 para su giro anticipado.
·
Que los subsidios de vivienda
reconocidos por Fonvivienda, mediante Resolución N.°210 de 2007, fueron
consignados a la Fiduciaria Fiduagraria S.A., el 21 de octubre de 2009, luego
de que se cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 50 del
Decreto 975 de 2004 para su giro.
·
Que Fonvivienda, mediante las
Resoluciones N.° 162, 433 de
2009 y 1442, 0283, 0284, 0285, 0286, y 0370 de 2011, declaró el incumplimiento de los oferentes respecto del
proyecto Ciudadela San Antonio y en consecuencia hizo efectivas las pólizas que
para el efecto expidieron las aseguradoras.
·
Que los subsidios reconocidos por
Fonvivienda a los señores Carlos
Alberto Hernández Cruz, Yorman Disney Obando Cano, Yaidy Jazmín Rodríguez
Arévalo, Ana Graciela Quevedo Gómez y Aura Castillo de Muñoz no fueron objeto de anticipo por parte de los
oferentes del proyecto Ciudadela San Antonio
·
Que Seguros Cóndor solo indemnizó
los subsidios que fueron objeto de anticipo, respecto del resto le requirió a
Fiduagraria S.A. que los devolviera al Tesoro Nacional lo que se hizo el 27 de
junio de 2013.
·
Que Seguros del Estado solo
indemnizo los subsidios que fueron objeto de anticipo, respecto del resto le
requirió a Fiducentral que los devolviera al Tesoro Nacional lo que se hizo el
16 de mayo de 2013.
·
Que los subsidios
otorgados a los accionantes fueron restituidos al Tesoro Nacional, excepto el
reconocido a la señora Aura Castillo de Muñoz, por cuanto un juez de tutela le
ordenó a Fonvivienda prorrogar e indexar dicho subsidio, motivo por el cual, la
entidad le otorgó un nuevo subsidio por valor de $ 12’969.000 para que fuera
aplicado al proyecto Ciudadela San Antonio Supermanzanas 2, 3 y 6.
·
Que el subsidio que le reconoció
Fonvivienda al señor Carlos Alberto Hernández Cruz estuvo vigente hasta el 31
de mayo de 2013.
·
Que el subsidio que le reconoció
Fonvivienda a la señora Ana Graciela Quevedo Gómez estuvo vigente hasta el 16
de septiembre de 2013
·
Que el subsidio que le reconoció
Fonvivienda a la señora Aura
Castillo de Muñoz estuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 2014.
·
Que el subsidio que le reconoció
Fonvivienda a la señora Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo estuvo vigente hasta el
31 de marzo de 2011.
·
Que el subsidio que le reconoció
Fonvivienda a la señora Yorman
Disney Obando Cano estuvo vigente hasta
el 31 de marzo de 2011.
·
Que con la demora en la entrega de
las viviendas los accionantes han tenido que pagar arriendo, situación que les
causa un perjuicio irremediable, porque todos son de escasos recursos
económicos.
·
Que el señor Carlos Alberto
Hernández Cruz, tiene 73 años de edad, padece de cáncer de piel y es padre
cabeza de familia de dos menores de edad.
·
Que la señora Ana Graciela Quevedo
Gómez es madre cabeza de familia de dos menores de edad.
·
Que la señora Aura Castillo de
Muñoz es víctima de desplazamiento forzado y tiene 79 años de edad.
·
Que la señora Yaidy Jazmín
Rodríguez Arévalo es madre cabeza de familia de tres menores de edad.
·
Que la señora Yorman Disney Obando
Cano es madre cabeza de familia de un menor de edad.
De acuerdo con lo expuesto corresponde a
la Sala Cuarta de Revisión determinar si las entidades demandadas, todas
involucradas en el proceso de postulación, asignación, desembolso y
legalización del subsidio de vivienda de interés social y a su vez
pertenecientes al Sistema Nacional de Vivienda de la misma naturaleza,
vulneraron los derechos fundamentales a la vivienda digna y al mínimo vital de
los accionantes al incumplir con las obligaciones adquiridas
en el proyecto Ciudadela San Antonio y al no haberles entregado su
vivienda dentro de los plazos acordados.
En primer lugar, la Sala Cuarta de
Revisión considera que en los casos objeto de estudio la acción de tutela es
procedente para solicitar el amparo impetrado, pues aun cuando los
accionantes cuentan con mecanismos ordinarios de naturaleza judicial para
reclamar lo que hoy se pretende revisar en sede de tutela, a través de acciones
contractuales o de responsabilidad contractual ante las jurisdicciones civil
ordinaria o contencioso administrativa, según se trate; de conformidad con las
circunstancias de los casos, no puede afirmarse que dichas acciones sean un
medio idóneo y eficaz para asegurar la protección urgente e inaplazable de los
derechos fundamentales invocados. En efecto, la difícil situación económica por
la que atraviesan los peticionarios, en conjunto con su contexto familiar (padres
y madres cabeza de familia), y aunado a la edad adulta de algunos, la cual no
les ha permitido incorporarse al mercado laboral, impide que estos puedan soportar, de la misma manera que el resto de la sociedad,
las cargas y los tiempos procesales que suponen los medios ordinarios de
defensa judicial[62].
Ahora,
respecto del tema de la inmediatez,[63] los peticionarios alegan como
conducta vulneradora de sus derechos fundamentales, el que aún no les haya sido
entregada la vivienda de interés social que adquirieron, en parte, gracias al
subsidio que les fue otorgado por FONVIVIENDA. A partir de lo anterior, y
considerando que la presunta vulneración se ha extendido en el tiempo, por
cuanto es producto de un incumplimiento que impidió que la obra se llevara a
cabo, la Sala estima que no ha transcurrido un lapso irrazonable de tiempo
entre la vulneración y la presentación de las acciones de tutela, precisamente
porque la primera se ha mantenido. Consideración esta última que resulta inobjetable
y que constituye en este caso uno de los supuestos que, de acuerdo con la
jurisprudencia citada en las consideraciones generales, permite obviar el rigor
del presupuesto de la inmediatez. En este aspecto la Sala discrepa de las
decisiones examinadas que descartaron la tutela argumentando el incumplimiento
del mencionado requisito.
Frente
a la solución del problema jurídico, esta Sala advierte que en todos los casos,
las entidades que intervinieron en el proceso de postulación, asignación,
desembolso y legalización de los subsidios de vivienda de interés social
desconocieron la efectiva realización del derecho a la vivienda digna en varios
de sus componentes como se explicará a continuación, al haberle trasladado a
los beneficiarios la carga económica y temporal de las fallas administrativas
internas del proceso.
El
sistemático incumplimiento por parte de la Uniones Temporales en el proyecto
Ciudadela San Antonio y las evidentes irregularidades moratorias derivadas del
mismo que han provocado que las viviendas de los beneficiarios ni siquiera esté
en planes de construirse, son, a juicio de la Sala, el ejemplo más claro del
traslado de las cargas administrativas de esta clase de procesos a los
beneficiarios de los auxilios económicos. En efecto, la demora por más de 6
años en la entrega de los bienes inmuebles, es ajena a la voluntad de los
peticionarios y a las de sus grupos familiares pero, paradójicamente, han sido
ellos quienes han debido soportarla no solo en términos temporales sino también
económicos. Además de verse privados del acceso a una solución habitacional
permanente, vivir en calidad de arrendatarios, les ha significado pagar cánones
por todos estos años, lo que constituye una carga
desproporcionada debido a su precaria situación económica. Esta última
circunstancia, ha comprometido seriamente el acceso de los accionantes y sus
familia a los bienes y servicios necesarios para la garantía de otros derechos
fundamentales como el mínimo vital, razón por la cual, es posible concluir que,
al menos, las Uniones Temporales y las personas jurídicas que la conforman o
conformaban, como Villavivienda EICE por ejemplo, desconocieron directamente el
componente de gastos soportables de una vivienda adecuada, y en consecuencia,
vulneraron el derecho constitucional de los demandantes y su grupo familiar.
En
la misma línea, también debe afirmarse que otros componentes, tales como la
seguridad jurídica de la tenencia, resultaron afectados como consecuencia de la
conducta de las Uniones Temporales y sus integrantes, puesto que el
incumplimiento del contrato, aunado a la imposibilidad de legalizar el subsidio
de conformidad con el artículo 58 del Decreto 2190 de 2009, son la muestra más
clara de una amenaza real contra la seguridad del derecho en cabeza de los
accionantes. Esto, como quiera que, además de encontrarse vencida la vigencia
de los subsidios, los inmuebles materialmente no existen y, desde luego,
tampoco el adelantamiento de trámites de escrituración ni registro de los mismos.
Por
otra parte, aunque se observa que el origen del conflicto es el permanente incumplimiento
por parte de las entidades demandadas, en los casos que se estudian, la Sala
encuentra que la actuación del Fondo Nacional del Vivienda profundizó las dificultades
que los accionantes ya estaban afrontando, en la medida en que, como
consecuencia del Acuerdo de Pago celebrado entre el municipio de Villavicencio y
las aseguradoras, Fonvivienda, a través del Ministerio, solo prorrogó aquellos
subsidios que las compañías de seguros indemnizarían a través de la
construcción de las viviendas. Respecto de los demás, es decir, en relación con
aquellos que no habían salido de las fiducias y que se mantenían íntegros allí
por no haber sido objeto de anticipo o desembolso al oferente, la aseguradora
optó por la indemnización en dinero, y la decisión de Fonvivienda frente a tal
alternativa, fue retirarlos de los encargos fiduciarios y reintegrarlos al
Tesoro Nacional, quitándoles de inmediato su vigencia.
Justamente,
los subsidios de los accionantes se encuentran entre estos últimos, situación
que, a juicio de la Sala, se produjo por una decisión de Fonvivienda que no
consultó, en lo más mínimo, las mejores opciones para estos beneficiarios,
puesto que además de mantenerlos bajo las consecuencias negativas de un
cumplimiento ajeno, les trasladó una nueva dificultad administrativa que les
iba a generar mayores obstáculos frente a la seguridad jurídica de la tenencia
de una vivienda. En efecto, si bien no podía esperarse que para todos los
beneficiarios la solución fuera la misma, debido a las diferencias insalvables
de orden técnico en la ejecución de la obra y la opción de indemnización de la
aseguradora, según el artículo 1110 del Código de Comercio, lo mínimo que debió
haber hecho Fonvivienda como entidad responsable del seguimiento de la política
de vivienda que apunta a solventar las necesidades habitacionales reales de las
personas, fue buscar una solución que, cuando menos, no despojara a los
beneficiaros que estaban en la situación de los accionantes sin el respectivo
auxilio financiero, pues dejar sin vigencia un subsidio es quitarle su
posibilidad de aplicación para cualquier proyecto calificado como elegible. En
ese orden, tal Fondo, en un política coordinada con el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, debió haber empleado las facultades de prórroga del
Decreto 2190 de 2009.
Finalmente,
debe señalarse que todas las entidades intervinientes, esto es, la Unión
Temporal de Vivienda Pro Orinoquía Llanos, Unión Temporal Nuevo Milenio, Unión
Temporal Llanovivienda, Villavivienda-EICE-, el departamento del Meta, el
municipio de Villavicencio, el Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda-, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Seguros Cóndor S.A. y Seguros del
Estado fallaron en su tarea de coordinación como Sistema Nacional de Vivienda
de Interés Social, puesto que la falta de previsión financiera de Villavivienda
EICE,[64]
el incumplimiento sistemático de las Uniones Temporales, conformadas a su vez
por la empresa municipal,[65]
y la ausencia de una solución ante la pérdida de vigencia de los subsidios de
los accionantes por parte de Fonvivienda y el Ministerio, sumados a la
pasividad de las entidades territoriales, fueron todas faltas que, en el marco
de los propósitos del Sistema, como un mecanismo permanente de coordinación,
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades realizadas
por las entidades que lo integran, pudieron haberse prevenido.
Si bien las Uniones Temporales son las responsables por el
incumplimiento del contrato de construcción, debe precisarse que Villavivienda
también lo es directamente, pues aunque fue comisionada únicamente para la
realización de las obras de urbanismo y para la entrega de los lotes, según lo
establece el numeral 2º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993, las personas que
conforman una unión temporal son responsables solidarias en el cumplimiento
total del objeto contractual,[66]
razón por la que, en estos casos, es la empresa municipal quien debe responder
por la construcción y entrega de las viviendas, así como por la legalización de
los subsidios.
Ahora, frente a la responsabilidad de las entidades territoriales,
la Sala recuerda que, de conformidad con la Constitución Política[67] y las Leyes 136 de
1994[68] y 1537 de 2012[69], así como con el artículo 10
del Decreto 2190 de 2009, el municipio de Villavicencio y el departamento del
Meta son instancias responsables en la ejecución de la política pública en
materia de vivienda y desarrollo urbano en su territorio, por lo que los problemas administrativos y contractuales que se presentaron en la
construcción de las viviendas no podían excusarlos ante sus obligaciones
constitucionales y legales. Inclusive, la Sala encuentra que, además de esta
responsabilidad que de alguna forma podría resultar genérica, atribuir la culpa
exclusiva en el retraso de las obras a un tercero resulta injustificado porque;
de un lado, de acuerdo con el Decreto 091 del 31 de mayo de 2001,[70]
Villavivienda es una empresa industrial y comercial del orden municipal, que
debía estar sujeta al control político y a la suprema dirección del municipio
por estar vinculada, según lo establece el artículo 68 de la Ley 489 de 1998[71];
y, de otro, porque el municipio de Villavicencio no tomó las medidas necesarias
para solucionar a tiempo los problemas derivados de la ejecución de los
proyectos a pesar de que tenía conocimiento pleno de los mismos, puesto que
fueron consecuencia de las actuaciones u omisiones de Uniones Temporales de las
que hacía parte Villavivienda, cuya junta directiva, según el artículo 9 del
Decreto 091 de 2001, está compuesta por el Alcalde, el Secretario de Planeación
Municipal, el Secretario de Hacienda Municipal y dos (2) miembros designados
por el Alcalde “de reconocida idoneidad personal y profesional, con
suficientes conocimientos en los temas del urbanismo y de la vivienda de interés
social”[72].
Si
bien la Sala reconoce que con posterioridad a las declaratorias de incumplimiento
han venido adoptándose correctivos, han transcurrido aproximadamente más de
siete años desde que los accionantes debían recibir su casa propia sin que ello
haya ocurrido, lo que revela que no se ha logrado la finalidad
prevista, que es el acceso efectivo a una solución de vivienda nueva de
interés social. Esta situación, revela la inobservancia absoluta del componente
de asequibilidad a una vivienda adecuada, que no se trata de un acceso formal o puramente simbólico a una solución habitacional,
sino de una garantía de posesión y dominio efectivas, según sea la modalidad.
Por
lo expuesto, para la Sala es claro que las entidades demandadas vulneraron los
derechos a la vivienda digna y al mínimo vital de los accionantes, al
trasladarles cargas jurídicas, técnicas y financieras que nunca debieron soportar
según las competencias funcionales de las entidades del Sistema Nacional de
Vivienda de Interés Social y la jurisprudencia de esta Corporación.
En
ese sentido, se revocarán las decisiones de instancia y se concederán los
amparos solicitados. Se ordenará a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio que, de conformidad con el artículo 51 del Decreto 2190 de
2009, y en el término de dos (2) meses contados a partir de la notificación de
esta providencia, adelante todos los trámites necesarios para otorgarles nuevamente
un subsidio familiar de vivienda a los accionantes por el tiempo que sea
necesario hasta el momento en que les sea entregada su casa propia y sea
legalizado el subsidio. Asimismo, se ordenará a Villavivienda E.I.C.E que, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la notificación de esta providencia, les entregue a los
accionantes y a su núcleo familiar la solución de vivienda, en
el proyecto Ciudadela San Antonio. Solo de existir impedimentos de orden
técnico o de otra naturaleza que hagan imposible la entrega de la casa a los
accionantes en el lote de la Ciudadela San Antonio que ya les había sido
asignado, Villavivienda EICE podrá entregar una solución de vivienda de las mismas
condiciones pactadas en los contratos de obra en cualquier otro lugar, siempre
que sea dentro del municipio Villavicencio.En el mismo término, tales
entidades deberán legalizar el subsidio.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: LEVANTAR la suspensión de términos
decretada en los procesos acumulados que aquí se deciden.
SEGUNDO: REVOCAR el fallo de
tutela de 2 de diciembre de 2013, proferido por el Juzgado Tercero Civil
Municipal de Villavicencio, dentro del expediente T-4.267.044, que negó el
amparo solicitado y, en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a
una vivienda digna y al mínimo vital del señor Carlos Alberto Hernández Cruz,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
TERCERO: ORDENAR a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que, de
conformidad con el Decreto 2190 de 2009, y en el término de dos (2) meses
contados a partir de la notificación de esta providencia, adelante todos los
trámites necesarios para otorgarle nuevamente un subsidio familiar de vivienda
al señor Carlos Alberto Hernández Cruz por el tiempo que sea necesario hasta el
momento en que le sea entregada su casa propia y sea legalizado el respectivo
subsidio.
CUARTO: ORDENAR a Villavivienda E.I.C.E que, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la notificación de esta providencia, le entregue al señor
Carlos Alberto Hernández Cruz y a su núcleo familiar la solución de vivienda pactada en el Contrato N.° 390 de 11 septiembre de 2007, en el
proyecto “Ciudadela San Antonio”. Solo de existir impedimentos de orden técnico
o de otra naturaleza que hagan imposible la entrega de la casa al accionante en
el lote de la “Ciudadela San Antonio” que ya le había sido asignado,
Villavivienda EICE podrá entregar una solución de vivienda de las mismas
condiciones pactadas en el Contrato No. 390 de 11 de septiembre de 2007 en
cualquier otro lugar, siempre que sea dentro del municipio Villavicencio. En
el mismo término, Villavivienda EICE deberá legalizar el subsidio.
QUINTO: REVOCAR el fallo de tutela de 18
de diciembre de 2013, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Villavicencio, Sala Civil Familia, dentro del expediente T-4.296.880, que, a
su vez, confirmó el dictado, el 7 de noviembre de 2013, por el Juzgado Primero
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio,
que negó el amparo solicitado y, en su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales a una vivienda digna y al mínimo vital de la señora Ana Graciela
Quevedo Gómez, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
sentencia.
SEXTO: ORDENAR a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que, de
conformidad con el Decreto 2190 de 2009, y en el término de dos (2) meses
contados a partir de la notificación de esta providencia, adelante todos los
trámites necesarios para otorgarle nuevamente un subsidio familiar de vivienda
a la señora Ana Graciela Quevedo Gómez por el tiempo que sea necesario hasta el
momento en que le sea entregada su casa propia y sea legalizado el respectivo
subsidio.
SÉPTIMO: ORDENAR a Villavivienda E.I.C.E que, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la notificación de esta providencia, le entregue a la señora
Ana Graciela Quevedo Gómez y a su núcleo familiar la solución de vivienda pactada en el Contrato N.°52 de 30 de octubre de 2004, en el
proyecto “Ciudadela San Antonio”. Solo de existir impedimentos de orden técnico
o de otra naturaleza que hagan imposible la entrega de la casa a la accionante
en el lote de la “Ciudadela San Antonio” que ya le había sido asignado,
Villavivienda EICE podrá entregar una solución de vivienda de las mismas
condiciones pactadas en el Contrato N.°52 de 30 de octubre de 2004 en cualquier
otro lugar, siempre que sea dentro del municipio Villavicencio. En el
mismo término, Villavivienda EICE deberá legalizar el subsidio.
OCTAVO: REVOCAR el fallo de tutela de 23
de enero de 2014, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio, Sala Civil Familia, dentro del expediente T-4.296.906, que, a su
vez, revocó el dictado, el 18 de noviembre de 2013, por el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Villavicencio, que concedió el amparo solicitado y, en su
lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a una vivienda digna y al
mínimo vital de la señora Aura Castillo de Muñoz, por las razones expuestas en
la parte considerativa de esta sentencia.
NOVENO: ORDENAR a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
que, de conformidad con el Decreto 2190 de 2009, y en el término de dos (2) meses
contados a partir de la notificación de esta providencia, adelante todos los trámites
necesarios para otorgarle nuevamente un subsidio familiar de vivienda a la
señora Aura Castillo de Muñoz por el tiempo que sea necesario hasta el momento
en que le sea entregada su casa propia y sea legalizado el respectivo subsidio.
DÉCIMO: ORDENAR a Villavivienda E.I.C.E que, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la notificación de esta providencia, le entregue a la señora
Aura Castillo de Muñoz y a su núcleo familiar la solución de vivienda pactada en el Contrato N.° 103 de 19 de abril de 2010, en el
proyecto “Ciudadela San Antonio”. Solo de existir impedimentos de orden técnico
o de otra naturaleza que hagan imposible la entrega de la casa a la accionante
en el lote de la “Ciudadela San Antonio” que ya le había sido asignado,
Villavivienda EICE podrá entregar una solución de vivienda de las mismas
condiciones pactadas en el Contrato No. 103 de 19 de abril de 2010 en cualquier
otro lugar, siempre que sea dentro del municipio Villavicencio. En el
mismo término, Villavivienda EICE deberá legalizar el subsidio.
DÉCIMO PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela de 26
de noviembre de 2013, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Villavicencio, Sala Penal, dentro del expediente T-4.297.614, que negó el
amparo solicitado y, en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a
una vivienda digna y al mínimo vital de la señora Yaidy Jazmín Rodríguez
Arévalo, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio que, de conformidad con el Decreto 2190 de 2009, y en el término de
dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta providencia,
adelante todos los trámites necesarios para otorgarle nuevamente un subsidio
familiar de vivienda a la señora Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo por el tiempo
que sea necesario hasta el momento en que le sea entregada su casa propia y sea
legalizado el respectivo subsidio.
DÉCIMO TERCERO: ORDENAR a Villavivienda E.I.C.E que, dentro
de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia, le
entregue a la señora Yorman Disney Obando Cano y a su núcleo familiar la
solución de vivienda pactada en el Contrato N.° 492 de 13 de
febrero de 2008, en el proyecto “Ciudadela San Antonio”. Solo de existir
impedimentos de orden técnico o de otra naturaleza que hagan imposible la
entrega de la casa a la accionante en el lote de la “Ciudadela San Antonio” que
ya le había sido asignado, Villavivienda EICE podrá entregar una solución de
vivienda de las mismas condiciones pactadas en el Contrato No.492 de 13 de
febrero de 2008 en cualquier otro lugar, siempre que sea dentro del municipio
Villavicencio. En el mismo término, Villavivienda EICE deberá legalizar
el subsidio.
DÉCIMO CUARTO: REVOCAR el fallo de
tutela de 26 de noviembre de 2013, proferido por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Penal, dentro del expediente
T-4.306.034, que, a su vez, revocó el dictado, el 15 de octubre de 2013, por el
Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, que concedió
el amparo solicitado y, en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales
a una vivienda digna y al mínimo vital de la señora Yorman Disney Obando Cano,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
DÉCIMO QUINTO: ORDENAR a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio que, de conformidad con el Decreto 2190 de 2009, y en el término de
dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta providencia,
adelante todos los trámites necesarios para otorgarle nuevamente un subsidio
familiar de vivienda a la señora Yorman Disney Obando Cano por el tiempo que
sea necesario hasta el momento en que le sea entregada su casa propia y sea
legalizado el respectivo subsidio.
DÉCIMO SEXTO: ORDENAR a Villavivienda E.I.C.E que, dentro
de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia, le
entregue a la señora Yorman Disney Obando Cano y a su núcleo familiar la
solución de vivienda pactada en el Contrato N.° 289 de 6 de
septiembre de 2013, en el proyecto “Ciudadela San Antonio”. Solo de existir
impedimentos de orden técnico o de otra naturaleza que hagan imposible la
entrega de la casa a la accionante en el lote de la “Ciudadela San Antonio” que
ya le había sido asignado, Villavivienda EICE podrá entregar una solución de
vivienda de las mismas condiciones pactadas en el Contrato No. 289 de 6 de
septiembre de 2013en cualquier otro lugar, siempre que sea dentro del municipio
Villavicencio. En el mismo término, Villavivienda EICE deberá legalizar
el subsidio.
DÉCIMO SÉPTIMO: LÍBRESE por Secretaría General
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
Auto 154/16
Referencia:
expedientes T- 4.267.044; T-4.296.880; T-4.296.906; T-4.297.614; T-4.306.034
Accionantes:
Carlos Alberto Hernández Cruz; Ana Graciela Quevedo Gómez, Aura Castillo de
Muñoz, Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo, Yorman Disney Obando Cano
Accionados:
Unión Temporal Vivienda Pro-Orinoquía Llanos, Ministerio de Vivienda, Alcaldía
de Villavicencio, Gobernación del Meta, Aseguradora Cóndor S.A., Fonvivienda,
Unión Temporal LlanoVivienda, Unión Temporal Nuevo Milenio, Caja de
Compensación-Cofrem, Seguros del Estado, Villavivienda, Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas
Magistrado
Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá
D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciséis (2016)
La
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y la
Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales,
CONSIDERANDO
1.
Que el dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015), la Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional profirió la Sentencia T-763 de 2015 en la
que resolvió:
“PRIMERO: LEVANTAR la
suspensión de términos decretada en los procesos acumulados que aquí se
deciden.
SEGUNDO: REVOCAR el
fallo de tutela de 2 de diciembre de 2013, proferido por el Juzgado Tercero
Civil Municipal de Villavicencio, dentro del expediente T-4.267.044, que negó
el amparo solicitado y, en su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales a una vivienda digna y al mínimo vital del señor Carlos Alberto
Hernández Cruz, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
sentencia.
TERCERO: ORDENAR a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio que, de conformidad con el Decreto 2190 de 2009, y en el término de
dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta providencia,
adelante todos los trámites necesarios para otorgarle nuevamente un subsidio
familiar de vivienda al señor Carlos Alberto Hernández Cruz por el tiempo que
sea necesario hasta el momento en que le sea entregada su casa propia y sea
legalizado el respectivo subsidio.
CUARTO: ORDENAR a Villavivienda E.I.C.E que, dentro
de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia, le
entregue al señor Carlos Alberto Hernández Cruz y a su núcleo familiar la
solución de vivienda pactada en el Contrato N.° 390 de
11 septiembre de 2007, en el proyecto “Ciudadela San Antonio”. Solo de existir
impedimentos de orden técnico o de otra naturaleza que hagan imposible la
entrega de la casa al accionante en el lote de la “Ciudadela San Antonio” que
ya le había sido asignado, Villavivienda EICE podrá entregar una solución de
vivienda de las mismas condiciones pactadas en el Contrato No. 390 de 11 de
septiembre de 2007 en cualquier otro lugar, siempre que sea dentro del
municipio Villavicencio. En el mismo término, Villavivienda EICE
deberá legalizar el subsidio.
QUINTO: REVOCAR el
fallo de tutela de 18 de diciembre de 2013, proferido por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil Familia, dentro del
expediente T-4.296.880, que, a su vez, confirmó el dictado, el 7 de noviembre
de 2013, por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución
de Tierras de Villavicencio, que negó el amparo solicitado y, en
su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a una vivienda digna y al
mínimo vital de la señora Ana Graciela Quevedo Gómez, por las razones expuestas
en la parte considerativa de esta sentencia.
SEXTO: ORDENAR a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio que, de conformidad con el Decreto 2190 de 2009, y en el término de
dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta providencia,
adelante todos los trámites necesarios para otorgarle nuevamente un subsidio
familiar de vivienda a la señora Ana Graciela Quevedo Gómez por el tiempo que
sea necesario hasta el momento en que le sea entregada su casa propia y sea
legalizado el respectivo subsidio.
SÉPTIMO: ORDENAR a Villavivienda E.I.C.E que, dentro
de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia, le
entregue a la señora Ana Graciela Quevedo Gómez y a su núcleo familiar la
solución de vivienda pactada en el Contrato N.°52 de 30
de octubre de 2004, en el proyecto “Ciudadela San Antonio”. Solo de existir
impedimentos de orden técnico o de otra naturaleza que hagan imposible la
entrega de la casa a la accionante en el lote de la “Ciudadela San Antonio” que
ya le había sido asignado, Villavivienda EICE podrá entregar una solución de
vivienda de las mismas condiciones pactadas en el Contrato N.°52 de 30 de
octubre de 2004 en cualquier otro lugar, siempre que sea dentro del municipio
Villavicencio. En el mismo término, Villavivienda EICE deberá legalizar
el subsidio.
OCTAVO: REVOCAR el
fallo de tutela de 23 de enero de 2014, proferido por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil Familia, dentro del expediente
T-4.296.906, que, a su vez, revocó el dictado, el 18 de noviembre de 2013, por
el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, que concedió el amparo
solicitado y, en su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales a una vivienda digna y al mínimo vital de la señora Aura Castillo
de Muñoz, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
sentencia.
NOVENO: ORDENAR a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio que, de conformidad con el Decreto 2190 de 2009, y en el
término de dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta
providencia, adelante todos los trámites necesarios para otorgarle nuevamente
un subsidio familiar de vivienda a la señora Aura Castillo de Muñoz por el
tiempo que sea necesario hasta el momento en que le sea entregada su casa
propia y sea legalizado el respectivo subsidio.
DÉCIMO: ORDENAR a Villavivienda E.I.C.E que, dentro
de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia, le
entregue a la señora Aura Castillo de Muñoz y a su núcleo familiar la solución
de vivienda pactada en el Contrato N.° 103 de 19 de
abril de 2010, en el proyecto “Ciudadela San Antonio”. Solo de existir
impedimentos de orden técnico o de otra naturaleza que hagan imposible la
entrega de la casa a la accionante en el lote de la “Ciudadela San Antonio” que
ya le había sido asignado, Villavivienda EICE podrá entregar una solución de
vivienda de las mismas condiciones pactadas en el Contrato No. 103 de 19 de
abril de 2010 en cualquier otro lugar, siempre que sea dentro del municipio
Villavicencio. En el mismo término, Villavivienda EICE deberá
legalizar el subsidio.
DÉCIMO PRIMERO: REVOCAR el
fallo de tutela de 26 de noviembre de 2013, proferido por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Penal, dentro del expediente
T-4.297.614, que negó el amparo solicitado y, en su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales a una vivienda digna y al mínimo vital de la
señora Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta sentencia.
DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio que, de conformidad con el Decreto 2190 de 2009, y en el término de
dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta providencia,
adelante todos los trámites necesarios para otorgarle nuevamente un subsidio
familiar de vivienda a la señora Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo por el tiempo
que sea necesario hasta el momento en que le sea entregada su casa propia y sea
legalizado el respectivo subsidio.
DÉCIMO TERCERO: ORDENAR
a Villavivienda E.I.C.E que,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia,
le entregue a la señora Yorman Disney Obando Cano y a su núcleo
familiar la solución de vivienda pactada en el Contrato
N.° 492 de 13 de febrero de 2008, en el proyecto “Ciudadela San Antonio”. Solo
de existir impedimentos de orden técnico o de otra naturaleza que hagan
imposible la entrega de la casa a la accionante en el lote de la “Ciudadela San
Antonio” que ya le había sido asignado, Villavivienda EICE podrá entregar una
solución de vivienda de las mismas condiciones pactadas en el Contrato No.492
de 13 de febrero de 2008 en cualquier otro lugar, siempre que sea dentro del
municipio Villavicencio. En el mismo término, Villavivienda EICE
deberá legalizar el subsidio.
DÉCIMO CUARTO: REVOCAR el
fallo de tutela de 26 de noviembre de 2013, proferido por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Penal, dentro del expediente
T-4.306.034, que, a su vez, revocó el dictado, el 15 de octubre de 2013, por el
Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, que concedió
el amparo solicitado y, en su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales a una vivienda digna y al mínimo vital de la señora Yorman Disney
Obando Cano, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
sentencia.
DÉCIMO QUINTO: ORDENAR a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio que, de conformidad con el Decreto 2190 de 2009, y en el término de
dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta providencia,
adelante todos los trámites necesarios para otorgarle nuevamente un subsidio
familiar de vivienda a la señora Yorman Disney Obando Cano por el tiempo que
sea necesario hasta el momento en que le sea entregada su casa propia y sea
legalizado el respectivo subsidio.
DÉCIMO SEXTO: ORDENAR
a Villavivienda E.I.C.E que,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia,
le entregue a la señora Yorman Disney Obando Cano y a su núcleo familiar la
solución de vivienda pactada en el Contrato N.° 289 de
6 de septiembre de 2013, en el proyecto “Ciudadela San Antonio”. Solo de
existir impedimentos de orden técnico o de otra naturaleza que hagan imposible
la entrega de la casa a la accionante en el lote de la “Ciudadela San Antonio”
que ya le había sido asignado, Villavivienda EICE podrá entregar una solución
de vivienda de las mismas condiciones pactadas en el Contrato No. 289 de 6 de
septiembre de 2013en cualquier otro lugar, siempre que sea dentro del municipio
Villavicencio. En el mismo término, Villavivienda EICE deberá
legalizar el subsidio.
DÉCIMO SÉPTIMO: LÍBRESE por Secretaría
General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991,
para los efectos allí contemplados.” (Subraya
y negrilla fuera del texto original)
2.
Que el 11 de abril de 2016, la señora Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo,
accionante dentro del procesoT-4.297.614, solicitó a la Sala Cuarta de Revisión
la corrección del numeral décimo tercero de la parte resolutiva de la Sentencia
T-763 de 2015. Lo anterior, al advertir que en dicho numeral se incurrió en un
error respecto de su nombre, pues en lugar de colocar Yaidy Jazmín Rodríguez
Arévalo se puso Yorman Disney Obando Cano, nombre de quien fue accionante en el
proceso T-4.306.034.
3.
Al respecto, cabe señalar que el artículo 286 del Código General del
Proceso establece:
“ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS
Y OTROS. Toda
providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser
corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud
de parte, mediante auto.
Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará
por aviso.
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error
por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén
contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.”
4.
La Sala observa que la solicitud de corrección invocada por la señora Yaidy
Jazmín Rodríguez Arévalo se enmarca dentro de las hipótesis de la norma
trascrita, toda vez que se trata de un error por cambio de palabras o
alteración de éstas, en la medida que, efectivamente, en el numeral décimo
tercero debía estar su nombre y no el de la señora Yorman Disney Obando Cano,
como erradamente quedó en la providencia citada. En consecuencia,
RESUELVE
PRIMERO: CORREGIR el numeral décimo tercero
de la parte resolutiva de la Sentencia T-763 de 2015 proferida por la Sala
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, por las razones expuestas en la
presente providencia. Dicho numeral quedará de la siguiente forma:
“DÉCIMO TERCERO: ORDENAR
a Villavivienda E.I.C.E que,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia,
le entregue a la señora Yaidy Jazmín Rodríguez Arévalo y a su núcleo familiar
la solución de vivienda pactada en el Contrato N.° 492
de 13 de febrero de 2008, en el proyecto “Ciudadela San Antonio”. Solo de
existir impedimentos de orden técnico o de otra naturaleza que hagan imposible
la entrega de la casa a la accionante en el lote de la “Ciudadela San Antonio”
que ya le había sido asignado, Villavivienda EICE podrá entregar una solución
de vivienda de las mismas condiciones pactadas en el Contrato No.492 de 13 de
febrero de 2008 en cualquier otro lugar, siempre que sea dentro del municipio
Villavicencio. En el mismo término, Villavivienda EICE deberá
legalizar el subsidio.”
SEGUNDO: COMUNICAR la presente providencia a
las partes por intermedio de la Secretaría General de la Corte
Constitucional.
TERCERO:
ORDENAR a la Relatoría de esta Corporación, que adjunte copia del presente
auto a la Sentencia respectiva, con el fin de que sea publicado junto con ella
en la Gaceta de la Corte Constitucional correspondiente.
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] El derecho a
la vivienda se encuentra recogido directa o indirectamente en: (i) el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948; (ii) en el artículo 11 numeral 1º del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; (iii) en el artículo 5º de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial; (iv) en el artículo 14 de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; (v) en el
artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; (vi) en el artículo
10 de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social; (vii) en
la sección 3ª de la Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos;
(viii) en el artículo 8º de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, y
(ix) en la Recomendación Nº 115 de la Organización Internacional del Trabajo.
[2] Incorporado al
ordenamiento interno colombiano mediante la Ley 74 de 1968.
[3] Así lo señaló
la Sala Plena en la Sentencia C-936 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett,
S.V. Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño y Clara Inés Vargas
Hernández), al conocer una demanda de inconstitucionalidad presentada contra la
Ley 795 de 2003, por medio de la cual se ajustaron algunas normas del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero y se dictaron otras disposiciones.
[4] El artículo 42 de la Constitución Política señala lo
siguiente: “la familia es el
núcleo fundamental de la sociedad […] El Estado y la sociedad garantizan la
protección integral de la familia […]
[5] Sobre la
titularidad de la vivienda digna, en la citada Sentencia C-936 de 2003 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett, S.V. Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño
y Clara Inés Vargas Hernández, la Sala Plena señaló lo siguiente: “La familia como objeto constitucionalmente protegido
(C.P. art. 42) requiere un espacio determinado en el cual se desarrolla y se
realizan los procesos propios de este fenómeno social. Dicho espacio
corresponde a la vivienda y las condiciones antes indicadas, que cualifican su
dignidad y benefician a cada uno de sus integrantes, así como a la familia. Sin
la mencionada protección a los individuos integrantes de la familia, ésta se ve
desprotegida y se enfrenta a su disolución”.
[6] Gran parte de los pronunciamientos en la materia
calificaron la vivienda digna como un derecho asistencial del cual no era
posible derivar derechos subjetivos exigibles en sede de tutela por cuanto su
desarrollo sólo correspondía al legislador y a la administración y su disfrute dependía de
las condiciones jurídicas, económicas y materiales del momento. A este respecto, se pueden consultar las
Sentencias T-251 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa), T-258 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y T-203 de 1999 (M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa) entre otras, donde la Corte negó el amparo del derecho a la
vivienda digna por considerar que los accionantes que reclamaban tal pretensión
no cumplían con los requisitos para acceder a una solución habitacional según
la reglamentación de los programas nacionales y locales que se desarrollaban en
ese entonces. Así mismo, la Corte se abstuvo de intervenir en dichos proyectos
a pesar de los problemas que se habían presentado en la ejecución de algunos de
ellos por considerar que el derecho a la vivienda digna no gozaba del amparo
prevalente de la tutela por ser de inferior jerarquía.
[7] Ver Sentencia T-585 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[8] Denominada como procedibilidad por conexidad, esta excepción quedó sujeta al cumplimiento de dos (2)
requisitos: (i) que el accionante demostrara el vínculo objetivo entre la
afectación del derecho a la vivienda y un derecho fundamental (generalmente la
vida o la salud), y (ii) que fuera imperiosa la intervención del juez de tutela
ante el grado de indefensión o subordinación en el que se encontrara el
accionante. A modo de ejemplo, se pueden ver las Sentencias T-406 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón),
T-617 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero), T-190 de 1999 (M.P. Fabio Morón Díaz), T-626 de 2000 (M.P. Álvaro
Tafur Galvis), T-1073 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y T-894 de
2005 (M.P. Jaime Araujo Rentería), entre otras. En dichos casos, la Corte
amparó el derecho fundamental a la vivienda digna por conexidad con el
principio de buena fe, el derecho a la igualdad, el derecho a la vida o el
interés superior del menor.
[9] Esta tesis fue una suerte de flexibilización de la procedibilidad
por conexidad toda vez que planteaba una relación entre la violación al derecho
a la vivienda digna y el mínimo vital, dando una mayor importancia a las
circunstancias específicas en las que se encontraba la parte actora. Dicha
excepción le permitió a la Corte amparar a las personas que no tenía un derecho
subjetivo a la vivienda y cuya salud o vida no se veía afectada por la pérdida
o las condiciones de esta, pero que se encontraban en circunstancias de
debilidad manifiesta como resultado de sus
condiciones físicas, mentales o económicas, o como producto de la
discriminación histórica de la que habían sido víctimas. En estos casos, el juez de amparo se vio llamado a
intervenir ante la inexistencia o la deficiencia del desarrollo legal o
reglamentario en la materia, no con el propósito de definir en forma general
las políticas públicas sobre la materia, sino para superar o suplir las
falencias que advertía en la definición de estas en aras de garantizar el
mandato contenido en el artículo 13 superior a favor de una igualdad real y
efectiva. Así, aunque en principio los sujetos que se encontraban en las
condiciones antes descritas debían ser los principales destinatarios de las
políticas públicas que buscaban asegurar el goce efectivo de los derechos
económicos, sociales y culturales, la Corte impidió que la inexistencia o
inoperancia de las mismas sirviera de pretexto para no brindarles la especial
protección que a la luz de la Constitución merecían, por cuanto era respecto de
ellos que el Estado Social adquiría una mayor significación ya que, por regla
general, carecían de los medios indispensables para hacer viable la realización
de sus propios proyectos de vida en condiciones dignas. A este respecto
pueden consultarse las Sentencias T-462
de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón), SU-111 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz), C-217 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-995 de 1999 (M.P.
Carlos Gaviria Díaz; A.V. Eduardo Cifuentes Muñoz)  y T-1091 de 2005 (M.P.
Clara Inés Vargas Hernández).
[10] Esta
tesis, denominada como procedibilidad por trasmutación, le otorgaba un carácter
fundamental al derecho a la vivienda digna cuando se
presentaban los elementos que le permitían a la persona exigir del Estado la
obligación de ejecutar una prestación determinada, consolidándose, así, lo
asistencial en una realidad concreta en favor de un sujeto específico. Esto
sucedió cuando el derecho fue
dotado de contenido mediante la implementación de medidas legislativas,
administrativas y judiciales, transformándose así en un derecho subjetivo y
fundamental. Como es evidente, los principales llamados a configurar los
contenidos normativos en virtud de los cuales debe ponerse en práctica el
derecho a la vivienda digna son los poderes democráticamente constituidos para
tal fin. Lo anterior por cuanto el diseño de las políticas públicas necesarias
para el efecto conlleva la adopción de decisiones de gran trascendencia en
relación con la distribución de bienes escasos en el panorama económico
nacional y la consecuente determinación de las prioridades en su asignación. Lo
cual implica, en cierta medida, oponer excepciones a las leyes del mercado que,
en términos generales, determinan la satisfacción de este tipo de necesidades.
En este proceso de configuración de prestaciones concretas a favor de ciertos
sujetos o categorías de ellos, tanto el legislador como la administración en
sus distintos niveles deben atender al mandato de progresividad. En estos
términos, la faceta prestacional del derecho a la vivienda digna puede dar
origen por vía de transmutación a distintos derechos subjetivos concebidos en
el marco de políticas públicas, las cuales a su vez, deberán idear mecanismos
idóneos para asegurar la exigibilidad de tales derechos. Sin embargo, según fue
señalado en las Sentencias T-859 de
2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y T-585 de 2006 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra), los órganos judiciales, como lo han hecho, pueden contribuir al
desarrollo del contenido del derecho a la vivienda digna. En este orden de
ideas, el derecho adquiere un carácter fundamental a partir de los contenidos
que por vía interpretativa esta Corporación ha fijado, los cuales, en
consecuencia, podrán ser reclamados mediante el ejercicio de la acción de
tutela. A este respecto puede consultarse la
Sentencia T-304 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz), entre otras.
[11] Sobre esta tesis, hoy vigente, pueden verse las Sentencias T-016 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto),
T-573 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-088 de 2011 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva), T-986A de 2012 (M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-602 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y
T-653 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos; S.P.V. Luis Ernesto Vargas Silva),
entre otras.
[12] Sobre
el concepto de dignidad humana, puede verse la Sentencia T-881 de 2002 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett), en donde la Sala de Séptima de Revisión resolvió
dos (2) casos donde a raíz de un corte en el suministro del servicio público de
electricidad, se vieron afectados los reclusos de una cárcel y los habitantes
de un municipio de la región caribe colombiana.
[13] El
derecho a la vivienda se encuentra recogido en: (i) el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948;
(ii) en el artículo 11 numeral 1º del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; (iii) en el artículo 5º de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial; (iv) en el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer; (v) en el artículo 27 de la
Convención sobre los Derechos del Niño; (vi) en el artículo 10 de la
Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social; (vii) en la sección
3ª de la Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos; (viii) en el
artículo 8º de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, y (ix) en la
Recomendación Nº 115 de la Organización Internacional del Trabajo.
[14] Adicionalmente,
como fue explicado en la Sentencia C-671 de 2002
(MP. Eduardo Montealegre Lynett), posteriormente reiterada en la T-176 de 2013
(M.P. María Victoria Calle Correa), el mandato de progresividad “implica que
una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de
configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve menguada, al
menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado
debe presumirse en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un
control judicial estricto. Para que pueda ser constitucional, las autoridades
tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese
paso regresivo en el desarrollo de un derecho social prestacional”.
[15] A este
respecto, véase la Sentencia T-175 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa),
en donde la Corte incluye el listado de los deberes de inmediato y progresivo
cumplimiento que se desprenden de todos los derechos sociales, económicos y
culturales.
[16] Ver Sentencia T-417 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[17] Ver
Sentencia T-303 de 2002 (M.P. Jaime Araujo Rentería).
[18] Cuando se afirma que el juez de
tutela debe tener en cuenta la situación especial del actor, se quiere decir
que este debe prestar atención a su edad, a su estado de salud o al de su
familia, a sus condiciones económicas y a la
posibilidad de que para el momento del fallo definitivo por la vía ordinaria o
contenciosa, la decisión del juez ordinario o contencioso sea inoportuna o
inocua. A este respecto, ver Sentencias T-100 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-228
de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-338 de 1998 (M.P. Fabio Morón
Díaz), SU-086 de 1999
(M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-875 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-999 de 2001(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-179 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-267 de 2007 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla),
SU-484 de 2008 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-167 de 2011 (M.P. Juan
Carlos Henao Pérez), T-225 de 2012 (M.P.
Humberto Sierra Porto) y T-269 de 2013 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[19] Ver las consideraciones en materia de subsidiariedad hechas en la
Sentencia T-384 de 1998 (M.P. Alfredo Beltrán
Sierra), que fueron posteriormente reiteradas en la
T-1316 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[20] Ver Sentencias T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny
Yepes), T-719 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-456 de 2004 (M.P.
Jaime Araujo Rentería), T-015 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa),
T-515A de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-700 de 2006 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa), T-972 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-1088 de 2007
(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-953 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-167 de
2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-352 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva), T-202 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio) y T-206 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[21] Ver, entre otras, la Sentencia T-521 de 2013 (M.P. Mauricio
González Cuervo) donde la Corte hizo una exposición detallada del principio de
inmediatez al estudiar una acción de tutela mediante la cual se solicitó una
sustitución pensional después de que había transcurrido más de un (1) año entre
la expedición de la Resolución que negó el acceso a la pensión y la
interposición de la acción.
[22] A este respecto, véase la Sentencia C-543 de 1992 (M.P. José
Gregorio Hernández) en la que se declaró la inexequibilidad de los artículos 11
y 12 del Decreto 2591 de 1991, los cuales regulaban la caducidad de la tutela
cuando era interpuesta contra providencias judiciales. Así mismo, véase la
Sentencia T-288 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) donde se pusieron
de presente los deberes del juez de tutela en relación con el principio de
inmediatez a la luz de unas presuntas vías de hecho en las que supuestamente
habían incurrido dos (2) autoridades judiciales en el marco de un proceso
ejecutivo hipotecario.
[23]
T-299 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
[24] Ver Sentencias T-1110 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto), T-158 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T- 429 de 2011
(M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-998 de 2012 (M.P. María Victoria Calle
Correa), SU-158 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-521 de 2013
(M.P. Mauricio González Cuervo). Allí la Sala Plena y las diferentes Salas de
Revisión han hecho alusión a estas situaciones excepcionales al abordar la
procedibilidad de acciones de tutela mediante las cuales se pretendía obtener
acceso a una defensa técnica, a un recalculo del monto base de la pensión, a la
indemnización por daños y perjuicios, a la sustitución pensional, a la pensión
de sobreviviente y a la pensión de invalidez, respectivamente.
[25] Este derecho logra un mayor nivel de concreción al
fijarse prestaciones especificas a cargo del Estado y en beneficio de las
personas, por ejemplo mediante la creación e implementación de planes y
programas que promueven la adquisición de vivienda propia; o a través del
otorgamiento de y auxilios de carácter técnico o financiero; o inclusive,
mediante la demarcación de un conjunto de prestaciones concretas a cargo de las
entidades que tienen como función desarrollar la política pública en materia de
vivienda.
[26]
Sentencia T-585 de 2006. Al respecto, ver también las
sentencias T-1318/05, C-936/03, T-859/03 y T-223/03
[27] “ARTICULO  51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna.
El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y
promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas
de vivienda.”
[28] El derecho a la vivienda se encuentra recogido en:
(i) el artículo 25 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de 1948; (ii) en el artículo 11 numeral 1º del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; (iii) en el
artículo 5º de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial; (iv) en el artículo 14 de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; (v) en el
artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; (vi) en el artículo
10 de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social; (vii) en
la sección 3ª de la Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos;
(viii) en el artículo 8º de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, y
(ix) en la Recomendación Nº 115 de la Organización Internacional del Trabajo.
[29] “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia.”
[30] “Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales Y Culturales, Observación general 4, El derecho a una
vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), (Sexto período de
sesiones, 1991), U.N. Doc. E/1991/23 (1991).”
[31] “b) Disponibilidad
de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda
adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la
seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a
una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y
comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el
alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de
alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.”
[32] “Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda
deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la
satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar
medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en
general, conmensurados con los niveles de ingreso. Los Estados Partes deberían
crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse una vivienda, así
como formas y niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las
necesidades de vivienda. De conformidad con el principio de la posibilidad de
costear la vivienda, se debería proteger por medios adecuados a los inquilinos
contra niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres. En las
sociedades en que los materiales naturales constituyen las principales fuentes
de material de construcción de vivienda, los Estados Partes deberían adoptar
medidas para garantizar la disponibilidad de esos materiales.”
[33] “d) Habitabilidad.
Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio
adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la
lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de
vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los
ocupantes. El Comité exhorta a los Estados Partes a que apliquen ampliamente
losPrincipios de Higiene de la Vivienda preparados por la OMS, que consideran la
vivienda como el factor ambiental que con más frecuencia está relacionado con
las condiciones que favorecen las enfermedades en los análisis epidemiológicos;
dicho de otro modo, que una vivienda y unas condiciones de vida inadecuadas y
deficientes se asocian invariablemente a tasas de mortalidad y morbilidad más
elevadas.”
[34] “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de
Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el
Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones.”
“Artículo  6º.-  Modificado por
el art. 1, Ley 1432 de 2011, Modificado por
el art. 28, Ley 1469 de 2011. Establézcase el Subsidio Familiar de
Vivienda como un aporte estatal en dinero o en especie, que podrá aplicarse en
lotes con servicios para programas de desarrollo de autoconstrucción, entre
otros, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitar el
acceso a una solución de vivienda de interés social o interés prioritario de
las señaladas en el artículo 5° de la presente ley, sin cargo de restitución,
siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece esta ley.//
La cuantía del subsidio será determinada por el Gobierno Nacional de acuerdo
con los recursos disponibles, el valor final de la solución de vivienda y las
condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, en cuya postulación se dará
un tratamiento preferente a las mujeres cabeza de familia de los estratos más
pobres de la población, a las trabajadoras del sector informal y a las madres
comunitarias.// Los recursos de los subsidios familiares de vivienda, una vez
adjudicados y transferidos a los beneficiarios o a las personas que estos
indiquen, independientemente del mecanismo financiero de recepción, pertenecen
a estos, y se sujetarán a las normas propias que regulan la actividad de los
particulares.”
[35] Ley 3 de 1991. “Artículo 7º.- Podrán ser beneficiarios del Subsidio
Familiar de Vivienda los hogares de quienes se postulen para recibir el
subsidio, por carecer de recursos suficientes para obtener una vivienda,
mejorarla o habilitar legalmente los títulos de la misma; el reglamento establecerá
las formas de comprobar tales circunstancias.”
[36] Dicho Decreto se emitió, considerando “Que las políticas señaladas por el
Gobierno Nacional en materia habitacional propenden, entre otros, aspectos por
la consecución de viviendas al alcance de todos los hogares colombianos en
condiciones de habitabilidad y seguridad, razón por la que el Subsidio Familiar
de Vivienda se constituye en uno de los instrumentos que facilita la
adquisición, construcción en sitio propio, o mejoramiento de una solución de
vivienda de interés social, orientado a la población colombiana especialmente a
aquella con menores ingresos y mayores condiciones de vulnerabilidad.
(…) En ese sentido, como objetivos
fundamentales de la acción estatal se encuentran el desarrollo de políticas que
eliminen las barreras o limitaciones de acceso a propiedad de una vivienda en
condiciones adecuadas de habitabilidad, la promoción del acceso de la población
marginada a los servicios financieros, especialmente aquellos que vinculen de
manera efectiva el ahorro con el crédito, y el fortalecimiento de la
financiación de vivienda para hogares de bajos ingresos.”
[37] “Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible
a los que tengan derecho. Debería garantizarse cierto grado de consideración
prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las
personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos
terminales, los individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos
persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las
personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos
de personas. Tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda
deben tener plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos. En
muchos Estados Partes, el mayor acceso a la tierra por sectores desprovistos de
tierra o empobrecidos de la sociedad, debería ser el centro del objetivo de la
política. Los Estados deben asumir obligaciones apreciables destinadas a apoyar
el derecho de todos a un lugar seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el
acceso a la tierra como derecho.”
[38] “Seguridad jurídica de la tenencia. La
tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (público y privado),
la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la
vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de
tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas
deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección
legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente,
los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir
seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad
carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos
afectados.”
[39] Ley 3 de 1991. “Artículo 1º.- Créase
el Sistema Nacional de Vivienda de Interés social, integrado por las entidades
públicas y privadas que cumplan funciones conducentes a la financiación,
construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación y legalización de títulos
de viviendas de esta naturaleza.// Las entidades integrantes del sistema
actuarán de conformidad con las políticas y planes generales que adopte el
Gobierno Nacional.// El Sistema será un mecanismo permanente de coordinación,
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades realizadas
por las entidades que lo integran, con el propósito de lograr una mayor
racionalidad y eficiencia en la asignación y el uso de los recursos y en el
desarrollo de las políticas de vivienda de interés social.”
[40] “Artículo  33. Postulación. La
postulación de los hogares para la obtención de los subsidios se realizará ante
la entidad otorgante o el operador autorizado con el que se haya suscrito un
convenio para tales efectos”
[41] “Artículo 43. Criterios para la calificación de las
postulaciones. Una vez surtido el proceso de verificación de la información de
que trata el artículo 42 del presente decreto, las entidades otorgantes del
subsidio calificarán cada una de las postulaciones aceptables que conforman el
Registro de Postulantes, esto es, aquellas que no se hubieren rechazado por
falta de cumplimiento de los requisitos normativos o por inconsistencias y/o
falsedad en la información.// Teniendo en cuenta que los aportes para la
solución de vivienda que puede realizar un hogar se definen en función de su
nivel de ingresos y del número de miembros del mismo, la calificación de las
postulaciones se realizará de acuerdo con la ponderación de variables del
ahorro previo y las condiciones socioeconómicas de los postulantes tal y como
lo establece la Ley 3ª de 1991 en sus artículos 6° y 7°. Estas variables son
las siguientes:// 1. Condiciones socioeconómicas de acuerdo con los puntajes
del Sisbén, que evidencien mayor nivel de pobreza, en el caso de postulantes
que presenten carné o certificación municipal del puntaje Sisbén.// 2. Número
de miembros del hogar.// 3. Condiciones especiales de los miembros del hogar.
4. Ahorro previo.// 5. Número de veces que el postulante ha participado
en el proceso de asignación de subsidios, sin haber resultado beneficiario,
siempre y cuando haya mantenido la inmovilización del ahorro mínimo pactado
para la postulación.// Los puntajes a aplicar a cada una de las variables son
los establecidos en el artículo siguiente del presente decreto.”
[42] “Artículo 45. Proceso general de selección de
beneficiarios de los subsidios. Una vez calificadas cada una de las
postulaciones aceptables, la entidad otorgante o el operador autorizado, si
fuere el caso, las ordenará de manera automática y en forma secuencial
descendente, para conformar un listado de postulantes calificados hasta
completar un número de hogares equivalente al total de los recursos
disponibles. Los hogares postulantes que no alcanzaren a quedar incorporados en
el listado resultante serán excluidos de la correspondiente asignación.// Parágrafo
1°. Si los recursos no son suficientes para atender el monto total de subsidio
solicitado por el postulante individual alcanzado por el corte de selección, tanto
ese postulante como los que le siguen en el orden secuencial serán excluidos de
la correspondiente asignación.// Parágrafo 2°. Las entidades otorgantes del
subsidio, no asumirán compromiso alguno respecto de los postulantes que no
alcanzaren a quedar incorporados en los listados de beneficiarios contenidos en
las resoluciones de asignación expedidas en los términos del artículo 55 del
presente decreto.”
[43] Decreto- Ley 555 de 2003. “Artículo 2°.Los recursos asignados en el Presupuesto General de la
Nación en inversión para vivienda de interés social urbana; los recursos que se
apropien para la formulación, organización, promoción, desarrollo,
mantenimiento y consolidación del Sistema Nacional de Información de Vivienda y
en general los bienes y recursos de que trata el presente decreto."
[44] “Artículo 5°. Entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda
de interés social y recursos. Las
entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de que trata este
decreto serán el Fondo Nacional de Vivienda con cargo a los recursos definidos
en el Decreto-ley 555 de 2003, o la entidad que haga sus veces y las Cajas de
Compensación Familiar con las contribuciones parafiscales administradas por
estas, todo ello de conformidad con lo establecido en las normas vigentes
aplicables a la materia.”
[45] Decreto-
Ley 555 de 2003. “Artículo  3°. Funciones del Fonvivienda. Las
funciones del Fondo Nacional de Vivienda «Fonvivienda» serán las siguientes:
(…) 9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes
modalidades de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el
reglamento y condiciones definidas por el Gobierno Nacional.”
[46] Ibídem. “8.1 Diseñar, poner en funcionamiento y mantener
mecanismos de control y seguimiento financiero y físico de la política de
vivienda, en particular, de la asignación de recursos del programa de Subsidio
Familiar de Vivienda en un sistema de información integrado para este sector.”
[47] Artículo
5º del Decreto 3670 de 2009, modificatorio del Decreto 2109 de 2009.
[48] Decreto
2190 de 2009.Artículo 1º. “2.16.
Recursos complementarios al subsidio para la adquisición de vivienda. Son los recursos con que cuenta el hogar
postulante, que sumados al subsidio permiten al hogar el cierre financiero para
acceder a una solución de vivienda en cualquiera de sus modalidades. Estos
recursos pueden estar representados en ahorro de los postulantes en cualquiera
de las modalidades establecidas en el presente decreto, en crédito aprobado por
los otorgantes de crédito o por los aportes económicos solidarios de los
hogares representados en dinero y/o en trabajo comunitario, cuando a ello
hubiere lugar; también podrán estar representados en aportes efectuados por
entidades del orden departamental o municipal, o en donaciones efectuadas por
Organizaciones No Gubernamentales y por entidades nacionales o internacionales
y cualquier otro mecanismo que le permita complementar los recursos necesarios
para acceder a la vivienda.”
[49] Decreto
3670 de 2009. “Artículo 3º. 2.7. Oferentes de
soluciones de vivienda. Es la
persona natural o jurídica, patrimonio autónomo cuyo vocero es una sociedad
fiduciaria o la entidad territorial, que puede construir o no directamente la
solución de vivienda, y que está legalmente habilitado para establecer el
vínculo jurídico directo con los hogares beneficiarios del subsidio familiar,
que se concreta en las soluciones para adquisición, construcción en sitio
propio y mejoramiento de vivienda. Los oferentes de los proyectos de mejoramiento
para vivienda saludable solo podrán ser entidades territoriales de orden
departamental o municipal.”
[50] Artículo 59 del Decreto 2190 de 2009 modificado por
el artículo 1 del 2469 de 2012. “Artículo 59. El
beneficiario del subsidio familiar de vivienda podrá autorizar el giro
anticipado del mismo a favor del oferente. Para proceder a ello, el oferente
debe presentar ante la entidad otorgante o su operador, el certificado de
elegibilidad del proyecto, las respectivas promesas de compraventa o los
contratos previos para la adquisición del dominio, acreditar la constitución de
un encargo fiduciario para la administración unificada de los recursos del
subsidio o de una fiducia mercantil que administrará los recursos del subsidio
a través de un patrimonio autónomo, el contrato que garantice la labor de
interventoría, y una póliza que garantice a los beneficiarios del encargo
fiduciario o del patrimonio autónomo la construcción de la solución de vivienda,
así como la correcta inversión de los recursos desembolsados por concepto del
subsidio familiar de vivienda, que debe cubrir el ciento por ciento (100%) del
valor de los subsidios desembolsados por la entidad otorgante.// El ciento por
ciento (100%) del valor de los subsidios se desembolsará al encargo fiduciario
o patrimonio autónomo que se constituya, y cuyos beneficiarios serán el hogar
beneficiario de subsidio familiar de vivienda y la entidad otorgante del
subsidio.// El 80% de esta suma se girará al oferente en los términos
establecidos mediante resolución por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.// En todos los casos, para el giro del veinte por ciento (20%)
restante, la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda o el operador
autorizado informará por escrito a la fiduciaria el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos señalados en el artículo 58 del presente decreto,
según la modalidad de solución de vivienda de que se trate, para que esta
proceda a girar los recursos, previa certificación del interventor avalada por
la entidad supervisora. De este modo se entenderá legalizada la aplicación
total del subsidio, conforme al procedimiento establecido mediante resolución
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.// En ningún caso podrán
destinarse los recursos del subsidio girado de manera anticipada para la
construcción o terminación de las obras de urbanismo.// (…)”
[51] “(…) [D]eberá acreditarse el otorgamiento y registro
de la escritura pública de adquisición, o en su defecto, el otorgamiento de la
escritura pública de adquisición y la copia del recibo de caja de la solicitud
de registro de la misma, ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
correspondiente, y la constitución de una garantía a favor de la entidad
otorgante, por el valor del subsidio familiar de vivienda a girar, en las
condiciones señaladas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.// Cuando la modalidad del subsidio sea la de construcción en sitio
propio o mejoramiento de vivienda, el giro se realizará una vez se acredite el
otorgamiento y registro de la correspondiente escritura pública.// Para efectos
de lo anterior, deberán presentarse los siguientes documentos: En el caso de
adquisición de vivienda nueva:
1. Copia de la escritura pública contentiva del título de adquisición
del inmueble y el certificado de tradición y libertad del inmueble, con una
vigencia no mayor a treinta (30) días, que permitan evidenciar la adquisición
de la vivienda por el hogar postulante.
De no contarse con el certificado de tradición y libertad del inmueble,
podrá anexarse la copia del recibo de caja de la solicitud de registro del
respectivo documento ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
correspondiente, la copia auténtica de la escritura pública sometida a registro
que permita evidenciar la adquisición de la vivienda por el hogar postulante y
la garantía constituida en los términos establecidos por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
En todo caso, el oferente será responsable por el desarrollo de las
actividades necesarias para la debida inscripción de la escritura pública en el
folio de matrícula inmobiliaria correspondiente.
2. Copia del documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar
de Vivienda, con autorización de cobro por parte del beneficiario.
3. Certificado de existencia y recibo a satisfacción de la vivienda, en
el que se especifique que la misma cumple con las condiciones señaladas en la
postulación y en la asignación correspondiente, debidamente suscrito por el
oferente y por el beneficiario del subsidio o por quien hubiere sido autorizado
por este para tales efectos.
En el caso de construcción en sitio propio o mejoramiento:
1. Copia de la escritura de declaración de construcción o mejoramiento,
con la constancia de la inscripción en la Oficina de Registro competente.
2. Copia del documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar
de Vivienda, con autorización de cobro por parte del beneficiario.
3. Certificado de existencia y recibo a satisfacción de la vivienda
construida en sitio propio o del mejoramiento efectuado, en el que se
especifique que la misma cumple con las condiciones señaladas en la postulación
y en la asignación correspondientes, debidamente suscrito por el oferente y por
el beneficiario del subsidio o por quien hubiere sido autorizado por este para tales
efectos.”
[52] “Artículo 311. Al
municipio como entidad fundamental de la división politico-administrativa del
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la
Constitución y las leyes.”
“Artículo 298. Los departamentos tienen autonomía para la
administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del
desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos
establecidos por la Constitución.// Los departamentos ejercen funciones
administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal,
de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los
servicios que determinen la Constitución y las leyes.// La ley reglamentará lo
relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les
otorga.”
“Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio
de ordenanzas: “3. Adoptar de acuerdo con la Ley los planes y programas de
desarrollo económico y social y los de obras públicas, con la determinación de
las inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su
ejecución y asegurar su cumplimiento. (…)Los planes y programas de desarrollo
de obras públicas, serán coordinados e integrados con los planes y programas
municipales, regionales y nacionales”
[53]
Artículo 3 modificado por la Ley 1551 de 2012 “Funciones de los municipios. Corresponde al municipio: 7. Procurar la solución de las necesidades básicas
insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia,
con especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres
cabeza de familia, las personas de la tercera edad, las personas en condición
de discapacidad y los demás sujetos de especial protección constitucional. (…)
14. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios
públicos, programas de desarrollo de Vivienda ejerciendo las funciones de
vigilancia necesarias.”
[54] “Por la
cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y
el acceso a la vivienda [de interés social y prioritario] y se dictan otras
disposiciones”. “Artículo
3°. Coordinación
entre las entidades nacionales y territoriales. La
coordinación entre la Nación y las Entidades Territoriales se referirá, entre
otros, a los siguientes aspectos: // a) La articulación y congruencia de las
políticas y de los programas nacionales de vivienda con los de los
departamentos y municipios;(…)”// “Artículo 4°. Corresponsabilidad
departamental. Los departamentos en atención a la corresponsabilidad que
demanda el adelanto de proyectos y programas de vivienda prioritaria, en
especial en cumplimiento de su competencia de planificar y promover el
desarrollo local, de coordinar y complementar la acción municipal y servir de
intermediarios entre la Nación y los municipios, deberán en el ámbito exclusivo
de sus competencias y según su respectiva jurisdicción:// 1. Adelantar las
funciones de intermediación del departamento en las relaciones entre la Nación
y los municipios.”
[55]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[56]
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[57]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[58]
Esto es, en beneficio de todos los propietarios de la ciudadela San
Antonio que se encontraban en la misma situación pero que, no obstante lo
anterior, no habían interpuesto una acción de tutela. Particularmente, el efecto inter
comunis se adopta con el fin de
proteger los derechos de todos los miembros de un grupo, afectados por la misma
situación de hecho o de derecho, en condiciones de igualdad. Con fundamento en
ello, se ordenó lo siguiente: (i) a Villavivienda, que culminara los
trabajos urbanísticos en dos (2) y cuatro (4) meses, según el estado de avance
de las respectivas obras; (ii) a la Unión Temporal Pro Orinoquía Llanos que
terminara la construcción de todas las viviendas comprendidas en la Etapa II
del proyecto en el término máximo de tres (3) meses contados a partir de la
fecha en que se terminaran las obras de urbanismo; (iii) a Villavivienda, que
entregara las viviendas adjudicadas a la población desplazada beneficiaria en
el término de un (1) mes contado a partir de la culminación de las obras de los
inmuebles; (iv) a Fonvivienda, a que prorrogara de nuevo las Resoluciones en
virtud de las cuales había otorgado los subsidios habitacionales para evitar su
vencimiento, y (v) a Acción Social (hoy UARIV), a que entregara de forma
automática el auxilio de alojamiento a quienes no lo habían recibido el último
año y hasta que se les entregaran sus casas.
[59] M.P.
María Victoria Calle Correa.
[60] El
proyecto Ciudadela San Antonio está ubicado en el municipio de Villavicencio,
mientras que al Urbanización El Recreo está localizada en el municipio de
Granada, Meta.
[61] La señora Carolina Aguirre Rodríguez.
[62] Ver Sentencias T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny
Yepes), T-719 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-456 de 2004 (M.P.
Jaime Araujo Rentería), T-015 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa),
T-515A de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-700 de 2006 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa), T-972 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-1088 de 2007
(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-953 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-167 de
2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-352 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva), T-202 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio) y T-206 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[63] Conforme
a la jurisprudencia de esta Corporación, con el denominado requisito de
inmediatez se hace referencia a la carga que tienen los accionantes de
interponer la tutela dentro de un plazo razonable y proporcionado a partir del
evento generador de la supuesta amenaza o vulneración a sus derechos fundamentales,
so pena de que se determine su improcedencia. Según la jurisprudencia
constitucional, a partir de una interpretación del artículo 86 Superior, la
acción de tutela puede ser presentada “en todo momento”, y está
libre de mandatos que involucren un término de caducidad. De allí que la
ausencia de este plazo implique que el juez no pueda simplemente rechazarla en
la etapa de admisión con fundamento en el paso del tiempo. Sin embargo, la
ausencia de un término de caducidad no significa que la acción no deba
interponerse en una plazo razonable desde la amenaza o vulneración, pues de
acuerdo con la misma disposición constitucional, es un mecanismo para
reclamar “la protección inmediata” de garantías fundamentales.
Precisamente, la finalidad de la tutela como vía judicial de protección
expedita de derechos fundamentales, demanda del juez constitucional la
verificación del tiempo transcurrido entre el hecho generador de la solicitud y
la petición de amparo, pues un lapso irrazonable puede llegar a revelar que la
protección que se reclama no se requiere con prontitud, y por tal virtud,
alterar el carácter preferente y sumario por el que está revestida la acción.
[64]
Recuérdese que, según la respuesta de Villavivienda EICE a la acción de tutela
(supra 1.3.3.2.), esta empresa debió celebrar varios convenios, entre ellos con
el departamento del meta, para lograr terminar las obras urbanísticas de los
lotes donde se construirían las casas del proyecto “Ciudadela San Antonio”, lo
que precisamente da a entender que, en parte, el retraso de la construcción se
debió a los problemas presupuestales y financieros que tuvo Villavivienda EICE
inicialmente para el adelantamiento de la urbanización de los terrenos.
[65]
Ver pie de página 7 de la presente providencia. Recuérdese que, de conformidad
con la información que en sede de revisión aportó Fonvivienda y a partir de lo
que esta Corporación ha conocido en otras oportunidades como en la sentencia
T-088 de 2011 en la que también se analizaron casos en los que estaba
involucrada la unión temporal referenciada, la Unión Temporal Vivienda Pro Orinoquía
estaba conformada por Villavivienda EICE, la Fundación Pro- Orinoquía Llanos y
una empresa constructora.
[66] El
numeral 2º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993, por medio de la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, señala
lo siguiente: “Unión Temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta
presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de
un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de
acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la
unión temporal”. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han
interpretado el artículo 7º de la Ley 80 de 1993 en el sentido de que si bien
es posible exigir el cumplimiento del objeto contractual a cualquiera de las
partes asociadas, las sanciones derivadas de su incumplimiento deben ser
individualizadas según el grado de participación de cada una de ellas en su
ejecución. Ver la Sentencia C-230 de 1995 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) y
los fallos de la Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, proferidos el
trece (13) de diciembre de dos mil uno (2001) con radicado 21305, el trece (13)
de mayo de dos mil cuatro (2004) con radicado 15321 y el treinta (30) de
septiembre de dos mil cuatro (2004) con radicado 26945. De esta manera, las consideraciones de la
Sala sobre la responsabilidad de Villavivienda en la construcción de las
residencias tiene pleno sentido puesto que el objeto de discusión no es la
imposición de una sanción, sino la exigencia del cumplimiento del objeto del
contrato/convenio que suscribieron con las accionantes y/o con las entidades
territoriales.
[67] “Artículo 311. Al
municipio como entidad fundamental de la división politico-administrativa del
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la
Constitución y las leyes.”
“Artículo 298. Los
departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos
seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social
dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución.// Los
departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y
los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución
y las leyes.// La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las
atribuciones que la Constitución les otorga.”
“Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio
de ordenanzas: “3. Adoptar de acuerdo con la Ley los planes y programas de
desarrollo económico y social y los de obras públicas, con la determinación de
las inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su
ejecución y asegurar su cumplimiento. (…)Los planes y programas de desarrollo
de obras públicas, serán coordinados e integrados con los planes y programas
municipales, regionales y nacionales”
[68]
Artículo 3 modificado por la Ley 1551 de 2012 “Funciones de los municipios. Corresponde al municipio: 7. Procurar la solución de las necesidades básicas
insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia,
con especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres
cabeza de familia, las personas de la tercera edad, las personas en condición
de discapacidad y los demás sujetos de especial protección constitucional. (…)
14. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios
públicos, programas de desarrollo de Vivienda ejerciendo las funciones de
vigilancia necesarias.”
[69] “Por la
cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y
el acceso a la vivienda [de interés social y prioritario] y se dictan otras
disposiciones”. “Artículo
3°. Coordinación
entre las entidades nacionales y territoriales. La
coordinación entre la Nación y las Entidades Territoriales se referirá, entre
otros, a los siguientes aspectos: // a) La articulación y congruencia de las
políticas y de los programas nacionales de vivienda con los de los
departamentos y municipios;(…)”// “Artículo 4°. Corresponsabilidad
departamental. Los departamentos en atención a la corresponsabilidad que
demanda el adelanto de proyectos y programas de vivienda prioritaria, en
especial en cumplimiento de su competencia de planificar y promover el
desarrollo local, de coordinar y complementar la acción municipal y servir de
intermediarios entre la Nación y los municipios, deberán en el ámbito exclusivo
de sus competencias y según su respectiva jurisdicción:// 1. Adelantar las
funciones de intermediación del departamento en las relaciones entre la Nación
y los municipios.”
[70]
Por medio del cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Municipio
denominada Villavivienda, se le asignan unas funciones y se dictan otras
disposiciones.
[71] Ley 489
de 1998. “Entidades descentralizadas Artículo 68. Entidades
descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del
Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las
superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica,
las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos
y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto
principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de
servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como
órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas
al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al
cual están adscritas.” (Subrayado añadido)
[72] Villavivienda, particularmente, fue creada mediante el
Decreto 091 de 2001 que expidió el
Alcalde de Villavicencio con el objeto de desarrollar funciones propias de
banco de tierras. Su dirección y administración está a cargo de la Junta Directiva
en donde, como se mencionó, hacen parte varios funcionarios de la
administración local.