DSP - DESPACHO 1723/2022
Tipo de documento: voto
Ementa: Conhece e, no mérito, nega provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas Ventos de Santa Tereza 01 a 14 Energias Renováveis S.A, Sapphirus A008.19 Partipações S.A, Ventos de São Ricardo 01 a 13 Energias Renováveis, Tucano F5 Geração de Energias Ltda e Serra Verde I a V Energética S.A, em face do Despacho SRT/ANEEL 1.411, de 19 de maio de 2022 e o Despacho ANEEL 1.412, de 24 de maio de 2022, que indeferiram os pedidos de alteração dos cronogramas de implantação das Centrais Geradoras Eólicas e das Centrais Geradoras Solares Fotovoltaicas citadas, em razão da inexistência de excludente de responsabilidade a ser reconhecido pelo atraso na implantação das usinas.
Assunto: Juízo de mérito
Situação: NÃO CONSTA REVOGAÇÃO EXPRESSA
Publicação: 2022-07-06
Autor: ANEEL

VOTO

PROCESSOS: 48500.000310/2020-71, 48500.000311/2020-16, 48500.000312/2020-61,
48500.000313/2020-13, 48500.000314/2020-50, 48500.000315/2020-02, 48500.000316/2020-49,
48500.000317/2020-93, 48500.000318/2020-38, 48500.000319/2020-82, 48500.000320/2020-15,
48500.000321/2020-51, 48500.000322/2020-04, 48500.000323/2020-41, 48500.000886/2021-10,
48500.000887/2021-64, 48500.001318/2020-55, 48500.001319/2020-08, 48500.001320/2020-24,
48500.001321/2020-79, 48500.001322/2020-13, 48500.001323/2020-68, 48500.002274/2020-81,
48500.002275/2020-25, 48500.002276/2020-70, 48500.002277/2020-14, 48500.002278/2020-69,
48500.002279/2020-11, 48500.002280/2020-38, 48500.002281/2020-82, 48500.002282/2020-27,
48500.002283/2020-71, 48500.002284/2020-16, 48500.002285/2020-61, 48500.002286/2020-13,
48500.002436/2013-51, 48500.002576/2018-34, 48500.003938/2016-42, 48500.004000/2013-05,
48500.004005/2013-20, 48500.002644/2013-51, 48500.002885/2013-08, 48500.002886/2013-44,
48500.002887/2013-99 e 48500.002888/2013-33.
INTERESSADOS: Ventos de Santa Tereza 01 a 14 Energias Renováveis S.A., Sapphirus A008.19 Partipações
S.A., Ventos de São Ricardo 01 a 13 Energias Renováveis, Tucano F5 Geração de Energias Ltda e Serra
Verde I a V Energética S.A.
RELATOR: Diretor Efrain Pereira da Cruz.
RESPONSÁVEIS: Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração (SCG) e Superintendência
de Fiscalização dos Serviços de Geração (SFG).
ASSUNTO: Pedido de Reconsideração interposto pelas empresas Ventos de Santa Tereza 01 a 14 Energias
Renováveis S.A., Sapphirus A008.19 Partipações S.A., Ventos de São Ricardo 01 a 13 Energias Renováveis,
Tucano F5 Geração de Energias Ltda e Serra Verde I a V Energética S.A., em face dos Despachos nº
1.411/2021 nº 1.412/2022, que indeferiram os pedidos de alteração dos cronogramas de implantação das
Centrais Geradoras Eólicas (EOLs) e Centrais Geradoras Fotovoltaicas (UFV) Sky Arinos I a VIII.
I – RELATÓRIO
1. As Resoluções Autorizativas listadas no Quadro 1 autorizaram a implantação e a exploração
das Centrais Geradoras Eólicas (EOL) e Centrais Geradoras Fotovoltaicas (UFV) pelo prazo de 35 anos.

Processo de Ato de Potênci
Usina Titular Localização CEG
Outorga Outorga a (MW)
Bodó/RN,

EOL REA nº Serra Verde Cerro
48500.002887/2013 EOL.CV.RN.032539-

Cajuín 8.892, de I Energética 57.000 Corá/RN,
-99 2.01

a C7 2/6/2020 S.A. Santana do
Matos/RN
Bodó/RN,

EOL REA nº Serra Verde Cerro
48500.002888/2013 EOL.CV.RN.032540-

Cajuín 8.893, de II Energética 57.000 Corá/RN,
-33 6.01

a C6 2/6/2020 S.A. Santana do
Matos/RN
Bodó/RN,
Serra Verde

| EOL | REA nº | Cerro |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 48500.002644/2013 | III | EOL.CV.RN.032541- |  |
| Cajuín | 8.892, de | 57.000 | Corá/RN, |
| -51 | Energética | 4.01 |  |
| a C5 | 2/6/2020 | Santana do |  |

S.A.
Matos/RN
Bodó/RN,
Serra Verde

EOL REA nº Cerro
48500.002886/2013 IV EOL.CV.RN.032542-

Cajuín 8.892, de 57.000 Corá/RN,
-44 Energética 2.01
a C4 2/6/2020 Santana do
S.A.
Matos/RN

EOL REA nº Serra Verde
48500.002885/2013 Santana do EOL.CV.RN.032543Cajuín 8.892, de V Energética 16.100

-08 Matos/RN 0.01
a C3 2/6/2020 S.A.
UFV Sapphirus
REA nº

48500.001323/2020 Sky A008.19 UFV.RS.MG.047364
10.065, de 50.000 Arinos/MG

-68 Arinos Participaçõe -2.01
8/6/2021
I s S.A.
UFV Sapphirus
REA nº

48500.001322/2020 Sky A008.19 UFV.RS.MG.047365
10.067, de 50.000 Arinos/MG

-13 Arinos Participaçõe -0.01
8/6/2021
II s S.A.
UFV Sapphirus
REA nº

48500.001321/2020 Sky A008.19 UFV.RS.MG.047366
10.068, de 50.000 Arinos/MG

-79 Arinos Participaçõe -9.01
8/6/2021
III s S.A.
UFV Sapphirus
REA nº

48500.001320/2020 Sky A008.19 UFV.RS.MG.047367
10.069, de 50.000 Arinos/MG

-24 Arinos Participaçõe -7.01
8/6/2021
IV s S.A.

Processo de Ato de Potênci
Usina Titular Localização CEG
Outorga Outorga a (MW)
UFV Sapphirus
REA nº

48500.001319/2020 Sky A008.19 UFV.RS.MG.047368
10.070, de 50.000 Arinos/MG

-08 Arinos Participaçõe -5.01
8/6/2021
V s S.A.
UFV Sapphirus
REA nº

48500.001318/2020 Sky A008.19 UFV.RS.MG.047369
10.071, de 50.000 Arinos/MG

-55 Arinos Participaçõe -3.01
8/6/2021
VI s S.A.
UFV Sapphirus
REA nº

48500.000886/2021 Sky A008.19 UFV.RS.MG.047370
10.072, de 50.000 Arinos/MG

-10 Arinos Participaçõe -7.01
8/6/2021
VII s S.A.
UFV Sapphirus
REA nº

48500.000887/2021 Sky A008.19 UFV.RS.MG.047371
10.073, de 28.125 Arinos/MG

-64 Arinos Participaçõe -5.01
8/6/2021
VIII s S.A.
REA nº Tucano F5
EOL

48500.002436/2013 8.820, de Geração de EOL.CV.BA.032570Tucano 22.800 Tucano/BA

-51 19/05/202 Energias 8.01
V
0 Ltda.
REA nº Tucano F5
EOL

48500.004005/2013 8.824, de Geração de EOL.CV.BA.032583Tucano 45.600 Tucano/BA

-20 19/05/202 Energias 0.01
IX
0 Ltda.
REA nº Tucano F5
EOL

48500.004000/2013 8.826, de Geração de EOL.CV.BA.036988Tucano 34.200 Tucano/BA

-05 19/05/202 Energias 8.01
XI
0 Ltda.
REA nº Tucano F5
EOL

48500.003938/2016 8.827, de Geração de EOL.CV.BA.036994Tucano 39.900 Tucano/BA

-42 19/05/202 Energias 2.01
XIII
0 Ltda.
REA nº Tucano F5
EOL

48500.002576/2018 8.829, de Geração de Biritinga/B EOL.CV.BA.040696Tucano 17.100

-34 19/05/202 Energias A 1.01
XVII
0 Ltda.
Ventos Ventos de
REA nº
de Santa Tereza

48500.000323/2020 9.262, de Pedro EOL.CV.RN.047235Santa 01 Energias 44.800
-41 06/10/202 Avelino/RN 2.01
Tereza Renováveis
0
01 S.A.

Processo de Ato de Potênci
Usina Titular Localização CEG
Outorga Outorga a (MW)
Ventos Ventos de
REA nº
de Santa Tereza

48500.000322/2020 9.263, de Pedro EOL.CV.RN.047236Santa 02 Energias 44.800
-04 06/10/202 Avelino/RN 0.01
Tereza Renováveis
0
02 S.A.
Ventos Ventos de
REA nº
de Santa Tereza

48500.000321/2020 9.264, de Pedro EOL.CV.RN.047237Santa 03 Energias 44.800
-51 06/10/202 Avelino/RN 9.01
Tereza Renováveis
0
03 S.A.
Ventos Ventos de
REA nº
de Santa Tereza

48500.000320/2020 9.265, de Pedro EOL.CV.RN.047238Santa 04 Energias 44.800
-15 06/10/202 Avelino/RN 7.01
Tereza Renováveis
0
04 S.A.
Ventos Ventos de
REA nº
de Santa Tereza Angicos/RN

| 48500.000319/2020 | 9.266, de | EOL.CV.RN.047239- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Santa | 05 Energias | 44.800 | e Pedro |
| -82 | 06/10/202 | 5.01 |  |
| Tereza | Renováveis | Avelino/RN |  |

0
05 S.A.
Ventos Ventos de
REA nº
de Santa Tereza Angicos/RN

| 48500.000318/2020 | 9.267, de | EOL.CV.RN.047240- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Santa | 06 Energias | 44.800 | e Pedro |
| -38 | 06/10/202 | 9.01 |  |
| Tereza | Renováveis | Avelino/RN |  |

0
06 S.A.
Ventos Ventos de
REA nº
de Santa Tereza

48500.000317/2020 9.268, de EOL.CV.RN.047241Santa 07 Energias 44.800 Angicos/RN
-93 06/10/202 7.01
Tereza Renováveis
0
07 S.A.
Ventos Ventos de
REA nº
de Santa Tereza

48500.000316/2020 9.269, de Angicos/RN EOL.CV.RN.047242Santa 08 Energias 39.200
-49 06/10/202 e Lajes/RN 5.01
Tereza Renováveis
0
08 S.A.
Ventos Ventos de
REA nº
de Santa Tereza

48500.000315/2020 9.270, de Angicos/RN EOL.CV.RN.047243Santa 09 Energias 39.200
-02 06/10/202 e Lajes/RN 3.01
Tereza Renováveis
0
09 S.A.

| Processo de | Ato de | Potênci |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Usina | Titular | Localização | CEG |
| Outorga | Outorga | a (MW) |  |
| Ventos | Ventos de | Angicos/RN |  |

REA nº
de Santa Tereza , Lajes/RN e

| 48500.000314/2020 | 9.271, de | EOL.CV.RN.047244- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Santa | 10 Energias | 39.200 | Fernando |
| -50 | 06/10/202 | 1.01 |  |
| Tereza | Renováveis | Pedroza/R |  |

0
10 S.A. N

Ventos Ventos de Angicos/RN
REA nº
de Santa Tereza , Lajes/RN e

| 48500.000313/2020 | 9.272, de | EOL.CV.RN.047245- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Santa | 11 Energias | 39.200 | Fernando |
| -13 | 06/10/202 | 0.01 |  |
| Tereza | Renováveis | Pedroza/R |  |

0
11 S.A. N
Ventos Ventos de
REA nº
de Santa Tereza Fernando

48500.000312/2020 9.273, de EOL.CV.RN.047246Santa 12 Energias 39.200 Pedroza/R
-61 06/10/202 8.01
Tereza Renováveis N
0
12 S.A.
Ventos Ventos de
REA nº
de Santa Tereza Fernando

48500.000311/2020 9.274, de EOL.CV.RN.047247Santa 13 Energias 39.200 Pedroza/R
-16 06/10/202 6.01
Tereza Renováveis N
0
13 S.A.
Ventos Ventos de
REA nº
de Santa Tereza Fernando

48500.000310/2020 9.275, de EOL.CV.RN.047198Santa 14 Energias 39.200 Pedroza/R
-71 06/10/202 4.01
Tereza Renováveis N
0
14 S.A.
Ventos de
Ventos REA nº
São Ricardo

48500.002286/2020 de São 9.474, de EOL.CV.RN.04917001 Energias 43.400 Lajes/RN
-13 Ricard 24/11/202 5.01
Renováveis
o 01 0
S.A.
Ventos de
Ventos REA nº
São Ricardo

48500.002285/2020 de São 9.475, de EOL.CV.RN.04917102 Energias 43.400 Lajes/RN
-61 Ricard 24/11/202 3.01
Renováveis
o 02 0
S.A.
Ventos de
Ventos REA nº
São Ricardo

48500.002284/2020 de São 9.476, de EOL.CV.RN.04917203 Energias 49.600 Lajes/RN
-16 Ricard 24/11/202 1.01
Renováveis
o 03 0
S.A.

Processo de Ato de Potênci
Usina Titular Localização CEG
Outorga Outorga a (MW)
Ventos de
Ventos REA nº
São Ricardo

48500.002283/2020 de São 9.477, de EOL.CV.RN.04917304 Energias 49.600 Lajes/RN
-71 Ricard 24/11/202 0.01
Renováveis
o 04 0
S.A.
Ventos de
Ventos REA nº
São Ricardo

48500.002282/2020 de São 9.478, de EOL.CV.RN.04917405 Energias 49.600 Lajes/RN
-27 Ricard 24/11/202 8.01
Renováveis
o 05 0
S.A.
Ventos de
Ventos REA nº
São Ricardo

48500.002281/2020 de São 9.479, de EOL.CV.RN.04917506 Energias 49.600 Lajes/RN
-82 Ricard 24/11/202 6.01
Renováveis
o 06 0
S.A.
Ventos de
Ventos REA nº
São Ricardo

48500.002280/2020 de São 9.480, de EOL.CV.RN.04917607 Energias 49.600 Lajes/RN
-38 Ricard 24/11/202 4.01
Renováveis
o 07 0
S.A.
Ventos de
Ventos REA nº
São Ricardo

48500.002279/2020 de São 9.481, de EOL.CV.RN.04917708 Energias 49.600 Lajes/RN
-11 Ricard 24/11/202 2.01
Renováveis
o 08 0
S.A.
Ventos de
Ventos REA nº
São Ricardo

48500.002278/2020 de São 9.482, de EOL.CV.RN.04917809 Energias 49.600 Lajes/RN
-69 Ricard 24/11/202 0.01
Renováveis
o 09 0
S.A.
Ventos de
Ventos REA nº
São Ricardo

48500.002277/2020 de São 9.483, de EOL.CV.RN.04917910 Energias 49.600 Lajes/RN
-14 Ricard 24/11/202 9.01
Renováveis
o 10 0
S.A.
Ventos de
Ventos REA nº
São Ricardo

48500.002276/2020 de São 9.484, de EOL.CV.RN.04918011 Energias 49.600 Lajes/RN
-70 Ricard 24/11/202 2.01
Renováveis
o 11 0
S.A.

Processo de Ato de Potênci
Usina Titular Localização CEG
Outorga Outorga a (MW)
Ventos de
Ventos REA nº
São Ricardo

48500.002275/2020 de São 9.485, de EOL.CV.RN.04918112 Energias 49.600 Lajes/RN
-25 Ricard 24/11/202 0.01
Renováveis
o 12 0
S.A.
Ventos de
Ventos REA nº
São Ricardo

48500.002274/2020 de São 9.486, de EOL.CV.RN.04918213 Energias 49.600 Lajes/RN
-81 Ricard 24/11/202 9.01
Renováveis
o 13 0
S.A.
Quadro 1 - Informações referentes às Centrais Geradoras.
2. Em 11 de agosto de 2021, a titular das EOL´s Tucano V, IX, XI, XIII e XVII solicitou a alteração
de cronograma dos empreendimentos. Já em 29 de agosto de 2021, as titulares das EOL´s Ventos de Santa
Tereza 1 a 14 e Ventos de São Ricardo 1 a 13, solicitaram a alteração de cronograma de seus
empreendimentos.
3. Em 1º de outubro de 2021, com complementação em 25 de fevereiro de 2022, as empresas
Serra Verde I Energética S.A., Serra Verde II Energética S.A., Serra Verde III Energética S.A., Serra Verde IV
Energética S.A., Serra Verde V Energética S.A. solicitaram alteração do cronograma de implantação das
EOL´s Cajuína C3, C4, C5, C6 e C7, a qual compõem o denominado "Complexo Eólico Serra Verde".
4. Da mesma forma, em 4 de fevereiro de 2022, a titular das UFV´s Sky Arinos I a VIII, solicitou
a alteração de cronograma dos empreendimentos.
5. Em 31 de março de 2022, foram proferidas decisões judiciais relacionadas, entre outros, ao
Pedido de Reconsideração ora em análise, no âmbito do processo judicial 1018399-11.2022.4.01.3400,
em que foram estabelecidos prazos para a instrução da ANEEL: (i) até 30 de abril de 2022 para análise dos
pedidos de alteração de cronograma pelas áreas técnicas; (ii) até 24 de maio de 2022 para a decisão dos
requerimentos pela Diretoria Colegiada; e (iii) até 21 de junho de 2022 para decisão dos pedidos de
reconsideração, se houver.

6. Em 4 e 18 de abril de 2022, a SCG e a SFG apresentaram nas Notas Técnicas nº 319 e nº
299, a análise do pleito e recomendaram o indeferimento dos pedidos de alteração de cronograma das
Centrais Geradoras Eólicas e Fotovoltaicas em tela.
7. Mediante os Despachos nºs 1.411/2021 e 1.412/2022, ambos de 24 de maio de 2022, a
Diretoria Colegiada da ANEEL decidiu por indeferir os pedidos de alteração dos cronogramas de
implantação das EOL´s Ventos de Santa Tereza 1 a 14, Ventos de São Ricardo 1 a 13, Tucano V, IX, XI, XIII
e XVII, Cajuína C3 a C7, bem como das UFV´s Sky Arinos I a VIII.
8. Em 9 de junho de 2022, as Interessadas apresentaram Pedido de Reconsideração1 em face
dos Despachos nºs 1.411/2021 e 1.412/2022.
9. Somente na Sessão de Sorteio Público Ordinário nº 23/2022, realizada em 20 de junho de
2022, os processos foram distribuídos a minha relatoria. Ressalta-se que o referido sorteio ocorreu um
dia antes do prazo máximo estabelecido pela justiça para ANEEL deliberar, 21 de junho de 2022, tempo
disponível considerado inviável para instrução de deliberação dos processos.
10. É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
11. Trata-se da análise do Pedido de Reconsideração interposto pelas empresas Ventos de
Santa Tereza 01 a 14 Energias Renováveis S.A., Sapphirus A008.19 Partipações S.A., Ventos de São Ricardo
01 a 13 Energias Renováveis, Tucano F5 Geração de Energias Ltda e Serra Verde I a V Energética S.A., em
face dos Despachos nº 1.411/2021 nº 1.412/2022, que indeferiram os pedidos de alteração dos
cronogramas de implantação das Centrais Geradoras Eólicas (EOLs) e Centrais Geradoras Fotovoltaicas
(UFVs) Sky Arinos I a VIII, em razão da inexistência de período de excludente de responsabilidade a ser
reconhecido pelo atraso na implantação das usinas.
II.1 – Da Tempestividade
1 Documento Sicnet nº 48513.015753/2022-00.

12. Em conformidade com o artigo 59 da Lei nº 9.7842, de 29 de janeiro de 1999, e nos termos
0013,
do artigo 48 da Norma de Organização ANEEL nº o prazo para a interposição de recursos é de 10
(dez) dias, contados a partir da cientificação oficial.
13. Os Despachos nºs 1.411/2021 e 1.412/2022, de 2022, foram publicados no Diário Oficial no
dia 30 de maio de 2022 (segunda-feira). O prazo recursal teve início em 31 de maio de 2022 (terça-feira)
e término em 9 de junho de 2022(quinta-feira), data em que a recorrente protocolou sua petição recursal.
Logo, o recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
II.2 – Do mérito
14. O pedido de reconsideração apresentado pelas Requerentes se baseia em quatro
argumentos: (i) não há disposição legal ou regulatória que exija avaliação de excludente para alteração
de cronograma de usinas do ACL; (ii) que a ANEEL alterou o entendimento sem prévia mudança
regulatória; (iii) que a postergação do CUST não imputa prejuízo à terceiros; e (iv) sobre os impactos e
efeitos da pandemia do Covid-19.
15. Primeiramente, considerando que não foi identificado nenhum fato novo no pedido e que
todos os pontos já foram exaustivamente analisados pelas áreas técnicas, entendo não ser necessário
replicar toda avaliação feita, cabendo apenas destacar resumidamente alguns pontos.
16. Sobre as alegações (i) e (ii), de que não há disposição legal ou regulatória que exija avaliação
de excludente para alteração de cronograma de usinas do ACL, e que a ANEEL alterou o entendimento
sem prévia mudança regulatória, entendo que o pedido de alteração de cronograma não é um direito
assegurado ao autorizado, muito pelo contrário, a Administração Pública deve sempre avaliar a
conveniência e a oportunidade em sua decisão.
17. Para o caso em tela, conforme avaliado na seção III.1 da Nota Técnica nº 287/2022SCG/SFG/ANEEL4, de 11 de abril de 2022, verificou-se aumento significativo das outorgas emitidas para
comercialização de energia no ACL e, como consequência, acirrou-se a disputa por margem de
escoamento nos pontos de acesso do sistema elétrico brasileiro.
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm
3 Resolução Normativa nº 273, de 10 de julho de 2007.
4 Documento SIC nº 48524.004949/2022-00.

18. Diante desse novo cenário regulatório, a ANEEL entendeu como necessário alterar o
entendimento anteriormente praticado, passando agora a exigir ocorrência de eventos excludentes de
responsabilidade para alterar o cronograma de implantação de empreendimentos do ACL, uma vez que
projetos ainda não viabilizados podem ocupar a margem de escoamento de trecho sob alta demanda e,
com isso, inviabilizar a participação de novos entrantes, criando barreiras e/ou mesmo a comercialização
de outorgas associadas a direitos de escoamento de transmissão.
19. Portanto, diferente do alegado pela Requerentes, entendo que não houve criação de novas
condicionantes regulatórias, mas sim a falta de "conveniência" ou "oportunidade" em se postergar, sem
justificativa plausível, o cronograma de implantação das usinas, pactuados por conta e risco exclusivo das
Autorizadas, que podem, de certa forma, impactar na exposição desse agente a processos fiscalizatórios
e a contratos firmados com terceiros, incluindo contratos de uso da rede e de conexão, alterando inclusive
a alocação dos riscos assumidos pelo agente.
20. Sobre a alegação do item (iii), de que a alteração do CUST não imputa prejuízo à terceiros,
discordo do ponto de vista das Requerentes. Ainda que o CUST não esteja em execução, deve-se atentar
para o fato de que os respectivos encargos que seriam pagos pelo acessante a partir do início da vigência
do CUST passarão a ser redistribuídos e arcados pelos demais usuários do SIN, ainda que a rede estivesse
configurada, na data original de início de execução para receber a energia desses empreendimentos.
Portanto, considero ser possível impacto em terceiros que não possuem qualquer relacionamento com
os atrasos dos cronogramas de implantação das usinas em questão.
21. Ademais, deferir o pleito de alteração de cronograma sem justificativa plausível, além de ir
contra o conceito de compromisso com a outorga, poderia mascarar eventuais dificuldades de viabilização
dos projetos, prejudicando o acompanhamento da expansão futura do parque gerador, e inibir a entrada
de novos acessantes que, eventualmente, possam necessitar da margem de escoamento reservada para
as Requerentes. Essa situação é indesejada a meu ver, já que pode ter rebatimentos, inclusive, na
operação e no planejamento setorial.
22. Sobre a alegação do item (iv), referente aos efeitos e impactos da COVID-19,
principalmente no que tange a contratação e custos de equipamentos, serviços e logística, considero que
esse ponto já foi extensamente avaliado em diversas notas técnicas e processos da ANEEL e, em todos os

casos, foram considerados como álea ordinária do risco do empreendedor, não podendo ser considerados
como fatos excludentes de responsabilidade.
23. Quanto a alegação de alteração na legislação ambiental do estado de Minas Gerais, por
meio da Resolução Conjunta SEMAD/IEF n° 3.1021, a qual determinou nova exigência de estudos
ambientais para processos de supressão de vegetação, informo que tal alegação já foi avaliada pela Nota
Técnica 319/2022–SCG/SFG/ANEEL, a qual considerou a mudança da legislação ambiental como
gerenciável pelo empreendedor, o início das obras outorgado estava previsto para mais de 1 ano após tal
modificação, então não há o que se falar em imprevisibilidade neste caso.
24. Tendo em vista a análise realizada, proponho indeferir o Pedido de Reconsideração
apresentado pelas Interessadas, mantendo-se as decisões dos Despachos nº 1.411/2021 e nº 1.412/2022.
Destaco, por fim, que esse encaminhamento está em consonância com o entendimento dessa Diretoria
Colegiada em pleitos recentes em virtude da inexistência de excludente de responsabilidade.
III – DIREITO
25. O encaminhamento proposto está fundamentado nos seguintes dispositivos legais e
normativos: (i) Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995; (ii) Decreto nº 2.003, de 10 de setembro de 1996; (iii)
Lei nº 13.360, de 17 de novembro de 2016; (iv) Resolução Normativa nº 876, de 10 de março de 2020; e
(v) Processos judiciais 1018468-43.2022.4.01.3400 e 1018399-11.2022.4.01.3400.
IV – DISPOSITIVO
26. A partir de tais argumentos e do que consta nos Processos listados no ANEXO, voto por
conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas Ventos
de Santa Tereza 01 a 14 Energias Renováveis S.A., Sapphirus A008.19 Partipações S.A., Ventos de São
Ricardo 01 a 13 Energias Renováveis, Tucano F5 Geração de Energias Ltda e Serra Verde I a V Energética
S.A., em face dos Despachos nº 1.411/2021 nº 1.412/2022, que indeferiram os pedidos de alteração dos
cronogramas de implantação das Centrais Geradoras Eólicas (EOLs) e Centrais Geradoras Fotovoltaicas

(UFV) Sky Arinos I a VIII, em razão da inexistência de excludente de responsabilidade a ser reconhecido
pelo atraso na implantação das usinas.
Brasília, 28 de junho de 2022.
(assinado digitalmente)
EFRAIN PEREIRA DA CRUZ
Diretor
ANEXO
Resolução Central
Razão

Processos CNPJ Autorizativ gerador CEG*
a (nº) a Eólica
Tucano F5

Geração REA nº EOL
48500.002436/2013 35.805.346/0001 EOL.CV.BA.032570de 8.820, de Tucano
-51 -41 8.01
Energias 19/05/2020 V
Ltda.
Tucano F5

Geração REA nº EOL
48500.004005/2013 35.805.346/0001 EOL.CV.BA.032583de 8.824, de Tucano
-20 -41 0.01
Energias 19/05/2020 IX
Ltda.
Tucano F5

Geração REA nº EOL
48500.004000/2013 35.805.346/0001 EOL.CV.BA.036988de 8.826, de Tucano
-05 -41 8.01
Energias 19/05/2020 XI
Ltda.
Tucano F5

Geração REA nº EOL
48500.003938/2016 35.805.346/0001 EOL.CV.BA.036994de 8.827, de Tucano
-42 -41 2.01

Energias 19/05/2020 XIII
Ltda.

Tucano F5 REA nº EOL
48500.002576/2018 35.805.346/0001 EOL.CV.BA.040696Geração 8.829, de Tucano
-34 -41 1.01
de 19/05/2020 XVII

Resolução Central
Razão

Processos CNPJ Autorizativ gerador CEG*
a (nº) a Eólica
Energias
Ltda.
Ventos de
Santa Ventos
REA nº

48500.000323/2020 Tereza 01 36.952.007/0001 de Santa EOL.CV.RN.047235
9.262, de

-41 Energias -50 Tereza -2.01
06/10/2020
Renovávei 01
s S.A.
Ventos de
Santa Ventos
REA nº

48500.000322/2020 Tereza 02 36.952.033/0001 de Santa EOL.CV.RN.047236
9.263, de

-04 Energias -89 Tereza -0.01
06/10/2020
Renovávei 02
s S.A.
Ventos de
Santa Ventos
REA nº

48500.000321/2020 Tereza 03 36.951.946/0001 de Santa EOL.CV.RN.047237
9.264, de

-51 Energias -80 Tereza -9.01
06/10/2020
Renovávei 03
s S.A.
Ventos de
Santa Ventos
REA nº

48500.000320/2020 Tereza 04 37.002.801/0001 de Santa EOL.CV.RN.047238
9.265, de

-15 Energias -04 Tereza -7.01
06/10/2020
Renovávei 04
s S.A.
Ventos de
Santa Ventos
REA nº

48500.000319/2020 Tereza 05 36.951.974/0001 de Santa EOL.CV.RN.047239
9.266, de

-82 Energias -06 Tereza -5.01
06/10/2020
Renovávei 05
s S.A.
Ventos de
Santa Ventos
REA nº

48500.000318/2020 Tereza 06 36.951.989/0001 de Santa EOL.CV.RN.047240
9.267, de

-38 Energias -66 Tereza -9.01
06/10/2020
Renovávei 06
s S.A.
Ventos de Ventos
REA nº

48500.000317/2020 Santa 37.020.274/0001 de Santa EOL.CV.RN.047241
9.268, de

-93 Tereza 07 -52 Tereza -7.01
06/10/2020
Energias 07

Resolução Central
Razão

Processos CNPJ Autorizativ gerador CEG*
a (nº) a Eólica
Renovávei
s S.A.
Ventos de
Santa Ventos
REA nº

48500.000316/2020 Tereza 08 36.957.817/0001 de Santa EOL.CV.RN.047242
9.269, de

-49 Energias -08 Tereza -5.01
06/10/2020
Renovávei 08
s S.A.
Ventos de
Santa Ventos
REA nº

48500.000315/2020 Tereza 09 36.952.001/0001 de Santa EOL.CV.RN.047243
9.270, de

-02 Energias -83 Tereza -3.01
06/10/2020
Renovávei 09
s S.A.
Ventos de
Santa Ventos
REA nº

48500.000314/2020 Tereza 10 13.346.148/0001 de Santa EOL.CV.RN.047244
9.271, de

-50 Energias -24 Tereza -1.01
06/10/2020
Renovávei 10
s S.A.
Ventos de
Santa Ventos
REA nº

48500.000313/2020 Tereza 11 36.957.786/0001 de Santa EOL.CV.RN.047245
9.272, de

-13 Energias -87 Tereza -0.01
06/10/2020
Renovávei 11
s S.A.
Ventos de
Santa Ventos
REA nº

48500.000312/2020 Tereza 12 37.020.270/0001 de Santa EOL.CV.RN.047246
9.273, de

-61 Energias -74 Tereza -8.01
06/10/2020
Renovávei 12
s S.A.
Ventos de
Santa Ventos
REA nº

48500.000311/2020 Tereza 13 36.957.780/0001 de Santa EOL.CV.RN.047247
9.274, de

-16 Energias -00 Tereza -6.01
06/10/2020
Renovávei 13
s S.A.
Ventos de Ventos
REA nº

48500.000310/2020 Santa 36.957.804/0001 de Santa EOL.CV.RN.047198
9.275, de

-71 Tereza 14 -20 Tereza -4.01
06/10/2020
Energias 14

Resolução Central
Razão

Processos CNPJ Autorizativ gerador CEG*
a (nº) a Eólica
Renovávei
s S.A.
Ventos de
São Ventos
REA nº

48500.002286/2020 Ricardo 01 37.053.489/0001 de São EOL.CV.RN.049170
9.474, de

-13 Energias -70 Ricardo -5.01
24/11/2020
Renovávei 01
s S.A.
Ventos de
São Ventos
REA nº

48500.002285/2020 Ricardo 02 7.002.800/0001- de São EOL.CV.RN.049171
9.475, de

-61 Energias 51 Ricardo -3.01
24/11/2020
Renovávei 02
s S.A.
Ventos de
São Ventos
REA nº

48500.002284/2020 Ricardo 03 36.957.823/0001 de São EOL.CV.RN.049172
9.476, de

-16 Energias -57 Ricardo -1.01
24/11/2020
Renovávei 03
s S.A.
Ventos de
São Ventos
REA nº

48500.002283/2020 Ricardo 04 37.002.822/0001 de São EOL.CV.RN.049173
9.477, de

-71 Energias -11 Ricardo -0.01
24/11/2020
Renovávei 04
s S.A.
Ventos de
São Ventos
REA nº

48500.002282/2020 Ricardo 05 37.002.817/0001 de São EOL.CV.RN.049174
9.478, de

-27 Energias -09 Ricardo -8.01
24/11/2020
Renovávei 05
s S.A.
Ventos de
São Ventos
REA nº

48500.002281/2020 Ricardo 06 37.002.814/0001 de São EOL.CV.RN.049175
9.479, de

-82 Energias -75 Ricardo -6.01
24/11/2020
Renovávei 06
s S.A.
Ventos de Ventos
REA nº

48500.002280/2020 São 37.002.811/0001 de São EOL.CV.RN.049176
9.480, de

-38 Ricardo 07 -31 Ricardo -4.01
24/11/2020
Energias 07

Resolução Central
Razão

Processos CNPJ Autorizativ gerador CEG*
a (nº) a Eólica
Renovávei
s S.A.
Ventos de
São Ventos
REA nº

48500.002279/2020 Ricardo 08 37.002.806/0001 de São EOL.CV.RN.049177
9.481, de

-11 Energias -29 Ricardo -2.01
24/11/2020
Renovávei 08
s S.A.
Ventos de
São Ventos
REA nº

48500.002278/2020 Ricardo 09 37.002.802/0001 de São EOL.CV.RN.049178
9.482, de

-69 Energias -40 Ricardo -0.01
24/11/2020
Renovávei 09
s S.A.
Ventos de
São Ventos
REA nº

48500.002277/2020 Ricardo 10 36.957.856/0001 de São EOL.CV.RN.049179
9.483, de

-14 Energias -05 Ricardo -9.01
24/11/2020
Renovávei 10
s S.A.
Ventos de
São Ventos
REA nº

48500.002276/2020 Ricardo 11 36.957.862/0001 de São EOL.CV.RN.049180
9.484, de

-70 Energias -54 Ricardo -2.01
24/11/2020
Renovávei 11
s S.A.
Ventos de
São Ventos
REA nº

48500.002275/2020 Ricardo 12 36.957.845/0001 de São EOL.CV.RN.049181
9.485, de

-25 Energias -17 Ricardo -0.01
24/11/2020
Renovávei 12
s S.A.
Ventos de
São Ventos
REA nº

48500.002274/2020 Ricardo 13 36.957.839/0001 de São EOL.CV.RN.049182
9.486, de

-81 Energias -60 Ricardo -9.01
24/11/2020
Renovávei 13
s S.A.

Central
Resolução
Razão geradora

Processos CNPJ Autorizativ CEG*
Social fotovoltaic
a (nº)
a
REA nº
Serra Verde

48500.002887/201 19.969.679/000 8.892, de EOL EOL.CV.RN.032539
I Energética

3-99 1-50 02/06/202 Cajuína C7 -2.01
S.A.
0
REA nº
Serra Verde

48500.002888/201 20.081.302/000 8.893, de EOL EOL.CV.RN.032540
II Energética

3-33 1-49 02/06/202 Cajuína C6 -6.01
S.A.
0
Serra Verde REA nº

48500.002644/201 III 19.968.781/000 8.892, de EOL EOL.CV.RN.032541
3-51 Energética 1-30 02/06/202 Cajuína C5 -4.01
S.A. 0
Serra Verde REA nº

48500.002886/201 IV 19.821.657/000 8.892, de EOL EOL.CV.RN.032542
3-44 Energética 1-48 02/06/202 Cajuína C4 -2.01
S.A. 0
Serra Verde REA nº

48500.002885/201 V 19.917.149/000 8.892, de EOL EOL.CV.RN.032543
3-08 Energética 1-68 02/06/202 Cajuína C3 -0.01
S.A. 0
Sapphirus REA nº

48500.001323/202 A008.19 35.714.180/000 10.065, de UFV Sky UFV.RS.MG.04736
0-68 Participaçõe 1-58 08/06/202 Arinos I 4-2.01
s S.A. 1
Sapphirus REA nº

48500.001322/202 A008.19 35.714.180/000 10.067, de UFV Sky UFV.RS.MG.04736
0-13 Participaçõe 1-58 08/06/202 Arinos II 5-0.01
s S.A. 1
Sapphirus REA nº

48500.001321/202 A008.19 35.714.180/000 10.068, de UFV Sky UFV.RS.MG.04736
0-79 Participaçõe 1-58 08/06/202 Arinos III 6-9.01
s S.A. 1
Sapphirus REA nº

48500.001320/202 A008.19 35.714.180/000 10.069, de UFV Sky UFV.RS.MG.04736
0-24 Participaçõe 1-58 08/06/202 Arinos IV 7-7.01
s S.A. 1
Sapphirus REA nº

48500.001319/202 A008.19 35.714.180/000 10.070, de UFV Sky UFV.RS.MG.04736
0-08 Participaçõe 1-58 08/06/202 Arinos V 8-5.01
s S.A. 1

48500.001318/202 Sapphirus 35.714.180/000 REA nº UFV Sky UFV.RS.MG.04736
0-55 A008.19 1-58 10.071, de Arinos VI 9-3.01

Central
Resolução
Razão geradora

Processos CNPJ Autorizativ CEG*
Social fotovoltaic
a (nº)
a
Participaçõe 08/06/202
s S.A. 1
Sapphirus REA nº

48500.000886/202 A008.19 35.714.180/000 10.072, de UFV Sky UFV.RS.MG.04737
1-10 Participaçõe 1-58 08/06/202 Arinos VII 0-7.01
s S.A. 1
Sapphirus REA nº

48500.000887/202 A008.19 35.714.180/000 10.073, de UFV Sky UFV.RS.MG.04737
1-64 Participaçõe 1-58 08/06/202 Arinos VIII 1-5.01
s S.A. 1