Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
III Wydział Cywilny
Sygnatura akt: III C 179/19
Data wyroku: 2021-10-05 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: Sędzia Justyna Pikulik

Sygn. akt III C 179/19

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 5 października 2021 r.
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie III Wydział Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Justyna Pikulik

Protokolant:

sekretarz sądowy Justyna Zarzecka

po rozpoznaniu w dniu 5 października 2021 r. w Szczecinie na rozprawie
sprawy z powództwaD. R.
przeciwko PaństwowemuGospodarstwu (...)wW.
o zapłatę

1
zasądza od pozwanego PaństwowegoGospodarstwa (...)wW.na rzecz powodaD. R.kwotę 18.702,35 zł (osiemnaście tysięcy siedemset dwa złote trzydzieści pięć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia zapłaty;

2
zasądza od pozwanego PaństwowegoGospodarstwa (...)wW.na rzecz powodaD. R.kwotę 4.116,99 zł (cztery tysiące sto szesnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt III C 179/19

UZASADNIENIE
Pozwem z dnia 18 grudnia 2017 r. powódD. R.reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika wystąpił przeciwko pozwanemu Województwu(...)Zarządowi Melioracji i(...)wS.o zapłatę kwoty 18.702,35 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu według norm przepisanych oraz kosztów dojazdu w kwocie 399,99 zł.
Względnie, powód wskazał, że jeśli Sąd uzna, że nie zachodzą przesłanki do zasądzenia od pozwanego ww. kwot tytułem nienależnie pobranych kar umownych, powód wniósł o dokonanie miarkowania kar umownych w trybieart. 484 § 2 k.c.i zasądzenie kwoty 18.702,35 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia zapłaty, tytułem zwrotu pobranych przez pozwanego kar umownych w rażąco wygórowanej kwocie, w związku z zawartą przez strony w dniu 16 sierpnia 2016 r. umową.
Poza tym, jeśli Sąd uzna, że nie zachodzą przesłanki do zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda ww. kwoty, powód wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 18.489,29 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia zapłaty, tytułem nienależnie pobranych od powoda kar umownych, w związku z zawartą przez strony w dniu 16 sierpnia 2016 r. umową.
Ewentualnie, powód wniósł o dokonanie miarkowania pobranych przez pozwanego kar umownych w trybieart.484 § 2 k.c.i zasądzenia od pozwanego kwoty 18.489,29 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia zapłaty, tytułem zwrotu pobranych od pozwanego kar umownych w rażąco wygórowanej kwocie, w związku z zawartą umową.
Uzasadniając żądanie pozwu, powód podniósł, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w wyniku wygranego przetargu nieograniczonego, w dniu 16 sierpnia 2016 r. zawarł z pozwanymumowę nr (...).(...)-„Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa(...)– etap II w części zamówienia – zadanie nr 16.2 TOS.II.”Ł.wartość umowy, którą wykonał powód, a pozwany odebrał wskazując to w protokole odbioru końcowego z dnia 28 grudnia 2016 r. wyniosła 86.886,66 zł netto, tj. 106.870,59 zł brutto.
Powód podał, że w trakcie realizacji ww. umowy, z przyczyn obiektywnych, niezależnych od niego, nie dochował ustalonych w umowie terminów realizacji poszczególnych etapów prac, wyszczególnionych w harmonogramie, a w konsekwencji nie dochował również ustalonego w umowie terminu jej zakończenia jako całości. Pozwany w trakcie odbioru poszczególnych etapów prac i przy końcowym odbiorze nie miał żadnych zarzutów wobec powoda w zakresie technicznego wykonania robót i w wyniku opóźnienia powoda w realizacji robót pozwany nie poniósł żadnej szkody. Dalej powód podał, że w związku z ww. opóźnieniami pozwany na podstawie ww. umowy naliczył powodowi kary umowne, dokonując wobec niego podwójnego naliczania kar umownych za to samo zdarzenie, tj. w pierwszej kolejności za opóźnienie w wykonaniu poszczególnego etapu – obiektu, wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 1 umowy w kwocie 18.489,29 zł, a następnie, z czym powód się nie zgadza, ponownie za opóźnienie w wykonaniu całości umowy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 5 umowy w kwocie 18.702,35 zł. Powód podał, że nie miał żadnej możliwości sprzeciwienia się podwójnemu naliczeniu kar, w tym dokonanemu przez pozwanego jednostronnego potrącenia kar umownych z przysługującej powodowi wierzytelności za wykonane prace. Powód podał, że pozwany naruszyłart. 483 k.c., który przewiduje możliwość naliczenia jedynie kary umownej, a nie kar umownych. Powód wskazał, że pobrane od niego kary umowne w kwocie 37.191,64 zł, tj. 42 % przysługującego mu wynagrodzenia, są rażąco wygórowane, zwłaszcza, że powód wykonał zamówienie w całości, a pozwany w związku z realizacją zadania nie poniósł żadnej szkody. Powód podniósł też, że jako wykonawca nie miał realnego wpływu na treść umowy, która była wzorcem umownym narzuconym przez pozwanego.
Z dniem 1 stycznia 2018 roku z mocy prawa PaństwoweGospodarstwo (...)wW.wstąpiło w prawa i obowiązki(...)Zarządu Melioracji i(...)wS..
W dniu 11 lipca 2018 roku referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie III Wydziale Cywilnym wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, uwzględniając w całości żądanie pozwu.
W zakreślonym terminie, pozwany PaństwoweGospodarstwo (...)wW.zaskarżył ww. nakaz zapłaty, sprzeciwem, wnosząc o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztów procesu.
W pierwszej kolejności pozwany podniósł braku swojej legitymacji biernej, wskazując, że Sąd wydając nakaz zapłaty niesłusznie uznał, że doszło do następstwa prawnego pozwanego w miejsce(...)Zarządu Melioracji i(...)wS..
Dalej pozwany podniósł, że powód sam przyznał, że doszło do opóźnienia w wykonaniu zadania, a pozwany w umowie z powodem jednoznacznie określił kary umowne za opóźnienie, nie zaś za zwłokę, zatem miał prawo nałożyć karę niezależnie od niezawinionego opóźnienia powoda. Poza tym, powód nie wskazał na żadne okoliczności wskazujące na jego brak zawinienia, a tym samym zasadność naliczenia kar nie została podważona. Pozwany wskazał, że fakt zaistnienia szkody nie ma znaczenia dla nałożenia kary umownej. Podkreślił, że zastrzeżenie w umowie 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia jest powszechnym zastrzeżeniem występującym w praktyce obrotu gospodarczego.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:
PowódD. R.prowadzi działalność gospodarczą pod nazwąD. D.R.w zakresie usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni.
Niesporne, a nadto:
-wydruk GUS k.14;
-wydruk z(...)k.15;
W dniu 16 sierpnia 2016 roku w trybie przetargu nieograniczonego powódD. R.zawarł z Województwem(...)Zarządem Melioracji i(...)wS.umowę nr (...).(...)pod nazwą „Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Województwa(...)– etap II w części zamówienia – zadanie nr 16.2 TOS.II.”, której przedmiotem było wykonanie usług zwanych pracami utrzymaniowymi, związanymi z utrzymaniem w należytym stanie technicznym koryt, cieków naturalnych i kanałów oraz zlokalizowanych na nich budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych stanowiących urządzenia melioracji wodnych podstawowych w celu zapewnienia: ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych, warunków korzystania z wód w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.
Przewidywane zgodnie z umową prace utrzymaniowe miały obejmowały: wykaszanie roślin z dna oraz brzegów cieków i kanałów, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi, usuwanie przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka, zasypywanie wyrw w brzegach przez ich zabudowę biologiczną, udrażnianie koryt przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu, remont lub konserwację budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli i urządzeń wodnych, rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.
W skład wymienionego zadania częściowego wchodziły obiekty wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, będącym załącznikiem nr 4 do umowy.
Odbiorom częściowym obiektu/obiektów podlegały prace wykonane na poszczególnych obiektach wymienionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik numer 4 do umowy (§ 5 ust. 2 umowy). Termin odbioru miał określić zamawiający (§ 5 ust. 8 umowy).
W § 7 umowy strony określiły termin rozpoczęcia prac do 7 dni od dnia podpisania umowy, z uwzględnieniem szczegółowych terminów realizacji prac na poszczególnych obiektach, i termin zakończenia do dnia 23 listopada 2016 roku , z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji prac na poszczególnych obiektach określają stanowiące załącznik do umowy harmonogramy rzeczowo- finansowe zadań częściowych.
Strony w § 8 ust. 2 umowy ustaliły wynagrodzenie wykonawcy za całość umowy w kwocie 86.886,66 złotych netto, tj. 106.870,59 złotych brutto (podatek VAT w kwocie 19.983,93 zł), które miało być płatne na wskazany rachunek, w terminie 30 dni od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT z załączonym protokołem odbioru częściowego oraz końcowego (§ 8 ust. 7 umowy).
Zgodnie z § 9 umowy, wykonawca na dzień podpisania umowy miał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, to jest 106.870,59 zł brutto, co stanowiło kwotę 5.343,53 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej, której zwrot w wysokości 70% zabezpieczenia miał nastąpić w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy i usunięciu ewentualnych wad, a 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami przechodziło na zamawiającego i miało być przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
W § 12 umowy strony postanowiły, że obowiązującą formą odszkodowania będą stanowić kary umowne, i tak, wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu prac na poszczególnych obiektach wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w harmonogramie rzeczowo- finansowym za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w tracie odbioru częściowego prac - w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w harmonogramie rzeczowo- finansowym za wykonanie prac na obiekcie, którego dotyczy opóźnienie za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez zamawiającego na usunięcie wad, 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego prac w wysokości 0,5 % ceny określonej w § 8 ust. 2 umowy (86.886,66 złotych netto, tj. 106.870,59 złotych brutto) za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez zamawiającego na usunięcie wad,
4) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w § 8 ust. 2 umowy (86.886,66 złotych netto, tj. 106.870,59 złotych brutto) za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez zamawiającego na usunięcie wad,
5) za opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 8 ust. 2 umowy (86.886,66 złotych netto, tj. 106.870,59 złotych brutto), za każdy dzień opóźnienia,
6) za odstąpienie zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – w wysokości 10 % ceny brutto, określonej w § 8 ust. 2 umowy (86.886,66 złotych netto, tj. 106.870,59 złotych brutto);
7) za odstąpienie wykonawcy od umowy z przyczyn nie leżących po stronie zamawiającego – w wysokości 10 % ceny brutto, określonej w § 8 ust. 2 umowy (86.886,66 złotych netto, tj. 106.870,59 złotych brutto);
8) za nieprzedłożenie zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w terminie określonym w § 6 ust. 4 umowy, w wysokości 5 % wartości brutto umowy podwykonawczej,
9) za nie przedłożenie zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w wysokości 5 % wartości brutto umowy za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany.
Kara pieniężna powinna być zapłacona przez wykonawcę w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający zastrzegał sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. (§ 12 ust. 3 i 4 umowy). Zamawiający mógł potrącić kary umowne określone wyżej z wynagrodzenia wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§ 12 ust. 6).
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy, terminy wykonania poszczególnych obiektów określono następująco:
-dopływ spodW., gminaS., pow. szczeciniecki, rozmiar rzeczowy 4,686 km, termin wykonania do 31 października 2016 r., cena netto 16.680,34 zł, cena brutto 20.516,82 zł,
-dopływ zW., gminaS., pow. szczeciniecki, rozmiar rzeczowy 6,445, km, termin wykonania od 15 września 2016 r. do 23 listopada 2016 r., cena netto 37.251,58 zł, cena brutto 45.819,44 zł,
-rzekaG.gminaS., pow. szczeciniecki, rozmiar rzeczowy 0,700 km, termin wykonania od 15 sierpnia 2016 r. do 23 listopada 2016 r., cena netto 2.816,95 zł, cena brutto 3.464,85 zł,
-rzeka Osoka gminaS., pow. szczeciniecki, rozmiar rzeczowy 7,900 km, termin wykonania od 15 sierpnia 2016 r. do 23 listopada 2016 r. cena netto 30.137,79 zł, cena brutto 37.069,48 zł,
Razem rozmiar rzeczowy 19,731 km, cena netto 86.886,66 zł, cena brutto 106.870,59 zł.
Dowód:
- wydruk z REGON, k. 14
-umowa nr (...).(...)z dnia 16.08.2016 r. k.16-21;
-harmonogram rzeczowo-finansowy k. 22;
W dniu 29 listopada 2016 r. sporządzono protokół z odbioru częściowego prac utrzymaniowych na obiekcie „rzekaG., gm.S., powiat szczeciniecki w którym stwierdzono, że przedmiot odbioru został wykonany w okresie od dnia 2 listopada 2016 roku do dnia 23 listopada 2016 roku, zaś wartość wynagrodzenia wykonawcy za zrealizowany przedmiot odbioru wynosi 3.464,85 zł.
W dniu 21 grudnia 2016 roku sporządzono protokół z odbioru częściowego prac utrzymaniowych na obiekcie „Dopływ spodW., gminaS., pow. szczeciniecki”, w którym stwierdzono, że przedmiot odbioru był wykonywany w okresie od dnia 24 listopada 2016 roku do dnia 20 grudnia 2016 roku.
Tytułem kary umownej na podstawie § 12 ust.2 pkt 1 umowy, z uwagi na wykonanie przedmiotu umowy- obiektu niezgodnie z terminem ( termin umowny wykonania prac- 31 października 2016 r., termin wykonania prac- 20 grudnia 2016 r.), powodowi naliczono karę umowną za niedotrzymanie terminu- w kwocie 5.129,21 zł ( 20.516,82 zł x 0,5 % x 50 dni). Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu odbioru wynosiło brutto 20.516,82 zł.
W dniu 28 grudnia 2016 roku sporządzono protokół z odbioru częściowego prac utrzymaniowych na obiekcie „Dopływ zW., gminaS., pow. szczeciniecki” w którym stwierdzono, że przedmiot odbioru był wykonywany w okresie od dnia 16 listopada 2016 roku do dnia 23 grudnia 2016 roku.
Tytułem kary umownej na podstawie § 12 ust.2 pkt 1 umowy, z uwagi na wykonanie przedmiotu umowy- obiektu niezgodnie z terminem ( termin umowny wykonania prac-23 listopada 2016 r., termin wykonania prac- 23 grudnia 2016 r.), powodowi naliczono karę umowną za niedotrzymanie terminu- w kwocie 6.872,92 zł (45.819,44 zł x 0,5 % x 30 dni). Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu odbioru wynosiło brutto 45.819,44 zł.
W dniu 28 grudnia 2016 roku sporządzono protokół z odbioru częściowego prac utrzymaniowych na obiekcie „Rzeka Osoka, gminaS., pow. szczeciniecki” w którym stwierdzono, że przedmiot odbioru był wykonywany w okresie od dnia 18 listopada 2016 roku do dnia 28 grudnia 2016 roku.
Tytułem kary umownej na podstawie § 12 ust.2 pkt 1 umowy, z uwagi na wykonanie przedmiotu umowy- obiektu niezgodnie z terminem ( termin umowny wykonania prac-23 listopada 2016 r., termin wykonania prac- 28 grudnia 2016 r.), powodowi naliczono karę umowną za niedotrzymanie terminu- w kwocie 6.487,16 zł (37.069,48 zł x 0,5 % x 35 dni). Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu odbioru wynosiło brutto 37.069,48 zł.
W dniu 28 grudnia 2016 roku sporządzono protokół z odbioru końcowego prac utrzymaniowych ( usług) wykonanych w ramach zamówienia pod nazwą: Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Województwa(...)– etap II w części zamówienia – zadanie nr 16.2 TOS.II.”
W treści ww. protokołu wskazano, że umowa zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przewidywała realizację przedmiotu umowy w okresie 7 dni od daty podpisania umowy do dnia 23 listopada 2016 r. , a zamawiający oświadczył, że przedmiot umowy został wykonany w okresie od dnia 2 listopada 2016 r. do 28 grudnia 2016 r. W związku z powyższym, tytułem kary umownej na podstawie § 12 ust.2 pkt 5 umowy, za opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu umowy ( termin umowny zakończenia – 23 listopada 2016 r. , data wykonania przedmiotu umowy- 28 grudnia 2016 r.), naliczono powodowi karę za niedotrzymanie terminu umowy w kwocie 18.702,35 zł (106.870,59 zł x 0,5 % x 35 dni). Wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy opiewał na kwotę 106.870,59 zł brutto, zaś należność do zapłaty wykonawcy fakturą końcową- 37.069,48 zł.
W dniu 27 grudnia 2016 roku pozwany(...)Zarząd Melioracji i(...)wS.wystawił powodowinotę księgową nr (...)na kwotę 5.129,21 zł (20.516,82 x 0,5 % x 50 dni=5.129,21zł) w związku z niedotrzymaniem warunkówumowy nr (...).(...)- „Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Województwa(...)– etap II w części zamówienia – zadanie nr 16.2 TOS.II.”, w której wskazał, że zgodnie z § 12 ust.2 pkt 1 ww. umowy nalicza karę umowną za opóźnienie w wykonaniu ww. umowy w wysokości 0,5 % ceny ryczałtowej brutto za każdy dzień opóźnienie na obiekcie nr 1 „Dopływ spodW., gminaS., pow. szczeciniecki”. W ww. nocie wskazano, że zgodnie z warunkami zawartymi w § 12 ust.6 umowy, kara umowna została potrącona zfaktury VAT (...)z dnia 21 grudnia 2016 r.
W dniu 29 grudnia 2016 roku pozwany(...)Zarząd Melioracji i(...)wS.wystawił powodowinotę księgową nr (...)na kwotę 6.872,92 zł ( 45.819,44 zł x 0,5 % x 30 dni= 6.872,92 zł) w związku z niedotrzymaniem warunkówumowy nr (...).(...)- „Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Województwa(...)– etap II w części zamówienia – zadanie nr 16.2 TOS.II.”, w której wskazał, że zgodnie z § 12 ust.2 ww. pkt 1 umowy nalicza karę umowną za opóźnienie w wykonaniu ww. umowy w wysokości 0,5 % ceny ryczałtowej brutto za każdy dzień opóźnienie na obiekcie nr 1 „Dopływ zW.gminaS., pow. szczeciniecki”. W ww. nocie wskazano, że zgodnie z warunkami zawartymi w § 12 ust.6 umowy, kara umowna została potrącona zfaktury VAT (...)z dnia 28 grudnia 2016 r.
W dniu 29 grudnia 2016 roku pozwany(...)Zarząd Melioracji i(...)wS.wystawił powodowinotę księgową nr (...)na kwotę 25.189,51 zł w związku z niedotrzymaniem warunkówumowy nr (...).(...)- „Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Województwa(...)– etap II w części zamówienia – zadanie nr 16.2 TOS.II.”, w której wskazał, że zgodnie z § 12 ust.2 pkt 1 i 5 ww. umowy nalicza karę umowną za opóźnienie w wykonaniu ww. umowy w wysokości 0,5 % ceny ryczałtowej brutto za każdy dzień opóźnienie na obiekcie nr 1 „Rzeka Osoka, gminaS., pow. szczeciniecki” (37.069,48 zł x 0,5 % x 35 dni= 6.487,16 zł). Ponadto pozwany wskazał, że obciąża powoda kwotą 18.702,35 zł za opóźnienie w wykonaniu całości umowy ( 106.870,59 zł x 0,5 % x 35 dni= 18.702,35 zł).
W ww. nocie wskazano, że całość kary umownej w kwocie 25.189,51 zł powód ma przekazać na wskazane konto bankowe w ciągu 10 dni od daty otrzymania noty, zaś zgodnie z § 12 ust. 6 niewpłacenie ww. kary w ww. terminie spowoduje potrącenie należności zfaktury VAT nr (...)z dnia 28 grudnia 2016 r.
W dniu 30 listopada 2016 r. powódD. R.wystawił Województwu(...)Zarządowi Melioracji i(...)wS.fakturę VAT Nr (...)na kwotę 3.464,85 zł za wykonanie „Usługi kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Województwa(...)– etap II w części zamówienia – zadanie nr 16.2 TOS.II., zgodnie zumową nr (...).(...)z dnia 16.08.2016 r. za obiekt nr 3R.G., gm.S., powiat szczeciniecki.
W dniu 22 grudnia 2016 r. powódD. R.wystawił Województwu(...)Zarządowi Melioracji i(...)wS.fakturę VAT Nr (...)na kwotę 20.516,82 zł za wykonanie „Usługi kompleksowej – utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Województwa(...)– etap II w części zamówienia – zadanie nr 16.2 TOS.II., zgodnie zumową nr (...).(...)z dnia 16.08.2016 r. za obiekt nr 1 Dopływ spodW., gm.S., powiat szczeciniecki.
W dniu 28 grudnia 2016 r. powódD. R.wystawił Województwu(...)Zarządowi Melioracji i(...)wS.fakturę VAT Nr (...)na kwotę 45.819,44 zł za wykonanie „Usługi kompleksowej – utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Województwa(...)– etap II w części zamówienia – zadanie nr 16.2 TOS.II., zgodnie zumową nr (...).(...)z dnia 16.08.2016 r. za obiekt nr 2 Dopływ zW., gm.S., powiat szczeciniecki.
W dniu 28 grudnia 2016 r. powódD. R.wystawił Województwu(...)Zarządowi Melioracji i(...)wS.fakturę VAT Nr (...)na kwotę 37.069,48 zł za wykonanie „Usługi kompleksowej – utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Województwa(...)– etap II w części zamówienia – zadanie nr 16.2 TOS.II., zgodnie zumową nr (...).(...)z dnia 16.08.2016 r. za obiekt nr 4R.Osoka, gm.S., powiat szczeciniecki.
W dniu 19 grudnia 2016 r.(...)Zarząd Melioracji i(...)wS.przelał na rzecz powoda kwotę 3.464,85 zł tytułem realizacji umowy Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Województwa(...)– etap II w części zamówienia – zadanie nr 16.2 TOS.II.- za obiekt 3R.G..
W dniu 27 grudnia 2016 r.(...)Zarząd Melioracji i(...)wS.przelał na rzecz powoda kwotę 15.387,61 zł tytułem realizacji umowy Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Województwa(...)– etap II w części zamówienia – zadanie nr 16.2 TOS.II.- za obiekt 1.
W dniu 29 grudnia 2016 r.(...)Zarząd Melioracji i(...)wS.przelał na rzecz powoda kwotę 38.946,52 zł tytułem realizacji umowy Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Województwa(...)– etap II w części zamówienia – zadanie nr 16.2 TOS.II.- za obiekt 2- Dopływ zW.oraz kwotę 11.879,97 zł tytułem realizacji umowy Usługi kompleksowej – utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Województwa(...)– etap II w części zamówienia – zadanie nr 16.2 TOS.II.- za obiekt 4-R.Osoka.
Łącznie zatem tytułem realizacji przedmiotowej umowy, powód otrzymał kwotę 69.678,95 zł, zaś faktury wystawił na kwotę 106.870,59 zł, zatem pozwany potrącił powodowi z wynagrodzenia tytułem kar umownych kwotę 37.191,64 zł.
Pod względem jakościowym i technicznym nie było zastrzeżeń co do wykonanych przez powoda prac.
Dowód:
-protokół z częściowego odbioru prac z 29.11.2016 r. k. 23-24;
-protokół z częściowego odbioru prac z 21.12.2016 r., k. 25-26;
-protokół z częściowego odbioru prac z 28.12.2016 r. k. 27-28;
-protokół z częściowego odbioru prac z 28.12.2016 r. k. 29-30;
-protokół z końcowego odbioru prac z 28.12.2016 roku k. 31-32.
-nota księgowa nr (...)z 27.12.2016 r. k. 33;
-nota księgowa nr (...)z 29.12.2016 r. k. 34;
-nota księgowa nr (...)z 29.12.2016 r. k. 35;
-faktura VAT nr (...)z 30.11.2016 r. k. 36
-faktura VAT nr (...)z 22.12.2016 r. k. 37.
-faktura VAT nr (...)z 28.12.2016 r. k. 38.
-faktura VAT nr (...)z 28.12.2016 r. k. 39
-przelewy k. 40-43.
-przesłuchanie powodaD. R.k. 130-132;
-przesłuchanie powodaD. R.w sprawie o sygn. III C 181/19.
Zawarta przez powodaD. R.z(...)Zarządem Melioracji i(...)wS.w dniu 16 sierpnia 2016 r. umowa „Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Województwa(...)– etap II w części zamówienia – zadanie nr 16.2 TOS.II. nr NP/NE/333/24-16.2/2016 rzeczywiście częściowo została wykonana po terminie- z uwagi na częste opady deszczu w okresie wykonania poszczególnych etapów umowy, z uwagi na co powód nie mógł wjechać maszynami na tereny podmokłe i wykosić trawy.
Pod względem jakościowym i technicznym nie było zastrzeżeń co do wykonanych przez powoda prac. Nie było także obaw, że umowa nie zostanie zrealizowana. Kary umowne naliczone przez pozwanego odpowiadały 40 % wartości całej inwestycji.D. R.nie został wykluczony z późniejszych przetargów z uwagi na opóźnienie w realizacji przedmiotowej umowy. Pozwany nie wskazywał, jaką szkodę poniósł w związku z nieterminową realizacją umowy przez powoda. Powód nie miał możliwości negocjowania zapisów umowy zawartej z(...)Zarządem Melioracji i(...)wS.w dniu 16 sierpnia 2016 r.
Dowód:
-przesłuchanie powodaD. R.k. 130-132;
-przesłuchanie powodaD. R.w sprawie o sygn. III C 181/19.
Pismem z dnia 2 listopada 2017 r. powódD. R.za pośrednictwem swojego pełnomocnika wezwał pozwanego(...)Zarząd Melioracji i(...)wS.do zwrotu kwoty 18.702,35 zł w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania tytułem niesłusznego naliczenia powodowi podwójnej kary umownej.
Pozwany nie zareagował w żaden sposób na wezwanie do zapłaty.
Dowód:
- wezwanie do zapłaty z 02.11.2017 r. z potwierdzeniem nadania i odbioru k. 44-48
Z dniem 1 stycznia 2018 roku obowiązki w zakresie utrzymania wałów przeciwpowodziowych z mocy prawa w miejsce Województwa(...)Zarządu Melioracji i(...)wS.przejęło PaństwoweGospodarstwo (...)wW..
Niesporne

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:
Powództwo okazało się uzasadnione i zasługiwało na uwzględnienie w całości.
W przedmiotowej sprawie powódD. R.domagał się zasądzenia od pozwanego Województwa(...)Zarządu Melioracji i(...)wS.kwoty 18.702,35 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia zapłaty. Podstawą roszczeń powoda objętych pozwem w niniejszej sprawie była zawarta przez powodaD. R.z(...)Zarządem Melioracji i(...)wS.w dniu 16 sierpnia 2016 r. umowa „Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Województwa(...)– etap II w części zamówienia – zadanie nr 16.2 TOS.II. nr NP/NE/333/24-16.2/2016, której przedmiotem było wykonanie usług zwanych pracami utrzymaniowymi, związanymi z utrzymaniem w należytym stanie technicznym koryt, cieków naturalnych i kanałów oraz zlokalizowanych na nich budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych stanowiących urządzenia melioracji wodnych podstawowych w celu zapewnienia: ochrony przed powodzią, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych, warunków korzystania z wód w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.
Przewidywane zgodnie z umową prace utrzymaniowe miały obejmować wykaszanie roślin z dna oraz brzegów cieków i kanałów, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi, usuwanie przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka, zasypywanie wyrw w brzegach przez ich zabudowę biologiczną, udrażnianie koryt przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu, remont lub konserwację budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli i urządzeń wodnych, rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.
W skład wymienionego zadania częściowego wchodziły obiekty wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, będącym załącznikiem nr 4 do umowy.
Województwo(...)Zarząd Melioracji i(...)wS.był samorządową jednostką budżetową finansowaną przez samorząd województwa i nadzorowaną przez zarząd województwa. Do jego głównych zadań należało m.in. utrzymywanie w sprawności technicznej wód i budowli hydrotechnicznych zapewniających swobodny spływ wód powodziowych oraz lodów, urządzeń melioracji wodnych podstawowych (kanały, wały przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjne).
W dacie wniesienia pozwu w niniejszej sprawie, tj. w dniu 29 grudnia 2017 roku obowiązki w zakresie utrzymania wałów przeciwpowodziowych regulowałaustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne(Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), zgodnie z którą obowiązki te spoczywały na Województwie(...)Zarządzie(...)i Melioracji(...)wS..
Z dniem 1 stycznia 2018 roku obowiązki w zakresie utrzymania wałów przeciwpowodziowych regulujeustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121). Zgodnie z przepisem art. 525 ust. 1 tej ustawy, z dniem jej wejścia w życie, tj. 1 stycznia 2018 roku, znosi się Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz znosi się dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu tworzy się PaństwoweGospodarstwo (...), zwane dalej(...). Przepis art. 526 tej ustawy stanowi, że z dniem wejścia w życie ustawy Wody Polskie wykonują zadania dotychczasowego Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dotychczasowych dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także inwestycjami w gospodarce wodnej.
Zgodnie natomiast z treścią przepisu art. 527 ww. ustawy, z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej będącego państwową jednostką budżetową oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej będących państwowymi jednostkami budżetowymi stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich. Przepis art. 536 stanowi, że z dniem wejścia w życie ustawy Wody Polskie stają się stronami umów dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych na wodach publicznych będących własnością Skarbu Państwa, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy uchylanej w art. 573, oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych, o których mowa w art. 71 ustawy uchylanej w art. 573, w tym umów finansowanych lub współfinansowanych ze środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, realizowanych dotychczas przez regionalne zarządy gospodarki wodnej, województwa, marszałków województw lub właściwe wojewódzkie jednostki organizacyjne, i zakończą realizację przedsięwzięć na podstawie tych umów i tych decyzji. Przepis art. 534 ust. 5 stanowi, że z dniem wejścia w życie ustawy Wody Polskie przystępują do toczących się postępowań sądowych i administracyjnych, w których stronami są:
1) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
2) dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
3) marszałkowie województw,
4) kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
- dotyczących spraw wynikających z przepisów ustawy uchylanej w art. 573.
Na gruncie wykładni cytowanych przepisów, w uzasadnieniu uchwały z dnia 27 lutego 2020 roku (sygn. akt III CZP 57/19), Sąd Najwyższy wskazał, że z treści przepisuart. 534 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo wodnewynika, że przejęcie przez Wody Polskie zobowiązań jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa, jak i tych, które wynikają z realizacji zadań marszałka województwa, ma charakter generalnego następstwa procesowegointer vivos.Nadto następstwo procesowe przewidziane w tym przepisie może mieć miejsce tylko wtedy, gdy zachodzi następstwo materialnoprawne określone wart. 534 ust. 1 ustawy Prawo wodne, ewentualnie w art. 536 tej ustawy. Następstwo prawne wynikające zart. 534 ust. 5 ustawy prawo wodneobejmuje jedynie roszczenia kontraktowe: o wykonanie umowy lub naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Z treści cytowanych wyżej przepisów i odnoszącego się do nich orzecznictwa, jednoznacznie zatem wynika, że z dniem 1 stycznia 2018 roku Wody Polskie przystępują do toczącego się postępowania z mocy prawa - przepisuart. 534 ust. 5 Prawa wodnego– jako podmiot, który wykonuje zadania, dotychczasowych dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także inwestycjami w gospodarce wodnej oraz który przejął zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej będącego państwową jednostką budżetową oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej będących państwowymi jednostkami budżetowymi.
Wskazać przy tym należy, że przekształcenie w tym zakresie nastąpiło z mocy prawa i nie wymagało żadnej decyzji Sądu.
Stroną pozwaną z dniem 1 stycznia 2018 roku stało się więc PaństwoweGospodarstwo (...)wW.. Skoro zatem PaństwoweGospodarstwo (...)przejęło zobowiązania, prawa i obowiązki Województwa(...)Zarządu Melioracji(...)wynikające z umowy zawartej przez ten podmiot z powodemD. R.i z mocy prawa przystąpiło do toczącego się postępowania, to ma legitymację bierną w niniejszej sprawie.
W niniejszej sprawie powód żądał od pozwanego nienależnie potrąconego wynagrodzenia tytułem kary umownej za opóźnienie w całości wykonania przedmiotowej umowy z dnia 16 sierpnia 2016 r.
Zgodnie zart. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Wskazany przepis przewiduje więc możliwość zastrzeżenia w umowie kary umownej (a nie kar umownych) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Dopuszczalność zastrzeżenia kilku kar umownych możliwa jest zatem wówczas, o ile każda z nich związana jest z innym przejawem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i o ile kary te wzajemnie się nie wykluczają.
Powyższe potwierdza stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 16 stycznia 1984 roku (sygn. III CZP 70/83), zgodnie z którym kary umowne za to samo zachowanie nie podlegają kumulacji, a co za tym idzie w przypadku takiego zastrzeżenia, w zależności od okoliczności faktycznych, przysługuje jedynie jedna z zastrzeżonych kar.
Kara umowna należy się wierzycielowi, gdy zaistnieje zdarzenie uzasadniające jej naliczenie. O kumulacji kilku kar umownych można zatem mówić w razie jednoczesnego zaistnienia zdarzeń uzasadniających naliczenie każdej z nich. Możliwe jest bowiem wykonanie zobowiązania (spełnienie świadczenia) w sposób jednocześnie nienależyty pod kilkoma względami.
W okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy, strony zawarły w dniu 16 sierpnia 2016 r. umowę „Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Województwa(...)– etap II w części zamówienia – zadanie nr 16.2 TOS.II. nr NP/NE/333/24-16.2/2016, która w § 12 zawierała regulację dotyczącą kar umownych, gdzie to wskazano, że obowiązującą formą odszkodowania będą stanowić kary umowne, i tak, wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu prac na poszczególnych obiektach wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w harmonogramie rzeczowo- finansowym za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w tracie odbioru częściowego prac - w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w harmonogramie rzeczowo- finansowym za wykonanie prac na obiekcie, którego dotyczy opóźnienie za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez zamawiającego na usunięcie wad, 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego prac w wysokości 0,5 % ceny określonej w § 8 ust. 2 umowy (86.886,66 złotych netto, tj. 106.870,59 złotych brutto) za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez zamawiającego na usunięcie wad,
4) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w § 8 ust. 2 umowy (86.886,66 złotych netto, tj. 106.870,59 złotych brutto) za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez zamawiającego na usunięcie wad,
5) za opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 8 ust. 2 umowy (86.886,66 złotych netto, tj. 106.870,59 złotych brutto), za każdy dzień opóźnienia,
6) za odstąpienie zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – w wysokości 10 % ceny brutto, określonej w § 8 ust. 2 umowy (86.886,66 złotych netto, tj. 106.870,59 złotych brutto);
7) za odstąpienie wykonawcy od umowy z przyczyn nie leżących po stronie zamawiającego – w wysokości 10 % ceny brutto, określonej w § 8 ust. 2 umowy (86.886,66 złotych netto, tj. 106.870,59 złotych brutto);
8) za nieprzedłożenie zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w terminie określonym w § 6 ust. 4 umowy, w wysokości 5 % wartości brutto umowy podwykonawczej,
9) za nie przedłożenie zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w wysokości 5 % wartości brutto umowy za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany.
Ustalenia faktyczne w niniejszej sprawie wskazują, że powód ( czego w sprawie nie kwestionował) z następującymi opóźnieniami wykonał powyższą umowę z 16 sierpnia 2016 r.:
- prace na obiekcie „Dopływ spodW., gminaS., pow. szczeciniecki” miały być wykonane do 31 października 2016 r., a zostały wykonane 20 grudnia 2016 r., tj. 50 dni po terminie, za co powodowi naliczono karę umowną za niedotrzymanie terminu- w kwocie 5.129,21 zł ( 20.516,82 zł x 0,5 % x 50 dni) ( vide protokół z odbioru częściowego prac konserwacyjnych na obiekcie „Dopływ spodW., gminaS., pow. szczeciniecki”, k.25-26);
-prace na obiekcie Dopływ zW., gminaS., pow. szczeciniecki” miały być wykonane 23 listopada 2016 r., a zostały wykonane 23 grudnia 2016 r., tj. 30 dni po terminie, za co powodowi naliczono karę umowną za niedotrzymanie terminu- w kwocie 6.872,92 zł (45.819,44 zł x 0,5 % x 30 dni) ( vide protokół z odbioru częściowego prac konserwacyjnych na obiekcie „Dopływ zW., gminaS., pow. szczeciniecki” k. 27-28);
-prace na obiekcieR.Osoka, gminaS., pow. szczeciniecki” ( miały być wykonane 23 listopada 2016 r., a zostały wykonane 28 grudnia 2016 r., tj. 35 dni po terminie, za co powodowi naliczono karę umowną za niedotrzymanie terminu- w kwocie 6.487,16 zł ( 37.069,48 zł x 0,5 % x 35 dni) ( vide protokół z odbioru częściowego prac konserwacyjnych na obiekcie „Rzeka Osoka, gminaS., pow. szczeciniecki” k. 29-30).
Jednocześnie, w dniu 28 grudnia 2016 roku sporządzono protokół z odbioru końcowego prac utrzymaniowych ( usług) wykonanych w ramach zamówienia „Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Województwa(...)– etap II w części zamówienia – zadanie nr 16.2 TOS.II.”
W treści ww. protokołu wskazano, że umowa zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przewidywała realizację przedmiotu umowy w okresie 7 dni od daty podpisania umowy- do dnia 23 listopada 2016 r. , zamawiający oświadczył, że przedmiot umowy został wykonany w okresie od dnia 2 listopada 2016 r. do 28 grudnia 2016 r.
W związku z powyższym, tytułem kary umownej na podstawie § 12 ust.2 pkt 1 umowy, za opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu umowy ( termin umowny zakończenia – 23 listopada 2016 r. , data wykonania przedmiotu umowy- 28 grudnia 2016 r.), naliczono powodowi karę za niedotrzymanie terminu umowy w kwocie 18.702,35 zł ( 106.870,59 zł x 0,5 % x 35 dni).
W rzeczywistości zatem powódD. R.został ukarany podwójnymi karami umownymi za opóźnienie w wykonaniu zleconych mu prac. Najpierw, w protokołach odbioru z dnia 21 grudnia 2016 r. ( dotyczącego obiektu nr 1 – Dopływ spodW.), 28 grudnia 2016 r. ( dotyczącego obiektu nr 2- Dopływ zW.), 28 grudnia 2016 r. (dotyczącego obiektu nr 4-R.Osoka), powód został obciążony karami umownymi za niewykonanie w terminie prac na poszczególnych obiektach wskazanych w ww. protokołach, a następnie, w końcowym protokole odbioru z dnia 28 grudnia 2016 r. powód został ponownie obciążony karą umowną w kwocie 18.702,35 zł za niedotrzymanie terminu umowy i przekroczenie go o 35 dni ( całość przedmiotu umowy miała być wykonana do 23 listopada 2016 r., zaś została wykonana do 28 grudnia 2016 r.). Ponownie zatem naliczono powodowi karę za niedotrzymanie terminu umowy w kwocie 18.702,35 zł ( 106.870,59 zł x 0,5 % x 35 dni).
Pozwany zatem najpierw obciążył powoda karami umownymi za opóźnienie w realizacji poszczególnych obiektów, a następnie jeszcze karą umowną za opóźnienie w wykonaniu całości umowy. Stwierdzić trzeba, że nie są to jednak różne postacie nienależytego wykonania zobowiązania, albowiem noty księgowe zostały wystawione za opóźnienie w realizacji umowy. Wykładnia umowy prowadzi do wniosku, że jej postanowienia, w zakresie, w jakim za to samo zachowanie nakładają dwie różne kary umowne(§ 12 ust. 2 pkt 1- za opóźnienie na poszczególnych obiektach i (§ 12 ust. 2 pkt 5- za wykonanie całości prac zgodnie z umową) naruszają przepisart. 483 k.c.i są z nim sprzeczne. Zastrzegają one bowiem kilka kar umownych za to samo nienależyte wykonanie umowy, którym jest opóźnienie w wykonaniu zleconych prac.
W konsekwencji prowadzi to do wyłączenia stosowania zapisu § 12 ust. 2 pkt 5 umowy na podstawieart. 58 § 3 k.c., jako sprzecznego z ustawą. Skutkuje to uznaniem, że pozwany nie był uprawniony do obciążenia powoda notą księgową za opóźnienie w realizacji całości prac objętych umową, a tylko za opóźnienie w wykonaniu prac na poszczególnym obiekcie.
Z tych też względów, Sąd uznał, że pozwany bezpodstawnie potrącił powodowi wynagrodzenie w wysokości kary umownej wskazanej w protokole z końcowego odbioru prac z 28 grudnia 2016 r. w kwocie 18.702,35 zł tytułem opóźnienia w wykonaniu całości umowy.
W związku z tym, Sąd uwzględnił roszczenie główne pozwu w całości i  zasądził od pozwanego PaństwowegoGospodarstwa (...)wW.na rzecz powodaD. R.kwotę 18.702,35 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia zapłaty.
Z uwagi na uwzględnienie w całości roszczenia głównego pozwu, Sąd nie orzekał już o roszczeniach ewentualnych powoda.
O odsetkach od zasądzonej kwoty Sąd orzekł na podstawie przepisuart. 481 § 1 i 2 k.c.i zgodnie z żądaniem powoda, tj. licząc od dnia 14 listopada 2017 roku, czyli po upływie terminu do spełnienia żądania powoda, wskazanego w wezwaniu do zapłaty wystosowanym do pozwanego w dniu 2 listopada 2017 roku.
O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawieart. 98 § 1 i 3 k.p.c.w zw. zart. 99 k.p.c.Przepisart. 98 § 1 k.p.c.stanowi, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony.
Na koszty te, zgodnie z treściąart. 98 § 3 k.p.c.złożyły się w niniejszej sprawie opłata od pozwu w kwocie 300 złotych, obliczona na podstawieart. 28 ust. 4 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r.(w brzmieniu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu), wynagrodzenie pełnomocnika powoda w kwocie 3.600 złotych, którego wysokość ustalono na podstawie § 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych oraz koszty osobistego stawiennictwa powoda na rozprawie w dniu 11 lutego 2020 r. w kwocie 199 złotych (tj. w wysokości połowy żądanej kwoty 399,99 złotych, wyliczonej na podstawie zużycia oleju i kosztów amortyzacji pojazdu jako iloczyn kilometrów 235,7 km pomnożonych przez dwie strony i razy stawka 0,8358 złotych). Koszty stawiennictwa powoda na rozprawie zostały uwzględnione w połowie w niniejszej sprawie, a w drugiej połowie w sprawie o sygn. III C 181/19, albowiem rozprawy w obu tych sprawach odbyły się po sobie w jednym dniu, tj. 11 lutego 2020 roku, a zatem wydatek z tytułu kosztów osobistego nakazanego stawiennictwa powoda został odpowiednio podzielony ( powód przyjechał na dwie rozprawy, które obyły się jednego dnia).
W związku z powyższym, Sąd w punkcie II wyroku zasądził od pozwanego PaństwowegoGospodarstwa (...)z siedzibą wW.na rzecz powodaD. R.kwotę 4.116,99 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.