Sąd Okręgowy w Łodzi
X Wydział Gospodarczy
Sygnatura akt: X GC 351/15
Data wyroku: 2018-03-06 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE
Sędziowie: Renata Lewicka
Słowa kluczowe: Umowa o roboty budowlane, Kary umowne
Podstawa prawna: art. 647 KC, art. 484 KC

Sygn. akt X GC 351/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 marca 2018 r.
Sąd Okręgowy wŁ. (...), X Wydział Gospodarczy
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSO Renata Lewicka
Protokolant:   stażysta Katarzyna Dziuda
po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2018 r. na rozprawie wŁ.
sprawy z powództwaA. W.
przeciwko GminieM.
o zapłatę 78.339,62 złotych

1
zasądza od GminyM.na rzeczA. W.kwotę 61.123,48 (sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia trzy i 48/100) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 27 marca 2015 r. do dnia zapłaty;

2
oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3
stwierdza, iż strona pozwana uległa w zakresie 78%, pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów procesu referendarzowi sądowemu na podstawieart. 108 § 1 k.p.c.