Sąd Okręgowy w Warszawie
XXV Wydział Cywilny
Sygnatura akt: XXV C 813/14
Data wyroku: 2015-06-03 00:00:00
Typ orzeczenia: SENTENCE, REASON
Sędziowie: Paweł Duda
Słowa kluczowe: Droga Publiczna, Budynek
Podstawa prawna: art. 647^1^ k.c.
Teza: Ograniczenie postawieniami umowy odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy od inwestora nie może być uznane za prawnie skuteczne.

Sygn. akt XXV C 813/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 3 czerwca 2015 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR (del.) Paweł Duda
Protokolant: sekretarz sądowy Arkadiusz Połaniecki
po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2015 r. w Warszawie
na rozprawie
sprawy z powództwaJ. Ż.
przeciwkoSkarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad
o zapłatę

I
zasądza od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzeczJ. Ż.kwotę 320.452,66 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi:od kwoty 284.417,62 zł (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemnaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze) od dnia 19 lipca 2012 r. do dnia zapłaty i od kwoty 36.035,04 zł (trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści pięć złotych cztery grosze) od dnia 5 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty;

II
oddala powództwo w pozostałej części;

III
zasądza od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzeczJ. Ż.kwotę 23.240 zł (dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 7.200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

IV
nakazuje pobrać od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowychi Autostrad na rzecz na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 790,85 zł (siedemset dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt pięć groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Sygn. akt XXV C 813/14

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 3 czerwca 2015 r.
J. Ż.pozwem z dnia 5 grudnia 2013 r. wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad kwoty 320.452,66 zł wraz z odsetkami ustawowymi od następujących kwot:

-

39.824,25 zł od dnia 22 marca 2012 r. do dnia 18 lipca 2012 r.,

16.901,28 zł od dnia 19 lipca 2012 r. do dnia zapłaty,

39.824,25 zł od dnia 22 marca 2012 r. do dnia 18 lipca 2012 r.,

16.901,28 zł od dnia 19 lipca 2012 r. do dnia zapłaty,

173.243,15 zł od dnia 3 maja 2012 r. do dnia 18 lipca 2012 r.,

103.062,06 od dnia 19 lipca 2012 r. do dnia zapłaty,

173.243,15 zł od dnia 3 maja 2012 r. do dnia 18 lipca 2012 r.,

103.062,06 zł od dnia 19 lipca 2012 r. do dnia zapłaty,

30.321,59 od dnia 2 czerwca 2012 r. do dnia 18 lipca 2012 r.,

4.940,96 od dnia 19 lipca 2012 r. do dnia zapłaty,

30.321,59 zł od dnia 2 czerwca 2012 r. do dnia 18 lipca 2012 r.,

4.940,96 od dnia 19 lipca 2012 r. do dnia zapłaty,

30.357,69 od dnia 22 czerwca 2012 r. do dnia 18 lipca 2012 r.,

17.304,51 zł od dnia 19 lipca 2012 r. do dnia zapłaty,

30.357,69 zł od dnia 22 czerwca 2012 r. do dnia 18 lipca 2012 r.,

17.304,51 od dnia 19 lipca 2012 r. do dnia zapłaty,

394,09 od dnia 11 października 2012 r. do dnia zapłaty,

394,09 od dnia 11 października 2012 r. do dnia zapłaty,

39.636,48 zł od dnia 11 października 2012 r. do dnia 4 grudnia 2012 r.,

17.623,43 zł od dnia 5 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty,

39.636,48 zł od dnia 11 października 2012 r. do dnia 4 grudnia 2012 r.,

17.623,43 zł od dnia 5 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu powód wskazał, że był podwykonawcą na inwestycji „BudowaAutostrady (...)T.-R.na odcinku od węzłaK.do węzłaD.P.km 502+796,97 do 537+550” na podstawie umowy zawartej w dniu 19 maja 2011 r.z wykonawcą – konsorcjumspółek (...) Ltd.,(...) S.A.,(...) S.A.i (...) S.A.Przedmiotem umowy podwykonawczej były roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu przepustów. Zlecone roboty zostały wykonane przez powoda zgodnie z umową. W związku z wykonaniem robót powód wystawił faktury na łączną sumę 627.554,50 zł. Faktury zostały przyjęte, ale nie zostały zapłacone przez konsorcjum, a w stosunku do liderakonsorcjum (...) S.A.sąd ogłosił upadłość likwidacyjną. Powód na podstawieart. 6471§ 5 k.c.zgłosił roszczenia do inwestora, który wyraził zgodę na zawarcie umowy podwykonawczej z powodem. Pozwany zapłacił powodowi należność z tytułu części przedmiotowych faktur w kwotach 263.075,04 złi 113.061,97 zł. W pozostałej części odmówił zapłaty powołując się na zapis umowy podwykonawczej, zgodnie z którym odpowiedzialność zamawiającego ograniczona jest do cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiącym część oferty. W ocenie powoda jakiekolwiek umowne ograniczenia odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy są nieważne ze względu na bezwzględnie obowiązujący charakter przepisówart. 6471k.c.
Sąd Okręgowy w Krakowie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 29 stycznia 2014 r. sygn. akt I Nc 551/13 nakazał pozwanemu Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, aby zapłacił powodowiJ. Ż.kwotę 320.452,66 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania.
W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany zaskarżył powyższy nakaz zapłaty w całości i wniósł o oddalenie powództwa w całości.
W uzasadnieniu pozwany wskazał, że nie kwestionuje i nigdy nie kwestionował co do zasady swojej solidarnej odpowiedzialności wobec powoda za zapłatę jego wynagrodzenia jako podwykonawcy, wynikającej zart. 6471k.c.Kwestionuje natomiast zakres robót wykonanych przez podwykonawcę oraz wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy, za którego zapłatę odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. Podniósł, że w ramach solidarnej odpowiedzialności dokonał częściowej płatności za faktury na kwotę łączną 445.173,57 zł,w tym za dwie faktury nie będące przedmiotem niniejszego postępowania. Różnica pomiędzy kwotami wynikającymi z dołączonych do pozwu faktur a kwotami uznanymi i wypłaconymi przez zamawiającego wynika z różnic w cenach jednostkowych określonych w umowie głównej i umowie podwykonawczej. Dokonując weryfikacji roszczenia podwykonawcy inżynier kontraktu odnosił się do cen jednostkowych określonych w umowie głównej zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Takie ograniczenie odpowiedzialności pozwanego wynika z § 6 ust. 11 wprowadzonego do umowy podwykonawczej. Kwoty, na które opiewałyfaktury VAT nr (...)nie zostały natomiast zapłacone przez inwestora w trybie solidarnej odpowiedzialności z uwagi na fakt, że inżynier kontraktu nie odebrał robót budowlanych objętych tymi fakturami. Pozwany wskazał również, że nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie powstałych po stronie wykonawcy względem podwykonawcy.
Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
W dniu 7 lipca 2010 r. Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowychi Autostrad, jako zamawiający, i konsorcjum firm(...) Ltd. z siedzibąwD.,(...) S.A.z siedzibą wW.,(...) S.A.z siedzibą wW.i (...) S.A.z siedzibą wW., jako wykonawca, zawarli w trybie zamówienia publicznego umowę, na podstawie której wykonawca zobowiązał się do wykonania robót polegających na „Budowieautostrady (...)T.-R.na odcinku od węzłaK.do węzłaD.P.km 502+796,97 do około 537+550”. Integralną część kontraktu stanowiły również: Szczególne Warunki Kontraktu, „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego” - tłumaczenie wydania(...)1999, Instrukcja dla wykonawców – tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oferta wykonawcy wraz z załącznikami oraz wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z formularzem „Potencjał kadrowy” oraz załącznikiem do formularza. Zaakceptowana kwota kontraktowa, zgodnie z ofertą wykonawcy, wynosiła 1.750.408.749,72 zł brutto.W ofercie wykonawca wskazał, że zamówienie zrealizuje przy udziale podwykonawcóww zakresie m.in. odwodnienia korpusu drogowego i urządzeń melioracyjnych. W formularzu Tabela Wartości(...)Scalonych wykonawca określił ceny jednostkowe poszczególnych elementów robót objętych przedmiotem umowy. (umowa nr (...)z dnia 07.07.2010 r. – k. 170-172, oferta wykonawcy wraz z załącznikami do oferty – formularze 2.1 i 2.3 – k. 193-253).
WS.4.4 lit. e Szczególnych Warunków Kontraktu, w których zmodyfikowano Warunki Kontraktu na budowę(...), zastrzeżono, że:
„Wykonawca nie później niż 28 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania(...), przedłoży Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera projekt umowyz Podwykonawcą. Zamawiający po otrzymaniu opinii Inżyniera podejmie decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejże umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania(...)przedłoży Zamawiającemu zawartą umowę.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji(...)Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowiez Podwykonawcą.
Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, zatwierdzonym przez Zamawiającego, Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawieart. 6471§ 5 Kodeksu cywilnegoi udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcęi dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zapłata Podwykonawcy żądanej kwoty zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między wykonawcą a Podwykonawcą.
Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy według zasady solidarnej odpowiedzialności wynikającej zart. 6471§ 5 k.c., będzie miał prawo potrącić kwotę tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, zgodnie zapisamiS.2.5 (Roszczenia Zamawiającego).
Umowy z Podwykonawcami, które zawierać będzie Wykonawca działający jako Konsorcjum, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.”
(Szczególne Warunku Kontraktu – k. 174-192).
Pismem z dnia 12 maja 2011 roku Inżynier Kontraktu poinformował pozwanegow trybie subklauzuli 4.4 Warunków Kontraktu o pozytywnej rekomendacji m.in. dla(...)Przedsiębiorstwo Budowlane (...), zaproponowanego przez wykonawcę jako podwykonawca dla robót budowlanych polegających na wykonaniu przepustów(...)(...)
(...)
(...)
(...), P-(...),(...). Do tego pisma dołączono wzór umowynr(...)pomiędzy(...) S.A.(wykonawcą) aJ. Z.(podwykonawcą) na kompleksowe wykonanie przepustów(...)
(...),(...)
(...)
(...),(...)
(...),(...). We wzorze umowy nie była wpisana wysokość wynagrodzenia podwykonawcy. Znajdowało się w nim natomiast postanowienie(§ 6 ust. 10), zgodnie z którym w przypadku niezapłacenia przez wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez podwykonawcę roboty, zamawiający zapłaci podwykonawcy żądaną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie wyższą, niż kwota wynikającaz obmiaru robót wykonanych przez podwykonawcę, zatwierdzonego przez inżyniera, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiącym część oferty.Firma (...)została zaakceptowana przez zamawiającego jako podwykonawca. (

    pismo inżyniera kontraktu z dnia 12.05.2011 r. – k. 254, wzórumowy nr (...)– k. 256-267, pismo Kierownika Projektu z dnia 29.06.2011 r. – k. 255, zeznania świadków:R. N.– k. 1052-1053,S. Ć.– k. 1053-1054,M. S.– k. 1054-1055, przesłuchanieA. S.za stronę pozwaną – k. 1056-1057).

W dniu 19 maja 2011 r.(...) S.A.,(...) Ltd.,(...) S.A.i (...) S.A.zawarli zJ. Ż., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą(...) Przedsiębiorstwo Budowlane (...), umowę podwykonawczą, na podstawie której wykonawca zlecił podwykonawcy wykonaniew ramach przedmiotowej inwestycji drogowej kompleksową realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu przepustów(...),(...)
(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...), P-(...),(...). Za wykonanie wszystkich robót przez podwykonawcę ustalono wynagrodzenie wstępne w wysokości 2.024.007,68 zł netto powiększone o należny podatek VAT, płatne w terminie 30 dni od otrzymania faktur, które miały być wystawiane przy każdym rozliczeniu miesięcznym w wysokości po 50% wartości potwierdzonych przez wykonawców robót odrębnie dla(...)i odrębnie dla(...). Wynagrodzenie podwykonawcy zostało określone jako wynagrodzenie ilościowo-ryczałtowe, a ustalenie jego ostatecznej wysokości miało nastąpić po zakończeniu realizacji umowy na podstawie iloczynu obmiaru jednostkowego wykonanych przez podwykonawcę robót. W § 6 ust. 11 umowy podwykonawczej zapisano, że „W przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę roboty, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy żądaną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie wyższą niż kwota wynikająca z obmiaru robót wykonanych przez Podwykonawcę, zatwierdzonego przez Inżyniera, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym część oferty”. (

umowa nr (...)z dnia 19.05.2011 r. – k. 21).

Pismem z dnia 29 czerwca 2011 r. skierowanym do Inżyniera Kontraktu, zamawiający (Kierownik Projektu) oświadczył, że przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na rozszerzenie zakresu robót dla zaakceptowanej wcześniejfirmy (...)o roboty polegające na wykonaniu przepustów(...)(...),(...),(...),(...)(...). (
    pismo Kierownika Projektu z dnia 29.06.2011 r. – k. 255).
Do umowy podwykonawczej zawarto dwa aneksy.Aneksem nr (...)z dnia 17 sierpnia 2011 r. zlecono podwykonawcy wykonanie dodatkowo przepustów nr(...)
(...),(...)
(...)i(...)(...)i ustalono wynagrodzenie wstępne podwykonawcy za wykonanie robót będących przedmiotem umowy na łączną kwotę 3.647.342,03 zł netto.Aneksem nr (...)z dnia6 października 2011 r. strony ograniczyły natomiast zakres robót podwykonawcy o przepusty(...)(...), P-(...)i(...)oraz o roboty zrealizowane przez innych podwykonawców na przepustach(...)(...),(...)3A/P2,(...)24/P21. Wynagrodzenie wstępne podwykonawcy określone zostało zaś na łączną kwotę 3.144.103,15 zł netto. (

aneks nr (...)z 17.08.2011 r. wraz z kosztorysami – k. 22-28,aneks nr (...)z dnia 06.10.2011 r wrazz kosztorysami. – k. 29-40)
Za wykonanie robót budowlanych objętych umową podwykonawcząJ. Ż.wystawił(...) S.A.lub(...) Ltd. następujące faktury:

1
nr(...)z dnia 20 lutego 2012 r. (k. 44)za roboty wykonane w styczniu 2012 r. – na kwotę 39.824,25 zł,

2
nr(...)z dnia 20 lutego 2012 r. (k. 51)za roboty wykonane w styczniu 2012 r. – na kwotę 39.824,25 zł,

3
nr(...)z dnia 2 kwietnia 2012 r. (k. 52)za roboty wykonane w lutym 2012 r. – na kwotę 173.243,15 zł,

4
nr(...)z dnia 2 kwietnia 2012 r (k. 59)za roboty wykonane w lutym 2012 r. – na kwotę 173.243,15 zł,

5
nr(...)z dnia 2 maja 2012 r. (k. 60)za roboty wykonane w marcu 2012 r. –na kwotę 30.321,59 zł,

6
nr(...)z dnia 2 maja 2012 r. (k.67)za roboty wykonane w marcu 2012 r. –na kwotę 30.321,59 zł,

7
nr(...)z dnia 22 maja 2012 r. (k. 68)za roboty wykonane w kwietniu2012 r. – na kwotę 30.357,69 zł,

8
nr(...)z dnia 22 maja 2012 r. (k. 75)za roboty wykonane w kwietniu 2012 r. – na kwotę 30.357,69 zł,

9
nr(...)z dnia 10 września 2012 r. (k. 76)za roboty wykonane w czerwcu 2012 r. – na kwotę 394,09 zł,

10
nr(...)z dnia 10 września 2012 r. (k. 83)za roboty wykonane w czerwcu 2012 r. – na kwotę 394,09 zł,

11
nr(...)z dnia 10 września 2012 r. (k. 84)za roboty wykonane w lipcu2012 r. – na kwotę 39.636,48 zł,

12
nr(...)z dnia 10 września 2012 r. (k. 91)za roboty wykonane w lipcu2012 r. – na kwotę 39.636,48 zł.

Wykonanie przez podwykonawcę robót oraz przysługiwanie podwykonawcy należności objętych wymienionymi wyżej fakturami zostało potwierdzone w Przejściowych Świadectwach Płatności przez dyrektora kontraktu lub / i zastępcę dyrektora kontraktuz ramienia generalnego wykonawcy. Faktury te zostały doręczone wykonawcy w dniach ich wystawienia. (wymienione wyżej faktury wraz z Przejściowymi Świadectwami Płatnościi obmiarami – k. 44-91).
(...) S.A.ani(...) Ltd. nie zapłacili na rzecz powoda należności wynikających z wystawionych faktur. (okoliczność bezsporna – podana przez powoda w pozwie i niekwestionowana przez pozwanego).
W związku z brakiem zapłaty należności przez generalnego wykonawcęJ. Ż.pismem z dnia 4 czerwca 2012 r. wezwał inwestora Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionych fakturw kwocie łącznej 684.984,42 zł. Pismem z dnia 14 czerwca 2012 r. Skarb Państwa powiadomił wykonawcę o przyszłym roszczeniu z tytułu zapłacenia należności bezpośrednio podwykonawcy oraz wniósł o informację wraz z udzieleniem stosownych wyjaśnieńw przypadku jakichkolwiek zmian w stanie sprawy. (pismo(...)z dnia 14.06.2012 r –k. 99-100.)
W dniu 18 lipca 2012 r. pozwany wpłacił na rachunek bankowy powoda należność wynikającą z części przedmiotowych faktur VAT na łączną sumę 263.075,74 zł w trzech przelewach na kwoty: 223.614,37 zł, 32.082,41 zł i 7.378,95 zł. (potwierdzenia przelewówz dnia 18.07.2012 r. na kwoty 223.614,37 zł – k. 101, 32.082,41 zł – k. 102 i 7.378,95 zł –k. 103, potwierdzenia realizacji wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego z dnia 18.07.2012 r. – k. 504, 506 i 508).
Powyższe wypłaty z dnia 18 lipca 2012 r. dotyczyły części należności z następujących faktur:

1
nr(...)z dnia 20 lutego 2012 r. – kwota 22.922,97 zł,

2
nr(...)z dnia 20 lutego 2012 r. – kwota 22.922,97 zł,

3
nr(...)z dnia 2 kwietnia 2012 r. – kwota 70.181,09 zł,

4
nr(...)z dnia 2 kwietnia 2012 r. – kwota 70.181,09 zł,

5
nr(...)z dnia 2 maja 2012 r. – kwota 25.380,63 zł,

6
nr(...)z dnia 2 maja 2012 r. – kwota 25.380,63 zł,

7
nr(...)z dnia 22 maja 2012 r. – kwota 13.053,18 zł,

8
nr(...)z dnia 22 maja 2012 r. – kwota 13.053,18 zł.

(okoliczność uznana za przyznaną na podstawieart. 230 k.p.c.– podana przez pozwanegow sprzeciwie od nakazu zapłaty – k. 157-158 i niekwestionowana przez powoda).
Po kolejnym zgłoszeniu roszczeńJ. Ż.do inwestora, zamawiający pismemz dnia 22 października 2012 r. poinformował pełnomocnika powoda, że faktury wystawione przez powoda za roboty wykonane na rzecz generalnego wykonawcy zostały rozliczone po cenach jednostkowych nie wyższych od cen, jakie obowiązują zgodnie z kontraktem głównym, stosownie do zapisów § 6 ust. 11 umowy podwykonawczej, oraz że wniosek powoda o dokonanie płatności w ramach solidarnej odpowiedzialności inwestora został ponownie skierowany do weryfikacji celem ostatecznego rozliczenia umowy podwykonawczej. Do pisma dołączono rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawcę. (pismo GDDKiA z dnia 22.10.2012 r. wraz z załącznikiem – k. 104-111).
W kolejnym piśmie z dnia 28 listopada 2012 r. pozwany poinformował powoda, żew ramach odpowiedzialności solidarnej inwestora wydał dyspozycję do zapłaty na jego rzecz kwoty 113.061,97 zł, w tym z tytułufaktury nr (...)z dnia 10 września 2012 r. kwoty 22.013,05 zł i z tytułufaktury nr (...)z dnia 10 września 2012 r. kwoty 22.013,05 zł, a także z tytułufaktury nr (...)z dnia 7 października 2011 r. (nie objętej pozwem w niniejszej sprawie)kwoty 69.035,87 zł, przy czym kwota 110.825,68 zł zostanie wypłacona na rzecz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rudzie ŚląskiejW. C., który zajął wierzytelności powoda. W dniu 4 grudnia 2012 r. Skarb Państwa wypłacił na rzecz w/w Komornika Sądowego kwotę łączną 110.825,68 zł,w dwóch przelewach na kwoty 20.723,50 zł i 90.102,18 zł, a na rzeczJ. Ż.kwotę łączną 2.236,69 zł, w dwóch przelewach na kwoty 418,17 zł i 1.818,12 zł. (pismo GDDKiAz dnia 28.11.2012 r. – k. 112-113, potwierdzenia realizacji wniosków o wypłatę środkówz Krajowego Funduszu Drogowego z dnia 04.12.2012 r. – k. 286, 287, 288, 289, zajęcie wierzytelnościJ. Ż.dokonane przez Komornika Sądowego przy Sądzie RejonowymwR.z dnia 09.10.2012 r. – k. 290-291).
Wypłaty w/w należności przez Skarb Państwa na rzeczJ. Ż.poprzedzone były procesem weryfikacji wniosków powoda o płatność solidarną. W tym celu zamawiający sprawdzał, czy podmiot ubiegający się o zapłatę był zatwierdzonym podwykonawcą, zwracał się do inżyniera kontraktu o weryfikację ilości robót wykonanych przez podwykonawcęi o wskazanie, czy roboty zostały wykonane poprawnie i czy zostały odebrane. Równolegle zamawiający zwracał się do wykonawcy o udzielenie informacji, czy należności objęte fakturami przysługują podwykonawcy, czy nie zostały zapłacone lub zaspokojone w inny sposób przez wykonawcę. Kolejny etap weryfikacji polegał na ustaleniu, po jakich cenach jednostkowych będą rozliczane roboty wykonane przez podwykonawcę. Zamawiający przyjmował, że jeżeli ceny jednostkowe podwykonawcy były wyższe niż ceny jednostkowe wykonawcy z kontraktu głównego, to rozliczenie robót podwykonawcy następowało po cenach jednostkowych wykonawcy. W okresie od maja do lipca 2012 r. procedura weryfikacji wniosków podwykonawców trwała około jednego miesiąca, a w późniejszym okresie wydłużyła się do nawet trzech miesięcy w niektórych przypadkach, z uwagi na lawinowy wpływ wniosków podwykonawców o płatność solidarną przez inwestora na przedmiotowym kontrakcie. Po pozytywnej weryfikacji, zamawiający kierował doBanku (...)wniosek o wypłatę na rzecz podwykonawcy środków z Krajowego Funduszu Drogowego. (zeznania świadkówR. N.– k. 1052-1053 iM. S.–k. 1054-1055, przesłuchanieA. S.za stronę pozwaną – k. 1056-1057
Pismem z dnia 26 czerwca 2013 r. pełnomocnik powoda wystosował do pozwanego wezwanie do zapłaty kwoty 320.452,67 zł wynikającej z niedopłaty do w/w faktur, objętych pozwem w niniejszej sprawie. Kolejne wezwania do zapłaty powód skierował do pozwanego w pismach z dnia 25 października 2013 r., 18 listopada 2013 r. i 4 grudnia 2013 r.Pozwany odmówił dodatkowej zapłaty podnosząc, że przedmiotowe faktury zostały rozliczone zgodnie z warunkami kontraktowymi i § 6 ust. 11 umowy podwykonawczej. (pisma powoda z dnia 26.06.2013 r. – k. 115-116, z dnia 25.10.2013 r. – k. 119-120, z dnia18.11.2013 r. – k. 124-125 i z dnia 04.12.2013 r. – k. 127-128, pisma GDKiA z dnia 11.07.2013 r – k. 117-118 i z dnia 06.11.2013 r. – k. 122-123).
Postanowieniem z dnia 13 września 2012 r. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miastow Poznaniu ogłosił upadłość(...) S.A.obejmującą likwidację majątku dłużnika. (informacja z rejestru przedsiębiorców KRS(...) S.A.– k. 92-98).
W dniu 23 października 2013 r. zostało wszczęte przed sądem irlandzkim postępowanie restrukturyzacyjne(...) Ltd. W toku tego postępowania przyjęto zasady układu.J. Ż.nie został umieszczony na liście potwierdzonych wierzycieli stanowiącej załącznik do układu. (kopie orzeczeń Sądu Wyższej Instancji i Sadu Najwyższego (Irlandii), kopia Zasad Układu, kopie zaświadczeń o wykonalności orzeczeń sądów irlandzkich, informacja dla polskich wierzycieli dlaspółki (...) Ltd. opublikowana na stronie internetowej spółki – k. 582-718).
Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych wyżej dowodów.
Sąd dał wiarę obiektywnym dowodom z wymienionych dokumentów, jako że nie budziły one wątpliwości, co do ich autentyczności i nie były kwestionowane przez żadną ze stron.
Nie budziły też wątpliwości zeznania świadkówR. N.,S. Ć.,M. S., a także zeznaniaA. S.złożone za stronę pozwana, ponieważ korespondowały one z dowodami z dokumentów, składając się wraz z nimi na spójną i logiczną całość obrazującą opisany wyżej stan faktyczny sprawy, w zakresie braku wiedzy inwestora o stawkach wynagrodzenia podwykonawcy, które nie były przedstawionew dokumentach udostępnionych pozwanemu przez generalnego wykonawcę przed zawarciem umowy o podwykonawstwo z powodem, a także co do procedury weryfikacji przez pozwanego wniosków podwykonawców o płatność solidarną.
Sąd zważył, co następuje.
W ocenie Sądu powództwo zasługiwało na uwzględnienie w przeważającym zakresie, a było niezasadne jedynie co do części żądanych odsetek od należności głównej.
Zgodnie zart. 6471§ 5 k.c.zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestori wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Analiza przepisuart. 6471§ 2-5 k.c.prowadzi do wniosku, że do powstania odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy potrzebne jest spełnienie dwóch warunków: 1) zawarcie przez wykonawcę z podwykonawcą umowy, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, przy czym wymagana jest forma pisemna umowy pod rygorem nieważności (art. 6471§ 4 k.c.), 2) wyrażenie przez inwestora zgody na zawarcie tej umowy (art. 6471§ 4 k.c.). Umowa z podwykonawcą spełnia warunki umowy podwykonawczej w rozumieniuart. 6471§ 1 k.c., jeżeli prace zrealizowane przez podwykonawcę prowadzić będą do wykonania danego obiektu, stanowiąc część składową finalnego rezultatu, to jest gdy rezultat świadczenia podwykonawcy stał się składnikiem świadczenia wykonawcy wobec inwestora w ramach umowy o roboty budowlane, przy czym w sensie prawnym umowa taka może zostać zakwalifikowana także jako umowa o dzieło.(por. orz. SN z 17.10.2008 r., I CSK 106/08, Biul. SN 2009/3/9, Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 25.04.2014 r., I ACa 244/14, Lex nr 1563514, Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 03.07.2014 r., I ACa 242/14, Lexnr(...)). Zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlanez podwykonawcą może być wyrażona w sposób bierny (pasywny) oraz czynny (aktywny). Wyrażenie zgody w sposób bierny objawia się brakiem zgłoszenia na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowyz podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie (art. 6471§ 2 k.c.). Wyrażenie zgody w sposób czynny może nastąpić w sposób wyraźny pisemnie lub ustnie albo poprzez inne zachowanie inwestora, które w sposób dostateczny ujawnia jego wolę (art. 60 k.c.), w tym poprzez czynności faktyczne (w sposób dorozumiany), np. przez tolerowanie podwykonawcy na placu budowy, dokonywanie wpisów w jego dzienniku budowy, odbieranie od niego robót oraz dokonywanie podobnych czynności. Przepisart. 6471§ 2 k.c.nie uzależnia odpowiedzialności inwestora od przedłożenia mu dokumentacji, jeżeli wyrażaw sposób czynny zgodę na udział podwykonawcy w realizacji inwestycji. Ustawodawca zakłada, że jeżeli inwestor wyraża zgodę w sposób czynny, to wie co robi i nie jest już potrzebny żaden mechanizm obronny. (vide orz. SN z 04.02.2011 r., III CSK 152/10, Lexnr(...)).
Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy w pierwszym rzędzie wskazać, że umowa zawarta w dniu 19 maja 2011 r. pomiędzy wykonawcą – konsorcjum spółek:(...) Ltd.,(...) S.A.,(...) S.A.oraz(...) S.A.a podwykonawcąJ. Ż., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą(...) Przedsiębiorstwo Budowlane (...), spełniała warunki umowy podwykonawczej w opisanym wyżej znaczeniu. Nie budziło wątpliwości,że objęte wskazaną umową roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu przepustów zostały wykonane przez powoda zgodnie z umową i stały się częścią zrealizowanej przez wykonawcę inwestycji drogowej. Okoliczności te zostały potwierdzone w Przejściowych Świadectwach Płatności, w których dyrektor kontraktu lub zastępca dyrektora kontraktu (reprezentujący generalnego wykonawcę) potwierdzili zakres robót wykonanych przez powoda. Na podstawie tych dokumentów powód wystawił następnie generalnemu wykonawcy faktury objęte pozwem w niniejszej sprawie. Skarb Państwa nie mógł przy tym uchylić się od odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy za roboty, których dotyczyłyfaktury nr (...)(opiewające na kwoty po 394,09 zł), z tej tylko przyczyny, że Inżynier Kontraktu nie odebrał od generalnego wykonawcy robót objętych tymi fakturami. Odpowiedzialność wykonawcy względem podwykonawcy, a w konsekwencji i odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy, nie jest bowiem uzależniona od odebrania przez inwestora od generalnego wykonawcy robót wykonanych przez podwykonawcę. Pozwany podnosząc tę okoliczność nie wskazał, jakie były przyczyny braku odbioru od wykonawcy robót objętych wskazanymi fakturami,w szczególności nie zarzucał, żeby roboty, których dotyczyła umowa podwykonawcza, nie zostały wykonane lub by były dotknięte wadami. Dlatego przywołana okoliczność nie może stanowić przesłanki wyłączającej odpowiedzialność inwestora zart. 6471§ 5 k.c.Ogłoszenie upadłościspółek (...) S.A.i wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego(...) Ltd. oraz fakt, że powód nie dochodził w tym drugim postępowaniu odspółki (...)swoich roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, również nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Nie prowadzi bowiem do wygaśnięcia solidarnej odpowiedzialności pozwanego – inwestora – za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Zwrócić trzeba tu uwagę na zasadę, że dłużnicy solidarni mogą być zobowiązani w sposób odmienny względem wierzyciela (art. 368 k.c.),a wierzycielowi przysługuje możliwość wyboru, od którego z dłużników solidarnych będzie żądał świadczenia (art. 366 k.c.).
Po wtóre, bezsporne w niniejszej sprawie było, że Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wyraził (w sposób czynny) zgodę na zawarcie przez generalnego wykonawcę umowy podwykonawczej z powodem. Fakt ten wynikał ze złożonych do akt i przywołanych już wyżej dokumentów, w szczególności pisma Kierownika Projektu z dnia 29 czerwca 2011 r., w którym znalazło się stwierdzenie o akceptacji powoda jako podwykonawcy na przedmiotowej inwestycji. Wniosek taki można było wywieść także z faktu zapłaty przez Skarb Państwa części należności z faktur objętych pozwem w niniejszej sprawie (do wysokości stawek jednostkowych z kontraktu głównego). Gdyby inwestor nie wyraził zgody na zawarcie z powodem umowy podwykonawczej na roboty budowlane objęte spornymi fakturami, to z pewnością nie dokonałby za nie nawet częściowej zapłaty. Wreszcie sama zasada odpowiedzialności pozwanego względem powoda została wyraźnie przyznana przez pozwanego w sprzeciwie od nakazu zapłaty, w którym pozwany wprost wskazał,że „nie kwestionuje i nigdy nie kwestionował co do zasady swojej solidarnej odpowiedzialności wobec powoda za zapłatę jego wynagrodzenia jako podwykonawcy, wynikającej zart. 6471k.c.”. W tej sytuacji okoliczność, że pozwanemu nie była znana wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, które nie zostało wpisane w przedstawionych pozwanemu wzorach umowy, nie ma żadnego znaczenia w kontekście odpowiedzialności pozwanego jako inwestora, co pozostaje w zgodzie z przywołanym wyżej poglądem wyrażonym w orzecznictwie. (orz. SN z 04.02.2011 r., III CSK 152/10, Lex nr 11028865).
Zasadniczą kwestią sporną pomiędzy stronami był natomiast zakres odpowiedzialności pozwanego jako inwestora za zapłatę wynagrodzenia powoda za wykonane przez niego na podstawie umowy podwykonawczej roboty budowlane. Pozwany powoływał się tu na ograniczenie jego odpowiedzialności do wysokości stawek jednostkowych z kontraktu głównego (zawartych w kosztorysie ofertowym generalnego wykonawcy), wynikające z zapisu § 6 ust. 11 umowy podwykonawczej. Powód wskazywał natomiast, że takie umowne ograniczenie odpowiedzialności inwestora jest nieważne z uwagi na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującym przepisemart 6461§ 5 k.c.W ocenie Sądu rację w tym sporze miał pozwany.
Przepisart. 647((
    1))§ 5 k.c., ustanawiający solidarną odpowiedzialność inwestorai wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, powoduje, że inwestor odpowiada za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy w taki sam sposób, jak bezpośredni kontrahent podwykonawcy, czyli wykonawca, z którym podwykonawca związany jest umową podwykonawczą. Zgoda inwestora na zawarcie umowy z danym podwykonawcą, która stanowi przesłankę jego solidarnej odpowiedzialności wspólnie z wykonawcą, nie powoduje nawiązania jakichkolwiek więzi obligacyjnych pomiędzy inwestorem a podwykonawcą (inwestor nie staje się stroną umowy o podwykonawstwo), lecz jedynie skutkuje obciążeniem inwestora odpowiedzialnością solidarną za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Odpowiedzialność inwestora ma charakter odpowiedzialności gwarancyjnej ex lege za cudzy dług. (
    tak też SN w orz. z dnia 17.02.2011 r., IV CSK 293/10, Legalis nr 354211).Skoro inwestor odpowiada wobec podwykonawcy nie za własny dług, ale za dług wykonawcy, dlatego granice odpowiedzialności inwestora wyznacza zakres odpowiedzialności wykonawcy jako zobowiązanego kontraktowo do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty. Dla wspomnianej odpowiedzialności inwestora nie ma znaczenia, czy określone z podwykonawcą warunki zapłaty wynagrodzenia są korzystniejsze niż te, które on sam ustalił z wykonawcą. Na tleart. 647((
    1))§ 5 k.c.decyduje wyłącznie umowa podwykonawcza. Przepis ten nie zawiera ograniczenia odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy do wysokości zobowiązania inwestora wobec wykonawcy. Istotą odpowiedzialności gwarancyjnej jest to, że obejmuje ona dług innej osoby a zatem ten dług determinuje zakres odpowiedzialności gwaranta. Nie da się więc dowodzić, że wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie z inwestorem stanowi granicę odpowiedzialności inwestora. Nie ulega przy tym wątpliwości, że przepisart. 647((
    1))ma charakter regulacji bezwzględniej obowiązującej, gdyż zgodnie z § 6 tego przepisu, odmienne postanowienia umów, o których mowa w tym artykule, są nieważne. Oznacza to, że wyłączona jest możliwość wprowadzania postanowieniami umowy odmiennych zasadod wyrażonych wart. 647((
    1))§ 5 k.c., czy to wyłączających odpowiedzialność solidarną inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, czy to ją modyfikujące (ograniczające). Wszelkie takie ograniczenia należy uznać za nieważne. (
    vide K. Zagrobelny, Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane, Warszawa 2013, s. 245-246, uzasadnienie orz. SN z 11.01.2008 r., V CSK 179/07, OSNC-ZD 2008/4/100, orz. Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27.02.2014 r., V ACa 746/13, Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Katowicach, orz. Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13.08.2013 r.,I ACa 286/13, Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Łodzi). W analizowanym przypadku ograniczenie odpowiedzialności pozwanego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy do wysokości należnego wykonawcy od inwestora (do wysokości stawek jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym wykonawcy) nie mogło być zatem uznane za prawnie skuteczne.
W rezultacie stwierdzić należało, że pozwany zobowiązany był do zapłaty pełnego wynagrodzenia powoda określonego w fakturach objętych pozwem. Ograniczając zapłatę do wysokości stawek jednostkowych z kontraktu głównego pozwany nie wywiązał się należycie ze swej odpowiedzialności gwarancyjnej za dług wykonawcy względem powoda. Wszystkie sporne faktury opiewały na kwotę łączną 627.554,50 zł, a pozwany zapłacił powodowi do tej pory łącznie sumę 307.101,84 zł. Do dopłaty pozostaje zatem jeszcze kwota 320.452,66 zł,w tym:

1
zfaktury nr (...)z dnia 20 lutego 2012 r. 16.901,28 zł,

2
zfaktury nr (...)z dnia 20 lutego 2012 r. 16.901,28 zł,

3
zfaktury nr (...)z dnia 2 kwietnia 2012 r. 103.062,06 zł,

4
zfaktury nr (...)z dnia 2 kwietnia 2012 r. 103.062,06 zł,

5
zfaktury nr (...)z dnia 2 maja 2012 r. 4.940,96 zł,

6
zfaktury nr (...)z dnia 2 maja 2012 r. 4.940,96 zł,

7
zfaktury nr (...)z dnia 22 maja 2012 r. 17.304,51 zł,

8
zfaktury nr (...)z dnia 22 maja 2012 r. 17.304,51 zł,

9
zfaktury nr (...)z dnia 10 września 2012 r. 394,09 zł,

10
zfaktury nr (...)z dnia 10 września 2012 r. 394,09 zł,

11
zfaktury nr (...)z dnia 10 września 2012 r. 17.623,43 zł,

12
zfaktury nr (...)z dnia 10 września 2012 r. 17.623,43 zł.

Oprócz należności głównej powodowi należą się również odsetki ustawowe za opóźnienie w jej zapłacie przez pozwanego. Stosownie doart. 481 § 1 i 2 k.c., za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego wierzyciel może żądać odsetek, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, a jeżeli strony nie oznaczyły z góry stopy odsetek, należą się odsetki ustawowe. Odpowiedzialność gwarancyjna Skarbu Państwa jako inwestora nie obejmuje odpowiedzialności za opóźnienie spełniania świadczenia wynagrodzenia podwykonawcy przez wykonawcę. (orz. SN z 05.09.2012 r., IV CSK 91/12). Zbyt daleko idące było więc żądanie powoda o zasądzenie od Skarbu Państwa odsetek za opóźnienie od dat następujących po dniach zapłaty poszczególnych faktur wystawionych generalnemu wykonawcy. Inwestor odpowiada natomiast za własne opóźnienie w wykonaniu zobowiązania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Termin spełnienia tego świadczenia nie jest oznaczony, zatem powinno być ono spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania (art. 455 k.c.). Z materiału dowodowego sprawy wynika, że powód zgłosił pozwanemu roszczenia o płatność solidarną z faktur wymienionych wyżej w pozycjach od1) do 8) w czerwcu 2012 r., a wymienionych w pozycjach od 9) do 12) w październiku2012 r. Pozwany, po przeprowadzeniu stosownej weryfikacji tych roszczeń, zapłacił część należności z pierwszej grupy faktur w dniu 18 lipca 2012 r. a z drugiej grupy faktur w dniu4 grudnia 2012 r. Oznacza to, że weryfikacja roszczeń powoda i realizacja wypłaty mogła nastąpić do tych terminów. Przyjąć zatem należy, że odmawiając zapłaty pozostałej części należności z faktur wymienionych w pozycjach od 1) do 8) w łącznej kwocie 284.417,62 zł oraz z faktury wymienionych w pozycjach od 9) do 12) w łącznej kwocie 36.035,04 zł, pozwany znalazł się w opóźnieniu w dniu 19 lipca 2012 r. w zapłacie pierwszejz wymienionych sum i w dniu 5 grudnia 2012 r. w zapłacie drugiej z wymienionych sum, zatem odsetki od poszczególnych kwot należało przyznać powodowi od wskazanych terminów.
Z opisanych przyczyn Sąd orzekł jak w pkt. I i II sentencji wyroku na podstawie powołanych przepisów.
Orzekając o kosztach postępowania w pkt. III sentencji wyroku Sąd obciążył pozwanego obowiązkiem zwrotu powodowi pełnych kosztów postępowania, kierując się zasadą odpowiedzialności za wynik sporu wyrażoną wart. 98 § 1 k.p.c.iart. 100 zd. 2 k.p.c.Powód uległ jedynie co do niewielkiej części swego żądania (co do części odsetek za opóźnienie), zatem pozwany, jako przegrywający sprawę, obowiązany jest zwrócić powodowi wszelkie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw. Koszty te wyniosły łącznie 23.420 zł, na co składa się uiszczona przez powoda opłata od pozwu w wysokości 16.023 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa procesowego w wysokości 17 zł i wynagrodzenie pełnomocnika procesowego w wysokości 7.200 zł, ustalonego na podstawie § 6 pkt. 6 w zw.z§ 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu(tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 490).
Natomiast nieuiszczone przez strony koszty sądowe w łącznej kwocie 790,85 zł,w tym zwrot kosztów podróży świadka w wysokości 384 zł i należność tłumacza przysięgłego za tłumaczenie dokumentów w wysokości 406,85 zł, wyłożone tymczasowo przez Skarb Państwa, Sąd w pkt. IV sentencji wyroku – ze względu na wskazany wynik sprawy –na podstawieart. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych(tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 90, poz. 594) nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie.