Ihre Behauptung, sie habe ihre Leistungsbereitschaft vor dem Ausspruch der Kündigung anlässlich eines Telefonats ihres Geschäftsführers mit dem Beklagtenvertreter bekundet, hat die Klägerin nicht bewiesen. Zwar ist grundsätzlich die Beklagte dafür nachweispflichtig, dass sie berechtigterweise aus wichtigem Grund gekündigt hat. Diesen Nachweis hat sie jedoch dadurch geführt, dass die Beklagte ihre Leistungsbereitschaft nicht rechtzeitig schriftlich erklärt hat. Der Nachweis, dass die Leistungsbereitschaft mündlich erklärt wurde, obliegt der Klägerin. Sie hat, wenn sie Vergütung nach [REF] verlangt, die Voraussetzungen zu beweisen , wozu auch der Nachweis, zur vertragsgemäßen Leistung bereit gewesen zu sein, gehört . [DATE]

Tenor 0. Auf die Berufung der Klägerinnen wird das Urteil der 0. Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart vom [DATE] dahin abgeändert , dass die Beklagte an die Klägerinnen als Gesamtgläubiger 0, EUR nebst Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank seit [DATE] zu bezahlen hat. 0. Im übrigen wird die Berufung der Klägerinnen zurückgewiesen . 0. Die Kosten des Rechtsstreits beider Instanzen werden gegeneinander aufgehoben. 0. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Streitwert des Berufungsverfahrens: 0, EUR Gründe I.0 Die Klägerinnen begehren von der Beklagten die vertraglich vereinbarte Vergütung für zwei Auftritte unter ihrem Künstlernamen ..., zu denen es wegen streitiger Umstände nicht gekommen ist. 0 Am [DATE] hatten die Parteien zwei Verträge über jeweils einen Auftritt der Klägerinnen jeweils am [DATE] in Clubs der Beklagten in ... und ... zur Gage von jeweils 0, EUR vereinbart, wobei der Auftritt in ... einvernehmlich auf einen Club der Beklagten in ... am gleichen Tag umdisponiert wurde. Die Gage sollte jeweils vor Beginn des Auftritts in bar bezahlt werden. Eine Uhrzeit für den Auftritt der Klägerinnen wurde schriftlich nicht vereinbart. Der Inhalt der mündlichen Vereinbarung ist strittig. 0 Während die Klägerinnen vortragen lassen, sie seien in der Nacht vom 0. auf den [DATE] kurz vor Mitternacht im Club der Beklagten in . ... eingetroffen und hätten dann ihren Auftritt abgesagt, weil die vereinbarte Gage aufgrund finanzieller Schwierigkeiten der Beklagten vor Ort zur Auszahlung nicht bereit gestanden habe und dies auf Nachfrage auch im Club in ... nicht der Fall gewesen wäre, behauptet die Beklagte, die Klägerinnen seien erst gegen [DATE] Uhr im Club ... in ... erschienen, obwohl vereinbart gewesen sei, dass die Klägerinnen ab [DATE] Uhr Autogramme an die Besucher im Club verteilen und ab [DATE] Uhr ihren musikalischen Auftritt in ... und in ... ab [DATE] Uhr durchführen sollten. Weil zu der späten Ankunftszeit der Klägerinnen die Vorbereitung und Durchführung ihrer musikalischen Auftritte keinen Sinn mehr machte, seien diese von der Beklagten abgesagt worden. 0 Nach der Vernehmung der Zeugen ... und ... hat das Landgericht Stuttgart mit Urteil vom [DATE] die Klage abgewiesen. Die Klägerinnen hätten nicht bewiesen, dass sie ihre Leistung wie vertraglich vereinbart zur richtigen Zeit angeboten hätten. Angesichts der für Werbezwecke hergestellten Aufnahme der Klägerinnen persönlich, in der sie ankündigen, ab [DATE] Uhr im Club der Beklagten in ... zu sein, den wirtschaftlichen Interessen der Zeugen ... sowie der fehlenden Plausibilität ihrer Angaben sei das Gericht überzeugt, dass diese beiden Zeugen vor Gericht gelogen hätten. Da die Klägerinnen den Beweis der Erfüllung ihrer vertragsgemäßen Leistungspflichten nicht geführt hätten, stünde ihnen ein Anspruch auf Gage nicht zu. Bezüglich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und der Würdigung des Landgerichts wird auf das Urteil vom [DATE] verwiesen. 0 Dagegen wendet sich die Berufung der Klägerinnen, mit der sie ihren ursprünglichen Leistungsantrag in Höhe von 0, EUR nebst Zinsen weiter verfolgen. Das Landgericht habe die Beweislastverteilung verkannt. Die Beklagte habe nach ihrem Vortrag vor Gericht von ihrem Kündigungsrecht gemäß [REF] Gebrauch gemacht. Um den Vergütungsanspruch nach [REF] ablehnen zu können, obliege der Beklagten die Beweislast für einen außerordentlichen Kündigungsgrund. Dieser Beweis sei von der Beklagten nicht geführt worden. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass der von der Beklagten benannte Zeuge ... alleiniger Gesellschafter der Beklagten und bei ihr angestellt sei. Die Beklagte habe nicht bewiesen, dass die Leistungszeit mit Fixcharakter vereinbart worden sei. Im übrigen habe das Landgericht die vereinbarte Auftrittszeit zu Unrecht mit der von den Klägerinnen in den Werbespots angekündigten Anwesenheit im Club gleich gesetzt. 0 Außerdem hätte der Zeuge ... zur Produktion der drei Werbespots, die auf der vorgelegten CD festgehalten sind, und zu den Zahlungsschwierigkeiten der Beklagten vernommen werden müssen. 0 Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerinnen EUR 0, nebst 0%-Punkten Zinsen über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank seit [DATE] zu bezahlen. 0 Die Beklagte behauptet, die Auftritte seien für den [DATE] und damit vor Mitternacht vereinbart worden. Unstreitig seien die Klägerinnen für einen Auftritt an diesem Tag zu spät erschienen. Es habe deshalb ein absolutes Fixgeschäft und daher Unmöglichkeit vorgelegen. Deshalb sei keine Kündigung erfolgt, sondern ein Hinweis auf die eingetretene Unmöglichkeit. Die vereinbarte Leistungszeit müssten die Klägerinnen beweisen, insbesondere eine Leistungszeit am [DATE] statt am [DATE] . Ein Anspruch aus §§ 0, 0 des Vertrags bestünde nicht. Aus § 0 werde kein Anspruch geltend gemacht. Ein Anspruch aus § 0 sei nicht bewiesen. Die Ausführungen des Landgerichts seien auch im Hinblick auf die Beweiswürdigung zutreffend. 0 Unstrittig wurden die Werkverträge gekündigt. Die Fälligkeit eines etwaigen Vergütungsanspruchs der Klägerinnen ist daher weder von einer Abnahme noch von der Vereinbarung einer Vorleistungspflicht abhängig. 0 Die Klägerinnen verfolgen einen Schadenersatzanspruch wegen Nichterfüllung des vertraglich vereinbarten, vor Auftritt zu erfüllenden Vergütungsanspruchs durch die Beklagte nach eigener Kündigung in der Berufungsinstanz jedenfalls nicht ausdrücklich, sondern höchstens durch eine Bezugnahme auf ihren erstinstanzlichen Vortrag weiter. Die pauschale Bezugnahme auf den Sachvortrag in erster Instanz stellt jedoch keine ausreichende Berufungsbegründung dar . Gemäß [REF] steht daher der Sachvortrag und die Rechtsbehauptung der Klägerinnen, ihr Zahlungsanspruch ergebe sich aus einer Pflichtverletzung der Beklagten im Zusammenhang mit deren Zahlungspflichten, nicht mehr zur Überprüfung des Berufungsgerichts. 0 [REF] setzt jedoch voraus, dass das Rechtsverhältnis unter den Parteien durch eine ordentliche Kündigung beendet worden ist. Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund führt ebenso wie ein Rücktritt wegen Leistungsverzugs in der Regel nicht zur Anwendung dieser Vorschrift . Hier hat die Beklagte ihre Kündigungserklärung bzw. ihren Rücktritt wegen des von ihr behaupteten Leistungsverzuges der Klägerinnen erklärt und damit zumindest vorrangig keine ordentliche Kündigungserklärung im Sinn des [REF] abgegeben. Allerdings kann eine unwirksame außerordentliche Kündigung in eine ordentliche Kündigung ausgelegt bzw. umgedeutet werden, wenn nach der Sachlage anzunehmen ist, dass diese dem Willen des Erklärenden entspricht und dieser Wille in seiner Erklärung gegenüber deren Empfänger zum Ausdruck gekommen ist . 0 Voraussetzung für eine solche Auslegung der Kündigung in eine ordentliche Kündigung nach [REF] ist demnach, dass die von der Beklagten gewollte außerordentliche Kündigung unwirksam wäre. Das ist nach Sachlage für die beiden streitgegenständlichen Verträge unterschiedlich zu beurteilen. 0 Ein Schadensersatzanspruch wegen der grundlosen Kündigung eines Vertrages und damit wegen dessen Nichterfüllung setzt voraus, dass derjenige, der den Schadensersatzanspruch geltend macht, selbst zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten in der Lage war und bei ordnungsgemäßer Durchführung des Vertrages die vereinbarte Gegenleistung verdient hätte und ihm insoweit durch das vertragswidrige Verhalten der Beklagten ein Schaden entstanden ist . Dabei hat grundsätzlich der Gläubiger, der wegen grundloser Erfüllungsverweigerung seines Vertragspartners Schadensersatz verlangt, die Voraussetzungen dieses Anspruchs darzutun und damit auch nachzuweisen, dass er selbst zu Erfüllung der ihm obliegenden Vertragspflichten imstande gewesen wäre . 0 Im wesentlichen nicht anders liegt es beim Anspruch aus [REF] . Dessen Aufgabe ist es, den Unternehmer schadlos zu stellen, also dafür zu sorgen, dass ihm aus der Kündigung weder Vorteile noch Nachteile erwachsen . Beim ungekündigten Werkvertrag nach [REF] hat der Unternehmer, der eine Vergütung verlangt, den Vertragsabschluss und die Fälligkeitsvoraussetzungen für seinen Vergütungsanspruch, also insbesondere die erbrachte vertragsgemäße Werkleistung, zu beweisen. Im Rahmen des [REF] werden die Anspruchsvoraussetzungen in der Weise modifiziert, dass der Unternehmer eine Abnahme nicht beweisen muss und an die Stelle der Vertragserfüllung die Bereitschaft des Unternehmers tritt, die vertragsgemäße Leistung rechtzeitig zu erbringen. Ansonsten wäre ein Unternehmer durch eine ordentliche Kündigung ungerechtfertigt bevorzugt, wenn trotz Fehlens seiner Leistungsbereitschaft er allein aufgrund der Kündigung des Werkvertrags nach [REF] für nicht erbrachte Leistungen einen Vergütungsanspruch hätte. 0 Ein Ausnahmefall, in dem die Beweislast auf die Beklagte übergeht , liegt hier nicht vor. Zum Zeitpunkt der unstrittigen Kündigung des Vertrags bezüglich des Auftritts in ... mussten die Klägerinnen bereits erfüllungsbereit sein. Auf einen hypothetischen Geschehensablauf bezüglich der Herstellung der Erfüllungsbereitschaft der Klägerinnen bis zu einem künftigen Leistungszeitpunkt kam es danach nicht an. 0 Die Klägerinnen konnten nicht zur Überzeugung des Senats beweisen, dass mündlich ihre Anwesenheit und ihr Auftritt in ... erst für eine Zeit nach Mitternacht vereinbart worden wäre und sie rechtzeitig in ... eingetroffen sind. 0 Zur Vereinbarung über eine Auftrittszeit waren sich die Zeugen, soweit sie hierzu Angaben machen konnten, einig, dass ein solcher Zeitpunkt vereinbart worden war. Welche Uhrzeiten dies für ... und ... sein sollten, blieb jedoch unklar. Wie schon beim Landgericht machten hierzu die Zeugen ... einerseits sowie der Zeuge ... andererseits unterschiedliche Angaben. Zum Zeitpunkt der Mitteilung der Auftrittszeitpunkte an das Management der Klägerinnen widersprachen sich die Angaben der Zeugen ... um einen Tag. Andererseits ist nicht nachvollziehbar, warum das Management der Klägerinnen diese Zeitpunkte erst so spät erfahren haben will, wenn doch zuvor eine Radiospot mit den Klägerinnen vorbereitet worden war, in dem von einer konkreten Uhrzeit die Rede war. Es war danach zu erwarten, dass bereits zu einem viel früheren Zeitpunkt wie vom Zeugen angegeben der Zeitpunkt der Auftritte fixiert worden ist. 0 Eine Anwesenheit der Klägerinnen bereits ab Eröffnung des Clubs in ... und ein Auftritt bereits um 0:0 Uhr mag unüblich sein. Einen Anscheinsbeweis für die Vereinbarung eines Auftritts in einer Discothek erst nach Mitternacht gibt es jedoch nicht. Im übrigen mag zwar ein so früher Auftritt in einem Club unüblich sein. Er kann jedoch wirtschaftlich sinnvoll sein, um den Club möglichst früh zu füllen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigten, dass die Klägerinnen zwei Auftritte in der gleichen Nacht an zwei unterschiedlichen Orten zu bewältigen hatten. 0 Eine Indizwirkung für die Vereinbarung eines frühen Auftrittszeitpunkts kommt den Radio-Werbespots zu, in denen die Klägerinnen in ihrer Muttersprache Englisch ihr Kommen ankündigen. Unabhängig davon, ob die Klägerinnen ihre Ankunft in ... für 0:0 Uhr ankündigten oder lediglich auf ihren Auftritt hinweisen und das Publikum aufforderten, ab 0:0 Uhr im Club zu sein, musste diese Äußerung, für die Klägerinnen ersichtlich, vom Publikum gemäß [REF] dahin verstanden werden, dass die Besucher des Clubs ... in ... sie ab [DATE] Uhr erleben könnten. Ob dies im Rahmen einer Autogrammstunde oder durch ein Konzert ab dieser Uhrzeit geschehen sollte, kann dahingestellt bleiben. Auch wenn es zum Inhalt der mündlich ergänzten Verträge nicht auf die Kenntnis der Klägerinnen, sondern von deren Management ankommen mag , legt deren Äußerung im Werbespot eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Parteien nahe. Die Klägerinnen haben danach eine Auftrittszeit in ... ab Mitternacht nicht bewiesen. 0 Das Landgericht hat zwar die Zeugenaussagen und die weiteren Umstände gewürdigt, aber keine Feststellung getroffen, wann die Klägerinnen im Club der Beklagten in ... eingetroffen sind. 0 Nach der Beweisaufnahme ist der Senat zu der Überzeugung gelangt, dass die Klägerinnen kurz vor 0:0 Uhr am [DATE] im Club der Beklagten in ... angekommen sind. Zwar haben die Zeugen der Parteien zur Ankunftszeit unvereinbare Angaben gemacht. Der Tankbeleg der Esso-Station ... in ... vom [DATE] , 0:0 Uhr, stützt jedoch die Angaben der Zeugen ... und ... . Die Zeugen haben bekundet, dass nach dem Eintreffen im Club in ... erfolglosen Gesprächen über den Auftritt der Klägerinnen und dem Abendessen auf der Rückfahrt zum Hotel nach ... die beiden Fahrzeuge des Trosses der Klägerinnen bei ... eine Tankstelle angefahren hätten. Die auf dem Tankbeleg ausgewiesene Zeit passt nur zu diesen Angaben. Wäre auf dem Hinweg getankt worden, hätten die Klägerinnen mit ihren Begleitern, geleitet durch ein Navigationssystem, deutlich vor 0:0 Uhr im Club der Beklagten in ... sein müssen, während die Zeugen der Beklagten eine Ankunft nicht vor 0:0 Uhr oder deutlich nach 0:0 Uhr bekundet hatten. 0 Die Tankstelle ... liegt auf dem Weg von ... nach ... .Es ist deshalb plausibel, dass die Klägerinnen an dieser Tankstelle vorbeigekommen sind. Angesichts der Angaben des Zeugen ... gibt es keine Anhaltspunkte, dass der Tankbeleg nicht die Klägerinnen betrifft, auch wenn er sich an den konkreten Tankvorgang nicht erinnern konnte. Zu dem Vortrag der Klägerinnen passt auch, dass der Tankbeleg das Tanken an zwei Zapfsäulen ausweist, nachdem die Klägerinnen ausweislich der Zeugenangaben ... mit zwei Fahrzeugen unterwegs waren. Ob die Tankstelle ... auf der Straßenseite Richtung oder Richtung ... gelegen ist, kann dahingestellt bleiben. 0 Die Klägerinnen sind danach am [DATE] erst kurz vor [DATE] Uhr im Club der Beklagten in ... eingetroffen. Nachdem sie in ... aus Zeitmangel nicht zu Abend essen konnten, haben sie in ... zuerst Pizza gegessen. Die Klägerinnen konnten deshalb frühestens zwischen 0:0 Uhr und 0:0 Uhr für einen Auftritt zur Verfügung stehen. Eine Verspätung von 0 0⁄0 bis 0 Stunden zu einem öffentlichen Auftritt rechtfertigt angesichts der damit verbundenen Ärgernisse des Veranstalters und der Besucher eine fristlose außerordentliche Kündigung des Werkvertrags und einen Rücktritt nach [REF] . 0 Gleichzeitig steht bei einem vereinbarten Beginn der Veranstaltung ab [DATE] Uhr fest, dass die Klägerinnen zum vereinbarten Leistungszeitpunkt nicht leistungsbereit waren, so dass ihnen auch im Fall einer ordentlichen Kündigung eine Vergütung nach [REF] nicht zusteht. 0 Die Voraussetzungen eines Anspruchs nach § 0 der Verträge wurde nicht bewiesen, weil dieser Anspruch ebenfalls die vertragsgemäße Erfüllungsbereitschaft des Künstlers voraussetzt. 0 Das Landgericht hat nicht zwischen der Kündigung des Veranstaltungsvertrags für die Lokalität in ... und derjenigen für die Lokalität in ... unterschieden. 0 Nach dem Abendessen im Club ... in ... wären die Klägerinnen ab ca. 0:0 Uhr zur Fahrt nach ... bereit gewesen. bb) und Uhrzeit auf dem Tankbeleg). Der Zeuge ... hat glaubhaft seine Bereitschaft und die Bereitschaft der Klägerinnen bekundet, in ... aufzutreten, auch wenn in ... der Auftritt entfallen war. Die Zeugen der Beklagten, insbesondere auch der Zeuge ... , haben dem nichts entgegengesetzt, weil sie sich ihren eigenen Angaben zufolge um ... nicht gekümmert hätten. Bei einer Fahrtzeit von einer Stunde wären die Klägerinnen gegen 0:0 Uhr im Club der Beklagten in ... und damit auch nach dem erstinstanzlichen Vortrag der Beklagten, der erneut vom Zeugen ... und dem Geschäftsführer der Beklagten vor dem Senat bestätigt wurde, zur vereinbarten Leistungszeit rechtzeitig erfüllungsbereit gewesen. 0 Das Verhalten der Klägerinnen bot daher der Beklagten für den Club in ... weder einen Grund für eine außerordentliche Kündigung des Vertrags noch ein Rücktrittsrecht nach [REF] . 0 Die Kündigung der Beklagten ist daher insoweit als ordentliche Kündigung nach [REF] zu behandeln. Nach der Beweiswürdigung unter a) haben die Klägerinnen den Senat überzeugt, vertragsgerecht erfüllungsbereit gewesen zu sein. Ihnen steht daher die vereinbarte Vergütung von 0, EUR zu. Aufwendungen haben die Klägerinnen durch die Kündigung des Auftritts in ... nicht erspart. Von ... aus wäre ... bei einer anderen Fahrtroute auf dem Weg nach ... in das Nachtquartier gelegen gewesen, so dass Fahrtkosten nicht erspart worden wären. Ein einträglicher anderweitiger Auftritt wäre in der Kürze der Zeit nicht mehr zu organisieren gewesen. 0 Dem Ausspruch zu den Zinsen liegen die [REF] zu Grunde. Durch die Vereinbarung des Zahlungszeitpunkts zum Beginn des Auftritts der Klägerinnen in ... am [DATE] gegen 0:0 Uhr war die Leistungszeit nach dem Kalender bestimmt. 0 Eine Vernehmung des Zeugen ... ist nicht erforderlich. Dieser ist für die Entscheidung des Rechtsstreits ohne Belang, weil das Gericht sich über den Inhalt der Werbespots durch das Abhören der CD einen unmittelbaren eigenen Eindruck verschaffen und die Ankündigung der Klägerinnen zu ihrem Auftrittszeitpunkt selbst wahrnehmen kann. Ob die Beklagte ihre Verbindlichkeiten gegenüber dem Zeugen ... erfüllt hat, ist ebenfalls für die Entscheidung dieses Rechtsstreits unerheblich. 0