Zusammenfassend führt die Klägerin aus, dass vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen anzunehmen sei, dass das Landgericht durchgängig nach einem Weg gesucht habe, die Zulässigkeit der Feststellungsklage ablehnen zu können, um sich mit den Feststellungsanträgen nicht in der Sache befassen zu müssen. Die Begründungen des Landgerichts seien durchweg nicht tragend. Zudem seien sie nicht vereinbar mit der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Zulässigkeit von Feststellungsklagen bei noch nicht abgeschlossener Schadensentwicklung und bei noch nicht gegebener Möglichkeit abschließender Schadensbezifferung. Bereits aus diesen Aspekten folge ohne weiteres das Feststellungsinteresse der Klägerin. Zudem habe das Landgericht verkannt, dass die Klägerin ihre Klage gerade auch mit der Absicht erhoben habe, die Verjährung der ihr zustehenden Verzugsschadensersatzansprüche zu hemmen, was angesichts der laufenden kurzen Verjährungsfrist des [REF] ein besonderes Feststellungsinteresse begründe. Der Klägerin könne nicht zugemutet werden, die Fertigstellung des Bauvorhabens und die nachfolgenden Schlussrechnungen der zahlreichen Drittgewerke abzuwarten. Denn damit würde sie auf Jahre rechtlos gestellt und zudem der Gefahr des Verjährungseintritts vor abschließender Bezifferbarkeit ihrer Ansprüche ausgesetzt. Auch der Gesichtspunkt der Prozesswirtschaftlichkeit wegen eines zukünftig zu erwartenden Leistungsklageverfahren stehe der Zulässigkeit ihrer Feststellungsklage nicht entgegen. Der Grundsatz der Prozessökonomie verbiete eine Feststellungsklage nur dann, wenn bereits zum Zeitpunkt ihrer Erhebung eine Leistungsklage möglich wäre, was vorliegend aber eindeutig nicht der Fall sei. Die vom Landgericht in den Entscheidungsgründen des angefochtenen Urteils zitierten gerichtlichen Entscheidungen beträfen entweder von vornherein andere Fallgestaltungen oder sprächen vorliegend entgegen der Auffassung des Landgerichts sogar für die Zulässigkeit der Feststellungsklage. Soweit das Oberlandesgericht Celle mit Urteil vom [DATE] und das Oberlandesgericht Stuttgart mit Urteil vom [DATE] anlässlich der dort zu entscheidenden Baumängelprozesse zu der Einschätzung gelangt seien, dass Feststellungsklagen „in der Regel im Bauprozess“ unzulässig seien, stünde diese Ansicht im Widerspruch zu der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Zudem sei dieser Ansatz nicht verallgemeinerungsfähig und überdies auf den vorliegenden Fall nicht übertragbar, da es sich hier nicht um einen Baumängelprozess mit den dort regelmäßig anderweitig gegebenen Rechtsschutzmöglichkeiten handle. Auch der Begründungsansatz des Landgerichts, dass Feststellungsklagen auf Verzugsschadensersatz bei noch nicht abgeschlossenen Bauvorhaben unzulässig seien, sei nicht haltbar. Denn dies würde dazu führen, dass gerade bei langjährigen Großbauvorhaben Verjährung hinsichtlich der Ansprüche eintreten könnte. Auch könne dem Gläubiger nicht die Verpflichtung auferlegt werden, wegen eines jeden Einzelschadens eine eigenständige Leistungsklage zu erheben, um jeweils die Verjährung zu hemmen. Die sich hieraus ergebende Folge, dass zu einem Bauvorhaben gleichzeitig mehrere Leistungsklagen anhängig sein könnten, sei der Prozesswirtschaftlichkeit noch weniger zuträglich als die Gestattung der Erhebung einer umfassenden Feststellungsklage. Zudem sei es auch nicht vertretbar, den Auftraggeber während des Laufs einer Großbaumaßnahme rechtsschutzlos zu stellen, wenn der Auftragnehmer fortgesetzt und mit ungewissem Ausgang die Fertigstellung des Bauvorhabens verschleppe.

Tenor Auf die Berufung der Beklagten wird das am [DATE] verkündete Urteil der 0. Zivilkammer des Landgerichts Hannover aufgehoben. Der Rechtsstreit wird an das Landgericht zurückverwiesen, das auch über die Kosten des Berufungsverfahrens zu entscheiden hat. Gründe I. Die inzwischen insolvent gewordene Klägerin hat einen Restwerklohn von 0 DM eingeklagt, die Beklagten als Besteller haben knapp 0 Mängel geltend gemacht, die sich aus der Anlage B 0 in Verbindung mit dem Tatbestand des angefochtenen Urteils ergeben und für jeden einzelnen Mangel die Beseitigungskosten bzw. angemessene Minderungsbeträge geschätzt, die sich auf deutlich mehr als 0 € belaufen. Im Anschluss an die Klageerwiderung nachdem die Beklagten der von ihnen beauftragten Architektin zunächst den Streit verkündet hatten , haben sie auf Auflage des Gerichts im [DATE] diejenigen Mängel zusammengefasst, die ihrer Auffassung nach zum damaligen Zeitpunkt noch vorlagen und dazu teilweise die Beseitigungskosten geschätzt. Nachdem das Landgericht im [DATE] einen Beweisbeschluss darüber erlassen hatte, welche Leistungen noch zu vergüten seien, hat es durch Beschluss vom [DATE] eine Beweisaufnahme über die Mängel angeordnet und insgesamt fünf verschiedene Gutachter beauftragt. Die angeforderten Vorschüsse betrugen über 0 €. Im [DATE] haben die Beklagten dann Widerklage gegen den Werkunternehmer und Drittwiderklage gegen die von ihnen beauftragte Architektin mit dem Antrag erhoben, wegen fast 0 verschiedener im Antrag im Einzelnen bezeichneter Mängel festzustellen, dass die Drittwiderbeklagte als Gesamtschuldnerin verpflichtet sei, ihnen sämtliche Schäden zu ersetzen, die durch die Beseitigung der näher bezeichneten Mängel entstehen, verbunden mit dem Vorwurf mangelnder Objektüberwachung. Der Wert des Streitgegenstandes für die Drittwiderklage ist auf 0 € festgesetzt, bereits mit Schreiben vom [DATE] ist auf die Bedenken gegen die Zulässigkeit der Feststellungsklage vom Landgericht hingewiesen worden . Die Beklagten meinen, der Umstand, dass die Existenz von Mängeln und deren Ursachen sowie die Beseitigungskosten erst durch Sachverständigengutachten festgestellt werden müssten, rechtfertige es, nur eine Feststellungsklage zu erheben. Mit ihrer Berufung machen die Beklagten weiterhin geltend, eine Leistungsklage sei ihnen wegen der Unkenntnis über die Ursachen der Mängel und die daraus folgenden Beseitigungskosten unzumutbar, im Übrigen würden sie nach der Feststellung der Ursachen auf eine Leistungsklage übergehen . Diese Unzumutbarkeit ergebe sich im Übrigen auch aus dem Kostenrisiko bei einer Zuvielforderung sowie dem Umstand, dass eine Teilklage die Verjährung nicht insgesamt unterbreche und sie dementsprechend, wenn sie zu wenig verlangt hätten, den Rest später nicht mehr geltend machen könnten. Nachdem die Beklagten zunächst nur eine Feststellungsklage angekündigt hatten , der Senat jedoch ebenfalls auf Bedenken gegen die Zulässigkeit der Feststellungsklage hingewiesen hat, beantragen die Beklagten nunmehr, unter Abänderung des Teil-Urteils des Landgerichts Hannover vom [DATE] festzustellen, dass die Drittwiderbeklagte verpflichtet ist, ihnen sämtliche Schäden zu ersetzen, die durch die Beseitigung der in Anlage B 0 zu Ziffer 0 bis 0, 0, 0, 0 bis 0, 0 bis 0, 0 bis 0, 0, 0 bis 0, 0 bis 0, 0, 0, 0, 0 bis 0 bezeichneten Mängel entstehen, hilfsweise unter Aufhebung des Teilurteils des Landgerichts Hannover vom [DATE] und des Verfahrens die Sache an das Landgericht Hannover zurückzuverweisen, weiter hilfsweise, unter Abänderung des Teilurteils des Landgerichts Hannover vom [DATE] die Drittwiderbeklagte zu verurteilen, an sie 0 € nebst Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Zustellung dieses Schriftsatzes zu zahlen und im Übrigen festzustellen, dass die Drittwiderbeklagte verpflichtet ist, ihnen sämtliche darüber hinausgehenden Schäden zu ersetzen, die durch die Beseitigung der in Anlage B 0 zu Ziffer 0 bis 0, 0, 0, 0 bis 0, 0 bis 0, 0 bis 0, 0, 0 bis 0, 0 bis 0, 0, 0, 0, 0 bis 0 bezeichneten Mängel entstehen. Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung und erklärt mit der Vergütungsforderung der Klägerin in Höhe von 0 € nebst Zinsen und zweitrangig mit ihrer eigenen Honorarforderung in Höhe von 0 € nebst Zinsen die Aufrechnung . II. Die Berufung ist begründet. 0 Zwar tritt der Senat den Erwägungen des Landgerichts zur Unzulässigkeit der Feststellungsklage im Bauprozess im Allgemeinen uneingeschränkt bei, im vorliegenden Fall ergibt sich aber ganz ausnahmsweise etwas anderes. 0 0. Nach seit Jahrzehnten gefestigter Rechtsprechung fehlt einer Feststellungsklage das Rechtsschutzbedürfnis, sofern eine Klage auf Leistung z u m u t b a r ist. Wie der Senat nicht verkennt, hat der Bundesgerichtshof auch schon entschieden, dass die Erhebung einer Leistungsklage unzumutbar sein kann, wenn die Ansprüche noch nicht oder nicht ohne Durchführung einer aufwändigen Begutachtung beziffert werden können. 0 0. Dem kann der Senat allerdings in dieser Allgemeinheit nicht zustimmen, denn ein Rechtsschutzbedürfnis fehlt, wenn bei einer ex-ante Betrachtung zu erwarten ist, dass zur endgültigen Klärung der Streitfragen ein zweiter Prozess notwendig wird. Das ist im Bauprozess in der Regel zu befürchten. 0 Streitigkeiten über Baumängel können nur dann endgültig entschieden werden, wenn dem Sachverständigen folgende Fragen vorgelegt werden: Welches objektive Interesse hat der Besteller an der Beseitigung des Mangels X ? 0 Wird nur eine Feststellungsklage erhoben, so kann, wird und muss sich die Beweisaufnahme auf die Fragen zu a) und c) beschränken, die übrigen Streitpunkte sind nicht Gegenstand der Beweisaufnahme im Feststellungsprozess. Hinzu kommt, dass in der Beweisfrage b) noch weiteres erhebliches Konfliktpotenzial steckt, denn die Frage der Mängelbeseitigungskosten ist untrennbar verbunden mit der zwischen den Parteien sehr häufig streitigen Frage, ob eine komplette Neuherstellung oder nur eine bloße Reparatur ausreicht, vor allem aber, welche konkrete Maßnahme mit sehr unterschiedlichen Kosten notwendig erscheint. 0 Insgesamt lässt sich deshalb sagen, dass die zwischen den Parteien bestehenden Streitigkeiten durch die Beweisaufnahme im Feststellungsprozess auch nicht annähernd geklärt werden. Im Gegenteil: die Baufirma interessiert das Problem, ob ein Mangel vorhanden ist, vergleichsweise wenig im Verhältnis zu der für sie entscheidenden Frage, welche Kosten für deren Beseitigung der Sachverständige veranschlagt und aus welchen Gründen. Soweit die Beklagten geltend machen, sie würden nach Vorlage der Gutachten und Kenntnis der Ursachen der Mängel zur Leistungsklage übergehen, überzeugt das nicht, weil die Kosten der Mängelbeseitigung eben gerade nicht ermittelt werden und sie deshalb nicht abschätzen können, ob z. B. Feuchtigkeitsprobleme zu Kosten von 0 € oder von 0 € führen. Die Feststellungsklage hat schließlich für den Bauherren noch einen weiteren Nachteil. Vertraut er der Kompetenz des Gutachters, kann er den einbehaltenen Werklohn bei einer Leistungsklage schon während des Prozesses ganz oder wenigstens teilweise zur Mängelbeseitigung benutzen. Muss er dagegen einen Folgeprozess zur Höhe befürchten, vielleicht mit erneutem Ortstermin, weil der Schaden sich vergrößert hat, gerät er in zusätzliche Schwierigkeiten. Sofern man eine Leistungsklage für unzumutbar hält, so sind bei Ausfüllung des Begriffs der Zumutbarkeit unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen allerdings die Interessen sämtlicher Beteiligter zu berücksichtigen. Dabei wird man zur Verdeutlichung der Argumentation unterstellen können, dass bei einem Rechtsstreit um mehrere und nicht unerhebliche Mängel und Gutachten unter Umständen von nicht nur einem Sachverständigen, die auch noch angegriffen werden, zu ergänzenden Stellungnahmen und zur Anhörung des Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung führen, mit einer Prozessdauer erster Instanz von wenigstens zwei Jahren und in der Berufungsinstanz von möglicherweise einem Jahr zu rechnen ist. Was zunächst die berechtigten Interessen des Bauherren anbetrifft, so kann er frühestens nach dem rechtskräftigen Abschluss des Feststellungsprozesses durch zwei oder drei Instanzen, mithin nach Jahren, die Durchsetzung seiner Ansprüche in Angriff nehmen. Dabei wird ihm, wie auch die Beklagten nicht verkennen, überhaupt nichts anderes übrig bleiben, als einen Privatsachverständigen mit der Ermittlung derjenigen Kosten zu beauftragen, die zur Beseitigung der Schäden der in letzter Instanz rechtskräftig festgestellten Mängel erforderlich sind. Unter diesen Umständen überzeugt es aber nicht, eine sofortige Leistungsklage des Bauherren mit dem Argument für unzumutbar zu halten, aufwändige Sachverständigenkosten brauche er nicht aufzuwenden, wenn er eben diese Kosten nach Abschluss eines jahrelang dauernden Feststellungsprozesses dann doch aufbringen muss. Zwar ließe sich argumentieren, diese Kosten seien deshalb etwas geringer, weil am Beispiel dieses Rechtsstreites von den 0 geltend gemachten Mängeln nur 0 vom Gericht festgestellt worden seien und der Privatgutachter deshalb nur mit 0 Mängeln befasst wird. Dafür muss er sich andererseits in einen sehr komplexen Sachverhalt erstmals einarbeiten, während der Gerichtsgutachter, der Ortsbesichtigungen durchgeführt und viele Seiten Gutachten verfasst hat, die Mängelbeseitigungskosten mit sehr viel geringerem Zeit und Kostenaufwand hätte ermitteln können. Darüber hinaus besteht für die Parteien eine weitere Gefahr, weil es keine Grundlage für eine korrekte Kostenentscheidung bei der Feststellungsklage gibt. Werden von 0 behaupteten Mängeln nur 0 bejaht, können die Kosten des Feststellungsprozesses nicht 0 : 0 verteilt werden, weil der Austausch des mit einem Kratzer versehenen Fensters kaum 0/0 derjenigen ausmachen dürfte, die zur Abdichtung eines Hauses gegen nicht drückendes Wasser statt gegen Bodenfeuchtigkeit erforderlich sind: mit anderen Worten, der Richter kann nicht davon ausgehen, eine auch nur annähernd richtige Kostenentscheidung treffen zu können, weil er die erforderlichen finanziellen Aufwendungen zur Beseitigung der einzelnen Mängel auch nicht ansatzweise abzuschätzen vermag. Im Gegensatz zur Auffassung der Beklagten ist der Senat auch nicht davon überzeugt, dass die Baufirma nach rechtskräftiger Feststellung das Privatgutachten zum Anlass nehmen wird, nunmehr den geforderten Betrag zu zahlen, weil Privatgutachter regelmäßig mit Misstrauen betrachtet werden. Auch dabei ist auf die Lebenswirklichkeit abzustellen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Bauherr in der Regel den Unternehmer nicht von der Beauftragung des Privatgutachters unterrichtet und ihm auch keine Gelegenheit gibt und ihn nicht auffordert, am Ortstermin teilzunehmen. Dem Senat ist zwar aus Gesprächen mit Sachverständigen bekannt, dass einige von ihnen ausgesprochen sinnvoll ihrem eigenen Auftraggeber raten, die Baufirma von der Beauftragung und dem Ortstermin zu unterrichten und sie zu einer Teilnahme aufzufordern, was dazu führt, dass sich die durchaus fachkundige Baufirma jedenfalls teilweise von den Ausführungen des Privatgutachters überzeugen lässt. Jedenfalls bei den Streitigkeiten, die bei Gericht landen, ist das aber nicht der Fall. Der Feststellungsprozess ist darüber hinaus für den Bauherren mit weiteren Nachteilen verbunden, weil er erst Jahre später einen vollstreckungsfähigen Titel erhält. Klagt er auf Leistung, so kann er auf der Grundlage einer typisierenden Betrachtung nach zwei Jahren gegen Sicherheitsleistung vollstrecken und das ist mit finanziellen Vorteilen verbunden, weil die Kosten einer Bankbürgschaft wesentlich niedriger sind als die einer Kreditaufnahme. Nach Abschluss der Berufungsinstanz nach drei Jahren kann dann ohne Sicherheitsleistung schon bei Vorlage einer Bankbürgschaft vollstreckt werden , und zwar auch gegen den Willen des Schuldners, wobei das Insolvenzrisiko wegfällt, wenn die Baufirma zu diesem Zeitpunkt noch zahlen kann und ihrerseits eine Bürgschaft stellen muss. Beginnt der Bauherr aber erst nach drei Jahren damit, ein Privatgutachten zu den Mängelbeseitigungskosten einzuholen, kann er bei entsprechendem Widerstand der Baufirma vielleicht nach fünf Jahren einen erstinstanzlichen Vollstreckungstitel erlangen, wobei er angesichts der wirtschaftlichen Probleme in der Baubranche ein deutlich höheres Insolvenzrisiko trägt, zuzüglich der „doppelten“ und vielleicht uneinbringlichen Kosten für den 0. Prozess. Wie der Senat nicht verkennt, gibt es zwar auch berechtigte Interessen des Bauherrn, eine Feststellungsklage zu erheben. Das gilt zwar nicht unbedingt für die von den Beklagten geltend gemachten Vorteile bei der Kostenentscheidung im Hinblick auf die zuvor dargestellten Schwierigkeiten einer Kostenentscheidung im Feststellungsprozess und [REF] , der zur Minimierung des Kostenrisikos des Bauherren beiträgt, wohl aber für den von den Beklagten angesprochenen Gesichtspunkt, dass, wenn sie zu wenig verlangen, eine Verjährungsunterbrechung selbst bei einer offenen Teilklage hinsichtlich des überschießenden Restbetrages nicht eintritt . Das ist aus der Sicht des Senats der einzig wirklich beachtenswerte Gesichtspunkt für den Bauherren für die Erhebung einer Feststellungsklage. Dem kann aber Rechnung getragen werden durch die Einleitung eines Beweissicherungsverfahrens, das lediglich eine Vorwegnahme der gerichtlichen Beweisaufnahme bedeutet und in dem auch nach der Höhe der Mängelbeseitigungskosten gefragt wird, vor allem aber dadurch, dass neben dem Leistungs noch ein Feststellungsantrag gestellt wird . Bei der Frage der Zumutbarkeit sollten im Übrigen auch die Interessen der Allgemeinheit nicht außer Betracht bleiben. Wie der ehemalige Bundespräsident Herzog zu Recht hervorgehoben hat, handelt es sich bei dem Recht um ein knappes Gut. Wenn die Justiz des Öfteren und keineswegs zu Unrecht auf ihre Belastungen hinweist, dann sollte sie allerdings auch keine Rechtsgrundsätze entwickeln, durch die die Gefahr zusätzlicher Prozesse in erheblichem Umfang droht. Die Frage der Zumutbarkeit kann deshalb nicht nur auf eine Partei bezogen werden, sondern muss die berechtigten Interessen der Öffentlichkeit, in diesem Falle identisch mit denen der Justiz und der Gegenseite, in Betracht ziehen. Angesichts der im Wirtschaftsteil jeder Zeitung mitgeteilten Zahlen über die Insolvenzen von Baufirmen und dem damit verbundenen Verlust von Arbeitsplätzen und der Vernichtung von Vermögenswerten liegt es ebenfalls nicht im öffentlichen Interesse, diese Probleme durch eine in erheblichem Umfang doppelte Inanspruchnahme der Baufirmen zu vergrößern. Der Senat ist zuständig u. a. für Grundstücksrecht; in mehr als 0/0 dieser Fälle geht es darum, ob dem Erwerber arglistig Mängel verschwiegen worden sind oder ob und welche Beschaffenheitsvereinbarung getroffen worden ist. In 0 Jahren ist es nach der Erinnerung des Senats aber noch nicht vorgekommen, dass die Höhe der Kosten unstreitig war, die zur Beseitigung derjenigen Mängel erforderlich sind, hinsichtlich derer sich der Erwerber getäuscht fühlte oder eine Beschaffenheitsvereinbarung geltend machte. Deshalb könnte auf der Basis einer zu weitgehenden Rechtsprechung zur Unzumutbarkeit nahezu jeder Arglistprozess im Grundstücksrecht als Feststellungsklage eingeleitet und doppelt geführt werden. Die angesprochene Problematik zusätzlicher Verfahren ist bisher lediglich deshalb nicht in das allgemeine Bewusstsein gedrungen, weil glücklicherweise Bauprozesse nicht als Feststellungsklage geführt werden und es in den letzten acht Jahren nicht einen einzigen Fall gegeben hat, in dem ein Bauprozess nicht im Wege der Leistungsklage ausgetragen worden ist. Dabei darf man indessen die langfristig zu befürchtenden Auswirkungen nicht außer Betracht lassen, wenn derartige Verfahren als Feststellungsprozess zulässig sein sollten. Es gibt in Deutschland mehr als 0 Anwälte, jährlich kommen 0 hinzu und viele leben in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Deshalb ist die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, dass bei einer zu weitgehenden Zulassung der Feststellungsklage der gebührenrechtliche Aspekt einen zu hohen Stellenwert erhalten könnte, mag das auch in diesem Fall keine Rolle spielen. Unter Abwägung sämtlicher Interessen der Parteien und zwar auch der wohlverstandenen Interessen des Bauherren , hält der Senat deshalb im Bauprozess mit dem Landgericht jedenfalls in der Regel die Erhebung einer Feststellungsklage für unzulässig. Wenn der Senat gleichwohl in diesem besonderen Ausnahmefall abweichend entscheidet, so deshalb, weil der Prozess mit einer Werklohnklage begonnen hat und die Beklagten als Bauherren mit den Kosten für die Beseitigung der Mängel „aufgerechnet“ und Widerklage erhoben haben. Damit hätten sämtliche unter 0 a) bis e) aufgeworfenen Fragen geklärt werden m ü s s e n . Wenn die Beklagten in dieser Situation Drittwiderklage erhoben, durften sie davon ausgehen, dass sämtliche Streitfragen durch die einzuholenden Gutachten ausgeräumt wurden, denn über Werklohn und Schadensersatz hätte nicht entschieden werden können, ohne dass bei jedem einzelnen Mangel auch die Reparaturkosten ermittelt und auch über den Minderwert und die Unzumutbarkeit entschieden worden wäre. Erst durch die in 0. Instanz sich ankündigende und am [DATE] eingetretene Insolvenz der Klägerin ist nunmehr ein 0. Prozess zu erwarten, sofern die Beklagten nicht zur Leistungsklage übergehen. War die Feststellungsklage aber einmal zulässig, kann die Partei nach der BGH-Rechtsprechung nicht zum Übergang auf die Leistungsklage gezwungen werden, selbst wenn das aus Sicht der Senats nach dem zuvor Gesagten möglicherweise nicht ihren Interessen entspräche. Nebenentscheidungen waren nicht veranlasst, Gründe für die Zulassung der Revision liegen nicht vor, weil das Urteil nicht auf einer Abweichung von der BGH-Rechtsprechung beruht. Diesen Link können Sie kopieren und verwenden, wenn Sie genau dieses Dokument verlinken möchten:http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE0 [DATE] &psml=bsndprod.psml&max=true