Tenor Auf die Berufung der Beklagten wird das am [DATE] verkündete Urteil der 0. Zivilkammer des Landgerichts Aachen [REF] abgeändert und wie folgt neu gefasst: Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 0 € zu zahlen, Zug-um-Zug gegen Vorlage einer a) Beitragserfüllungsbescheinigung der SOKA-BAU oder b) einer Negativbescheinigung der SOKA-BAU oder c) einer persönlich übernommenen Haftungsfreistellung der Beklagten von einer Inanspruchnahme durch die SOKA-BAU oder d) einer sonstigen Bescheinigung, aus der sich eindeutig ergibt, dass eine Haftung der Beklagten für Beiträge der N GbR nicht mehr besteht, wobei sich die gemäß Buchstaben a) bis d) alternativ vorzulegende Bescheinigung auf die gesamte Tätigkeit der N GbR im Rahmen des zwischen der N GbR und der Klägerin gemäß Verhandlungsprotokoll vom [DATE] geschlossenen Vertrags über Pflasterarbeiten am Bauvorhaben G, X, Projekt-Nr. 0xxx, erstrecken muss. In Höhe von 0 € wird die Klage als derzeit unbegründet abgewiesen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Kläger zu 0 %, die Beklagte zu 0 %. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Dem jeweiligen Vollstreckungsschuldner wird nachgelassen, die gegen ihn gerichtete Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 0 % des jeweils beizutreibenden Betrags abzuwenden, wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tenor Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 0 € nebst Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 0 € seit dem [DATE] sowie aus weiteren 0 € seit dem [DATE] zu zahlen.Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger außergerichtlich entstandene Anwaltskosten in Höhe von 0 € nebst Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem [DATE] zu zahlen.Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 0 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Die N Q GbR wurde von der Beklagten unter Einbeziehung der VOB/B am 0./ [DATE] mit Pflasterarbeiten am Bauvorhaben G, Los ##, Grube D beauftragt. Vereinbart wurde eine Vergütung in Höhe von 0 €. Die Insolvenzschuldnerin führte die Arbeiten aus und erstellte unter dem [DATE] eine Schlussrechnung, die nach Abzug von Zahlungen auf Abschlagsrechnungen einen Restwerklohn in Höhe von 0 € netto auswies, wobei auch ein Gewährleistungseinbehalt in Höhe von 0 % der Schlussrechnungssumme, also 0 €, bereits berücksichtigt wurde. Die Beklagte zahlte auf diese Rechnung nicht. Die Insolvenzschuldnerin beauftragte sodann die Rechtsanwältin F Q0 aus G. mit der Wahrnehmung ihrer Interessen. Diese forderte die Beklagte mit Schreiben vom [DATE] zur Zahlung des Schlussrechnungsbetrages und der Rechtsanwaltsgebühren bis zum [DATE] auf. Es erfolgte weiterhin keine Zahlung der Beklagte. Der Kläger forderte die Beklagte mit Schreiben vom [DATE] auf, den Gewährleistungseinbehalt bis zum [DATE] auf ein Sperrkonto einzuzahlen. Dies lehnte die Beklagte mit Schreiben vom [DATE] ab. Der Kläger ist der Ansicht, dass der Gewährleistungseinbehalt aufgrund der Weigerung der Beklagten, den Betrag auf ein Sperrkonto einzuzahlen, sofort zur Zahlung fällig geworden ist. Die Insolvenzschuldnerin hat am [DATE] den Erlass eines Mahnbescheides über die Schlussrechnungssumme und die vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten beantragt. Hiergegen hat die Beklagte Widerspruch erhoben. Der Kläger hat nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens den ursprünglichen Anspruch mit Schreiben vom [DATE] , das der Beklagten am [DATE] zugestellt wurde, begründet und die Klage um einen Betrag in Höhe des Gewährleistungseinbehaltes erweitert. die Beklagte zu verurteilen, an ihn außergerichtlich entstandene Anwaltskosten in Höhe von 0 € nebst Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem [DATE] zu zahlen; die Beklagte zu verurteilen, an ihn 0 € nebst Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit der Klageerweiterung zu zahlen. Die Beklagte behauptet, die Insolvenzschuldnerin habe nicht die gemäß Nr. 0 des Verhandlungsprotokolls vorzulegenden Unterlagen vorgelegt, weswegen die Forderungen der Insolvenzschuldnerin nicht fällig wurden. Insbesondere fehle eine Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes Marburg. Die vorgelegte Freistellungsbescheinigung betreffe nicht die Insolvenzschuldnerin. Darüber hinaus sei auch keine Bescheinigung der T-C vorgelegt worden. Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung des restlichen Werklohns gemäß [REF] i.V.m. § 0 VOB/B und der vertraglichen Vereinbarung vom 0./ [DATE] in Höhe von insgesamt 0 €. Darüber hinaus ist er auch fällig. Der Fälligkeit steht nicht entgegen, dass die Insolvenzschuldnerin gemäß Nr. 0 des Verhandlungsprotokolls vom [DATE] verpflichtet war, der Beklagten verschiedene Unterlagen vorzulegen und eine Zahlungsfrist erst mit Vorlage aller Bescheinigungen beginnen sollte. Die Unterlagen wurden teilweise vorgelegt. Im Übrigen kann sich die Beklagte nicht auf eine fehlende Fälligkeit wegen noch vorzulegender Unterlagen berufen. Dabei ist davon auszugehen, dass sich die Freistellungsbescheinigung für Bauabzugsbesteuerung des Finanzamtes Marburg auf die Insolvenzschuldnerin bezieht. Hierfür spricht, dass die Freistellungsbescheinigung auf eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit dem Namen der Insolvenzschuldnerin ausgestellt ist. Zudem ist die Steuernummer auf der Freistellungsbescheinigung identisch mit der auf der Rechnung der Insolvenzschuldnerin. Unstimmigkeiten ergeben sich lediglich daraus, dass als vollständiger Name „GbR T0, Z u.a. N Q-“ angegeben wird. Dies erklärt sich allerdings damit, dass das Finanzamt bei der GbR auch die Gesellschafter mit in den Namen der Gesellschaft aufgenommen hat. Wie sich auch aus dem Beschluss, mit dem das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Insolvenzschuldnerin eröffnet wurde, ergibt, waren ein Herr N0 und ein Herr J T0 sowie ein Herr E Z Gesellschafter der Insolvenzschuldnerin. Auch scheitert der Anspruch des Klägers nicht daran, dass der Kläger und die Insolvenzschuldnerin eine Beitragserfüllungsbescheinigung der T-C und der Krankenkasse sowie weitere Unterlagen nicht vorgelegt haben. Dass die Beklagte sich nunmehr darauf beruft, ist jedenfalls treuwidrig im Sinne von [REF] . Obwohl die Unterlagen nach der vertraglichen Vereinbarung innerhalb von 0 Tagen nach Auftragserteilung bzw. vor Ausführungsbeginn vorzulegen waren, hat die Beklagte nicht gerügt, dass die Unterlagen vorgelegt werden mussten, als die Insolvenzschuldnerin mit den Arbeiten begann. Auch in der Folge forderte die Beklagte die Unterlagen bis zur Fertigstellung nicht ein. Die Beklagte leistete sogar Abschlagszahlungen, die nach der vertraglichen Vereinbarung auch nicht fällig gewesen wären. Wenn die Vorlage der Unterlagen für die Beklagte so wichtig gewesen wäre, wie sie es nunmehr darstellt, hätte für sie auch die Möglichkeit bestanden, zumindest die Beitragserfüllungsbescheinigung der T-C selbst einzuholen. Dabei handelt es sich indes nicht um eine T-C-Enthaftungsbescheinigung, durch die die Beklagte von einer Inanspruchnahme als Bürge gemäß [REF] im Voraus freigestellt wird und die sie sogar selbst hätte beantragen müssen. Vorgelegt werden sollte lediglich eine Bescheinigung, durch die allgemein nachgewiesen wird, dass die Insolvenzschuldnerin ihre Beiträge an die T-C geleistet hat. Für diese allgemeine Auskunft hätte die Beklagte nicht einmal die Namen der Mitarbeiter angeben müssen, die von der Insolvenzschuldnerin bei dem Bauvorhaben der Beklagten eingesetzt wurden. Erstmals hat sich die Beklagte mit Schreiben vom [DATE] und damit etwa zwei Jahre nach Ausführung der Arbeiten auf die fehlenden Unterlagen berufen. Dies steht im Widerspruch zu ihrem vorstehend beschriebenen Verhalten. Es ist vielmehr sogar davon auszugehen, dass durch die Ausführung der vertraglich geschuldeten Leistung ohne Rüge der Beklagten und der Vornahme von Abschlagszahlung die Übergabe der Unterlagen konkludent abbedungen wurde. Da sich die Beklagte geweigert hat, den Gewährleistungseinbehalt auf ein Sperrkonto einzuzahlen, ist sie gemäß § 0 Nr. 0 Abs. 0 VOB/B zur sofortigen Auszahlung verpflichtet. Die Beklagte befindet sich mit der Zahlung des Werklohns in Verzug. Der Zinsanspruch folgt daher aus [REF] und der Anspruch auf Zahlung der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten aus [REF] .