Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后,发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议,结算时双方对工程价款发生争议,则应当以( )作为结算工程价款的依据。
A. 备案的建设工程合同
B. 补充协议
C. 重新商定合同
D. 当地建设行政主管部门发布的计价方法
答案：A
分析解释：[答案]A[解析]本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同,依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第21条规定:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此,本题选A。
某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资,时间为3个月,发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息,后发包人未按照合同约定支付利息,承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%,同期贷款利率为6%,则法院对垫资利息的处理正确的是( )。
A. 不予支持
B. 按照2.4%支付利息
C. 按照4.8%支付利息
D. 按照6%支付利息
答案：C
分析解释：[答案]C[解析]按照《解释》规定:当事人对垫资和垫资利息有约定的,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予以支持,但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外,当事人对垫资利息没有约定的,承包人请求支付利息的,不予支持。本题中,合同中有约定,且低于同期贷款利率,因此应予以支持,选C。
某开发商开发的住宅价值7000万元,其中已售出价值5000万元的住宅,开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付,另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元,欠材料供应商500万元,现承包人申请人民法院拍卖该工程,下列说法正确的是( )。
A. 人民法院可将7000万元的房产拍卖,然后分别偿还开发商各方欠款
B. 人民法院可将7000万元的房产拍卖,然后先还施工单位,再还银行和材料供应商
C. 人民法院可将2000万元的房产拍卖,然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款
D. 人民法院可将2000万元的房产拍卖,首先偿还施工单位欠款
答案：D
分析解释：[答案]D[解析]消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后,承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人,因此A、B选项错误,另外按照合同法规定,建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权,因此只有D是最符合题意的。
乙向甲租了一套设备,在甲不知道的情况下,乙与丙签订合同,把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是( )。
A. 由于乙没有处分权,因此买卖合同无效
B. 如合同签订后,甲将设备卖给乙,则合同确定有效
C. 如丙订立合同之后知道乙没有处分权,则合同无效
D. 如果设备已经交付给丙,则合同有效
答案：B
分析解释：[答案]B[解析]本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同,无处分权人订立的合同,经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时,合同才有效,因此只有B是最符合题意的。
承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨,由于施工内容的调整变化,发包人通知承包人可能要改变交货数量,但一直没有明确具体交货数额。交货期到达,供应商将500吨钢筋交付承包人,承包人拒绝接受,理由是合同已协议变更,则正确的说法是( )。
A. 供应商应承担由此给承包人造成的损失
B. 承包人可根据实际情况部分接受货物
C. 由于双方已变更合同,供应商应暂停送货
D. 承包人拒绝接受,应承担违约责任
答案：D
分析解释：[答案]D[解析]当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更,本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确,应推定为未变更,供应商按照原合同约定执行合同,承包人拒绝接受,应承担违约责任,故D项正确。
某承包人一直拖欠材料商的货款,材料商多次索要未果,便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时,建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消,施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是( )。
A. 材料商转让自己的债权无需让承包人知道
B. 材料商转让自己的债权应经承包人同意
C. 若转让时材料商通知了承包人,则建设单位可以主张抵消
D. 即便转让时材料商通知了承包人,则建设单位也不可以主张抵消
答案：C
分析解释：[答案]C[解析]债权人转让权利应该通知债务人,未经通知的转让行为对债务人不发生效力,但债权人的转让无需得到债务人的同意,因此本题中只有C是正确的。
施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同,数量10万块,总价款5万元。后来,砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙,并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定,施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向( )主张。
A. 乙
B. 丙
C. 乙或丙均可
D. 乙或丙均不可
答案：B
分析解释：[答案]B[解析]据《合同法》中关于债权转让效力的规定,由于债权已经转让,3万元的债权已经由丙代替,所以,甲的抗辩权就不能再向乙行使了,而要向丙行使。正确答案为B。
2010年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同,购买一套120平方米的期房,并赠送停车位一个,2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时,通知甲:该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定,因此不能赠送甲停车位,当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误,公司已经将乙处分了。甲接到该通知后,不可以选择以下行为中的( )。
A. 继续履行合同
B. 和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲
C. 向法院申请撤销该合同
D. 向乙要求赔偿
答案：D
分析解释：[答案]D[解析]合同属于可撤销合同,可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则,当事人可以选择继续履行合同,也可以要求变更合同,还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同,因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的,因为从合同角度来说,该合同是甲与开发商签订的,并不是与乙签订的,因此甲无权要求赔偿。
施工合同履行过程中出现以下情况,当事人一方可以免除违约责任的是( )。
A. 因为三通一平工期拖延,发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施,丁场地
B. 因为发包方拖延提供图纸,导致工期拖延
C. 因为发生洪灾,承包方无法在合同约定的工期内竣工
D. 因为承包方自有设备损坏,导致工期拖延
答案：C
分析解释：[答案]C[解析]《合同法》中规定,合同履行过程中出现违约情况的,只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任,本题中只有选项C是发生洪灾后出现的违约。
施工合同履行中,总包单位将土方开挖分包给了甲分包商,将基础部分分包了乙分包商,但是甲分包商工期延误,乙分包商为此应向( )提出要求承担违约责任。
A. 发包方
B. 总包方
C. 甲分包商
D. 监理单位
答案：B
分析解释：[答案]B[解析]首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同,和乙分包商有合同关系的只有总包单位,其次明确《合同法》第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的,应当向对方承担违约责任”,本题的第三人是甲分包商,当事人一方是总包单位,现由于甲分包商违约,承担违约责任的自然就应该是总包单位,选B。
甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那么甲方应该计算( )天的拖期违约损失。
A. 15
B. 16
C. 17
D. 21
答案：D
分析解释：[答案]D[解析]本题虽然发生了不可抗力,但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内,而是乙方违约后发生的,因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日,答案D正确。
甲与乙订立了一份材料购销合同,约定甲向乙交付相应的材料,货款为80万元,乙向甲支付定金4万元;同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后,甲无法向乙交付材料,乙为了最大限度保护自己的利益,应该请求( )。
A. 甲双倍返还定金8万元
B. 甲双倍返还定金8万元,同时请求甲支付违约金6万元
C. 甲支付违约金6万元,同时请求返还支付的定金4万元
D. 甲支付违约金6万元
答案：C
分析解释：[答案]C[解析]《合同法》中规定当双方既约定违约金又约定了定金时,如果一方当事人违约,则对方可以选择使用违约金或定金的条款。也就是说这两种方式只能选择一种,本题从乙方保护自己最大利益的角度出发,应该选择对方支付费用多的方式,也就是违约金6万元,至于定金4万元应该由甲方返还,因为这本来就是乙方的费用。
依据不同的分类标准,定金合同属于( )。
A. 双务合同
B. 单务合同
C. 诺成合同
D. 实践合同
E. 从合同
答案：ADE
分析解释：[答案]ADE[解析]定金起到的是担保作用,属于从合同,按照《民法通则》的规定:当事人一方给付定金后,如果给付定金方不履行合同,给付方无权要求返还定金,如果接受方不履行合同,则接受方应双倍返还定金。从这个概念上讲,定金合同应该是给付定金之后才能成立的合同,属于实践合同(要物合同),同时约定了双方违反合同后的义务及承担的责任,属于双合同,正确答案为A、D、E。
在下列关于合同变更的表述中,正确的有( )。
A. 合同当事人在合法的条件下,协商一致后可以变更合同
B. 中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更
C. 设计合同中的设计变更属于合同的变更
D. 建设工程施工中经工程师批准的工程变更属于合同变更
E. 当事人对合同变更内容约定不明的,推定为未变更
答案：ACE
分析解释：[答案]ACE[解析]该题选项难点主要在B、C、D三个选项的判断上。 B项表述错误是因为这种变更还有一个前提是需经审查批准机关批准;建设工程施工中的工程变更不属于合同变更是因为工程变更往往不是签订合同的主体协商确定的,一般是由工程师单方面根据现场实际情况来决定的。设计变更与工程变更不同,设计变更往往是由建设单位向设计单位提出,设计单位综合考虑分析后再出具设计变更单,是由双方协商确定的。答案选定为A、C、E。
下列合同中,属于可撤销合同的有( )。
A. 因误解订立的合同
B. 违反法律的强制性规定的合同
C. 一方以欺诈、胁迫手段订立的合同
D. 订立合同时显失公平的合同
E. 以合法行为掩盖非法目的的合同
答案：CD
分析解释：[答案]CD[解析]《合同法》规定因重大误解订立的、在订立合同显失公平的、一方以欺诈或胁迫手段或乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同,因此应选择C、D,其他两个选项所订立的合同属于无效合同。
工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部投资费用。
A. 正确
B. 错误
答案：B
分析解释：正确答案:Benjoy the trust of 得到…的信任 have / put trust in 信任 in trust 受托的,代 为保管的take…on trust对…不加考察信以为真 trust on信赖 give a new turn to 对 ~~予以新的看法turn around / round转身,转过来,改变意见 turn back折回, 往回走turn…away赶走••…;辞退••…,把•…打发走,转脸不睬,使转变方 向turn to…转向••…,(for help)向…•求助,查阅,变成;着手于 think through •思考•…直到得出结论,想通think of想到,想起,认为,对有看法/想法
某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。2016年11月1日,对外销售M商品20000件,每件不含增值税销售价格为15元,给予10%的商业折扣,符合收入确认条件。下列各项中,该企业销售商品会计处理正确的是()。(P179)
A. 确认应交税费5.1万元
B. 。确认主营业务收入27万元
C. 确认管理费用3万元
D. 确认财务费用3万元
答案：B[答案解析]相关会计分录为:
分析解释：[答案]B[答案解析]相关会计分录为:借:应收账款31。59 贷:主营业务收入27(20000×15×(1-10%)/10000)应交税费——应交增值税(销项税额)4.59
关于安装工程一切险保险期限的说法,正确的是 () 。
A. 安装工程保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明 的保险生效日或终止日。
B. 安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任,但需承 担维修期的保险责任。
C. 安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期,试车 考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核 期限
D. 安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险 工程的材料、设备运抵工地之时起始
答案：D
分析解释：[答案] D[解析]本题考查的是安装工程一切险及第三者责任险。 A 选项, 安装工程保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。 B 选项,安装工程一切险对旧机械设备不负考 核期的保险责任,也不承担维修期的保险责任。 C选项,试车考核期的长短不得超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限。
甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办 托运。在运输过程中,甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转 让丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中 水泥的损失应由 () 。
A. 丙公司承担
B. 甲施工企业承担
C. 乙公司承担
D. 甲施工企业和丙公司分担
答案：A
分析解释：[答案] A[解析]本题考查的是标的物损毁灭失的风险承担。对需要运输 的标的物的,出卖人将标的物交付第一承运人后,标的物损毁、灭 失的风险由买受人承担,出卖人出卖由承运人运输的在途标的物的, 除当事人另有约定的以外,标的物损毁、灭失的风险自合同成立时 由买受人承担。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用 法律问题的解释》,正确的是 () 。
A. 实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人
B. 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
C. 实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院不得追加转 包人或违法分包人为本案当事人。
D. 发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿 承担连带责任
答案：B
分析解释：[答案] B[解析]本题考查的是禁止无资质承揽工程。 A选项,实际施工人还可以起诉发包人。C选项,实际施工人以发包人为被告主张权 利的,人民法院应追加转包人或违法分包人为本案当事人。 D选项的表述内容错误。
在买卖合同中,出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物, 除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自 () 时起由买受人承 担。
A. 标的物交付
B. 合同成立
C. 合同生效
D. 支付贷款
答案：B
分析解释：[答案] B[解析]本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担。出卖人出卖 交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损、 灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。
甲公司2005年末原材料的账面余额为100万元,数量为10吨。该原材料专门用于生产与乙公司所签合同约定的20台A产品。该合同约定:甲公司为乙公司提供A产品20台,每台售价10万元(不含增值税,本题下同)。将该原材料加工成20台A产品尚需加工成本总额为95万元。估计销售每台A产品尚需发生相关税费1万元(不含增值税,本题下同)。本期期末市场上该原材料每吨售价为9万元,估计销售每吨原材料尚需发生相关税费 0.1万元。该公司2004年末已为该原材料计提存货跌价准备为5万元。甲公司2005年对该原材料应计提的存货跌价准备为( )万元。
A. 10
B. 6
C. 15
D. 
答案：A
分析解释：正确答案:A解析:专门为销售合同而持有的存货,应按照产成品或商品的合同价格作为其可变现净值的计量基础。所以该原材料的可变现净值=20×10-95-20×1=85(万元)。该原材料存货跌价准备应有余额=100-85=15(万元),甲公司2005年对该原材料应计提的存货跌价准备=15-5=10(万元)。
某股份有限公司2003年7月1日将其持有的债券投资转让,转让价款1560万元已收存银行。该债券系2003年7月1日购进,面值为1500万元,票面年利率5%,到期一次还本付息,期限3年。转让该项债券时,应收利息为150万元,尚未摊销的折价为24万元;该项债券已计提的减值准备余额为30万元。该公司转让该项债券投资实现的投资收益为( )万元。
A. -36
B. -66
C. -90
D. 114
答案：A
分析解释：正确答案:A解析:该公司转让该项债券投资实现的投资收益=转让收入-债券投资账面价值= 1560-(1500+150-24-30)=1560-1596=-36(万元)。
甲公司于2005年年末对一专利权进行检查,估计其可收回金额为640万元。该专利权是甲公司在2003年年初购入的,实际成本为1200万元,预计使用年限为6年。至2004年年末检查该项无形资产时发现其估计可收回金额为400万元,当年已计提了无形资产减值准备。则甲公司2005年末应转回的无形资产减值准备的金额为( )万元。
A. 400
B. 300
C. 200
D. 100
答案：B
分析解释：正确答案:B解析:该专利权在2004年末未计提减值准备前的账面价值为1200-1200/6×2=800(万元),此金额与预计可收回金额400万元比较,应计提减值准备400万元,且以后年度每年应摊销的金额为400/4=100(万元),故2005年末未调整减值准备前的账面价值为400 -100=300(万元)。由于2005年末估计可收回金额为640万元>不计提减值准备的该项专利权的账面价值1200-200×3=600(万元),表示该项无形资产价值已全部得到恢复。其账面价值应恢复到600万元,故甲公司2005年末应转回的无形资产减值准备的金额为600- 300=300(万元)。
甲公司于2000年12月1日,购入生产设备一台,实际支付的价款为500万元、增值税为85万元,运杂费等为15万元,固定资产于当月交付使用。预计使用年限为10年,预计净残值为0。甲公司采用直线法计提折旧。2002年12月31日,甲公司预计该设备可收回的金额为320万元。2004年12月31日,甲公司此时估计该设备可收回的金额为420万元。甲公司2005年该固定资产应计提的折旧额为( )万元。
A. 70
B. 60
C. 50
D. 40
答案：B
分析解释：正确答案:B解析:至2002年末固定资产的账面净值=600-600/10×2=480(万元),高于估计可收回金额320万元,则应计提减值准备160万元。2003年和2004年每年按320/8=40(万元)的金额计提折旧,因此,至2004年末,该设备的账面价值为320-40×2=240(万元),与其估计可收回金额420万元和不提减值准备的固定资产账面净值600-60×4=360(万元)中的较低者360万元比较,应将固定资产的账面价值恢复到360万元,即固定资产的价值已全部恢复。因此,甲公司2005年该固定资产应计提的折旧额为360÷6=60(万元)。
下列经济业务所产生的现金流量中,属于“投资活动产生的现金流量”的是( )
A. 出售无形资产所有权所产生的现金流量
B. 支付现金股利所产生的现金流量
C. 支付融资租赁费所产生的现金流量
D. 缴纳所得税所产生的现金流量
答案：A
分析解释：正确答案:A解析:选项B和C属于“筹资活动产生的现金流量”;选项D属于“经营活动产生的现金流量”;只有选项A属于“投资活动产生的现金流量”。
甲公司以其存货交换乙公司的车床,存货的账面余额为67000元,已计提跌价准备 4000元,甲公司支付给乙公司银行存款3000元,存货在交换日公允价值为70000元,存货的增值税税率为17%。则车床的入账价值为( )元。
A. 74900
B. 78900
C. 70000
D. 77900
答案：D
分析解释：正确答案:D解析:车床的入账价值=67000-4000+3000+70000×17%=77900(元)。
甲企业采用债务法进行所得税核算,2005年前所得税税率为30%,从2005年1月1日起适用所得税税率为33%。2005年初“递延税款”为贷方余额3万元,2005年实现利润总额为200万元,本年度发生应纳税时间性差异4万元,可抵减时间性差异3万元,取得国债利息收入3万元,支付违法经营罚款1万元。则2005年应确认的所得税费用为( )万元。
A. 65.04
B. 65.64
C. 65.31
D. 64.71
答案：B
分析解释：正确答案:B解析:由于税率变动而调整递延税款的金额(贷方)=3÷30%×(33%-30%)=0.3(万元);2005年应确认的所得税费用=(200-3+1)×33%+0.3=65.64(万元)。或:[(200 -3+1)+3-4]×33%+[(4-3)×33%+0.3]。
甲公司为建造一生产车间,于2004年11月1日向银行借入三年期借款1000万元,年利率为6%。2005年1月1日开始建造该项固定资产,并发生支出600万元,2005年3月1日发行期限为三年,面值为1000万元,年利率为9%,到期一次还本付息的债券,发行价为1200万元,同时,支付发行费用8万元(符合重要性要求),同日又发生支出600万元。5月1日因工程发生安全事故而停工,9月1日重新开工;10月1日又发生支出400万元。11月1日发生支出为800万元。该固定资产于2005年12月31日完工交付使用。假定甲公司利息资本化金额按年计算。甲公司该项工程应予资本化的借款费用金额为( )万元。
A. 105.5
B. 97.5
C. 43.73
D. 67.5
答案：C
分析解释：正确答案:C解析:工程5月1日因工程发生安全事故而停工,9月1日重新开工(连续停工4个月);符合暂停资本化条件。 累计支出加权平均数=600×8/12+600×6/12+400×3/12+600×2/12=900(万元) 资本化率=(1000×6%×12/12+1000×9%×10/12-200/3×10/12)÷(1000×12/12 +1200×10/12)=3.97% 2005年发生的利息费用=1000×6%×12/12+1000×9%×10/12=135(万元) 2005年应于资本化的借款费用金额=借款利息资本化金额×3.97%+发行费用=900× 3.97%+8=43.73(万元)。
某企业于2003年10月5日接收一项安装劳务,合同期为6个月,合同总收入为 120万元,已经预收50万元,余款在安装完成时收回。至2003年12月31日已发生的成本为48万元,预计完成劳务还将发生成本32万元。则该企业2003年应确认的收入为( )万元。
A. 48
B. 50
C. 60
D. 72
答案：D
分析解释：正确答案:D解析:该劳务的交易结果在资产负债表日能可靠估计,应采用完工百分比法确认收入,完工程度=48÷(48+32)=60%,该企业2003年度确认的收入=120×60%=72(万元)。
下列资产负债表日后事项中属于调整事项的是( )。
A. 董事会提出现金股利分配方案
B. 董事会提出股票股利分配方案
C. 企业发生重大的政策变更
D. 上年度售出的商品在资产负债表日后期间发生退回
答案：D
分析解释：正确答案:D解析:选项D销售退回属于资产负债表日后事项中的调整事项;其余三项都属于资产负债表日后事项中的非调整事项。
甲公司为上市公司,2003年正常销售其生产的A产品5000件,其中对关联方企业销售3000件,单位售价1万元(不含增值税,本题下同);对非关联方企业销售2000件,其中按单位售价0.9万元销售1000件,按单位售价0.7万元销售1000件。A产品的单位成本(账面价值)为0.6万元。假定上述销售均符合收入确认条件。甲公司2003年度销售A产品应确认的收入总额为( )万元。
A. 5000
B. 4000
C. 3500
D. 2400
答案：B
分析解释：正确答案:B解析:本期正常销售A产品对非关联方销售的比例为40%(2000件÷5000件),因此应按对非关联方销售的加权平均价格作为对关联方之间同类交易的计量基础,并将按此价格确定的金额确认为收入。 对非关联方销售的加权平均价格=(1000×0.9+1000×0.7)÷2000=0.8(万元) 关联交易部分应确认的收入总额=3000×0.8=2400(7元) 非关联交易部分应确认的收入总额=1000×0.9+1000×0.7=1600(万元) 故,甲公司2003年销售A产品应确认的收入总额为2400+1600=4000(万元)。
2005年1月5日,甲上市公司接受其关联方——丙公司的委托,经营丙公司的一全资子公司——A公司。A公司2005年初的账面净资产为10000万元。按托管协议规定,甲公司受托经营A公司4年,甲公司每年可获取800万元的固定收益。假定A公司2005年度实现净利润700万元(不考虑其他因素),甲公司已于2005年底收到当年度的委托经营收益。则甲公司对该委托经营2005年度应确认的收入为( )万元。
A. 1000
B. 700
C. 1400
D. 1600
答案：B
分析解释：正确答案:B解析:由于甲公司与丙公司是关联方。甲公司应按受托经营协议收益、受托经营实现净利润、10%净资产收益率计算的三个数字中,采用三者孰低原则确认收入。 受托经营协议收益800万元; 受托经营企业实现净利润700万元; 受托经营企业净资产收益率<10%; 因此,甲公司对该委托经营2002年度应确认的收入为700万元。
下列交易中,属于非货币性交易的有( )。
A. 以市价400万元的股票和票面金额200万元的应收票据换取公允价值为750万元的机床
B. 以账面价值为560万元,公允价值为600万元的厂房换取一套电子设备,另收取补价140万元
C. 以账面价值为560万元,公允价值为600万元的专利技术换取一套电子设备,另支付补价160万元
D. 以账面价值为560万元,公允价值为600万元的厂房换取一套电子设备,另收取补价200万元
答案：B,C
分析解释：正确答案:B,C解析:A:应收票据是货币性资产,所以选项A不是非货币性交易; B:140÷600=23.33%小于25%,所以是非货币性交易; C:160÷(600+160)=21.05%小于25%,所以是非货币性交易; D:200÷600=33.33%大于25%,所以不是非货币性交易。
股份有限公司采用权益法核算的情况下,根据现行会计制度的规定,下列各项中会引起长期股权投资账面价值发生增减变动的有( )。
A. 被投资企业接受现金捐赠
B. 被投资企业提取盈余公积
C. 被投资企业股东大会决议分派现金股利
D. 被投资企业宣告分派股票股利
答案：A,C
分析解释：正确答案:A,C解析:选项B是被投资企业所有者权益的内部变动,没有影响到总数的变化,投资方无需进行账务处理。选项D宣告分派股票股利时被投资方不做账务处理,投资方也不进行账务处理。
根据现行会计制度的规定,下列各项中,属于企业经营活动产生的现金流量的有( )。
A. 收到的出口退税款
B. 为其他单位提供代销服务收到的款项
C. 转让无形资产所有权取得的收入
D. 出租无形资产使用权取得的收入
答案：A,B,D
分析解释：正确答案:A,B,D解析:选项C是投资活动产生的现金流量。判断题本类题共10小题,每小题1分,共10分。表述正确的,填涂答题卡中信息点[√];表述错误的,则填涂答题卡中信息点[×]。每小题判断结果正确得1分,判断结果错误的扣0.5分,不判断的不得分也不扣分。本类题最低得分为零分。
企业应根据税前会计利润与应纳税所得额之间差异的不同性质,选择所得税会计的处理方法,对永久性差异应采用应付税款法核算,对时间性差异应采用纳税影响会计法核算。( )
A. 正确
B. 错误
答案：B
分析解释：正确答案:B解析:企业选择采用的所得税会计处理方法,一经确定,适用于所有性质的差异,包括永久性差异和时间性差异。
因安排专门借款而发生的辅助费用,在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,不论金额大小,都应在发生时全部予以资本化,其资本化金额即为其实际发生额。( )
A. 正确
B. 错误
答案：B
分析解释：正确答案:B解析:当专门借款而发生的辅助费用的金额较小时,应按照重要性原则,在发生时可以直接计入当期损益,不予资本化。
权益法下,被投资企业如果盈利投资企业应按被投资企业接受捐赠的现金额及其持股比例计算应享有的部分,直接计入“长期股权投资——××公司(股权投资准备)”科目和“资本公积——股权投资准备”科目。( )
A. 正确
B. 错误
答案：B
分析解释：正确答案:B解析:被投资企业接受现金捐赠时,应按扣除应交纳的所得税后的差额计入资本公积,投资企业应按被投资企业由此增加的资本公积的数额,根据持股比例计算应享有的份额,直接计入“长期股权投资——××公司(股权投资准备)”科目和“资本公积——股权投资准备”科目。
本期发生的交易或事项与以前相比具有本质差别而采用新的会计政策,不属于会计政策变更。( )
A. 正确
B. 错误
答案：A
分析解释：正确答案:A解析:按照企业会计制度的规定,本期发生的交易或事项与以前相比具有本质差别而采用新的会计政策,不属于会计政策变更。
企业以分期付款方式购建固定资产,其每期支付的现金应作为投资活动产生的现金流出。( )
A. 正确
B. 错误
答案：B
分析解释：正确答案:B解析:企业以分期付款方式购建固定资产,其首次付款支付的现金作为投资活动的现金流出,以后各期支付的现金应作为筹资活动的现金流出。
资产负债表日后发生的调整事项如涉及现金收支项目的,均不调整报告年度资产负债表的货币资金项目和现金流量表补充资料各项目数字。( )
A. 正确
B. 错误
答案：B
分析解释：正确答案:B解析:不需要调整报告年度的现金流量表正表,但需要调整报告年度的现金流量表补充资料。计算分析题本类题共2小题,共22分。凡要求计算的项目,均须列出计算过程;计算结果出现小数的,均保留小数点后两位小数。凡要求编制会计分录的,除题中有特殊要求外,只需写出一级科目。
某公司按应收款项余额的5%计提坏账准备。2015年12月31日应收款项余额为240万元。2016年发生坏账损失30万元,收回已核销的应收款项10万元,2016年12月31日应收款项余额为220万元。则该公司2016年末应计提的坏账准备金额为( )万元。
A. —29
B. —9
C. 19
D. 49
答案：C
分析解释：正确答案:C解析:该公司2016年年末应计提的坏账准备=220×5%—(240×5%—30+10)=19(万元)。 知识模块:流动资产(一)
下列关于金融资产的说法中,错误的是( )。
A. 金融资产包含从其他单位收取现金或其他金融资产的合同权利
B. 金融资产包含持有的其他单位的权益工具
C. 金融资产若在初始确认时被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,该指定必须可以完全消除由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况
D. 在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
答案：C
分析解释：正确答案:C解析:选项C,该指定不是“必须可以完全消除”,而是“可以消除或明显减少”。 知识模块:流动资产(一)
甲公司坏账准备采用备抵法核算,按期末应收款项余额的5%计提坏账准备。2015年年初“坏账准备”账户的贷方余额为4800元;2015年因乙公司宣告破产,应收11700元货款无法收回,全部确认为坏账;2015年应收款项借方全部发生额为324000元、贷方全部发生额为340000元。2016年收回已核销的乙公司的欠款5000元;2016年应收款项借方全部发生额为226000元、贷方全部发生额为206000元。甲公司2016年末应计提坏账准备( )元。
A. —5000
B. —4000
C. 4000
D. 5000
答案：B
分析解释：正确答案:B解析:2016年应收款项借方全部发生额为226000元,贷方全部发生额为206000元,2016年应收款项增加20000元,需补提坏账准备20000×5%=1000(元);2016年收回已核销的乙公司欠款5000元,坏账准备借方增加5000元,所以2016年年末应计提坏账准备金额=1000—5000=—4000(元)。 知识模块:流动资产(一)
甲公司自2014年起计提坏账准备,计提比例为应收款项余额的5%。2014年年末应收款项余额为3800万元;2015年发生坏账损失320万元,年末应收款项余额5200万元;2016年收回已核销的坏账160万元,年末应收款项余额4100万元。则甲公司2014至2016年因计提坏账准备而确认的资产减值损失的累计金额为( )万元。
A. 195
B. 235
C. 365
D. 550
答案：C
分析解释：正确答案:C解析:甲公司2014年至2016年因计提坏账准备而确认的资产减值损失的累计金额=4100×5%+320—160=365(万元)。或2014年年末应计提的资产减值损失=3800×5%=190(万元),2015年年末应计提的资产减值损失=5200×5%—(190—320)=390(万元),2016年年末应计提的资产减值损失金额=4100×5%—(5200×5%+160)=—215(万元),故甲公司2014年至2016年因计提坏账准备而确认的资产减值损失的累计金额=190+390—215=365(万元)。 知识模块:流动资产(一)
2015年1月1日,甲公司购入乙公司于2014年1月1日发行的面值1000万元、期限4年、票面年利率为8%、次年1月5日支付上一年利息的债券,并将其划分为交易性金融资产,实际支付购买价款1100万元(包括债券利息80万元,交易费用2万元)。2015年1月5日,收到乙公司支付的上述债券利息。2015年12月31日,甲公司持有的该债券的公允价值为1060万元。2016年1月5日,收到乙公司支付的2010年度的债券利息。2016年2月10日甲公司以1200万元的价格将该债券全部出售,则甲公司出售该债券时应确认投资收益为( )万元。
A. 100
B. 102
C. 180
D. 182
答案：D
分析解释：正确答案:D解析:甲公司出售该债券时应确认的投资收益=处置价款与账面价值的差额+公允价值变动损益结转至投资收益的金额=(1200—1060)+[1060—(1100—80—2)]=182(万元)。或:甲公司出售该债券时应确认的投资收益=处置净价一取得时成本=1200—(1100—80—2)=182(万元)。 知识模块:流动资产(一)
甲公司将其持有的交易性金融资产全部出售,售价为3000万元。出售前该金融资产的账面价值为2800万元(其中成本2500万元,公允价值变动300万元)。假定不考虑其他因素,甲公司出售该交易性金融资产应确认的投资收益为( )万元。
A. 200
B. —200
C. 500
D. —500
答案：C
分析解释：正确答案:C解析:甲公司出售该交易性金融资产应确认的投资收益=3000—2500=500(万元)。 知识模块:流动资产(一)
2016年7月1日甲公司购入乙公司2016年1月1日发行的债券,支付价款为2100万元(含已到付息期但尚未领取的债券利息40万元),另支付交易费用15万元。该债券面值为2000万元,票面年利率为4%(票面年利率等于实际年利率),每半年付息一次,甲公司将其划分为交易性金融资产。甲公司2016年度该项交易性金融资产应确认的投资收益为( )万元。
A. 25
B. 40
C. 65
D. 80
答案：A
分析解释：正确答案:A解析:2016年该项交易性金融资产应确认的投资收益=2000×4%×1/2—15=25(万元)。 知识模块:流动资产(一)
2016年5月20日,甲公司以银行存款200万元(其中包含乙公司已宣告但尚未发放的现金股利5万元)从二级市场购入乙公司100万股普通股股票,另支付相关交易费用1万元,甲公司将其划分为交易性金融资产。2016年12月31日,该股票投资的公允价值为210万元。假定不考虑其他因素,该股票投资对甲公司2016年营业利润的影响金额为( )万元。
A. 14
B. 15
C. 19
D. 20
答案：A
分析解释：正确答案:A解析:取得时成本=200—5=195(万元),应确认投资收益为—1万元,期末应确认公允价值变动损益=210—195=15(万元),该股票投资对甲公司2015年营业利润的影响金额=15—1=14(万元)。 知识模块:流动资产(一)
2016年12月5日,甲公司以每股7港元的价格购入乙公司发行的H股10000股作为交易性金融资产,当日即期汇率为1港元=1元人民币,款项已支付。2016年12月31日,当月购入的乙公司H股的市价为每股8港元,当日即期汇率为1港元=0.90元人民币。甲公司的记账本位币为人民币,假定不考虑相关税费的影响。甲公司2016年12月31日应确认的公允价值变动损益是( )元人民币。
A. —1000
B. 
C. 1000
D. 2000
答案：D
分析解释：正确答案:D解析:甲公司2015年12月31日应确认的公允价值变动损益=8×10000×0.9—7×10000×1=2000(元人民币)。 知识模块:流动资产(一)
某公司外币业务采用交易发生日的即期汇率进行折算,按月计算汇兑损益。5月20日因销售产品发生应收账款500万欧元,当日即期汇率为1欧元=10.40元人民币。5月31日的即期汇率为1欧元=10.35元人民币;6月1日的即期汇率为1欧元=10.37元人民币;6月30日的即期汇率为1欧元=10.42元人民币。7月10日收到该应收账款,当日即期汇率为1欧元=10.58元人民币。该公司6月份应当确认的汇兑收益为( )万元人民币。
A. 25
B. 10
C. 15
D. 35
答案：D
分析解释：正确答案:D解析:该公司6月份应当确认的汇兑收益=500×(10.42—10.35)=35(万元人民币)。 知识模块:流动资产(一)
甲公司以人民币作为记账本位币,发生外币交易时采用交易日的即期汇率进行折算。2015年12月6日,甲公司以每股18美元的价格购入乙公司股票100万股作为交易性金融资产,当日即期汇率为1美元=6.63元人民币。2015年12月31日,乙公司股票市价为每股20美元。2015年12月20日,甲公司以每股13美元的价格购入丙公司股票200万股作为可供出售金融资产,当日即期汇率为1美元=6.65元人民币。2015年12月31日,丙公司股票的市价为每股14美元。2015年12月31日市场汇率为1美元=6.5元人民币。上述业务因期末调整事项影响当期营业利润的金额为( )万元人民币。
A. 
B. 1066
C. 156
D. 1976
答案：B
分析解释：正确答案:B解析:可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益,不影响当期营业利润。交易性金融资产因期末调整事项影响当期营业利润的金额=100×20×6.5—100×18×6.63=1066(万元人民币)。 知识模块:流动资产(一)
甲公司采用人民币为记账本位币,属于增值税一般纳税人,购买商品适用增值税税率为17%,外币业务采用交易发生日的即期汇率折算,按月计算汇兑损益。2016年3月1日,甲公司进口价款为500万美元的乙产品,进口关税税率为10%。货款尚未支付,进口关税及增值税已支付。2016年3月1日和3月31日的即期汇率分别为:1美元=6.85元人民币和1美元=6.80元人民币。2016年4月15日,甲公司以人民币归还500万美元的货款,当日即期汇率为1美元=6.78元人民币。不考虑其他因素,根据上述经济业务,甲公司下列会计处理中,正确的是( )。
A. 2016年3月1日购入乙产品时应支付增值税582.25万元人民币
B. 2016年3月1日购入的乙产品实际成本为3767.5万元人民币
C. 2016年3月31日因应付账款产生汇兑损失25万元人民币
D. 2016年4月15日因偿还应付账款产生汇兑收益35万元人民币
答案：B
分析解释：正确答案:B解析:2016年3月1日购入乙产品时应支付的增值税=500×6.85×(1+10%)×17%=640.48(万元人民币),选项A错误;2016年3月1日购入的乙产品实际成本=500×6.85×(1+10%)=3767.5(万元人民币),选项B正确;2016年3月31日因应付账款产生汇兑差额=500×(6.80—6.85)=—25(万元人民币),为汇兑收益,选项C错误;2016年4月15日因偿还应付账款产生汇兑差额=500×(6.78—6.80)=—10(万元人民币),为汇兑收益,选项D错误。 知识模块:流动资产(一)多项选择题共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。
编制银行存款余额调节表时,下列未达账项中,会导致企业银行存款日记账的账面余额小于银行对账单余额的有( )。
A. 企业开出支票,银行尚未支付
B. 企业送存支票,银行尚未入账
C. 银行代收款项,企业尚未接到收款通知
D. 银行代付款项,企业尚未接到付款通知
E. 企业已开出支票而持票人尚未向银行提现
答案：A,C
分析解释：正确答案:A,C解析:选项A,企业开出支票的同时在账簿上已经记录了一笔银行存款的减少,而银行尚未支付说明银行没有记录该笔银行存款的减少;选项C,银行已经记录了银行存款的增加,而企业尚未记录这笔存款的增加;选项B和D是导致企业银行存款日记账的账面余额大于银行对账单的余额的情形;选项E,企业开出支票的同时在账簿上已经记录了一笔银行存款的减少,但是因为持票人尚未向银行提现,说明银行尚未记录该笔银行存款的减少。 知识模块:流动资产(一)
下列各项存款中,应在“其他货币资金”科目中核算的有( )。
A. —年期以上的定期存款
B. 信用卡存款
C. 信用证保证金存款
D. 为购买三年期债券而存入证券公司的款项
E. 银行汇票存款
答案：B,C,D,E
分析解释：正确答案:B,C,D,E解析:一年期以上的定期存款,属于“银行存款”科目核算的范围,选项A错误。 知识模块:流动资产(一)
下列各项中,关于交易性金融资产表述不正确的有( )。
A. 取得交易性金融资产所发生的相关交易费用应当在发生时计入投资收益
B. 取得时支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,计入投资收益
C. 资产负债表日交易性金融资产公允价值与账面余额的差额计入当期损益
D. 收到交易性金融资产购买价款中已到付息期但尚未领取的债券利息计入当期损益
E. 出售交易性金融资产时应将其公允价值与账面余额之间的差额确认为投资收益
答案：B,D
分析解释：正确答案:B,D解析:取得时支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,应当作为应收款项,单独列示,选项B错误。收到交易性金融资产购买价款中已到付息期但尚未领取的债券利息计入应收利息,不是计入当期损益,选项D错误。 知识模块:流动资产(一)
甲公司以人民币作为记账本位币,对外币业务采用当月月初的市场汇率作为即期汇率近似的汇率进行核算。某年度4月30日和5月1日的市场汇率均为1美元=8.10元人民币,各外币账户4月30日的期末余额分别为银行存款10万美元、应收账款1万美元、应付账款1万美元、短期借款1.5万美元。该公司当年5月份外币收支业务如下:5日收回应收账款0.8万美元,8日支付应付账款0.5万美元,20日归还短期借款1万美元,23日出售一批货款为2.5万美元的货物,货已发出,款项尚未收到。假设不考虑相关税费,当年5月31日的市场汇率为1美元=8.05元人民币,则下列说法中,正确的有( )。
A. 银行存款外币账户产生的汇兑差额为贷方4650元人民币
B. 应收账款外币账户产生的汇兑差额为贷方1350元人民币
C. 应付账款外币账户产生的汇兑差额为贷方250元人民币
D. 短期借款外币账户产生的汇兑差额为借方250元人民币
E. 当月甲公司外币业务会计处理应计入财务费用的金额为5000元人民币
答案：A,B,D
分析解释：正确答案:A,B,D解析:银行存款外币账户产生的汇兑差额=(10+0.8—0.5—1)×8.05—(10+0.8—0.5—1)×8.10=—0.465(万元)=—4650(元人民币)(贷方),选项A正确;应收账款外币账户产生的汇兑差额=(1—0.8+2.5)×8.05—(1一0.8+2.5)×8.10=—0.135(万元)=—1350(元人民币)(贷方),选项B正确;应付账款外币账户产生的汇兑差额=(1—0.5)×8.05—(1—0.5)×8.10=—0.025(万元)=—250(元人民币)(借方),应付账款减少应为借方,故选项C错误;短期借款外币账户产生的汇兑差额=(1.5—1)×8.05—(1.5—1)×8.10=—0.025(万元)=—250(元人民币)(借方),选项D正确;当月甲公司外币业务计入财务费用的金额=0.465+0,135—0.025—0.025=0.55(万元)=5500(元人民币),选项E错误。 知识模块:流动资产(一)
该交易性金融资产对甲公司2016年损益的影响金额为( )元。
A. 400
B. 250
C. 100
D. —150
答案：B
分析解释：正确答案:B解析:对甲公司2016年损益的影响金额=—150(交易费用)+(200×12—2000)(公允价值变动损益)=250(元)。 知识模块:流动资产(一)
该交易性金融资产对甲公司2017年损益的影响金额为( )元。
A. 1100
B. 1200
C. 1250
D. 1350
答案：A
分析解释：正确答案:A解析:对甲公司2017年损益的影响金额=500(现金股利)+(200×15—200×12)(处置价款一处置时的账面价值)=1100(元)。处置时,原累计计入公允价值变动损益的金额转入投资收益,是损益内部一增一减,不影响损益总额。 知识模块:流动资产(一)
该交易性金融资产对甲公司2017年投资收益的影响金额为( )元。
A. 1100
B. 1250
C. 1350
D. 1500
答案：D
分析解释：正确答案:D解析:对甲公司2017年投资收益的影响金额=500+200×15—2000=1500(元)。 知识模块:流动资产(一)
因该交易性金融资产产生的累计投资收益金额为( )元。
A. 1100
B. 1200
C. 1250
D. 1350
答案：D
分析解释：正确答案:D解析:持有该交易性金融资产产生的累计投资收益=总的现金流入3500(500+200×15)一总的现金流出2150(200×10+150)=1350(元)。附相关会计分录:2016年7月1日购入时:借:交易性金融资产一成本 2000 投资收益 150 贷:银行存款 21502016年12月31日确认公允价值变动时:借:交易性金融资产一公允价值变动 400 贷:公允价值变动损益 4002017年3月乙公司宣告发放现金股利时:借:应收股利 500 贷:投资收益 5002017年4月实际收到股利时:借:银行存款 500 贷:应收股利 5002017年5月1日处置时:借:银行存款 3000 贷:交易性金融资产一成本 2000 一公允价值变动 400 投资收益 600借:公允价值变动损益 400 贷:投资收益 400 知识模块:流动资产(一)
采用权益法核算长期股权投资的,如果该长期股权投资计提的减值准备大于其初始投资计入资本公积的金额,则差额部分应计入( )。
A. 投资收益
B. 资本公积
C. 长期股权投资(投资成本)
D. 长期股权投资(股权投资差额)
答案：A
分析解释：正确答案:A解析:权益法下,如果应长期股权投资应计提的减值准备大于其初始投资计入资本公积的金额的部分应计入投资收益。
上市公司下列资本公积项目中,可以直接用于转增股本的是( )。
A. 股本溢价
B. 股权投资准备
C. 关联交易差价
D. 接受捐赠非现金资产准备
答案：A
分析解释：正确答案:A解析:资本公积各准备项目不可以直接转增资本或股本,只有处置相关资产时,才能将其转入到“资本公积——其他资本公积”明细科目后,可以转增资本;“资本公积——关联交易差价”不可用于转增资本。
甲公司采用成本与市价孰低法按单项投资分别于半年末和年末计提短期资跌价准备,在短期投资出售时同时结转相应的跌价准备。2004年6月25日,甲公司以每股1.3元购进某股票200万股,准备短期持有;6月30日,该股票市价为每股1.1元;11月2日,以每股1.4元的价格全部出售该股票。假定不考虑相关税费,甲公司出售该股票形成的投资收益为( )万元。
A. -20
B. 20
C. 40
D. 60
答案：D
分析解释：正确答案:D解析:甲公司出售该股票形成的投资收益=200×1.4+200×(1.3-1.1)-200×1.3= 60(万元)。
债务人以固定资产抵偿债务且不涉及补价的,债务人应将转出的固定资产的账面价值与支付的相关税费之和大于应付债务账面价值的差额计入( )。
A. 资本公积
B. 管理费用
C. 营业外支出
D. 固定资产减值准备
答案：C
分析解释：正确答案:C解析:债务人以固定资产抵偿债务且不涉及补价的,债务人应将转出的固定资产的账面价值与支付的相关税费之和大于应付债务账面价值的差额计入营业外支出。
按经济内容分类,下列各项中,属于工业制造企业费用要素的是( )。
A. 直接人工
B. 制造费用
C. 直接材料
D. 折旧费用
答案：D
分析解释：正确答案:D解析:费用按经济内容分类,可以分为:外购材料费用、外购燃料费用、外购动力费用、工资费用及职工福利费用、折旧费用、利息支出、税金、其他支出;费用按其经济用途,可以分为:生产成本(直接材料、直接人工、制造费用)和期间费用。
某公司采用成本与可变现净值孰低法按单项存货于期末计提存货跌价准备。2004年 12月31日,该公司拥有甲、乙两种商品,成本分别为240万元、320万元。其中,甲商品全部签订了销售合同,合同销售价格为200万元,市场价格为190万元;乙商品没有签订销售合同,市场价格为300万元;销售价格和市场价格均不含增值税。该公司预计销售甲、乙商品尚需分别发生销售费用12万元、15万元,不考虑其他相关税费;截止2004年11月30日,该公司尚未为甲、乙商品计提存货跌价准备。2004年12月31日,该公司应为甲、乙商品计提的存货跌价准备总额为( )万元。
A. 60
B. 77
C. 87
D. 97
答案：C
分析解释：正确答案:C解析:甲商品的成本是240万元,其可变现净值=200-12=188(万元),甲商品应该计提的存货跌价准备=240-188=52(万元);乙商品的成本是320万元,其可变现净值=300- 15=285(万元),乙商品应该计提的存货跌价准备=320-285=35(万元)。2004年12月31日,该公司应为甲、乙商品计提的存货跌价准备总额=52+35=87(万元)。
下列各项中,会引起长期债券投资账面价值发生增减变动的有( )。
A. 计提长期债券投资减值准备
B. 采用实际利率法摊销长期债券投资溢价
C. 收到面值购入、分期付息长期债券投资利息
D. 确认面值购入、到期一次付息长期债券投资利息收入
答案：A,B,D
分析解释：正确答案:A,B,D解析:A项、B项使长期债券投资账面价值减少;C项会计处理是借记“银行存款”科目,贷记“应收利息”科目,与长期债权投资的账面价值无关,D项应记入“长期债权投资——债券投资(应收利息)”科目,增加长期债权投资的账面价值。
在不涉及补价的非货币性交易中,确定换入资产入账价值应考虑的因素有( )。
A. 换出资产的账面余额
B. 换出资产计提的减值准备
C. 换出资产应支付的相关税费
D. 换出资产账面价值与其公允价值的差额
答案：A,B,C
分析解释：正确答案:A,B,C解析:在不涉及补价的非货币性交易中,换入资产的入账价值:换出资产账面价值+应支付的相关税费=换出资产账面余额-换出资产计提的减值准备+应支付的相关税费。
下列各项中,应采用未来适用法进行会计处理的有( )。
A. 会计估计变更
B. 滥用会计政策变更
C. 本期发现的以前年度重大会计差错
D. 无法合理确定累积影响数的会计政策变更
答案：A,D
分析解释：正确答案:A,D解析:滥用会计政策变更应当作为重大会计差错处理,要进行追溯调整的;本期发现的以前年度重大会计差错,应该采用追溯调整法进行核算。
下列有关附或有条件债务重组的表述中,正确的有( )。
A. 计算未来应付金额时应包含或有支出
B. 计算未来应收金额时应包含或有收益
C. 计算未来应付金额时不应包含或有支出
D. 计算未来应收金额时不应包含或有收益
答案：A,D
分析解释：正确答案:A,D解析:按照企业会计制度的规定:在附有或有支出条件下,在债务重组日,债务人应将重组债务的账面价值与含有或有支出的将来应付金额进行比较,前者大于后者部分作为资本公积,债务重组后的账面价值为含或有支出的将来应付金额。在或有支出实际发生时,作为减少债务的账面价值处理。在债务重组日,债权人冲减坏账准备和确定债务重组损失时,将来应收金额不应包括或有收益。或有收益待实现时,直接冲减当期财务费用。
上市公司发生的下列交易或事项中,会引起上市公司所有者权益总额发生增减变动的有( )。
A. 发放股票股利
B. 应付账款获得债权人豁免
C. 以本年利润弥补以前年度亏损
D. 以明显高于公允价值的价格向子公司出售固定资产
答案：B,D
分析解释：正确答案:B,D解析:发放股票股利只引起所有者权益内部金额此增彼减,其总额不会变化;B项会使资本公积增加从而导致所有者权益总额增加;以本年利润弥补以前年度亏损无需作专门的账务处理;以明显高于公司公允价值的价格向子公司出售固定资产,高出部分的差价计入到资本公积中,所有者权益总额增加。
采用以旧换新方式销售商品,所售商品按照正常商品销售的方法确认收入,回收的商品作为购进商品处理。( )
A. 正确
B. 错误
答案：A
分析解释：正确答案:A解析:以旧换新销售,是指销售方在销售商品时,回收与所售商品相同的旧商品。在这种销售方式下,销售的商品按照商品销售的方法确认收入,回收的商品作为购进商品处理。
实行内部成本核算的事业单位,购入无形资产发生的支出,应在受益期内分期平均摊销。( )
A. 正确
B. 错误
答案：A
分析解释：正确答案:A解析:实行内部成本核算的事业单位,其无形资产应在受益期内分期平均摊销,摊销额计入经营支出。
工业企业为建造生产车间而购入的土地使用权在生产车间正式动工建造之前应作为工程物资核算。( )
A. 正确
B. 错误
答案：B
分析解释：正确答案:B解析:工业企业为建造生产车间而购入的土地使用权在生产车间正式动工建造之前作为无形资产核算,待该项土地开发时再将其账面价值转入到相关在建工程(房地产开发企业将需开发的土地使用权账面价值转入开发成本)。
企业每期都应当重新确定存货的可变现净值,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。( )
A. 正确
B. 错误
答案：A
分析解释：正确答案:A解析:企业应在每一会计期末,比较成本与可变现净值并计算出应计提的存货跌价准备。当以前减记存货价值的影响因素已经消失,使得已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复的,其冲减的跌价准备金额,应以存货跌价准备科目的余额冲减至零为限。
为建造田定资产而发生的债券发行费用大于发行期间冻结资金利息收入的差额,应按照借款费用资本化的处理原则核算。( )
A. 正确
B. 错误
答案：A
分析解释：正确答案:A解析:企业发行债券时,如果发行费用大于发行期间冻结资金所产生的利息收入,按发祥费用减去发行期间冻结资金所产生的利息收入后的差额,根据发行债券所筹集资金的用途,属于用于固定资产项目的,按照借款费用资本化的处理原则处理;属于其他用途的,计入到当期财务费用中。
通过非货币性交易换入的多项非货币性资产,应先确定换入资产入账价值总额,然后按各项换入资产公允价值占换入资产公允价值总额的比例对该入账价值总额进行分配,以确定各项换入资产的入账价值。( )
A. 正确
B. 错误
答案：A
分析解释：正确答案:A解析:非货币性交易换入的多项非货币性资产,应先确定换入资产入账价值总额,然后按各项换入资产公允价值占换入资产公允价值总额的比例对该入账价值总额进行分配,以确定各项换入资产的入账价值。
企业为减少本年度亏损而调减应计提的资产减值准备金额,体现了会计核算的谨慎性原则。( )
A. 正确
B. 错误
答案：B
分析解释：正确答案:B解析:本题是滥用会计政策的处理,并未体现谨慎性原则。谨慎性原则要求企业在进行会计核算时,应当遵循谨慎性原则的要求,不得多计资产或收益、少计负债或费用,但不得设置秘密准备。计算分析题本类题共2小题,共22分。凡要求计算的项目,均须列出计算过程;计算结果出现小数的,均保留小数点后两位小数。凡要求编制会计分录的,除题中有特殊要求外,只需写出一级科目。
下列各项中不通过“其他货币资金”科目核算的是( )。
A. 银行本票存款
B. 外地存款
C. 信用证保证金存款
D. 库存现金
答案：D
分析解释：正确答案:D解析:运用“其他货币资金”科目核算的项目包括:外埠存款、存出保证金、银行汇票、银行本票、信用证保证金。故本题选择D。 知识模块:会计科目与账户