公司代码：600491 公司简称：龙元建设
龙元建设集团股份有限公司
2016年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人赖振元、主管会计工作负责人肖坚武及会计机构负责人（会计主管人员）肖坚武声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2016年度利润分配预案为：以截止实施2016年度分配预案时股权登记日的总股本126,210万股为基数，向全体股东每10股派现金0.35元（含税），共计分配44,173,500元，结余
2,315,403,115.97元转以后年度分配。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
√适用□不适用
公司已在本报告中描述存在的相关风险，请查阅“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 29第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 43第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 49第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 50第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 56第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 59第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 180第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 181
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|常用词语释义|||
|公司、本公司|指|龙元建设集团股份有限公司|
|报告期|指|2016年1月1日至2016年12月31日|
|最高院|指|中华人民共和国最高人民法院|
|龙元明城|指|龙元明城投资管理（上海）有限公司|
|杭州城投|指|杭州城投建设有限公司|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
|||
|-|-|
|公司的中文名称|龙元建设集团股份有限公司|
|公司的中文简称|龙元建设|
|公司的外文名称|LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD|
|公司的外文名称缩写|LYCG|
|公司的法定代表人|赖振元|

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张丽|罗星|
|联系地址|上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼|上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼|
|电话|021-65615689|021-65615689|
|传真|021-65615689|021-65615689|
|电子信箱|stock@lycg.com.cn|stock@lycg.com.cn|

三、基本情况简介
|||
|-|-|
|公司注册地址|浙江省象山县丹城新丰路165号|
|公司注册地址的邮政编码|315700|
|公司办公地址|上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼|
|公司办公地址的邮政编码|200436|
|公司网址|www.lycg.com.cn|
|电子信箱|webmaster@lycg.com.cn|

四、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露媒体名称|中国证券报、上海证券报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼|

五、公司股票简况
公司股票简况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|龙元建设|600491|未变更|

六、其他相关资料
||||
|-|-|-|
|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|上海市南京东路61号|
||签字会计师姓名|王一芳、包梅庭|
|报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|华福证券有限责任公司|
||办公地址|福州市鼓楼区温泉街道五四路157号|
||签字的保荐代表人姓名|陈伟、郑齐华、陈灿雄|
||持续督导的期间|2016年2月4日至2016年12月19日|
|报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称|中信建投证券股份有限公司|
||办公地址|上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室|
||签字的保荐代表人姓名|谢吴涛、王家海|
||持续督导的期间|2016年12月19日至2017年12月31日|

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要会计数据|2016年|2015年|本期比上年同期增减(%)|2014年|
|营业收入|14,588,483,384.55|16,028,768,138.55|-8.99|16,230,299,808.42|
|归属于上市公司股东的净利润|348,423,689.03|205,006,458.78|69.96|241,797,440.38|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|274,007,871.78|135,096,029.95|102.82|151,497,963.87|
|经营活动产生的现金流量净额|1,156,759,173.30|-507,392,115.88|不适用|-278,702,250.38|
||2016年末|2015年末|本期末比上年同期末增减（%）|2014年末|
|归属于上市公司股东的净资产|5,269,583,396.18|3,564,214,238.49|47.85|3,303,883,711.83|
|总资产|27,427,406,169.51|24,382,820,434.71|12.49|20,843,409,435.65|

(二) 主要财务指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要财务指标|2016年|2015年|本期比上年同期增减(%)|2014年|
|基本每股收益（元／股）|0.28|0.22|27.27|0.26|
|稀释每股收益（元／股）|0.28|0.22|27.27|0.26|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.22|0.14|57.14|0.16|
|加权平均净资产收益率（%）|6.99|5.97|增加1.02个百分点|7.56|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|5.50|3.93|增加1.57个百分点|4.74|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2016年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|4,083,794,679.20|3,163,409,704.49|3,244,277,039.69|4,097,001,961.17|
|归属于上市公司股东的净利润|68,873,568.86|61,772,620.51|73,437,733.63|144,339,766.03|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|57,841,688.52|43,437,230.64|58,099,591.24|114,629,361.38|
|经营活动产生的现金流量净额|-527,328,539.79|-107,723,244.26|155,863,134.70|1,635,947,822.65|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|非经常性损益项目|2016年金额|附注（如适用）|2015年金额|2014年金额|
|非流动资产处置损益|4,897,534.40||-81,934.41|132,885.31|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|5,872,299.76||9,391,166.49|20,064,927.59|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|15,818,941.10||34,484,346.13|5,692,415.5|
|债务重组损益|1,243,339.52||1,118,124|4.15|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||||32,876.71|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|54,348,109.91||11,074,790.59|42,587,215.02|
|对外委托贷款取得的损益|||39,034,722.22|39,141,666.67|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,173,987.47||-4,070,917.48|-879,396.86|
|少数股东权益影响额|102,321.34||-503,697.59|-1,156,493.47|
|所得税影响额|-6,692,741.31||-20,536,171.12|-15,316,624.11|
|合计|74,415,817.25||69,910,428.83|90,299,476.51|

十一、采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
十二、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司是一家拥有房屋建筑工程总承包特级资质及一系列高等级专业资质的大型建筑企业，经过多年耕耘，形成了以房屋建筑施工为主，设计、装饰、钢结构、幕墙等多个产业联动发展的业务模式，随着国家对PPP模式的推广，公司在稳步发展建筑施工业务的同时，大力推进PPP业务，努力打造中国领先的PPP项目全生命周期投资运营服务商，推动公司由从传统的建筑施工企业逐步向“建筑+投融资”业务模式转型升级。
（一）主要业务及经营模式
1、建筑施工业务
建筑施工业务是公司主要传统业务，公司拥有房屋建筑工程总承包特级资质；建筑行业（建筑工程）甲级资质；市政公用工程总承包一级资质；机电安装工程总承包一级资质；地基与基础工程专业承包一级资质；建筑装修装饰工程专业承包一级资质；园林古建筑工程专业承包一级资质、对外承包工程资质。公司控股子（孙）公司具有钢结构工程专业承包一级资质，钢结构、网架工程专项设计甲级资质以及建筑和装潢设计、工程咨询、建筑工程监理、房屋质量检测、抗震鉴定甲级资质，建筑幕墙施工壹级资质,建筑幕墙专项设计甲级资质。
公司丰富的资质及优良的资信为公司承接工业、民用、市政、交通、水利及大体量、高标准、精装饰等各类复杂的建筑施工项目提供坚实的基础。公司始终坚持以质量为本，秉持“管理上一流、质量出精品、服务创信誉”的精神，创造了良好的市场品牌效应。公司建筑施工业务主要分布于长三角地区、珠三角地区、环渤海湾经济区、长江经济带及全国其他大城市。
2、PPP业务
基础设施及公共服务领域推广运用PPP模式，是落实党的十八届三中全会精神的一项重要举措，是十三五规划中供给侧改革的重要方面。国务院、财政部、发改委等部委先后密集出台各项指导文件，其中国发[2014]43号关于加强地方政府性债务管理的意见明确提出“剥离地方融资平台公司的政府融资职能，推广使用政府与社会资本合作模式。”2016年7月，《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》强调深化投融资体制改革，要确立企业投资主体地位，平等对待各类投资主体，放宽放活社会投资，完善政府和社会资本合作（PPP）模式。自2014年以来，仅中央及各部委层面就颁布了百余项政策，PPP逐渐成为地方政府实施基础设施及公共服务项目的一种重要模式。通过推广使用政府与社会资本合作模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式，参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营。
为提升公司盈利能力，推动业务转型升级，进军城市基础设施投资建设，公司于2014年12月投资设立龙元明城投资管理（上海）有限公司，于2015年收购杭州城投建设有限公司，大力开拓PPP业务市场。经过公司战略布局，整合市场资源，建立了PPP业务的专业团队，积累了丰富的基建及市政项目投融资、建设管理、项目运营等经验。
（二）行业情况说明
1.建筑施工业务
随着我国城镇化进程的加快，我国建筑业长期保持了较高的增长速度，建筑业已经成为国民经济的支柱产业。近年来建筑业总产值增速有所放缓，2014年，全年建筑业总产值176,713亿元，同比增长10.20%，全国建筑业房屋施工面积125亿平方米，同比增长10.40%。2015年，建筑业总产值达到180,757.47亿元，增速为2.3%，全国建筑业企业房屋施工面积124亿平方米，比上年降低0.58%，总产值增速持续下降。2016年建筑业总产值193,566.78亿元，同比增长7.09%，全国建筑业企业房屋施工面积126亿平方米，增长1.61%。
2005年至2016年建筑业总产值及增长率变化（亿元、%）
数据来源：Wind资讯2015年全国建筑业企业签订合同总额338,001.42亿元，比上年增长4.49%。2016年随着国家宏观经济政策的影响，尤其是供给侧结构性改革——“三去一降一补”措施效应的显现，建筑行业签订合同额增速有所回升，全国建筑业企业签订合同总额374，272.24亿元，同比增长10.73%。
建筑业签订合同额增长情况（亿元）
数据来源：Wind资讯随着国家经济发展进入新常态，未来国内投资增速可能放缓，但建筑业作为国民经济支柱型产业，总体规模庞大，同时随着国家在城镇化、基础设施投资等方面不断深化，行业更有可能进行内部结构升级和产能优化集中，部分产业政策或者区域政策的出台、落实，可能形成特定子行业的发展机遇。在此背景下，建筑企业要抓住行业内部结构升级和有利的外部利好政策机会，加快业务转型升级。
2.PPP业务
在中央和地方各项利好政策的推动和企业的主动选择下，PPP业务呈现市场体量大增长快的特征。根据中国政府采购网以及各省政府采购网的信息，2014年1月1日至2016年12月末，全国入库项目共计11,260个，投资额13.5万亿元。截至2017年1月，全国已经公布中标社会资本的项目金额达到3.18万亿。
而随着PPP市场化推广，加之传统建筑工程业务受宏观经济影响，大量建筑企业和社会资本纷纷进入PPP领域，市场竞争日益激烈，PPP项目回报率开始下降。尽管如此，相对于传统的建筑施工行业，PPP业务的盈利能力优势依然明显。随着政府大力推进和各项优惠政策的落地，今后PPP业务依然会以较快的速度增长。
在当前经济增长放缓，政府财政资金相对有限，地方政府债务融资逐步规范的情况下，PPP模式既可以撬动社会资本，又可以利用社会资本来管理运营。从地方政府角度，可以优化目前基建投资主要依赖财政收入和负债融资的现状，拓展基建资金来源渠道，并逐步从基建项目的投资方转变为监管者，明确权责提高行政效率。从社会资本方角度，更加市场化的竞争和经营机制放宽了公共设施领域的投资壁垒，释放了更大的市场空间；同时，现行的PPP招标模式通常要求中标方自身具备建筑施工能力，有利于传统建筑类企业拓展新的盈利模式，实现工程施工与资本运营的协同发展。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
公司通过多年在市场上的深耕细作，在品牌、团队、技术、质量、资信以及企业规模等方面形成了公司自身特点和优势，为公司在市场竞争中提供有利的保障。2016年公司业务转型升级取得重大成效，在PPP业务领域已形成重要竞争力。
1、强大的建筑施工能力。公司拥有系列高等级建筑工程资质和强大的建筑施工管理团队，通过多年的经营，市场分布范围广，树立了良好的品牌形象。
2、领先的行业布局。2014年底成立全资子公司龙元明城投资管理（上海）有限公司，2015年收购杭州城投建设有限公司，全面布局PPP投资业务，形成“一体两翼”的行业布局。
3、专业的PPP投资团队。公司拥有超过200余人的专业PPP投资团队，公司成立了龙元PPP研究中心，团队拥有4位国家发改委PPP专家库专家和4位国家财政部PPP专家库专家，是双库专家人数最多的社会资本；团队核心成员具有多年的基础设施领域投融资经验，曾负责的基础设施项目投资总金额累计超过300亿元，负责通过股权、债权、结构性金融产品等方式实施的融资总金额超过200亿元。
4、专业的基础设施建设管理能力。公司在建筑行业多年处于领先地位，收购杭州城投建设有限公司则进一步增强公司在工程建设管理方面的实力。
5、开放的PPP平台。公司致力于构建开放式平台，整合金融机构、施工企业、运营机构及PPP第三方服务机构等各类外部战略合作资源要素，实现投资者的价值最大化，为政府提供从规划、设计、融资、投资、建设、运营全生命周期的一站式综合服务。
6、广泛的行业交流和影响力。报告期内公司和政府部门和行业机构保持良好的合作关系，协同筹办和参与了诸如“中国PPP融资论坛”“首届中国PPP国际培训班”“第十六届中国经济论坛”“陆家嘴资产证券化论坛”等有影响力的行业活动。
7、PPP实操业务经验优势。报告期内，公司承接的PPP项目个数及金额均在行业排名前列，涉及会展、市政、水利、公路等多种类型，积累了宝贵的项目经验。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2016年，公司坚持“稳中求进、转型升级”工作方针，全年承接业务合计377.51亿元，同比增长54.35%。其中传统建筑施工业务153.67亿元，略有下滑，PPP业务发展迅猛，新承接业务223.84亿元，首次超传统施工业务量。
（一）传统建筑施工业务
报告期，公司传统建筑施工以“稳”为重心，全年新承接业务153.67亿元，同比下降8.57%。
公司传统建筑施工业务同比下降主要有两方面原因：一方面公司传统建筑施工业务中住宅类占比一直较高，近年来宏观经济增速放缓，房地产开发投资维持较低增速，住宅类投资占房地产开发投资比重持续下降。另一方面，公司面对持续不乐观的经济环境，对传统业务保持稳健发展，着重加强项目风险识别管理、信息化管理、应收账款管理、营改增管理等，提高公司抗风险能力。
报告期公司坚持秉承质量兴业方针，创办“龙元杯”活动，传承工匠精神，大力推进工程质量创优，提升企业品牌价值。2016年公司获省级及以上质量奖31项、安全奖20项，承建的上海大华清水湾花园三期获国家优质工程奖。同时公司还荣获“上海市建筑业诚信企业”称号，并连续17年获得全国进沪建筑施工企业综合实力排名第一。公司坚持推进企业技术进步，着力开展BIM技术的培训与实际应用，取得了一定的成果，获省级工法4项、国家专利6项，被授予“象山县科技创新领军企业”称号。
（二）PPP业务
公司以“拼拼拼”的精神积极参与PPP业务，全年承接业务约223.84亿元，同比增长192.49%，在全国民营企业中排名前列，确立了全国范围的市场地位。截止目前公司累计中标项目29个，中标总投资额360.19亿元，覆盖市政、交通、农林水利、社会事业等领域，项目遍及10个省份。
公司中标项目融资顺利，部分项目已按合同工期开工建设。2016年度PPP业务贡献的利润7,862.04万元。
经过两年多的努力，公司PPP业务的发展依托集团的资源和总承包优势，发挥龙元明城项目洽谈和投融资专业优势，借助杭州城投建设项目建设管理能力，已经形成以集团为主体、龙元明城和杭州城投建设为两翼的“一体两翼”格局。目前龙元明城专业人员超过60人，杭州城投建设团队成员超过140人，团队力量全国领先。
随着政府对PPP项目的支持力度增加及相关配套制度的完善，参与PPP项目的社会资本日益增多，2016年呈现竞争的白热化。面对激烈的市场竞争环境，一方面公司集中优势资源，引进专业人才，加大市场拓展力度。另一方面公司精心筛选跟踪项目，确保中标项目的规范性、合法性，严防投资和建设运营风险，已中标项目中五个被列为国家级示范项目。同时，公司以开放的心态开展PPP平台搭建工作，积极寻求多方资源的战略合作，与运营机构、国有银行等金融机构以及建筑施工总承包商单位建立长期合作关系，积极完善了合作单位数据库，提高公司市场竞争力和影响力。
（三）土地开发业务
1、临安高新技术产业园项目情况
报告期，临安高新技术产业园项目启动区块05-05项目的产业办公楼已全部竣工验收通过。
该项目的配套设施“云安小镇国际会展中心”同步竣工并已投入使用，提供餐饮、超市、健身、足球等服务功能。该区块工程占地面积43582㎡，共16幢楼，总建筑面积58621.75㎡，可售面积为47802.52㎡。报告期该项目荣获2016年国际人居生态建筑规划设计方案竟赛的建筑设计金奖。
2、奉化阳光海湾项目情况
（1）启动区块：公司与宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公司及新加坡阳光海湾投资控股有限公司因宁波奉化阳光海湾项目合作开发事宜产生异议的诉讼事项，2014年7月17日，浙江省高级人民法院作出了终审判决，对方提出再审申请后，最高人民法院已立案审查。后最高人民法院作出驳回其再审申请的裁定。报告期后，公司已申报涉及的全部债权内容，目前正在确认相关债权事宜，待债权确认完成后公司将及时进行进展公告。（详细请参见公司临2015-015号、临2016-013号公告。）
（2）除启动区块外，公司与奉化市人民政府于2013年3月就奉化市阳光海湾度假区熟化土地开发建设达成共识，合作开发该项目。报告期，公司与奉化市人民政府友好协商，并于2016年7月就奉化市阳光海湾度假区合作开发后续事宜达成协议，公司基于战略转型的考虑，适时调整经营方向，及时收拢战线，回笼资金为支持拓展PPP业务，不再继续对该项目进行开发投资，但仍作为项目施工方继续完成在建项目直至竣工。（详细请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临2016-055号公告。）
二、报告期内主要经营情况
2016年度，公司完成营业收入1,458,848.34万元，同比下降8.99%；实现净利润35,012.57万元，同比增长76.58%；实现归属于母公司所有者的净利润34,842.37万元，同比增长69.96%。
报告期，公司营业收入有所下滑，主要受传统建筑施工业务下滑影响，净利润同比增长主要原因为PPP业务利润的贡献及奉化阳光海湾项目的结算对公司整体盈利带来较大幅度提升。
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|14,588,483,384.55|16,028,768,138.55|-8.99|
|营业成本|13,353,485,622.90|14,636,578,722.04|-8.77|
|销售费用|7,377,088.70|7,838,033.59|-5.88|
|管理费用|288,943,498.52|238,459,969.75|21.17|
|财务费用|89,032,183.57|150,788,588.65|-40.96|
|经营活动产生的现金流量净额|1,156,759,173.30|-507,392,115.88|不适用|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,396,551,754.40|-248,923,480.94|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,464,380,192.39|595,340,553.70|145.97|
|研发支出|22,433,336.77|20,022,541.79|12.04|

1.收入和成本分析
√适用□不适用
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|（1）土建施工|12,949,213,943.00|11,902,178,376.62|8.09|-13.90|-13.46|减少0.45个百分点|
|其中：PPP及BT项目施工|829,747,617.31|741,280,683.28|10.66|521.39|512.83|增加1.25个百分点|
|（2）装饰与钢结构|702,314,110.22|644,841,313.09|8.18|-15.68|-16.03|增加0.39个百分点|
|（3）建筑设计|85,057,332.14|62,361,171.93|26.68|-8.71|13.57|减少14.39个百分点|
|（4）PPP项目投资|103,061,119.10|28,724,000.04|72.13|—|—|—|
|（5）一级开发投资|672,685,630.98|643,460,828.38|4.34|—|—|—|
|（6）其他|73,398,146.81|70,668,336.88|3.72|27.48|18.74|增加7.09个百分点|
|合 计|14,585,730,282.25|13,352,234,026.94|8.46|-8.97|-8.77|减少0.19个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|上 海|4,040,168,698.68|3,651,577,970.67|9.62|-12.93|-13.81|增加0.92个百分点|
|浙 江|3,440,937,505.42|3,068,697,966.95|10.82|31.55|27.82|增加2.6个百分点|
|辽 宁|101,745,606.35|44,911,404.17|55.86|-41.00|-35.91|减少3.5个百分点|
|福 建|257,576,249.11|243,048,081.68|5.64|-35.83|-34.46|减少1.97个百分点|
|广 东|2,487,508,823.00|2,349,249,694.35|5.56|-21.26|-20.47|减少0.94个百分点|
|江 苏|787,607,198.21|732,269,310.92|7.03|-22.24|-21.83|减少0.49个百分点|
|海 南|602,642,437.13|581,344,966.65|3.53|-40.37|-37.66|减少4.21个百分点|
|湖 北|151,647,590.38|143,211,884.81|5.56|38.39|41.29|减少1.95个百分点|
|安 徽|173,020,189.76|162,853,523.65|5.88|-36.80|-35.65|减少1.68个百分点|
|天 津|1,582,329,503.37|1,453,818,134.36|8.12|7.19|8.25|减少0.9个百分点|
|湖 南|110,152,841.03|102,956,815.79|6.53|-30.91|-30.08|减少1.11个百分点|
|四 川|276,621,829.78|263,330,235.80|4.80|117.72|124.62|减少2.93个百分点|
|山 东|39,736,688.04|36,755,476.43|7.50|-80.08|-80.02|减少0.26个百分点|
|云 南|386,717,007.61|365,795,335.11|5.41|-4.42|-2.24|减少2.11个百分点|
|陕 西|93,942,358.41|88,959,758.23|5.30|-44.35|-42.98|减少2.29个|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||百分点|
|境外收入|53,375,755.97|63,453,467.37|-18.88|-41.60|7.76|减少54.45个百分点|
|合 计|14,585,730,282.25|13,352,234,026.94|8.46|-8.97|-8.77|减少0.19个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用√不适用
(2).产销量情况分析表
□适用√不适用
(3).成本分析表
分行业情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|土建施工|小计|11,902,178,376.62|100.00|13,754,114,350.70|100.00|-13.46||
||人工费|3,850,651,537.76|32.35|4,942,840,932.99|35.94|-22.10||
||材料|5,774,190,304.27|48.51|6,077,608,060.37|44.19|-4.99||
||机械安装|232,098,265.55|1.95|336,134,362.64|2.44|-30.95||
||分包工程|1,594,359,021.46|13.40|1,747,002,905.16|12.70|-8.74||
||其他直接费|450,879,247.58|3.79|650,528,089.54|4.73|-30.69||
|装饰与钢结构|小计|644,841,313.09|100.00|767,982,065.35|100.00|-16.03||
||人工费|74,028,758.89|11.48|60,431,577.41|7.87|22.50||
||材料|459,827,555.37|71.31|445,352,555.34|57.99|3.25||
||机械安装|2,176,957.48|0.34|2,331,498.37|0.30|-6.63||
||分包工程|64,162,081.69|9.95|124,979,404.25|16.27|-48.66||
||其他直接费|44,645,959.66|6.92|134,887,029.98|17.57|-66.90||
|建筑设计|小计|62,361,171.93|100.00|54,911,713.54|100.00|13.57||
||人工费|12,646,503.47|20.28|10,198,893.90|18.57|24.00||
||其他直接费|49,714,668.46|79.72|44,712,819.64|81.43|11.19||
|一级开发投资|小计|643,460,828.38|100.00|||||
||前期工程费|111,114,513.97|17.27|||||
||基础设施费|493,464,854.00|76.69|||||
||开发间接费用|38,881,460.41|6.04|||||
|PPP项目投资|小计|28,724,000.04|100.00|||||
||其他直接费|28,724,000.04|100.00|||||
|酒店及其他|小计|70,668,336.88|100.00|59,516,554.25|100.00|18.74||
||人工费|14,349,100.78|20.30|17,201,967.52|28.90|-16.58||
||其他直接费|56,319,236.10|79.70|42,314,586.73|71.10|33.10||

成本分析其他情况说明
□适用√不适用
(4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额246,128.34万元，占年度销售总额16.87%；其中前五名客户销售额中关
联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
公司前五名客户的营业收入情况
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入总额（元）|占公司全部营业收入的比例(%)|
|客户1|685,300,971.56|4.70|
|客户2|672,685,630.98|4.61|
|客户3|477,435,712.44|3.27|
|客户4|336,104,961.08|2.30|
|客户5|289,756,078.55|1.99|
|合 计|2,461,283,354.61|16.87|

前五名供应商采购额85,985.51万元，占年度采购总额8.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商|采购金额（元）|占采购总额比例|
|1|宁波众和建筑劳务有限公司|216,423,577.00|2.05|
|2|华锦建设集团股份有限公司|214,691,040.00|2.03|
|3|上海宇瓴实业有限公司|180,092,838.85|1.71|
|4|杭州崇和建筑劳务有限公司|165,747,657.78|1.57|
|5|浙江硕博建筑装饰有限公司|82,900,000.00|0.78|
|合计||859,855,113.63|8.14|

 2.费用
√适用□不适用
报告期，公司销售费用与上年基本持平，管理费用同比增加21.17%，主要原因为公司PPP业务的拓展，财务费用同比减少40.96%，主要原因为报告期募集资金归还部分银行借款，缓解了公司一定的资金压力，利息减少。
3.研发投入
研发投入情况表
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|本期费用化研发投入|22,433,336.77|
|本期资本化研发投入|0|
|研发投入合计|22,433,336.77|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|0.15|
|公司研发人员的数量|126|
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）|2.94|
|研发投入资本化的比重（%）|0|

情况说明
□适用√不适用
4.现金流
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|1,156,759,173.30|-507,392,115.88|不适用|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,396,551,754.40|-248,923,480.94|不适用|

筹资活动产生的现金流量净额 145.97 1,464,380,192.39 595,340,553.70
分析说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额本期与上期变动较大主要因为PPP项目对公司现金流量有积极贡献；
（2）投资活动产生的现金流量净额与上期变动较大主要原因为公司对外投资同比增加；
（3）筹资活动产生的现金流量净额与上期变动较大主要因为公司2016年度完成了非公开发行股票。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|2,451,255,991.90|8.94|1,279,686,180.97|5.25|91.55|主要原因是PPP项目公司资本金及部分PPP 项目公司发生长期借款暂时未投入项目。|
|长期应收款|1,372,922,309.35|5.01|168,887,814.63|0.69|712.92|PPP 项目比上期增加所致。|
|长期股权投资|458,555,975.28|1.67|10,457,324.24|0.04|4,285.02|主要原因是新设及增资PPP项目公司。|
|固定资产|545,672,951.02|1.99|272,717,957.96|1.12|100.09|办公用房转入固定资产。|
|在建工程||0.00|9,984,144.06|0.04|-100.00|在建工程转入固定资产（密渡桥停车库）|
|应付股利|12,553,214.89|0.05|29,718,101.82|0.12|-57.76|本期支付上期未支付的股利。|
|长期借款|1,364,455,051.04|4.97|103,686,560.00|0.43|1,215.94|部分PPP项目公司融资所致。|
|应付债券||0.00|497,548,800.42|2.04|-100.00|转入一年内到期的非流动负债核算。|
|专项应付款||0.00|1,866,427.17|0.01|-100.00|合并范围变化所致。|
|股本|1,262,100,000.00|4.60|947,600,000.00|3.89|33.19|本期非公开增发所致。|
|资本公积|1,478,428,215.31|5.39|431,588,158.19|1.77|242.56|本期非公开增发所致。|

2.截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
3.其他说明
□适用√不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用□不适用
1、近三年内公司各细分行业营业收入如下表所示
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业|2016年||2015年||2014年||
||营业收入（元）|占当年收入比例（%）|营业收入（元）|占当年收入比例（%）|营业收入（元）|占当年收入比例（%）|
|（1）土建施工|12,949,213,943.00|88.78|15,039,194,258.40|93.86|15,433,947,319.23|95.11|
|其中：PPP及BT项目施工|829,747,617.31|5.69|133,529,855.99|0.83|||
|（2）装饰与钢结构|702,314,110.22|4.82|832,900,257.83|5.2|668,454,930.56|4.12|
|（3）建筑设计|85,057,332.14|0.58|93,173,432.88|0.58|69,847,058.41|0.43|
|（4）PPP项目投资|103,061,119.10|0.71|||||
|（5）一级开发投资|672,685,630.98|4.61|||||
|（6）其他|73,398,146.81|0.5|57,576,885.37|0.36|55,373,568.98|0.34|

2、近三年内公司各细分行业营业成本如下图所示
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业|2016年||2015年||2014年||
||营业成本（元）|占当年成本比例（%）|营业成本（元）|占当年成本比例（%）|营业成本（元）|占当年成本比例（%）|
|（1）土建施工|11,902,178,376.62|89.14|13,754,114,350.70|93.97|14,116,894,072.58|94.98|
|其中：PPP及BT项目施工|741,280,683.28|5.55|120,960,151.23|0.83|||
|（2）装饰与钢结构|644,841,313.09|4.83|767,982,065.35|5.25|639,130,367.49|4.3|
|（3）建筑设计|62,361,171.93|0.47|54,911,713.54|0.38|46,477,584.74|0.31|
|（4）PPP项目投资|28,724,000.04|0.22|||||
|（5）一级开发投资|643,460,828.38|4.82|||||
|（6）其他|70,668,336.88|0.53|59,516,554.25|0.41|61,031,807.87|0.41|

建筑行业经营性信息分析
1.报告期内竣工验收的项目情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|细分行业|房屋建设|基建工程|专业工程|建筑装饰|其他|总计|
|项目数（个）|80|2|8|10|1|101|
|总金额|1,180,255.60|3,002.31|66,121.46|37,568.36|1,097.64|1,288,045.37|

√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目地区|境内|境外|总计|
|项目数量（个）|100|1|101|
|总金额|1,287,697.37|348|1,288,045.37|

其他说明
□适用√不适用
2.报告期内在建项目情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|细分行业|房屋建设|基建工程|专业工程|建筑装饰|其他|总计|
|项目数量（个）|307|22|17|21|2|369|
|总金额|7,222,721.96|349,688.45|129,369.87|59,454.77|6,364.88|7,767,599.93|

√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目地区|境内|境外|总计|
|项目数量（个）|365|4|369|
|总金额|7,748,479.09|19,120.84|7,767,599.93|

注：在建项目总金额为项目合同金额的合计。
3.在建重大项目情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|业务模式|项目金额|工期|完工百分比|本期确认收入|累计确认收入|本期成本投入|累计成本投入|
|泉州市城东至北峰快速通道及两侧片区棚户区改造PPP项目|融资合同模式|397,300|5|4.4%|2930.11|2,930.11|2745.46|2,745.46|

其他说明
□适用√不适用
4.报告期内境外项目情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目地区|项目数量（个）|总金额|
|加蓬|1|1,505.60|
|赞比亚|1|5,267.24|
|土耳其|1|348.00|
|菲律宾|1|12,000.00|
|总计|4|19,120.84|

其他说明
√适用□不适用
境外项目为公司全资孙公司浙江大地钢结构有限公司开展的业务
5.存货中已完工未结算的汇总情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|累计已发生成本|累计已确认毛利|预计损失|已办理结算的金额|已完工未结算的余额|
|金额|33,262,354,269.87|2,612,794,485.30||2 4 , 539,177,254.69|11,335,971,500.48|

 6.其他说明
□适用√不适用
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
（1）2016年6月，公司转让所持象山安通建筑劳务有限公司90%的股权，股权转让价款为人民币9,873,151.06元。转让后公司不再持有该公司股权。
（2）2016年6月，公司转让所持上海福吉胤元投资有限公司85%的股权，股权转让价款为人民币1,120万元。转让后公司不再持有该公司股权。
（3）公司参股设立杭州城投海潮建设发展有限公司，注册资本157100万元，公司出资3142万元，占比2%。
（4）公司向杭州璨云英翼投资有限合伙企业（有限合伙）出资8635.31万元，杭州璨云英翼投资有限合伙企业（有限合伙）通过全国中小企业股份转让系统进行协议转让方式受让贵州航宇科技发展股份有限公司14.44%股权。
（5）2016年12月16日，公司将持有的上海市房屋建筑设计院有限公司10%的股权以2016年10月31日末的净资产为依据作价154.14万元转让给沈益人，转让后公司持有上海市房屋建筑
设计院有限公司41%的股权。
（8）2016年12月23日，公司以743.2551万元受让上海石与木投资咨询有限公司36.25%的
股权，受让后上海石与木投资咨询有限公司成为公司全资子公司。
（9）报告期及期后公司为实施PPP项目设立的公司及变动情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|股东情况|注册资本（万元）|持股比例（%）|主要业务|成立时间|变动情况|
|1|宁波汇智通投资管理有限公司|龙元明城,嘉兴城浦投资合伙企业（有限合伙）|61800|0.16|投资管理、投资咨询。|2015年10月13日|公司于2016年12月2日召开的八届四次董事会审议通过了关于龙元明城将宁波汇智通投资管理有限公司股权转让给嘉兴城浦投资合伙企业（有限合伙）的事宜，详细请参见公司披露的临 2016-095 号公告。|
|2|宁波海润惠达投资有限公司|龙元明城|9940|100|实业投资，资产管理，投资咨询，投资管理，物业服务。|2015年10月20日|2016年11月09日，龙元明城增资9440万元。|
|3|宁波明点投资管理有限公司|龙元明城|13850|100|投资管理、实业投资、投资咨询。|2015年12月22日|2016年11月23日，龙元明城增资12850万元。|
|4|宁波明亦投资管理有限公司|龙元明城|25104|100|投资管理、实业投资、投资咨询。|2015年12月22日|2016年10月28日，龙元明城增资24104万元。|
|5|宁波明介投资管理有限公司|龙元明城|5965|100|投资管理、实业投资、投资咨询。|2015年12月23日|2016年11月29日，龙元明城增资4965万元。|
|6|象山明象基础设施投资有限公司|公司、浙江良和交通建设有限公司、宁波交运建设有限公司|10000|98|从事基础设施项目投资及管理、管理咨询；物业服务。|2016年1月6日|-|
|7|宁波万向龙元投资管理有限公司|万向信托有限公司、龙元明城|2000|50|投资管理、资产管理、投资咨询、实业投资、建设工程项目管理|2016年1月13日|-|
|8|莒县明聚基础设施投资管理有限公司|龙元明城、莒县国有资本运营有限公司|20000|13.5|城市基础设施项目投资及管理、保障性住房项目投资及管理、物业服务。|2016年1月19日|2016年11月01日，龙元明城将所持有76.5%的股权转让给嘉兴城浦投资合伙企业，转让后龙元明城持有13.5%的股份。|
|9|温州明元基础设施投资有限公司|公司、宁波嘉业汇投资管理有限公司|36000|3.47|对基础设施的投资，投资管理，经济信息咨询服务，物业管理服务。|2016年2月19日|2016年3月1日，嘉业汇增资22990万元，公司增资1210万元。2016年11月14日，嘉业汇增资11000万元。|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|股东情况|注册资本（万元）|持股比例（%）|主要业务|成立时间|变动情况|
|10|山东龙元建投投资管理有限公司|公司、青岛市建设投资有限公司、北京创屹投资管理有限公司|5000|78|股权投资；受托资产管理；股权投资管理；建设项目工程管理；企业管理咨询、策划。|2016年3月29日|-|
|11|商洛明城基础设施开发有限公司|公司、宁波海润惠达投资有限公司、商洛市商州区城市建设投资开发有限公司|16400|90|从事基础设施项目开发及管理，企业管理咨询，物业服务。|2016年4月21日|-|
|12|宁波明东投资有限公司|公司、宁波通途投资开发有限公司|19579|80|交通基础设施的投资、建设、经营、养护和管理；交通设施工程、市政工程的施工。|2016年4月27日|-|
|13|宁波梅山保税港区明庆投资管理有限公司|龙元明城|2400|100|投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。|2016年4月29日|2017年2月23日，龙元明城增资1400万元。|
|14|宁波梅山保税港区明轩投资管理有限公司|龙元明城|1000|100|投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。|2016年4月29日|-|
|15|宁波梅山保税港区明泰志远投资管理有限公司|龙元明城|1000|100|投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。|2016年4月29日|-|
|16|宁波梅山保税港区明福兴盛投资管理有限公司|龙元明城|1000|100|投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。|2016年4月29日|-|
|17|宁波梅山保税港区明熙佳誉投资管理有限公司|龙元明城|1000|100|投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。|2016年4月29日|-|
|18|晋江市明晋会展有限责任公司|公司、环球国际服务有限公司、晋江市城市建设投资开发有限责任公司|32380|89|会议及展览服务、对会展中心及其附属设施的建设及运营管理、物业管理。|2016年6月16日|-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|股东情况|注册资本（万元）|持股比例（%）|主要业务|成立时间|变动情况|
|19|海城明城水务投资有限公司|公司、海城市水务集团有限公司|6600|90|项目公司负责PPP项目合同项下的城市基础设施建设PPP投资、建设及运营维护业务|2016年6月24日|-|
|20|开化明化基础设施投资有限公司|公司、宁波明点投资管理有限公司、开化县华铁国有资产经营有限公司|29219.8|98|从事基础设施项目投资及管理；投资咨询服务；物业服务。|2016年7月22日|-|
|21|泉州市明泉建设投资有限公司|公司、泉州市住宅建设开发有限公司|50000|70|从事基础设施项目的投资、建设、运营、管理及养护；投资咨询服务。|2016年8月8日|-|
|22|宁波明城东方投资管理有限公司|龙元明城、象山东方投资有限公司|3000|90|投资管理、资产管理|2016年9月1日|-|
|23|菏泽明福基础设施投资有限公司|公司、宁波汇智通投资管理有限公司、菏泽牡丹工业园区管理委员会|77000|10|从事基础设施项目的投资建设及管理；投资咨询服务；物业服务。|2016年9月12日|-|
|24|嘉兴城浦投资合伙企业（有限合伙）|中信证券股份有限公司、龙元明城、宁波明甫投资管理有限公司、浙银汇智（杭州）资本管理有限公司|300002|33|实业投资、投资管理、投资咨询|2016年9月26日|-|
|25|宁波梅山保税港区明惒投资管理有限公司|龙元明城|1000|100|投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。|2016年11月17日|-|
|26|宁波梅山保税港区明恒投资管理有限公司|龙元明城|1000|100|投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。|2016年11月17日|-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|股东情况|注册资本（万元）|持股比例（%）|主要业务|成立时间|变动情况|
|27|宁波梅山保税港区明昑投资管理有限公司|龙元明城|1000|100|投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。|2016年11月17日|-|
|28|宁波梅山保税港区明相投资管理有限公司|龙元明城|1000|100|投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。|2016年11月17日|-|
|29|宁波梅山保税港区明烨投资管理有限公司|龙元明城|1000|100|投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。|2016年11月17日|-|
|30|宁波梅山保税港区明竑投资管理有限公司|龙元明城|1000|100|投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。|2016年11月17日|-|
|31|宁波梅山保税港区明璟投资管理有限公司|龙元明城|1000|100|投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。|2016年11月17日|-|
|32|宁波梅山保税港区明恰投资管理有限公司|龙元明城|1000|100|投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。|2016年11月17日|-|
|33|宁波梅山保税港区明烜投资管理有限公司|龙元明城|1000|100|投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。|2016年11月17日|-|
|34|宁波梅山保税港区明昭投资管理有限公司|龙元明城|1000|100|投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。|2016年11月17日|-|
|35|丽水明博建设开发有限公司|公司、宁波梅山保税港区明庆投资管理有限公司|4665|100|基础设施开发、建设、管理，建设项目投资，政府与社会资本合作的施工、运营管理，企业管理咨询，物业服务。|2016年11月8日|-|
|36|宣城明宣基础设施开发有限公司|宣城市国有资产投资有限公司、公司、中铁上海工程局集团有限公司、上海市城市建设设计研究总院|16000|88.9|基础设施开发、市政设施管理、城乡市容管理、绿化管理。|2016年12月16日|-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|股东情况|注册资本（万元）|持股比例（%）|主要业务|成立时间|变动情况|
|37|南昌明安基础设施建设有限公司|江西省安义城市投资集团有限公司、公司|10000|95|从事基础设施项目开发及管理、企业管理咨询，物业服务。|2017年1月5日|-|
|38|淄博明盛基础设施开发有限公司|公司、宁波明介投资管理有限公司、山东旺盛园林股份有限公司、淄博颜山文化旅游发展有限责任公司|11500|80|公共基础设施开发及管理、企业管理咨询、物业管理服务。|2017年1月18日|-|
|39|六盘水市明志基础设施投资有限公司|公司、宁波明琅投资管理有限公司、六枝特区达济医疗投资有限公司|10500|99|从事基础设施项目投资、基础设施项目开发及管理、企业管理咨询、物业管理|2017年1月18日|-|
|40|建德明德基础设施投资有限公司|公司|5343|100|从事基础设施项目投资及管理；工程项目管理咨询；物业服务。|2017年1月20日|-|
|41|温州明瓯基础设施投资有限公司|宁波明喻投资管理有限公司、公司|4500|100|对基础设施的投资及管理；项目投资信息咨询。|2017年2月13日|-|
|42|华阴市明华西岳基础设施开发有限公司|公司、宁波梅山保税港区明熙佳誉投资管理有限公司、华阴市西岳国有资产经营管理有限公司|10561.2|90|从事基础设施项目开发及管理；企业管理咨询；物业管理。|2017年2月24日|-|
|43|丽水明安建设开发有限公司|公司、丽水市丽安实业总公司|6000|90|基础设施开发、建设、管理，建设项目投资，政府与社会资本合作的施工、运营管理，企业管理咨询。|2017年3月8日|-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|股东情况|注册资本（万元）|持股比例（%）|主要业务|成立时间|变动情况|
|44|象山明浦基础设施开发有限公司|公司、浙江润业建设有限公司、宁波交运建设有限公司|15000|98|基础设施项目开发及管理；企业管理咨询。|2017年3月14日|-|
|45|商洛市商州区明环基础设施开发有限公司|公司、商洛市商州区城市建设投资开发有限公司|9300|90|基础设施项目开发及管理、企业咨询|2017年3月27日|-|
|46|宁波嘉业汇投资管理有限公司|万向信托有限公司、中融国际信托有限公司|34750|-|投资管理、投资咨询、物业服务|2015年10月09日|2016年10月28日召开的八届三次董事会审议通过了关于龙元明城与万向信托有限公司向宁波嘉业汇投资管理有限公司分别增资4,650万元和20,000万元，其注册资本由10,100万元增至34,750万元，完成增资后龙元明城将持有嘉业汇的42.45%股权以14,750万元的价格转让给中融国际信托有限公司。详细请参见公司披露的临2016-079号公告。|

 (1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(六)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
报告期公司主要控股子（孙）公司主要财务数据
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|业务性质|注册资本|总资产|净资产|净利润|营业收入|
|浙江大地钢结构有限公司（孙公司）|建筑施工|10,080.00|133,325.41|1,086.92|6,862.25|28,190.25|
|杭州青山湖森林硅谷开发有限公司（孙公司）|房地产开发|10,000.00|93,317.05|9,263.82|-131.43|-|
|上海信安幕墙建筑装饰有限公司（孙公司）|建筑施工|5,000.00|35,334.44|-12,736.96|-2,458.01|28,649.84|
|宁波圣贝投资有限公司|房地产开发|20,000.00|23,224.57|21,146.76|1,123.77|67,268.56|
|龙元明城投资管理（上海）有限公司|实业投资|30,000.00|114,701.29|32,197.66|812.66|6,684.23|

其他说明：公司全资孙公司宁波明琅投资管理有限公司在报告期已完成私募基金管理人备案。
(八)公司控制的结构化主体情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合伙企业名称|公司总认缴金额|截至2016年末实缴金额|普通合伙人|有限合伙人|已投资或拟投资项目|披露信息|期后实缴金额|
|嘉兴城浦投资合伙企业（有限合伙）|100,001|25,000.00|浙 银 汇 智（杭州）资本管理有限公司、宁波明甫投资管理 有 限 公司、中信证券股份有限公司|龙元明城|山东莒县基础设施建设 PPP项目和山东菏泽万福河商贸物流片区基础设施及公共服务建设 PPP 项目|公司于 2016 年9 月 30 日、2016年10月26日和2016年11月23日披露了《龙元建设关于投资设立有限合伙企业的公告》（临2016-072）、《龙元建设关于投资设立有限合伙企业的进展公告》（临 2016-076）、《龙元建设关于投资设立有限合伙企业的进展公告》（临2016-091）|0|
|宁波汇德荣泽投资管理中心（有限合伙）|1,000|0|宁波汇智通投资管理有限公司|龙元明城|-|-|1,000.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|杭州璨云英翼投资合伙企业（有限合伙）|不少于39,600|8,532.15|璨云（上海）资产管理有限公司|公司|贵州航宇科技发展股份有限公司|经过公司2016年4月13日召开的公司七届二十二次董事会审议通过，详见2016年4月16日披露的《关于拟投资设立并购基金的公告》（临2016-026）|10,070.52|
|绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）|22,800|6,800.00|上海格兴投资管理有限公司|公司|绍兴镜湖新区湖西安置小区BT（投资、建设、移交）项目|经过公司2015年11月5日召开的七届十九次董事会审议通过，详见2015年11月6日披露的《关于对外投资的公告》（临2015-073）|0|
|宁波杭州湾新区森联城市基础设施投资合伙企业（有限合伙）|12,450|9,375.00|苏州森联城建投资有限公司|华宝信托有限责任公司、宁波杭州湾新区开发建设有限公司、公司|宁波杭州湾新区大众汽车配套零部件产业园基础设施 BT项目|-|0|

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用□不适用
1、传统建筑施工业务
目前国内建筑行业市场广阔，进入壁垒低，企业数量众多、管理相对粗放，竞争激烈。建筑行业属于需求拉动型，市场规模与全社会固定资产投资规模高度相关，且易受宏观经济政策的影响。目前我国经济增速放缓，传统建筑施工业务面临下行压力。因此企业的资金实力、品牌效应、规模效应、管理优势仍是行业竞争的关键。在面临目前经济调整与改革的阶段，一方面，随着行业自身发展需要，行业标准将不断提高，未来建筑行业将趋于管理精细化、技术先进化、企业规模化、资质集中化、设计施工一体化的发展；另一方面，随着政策指引和行业发展，绿色设计、建筑节能、智能建筑和装配式建筑将会加快发展。
2017年2月，国务院办公厅印发了《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号），这是建筑业改革发展的顶层设计，从深化建筑业简政放权改革、完善工程建设组织模式、加强工程质量安全管理、优化建筑市场环境、提高从业人员素质、推进建筑产业现代化、加快建筑业企业“走出去”等七个方面提出了20条措施，对促进建筑业持续健康发展具有重要意义。
2、PPP业务
PPP业务市场前景广阔，自2013年国务院大力推广PPP模式以来，PPP在中国出现爆发式增
||||||
|-|-|-|-|-|
|长。财政部PPP中心数据显示：|||||
|项目||PPP项目个数|PPP项目总投资额（万亿）|同比增幅|
|2016年末||11260|13.5|60.93%|
|2016年初||6997|8.1|66.67%|
||截至2016年底，已经签约落地了1351个项目，总投资达到2.2万亿元，项目落地率超过30％。||||

|||
|-|-|
||PPP相关制度逐步完善，立法工作有序进行。从2015年《政府工作报告》中首次出现PPP至|
|今，PPP经历了从“积极推广”到“完善”的进程，2017年的关键词是“深化”。2017年3月5||
|日，李克强总理在《政府工作报告》中指出，深化政府和社会资本合作，完善相关价格、税费等||
|优惠政策，政府要带头讲诚信，决不能随意改变约定，决不能“新官不理旧账”。2017年3月20||
|日，国务院办公厅印发《国务院2017年立法工作计划》指出，要根据改革进程和改革方案，抓紧||
|办理《基础设施和公共服务项目引入社会资本条例》，将在年内由国务院法制办、国家发改委与||
|财政部共同开始起草。||

|||
|-|-|
||PPP市场竞争日益激烈。随着政策力度的持续加大，社会资本参与PPP市场的积极性急剧提|
|高。从2015年至2016年，社会资本对PPP的投资热度迅速提升，参与PPP项目投标的社会资本||
|成倍数增加。||

(二) 公司发展战略
√适用□不适用
公司发展战略：以PPP业务为引擎，从单一建筑施工向“建筑+投融资”转型升级，创新发展，提升原有盈利模式，建立建筑2.0新时代的经济形态，实现长远可持续健康发展。
传统建筑施工：力争开发、设计、施工一站式服务，房建、市政、园林全面覆盖，土建、机电安装、装饰、钢结构、幕墙配套并举；打造综合性、大型化、高效益的总承包建设服务集团。
PPP业务：加快步伐，扩大战果，实现规模效应，集中共性资源板块（政府、金融机构、运营商、总包方），实现四大统一接口，努力打造中国领先的PPP全生命周期投资运营服务平台。
(三) 经营计划
√适用□不适用
2017年，根据市场环境，公司管理层提出继续以“稳中求进、转型升级”为工作方针，并制定以下十大目标：
1、承接业务560亿元（传统施工项目160亿元，PPP项目400亿元）。
2、打造中国领先的PPP全生命周期投融资-建设-运营服务平台，提升龙元品牌价值。
3、盘活存量资产，完善资产风险分级台账，实现存量应收账款明显下降。
4、巩固和推进与重要客户的战略合作，改善业务结构，提升大客户业务比重。
5、加强管理团队梯队建设，引进中高端管理人才60名以上，其他管理人才200名。加强培训，完善绩效考核制度，实现优胜劣汰。
6、提升项目管控能力和信息化水平，打造有市场竞争力的总承包项目管理团队，成为利润增长、人才培养的重要基地。
7、加强分子公司管理，强化执行力，完善分子公司负责人目标责任绩效考核制。
8、创“龙元杯”样板工程，创国家级、省级质量、文明标化奖50项，省级观摩工程3项，杜绝各类重大事故。
9、强化技术中心研究工作，拓展建筑工业化、地下管廊、公路、水利工程技术领域，推进BIM技术综合运用。
10、争取非公开增发获证监会审核通过。开展战略并购强化主业提升核心竞争力。
（特别提示：上述指标为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。
根据上述十大目标，2017年主要重点工作如下：
1、巩固传统建筑施工业务，改善业务结构，加快项目管理升级。近两年，公司传统建筑施工
业务受大环境影响，业务订单量出现下滑，2017年，公司将积极适应大环境，调整业务结构，提
高住宅类外的施工业务比重，推进与大客户的战略合作，提高市场占有率。同时在公司业务转型之中提升项目管理实力，加强信息化水平和管理团队梯队建设，提升市场竞争力。
2、保持PPP市场的领先地位，努力打造中国领先的PPP全生命周期投资运营服务平台。加强市场开拓力量，积极布局市场，提高PPP业务规模，加快转型升级。扩充PPP专业团队，为满足PPP业务开展需要引进市场、融资、管理、研究等领域的专业人才。认真落实已承接项目的施工建设，从质量、安全、工期、运营等各方面以严要求、高标准对待，赢得政府满意，提升公司品牌价值。持续搭建PPP平台，完善合作单位数据库，巩固良好的合作关系，形成资源、利益共享的良性互动。
(四) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、政策风险
公司涉及的传统建筑施工和PPP业务都是政策敏感型产业，国家的宏观政策及行业调控政策都将对企业发展、扩大经营规模带来影响。
对策与措施：公司关注各项与公司业务经营相关的国家、行业政策，利用民营企业决策效率优势，及时根据政策对经营规划作出调整。
2、财务风险
随着公司PPP业务的持续推进，对营运资金的需求日益增加，或将导致公司财务成本上升，财务风险增大。
对策与措施：公司将加强资金统筹与预决算管理，同时拓展融资渠道，控制财务风险。
3、涉诉风险
作为建筑施工企业，生产经营中可能发生项目建设资金不到位、质量纠纷、工程材料及人工费支付纠纷等事项，导致潜在诉讼风险。
对策与措施：加强项目前期调研，谨慎承接业务，严控项目现场管理，建立良好的沟通协调机制。
4、PPP业务风险
PPP项目一般周期较长，存在受不可抗力影响的风险；PPP项目类型多样、区域差异较大，项目自身特点关系到项目融资的难易程度，因此存在一定的项目融资风险和回款风险。
对策与措施：在项目选择上从项目所属地域、项目类型、融资可行性、合规及规范性等多方面进行严格评审，降低风险。
(五) 其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
1、公司利润分配政策
2014年 12月 24日，公司七届十一次董事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并经2015年1月13日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过，该议案对公司利润分配政策进行了修订，修订后公司利润分配政策为：
“公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式进行利润分配，并优先考虑采取现金方式分配利润。当公司符合本章程中规定的现金分红的分配条件时，应当采用现金分红进行利润分配。公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会也可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红。”
(1)现金分红的分配条件和比例
公司实施现金分红应当至少同时符合下列条件：
1）利润分配不得超过累计可分配利润的范围；
2）在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，且没有重大资金支出计划，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
如未达到本款标准，不得向不特定对象公开募集股份、公开发行可转换公司债券、向原股东配售股份；
3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出计划等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出计划的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出计划的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出计划的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出计划的，可以按照前项规定处理。
4）重大资金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过3亿元。
5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
(2)股票股利的分配条件
在公司经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的条件下，公司可以提出股票股利分配预案。
(3)利润分配政策的决策程序和机制
1）公司的分红回报规划和利润分配的具体预案应由公司董事会制定，并在董事会审议通过后提交股东大会审议；
2）董事会在制定现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；
3）公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司除召开股东大会现场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台。同时，在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表和公开披露独立意见。
4）公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还应通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
5）公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
6）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。
7）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对以下事项进行专项说明：
①是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求；
②分红标准和比例是否明确和清晰；
③相关的决策程序和机制是否完备；
④独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
⑤中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护。
若公司在年度报告所在年度内对现金分红政策进行调整或变更的，应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明进行说明。”
为完善公司科学、连续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的指引要求，结合公司实际情况，公司于2014年12月24日、2015年1月13日分别召开公司第七届董事会第十一次会议及2015年第一次临时股东大会，审议批准了《龙元建设集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》。2016年公司完成非公开发行股票事项并于2016年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，总股本变更为126,210万股。公司于2016年12月2日、2016年12月19日分别召开公司第八届董事会第四次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。公司《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》的制定符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配的相关规定，重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展，充分考虑自身经营状况和全体股东的整体利益，以及股东（特别是中、小股东）、独立董事及监事会的意见，切实维护投资者合法权益。
2、报告期现金分红的执行情况
公司于2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，同意分配以公司总股本1,262,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发股利25,242,000元。公司于6月28日发布《龙元建设2015年度利润分配方案实施公告》，公告股利发放范围为截止2016年7月1日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述利润分配方案已在报告期内实施完毕。该次现金分红政策的执行符合公司章程的规定及公司股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，公司独立董事尽职履职并发挥了应有的作用，公司中小股东的合法权益得到充分维护。
3、报告期利润分配预案
公司2016年度母公司实现净利润320,588,663.57元。依照《公司法》和《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积32,058,866.36元后，结余288,529,797.21元。加上期初未分配利润2,098,826,971.73元，扣除当年对上年分配的25,242,000元以及因报告期转让子公司上海市房屋建筑设计院有限公司10%股权调减的未分配利润2,538,152.97元，2016年末可供股东分配利润为2,359,576,615.97元。
综合考虑公司生产经营及业务转型升级需要，公司2016年度利润分配预案为：以截止实施2016年度分配预案时股权登记日的总股本126,210万股为基数，向全体股东每10股派现金0.35元（含税），共计分配44,173,500元，结余2,315,403,115.97元转以后年度分配。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2016年|0|0.35|0|44,173,500|348,423,689.03|12.68|
|2015年|0|0.20|0|25,242,000|205,006,458.78|12.31|
|2014年|0|0.30|0|28,428,000|241,797,440.38|11.76|

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与股改相关的承诺|解决同业竞争|控股股东及实际控制人赖振|1、截至本承诺出具日止，本人未投资于任何与公司存在相同或类似的业务的公司、企业或其他经营实体，本人未经营也没有为他人经营与公司相同或类似的业务；本人与公司不存在同业竞争；2、自本|承诺时间：2002年08月05日，承诺期限：长期|否|是|不适用|不适用|

||||
|-|-|-|
|元|承诺出具日始，本人将不投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，本人也不会经营或为他人经营与公司相同或类似的业务，以避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；3、本人将不利用本人对公司的控股、持股或其他控制关系进行损害公司及公司任何股东利益的经营活动；4、本人确认本承诺旨在保障公司全体股东之权益作出；5、本人确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或者终止将不影响其他各项承诺的有效性。6、本承诺自本人签字之日起生效。|有效。|

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号），经国务院批准，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。财政部于2016年12月发布了《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号），2017年2月发布了《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》,公司根据财政部上述规定，对公司会计政策进行了如下变更：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|税金及附加|

（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、
调增税金及附加本年金额2,180,054.89元
土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分
|||
|-|-|
||调减管理费用本年金额2,180,054.89元|
|（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。|调增其他流动负债期末余额321,731,295.03元|
||调减应交税费期末余额321,731,295.03元|

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四）其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|135|
|境内会计师事务所审计年限|10|

||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|50|
|保荐人|华福证券有限责任公司|200|
|保荐人|中信建投证券股份有限公司|—|

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用□不适用
|||
|-|-|
|事项概述及类型|查询索引|
|公司与上海振龙房地产开发有限公司发生建设工程合同纠纷，上海振龙房地产开发有限公司于2014年8月29日向上海市浦东新区人民法院提起了诉讼，要求判决公司支付违约赔偿金44,640,000元，上海市浦东新区人民法院于2014年11月11日出具裁定书裁定中止审理。公司于2014年9月3日向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求判令上海振龙房地产开发有限公司向公司支付拖欠工程款共计人民币266,561,352元，及工程停工期间各项损失费用人民币40,307,555.8元。经上海市第一中级人民法院裁定，查封上海振龙房地产开发有限公司名下康桥镇10街坊1/40丘的土地使用权及其上的房产（查封、冻结期限均为贰年：自2014年9月18日至2016年9月17日止）。|详细请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临2014-035号公告。|
|公司控股孙公司浙江大地钢结构有限公司与广厦中东建设有限公司发生建设工程施工合同纠纷一案，遂向迪拜一审商事法院提起诉讼，要求判决被告支付浙江大地钢结构有限公司请求的款项，即迪拉姆（DHS）129,806,223.20 以及从判决被告支付自欠款之日起直至被告全额支付完毕为止的利息，利率为 12%，以及判令被告支付所有开支、杂费和律师费。浙江大地钢结构有限公司收到迪拜一审商事法院作出的不可撤销判决书（案件号：722/2015），判决被告应向原告支付 107,824,636.1 迪拉姆（大写：壹亿零柒佰捌拾贰万肆仟陆佰叁拾陆元壹角迪拉姆，折合人民币约为191,410,294元，大写：壹亿玖仟壹佰肆拾壹万零贰佰玖拾肆元）；判决被告支付自 2015 年 4 月29日起算至款项全额偿付为止的延期付款利息（年利率为9%），以及1,000迪拉姆的律师费。其余请求予以驳回。|详细请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临2015-036、2016-003公告。|
|公司与宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公司及新加坡阳光海湾投资控股有限公司因宁波奉化阳光海湾项目合作开发事宜产生异议，公司于2011年8月2日向法院提起了诉讼。诉讼请求：1、判决终止四方订立的《资金支持与合作协议书》。2、判决宁波阳光立即偿还公司款项人民币 301,000,000.00 元；赔偿公司自资金投入之日起至2011年2月27日止的利息损失6,894,034.16元，并自|详细请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临2011-20、2013-034、2013-035、2014-017、2015-015、2016-013 号|

|||
|-|-|
|2011 年2 月28 日起，每逾期一日，按照应偿还款项的万分之五支付公司违约金，直至款项付清之日止。（计算至2011年7月28日止的违约金为22,274,000.00元）。2013年11月21日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院（2011）浙甬商外初字第38号民事判决书。2013 年 12 月3 日，公司收到浙江省高级人民法院送达的《民事上诉状》，宁波阳光海湾发展有限公司因不服浙江省宁波市中级人民法院（2011）浙甬商外初字第38号民事判决书结果，提起上诉。2014年7月24日，公司收到浙江省高级人民法院（2014）浙商外终字第14号民事判决书，判决结果为驳回上诉，维持原判。2015 年3 月24 日公司收到最高院送达的《中华人民共和国最高人民法院民事申请再审案件应诉通知书》【（2015）民申字第 287 号】，宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公司、新加坡阳光海湾投资控股有限公司因不服浙江省高级人民法院于2014年7月17日作出的（2014）浙商外终字第14号民事判决，向最高院申请再审，最高院立案审查。公司收到最高院作出的（2015）民申字第287 号民事裁定书，裁定如下：驳回宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公司、新加坡阳光海湾投资控股有限公司的再审申请。报告期后，公司已申报涉及的全部债权内容，目前正在确认相关债权事宜，待债权确认完成后公司将及时进行进展公告。|公告。|
|公司与成都奥克斯财富广场投资有限公司（以下简称“奥克斯”）产生建设工程施工合同纠纷，遂向四川省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令奥克斯向公司支付工程进度款159,790,578.19 元及利息暂计1993万元，共计179,720,578.19元；2、诉讼费由奥克斯承担；2015年7月24日四川省高级人民法院发出（2015）川民初字第95号案件受理通知书。目前，该案件涉及的工程延误损失鉴定在进行中。|详细请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临2015-054号公告。|
|公司与通辽市西部城乡置业有限公司发生建设工程施工合同纠纷，遂向内蒙古自治区高级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令被告向原告支付拖欠的工程款141,915,713.8 元，及利息 6,291,563.5 元（以 141,915,713.8 元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的4倍计算，自2016年3月25日起算，暂计算至2016年6月25 日，要求计算至实际支付之日）；2、判令被告向原告支付工程进度款迟延支付产生的利息 2,527,579.3 元（以被告拖欠原告的进度款为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的4 倍计算，计算至 2016 年3 月 24 日）；3、判令被告赔偿原告停工损失627,500元（暂不包括因被告违约导致原告向第三方支付的赔偿金额）；4、判令被告赔偿原告可得利益暂定1,500,000元（具体以司法鉴定为准）；5、判令原告对于“通辽市阿利坦银河湾城市综合体开发工程”享有法定的优先受偿权；6、本案诉讼费用由被告承担。2016 年7 月19 日，内蒙古自治区高级人民法院发出受理案件通知书。目前，诉讼双方在进行证据交换，案件还在审理中。|详细请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临2016-056号公告。|

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内:||||||||||
|起诉(申请)方|应诉(被申请)方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|
|公司|深圳市光耀地产集团有限公司|－|民事诉讼|公司于2014年11月13日向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：判令深圳光耀立即归还公司款项人民币 53,487,025.90 元，支付利息、违约金及其他费用人民币14,044,000.00元。公司收到浙江省宁波市中级人民法院作出的（2014）浙甬商初字第71号民事判决书，判决被告于本判决生效之日起十日内归还原告借款本金50,500,000元、支付至2014年4月30日止的利息8756048元，并支付自2014年5月1日起至实际履行日止以尚欠本金为基数按月利率1.50%计算的利息和按每日万分之三计算的违约金（利息加上违约金应以不超过按照中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率的四倍计算所得的金额为限）；驳回原告的其他诉讼请求。|53,487,025.90|否|执行阶段|无|执行中|
|公司|宁波阳光海湾发展有限公司、新加坡阳光海湾投资控股有限公司|－|民事诉讼|公司于2012年3月12日向宁波市中级人民法院提起诉讼，并于2013年3月20日向宁波市中级人民法院提起补充民事起诉状，诉讼请求：1、判决宁波阳光海湾发展有限公司及新加坡阳光海湾投资控股有限公司返还公司工程保证金72,000,000.00 元及逾期利息；2、本案的诉讼费用由宁波阳光及新加坡阳光承担。报告期后，公司已申报涉及的全部债权内容，目前正在确认相关债权事宜，待债权确认完成后公司将及时进行进展公告。|72,000,000.00|否|执行阶段|无|执行中|
|公司|上海大荣旅游发展有限公司|-|民事诉讼|公司与上海大荣旅游发展有限公司产生建设工程施工合同纠纷，公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、请求判令被告向公司支付拖欠的工程款本金43,500,000元；2、请求判令被告向公司支付逾期支付工程款利息暂计45,288,720元；3、请求判令被告向公司支付押金5,000,000|100,168,820|否|审理终结|无|已判决|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||元、补偿利息 1,174,500 元，以及逾期支付押金的利息暂计5,205,600 元；4、请求法院确认原告对“冰天雪地村”工程的拍卖或变卖折价款享有法定优先受偿权；5、请求判令本案诉讼费用由被告承担。2015年10月26日上海市第一中级人民法院发出案件受理通知书。本案现已审理终结，上海市第一中级人民法院于2017年签发了《民事判决书》（（2015）沪一中民二（民）初字第 12 号），判决如下：1、解除公司与上海荣大旅游发展有限公司于2003年2月12日所签《冰天雪地村工程施工合同》；2、上海荣大旅游发展有限公司向公司支付工程款3,100万元；3、上海荣大旅游发展有限公司向公司支付违约金1,885.635万元；4、驳回公司的其余诉讼请求。||||||
|公司|广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司、广东黄河实业集团有限公司|-|民事诉讼|上海龙元建设工程有限公司与广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司（被告一）、广东黄河实业集团有限公司（被告二）产生建设工程施工合同纠纷，公司于2015年10月29日向湖南省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令确认上海龙元解除与被告一就岳阳洞庭湖国际公馆项目中 B 区、酒店工程所签订的《施工总承包合同》与F区的事实施工合同关系；2、判令被告一向上海龙元支付工程款 18,251.5747万元及延迟支付工程款利息暂计200万元；3、判令被告一向上海龙元支付停、窝工损失费3000万元及利息计30万元；4、判令被告一向上海龙元支付总承包管理配合费及被告代收水电费、机械费总计561.5186万元及延迟支付上述水电费、机械费利息暂计 10 万元；5、判令被告一向上海龙元返还履约保证金本金2000万元，延迟返还履约保证金利息暂计500万元；6、确认上海龙元对其承建的“岳阳洞庭湖国际公馆”工程拍卖或折价款享有法定优先受偿权；7、确认被告二对被告一就 1至5项诉请承担连带责任；8、本案的诉讼费用由两被告承担。2015年11月5日，湖南省高级人民法院发出受理案件通知书。2016年3月3日湖南省高级人民法院作出（2015）湘高法民一初字第14号民事裁定书，裁定如下：驳回广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司关于管辖权提出的异议。2016年4月6 日广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司上诉至最高人民法院，上诉请求如下：1、依法撤销（2015）湘高法民一初字第 14 号民事裁定书；2、将本案移送至广东省东莞市中级人民法院进行审理。2016年7月10日最高人民法院发出（2016）|245,530,933元|否|已调解|无|已调解|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||最高法民辖终字140号民事二审案件应诉通知书。2016年11月25日，湖南省高级人民法院签发了《民事调解书》（（2015）湘高法民一初字第 14 号），确认当事人和解情况如下：1、确认广东黄河实业集团有限公司、广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司已于2016年5月17日支付3000万元工程款给上海龙元；2、广东黄河实业集团有限公司、广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司应于2016年11月30日之前支付5500万元给上海龙元；3、相关的担保及付款安排事项；4、确认广东黄河实业集团有限公司、广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司实际已支付各类款项44,159.4799万元；5涉案其他未完工程竣工后的造价审价及后续付款安排。||||||
|公司|海南亨利投资有限公司|-|民事诉讼|公司与海南亨利投资有限公司发生建设工程合同纠纷，遂向海南省高级人民法院提起诉讼，要求判令被告支付工程款75,723,575元及利息暂计54,338,204元；判令被告支付工程款逾期支付违约金暂计20,000,000元；判令被告支付停窝工损失暂计 6,016,400 元；（最终金额以司法鉴定为准），依法确认原告对承建的“山水绿世界项目”一期工程、二期工程折价或者拍卖价款享有优先受偿权；依法判令本案诉讼费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费用、财产保全的担保费用等）由被告承担。2015年6月11日，对方向海南省高级人民法院提出反诉，法院已受理。反诉请求为：请求判令公司赔偿因 10#和 11#楼地下车库质量不合格造成的损失23,468,765 元和因全部工程墙面、地下室及屋顶防水工程质量不合格造成的损失10,707,500元，上述2项金额最终以鉴定为准；本诉及反诉全部诉讼费用由公司承担。2016 年 11月2日，公司与海南亨利投资有限公司签署《和解协议书》，2016年11月10日，海南省高级人民法院签发了《民事调解书》（（2015）琼环民初字第1号）。|75,723,575|否|已和解|无|已和解|

(三)其他说明
□适用√不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|公司2016年度与日常经营相关的关联交易|详细请参见公司于2016年4月15日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报刊登的临 2016-022 号《龙元建设关于2016年度日常关联交易公告》。|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
□适用√不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
(二) 担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）|0|
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）|0|
|公司及其子公司对子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|584,008,708.79|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|576,729,235.17|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|576,729,235.17|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|10.22|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|0|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）|576,729,235.17|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|0|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|576,729,235.17|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明|不适用|
|担保情况说明|无|

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、委托理财情况
□适用√不适用
2、委托贷款情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|借款方名称|委托贷款金额|贷款期限|贷款利率|借款用途|抵押物或担保人|是否逾期|是否关联交易|是否展期|是否涉诉|关联关系|投资盈亏|
|上海三至酒店投资管理有限公司|200,000,000|30 个月|19.25%|日 常经 营资 金周转|上海逸合投资管理有限公司|否|否|否|否|其他|报告期，收到委托贷款利息11,549,999.98元|

委托贷款情况说明
公司于2013年12月6日召开的七届五次董事会审议通过了《关于公司拟对外提供委托贷款的议案》，同意委托北京银行上海分行向上海三至酒店投资管理有限公司贷款人民币20,000.00万元，期限30个月，年化借款利率19.25%，资金用于借款人日常经营资金周转。同时，上海逸合投资管理有限公司为上海三至酒店投资管理有限公司的本次借款提供连带责任担保。本次事项不构成关联交易。截止报告期末该笔委托贷款已履行完毕。
3、其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
(四) 其他重大合同
√适用□不适用
截至报告期末新承接业务量约377.51亿元，其中单一施工合同模式业务量约153.67亿元，PPP业务模式业务量约223.84亿元。
公司于2016年12月10日披露了《龙元建设关于自贡市大安寨综合交通枢纽工程、汇柴口道路工程PPP项目公开招标结果的提示性公告》，公司为该项目公开招标评审结果社会资本排名第一名，根据四川政府采购网发布的《四川省自贡市城乡建设和住房保障局大安寨综合交通枢纽工程、汇柴口道路工程建设项目社会资本合作公开招标结果公告》显示，公司未中标该项目。
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
(二)社会责任工作情况
√适用□不适用
1、维护和保障投资者权益
公司致力于完善公司治理结构，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，加强内控制度建设、建立合规管理体系，进一步提升治理水平，形成了股东大会、董事会、监事会与经营层权责分明、各司其职、科学决策、协调运作的公司治理结构，确保公司的规范运作，切实保障股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。报告期内，公司对公司治理的各项规章制度进行了细致的梳理，先后修订及建立健全了各项管理制度以提升公司运营管理水平，保障投资者的利益。报告期内公司召开股东大会3次，公司股东大会的召集、召开和表决程序严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的规定执行，聘请了律师事务所专业律师进行见证并出具专项法律意见，在重大事项议案表决中推行中小股东表决机制，同时，股东大会均提供网络投票的平台以方便中小投资者投票，并单独计算并披露中小投资者的投票情况，充分保障了股东大会的规范召开和所有股东依法行使职权。报告期内董事会召开了8次，均严格按照法定程序规范召开，充分保障了董事依据法律、法规及《公司章程》行使职权。公司独立董事在报告期内均遵守法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，参与公司重大决策，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的利益。
公司严格履行信息披露义务，持续不断推进投资者关系管理。公司坚持"真实、准确、完整、及时、公平"的信息披露原则，报告期内，公司进行临时公告信息披露113次，编制定期报告4次。同时，公司积极参与由宁波证监局及宁波上市公司协会举办的投资者关系管理活动，积极参加投资者集体接待日、董监高人员培训、信息披露专题会议、董秘培训班等系列活动，加强了与监管机构及行业自律组织的联络，促进了公司与投资者之间的交流沟通，使公司投资者关系的管理水平得到提高。
公司坚持科学、连续、稳定的分红决策和监督机制，在兼顾公司的可持续发展同时积极回报股东。报告期内，公司股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发股利25,242,000元。公司于2016年12月2日、2016年12月19日分别召开公司第八届董事会第四次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了
《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展，充分考虑自身经营状况和全体股东的整体利益。
2、低碳环保、文明施工
公司坚持科学发展观，重视环境保护和节能降耗，倡导绿色施工规范化、标准化，优先使用节能、高效、环保的施工设备，积极履行企业在环境保护和节能降耗方面的社会责任，努力实现企业与自然和谐共生。
3、关爱和保障员工权益
优秀的人才队伍是公司事业持续发展的宝贵资源，公司努力培养人才梯队，始终坚持以人为本，严格按照《劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》等法律法规，不断完善薪资福利体系，构建员工职业发展路径，努力创造公平竞争的职场环境，优化内部沟通交流渠道，改进各项劳动用工制度，融洽劳资关系，妥善处理劳资纠纷，努力为员工提供广阔的发展空间。2016年11月18日，公司搬迁至新办公大楼，极大的改善了办公条件和办公环境。
(三)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(四)其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用√不适用
(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三)报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六)转债其他情况说明
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|数量|比|发行新股|送|公积|其|小计|数量|比例|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||例(%)||股|金转股|他|||(%)|
|一、有限售条件股份|||314,500,000||||3 1 4 ,500,000|314,500,000|24.92|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股|||314,500,000||||3 1 4 ,500,000|314,500,000|24.92|
|其中：境内非国有法人持股|||64,500,000||||6 4 ,500,000|64,500,000|5.11|
|境内自然人持股|||250,000,000||||2 5 0 ,000,000|250,000,000|19.81|
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|947,600,000|100||||||9 4 7,600,000|75.08|
|1、人民币普通股|947,600,000|100||||||9 4 7,600,000|75.08|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、普通股股份总数|947,600,000|100|314,500,000||||3 1 4 ,500,000|1,262,100,000|100|

2、普通股股份变动情况说明
√适用□不适用
2016年1月4日，公司收到中国证监会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3115号），核准公司非公开发行不超过36,450万股新股。2016年2月4日，公司非公开发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行314,500,000股人民币普通股（A股），发行价格为4.37元/股，限售期为本次发行股票新增股份上市首日起36个月。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由发行前的947,600,000股增加到1,262,100,000股。
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）√适用□不适用
报告期内，公司完成了非公开发行股票事宜，公司总股本由发行前的公司总股本由发行前的947,600,000股增加到1,262,100,000股。上述股本变动致使公司2016年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总股本947,600,000股计算，2016年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.37元、5.79元；按照股本变动后总股本1,262,100,000股计算，2016年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.28元、4.35元。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用□不适用
公司已召开第八届董事会第四次会议、2016年第二次临时股东大会，审议通过了2016年度
非公开发行股票的相关事项，本次发行拟募集资金总额不超过311,041.26万元（含发行费用），
发行股份的数量不超过28,961.0111万股（含28,961.0111万股），发行价格不低于10.74元/
股，此次非公开发行股票已获中国证监会受理和审查。具体内容详见本公司披露在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn的相关公告。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，敬请投资者关注后续相关公司公告。
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|赖振元|0|0|122,500,000|122,500,000|非公开发行股票|2019年2月4日|
|赖朝辉|0|0|93,500,000|93,500,000|非公开发行股票|2019年2月4日|
|赖晔鋆|0|0|34,000,000|34,000,000|非公开发行股票|2019年2月4日|
|华福证券－兴业银行－兴发新价值4号集合资产管理计划|0|0|13,000,000|13,000,000|非公开发行股票|2019年2月4日|
|华福证券－兴业银行－兴发龙元建设定增2号集合资产管理计划|0|0|11,500,000|11,500,000|非公开发行股票|2019年2月4日|
|华福证券－兴业银行－兴发新价值1号集合资产管理计划|0|0|11,000,000|11,000,000|非公开发行股票|2019年2月4日|
|华福证券－兴业银行－兴发新价值2号集合资产管理计划|0|0|11,000,000|11,000,000|非公开发行股票|2019年2月4日|
|华福证券－兴业银行－兴发新价值3号集合资产管理计划|0|0|11,000,000|11,000,000|非公开发行股票|2019年2月4日|
|华福证券－兴业银行－兴发龙元建设定增1号集合资产管理计划|0|0|7,000,000|7,000,000|非公开发行股票|2019年2月4日|
|合计|0|0|314,500,000|314,500,000|/|/|

注：解除限售日期如遇法定节假日顺延。
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用□不适用
单位：股币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格（或利率）|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|
|普通股股票类|||||||
|A股|2016年2月4日|4.37元|314,500,000|2016年2月4日|0||

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用□不适用
2016年1月4日，公司收到中国证监会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3115号），核准公司非公开发行不超过36,450万股新股。本次非公开发行314,500,000股人民币普通股（A股），本次非公开发行股票完成后，公司总股本由发行前的947,600,000股增加到1,262,100,000股，公司净资产增加，降低公司资产负债率。
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|54,559|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|52,020|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|赖振元|+122,500,000|442,195,952|35.04|122,500,000|质押|110,369,000|境内自然人|
|赖朝辉|+93,500,000|121,159,700|9.60|93,500,000|质押|85,259,600|境内自然人|
|赖晔鋆|+34,000,000|62,973,698|4.99|34,000,000|质押|22,104,400|境内自然人|
|郑桂香|0|38,828,700|3.08|0|无|0|境内自然人|
|全国社保基金一一五组合|+37,553,294|37,553,294|2.98|0|无|0|其他|
|宁波明和投资管理有限公司|0|18,149,320|1.44|0|无|0|境内非国有法人|
|中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金|+13,906,200|13,906,200|1.10|0|无|0|其他|
|华福证券－兴业银行－兴发新价值4号集合资产管理计划|+13,000,000|13,000,000|1.03|13,000,000|无|0|其他|
|华福证券－兴业银行－兴发龙元建设定增2号集合资产管理计划|+11,500,000|11,500,000|0.91|11,500,000|无|0|其他|
|民生证券股份有限公司|+11,498,552|11,498,552|0.91|0|无|0|其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|赖振元|319,695,952|人民币普通股|319,695,952|
|郑桂香|38,828,700|人民币普通股|38,828,700|
|全国社保基金一一五组合|37,553,294|人民币普通股|37,553,294|
|赖晔鋆|28,973,698|人民币普通股|28,973,698|
|赖朝辉|27,659,700|人民币普通股|27,659,700|
|宁波明和投资管理有限公司|18,149,320|人民币普通股|18,149,320|
|中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金|13,906,200|人民币普通股|13,906,200|
|民生证券股份有限公司|11,498,552|人民币普通股|11,498,552|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金|8,998,013|人民币普通股|8,998,013|
|中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）|6,999,936|人民币普通股|6,999,936|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|前十位股东之间，赖振元和郑桂香为夫妻关系，赖振元和赖晔鋆为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系。其他资产管理计划情况详细请参见公司于2016年2月6日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报刊登的临2016-016号《龙元建设非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。除前述情况外，未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|公司无优先股|||

期后说明：赖振元先生、赖晔鋆女士出于个人对资金的需求，于2017年3月21日通过上海证券交易所大宗交易系统累计分别出售其所持有的公司股份2830万股、170万股，合计出售股份占公司总股本的2.38%。本次减持后赖振元先生持有公司股份413,895,952股，持股比例为32.79%，其中持有无限售条件流通股291,395,952股；赖晔鋆女士持有公司股份61,273,698股，持股比例为4.85%，其中持有无限售条件流通股27,273,698股。赖振元先生家族共持有公司50.33%股份，赖振元家族仍为公司控股股东，赖振元先生仍为公司实际控制人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|赖振元|122,500,000|2019年2月4日|122,500,000|36个月|
|2|赖朝辉|93,500,000|2019年2月4日|93,500,000|36个月|
|3|赖晔鋆|34,000,000|2019年2月4日|34,000,000|36个月|
|4|华福证券－兴业银行－兴发新价值4号集合资产管理计划|13,000,000|2019年2月4日|13,000,000|36个月|
|5|华福证券－兴业银行－兴发龙元建设定增2号集合资产管理计划|11,500,000|2019年2月4日|11,500,000|36个月|
|6|华福证券－兴业银行－兴发新价值1号集合资产管理计划|11,000,000|2019年2月4日|11,000,000|36个月|
|7|华福证券－兴业银行－兴发新价值2号集合资产管理计划|11,000,000|2019年2月4日|11,000,000|36个月|
|8|华福证券－兴业银行－兴发新价值3号集合资产管理计划|11,000,000|2019年2月4日|11,000,000|36个月|
|9|华福证券－兴业银行－兴发龙元建设定增1号集合资产管理计划|7,000,000|2019年2月4日|7,000,000|36个月|

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东之间，赖振元和赖晔鋆为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系。其他资产管理计划情况详细请参见公司于2016年2月6日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报刊登的临2016-016号《龙元建设非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。|

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
□适用√不适用
2 自然人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|姓名|赖振元|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|
|主要职业及职务|本公司董事长|

3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二)实际控制人情况
1 法人
□适用√不适用
2 自然人
√适用□不适用
|||
|-|-|
|姓名|赖振元|
|国籍|中国|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|
|主要职业及职务|本公司董事长|

|||
|-|-|
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无|

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
√适用□不适用
公司为家族控股企业，截至报告期末，赖振元家族所持股份占公司总股本的52.705%。公司实际控制人为自然人赖振元先生，持有公司股份442,195,952股，占总股本的35.04%。
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|赖振元|董事长|男|77|2016年5月6日|2019年5月5日|319,695,952|442,195,952|122,500,000|认购非公开发行股票|110|否|
|赖朝辉|副董事长兼总裁|男|47|2016年5月6日|2019年5月5日|27,659,700|121,159,700|93,500,000|认购非公开发行股票|80|否|
|赖文浩|董事、项目经理|男|61|2016年5月6日|2019年5月5日|0|2,000,000|2,000,000|认购非公开发行股票|36|否|
|钱水江|董事兼常务副总裁|男|67|2016年5月6日|2019年5月5日|740,000|980,000|240,000|认购非公开发行股票|65|否|
|何万篷|独立董事|男|43|2016年5月6日|2019年5月5日|0|0|0||10|否|
|曾群|独立董事|男|49|2016年5月6日|2019年5月5日|0|0|0||10|否|
|王啸|独立董事|男|42|2016年5月6日|2019年5月5日|0|0|0||6.6|否|
|陆健|监事长|男|60|2016年5月6日|2019年5月5日|0|240,000|240,000|认购非公开发行股票|52|否|
|何曙光|监事、江苏公司总经理|男|47|2016年5月6日|2019年5月5日|0|600,000|600,000|认购非公开发行股票|52|否|
|陈海英|职工监事|女|41|2016年5月6日|2019年5月5日|0|0|0||26|否|
|肖坚武|财务总监|男|45|2016年4月13日|2019年5月5日|0|0|0||52|否|
|王德华|副总裁|男|49|2014 年 10 月 29日|2019年5月5日|0|240,000|240,000|认购非公开发行股票|52|否|
|罗永福|副总裁|男|51|2016年6月30日|2019年5月|0|240,000|240,000|认购非公开|52|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||5日||||发行股票|||
|颜立群|副总裁|男|43|2014 年 10 月 29日|2019年5月5日|0|1,000,000|1,000,000|认购非公开发行股票|52|否|
|邵君雅|总工程师|女|46|2016年6月30日|2019年5月5日|0|0|0||52|否|
|张丽|董事会秘书|女|39|2016年6月30日|2019年5月5日|0|0|0||52|否|
|朱占军|副总裁（离任）|男|41|2013年6月30日|2016年6月29日|0|1,990,000|1,990,000|认购非公开发行股票|9.6|否|
|赖祖平|监事（离任）|男|62|2013年5月3日|2016年5月2日|0|450,000|450,000|认购非公开发行股票|12|否|
|庞堂喜|公司总工程师（离任）|男|55|2013年6月30日|2016年6月29日|0|0|0||22.5|否|
|周国良|独立董事（离任）|男|44|2015年5月12日|2016年5月7日|0|0|0||4|否|
|合计|/|/|/|/|/|348,095,652|571,095,652|223,000,000|/|807.7|/|

|||
|-|-|
|姓名|主要工作经历|
|赖振元|大专学历，高级工程师、高级经济师。历任象山二建副总经理、上海分公司经理、总经理、董事长、党委书记。现任公司董事长兼党委书记。|
|赖朝辉|本科学历，高级经济师。历任象山二建工程部经理助理、经营部经理助理、龙元建设温州分公司总经理。现任公司副董事长兼总裁。|
|钱水江|大专学历，工程师。曾担任上海市建八公司工程部经理、副主任、分公司副经理，上海国际建设公司分公司工程部经理。现任公司董事、常务副总裁。|
|赖文浩|本科学历，工程师，一级建造师。1993 年起担任龙元建设集团股份有限公司项目经理，曾负责过多个项目并获得优质结构、文明工地等荣誉称号。现任公司董事、项目经理。|
|何万篷|博士学历，高级经济师。曾担任上海福卡经济预测研究所副所长、专业首席研究员，《经济展望》杂志社副总编辑等职务。现任公司独立董事。|
|曾群|硕士学历，高级工程师。1989年7 月至今任职于同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司，现任副总裁、副总建筑师。现担任公司独立董事。|
|王啸|博士学历，中国注册会计师。王啸先生担任IDG资本合伙人。现任公司独立董事。|
|陆健|本科学历，高级经济师。曾担任中远置业集团有限公司财金部总经理，上海中远三林置业集团有限公司财金部总经理。自2006年起担任公司财务总监，现任公司监事长。此外，陆健先生同时担任中国巨石股份有限公司独立董事。|
|何曙光|本科学历，高级工程师。自1992年7月加入公司，先后担任办公室副主任、主任、宁波分公司经理助理、企管办主任、上海市建设工程承包公司总经理助理、公司大连分公司经理、江苏分公司经理等职务。现任公司监事、江苏分公司总经理。|
|陈海英|本科学历，自1995年加入公司，现任公司监事兼任公司财务。|
|肖坚武|硕士学历，高级会计师。自1994年加入公司，先后担任公司主办会计、会计科科长、财务部副经理、副总会计师、财务部经理等职位，现担任公司财务总监。|
|王德华|本科学历，高级工程师，一级建造师。曾担任上海市第七建筑工程有限公司副总经理，大连万达集团股份有限公司（武汉万达）总经理。现任公司副总裁。|
|罗永福|本科学历，高级工程师，一级建造师。曾担任甘肃建工四建公司三分公司项目经理、技术负责人、副经理，甘肃建工四建公司项目经理、总工程师。自2001年加入公司，先后担任公司技术科长、质量科长、副总工程师、董事等职位，现担任公司副总裁。|
|颜立群|博士学历，经济师。曾任交通部第二公路勘察设计院设计代表，上海济邦投资咨询有限公司经理助理，上海浦东路桥建设股份有限公司副总经理、董事会秘书。自2014年加入公司并担任公司副总裁、龙元明城总经理。|
|邵君雅|本科学历，高级工程师，一级建造师。曾担任上海市第七建筑工程有限公司项目工程师、技术股长等职务，自2004年加入公司先后担任经营部技术科科长、经营部副经理、副总工程师等职务，现任公司总工程师。|
|张丽|本科学历，自2001年加入公司，先后担任公司证券部法务、证券事务代表等职务。现任公司董事会秘书。|

其它情况说明
√适用□不适用
1、公司于2016年2月4日完成非公开发行股票314,500,000股人民币普通股。上述董事、监事和高级管理人员（赖振元、赖朝辉除外）通过兴发龙元定增1号资产管理计划认购了公司本次非公开发行的股票。（详细请参见公司于2016年2月6日公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临2016-016号公告。）
2、副总裁朱占军先生于2016年6月29日任职期满离任，监事赖祖平先生于2016年5月2日任职期满离任，总工程师庞堂喜先生于2016年6月29日到期离任。独立董事周国良先生因个人原因于2015年12月31日提出离职并于2016年5月7日离任。
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
□适用√不适用
(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|赖振元|上海龙元建设工程有限公司|董事长|2016年8月20日|2019年8月19日|
|赖振元|上海石与木投资咨询有限公司|董事长|2015年9月16日|2018年9月15日|
|赖振元|上海龙元房地产开发有限公司|执行董事兼总经理|2016年6月2日|2019年6月1日|
|赖振元|上海龙源建材经营有限公司|董事|2015年3月28日|2018年3月27日|
|赖朝辉|宁波龙元投资有限公司|董事长|2016 年 12 月 30日|2019 年 12 月 30日|
|赖朝辉|杭州青山湖森林硅谷开发有限公司|董事长|2015 年 10 月 16日|2018 年 10 月 15日|
|赖朝辉|宁波圣贝投资有限公司|董事长|2014年11月8日|2017年11月7日|
|赖朝辉|上海石与木投资咨询有限公司|董事|2015年9月16日|2018年9月15日|
|赖朝辉|上海龙源建材经营有限公司|董事|2015年3月28日|2018年3月27日|
|赖朝辉|龙元明城投资管理（上海）有限公司|董事长|2014年11月4日|2017年11月3日|
|钱水江|上海龙元建设工程有限公司|董事|2016年8月20日|2019年8月19日|
|钱水江|辽宁龙元建设工程有限公司|董事长|2016年3月25日|2019年3月24日|
|钱水江|上海市房屋建筑设计院有限公司|董事长|2016年3月21日|2016 年 11 月 25日|
|何万篷|上海前滩数据信息研究发展有限公司|执行董事兼总经理|2016年3月7日|2019年3月6日|
|何万篷|上海国际机场股份有限公司|独立董事|2016 年 06 月 30日|2019年6月29日|
|曾群|同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司|副总裁、副总建筑师|2016年7月1日|2019年7月1日|
|王啸|IDG资本|合伙人|2015年12月1日|2018年12月1日|
|王啸|江苏亚邦染料股份有限公司|独立董事|2016年1月27日|2018年1月26日|
|王啸|鲁丰环保科技股份有限公司|独立董事|2016 年 10 月 10日|2019年10月9日|
|王啸|重庆迅游科技有限公司|监事|2016 年 06 年 29日|2017 年 11 月 23日|
|陆健|浙江大地钢结构有限公司|董事|2014年6月15日|2017年6月14日|
|陆健|杭州青山湖森林硅谷开发有限公司|董事|2015 年 10 月 16日|2018 年 10 月 15日|
|陆健|中国巨石股份有限公司|独立董事|2014 年 11 月 17日|2017 年 11 月 16日|
|陈海英|宁波龙元投资有限公司|监事|2016年12月1日|2019年12月1日|
|陈海英|上海龙源建材经营有限公司|监事|2015年3月28日|2018年3月27日|
|颜立群|龙元明城投资管理（上海）有限公司|董事兼总经理|2014年11月4日|2017年11月3日|
|颜立群|绍兴森茂保障性住房投资有限公司|董事|2014 年 12 月 23日|2017 年 12 月 22日|
|张丽|浙江大地钢结构有限公司|监事|2014年6月15日|2017年6月14日|
|张丽|上海石与木投资咨询有限公司|监事|2015年9月16日|2018年9月15日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|张丽|杭州青山湖森林硅谷开发有限公司|监事|2015 年 10 月 16日|2018 年 10 月 15日|
|张丽|宁波龙元投资有限公司|监事|2015 年 10 月 16日|2018 年 10 月 15日|
|张丽|上海信安幕墙建筑装饰有限公司|监事|2016年6月21日|2019年6月20日|
|张丽|龙元明城投资管理（上海）有限公司|董事|2014年11月4日|2017年11月3日|
|张丽|杭州城投建设有限公司|董事|2015年9月29日|2018年9月28日|
|邵君雅|上海市房屋建筑设计院有限公司|董事|2016年3月21日|2016 年 11 月 25日|
|朱占军|上海石与木投资咨询有限公司|董事|2015年9月16日|2019年9月15日|
|朱占军|宁波圣贝投资有限公司|董事|2014年11月8日|2017年11月7日|
|朱占军|杭州青山湖森林硅谷开发有限公司|董事|2015 年 10 月 16日|2018 年 10 月 15日|
|朱占军|龙元资产管理（上海）有限公司|监事|2015 年 11 月 28日|2018 年 11 月 27日|
|朱占军|上海龙元建设工程有限公司|董事兼总经理|2016年8月19日|2019年8月18日|
|朱占军|龙元明城投资管理（上海）有限公司|监事|2014年11月4日|2017年11月3日|
|在其他单位任职情况的说明|无||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|先由公司薪酬考核委员会向董事会提交公司董监高薪酬方案，方案经公司董事会、股东大会决策程序审议通过后执行；如董监高担任其他兼职职务，则根据公司人事、薪酬考核制度执行。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|董事、监事、高级管理人员报酬根据公司股东大会、董事会决议以及公司有关人事、薪酬考核制度发放；其中副董事长赖朝辉先生、董事钱水江先生、董事赖文浩先生不领取担任公司董事职务的薪酬，根据其在公司担任的其他具体职务及公司相关薪酬考核制度领取其他职务薪酬。其中赖朝辉先生担任公司总裁职务；钱水江先生担任公司常务副总裁职务；赖朝辉先生与钱水江先生薪酬由公司董事会审议决定。赖文浩先生担任公司项目经理职务，根据项目经理职务薪酬、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度发放。监事何曙光先生领取江苏大区公司总经理职务薪酬；监事陈海英女士领取财务岗位薪酬。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|根据考核情况支付报酬，独立董事津贴发放标准和程序按股东大会批准的办法执行。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|本报告期内，董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 807.7 万元；其中 3位独立董事的年薪为人民币10万元/人。|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|周国良|独立董事|离任|辞职|
|王啸|独立董事|选举|换届新任|
|赖祖平|监事|离任|到期离任|
|陆健|财务总监|离任|到期离任|
|陆健|监事长|选举|换届新任|
|肖坚武|财务总监|聘任|公司聘任|
|庞堂喜|总工程师|离任|到期离任|

|||||
|-|-|-|-|
|邵君雅|总工程师|聘任|公司聘任|
|朱占军|副总裁|离任|到期离任|

注：上述离任聘任情况详细请参见公司在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报刊登的临2016-021号《龙元建设第七届董事会第二十二次会议决议公告》、临2016-030号《龙元建设第七届监事会第十三次会议决议公告》、临2016-038号《龙元建设2015年年度股东大会决议公告》、临2016-039号《龙元建设第八届董事会第一次会议决议公告》。
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|3,367|
|主要子公司在职员工的数量|896|
|在职员工的数量合计|4,287|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|1,855|
|销售人员|182|
|技术人员|1,583|
|财务人员|369|
|行政人员|298|
|合计|4,287|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|硕士及以上|137|
|本科|1,639|
|大专及以下|2,511|
|合计|4,287|

(二)薪酬政策
√适用□不适用
根据公司经营理念和管理模式，遵循国家有关劳动人事管理政策，公司制定了《人力资源管理制度》、《员工薪金管理办法》。公司薪酬主要以员工的岗位、能力、绩效为主要导向，并根据市场实际情况适时调整员工薪酬水平，实现薪酬战略对员工的多重激励功能。
(三)培训计划
√适用□不适用
员工知识、技能和观念的提高是企业教育培训工作的重点，这既是企业发展壮大的需要，也是员工个人发展成长的需要，更是社会发展进步的需要。2016年度公司开展多方位的验工培训，包括：岗位职业道德培训、职称培训、职（执）业资格培训、学历培训、岗位证书培训、特殊工种培训和岗位专业知识技能培训等。同时，公司关注员工培训成果转化，促使员工培训工作服务并服从于企业经营发展需要，从而提升企业整体绩效，完成企业年度工作目标。
(四)劳务外包情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|劳务外包的工时总数|25,037,000工日|
|劳务外包支付的报酬总额|260,000万元|

七、其他
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》、《企业内部控制基本规范》以及其他法律、法规、规范性文件，结合自身特点，不断完善公司法人治理结构和企业内部控制体系，建立健全公司制度，加强信息披露管理工作，改进投资者关系管理，杜绝内幕交易，规范公司运作，进一步提高了公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和各管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化操作，报告期内公司制订了《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，切实维护公司及全体股东的合法权益。2016年公司治理情况主要体现在以下几个方面：
1、关于股东和股东大会
公司依法充分保障全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东的合法权益，保证全体股东能够充分的行使自己的股东权利。报告期内公司召开股东大会3次，公司股东大会的召集、召开和表决程序严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的规定执行，聘请了律师事务所专业律师进行见证并出具专项法律意见，在重大事项议案表决中推行中小股东表决机制，同时，股东大会均提供网络投票的平台以方便中小投资者投票，并单独计算并披露中小投资者的投票情况，充分保障了股东大会的规范召开和所有股东依法行使职权。
2、关于控股股东与上市公司的关系
公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东的行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生，没有占用公司资金或要求为其进行担保或替他人担保，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会
公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，公司董事会的人数和人员的构成符合法律、法规的规定。报告期内公司共召开董事会8次，董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定开展工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权利，积极参加相关培训，学习有关法律、法规，明确作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责地履行董事的职责。
4、关于监事与监事会
公司监事会由3名监事组成，公司监事会组成人员的产生和人员的构成符合法律、法规的要求，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定开展工作，公司监事能够认真履行职责，本着对全体股东和公司整体利益负责的态度，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责情况进行监督。报告期内，公司监事能够认真履行职责，积极配合董事会审计委员会、审计部对公司的生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，保障了公司经营管理的规范性。
5、关于利益相关者
公司能够充分尊重和维护公司员工、债权人等公司利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、快速、健康的发展。
6、关于信息披露及透明度
依据《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，公司证券部工作人员全面负责对外信息披露工作以及接待股东、公众投资者的来访和咨询。公司积极与投资者沟通，做好投资者电话问询记录，按照《公司信息披露管理制度》和有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。公司将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规及本公司自律性规定的要
求规范运作，增强企业竞争力，提高公司盈利水平，努力实现股东利益最大化，切实维护中小股东的利益。
7、关于内幕信息知情人登记情况
报告期内，公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况做了登记备案。
公司治理是一项长期工作，需要持续地改进和提高，公司将继续根据有关规定及时更新完善公司内部治理制度，及时发现问题解决问题，不断强化内部管理，以提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司的平稳健康发展。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2016 年第一次临时股东大会决议公告|2016年2月4日|www.sse.com.cn|2016年2月5日|
|2016 年第二次临时股东大会|2016年12月19日|www.sse.com.cn|2016年12月20日|
|2015年年度股东大会|2016年5月6日|www.sse.com.cn|2016年5月7日|

股东大会情况说明
□适用√不适用
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|赖振元|否|8|8|3|0|0|否|3|
|赖朝辉|否|8|8|3|0|0|否|3|
|钱水江|否|8|8|3|0|0|否|3|
|赖文浩|否|8|8|5|0|0|否|1|
|何万篷|是|8|8|6|0|0|否|3|
|曾群|是|8|8|6|0|0|否|2|
|王啸|是|4|4|4|0|0|否|0|
|周国良|是|4|4|2|0|0|否|0|

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|8|
|其中：现场会议次数|1|
|通讯方式召开会议次数|3|
|现场结合通讯方式召开会议次数|4|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
√适用□不适用
公司董事会分别设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。
报告期内，公司董事会各个专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、认真负责的履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极作用。
1、董事会战略委员会：
公司战略委员会在分析公司外部环境、研究业务模式相近企业和行业标杆企业发展路径的基础上，结合公司经营管理实际情况，积极探讨公司发展途径，梳理工作思路，促进公司加快发展。
2、董事会审计委员会：
根据《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司审计委员会分别对公司定期财务报告、会计师事务所选聘、下一年度审计机构的续聘以及其他内控事项进行讨论并作出决议，主要完成三大方面工作：就年度财务审计工作情况与财务总监、会计师及其他相关人员全程沟通督促；对公司内部控制建立健全情况主要是内审部门的工作进行了监督检查。
3、董事会薪酬与考核委员会：
报告期内，薪酬与考核委员会主要就2015年度报告中公司董监事高管领取薪酬情况、2016年度公司执行的各项与薪酬有关的《考核管理办法》，全体委员一致认为：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的报酬；对公司中层干部绩效考核及薪酬核定发放情况展开了一系列的调查，尤其详细了解了公司核心人员及项目经理的薪酬考核及发放情况，通过对公司各项考核制度的审核以及与公司人力资源部负责人的沟通了解，认为公司目前的薪酬考核体系基本公平合理。
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照董事会关于公司高级管理人员薪酬的决议，对公司高级管理人员发放薪资；并结合公司的薪酬体系和激励机制，在年度末，组织高级管理人员内部年终相互考评、公司中层及员工代表对高级管理人员的年度综合考评，依据考评结果对其进行奖励或惩罚。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
详见公司在上海证券交易所网站上披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《2016年度内部控制审计报告》。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的《2016年内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
审计报告
信会师报字[2017]第 ZA13530号龙元建设集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的龙元建设集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王一芳
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：包梅庭
中国·上海 二〇一七年四月二十一日
二、财务报表
合并资产负债表
2016年12月31日
编制单位:龙元建设集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||2,451,255,991.90|1,279,686,180.97|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||159,449,023.18|173,129,956.63|
|应收账款||7,577,906,819.21|6,894,909,052.06|
|预付款项||445,663,014.67|420,174,278.48|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息|||482,777.78|
|应收股利||||
|其他应收款||2,104,050,958.34|2,233,460,370.83|
|买入返售金融资产||||
|存货||11,953,416,407.42|12,289,912,508.07|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|||20,000,000.00|
|流动资产合计||24,691,742,214.72|23,311,755,124.82|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|可供出售金融资产||211,316,902.86|174,539,512.71|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||1,372,922,309.35|168,887,814.63|
|长期股权投资||458,555,975.28|10,457,324.24|
|投资性房地产||||
|固定资产||545,672,951.02|272,717,957.96|
|在建工程|||9,984,144.06|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||40,224,511.76|41,756,051.90|
|开发支出||||
|商誉||3,566,963.88|3,184,051.16|
|长期待摊费用||8,709,323.18|10,123,335.97|
|递延所得税资产||94,695,017.46|76,205,533.18|
|其他非流动资产|||303,209,584.08|
|非流动资产合计||2,735,663,954.79|1,071,065,309.89|
|资产总计||27,427,406,169.51|24,382,820,434.71|
|流动负债：||||
|短期借款||1,784,385,375.72|2,411,625,641.05|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||

||||
|-|-|-|
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|337,970,753.29|335,028,006.23|
|应付账款|9,911,341,081.53|9,239,353,761.49|
|预收款项|627,026,312.79|521,561,565.39|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,417,694,023.38|4,531,771,840.98|
|应交税费|789,872,536.84|956,119,137.77|
|应付利息|17,991,154.20|30,230,118.32|
|应付股利|12,553,214.89|29,718,101.82|
|其他应付款|1,833,494,815.05|1,379,059,680.69|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|511,966,336.72|200,000,000.00|
|其他流动负债|321,731,295.03|500,000,000.00|
|流动负债合计|20,566,026,899.44|20,134,467,853.74|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,364,455,051.04|103,686,560.00|
|应付债券||497,548,800.42|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款||1,866,427.17|
|预计负债|||
|递延收益|5,776,413.01|6,931,695.61|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,370,231,464.05|610,033,483.20|
|负债合计|21,936,258,363.49|20,744,501,336.94|
|所有者权益|||
|股本|1,262,100,000.00|947,600,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,478,428,215.31|431,588,158.19|
|减：库存股|||
|其他综合收益|17,775,506.97|21,179,709.23|
|专项储备|174,714,901.85|147,623,910.45|
|盈余公积|395,127,138.45|363,350,289.09|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,941,437,633.60|1,652,872,171.53|
|归属于母公司所有者权益合计|5,269,583,396.18|3,564,214,238.49|
|少数股东权益|221,564,409.84|74,104,859.28|
|所有者权益合计|5,491,147,806.02|3,638,319,097.77|
|负债和所有者权益总计|27,427,406,169.51|24,382,820,434.71|

法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武
母公司资产负债表
2016年12月31日
编制单位:龙元建设集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||1,219,972,731.14|954,389,896.18|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||68,965,419.20|218,199,841.05|
|应收账款||6,493,602,180.58|5,901,628,702.87|
|预付款项||240,368,403.49|301,704,677.43|
|应收利息|||427,777.78|
|应收股利||6,120,000.00|6,120,000.00|
|其他应收款||3,524,122,745.29|3,783,800,078.42|
|存货||11,183,106,420.44|10,927,950,198.58|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||22,736,257,900.14|22,094,221,172.31|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||201,162,200.00|113,750,000.00|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||2,192,654,278.55|731,369,260.83|
|投资性房地产||||
|固定资产||285,097,646.89|36,606,783.62|
|在建工程||||
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||1,287,493.18|1,457,866.30|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||3,953,699.61|3,549,630.56|
|递延所得税资产||85,765,560.68|67,804,091.03|
|其他非流动资产|||302,474,702.00|
|非流动资产合计||2,769,920,878.91|1,257,012,334.34|
|资产总计||25,506,178,779.05|23,351,233,506.65|
|流动负债：||||
|短期借款||1,553,265,419.20|1,993,935,641.05|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||259,310,120.66|344,733,179.48|
|应付账款||9,317,252,130.28|8,607,577,924.70|
|预收款项||507,371,099.58|488,074,647.86|
|应付职工薪酬||4,126,431,965.64|4,280,767,427.06|
|应交税费||696,872,237.31|840,142,178.96|
|应付利息||17,991,154.20|30,104,977.59|
|应付股利||12,553,214.89|29,718,101.82|
|其他应付款||2,475,340,929.24|1,565,714,297.68|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|511,469,472.72|200,000,000.00|
|其他流动负债|303,563,284.63|500,000,000.00|
|流动负债合计|19,781,421,028.35|18,880,768,376.20|
|非流动负债：|||
|长期借款|80,412,371.04||
|应付债券||497,548,800.42|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|80,412,371.04|497,548,800.42|
|负债合计|19,861,833,399.39|19,378,317,176.62|
|所有者权益：|||
|股本|1,262,100,000.00|947,600,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,466,397,769.93|419,058,530.18|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|161,143,855.31|144,080,539.03|
|盈余公积|395,127,138.45|363,350,289.09|
|未分配利润|2,359,576,615.97|2,098,826,971.73|
|所有者权益合计|5,644,345,379.66|3,972,916,330.03|
|负债和所有者权益总计|25,506,178,779.05|23,351,233,506.65|

法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武
合并利润表
2016年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||14,588,483,384.55|16,028,768,138.55|
|其中：营业收入||14,588,483,384.55|16,028,768,138.55|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||14,094,651,025.45|15,713,499,884.47|
|其中：营业成本||13,353,485,622.90|14,636,578,722.04|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加||148,848,309.06|508,531,696.79|

||||
|-|-|-|
|销售费用|7,377,088.70|7,838,033.59|
|管理费用|288,943,498.52|238,459,969.75|
|财务费用|89,032,183.57|150,788,588.65|
|资产减值损失|206,964,322.70|171,302,873.65|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|6,156,646.11|-957,998.82|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|499,989,005.21|314,310,255.26|
|加：营业外收入|7,211,069.48|10,573,881.14|
|其中：非流动资产处置利得|37,930.20|150|
|减：营业外支出|2,059,456.06|4,217,442.54|
|其中：非流动资产处置损失|827,968.59|82,084.41|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|505,140,618.63|320,666,693.86|
|减：所得税费用|154,924,919.42|122,332,049.32|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|350,215,699.21|198,334,644.54|
|归属于母公司所有者的净利润|348,423,689.03|205,006,458.78|
|少数股东损益|1,792,010.18|-6,671,814.24|
|六、其他综合收益的税后净额|-3,404,202.26|14,236,219.97|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-3,404,202.26|14,236,219.97|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-3,404,202.26|14,236,219.97|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-3,404,202.26|14,236,219.97|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|346,811,496.95|212,570,864.51|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|345,019,486.77|219,242,678.75|
|归属于少数股东的综合收益总额|1,792,010.18|-6,671,814.24|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.28|0.22|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.28|0.22|

法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武
母公司利润表
2016年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||12,259,814,881.34|14,861,797,883.35|
|减：营业成本||11,299,366,180.71|13,623,273,227.59|
|税金及附加||119,453,427.28|481,290,660.71|
|销售费用||||
|管理费用||170,377,727.76|151,070,606.43|
|财务费用||83,504,866.77|105,260,815.84|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|159,189,337.41|108,291,374.86|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|17,643,373.60|6,375,000.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|445,566,715.01|398,986,197.92|
|加：营业外收入|4,619,165.97|7,946,289.28|
|其中：非流动资产处置利得|35,723.88|150|
|减：营业外支出|761,795.40|283,489.00|
|其中：非流动资产处置损失|94,553.63|71,484.20|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|449,424,085.58|406,648,998.20|
|减：所得税费用|128,835,422.01|108,034,907.20|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|320,588,663.57|298,614,091.00|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|320,588,663.57|298,614,091.00|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武
合并现金流量表
2016年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||13,812,468,650.07|13,033,308,025.59|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|894,666,729.71|655,537,534.52|
|经营活动现金流入小计|14,707,135,379.78|13,688,845,560.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|8,081,556,585.37|8,133,180,398.99|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|4,370,531,127.66|4,334,841,184.54|
|支付的各项税费|648,235,341.03|585,654,444.01|
|支付其他与经营活动有关的现金|450,053,152.42|1,142,561,648.45|
|经营活动现金流出小计|13,550,376,206.48|14,196,237,675.99|
|经营活动产生的现金流量净额|1,156,759,173.30|-507,392,115.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|20,000,000.00|30,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|963,081.04|15,287,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|363,656.32|74,884.11|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|478,003,421.95||
|收到其他与投资活动有关的现金|578,314,172.00||
|投资活动现金流入小计|1,077,644,331.31|45,361,884.11|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|164,865,306.27|120,052,223.79|
|投资支付的现金|447,209,705.81|75,100,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||39,133,141.26|
|支付其他与投资活动有关的现金|1,862,121,073.63|60,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|2,474,196,085.71|294,285,365.05|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,396,551,754.40|-248,923,480.94|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,740,759,600.00|8,542,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|376,444,600.00|8,542,000.00|
|取得借款收到的现金|3,556,859,297.91|4,015,524,261.04|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|33,400,000.00|21,300,000.00|
|筹资活动现金流入小计|5,331,018,897.91|4,045,366,261.04|
|偿还债务支付的现金|3,610,463,074.12|3,171,939,502.78|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|253,699,871.15|255,436,204.56|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|10,789,800.00|6,125,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,475,760.25|22,650,000.00|
|筹资活动现金流出小计|3,866,638,705.52|3,450,025,707.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,464,380,192.39|595,340,553.70|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|78,578.20|68,114.24|

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|1,224,666,189.49|-160,906,928.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|922,439,960.31|1,083,346,889.19|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,147,106,149.80|922,439,960.31|

法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武
母公司现金流量表
2016年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||11,900,513,604.73|11,867,710,894.83|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||1,380,612,459.41|272,552,337.19|
|经营活动现金流入小计||13,281,126,064.14|12,140,263,232.02|
|购买商品、接受劳务支付的现金||6,722,751,566.93|7,133,678,595.36|
|支付给职工以及为职工支付的现金||4,032,325,482.01|4,070,798,888.72|
|支付的各项税费||546,797,765.01|530,285,763.78|
|支付其他与经营活动有关的现金||318,943,092.73|1,088,122,405.33|
|经营活动现金流出小计||11,620,817,906.68|12,822,885,653.19|
|经营活动产生的现金流量净额||1,660,308,157.46|-682,622,421.17|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||22,614,551.06||
|取得投资收益收到的现金||11,230,200.00|21,375,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||361,450.00|3,619.50|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||200,000,000.00||
|投资活动现金流入小计||234,206,201.06|21,378,619.50|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||145,628,236.35|104,981,795.87|
|投资支付的现金||1,560,286,214.15|205,598,480.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||1,705,914,450.50|310,580,275.87|
|投资活动产生的现金流量净额||-1,471,708,249.44|-289,201,656.37|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||1,364,315,000.00||
|取得借款收到的现金||2,034,739,341.39|3,296,935,641.05|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||18,400,000.00|12,400,000.00|
|筹资活动现金流入小计||3,417,454,341.39|3,309,335,641.05|
|偿还债务支付的现金||3,082,626,058.12|2,271,783,622.08|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||180,020,553.31|214,310,528.74|
|支付其他与筹资活动有关的现金||2,475,760.25|4,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计||3,265,122,371.68|2,490,094,150.82|
|筹资活动产生的现金流量净额||152,331,969.71|819,241,490.23|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额||340,931,877.73|-152,582,587.31|
|加：期初现金及现金等价物余额||658,950,862.86|811,533,450.17|
|六、期末现金及现金等价物余额||999,882,740.59|658,950,862.86|

法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武
合并所有者权益变动表
2016年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|947,600,000.00||||431,588,158.19||21,179,709.23|147,623,910.45|363,350,289.09||1,652,872,171.53|74,104,859.28|3,638,319,097.77|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|947,600,000.00||||431,588,158.19||21,179,709.23|147,623,910.45|363,350,289.09||1,652,872,171.53|74,104,859.28|3,638,319,097.77|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|314,500,000.00||||1,046,840,057.12||-3,404,202.26|27,090,991.40|31,776,849.36||288,565,462.07|147,459,550.56|1,852,828,708.25|
|（一）综合收益总额|||||||-3,404,202.26||||348,423,689.03|1,792,010.18|346,811,496.95|
|（二）所有者投入和减少资本|314,500,000.00||||1,046,840,057.12||||-282,017.00||-2,557,360.60|156,457,340.38|1,514,958,019.90|
|1．股东投入的普通股|314,500,000.00||||1,047,339,239.75|||||||156,457,340.38|1,518,296,580.13|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||-499,182.63|||-282,017.00|-2,557,360.60||-3,338,560.23|
|（三）利润分配|||||32,058,866.36|-57,300,866.36|-10,789,800.00|-36,031,800.00|
|1．提取盈余公积|||||32,058,866.36|-32,058,866.36|||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||-25,242,000.00|-10,789,800.00|-36,031,800.00|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备||||27,090,991.40||||27,090,991.40|
|1．本期提取||||258,895,430.49||||258,895,430.49|
|2．本期使用||||231,804,439.09||||231,804,439.09|
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|1,262,100,000.00|1,478,428,215.31|17,775,506.97|174,714,901.85|395,127,138.45|1,941,437,633.60|221,564,409.84|5,491,147,806.02|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|947,600,000.00||||431,747,121.51||6,943,489.26|77,949,099.22|333,488,879.99||1,506,155,121.85|47,247,387.33|3,351,131,099.16|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|947,600,000.00||||431,747,121.51||6,943,489.26|77,949,099.22|333,488,879.99||1,506,155,121.85|47,247,387.33|3,351,131,099.16|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||-158,963.32||14,236,219.97|69,674,811.23|29,861,409.10||146,717,049.68|26,857,471.95|287,187,998.61|
|（一）综合收益总额|||||||14,236,219.97||||205,006,458.78|-6,671,814.24|212,570,864.51|
|（二）所有者投入和减少资本|||||-158,963.32|||||||39,654,286.19|39,495,322.87|
|1．股东投入的普通股||||||||||||14,542,000.00|14,542,000.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||-158,963.32|||||||25,112,286.19|24,953,322.87|
|（三）利润分配|||||||||29,861,409.||-58,289,409.1|-6,125,000.|-34,553,000.00|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||10|0|00||
|1．提取盈余公积|||||29,861,409.10|-29,861,409.10|||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||-28,428,000.00|-6,125,000.00|-34,553,000.00|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备||||69,674,811.23||||69,674,811.23|
|1．本期提取||||300,485,408.83||||300,485,408.83|
|2．本期使用||||230,810,597.60||||230,810,597.60|
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|947,600,000.00|431,588,158.19|21,179,709.23|147,623,910.45|363,350,289.09|1,652,872,171.53|74,104,859.28|3,638,319,097.77|

法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武
母公司所有者权益变动表
2016年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|947,600,000.00||||419,058,530.18|||144,080,539.03|363,350,289.09|2,098,826,971.73|3,972,916,330.03|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|947,600,000.00||||419,058,530.18|||144,080,539.03|363,350,289.09|2,098,826,971.73|3,972,916,330.03|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|314,500,000.00||||1,047,339,239.75|||17,063,316.28|31,776,849.36|260,749,644.24|1,671,429,049.63|
|（一）综合收益总额||||||||||320,588,663.57|320,588,663.57|
|（二）所有者投入和减少资本|314,500,000.00||||1,047,339,239.75||||-282,017.00|-2,538,152.97|1,359,019,069.78|
|1．股东投入的普通股|314,500,000.00||||1,047,339,239.75||||||1,361,839,239.75|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他|||||||||-282,017.00|-2,538,152.97|-2,820,169.97|
|（三）利润分配|||||||||32,058,866.36|-57,300,866.36|-25,242,000.00|
|1．提取盈余公积|||||||||32,058,866.36|-32,058,866.36||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-25,242,000.00|-25,242,000.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（五）专项储备|||17,063,316.28|||17,063,316.28|
|1．本期提取|||240,262,931.88|||240,262,931.88|
|2．本期使用|||223,199,615.60|||223,199,615.60|
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|1,262,100,000.00|1,466,397,769.93|161,143,855.31|395,127,138.45|2,359,576,615.97|5,644,345,379.66|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|947,600,000.00||||419,058,530.18|||76,395,051.28|333,488,879.99|1,858,502,289.83|3,635,044,751.28|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|947,600,000.00||||419,058,530.18|||76,395,051.28|333,488,879.99|1,858,502,289.83|3,635,044,751.28|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||67,685,487.75|29,861,409.10|240,324,681.90|337,871,578.75|
|（一）综合收益总额||||||||||298,614,091.00|298,614,091.00|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||
|（三）利润分配||||29,861,409.10|-58,289,409.10|-28,428,000.00|
|1．提取盈余公积||||29,861,409.10|-29,861,409.10||
|2．对所有者（或股东）的分配|||||-28,428,000.00|-28,428,000.00|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||67,685,487.75|||67,685,487.75|
|1．本期提取|||291,684,601.09|||291,684,601.09|
|2．本期使用|||223,999,113.34|||223,999,113.34|
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|947,600,000.00|419,058,530.18|144,080,539.03|363,350,289.09|2,098,826,971.73|3,972,916,330.03|

法定代表人：赖振元主管会计工作负责人：肖坚武会计机构负责人：肖坚武
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）前身系象山县第二建筑工程有限公司。1995年6月19日经宁波市人民政府以甬政发[1995]122号文批准改制为浙江象山二建集团股份有限公司，2004年5月24日在上海证券交易所上市。本公司统一社会信用代码：
91330000704203949A，企业法人营业执照注册号：330000000040184，所属行业为建筑类。经过历次变更，截止2016年12月31日，本公司累计发行股本总数126,210万股，注册资本为126,210万元。
本公司经营范围为：工程建筑（建筑特级）、工程安装（壹级）；市政、室内外装饰装潢（资质壹级）；园林绿化工程、古建筑、地基与基础工程；水电安装；打桩；房地产开发经营（限子公司凭资质证书经营）；建筑装饰材料、电工器材的批发、零售、代购代销。承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2017年4月21日批准报出。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
||
|-|
|子公司名称|
|上海龙元建设工程有限公司|
|上海龙源建材经营有限公司|
|宁波龙元投资有限公司|
|象山辰龙建筑劳务有限公司|
|上海建顺劳务有限公司|
|龙元营造（泰国）有限公司|
|龙马建设股份有限公司|
|龙元建设集团（澳门）有限公司|
|龙元建设集团（菲律宾）有限公司|
|龙元亚克（澳门）有限公司|
|上海石与木投资咨询有限公司|
|龙元资产管理（上海）有限公司|
|杭州青山湖森林硅谷开发有限公司|
|杭州青山湖森林硅谷物业管理有限公司|
|元明建设置业有限公司|
|辽宁龙元建设工程有限公司|
|上海龙元房地产开发有限公司|
|宁波圣贝投资有限公司|
|上海信安幕墙建筑装饰有限公司|

||
|-|
|子公司名称|
|浙江大地钢结构有限公司|
|龙元明城投资管理（上海）有限公司|
|绍兴森茂保障性住房投资有限公司|
|宁波海润惠达投资有限公司|
|宁波嘉业汇投资管理有限公司|
|宁波海汇嘉业投资有限公司|
|宁波海山堂文化发展有限公司|
|杭州城投建设有限公司|
|浙江瑞顿立体车库有限公司|
|奉化明奉基础设施投资有限公司|
|绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）|
|温州明鹿基础设施投资有限公司|
|宁波明甫投资管理有限公司|
|宁波明点投资管理有限公司|
|宁波明亦投资管理有限公司|
|宁波明琅投资管理有限公司|
|宁波明介投资管理有限公司|
|宁波明喻投资管理有限公司|
|宁波汇德荣泽投资管理中心（有限合伙）|
|象山明象基础设施投资有限公司|
|商洛明城基础设施开发有限公司|
|海城明城水务投资有限公司|
|山东龙元建投投资管理有限公司|
|开化明化基础设施投资有限公司|
|晋江市明晋会展有限责任公司|
|温州明元基础设施投资有限公司|
|泉州市明泉投资建设有限公司|
|渭南明瑞基础设施开发有限公司|
|宣城明宣基础设施开发有限公司|
|丽水明博建设开发有限公司|
|宁波梅山保税港区明庆投资管理有限公司|
|宁波梅山保税港区明轩投资管理有限公司|
|宁波梅山保税港区明泰志远投资管理有限公司|

||
|-|
|子公司名称|
|宁波梅山保税港区明福兴盛投资管理有限公司|
|宁波梅山保税港区明熙佳誉投资管理有限公司|
|宁波梅山保税港区明昭投资管理有限公司|
|宁波梅山保税港区明烨投资管理有限公司|
|宁波梅山保税港区明烜投资管理有限公司|
|宁波梅山保税港区明相投资管理有限公司|
|宁波梅山保税港区明昑投资管理有限公司|
|宁波梅山保税港区明恰投资管理有限公司|
|宁波梅山保税港区明璟投资管理有限公司|
|宁波梅山保税港区明竑投资管理有限公司|
|宁波梅山保税港区明恒投资管理有限公司|
|宁波梅山保税港区明惒投资管理有限公司|
|春华秋实1号事务管理类集合资金信托计划|
|中融-新瑞63号集合资金信托计划|

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2.持续经营
√适用□不适用
本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
√适用□不适用
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
本公司营业周期为12个月
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
（1）、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
（2）、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
8.现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10.金融工具
√适用□不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资
损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|占应收款项余额10%以上的款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|组合 1 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项|根据单个应收款项的实际情况逐项测试，确定实际需要计提的比例|
|组合2 其他不重大应收款项|资产负债表日除关联方外应收款项的账面数扣除期后收款（一般为截止次年的三月一日前）及完工一年以内但尚未结算的从存货中重分类到应收账款数额后的余额的6%计提准备|
|组合 3 完工一年以内但尚未结算的从存货中重分类到应收账款|不计提坏账准备|
|组合4 期后回款的应收款项（一般为截止次年的三月一日前）|不计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|

 12.存货
√适用□不适用
1、存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资、自制半成品、产成品、工程施工、开发成本等。
2、发出存货的计价方法
存货（除工程施工所用材料外）发出时按加权平均法计价，工程施工所用材料采用个别认定
法。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
13.划分为持有待售资产
□适用√不适用
14.长期股权投资
√适用□不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15.投资性房地产
不适用
16.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|平均年限法|10-30|5.00|3.17-9.50|
|施工设备|平均年限法|8|5.00|11.875|
|机器设备|平均年限法|5-15|5.00|6.33-19.00|
|运输设备|平均年限法|5-6|5.00|15.83-19.00|
|其他设备|平均年限法|5|5.00|19.00|

 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17.在建工程
√适用□不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18.借款费用
√适用□不适用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19.生物资产
□适用√不适用
20.油气资产
□适用√不适用
21.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|预计使用寿命|依 据|
|土地使用权|50|土地使用权证年限|
|软件|5|更新周期|

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
5、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
(2).内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
22.长期资产减值
√适用□不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23.长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋使用费、装修费、技术服务费等。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
||||
|-|-|-|
|项目名称|摊销期限|依据|
|房屋使用费|20-50年|房屋租赁协议书|
|装修费|3-5年|预计可使用年限|
|技术服务费|2年|合同约定年限|
|品牌使用费|10年|预计收益年限|

24.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25.预计负债
□适用√不适用
26.股份支付
□适用√不适用
27.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28.收入
√适用□不适用
（1）、销售商品收入的确认一般原则：
1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
3）收入的金额能够可靠地计量；
4）相关的经济利益很可能流入本公司；
5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）、让渡资产使用权收入的确认和计量原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认
提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
具体而言，公司承接建造合同时，预计相应建造合同的毛利率和工程成本总额，待实际工程成本发生时，按预计的毛利率和实际成本进度确认建造合同收入实现。建造合同完工时根据实际情况进行调整。
29.政府补助
（1）、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。
（2）、确认时点
与资产相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时确认为递延收益，并按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。
与收益相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时予以确认。其中：1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
（3）、会计处理
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
33.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
执行《增值税会计处理规定》
根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号），经国务院批准，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。财政部于2016年12月发布了《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号），2017年2月发布了《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》,公司根据财政部上述规定，对公司会计政策进行了如下变更：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注（受重要影响的报表项目名称和|

||||
|-|-|-|
|||金额）|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|经公司第八届第六次董事会审议通过|税金及附加|
|（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|经公司第八届第六次董事会审议通过|调增税金及附加本年金额2,180,054.89元，调减管理费用本年金额2,180,054.89元。|
|（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。|经公司第八届第六次董事会审议通过|调增其他流动负债期末余额321,731,295.03元，调减应交税费期末余额321,731,295.03元。|

其他说明
(2)、重要会计估计变更
本报告期公司重要会计估计未发生变更。
□适用√不适用
34.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率（%）|
|增值税|按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税|3、6、11、17|
|消费税|||
|营业税|按应税营业收入计缴|3、5|
|城市维护建设税|按实际缴纳的营业税、增值税计缴|1、5、7|
|企业所得税|按应纳税所得额计缴|10、15、25|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|浙江大地钢结构有限公司|15|
|象山辰龙建筑劳务有限公司|10|

 2.税收优惠
√适用□不适用
（1）2015年9月17日，公司孙公司浙江大地钢结构有限公司取得了浙江省科学技术厅、浙
江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书有
效期为3年，证书编号GR201533000245。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民
共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2015年、2016年以及2017年该公司适用的企业所得税税率为15%。
（2）2016年，公司子公司象山辰龙建筑劳务有限公司被认定为小型微利企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，该公司适用的企业所得税税率为10%。
3.其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|2,079,390.92|3,651,473.29|
|银行存款|2,144,929,924.96|918,788,487.02|
|其他货币资金|304,246,676.02|357,246,220.66|
|合计|2,451,255,991.90|1,279,686,180.97|
|其中：存放在境外的款项总额|19,521,004.20|15,668,131.08|

其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|期末余额|年初余额|
|银行承兑汇票保证金|63,870,014.15|97,634,967.21|
|信用证保证金|1,203,514.41|4,003,503.71|
|保函保证金|75,848,281.36|79,894,675.82|
|冻结资金|119,150,767.40|133,332,813.12|
|其他保证金|44,077,264.78|42,380,260.80|
|合 计|304,149,842.10|357,246,220.66|

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|58,305,707.56|29,089,873.28|

||||
|-|-|-|
|商业承兑票据|101,143,315.62|144,040,083.35|
|合计|159,449,023.18|173,129,956.63|

 (2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据||66,225,071.35|
|商业承兑票据||284,649,087.28|
|合计||350,874,158.63|

 (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
（5）.期末应收票据中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|8,465,625,540.76|100|887,718,721.55|10.49|7,577,906,819.21|7,661,610,552.60|100|766,701,500.54|10|6,894,909,052.06|
|组合1|774,225,335.66|9.14|594,609,563.12|76.8|179,615,772.54|691,267,675.09|9.02|552,447,445.46|79.92|138,820,229.63|
|组合2|4,885,152,640.35|57.71|293,109,158.43|6|4,592,043,481.92|3,570,900,917.09|46.61|214,254,055.08|6|3,356,646,862.01|
|组合3|1,819,081,279.13|21.49|||1 ,819,081,279.13|2,333,088,458.29|30.45|||2 ,333,088,458.29|
|组合4|987,166,285.62|11.66|||9 87,166,285.62|1,066,353,502.13|13.92|||1 ,066,353,502.13|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|8,465,625,540.76|100|887,718,721.55|0|7,577,906,819.21|7,661,610,552.60|100|766,701,500.54|0|6,894,909,052.06|

期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款（组合1）
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|100万以下的零星客户|56,030,938.06|50,102,663.54|89.42%|账龄较长|
|客户1|145,686,170.88|131,117,553.79|90%|海外项目，诉讼胜诉，执行难度大|
|客户2|49,197,453.39|9,839,490.68|20%|海外项目，账龄较长|
|客户3|32,101,501.56|22,471,051.09|70%|账龄较长|
|客户4|31,727,474.60|2,538,197.97|8%|诉讼胜诉，执行难度较大|
|客户5|29,258,359.78|29,258,359.78|100%|海外项目，账龄较长|
|客户6|26,116,593.49|26,116,593.49|100%|账龄较长|
|客户7|25,672,499.35|20,537,999.48|80%|诉讼已判决，款项回收可能性很小|
|客户8|23,828,157.00|21,445,341.30|90%|诉讼已判决，款项回收可能性很小|
|客户9|17,994,299.17|3,598,859.83|20%|海外项目，账龄较长|
|客户10|17,514,196.13|17,514,196.13|100%|甲方破产清算，无可执行财产，款项回收风险较大|
|客户11|17,395,503.27|12,176,852.29|70%|诉讼尚未审结，款项回收风险较大|
|客户12|17,055,035.19|10,233,021.11|60%|账龄较长，对方偿付能力低|
|客户13|13,942,011.10|13,942,011.10|100%|诉讼胜诉，无可执行财产|
|客户14|13,371,510.23|13,371,510.23|100%|海外项目，账龄较长|
|客户15|12,774,439.88|10,219,551.90|80%|甲方破产清算，基本无可执行财产，款项回收风险较大|
|客户16|11,205,163.68|11,205,163.68|100%|诉讼已判决，款项回收可能性很小|
|客户17|9,945,580.76|9,945,580.76|100%|账龄较长|
|客户18|9,554,910.96|6,688,437.67|70%|账龄较长|
|客户19|8,750,000.00|8,750,000.00|100%|甲方破产清算，无可执行财产，款项回收风险较大|
|客户20|8,635,587.57|6,908,470.06|80%|诉讼尚未审结，款项回收风险较大|
|客户21|6,633,482.86|6,633,482.86|100%|账龄较长|
|客户22|6,533,425.78|6,533,425.78|100%|账龄较长|
|客户23|6,027,415.00|4,219,190.50|70%|账龄较长|
|客户24|5,246,928.15|1,049,385.63|20%|账龄较长|
|客户25|5,119,205.00|4,095,364.00|80%|甲方破产清算，无可执行财产，款项回收风险较大|
|客户26|4,868,674.00|4,868,674.00|100%|账龄较长|
|客户27|4,828,784.71|2,414,392.36|50%|账龄较长|
|客户28|4,726,491.84|2,363,245.92|50%|账龄较长|
|客户29|4,298,726.00|4,298,726.00|100%|账龄较长|
|客户30|4,279,891.80|4,279,891.80|100%|海外项目，账龄较长|
|客户31|4,260,886.75|4,260,886.75|100%|账龄较长|
|客户32|4,167,481.30|4,167,481.30|100%|账龄较长|
|客户33|4,159,486.00|2,495,691.60|60%|账龄较长|
|客户34|3,926,798.40|3,926,798.40|100%|账龄较长|
|客户35|3,639,926.12|363,992.61|10%|账龄较长|
|客户36|3,465,376.12|346,537.61|10%|账龄较长|
|客户37|3,334,549.16|3,334,549.16|100%|账龄较长|
|客户38|3,281,667.87|3,281,667.87|100%|诉讼尚未审结，款项回收风险较大|
|客户39|3,250,579.23|2,600,463.38|80%|账龄较长|
|客户40|3,132,441.00|3,132,441.00|100%|账龄较长|
|客户41|3,121,600.00|3,121,600.00|100%|甲方破产清算，无可执行财产，款项回收风险较大|
|客户42|3,048,625.50|1,524,312.75|50%|账龄较长|
|客户43|2,972,175.00|2,080,522.50|70%|诉讼胜诉，执行难度较大|

||||||
|-|-|-|-|-|
|客户44|2,846,597.54|2,846,597.54|100%|账龄较长|
|客户45|2,800,000.00|2,800,000.00|100%|账龄较长|
|客户46|2,675,963.00|2,675,963.00|100%|账龄较长|
|客户47|2,605,184.27|2,605,184.27|100%|账龄较长|
|客户48|2,579,433.40|773,830.02|30%|账龄较长|
|客户49|2,500,000.00|2,500,000.00|100%|账龄较长|
|客户50|2,500,000.00|1,500,000.00|60%|账龄较长|
|客户51|2,367,088.80|2,367,088.80|100%|账龄较长|
|客户52|2,358,047.00|2,358,047.00|100%|账龄较长|
|客户53|2,249,933.14|1,574,953.20|70%|账龄较长|
|客户54|2,221,643.85|2,221,643.85|100%|账龄较长|
|客户55|2,158,200.00|2,158,200.00|100%|账龄较长|
|客户56|2,105,004.00|1,473,502.80|70%|账龄较长|
|客户57|2,100,000.00|2,100,000.00|100%|账龄较长|
|客户58|2,077,253.00|1,038,626.50|50%|账龄较长|
|客户59|2,024,733.00|1,214,839.80|60%|账龄较长|
|客户60|2,000,000.00|1,000,000.00|50%|账龄较长|
|客户61|1,985,263.31|1,985,263.31|100%|账龄较长|
|客户62|1,981,779.79|1,525,970.44|77%|账龄较长|
|客户63|1,925,348.40|1,925,348.40|100%|账龄较长|
|客户64|1,900,000.00|1,900,000.00|100%|账龄较长|
|客户65|1,859,624.61|1,859,624.61|100%|账龄较长|
|客户66|1,821,987.00|1,821,987.00|100%|账龄较长|
|客户67|1,770,733.83|1,770,733.83|100%|账龄较长|
|客户68|1,734,964.32|1,734,964.32|100%|账龄较长|
|客户69|1,704,052.84|1,704,052.84|100%|账龄较长|
|客户70|1,696,400.00|1,017,840.00|60%|甲方破产清算，基本无可执行财产，款项回收风险较大|
|客户71|1,690,895.00|507,268.50|30%|账龄较长|
|客户72|1,688,171.77|1,688,171.77|100%|账龄较长|
|客户73|1,533,436.20|153,343.62|10%|账龄较长|
|客户74|1,512,493.86|907,496.32|60%|账龄较长|
|客户75|1,454,488.38|1,018,141.87|70%|账龄较长|
|客户76|1,426,882.50|1,426,882.50|100%|账龄较长|
|客户77|1,400,000.00|980,000.00|70%|账龄较长|
|客户78|1,317,277.54|1,317,277.54|100%|账龄较长|
|客户79|1,303,747.31|912,623.12|70%|账龄较长|
|客户80|1,300,000.00|1,300,000.00|100%|账龄较长|
|客户81|1,295,764.87|1,295,764.87|100%|账龄较长|
|客户82|1,270,155.00|1,270,155.00|100%|账龄较长|
|客户83|1,261,033.54|1,261,033.54|100%|账龄较长|
|客户84|1,250,000.00|1,250,000.00|100%|账龄较长|
|客户85|1,224,456.20|1,224,456.20|100%|账龄较长|
|客户86|1,211,220.00|1,211,220.00|100%|账龄较长|
|客户87|1,200,000.00|1,200,000.00|100%|账龄较长|
|客户88|1,200,000.00|1,080,000.00|90%|诉讼尚未审结，款项回收风险较大|
|客户89|1,166,355.15|1,166,355.15|100%|账龄较长|
|客户90|1,165,000.00|233,000.00|20%|账龄较长|
|客户91|1,140,556.99|1,140,556.99|100%|账龄较长|
|客户92|1,135,207.13|794,644.99|70%|账龄较长|
|客户93|1,113,708.70|1,113,708.70|100%|账龄较长|
|客户94|1,093,396.00|1,093,396.00|100%|账龄较长|
|客户95|1,080,308.14|108,030.81|10%|账龄较长|
|客户96|1,051,661.00|841,328.80|80%|账龄较长|
|客户97|1,047,930.00|838,344.00|80%|账龄较长|
|客户98|1,043,551.64|1,043,551.64|100%|账龄较长|

||||||
|-|-|-|-|-|
|客户99|1,016,400.00|304,920.00|30%|账龄较长|
|客户100|1,000,000.00|100,000.00|10%|账龄较长|
|客户101|1,000,000.00|1,000,000.00|100%|账龄较长|
|客户102|1,000,000.00|1,000,000.00|100%|诉讼尚未审结，款项回收风险较大|
|合计|774,225,335.66|594,609,563.12|||

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
(2).其他不重大应收账款（组合2）：
：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|861,421,163.66|51,685,269.80|6|
|1至2年|1,578,067,699.20|94,684,061.96|6|
|2至3年|1,202,207,381.54|72,132,442.85|6|
|3年以上||||
|3至4年|470,841,363.82|28,250,481.87|6|
|4至5年|329,354,181.95|19,761,250.92|6|
|5年以上|443,260,850.18|26,595,651.03|6|
|合计|4,885,152,640.35|293,109,158.43||

确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额172,233,863.25元；本期收回或转回坏账准备金额49,947,082.90元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|转回坏账准备金额|收回方式|
|客户1|23,483,297.72|21,034,967.95|调整|
|客户2|14,357,277.86|11,485,822.29|调整|
|客户3|10,187,151.39|3,769,456.87|调整|
|客户4|8,503,978.00|8,503,978.00|回款|
|客户5|3,570,683.00|2,142,409.80|调整|
|其他零星客户|6,469,013.23|3,010,447.99|回款及调整|
|合计|66,571,401.20|49,947,082.90|/|

其他说明
无
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|||
||应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|坏账准备|
|客户1|212,930,432.40|2.52|12,775,825.94|
|客户2|190,734,791.46|2.25||
|客户3|187,723,720.06|2.22|11,083,269.28|
|客户4|179,827,062.93|2.12|8,598,165.96|
|客户5|165,100,221.13|1.95||
|合 计|936,316,227.98|11.06|32,457,261.18|

 (6).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|218,285,792.59|48.98|184,530,093.49|43.92|
|1至2年|43,903,152.10|9.85|93,803,966.32|22.33|
|2至3年|59,577,162.78|13.37|33,755,487.13|8.03|
|3年以上|123,896,907.20|27.80|108,084,731.54|25.72|
|合计|445,663,014.67|100.00|420,174,278.48|100.00|

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|预付对象|期末余额|占预付款期末余额合计数的比例（%）|
|供应商1|101,614,340.00|22.80|
|供应商2|60,498,979.37|13.58|
|供应商3|21,000,000.00|4.71|
|供应商4|11,337,048.72|2.54|
|供应商5|7,748,353.00|1.74|
|合 计|202,198,721.09|45.37|

其他说明
√适用□不适用
（3）.期末预付款项中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
7、应收利息
(1).应收利息分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|||
|委托贷款||482,777.78|
|债券投资|||
|合计||482,777.78|

 (2).重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
本报告期无重要逾期利息。
8、应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|2,621,863,322.41|100|517,812,364.07|19.75|2,104,050,958.34|2,668,349,572.31|100|434,889,201.48|16.3|2,233,460,370.83|
|组合1|532,386,985.61|20.31|392,443,783.86|73.71|139,943,201.75|367,099,232.72|13.76|296,814,181.12|80.85|70,285,051.60|
|组合2|2,089,476,336.80|79.69|125,368,580.21|6|1,964,107,756.59|2,301,250,339.59|86.24|138,075,020.36|6|2,163,175,319.23|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|2,621,863,322.41|100|517,812,364.07||2,104,050,958.34|2,668,349,572.31|100|434,889,201.48||2,233,460,370.83|

期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款（组合1）
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|100万以下的零星客户|50,869,563.66|49,297,581.75|96.91%|账龄较长|
|客户1|112,415,321.21|40,151,517.26|35.72%|账龄较长|
|客户2|45,742,660.00|16,337,961.61|35.72%|账龄较长|
|客户3|22,400,000.00|20,160,000.00|90%|偿债能力低，款项回收风险大|
|客户4|17,303,309.09|13,842,647.27|80%|偿债能力低|
|客户5|15,741,671.42|14,167,504.28|90%|偿债能力低|
|客户6|13,980,932.38|13,980,932.38|100%|账龄5年以上|
|客户7|13,909,123.71|13,909,123.71|100%|偿债能力低|
|客户8|11,973,578.08|9,578,862.46|80%|偿债能力低|
|客户9|10,000,000.00|8,000,000.00|80%|账龄5年以上|
|客户10|9,660,246.63|7,728,197.30|80%|偿债能力低|
|客户11|9,178,301.88|9,178,301.88|100%|胜诉，但款项执行困难，无法收回|
|客户12|8,508,165.77|8,508,165.77|100%|账龄5年以上|
|客户13|8,286,453.52|8,286,453.52|100%|偿债能力低|
|客户14|8,271,356.25|8,271,356.25|100%|对账不予确认，无法收回|
|客户15|8,032,674.77|8,032,674.77|100%|对账不予确认，无法收回|
|客户16|7,572,753.80|4,543,652.28|60%|偿债能力低|
|客户17|6,453,297.15|6,453,297.15|100%|账龄较长|
|客户18|5,771,757.66|5,771,757.66|100%|账龄较长|
|客户19|5,370,000.00|1,611,000.00|30%|账龄较长|
|客户20|5,102,602.72|4,082,082.18|80%|账龄5年以上|
|客户21|4,821,802.95|4,821,802.95|100%|账龄5年以上|
|客户22|4,720,000.00|1,416,000.00|30%|账龄较长|
|客户23|4,608,407.07|4,608,407.07|100%|账龄5年以上|
|客户24|4,532,502.55|4,532,502.55|100%|离职，无法收回|

||||||
|-|-|-|-|-|
|客户25|3,995,711.41|3,995,711.41|100%|账龄5年以上|
|客户26|3,678,506.72|3,310,656.05|90%|账龄5年以上|
|客户27|3,595,703.81|3,595,703.81|100%|账龄5年以上|
|客户28|3,582,301.32|3,224,071.19|90%|账龄5年以上|
|客户29|3,390,091.42|3,390,091.42|100%|偿债能力低|
|客户30|3,389,258.81|3,389,258.81|100%|账龄5年以上|
|客户31|3,269,772.18|1,307,908.87|40%|偿债能力低|
|客户32|3,252,750.52|3,252,750.52|100%|账龄较长|
|客户33|3,123,626.57|3,123,626.57|100%|账龄较长|
|客户34|3,096,699.96|3,096,699.96|100%|账龄5年以上|
|客户35|3,031,852.08|3,031,852.08|100%|账龄较长|
|客户36|3,000,000.00|3,000,000.00|100%|破产清算，无法收回|
|客户37|3,000,000.00|3,000,000.00|100%|经营异常，偿债能力低|
|客户38|2,998,130.00|2,998,130.00|100%|账龄较长|
|客户39|2,816,776.41|2,253,421.13|80%|账龄较长|
|客户40|2,745,510.14|1,372,755.07|50%|账龄5年以上|
|客户41|2,706,292.08|2,706,292.08|100%|账龄较长|
|客户42|2,641,068.56|2,641,068.56|100%|账龄较长|
|客户43|2,615,474.06|2,615,474.06|100%|偿债能力低|
|客户44|2,380,716.77|714,215.03|30%|账龄较长|
|客户45|2,360,024.81|2,360,024.81|100%|账龄5年以上|
|客户46|2,340,000.00|1,170,000.00|50%|账龄较长|
|客户47|2,278,461.04|2,278,461.04|100%|账龄较长|
|客户48|2,273,397.00|2,273,397.00|100%|诉讼胜诉，但公司破产，无偿还能力|
|客户49|2,239,741.03|2,239,741.03|100%|账龄5年以上|
|客户50|2,144,195.96|643,258.79|30%|账龄较长|
|客户51|2,107,120.25|2,107,120.25|100%|账龄较长|
|客户52|2,073,952.20|2,073,952.20|100%|账龄5年以上|
|客户53|2,000,000.00|2,000,000.00|100%|账龄5年以上|
|客户54|2,000,000.00|2,000,000.00|100%|经营异常，偿债能力低|
|客户55|2,000,000.00|2,000,000.00|100%|账龄较长|
|客户56|1,981,858.77|1,981,858.77|100%|偿债能力低|
|客户57|1,900,000.00|1,330,000.00|70%|账龄较长|
|客户58|1,830,000.00|1,464,000.00|80%|诉讼未决，款项回收风险大|
|客户59|1,794,917.36|1,794,917.36|100%|账龄5年以上|
|客户60|1,769,264.85|1,769,264.85|100%|账龄5年以上|
|客户61|1,754,957.85|1,754,957.85|100%|账龄5年以上|
|客户62|1,725,499.50|1,725,499.50|100%|账龄较长|
|客户63|1,724,765.84|1,724,765.84|100%|账龄较长|
|客户64|1,620,589.40|1,620,589.40|100%|账龄5年以上|
|客户65|1,593,749.30|1,115,624.51|70%|账龄较长|
|客户66|1,532,838.34|1,532,838.34|100%|账龄较长|
|客户67|1,503,568.41|1,503,568.41|100%|账龄较长|
|客户68|1,400,000.00|560,000.00|40%|账龄较长|
|客户69|1,383,400.00|1,383,400.00|100%|账龄较长|
|客户70|1,370,643.42|1,370,643.42|100%|账龄较长|
|客户71|1,360,704.31|1,360,704.31|100%|账龄5年以上|
|客户72|1,325,991.35|662,995.68|50%|账龄较长|
|客户73|1,214,362.17|1,214,362.17|100%|账龄较长|
|客户74|1,147,380.37|1,147,380.37|100%|账龄较长|
|客户75|1,098,876.99|988,989.29|90%|账龄较长|
|合计|532,386,985.61|392,443,783.86|||

(2).其他不重大其他应收款（组合2）：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内小计|640,077,274.63|38,767,636.42|6|
|1至2年|323,666,553.17|19,056,993.24|6|
|2至3年|256,884,703.60|15,413,082.23|6|
|3年以上||||
|3至4年|101,716,725.16|6,103,003.49|6|
|4至5年|128,536,382.59|7,712,182.95|6|
|5年以上|638,594,697.65|38,315,681.88|6|
|合计|2,089,476,336.80|125,368,580.21||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额89,078,569.36元；本期收回或转回坏账准备金额4,401,027.01元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|转回坏账准备金额|收回方式|
|客户1|1,000,000.00|500,000.00|回款|
|客户2|834,400.71|667,520.57|调整|
|客户3|605,000.00|605,000.00|调整|
|其他零星客户|2,716,256.43|2,628,506.44|回款及调整|
|合计|5,155,657.14|4,401,027.01|/|

(4).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
本期无实际核销的其他应收款情况
(5).其他应收款按款项性质分类情况
□适用√不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|客户1|往来款|388,696,672.30|5年以上|14.83|23,321,800.34|
|客户2|工程保证金|195,347,111.14|3年以内|7.45|11,720,826.67|
|客户3|股权转让代收款|112,415,321.21|4-5年|4.29|40,154,752.74|
|客户4|资产转让款|104,911,610.60|5年以上|4.00|6,294,696.64|
|客户5|往来款|80,000,000.00|1年以内|3.05|4,800,000.00|
|合计|/|881,370,715.25|/|33.62|86,292,076.39|

 (7).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、 存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|49,674,021.43|423,029.83|49,250,991.60|37,922,570.51|423,029.83|37,499,540.68|
|在产品|||||||
|库存商品|7,247,060.30||7,247,060.30|6,664,124.37||6,664,124.37|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|11,335,971,500.48||11,335,971,500.48|11,500,505,459.20||11,500,505,459.20|
|开发成本|560,946,855.04||560,946,855.04|745,243,383.82||745,243,383.82|
|合计|11,953,839,437.25|423,029.83|11,953,416,407.42|12,290,335,537.90|423,029.83|12,289,912,508.07|

 (2).存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|423,029.83|||||423,029.83|
|在产品|||||||

||||
|-|-|-|
|库存商品|||
|周转材料|||
|消耗性生物资产|||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||
|合计|423,029.83|423,029.83|

 (3).开发成本：
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|工程进度|期末余额|其中：借款费用资本化金额|年初余额|其中：借款费用资本化金额|
|杭州临安青山湖森林硅谷高科技产业园区|施工阶段|560,946,855.04|58,859,741.25|353,715,233.61|54,083,210.14|
|奉化阳光海湾项目|完工结算|||391,528,150.21|17,518,678.41|
|合计||560,946,855.04|58,859,741.25|745,243,383.82|71,601,888.55|

 (4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|余额|
|累计已发生成本|33,262,354,269.87|
|累计已确认毛利|2,612,794,485.30|
|减：预计损失||
|已办理结算的金额|24,539,177,254.69|
|建造合同形成的已完工未结算资产|11,335,971,500.48|

其他说明
√适用□不适用
存货期末余额无用于借款抵押情况。
11、划分为持有待售的资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|委托贷款||20,000,000.00|
|合计||20,000,000.00|

14、可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|211,316,902.86||211,316,902.86|174,539,512.71||174,539,512.71|
|按公允价值计量的|||||||
|按成本计量的|211,316,902.86||211,316,902.86|174,539,512.71||174,539,512.71|
|合计|211,316,902.86||211,316,902.86|174,539,512.71||174,539,512.71|

 (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|宁波杭州湾新区森联城市基础设施投资合伙企业（有限合伙）|93,750,000.00|||9 3,750,000.00|||||21.69||
|浙江文创小额贷款股份有限公司|20,000,000.00|||20,000,000.00|||||10||
|上海宝山神农小额贷款股份有限公司|6,000,000.00|||6,000,000.00|||||10||
|上海房屋工程建设技术发展有限公司|738,363.02||738,363.02||||||||
|阳光海湾投资控股（香港）有限公司|0.61|0.01||0.62|||||63.75||
|中华甬商投资集团公司|4,051,149.08|103,553.16||4,154,702.24|||||1||
|东欣（杭州）医院有限公司|50,000,000.00||50,000,000.00||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|杭州城投海潮建设发展有限公司||31,420,000.00||31,420,000.00|2|
|菏泽明福基础设施投资有限公司||55,992,200.00||55,992,200.00|9.75|
|合 计|174,539,512.71|87,515,753.17|50,738,363.02|211,316,902.86||

(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
15、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用√不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用√不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|融资租赁款||||||||
|其中：未实现融资收益||||||||
|分期收款销售商品||||||||
|分期收款提供劳务||||||||
|PPP项目及BT项目应收款|1,372,922,309.35||1,372,922,309.35|168,887,814.63||168,887,814.63||
|合计|1,372,922,309.35||1,372,922,309.35|168,887,814.63||168,887,814.63|/|

 (2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|上海格兴投资管理有限公司|5,781,484.95|||184,920.46||||||5,966,405.41||
|小计|5,781,484.95|||184,920.46||||||5,966,405.41||
|二、联营企业||||||||||||
|荣宝斋（宁波）有限公司|4,675,839.29|||-686,918.10||||||3,988,921.19||
|宁波明东投资有限公司||78,315,000.00||||||||78,315,000.00||
|上海市房屋建筑设计院有限公司|||||||||7,101,026.11|7,101,026.11||
|杭州璨云英翼投资合伙企业（有限合伙）||85,853,090.43||-531,573.54||||||85,321,516.89||
|嘉兴城浦投资合伙企业（有限合伙）||250,000,000.00||1,476,461.17||||||251,476,461.17||
|莒县明聚基础设施投资管理有限公司||27,000,000.00||-613,355.49||||||26,386,644.51||
|小计|4,675,839.29|441,168,090.43||-355,385.96|||||7,101,026.11|452,589,569.87||
|合计|10,457,324.24|441,168,090.43||-170,465.50|||||7,101,026.11|458,555,975.28||

18、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
19、固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子及其他设备|施工设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|296,531,863.23|59,591,026.40|67,240,026.19|30,498,307.20|72,588,627.28|526,449,850.30|
|2.本期增加金额|308,293,390.85|1,784,801.31|5,982,650.73|2,609,650.55|238,446.92|318,908,940.36|
|（1）购置|280,675,394.96|1,694,298.38|5,955,777.65|2,202,048.24|87,511.55|290,615,030.78|
|（2）在建工程转入|23,355,152.82|85,410.56||251,310.89||23,691,874.27|
|（3）企业合并增加|||||||
|（4）汇率变动影响|4,262,843.07|5,092.37|26,873.08|156,291.42|150,935.37|4,602,035.31|
|3.本期减少金额|1,481,683.00||2,723,851.13|3,819,335.76|2,314,000.00|10,338,869.89|
|（1）处置或报废|1,481,683.00||785,367.00|389,249.37|2,314,000.00|4,970,299.37|
|—2）合并范围变动影响|||1,938,484.13|3,430,086.39||5,368,570.52|
|4.期末余额|603,343,571.08|61,375,827.71|70,498,825.79|29,288,621.99|70,513,074.20|835,019,920.77|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|77,025,436.76|48,581,699.61|52,552,497.83|20,997,764.64|54,574,493.50|253,731,892.34|
|2.本期增加金额|26,393,522.95|2,414,203.81|5,618,374.00|2,864,386.61|6,243,340.33|43,533,827.70|
|（1）计提|26,393,522.95|2,414,203.81|5,618,374.00|2,845,747.56|6,243,340.33|43,515,188.65|
|2）汇率变动影响||||18,639.05||18,639.05|
|3.本期减少金额|749,730.54||2,189,215.24|2,963,274.75|2,016,529.76|7,918,750.29|
|（1）处置或报废|749,730.54||731,100.63|321,968.74|2,016,529.76|3,819,329.67|
|2）合并范围变动影响|||1 , 4 58,114.61|2,641,306.01||4,099,420.62|
|4.期末余额|102,669,229.17|50,995,903.42|55,981,656.59|20,898,876.50|58,801,304.07|289,346,969.75|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置或报废|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|500,674,341.91|10,379,924.29|14,517,169.20|8,389,745.49|11,711,770.13|545,672,951.02|
|2.期初账面价值|219,506,426.47|11,009,326.79|14,687,528.36|9,500,542.56|18,014,133.78|272,717,957.96|

 (2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|房屋建筑物|8,388,297.70|

(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
期末用于抵押或担保的固定资产详见附注。
20、在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|大地钢构厂区改造工程||||1 ,216,433.14||1 ,216,433.14|
|信安幕墙厂区改造工程||||1 ,093,554.43||1 ,093,554.43|
|湖墅南路密渡桥地下公共停车库项目||||7 ,674,156.49||7 ,674,156.49|
|合计||||9 ,984,144.06||9 ,984,144.06|

 (2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|大地钢构厂区改造工程||1,216,433.14|840,824.10|2,057,257.24||||||||自 有资金|
|信安幕墙厂区改造工程||1,093,554.43|359,268.81|1,452,823.24||||||||自 有资金|
|湖墅南路密渡桥地下公共停车库项目||7,674,156.49|12,507,637.30|20,181,793.79||||||||自 有资金|
|合计||9,984,144.06|13,707,730.21|23,691,874.27|||/|/|||/|/|

 (3).本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
21、工程物资
□适用√不适用
22、固定资产清理
□适用√不适用
23、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|其他|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|48,979,811.08|||6 , 0 99,444.80|48,800.00|55,128,055.88|
|2.本期增加金额||||2 55,932.58|56,200.00|312,132.58|
|(1)购置||||2 55,932.58|56,200.00|312,132.58|
|(2)内部研发|||||||
|(3)企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额||||9 67,007.47||967,007.47|
|(1)处置||||6 00,013.04||600,013.04|
|（2）企业合并减少||||3 66,994.43||366,994.43|
|4.期末余额|48,979,811.08|||5 , 3 88,369.91|105,000.00|54,473,180.99|
|二、累计摊销|||||||
|1.期初余额|9,071,905.19|||4 , 2 56,913.76|43,185.03|13,372,003.98|
|2.本期增加金额|1,070,077.59|||5 67,265.69|5,614.97|1,642,958.25|
|（1）计提|1,070,077.59|||5 67,265.69|5,614.97|1,642,958.25|
|3.本期减少金额||||7 66,293.00||766,293.00|
|(1)处置||||6 00,013.04||600,013.04|
|（2）企业合并减少||||1 66,279.96||166,279.96|
|4.期末余额|10,141,982.78|||4 , 0 57,886.45|48,800.00|14,248,669.23|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金额|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|38,837,828.30|0.00|1 , 3 30,483.46|56,200.00|40,224,511.76|
|2.期初账面价值|39,907,905.89|0.00|1 , 8 42,531.04|5,614.97|41,756,051.90|

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为9,050,998.08元，详见附注。
26、开发支出
□适用√不适用
27、商誉
(1).商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|杭州城投建设有限公司|931,162.11|382,912.72||1,314,074.83|
|宁波海山堂文化发展有限公司|2,252,889.05|||2,252,889.05|
|合计|3,184,051.16|382,912.72||3,566,963.88|

 (2).商誉减值准备
□适用√不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
28、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|房屋使用费|3,549,630.56||186,933.48||3,362,697.08|
|装修费|4,059,455.41|681,926.00|1,553,505.31||3,187,876.10|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|技术服务费|6,750.00|54,000.00|27,000.00||33,750.00|
|品牌使用费|2,507,500.00||238,160.38|144,339.62|2,125,000.00|
|合计|10,123,335.97|735,926.00|2,005,599.17|144,339.62|8,709,323.18|

29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|378,790,881.49|94,695,017.46|304,822,132.72|76,205,533.18|
|内部交易未实现利润|||||
|可抵扣亏损|||||
|合计|378,790,881.49|94,695,017.46|304,822,132.72|76,205,533.18|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
30、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|原准则转入股权投资差额|||
|其中：上海市房屋建筑设计院有限公司||534,882.08|
|委托贷款||200,000,000.00|
|办公用房及设备预付款||102,674,702.00|
|合计||303,209,584.08|

31、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|85,000,000.00|85,000,000.00|
|保证借款|224,690,000.00|340,690,000.00|
|信用借款|1,345,000,000.00|1,697,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|银行及商业承兑汇票贴现|129,695,375.72|288,935,641.05|
|合计|1,784,385,375.72|2,411,625,641.05|

 (2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|88,228,150.00|47,196,599.57|
|银行承兑汇票|249,742,603.29|287,831,406.66|
|合计|337,970,753.29|335,028,006.23|

35、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付账款|9,911,341,081.53|9,239,353,761.49|
|合计|9,911,341,081.53|9,239,353,761.49|

1、期末数中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
2、期末数中无欠关联方款项。
3、无账龄超过一年的大额应付账款。
(2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款|251,494.86|19,342,417.06|

||||
|-|-|-|
|建造合同形成的已结算未完工项目|626,774,817.93|502,219,148.33|
|合 计|627,026,312.79|521,561,565.39|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|累计已发生成本|7,269,252,331.64|
|累计已确认毛利|626,214,899.23|
|减：预计损失||
|已办理结算的金额|8,522,242,048.80|
|建造合同形成的已完工未结算项目|626,774,817.93|

其他说明
√适用□不适用
1、期末数中无预收持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。
2、期末数中无预收关联方款项。
3、无账龄超过一年的大额预收款项情况。
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|其中：企业合并减少|期末余额|
|一、短期薪酬|4,531,754,839.01|4,245,568,069.63|4,359,647,536.82|714,949.97|4,417,675,371.82|
|二、离职后福利-设定提存计划|17,001.97|11,122,846.98|11,121,197.39||18,651.56|
|三、辞退福利||477,368.84|477,368.84|||
|四、一年内到期的其他福利||||||
|合计|4,531,771,840.98|4,257,168,285.45|4,371,246,103.05|714,949.97|4,417,694,023.38|

 (2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|其中：企业合并减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|4,531,077,227.43|4,225,380,770.85|4,338,987,534.12|577,926.18|4,417,470,464.16|
|二、职工福利费||5,896,210.19|5,896,210.19|||
|三、社会保险费||5,426,002.62|5,426,002.62|||
|其中：医疗保险费||4,682,011.13|4,682,011.13|||
|工伤保险费||336,169.53|336,169.53|||
|生育保险费||407,821.96|407,821.96|||
|四、住房公积金|184,449.11|5,107,729.05|5,108,383.51||183,794.65|
|五、工会经费和职工教育经费|493,162.47|3,226,690.62|3,698,740.08|137,023.79|21,113.01|
|六、短期带薪缺勤|||0.00|||
|七、短期利润分享计划|||0.00|||
|八、其他||530,666.30|530,666.30|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|4,531,754,839.01|4,245,568,069.63|4,359,647,536.82|714,949.97|4,417,675,371.82|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|企业合并减少|期末余额|
|1、基本养老保险|17,001.97|10,619,241.37|10,617,591.78||18,651.56|
|2、失业保险费||503,605.61|503,605.61|||
|3、企业年金缴费||||||
|合计|17,001.97|11,122,846.98|11,121,197.39||18,651.56|

其他说明：
□适用√不适用
38、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|15,317,386.59|23,724,868.63|
|消费税|||
|营业税|473,822,183.95|690,100,011.55|
|企业所得税|137,756,009.36|102,710,450.20|
|个人所得税|67,166,724.64|53,135,736.99|
|城市维护建设税|58,876,547.79|50,998,000.84|
|房产税|565,425.51|548,035.56|
|教育费附加|33,229,731.50|28,630,313.70|
|土地使用税|436,075.00|348,860.00|
|堤防费|1,678,780.50|1,689,382.40|
|其他|1,023,672.00|4,233,477.90|
|合计|789,872,536.84|956,119,137.77|

39、应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|||
|企业债券利息|15,941,284.57|26,991,902.60|
|借款应付利息|2,049,869.63|3,238,215.72|
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|||
|合计|17,991,154.20|30,230,118.32|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
40、应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|12,553,214.89|29,718,101.82|
|划分为权益工具的优先股\永续债股利|||
|合计|12,553,214.89|29,718,101.82|

41、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他应付款|1,833,494,815.05|1,379,059,680.69|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
无账龄超过一年的重要其他应付款。
42、划分为持有待售的负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|12,867,998.08|200,000,000.00|
|1年内到期的应付债券|499,098,338.64||
|1年内到期的长期应付款|||
|合计|511,966,336.72|200,000,000.00|

44、其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券||500,000,000.00|
|待转销销项税|321,731,295.03||
|合计|321,731,295.03|500,000,000.00|

短期应付债券的增减变动：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|
|15龙元SCP001|300,000,000.00|2015.7.8|270天|300,000,000.00|300,000,000.00||11,729,508.20||300,000,000.00||
|15龙元SCP002|200,000,000.00|2015.8.31|270天|200,000,000.00|200,000,000.00||7,672,131.15||200,000,000.00||
|合计|500,000,000.00|||500,000,000.00|500,000,000.00||19,401,639.35||500,000,000.00||

其他说明：
□适用√不适用
45、长期借款
(1).长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|100,000,000.00||
|抵押借款|93,455,051.04|13,686,560.00|
|保证借款|396,000,000.00|90,000,000.00|
|信用借款|775,000,000.00||
|合计|1,364,455,051.04|103,686,560.00|

（2）、长期借款明细
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|期末余额||年初余额||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|Maybank|||马来西亚林吉特|BLR-2%|8,720,000.00|13,539,544.00|9,040,000.00|13,686,560.00|
|交通银行宁波奉化支行|2014.5.12|2017.5.10|人民币|三年期基准利率上浮15%||||65,000,000.00|
|交通银行宁波奉化支行|2014.6.10|2018.11.10|人民币|五年期基准利率上浮15%||||25,000,000.00|
|中国银行宁波中山支行|2016.6.17|2024.6.16|人民币|5.1940%||92,783,505.12|||
|华夏银行股份有限公司杭州解放支行|2016.5.23|2021.5.23|人民币|5.4625%||96,000,000.00|||
|中江国际信托股份有限公司|2016.3.30|2019.3.29|人民币|7.225%||150,000,000.00|||
|中江国际信托股份有限公司|2016.6.22|2019.3.29|人民币|7.225%||150,000,000.00|||
|上海浦东发展银行宁波分行|2016.5.18|2021.12.18|人民币|5.39%||100,000,000.00|||
|兴业银行股份有限公司温州分行|2016.4.27|2028.4.27|人民币|5.035%||400,000,000.00|||
|中国建设银行象山支行|2016.8.5|2026.6.20|人民币|4.90%||34,400,000.00|||
|中国工商银行象山支行营业部|2016.8.10|2025.12.20|人民币|4.90%||17,000,000.00|||
|中国工商银行象山支行营业部|2016.8.10|2026.6.20|人民币|4.90%||600,000.00|||
|中国工商银行象山支行营业部|2016.8.10|2026.8.4|人民币|4.90%||20,000,000.00|||
|浦发银行温州瓯海支行|2016.12.23|2022.6.10|人民币|5.439%||35,000,000.00|||
|温州银行|60个月||人民币|5年期人民币贷款基准利率上浮45.2%-0.15%||118,000,000.00|||
|浦发银行|计划期限84个月||人民币|预期收益率6.74%||150,000,000.00|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|期末余额||年初余额||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|合 计||||||1,377,323,049.12||103,686,560.00|
|减：1年内到期的长期借款||||||12,867,998.08|||
|长期借款期末余额||||||1,364,455,051.04|||

其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
46、应付债券
(1).应付债券
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付债券||497,548,800.42|
|合计||497,548,800.42|

(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|
|14龙元MTN001|150,000,000.00|2014-04-28|3年|148,650,000.00|149,360,228.42|||472,433.84||149,832,662.26|
|14龙元MTN002|200,000,000.00|2014-07-25|3年|198,200,000.00|199,006,397.87|||618,402.76||199,624,800.63|
|14龙元MTN003|150,000,000.00|2014-09-22|3年|148,650,000.00|149,182,174.13|||458,701.62||149,640,875.75|
|合 计|500,000,000.00|||495,500,000.00|497,548,800.42|||1,549,538.22||499,098,338.64|
|减：1年内到期的应付债券||||||||||499,098,338.64|
|合计|/|/|/||||||||

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用√不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、长期应付款
(1)按款项性质列示长期应付款：
□适用√不适用
48、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
49、专项应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|其中：合并范围变动减少|期末余额|形成原因|
|网络信息科研费|147,187.43||147,187.43|147,187.43|||
|普陀区小巨人项目|445,152.00||445,152.00|329,153.00|||
|混凝土自保温模卡砌块研究项目|966,742.24|200,000.00|1,166,742.24|1,132,488.24|||
|党建工作创新项目|10,000.00||10,000.00|10,000.00|||
|优秀历史建筑查勘设计项目|297,345.50||297,345.50|120,334.30|||
|合计|1,866,427.17|200,000.00|2,066,427.17|1,739,162.97||/|

50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|6,931,695.61||1,155,282.60|5,776,413.01|政府拆迁补偿|
|合计|6,931,695.61||1,155,282.60|5,776,413.01||

涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|政策性拆迁补偿|6,931,695.61||1,155,282.60||5,776,413.01|与资产相关|

其他说明：
□适用√不适用
52、其他非流动负债
□适用√不适用
53、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|947,600,000.00|314,500,000.00||||314,500,000.00|1,262,100,000.00|

本期变动说明：公司第七届董事会第十一次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）314,500,000股，发行价为4.37元/股。增加注册资本及股本人民币314,500,000.00元，变更后的注册资本及股本为人民币1,262,100,000.00元。2016年1月28日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第110125号验资报告对上述资本金予以验证。
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|||||
|（1）投资者投入的资本|405,812,200.84|1,047,339,239.75||1,453,151,440.59|
|（2）收购少数股东股权形成的差额|-30,522,939.32||499,182.63|-31,022,121.95|
|其他资本公积|||||
|（1）被投资单位处净损益外所有者权益其他变动|||||
|（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失|||||
|（3）股权投资准备|56,298,896.67|||56,298,896.67|
|合计|431,588,158.19|1,047,339,239.75|499,182.63|1,478,428,215.31|

本期变动说明：
(1)本期公司非公开发行股份314,500,000股，募集资金净额1,361,839,239.75元，其中增加股本314,500,000.00元，增加资本公积股本溢价1,047,339,239.75元。
(2)本期购买子公司上海石与木投资咨询有限公司少数股东股权，支付的价款与收购的少数股东股权权益之间的差额，冲减资本公积493,344.65元；本期转让子公司象山安通建筑劳务有限公司股权，以前年度收购少数股东股权形成的资本公积转回，冲减资本公积5,837.98元；合计本期冲减资本公积499,182.63元。
56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期发生金额|||||期末余额|
|||本期所得税前发生额|减：前期计入其他综合收益当期转入损益|减：所得税费用|税后归属于母公司|税后归属于少数股东||
|一、以后不能重分类进损益的其他综合收益||||||||
|其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动||||||||
|权益法下在被投||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|21,179,709.23|-3,404,202.26|17,775,506.97|
|其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|现金流量套期损益的有效部分||||
|外币财务报表折算差额|21,179,709.23|-3,404,202.26|17,775,506.97|
|其他综合收益合计|21,179,709.23|-3,404,202.26|17,775,506.97|

58、专项储备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|147,623,910.45|258,895,430.49|231,804,439.09|174,714,901.85|

59、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|363,350,289.09|32,058,866.36|282,017.00|395,127,138.45|
|任意盈余公积|||||
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|363,350,289.09|32,058,866.36|282,017.00|395,127,138.45|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期转让持有的子公司上海市房屋建筑设计院有限公司10%的股权，对该公司长期股权投资核算从成本法转为权益法，调减盈余公积282,017.00元。
60、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,652,872,171.53|1,506,155,121.85|

||||
|-|-|-|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|1,652,872,171.53|1,506,155,121.85|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|348,423,689.03|205,006,458.78|
|减：提取法定盈余公积|32,058,866.36|29,861,409.10|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|25,242,000.00|28,428,000.00|
|转作股本的普通股股利|||
|其他（注）|2,557,360.60||
|期末未分配利润|1,941,437,633.60|1,652,872,171.53|

注：本期转让持有的子公司上海市房屋建筑设计院有限公司10%的股权，对该公司长期股权投资核算从成本法转为权益法，调减未分配利润 2,538,152.97元；公司子公司绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）收购孙子公司绍兴森茂保障性住房投资有限公司少数股东股权，支付的价款与收购的少数股东股权权益之间的差额，冲减留存收益19,207.63元。
61、营业收入和营业成本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|14,585,730,282.25|13,352,234,026.94|16,022,844,834.48|14,636,524,683.84|
|其他业务|2,753,102.30|1,251,595.96|5,923,304.07|54,038.20|
|合计|14,588,483,384.55|13,353,485,622.90|16,028,768,138.55|14,636,578,722.04|

（1）主营业务（分行业）
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期金额||上期金额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|（1）土建施工|12,949,213,943.00|11,902,178,376.62|15,039,194,258.40|13,754,114,350.70|
|其中：PPP及BT项目施工|829,747,617.31|741,280,683.28|133,529,855.99|120,960,151.23|
|（2）装饰与钢结构|702,314,110.22|644,841,313.09|832,900,257.83|767,982,065.35|
|（3）建筑设计|85,057,332.14|62,361,171.93|93,173,432.88|54,911,713.54|
|（4）PPP项目投资|103,061,119.10|28,724,000.04|||
|（5）一级开发投资|672,685,630.98|643,460,828.38|||
|（6）其他|73,398,146.81|70,668,336.88|57,576,885.37|59,516,554.25|
|合 计|14,585,730,282.25|13,352,234,026.94|16,022,844,834.48|14,636,524,683.84|

（2）主营业务（分地区）
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期金额||上期金额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|上 海|4,040,168,698.68|3,651,577,970.67|4,640,237,777.67|4,236,625,554.72|

||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期金额||上期金额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|浙 江|3,440,937,505.42|3,068,697,966.95|2,615,651,111.73|2,400,753,801.94|
|辽 宁|101,745,606.35|44,911,404.17|172,437,482.72|70,075,691.61|
|福 建|257,576,249.11|243,048,081.68|401,390,436.69|370,857,078.63|
|广 东|2,487,508,823.00|2,349,249,694.35|3,159,258,897.44|2,954,046,581.20|
|江 苏|787,607,198.21|732,269,310.92|1,012,920,002.09|936,740,286.99|
|海 南|602,642,437.13|581,344,966.65|1,010,700,458.84|932,468,864.12|
|湖 北|151,647,590.38|143,211,884.81|109,580,988.79|101,356,727.69|
|安 徽|173,020,189.76|162,853,523.65|273,751,790.54|253,060,435.37|
|天 津|1,582,329,503.37|1,453,818,134.36|1,476,188,954.95|1,343,026,906.42|
|湖 南|110,152,841.03|102,956,815.79|159,426,955.23|147,247,714.28|
|四 川|276,621,829.78|263,330,235.80|127,055,317.16|117,233,215.84|
|山 东|39,736,688.04|36,755,476.43|199,434,734.83|183,957,258.25|
|云 南|386,717,007.61|365,795,335.11|404,598,787.35|374,183,412.29|
|陕 西|93,942,358.41|88,959,758.23|168,813,036.02|156,005,604.46|
|境外收入|53,375,755.97|63,453,467.37|91,398,102.43|58,885,550.03|
|合 计|14,585,730,282.25|13,352,234,026.94|16,022,844,834.48|14,636,524,683.84|

（3）公司前五名客户的营业收入情况
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入总额|占公司全部营业收入的比例(%)|
|客户1|685,300,971.56|4.70|
|客户2|672,685,630.98|4.61|
|客户3|477,435,712.44|3.27|
|客户4|336,104,961.08|2.30|
|客户5|289,756,078.55|1.99|
|合 计|2,461,283,354.61|16.87|

62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||
|营业税|91,255,463.78|455,236,507.61|
|城市维护建设税|32,703,485.98|30,406,399.92|
|教育费附加|21,839,617.01|22,171,822.70|
|资源税|||
|房产税|637,933.66||

||||
|-|-|-|
|土地使用税|601,766.02||
|车船使用税|||
|印花税|853,381.31||
|其他|956,661.30|716,966.56|
|合计|148,848,309.06|508,531,696.79|

63、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|4,142,977.48|3,762,689.16|
|业务招待费|1,193,275.21|1,407,157.98|
|招投标费用|546,371.33|421,667.89|
|差旅费|494,459.74|686,316.15|
|公用事业费|282,314.79|145,821.01|
|物料消耗|227,436.11|134,960.82|
|租赁费用|29,520.00|598,222.00|
|广告宣传费|12,407.50|272,914.00|
|其他|448,326.54|408,284.58|
|合计|7,377,088.70|7,838,033.59|

64、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|137,128,311.90|117,768,759.99|
|研发费用|22,433,336.77|20,022,541.79|
|物料消耗|18,619,840.40|13,107,582.25|
|业务招待费|18,502,585.31|13,917,312.67|
|会务费|15,184,050.26|5,888,593.19|
|租赁费|13,640,495.49|11,821,252.48|
|聘请中介机构费用|13,630,369.64|14,462,633.74|
|差旅费|8,393,198.28|5,863,041.17|
|折旧费|7,134,566.34|6,895,036.91|
|车辆使用费|6,120,332.95|5,518,123.96|
|广告宣传费|5,365,279.44|1,490,786.07|
|市内住宿费|3,943,347.90|1,855,382.81|
|装修费|3,375,041.26|3,232,816.23|
|公用事业费|3,148,594.37|2,407,996.34|
|电讯电话费|1,554,654.06|1,113,921.21|
|市内交通费|1,530,628.84|968,548.25|
|印刷及图书资料费|1,416,654.34|1,626,030.83|
|无形资产摊销|1,222,397.74|1,228,339.12|
|长期待摊费用摊销|1,095,017.33|348,433.48|
|协会会费|1,029,114.32|1,670,000.00|
|劳动保护费|475,109.41|135,853.56|
|交行业管理部门费用|335,590.59|700,648.07|
|保险费|334,561.61|221,061.00|
|诉讼费|267,225.85|1,382,296.27|

||||
|-|-|-|
|低值易耗品摊销|77,261.54|45,469.77|
|税费||2,244,485.39|
|其他|2,985,932.58|2,523,023.2|
|合计|288,943,498.52|238,459,969.75|

其他说明：
65、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|137,239,809.23|191,750,692.92|
|减：利息收入|-40,116,383.16|-95,216,366.56|
|汇兑损益|-16,827,477.71|48,196,960.19|
|其他|8,736,235.21|6,057,302.10|
|合计|89,032,183.57|150,788,588.65|

66、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|206,964,322.70|171,302,873.65|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|206,964,322.70|171,302,873.65|

67、公允价值变动收益
□适用√不适用
68、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|757,935.40|-442,675.76|
|处置长期股权投资产生的投资收益|5,687,572.79||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期|||

||||
|-|-|-|
|损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|成本法核算的长期股权投资收益|246,020.00|287,000.00|
|其他|-534,882.08|-802,323.06|
|合 计|6,156,646.11|-957,998.82|

2、按成本法核算的长期股权投资收益
||||
|-|-|-|
|被投资单位|本期金额|上期金额|
|上海房屋工程建设技术发展有限公司|246,020.00|287,000.00|
|合 计|246,020.00|287,000.00|

3、按权益法核算的长期股权投资收益：
||||
|-|-|-|
|被投资单位|本期金额|上期金额|
|荣宝斋（宁波）有限公司|-686,918.10|-224,160.71|
|上海格兴投资管理有限公司|184,920.46|-218,515.05|
|杭州璨云英翼投资合伙企业（有限合伙）|-531,573.54||
|嘉兴城浦投资合伙企业（有限合伙）|1,476,461.17||
|莒县明聚基础设施投资管理有限公司|315,045.41||
|合 计|757,935.40|-442,675.76|

4、处置长期股权投资产生的投资收益：
||||
|-|-|-|
|被投资单位|本期金额|上期金额|
|象山安通建筑劳务有限公司|120,943.69||
|上海福吉胤元投资有限公司|6,950,804.21||
|上海市房屋建筑设计院有限公司|2,629,612.30||
|宁波汇智通投资管理有限公司|25,334.13||
|莒县明聚基础设施投资管理有限公司|-4,039,121.54||
|合 计|5,687,572.79||

69、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|37,930.20|150.00|37,930.20|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：固定资产处置利得|37,930.20|150.00|37,930.20|
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得|1,243,339.52|1,118,124.00|1,243,339.52|
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|5,872,299.76|9,391,166.49|5,872,299.76|
|其他|57,500.00|64,440.65|57,500.00|
|合计|7,211,069.48|10,573,881.14|7,211,069.48|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|（1）税收奖励款|432,209.15|2,116,692.69|与收益相关|
|（2）扶持资金|2,602,950.00|4,591,435.00|与收益相关|
|（3）政策性拆迁补偿款|1,155,282.60|1,155,282.60|与资产相关|
|（4）象山县工业投资公司稳增促调专项补助|115,838.00||与收益相关|
|（5）对外经济技术合作专项资金||1,049,900.00|与收益相关|
|（6）应用技术研究与开发奖励|350,000.00||与收益相关|
|（7）政府奖励款|400,000.00|50,000.00|与收益相关|
|（8）企业转型升级补助|270,000.00||与收益相关|
|（9）象山县建造局龙元建造师奖励||45,600.00|与收益相关|
|（10）其他金融发展支出补助|432,000.00||与收益相关|
|（11）融资补贴||285,000.00|与收益相关|
|（12）其他补贴|114,020.01|97,256.20|与收益相关|
|合计|5,872,299.76|9,391,166.49|/|

其他说明：
□适用√不适用
70、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|827,968.59|82,084.41|827,968.59|
|其中：固定资产处置损失|827,968.59|82,084.41|827,968.59|
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠|1,156,000.00|202,000.00|1,156,000.00|
|罚款支出|1,665.75|3,733,357.83|1,665.75|
|其他|73,821.72|200,000.30|73,821.72|
|合计|2,059,456.06|4,217,442.54|2,059,456.06|

71、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|173,841,353.51|142,006,904.24|
|递延所得税费用|-18,916,434.09|-19,674,854.92|
|合计|154,924,919.42|122,332,049.32|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
72、其他综合收益
√适用□不适用
详见附注
73、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|40,116,383.16|95,216,366.56|
|补贴收入|4,717,017.16|9,391,166.49|
|收到的往来款等|849,833,329.39|550,930,001.47|
|合 计|894,666,729.71|655,537,534.52|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的管理及经营费用|128,411,400.15|97,239,708.52|
|捐赠等支出|1,156,000.00|202,000.00|
|支付的往来款|320,485,752.27|1,045,119,939.93|
|合 计|450,053,152.42|1,142,561,648.45|

 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|委托贷款收回|200,000,000.00||
|BT项目及PPP项目回购款项|378,314,172.00||
|合 计|578,314,172.00||

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|PPP项目前期款项|1,557,790,138.81|60,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|处置子公司产生产的现金流量净额|304,330,934.82||
|合 计|1,862,121,073.63|60,000,000.00|

 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回银行承兑汇票的银票保证金|15,000,000.00|4,000,000.00|
|收回信用证融资贷款保证金|4,000,000.00|8,400,000.00|
|收回个人借款||8,900,000.00|
|收回借款保函保证金|14,400,000.00||
|合 计|33,400,000.00|21,300,000.00|

 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|开具信用证融资贷款保证金||4,000,000.00|
|开具银行承兑汇票的银票保证金||15,000,000.00|
|归还个人借款||3,650,000.00|
|支付非公开发行有关的费用|2,475,760.25||
|合 计|2,475,760.25|22,650,000.00|

74、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|350,215,699.21|198,334,644.54|
|加：资产减值准备|206,964,322.70|171,302,873.65|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|43,375,747.93|25,520,562.90|
|无形资产摊销|1,642,958.25|1,548,612.11|
|长期待摊费用摊销|2,005,599.17|1,461,700.16|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|790,038.39|81,934.41|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|137,239,809.23|191,750,692.92|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-6,156,646.11|957,998.82|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-18,916,434.09|-18,867,306.71|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|368,363,623.16|-1,112,175,797.01|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-2,334,332,172.23|-3,728,037,639.51|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|2,405,566,627.69|3,760,729,607.84|
|其他|||

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|1,156,759,173.30|-507,392,115.88|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|2,147,106,149.80|922,439,960.31|
|减：现金的期初余额|922,439,960.31|1,083,346,889.19|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|1,224,666,189.49|-160,906,928.88|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
||金额|
|本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|502,614,551.06|
|其中：宁波汇智通投资管理有限公司|480,000,000.00|
|象山县安通建筑劳务有限公司|9,873,151.06|
|上海福吉胤元投资有限公司|11,200,000.00|
|上海市房屋建筑设计院有限公司|1,541,400.00|
|莒县明聚基础设施投资管理有限公司||
|减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|328,942,063.93|
|其中：宁波汇智通投资管理有限公司|1,996,578.05|
|象山县安通建筑劳务有限公司|11,580,945.71|
|上海福吉胤元投资有限公司|22,500,053.87|
|上海市房屋建筑设计院有限公司|16,844,027.34|
|莒县明聚基础设施投资管理有限公司|276,020,458.96|
|加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物||
|处置子公司收到的现金净额|173,672,487.13|
|其中：宁波汇智通投资管理有限公司|478,003,421.95|
|象山县安通建筑劳务有限公司|-1,707,794.65|
|上海福吉胤元投资有限公司|-11,300,053.87|
|上海市房屋建筑设计院有限公司|-15,302,627.34|
|莒县明聚基础设施投资管理有限公司|-276,020,458.96|

 (4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|2,147,106,149.80|922,439,960.31|
|其中：库存现金|2,079,390.92|3,651,473.29|
|可随时用于支付的银行存款|2,145,026,758.88|918,788,487.02|
|可随时用于支付的其他货币资金|||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||

||||
|-|-|-|
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|2,147,106,149.80|922,439,960.31|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

其他说明：
□适用√不适用
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
76、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|304,149,842.10|保证金及冻结资金|
|应收票据|||
|存货|||
|固定资产|296,910,412.02|借款抵押|
|无形资产|9,050,998.08|借款抵押|
|应收账款|5,003,033.13|借款质押|
|合计|615,114,285.33|/|

77、外币货币性项目
(1).外币货币性项目：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金||||
|其中：美元|2,117.99|6.9370|14,692.50|
|欧元||||
|港币|58,023.78|0.8945|51,902.27|
|澳门元|45,167.98|0.8708|39,332.28|
|马来西亚林吉特|9,968,543.50|1.5527|15,478,157.49|
|泰铢|60,722.16|0.1937|11,761.88|
|菲律宾比索|6,513,685.30|0.1402|913,218.68|
|新加坡元|388.83|4.7995|1,866.19|
|应收账款||||
|其中：美元||6.9370||
|欧元||||
|港币||0.8945||
|澳门元||0.8708||
|马来西亚林吉特|2,548,698.62|1.5527|3,957,364.35|
|泰铢||0.1937||
|菲律宾比索|1,427,636,280.00|0.1402|200,154,606.46|
|新加坡元|12,250,172.49|4.7995|58,794,702.87|
|其他应收款||||

|||||
|-|-|-|-|
|其中：美元||6.9370||
|港币||0.8945||
|澳门元||0.8708||
|马来西亚林吉特|943,094.44|1.5527|1,464,342.74|
|泰铢||0.1937||
|菲律宾比索|4,085,104.10|0.1402|572,731.59|
|新加坡元|257,787.96|4.7995|1,237,253.31|
|应付账款||||
|其中：美元||6.9370||
|港币||0.8945||
|澳门元|49,135.00|0.8708|42,786.76|
|马来西亚林吉特|2,270,719.85|1.5527|3,525,746.71|
|泰铢||0.1937||
|菲律宾比索||0.1402||
|新加坡元|917,156.22|4.7995|4,401,891.28|
|其他应付款||||
|其中：美元||6.9370||
|港币||0.8945||
|澳门元|18,360,682.45|0.8708|15,988,482.28|
|马来西亚林吉特|10,825,333.90|1.5527|16,808,495.95|
|泰铢||0.1937||
|菲律宾比索||0.1402||
|新加坡元|152,458.33|4.7995|731,723.75|
|长期借款||||
|其中：美元||6.9370||
|欧元||||
|港币||0.8945||
|澳门元||0.8708||
|马来西亚林吉特|8,400,000.00|1.5527|13,042,680.00|
|泰铢||0.1937||
|菲律宾比索||0.1402||
|新加坡元||4.7995||

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|境外公司|主要经营地|记账本位币|
|龙马建设股份有限公司|马来西亚|马来西亚林吉特|
|元明建设置业有限公司|马来西亚|马来西亚林吉特|
|龙元建设集团（菲律宾）有限公司|菲律宾|菲律宾比索|
|龙元建设集团（澳门）有限公司|中国澳门|澳门元|
|龙元营造（泰国）有限公司|泰国|泰铢|
|龙元亚克（澳门）有限公司|新加坡|新加坡元|

78、套期
□适用√不适用
79、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|股权处置价款|股权处置比例（%）|股权处置方式|丧失控制权的时点|丧失控制权时点的确定依据|处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额|丧失控制权之日剩余股权的比例|丧失控制权之日剩余股权的账面价值|丧失控制权之日剩余股权的公允价值|按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失|丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设|与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额|
|象山安通建筑劳务有限公司|9,873,151.06|90.00%|股权转让|2016.5|股权交接|120,943.69|||||||
|上海福吉胤元投资有限公司|11,200,000.00|85.00%|股权转让|2016.6|股权交接|6,950,804.21|||||||
|上海市房屋建筑设计院有限公司|1,541,400.00|10.00%|股权转让|2016.12|股权交接|2,629,612.30|41.00%|7,101,026.11|7,101,026.11||||
|宁波汇智通投资管理有限公司|480,000,000.00|99.84%|股权转让|2016.12|股权交接|25,334.13|0.16%||||||
|莒县明聚基础设施投资管理有限公司|80,000,000.00|76.50%|股权转让|2016.10|股权交接|-4,039,121.54|13.50%|26,386,644.51|26,386,644.51||||
|合计|582,614,551.06|||||5,687,572.79||33,487,670.62|33,487,670.62||||

其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
与上期相比本期新增合并单位如下：
本期公司新设立子公司象山明象基础设施投资有限公司、海城明城水务投资有限公司、山东龙元建投投资管理有限公司、开化明化基础设施投资有限公司、晋江市明晋会展有限责任公司、泉州市明泉建设投资有限公司、宣城明宣基础设施开发有限公司、丽水明博建设开发有限公司、春华秋实1号事务管理类集合资金信托计划；新设立孙公司宁波梅山保税港区明庆投资管理有限公司、宁波梅山保税港区明轩投资管理有限公司、宁波梅山保税港区明泰志远投资管理有限公司、宁波梅山保税港区明福兴盛投资管理有限公司、宁波梅山保税港区明熙佳誉投资管理有限公司、宁波梅山保税港区明昭投资管理有限公司、宁波梅山保税港区明烨投资管理有限公司、宁波梅山保税港区明烜投资管理有限公司、宁波梅山保税港区明相投资管理有限公司、宁波梅山保税港区明昑投资管理有限公司、宁波梅山保税港区明恰投资管理有限公司、宁波梅山保税港区明璟投资管理有限公司、宁波梅山保税港区明竑投资管理有限公司、宁波梅山保税港区明恒投资管理有限公司、宁波梅山保税港区明惒投资管理有限公司、中融-新瑞63号集合资金信托计划；宁波汇智通投资管理有限公司、莒县明聚基础设施投资管理有限公司；新设立孙子公司商洛明城基础设施开发有限公司、温州明元基础设施投资有限公司、渭南明瑞基础设施开发有限公司、菏泽明福基础设施投资有限公司。其中，截止2016年12月31日，股权转让宁波汇智通投资管理有限公司、莒县明聚基础设施投资管理有限公司及菏泽明福基础设施投资有限公司（详见附注处置子公司）。
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|上海龙元建设工程有限公司|上海市|上海市|建筑施工|93.46||受让|
|浙江大地钢结构有限公司|浙江省杭州市|浙江省杭州市|建筑施工||100.00|受让|
|上海信安幕墙建筑装饰有限公司|上海市|上海市|建筑施工||80.00|受让|
|宁波龙元投资有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|旅游开发|90.00||设立|
|龙元明城投资管理（上海）有限公司|上海市|上海市|服务业|100.00||设立|
|绍兴森茂保障性住房投资有限公司|浙江省绍兴市|浙江省绍兴市|房地产开发业||85.00|设立|
|辽宁龙元建设工程有限公司|辽宁省沈阳市|辽宁省沈阳市|建筑施工|100.00||设立|
|龙元建设集团（菲律宾）有限公司|菲律宾|菲律宾|建筑施工|99.99||设立|
|元明建设置业有限公司|马来西亚|马来西亚|房地产开发业|100.00||设立|
|龙马建设股份有限公司|马来西亚|马来西亚|建筑施工|60.00||设立|
|龙元建设集团（澳门）有限公司|中国澳门|中国澳门|建筑施工|51.00||设立|
|龙元营造（泰国）有限公司|泰国|泰国|建筑施工|100.00||设立|
|龙元亚克（澳门）有限公司|新加坡|新加坡|建筑施工|100.00||设立|
|上海石与木投资咨询有限公司|上海市|上海市|投资业|100.00||设立|
|杭州青山湖森林硅谷开发有限公司|浙江省临安市|浙江省临安市|房地产开发业||80.00|设立|
|杭州青山湖森林硅谷物业管理有限公司|浙江省杭州市|浙江省杭州市|服务业||80.00|设立|
|上海龙源建材经营有限公司|上海市|上海市|服务业|96.00||设立|
|龙元资产管理（上海）有限公司|上海市|上海市|投资业|100.00||设立|
|象山辰龙建筑劳务有限公司|浙江省象山县|浙江省象山县|服务业|86.50||设立|
|上海龙元房地产开发有限公司|上海市|上海市|房地产开发业|99.00||设立|
|上海建顺劳务有限公司|上海市|上海市|服务业|90.00|9.346|设立|
|宁波圣贝投资有限公司|浙江省奉化市|浙江省奉化市|房地产开发业|100.00||设立|
|绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）|浙江省绍兴市|浙江省绍兴市|房地产开发业|85.00||设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|温州明鹿基础设施投资有限公司|浙江省温州市|浙江省温州市|房地产开发业|100.00||设立|
|奉化明奉基础设施投资有限公司|浙江省奉化市|浙江省奉化市|房地产开发业|98.00||设立|
|杭州城投建设有限公司|浙江省杭州市|浙江省杭州市|工程管理|60.00||受让|
|浙江瑞顿立体车库有限公司|浙江省杭州市|浙江省杭州市|服务业||60.00|受让|
|宁波海山堂文化发展有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|服务业||50.00|受让|
|宁波海汇嘉业投资有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|房地产开发业||100.00|设立|
|宁波嘉业汇投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|房地产开发业||100.00|设立|
|宁波海润惠达投资有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|房地产开发业||100.00|设立|
|宁波明甫投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|宁波明点投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|宁波明亦投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|宁波明琅投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|宁波明介投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|宁波明喻投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|宁波汇德荣泽投资管理中心（有限合伙）|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|象山明象基础设施投资有限公司|浙江省象山县|浙江省象山县|房地产开发业|98.49||设立|
|商洛明城基础设施开发有限公司|陕西省商洛市|陕西省商洛市|房地产开发业|20.00|80.00|设立|
|海城明城水务投资有限公司|辽宁省鞍山市|辽宁省鞍山市|房地产开发业|100.00||设立|
|山东龙元建投投资管理有限公司|山东省青岛市|山东省青岛市|房地产开发业|50.00||设立|
|开化明化基础设施投资有限公司|浙江省开化县|浙江省开化县|房地产开发业|100.00||设立|
|晋江市明晋会展有限责任公司|福建省晋江市|福建省晋江市|房地产开发业|100.00||设立|
|温州明元基础设施投资有限公司|温州市洞头区|温州市洞头区|房地产开发业|3.47|96.53|设立|
|泉州市明泉建设投资有限公司|泉州市丰泽区|泉州市丰泽区|房地产开发业|70.00||设立|
|渭南明瑞基础设施开发有限公司|陕西省渭南市|陕西省渭南市|房地产开发业|9.89|80.11|设立|
|宣城明宣基础设施开发有限公司|安徽省宣城市|安徽省宣城市|房地产开发业|96.15||设立|
|丽水明博建设开发有限公司|浙江省丽水市|浙江省丽水市|房地产开发业|51.00||设立|
|宁波梅山保税港区明庆投资管理有限|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|公司|||||||
|宁波梅山保税港区明轩投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|宁波梅山保税港区明泰志远投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|宁波梅山保税港区明福兴盛投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|宁波梅山保税港区明熙佳誉投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|宁波梅山保税港区明昭投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|宁波梅山保税港区明烨投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|宁波梅山保税港区明烜投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|宁波梅山保税港区明相投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|宁波梅山保税港区明昑投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|宁波梅山保税港区明恰投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|宁波梅山保税港区明璟投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|宁波梅山保税港区明竑投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|宁波梅山保税港区明恒投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|宁波梅山保税港区明惒投资管理有限公司|浙江省宁波市|浙江省宁波市|投资业||100.00|设立|
|春华秋实1号事务管理类集合资金信托计划|浙江省杭州市|浙江省杭州市|投资业|25.00||设立|
|中融-新瑞63号集合资金信托计划|哈尔滨|哈尔滨|投资业||20.00|设立|

(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|上海龙元建设工程有限公司|6.54|1,194,310.84||17,401,590.55|
|杭州青山湖森林硅谷开发有限公司|20.00|-262,869.32||1 8,527,633.79|
|杭州城投建设有限公司|40.00|969,312.65||24,091,600.25|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|上海龙元建设工程有限公司|1,510,534,364.51|16,724,480.06|1,527,258,844.57|1,247,608,431.89||1 , 247,608,431.89|1,402,059,482.41|18,314,799.54|1,420,374,281.95|1,169,013,177.89||1,169,013,177.89|
|杭州青山湖森林硅谷开发有限公司|928,805,416.08|4,365,045.16|933,170,461.24|744,532,292.30|96,000,000.00|840,532,292.30|723,898,497.58|4,987,854.44|728,886,352.02|634,933,836.47||634,933,836.47|
|杭州城投建设有限公司|61,204,737.26|21,488,990.62|82,693,727.88|22,464,727.26||22,464,727.26|57,610,013.96|8,068,865.54|65,678,879.50|7,873,160.50||7,873,160.50|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|上海龙元建设工程有限公司|931,344,554.09|18,261,633.50|18,261,633.50|142,383,185.44|440,973,277.54|14,719,410.42|14,719,410.42|-109,612,723.44|
|杭州青山湖森林硅谷开发有限公司||- 1,314,346.61|-1,314,346.61|-101,636,361.93||-824,883.99|-824,883.99|141,645,849.19|
|杭州城投建设有限公司|21,237,409.47|2,423,281.62|2,423,281.62|-770,328.07|6,395,220.48|1,790,189.19|1,790,189.19|521,921.42|

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
□适用√不适用
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|合营企业：|||
|上海格兴投资管理有限公司|5,966,405.41|5,781,484.95|
|投资账面价值合计|5,966,405.41|5,781,484.95|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|184,920.46|-218,515.05|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|184,920.46|-218,515.05|
|联营企业：|||
|荣宝斋（宁波）有限公司|3,988,921.19|4,675,839.29|
|宁波明东投资有限公司|78,315,000.00||
|上海市房屋建筑设计院有限公司|7,101,026.11||
|杭州璨云英翼投资合伙企业（有限合伙）|85,321,516.89||
|嘉兴城浦投资合伙企业（有限合伙）|251,476,461.17||
|莒县明聚基础设施投资管理有限公司|26,386,644.51||
|投资账面价值合计|452,589,569.87|4,675,839.29|

||||
|-|-|-|
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|-355,385.96|-224,160.71|
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|-355,385.96|-224,160.71|

 (5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用√不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司项目部、财务部门、审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各相关部门递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一)、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整
体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高
风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二)、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的80%-90%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
2016年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加860万元（2015年12月31日：620万元）。
管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
本公司面临的汇率风险主要来源于以马来西亚林吉特计价的对母公司的其他应付款债务，对母公司的其他应付款债务折算成人民币的金额列示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||年初余额|||
||美元|马来西亚林吉特|折合人民币合计|美元|马来西亚林吉特|折合人民币合计|
|对母公司的其他应付款债务||188,464,724.34|292,629,177.49||193,284,498.03|292,629,177.48|
|合计||188,464,724.34|292,629,177.49||193,284,498.03|292,629,177.48|

2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对马币每升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润1460万元（2015年12月31日：1460万元）。管理层认为15%合理反映了下一年度人民币对马币可能发生变动的合理范围。
(三)、流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
□适用√不适用
本公司的大股东为赖振元个人，非企业机构。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”。
□适用√不适用
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“在其他主体中的权益”
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|郑桂香|公司股东，赖振元家族成员|
|赖朝辉|公司股东，赖振元家族成员|
|赖晔鋆|公司股东，赖振元家族成员|
|赖赛君|控股股东直系亲属|
|史盛华|公司股东，股东的直系亲属|
|赖财富|公司股东，股东的直系亲属|
|上海格兴投资管理有限公司|公司合营企业|
|荣宝斋（宁波）有限公司|公司联营企业|

|||
|-|-|
|上海市房屋建筑设计院有限公司|公司联营企业|
|嘉兴城浦投资合伙企业（有限合伙）|公司联营企业|
|莒县明聚基础设施投资管理有限公司|公司联营企业|

5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用√不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用√不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵消。
(4).关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|赖晔鋆|办公楼|250,000.00|220,000.00|

关联租赁情况说明
□适用√不适用
(5).关联担保情况
本公司作为担保方
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|浙江大地钢结构有限公司|11,000,000.00|2016-5-9|2017-5-3|否|
|浙江大地钢结构有限公司|12,000,000.00|2016-5-11|2017-4-3|否|
|浙江大地钢结构有限公司|11,700,000.00|2016-7-15|2017-7-5|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|浙江大地钢结构有限公司|9,990,000.00|2016-12-6|2017-11-17|否|
|浙江大地钢结构有限公司|1,247,449.00|2016-4-13|2017-3-21|否|
|浙江大地钢结构有限公司|2,494,898.00|2016-4-13|2017-3-21|否|
|浙江大地钢结构有限公司|9,600,000.00|2016-4-12|2017-1-20|否|
|浙江大地钢结构有限公司|6,281,710.04|2016-5-9|2018-8-25|否|
|浙江大地钢结构有限公司|3,958,860.00|2016-9-29|2018-5-25|否|
|浙江大地钢结构有限公司|684,000.00|2016-12-15|2017-6-15|否|
|浙江大地钢结构有限公司|859,170.70|2016-12-27|2017-12-10|否|
|浙江大地钢结构有限公司|3,331,739.95|2016-9-13|2017-3-13|否|
|浙江大地钢结构有限公司|2,840,942.00|2016-10-12|2017-4-12|否|
|浙江大地钢结构有限公司|4,240,000.00|2016-11-14|2017-5-14|否|
|浙江大地钢结构有限公司|1,200,000.00|2016-12-7|2017-6-7|否|
|浙江大地钢结构有限公司|2,098,274.58|2016-7-6|2017-1-6|否|
|浙江大地钢结构有限公司|10,311,173.50|2016-7-19|2017-1-19|否|
|浙江大地钢结构有限公司|3,802,012.37|2016-8-8|2017-2-8|否|
|浙江大地钢结构有限公司|1,456,877.76|2016-8-12|2017-2-12|否|
|浙江大地钢结构有限公司|1,800,000.00|2016-8-29|2017-2-28|否|
|浙江大地钢结构有限公司|1,845,998.00|2016-10-10|2017-4-10|否|
|浙江大地钢结构有限公司|7,021,408.00|2016-10-19|2017-4-18|否|
|浙江大地钢结构有限公司|1,532,091.00|2016-11-21|2017-5-21|否|
|浙江大地钢结构有限公司|4,448,860.00|2016-7-14|2018-2-25|否|
|浙江大地钢结构有限公司|5,607,796.00|2016-7-14|2017-5-30|否|
|浙江大地钢结构有限公司|3,399,575.00|2016-9-13|2018-1-31|否|
|浙江大地钢结构有限公司|5,800,024.20|2016-12-30|2017-12-10|否|
|浙江大地钢结构有限公司|3,548,686.95|2016-11-28|2017-5-29|否|
|浙江大地钢结构有限公司|4,747,335.73|2016-11-23|2017-5-22|否|
|浙江大地钢结构有限公司|2,896,092.79|2016-11-28|2017-5-29|否|
|杭州青山湖森林硅谷有限公司|67,200,000.00|2016-5-27|2021-5-23|否|
|杭州青山湖森林硅谷有限公司|28,800,000.00|2016-6-1|2021-5-23|否|
|杭州青山湖森林硅谷开发有限公司|30,000,000.00|2016-8-23|2017-2-23|否|
|绍兴森茂保障性住房投资有限公司|150,000,000.00|2016-3-30|2019-3-29|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|绍兴森茂保障性住房投资有限公司|150,000,000.00|2016-6-22|2019-3-29|否|
|龙元营造（泰国）有限公司|8,984,259.60|2009-12-27|未定|否|
|合 计|576,729,235.17||||

本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|上海龙元建设工程有限公司|17,807,900.40|2016-7-22|2017-1-22|否|
|上海龙元建设工程有限公司|17,251,116.00|2016-10-25|2017-4-25|否|
|上海龙元建设工程有限公司|4,500,000.00|2016-11-2|2017-5-2|否|
|上海龙元建设工程有限公司|50,000,000.00|2016-8-10|2017-8-10|否|
|上海龙元建设工程有限公司|100,000,000.00|2016-3-11|2017-3-10|否|
|上海龙元建设工程有限公司|38,353,982.04|2016-4-19|2020-10-31|否|
|上海龙元建设工程有限公司|27,000,000.00|2016-6-17|2020-12-20|否|
|上海龙元建设工程有限公司|180,000.00|2016-5-27|至企业对外承包工程经营活动结束之日止|否|
|上海龙元建设工程有限公司|2,025,000.00|2016-9-12|投标有效期到期后28日|否|
|上海龙元建设工程有限公司|731,025.00|2016-9-29|2018-6-30|否|
|上海龙元建设工程有限公司|70,482,716.64|2016-10-18|2019-4-30|否|
|上海龙元建设工程有限公司|180,000.00|2016-12-29|2017-12-25|否|
|合 计|328,511,740.08||||

关联担保情况说明
□适用√不适用
(6).关联方资金拆借
□适用√不适用
(7).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(8).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|3,122,080.00|2,686,450.00|
|赖振元|1,100,000.00|900,000.00|
|赖朝辉|800,000.00|600,000.00|
|郑桂香|322,080.00|280,000.00|

||||
|-|-|-|
|赖赛君|180,000.00|180,000.00|
|史盛华|360,000.00|360,000.00|
|赖财富|360,000.00|366,450.00|

其他关键管理人员薪酬
||||
|-|-|-|
|项 目|本期发生额|上期发生额|
|其他关键管理人员薪酬|6,169,000.00|5,560,000.00|

 (9).其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|其他应收款|上海格兴投资管理有限公司|1,000,000.00|60,000.00|1,000,000.00|60,000.00|
|其他应收款|莒县明聚基础设施投资管理有限公司|15,500,000.00|930,000.00|||

(2).应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款|嘉兴城浦投资合伙企业（有限合伙）|240,000.00||
|其他应付款|荣宝斋（宁波）有限公司|4,084,921.98||
|其他应付款|上海市房屋建筑设计院有限公司|3,000,000.00||

7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、公司孙公司浙江大地钢结构有限公司将杭房权证萧字第294907号、杭房权证萧字第294908号、杭房权证萧字第00061556号的房屋建筑物及杭萧国用（2009）第0700007号的土地使用权抵押给中国农业银行股份有限公司萧山分行，取得 136,940,000.00元最高额授信额度，抵押期限为2016年 12月12日至 2018年 12月 11日。截止2016年12月31日，抵押的房屋建筑物净值为20,526,507.05元，土地使用权净值为9,050,998.08元。截止2016年12月31日，公司向农行萧山分行借款85,000,000.00元；其中，该笔借款中的2,000,000,00元同时进行了应收账款质押，由孙公司浙江大地钢结构有限公司将应收中建三局第二建设工程有限责任公司的债权质押给农行萧山分行，质押的财产价值5,003,033.13元，质押期限为2016年9月23日至2017年3月22日。
2、公司将沪房地静字（2016）第020729号、沪房地静字（2016）第020721号、沪房地静字（2016）第020758号、沪房地静字（2016）第020786号、沪房地静字（2016）第020787号、沪房地静字（2016）第020713号、沪房地静字（2016）第020746号的房屋建筑物抵押给中国银行股份有限公司宁波市江东支行，取得204,874,702.00元最高额授信额度，抵押期限为2016年9月9日至 2024年9月9日。截止2016年12月31日，抵押的房屋建筑物净值为255,005,338.65元。
截止2016年12月31日，公司向中行宁波江东支行借款92,783,505.12元。
3、公司孙公司浙江大地钢结构有限公司将1,400,000.00元的银行定期存单质押给南京银行杭州萧山支行，用于开立3,498,274.58元应付票据，期限为2016年7月6日至2017年1月6日；
公司将6,880,000.00元的银行定期存单质押给南京银行杭州萧山支行，用于开立17,191,173.50元应付票据，期限为2016年7月19日至2017年1月19日；公司将2,550,000.00元的银行定期存单质押给南京银行杭州萧山支行，用于开立6,352,012.37元应付票据，期限为2016年8月8日至2017年2月8日；公司将975,000.00元的银行定期存单质押给南京银行杭州萧山支行，用于开立2,431,877.76元应付票据，期限为2016年8月12日至2017年2月12日；公司将1,200,000.00元的银行定期存单质押给南京银行杭州萧山支行，用于开立3,000,000.00元应付票据，期限为2016年8月29日至2017年2月28日；公司将1,232,000.00元的银行定期存单质押给南京银行杭州萧山支行，用于开立3,077,998.00元应付票据，期限为2016年10月10日至2017年4月10日；
公司将4,690,000.00元的银行定期存单质押给南京银行杭州萧山支行，用于开立11,711,408.00元应付票据，期限为2016年10月19日至2017年4月18日；公司将1,022,000.00元的银行定期存单质押给南京银行杭州萧山支行，用于开立2,554,091.00元应付票据，期限为2016年11月21日至2017年5月21日。以上开立的合计49,816,835.21元的应付票据同时由母公司龙元建设集团股份有限公司提供连带责任担保。
4、公司子公司元明建设置业有限公司将 MING GARDEN HOTEL的 5-11层 77套公寓抵押给马来亚银行有限公司（MalayanBankingBerhad），截止2016年12月31日，抵押的房屋建筑物净值为人民币21,378,566.32元，取得借款8,720,000.00马币，合计人民币13,539,544.00元。
5、公司子公司奉化明奉基础设施投资有限公司将应收奉化市住房和城乡建设局的债权质押给上海浦东发展银行宁波分行，截止2016年12月31日，取得长期借款100,000,000.00元，借款期限为2016年5月18日至2021年12月18日。
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
（1）公司与宁波阳光海湾发展有限公司（以下简称“宁波阳光”）、阳光海湾投资控股（香港）有限公司（以下简称“香港阳光”）、新加坡阳光海湾投资控股有限公司（以下简称“新加坡阳光”）因宁波奉化阳光海湾项目合作开发事宜产生异议，于2011年7月29日向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判决终止四方订立的《资金支持与合作协议书》。2、判决宁波阳光立即偿还公司款项人民币301,000,000.00元；赔偿公司自资金投入之日起至2011年2月27日止的利息损失6,894,034.16元，并自2011年2月28日起，每逾期一日，按照应偿还款项的万分之五支付公司违约金，直至款项付清之日止。（计算至2011年7月28日止的违约金为22,274,000.00元）。3、判决香港阳光和新加坡阳光对宁波阳光上述款项的偿还、损失赔偿以及违约金的支付承担连带保证担保责任。4、本案的诉讼费用由宁波阳光、香港阳光及新加坡阳光共同承担。案件进展情况：公司已向浙江省宁波市中级人民法院提交了《财产保全申请书》，浙江省宁波市中级人民法院于2011年8月1日作出（2011）浙甬商外初字第38-1号民事裁定：冻结宁波阳光、香港阳光、新加坡阳光价值人民币307,890,000.00元的银行存款或查封其相应价值的财产并立即执行裁定。目前法院已将《协助执行通知书稿》发送至奉化市国土资源局进行了预查封，奉化市国土资源局收到的宁波阳光为获取土地使用权向其支付的土地出让金不得退还给宁波阳光。
2013年11月5日，浙江省宁波市中级人民法院作出（2011）浙甬商外初字第38号民事判决书，判决内容如下：
（1）解除公司与宁波阳光、香港阳光、新加坡阳光签订的《资金支持与合作协议》；
（2）宁波阳光返还公司项目资金 3.01亿元，并自2011年 2月 28日起按日万分之五支付应返还人民币3.01亿元的违约金至该款项付清之日止，应于判决生效之日起十日内付清；
（3）宁波阳光赔偿公司自项目资金投入之日起至 2011年 2月 27日止的利息损失人民币6,754,354.16元，应于判决生效之日起十日内付清；
（4）香港阳光、新加坡阳光对上述第二项宁波阳光的还款义务承担连带保证责任，香港阳光、新加坡阳光在承担连带保证责任后，有权向宁波阳光追偿；
（5）驳回公司的其他诉讼请求；
（6）驳回宁波阳光的诉讼请求。
2013年11月28日，宁波阳光就该案件向浙江省高级人民法院提起上诉。
2014年7月17日，浙江省高级人民法院出具（2014）浙商外终字第14号的民事判决书。判决如下：维持原判，驳回上诉；本案受理费由宁波阳光负担；本判决为终审判决。
2014年 8月 13日，宁波阳光、香港阳光、新加坡阳光因不服浙江省高级人民法院（2014）浙商外字第14号民事判决结果，提出再审申请，再审请求如下：1、撤销浙江省高级人民法院（2014）浙商外终字第14号民事判决及其所维持的宁波市中级人民法院（2011）浙甬商外初字第38号民事判决；2、裁定发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判驳回再审被申请人全部诉讼请求；
3、本案诉讼费用由被申请人承担。
2015年3月 19日，中华人民共和国最高人民法院出具（2015）民申字第 287号民事申请再审案件应诉通知书。
2015年12月30日，中华人民共和国最高人民法院出具（2015）民申字第287号民事裁定书。
裁定如下：驳回再审申请。截至报告披露日，判决款尚在执行中。
（2）公司与宁波阳光海湾发展有限公司（以下简称“宁波阳光”）、新加坡阳光海湾投资控股有限公司（以下简称“新加坡阳光”）因宁波奉化阳光海湾项目合作开发事宜产生异议，于2012年3月12日向宁波市中级人民法院提起诉讼，并于2013年3月20日向宁波市中级人民法院提起补充民事起诉状，诉讼请求：1、判决宁波阳光及新加坡阳光返还公司工程保证金72,000,000.00元及逾期利息；2、本案的诉讼费用由宁波阳光及新加坡阳光承担。2014年12月4日浙江省宁波市中级人民法院出具（2012）浙甬民二初字第4号民事判决书，判决宁波阳光于本判决生效之日起十日内返还公司工程保证金72,000,000.00元，并自2011年12月31日起至本判决确定履行之日按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息。2015年2月7日浙江省宁波市中级人民法院出具协助执行通知书稿（2012）浙甬民二初字第4号，查封宁波阳光坐落于奉化市裘村镇杨村捣臼湾象山港以北的土地使用权86,667平方米，土地证号：奉国用（2010）第09-2982号，地号：10-17-1250。截至报告披露日，判决款尚在执行中。
（3）公司控股孙公司浙江大地钢结构有限公司（以下简称“大地钢构”）与中建六局土木工程有限公司（以下简称“中建六局”）产生建设工程分包合同纠纷，大地钢构于2015年11月29日向舟山市定海区人民法院提起诉讼，请求判决中建六局支付工程款31,727,474.60元，利息损失7,219,882.20元及诉讼费。2015年12月，舟山市定海区人民法院已受理。2016年5月4日，舟山市定海区人民法院发出（2015）舟定白民初147号传票。2016年8月12日，舟山市定海区人民法院作出（2015）舟定白民初字第147号民事判决书，判决如下：1、被告中建六局于本判决生效之日起十日内向原告大地钢构支付工程价款29,369,993.24元，并支付该款自2015年12月1日起至本院确定的履行日止按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率计算的利息。2、驳回原告浙江大地钢结构有限公司的其他诉讼请求。截至报告披露日，判决款尚在执行中。
（4）公司控股孙公司浙江大地钢结构有限公司（以下简称“大地钢构”）与中基日造重工有限公司（以下简称“中基重工”）产生建设工程分包合同纠纷，大地钢构于2015年11月29日向舟山市定海区人民法院提起诉讼，请求判决中基重工支付工程款7,770,594.75元，利息损失1,027,166.15元及诉讼费。2015年12月，舟山市定海区人民法院已受理。2016年4月26日舟山市定海区人民法院作出（2015）舟定白民初148号民事判决书，判决如下：1、判决生效十日内中基重工向大地钢构支付工程款7,770,594.75元及利息385,545.12元，并支付95%工程价款7,382,065.01元自2014年9月3日起至清偿日止按同期同类贷款基准利率计算利息和5%工程价款388,529.74元自2014年5月12日起至清偿日止按同期同类贷款基准利率计算利息；2、案件受理费及保全费78,384.00元由中基重工承担。截至报告披露日，本案尚在执行中。
（5）公司与大连海派叶片制造有限公司（以下简称“大连海派”）产生建设工程施工合同纠纷，遂于2011年3月28日向大连市中级人民法院提起诉讼，要求大连海派立即支付公司工程款26,294,994.00元；判令支付工程款逾期损失10,000,000.00元及诉讼费。大连海派反诉公司，请求判令：（1）公司承担逾期竣工违约金暂定1000万元；（2）承担未完工程的施工费用市场价格差价损失暂定1000万元；（3）承担质量违约金183,689.88元；（4）承担逾期竣工给大连海派投资造成的利息损失暂定500万元；（5）需交付已建工程的报检、报验资料等；（6）提供办理建设工程安全监督备案等证所需的施工单位提供的证照、文件及交纳费用。2015年4月3日，辽宁省大连市中级人民法院作出（2011）大民二初字第00021号民事判决书，判决：（1）公司需交付大连海派已施工完成的工程中除甲供料资料以外的工程档案资料；（2）公司支付大连海派质量违约金146,748.00元；（3）驳回公司的诉讼请求；（4）驳回大连海派的其他反诉请求；诉讼费分别由公司和大连海派共同承担。公司不服，于2015年4月17日向辽宁省高级人民法院上诉，请求：（1）撤销一审判决，发回重审；（2）或重新鉴定后，改判大连海派支付工程款15,768,940元；大连海派支付逾期支付工程款利息暂定2000万；驳回大连海派全部反诉请求；（3）本案一审二审的诉讼费用，均由大连海派承担。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（6）公司与扬州大洋造船有限公司（以下简称“大洋船厂”）产生建设工程施工合同纠纷，遂向扬州仲裁委员会提出仲裁申请书，申请事项：（1）大洋船厂向公司支付工程款16,604,671.00元；（2）大洋船厂向公司支付逾期利息暂计1,395,329.00元；（3）大洋船厂承担本案的全部仲
裁费用。扬州仲裁委员会已经受理，2015年8月31日，扬州仲裁委员会发出（2013）扬仲字第（236）号开庭通知。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（7）公司与深圳市光耀地产集团有限公司（以下简称“深圳光耀”）产生经济纠纷，遂于2014年11月13日向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：判令深圳光耀立即归还公司款项人民币53,487,025.90元，支付利息、违约金及其他费用人民币14,044,000.00元。
2014年11月26日，浙江省宁波市中级人民法院受理公司与光耀集团的诉讼并出具（2014）浙甬商初字第71号受理案件通知书。2014年12月13日，根据公司的财产保全申请，浙江省宁波市中级人民法院作出（2014）浙甬商初字第71-1号民事裁定书，裁定冻结深圳市光耀地产集团有限公司所持深圳市瀚明投资有限公司100%股权，轮候2年。2015年9月24日，浙江省宁波市中级人民法院作出（2014）浙甬商初字第71号民事判决书，判决如下：（1）深圳光耀归还借款本金50,500,000.00元、支付至2014年4月30日止的利息8,756,048.00元，并支付相应的违约金；
（2）驳回公司其他诉讼请求。截至报告披露日，判决款尚在执行中。
（8）公司控股孙公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司（以下简称“信安幕墙”）因格鲁吉亚司法大楼项目施工与成都华川进出口集团有限公司和四川希望华西建设工程总承包有限公司产生纠纷，遂于2013年7月3日向成都市中级人民法院提起民事诉讼，请求（1）判令被告支付工程款7,480,000.00元；（2）判令被告返还履约保证金1,830,000.00元；（3）判令被告支付逾期付违约金296,200.00元；（4）判令被告支付逾期退还履约保证金利息79,422.00元；（5）本案诉讼费由被告承担。2013年7月3日，四川省成都市中级人民法院发出受理案件通知书，文号（2013）成（民）初字第1343号。截至报告披露日，本案正在审理中。
（9）公司与上海振龙房地产开发有限公司（以下简称“振龙房产”）产生工程施工合同纠纷，遂于2014年9月3日向上海市第一中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令振龙房产向公司支付工程款共计人民币266,561,352.00元，并按照银行同期贷款利率支付相应工程款利息（利息部分应自开始拖欠之日分段计算，要求计算至被告实际支付之日）；2、判令振龙房产向公司支付工程停工期间各项损失费用人民币40,307,555.80元；3、判令振龙房产继续履行双方签署的工程施工合同；4、诉讼费用由振龙房产承担。2014年9月3日，上海市第一中级人民法院发出（2014）沪一中民二（民）初字第4号受理案件通知书。2014年12月18日，上海市第一中级人民法院作出（2014）沪一中民二（民）初字第4-3号民事裁定书，裁定查封振龙房产名下的康桥镇10街坊1/40丘的土地使用权及其上的房产（查封、冻结期限均为贰年：自2014年9月18日至2016年9月17日止）。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（10）公司与宁波市江北投资创业开发有限公司（以下简称“江北投资”）产生工程施工合同纠纷，遂于2014年9月向宁波市江北区人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：（1）判令江北投资支付公司工程款3,885,473元，并承担因停工及逾期支付工程款等的违约金和损失（利息）（暂算至2014年8月12日金额为3,381,967.00元，2014年8月12日之后的（利息）损失由江北投资按月利率0.64%承担至款项付清日）；（2）本案诉讼费用由江北投资承担。2014年9月17日，宁波市江北区人民法院作出（2014）甬北民初字第1139号受理案件通知书。目前在司法审价中。
截至报告披露日，本案尚在审理中。
（11）公司与浙江临安富源房地产开发有限公司（以下简称“临安富源”）产生工程施工合同纠纷，遂于2014年5月21日向临安市人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令临安富源继续履行双方于2010年11月20日签署的《建设工程施工合同》、2011年8月30日签署的《建设工程施工合同》、2011年9月20日签署的《富源•观唐骊景一期工程施工补充协议》；2、判令临安富源支付工程款27,973,477.00元；3、判令临安富源支付拖欠的工程款利息（按月利率1.5%自2012年12月30日暂算至2014年5月20日为6,455,859.00元，2014年5月21日至判决确定的履行日仍按月利率1.5%计算）；4、判令临安富源赔偿公司停工、怠工损失15,318,219.00元；5、判令公司就上述债权对于富源•观唐骊景项目地上建筑及其地下建筑拍卖、折价所得价款享有优先受偿权；6、判令临安富源承担本案全部诉讼费用。2014年6月3日，浙江省临安市人
民法院作出（2014）杭临民初字第997号受理案件通知书。目前在司法审价中。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（12）公司与海南亨利投资有限公司（以下简称“亨利投资”）产生工程施工合同纠纷，遂于2015年3月30日向海南省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令亨利投资支付工程款75,723,575.00元及利息暂计54,338,204.00元；2、判令亨利投资支付工程款逾期支付违约金暂计20,000,000.00元；3、判令亨利投资赔偿公司停窝工损失暂计6,016,400.00元；4、判令公司就上诉债权对于山水绿世界项目一期、二期工程折价或者拍卖价款享有优先受偿权；5、判令亨利投资承担本案全部诉讼费用。2015年4月7日，海南省高级人民法院作出（2015）琼环民初字第1号受理案件通知书。2015年6月11日亨利投资向海南省高级人民法院提起民事反诉状，反诉请求如下：1、判令公司赔偿亨利投资因地下车库质量不合格所造成的损失23,468,400.00元；
2、判令公司赔偿亨利投资因防水工程质量不合格所造成的损失10,707,500.00元；3、诉讼费由公司承担；2015年6月24日，海南省高级人民法院作出（2015）琼环民初字第1号应诉通知书。
2016年11月7日海南省高级人民法院作出（2015）琼环民初字第1号民事调解书，根据双方就维修及结算等问题达成的一致，亨利投资欠公司工程款数额为人民币2000万元整。该款亨利投资同意在公司开始加固及维修后、加固及维修验收合格前，提前向公司支付一部分，剩余部分在验收合格后一次性支付。截至报告披露日，尚在判决执行中。
（13）公司与自然人陈国权、王乐宾、陈海艇产生工程施工合同纠纷，遂向象山县人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令自然人陈国权、王乐宾支付公司欠款7,627,864.47元，并支付利息2,223,349.93元，合计9,851,214.40元。2、判令自然人陈海艇对上述款项承担连带担保责任；
3、本案诉讼费用由自然人陈国权、王乐宾、陈海艇共同承担。2014年10月11日，象山县人民法院出具（2014）甬象民初字第1678号受理案件通知书。2014年10月10日，象山县人民法院作出（2014）甬象民初字第1678-1号民事裁定书，裁定如下：1、查封登记在李亚芬名下坐落于宁波市鄞州区钟公庙街道彩虹新村7幢506室（鄞房权证钟字第201025920）的房产中属于被告陈海艇所有的部分；2、查封被告陈国权所持有的舟山润业旅游开发有限公司10%的股权；以上两项财产合计的查封标的为人民币9,851,214.40元。2015年10月22日，象山县人民法院作出（2014）甬象民初字第1678号民事判决书，判决如下：1、被告陈国权向原告支付551,322.09元及利息；
2、被告陈国权向原告支付借款合计本金1,704,390元，垫付款4,384,324.16元，诉讼费、律师代理费等224,793元；3、被告陈海艇向原告对被告陈国权第一、二项不能清偿部分承担三分之一的连带清偿责任；4、驳回原告的其他诉讼请求；驳回反诉原告陈国权的反诉请求。本案受理费由原告与被告陈国权共同承担。公司不服，于2015年11月5日提起上诉，上诉请求：1、请求撤销一审判决书第一项判决内容，改判被上诉人陈国权向公司支付亏损款6,479,216元，并支付其中4,384,077元的利息损失；2、请求撤销一审判决书第二项判决部分内容，改判被上诉人陈国权向公司支付合计借款本金2,095,139元的利息损失；3、判令本案的诉讼费由被上诉人承担。2016年4月26日浙江省宁波市中级人民法院作出（2015）浙甬民二终字第886号民事判决书，判决如下：1、驳回上诉，维持原判；2、二审案件受理费145,381.00元，公司承担64,622.00元，陈国权与陈海艇共同承担80,759.00元。截至报告披露日，本案尚在执行中。
（14）公司控股子公司上海龙元建设工程有限公司与广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司（被告一）、广东黄河实业集团有限公司（被告二）产生建设工程施工合同纠纷，公司于2015年10月29日向湖南省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令确认公司解除与被告一就岳阳洞庭湖国际公馆项目中B区、酒店工程所签订的《施工总承包合同》与F区的事实施工合同关系；
2、判令被告一向公司支付工程款182,515,747.00元及延迟支付工程款利息暂计2,000,000.00元；3、判令被告一向公司支付停、窝工损失费30,000,000.00元及利息计300,000.00元；4、判令被告一向公司支付总承包管理配合费及被告代收水电费、机械费总计5,615,186.00元及延迟支付上述水电费、机械费利息暂计100,000.00元；5、判令被告一向公司返还履约保证金本金20,000,000.00元，延迟返还履约保证金利息暂计5,000,000.00元；6、确认公司对其承建的“岳阳洞庭湖国际公馆”工程拍卖或折价款享有法定优先受偿权；7、确认被告二对被告一就1~5项诉请承担连带责任；8、本案的诉讼费用由两被告承担。2015年11月5日，湖南省高级人民法院作
出（2015）湘高法民一初字第14号受理案件通知书。2016年3月3日湖南省高级人民法院作出（2015）湘高法民一初字第14号民事裁定书，裁定如下：驳回广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司关于管辖权提出的异议。2016年4月6日广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司上诉至最高人民法院，上诉请求如下：1、依法撤销（2015）湘高法民一初字第14号民事裁定书；2、将本案移送至广东省东莞市中级人民法院进行审理。2016年10月13日最高人民法院发出（2016）最高法民辖终字140号民事裁定书，裁定驳回上诉，维持原裁定。2016年11月15日湖南省高级人民法院作出（2015）湘高法民一初字第14号民事调解书，被告一、被告二与公司达成如下协议：1、被告一、被告二已于2016年5月17日将30,000,000.00元款项支付给公司，该款项包括履约保证金20,000,000.00元及工程款10,000,000.00元；2、被告一、被告二应在2016年11月30日之前支付公司55,000,000.00元，该款项包括：履约保证金利息5,500,000.00元、停工损失费30,000,000.00元、工程款19,500,000.00元。上诉款项支付完毕后，视为被告一、被告二已将涉案工程已完工程部分的剩余履约保证金、履约保证金利息、停工损失费全部支付完毕；3、后续付款：从2016年12月起，被告一、被告二两方需在每月25日前向公司支付工程款10,000,000.00元，如审价结果未在2017年5月31日前出具，则被告一、被告二两方应连续支付6个月，每月支付人民币10,000,000.00元，共计人民币60,000,000.00元，待审价结果出具后，以审价结果扣除被告一、被告二已付款项及应扣除的质量保证金，余款按审价结果出具之日起三个月内平均每月25日前支付。如审价结果在2017年5月31日前出具，审价结果出具后，以审价结果扣除被告一、被告二已付款及应扣除的质量保证金，余款按审价结果出具之日起三个月内平均在每月25日前支付。截至报告披露日，尚在判决执行中。
（15）公司与惠州市名人实业发展有限公司发生产生建设工程施工合同纠纷，公司于2015年4月27日向惠州市惠阳区人民法院提起上诉，诉讼请求：1、判令被告以房产换原告工程款25,658,362.90元；2、判令被告支付原告停工损失费逾期付款违约金20,584,450.00元；3、判令被告支付从起诉之日起至判决给付之日止的上述第一项工程款的月1.8%逾期付款利息。2015年10月21日，惠州市惠阳区人民法院收取诉讼费，作出（2015）惠阳法民一字第1216号案件受理通知书。2016年7月20日惠州市惠阳区人民法院作出（2016）粤1303民初1448号民事判决书，判决如下：（1）名人实业支付公司“光耀山水名称项目工程”安装工程款29,780,227.05元及违约金12,000,000.00元。公司在上述金额范围内对名人实业的“光耀山水名城项目工程”折价或拍卖的的价款享有优先受偿权。（2）驳回公司其他诉讼请求。截至报告披露日，尚在判决执行中。
（16）自然人陈志华与公司及三亚太阳湾开发有限公司（以下简称“太阳湾开发”）产生工程施工合同纠纷，遂于2015年10月26日向三亚市城郊人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令公司支付欠款5,251,286.00元，并按银行同期贷款利率计算利息自2013年12月30日计算。2、判令太阳湾开发对上述款项承担连带责任；3、本案诉讼费用由公司、太阳湾开发共同承担。2015年11月10日，三亚市城郊人民法院出具（2015）城民二初字第1452号受理案件通知书，截至报告披露日，本案尚在审理中。
（17）成都奥克斯财富广场投资有限公司（以下简称“奥克斯”）与公司产生建设工程施工合同纠纷，奥克斯于2015年6月9日向浙江省宁波市鄞州区人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令公司返还奥克斯多支付的工程款人民币36,807,582.17元及利息3,387,000.00元，共计人民币40,194,582.17元；2、诉讼费由公司承担。2015年6月17日浙江省宁波市鄞州区人民法院出具（2015）甬鄞民初字第1115-1号民事裁定书，裁定如下：冻结公司银行存款40,000,000元。2015年7月13日，宁波市鄞州区人民法院作出（2015）甬鄞民初字第1115-2号民事裁定书，裁定如下：本案移送至四川省成都市中级人民法院处理。2015年8月18日，四川省成都市中级人民法院作出（2015）成民初字第2373号应诉通知书。目前法院正在造价鉴定，截至报告披露日，本案尚在审理中。
（18）山东莱钢建设有限公司（以下简称“莱钢建设”）与公司产生建设工程施工合同纠纷，莱钢建设于2015年7月28日向上海市虹口区人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令公司支付莱
钢建设工程款47,139,841.29元；2、判令公司退还莱钢建设50.00万元保证金；3、判令公司承担本案的诉讼费。2015年8月3日上海市虹口区人民法院出具（2015）虹民二（商）初字第1151号民事裁定书，裁定如下：冻结公司银行存款47,639,841.29元或查、扣押相应价值财产。2015年8月11日，上海市虹口区人民法院作出（2015）虹民二（商）初字第1151号协助冻结存款通知书，冻结公司银行存款47,139,841.29元。2015年8月17日，上海市虹口区人民法院作出（2015）虹民二（商）初字第1151号应诉通知书。2015年11月24日，上海市虹口区人民法院将本案移送至江苏省宿迁市宿城区人民法院处理。2016年4月18日江苏省宿迁市宿城区人民法院作出（2015）宿城民初字第3308-1号民事裁定书，裁定如下：冻结公司银行存款1000万元。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（19）天津茂川房地产开发有限公司（以下简称“茂川房产”）与公司产生建设工程施工合同纠纷，茂川房产于2014年9月16日向天津市第二中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令公司返还茂川房产多支付的工程款共计人民币10,573,720.00元；2、保留由公司所造成经济损失的追偿权利；3、案件受理费由公司承担。2014年9月26日，天津市第二中级人民法院发出（2014）二中民四初字第86号应诉通知书。公司遂于2014年11月1日向天津市第二中级人民法院提起民事反诉状，反诉请求如下：1、判令茂川房产向公司支付工程进度款33,190,800.60元及利息暂计1,898,695.66元；2、判令茂川房产向公司支付违约金3,834,022.50元；3、判令公司对讼争工程——“茂川大厦工程”的拍卖或变卖折价款享有法定优先受偿权；4、判令本案诉讼费用由茂川房产承担。2016年7月12日，天津市第二中级人民法院作出（2014）二中民四初字第86号民事判决书，判决如下：原告（反诉被告）给付被告（反诉原告）工程款3,781,729.09元，并自2015年8月4日起至本判决确定的给付之日止，以3,781,729.09元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率给付利息；驳回原告（反诉被告）的诉讼请求；驳回被告（反诉原告）的其他诉讼请求。公司不服，于2016年7月26日上诉至天津市高级人民法院。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（20）孙公司浙江大地钢结构有限公司（以下简称“大地钢构”）与广厦中东建设有限公司（以下简称“广厦中东”）产生建设工程施工合同纠纷，遂向迪拜一审商事法院提起诉讼，请求判决广厦中东支付工程款迪拉姆（DHS）129,806,223（折合人民币约219,307,614.10元）、从判决支付自欠款之日起直至全额付清为止的利息，利率为12%，以及所有开支、杂费和律师费。2016年1月，迪拜一审商事法院作出不可撤销判决书，判决：广厦中东支付107,824,636.10迪拉姆（折合人民币约191,410,294.00元）；广厦中东支付自2015年4月29日起算至款项全额付清为止的延期付款利息（年利率9%），以及1,000迪拉姆的律师费，其余请求予以驳回。截至报告披露日，本案已结案，尚在判决执行中。
（21）公司与自然人王小标产生工程施工合同纠纷，遂向象山县人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：判令自然人王小标偿付公司工程垫支款、预支借款等款项共计2,737,991.37元，赔偿利息损失1,493,142.35元；2、责令自然人王小标承担工期目标违约金68,198.00元。后该案被移送至宁波市江东区人民法院审理，2013年11月5日，公司向江东区人民法院申请撤诉并获得准许。后王小标向江东区人民法院提起反诉，要求公司返还122万元保证金及自反诉之日起按银行同期贷款利率计算的利息。2014年4月23日，宁波市江东区人民法院作出（2014）甬东民初字第494号受理通知书。2015年11月19日，宁波市江东区人民法院作出（2014）甬东民初字第494号民事判决书，判决：（1）确认原告与被告签订的《工程项目内部承包协议》无效；（2）被告支付原告工程垫支款348,294.24元及利息；（3）被告归还原告借款本金1,723,218.76元及利息；
（4）驳回原告的其他反诉请求；（5）驳回被告（反诉原告）的其他反诉请求。诉讼费分别由公司和王小标共同承担。王小标不服，于2015年12月7日向浙江省宁波市中级人民法院上诉，请求撤销一审判决，发回重审，或依法改判被上诉人一审本诉诉请，支持上诉人一审反诉诉请。2016年2月26日，宁波市中级人民法院作出（2016）浙02民终00072号民事裁定书，裁定如下：1、撤销宁波市江东区人民法院作出的（2014）甬东民初字第494号民事判决；2、发回宁波市江东区人民法院重审。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（22）公司与自然人阮富国、施爱芬、阮志宝产生工程施工合同纠纷，遂于2016年1月13日向象山县人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令自然人阮富国、施爱芬支付公司欠款本息9,103,831.14元；2、判令阮富国、施爱芬支付公司因本案支付的律师费148,845.00元；3、判令自然人阮志宝对上述款项承担连带担保责任；4、本案诉讼费用由自然人阮富国、施爱芬、阮志宝共同承担。2016年3月23日象山县人民法院作出（2016）浙0225民初653号民事调解书，公司与阮富国、施爱芬、阮志宝达成如下协议：（1）阮富国、施爱芬支付公司借款本金3,450,765元及利息（2010年12月1日前尚欠利息2,318,095.00元，以后利息按月利率6‰计算至实际履行之日止）；（2）公司律师费148,845.00元由阮富国、施爱芬承担；（3）阮志宝承担连带清偿责任；（4）本案诉讼费由阮富国、施爱芬、阮志宝负担。截至报告披露日，款项尚在执行中。
（23）扬州市捷达混凝土有限公司（以下简称“捷达混凝土”）与公司产生建筑材料购销合同纠纷，捷达混凝土于2016年5月26日向扬州市江都区人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令公司支付货款1,363,093.60元，并支付逾期利息453,392.4元，共计1,816,486.00元；2、诉讼费由公司承担。扬州市江都区人民法院作出（2016）苏1012民初字3083号民事裁定书，裁定如下：冻结公司银行存款190.00万元或查封相应价值财产。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（24）海门证大滨江置业有限公司（以下简称“证大置业”）与公司产生建设工程施工合同纠纷，证大置业于2016年6月17日向海门市人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令公司向证大置业支付房屋维修费用及损失赔偿共计人民币1,120.5335万元；2、诉讼费由公司承担。2016年6月23日海门市人民法院出具（2016）苏0684民初3754号应诉通知书。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（25）青岛康力商砼工程有限公司（以下简称“青岛康力”）与公司产生建筑材料购销合同纠纷，青岛康力于2015年11月24日向即墨市人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令公司支付货款费用1,263,612.5元及违约金151,633.5元，并按照供货合同的约定计算公司付清所有货款之日的违约金；2、本案案件受理费等诉讼费用由公司承担。2016年1月13日即墨市人民法院作出（2016）鲁0282民初字第1412号应诉通知书。2016年1月21日即墨市人民法院作出（2016）鲁0282民初1412-1号民事裁决书，裁定如下：1、冻结公司1,415,246.00元，查封青岛康力所有的鲁BH1967号陕汽牌重型特殊结构货车、鲁BH1982号陕汽牌重型特殊结构货车、鲁T2167号红岩牌重型特殊结构货车、鲁BH2187号红岩牌重型特殊结构货车、鲁BH2176号红岩牌重型特殊结构货车、鲁BH2175号红岩牌重型特殊结构货车、鲁BH2157号红岩牌重型特殊结构货车。2016年4月7日即墨市人民法院作出（2016）鲁0282民初字第1412号民事裁定书，裁定驳回公司对本案管辖权所提的异议。2016年7月21日山东省青岛市中级人民法院作出（2016）鲁02民辖终844号民事裁定书，裁定驳回上诉，维持原裁定，该裁定为终审裁定。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（26）上海浦升混凝土有限公司（以下简称“上海浦升”）与公司产生建筑材料购销合同纠纷，上海浦升于2016年7月5日向苏州工业园区人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令公司支付上海浦升货款6,440,946.00元；2、判令公司向上海浦升支付逾期付款违约金至实际支付日止（从2015年7月1日暂计至2016年7月31日，以银行同期贷款基准利率计算，共计303,977.35元；3、判令本案诉讼费由公司承担。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（27）公司与通辽市西部城乡置业有限公司（以下简称“城乡置业”）产生建设工程施工合同纠纷，公司于2016年6月向内蒙古自治区高级人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令城乡置业向公司支付拖欠的工程款141,915,713.80元及利息6,291,563.50元（以141,915,713.80元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的4倍计算，自2016年3月25日起算，暂计算至2016年6月25日，要求计算至实际支付日）；2、判令城乡置业向公司支付工程进度款延迟支付产生的利息2,527,579.30元；3、判令城乡置业赔偿公司停工损失627,500.00元。4、判令城乡置业赔偿公司可得利益暂定1,500,000.00元；5、判令公司对于“通辽市阿利坦银河湾城市综合体开发工程”享有法定的优先受偿权；6、本案诉讼费由城乡置业承担。2016年8月2日公司收到内
蒙古自治区高级人民法院作出的（2016）内民初32号法院传票、告知合议庭组成人员通知书及举证通知书，截至报告披露日，本案尚在审理中。
（28）自然人马江一与公司及上海秦商混凝土有限公司产生建筑材料购销合同纠纷，马江一于2016年10月24日向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令公司向马江一支付货款本金6,767,203.00元；2、判令公司支付马江一利息暂计10,484.52元；3、请求上海秦商混凝土有限公司对上述债务承担连带担保责任；4、案件诉讼费、财产保全费由公司及上海秦商混凝土有限公司共同承担。2016年11月30日公司收到上海市浦东新区人民法院传票，案号（2016）沪0115民初81858号。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（29）公司与舟山安舟置业有限公司（以下简称“安舟置业”）产生建设工程施工合同纠纷，公司于2016年向舟山市定海区人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令安舟置业向公司支付工程款30,972,344.00元；2、判令安舟置业承担逾期支付工程款的利息；3、公司对所建工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权；4、判令本案受理费由安舟置业承担。2016年12月舟山市定海区人民法院予以受理。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（30）公司与四川盛源置业集团有限公司（以下简称“四川盛源”）产生借款合同纠纷，公司于2016年10月向浙江省宁波市象山县人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令四川盛源支付借款本金1,000万元及逾期归还借款产生的利息暂计1,145,868元；2、诉讼费由四川盛源承担。2016年10月25日，象山县人民法院出具（2016）浙0225民初6650号受理案件通知书，予以立案受理。截至报告披露日，本案尚在审理中。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
√适用□不适用
（1）、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|债务到期日|对本公司的财务影响|
|浙江大地钢结构有限公司|11,000,000.00|2017-5-3|否|
|浙江大地钢结构有限公司|12,000,000.00|2017-4-3|否|
|浙江大地钢结构有限公司|11,700,000.00|2017-7-5|否|
|浙江大地钢结构有限公司|9,990,000.00|2017-11-17|否|
|浙江大地钢结构有限公司|1,247,449.00|2017-3-21|否|
|浙江大地钢结构有限公司|2,494,898.00|2017-3-21|否|
|浙江大地钢结构有限公司|9,600,000.00|2017-1-20|否|
|浙江大地钢结构有限公司|6,281,710.04|2018-8-25|否|
|浙江大地钢结构有限公司|3,958,860.00|2018-5-25|否|
|浙江大地钢结构有限公司|684,000.00|2017-6-15|否|
|浙江大地钢结构有限公司|859,170.70|2017-12-10|否|
|浙江大地钢结构有限公司|3,331,739.95|2017-3-13|否|
|浙江大地钢结构有限公司|2,840,942.00|2017-4-12|否|

|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|债务到期日|对本公司的财务影响|
|浙江大地钢结构有限公司|4,240,000.00|2017-5-14|否|
|浙江大地钢结构有限公司|1,200,000.00|2017-6-7|否|
|浙江大地钢结构有限公司|2,098,274.58|2017-1-6|否|
|浙江大地钢结构有限公司|10,311,173.50|2017-1-19|否|
|浙江大地钢结构有限公司|3,802,012.37|2017-2-8|否|
|浙江大地钢结构有限公司|1,456,877.76|2017-2-12|否|
|浙江大地钢结构有限公司|1,800,000.00|2017-2-28|否|
|浙江大地钢结构有限公司|1,845,998.00|2017-4-10|否|
|浙江大地钢结构有限公司|7,021,408.00|2017-4-18|否|
|浙江大地钢结构有限公司|1,532,091.00|2017-5-21|否|
|浙江大地钢结构有限公司|4,448,860.00|2018-2-25|否|
|浙江大地钢结构有限公司|5,607,796.00|2017-5-30|否|
|浙江大地钢结构有限公司|3,399,575.00|2018-1-31|否|
|浙江大地钢结构有限公司|5,800,024.20|2017-12-10|否|
|浙江大地钢结构有限公司|3,548,686.95|2017-5-29|否|
|浙江大地钢结构有限公司|4,747,335.73|2017-5-22|否|
|浙江大地钢结构有限公司|2,896,092.79|2017-5-29|否|
|杭州青山湖森林硅谷有限公司|67,200,000.00|2021-5-23|否|
|杭州青山湖森林硅谷有限公司|28,800,000.00|2021-5-23|否|
|杭州青山湖森林硅谷开发有限公司|30,000,000.00|2017-2-23|否|
|绍兴森茂保障性住房投资有限公司|150,000,000.00|2019-3-29|否|
|绍兴森茂保障性住房投资有限公司|150,000,000.00|2019-3-29|否|
|龙元营造（泰国）有限公司|8,984,259.60|未定|否|
|合 计|576,729,235.17|||

（2）、截止2016年12月31日，公司银行承兑汇票保证金为63,870,014.15元，用于开具331,970,753.29元银行承兑汇票。
（3）、截止2016年12月31日，公司信用证保证金为1,203,514.41元，用于开具 6,000,000.00元信用证。
（4）、截止2016年12月31日，公司保函保证金为75,848,281.36元，用于开立总额为689,338,860.48元人民币保函，为公司孙公司浙江大地钢结构有限公司开立1,116,002.60美元工程保函，为公司子公司龙元营造（泰国）有限公司开立58,308,000.00泰铢工程保函。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|44,173,500|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|44,173,500|

根据2017年4月21日召开的第八届董事会第六次会议决议，本年度利润分配方案为提取法定盈余公积后，每10股派现金0.35元（含税），该方案尚待股东大会批准。
3、销售退回
□适用√不适用
4、重要的资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
1、公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五次会议以及 2016年第二次临时股东大会审议通过，向不超过十名特定投资者非公开发行 A股股票，本次发行募集资金总额不超过 311,041.26万元（含发行费用），本次发行股份的数量不超过 28,961.0111万股（含 28,961.0111万股）。2017年 1月 10日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163853号），对该行政许可申请予以受理。
2、公司于2017年3月22日收到公司实际控制人赖振元先生及一致行动人赖晔鋆女士《告知函》，赖振元先生、赖晔鋆女士出于个人对资金的需求，于2017年3月21日通过上海证券交易所大宗交易系统分别出售其所持有的公司股份2830万股、170万股，出售股份分别占公司总股本的2.24%、0.13%。本次减持后赖振元先生、赖晔鋆女士分别持有公司股份413,895,952股、61,273,698股，持股比例分别为32.79%、4.85%，赖振元先生仍为公司实际控制人。
3、公司于2017年1月与新成诚置业江苏有限公司签署《丽景华庭小区建设工程施工合同》。
项目地点位于江苏沭阳，工程内容为丽景华庭小区内的所有建筑物，共 17栋房屋，合同金额为 25,000万，工期780天。
4、公司于2017年1月中标杭政储出【2015】35号地块住宅（设配套公建）3至 13号楼及周边地下室工程，该工程中标价36,668.1523万元，中标工期654日历天。
5、公司于 2017年 1月中标宁波杭州湾新区甬新S-1#地块住宅小区工程，该工程中标价21,576.4620万元，中标工期780天。
6、公司孙公司宁波明琅投资管理有限公司于2017年1月与六枝特区人民医院、六枝特区达济医疗投资有限责任公司签署了《六枝特区人民医院改扩建 PPP项目协议》，本项目规划总用地面积35524.8m2，总建筑面积为103578.3m2，项目总投资约为48,461.55万元，工程费用为41,910万元，工程建设其它费用为4,268.55万元，基本预备费2,283万元。项目合作期限为12年，其中建设期暂定为2年，整体运营期为10年。
7、公司、浙江润业建设有限公司（联合体）于2017年1月中标象山县石浦高速公路定塘连接线（马漕线改建）工程PPP项目，项目总投资74,156.7029万元，建设期30个月，运营期120个月。
8、公司于2017年1月中标永嘉县地下停车场建设工程采购施工总承包项目，项目包含永嘉
县桥头镇人民政府大院地下停车场建设工程，拟建地下室4559平方米，项目总投资约3,463万元；
永嘉县瓯北第一中学地下停车场建设工程，拟建地下室 9963平方米，项目总投资约 7,078万元；
永嘉县滨江公园地下停车场建设工程，拟建地下室15065平方米，项目总投资约11,189万元。
9、公司、江西省安义城市投资集团有限公司与安义县住房和城乡规划建设局于 2017年 1月签署了《安义县城市建设（2016）PPP项目合同》，该项目暂估总投资约26.74亿元，项目合作期10年。
10、 公司于2017年1月中标蝶恋吉园住宅小区A区项目、蝶恋吉园住宅小区B区项目、蝶恋家园住宅小区A区项目、蝶恋家园住宅小区B区项目工程，项目地点位于天津市，中标标价为人民币787,048,886元，工程中标工期自2017年2月12日开工，至2018年8月15日竣工完成。
11、 公司孙公司宁波明喻投资管理有限公司于2017年2月与浙江省第一水电建设集团股份有限公司、温州市瓯海区水利局签署了《温州市温瑞平原西片排涝工程 PPP项目合同》，项目静态总投资约153,292.69万元，项目合作期暂定15年，其中，建设期为5年（暂定），固定运营期10年。
12、 公司于2017年2月与建德市交通运输局签订了《杭黄铁路建德东站连接线及 站前广场项目PPP合同》，本项目总投资28,132万元，项目合作期限为10年，
包括建设期1年和运营期9年。
13、 公司于2017年2月中标钱江世纪城G-02地块项目工程，该项目地点位于杭州萧山，建筑面积为149,197.33㎡，项目中标造价为30,433.38万元，工程工期为1124日历天。
14、 公司于2017年2月与商洛市商州区人民政府、商洛市商州区城市建设投资开发有限公司签署了《商洛市环城南路商州实施段项目 PPP项目合同》，本项目工程预算总投资额约为43,441.52万元，合作期为10年，包括2年建设期和8年运营期。
15、 公司于2017年2月与丽水市瓯江生态旅游景区管委会签署了《丽水市瓯江文苑（民间博物馆）项目 PPP项目协议》，项目用地面积 74,306.00平方米，工程总建筑面积 57,947.10平方米，项目静态总投资为32,008.01万元，特许经营期为十五年六个月（即15.5年）。
16、 公司新设控股子公司象山明浦基础开发建设有限公司，该子公司于2017年3月与象山县交通运输局签署了《石浦高速公路定塘连接线（马漕线改建）工程 PPP项目合同》，项目总投资741,567,029元，建安费为48,024.9229万元，工程其他费用26,131.78万元。本项目建设期为30个月，运营期为10年。
17、 公司新设孙子公司淄博明盛基础设施开发有限公司，该公司于2017年3月与博山区石马镇人民政府签署了《博山区五阳湖旅游基础设施建设 PPP项目合同》，项目总投资初步估算约57,472万元，合作期15年，分为建设期和运营期，建设期不超过3年，运营期12年。
18、 公司新设子公司丽水明安建设开发有限公司，该子公司于2017年3月与丽水市公安局签署了《丽水市公安局警务技能训练基地项目 PPP项目合同》，项目总建筑面积 29,032.5平方米，本项目合同签约建设投资额为19,509.24万元，其中：建安工程费用14,346.27万元，工程建设其他费用为4,233.96万元，预备费929.01万元。项目合作期限为15年，包括建设期2年和运营期13年。
19、 公司于2017年3月由中标河北宝申市政工程有限公司正定新区2017年投资建设市政项目 C标段，投资估算为62,125万元，中标价为 EPC总承包费按经财政部门评审后的评审金额*82%下浮率0.05%，工期397日历天。
20、 公司新设孙子公司华阴市明华西岳基础设施开发有限公司，该公司于2017年4月与
华阴市文体广电局、华阴市教育局签署了《华阴市文体教育基础设施政府和社会资本合作项目PPP合同》，项目总投资初步估算约为52,806万元。其中,建安费37,623万元，工程建设其他费10,557万元，基本预备费4,626万元。合作期为15年，建设期原则上不超过2年，运营期13年。
21、 公司于 2017年 4月中标邢台经济开发区教育文化体育设施改造提升工程—项目包1PPP项目，估算投资额为26,688万元。
22、 公司与上海大荣旅游发展有限公司（以下简称“大荣公司”）产生工程施工合同纠纷，遂于2015年向上海市第一中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令被告向原告支付拖欠的工程款本金43,500,000元；2、判令被告向原告支付逾期支付工程款利息暂计45,288,720元；3、判令被告向原告支付押金 5,000,000元，补偿利息 1,174,500元，以及逾期支付押金的利息暂计 5,205,600元；4、请求法院确认原告对“冰天雪地村”工程的拍卖或变卖折价款享有法定优先受偿权；5、判令本案诉讼费用由被告承担。2015年10月26日，上海市第一中级人民法院发出（2015）沪一中民二（民）初字第12号案件受理通知书。2017年1月19日，上海市第一中级人民法院作出（2015）沪一中民二（民）初字第12号民事判决书，判决如下：1、解除公司与大荣公司签订的《冰天雪地村工程施工合同》；2、大荣公司支付公司工程款31,000,000元，公司对该款享有优先受偿权；3、大荣公司支付公司违约金18,856,350元；4、驳回公司其余诉讼请求。截至报告披露日，尚在判决执行中。
23、 唐山市丰润区燃燃建材经销部（以下简称“燃燃建材”）与公司及唐山恒茂世纪房地产开发有限公司（以下简称“唐山恒茂”）产生建筑材料购销合同纠纷，燃燃建材于 2017年 1月 13日向唐山市丰润区人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令公司与唐山恒茂给付燃燃建材混凝土货款8,979,539.50元并支付逾期付款违约金1,426,665.65元（逾期付款违约金自付款期限届满之次日起至款项全部付清之日止按欠款额的日万分之二计算）；2、本案受理费、财产保全费由公司及唐山恒茂承担。公司提出管辖权异议，应由公司注册地浙江象山县人民法院管辖。2017年1月23日河北省唐山市丰润区人民法院作出（2017）冀0208民初14号民事裁定书，裁定驳回公司对本案管辖权提出的异议。公司不服，于2017年2月10日上诉至河北省唐山市中级人民法院，请求撤销河北省唐山市丰润区人民法院（2017）冀0208民初14号民事裁定。截至报告披露日，本案尚在审理中。
24、 杭州市经济技术开发区恒丰建筑机械租赁站（以下简称“恒丰建筑”）与公司产生建设工程分包合同纠纷，恒丰建筑于2016年11月21日向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令公司向恒丰建筑支付分包工程款90.2807万元及逾期付款利息（暂计）4.7053万元（逾期付款利息按中国人民银行同期贷款利率标准自2015年11月1日起暂计算至2016年11月30日，自2016年12月1日起至款项实际付清之日止的利息按前述标准持续计算）；2、判令公司承担本案案件受理费、保全费等全部诉讼费用。2016年 11月 24日杭州市滨江区人民法院作出（2016）浙 0108民初 5641号民事裁定书，裁定冻结公司银行存款950,000元或查封、扣押其相应价值财产。公司于2016年12月28日向杭州市中级人民法院提交管辖权异议书，认为该案应为债权转让合同纠纷，应由公司住所地法院管辖。2017年 3月 3日杭州市中级人民法院作出（2017）浙 01民辖终151号民事裁定书，裁定驳回上诉，维持原裁定。本裁定系终审裁定，尚在执行中。
25、 公司与宁波富源房地产开发有限公司（以下简称“宁波富源”）产生建设工程施工合同纠纷，公司于2016年10月27日向浙江省象山县人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令宁波富源向公司支付工程款10,712,567元及逾期付款的违约金7,016,731.39元；2、判令宁波富源支付工期质量保证金 3,000,000元及逾期付款的违约金 5,976,000.00元；3、判令宁波富源支付公司管理费及税费 2,068,528元；4、诉讼费由宁波富源承担。2017年2月 21日，浙江省象山县人民法院作出（2016）浙0225民初6722号民事裁定书，判决如下：1、宁波富源支付公司工程款10,712,567元，并支付该款按中国人民银行同期贷款基准利率的四倍自2014年12月30日起计算至全部付清日止的违约金；2、宁波富源返还公司履约保证金3,000,000元，并支付该款按中国人民银行同期贷款基准利率的四倍自2011年4月29日起计算至全部付清日止的违约金；3、宁波富源支付公司
税管费2,052,275元，并支付该款按中国人民银行同期贷款基准利率自2016年11月1日起计算至全部付清日止的利息损失；4、驳回公司其他诉讼请求。截至报告披露日，判决款尚在执行中。
26、 2017年3月13日，公司收到无锡市中级人民法院通知书【（2017）苏02破5号】，通知债权人于2017年6月6日前向无锡融海投资咨询有限公司（管理人）申报债权。公司作为无锡耀辉房地产开发有限公司投资开发的无锡银辉广场项目之总承包单位（债权人），已于2017年4月12日申报了全部债权，合计人民币48,011.18万元，同时享有工程款优先受偿权。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
□适用√不适用
(2).报告分部的财务信息
□适用√不适用
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用√不适用
(4).其他说明：
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|6,954,227,561.62|100.00|460,625,381.04|6.62|6,493,602,180.58|6,285,259,647.74|100.00|383,630,944.87|6.10|5,901,628,702.87|
|组合1|356,710,726.70|5.13|212,285,664.91|59.51|144,425,061.79|292,203,575.32|4.64|214,927,614.59|73.55|77,275,960.73|
|组合2|4,138,995,267.99|59.52|248,339,716.13|6.00|3,890,655,551.86|2,811,722,170.56|44.74|168,703,330.28|6.00|2,643,018,840.28|
|组合3|1,631,725,578.90|23.46|||1,631,725,578.90|2,272,554,638.92|36.16|||2,272,554,638.92|
|组合4|826,795,988.03|11.89|||826,795,988.03|908,779,262.94|14.46|||908,779,262.94|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|6,954,227,561.62|100.00|460,625,381.04||6,493,602,180.58|6,285,259,647.74|100.00|383,630,944.87||5,901,628,702.87|

期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款（组合1）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|合并关联方|76,474,125.68||||
|100万以下的零星客户|29,891,756.16|25,585,283.51|85.59%|账龄较长|
|客户1|32,101,501.56|22,471,051.09|70%|账龄较长|
|客户2|17,395,503.27|12,176,852.29|70%|诉讼尚未审结，款项回收风险较大|
|客户3|17,055,035.19|10,233,021.11|60%|账龄较长|
|客户4|13,942,011.10|13,942,011.10|100%|诉讼胜诉，基本无可执行财产|
|客户5|12,774,439.88|10,219,551.90|80%|甲方破产清算，基本无可执行财产，|

||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||款项回收风险较大|
|客户6|11,205,163.68|11,205,163.68|100%|诉讼已判决，款项回收可能性很小|
|客户7|9,945,580.76|9,945,580.76|100%|账龄较长|
|客户8|9,554,910.96|6,688,437.67|70%|账龄较长|
|客户9|6,027,415.00|4,219,190.50|70%|账龄较长|
|客户10|5,246,928.15|1,049,385.63|20%|账龄较长|
|客户11|5,119,205.00|4,095,364.00|80%|甲方破产清算，基本无可执行财产，款项回收风险较大|
|客户12|4,868,674.00|4,868,674.00|100%|账龄较长|
|客户13|4,828,784.71|2,414,392.36|50%|账龄较长|
|客户14|4,726,491.84|2,363,245.92|50%|账龄较长|
|客户15|4,298,726.00|4,298,726.00|100%|账龄较长|
|客户16|4,159,486.00|2,495,691.60|60%|账龄较长|
|客户17|3,639,926.12|363,992.61|10%|账龄较长|
|客户18|3,465,376.12|346,537.61|10%|账龄较长|
|客户19|3,281,667.87|3,281,667.87|100%|诉讼尚未审结，款项回收风险较大|
|客户20|3,250,579.23|2,600,463.38|80%|账龄较长|
|客户21|3,132,441.00|3,132,441.00|100%|账龄较长|
|客户22|3,048,625.50|1,524,312.75|50%|账龄较长|
|客户23|2,972,175.00|2,080,522.50|70%|诉讼胜诉，执行难度较大|
|客户24|2,846,597.54|2,846,597.54|100%|账龄较长|
|客户25|2,800,000.00|2,800,000.00|100%|账龄较长|
|客户26|2,675,963.00|2,675,963.00|100%|账龄较长|
|客户27|2,579,433.40|773,830.02|30%|账龄较长|
|客户28|2,500,000.00|2,500,000.00|100%|账龄较长|
|客户29|2,367,088.80|2,367,088.80|100%|账龄较长|
|客户30|2,249,933.14|1,574,953.20|70%|账龄较长|
|客户31|2,105,004.00|1,473,502.80|70%|账龄较长|
|客户32|2,100,000.00|2,100,000.00|100%|账龄较长|
|客户33|2,077,253.00|1,038,626.50|50%|账龄较长|
|客户34|2,000,000.00|1,000,000.00|50%|账龄较长|

||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|客户35|1,985,263.31|1,985,263.31|100%|账龄较长|
|客户36|1,981,779.79|1,525,970.44|77%|账龄较长|
|客户37|1,925,348.40|1,925,348.40|100%|账龄较长|
|客户38|1,900,000.00|1,900,000.00|100%|账龄较长|
|客户39|1,821,987.00|1,821,987.00|100%|账龄较长|
|客户40|1,770,733.83|1,770,733.83|100%|账龄较长|
|客户41|1,734,964.32|1,734,964.32|100%|账龄较长|
|客户42|1,696,400.00|1,017,840.00|60%|甲方破产清算，基本无可执行财产，款项回收风险较大|
|客户43|1,690,895.00|507,268.50|30%|账龄较长|
|客户44|1,533,436.20|153,343.62|10%|账龄较长|
|客户45|1,512,493.86|907,496.32|60%|账龄较长|
|客户46|1,400,000.00|980,000.00|70%|账龄较长|
|客户47|1,317,277.54|1,317,277.54|100%|账龄较长|
|客户48|1,303,747.31|912,623.12|70%|账龄较长|
|客户49|1,295,764.87|1,295,764.87|100%|账龄较长|
|客户50|1,250,000.00|1,250,000.00|100%|账龄较长|
|客户51|1,200,000.00|1,200,000.00|100%|账龄较长|
|客户52|1,165,000.00|233,000.00|20%|账龄较长|
|客户53|1,135,207.13|794,644.99|70%|账龄较长|
|客户54|1,113,708.70|1,113,708.70|100%|账龄较长|
|客户55|1,093,396.00|1,093,396.00|100%|账龄较长|
|客户56|1,080,308.14|108,030.81|10%|账龄较长|
|客户57|1,051,661.00|841,328.80|80%|账龄较长|
|客户58|1,043,551.64|1,043,551.64|100%|账龄较长|
|客户59|1,000,000.00|100,000.00|10%|账龄较长|
|客户60|1,000,000.00|1,000,000.00|100%|账龄较长|
|客户61|1,000,000.00|1,000,000.00|100%|诉讼尚未审结，款项回收风险较大|
|合 计|356,710,726.70|212,285,664.91|||

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
其他不重大应收账款（组合2）：
|||||
|-|-|-|-|
|账 龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|664,853,000.95|39,891,180.07|6.00|
|1至2年|1,469,490,522.23|88,169,431.34|6.00|
|2至3年|881,215,251.78|52,872,915.08|6.00|
|3至4年|431,922,318.47|25,915,339.15|6.00|
|4至5年|265,634,343.80|15,938,060.62|6.00|
|5年以上|425,879,830.76|25,552,789.87|6.00|
|合 计|4,138,995,267.99|248,339,716.13||

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额126,416,542.50元；本期收回或转回坏账准备金额49,422,106.33元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|转回坏账准备金额|收回方式|
|客户1|23,483,297.72|21,034,967.95|调整|
|客户2|14,357,277.86|11,485,822.29|调整|
|客户3|10,187,151.39|3,769,456.87|调整|
|客户4|8,503,978.00|8,503,978.00|回款|
|客户5|3,570,683.00|2,142,409.80|调整|
|其他零星客户|5,501,455.06|2,485,471.42|回款及调整|
|合计|65,603,843.03|49,422,106.33|/|

(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|||
||应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|坏账准备|
|客户1|190,734,791.46|2.74||
|客户2|187,723,720.06|2.70|11,083,269.28|
|客户3|179,827,062.93|2.59|8,598,165.96|

|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|||
||应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|坏账准备|
|客户4|165,100,221.13|2.37||
|客户5|140,531,578.70|2.02|1,020,000.00|
|合 计|863,917,374.28|12.42|20,701,435.24|

 (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
（7）应收关联方账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|账面余额|占应收账款总额的比例(%)|
|杭州青山湖森林硅谷开发有限公司|孙公司|65,880,719.68|0.95|
|宁波圣贝投资有限公司|子公司|10,593,406.00|0.15|
|合 计||76,474,125.68|1.10|

（8）期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|3,938,731,515.49|100.00|414,608,770.20|10.53|3,524,122,745.29|4,116,213,947.38|100.00|332,413,868.96|8.08|3,783,800,078.42|
|组合1|2,360,022,739.23|59.92|319,886,243.69|13.55|2,040,136,495.54|2,407,663,383.72|58.49|229,900,835.15|9.55|2,177,762,548.57|
|组合2|1,578,708,776.26|40.08|94,722,526.51|6.00|1,483,986,249.75|1,708,550,563.66|41.51|102,513,033.81|6.00|1,606,037,529.85|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|3,938,731,515.49|100.00|414,608,770.20||3,524,122,745.29|4,116,213,947.38|100.00|332,413,868.96||3,783,800,078.42|

期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款（组合1）
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|合并关联方|1,906,810,216.00||||
|100万以下的零星客户|35,951,785.68|34,379,803.77|95.63%|账龄较长|
|客户1|112,415,321.21|40,151,517.26|35.72%|账龄较长|
|客户2|45,742,660.00|16,337,961.61|35.72%|账龄较长|
|客户3|22,400,000.00|20,160,000.00|90%|偿债能力低|
|客户4|17,303,309.09|13,842,647.27|80%|偿债能力低|
|客户5|13,980,932.38|13,980,932.38|100%|账龄5年以上|
|客户6|13,909,123.71|13,909,123.71|100%|偿债能力低|
|客户7|11,973,578.08|9,578,862.46|80%|偿债能力低|
|客户8|10,000,000.00|8,000,000.00|80%|账龄5年以上|
|客户9|9,660,246.63|7,728,197.30|80%|偿债能力低|
|客户10|9,178,301.88|9,178,301.88|100%|胜诉，但款项执行困难，无法收回|
|客户11|8,508,165.77|8,508,165.77|100%|账龄5年以上|
|客户12|8,286,453.52|8,286,453.52|100%|偿债能力低|
|客户13|7,572,753.80|4,543,652.28|60%|偿债能力低|
|客户14|6,453,297.15|6,453,297.15|100%|账龄较长|
|客户15|5,771,757.66|5,771,757.66|100%|账龄较长|
|客户16|5,370,000.00|1,611,000.00|30%|账龄较长|
|客户17|5,102,602.72|4,082,082.18|80%|账龄5年以上|
|客户18|4,821,802.95|4,821,802.95|100%|账龄5年以上|
|客户19|4,532,502.55|4,532,502.55|100%|离职，无法收回|
|客户20|3,995,711.41|3,995,711.41|100%|账龄5年以上|
|客户21|3,678,506.72|3,310,656.05|90%|账龄5年以上|
|客户22|3,595,703.81|3,595,703.81|100%|账龄5年以上|
|客户23|3,582,301.32|3,224,071.19|90%|账龄5年以上|
|客户24|3,390,091.42|3,390,091.42|100%|偿债能力低|
|客户25|3,389,258.81|3,389,258.81|100%|账龄5年以上|
|客户26|3,269,772.18|1,307,908.87|40%|偿债能力低|
|客户27|3,123,626.57|3,123,626.57|100%|账龄较长|
|客户28|3,096,699.96|3,096,699.96|100%|账龄5年以上|
|客户29|3,031,852.08|3,031,852.08|100%|账龄较长|
|客户30|3,000,000.00|3,000,000.00|100%|破产清算，无法收回|
|客户31|3,000,000.00|3,000,000.00|100%|经营异常，偿债能力低|
|客户32|2,998,130.00|2,998,130.00|100%|账龄较长|
|客户33|2,816,776.41|2,253,421.13|80%|账龄较长|
|客户34|2,706,292.08|2,706,292.08|100%|账龄较长|
|客户35|2,641,068.56|2,641,068.56|100%|账龄较长|
|客户36|2,615,474.06|2,615,474.06|100%|偿债能力低|
|客户37|2,380,716.77|714,215.03|30%|账龄较长|
|客户38|2,340,000.00|1,170,000.00|50%|账龄较长|
|客户39|2,278,461.04|2,278,461.04|100%|账龄较长|
|客户40|2,239,741.03|2,239,741.03|100%|账龄5年以上|
|客户41|2,144,195.96|643,258.79|30%|账龄较长|
|客户42|2,000,000.00|2,000,000.00|100%|账龄5年以上|
|客户43|2,000,000.00|2,000,000.00|100%|经营异常，偿债能力低|
|客户44|2,000,000.00|2,000,000.00|100%|账龄较长|
|客户45|1,981,858.77|1,981,858.77|100%|偿债能力低|
|客户46|1,900,000.00|1,330,000.00|70%|账龄较长|
|客户47|1,794,917.36|1,794,917.36|100%|账龄5年以上|
|客户48|1,769,264.85|1,769,264.85|100%|账龄5年以上|
|客户49|1,725,499.50|1,725,499.50|100%|账龄较长|

||||||
|-|-|-|-|-|
|客户50|1,724,765.84|1,724,765.84|100%|账龄较长|
|客户51|1,593,749.30|1,115,624.51|70%|账龄较长|
|客户52|1,532,838.34|1,532,838.34|100%|账龄较长|
|客户53|1,400,000.00|560,000.00|40%|账龄较长|
|客户54|1,383,400.00|1,383,400.00|100%|账龄较长|
|客户55|1,370,643.42|1,370,643.42|100%|账龄较长|
|客户56|1,325,991.35|662,995.68|50%|账龄较长|
|客户57|1,214,362.17|1,214,362.17|100%|账龄较长|
|客户58|1,147,380.37|1,147,380.37|100%|账龄较长|
|客户59|1,098,876.99|988,989.29|90%|账龄较长|
|合计|2,360,022,739.23|319,886,243.69|||

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
其他不重大其他应收款（组合2）：
|||||
|-|-|-|-|
|账 龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例（%）|
|1年以内|437,255,632.99|26,235,337.91|6.00|
|1至2年|221,066,657.25|13,263,999.44|6.00|
|2至3年|242,121,934.18|14,527,316.05|6.00|
|3至4年|95,432,458.42|5,725,947.49|6.00|
|4至5年|117,917,218.03|7,075,033.08|6.00|
|5年以上|464,914,875.39|27,894,892.54|6.00|
|合 计|1,578,708,776.26|94,722,526.51||

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额85,974,153.25元；本期收回或转回坏账准备金额3,779,252.01元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|转回坏账准备金额|收回方式|
|客户1|834,400.71|667,520.57|调整|
|客户2|605,000.00|605,000.00|调整|
|其他零星客户|2,594,481.43|2,506,731.44|回款及调整|
|合计|4,033,882.14|3,779,252.01||

(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|客户1|单位往来款|717,212,502.50|1年以内|18.21||
|客户2|往来款|388,696,672.30|5年以上|9.87|23,321,800.34|
|客户3|单位往来款|296,334,382.66|1年以内|7.52||
|客户4|单位往来款|224,020,367.50|1年以内|5.69||
|客户5|工程保证金|195,347,111.14|3年以内|4.96|11,720,826.67|
|合计|/|1,821,611,036.10|/|46.25|35,042,627.01|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
应收关联方账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|账面余额|占其他应收款总额的比例(%)|
|浙江大地钢结构有限公司|孙公司|717,212,502.50|18.21|
|上海信安幕墙建筑装饰有限公司|孙公司|296,334,382.66|7.52|
|上海龙元建设工程有限公司|子公司|259,913,594.48|6.60|
|元明建设置业有限公司|子公司|224,020,367.50|5.69|
|龙元建设集团（菲律宾）有限公司|子公司|180,484,348.60|4.58|
|龙马建设股份有限公司|子公司|68,608,809.99|1.74|
|上海石与木投资咨询有限公司|子公司|55,500,000.00|1.41|
|龙元建设集团（澳门）有限公司|子公司|42,090,298.46|1.07|
|龙元资产管理（上海）有限公司|子公司|26,500,000.00|0.67|
|龙元-亚克（澳门）有限公司|子公司|20,998,241.20|0.53|
|龙元营造（泰国）有限公司|子公司|11,525,794.41|0.29|
|上海建顺劳务有限公司|子公司|2,232,386.20|0.06|
|辽宁龙元建设工程有限公司|子公司|753,800.00|0.02|
|象山辰龙建筑劳务有限公司|子公司|608,240.00|0.02|
|温州明元基础设施投资有限公司|孙公司|16,350.00|0.00|
|温州明鹿基础设施投资有限公司|子公司|11,100.00|0.00|
|合 计||1,906,810,216.00|48.41|

(9).期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|2,021,916,735.55||2,021,916,735.55|731,369,260.83||731,369,260.83|
|对联营、合营企业投资|170,737,543.00||170,737,543.00||||
|合计|2,192,654,278.55||2,192,654,278.55|731,369,260.83||73 1,369,260.83|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|上海龙元建设工程有限公司|94,253,986.56|||94,253,986.56|||
|上海龙源建材经营有限公司|9,600,000.00|||9,600,000.00|||
|上海建顺劳务有限公司|1,800,000.00|||1,800,000.00|||
|上海市房屋建筑设计院有限公司|12,341,000.00||12,341,000.00||||
|象山安通建筑劳务有限公司|9,000,000.00||9,000,000.00||||
|象山辰龙建筑劳务有限公司|1,730,000.00|||1,730,000.00|||
|宁波龙元投资有限公司|45,000,000.00|||45,000,000.00|||
|龙元营造（泰国）有限公司|1,522,977.26|||1,522,977.26|||
|龙马建设股份有限公司|4,145,600.00|||4,145,600.00|||
|龙元建设集团（澳门）有限公司|49,987.01|||49,987.01|||
|龙元建设集团（菲律宾）有限公司|1,533,560.00|||1,533,560.00|||
|龙元亚克（澳门）有限公司|1,524,870.00|||1,524,870.00|||
|上海石与木投资咨询有限公司|16,167,000.00|7,432,551.00||23,599,551.00|||
|元明建设置业有限公司|34,201,800.00|||34,201,800.00|||
|辽宁龙元建设工程有限公司|25,000,000.00|||25,000,000.00|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|上海龙元房地产开发有限公司|9,900,000.00|||9,900,000.00|||
|宁波圣贝投资有限公司|200,000,000.00|||200,000,000.00|||
|龙元资产管理（上海）有限公司|28,000,000.00|||28,000,000.00|||
|龙元明城投资管理（上海）有限公司|50,000,000.00|250,000,000.00||300,000,000.00|||
|上海福吉胤元投资有限公司|4,250,000.00||4,250,000.00||||
|杭州城投建设有限公司|34,540,480.00|382,912.72||34,923,392.72|||
|绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）|68,000,000.00|||68,000,000.00|||
|奉化明奉基础设施投资有限公司|38,808,000.00|90,552,000.00||129,360,000.00|||
|温州明鹿基础设施投资有限公司|40,000,000.00|310,000,000.00||350,000,000.00|||
|象山明象基础设施投资有限公司||39,200,000.00||39,200,000.00|||
|商洛明城基础设施开发有限公司||10,000,000.00||10,000,000.00|||
|海城明城水务投资有限公司||59,400,000.00||59,400,000.00|||
|山东龙元建投投资管理有限公司||10,000,000.00||10,000,000.00|||
|开化明化基础设施投资有限公司||74,559,900.00||74,559,900.00|||
|晋江市明晋会展有限责任公司||1,000,000.00||1,000,000.00|||
|温州明元基础设施投资有限公司||12,500,000.00||12,500,000.00|||
|泉州市明泉建设投资有限公司||350,000,000.00||350,000,000.00|||
|渭南明瑞基础设施开发有限公司||11,111,111.00||11,111,111.00|||
|宣城明宣基础设施开发有限公司||40,000,000.00||40,000,000.00|||
|春华秋实1号||50,000,000.00||50,000,000.00|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|事务管理类集合资金信托计划|||||||
|丽水明博建设开发有限公司（注1）|||||||
|合计|731,369,260.83|1,316,138,474.72|25,591,000.00|2,021,916,735.55|||

注1：丽水明博建设开发有限公司，2016年11月8日取得营业执照，注册资本4,665万元，系公司全资子公司，截止2016年12月31日，尚未出资。
(2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|无||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|宁波明东投资有限公司||78,315,000.00||||||||78,315,000.00||
|上海市房屋建筑设计院有限公司|||||||||7,101,026.11|7,101,026.11||
|杭州璨云英翼投资合伙企业（有限合伙）||85,853,090.43||-531,573.54||||||85,321,516.89||
|小计||164,168,090.43||-531,573.54|||||7,101,026.11|170,737,543.00||
|合计||164,168,090.43||-531,573.54|||||7,101,026.11|170,737,543.00||

4、营业收入和营业成本：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|12,259,404,139.35|11,299,337,452.10|14,861,302,486.35|13,623,219,189.39|
|其他业务|410,741.99|28,728.61|495,397.00|54,038.20|
|合计|12,259,814,881.34|11,299,366,180.71|14,861,797,883.35|13,623,273,227.59|

2、主营业务（分行业）
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期金额||上期金额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|（1）土建施工|12,111,204,606.76|11,158,902,096.78|14,668,702,334.34|13,444,422,106.16|

||||||
|-|-|-|-|-|
|（2）装饰与钢结构|148,199,532.59|140,435,355.32|192,600,152.01|178,797,083.23|
|（3）建筑设计|||||
|（4）其他|||||
|合 计|12,259,404,139.35|11,299,337,452.10|14,861,302,486.35|13,623,219,189.39|

3、主营业务（分地区）
||||||
|-|-|-|-|-|
|地 区|本期金额||上期金额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|上 海|2,656,384,509.16|2,427,141,605.34|3,894,759,890.42|3,572,248,505.67|
|广 东|2,487,508,823.00|2,349,249,694.35|3,159,258,897.44|2,954,046,581.20|
|浙 江|2,551,995,405.89|2,303,691,224.81|2,290,984,753.28|2,110,710,906.57|
|江 苏|787,607,198.21|732,269,310.92|1,012,920,002.09|936,740,286.99|
|海 南|602,642,437.13|581,344,966.65|1,010,700,458.84|932,468,864.12|
|辽 宁|101,745,606.35|44,911,404.17|172,437,482.72|70,075,691.61|
|天 津|1,582,329,503.37|1,453,818,134.36|1,476,188,954.95|1,343,026,906.42|
|福 建|257,576,249.11|243,048,081.68|401,390,436.69|370,857,078.63|
|四 川|276,621,829.78|263,330,235.80|127,055,317.16|117,233,215.84|
|山 东|39,512,590.16|36,755,476.43|199,434,734.83|183,957,258.25|
|湖 北|151,647,590.38|143,211,884.81|109,580,988.79|101,356,727.69|
|安 徽|173,020,189.76|162,853,523.65|273,751,790.54|253,060,435.37|
|云 南|386,717,007.61|365,795,335.11|404,598,787.35|374,183,412.29|
|湖 南|110,152,841.03|102,956,815.79|159,426,955.23|147,247,714.28|
|陕 西|93,942,358.41|88,959,758.23|168,813,036.02|156,005,604.46|
|合 计|12,259,404,139.35|11,299,337,452.10|14,861,302,486.35|13,623,219,189.39|

4、公司前五名客户的营业收入情况
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入总额|占公司全部营业收入的比例(%)|
|客户1|477,435,712.44|3.89|
|客户2|336,104,961.08|2.74|
|客户3|289,756,078.55|2.36|
|客户4|272,298,932.82|2.22|
|客户5|191,102,020.91|1.56|
|合 计|1,566,697,705.80|12.77|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|11,230,200.00|6,375,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|-531,573.54||
|处置长期股权投资产生的投资收益|6,944,747.14||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|合计|17,643,373.60|6,375,000.00|

6、其他
□适用√不适用
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|4,897,534.40||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|5,872,299.76||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|15,818,941.10||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|1,243,339.52||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|54,348,109.91||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,173,987.47||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|所得税影响额|-6,692,741.31||
|少数股东权益影响额|102,321.34||
|合计|74,415,817.25||

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|6.99|0.28|0.28|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|5.50|0.22|0.22|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十一节公司债券相关情况
□适用√不适用
第十二节备查文件目录
|||
|-|-|
|备查文件目录|载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；|
|备查文件目录|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件|
|备查文件目录|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。|

董事长：赖振元
董事会批准报送日期：2017年4月21日修订信息
□适用√不适用