证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号 2018-107深圳美丽生态股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 27日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对深圳美丽生态股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第148号），为此，公司董事会高度重视，针对《关注函》中所提到问题逐项进行认真核查，现将相关情况公告如下：
一、再次全面核查你公司逾期贷款的具体情况以及最新进展，并结合进展情况说明你公司前期“预计 3个月内与债权银行达成还款方案”的实际完成情况，如未完成，说明原因以及后续拟采取的解决措施。
回复：截至2018年8月8日，公司有息负债5.25亿元，其中包括银行贷款 4.65亿元，票据融资 0.6亿元，不存在信托融资。因债务逾期、连带担保债务涉及多起诉讼，金额约5.19亿元。
公司逾期贷款最新进展情况如下：
1、关于中国银行常州武进支行 3,500万元借款，公司于 2018年 5月 16日与中国银行常州武进支行达成和解，由公司先行偿还2,000万元借款本金，剩余借款本金及利息由公司于 2018年 11月 30日前付清，原担保人深圳美丽生态股份有限公司、王仁年、陈小琴、王云杰、路洁继续履行担保义务，目前 2,000万元本金已由公司账户划扣到武进区人民法院专户。
2、关于中国银行常州武进支行7,500万元借款，公司于2018年6月8日与中国银行常州武进支行达成和解，由公司于 2018年 11月 20日前付清全部借款本金及利息，原担保人深圳美丽生态股份有限公司、王仁年、陈小琴、王云杰、路洁继续履行担保义务。
日前付清，原担保人深圳美丽生态股份有限公司、王仁年、陈小琴继续履行担保义务。
4、公司工商银行常州小营前支行7,000万元借款已于2018年6月 29日偿还借款本金5,300万元，剩余借款本金1,700万及相应利息已由公司办公用大楼及土地提供抵押担保，相关的还款计划仍在与工商银行常州小营前支行协商解决。
5、关于中信银行武进支行3,000万元借款，公司已于2018年6月偿付借款本金18.10万元，借款利息31.89万元，剩余借款本息部分仍在与中信银行武进支行协商解决。
6、关于兴业银行南山支行10,000万元借款，公司已偿付借款本金 2,115.55万元，剩余借款本息部分仍在与兴业银行南山支行协商解决。
7、公司已收到江苏省常州市中级人民法院寄来的（2018）苏 04民初 120号之一《民事裁定书》，裁定解除江苏八达园林有限责任公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市天宁支行的银行账号 01102014010000001451的查封。
8、公司广发银行常州分行6,000万借款已逾期，我公司于 2018年 6月 20日收到江苏省常州市新北区人民法院寄来的（2018）苏 0411民初 2380号《民事判决书》，详见我公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-075）。
9、浙商银行南京分行7500万银行承兑汇票已偿还，另有2,500万银行承兑汇票将于2018年12月20日到期。
公司贷款一共涉及8家银行，公司正在逐个协商解决。目前，公司已与中国银行常州武进支行、浦发银行常州分行达成和解。公司与其他银行的和解方案正在推进当中。由于涉及银行较多，目前尚未与8家银行全部达成和解，公司不排除与个别银行最终不能达成和解的风险。公司正积极与项目甲方和贷款银行进行协商，继续加紧催收工程款项，筹集资金逐步清偿银行债务。
二、再次全面核查你公司目前被冻结账户的情况，受限资金的情况，受限资金占你公司货币资金的比例。
回复：公司目前账户冻结及资金受限情况如下所示：
1、冻结账户情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|银行账户数量|冻结基本账户数量|冻结一般账户数量|冻结账户占比|

||||||
|-|-|-|-|-|
|美丽生态|13|1|3|30.7692%|
|八达园林|37|1|25|70.2703%|
|浙江深华新|10|1|0|10.0000%|
|合计|60|3|28||

2、银行存款受限情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|序号|银行名称|冻结金额（元）||占货币资金比例|
|美丽生态|1|平安银行三联天彩支行|5,588,821.64||3.6160%|
||2|兴业银行南山支行|6.27||0.0000%|
||3|中信银行福强支行|1,789.20||0.0012%|
||4|工行常州小营前支行|11,576.05||0.0075%|
||小 计||5,602,193.16||3.6247%|
|八达园林|5|交行延陵支行|5,779,511.19||3.7394%|
||6|工行小营前支行|2,819.60||0.0018%|
||7|招商银行局前街支行|51,960.90||0.0336%|
||8|北京银行燕京支行|516,357.78||0.3341%|
||9|中国建设银行新北支行|1,291.23||0.0008%|
||10|中国建设银行天津南开支行|2,083.91||0.0013%|
||11|农业银行天津华兴街支行|1,687.28||0.0011%|
||12|中国建设银行宜昌夷陵支行|46,610.12||0.0302%|
||13|中国建设银行呈贡支行|4,287.21||0.0028%|
||14|中信银行南通分行|2,906.24||0.0019%|
||15|广发银行昆明金碧支行|1,487.57||0.0010%|
||16|民生银行武进支行|1,899.31||0.0012%|
||17|北京农商行|9,156,629.93||5.9244%|
||18|北京银行上地支行|580,265.41||0.3754%|
||19|中国银行四子王支行||5,821.89|0.0038%|
||20|江南农村商业银行天宁支行|1,109.45||0.0007%|
||21|广发银行常州分行|1,428.72||0.0009%|
||22|兴业银行武进支行|2,301.23||0.0015%|
||23|兴业银行伊犁分行|781.31||0.0005%|
||24|江阴农商行|443.83||0.0003%|
||25|建设银行兰察布集宁支行|584.09||0.0004%|
||26|兴业银行南山支行|19,636.19||0.0127%|
||27|农业银行察布查尔支行|53,756.70||0.0348%|
||28|浦发银行武进支行|14,017.21||0.0091%|
||29|浙商银行南京分行|0.00||0.0000%|
||30|中国银行武进支行|0.00||0.0000%|
||小计||16,249,678.30||10.5137%|

浙江深华新 29 宁波银行西门支行 960,884.74 0.6217%
||||
|-|-|-|
|合 计|22,812,756.20|14.7601%|

银行存款受限总额为2,281.28万元，占货币资金比例为14.76%。
3、其他货币资金受限情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|序号|银行名称|冻结金额（元）|占货币资金比例|
|美丽生态|1|广发银行常州分行|36,721.64|0.0238%|
||小计||36,721.64|0.0238%|
|八达园林|2|青岛建行|1,014,391.17|0.6563%|
||3|珠海华润银行深圳福田支行|1,658.24|0.0011%|
||4|交行延陵支行|646,100.00|0.4180%|
||5|工行常州小营前支行|5,899,283.49|3.8169%|
||6|浙商银行南京分行|25,703,149.49|16.6302%|
||7|广发银行常州分行|40,000,000.00|25.8804%|
||8|江南银行天宁支行|10,693,505.42|6.9188%|
||9|广发银行常州分行|200,000.00|0.1294%|
||10|中国银行武进支行|6,502,320.83|4.2071%|
||小计||90,660,408.64|58.6581%|
|浙江深华新|11|光大银行联丰支行|1,200,000.00|0.7764%|
||12|宁波银行慈溪支行|500,000.00|0.3235%|
||13|建设银行温州中山支行|554,552.01|0.3588%|
||14|浙江义乌农村商业银行赤岸支行|400,000.00|0.2588%|
||小计||2,654,552.01|1.7175%|
|宁波设计院|15|宁波银行古林支行|2,381,867.60|1.5411%|
||小计||2,381,867.60|1.5411%|
|合计|||95,733,549.89|61.9405%|

其他货币资金受限总额为9,573.35万元，占货币资金比例为61.94%。
4、截至本公告日，其他受限资产情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值（元）|受限原因|
|固定资产|15,966,044.38|抵押借款|
|无形资产|2,886,506.59|抵押借款|
|其他应收款|651,420.00|开具保函支付的保证金|
|应收账款|216,000,000.00|贷款逾期，被冻结|
|宁波市风景园林设计院有限公司股权|46,291,342.91|贷款逾期，被冻结|

浙江深华新生态建设发展有限公司股权 127,264,614.97贷款逾期，被冻结
||||
|-|-|-|
|江苏八达园林有限责任公司股权|649,479,100.00|贷款逾期，被冻结|
|福建省隧道工程有限公司51%股权|-|贷款逾期，被冻结|
|新疆美辰燃气有限公司股权|14,160,166.82|贷款逾期，被冻结|
|合计|1,072,699,195.67|--|

其他受限资产总额为107,269.92万元。
前述受限资产总计 119,124.55万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为100.99%，占公司最近一年经审计总资产的比例为38.36%。
三、全面核查你公司目前涉及的诉讼情况，尤其是除上述贷款逾期、账户冻结等所涉及的诉讼外，你公司是否存在因其他方面涉诉的情况。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|原告|被告|受案法院|案号|标的|开庭时间|案件状态|
|1|广发银行股份有限公司常州分行|债务人：江苏八达园林有限责任公司担保人：深圳美丽生态股份有限公司、王云杰、路洁。|常州新北区法院|（2018）苏0411民初2380号|本金6,000万元，利息、罚息、复利，诉讼费（含律师费）|2018/5/28|一审已判决，具体详见巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-039、2018-075、2018-096）。|
|2|中国银行股份有限公司常州武进支行|债务人：江苏八达园林有限责任公司担保人：深圳美丽生态股份有限公司、王仁年、陈小琴、王云杰、路洁。|常州武进区法院|（2018）苏0412民初2817号|本金3,500万元，利息110,632.32元，诉讼费用|2018/6/1|已和解（法院扣划2000万，余款2018-11-30前清偿)，具体详见巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-039、2018-057、2018-072）。|
|3|中国银行股份有限公司常州武进支行|债务人：江苏八达园林有限责任公司担保人：深圳美丽生态股份有限公司、王仁年、陈小琴、王云杰、路洁。|常州中院|（2018）苏04民初125号|本金7,500万元，利息337,447.92元，诉讼费用|2018/6/4|已和解（2018-11-20前清偿)，具体详见巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-039、2018-057、2018-072）。|
|4|江苏江南农村商业银行股份有限公司|债务人：江苏八达园林有限责任公司担保人：深圳美丽生态股份有限公司、王仁年、陈小琴、王云杰、常州世通投资管理有限公司、常州森林投资有限公司、贵州中达园林绿化建设有限公司、安徽春秋花木有限公司、贵州黔创四通工程建设有限公司、龙里八达置业有限公司。|常州中院|（2018）苏04民初120号|本金9，900万元，利息、罚息、复利，律师费215万元，诉讼费|2018/8/29|一审待开庭，具体详见巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-039、2018-057）。|
|5|兴业银行股份有限公司深圳分行|债务人：深圳美丽生态股份有限公司担保人：江苏八达园林有限责任公司|深圳仲裁委员会|（2018）深仲受字第685号|本金 9,817、31万 元 ， 利 息1,460,754.89|2018/6/11|已裁决，具体详见巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-060、2018-083）。|

元，仲裁费、保
全费
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|中国工商银行股份有限公司常州小营前支行|债务人：江苏八达园林有限责任公司担保人：镇江交通产业集团有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、江苏美丽达园林工程有限公司、王仁年、陈小琴。|常州中院|（2018）苏04民初119号|本金7,000万元，利息、罚息、复利，律师费1,575,300元。|未定|一审待开庭，具体详见巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-066）。|
|7|上海浦东发展银行股份有限公司常州分行|债务人：江苏八达园林有限责任公司担保人：王仁年、陈小琴、深圳美丽生态股份有限公司。|天宁区法院|（2018）苏0402民初2419号|本金3,100万元，利息227,196.85元，律师费480,171元。|2018/7/23|已和解（9-30偿还1000万，10-31偿还2100万，余款11-30付清），具体详见巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-039、2018-098）。|
|8|中信银行股份有限公司常州分行|债务人：江苏八达园林有限责任公司担保人：王仁年、陈小琴、深圳美丽生态股份有限公司。|新北区法院|（2018）苏0411民初3256号|本金3,000万元，利息 216,521.42元。|未定|一审待开庭，具体详见巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-039、2018-071、2018-089）。|
|9|中信银行股份有限公司常州分行|债务人：江苏八达园林有限责任公司担保人：王仁年、陈小琴、深圳美丽生态股份有限公司。|新北区法院|（2018）苏0411民初3258号|本金2,000万元，实现债权各项费用550万元。|未定|一审待开庭，具体详见巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-039、2018-071、2018-089）。|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|原告|受案法院|案号|案由|标的（元）|案件状态|基本情况|
|1|蔡中和何正谷|南京秦淮区法院|（2015）秦民初字第6253号|居间合同纠纷|1,900,000|和解履行中|案件背景： 2011年，我方为承接南通平海公路建设而委托原告作为居间人，协助我方顺利承接上述工程，并约定支付对方一定费用。目前，尚欠190万元居间费未能支付。案件经过： 1、原告于2015年11月9日向秦淮区法院提起诉讼，要求我方支付居间费190万元及违约金45,801.88元。2、2016年1月20日，双方达成和解协议，由我方分期向原告支付欠款，秦淮区法院作出（2015）秦民初字第6253号民事调解书予以确认。3、截止目前，因对方尚欠110万元的发票未开具，故我方尚欠最后一笔30万元未支付。|
|2|无锡新兴商品混凝土有限公司|无锡梁溪区法院|（2016）苏0213民初3083号|买卖合同纠纷|331,410|一审中|案件背景：我方承接的无锡天湖隽秀房地产绿化工程，与混凝土供应商就货款发生纠纷。案件经过： 1、2016年10月28日，原告向梁溪区法院提起诉讼，要求我方支付欠款331,410元及相应违约金； 2、一审已立案，进入工程司法审计阶段，目前暂未判决。|
|3|王凯平|武进区法院|（2017）苏0412民初3315号（2017）苏04民终3531号（2018）苏0411行初121号|工伤|无|行政一审|案件背景：原告因2015年7月14日在我方内蒙包头白云矿区工地上发生受伤而向劳动部门主张工伤赔偿，为此向法院申请确认我方与其的劳动关系。案件经过：1、2016年11月29日，原告向武进区法院提起诉讼，要求确认我方与其的劳动关系； 2、武进区法院于2017年7月28日作出（2017）苏0412民初3315号民事判决书，驳回对方的诉讼请求，但认定我方需承担工伤赔偿责任。3、原告不服，向常州中院提起上诉。4、常州中院于2017年12月4日作出（2017）苏04民终3531号民事判决书，驳回上诉维持原判。5、常州市人社局于2018年1月12日作出工伤认定决定，我方不服，已向常州市人民政府申请行政复议并获受理。6、经与市人社局协商，人社局承认违法，并于2018年4月10日撤销了工伤认定申请，我方同时向市人民政府撤回了行政复议。7、原告已于2018年6月13日向新北区人民法院提起行政诉讼。|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|欧桥林|六盘水钟山区法院|（2017）黔0201民初179号（2017）黔0201执1175号|人身损害赔偿纠纷|48,739.83|执行中，未履行|案件背景：原告经人介绍于2016年11月1日到我处六盘水工地工作，后不慎受伤。案件经过：1、2018年1月4日，原告向钟山区法院提起诉讼，要求我方支付赔偿94,604.37元； 2、钟山区法院于2018年3月26日作出（2017）黔0201民初179号民事判决书，判定我方应赔偿原告合计金额48,165.83元及诉讼费574元。3、该案已生效，我方已收到钟山区法院的执行通知书。|
|5|山东皇明太阳能房地产有限公司|德州开发区法院|（2017）鲁1491第1019号|不当得利纠纷|4,014,125.15|二审中|案件背景：双方因工程款结算发生纠纷。案件经过：1、2017年7月13日，原告向德州开发区法院提起诉讼，要求我方返还超付的工程款4,014,125.15元及利息； 我方亦提起反诉，要求原告支付未付的13,579,401.85元工程款及利息。2、德州开发区法院于2018年2月9日作出（2017）鲁1491第1019号民事判决书，判决驳回原告的诉讼请求及我方的反诉请求。3、对方已上诉，但暂未收到上诉状和上诉请求。|
|6|孙文高|武进区法院|（2018）苏0412执第806号|工伤强制执行|80,755.42|执行异议中|案件背景：双方因工伤发生纠纷，已由武进区法院于2013年9月作出的（2013）武民初字第401号民事判决时予以确认，对方超出申请执行的期限向武进区法院提出强制执行申请。案件经过：1、我方已于2018年2月24日向武进区法院提交强制执行申请。2、武进区法院已受理，已中止执行程序，暂未裁定。|
|7|赵国富|武进区劳动局|常武劳仲案字[2018]第0368、0373号|工伤、经济补偿金|76,400|已和解，未履行|案件背景：申请人因在我方南通工地发生工伤（九级），双方因工伤赔偿和劳动争议发生纠纷。案件经过：1、申请人与2018年3月28日向武进区劳动局提交仲裁申请，要求我方支付经济补偿金41,400元及一次性伤残就业补助金35,000元。2、双方于2018年4月10日达成和解，约定于2018年9月30日前支付完毕。|
|8|黄玲霞|武进区劳动局|武劳人仲案字[2018]第564号|劳动报酬、经济补偿金|172,492.55|已开庭，待裁决|案件背景：申请人任我方综合管理部经理，因劳动报酬和经济补偿金发生纠纷。案件经过：1、申请人于2018年4月12日向武进区劳动局提交仲裁申请，要求我方支付未付工资14,788.55元及经济补偿金157,704元，合计172,492.55元。2、武进区劳动局于2018年6月23日作出裁决，裁决金额为172,492.55元。|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|9|薛延青|武进区劳动局|武劳人仲案字[2018]第565号|劳动报酬、经济补偿金|111,497|已裁决，未履行|案件背景：申请人任我方工程管理中心经理，因劳动报酬和经济补偿金发生纠纷。案件经过： 1、申请人于2018年4月22日向武进区劳动局提交仲裁申请，要求我方支付未付工资15,345元及经济补偿金96,152元，合计111,497元。2、武进区劳动局于2018年7月2日作出裁决，裁决金额为111,497元。|
|10|许昌浩|武进区劳动局|武劳人仲案字[2018]第602号|劳动报酬、经济补偿金|157,864|已裁决，未履行|案件背景：申请人任我方工程管理中心经理，因劳动报酬和经济补偿金发生纠纷。案件经过：1、申请人于2018年4月22日向武进区劳动局提交仲裁申请，要求我方支付未付工资26,720元及经济补偿金131,144元，合计157,864元。2、武进区劳动局于2018年6月20日作出裁决，裁决金额为157,864元。|
|11|许昌浩|钟楼区法院|（2018）苏0404民初2247号|劳动争议|1,283,770.85|和解，待履行|案件背景：申请人任我方工程管理中心经理，因南通啬园林项目考核奖励发放争议与我方发生纠纷。案件经过：1、申请人于2018年4月26日向钟楼区法院提交诉状，要求我方支付项目考核奖金1,283,770.85元。2、双方于2018-6-7达成和解协议，约定每月底支付30万元至2018-9支付完毕。|
|12|江苏世强建设工程有限公司|东海县法院|（2018）苏0722民初3283号|建设工程施工合同纠纷|5,279,704.35|延期开庭|案件背景：申请人因承担东海高速下口景观节点工程分包施工任务与我方发生纠纷。案件经过：1、申请人于2018年4月26日向钟楼区法院提交诉状，要求我方支付工程款5,279,704.35元。2、东海县法院已受理，定于2018年6月19日开庭。3、我方于2018年5月24日向东海县法院提出管辖权异议。|
|13|幕僚（天津）工程顾问有限公司|六盘水钟山区法院|（2018）黔0201民初2114号|劳务合同纠纷|183,287|延期开庭|案件背景：申请人因六盘水美丽乡村项目提供造价咨询服务与我方发生纠纷。案件经过：1、申请人于2018年4月26日向钟山区法院提交诉状，要求我方支付咨询费172,101元及利息11,186元，合计183,287元。2、钟山区法院已受理，定于2018年6月5日开庭。|
|14|王洋|武进区劳动局|武劳人仲案字[2018]第685号|劳动报酬、经济补偿金|81,307.3|已裁决未履行|案件背景：申请人任我方市场部经理，因劳动报酬和经济补偿金发生纠纷。案件经过：1、申请人于2018年5月14日向武进区劳动局提交仲裁申请，要求我方支付未付工资19,225.7元及经济补偿金62,081.5元，合计81,307.3元。2、武进区劳动局于2018年7月2日作出裁决，裁决金额为78,554.46元。|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|15|吴小燕|武进区劳动局|武劳人仲案字[2018]第684号|劳动报酬、经济补偿金|53,156.5|未开庭2018-8-13|案件背景：申请人任我方工程管理中心经理，因劳动报酬和经济补偿金发生纠纷。案件经过：1、申请人于2018年4月22日向武进区劳动局提交仲裁申请，要求我方支付未付工资11,051.5元及经济补偿金42,105元，合计53,156.5元。2、武进区劳动局已受理，定于2018年8月13日开庭。|
|16|张孝瑞|丰县人民法院|（2018）苏0321民初3136号|建设工程施工合同纠纷|776,524|延期开庭|案件背景：申请人曾承接我方丰县南环路景观工程雨水管网项目，因工程款支付发生纠纷。案件经过：1、申请人于2018年5月22日向丰县人民法院提交诉状，要求我方承担工程款776,524元。2、丰县法院已受理，定于2018年7月10日开庭。|
|17|闵伟平|武进区劳动局|武劳人仲案字[2018]第694号|劳动报酬、经济补偿金|130,565|已裁决未履行|案件背景：申请人任我方北京苗圃管理中心管理人员，因劳动报酬和经济补偿金发生纠纷。案件经过：1、申请人于2018年5月17日向武进区劳动局提交仲裁申请，要求我方支付未付工资50,817元及经济补偿金79,150元，合计130,565元。2、武进区劳动局于2018年7月2日作出裁决，裁决金额为129,518.52元。|
|18|邹志青|武进区劳动局|武劳人仲案字[2018]第695号|劳动报酬、经济补偿金|40,905|未开庭2018-8-22|案件背景：申请人任我方水电维修工，因劳动报酬和经济补偿金发生纠纷。案件经过：1、申请人于2018年5月17日向武进区劳动局提交仲裁申请，要求我方支付未付工资10,800元及经济补偿金30,105元，合计40,905元。2、武进区劳动局已受理，定于2018年8月22日开庭。|
|19|冯国平|武进区劳动局|武劳人仲案字[2018]第696号|劳动报酬、经济补偿金|58,485|已开庭待裁决|案件背景：申请人任我方市场部工作人员，因劳动报酬和经济补偿金发生纠纷。案件经过：1、申请人于2018年5月17日向武进区劳动局提交仲裁申请，要求我方支付未付工资14,784元及经济补偿金43,701元，合计58,485元。2、武进区劳动局已受理，定于2018年6月28日开庭。|
|20|王澄|武进区劳动局|武劳人仲案字[2018]第736号|劳动报酬、经济补偿金|58,661.2|已开庭待裁决|案件背景：申请人任我方工程管理中心工作人员，因报酬和经济补偿金发生纠纷。案件经过：1、申请人于2018年5月11日向武进区劳动局提交仲裁申请，要求我方支付未付工资11,450.94元及经济补偿金47,210.26元，合计58,661.2元。2、武进区劳动局已受理，定于2018年7月10日开庭。|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|21|姚美琴|武进区劳动局|武劳人仲案字[2018]第724号|劳动报酬、经济补偿金|32,597|未开庭2018-9-5|案件背景：申请人任我方市场管理人员，因劳动报酬和经济补偿金发生纠纷。案件经过：1、申请人于2018年5月17日向武进区劳动局提交仲裁申请，要求我方支付未付工资5,903元及经济补偿金26,694元，合计32,597元。2、武进区劳动局已受理，定于2018年9月5日开庭。|
|22|周斌|武进区劳动局|武劳人仲案字[2018]第697号|劳动报酬、经济补偿金|97,412|已开庭待裁决|案件背景：申请人任我方市场管理人员，因劳动报酬和经济补偿金发生纠纷。案件经过：1、申请人于2018年5月17日向武进区劳动局提交仲裁申请，要求我方支付未付工资17,582元及经济补偿金79,830元，合计97,412元。2、武进区劳动局已受理，定于2018年7月4日开庭。|
|23|唐毅|伊宁市法院||买卖合同纠纷|738,520|未开庭2018-8-29|案件背景：原告因向我方察布察尔工地上供应大理石因货款未结发生纠纷，将我方诉至法院。案件经过：1、原告于2018年5月5日向新疆伊宁市人民法院提起诉讼，要求我方支付未付材料款738,520元及相应利息。2、伊宁市法院已受理，定于2018年8月29日开庭。|
|24|江苏致达律师事务所|钟楼区法院|（2018）苏0404民初2775号|委托合同纠纷|494,195|延期开庭|案件背景：原告因代理我方皇明案件律师费未结清发生纠纷，将我方诉至法院。案件经过：1、原告于2018年5月30日向钟楼区人民法院提起诉讼，要求我方支付未付材料款494,195元及相应利息。2、钟楼区法院已受理，定于2018年7月17日开庭。|
|25|闻生军、张勇、王祥|阜宁县法院|（2018）苏0923民初3080号|建设工程施工合同纠纷|336,215.59|延期开庭|案件背景：原告因阜宁金沙湖分包项目发生纠纷，将我方诉至法院。案件经过：1、原告于2018年6月1日向阜宁县人民法院提起诉讼，要求我方支付未付材料款333,215.59元、差旅费3,000元及相应利息。2、阜宁法院已受理，定于2018年7月11日开庭。|
|26|黄全志|武进区劳动局|武劳人仲案字[2018]第810号|劳动报酬、经济补偿金|196,669.88|未开庭2018-9-19|案件背景：申请人任我方造价员，因劳动报酬和经济补偿金发生纠纷。案件经过：1、申请人于2018年6月13日向武进区劳动局提交仲裁申请，要求我方支付未付工资33,296.28元及经济补偿金163,373.6元，合计196,669.88元。2、武进区劳动局已受理，定于2018年9月19日开庭。|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|27|冒部团|武进区劳动局|武劳人仲案字[2018]第809号|劳动报酬、经济补偿金|295,869.5|已开庭待裁决|案件背景：申请人任我方项目经理，因劳动报酬和经济补偿金发生纠纷。案件经过：1、申请人于2018年6月13日向武进区劳动局提交仲裁申请，要求我方支付未付工资33,907.21元及经济补偿金262,562.29元，合计295,869.50元。2、武进区劳动局已受理，定于2018年7月19日开庭。|
|28|王旭|武进区劳动局|武劳人仲案字[2018]第781号|劳动报酬、经济补偿金|148,255|未开庭2018-9-19|案件背景：申请人任我方项目经理，因劳动报酬和经济补偿金发生纠纷。案件经过：1、申请人于2018年6月8日向武进区劳动局提交仲裁申请，要求我方支付未付工资23,180元及补偿金110,075元及欠发年终奖15,000元，合计148,255元。2、武进区劳动局已受理，定于2018年9月19日开庭。|
|29|何妍|武进区劳动局|武劳人仲案字[2018]第811号|劳动报酬、经济补偿金|77,465.01|已开庭待裁决|案件背景：申请人从事我方招投标工作，因劳动报酬和经济补偿金发生纠纷。案件经过：1、申请人于2018年6月13日向武进区劳动局提交仲裁申请，要求我方支付未付工资1,6951.41元及经济补偿金60,873.6元，合计77,465.01元。2、武进区劳动局已受理，定于2018年7月26日开庭。|
|30|贵州闵通腾达建设工程有限公司|六盘水钟山区法院|（2018）黔0201民初2332号|建设工程施工合同纠纷|3,046,182.5|未开庭2018-7-31|案件背景：原告承接我方六盘水美丽乡村项目部分沥青泥面工程，因工程款支付发生纠纷。案件经过：1、原告于2018年5月2日向六盘水市钟山区人民法院提起诉讼，要求我方支付工程款3,046,182.5元。2、钟山区法院已受理，定于2018年7月31日开庭。|
|31|高国林|大连经开区法院|（2018）辽0291民初3196号|租赁合同纠纷|2,137,905|延期开庭|案件背景：原告作为我方大连希尔顿酒店工程的机械设备供应商，因机械设备租赁款支付发生纠纷。案件经过：1、原告于2018年6月8日向大连市经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求我方支付欠款2,137,905元。2、大连经济技术开发区法院已受理，定于2018年7月16日开庭。|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|32|岫岩满族自治县俊成苗圃|大连经开区法院|（2018）辽0291民初3195号|买卖合同纠纷|1,729,750|延期开庭|案件背景：原告作为我方大连希尔顿酒店工程的苗木供应商，因苗木款发生纠纷。案件经过：1、原告于2018年6月8日向大连市经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求我方支付欠款1,729,750元。2、大连经济技术开发区法院已受理，定于2018年7月16日开庭。|
|33|察布查尔投资发展集团有限公司|察布查尔县法院|（2018）新4022民初 号|建设工程施工合同纠纷|9,000,000|未开庭2018-8-6|案件背景：原告为察布查尔县县城中心带状公园景观工程的发包商，因超付建设工程款发生纠纷。案件经过：1、原告于2018年8月6日向察布查尔锡伯族自治县人民法院提起诉讼，要求我方返还超付的900万元工程款。2、察布查尔县法院已受理，定于2018年8月6日开庭。|
|34-42|吕明生等9人|武进区法院||追索劳动报酬纠纷|264,050|未开庭|案件背景：原告为六盘水美丽乡村项目分包商的工人，因劳务款的结算发生纠纷。案件经过：1、原告于2018年6月18日向武进区人民法院提起诉讼，要求我方支付劳务款共计264,050元。2、武进区法院已受理，暂未开庭。|
|43|余金国|宁波市海曙区法院|（2018）浙0203民初6668|建设工程施工合同纠纷|1,600,000|和解履行中|案件背景：原告为国金中心软景工程部分的施工方，因建设工程款结算发生纠纷。案件经过：1.原告于2018年5月28日向宁波市海曙区法院提起诉讼，要求我方支付工程款及税金1,644,779.17元及利息约32万元。2.2018年6月20日，双方达成和解协议，由我方分三期向原告支付欠款160万，我方承担案件受理费及财产保全申请费14,600元。宁波市海曙区法院作出（2018）浙0203民初6668号民事调解书予以确认。3.截至日前，第一期付款期限未到，我方还未开始付款|
|44|葛军旺|上海市浦东新区法院|（2017）沪0115民初61578号|建设工程施工合同纠纷|2,323,423.36|一审中|案件背景：原告为为上海世和中心绿化及景观工程硬质景观与安装工程的施工方，因建设工程款结算发生纠纷。案件经过：1.原告于2017年7月18日向上海市浦东新区法院提起诉讼，要求我方支付工程款2,323,423.36元及相关利息； 2.案件审理中。|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|45|张旭仲|宁波市中级法院|（2017）浙0206民初2840号）（2018）浙02民终960号|居间合同纠纷|8,000,000|宁波中院已终审判决，|案件背景:原告因居间合同费用与浙江深华新公司发生纠纷。案件经过：1.原告于2017年4月6日向宁波市北仑区法院提起诉讼，要求我方支付营销工作费用800万及相关利息。2018年1月4日北仑区人民法院一审判决我方及第二被告林斌向原告支付营销工作费用507.5万及相应利息； 2.原告与我方均不服北仑区法院判决，向宁波市中院提起上诉。2018年5月20日，宁波市中院作出终审判决（（2018）浙02民终960号），维持原判。3.我方已向浙江省高院申请再审，案件审理中。|

以上公司及子公司金融合同纠纷以外的诉讼情况，每个诉讼标的均较小，未达到披露标准，故未单独予以披露。
四、你公司在 7月 25日披露的回复我部年报问询函中称“由于公司 3月份贷款逾期银行帐户被查封，目前大部分项目都已停工”。请结合你公司大额贷款逾期尚未解决、银行账户被冻结、大部分项目停工的情况，再次核查并说明你公司是否存在《股票上市规则》第13.3.1条所述“生产经营活动受到严重影响且预计三个月内不能恢复正常”、“主要银行账号被冻结”等情形。
回复：我公司大额贷款逾期正在逐步有序解决中，截至本公告日，公司已与逾期的中国银行股份有限公司常州武进支行和上海浦东发展银行股份有限公司常州分行达成和解。其中，中国银行股份有限公司常州武进支行与八达园林金融贷款逾期案，贷款本金为 7500万元，经法院调解，八达园林于 2018年 6月 11日与中国银行常州武进支行达成和解协议，由法院从已冻结的八达园林银行账户存款中扣划2000万元，余款（含利息）于2018年11月30日前清偿，具体详见公司于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-072）；上海浦东发展银行股份有限公司常州分行与八达园林贷款逾期案，贷款本金为 3100万元，经法院调解，八达园林于2018年7月26日与浦发银行常州分行达成和解协议，贷款本金分批偿还，具体如下：八达园林于 2018年 9月 30日前归还 1,000万元，于 2018年 10月 31日前归还 2,100万元，余款于 2018年 11月 30日前履行完毕，具体详见公司于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-098）。
2018年7月30日，我公司收到江苏省常州市中级人民法院（以下简称“常州中院”）寄来的（2018）苏 04民初 120号之一《民事裁定书》，逾期并查封了公司资产的江苏江南农村商业银行股份有限公司，已解除了八达园林在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市天宁支行的银行账号和公司位于深圳房
产的查封，具体详见公司于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-099），公司仍在与之协商，有望达成和解；逾期的兴业银行股份有限公司深圳分行本公司已归还了本金2,115.55万元；别的逾期银行仍在积极的协调商谈中。
由于公司贷款逾期，银行帐户被查封，致公司大部分项目已停工。针对停工项目，我司正在积极推进工程收尾，提交验收资料，报业主方验收审计。我公司目前正在施工的项目有：大青山前坡生态冶理工程、梅花山片区森林防火通道、镇江市官塘新城路网工程、浙江诸暨万达广场 AC区景观绿化工程、五河县省级中心村设计施工工程、南通通州湾科科创城河道一标段景观绿化工程等。
由于银行还款逾期，致部分账户冻结，对公司的经营管理造成了一定的影响，但并未对公司正常经营造成实质性的严重影响。目前美丽生态、八达园林、浙江深华新的基本银行账户被冻结，但公司仍能够通过其他一般户进行经营结算，同时公司已与逾期银行逐步达成和解，被冻结账户也在分批解冻。我公司将会积极的与贷款银行和项目甲方进行协商，加速回款处理贷款逾期事项。因此，本公司认为公司目前不属于“生产经营活动受到严重影响且预计三个月内不能恢复正
常”、“主要银行账号被冻结”等情形，公司目前不存在被实施其他风险警示的情形。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年8月9日